SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S. E.

Gerencia de Compras y Contrataciones

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 236/24

“Puesta en Valor de Estaciones - Fase III” de la Red de Subterráneos de Buenos Aires.

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES

ABRIL 2024

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

VERSION 1

Página 1 de 111

1. DISPOSICIONES GENERALES 1

1.1.	Llamado a Licitación	1
1.2.	Objeto xxx Xxxxxx	1
1.3.	Descripción de los trabajos a ejecutar	1
1.4.	Terminología	1
1.5.	Presupuesto Oficial	3
1.6.	Plazo de Ejecución	4
1.7.	Registro y Obtención xxx Xxxxxx	4
1.8.	Aclaraciones y/o consultas	4
1.G.	Circulares aclaratorias y/o modificatorias	4
1.10.	Alcance de la propuesta	5
1.11.	Constitución de Domicilio	5
1.12.	Notificaciones	5
1.13.	Situación de SBASE frente a los Impuestos	6
1.14.	Identificación de Legislación de la CABA	6
1.15.	Normativa aplicable	6
1.16.	Régimen Legal	7
1.17.	Jurisdicción Aplicable	7

2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 7

3. DE LA LICITACIÓN 7

3.1. Objeto de la Licitación 7

3.2. Alcance de los Trabajos 7

3.3. Área de ejecución de las obras 8

3.4. Exención de Responsabilidades 8

4. DE LOS OFERENTES 3

4.1. Visita al lugar de emplazamiento de las obras G

4.2. Aptitud de los Oferentes G

4.3. Capacidad civil 10

4.3.1. Requisitos para Personas Jurídicas 10

4.3.2. Requisitos para Agrupaciones Empresarias y/o Uniones Transitorias 11

4.4. Capacidad Económico-Financiera y de Ejecución de Obra 11

4.4.1. Capacidad de Ejecución de obra 12

4.4.2. Detalle documentación económico financiera 13

4.4.3. Requisitos Financieros: 14

4.5. Capacidad Técnica 14

4.6. Representante Legal 16

5. DE LAS OFERTAS 1C

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

5.1.	Presentación de las Ofertas	16
5.2.	Idioma	17
5.3.	Mantenimiento de la Oferta y garantía de oferta	17
5.4.	Acrecentamiento de valores	18
5.5.	Compre Argentino	18
5.6.	Alcance de la propuesta	18
5.7.	Forma de cotizar	18
5.8.	Precios Cotizados	1G
5.G.	Moneda de cotización. Moneda de pago	20
5.10.	Análisis de Precios	20
5.11.	Costo del Estudio de la Licitación	20
5.12.	Plan de trabajo	20
5.13.	Forma de presentación de las Ofertas	21
5.14.	Documentación que integrará la Oferta	22
5.15.	Conformidad de la Oferta	24
5.16.	Apertura de las Ofertas	24
5.17.	Vista de las Ofertas	25
C. procedimiento de Evaluación de las ofertas y adjudicación de la obra. 25
6.1.	Vista de las actuaciones	25
6.2.	Causales de inadmisibilidad de las ofertas	25
6.3.	Evaluación de las propuestas.	26
6.4.	Ampliación de informes	26
6.5.	Precio vil o precio no serio	27
6.6.	Errores en las Ofertas	27
6.7.	Criterios de Evaluación	27
6.8.	Dictamen de Preadjudicación	28
6.G.	Procedimiento de selección desierto o fracasado	28
6.10.	Impugnación del Dictamen de Evaluación	28
6.11.	Mejora	2G
6.12.	Adjudicación	2G
7. DEL	CONTRATO	23
7.1.	Perfeccionamiento del contrato.	2G
7.2.	Garantía de Cumplimiento de Contrato	2G
7.3.	Constitución de seguros	30
7.4.	Uniones Transitorias (UT)	31
7.5.	Firma de la Contrata	31

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

7.6.	Gastos de la Contrata	31
7.7.	Documentos Integrantes del Contrato	31
7.8.	Documentos Incorporados	31
7.G.	Cambio de Domicilio del Contratista	32
7.10.	Devolución de ofertas y de garantías de ofertas	32
7.11.	Cesión o Transferencia del Contrato	32
OR 8.1.	GANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Acta de Inicio	32 32
8.2.	Dirección de Obra (DO)	33
8.3.	Representante Técnico	33
8.4.	Especialistas del contratista	34
8.5.	Discrepancias entre Distintas Partes del Contrato	34
8.6.	Divergencias	35
8.7.	Errores en la Documentación Técnica	35
8.8.	Replanteo	35
8.G.	Documentación	36

3. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS	3C
G.1. Plazo de ejecución	36
G.2. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones	37
1. General	37
2. Plan de Trabajos	37
3. Ritmo de Inversión	38
G.3. Proyecto	38
G.4. Libros de Comunicaciones	38
G.5. Recepción, Cumplimiento y Observaciones de las Órdenes de Servicio	3G
G.6. Partes Diarios	3G
G.7. Equipo	40
G.8. Contralor de Trabajos que quedan Ocultos	40
G.G. Ingreso y Retiro de Materiales, Máquinas e Implementos de Trabajo	40
G.10. Daños y Perjuicios	40
G.11. Gastos Administrativos	40
G.12. Cláusula de Indemnidad	41
G.13. Informes Mensuales	41
G.14. Reuniones Periódicas	41
G.15. Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad	41
G.16. Obras, canalizaciones, interferencias	41
10. OBRADORES – OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA	41
10.1. Obradores secundarios	42

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

10.2. Ocupación de la Vía Pública	42
10.3. Cerramiento	42
10.4. Vigilancia	42
10.5. Alumbrado y luces de peligro	43
10.6. Construcciones provisionales	43
10.7. Seguridad de terceros	43
10.8. Infracciones	44
10.G. Carteles de obra y letreros	44
10.10. Orden y limpieza	44
10.11. Perjuicio por incendio	44
10.12. Red de comunicaciones	44
10.13. Conexiones, desconexiones y traslados	44
11. PERSONAL DEL CONTRATISTA	45
11.1. Requisitos Generales	45
11.2. Admisibilidad	45
11.3. Indemnidad	45
11.4. Idoneidad y Disciplina	45
11.5. Salud Ocupacional	46
11.6. Procedimiento para el ingreso de Contratistas a la red de Subterráneos	47
12. MATERIALES Y TRABAJOS	47
12.1. Calidad	47
12.2. Provisiones	48
12.3. Materiales y Objetos Provenientes de Excavaciones y Demoliciones	48
12.4. Corrección de Trabajos Defectuosos	48
12.5. Vicios Ocultos	4G
12.6. Existencia de Materiales	4G
13. RELACIONES CON TERCEROS	43
13.1. Subcontratistas	4G
13.2. Otros Contratistas	4G
13.3. Tareas en Sectores en Servicio	50
13.4. Daños	50
14. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS	50
14.1. Anticipo	50
14.2. Medición de los Trabajos	50
14.3. Certificado de Obra	51
14.4. Documentación Anexa	52

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

14.5. Presentación de las Facturas	52
14.6. Pago de los Certificados	53
14.7. Pago de ítems cotizados en moneda extranjera	53
14.8. Comisiones Bancarias	53
14.G. Demora en los Pagos	53
14.10. Fondo de Reparos	53
14.11. Sustitución del Fondo de Reparos	54
14.12. Intereses	54
14.13. Actualización del Fondo de Reparos	54
15. PENALIDADES, SANCIONES, FALTA GRAVE	54
15.1. Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones	54
15.2. Clases de Penalidades y Sanciones	54
15.3. Cargos	55
15.4. Multas	55
15.5. Penalidades a Empresas Asociadas	56
15.6. Falta Grave	56
15.7. Sanciones al Representante Técnico	57
15.8. Suspensión o inhabilitación del Representante Técnico y del Contratista	57
15.G. Reiteración de incumplimientos	57
15.10. Reconsideración	57
15.11. Percepción de Cargos y Multas	57
1C. MODIFICACIONES DE OBRA Y FIJACIÓN DE PRECIOS NUEVOS	58
16.1. Modificaciones de Obra	58
16.2. Trabajos Adicionales	58
16.3. Precios Nuevos	58
16.4. Falta de Acuerdo	5G
16.5. Reajuste de Garantía	5G
17. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO	53
17.1. Causa o Culpa del Contratista	5G
17.2. Efectos de la rescisión	60
17.3. Rescisión total o parcial	60
17.4. Resarcimiento integral	60
17.5. Caso fortuito o fuerza mayor	61
17.6. Revocación o rescisión sin culpa del contratista	61
17.7. Xxxxxx	00
17.8. Liquidación de los Trabajos	61

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

18.	RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O OBRAS	C2
18.1.	Recepción Provisoria	62
18.2.	Plazo de Garantía	62
18.3.	Documentación Técnica Conforme a Obra	63
18.4.	Extensión del Período de Garantía	63
18.5.	Pruebas Adicionales por Reemplazo	63
18.6.	Documentación a entregar con la recepción definitiva	64
18.7.	Recepción Definitiva	64
18.8.	Liquidación Final	65
13.	DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS	C5
1G.1.	Seguros	65
1.	General	65
2.	Condiciones de las Pólizas	66
1G.2.	Seguros a Contratar	66
1G.3.	Redeterminación de Precios	68
1G.4.	Fotografías	68
1G.5.	Liberación de Derechos y Gravámenes	6G
1G.6.	Libros de Contabilidad	6G
1G.7.	Daños y perjuicios	6G

20. MEDIO AMBIENTE	C3
21. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN	C3
22. CLAUSULA DELITOS ORGANIZADOS	70
Anexo I MODELO DE CARTA DE PRESENTACIóN	71
Anexo II DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES	73
Anexo III DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR	73
Anexo IV DECLARACION JURADA DE IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR	80
Anexo V MODELO DE FÓRMULA DE LA OFERTA	82
Anexo VI PLANILLAS DE COTIZACIÓN Y DESGLOSE	83
GRUPO I: Estación Pueyrredón (Línea B) – Estación Lima (Línea A)	83
Planilla de Desglose – Estación Pueyrredón (Línea B)	84
Planilla de Desglose – Estación Lima (Lima A)	86
Planilla de Desglose – Pasaje Lima (Anexo V-PET)	88
GRUPO II: Estación Xxxxxxx (Línea D) – Estación Xxxxxxxxxx Xxxxx (Línea D)	8G
Planilla de Desglose – Estación Xxxxxxx (Línea D)	G0
Planilla de Desglose – Estación Xxxxxxxxxx Xxxxx (Línea D)	G3
Anexo VII MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS	35
Anexo VIII TABLA DE ESTRUCTURA DE INSUMOS Y PONDERACIONES	3C

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

GRUPO I: Estación Pueyrredón (Línea B) – Estación Lima (Línea A) G6 GRUPO II: Estación Xxxxxxx (Línea D) – Estación Xxxxxxxxxx Xxxxx (Línea D) G7

Anexo IX PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION DEL INGRESO DEL PERSONAL

Anexo X NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS (EMOVA) 100

Anexo XI MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD 100

Anexo XII MODELO DE CONTRATA 101

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Llamado a Licitación

El procedimiento de selección utilizado para la contratación de la Obra denominada: “Puesta en Valor de Estaciones – Fase III” de la Red de Subterráneos de Buenos Aires, será el xx Xx- citación Pública Nacional.

1.2. Objeto xxx Xxxxxx

El presente Pliego tiene como objeto establecer las obligaciones que contraen y los derechos que adquieren Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, los Oferentes y quien re- sulte Adjudicatario de la Licitación Pública Nacional N° 236/2024 por la contratación y ejecu- ción de la obra denominada: “Puesta en Valor de Estaciones - Fase III”, este pliego es modifi- cado y/o complementado por los Pliegos de Especificaciones Técnicas y por las circulares aclaratorias o modificatorias que, de oficio o como respuesta a consultas, durante el proceso licitatorio sean emitidas.

1.3. Descripción de los trabajos a ejecutar

Se ha previsto la puesta en valor de cuatro (4) estaciones de la Red de Subterráneos de Bue- nos Aires en dos Grupos, a saber: GRUPO I (Estaciones Lima (Linea A) y Pueyrredón (Linea B)) y GRUPO II (Estaciones Xxxxxxxxxx Xxxxx (Linea D) y Palermo (Linea D)). Cuyos detalles, y características se encuentran en el Pliego de Especificaciones Técnicas y en los planos que componen la documentación del llamado.

1.4. Terminología

A los efectos del presente Xxxxxx y de la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:

Adjudicatario: el Oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la licitación hasta la firma de la Contrata.

al / el / por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa y por cuenta y car- go del Contratista.

Año: período de doce meses.

Apertura: acto formal de apertura total o parcial de la documentación presentada por los Ofe- rentes.

Asociaciones de Empresas: concurrencia de dos o más sociedades que convienen actuar irrevocablemente unidas bajo una única dirección y reglas comunes a los efectos del llamado.

B.O.C.B.A.: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Circular con consulta: contestación de SBASE a la presentación de un posible oferente, emitida antes de que venza el plazo para la presentación de las Ofertas.

Circular sin consulta: Emitida de oficio que formula SBASE antes de que venza el plazo pa- ra la presentación de las Ofertas.

Comitente: es la persona jurídica por cuenta de la cual se licita y contrata. A todos sus efec- tos, se identifica al Comitente como Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

Contrata: es el instrumento legal escrito que, firmado por los representantes autorizados de SBASE y del Adjudicatario, encabeza toda la documentación del Contrato y en donde se esti- pulan sus puntos fundamentales.

Contrato: es el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las partes que rige las re- laciones entre SBASE y el Contratista y cuyas condiciones se estipulan en la Contrata y en todos los documentos técnicos y legales que la integran.

Contratista: el Adjudicatario después de haber firmado la Contrata y sus complementos.

Días: salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles.

Días hábiles: días hábiles administrativos en que funcionan las oficinas de SBASE. El modo de contar los plazos es el definido en el artículo 6° del Código Civil y Comercial. Cuando la expiración de un plazo coincidiese con un día no hábil, se entenderá que el mismo queda ex- tendido al primer día hábil subsiguiente.

Días laborables: todos los días excepto: los sábados después de las 13 horas, los domingos y los comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables.

Documentación del Contrato: todos los documentos citados en el Contrato.

Documentación de la Licitación o del Llamado: conjunto de documentos emitidos por SBASE hasta la fecha de presentación de las Ofertas.

Dirección de Obra / DO: es el organismo o funcionario designado por SBASE para actuar en su nombre con amplias facultades para considerar y resolver las cuestiones contractuales y dirigir, supervisar y/o inspeccionar los trabajos, como así también proponer su pago y recep- ción.

Empresa Extranjera: se considera empresa extranjera aquella a la que se refieren los artícu- los 118 a 123 de la ley 19.550.

Empresa Nacional: es, a los efectos del presente pliego, toda empresa creada o autorizada a operar de conformidad con las leyes argentinas, que tenga su domicilio legal en la República Argentina y que no sea definida como extranjera.

G.C.A.B.A./G.C.B.A.: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Inspección / Inspección de Obra / IO: es el servicio técnico y administrativo encargado del control y vigilancia de los trabajos, en representación de SBASE y bajo la supervisión directa de la DO.

Ítem: unidad técnica en que se divide o subdivide la cotización de una obra o parte de obra o componente de construcción, provisión de equipamiento o productos, a efectos de su medi- ción y pago.

Mes: período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente.

Oferente: toda persona jurídica que presenta una Oferta en una licitación.

Oferta: la propuesta técnico - económica presentada por el Oferente para la entrega de los trabajos que se describen en el Pliego. Las palabras Propuesta y Oferta y sus derivados se emplean como sinónimos.

Licitante: toda persona humana o jurídica que ha obtenido el Pliego de la Licitación o que se encuentre habilitada para presentar oferta.

Pliego: documentación emitida por SBASE para efectuar la Licitación, compuesta por los PBC, PCG, PCP, PTG, PTP, planillas, planos y Circulares.

Proveedor: la persona humana o jurídica que provee al Contratista materiales o suministros.

PBC: Pliego Único de Bases y Condiciones

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

PCG: Pliego de Condiciones Generales.

PCP: Pliego de Condiciones Particulares.

PET ó PTG: Pliego de Especificaciones Técnicas, término que encuadra las Especificaciones Técnicas Generales (PETG ó PTG) y las Especificaciones Técnicas Particulares (PETP a PTP), si las hubiere.

Precio/s básico/s: son los precios presentados por el Contratista en la oferta económica.

Registro Nacional de Constructores: Registro Nacional de Constructores y de Firmas Con- sultoras de Obras Públicas.

Representante Legal: es la persona humana que, debidamente acreditada, representa y obliga al Contratista ante SBASE a todos los efectos del Contrato

Representante Técnico: es la persona humana de carácter técnico con incumbencia acorde a las características de los trabajos a realizar y que, debidamente acreditada y con capacidad técnica aceptada por SBASE, representa y obliga al Contratista.

SBASE: Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado.

Subcontratista: es la persona humana o jurídica con la cual el Contratista, previa autoriza- ción de SBASE, celebre un Contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su car- go. Los subcontratistas nominados deberán estar inscriptos ante la Inspección General de Justicia, previo a la firma del contrato por el futuro adjudicatario.

Trabajo / Suministro / Obra: se entiende con estas denominaciones a toda construcción de obra o parte de obra o componente de construcción, a la fabricación o provisión de equipa- miento, materiales o productos y/o a su montaje y/o a la prestación de un servicio.

Uniones Transitorias (UT): es el grupo de empresas asociadas según lo determinado por los artículos 1463 a 1469 del Código Civil y Comercial de la Nación, que convienen su participa- ción en la licitación y posterior contratación, bajo una única dirección y reglas comunes.

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el significado dado por los usos y costumbres.

1.5. Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de los trabajos para la obra denominada “Puesta en Valor xx Xxxxxxx- nes - Fase III " asciende a la suma total de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE MI- LLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA ($ 6.517.861.730.-

) CON IVA INCLUIDO

Se describen a continuación los valores que conforman cada uno de los dos (2) GRUPOS de Estaciones en que se ha dividido la obra:

Se deja expresa constancia que dichos montos incluyen el I.V.A. y demás impuestos, tasas y contribuciones aplicables, conforme la normativa vigente y fueron calculados en base a pre- cios correspondientes al mes de febrero de 2024.

GRUPO I	PRESUPUESTO OFICIAL
TOTAL	$ 2.817.142.106

GRUPO II	PRESUPUESTO OFICIAL
TOTAL	$ 3.700.719.624

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

1.6. Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución de la Obra licitada por el presente llamado será de seis (6) meses por estación, debiendo ser iniciada la totalidad de estaciones que conforman el GRUPO en forma simultánea, contado a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.

1.7. Registro y Obtención xxx Xxxxxx

La documentación completa se entregará a los interesados en participar de esta licitación de- biendo para ello solicitar la entrega del soporte magnético xxx xxxxxx, dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Xxxxxx 00, Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, formalidad con la cual quedarán registrados.

En dicha nota, los interesados deberán indicar la dirección, teléfono, persona de contacto y di- rección de correo electrónico a la que le serán enviadas las comunicaciones.

La documentación se entregará hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de presentación de las ofertas.

Las empresas interesadas podrán hacer el trámite de registro por correo electrónico, acom- pañando el archivo de la nota original escaneada, enviándolo a la casilla de la mesa de entra- da: xxxx_xxxxxxx@xxxxx.xxx.xx

Sólo aquellas empresas que hubieran obtenido el Pliego quedarán habilitadas para efectuar consultas, realizar la visita al sitio y presentar oferta.

Para las licitaciones públicas en las que se admita la presentación de empresas asociadas, es suficiente con que una sola de ellas obtenga el pliego y se registre.

1.8. Aclaraciones y/o consultas

Los interesados podrán formular consultas relativas al pliego de licitación hasta cinco (5) días antes del vencimiento de plazo fijado para la presentación de las Ofertas.

Las consultas deberán efectuarse por correo electrónico a la casilla licitacio- xxx@xxxxx.xxx.xx, adjuntando el archivo de la nota en formato compatible con el programa Word de Microsoft, ello sin perjuicio de que quienes lo consideraran conveniente lo hicieran paralelamente por nota en la Mesa de Entradas de SBASE. Será responsabilidad de los Lici- tantes asegurarse la recepción por parte de SBASE de los correos electrónicos que envíen.

1.9. Circulares aclaratorias y/o modificatorias

SBASE podrá elaborar circulares aclaratorias y/o modificatorias al pliego, de oficio o como respuesta a consultas, cuyo objeto será corregir y subsanar errores materiales, aclarar con- ceptos, enmiendas o suplir cualquier omisión, siempre que las mismas no impliquen una alte- ración sustancial ni desnaturalicen el objeto principal de la Licitación, y serán publicadas en el sitio oficial de SBASE: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx, con dos (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de ofertas. Las Circulares emitidas formarán parte de los documentos contractuales.

Las Circulares que se emitan llevarán numeración corrida y pasarán a formar parte xxx Xxxxxx de la Licitación.

Los interesados y oferentes deberán verificar en los sitios web que se indiquen en la convoca- toria si se han emitido Circulares, no pudiendo excusarse de su aplicación y vigencia. En con-

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

secuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en el desconocimiento del contenido de las Circulares publicadas en los medios indicados.

1.10. Alcance de la propuesta

Los Oferentes deberán considerar en la formulación de sus propuestas que las obras, provi- siones e instalaciones deben ser entregadas terminadas, completas de acuerdo a sus fines, el Contratista deberá gestionar y obtener la totalidad de las habilitaciones y aprobaciones por parte de los organismos públicos o del sector privado que resultaren pertinentes en la materia.

Los proponentes, con carácter previo a la formulación de sus ofertas, deberán realizar estu- dios, evaluaciones, indagaciones, inspecciones y todas las operaciones que correspondan, a los fines de que sus propuestas no contengan errores u omisiones.

Los errores y/u omisiones que contengan las propuestas serán de exclusiva responsabilidad de los oferentes y no podrán ser usados para gestionar o justificar solicitudes de reconoci- mientos o resarcimientos económicos adicionales de ninguna índole.

En los ítems cotizados se considerarán incluidos todos los servicios, mano de obra, materia- les y equipos que sean necesarios proveer o prestar para llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo a lo establecido para el conjunto de las tareas.

La cotización deberá incluir la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y/o municipales que graven la ejecución de la obra, aplicable al día de la presen- tación de las ofertas.

1.11. Constitución de Domicilio

SBASE constituye domicilio en la xxxxx Xxxxxx Xx 00, xx xx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xx- xxx.

A todos los efectos legales derivados del proceso de licitación, los Oferentes deberán consti- tuir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se dirijan a ellos, aún cuando las partes no residan allí.

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente a SBASE y tendrá xxxxx- cia una vez transcurridos cinco (5) días de su notificación.

Si el Oferente lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su Oferta, deberá comuni- car el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente a SBASE y tendrá vigencia una vez transcurridos cinco (5) días de su comunicación. El nuevo domicilio también deberá estar constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1.12. Notificaciones

Todas las notificaciones entre SBASE y los interesados, oferentes, adjudicatarios o contratis- tas, podrá realizarse válidamente por correo electrónico o por escrito al domicilio constituido a estos efectos. Constituye plena prueba de la notificación realizada y de su fecha, el documen- to que en cada caso la registre, la copia certificada por el funcionario interviniente en la notifi- cación del reporte emitido por el equipo.

El procedimiento descripto en el párrafo anterior tendrá validez únicamente cuando no se en- cuentren abiertos los libros de comunicaciones (PBC 9.4) o cuando aún abiertos los libros, el contratista no se encontrare o hubiere abandonado la obra.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

1.13. Situación de SBASE frente a los Impuestos

La situación de SBASE ante los impuestos es la siguiente:

a) Inscripta ante la AFIP con CUIT N° 30-54575831-4 en el Impuesto al Valor Agregado; Ganancias Sociedades y Régimen Seguridad Social Empleador.

b) Se encuentra exento en los siguientes impuestos vigentes en la C.A.B.A.:

1. Sobre los Ingresos Brutos

2. De Sellos en la parte que le corresponde en la contratación.

c) Actúa como agente de retención y percepción de los siguientes impuestos y/o conceptos:

1. IVA Resolución General AFIP N° 2.854/2010 y sus modificaciones, y Resolución Ge- neral AFIP N° 4677/2020 y sus modificaciones

2. Ganancias: Resolución General AFIP N° 830/2000 y sus modificaciones

3. SUSS, retenciones:

i Régimen General. Resolución General AFIP N° 1.784/2004 y sus modificaciones ii Agencias de Seguridad. Resolución General AFIP N° 1.769/2004 y sus modifica-

ciones

iii Servicios de Limpieza. Resolución General AFIP N° 1.556/2009 y sus modificacio- nes

iv Empresas Constructoras. Resolución General AFIP N° 2.682/2009 y sus modifica- ciones

v Personal Temporario Dto. N° 3421/1992 – R.G.DGI N° 3983/85 y sus modificacio- nes

4. Impuesto sobre los ingresos brutos (GCABA). Resolución AGIP N° 939/2013 y sus modificaciones.

d) Superados los topes de facturación a SBASE en el curso de 12 meses, será de apli- cación para los monotributistas la Resolución General AFIP N° 2.616 y sus modificaciones

e) Se encuentra inscripta como Importadora-Exportadora.

1.14. Identificación de Legislación de la CABA

Las ordenanzas, leyes y decretos emitidos en el ámbito de la CABA que se citan en este pliego se identificarán según el texto mediante ley N° 6588.

1.15. Normativa aplicable

Sin perjuicio de aquellas normas que se detalle en la documentación licitatoria, se deberá cumplir con toda la normativa vigente, de rango nacional o local, y que resulte aplicable según el objeto y para el desarrollo de la Obra.

Asimismo, la Oferta debe cumplir con las Normas y Especificaciones de las siguientes Repar- ticiones y/o empresas de Servicios Públicos, en todo aquello que sea pertinente:

• G.C.A.B.A.

• SBASE

• Dirección Nacional de Vialidad

• Concesionario de Gas

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

• Concesionario de Electricidad

• Concesionario de Telefonía

• Concesionario de Agua y Cloacas

1.16. Régimen Legal

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES es una SOCIEDAD DEL ESTADO cuyo régimen legal lo componen como normas de fondo, las disposiciones de la ley Nº 20.705, N° 19.550 por ex- preso reenvío legislativo y de la ley N° 4472 de la CABA y por la ley de Obra Pública N° 6246.

Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y condiciones será resuelto por aplica- ción de las normas del derecho privado, por aquellas emanadas de autoridad competente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Reglamento de Compras y Contrataciones de SBASE aprobado por Acta de Directorio N° 1092 de fecha 8/10/15 y sus modificatorios, y por los principios generales del derecho administrativo, en cuanto fueran de aplicación.

1.17. Jurisdicción Aplicable

Para la resolución de cualquier controversia que pudiera suscitar el presente Contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo, Tributa- rio y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo estable- cido en el art. 69 de la Ley Nº 4472 de la CABA, texto consolidado por ley N°6588 de la CA- BA, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder.

2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Las obras se contratarán por el sistema de AJUSTE ALZADO. Este Precio Total deberá incluir todos los trabajos, trámites y gestiones necesarios para realizar la obra de acuerdo a su fin.

Las cantidades de las planillas de cotización son estimativas, es obligación del Oferente la realización del cómputo completo de la Obra y la inclusión de sus propios valores.

Los oferentes cotizarán el precio conforme las indicaciones de la documentación licitatoria, teniendo en cuenta lo indicado en este PBC, en el PET y en las planillas de cotización.

Toda provisión y/o tarea que no se encuentre individualizada en las Planillas de Cotización y fuese necesaria para la provisión completa y acorde a su fin, se considerará que se encuentra incluida en el valor cotizado.

3. DE LA LICITACIÓN

3.1. Objeto de la Licitación

El objeto de la presente licitación es la selección de los Oferentes que serán contratados para la ejecución de las obras para la Puesta en Valor de Estaciones - Fase III, Grupo I y Grupo II en los términos definidos en la documentación del presente llamado.

3.2. Alcance de los Trabajos

El alcance de los trabajos a ejecutar está definido en este PBC, y en el PET, en los planos y en las circulares complementarias y modificatorias que se emitan durante el proceso de licita-

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

ción e incluye todas las tareas necesarias para la entrega de las obras objeto de esta licita- ción en forma completa y de acuerdo a su fin, en condiciones “llave en mano”.

Entre los trabajos a realizar se enumeran a título informativo los siguientes:

- Estudios previos

- Montaje de Obradores.

- Ejecución de Relevamientos.

- Proyecto ejecutivo de las obras a realizar.

- Elaboración de la documentación y realización de las gestiones y tramitaciones nece- sarias para la completa ejecución de la obra.

- Ejecución de las obras civiles, de arquitectura e instalaciones.

- Impermeabilizaciones

- Instalaciones Eléctricas

- Readecuación de Señalética

- Plan de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo.

La contratación comprende la provisión de materiales, mano de obra, equipamiento, herra- mientas, estructuras auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante los orga- nismos gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecución de la obra.

3.3. Área de ejecución de las obras

A los efectos del desarrollo de las obras, el área de ejecución de las cuatro (4) estaciones de la Red de Subterráneos de Buenos Aires, ha sido subdividida en DOS (2) GRUPOS de acuerdo a las características de provisión y/o intervención que se requiera.

Cada uno de los grupos de estaciones quedará integrado del modo que se indica a continua- ción:

GRUPO I:

Estación Lima (Línea A) Estación Pueyrredón (Línea B)

GRUPO II:

Estación Xxxxxxxxxx Xxxxx (Línea D) Estación Xxxxxxx (Línea D)

3.4. Exención de Responsabilidades

SBASE podrá desistir de la ejecución del llamado en cualquier etapa del proceso hasta la fir- ma del contrato y podrá desestimar todas las presentaciones, con fundamento en razones de oportunidad, mérito o conveniencia, sin que estas decisiones puedan motivar reclamos de ninguna naturaleza por gastos, honorarios, retribuciones y/o indemnizaciones por parte de los Licitantes.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

4. DE LOS OFERENTES

4.1. Visita al lugar de emplazamiento de las obras

Con anterioridad a formular su Propuesta, el oferente, deberá, estudiar exhaustivamente la documentación de la Licitación, lograr información complementaria que pueda obtenerse por la observación directa y también por documentos y referencias de terceros -que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duración- acerca de:

• Los posibles inconvenientes que se opongan a un normal desarrollo de los trabajos, por ejemplo: edificaciones, interferencias de toda índole, estado de las instalaciones, tránsito, etc.

• Las condiciones de aprovisionamiento de agua, energía eléctrica, etc.

• Las condiciones climáticas zonales

• Todo cuanto pueda permitir una exacta apreciación de las características de los traba- xxx, sus dificultades y costo.

No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en falta absoluta o parcial de información, ni acudir a su favor la carencia de datos en el proyecto y/o documentación de la obra.

La documentación a la que se tenga acceso con carácter de material de trabajo del Comitente podrá ser consultada solo a título orientativo, por lo que el oferente deberá verificarla bajo su exclusiva responsabilidad para su correcta interpretación, durante la ejecución y conservación hasta la recepción definitiva, declinando el Comitente cualquier responsabilidad acerca de la utilización de la información contenida en ella.

Todas las medidas serán verificadas por el oferente en obra, cualquier diferencia con la pre- sente documentación no dará lugar a adicionales ni prórrogas de los plazos contractuales.

Complementando lo anterior, los representantes de las empresas registradas serán convoca- dos para realizar una visita obligatoria de reconocimiento de los lugares en que se desa- rrollarán los trabajos. Luego de la visita les será entregada a los concurrentes una constan- cia que deberán presentar junto con su Xxxxxx.

4.2. Aptitud de los Oferentes

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales, económicos, financieros y técnicos establecidos en este pliego y en la restante documentación del Llamado.

Aquellas sociedades regularmente constituidas en el país y las empresas extranjeras a las que se refiere en este Pliego, que participen en el Llamado, podrán presentarse individual- mente o en conjunto con otras empresas, bajo cualquiera de las formas asociativas o de agrupación de colaboración empresaria, que admita el Código Civil y Comercial de la Nación, conforme con la documentación que rija la licitación.

Ninguna empresa podrá presentarse formando parte de más de un Oferente, situación que, de detectarse, será motivo de rechazo automático de las Ofertas que resulten involucradas.

Se consideran empresas extranjeras aquellas a la que se refieren los artículos 118 a 123 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

A los efectos de evaluar su capacidad, los Oferentes deberán adjuntar a su Oferta la docu- mentación que se menciona a continuación y la que se indique en la restante documentación de la Licitación.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

4.3. Capacidad civil

Por la sola circunstancia de formular oferta, se tendrá al oferente por conocedor de las bases y condiciones del presente llamado y de las características de la obra licitada, por lo que no podrá con posterioridad invocar a su favor los errores en que pudiere haber incurrido al formu- lar la oferta, o la duda o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables. La sola aceptación de la oferta implicará la aceptación de las condiciones establecidas en la documentación licitatoria.

Podrán participar empresas nacionales y las empresas extranjeras sólo podrán participar aso- ciadas a una o más firmas nacionales en cualquiera de las formas admitidas y en un porcen- taje no mayor del VEINTICINCO POR CIENTO (25%).

Las empresas que sean sucursales, vinculadas o controladas y su empresa matriz, vinculante o controlante sólo podrán formar parte de un único Oferente.

4.3.1. Requisitos para Personas Jurídicas

Los Oferentes deberán acompañar la siguiente documentación para acreditar su capacidad jurídica:

a) Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta constitutiva y estatuto o contrato so- cial, según corresponda, y sus reformas, inscriptos en el registro u órgano de contralor respectivo con su correspondiente número de inscripción, debiendo encuadrarse en las normas correspondientes a la entidad que se trate.

b) Copia certificada y legalizada, en su caso del Acta de Directorio, para el caso de las So- ciedades Anónimas, de donde surja la decisión social de presentarse a la Licitación. Tratándose de otro tipo societario, deberá acompañar la documentación que acredite idéntica decisión emanada de un órgano societario que exprese la voluntad social.

c) Domicilio legal constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

d) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar Anexo III

e) Declaración Jurada de impedimentos para participar según modelo anexo IV

f) Declaración Jurada informando sobre cualquier litigio judicial o de arbitraje en el que el Oferente o sus integrantes hayan sido demandados por incumplimientos de contratos u órdenes de compra, durante los últimos cinco (5) años, indicando la causa y el monto.

g) Copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea por la que se designe al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias, y el acta de directorio con la distribución de cargos correspondiente, ambas inscriptas en el organismo de contralor correspondiente

h) Poder otorgado ante Escribano Público por el que se designe a uno o más representan- tes con facultades suficientes para representar, sin limitación alguna, ante SBASE al Oferente y para obligar a los mandantes durante el proceso licitatorio en el supuesto que la persona designada no fuere el representante legal del Oferente. Si se tratara del representante legal, en el caso de Sociedades Anónimas, bastará agregar copia del Ac- ta de Directorio que contenga, de manera expresa, las facultades requeridas anterior- mente.

i) Toda documentación original que se acompañe expedida en el extranjero, además de la traducción al castellano, deberá reunir todos los requisitos de legalización para su vali- dez jurídica en la República Argentina. Para su legalización los documentos pueden ser visados por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores o por el sistema de “Apostille”.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

4.3.2. Requisitos para Agrupaciones Empresarias y/o Uniones Transitorias

Los Oferentes que se presenten en forma conjunta bajo cualquiera de las formas arriba pre- vistas deberán cumplir los requisitos anteriores para cada uno de los integrantes además de los requisitos legales establecidos en los artículos 1463 a 1469 del Código Civil y Comercial de la Nación, debiendo en cualquier caso constituirse por escritura pública.

En todos los casos deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes recaudos: a)Documentación (Acta Acuerdo o Convenio de Colaboración Empresaria) que acredite la

constitución de la Agrupación Empresaria indicando, el grado de participación de cada integrante, el domicilio legal único en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el com- promiso de cada integrante de asumir la responsabilidad solidaria de todas las obliga- ciones contractuales en todos sus aspectos. El estatuto deberá tener una duración su- perior al tiempo que demande la obra, incluido el plazo de garantía.

b) Asimismo, y si fuera del caso, en dicha documentación deberá indicarse que una de las empresas actuará como Empresa Líder y asumirá la dirección técnica del proyecto, uni- ficando la personería y otorgando poder especial al o a los representantes comunes con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los in- tegrantes de la UT en el trámite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación.

c) Presentar copia certificada y legalizada del acta de los respectivos órganos societarios de las firmas integrantes, de la que surja la decisión de presentarse en la licitación y la designación de los referidos representantes.

d) Xxxxxxxx expresamente en su carta de presentación y en los poderes acordados al re- presentante común que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solida- riamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la presenta- ción de la Oferta, de la adjudicación y la entrega de la Garantía de Cumplimiento.

La documentación deberá ser legalizada por Escribano Público; indicando el notario intervi- niente de manera expresa, libro, folio, número de acta y demás circunstancias identificatorias del documento original cuya copia legaliza.

La documentación que se acompañe en original expedida en el extranjero, además de la tra- ducción al castellano, deberá reunir todos los requisitos de legalizaciones para su validez jurí- dica en la República Argentina.

Una vez presentada en el presente procedimiento las UT no podrán modificar la participación inicial de cada integrante presentado en la Oferta, hasta el momento en que expiren las ga- rantías contractuales a otorgar en caso de resultar Contratista y según se establezcan en la documentación de Licitación.

Durante el proceso de licitación y hasta la terminación del contrato quedan expresamente prohibidas la transferencia de acciones, y/o la modificación de relaciones asociativas; salvo expresa autorización por parte de SBASE.

4.4. Capacidad Económico-Financiera y de Ejecución de Obra

El Oferente deberá acreditar que cuenta con capacidad económico financiera suficiente para realizar la obra. Para dicho efecto se calculará:

a) Patrimonio Neto Promedio:

El Oferente deberá acreditar para el promedio de los dos (2) últimos ejercicios aprobados, un Patrimonio Neto mayor a PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES ($ 859.000.000).

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

Cuando se tratare de conjuntos de personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, for- mando una Unión Transitoria, U.T., este promedio se afectará por la participación que cada integrante tenga dentro de la U.T., de donde se obtendrá el PATRIMONIO NETO PONDE- RADO de cada integrante. Así el PATRIMONIO NETO del OFERENTE resultará de la suma- toria de los PATRIMONIOS NETOS PONDERADOS de cada uno de los integrantes de la U.T.

Esta información deberá ser suscripta por Contador Público Nacional con su firma legalizada por el respectivo Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

b) Capital de Trabajo:

Activo Corriente – Pasivo Corriente (los datos serán extraídos del último balance cerrado). Se deberá tener como requisito mínimo un Capital de Trabajo de PESOS QUINIENTOS OCHENTA MILLONES ($ 580.000.000). Los datos serán extraídos del último balance anual cerrado.

4.4.1. Capacidad de Ejecución de obra

c) Antecedentes en certificación de obras:

Se considerará el promedio de la suma de las certificaciones mensuales de trabajos, conside- rando los DOCE (12) mejores meses consecutivos. Las obras presentadas como antecedente deberán cumplir con los siguientes requisitos: que su antigüedad no sea mayor a OCHO (8) años a la fecha de apertura de la presente licitación, siendo el oferente su ejecutor o contratis- ta principal, con constancia expedida por el ente contratante y/u otra documentación que acredite lo solicitado, en la que se encuentre consignando mes y año, monto total final del contrato, plazo de ejecución, y/o demás datos de relevancia. Debe ser suscripto por el repre- sentante habilitado del Proponente y certificado por Contador Público Nacional, cuya firma deberá ser reconocida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o colegio que co- rresponda atento a la jurisdicción de que se trate.

El promedio mensual por para cada GRUPO, deberá ser igual ó superior a PESOS CIENTO OCHENTA MILLONES ($ 180.000.000).

Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, deberá hacerse la conver- sión a dólares estadounidenses, indicando la tasa de cambio utilizada. A continuación, se convertirá a Pesos equivalentes utilizando el valor de cambio publicado por el BANCO CEN- TRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

Los montos mensuales de los certificados informados correspondientes a dichas obras se ac- tualizarán, para su consideración en los indicadores que corresponda, con el Índice del Costo de la Construcción Nivel General, publicado por INDEC informa, correspondiente al mes ante- rior al de la apertura de la licitación.

A los fines de determinar el importe de la certificación mensual promedio por ejecución de obras, de aquellos Oferentes que estén conformados por Uniones Transitorias, se calculará el promedio ponderado, sobre la base del porcentaje de participación de cada empresa en la Unión Transitoria.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

Si los Estados Contables presentados por el Oferente no exponen claramente los ingresos por certificación de obras, deberá acompañarse a cada uno de ellos una nota aclaratoria que especifique exactamente esa información. La nota deberá estar firmada por Contador Público Nacional y legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

4.4.2. Detalle documentación económico financiera

La capacidad económico-financiera de los Oferentes, sean empresas nacionales o extranje- ras, se establecerá sobre la base de la siguiente información que deberán incluir en la presen- tación:

 Memoria y Balance de los 2 (dos) últimos ejercicios anuales, con dictamen de auditor ex- terno, con firma certificada por autoridad competente. Las empresas extranjeras deben presentar, además, los balances traducidos al castellano y expresados en moneda argen- xxxx convertida al tipo de cambio que fije el Banco Nación Argentina a la fecha de cierre de dichos estados contables. Esta información deberá ser dictaminada por un Contador Público Nacional, con su firma legalizada por el órgano competente. Las empresas na- cionales deberán adjuntar constancia de la presentación de sus balances en la Inspec- ción General de Justicia o de su aprobación por la Comisión Nacional de Valores, en el caso de sociedades de capital abierto, o de los entes pertinentes de su país de origen pa- ra las sociedades extranjeras.

 Copias de las Actas de Asamblea de Accionistas aprobatorias de dichos Balances, debi- damente legalizadas por escribano público.

 Índices de liquidez, endeudamiento, solvencia y rentabilidad, basados en la información anterior, con firma de contador público certificada por autoridad competente.

 Estado de Origen y Aplicación de fondos desde el cierre del último Balance hasta el cierre del segundo mes anterior a la fecha de presentación de las Ofertas, con firma de conta- dor público certificada por autoridad competente. Las empresas extranjeras deberán pre- sentar esta información con las mismas formalidades exigidas para los balances.

 Referencias bancarias de todas las líneas de crédito otorgadas y/o disponibles, emitidas con una antelación no mayor a treinta (30) días de la fecha límite fijada para la presenta- ción de la Oferta.

 Listado de bancos con los que opera habitualmente y autorización para pedir referencias a dichas instituciones bancarias.

 Listado de contratos: detalle de contratos u órdenes de compra que el Oferente esté eje- xxxxxxx y de los compromisos contractuales.

Las empresas extranjeras que presenten balances emitidos en sus países de origen deberán certificar las firmas en el organismo pertinente de su país.

Las empresas que presenten balances emitidos en la República Argentina deberán certificar todas las firmas exigidas en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y, además de lo anterior, presentar:

 Constancia de inscripción vigente en la A.F.I.P.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

 Constancia de inscripción vigente en el impuesto a los Ingresos Brutos en la CABA o en Convenio Multilateral con inclusión de esta jurisdicción (C.A.B.A. 901).

 Declaración Jurada del impuesto sobre los Ingresos Brutos de los últimos 6 (seis) meses previos a la fecha de apertura de las ofertas con sus respectivas constancias de presen- tación y pago del mismo.

 Constancias de inscripción y demás documentación que se especifique en este PBC o en el PET.

4.4.3. Requisitos Financieros:

Calificación de riesgo que le otorgan las entidades financieras sobre la base de antecedentes económico-financieros, suministrados por las mismas entidades financieras o a través de los sistemas de antecedentes comerciales, los que deberán poder ser consultados por SBASE. Para participar en esta licitación las empresas deberán contar en todas las entidades financie- ras con las que opera, una calificación de riesgo crediticio equivalente a 1 (Normal) o 2 (Po- tencial), según clasificación del Banco Central de la República Argentina.

Las empresas extranjeras deberán presentar la calificación de riesgo emitida en el país en que se encuentren radicadas, por una calificadora de riesgo de reconocido prestigio interna- cional

4.5. Capacidad Técnica

Los oferentes deberán acreditar haber ejecutado una o más obras de arquitectura que cuen- ten con presencia masiva de personas (estaciones ferroviarias o de metro; terminales de óm- nibus; aeropuertos, hospitales; centros comerciales; hoteles; etc.) con una superficie mínima de 5000 m2, ejecutados en los últimos 10 años. Los 5000 m2 pueden estar compuestos por una única obra o la suma de 2.

En el caso de empresas que se presenten asociadas, los requisitos mencionados deberán ser cumplimentados por lo menos por un integrante, el que deberá ser quien ejerza la dirección técnica de los trabajos.

Lo oferentes deberán demostrar experiencia concreta en haber ejecutado trabajos de imper- meabilización o acompañar un compromiso de subcontratación de una empresa experta en trabajos de impermeabilización.

A dichos fines deberán acreditar, el oferente o su subcontratista, la ejecución en los últimos 10 años, de tareas de impermeabilización de superficies continuas no menores a 500 m2, con material de sustrato de hormigón armado y/o mampostería contra el suelo.

Deberán presentar una carta compromiso de presencia en el proyecto y en la obra de imper- meabilización, de un especialista a cargo de las impermeabilizaciones con experiencia de- mostrable en tereas específicas de impermeabilización. Asimismo, deberán presentar el com- promiso de certificar la impermeabilización de la obra en al menos 2 años.

La capacidad técnica mencionada precedentemente será acreditada por los antecedentes y experiencia del Oferente, debiendo acompañar a tal efecto como Declaración Jurada lo si- guiente:

1. Listado de trabajos realizados en los que el Oferente haya sido contratista único o miembro de una agrupación empresaria o UT u otras formas asociativas. (1)

2. Listado de trabajos similares, en ejecución o a ejecutar, en los cuales el Oferente tenga compromisos adquiridos en los próximos veinticuatro meses. (1)

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

3. Organigrama y plantel profesional propuesto agregando el currículum profesional. (3)

4. Designación, carta de aceptación, curriculum vitae, antecedentes y matrícula del Repre- sentante Técnico. (4)

5. Designación, carta de aceptación, curriculum vitae, antecedentes y matrícula del Res- ponsable de Higiene y Seguridad del Trabajo.

6. Designación, carta de aceptación, curriculum vitae, antecedentes y matrícula del espe- cialista en Medio Ambiente. (si correspondiere).

7. Designación profesional eléctrico actuante, que posea el “Registro idóneo” en el COPI- ME y el pago correspondiente del derecho de ejercicio profesional.

8. Designación, curriculum vitae, antecedentes y carta compromiso de presencia en el pro- yecto y en la obra de impermeabilización, de un especialista a cargo de las impermeabi- lizaciones.

9. Lista actualizada de equipos e instalaciones, con su correspondiente indicación de año de fabricación, modelo o tipo, designación comercial, características técnicas, capaci- dad, valor de adquisición, de reposición y actual o alquiler mensual, según corresponda.

10. Ídem respecto de los que se compromete a emplear en los trabajos que se licitan, indi- cando el lugar en que se encuentran. (3)

11. Información técnica de los materiales, elementos, maquinarias y equipos a utilizar o pro- veer, indicando marcas, origen, patentes, fabricantes y adjuntando los folletos explicati- vos, planillas de datos garantizados, etc. (3)

12. Plan de trabajos. (2)

13. Curva de certificación mensual elaborada en base al Plan de Trabajos, expresada en porcentaje de los importes de certificación bruta previstos para cada subitem, item, ru- bro y para el total general de la obra.

14. Plan de Higiene y Seguridad.

15. Memoria descriptiva detallada con ilustraciones gráficas del método de trabajo, secuen- cia constructiva, obradores, construcciones provisorias, acceso a las obras y ocupacio- nes de la vía pública, si correspondiese por la naturaleza de los trabajos. En dicha me- moria se describirán, asimismo, los procesos de fabricación y/o suministro de los mate- riales, elementos, etc. incluidos en el punto 11.

16. Listado de subcontratistas y proveedores. (3)

(1) La información requerida en los puntos 1 y 2 deberá ser presentada por el Oferente en planillas, consignando los siguiente datos, en caso de corresponder: Comitente (nombre, telé- fono y contacto), porcentaje de participación, fecha de inicio y terminación del contrato, des- cripción de la obra, monto, ubicación, responsabilidad en la dirección técnica y ejecución del proyecto, tipo de contrato, certificación de calidad, cumplimiento de plazos, grado de avance, desempeño en la ejecución de los trabajos, y todo otro dato que el Oferente considere rele- vante para su evaluación técnica.

Cuando se trate de instalaciones y equipos, SBASE podrá requerir al Operador información sobre su calidad y confiabilidad, si ésta no fuera presentada con los antecedentes

(2) El Plan de Trabajos deberá reflejar el conocimiento que el Oferente tiene de las condicio- nes propias de los trabajos, tanto de lo que surge de la documentación del Llamado como de su propio estudio. A ese efecto, el Plan de Xxxxxxxx contendrá las tareas que deben realizar- se, incluidos el proyecto y las tareas previas o preparatorias, e indicará las vinculaciones exis- tentes entre ellas, de modo de reflejar la secuencia constructiva propuesta, destacando cla- ramente las tareas que se encuentran en el camino crítico. La totalidad de los ítems xx xxxx-

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

zación deberá estar representada en dicho Plan. Los tiempos de ejecución previstos para las principales tareas deberán estar justificados con los recursos a poner en juego (personal, equipos y materiales) y los rendimientos que justifiquen los avances propuestos.

(3) El personal, equipo, materiales, provisiones, subcontratistas y proveedores indicados en la Oferta sólo podrán ser substituidos por otros de igual o superior condición, mediante petición justificada del Contratista que cuente con la debida conformidad de la DO. SBASE se reserva el derecho de objetar la participación de cualquier empresa que hubiera sido designada en la Oferta, tanto al momento de la evaluación de las propuestas como durante la ejecución de las tareas.

(4) El Representante Técnico deberá ser un profesional universitario con incumbencia en el ti- po de obras que se licitan.

El profesional propuesto deberá contar con experiencia en esa posición, adquirida en obras civiles y de montajes electromecánicos de similar o mayor envergadura y complejidad técnica.

Para acreditar esa experiencia, deberá presentar sus antecedentes completos en forma cro- nológica, indicando la empresa en la que prestó sus servicios profesionales, descripción, monto y duración de la obra, cargo y responsabilidades, datos de comitente y referencias.

4.6. Representante Legal

El Oferente deberá designar en su Oferta a la persona que lo representará en todas las cues- tiones que se susciten tanto en la etapa licitatoria como en la contractual y cuya firma com- prometerá al Oferente/Contratista. La designación y poderes del Representante Legal debe- rán ser presentados en la Oferta. Las comunicaciones al Representante Legal se harán efec- tivas en el domicilio legal constituido.

5. DE LAS OFERTAS

5.1. Presentación de las Ofertas

Las ofertas se deberán presentar en la sede de SBASE, en la xxxxx Xxxxxx Xx 00, Xxxxxx Xx- xx, Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, hasta la fecha y hora que indique el Aviso del Llama- do.

En caso de resultar feriado el día indicado, las Ofertas se presentarán y abrirán el primer día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si hubie- re observaciones se dejará constancia en el Acta de Apertura para su posterior análisis por las autoridades competentes.

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y acepta- ción de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección.

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla y/o su confirmación en el sistema por parte del oferente, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para con- tratar, haber retirado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio de internet, no obstante, quienes no los hubiesen retirado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

5.2. Idioma

La Oferta y, posteriormente, toda la documentación relativa al contrato deberá presentarse en idioma castellano o en su idioma original con traducción al castellano, salvo en aquellos do- cumentos que expresamente se determine que quedan exceptuados. En el caso de folletos pueden estar traducidas solamente las partes que el Oferente considere de interés para la presente licitación.

A los fines de la correcta interpretación se tendrá por válida la versión traducida al castellano sobre la versión en el idioma original.

5.3. Mantenimiento de la Oferta y garantía de oferta

Los Oferentes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de CUARENTA Y CINCO

(45) días corridos a contar de la fecha de apertura de la licitación. Si no se manifestara por medio fehaciente su voluntad de no renovar el mantenimiento de la oferta, con una antelación mínima de 15 días corridos al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada auto- máticamente por el lapso igual inicial de forma sucesiva, caso contrario se perderá la garantía constituida.

Para cotizar en la presente licitación es obligatorio acompañar la garantía de mantenimiento de la oferta, equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del valor total de la Oferta correspondien- te al GRUPO por la que se presenta.

La constitución de esta Garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

a) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la orden de SBASE en la cuenta corriente Nº 000001110000259877 El Comitente no reconocerá in- tereses sobre este depósito.

b) Garantía bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, en los términos de los artículos 844 y 1591 del Código Civil y comercial, con la expresa renuncia de los bene- ficios de división y excusión de acuerdo con los artículos 1584 inc. d) y 1589 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio de interpelación judicial previa; consti- tuya domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se somete a la jurisdic- ción exclusiva y excluyente de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) Seguro de Caución instrumentado mediante póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación para Contrataciones de Obra Pública, emitido por una Compañía de Seguros, a satisfacción de SBASE, que deberá fijar domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejándose constancia que la Compañía se constituye en fiador solidario, li- so, llano y principal pagador de la garantía en los términos de los artículos 844 y 1591 del Código Civil y Comercial, con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión de acuerdo con los artículos 1584 inc. d) y 1589 del Código Civil y Comercial de la Nación, Las firmas de las personas que suscriban la póliza deberán estar certificadas por Escri- bano Público. Si la Aseguradora no fuere satisfactoria para el Comitente, se le solicitará la contratación de una nueva en el plazo que se le fije, la falta de presentación en tiempo y forma de la nueva póliza implicará la falta de presentación de la garantía.

d) Con títulos públicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por el Estado Nacional. Los mismos deben ser depositados en una entidad bancaria a la orden de SBASE, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la bolsa o mercado de valores correspondiente lo que debe ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, se formulará el cargo por los gas-

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

tos que ello ocasione. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen para la devolución de garantías.

Sólo se aceptarán garantías constituidas conforme lo anteriormente indicado.

La elección de la forma de garantía queda, en principio, a opción del oferente o adjudicatario (según corresponda), si nada se expresare respecto de la presentación de algún tipo de ga- rantía en especial en los pliegos o documento que lo sustituya.

Todas las garantías, a excepción de la de mantenimiento de la oferta que deberá cubrir los plazos previstos en los pliegos o documento que lo sustituya, garantizarán el total cumplimien- to de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada contratación.

Las Garantías de oferta deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de manteni- miento de Oferta y con las modalidades establecidas en los párrafos precedentes del presen- te numeral y que el garante declara conocer y aceptar.

5.4. Acrecentamiento de valores

En ningún caso SBASE abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía. Asimismo, todos los gastos que surjan del depósito serán imputados al oferente. Por otra par- te, los intereses que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes, en la medida que se hubiere dado cumplimiento con el objeto que dio origen a la constitución de la garan- tía.

5.5. Compre Argentino

En esta licitación son de aplicación las normas contenidas en la Ley Nº 590 de la Ciudad Au- tónoma de Buenos Aires texto consolidado por Ley 6.347, relativas al derecho de prioridad a favor de Proveedores de Bienes y Servicios de Producción Nacional (Defensa del Trabajo Ar- gentino).

5.6. Alcance de la propuesta

Los Oferentes podrán presentar propuestas para uno o los dos grupos que conforman el obje- to de la contratación. Los Oferentes sólo podrán ser adjudicatarios en UN (1) GRUPO. Se admitirá una sola propuesta por GRUPO por oferente. No se admitirá la presentación de Ofer- tas alternativas.

Los oferentes deberán declarar de manera precisa el GRUPO o GRUPOS por el/los que pre- senta/n oferta/s.

5.7. Forma de cotizar

Los Oferentes podrán cotizar por uno o los dos GRUPOS, el precio conforme las indicaciones de la documentación licitatoria, teniendo en cuenta lo indicado en este PBC, en las planillas de cotización y en el PET; el Oferente deberá respetar el orden, numeración y designación de las planillas de cotización y desglose de ítem.

Como condición de admisibilidad de la propuesta, los oferentes deberán presentar cotización por todos los ítems del GRUPO.

Se deben cotizar la totalidad de los ítems que figuran en la Planilla de Cotización de cada

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

GRUPO. En caso de que un ítem no hubiese sido cotizado, se entenderá que el precio de di- cho ítem se encuentra prorrateado entre los restantes.

Los oferentes deberán completar y presentar su Oferta en el modelo de Fórmula de la Oferta incluida como anexo V del este PBC y completar los formularios modelo de las Planillas de Cotización y Desglose, y las Planillas de Análisis de Precios agregados como anexos VI y VII y, conforme se detalla en este Pliego, así como el soporte magnético de dichas planillas, en versión compatible con el programa Excel.

Los archivos deberán contener las correspondientes fórmulas de cálculo y los vínculos, de modo que pueda operarse sobre la planilla.

Los precios unitarios y totales de cada ítem deberán redondearse al segundo decimal, de mo- do que pueda obtenerse un cálculo exacto.

Los Oferentes deberán cotizar el precio total de los suministros en forma completa, según las indicaciones de los Pliegos. Este Precio Total deberá incluir todos los suministros y trabajos necesarios para realizar la obra de acuerdo a su fin.

Toda provisión y/o tarea que no se encuentre individualizada en las planillas de cotización y fuese necesaria para la realización completa y acorde a su fin de los trabajos, se considerará que se encuentra incluida en las obligaciones contractuales y que su costo se encuentra in- cluido en el valor cotizado.

5.8. Precios Cotizados

Los precios cotizados comprenden todos los elementos y trabajos necesarios para la realiza- ción de la obra en forma completa y de acuerdo a su fin, incluyendo: las eventuales mayores excavaciones necesarias, las modificaciones de estructuras y/o las demoliciones, la modifica- ción de las cotas de fundación, o cualquier otro tipo de construcción e instalación necesaria, según se infiere de planos y especificaciones, incluyendo todas las tramitaciones y gestiones administrativas necesarias.

Los trámites, derechos y gastos que demanden la instalación y provisión de energía eléctrica, agua de construcción, cloacas, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista, así como los trámites y costos de los permisos de construcción y de habilitación de las obras e instalaciones que lo requieran.

Deberá preverse la realización de los ensayos de control de calidad de materiales y/o de re- cepción que sean necesarios conforme a las Normas y/o Reglamentos vigentes, estén indica- dos expresamente o no en la documentación de la Licitación, incluyendo en su cotización to- dos los gastos necesarios.

El Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de obra, sin posibilidad de adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que SBASE ordene por escrito.

Los precios deberán contener, sin excepción, el IVA y todos los impuestos vigentes a la fecha de la Oferta y todos los derechos, tasas y demás gravámenes fiscales y servicios que afecten el trabajo a realizar. El precio cotizado será el precio final que deba pagar SBASE por todo concepto.

Cualquier creación, eliminación o modificación en más o en menos de los impuestos y demás gravámenes fiscales que acontezca con posterioridad a la fecha de Oferta y que afecte los precios cotizados, implicará el ajuste de los mismos a fin de reflejar adecuadamente su inci- dencia.

El reconocimiento de los incrementos deberá ser expresamente solicitado por el Contratista; las disminuciones, en cambio, se aplicarán de oficio.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

Las variaciones que pudieran producirse en las contribuciones a la seguridad social se ten- drán en cuenta en la redeterminación de precios que eventualmente corresponda.

Los precios de Contrato serán fijos e inamovibles, pudiendo el Contratista requerir, para las cotizaciones en pesos de la República Argentina, la aplicación de la metodología de redeter- minación de precios de los contratos establecida por el GCABA y aplicable a SBASE.

Por lo tanto, el Contratista no podrá reclamar por trabajos adicionales, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones que SBASE ordene por escrito.

Si se consignasen precios que permitan suponer error evidente, SBASE requerirá su aclara- ción, reservándose el derecho de desechar la Oferta a su solo juicio, si dicho precio no fuese justificado con fundamento satisfactorio.

5.9. Moneda de cotización. Moneda de pago

La cotización podrá efectuarse en pesos ($) de la República Argentina, o en dólares de los EEUU (USD) conforme se indica en este Pliego.

Para la comparación económica de las ofertas, los importes cotizados en moneda extranjera se convertirán a pesos equivalentes a la cotización en el mercado libre de cambio billete tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina, al último cierre de las operaciones vigente cinco

(5) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de las ofertas.

5.10. Análisis de Precios

Se deberán presentar los análisis de precios de la totalidad de los ítems a cotizar que figuran en las planillas de cotización y desglose y el listado de los componentes de los precios unita- xxxx.

Los Oferentes deberán presentar los análisis de precios de la cada uno de los ítems a cotizar que figuran en las Planillas de Cotización y Desglose del anexo VI de este PBC y el listado de los componentes de los precios unitarios.

El costo de cada componente de los precios unitarios deberá ser el mismo para todos los items que lo contengan.

5.11. Costo del Estudio de la Licitación

Serán a cargo del Oferente todos los gastos vinculados con la preparación y presentación de su Oferta. En ningún caso SBASE será responsable de ellos, independientemente de cuál sea el desarrollo y el resultado del proceso licitatorio.

5.12. Plan de trabajo

El oferente deberá presentar junto con su oferta un plan de trabajos sobre la base de los si- guientes lineamientos:

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

a. Se prevé para el desarrollo de los trabajos un total de seis (6) meses para los Grupos I y II, debiendo iniciarse la ejecución de las tareas en todas las estaciones de cada grupo en forma simultánea.

b. Durante tres (3) meses consecutivos las estaciones permanecerán cerradas (con la línea operativa) pudiendo el contratista desarrollar los trabajos en doble turno durante el día.

c. Durante tres (3) meses no consecutivos para los grupos I y II (antes y después del cierre de la estación) el contratista deberá ejecutar los trabajos únicamente en ventanas noctur- nas.

d. Para las ventanas nocturnas en tareas sobre zonas no operativas (andenes, pasajes, vestíbulos, escaleras, etc.) se prevé un total de ventana de 4 hs. En dicho período el con- tratista deberá poder montar y desmontar los fenólicos que separan el borde de andén de la zona de vías y dejar el andén en perfectas condiciones de seguridad e higiene como para comenzar la jornada operativa.

Las tareas a ejecutar en ventanas nocturnas deberán ser planificadas como para que, al mo- mento de reabrir la estación al día siguiente, no queden sectores operativos con obras sin completar.

5.13. Forma de presentación de las Ofertas

La Oferta deberá presentarse contenida en un sobre único cerrado, sin ningún tipo de ins- cripción o membrete que identifique al Oferente, llevará como únicas leyendas las siguien- tes:

1º) Número y denominación de la Licitación 2°) Día y hora de la apertura

El Comitente dará constancia del sobre entregado hasta el día y hora fijados para la recepción de las Ofertas. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Los sobres que llegaran a SBASE pasada la hora de apertura, cualquiera sea la causa de la demora, no se- rán recibidos.

La oferta deberá presentarse en original firmada y foliada, se presentará encarpetada o ani- xxxxx o armada bajo alguna forma que evite la existencia de hojas sueltas. Todas las firmas deberán ser originales; asimismo se deberá acompañar tres (3) copias digitales en CD o PEN DRIVE de la totalidad de oferta, los archivos deben ser digitalizaciones de la oferta original, no permitiéndose archivos en un formato diferente a pdf, a excepción de las planillas de cotiza- ción desglose, análisis de precios, plan de trabajos y curva de certificación, que adicional a los archivos en pdf deberán presentarse en Excel conforme lo establece la cláusula 5.7 del este pliego.

El ejemplar en físico deberá estar debidamente firmado por el Representante Legal y por el Representante Técnico del Oferente, con sello aclaratorio en cada una de sus hojas. SBASE podrá requerir a los oferentes la firma adicional de la documentación de la licitación entregada por SBASE que obra en el expediente de la licitación.

Las partes impresas deberán presentarse en hojas A4 y escritas con letra de tamaño mínimo 11.

Las aclaraciones que quieran formularse deberán quedar asentadas por escrito, exclusiva- mente, en la Fórmula de la Oferta (anexo V), no admitiéndose el agregado de ningún tipo de documento complementario ni condicionamientos que afecten el precio ofrecido.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

En ese mismo formulario deberá asentarse el ofrecimiento de descuentos sobre los precios cotizados, donde el Oferente deberá aclarar, además, sobre qué ítem y sobre qué componen- tes del costo se aplica; en caso de no hacerlo se entenderá que el descuento se aplica a todos los ítem y a todos los componentes del costo, con excepción del costo directo, en la proporción indicada en los análisis de precios.

5.14. Documentación que integrará la Oferta

La Oferta estará integrada por la documentación que a continuación se indica y por la que estuviera prevista en el PET.

La Oferta se presentará en carpetas separadas con el siguiente contenido:

CARPETA A1: Documentación Legal

1) Carta de Presentación (según modelo Anexo I).

2) Garantía de Oferta. (Conforme a lo establecido en el ítem 5.3. del PBC)

3) Declaración jurada de intereses según anexo II

4) Declaración jurada de aptitud para contratar según anexo III

5) Declaración jurada de impedimentos para participar según anexo IV

6) Declaración Jurada de conocimiento y aceptación de los Pliegos, Circulares y demás documentación licitatoria publicada por SBASE en la página web xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx -xxxxxxxx

7) Declaración Jurada de que las versiones digitales son copia fiel de la versión ORIGINAL presentada ante SBASE.

8) Constancia de asistencia a la visita obligatoria, firmada por el representante de SBASE.

9) Poder del Representante Legal.

10) La documentación de carácter legal indicadas en el ítem 4.3 del presente pliego.

11) El representante legal de la entidad y/o sociedad que se trate, deberá presentar:

i.Certificado de libre de deuda de deudor alimentario, expedido por el registro de Deu- dores alimentarios Morosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (*)

ii.Certificado de Antecedentes Penales expedido por el Registro Nacional de Reinci- dencia. (*)

(*) Deberán presentarse los certificados del representante que de acuerdo al artículo 358 del Código Civil y Comercial de la Nación, ejerza la representación orgánica de la entidad y/o so- ciedad, a saber:

 En el caso de las S.A. (Sociedades Anónimas) deberá presentarse el certificado del PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD, de acuerdo a lo que establece el artículo 268 de la Ley de Sociedades Nº 19550.

 En el caso de las SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) deberá presentarse el certificado deI o de los SOCIOS GERENTES de acuerdo a lo establecido en el ar- tículo 157 de la Ley de Sociedades Nº 19550

12) Declaración de correo electrónico donde se enviarán las notificaciones del proceso de selección

13) Archivo electrónico con la información de los puntos anteriores

CARPETA A2: Información Económico Financiera

1) Copia de declaraciones juradas y constancias de pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en Convenio Multilateral que incluya a

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

esta jurisdicción (901), de los tres (3) últimos meses anteriores a la fecha de presenta- ción de ofertas.

2) La documentación de carácter económico financiero indicada en el ítem 4.4. del presen- te pliego.

CARPETA B: Documentación Técnica

1) Oferta Técnica: deberá incluirse la totalidad de la documentación que se solicita en este PBC, en el PET, anexos y la totalidad de la documentación licitatoria

2) Plan de trabajos detallado con las consideraciones solicitadas en el item 5.12 de este pliego, indicando tiempo de provisión y ejecución para cada tarea. El mismo debe refle- jar el conocimiento que el Oferente tiene de las condiciones propias de la obra, tanto de la documentación del Llamado como de su propio estudio.

3) Documentación técnica particular y folletos del material principal ofrecido indicando fa- bricante, marca, país de origen y denominación y dirección del Representante Local.

4) Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por contra- to, en ejecución o a ejecutar en los próximos veinticuatro meses indicando su grado de participación y su capacidad de ejecución afectada.

5) Equipamiento y maquinarias a afectar a la ejecución de los trabajos, con indicación de sus características, estado de conservación, tiempo de uso, vida útil remanente y lugar en que se encuentran, para una eventual inspección.

6) Lista de los proveedores propuestos para cada material con sus folletos y antecedentes.

7) La documentación de carácter técnico indicada en el ítem 4.5 del presente pliego.

NOTAS:

No se admitirá el uso del término “similar” o “a definir” en la información técnica que deberá referirse al material o equipo ofrecido.

Las empresas proveedoras de los materiales deberán acreditar antecedentes satisfactorios de los productos de su fabricación.

Para el transporte local y el ingreso a obra de material y equipos correspondientes, además de estudiar los posibles ingresos a cada estación, los Oferentes deberán tener en cuenta el servicio de subte que presta el Operador.

CARPETA C: Oferta Económica

Deberá contener la Oferta económico-financiera con la siguiente información:

1) Fórmula de la Oferta por cada uno de los GRUPOS en los que presenten ofertas. Di- cha Carta de presentación incluirá: Monto total y compromiso de la propuesta, en cuyo monto se considerarán incluidos todos los impuestos vigentes hasta la fecha de la re- cepción definitiva total de la obra, gastos generales, beneficios, cargas sociales, costos financieros, etc. (según modelo Anexo V).

2) Planillas de Cotización y desglose (según modelo Anexo VI).

3) Análisis de Precios (según modelo Anexo VII) junto con los precios de referencia aso- ciados a cada insumo.

4) Listado de todos los insumos y recursos de los análisis de precios asignándoles el códi- go que permita su correlación con dichos análisis de precios. Asimismo, se deberá pre- sentar con Oferta la asignación de índices para cada insumo y recurso para calcular la redeterminación de los precios (art. 19.3 PBC). Los precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Dirección de Esta- dística dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCBA o el organismo que la reemplace, o por otros organismos públicos especializa-

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

dos, aprobados por el comitente. Estos precios o índices de referencia, serán los consi- derados en caso de aplicación del régimen de redeterminación de precios del contrato. (Anexo VIII del PCP).

5) Curva de certificaciones.

6) Archivo electrónico con la información de los puntos 2), 3), 4), y 5) en formato Excel.

5.15. Conformidad de la Oferta

El Oferente asume la obligación de presentar una Oferta completa, que cubra todas sus obli- gaciones contractuales y todos los costos necesarios para la entrega de la obra y los trabajos en funcionamiento en los plazos previstos, de conformidad con las disposiciones xxx Xxxxxx, y de reparar defectos que se manifiesten con posterioridad a su recepción provisoria.

La sola presentación de la Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las obli- gaciones que surgen de la documentación, en especial, la aceptación del proyecto licitado y las especificaciones técnicas, asumiendo la responsabilidad técnica por el mismo.

La información técnica contenida en la documentación licitatoria tiene carácter de Proyecto, y el Contratista debe desarrollar y suministrar la documentación ejecutiva conforme lo estable- cido en este PBC.

La documentación que se entrega deberá ser relevada y verificada por el Contratista.

Cuando la documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán tan solo carácter ilustrativo, no comprometen a SBASE y corresponde al Oferente su verificación.

5.16. Apertura de las Ofertas

En el lugar, día y hora fijados en las publicaciones del Llamado a Licitación y en presencia de los interesados que concurran, se procederá a la Apertura de las Ofertas. Si por cualquier cir- cunstancia el día fijado para la apertura de Ofertas resultare feriado, la apertura se realizará a la misma hora del primer día hábil posterior y en el mismo lugar.

1º) Se verificará que estén reunidas las Ofertas recibidas por SBASE. 2º) Se verificará el correcto estado de los sobres exteriores.

3º) Se abrirán los sobres exteriores y se verificará si cada uno de ellos contiene la Garantía de Oferta y los dispositivos de almacenamiento portátil (tipo pendrive) conteniendo las copias digitales de la Oferta, haciendo constar en el Acta de Apertura las empresas que ofertaron.

Si algún Oferente formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, así se hará; en caso contrario se dejará asentada la ausencia de observaciones.

Las observaciones sólo podrán ser formuladas por los Representantes Legales de los Oferen- tes y deberán referirse, exclusivamente, al desarrollo del acto de apertura. No se aceptarán observaciones que se refieran directa o indirectamente al contenido de las Ofertas.

El acta será firmada por los Representantes de SBASE y por los Representantes Legales de los Oferentes que así desearen hacerlo, a quienes se les entregará copia simple de la misma.

4º) La documentación de los Sobres y los dispositivos de almacenamiento portátil (tipo pendrive) conteniendo las copias digitales, quedarán en custodia de SBASE.

5°) Se analizará el satisfactorio cumplimiento de los requisitos exigidos y de la información contenida en la documentación solicitada, en los aspectos legal, económico financiero y técni- co, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por los Oferentes y los vicios excluyen- tes, con lo que se evaluarán las ventajas y desventajas de cada oferta.

6º) SBASE examinará todas las Ofertas recibidas, y descartará aquellas que adolezcan de

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

xxxxxx excluyentes, salvo que, a su exclusivo criterio, pueda salvarse el error u omisión. SBA- SE a su solo criterio podrá aceptar o rechazar todas las Ofertas y declarar fracasada la Licita- ción o suspender el trámite del Llamado hasta nuevo aviso.

5.17. Vista de las Ofertas

SBASE otorgará un día para la vista de todas las ofertas a los proponentes cuyas ofertas ha- yan sido abiertas, quienes podrán observar cualquiera de las restantes. La fecha de la misma será notificada en el acto de apertura.

Dentro del plazo de tres (3) días de la fecha de la toma de vista los oferentes podrán presen- tar observaciones sobre las ofertas presentadas. Dichas presentaciones serán consideradas, en carácter de colaboración con SBASE, en la oportunidad de evaluación de ofertas, sin que ello implique la obligación de expedirse puntualmente respecto de las mismas. Para el caso en que se otorgue más de un día para la vista, se considerará como “fecha de la toma de vis- ta” al primero de ellos.

Los Oferentes no podrán retirar copias ni utilizar dispositivos de captura o digitalización de imágenes que permitan reproducir su contenido en forma total o parcial, sólo podrán tomar nota de los datos que deseen.

La toma de vista en ningún caso dará lugar a la suspensión de los trámites o a demoras en el procedimiento de contratación.

6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA.

6.1. Vista de las actuaciones

Una vez abiertas las ofertas los Oferentes o terceros no podrán tener acceso a información relacionada con la evaluación de las Ofertas o sobre la recomendación de preadjudicación y de adjudicación del contrato hasta que SBASE haya comunicado a los oferentes el resultado de la preadjudicación o la adjudicación, con excepción de las vistas de las ofertas estipuladas la cláusula 5.17 de este pliego.

6.2. Causales de inadmisibilidad de las ofertas

Será descartada toda Oferta que adolezca de uno o más de los vicios que luego se señalan, renunciando el Oferente a todo reclamo judicial, administrativo o de otra naturaleza; como a cualquier compensación económica, a la cual no tendrá derecho.

a) Que se presente después de la hora límite fijada para la Recepción de las Ofertas y/o en lugar distinto del que se señala en el Llamado.

b) Que no esté cumplimentada la Garantía de Oferta en cualquiera de las formas estableci- das en este Pliego.

c) Que la documentación incluida en las Carpetas carezca de firmas o de aclaración de la firma, no se fije domicilio o no fuese posible identificar sin duda alguna al Oferente.

d) Que estuviese escrita con lápiz o elemento no indeleble.

e) Que contenga condicionamientos de cualquier especie.

f) Que contuviere clausulas en contraposición con las normas que rijan la contratación.

g) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al Oferen-

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

te.

h) Que no cumpla con los requisitos establecidos en este Pliego, y en los Pliegos de Especi- ficaciones Técnicas y en las Circulares emitidas.

i) Que no indiquen claramente los precios cotizados o el monto total de la Oferta y/o que no fuere posible interpretarla.

j) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados, esenciales a juicio de SBASE, que no estén debidamente salvados y firmados por la misma persona que firmó la Oferta.

k) Que la información suministrada en carácter de Declaración Jurada en los incisos d), e) y

f) del artículo 4.3.1 Capacidad civil, Requisitos para Personas Jurídicas 4. DE LOS OFE- RENTES) no sea veraz y no se corresponda con la información recabada por SBASE

6.3. Evaluación de las propuestas.

La evaluación y calificación de los Oferentes se efectuará sobre la base de informes de índole legal, técnicos, económicos y financieros, de conformidad con los requisitos establecidos en la documentación licitatoria.

Se considerará propuesta admisible aquella que haya cumplido con las exigencias impuestas por los pliegos y se obligue a proveer cualquier aclaración y/o justificación que el Comitente pueda solicitar y que responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los docu- mentos de la licitación, sin desviación o condicionamiento, y que, a juicio fundado de la Comi- sión Evaluadora, contenga las condiciones técnicas y económicas para ejecutar la obra.

Para la evaluación de las propuestas se considerarán los requisitos mínimos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, aconsejando la adjudicación de acuerdo al criterio de la Propuesta más conveniente.

Asimismo, se tendrá en cuenta en la evaluación el cumplimiento de las obligaciones tributa- rias y previsionales del oferente individual y/o de cada integrante de la U.T.

Los errores intrascendentes de forma no serán causales de inadmisibilidad de las Ofertas.

La subsanación de Ofertas es posible siempre que ello no implique la modificación en la sus- tancia de la Oferta o genere ventajas competitivas respecto de aquellas.

6.4. Ampliación de informes

SBASE podrá requerir ampliación de la información suministrada o cualquier otra que se ne- cesite para el mejor estudio de las Ofertas, el correspondiente requerimiento deberá ser con- testado en el plazo de 2 (dos) días hábiles de notificado, salvo que puntualmente se le otor- gue un plazo mayor en el pedido de aclaración. Vencido dicho plazo sin que el Oferente cum- pla el requerimiento indicado precedentemente, SBASE podrá considerar que existe una re- tractación tácita del Oferente y en consecuencia desestimar su Oferta.

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas deberán presentarse por escrito, foliadas y fir- madas en original acompañadas por un soporte magnético de la misma.

SBASE se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la Oferta, a cuyo efecto, previa- mente a la adjudicación, queda facultada para comisionar personal que podrá visitar las ofici- nas, depósitos, equipos, obras realizadas, etc., a efectos de comprobar en el lugar su capaci- dad para la ejecución de los trabajos que se licitan.

De establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la Oferta y dispondrá la pérdida automática de la Garantía de Oferta.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

Asimismo, finalizado el análisis, SBASE podrá exigir de los Oferentes preadjudicados la pre- sentación de documentación actualizada. Se fijará un plazo adecuado para cumplimentar el pedido de informes complementarios y la exigencia de documentación actualizada y, si no se cumpliera en término con cualquiera de dichos requisitos, se dará por retirada la Oferta con pérdida de la Garantía de Oferta.

6.5. Precio vil o precio no serio

Cuando la Comisión de Evaluación presuma que, en virtud del informe técnico de la evalua- ción de la capacidad del oferente y del análisis de los precios xx xxxxxxx, algún oferente no podrá dar cumplimiento con lo solicitado en la documentación licitatoria en calidad, cantidad y plazo de las obras, por tratarse de precios excesivamente bajos, podrá pedir a los oferentes informes complementarios, con relación a la oferta presentada y que no impliquen la altera- ción de la misma. En función del análisis de la información recibida, SBASE podrá desestimar la oferta y ejecutar la Garantía de Oferta, sin que ello dé lugar a ningún reclamo por parte del oferente.

6.6. Errores en las Ofertas

En caso de discrepancia entre los ejemplares de la Oferta prevalecerá sobre los demás el se- ñalado como “ORIGINAL”.

Cuando hubiese discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará priori- dad al precio escrito en letras.

Si la discordancia fuese entre cifras parciales y totales, primarán las parciales.

Se comunicarán al Oferente las correcciones y si no fueran aceptadas por éste, su Oferta po- drá ser desestimada, con pérdida de la Garantía de Oferta.

Si los precios cotizados de la Oferta estimada prima facie como la más conveniente, permitie- ran suponer un error evidente, SBASE podrá requerir su aclaración, reservándose el derecho de desechar la Oferta si las aclaraciones consignadas o su corrección arrojaran un precio total mayor al originalmente propuesto.

El Oferente que resulte Adjudicatario, no podrá alegar errores u omisiones durante la ejecu- ción del contrato que impliquen el aumento del precio total cotizado, debiendo subsanar cual- quier error u omisión que detecte antes de la adjudicación, siempre que no implique un incre- mento del precio total cotizado.

6.7. Criterios de Evaluación

Se considerará especialmente para evaluar las Ofertas económicas la coherencia de cada uno de los precios globales discriminados y precios unitarios del presupuesto, y podrá recha- zar las ofertas en las que, a su sólo juicio, se detectaran recargos indebidos en los precios o precios insuficientes que hagan presumir la imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato o que revelen el desconocimiento o la incorrecta evaluación de las tareas a realizar.

La Licitación se adjudicará al Oferente que, habiendo cumplido todos los requisitos estipula- dos en la documentación del Llamado, hubiese efectuado, a juicio de SBASE, la Oferta más conveniente.

Las bonificaciones por pronto pago que pudieran ser formuladas por los Oferentes no serán consideradas a los efectos de la determinación de la Oferta más conveniente.

SBASE podrá aceptar o rechazar todas y cada una de las Ofertas, si así lo considerase con-

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

veniente sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte de los Oferentes.

6.8. Dictamen de Preadjudicación

La preadjudicación será determinada en función de la evaluación que efectúe la Comisión Evaluadora, respecto de documentación que conforma la Oferta y el precio ofertado, la que a tales fines propiciará la adjudicación, de conformidad con las pautas establecidas en los plie- gos, a favor de la oferta más conveniente para cada GRUPO, debiendo labrar un Acta de Preadjudicación al efecto.

Los Oferentes sólo podrán ser preadjudicatarios de UN (1) solo GRUPO. En caso de que un oferente cotice en los dos GRUPOS y resulte la oferta más conveniente económicamente en más de un GRUPO, la Comisión le preadjudicará el GRUPO de mayor Presupuesto Oficial (GRUPO II).

En los otros GRUPOS en que haya sido el primero en el orden de mérito se tomará el siguien- te en el orden de mérito a los fines de proceder a la preadjudicación.

En primer lugar, se establecerá el orden de mérito del GRUPO II, de mayor presupuesto y luego el del GRUPO I, con el presupuesto más bajo. El oferente que, en definitiva, se deter- mine como primero en el orden de mérito de cada GRUPO será aquél que –cumpliendo con todos los requisitos establecidos en las bases de la Licitación- posea la oferta más económi- ca, luego de haber descartado –en el caso de corresponder- al oferente al que se le hubiese preadjudicado el GRUPO II.

A criterio del Comitente podrán preadjudicarse más de un GRUPO a un mismo oferente, a los fines de que no queden desiertos o fracasados alguno de ellos, siempre que el proponente en cuestión cumpla con las exigencias xxx Xxxxxx para hacer frente la totalidad de los GRUPOS a preadjudicarse.

El Acta de Preadjudicación se publicará en el sitio xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx y se notificará a todos los oferen- tes a los domicilios electrónicos declarados en la Carta de presentación (Anexo I), oferta con- forme cláusula 5.14, dentro de los DOS (2) días de emitido.

6.9. Procedimiento de selección desierto o fracasado

La Comisión Evaluadora aconsejará que se declare desierta la Licitación en caso que no pue- dan adjudicarse las obras, por no haberse registrado propuestas.

Cuando no se registre propuesta alguna con precio aceptable, o ajustada a las exigencias xxx Xxxxxx, o que no fueran aceptables por razones fundadas, a criterio de la Comisión Evaluado- ra, aconsejará que se declare fracasada.

En el supuesto de que tales situaciones se presentaren en uno de los GRUPOS, la Comisión Evaluadora aconsejará que se declare desierta y/o fracasada –según el caso- solamente el GRUPO correspondientes.

6.10. Impugnación del Dictamen de Evaluación

Los oferentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los TRES (3) días con- tados a partir de su notificación en el domicilio electrónico denunciado, plazo durante el cual el expediente se pondrá a disposición de los oferentes para su vista. Las mismas se fundamen- tarán en forma clara y precisa. Si la impugnación fuese presentada una vez vencido dicho plazo, podrá ser rechazada sin más trámite por extemporánea.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

Como requisito para la consideración del mismo, deberá acompañarse una garantía constitui- da mediante certificado de depósito de dinero en efectivo, en el Banco de la Ciudad de Bue- nos Aires a la orden de SBASE en la cuenta corriente Nº 000001110000259877, por un mon- to equivalente al UNO POR CIENTO (1 %) del valor total de la oferta del GRUPO correspon- diente. La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderá de pleno derecho y sin necesidad de trámite alguno en caso que la presentación sea rechazada.

En el supuesto de ser procedente la impugnación presentada el importe será devuelto al pro- ponente, dejándose establecido que no devengará interés alguno.

La Comisión Evaluadora analizará las impugnaciones, las que serán resueltas por el comiten- te al momento de dictar el Acto de Adjudicación; posterior a la intervención de la Procuración General

6.11. Mejora

A recomendación de la Comisión Evaluadora, SBASE podrá convocar al oferente cuya pro- puesta se encuentre en condiciones de resultar primera en orden de mérito, a mejorar su ofer- ta.

6.12. Adjudicación

Vencido el plazo previsto para las impugnaciones al Dictamen de preadjudicación el comiten- te, podrá emitir el acto administrativo de adjudicación.

La misma deberá recaer en las ofertas más convenientes que se ajusten a las bases y condi- ciones de la presente licitación.

La adjudicación será a un único oferente por grupo conforme lo establecido en el punto 6.8 Preadjudicación.

Si no existiesen otros oferentes para un GRUPO se podrá adjudicar al único oferente aun cuando implique que sea adjudicatario de más de un GRUPO simultáneamente.

La adjudicación será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes en sus domicilios electrónicos denunciados. Asimismo, será publicada en el sitio xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx La adjudicación no da derecho al contrato, pudiendo ser revocada por SBASE en cualquier momento antes de su perfecciona- miento, sin que ello genere derecho de indemnización alguno para el adjudicatario.

7. DEL CONTRATO

7.1. Perfeccionamiento del contrato.

El contrato de obra pública se perfeccionará con la firma del contrato.

En el supuesto de que el adjudicatario no se presentará a firmar la contrata en el plazo que se fije al efecto, la adjudicación podrá recaer en la oferta admisible y conveniente que siguiere en el orden de mérito.

7.2. Garantía de Cumplimiento de Contrato

Dentro del plazo que fije SBASE, que no será mayor de siete (7) días hábiles contados desde la fecha de la notificación de la adjudicación del GRUPO, el Adjudicatario deberá constituir una Garantía a satisfacción de SBASE xxx xxxx por ciento (10%) del importe total de la adjudi-

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

cación (IVA incluido), en concepto de Garantía de cumplimiento de Contrato.

La garantía de contrato sobre los importes cotizados en moneda extranjera deberá ser consti- tuida en dicha moneda.

En caso de no presentar el Adjudicatario la Garantía de Contrato o no asistir el Adjudicatario a la firma de la Contrata, SBASE podrá, a su solo juicio, dejar sin efecto la adjudicación, per- diendo el Adjudicatario la Garantía de mantenimiento de la Oferta sin derecho de reclamo al- guno.

La constitución de esta Garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas establecidas para la garantía de oferta.

La cobertura de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, en adelante “Garantía de Contra- to”, debe incluir:

• La no ejecución en tiempo y forma del suministro y/o trabajos objeto del Contrato.

• Los daños a las dependencias de SBASE.

• El incumplimiento de cualquier otra obligación a cargo del Contratista, derivada de la eje- cución del Contrato.

• El incumplimiento de los requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

Se deducirán también de la garantía de contrato los descuentos por trabajos mal ejecutados cuya reparación el Contratista no hubiera ejecutado cuando le fuera ordenado y las penalida- des que pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros créditos de donde dedu- cirlos, en este último caso deberá reponer dicha suma, considerándose “falta grave” el no ha- cerlo en el plazo que la DO establezca. Idéntico criterio se seguirá para el recupero de cual- quier suma que el Contratista adeudare a SBASE por cualquier concepto

Si con posterioridad a la constitución de la Garantía de Contrato, SBASE ordenara modifica- ciones que implicaren aumentos del monto contratado, el Contratista deberá adicionar al fon- do de Garantía de Contrato el diez por ciento (10%) del importe adicional dentro de los diez

(10) días de recibir la respectiva notificación.

El mismo criterio se seguirá con las eventuales redeterminaciones de precios o actualizacio- nes de cualquier naturaleza.

La Garantía de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta una vez satisfechas las indemniza- ciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del Contratista y que surja de la liquidación final, le será devuelta al Contratista con posterioridad a la Recep- ción Definitiva, dentro de los quince (15) días de solicitada.

La Garantía de Contrato deberá mantenerse hasta la finalización del periodo de garantía que corresponda. Si se admitieran recepciones definitivas parciales, las mismas no implicarán de- voluciones parciales de la garantía de cumplimiento contrato.

7.3. Constitución de seguros

Constituir los siguientes seguros en las condiciones expresadas en este PCP:

1. Seguro de Accidentes de Trabajo.

2. Seguro de Responsabilidad Civil.

3. Seguro para el personal de inspección.

4. Seguro Ambiental.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

7.4. Uniones Transitorias (UT)

En los casos en los que resulte adjudicataria una UNIÓN TRANSITORIA (U.T.), deberá acre- ditar la inscripción de la misma ante la Inspección General de Justicia, en los términos esta- blecidos por la Ley General de Sociedades N° 19.550

Por el incumplimiento de algunas de las condiciones enunciadas precedentemente, podrá el comitente dejar sin efecto la Adjudicación, con ejecución de la póliza de Mantenimiento de la Oferta.

7.5. Firma de la Contrata

Después de integrada la Garantía de Contrato y dentro del plazo que fije SBASE al cursar la notificación, el Adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus complementos, ac- to con el que se perfeccionará la relación contractual.

Si no lo hiciera, SBASE podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la Garantía constituida a tales efectos, o podrá otorgar un nuevo plazo si lo conside- rara conveniente.

7.6. Gastos de la Contrata

El Contratista tendrá a su cargo toda erogación que le corresponda originada en la firma del Contrato, de las ampliaciones por trabajos adicionales y de las redeterminaciones de precios, incluso los impuestos, tasas, gravámenes, etc., que hubiera que abonar con la firma o como consecuencia de la firma del Contrato, excluido el impuesto a los sellos en la parte que co- rresponde a SBASE.

7.7. Documentos Integrantes del Contrato

Forman parte del contrato: la contrata, toda la documentación de la licitación, las circulares y aclaraciones al Pliego; la Oferta del Contratista, las notas aclaratorias de la oferta, la comuni- cación de Adjudicación y las notas posteriores intercambiadas y la documentación presentada previo a la firma del contrato.

En caso de requerirlo expresamente, se entregará al Contratista copia firmada por el funcio- nario autorizado de SBASE de cualquiera o de todos los documentos antes mencionados.

7.8. Documentos Incorporados

Se considerarán incorporados al Contrato los planos complementarios y de detalle que se en- treguen al Contratista durante la ejecución de la obra y aquellos que, confeccionados por és- te, fueran aprobados por SBASE; las Órdenes de Servicio dadas por escrito por la Dirección de Obra, las Notas de Pedido del Contratista y, en los casos que corresponda, el Acta de Inicio de los Trabajos y el Acta de Entrega de terrenos o del área de trabajo y toda otra acta que se suscriba durante el transcurso del contrato, así como los certificados de obra y las ac- tas de medición.

Todos estos documentos se extenderán y firmarán en al menos tres ejemplares: uno para ca- da una de las partes y el tercero para ser agregados a la documentación contractual que el Contratista deberá mantener en obra.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

7.9. Cambio de Domicilio del Contratista

El domicilio legal constituido por el Contratista tendrá vigencia en tanto no comunique su cambio en forma fehaciente y hasta cinco (5) días hábiles posteriores a dicha comunicación.

7.10. Devolución de ofertas y de garantías de ofertas

Las propuestas recibidas con posterioridad a la fecha y hora establecida para el acto xx xxxx- tura de la Licitación, serán devueltas sin abrir.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta se devolverá dentro de los treinta (30) días de la fir- ma de la Contrata. SBASE notificará a los Oferentes no Adjudicatarios, la fecha, hora y lugar a partir de la cual les serán devueltas las correspondientes Garantías de Oferta.

El resto de la documentación no se puede retirar y quedará sin cargo alguno en poder de SBASE.

Cualquiera sea el caso, para su retiro deberán los Oferentes presentar un pedido por nota, en la que se designe la persona que esté facultada para retirar la Garantía.

La falta de presentación dentro del plazo señalado por parte del titular del derecho, implicará la renuncia tácita del mismo a favor de SBASE y será aceptada por ésta al ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantía. Vencidos los plazos establecidos en el presente artículo, las garantías serán destruidas o ingresadas al patrimonio de SBASE, según la cali- dad de las mismas.

7.11. Cesión o Transferencia del Contrato

El Contrato no podrá ser cedido ni transferido, total o parcialmente, salvo previa autorización por parte de SBASE, el que podrá denegarla sin necesidad de invocar causa objetiva alguna y sin que tal denegatoria otorgue ningún tipo de derecho al Contratista.

8. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

8.1. Acta de Inicio

Cuando SBASE lo indique, la DO y el Representante Técnico del Contratista suscribirán el Acta de Inicio en la que la DO establecerá la fecha de comienzo de los trabajos, a partir de la cual se computarán los plazos del Plan de Trabajos y de la Curva de certificaciones.

Si transcurridos quince (15) días de la fecha de comienzo fijada, el Contratista no hubiera da- do inicio a los trabajos, SBASE podrá resolver el Contrato por culpa del Contratista sin nece- sidad de intimación previa alguna, en cuyo caso el Contratista perderá la Garantía de Contra- to y deberá responder por los daños y perjuicios consiguientes.

Si por las características de la contratación, se hubiera establecido que los plazos se cuentan a partir de la fecha de la firma de la contrata, la contrata tendrá el mismo efecto que el de Acta de Inicio y no será necesario la firma un nuevo documento.

Si fuera del caso, se suscribirán actas en las que conste la entrega al Contratista del terreno en el que se implantarán las obras y/o de la disponibilidad del área en la que se desarrollarán los trabajos.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

8.2. Dirección de Obra (DO)

La Dirección de Obra tendrá la función de representar al Comitente en la dirección, coordina- ción y asistencia técnica del Proyecto.

La Inspección de Obra conocerá en todo aquello que se relacione con la ejecución de la Obra y decidirá cualquier cuestión que surja con el Contratista sobre la calidad y aceptabilidad de los materiales usados en la obra, con el trabajo ejecutado y la forma de llevarlos a cabo con la fecha en que deba terminarse cada una de las partes de obra y con cualquier otra cuestión que pueda surgir en el transcurso de la obra incluida en las facultades expresas que el Comi- tente le otorgue.

La Dirección de Obra no tendrá autoridad para relevar al Contratista de sus obligaciones, ni para ordenar prórroga de plazos contractuales, ni suspender los trabajos salvo situaciones de emergencia probada o fuerza mayor.

La Inspección de Obra tendrá en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecución, los materiales, maquinarias y demás enseres afectados al desarrollo de la obra, pudiendo asistir acompañado por la Dirección de Obra.

El Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre la clase y la cali- dad de los materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y forma de ejecución de los trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como así también respecto de los materiales en desacuerdo con relación a las Especificaciones Técnicas.

Sin perjuicio de las atribuciones disciplinarias que posee el Contratista sobre el personal a su cargo, la Inspección podrá ordenar a este el retiro de la obra de todo personal que, por su in- capacidad, mala fe, indisciplina, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta que lo justifique, perjudique la marcha de los trabajos.

8.3. Representante Técnico

El Contratista mantendrá permanentemente en el lugar de los trabajos al Representante Téc- nico propuesto en su Oferta, previamente aceptado por SBASE

El Representante Técnico deberá disponer de un teléfono celular con línea habilitada para su comunicación con la DO.

El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la DO, notificarse de las Órdenes de Servicio y dar- les cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SBASE.

Será responsable de la correcta ejecución de los trabajos y del suministro de todos los datos que le requiera la DO, dentro del marco contractual, para la mejor marcha de las tareas.

Deberá concurrir a diario a los lugares en que se realicen los trabajos, así como participar del replanteo y de las mediciones para la certificación y suscribir las actas correspondientes, ac- tos que se considerarán implícitamente aceptados por el Contratista si el Representante Téc- nico no concurriese.

Deberá concurrir a las citaciones y reuniones a las que fuera convocado por la DO, las que se harán por Orden de Servicio con una anticipación mínima de un (1) día hábil.

La negligencia demostrada en la ejecución de los trabajos, el incumplimiento de las resolucio- nes pertinentes, o la incomparecencia a las citaciones que se le formulen, podrá dar lugar a su remoción.

En caso de ausencia provisoria (transitoria) del Representante Técnico, éste deberá comuni- xxxxx y justificarla previamente por escrito a la DO y proponer en su reemplazo a un profesio-

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

nal capacitado, cuyo nivel e incumbencia profesional respondan a lo exigido en el pliego. La DO podrá aceptar o rechazar la solicitud de licencia y el reemplazante propuesto; en caso de silencio se tendrá por aceptado transcurridos dos (2) días de la solicitud.

Toda inasistencia del Representante Técnico, deberá justificarse por escrito ante la DO, la cual podrá aceptar o rechazar las causales mediante su asentamiento en el Libro de Órdenes de Servicio.

Si la ausencia del Representante Técnico no obedeciera a razones justificadas, a juicio de la DO, dará motivo a la aplicación de una multa diaria igual al incumplimiento de una Orden de Servicio.

En caso de proponer el Contratista el reemplazo del Representante Técnico, deberá manifes- tar las causas y agregar sus antecedentes. La DO analizará sus antecedentes, que deberán cumplir con los requisitos exigidos en la documentación contractual, y aprobará o no expre- samente la designación, a su sólo juicio.

Si se produjera la vacante del Representante Técnico por decisión propia o de SBASE, el Contratista deberá proponer reemplazante dentro de un máximo de dos (2) días corridos de producida, siendo competencia de SBASE su aceptación o rechazo.

El incumplimiento de lo previsto en esta cláusula podrá hacer pasible al Contratista y/o a su Representante Técnico, de las penalidades y sanciones previstas en este PBC.

8.4. Especialistas del contratista

Si la Dirección de Obra lo juzgara necesario, podrá exigir a través de la Inspección de Obra en determinada etapa de avance de cualquiera de las instalaciones y/o especialidades, la presencia del Representante Técnico o de cualquiera especialista que considere, por el tiem- po que estime conveniente hasta la Recepción Provisional de la obra.

8.5. Discrepancias entre Distintas Partes del Contrato

Toda la documentación que integre el Contrato deberá ser considerada recíprocamente expli- cativa, pero en caso de existir ambigüedades o discrepancias, ellas serán aclaradas y resuel- tas por SBASE.

El procedimiento para su resolución será como sigue:

a) si es evidente un error material será corregido donde se lo encuentre, conforme la inter- pretación de SBASE; siempre que no implique el incremento del precio total cotizado,

b) si no resultara de aplicación lo anterior, prevalecerá el siguiente orden de prevalencia de la documentación contractual:

 La Ley de Obra Pública vigente.

 Reglamento de Compras y Contrataciones;

 El Pliego de Bases y Condiciones las circulares aclaratorias;

 El Pliego de Especificaciones Técnicas las circulares aclaratorias;

 Planos Generales y planillas;

 Planos de detalle;

 La oferta;

 Los análisis de precios;

 El Plan de trabajos y la curva de inversiones:

 La contrata.

Si el orden de prioridad establecido no permitiera aclarar la ambigüedad o discrepancia, SBASE resolverá la interpretación que corresponda.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

8.6. Divergencias

Las divergencias motivadas por interpretación o aplicación de Cláusulas Contractuales o Dis- posiciones Legales, deberán ser planteadas por el Contratista a SBASE por escrito, dentro del término de cinco (5) días de haber efectuado las comprobaciones que fundamenten su pre- sentación.

SBASE se expedirá sobre el tema dentro de los treinta (30) días corridos a contar de la fecha en que se haya notificado del planteo.

En caso de que la divergencia sea planteada por SBASE, el Contratista deberá expedirse en el término xx xxxx (10) días de haber sido notificado de la misma.

Si la divergencia persistiera luego de los plazos arriba indicados, las partes acordarán el mo- do de resolverlo dentro de los treinta (30) días corridos y si no se lograra dicho acuerdo, po- drán recurrir a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autó- noma de Buenos Aires, conforme lo previsto en este pliego

Queda establecido que durante la tramitación de las divergencias que pudieren existir con- forme lo previsto en el presente artículo, el Contratista no tendrá derecho a paralizar los traba- xxx por ningún motivo que fuere ni a prórrogas contractuales en función de los plazos arriba indicados.

8.7. Errores en la Documentación Técnica

En los planos y esquemas prevalecerán las dimensiones escritas en letras o números sobre las apreciadas a escala.

Las discrepancias entre las diversas Especificaciones Técnicas se resolverán aplicando las más exigentes.

El Contratista tendrá la obligación de verificar, antes de la ejecución de los trabajos, que los documentos suministrados por SBASE no contengan errores, omisiones o discrepancias que puedan ser normalmente detectados por un especialista.

Si encontrara errores, omisiones o discrepancias, deberá señalarlas inmediatamente por es- crito a la DO, caso contrario serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar para corregir las fallas y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo ni reconocimiento de un mayor precio o de cualquier otro pago.

Si, a juicio de SBASE dichas falencias no pudiesen ser detectadas razonablemente por un especialista, podrá reconocer al Contratista el costo directo de subsanarlas, pero no amplia- ciones de plazo.

8.8. Replanteo

El Contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores de re- planteo, cualquiera sea su origen y deberá ser corregido por este si fuese posible o, en caso contrario deberá ser demolido y reconstruido, cualquiera sea el estado de la obra, cuando lo ordene la DO, todo ello por cuenta y cargo del Contratista.

El Contratista ejecutará bajo su propia responsabilidad todos los trabajos topográficos nece- sarios para la ubicación de la obra en el lugar. Los costos para estos trabajos se incluirán en los precios de la Oferta y no recibirán pago directo alguno.

El Contratista deberá comunicar a la DO, con una anticipación no menor de 48 horas, la fecha y metodología con la que realizará el replanteo de los trabajos.

La demora en la ejecución del Replanteo por causas que le sean atribuibles, podrá hacer pa-

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

sible al Contratista de las penalidades previstas para la demora en el inicio de la obra y no le dará derecho a prórrogas de plazo fundadas en esta causal.

Las obras no podrán ejecutarse en ningún sector que no haya sido previamente replanteado.

Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo será corregido si fuera posible o demolido y reconstruido, según lo indique la DO. Los trabajos observados no podrán ser certificados y la totalidad de los gastos y costos para subsanarlos serán por cuenta exclu- siva del Contratista.

8.9. Documentación

Es obligación del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la do- cumentación técnica del Contrato, al que se irán agregando los complementos que corres- pondan. (planos, especificaciones, etc.).

9. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

9.1. Plazo de ejecución

Las obras deberán ser totalmente ejecutadas en el plazo total de seis (6) meses contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio de Obra.

Los plazos parciales podrán ser hitos del cronograma contractual y/o fechas clave:

a) Los primeros son hitos internos del cronograma contractual de la obra y pueden o no ser establecidas por SBASE;

b) las fechas clave son fechas establecidas por SBASE por estar vinculadas al desarrollo de tareas críticas que afectan a otros contratistas o a otras actividades de SBASE, por lo tanto, las multas que pudieren aplicarse por xxxx en el cumplimiento de las fechas clave no serán redimibles, como en el caso de los hitos del cronograma contractual que pueden recuperarse de cumplirse el plazo final.

A pedido del Contratista, SBASE podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presente alguna de las siguientes causas: 1º) trabajos adicionales o mayor volumen de obra o cambios de proyecto debidamente aprobados por SBASE; 2º) demoras de SBASE en la entrega de documentación, materiales, terrenos o elementos de cualquier naturaleza pre- vistos en la documentación contractual, con excepción de los pagos; 3º) conflictos gremiales de carácter general; 4º) caso fortuito o de fuerza mayor.

Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los cinco (5) días de producido el hecho en que se funden. Dentro de un plazo de quince (15) días de otorgada una prórroga se ajustará el Plan de Trabajos y la Curva de Certificación al nuevo plazo, modificándolo sola- mente a partir de la fecha en que se produjo el hecho de origen de la prórroga y se someterá el nuevo plan a la aprobación de SBASE.

La actualización de la Curva de certificaciones se hará siempre con los precios básicos del Contrato.

Las prórrogas de plazo, cualquiera sea la causa que las origine, no darán lugar al reconoci- miento de gastos improductivos, salvo que provengan de una paralización total mayor de treinta (30) días dispuesta por SBASE por motivos no imputables al Contratista.

El Contratista quedará constituido automáticamente en xxxx si, a la expiración del plazo y sus prórrogas otorgadas, los trabajos no estuvieran completamente terminados. Cuando se esta- blezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

plazo fijado el Contratista entrará en xxxx parcial.

En ambos casos, SBASE podrá aplicar las penalidades previstas en el presente pliego y en el contrato, en su caso.

9.2. Plan de Trabajos y Curva de Inversiones

1. General

El Contratista deberá presentar, dentro de los diez (10) días de suscripta el Acta de Inicio, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones de la Oferta, ajustados a la fecha establecida en dicha acta para el cómputo de los plazos. Para la elaboración del mismo, deberá respetar los plazos indicados en el Pliego de Especificaciones Técnicas, memorias técnicas y en el pre- sente Pliego Único de Bases y condiciones.

El Plan de Trabajos deberá ser elaborado en el programa MICROSOFT PROJECT 2000 y la Curva de Inversiones, en una planilla Excel. Ambos documentos deberán presentarse acom- pañados con copia del correspondiente soporte magnético.

El Contratista podrá optar por utilizar otro programa para el Plan de Trabajos, en tal caso de- berá proporcionar las licencias que SBASE requiera y los cursos de entrenamiento del perso- nal.

La DO aprobará o rechazará estos documentos dentro de los diez (10) días siguientes a la fe- cha de su presentación.

En caso de ser rechazados, el Contratista deberá proceder a su ajuste de acuerdo con las observaciones que efectúe la DO y presentarlos nuevamente dentro del plazo que ésta le fije; transcurrido el mismo sin que el Contratista los hubiere presentado, la DO los efectuará de oficio y adquirirán carácter definitivo.

La aprobación que se preste a estos programas o a cualquier información adicional, no rele- vará al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato ni implicará, salvo indicación expresa, la aprobación de métodos o materiales de construcción diferentes de los requeridos en el Contrato.

La Curva de Inversiones se calculará en base a la certificación bruta que implica el Plan de Trabajos.

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones aprobados según lo anteriormente expresado tendrán vigencia hasta la finalización del contrato y sólo podrán ser modificados cuando, por extensiones de los plazos parciales o totales o modificaciones de otra naturaleza, la DO ex- presamente apruebe su reemplazo.

Si con motivo de atrasos o por cualquier otra razón, el Contratista presentara un nuevo plan de trabajos que implicara modificar los plazos parciales o totales o la curva de inversiones, és- te tendrá sólo carácter informativo y carecerá de todo valor contractual a menos que la DO expresamente así lo determine, como se ha señalado en el párrafo precedente.

2. Plan de Trabajos

La obra deberá ejecutarse de acuerdo con el plan de trabajos aprobado.

La ejecución de cualquier parte en desacuerdo con ese programa, sin el consentimiento pre- vio y expreso de la DO, será motivo suficiente para que la DO pueda ordenar la suspensión temporal de la parte de la obra en desacuerdo con el programa de trabajos, salvo en casos de urgencia manifiesta debidamente comprobada.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

Si se hubieran verificado atrasos, el Contratista deberá proponer y adoptar las medidas nece- sarias para mejorar el ritmo de los trabajos, incluyendo el aumento del número de turnos de trabajo, de cuadrillas, de días de trabajo, de sobretiempo y/o de las plantas y equipos, sin cos- to adicional para SBASE. Xxxx, sin perjuicio de las que le pudiera exigir la DO en el mismo sentido.

Si durante el transcurso de los trabajos, la DO considerase que el programa no está suficien- temente detallado o actualizado, no es práctico o es deficiente en cualquier aspecto, lo comu- nicará al Contratista, quien dentro del plazo que aquélla le fije, deberá suministrar un plan re- visado o información más detallada sobre la realización de la obra o de cualquiera de sus par- tes.

3. Ritmo de Inversión

SBASE podrá exigir aumento de actividad cada vez que la certificación bruta acumulada esté un cinco por ciento (5%) por debajo de la prevista, siempre que la demora fuera imputable al Contratista.

Cuando la certificación bruta acumulada resultara un veinte por ciento (20%) inferior de la prevista o cuando se verificaran demoras del mismo porcentaje en el Plan de Trabajos xxxxx- te, en ambos casos como consecuencia de causas imputables al Contratista, SBASE podrá resolver total o parcialmente el Contrato por culpa del Contratista.

Si el Contratista se adelantara al plan de trabajos y la certificación bruta acumulada excediera la prevista en más xxx xxxx por ciento (10%), SBASE podrá demorar los pagos ajustándolos al plan de inversión aprobado, sin derecho alguno a favor del Contratista.

9.3. Proyecto

El Contratista desarrollará el Proyecto de la Oferta siguiendo las prescripciones y criterios in- dicados en pliegos.

Los documentos necesarios preparados o encargados por el Contratista para la realización de los trabajos, tales como planos de obra y de detalle, memorias de cálculo, estudios detallados y demás documentos, seguirán los lineamientos dados en “Procedimientos para la ejecución de la documentación ejecutiva”, que le serán entregados por la DO.

Los planos, memorias de cálculo, estudio de detalles y demás documentos serán sometidos a la revisión de la DO, para lo cual el Contratista entregará adjuntos a la Nota de Xxxxxx, tres

(3) copias en papel y el soporte magnético de la emisión completa.

El Contratista deberá incluir en el Plan de Trabajos definitivo a presentar a la DO las etapas de elaboración y presentación del Proyecto Ejecutivo.

El Contratista deberá presentar la documentación en forma completa y de acuerdo a las for- malidades previstas en la documentación del Llamado; SBASE contará con un plazo de (30) días corridos para aprobarla o rechazarla, contados desde la fecha de su presentación.

El Contratista no podrá iniciar ningún trabajo cuya documentación no haya sido revisada y conformada por la DO.

Para los planos y demás documentación conforme a obra se seguirá un procedimiento similar.

9.4. Libros de Comunicaciones

Toda documentación intercambiada entre SBASE y el Contratista tendrá validez únicamente si es realizada a través de los “Libros de Comunicaciones”, que tendrán hojas numeradas, se-

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

lladas con un encabezamiento que identifique el Comitente, el número y denominación de la licitación y el nombre del Contratista y estarán rubricados por SBASE.

Las comunicaciones se emitirán por duplicado, el original quedará en el libro y la copia será para el Contratista.

Los Libros serán provistos por el Contratista y deberán permanecer en poder de la Dirección de Obra.

Los Libros de Comunicaciones llevarán las siguientes denominaciones:

a) Libro de Órdenes de Servicio:

En él se insertarán las órdenes, instrucciones, aclaraciones y observaciones que la Dirección de Obra dirija al Contratista. Las órdenes de servicio deberán ser recibidas por el Represen- tante Técnico o por quien éste autorice, previa conformidad de SBASE.

b) Libro de Notas de Pedido:

En él asentará el Contratista las notas, aclaraciones, reclamos, solicitudes de inspec- ciones especiales o propuestas que estime necesario formular a SBASE. Cuando el Contratis- ta deba efectuar consultas, aclaraciones o solicitudes de cualquier índole se dirigirá exclusi- vamente a la DO por medio del Libro Notas de Pedido. No tendrá validez alguna, cualquier otro tipo de comunicación.

A los documentos de obra indicados anteriormente, se agregarán aquellos que la DO estime necesarios para el mejor control de los trabajos.

9.5. Recepción, Cumplimiento y Observaciones de las Órdenes de Servicio

Todas las órdenes de la Dirección de Obra, y también las observaciones, cuando su impor- tancia lo justifique, serán dadas por escrito en el libro de Órdenes de Servicio. Dentro de las veinticuatro (24) horas de emitida una Orden de Servicio el Contratista deberá notificarse con la firma autorizada al pie, recibiendo una copia de la Orden. Si transcurrido ese plazo no lo hi- ciera, se lo dará por notificado de hecho y no podrá reclamar por la Orden recibida, pasando ésta a formar parte del Contrato sin implicar reconocimiento de costo adicional, salvo expresa indicación en contrario. Desde el momento de la notificación el Contratista dispone de veinti- cuatro (24) horas adicionales para observarla.

El Contratista está obligado a dar inmediato cumplimiento a las Órdenes de Servicio que reci- ba, excepto aquellas que observe en el plazo fijado y con los debidos fundamentos. No se considerarán como observadas las Órdenes de Servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observación. En cualquier caso, si la Dirección de Obra ratifi- ca la orden observada, el Contratista debe cumplirla de inmediato, reservándose los derechos que le asistan por los gastos o perjuicios que estime producidos por la Orden. El incumpli- miento por el Contratista de una Orden de Servicio lo hará pasible de una multa.

Cuando para el cumplimiento de una Orden de Servicio se fije fecha para dar comienzo, fin o ambas, el atraso en cualquiera de ellas hará incurrir al Contratista en xxxx parcial de cumpli- miento de Orden de Servicio.

9.6. Partes Diarios

El Contratista deberá presentar diariamente un parte referido al personal y equipos asignados a los trabajos, tareas realizadas, factores climáticos, etc., cuando así se lo solicitara la DO y de conformidad con las instrucciones que le curse al respecto.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

9.7. Equipo

El Contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con los re- querimientos de los mismos, un equipo adecuado y suficiente.

SBASE podrá exigir el cambio o refuerzo del equipo cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no permita la correcta ejecución de un trabajo y/o sostener el ritmo previsto.

El equipo deberá ser mantenido en todo tiempo en condiciones eficientes de trabajo, tener capacidad para realizar con eficacia y seguridad los trabajos determinados en el Contrato y sus documentos complementarios, dentro de los términos y condiciones especificadas en ellos, y estará sujeto en todo momento a la verificación y prueba que haga la DO.

La conformidad que dé SBASE al equipo que proponga el Contratista en su Oferta o a sus modificaciones, no relevará al Contratista de su obligación de ejecutar los trabajos de acuerdo con el Contrato y sus documentos complementarios y no implica responsabilidad alguna para SBASE si debe ser aumentado, modificado o cambiado total o parcialmente, antes o durante la ejecución de los trabajos, para cumplir con el Plan de Trabajos previsto y aprobado. Se en- tiende que una de las condiciones básicas del Contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecución programado.

La DO tendrá derecho a exigir al Contratista un aumento o cambio total o parcial del equipo y plantas de trabajo, si en el curso de la ejecución de los trabajos se pone de manifiesto, a juicio de la DO, que resultan total o parcialmente defectuosos, ineficaces o insuficientes.

9.8. Contralor de Trabajos que quedan Ocultos

Para el caso de que existieran trabajos cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada des- pués de ejecutado, el Contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima de cuarenta y ocho (48) horas del comienzo. Si el Contratista omitiere este requisito, serán por su cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para verificar su correcta ejecu- ción.

9.9. Ingreso y Retiro de Materiales, Máquinas e Implementos de Trabajo

El Contratista y/o sus Subcontratistas no podrán retirar de la obra materiales, equipos y ele- mentos varios que hubieran ingresado, sin expresa autorización de la DO en cada caso. Asi- mismo, deberá informar de las altas y bajas de equipos ante cualquier variación de su planta.

El Contratista sólo podrá ingresar al Obrador o al lugar en que se ejecuten los trabajos equi- pos y materiales afectados a la ejecución de los trabajos contratados.

9.10. Daños y Perjuicios

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios ocasiona- dos por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

9.11. Gastos Administrativos

En todos los casos en que SBASE debiera realizar pagos, trabajos, reparaciones, etc., que estuvieran a cargo del contratista y este no los hubiera realizado en tiempo y forma, a los va- xxxxx correspondientes se le adicionará un quince por ciento (15%) en concepto de gastos administrativos.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

9.12. Cláusula de Indemnidad

El Contratista mantendrá indemnes a SBASE y a su personal por reclamos o contingencias de cualquier naturaleza originadas en el cumplimiento de esta contratación, atribuibles a su parte o a sus Subcontratistas o proveedores, en cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, debiendo contratar los seguros que en este pliego se mencionan y haciéndose res- ponsable por los riesgos o costos que los seguros no cubran y por todos los gastos y costos de cualquier naturaleza que resultaren necesarios para resolverlas.

En el alcance de la mencionada indemnidad se incluyen los reclamos por daños ocasionados a instalaciones de servicios públicos y a construcciones existentes.

9.13. Informes Mensuales

A partir de la entrada en vigencia del Contrato y dentro de los primeros siete (7) días de cada mes, el Contratista suministrará Informes Mensuales de Actividades, que detallen el estado de los trabajos y su avance.

Los informes deberán ser preparados de manera totalmente satisfactoria para SBASE y con- tendrán un resumen de los trabajos realizados y de los eventos relevantes del proceso, del cumplimiento del plan de trabajos, de las curvas de certificación y de los hitos establecidos y de la información gráfica y fotográfica ilustrativa de la evolución de los trabajos, todo conforme con las indicaciones de la DO.

9.14. Reuniones Periódicas

Semanalmente o con la frecuencia que determine la DO, se realizarán reuniones de trabajo con el Representante Técnico y/o el máximo responsable del proyecto del Contratista, para analizar la marcha de los trabajos y todo otro tema que se considere necesario.

Adicionalmente, la DO convocará a una reunión mensual con el Representante Técnico y el Responsable del Proyecto para ver en conjunto el Informe Mensual y hacer el seguimiento de la situación y avance del Contrato.

9.15. Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad

El Contratista deberá implementar un Sistema de Aseguramiento y Gestión de la Calidad acorde a los trabajos a ejecutar, que presentará a la DO.

9.16. Obras, canalizaciones, interferencias

Corre por cuenta del Contratista la reubicación y protección de todos los elementos que se encuentren en zona de trabajo para realizar los trabajos de montaje, conforme se describe en el PET, debiendo reponerlas o refaccionarlas a su cargo en caso de deterioro, hayan sido és- tas informadas o no.

10. OBRADORES – OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA

Los obradores, ocupaciones de la vía pública y sus cerramientos y los lugares de obra debe- rán ajustarse a las indicaciones xxx Xxxxxx de Especificaciones Técnicas y de la DO, y ser sometidos previamente a su aprobación.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

El Contratista deberá mantenerlos ordenados, limpios y libres de pintadas, carteles, afiches, grafitis, etc.

No deberán ser construidos con materiales combustibles.

10.1. Obradores secundarios

La cantidad, tipo, tamaño y ubicación de los obradores necesarios para la construcción de las obras deberán ser propuestos por el Oferente en su Oferta, debiendo ser aprobados luego por el Comitente antes del comienzo de la obra, debiendo cumplimentar lo establecido por el De- creto Nº 911/96- Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósi- tos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para el de Inspección de Obra.

En el diseño de los obradores, el Oferente deberá tener en cuenta el menor impacto ambien- tal en la zona, la mínima molestia a los vecinos, la mínima interferencia en el tránsito y la me- nor afectación posible al comercio. No deberán ser construidos con materiales combustibles.

10.2. Ocupación de la Vía Pública

Serán por cuenta del Contratista todos los trámites y todos los costos derivados de la ocupa- ción de la vía pública.

Las ocupaciones deberán ser programadas de modo de minimizar los inconvenientes a los vecinos y a la circulación, debiendo proponer, asimismo, las medidas de seguridad a adoptar.

No estarán a cargo del Contratista las tasas y/o impuestos correspondientes a la ley

G.C.A.B.A. Nº 321 y a las que la modifiquen o a las que la sustituyan, durante el plazo con- tractual más las ampliaciones que, eventualmente, SBASE otorgue. En el caso de que esta obra no se encuentre eximida de dichas tasas y/o impuestos, éstos deberán ser abonados por el Contratista directamente y luego incluir esos montos en los certificados de obra correspon- dientes, libre de gastos generales, indirectos, beneficio, etc.

No se aprobará ninguna ocupación xx xxxxxxx y/o vereda hasta tanto el Contratista haya rea- lizado las gestiones de logística necesarias y obtenido las autorizaciones requeridas.

Para el caso de que, a causa de las obras, quedara impedido el acceso a cocheras, los car- gos derivados de nuevos lugares de estacionamiento estarán a cargo de SBASE, para lo cual el Contratista deberá presentar alternativas de precio y plazo con la debida antelación, para su aprobación.

Frente a cada caso particular de posibles reclamos por parte de propietarios frentistas, se di- rimirá la responsabilidad de las partes intervinientes en función de los derechos alegados por los reclamantes y las acciones que se hubieran tomado.

10.3. Cerramiento

Es obligación del Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo colocando va- llas metálicas, ajustándose a las disposiciones legales vigentes.

10.4. Vigilancia

Será obligación del Contratista el cuidado y vigilancia de las herramientas, equipos, y todos sus componentes hasta la Recepción Provisoria de los trabajos.

En ningún caso SBASE se hará responsable por la perdida, daño o cualquier otro evento ne- gativo que se suceda con los equipos, herramientas o materiales que se encuentren dentro

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

los obradores. Asimismo, en caso de pérdida o daño la reposición de los mismos la deberá organizar la contratista a través de la aseguradora y no deberá afectar los tiempos estableci- dos en el plazo de ejecución.

10.5. Alumbrado y luces de peligro

El Contratista instalará y mantendrá en todo el recinto de la obra y obradores, un nivel de ilu- minación suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peli- gro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléctrica o de combustible de toda esta instalación.

La señalización y colocación xx xxxxx de peligro alcanzará tanto a las obras y/o instalaciones conexas, cualquiera sea su ubicación en las obras, así como también a implementos, equipos y/o maquinarias transitoriamente depositadas en las inmediaciones de las obras.

En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por lugares que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas y que puedan ser motivo de accidentes. Para ello proveerá pasarelas provistas de barandas y/o techados que mantendrá en perfectas condiciones durante su uso.

Por otra parte, en cada lugar de trabajo deberá instalar la señalización necesaria como carte- les, caballetes, luces, vallas, conos, alarmas sonoras, etc., conforme la normativa vigente.

Los letreros podrán ser metálicos o xx xxxxxx y en todo el transcurso de la obra deberán ha- llarse en buen estado de conservación, tal que haga posible su correcto emplazamiento y lec- tura.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones, SBASE, previa intimación, podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista sin perjuicio de las responsabilida- des asumidas mediante el contrato. En estos casos, al formular cargo por las obras así ejecu- tadas, SBASE recargará un quince por ciento (15%) sobre los costos en concepto de gastos administrativos y podrá incluir las penalidades que correspondan.

Para toda ocupación de la vía pública el Contratista deberá efectuar los trámites correspon- dientes ante el GCABA e implementar a su costo el cumplimiento de las condiciones que éste determine. Deberá cumplir con la Resolución N°13/2019 de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas del GCABA – Manual General de Señalización Vial Transitoria.

10.6. Construcciones provisionales

Las circulaciones, depósitos, galpones, tinglados, instalaciones y en general todas las cons- trucciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, serán instalados y mantenidos en perfecto estado de orden, limpieza y conservación.

Estas construcciones provisionales deberán ser demolidas y retiradas por el Contratista previo a la Recepción Definitiva de la obra o en la oportunidad que lo ordene la DO, cuando se en- contraren en la vía pública o en predios cedidos para uso del Contratista

10.7. Seguridad de terceros

El Contratista tomará las precauciones aconsejables o las que indique la DO para evitar da- ños a personas o cosas y, si ellos se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios, a cuyo efecto deberá, a su exclusivo costo, tener cobertura de seguros suficientes por daños a terceros y bienes de terceros, considerándose especialmente a tales efectos co-

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

mo terceros, a los bienes y personal de la Inspección, de la Dirección de Obra y de SBASE, entre otros.

Debe señalarse que la obra a ejecutar es contigua a sectores en servicio, por lo que deberán preverse los cierres necesarios, como se indica en pliegos.

10.8. Infracciones

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de auto- ridad competente, vigentes en el lugar de las obras y será responsable por las multas y resar- cimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal o sus Subcontratis- tas.

10.9. Carteles de obra y letreros

El Contratista deberá colocar cartelería de obra por cada lugar de trabajo, en el lugar que in- dique la DO y conforme se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas, cuyas caracterís- ticas y leyendas se definirán en el plano que le será entregado.

Está prohibido colocar en la obra y en los cercos letreros comerciales de propaganda, cual- quiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la DO.

Los carteles deberán mantenerse en perfecto estado de conservación y con el diseño apro- bado por la DO durante todo el transcurso de la obra.

10.10. Orden y limpieza

Es obligación del Contratista mantener en la obra y en los obradores secundarios un orden y una limpieza adecuados a juicio de SBASE y mantener el obrador libre de residuos.

A la finalización de los trabajos deberá entregar las zonas donde se ejecutaron las obras en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de materiales y equipos.

10.11. Perjuicio por incendio

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en la obra y en el obrador durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza de las obras o trabajos.

Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasiona- dos a la obra como los que pudieran ocasionarse a personas o cosas en caso de incendio.

10.12. Red de comunicaciones

La red de comunicaciones a implementar por el Contratista deberá permitir la interconexión con la que utiliza SBASE

10.13. Conexiones, desconexiones y traslados

Los trabajos incluyen las desconexiones, conexiones, habilitaciones y rehabilitaciones de cualquier instalación provisoria o definitiva, las que deberán ser gestionadas por el Contratista con la debida anticipación, corriendo por su cuenta, los gastos, trámites, derechos, etc., que estos eventos demanden. Ello vale tanto para aquellos servicios públicos que se requieran durante la construcción de la obra como para aquellos que se necesiten en forma definitiva

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

para los sectores de trabajo donde se desarrollan las obras que se licitan.

No se procederá a ejecutar la Recepción Provisoria de las obras hasta tanto el Contratista no presente la aprobación final de las instalaciones por las respectivas empresas propietarias o concesionarias de Servicios Públicos y/o G.C.A.B.A.

11. PERSONAL DEL CONTRATISTA

11.1. Requisitos Generales

El Contratista debe dar cumplimiento a las normas contenidas en la legislación laboral, de se- guridad social y de prevención de riesgos del trabajo, debiendo bajo su exclusiva responsabi- lidad adecuarse a la misma tanto en materia de registros, liquidación y pago de salarios, car- gas sociales y contratación de los seguros emergentes.

Tratándose de personal extranjero, además de los requisitos mencionados en el párrafo ante- rior, el contratista debe dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de política migrato- ria en la República Argentina. Por ende, el personal deberá cumplir con las exigencias que impone su status migratorio, y el Contratista deberá gestionar las respectivas visas de trabajo, declarando a sus dependientes ante el régimen de seguridad social conforme la ley argentina y en un todo de acuerdo al principio de territorialidad vigente en la Ley de Contrato xx Xxxxx- jo.

El incumplimiento de estas normas será considerado como “falta grave”.

11.2. Admisibilidad

El Contratista deberá suministrar, previo a su ingreso a obra, la nómina del personal que afec- tará a la obra incluyendo las pólizas de seguro de la Aseguradora de Riesgo del Trabajo (A.R.T.) o las pólizas de seguro de accidentes personales, según corresponda. Este requisito deberá ser cumplimentado toda vez que se incorpore nuevo personal durante el transcurso y vigencia del Contrato.

11.3. Indemnidad

El Contratista brindará plena indemnidad a SBASE tanto laboral como ante la seguridad so- cial, y para el caso que se reclame o invoque responsabilidad en grado de solidaridad y en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, (Ley Nº 20.744 y sus modificatorias, complementarias y reglamentarias).

A dichos efectos, el Contratista se compromete mensualmente a acreditar el cumplimiento de los requisitos impuestos por el dispositivo normativo precitado.

El compromiso por parte del Contratista del cumplimiento de los requisitos enunciados resulta esencial para la viabilidad y sustentabilidad del contrato, pudiendo rescindirse por incumpli- miento ante su inobservancia.

11.4. Idoneidad y Disciplina

El personal deberá tener la idoneidad suficiente para desempeñar las tareas asignadas, pu- diendo la D.O. solicitar el reemplazo de todo aquel al que considere carecer de la aptitud ne- cesaria.

El Contratista queda obligado a mantener en todo momento el orden en los sectores a su car- go entregados por SBASE; a dicho efecto, el Contratista y todo su personal, como asimismo

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

sus subcontratistas y el personal de éstos, deberán acatar las órdenes impartidas por la D.O.

SBASE se reserva el derecho de exigir la exclusión de todo personal, cualquiera fuere su fun- ción, que incurriera en actos de indisciplina o de conducta impropia; y la ampliación de la do- tación de personal cuando la considerare insuficiente a los fines del objeto del contrato.

11.5. Salud Ocupacional

El Responsable del Seguridad y Salud Ocupacional, propuesto por el Contratista y aceptado por SBASE, deberá estar en el lugar en que se desarrollen los trabajos, desde el inicio de los mismos.

Asimismo, y previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar a SBASE el do- cumento “Aviso de Inicio de Obra” y el “Programa de Seguridad e Higiene (PSH)” de la Obra según Resolución SRT N°35/98 como Contratista Principal, ambos firmados por el Represen- tante Técnico, el Responsable del Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional y el Represen- tante de la A.R.T. conforme lo establece la normativa vigente.

El PHS de la Obra al que se refiere el párrafo anterior debe contemplar todas las tareas a rea- lizarse, tanto por parte del personal del Contratista como de las empresas Subcontratistas, conforme lo establece la normativa vigente.

Asimismo, deberá presentar ante SBASE un “Plan de Contingencias” con la respuesta ade- cuada ante la ocurrencia de accidentes, derrumbes, incendios y otros riesgos previsibles.

El Contratista y las empresas subcontratistas, deben cumplir adecuadamente con lo instituido por la ley Nº 19587, el Decreto P.E.N. Nº 911/96, Resolución N° 550/2011, Resolución N°503/2014 y sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias durante el desa- rrollo de todos los trabajos, debiendo complementarse el Servicio Seguridad y Salud Ocupa- cional en el Trabajo, con suficiente número de técnicos auxiliares inscriptos en el registro per- tinente, a los efectos de atender adecuadamente los riesgos emergentes.

La ausencia del Responsable del Servicio de Seguridad e Higiene del Trabajo, será conside- rada, a todos los efectos, con los alcances del presente Pliego como la ausencia del Repre- sentante Técnico.

El Contratista de esta licitación adquiere, conforme se define en el artículo 6º del Decreto Nº 911/96, la responsabilidad de “contratista principal” a los efectos de la coordinación de las ac- tividades de Seguridad y Salud Ocupacional con los restantes contratistas y subcontratistas que actúen en el mismo ámbito.

Las Subcontratistas deben manifestar su adhesión al PSH de la obra de la Contratista Princi- pal y cumplirlo, así como también a su propio PHS acorde con la actividad especifica a desa- rrollar.

La Contratista deberá presentar mensualmente durante los primeros 10 días corridos de cada mes un informe de gestión del área donde conste las acciones realizadas en materia de hi- giene y seguridad, estadísticas de accidentes, capacitaciones, mediciones de contaminantes, informes de accidentes y toda acción realizada. Se adjuntará copia de toda documentación mencionada. Para el informe se utilizará el formulario que proveerá oportunamente la DO.

Mensualmente se mantendrá una reunión de coordinación de higiene y seguridad donde asis- tirá la DO y el Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional de la contratista y de las sub- contratistas.

El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones emergentes de los Procedi- mientos en Seguridad y Salud Ocupacional vigentes en SBASE, los cuales podrán ser consul- tados por los interesados en las oficinas de SBASE

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

11.6. Procedimiento para el ingreso de Contratistas a la red de Subterráneos

Para el caso en el que personal de la Contratista tuviere que realizar trabajos dentro de la red de Subterráneos que se encuentra en servicio, deberá dar cumplimiento con el procedimiento vigente para el ingreso de su personal a la red de subterráneos. El Contratista deberá gestio- nar con la suficiente anticipación las autorizaciones correspondientes. El mencionado proce- dimiento puede ser visualizado en el Anexo IX.

Así mismo la contratista deberá cumplir con lo establecido en el documento normas xx xxxx- ridad, higiene y medio ambiente para contratistas (EMOVA) IF-2020- 18934146-GCABA- SBASE. Disponible como Anexo X del presente Pliego Único de Bases y Condiciones.

12. MATERIALES Y TRABAJOS

12.1. Calidad

Todos los equipos, materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra serán los especi- ficados en el PET, deberán responder a los indicados en la Oferta y ser aprobados previa- mente por la DO.

Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no resul- taran adecuados o cuando implicaran una mejora objetiva de calidad respecto de los ofreci- dos o especificados, en todos los casos cualquier sustitución deberá contar con la previa y expresa conformidad de la DO.

Los trabajos deberán ejecutarse según las mejores reglas del arte.

Para los materiales el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el PET, y como lo indique la DO en los casos no previstos en los referidos documentos. La DO comunicará al Contratista, a través del Libro de Órdenes de Servicio la correspondiente acep- tación o rechazo de los materiales.

Cuando las Especificaciones no establezcan plazo para la comunicación de la aceptación o rechazo, éste será de cinco (5) días para los materiales e inspección en las obras y diez (10) días en el caso de materiales que deben ser estudiados en el Laboratorio.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al Contratista. Parte de las muestras del material aceptado deberá ser conservado en Obra como muestra testigo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncia que pudiere originar la provi- sión o el uso indebido de materiales o diseños patentados y mantendrá indemne a SBASE de cualquier reclamo por estas causas.

Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la DO extraerá pe- riódicamente muestras en los lugares de trabajo y en caso que alguna partida de material no reuniera las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas, procederá a su inmediato rechazo.

Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos serán por cuenta del Contratista.

Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de notificado. Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la DO podrá hacer retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen, no responsabilizándose SBASE por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar al Contratista, previa notificación del lugar de depósito.

La obra o elemento de obra o provisión deberá ejecutarse conforme a los planos del Proyecto

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

y las cláusulas del PET, de modo tal que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no es- té indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra o elemento de obra cum- pla su fin previsto.

12.2. Provisiones

Para aquellos elementos que requieran elaboración previa en fábrica o taller, se especificarán en la documentación licitatoria las condiciones y formalidades para su inspección y recepción.

SBASE podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a más de sesenta (60) km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Contratista deberá cubrir los gastos de traslado y estadía del personal de IO / DO.

El Contratista será responsable de la calidad del diseño, de la ejecución, de la fabricación y de la puesta en servicio, de la calidad de los materiales y equipos incorporados, sea que ha- yan sido ejecutados por él, por sus Subcontratistas o por sus proveedores.

El Contratista deberá informar inmediatamente a SBASE, si durante el proceso de fabricación de un equipo, parte o componente hubiese necesidad de reparar o subsanar algún defecto, indicando la naturaleza del defecto y los procedimientos previstos para su reparación o sa- neamiento. El Contratista no procederá a la reparación o saneamiento sin el consentimiento previo de SBASE.

El Contratista deberá consignar en la correspondiente planilla de las ET, las garantías de fa- bricación del suministro y de sus distintas partes y componentes por los periodos que en ella se indican. Estas garantías se mantendrán con independencia de la Recepción Definitiva pre- vista en el contrato.

Todos los trabajos deberán ser realizados conforme a las especificaciones del PET por las empresas propuestas en la Oferta. Sólo se admitirán sustituciones cuando se comprobara que los elementos ofrecidos no resultaran adecuados o cuando implicaran una mejora objeti- va de calidad respecto de los ofrecidos o especificados, en todos los casos cualquier sustitu- ción deberá contar con la previa y expresa conformidad de la DO.

12.3. Materiales y Objetos Provenientes de Excavaciones y Demoliciones

El Contratista rescatará y hará entrega a la Inspección de Obra de todos los objetos de valor material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación y la legislación xxxxx- te en la materia.

12.4. Corrección de Trabajos Defectuosos

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el Contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y reconstruirá a su cos- ta, sin que esto pueda justificar ampliación de plazo.

El Comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la obra realizarse a satisfacción de SBASE.

Si existieran dudas sobre la calidad de los trabajos y/o materiales y/o provisiones, SBASE po- drá ordenar la realización de los estudios y/o ensayos necesarios para determinarla. El costo de los estudios y/o ensayos correrá por cuenta del Contratista, salvo que el resultado confir- mase que son de recibo, en cuyo caso correrán por cuenta de SBASE.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

12.5. Vicios Ocultos

Cuando se sospechen vicios ocultos, SBASE podrá ordenar verificaciones o ensayos destruc- tivos. Si el vicio se confirmare, se procederá conforme al artículo “Corrección de Trabajos De- fectuosos”; en caso contrario, SBASE reconocerá los gastos provocados, con un recargo de quince por ciento (15%) por gastos generales y beneficios, y acordará la ampliación de plazo que el ensayo y la corrección pudieran justificar. Esto último no será de aplicación si el Con- tratista no hubiera dado el aviso previo de ejecución del trabajo que prevé el artículo 9.8. “Contralor de los Trabajos que quedan ocultos “, de este PBC.

El Contratista no podrá excusarse de su responsabilidad invocando las inspecciones o con- formidades que con anterioridad pudiera haber efectuado u otorgado SBASE.

La falta de comprobación xx xxxxx o fraude no libera al Contratista, aún después de la Recep- ción Definitiva, de las responsabilidades que determina el Código Civil y Comercial de la Na- ción.

12.6. Existencia de Materiales

El Contratista tendrá siempre en obra una existencia suficiente de todos los materiales nece- sarios para asegurar la marcha normal de los trabajos, y como mínimo el abastecimiento para quince (15) días de trabajo.

13. RELACIONES CON TERCEROS

13.1. Subcontratistas

El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la previa confor- midad escrita de SBASE, no eximiéndose de su condición de único responsable.

El Comitente podrá denegar la conformidad a la subcontratación sin necesidad de invocar causa objetiva alguna, no reconociéndose derecho alguno al Contratista ni justificación que motive atrasos en el plan de trabajos con motivo de dicha denegatoria.

Es de aplicación en la Subcontratación lo instituido en el apartado “Personal del Contratista” del presente Xxxxxx.

Si el subcontratista hubiera sido propuesto o designado en la oferta, individualmente o como parte de una nómina, el Contratista podrá solicitar su sustitución con justificación de causa, la que sólo podrá efectuarse de contar con la previa y expresa conformidad de la DO.

13.2. Otros Contratistas

El Contratista deberá prever la posibilidad de que en la zona de trabajo que le fuese asignada, desarrollen sus actividades terceros, debiendo acatar las instrucciones que le formule la D.O. para evitar interferencias.

Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la Recepción Provisoria de los mismos, el Contratista será responsable por los daños, deterioros, pérdidas y sustracciones que pue- dan sufrir sus materiales y equipos.

El Contratista no podrá efectuar ningún reclamo debido a la presencia de otras empresas en los lugares de trabajo.

El Contratista compromete su asistencia a las reuniones de coordinación, en la medida que le fueren requeridas.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

13.3. Tareas en Sectores en Servicio

Los trabajos a realizar en sectores relacionados con el servicio público de subterráneos exis- tente, se ejecutarán de manera de no entorpecer su desarrollo y tomando las debidas precau- ciones para no causar daños o inconvenientes a las instalaciones fijas, móviles y a la presta- ción del servicio.

Con ese fin y a través de la DO, el Contratista deberá coordinar con el Operador del servicio la ejecución de las tareas en estos sectores.

Los horarios de trabajo en estos sectores deberán coordinarse con SBASE y con el Conce- sionario y no darán derecho a reclamo alguno por la extensión u oportunidad en que se otor- guen.

SBASE no será responsable de los desacuerdos y/o conflictos que pudieran surgir entre el Contratista y el Operador/Operador del servicio público de subterráneos.

13.4. Daños

Cuando la ejecución de los trabajos a cargo del Contratista, sus subcontratistas o personal de ambos, origine deterioros o daños a otros trabajos terminados o en ejecución a cargo de otros Contratistas o de propiedad de SBASE, serán por cuenta del Contratista los costos y gastos necesarios para las reconstrucciones y/o reparaciones necesarias. Los montos originados por estos conceptos serán estimados por la DO y deducidos por SBASE de la primera liquidación a pagar al Contratista, en caso que el Contratista hubiese incumplido su obligación xx xxxxxx- tar dichos costos y gastos.

14. CERTIFICACIÓN, PAGOS Y GARANTÍAS

El pago de la encomienda se tramitará y realizará de la siguiente manera:

14.1. Anticipo

A solicitud del Contratista el VEINTE (20%) se abonará en carácter de anticipo, contra presen- tación de garantía constituida mediante seguro de caución, a satisfacción de SBASE, debien- do el fiador y/o asegurador renunciar a los derechos de división o excusión; la que le será de- vuelta a su solicitud, dentro de los treinta (30) días corridos de la recepción provisoria de los trabajos.

En cada Certificado de obra se descontará el VEINTE por ciento (20%) del monto bruto del Certificado, en concepto de Devolución de Anticipo, hasta completar su devolución.

El monto abonado por dicho concepto no estará sujeto al "Régimen de Redeterminación" a partir de la fecha de su efectivo pago (Decreto 127/14, ANEXO I, Artículo 3°).

14.2. Medición de los Trabajos

La medición se hará a partir del primer día hábil, siguiente al del vencimiento del mes calen- xxxxx, con la intervención del representante técnico del contratista, en conjunto con la DO.

El Representante Técnico está obligado a asistir a todas las mediciones, en las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se negare a presenciarlas o no concurriere a la citación por escrito que se le formulase al efecto, se lo tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la DO.

Se entenderá por trabajos ejecutados, a los fines de la medición, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitiva-

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

mente, de acuerdo con lo estipulado en este PBC y en el PET.

La medición deberá ser acumulativa, es decir que comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la medición y su valor parcial esta- rá dado por su excedente sobre el total de la Liquidación anterior.

El resultado de las mediciones se volcará en los formularios (Acta de Medición) preparados por el Contratista, que deberán ser aprobados por la DO.

El representante Técnico está obligado a asistir a todas las mediciones de las obras ejecuta- das. En las Actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Repre- sentante Técnico.

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con las mediciones de obra, deberá ma- nifestarlo en el Acta de Medición. La reserva deberá ser clara y precisa. Den-tro del término de dos (2) días hábiles administrativos justificará su disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo de- recho a reclamación ulterior.

Las observaciones o faltas de conformidad que se refieran a la medición de obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con el transcurso del tiempo por el uso o por otra causa, o que resulte dificultoso o imposible de verificar posteriormente, deberán ser formuladas en oportunidad en que tales obras se xxxxx.

Cuando existieren trabajos u obras en condiciones de ser medidos, susceptibles de modifica- ción por acción del tiempo o del uso y las mismas no fuesen incluidas en la medición, el Con- tratista deberá reclamar su inclusión en la foja de medición. Su silencio en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición que en otro momento practique SBASE.

Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sean necesarios para realizar las mediciones, parciales o definitivas, o las verificaciones de las mismas que SBASE considere necesarias, serán por cuenta exclusiva del Contratista.

14.3. Certificado de Obra

Los formularios para la confección del Certificado de Obra, serán provistos e impresos por el Contratista según las normas, tipo y modelo que indique la DO.

La confección del Certificado será por cuenta del Contratista en base a la medición practicada y deberá ser presentado por Nota de Pedido dentro de los diez (10) días de conformada la medición, acompañado de toda la documentación anexa que se exige en el Pliego para su tramitación.

La certificación deberá ser acumulativa, es decir, que comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra y por diferencia con la última medición surgirá el va- lor a certificar.

El certificado deberá ser presentado por el Contratista en físico y digital, debidamente firma- das y selladas en todos sus folios, y acompañado de toda la documentación exigida en los documentos de la licitación, requisito sin el cual se lo tendrá por no presentado.

La DO contará con un plazo xx xxxx (10) días corridos, desde la fecha de su presentación, pa- ra prestarle su conformidad o rechazo. Si fuera observado, los plazos empezarán a contarse nuevamente a partir de la fecha de la nueva presentación.

Una vez aprobado, una copia del certificado le será devuelta al Contratista con la conformidad de la DO.

Únicamente podrá presentarse en forma manuscrita la documentación que acompaña el Acta de Medición.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

En caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el Certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la DO haciéndose posteriormente, si co- rrespondiere, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las di- ferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta de los trabajos y quedarán sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produz- ca la medición y liquidación final y ésta sea aprobada por SBASE.

Se podrán deducir de los Certificados las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la empresa Contratista, incluidos los cargos y penalidades.

En caso xx xxxx en la presentación del Certificado, la DO podrá, certificar de oficio la canti- dad que considere que corresponde abonar, pudiendo aplicar al Contratista y al Representan- te Técnico las penalidades y sanciones previstas en este PBC.

Para el caso de los precios por ajuste alzado no se podrá certificar más cantidad de obra que la que se consigna para cada ítem en el Presupuesto aprobado.

En los contratos por unidad de medida las cantidades certificadas no podrán superar las aprobadas.

14.4. Documentación Anexa

La tramitación por parte de SBASE de los Certificados Mensuales está condicionada a la pre- via presentación por parte del Contratista, de los comprobantes que demuestren el adecuado cumplimiento de las siguientes obligaciones cuyo vencimiento hubiera operado al último día del mes que se certifica:

a) las derivadas de la legislación laboral y seguridad social vigente, incluso A.R.T. (formu- xxxxx 931 de la AFIP, con constancias de pagos mensuales emitidas por la Aseguradora y nota dejando constancia, con carácter de declaración jurada, de que en la nómina de empleados se encuentran incluidos todos los afectados a la obra).

b) el número del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) de cada uno de los traba- jadores que presten servicios, constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y la constancia de contratación de cobertura por riesgos del tra- bajo.

c) la acreditación de la vigencia de las pólizas de seguros requeridas en la documentación del contrato, como así también las constancias de pago mensuales,

d) fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el Convenio Multilateral que incluya esta jurisdicción,

e) la acreditación del cumplimiento de toda otra obligación condicionante de la tramitación del certificado mencionada en la documentación del contrato.

Toda la documentación deberá ser presentada con sello y firma del Representante Técnico.

14.5. Presentación de las Facturas

Las facturas deberán expedirse a nombre de SBASE, con domicilio en la caxxx Xxxxxx 00 xx xx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx x confeccionarse conforme los requisitos establecidos por la AFIP.

La presentación de las facturas a la Dirección de Obra es una condición previa para la trami-

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

tación del Certificado.

Cuando a los trabajos o provisiones a certificar les correspondan diferentes tasas del IVA, las facturas deberán emitirse por separado para cada tasa.

14.6. Pago de los Certificados

El pago de cada Certificado de Obra se efectuará dentro de los treinta (30) días corridos de la conformidad prestada por el Comitente a toda la documentación presentada por el Contratis- ta.

14.7. Pago de ítems cotizados en moneda extranjera

Los montos cotizados en moneda extranjera se abonarán en pesos equivalentes convertidos al tipo de cambio billete vendedor del Banco de la Nación Argentina, al cierre de operaciones xxx xxxxxx día hábil anterior a la fecha de pago.

14.8. Comisiones Bancarias

Las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por cuenta de quien las solicite; en tal caso SBASE deducirá de la suma a transferir el importe de las comi- siones bancarias que resulten.

14.9. Demora en los Pagos

Si SBASE se demorase en el pago de los Certificados aprobados, por causa no imputable al Contratista, éste tendrá derecho a reclamar los intereses que correspondan por aplicación de la tasa para el descuento de documentos a treinta (30) días publicada por el Banco de la Na- ción Argentina al momento de hacerse efectivo el pago.

Cuando corresponda el pago de intereses, ellos se determinarán sobre la suma líquida a pa- gar al Contratista, de acuerdo con el resultado final que arroje la liquidación del certificado y previa deducción de las sumas que se retengan por concepto de multas, fletes y todo otro concepto que corresponda debitar al Contratista, originado en cualquier clase de retención que se efectuare con arreglo a las cláusulas contractuales.

En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener una pró- rroga de plazo en la ejecución de la obra.

14.10. Fondo de Reparos

Sobre todos los certificados de obra, se retendrá el cinco por ciento (5%) de su valor total; con estos descuentos se constituirá el Fondo de Reparos.

Dicho fondo será devuelto o liberado proporcionalmente a cada recepción definitiva.

Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados cuya reparación no hubiera ejecutado el Contratista cuando le fuera ordenado y las penalidades que pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros créditos de donde deducirlos, en cuyo caso deberá reponer dicha suma, considerándose “falta grave” el no hacerlo en el plazo que la DO establezca. Idéntico criterio se seguirá para el recupero de cualquier suma que el Contratista adeudare a SBASE por cualquier concepto.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

14.11. Sustitución del Fondo de Reparos

En cualquier momento, durante la ejecución de la obra, el Contratista podrá sustituir hasta el ciento por ciento (100%) del total acumulado en efectivo en el fondo de reparos por un seguro de caución, de las formas previstas para la Garantía de Contrato. En tal caso, SBASE tendrá derecho a exigir el cumplimiento de la fianza precedentemente citada, no sólo en el caso que el Fondo de Reparos deba ser afectado por vicios o defectos en la ejecución de las obras, sino también cuando se rescinda el Contrato por culpa del Contratista o cuando la liquidación final de los trabajos resulte un saldo deudor en contra de aquél.

Hecha efectiva la fianza que aquí se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que SBASE tenga con el Contratista, así como también a cubrir los cargos que corres- pondan en virtud del Contrato.

14.12. Intereses

El Comitente no pagará intereses por los depósitos en efectivo. Son a cargo del Contratista los gastos debitados por los bancos donde queden en custodia valores entregados en depósi- to.

14.13. Actualización del Fondo de Reparos

Toda vez que, por depreciación de los valores depositados, éstos representaran un valor infe- rior en diez por ciento (10%) de aquél por el cual han sido depositados, el Contratista deberá cubrir la diferencia con el monto actualizado del Contrato por aplicación de la redeterminación de precios, con un depósito adicional. Si no lo hiciera, SBASE podrá retener las sumas nece- sarias de cualquier crédito a favor del Contratista.

15. PENALIDADES, SANCIONES, FALTA GRAVE

15.1. Hechos que Pueden Originar Penalidades y Sanciones

El Comitente, a través de la DO, podrá imponer penalidades en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales, de Órdenes de Servicio o de ambas.

La aplicación de sanciones al Representante Técnico no releva al Contratista de las penalida- des que le pudieren corresponder por la mala ejecución de trabajos o la mala calidad de los materiales.

A las mencionadas se agrega la ocurrencia de hechos calificados como “falta grave” y que tienen como penalidad el derecho a rescisión por culpa o causa del Contratista.

15.2. Clases de Penalidades y Sanciones

Se determinan las siguientes Penalidades y Sanciones

Penalidades.

a. Llamado de atención;

b. Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta;

c. Pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato y fondo de reparos;

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

d. Multa por incumplimiento de sus obligaciones;

e. Rescisión por culpa del contratista.

En todas las penalidades se remitirán los antecedentes al Órgano Rector.

Sanciones.

a. Apercibimiento;

b. Suspensión para contratar con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; c) Inhabilitación como contratista de obra pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las multas y/o sanciones de las que pudiera resultar pasible la contratista, serán aplicadas aún cuando el contrato se encuentre rescindido y/o extinguido; ello en tanto que el hecho mo- tivador hubiere ocurrido durante la vigencia del contrato.

15.3. Cargos

Los cargos son una compensación en dinero de los perjuicios ocasionados por una operación errada o por el incumplimiento de una obligación. SBASE podrá recurrir al cargo para hacer efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el Contratista en su oportunidad y adicionará a su valor un recargo del quince por ciento (15%). La aplicación del cargo no libera al Contratista de la responsabilidad por cualquier consecuencia de la ope- ración errada o por el incumplimiento de su obligación ni la exime de la aplicación de las san- ciones que pudieren corresponderle. Previamente a la aplicación del cargo la Dirección de Obra intimará al Contratista a subsanar o cumplir con la obligación en un plazo perentorio.

15.4. Multas

Las multas se aplicarán por xxxx en el cumplimiento de Órdenes de Servicio, del plan de tra- bajos y curva de certificaciones y de los conceptos que luego se mencionan.

A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por monto del Contrato al monto original del mismo más los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas y actualizado en su totalidad con las redeterminaciones de precios que se hubieran practicado a la fecha de aplicación la multa.

1. Multa diaria por xxxx en el cumplimiento de Órdenes de Servicio: el uno por treinta mil (1 / 30.000) del monto del Contrato por día.

2. Multa diaria por xxxx en la iniciación de los trabajos:

el uno por mil (1o/oo) del monto del Contrato por día.

El importe del total de la multa aplicada por este concepto le será devuelto al Contratista cuando, en relación con el Plan de Trabajos definitivo, recupere el tiempo perdido. Los impor- tes a devolver no tendrán ningún tipo de actualización ni generarán intereses.

3. Multa por ausencia en Obra del Representante Técnico: el uno por cincuenta mil (1/50.000) por día de ausencia.

4. Multa diaria por realización de trabajos fuera del horario habitual sin permiso previo: el dos por mil (2 ‰) del monto del ítem del Contrato al cual pertenece el trabajo en cuestión.

5. Multa por xxxx en la terminación de los trabajos en los plazos parciales y/o total:

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

Se fijará según el siguiente procedimiento:

a) Cuando el Contratista se exceda en hasta un diez por ciento (10%) del plazo contrac- tual, el importe diario de la multa será:

M = 0,01 x C / P

b) Excedido el período anterior el importe diario de la multa será:

M = 0,03 x C / P; siendo:

M = Importe de la multa diaria; y

P = Plazo en meses C = Monto del contrato

b.1) Cuando el que se incumple es el plazo total, C corresponderá al monto total del contrato, incluidas sus modificaciones. El plazo P corresponderá al plazo total más las ampliaciones aprobadas por SBASE.

b.2) Si el plazo que se incumple es parcial, C corresponderá al monto de obra que debía eje- cutarse durante el período incumplido, incluidas sus modificaciones. El plazo P corresponderá a la duración del periodo incumplido más las ampliaciones aprobadas por SBASE que lo afec- ten.

El incumplimiento de las fechas correspondientes a hitos específicos del cronograma de obra, llevará al Contratista a entrar en xxxx. Como ejemplo, sin ser una lista taxativa, se entrará en xxxx parcial por incumplimiento de: la entrega de sectores de obra para el ingreso de otros Contratistas de SBASE; la liberación de calzadas y/o aceras; la liberación o disminución de sectores xx xxxxxxx en la vía pública; la liberación de sectores a terceros implicados.

El importe acumulado de las multas por cualquier concepto no podrá superar el diez por cien- to (10%) del monto del Contrato. Cuando se alcanzase este porcentaje, SBASE podrá optar por la rescisión del Contrato por causas atribuibles al Contratista o por su continuación; en es- te último supuesto, se fijará un plazo de terminación y un plan de inversiones al que serán aplicables las previsiones de este PBC respecto de su cumplimiento, el incumplimiento de las nuevas fechas parciales o totales hará pasible al Contratista de nuevas penalidades en virtud de la demora.

Este límite del importe de las multas, del 10% del monto del Contrato, no libera al Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros o a SBASE emergentes de la de- xxxx.

15.5. Penalidades a Empresas Asociadas

En los casos en que el Contratista fuera una agrupación empresaria o UT de empresas vincu- ladas transitoriamente, la sanción que eventualmente pueda serle aplicada será afrontada en forma solidaria

15.6. Falta Grave

La ocurrencia de los hechos calificados en los pliegos como “falta grave” dará derecho a SBASE a la rescisión del contrato por causa de Contratista.

También se considerará como “falta grave” la reiteración y/o la acumulación de penalidades y sanciones, que afecten el plan de trabajo vigente.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

15.7. Sanciones al Representante Técnico

El Representante Técnico puede ser sancionado con un llamado de atención por no concurrir a citación debidamente efectuada, por ejecutar trabajos no autorizados y/o por incumplimiento de sus responsabilidades técnicas, incluida la presencia en el lugar de los trabajos.

Cuando la reiteración de hechos punibles lo motivara, la DO podrá requerir la sustitución del Representante Técnico.

15.8. Suspensión o inhabilitación del Representante Técnico y del Contratista

Sin perjuicio de la aplicación de las restantes sanciones y penalidades, ante la reiteración de hechos punibles lo motivara, SBASE podrá suspender por un término de hasta tres (3) años o inhabilitar al Contratista o a su Representante para participar en futuras obras y/o licitaciones.

15.9. Reiteración de incumplimientos

En los casos en que ya se hayan aplicado más de DOS (2) multas al Contratista por el mismo incumplimiento o la misma tipología xx xxxxx, en otra locación o en otro momento durante la ejecución del Contrato, se podrá duplicar el valor establecido en los apartados precedentes, todas las veces que se considere apropiado.

La acumulación de multas (más de tres) sobre determinado tema específico facultará al Comi- tente a multiplicar el monto de la multa por el valor que considere apropiado de manera de so- lucionar el procedimiento o comportamiento del Contratista que las origina.

15.10. Reconsideración

En todos los casos, el Contratista podrá interponer, dentro de los diez (10) días de aplicada la sanción o penalidad, recurso de reconsideración. La DO deberá elevar dicho recurso dentro xxx xxxxxx día a las autoridades de SBASE, con el informe técnico correspondiente.

SBASE tendrá un plazo de sesenta (60) días para expedirse y su decisión será inapelable.

15.11. Percepción de Cargos y Multas

El importe de las multas y cargos será descontado del primer certificado que se extienda des- pués de aplicada la sanción y si éste no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante SBASE. En caso de resultar insuficientes los créditos precedentemente enunciados, los importes correspondientes podrán ser deducidos de la Garantía de Contrato y/o del fondo de reparos, en cuyo caso el Contratista deberá repo- ner el importe que se hubiere deducido dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de resolución del Contrato y la pérdida del saldo de di- cho depósito.

La percepción de las multas o cargos será efectiva aún cuando no estuviera firme la resolu- ción que impuso la sanción. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se devolve- rán los importes retenidos. Los importes a devolver no tendrán ningún tipo de actualización ni generarán intereses.

Si al Contratista se le hubiese aplicado una multa por demoras en el cumplimiento de hitos parciales les y posteriormente diera cumplimiento a la fecha prevista para la recepción provi- xxxxx, tendrá derecho a solicitar el reintegro del monto de las multas por demora que hubiere pagado, sin intereses ni resarcimientos de ninguna naturaleza. No se procederá así en el ca- so xx xxxx en el cumplimiento de fechas claves para las que se mantendrá la multa aplicada.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

El pago de cualquier multa o cargo es independiente de la obligación del Contratista de res- ponder por los daños y perjuicios que SBASE sufra a causa del incumplimiento.

16. MODIFICACIONES DE OBRA Y FIJACIÓN DE PRECIOS NUEVOS

16.1. Modificaciones de Obra

El Contratista está obligado a aceptar y realizar, sin ninguna clase de compensación, varia- ciones en más o en menos de hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. En el caso en el que la variación exceda el veinte por ciento (20%), se deberá requerir la conformidad del Con- tratista, siempre que se mantuvieran las condiciones y precios originalmente pactados. Si no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al contratista, ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cuarenta (40%) del monto total del contrato.

16.2. Trabajos Adicionales

El Contratista deberá realizar cualquier tipo de trabajos que, aunque no estén debidamente aclarados en los Pliegos, sea necesario ejecutar para la correcta y completa terminación de la encomienda y para que ésta responda a sus fines y objetivos, considerándoselos incluidos en los precios de su Oferta.

Sólo se considerarán adicionales aquellos trabajos que surjan de modificaciones o ampliacio- nes de lo estipulado en la presente documentación, debidamente autorizados por escrito por SBASE, y estarán sujetos a todas las condiciones establecidas en el Pliego.

El Contratista deberá presentar a la Inspección los precios para dichos adicionales, con sus respectivos análisis de costos unitarios. Los precios nuevos se basarán, de ser posible, en los precios del contrato.

16.3. Precios Nuevos

Los precios de los ítems nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de los pre- sentados con la Oferta, siempre a precios básicos o de la última redeterminación definitiva, de modo tal que puedan incluirse en futuras redeterminaciones que se practiquen.

Cuando no hubiere antecedentes en el Contrato, la fijación de precios nuevos se estimará mediante análisis sobre la base del precio de adquisición al por mayor de los materiales que se requieran, del desperdicio y de la mano de obra aumentada con los gastos generales.

Se establece que, para la fijación de precios nuevos y trabajos realizados por coste y costas, los porcentajes a reconocer por gastos generales y beneficio deben ser del cinco por ciento (5%) y xxx xxxx por ciento (10%), respectivamente, del costo directo. Ello siempre que los por- centajes cotizados por estos conceptos en la oferta no fueran inferiores, en cuyo caso se adoptarán los menores.

Si en el contrato se hubieran fijado precios unitarios y las modificaciones importasen en algún ítem un aumento o disminución superiores a un veinte por ciento (20%) del importe del contra- to, SBASE o el contratista tendrán derecho a que se fije un nuevo precio unitario de común acuerdo. Lo mismo, para el supuesto de ejecución de trabajos no previstos en el contrato.

En el caso de aumentos el nuevo precio sólo será aplicado sobre la cantidad de trabajo que exceda de la cantidad que figura en el presupuesto oficial de la obra para ese ítem y en el ca- so de disminución el precio nuevo se aplicará sobre los trabajos pendientes de ejecución.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

Si no se lograra acuerdo entre los contratantes respecto de los nuevos precios, SBASE podrá disponer que los trabajos del ítem disminuido o los excedentes del que se ha aumentado, se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato con un tercero, sin derecho a reclamación alguna por parte del contratista.

La supresión total de un ítem que supere el veinte por ciento (20%) del monto total del contra- to sólo dará derecho a la extinción del contrato sin culpa de las partes.

16.4. Falta de Acuerdo

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios, SBASE podrá disponer que los trabajos se lleven a cabo aplicando cualquiera de las siguientes soluciones:

1º) encomendar los trabajos a otro Contratista; 2º) efectuarlos por Administración;

3º) encomendarlo al Contratista por Orden de Servicio, debiendo el Contratista proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa de los trabajos realizados, cuyo detalle, como la aprobación o repa- ros de la DO, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia adminis- trativa o judicial.

16.5. Reajuste de Garantía

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del monto del Contrato, el Contratista deberá ampliar la Garantía de Contrato en el diez por ciento (10%) de tal aumento.

17. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

17.1. Causa o Culpa del Contratista

El Comitente podrá resolver el Contrato por causa o culpa del Contratista en los casos previs- tos en este Pliego y/o en el REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE SBASE. La resolu- ción será comunicada fehacientemente por SBASE al Contratista.

Comprende los casos que se detallan a continuación:

a) Rechazo de la orden de compra o contrato. Queda rescindido el contrato por culpa del ad- judicatario, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta, cuando éste rechace la orden de compra dentro de los dos (2) días de recibida la notificación correspondiente. Venci- do dicho plazo, el rechazo de la orden de compra generará además la aplicación de la san- ción prevista en el artículo 120, inciso a), del mencionado Reglamento.

b) Incumplimiento del contrato. Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, o en su caso de su prórroga, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformi- dad, el contrato quedará rescindido de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, debiendo luego SBASE proceder al dictado de la declaración formal de rescisión.

c) Prestaciones de carácter especial. El incumplimiento de prestaciones en que no cabe admi- tir su satisfacción fuera de término, en razón de la naturaleza de las mismas y de las necesi- dades de SBASE, son sancionados con la rescisión del contrato dando lugar, además, a la sanción establecida en el artículo 119, inciso c), del mencionado Reglamento.

d) Quiebra o concurso preventivo de la empresa adjudicataria. SBASE tiene la facultad de proceder a la rescisión unilateral del contrato por culpa del adjudicatario, sin que a éste le co-

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

rresponda indemnización alguna en caso de quiebra o concurso preventivo de la empresa ad- judicataria. En este último caso, ello es posible cuando la situación jurídica de la empresa im- pida el cumplimiento de las prestaciones.

e) Fraude o negligencia. Cuando el contratista incurra en negligencia en la ejecución del con- trato o incumpla las obligaciones puestas a su cargo, SBASE podrá rescindir unilateralmente el contrato, quedando a cargo del contratista la reparación de los daños y perjuicios que hu- biera causado con su accionar.

Asimismo, es causal de rescisión del contrato por culpa del contratista y con las consecuen- cias precedentemente indicadas, cuando éste hubiera presentado en su oferta inexactitudes o cuando se hubiese configurado cualquier otro tipo de fraude que haya sido determinante de la adjudicación del oferente en cuestión.

f) Transferencia o cesión de contrato. Cuando el contratista transfiera o ceda todo o parte del contrato sin que ello fuera autorizado previamente por SBASE y aun en el caso que el cesio- nario haya ejecutado el mismo de manera total o parcial, SBASE podrá rescindir unilateral- mente el contrato por culpa del contratista.

17.2. Efectos de la rescisión

En todos los casos la rescisión traerá aparejada la pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato sin perjuicio de ser responsable el contratista de los daños y perjuicios que sufriere SBASE con motivo de la celebración de un nuevo contrato por el mismo objeto.

Asimismo, la contratista deberá abonar a SBASE el saldo del anticipo financiero que no hu- biese sido descontado de la certificación mensual ejecutada hasta el momento de la rescisión, cuyo monto será actualizado tomando como tasa de interés a la tasa activa del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, conforme al Artículo 67 de la ley de Obra Pública N° 6246.

Asimismo, la rescisión producirá todos los efectos que estipulen en el presente Pliego de Ba- ses y Condiciones.

17.3. Rescisión total o parcial

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento puede ser total o parcial, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquel.

En caso de efectuarse una rescisión parcial en un contrato de tracto sucesivo, el contratista debe cumplir con la parte no rescindida, aún en el caso que se le imponga una sanción de suspensión o inhabilitación. La imposición de dicha sanción impide la presentación del pro- veedor a cualquier otro procedimiento de selección mientras dure el tiempo de aplicación de la misma.

17.4. Resarcimiento integral

SBASE tiene derecho a intimar al oferente o adjudicatario o contratista incumplidor al depósito en efectivo del importe de la multa o garantía perdida, en la cuenta bancaria que indique y dentro del plazo que a tal efecto se le fije.

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tienen lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumpli- mientos de los oferentes o adjudicatarios hubieren ocasionado.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

17.5. Caso fortuito o fuerza mayor

Las penalidades establecidas en el mencionado Reglamento no serán aplicables cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o fuerza mayor debidamente docu- mentado por el interesado y aceptado por SBASE.

La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por el oferente o adjudicatario o contratista debe ser puesta en conocimiento de SBASE dentro de los tres (3) días de producida o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

17.6. Revocación o rescisión sin culpa del contratista

Las penalidades establecidas en el mencionado Reglamento no son aplicables cuando SBA- SE revoque o rescinda un contrato por causas no imputables al contratista. En este caso, el contratista tiene derecho a que se le reconozcan los gastos en que probare haber incurrido con motivo del contrato. No se hará lugar a reclamación alguna por lucro cesante o por intere- ses de capitales requeridos para financiación.

17.7. Avalúo

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada par- te. En caso de disconformidad entre ellos, SBASE dispondrá que el diferendo se resuelva por la vía pertinente.

Si dentro del plazo de tres (3) días hábiles de notificado el Contratista no nombrare a su peri- to, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalúo que practi- que el perito nombrado por SBASE.

17.8. Liquidación de los Trabajos

El Comitente practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el Con- tratista y terminados con arreglo al Contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e indispensables pa- ra la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por SBASE serán retirados por el Contratista a su xxxxx, dentro del término que aquélla le señale, el que no será mayor de quince (15) días si- guientes a la notificación fehaciente. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo seña- lado, SBASE podrá disponer el retiro y depósito de los mismos fuera de la zona de trabajo, corriendo todos los gastos a cargo del Contratista, quien no podrá reclamar por el estado o faltantes de dichos elementos.

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo que seña- le SBASE; si no lo hiciera, SBASE los demolerá con gastos a cuenta del Contratista.

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los termina- dos como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la resolución hubiere sido causada por el Contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el exce- dente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la resolución del Contrato, o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la resolución irrogue a SBASE, el Contratista deberá abonar el saldo que por este concepto resulte.

En ningún caso, incluida la revocación fundada en razones de mérito, oportunidad y conve- niencia, se reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante.

18. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O OBRAS

18.1. Recepción Provisoria

Cuando los trabajos o cada una de las partes que lo componen se encontraran terminados de acuerdo con el Contrato y hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas estipuladas, el Contratista podrá solicitar a la Dirección de Obra la Recepción Provisoria de los Trabajos.

Previo a esa solicitud, el Contratista deberá haber presentado y obtenido la aprobación de la DO de los protocolos de fabricación; ensayos y pruebas de funcionamiento; las licencias y ga- rantías de fábrica; el dictado de cursos de entrenamiento; los planos y memorias conforme a obra; los manuales de operación y mantenimiento; el álbum de fotografías y videos; la Medi- ción Final y el Certificado Final de la Obra y los demás requisitos exigidos en la documenta- ción del contrato, incluso el soporte magnético de la documentación que lo requiera.

Se indicará en el Acta de Recepción Provisoria, la fecha a la cual los trabajos se encontraban en condiciones de ser recibidos, si ésta difiriera de la del Acta, el plazo de garantía y su fecha de vencimiento.

Previamente se verificará el estado de los trabajos y, si no existieran observaciones o sólo se encontrarán defectos menores subsanables, a juicio exclusivo de SBASE, se procederá a la elaboración del Acta de Recepción Provisoria, en la que se dejará constancia de dichas ob- servaciones y del plazo para enmendarlas.

En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar o impedir su uso normal. Si se presentaran fallas importantes, o en un número considerable, a juicio exclu- sivo de SBASE, los trabajos se considerarán como no terminados postergándose la Recep- ción Provisoria hasta que el Contratista efectúe las correcciones y la DO los considere de re- cibo.

Si el Contratista no corrigiera los defectos en el plazo fijado, SBASE podrá hacerlo con su propio personal o con el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos, de la Garantía de Contrato y/o de cualquier crédito a su favor.

En caso de que el Contratista o su representante no concurrieran a la inspección y/o a las mediciones en las fechas fijadas por la DO, SBASE procederá a efectuar la recepción dejando constancias en Acta de la ausencia del Contratista y éste perderá todo derecho de apelar por los resultados.

18.2. Plazo de Garantía

El plazo de Garantía será de UNO (1) año a partir de la fecha que se establezca en el Acta de Recepción Provisoria, conforme lo estipulado en el PET.

Durante ese plazo el Contratista será responsable de las eventuales fallas que se pudiesen suscitar por mal funcionamiento o ejecución del suministro y/u obra de que se trate. En caso de detectarse fallas, se informará al Contratista del problema suscitado, debiendo este proce- der a subsanarlo a satisfacción de SBASE.

A partir del cumplimiento de los trabajos de reparación o sustitución del elemento fallado regi-

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

rá para dicho elemento un nuevo plazo de garantía, por un período igual al fijado contractual- mente.

Para el caso de que la falla afectara a elementos esenciales, entendiendo por tales aquellos que afectan a un conjunto, la prórroga de la garantía afectará a dicho conjunto.

SBASE fiscalizará la ejecución de los trabajos que eventualmente se realicen durante el pe- riodo de garantía para lo que el Contratista deberá comunicar a la DO, con dos (2) días hábi- les de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos.

En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se indica en este Pliego, SBASE dispondrá su ejecución por administración en cualquier momento. El importe del trabajo, cuando se trate de reparaciones, será cobrado al Contratista al precio efectivo que resultare, independientemente de la multa que le correspondiere, deduciéndolo de créditos que pudiera tener y/o del fondo de reparos y/o ejecutando las garantías de contra- to.

18.3. Documentación Técnica Conforme a Obra

La documentación Conforme a Obra a elaborar por el Contratista estará integrada por planos y memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos reali- zados por el Contratista (geotécnicos, hidráulicos, estructurales, interferencias con instalacio- nes existentes, etc.), ensayos, manuales de operación, funcionamiento y mantenimiento de equipos y sistemas, el software que permita la operación y regulación, fotografías, etc. y toda otra que se especifique en la documentación del contrato.

Los planos Conforme a Obra se dibujarán en poliéster transparente de 80 micrones como mí- nimo y sus dimensiones serán normalizadas según normas IRAM. Todas las medidas se ex- presarán en el sistema métrico decimal y los textos se redactarán en castellano.

Además, se deberán proveer los archivos electrónicos de toda esta documentación, con so- porte en PEN DRIVE que deberán ser inviolables e inmodificables.

18.4. Extensión del Período de Garantía

Durante el Período de Garantía las fallas que pudieran producirse en elementos no esenciales prorrogarán sólo la garantía de la/s parte/s o pieza/s reparada/s o sustituida/s, pudiendo el Comitente otorgar la Recepción Definitiva una vez vencido el periodo de garantía.

Las fallas en elementos esenciales prorrogarán la garantía de Contrato, de acuerdo a lo esta- blecido en este pliego.

18.5. Pruebas Adicionales por Reemplazo

Si los reemplazos o renovaciones son de tal naturaleza que puedan afectar los datos garanti- zados de los equipos, el Contratista propondrá dentro de los 30 días corridos después de tal reemplazo o renovación, un nuevo programa de pruebas, por su cuenta y cargo, para verificar el cumplimiento de los datos garantizados.

Si el Contratista no lo hiciere, SBASE queda facultado para realizarlas sin participación del Contratista y éste deberá asumir sus resultados y costos.

SBASE queda facultado a aplicar las sanciones y cargos previstos en este pliego por incum- plimiento de las garantías técnicas.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

18.6. Documentación a entregar con la recepción definitiva

Durante el período de garantía resultará previsible la ejecución de ciertos trabajos de ajuste y corrección. Por cada uno de estos trabajos el Contratista presentará un formulario indicando la fecha en que fue requerido o detectado el problema, una descripción de éste y sus proba- bles causas y la solución adoptada, indicando la fecha de completamiento de los trabajos y el resultado del seguimiento posterior del asunto.

Dentro de los QUINCE (15) días previos a la expedición del Acta de Recepción Definitiva, el Contratista entregará a la Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra un Documento de Solicitud de Recepción Definitiva donde consten los prerrequisitos para la Recepción Defi- nitiva de los trabajos.

Cuando el Contratista considere que los trabajos correctivos han sido terminados presentará una nota a la Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra indicando:

1. Que los Documentos del Contrato han sido revisados.

2. Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los Documentos del Contrato.

3. Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del Contrato.

4. Que los trabajos se encuentran terminados y listos para la verificación final.

5. Que toda la documentación requerida ha sido entregada.

La Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra procederá a realizar la verificación del estado de las obras con razonable diligencia luego de recibida la nota y dentro del plazo fijado por el Contrato.

Si la Dirección de Obra considera que los trabajos están incompletos o defectuosos procederá a notificar a través de la Inspección de Obra al Contratista por escrito la lista de trabajos que se consideran incompletos o defectuosos.

El Contratista iniciará acciones inmediatas para subsanar o corregir las observaciones efec- tuadas y remitirá una segunda nota a la Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra indicando que los trabajos han concluido.

La Dirección de Obra a través de la Inspección de Obra verificará que los trabajos se encuen- tran aptos para la Recepción Definitiva.

El Contratista será responsable por las verificaciones adicionales que resulten necesarias.

Al mismo tiempo, el Contratista presentará para su aprobación los Certificados de Liquidación Final de las Obras y los comprobantes de las tramitaciones que haya correspondido efectuar ante organismos gubernamentales o del sector privado, como ocupación de la vía pública, servicios de energía, agua, telefonía, gas, etc., para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra y de los pagos hasta la fecha de tramitación de la recepción definitiva de todos los derechos, servicios y abonos que correspondan, lo cual será condición previa para la devolu- ción de las garantía presentadas.

18.7. Recepción Definitiva

Transcurrido el plazo de un año de garantía, se efectuará una inspección para realizar la Re- cepción Definitiva, que se hará con las mismas formalidades que la provisional. Si se compro- bare el buen estado y su correcto funcionamiento podrá procederse a su recepción definitiva, dejándose constancia de ello en el Acta. La recepción definitiva se efectuará para el conjunto de equipos de cada estación y podrá solicitarla el Contratista al término del periodo xx xxxxx- tía del último equipo recibido.

En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección a cuya expiración

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

se efectuará una nueva verificación. Si en esta oportunidad SBASE resolviera aceptar los tra- bajos, se efectuará la Recepción Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado los defectos en el plazo acordado, SBASE podrá co- rregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del fondo de reparos y/o de la Garantía de Contrato y/o de cualquier crédito que tuviera a su favor.

En el Acta, las partes dejarán expresa constancia de que no tienen nada que reclamarse co- mo consecuencia de las obras y/o suministros que se reciben y que el Contratista se encuen- tra satisfecho con las sumas recibidas en pago, caso contrario deberán consignar los recla- mos que mantienen.

No serán admitidas, con posterioridad a la recepción definitiva, reclamaciones económicas que no hayan sido incluidas en dicha Acta, salvo aquellas que puedan originarse en vicios ocultos.

Previo a la Recepción Definitiva, el Contratista deberá haber presentado de conformidad toda la documentación que se exige en la documentación del contrato.

La falta de comprobación xx xxxxx o fraude no libera al Contratista, aún después de la Recep- ción Definitiva, de las responsabilidades emergentes de los artículos 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1054 y demás concordantes que determina el Código Civil y Comercial de la Nación.

18.8. Liquidación Final

Luego de aprobada la Recepción Definitiva, la contratista deberá presentar la propuesta xx xx- quidación final, teniendo en cuenta toda la obra, bajo apercibimiento de que el Comitente la haga de oficio.

La liquidación final se efectuará sobre el total de la obra ejecutada por la contratista y se asentarán los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho, se practicará el balance final o cierre de cuentas, y le serán devueltas al Contratista el fondo de reparos cons- tituido, o el saldo del mismo, la Garantía de Contrato, o el saldo que hubiera de ésta, una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del Contratista y que surja de la liquidación final.

La liquidación final será aprobada por SBASE.

19. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

19.1. Seguros

1. General

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar los seguros necesarios para mantener indemne a SBASE y a su personal por cualquier reclamo o contingencia durante la vigencia del Contrato. La contratista será responsable por los daños y perjuicios que causare a SBASE, su personal y/o a terceros, debiendo responder por cualquier reclamo que directa o indirectamente esté relacionado con la ejecución de los trabajos, incluyendo las xxxxxx xxxxx- dicas y honorarios profesionales que deba afrontar judicial o extrajudicialmente.

Las obligaciones del Contratista se extienden a todas las que determine la legislación de la República Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Convenciones Colectivas de Trabajo, aun cuando fueran establecidas con posterioridad a la fecha de la Oferta.

El costo de los seguros se considerará incluido en los precios del Contrato. Estarán también a cargo del Contratista las franquicias y/o costos por exclusiones de coberturas y/o conceptos

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

que eventualmente las pólizas no contemplen o los importes necesarios cuando las indemni- zaciones fuesen insuficientes.

El incumplimiento del Contratista respecto de la contratación y mantenimiento de las pólizas, como así también de las obligaciones a su cargo, será considerado como “falta grave” de ne- gligencia a los efectos de la aplicación de las sanciones y penalidades establecidas en el pre- sente Pliego.

Los términos de las pólizas, como así también las compañías aseguradoras, deberán ser aprobadas por SBASE. El Contratista deberá presentar los informes de la Superintendencia de Seguros de la Nación en los que se indique el estado patrimonial y de solvencia de la compañía propuesta, si lo requiriera la DO.

2. Condiciones de las Pólizas

i. Las pólizas de seguro deberán ser emitidas por compañías previamente aceptadas por SBASE y contendrán al Comitente como beneficiario o co-asegurado, salvo en la corres- pondiente a ART.

ii. Por cada póliza deberán presentar comprobante de pago o constancia de libre deuda co- rrespondiente.

iii. Deberán contener una Cláusula que exprese que la extensión del seguro no será reducida, restringida, modificada o cancelada, sin el previo consentimiento de SBASE, comprome- tiéndose en forma expresa la Aseguradora a notificar a SBASE, con una anticipación mí- nima de quince días (15), si por omisión de pago o por cualquier otro motivo, la póliza pu- diese caducar o perder vigencia, total o parcialmente; caso contrario la Aseguradora asu- mirá las responsabilidades consecuentes. Dichas responsabilidades no corresponderán a la Aseguradora, en el caso de pólizas en las que SBASE no sea parte del contrato de se- guro.

iv. El monto asegurado deberá cubrir el valor completo de reemplazo actualizado, incluido transportes, embalajes, diseños, derechos, licencias e impuestos de cualquier tipo necesa- xxxx para su reposición.

v. En caso de falta de pago por parte del Contratista, la Aseguradora deberá dar preaviso a SBASE con quince (15) días de anticipación a la fecha establecida para la caducidad de cualquier póliza. El Comitente podrá mantener y contratar los seguros abonando las primas necesarias y descontar los importes correspondientes de cualquier pago que deba efectuar a favor del Contratista, incluso ejecutando las garantías constituidas. Toda acción de SBA- SE a este respecto no reducirá las obligaciones ni la responsabilidad del Contratista.

vi. Ante un siniestro es obligación del Contratista la realización de los trámites y gestiones ne- cesarios hasta obtener la oportuna indemnización.

19.2. Seguros a Contratar

Complementado lo especificado y sin que implique limitación alguna, se agrega, a título ilus- trativo, una enumeración de los seguros que deben contratarse en Argentina, a los que se agregarán los que se indiquen en el en el PET:

• Laborales: El Contratista será responsable por los accidentes de trabajo y enfermedades que pudieran sufrir sus dependientes y los dependientes de los subcontratistas hasta la Re- cepción Definitiva. A los efectos de cubrir dichos riesgos, deberá contratar una póliza xx xxxx- ro, a través de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), que cubra todas las obliga- ciones emergentes de la Ley de Riesgos del Trabajo - Ley N° 24.557 y 26773 y sus modifica- torias, complementarias y reglamentarias y/o aquéllas que la suplan o complementen en el fu- xxxx. Lo expresado será obligatorio para sus subcontratistas, debiendo presentar los compro-

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

bantes que acrediten la contratación de este seguro. También deberá dar cumplimiento a la contratación del Seguro de Vida Obligatorio (decreto ley 1567/74).

• Seguro de Accidentes Personales: El personal del Contratista y de sus subcontratistas que por la naturaleza de su contratación no se encuentre cubierto por pólizas de riesgos xxx xxxxx- jo, deberá estar cubierto, hasta la Recepción Definitiva, por un seguro de Accidentes Persona- les, que incluirá, también, a las personas que SBASE autorice a ingresar al lugar de ejecución de los trabajos. El monto asegurado deberá ser, como mínimo, de pesos diez millones ($10.000.000) por hecho y por persona. La póliza de seguros deberá incluir una cláusula de no repetición contra SBASE y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sus funcionarios y/o dependientes.

• Seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje: El Contratista deberá contratar una pó- xxxx de seguro, sin limitar sus obligaciones ni responsabilidades, contra toda pérdida o daño, sea cual fuere su causa, por un monto que en ningún momento podrá ser inferior a su valor de reposición a nuevo, IVA incluido.

En dicho seguro deberá incluir los obradores e instalaciones auxiliares de cualquier tipo y los materiales, equipos y maquinarias almacenados, desde su acarreo hasta su transformación en producto terminado, aun cuando se encontraran fuera del área de la obra; daños a terce- ros y a los bienes existentes, incluso incendio y robo de los bienes afectados al servicio, así como los daños derivados de huelga, tumulto popular, conmociones civiles y/o daño malicio- so.

El seguro deberá cubrir los daños que se pudieran producir durante el periodo de garantía o mantenimiento por fallas de los materiales y/o por vicios de construcción y/o por tareas que debe realizar el Contratista en este periodo. Los derechos de indemnización se transferirán a SBASE. La póliza de seguros deberá incluir una cláusula de no repetición contra SBASE, sus funcionarios y/o dependientes.

• Responsabilidad Civil: El Contratista deberá tomar un seguro para cubrir la Res- ponsabilidad Civil contra cualquier daño, pérdida o lesión que pueda causar a terceros o a cualquier persona o bienes públicos o privados, a causa de la ejecución del Contrato. La su- ma asegurada no deberá ser inferior a DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (US$250.000,00). La póliza de seguros deberá incluir una cláusula de no repetición contra SBASE y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sus funcionarios y/o de- pendientes.

• Responsabilidad Civil Cruzada: El seguro de Responsabilidad Civil deberá contener una cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada.

• Responsabilidad Civil de Automotores: según legislación vigente.

• Seguro Ambiental

El contratista deberá presentar la póliza del seguro ambiental obligatorio (SAO), el Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) y el Monto Minino de Entidad Suficiente (MMES) a aprobación de SBASE en cumplimiento de la Ley N° 25.675 "Ley General del Ambiente", la resolución N° 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley N° 123 GCABA, el decreto N° 132-GCABA-2002 y la resolución conjunta N° 554/MMAGC/2007 como así tam- bién en la resolución N° 2/09 de GCABA siempre y cuando se obtenga un NCA mayor o igual a 14,5 o la autoridad de aplicación lo solicite expresamente.

El NCA deberá ser presentado firmado en carácter de declaración jurada por el responsable de medio ambiente de la obra al inicio de la obra.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

19.3. Redeterminación de Precios

La redeterminación de precios se hará únicamente sobre los precios cotizados en pesos de la República Argentina, con los alcances y modalidades previstas en la Ley Nº 2809 de la Ciu- dad Autónoma de Buenos Aires, y en la Resolución Nº 4271/MHGC/08, en el Decreto N° 127/GCABA/14 y la Resolución N° 601-MHGC-2014 y/o en las normas que oportunamente se dicten aplicables a SBASE y en un todo de acuerdo con los procedimientos internos que indi- que la Dirección de Obra.

Para establecer si corresponde la aplicación de los procedimientos de redeterminación de precios, se utilizará la fórmula de la Tabla del Anexo VIII “TABLA DE ESTRUCTURA DE IN- SUMOS Y PONDERACIONES”.

Se tomará como origen de los precios cotizados los vigentes el mes anterior al de la fecha de apertura de las Ofertas.

A los efectos de establecer los índices para la redeterminación de precios, los Oferentes de- berán presentar el listado de todos los insumos y recursos de los análisis de precios asignán- doles un código que permita su correlación con dichos análisis de precios y además el Ofe- rente deberá presentar junto con su Oferta la asignación de índices para cada insumo y re- curso para calcular la redeterminación de los precios.

19.4. Fotografías

El Contratista deberá presentar junto con el certificado mensual de obra, fotografías en forma- to digital, con copias en papel fotográfico (mínimo 12) de tamaño 8 x 14 cm, de las cuales la DO seleccionará dos (2) que el Contratista hará ampliar a 18 x 24 cm. Los soportes magnéti- cos deberán ser entregados en CD, en formato compatible con sistema operativo Windows, extensiones jpg o tiff, junto con las copias requeridas. La calidad de las fotografías no será in- ferior a 8MP reales como mínimo, y deberán ser tomadas con cámara fotográfica digital reflex con definición de 8MP reales como mínimo.

Las fotografías deberán ser representativas de las actividades desarrolladas durante el mes y de las distintas etapas constructivas y mostrarán, en lo posible, la evolución de cada frente de trabajo.

Las personas que aparezcan en las fotografías serán, en lo posible, las dedicadas a las ta- reas del sector.

Al dorso de cada copia se indicará lugar, fecha de la fotografía, motivo que representa y etapa de la obra a la que se refiere. La misma información deberá ser incluida en formato digital en el CD compatible con Word con la información de cada una de las fotografías en archivo digi- tal.

Las copias deben ser presentadas de modo que no sean perforadas y que no puedan dañar- se al extraerlas.

Cuando sea necesario efectuar una demolición para construir en su lugar otra obra se toma- rán, previo al inicio de los trabajos, fotografías del estado de la construcción.

Las fotografías deberán ser de buena calidad y definición especificada y contar con la apro- bación de la DO.

La fotografía digital será de una definición y calidad que permita apreciar los detalles en los planos generales de las copias de los tamaños solicitados.

Con dichas fotografías y sus archivos digitales en CD, preparará el álbum a presentar para la Recepción Provisoria de los trabajos.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

Además, el Contratista deberá entregar junto con las fotografías una película de video en for- mato digital de buena calidad y definición de las distintas partes de las obras donde se apre- cien los detalles de las mismas. Será entregado en soporte magnético CD o DVD y se entre- gará junto con cada certificado mensual de obra. Los videos, formatos y la calidad de los mismos deberán ser aprobados por la DO.

Al final de la Obra se deberá presentar un DVD con documentación de la evolución de todo el Contrato.

19.5. Liberación de Derechos y Gravámenes

Cuando SBASE obtenga una liberación de gravámenes o derechos que no hubieran sido ya satisfechos por el Contratista, el importe correspondiente le será deducido del primer certifi- cado por pagar.

19.6. Libros de Contabilidad

El Contratista deberá permitir a personal especializado, designado por SBASE, el acceso a sus libros de contabilidad y documentos cuando SBASE lo considere necesario.

19.7. Daños y perjuicios

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios ocasiona- dos por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Si las pérdidas o perjuicios se debieran a caso fortuito o fuerza mayor el Contratista no tendrá derecho a indemnizaciones ni a reconocimiento de gastos improductivos.

20. MEDIO AMBIENTE

En materia de Medio ambiente, seguridad e higiene, el contratista deberá estarse a lo esta- blecido en los documentos incluidos en el anexo XI del presente pliego (IF-2024-11668307- GCABA-SBASE e IF-2020-10265715-GCABA-SBASE).

21. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

Será causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratación, sin perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, el hecho de dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

a. Funcionarios o empleados con competencia en el procedimiento de selección del contratista y en el contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo al cumplimiento de sus fun- ciones.

b. Funcionarios o empleados con competencia en el procedimiento de selección del contratista y en el contrato, xxxxx xxxxx la influencia de su cargo ante otro funcionario o em- pleado con la competencia descripta, a fin de que ésta haga o deje de hacer algo relativo al cumplimiento de sus funciones.

c. Cualquier persona hiciere valer su relación o influencia sobre un funcionario o em- pleado con la competencia descripta, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo al cumplimiento de sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, miembros del órgano de administración, mandatarios, gerentes, empleados, contrata- dos, gestores de negocios, síndicos o cualquier otra persona humana o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aún en grado de tentativa, y pro- ducirá la penalidad de la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta.

Cuando con posterioridad al inicio de la ejecución de la obra se hubiera iniciado una investi- gación en sede penal por irregularidades en la contratación pública, y en la misma se dicte requerimiento de elevación a juicio o equiparable, o auto de procesamiento o equiparable con- firmado por una segunda instancia, el organismo contratante podrá rescindir de pleno derecho el contrato con culpa del proveedor.

SBASE excepcionalmente y haciendo mérito del interés público, podrá decidir continuar con el contrato iniciando un proceso integral de revisión de las condiciones del contrato a los efectos de realizar el saneamiento del mismo, y exigiéndole al contratista un Programa de Integridad con la desvinculación de la persona física que hubiera cometidos los hechos. Además de ello, SBASE deberá aportar la información al juez competente.

Ello sin perjuicio, que, en caso de recaer condena firme en sede penal por un hecho cometido en el marco de una contratación en el ámbito de la presente ley, el mismo deberá ser rescin- dido con culpa del contratista, sin posibilidad de saneamiento.

22. CLAUSULA DELITOS ORGANIZADOS

Sera causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la contratación, sin perjuicio de las acciones penales que se pudieran deducir, cuando recayera sobre el contra- tista, alguno de los propietarios o administrador de la misma, o su sociedad controlante, pro- cesamiento o resolución equiparable la cual fuera confirmada por la segunda instancia, o se formulara requerimiento de elevación a juicio o equiparable, por delitos asociados al financia- miento de la trata de personas, terrorismo o tráfico de drogas, personas o armas, o lavado de dinero cuyo delito precedente fuera alguna modalidad de crimen organizado.

En los casos en que el procesamiento recayera con anterioridad al perfeccionamiento del con- trato, el organismo contratante deberá rechazar la oferta en cualquier instancia.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

ANEXO I MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN

Buenos Aires, de 20….

Señores

Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado Xxxxxx 48

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(El Oferente). en adelante el Oferente, representa- da legalmente por el/la Señor (a) , con domicilio constituido en la Ciudad de Buenos Aires en la calle , y domicilio electrónico presenta su Oferta de conformi- dad con lo establecido en LA DOCUMENTACIÓN DEL LLAMADO de la obra denominada ”(Denominación de la Licitación)”, y que es objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 236/24 “Puesta en valor estaciones - Fase III” de la Red de Subterráneos de Buenos Aires S.E.

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La Oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones esta- blecidas y a los documentos suministrados por SBASE a los Oferentes.

La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se establecen en los Documentos de Licitación.

La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y Circulares emitidas.

Declara que ha examinado y acepta sin reserva lo estipulado en los Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha estudiado con cuidado todos los ítem y cantidades mostra- das en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus Anexos.

Ha efectuado un examen cuidadoso de los Documentos Licitatorios y Circulares y de las con- diciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de cualquier parte de los trabajos. Asimismo, manifiesta conocer toda la legislación aplicable de la Repú- blica Argentina tanto la de orden nacional como la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ha recogido la información necesaria para la elaboración del proyecto, la metodología de tra- bajo, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los recursos de personal, equipos y maquina- rias que es necesario afectar para la correcta ejecución de los trabajos, como cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar el plazo o la correcta ejecución de los trabajos.

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

Conoce toda la legislación aplicable de la República Argentina tanto la de orden nacional co- mo la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SBASE no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de esta Oferta.

Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza mediante la presente, a que cualquier persona física o jurídica suministre a SBASE o a sus representantes autorizados toda la información que esa Sociedad considere necesaria para verificar la docu- mentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por notificado que SBASE tiene el derecho de invalidar su participación.

Se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, enten- diendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación presen- tada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para eliminar su Oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar documentos o información que hubiere sido omitida en la Oferta original.

En caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia a cualquier reclamo o indemnización, reconociendo derecho a SBASE a realizar la eliminación de su participación a su exclusivo juicio.

Renuncia a cualquier reclamo o indemnización en caso de error en la interpretación de los Documentos Licitatorios del Llamado y demás documentos del Contrato.

Manifiesta que no tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con SBASE ni con sus directivos o funcionarios.

En el caso de resultar Adjudicatario, se compromete a presentar la Garantía de Contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del plazo fijado por SBASE.

En el caso que no mantuviera la Oferta por el plazo indicado, que no presentase la Garantía de Contrato a satisfacción de SBASE, o que no firmase el Contrato dentro del plazo fijado por SBASE, perderá la Garantía de Oferta.

Atentamente,

Firma del Representante Legal Firma del Representante Técnico

Nombre de la Empresa o UT Nombre de la Empresa o UT

Sello Aclaratorio Sello Aclaratorio

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

Anexo II DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES

Tipo de declarante: Persona humana

Nombre Completo
Apellido Completo
CUIT

Vínculos a declarar ¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados a continuación?

 Jefe de Gobierno

 Vicejefe de Gobierno

 Jefe de Gabinete de Ministros

 Ministros

 Secretarios

 Subsecretarios

 Directores Generales o equivalentes

 Autoridades del poder Legislativo

 Autoridades del poder Judicial

 Entes autárquicos

 Auditoría General

 Sindicatura General

 Procuración General

 Presidente de Subterráneos de Buenos Aires S.E.

 Vicepresidentes de Subterráneos de Buenos Aires S.E.

 Miembros del Directorio de Subterráneos de Buenos Aires S.E.

 Directores Operativos de Subterráneos de Buenos Aires S.E.

 Gerentes de Subterráneos de Buenos Aires S.E. (Marque con una X donde corresponda)

En caso de existir vinculaciones, durante los últimos tres (3) años, con más de un funcio- nario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las

vinculaciones a declarar.

La opción elegida en cuanto a la no declara- ción de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de conflicto de in- tereses.

Vínculo ¿Con cuál de los siguientes funcionarios? (Marque con una X donde corresponda)

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

Jefe de Gobierno
Vicejefe de Gobierno
Jefe de Gabinete de Ministros
Ministros
Secretarios
Subsecretarios
Directores Generales o equivalentes
Autoridades del poder Legislativo
Autoridades del poder Judicial
Entes autárquicos
Auditoría General
Sindicatura General
Procuración General
Presidente de SBASE
Vicepresidentes de SBASE
Miembros del Directorio de SBASE
Directores Operativos de SBASE
Gerentes de SBASE

(En caso de haber marcado alguno de los anteriores supuestos complete los siguientes cam- pos)

Nombre completo
Apellido completo
CUIT
Cargo
Jurisdicción

Tipo de vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional re- querida para el tipo de vínculo elegido)

Parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado y del segundo en afinidad, o ser cónyuge o conviviente		Detalle qué parentesco existe concre- tamente
Sociedad civil o comercial		Detalle Razón Social y CUIT
Pleito pendiente		Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes
Ser deudor o acreedor		Indicar motivo de deuda o acreencia y monto
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario		Indicar tipo de beneficio y monto esti- mado.
Xxxxxxx pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato		No se exige información adicional
Sanciones recibidas a causa de otras con- trataciones en el marco de la presente o en otras jurisdicciones		Indicar tipo de sanciones, N° de expe- diente administrativo, repartición y juris- dicción

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de con- flicto de intereses.

Firma Aclaración Fecha y lugar

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

Tipo de declarante: Persona Jurídica

Razón Social
CUIT

Vínculos a declarar ¿Existen vinculaciones o existió participación en el capital social o en el órgano de administración por parte de alguno de los siguientes funcionarios:

 Jefe de Gobierno

 Vicejefe de Gobierno

 Jefe de Gabinete de Ministros

 Ministros

 Secretarios

 Subsecretarios

 Directores Generales o equivalentes

 Autoridades del poder Legislativo

 Autoridades del poder Judicial

 Entes autárquicos

 Auditoría General

 Sindicatura General

 Procuración General

 Presidente de Subterráneos de Buenos Aires S.E.

 Vicepresidentes de Subterráneos de Buenos Aires S.E.

 Miembros del Directorio de Subterráneos de Buenos Aires S.E.

 Directores Operativos de Subterráneos de Buenos Aires S.E.

 Gerentes de Subterráneos de Buenos Aires S.E. (Marque con una X donde corresponda)

En caso de existir vinculaciones, durante los últimos tres (3) años, con más de un funcio- nario se deberá repetir la información que a

continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.

La opción elegida en cuanto a la no declara- ción de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de conflicto de in- tereses.

Vínculo ¿Con cuál de los siguientes funcionarios? (Marque con una X donde corresponda)

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

Jefe de Gobierno
Vicejefe de Gobierno
Jefe de Gabinete de Ministros
Ministros
Secretarios
Subsecretarios
Directores Generales o equivalentes
Autoridades del poder Legislativo
Autoridades del poder Judicial
Entes autárquicos
Auditoría General
Sindicatura General
Procuración General
Presidente de SBASE
Vicepresidentes de SBASE
Miembros del Directorio de SBASE
Directores Operativos de SBASE
Gerentes de SBASE

(En caso de haber marcado alguno de los anteriores supuestos complete los siguientes cam- pos)

Nombre completo
Apellido completo
CUIT
Cargo
Jurisdicción

Vinculo

Persona con el vinculo

Tipo de vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional re- querida para el tipo de vínculo elegido)

Parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado y del segundo en afinidad, o ser cónyuge o conviviente		Detalle qué parentesco existe concre- tamente
Sociedad civil o comercial		Detalle Razón Social y CUIT
Pleito pendiente		Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes
Ser deudor o acreedor		Indicar motivo de deuda o acreencia y monto
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario		Indicar tipo de beneficio y monto esti- mado.
Xxxxxxx pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato		No se exige información adicional
Sanciones recibidas a causa de otras con- trataciones en el marco de la presente o en otras jurisdicciones		Indicar tipo de sanciones, N° de expe- diente administrativo, repartición y juris- dicción

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

Integrantes del directorio, u órgano similar, de la sociedad

Detalle Razón Social y CUIT

Accionista/s o titular/es de cuota parte que represente/n más del cinco por ciento (5%)

del capital social

Detalle Razón Social y CUIT

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de con- flicto de intereses.

Firma Aclaración Fecha y lugar

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

Anexo III DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

El/la que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado)

…………………………………………………………………………..con poder suficiente para es- te acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón So- cial)…………………………………………………………………………………………, CUIT N°..-

………………………….., se encuentra habilitado/a para contratar con Subterráneos de Bue- nos Aires S.E, en razón de cumplir con los requisitos indicados para personas habilitadas, y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas a continuación, ni comprendido/a dentro de las incompatibilidades vigentes incluyendo las enunciadas en el Ré- gimen de Integridad Pública, entre ellas: a) no ejercer función pública al servicio del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de sus organismos, o; b) en caso de ejercerla, no proveer, por sí o por terceros, directa o indirectamente obras al organismo en el que se ejer- cen funciones o a las entidades que se encuentran bajo su jurisdicción, entendiendo por pro- visión indirecta cuando el sujeto obligado o el tercero del que éste se vale para contratar, po- sea participación en un grado suficiente para determinar la voluntad social o para controlarla por cualquier otro medio, a través de sociedades controladas, controlantes, subsidiarias o vin- culadas; o posea autoridad para dirigir la actuación social.

Personas habilitadas: Podrán presentarse como oferentes todas las personas humanas o ju- rídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren inhabilitadas para contratar con la Subterráneos de Buenos Aires S.E, y que cumplimenten lo establecido en el capítulo 4 del Presente pliego de Bases y Condiciones.

Personas no habilitadas: No podrán contratar con Subterráneos de Buenos Aires S.E., las personas humanas o jurídicas que se encuentran en alguno o algunos de los siguientes su- puestos:

a. Los sancionados por el órgano rector del Sistema de Obra Pública de la Ciudad Au- tónoma de Buenos Aires con suspensión o inhabilitación mientras dure la sanción;

b. Las personas jurídicas en las que alguno de los socios y miembros del órgano de administración de las personas jurídicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inha- bilitación por parte del órgano rector. Se extiende la inhabilitación a otras personas jurídicas en las que participen con capacidad decisoria, mientras dichas sanciones sigan vigentes;

c. Los cónyuges o parejas convivientes de los sancionados;

d. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que no hubieren sido excluidas de la administración de sus bienes por decisión judicial;

e. Los inhibidos;

f. Las personas a las que se les hubiere dictado auto de procesamiento o equiparable, siempre que se encontrara confirmado por segunda instancia, o respecto de las cuales se hu- biere formulado requerimiento de elevación a juicio o equiparable, por delitos contra la Admi- nistración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Inter- americana contra la Corrupción, y que no cuenten con un Programa de Integridad aprobado. Esta causal de inhabilitación operará si el resolutorio en sede penal recayera sobre la persona jurídica, o sobre uno de sus representantes, socios, miembros del directorio, gerentes o man- datarios cuando hayan obrado en nombre, interés o beneficio de la persona jurídica.

................................................ ………………………………… …………………………. Firma Aclaración Carácter del firmante

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

Anexo IV DECLARACION JURADA DE IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR

Buenos Aires, (fecha de la Oferta)

Señores

Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado Xxxxxx 48

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La (Empresa) en adelante el Oferente, representada le-

galmente por el/la Señor(a) declara en calidad de declaración

jurada que no se encuentra alcanzado por ninguno de los impedimentos para participar des- critos a continuación:

a. Quienes hayan sido objeto de suspensión o inhabilitación y mientras dure la sanción o le hayan sido rescindidos contratos por causas atribuidas a ellos, en contratos celebrados con SBASE u otros entes públicos.

b. Quienes hayan sido objeto de rescisión de contrato por causas atribuidas a ellos du- rante los últimos 5 años.

c. Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace.

d. Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario.

e. Los inhibidos.

f. Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

g. Quienes que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por actos de corrupción o prácticas fraudulentas, según la legislación vigente en su país de origen.

h. Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsiona- les, alimentarios, declarados tales por autoridad competente.

i. Las personas humanas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del di- rectorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos

1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular “, Sección 3°, Capítulo “Prohibiciones en Publicidad” del Anexo I de la Ley Nº 451 # Régimen xx Xxxxxx de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Texto Inciso incorporado por Ley Nº 4.486).

j. Las personas humanas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación.

k. Las personas jurídicas en las que actúen, como directores o administradores, agen- tes de la Administración Pública Nacional, Provincial o agentes de la Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

l. Quienes se encuentren en estado de quiebra o concursado, mientras no obtengan su rehabilitación y las que tuvieren concurso pendiente.

m. Quienes que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública o de cualquier Municipalidad del País y/o en los Registros

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

Provinciales de Contratistas del Estado o en sus equivalentes de los países de origen o de ac- tuación, en caso de los integrantes extranjeros de los Oferentes.

n. Las personas jurídicas cuyo objeto social, antecedentes y experiencia no se encuen- tren dentro de los requisitos exigidos en este Pliego y en las Circulares; en caso de presentar Ofertas serán desestimadas sin que ello dé derecho a reclamar.

Cuando se constatara que el Oferente esté alcanzado por alguno de los impedimentos esta- blecidos en el presente artículo se procederá al rechazo de su Oferta.

Firma del Representante Legal

Nombre del Oferente Sello Aclaratorio

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

ANEXO V MODELO DE FÓRMULA DE LA OFERTA

Buenos Aires, de 20…

Señores

Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado Xxxxxx 48

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(El Oferente) ........................................................... en adelante el Oferente, representada le-

galmente por el Señor presenta su oferta básica del proyecto

oficial, de conformidad con lo establecido en el DOCUMENTACIÓN DEL LLAMADO de la obra denominada “Puesta en valor estaciones - Fase III” de Subterráneos de Buenos Aires S.E., y que es objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 236/24

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su manteni- miento en buen estado de conservación hasta la Recepción Definitiva.

El monto total cotizado es de pesos (letras) ........................................................................

($......números.............), más (moneda) (letras) …………………………………………..

(M…..números ), incluyendo dentro de dichos montos el IVA. y todos los impuestos, ta-

sas y contribuciones vigentes a la fecha. El monto del IVA correspondiente a esta oferta es de pesos (letras) ........................................................................ ($......números ).

PÁRRAFO ADICIONAL A INCLUIR EN EL CASO DE OFRECER DESCUENTOS:

Asimismo, ofrecemos un descuento de ;

resultando de su aplicación un monto final de pesos (letras)

........................................................................ ($......números.............), más (moneda) (letras)

………………………………………….. (M…..números……..), incluyendo dentro de dichos montos el IVA. y todos los impuestos, tasas y contribuciones vigentes a la fecha. El monto del IVA correspondiente a esta oferta es de pesos (letras)

........................................................................ ($......números ).

El descuento se aplica del siguiente modo: (describir).

Atentamente,

Firma del Representante Legal Firma del Representante Técnico

Nombre de la Empresa o UT Nombre de la Empresa o UT

Sello Aclaratorio Sello Aclaratorio

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

Anexo VI PLANILLAS DE COTIZACIÓN Y DESGLOSE

GRUPO I: Estación Pueyrredón (Línea B) – Estación Lima (Línea A)

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 236/24 OBRA: PUESTA EN VALOR DE ESTACIONES - FASE III GRUPO I ESTACIÓN LIMA - ESTACIÓN PUEYRREDÓN EMPRESA: PLANILLAS DE COTIZACIÓN
PLANILLA RESUMEN

-- ESPECIALIDAD A+B OBRA CIVIL - AJUSTE ALZADO --

CAPITULO	Descripción	Precio Total $	Total US$


PEV3-SB-EPY-02	LÍNEA B - ESTACIÓN PUEYRREDÓN	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03	LÍNEA A - ESTACIÓN LIMA	$ 0,00	USD 0,00



	TOTAL - OBRA CIVIL POR AJUSTE ALZADO	$ 0,00	USD 0,00
SON PESOS ..............................(en letras) ($ números), IVA incluido. SON DOLARES ..............................(en letras) (US$ números) OFERENTE: FIRMA Y ACLARACIÓN REPRESENTANTE LEGAL: .............................................. FIRMA Y ACLARACIÓN REPRESENTANTE TÉCNICO: .............................................. Buenos Aires, de de 20


Rubro	Descripción	U	Cantidad	Subtotal $	Subtotal US$

PEV3-SB-EPY-02	LÍNEA B - ESTACIÓN PUEYRREDÓN


PEV3-GE-EPY-02.1	Generales de Proyecto	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.2	Limpieza, Retiro y Demoliciones	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.3	Impermeabilizaciones	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.4	Revoques, Enlucidos y Terminaciones (reparaciones y empalme con la obra existente)	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.5	Cielorrasos	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.6	Contrapisos y Carpetas	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.7	Solados	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.8	Zócalos	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.9	Carpintería Metálica (incluido pintura)	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.10	Herrería (Incluido fijaciones, vidrios, herrajes, Pintura y Galvanizados en caliente s/corresponda)	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.11	Pintura	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.12	Sistema de Señalización Especial	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.13	Señalética	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.14	Varios	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.15	Equipamiento	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.16	Instalación Eléctrica	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.17	Canalizaciones para escurrimientos de filtraciones	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00


				$ 0,00	USD 0,00

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE


PEV3-SA-ELM-03	LÍNEA A - ESTACIÓN LIMA


PEV3-GE-ELM-03.1	Generales de Proyecto	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.2	Limpieza, Retiro y Demoliciones	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.3	Impermeabilizaciones	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.4	Revoques, Enlucidos y Terminaciones (reparaciones y empalme con la obra existente)	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.5	Cielorrasos	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.6	Contrapisos y Carpetas	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.7	Solados	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.8	Zócalos	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.9	Carpintería Metálica (incluido pintura)	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.10	Herrería (Incluido fijaciones, vidrios, herrajes, Pintura y Galvanizados en caliente s/corresponda)	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.11	Pintura	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.12	Sistema de Señalización Especial	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.13	Señalética	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.14	Varios	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.15	Equipamiento	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16	Instalación Eléctrica	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.17	Canalizaciones para escurrimientos de filtraciones	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18	Pasaje Lima (Anexo V)	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00


				$ 0,00	USD 0,00

Planilla de Desglose – Estación Pueyrredón (Línea B)

PEV3-SB-EPY-02		LÍNEA B - ESTACIÓN PUEYRREDÓN

Item	Descripción		U	Cantidad	Precio Unitario	Precio Subtotal	TOTAL	Precio Unitario USD	Precio Subtotal USD	TOTAL USD

PEV3-GE-EPY-02.1	Generales de Proyecto						$ 0,00			USD 0,00
PEV3-GE-EPY-02.1.1	Obrador - Instalacion y Retiro - ESTACIÓN PUEYRREDÓN		Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-GE-EPY-02.1.2	Vigilancia - ESTACIÓN PUEYRREDÓN		Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-GE-EPY-02.1.3	Replanteo y nivelación - ESTACIÓN PUEYRREDÓN		Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-GE-EPY-02.1.4	Ingeniería Ejecutiva - ESTACIÓN PUEYRREDÓN		Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-GE-EPY-02.1.5	Limpieza de obra - ESTACIÓN PUEYRREDÓN		Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-GE-EPY-02.1.6	Instalación, mantenimiento y retiro de Protección física con fenólicos de pisos, revestimientos, techos, instalaciones, que aseguren su protección y la libertad de polvo. - ESTACIÓN PUEYRREDÓN		Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-GE-EPY-02.1.7	Instalación, mantenimiento y retiro xx xxxxxx de seguridad entre andén y vía. - ESTACIÓN PUEYRREDÓN		Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-GE-EPY-02.1.8	Equipamiento y comodidades para la dirección de obra -ESTACIÓN PUEYRREDÓN		Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-GE-EPY-02.1.9	Gestión de impacto ambiental - ESTACIÓN PUEYRREDÓN		Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
									$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.2	Limpieza, Retiro y Demoliciones						$ 0,00			USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.2.1	Limpieza, Desmontajes, Retiro señalética, retiro de racks, retiro de iluminación, etc.		gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.2.2	Retiro y acarreo de carteles sextuples de publicidad, lugar a definir por DO		u	5,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.2.3	Demolición de Revoques en galerías - zona sin revestimiento (SG2b) Para impermebilización		m2	106,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.2.4	Demolición de Revoques y revestimientos sobre andenes - zona con revestimiento (SA3) Para impermebilización		m2	54,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.2.5	Demolición de piso y contrapiso		m2	677,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.2.6	Retiro de canaletas xx xxxxx longitudinales de escurrimiento interno para su reemplazo		m2	260,00		$ 0,00			$ 0,00
									$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.3	Impermeabilizaciones						$ 0,00			USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.3.1	"L" - Fisuras lineales Bóveda o Techo Estación - Inyección		m	709,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.3.2	"L" - Fisuras lineales Galerias - Inyección		m	35,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.3.3	"S"-Superficies de Hormigón galerías - Impermeabilización y desagues - zona sin revestimiento (SG2b)		m2	106,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.3.4	"S" -Superficies de Hormigón sobre andenes- Impermeabilización y desagues - zona con revestimiento (SA2) (incl. recolocación de mayólicas)		m2	54,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.3.5	"P" - Puntuales - reacondicionamiento de desagues (130m c/u) (incl. impermeabilizaciones, sellado entre canaleta y hormigón, etc)		u	2,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.3.6	Limpieza y pintura impermeabilizante por cristalización sobre andén		m2	1.261,00		$ 0,00			$ 0,00
									$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.4	Revoques, Enlucidos y Terminaciones (reparaciones y empalme con la obra existente)						$ 0,00			USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.4.1	Grueso b/fino, enlucido a la cal, puente de adherencia en galerias y escaleras (SG2b)		m2	300,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.4.2	Revoques en andenes-zona sin revestimiento (SA3-SA4)		m2	1.109,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.4.3	Revestimiento plástico texturado con buñas - (SA2-SG3)		m2	546,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.4.4	Reacondicionamiento de nichos xx xxxxxxxx de servicio		u	8,00		$ 0,00			$ 0,00
									$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.5	Cielorrasos						$ 0,00			USD 0,00
									$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.6	Contrapisos y Carpetas						$ 0,00			USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.6.1	HC10 - Contrapiso de cascote + carpeta de nivelación (1/8:1:4:8) e=3cm		m2	11,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.6.2	Banquina de H° c/alisado de cemento para cobertores de racks - h=10 cm		m2	10,00		$ 0,00			$ 0,00
									$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.7	Solados						$ 0,00			USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.7.1	Alzada granito nacional grano grueso flameado espesor 20 mm (Tipo G)		m2	25,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.7.2	Pedada granito nacional grano grueso flameado espesor 30 mm (Tipo G)		m2	52,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.7.3	Solado de prevención de hormigón premoldeado (Tipo E)		m2	11,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.7.4	Pulido a plomo de solado granítico existente (Sector SA1)		ml	836,00		$ 0,00			$ 0,00
									$ 0,00

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

PEV3-SB-EPY-02.10	Herrería (Incluido fijaciones, vidrios, herrajes, Pintura y Galvanizados en caliente s/corresponda)				$ 0,00		USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.10.1	PA-H-1 - Suplemento para Pasamanos tipo PA-H-1 adosados x xxxx en escaleras	u	4,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.10.2	PA-H-3 - Suplemento para Pasamanos tipo PA-H-3 autoportante	u	1,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.10.3	BC1- Baranda de contención para rampas de accesos	u	6,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.10.4	PA-C-4 - Pasamanos complementario tipo PA-C-4 adosados x xxxx en escaleras	ml	200,80	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.10.5	C1 - Cantonera xx Xxxxx Inoxidable calidad AISI 304. 2"x 2" esp=2mm.	ml	34,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.10.6	Reparaciones de barandas existentes rotas o deterioradas	gl	1,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.10.7	Tapas xx xxxxx inoxidable para nichos xx xxxxxxxx de servicio	u	12,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.10.8	Tapas de inspección en andén HR8	u	2,00	$ 0,00		$ 0,00
						$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.11	Pintura				$ 0,00		USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.11.1	Látex acrilico en cubierta sobre andenes - Sector SA4 (Tipo LA)	m2	1.109,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.11.2	Látex acrilico en cubierta sobre vías - Sector SA5 (Tipo LA)	m2	1.109,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.11.3	Látex acrilico en galerías - Sector SG2b (Tipo LA)	m2	300,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.11.4	Esmalte sintético para herrería y carpinterias	gl	1,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.11.5	Antióxido	gl	1,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.11.6	Hammerite gris plata (Tipo HA)	gl	1,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.11.7	Tratamiento protección antigrafiti y repelente al agua y suciedad para H°V° en tabiques, zócalos y muretes	m2	250,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.11.8	Látex acrilico en arcos intermedios nivel vías - Sector SA7 (Tipo LA)	m2	380,00	$ 0,00		$ 0,00
						$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.12	Sistema de Señalización Especial				$ 0,00		USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.12.1	Señalización lectura Braille en pasamanos, (Tipo MC)	u	14,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.12.2	Señalización lectura Braille en Pórtico, (Tipo MA)	u	5,00	$ 0,00		$ 0,00
						$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.13	Señalética				$ 0,00		USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.13.1	Cenefa Maestra - Cod 1-B	u	24,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.13.2	Cenefa Maestra - Cod 1-C	u	84,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.13.3	Suspendida - Cod 3-A	u	13,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.13.4	Suspendida - Cod 3-B	u	8,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.13.5	Suspendida - Cod 3G (140cm largo)	u	4,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.13.6	Aplique- Cod. 5G (140cm largo)	u	7,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.13.7	Nomenclador bajo 120 - Cod 6-B	u u u	9,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.13.8	Trenes a (entre columnas) - código 8-F		6,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.13.9	Suspendida Compuesta - Cod. 21-F		1,00	$ 0,00		$ 0,00
						$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.14	Varios				$ 0,00		USD 0,00
						$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.15	Equipamiento				$ 0,00		USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.15.1	Apoyos Isquiáticos tipo IS	u	12,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.15.2	Papeleros tipo C2	u	2,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.15.3	Bancos tipo BS	u	4,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.15.4	Reubicación equipamiento existente	gl	1,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.15.5	Reacondicionamiento de bancos existentes, incorporación de apoyabrazos	gl	1,00	$ 0,00		$ 0,00
						$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.16	Instalación Eléctrica				$ 0,00		USD 0,00
	Acondicionamiento de instalaciones					$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.16.1	Acondicionamiento de bandejas existentes. Incluye el reemplazo de la misma por igual o mayor sección de la bandejas portacables de 50 mm actual. El contratista deberá corroborar datos técnicos.	m	230,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.16.2	Acondicionamiento de bandejas existentes. Incluye el reemplazo de la misma por igual o mayor sección de la bandejas portacables de 100 mm actual. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	m	330,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.16.3	Acondicionamiento de bandejas existentes. Incluye el reemplazo de la misma por igual o mayor sección de la bandejas portacables de 150 mm actual. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	m	150,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.16.4	Reordenamiento de cableado en las bandejas existentes de los andenes, los pasillos de ascensores, los pasillos de escaleras mécanicas y pedestres. (Ver MTP).	m	4.500,00	$ 0,00		$ 0,00
	Montaje y desmontaje de Artefactos de Iluminación					$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.16.5	Desmontaje de artefactos de iluminacion existentes y accesorios de sujeción. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	u	180,00	$ 0,00		$ 0,00
	Intervención de Tableros Seccionales					$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.16.6	Readecuación de tablero seccional de andén (andén a Alem) asociado a los circuitos de iluminación del andén, pasillos xx xxxxxxxx mecánica y pedestre. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	u	1,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.16.7	Readecuación de tablero seccional de andén (andén x Xxxxx) asociado a los circuitos de iluminación del andén, pasillos xx xxxxxxxx mecánica y pedestre. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	u	1,00	$ 0,00		$ 0,00
	Canalizaciones					$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.16.8	Bandeja tipo fondo perforado xx xxxxx galvanizado de 300 mm, ala 50 mm espesor 1,6 mm. Primera marca o calidad equivalente. Incluye tapa, accesorios y elementos de fijación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	m	450,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.16.9	Bandeja tipo fondo perforado xx xxxxx galvanizado de 200 mm, ala 50 mm espesor 1,6 mm. Primera marca o calidad equivalente. Incluye tapa, accesorios y elementos de fijación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	m	150,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.16.10	Bandeja tipo fondo perforado xx xxxxx galvanizado de 150 mm, ala 50 mm espesor 1,6 mm. Primera marca o calidad equivalente. Incluye tapa, accesorios y elementos de fijación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	m	100,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.16.11	Xxxx xx xxxxx galvanizado diámetro nominal 1" mas accesorios (conectores, uniones, cuplas, varilla roscada, grampas, riel olmar). Primera marca o calidad equivalente. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	m	100,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.16.12	Xxxx xx xxxxx galvanizado diámetro nominal 1" 1/2 mas accesorios (conectores, uniones, cuplas, varilla roscada, grampas, riel olmar). Primera marca o calidad equivalente. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	m	200,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.16.13	Caja de paso de fundición de aluminio 100x100x50mm y accesorios primera marca o calidad equivalente, con borneras componibles, riel y demás accesorios primera marca o calidad equivalente.	u	35,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.16.14	Caja de paso de fundición de aluminio 200x200x115mm y accesorios primera marca o calidad equivalente, con borneras componibles, riel y demás accesorios primera marca o calidad equivalente.	u	35,00	$ 0,00		$ 0,00
	Cables					$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.16.15	Cable Cu 2,5mm2, color V/A IRAM 62267 LS0H 750V, primera marca o calidad equivalente. (El contratista debera corroborar datos técnicos).	m	600,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.16.16	Cable Cu 2x2,5mm2, IRAM 62266 LS0H 1000V, primera marca o calidad equivalente. (El contratista debera corroborar longitudes y secciones).	m	3.500,00	$ 0,00		$ 0,00
	Artefactos					$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.16.17	Artefacto tipo 1PL (lineal). Incluye todos los manteriales y accesorios necesarios para su instalación. Primera marca o calidad equivalente. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)	u	90,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.16.18	Artefacto tipo 1PLE (lineal). Incluye todos los manteriales y accesorios necesarios para su instalación. Primera marca o calidad equivalente. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)	u	45,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.16.19	Artefacto tipo 3PL. Incluye todos los manteriales y accesorios necesarios para su instalación. Primera marca o calidad equivalente. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)	u	12,00	$ 0,00		$ 0,00
		u	12,00			$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.17	Canalizaciones para escurrimientos de filtraciones				$ 0,00		USD 0,00
PEV3-SB-EPY-02.17.1	Instalación Sanitaria - conjunto para desagües de canaleta corrida longitudinal de andenes cada 6m y su canalización a la red interna - Incluye todos los materiales y mano de obra (caños de PP, rejillas, embudos, accesorios, piezas especiales, etc.)	u	60,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SB-EPY-02.17.2	Canaleta longitudinal xx xxxxx inoxidable sobre cenefa de señalética, incluye caños de bajadas c/12 m de PP mínimo Ø 63mm a rebaje de escurrimiento superficial en andén.	m	520,00	$ 0,00		$ 0,00
						$ 0,00
	TOTAL LÍNEA B - ESTACIÓN PUEYRREDÓN=				$ 0,00		USD 0,00

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

Planilla de Desglose – Estación Lima (Lima A)

PEV3-SA-ELM-03		LÍNEA A - ESTACIÓN LIMA

Item	Descripción	U	Cantidad	Precio Unitario	Precio Subtotal	TOTAL	Precio Unitario USD	Precio Subtotal USD	TOTAL USD

PEV3-GE-ELM-03.1	Generales de Proyecto					$ 0,00			USD 0,00
PEV3-GE-ELM-03.1.1	Obrador - Instalacion y Retiro - ESTACIÓN LIMA	Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-GE-ELM-03.1.2	Vigilancia - ESTACIÓN LIMA	Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-GE-ELM-03.1.3	Replanteo y nivelación - ESTACIÓN LIMA	Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-GE-ELM-03.1.4	Ingeniería Ejecutiva - ESTACIÓN LIMA	Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-GE-ELM-03.1.5	Limpieza de obra - ESTACIÓN LIMA	Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-GE-ELM-03.1.6	Instalación, mantenimiento y retiro de Protección física con fenólicos de pisos, revestimientos, techos, instalaciones, que aseguren su protección y la libertad de polvo. - ESTACIÓN LIMA	Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-GE-ELM-03.1.7	Instalación, mantenimiento y retiro xx xxxxxx de seguridad entre andén y vía. - ESTACIÓN LIMA	Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-GE-ELM-03.1.8	Equipamiento y comodidades para la dirección de obra - ESTACIÓN LIMA	Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-GE-ELM-03.1.9	Gestión de impacto ambiental - ESTACIÓN LIMA	Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
								$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.2	Limpieza, Retiro y Demoliciones					$ 0,00			USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.2.1	Limpieza, Desmontajes, Retiro señalética, retiro de racks, retiro de iluminación, etc.	gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.2.2	Retiro y acarreo de Puestos de diarios, lugar a definir por la DO	u	2,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.2.3	Desmonte y retiro de local comercial (incluye adecuaciones y reparaciones de solados y mamposterias)	u	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.2.4	Demolición de Revoques y revestimientos en galerías-Zona con revestimiento (SG2a) Para impermebilización	m2	152,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.2.5	Demolición de Revoques en galerías - zona sin revestimiento (SG2b) Para impermebilización	m2	210,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.2.6	Demolición de Revoques y revestimientos sobre andenes - zona con revestimiento (SA3) Para impermebilización	m2	49,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.2.7	Demolición de Revoques en andenes-zona sin revestimiento (SA3-SA4-Parte SA5) Para impermebilización	m2	93,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.2.8	Retiro y guarda de mayólicas de patrimonio histórico	m2	16,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.2.9	Demolición de piso y contrapiso	m2	1.175,00		$ 0,00			$ 0,00
								$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.3	Impermeabilizaciones					$ 0,00			USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.3.1	"L" - Fisuras lineales Bóveda o Techo Estación - Inyección	m	30,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.3.2	"L" - Fisuras lineales Galerias - Inyección	m	20,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.3.3	"S"-Superficies de Hormigón galerías - Impermeabilización y desagues - zona con revestimiento (SG2a) (incl. recolocación de mayólicas)	m2	18,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.3.4	"S"-Superficies de Hormigón galerías - Impermeabilización y desagues - zona sin revestimiento (SG2b)	m2	122,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.3.5	"SM" - Superficies de Mampostería - Impermeabilización y desagues-zona con revestimiento (SA2)	m2	183,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.3.6	"SM" - Superficies de Mampostería - Impermeabilización y desagues-zona sin revestimiento (SA3-SA4)	m2	181,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.3.7	"E" - Estructura metálica oxidada - Tratamiento	m	76,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.3.8	"P" - Puntuales - Rellenos, impermeabilizaciones, desagues	u	2,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.3.9	"P" - Puntuales - Rellenos, impermeabilizaciones y acondicionamiento de desagues en ventilaciones naturales del pasillo de conexión en Línea A y C	u	3,00		$ 0,00			$ 0,00
								$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.4	Revoques, Enlucidos y Terminaciones (reparaciones y empalme con la obra existente)					$ 0,00			USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.4.1	Grueso b/fino, enlucido a la cal, puente de adherencia en galerias y escaleras (SG2a)	m2	175,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.4.2	Grueso b/fino, enlucido a la cal, puente de adherencia en galerias y escaleras (SG2b)	m2	180,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.4.3	Revoques en andenes-zona con revestimiento (SA2)	m2	55,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.4.4	Revoques en andenes-zona sin revestimiento (SA3-SA4-Parte SA5)	m2	135,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.4.5	Revestimiento de mayólicas - provisión y colocación (SA2)	m2	16,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.4.6	Reacondicionamiento de nichos xx xxxxxxxx de servicio	u	2,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.4.7	Revestimiento de venecitas para mural de Xxxxxx X. Xxxxx	m2	23,00		$ 0,00			$ 0,00
								$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.5	Cielorrasos					$ 0,00			USD 0,00
								$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.6	Contrapisos y Carpetas					$ 0,00			USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.6.1	HC10 - Contrapiso de cascote + carpeta de nivelación (1/8:1:4:8) e=3cm	m2	1.175,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.6.2	Reparación de solados rotos o deteriorados que no se recambien	m2	10,00		$ 0,00			$ 0,00
								$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.7	Solados					$ 0,00			USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.7.1	Piso Mosaico granítico 30x30 (Tipo A) (recambio - Sector SA1)	m2	906,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.7.2	Solado de prevención de hormigón premoldeado (Tipo E)	m2	40,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.7.3	Solado de guia de hormigón premoldeado (Tipo F)	m2	70,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.7.4	Solado especial de prevención de hormigón premoldeado para bordes de andenes (Tipo F1)	m2	200,00		$ 0,00			$ 0,00
								$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.8	Zócalos					$ 0,00			USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.8.1	Canaletas laterales de escaleras de acceso - incluye impermeabilización c/alisado de cemento hidrófugo (CRCI)	ml	90,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.8.2	Canaletas laterales en andenes - incluye impermeabilización c/alisado de cemento hidrófugo (CRCI)	ml	236,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.8.3	Canaletas laterales en galerías - incluye impermeabilización c/alisado de cemento hidrófugo (CRCI)	ml	320,00		$ 0,00			$ 0,00
								$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.9	Carpintería Metálica (incluido pintura)					$ 0,00			USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.9.1	PO-1 Portón de acceso en escalera - según plano. -	u	3,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.9.2	Reparaciones xx xxxxx y xxxxxxxxx	gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.9.3	Cobertores para equipos suspendidos, según pliego	m2	6,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.9.4	Carpintería Metálica simil existente original	u	2,00		$ 0,00			$ 0,00
								$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.10	Herrería (Incluido fijaciones, vidrios, herrajes, Pintura y Galvanizados en caliente s/corresponda)					$ 0,00			USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.10.1	PA-H-3 - Suplemento para Pasamanos tipo PA-H-3 autoportante	u	4,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.10.2	BC1- Baranda de contención para rampas de accesos	u	3,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.10.3	PA-C-1A - Pasamanos complementario tipo PA-C-1A adosados x xxxx en escaleras	u	6,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.10.4	PA-C-2 - Pasamanos complementario tipo PA-C-2 adosados x xxxx en escaleras	u	2,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.10.5	PA-C-3 - Pasamanos complementario tipo PA-C-3 adosados x xxxx en escaleras	u	4,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.10.6	PA-C-4 - Pasamanos complementario tipo PA-C-4 adosados x xxxx en escaleras	ml	60,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.10.7	Reparaciones de barandas existentes rotas o deterioradas	gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.10.8	Tapas xx xxxxx inoxidable para nichos xx xxxxxxxx de servicio	u	2,00		$ 0,00			$ 0,00
								$ 0,00

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

PEV3-SA-ELM-03.11	Pintura				$ 0,00		USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.11.1	Látex acrilico para muros y hormigones	m2	472,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.11.2	Látex acrilico para cielorrasos	m2	13,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.11.3	Látex acrilico en cubierta sobre andenes - Sector SA4 (Tipo LA)	m2	1.305,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.11.4	Látex acrilico en cubierta sobre vías - Sector SA5 (Tipo LA)	m2	540,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.11.5	Látex acrilico en galerías - Sector SG2b (Tipo LA)	m2	630,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.11.6	Esmalte sintético para herrería y carpinterias	gl	1,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.11.7	Antióxido	gl	1,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.11.8	Hammerite gris plata (Tipo HA)	gl	1,00	$ 0,00		$ 0,00
						$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.12	Sistema de Señalización Especial				$ 0,00		USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.12.1	Señalización lectura Braille en pasamanos, (Tipo MC)	u	12,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.12.2	Señalización lectura Braille en Pórtico, (Tipo MA)	u	3,00	$ 0,00		$ 0,00
						$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.13	Señalética				$ 0,00		USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.13.1	Suspendida compuesta 160 - Cod 21-g	u	1,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.13.2	Suspendida 160 - Cod 3-f	u	1,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.13.3	Suspendida 240 - Cod 1-c	u	2,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.13.4	Aplique 160 - Cod 5-f	u	1,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.13.5	Señal confirmación - Cod 16-a	u	4,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.13.6	Nomenclador bajo 120 - Cod 6-b	u	1,00	$ 0,00		$ 0,00
						$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.14	Varios				$ 0,00		USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.14.1	Reubicación de unidad condensadora de aire acondicionado	u	1,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.14.2	Remoción de locales existentes sobre andenes	u	1,00	$ 0,00		$ 0,00
						$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.15	Equipamiento				$ 0,00		USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.15.1	Apoyos Isquiáticos tipo IS	u	14,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.15.2	Papeleros tipo C1	u	10,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.15.3	Bancos tipo BS	u	8,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.15.4	Reubicación equipamiento existente	gl	1,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.15.5	Reacondicionamiento de bancos existentes, incorporación de apoyabrazos	gl	1,00	$ 0,00		$ 0,00
						$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16	Instalación Eléctrica				$ 0,00		USD 0,00
	Acondicionamiento de bandejas existentes					$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.1	Acondicionamiento de bandejas existentes. Incluye el reemplazo de la misma por igual o mayor sección de la bandejas portacables de 600 mm actual. El contratista deberá corroborar datos técnicos.	m	50,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.2	Acondicionamiento de bandejas existentes. Incluye el reemplazo de la misma por igual o mayor sección de la bandejas portacables de 450 mm actual. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	m	50,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.3	Acondicionamiento de bandejas existentes. Incluye el reemplazo de la misma por igual o mayor sección de la bandejas portacables de 200 mm actual. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	m	50,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.4	Acondicionamiento de bandejas existentes. Incluye el reemplazo de la misma por igual o mayor sección de la bandejas portacables de 150 mm actual. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	m	250,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.5	Acondicionamiento de bandejas existentes. Incluye el reemplazo de la misma por igual o mayor sección de la bandejas portacables de 100 mm actual. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	m	150,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.6	Acondicionamiento de bandejas existentes. Incluye el reemplazo de la misma por igual o mayor sección de la bandejas portacables de 50 mm actual. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	m	120,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.7	Reordenamiento de cableado en las bandejas existentes de los andenes, los pasillos de ascensores, los pasillos de escaleras mécanicas y pedestres. (Ver MTP).	m	850,00	$ 0,00		$ 0,00
	Montaje y desmontaje de Artefactos de Iluminación					$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.8	Desmontaje de artefactos de iluminacion existentes, canalización y accesorios de sujeción. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	u	170,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.9	Desmontaje xx xxxxx, canalizaciones y accesorios de sujeción fuera de uso. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	m	200,00	$ 0,00		$ 0,00
	Intervención de Tableros Seccionales					$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.10	Readecuación de tablero seccional de andén (Norte) asociado a los circuitos de iluminación del andén, vestíbulo y pasillos xx xxxxxxxx mecánica y pedestre. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	u	1,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.11	Readecuación de tablero seccional de andén (Sur) asociado a los circuitos de iluminación del andén, vestíbulo y pasillos xx xxxxxxxx mecánica y pedestre. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	u	1,00	$ 0,00		$ 0,00
	Canalizaciones					$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.12	Bandeja tipo fondo perforado xx xxxxx galvanizado de 600 mm, ala 50 mm espesor 1,6 mm. Primera Marca. Incluye tapa, accesorios y elementos de fijación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	m	50,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.13	Bandeja tipo fondo perforado xx xxxxx galvanizado de 450 mm, ala 50 mm espesor 1,6 mm. Primera Marca. Incluye tapa, accesorios y elementos de fijación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	m	50,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.14	Bandeja tipo fondo perforado xx xxxxx galvanizado de 300 mm, ala 50 mm espesor 1,6 mm. Primera Marca. Incluye tapa, accesorios y elementos de fijación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	m	50,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.15	Bandeja tipo fondo perforado xx xxxxx galvanizado de 200 mm, ala 50 mm espesor 1,6 mm. Primera Marca. Incluye tapa, accesorios y elementos de fijación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	m	250,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.16	Bandeja tipo fondo perforado xx xxxxx galvanizado de 150 mm, ala 50 mm espesor 1,6 mm. Primera Marca. Incluye tapa, accesorios y elementos de fijación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	m	150,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.17	Bandeja tipo fondo perforado xx xxxxx galvanizado de 100 mm, ala 50 mm espesor 1,6 mm. Primera Marca. Incluye tapa, accesorios y elementos de fijación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP).	m	120,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.18	Xxxx xx xxxxx galvanizado diámetro nominal 1" mas accesorios (conectores, uniones, cuplas, varilla roscada, grampas, riel olmar). Primera Marca. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)	m	800,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.19	Xxxx xx xxxxx galvanizado diámetro nominal 1" 1/2 mas accesorios (conectores, uniones, cuplas, varilla roscada, grampas, riel olmar). Primera Marca. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)	m	500,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.20	Caja multiple para bastidor de fundición 100x100x50mm de aluminio (incluye accesorios) Primera Marca. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)	u	120,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.21	Caja multiple para bastidor de fundición 152x152x100mm de aluminio (incluye accesorios) Primera Marca. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)	u	100,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.22	Caja de paso de fundición de aluminio 200x200x115mm y accesorios, Primera Marca, con borneras componibles, riel y demas accesorios, Primera Marca. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)	u	50,00	$ 0,00		$ 0,00
	Cables					$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.23	Cable Cu 2,5mm2, V/A IRAM 62267 LS0H 750V, Primera Marca. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)	m	500,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.24	Cable Cu 2x2,5mm2, IRAM 62266 LS0H 1000V, Primera Marca. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)	m	1.700,00	$ 0,00		$ 0,00
	Artefactos					$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.25	Artefacto tipo 1PL (lineal). Incluye todos los manteriales y accesorios necesarios para su instalación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)	u	80,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.26	Artefacto tipo 1PLE (lineal). Incluye todos los manteriales y accesorios necesarios para su instalación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)	u	40,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.16.27	Artefacto tipo 3PL. Incluye todos los manteriales y accesorios necesarios para su instalación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)	u	12,00	$ 0,00		$ 0,00
						$ 0,00

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

PEV3-SA-ELM-03.17 Canalizaciones para escurrimientos de filtraciones						$ 0,00		USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.17.1	Recambio xx xxxxxxxx y desagües en nichos de servicio	u	2,00		$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.17.2	Provisión e instalación de "hierro ángulo 2"x2" ", (para alojar xxxx de desagüe de agua de condensado de A.A.) Pintura de terminación idem Boletería.	ml	7,50		$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18 Pasaje Lima (Anexo V)						$ 0,00		USD 0,00
	Pasaje Lima (Según planilla de desglose Anexo C)	gl	1,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00
							$ 0,00
	TOTAL LÍNEA A - ESTACIÓN LIMA=					$ 0,00		USD 0,00

Planilla de Desglose – Pasaje Lima (Anexo V-PET)

PEV3-SA-ELM-03.18			Pasaje Lima (Anexo V)

Item	Descripción	U	Cantidad	Precio Unitario	Precio Subtotal	TOTAL	Precio Unitario USD	Precio Subtotal USD	TOTAL USD


PEV3-SA-ELM-03.18.1	Trabajos preliminares					$ 0,00			USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.1.1	Cerco de obra, protecciones y señalamiento de obra en construcción	gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.1.2	Retiro de artefactos de iluminación y canalizaciones en desuso	gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.1.3	Retiro y reubicación equipamiento	un	6,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.1.4	Reparación de filtraciones y rejas de ventilación	gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.1.5	Retiro de monitor y cámara de seguridad en desuso	un	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.1.6	Retiro de ploteo "congreso" y vitrinas	m2	25,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.1.7	Reparación de superficies para recibir revestimientos	gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.1.8	Limpieza de solados	m2	39,00		$ 0,00			$ 0,00
								$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.2	Demoliciones y desmontajes (incluye retiro)					$ 0,00			USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.2.1	Demolición y retiro de solado existente	m2	508,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.2.2	Demolición y retiro de revestimiento ceramico ubicado sobre muro H: 100MM	m2	143,00		$ 0,00			$ 0,00
								$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.3	Solados (incluye provisión y colocación)					$ 0,00			USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.3.1	Solado tipo A - mosaico granítico 30x30cm color a definir	m2	551,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.3.2	Provisón sin instalación de solado tipo A - mosaico granítico 30x30cm color a definir	m2	129,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.3.3	Solado tipo E - baldosa de hormigón premoldeado cementicio 30x30cm color a definir	m2	2,50		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.3.4	Solado tipo F - baldosa de hormigón premoldeado cementicio 30x30cm color a definir	m2	31,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.3.5	Solado autoadhesivo LVT 2mm	m2	129,00		$ 0,00			$ 0,00

PEV3-SA-ELM-03.18.4	Terminaciones (incluye provisión y colocación)					$ 0,00			USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.4.1	Pintura latex para interior marca Xxxxxxx xxxxxxx o similar, terminación mate color a definir	m2	680,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.4.2	Reparación de humedades + 2 manos de enduido + 2 manos de pintura latex para interior Xxxxxxx Xxxxxxx o similar. Terminación mate, color a definir	m2	248,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.4.3	Revestimiento xx xxxxx plegada bwg n°18 terminación pintura epoxi, color a definir	m2	95,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.4.4	Revestimiento xx xxxxx plegada decorativa bwg n°16 modelo cosmos terminacion pintura color a definir	m2	155,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.4.5	Placa acrilica esp.: 3MM, color blanco	m2	155,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.4.6	Revestimiento quadrolines xx xxxxx galvanizado de 0,5 mm de espesor color a definir. Incluye plegados de cierre y fijaciones ocultas	m2	74,00		$ 0,00			$ 0,00

PEV3-SA-ELM-03.18.5	Instalación Eléctrica (Provisión y colocación)					$ 0,00			USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.5.1	Tablero Seccional + Llaves térmicas + Disyuntor diferencial xxxxx Xxxxxxxxx o similar	gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.5.2	Tendido eléctrico sobre bandeja existente según cálculo del contratista	gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.5.3	Cañería rigida tipo DAISA o similar + tendido eléctrico según cálculo del contratista	ml	450,00		$ 0,00			$ 0,00

PEV3-SA-ELM-03.18.6	Iluminación (incluye provisión y colocación)					$ 0,00			USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.6.1	Artefacto tipo 1PL (lineal). Incluye todos los manteriales y accesorios necesarios para su instalación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)	un	31,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.6.2	Artefacto tipo 1PLE (lineal). Incluye todos los manteriales y accesorios necesarios para su instalación. El contratista deberá corroborar datos técnicos. (VER MTP)	un	16,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.6.3	Tira led rgb w, de extrusión de silicona flexible, dimerizable, protección ip67, con controlador	ml	374,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.6.4	Garganta de iluminación H:100MM	ml	95,50		$ 0,00			$ 0,00

PEV3-SA-ELM-03.18.7	Varios					$ 0,00			USD 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.7.1	Reemplazo de placas de cielorraso desmontable 60x60 xxxxx Xxxxxxxx modelo Dune o similar	m2	129,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.7.2	Sellado exterior de carpinterias con silicona neutra	gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.7.3	Reparación, destapación y limpieza general de canaletas existentes	gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.7.4	Reparación y limpieza profunda de estructura de locales	gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SA-ELM-03.18.7.5	Limpieza y puesta a punto de mural "VIRGEN"	gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
								$ 0,00
	TOTAL Pasaje Lima (Anexo V)=					$ 0,00			USD 0,00

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

GRUPO II: Estación Xxxxxxx (Línea D) – Estación Xxxxxxxxxx Xxxxx (Línea D)

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 236/24 OBRA: PUESTA EN VALOR DE ESTACIONES - FASE III GRUPO II ESTACIÓN PALERMO - ESTACIÓN XXXXXXXXXX XXXXX EMPRESA: PLANILLAS DE COTIZACIÓN
PLANILLA RESUMEN
-- ESPECIALIDAD A+B OBRA CIVIL - AJUSTE ALZADO --
CAPITULO	Descripción	Precio Total $	Total US$


PEV3-SD-EPL-01	LÍNEA D - ESTACIÓN PALERMO	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-ESO-02	LÍNEA D - ESTACIÓN XXXXXXXXXX XXXXX	$ 0,00	USD 0,00


	TOTAL - OBRA CIVIL POR AJUSTE ALZADO	$ 0,00	USD 0,00
SON PESOS ..............................(en letras) ($ números), IVA incluido. SON DOLARES ..............................(en letras) (US$ números) OFERENTE: FIRMA Y ACLARACIÓN REPRESENTANTE LEGAL: .............................................. FIRMA Y ACLARACIÓN REPRESENTANTE TÉCNICO: .............................................. Buenos Aires, de de 20

Rubro	Descripción	U	Cantidad	Subtotal $	Subtotal US$

PEV3-SD-EPL-01	LÍNEA D - ESTACIÓN PALERMO


PEV3-GE-EPL-01.1	Generales de Proyecto	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.2	Limpieza, Retiro y Demoliciones	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.3	Impermeabilizaciones	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.4	Revoques, Enlucidos y Terminaciones (reparaciones y empalme con la obra existente)	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.5	Cielorrasos	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.6	Contrapisos y Carpetas	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.7	Solados	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.8	Zócalos	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.9	Carpintería Metálica (incluido pintura)	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.10	Herrería (Incluido fijaciones, vidrios, herrajes, Pintura y Galvanizados en caliente s/corresponda)	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.11	Pintura	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.12	Sistema de Señalización Especial	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.13	Señalética	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.14	Varios	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.15	Equipamiento	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.16	Instalación Eléctrica	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.17	Canalizaciones para escurrimientos de filtraciones	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00


TOTAL LÍNEA D - ESTACIÓN PALERMO =				$ 0,00	USD 0,00

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

PEV3-SD-ESO-02	LÍNEA D - ESTACIÓN XXXXXXXXXX XXXXX


PEV3-GE-ESO-01.1	Generales de Proyecto	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-ESO-02.2	Limpieza, Retiro y Demoliciones	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-ESO-02.3	Impermeabilizaciones	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-ESO-02.4	Revoques, Enlucidos y Terminaciones (reparaciones y empalme con la obra existente)	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-ESO-02.5	Cielorrasos	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-ESO-02.6	Contrapisos y Carpetas	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-ESO-02.7	Solados	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-ESO-02.8	Zócalos	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-ESO-02.9	Carpintería Metálica (incluido pintura)	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-ESO-02.10	Herrería (Incluido fijaciones, vidrios, herrajes, Pintura y Galvanizados en caliente s/corresponda)	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-ESO-02.11	Pintura	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-ESO-02.12	Sistema de Señalización Especial	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-ESO-02.13	Señalética	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-ESO-02.14	Varios	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-ESO-02.15	Equipamiento	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-ESO-02.16	Instalación Eléctrica	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00
PEV3-SD-ESO-02.17	Canalizaciones para escurrimientos de filtraciones	Gl	1,00	$ 0,00	USD 0,00


TOTAL LÍNEA D - ESTACIÓN XXXXXXXXXX XXXXX =				$ 0,00	USD 0,00

Planilla de Desglose – Estación Xxxxxxx (Línea D)

PEV3-SD-EPL-01	LÍNEA D - ESTACIÓN PALERMO

Item	Descripción	U	Cantidad	Precio Unitario	Precio Subtotal	TOTAL	Precio Unitario USD	Precio Subtotal USD	TOTAL USD

PEV3-GE-EPL-01.1 Generales de Proyecto						$ 0,00			USD 0,00
PEV3-GE-EPL-01.1.1	Obrador - Instalacion y Retiro - ESTACIÓN XXXXXXX	Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-GE-EPL-01.1.2	Vigilancia - ESTACIÓN XXXXXXX	Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-GE-EPL-01.1.3	Replanteo y nivelación - ESTACIÓN XXXXXXX	Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-GE-EPL-01.1.4	Ingeniería Ejecutiva - ESTACIÓN XXXXXXX	Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-GE-EPL-01.1.5	Limpieza de obra - ESTACIÓN XXXXXXX	Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-GE-EPL-01.1.6	Instalación, mantenimiento y retiro de Protección física con fenólicos de pisos, revestimientos, techos, instalaciones, que aseguren su protección y la libertad de polvo. - ESTACIÓN XXXXXXX	Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-GE-EPL-01.1.7	Instalación, mantenimiento y retiro xx xxxxxx de seguridad entre andén y vía. - ESTACIÓN XXXXXXX	Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-GE-EPL-01.1.8	Equipamiento y comodidades para la dirección de obra - ESTACIÓN PALERMO	Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-GE-EPL-01.1.9	Gestión de impacto ambiental - ESTACIÓN XXXXXXX	Gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
								$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.2 Limpieza, Retiro y Demoliciones						$ 0,00			USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.2.1	Limpieza, Desmontajes, Retiro señalética, retiro de racks, retiro de iluminación, etc.	gl	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.2.2	Retiro y acarreo de carteles sextuples de publicidad, lugar a definir por DO	u	1,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.2.3	Demolición de Revoques y Revestimientos en galerías - Zona con revestimiento (SG2a) - Por tareas de impermeabilización	m2	30,40		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.2.4	Demolición de Revoques en galerías - Zona sin revestimiento (SG2b) - Por tareas de impermeabilización	m2	20,14		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.2.5	Demolición de Revoques sobre andenes - Zona sin revestimiento (SA3- SA4 y parte SA5) - Por tareas de impermebilización	m2	486,30		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.2.6	Retiro y guarda de mayólicas de patrimonio histórico - Por tareas de impermeabilización	m2	490,88		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.2.7	Demolición de piso y contrapiso	m2	774,50		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.2.8	Demolición de Revoques y Revestimientos sobre vías - Zona con revestimiento (SA2) - Por tareas de impermeabilización	m2	490,88		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.2.9	Demolición de Revoques sobre vías - Zona sin revestimiento (SA3-SA4 y parte SA5) - Por tareas de impermebilización	m2	256,60		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.2.10	Retiro y guarda de mayólicas de patrimonio histórico - Por causas de deterioro	m2	151,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.2.11	Retiro y guarda de friso (guarda) de mayólicas de patrimonio histórico - Por causas de deterioro	ml	98,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.2.12	Retiro de canaletas existentes en hastiales xx xxxxx longitudinales de escurrimiento interno para su reemplazo	m	411,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.2.13	Retiro de geored existente	m2	375,39		$ 0,00			$ 0,00
								$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.3 Impermeabilizaciones						$ 0,00			USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.3.1	"L" - Fisuras lineales Bóveda o Techo Estación - Inyección	m	162,60		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.3.2	"L" - Fisuras lineales Galerias - Inyección	m	40,20		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.3.3	"S" - Superficies de Hormigón en galerías - Impermeabilización y desagues - Zona con revestimiento (SG2a) (incluye reposición de mayólicas)	m2	30,40		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.3.4	"S" - Superficies de Hormigón en galerías - Impermeabilización y desagues - Zona sin revestimiento (SG2b)	m2	20,14		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.3.5	"S" - Superficies de Hormigón sobre andenes - Impermeabilización y desagues - Zona sin revestimiento (SA3-SA4-ParteSA5)	m2	486,30		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.3.6	"P" - Puntuales - Rellenos, impermeabilizaciones y desagues	u	10,00		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.3.7	"S" - Superficies de Hormigón sobre vías - Impermeabilización y desagues - Zona con revestimiento (SA2) (incluye reposición mayólicas)	m2	490,88		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.3.8	"S" - Superficies de Hormigón sobre vías - Impermeabilización y desagues - Zona sin revestimiento (SA3-SA4-ParteSA5)	m2	256,60		$ 0,00			$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.3.9	Instalación de Geored de trama cerrada	m2	571,70		$ 0,00			$ 0,00
								$ 0,00

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

PEV3-SD-EPL-01.4 Revoques, Enlucidos y Terminaciones (reparaciones y empalme con la obra existente)					$ 0,00		USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.4.1	Grueso b/fino, enlucido a la cal, puente de adherencia sobre andenes (SA4)	m2	486,30	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.4.2	Revestimiento GRC sobre estructura – Color a definir - (sector SG2a) Superficies columnas centrales SA4	m2	115,50	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.4.3	Revestimiento de mayólicas - provisión y colocación (SA2)	m2	151,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.4.4	Revestimiento friso (guarda) de mayólicas (SA2)	ml	98,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.4.5	Reparación o reposición de revestimiento cerámico rotos o deteriorados que no se recambien	m2	10,00	$ 0,00		$ 0,00
						$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.5 Cielorrasos					$ 0,00		USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.5.1	Conjunto estanco: canalización tipo zinguería oculta para posibles futuras filtraciones, en chapa galvanizada longitud igual al desarrollo de los arcos por el ancho de los mismos, ubicada entre el revestimiento metálico y la estructura de hormigón, incluye canaletas, caños verticales de pp negro, desagües y accesorios necesarios.	m2	29,70	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.5.2	Revestimiento de estructura de perfiles metálicos y chapa BWG 20, galvanizada xxxx pintada c/epoxi color a definir, en arcos y laterales, con buñas de unión a los paramentos. La separación con la estructura de hormigón debe ser tal que permita la colocación de la canalización descripta en el item PEV3-SD-EPL-01.4.3	m2	42,90	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.5.3	Cielorraso sobre andén de tubos de sección rectangular xx xxxxx plegada BWG 18 xx xxxxx galvanizado de 200mm x 100mm c/40cm - sistema de fijación colgante y arriostres rígidos longitudinales cada 60cm - pintura epoxi color a definir,	m2	554,00	$ 0,00		$ 0,00
						$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.6 Contrapisos y Carpetas					$ 0,00		USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.6.1	Carpeta de nivelación bajo solados (1:1/4:2,5) e=2cm	m2	774,50	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.6.2	Reparación de solados rotos o deteriorados que no se recambien	m2	10,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.6.3	Banquina de H° c/alisado de cemento para cobertores de racks - h=10	m2	8,10	$ 0,00		$ 0,00
						$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.7 Solados					$ 0,00		USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.7.1	Piso Mosaico granítico 30x30 (Tipo A) (recambio - Sector SA1)	m2	464,92	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.7.2	Solado de prevención de hormigón premoldeado (Tipo E)	m2	62,50	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.7.3	Solado de guia de hormigón premoldeado (Tipo F)	m2	61,68	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.7.4	Solado especial de prevención de hormigón premoldeado para bordes de andenes (Tipo F1)	m2	185,40	$ 0,00		$ 0,00
						$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.8 Zócalos					$ 0,00		USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.8.1	Canaletas laterales de escaleras de acceso - incluye impermeabilización c/alisado de cemento hidrófugo (CRCI)	ml	7,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.8.2	Zócalo granítico de h=10cm	ml	140,70	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.8.3	Zocalo de Aluminio de h=20cm en sup. varias	ml	50,50	$ 0,00		$ 0,00
						$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.9 Carpintería Metálica (incluido pintura)					$ 0,00		USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.9.1	PO-1 Portón de acceso en escalera - según plano.	u	2,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.9.2	Reparaciones xx xxxxx y xxxxxxxxx	gl	1,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.9.3	Cobertores para Racks, según pliego	m2	23,30	$ 0,00		$ 0,00
						$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.10 Herrería (Incluido fijaciones, vidrios, herrajes, Pintura y Galvanizados en caliente s/corresponda)					$ 0,00		USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.10.1	B2 - Pasamanos adosados x xxxx en escaleras	ml	105,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.10.2	BC1- Baranda de contención para rampas de accesos	u	4,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.10.3	Reparaciones de barandas existentes rotas o deterioradas	gl	1,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.10.4	Tapas de inspección bajo andén HR8	u	7,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.10.5	Tapas (incluye xxxxxx de A°I°) xx xxxxx inoxidable calidad AISI 304 esp.: 1,5mm, medidas hasta 200mm x 200mm para piso.	u	10,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.10.6	Tapas (incluye xxxxxx de A°I°) xx xxxxx inoxidable calidad AISI 304 esp.: 1,5mm, medidas aprox. 300mm x 300mm para piso.	u	10,00	$ 0,00		$ 0,00
						$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.11 Pintura					$ 0,00		USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.11.1	Látex acrilico para cielorrasos	m2	258,30	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.11.2	Látex acrilico en cavernas - Sector SA4 (Tipo LA) sobre andenes	m2	1.808,40	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.11.3	Látex acrilico en cavernas - Sector SA5 (Tipo LA) sobre vías	m2	1.561,80	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.11.4	Látex acrilico en columnas y muros intermedios - Sector SA3 (Tipo LA) sobre andén	m2	167,31	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.11.5	Látex acrilico en galerías de escaleras -Sector SG2b	m2	341,60	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.11.6	Esmalte sintético para herrería y carpinterias	gl	1,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.11.7	Antióxido	gl	1,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.11.8	Pintura amarilla prevencion para escalones primera pedada y alzada	gl	1,00	$ 0,00		$ 0,00
						$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.12 Sistema de Señalización Especial					$ 0,00		USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.12.1	Señalización lectura Braille en pasamanos, (Tipo MC)	u	6,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.12.2	Señalización lectura Braille en Pórtico, (Tipo MA)	u	3,00	$ 0,00		$ 0,00
						$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.13 Señalética					$ 0,00		USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.13.1	Cartel tipo mapa de red autoportante	u	1,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.13.2	Nomenclador bajo Xxxxxxx 120x35 (6-b)	u	5,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.13.3	Cenefa Nomenclador Xxxxxxx 240x35 (1-c)	u	4,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.13.4	Cenefa Destino 240x35 a Congreso (1-c)	u	2,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.13.5	Cenefa Destino 240x35 a Catedral (1-c)	u	2,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.13.6	Cenefa Normativo 240x35 (1-c)	u	3,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.13.7	Cenefa Linear 240x35 a Congreso (1-c)	u	5,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.13.8	Cenefa Linear 240x35 a Catedral (1-c)	u	5,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.13.9	Cenefa Ciega 240x35 (1-c)	u	3,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.13.10	Cenefa Ciega 80x35 (1-a)	u	1,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.13.11	Cenefa Salida 80x35 ← Salida Esc. Mec (1-a)	u	2,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.13.12	Cenefa Salida 80x35 Esc. Mec. Salida → (1-a )	u	3,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.13.13	Cenefa Salida 120x35 ↓ Salida Esc. Mec (1-b)	u	2,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.13.14	Cenefa NO PASAR 120x35 (1-b)	u	2,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.13.15	Señal de aplique Xxxxxxx 240x35 (5-c)	u	6,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.13.16	Señal de aplique a Catedral 240x35 (5-c)	u	2,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.13.17	Señal de aplique a Congreso 240x35 (5-c)	u	4,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.13.18	Señal de aplique ← Salida 2 (FFCC) Santa Fe a Xxxx X. Xxxxx 600 (5-g)	u	1,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.13.19	Señal de aplique ← Salida 1 Santa Fe 4600 x Xxxxx Xxxx 2700 (5-g)	u	1,00	$ 0,00		$ 0,00
						$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.14 Varios					$ 0,00		USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.14.1	Reubicación de unidad condensadora de aire acondicionado	u	2,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.14.2	Corrimiento de elementos que interfieran con nueva iluminación	gl	1,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.14.3	Acondicionamiento desague de unidad condensadora de AA en boletería	u	1,00	$ 0,00		$ 0,00
						$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.15 Equipamiento					$ 0,00		USD 0,00
PEV3-SD-EPL-01.15.1	Apoyos Isquiáticos tipo IS	u	4,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.15.2	Papeleros tipo C2	u	9,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.15.3	Bancos tipo BS	u	4,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.15.4	Reubicación de equipamiento existente	gl	1,00	$ 0,00		$ 0,00
PEV3-SD-EPL-01.15.5	Reacondicionamiento de bancos existentes, incorporación de apoyabrazos	gl	1,00	$ 0,00		$ 0,00
						$ 0,00

PLIEG-2024-16530273-GCABA-SBASE

Document Metadata

Table of Contents

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S. E.

Document Metadata