Programa Espacios Públicos Conectados: Contratación para proveer el servicio de acceso gratuito a Internet inalámbrico por medio de tecnología WiFi, en zonas y espacios públicos seleccionados
Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) Concurso No. 002-2017
Programa Espacios Públicos Conectados: Contratación para proveer el servicio de acceso gratuito a Internet inalámbrico por medio de tecnología WiFi, en zonas y espacios públicos seleccionados
29 de enero de 2018
Contenido
PARTE I: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 8
Capítulo 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA OBJETO DE ESTA CONTRATACIÓN 13
1.1. Institución que Promueve la Contratación 13
1.2. Descripción del Objeto de la Contratación 13
1.4. Caracterización de las Zonas 14
1.5. Cronograma del Proyecto 16
1.6. Estrategia de Contratación 18
1.7. Entregables del Proyecto 18
1.8. Naturaleza de los Servicios 19
Capítulo 2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO 21
2.1. Conexión a los puntos de acceso 21
2.2. Servicio a los Usuarios Finales 22
2.3. Características de los PA 23
2.4. Sistema de Gestión Remota 25
2.5. Calidad de los Servicios 27
2.8. Identificación pública de ZAIGs 33
2.9. Estrategia de Comercialización y sostenibilidad del proyecto 35
2.10. Atención de averías y niveles de servicios 39
Capítulo 3. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 40
3.4. Formalización del Contrato 40
3.5. Requisitos para la Formalización del Contrato 41
3.6. Lugar y Fecha para la Firma 41
3.7. Finiquito del Contrato 41
3.8. Rescisión y Resolución del Contrato 41
3.9. Plazos de Entrega del Proyecto 41
Capítulo 4. DEL DESEMBOLSO DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA 43
4.1. Financiamiento estimado para el proyecto 43
4.2. Forma de Desembolso o Pago 43
4.3. Proceso de Desembolso o Pago 43
4.4. Contabilidad de Costos, inversión, gastos e Ingresos del Proyecto (directos e indirectos) 43
4.5. Recepción de los Entregables del Proyecto 47
PARTE II: REQUERIMIENTOS FORMALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 48
Capítulos 5. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL 48
5.1. Cláusula Penal por atraso en el plazo de entrega de la implementación del Proyecto 48
5.2 Multas por defectuosa ejecución 48
Capítulo 6. DE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES 50
6.1. Alcance de las Responsabilidades 50
6.2. Cesión de derechos y obligaciones 50
Capítulo 7. REQUERIMIENTOS FORMALES DE LA CONTRATACIÓN 51
Del Proceso de Contratación 51
7.1. Principios y Aclaraciones 51
7.1.1. Principios y Normativa Aplicable 51
7.1.2. Aclaraciones y Modificaciones al Cartel 51
7.2.1. Fecha y lugar de apertura 52
7.2.2. Requisitos de Admisibilidad de la oferta 52
7.2.3. Presentación de las ofertas 52
7.2.4. Presentación de la Oferta Técnica 53
7.2.5. Presentación de la Oferta Económica 53
7.2.6. Modalidades de participación 53
7.2.9. Prohibiciones de la contratación 54
Capítulo 8. DE LAS GARANTÍAS 55
Las Garantías podrán ser rendidas en cualquiera de las formas indicadas en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: 55
8.1. Garantía de Participación 55
8.2. Garantía de Cumplimiento 55
Capítulo 9. PLAZOS PARA PRESENTACIÓN, VIGENCIA Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS 56
Capítulo 10. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y LA ADJUDICACIÓN 56
10.1. Criterios de Calificación de las Ofertas 56
10.2. Comparación de las Ofertas y Adjudicación 58
10.3. Declaratoria de concurso infructuoso o desierto 58
PARTE III: ANEXOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 00
A.1.1 Delimitación de Zonas 61
A.1.2 Distribución de cantones por Regiones Operativas 61
A.1.3 Zonas Tipo 1: Parques, Plazas y Espacios Públicos 63
A.1.4 Zonas Tipo 2: Estaciones de tren, Centros Cívicos, Bibliotecas 63
A.1.4.2 Centros Cívicos para la Paz 65
A.1.4.3 Bibliotecas Públicas del SINABI 66
A.1.5 Cronograma de Visitas Técnicas 00
XXXXX 0: Plazos en que Aplicará la Subvención del Fideicomiso 69
A.2.1 Zonas #1: parques, plazas y espacios públicos 69
A.2.2 Zonas #2 especiales: estaciones de tren, centros cívicos y bibliotecas 00
XXXXX 0: Elementos del Contrato de Xxxxxxxxxxx 00
XXXXX 0: Formatos de Presentación de Ofertas 74
A.4.1. Generalidades Sobre la Presentación de las Ofertas 74
A.4.2. Formulario: Documento Formal de Remisión 75
A.4.3. Formulario Resumen de la Oferta 77
A.4.4. Formulario Declaraciones 78
A.4.5. Formulario Certificaciones 78
A.4.6. Formulario Presentación de Propuesta de Contabilidad Separada 81
A.4.7. Formulario presentación de la propuesta financiera 82
A.4.8. Formulario Cálculo de la subvención 83
A.4.9. Detalle Cálculo de la Subvención solicitada (Art. 36, inciso b, LGT) 84
A.4.10. Formulario Cronograma 85
A.4.11. Formulario Xxxxxxxxxxxxxxxxx 00
XXXXX 0: Obligaciones Sobre Comunicación, Divulgación, Sensibilización y Capacitación 87
A.5.2. Lineamientos para presentar las acciones de sensibilización, difusión y capacitación 88
A.5.3. Lineamientos sobre la estrategia de divulgación del Programa 00
XXXXX 0: Guía para Recepción de Obra 91
A.6.2. Detalles de solución técnica 91
A.6.3. Despliegue del proyecto 91
A.6.4. Pruebas de la Unidad de Gestión 94
A.6.4.2. Parámetros que considerar en las Xxxxxxx 00
XXXXX 0: Interconexión con la Red EDUROAM 96
A.7.1. Necesidad de integración con otros sistemas 96
A.7.2. Requerimientos Técnicos 96
A.7.3. Interconexión con la red Eduroam 97
A.7.6. Filtrado de servicios al Xxxxxxx 00
XXXXX 0: Guía de Contabilidad Xxxxxxxx 00
XXXXX 0: Lineamientos Gráficos 124
A.9.1. Lineamientos Gráficos 000
XXXXX 00: Encuestas a los usuarios 126
A.10.1. Encuestas de Satisfacción 126
A.10.2. Encuestas de Información del Usuario 127
A.10.3. Respuestas de las encuestas 127
A.10.4. Estructura de pantalla 000
XXXXX 00: Indicadores de Desempeño 129
A.11.1. OBJETIVO 129
A.11.2. ALCANCE 129
A.11.3. INDICADORES DE DESEMPEÑO 129
A.11.3.1. Indicadores Técnicos 129
A.11.3.2. Indicadores Contables y Financieros 130
A.11.3.3. Indicadores de Gestión de Proyectos 131
A.11.3.4 Medición de la brecha digital 000
XXXXX 00: Acuerdos de Niveles de Servicios (Service Level Agreement, SLA) 000
XXXXX 00: Lista de Entregables de las Ofertas 000
XXXXX 00. Lista de contactos con Instituciones 135
LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Número de ZAIGs por Región y Etapa 16
TABLA 2. VELOCIDADES DE ACCESO HASTA PUERTO DE COMUNICACIONES DE LOS PA 21
Tabla 3. Velocidades de carga y descarga para los usuarios de WiFi gratuito dentro de las ZAIG 22
Tabla 4. Resumen con los requerimientos técnicos para los Puntos de Acceso 24
Tabla 5. Requerimientos técnicos deseables de los Puntos de Acceso 25
Tabla 6. Comunicación xx Xxxxxxxxx 27
Tabla 7. Distribución de la Calificación 56
Tabla 8. Evaluación de solución técnica más eficiente 57
Tabla 9. Evaluación de experiencias de despliegues 57
Tabla 10. Listado de los Anexos 59
Tabla 11. Requerimiento de ZAIGs y estimación referencial de PAs 61
Tabla 12. Definición de las Regiones Operativas 61
TABLA 13. CANTONES REGIÓN OPERATIVA 1 62
TABLA 14. CANTONES REGIÓN OPERATIVA 2 62
TABLA 15. CANTONES REGIÓN OPERATIVA 3 62
TABLA 16. LISTADO DE ESTACIONES DEL TREN EN LAS QUE SE VAN A IMPLEMENTAR ZAIG 63
TABLA 17. LISTADO DE CENTROS CÍVICOS EN LOS QUE SE VAN A IMPLEMENTAR ZAIG 65
TABLA 18. LISTADO DE LAS BIBLIOTECAS DEL SINABI EN LAS QUE SE VAN A IMPLEMENTAR ZAIG 66
TABLA 19. LISTADO DE CANTONES DE LA REGIÓN OPERATIVA N° 1 69
TABLA 20. LISTADO DE CANTONES DE LA REGIÓN OPERATIVA N° 2 70
TABLA 21. LISTADO DE CANTONES DE LA REGIÓN OPERATIVA N° 3 71
Tabla 22. Rubros de Inversión Inicial, Ingresos, Gastos y Costos 84
Tabla 23. Cálculo de Subvención 85
Tabla 24. Resumen de Subcontrataciones 86
Tabla 25. Lista de Chequeo para enlaces de transmisión 93
Tabla 26. Información de infraestructura 93
Tabla 27. Verificación de instalación física 94
Tabla 28. Tipos de Servicio de Internet 95
Tabla 29.Modelo de Balance General 113
Tabla 30. Modelo de Estado de Resultados 115
Tabla 31. Modelo de Estado de Resultados Comparativos 116
Tabla 32. Modelo de Estado de Costos 117
Tabla 33. Razones Financieras 121
LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1. ESTACIONES DEL INCOFER EN EL GAM 64
FIGURA 2. MAPA DE COBERTURA RED EDURAOM 96
FIGURA 3. FÓRMULA DEL WACC 112
PARTE I: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
1. Acceso universal: derecho efectivo al acceso de servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general, de uso colectivo a costo asequible y a una distancia razonable respecto de los domicilios, con independencia de la localización geográfica y condición socioeconómica del usuario, de acuerdo con lo establecido en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones.
2. Adjudicatario: Persona jurídica, o un grupo de ellas actuando en Consorcio, en cuyo favor se ha dictado válidamente el acto de adjudicación de este Cartel y dicho acto se encuentre firme, todo de acuerdo con el sistema de evaluación establecido en el capítulo 10.
3. Agenda de solidaridad digital: conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo tendientes a garantizar el desarrollo humano de las poblaciones económicamente vulnerables, proporcionándoles acceso a las TICs.
4. ARESEP: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
5. As Built: Traducido xxx xxxxxx, inglés significa “según se construyó”
6. Banda ancha: tecnología que permite el transporte de señales utilizando medios de transmisión con un ancho xx xxxxx suficiente para garantizar capacidad, velocidad y continuidad en la transferencia de cualquier combinación de voz, datos, gráficos, video y audio en cualquier formato.
7. BNCR: Banco Nacional xx Xxxxx Rica.
8. Brecha digital: acceso diferenciado entre países, sectores y personas a las TICs, así como las diferencias en la habilidad para utilizar tales herramientas, en el uso actual que les dan y en el impacto que tienen sobre el desarrollo humano.
9. Cartel: Cartel de contratación de entidad especializada en el desarrollo de proyectos de telecomunicaciones, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, promovida por el Fiduciario. Constituye la normativa específica de la contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento que constituye un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar y la selección del adjudicatario.
10. Comité de Vigilancia: Es un órgano auxiliar del Fideicomiso, que se encarga de vigilar su adecuada ejecución, así como de lo actuado por la Unidad de Gestión del Programa.
11. Consorcio: Forma de asociación, permitida por la LCA, para presentar ofertas en procedimientos de contratación administrativa y que, de resultar Adjudicatario, implica la responsabilidad solidaria de sus miembros.
12. Contrato: Documento de formalización de la adjudicación del concurso, firmado entre el Fiduciario y el Adjudicatario, donde se estipulan las obligaciones y derechos de las partes, así como las demás reglas establecidas en el Cartel y las condiciones de la Oferta.
13. Contratista: Persona jurídica, o grupos de ellas actuando en Consorcio, que resulten adjudicados tras presentar Oferta de conformidad con los términos de este Cartel y la Legislación Aplicable.
14. Desembolso: Pago mensual por PA habilitado y gestionado por el periodo de tiempo establecido en el anexo 2 del presente cartel.
15. Disponibilidad: Se entiende como tener acceso al servicio contratado en el momento en que el usuario lo demande.
16. Documento Formal de Remisión: El documento físico o electrónico por medio del cual, el adjudicatario hace entrega formal al fiduciario de cada uno de los entregables, acompañado de sus documentos de soporte, archivos electrónicos u otros que haya designado el fiduciario. Este documento deberá cumplir con todos los requisitos y criterios de validación requeridos por el fiduciario.
17. Entidad: Se refiere a cualquier institución pública o privada con la cual deben interactuar los contratistas durante la ejecución del contrato.
18. Escalabilidad de la red: Proyección de aumento en las capacidades de la red que deberá cumplir el Contratista. Esto implica contemplar las inversiones necesarias para cumplir con estas capacidades en el futuro
19. Expediente del Concurso: Es el expediente del presente concurso público N° 002-2017, que es custodiado por el Fiduciario.
20. Fideicomisario: Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).
21. Fideicomiso: Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR, número de identificación 0-000-000000.
22. Fideicomitente: Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), representada por el Consejo de la SUTEL.
23. Fiduciario: Banco Nacional xx Xxxxx Rica (BNCR).
24. FONATEL: Fondo Nacional de Telecomunicaciones.
25. Instalación esencial: instalaciones de una red o un servicio de telecomunicaciones disponible al público que son exclusiva o predominantemente suministradas por un único o por un limitado número de operadores y proveedores; y que no resulta factible, económica o técnicamente, sustituirlas con el objeto de suministrar servicios.
26. Interconexión: conexión física o lógica de redes públicas de telecomunicaciones utilizadas por un mismo operador o proveedor u otros distintos, de manera que sus usuarios puedan comunicarse con los usuarios de otros o sus propios usuarios, o acceder a los servicios prestados por otros operadores o proveedores.
27. LCA: Ley de Contratación Administrativa, Ley 7494.
28. LGT: Ley General de Telecomunicaciones, Ley 8642.
29. Manual de Compras del Fideicomiso: Documento que tiene como objeto regular la contratación de bienes y servicios con los recursos administrados por el Fideicomiso, de acuerdo con los principios generales aplicables
en la Contratación Administrativa y la adecuada asignación de las responsabilidades a los funcionarios que participan en las diferentes etapas de los procesos de contratación.
30. Monto Total Adjudicado: Es el monto de la subvención cotizada por el adjudicatario para el desarrollo del proyecto o programa en todas sus etapas y alcance.
31. O&M: Operación y Mantenimiento
32. Oferta: Conjunto de documentos que responde a los requerimientos de este cartel y que incluye el cumplimiento de los requerimientos de admisibilidad, la subvención ofertada, la documentación complementaria y las aclaraciones presentadas.
33. Operador: Persona física o jurídica, pública o privada, que explota redes de telecomunicaciones con la debida concesión o autorización para la prestación de servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general.
34. Órdenes de desembolso o pago: Son aquellas aprobaciones que el fiduciario preparará para proceder con el desembolso o pago al adjudicatario, por concepto de la entrega y desarrollo de cada etapa de acuerdo con la recepción final de los entregables del proyecto.
35. PNDT: Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones vigente.
36. Prevista en Infraestructura: Se conoce como prevista en el mercado de las telecomunicaciones el hecho de diseñar una infraestructura para que soporte el 100% de los clientes potenciales de cobertura, pero a nivel de ejecución del diseño solo se implementa dicha infraestructura con la demanda generada por clientes activos.
37. Programa de Flujo de Recursos del Fideicomiso: Proyección multianual de flujo de fondos o flujo de efectivo del Fideicomiso, que se define a partir de los recursos disponibles, los ingresos previstos, los gastos, las inversiones programadas y las obligaciones contraídas contractualmente. Este programa lo prepara el Fiduciario y lo somete a aprobación de la SUTEL. En este flujo se verán reflejados de forma mensual todos los conceptos antes descritos, con el fin de definir el calce de los plazos de las inversiones de efectivo con las obligaciones contraídas. Este programa determinará los excedentes de efectivo disponibles para la realización de las inversiones.
38. Programa Espacios Públicos Conectados: Programa de acceso a servicio de Internet por medio de una red nacional xx xxxxx ancha y súper banda ancha con tecnología alámbrica e inalámbrica, que a su vez provea enlaces a puntos de acceso en espacios públicos seleccionados, con aportes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones.
39. Proveedor: Persona física o jurídica, pública o privada, que proporciona servicios de telecomunicaciones disponibles al público sobre una red de telecomunicaciones con la debida concesión o autorización, según corresponda.
40. Proyecto de Presupuesto Anual del Fideicomiso: Es la propuesta de presupuesto anual a ejecutar por el Fideicomiso, para desarrollar el Plan Anual de Proyectos y Programas con cargo a FONATEL, y que es de aprobación por el Consejo xx XXXXX.
41. Puntos de acceso (PA): Equipo en una red que conecta inalámbricamente, por medio de tecnología WiFi, dispositivos móviles o que cuentan con una tarjeta de red inalámbrica.
42. Recursos escasos: incluye el espectro radioeléctrico, los recursos de numeración, los derechos de vía, las canalizaciones, los ductos, las xxxxxx, los postes y las demás instalaciones requeridas para la operación de redes públicas de telecomunicaciones.
43. Red de telecomunicaciones: sistemas de transmisión y demás recursos que permiten la transmisión de señales entre puntos de terminación definidos mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios radioeléctricos, con inclusión de las redes satelitales, redes terrestres fijas (de conmutación de circuitos o de paquetes, incluida Internet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, utilizadas para la transmisión de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con independencia del tipo de información transportada.
44. Red privada de telecomunicaciones: red de telecomunicaciones destinada a satisfacer necesidades propias de su titular, lo que excluye la prestación y explotación de estos servicios a terceros.
45. Red pública de telecomunicaciones: red de telecomunicaciones que se utiliza, en su totalidad o principalmente, para la prestación de servicios de telecomunicaciones disponibles al público.
46. Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final: Desarrolla lo descrito en el Capítulo II, del Título II, de la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642) que establece las normas técnicas, económicas y jurídicas aplicables a las relaciones que con motivo de la prestación de los servicios de telecomunicaciones surjan entre los operadores de redes públicas de telecomunicaciones (operadores) y los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público (proveedores) con sus clientes y usuarios, fijando las medidas técnicas y administrativas que permitan proteger los derechos y los intereses legítimos de los usuarios finales que utilizan servicios de telecomunicaciones.
47. Representante(s) Legal (es): Persona(s) nombrada(s) por un Contratista y que está(n) autorizado(s) para actuar y representarlo en todos los asuntos vinculados con este procedimiento de licitación de conformidad con el presente Cartel y la Legislación Aplicable.
48. RLCA: Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo 33411-H.
49. Servicio universal: derecho al acceso a un servicio de telecomunicaciones disponible al público que se presta en cada domicilio, con una calidad determinada y a un precio razonable y asequible para todos los usuarios, con independencia de su localización geográfica y condición socioeconómica, de acuerdo con lo establecido en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones.
50. Subvención: Ayuda económica, generalmente oficial, para costear, sostener o mantener los proyectos de telecomunicaciones de acceso universal, servicio universal y solidaridad.
51. Subvención Ofertado: Es el precio cotizado por los Contratistas en su oferta para el desarrollo y ejecución de los servicios solicitados en el cartel.
52. Subvención Total de la Oferta: Es el precio total utilizado para efectos de comparación de todas las Ofertas presentadas, que consiste en la subvención.
53. Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL): órgano de desconcentración máxima de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos encargado de regular, supervisar, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones.
54. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs): técnicas de trabajo y recursos tecnológicos que permiten ofrecer servicios con el apoyo del equipamiento informático y de las telecomunicaciones.
55. Telecomunicaciones: toda transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales, escritos, datos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.
56. Unidad de Gestión: Es un órgano auxiliar del Fideicomiso.
57. Usuario final: usuario que recibe un servicio de telecomunicaciones sin explotar redes públicas de telecomunicaciones y sin prestar servicios de telecomunicaciones disponibles al público.
58. WACC: Tasa Requerida de Retorno de Capital de acuerdo con lo definido por el Consejo de la Superintendentica de Telecomunicaciones en la RCS-244-2016.
59. WIFI: Tecnología de acceso inalámbrico, basada en los estándares IEEE 802.11. Debe implementarse de conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias vigente.
60. ZAIG: Zona de Acceso a Internet Gratuito.
Capítulo 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA OBJETO DE ESTA CONTRATACIÓN
1.1. Institución que Promueve la Contratación
Esta contratación la promueve el Fideicomiso del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), con el propósito de contratar a varios operadores de red pública de telecomunicaciones o proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, con el debido título habilitante, para proveer el servicio de acceso gratuito a Internet inalámbrico, por medio de tecnología WiFi, en zonas y espacios públicos seleccionados para el beneficio y disfrute de la población en general y procurar la reducción de la brecha digital. Los Contratistas deberán desarrollar una red nacional de zonas de acceso a Internet inalámbrico, en espacios públicos seleccionados y bajo las condiciones especificadas en el presente cartel.
1.2. Descripción del Objeto de la Contratación
El objeto de la presente contratación es:
a. Proveer, con aportes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, una red nacional de Zonas de Acceso a Internet Gratuito, en adelante ZAIG, dividida en tres regiones operativas y empleando tecnología WiFi en zonas y espacios seleccionados para el disfrute de todos los habitantes. Las condiciones del servicio, características técnicas y de calidad requeridas se detallan más adelante en este cartel.
b. Integrar, operar y gestionar las respectivas redes regionales de zonas de acceso a Internet inalámbrico gratuito por medio de tecnología WiFi por el tiempo definido en este cartel. Esta gestión incluye las acciones necesarias para asegurar la continuidad del servicio, su comercialización, la administración de los sistemas de validación de los usuarios, el monitoreo de la infraestructura y los servicios, filtrado de contenido y control de las prestaciones a los usuarios finales.
c. Ante los usuarios finales las redes regionales deben presentarse de tal forma que sea indistinta independientemente de la región operativa en la cual se encuentren los usuarios, percibiendo características de conexión similares.
d. Llevar a cabo las actividades de alfabetización digital, capacitación y concientización a las instituciones, municipalidades y usuarios finales, requeridos en este cartel, en busca de reducir la brecha digital y el uso y apropiación por parte de la población, de las prestaciones brindadas por el programa.
En el presente Cartel, se establecen los requerimientos que deberán cumplir los Contratistas interesados en proveer el objeto de esta contratación, de forma integral en una sola oferta (técnica, económica, legal, financiera y comercial) subdividida en módulos estratégicos y operativos.
1.3. Alcance del Proyecto
Este proyecto tiene como alcance:
• Desarrollar la red nacional de zonas de acceso a Internet inalámbrico gratuito por medio de tecnología WiFi en los 82 cantones y 8 intendencias del país, en todas las zonas incluidas en el Anexo 1 de este cartel. El Contratista seleccionado y responsable de cada zona deberá instalar los Puntos de Acceso (PA) necesarios para cubrir el área exigida para cada zona.
• Este proyecto recibirá aportes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) y será asignado mediante el presente concurso a tres (3) operadores de red o proveedor de servicios de telecomunicaciones disponibles al público. El proyecto se adjudicará a los operadores o proveedores en la o las regiones en donde cuya oferta:
o Cumpla todas las condiciones establecidas en este Cartel.
o Cumpla con los requisitos de admisibilidad.
o Solicite en la oferta económica, la subvención más baja para el desarrollo del proyecto, de acuerdo con lo que establece el Artículo 36, inciso b) de la Ley General de Telecomunicaciones, N° 8642.
• La conexión de cada usuario del servicio de acceso gratuito a Internet deberá ser a una velocidad mínima de 6/6 Mbps. Esta velocidad deberá ser ajustada dinámicamente de acuerdo con lo requerido en este cartel y según el comportamiento del tráfico en cada ZAIG.
• Cada PA deberá estar conectado a la red a una velocidad no menor a 100Mbps/100Mbps, sin sobre suscripción. Cada PA deberá estar en capacidad de gestionar el tráfico de al menos 100 usuarios simultáneos.
• Gestionar de forma remota la red xx XXXX correspondientes a cada región. Para estos efectos, el sistema de gestión correspondiente deberá estar en la capacidad de administrar y monitorear la totalidad de PAs y usuarios de forma simultánea, y entregar indicadores de desempeño y estadísticas de forma desagregada.
• Este concurso no garantiza a los contratistas ningún volumen de demanda específico, por lo que operará por su cuenta y riesgo comercial, para lo cual se les solicita a los postulantes hacer los estudios de factibilidad, sostenibilidad y rentabilidad, evaluar sus capacidades, competencias y garantizar los requerimientos del presente proceso de contratación, tomando en cuenta que la red deberá ser monetizada, con el fin de reducir el aporte del Fondo y propiciar la autofinanciación y sostenibilidad del programa por parte de las municipalidades e instituciones.
• Los contratistas podrán proceder con la instalación de los servicios definidos en este Cartel para cada región y zona adjudicada, una vez que tenga debidamente firmado un contrato con el Fideicomiso para la prestación de servicios de telecomunicaciones. El Cronograma del Proyecto se describe más adelante en el Anexo 1.
1.4. Caracterización de las Zonas
• Los servicios de acceso a Internet inalámbrico gratuito por medio de tecnología WiFi se deberán proveer en todas las zonas de los 82 cantones y 8 intendencias del país, incluidas en el Anexo 1 de este cartel. El contratista responsable de cada región deberá instalar los Puntos de Acceso (PA) necesarios para cubrir el área exigida para cada ZAIG. El oferente por su propia cuenta debe corroborar las zonas, así como las condiciones de instalación de los Puntos de Acceso, para ello deberá realizar inspecciones y visitas a las zonas propuestas previo a la instalación de la infraestructura necesaria.
• Se entiende por ZAIG, en general, espacios públicos de alta concurrencia, como lo son los parques municipales y otras zonas de recreación.
• El proyecto considera el desarrollo de dos tipos de ZAIGs, denominadas como Zonas 1 y Zonas 2, donde las primeras estarán conformadas por espacios públicos, tradicionalmente de administración municipal mientras que las segundas son espacios públicos de acceso controlado administrado por una institución estatal.
o Las Zonas 1 son aquellos espacios públicos a los que toda la población en general tiene acceso. Se destaca entre estos, los parques públicos municipales, centros comunales, plazas de deportes, entre otros. Son lugares a los que la comunidad acude con frecuencia, consiste en un área en la que tiene la posibilidad de sentarse y disfrutar sin restricciones de tiempo, contando en muchos casos también con iluminación y seguridad. A estos sitios acude población de toda condición social y edad. Coincide a menudo que en zonas cercanas hay estaciones de buses, trenes o paradas de
taxis, lo que aumenta la afluencia de personas. Es común también encontrar en la proximidad, centros religiosos y canchas de futbol, restaurantes, lugares de interés general y otros lugares que son frecuentados por los habitantes de la zona.
o Las Zonas 2 son espacios que son administrados por instituciones del estado con fines educativos, recreativos o culturales, en estos espacios se pretende una conectividad tipo campus o en zonas específicas. Las instituciones habrán firmado los correspondientes convenios con FONATEL y el Contratista, para facilitar los elementos de infraestructura que se requieran para la instalación de los equipos y conformación de zonas de acceso. Las instituciones que serán incorporadas como Zonas 2 son las siguientes:
▪ INCOFER: paradas del tren urbano.
▪ Ministerio de Justicia y Paz: Conectividad campus en los Centros Cívicos para la Paz.
▪ Ministerio de Cultura y Juventud: una ZAIG en cada biblioteca del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI).
• El contratista deberá negociar por su cuenta el uso de la infraestructura requerida para la instalación de los PAs. Esto podrá incluir el trámite de permisos ante las Municipalidades o instituciones propietarias de la infraestructura requerida, o bien, la negociación de los contratos de Uso Compartido de Infraestructura para el uso de postes eléctricos, tendidos de fibra óptica. En tal sentido FONATEL ha promovido diversas iniciativas de cooperación entre las instituciones que faciliten este proceso a los contratistas.
• El contratista deberá instalar los avisos necesarios, para identificar las zonas, en los que se incluya el nombre de la red, el procedimiento para conectarse y el número para reportar averías. Estos avisos deben incluir número de programa de FONATEL, los logos xx XXXXX y la Institución beneficiada. Podrán incluir además el logo del proveedor del servicio, que no deberá ser mayor que ninguno de los anteriores ni cubrir todos en conjunto más de un 30% del área del aviso. Además, deberán de presentarse posibles estrategias publicitarias:
o Promoción y divulgación nacional (a través de programas de promoción en radio, televisión o Redes Sociales) del servicio por los primeros 3 meses de la puesta en marcha del proyecto.
o Promoción y divulgación a través de Municipalidades e Instituciones beneficiadas, de los servicios brindados, a través de sus respectivas Redes Sociales (donde aplique), boletines, etc.
o Promoción y divulgación pública del método de conexión a las redes WiFi que forman parte del Proyecto (“Paso a Paso” de método de conexión a la red ESPACIOS PUBLICOS CONECTADOS, “Preguntas Frecuentes” (FAQ), etc.).
o Permitir que los mismos contratistas seleccionados para la instalación de las diferentes ZAIG puedan explotar la promoción de los servicios dentro de sus propios métodos de Promoción y Divulgación internos.
o Cualquier otro tipo de promoción o divulgación que cada municipalidad o institución encargados en cada zona de servicio crea conveniente, para sus propias necesidades o gustos.
• El diseño de los avisos o rótulos se especifican en el Anexo 9, incluyendo tipografía, paleta de colores y diagramación de logos.
• El Área de Servicio ZAIG está delimitada por el área resaltada (en colores claros y oscuros)” según se muestra en el Anexo 1 (archivo adjunto). Dentro del área marcada, se deberá asegurar la cobertura y prestación de los servicios requeridos para los usuarios finales requeridos en este cartel, se define que en los bordes de las zonas de cobertura la prestación del servicio debe garantizarse en un 90% del área cubierta. El contratista garantizará que la cobertura de WiFi gratuito se extienda, en el caso de que dos (2) o más ZAIGs que se encuentren a menos de 150 metros de cercanía entre ellas, de manera que un usuario que se desplace de una zona a otra no pierda el servicio de conexión a Internet.
• La administración podrá solicitar a los contratistas, durante la vigencia del contrato, ampliaciones para el desarrollo de nuevos requerimientos dentro del cantón, como por ejemplo nuevas zonas, para lo cual los contratistas deberán realizar una propuesta económica, misma que será evaluada por la Administración.
• Los contratistas aceptan en su oferta que conoce las condiciones de las zonas 1 y zonas 2, así como las demás áreas necesarias para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones alámbrica e
inalámbrica. Para una mayor precisión de la información sobre estas zonas y sus requerimientos, así como características y condiciones, los contratistas deberán utilizar fuentes primarias (visitas) y fuentes alternas de información. La administración no admite reclamos posteriores derivados por la información provista en este cartel y no verificada por el contratista para preparar y formular su oferta.
1.5. Cronograma del Proyecto
Como etapa inicial se considera la realización de visitas de campo por parte de los operadores seleccionados para cada Región Operativa, (esta distribución geográfica se detalla en el documento de Formulación del Proyecto), a fin de analizar y estudiar las condiciones de espacio, infraestructura, etc. de la zona propuesta para implementar un ZAIG. Estas visitas se conocen como Visitas Técnicas o “Site Surveys” y a través de ellas los operadores entienden y definen todos los requerimientos necesarios para completar el trabajo contratado.
La puesta en servicio de las diferentes zonas de acceso gratuito a internet se realizará de forma gradual como indica la siguiente tabla para cada región operativa y desplegado en tres etapas, a saber:
Tabla 1. Número de ZAIGs por Región y Etapa
8 meses | 8 meses | 8 meses | ||
Región | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Total |
1 | 41 | 55 | 73 | 169 |
2 | 41 | 55 | 78 | 174 |
3 | 41 | 55 | 74 | 170 |
Total | 123 | 165 | 225 | 513 |
Fuente: Unidad de Gestión Nº 3
Etapa 1
Puesta en servicio de 123 zonas
La duración de esta etapa será de 8 meses a contar desde la firma del contrato. En esta etapa se pondrán en servicio las siguientes ZAIG: 14 bibliotecas, 1 xxxxxx xxxxxx, 00 estaciones de ferrocarril del INCOFER y 86 espacios públicos tipo 1. El contratista deberá hacer la entrega de un mínimo de 5 ZAIGs por región en los primeros 2 meses a contar desde la firma del contrato. La distribución por región operativa se detalla en el anexo 1 de este cartel y se distribuye en 41 ZAIGs por cada región.
Etapa 2
Puesta en servicio de 165 zonas
La duración de esta etapa será de 8 meses a contar desde el comienzo xxx xxxxxx mes desde la firma del contrato. En esta etapa se pondrán en servicios las siguientes ZAIG: 33 bibliotecas, 3 centros cívicos, 5 estaciones de ferrocarril del INCOFER y 125 espacios públicos tipo 1. La distribución por región operativa se detalla en el anexo 1 de este cartel y se distribuye en 55 ZAIGs por cada región.
Etapa 3
Puesta en servicio de 225 zonas
La duración de esta etapa será de 8 meses a contar desde el comienzo del decimotercer mes desde la firma del contrato. En esta etapa se pondrán en servicio las siguientes ZAIGs: 14 bibliotecas, 3 Centros Cívicos, y 208 espacios públicos tipo 1. La distribución por región operativa se detalla en el Anexo 1 de este cartel y se distribuye en 73, 78 y 74 ZAIGs por región 1, región 2 y región 3 respectivamente.
Condiciones generales para la ejecución de las instalaciones y puesta en servicio de ZAIGs
El contratista tendrá un plazo de 7 días hábiles a partir del comienzo de cada etapa para presentar a la Unidad de Gestión Nº 3 la planificación detallada para la puesta en servicio de cada una de las ZAIGs a implementar en dicha etapa.
La Administración dispondrá de 3 días hábiles para aprobar o presentar al contratista las objeciones que estime oportunas a la planificación presentada, quién dispondrá de 2 días hábiles para resolver las incidencias señaladas por parte del Fideicomiso quien, una vez recibida la planificación con las correcciones, procederá a su aprobación o en caso de rechazo, a obligar al contratista a cumplir la planificación confeccionada por la Administración.
Las planificaciones deberán detallar como mínimo los siguientes insumos para cada ZAIG:
• Redacción del proyecto
• Hito aprobación proyecto
• Replanteos y propuestas de optimización
• Acopio de materiales y equipos
• Obtención de permisos y uso de infraestructuras existentes
• Instalación red de transporte
• Pruebas finales red transporte
• Instalación, conexión, configuración y puesta en marcha de PAs
• Pruebas finales de los PAs
• Entrega documentación “As Built” como requerimiento de aceptación de la ZAIG
1.6. Estrategia de Contratación
Con el fin de lograr los mayores beneficios a nivel de la implementación de redes que conlleva la ejecución del Programa de Espacios Públicos Conectados, FONATEL ha decidido hacer varias adjudicaciones parciales de segmentos de red por áreas geográficas. Esto significa que no habrá un único operador adjudicado para proveer los servicios de internet gratuito, a través de los diferentes puntos de acceso WiFi, sino varios operadores que llevarán a cabo la implementación.
Lo anterior con el fin de:
• Asegurar despliegues simultáneos en diferentes áreas geográficas del país.
• Evitar la dependencia de un único operador para llevar a cabo toda la implementación y mitigar el riesgo de un retraso generalizado en la implementación del proyecto.
• Buenas prácticas xx xxxxxxx internacional de telecomunicaciones orientadas al fomento de la competencia en beneficio de los usuarios.
• El detalle de cómo se va a hacer la evaluación y adjudicación de las diferentes áreas geográficas se encuentra a lo largo de este documento y sus correspondientes Anexos.
1.7. Entregables del Proyecto
A continuación, se describen los entregables esperados por parte de los contratistas que sean adjudicatarios para las implementaciones de las ZAIG:
a. Los contratistas deberán entregar la documentación necesaria para formalizar y legalizar la aprobación de los diseños de instalación y documentos “As Built” que permitan conocer todos los detalles de diseño e instalación de cada ZAIG.
b. Los contratistas deberán instalar toda la infraestructura que permita brindar los servicios de acceso gratuito a Internet en las zonas especificadas en el Anexo 1; con tecnologías estándar y protocolos abiertos (no propietarios) que permitan la interoperabilidad de la red.
c. Los contratistas deberán operar, mantener, actualizar, adecuar o, en los casos que se requiera, ampliar la capacidad de la infraestructura provista, para que el acceso a los servicios especificados se mantenga disponible por el plazo del contrato según lo establecido en el numeral 3.3, con las capacidades requeridas según el numeral 2.1 y los requerimientos de calidad de servicio establecidos en el numeral 2.2.
d. Los contratistas deberán entregar el diseño de red en el formato que le exija el Fideicomiso y la Administración y que cumpla con las condiciones de prestación de los servicios especificados en este cartel y sus anexos
e. Los contratistas deberán presentar el Plan de Pruebas detallado y los resultados de dichas pruebas para cada ZAIG, tanto para la entrega de la infraestructura, así como para la entrega de los servicios en las zonas. El fideicomiso elaborará los lineamientos para la recepción de obra, según lo estipulado en el Anexo 6 del presente Cartel, la cual formará parte integral del contrato, basado en el plan de pruebas, la oferta presentada, los parámetros de calidad de servicio establecidos en el Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios vigente y las resoluciones emitidas por el Consejo de la SUTEL
en esta materia. La Unidad de Gestión del Fideicomiso será la encargada de verificar el cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos para la prestación del servicio en las ZAIG. Los lineamientos generales para la elaboración del Plan de Pruebas y la Guía de Recepción de Obra y Servicios, se encuentran explicados en el ANEXO 6.
f. Los contratistas deberán realizará una serie de acciones y actividades de sensibilización y difusión, según la región adjudicada, y para cada zona y para cada una de las Municipalidades incluidas en este proceso concursal, durante el período del contrato, sobre la disponibilidad, el uso y los beneficios de los servicios objeto de este concurso, adecuado a la zona, con cobertura suficiente para llegar a los pobladores de las diferentes comunidades de cada zona, en coordinación con las Municipalidades del cantón. El plan de esta actividad, el desarrollo de la aplicación y sus contenidos debe estar dirigido a los habitantes y a las municipalidades, juntas comunales y asociaciones de desarrollo. Dicho plan y contenidos deberán presentarse en la oferta, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Anexo 5.
g. Los contratistas deberán entregar al inicio del contrato el Cronograma de Trabajo actualizado respecto del despliegue de los ZAIG. El cronograma del trabajo entregado por el contratista debe ser detallado, coherente, bien estructurado y organizado de acuerdo con lo requerido en el numeral 1.5 de este cartel y su Anexo 4. Todas las actividades que involucren permisos con instituciones públicas o acuerdos con otras entidades no podrán exceder un plazo máximo de tres (3) meses para su obtención, plazo que no modificará lo requerido en el numeral 1.5.
h. Los contratistas deberán cumplir con la ejecución del 100% del cronograma propuesto, según las zonas listadas para cada etapa a desplegar; las ZAIGs no deberán acumularse como estrategia de despliegue de los contratistas ni deberán reprogramarse o trasladarse entre etapas subsiguientes.
i. Los contratistas deberán presentar el sistema de contabilidad separada de acuerdo con los lineamientos definidos en el Anexo 8 del presente cartel.
j. Para cada etapa, así como para entregas parciales de zonas, los entregables se deben presentar al fiduciario mediante documento Formal de Remisión, en el que se detalle los trabajos realizados y el cumplimiento de lo requerido en el Cartel y sus Anexos.
1.8. Naturaleza de los Servicios
Asignación de los Recursos de FONATEL
Los recursos de FONATEL se asignarán para subvencionar, total o parcialmente, todos los servicios requeridos para cumplir con el objeto del presente concurso.
Infraestructura y Equipamiento
• La infraestructura y el equipamiento que los contratistas desplieguen en las zonas para proveer el acceso gratuito a internet, requeridos en esta contratación, será propiedad de éste durante y después de finalizar el plazo del contrato de este proyecto, por lo que el Contratista deberá brindar mantenimiento, reparar o reponer esta infraestructura y equipos.
• El contratista es responsable de diseñar la red e implementar los equipos y soluciones que considere necesario a su discreción que le permitan cumplir con el Acuerdo de Nivel de Servicio que se establece en el Anexo 12. La Administración no contempla solicitar la instalación de sistemas de respaldo
eléctrico y baterías, sin embargo, puesto que los oferentes serán propietarios de la infraestructura necesaria para el proyecto le corresponderá a estos realizar su diseño y consideraciones a fin de cumplir el Acuerdo de Nivel de Servicios que se establece en el Anexo 12.
• Los contratistas deberán negociar por su cuenta el uso de la infraestructura requerida para la instalación de los PA. Esto podrá incluir el trámite de permisos ante las Municipalidades o instituciones propietarias de la infraestructura requerida, o bien, la negociación de los contratos de Uso Compartido de Infraestructura para el uso de postes eléctricos. Ni el Fideicomiso, ni FONATEL, ni la Unidad de Gestión tienen ninguna responsabilidad relacionada con el trámite de permisos ante las diferentes entidades e instituciones beneficiarias del Programa Espacios PúConectados. No obstante, en xx Xxxxx 00 se ofrece una lista de contactos con municipalidades e instituciones con quienes se han suscrito acuerdos hasta la fecha de publicación del presente cartel para que sirvan de enlace al momento de realizar dichos trámites.
• Los contratistas deberán instalar la infraestructura eléctrica necesaria y adecuada para la operación, protección y seguridad de los PA. Al respecto deberá considerar aquellas instalaciones de PA en interiores (indoor) y en exteriores (outdoor). Para esto deberá realizar los trámites necesarios de conexión ante la compañía proveedora de electricidad que corresponda y sufragar los costos del fluido eléctrico.
• Los contratistas deberán brindar una solución que garantice su sostenibilidad ambiental, cumpliendo con lo definido en artículo 3 inciso k) de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley Nº 8642, principalmente en la operación, los sistemas de respaldo eléctrico, así como el posterior desecho de aquellos elementos eléctricos del sistema de protección como baterías y demás componentes. El Contratista deberá cumplir con la Norma INTE-12-01-07:2011, Sistema de Gestión Ambiental para el Sector Telecomunicaciones.
Capítulo 2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
El Contratista deberá implementar redes basadas en tecnologías estándar y protocolos abiertos que permitan la interoperabilidad de las redes, prestación de un servicio de alta calidad y funcionalidad empleando los principales avances tecnológicos en el sector, facilitando escalabilidad, redundancia y compatibilidad técnica durante todo el ciclo de vida del Programa. En tal sentido se han definido los siguientes requerimientos técnicos para el proyecto.
2.1. Conexión a los puntos de acceso
2.1.1. El contratista deberá asegurar la conexión a cada PA auna velocidad simétrica de 100 Mbpspara el primer año (100Mbps de subida y 100Mbps de bajada), sin sobresuscripción, con calidad de servicio empresarial y en apego a lo que sobre este tipo de servicios establece el Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios vigente, emitido por la SUTEL. Para los siguientes años la velocidad de acceso deberá aumentarse de acuerdo con lo contemplado en la Tabla 2, para el aseguramiento de este compromiso FONATEL, a través la Unidad de Gestión, podrá auditar aleatoriamente y sin previo aviso a lo largo de la ejecución del contrato, el cumplimiento de esta característica de disponibilidad de velocidad de la red de acceso
2.1.2. El Contratista deberá estar en capacidad de escalar la velocidad de cada PA según lo indicado en la tabla 2, velocidades de acceso hasta los PA, de acuerdo con el año contractual en que se encuentre.
Tabla 2. Velocidades de acceso hasta puerto de comunicaciones de los PA
Velocidad / Año | Año1 | Año2 | Año3 | Año4 | Año5 |
Bajada | 100 Mbps | 150 Mbps | 200 Mbps | 250 Mbps | 300 Mbps |
Subida | 100 Mbps | 150 Mbps | 200 Mbps | 250 Mbps | 300 Mbps |
Fuente: Unidad de Gestión Nº 3
2.1.3. Esta velocidad será aumentada de forma efectiva, solo en aquellos casos en que los datos de tráfico de una ZAIG demuestren la necesidad del aumento, y sea aprobado previa y formalmente, por el Fideicomiso. A partir del año 6 se mantendrá el requerimiento de escalabilidad de velocidad hasta 300 Mbps.
2.1.4. Cuando sea procedente aplicar un reajuste de precios motivado por el cambio de velocidad por cada PA, el Fideicomiso admitirá dichos ajustes siempre y cuando el contratista aporte las pruebas necesarias que demuestren el desequilibrio y cuando ello corresponda a condiciones que no hayan sido posible de prever por cada oferente al momento de estructurar su oferta, solicitud que deberá ser tramitada y resuelta por la Administración.
2.1.5. El ancho xx xxxxx requerido inicialmente, 100 Mbps, se establece a partir de una estimación de demanda de 100 usuarios, conectados cada uno a una velocidad de bajada de 6 Mbps, con una sobresuscripción de 6:1. En caso de que coincidan menor cantidad de usuarios conectados al mismo tiempo a un PA, el ancho xx xxxxx de la conexión se repartirá proporcionalmente entre los usuarios conectados.
2.1.6. El precio mensual de este servicio será pagado por el Fideicomiso y se deberá especificar en la oferta. Este será el único pago por subvención que se hará en el marco del presente proceso concursal, adjudicación y contrato; con recursos del Fondo Nacional de las Telecomunicaciones.
2.1.7. La conexión de los Puntos de Acceso hasta el punto de conexión con el Proveedor de Servicios de Internet deberá de ser implementado de forma Simétrica (igual cantidad de ancho xx xxxxx tanto de bajada como de subida). Una vez instalados los enlaces, quedará a criterio de FONATEL la posibilidad de dar el servicio WiFi a los usuarios en forma asimétrica, dependiendo de las necesidades y estadísticas de trafico de cada punto.
2.1.8. La conexión desde los Puntos de Acceso hasta el punto de conexión en el Proveedor de Servicio de Internet deberá de ser brindado por hilos de Fibra Óptica, sin sobresuscripción, hasta el punto de conexión con el Proveedor de Servicios de Internet.
2.1.9. La conexión de los Puntos de Acceso hasta el punto de conexión con el Proveedor de Servicios de Internet deberá de ser provisto por un enlace de Fibra Óptica Dedicada del tipo Monomodo, cumpliendo las recomendaciones de la UIT, pero no sólo limitados a estas:
• G.652: Características de las fibras y cables ópticos monomodo
• G.657: Características de las fibras y cables ópticos monomodo insensibles a la pérdida por flexión.
2.1.10. El operador está facultado a ofertar hasta 7 sitios por Región Operativa con una tecnología diferente a Fibra Óptica para conectar los puntos de acceso de esos ZAIGs, cuando presente las justificaciones del caso por las cuales no le es posible utilizar Fibra Óptica, como por ejemplo condiciones geográficas, estimaciones de tiempo excesivos de instalación o tirajes muy extensos de Fibra Óptica.”
2.2. Servicio a los Usuarios Finales
2.2.1. El Contratista deberá asegurar que los usuarios de cada ZAIG de manera efectiva cuenten con acceso al servicio de Internet gratuito inalámbrico inicialmente a velocidades de 6 Mbps de bajada y 6 Mbps de subida y en los años sucesivos, de acuerdo con la Tabla 3.
2.2.2. El Contratista deberá subir la velocidad mínima del servicio año a año de acuerdo con año contractual en que se encuentre. Para el aseguramiento de este compromiso FONATEL, a través la Unidad de Gestión, podrá auditar aleatoriamente y sin previo aviso a lo largo de la ejecución del contrato, el cumplimiento de esta característica de conexión a la red.
Tabla 3. Velocidades de carga y descarga para los usuarios de WiFi gratuito dentro de las ZAIG
Velocidad / Año | Año1 | Año2 | Año3 | Año4 | Año5 | Año6 | Año7 |
Bajada | 6 Mbps | 8 Mbps | 10 Mbps | 12 Mbps | 15 Mbps | 15 Mbps | 15 Mbps |
Subida* | 6 Mbps | 8 Mbps | 10 Mbps | 12 Mbps | 15 Mbps | 15 Mbps | 15 Mbps |
Fuente: Unidad de Gestión Nº 3
2.2.3. El Contratista deberá implementar un registro de cada usuario que quiera disfrutar del servicio de internet gratuito en los ZAIG mediante un Portal Cautivo, previa aceptación de las condiciones de uso. Las características del Portal Cautivo y las condiciones de uso que debe implementar el Contratista se encuentran disponibles en el numeral 2.7
2.2.4. El Contratista deberá implementar un sistema de gestión por medio del cual se controlarán las políticas de seguridad remotamente. Esto abarcará la detección y bloqueo de intrusos, antivirus, protección contra cualquier tipo de ataque (por ejemplo: DoS, DDoS, etc.). La implementación y aplicación de estas políticas se realizarán a través de las plataformas de gestión y control de la red WiFi de cada Contratista.
2.2.5. Asimismo, por medio del sistema de gestión, el Contratista deberá establecer políticas de bloqueo de contenido nocivo, violento, pornográfico, de fraude, delictivo y de aplicaciones malware y demás software contenidos que puedan representar una amenaza en temas de seguridad informática y seguridad de la información a los usuarios del servicio. La implementación y aplicación de estas políticas se realizarán a través de las plataformas de gestión y control del Contratista.
2.2.6. El Contratista deberá incorporar los elementos necesarios para garantizar la confidencialidad de los datos de los usuarios finales y su comportamiento en la red, de acuerdo con las Leyes y estatutos vigentes.
2.2.7. El servicio a los usuarios finales será gratuito y generalmente por un periodo de dos (2) horas continuas. Cumplido este tiempo, se deberán aplicar políticas de gestión de acceso a fin de garantizar oportunidades de conexión a otros usuarios, pero sin limitar las oportunidades de comercializar el servicio durante toda la duración de la sesión. Estas condiciones podrán ser variadas por el Fideicomiso de manera justificada y previo acuerdo con el Contratista.
2.2.8. Debido al interés cultural y educativo de las bibliotecas públicas del SINABI y de los Centros Cívicos para la Paz, los operadores deberán garantizar que el tiempo de conexión gratuita para los usuarios finales en cuatro (4) horas en las ZAIGs de estos emplazamientos. Esto podrá ser ajustado por el Fideicomiso con base en el monitoreo y comportamiento de los usuarios en dichas ZAIGs.
2.2.9. El Contratista deberá realizar una encuesta de satisfacción al usuario final sobre el servicio recibido al momento de solicitar establecer este una nueva sesión inmediatamente después de haber concluido una sesión previa. Detalles de las preguntas y modelo de la encuesta en el ANEXO 10. Esta información será vital para que tanto el Contratista como FONATEL a través de la Administración puedan analizar la experiencia de usuario y las oportunidades de mejora que tiene el servicio de Internet gratuito a través de las ZAIG.
2.2.10. El usuario podrá conectarse a otras redes inalámbricas, y en específico, a la red Eduroam del CONARE, de acuerdo con lo especificado en el Anexo 7, a través del portal cautivo.
2.2.11. Para promover y permitir el sistema de pago electrónico que el INCOFER se encuentra desarrollando, los operadores a través de cada ZAIG deberán facilitar el uso de esta red, con el fin de que los usuarios puedan hacer pagos electrónicos haciendo uso gratuito del acceso a Internet proporcionado.
2.3. Características de los PA
A continuación, se presentan los requerimientos técnicos exigidos para los puntos de acceso que se prevé instalar para atender las ZAIG. Los requisitos de la tabla 4 son obligatorios, es decir que cómo mínimo deben cumplir con las especificaciones aquí descritas.
Tabla 4. Resumen con los requerimientos técnicos para los Puntos de Acceso
Requerimientos | Detalle |
AB bajada transporte (Mbps) | 100 escalable a 300 |
AB subida transporte (Mbps) | 100 escalable a 300 |
AB bajada usuarios (Mbps) | 6 |
AB subida usuarios (Mbps) | 6 |
Usuarios simultáneos | 100 |
Estándar | IEEE 802.11ac |
Bandas operativas | 2,4/5 GHz |
Optimización de señal | Wave2 |
Antenas | MU-MIMO 4x4 |
Potencia de salida | Ajustable (manual y automático) |
QoS | On board IDS, y secure guest hotspot Access, WMM, WMM-UAPSD, 802.1p, Diffserv y TOS y QoS/ 802.11ac |
Beamforming | Si |
Load balancing | Si |
VLAN IEEE 802.Q | Si |
Múltiples SSID | Si |
Gestión dinámica xx xxxxxxx | Si |
Gestión dinámica de frecuencias RF | Si |
Direccionamiento IPv4 | Si |
Direccionamiento IPv6 | Si |
Handover | Si |
WiFi Certified | Si |
Supervisión remota | Si |
SNMP v2 | Si |
Protección contra descargas eléctricas | Si |
Alimentación | 100-250 VAC |
Puerto Ethernet (RJ-45 | Interface WAN 10/100/1000 Base T Ethernet network interface |
Puerto Giga Ethernet | Si |
Autenticación | WEP WPA/WPA2 (TKIP, AES) IEEE 802.11i |
Conexión remota para gestión | SNMP v2 |
Filtrado por MAC address | Si |
Fuente: Unidad de Gestión N° 3
A continuación, se listan en la tabla 5, los requerimientos técnicos deseables y no excluyentes:
Tabla 5. Requerimientos técnicos deseables de los Puntos de Acceso
Requerimientos | Detalle |
Equipamiento Outdoor | IP-67 |
Conectividad para video | XxX IEEE 802.3at |
Puerto óptico SFP | Si |
Fuente: Unidad de Gestión N° 3
En cuanto a la instalación física de los Puntos de Acceso, el Contratista deberá cumplir con los siguientes requerimientos:
2.3.1. Deberán incorporar herrajes y demás implementos necesarios para montaje a la intemperie en cualquier tipo de mástiles, postes o infraestructura de soporte. De igual forma debe incluir todos los materiales necesarios para montaje en interiores.
2.3.2. En el caso de ZAIGs ubicadas en emplazamientos en interiores como es el caso de Bibliotecas, se debe considerar la implementación de PAs para interiores.
2.3.3. Deberán negociar por su cuenta el uso de la infraestructura requerida para la instalación de los PA. Esto podrá incluir el trámite de permisos ante las Municipalidades o instituciones propietarias de la infraestructura requerida, o bien, la negociación de los contratos de Uso Compartido de Infraestructura para el uso de postes eléctricos.
2.3.4. Deberán instalar la infraestructura eléctrica necesaria para la operación y protección de los PA. Para esto deberá realizar los trámites necesarios de conexión ante la compañía proveedora de electricidad que corresponda y asumir los costos del fluido eléctrico.
2.3.5. El Contratista es el único responsable de los servicios que se presten en las ZAIG, lo cual incluye proveer todos los equipos, servicios, permisos, suministro de energía y realizar las inversiones requeridas para que cada ZAIG cuente con la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para la prestación del servicio de conectividad a Internet, bajo los estándares y condiciones establecidos por la SUTEL.
2.3.6. Deberán cumplir con el procedimiento de homologación, de acuerdo con lo establecido en la resolución del Consejo de la SUTEL N° RCS-431-2010.
2.4. Sistema de Gestión Remota
A fin de gestionar y administrar la red de puntos de acceso (PAs) instalados a través de las tres Regiones Operativas, es mandatorio que cada operador de la red tenga un Sistema de Gestión Remota en el que se supervisen todos los elementos de red instalados en su región, capaz de recolectar indicadores de desempeño y las estadísticas de la Red, mediante el uso de comandos SNMPv2 o algún otro protocolo de Gestión abierto, el cual deberá de ser homologado por la SUTEL.
Dado que el Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR como promotor del programa
Espacios Públicos Conectados debe garantizar el funcionamiento, en términos de disponibilidad, y calidad de
servicio de las ZAIG se exige a los Contratistas a través de los sistemas de gestión de cada operador reportará al Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR a través de la Unidad de Gestión N° 3 los siguientes indicadores técnicos:
• Cantidad de Usuarios Conectados por hora/día/semana/mes
• Perfil de usuario conectado por día y zona de acceso.
• Cantidad de tráfico cursado por usuario.
• Tipo de tráfico cursado por zona de acceso.
• Velocidad promedio de navegación de usuario.
• Disponibilidad de cada punto de acceso en el día/semana/mes.
• Tipos de dispositivos usados para conectarse a la red.
• Ancho xx xxxxx utilizado por cada Punto de Acceso por hora/día/semana/mes.
• Encuestas electrónicas de satisfacción del servicio.
• Estadística de mayores páginas Web consultadas
• Estadística de mayores páginas Web y/o aplicaciones bloqueadas
• Estadística de mayores Aplicaciones usadas por los clientes finales.
Cualquier otro indicador que FONATEL, a través de la Unidad de Gestión, pueda requerir a lo largo del desarrollo del contrato para tener un mejor nivel de conocimiento y control del estado del servicio de WiFi prestado en cada una de las ZAIG.
En tal sentido, cada contratista deberá permitir a la Administración acceso de usuario “sólo lectura” a su plataforma de gestión para descargar datos crudos e indicadores de gestión mencionados previamente; este acceso sería sólo para fines de consultas y elaboración de reportes, previa firma de confidencialidad entre la Administración y cada operador. Esta facilidad de acceso será considerada como parte de los criterios de admisibilidad.
Adicionalmente los contratistas deberán entregar a la Unidad de Gestión los datos de los indicadores antes mencionados en formato CSV, separado por coma, la cual deberán descargar diariamente en un servidor en la nube según el acuerdo de aprovisionamiento que se establecerá con cada operador una vez seleccionados.
Los operadores deberán garantizar el almacenamiento de los datos crudos durante un período mínimo de un año a fin de facilitar consultas posteriores.
El sistema deberá permitir acceso a diferentes usuarios para gestionar o monitorear la red según diferentes credenciales. Al menos deberá contar con los siguientes perfiles de usuarios:
• “Usuario": solo la opción de revisión de las estadísticas del Gestor (Sólo lectura).
• “Privilegiado": el cual pueda Revisar Estadísticas y hacer cambios de configuración dentro el “Gestor de Operaciones”.
• “Super Usuario”: El cual puede Revisar Estadísticas, Realizar cambios en la configuración del Gestor y podrá gestionar remotamente la creación, bloqueo, desbloqueo y borrado de PAs, clientes finales, Políticas de Acceso a Internet, reglas de Firewalls, y Servicio (Lectura-Escritura).
• Cada Contratista deberá de llevar un registro de sesiones por usuarios a través de los respectivos sistemas de gestión. Se exime a los Contratistas de responsabilidad ante cualquier cambio de perfil realizado por los usuarios antes mencionados y no debe incluirse dentro del SLA ya definidos dentro del Cartel.
A nivel de operación de la red, cada operador deberá generar un “Reporte xx Xxxxxxxxx” el cual deben enviar
diariamente y en donde se destaquen las incidencias descritas en la tabla 6:
Tabla 6. Comunicación xx Xxxxxxxxx
Tipo de Novedad | Prioridad | Frecuencia del Reporte | Acción que seguir |
Ingreso xx XXXX | Alta | Cuando ocurra | Informar la incorporación de una nueva ZAIG a la Administración y a las instituciones interesadas |
Salidas de Servicio | Alta | Inmediatamente ocurra el evento | Informe de situación a las Instituciones afectadas y a la Administración |
Actividades de O&M | Media | Al menos 3 días antes de una actividad de O&M | Informar a las Instituciones afectadas y a la Administración |
Recuperaciones de servicio | Alta | Inmediatamente ocurra el evento | Informar a las Instituciones afectadas y a la Administración |
Fuente: Unidad de Gestión N° 3
Esta tabla será actualizada durante la vigencia del contrato y cuando así se requiera.
Xxxxxxxxx a la información reportada y ajuste a la red:
Con la información entregada por los Contratistas, el Fideicomiso, a través de la Unidad de Gestión hará sus respectivos análisis orientados hacia la disponibilidad y calidad del servicio y podrá solicitar a los Contratistas ampliación de la información ante los hallazgos que considere pertinentes. Asimismo, podrá solicitar a los Contratistas el ajuste a la red para mejorar el desempeño.
2.5. Calidad de los Servicios
2.5.1. El contratista deberá cumplir con los requisitos de acceso y disponibilidad de los Servicios de Internet, de acuerdo con el Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones emitido por la SUTEL, que se encuentre vigente. El adjudicatario, deberá implementar los sistemas de monitoreo de calidad y uso del servicio para la red, las ZIAG y los PA, que permitan observar en tiempo real el desempeño de los servicios, de acuerdo con los requerimientos que el contratante defina. El oferente deberá presentar en su oferta (requisito de admisibilidad) la plataforma idónea de gestión de la red y de los PA de las zonas. La inversión en estas plataformas será parte de la subvención por PA que el Fondo destinará como pago único de este proceso de contratación
2.5.2. El contratista deberá instalar los avisos, pancartas, “mupis” o publicidad exterior necesarios, para identificar las zonas de acceso. Estos deberán permitir a los usuarios de forma sencilla identificar el nombre de la red, la clave (en caso de que exista), el procedimiento para conectarse y el número para reportar averías. Estos avisos deben incluir número de programa del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR, los logos xx XXXXX y de la Institución beneficiada. Podrán incluir además el logo del proveedor del servicio, que no deberá ser mayor que ninguno de los anteriores ni cubrir todos en
conjunto más de un 30% del área del aviso como se establece en el Anexo 9.
2.5.3. Cualquier falla o evento que deshabilite la conexión de una ZIAG, deberá ser solucionado en un plazo no mayor a cuatro (4) horas para zonas ubicadas en la Gran Área Metropolitana (GAM) y no mayor a ocho
(8) horas, para el resto de las zonas.
2.5.4. El área de servicio requerida para cada xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx Xxxxx 0 deberá cubrirse en al menos el 90% del área servida, permitiendo en cualquier punto de cada área mapeada, el utilizar de forma efectiva el servicio de acceso a Internet vía WiFi en las condiciones exigidas en este cartel. Para estos efectos, el contratista deberá monitorear y realizar las pruebas necesarias, que permitan asegurar que se está cumpliendo con este requerimiento. El Fideicomiso y la SUTEL podrán llevar a cabo las mediciones de verificación que consideren necesarias. El contratista deberá realizar los ajustes exigidos por el Fideicomiso, a partir de las mediciones que estos realicen.
Cada uno de los enlaces a los PA de acceso deberán ser monitoreados en tiempo real, con el fin de contar con datos de disponibilidad del servicio, intensidad y caracterización del uso del mismo, así como tener capacidad de administración remota para realizar cambios en caso de que la capacidad deba ser ajustada. El Fideicomiso y la SUTEL tendrán usuarios y claves de acceso para poder ingresar al sistema y monitorear el desempeño de los servicios y extraer reportes y estadísticas del mismo.
2.6. Otros Servicios
El contratista podrá ofrecer todos los demás servicios de Telecomunicaciones, mayoristas y minoristas, y generar acciones de comercialización, al menos las siguientes:
• Transporte: Podrá ofrecer los servicios de transporte adicionales por medio de su infraestructura, que le sean solicitados por otra empresa y que se encuentre en capacidad de ofrecer.
• Publicidad y marketing: Podrá explotar las posibilidades de venta de publicidad digital y marketing, a través de un uso no mayor del 10% del área de navegación del usuario. No se podrá publicidad actividades o productos relacionados con violencia, actividades ilegales, contenidos inapropiados para menores de edad, drogas o sustancias psicotrópicos. Se deberá resguardar los datos de los usuarios finales de acuerdo con la normativa vigente.
• Conexión de cámaras de video vigilancia: Podrá ofrecer los servicios de video vigilancia o conexión de cámaras de video vigilancia de alta resolución, que le sean solicitados por la Municipalidad o institución respectiva, en condiciones comerciales normales.
• Los ingresos de todos los servicios del proyecto deben ser incluidos e identificados en la contabilidad separada del proyecto.
La subvención asignada a los proyectos está afectada a la existencia de un déficit, por lo que es una potestad de los oferentes promover uso de tecnologías y modelos de negocio (mercado, publicidad, pauta, nuevos clientes, nuevos servicios), comercialización de todo tipo (uso eficiente, costos razonables, inversiones oportunas y efectivas, costos y gastos), para hacer el uso más eficiente de dichos recursos, de la inversión y así solicitar la subvención más baja para el desarrollo del programa.
El Fideicomiso insta a los oferentes a maximizar las inversiones aprovechando todas las posibilidades de explotación de la red subvencionada y todas las oportunidades de negocios posibles, aprovechándose de las economías de escala y de alcance, mediante su gestión comercial normal, es decir, que se apegue a la comercialización habitual que el contratista hace de sus productos.
Las ofertas deben plantear un modelo de negocio orientado a la explotación de todos los tipos de servicios posibles y un plan de negocios, como parte de los requisitos de admisibilidad, en el cual se debe demostrar que el oferente se encuentra en capacidad de presentar una contabilidad separada para el proyecto, y que la misma pueda ser auditada de conformidad con la Ley anualmente. También deberá presentar el equipo a cargo del proyecto, el cual deberá corresponder con el que se incluya en el cronograma requerido en este cartel.
Los operadores se comprometen y obligan a no tomar ninguna decisión de negocio o realizar alguna conducta que perjudique al proyecto subvencionado, como, pero no limitado a: competir con el proyecto subvencionado de acceso y servicio universal, con proyectos o despliegues de redes separados, sin ninguna justificación suficiente y viable, tanto técnica, financiera como jurídicamente. Se exceptúan cualquier otro proyecto que sean de acceso universal, servicio universal y solidaridad.
2.7. Portal Cautivo
El objetivo principal para el portal cautivo es que sirva como medio de interacción entre el proyecto y los usuarios de la red, además para realizar la validación de ingreso y creación de usuarios para el acceso a Internet.
Para esto el contratista deberá desarrollar e implementar un sitio web para el acceso y el registro a la ZAIG, mediante la vigilancia e intercepción del tráfico de paquetes “HTTP”, para que ninguna solicitud sea aceptada hasta que el usuario se autentique y se pueda determinar que esta sesión la ha establecido una persona y no una máquina, como medida de seguridad y prevención ante ataques cibernéticos
Este portal deberá de ser un espacio web donde se validará información valiosa de los usuarios para poder brindar el servicio WiFi gratuito de una forma mucho más óptima gracias a la retroalimentación que estos mismos usuarios nos podrían brindar.
Dentro de él se debe de obtener la siguiente información:
• Datos personales del usuario
Nombre, apellidos, fecha de nacimiento
• Correo electrónico
• Ubicación geográfica actual
• Dirección física (MAC Address)
• Duración de la conexión
• Nivel de satisfacción de experiencias de navegación anteriores.
Requerimientos Técnicos
• Multiplataforma
El portal debe de ser desarrollado para que pueda ser accedido desde cualquier dispositivo (PC, celulares, tabletas), sin importar el tamaño de su resolución, por lo cual su diseño debe de ser adaptable o responsiva según el acceso que se tenga al portal.
• HTML5/CCS3
Se recomienda utilizar los estándares HTML5/CCS3 para que el sitio del portal pueda tener características y funciones de la web moderna.
• CMS
Se deberá de implementar el portal mediante un sistema gestor de contenidos (CMS) para el control de la información que se manejará dentro y los usuarios correspondientes.
Requerimientos Gráficos
• Debe de ir de acuerdo con los lineamientos gráficos del proyecto Espacios Públicos Conectados
como se muestra en el Anexo 9.
• Logos Institucionales:
Es necesario agregar para todas las pantallas del portal cautivo, los logos de las instituciones que trabajan en conjunto para llevar a cabo el proyecto. Es por esto por lo que se deben de ordenar como se establece en el lineamiento gráfico establecido en el Anexo 9.
Navegación
El diseño del portal deberá de ser lo más intuitivo posible y procurar ser lo más interactivo y dinámico para los usuarios.
Pantalla de Inicio de Sesión
La pantalla de inicio de sesión es la primera pantalla que se debe de redireccionar una vez que se hace la conexión con la red del proyecto.
En esta sección se debe de detallar la Municipalidad o Institución a la cual le pertenece la ZAIG a la cual se desea hacer inicio de sesión.
Acceso rápido mediante la autenticación de redes sociales
Debe de contar con un botón de acceso para cada una de las siguientes redes sociales aceptadas para poder ingresar a la red:
Una vez que se pulsa sobre una de las opciones anteriores, se abrirá la pantalla por defecto que tienen estos API para solicitar el permiso del usuario para tomar sus datos personales.
Acceso mediante un usuario y contraseña
Se deberá además tener acceso para crear un usuario mediante correo electrónico. Para esto se debe de solicitar también algunos datos personales y creación de contraseña para su acceso. Las normas que rigen la creación de la contraseña deben de ser bajo algunas de las mejores prácticas de seguridad y requisito indispensable para la creación de la misma. Podemos contar las siguientes como algunas normas deseables:
• Mínimo 8 caracteres de largo.
• Caracteres alfanuméricos.
• Combinación de mayúsculas y minúsculas.
• Se debe de solicitar cambio cada 2 meses.
Estructura de pantalla:
• Logo Espacios Públicos Conectados
• Nombre de Municipalidad o Institución
• Botón “Ingresa con Facebook”
• Botón “Ingresa con Google”
• Botón “Ingresa con Twitter”
• Formulario de ingreso por correo (correo y contraseña)
• Vínculo “Crear usuario nuevo”
• Logos institucionales
Pantalla Bienvenida
Se mostrará la pantalla informativa una vez que se hace el ingreso correcto al portal cautivo. En ella se da la bienvenida al usuario y se le muestran las pautas de navegación, al igual que las condiciones de uso y políticas de seguridad.
Estructura de pantalla:
• Logo Espacios Públicos Conectados
• Nombre de Municipalidad o Institución
• Mensaje de “Bienvenida”
• Nombre de usuario
• Mensaje de invitación a navegar por dos (2) horas gratis (4 horas en las Bibliotecas SINABI y Centros Cívicos).
• Condiciones de uso y políticas de seguridad
• Botón “Aceptar y Navegar en Internet”
• Logos institucionales
Pantalla de encuestas
El objetivo de las encuestas es de recopilar información valiosa de los usuarios finales con el fin de tomar decisiones que nos lleven a mejorar el servicio brindado.
Estas encuestas deben de ser realizadas cuando lo establezca el Fideicomiso mediante una solicitud por correo electrónico al operador. Se ejecutarán al inicio de sesión, siempre y cuando el Fideicomiso lo haya programado y que el usuario se haya accedido a la ZAIG.
Las informaciones por recopilar tienen distintos fines, es por esto por lo que se clasifican de la siguiente manera:
• Satisfacción
• Información de usuarios
• Contenidos Visitados
Las estrategias y el contenido para las encuestas se estarían enviando al operador durante el transcurso del proyecto según sea considerado su utilidad por el Fideicomiso.
Estructura de pantalla:
• Logo Espacios Públicos Conectados
• Nombre de municipalidad
• Formulario de encuesta
• Botón “Enviar y Navegar en Internet”
• Logos institucionales
Los operadores deberán entregar los resultados de estas encuestas al Fideicomiso.
Duración de la sesión
Las sesiones son totalmente gratuitas para todos los usuarios por un periodo de dos (2) horas (4 horas en el caso de bibliotecas del SINABI y Centros Cívicos). La continuidad después de las horas gratuitas está sujeta a las siguientes condiciones:
• A la cantidad de solicitudes de conexión sin éxito por saturación. Cola de espera.
• Completar una encuesta programada.
• Estrategias de comercialización de los operadores
Se debe de mostrar en el portal cautivo el tiempo de conexión del usuario de forma gráfica en horas, minutos y segundos.
El Fideicomiso podría variar las configuraciones para cada ZAIG según sea conveniente mediante estimaciones de estudios de factibilidad realizados, tomando en cuenta parámetros demográficos y del uso en sí de la red WiFi.
Condiciones de Uso
Al acceder y utilizar la red WiFi del proyecto Espacios Públicos Conectados, usted declara que ha leído, entendido y acepta los términos y condiciones para su utilización. Si usted no está de acuerdo con esta norma, se recomienda que no utilice este servicio.
La red WiFi está destinada para el uso general de forma gratuita, siempre y cuando se registren en ella con sus datos personales, aceptando y reconociendo el siguiente mensaje con la descripción de las condiciones de uso:
“Usted acepta y reconoce que hay riesgos potenciales a través de un servicio WiFi. Debe tener cuidado al transmitir datos como: número de tarjeta de crédito, contraseñas u otra información personal sensible a través de redes WiFi. No se garantiza la privacidad y seguridad de sus datos y de las comunicaciones al utilizar este servicio.”
“El proyecto Espacios Públicos Conectados, no garantiza el nivel de desempeño de la red WiFi. El servicio puede no estar disponible o ser limitado en cualquier momento y por cualquier motivo,
incluyendo emergencias, fallo del enlace, problemas en equipos de red, interferencias o fuerza de la señal. No se responsabiliza por datos, mensajes o páginas perdidas, no guardadas o retrasos por interrupciones o problemas de rendimiento con el servicio.”
“La red consta de un límite de uso de 2 horas, y su continuidad está sujeta a la cola de espera por el servicio y a realizar una encuesta programada.”
“Se podrá suspender el servicio o bloquear ciertos contenidos, acceso a ciertos servicios o dominios según se considere para proteger la red de fraudes o actividades que atenten contra las leyes nacionales o internacionales y las buenas costumbres.”
“No se podrá utilizar la red WI-FI con los siguientes fines:
1. Transmisión de contenido fraudulento, difamatorio, obsceno, ofensivo o de vandalismo, insultante o acosador, sea este material o mensajes.
2. Interceptar, recopilar o almacenar datos sobre terceros sin su conocimiento o consentimiento. Escanear o probar la vulnerabilidad de equipos, sistemas o segmentos de red. Enviar mensajes no solicitados (spam), virus, o ataques internos o externos a la red universitaria.
3. Obtener acceso no autorizado a equipos, sistemas o programas tanto al interior de la red como fuera de ella. Tampoco podrá utilizar la red WI-FI para obtener, manipular y compartir cualquier archivo de tipo musical o filmográfico, sin tener los derechos de propiedad intelectual.
4. Transmitir, copiar y/o descargar cualquier material que viole cualquier ley. Esto incluye entre otros: material con derecho de autor, pornografía infantil, material amenazante u obsceno, o material protegido por secreto comercial o patentes.
5. Dañar equipos, sistemas informáticos o redes y/o perturbar el normal funcionamiento de la red. Ser usada con fines de lucro, actividades comerciales o ilegales, por ejemplo, hacking. Ser utilizada para crear y/o la colocar un virus informático o malware en la red.”
“He leído y entendido estas condiciones de uso de red WI-FI y declaro conocer las políticas y normas establecidas por el proyecto Espacios Públicos Conectados. Estoy de acuerdo en acatar las directrices anteriores y entender que el incumplimiento de éstas, pueden resultar en el bloqueo de mis derechos para usar la red WI-FI y asumir las sanciones legales si corresponde.”
2.8. Identificación pública de ZAIGs
Rótulos de Identificación
Para cada una de las ZAIGs el contratista deberá instalar un rotulo o valla de identificación para notificar a los usuarios finales de que se encuentran bajo la cobertura de una red pública gratuita de acceso a internet. Las especificaciones técnicas se describen a continuación:
Especificaciones Técnicas
• Diseño y materiales para uso en exteriores.
• El contenido del rótulo deberá ser xx xxxxx cara con pintura electrostática y anticorrosiva, el cual deberá estar fijado al soporte de tal manera que garantice su estabilidad y permanencia.
• La estructura del rótulo estará compuesta por dos tubos xx xxxxx inoxidable de 2 pulgadas de diámetro con una separación entre sí de mínimo 45 cm.45 cm.
• La base del rótulo deberá ser mínimo de 70 x 40 cm en acero inoxidable anclado al piso, con sistema de fijación por medio de pernos (inoxidables) para aplicación en hormigón, piedra o concreto.
• Las dimensiones del rótulo, en su parte más alta deberán ser de mínimo 2,40 metros y en su parte más ancha de mínimo 1,40 m.
• Debe contar con protección de alto voltaje.
• El rótulo deberá incluir casilleros para cargar dispositivos móviles. Puertos para recarga de batería segura exclusivamente para dispositivos móviles (como mínimo 6 puertos USB de 5 voltios a 1 amperio DC cada uno y 5 tomas eléctricas de 120v AC con protección para intemperie – bien sea que las tomas de manera independiente proporcionen protección IP65 el compartimiento completo el cual deberá contar con protección IP65).
Nota: Deberá incluir un anuncio que indique la opción de cargar dispositivos móviles y a su vez un mensaje de advertencia de seguridad de exclusividad para los mismos.
Contenido Informativo
Cada rótulo deberá mostrar de manera uniforme y constante el mismo contenido informativo en cada una de las ZAIGs, enfocado específicamente en orientar a los usuarios finales en cuanto al uso de la red. El mensaje deberá ser el siguiente:
“Disfruta de WiFi GRATIS siguiendo estos fáciles pasos:
• Activa la conexión Wifi de tu dispositivo, selecciona la red NOMBRE_RED y conéctate.
• Si es la primera vez que te conectas, debes registrarte con tus redes sociales o creando un usuario con correo electrónico.
• Para continuar debes de aceptar nuestras condiciones de uso y políticas de privacidad. Si ya estás registrado, sólo debes de conectarte a la red.
• Luego del registro puedes disfrutar de 2 horas de internet gratis. Puedes volver a iniciar sesión después de estas 2 horas siempre y cuando haya disponibilidad.
• Al finalizar, cierra la sesión para permitir que otros usuarios puedan acceder a ella.”
El contratista deberá de incorporar el número de teléfono del centro de atención y reporte de averías de las ZAIGs. De igual forma el contratista deberá incorporar los logos de las instituciones promotoras del proyecto, según lo establece los lineamientos gráficos del Anexo 9.
Las instrucciones de conectividad deben estar escritas en código Braille.
Ubicación
La ubicación de los rótulos de cada ZAIG es crucial para que estos cumplan su propósito de informar a los ciudadanos, en tal sentido los rótulos se ubicarán en un radio de 5m con respecto a las entradas principales de las ZAIGs, dependiendo sí son zonas tipo 1 ó tipo 2, sin que estos obstruyan la vía pública. El contratista responsable deberá realizar las gestiones necesarias para contar con los permisos de instalación y visto bueno de las autoridades.
El contratista deberá de considerar además los requerimientos eléctricos necesarios a la hora de realizar la instalación, además debe instalar al menos dos rótulos por cada ZAIG.
Diseño
El rótulo deberá cumplir con los lineamientos de diseño e imagen gráfica del programa, prestando especial atención y cuidado al diseño gráfico, imagen y marca.
El Anexo 9 señala los lineamientos gráficos del proyecto, no obstante, se proveerá de mayor detalle e información a los contratistas seleccionados una vez que se les adjudique cada región operativa.
2.9. Estrategia de Comercialización y sostenibilidad del proyecto
Estrategia de sostenibilidad
Como parte del desarrollo y despliegue del programa los Contratistas podrán definir e implementar una plataforma y estrategia de comercialización que permita solicitar una subvención menor, así como permitir el libre desenvolvimiento de la actividad económica del Contratista seleccionado para cada Región Operativa a través de la comercialización de diversos servicios de Telecomunicaciones.
Este tipo de actividades redundarán en el objetivo del programa de disminuir la brecha digital al permitir que nuevos servicios estén a la disposición de las comunidades beneficiadas directa o indirectamente por las ZAIGs a través de los cuales se promuevan el uso de las nuevas tecnologías de información y conocimiento como agentes de cambio en el diario quehacer de los ciudadanos.
Estrategias de Comercialización
A fin de potenciar esta característica, los Contratistas responsables de su Región Operativa podrán implementar una estrategia de comercialización efectiva y eficiente que les permita contar con diversas fuentes de financiamiento, que logre generar beneficios a la respectiva operación, y también a las comunidades e instituciones beneficiadas por el programa. La implementación del modelo de comercialización es optativa para quienes resulten adjudicatarios conforme se regule. Dicho beneficio se obtendrá con base en las siguientes premisas:
• El Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR será responsable de la subvención por todo el plazo del contrato, la cual será desembolsada mensualmente durante 3, 5 ó 7 años según el período asignado a cada ZAIG (Anexo 2)
• Plazo del proyecto: desde la firma del contrato hasta el cumplimiento del servicio en cada uno de los sitios de conformidad con los plazos definidos en el Anexo 2.
• Los operadores deberán brindar el servicio gratuito durante todo el plazo contractual, en cada ZAIG de conformidad a los plazos establecidos en el Anexo 2.
• Los operadores podrán comercializar servicios a través de la infraestructura instalada desde el inicio de operación de cada ZAIG aceptada. La comercialización que cada operador realice se medirá a través de la contabilidad separada (en lo que se refiere a comercialización dentro de cada ZAIG a través del portal cautivo, mercadeo, etc.).
• Cada operador es libre de definir su estrategia de comercialización.
Modelos de Comercialización
Los Contratistas seleccionados como responsable de cada Región Operativa tienen la libertad y autonomía de implementar medios y alternativas de comercialización a través de diversos servicios de Telecomunicaciones, mayoristas y minoristas, y generar acciones de sostenibilidad en las siguientes categorías:
• Transporte de Telecomunicaciones: El Contratista podrá ofrecer los servicios de transporte por medio de su infraestructura, que le sean solicitados por otra empresa y que se encuentre en capacidad de ofrecer.
• Publicidad y mercadeo digital: el Contratista podrá explotar las posibilidades de venta de publicidad digital y marketing, a través de un uso no mayor del 10% del área de navegación del usuario. Se prohíbe realizar publicidad a actividades o productos relacionados con violencia, actividades ilegales, contenidos inapropiados para menores de edad, drogas o sustancias psicotrópicas.
• Servicios de video vigilancia: el Contratista podrá ofrecer servicios de video vigilancia o conexión de cámaras de video vigilancia de alta resolución, que le sean solicitados por la Municipalidad o institución respectiva, en condiciones comerciales normales.
• Otras fuentes de ingreso a través de la red o los servicios que por ella se deriven: Los Contratista pueden considerar y desarrollar diferentes alternativas de comercialización a las anteriormente descritas, las cuales deben describirse y registrarse apropiadamente en el modelo de contabilidad Separada.
Responsable de la Comercialización
El programa “Espacios Públicos Conectados” debe ser un programa que a lo largo de su vida útil promueva el desarrollo y uso de las tecnologías como motor de desarrollo y bienestar social, y para ello es de suma importancia establecer mecanismos y metodologías de comercialización que permitan percibir ingresos de forma independiente que permitan a los oferentes requerir la subvención más baja para el desarrollo del programa.
Los ingresos independientes dependerán de las estrategias de comercialización que de forma optativa implementen cada uno de los Contratistas responsables de su Región Operativa de forma efectiva y eficiente, y que se aplicaría para cada ZAIG.
Le corresponderá a cada Contratista especificar en sus estados financieros de contabilidad separada, identificando claramente los ingresos relacionados a actividades de comercialización y comercialización a través de la infraestructura tecnológica implementada en cada ZAIG.
Los Contratista deberán reportar todos los ingresos asociados al proyecto y acorde a los tipos de servicio ofrecidos y los servicios relacionados tanto de telecomunicaciones como los demás ingresos, producto de la comercialización y sostenibilidad del mismo. De igual forma, todos los aportes recibidos por concepto de la subvención solicitada deben ser registrados en su cuenta de ingresos de forma separada.
El Fideicomiso revisará periódicamente la información contenida en las publicidades de los contratistas, los cuales deberán firmar con sus anunciantes un contrato en el que se comprometan a cumplir con la legislación costarricense vigente para este objeto.
Para ello, se excluyen realizar publicidad que haga referencia a los siguientes contenidos:
• Productos o servicios ilegales: no se debe de promocionar o facilitar servicios, productos o actividades ilícitas.
• Prácticas discriminatorias: los anuncios no deben de fomentar la discriminación de personas según atributos personales como raza, etnia, color, nacionalidad, religión, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, situación familiar, discapacidad o condición médica o genética.
• Drogas, tabaco o productos relacionados: los anuncios no deben promocionar la venta ni el uso de medicamentos con receta, drogas ilegales, tabaco o alcohol para uso recreativo.
• Armas, munición o explosivos: los anuncios no deben promocionar la venta ni el uso xx xxxxx, municiones ni explosivos
• Productos, servicios o contenido para adultos: no se debe promocionar la venta ni el uso de productos o servicios para adultos en los anuncios, a excepción de aquellos relacionados con la planificación familiar y la anticoncepción. Los anuncios no deben incluir contenido para adultos, como desnudos, representaciones de personas en posiciones explícitas o sugerentes, o actividades que sean demasiado sugerentes o sexualmente provocativas.
• Infracción de derechos: los anuncios no deben incluir ningún contenido que infrinja o vulnere los derechos de terceros, incluidos los derechos de autor, marca comercial, privacidad, publicidad u otro derecho personal o de la propiedad.
• Contenido violento: los anuncios no deben incluir contenido impactante, sensacionalista, irrespetuoso o excesivamente violento.
• Apuestas con dinero real o criptomonedas: los anuncios que promocionen o faciliten apuestas, juegos de habilidades o loterías en internet con dinero real o criptomonedas (incluidos casinos en internet, apuestas deportivas, bingos o póquer).
• Farmacias por internet: los anuncios no deben promocionar la venta de medicamentos con receta médica. Los anuncios de farmacias (en internet o físicas) solo se permiten con autorización previa por escrito.
• Contenido falso o fraudulento: Los anuncios no deben incluir contenido falso, fraudulento o engañoso, como afirmaciones, ofertas o prácticas comerciales que puedan inducir a engaño.
Características de la plataforma
La plataforma y estrategia de comercialización deberá ser desarrollada por cada Contratista y deberá contar más no limitarse a las siguientes características:
• Considerar los siguientes elementos: publicidad digital, la posibilidad de extender el tiempo de conexión a través del cobro por uso adicional (luego del período gratuito original) o activación de cupones o voucher de conectividad,
• Ofrecer todos los demás servicios de Telecomunicaciones, mayoristas y minoristas, y generar acciones de sostenibilidad en las categorías descritas en el apartado “Modelos de Comercialización”, descrito previamente.
o Transporte: Podrá ofrecer los servicios de transporte por medio de su infraestructura, que le sean solicitados por otra empresa y que se encuentre en capacidad de ofrecer.
o Publicidad y mercadeo digital, el oferente podrá explotar las posibilidades de venta de publicidad digital y marketing, a través de un uso no mayor del 10% del área de navegación del usuario. No se podrá realizar publicidad que no se sujete a las xxxxx xx Xxxxx Rica.
• Servicios de video vigilancia, el oferente podrá ofrecer servicios de video vigilancia o conexión de cámaras de video vigilancia de alta resolución, que le sean solicitados por la Municipalidad o institución respectiva, en condiciones comerciales normales.
• Los ingresos percibidos a través de todos los servicios del programa deben ser incluidos e identificados en la contabilidad separada del mismo, para cada Región Operativa de forma independiente.
• El Contratista podrá maximizar las inversiones aprovechando todas las posibilidades de explotación de la red y todas las oportunidades de negocios posibles, aprovechándose de las economías de escala y de alcance, mediante su gestión comercial normal, es decir, que se apegue a la comercialización habitual que cada Contratista hace de sus productos.
• Dentro de las ofertas se debe demostrar que el operador se encuentra en capacidad de presentar una contabilidad separada para el proyecto, como parte de los requisitos de admisibilidad, y que la misma pueda ser auditada de conformidad con la Ley anualmente.
• El Contratista deberá reportar todos los ingresos asociados al proyecto y acorde a los tipos de servicio ofrecidos y los servicios relacionados tanto de telecomunicaciones como los demás ingresos, producto de la comercialización. De igual forma, todos los aportes recibidos por concepto de la subvención solicitada deben ser registrados en su cuenta de ingresos de forma separada.
• El Contratista tiene la potestad de desarrollar las estrategias y oportunidades de comercialización que consideren óptimas y efectivas con base a los desarrollos y nuevas tecnologías disponibles (e.g. realidad aumentada, geolocalización, etc.).
• Se aclara que los programas de sensibilización, uso, aprovechamiento y beneficio no deben de entenderse en ningún momento como una campaña comercial (este programa es ajeno a las acciones de comercialización del proyecto).
Fecha de Inicio de la plataforma
La estrategia y plataformas de comercialización podrán definirse e implementarse desde el inicio del programa, en cada una de las ZAIGs que hayan sido aceptadas.
Modelo de Reportes
Se incluye guía de contabilidad separada en el Anexo 8.
2.10. Atención de averías y niveles de servicios
Los operadores deberán cumplir con los tiempos de atención de averías establecidos en el presente cartel y supletoriamente aplicará el “Reglamento de prestación y calidad de Servicio” definido por SUTEL a través del cual se regula la prestación de servicios públicos, para cada ZAIG operativa y aceptada por el Fideicomiso en su sección del servicio de transferencia de datos, aunque dicho reglamento no regula lo concerniente a los servicios WiFi. En tal sentido el reglamento establece que:
“El presente reglamento tiene como objeto establecer los indicadores necesarios para evaluar la calidad de los servicios de telecomunicaciones…así como el
proceso de definición de los umbrales de cumplimiento respectivos, desde la perspectiva del
usuario final.”
Adicionalmente los operadores deberán cumplir con el Acuerdo de Niveles de Servicios (Service Level Agreement o SLA) en donde se establecen los compromisos en cuanto a tiempos de respuesta y atención de xxxxxxx y calidad de servicio. El Anexo 12 detalla dicho acuerdo.
Capítulo 3. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN
3.1. Figura Contractual
Para esta contratación se suscribirá un contrato entre el adjudicatario y el Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR, número de identificación 0-000-000000 para este proceso concursal, individualmente.
El contrato será debidamente cautelado con una garantía de cumplimiento. Para esta clase de garantías se admitirán todos los medios descritos en el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa aplicado supletoriamente.
3.2. Servicios
• El precio ofertado por los servicios de enlace a los PA debe ser por el plazo total de operación de cada ZAIG, pagados mensualmente de conformidad con los plazos definidos en el Anexo 2, siempre y cuando el Contratista aporte toda la información que demuestre que el servicio de internet estuvo activo (de acuerdo con la información suministrada por el sistema de monitoreo de los PA que el Contratista deberá implementar), de acuerdo con los niveles de servicio requeridos en este cartel.
• En el evento de caso fortuito o fuerza mayor, o en el cierre o traslado de una zona ZIAG, el servicio asociado será suspendido sin ninguna penalidad adicional para el contratante y el Contratista deberá informar de inmediato al fideicomiso de tal situación. Los servicios podrán ser suspendidos mientras se reubican.
• El pago por los servicios de telecomunicaciones que se presten a los ZIAG se hará mensualmente, de acuerdo con los plazos definidos en el Anexo 2.
• Para que el Contratista pueda facturar los servicios a cada uno de los PA de cada ZAIG, deberá haberse recibido a satisfacción por parte del Fiduciario, la zona de acceso completa. Los ZAIG deberán entregarse de acuerdo con los plazos y etapas definidas en este cartel. Sin embargo, si el Contratista tiene lista una zona antes, podrá solicitar que esta sea recibida. El pago se hará por mes vencido y se deberá cumplir con la recepción formal y a satisfacción por parte del Fiduciario, acorde con la Guía de Recepción incluida en el Anexo 6 del presente cartel.
3.3. Plazo del Contrato
3.3.1. El plazo inicial del Contrato para la provisión del Acceso a los Servicios de Internet y el servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura asociada será desde su firma y hasta la finalización de la operación de cada ZAIG de conformidad con los plazos definidos en el Anexo 2.
3.3.2. Por mutuo acuerdo las partes podrán ampliar el plazo de operación de cada ZAIG por periodos de 1 año hasta cumplir un máximo de 10 años por sitio, para lo cual las partes podrán negociar las nuevas condiciones con al menos 6 meses de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo de operación de cada ZAIG definido en el Anexo 2. La anuencia de prorrogar los plazos de operación y las nuevas condiciones deben constar por escrito antes del vencimiento del plazo ya indicado.
3.4. Formalización del Contrato
3.4.1. El contratista deberá comparecer a firmar el contrato dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la firmeza del acto de adjudicación, la fecha exacta será definida por el Fiduciario
3.4.2. El fiduciario notificará la adjudicación mediante correo electrónico, fax, oficio o cualquier otro medio idóneo.
3.5. Requisitos para la Formalización del Contrato
3.5.1. Personerías y Poderes actualizados: El adjudicatario deberá presentar certificación de personería que acredite el representante o apoderado para suscribir el contrato. En el caso de empresas extranjeras debe presentarse el documento equivalente.
3.5.2. Especies Fiscales: El adjudicatario cubrirá el 50% del costo de las especies fiscales requeridas para la firma del contrato, según el monto de la subvención adjudicado. (Artículo 272 del Código Fiscal). El fideicomiso se encuentra exonerado por el artículo 35 de la Ley General de Telecomunicaciones.
3.6. Lugar y Fecha para la Firma
3.6.1. Dirección Fiduciaria del Banco Nacional xx Xxxxx Rica, ubicada en San Xxxx, Xxxxx Rica, calles 2 y 4, avenidas 1 y 3, Segundo Piso, a la fecha y hora definida por el Fiduciario.
3.7. Finiquito del Contrato
3.7.1. Una vez finalizado el contrato sin ningún tipo de pendientes (cobro de sanciones, reajustes de precios u otros), las partes firmarán el respectivo finiquito por quien tenga competencia legal para ello. Dicho finiquito impedirá cualquier tipo de reclamo tanto en la vía administrativa como judicial, salvo la responsabilidad que corresponda por vicios ocultos.
3.8. Rescisión y Resolución del Contrato
3.8.1. Rescisión unilateral: El Fiduciario podrá rescindir unilateralmente este contrato por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas. En caso de rescisión unilateral se seguirá de forma supletoria el procedimiento establecido en el artículo 206 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
3.8.2. Rescisión por mutuo acuerdo: La rescisión por mutuo acuerdo podrá convenirse únicamente por razones de interés público. En este caso el Fiduciario podrá acordar los extremos a liquidar que no podrán exceder los límites señalados en el artículo 206 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual aplica de forma supletoria.
3.8.3. Resolución contractual: El Fiduciario podrá resolver unilateralmente el contrato por motivos de incumplimiento imputables al contratista. Cuando las aplicaciones de las penalidades alcancen un monto del 25% del valor total del contrato, el Fiduciario se reserva el derecho de resolver el contrato por incumplimiento. Para resolver el contrato el Fiduciario deberá seguir el Procedimiento Ordinario establecido en el Título VI de la Ley General de la Administración Pública.
3.9. Plazos de Entrega del Proyecto
3.9.1. Los plazos y etapas para la entrega de los objetos del presente proceso concursal son los establecidos en la sección 1.5 de este cartel.
3.9.2. Para las entregas el Contratista seguirá con el procedimiento descrito en la Guía de Recepción de obra que se encuentra en el Anexo 6 del presente concurso.
3.9.3. Si por razones no atribuibles al Contratista y debidamente demostradas, la obtención de permisos para la instalación de infraestructura que éste requiera para el proyecto tomará más de tres (3) meses a partir de la entrada en vigor de la ejecución del contrato, el Contratista podrá solicitar al Fideicomiso la prórroga correspondiente, antes de cumplirse la fecha de entrega, detallando las razones y adjuntando las pruebas que justifiquen la demora. El Contratista deberá actuar con la debida diligencia en la tramitación de estos permisos, presentando solicitudes con información completa y debidamente documentada. No serán tomadas en cuenta para el análisis del
otorgamiento de la prórroga correspondiente, las justificaciones que evidencien rechazos o devoluciones de la gestión producto de trámites presentados en forma indebida, defectuosa o incompleta.
3.9.4. Para que se le acredite la ampliación de este plazo, el adjudicatario deberá demostrar fehacientemente ante el fiduciario que ha sido diligente y ha cumplido en tiempo y forma con todos los requisitos para la obtención de los permisos respectivos.
3.9.5. Adicionalmente se podrán autorizar prórrogas al plazo de entrega por razones no imputables al Contratista, debidamente informadas y documentadas por el adjudicatario ante el fiduciario, aportando la documentación de respaldo que demuestre que las razones del atraso no le son imputables.
3.9.6. En caso de que el Contratista, por razones debidamente acreditadas y justificadas, no pueda poner a disposición del Fiduciario la totalidad del objeto contractual, el Fiduciario podrá valorar mediante un acto motivado, la posibilidad de realizar una aceptación definitiva parcial de la infraestructura, para lo cual deberá excluir el pago por las zonas no instaladas. Lo anterior de ninguna forma relevará al Contratista de su obligación de entregar la infraestructura que en su momento no fue recibida por el Fiduciario.
Capítulo 4. DEL DESEMBOLSO DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA
4.1. Financiamiento estimado para el proyecto
4.1.1. El financiamiento estimado para este proyecto, determinado mediante la aplicación de los criterios descritos, es de USD 70.870.874,00 (setenta millones ochocientos setenta mil ochocientos setenta y cuatro dólares exactos), de los cuales se cuenta para la Región 1 con USD24.600.776,75, para la Región 2 con USD24.131.743,83 y para la Región 3 con USD22.138.353,91.
4.2. Forma de Desembolso o Pago
4.2.1. El fideicomiso pagará únicamente el monto mensual por PA habilitado y gestionado, instalado y activo en la plataforma de gestión y durante el plazo definido en el Anexo 2 para cada ZAIG, una vez que la zona completa, haya sido recibida a satisfacción, de acuerdo con la Guía de Recepción de Obra incluida en el Anexo 6 del presente concurso. El Fideicomiso podrá hacer recepciones parciales por zona, si estas cumplen con todos los requisitos cartelarios y estándares de calidad.
4.2.2. El pago por PA individual será el mismo para todos los PA de la Región, independientemente de su ubicación y será el monto, que, en caso de resultar adjudicado, será cancelado mensualmente por parte del Fideicomiso en el marco del presente concurso, durante los plazos definidos en el Anexo 2 para cada ZAIG.
4.2.3. El desembolso mensual quedará sujeto a la verificación de si se presenta alguna de las condiciones para la reducción o la eliminación del financiamiento del Fideicomiso al proyecto, para que se proceda de acuerdo con lo establecido en el Artículo 35 del Reglamento de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad.
4.3. Proceso de Desembolso o Pago
4.3.1. Todo desembolso o pago se realizará como máximo dentro los treinta (30) días naturales siguientes a la fecha de presentación de la factura y la recepción a satisfacción del entregable correspondiente, incluyendo los reportes descritos en la guía de la contabilidad separada, ver Anexo 8. Si no se cumple con estos requisitos el pago no será realizado.
4.3.2. Todo desembolso o pago será realizado mediante depósito a una cuenta que posea el Contratista en el Banco Nacional xx Xxxxx Rica, a efecto de lo cual el Contratista deberá indicar en la factura el número de cuenta.
4.3.3. En el caso de facturas en moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, el desembolso o pago se hará, a opción del fiduciario, en esa moneda o en colones, de acuerdo con el tipo de cambio previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Banco Central xx Xxxxx Rica.
4.3.4. En caso de cancelarse en colones, la factura será cancelada al tipo de cambio de venta del día en que el Contratista presente a cobro la factura, sin que se reconozcan variaciones en el tipo de cambio xxx xxxxx.
4.3.5. Las facturas deben ser timbradas y cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la Administración Tributaria.
4.4. Contabilidad de Costos, inversión, gastos e Ingresos del Proyecto (directos e indirectos)
El Contratista deberá apegarse a la metodología de separación contable, misma que consiste en mantener registros contables separados para el proyecto, que sean escindibles de la contabilidad general para su análisis e interpretación como un segmento de negocio, tal como lo define la Norma Internacional de Información Financiera 8, Segmentos de Negocio.
4.4.1. Principios contables
Los principios contables definidos como directrices para la correcta atribución de costos a los distintos servicios han de incluir, como mínimo, los siguientes:
Principio 1: Causalidad
La atribución de ingresos y costos a los distintos servicios y actividades ha de realizarse basándose en factores causales.
Principio 2: Objetividad
Los factores de costo han de ser objetivos, cuantificables y basados en criterios de atribución y muestras estadísticas que puedan contrastar y verificar la Unidad de Gestión y verificables dentro del proceso de auditoría.
Principio 3: Transparencia
Los costos atribuidos a los distintos servicios han de descomponerse en función de su naturaleza y mediante la aplicación de métodos de determinación de costos de uso común en la industria de telecomunicaciones. Para garantizar la transparencia, los operadores deberán presentar documentos técnicos que sustenten la atribución de costos propuesta.
Principio 4: Posibilidad de auditoría
• El sistema contable ha de poder conciliarse fácilmente con la contabilidad financiera y estar basado en sistemas específicos de informes internos que sustentan los resultados.
• Este sistema de contabilidad de costos separado deberá ser auditado anualmente por una firma de contadores públicos autorizados, debidamente acreditadas ante la SUTEL, es un requisito y obligación xx xxx, que todo proveedor u operador de telecomunicaciones posee, cuando ejecuta recursos del Fideicomiso. Este sistema es una obligación ineludible xx xxx y parte del proceso concursal como elemento de aceptación tácito. El incumplimiento de este sistema y auditado anualmente, según la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), es causal de eliminación de la subvención (artículo 37 de la LGT) y falta grave (artículo 64 de la LGT) y sujeto a proceso ordinario para resolver y ejecutar la relación contractual.
• El Contratista tiene como obligación presentar anualmente en un plazo no mayor a 3 meses de cumplido el primer año contractual, contado a partir del inicio de la ejecución del proyecto ante el BNCR, en su calidad de fiduciario del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas xx XXXXX-BNCR, el sistema de contabilidad de costos separada, auditado por una firma de contadores públicos autorizados debidamente acreditada ante la SUTEL. La auditoría realizada debe ser de acuerdo con normas internacionales de Auditoría, basadas en los principios fundamentales de Auditoría Financiera y los procedimientos que le permitan al auditor expresar su opinión o dictamen, sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de acuerdo con el marco de referencia para la emisión de información financiera aplicable, o si los estados financieros se presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, o proporcionan una visión verdadera y justa de conformidad con dicho marco sobre la salud financiera, económica, de alcance, eficacia y eficiencia; de la ejecución del proyecto.
• El fideicomiso podrá solicitar una auditoría externa de la contabilidad separada del proyecto cuando lo considere necesario, con cargo al fideicomiso, adicional a la auditoría anual con cargo al Contratista. Además, podrá proceder con auditorías
operativas, de ejecución, de telecomunicaciones y tecnologías, y de calidad, sobre la gestión del proyecto.
Principio 5: Coherencia
Los criterios empleados para valorar los activos han de mantenerse a lo largo de todo un año para que los resultados sean comparables.
Principio 6: Desglose
Todos los costos atribuidos a distintos servicios habrán de tener su propio centro de costos de actividad.
Principio 7: Suficiencia
La información contenida en el sistema de contabilidad de costos ha de ser suficiente para los fines de la Unidad de Gestión.
Principio 8: No compensación (evitar las subvenciones cruzadas)
Los ingresos y costos de un servicio no podrán compensarse con los de otro servicio.
Principio 9: Reconciliación
El sistema de contabilidad basada en costos ha de basarse en la contabilidad financiera.
4.4.2. Separación contable, definición conceptual:
Un sistema de separación contable es un conjunto global de políticas, procedimientos y técnicas contables que pueden aplicarse a la preparación de información financiera que demuestra el cumplimiento de las obligaciones de no discriminación y la ausencia de subvenciones cruzadas anticompetitivas. Los resultados de un sistema de este tipo han de poder verificarse (auditarse) independientemente, y presentar objetivamente la posición financiera.
La separación contable ha de desglosar sistemáticamente los costos, ingresos y capital empleado para los distintos servicios incluidos en el modelo contable. También ha de garantizar que en cada informe financiero se incluyen sólo los costos, ingresos y capital empleados pertinentes para el proyecto vinculado a este concurso.
La disponibilidad de información financiera detallada y separada es importante tanto para que el auditor pueda dar su opinión, como para que la unidad de gestión pueda realizar su propio ejercicio de validación.
4.4.3. Objetivos particulares de la contabilidad de costos separada.
Se consideran los siguientes:
Objetivo 1: Contabilidad de costos como mecanismo de control de precios Efectivamente, la contabilidad de costos permite fijar precios basados en los costos.
Objetivo 2: Contabilidad de costos como garantía jurídica Cuando los precios se basan en los costos, los operadores pueden estar seguros de que hay una clara relación entre los precios y los costos de prestación de los servicios que ofrecen
Objetivo 3: Contabilidad de costos como herramienta para impedir el comportamiento anticompetitivo. Un modelo de contabilidad de costos brinda la información necesaria para determinar si existen comportamientos anticompetitivos que minan la competencia existente.
Objetivo 4: Contabilidad de costos como herramienta para garantizar la transparencia.
La información de contabilidad de costos es un instrumento fundamental para formar una opinión del nivel de competencia e identificar los comportamientos anticompetitivos.
4.4.4. Marco legal de la Contabilidad de Costos Separada.
De acuerdo con el artículo 37 de la Ley General de Telecomunicaciones, en relación con la ejecución de fondos de FONATEL, se establece que:
“Los operadores o proveedores que ejecuten recursos de FONATEL, deberán mantener un sistema de contabilidad de costos separada, de conformidad con lo que se establezca reglamentariamente, el cual deberá ser auditado, anualmente, por una firma de contadores públicos autorizados, debidamente acreditada ante la SUTEL. Los costos de esta auditoría deberán ser cancelados por el operador o proveedor auditado…”
Por su parte en el artículo 34 del Reglamento de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad, establece en relación con el sistema de contabilidad, que: “Los operadores o proveedores que ejecuten proyectos financiados con recursos del FONATEL, deberán mantener un sistema de contabilidad de costos independiente (separada); el cual deberá ser auditado anualmente por una firma de contadores públicos autorizados, debidamente acreditadas ante la SUTEL. Los costos de esta auditoría deberán ser cancelados por el operador o proveedor auditado. Debe entenderse por contabilidad separada, el registro contable de todas las transacciones financieras (ingresos; gastos; adquisición de activos; contratación, desembolso y cancelación de créditos y sus respectivos intereses; incrementos en el capital social, etc.), asociadas con la prestación de los servicios que sean financiados con recursos del FONATEL.” (El subrayado es intencional).
Por lo tanto, el Contratista deberá presentar mensualmente una contabilidad separada del proyecto, conforme a la Guía de Contabilidad Separada y los lineamientos de este pliego cartelarios Esta contabilidad separada del proyecto, deberá de ser auditada anualmente, tal como se indica en la Ley General de Telecomunicaciones y el Reglamento de acceso universal, servicio universal y solidaridad, e iniciar su presentación a la administración, en un plazo no mayor a 3 meses a partir de la fecha de inicio de ejecución del proyecto.
El Contratista debe reportar todos los ingresos asociados al proyecto y acorde a los tipos de servicio ofrecidos y los servicios relacionados tanto de telecomunicaciones como los demás ingresos, producto de la comercialización y sostenibilidad del mismo. De igual forma, todos los aportes recibidos por concepto de la subvención solicitada deben ser registrados en su cuenta de ingresos de forma separada.
Todos los rubros del sistema de la contabilidad, incluidos los ingresos producto de la subvención, serán utilizados para analizar la evolución del proyecto y para las mediciones que de él emanen para validar la viabilidad esperada del mismo.
El Contratista debe reportar todos los costos, inversiones, ingresos directos e indirectos y gastos asociados al proyecto de forma explícita y separada dentro de la estructura establecida de la contabilidad separada.
El Contratista no podrá reportar en la cuenta destinada a otros gastos dentro de su modelo propuesto de contabilidad separada, un monto mayor al 5% de los ingresos reportados en su cuenta de Ingresos totales.
4.5. Recepción de los Entregables del Proyecto
4.5.1. El Contratista deberá cumplir con el Plan de Pruebas del presente proceso concursal, en su Anexo
6. El objetivo del Plan es el de verificar el cumplimiento del objeto cartelario. El Fideicomiso podrá agregar aquellos aspectos que considere necesarios con el fin de que lo anterior pueda ser comprobado y verificado posteriormente. En todo caso, de acuerdo con sus potestades de fiscalización el fideicomiso podrá acudir, en cualquier momento, a cualquier medio de prueba lícito para verificar por su cuenta que el Contratista está cumpliendo con los términos del cartel, con su oferta y en general, con las disposiciones regulatorias sobre la materia, vigentes al momento de la verificación respectiva.
4.5.2. Recepción Final: Una vez que el Contratista notifique formalmente la finalización de la implementación del objeto del cartel, el fiduciario contará con un plazo máximo de cuarenta (40) días hábiles para dar la Recepción Final, con base en el cumplimiento de los entregables, de acuerdo con los requerimientos y condiciones del presente Cartel. El fiduciario se reserva el derecho de prorrogar este plazo por un periodo de veinte (20) días hábiles.
4.5.3. Si dentro del plazo de entrega establecido o durante el plazo para realizar la Recepción Final, se determina que un entregable no cumple con los requisitos del presente Cartel, el Fideicomiso tiene el derecho de rechazar la entrega o bien otorgar al Contratista un plazo de hasta diez días hábiles para realizar las modificaciones, correcciones y/o aclaraciones solicitadas para el debido cumplimiento de los requerimientos de este Cartel. Lo anterior no exime al Contratista de la aplicación de las penalidades especificadas en el presente Cartel.
4.5.4. En caso de que el Contratista no subsane los incumplimientos detectados, el objeto del contrato no se dará por recibido, se retendrán los desembolsos y pagos o se aplicarán las penalidades correspondientes, o la cláusula penal y, además, el fiduciario podrá aplicarle el régimen disciplinario previsto para esos casos en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.
PARTE II: REQUERIMIENTOS FORMALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Capítulos 5. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL
El monto total por la aplicación de la cláusula penal o multas no podrá exceder el monto del veinticinco por ciento (25%) del monto total adjudicado.
Cuando el monto por aplicación de la cláusula penal o multas alcance el monto equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del total adjudicado, se considerará que el adjudicatario incurre en incumplimiento, por lo que la administración podrá valorar la resolución del contrato, y podrá proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 del RLCA.
Para la aplicación de la cláusula penal o multas, se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 320 de la Ley General de la Administración Pública. Contra el acto final el cual no cabrán recursos.
5.1. Cláusula Penal por atraso en el plazo de entrega de la implementación del Proyecto
Por atraso en el plazo de implementación del Proyecto con respecto al plazo de entrega requerido en el numeral 1.5, incluyendo las prórrogas que apliquen, se aplicará una cláusula penal del 0.2% por cada día natural de atraso por el valor total mensual de las zonas que presenten el atraso (de acuerdo con el Anexo 1).
Este porcentaje surge del ejercicio de considerar un eventual incumplimiento y el plazo máximo que se consideraría puede durar dicho incumplimiento para proceder a resolver el contrato, teniendo en cuenta que el monto máximo que se permite cobrar por penalidades es el 25% del contrato.
De conformidad con lo anterior, partiendo del supuesto de que se presente un eventual incumplimiento de todo el contrato lo que repercutiría de forma negativa en el servicio brindado pues este no podría ser ofrecido, nos da que por cada día natural de atraso en la totalidad del proyecto generaría una penalidad de USD141 741,75 que resulta de aplicar el 0.2% al financiamiento estimado (USD70 870 874,00). Ahora bien, en vista de que el 25% del contrato que es el monto máximo que se puede aplicar de penalidad corresponde a USD17 717 718,50 y partiendo de un plazo máximo de 125 días como plazo máximo para proceder a resolver el contrato, el monto diario de penalidad a aplicar sería de USD141 741,75.
5.2 Multas por defectuosa ejecución
5.1.1. En los casos en que, por causas atribuibles al contratista, existan fallas en los servicios requeridos para las zonas ZIAG y estos no puedan ser disfrutados adecuadamente por los habitantes, aplicará una multa por hora natural de indisponibilidad del servicio, pasadas las horas de reparación contempladas en el numeral 2.5 del presente cartel.
5.1.2. A partir del sistema de monitoreo de los PA que formará parte del Sistema de Gestión, el Fideicomiso extraerá las horas fuera de servicio en el mes de una Región específica y procederá a descontarlo a título de multa en la siguiente factura, de la siguiente manera:
Donde:
𝑃𝑀𝑆
𝑇𝐷𝐹 = 𝐻𝑇𝑀 × ( )
𝑋
TDF: Total Descuento de la Factura
HTM: Horas Tiempo Mes servicio fuera de uso PMS: Precio Mensual del servicio
X: días del mes * 24 horas
Capítulo 6. DE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES
6.1. Alcance de las Responsabilidades
6.1.1. Corresponderá al contratista la responsabilidad exclusiva de verificar que el personal que preste servicios para el proyecto esté facultado, conforme a las leyes costarricenses aplicables, para ejercer su trabajo.
6.1.2. Si durante la ejecución contractual se determina que el contratista está incumpliendo la disposición anterior, se le prevendrá para que en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles proceda a corregirla.
6.1.3. Si vencido este plazo no se ha corregido la situación, se tendrá por incumplido el contrato, reservándose el fiduciario el derecho de proceder a la ejecución de la garantía de cumplimiento y al cobro de daños y perjuicios en descubierto.
6.1.4. El contratista que desarrolle el Proyecto será el responsable de los procedimientos y las obligaciones laborales, fiscales y ambientales que se puedan derivar de su ejecución.
6.1.5. Las partes del Fideicomiso no asumirán responsabilidad laboral alguna que se pueda derivar de la prestación de los servicios contratados.
6.1.6. El contratista asumirá todas las obligaciones legales derivadas de la ejecución del contrato, tales como: Obligaciones Tributarias en general (Directa o indirecta), Pólizas de Riesgos Profesionales, Seguros y Relaciones Obrero-Patronales, cargas sociales, entre otras.
6.1.7. Es responsabilidad del contratista asegurarse, previo al inicio de la prestación de los servicios, que el personal que labore en el desarrollo del proyecto cuenta con los permisos laborales y migratorios que correspondan.
6.1.8. El fiduciario no aceptará como justificante de atraso o inatención del contrato situaciones relacionadas con estas obligaciones.
6.1.9. El contratista deberá mantener los seguros que considere necesarios para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios requeridos. Los costos de estos seguros deben ser asumidos por el contratista.
6.2. Cesión de derechos y obligaciones
6.2.1. El Contratista que resulte adjudicatario no podrá ceder ni traspasar sus obligaciones en todo o en parte, de forma directa o indirecta sin el aval previo y por escrito del fiduciario.
Capítulo 7. REQUERIMIENTOS FORMALES DE LA CONTRATACIÓN
Del Proceso de Contratación
7.1. Principios y Aclaraciones
7.1.1. Principios y Normativa Aplicable
7.1.1.1. Esta contratación se regirá por los principios generales de la Ley de Contratación Administrativa definidos en los artículos 4, 5 y 6, el Régimen de Prohibiciones establecido en el artículo 22 y 22 Bis, 23, 24, 25 y 26 de la Ley de Contratación Administrativa y el Régimen Recursivo según oficio de la Contraloría General de la República No. 01227 (DCA-0270) del 08 de febrero del 2012, donde se establece que tratándose del régimen recursivo de un proceso concursal tramitado por el fideicomiso: “… le resultarán aplicables los plazos que regulan el recurso de apelación para aquellos entes, empresas y órganos públicos cuya actividad se rija por los principios de contratación administrativa. De manera tal que existirá un plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación del acto de adjudicación, para su presentación ante el órgano contralor, que contará con un plazo de 30 días hábiles a partir del auto inicial para emitir la resolución final”.
7.1.1.2. Todas las obligaciones y condiciones del presente Xxxxxx serán parte integral del contrato que se llegue a formalizar y tendrán prevalencia sobre disposiciones del contrato cuando exista contradicción entre ellas.
7.1.2. Aclaraciones y Modificaciones al Cartel
7.1.2.1. Cualquier solicitud de aclaración con respecto a los términos del presente Cartel y demás condiciones del concurso, deberá hacerse por escrito dentro del primer tercio del plazo otorgado para la presentación de las ofertas, dirigidas al correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx, o en forma física dirigidas a la señora Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, al segundo piso del edificio principal del Banco Nacional xx Xxxxx Rica, sita xxxxx 0, xxxxxxx 0 x 0, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
7.1.2.2. Cuando se trate de modificaciones al Cartel, el fiduciario las comunicará mediante la publicación de un aviso tanto en un diario de circulación nacional, como en el sitio en Internet de la Fideicomitente, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable. En dicho diario aparecerá el aviso correspondiente, con indicación del lugar en el que los interesados podrán consultar las modificaciones.
7.1.2.3. Cuando se trate de simples aclaraciones solicitadas o de oficio, que no impliquen modificación al Cartel, el fiduciario las incorporará al expediente y las comunicará por escrito, mediante correo electrónico o fax según la información proporcionada, en un plazo máximo de cinco
(5) días hábiles.
7.2. De las Ofertas
7.2.1. Fecha y lugar de apertura
7.2.1.1. Las ofertas deberán entregarse en la Dirección Fiduciaria del Banco Nacional xx Xxxxx Rica, ubicada en San Xxxx, calles 2 y 4, avenidas 1 y 3, Segundo piso, a más tardar a las 10 horas, según el reloj ubicado en esta oficina, del 23 xx xxxxx del 2018, momento en el cual serán abiertas en presencia de los interesados que deseen asistir.
7.2.1.2. El fideicomiso no reconocerá ningún desembolso por los gastos en que incurran los Contratistas para la elaboración de su oferta, incluido los estudios de campo que realicen, resulte la misma adjudicada o no.
7.2.2. Requisitos de Admisibilidad de la oferta
7.2.2.1. El Anexo 4 del presente concurso muestra el detalle de los principales requisitos de admisibilidad y presentación obligatorios, que deberán incluirse en las ofertas respectivas sin perjuicio de otros que estén indicados en el cuerpo del Cartel. Este proceso será indispensable para todos, y únicamente las ofertas admitidas, serán sujetas al análisis económico.
7.2.2.2. El Contratista deberá cumplir con todos los requisitos especificados en el presente Cartel, los requisitos de admisibilidad y los requerimientos establecidos en los anexos respectivos.
7.2.2.3. El Contratista deberá contar con un título habilitante y tener al menos dos años de experiencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones disponibles al público y debe acreditar su experiencia. Para acreditar la experiencia el Contratista debe presentar una declaración jurada de acuerdo con el Anexo 4 del presente cartel.
7.2.3. Presentación de las ofertas
7.2.3.1. Todos los puntos del Cartel deben ser respondidos en la oferta en el mismo orden y secuencia, manifestando la aceptación total de cada uno de ellos. El Contratista debe reconocer y aceptar explícitamente, el cumplimiento de todos los derechos y obligaciones indicados en el presente Cartel, por lo que no se admitirá negociación alguna sobre esos derechos y obligaciones al momento de la firma del contrato respectivo.
7.2.3.2. La oferta debe presentarse de acuerdo con lo solicitado en el Anexo 4 del presente concurso.
7.2.3.3. El fiduciario se reserva el derecho de verificar por sí mismo o por medio de terceras personas y en forma independiente, la veracidad y autenticidad de la información contenida en la Oferta y el Contratista acepta y autoriza esta verificación con el solo hecho de presentar su oferta al concurso.
7.2.3.4. De llegarse a determinar la existencia de información falsa o engañosa en alguna oferta, ésta quedará descalificada y se procederá a ejecutar la Garantía de Participación y a aplicar la sanción incluida en el artículo 100 inciso i) de la Ley de Contratación Administrativa.
7.2.3.5. Todo participante deberá consignar en la oferta el lugar donde recibir notificaciones, su dirección postal, domicilio exacto, teléfono, fax y cuenta de correo electrónico, de acuerdo con lo solicitado en el Anexo 4 del presente concurso.
7.2.3.6. Queda expresamente autorizado el uso del fax y del correo electrónico para hacer o recibir comunicaciones.
7.2.4. Presentación de la Oferta Técnica
7.2.4.1. El Contratista al momento de presentar la oferta técnica, explicará mediante un documento la solución elegida para proveer el objeto contractual, incluyendo toda la información que se solicita en este apartado.
7.2.4.2. El Contratista debe aportar el detalle de infraestructura a instalar en cada zona, con el siguiente detalle mínimo:
• Cantidad de Puntos de Acceso, con ubicación en coordenada X/Y e identificación.
• Mapa con la ubicación de los Puntos de acceso y la cobertura obtenida en cada zona.
• Ruta de enlaces (fibra óptica), capacidad, ubicación y diagrama de la solución.
• La información requerida en los puntos anteriores debe presentarse con la oferta en formato de MapInfo® (. shape / .tab), con proyección WGS 84, grados decimales.
7.2.4.3. El Contratista deberá presentar con su oferta técnica, un diagrama general y la topología de la red a implementar. Esta deberá incluir como se interconectan los PA con el resto de su red, y deberá permitir identificar de forma clara la nueva infraestructura instalada.
7.2.5. Presentación de la Oferta Económica
7.2.5.1. El precio de la Oferta deberá ser firme y definitivo e indicarse en números y letras coincidentes. En caso de discrepancia prevalecerá el precio en letras. El precio debe incluir los impuestos que le apliquen, así como todos los gastos, costos, utilidad, garantías, etc.
7.2.5.2. La oferta económica deberá presentarse en el formato solicitado en el Anexo 4 del presente concurso. Deberá incluir la “subvención total solicitada”, la “cantidad de PA” a instalar de acuerdo con su diseño, y la “subvención por PA individual”. Este último se deberá obtener de dividir la “subvención total solicitada” por la “cantidad de PA” a instalar, y será el monto utilizado para pagar el proyecto.
7.2.5.3. De acuerdo con la cláusula anterior, la “subvención por PA individual” deberá ser la misma para todos los PA de la misma Región, independientemente de su ubicación y será el monto, que, en caso de resultar adjudicado, será cancelado mensualmente por parte del Fideicomiso durante el plazo establecido en el Anexo 2 para cada ZAIG.
7.2.5.4. El precio ofertado podrá indicarse en colones costarricenses o moneda de curso de legal de los Estados Unidos de América. En caso de cotizar en dólares, se le aplicará la conversión a moneda nacional, para efectos de análisis y evaluación del factor precio, utilizando el tipo de cambio vigente para venta, definido por el Banco Central xx Xxxxx Rica al día de la apertura.
7.2.5.5. El Contratista considerará en el precio ofertado todos los materiales, servicios y equipos necesarios para proveer el acceso a los servicios requeridos en este cartel y promover el proyecto.
7.2.5.6. El Contratista debe incluir en su oferta el monto de la subvención del Fideicomiso, solicitado para proveer los servicios incluidos en el objeto cartelario.
7.2.5.7. El monto de la subvención solicitada no puede superar el monto máximo de subvención especificado en el presente cartel en el numeral 4.1.1. En caso de hacerlo, la oferta se considerará como no admisible.
7.2.6. Modalidades de participación
7.2.6.1. El Contratista deberá indicar en forma clara y precisa la condición en que participa.
7.2.6.2. El Contratista podrá concurrir a través de cualquiera de las formas de representación reconocidas por el Derecho común o de un representante legal con poder suficiente. En el caso de ofertar mediante representante se debe presentar con la oferta el poder correspondiente. No se admitirá la presentación de ofertas conjuntas.
7.2.7. Consorcios
7.2.7.1. Se podrá participar por medio de ofertas en consorcio para empresas que cuenten con el título habilitante, sin que ello implique crear una persona jurídica distinta. Si una empresa del consorcio no posee título habilitante, deberá indicarse con todo detalle el alcance de sus actividades en el proyecto, ninguna de las cuales podrá relacionarse con aquellas que por ley requiere de la habilitación especial xx XXXXX, de manera que por medio de esta figura no se llegue a configurar un fraude xx xxx.
7.2.7.2. El requisito del punto 7.2.2.3. referido a la experiencia, deberá ser cumplido en su totalidad al menos por una de las empresas que conforman el consorcio, que deberá ser la misma que aporte el título habilitante suficiente para prestar los servicios y la misma que en dicho acuerdo asuma el compromiso y la responsabilidad de prestar los servicios al usuario final.
7.2.7.3. En caso de participación en Consorcio será necesario adjuntar a la oferta, el acuerdo consorcial en el cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las partes firmantes y los términos de su relación con el fiduciario que promueve esta licitación. El acuerdo consorcial deberá contener, como mínimo, los términos que exige el artículo 75 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
7.2.8. Subcontratación
Cuando proceda, se deberá aportar el listado de las empresas a subcontratarse de acuerdo con lo definido en el Anexo 4 del presente concurso.
7.2.9. Prohibiciones de la contratación
El Contratista deberá presentar una declaración jurada, suscrita por su representante legal, de que no le alcanzan las prohibiciones para contratar establecidas en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y las incompatibilidades descritas en este apartado. Asimismo, el Contratista no deberá estar inhabilitado para contratar con la Administración Pública, por haber sido sancionado de acuerdo con el artículo 100 y 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa, por estar inhabilitado para el ejercicio del comercio o que haya sido declarado en estado de insolvencia o quiebra.
Las prohibiciones establecidas para los potenciales Contratistas en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa se extienden al fiduciario, la Fideicomitente y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de Costa Rica (ARESEP). Las empresas a las que le alcance alguna de estas prohibiciones deberán abstenerse de participar en esta contratación.
No podrán participar en el presente proceso de selección, directa, indirectamente o por medio de consorcio, ningún operador de redes, proveedor de servicios de telecomunicaciones, que, a la fecha de apertura de ofertas del presente concurso, no cuente con un título habilitante vigente para la prestación de los mismos servicios de telecomunicaciones disponibles al público en Xxxxx Rica que se solicitan en este cartel, en la misma zona geográfica objeto del concurso.
• En caso de presentar bonos o certificados, éstos se recibirán por su valor xx xxxxxxx y deberán acompañarse de una estimación efectuada por un operador de bolsa legalmente reconocido. Se exceptúan de la obligación de presentar esta estimación, los certificados de depósito a plazo emitidos por los Bancos estatales de Costa Rica, cuyo vencimiento ocurra dentro del mes siguiente al plazo máximo exigido en las reglas del concurso para la garantía respectiva.
• En cumplimiento de la Directriz UIM/046 /06 /2000 de la Bolsa Nacional de Valores, cuando la garantía sea rendida con títulos o valores que posean cupones, con el fin de asegurar la ejecución del documento deberán entregarse junto con el documento principal los citados cupones para que se tenga por bien rendida la garantía. No obstante, no se reconocerán intereses por las garantías mantenidas en depósito por el Fideicomiso, sin embargo, los que devenguen los títulos hasta el momento en que se ejecuten, pertenecen a su legítimo dueño o depositante.
• Si es presentada mediante cheque, deberán ser certificados o de gerencia de un Banco del sistema Bancario Nacional
8.1. Garantía de Participación
8.1.1. El Contratista deberá acompañar su oferta con una garantía de participación que será rendida en cualquiera de las formas indicadas en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a favor del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR, por un monto del 5% del precio total de su oferta.
8.1.2. La vigencia de dicha garantía no podrá ser menor a sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha señalada para la apertura de las ofertas.
8.1.3. Es obligación del Contratista mantener vigente la garantía de participación, mientras el acto de adjudicación queda en firme.
8.1.4. La garantía de participación será devuelta al adjudicatario una vez formalizado el contrato. La garantía será devuelta a quienes manteniendo invariable su oferta, no hayan sido favorecidos con la adjudicación, lo cual se hará dentro de los treinta (30) días naturales posteriores a la firmeza del acto de adjudicación.
8.2. Garantía de Cumplimiento
8.2.1. En el momento que la adjudicataria se presente a firmar el contrato, entregará a favor del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR una garantía de cumplimiento vigente, por un monto equivalente al 10% del monto total adjudicado. Dicha garantía debe rendirse en la moneda en que se presentó la oferta.
8.2.2. La vigencia de esta garantía empezará a regir a partir de la fecha de firma del contrato y por plazo mínimo de un año, no obstante, el adjudicatario debe mantenerla vigente por todo el plazo de la contratación y hasta por sesenta (60) días hábiles siguientes posteriores a la fecha de finalización del Plazo del Contrato comprobado mediante documento suscrito por el administrador del contrato y la suscripción de un contrato de finiquito. Si un día hábil antes del vencimiento de la garantía, el contratista no ha prorrogado su vigencia, el fiduciario podrá hacerla efectiva en forma preventiva y mantener el dinero en una cuenta bajo su custodia, el cual servirá como medio resarcitorio en caso
de incumplimiento. En este caso el contratista podrá presentar una nueva garantía sustitutiva del dinero.
Capítulo 9. PLAZOS PARA PRESENTACIÓN, VIGENCIA Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS
• El Contratista debe consignar claramente la vigencia de la oferta, que, por la complejidad de los procesos de valoración, calificación y adjudicación, dada la naturaleza de los servicios por contratarse, no podrá ser inferior a sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas.
• A partir de la fecha de apertura de las ofertas, el fiduciario procederá, en un plazo máximo de cuarenta y cinco
(45) días hábiles, a comunicar la oferta seleccionada.
• El fiduciario se reserva el derecho de prorrogar este plazo para la adjudicación, en cuyo caso, para mantenerse en el concurso, el Contratista deberá mantener la vigencia de su oferta durante el plazo prorrogado.
Capítulo 10. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y LA ADJUDICACIÓN
Las ofertas admitidas para este concurso serán las que cumplan con todos los requerimientos especificaciones técnicas y requisitos de admisibilidad en este Cartel y sus anexos; por lo tanto, esas serán las únicas que serán sometidas a la evaluación económica.
10.1. Criterios de Calificación de las Ofertas.
Las ofertas admitidas serán evaluadas y calificadas de acuerdo con los criterios especificados en la tabla 10 de Distribución de la Calificación:
Tabla 7. Distribución de la Calificación
Parámetros | Puntaje |
Oferta económicamente más baja por región | 80% |
Solución técnica más eficiente | 10% |
En cuanto al proveedor de PAs, reconocer experiencias exitosas en al menos 2 despliegues de WiFi público | 10% |
TOTAL | 100% |
Fuente: Unidad de Gestión N°3
10.1.1.1. Se otorgará un puntaje de acuerdo con la tabla 10 en cada para cada una de las regiones indicadas Anexo 1 de este Cartel. La oferta para cada región operativa seleccionada será la que obtenga el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de evaluación que señalan a continuación.
10.1.1.2. Se debe tomar en cuenta que el precio mensual promedio de cada PA conectado y habilitado deberá ser presentado junto con esta oferta. Este será el único pago por servicio que se hará durante los plazos establecidos en el Anexo 2, en el marco del presente proceso concursal, adjudicación y contrato; con recursos del Fondo Nacional de las Telecomunicaciones.
10.1.1.3. La oferta que cotiza el menor precio, se denomina oferta base y recibirá la cantidad máxima de puntos indicada. La asignación de puntos al resto de las ofertas se realizará utilizando la siguiente fórmula:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟∗80
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒
10.1.1.4. La oferta con la solución técnica más eficiente será evaluada según la mayor cantidad de usuarios conectados simultáneamente que excedan los requerimientos técnicos de este concurso empleando la menor cantidad de PAs y garantizando los anchos xx xxxxx en acceso, así como la disponibilidad de características de opcionales de los PAs de acuerdo con la siguiente tabla: (Igualmente se aceptará como válido para la evaluación, que los puertos Ópticos y XxX se encuentren como parte de la solución por ZAIG y no necesariamente que esté presente en el PA)
Tabla 8. Evaluación de solución técnica más eficiente
Características | Porcentaje |
Entre 101 a 130 usuarios | 2% |
Entre 131 a 150 usuarios | 5% |
Puertos XxX o Puerto Óptico | 2,50% |
Puerto XxX + Puerto Óptico | 5% |
Fuente: Unidad de Gestión N° 3
10.1.1.5. En el caso de los proveedores de PAs seleccionados por cada operador se evaluará la experiencia con estos equipos en despliegues de WiFi públicos según la siguiente tabla:
Tabla 9. Evaluación de experiencias de despliegues
Experiencia | Porcentaje |
Mínimo 2 despliegues WiFi público con más de 800 PAs | 3% |
Más de 2 despliegues WiFi público con más de 800 PAs | 6% |
Más de 2 despliegues WiFi público con más de 1500 PAs | 10% |
Fuente: Unidad de Gestión N° 3
Para acreditar la experiencia los oferentes deberán presentar una nota del proveedor de los PAs que indique el cliente al que se le haya brindado la solución el lugar de instalación de los equipos, el detalle del equipo utilizado, la cantidad de PAs instalados y la satisfacción con el proyecto y con una declaración jurada por parte del oferente en donde se indiquen los datos anteriores, en ambos casos se deberán indicar los datos de contacto para la verificación de los datos presentados.
10.2. Comparación de las Ofertas y Adjudicación
10.2.1. Por las dimensiones del proyecto, su amplia cobertura nacional e importancia estratégica en su ejecución, únicamente será adjudicada una región por oferta, por lo que una misma empresa con título habilitante no podrá ser adjudicataria en más de una región ya sea en forma individual, consorcial o empresas pertenecientes al mismo grupo económico.
10.2.2. Los oferentes deberán indicar de forma clara el precio unitario por PA y total en cada región, pudiendo ser un precio diferente para regiones diferentes, pero dentro de cada región el precio por PA debe ser el mismo.
10.2.3. Cada región se adjudicará a la oferta admitida que obtenga el mayor puntaje, de acuerdo con los Criterios de Calificación de Ofertas especificados en el numeral 10.1. Para la comparación de las ofertas en otra moneda se considerará la subvención en colones al tipo de cambio de referencia para la venta del Banco Central xx Xxxxx Rica del día de apertura de las ofertas.
10.2.4. El fideicomiso no se obliga a aceptar la oferta si considera que ésta resulta ruinosa, lo cual razonará mediante un acto motivado.
10.2.5. Cada oferta deberá indicar el orden prioritario por Región Operativa que pretende le sea adjudicada en caso de que resulte la mejor oferta en más de una Región Operativa. Únicamente se podrá adjudicar más de una región a una misma empresa con título habilitante ya sea en forma individual, consorcial o empresas pertenecientes al mismo grupo económico, cuando sea la única oferta existente para otra región distinta a la ganada.
10.2.6. En caso de empate, la prioridad indicada en el punto anterior no tiene validez y la adjudicación se seleccionará por sorteo según el siguiente procedimiento:
a) Se comunicará a los Contratistas empatados, con cinco días hábiles de anticipación, la convocatoria del sorteo para la adjudicación.
b) El sorteo se realizará en la Sala de Sesiones de la Dirección Fiduciaria del Banco Nacional xx Xxxxx Rica, ubicada en San Xxxx, calles 2 y 4, avenidas 1 y 3, Segundo Piso.
c) De todo lo anterior los funcionarios del Fideicomiso levantarán un acta suscrita por los asistentes.
10.3. Declaratoria de concurso infructuoso o desierto
10.3.1.El concurso será declarado infructuoso cuando no se presenten ofertas o las que se presenten no se ajustaron a los elementos esenciales del concurso.
10.3.2.El concurso será declarado desierto cuando fueren presentadas ofertas elegibles, las cuales, por razón de protección del interés público, no resulten convenientes para el Fideicomiso.
10.4. Insubsistencia
En el caso que hubiese alguna razón que pueda derivar en que la adjudicación fuese insubsistente, no habrá responsabilidad para el Fideicomiso.
Lic. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Directora
Dirección de Fideicomisos y Estructuraciones
PARTE III: ANEXOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
A continuación, se presenta el Listado de Anexos que conforman el presente Cartel:
Tabla 10. Listado de los Anexos
Número | Título | Descripción |
Anexo 1 | Listado xx XXXX | Lista de zonas beneficiadas del proyecto |
Anexo 2 | Plazos en que aplicará la subvención del Fideicomiso | Plazo en años de subvención por ZAIG |
Anexo 3 | Elementos del Contrato de Fideicomiso de Gestión de Proyectos y Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones | Justificación del fideicomiso |
Anexo 4 | Formato de presentación de ofertas | Lista de pasos a realizar para poder ofertar al proyecto |
Anexo 5 | Obligaciones sobre Comunicación, divulgación y acciones de sensibilización, divulgación y capacitación | Detalles de programas de capacitación |
Anexo 6 | Guía para la recepción de obra | Explicación de documentos a presentar para recibir las ZAIG |
Anexo 7 | Interconexión con la red Eduroam | Especificación para conexión con red de CONARE |
Anexo 8 | Guía de contabilidad separada | Guía de contabilidad a seguir por los operadores |
Anexo 9 | Lineamientos gráficos | Normativas gráficas para el proyecto |
Anexo 10 | Encuestas a los usuarios | Encuestas de calidad de uso |
Anexo 11 | Indicadores de Desempeño | Indicadores técnicos, financieros y de proyecto |
Anexo 12 | Acuerdos de Niveles de Servicios | Atención de averías y tiempos de respuesta |
Anexo 13 | Lista de Entregables de las Ofertas | Checklist de Requerimientos de las Ofertas |
Anexo 14 | Listado de Contactos con Instituciones | Datos de contactos de representantes de Instituciones ante el proyecto |
Fuente: Xxxxxx xx Xxxxxxx Xx0
Los servicios de acceso a Internet inalámbrico gratuito por medio de tecnología WiFi se deberán proveer en los 82 cantones y 8 intendencias del país, incluidas en el ANEXO presente. El Contratista responsable de cada zona deberá instalar los Puntos de Acceso (PA) necesarios para cubrir el área exigida para cada zona. El Contratista (en la etapa de preparación por su propia cuenta debe corroborar las zonas, así como las condiciones de instalación de los Puntos de Acceso. Lo anterior con el fin de que cada Contratista entienda la magnitud del proyecto al que va a presentar oferta y definir si tiene la capacidad para participar de este concurso. Adicionalmente es obligatorio que, en la etapa contractual, es decir una vez adjudicado, el Contratista realice inspecciones y visitas a las zonas propuestas en este ANEXO previo a la instalación de la infraestructura necesaria.
El proyecto considera el desarrollo de dos tipos xx XXXX, denominadas como Zonas 1 y Zonas 2, donde las primeras estarán conformadas por espacios públicos, tradicionalmente de administración municipal mientras que las segundas son espacios públicos de acceso controlado administrado por una institución estatal. Con base a esta descripción se definen detalladamente cada uno de estos tipos de Zonas a continuación:
• Zonas 1 son aquellos Espacios Públicos a los que toda la población en general tiene acceso. Se destaca entre estos, los parques públicos municipales, centros comunales, plazas de deportes, entre otros. Son lugares a los que la comunidad acude con frecuencia, consiste en un área en la que tiene la posibilidad de sentarse y disfrutar sin restricciones de tiempo, contando en muchos casos también con iluminación y seguridad. A estos sitios acude población de toda condición social y edad. Coincide a menudo que en zonas cercanas hay estaciones de buses, trenes o paradas de taxis, lo que aumenta la afluencia de personas. Es común también encontrar en la proximidad, centros religiosos y canchas de futbol, restaurants, lugares de interés general y otros lugares que son frecuentados por los habitantes de la zona.
• Zonas 2 son espacios que son administrados por instituciones del estado con fines educativos, recreativos o culturales, en estos espacios se pretende una conectividad tipo campus o en zonas específicas. Las instituciones habrán firmado los correspondientes convenios con el Fideicomiso y el Contratista, para facilitar los elementos de infraestructura que se requieran para la instalación de los equipos y conformación de zonas de acceso. Las instituciones que serán incorporadas como Zonas 2 son las siguientes:
o INCOFER: paradas del tren urbano.
o Ministerio de Justicia y Paz: Conectividad campus en los Centros Cívicos para la Paz.
o Ministerio de Cultura y Juventud: ZAIG en cada biblioteca del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI)
A continuación, resumen de ZAIGs estimadas para el Proyecto (Zonas tipo 1 y Zonas tipo 2):
Tabla 11. Requerimiento de ZAIGs y estimación referencial de PAs
Tipo | PAs | Sitios |
Bibliotecas | 236 | 61 |
Centro Cívicos | 20 | 7 |
Estaciones INCOFER | 62 | 27 |
Espacios Públicos | 838 | 420 |
Total general | 1164 | 513 |
Fuente: Unidad de Gestión N°3
A.1.1 Delimitación de Zonas
A través de herramientas tecnológicas como Google Earth y evaluando archivos KMZ o KML es posible describir las áreas de cobertura propuestas para cada ZAIG, sin embargo, es responsabilidad de cada Contratista realizar las visitas y evaluaciones necesarias para proponer la solución técnica más idónea y efectiva.
En tal sentido, el área de servicio ZAIG propuesta está delimitada por el área resaltada (en colores claros y oscuros) según se muestra en el archivo adjunto. Dentro del área marcada, se deberá asegurar la cobertura y prestación de los servicios requeridos para los usuarios finales requeridos en este cartel, se define que en los bordes de las zonas de cobertura la prestación del servicio debe garantizarse en un 90% del área servida.
A.1.2 Distribución de cantones por Regiones Operativas
Con base a la distribución estratégica del proyecto en Regiones Operativas, a través del cual se ha generado la siguiente distribución de ZAIGs de forma integral y uniforme considerando la evaluación del Índice de Competitividad Cantonal (ICC), el cual ha sido un índice compuesto a través del cual se establece un ranking de los cantones ordenados según el resultado del índice alcanzado. Al momento de realizar el último estudio del ICC en el año 2011 se contaban con 81 cantones.
En tal sentido se establecen tres categorías de cantones según el ordinal que ocupan dentro del listado total y considerando un volumen estimado y referencial de PAs por región, a saber:
Tabla 12. Definición de las Regiones Operativas
Regiones | PAs | %% |
1. GAM 3 - Huetar Atlántico | 364 | 33% |
2. GAM 2-Chorotega-Huetar Norte | 386 | 35% |
3. GAM 1 – Pacífico Central-Brunca | 352 | 32% |
Total | 1102 | 100% |
Fuente: Unidad de Gestión N°3
Profundizando el resumen mostrado en la tabla 12, y con base al ranking ICC y estrategia de integración geográfica, a continuación, se presenta el listado de los cantones que constituyen cada una de las Regiones Operativas:
Tabla 13. Cantones Región Operativa 1
ID | Cantón | ID | Cantón | ID | Cantón | ID | Cantón |
1 | Acosta | 7 | Dota | 13 | Limón | 19 | Xxx Xxxx |
0 | Xxxxxxxx | 0 | Xx Xxxxxx | 14 | Matina | 20 | Siquirres |
3 | Aserrí | 9 | Guácimo | 15 | Xxxxxx xx Xxx | 21 | Talamanca |
4 | Cartago | 10 | Xxxxxxx | 16 | Xxxxxxxx | 22 | Tarrazú |
5 | Curridabat | 11 | La Unión | 17 | Paraíso | 23 | Turrialba |
6 | Desamparados | 12 | Xxxx Xxxxxx | 18 | Pococí |
Fuente: Unidad de Gestión N°3
Tabla 14. Cantones Región Operativa 2
ID | Cantón | ID | Cantón | ID | Cantón | ID | Cantón | ID | Cantón |
1 | Abangares | 7 | Grecia | 13 | Nandayure | 19 | Xxx Xxxxxx | 00 | Xxxxxxx |
0 | Xxxxxxxx | 8 | Guatuso | 14 | Xxxxxxx | 20 | San Xxxxxx | 26 | Upala |
3 | Atenas | 9 | Hojancha | 15 | Nicoya | 21 | San Xxxxx | 27 | Xxxxxxxx Xxxx |
4 | Bagaces | 10 | La Xxxx | 16 | Orotina | 22 | San Xxxxx | 28 | Zarcero |
5 | Cañas | 11 | Liberia | 17 | Palmares | 23 | Xxxxx Xxxx | ||
0 | Xxxxxxxx | 00 | Xxx Xxxxxx | 18 | Poás | 24 | Sarapiquí |
ID | Cantón | ID | Cantón | ID | Cantón | ID | Cantón | ID | Xxxxxx |
0 | Xxxxxxx | 0 | Xxxxxx | 00 | Xxxxxx xx Xxx | 22 | Puriscal | 29 | Tibás |
2 | Alajuelita | 9 | Esparza | 16 | Xxxx | 23 | San Xxxxxx | 30 | Turrubares |
3 | Barva | 10 | Flores | 17 | Moravia | 24 | San Xxxxx | 31 | Xxxxxxx xx Xxxxxxxx |
4 | Xxxxx | 11 | Xxxxxxxx | 18 | Osa | 25 | Xxx Xxxxxx | ||
0 | Xxxxxx Xxxxx | 12 | Xxxxxxxxxx | 19 | Parrita | 26 | Santa Xxx | ||
6 | Corredores | 13 | Golfito | 20 | Xxxxx Xxxxxxx | 27 | Santa Xxxxxxx | ||
7 | Coto Xxxx | 14 | Xxxxxxx | 00 | Xxxxxxxxxx | 00 | Xxxxx Xxxxxxx |
Fuente: Unidad de Gestión N°3 Tabla 15. Cantones Región Operativa 3
Fuente: Unidad de Gestión N°3
A.1.3 Zonas Tipo 1: Parques, Plazas y Espacios Públicos
En la página web de la SUTEL encontrarán disponibles todas las ZAIGs tipo 1 que deberán ser cubiertas de acuerdo con cada etapa de despliegue y región operativa (xxxx://xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx- fonatel ).
A.1.4 Zonas Tipo 2: Estaciones de tren, Centros Cívicos, Bibliotecas
En la página web de la SUTEL encontrarán disponibles todas las ZAIGs tipo 2 que deberán ser cubiertas de acuerdo con cada etapa de despliegue y región operativa (xxxx://xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx- fonatel ).
A.1.4.1 Estaciones de tren
La siguiente tabla se muestran las ZAIGs específicos para las estaciones de tren que formarán parte proyecto EPC.
Tabla 16. Listado de Estaciones del Tren en las que se van a implementar ZAIG
Provincia | Cantón | Distrito | Estación | Longitud | Latitud |
Alajuela | Alajuela | Alajuela | Hospital | -84,209058 | 10,008606 |
Alajuela | Alajuela | Río segundo | Río segundo | -84,184175 | 10,002688 |
Cartago | Cartago | Occidental | Cartago | -83,922145 | 9,86661 |
Cartago | Cartago | Oriental | Basílica | -83,911287 | 9,864209 |
Cartago | La Unión | Tres Xxxx | Tres Xxxx | -83,986943 | 9,91061 |
Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxx Xxxxxxx | Xxx Xxxxxxx | -00,000000 | 00,000000 |
Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | -84,117046 | 9,994754 |
Xxxxxxx | Xxxxxxx | San Xxxxxxx | Xxxxx | -84,185282 | 9,978378 |
Heredia | San Xxxxx | Xxxxxx xx Xxxxxxxxx | Xxxx Xxxxxx | -84,108962 | 9,987418 |
Heredia | Xxxxx Xxxxxxx | Santa Xxxx | Santa Xxxx | -84,098284 | 9,972125 |
San Xxxx | Xxxxxxxxxx | Granadilla | CFIA | -84,037866 | 9,926044 |
Xxx Xxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxx | -84,024199 | 9,919497 |
San Xxxx | Xxxxxx de Oca | San Xxxxx | U Latina | -84,044123 | 9,932629 |
San Xxxx | Xxxxxx de Oca | San Xxxxx | UCR | -84,052591 | 9,934123 |
San Xxxx | San Xxxx | Xxxxxx | Atlántico | -84,068872 | 9,934776 |
San Xxxx | San Xxxx | Xxxxxxxx | Museo | -84,072349 | 9,931383 |
San Xxxx | San Xxxx | Xxxxxxxx | Plaza Xxxxxx | -84,074363 | 9,92503 |
Xxx Xxxx | Xxx Xxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | -00,00000 | 9,926967 |
San Xxxx | San Xxxx | Hospital | Estación Pacífico | -84,080718 | 9,925544 |
San Xxxx | San Xxxx | Xxxx Redonda | Contraloría | -84,10171 | 9,932631 |
Xxx Xxxx | Xxx Xxxx | Xxxx Xxxxxxx | Xxxxxx | -00,00000 | 9,933513 |
Xxx Xxxx | Xxx Xxxx | Xxxxx | XXX | -00,000000 | 0,00000 |
Xxx Xxxx | Xxx Xxxx | Xxxxx | Demasa | -84,144379 | 9,950476 |
Xxx Xxxx | Xxx Xxxx | Xxxxx | Jack's | -84,123898 | 9,940228 |
Xxx Xxxx | Xxx Xxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxx | -00,000000 | 9,955459 |
Xxx Xxxx | Xxx Xxxx | Xxxxx | Xxxxx | -00,000000 | 9,940009 |
San Xxxx | San Xxxx | Xxxxx | Pecosa | -84,138068 | 9,946384 |
San Xxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Cuatro Reinas | -84,088086 | 9,957756 |
Fuente: Unidad de Gestión N°3
Distribución de las Estaciones de Tren
En la ilustración 1 se muestran las estaciones del INCOFER en puntos azules distribuidas en el GAM.
Figura 1. Estaciones del INCOFER en el GAM.
Fuente: INCOFER
A.1.4.2 Centros Cívicos para la Paz
Será requerida la conectividad tanto en espacios interiores como en exteriores seleccionados para cada Centro Cívico.
Tabla 17. Listado de Centros Cívicos en los que se van a implementar ZAIG
Provincia | Cantón | Distrito | Proyecto | Longitud | Latitud |
Puntarenas | Xxxxxxxx | Xxxx | Centro Cívico Xxxxxxxx | -84,6320944 | 9,6225139 |
Alajuela | San Xxxxxx | Xxxxx Zarcas | Centro Cívico Aguas Zarcas | -84,347625 | 10,3739389 |
Guanacaste | Xxxxx Xxxx | Xxxxx Xxxx | Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx | -85,5862806 | 10,2543417 |
Cartago | Cartago | Occidental | Centro Cívico Cartago | -83,927475 | 9,8644444 |
Xxxxxxx | Xxxxxxx | San Xxxxxxxxx | Centro Cívico Guararí | -84,1180806 | 9,9780583 |
San Xxxx | Desamparados | San Xxxxxx | Centro Cívico Desamparados | -84,0664333 | 9,8732167 |
Limón | Pococí | Guápiles | Centro Cívico Pococí | -83,7784472 | 10,2283889 |
Fuente: Unidad de Gestión N°3
A.1.4.3 Bibliotecas Públicas del SINABI
A continuación, se listan las 61 bibliotecas
Tabla 18. Listado de las Bibliotecas del SINABI en las que se van a implementar ZAIG
Nombre Biblioteca | Provincia | Cantón | Distrito | Longitud | Latitud |
Biblioteca Nacional Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx y Edificio SINABI | San Xxxx | San Xxxx | Xxxxxx | - 84,071426 | 9,935448 |
Biblioteca Pública de Xxxxxx | Xxx Xxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | - 84,093063 | 9,864301 |
Biblioteca Pública de Ciudad Colón | San Xxxx | Xxxx | Xxxxx | - 84,242293 | 9,912194 |
Biblioteca Pública de Curridabat | San Xxxx | Xxxxxxxxxx | Curridabat | - 84,035595 | 9,914541 |
Biblioteca Pública de Desamparados | San José | Desamparados | Desamparados | - 84,064874 | 9,899045 |
Biblioteca Pública xx Xxxxxxxxxx | San Xxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | - 84,039157 | 9,956203 |
Biblioteca Pública de Hatillo | San Xxxx | San Xxxx | Hatillo | - 84,104463 | 9,918962 |
Biblioteca Pública de Xxxxxx xx Xxx | San Xxxx | Xxxxxx de Oca | Xxxxxx xx Xxx | - 84,035687 | 9,938825 |
Biblioteca Pública xx Xxxxxxx | San Xxxx | Xxxxxxx | San Xxxxxxx | - 84,041702 | 9,962909 |
Biblioteca Pública de Xxxxx Xxxxxxx | Xxx Xxxx | Xxxxx Xxxxxxx | San Xxxxxx del General | - 83,703751 | 9,37517 |
Biblioteca Pública de Puriscal | San Xxxx | Xxxxxxxx | Santiago | -84,31776 | 9,845769 |
Biblioteca Pública de San Xxxxxxx xx Xxxxxx | San Xxxx | Xxxxxx | San Xxxxxxx | - 84,106122 | 9,787853 |
Biblioteca Pública de Santa Xxx | San Xxxx | Santa Xxx | Santa Xxx | - 84,180669 | 9,932983 |
Biblioteca Pública xx Xxxxxxx | San Xxxx | Xxxxxxx | San Xxxxxx | - 84,020003 | 9,659681 |
Biblioteca Pública xx Xxxxx | San Xxxx | Xxxxx | Cuatro Reinas | - 84,088403 | 9,959318 |
Biblioteca Pública de Alajuela | Alajuela | Alajuela | Alajuela | - 84,214979 | 10,021408 |
Biblioteca Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxx Xxxxxx | Xxxxx Zarcas | - 84,348014 | 10,375149 |
Biblioteca Pública de Atenas | Alajuela | Atenas | Atenas | -84,38402 | 9,977496 |
Biblioteca Pública de Ciudad Xxxxxxx | Alajuela | San Xxxxxx | Xxxxxxx | - 84,430705 | 10,324076 |
Biblioteca Pública xx Xxxxxx | Alajuela | Xxxxxx | Xxxxxx | - 84,312235 | 10,073654 |
Biblioteca Pública xx Xxxxxxx | Alajuela | Naranjo | Xxxxxxx | - 84,382852 | 10,102911 |
Biblioteca Pública xx Xxxxxxxx | Alajuela | Palmares | Palmares | -84,43367 | 10,056595 |
Biblioteca Pública de Pital | Alajuela | San Xxxxxx | Pital | - 84,274316 | 10,452448 |
Biblioteca Xxxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | -84,44175 | 10,037873 |
Biblioteca Pública de San Xxxxx | Alajuela | San Xxxxx | Central | - 84,521098 | 9,934857 |
Biblioteca Xxxxxxx xx Xxx Xxxxx xx Xxxx | Xxxxxxxx | Xxxx | Xxx Xxxxx | - 84,248554 | 10,081854 |
Biblioteca Xxxxxxx xx Xxx Xxxxxx xx Xxxx | Xxxxxxxx | Xxxx | Xxx Xxxxxx | - 84,255462 | 10,092271 |
Biblioteca Xxxxxxx xx Xxx Xxxxx | Xxxxxxxx | Xxx Xxxxx | Xxxxxxx | -00,00000 | 10,084955 |
Biblioteca Pública de Sarchí Norte | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx Xxxx | Xxxxxx Norte | - 84,348196 | 10,090602 |
Biblioteca Pública de Upala | Alajuela | Upala | Upala | - 85,012388 | 10,898567 |
Biblioteca Xxxxxxx xx Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | -00,00000 | 9,864164 |
Biblioteca Pública de Cot | Cartago | Xxxxxxxx | Cot | - 83,872853 | 9,896836 |
Biblioteca Pública de Xxxx Xxxxx | Cartago | Xxxxxxx | Xxxx Xxxxx | - 83,746532 | 9,895446 |
Biblioteca Pública de Paraíso | Cartago | Paraíso | Paraíso | - 83,867319 | 9,840797 |
Biblioteca Pública de Tres Xxxx | Cartago | La Unión | Tres Xxxx | - 83,994485 | 9,904693 |
Biblioteca Pública de Turrialba | Cartago | Turrialba | Turrialba | - 83,683128 | 9,902363 |
Biblioteca Pública de Chilamate | Heredia | Sarapiquí | Chilamate | - 84,067368 | 10,451706 |
Biblioteca Pública xx Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | San Xxxxxxxxx | - 84,118024 | 9,978011 |
Biblioteca Xxxxxxx xx Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx | - 84,113925 | 10,001737 |
Biblioteca Xxxxxxx xx Xxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxx | Paracito | - 84,026055 | 9,993171 |
Biblioteca Pública de San Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxx | San Xxxxxxx | - 84,152178 | 10,002429 |
Biblioteca Pública Semioficial de San Xxxxx xx Xxxxxxx * | Xxxxxxx | San Xxxxx | San Xxxxx | - 84,098846 | 9,994204 |
Biblioteca Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxx | - 84,161665 | 10,036868 |
Biblioteca Pública de Bagaces | Guanacaste | Bagaces | Bagaces | - 85,255165 | 10,525653 |
Biblioteca Pública xx Xxxxx | Guanacaste | Cañas | Cañas | - 85,091034 | 10,428006 |
Biblioteca pública xx Xxxxxxxxxx | Guanacaste | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | - 85,550865 | 10,443869 |
Biblioteca Pública de Hojancha | Guanacaste | Hojancha | Hojancha | - 85,417623 | 10,059026 |
Biblioteca Xxxxxxx xx Xx Xxxx | Xxxxxxxxxx | Xx Xxxx | Xx Xxxx | - 00,000000 | 11,076334 |
Biblioteca Pública de Liberia | Guanacaste | Liberia | Liberia | - 85,440079 | 10,629974 |
Biblioteca Pública de Nicoya | Guanacaste | Nicoya | Nicoya | - 85,452543 | 10,140839 |
Biblioteca Pública de Nosara | Guanacaste | Xxxxxx | Xxxxxx | - 85,648155 | 9,978811 |
Biblioteca Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxx Xxxx | Xxxxx Xxxx | - 85,585911 | 10,254328 |
Biblioteca Pública de Tilarán | Guanacaste | Tilarán | Tilarán | - 84,969288 | 10,471751 |
Biblioteca Pública xx Xxxxxxx | Puntarenas | Xxxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxx | - 84,667873 | 9,992746 |
Biblioteca Xxxxxxx xx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxx | -00,00000 | 9,622741 |
Biblioteca Pública de Golfito | Puntarenas | Golfito | Golfito | - 83,165881 | 8,639062 |
Biblioteca Pública xx Xxxxxxx, Jicaral | Puntarenas | Lepanto | Jicaral | -85,11413 | 9,960902 |
Biblioteca Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | -00,00000 | 9,977393 |
Biblioteca Pública xx Xxxxx | Limón | Limón | Limón | - 83,038238 | 9,988449 |
Biblioteca Pública de Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | - 83,292348 | 10,075873 |
Biblioteca Pública de Siquirres | Limón | Siquirres | Siquirres | - 83,504606 | 10,096266 |
Fuente: Unidad de Gestión N°3
A.1.5 Cronograma de Visitas Técnicas
Como etapa inicial se considera la realización de visitas de campo por parte de los operadores seleccionados para cada Región Operativa a fin de analizar y estudiar las condiciones de espacio, infraestructura, etc. de la zona propuesta para implementar un ZAIG. Estas visitas se conocen como Visitas Técnicas o “Site Surveys” y a través de ellas los operadores entienden y definen todos los requerimientos necesarios para completar el trabajo contratado.
El equipo de la Unidad de Gestión estará dispuesto a acompañar en hasta 4 visitas técnicas a cada uno de los tipos de zonas a implementar para cada región operativa durante la etapa 1 a fin de alinear criterios, requerimientos de instalación y modelo de informes técnicos. La Administración comunicará el cronograma de visitas a los contratistas seleccionados una vez adjudicada las regiones operativas.
ANEXO 2: Plazos en que Aplicará la Subvención del Fideicomiso
A.2.1 Zonas #1: parques, plazas y espacios públicos.
En las siguientes tablas se detallan los plazos que aplicaran para la subvención a las zonas de acceso a Internet gratuito para cada Región Operativa. Todas las zonas que pertenezcan a un cantón dado serán subvencionadas por el Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR por el plazo indicado en la siguiente tabla el contratista deberá continuar brindando el servicio de forma gratuita hasta por el plazo total del contrato.
Tabla 19. Listado de Cantones de la Región Operativa N° 1
Nombre | Subvención Fideicomiso |
Cartago | 3 años |
Curridabat | 3 años |
Xxxxxx Xx Xxx | 0 años |
Xxx Xxxx | 0 años |
Xxxxxxx | 5 años |
Acosta | 7 años |
Xxxxxxxx | 7 años |
Aserrí | 7 años |
Desamparados | 7 años |
Dota | 7 años |
El Xxxxxx | 7 años |
Guácimo | 7 años |
La Unión | 7 años |
Xxxx Xxxxxx | 7 años |
Limón | 7 años |
Matina | 7 años |
Xxxxxxxx | 7 años |
Paraíso | 7 años |
Pococí | 7 años |
Siquirres | 7 años |
Talamanca | 7 años |
Tarrazú | 7 años |
Turrialba | 7 años |
Fuente: Unidad de Gestión N°3
Tabla 20. Listado de Cantones de la Región Operativa N° 2
Nombre | Subvención Fideicomiso |
Abangares | 3 años |
Alajuela | 3 años |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | 0 años |
Hojancha | 3 años |
Liberia | 3 años |
Orotina | 3 años |
Santa Xxxx | 3 años |
Zarcero | 3 años |
Bagaces | 5 años |
Cañas | 5 años |
Grecia | 5 años |
Xxxxxxx | 5 años |
Poas | 5 años |
Xxx Xxxxxx | 0 años |
Xxx Xxxxx | 0 años |
Xxx Xxxxx | 0 años |
Tilarán | 5 años |
Upala | 5 años |
Atenas | 7 años |
Guatuso | 7 años |
La Xxxx Guanacaste | 7 años |
Los Chiles | 7 años |
Nandayure | 7 años |
Nicoya | 7 años |
Palmares | 7 años |
San Xxxxxx | 7 años |
Sarapiquí | 7 años |
Xxxxxxxx Xxxx | 7 años |
Fuente: Unidad de Gestión N°3
Tabla 21. Listado de Cantones de la Región Operativa N° 3
Nombre | Subvención Fideicomiso |
Xxxxx | 3 años |
Escazú | 3 años |
Esparza | 3 años |
Flores | 3 años |
Xxxxxxxx | 3 años |
Xxxxxxxxxx | 3 años |
Heredia | 3 años |
Xxxxx Xxx | 0 xxxx |
Xxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxxxx | 3 años |
Tibás | 3 años |
Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx | 5 años |
Barva | 5 años |
Xxxx | 5 años |
Moravia | 5 años |
Parrita | 5 años |
Puntarenas | 5 años |
Quepos | 5 años |
Xxx Xxxxxx Xx Xxxxxxx | 0 años |
Xxx Xxxxx Xx Xxxxxxx | 0 xxxx |
Xxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxxxx | 5 años |
Turrubares | 5 años |
Xxxxxxxxxx | 0 xxxx |
Xxxxxx Xxxxx | 7 años |
Corredores | 7 años |
Coto Xxxx | 7 años |
Golfito | 7 años |
Xxxxxx Xx Xxx | 0 años |
Osa | 7 años |
Xxxxx Xxxxxxx | 7 años |
Puriscal | 7 años |
Xxx Xxxxxx Xx Xxxxxxx | 0 años |
Fuente: Unidad de Gestión N°3
A.2.2 Zonas #2 especiales: estaciones de tren, centros cívicos y bibliotecas
Las zonas 2 serán todas subvencionadas por el Fideicomiso por un periodo de 5 años. Una vez cumplido este plazo y si no existe acuerdo entre las partes para prorrogarlo la administración respectiva (INCOFER, Ministerio de Justicia y Paz) negociará con el proveedor de servicios los costos para proseguir con el proyecto.
Debido al interés cultural y educativo de las bibliotecas públicas del SINABI y de los Centros Cívicos para la Paz, los operadores deberán garantizar que el tiempo de conexión gratuita para los usuarios finales en cuatro (4) horas en las ZAIGs de estos emplazamientos. Esto podrá ser ajustado por el Fideicomiso con base en el monitoreo y comportamiento de los usuarios en dichas ZAIGs.
Para promover y permitir el sistema de pago electrónico que el INCOFER se encuentra desarrollando, los operadores a través de cada ZAIG deberán facilitar el uso de esta red, con el fin de que los usuarios puedan hacer pagos electrónicos haciendo uso gratuito del acceso a Internet proporcionado
ANEXO 3: Elementos del Contrato de Fideicomiso
Elementos del Contrato del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR.
A3.1. Antecedentes del Contrato de Fideicomiso
La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) es un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), con personalidad jurídica instrumental propia, creada y regulada por la Ley No. 7593, Reformada por la Ley 8660 del 8 xx xxxxxx de 2008.
El artículo 34 de la Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642 (LGT), crea el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), como instrumento de administración de los recursos destinados a financiar el cumplimiento de los objetivos fundamentales de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en dicha Ley, de acuerdo con las metas y prioridades que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
El artículo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642 (LGT) establece que la SUTEL, de acuerdo con las metas y prioridades que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, definirá los proyectos de acceso y servicio universal a realizar con cargo a FONATEL; y que, según lo establece el Artículo 36 de la misma Ley, la SUTEL los publicará anualmente.
El artículo 35 de la citada Ley No. 8642 establece que corresponde a la SUTEL la administración de los recursos del FONATEL, autorizándose a la SUTEL para que administre los recursos financieros del Fondo, estableciendo los Fideicomisos que le sean necesarios para el cumplimiento de sus fines, para lo cual deberá cursar invitación a los bancos públicos del Sistema Bancario Nacional y escoger la mejor oferta entre las recibidas.
En fecha 13 de julio del 2011, SUTEL realiza “Invitación para la selección de un Banco para la Constitución de un Fideicomiso como instrumento administrativo para la gestión de los proyectos y programas que se ejecuten con los recursos del FONATEL”, mediante contratación directa No. 2011CD-000091-SUTEL.
Es así como el 05 xx xxxxxx del 2011, la SUTEL notifica que mediante acuerdo del Consejo de la SUTEL 001-062- 2011, de la sesión extraordinaria 062-2011, celebrada el 03 xx xxxxxx del 2011, se selecciona al Banco Nacional Xx Xxxxx Rica (BNCR) como el encargado de la Constitución del citado Fideicomiso.
A3.2. Finalidad del Fideicomiso
La finalidad del Fideicomiso es ser un instrumento jurídico y administrativo para la gestión de los proyectos y programas que se deben realizar con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), para el cumplimiento de los objetivos fundamentales de acceso universal, servicio universal y solidaridad, establecidos en los artículos 31 y siguientes de la Ley Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xx. 0000.
A3.3. Partes del Fideicomiso
a. | Fideicomitente: | SUTEL, representada por el Consejo de la SUTEL |
b. | Fideicomisario: | SUTEL |
c. | Fiduciario: | Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxx (XXXX) |
XXXXX 0: Formatos de Presentación de Ofertas
A.4.1. Generalidades Sobre la Presentación de las Ofertas:
• Todos los ítems del Cartel deben ser respondidos en la oferta en el mismo orden y secuencia solicitada en el presente ANEXO.
• La oferta debe presentarse foliada de principio a fin de forma consecutiva iniciando en el 001.
• No se aceptarán ofertas sin foliar o con numeración de folio repetida.
• De ser necesaria la incorporación de un anexo, se deberá indicar en cada anexo:
a) El número del anexo.
b) El título del anexo.
c) Los anexos deben venir numerados, este número de página se deberá utilizar para las referencias dentro de la oferta y coincidir con el consecutivo del folio de la oferta.
d) En idioma español, o con su correspondiente traducción oficial, en papel común.
• El original de la oferta deberá ser firmado por quien tenga la representación legal del Oferente, indicando el nombre completo y el número de documento de identificación.
• Se deben presentar 2 copias de la oferta en formato tanto físico como digital. El formato digital (CD o USB) debe ser compatible con Word y Excel de la versión office 2010. No se aceptarán documentos en otros formatos salvo que sean anexos técnicos. En caso de inconsistencias, ausencia de información o contradicciones, prevalecerá la oferta impresa en papel.
• Será de carácter obligatorio presentar la oferta tanto original como copia en sobre cerrado con la siguiente leyenda:
Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones
SUTEL-BNCR
Concurso No. 002-2017
Contratación para proveer Acceso a Internet gratuito por medio de tecnología WiFi, en espacios públicos seleccionados del país, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones
A.4.2. Formulario: Documento Formal de Remisión
San Xxxx, X de X 2018
Señora
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR Banco Nacional xx Xxxxx Rica, San Xxxx
Estimada Señora:
[El o los] abajo firmantes en calidad de representante[s] legal[es] de la empresa [XXX] ofrecemos proveer los recursos y servicios para proveer Acceso a Internet gratuito por medio de tecnología WiFi, de conformidad con su cartel [002-2017] de fecha [X] de [X] de 2017. Presentamos por medio de la presente nuestra propuesta, que consta de una propuesta técnica y una propuesta financiera.
Declaramos que toda la información y afirmaciones realizadas en esta propuesta son verdaderas.
La sola presentación de esta oferta se entenderá como una manifestación inequívoca de contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias del presente concurso.
Estamos presentando nuestra propuesta en [incluir aquí la condición de participación (empresa jurídica, consorcio, etc.)] de conformidad con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y representada para estos efectos por [nombre del representante], de calidades [XXXX].
Se designan los siguientes medios para contactar a la empresa oferente: al Teléfono: [XXX], Fax: [XXX], domicilio legal: [XXX], correo electrónico: [XXX], dirección postal [XXX]. [Indicar el medio para recibir comunicaciones.]
Atentamente,
Firma autorizada [completa e iniciales]:
Nombre y cargo del signatario: Adjuntos:
A. Personería de la representación legal del Oferente
B. En caso de que aplique, el Acuerdo de Consorcio en el cual se regulen las obligaciones entre las partes firmantes.
C. En caso de que aplique, el Listado de Subcontratación con indicación de los nombres de todas las empresas con las cuales se va a subcontratar, con certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas. (En caso de subcontratación de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, las empresas subcontratadas deberán de tener el título habilitante vigente.)
D. Serán oferentes de este concurso los operadores de redes públicas de telecomunicaciones o proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, que cuenten con un Título Habilitante vigente a la fecha de presentación de la oferta para este concurso y que permita prestar los servicios de telecomunicaciones requeridos, en el área y por el plazo solicitados en este cartel. Se debe presentar con la oferta una copia del Título Habilitante mediante el cual se certifique que el (los) oferente(s) es (son) operadores de redes públicas de telecomunicaciones o proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público a la fecha de apertura de ofertas del presente concurso y que cuenten con un título habilitante, ya sea mediante autorización o concesión, para la
prestación de los servicios de telecomunicaciones requeridos en este cartel. El Título Habilitante debe tener alcance geográfico suficiente para brindar los servicios en el área de servicio establecida en el alcance del presente concurso. Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el cumplimiento de este requisito.
Para ser admitida una oferta en la que concurran varios operadores de redes públicas de telecomunicaciones o proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, los oferentes deberán contar previamente con la autorización de concentración en los términos del artículo 56 de la Ley General de Telecomunicaciones.
A.4.3. Formulario Resumen de la Oferta
San Xxxx, X de X 2018
Señora
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR Banco Nacional xx Xxxxx Rica, San Xxxx
Estimada Señora:
A continuación, se detalla el resumen de la oferta1:
Región 1, Prioridad de adjudicación XX (Prioridad definida por el oferente de conformidad con el numeral 10.2.5)
Rubro | Monto |
Subvención total solicitada | |
Cantidad total de PA | |
Subvención por PA individual (Subvención total solicitada/Cantidad total de PA) | |
Región 2, Prioridad de adjudicación XX (Prioridad definida por el oferente de conformidad con el numeral 10.2.5)
Rubro | Monto |
Subvención total solicitada | |
Cantidad total de PA | |
Subvención por PA individual (Subvención total solicitada/Cantidad total de PA) | |
Región 3, Prioridad de adjudicación XX (Prioridad definida por el oferente de conformidad con el numeral 10.2.5)
Rubro | Monto |
Subvención total solicitada | |
Cantidad total de PA | |
Subvención por PA individual (Subvención total solicitada/Cantidad total de PA) | |
La oferta tiene una validez de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas.
Atentamente,
Firma autorizada [completa e iniciales]:
Nombre y cargo del signatario:
1 Se podrá ofertar una, dos o las tres Regiones de forma conjunta
A.4.4. Formulario Declaraciones
Declaración Jurada
[El o los] abajo firmantes (suscrita por su representante legal) declaro bajo juramento que (del oferente o de la casa matriz de la cual forma parte
Mi representada brinda los servicios (describa los servicios que brinda) desde hace (números de años de experiencia), en el (Lugar donde ha brindado lo servicios) a (xxx cantidad) clientes en mercado residencial, a (cantidad) clientes en mercado pequeñas y medianas empresas.
Además declaro que a mi representada no le alcanzan las prohibiciones para contratar establecidas en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y las incompatibilidades descritas en este apartado, ni se encuentra inhabilitada para contratar con la Administración Pública, por haber sido sancionado de acuerdo con el artículo 100 y 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa, por estar inhabilitado para el ejercicio del comercio o que haya sido declarado en estado de insolvencia o quiebra, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 19 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
Declaro que nos encontramos al día en el pago de las cuotas obrero-patronales. Declaro que me encuentro al día en el pago de los impuestos de Costa Rica.
Declaro que en caso de resultar adjudicatario nos comprometemos a cumplir la Legislación Nacional aplicable.
Además, acepto y reconozco las competencias de la SUTEL como Órgano Regulador de las Telecomunicaciones en Xxxxx Rica.
Firma autorizada [completa e iniciales]:
Nombre y cargo del signatario: (representante Legal)
A.4.5. Formulario Certificaciones
1) Certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social
En atención al artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, incluidos los Lineamientos para la aplicación de los incisos 1) y 3) de éste, publicados en el Diario Oficial La Gaceta, edición 118 del 00 xx xxxxx 0000 y el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se dispone para todos los oferentes, el acatamiento de las siguientes disposiciones:
• El oferente deberá adjuntar a su oferta una certificación emitida por la Caja Costarricense del Seguro Social, haciendo constar que, a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, se encuentra al día con sus obligaciones con esa institución.
• Será requisito para que un oferente resulte adjudicado, que se mantenga al día en el pago de sus obligaciones con la CCSS, por lo que si la constancia remitida con la oferta se encuentra vencida o morosa al momento de adjudicar, el cumplimiento del requisito será verificado por el fiduciario, por medio de la web del Sistema Centralizado de Recaudación de la CCSS (xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx), previo al dictado del acto
de adjudicación. En caso de aparecer moroso, el fiduciario requerirá al oferente para que, dentro de un plazo perentorio máximo de 3 días hábiles, presente una constancia de la CCSS haciendo constar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con dicha entidad o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por ésta, en defecto de lo cual la oferta será declarada inelegible.
• En caso de que el oferente no aparezca inscrito como cotizante ante la CCSS o su estado sea de inactivo al momento de la apertura de ofertas, pero esté ejerciendo una actividad económica, deberá presentar una constancia emitida por la Caja Costarricense del Seguro Social, en donde se justifique que no debía estar inscrito, bajo la advertencia de que, de no presentar tal justificación, su oferta será declarada inelegible.
• Cuando el oferente no haya iniciado la actividad económica para la cual presenta su propuesta, el fiduciario podrá discrecionalmente evaluar dicha situación y prever como requisito para la formalización del contrato, que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación, ésta deberá gestionar su inscripción ante la Caja Costarricense del Seguro Social, conforme los requisitos establecidos en su Ley Constitutiva y el Reglamento de Salud. En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario en este aspecto, se procederá a declarar insubsistente el acto de adjudicación, según lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
• Cuando por la naturaleza de la necesidad administrativa el oferente requiera incluir subcontratistas para asumir las obligaciones con el Fideicomiso, será obligación del adjudicatario, como requisito para la formalización del contrato, que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación, éste gestione con sus subcontratistas la acreditación, inscripción o corrección de su condición a estado activo o al día, según cada caso en particular, ante la Caja Costarricense del Seguro Social, conforme los requisitos establecidos en su Ley Constitutiva y los Reglamentos atinentes, debiendo entregar al fiduciario dentro de ese mismo plazo, la constancia de la CCSS haciendo constar la situación regular de los subcontratistas. En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario en este aspecto, se procederá a declarar insubsistente el acto de adjudicación, según lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, reservándose el fiduciario el derecho de re-adjudicar de inmediato a la segunda mejor oferta elegible.
2) Certificación de FODESAF
• En atención al artículo 22 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley No.5662), el oferente deberá adjuntar a su oferta una certificación emitida por la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, dependencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que se encuentra al día con el pago de obligaciones de FODESAF.
• Será requisito para que un oferente resulte adjudicado, que se mantenga al día en el pago de sus obligaciones con FODESAF, por lo que si la constancia remitida con la oferta se encuentra vencida al momento de adjudicar, el cumplimiento del requisito será verificado por el fiduciario, por medio de la web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx), previo al dictado del acto de adjudicación. En caso de aparecer moroso, el fiduciario requerirá al oferente para que, dentro de un plazo perentorio máximo de 3 días hábiles, presente una constancia de FODESAF haciendo constar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con dicha entidad, en defecto de lo cual, la oferta será declarada inelegible. Se considera como incumplimiento contractual, el no pago de las obligaciones con la seguridad social, así mismo los derechos subjetivos generados por lo anterior serán revocados sin responsabilidad administrativa.
• El oferente deberá indicar mediante declaración jurada que acepta y reconoce las competencias de la SUTEL como Órgano Regulador de las Telecomunicaciones en Xxxxx Rica. Por lo tanto, el adjudicatario queda comprometido a cumplir con lo establecido en la legislación costarricense y en las leyes sobre la materia de telecomunicaciones, así como las resoluciones, disposiciones y recomendaciones que emita dicho ente regulador.
Formulario Presentación de la Infraestructura:
A. Como requisito indispensable de la oferta, el oferente deberá de demostrar en el proceso de recepción de ofertas y análisis de admisibilidad, la siguiente información. En caso de que requiere algún tipo de confidencialidad sobre esta información, debe de indicarlo expresamente.
B. El oferente deberá presentar como requisito para la admisibilidad, una descripción del diseño de la red a implementar, las capacidades de cada nodo y la ubicación exacta de cada uno (latitud / longitud). Este deberá ser presentado en formato impreso y en digital en formato Word.
C. La descripción y el detalle de la red para los enlaces de los PA que habilitarán las zonas ZIAG, con el detalle de las zonas a atender y el detalle de la cantidad de puntos -PA- a instalar.
a. Se deben de incluir las características técnicas de los equipos de PA, los Gabinetes, y demás infraestructura para proveer la conectividad (routers, switches, firewall, sistema de gestión, etc.)
b. La información técnica del equipo que se instalaría en la ubicación de cada zona.
c. Un diagrama esquemático de la conexión de la zona y detalle del enlace de éste a la red.
D. El diseño de red para la provisión del objeto en concurso, que cumpla con las condiciones de prestación de los servicios especificadas en este Cartel. Este diseño debe ser presentado con:
a. La información técnica de la infraestructura de red utilizada en la solución.
b. La cantidad de Puntos de Acceso y la capacidad y características de los enlaces propuestos para implementar la solución.
c. Un diagrama esquemático de la topología de red con todas sus conexiones.
d. Listado de los equipos propuestos con cantidad, marca y modelo.
e. Simulación de cobertura, que acredite el cumplimiento de las áreas de cobertura requeridas para cada zona.
f. Las características técnicas de las obras civiles necesarias para la complementación de la infraestructura de red diseñada. Se deberá priorizar el uso de infraestructura existente como, por ejemplo: postes eléctricos.
X. Xxxxx a criterio de cada oferente incluir un mayor nivel de detalle del diseño de red propuesto. Durante la fase de ejecución contractual se admitirán cambios y ajustes a este diseño, únicamente si implican mejora en la capacidad, tecnología, escalabilidad, experiencia y funcionalidad de la red. El fideicomiso podrá ordenar, unilateralmente, cambios en el alcance en cuanto a zonas ZIAG, para lo cual comunicará dichos cambios por escrito al contratista. Si de dichos cambios se derivare una modificación del cronograma de trabajo o diferencias en los costos, el contratista mantendrá el derecho a la reprogramación de nuevas fechas o al equilibrio económico del contrato, según pueda corresponder, siempre que medie la debida demostración de cualquiera de ambas circunstancias.
F. Descripción de un Plan de Pruebas detallado y los resultados esperables para la entrega de cada ZAIG, de acuerdo con el Anexo 6.
G. La totalidad de PAs que se incluyan en la oferta, deberán estar homologados por la SUTEL.
H. En caso de que aplique, todas las construcciones que se desarrollen deberán contar con sus diseños formales y permisos de construcción, de acuerdo con la normativa costarricense para construcción. La siguiente lista incluye algunas de las instituciones de las que se requiere un permiso, visado, autorización o trámite para cumplir con las reglamentaciones locales. Esta lista no limita los permisos, ni trámites necesarios, que podrían variar de una localidad a otra. En cualquier caso, se deben de cumplir todas las normativas vigentes en el momento de la construcción para cada localidad.
a. Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) (visado de planos arquitectónicos, estructurales, mecánicos y eléctricos, ingenieros afiliados).
b. Municipalidad local (permiso de uso de suelo, permiso de construcción).
c. Ministerio de Salud.
d. Acueducto local (certificado de disponibilidad de agua y desagüe).
e. Secretaría Técnica de Nacional Ambiental (SETENA).
f. Compañía de distribución de electricidad local.
I. Los oferentes deberán cumplir con lo establecido en el Reglamento para regular la exposición x xxxxxx electromagnéticos de radiaciones no ionizantes, emitidas por sistemas inalámbricos con frecuencias de hasta 300 GHz, publicado en la Gaceta N° 25 xxx xxxxxxx 4 de febrero del 2011 y con los límites de potencia para banda libre definidos en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF).
J. Los oferentes deberán brindar una solución que garantice su sostenibilidad ambiental, cumpliendo con lo definido en artículo 3 inciso k) de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642, principalmente en la operación, los sistemas de respaldo eléctrico, así como el posterior desecho de aquellos elementos eléctricos del sistema de protección como baterías y demás componentes. El oferente podrá aportar, si así lo considera, la certificación sobre la Norma INTE-12-01-07:2011, Sistema de Gestión Ambiental para el Sector de Telecomunicaciones.
A.4.6. Formulario Presentación de Propuesta de Contabilidad Separada
El oferente debe presentar una propuesta de contabilidad separada de acuerdo con los lineamientos definidos en este Cartel y en la Guía de Contabilidad Separada, que se incluye en el anexo 8. Para el caso puntual de los ingresos, el oferente debe presentar el modelo de asociación de estos al proyecto, la metodología de medición y verificación, al igual que las herramientas usadas.
A.4.7. Formulario presentación de la propuesta financiera
San Xxxx, XX de XXX de 2018
Señora
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR Banco Nacional xx Xxxxx Rica, San Xxxx
Estimada Señora:
[El o los] abajo firmantes ofrecemos los servicios para proveer acceso a Internet gratuito en espacios públicos seleccionados. La propuesta financiera que se adjunta es por la suma de [monto en palabras y en cifras e indicar el monto y la prioridad de adjudicación para cada Región]. Esta cifra incluye los impuestos correspondientes que le apliquen.
El precio de la Oferta es firme y definitivo y se ha indicado en números y letras. En caso de discrepancia prevalecerá el precio en letras. Se ha indicado en colones costarricenses o moneda de curso de legal de los Estados Unidos de América
Se han considerado en el precio ofertado todos los materiales, servicios y equipos necesarios para proveer los servicios requeridos en este cartel.
Esta propuesta financiera es el monto de la subvención del Fideicomiso solicitado para proveer el acceso a Internet en las condiciones y zonas de acceso requeridas por el cartel.
Atentamente,
Firma autorizada [completa e iniciales]:
Nombre y cargo del signatario:
A.4.8. Formulario Cálculo de la subvención
Señora
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR Banco Nacional xx Xxxxx Rica, San Xxxx
Estimada Señora:
San Xxxx, X de X 2018
A continuación, se detalla el resumen de la descripción de los parámetros para el cálculo de la subvención en cada Región Operativa para el desarrollo del proyecto y lo correspondiente al caso de negocio particular.
(Favor indicar si se requiere que estos datos sean manejados de manera confidencial de ser así, debe solicitarlo expresamente en la oferta y presentarlos por separado dentro de los documentos de la oferta)
Atentamente,
Firma autorizada [completa e iniciales]:
Nombre y cargo del signatario:
A.4.9. Detalle Cálculo de la Subvención solicitada (Art. 36, inciso b, LGT)
A. Datos generales de los servicios del proyecto
• Detalle de los diferentes servicios a ofrecer
• Tarifas de los diferentes servicios que se pretende ofrecer
B. Detalle a continuación para cada año del horizonte del proyecto, todos los rubros relacionados con la inversión inicial, ingresos, gastos y costos inherentes al proyecto.
Tabla 22. Rubros de Inversión Inicial, Ingresos, Gastos y Costos
Rubro | Monto Año 1… |
Inversión Inicial (CAPEX) (Favor desglose el CAPEX) | |
A | |
B | |
… | |
Total Ingresos | |
Ingresos directos (favor desglose los ingresos directos) | |
A | |
B | |
… | |
Ingresos Indirectos (favor desglose los ingresos indirectos, incluidos los de publicidad, marketing y digital) | |
A | |
B | |
… | |
Total Gastos (favor desglose todos los gastos relacionados al proyecto: administrativos, comerciales, mantenimiento y operación) | |
A | |
B | |
… | |
Total Costos (favor desglose todos los costos relacionados al proyecto: administrativos, comerciales, mantenimiento y operación) | |
A | |
B | |
… | |
Fuente: Unidad de Gestión N° 3
C. A continuación, se presenta la tabla resumen del cálculo de la subvención para cada Región Operativa:
Tabla 23. Cálculo de Subvención
Resumen Cálculo Subvención | Monto |
Ingresos | |
Gastos | |
CAPEX | |
OPEX | |
Total Subvención |
Fuente: Unidad de Gestión N° 3
A.4.10. Formulario Cronograma
A) En el cronograma se deben definir las etapas, tareas, entregables y demás actividades necesarias para el adecuado desarrollo y seguimiento del avance del proyecto y cumplir así con los plazos definidos en la sección
1.5. El cronograma deberá demostrar fehacientemente el cumplimiento de los plazos solicitados para cada etapa en este cartel.
B) El cronograma deberá demostrar fehacientemente el cumplimiento de los entregables de las acciones de Comunicación y acciones de sensibilización, divulgación y capacitación.
C) El cronograma de trabajo debe ser detallado, coherente, bien estructurado y organizado, con al menos las siguientes características para cada una de las etapas del proyecto:
• El cronograma detallado, en formato “Project” de las actividades que realizará el oferente, de forma clara, que incluya la fecha de entrega de los productos esperados, responsables y la asignación de recursos, de acuerdo con los plazos indicados en este cartel.
• El detalle de todas las actividades por desarrollar para el cumplimiento de los requerimientos de este concurso, tal como se definen en el presente Cartel.
• Las fechas de entrega de los productos y servicios requeridos.
• La duración en días naturales de todas las tareas y sub-tareas por realizar.
• El recurso humano, es decir, las personas asignadas a cada una de las tareas.
• El detalle de las tareas predecesoras de las que depende cada una, así como la concurrencia en su ejecución.
• El cronograma debe ser dinámico, por lo que deberá contener un campo que indique el porcentaje de avance en la ejecución de cada una de las tareas; con el objetivo de que cada semana se pueda evaluar el grado de avance del proyecto.
• El cronograma debe incluir la ruta crítica y la línea base de tiempo, presupuesto y recursos.
• En este cronograma el adjudicatario deberá demostrar que realizará la totalidad de las tareas requeridas y aplicará las correcciones requeridas por el Fiduciario a más tardar en el plazo de entrega establecido.
• El cronograma debe confeccionarse en formato digital, compatible con MS Project, última versión.
• El cronograma inicial presentado en la oferta puede ser ajustado de acuerdo con la evaluación de seguimiento del desarrollo del proyecto, no obstante, debe conservarse la línea base, inicial.
• Debe indicar todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, avance de obra, mensual operativo). Para tareas en varias fases, se deben indicar separadamente las actividades, entrega de informes y etapas para cada fase.
• Los contratistas deberán cumplir con la ejecución del 100% del cronograma propuesto, según las zonas listadas para cada etapa a desplegar; las ZAIGs no deberán acumularse como estrategia de despliegue de los contratistas ni deberán reprogramarse o trasladarse entre etapas subsiguientes.
A.4.11. Formulario Subcontrataciones
Tabla 24. Resumen de Subcontrataciones
Nombre de la Empresa | Cédula Jurídica | Representante Legal |
Fuente: Unidad de Gestión N° 3 | ||
• Para cada empresa a subcontratarse se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas.
• Queda entendido que el adjudicatario no podrá utilizar los servicios por subcontratación de personas o empresas que no estén citadas en el listado incluido en la oferta, salvo que el fiduciario lo autorice, previa verificación de la idoneidad de la persona o empresa subcontratada para realizar las labores que el adjudicatario le pretende encomendar.
ANEXO 5: Obligaciones Sobre Comunicación, Divulgación, Sensibilización y Capacitación
Obligaciones sobre Comunicación, divulgación y acciones de sensibilización, divulgación y capacitación.
ESTA PROPUESTA DEBE ENTREGARSE AL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS, COMO REQUISITO DE ADMISIBILIDAD.
A.5.1. Justificación
La Ley General de Telecomunicaciones (en adelante LGT), establece como parte de sus objetivos:
• Asegurar la aplicación de los principios de universalidad y solidaridad del servicio de telecomunicaciones. Fortalecer los mecanismos de universalidad y solidaridad de las telecomunicaciones, garantizando el acceso a los habitantes que lo requieran.
• Promover el desarrollo y uso de los servicios de telecomunicaciones dentro del marco de la sociedad de la información y el conocimiento y como apoyo a sectores como salud, seguridad ciudadana, educación, cultura, comercio y gobierno electrónico.
• Incentivar la inversión en el sector de las telecomunicaciones, mediante un marco jurídico que contenga mecanismos que garanticen los principios de transparencia, no discriminación, equidad, seguridad jurídica y que no fomente el establecimiento de tributos.
• Procurar que el país obtenga los máximos beneficios del progreso tecnológico y de la convergencia. Y además buscar el logro de índices de desarrollo de telecomunicaciones similares a los países desarrollados.
Como parte del análisis integral de la norma, son principios que rigen el accionar de la SUTEL, como administrador del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, perseguir la universalidad en la prestación de un mínimo de servicios de telecomunicaciones a los habitantes de todas las zonas y regiones del país, sin discriminación alguna en condiciones adecuadas de calidad, precio y solidaridad; estableciendo mecanismos que permitan el acceso real de las personas de menores ingresos y grupos con necesidades sociales especiales a los servicios de telecomunicaciones, en condiciones adecuadas, con el fin de contribuir al desarrollo humano de estas poblaciones vulnerables.
Son producto de la ley, algunas definiciones que son importantes traer en este apartado.
El acceso universal: derecho efectivo al acceso de servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general, de uso colectivo a costo asequible y a una distancia razonable respecto de los domicilios, con independencia de la localización geográfica y condición socioeconómica del usuario, de acuerdo con lo establecido en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones.
La Agenda digital: conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo tendientes a acelerar el desarrollo humano del país, mediante el acceso, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs).
Agenda de solidaridad digital: conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo tendientes a garantizar el desarrollo humano de las poblaciones económicamente vulnerables, proporcionándoles acceso a las TICs.
Existen varias definiciones de ¿qué es Banda ancha? En la norma se define como la tecnología que permite el transporte de señales utilizando medios de transmisión con un ancho xx xxxxx suficiente para garantizar capacidad, velocidad y continuidad en la transferencia de cualquier combinación de voz, datos, gráficos, video y audio en cualquier formato y en relación a esta, la Brecha digital a la banda ancha, como la distancia o el acceso diferenciado entre países, sectores y personas a las TICs, así como las diferencias en la habilidad para utilizar tales herramientas, en el uso actual que les dan y en el impacto que tienen sobre el desarrollo humano. El servicio universal se ha desarrollado
como el derecho al acceso a un servicio de telecomunicaciones disponible al público que se presta en cada domicilio, con una calidad determinada y a un precio razonable y asequible para todos los usuarios, con independencia de su localización geográfica y condición socioeconómica, de acuerdo con lo establecido en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones.
En este sentido, todos los habitantes de Costa Rica, son parte de la Sociedad de la información y el conocimiento, sociedad integrada por redes complejas de comunicaciones y conocimiento que conlleve la utilización masiva de herramientas electrónicas y digitales con fines de producción, intercambio y comunicación para desarrollar conocimiento donde las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones conocidas como las TICs son el conjunto de técnicas de trabajo y recursos tecnológicos que permiten ofrecer servicios con el apoyo del equipamiento informático y de las telecomunicaciones.
Por tanto, la LGT establece el conjunto de objetivos fundamentales para lograr reducir la brecha digital, la inclusión de los habitantes, por medio de las redes xx xxxxx ancha, y lograr el máximo beneficio, equidad, inclusión y oportunidades. Es necesario, por tanto, complementar los proyectos de desarrollo de infraestructura (brecha de oferta
/ acceso) con acciones complementarias y necesarias para potenciar ese máximo aprovechamiento. La LGT establece entre otros objetivos dotar de servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a las instituciones y personas con necesidades sociales especiales, tales como albergues de menores, adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena, escuelas y colegios públicos, así como centros de salud públicos y reducir la brecha digital, garantizar mayor igualdad de oportunidades, así como el disfrute de los beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento por medio del fomento de la conectividad, el desarrollo de infraestructura y la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios xx xxxxx ancha.
Complementariamente, el reglamento de acceso universal, servicio universal y solidaridad, busca que los recursos de FONATEL, se orientan por medio de la asignación transparente en su uso a través de mecanismos que garanticen su adecuada fiscalización para lograr igualdad de oportunidades donde la selección de los operadores o proveedores de servicios y de las poblaciones beneficiadas por los programas o proyectos con cargo a FONATEL se basará en criterios objetivos que garanticen dicha igualdad de oportunidades así como que los habitantes se beneficien de la innovación tecnológica para que se ajusten al desarrollo y necesidades xxx xxxxxxx y al avance tecnológico.
Para lograr estos objetivos y fines, el financiamiento de proyectos con recursos del FONATEL, además de aplicarse para cumplir los objetivos definidos en la LGT y en las metas que se definan en el Plan Nacional de Desarrollo de la Telecomunicaciones; podrá aplicarse al financiamiento de las etapas de inversión, operación o mantenimiento y/o a las actividades complementarias necesarias para el funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones, pudiendo abarcar entre otros, estudios técnicos, adquisición de equipos, materiales, obras civiles, así como programas de sensibilización, difusión y capacitación necesarios para el correcto cumplimiento de las Agendas digitales y de solidaridad, que forman parte integral de dicho plan.”
A.5.2. Lineamientos para presentar las acciones de sensibilización, difusión y capacitación
Programas de sensibilización, difusión y capacitación en espacios públicos conectados.
Ofrecer un conjunto de acciones (acciones presenciales, y por medio de una plataforma digital) de acceso a contenidos para 1- los Municipios, 2- las Instituciones y 3- Habitantes, de manera que se garantice el máximo potencial de las capacidades de la red en las instituciones y los habitantes del acceso a la banda ancha, y que
fomente las comunidades y ciudades digitales, inteligentes, inclusivas y sostenibles, como herramienta de desarrollo, inclusión a la sociedad de la información y el conocimiento y la mejora de las condiciones y bienestar de los habitantes.
Se entiende por un Programa de sensibilización, difusión y capacitación para este programa, como el conjunto de acciones integrales y sistematizadas que generen actividades de participación de los habitantes y las instituciones, con contenidos teóricos y prácticos, dirigidos a crear conciencia en los distintos ámbitos de las zonas y la comunidad que propicie el buen uso y aprovechamiento, seguro y productivo de los servicios de internet xx xxxxx ancha y se fomente el desarrollo de las comunidades y ciudades digitales, inteligentes y sostenibles para el máximo bienestar y calidad de vida por medio de las tecnologías.
A.5.3. Lineamientos sobre la estrategia de divulgación del Programa
• El programa deberá de focalizarse al público meta presentado en la caracterización de las Zonas 1 y Zona 2.
• En el caso de las Zonas 1, el programa deberá de coordinarse con las Municipalidades.
• En el caso de las Zonas 2, el programa deberá de coordinarse con las instituciones INCOFER, Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Centros Cívicos del Ministerio de Justicia y Paz.
• Elaborar un programa de acciones de comunicación, ejecutable durante la vida del programa sobre el uso productivo del acceso a internet.
• Deberá de comunicar claramente el número de teléfono, para la atención de cualquier situación, relacionada con la operación del Programa (averías, funcionamiento, situaciones relacionadas con el programa, otras zonas de acceso gratuito).
• El programa de sensibilización, uso, aprovechamiento y beneficio no debe de entenderse en ningún momento como una campaña comercial (este programa es ajeno a las acciones de comercialización del proyecto).
El contratista deberá presentar como elementos indispensables de las acciones lo siguiente:
• El cronograma de implementación del Programa, durante los diez (10) años del contrato. Para ello deberá de garantizarse cubrir al menos en el primer año el 50% de los Municipios que cuenten con ZAIGs operativas.
• Contar con una plataforma para cursos en línea 24x7x365 días abierto y masivos (conocidos por sus siglas en inglés como MOOC) con contenido teórico / práctico para las Municipalidades como, por ejemplo:
1. Uso productivo de internet (32 horas),
2. Uso seguro de internet (32 horas),
3. Desarrollo de ciudades digitales, inteligentes, sostenibles e inclusivas (60 horas),
4. Curso con contenidos para el desarrollo de servicios digitales a la ciudadanía, aplicaciones, internet de las cosas y en general nuevas tecnologías (32 horas).
• La plataforma deberá de tener la capacidad de evaluar el avance, y certificar las horas y el aprovechamiento de cada uno y el aprovechamiento general del programa de los cursos.
• En total los cursos no deberán tener menos de 156 horas Esto deberá desarrollarse antes de completar el segundo año contractual y debe de estar disponible y actualizada durante el período de servicio respectivo a
cada ZAIG según se describe en el Anexo 2, promoviendo su uso.
• Al menos cuatro sesiones en línea de 32 horas con el 100% de los Municipios del país e Intendencias, a fin de apoyar las sesiones en línea de la plataforma y de los contenidos propuestos en el punto anterior. Estas sesiones pueden ser grupales. Se debe de fomentar el intercambio de experiencias nacionales e internacionales en ciudades digitales, inteligentes, inclusivas y sostenibles y el uso de las nuevas tecnologías. Se estima una participación mínima de 50 personas por curso.
• Desarrollar en las ZAIG actividades sobre el fomento del uso de internet, con contenidos de uso productivo y seguro, educativo, fomentar la inclusión a las plataformas del Estado y a los contendidos productivos. Se sugiere considerar el siguiente temario recomendado para los operadores:
- Historia de Internet.
- Conexiones seguras a Redes Inalámbricas tipo WiFi.
- Seguridad en Redes Inalámbricas.
- Mejores Prácticas de Seguridad en el uso del Internet (conexiones a bancos, uso de tarjetas de crédito en Internet, acceso a páginas no confiables, correos electrónicos, etc.)
- Mejores prácticas para la seguridad de los dispositivos móviles (Sistemas Operativos más comunes) o cualquier otro tema técnico relacionado con el Mundo de Internet.
- Creación, mantenimiento y seguridad en cuentas de Redes Sociales.
- Innovación Tecnológica.
- Historia de la localidad.
- Cursos de Seguridad Personal, Seguridad Comunal, Pequeña y Mediana Empresas, Innovación Empresarial, Cursos de Preparación ante Desastres Naturales o cualquier otro tema Social que pueda ser considerado importante dentro de cada Municipalidad o Institución (como, por ejemplo: Salud, Cocina, Deportes, Ganadería, Agricultura, Turismo, etc.)
- Cursos de enseñanza enfocados a la niñez.
- Cualquier otro tipo de Cursos que cada Municipalidad o Institución encargados en cada zona de servicio crea conveniente, para sus propias necesidades.
• Un número de atención de clientes, físicos y jurídicos, “call center” o centro de atención de llamadas de forma diferenciada, para atender a los interesados de los servicios del proyecto de los otros clientes o usuarios finales de los contratistas, y para poner tiquetes sobre quejas o incidentes. El acceso a este “call center” debe ser informado a los usuarios durante las actividades de sensibilización que desarrollará el contratista. Se estima una llamada por día por ZAIG.
Los operadores de cada Región Operativa deberán cumplir con los siguientes Lineamientos de Políticas de la red WiFi tanto en los Puntos de Acceso como en las plataformas digitales:
1. Aclarar los Términos de Servicio o Políticas de Uso Aceptable en coordinación con la administración, esta deberá de ser ampliamente comunicada.
2. Proteger al consumidor de acuerdo con la ley de protección de datos de Costa Rica.
3. Garantizar la privacidad del usuario en todo momento.
4. Eliminar los requisitos de registro invasivo. Los tipos de registros permitidos se definen en el numeral 2.7 relativo al Portal Cautivo.
5. Evitar y bloquear el acoso y cualquier tipo de violencia virtual.
6. Aumentar la conciencia pública de la seguridad WiFi pública como parte de las acciones de alfabetización digital.
ANEXO 6: Guía para Recepción de Obra
El objetivo de este anexo es establecer la documentación que se debe presentar para el recibimiento de zonas WiFi.
A.6.1. Solución Técnica
El oferente al momento de presentar la oferta técnica explicará mediante un documento la solución elegida para proveer el objeto contractual, incluyendo toda la información que se solicita en este apartado.
A.6.2. Detalles de solución técnica
El oferente debe aportar el detalle de la solución técnica en cada ZAIG, de acuerdo con su oferta, incluyendo los siguientes datos:
• Cantidad de Puntos de Acceso, con ubicación en coordenada X/Y e identificación.
• Mapa con la ubicación de los Puntos de acceso y la cobertura obtenida en cada zona.
• Ruta de enlaces (fibra óptica), capacidad, ubicación y diagrama de la solución.
• La información requerida en los puntos anteriores debe presentarse con la oferta en formato de MapInfo® (. shape / .tab), con proyección WGS 84, grados decimales.
• Pruebas de un día completo de velocidad del enlace a cada Punto de Acceso, en las que se verifique la velocidad contratada para el enlace, el throughput, la latencia y el jitter a un servidor fuera de Costa Rica. Estas pruebas deberán hacerse a carga completa (simulando el tráfico de los 100 usuarios dimensionados), estresando al máximo las capacidades de los equipos y enlaces instalados.
• Pruebas de cumplimiento de velocidad, throughput y latencia, en al menos 10 puntos en la frontera del área requerida para cada zona en el Anexo 1. Cada uno de estos diez puntos deberá estar separado entre sí por al menos 20 metros.
• Pruebas de cumplimiento de velocidad, throughput y latencia, en al menos 10 puntos en el interior del área requerida para cada zona en el Anexo 1. Al menos uno de estos puntos deberá ser el centro geométrico del área de cobertura, y cada punto deberá estar separado en al menos 5 metros, de los puntos de medición a su alrededor.
A.6.3. Despliegue del proyecto
El contratista podrá hacer entregas parciales de obra, siempre y cuando dicha infraestructura se encuentre completa y sea funcional, es decir, si el contratista tiene zonas listas para entrada en operación, este podrá solicitar la recepción de dicha zona completa. Para las entregas parciales o totales de obra, seguirá con el procedimiento descrito a continuación:
A.6.3.1. Declaración jurada
El contratista entregará obligatoriamente una declaración jurada que detalle la infraestructura instalada y donde indica cumplir con el área de cobertura y los servicios requeridos por el cartel, para cada una de las zonas definidas en el anexo 1.
A.6.3.2. Reportes de avances de ejecución del proyecto
Para corroborar el estatus del proyecto, el contratista debe:
a) Presentar un reporte semanal del avance del proceso de instalación de zonas de acceso y estatus del proyecto. Se debe indicar en estos reportes el avance respecto a cronograma, las tareas realizadas y días faltantes para la entrega de cada zona, así como cualquier otra actividad que el contratista considere necesario informar.
b) Dichos reportes deberán utilizar registros fotográficos, datos y explicaciones detalladas del proceso en formatos editables, .csv /.xlsx /.docx.
c) En caso de ser necesario la Unidad de Gestión, podrá solicitar aclaraciones o adiciones a los reportes de avance, así como reservarse el derecho de inspección en sitio para corroborar estos avances mediante una o más visitas de campo.
A.6.3.3. Documentación del Despliegue de Infraestructura
Al realizar una entrega parcial o total de una zona, el contratista debe presentar planos “As-Built” de la infraestructura instalada para habilitar una zona dada y toda la documentación referente a las obras ejecutadas y a los equipos instalados; al igual que las diferentes pruebas de aceptación. Esta documentación debe ser presentada al Fideicomiso en forma completa.
a) Cantidad de Puntos de Acceso, con ubicación en coordenada X/Y e identificación.
b) Mapa con la ubicación de los Puntos de acceso y la cobertura obtenida en cada zona.
c) Ruta de enlaces (fibra óptica), capacidad, ubicación y diagrama de la solución.
d) La información requerida en los puntos anteriores debe presentarse con la oferta en formato de MapInfo® (. shape / .tab), con proyección WGS 84, grados decimales.
e) Aportar la información referente a la obra civil y a la construcción de infraestructura física (esta documentación se debe entregar para cada zona).
Documentar la información de todos los enlaces de acuerdo con lo señalado en la tabla 25:
Tabla 25. Lista de Chequeo para enlaces de transmisión
Parámetros Técnicos Evaluados | |
Trayecto “N” | Especificación |
Tipo de enlace-Fibra | |
Tipo de trayecto-enlace | |
Capacidad – ancho xx xxxxx | |
Ubicación – latitud/longitud-Nombre | |
Puntos de Conexión | |
Longitud del Trayecto | |
Fuente: Unidad de Gestión N°3
f) El contratista debe presentar un mapa con la cobertura para cada zona, mostrando la cobertura total del área requerida en el anexo 1, y que se muestre el nivel de potencia, en formato de MapInfo® (. shape / .tab), con proyección WGS 84, grados decimales.
g) En las tablas a continuación se muestra a detalle la documentación referente a despliegue en infraestructura que se debe aportar por parte del contratista:
Tabla 26. Información de infraestructura
Item | Descripción |
Información de los puntos de acceso | Ubicación de los puntos de acceso (Cantón, Distrito, Poblado), Latitud y Longitud (WGS84, grados decimales), Tipo, Altura, Nueva/Existente. |
Mapa de Localización | Imagen donde muestre la localización de los puntos de acceso, con sus respectivas coordenadas geográficas. |
Inventario de Equipos | Inventario completo, detallado y desglosado de todos los equipos a utilizar. |
Registros Fotográficos | 1. Registro fotográfico de Obra Civil desplegada. 2. Registro fotográfico del inventario de equipo (donde sea legible el número de serie de los equipos) 3. Registro fotográfico de los avisos instalados |
Planos As Built | Planos finales donde explique el diseño del nodo con todos sus detalles. |
Aceptación de Hardware | Lista de Chequeo, aceptación de la instalación del hardware, firmada por el o los responsables. |
Inspección de Instalación | Lista de Chequeo, aceptación de la instalación, firmada por el o los responsables. |
Pruebas en Sistema (Software) | Lista de chequeo, aceptación de la instalación del software, firmada por el o los responsables. |
Pruebas de Cobertura | Se deben realizar las pruebas requeridas en el punto A.6.4.1 de este anexo. El formato solicitado es: .SHP y .TAB |
Mapa de Cobertura | Mancha de cobertura que deberá ser entregada en formato .SHP y .TAB |
Entrega de Documentos | Toda la documentación solicitada debe ser entregada impresa y en formato digital. |
Fuente: Unidad de Gestión N°3
Tabla 27. Verificación de instalación física
Indicador | Cumple | Pendientes |
Certificados del fabricante de cable de fibra ótica | ||
Fijación de cable de fibra óptica en postería | ||
Instalación de cable de Fibra óptica en ductería | ||
Reservas de cable. | ||
Fijación de empalmes | ||
Medidas bidireccionales de reflectometría de tramo de fibra punto a punto | ||
Medidas de Potencia de tramo de fibra punto a punto | ||
Instalación de PAs | ||
Alimentación eléctrica de PAs. | ||
Fuente: Unidad de Gestión N°3
A6.3.4. Documentación de las pruebas ejecutadas por el contratista
Al realizar una entrega parcial o total de la infraestructura, el contratista debe presentar toda la documentación referente a las pruebas de campo. Las pruebas deben regirse bajo los parámetros descritos en este Anexo.
A6.3.5. Otras Pruebas
En el caso en que el contratista tenga la posibilidad de ofrecer otros productos y servicios sobre la plataforma desplegada, los mismos deben ser probados y reportados con los lineamientos de coordenadas X/Y, registro fotográfico, cantidad de pruebas y demás elementos asociados en las pruebas de servicios fijos.
La Unidad de Gestión o el Fideicomiso, en el momento que se considere necesario podrá contratar un tercero para realizar unas pruebas adicionales.
A.6.4. Pruebas de la Unidad de Gestión
La Unidad de Gestión ejecutará pruebas con el objetivo de definir la aceptación final de una zona. Estas pruebas se aplicarán en la recepción de obra, aún parcial, donde se verificará el desempeño de los servicios en la zona requerida por este cartel.
A.6.4.1. Pruebas de Cobertura
La Unidad de Gestión elegirá puntos en la frontera y dentro del área de servicio requerida en el Anexo 1. En estos puntos se ejecutarán pruebas para demostrar la disponibilidad y desempeño del servicio (tanto inalámbrico, como del enlace al PA).
A.6.4.2. Parámetros que considerar en las Pruebas
Las pruebas del servicio de acceso gratuito a Internet y de los enlaces a los PA, deben regirse por los siguientes parámetros contemplados en el Reglamento de Prestación de Calidad de Servicios:
a) Para las pruebas de Internet se debe cumplir con el desempeño de la velocidad de transferencia local e internacional respecto a la velocidad contratada. Este parámetro debe cumplirse para la velocidad de envío y descarga de información. Los umbrales mínimos se fijan en la siguiente tabla por cada tipo de servicio:
Tabla 28. Tipos de Servicio de Internet
Tipos de servicio | Umbral de throughput |
Público | 80% |
Domiciliar | 80% |
Pequeñas y medianas empresas | 85% |
Grandes empresas | 90% |
Corporativo | 95% |
Fuente: Unidad de Gestión N°3
b) El cumplimiento del desempeño de la velocidad de transferencia respecto a la velocidad contratada (throughput), se obtiene mediante la siguiente fórmula:
⎨
⎧% Cumplimiento⎫ = ⎧%Throughput ≥ Umbral =
100%
⎭
⎨
⎩throughput
⎬ ⎩%Throughput < Umbral
= e−k (Umbral - %Throughput)
× 100
Donde:
%Throughput: corresponde al desempeño de la velocidad de transferencia respecto a la velocidad contratada para el servicio en estudio o al promedio de desempeño de la totalidad de servicios del operador o proveedor, en la hora cargada media, para evaluaciones particulares y globales respectivamente.
Umbral: corresponde al umbral throughput.
k: constante de rigurosidad, fijada en un valor de 50.
ANEXO 7: Interconexión con la Red EDUROAM
A.7.1. Necesidad de integración con otros sistemas
Figura 2. Mapa de cobertura red EDURAOM
Fuente: xxx.xxxxxxx.xxx
A través de una conexión segura los miembros de la comunidad educativa pueden expandir la conectividad de su campus universitario prácticamente a cualquier lugar en el mundo, es por ello que siendo el Programa “Espacios Públicos Conectados” un habilitador tecnológico que promueve el uso de las nuevas tecnologías de información y del conocimiento como factores de cambio social y cultural y por ende la reducción de la brecha digital, es de vital importancia y utilidad el poder ofrecer conectividad a la red Eduroam a través de todos las ZAIGs que constituyen el área de cobertura del proyecto.
A.7.2. Requerimientos Técnicos
La red Eduroam provee de acceso autenticado y seguro desde cualquier lugar en donde se encuentre activa, una vez un usuario registrado se conecta a la red entra en un entorno seguro de cifrado y resguardo de la información, , en este caso particular la red “Espacios Públicos Conectados” ofrezca una conexión segura HTTPS.
A fin de permitir que una conexión segura se establezca, se requiere usar un método de encriptado punto-a-punto 802.1x a fin de garantizar que las credenciales del usuario registrado sean validadas por la red originaria a la cual se pertenece. En tal sentido sólo se requiere un certificado de autenticación de la institución originaria para poder acceder a la red.
El proceso de autenticación se lleva a cabo a través de una red global de servidores RADIUS que se encargan de validar las credenciales del usuario con su respectiva base de datos en su red originaria. Los Contratistas deberán
permitir establecer la conexión de los usuarios registrados en la red Eduroam al sistema RADIUS para validación, sin aplicar ningún tipo de restricción o bloqueo de datos, la cual se establecerá a través de protocolos RADIUS/TLS. Los Contratistas deben proveer la conexión a Eduroam a través de un vínculo desde el portal cautivo para que sea usado por los usuarios registrados que cuenten con dispositivos habilitados para ello.
A.7.3. Interconexión con la red Eduroam
El objetivo de este Anexo es establecer los dos escenarios que se deben aplicar, para realizar la interconexión con la red Eduroam que administra CONARE, con el fin de que los estudiantes universitarios, puedan acceder a la misma a través de los ZAIG. Para tal fin deberá suscribir el convenio que requiera el Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
A.7.4. Escenario 1
Realizar la autenticación de los usuarios enviando las consultas al servidor federado directamente desde el controlador de los puntos de acceso inalámbrico.
Requerimiento del controlador de Wireless
• Dirección IP publica fija
• Autenticación Radius
• Soporte:
EAP-TTLS
EAP-MSCHAPv2 IEEE 802.1x
IEEE 802.11b/g/n (11, 54, 108 Mbps).
• Cifrado WPA2 Enterprise
Comunicación con servidores Federados IP= 163.178.80.35
Configuración de Filtrado Radius
Puertos Salida UDP: 1812, 1813 Puertos Entrada UDP: any
Requerimiento de los Puntos de Acceso
Los puntos de acceso deben poder alcanzar el controlador inalámbrico Puertos UDP: 1812, 1813
A.7.5. Escenario 2
Realizar la autenticación de los usuarios enviando las consultas al servidor federado directamente desde un servidor Radius local.
Requerimientos instalación de un servidor local
• Servicio Radius
• Configuración EAP
• Configuración de realm local
• Configuración de Proxy (federado)
• Puertos UPD salida: 1812, 1813 al federado
• Puerto UDP entrada: ALL desde federado
• Secret de 16 dígitos aleatorios
• Certificado
• Guardar Logs al menos durante 6 meses
Requerimiento del controlador de Wireless
• Comunicación con el servidor Radius local
• Autenticación Radius
• Soportar:
o EAP-TTLS
o EAP-MSCHAPv2
o IEEE 802.1x
o IEEE 802.11b/g/n (11, 54, 108 Mbps).
• Cifrado WPA2 Enterprise
Requerimiento de los Puntos de Acceso
Los puntos de acceso deben poder alcanzar el controlador inalámbrico Puertos UDP: 1812, 1813
Configuración de Filtrado Radius
Puertos Salida UDP: 1812, 1813 Puertos Entrada UDP: any
A.7.6. Filtrado de servicios al Usuario
Para una experiencia de usuario consistente, es crucial que un conjunto común de servicios esté disponible en cada infraestructura, por lo que se solicita abrir al menos los siguientes puertos:
• Garantizar comunicación al menos de los siguientes servicios de salida:
o Web: HTTP, HTTPS
o Video conferencia
o RDP
o SSH
o FTP
o Correo: IMAP, IMAPS, POP, POP3S, SMTP, SMTPS
o Cisco VPN
o PPTP VPN
o IP sec VPN (XXX)
• Garantizar comunicación al menos de los siguientes servicios de entrada y salida:
o PPTP VPN GRE
o IPV6 Tunnel Xxxxxx Service
o IP sec VPN (ESP & AH)
ANEXO 8: Guía de Contabilidad Separada
Guía de Contabilidad Separada para operadores adjudicatarios del Programa.
A.8.1. OBJETIVO
El objetivo de esta guía es establecer los modelos de contabilidad separada y desarrollar políticas estandarizadas. La presente guía se basa en prácticas idóneas a fin de establecer un modelo de contabilidad de costos. Dado que la contabilidad de costos y la separación contable son obligaciones impuestas por medio xx Xxx se pretende hacer cumplir el respectivo mandato con esta guía.
A.8.1.1. Objetivos específicos
• Diseñar un modelo de información contable mediante el cual los operadores que resulten adjudicatarios del Programa 4, Espacios Públicos Conectados, reporten el resultado de sus operaciones y situación financiera asociadas al contrato.
• Definir los principios contables del modelo
• Establecer formatos de presentación de la información financiera
A.8.2. ALCANCE
El presente documento tiene como finalidad suministrar una estructura mínima de cuentas contables, estados de costos, estado de resultados, flujo de efectivo y balance general con sus respectivas notas, en el marco de las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables. Que serán de acatamiento obligatorio por parte de los adjudicatarios.
A.8.3. XXXXX XXXXX Y CONCEPTUAL
A.8.3.1. MARCO LEGAL
El modelo de contabilidad separada se presenta al tenor del Reglamento de Acceso Universal Solidaridad por lo indicado en su artículo 34.
Los operadores o proveedores que ejecuten proyectos financiados con recursos del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR, deberán mantener un sistema de contabilidad de costos independiente (separada); el cual deberá ser auditado anualmente por una firma de contadores públicos autorizados, debidamente acreditadas ante la SUTEL.
Los costos de esta auditoría serán pagados por el operador o proveedor auditado. Debe entenderse por contabilidad separada, el registro contable de todas las transacciones financieras (ingresos; gastos; adquisición de activos; contratación, desembolso y cancelación de créditos y sus respectivos intereses; incrementos en el capital social), asociadas con la prestación de los servicios que sean financiados con recursos del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR.