DOCUMENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

DOCUMENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Convenio xx Xxxxxxxx No. BIRF 8736-AR

PROYECTO: “Apoyo a la Gestión Integral de la Cuenca del Río Salado y ejecución de obras contempladas en el Tramo IV-1-B del PMICRS”

DOCUMENTO DE LICITACIÓN

“Construcción xx Xxxxxxx ferroviarios y carreteros en la Cuenca del Río Salado”

NÚMERO DE PROCESO: SDO Nro. 1/22 - Enfoque Nacional Código STEP: AR-UCEPO-236857-CW-RFB

ARGENTINA

FECHA: mayo de 2022

ÍNDICE

Nombre de l docume nto
DOC-1	Llamado a Licitación
DOC-2	Instrucciones a los Licitantes
DOC-3	Formularios de la Oferta
DOC-4	Especificaciones Técnicas y Planos
DOC-5	Modelo de Contrato
DOC-6	Fraude y Corrupción

DOC-1

Llamado a Licitación

República Argentina

Proyecto “Apoyo a la Gestión Integral de la Cuenca del Río Salado y ejecución de obras contempladas en el Tramo IV-1-B del PMICRS - Préstamo BIRF 8736-AR

LPN 1/22 “Construcción xx Xxxxxxx Ferroviarios y carreteros en la Cuenca del Río Salado”

1. La Provincia de Buenos Aires ha recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para financiar el costo del Proyecto “Apoyo a la Gestión Integral de la Cuenca del Río Salado y ejecución de obras contempladas en el Tramo IV-1-B del PMICRS”, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato LPN Nro. 1/22 “Construcción xx Xxxxxxx Ferroviarios y carreteros en la Cuenca del Río Salado” Código STEP AR-UCEPO-236857-CW-RFB, compuesto de los siguientes lotes, a saber:

Lote A: Construcción xx Xxxxxx Ferroviario FFCC Xxxxxx Xxxxx – Gorchs (Progresiva 276.240) en los partidos de San Xxxxxx xxx Xxxxx y General Belgrano.

Lote B: A) Construcción xx Xxxxxx Ferroviario FFCC Xxxxx Xxxxx – Xxxxxxxx Xxxxx (Progresiva 338.400) y B) Construcción xx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx – Xxxxxxxx Xxxxx (Progresiva 338.440) en los partidos de Xxxxx Xxxxx x Xxxxx.

2. El costo estimado y el plazo de ejecución de las obras es:

Lote A: $ 924.282.428,44 (Marzo 2022) y tiene un plazo estimado de ejecución de 630 días.

Lote B: $ 934.662.236,02 (Marzo 2022) y tiene un plazo estimado de ejecución de 570 días.

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos establecidos en las Regulaciones de Adquisiciones para prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, y abierta a todos los licitantes de países elegibles, según se definen en dichas publicaciones. El presente proceso se realiza a través de una Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional.

4. El Documento de Licitación podrá ser consultado y descargado de manera gratuita en la página web indicada al pie del presente. Los Licitantes podrán solicitar un juego completo de los Documentos de Licitación en idioma español, en soporte digital, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al final de este Llamado. El documento podrá ser enviado por correo postal a solicitud del Licitante. El costo de envío, será abonado por el Licitante.

5. Las ofertas deberán hacerse llegar en sobre cerrado a la dirección indicada abajo a más tardar a las 11:30 horas del 14 xx xxxxx de 2022. Las ofertas que se reciban fuera del plazo establecido serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en persona en la dirección que se señala más abajo a las 12:00 horas del 14 xx xxxxx de 2022. El CONTRATANTE no será responsable por el extravío o entrega tardía de las ofertas, si es que por tal motivo resultan rechazadas. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Seriedad de Oferta en la forma de una Póliza de Seguro de Caución por un monto de:

Lote A: $ 9.243.000,00 Lote B: $ 9.347.000,00

Dirección para pedido de información y presentación de ofertas:

Dirección Provincial de Compras y Contrataciones - Ministerio de infraestructura y Servicios públicos de la Provincia de Buenos Aires

Xx 0, xxxxx 00 x 00, Xx 0000, xxxx 0x Xxxxxxx 000 Xxxxxx xx Xx Xxxxx (X0000) Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx Teléfono:(54.221) 0000000

Correo electrónico: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx

Dirección para la Apertura de las Ofertas:

Salón de Actos Ingeniero Xxxxxx - Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires - Planta Baja.

Av 7, entre 58 y 59, Nº 1267,

Ciudad de La Plata (B1900) Provincia de Buenos Aires.

Página Web: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES1 (IAL)

1 Datos Generale s del Proce so de Licitación.

DOC-2

1.1	Proyecto:	“Apoyo a la Gestión Integral de la Cuenca del Río Salado y ejecución de Obras Contempladas en el Tramo IV-1-B del PMICRS”.
1.2	Financiamiento:	Convenio xx Xxxxxxxx suscrito entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – Préstamo BIRF 8736-AR
1.3	Contratante:	Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones
1.4	Número de Proceso:	STEP AR-UCEPO-236857-CW-RFB
1.5	Objeto:	Construcción xx Xxxxxxx ferroviarios y carreteros en la Cuenca del Río Salado, conforme el siguiente detalle: Lote A: Construcción xx Xxxxxx Ferroviario FFCC Xxxxxx Xxxxx – Gorchs (Progresiva 276.240) Lote B: A) Construcción xx Xxxxxx Ferroviario FFCC Xxxxx Xxxxx – Xxxxxxxx Xxxxx (Progresiva 338.400) y B) xx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx – Xxxxxxxx Xxxxx (Progresiva 338.440) Los oferentes podrán cotizar uno o ambos lotes y, en este último caso, ofrecer descuento por la adjudicación conjunta.
1.6	Ubicación de la Obra:	Lote A: Ramal Empalme Cañuelas – Las Flores, Km 131+545,90 entre las estaciones de Xxxxx Xxxxxx Xxxxx y Gorchs, jurisdicción de los partidos de San Xxxxxx xxx Xxxxx y General Belgrano Lote B: En Camino 091-1 Dvba Xxxxx Xxxxx Xxxxx Y Xxxxxxxx Xxxxx, y Xxxxxx en vías del F.C.G.R. Xxxxx xxxxx Gral. Xxxxxx KM129+855 entre Est. Xxxxxxxx Xxxxx y Xxxxx Xxxxx, en jurisdicción de los partidos de Xxxxx Xxxxx x Xxxxx.
1.7	Información técnica:	Los planos, especificaciones técnicas y/o ambientales se encuentran en el documento DOC-4.
1.8	Precio estimado de contrato:	Lote A: $ 924.282.428,44 (Marzo2022) Lote B: $ 934.662.236,02 (Marzo 2022)
1.9	Plazo de ejecución de la obra:	Lote A: 630 días Lote B: 570 días La presentación de la Oferta implica que el Licitante acepta ejecutar la obra en este plazo o uno menor.
1.10	Responsable del proceso:	Director Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires
1.11	Domicilio del Contratante:	Xxxxxxx 0 Xx 0000, xxxxx 00 x 00, Xxxx 0x Xxxxxxx Xx 000, Xxxxxx xx Xx Xxxxx XX (0000)x Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx El registro para recibir enmiendas, aclaraciones y consultas, la entrega de los documentos de licitación, y la entrega de Ofertas serán efectuados en esta dirección de Lunes a Viernes de 9 a 15 hs.
1.12	Visita al sitio de la obra:	La presentación de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado importa el total conocimiento de la obra. No es obligatoria la visita al lugar de la obra, no obstante, se recomienda al oferente visitar bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, el sitio de las obras y sus alrededores y obtener por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato

1 Licitantes se refiere al oferente

PLIEG-2022-13042775-GDEBA-DCOPMIYSPGP

		para la construcción de la obra, incluyendo la realización de aquellos estudios, comprobaciones y cálculos que se consideren necesarios para una mejor preparación de la oferta. El oferente es responsable de la correcta interpretación de la documentación licitatoria, de la visita e inspección del sitio de obra y sus alrededores y se le exigirá la pericia correspondiente a un experto en esta materia. Los errores y/u omisiones que contengan las Ofertas y que deberían haber sido previstos por el oferente en virtud de su expertise como experto en la materia, obrando prudentemente y con la adecuada diligencia; son de exclusiva responsabilidad de los Oferentes y no podrán ser usados para gestionar y/o justificar solicitudes de reconocimientos o resarcimientos económicos adicionales de ninguna índole. El CONTRATANTE autorizará el acceso del licitante y cualquier miembro de su personal o agente a sus propiedades y terrenos para los fines de la vista solo ba jo la expresa condic ión de que el licitante y cualquier miembro de su personal y sus agentes eximen al CONTRATISTA de toda responsabilidad al respecto y asuman la responsabilidad por cualquier muerte o lesión personal, pérdida de propiedad o daños a la misma, así como por cualquier pérdida, daño, costos y gastos en que se incurra como resultado de la inspección. Si la empresa interesada quisiera realizar la visita guiada por un representante del CONTRATANTE, podrá coordinar el día y horario de visita y ponerse en contacto con la Dirección Provincial de Hidráulica dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, sita en la xxxxx 0 Xx 0000, entre 58 y 59; Piso 13, oficina 1309 a la siguiente dirección de correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx . La misma podrá realizarse antes de cotizar y hasta VEINTICINCO (25) días corridos, el vigésimo quinto día inclusive, antes de la apertura. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y características particulares, por lo que se considerará que su Oferta incluye todos trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte de la construcción, aunque éstos no se mencionen en la documentación del presente pliego y/o P.E.T., para que la obra se termine y funcione con el fin para el que fue proyectada.
1.13	Reunión de aclaración:	No se efectuará una reunión de aclaración.
1.14	Consultas escritas:	Cualquier interesado podrá formular consultas escritas sobre estos Documentos de Licitación hasta veinte (20) días corridos antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas, a las siguientes direcciones: Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, Avenida 7 N° 1267, entre 58 y 59, Piso 9° Oficina Nº 907, ciudad de La Plata CP (1900) o al siguiente correo electrónico: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx. El CONTRATANTE enviará copia de las respuestas a todos los licitantes que solicitaron el documento de la licitación de conformidad con la IAL5 y con el punto 4 del llamado a licitación, e incluirá una descripción de las consultas realizadas, pero sin identificar su fuente. Si como resultado de las aclaraciones fuese necesario modificar elementos esenciales del documento de licitación, el CONTRATANTE realizará la modificación siguiendo el procedimiento indicado en la cláusula 6 de las IAL.
1.15	Presentación de la Ofertas:	Las Ofertas deberán ser presentadas en un sobre único cerrado en la dirección establecida en el párrafo 1.11 de las IAL y antes de la fecha y hora establecidas en el párrafo 1.19 de las IAL. El Licitante deberá entregar un original y dos copias de su

		Oferta. El licitante asumirá todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su Oferta y el contratante no será responsable ni tendrá obligación alguna en lo que respecta a esos costos. La oferta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a dicha Oferta que intercambien el licitante y el contratante, se redactarán en español. El sobre deberá llevar: • el nombre y la dirección del licitante • estar dirigidos al contratante conforme la IAL1.3 • llevar la indicación específica de este proceso de licitación conforme IAL1.5 • incluir la siguiente advertencia: no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la Oferta. Si el sobre no está sellado e identificado como se requiere, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.
1.16	Documentos que componen la Oferta:	Las Ofertas deberán contener la siguiente documentación: Carta de la Oferta Formulario A-1 Información del Licitante Formulario A-2 Información de los Miembros que conforman la UT Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos Formulario A-4 Formulario de Experiencia General Formulario A-5 Formulario de Experiencia Específica Formulario A-6 Situación Financiera Formulario A-7 Facturación Promedio Anual de Construcción Formulario A-8 Recursos Financieros Formulario A-9 Compromisos Contractuales/Obras en Ejecución Formulario B-1 Presupuesto de la Obra Formulario C-1 Personal Profesional Formulario C-2 Currículums Vitae del Personal Profesional Formulario C-3 Equipo Formulario C-4 Cronograma de Ejecución de Obras Garantía de Seriedad de Oferta, en función al numeral 1.17 de las IAL. Adicionalmente deberá acompañar: i) Análisis de Precios (Anexo I – Planilla I); ii) Planilla de Materiales (Anexo I – Planilla II); iii) Planilla de Mano de Obra (Anexo I – Planilla III); iv) Planilla de Transporte (Anexo I – Planilla IV); v) Planilla de Equipo (Anexo I – Planilla V); vi) Plan de Trabajos y Curva de inversiones (Anexo I – Planilla VI) Asimismo, la planilla de oferta deberá presentarse en papel y en formato digital (planilla de cálculo tipo Excel o similar), teniendo preeminencia la planilla presentada en papel sobre la presentada en formato digital.
1.17	Garantía de Seriedad de Oferta:	La oferta deberá venir acompañada de una garantía de seriedad de la oferta en la forma de una Póliza de Seguro de Caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado. En la misma deberá constar que la Compañía se somete a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata (Ley 12.074 y modificatorias).

		El monto requerido de dicha garantía es: Lote A: $ 9.243.000,00 Lote B: $ 9.347.000,00 y con una validez que debería contemplar 28 días adicionales a la fecha de vencimiento de validez de Ofertas. “Para presentar oferta para uno o ambos, el Oferente deberá presentar una garantía de mantenimiento de la oferta por cada lote, o una única garantía por un monto igual a la suma de los montos de las garantías correspondientes a los lotes a los que se presenta”. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta presentada por una UT deberá ser emitida en nombre de ésta. Si la UT no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá estar a nombre de todos los futuros miembros de la unión.
1.18	Entrega de Ofertas por otros medios:	No se recibirán Ofertas diferentes a documentos impresos. No se aceptarán ofertas electrónicas.
1.19	Plazo límite para la entrega de Ofertas:	La fecha y hora límite para la presentación de la Oferta es: Fecha: 14 xx xxxxx 2022 Hora: 11:30 a.m. Cualquier Oferta entregada después del plazo indicado se considera tardía, y será rechazada y devuelta sin abrir una vez que se concluya el proceso de licitación.
1.20	Apertura de Ofertas:	La apertura de Ofertas será efectuada en acto público con la participación de los Licitantes que deseen asistir en: Salón de Actos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Dirección: Xxxxxxx 0 Xx 0000 entre 58 y 59; Número del Piso/ Oficina: Planta Baja; Salón de Actos Ingeniero Xxxxxx. Ciudad y Código postal: La Plata, 1900. País: Argentina. Fecha: 14 xx xxxxx de 2022 Hora: 12:00 p.m. En este acto, se leerá en voz alta únicamente el nombre del Licitante, el precio de su Oferta y cualquier otra información u observación relevante. Se elaborará un Acta que se circulará a todos los oferentes y se publicará en la página xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx
1.21	Validez de la Ofertas:	Las Ofertas deberán ser válidas por un período de 150 días desde la fecha de apertura de ofertas establecida en el párrafo 1.20 de las IAL. La sola presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Oferente de este plazo de validez. Eventualmente, el CONTRATANTE podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las Ofertas; el Oferente que no acepte la prórroga será excluido del proceso sin consecuencias. Los Oferentes que accedan por escrito a la prórroga, no podrán modificar su Oferta.
1.22	Documentación para la firma de contrato:	Documentación legal y administrativa: Es condición para la firma del contrato: -Contar con la mera inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, y no registrar incumplimiento fiscal según Formulario A-404 W2, conforme Resolución Normativa N° 55/21 ARBA, Disposición Normativa “B” N° 01/04 ARBA.

		- Constitución de un domicilio legal en la ciudad de La Plata. - Instrumento de Constitución de UT debidamente conformado, en caso de corresponder. - Garantía de Cumplimiento de Contrato en forma de Póliza de Caución por un monto equivalente al 5% del monto total del contrato. En el caso de adjudicarse ambos lotes a un mismo oferente, deberá presentar una garantía por lote. La misma deberá ser emitida mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado. En la misma deberá constar que la Compañía se somete a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata (Ley 12.074 y modificatorias). Dichas Póliza será aceptada por sus valores escritos en el supuesto que difirieran de los expresados en números. Dicha garantía deberá expresarse en Pesos de curso legal en la República Argentina. -Garantía de Anticipo, por el 100% del monto anticipado. El CONTRATISTA percibirá un 10%, en concepto de anticipo, del monto total del contrato. Si solicita el pago anticipado del 10%, la garantía que deberá presentar podrá ser en forma de: 1) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a la orden del CONTRATANTE. 2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia a los beneficios de división y excusión, en los términos del artículo 1583 del Código Civil y Comercial de la Nación. La misma deberá ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Oferente en cualquier país. Si la institución que emite la garantía está localizada fuera del país del CONTRATANTE, ésta deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del CONTRATANTE que permita hacer efectiva la garantía; 3) Póliza de Seguro de Caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado. En la misma deberá constar que la Compañía se somete a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata (Ley 12.074 y modificatorias). Dicha garantía deberá expresarse en Pesos de curso legal en la República Argentina En el caso de la Fianza Bancaria, si el adjudicatario es una UT, deberán presentar garantías bancarias conforme el porcentaje de participación sumando en su totalidad el 100% del monto anticipado.
1.23	Moneda de Oferta y Forma de Pago	(i) La Oferta deberá expresarse en Pesos de curso legal en la República Argentina y los pagos se realizarán en la misma moneda. (ii) El precio de la Oferta incluirá todos los gastos necesarios para ejecutar la obra completa. (iii) El pago será efectuado de conformidad al avance físico de la obra de la siguiente forma: - Pago de certificados mensuales de avance de obra, según solicitudes de pago aprobadas por el Supervisor y por la INSPECCION de las obras.

		- Pago final contra el Certificado de liquidación final de las Obras dentro de los 90 días siguientes a la fecha de recepción provisoria.
1.24	Ajuste de precios	Los precios cotizados por el Licitante estarán sujetos a ajustes durante el periodo de ejecución del contrato de acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima del Contrato.
1.25	Fondo de reparo	El CONTRATANTE retendrá al CONTRATISTA, de cada certificado mensual emitido, el 5% hasta que las Obras estén terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Período de Responsabilidad por Defectos. Cuando las Obras estén totalmente terminadas y la INSPECCION haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras, se le pagará al CONTRATISTA la mitad del monto total retenido (a pedido de la misma) y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y la INSPECCION haya certificado que todos los defectos notificados al CONTRATISTA antes del vencimiento de este período han sido corregidos. El CONTRATISTA podrá sustituir la mitad restante de la retención, con una Póliza de seguro de Caución en la forma del párrafo 1.22, con previo aviso al momento de solicitar la restitución de la primera mitad (50%). En caso de presentar Póliza de seguro de Caución por el 50% restante, deberá informarlo al momento de la solicitud de restitución de la primera mitad del monto total retenido. La devolución del monto no devengará intereses a favor de la CONTRATISTA bajo ningún concepto.
1.26	Seguros	El CONTRATISTA deberá contratar conjuntamente a nombre del CONTRATISTA y del CONTRATANTE, seguros para cubrir durante el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, y por los montos totales y los montos deducibles estipulados en el Contrato, los eventos que constituyen riesgos del CONTRATISTA son los siguientes: (a) pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; (b) pérdida o daños a los Equipos; (c) pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y (d) lesiones personales o muerte. Asimismo, es obligación de la CONTRATISTA asegurar al personal afectado a la obra en compañías reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que resulta de los análisis de precios de la Oferta. La póliza de seguro, que deberá presentarse antes de la iniciación de los trabajos conjuntamente con el recibo de pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria, asistencia médico – farmacéutica y responsabilidad civil. Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el consentimiento escrito de la Repartición. En caso de incumplimiento de lo dispuesto, se suspenderá la ejecución de la obra y sin interrupción del plazo contractual. La CONTRATISTA deberá cumplir con lo prescripto en la Ley Nº 24.557 – Riesgos de Trabajo – debiendo presentar la acreditación fehaciente de su afiliación a una A.R.T debidamente autorizada por la Secretaría competente (SRT) y con suficiente cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepción definitiva, bajo apercibimiento de suspensión de la ejecución sin interrupción del plazo y de la aplicación de las multas a que diere lugar el incumplimiento. El CONTRATISTA deberá entregar al SUPERVISOR, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros

deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de

monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. Si el CONTRATISTA no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos dentro de los 10 (diez) días contabilizados a partir de la recepción de la notificación formal, el CONTRATANTE podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería

haber suministrado el CONTRATISTA y podrá recuperar las primas pagadas por el CONTRATANTE de los pagos que se adeuden al CONTRATISTA, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del CONTRATISTA.

Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del SUPERVISOR. Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

2 Normativa Aplicable al Proceso.

2.1 Este proceso se regirá por lo indicado en este Documento de Licitación, y de acuerdo a las Regulaciones de Adquisiciones para prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, y a los términos y condiciones estipulados en el Convenio xx Xxxxxxxx BIRF 8736-AR.

3 Fraude y Corrupción.

3.1 El proceso se regirá de acuerdo a las cláusulas indicadas en el DOC-6.

4 Licitante s Ele gible s.

4.1 Un Licitante podrá ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujeción a lo establecido en la Cláusula 4.6 de las IAL— o cualquier combinación de las mismas en forma de una Unión Transitoria (UT) al amparo de un convenio existente o con la intención de suscribir un convenio tal, respaldado por una carta de intenciones. El convenio o carta de intención deberá ser otorgado por instrumento público o privado con firma certificada notarialmente. En caso de que sea una UT:

(a) todos los socios deberán responder de manera conjunta y solidaria por la ejecución del Contrato de conformidad con los términos del mismo; y

(b) la UT deberá nombrar un representante, el cual deberá estar autorizado a adelantar todas las operaciones para y en nombre de todos y cualquiera de los socios de la entidad durante el proceso de licitación y, en caso de que ésta obtenga la adjudicación del Contrato, durante la ejecución del Contrato.

4.2 Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de cualquier país, de conformidad con las Normas mencionadas en el párrafo 2.1 de las IAL.

4.3 Se considerará que un Licitante tiene la nacionalidad de un país si es ciudadano o está constituido, incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese país. Este criterio también aplicará para determinar la nacionalidad de los subcontratistas propuestos para la ejecución de cualquier parte del Contrato.

4.4 Un Licitante no podrá tener conflictos de interés. Los Licitantes que sean considerados que tienen conflictos de interés serán descalificados. Se considerará que los Licitantes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos:

(a) Directa o indirectamente controla, es controlado por o está bajo control común de otro licitante, o”.

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitación; o

(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permite tener acceso a información sobre la Oferta de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir sobre las decisiones del CONTRATANTE respecto de este proceso de Licitación; o

(e) un Licitante participa en más de una Oferta en este proceso de Licitación. Si un Licitante participa en más de una Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta disposición no restringe la inclusión del mismo subcontratista en más de una Oferta; o

(f) un Licitante ha participado como consultor en la preparación del diseño o las especificaciones técnicas del contrato sujeto de la licitación; o

(g) un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el CONTRATANTE o el Prestatario haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato.

4.5 Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de Desarrollo, estará inhabilitada para la adjudicación de contratos financiados por cualquiera de los Bancos o recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los Bancos, financiero o de otra índole, durante el periodo determinado por el Banco.

4.6 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del CONTRATANTE.

4.7 Los Licitantes deberán proporcionar al CONTRATANTE evidencia satisfactoria de que continúan siendo elegibles, cuando el CONTRATANTE razonablemente la solicite.

4.8 Se excluirán los Licitantes si:

(a) las leyes o regulaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con aquel país, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá la competencia efectiva; o

(b) En cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa institución, el país del Prestatario prohíba toda importación de bienes o contratación de Obras y servicios de ese país, o todo pago a personas o entidades en ese país.

4.9. Los licitantes deberán presentar las pruebas documentales de elegibilidad que el CONTRATANTE solicite razonablemente y considere satisfactorias

5 Docume nto de Licitación.

5.1 Los siguientes documentos forman parte del Documento de Licitación:

i. DOC-1 Llamado a Licitación

ii. DOC-2 Instrucciones a los Licitantes

iii. DOC-3 Formularios de la Oferta

iv. DOC-4 Especificaciones Técnicas y Planos

v. DOC-5 Modelo de Contrato

vi. DOC-6 Fraude y Corrupción

Salvo que el CONTRATANTE los suministre directamente, éste no asume responsabilidad alguna por la integridad del Documento de Licitación, las respuestas a los pedidos de aclaraciones o las enmiendas del documento de Licitación conforme con la IAL 6. En caso de existir alguna contradicción prevalecerán los documentos suministrados directamente por el CONTRATANTE.

6 Enmie ndas y aclaracione s.

6.1 El CONTRATANTE podrá, antes del vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas, enmendar el Documento de Licitación mediante la emisión de Enmiendas.

6.2 Toda Enmienda emitida formará parte integrante del Documento de Licitación y deberá ser publicada en el portal del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx y enviadas por medio fehaciente únicamente al e-mail denunciado por el potencial Licitante y a todos los licitantes potenciales que hayan adquirido el Documento de Licitación y hayan denunciado su dirección de e-mail

6.3 El CONTRATANTE podrá, a su discreción, a través de una Enmienda y en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de las Ofertas, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o Circulares Aclaratorias en la preparación de sus Ofertas. Solo serán considerados los pedidos de prórroga a la fecha de apertura por parte de posibles Oferentes, cuando sean realizados con una antelación mínima de 10 días corridos de la fecha prevista para apertura de ofertas, quedando sujeto a criterio del CONTRATANTE, la aceptación o el rechazo de tal pedido.

6.4 El CONTRATANTE responderá a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha indicada en el párrafo 1.14 de las IAL, a través de Circulares Aclaratorias. El CONTRATANTE responderá a los pedidos de aclaración y/o efectuará aclaraciones de oficio hasta cinco (5) días corridos anteriores a la fecha límite de presentación de ofertas. Si fueran emitidas dentro de los cinco (5) días corridos anteriores a la fecha de apertura, la misma podrá prorrogarse de considerarse pertinente.

Las respuestas a las consultas o las comunicaciones de oficio, se efectuarán por medio fehaciente únicamente al e-mail denunciado por el potencial Licitante y a todos los licitantes potenciales que hayan adquirido el Documento de Licitación y hayan denunciado su dirección de e-mail. Asimismo se publicarán dichas comunicaciones, que formarán parte del Documento de Licitación, en la página web xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx , siendo responsabilidad de los Licitantes la consulta de dicha página para acceder a dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento

7 Preparación de las Ofertas.

7.1 La mención a “días” en este documento, hace referencia a días calendario a menos que específicamente se indique de manera diferente.

7.2 En el caso de existir discrepancias, el texto original prevalecerá sobre el de las copias. El original y todas las copias de la Oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble, y deberán estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. Esta autorización consistirá en una confirmación escrita, que deberá acompañar a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberá escribirse o imprimirse debajo de su firma. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

7.3 Las Ofertas presentadas por una UT deberán ajustarse a los siguientes requisitos:

a) Estar firmadas de manera tal de que sea legalmente vinculante para todos los socios, y

b) Incluir la autorización del Representante a que se refiere el párrafo 4.1(b) de las IAL, consistente en un poder especial firmado por las personas legalmente autorizadas para comprometer a cada uno de los socios.

7.4 La Oferta deberá incluir la información solicitada en cada uno de los formularios incluidos en el DOC-3.

7.5 No se aceptarán Ofertas alternativas.

8 Ejecución de la Garantía de Se rie dad de Oferta.

8.1 La Garantía de Seriedad de Oferta podrá ejecutarse cuando:

(i) el Licitante retire su Oferta durante el período de validez de la Oferta,

(ii) el Licitante seleccionado no acepte las correcciones al Precio de su Oferta,

(iii) si el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con:

● la entrega de la documentación indicada en el párrafo 1.22 de las IAL, incluyendo la Garantía de Cumplimiento de Contrato, o

● la firma del Contrato

9 Entrega y Apertura de las Ofertas.

9.1 Las Ofertas deberán prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e indicados en el párrafo 1.16 de las IAL, y ser entregadas en la dirección que se indica en el párrafo 1.11 de las IAL, dentro del plazo establecido en el párrafo 1.19 de las IAL. Las Ofertas que se reciban con posterioridad a la hora y fecha señaladas serán rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al final del proceso de licitación. Los Licitantes serán los únicos responsables de asegurar que sus Ofertas sean presentadas a tiempo y de obtener el correspondiente acuse de recibo.

9.2 El licitante podrá retirar, sustituir, o modificar su Oferta una vez presentada, y antes del plazo límite de presentación de ofertas establecido en la IAL 1.19, debiendo enviar para ello una comunicación por escrito debidamente firmada por un representante autorizado, junto con una copia de dicha autorización. La correspondiente sustitución o modificación de la oferta deberá acompañar la respectiva comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán ser preparadas y presentadas de conformidad con la IAL 7 y la IAL 1.15, respectivamente, y los respectivos sobres deberán estar claramente marcados como “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”.

9.3 Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida ni modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas señalado en la IAL 1.19 y el vencimiento del período de validez de la oferta. Las ofertas cuyo retiro fue solic itado serán devueltas sin abrir al licitante.

9.4 Al cumplirse el plazo establecido en el Documento de Licitación, el CONTRATANTE recibirá las Ofertas y elaborará el acta de cierre de recepción de Ofertas.

9.5 Vencido el plazo para la presentación de Ofertas, el CONTRATANTE procederá a la apertura de las mismas en acto público con la presencia de los Licitantes que decidan voluntariamente asistir, a la hora prevista en el párrafo 1.20 de las IAL.

9.6 En dicho acto se leerá en voz alta el nombre de cada Licitante, el precio total ofertado, cualquier descuento ofrecido y cualquier otra información que el CONTRATANTE considere relevante. También se leerán los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas se hubieran recibido tardíamente y se las declarará rechazadas; dichas Ofertas no se abrirán y permanecerán en custodia hasta que se culmine el proceso de licitación, para luego ser devueltas sin abrir a los respectivos Licitantes.

9.7 Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al licitante remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga una autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

9.8 Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como “SUSTITUCION” y se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que esté siendo sustituida, y la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá la licitante remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

9.9 A continuación, se abrirán los sobres marcados como “MODIFICACIÓN” y se leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga una autorizac ión válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas

9.10 Seguidamente, todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta el nombre de cada Licitante, el precio total ofertado, cualquier descuento ofrecido y cualquier otra información que el Contratante considere relevante.

9.11 El CONTRATANTE no discutirá los méritos de ninguna oferta ni rechazará ninguna oferta (excepto las ofertas tardías conforme a la IAL 9.1)

9.12 El CONTRATANTE preparará un acta de la apertura de las ofertas que incluirá como mínimo.

• El nombre del licitante y si ha existido un retiro, sustitución o modificación

• El precio de la oferta, por lote separado, incluido el descuento

• La existencia o inexistencia de una garantía de seriedad de la oferta

10 Confide ncialidad.

10.1 A excepción de la visita de obra (de conformidad con las Cláusula 1.12 de las IAL) no debe existir comunicación alguna que no sea por escrito y oficial entre los Licitantes y el CONTRATANTE.

10.2 Iniciada la evaluación de las Ofertas y hasta la comunicación de adjudicación, se considerará confidencial toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluación de las Ofertas, los informes y la recomendación de adjudicación final. De igual modo, la información marcada como confidencial por un oferente, no podrá ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa y oficialmente, con la evaluación de las Ofertas, incluyendo a los Licitantes.

10.3 Todo intento de los licitantes de ejercer influencia sobre el contratante en la evaluación de las ofertas o en las decisiones sobre la adjudicación podrá resultar en el rechazo de su oferta.

11 Evaluación.

11.1 La Comisión de Evaluación revisará la existencia de posibles errores aritméticos en las Ofertas y los corregirá; en función a los montos corregidos, ordenará las Ofertas de menor a mayor. Eventualmente, el CONTRATANTE solicitará, por escrito, información o aclaraciones consideradas subsanables (información de carácter histórico o cuestiones que no afecten a aspectos sustanciales de la Oferta).

11.2 La corrección de errores aritméticos se realizará de la siguiente manera:

(i) si existiera una diferencia en el precio total como producto del precio unitario multiplicado por la cantidad requerida, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido;

(ii) si existiera un error en el precio total por una suma de los subtotales, prevalecerán los subtotales y se corregirá el precio total;

(iii) si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera literal y el precio expresado de manera numeral, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (i) y (ii) más arriba;

(iv) si el Formulario B-1 no consigna uno o más de los ítems solicitados, será considerado como omisión, dando lugar al rechazo de la Oferta; sin embargo, si es que no se cotizara uno o más ítems, pero se los incluyera en el listado, el CONTRATANTE asumirá que su precio está contenido dentro de otros ítems, y el Licitante estará obligado a su ejecución, en caso de adjudicarse el contrato.

De determinarse que la propuesta económica contiene errores relacionados a gastos impositivos, mano de obra u honorarios profesionales, se procederá de la siguiente manera:

a) Gastos Impositivos que difieran de los valores vigentes aplicables: el oferente deberá absorber la diferencia correspondiente.

b) Mano de Obra por debajo de los valores mínimos de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable: el oferente deberá absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor mínimo establecido para las respectivas escalas salariales.

c) Honorarios Profesionales por Representación Técnica u otros Honorarios Profesionales aplicables por debajo de los valores mínimos vigentes, establecidos por el Colegio de Ingenieros/Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires: la diferencia resultante por haber cotizado dichos honorarios por debajo del mínimo vigente deberá ser absorbida por el oferente.

En los incisos a) b) y c) mencionados, el Oferente no podrá y no se aceptará ningún cambio en el precio originalmente ofertado.

Se deja constancia que los parámetros establecidos en los supuestos anteriores deberán ser los vigentes al momento de la apertura de ofertas.

En todos los supuestos citados, se procederá a informar al Oferente.

11.3 Al concluir la revisión de las Ofertas, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la corrección del precio de las Ofertas, el CONTRATANTE consultará a los Licitantes la aceptación o no de las correcciones. Las Ofertas de los Licitantes que no acepten las correcciones realizadas serán rechazadas y se podrá aplicar lo indicado en el párrafo 8 de esta Sección.

12 Comparación de las Ofertas.

12.1 El CONTRATANTE comparará todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación para determinar la Oferta evaluada como la de precio más bajo.

13 Calificación del Licitante

13.1 El CONTRATANTE determinará a su entera satisfacción si el Licitante seleccionado como el que ha presentado la Oferta evaluada como la de precio más bajo y que se ajusta sustancialmente a los términos, condiciones y especificaciones del Documento de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas, cumple con los crite xxxx de calificación descritos al final de esta Sección.

13.2 El resultado se determinará después de analizar los documentos de calificación presentados por el Licitante para demostrar su capacidad.

13.3 Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación del contrato al Licitante. Una determinación negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Licitante, en cuyo caso el CONTRATANTE procederá a determinar si el Licitante que presentó la siguiente Oferta evaluada como la de precio más bajo está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

13.4 Ofertas excesivamente bajas:

13.4.1 Una oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio es tan bajo que genera dudas respecto a la capacidad de la oferta del licitante para cumplir con el contrato al precio de la oferta indicado.

13.4.2 En caso de identificarse una potencial oferta anormalmente baja, el contratante solicitará al lic itante que presente aclaraciones por escrito, incluido un análisis de precios detallado de su precio de oferta en relación con el objeto del contrato, el alcance, la metodología propuesta, el cronograma, la distribución de los riesgos y las responsabilidades y cualquier otro requisito establecido en el documento de licitación.

13.4.3 Luego de evaluar el análisis de precios, el contratante rechazará la oferta si determina que el licitante no ha demostrado su capacidad para cumplir el contrato al precio ofrecido en su oferta.

13.5 Ofertas desequilibradas o con pagos iniciales abultados

13.5.1 Si, a criterio del contratante, la oferta con el costo evaluado más bajo está seriamente desequilibrada o implica pagos inicia les abultados, el contratante solicitará al licitante que presente aclaraciones por escrito, las que podrán incluir análisis de precios detallados para demostrar que los precios de la oferta son congruentes para el alcance de las obras, la metodología propuesta, el cronograma y cualquier otro requisito establecido en el documento de licitación.

13.5.2 Luego de evaluar la información y los análisis de los precios detallados presentados por el licitante, el contratante podrá, según corresponda:

• Aceptar la oferta

• Exigir que el monto tota l de la garantía de cumplimiento se incremente asumiendo los costos el licitante, a un nivel que no supere el 20% del precio del contrato, o

• rechazar la oferta

14 Adjudicación.

14.1 Una vez analizadas las ofertas y evaluado su potencial rechazo conforme a lo establecido en la IAL 14, IAL 15, y IAL 17, El CONTRATANTE adjudicará el contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste sustancialmente a los términos, condiciones y especificaciones del Documento de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los criterios de calificación descritos y hubiere ofertado el precio más bajo.

Es condición para a la adjudicación, de corresponder según la normativa del País de Origen del Oferente y/o empresas integrantes de la UT, la presentación por parte del adjudicatario del Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

Asimismo, según la Normativa del País de Origen del Oferente y respecto a sus correspondientes autoridades máximas del Oferente y/o empresas integrantes de la UT, deberá presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.

14.2 El CONTRATANTE comunicará los resultados a los Licitantes y los publicará en xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx, y remitirá una carta de aceptación al licitante seleccionado. En la carta de notificación se especificará el monto que el CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA en contraprestación por la ejecución del contrato.

14.3 Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado deberá presentar los requisitos mencionados en la Cláusula 1.22 en un plazo no mayor de 28 días desde la notificación de la carta de aceptación.

14.4 . El incumplimiento por parte del licitante seleccionado de su obligación de presentar los requisitos mencionados en la cláusula 1.22 en los plazos establecidos en la cláusula anterior constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y la pérdida de la garantía de seriedad de la oferta. En este caso el CONTRATANTE podrá adjudicar el contrato al licitante que presentó la segunda oferta más baja.

15 Rechazo de las Ofertas.

15.1 Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Ofertas:

- Por incurrir en prácticas corruptas y/o fraudulentas,

- Si el precio de adjudicación excediera considerablemente el costo estimado,

- Si el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el proceso de contratación y/o para la firma del contrato,

- Si existiese una desviación significativa en la Oferta,

- Si el Licitante no aceptara el precio corregido de su Oferta, o

- Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o en un plazo prorrogado si existen razones justificadas, la documentación, el personal y las Garantías requeridas para la firma del contrato.

15.2 No obstante lo anterior, el CONTRATANTE se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de Licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicación de un contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Licitante(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de la decisión del CONTRATANTE.

16 Declaratoria Desierta.

16.1 El proceso de licitación podrá declararse desierto por una de las siguientes causales:

- No se hubiera recibido ninguna Oferta,

- Si después de la evaluación se determina que ninguna Oferta ha cumplido los requerimientos establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o

- Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron haber resultado recomendados para la adjudicación.

17 Información sobre los Resultados de la evaluación.

17.1 Si después de la publicación de resultados, alguno de los Licitantes deseara conocer las causas por las cuales no resultó adjudicatario del contrato, podrá solicitar al CONTRATANTE la explicación pertinente, que se efectuará por escrito y/o en una reunión para analizar o discutir exclusivamente la Oferta del Licitante y no así las otras Ofertas.

17.2 En caso de que el Licitante no considere satisfactoria la explicación que reciba del CONTRATANTE, podrá presentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente.

Crite xxxx de Evaluación y Calificación

1 Evaluación

1.1 Conformidad de la Propue sta Técnica con los re quisitos

La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la capacidad técnica y financiera del Licitante para movilizar equipos y personal clave de tal manera que la ejecución del contrato sea consistente con su propuesta en cuanto a metodología, calendarios y origen de los materiales en el detalle suficiente de acuerdo a los requisitos estipulados en el DOC-4 (Especificaciones Técnicas y Planos).

2 Calificación

2.1 Ele gibilidad

Factor	Ele gibilidad
Subfactor	Crite xxxx					Docume ntaci ón Re que rida
	Re quisito	Licitante
		Entidad Individual	UT
			Todas las partes combinadas	Cada socio	Al me nos un socio
Nacionalidad	Declaración de Nacionalidad de conformidad con la Cláusula 4.2 de las IAL.	Debe cumplir el requisito	N / A	Debe cumplir el requisito	N / A	Formularios A-1 y A-2, con los anexos
Conflicto de intereses	No presentar conflictos de interés conforme a la Cláusula 4.4 de las IAL.	Debe cumplir el requisito	N / A	Debe cumplir el requisito	N / A	Carta de la Oferta
Ine le gibilidad por parte de l Banco	No haber sido declarado inelegible por el Banco conforme a la Cláusula 4. 5 de las IAL.	Debe cumplir el requisito	N / A	Debe cumplir el requisito	N / A	Carta de la Oferta
Entidad de l Estado	Cumplimiento de las condiciones establecidas en la Cláusula 4.6 de las IAL.	Debe cumplir el requisito	N / A	Debe cumplir el requisito	N / A	Formularios A-1 y A-2, con los anexos
Ine le gibilidad en virtud de resolución de las Nacione s Unidas o le gislación del país de l Pre statario	No haber sido excluido en virtud de alguna ley o regulación oficial del país del Prestatario, ni en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con la SubCláusula 4.8. b de las IAL.	Debe cumplir el requisito	N / A	Debe cumplir el requisito	N / A	Carta de la Oferta

2.2 Historial de incumplimie nto de contratos

Factor	Historial de incumplimie nto de contratos
	Criterios
		Licitante
Subfactor	Requisito	Entidad individual	Asociación en Participación, Consorcio o Asociación			Document ación Requerida
			Todas las partes	Cada socio	Al menos un
			combin adas		socio
Antecedentes de Incumplimie n to de Contratos	No haber incurrido en incumplimiento de contratos en los últimos 3 (tres) años antes del plazo para la presentación de Ofertas, con base en toda la información disponible sobre controversias y litigios plenamente resueltos. Una controversia o litigio plenamente resuelto es aquel que se ha resuelto mediante el mecanismo de solución de controversias fijado en cada contrato particular, habiéndose agotado todas las vías de apelación a disposición del Licitante.	Debe cumplir el requisito por cuenta propia o como socio de una UT disuelta o existente	N / A	Debe cumplir el requisito por cuenta propia o como socio de una UT disuelta o existente	N / A	Formulario A – 3
Litigios	Los litigios pendientes no	Debe		Debe
Pe ndie nte s	deberán representar en total más del 50% (cincuenta por	cumplir el requisito por		cumplir el requisito por
	ciento) del patrimonio neto del Licitante y se considerarán como fallados en contra del	cuenta propia o como socio	N / A	cuenta propia o como socio	N / A	Formulario A – 3
	Licitante.	de una UT		de una UT
		disuelta o		anterior o
		existente		existente

2.3 Situación financiera

Factor	Situación financiera
Subfactor	Criterios					Documenta ción Requerida
	Requisito	Licitante
		Entidad Indivi dual	UT
			Todas las partes combinadas	Cada socio	Al menos un socio

Capacidad Financie ra Histórica	Estados Contables de los últimos tres (3) ejercicios, auditados o certificados por Contador Público Nacional o la autoridad que corresponda, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas o de Reunión de Socios aprobatoria de todos los balances. Las sociedades extranjeras deberán presentar balances económicos y financieros, de los tres (3) últimos ejercicios, en la forma indicada en el presente requisito, conforme la normativa vigente en cada país. La presente documentación deberá permitir identificar un favorable grado de solidez actual de la situación financiera del Licitante y de su rentabilidad prevista a largo plazo.	Debe cumplir el requisito	N / A	Debe cumpli r el requisi to	N / A	Formulario A-6 con los anexos
Facturación prome dio de construcció n anual	Como mínimo, una facturación promedio de construcción anual de: Lote A: $950.692.554 Lote B: $1.062.563.384. , calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados, durante los últimos 10 (diez) años. La información suministrada por el Oferente para el presente requisito mediante el Formulario A - 7, deberá ser acreditada mediante certificación contable, cuya actuación deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo u Organismo equivalente.	Debe cumplir el requisito	Debe cumplir el requisito al 100% en suma.	Debe cumpli r al menos con el veintic inco por ciento (25%) del requisi to.	Debe cumplir al menos con el cuarenta por ciento (40%) del requisito.	Formulario A-7

Recursos financieros El licitante deberá demostrar tener posibilidades de acceso a recursos financieros tales como dinero en efectivo, líneas de crédito bancario, depósitos en entidades financieras, tenencia de bonos y acciones, tenencia de divisas y/o Fondos Comunes de Inversión, con los cuales cubrir el siguiente flujo de efectivo: Lote 1: $ 110.034.000 Lote 2: $123.000.000. Como evidencia de capital sólo se podrán presentar las siguientes certificaciones: -Certificación de los saldos en Caja (con firma del Contador Público certificada por el Consejo profesional) y /o Bancos (con certificación bancaria); -Certificaciones bancarias de las líneas de crédito otorgadas y disponibles; -Certificado de tenencia de títulos con valor de cotización actualizado a la fecha de presentación. Todas las certificaciones y/u oportunas acreditaciones del acceso a recursos financieros, deberán ser emitidas hasta quince (15) días previos a la apertura de ofertas. Asimismo, los mencionados recursos deberán hacer referencia hasta 15 días previos de la fecha de apertura.
Debe cumplir el requisito
Debe cumplir el requisito al 100% en suma.
Debe cumpli r al menos con el veintic inco por ciento (25 %) del requisi to.
Debe cumplir con el cuarenta por ciento (40%) del requisito
Formulario A-8

Aclaraciones:

Para calificar para dos lotes el oferente deberá acreditar Activos Líquidos y Facturación Promedio de Construcción Anual, en una cuantía igual o superior a la suma de los topes solicitados para cada lote en cada requisito respectivamente.

Toda la documentación presentada en copia deberá ser legible y estar debidamente certificada por escribano público y legalizada si correspondiere, para ser considerada en el presente llamado licitatorio.

Los documentos a certificar deberán encontrarse firmados en todas sus hojas por el profesional matriculado que certifica en la jurisdicción que corresponda, y legalizada su actuación por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o entidad profesional competente.

2.4 Experiencia

Factor	Experiencia
Subfactor	Criterios					Document ación Requerid a
	Requisito	Licitante
		Entidad individua l	UT
			Todas las partes combinada s	Cada socio	Al menos un socio
Experiencia	Experiencia en contratos como CONTRATISTA principal o miembro de una UT en los últimos diez (10) años anteriores al plazo para la presentación de las solicitudes de oferta.	Debe cumplir el requisito
general en obras de ingeniería hidráulica/ci			N / A	Debe cumplir el requisito	N / A	Formulario A-4
vil
Experiencia específica	Participación como CONTRATISTA principal, o subcontratista en por lo menos dos (2) contratos en los últimos diez (10) años:
	Lote A: Dos (2) contratos, en el que se haya realizado al menos un (1) puente ferroviario x xxxxxxxxx, con un volumen total de hormigón de al menos 1600 (mil seiscientos) m3 y un volumen total de movimiento de suelos de al menos 126.800 (ciento veintiséis mil ochocientos) m3, cada uno. Lote B: Dos (2) contratos en el que se haya realizado al menos un (1) puente ferroviario x xxxxxxxxx, con un volumen total de hormigón de al menos 2200 (dos mil doscientos) m3 y un volumen total de movimiento de suelos de al menos 47.900 (cuarenta y siete mil novecientos) m3, cada uno. Uno de los contratos deberá tener como mínimo el Acta de Recepción Provisoria (100 % de obra ejecutada) y el otro un avance, como mínimo, del 80% de obra ejecutada.	Debe cumplir el requisito	Deben cumplir el requisito: Xxxxxx que un miembro de la UT cumpla con el 100% o dos miembros cumplan con el requisito aportando cada uno un (1) contrato	N/A	N /A	Formulario A-5
	Uno (1) de los dos (2) contratos podrá acreditarse con la suma de hasta tres (3) contratos que hayan sido ejecutados simultáneamente.

Aclaraciones:

En caso que la obra presentada como antecedente haya sido ejecutada en UT, la misma será considerada en su totalidad, siempre y cuando el porcentaje de participación del oferente en cuestión, haya sido del 50% como mínimo. En cambio, si la participación del oferente en dicha UT fue inferior al 50%, la misma será considerada en proporción al porcentaje de participación en esa UT.

En caso de que el oferente se presente a más de un lote deberá cumplir lo estipulado para cada Lote, no pudiendo repetir documentación en las presentaciones correspondientes.

2.5 Pe rsonal

El Licitante deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes requisitos:

Para el lote A:

No.	Cargo	Pe rfil/Caracte rística	Expe rie ncia Total en Obras (años)	Expe rie ncia en Obras similare s (años)
1	Representante Técnico	Ingeniero civil o Hidráulico	15	10
2	Jefe de obra	Ingeniero civil o Hidráulico	15	10
3	Especialista en Geotecnia y Fundaciones	Ingeniero civil o en construcciones	10	5
4	Especialista Hidráulico	Ingeniero civil o Hidráulico	10	5
5	Especialista en Estructuras	Ingeniero civil o Hidráulico	10	5
6	Especialista en Relevamientos Topográficos	Ingeniero Agrimensor	5	3
7	Laboratorista	Especialista en suelos y hormigón	5	3
8	Especialista Ambiental	Licenciado en biología, ecología, geología, ingeniero agrónomo/forestal. Licenciado en Ciencias Ambientales, Ingeniero Ambiental y Licenciado en Ciencias Químicas	5	3
9	Especialista Social	Licenciado en comunicación Social/Sociólogo	5	3
10	Especialista en Seguridad e Higiene	Licenciado, Ingeniero o Técnico en Seguridad e Higiene	5	3

No.	Cargo	Pe rfil/Caracte rística	Expe rie ncia Total en Obras (años)	Expe rie ncia en Obras similare s (años)
1	Representante Técnico	Ingeniero civil o Hidráulico	15	10
2	Jefe de obra	Ingeniero civil o Hidráulico	15	10
3	Especialista en Geotecnia y Fundaciones	Ingeniero civil o en construcciones	10	5
4	Especialista Hidráulico	Ingeniero civil o Hidráulico	10	5
5	Especialista en Estructuras	Ingeniero civil o Hidráulico	10	5
6	Especialista en Relevamientos Topográficos	Ingeniero Agrimensor	5	3
7	Laboratorista	Especialista en suelos y hormigón	5	3
		Licenciado en biología,
		ecología,
8	Especialista Ambiental	geología, ingeniero	5	3
		agrónomo/forestal Licenciado en PLIE	G-2022-1304277	5-GDEBA-DCO

Para el lote B:

PMIYSPGP

		Ciencias Ambientales, Ingeniero Ambiental y Licenciado en Ciencias Químicas
9	Especialista Social	Licenciado en comunicación Social/Sociólogo	5	3
10	Especialista en Seguridad e Higiene	Licenciado, Ingeniero o Técnico en Seguridad e Higiene	5	3

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los formularios C-1 y C-2 incluidos en el DOC-3, Formularios de la Oferta.

En caso de cotizar los dos lotes, no podrá ser compartido el siguiente personal clave:

-Jefe de obra

-Especialista en relevamientos Topográficos

-Laboratorista

-Especialista en Seguridad e Higiene

Todos los Profesionales que posean título de Ingeniero deberán cumplir las normas de inscripción en el Colegio de Ingenieros de la PBA. Para el caso del Representante Técnico, se deberán considerar los aportes profesionales por dicha tarea. Respecto del especialista ambiental deberá estar inscripto y habilitado en el Registro de consultores ambientales de la OPDS previo a la suscripción del contrato como así también el resto de los profesionales intervinientes en la elaboración del PGAS.

El Oferente deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia. En caso que el CONTRATANTE determine que el personal propuesto no cumple los requisitos mínimos exigidos, la Oferta no será rechazada, sino que se solicitará al Oferente que proponga un nuevo profesional (o profesionales, según corresponda), para que vuelva a ser evaluado por el CONTRATANTE. La Oferta podrá ser rechazada solamente si este segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo requerido.

2.6 Equipos

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para ejecutar la obra, que se enumeran a continuación. Asimismo, deberá denunciar si los mismos son propios o alquilados, acreditando, según corresponda, propiedad o compromiso cierto de alquiler y disponibilidad

Para el lote A:

No.	Tipo de Equipo y Características	HP Mínimo/TN Mínimo	Número Mínimo Exigido
Equipo mínimo requerido
1	Retroexcavadora	230	4
2	Retroexcavadora brazo largo	250	2
3	Camión Volcador Tipo 6x4	420	3
4	Topador	200	1
5	Rodillo vibro compactador	140	1
6	Motoniveladora	125	1
7	Perforadora para Pilotes	100	1
8	Grúa Grande	150	1
9	Camión Motohormigonero	200	3
10	Planta de Hormigón in situ	-	1

[Equipo de Control de Calidad]
1	Equipamiento de laboratorio para la verificación y control de calidad de todos aquellos artículos que sean necesarios.

Para el lote B:

No.	Tipo de Equipo y Características	HP Mínimo/TN Mínimo	Número Mínimo Exigido
Equipo mínimo requerido
1	Retroexcavadora	230	4
2	Retroexcavadora brazo largo	250	2
3	Camión Volcador Tipo 6x4	420	3
4	Topador	200	1
5	Rodillo vibro compactador	140	1
6	Motoniveladora	125	1
7	Perforadora para Pilotes	100	1
8	Grúa Grande	150	1
9	Camión Motohormigonero	200	3
10	Planta de Hormigón in situ	-	1
[Equipo de Control de Calidad]
1	Equipamiento de laboratorio para la verificación y control de calidad de todos aquellos artículos que sean necesarios.

Si el Licitante ofertara por los dos lotes, deberá proponer la dotación de equipos que pondrá a disposición de la obra para ejecutar los trabajos correspondientes a cada lote, no pudiendo ser compartido el equipo en ambos lotes.

Dicho equipamiento podrá ser nuevo o usado, debiendo aportar la documentación correspondiente que dé cuenta de encontrarse en legal forma con derecho a su uso, no siendo necesario el ostentar su propiedad.

El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el Formulario C-3 incluido en el DOC-3, Formularios de la Oferta.

En caso que el CONTRATANTE determine que el equipo propuesto no cumple los requisitos mínimos exigidos, la Oferta podrá ser rechazada.

DOC-3

Formularios de la Oferta

Índice de formularios Docume ntos Legale s y Administrativos

Carta de la Oferta

Formulario A-1 Información del Licitante

Formulario A-2 Información sobre los Miembros del APCA Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos Formulario A-4 Experiencia General en Construcción Formulario A-5 Experiencia Específica en Construcción Formulario A-6 Situación Financiera

Formulario A-7 Facturación Promedio de Construcción Anual Formulario A-8 Recursos Financieros

Formulario A-9 Compromisos Contractuales Actuales/Obras en Ejecución

Propue sta Económica

Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra

Propue sta Técnica

Formulario C-1 Personal Propuesto

Formulario C-2 Currículums Vitae del Personal Propuesto Formulario C-3 Equipo

Formulario C-4 Propuesta Técnica

Anexo I – Forma de Cotizar

Planilla I – Análisis de Precio Tipo Planilla II - Materiales

Planilla III – Mano de obra Planilla IV - Transporte Planilla V - Equipo

Planilla VI – Plan de Trabajos y Curva de Inversión

Carta de la Oferta

Lugar y Fecha de la Oferta:………………………………………….

Señores:

Dirección Provincial de Compras y Contrataciones Ministerio de Infraestructura y Servicios y Servicios Públicos

Calle 7 N° 1267, entre 58 y 59. Ciudad de La Plata. CP 1900. Provincia de Buenos - República Argentina

Ref.: Oferta para la obra “Construcción xx Xxxxxxx ferroviarios y carreteros en la Cuenca del Río Salado”

Solicitud de Ofertas Nº [indicar número]

Código STEP AR-UCEPO-236857-CW-RFB

Señores

Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Oferta de Precios para la obra de referencia. El monto propuesto, basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra, es de: [Especificar por lote o lotes ofertados]

Pesos [indicar monto]

Declaramos:

● que nuestra empresa examinó cuidadosamente los documentos de licitación y la zona de las Obras. En base a esta información, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas hasta su total terminación, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de oferta y el plazo allí indicado;

● que nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecución de las obras para las cuales presentamos esta oferta;

● que no tenemos ningún conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del Banco financiador, además nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por el BM y BID;

● que, si nuestra oferta es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22 del documento DOC-2;

● que para firmar el contrato confirmaremos la conformación del personal técnico que se pondrá a disposición y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas;

● nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo señalado en el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor;

● la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a sus representantes autorizados, la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos; en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a rechazar nuestra oferta, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se cancele el mismo sin perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan.

Declaramos que conocemos y aceptamos que:

● El CONTRATANTE no asume ningún compromiso de contratar las obras cotizadas;

● Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparación y presentación de esta oferta, cualquiera sea el resultado del proceso;

● Que se aplique a nosotros y a nuestros subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, proveedores, agentes (ya sean declarados o no), consultores y personal, tanto sea en el proceso de selección del CONTRATISTA, así como en la ejecución del contrato en el supuesto de resultar adjudicatarios, las

Normas Anticorrupción del Banco Mundial que se describen en el DOC-6, anexo al borrador de Contrato, aceptando expresamente los derechos del Banco de sanción y auditoría.

● Iniciado el período de evaluación de las ofertas y hasta la finalización del proceso de adquisición, toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluación de las ofertas, así como, los informes y las recomendaciones de adjudicación final son consideradas confidenciales. Situación que respetaremos, y entendemos que cualquier intención de comunicarnos por otro medio que no sea escrito y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, darán lugar a que nuestra oferta sea rechazada, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.

Convenimos en mantener esta oferta por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes. Nuestra dirección, para efectos de cualquier comunicación o correspondencia es:

_____________________________________

Atentamente,

[Firma, nombre del representante legal del licitante]

Formulario A – 1 Información del Licitante

Información de l Licitante

Nombre jurídico de l Licitante

Si se trata de una UT, nombre jurídico de cada socio

País de registro actual o previsto del Licitante

Año de re gistro del Licitante

Dire cción le gal del Licitante en el País de Registro

Dire cción le gal del Licitante en el País de Registro

(nombre, dirección, número de teléfono, fax correo electrónico)

Se adjunta copia de l original de los siguientes documentos:

❑ 1. Si se trata de una entidad individual, documentos de constitución o de registro de la entidad legal, de conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL.

❑ 2. Autorización para representar la firma o UT indicada arriba, de conformidad con las Cláusulas 7.2 y 7.3 de las IAL.

❑ 3. Si se trata de una UT, carta de intenciones de conformar una UT, con inclusión de un borrador de convenio, o el convenio de la UT, de conformidad con las Cláusula 4.1 de las IAL.

❑ 4. Si se trata de una entidad gubernamental del país del CONTRATANTE, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la Cláusula 4.6 de las IAL.

Formulario A – 2

Información sobre los Miembros de la UT

Cada miembro de la UT deberá llenar este formulario

a. Información sobre los Miembros del UT

Nombre jurídico de l Licitante

Nombre jurídico de l mie mbro de la UT o del Subcontratista

País de registro del mie mbro de la UT o de l Subcontratista

Año de registro de l mie mbro de la UT o del Subcontratista

Dire cción le gal del mie mbro de la UT o del Subcontratista en el país de re gistro

Información de l

re pre sentante autorizado del mie mbro de la UT o de l

Subcontratista(nombre , dire cción, núme ro de

teléfono, fax correo electrónico)

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

❑ 1. Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 1, de conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL.

❑ 2. Autorización para representar la firma o el UT indicada arriba, de conformidad con las Cláusulas 7.2 y 7.3 de las IAL.

❑ 3. Si se trata de una entidad estatal del país del CONTRATANTE, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad

con la Cláusula 4.6 de las IAL.

Formulario A – 3

Historial de Incumplimiento de Contratos

[Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una UT por cada socio de ésta]

Nombre jurídico del Licitante   

Fecha  

Nombre jurídico del socio de la APCA  

Licitación No.: ______      _

Página ____ de páginas

Incumplimie nto de contratos de conformidad con el DOC-2, (Crite xxxx de Evaluación y Calificación)
• Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante los _____ _ años especificados en el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos). • Hubo incumplimiento de contratos durante los   años especificados en el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos).
Año	Resultado como porce ntaje de l total de activos	Ide ntificación de l Contrato	Monto total del contrato (Pesos)
______	______	Identificación del Contrato: Nombre del CONTRATANTE: Dirección del CONTRATANTE: Objeto del litigio:	_________
Litigios pe ndie nte s, de conformidad con el DOC-2, (Crite xxxx de Evaluación y Calificación)
• No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos (Litigios Pendientes). • Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos (Litigios Pendientes), según se indica a continuación.
Año	Resultado como porce ntaje de l total de activos	Ide ntificación de l Contrato		Monto total del contrato (Pesos)
______	______	Identificación del Contrato: Nombre del CONTRATANTE: Dirección del CONTRATANTE: Objeto del litigio:		_________
______	______	Identificación del Contrato: Nombre del CONTRATANTE: Dirección del CONTRATANTE: Objeto del litigio:		_________

Formulario A – 4

Experiencia General en Construcción

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una UT, por cada socio de ésta. Se debe adjuntar los respaldos documentarios que certifiquen los contratos listados.

Expe rie ncia Ge ne ral en Construcción
Mes/Año de inicio	Mes/Año de terminación	Años	Identificación y Nombre del Contrato Nombre y Dirección del CONTRATANTE Breve Descripción de las Obras Realizadas por el Licitante	Función del Licitante

Formulario A – 5 - Experiencia Específica en Construcción

Complete un (1) formulario por contrato. Se debe adjuntar respaldo documentario que certifique cada contrato.

Contrato de Tamaño y Naturale za Similare s
Contrato No. . . . . . sobre. . . . . .	Ide ntificación de l Contrato
Fecha de Adjudicación		Fecha de Terminación
Función en el Contrato	□CONTRATISTA		□Subcontratista
Monto Total del Contrato	Pe sos
Si es socio de una UT o subcontratista, indique participación en el monto total de l Contrato	Porcentaje del Total	Monto
Nombre de l CONTRATANTE Dire cción Te lé fono/Fax Corre o Electrónico
Descripción de la similitud de acue rdo con el Subfactor 2.4 Expe rie ncia espe cífica
Caracte rísticas del Proye cto

Formulario A – 6 Situación Financiera

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una UT, por cada socio de ésta.

	Información Financie ra de los 3 años ante riores [en Pesos]
	Año 1:	Año 2:	Año 3:

Información del Balance General

Activo Total

Pasivo Total

Patrimonio Neto

Activo Xxxxxx nte

Pasivo Xxxxxx nte

Información de l Estado de Ingre sos

Total de Ingresos

Utilidade s ante s de

Impue stos

Utilidade s de spués de Impue stos

Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusión de todas las notas y extractos de ingresos) para los años arriba estipulados, los cuales deberán cumplir las siguientes condiciones:

● reflejar la situación financiera del Licitante o socio de una UT, y no la de las empresas afiliadas o la empresa matriz;

● estar auditados por un contador certificado;

● estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;

● corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se aceptarán estados financieros por períodos parciales).

Formulario A – 7

Facturación Promedio de Construcción Anual

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una UT, por cada socio de ésta.

		Cifras de facturación anual (sólo construcción)
Año	Monto y moneda	Factor de Actualización	Equivalente en AR$
	______________________________		____________________
	______________________________		____________________
	______________________________		____________________
	______________________________		____________________
*Facturación media anual de construcción	______________________________		____________________

* Facturación anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados, dividido entre el número de años que se estipula en el Subfactor 2.3 del DOC 2, Criterios de Evaluación y Calificación.

Factor de Actualización (Dicie mbre 2021)*

En el caso de obras realizadas en la Argentina y contratadas en moneda nacional y para los casos señalados anteriormente, se aplicará el siguiente el siguiente Factor de Actualización (FA):

Año 2011 FA = 20,88.

Año 2012 FA = 16,66.

Año 2013 FA = 13,74.

Año 2014 FA = 10,34.

Año 2015 FA = 8,11.

Año 2016 FA = 6,07.

Año 2017 FA = 4,80.

Año 2018 FA = 3,32.

Año 2019 FA = 2,20.

Año 2020 FA = 1,48.

Año 2021 FA = 1,00.

Valor de conversión xxx Xxxxx

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda en la que se presentará la información será el dólar estadounidense (USD). Dicha información será convertida a pesos ($) conforme los valores de la siguiente tabla y actualizados por el Oferente considerando el Factor de Actualización de la tabla ut supra:

Año 2011: 1 Dólar = 4.13 Pesos Año 2012:1 Dólar = 4.55 Pesos Año 2013: 1 Dólar = 5.48 Pesos

Año 2014: 1 Dólar = 8.12 Pesos

Año 2015: 1 Dólar = 9.27 Pesos

Año 2016: 1 Dólar = 14.75 Pesos

Año 2017: 1 Dólar = 16.56 Pesos

Año 2018: 1 Dólar = 28.11 Pesos Año 2019: 1 Dólar = 48.25Pesos Año 2020: 1 Dólar = 70.13 Pesos

Año 2021: 1 Dólar = 95.30 Pesos

Año 2022: 1 Dólar = Cotización Dólar Estadounidense Banco de la Nación Argentina, tipo billete, vendedor de 14 días anteriores a la fecha de apertura.

Formulario A – 8 Recursos Financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, conforme se señala en los Criterios de Evaluación y Calificación.

En caso de UT, cada miembro deberá llenar un formulario.

Fue nte de financiamie nto	Monto (e quivale nte en pesos)
1.
2.
3.
4.

Formulario A – 9

Compromisos Contractuales Actuales / Obras en Ejecución

Los Licitantes y cada uno de los socios de una UT deberán proporcionar información sobre sus compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o para los cuales hayan recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades.

Compromisos Contractuale s Actuale s
Nombre del contrato	CONTRATANTE, Dirección/ tel./fax	Valor de la obra por ejecutar [en pesos]	Fecha prevista de terminación	Facturación mensual promedio en el último semestre [pesos/mes]
1.
2.
3.
4.
5.
etc.

Formulario B – 1 Presupuesto por ítems y general de la obra

(En Pesos)

LOTE A:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Pre cio Unitario (Nume ral)	Pre cio Unitari o (Literal )	Pre cio Total (Nume ral)
1	Traslado de Equipos e Instalación xxx Xxxxxxx	Global	1,00
2	Obras Provisorias	Global	1,00
3	Excavación Cajón de Apoyo Bajo Terraplén	m3	15.501,07
4	Excavación para Fundaciones de Obras de Arte	m3	415,78
5	Terraplén con Compactación Especial	m3	64.067,79
6	Pilotes Columna	m3	1.298,78
7	Hormigón de Cemento Portland
7.1	Hormigón de Limpieza Tipo H-10 para Conductos	m3	9,54
7.2	Hormigón Estructural Tipo H-25	m3	343,27
7.3	Hormigón Estructural Tipo H-30	m3	18,73
7.4	Hormigón Estructural Tipo H-40 (p/vigas y tablero postesado)	m3	1.054,46
8	Acero ADN -420 en Barras para Hormigón	Kg	246.884,10

9	Acero Especial para Pretensado	Kg	57.204,83
10	Apoyos de Neopreno	UN	44,00
11	Juntas de Dilatación	m	67,68
12	Balasto	m3	6.410,19
13	Durmientes	UN	2.689,00
14	Rieles	m	3.224,66
15	Barandas Peatonales	m	287,72
16	Escaleras Metálicas	UN	11,00
17	Caños de Desagüe de HºGº 4” + Rejillas	UN	62,00
18	Excavación para Desagües	m3	2.957,13
19	Suma Provisional	Global	1,00	$17.000.000,00
20	Prueba de Carga xx Xxxxxx	Global	1,00
21	Demolición y Retiro xx Xxxxxx Existente	Global	1,00
22	Excavación para Readecuacion de Cauce de Río	m3	131.456,00
23	Depósito de Excavaciones	Hm m3	1.840.000, 00
24	Protecciones con Colchonetas	m2	970,44
25	Servicios Profesionales
25.1	Plan de Gestión Ambiental y Social	Global	1,00

25.2	Ingeniería Complementaria y de Detalle y Planos Según Obra	Global	1,00
26	Honorarios Profesionales por Representación Técnica	Global	1,00
PRECIO TOTAL (Numeral)
PRECIO TOTAL (Literal)

LOTE B:

Ítem	Descripción	Unida d	Cantidad	Precio Unitario (Numeral)	Precio Unitario (Literal)	Precio Total (Numeral)
1	Traslado de Equipos e Instalación xxx Xxxxxxx	Global	1,00
2	Obras Provisorias Para Puente Carretero	Global	1,00
3	Obras Provisorias Para Puente Ferroviario	Global	1,00
4	Demoliciones Puente Carretero	Global	1,00
5	Demolición y Retiro Puente Ferroviario	Global	1,00
6	Accesos al Puente Carretero
6.1	Terraplenes de Acceso al Puente	m3	12.928,00
6.2	Sub -base de Suelo Seleccionado 0,20 m de Esp	m3	584,00

6.3	Capa Rodamiento Material Pétreo 0,15 m de Esp	m3	378,00
6.4	Banquinas Enripiado 0,10 m de Esp	m3	217,00
7	Terraplén con Compactación Especial Puente Ferroviario	m3	3.224,00
8	Excavación para Fundaciones de Obras de Arte Puente Carretero	m3	473,00
9	Excavación para Fundaciones de Obras de Arte Puente Ferroviario	m3	564,00
10	Pilotes Columna Puente Carretero	m3	724,00
11	Pilotes Columna Puente Ferroviario	m3	853,00
12	Hormigón Cemento Portland Puente Carretero
12.1	Hormigón H-10 de Limpieza Puente Carretero	m3	11,00
12.2	Hormigón H-25 para Infraestructura Puente Carretero	m3	350,00
12.3	Hormigón H-30 para Superestructura Puente Carretero	m3	647,00
12.4	Hormigón H-40 (p/vigas postesadas) Puente Carretero	m3	459,00
13	Hormigón Cemento Portland Puente Ferroviario
13.1	Hormigón H-10 para Contrapiso Limpieza Puente Ferroviario	m3	11,00

13.2	Hormigón H-25 para Infraestructura Puente Ferroviario	m3	352,00
13.3	Hormigón H-30 para Losa Acceso Puente Ferroviario	m3	17,00
13.4	Hormigón H-40 (p/vigas y tablero postesado) Puente Ferroviario	m3	853,00
14	Acero ADN -420 en Barras para Hormigón Puente Carretero	Kg	202.272,00
15	Acero ADN -420 en Barras para Hormigón Puente Ferroviario	Kg	264.207,00
16	Acero Especial para Pretensado Puente Carretero	Kg	23.950,00
17	Acero Especial para Pretensado Puente Ferroviario	Kg	33.436,00
18	Apoyos de Neopreno Puente Carretero	UN	110,00
19	Apoyos de Neopreno Puente Ferroviario	UN	44,00
20	Juntas de Dilatación Puente Carretero	m	131,00
21	Juntas de Dilatación Puente Ferroviario	m	76,00
22	Baranda Vehicular / Peatonal Puente Carretero	m	508,00
23	Barandas Peatonales Puente Ferroviario	m	242,00
24	Balasto Puente Ferroviario	m3	1.308,00
25	Durmientes Puente Ferroviario	UN	821,00

26	Rieles Puente Ferroviario	m	984,00
27	Caños para Desagüe Puente Ferroviario	UN	55,00
28	Excavación para Readecuacion de Cauce Puente Carretero	m3	34.500,00
29	Excavación para Readecuacion de Cauce Puente Ferroviario	m3	34.500,00
30	Depósito de las Excavaciones	Hm m3	1.200.000,00
31	Protecciones con Colchonetas Puente Carretero	m2	808,00
32	Protecciones con Colchonetas Puente Ferroviario	m2	916,00
33	Prueba de Carga xx Xxxxxx Carretero	Global	1,00
34	Prueba de Carga xx Xxxxxx Ferroviario	Global	1,00
35	Suma Provisional	Global	1,00	$17.000.000,00
36	Servicios Profesionales Puente Carretero
36.1	Plan de Gestión Ambiental y Social Puente Carretero	Global	1,00
36.2	Ingeniería Complementaria y de Detalle y Planos Conforme Obra Puente Carretero	Global	1,00
37	Servicios Profesionales Puente Ferroviario

37.1	Plan de Gestión Ambiental y Social Puente Ferroviario	Global	1,00
37.2	Ingeniería Complementaria y de Detalle y Planos Conforme Obra Puente Ferroviario	Global	1,00
38	Honorarios Profesionales por Representación Técnica	Global	1,00
PREC IO TO TAL (Numeral)
PREC IO TO TAL (Literal)

Formulario C – 1 Personal Propuesto

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir los requisitos que se señalan en el punto 2.5 Personal. La información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato

1.	Cargo*
	Nombre
2.	Cargo*
	Nombre
3.	Cargo*
	Nombre
4.	Cargo*
	Nombre

* Según se especifica en el punto 2.5 Personal.

Formulario C – 2 Currículum Vitae del Personal Propuesto

Nombre de l Licitante

Cargo
Información pe rsonal	Nombre	Fecha de nacimie nto
	Calificacione s profesionales / Título de grado / Título de Posgrado / Año de expe dición de título
Emple o actual	Nombre de l CONTRATANTE
	Dire cción del CONTRATANTE
	Teléfono	Persona de contacto (gerente / oficial de pe rsonal)
	Fax	Dirección electrónica
	Cargo actual	Años con el CONTRATANTE actual

Resuma la experiencia profesional de los últimos 20 años, en orden cronológico inverso. Indique la experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta Compañía / Proye cto / Características del Proye cto/ Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante

Declaro la veracidad de toda la información provista en este formulario.

Firma del profesional:_            

Fecha: ___        

Formulario C – 3 Equipos

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en el punto 2.6. Se preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante.

Equipo
Información sobre el equipo	Nombre del fabricante	Modelo y potencia nominal
	Capacidad	Año de fabricación
Situación actual	Ubicación actual
	Información sobre compromisos actuales
Fuente	Indique la fuente del equipo o Propio o Alquilado o Fabricado Especialmente o Arrendamiento financiero

Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario	Nombre del propietario
	Dirección del propietario
	Teléfono	Nombre y cargo de la persona de contacto
	Fax
Acuerdos	Información sobre acuerdos de alquiler / fabricación relacionados específicamente con el proyecto

Formulario C – 4 Propuesta Técnica

- Cronograma de ejecución de la obra

Anexo I - Forma de Cotizar

1) El oferente deberá presentar los Análisis de Precios de cada uno de los ítems detallados en el Presupuesto por Ítems (Formulario B-1), que justifiquen los precios unitarios de su oferta, con las respectivas planillas de materiales, transporte, mano de obra y equipos según los modelos adjuntos en el presente Anexo.

Los análisis establecerán claramente en forma detallada las sumas correspondientes a: mano de obra, incluido el coeficiente de mejoras sociales; amortización, calculada sobre el costo horario de las máquinas a utilizar; reparaciones y repuestos: combustibles y lubricantes.

Las mejoras sociales a tener en cuenta por el oferente según su cotización, serán las vigentes en el orden nacional, como ser: feriados obligatorios pagos, vacaciones pagas, enfermedad inculpable, licencia por fallecimiento, examen, enlace, nacimiento o adopción de hijo, sueldo anual complementario, asignaciones familiares, fondo de desempleo, contribuciones, indemnización por no-iniciación de tareas, adicional por asistencia perfecta, seguros y todas aquella mejoras vigentes.

Tendrá en cuenta además, toda otra retribución de carácter local, vigente en la zona, impuesta por leyes o decretos provinciales.

2) El costo de material deberá ser el mismo para todos los Análisis de Precios.

3) El costo unitario del transporte para cada material o grupo de ellos, deberá ser uniforme en todos los Análisis de Precios.

4) En los Análisis de Precios, la cotización de la mano de obra se realizará mediante cuadrillas tipo específicas, conforme con las tareas a realizar. No se admitirá una única cuadrilla tipo para ser utilizada en los Análisis de distintos trabajos. Asimismo deberán explicitarse los rendimientos en cada ítem.

5) Los porcentajes de Gastos Generales, Gastos Financieros y Beneficios que proponga el oferente, deberán ser uniformes para todos los ítems.

6) El porcentaje de Gastos Impositivos contemplará el 100 % del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) más el 100 % del Impuesto a los Ingresos Brutos.

7) En los Análisis de Precios de cada ítem, deberá indicarse expresamente el equipo a emplear en su ejecución.

8) Los Análisis de Precios se confeccionarán de acuerdo a la "Planilla Tipo" incorporada a este Documento de Licitación (Planilla I).

9) Los valores para la confección de la "Planilla Tipo" a que se refiere el punto 8) se obtendrán por aplicación de las planillas que se indican a continuación, incluidas en el presente Anexo:

Materiales - Planilla II Mano de Obra ‑ P lanilla III

Se indica para cada categoría el Jornal básico; incluyendo cargas sociales, premio por asistencia, seguro

obrero, incidencia de la colada del Hº, trabajos en altura, viáticos, horas extras, o cualquier otro adicional previsto en las leyes o normas vigentes.

Transporte ‑ P lanilla IV

En esta planilla se deben consignar todos los insumos cuyo transporte sea cotizado separadamente. Equipos ‑ P lanilla V

En esta planilla se calcularán los costos de amortización e intereses (columna 8), reparaciones y repuestos

(columna 9) y combustibles y lubricantes (columna 15).

10) Las mermas y desperdicios de materiales se consideran incluidos dentro del precio de los mismos, por lo que no se reconocerán variaciones de costos discriminados por estos conceptos.

11) Los análisis para los ítems en cuyo precio intervienen el de los materiales que se incorporan a la obra o son necesarios para su ejecución y que no sean pagados por ítem separado, se integrarán con las sumas correspondientes a los mismos.

12) Para los materiales no comerciales, ya sea que se paguen por ítem separado o que integren el ítem y cuyo precio esté incluido en el de éste, se deberá presentar análisis de precios con indicación del costo de mano de obra, amortización, reparación y repuestos, combustibles, lubricantes y transporte si lo hubiere, que justifique el costo con que figura en el análisis del ítem.

13) Para los materiales deberá cotizarse el costo en origen, la carga, descarga, y el transporte hasta el centro de gravedad de la obra.

El costo de los materiales comerciales se cotizará libremente.

Cuando alguno de los materiales graviten en proporción no mayor del cinco por ciento (5%) en el costo del ítem, pueden cotizarse globalmente bajo la designación “OTROS MATERIALES”, pero siempre designándoles específicamente.

14) Para aquellos materiales que el CONTRATISTA opte por transportar por ferrocarril, deberá consignar separadamente el costo en origen, el costo de las sucesivas cargas y descargas, el del transporte ferroviario y el costo de los complementarios transportes carreteros de origen a estación y de estación de destino a obra.

15) Para aquellos ítems en los cuales los materiales están incluidos dentro del precio, estos figurarán en las proporciones que se deben emplear, esté o no indicado en las especificaciones.

16) Los transportes deberán ser cotizados en todos los casos en la unidad de medida del ítem. No se tomarán en cuenta los transportes internos en obra, salvo para el caso de aquellos trabajos que requieran la utilización de plantas de elaboración y únicamente para el material elaborado.

17) Al costo neto deberán agregarse los gastos Generales e Indirectos no considerados como ítem en la propuesta, el costo financiero y los beneficios. Los antes mencionados serán establecidos por el oferente mediante un porcentaje de los costos netos. El total resultante de adicionar al costo neto los gastos generales e indirectos y el beneficio será incrementado con el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado vigente, si correspondiera. Los porcentajes correspondientes a Gastos Generales e Indirectos, Beneficio y Gastos Impositivos (IVA e Ingresos Brutos), deberán ser uniformes para todos y cada uno de los ítems de la totalidad de la oferta.

18) El CONTRATANTE se reserva el derecho de revisar los análisis de precios. En su caso, podrá solicitar al oferente aclaraciones o rectificaciones.

PLANILLA I – ANÁLISIS DE PRECIO TIPO

A – MATERIALES
1.- Designación: Cuantía x Costo Unitario (Planilla I – 6)		$ M1
2.- Designación: Cuantía x Costo Unitario		$ M2
		$ Mn
	Suma Parcial	$ Mp
Varios (Global) máximo 0,05 Mp		$ Mv
	Total Materiales	$ M
B – MANO DE OBRA
1.- Categoría: Cantidad x Costo Unitario (Planilla II – 7)		$ MO1
2.- Categoría: Cantidad x Costo Unitario (Planilla II – 7)		$ MO1
		$ Mon
	Total Mano de Obra	$ MO
C - TRANS PORTE
1.- Cuantía x Distancia x Costo Unitario (Planilla III– Col. 6)		$ T1
2.- Cuantía x Distancia x Costo Unitario (Planilla III– Col. 6)		$ T2
		$ Tn
	Total Transporte	$ T
D – AMORTIZACION DE EQUIPOS
1.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 8)		$ AE1
2.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 8)		$ AE2
		$ AEn
	Total Amortizacion Equipos	$ Ae
E – REPARACION Y REPUES TOS
1.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 9)		$ R1
2.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 9)		$ R2
		$ Rn

	Total Rep.y Repuestos	$ R
F – COMBUS TIBLES O ENERGIA Y LUBRICANTES
1.- Equipo: Rend. X Costo unit.(Pl. IV-Col.15)		$ CL1
2.- Equipo: Rend. X Costo unit.(Pl. IV-Col.15)		$ CL2
		$ CLn
	Total Comb. O Energía y Lub	$ CL
Costo - Costo		CC
G – GASTOS GENERALES :	% CC	$ GG
	Costo	$ C
H– GAS TOS FINANCIEROS	% C	$ F
I – BENEFICIOS	% C	$ B
	Suma	$ S 1
J- GASTOS IMPOS ITIVOS	% S 1	$ G1
	PRECIO	$ P

PLANILLA II - MATERIALES

Designación	Unidad	Costo por Unidad	Pérdidas (Fracción decimal)	Costo Unitario de las Pérdidas (3) x (4)	Costo por Unidad Incluido Pérdidas (3)+(5)
1	2	3	4	5	6

PLANILLA III – MANO DE OBRA

Catego	Salario	Premio por	Jornal	Mejoras	Seguro	Jornal	Otros	Costo
ria	$/día $/h	Asisten-	Directo	Sociales	Obrero	Total	..% (7)	unidad/Dia
		cia.….%	(2) + (3)	....% (4)	...% (4)	(4) + (5)		(u)/(h)
		(2)				+(6)		(7)+(8)
1	2	3	4	5	6	7	8

Los costos que se insertan en (8) deben ser aclarados debidamente al pie.

PLANILLA IV - TRANSPORTE

Distancia Km	Tipo de Material	Costo Unitario Excluído las Pérdidas	Pérdidas (Fracción Decimal)	Costo Unitario de las Pérdidas (3) X (4)	Costo Unitario Transporte Incluído Pérdidas (3)+(5)
1	2	3	4	5	6

PLANILLA V - EQUIPO

A = CA – VR

VU

I = CA x 0,5 x i i = 10%

UA x 100

N° de O r- den	De- sig- nacion	Po- tencia hp	Cos- to Ac- tual-$	Valor Resi- dual ….% (4)	Vida Util.h	Uso Anual.h	Costo Amorti- zación e Inte re- ses.$/h	Re para- ciones y Re pues- tos...% (8) $/h	Combustible s				Lubri- can- tes...% (13) $/h	Combustibles y Lubricantes (13)+(14) $/h
									Tipo	Precio Unitario $/lt	Con- sumo lt/h	Costo $/h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

PLANILLA VI – PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIÓN

Item Nº	Designación	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Plazo De Obra (Meses)
					1 % ltem	2 % ltem	3 % ltem	4 % ltem
					10	90
						25	35	40
		Certificación Mensual en $
		Certificación Acumulada en $
		Mano de Obra (Discriminada)
		Equipos

DOC-4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS

Se adjunta en documentación aparte lo siguiente:

LOTE A

MEMORIA DESCRIPTIVA: ACTA-2021-25607664-GDEBA-DTPMIYSPGP ESPECIFICACIONES TECNICAS: PLIEG-2021-31783758-GDEBA-DTPMIYSPGP PLANOS: PLANO-2021-25607745-GDEBA-DTPMIYSPGP

INFORMACION COMPLEMENTARIA: IF-2021-25607679-GDEBA-DTPMIYSPGP CARTEL DE OBRA: PD-2021-25751355-GDEBA-DTPMIYSPGP

LOTE B

MEMORIA DESCRIPTIVA: ACTA-2021-25609062-GDEBA-DTPMIYSPGP ESPECIFICACIONES TECNICAS: PLIEG-2021-31783795-GDEBA-DTPMIYSPGP PLANOS: PLANO-2021-25607722-GDEBA-DTPMIYSPGP

INFORMACION COMPLEMENTARIA: IF-2021-25607696-GDEBA-DTPMIYSPGP CARTEL DE OBRA: PD-2021-25751375-GDEBA-DTPMIYSPGP

DOC-5

CONTRATO

OBRAS “CONSTRUCCIÓN DE [indicar objeto del contrato]” [Indicar número de contrato],

Conste por el presente Contrato, para la construcción de obras [indicar Lote y objeto del contrato], suscrito al tenor de las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA.- PARTES CONTRATANTES

Las partes Contratantes que suscriben este contrato son: [indicar CONTRATANTE], representado legalmente por su [indicar cargo], señor(a) [indicar nombre], que en adelante se denominará el CONTRATANTE y la [indicar Razón Social de la Empresa constructora), legalmente constituida y existente conforme a la legislación argentina, inscrita en [indicar lugar de inscripción, si corresponde] bajo matrícula Nº [si aplica, registrar el número], representada mediante testimonio de poder Nº [si aplica, registrar el número] otorgado el [registrar la fecha - día, mes, año] en la [registrar el lugar donde fue otorgado el Poder] a favor de [registrar el nombre completo y número de DNI o Cédula de Identidad del apoderado legal habilitado para la firma del Contrato en representación del CONTRATISTA] que en adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes celebran y suscriben el presente Contrato.

SEGUNDA.- ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO

El CONTRATANTE, invitó a Empresas Constructoras a presentar ofertas bajo Regulaciones de

Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, según el Convenio xx Xxxxxxxx Nº 8736-AR.

El CONTRATANTE, luego de la evaluación de las ofertas resolvió adjudicar la ejecución de la OBRA objeto del presente Contrato a la empresa [indicar nombre] por cumplir su oferta con todos los requisitos de la solicitud y proponer el precio evaluado más bajo.

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos del proyecto de Construcción de [indicar nombre de la obra] ubicado en [indicar localización de la obra] y consistente en [indicar las características más importantes de la obra], que en adelante se denominará la OBRA, hasta su completo acabado, con absoluta sujeción a este Contrato y a los documentos que forman parte de él, cumpliendo las normas, precios, especificaciones técnicas, dimensiones, regulaciones, obligaciones, tiempo de ejecución, y otras condiciones establecidas en los documentos de Contrato y en las cláusulas contractuales del presente instrumento legal.

CUARTA.- DOCUMENTOS DE CONTRATO.

Para el cumplimiento del presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos originales:

▪ Carta de la Oferta de fecha [indicar la fecha] emitida por el CONTRATISTA.

▪ Poder del representante legal del CONTRATISTA

▪ Otros documentos del CONTRATISTA [Indicar otros documentos que correspondan],

▪ Planos del Proyecto y Especificaciones Técnicas

▪ Otros documentos técnicos [Indicar otros documentos que correspondan],

En caso de discrepancias entre los documentos del contrato, se establece el siguiente orden de prelación:

• Este documento de contrato (DOC 5) y anejo de fraude y corrupción (DOC 6)

• DOC 2 y DOC 3 (instrucciones a los licitantes y formularios de la oferta)

• Las Especificaciones Técnicas de las Obras y los Planos del Proyecto (DOC 4)

• La memoria descriptiva de las obras (DOC 4)

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a entregar la OBRA satisfactoriamente concluida de acuerdo con los documentos de este contrato en el plazo de [indicar numeral y literal] días calendario.

El plazo será computado a partir de la fecha en que la INSPECCION de Obra expida el Acta de Inicio de Obra y/o según la fecha que se indique en dicho documento, hasta la Recepción Provisoria de la Obra. La emisión del Acta de Inicio de Obra constará en el Libro de Órdenes de Servicio.

El Acta de Inicio de Obra será expedida en un plazo máximo de 45 días desde la firma del Contrato. En caso de que dicha Acta de Inicio no sea expedida en dicho plazo, el CONTRATISTA quedará facultado para rescindir el contrato de conformidad con la cláusula DECIMO NOVENA.

Por otra parte, y en correspondencia con las Especificaciones Técnicas Particulares, el PGAS, deberá ser presentado posterior a la realización del Acta de Inicio, para el visado de la inspección y posterior aprobación del Área Técnica correspondiente de la DPH, y a satisfacción del Banco. La aprobación del PGAS desarrollado por la Contratista es condición necesaria para el comienzo físico de las obras

SEXTA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

De acuerdo con el precio evaluado de la oferta el monto total para la ejecución de la OBRA, es de:

[registrar en forma numérica y literal el monto del contrato en Pesos identificando Lote].

Este precio resulta de aplicar los precios unitarios de la oferta adjudicada a las cantidades de obra solicitadas; sin embargo, el monto o valor final de la OBRA resultará de aplicar los precios unitarios de la oferta adjudicada a las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, que serán comprobadas a través de las mediciones respectivas, e incluirán los trabajos adicionales que el CONTRATANTE autorice realizar mediante el instrumento técnico-legal previsto en la Cláusula de Modificaciones del presente Contrato.

Los precios unitarios consignados en la oferta adjudicada incluyen la provisión de materiales de primera calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes, y todos los demás elementos necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la OBRA. Asimismo, incluyen el coste de los ensayos necesarios a realizar que determine la Inspección de la Obra para certificar tanto la calidad de los materiales dispuestos en la obra como el cumplimiento de los estándares establecidos en los pliegos técnicos de ejecución de las obras. Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia xx xxxxx sociales en ellos, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades y cualquier otro componente que tenga incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y entrega definitiva.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto establecido como monto de la OBRA ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho monto, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos por períodos mensuales, que cerrarán el último día hábil.

La medición se realizará dentro de los primeros CINCO (5) días siguientes al del vencimiento del período mensual. Será efectuada por la INSPECCION, en forma conjunta con el Representante Técnico de la CONTRATISTA, y avalada por el Supe rvisor.

Una vez avalada la medición, se procederá a confeccionar el certificado por parte de la Unidad técnica a cargo del contrato.

El pago de la Obra se hará mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo con lo establecido en el Art.40° de la Ley 6.021, su reglamentación y modificatorias.

Para certificar mensualmente el CONTRATISTA deberá presentar la siguiente documentación:

● Factura Original de la Empresa/U.T.

● Factura de Honorarios del RT (Duplicado/Copia).

● Aportes a la Caja de Ingenieros.

● Retenciones de Ganancias, si correspondiera o informar si el RT es monotributista.

Pago:

Emitido el certificado de obra, el CONTRATISTA deberá presentar la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente o posterior a la notificación para su facturación.

El pago de cada certificado se efectuará dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, siguientes a la fecha de presentación, en forma completa, de la documentación pertinente.

Fíjese, además, un plazo xx XXXX (10) días, que correrán a partir de la presentación de cada certificado para su aprobación. Si dentro de este último plazo, el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará en el momento en que el certificado se presente con las correcciones del caso.

El plazo de cuarenta y cinco (45) días fijado, comenzará a computarse desde la fecha de la firma del certificado por el Director de la Repartición o por persona autorizada a ese fin.

Si el pago del certificado no se efectúa dentro de este plazo el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar la ampliación de plazo de ejecución por el equivalente al número de días transcurridos desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, sólo podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje al que le falta recibir en pago.

Si la Administración incurriere en xxxx, la misma no perjudicará al contratista y éste tendrá derecho a percibir intereses moratorios contándose los plazos para el pago de los mismos desde las fechas que para cada acto se consignan, Los mismos deben ser solicitados, previa reserva, por la Contratista.

La tasa de interés será la que tenga fijada el Banco de la Provincia de Buenos Aires para el descuento de los certificados de obras públicas a la fecha de emisión del certificado correspondiente,

Sobre todos los certificados se retendrá el 5% (CINCO) en concepto de Fondo de Reparo, hasta que las Obras estén terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Período de Responsabilidad por Defectos. Estos descuentos se realizarán sin perjuicio de la Garantía de cumplimiento de contrato.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y la INSPECCION haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras, se le pagará al CONTRATISTA la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y la INSPECCION de Obra haya certificado que todos los defectos notificados al CONTRATISTA antes del vencimiento de este período han sido corregidos. El CONTRATISTA podrá sustituir la mitad restante de la retención, con una Póliza de seguro de Caución en la forma del párrafo 1.22.

El pago del 50% de la retención debe ser solicitado por la CONTRATISTA y, en caso, de presentar Póliza por el 50% restante, la CONTRATISTA deberá informarlo en el mismo momento de la solicitud de la restitución del primer 50%.

SÉPTIMA.- AJUSTE DE PRECIO

El Régimen de Redeterminación de Precios de la presente contratación se encuentra alcanzada por las previsiones del Decreto 290/21 y su reglamentación.

Conforme lo establecido por los Artículos 7° inciso d) y 21 in fine del Anexo I de la Resolución N°RESO- 2021-943-GDEBA-MIYSPGP, reglamentaria del Decreto N°290/2021, la jurisdicción comitente establece que, a solicitud de la contratista, podrán elevarse los cálculos definitivos con una periodicidad de cuatro (4) meses, a partir de la publicación de los índices definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y/o de aquellos otros índices no relevados por dicho organismo

Estructura de Ponderación de Insumos Principales - según Decreto 290/2021

Lote A:

"Construcción xx Xxxxxxx Ferroviarios y Carreteros en la Cuenca del Río Salado" - Lote A: Puente FCGR Km 131+545 e/ Est. X. Xxxxx - Xxxxxx Partido: San Xxxxxx xxx Xxxxx y General Belgrano
ITEM	INSUMOS	FUENTE	FUENTE		PONDERACION
1	Mano de Obra	INDEC INFORMA - ANEXO - CUADRO 5 ICC	Art. 15 - Decreto 1295/02 inc. A)	αR1	19,00%
2	Equipo - Amortizaciones y repuestos	INDEC INFORMA - ANEXO - CUADRO 1 SIPM - IPIB	Art. 15 - Decreto 1295/02 inc.J)	αR2	10,00%
3	Combustibles y Lubricantes	INDEC INFORMA - ANEXO - CUADRO 1 SIPM - IPIB	Art. 15 - Decreto 1295/02 inc.K)	αR3	10,00%
4	Hormigón Elaborado	INDEC INFORMA - ANEXO - CUADRO 5 ICC	Art. 15 - Decreto 1295/02 inc.S)	αR4	12,00%
5	Acero	INDEC INFORMA - ANEXO - CUADRO 11 ICC Cap. Materiales Mayor Desagregación Disponible	CPC: 41242-11	αR5	15,00%
6	Articulos pretensados	INDEC INFORMA - ANEXO - CUADRO 2 SIPM - IPIB Mayor Desagregación Disponible	CPC: 2695 37540-2	αR6	4,00%
7	Suelo seleccionado	INDEC INFORMA - ANEXO - CUADRO 11 ICC Cap. Materiales Mayor Desagregación Disponible	CPC: 15400-21	αR7	12,00%
8	Gastos Generales	INDEC INFORMA - ANEXO - CUADRO 5 ICC	Art. 15 - Decreto 1295/02 inc. P)	αR8	15,00%
9	Costo Financiero	Banco Nación de la Argentina	TNA ACTIVA BNA	αR9	3,00%
TOTAL					100,00%

NO TA: La pre sente estructura de ponderación de insumos principales está realizada en base a los análisis de precios realizados por la repartición y utilizados para la confección del correspondiente presupuesto oficial.

Factor de Re de terminación (FR)

𝐹𝑅𝑖 = 0,19 ∗ (𝑅1𝑖 ) + 0,10 ∗ (𝑅2𝑖 ) + 0,10 ∗ ( 𝑅3𝑖 ) + 0,12 ∗ ( 𝑅4𝑖 ) + 0,15 ∗ (𝑅5𝑖 ) + 0,04 ∗ (𝑅6𝑖 )

𝑅10

𝑅20

𝑅30

𝑅40

𝑅50

𝑅60

+ 0,12 ∗ (𝑅7𝑖 ) + 0,15 ∗ (𝑅8𝑖 ) + 0,03 ∗ (𝑅9𝑖 )

𝑅70

𝑅80

𝑅90

Donde

FRi: Factor de Redeterminación del periodo en análisis, con i= 1 a m (siendo m el último certificado de la obra)

α= Ponderadores asignados a cada rubro, debiéndose verificar que su sumatoria sea igual a 1 (o expresado en porcentaje igual al 100%)

αR1+ αR2+ αR3+ αR4+ αR5+ αR6+ αR7+ αR8+αR9=100%

𝑅1𝑖 ; 𝑅2𝑖

𝑅10 𝑅20

; 𝑅3𝑖 ; 𝑅4𝑖

𝑅30 𝑅40

; 𝑅5𝑖 ; 𝑅6𝑖 ; 𝑅7𝑖 ; 𝑅8𝑖 ; 𝑅9𝑖 =

𝑅50 𝑅60 𝑅70 𝑅80 𝑅90

Variación de precios evidenciada por los índices del mes en análisis y mes base, para cada uno de los n rubros que componen la estructura de ponderación

El Factor de Redeterminación (FR) se aplicará con cuatro decimales con redondeo simétrico.

Los índices de precios base (Rio) deberán corresponder al mes de apertura de ofertas.

Para el coeficiente correspondiente al índice R9i (variación del costo financiero) se utilizará la tasa de interés nominal activa anual publicada por el Banco de la Nación Argentina al día 15 de cada mes calendario o en su defecto el día hábil inmediato posterior.

Lote B:

"Construcción xx Xxxxxxx Ferroviarios y Carreteros en la Cuenca del Río Salado" - Lote B: Puente Carretero y Puente Ferroviario s/ Río Salado Partido: Xxxxx Xxxxx y Lobos
ITEM	INSUMOS	FUENTE	FUENTE		PONDERACION
1	Mano de Obra	INDEC INFORMA - ANEXO - CUADRO 5 ICC	Art. 15 - Decreto 1295/02 inc. A)	αR1	20,00%
2	Equipo - Amortizaciones y repuestos	INDEC INFORMA - ANEXO - CUADRO 1 SIPM - IPIB	Art. 15 - Decreto 1295/02 inc.J)	αR2	10,00%
3	Combustibles y Lubricantes	INDEC INFORMA - ANEXO - CUADRO 1 SIPM - IPIB	Art. 15 - Decreto 1295/02 inc.K)	αR3	10,00%
4	Hormigón Elaborado	INDEC INFORMA - ANEXO - CUADRO 5 ICC	Art. 15 - Decreto 1295/02 inc.S)	αR4	15,00%
5	Acero	INDEC INFORMA - ANEXO - CUADRO 11 ICC Cap. Materiales Mayor Desagregación Disponible	CPC: 41242-11	αR5	22,00%
6	Artículos pretensados	INDEC INFORMA - ANEXO - CUADRO 2 SIPM - IPIB Mayor Desagregación Disponible	CPC: 2695 37540-2	αR6	5,00%
7	Gastos Generales	INDEC INFORMA - ANEXO - CUADRO 5 ICC	Art. 15 - Decreto 1295/02 inc. P)	αR7	15,00%
8	Costo Financiero	Banco Nación de la Argentina	TNA ACTIVA BNA	αR8	3,00%
TOTAL					100,00%

NOTA: La presente estructura de ponderación de insumos principales está realizada en base a los análisis de precios

realizados por la repartición y utilizados para la confección del correspondientePpLreIsEuGpu-e2s0t2o

2o-fi1c3ia0l4. 2775-GDEBA-DCOPMIYSPGP

Factor de Re de terminación (FR)

𝐹𝑅𝑖 = 0,20 ∗ (𝑅1𝑖 ) + 0,10 ∗ (𝑅2𝑖 ) + 0,10 ∗ ( 𝑅3𝑖 ) + 0,15 ∗ ( 𝑅4𝑖 ) + 0,22 ∗ (𝑅5𝑖 ) + 0,05 ∗ (𝑅6𝑖 )

𝑅10

𝑅20

𝑅30

𝑅40

𝑅50

𝑅60

+ 0,15 ∗ (𝑅7𝑖 ) + 0,03 ∗ (𝑅8𝑖 )

𝑅70 𝑅80

Donde

FRi: Factor de Redeterminación del periodo en análisis, con i= 1 a m (siendo m el último certificado de la obra)

α= Ponderadores asignados a cada rubro, debiéndose verificar que su sumatoria sea igual a 1 (o expresado en porcentaje igual al 100%)

αR1+ αR2+ αR3+ αR4+ αR5+ αR6+ αR7+ αR8=100%

𝑅1𝑖

𝑅10

; 𝑅2𝑖

𝑅20

; 𝑅3𝑖

𝑅30

; 𝑅4𝑖

𝑅40

; 𝑅5𝑖

𝑅50

; 𝑅6𝑖

𝑅60

; 𝑅7𝑖

𝑅70

; 𝑅8𝑖 =

𝑅80

Variación de precios evidenciada por los índices del mes en análisis y mes base, para cada uno de los n rubros que componen la estructura de ponderación

El Factor de Redeterminación (FR) se aplicará con cuatro decimales con redondeo simétrico.

Los índices de precios base (Rio) deberán corresponder al mes de apertura de ofertas.

Para el coeficiente correspondiente al índice R8i (variación del costo financiero) se utilizará la tasa de interés nominal activa anual publicada por el Banco de la Nación Argentina al día 15 de cada mes calendario o en su defecto el día hábil inmediato posterior.

OCTAVA.- MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

El Cronograma de ejecución de obra será ajustado, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la emisión del Acta de Inicio de Obra y será presentado al INSPECTOR. Una vez aprobado por la INSPECCION y aceptada por el SUPERVISOR, el cronograma constituirá parte del presente Contrato para el control del AVANCE DE LA OBRA.

El cronograma incluirá:

• El orden en que el CONTRATISTA tiene previsto llevar a cabo las obras, incluido el cronograma previsto en cada etapa de diseño, si correspondiere.

• La secuencia y el cronograma de las inspecciones y pruebas establecidas en el contrato.

• Un informe detallado que incluya una descripción general de los métodos que prevé el CONTRATISTA y de las etapas principales en la ejecución de las obras.

El CONTRATISTA notificará prontamente a la INSPECCION cualquier posible acontecimiento o circunstancia futura que pueda afectar al trabajo de manera adversa, aumentar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las obras.

Si los plazos establecidos en el Cronograma de ejecución o el plazo total fenecen y los trabajos parciales o totales no han concluido en su integridad y de forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en

xxxx sin necesidad de previo aviso obligándose a pagar las multas establecidas en el artículo 37 de la Ley 6021, según el caso.

Si la INSPECCION establece que, por la aplicación de multas se ha llegado al límite máximo del 15% del monto total del Contrato, comunicará al CONTRATANTE esta situación para que proceda a analizar si da lugar a la resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula Décima Octava de este documento.

Las multas serán cobradas mediante descuento de los Certificados que correspondan, sin perjuicio de que el CONTRATANTE ejecute o consolide la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción legal que corresponda.

NOVENA.- FACTURACIÓN

El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor del CONTRATANTE una vez que cada certificado de avance de obra haya sido aprobado por el SUPERVISOR. En caso de que no sea emitida la factura respectiva, el CONTRATANTE no hará efectivo el pago del certificado.

DÉCIMA.- ANTICIPO

Después de ser suscrito legalmente el CONTRATO, el CONTRATANTE podrá entregar al CONTRATISTA, a solicitud expresa de éste, un anticipo xxx xxxx por ciento (10 %) del monto total de la OBRA como máximo, monto que será descontado en los certificados, hasta cubrir el monto total del anticipo.

Si solicita el pago anticipado del 10%, la garantía que deberá presentar podrá ser en forma de:

1) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a la orden del CONTRATANTE.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia a los beneficios de división y excusión, en los términos del artículo 1583 del Código Civil y Comercial de la Nación. La misma deberá ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Oferente en cualquier país. Si la institución que emite la garantía está localizada fuera del país del CONTRATANTE, ésta deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del CONTRATANTE que permita hacer efectiva la garantía;

3) Póliza de Seguro de Caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado. En la misma deberá constar que la Compañía se somete a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata (Ley 12.074 y modificatorias).

Dicha garantía deberá expresarse en Pesos de curso legal en la República Argentina

En el caso de la Fianza Bancaria, si el adjudicatario es una UT, deberán presentar garantías bancarias conforme el porcentaje de participación sumando en su totalidad el 100% del monto anticipado.

El CONTRATISTA aportará una garantía por el 100% del anticipo a satisfacción del CONTRATANTE, y la correspondiente factura como requisito para el correspondiente desembolso del anticipo que se realizará al CONTRATISTA dentro de los 28 (veintiocho) días de presentadas y aceptadas. En caso necesario esta garantía deberá ser ampliada a solicitud del CONTRATANTE, quién también podrá solicitar la ejecución de la garantía si es que el anticipo otorgado no fuese utilizado para gastos de movilización y compra de material para la OBRA o por otra causa plenamente justificada. Dicha Garantía será liberada dentro de los treinta (30) días posteriores de haber cubierto el monto total del anticipo descontados en los certificados.

Se establece el otorgamiento de un AF del 10%. La devolución del mismo se efectuará descontando de cada Certificado de obra el mismo porcentaje (10%), sean estos confeccionados con precios contractuales o eventualmente redeterminados, hasta completar el reintegro del cien por ciento (100%), del monto de AF, en el último certificado.

La falta de pago del anticipo no podrá alegarse como causal xx xxxx en la iniciación o continuación de los trabajos imputable al comitente.

Los montos abonados en concepto de Anticipo Financiero no devengarán intereses. Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero podrán ser redeterminados por única vez a solicitud de la CONTRATISTA, al momento de la emisión del Certificado de Anticipo Financiero, utilizando el Factor de Redeterminación resultante al mes de dicha emisión. (Art.11 del Anexo Único del Decreto 2021-290- GPBA)

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS

El CONTRATISTA garantiza la correcta y cumplida ejecución del presente Contrato con la Póliza de seguro [indicar la que corresponda], Nº [indicar número], emitida por [indicar la entidad emisora], el [indicar fecha de emisión], con vigencia hasta el [indicar fecha hasta la cual tiene vigencia], a la orden de [indicar nombre del CONTRATANTE], por [indicar el monto en forma literal y numeral], equivalente al [indicar porcentaje], del valor del Contrato.

En caso de incumplimiento contractual del CONTRATISTA, el importe de la garantía será pagado en favor del CONTRATANTE.

El CONTRATISTA, se obliga a mantener actualizada la garantía de cumplimiento de contrato, hasta la entrega definitiva de la OBRA.

La garantía será devuelta al CONTRATISTA una vez realizada la recepción definitiva y satisfactoria de la OBRA, cumpliendo las cláusulas de este contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA

Supe rvisión: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la Supervisión permanente del CONTRATANTE, quien nombrará como SUPERVISOR a un profesional responsable del cumplimiento del Contrato de Obra. Dicho SUPERVISOR podrá oportunamente asignar deberes y delegar facultades a asistentes, y también podrá revocarlas. Entre los asistentes puede incluirse un ingeniero residente y/o inspectores independientes designados para la INSPECCIÓN de las Obras.

LA INSPECCIÒN DE LA OBRA podrá ser realizada por una Firma Consultora o un ingeniero, denominada en este Contrato la INSPECCIÓN, que tendrá las responsabilidades inherentes al desempeño de las funciones de INSPECCIÓN, entre ellas, a título indicativo y no limitativo, las siguientes:

- Estudiar e interpretar los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA.

- Controlar y exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Servicio.

- En caso necesario, proponer y sustentar modificaciones del diseño de la OBRA

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA, de la obra ejecutada y aprobar los Certificados de avance de obra.

- Controlar la vigencia y validez de las garantías, requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación; eventualmente, solicitar al CONTRATANTE a través del SUPERVISOR, la ejecución de éstas.

DÉCIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA designará como su representante legal en obra, al REPRESENTANTE TÉCNICO profesional con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, y calificado para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la OBRA, quien prestará servicios a tiempo completo y está facultado para:

a) dirigir la ejecución de la OBRA.

b) mantener a la INSPECCIÓN permanentemente informada sobre los aspectos relacionados con la OBRA

c) ser responsable del control de asistencia y la conducta del personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario.

En caso de ausencia temporal del REPRESENTANTE TÉCNICO, el CONTRATISTA deberá indicar al personal que asumirá sus funciones y tendrá autoridad para actuar su representación. Esta Suplencia será temporal, no debe exceder treinta (30) días calendario; caso contrario el CONTRATISTA deberá sustituir al REPRESENTANTE TÉCNICO/ con otros profesionales de similar o mejor calificación que el que será

reemplazado. En este último caso, La CONTRATISTA suministrará a la Inspección del contrato, para su aprobación, el nombre y los antecedentes de la persona que proponga como Representante del CONTRATISTA. Si se niega la aprobación o si ésta se revoca posteriormente, el CONTRATISTA seguirá el mismo procedimiento para presentar el nombre y la información de otra persona adecuada para ese cargo.

El CONTRATISTA no podrá revocar el nombramiento del representante del CONTRATISTA, ni nombrar a un sustituto, sin el consentimiento previo de la Inspección.

DÉCIMA CUARTA.- LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO

El CONTRATISTA será responsable de llevar un Libro de Órdenes de Servicio y Libro de Notas de Pedido, con páginas numeradas y dos copias, que deberá ser abierto en la fecha que reciba el Acta de Inicio de Obra.

La INSPECCION anotará en el libro las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al CONTRATISTA; el REPRESENTANTE TÉCNICO utilizará el Libro para comunicar al INSPECTOR actividades de la OBRA.

Cada orden o comunicación llevará fecha y firma de la INSPECCION y la constancia firmada del

REPRESENTANTE TÉCNICO de haberla recibido o viceversa.

Si el CONTRATISTA desea rechazar una orden escrita en el Libro, deberá hacerlo conocer al INSPECTOR en el Libro de Órdenes, dentro de dos (2) días siguientes a la fecha de la orden, caso contrario, quedará sobreentendido que el CONTRATISTA acepta la orden, sin derecho a reclamo posterior.

El CONTRATISTA podrá comunicar al INSPECTOR, mediante el Libro de Notas de Xxxxxx, los aspectos de la OBRA que considere relevantes.

A tiempo de la Recepción Definitiva de la OBRA, los originales de los Libro de Órdenes de Servicio y Notas de Pedido, será entregado al CONTRATANTE una copia al CONTRATISTA, quedando otra con la INSPECCION.

Si el CONTRATISTA considera que tiene derecho a cualquier prórroga del plazo de terminación o a cualquier pago adicional como consecuencia de eventos no previsibles, o imprecisiones en los documentos técnicos, que hayan afectado a la ejecución de las obras, comunicará a la INSPECCIÓN mediante una anotación en el Libro de Notas de Pedido en la que describirá el hecho o circunstancia que origina el reclamo. La anotación se hará tan pronto como sea posible, a más tardar 5 días de calendario después de tener noticia el CONTRATISTA de dicho hecho o circunstancia. Si no notificara en dicho plazo el hecho o circunstancia, no se prorrogará el plazo de terminación y el CONTRATISTA no tendrá derecho a recibir pagos adicionales y el contratante quedará liberado de cualquier responsabilidad vinculada con la reclamación. Dentro del plazo de 30 días contados desde que el CONTRATISTA tomó conocimiento de los hechos o circunstancias que originan el reclamo, elevará a la INSPECCION una reclamación completa y pormenorizada que incluya toda la información soporte de la misma. La INSPECCION analizará dicho reclamo y propondrá al SUPERVISOR su toma en consideración o rechazo. En caso de toma en consideración se procederá conforme la normativa local (Ley 6021)

DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS

De forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnicas, legales y/o financieras), la INSPECCION, con la autorización expresa del CONTRATANTE, durante el período de ejecución de la OBRA, podrá efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la OBRA, a efectos que la misma cumpla con el fin previsto.

La INSPECCION, previo el trámite respectivo de aprobación, podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones:

- Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA.

- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato.

- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato.

Los instrumentos legales para estas modificaciones son:

X. Xxxx n de Trabajo

Se emitirán:

- cuando la modificación esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que no implique un cambio sustancial en el diseño de la OBRA, en las condiciones o en el monto del contrato.

- por el Supervisor directamente en el libro de órdenes, instruyendo los trabajos a ejecutar

- para iniciar, detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos constructivos dirigidos a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las especificaciones y los planos. Estas órdenes no podrán:

- ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra.

- Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos ítems

- significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los ítems del contrato y tampoco podrán trasladar recursos económicos de un ítem a otro.

B. Orde n de Cambio

Deberán emitirse órdenes de cambio cuando se incremente o disminuya las cantidades de obra de los ítems de trabajo originalmente contratados, resulten o no en la modificación del precio del contrato o plazos del mismo, y sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra.

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas), no podrá ser mayor al cinco por ciento (5 %) del monto total del Contrato original.

Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.

Las órdenes de cambio podrán ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA por razones debidamente justificadas.

Las Órdenes de Cambio deberán tener número y fecha correlativa y, serán elaboradas con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por la INSPECCION, serán puestas a conocimiento y consideración del SUPERVISOR.

C. Contrato Modificatorio del contrato de obras

Esta modalidad de modificación de la OBRA se aplicará sólo en caso extraordinario en que la OBRA deba ser complementada o por otras circunstancias que determinen una modificación en las características sustanciales en el diseño de la OBRA y un decremento o incremento independiente a la emisión de Órdenes de Cambio.

La INSPECCION deberá elaborar un documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

En el caso de requerir la disminución en la OBRA, esta situación deberá ser previamente concertada con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores.

Si las modificaciones implican la ampliación del plazo de ejecución de las obras, esta situación también será incluida en el contrato modificatorio.

El informe-recomendación y antecedentes deberán ser enviados por la INSPECCION al SUPERVISOR, quien luego de su análisis podrá recomendar su firma a [indicar la autoridad que firmó el contrato original]. El Contrato Modificatorio, será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato original.

Si conforme la modificación estableciera el incremento o disminución de las cantidades de obra, la base de pago serán los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos (ítems) de nueva creación (para los que no exista precio unitario en la oferta adjudicada) los precios unitarios deberán ser propuestos por el CONTRATISTA, sin incrementar los porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar los precios incluidos en otros ítems de la oferta. La INSPECCION analizará la oferta y elaborará un informe de recomendación al SUPERVISOR, quien será responsable de aprobar los precios que serán considerados en el contrato modificatorio correspondiente.

D. Eventos compensables

Se considerarán Eventos Compensables los siguientes:

(a) El CONTRATANTE no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras.

(b) El CONTRATANTE modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del CONTRATISTA en virtud del Contrato.

(c) La INSPECCION ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las Obras.

(d) La INSPECCION ordena al CONTRATISTA que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban defectos.

(e) La INSPECCION sin justificación desaprueba una subcontratación.

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Licitantes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.

(g) La INSPECCION imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, causada por el CONTRATANTE, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el CONTRATANTE no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos adicionales al CONTRATISTA.

(i) La INSPECCION demora sin justificación alguna la emisión de ordenes de servicios, aprobación de certificados mensuales, Certificado de Terminación, informes complementarios y cualquier otra solicitud de la empresa CONTRATISTA concerniente al correcto desarrollo de la obra.

Si un evento compensable, o una causa de fuerza mayor, conforme se la define en la cláusula vigésima, ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se podrá aumentar el Precio del Contrato y/o se podrá prolongar la Fecha Prevista de Terminación. La INSPECCION decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el CONTRATISTA proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección de costos, la INSPECCION la evaluará y propondrá al Supervisor un ajuste del el Precio del Contrato, si correspondiere. Si la INSPECCION no considerase la estimación del CONTRATISTA razonable, preparará su propia estimación y propondrá al Supervisor un ajuste del Precio del Contrato conforme a ésta.

El CONTRATISTA no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del CONTRATANTE se vieran perjudicados si el CONTRATISTA no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con la INSPECCION.

Las Órdenes de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos mencionados constituye un documento regulador de procedimientos de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA.

DÉCIMA SEXTA.- RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA

Se realizará cuando la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos contractualmente acordados, incluidas las órdenes de cambio y contratos modificatorios. La Comisión de Recepción del CONTRATANTE hará constar en Acta el estado y cualquier detalle, reserva, deficiencia u observación sobre la OBRA que recibe provisionalmente; las observaciones deberán ser solucionadas por el CONTRATISTA dentro del plazo establecido por la INSPECCION y antes de finalizado el Plazo de Garantía de la Obra.

Con una anticipación mínima de cinco (5) días hábiles antes del vencimiento del plazo de ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA mediante carta o Libro de Órdenes solicitará al INSPECTOR que señale día y hora para la Recepción Provisoria de la OBRA.

Si luego de la inspección, a juicio de la INSPECCION, la OBRA se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos y documentos del CONTRATO, hará conocer al SUPERVISOR su intención de proceder a la recepción provisoria; este proceso no deberá exceder el plazo de cinco (5) días hábiles.

Recibida la carta de aceptación del SUPERVISOR y dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles, la INSPECCION procederá a dicha Recepción Provisoria, y se elaborará el Acta de constancia, de existir, se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de Recepción Provisoria de la Obra.

Si a juicio de la INSPECCION, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que la OBRA sea utilizada, sin perjuicio de que se realicen las correcciones que ameritan. Empero si dichas anomalías fueran mayores, el INSPECTOR rechazará la recepción y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea entregada en forma satisfactoria.

Cuando la ejecución de las obras haya considerado la provisión de bienes y/o de servicios conexos, las acciones previstas en la Recepción Provisoria, se harán extensivas para una recepción conforme de los mismos.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RECEPCIÓN DEFINITIVA

Se realizará una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones:

- haya resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepción provisoria de las obras y haya transcurrido hasta 365 días calendario para verificar el funcionamiento de la OBRA.

- haya entregado los planos “conforme a obra” (un original, dos copias y medio digital-CD), manuales y/u otros documentos pertinentes a las obras ejecutadas y/o bienes y servicios conexos requeridos.

La INSPECCION señalará la fecha y hora para la Recepción Definitiva y pondrá en conocimiento del SUPERVISOR. Participarán en este acto el SUPERVISOR, y la INSPECCION; se elaborará el Acta correspondiente.

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la recepción definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción; se aplicará la multa estipulada en la Cláusula Octava a los días transcurridos entre la fecha que debió realizarse la entrega definitiva hasta la entrega definitiva a satisfacción del CONTRATANTE.

Los documentos de la OBRA también serán objeto de revisión, observación o aprobación, para una conformidad final de su recepción.

Si posteriormente al vencimiento de la Garantía de Buena Ejecución de Obra, ésta presentara deficiencias de construcción, el CONTRATISTA queda sujeto a las penalidades que pudiera tener lugar por la vía Coactiva, por la naturaleza del presente contrato. El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad emergente de daños y perjuicios establecidos en las leyes Civiles vigentes en el país.

DÉCIMA OCTAVA. - CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL Y PROCEDIMIENTO DE PAGO

Dentro de los 90 días siguientes a la fecha de Recepción Provisoria, la INSPECCION elaborará un certificado de cantidades finales de obra, con base en la OBRA efectiva y realmente ejecutada. Este certificado será cursado al CONTRATISTA para que dentro xx xxxx (10) días subsiguientes elabore el Certificado de Liquidación Final y la presente al INSPECTOR.

La INSPECCION y el CONTRATANTE, no darán por finalizada la liquidación, si el CONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos.

Sin embargo, aún después de efectivizarse el pago final, en caso de establecerse anomalías será factible reclamar la restitución de montos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA.

Se deberá descontar del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:

- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados de avance de obra.

- Reposición de daños, si los hubieren.

- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.

- Las multas y penalidades, si los hubieren.

- Gastos de protocolización (si corresponde)

Asimismo, en el certificado de liquidación final de las obras, se incluirán aquellos pagos al CONTRATISTA pendientes por los eventos compensables recogidos y tramitados conforme a la cláusula DECIMO QUINTA de este Contrato, así como todos aquellos pagos pendientes al CONTRATISTA como consecuencia de eventos no previsibles, o imprecisiones en los documentos técnicos, que hubieran afectado a la ejecución de las obras que hubiesen sido reclamados y aceptados por el SUPERVISOR conforme a lo prescrito en la cláusula DÉCIMA CUARTA.

El proceso de pago será el mismo previsto en la Cláusula Sexta del presente Contrato.

DÉCIMA NOVENA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:

Por Cumplimie nto de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA, darán por terminado el Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.

Por Resolución del Contrato: el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, acuerdan procesar la resolución del Contrato, de puro derecho sin intervención judicial en los siguientes casos:

Resolución a re que rimiento del CONTRATANTE, por causales atribuible s al CONTRATISTA. El

CONTRATANTE, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento a las estipulaciones del contrato.

b) Por incumplimiento en la iniciación de la OBRA, sin justificación y sin autorización escrita de la INSPECCION.

c) Por disolución o quiebra declarada del CONTRATISTA

d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, y sin autorización escrita de la INSPECCION.

e) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra.

f) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones escritas de la INSPECCION.

g) Por subcontratación de una parte de la OBRA sin autorización escrita de la INSPECCION y del CONTRATANTE.

h) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, alcance el quince por ciento (15%) del monto total del contrato.

i) Si el CONTRATISTA hubiese incurrido en actos de Fraude o Corrupción según lo estipulado en la cláusula Vigésimo Sexta.

Resolución a re que rimiento del CONTRATISTA por causales atribuible s al CONTRATANTE. El

CONTRATISTA, podrá tramitar la resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por no haber sido expedida el Acta de Inicio de las Obras por la INSPECCION del Contrato en el plazo establecido en la cláusula quinta de este Contrato

b) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas de la INSPECCION con conocimiento del CONTRATANTE, para la suspensión de la ejecución de obras por más de 30 (treinta) días calendario.

c) Si apartándose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través de la INSPECCION, pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión de la necesaria Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.

d) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por la INSPECCION, por más de 90 (noventa) días calendario, computados a partir de la fecha de remisión del certificado de avance de obra por el SUPERVISOR a la Entidad.

Reglas aplicables a la Resolución: De ocurrir una de las causas anteriormente señaladas, cualquiera de las partes podrá notificar a la otra su decisión de resolver el CONTRATO, estableciendo en forma clara y específica la causa en que se funda. La primera notificación de intención de resolución del CONTRATO deberá ser hecha mediante carta notariada dirigida al CONTRATANTE o al CONTRATISTA según corresponda en un término no menor a 30 días previos a la fecha prevista para darlo por resuelto. Si la causal argumentada se revierte, no prosigue la resolución; sin embargo, si no existe solución en el lapso previsto, se debe cursar una segunda carta notariada comunicando que la resolución se ha hecho efectiva a partir de la fecha de la misma comunicación.

Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide en favor del CONTRATANTE la garantía de Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

El SUPERVISOR a solicitud del CONTRATANTE, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna naturaleza.

Con base en el certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por la INSPECCION, el CONTRATISTA preparará el Certificado Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes.

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la OBRA y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

El CONTRATANTE quedará en libertad de continuar la OBRA a través de otro contratista; preferentemente podrá efectuar consulta al licitante calificado en segundo lugar en la invitación, para establecer si mantiene su oferta y así sucesivamente, siempre que dichas ofertas sean aceptables en precio y plazo.

Resolución por causas de fue rza mayor o caso fortuito que afecten al CONTRATANTE o al CONTRATISTA. Si en cualquier momento antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del CONTRATO, el CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución o conclusión de la OBRA, o vayan contra los intereses del Estado, el CONTRATANTE en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Órdenes el SUPERVISOR.

El CONTRATISTA conjuntamente con la INSPECCION, procederá con la medición del trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo, la INSPECCION liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio de la INSPECCION fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos la INSPECCION elaborará el certificado de medición final y el trámite de pago será el previsto en la Cláusula Sexta

VIGÉSIMA.- CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO.

Se entiende por Fuerza Mayor o Caso Fortuito un hecho o circunstancia:

• Que esté fuera del control de una parte

• Que dicha parte no hubiera podido prever razonablemente antes de celebrar el contrato

• Que, una vez producido, dicha parte no pudo razonablemente haber evitado o superado

• Que no puede atribuirse sustancialmente a la otra parte.

La Fuerza mayor puede incluir, entre otras cosas, hechos o circunstancias excepcionales como los que se enumeran a continuación, siempre y cuando se cumplan las condiciones del párrafo anterior:

• Guerra, hostilidades, invasión, actos de enemigos extranjeros

• Rebelión, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al personal del CONTRATISTA, revoluc ión, insurrección, usurpación del poder x xxxxxxxx militar de éste, x xxxxxx civil

• Disturbios, conmoción, desórdenes, huelga o cierre patronal provocados por personas ajenas al personal del CONTRATISTA

• Municiones xx xxxxxx, material explosivo, radiación ionizante o contaminación por radiactividad, salvo en los casos en que ello pueda atribuirse al uso por el CONTRATISTA

• Desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones o actividad volcánica

Si debido a una causa de Fuerza Mayor, una de las partes no puede o no podrá cumplir sus obligaciones, esa parte notificará a la otra parte sobre el hecho o circunstancia que constituye un caso de Fuerza Mayor y especificará las obligaciones que no se puedan o no se podrán cumplir. La notificación se hará dentro de los 5 (CINCO) días siguientes a la fecha en la que la parte tomó, o debió haber tomado, conocimiento del hecho o circunstancia de Fuerza Mayor.

Salvo que la INSPECCION rechace la calificación del hecho como Fuerza Mayor o Caso Fortuito, una vez efectuada la notificación, la parte quedará eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicho caso de fuerza mayor le impida cumplirlas.

Independientemente de cualquier otra disposición, la fuerza mayor no será aplicable a las obligaciones de cualquiera de las partes de realizar los pagos a la otra parte en virtud del contrato.

Si el CONTRATISTA se ve impedido de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del contrato por motivos de fuerza mayor notificados conforme a lo señalado en esta cláusula, y sufre demoras o incurre en costos por dicho motivo, el CONTRATISTA tendrá derecho:

• A una prórroga del plazo de dicha demora, mediante una Orden de Cambio, conforme a la cláusula DECIMA QUINTA.

• Al reconocimiento de los costos incurridos como consecuencia del hecho o circunstancia de fuerza Mayor, conforme a las cláusulas DECIMA CUARTA y DECIMA QUINTA en lo relativo a reclamos del CONTRATISTA

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo

que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la OBRA, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización.

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la OBRA de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

VIGÉSIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja en la ejecución de este CONTRATO y que las partes no puedan solucionar en forma amigable, deberá someterse a mecanismos de solución alternativa de conflictos antes de proceder la vía jurisdiccional correspondiente. Dicho mecanismo de solución alternativa aplicables será la de un conciliador, de conformidad con las “Reglas y Procedimientos para el ejercicio de las funciones del Conciliador” (Anexo Único).

El Conciliador será designado por la Universidad Nacional de La Plata y deberá ser aceptado por las Partes.

Para la solución de controversias, en las que la decisión del conciliador no se hubiera aceptado, y para los restantes conflictos, las partes deberán acudir a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CESIÓN DEL CONTRATO.

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este

Contrato sin autorización previa del CONTRATANTE.

VIGÉSIMA TERCERA.- SUBCONTRATOS

Si la INSPECCION autoriza la subcontratación de alguna parte del Contrato, en ningún caso el total de subcontratos podrá exceder el 30% del valor total de este Contrato, y el CONTRATISTA será directa y exclusivamente responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la OBRA.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.

VIGÉSIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS

EL CONTRATANTE está facultado para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a sus intereses, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio de la INSPECCION, con una anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso el CONTRATANTE reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera por conservación y mantenimiento de la OBRA, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los quince (15) días calendario. A efectos del pago de estos gastos la INSPECCION llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que corresponda.

Asimismo, la INSPECCION podrá ordenar la suspensión temporal de la OBRA por condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, si el trabajo fuera totalmente suspendido por más de quince (15) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrarán en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días de suspensión del trabajo se añadirá al plazo del CONTRATO a través de la respectiva Orden de Cambio.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes impartidas por la INSPECCION o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo de suspensión de los trabajos no darán lugar a ninguna ampliación de plazo, ni corresponderá ningún pago extraordinario.

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA y su representante en la OBRA están obligados a conocer minuciosamente los planos, instrucciones, pliegos de especificaciones y demás documentos de la OBRA que les fueron proporcionados. En caso de existir dudas, harán inmediata y oportunamente una consulta al INSPECTOR, quién responderá dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos u omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta y sin costo adicional para el CONTRATANTE.

Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos dentro de los siete (7) días hábiles de recibida la orden correspondiente, la INSPECCION podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o de la liquidación final, según corresponda.

Queda establecido que el CONTRATANTE podrá retener el total o parte del importe de los certificados de avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la OBRA y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones de la INSPECCION. Desaparecidas las causales anteriores, el CONTRATANTE procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos. Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

Durante el tiempo de ejecución de la OBRA el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma el personal técnico que incluirá al REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE OBRA deberá ser necesariamente un profesional con experiencia en ejecución de obras similares a las del presente Contrato y representará al CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la OBRA, sin relevar al CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales bajo el presente CONTRATO.

El CONTRATISTA custodiará los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva de la OBRA, por el CONTRATANTE.

El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general todo medio de seguridad que prevenga a terceros del riesgo de accidentes en el lugar de la OBRA. Estos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la OBRA.

El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la OBRA. En caso de que éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, al igual que toda lesión causada a terceras personas como resultado de sus trabajos.

EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, xxxxxx y cables de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.

El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la OBRA removerá todos los obstáculos y materiales dejando la OBRA en estado de limpieza a satisfacción del SUPERVISOR y del CONTRATANTE.

Cumplimie nto xx xxxxx: El CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia. Se exonera de estas obligaciones al CONTRATANTE. El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE y saldrá en su defensa por reclamos sobre cargas laborales y sociales de su personal.

Responsabilidad ambie ntal: El CONTRATISTA está obligado a cumplir las especificaciones y normas ambientales correspondientes a la OBRA. El CONTRATISTA será el único responsable por el incumplimiento de responsabilidades ambientales en la OBRA motivo de este contrato y del pago de multas impuestas por la Autoridad Ambiental.

Responsabilidad de daños a terceros: Durante la ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la ejecución de la obra, se exonera de estas obligaciones al CONTRATANTE.

Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:

(a)PÉRDIDA O DAÑO PROPIO A LAS OBRAS, PLANTAS Y MATERIALES:

Suma a asegurar: El valor total de las obras según lo estimado el monto del Contrato. Límite de indemnización:

Límite por evento $ 5.000.000,00 Límite por cobertura $ 10.000.000,00

Franquicia: 10% del valor del siniestro, con un tope del 2% de la suma asegurada.

(b)PÉRDIDA O DAÑO PROPIO A LOS EQUIPOS:

Suma a asegurar: El valor de reposición a nuevo de los equipos necesarios para ejecutar las obras y definidos en el Contrato, con límites por evento del 50% del valor total asegurado.

Franquicia: 10% de todo el siniestro, con un tope del 3% de la suma asegurada.

(c) RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE DEBER PROFESIONAL:

Suma a asegurar: El valor por responsabilidad por incumplimiento de deber profesional es de $2.000.000. Franquicia por evento: de $500.000.

(d)PERDIDA O DAÑO A TERCEROS (PERSONAS O COSAS) COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El CONTRATISTA deberá asegurar de manera indistinta y conjunta tanto al CONTRATANTE como a si mismo (Responsabilidad Civil Cruzada), contra toda pérdida y reclamo por lesiones o daño a las personas (que no sean las aseguradas en (d)), o a los bienes materiales (que no sean los asegurados en (a) o en (b)), cuando los infortunios infringidos a tales terceros (personas o cosas), sean provocados como consecuencia de las obras objeto del Contrato.

(d).1: Cobertura por RC cruzada, por daño consecuencial a la ejecución de las obras aseguradas en (a):

-Personas: Cobertura contra Muerte, Incapacidad Temporaria (total o parcial), Incapacidad Temporaria (total o parcial) por daño a personas no aseguradas en (e)), ocasionado como consecuencia de la ejecución de las obras:

Suma Asegurada Total $ 3.00.000,00 Franquicia: Sin franquicia

-Cosas: Cobertura contra daño material a bienes ajenos a la obra, ocasionados como consecuencia de la

ejecución de la misma.

Suma Asegurada Total $ 3.000.000,00

Franquicia por evento $ 300.000,00 con el siguiente límite acumulativo:

1) Por cada siniestro hasta $ 150.000,00 en exceso a la franquicia

2) Límite total por vigencia $300.000,00

(d).2: Cobertura por RC cruzada, por daño material como consecuencia del uso de los equipos asegurados en (b)

-Personas: Idem (c).1

-Cosas:

Suma Asegurada Total: Idem (c).1

Franquicia: 4% sobre el límite de RC, con un mínimo de $ 300.000,00

(e) COBERTURA POR INFORTUNIOS LABORALES OCASIONADOS A LAS PERSONAS AFECTADAS A LAS OBRAS Y COMO CONSECUENCIA DE SU EJECUCIÓN.

Se cubrirán los infortunios de muerte, incapacidad definitiva (parcial o total), incapacidad temporaria (parcial o total), para las personas afectadas a la ejecución de las obras y que el mismo resulte ocasionado como consecuencia de la ejecución de las mismas. Las coberturas variaran según la condición de revista laboral, según el siguiente detalle:

a) Las personas afectadas a la ejecución de la obra que trabajan en relación de dependencia con el CONTRATISTA o eventual subcontratista, deberán ser cubiertas con un seguro de accidentes de trabajo según la estipulación de la Ley de Riesgos del Trabajo vigente al momento de ejecutarse la obra o, la que eventualmente la sustituyera durante el desarrollo del Contrato.

b) Las personas afectadas a la ejecución de la obra en calidad de contratadas, deberán ser aseguradas, por riesgos de accidentes del trabajo con una cobertura equivalente a la obligatoria estipulada por la Ley de Riesgos del Trabajo vigente al momento de realizarse la obra o, la que equivalentemente la sustituyera durante el desarrollo del Contrato.

En caso de producirse algún hecho cubierto por estos seguros se deberá informar fehacientemente al CONTRATANTE dentro de las 24 horas. Asimismo, todos los comprobantes de pagos de seguros se entregarán antes de cada certificación y/o cuando el CONTRATANTE lo requiera.

El CONTRATISTA deberá entregar a la INSPECCION, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados.

Si el CONTRATISTA no proporciona las pólizas y los certificados exigidos dentro de los 10 (diez) días contabilizados a partir de la recepción de la notificación formal, el CONTRATANTE podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el CONTRATISTA y podrá recuperar las primas pagadas por el CONTRATANTE de los pagos que se adeuden al CONTRATISTA, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del CONTRATISTA.

Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación de la INSPECCION. Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro

VIGÉSIMA SEXTA.- INSPECCIONES Y AUDITORÍAS

El CONTRATISTA, deberá dar libre acceso a la OBRA al personal de la INSPECCION, al SUPERVISOR DE OBRA, al personal de la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto y, a los representantes del organismo financiador.

El CONTRATISTA permitirá y realizará todos los trámites para que sus Subcontratistas o Consultores permitan que el Banco y/o las personas designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y registros contables del CONTRATISTA y sus sub contratistas relacionados con la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. El CONTRATISTA, Subcontratistas y Consultores deberá prestar atención a lo estipulado en la cláusula vigésima séptima (fraude y corrupción), según la cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspección y auditoría consignados en la cláusula vigésima quinta constituye una práctica prohibida que podrá resultar en la terminación del contrato (al igual que en la declaración de inelegibilidad de acuerdo a las Normas de Adquisiciones).

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- FRAUDE Y CORRUPCIÓN

Las Normas de lucha contra el fraude y la corrupción del Banco se encuentran detalladas en el DOC-6 y aplican al presente contrato, aceptando expresamente el CONTRATISTA los derechos del Banco Mundial de sancionar y realizar auditorías.

VIGÉSIMA OCTAVA.- NOTIFICACIONES

A los efectos de avisos o notificaciones entre las partes y en virtud del presente Contrato, la comunicación se efectuará por escrito y se considerará dado, entregado o realizado desde el momento en que el documento sea entregado en las direcciones siguientes:

CONTRATANTE:

Dirección:

Tel:

Fax:

CONTRATISTA:

Dirección:

Tel:

Fax:

Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos legales; de lo contrario tendrán validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas.

VIGÉSIMA NOVENA.- CONFORMIDAD

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en [indicar cantidad] ejemplares; [indicar nombre y cargo del firmante], en representación legal del CONTRATANTE, y [indicar nombre del apoderado legal], en representación legal del CONTRATISTA. Usted Señor Xxxxxxx se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

Lugar y fecha, ………………………….

________________________________________

Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATANTE

______________________________

Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATISTA

Carta de Aceptación

La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con las cláusulas 1.22 y 14.3 de las IAL. Este formulario estándar de la Carta de Aceptación debe ser completado y enviado al Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la Oferta haya sido completada, supeditada a cualquiera revisión del Banco que se requiera en virtud del Contrato xx Xxxxxxxx.]

[indique la fecha]

Número de Identificación y Título del Proyecto [indique el número de identificación y el título del Proyecto]

A: [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha [indique la fecha] para la ejecución del [indique el nombre del Proyecto y el número de identificación, tal como se emitió en las IAL] por el Precio del Contrato equivalente a [indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], con las correcciones y modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Subcláusula 1.22 de las IAL, es decir, dentro de los 28 días siguientes después de haber recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 14.3 de las IAL.

Firma Autorizada                                                   Nombre y Cargo del Firmante:                         

DOC – 6

Fraude y Corrupción

El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos2. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco:

(a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones:

i. “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona 3;

ii. “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación

de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación 4;

iii. “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas5 diseñado para lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

iv. “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera persona6, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones.

v. “práctica de obstrucción” significa

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) más abajo.

(b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el Licitante seleccionado para dicha adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate;

(c) anulará la porción xxx xxxxxxxx asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario xxx xxxxxxxx han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran; y

2 En este contexto, cualquier acción ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitación o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia.

3 “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato. En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.‌

4 “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato.

5 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

6 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.

(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco 7, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii) que se le nomine8 subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.

(e) Para dar cumplimiento a esta Política, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco.

Las inspecciones que se lleven a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia o fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información financiera de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros.

Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Cláusula de Prácticas Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.

7 Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de sanción en proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones.

8 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cump lir con los criterios de calificación para un proceso de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario.

Anexo Único. Reglas y Procedimientos para el ejercicio de las funciones del Conciliador

1. El Conciliador se limitará a prestar a las partes contratantes los servicios que se detallan en el presente Anexo y se abstendrá de cualquier otra forma de asesoramiento referente a la realización de las Obras. El Conciliador:

a) No tendrá más participación económica en ninguna de las partes contratantes ni en el Contrato que la referente al cobro de sus servicios;

b) No habrá mantenido relación de dependencia laboral ni vínculos económicos con ninguna de las partes contratantes;

c) Antes de su designación como Conciliador, deberá informar por escrito a las partes sobre las relaciones de carácter profesional o personal que haya mantenido con cualquier administrador, directivo o empleado de cualquiera de las partes contratantes, así como sobre cualquier intervención previa en el proyecto objeto del Contrato;

d) Mientras desempeñe la función de Conciliador no podrá prestar servicios como consultor ni por ningún otro concepto a las partes contratantes, excepto los propios del Conciliador, sin el consentimiento previo de las partes;

e) Mientras desempeñe la función de Conciliador no podrá mantener conversaciones, ni llegar a acuerdos con las partes, en relación con su posible contratación como consultor o por cualquier otro concepto al término del Contrato o al término de su mandato como Conciliador;

f) Mantendrá en todo momento su imparcialidad e independencia de las partes e informará por escrito al CONTRATANTE y al CONTRATISTA sobre cualquier hecho o circunstancia que pudiera suscitar en el CONTRATANTE o en el CONTRATISTA dudas sobre la continuidad de la imparcialidad e independencia exigibles al Conciliador, y

g) Dominará el idioma del Contrato.

2. Salvo en el contexto de su participación en las actividades del Conciliador en los términos estipulados en el Contrato y en las presentes Reglas y Procedimientos, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA no podrán pedir consejo ni consultar al Conciliador sobre asuntos relacionados con la realización de las Obras.

3. Serán obligaciones del CONTRATISTA:

a) Facilitar al Conciliador una copia de los documentos que solicite, incluidos los documentos contractuales, informes de situación, órdenes de variaciones y demás documentos pertinentes al cumplimiento del Contrato.

b) En colaboración con el CONTRATANTE, coordinar las visitas al sitio de Obras que realice el Conciliador, disponiendo las necesarias instalaciones para reuniones.

4. El Conciliador dará comienzo a sus actividades con la firma de su Declaración de Aceptación que forma parte del presente Anexo, la cual deberá ser remitida a las partes y finalizará sus actividades como se indica a continuación: El Conciliador pondrá fin a sus actividades cuando haya comunicado a las partes sus recomendaciones referentes a todas los conflictos que previamente se hayan sometido a su consideración, una vez que i) haya finalizado el Período de Responsabilidad por Defectos o ii) el CONTRATISTA haya sido expulsado del sitio de las Obras por el CONTRATANTE en virtud de la rescisión conforme lo establece la Cláusula Décima Novena del Contrato.

5. El Conciliador no podrá ceder o subcontratar el ejercicio de las funciones que se le encomiendan mediante las presentes Reglas y Procedimientos. No obstante, el Conciliador podrá recabar la opinión de expertos independientes sobre cuestiones especializadas concretas como ayuda para formular una recomendación; el cual será sufragado por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA en partes iguales, previa conformidad del CONTRATANTE.

6. El Conciliador no podrá ser empleado ni agente del CONTRATANTE ni del CONTRATISTA, sino CONTRATISTA independiente.

7. Los servicios del Conciliador serán los honorarios por hora y gastos reembolsables conforme los valores indicativos regulados por la Caja de Previsión Social de Ingenieros al momento de su intervención.

i) Los honorarios fijos por hora constituirán la remuneración íntegra por:

a) Estar disponible para las visitas al sitio de las Obras que solicite cualquiera de las partes.

b) Estar familiarizados con la marcha del proyecto y mantener los correspondientes archivos.

ii) Los gastos reembolsables, previo consentimiento de partes y contra presentación de comprobantes pertinentes, serán:

a) Cada día de viaje entre el domicilio del Conciliador y el sitio de las Obras.

b) Cada día de estancia en el sitio de las Obras.

c) Los gastos de pasaje ida y vuelta a la zona de Obras.

Los pagos al Conciliador nacional serán realizados por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA en partes iguales. El CONTRATISTA pagará las facturas que presente el Conciliador en el plazo de 30 días calendario desde el recibo de las mismas, y solicitará el reembolso de la mitad de la cuantía de las facturas recibidas al CONTRATANTE de acuerdo al apartado “Pago” de la Cláusula Sexta del Contrato.

8. Procedimiento para someter un conflicto al Conciliador:

a) Cuando se someta un conflicto a la consideración del Conciliador, éste determinará en primer lugar si requiere su asistencia y seguidamente decidirá la fecha en la que se celebrará la correspondiente audiencia. En la medida de lo posible, las descripciones de los hechos pertinentes que remitan las partes se redactarán de común acuerdo.

b) En el transcurso de la audiencia tanto el CONTRATISTA como el CONTRATANTE tendrán amplias oportunidades de manifestarse y de aportar las pruebas oportunas. Las recomendaciones del Conciliador para la resolución del conflicto se harán llegar por escrito al CONTRATANTE y al CONTRATISTA con la mayor prontitud y, en todo caso, en un plazo no superior a veintiocho (28) días contados desde el recibo por el Conciliador de la petición de recomendación por escrito.

9. Desarrollo de las audiencias

a) Las audiencias se celebrarán en el sitio de las Obras, o bien en el sitio que acuerden el Conciliador y las partes.

b) En caso de que sea necesario visitar el sitio de Obras, el programa de la visita se establecerá de común acuerdo entre el CONTRATANTE, el CONTRATISTA y el Conciliador; en caso de que no se llegue a un acuerdo será el Conciliador el que fije el programa. Al término de cada visita al sitio de las Obras el Conciliador redactará un informe del estado de las Obras y sus actividades durante la visita, del que remitirá copia a las partes.

c) El CONTRATANTE y el CONTRATISTA deberán estar debidamente representados en todas las audiencias.

d) Durante las audiencias, el Conciliador se abstendrá de expresar opinión alguna referente al valor de los respectivos argumentos de las partes.

e) Concluidas las audiencias, el Conciliador formulará sus recomendaciones y las remitirá por escrito a las partes, exponiendo sus motivos. Las recomendaciones se basarán en las estipulaciones contractuales pertinentes, en las leyes y reglamentos aplicables y en los hechos y circunstancias que hubieran concurrido en el conflicto.

10 . En todas las cuestiones de procedimiento, inclusive la entrega de documentos y argumentos por escrito en relación con las discrepancias, las visitas al sitio de las Obras y el desarrollo de las audiencias, la autoridad del Conciliador será plena e inapelable.

POR CUANTO

Declaración de Aceptación como Conciliador

a) El [fecha] se firmó un Contrato de Obra (el Contrato) para [nombre del Proyecto] entre [nombre del CONTRATANTE] (el CONTRATANTE) y [nombre del CONTRATISTA] (el CONTRATISTA);

b) El abajo firmante ha sido designado como Conciliador;

EL ABAJO FIRMANTE, Conciliador, declara:

1. Que acepta su designación como Conciliador y conviene en actuar en calidad de tal y en obligarse por lo estipulado en los Documentos de Licitación.

2. Que, en relación con reglas y procedimientos del Conciliador

i) No tendrá más participación económica en ninguna de las partes contratantes ni en el Contrato que la referente al cobro de sus servicios;

ii) No habrá mantenido relación de dependencia laboral ni vínculos económicos con ninguna de las partes contratantes;

iii) Antes de su designación como Conciliador, deberá informar por escrito a las partes sobre las relaciones de carácter profesional o personal que haya mantenido con cualquier administrador, directivo o empleado de cualquiera de las partes contratantes, así como sobre cualquier intervención previa en el proyecto objeto del Contrato;

3. Que acepta los siguientes honorarios y gastos reembolsables pagaderos en la suma de

______________________________________[monto y moneda inserte los honorarios por hora y los gastos reembolsables] conforme los valores indicativos estipulados por el Colegio Profesional correspondiente, de la Provincia de Buenos Aires.

EL CONCILIADOR

__________________________________________________________________________ [nombre completo con caracteres legibles ]

Firma_____________________________________________________________________

Fecha:_____________________________________

G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S

2022 - Año del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas Pliego

Número: PLIEG-2022-13042775-GDEBA-DCOPMIYSPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES

Martes 3 xx Xxxx de 2022

Referencia: Documento de Licitación - LPN N° 1/22 BIRF “Construcción xx Xxxxxxx Ferroviarios y Carreteros en la

Cuenca del Río Salado”

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 87 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS, ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2022.05.03 12:01:31 -03'00'

Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Director

Dirección de Contrataciones de Obra Pública Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS, ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL,

serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2022.05.03 12:01:31 -03'00'