AYUNTAMIENTO DE COLINDRES
AYUNTAMIENTO XX XXXXXXXXX
Aprobación y exposición pública xxx xxxxxx de cláusulas administrativas para la contratación mediante subasta de obras de pavimentación de la Plaza de la Esperanza.
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria cele- brada el día 10 de octubre de 2006, acordó aprobar y publicar el siguiente
“PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN POR SUBASTA.
1. OBJETO DEL CONTRATO. Constituye el objeto del contra- to la realización mediante la forma de subasta, de las obras de Pavimentación de la Plaza de la Esperanza con- forme al Proyecto redactado por el Arquitecto X. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx, con un presupuesto de ejecución por con- trata de 130.802,84 euros,
Dicho proyecto y su pliego de condiciones técnicas, pla- nos, cuadro de precios, junto con el presente pliego de cláusulas administrativas, tendrán carácter contractual.
2. TIPO DE LICITACIÓN. El presupuesto de contrata de la obra asciende a 130.802,84 euros, I.V.A. incluido y se adjudicará al licitador que sin exceder de aquel oferte el precio más bajo.
3. FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS. Las obras de referencia serán abonadas con cargo a la partida presupuestaria 432-611.00 Rehabilitación Plaza de la Esperanza, una vez haya entrado en vigor la modificación de crédito 07/06, actualmente en tramitación, por lo que la adjudica- ción del contrato se encuentra subordinada a la efectiva entrada en vigor de dicha modificación.
4. DURACIÓN DEL CONTRATO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. La duración del contrato se fija entre la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación definitiva de las obras y la devolución de la garantía definitiva.
El plazo de ejecución de las obras será de dos meses, contados a partir del día siguiente al del acta de compro- bación del replanteo si no tuviese reservas o, en caso con- trario, al siguiente al de la notificación al contratista de la resolución autorizando el inicio de las obras.
5. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. Grupo C, Subgrupo 6 Categoría C.
6. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. Dentro de los diez días siguientes al de la fecha de formalización del contrato tendrá lugar la comprobación del replanteo para constatar la realidad de la obra y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución. Esta compro- bación la realizarán los técnicos del Ayuntamiento en pre- sencia del contratista y se extenderá acta del resultado que será firmada por los interesados.
7. REALIZACIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. Las obras se realizarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el contrato y al proyecto que sirve de base al mismo. Incumbe al Ayuntamiento ejercer de una manera conti- nuada y directa la inspección de la obra durante su ejecu- ción a través de los directores de la misma.
8. PAGO Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente ejecute, mediante certificaciones mensuales, que tomando como base las relaciones valo- radas, expida el director de la obra.
Las certificaciones de obra serán aprobadas por la Junta de Gobierno Local, autorizándose el pago con cargo a la partida 432-611.00 del Presupuesto Ordinario.
9. RIESGO Y XXXXXXX. La ejecución de la obra se realiza- rá a riesgo y xxxxxxx del contratista y éste no tendrá dere-
cho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, sino los casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación impru- dente por su parte.
10. PLAZO DE GARANTÍA. Realizadas las obras el contra- tista lo comunicará al Ayuntamiento y dentro del mes siguiente tendrá lugar el acto de recepción de las mismas. Si se encuentran las obras en buen estado, el Director las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía de un año.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibi- das, se hará constar así en el acta, señalando los defec- tos observados y fijando un plazo para remediarlos.
11. GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA. Los licitadores acreditarán la constitución en la Caja de la Corporación, a disposición del Ayuntamiento de una garantía provisional, equivalente al 2% de presupuesto establecido como base de liquidación.
Dicha garantía deberá ser constituida en metálico (apor- tando el recibo de ingreso correspondiente), en aval pres- tado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorro, Coope- rativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca, autorizados para operar en España, o por contrato de Seguro de Caución, celebrado con Entidad Aseguradora, autorizada para operar en el ramo de caución.
La garantía provisional será devuelta a los interesados inmediatamente después de la propuesta de adjudicación del contrato, salvo el incluido en la propuesta. En los supuestos de presunción de temeridad, será retenida la garantía a los empresarios comprendidos en la misma, así como al mejor postor de los que no lo estén, hasta que se dicte acuerdo de adjudicación.
El adjudicatario está obligado a constituir una garantía definitiva, por el importe del 4% del presupuesto de adju- dicación, que habrá de constituirse, a disposición del Ayuntamiento, en la forma prevista para la garantía provi- sional.
12. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. El contratista se obliga a cumplir las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, laborales y de seguridad e higiene en el trabajo, quedando el Ayuntamiento exonerado de responsabilidad por este incumplimiento.
13. PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. Los licitadores solamente podrán presentar una proposi- ción en la Secretaría del Ayuntamiento, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xx 0, 00000 Xxxxxxxxx(Xxxxxxxxx) en horas de oficina, durante el plazo de trece días naturales, conta- dos desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria.
La proposición se presentará en un sobre cerrado en el que figurará la inscripción PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE EN LA SUBASTA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE TRAMITACIÓN ORDINARIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILI-
TACIÓN DE LA PLAZA DE LA XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX.
Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobre A y B, cerrados con la misma inscripción referida en el apar- tado anterior y un subtítulo.
El sobre A se subtitulará DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATISTA Y GARANTÍA
DEPOSITADA. Y contendrá los siguientes documentos:
a) D.N.I. o fotocopia compulsadas.
b) Escritura de poder, en su caso, si se actúa en repre- sentación de otra persona.
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil, inscrita en el Registro Mercantil y número de identificación fiscal, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.
d) Declaración jurada de no estar incurso en prohibicio- nes de contratar.
e) Resguardo acreditativo de la garantía provisional.
f) Los que acrediten hallarse al corriente del cumpli- miento de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
El sobre B, se subtitulará OFERTA ECONÓMICA, con el siguiente modelo:
D………. con domicilio en …………, Municipio………
C.P. núm…….y D.N.I. número……, expedido en ………, en nombre propio (o en representación de como
acredito por ….), enterado del expediente de contratación ordinaria y de la convocatoria para la adjudicación por pro- cedimiento abierto, mediante la forma de subasta de las obras de “Rehabilitación de la plaza de la Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx”, anunciada en el B.O.C. número… de
fecha… , tomo parte en la misma, comprometiéndome
a realizarlas en el precio de (letra y número) I.V.A.
incluido, con arreglo al proyecto técnico y pliego de cláu- sulas administrativas que acepto íntegramente, haciendo constar que no estoy incurso en ninguna de las circuns- tancias establecidas en el artículo 20 de la Ley de Contra- tos de las Administraciones Públicas.
14. CONSTITUCIÓN DE LA MESA Y APERTURA DE PLICAS. Ten- drá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento a las trece horas del día hábil siguiente al en que termine el plazo señalado en el apartado uno de la cláusula anterior. La Mesa de Contratación estará integrada del siguiente modo:
- El alcalde D. Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx o el concejal en quien delegue como Presidente.
- Xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Portavoz del Grupo Socialista.
- Xxx Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxx, Portavoz del Grupo Popular
- Xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Portavoz del Partido Regionalista.
- Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Concejal del Área de Obras.
- Xxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, en su calidad de Secretario
- Xxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, en su calidad de Interven- tor.
- Xxxx Xx de las Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Actuará de Secretario de la Mesa de Contratación, el Secretario de la Corporación.
Calificados previamente los documentos presentados en tiempo y forma, la Mesa procederá en acto público a la apertura de las ofertas admitidas y propondrá al órgano de contratación que adjudique el contrato al postor que oferte el precio mas bajo.
La Junta de Gobierno Local adjudicará el contrato, sin que la propuesta de adjudicación que realice la Mesa cree derecho alguna a favor del empresario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya adjudicado el contrato.
15. DEMORA EN LA EJECUCIÓN. La constitución en xxxx del contratista no precisará intimación previa por parte del Ayuntamiento y cuando, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora, respecto al cumplimiento del plazo de tres meses, el Ayuntamiento impondrá una pena- lidad diaria de 500 euros.
16. RÉGIMEN JURÍDICO. En lo no previsto en las presentes cláusulas regirán las normas de la Ley 7/85 de 2 xx xxxxx, reguladora de las bases de Régimen Local y en el RDL 2/2000 de 16 xx Xxxxx por el que se aprueba el Texto refundi- do de La Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Colindres, 16 de octubre de 2006.–El xxxxxxx, Xxxx
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx.
06/13879
AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS
Resolución de adjudicación de diversos contratos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, por medio del presente, se pone en cono- cimiento del público en general, la adjudicación de los siguientes contratos:
- Por Resolución de la Alcaldía de 28 xx xxxxx de 2.006, se adjudicó el contrato de Obras de Saneamiento en el Barrio La Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, a CONSTRUCCIONES Y EXCA- VACIONES SANTIAGO XXXXXXX XXXXXXXXX, S. A., en el precio
cierto, incluido IVA, de 59.972 euros.
- Por Resolución de la Alcaldía de 17 de julio de 2006, se adjudicó el contrato de obras de “Zona Peatonal y Aparcamiento junto al Polideportivo xx Xxxxxx”, a INOR SL, en el precio cierto, incluido IVA, de 300.000 euros.
- Por Resolución de la Alcaldía de 18 de julio de 2006, se adjudicó el contrato de obras de “Saneamiento en los Barrios La Herrería y Corral en Xxxxxxx” a OBRAS Y ASFAL- TOS MERUELO, S. L., en el precio cierto, incluido IVA, de
58.530 euros.
- Por Resolución de la Alcaldía de 24 de julio de 2006, se adjudicó el contrato de obra de “Construcción xx Xxxxxxx de Saneamiento en Xxxxxxx (Vioño)”, a OBRAS Y ASFALTOS MERUELO, S. L., en el precio cierto, incluido IVA, de 59.970 euros.
- Por Resolución de la Alcaldía de 5 de julio de 2006, se adjudicó el reformado del Proyecto de Conexión Peatonal entre Vioño y Apeadero de Renfe, a XXXXXXX XXXXXXXX, S. A., en el precio cierto, incluido IVA, de 41.588,26 euros.
- Por Resolución de la Alcaldía de 3 de julio de 2006 se adjudicó el contrato de asistencia de Mantenimiento del Catastro de Urbana a TEFICAR, S. A., en los siguiente pre- cios unitarios: Altas 902 sin trabajo de campo, 13,27 euros por unidad de finca y 2,69 por unidad de cargo; Altas 902 con trabajo de campo 27,57 euros por unidad de finca y 4,04 euros por unidad de cargo; Dibujo NICCA, 6,73 euros por unidad de finca y 1,17 euros por unidad de local.
- Por Resolución de la Alcaldía de 4 de julio de 2006 se adjudicó el contrato de consultoría para la elaboración de un Estudio Ambiental, Económico y Social de Piélagos a DOCU- MENTA en el precio cierto, incluido IVA, de 24.186,95 euros.
- Por Resolución de la Alcaldía de 18 de julio de 2006 se adjudicó el contrato de asistencia para la redacción del Plan Especial de la U.E. R-06 a la UTE TECNIA INGENIEROS SA Y XXX XXXXXXX, S. L., en el precio cierto, incluido IVA, de
29.000 euros.
- Por Resolución de la Alcaldía de 21 de julio de 2006 se adjudicó el contrato de prestación del Servicio de Imparti- ción de Clases de Informática y Control de los Centros Avanzados de Comunicaciones x XXXXX SCHOOL, en el pre- cio cierto, incluidos impuestos, de 13,35 euros la hora de enseñante.
- Por Resolución de la Alcaldía de 31 xx xxxxxx de 2006 se adjudicó el contrato de suministro e instalación de una centralita telefónica, a AMBAR TELECOMUNICACIONES, S. L., en el precio cierto, incluido IVA, de 17.267,24 euros.
- Por Resolución de la Alcaldía de 26 de septiembre de 2006 se adjudicó el contrato de Redacción del Proyecto Técnico de Construcción de Polideportivo en Parbayón a TIG ARQUITECTURA DE CANTABRIA, S. L., en el precio cierto, incluido IVA, de 107.000 euros.
Renedo de Piélagos, 5 de octubre de 2006.–El alcalde en funciones, Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx.
06/13544
AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS
Resolución de adjudicación de diversos contratos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra- ciones Públicas, por medio del presente, se pone en cono- cimiento del público en general la adjudicación de los siguientes contratos:
- Por Resolución de la Alcaldía de 5 de octubre de 2006, se adjudicó el contrato de adquisición de local comercial en barrio El Puente, número 19, xx Xxxxx, x XXXXX, S. L., en el precio cierto, incluido IVA, de 72.000 euros.