G OBIERNO REGIONAL AMAZONAS
G
OBIERNO
REGIONAL AMAZONAS
DIRECCION DE RED DE SALUD BAGUA
BASES ADMINISTRATIVAS
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 007-2008
RED SALUD BAGUA
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NUMPARKE, XXXXX XXXXX I, TUTUMBEROS Y COPALLIN PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE LA RED SALUD BAGUA”
PRIMERA CONVOCATORIA
COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 007-2008
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NUMPARKE, XXXXX XXXXX I, TUTUMBEROS Y COPALLIN PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE LA RED SALUD BAGUA”
REGISTRO DE PARTICIPANTES
N° .....................
RAZON SOCIAL : ……………………………………………………………………
R.U.C. : ……………………………………………………………………
DIRECCION : ……………………………………………………………………
DISTRITO : ……………………………………………………………………
REP. LEGAL : ……………………………………………………………………
D.N.I. : ……………………………………………………………………
TELEFONOS : ……………………………………………………………………
CORREO ELECTRONICO : ……………………………………………………………………
FECHA : ……………………………………………………………………
HORA : ……………………………………………………………………
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 007-2008
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NUMPARKE, XXXXX XXXXX I, TUTUMBEROS Y COPALLIN PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE LA RED SALUD BAGUA”
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1 ENTIDAD CONVOCANTE
DIRECCION DE RED DE SALUD BAGUA
RUC: 20185837395
DOMICILIO LEGAL
Xx Xxxxxx xxx Xxxxxx Xx 000, xxxxxxxxx xx Xxxxx, xxxxxx Amazonas.
OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Contratar el servicio de una empresa natural o Jurídica para el mantenimiento de los Establecimientos de Salud de Numparke, Xxxxx Xxxxx I, Tutumberos y Copallin pertenecientes a la Jurisdicción de la Red Salud Bagua, de conformidad con las presentes Bases.
VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/.98,485.54 (Noventa y ocho Mil cuatrocientos ochenta y cinco con 54/100) incluido los impuestos xx Xxx; y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al 30 xx Xxxx del 2008
Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:
Item |
ESTABLECIMEINTO |
90 % del Valor Referencial |
Valor Referencial con IGV |
110% del Valor Referencial |
1 |
CS COPALLIN |
22,911.74 |
25,457.49 |
28,003.24 |
2 |
PS TUTUMBEROS |
27,273.40 |
30,303.78 |
33,334.16 |
3 |
PS NUMPARKE |
18,792.46 |
20,880.51 |
22,968.56 |
4 |
CS XXXXX XXXXX I |
19,659.38 |
21,843.76 |
24,028.14 |
|
TOTAL |
88,636.99 |
98,485.54 |
108,334.09 |
Las propuestas que excedan en más xxx xxxx por ciento (10%) el valor Referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de recursos y la aprobación del Titular xxx Xxxxxx, quedando suspendido el otorgamiento de la Buena Pro, en tanto no se cumpla con este requisito.
XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX
00 RECURSOS ORDINARIOS
SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proceso se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Adjudicación Directa Selectiva, con financiamiento de la Entidad.
DURACION DEL SERVICIO
30 días calendarios.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El requerimiento está definido en el Capítulo IV de las presentes Bases.
BASE LEGAL
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
Ley N° 29142 Ley del Presupuesto para el Sector Público para el año Fiscal 2008.
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, y sus modificatorias.
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, y sus modificatorias.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa.
Ley Nº 27633, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.
Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.
CAPITULO II
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NUMPARKE, XXXXX XXXXX I, TUTUMBEROS Y COPALLIN PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE LA RED SALUD BAGUA”
ETAPAS DEL PROCESO |
FECHAS |
Convocatoria |
05-06-2008 |
Registro de Participantes |
Desde 06-06-2008 hasta 17-06-2008 en la Oficina de caja de la red salud bagua |
Presentación de consultas y observaciones |
Desde 06-06-2008 hasta 10-06-2008 en la Oficina de Logística de la Red Salud Bagua |
Absolución de consultas y observaciones |
11-06-2008 |
Integración de las Bases |
12-06-2008 |
Presentación de Propuestas |
23-06-2008 (de 8:30Am hasta 10:00 AM) en la Oficina de Logística de la Red Salud Bagua |
Evaluación de Propuestas |
23-06-2008 (a partir de 10:30 AM) en la Oficina de Logística de la Red Salud Bagua |
Otorgamiento de Buena Pro (A través del SEACE) |
23-06-2008 |
(*) El otorgamiento de la Buena Pro quedará automáticamente consentido, una vez transcurrido el plazo de ocho (08) días hábiles para la interposición del recurso de apelación, sin que los postores hayan ejercido tal derecho.
CONVOCATORIA
Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 105° del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.
REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
Todo proveedor que desee intervenir en el proceso de selección deberá inscribirse como participante, realizando el pago de S/. 20.00 (Veinte con 00/100 nuevos Soles); lo que otorgará el derecho de recabar una copia de las Bases.
El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día antes de la presentación de propuestas. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 107º del Reglamento.
El registro de los participantes se realizará en la Unidad de Tesorería del Hospital sito en la Xx. Xxxxxx xxx Xxxxxx Xx 000- xx xx Xxxxxx xx Xxxxx, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 AM a 17:00 horas,
Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 108º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse.
FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo de tres (03) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 111º del Reglamento.
Se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, en la oficina de planificación del Hospital sito en la Xx. Xxxxxx xxx Xxxxxx Xx 000 xx xx Xxxxxx xx Xxxxx, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 AM a 17:00 horas, en las fechas señaladas en el cronograma, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la Adjudicación Directa Selectiva N° 02-2008-HOSPITAL DE AOPYO BAGUA, pudiendo acompañar opcionalmente un disquete conteniendo las consultas y/u observaciones.
MUY IMPORTANTE, no se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes o que sea presentado en una oficina distinta a la indicada en el párrafo anterior.
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La decisión que tome el Comité Especial, con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado (Formato de Registro del Participante), de conformidad con lo establecido en el Artículo 111º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.
La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.
ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL CONSUCODE
Los observantes tienen la opción de solicitar que las bases y los actuados del proceso sean elevados al CONSUCODE, dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término para absolverlas. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el mismo observante considere que el acogimiento declarado continúa siendo contrario a lo dispuesto por el Artículo 25° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.
Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal con anterioridad a la etapa de formulación de consultas y/u observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases al CONSUCODE cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el Artículo 25° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.
El Comité Especial incluirá en el pliego de absolución de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados.
El participante presentará al Comité Especial el comprobante de pago, voucher o papeleta de depósito correspondiente al pago de la tasa prevista en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de CONSUCODE.
MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN
Los participantes que soliciten ser notificados electrónicamente, deberán consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efectos de las notificaciones a que hubiere lugar.
INTEGRACION DE LAS BASES
El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por autoridad administrativas alguna.
Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial.
Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 117º y 118º del Reglamento.
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la Adjudicación Directa Selectiva N° 013-2008-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GSRB, conforme al siguiente detalle:
Señores
DIRECCION RED SALUD BAGUA
Att.: Comité Especial
Adjudicación DIRECTA SELECTIVA N° 007-2008-DRSB
Servicio de mantenimiento de los Establecimientos de Salud de Numparke, Xxxxx Xxxxx I, Tutumberos, Xxxxxxx Y Copallin pertenecientes a la Jurisdiccion de la Red Salud Bagua
SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR
Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR
Señores
DIRECCION RED SALUD BAGUA
Att.: Comité Especial
Adjudicación DIRECTA SELECTIVA N° 007-2008-DRSB
Servicio de mantenimiento de los Establecimientos de Salud de Numparke, Xxxxx Xxxxx I, Tutumberos, Xxxxxxx Y Copallin pertenecientes a la Jurisdiccion de la Red Salud Bagua
SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR
Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
Los formatos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.
Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.
NOTA:
En caso de convocarse según relación de ítems se deberá consignar lo siguiente: “Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos”
2.2.1. Contenido de las Propuestas
Se presentarán en un (1) original y una (01) copia en dos sobres cerrados (Sobre N° 1 Propuesta Técnica y Sobre N° 2 Propuesta Económica).
SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TECNICA:
Documentación de presentación obligatoria:
Copia simple de la Constancia vigente de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores: Capítulo de SERVICIOS.
Carta de presentación y Declaración Jurada de datos del postor.
Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados - Anexo Nº 01.
Declaración Jurada del postor de acuerdo al Artículo 76º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Anexo Nº 03.
Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, según lo dispuesto en la Directiva N° 003-2003-CONSUCODE/PRE, aprobada con la Resolución N° 063-2003-CONSUCODE/PRE (Artículo 37º de la Ley), según Anexo N° 04.
Declaración jurada de ser pequeña o microempresa, según Anexo Nº 10
Documentación de presentación facultativa:
Experiencia en la Actividad en servicios de obras en general y/o similares en los últimos 25 años: (servicios o ejecución de obras: en Obras Publicas en General) - Anexo 05.
Experiencia en la Especialidad en servicios de obras similares en los últimos 25 años: (servicios o ejecución de obras xxxxxxxxx) - Xxxxx 00.
Carta de compromiso de Plazo de Entrega, Según el modelo del Anexo 09.
Declaración jurada de ser pequeña o microempresa, según Anexo Nº 10.
SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA:
El Sobre N° 2 deberá contener el valor total de la oferta económica, en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. Por lo tanto, la Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. Anexo Nº 11.
El monto total de la propuesta económica y los subtotales deberán ser expresados hasta con dos decimales.
Además deberá presentar el presupuesto detallado del servicio.
2.9 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
La evaluación de propuestas se realizará en dos (02) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.
Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Económica : 100 puntos
2.9.1 Evaluación Técnica
Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.
2.9.2 Evaluación Económica
Si la propuesta económica excede en más del 10% o es menor al 90% del valor referencial, se tendrá por no presentada.
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:
Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta económica i
Oi = Propuesta Económica i
Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica
2.9.3 Determinación del Puntaje Total
Una vez calificadas las propuestas durante la evaluación técnica y económica se determinará el puntaje total de las mismas.
El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
Donde:
PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.80
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.20
De acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 27143 Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional y sus modificatorias, la bonificación adicional del 20% se aplicará siempre que los postores beneficiados hayan presentado la Declaración Jurada correspondiente.
En Aplicación del TUO aprobado por DS N° 083-2004-PCM, su reglamento aprobado por DS. N° 084-PCM, de la Ley 26850 Ley de Contrataciones del Estado, establece en el Articulo 131 del Reglamento, para Obras, Bienes y Servicios cuyos montos correspondan a Adjudicaciones Directas Selectivas o Adjudicaciones de Menor Cuantía se considera una Bonificación adicional Equivalente del 10% a la sumatoria de la calificación técnica y económica obtenida, para los postores con domicilio legal en la Provincia donde se ejecutara la obra objeto del proceso de selección o las Provincias Colindantes, sean o no pertenecientes al Mismo Departamento o Región, siempre que los Bienes, Servicios y Obras sean elaborados dentro de esa Jurisdicción. El Domicilio Legal será el Declarado en el Registro Nacional de Proveedores.
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
Se otorgará la Buena Pro al postor que obtenga el mayor puntaje total. El otorgamiento de la Buena Pro se registrará en el SEACE en la fecha prevista en el calendario del proceso.
2.11 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
El consentimiento de la Buena Pro se registrará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.
CAPITULO III
INFORMACIÓN ADICIONAL
DE LOS CONTRATOS
El Reglamento señala los casos en que el contrato puede formalizarse con una orden de compra o servicio, a la misma que no se le aplicará lo dispuesto en el Artículo 41° de la presente Ley.
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, se procederá conforme a los plazos y procedimientos para suscribir el contrato que se establecen en el artículo 203° del Reglamento.
El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 198° del Reglamento.
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:
Constancia o reporte del SEACE que acredite la vigencia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;
Garantía de fiel cumplimiento y por el monto diferencial de propuesta, de ser el caso, cuya vigencia se extiende hasta la conformidad de la última prestación del servicio;
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.
Copia de DNI del Representante Legal;
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;
Copia de la ficha RUC de la empresa.
DE LAS GARANTÍAS
El único medio de garantía que debe presentar el contratista/proveedor es la carta fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática a sólo requerimiento de la Entidad, siempre y cuando haya sido emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Previamente a la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá entregar a la Entidad una Carta Fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. Esta garantía deberá tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final del contrato de consultaría.
NOTA:
las MYPE, podrán optar, como sistema alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento, la retención de parte de la Entidad de un diez por ciento (10%) del monto total del contrato. La retención de dicho monto se efectuará de forma prorrateada, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo”.
EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 221° del Reglamento.
VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato se extenderá por el lapso de 30 (TREINTA) días calendarios.
3.5. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 222° y 225° del Reglamento.
NOTA:
De acuerdo con el artículo 41º de la Ley, en las Bases o el contrato se podrán establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 222º, siempre y cuando sean razonables y congruentes con la prestación a cargo del contratista/proveedor/consultor.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
Los pagos se realizaran por valorizaciones mensuales.
DISPOSICIONES FINALES
El presente proceso se rige por las bases y lo que establece el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.
CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 007-2008
La evaluación de las propuestas se efectuará en dos (02) etapas: Evaluación Técnica y Evaluación Económica.
EVALUACIÓN DE PROPUESTA TECNICA:
EXPERIENCIA DEL POSTOR (80 PUNTOS)
a.1 Experiencia en la Actividad: (Ejecución de Obras en General) (40 Puntos)
Mayor de 2 veces el VR 40 puntos
Resto Proporcional.
Como minino 03 años de experiencia se sustentara con copias de contratos y acta de recepción
a.2 Experiencia en la especialidad (obras similares) (40 puntos.)
Si cumple con 2 servicios 40 puntos
Se sustentará con su respectiva copia de contratos y su respectiva conformidad de prestación de servicios. Para el caso de trabajos y/o experiencias realizados en Consorcio deberán presentar adicionalmente el Documento con el que se verifique el porcentaje de participación del postor, que permita asignarle el monto y puntaje que realmente le corresponde.
Cumplimiento con personal propuesto (20 puntos)
Según Anexo Nº 13
PARA ACCEDER A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA EL POSTOR DEBERÁ ALCANZAR UN PUNTAJE MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.
ANEXO N.° 01
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 007-2008
CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:
Nombre o Razón Social |
|
||||
Domicilio Legal |
|
||||
RUC |
|
Teléfono |
|
Fax |
|
Representante Legal |
|
||||
D.N.I. |
|
||||
Autorización Municipal
Municipalidad |
Nº de Licencia de Funcionamiento |
Fecha |
|
|
|
Participa en Consorcio
SI |
NO |
Nombre de las Empresas que participan en Consorcio |
||
Empresa Nº 1 |
Empresa Nº 2 |
Empresa Nº 3 |
||
|
|
|
|
|
Bagua,………… de ………..……… de 2008.
..........................................................
Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razón social del postor
(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO N° 03
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 007-2008
DECLARACIÓN JURADA
(ART. 76º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO)
Señores
GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
De nuestra consideración:
El que suscribe …………….. (o representante legal de …………..), identificado con DNI Nº ................, con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se presenta como postor de la ADJUDICACIÓN DE DIRECTA SELECTIVA Nº 007-2008-DRSB, para la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NUMPARKE, XXXXX XXXXX I, TUTUMBEROS Y COPALLIN PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE LA RED SALUD BAGUA”, declaro bajo juramento:
1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 9º TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.
3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.
4.- Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.
5.- Conozco las sanciones contenidas en el TUO de la Ley Nº 26850 y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Bagua,………… de ………..……… de 2008
………………………….………………………..
Firma y sello del representante legal
Nombre / Razón social del postor
ANEXO N° 04
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 007-2008
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Señores
GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
De nuestra consideración,
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta en la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 007-2008-DRSB, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
La denominación del Consorcio es……………………………………………………… para lo cual designamos al Sr. ..................................................................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y formalizar la contratación correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal común en.........................................
OBLIGACIONES DE ……..: % Participación
OBLIGACIONES DE ……: % Participación
Bagua,………… de ………..……… de 2008
………………………………………….. ..…………………………………………..
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal empresa 1 Representante Legal empresa 2
ANEXO N° 05
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 007-2008
EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD DEL POSTOR EN SERVICOS O EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL Y/O SIMILARES EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS
Bagua,………… de ………..……… de 2008
NOTA:
Adjuntar copia de los contratos con su respectiva acta de conformidad o liquidación; la no presentación será materia de descalificación del postor.
………………………….………………………..
Firma y sello del representante legal
Nombre / Razón social del postor
ANEXO N° 06
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 007-2008
EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR EN SERVICIOS O EJECUCION DE OBRAS SIMILARES EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS
Bagua,………… de ………..……… de 2008
NOTA:
Adjuntar copia de los contratos con su respectiva acta de conformidad o liquidación; la no presentación será materia de descalificación del postor.
………………………….………………………..
Firma y sello del representante legal
Nombre / Razón social del postor
ANEXO N° 09
DECLARACION JURADA DE PLAZO EJECUCION DEL SERVICIO DE OBRAS
Bagua,………… de ………..……… de 2008
SEÑORES
GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA
Atención: COMITÉ ESPECIAL
REF : ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 007-2008
De nuestra consideración:
El postor que suscribe, ha revisado cuidadosamente todos los documentos que conforman las Bases del proceso de selección, correspondiente a la A.D.S. de la referencia.
Por consiguiente, cumpliremos con el requerimiento técnico mínimo y nos comprometemos a realizar todos los trabajos de Supervisión en un Plazo de Ejecución de: 60 (SESENTA) días calendario.
Declaramos conocer el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, las Bases del proceso de selección y condiciones en que se ejecutaran los trabajos.
Atentamente,
Nombre, Sello y Firma del Postor o su Representante Legal
ANEXO N° 10
DECLARACIÓN JURADA DE SER PEQUEÑA O MICROEMPRESA
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 007-2008
Señores
DIRECCIÓN RED SALUD BAGUA
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
Mediante el presente declaramos ante LA DIRECCION DE RED SALUD BAGUA, que nuestra representada es una pequeña / microempresa (indicar lo que corresponde), en los términos de la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa, y sus normas reglamentarias.
Bagua,………… de ………..……… de 2008
……………………………………………………………..
Firma y sello del representante legal
Nombre/ Razón Social del postor
ANEXO N° 11
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 007-2008
Señores
DIRECCION RED SALUD BAGUA
COMITÉ ESPECIAL
Presente.-
De nuestra consideración,
El Postor que suscribe, ha revisado cuidadosamente todos los documentos que conforman las Bases del proceso de selección, correspondiente a la Adjudicación Directa Selectiva Nº 007-2008-DRSB, cuyo objeto es la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NUMPARKE, XXXXX XXXXX I, TUTUMBEROS Y COPALLIN PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE LA RED SALUD BAGUA”
Por consiguiente, sometemos a vuestra consideración la propuesta económica bajo el sistema de Xxxx Xxxxxx, ascendente a: (en letras y en números).................................
.....................................................................................................................................(*), (especificar si incluye ó no incluye el IGV), con precios al mes xx Xxxxx de 2008.
Declaramos conocer el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 083-2004-PCM y su reglamento aprobado por D.S. N° 084–2004–PCM, así como sus modificatorias y ampliatorias vigentes, las Bases del proceso de selección y condiciones en que se ejecutarán los trabajos.
Bagua,………… de ………..……… de 2008
……………………………….…………………..
Firma y sello del representante legal
Nombre / Razón social del postor
Nota: (obligatorio)
La propuesta es a todo costo e incluye los impuestos xx xxx (de corresponder).
El IGV estará sujeto a variación de acuerdo a lo que determine el Supremo Gobierno.
El monto total deberá expresarse hasta con un máximo de dos (02) decimales.
En caso de consorcio, deberá estar firmada por todos los miembros confortantes del consorcio.
ANEXO N° 13
REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROPUESTO
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
El Contratista, ejecutará la Obra en conformidad a las Especificaciones Técnicas, para lo cual se ha designado a un Supervisor encargado de llevar el Control Técnico – Administrativo del Proyecto.
Los trabajos a ejecutar básicamente consisten en la construcción de una edificación aporticada, con techo xx xxxx aligerada de 20 cm de espesor, los muros en la parte lateral serán de cabeza confinados con los pórticos principales, en la parte frontal y posterior los muros serán de soga, confinados con viguetas y columnetas e independizados de la estructura principal a través de juntas de 1 cm.
Los elementos estructurales serán de concreto armado f´c = 210 Kg/cm2. La cimentación estará compuesta por zapatas de concreto armado f´c = 175 kg/cm2 y por cimientos corridos de concreto ciclópeo 1:10 cemento : hormigón + 30 % xx xxxxxx grande hasta 6”. Los sobrecimientos serán de concreto 1:8 cemento : hormigón + 25 % xx xxxxxx mediana hasta 4”.
Los acabados xx xxxxx interiores y exteriores, así como el cielo raso, serán de mortero cemento – arena en proporción 1:4, los que serán pintados en su totalidad. Los pisos serán de cemento pulido coloreado de 2” de espesor, las veredas de concreto de 4” de espesor.
Las puertas y ventanas serán xx xxxxxx y abrirán hacia fuera; las ventanas serán metálicas.
Se construirán canaletas para desagüe pluvial al borde de las veredas, serán de concreto y llevará rejilla metálica en una longitud de 1.50 m al frente de la puerta de ingreso.
CALIDAD DE LOS TRABAJOS
El Contratista deberá ejecutar los trabajos de manera planeada, sistemática y en concordancia al Cronograma de Ejecución de Obras y Especificaciones Técnicas, por medio de personal calificado, material en buen estado, equipos y herramientas de trabajo válidas, siendo potestad del Ingeniero Residente de Obra, realizar las enmiendas que por indicación del Supervisor lo considera necesario.
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:
Treinta (30) días calendarios
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
RESIDENTE (1)
Ingº Civil Colegiado, con especialidad en construcciones
Experiencia mínima de ejercicio profesional : cinco (4) años
Experiencia mínima como Residente de Obra : un (1) año en obras iguales o similares
Haber ejecutado como mínimo tres (3) obras
Estar hábil para firma de contrato de obras públicas
MAESTRO DE OBRA (1) :
Técnico en Construcción Civil
Experiencia mínima de ejercicio : cinco (5) años
OPERARIOS (3) : con cuatro (4) años de experiencia
OFICIALES (2) : con cuatro (4) años de experiencia
REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS
MEZCLADOR CONCRETO
VIBRADOR DE CONCRETO
PLANCHA COMPACTADORA
GRUPO ELECTROGENO
ANDAMIOS
PALANAS Y PICOS
ANEXO N° 14
PROFORMA DE CONTRATO CONSULTORIA DE OBRAS
N° …………-2008-HOSPITAL DE APOYO BAGUA
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE
NUMPARKE, XXXXX XXXXX I, TUTUMBEROS Y COPALLIN PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE
LA RED SALUD BAGUA”
Conste por el presente documento un contrato de COMPRA – VENTA que celebran de una parte la DIRECCION DE RED DE SALUD BAGUA con Registro Único del Contribuyente Nº 20185837395, debidamente representada por el Xx. Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx, identificado con DNI. 00000000, en calidad de Director Ejecutivo, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 057-2008-GR/AMAZONAS/PR de fecha 04/02/08, señalando domicilio legal en la Av. Héroes del Cenepa Nº 980 Provincia de Bagua, Departamento de Amazonas, a quien en adelante se le denominara LA ENTIDAD; y de otra parte ..............................., con Registro Único de Contribuyentes Nº ..............., con domicilio legal en ..................................., inscrita en la ficha N° ............................ del Registro de Personas Jurídicas de ..................., debidamente representado por su Representante Legal, señor ..................................., con D.N.I. Nº ............, según poder inscrito en la ficha N° ............................ del Registro de Personas Jurídicas de ..............................., a quien en adelante se le denominará "EL CONSULTOR” en los términos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO
Con fecha, …………………, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del proceso de Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2008-RED SALUD BAGUA, AL CONTRATISTA como ejecutor de obras para el Mantenimiento de las Estructuras del Hospital de Apoyo “Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx”, cuyos detalles, importes unitarios y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.
CLAUSULA SEGUNDA: FINALIDAD DEL CONTRATO
El presente contrato, tiene por finalidad contratar los servicios de ejecutor de obras para el Mantenimiento de las Estructuras del Hospital de Apoyo “Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del servicio materia del presente contrato asciende a S/. ………………….. (en letras………………………../100 NUEVOS SOLES), a todo costo.
Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación AL CONTRATISTA en Nuevos Soles, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 238° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos, a fin de permitir que el pago se realice dentro de los diez (10) días siguientes.
La forma de pago por la prestación de los servicios de Ejecutor de obras será de la siguiente forma:
50% del monto contractual (S/. …………….) a la primera valorización de obra
50% del monto contractual (S/. …………..) a la conformidad de la ejecución de obra por parte de la ENTIDAD vía resolución.
CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato será a partir del …………………… de 2008 hasta ………………… de 2008, fecha en que concluye el plazo para la elaboración del Expediente Técnico.
CLAUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADES DEL LAS PARTES
LA ENTIDAD, previo al inicio del servicio de ejecutor de obras, hará la entrega al EL CONTRATISTA una copia completa del Expediente técnico.
EL CONTRATISTA, se obliga por el presente contrato a ejecutar al 100% el servicio de ejecutor del Mantenimiento de la Infraestructura del Hospital Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, con la conformidad y aprobación respectiva del Comité de Recepción de la Obra del Hospital de Apoyo Bagua.
XXXXXXXX XXXXXX: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.
CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS
LA ENTIDAD, retendrá el 10% de cada pago periódico que realice AL CONSTRATISTA, como fondo de garantía, el mismo que será devuelto una vez que obtenga la conformidad y aprobación respectiva.
CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 233º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
En el caso de existir observaciones se levantará un Acta de Observaciones, en la que se indicará claramente en que consisten éstas, dándole AL CONTRATISTA un plazo prudente para su subsanación, según los plazos establecidos en el Reglamento.
Si después del plazo otorgado AL CONTRATISTA, LA ENTIDAD considera que no se ha cumplido a cabalidad con la subsanación, podrá resolver el contrato.
CLAUSULA DÉCIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicio ocultos.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, en concordancia con el artículo 222° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria = |
0.10 x Monto |
F x Plazo en días |
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo que corresponda la Garantía de Fiel Cumplimiento o el fondo de garantía (de ser el caso) sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir; asimismo, procederá a comunicar este hecho al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de Fiel Cumplimiento o el fondo de garantía (de ser el caso).
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 224º y 225º de su Reglamento; de darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 226° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En lo no previsto en este contrato, en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: ARBITRAJE
Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado.
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 272º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
El Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.
De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman en original y 05 copias en señal de conformidad en la ciudad de Bagua, a los ………….. días del mes de …………… de 2008.
LA ENTIDAD EL CONSULTOR
MIEMBROS DEL COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 007 - 2008-DRSB
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NUMPARKE, XXXXX XXXXX I, TUTUMBEROS Y COPALLIN PERTENECIENTES A LA JURISDICCION DE LA RED SALUD BAGUA”
--------------------------------------------------------------------
XX. XXXXXXX XXXXXXX XXXX
PRESIDENTE
--------------------------------------------------------------------
XXXX. XXX.XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
SECRETARIA
-----------------------------------------------------------------
BLGO. XXXXXXX XXXXX XXXXXXX
MIEMBRO
Pág. N° 25 de 00
Xx. Xxxxxx xxx Xxxxxx 000 Xxxxx – Amazonas Telefax (041) 47-1604 Telef (041) 47-1126