e-mail: info@electrocycle.gr

Διακήρυξη Αριθμός [1/9.7.2024]

Διαγωνισμός με Ανοιχτή Διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης για το Έργο:

«Υπηρεσίες εναλλακτικής διαχείρισης (ενδεδειγμένη επεξεργασία) απόβλητων λαμπτήρων- ΑΗΗΕ κατηγορίας 3»

Ημερομηνίες Διενέργειας Διαγωνισμού: 09/07/2024 έως 24/09/2024

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Λεωφ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2, 17671 Καλλιθέα, Α.Φ.Μ.: 999612594, ∆.Ο.Υ.: ΦΑΕ Πειραιά, ΓΕΜΗ: 006259101000

Τηλ.:2105319780, 2105319762-5

e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx

Περιεχόμενα

xxx.xxxxxxxxxxxx.xx

1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4

1.1 Στοιχεία Εταιρείας 4

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 4

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 4

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 5

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών 8

1.6 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 8

2. XXXXXXX ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 9

2.1 Γενικές Πληροφορίες 9

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 9

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 9

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 9

2.1.4 Γλώσσα 10

2.1.5 Εγγυήσεις 10

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 11

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 11

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 11

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού 12

2.2.3 Κριτήρια Επιλογής 15

2.2.4 Υπεργολαβία 16

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 16

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 20

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 22

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 22

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 22

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου Α’ φάσης - Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά 23

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 23

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 24

2.4.4 Οικονομική Προσφορά 24

2.4.5 Χρόνος Ισχύος προσφορών 24

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 24

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 26

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 26

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 26

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 27

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 28

3.4 Υποβολή ενστάσεων 29

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 29

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 31

4.1 Εγγύηση εμπρόθεσμης έναρξης εκτέλεσης του Έργου 31

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 31

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 31

4.4 Υπεργολαβία 32

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 32

4.6 Καταγγελία σύμβασης 33

5. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 34

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 35

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 35

6.2 Διάρκεια σύμβασης 35

6.3 Τρόπος πληρωμής 35

6.4 Αναπροσαρμογή τιμών 35

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 36

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 36

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 36

Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 36

Α.2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 37

Α.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 37

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 37

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ - ΑΗΗΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 38

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 38

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 38

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 39

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 41

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 46

1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία	«Ανακύκλωση Συσκευών Μον. Α.Ε.»
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	999612594
Ταχυδρομική διεύθυνση	Λεωφόρος Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2
Πόλη	Αθήνα
Ταχυδρομικός Κωδικός	176 71
Τηλέφωνο	2105319780
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	xx.xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Αρμόδιος για πληροφορίες	Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	xxx.xxxxxxxxxxxx.xx

Κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας

Η εταιρεία είναι εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αντικείμενο της εταιρείας είναι η οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εφεξής «ΑΗΗΕ»), δηλαδή η οργάνωση της συλλογής, της μεταφοράς, της προσωρινής αποθήκευσης, του διαχωρισμού και της επεξεργασίας των ΑΗΗΕ και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, με τελικό στόχο την απομάκρυνση των επιβλαβών για το περιβάλλον ουσιών και την επανένταξη των αξιοποιήσιμων υλικών ως πρώτη ύλη στην παραγωγή νέων προϊόντων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μόνο μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: xx.xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 5.1 του Κανονισμού Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών της εταιρείας, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 2 απόφαση της 191ης/14.04.2022 Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΑΔΑ: Ω8Μ546Ψ8ΟΖ-ΧΓ6).

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται με πόρους της «Ανακύκλωση Συσκευών Μον. Α.Ε.».

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης (ενδεδειγμένης επεξεργασίας) αποβλήτων λαμπτήρων, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμόν Η.Π. 23615/651/Ε.103/08.05.2014 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» (Β’ 1184), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ αυτής.

Εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.246.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.246.000,00 €, ΦΠΑ: 299.040,00 €). Οι υπηρεσίες που ελήφθησαν υπόψη για τον καθορισμό του ύψους της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές. Η εκτιμώμενη αξία προκύπτει από τις αναμενόμενες ποσότητες διαχείρισης σε €/tn για τα επόμενα 5 έτη επί της μέγιστης οριζόμενης τιμής διαχείρισης για την παρούσα Διακήρυξη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 5 έτη από την υπογραφή της. Ως ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2025.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης.

Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων των παρ.

2.2.1. - 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και του απαιτούμενου περιεχομένου της Τεχνικής Προσφοράς η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ «Πληροφοριακό τεύχος διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για υπηρεσίες εναλλακτικής διαχείρισης (ενδεδειγμένη επεξεργασία) αποβλήτων λαμπτήρων - ΑΗΗΕ κατηγορίας 3».

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- Το ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 129)

- Την Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με την υπ’ αριθμόν Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1184). Από τις 15 Αυγούστου 2018 το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας περιλαμβάνει 6 κατηγορίες ΑΗΗΕ μεταξύ των οποίων και η κατηγορία των λαμπτήρων (κατηγορία 3)

- Την υπ’ αριθμόν Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» (Β’ 1184)

- Το ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 24)

- Το ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α’ 209)

- Το ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις (Α’ 230)

- Το ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 92)

- Την υπ’ αριθμόν 1958/13.01.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ Α’ 209/2011)» (Β’ 21), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- Την υπ’ αριθμόν Η.Π. 13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (Β’ 604)» (Β’ 383)

- Την υπ’ αριθμόν Η.Π. 24944/1159/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ» (383 Β) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» (Β’ 791), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- Την υπ’ αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/8437/176/28.01.2021 (ορθή επανάληψη: 09.02.2021) απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» με θέμα «Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4685/2020» (ΑΔΑ: 6ΒΟΦ4653-8-Μ5Υ)

- Την υπ’ αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/81490/1650/2021 κοινή υπουργική απόφαση «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου της ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (L 150), κατά το μέρος αυτής που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - τροποποίηση της υπό στοιχεία Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (Β’ 1184) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» (Β’ 4382)

- Το Ν. 4936/2022 “(ΦΕΚ 105Α/27-5-2022) Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος” (Α’ 105)

- Το Προεδρικό Διάταγμα της 24ης Μαΐου 1985 «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών» (Δ’ 270), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- Το Προεδρικό Διάταγμα 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (Α’ 114)

- Το ν. 4496/2017 «Τροποποίηση του X. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις»

- Το Προεδρικό Διάταγμα 41/2018 «Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (Α’ 80)

- Την υπ’ αριθμόν Φ 15/οικ. 1589/104/2006 «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές- βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄) και σε λοιπές δραστηριότητες» (Β’ 90)

- Το ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α’ 79)

- Το Προεδρικό Διάταγμα 16/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK» (Α’ 10)

- Την Απόφαση (EE) 2022/591 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030

- Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119

- Το ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»

- Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

- Την υπ’ αριθμόν 2 απόφαση της 191ης/14.04.2022 Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών της Ανακύκλωσης (ΑΔΑ: Ω8Μ546Ψ8ΟΖ-ΧΓ6)

- Την από 23/5/2024 απόφαση της Διευθύνουσας Επιτροπής της εταιρείας, δυνάμει της οποίας προκηρύσσεται ο παρών διαγωνισμός με θέμα «Λήψη απόφασης περί (α) διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων λαμπτήρων (κατηγορία 3, υποκατηγορίες 3Α και 3Β ΑΗΗΕ) και (β) έγκρισης των όρων της Διακήρυξης για την ανάθεση του Έργου «Υπηρεσίες εναλλακτικής διαχείρισης (ενδεδειγμένη επεξεργασία) απόβλητων λαμπτήρων - ΑΗΗΕ κατηγορίας 3»».

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24/9/2024 και ώρα 17:00.

1.6 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων βεβαιώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού που ενεργεί εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς της.

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

1. Η παρούσα διακήρυξη,

2. Παράρτημα Ι (Περιγραφή του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης)

3. Παράρτημα ΙΙ (Πληροφοριακό τεύχος διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για υπηρεσίες εναλλακτικής διαχείρισης (ενδεδειγμένη επεξεργασία) αποβλήτων λαμπτήρων - ΑΗΗΕ κατηγορίας 3)

4. Παράρτημα ΙΙΙ (Ερωτηματολόγιο)

5. Παράρτημα IV (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς)

6. Παράρτημα V (Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής εμπρόθεσμης έναρξης εκτέλεσης του έργου)

7. Παράρτημα VI (Οδηγίες υποβολής προσφορών)

8. Παράρτημα VII (Υπόδειγμα Δήλωσης Δέσμευσης Εχεμύθειας)

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, πραγματοποιούνται μέσω της αποστολής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ar.lamps@electrocycle.gr.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσουν σε τρίτους, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ar.lamps@electrocycle.gr και απαντώνται αντίστοιχα στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία στάλθηκαν.

Τα διαστήματα που μπορούν οι υποψήφιοι να αποστέλλουν συγκεντρωτικά τα αιτήματα διευκρινίσεων είναι εντός των ημερών:

15 – 19 Ιουλίου, 9:00 – 17:00

26 – 30 Αυγούστου, 9:00 – 17:00

12 – 18 Σεπτεμβρίου, 9:00 – 17:00

Η εταιρεία παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας, αποκλειστικά και μόνο ως προς την αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, κοινοποιείται στους οικονομικούς φορείς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναρτάται ειδική ανακοίνωση στους διαδικτυακούς τόπους όπου είχε αναρτηθεί και η παρούσα Διακήρυξη.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την εταιρεία, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 4.1. εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α’ 13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Η εγγύηση αυτή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την επωνυμία της εταιρείας προς την οποία απευθύνονται («Ανακύκλωση Συσκευών Μον. Α.Ε.»), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά

από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η εταιρεία μπορεί να επικοινωνεί με τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. O Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς και όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της εταιρείας αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οικονομικοί φορείς - εταιρείες Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού που εξασφαλίζουν τους απαιτούμενους χώρους και υποδομές και διαθέτουν λειτουργική αδειοδότηση για αυτές σύμφωνα με το ν. 4442/2016 για εργασίες διαχείρισης R12/R13 για τους ΕΚΑ 20 01 21* και 20 01 36 δυναμικότητας παραλαβής ΑΗΗΕ κατ’ ελάχιστον 250 τόνους tn ετησίως. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, διευκρινίζεται ότι ένα (1) μόνο από τα μέλη προσφέρει εξασφαλίζει τους απαιτούμενους χώρους και υποδομές για την υλοποίηση του υπό ανάθεση Έργου και διαθέτει για αυτές λειτουργική αδειοδότηση σύμφωνα με το ν. 4442/2016 και το οικείο θεσμικό πλαίσιο για εργασίες διαχείρισης R12/R13 για τους ΕΚΑ 20 01 21* και 20 01 36 δυναμικότητας παραλαβής ΑΗΗΕ κατηγορίας 3 κατ’ ελάχιστον 250 τόνους (tn) ετησίως. Το μέλος που πληροί την απαίτηση του προηγούμενου εδαφίου θεωρείται ο Επικεφαλής της συμμετέχουσας ένωσης οικονομικών φορέων και η σχετική λειτουργική αδειοδότηση της προτεινόμενης εγκατάστασης θα πρέπει να έχει χορηγηθεί στον Επικεφαλής της ένωσης.

Οι υπό ανάθεση εργασίες διαχείρισης λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά και μόνο στην εγκατάσταση του Αναδόχου ή του Επικεφαλής της ένωσης οικονομικών φορέων στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση οικονομικών φορέων, με την εξαίρεση της παραγράφου 2.2.4 για τη δυνατότητα ανάθεσης μέρους της σύμβασης υπό τη μορφή της υπεργολαβίας σε τρίτο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 2.2.4 και 4.4 της παρούσας διακήρυξης.

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η εταιρεία μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.2.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.2.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν

τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η εταιρεία μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω φορέας αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

(β) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

(γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(δ) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με την «Ανακύκλωση Συσκευών Μον. Α.Ε.» ή άλλο εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.5.2 της παρούσας,

(ζ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της εταιρείας, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(η) εάν η εταιρεία μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

(ι) εάν έχει υποβάλει ήδη αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διακήρυξη με το ίδιο ΑΦΜ είτε ατομικά είτε συμμετέχοντας σε οποιασδήποτε μορφής σχήμα στον παρόντα διαγωνισμό (μέλος ένωσης ή υπεργολάβος).

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (ι) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

2.2.2.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.2.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους

2.2.2.1 και 2.2.2.4, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού

κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.

2.2.3 Κριτήρια Επιλογής

2.2.3.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το απαιτούμενο πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο απαιτείται για κάθε μέλος της ένωσης.

Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού: να διαθέτουν σε ισχύ άδεια για τη λειτουργία εγκατάστασης εναλλακτικής διαχείρισης λαμπτήρων σύμφωνα με το ν. 4442/2016 και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πληροφοριακό Τεύχος του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

2.2.3.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στο πλαίσιο έργου αντίστοιχου τύπου με το υπό ανάθεση έργο. Συγκεκριμένα απαιτείται να έχουν εκτελέσει ή εκτελούν επιτυχώς τουλάχιστον μία (1) σύμβαση έργου με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης με αντικείμενο την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων λαμπτήρων με ελάχιστη διάρκεια τεσσάρων (4) ετών. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, κάθε μέλος της ένωσης οφείλει να πληροί την ως άνω απαίτηση. Σε περίπτωση ανάθεσης τμήματος της παρούσας σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο, η οποία αφορά στην πραγματοποίηση εργασιών ενδεδειγμένης επεξεργασίας αποβλήτων λαμπτήρων σε εγκατάσταση άλλη από την προτεινόμενη από το συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, δηλαδή σε εγκατάσταση του προτεινόμενου Υπεργολάβου, ο προτεινόμενος Υπεργολάβος οφείλει να πληροί την απαίτηση της παρούσας παραγράφου περί τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.

2.2.3.3 Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και λοιπές Νομοθετικές απαιτήσεις

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να διαθέτουν πιστοποίηση για την προτεινόμενη στο Διαγωνισμό εγκατάσταση σύμφωνα με τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ 50625) των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης από διαπιστευμένο Οργανισμό πιστοποίησης για το ρεύμα των λαμπτήρων.

Σε περίπτωση όπου οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας δεν διαθέτουν την ως άνω πιστοποίηση κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφορές τους μπορούν να γίνουν δεκτές εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) κατά το εν λόγω κρίσιμο χρονικό διάστημα έχουν ήδη εκκινήσει τη νόμιμη διαδικασία για την απόκτηση της ως άνω πιστοποίησης, για την κτήση της οποίας πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις και (β) έχουν ήδη αποκτήσει την ως άνω πιστοποίηση κατά τον χρόνο ανάδειξης τους ως προσωρινού αναδόχου και προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων μόνο ο Επικεφαλής οικονομικός φορέας οφείλει να πληροί την απαίτηση του προηγούμενου εδαφίου.

2.2.4 Υπεργολαβία

Η ανάθεση τμήματος της παρούσας σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο, η οποία αφορά στην πραγματοποίηση εργασιών ενδεδειγμένης επεξεργασίας αποβλήτων λαμπτήρων σε εγκατάσταση άλλη από την προτεινόμενη από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα (προσφέροντα), επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτή δικαιολογείται από τις ειδικότερες συνθήκες της προτεινόμενης υπεργολαβίας και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της ποσότητας της ετήσιας παραλαβής ΑΗΗΕ. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς επιτρέπεται να αναθέτουν τμήμα(τα) της παρούσας σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο(ους) με ανώτατο όριο το δέκα τοις εκατό (10%) της ποσότητας της ετήσιας παραλαβής ΑΗΗΕ. Ο ποσοτικός περιορισμός των προηγούμενων εδαφίων δεν ισχύει για οποιαδήποτε άλλη μορφή ανάθεσης τμήματος της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο.

Ο οικονομικός φορέας που προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, η οποία αφορά στην πραγματοποίηση εργασιών ενδεδειγμένης επεξεργασίας αποβλήτων λαμπτήρων σε εγκατάσταση άλλη από την προτεινόμενη από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, δηλαδή σε εγκατάσταση του Υπεργολάβου, υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του (κατά το στάδιο υποβολής προσφοράς): (α) τους λόγους για τους οποίους επιλέγει την ανάθεση τμήματος της σύμβασης σε τρίτο καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων επέλεξε τον προτεινόμενο υπεργολάβο, (β) το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους και (γ) τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους κατά τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, ο προτεινόμενος Υπεργολάβος φέρει την υποχρέωση να υποβάλει το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας, καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής της παρ.

2.4.3.1. της διακήρυξης και η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν εις βάρος τους οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της παρούσας, καθώς και ότι οι ίδιοι (οι υπεργολάβοι) πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 2.2.3.1 (περιβαλλοντική και λειτουργική αδειοδότηση) και 2.2.3.2. (τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.2.

Η «Ανακύκλωση Συσκευών Μον. Α.Ε.», καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης που θα συνάψει με τον Ανάδοχο, θα έχει δικαίωμα να αιτείται και να λαμβάνει από αυτόν τεχνικές και οικονομικές πληροφορίες που αφορούν στη συμβατική του σχέση με τον υπεργολάβο.

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του Ερωτηματολογίου του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας Διακήρυξης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.4.3.1 και κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, η οποία αφορά την πραγματοποίηση εργασιών ενδεδειγμένης επεξεργασίας αποβλήτων λαμπτήρων σε εγκατάσταση άλλη από την προτεινόμενη από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα (προσφέροντα), σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της ποσότητας ετήσιας παραλαβής ΑΗΗΕ, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.5.1 και 2.2.5.2, ότι δεν συντρέχουν εις βάρος τους οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της παρούσας Διακήρυξης καθώς και ότι οι ίδιοι πληρούν τα κριτήρια

των παραγράφων 2.2.1 (λειτουργική αδειοδότηση) και 2.2.3.2. (τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) της παρούσας.

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώνουν ότι πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την εταιρεία.

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3 και 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας στο οποίο θα λαμβάνουν πρόσβαση οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος IV της παρούσας, το οποίο θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.

Η Υπεύθυνη Δήλωση που συνοδεύει το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ερωτηματολογίου του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο Ερωτηματολόγιο, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: ar.lamps@electrocycle.gr, χωρίς να απαιτείται απόφαση της εταιρείας, και ταυτόχρονα ενημερώνει την Εταιρεία ότι επιθυμεί να υποβάλλει εκ νέου άλλη προσφορά. Στη συνέχεια, η

«Ανακύκλωση Συσκευών Μον. Α.Ε.» εκκινεί ξανά την ίδια διαδικασία υποβολής, όπως αυτή περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.4, και ο οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει ξανά επικαιροποιημένο Ερωτηματολόγιο. Η διαδικασία επανυποβολής επικαιροποιημένου Ερωτηματολογίου – Προσφοράς μπορεί να επαναληφθεί μόνο μια φορά. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο Ερωτηματολόγιο στη συνοδευτική Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί του.

Κατά την υποβολή του Ερωτηματολογίου του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης, καθώς και της συνοδευτικής Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο Ερωτηματολόγιο δύναται να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του Ερωτηματολογίου του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά

στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου)

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.2 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.3 και 2.2.5, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η εταιρεία έχει ήδη στη διάθεσή της τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2 και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1,

β) για την παράγραφο 2.2.2.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.2.2 περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.2.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

γ) για την παράγραφο 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

δ) Για την παράγραφο 2.2.2.4 περίπτωση ε’ Βεβαίωση από το αντίστοιχο ΣΕΔ περί μη επιβολής κυρώσεων (καταγγελίας, αποζημιώσεων κ.α.) λόγω επίδειξης σοβαρής πλημμέλειας κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης,

ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης των άρθρων 2.2.1 (δικαίωμα συμμετοχής) και 2.2.3.1 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν τα ακόλουθα:

- πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.

- νόμιμο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης (λειτουργική αδειοδότηση) σύμφωνα με το ν. 4442/2016 για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων λαμπτήρων.

- σε ισχύ περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011, συνοδευόμενη από εμπεριστατωμένη συνοπτική τεχνική έκθεση εξουσιοδοτημένου μηχανικού.

- σε ισχύ άδεια εγκατάστασης της προτεινόμενης εγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3325/2005 και 3982/2011.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3.1 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.3.2 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

Βεβαίωση Συνεργασίας με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ και ειδικότερα λαμπτήρων που καλύπτει τις απαιτήσεις του κριτηρίου, με αναφορά της χρονικής διάρκειας, του ρεύματος διαχείρισης και των συμβαλλόμενων μερών.

Β.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου

2.2.3.3 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποίηση σύμφωνα με τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ 50625) για τη διαχείριση λαμπτήρων.

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης / νόμιμου εκπροσώπου.

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Β.7 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, η οποία αφορά στην πραγματοποίηση εργασιών ενδεδειγμένης επεξεργασίας αποβλήτων λαμπτήρων σε εγκατάσταση άλλη από την προτεινόμενη από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα (προσφέροντα), προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρει: (α) τους λόγους για τους οποίους επιλέγει την ανάθεση τμήματος της σύμβασης σε τρίτο καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων επέλεξε τον προτεινόμενο υπεργολάβο, (β) το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους και (γ) τους υπεργολάβους που προτείνει. Ακόμη, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

Β.8. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων των παρ. 2.2.1 - 2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και του απαιτούμενου περιεχομένου της εμπεριστατωμένης Τεχνικής και Οικονομικής Μελέτης, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα II (Πληροφοριακό Τεύχος διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για υπηρεσίες Εναλλακτικής διαχείρισης (ενδεδειγμένη επεξεργασία) αποβλήτων λαμπτήρων - ΑΗΗΕ κατηγορίας 3).

Ειδικότερα, τα κριτήρια αξιολόγησης διακρίνονται σε (Α) το τεχνικό-περιβαλλοντικό μέρος και (Β) στο οικονομικό μέρος. Ο συντελεστής βαρύτητας των ως άνω κριτηρίων παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα, σε ποσοστιαία κλίμακα με συνολική βαθμολογία χιλίων (1.000) μονάδων.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ		1000
ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗ		300
700
	Διακήρυξη [1] ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ		30%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ		70%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ	30%	300
1.1 Γεωγραφικά Κριτήρια Υποδομών (Γεωγραφικές ζώνες με οριζόμενα) 1.2 Ετήσια δυναμικότητα παραλαβής ΑΗΗΕ (tn) 1.3 Συντελεστές Ανάκτησης από διαδικασία Πιστοποιήσεων ΕΝ 1.4 Sustainability report	10% 15% 2% 3%	100 150 20 30
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ	70%	700
2.1 Οικονομική επάρκεια 2.2 Οικονομική προσφορά για εργασίες ταξινόμησης/διαχείρισης ΑΗΗΕ (λαμπτήρες)	5% 65%	50 650

Κάθε προσφορά βαθμολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια και τους συντελεστές που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα Κριτηρίων βαθμολογίας υποψηφίων και στην συνέχεια συντάσσεται Πίνακας Βαθμολογίας των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης. Στην περίπτωση ανάδειξης ισότιμων προσφορών (δηλαδή, προσφορών που έχουν λάβει την ίδια βαθμολογία),η εταιρεία ακολουθεί την κάτωθι διαδικασία:

α) Αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσκληση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, ώστε να υποβάλλουν νέα οικονομική προσφορά εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Η υποβολή νέας προσφοράς αφορά αποκλειστικά και μόνο την οικονομική προσφορά των υποψήφιων οικονομικών φορέων, οι οποίοι απαγορεύεται να μεταβάλλουν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μετά την υποβολή της, την Τεχνική Προσφορά τους, η οποία τους δεσμεύει και για το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας παραλείψει να αποστείλει νέα οικονομική προσφορά εντός της ταχθείσας με την ως άνω πρόσκληση προθεσμίας, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη την αρχική οικονομική προσφορά του.

β) Μετά το πέρας της προθεσμίας που τίθεται με την πρόσκληση της περ. α’ της παρούσας, η Εταιρεία αξιολογεί τις νέες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων και καταρτίζει πίνακα κατάταξης (μειοδοτικό). Εν προκειμένω, το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

γ) Σε περίπτωση που ακόμη και μετά την αποσφράγιση των νέων οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων προκύπτουν ισότιμες προσφορές, η Εταιρεία επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

δ) Σε περίπτωση που η αρχική προσφορά των οικονομικών φορέων είναι ίση με τη χαμηλότερη οριζόμενη τιμή διαχείρισης από την Εταιρεία, τότε η Εταιρεία επιλέγει τον Ανάδοχο κατευθείαν με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ (Πληροφοριακό Τεύχος διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για υπηρεσίες Εναλλακτικής διαχείρισης (ενδεδειγμένη επεξεργασία) αποβλήτων λαμπτήρων - ΑΗΗΕ κατηγορίας 3) που συνοδεύει την παρούσα για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης ανάδειξης ισότιμων προσφορών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 2.3. της παρούσας. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, δύναται να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, αποστέλλοντας ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ar.lamps@electrocycle.gr

Στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς αποσύρουν την προσφορά τους πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, δύνανται να υποβάλουν μία επιπλέον φορά την προσφορά τους. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αποστείλουν ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ar.lamps@electrocycle.gr, προκειμένου να λάβουν τα απαραίτητα στοιχεία για την ηλεκτρονική σύνδεση και τους συναφείς κωδικούς ώστε να αποκτήσουν εκ νέου πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο του Ερωτηματολογίου του Παραρτήματος ΙΙΙ. Αναλυτικές οδηγίες δίνονται στο Παράρτημα VI της παρούσης.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, μόνο ηλεκτρονικά στους συνδέσμους που θα κοινοποιηθούν από την «Ανακύκλωση Συσκευών Μον. Α.Ε.» και σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος VI.

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον παρόντα διαγωνισμό αποστέλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ar.lamps@electrocycle.gr . Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου οικονομικού φορέα, καθώς και η αποστολή των στοιχείων του υποψήφιου, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα VI Οδηγίες υποβολής προσφορών της παρούσας, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη Δήλωση Δέσμευσης Εχεμύθειας, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Το ηλεκτρονικό μήνυμα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψήφιων οικονομικών φορέων οφείλει να φέρει, ως θέμα του την ένδειξη

«Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1/9.7.2024 Διακήρυξης της «Ανακύκλωση Συσκευών Μον. Α.Ε.» για το Έργο: «Υπηρεσίες εναλλακτικής διαχείρισης (ενδεδειγμένη επεξεργασία) απόβλητων λαμπτήρων (ΑΗΗΕ κατηγορίας 3)».

(γ) Στη συνέχεια, η εταιρεία θα απαντά στο ηλεκτρονικό μήνυμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος των υποψήφιων οικονομικών φορέων , αποστέλλοντας σε αυτούς τα απαραίτητα στοιχεία για την ηλεκτρονική σύνδεση και τους συναφείς κωδικούς, ώστε αυτοί να αποκτήσουν πρόσβαση: (1ον) στο ηλεκτρονικό αρχείο του Ερωτηματολογίου του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας και (2ον) στο προσαρτώμενο στην παρούσα Πληροφοριακό Τεύχος διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για υπηρεσίες Εναλλακτικής διαχείρισης (ενδεδειγμένη επεξεργασία) αποβλήτων λαμπτήρων - ΑΗΗΕ κατηγορίας 3, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι ειδικότερες απαιτήσεις της Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς που καλούνται να υποβάλλουν ως μέρος της προσφοράς τους οι οικονομικοί φορείς.

(δ) Οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν τις προσφορές τους άπαξ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά – Οικονομική Προσφορά) εντός ηλεκτρονικού φακέλου στον οποίο τους έχει δοθεί πρόσβαση κατά το αίτημα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Διευκρινίζεται ότι το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος ΙΙΙ (το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, όπως αυτά καθορίζονται αναλυτικά στην παρ. 2.4.3.1 της παρούσας) συμπληρώνεται και υποβάλλεται απευθείας (online) σύμφωνα με το Παράρτημα VI Οδηγίες υποβολής προσφορών της παρούσας.

ε) Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας δεν διαθέτουν την απαιτούμενη κατά την παρ. 2.2.3.3. πιστοποίηση, υποβάλλουν ως επιπλέον δικαιολογητικό συμμετοχής τη Δήλωση Αίτησης Πιστοποίησης (Declaration of intent - DOI)

2.4.2.2. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, ήτοι έως την 24/9/2024 και ώρα 17:00, στην Ελληνική Γλώσσα. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα

β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα

γ) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με την παρούσα .

Ειδικότερες οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των προσφορών περιλαμβάνονται στον Παράρτημα VI της παρούσας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου Α’ φάσης - Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των δηλωθέντων στο Ερωτηματολόγιο και δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το Ερωτηματολόγιο. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν το ηλεκτρονικό Ερωτηματολογίου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).

β) Σε ισχύ λειτουργική αδειοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4442/2016. Επισημαίνεται ότι η προσκομιζόμενη λειτουργική αδειοδότηση οφείλει να βρίσκεται νομίμως σε συμφωνία με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του στοιχείου δ’ της παρούσας.

γ) Σε ισχύ περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011, συνοδευόμενη από εμπεριστατωμένη συνοπτική τεχνική έκθεση εξουσιοδοτημένου μηχανικού.

δ) Σε ισχύ άδεια εγκατάστασης της προτεινόμενης εγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3325/2005 και 3982/2011.

ε) Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας δεν διαθέτουν ακόμη την απαιτούμενη κατά την παρ. 2.2.3.3. πιστοποίηση, υποβάλλουν ως δικαιολογητικό συμμετοχής τη Δήλωση Αίτησης Πιστοποίησης (Declaration of intent - DOI).

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης (Πληροφοριακό Τεύχος διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για υπηρεσίες Εναλλακτικής διαχείρισης (ενδεδειγμένη επεξεργασία) αποβλήτων λαμπτήρων - ΑΗΗΕ κατηγορίας 3), περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

2.4.4 Οικονομική Προσφορά

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV της παρούσας διακήρυξης (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς).

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ (€).

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι προσφερόμενες τιμές αναπροσαρμόζονται κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παρ. 6.3. της παρούσας (Αναπροσαρμογή τιμής).

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης όπως καθορίζεται στον όρο 1.3 της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος Ισχύος προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την εταιρεία, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της εταιρείας για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η εταιρεία δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H εταιρεία με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 3.1.2 της παρούσας,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης ανάδειξης ισότιμων προσφορών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 2.3. της παρούσας,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες διαφορετικές προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.3. περ. γ’ της παρούσας και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ι) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας,

ια) εάν, από τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους

2.2.3. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιβ) εάν, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση των προσφορών όργανο της εταιρείας, εφεξής «Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού», προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

• Αποσφράγιση «Τεχνική Προσφορά», την 25/9/2024 και ώρα 9:00

• Αποσφράγιση «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την 25/9/2024 και ώρα 9:00.

• Αποσφράγιση «Οικονομική Προσφορά», την 25/9/2024 και ώρα 14:00

Στο στάδιο αυτό, τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών, η εταιρεία προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Ελέγχου Εναλλακτικής Διαχείρισης της εταιρείας (εφεξής «αρμόδια Διεύθυνση») και της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού.

Η εταιρεία, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλουν είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που δηλώνουν στο Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ’ αναλογία και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα:

α) Η αρμόδια Διεύθυνση προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και, εν συνεχεία, στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής, έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών (Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών). Το πρακτικό αυτό δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

β) Στην συνέχεια, η Αρμόδια Διεύθυνση προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά. Στην συνέχεια, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι προσφορές των υποψήφιων οικονομικών φορέων σύμφωνα με το κριτήριο ανάθεσης της παρ. 2.3 της παρούσας διακήρυξης (Πίνακας συντελεστών βαρύτητας) και εισηγείται αιτιολογημένα την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου (Πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών σύμφωνα με το κριτήριο ανάθεσης). Το πρακτικό αυτό δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Στην περίπτωση ανάδειξης ισότιμων προσφορών (δηλαδή, προσφορών που έχουν λάβει την ίδια βαθμολογία), η αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας ακολουθεί την κάτωθι διαδικασία:

i. Αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσκληση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, ώστε να υποβάλλουν νέα οικονομική προσφορά εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Η υποβολή νέας προσφοράς αφορά αποκλειστικά και μόνο την οικονομική προσφορά των υποψήφιων οικονομικών φορέων, οι οποίοι απαγορεύεται να μεταβάλλουν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μετά την υποβολή της, την Τεχνική Προσφορά τους, η οποία τους δεσμεύει και για το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας παραλείψει να αποστείλει νέα οικονομική προσφορά εντός της ταχθείσας με την ως άνω πρόσκληση προθεσμίας, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη την αρχική οικονομική προσφορά του.

ii. Μετά το πέρας της προθεσμίας που τίθεται με την πρόσκληση της περ. α’ της παρούσας, η Εταιρεία αξιολογεί τις νέες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων και καταρτίζει πίνακα κατάταξης (μειοδοτικό). Εν προκειμένω, το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

iii. Σε περίπτωση που ακόμη και μετά την αποσφράγιση των νέων οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων προκύπτουν ισότιμες προσφορές, η Εταιρεία επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

iv. Σε περίπτωση που η αρχική προσφορά των οικονομικών φορέων είναι ίση με τη χαμηλότερη οριζόμενη τιμή διαχείρισης από την Εταιρεία, τότε η Εταιρεία επιλέγει τον ανάδοχο κατευθείαν με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

γ) Στη συνέχεια, η εταιρεία προσκαλεί εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3.2 της παρούσας διακήρυξης, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η εταιρεία αποστέλλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου

2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3

- 2.2.5 αυτής (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω ηλεκτρονικού φακέλου, η τοποθεσία του οποίου θα κοινοποιηθεί στον προσωρινό Ανάδοχο μέσω email.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η εταιρεία καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η ανάθεση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή

ii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους

2.2.3 έως 2.2.5 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της εταιρείας για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν απορρίπτεται η προσφορά του, υπό την προϋπόθεση ότι, ακόμη και μετά τις οψιγενείς μεταβολές, εξακολουθούν να μην συντρέχουν εις βάρος του οι λόγοι αποκλεισμού των παρ. 2.2.2 και να πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια επιλογής των παρ. 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3 - 2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η αρμόδια Διεύθυνση ελέγχει τα παραπάνω δικαιολογητικά και αποτυπώνει το αποτέλεσμα του ελέγχου του στην εισήγησή του περί ανάδειξης οριστικού αναδόχου (Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου). Στη συνέχεια, η αρμόδια Διεύθυνση διαβιβάζει το σύνολο των ως άνω πρακτικών (πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών, πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου) στην Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού για τη λήψη απόφασης, είτε για κατακύρωση της σύμβασης (απόφαση κατακύρωσης), είτε για ματαίωση της διαδικασίας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Η εταιρεία κοινοποιεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης: (α) την απόφαση κατακύρωσης της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού, (β) την προθεσμία υποβολής ενστάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας και (γ) αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών (συγκεκριμένα: πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφοράς, πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου).

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της εταιρείας. Κατά της απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η προσβολή της ανωτέρω απόφασης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης και

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένστασης σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η εταιρεία προσκαλεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης, θέτοντάς του προθεσμία από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

3.4 Υποβολή ενστάσεων

Κάθε οικονομικός φορέας, που έλαβε μέρος στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή παράλειψη της εταιρείας κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και του Κανονισμού Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών της εταιρείας, έχει δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού. Η προθεσμία για την υποβολή ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της εταιρείας είναι τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης.

Οι ενστάσεις της παρούσας παραγράφου δύναται να αφορούν όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης.

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να τεκμηριώνουν την ένστασή τους, καθώς και να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα προς υποστήριξή της.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού εξετάζει την υποβληθείσα ένσταση εντός τριών (3) ημερών από την άσκησή της και κοινοποιεί αμελλητί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το πόρισμά της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας επιθυμεί την εξέταση της ένστασής του σε δεύτερο βαθμό, οφείλει να την υποβάλλει εκ νέου ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων της εταιρείας, που συγκροτείται, ειδικά για την παρούσα διαδικασία ανάθεσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Η προθεσμία για την υποβολή ένστασης ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων της εταιρείας (δευτεροβάθμια επιτροπή) είναι τρεις (3) ημέρες από την κοινοποίηση της πρωτοβάθμιας απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Η Επιτροπή Ενστάσεων της εταιρείας εξετάζει την υποβληθείσα ένσταση εντός τριών (3) ημερών από την άσκησή της και κοινοποιεί αμελλητί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το πόρισμά της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Η προθεσμία για την άσκηση ενστάσεων και η άσκησή τους κατά τα ανωτέρω αναστέλλουν την σύναψη της σύμβασης.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η εταιρεία ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει, αιτιολογημένα, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, την παρούσα διαδικασία ανάθεσης, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού, για τους ακόλουθους λόγους:

(α) Εφόσον η διαδικασία επέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών όλων των προσφερόντων.

(β) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην τεθείσα προθεσμία (3.3.2), κηρυχθεί έκπτωτος και ακολουθηθεί η ως άνω διαδικασία για τον προσφέρονται που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά. Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

(γ) Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης.

(δ) Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με την παρούσα διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την εταιρεία.

(ε) Αν, λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, (στ) Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,

(ζ) Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως, ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού, να αποφασίσει, παράλληλα με την ματαίωση της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης, την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης αυτής, με τροποποίηση ή μη των όρων της, ή να προσφύγει στην διαδικασία με διαπραγμάτευση.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση εμπρόθεσμης έναρξης εκτέλεσης του Έργου

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης εμπρόθεσμης έναρξης εκτέλεσης του Έργου, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων 10.000,00 ευρώ. Η εγγύηση εμπρόθεσμης έναρξης εκτέλεσης του Έργου κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση εμπρόθεσμης έναρξης της εκτέλεσης περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση εμπρόθεσμης έναρξης εκτέλεσης πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης. Η εγγύηση εμπρόθεσμης έναρξης εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την έναρξη εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και ειδικότερα αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί ο επιτόπιος έλεγχος στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου ο οποίος θα πραγματοποιηθεί εντός των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών και υπογραφής σύμβασης συνεργασίας σύμφωνα με το δηλωθέν χρονοδιάγραμμα.

Η εγγύηση εμπρόθεσμης έναρξης της εκτέλεσης του Έργου καταπίπτει, εάν ο Ανάδοχος: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) εάν, κατά τον επιτόπιο στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας ή

/και προσκομίσθηκαν κατά τη διαδικασία κατακύρωσης είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου

2.2.2 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η ανάθεση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφαρμόζονται οι όροι του Κανονισμού Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών της «Ανακύκλωση Συσκευών Μον. Α.Ε.», οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

4.3.2 Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην εταιρεία, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και

μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης .

γ) ότι αποδέχεται τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του μετά την υπογραφή της σύμβασης, τον οποίο η εταιρεία μπορεί να διενεργεί είτε με ίδια μέσα είτε μέσω εξωτερικού συνεργάτη της.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου, όσο και των υπεργολάβων του.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας διακήρυξης από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην εταιρεία το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην εταιρεία, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Για την περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε νέο υπεργολάβο τμήμα της σύμβασης, το οποίο αφορά στην πραγματοποίηση εργασιών ενδεδειγμένης επεξεργασίας αποβλήτων λαμπτήρων σε εγκατάσταση άλλη από την προτεινόμενη από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορά δηλαδή σε εγκατάσταση του προτεινόμενου Υπεργολάβου, υποχρεούται να αναφέρει: (α) τους λόγους για τους οποίους επιλέγει την ανάθεση τμήματος της σύμβασης στο νέο υπεργολάβο καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων τον επέλεξε, (β) το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε αυτόν και (γ) το νέο υπεργολάβο (ή υπεργολάβους) που προτείνει.

4.4.3. Η εταιρεία επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.2 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2 της παρούσας, εφόσον τ ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης, η οποία αφορά στην πραγματοποίηση εργασιών ενδεδειγμένης επεξεργασίας αποβλήτων λαμπτήρων σε εγκατάσταση άλλη από την προτεινόμενη από το συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, δηλαδή σε εγκαταστάσεις του Υπεργολάβου, τα οποία τμήματα σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής ετήσιας ποσότητας παραλαβής ΑΗΗΕ στην εγκατάσταση.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των υπεργολάβων του κύριου αναδόχου, η εταιρεία απαιτεί την αντικατάστασή τους.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Με αιτιολογημένη απόφαση της Εταιρείας, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, μετά από σχετικό αίτημα του

Αναδόχου που υποβάλλεται το αργότερο δύο μήνες πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6.2 της παρούσας. Εάν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, κατά τα ανωτέρω, ή εάν λήξει η παραταθείσα διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην εταιρεία οι παραδοτέες υπηρεσίες της σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

(β) για συμπληρωματικές υπηρεσίες, που κατέστησαν αναγκαίες στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή του Αναδόχου δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους ή/και θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη των δαπανών για την εταιρεία. Οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών συμβάσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.

(γ) όταν οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στην εναρμόνιση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή/και την εφαρμογή των όρων και των κανόνων περιβαλλοντικής διαχείρισης που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας ως Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων ΑΗΗΕ.

(δ) σε απρόβλεπτες περιστάσεις, τις οποίες η εταιρεία δεν μπορούσε να προβλέψει κατά τον σχεδιασμό της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης, ώστε να τις συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος ουδεμία αξίωση έχει ή διατηρεί κατά της εταιρείας για το συνολικό ποσό που προβλέπεται από την σύμβαση, εάν μέχρι την ημερομηνία λήξης ισχύος της σύμβασης, αρχικής ή κατά τυχόν παράταση, πραγματοποιηθούν λιγότερες από τις προβλεπόμενες υπηρεσίες.

4.6 Καταγγελία σύμβασης

Η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από την εταιρεία και από τον Ανάδοχο, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, με κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αποτελεσμάτων της καταγγελίας. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας διακήρυξης και της σύμβασης που θα συναφθεί.

5. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από την σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της εταιρείας. Οι Αρμόδιες Διευθύνσεις παρακολουθούν την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, τόσο όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραδοτέων υπηρεσιών, όσο και σε σχέση με την τήρηση του ορισθέντος χρονοδιαγράμματος (Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης).

6.1.2. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις μπορούν, με απόφαση του Διευθυντή/Διευθύντρια της, να ορίζουν έναν υπάλληλο ως επόπτη της σύμβασης. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη, η Διεύθυνση που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.2 Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) έτη, αρχόμενη 1/1/2025. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος ουδεμία αξίωση έχει ή διατηρεί κατά της εταιρείας για το συνολικό ποσό που προβλέπεται από την σύμβαση, εάν μέχρι την ημερομηνία λήξης ισχύος της σύμβασης, αρχικής ή κατά τυχόν παράταση, πραγματοποιηθούν λιγότερες από τις προβλεπόμενες υπηρεσίες.

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, μετά από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Εάν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Εταιρεία οι παραδοτέες υπηρεσίες της σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.3 Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται για ποσά αντίστοιχα προς την αξία της υπηρεσίας που θα παρέχεται (ταξινόμηση / διαχείριση ΑΗΗΕ) με την παράδοση των αντίστοιχων αναφορών όπως περιγράφονται στο τεχνικό παράρτημα της παρούσας και την προσκόμιση του αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

6.4 Αναπροσαρμογή τιμών

Η εταιρεία δύναται να αναπροσαρμόζει κατόπιν κοινής συμφωνίας των δύο μερών την αμοιβή που καταβάλλει στον Ανάδοχο ανά τόνο (tn) ΑΗΗΕ, υπό την προϋπόθεση ότι έχει κοινοποιήσει σε αυτόν νομίμως την αναπροσαρμογή αυτή τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν το πέρας έκαστου ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ως «Εταιρεία» νοείται η «Ανακύκλωση Συσκευών Μον. Α.Ε.». Ως «Ανάδοχος» νοείται ο ανάδοχος του Έργου που θα ανακηρυχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό.

Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης (ενδεδειγμένη επεξεργασία) απόβλητων λαμπτήρων - ΑΗΗΕ κατηγορίας 3 που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμόν Η.Π. 23615/651/Ε.103/08.05.2014 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» (Β’ 1184), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ αυτής.

Οι υπό ανάθεση εργασίες διαχείρισης αποβλήτων λαμπτήρων θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις (μονάδα διαχείρισης ΑΗΗΕ) του αναδόχου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο Πληροφοριακό Τεύχος του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας διακήρυξης. Ειδικότερα, οι υπό ανάθεση εργασίες περιλαμβάνουν την παραλαβή, τη διαλογή - ταξινόμηση, την αποθήκευση και την επεξεργασία αποβλήτων λαμπτήρων και θα εκτελούνται σε εγκαταστάσεις / χώρους που πληρούν της προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει (ΚΥΑ 23615/2014), και των Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ 50625) των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της σύμβασης ο Ανάδοχος καλείται να εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες

διαχείρισης των αποβλήτων λαμπτήρων:

Ομάδα εργασιών Α: Παραλαβή και ταξινόμηση αποβλήτων λαμπτήρων

- Έλεγχος φορτίου

- Παραλαβή – ζύγιση

- Χειρισμός - Φόρτωση / εκφόρτωση / αποθήκευση (εργασία R13)

- Αποσυσκευασία

- Ταξινόμηση κατά είδος και κωδικό ΕΚΑ

Ομάδα εργασιών Β: Επεξεργασία αποβλήτων λαμπτήρων

- Απορρύπανση / Επεξεργασία αποβλήτων λαμπτήρων /Περαιτέρω διαχείριση παραγόμενων υλικών επεξεργασίας (π.χ. ανάκτηση υδραργύρου)

- Αποθήκευση παραγόμενων υλικών

- Διάθεση παραγόμενων αποβλήτων και υλικών στην αγορά

Α.2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται στενά με τον Εργοδότη και να λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του Εργοδότη σχετικά με την εκτέλεση του Έργου, κι ευθύνεται για κάθε πλημμέλεια ή παράλειψη του προσωπικού του κατά το χρονικό διάστημα της υλοποίησης του Έργου.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λπ., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.

3. Με εξαίρεση όπου προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και όπου απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, ο Ανάδοχος δεν θα αποκαλύπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Εργοδότη, όρους της παρούσας Σύμβασης, καθώς και πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτόν στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης και θα τηρεί όλες τις πληροφορίες αυτές εμπιστευτικές. Ως εμπιστευτικές και απόρρητες θεωρούνται οι πληροφορίες, τα στοιχεία, οι μέθοδοι, οι τεχνικές και η διαδικασία που ακολουθεί η Εταιρεία για την οργάνωσή της, τα επιχειρηματικά της σχέδια και στρατηγική, την τεχνογνωσία της, τις συνεργασίες της, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών της, καθώς και κάθε πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα, ευαίσθητη ή μη, που αφορά ή σχετίζεται με την πελατεία, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς κάθε μορφής, την επιχειρηματική δραστηριότητα και το προσωπικό που απασχολεί, ανεξάρτητα εάν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές ή απόρρητες ή μη. Σε περίπτωση αμφιβολίας για τον χαρακτηρισμό μιας πληροφορίας, αυτή πρέπει να θεωρείται εμπιστευτική. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα (όπως, ενδεικτικά, την υπογραφή σύμβασης εμπιστευτικότητας), προκειμένου οι υπάλληλοί του και οι προστηθέντες του να μην αποκαλύπτουν ή κοινοποιούν ή επιτρέπουν άμεσα ή έμμεσα την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση σε οποιονδήποτε τρίτο εμπιστευτικών πληροφοριών.

Α.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων οικονομικών φορέων συντάσσεται επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με τους όρους του Πληροφοριακού Τεύχους του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ : Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.246.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.246.000,00 €, ΦΠΑ: 299.040,00 €).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ - ΑΗΗΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ		ΒΑΡΥΤΗΤΑ %	ΒΑΘΜΟΙ	% ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΕΥΡΟΥΣ €/TN	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΕΥΡΟΥΣ €/TN	ΠΡΟΣΦΟΡΑ €/TN
2.2 Οικονομική προσφορά για εργασίες ταξινόμησης/διαχείρισης ΑΗΗΕ (λαμπτήρες)	LAMPS	65%	650	94% 6%	750,00 €	890,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ EMΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Εταιρείας) …………………………….

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..

Προς: «Ανακύκλωση Συσκευών Μον. Α.Ε.»

Λεωφ. Συγγρού 196 και Χαροκόπου 2, Καλλιθέα 17671

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ ποσού 10.000, 00 ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 ευρώ)

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................

(διεύθυνση) , ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................

(διεύθυνση) ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) (συμπληρώνεται με όλα

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την εμπρόθεσμη έναρξη της εκτέλεσης του ανατιθέμενου έργου σύμφωνα με την από (ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη της «Ανακύκλωση Συσκευών Μον. Α.Ε.», στο πλαίσιο του Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης για το Έργο: «Υπηρεσίες εναλλακτικής διαχείρισης (ενδεδειγμένη επεξεργασία) απόβλητων λαμπτήρων - ΑΗΗΕ κατηγορίας 3» .

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε 15 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει για τριάντα (30) ημέρες μετά την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Διαδικασία υποβολής προσφοράς στη διαγωνιστική διαδικασία

1.1 Συμμέτοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία

Οι συμμετοχές-προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, από την δημοσίευση της Διακήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, ήτοι 24/09/2024 και ώρα 17.00, στην Ελληνική Γλώσσα, και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας που αναφέρεται παρακάτω.

1.2 Αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο υποψήφιος ανάδοχος, έπειτα από την έναρξη υποβολής αιτήσεων στη διαγωνιστική διαδικασία, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποστείλει email στο ar.lamps@electrocycle.gr με θέμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1/9.7.2024 Διακήρυξης της «Ανακύκλωση Συσκευών Μον. Α.Ε.» για το Έργο: «Υπηρεσίες εναλλακτικής διαχείρισης (ενδεδειγμένη επεξεργασία) απόβλητων λαμπτήρων - ΑΗΗΕ κατηγορίας 3», επισυνάπτοντας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα τη Δήλωση Δέσμευσης Εχεμύθειας (NDA), η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο σύνδεσμο της Διακήρυξης. Το κυρίως σώμα του κειμένου πρέπει να φέρει συμπληρωμένο τον πίνακα, όπως αναφέρεται παρακάτω.

To email εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον υποψήφιο θα πρέπει να πραγματοποιείται εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δευτ.-Παρ. κατά τις ώρες 9.00-17.00.

ΘΕΜΑ: «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1/9.7.2024 Διακήρυξης της «Ανακύκλωση Συσκευών Μον. Α.Ε.» για το Έργο: «Υπηρεσίες εναλλακτικής διαχείρισης (ενδεδειγμένη επεξεργασία) απόβλητων λαμπτήρων - ΑΗΗΕ κατηγορίας 3»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Είδος συνεργασίας

Επωνυμία Αναδόχου /

Κύριου Μέλος Ένωσης

ΑΦΜ

Email επικοινωνίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Επωνυμία Μέλους Ένωσης

ΑΦΜ

Email επικοινωνίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Επωνυμία Υπεργολάβου

ΑΦΜ

Email επικοινωνίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας
Υπεύθυνος επικοινωνίας
Διαγωνισμός	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ [1/9.7.2024] – «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ – ΑΗΗΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3»

Στην περίπτωση Κοινοπραξίας (Ένωσης) ή υπεργολαβίας, το email θα σταλεί από το κύριο μέλος ή εργολάβο αντίστοιχα της Ένωσης ή της Εργολαβίας κάνοντας χρήση του παρακάτω πίνακα και συμπληρώνοντας όλα τα πεδία. Διαφορετικά συμπληρώνονται μόνο τα στοιχεία του Αναδόχου. Σε περίπτωση Ένωσης ή/και Υπεργολαβίας θα πρέπει να επισυναφθούν ξεχωριστές Δηλώσεις Δέσμευσης Εχεμύθειας (NDA) για κάθε φορέα χωριστά και κοινοποιώντας στους παραλήπτες του email και το email επικοινωνίας του ετέρου μέρους, δηλώνοντας αν αφορά σε κοινοπραξία ή υπεργολαβία.

1.3 Παροχή διευκρινήσεων

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ar.lamps@electrocycle.gr και απαντώνται αντίστοιχα στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία στάλθηκαν.

Τα διαστήματα που μπορούν οι υποψήφιοι να αποστέλλουν συγκεντρωτικά τα αιτήματα διευκρινίσεων είναι εντός των ημερών:

15 – 19 Ιουλίου, 9:00 – 17:00

26 – 30 Αυγούστου, 9:00 – 17:00

12 – 18 Σεπτεμβρίου, 9:00 – 17:00

1.4 Στοιχεία πρόσβασης

Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η παραπάνω διαδικασία, ο κάθε υποψήφιος θα λάβει email ως απάντηση που θα περιλαμβάνει:

• το πληροφοριακό τεύχος της Διακήρυξης

• τα στοιχεία σύνδεσης (username, password)

• τον σύνδεσμο του ερωτηματολογίου που έχει δημιουργηθεί μέσω Microsoft Forms

• τον σύνδεσμο του φακέλου για την ανάρτηση (upload) των φακέλων με τα απαιτούμενα αρχεία για την ολοκλήρωση της συμμετοχής του

Για τις περιπτώσεις κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας, τα μέρη της Ένωσης/Υπεργολαβίας θα λάβουν ξεχωριστό email με τα παραπάνω στοιχεία και διαφορετικά στοιχεία σύνδεσης, ώστε να υποβάλλουν ξεχωριστά το Ερωτηματολόγιο και τα στοιχεία που απαιτούνται ως τεκμήρια. Το μέλος της κοινοπραξίας δεν απαντά τις ερωτήσεις 8, 29-31 , 34- 35, σε αντίθεση με τον υπεργολάβο που υποβάλλει ολόκληρο το ερωτηματολόγιο. Την Τεχνική και Οικονομική μελέτη την υποβάλλει μόνο το κύριο μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και αντίστοιχα σε περίπτωση Υπεργολαβίας, περιγράφοντας και το έργο του υπεργολάβου, όπου απαιτείται.

Το username σε μορφή email που θα σταλεί δεν έχει την δυνατότητα χρήσης και ως κανονικού email. Μέσω του δηλωμένου email επικοινωνίας, που θα συμπληρώσει ο υποψήφιος στα πρώτα πεδία του ερωτηματολογίου, θα γίνεται η επικοινωνία με την «Ανακύκλωση Συσκευών Μον. Α.Ε.», σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινήσεις.

1.5 Είσοδος στο σύστημα

i. Ο υποψήφιος προτείνεται να συνδεθεί με ανώνυμη περιήγηση (New Incognito Window / InPrivate) στο www.office.com και να επιλέξει «Είσοδος» :

ii. Στη συνέχεια θα ζητηθούν τα στοιχεία σύνδεσης (email, password) που έχουν αποσταλεί από την

«Ανακύκλωση Συσκευών Μον. Α.Ε»:

Σημείωση: Στην πιθανότητα αδυναμίας εισαγωγής του password με copy – paste, θα χρειαστεί να συμπληρωθεί το password χειροκίνητα.

iii. Συμπλήρωση περαιτέρω πληροφοριών

Μετά την επιτυχή είσοδο στο λογαριασμό, ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετα στοιχεία (π.χ. αριθμός τηλεφώνου), τα οποία δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν, πατώντας «Skip setup».

iv. Αλλαγή συνθηματικού (password)

Συνίσταται, κατά την είσοδο στον λογαριασμό, οι χρήστες να αλλάξουν το συνθηματικό πρόσβασης (password). Το νέο συνθηματικό, προτείνεται να μην περιλαμβάνει προφανείς συνδυασμούς ενώ, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συνδυασμοί γραμμάτων, αριθμών και ειδικών χαρακτήρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Για την αλλαγή του συνθηματικού, ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο που βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης

και στη συνέχεια «Αλλαγή κωδικού πρόσβασης»

1.6 Συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου

Αφού γίνει είσοδος στην πλατφόρμα, ο κάθε υποψήφιος καλείται να απαντήσεις σε 36 ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν σε στοιχεία της επιχείρησης, σε τεχνικά χαρακτηριστικά και σε νομικές απαιτήσεις για το δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία. Οι απαντήσεις είναι τύπου πολλαπλής επιλογής ή συμπλήρωσης.

Το ερωτηματολόγιο με τις απαντήσεις που θα υποβάλλει ο κάθε υποψήφιος ενέχει θέση αληθούς δήλωσης στοιχείων από τον υποψήφιο και σε ορισμένες ερωτήσεις απαιτείται και η τεκμηρίωση μέσω υποβολής κάποιου εγγράφου. Σε κάθε ερώτηση αναφέρεται πότε πρέπει να υποβληθεί το κάθε τεκμήριο και με ποιον τρόπο.

Δεν υπάρχει δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης του ερωτηματολογίου και αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή, ο υποψήφιος δεν θα έχει την δυνατότητα εκ νέου υποβολής ή τροποποίησης του υφιστάμενου.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στο Ερωτηματολόγιο.

1.7 Υποβολή Τεχνικής και Οικονομικής μελέτης και λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων

Για την επιτυχή σύνδεση στον προσωποποιημένο φάκελο που θα αναρτηθούν τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η Τεχνική και Οικονομική μελέτη – προσφορά του υποψηφίου, θα πρέπει πρώτα έχει υποβάλει το Ερωτηματολόγιο στο σχετικό σύνδεσμο που έχει σταλεί, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.5 του παρόντος, και στην συνέχεια, μέσω του συνδέσμου που έχει λάβει ο υποψήφιος στο email να συνδεθεί με τους κωδικούς πρόσβασης.

Η Τεχνική και Οικονομική μελέτη – προσφορά του υποψηφίου μαζί με τα δικαιολογητικά της Α’ φάσης θα πρέπει να υποβληθούν ταυτόχρονα με τον κάτωθι τρόπο:

α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα

β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα

γ) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με την παρούσα

Μετά την ανάρτηση των αρχείων, η πρόσβαση στον προσωποποιημένο φάκελο δεν θα είναι δυνατή.

Στον προσωποποιημένο φάκελο, θα πρέπει να αναρτηθούν τα δικαιολογητικά της Α’ φάσης, όπως αυτά περιγράφονται στην διακήρυξη. Τα αρχεία που θα αναρτηθούν, θα πρέπει να φέρουν όνομα αρχείου σύμφωνα με την ακόλουθη μορφή : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΕΙΔΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ (π.χ ΑΕΠΟ).

Σημείωση: Η μορφή αρχείου ανάρτησης των δικαιολογητικών θα πρέπει να είναι PDF, και το κάθε αρχείο να αντιστοιχεί στο είδος του αναρτώμενου εγγράφου. Το σύνολο των αρχείων που θα αναρτηθούν δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 250 GB. Μεμονωμένες σελίδες σε πολλαπλά αρχεία ή αρχεία με δυσανάγνωστες σελίδες δεν θεωρούνται έγκυρα και αποδεκτά.

1.8 Τροποποίηση – Απόσυρση οικονομικής προσφοράς

Ο Ανάδοχος φέρει το δικαίωμα να αποσύρει το Ερωτηματολόγιο που έχει υποβληθεί ή/και την Τεχνική και Οικονομική του προσφορά. Σε αυτή την περίπτωση ο οικονομικός φορέας μπορεί να αποσύρει την προσφορά του μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: ar.lamps@electrocycle.gr, χωρίς να απαιτείται απόφαση της εταιρείας, και ταυτόχρονα θα πρέπει να ενημερώσει την Εταιρεία ότι επιθυμεί να υποβάλλει εκ νέου άλλη προσφορά. Το email για απόσυρση της προσφοράς του θα πρέπει να φέρει το θέμα «Απόσυρση Ερωτηματολογίου / προσφοράς Αναδόχου (επωνυμία).

Επίσης, φέρει το δικαίωμα να υποβάλει εκ νέου το Ερωτηματολόγιο ή/και την προσφορά του για μία μόνο ακόμη φορά, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Σε αυτή την περίπτωση που έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, ο οικονομικός φορέας μπορεί να αποσύρει την προσφορά του μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: ar.lamps@electrocycle.gr, όπως περιγράφηκε ανωτέρω και να στείλει αίτημα στη διεύθυνση: ar.lamps@electrocycle.gr, για να υποβάλει εκ νέου τα στοιχεία.

Στην συνέχεια, η «Ανακύκλωση Συσκευών Μον. Α.Ε.» εκκινεί ξανά την ίδια διαδικασία πρόσβασης του Αναδόχου στους φακέλους του, και ο οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει ξανά με επικαιροποιημένο Ερωτηματολόγιο ή/και Τεχνική και Οικονομική προσφορά. Η διαδικασία επανυποβολής επικαιροποιημένου Ερωτηματολογίου – Προσφοράς μπορεί να επαναληφθεί μόνο μια φορά. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο Ερωτηματολόγιο στη συνοδευτική Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί του.

1.9 Αριθμός Πρωτοκόλλου υποβολής προσφοράς

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της Α’ φάσης μαζί με την Τεχνική και Οικονομική προσφορά, ο Ανάδοχος θα λάβει στο email επικοινωνίας του Αρ. Πρωτοκόλλου για την υποβολή της προσφοράς του.

1.10 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου

Έπειτα από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών και τον ορισμό των προσωρινών Αναδόχων, όπως περιγράφεται στη Διακήρυξη [1], τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω ηλεκτρονικού φακέλου, η τοποθεσία του οποίου θα κοινοποιηθεί στον προσωρινό Ανάδοχο στο δηλωμένο email. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να υποβληθούν όλα μαζί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ