BASES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.
Licitación Pública Nacional No. 41066004-001/10
,
BASES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.
DATOS GENERALES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, ATRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA Y UBICACION: “Proyecto integral (llave en mano) y construcción del “PASO ELEVADO BICENTENARIO” en la Av. Xxxxxxxxxx, desde la Av. Universidad a la Av. Xxxxxxxx Xxxxxxx, en Acapulco de Juárez, Guerrero”
Se entenderá por:
LEY.- La Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero No.266.
REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal). RLOPSRM. Se aplicará supletoriamente.
OBRAS.- Las señaladas en el artículo 3 de la Ley.
SERVICIOS.- Los mencionados en el artículo 4 de la Ley.
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.- La invitación a los interesados en participar en la licitación pública nacional, en la cual se establecen las Bases a las que se sujetará el procedimiento de contratación.
LICITACIÓN.- El procedimiento de contratación para la adjudicación de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas.
EL LICITANTE.- La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.
LA CONVOCANTE.- La unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de adjudicación del contrato.
EL CONTRATISTA.- La persona que celebre contratos de obras públicas o servicios relacionados con las mismas.
LA DEPENDENCIA.- Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Del H.Ayuntamiento Constitucional De Acapulco De Juarez Gro.
El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: El representante del contratista ante la dependencia o la entidad para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.
LA BITÁCORA: El instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de comunicación convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, y en el que deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de las obras y servicios.
LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN: El conjunto de condiciones generales que las dependencias y entidades tienen establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo.
NORMAS DE CALIDAD: Los requisitos mínimos que, conforme a las especificaciones generales y particulares de construcción, las dependencias y entidades establecen para asegurar que los materiales y equipos de instalación permanente que se utilizan en cada obra, son los adecuados.
COMPRANET.- El Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, a cargo de la Secretaria de la Función Pública. Dicho Sistema es de consulta gratuita y constituye un medio por el cual se desarrolla el procedimiento de contratación.
PROYECTO ARQUITECTÓNICO.-El que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra.
PROYECTO EJECUTIVO.- El Conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónico y de ingeniería de una obra, el catalogo de conceptos, así como las descripciones e información suficiente para que esta se pueda llevar a cabo.
PROYECTO DE INGENIERÍA.- El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad.
INTRODUCCIÓN
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con el Artículo 41, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266 y el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demás disposiciones legales y administrativas vigentes en la materia, el MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, en adelante “LA CONVOCANTE” a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, emite las presentes bases de Licitación Pública Nacional Núm 41066004-001/10, misma que se regirá por los ordenamientos antes señalados, para la adjudicación de un contrato a Precio Alzado de obra pública referente a: “Proyecto integral (llave en mano) y construcción “PASO ELEVADO BICENTENARIO” en la Av. Xxxxxxxxxx, desde la Av. Universidad a la Av. Xxxxxxxx Xxxxxxx, en Acapulco de Juárez, Guerrero”.
Se entenderá por contrato a Xxxxxx Xxxxxx y tiempo determinado, aquel cuyo importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista, será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido.
Los trabajos se desarrollarán en: La Av. Xxxxxxxxxx, desde la Av. Universidad a la Av. Xxxxxxxx Xxxxxxx, en Acapulco de Juárez, Guerrero
Domicilio de “LA CONVOCANTE”: Xxxxxxx Municipal, ubicado en la xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxx. Xxxxxxxxx X/X Xxx. Xxxxxx, xxxxxx xxxxxx 00000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (01-747) 440-7000 ext. 4224
“LA CONVOCANTE” y el licitante ganador celebrarán un contrato a Xxxxxx Xxxxxx y tiempo determinado de obra pública, de acuerdo al modelo contenido en estas Bases de Licitación (el “contrato”).
ORIGEN DE LOS FONDOS
Que para la ejecución de los trabajos objeto de la convocatoria a la licitación, se cuenta con la autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con el oficio de liberación de inversión número 351-A-PFV-2-646 e inscrito con el número 456-FAIS/2009 ambos de fecha 30 de Noviembre de 2009. Cuyo financiamiento será a través de crédito de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAISM) xxx Xxxx XXXIII.
De conformidad con lo estipulado en el Art. 18 segundo párrafo de la Ley, el contrato que se derive de la presente licitación estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del año en que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo.
De conformidad con lo dispuesto en la fracción X del artículo 42 de la Ley, en esta licitación no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 62.
Este proceso de licitación se desarrollará bajo las siguientes:
BASES DE LICITACION
PRIMERA: En esta licitación solo se aceptará la participación de personas físicas x xxxxxxx de nacionalidad mexicana.
SEGUNDA: El licitante deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica, mediante la presentación de la documentación siguiente:
I.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. Asimismo, en el caso de contar con correo electrónico, deberá proporcionar dicha dirección.
2.- Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 62 de la LEY. FORMATO 01
3.- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones xxx xxxxxxx.
4.- Copia certificada u original de la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por LA CONVOCANTE, que para el presente procedimiento de contratación es de $50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.); así mismo deberá presentar estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación las cuales deberán presentar los últimos a la fecha de presentación de la proposición.
5.- Original de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas xxxxxxx, de la persona que firme la proposición.
6.- Escrito en el que su representante (suscriptor de la proposición) manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. FORMATO 17
7.- Forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones:
7.I.- Copia certificada u original del acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público correspondiente.
7.2.- Copia certificada u original de los poderes notariales del suscriptor de la proposición para actos de administración (debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente), o especiales para firma de proposiciones.
8.- Los Licitantes participantes deberán estar registrados en el padrón de contratistas del Gobierno del Estado, como lo establece el Articulo 42 Fracc. XI de la Ley de Obras Públicas y sus servicios del Estado de guerrero # 266, asi mismo deberán de presentar la constancia de su registro.
Previo a la firma del contrato, EL LICITANTE ganador deberá presentar para su cotejo original o copia certificada de los documentos señalados en los incisos 4 y 5 anteriores y los siguientes:
Personas físicas:
Acta de nacimiento o carta de naturalización.
Cédula de identificación fiscal.
Personas xxxxxxx:
Acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público de Comercio.
Cédula de identificación fiscal.
Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración (debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente), o especiales para suscribir contratos.
Identificación oficial de los representantes legales.
En su caso, convenio privado de las empresas agrupadas de acuerdo al artículo 50 del RLOPSRM.
Estos documentos servirán para constatar que la persona física o moral cumple con los requisitos legales necesarios.
8. - Declaración de integridad mediante la cual EL LICITANTE manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de LA DEPENDENCIA convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. FORMATO 02
9.- En su caso, escrito mediante el cual EL LICITANTE manifieste que en su planta laboral cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de LA DEPENDENCIA convocante, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.
Asimismo, conforme al procedimiento administrativo de pago de anticipos, estimaciones, ajustes de costos, etc., vía transferencia electrónica, deberá presentar fotocopia de: Registro Federal de Contribuyentes; constancia del domicilio fiscal; constancia de la institución financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones.
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados anteriormente, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 28 del Reglamento. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.
10.- Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una sola proposición, deberán celebrar entre si un convenio privado, que contendrá lo siguiente:
Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas xxxxxxx de la agrupación.
Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación.
Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir, especificando la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones.
Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones.
Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición.
Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.
En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia esta fracción se incluirá en los documentos de la proposición técnica.
En este supuesto la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para este acto haya sido designado por el grupo de personas.
PROCESO DE LICITACION
TERCERA: Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación; fecha, hora y lugar para el acto de la presentación y apertura de proposiciones, comunicación del fallo y firma del contrato:
1.- Junta de aclaraciones
La junta de aclaraciones de la convocatoria a la licitación se llevará a cabo el día 01 xx Xxxxx del 2010 a las 14:00 horas, en la oficina de la Dirección de Obras Públicas, ubicada en el Xxxxxxx Municipal en calle Xxxxxxx Xxxxxx Esq. Comonfort S/N Col. Centro, código postal 39300 Acapulco, Guerrero. Se levantará el acta de la junta de aclaraciones la cual será firmada por los licitantes que hubieren asistido, sin que la falta de la firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se entregará copia a dichos asistentes.
2.- Presentación y apertura de proposiciones:
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del procedimiento de la licitación en calidad de observador, siendo requisito registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.
Los LICITANTES deberán presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, en el lugar, fecha y hora que señale la convocatoria.
La presentación y apertura de proposiciones será el día 22 xx Xxxxx de 2010 a las 10:00 horas, en la xxxx xx xxxx de juntas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Xxxxxxx Xxxxxx y Comonfort S/N Col. Centro, código postal 39300 Acapulco, Guerrero, en presencia de los interesados que asistan al acto y, en su caso, del representante de las Contralorías General del Estado y/o Municipal.
Los Licitantes entregarán en sobre cerrado único que contenga:
1.- La proposición técnica,
2.- La proposición económica (a precio alzado) y
3.- El proyecto ejecutivo (llave en mano)
La documentación distinta a dichas proposiciones podrá entregarse dentro o fuera de dicho sobres a elección de EL LICITANTE. Se procederá a la apertura de las proposiciones haciendo constar la documentación presentada sin evaluar su contenido.
De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno que en forma conjunta con el servidor público designado por LA DEPENDENCIA para presidir el acto, rubricarán EL CATALOGO DE ACTIVIDADES DE PRINCIPALES DE OBRA FORMATO 13 Y LA RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR CADA LICITANTE EN SU PROPOSICIÓN, dando lectura al importe total de cada una de las proposiciones presentadas.
Los LICITANTES sólo podrán presentar una sola proposición en cada procedimiento de contratación. Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.
Se levantará el acta conforme a lo previsto en los artículos 48 inciso II de la LEY, así como 32 del REGLAMENTO, en la que se hará constar el importe total de cada proposición; el acta se firmara por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos. Se señalará en el acta el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación y se proporcionará copia de la misma a los asistentes.
Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en ubicada en el Xxxxxxx Municipal en calle Xxxxxxx Xxxxxx Esq. Comonfort S/N Col. Centro, código postal 39300 Acapulco, Guerrero, el acta estará visible del día 22 al 28 xx Xxxxx de 2010.
Así mismo LA CONVOCANTE, difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto.
3.- Comunicación del fallo:
En el lugar, día y hora señalados en el acta de presentación y apertura de proposiciones, se dará a conocer el fallo, en presencia de los licitantes que hubieren presentado proposiciones y que libremente asistan al acto entregándose copia del mismo, y se levantará el acta respectiva, en los términos del artículo 50 de la LEY y 39 del REGLAMENTO el acta se firmará por los asistentes, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, en la que se hará constar en su caso, el nombre de EL LICITANTE ganador como adjudicatario del contrato y monto total de su proposición o la declaración de que la licitación ha quedado desierta, señalando en el fallo las razones que lo motivaron. Se proporcionará copia del acta a los asistentes, dicha acta hará las veces de notificación para el adjudicatario.
Al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de LA CONVOCANTE ubicadas en calle Xxxxxxx Xxxxxx Esq. Comonfort S/N Col. Centro, código postal 39300 Acapulco, Guerrero, el acta estará visible del día 29 xx Xxxxx al 04 xx Xxxxx de 2010.
Así mismo LA CONVOCANTE, difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Adicionalmente a los licitantes que no hayan asistido al acto se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.
Conforme a lo establecido en el artículo 48 fracción I de la LEY, las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos quince días naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo de la licitación, agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción. No obstante las proposiciones solventes que hayan sido sujetas de la aplicación de los criterios de adjudicación previstos en estas bases de licitación, serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la convocante, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes, y demás aplicables, así como a las previstas en el artículo 85 de la LEY.
4.- Firma del contrato:
El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicado en calle Xxxxxxx Xxxxxx Esq. Comonfort S/N Col. Centro, código postal 39300 Acapulco, Guerrero, en la fecha y hora indicada en el acta del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento por el diez por ciento (10 %) del monto del contrato, y por el cien por ciento (100%) del monto de los anticipos en términos de los artículos 59 de la LEY y 60 del REGLAMENTO. En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y lugar previsto en el fallo y en defecto de tal previsión, dentro del plazo xx xxxx días naturales siguientes al de la notificación del fallo, se informará a la Contraloría General del Estado para que ésta Dependencia lo sancione, de acuerdo a lo establecido en los artículos 88 y 89 de la LEY, y LA DEPENDENCIA podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la proposición más baja y solvente en los aspectos técnicos, financieros y de ingeniería de acuerdo con todos y cada uno de los términos de referencia indicados, de conformidad con lo asentado en el fallo, siempre y cuando la diferencia en precio respecto a la del adjudicatario original, no rebase el diez por ciento (10%), en términos del artículo 58 de la LEY.
CUARTA: Causas de descalificación e incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación:
Conforme a lo establecido en el artículo 49 de la LEY, LA CONVOCANTE, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revisión detallada y evaluación, verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación; una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicará, en su caso, de entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por LA CONVOCANTE, y garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requisitos solicitados por LA CONVOCANTE, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. LA CONVOCANTE emitirá el fallo correspondiente en términos de lo previsto en el artículo 50 de la LEY.
QUINTA: Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas:
Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar a los LICITANTES aclaraciones o información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, la comunicación se realizará según lo indicado por el Reglamento de la LEY, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica, económica o al proyecto ejecutivo de la proposición.
Cada interesado que haya adquirido las bases de licitación y que desee participar en el procedimiento de licitación, será responsable de examinar todos los documentos contenidos en las bases de licitación. Los licitantes deberán tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que puedan influir en el costo y en el plazo de ejecución de esta obra de acuerdo a las condiciones particulares del lugar donde se ejecutarán las obras, ya que no se admitirá reconsideración de los precios propuestos ni prórrogas, por motivos de lluvias, mal tiempo, etc., que pudiera ocasionar aumento de costo y/o retraso en la ejecución de las obras. Una prórroga podría reconocerse, cuando se constituya un caso fortuito o fuerza mayor, en términos del contrato. Deberá hacer además sus propias consideraciones de todo cuanto requiera para efectuar las obras.
El hecho de que el licitante no tome en cuenta todas las circunstancias previsibles a que se hace referencia en el párrafo que antecede, no lo relevará de asumir como contratista la responsabilidad de ejecutar y concluir las obras a entera satisfacción de “LA CONVOCANTE”, de acuerdo con los alcances, especificaciones y normas generales de construcción que se les proporcionaron y los precios contenidos en su proposición en caso de ser ganador de la licitación.
El contratista será el único responsable de la ejecución de las obras y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública y protección ecológica que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale LA CONVOCANTE en estas bases de licitación. Las responsabilidades y daños y perjuicios que resultaren serán a cargo del contratista.
SEXTA: Se aplicaran criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos de conformidad con lo establecido por el artículo 49 de esta Ley:
1. - PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA
1.1. - Aspectos generales:
1.1.-Que cada documento contenga toda la información solicitada.
1.2.- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos; para lo cual se tomarán en cuenta entre otros aspectos, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los trabajos; así como que las currícula del personal tengan firmas autógrafas.
1.3.- La descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos. Las dependencias y entidades podrán establecer las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos;
1.4.- La Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador;
1.5.- El Curriculum de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de la obra, los que deben tener experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares;
1.6.- La identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso;
1.7.- La manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad les hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos;
1.8.- La manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, en caso de haberse previsto en las bases de la licitación. Las dependencias y entidades podrán solicitar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán;
1.9.- La manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la convocante, así como el programa de suministro correspondiente;
1.10.- La manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de licitación;
1.11.- La manifestación escrita de conocer el contenido del modelo del contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos;
1.12.- La manifestación escrita de que los precios consignados en su propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios; cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía;
1.13.- La declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes;
1.14.- Los documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta;
I.15.- El listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupando los materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos; tratándose de proyectos integrales o llave en mano, el licitante señalará las normas de calidad y especificaciones técnicas a que se sujetará, los cuales deberán apegarse a los establecidos por la convocante en las bases de licitación;
1.16.- El programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, indicando por mes el porcentaje de avance de cada actividad y, en su caso, sub-actividad, y
1.17.- El programas cuantificados y calendarizados en actividades y, en su caso, sub actividades de suministro o utilización mensual de los siguientes rubros:
a. De la mano de obra, expresadas en jornales e identificando categorías;
b. De la maquinaria y equipo de construcción, expresados en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y características;
c. De los materiales más significativos y de los equipos de instalación permanente, expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, y
d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.
1.2.- Aspectos financieros:
1.2.1.- Que el capital neto de trabajo de EL LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado.
1.2.2.- Que EL LICITANTE tenga capacidad para pagar sus obligaciones.
1.2.3.- Que el grado en que EL LICITANTE depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa sea aceptable.
1.2.4.- Que EL LICITANTE cuente con el capital contable requerido por LA CONVOCANTE, para participar en la licitación.
1.3.- Aspectos programáticos
1.3.1.- De los programas:
1.3.1.1.- Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por LA CONVOCANTE;
1.3.1.2.- Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;
1.3.1.3.- Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por EL LICITANTE y con el procedimiento constructivo a realizar;
1.3.1.4.- Que los insumos propuestos por EL LICITANTE, correspondan a los periodos presentados en los programas.
1.4.1. - De la maquinaria y equipo:
1.4.1.1.- Que la maquinaria y equipo de construcción considerados en su proposición sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por EL LICITANTE.
1.4.1.2.- Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por EL LICITANTE, sean las adecuadas, necesarias y suficientes para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por EL LICITANTE, o con las restricciones técnicas, cuando LA DEPENDENCIA fije un procedimiento.
1.4.1.3.- Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. Los rendimientos propuestos no podrán ser mayores a los señalados en los manuales.
1.5.1. - De los materiales:
1.5.1.1. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por EL LICITANTE para el concepto de trabajo en que interviene, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.
1.5.1.2. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecida en las presentes bases.
1.5.1.3. Que la distancia de acarreo de los materiales al lugar de su utilización señalada en la relación de bancos propuestos por EL CONTRATISTA, sea congruente con la distancia considerada en los análisis de precios unitarios correspondientes y con la ubicación real del banco propuesto y que el volumen a extraer sea suficiente para formar la(s) capa(s) para el que fue propuesto.
1.6.1. - De la mano de obra:
1.6.1.1. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.
1.6.1.2. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por EL LICITANTE, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.
1.6.1.3. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos de trabajo objeto de esta licitación.
1.4.- Aspectos técnicos
1.4.1- Que el proyecto ejecutivo presentado cumpla con todos y cada uno de los requisitos solicitados en los términos de referencia mencionados en el anexo I.
2.- PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
2.1.- Aspectos económicos:
2.1.1.- Que cada documento contenga toda la información solicitada.
2.1.2.- Que los precios propuestos como parte del presupuesto a precio alzado por EL LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total, considerando los probables aumentos en el precio de los insumos en el periodo de ejecución de la obra.
2.2.- Del presupuesto (a precio alzado) de la obra:
2.2.1.-Que en todas y cada una de las actividades que integran el presupuesto, se establezca su unidad, cantidad e importe. Cada importe deberá ser respaldado por su correspondiente Precio Unitario debidamente analizado de acuerdo a lo establecido en las presentes bases.
Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca unidad, cantidad y precio unitario.
b).- Que los importes de los precios unitarios de cada uno de los conceptos sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis del precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.
c).- Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.
2.2.2.- Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para determinar el presupuesto a precio alzado, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en la LEY y su REGLAMENTO, debiendo cumplir:
a).- Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales de acuerdo a lo indicado en la LEY, el REGLAMENTO y la presente convocatoria a la licitación.
b).- Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción requerido para la realización de los trabajos.
c).- Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.
d).- Que los costos básicos de mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores xx xxxxxxx real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en la LEY, el REGLAMENTO y la presente convocatoria a la licitación.
e).- Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate.
f).- Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción requerido se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.
2.2.3.- Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la LEY, el REGLAMENTO y la presente convocatoria a la licitación, considerando además:
a).- Que los costos de los materiales considerados por EL LICITANTE, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la presente convocatoria a la licitación.
b).- Que los costos de la mano de obra a utilizar considerados por EL LICITANTE, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.
c).- Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.
2.2.4.- Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la LEY, el REGLAMENTO y en esta convocatoria a la licitación, debiendo además considerar:
a).- Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo.
b).- Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales de EL LICITANTE, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia de EL CONTRATISTA encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, de acuerdo con los Artículos 180 al 182 del REGLAMENTO.
c).- Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la convocatoria a la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico.
d).- Considerar dentro del análisis de costos indirectos todos los estudios así como los servicios profesionales necesarios para la integración del proyecto ejecutivo (llave en mano).
2.2.5- Que el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:
a).- Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados, en su caso, al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos.
b).- Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.
c).- Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico.
d).- Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos.
e).- Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por EL LICITANTE sea mediante el método de flujo de caja, debiendo calcularse de acuerdo con los artículos 183 y 185 del REGLAMENTO.
2.2.6.- Que el cargo por utilidad fijado por EL LICITANTE se encuentre de acuerdo a lo previsto en el artículo 188 del REGLAMENTO.
2.2.7.-Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran;
2.2.8.-Que exista congruencia entre la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución de los trabajos y que éstos sean coherentes con el procedimiento constructivo;
2.2.9.-Que exista consistencia lógica de las actividades descritas en la red, cédula de avances y pagos programados, y el programa de ejecución, y
2.2.10.-Que los programas específicos de erogaciones sean congruentes con el programa general de ejecución de los trabajos y que los insumos propuestos por el licitante, correspondan a los periodos presentados en los programas, así como con los programas presentados en la propuesta técnica.
3.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
3.1.- Conforme a lo establecido en el artículo 49 de la LEY y 37A del REGLAMENTO al finalizar la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por LA DEPENDENCIA en la presente convocatoria, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo y solvente en los aspectos técnicos, financieros y de ingeniería de acuerdo con todos y cada uno de los términos de referencia indicados
Para determinar cuál de las proposiciones que resultaron solventes, es la que que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se aplicará el mecanismo de adjudicación que contiene los criterios y parámetros que identifican objetivamente las mejores condiciones de contratación para el Estado y por lo tanto para LA CONVOCANTE.
Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.
4.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA:
4.1.- EL LICITANTE deberá demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera mediante:
4.2.- La relación de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de la obra, identificados con los cargos que ocuparan, de los que presentará su currículum con firma autógrafa en el que se incluya, en su caso, copia certificada de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, así como la relación de las actividades profesionales en que haya participado. No presentar estos documentos como se requiere, será causa de descalificación de la propuesta. De los profesionales técnicos propuestos sólo se evaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud similares a los que se licitan.
4.3.- La relación de los contratos de trabajos similares a los de la convocatoria de esta licitación, que haya celebrado tanto con las Administraciones Públicas Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la experiencia y capacidad técnica de EL LICITANTE en este tipo de obras. Contendrá el nombre o denominación de la contratante; domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos; descripción de las obras, importe total, importes totales ejercidos y por ejercer, fecha de terminación o fecha prevista para la terminación, presentando en su caso copia simple de las actas de entrega-recepción.
4.4.- La declaración fiscal o balance general auditado correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que acredite el capital contable mínimo requerido que para el presente procedimiento de contratación es de $50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.); asimismo deberán presentar estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la proposición.
4.5.- La relación detallada del equipo y personal, indicando cargos y categorías que pretende emplear para el control de calidad de la obra (Unidad de Control de Calidad), cumpliendo con la Norma N-CAL-1-01-/00.-Ejecución del Control de Calidad Durante la Construcción y Conservación, del Libro Control y Aseguramiento de Calidad, en cada etapa de del proceso constructivo presentado.
4.6.- La relación de maquinaria y equipo de construcción disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física detallada, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, conforme al programa presentado; tratándose de equipo y maquinaria de su propiedad, deberá presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de tales circunstancias, en el caso de ser arrendado con o sin opción a compra deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del mismo (para el caso de ésta licitación por sus características se considerará, como un criterio importante a evaluar que el equipo y/o maquinaria de utilidad permanente sea propiedad del “LICITANTE”, de acuerdo al proceso constructivo presentado).
SÉPTIMA: El proyecto ejecutivo deberá cumplir todos y cada uno de los requisitos solicitados en los “Términos de Referencia” Anexo I.
EL LICITANTE deberá presentar el proyecto ejecutivo de la obra, cumpliendo las especificaciones generales y particulares; el producto esperado, y la forma de presentación, requeridos en los términos de referencia, mismos que se anexan a las presentes bases de licitación. Debiendo ser firmadas por el responsable del proyecto y selladas cada una de las partes que la integran.
OCTAVA: Visita al sitio de realización de los trabajos.
LA CONVOCANTE a través de Dirección de Obras, mostrará el sitio de realización de los trabajos, para lo cual los interesados que así lo deseen deberán presentarse en: Xx. Xxxxxxxxxx xxx. Xx. Xxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx 00000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, el día 01 xx Xxxxx de 2010 las 10:00 hrs.
NOVENA: Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse.
EL LICITANTE ganador no podrá subcontratar los trabajos objeto de la obra que le sean adjudicados.
DÉCIMA: Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos.
Al formular la proposición, EL LICITANTE tomará en cuenta:
a).-Que la fecha estimada para el inicio de los trabajos será el día 01 xx Xxxxx de 2010 y fecha de terminación el día 24 de Octubre de 2010.
b).-Que el plazo para la ejecución de los trabajos será de 206 días naturales.
DÉCIMA PRIMERA: Modelo de contrato al que se sujetarán las partes.
Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 44 fracción XV de la LEY, se adjunta el modelo de contrato de Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado ( se anexa) que se sujetarán LA DEPENDENCIA y EL LICITANTE ganador.
DECIMA SEGUNDA: Datos sobre los porcentajes, forma y términos de los anticipos que se concedan.
Para que EL CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos del traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos; así como para la compra y la producción de materiales de construcción, adquisición de equipos de instalación permanente y demás insumos, le será otorgado un anticipo en términos de lo dispuesto por el artículo 61 fracción II de la LEY del 30% de la asignación de que se trate al monto del contrato. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su propuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 fracción III de la LEY.
La convocante podrá otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 70 de la LEY, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato.
DÉCIMA TERCERA: Condiciones de pago y garantías
1.-Condiciones de pago.
Para efectos de pago de conformidad a lo dispuesto en los artículos 104, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 Y 197 del REGLAMENTO, los licitantes establecerán fechas claves o hitos a que se ajustarán sus programas de ejecución, con el objeto de que en el contrato correspondiente se pacte el pago respectivo y que los trabajos puedan tener la continuidad necesaria para su oportuna terminación. En todos los casos, las fechas claves o hitos deben corresponder a porcentajes parciales de ejecución de trabajos, ser congruentes con el financiamiento requerido por el licitante y ser claramente medibles, dividiendo los trabajos en actividades principales de obra, entendiéndose como actividad principal de obra, el conjunto de acciones que deben ser ejecutadas totalmente en un periodo y por un monto establecido por EL LICITANTE en su propuesta, en congruencia con las bases de licitación y determinadas por las unidades de medidas parametricas generales definidas en las propias bases y en el contrato.
Así mismo EL LICITANTE deberá presentar: LA RED DE ACTIVIDADES, con ruta crítica, cédulas de avances y de pagos programados y el programa de ejecución de los trabajos, entendiéndose por red de actividades a la representación gráfica del proceso constructivo que seguirá para realizar los trabajos, en la que se deberán contemplar las actividades a realizar, indicando su duración y secuencia de ejecución, así como las relaciones existentes con las actividades que las anteceden y las que le proceden, a efecto de calcular las fechas de inicio y de terminación y las holguras de cada una de ellas; LA CÉDULA DE AVANCES Y DE PAGOS PROGRAMADOS, en una tabla o matriz en la que LICITANTE muestre todas las actividades que le representan un costo, en dicha cédula EL LICITANTE, deberá definir las cantidades y el importe de trabajos a ejecutar mensualmente, a efecto de reflejar el avance físico y financiero que tendrán los mismos; EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN de los trabajos ,donde EL LICITANTE deberá desglosar las actividades principales de obra a realizar y representar en forma gráfica, mediante diagrama xx xxxxxx, la fecha de inicio y terminación y duración de cada actividad en los que se realizará la obra o servicio de que se trate.
Para efecto de seguimiento y control de los trabajos, las actividades principales de obra podrán desglosarse en subactividades, las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos indicados en las cédulas de avances y de pagos programados que sirvieron de base para adjudicar el contrato respectivo y EL DESGLOSE DE ACTIVIDADES el cual deberá ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances físicos y financieros de los trabajos, conforme a los programas de ejecución, utilización y suministros; esto con el fin de detectar desviaciones y analizar posibles alternativas de solución.
2.- Garantías
2.1.- Garantía por el anticipo otorgado
El licitante ganador deberá entregar a satisfacción de LA CONVOCANTE, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, una póliza de fianza expedida por institución afianzadora autorizada para operar en territorio nacional a favor de “LA CONVOCANTE”, por la totalidad del monto del anticipo.
2.2.- Garantía de Cumplimiento
El licitante ganador, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se formalizará, deberá entregar a satisfacción de LA CONVOCANTE, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la formalización del contrato, garantía por el _____ (_________) del monto del contrato a favor de “LA CONVOCANTE” a través de póliza de fianza expedida por institución afianzadora autorizada para operar en territorio nacional o carta de crédito irrevocable expedida o confirmada por institución bancaria autorizada para operar en territorio mexicano.
En caso de propuestas conjuntas la garantía de cumplimiento del contrato deberá ser presentada por el representante común del grupo de personas, otorgada a nombre de todas y cada una de las personas físicas x xxxxxxx que lo integren.
2.3.- Garantía por vicios ocultos
Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que deberá entregar a satisfacción de LA CONVOCANTE, previo a la recepción de los trabajos, una garantía durante un plazo de doce meses y constituir una fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos. , presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (Cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.
Concluidos los trabajos, o en caso de recepciones en los términos del artículo 138 del RLOPSRM, con fundamento en el artículo 77 de la LOPSRM, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en concordancia a lo señalado en el modelo de contrato que se incluye en estas bases de licitación.
Para la presentación de las garantías el licitante, se deberá apegar a los textos de garantías que se encuentran en el modelo de contrato que se incluye en las bases de licitación.
DÉCIMA CUARTA: La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del artículo 89 fracción I de esta Ley
En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y lugar previsto en el acta de fallo y en efecto de tal previsión, dentro del plazo de quince días naturales siguientes al de la notificación del fallo, se informará a la Contraloría General del Estado para que ésta Dependencia lo sancione, de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 fracción I, de la LEY.
DÉCIMA QUINTA: Los requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los trabajos deberán cumplir los interesados
REQUISITOS GENERALES
Al formular la proposición EL LICITANTE tomará en cuenta:
a).- Que la obra se llevará a cabo en base a: la LEY y su REGLAMENTO; el proyecto y sus especificaciones generales y particulares, así como a las especificaciones de las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en vigor, última edición, el programa de ejecución general de los trabajos; el programa de utilización de la maquinaria y equipo de construcción; las fechas claves o hitos deben que correspondan a porcentajes parciales de ejecución de trabajos, que sean congruentes con el financiamiento requerido por EL LICITANTE y ser claramente medibles, y conforme a las cláusulas del Contrato de Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado y en general de conformidad con lo señalado en la presente convocatoria de esta licitación.
b).-Que deberá obtener, con toda oportunidad, los permisos para la liberación y explotación de los bancos de materiales propuestos, así como el pago de regalías de los mismos. Además, deberá anexar en su propuesta técnica una carta-compromiso con los transportistas locales que garantice el cumplimiento de los trabajos en tiempo y forma de acuerdo al programa de obra presentado.
c).-Que deberá tener en la obra permanentemente un superintendente de construcción quien deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones de proyecto y de construcción, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con la ejecución de los trabajos. Quien deberá comprobar dicha experiencia en trabajos similares durante los últimos tres años.
Asimismo, deberá estar facultado por EL CONTRATISTA, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.
LA DEPENDENCIA en el contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del Superintendente de Construcción, y EL CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.
LA DEPENDENCIA en cualquier momento podrá verificar que el personal propuesto por EL LICITANTE para ejecutar los trabajos, sea el que esté desarrollándolos, de no ser así, deberá exigir que se utilice el personal propuesto en la licitación o uno de características similares.
d).-Que tomó en consideración las condiciones climáticas, ambientales, topográficas y geotécnicas de la región, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, el grado de dificultad de los trabajos objeto de esta licitación, y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificación a los precios consignados en la proposición.
e).-Que de ser el adjudicatario del contrato, notificará formalmente la existencia de la(s) Unidad(es) de Control de Calidad a LA DEPENDENCIA, en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del fallo correspondiente, obligándose también a obtener y presentar la aprobación correspondiente, emitida por parte de la Dirección de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez.
f).-Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construcción será el seleccionado por EL CONTRATISTA y deberá ser el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que a juicio de LA CONVOCANTE no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones. Por lo tanto, cuando en la convocatoria a la licitación se indique algún tratamiento, éste deberá usarse como guía y no al que necesariamente deban someterse los respectivos materiales.
g).-Que los materiales que se utilicen en la ejecución de la obra objeto de la convocatoria a la licitación, deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones indicadas en el proyecto y en estas bases.
g).-Que como cargo adicional ha considerado el cinco al millar por concepto de servicios de inspección, vigilancia y control que realiza la Secretaria de la Función Pública, en términos del artículo 189 del REGLAMENTO.
h).-Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentación de la proposición, para los insumos que vende PEMEX, puestos en obra por los contratistas.
i).- Que la relación de conceptos y cantidades de trabajo para la expresión de precio alzado y monto total de la proposición (FORMATO 13) se formulará de acuerdo con lo siguiente:
1.- Se llenará preferentemente a máquina o mediante computadora, de ser manuscrita se usará tinta negra, escribiendo con caracteres de imprenta fácilmente legibles. En ambos casos, la (FORMATO 13) deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras; en caso de que se elabore por computadora, deberá conservarse el mismo formato.
2.- Se anotarán los importes de cada actividad principal con letra y número, en pesos con aproximación al centésimo.
3.- Cuando la (FORMATO 13) se componga de varias hojas, deberá anotarse el monto de cada una de ellas y en la hoja final, el monto parcial acumulado, el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y el importe total de la proposición.
4.- En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades anotadas por LA CONVOCANTE y el importe establecido en el análisis del precio unitario correspondiente o el anotado con letra por el proponente, cuando dicho análisis no se tenga.
5.- De acuerdo con las correcciones a las operaciones aritméticas que en su caso se hagan, se modificarán los montos parciales y la suma de ellos, el IVA y el importe total de la proposición.
j).- Que de resultar adjudicatario del contrato, para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación (CFF), según lo establece la regla I.2.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 xx xxxxx de 2009, y en atención al Oficio Circular No. UNAOPSFP/309/0743/2008 de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2008, previo a su firma, deberá presentar documento del “acuse de recepción” expedido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), con el que compruebe que realizó la “solicitud de opinión” sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán solicitar preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores al fallo o adjudicación correspondiente, la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo en su solicitud el correo electrónico de esta Unidad Administrativa, a fin de que el SAT envíe también a ésta el “acuse de respuesta” en atención a la solicitud de opinión, conforme a lo siguiente:
1.- Presentar solicitud de opinión por Internet en la página del SAT, en la opción “Mi portal”
2.- Contar con clave CIEC
3.- En la solicitud deberán incluir los siguientes requisitos:
a).- Nombre y dirección de LA DEPENDENCIA en la cual se licita.
b).- Monto total del contrato.
c).- Señalar si el contrato se trata de adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública.
d).- Número de licitación o concurso.
4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad que a la fecha de registrar su solicitud en la página de internet del SAT:
a).-Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento, la situación actual del registro es activo y localizado.
b).-Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentre obligado.
c).-Que no tiene créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, impuestos generales de importación y de exportación (impuestos al comercio exterior) y sus accesorios. Así como créditos fiscales determinados firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de aclaraciones, solicitudes, avisos, información o expedición de constancias y comprobantes fiscales.
d).-Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF.
e).-En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.
5.-En caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestará que se comprometen a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretendan contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla II.2.1.9 de la citada resolución.
k).- No podrán participar en esta licitación las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Pública, en los términos de la LEY o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
l).- Las proposiciones Técnicas, Económicas y Proyecto Ejecutivo deberán presentarse foliadas (en número consecutivo), selladas y firmadas autógrafamente en cada una de las fojas que las integren en sobre cerrado único que integre:
1.-Proposición Técnica,
2.-Proposición Económica y
3.-Proyecto Ejecutivo, y contendrán:
m).- Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por LA CONVOCANTE en el FORMATO 13, justificará reclamación alguna de EL CONTRATISTA en relación con los precios respectivos.
n).- Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en la relación (FORMATO 13) y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en la convocatoria a la licitación. En el caso de conceptos relacionados sólo con la obra inducida, no considerados en la relación (FORMATO 13), deberán de ser solicitados y autorizados por escrito a LA DEPENDENCIA tanto las cantidades de obra como en precio unitario antes de ser realizados. En base a los articulo 197A, 197B y 197C del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas .
PROPOSICIÓN TÉCNICA
1.-Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, así como el de haber asistido o no a la junta de aclaraciones celebrada, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria a la licitación (anexar copia simple del acta correspondiente). FORMATO 03
2.-Manifestación escrita de estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria a la licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado. FORMATO 04
3.-Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato. FORMATO 05
4.-Manifestación escrita de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que LA DEPENDENCIA ha solicitado en los “Términos de Referencia” Anexo I, y su conformidad de ajustarse a sus términos. FORMATO 06
5.-Descripción de la planeación integral de EL LICITANTE para realizar los trabajos, explicando en forma detallada y desglosada el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca LA DEPENDENCIA, especificando el control de calidad que llevará a cabo en cada etapa del proceso constructivo, tomando en consideración la capacidad y recursos que considera para la ejecución de la obra. FORMATO 07
6.-Relación de los profesionales técnicos al servicio de EL LICITANTE, según se establece en la Base sexta, 1.2. FORMATO 08 y 08A
7.-Relación de los contratos de trabajos similares a los de esta licitación, que haya celebrado tanto en la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así como con particulares, En los términos de la Base sexta inciso 1.6. FORMATO 09
8.-Manifestación escrita en la que se señale las partes de los trabajos que subcontratará e información con que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que subcontratará. (NO APLICA)
9.-Estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, en términos que establece la Base sexta, inciso 1.2.
10.-Relación de maquinaria y equipo de construcción, Según se establece en la Base sexta, inciso 1.4. FORMATO 10
11.-Relación detallada del equipo y personal indicando cargos y categorías que pretende emplear para el control de calidad de la obra “N·CAL·1·01·/00.- Libro: CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARTE: 1. CONTROL DE CALIDAD TITULO: 01. Ejecución del Control de Calidad durante la Construcción y Conservación”.
12.-Convenio privado de asociación. (Este convenio no aplicará para los casos en que los licitantes participen de manera individual)
13.-Relación de bancos de materiales propuestos por EL LICITANTE, que cumplan con las características y calidades señaladas en las especificaciones de LA DEPENDENCIA para la construcción de terracerías y pavimentos; indicando claramente, de cada banco: su ubicación, el volumen a extraer, la capa en que será utilizado y la distancia de acarreo del banco. Si EL LICITANTE propone adquirir los materiales deberá de indicarlo mencionando el proveedor, además los datos anteriormente citados, deberá anexar en su propuesta técnica una carta-compromiso con los transportistas locales que garantice el cumplimiento de los trabajos en tiempo y forma de acuerdo al programa de obra presentado. FORMATO 11
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
14.-Carta de proposición firmada en papel membretado por la empresa FORMATO 12
15.-Catálogo de actividades principales de obra, conteniendo la descripción, periodo, monto establecido y unidades de medida paramétrica general de la proposición, anexando a éste, el análisis detallado de cada concepto. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente, en su caso. FORMATO 13
16.-Red de actividades con ruta crítica representando en forma gráfica el proceso constructivo que seguirá el contratista para realizar los trabajos, en la que se deberá contemplar las actividades a realizar, su duración y secuencia de ejecución, así como las relaciones existentes con las actividades que las anteceden y las que le proceden, indicando las fechas de inicio y de terminación y las holguras de cada una de ellas. FORMATO 14
17.-La cédula de avances y de pagos programados, las cantidades y los importes de trabajos a ejecutar mensualmente y el avance físico y financiero. FORMATO 15
18.-El programa de ejecución de los trabajos, desglosando las actividades principales en subactividades conforme a los programas de ejecución, utilización y suministros de obra y representando en forma gráfica, mediante diagrama xx xxxxxx, la fecha de inicio y terminación y duración de cada actividad en los que se realizará la obra. FORMATO 16
PROYECTO EJECUTIVO
DÉCIMA SEXTA: El Proyecto ejecutivo, presentado con toda la información requerida en los términos de referencia mencionado en el anexo I.
DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS
DÉCIMA SÉPTIMA: Dentro o fuera del sobre que contenga la proposición técnica, económica y proyecto ejecutivo (llave en mano), a elección de EL LICITANTE; en un sobre que llamará Documentación Distinta a la proposición.
Conforme a lo establecido en el artículo 42, fracción XII de la LEY y 27 del Reglamento y atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos que se licitan, se podrán solicitar requisitos y documentos adicionales a los señalados anteriormente, debiendo señalarse en la convocatoria a la licitación o invitación precisando la forma en que estos serán utilizados en la evaluación de las proposiciones, los cuales deberán ser presentados en disco compacto y atendiendo los siguientes puntos:
1.- No modificar los formatos establecidos en éstas bases
2.- Establecer el nombre del archivo que deberá entregar de acuerdo a lo siguiente
2.1. Catálogo de conceptos
2.2. Relación de personal técnico
2.3. Relación de maquinaria y equipo
2.4. Programa de obra
3.- Los archivos antes mencionados, no sustituyen a los formatos antes mencionados en la propuesta técnica y económica.
En caso de encontrar deficiencias técnicas en la información proporcionada, LA DEPENDENCIA requerirá información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones.
LA CONVOCANTE hará constar durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, cuales contienen la documentación solicitada en la presente convocatoria a la licitación.
“LA CONVOCANTE”, sin perjuicio de la aceptación de los documentos y que los reciba para su evaluación, podrá desechar aquella proposición que:
CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES QUE AFECTAN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS.
A).-CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO
1.-Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en la convocatoria a la licitación o que los documentos no contengan la información solicitada.
2.-Incumpla las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por LA CONVOCANTE.
3.-Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.
4.- La ubicación de EL LICITANTE en alguno de los supuestos señalados en el artículo 62 de la LEY;
5.- Se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
6.-El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la LEY, el REGLAMENTO y lo estipulado en la presente convocatoria a la Licitación.
7.-Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en la convocatoria a la Licitación.
B).-CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
9.-Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y ejecución de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en la base quinta inciso 1 de estas bases para llevar la adecuada administración y ejecución de los trabajos.
10.-Que EL LICITANTE no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de características, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de la convocatoria a la licitación, conforme a lo establecido en la base quinta inciso 2 de estas bases de la Licitación.
11.-Que EL LICITANTE no proponga la maquinaria y equipo adecuados, necesarios y suficientes para desarrollar los trabajos que se convocan, en el plazo señalado en el inciso 6.4.1 de la Base sexta de estas bases de licitación.
12.-Que la planeación integral propuesta por EL LICITANTE para el desarrollo y organización de los trabajos, no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos y con el procedimiento constructivo.
13.-Que con la declaración fiscal o balance general auditado no acredite el capital mínimo requerido por LA CONVOCANTE.
14.-Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, no sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.
15.-Que los programas de suministros y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por LA CONVOCANTE y con el procedimiento constructivo a realizar.
16.-Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de estos no sean considerados como nuevos considerando las características ambientales donde se vayan a realizar los trabajos y el procedimiento constructivo de que se trate.
17.-Que el proyecto ejecutivo (llave en mano), no cumpla con todas y cada uno de los requisitos solicitados en los Términos de Referencia”. Anexo I
DECIMA OCTAVA.- LA CONVOCANTE, conforme a lo establecido en el articulo 51 de la LEY y 43 del REGLAMENTO, procederá a declarar desierta la licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables para LA CONVOCANTE, cuando no se reciba proposición alguna; situación que quedará asentada en el acta que se formule para dar constancia del acto correspondiente.
LA CONVOCANTE podrá cancelar la licitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar estos trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia. La determinación de dar por cancelada la licitación precisará el acontecimiento que motiva la decisión, lo cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer su inconformidad en términos del Titulo Séptimo, Capitulo Primero de la LEY.
LA DEPENDENCIA, a solicitud del contratista cubrirá los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto en el Reglamento de la LEY, salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor
DÉCIMA NOVENA.- Las proposiciones presentadas por los licitantes serán conservadas por LA DEPENDENCIA conforme al artículo 85 de la LEY y último párrafo del artículo 38 del “REGLAMENTO”.
VIGÉSIMA.- En el caso de que LA DEPENDENCIA no firmare el contrato respectivo en la fecha, hora y lugar previstos en el fallo y en defecto de tal previsión dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la notificación del fallo o cambiare las condiciones de la convocatoria a la licitación que motivaron el fallo correspondiente, EL LICITANTE ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado ejecutar los trabajos. En este supuesto, LA DEPENDENCIA, a solicitud escrita de EL LICITANTE, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiese incurrido EL CONTRATISTA para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación.
VIGÉSIMA PRIMERA.- Para el caso xx xxxxx convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA, estas serán determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras, se procederá conforme a lo señalado en la cláusula denominada penas convencionales del modelo de contrato a que se alude en la Base décima octava.
VIGESIMA SEGUNDA.- Para el caso de rescisión administrativa y terminación anticipada del contrato se procederá conforme a lo establecido en el modelo de contrato a que se alude en la Base décima novena y la normatividad aplicable.
VIGÉSIMA TERCERA.- EL CONTRATISTA comunicará a LA DEPENDENCIA la conclusión de los trabajos encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique su debida terminación, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, LA DEPENDENCIA en un plazo no mayor de quince días naturales procederá a su recepción física, levantándose el acta correspondiente
.
EL CONTRATISTA, al término de los trabajos deberá presentar una garantía para responder por los defectos o vicios ocultos que resulten de la ejecución de los trabajos o de cualquier otra índole, en que hubiese incurrido la empresa o empresas en la realización de los trabajos; se presentará dicha garantía previamente a la recepción formal de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 77 de la LEY.
VIGESIMA CUARTA.- EL CONTRATISTA deberá manifestar bajo protesta de decir la verdad, ante LA DEPENDENCIA o entidad convocante, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.
EL CONTRATISTA deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.
VIGÉSIMA QUINTA- De conformidad con los artículos 93, 94, 95, 96 y 97 del RLOPSRM, el uso de la bitácora es obligatorio; debiendo permanecer en la residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extraída del lugar de los trabajos
VIGESIMA SEXTA.- Las personas que participen en esta licitación podrán inconformarse ante la Contraloría General del Estado, ubicada en Xxxxxxx de Gobierno Blvd. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx N°62 Edificio Norte 1er.Piso Col. Ciudad de los Servicios C.P.39075 Chilpancingo.Gro..de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 94 de la LEY.
VIGÉSIMA SEPTIMA.- DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN
En términos del Artículo 86 de la LEY, la Contraloría General del Estado en el ejercicio de sus facultades podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en la LEY o en otras disposiciones aplicables.
Asimismo, realizará las visitas e inspecciones que estime pertinentes y podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas, toda la información y documentación relacionada con actos relativos a obras y servicios, así como el acceso a la bitácora, incluyendo aquella relativa al cumplimiento que se derive de la integración de los precios unitarios, dentro de la cual se encuentran las prestaciones xx Xxx en materia de Seguridad Social. El CONTRATISTA que no aporte la información que le requiera la Contraloría General del Estado en el ejercicio de sus facultades de verificación, será sancionado en los términos que establece el Título Séptimo de la LEY.
POR LA CONVOCANTE
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Ing. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx
ANEXO I
PROYECTO INTEGRAL (LLAVE EN MANO) Y CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO
GENERALIDADES
En éste proyecto integral (llave en mano) y construcción “PASO ELEVADO BICENTENARIO” en la Av. Xxxxxxxxxx, desde la Xx. Xxxxxxxxxxx x xx Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, xx Xxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxxx. Se deberán seguir los lineamientos que en términos generales se describen más adelante.
El proponente deberá tomar en cuenta que los trabajos se realizaran en una Avenida principal en operación, por la cual circula un alto volumen de transito y por ningún motivo la libre circulación de los vehículos debe ser interrumpida.
Se debe contemplar que se realizarán los trabajos, cuidando de no interrumpir la circulación de vehículos, colocando el señalamiento a que se hace mención en las Especificaciones cuyas condiciones mínimas se describen en la Normativa para la Infraestructura del Transporte para el caso del Señalamiento Dispositivos para Protección de Obra, sin éste señalamiento no se autorizará el inicio de los trabajos; el proponente en sus indirectos, deberá considerar lo necesario para la construcción, colocación, movimientos y mantenimiento de dicho señalamiento y reposición en caso de pérdida, como se indica en la Normatividad para la Infraestructura del transporte de la SCT, que son las que regirán para la ejecución de la obra, ya que se exigirá al Contratista su estricto cumplimiento y no se efectuará ningún pago adicional por dichos conceptos.
La implantación del sistema de señalamiento de protección y dispositivos de obra necesarios de acuerdo a los frentes de trabajo, deberá cumplir con lo indicado en la Norma N- CTR-CAR-1-07-016/00. El Licitante deberá prever señales direccionales en los extremos de cada frente y el equipo de operación de alumbrado que se necesite para la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo al proyecto en las jornadas tanto diurnas como nocturnas previamente establecidas.
Estos trabajos se ejecutaran de acuerdo como se indica en los siguientes:
TERMINOS DE REFERENCIA
PROYECTO EJECUTIVO “PASO ELEVADO BICENTENARIO” UBICADO SOBRE LA AV. XXXXXXXXXX PARA SALVAR LOS CRUCES CON LAS AVENIDAS UNIVERSIDAD Y XXXXXXXX XXXXXXX EN ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.
OBJETIVO
Disminuir el tiempo de transito sobre la Av. Xxxxxxxxxx, salvando las intersecciones con las Av. Universidad y Xxxxxxxx Xxxxxxx respetando las entradas y salidas actuales del tránsito local.
DESCRIPCION
El proyecto y su realización comprende desde los estudios básicos de campo, hasta su proyecto constructivo integral, de manera que la obra permita la continuidad del tránsito, con seguridad y eficiencia; el proyecto comprenderá la elaboración de los planos, especificaciones y otros documentos en los que se establezcan las características geométricas, estructurales, de materiales y de acabados de cada uno de sus elementos, para que al construir se cuente con los datos que permita su correcta ejecución.
I.- TRABAJOS QUE DESARROLLARÁ EL LICITANTE PARA INTEGRAR EL PROYECTO PROPUESTO.
II.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO (ALTIMETRIA Y PLANIMETRIA) DIRECTO EN CAMPO.
El área por levantar tendrá la longitud medida a partir de las intersecciones de la Av. Xxxxxxxxxx con las Av. Universidad y hasta la intersección con Xxxxxxxx Xxxxxxx, más 100 m adicionales mínimo en cada uno de los extremos, cubriendo el ancho total de la Avenida hasta las construcciones existentes a cada lado del eje del camino, es importante mencionar que en el levantamiento topográfico debe considerar las Av. Universidad y Xxxxxxxx Xxxxxxx, a partir de la Av. Xxxxxxxxxx. La información se reportará en un plano topográfico en el cual se anotara el cuadro de construcción de eje de xxxxx xxx xxxxxx, con todos los detalles que se encuentren a lo largo y ancho de los tramos; indicando las referencias de trazo y la nivelación diferencial del terreno, así como las secciones transversales a cada apoyo principal propuesto, así como un perfil longitudinal en el eje del trazo del paso elevado.
II.2 PROYECTO GEOMÉTRICO
Se diseñará la sección transversal y longitudinal del paso elevado, siguiendo los criterios de vanguardia para Puentes Vehiculares Urbanos considerando las Normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el “Proyecto Geométrico”, con los gálibos, ancho xx xxxxxxx así como la incorporación de la guarnición central y laterales, integrándolas geométricamente a los elementos del paso elevado.
Es importante considerar los anchos xx xxxxxx y tener la previsión de anchuras mínimas para las aceras y el gálibo. Todas estas condiciones imponen posiblemente hasta diferentes gálibos, los cuales deberán cumplir la geometría del elemento.
Se considerará en los terraplenes de acceso, la geometría en función de la topografía, alineamiento vertical del tramo del proyecto así como el drenaje superficial. El sistema propuesto debe garantizar la existencia de dos carriles en cada sentido que transiten sobre el paso elevado propuesto, y mínimo dos carriles en cada sentido sobre la Av. Xxxxxxxxxx cuidando de tener las mínimas afectaciones posibles.
El sistema de drenaje debe garantizar una superficie de rodamiento seca libre de encharcamientos en cualquier parte, sin registros sobre la calzada.
En cuanto a las dimensiones de la cimentación, la propuesta deberá cumplir con las restricciones que pueda presentar la vía, instalaciones especiales, reducción máxima de excavaciones; así mismo, estas geometrías deberán ser dadas por los resultados del estudio de mecánica de suelo, pudiendo ser las soluciones: losa de cimentación, zapatas, pilotes o algún otro tipo de cimentación que garantice la mayor eficiencia en la construcción.
Por ser zona urbana de gran densidad, la propuesta deberá ser utilizando la mayor cantidad posible de elementos prefabricados de concreto, para garantizar el minino de molestias y afectaciones a las actividades diarias en esta zona ya que el montaje de los elementos deberá ser en horario nocturno.
II.3 INFORMACION COMPLEMENTARIA
Se realizarán los estudios necesarios de Geotecnia para obtener parámetros de cálculo de la cimentación, indicando los mínimos necesarios como capacidad de carga, asentamientos, perfil estratigráfico y las características del relleno a utilizar en caso necesario.
Realizar los estudios de mecánica de suelo con los sondeos necesarios para este tipo de estructura. Este estudio deberá ser parte del Proyecto Ejecutivo.
Mencionar la existencia o no de juntas constructivas tanto en la cimentación como en los elementos prefabricados.
Las memorias de cálculo deberán ser firmadas por el responsable del proyecto indicando nombre, título obtenido y no. de cédula profesional.
Los prefabricados deberán cumplir con las tolerancias indicados en el Manual de Anippac (Asociación Nacional del Presfuerzo y la Prefabricación A.C.)
Se presentará el procedimiento constructivo de la ejecución de los trabajos.
Se especificarán los sistemas de impermeabilización a utilizar, aclarando si son requeridos por presencia de agua, así como para evitar la fuga de los rellenos entre juntas constructivas.
Se presentará cualquier detalle o procedimiento constructivo que implique el sistema propuesto.
En relación a los terraplenes de acceso al paso elevado se cumplirán los aspectos marcados en la Norma N CTR CAR 1 01 009/00 (Terraplenes).
II.4 CARACTERÍSTICAS DEL PASO ELEVADO
a).- Estructura de concreto reforzado y/o con elementos prefabricados con dos carriles de circulación en cada sentido.
b).- Mantener dos carriles como mínimo en cada sentido de la Av. Xxxxxxxxxx.
b).- Ancho xx xxxxxxx mínimo para cada cuerpo es de 7.0 metros sin acotamiento.
c).- Gálibo vertical mínimo de 5.50 m.
d).- Desarrollo de retornos que mejoren la eficiencia del tráfico vehicular.
e).- Armonía arquitectónica con la zona urbana.
II.5. ELEMENTOS PREFABRICADOS
Los elementos prefabricados que componen el paso elevado deberán ser de concreto reforzado y/o pre-esforzado, y se sujetará entre otras a las normas siguientes:
NORMAS DESIGNACIÓN
Concreto Hidráulico N CTR CAR 1 02 003
Acero para Concreto Hidráulico N CTR CAR 1 02 004
Acero Estructural y Elementos Metálicos N CTR CAR 1 02 005
Estructuras de Concreto Reforzado N CTR CAR 1 02 006
Estructuras de Concreto Pre-esforzado N CTR CAR 1 02 007
Dichos elementos deberán contar con las siguientes atribuciones:
1.-Dimensiones que garanticen su eficiencia estructural.
2.-Manejabilidad en prefabricación, estiba, transporte y montaje.
3.-Capacidad para resistir las diferentes solicitaciones de cargas como desmolde, estiba, transporte y montaje, así como las de servicio.
II.6.- CONDICIONES DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA PREFABRICADO
1- Será un sistema prefabricado ya sea pre-colado en planta o cerca del sitio (máximo 300 km).
2.- Se indicará cual será el tipo de transporte a utilizar para llevar al sitio de la obra los elementos prefabricados.
3.- Se indicará cual será el procedimiento de montaje de los elementos prefabricados que conformen la subestructura y superestructura xxx xxxxxx, considerando el montaje por etapas para así evitar los cortes a la circulación de vehículos urbanos.
II.7.- PLANOS DE SEÑALAMIENTO VIAL.
Comprenderá todo el señalamiento que se requerirá para el buen funcionamiento xxx Xxxxxx Vehicular Urbano, de acuerdo con las Normativa SCT para dicho fin, incluyendo el señalamiento durante la construcción. En especial en lo estipulado en las Normas:
NORMAS DESIGNACIÓN
Marcas en el pavimento N CTR CAR 1 07 001
Marcas en Guarniciones N CTR CAR 1 07 002
Vialetas y Botones N CTR CAR 1 07 004
Indicadores de Alineamiento N CTR CAR 1 07 007
Dispositivos para Protección en Obras N CTR CAR 1 07 016
II.8. ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTO (LLAVE EN MANO)
Todos los dibujos que contengan los planos deberán estar elaborados a escalas adecuadas para su correcta interpretación, utilizar la misma escala horizontal y vertical, evitándose el uso de escalas poco comunes como 1:333, 1:125, 1:150. Los dibujos deberán estar claramente acotados para la correcta interpretación y ejecución de los trabajos entendiéndose que rigen las cotas, por lo que no se tomaran medidas a escala para la construcción. El nombre del proyecto anotado en el pie de plano será: PASO ELEVADO BICENTENARIO
III.- DATOS Y DOCUMENTOS QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ENTREGARÁ A EL LICITANTE NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO.
“LA DEPENDENCIA” proporcionará a “EL CONTRATISTA” los siguientes datos y apoyos para que se elaboren los servicios solicitados.
Eje de inicio y término xxx Xxxxxx Xxxxxx.
Información adicional que a la fecha de la invitación la “Dependencia” tenga en su poder en relación a las obras inducidas que puedan afectar a la propuesta de cimentación.
“LA DEPENDENCIA”, proporcionara el pie de plano.
IV.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL QUE DEBERÁ ENTREGAR EL
CONTRATISTA
RELACIÓN DE CONCEPTOS A ENTREGAR EN EL PROYECTO EJECUTIVO
a).- Estudios
b).- Proyecto geométrico
c).- Proyecto estructural.
d).- Procedimiento constructivo.
e).- Planos de señalamiento vial e iluminación
f).- Animación y fotomontaje digital
Los estudios deberán ser integrados por los estudios de mecánica de suelos, levantamiento topográfico y así como las afectaciones.
El proyecto geométrico deberá estar integrado por planos generales y de detalles que cumplan con normatividad vigente de acuerdo a sus características geométricas, así como las especificaciones solicitadas por la “Dependencia”.
El proyecto estructural deberá contener
Memoria de cálculo, en tamaño carta, con firma autógrafa del responsable del proyecto motivo de ésta licitación en cada una de las hojas, las cuales deben contener la identificación de la empresa proyectista; esta memoria deberá estar formada de la siguiente manera:
Índice.
Descripción de la obra y trabajos por realizar.
Hipótesis completas de proyecto en las que se apoyan los trabajos, indicando características de materiales a emplear, cargas
actuantes, zona sísmica correspondiente, procedimiento constructivo, en caso de que se considere necesario, Normas y/o Especificaciones que se utilizan, etc.
La geométrica deberá ser clara indicando en los planos generales los puntos de referencia de curvas verticales de la estructura y sus accesos.
Cálculos detallados y ordenados de cada elemento que compone la estructura, normas en las que se apoyan dichos cálculos indicando los capítulos correspondientes.
Si se utilizan programas de cómputo en los análisis estructurales de los elementos, se deberá indicar el nombre del programa, dibujar el modelo matemático correspondiente indicando claramente las condiciones y valores de carga que se utilizaron, características de materiales por emplear, propiedades geométricas de elementos, etc.
Si se utilizan programas de cómputo en los diseños estructurales de los elementos, se deberá indicar el nombre del programa, y los Reglamentos o Normas en los que se apoyó su elaboración; en caso de que los coeficientes de los materiales empleados en estos programas no correspondan con los especificados por SCT, se deberá indicar la forma en que se resolvió tal diferencia.
Bibliografía utilizada.
Disco Compacto conteniendo los datos que se hayan generado por computadora en formato ASCII para los datos y resultados del proyecto y los dibujos de los planos en formato DWG identificándolos con el número de la licitación y nombre de la Empresa.
Se entregará la descripción de los mecanismos internos que se establecerán para controlar la calidad de los trabajos que se ejecuten, así como los procedimientos para la revisión y verificación de la calidad.
El catalogo de actividades principales deberá ser presentado de acuerdo al formato solicitado por “LA DEPENDENCIA” y que servirá de base para la presentación de la propuesta económica, adicional a este proyecto.
Si los legajos están formados por más de un expediente, en sus portadas se anotarán los datos correspondientes en el orden señalado, identificando cada expediente con el número del tomo que le corresponda vgr.: TOMO 1/4, TOMO 2/4, etc.
Se deberá anexar un recorrido virtual por computadora recorriendo toda la estructura propuesta, haciendo énfasis en tomas que considere relevantes “EL LICITANTE”, La duración mínima deberá ser de 3 minutos y de 5 minutos máxima. Anexando un mínimo de 4 fotomontajes digitales y un máximo de 8, en tamaño doble carta impreso en papel fotográfico o equivalente.
V.- CRITERIOS GENERALES QUE DEBERÁ ATENDER EL LICITANTE
Básicamente, el proyecto y su ejecución se apoyarán en la última edición de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, indicando la normatividad y proceso constructivo de cada de los conceptos a ejecutarse.
La Dependencia, revisará y analizará el Proyecto Ejecutivo e integrará la Propuesta técnica y Económica para emitir el fallo correspondiente
V.I.- ESPECIFICACION PARTICULAR
VIDEO EDITADO DEL DESARROLLO DE LA OBRA
EL LICITANTE deberá incluir dentro del monto de su propuesta, el costo de un vídeo en formato DVD, con tomas del desarrollo de construcción de la obra, durante cada una de sus etapas, con una duración total de 1 (una) hora, con información editada propia de la obra y de la integración de la misma con el medio que la rodea. Se entregará una copia de dicho vídeo a la mitad de la obra para su revisión y correcciones en la Dirección de Obras Publicas, de igual forma un segundo vídeo de la parte restante de la obra, para que ambas partes formen un vídeo completo, una vez concluido el vídeo, éste se entregara en 5 (cinco) juegos en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para dar por recibido el trabajo; el costo total correspondiente deberá considerarlo dentro de sus indirectos de obra.
ESPECIFICACION PARTICULAR
Señal Diagramática Letrero Informativo de Obra
Especificaciones de diseño:
1. Medidas de la señal: 2.44 metros x 4.88 metros
2. Puntaje de textos: Título 500 Pts, Mensaje Central 800 Pts y el logotipo de LA DEPENDENCIA 500 Pts.
Características de la señal:
1. Utilizar lámina xx xxxxx galvanizado calibre 14
2. Para la estructura de soporte se debe realizar un proyecto específico, de acuerdo con las condiciones del lugar donde se va a instalar
FORMATO No. 01
PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
Acapulco, Guerrero, a ___ de __________ de 2010.
C. ING. XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.
De conformidad con lo dispuesto en la fracción II, articulo 24 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la convocatoria a la licitación pública nacional número: (_____________), para la contratación de: Proyecto integral (llave en mano) y construcción de “PASO ELEVADO BICENTENARIO” en la Av. Xxxxxxxxxx, desde la Av. Universidad a la Av. Xxxxxxxx Xxxxxxx, en Acapulco, en el Estado de Guerrero, manifestamos bajo protesta de decir verdad, que no nos encontramos en alguno de los supuestos que establecen los artículos 62, de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero no.266, y que por nuestro conducto no participan en el presente procedimiento de licitación personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contraloría General del Estado.
ATENTAMENTE
____________________________________________________
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
FORMATO No. 02
PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
Acapulco, Guerrero a ___ de __________ de 2010.
C. ING. XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.
De conformidad con lo dispuesto en la fracción VII, articulo 24 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la convocatoria a la licitación pública nacional número: (____________________), para la contratación de: Proyecto integral (llave en mano) y construcción ““PASO ELEVADO BICENTENARIO”” en la Av. Xxxxxxxxxx, desde la Av. Universidad a la Av. Xxxxxxxx Xxxxxxx, en Acapulco, en el Estado de Guerrero, declaramos que por ningún motivo nuestra empresa, ni través de interpósita persona, adoptaremos conductas para que los servidores públicos de la dependencia convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.
ATENTAMENTE
_________________________________________________
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
FORMATO No. 03
PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y DE HABER ASISTIDO O NO A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES.
Acapulco, Guerrero a ____ de ________ de 2010.
C. ING. XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.
De conformidad con lo dispuesto en la fracción I, articulo 26 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la convocatoria a la licitación pública nacional número: (__________________), para la contratación de: Proyecto integral (llave en mano) y construcción “PASO ELEVADO BICENTENARIO” en la Av. Xxxxxxxxxx, desde la Av. Universidad a la Av. Xxxxxxxx Xxxxxxx, en Acapulco, en el Estado de Guerrero.
Manifiesto conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, así como (si/no) haber asistido a las juntas de aclaraciones que se celebraron y haber considerado en la proposición lo que en ellas se indico.
A t e n t a m e n t e
firma
____________________________________
Nombre y cargo del representante que firma
FORMATO No. 04
PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
Acapulco, Guerrero a ____ de ________ de 2010.
C. ING. XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.
De conformidad con lo dispuesto en la fracción I, articulo 26 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la convocatoria a la licitación pública nacional número: (___________________), para la contratación de: Proyecto integral (llave en mano) y construcción de “PASO ELEVADO BICENTENARIO” en la Av. Xxxxxxxxxx, desde la Av. Universidad a la Av. Xxxxxxxx Xxxxxxx, en Acapulco, en el Estado de Guerrero.
Manifestamos nuestra conformidad de ajustarnos a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado.
ATENTAMENTE
__________________________________________________
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
FORMATO No. 05
PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
Acapulco, Guerrero a ____ de ________ de 2010.
C. ING. XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.
De conformidad con lo dispuesto en la fracción I, articulo 26 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la convocatoria a la licitación pública nacional número: (____________________), para la contratación de: Proyecto integral (llave en mano) y construcción de “PASO ELEVADO BICENTENARIO” en la Av. Xxxxxxxxxx, desde la Av. Universidad a la Av. Xxxxxxxx Xxxxxxx, en Acapulco, en el Estado de Guerrero.
Manifestamos nuestra conformidad de conocer el contenido del modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería y nuestra conformidad de ajustarnos a sus términos.
ATENTAMENTE
________________________________________________
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
FORMATO No. 06
PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
Acapulco, Guerrero a ____ de ________ de 2010.
C. ING. XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.
De conformidad con lo dispuesto en la fracción I, articulo 26 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en la convocatoria a la licitación pública nacional número: (_______________________), para la contratación de: Proyecto integral (llave en mano) y construcción “PASO ELEVADO BICENTENARIO”” en la Av. Xxxxxxxxxx, desde la Av. Universidad a la Av. Xxxxxxxx Xxxxxxx, en Acapulco, en el Estado de Guerrero.
Manifestamos haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que “LA DEPENDENCIA” a solicitado en los términos de referencia.
ATENTAMENTE
_________________________________________________
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
FORMATO No. 07
PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
Acapulco, Guerrero a ____ de ________ de 2010.
C. ING. XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.(_______________)
Relativa a: Proyecto integral (llave en mano) y construcción “PASO ELEVADO BICENTENARIO”” en la Av. Xxxxxxxxxx, desde la Av. Universidad a la Av. Xxxxxxxx Xxxxxxx, en Acapulco, en el Estado de Guerrero.
Deberá explicar en forma detallada y desglosada el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca “LA DEPENDENCIA”, especificando el control de calidad que llevará a cabo en cada etapa del proceso constructivo, tomando en consideración la capacidad y recursos que considera para la ejecución de la obra.
ATENTAMENTE
________________________________________________
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
|
|
RELACION DEL |
|
FORMATO 08 |
|||
|
|
PERSONAL PROFESIONAL |
|
|
|||
|
|
TECNICO QUE SERÁN |
PROYECTO INTEGRAL (LLAVE EN MANO) Y CONSTRUCCION “PASO ELEVADO BICENTENARIO” EN LA AV. XXXXXXXXXX, DESDE LA AV. UNIVERSIDAD A LA AV. XXXXXXXX XXXXXXX, EN ACAPULCO, EN EL ESTADO DE GUERRERO.
|
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUM. |
|||
|
|
RESPOSABLES DE LA |
(_____________) |
||||
|
|
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN |
FECHA: |
||||
|
|
Y EJECUCIÓN DE |
|
||||
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |
LOS TRABAJOS |
HOJA No. DE |
|||||
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
NUMERO DE |
TRABAJOS REALIZADOS |
||
|
CARGO QUE OCUPARA |
|
ESTUDIOS |
CEDULA |
SIMILARES A LOS DE |
||
NOMBRE DEL PERSONAL |
EN LA OBRA |
CATEGORIA |
ACADEMICOS |
PROFESIONAL |
ESTA LICITACION |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |
|
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA |
|||||
NOTA : SE DEBERAN ANEXAR LAS CURRICULAS DEL PERSONAL QUE SE RELACIONE CONFORME FORMATO 08A. |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||
FORMATO No. 08A
PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
CURRICULUM VITAE RESUMIDO
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: (_______________________)
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Proyecto integral (llave en mano) y construcción “PASO ELEVADO BICENTENARIO” en la Av. Xxxxxxxxxx, desde la Av. Universidad a la Av. Xxxxxxxx Xxxxxxx, en Acapulco, en el Estado de Guerrero.
Acapulco, Guerrero a ____ de ________ de 2010.
DEL INTERESADO:
NOMBRE: _______________________
FIRMA________________________
CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACION:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1.-ESCOLARIDAD
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.-CEDULA PROFESIONAL (deberá anexar copia de la cedula del grado académico indicado)
________________________________________________________________________
3.-DOMICILIO ACTUAL
________________________________________________________________________
4.-TELEFONO ACTUAL
________________________________________________________________________
5.-EXPERIENCIA PROFESIONAL
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6.-EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
En los puntos 5 y 6 anteriores deberá indicar la descripción de los trabajos, la empresa con quien participo, el cargo que ocupo y el periodo de ejecución de dichos trabajos.
Vo. Bo.
_________________________________________________
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
RELACION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES A LAS DE ESTA LICITACIÓN
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: (________________________) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: PROYECTO INTEGRAL (LLAVE EN MANO) Y CONSTRUCCION “PASO ELEVADO BICENTENARIO” EN LA AV. XXXXXXXXXX, DESDE LA AV. UNIVERSIDAD A LA AV. XXXXXXXX XXXXXXX, EN ACAPULCO, EN EL ESTADO DE GUERRERO.
|
FORMATO No. 09
|
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS |
NÚMERO DE CONTRATO Y NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LA CONTRATANTE |
DOMICILIO Y TELEFONO DE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS |
IMPORTE CONTRATADO CON INA |
IMPORTE EJERCIDO, CON IVA |
IMPORTE POR EJERCER |
FECHA DE TERMINACIÓN O PREVISTA PARA LA TERMINACIÓN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |
|
|
|
PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: (_______________________) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: PROYECTO INTEGRAL (LLAVE EN MANO) Y CONSTRUCCION “PASO ELEVADO BICENTENARIO” EN LA AV. XXXXXXXXXX, DESDE LA AV. UNIVERSIDAD A LA AV. XXXXXXXX XXXXXXX, EN ACAPULCO, EN EL ESTADO DE GUERRERO.
|
FORMATO 10
|
||||||||
|
NOMBRE DEL EQUIPO |
LUGAR DONDE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE |
CANTIDAD |
MARCA Y MODELO |
TIPO Y CAPACIDAD |
No. De SERIE |
DE SU PROPIEDAD |
ARRENDADO CON O SIN OPCION A COMPRA |
USOS ACTUALES |
FECHA DE DISPONIBILIDAD EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |
|
||||||||||||
|
PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA RELACION DE BANCOS DE MATERIALES PROPUESTOS PARA LAFORMACIÓN DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: (_________________________) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: PROYECTO INTEGRAL (LLAVE EN MANO) Y CONSTRUCCION “PASO ELEVADO BICENTENARIO” EN LA AV. XXXXXXXXXX, DESDE LA AV. UNIVERSIDAD A LA AV. XXXXXXXX XXXXXXX, EN ACAPULCO, EN EL ESTADO DE GUERRERO.
|
FORMATO 11
|
|
|||||||||||||||
DENOMINACIÓN Y UBICACIÓN |
VOLUMEN A EXTRAER |
CAPA EN QUE SERA UTILIZADO |
DISTANCIA DE ACARREO AL CENTRO DE GRAVEDAD DEL LUGAR DE UTILIZACIÓN |
SI ES ADQUIRIDO INDICAR EL PROVEEDOR E INDICAR EL ALCANCE DE LA ADQUISICIÓN |
|
|
|
|
|
La distancia de acarreos deberá indicarse y considerarse claramente en los análisis de precios unitarios que corresponda.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |
|
FORMATO 12
PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
PROPOSICIÓN
Acapulco, Guerrero a ____ de ________ de 2010.
C. ING. XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.
Me refiero a la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No.(_______________) relativa a los trabajos de PROYECTO INTEGRAL (LLAVE EN MANO) Y CONSTRUCCION “PASO ELEVADO BICENTENARIO” EN LA AV. XXXXXXXXXX, DESDE LA XX. XXXXXXXXXXX X XX XX. XXXXXXXX XXXXXXX, XX XXXXXXXX, XX XX XXXXXX XX XXXXXXXX.
Por mi propio derecho ________________________________________
Como representante legal de _________________________________.
Manifiesto a usted que:
Oportunamente se recogieron las Bases de Licitación correspondientes y se ha tomado debida nota de los datos y las bases a que se sujetará dicha licitación y conforme a las cuales se llevarán a cabo la obra, se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las citadas Bases y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en un total de ____________ fojas foliadas.
Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las Bases de referencia.
Asimismo, manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero No. 266, y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionado con las mismas, las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que tiene en vigor esta Dependencia y las Especificaciones Generales y Particulares, y que se acepta que tales documentos rigen, en lo conducente, respecto a la Licitación indicada y demás actos que de ella deriven.
De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición respectiva, la que con un importe total de $ __________ (__________________________________________), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (I.V.A.), se encuentra requisitada e integrada en la forma que establecen las Bases de Licitación, las Especificaciones Generales y Particulares de los trabajos que se licitan y demás documentos del caso.
El tiempo de ejecución de los trabajos objeto de la licitación será de _________días naturales contados a partir de la fecha real del inicio de la obra.
A t e n t a m e n t e
Firma
_____________________________________
Nombre y cargo del signatario
_______________________________________
Nombre de la empresa
FORMATO 13
Presupuesto total de los trabajos a Xxxxxx Xxxxxx
El cual deberá dividirse en actividades de obra, indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la propuesta a Xxxxxx Xxxxxx.
|
[LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ] |
LICITACION N°:
OBJETO: |
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |
FORMATO 13
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FIRMA DEL LICITANTE |
HOJA:
DE: |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A PRECIO ALZADO |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
CLAVE |
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
UNIDAD |
CANTIDAD |
P.U. |
P.U. (CON LETRA) |
IMPORTE
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
TOTAL ( NUMERO Y LETRA) |
|
||||||||||||||||||||
FORMATO 14
RED DE ACTIVIDADES CALENDARIZADA INDICANDO LAS DURACIONES, O BIEN, LA RUTA CRÍTICA.
Artículo 193 (RLOPSRM).- La red de actividades es la representación gráfica del proceso constructivo que seguirá el contratista para realizar los trabajos, en la que se deberán contemplar las actividades a realizar, indicando su duración y secuencia de ejecución, así como las relaciones existentes con las actividades que las anteceden y las que le proceden, a efecto de calcular las fechas de inicio y de terminación y las holguras de cada una de ellas.
FORMATO 15
CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR ACTIVIDADES A EJECUTAR, [ PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE]
Artículo 194 (RLOPSRM).- La cédula de avances y de pagos programados, es una tabla o matriz en la que el contratista muestra todas las actividades que le representan un costo.
En la cédula el contratista deberá definir las cantidades y el importe de trabajos a ejecutar [ PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE], a efecto de reflejar el avance físico y financiero que tendrán los mismos.
[LOGOTIPO DE LA CONVOCANTE] |
LICITACION N°: |
FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: |
FORMATO 15 |
|||||||||||||||||||||||||||
OBJETO: |
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA |
|||||||||||||||||||||||||||||
HOJA: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS |
||||||||||||||||||||||||||||||
CLAVE |
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
IMPORTE DE LA ACTIVIDAD |
FECHAS |
|
PERIODO |
|||||||||||||||||||||||||
INICIO |
TERMINO |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||
FECHA |
FECHA |
FECHA |
FECHA |
FECHA |
FECHA |
FECHA |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Avances |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Pagos Prog. |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Avances |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Pagos Prog. |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Avances |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Pagos Prog. |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Avances |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Pagos Prog. |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Avances |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Pagos Prog. |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
###### |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
TOTAL |
|
|
|
PARCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
ACUMULADO |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
[LOGOTIPO DE LA CONVOCANTE]
|
LICITACIÓN N°:
OBJETO: |
FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:
|
FORMATO 16 |
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS |
|||
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE |
FIRMA DEL LICITANTE |
HOJA __ DE __ |
|
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, POR [PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE] |
PARTIDA |
SUB PARTIDA |
CONCEPTO DE TRABAJOS |
UNIDAD |
CANTIDAD |
[ PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE] |
IMPORTE TOTAL |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARCIAL QUINCENAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACUMULADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Notas.-
En la programación se indicarán, para la parte a Xxxxxx Xxxxxx, por [PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE] los importes de los trabajos por realizar
El licitante adecuará el número de columnas de [PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE] que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
FORMATO 17
C. ING. XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E
Yo (nombre representante legal) , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación pública, a nombre y representación de (persona física o moral) , de conformidad con el testimonio de la escritura pública No. ______, Volumen ______, de fecha ___ de ____________ de _____, otorgada ante la xx xxx Xxxxxxx Público No. ____ de la Ciudad de ____________, Lic. _______________, mismas que a la fecha no han sido modificadas, revocadas o canceladas.
DATOS DE LA PERSONA MORAL
(Cuando aplique)
Denominación o Razón Social:
Registro Federal de Contribuyentes:
Domicilio:
Calle y número:
Colonia: Delegación o Municipio:
Código postal: Entidad Federativa:
Teléfono: Fax: Celular:
Correo electrónico:
Número de la escritura pública en el que consta su acta constitutiva:
De fecha:
Nombre, número y xxxxx xxx Xxxxxxx Público ante el cual se dio fe de la misma:
Número y Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio:
Relación de accionistas
Apellido Paterno Apellido Materno Nombres(s) R.F.C. (%) de acciones
Descripción del objeto social:
Modificaciones y/o reformas al acta constitutiva:
De fecha:
MODELO DE ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA FISICA O MORAL OTORGA REPRESENTACIÓN (EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
|
ANEXO AHOJA 2 DE 2 |
DE LA PERSONA FISICA
(Cuando aplique)
Nombre:
Acta de nacimiento:
Registro Federal de Contribuyentes:
Profesión:
No. De cedula profesional:
Domicilio:
Calle y número:
Colonia: Delegación o Municipio:
Código postal: Entidad Federativa:
Teléfono: Fax:
Correo electrónico:
(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
(Nombre y Firma del Representante Legal)
Nota: El presente anexo podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado.
FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
FECHA DE EXPEDICION
NOMBRE DE LA AFIANZADORA
NUMERO DE LA POLIZA
FIADO: LICITANTE
RAMO/TIPO: CUMPLIMIENTO
MONTO: (MONTO DE FIANZA)
DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
(LOS DATOS ANTERIORES ESTARÁN DENTRO DEL FORMATO DE FIANZA EMITIDO)
DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $ (CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA) NO INCLUYE I.V.A.
POR: LICITANTE
ANTE: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.
PARA GARANTIZAR POR: (LICITANTE) CON RFC (RFC LICITANTE) Y CON DOMICILIO (DOMILICIO LICITANTE) , EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NO. (NUM. DE CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CONTRATO), CON UN IMPORTE TOTAL DE (MONTO EN NUMERO Y LETRA), INCLUYE I..V.A., RELATIVO A (DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA). LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NO. 266 Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A).- QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS CLAUSULAS CONTENIDAS EN EL CONTRATO; B).- QUE EN EL CASO DE QUE SE DIFIERA O PRORROGE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, C).- QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON AUTORIZACION DE LA CONTRATANTE; D).- QUE LA CANCELACION DE LA FIANZA PROCEDERA A SOLICITUD DE LA CONTRATANTE A LA SECRETARIA QUE A SU VEZ SOLICITARA DE INMEDIATO, POR ESCRITO A LA AFIANZADORA QUE CORRESPONDA; E).- QUE LA FIANZA ESTARA EN VIGOR POR AÑO MAS, CONTANDO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, Y EN CASO DE DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE SE XXXXXXXX LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES; F).- QUE AL INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 93, 94, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO 119.FIN DE TEXTO.
“ESTA FIANZA NO GARANTIZA OPERACIONES DE CREDITO NI OBLIGACIONES DE PAGO”
FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO.
FECHA DE EXPEDICION
NOMBRE DE LA AFIANZADORA
NUMERO DE LA POLIZA
FIADO: LICITANTE
RAMO/TIPO: ANTICIPO
MONTO: (MONTO DE FIANZA)
DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
(LOS DATOS ANTERIORES ESTARÁN DENTRO DEL FORMATO DE FIANZA EMITIDO)
DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $ (CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA) NO INCLUYE I.V.A.
POR: LICITANTE
ANTE: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.
PARA GARANTIZAR POR: (LICITANTE) CON RFC (RFC LICITANTE) Y CON DOMICILIO (DOMILICIO LICITANTE) , EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NO. (NUM. DE CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CONTRATO), CON UN IMPORTE TOTAL DE (MONTO EN NUMERO Y LETRA), INCLUYE I..V.A., RELATIVO A (DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA). LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NO. 266 Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY. A).- QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO; B).- QUE LA FIANZA GARANTIZA LOS ACCESORIOS EN EL EVENTO DE QUE EL ANTICIPO NO SEA AMORTIZADO TOTAL O PARCIALMENTE OSEA INVERTIDO EN FINES DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, C).- QUE LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO QUE SE OTORGUE PRORROGA O ESPERA, SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR EL CONTRATANTE Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO AL DEUDOR ; D).- QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA CONTRATANTE, QUE LA PRODUCIRA CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO, EN SU CASO LOS ACCESORIOS, E).- QUE AL INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 93, 93 BIS, 94, Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO 119 DE LA CITADA LEY.FIN DE TEXTO.
“ESTA FIANZA NO GARANTIZA OPERACIONES DE CREDITO NI OBLIGACIONES DE PAGO”
M O D E L O DE C O N T R A T O
DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, RELATIVO A LOS TRABAJOS PARA LA”NOMBRE DE LA OBRA”, UBICADO EN: “UBICACIÓN DE LA OBRA” EN ACAPULCO GRO. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, A QUIEN SE DENOMINARÁ “MUNICIPIO”, POR CONDUCTO DE LA SINDICATURA ADMINISTRATIVA Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, REPRESENTADAS POR EL C. LIC. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX Y POR EL ING. XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX, TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA, ”NOMBRE DE LA EMPRESA” REPRESENTADA POR EL C. ”NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL” EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
D E C L A R A C I O N E S
I.- EL MUNICIPIO DECLARA:
1.1 QUE EL C. LIC. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX TIENE LAS FACULTADES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE ACUERDO AL ARTICULO 76, FRACCION II DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO.
I.2 EL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NUMERO 29 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, TUVO A BIEN DESIGNAR COMO SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS AL C. ING. XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX, Y POR ENDE, SU REPRESENTACIÓN PARA LA OBRA..
I.3 QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA CALLE XXXXXXX XXXXXX ESQUINA CON CALLE COMONFORT SIN NUMERO, COL. CENTRO, CODIGO POSTAL 39300 EN ESTA CIUDAD DE ACAPULCO, GRO. (ANTIGUO XXXXXXX MUNICIPAL).
I.4 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO, AUTORIZÓ LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y QUE A SU VEZ SE HAYA INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE OBRAS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2009, XXX XXXX XXXIII.
I.5 QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA TAL COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266.
II.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE:
II.1 ACREDITA LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO ”No. DE ACTA”, DE FECHA ”dd/mm/aa” PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO: ”NOMBRE XXX XXXXXXX” TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NUMERO “No. DE NOTARIA” DEL: “DISTRITO JUDICIAL”, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, “CIUDAD Y ESTADO”. BAJO EL FOLIO MERCANTIL NUMERO ”No. DE FOLIO”, EL DÍA “dd/mm/aa”.
II.2 EL C. ”NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL”, ACREDITA SU REPRESENTACIÓN Y FACULTADES QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, SUSPENDIDAS, NI EN FORMA ALGUNA LIMITADAS HASTA LA FECHA, MEDIANTE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO: ”No. DE ACTA O PODER” DE FECHA: ”dd/mm/aa”, PASADA ANTE LA FE DEL SEÑOR LICENCIADO: ”NOMBRE XXX XXXXXXX”, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NUMERO. “No. DE NOTARIA”, DEL: “DISTRITO JUDICIAL” INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE, “CIUDAD Y ESTADO”. BAJO EL FOLIO MERCANTIL NUMERO ”No. DE FOLIO”, EL DÍA “dd/mm/aa”.
II.3 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA SER MEXICANO Y CONVIENE, PARA EL CASO DE CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y, CONSECUENTEMENTE, NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN FAVOR DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO EMANADO DE ESTE CONTRATO.
II.4 TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ESTE CONTRATO.
II.5 EN CUMPLIMIENTO DE LO SEÑALADO EN EL OFICIO CIRCULAR NÚMERO UNAOPSPF/309/AD/023/99 EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 1999, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LA REGLA 2.1.14. DEL ARTÍCULO 32 D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y CUARTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PARA 1999, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 17 XX XXXX DE 1999, PRESENTÓ UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE: HA PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO POR IMPUESTOS FEDERALES, DISTINTAS A LAS DEL ISAN E ISTUV, CORRESPONDIENTES A SUS ÚLTIMOS TRES EJERCICIOS FISCALES, ASÍ COMO QUE HA PRESENTADO LAS DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A 2006 Y 2007 POR LOS MISMOS IMPUESTOS Y; QUE NO TIENE ADEUDOS FISCALES FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES, DISTINTAS A ISAN E ISTUV.
II.6 TIENE Y ADEMÁS, ESTÁ VIGENTE EL REGISTRO QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA:
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO LE ASIGNÓ EL NÚMERO DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO ”R.F.C.”.
II.7 CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 266 DEL ESTADO DE GUERRERO; DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL A LAS CUALES SE SUJETA EN CUANTO AL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, AL PROYECTO, AL PROGRAMA DE TRABAJO, A LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNEN LOS PRECIOS UNITARIOS Y CANTIDADES APROXIMADAS QUE, COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.
II.8 MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ESTA SOCIEDAD DESEMPEÑA ALGÚN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, ASÍ COMO QUE NO TIENE IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO QUE LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.
II.9 HA INSPECCIONADO EL LUGAR EN QUE HABRÁ DE EJECUTARSE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y CONSECUENTEMENTE, HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:
C L Á U S U L A S
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL “MUNICIPIO” ENCOMIENDA A EL “CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA CONSISTENTE EN LA ”NOMBRE DE LA OBRA Y UBICACIÓN” Y ESTE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN EL PUNTO II.7 DEL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, ESTADO DE GUERRERO, MISMAS DISPOSICIONES QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS PARA FORMAR PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, QUEDAN GARANTIZADOS POR “EL CONTRATISTA”, DURANTE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN FORMAL CONFORME A LA CLÁUSULA OCTAVA DE ÉSTE INSTRUMENTO.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” POR LOS TRABAJOS EFECTUADOS Y REGULADOS POR EL PRESENTE CONTRATO LA CANTIDAD DE “SUBTOTAL CON No. Y (LETRA)” MÁS I.V.A., LO CUAL DA UN TOTAL DE “IMPORTE TOTAL CON No. Y (LETRA)” CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO DE: 3 (TRES) DÍAS NATURALES QUE INICIARÁN EL DÍA: “FECHA DE INICIO”, Y QUE CONCLUIRÁN EL DÍA “FECHA DE TERMINACION”, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRAS PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE LOS INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO DEBERÁ INICIARSE EN LA FECHA SEÑALADA Y PARA ÉSTE EFECTO “EL MUNICIPIO”, OPORTUNAMENTE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EL TERRENO Y/O INMUEBLE EN QUE DEBERÁ LLEVARSE A CABO. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EL DIFERIMIENTO SE CONSIGNARÁ EN EL CONVENIO QUE AL AFECTO CELEBREN LAS PARTES.
ASIMISMO “EL CONTRATISTA” TRAMITARÁ LOS PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERA PARA LA INICIACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS AMPARADOS POR EL PRESENTE CONTRATO.
QUINTA.- ANTICIPO: “EL MUNICIPIO” OTORGARÁ AL CONTRATISTA, UN ANTICIPO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: “IMPORTE CON No. Y (LETRA)”, MÁS I.V.A. QUE EQUIVALE AL TREINTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.
DICHO ANTICIPO SE OTORGARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA SEÑALADA EN LA CLAÚSULA OCTAVA DE ESTE CONTRATO A PLENA SATISFACCIÓN DE LA SECRETARIA.
EL ANTICIPO A QUE SE REFIERE ÉSTA CLÁUSULA SERÁ ENTREGADO CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA, A LA PERSONA QUE ACREDITE ESTAR DEBIDAMENTE FACULTADA POR EL CONTRATISTA PARA TALES EFECTOS.
PARA EL CASO DE QUE LA SECRETARIA, POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA, NO ENTREGASE A EL CONTRATISTA EL ANTICIPO EN LA FECHA PREVISTA, SE PODRÁ DIFERIR EL INICIO DE LOS TRABAJOS SIN MODIFICAR EL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA, PARA CUYO EFECTO DEBERÁ SUSCRIBIRSE ENTRE LAS PARTES EL CONVENIO DE DIFERIMIENTO RESPECTIVO, EL QUE CONTENDRÁ LAS NUEVAS FECHAS DE INICIACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA.
EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, QUEDARÁN SUJETOS A LOS PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES A LA MATERIA.
SEXTA:
FORMA DE PAGO: LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES MISMAS QUE REFLEJARÁN LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA OBRA Y ESTARAN ACOMPAÑADAS POR LA RED DE ACTIVIDADES, LA CÉDULA DE AVANCES Y DE PAGOS PROGRAMADOS, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, LA BITÁCORA DE OBRA, EL REPORTE FOTOGRÁFICO RESPALDANDO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES O SUBACTIVIDADES Y LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONFORMIDAD A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ABARCANDO PERIODOS MENSUALES, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA A LA SUPERVISIÓN DE “EL MUNICIPIO” DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL TERMINO DEL PERIÓDO CORRESPONDIENTE.
LA SUPERVISIÓN DE “EL MUNICIPIO” REVISARÁ Y EN SU CASO, AUTORIZARÁ LA ESTIMACIÓN DENTRO DE LOS OCHO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE DICHA ESTIMACIÓN SE PRESENTE.
CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES.
PARA TALES EFECTOS, EL CONTRATISTA RECIBIRÁ DE “EL MUNICIPIO” EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRÍRSELE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD.
LA AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES SE HARÁ POR CONDUCTO DE LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS PARA TAL EFECTO. LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES DEBERÁ ASENTARSE EN LAS PROPIAS ESTIMACIONES Y EN LA BITÁCORA DE OBRA.
“EL MUNICIPIO” CUBRIRÁ A EL CONTRATISTA EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN Y ÉSTOS HAYAN SIDO AUTORIZADOS.
EL CONTRATISTA ACEPTA QUE “EL MUNICIPIO”, AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS LO SIGUIENTE: DERECHOS POR INSPECCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO: 0.5% (CINCO AL MILLAR).
SEPTIMA.- LUGAR DE PAGO: EL LUGAR EN QUE “EL MUNICIPIO” CUBRIRÁ LOS PAGOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO SERÁ EN LA AV. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX S/N, XXXXXXX FEDERAL COL. CENTRO ACAPULCO, GRO.
OCTAVA.- GARANTÍAS: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 266 DEL ESTADO DE GUERRERO, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR POR EL 100% DEL ANTICIPO QUE LE SEA OTORGADO POR “EL MUNICIPIO” MÁS I.V.A., ADEMÁS DE UNA FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN, CUYA CANTIDAD ASCIENDE A ”SUBTOTAL CON No. Y (LETRA)” MÁS I.V.A., MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DICHAS FIANZAS SE EXHIBIRÁN DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES EN QUE EL CONTRATISTA RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA, A SU ELECCIÓN, PRESENTARÁ FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO MÁS I.V.A.; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO MÁS I.V.A., O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MISMO MONTO MÁS I.V.A. EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO. LOS RECURSOS APORTADOS EN FIDEICOMISO DEBERÁN INVERTIRSE EN INSTRUMENTOS XX XXXXX FIJA.
SI EL CONTRATISTA NO PRESENTA LAS GARANTÍAS EN LA FORMA Y TÉRMINOS ASENTADOS EN ÉSTA CLÁUSULA, “EL MUNICIPIO” PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE:
SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 266 DEL ESTADO DE GUERRERO, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA.
LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO
LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AÚN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS O AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE.
LA FIANZA CONTINUARÁ EN VIGOR EN CASO DE QUE SE DETECTEN DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO, HASTA QUE SE SATISFAGAN LAS CITADAS RESPONSABILIDADES.
NOVENA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: EN VIRTUD DE SER EL PRESENTE UN CONTRATO INTUITU PERSONAE, EL CONTRATISTA NO PODRÁ CEDER EN NINGÚN CASO, YA SEA EN TODO O EN PARTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS A OTRAS PERSONAS FÍSICAS X XXXXXXX, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE DERIVEN A SU FAVOR, DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA, FACTURAS O CONTRARECIBOS QUE SE GENEREN EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA SIGUIENTE CLÁUSULA.
TAMPOCO PODRÁ EL CONTRATISTA SUBCONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O PARTE DE LA MISMA.
DÉCIMA.- “EL MUNICIPIO” TENDRÁ FACULTAD PARA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL ESTE CONTRATO, CUANDO UNA VEZ NOTIFICADA LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO QUE COMPRENDA, ÉSTOS SEAN COBRADOS POR EL CEDENTE, O CUALQUIER OTRA PERSONA DISTINTA DEL NUEVO TITULAR DEL DERECHO; CUANDO DESPUÉS DE SER COBRADAS LAS FACTURAS O CONTRARECIBOS, UNAS U OTROS SE HAGAN FIGURAR POR EL CONTRATISTA EN UN CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS, O CUALQUIER OTRO ACTO JURÍDICO QUE TENGA COMO CONSECUENCIA CONFERIR LOS DERECHOS DE COBRO DE “EL CONTRATISTA” A LOS CRÉDITOS GENERADOS CONFORME A ESTE CONTRATO O PREFERENCIA SOBRE DICHOS CRÉDITOS.
“EL MUNICIPIO” Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN QUE EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, LOS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS TENDRÁN LA SIGUIENTE PRELACIÓN U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO:
CRÉDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE EL CONTRATISTA.
CRÉDITOS FISCALES EN LOS TÉRMINOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
CRÉDITOS A FAVOR DE “EL MUNICIPIO”, TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ÉSTOS, LOS QUE RESULTEN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO QUE SE HAYA OTORGADO A EL CONTRATISTA A CUENTA DE ESTE CONTRATO.
OTROS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS, DISTINTOS A LOS REFERIDOS A LOS INCISOS ANTERIORES.
DÉCIMA PRIMERA.-
AJUSTE DE COSTOS: LAS PARTES ACUERDAN POR TRATARSE DE UN CONTRATO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NO HABRÁ AJUSTES DE COSTOS.
DÉCIMA
SEGUNDA.- INCUMPLIMIENTO DE PAGOS: LAS PARTES ACUERDAN QUE, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, “EL MUNICIPIO” A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL CONTRATISTA.
TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA LOS CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIOS DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES EN FAVOR DE “EL MUNICPIO”.
DÉCIMA TERCERA.-
SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS: “EL MUNICIPIO” TENDRÁ EN TODO TIEMPO FACULTAD DE VERIFICAR SI EL CONTRATISTA, ESTÁ EJECUTANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ÉSTE CONTRATO DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA PRESENTADO Y APROBADO Y DARÁ POR ESCRITO, A TRAVÉS DE LA BITÁCORA DE OBRA, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES EN RELACIÓN CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE “EL MUNICIPIO”.
DÉCIMA CUARTA.-
REPRESENTANTE DE LAS PARTES: “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTES DE LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE MANIFESTANDO QUE QUEDARÁ COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL C. ”NOMBRE DE ENCARGADO DE LA OBRA” QUIEN ACREDITA SU PROFESION CON LA CEDULA PROFESIONAL No. “NO. DE CEDULA” TENDRÁ PODER AMPLIO EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO POR SU PARTE DE ESTE CONTRATO.
“EL MUNICIPIO”, SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN Y LO PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER MOMENTO.
DÉCIMA QUINTA.-
RECEPCION DE LOS TRABAJOS: LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS 266 DEL ESTADO DE GUERRERO Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO LAS MODALIDADES QUE LOS MISMOS PREVÉN, RESERVÁNDOSE “EL MUNICIPIO” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO.
PARA TALES EFECTOS EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:
a) EL CONTRATISTA COMUNICARÁ POR ESCRITO A “XX XXXXXXXXX” XX XXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXX QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ÉSTA VERIFICARÁ QUE LOS TRABAJOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN.
UNA VEZ QUE “EL MUNICIPIO” HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SUSCRIBIENDO UN “ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION” EN LA QUE CONSTE ESTE HECHO, LA CUAL CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE CONSIGNEN EL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS.
b).- TRATÁNDOSE DE RECEPCIÓN PARCIAL, CUANDO A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” EXISTAN PARTES DE LA OBRA QUE PUEDAN CONSIDERARSE TERMINADAS Y CADA UNA DE ELLAS UTILIZABLE EN RAZÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES SE PODRÁN REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES.
UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, “EL CONTRATISTA” QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO Y EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y EN TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL.
PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ CONSTITUIR LA GARANTÍA REFERIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CLAÚSULA OCTAVA DE ESTE INSTRUMENTO.
QUEDARÁN A SALVO LOS DERECHOS DE “EL MUNICIPIO” PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS, CONFORME AL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
DÉCIMA SEXTA:
RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DEL TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES, “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO”, DERIVADAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO.
DÉCIMA SÉPTIMA.-
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EL EQUIPO QUE UTILICE EN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA QUE SE EFECTUE A SATISFACCIÓN DE “EL MUNICIPIO”, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE O DE SUS TRABAJADORES LLEGASEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.
DÉCIMA OCTAVA.-
PENAS CONVENCIONALES: A FIN DE VERIFICAR SI “EL CONTRATISTA” ESTA EJECUTANDO LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO CONFORME AL PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA APROBADOS, “EL MUNICIPIO” COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE E IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE AL LLEVARSE A CABO LA COMPARACIÓN, RESULTARE LA OBRA MAL EJECUTADA, ÉSTA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA.
SÍ COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN MENCIONADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA RESULTA MENOR DE LA QUE DEBIÓ REALIZARSE, “EL MUNICIPIO” RETENDRÁ EL CINCO POR CIENTO DE LAS DIFERENCIAS DE DICHOS IMPORTES, MULTIPLICADOS POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS A LA FECHA DE REVISIÓN. POR LO TANTO, SE EFECTUARÁ MENSUALMENTE LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA LA INDICADA.
SI DE ACUERDO CON LO SEÑALADO ANTERIORMENTE AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN DEL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA DE OBRA EJECUTADA PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DE “EL MUNICIPIO”, A TÍTULO XX XXXX CONVENCIONAL POR EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” SI ÉSTE NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA, ASÍ MISMO, COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A “EL MUNICIPIO” LA CANTIDAD XXX XXXX POR CIENTO SOBRE EL MONTO DE LA DIFERENCIA POR EJECUTAR, POR CADA MES DE DEMORA.
CUANDO SIN CAUSA JUSTIFICADA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO CONVENIDO, SEGÚN EL PROGRAMA DE OBRA, TODO GASTO QUE “EL MUNICIPIO” EFECTÚE POR SUPERVISIÓN EXCEDENTE Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA, SERÁN CON CARGO A EL CONTRATISTA. EL IMPORTE DE ESTOS SERÁ DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL MUNICIPIO” DEBA HACER A EL CONTRATISTA.
INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO POR LAS PENAS CONVENCIONALES ESPECIFICADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, “EL MUNICIPIO” PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O CAUSA DE FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, EN TAL EVENTO, “EL MUNICIPIO” HARÁ AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.
PARA EL CASO DE QUE “EL MUNICIPIO”, CON APOYO EN LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 266 DEL ESTADO DE GUERRERO, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, OPTASE POR RESCINDIR EL CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS, ABSTENIÉNDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EFECTUADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA EN TANTO SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, EL QUE SE HARÁ DENTRO DE LOS CUARENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN.
LO ANTERIOR, SIN PREJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE EN EL CASO PUDIERAN EXISTIR.
NO PODRÁN CONSIDERARSE COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR LOS RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA ORIGINADOS POR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS NORMALES DE LA ZONA.
EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA, SÓLO SE APLICARÁN COMO PENA CONVENCIONAL COMO MÁXIMO, EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
DÉCIMA
NOVENA.-
SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA.
PARA TAL EFECTO “EL MUNICIPIO” EMITIRÁ UN COMUNICADO A “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS Y JUSTIFICACIONES DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, ASÍ COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS.
EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN.
CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” LO NOTIFICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” Y LE PAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS MATERIA DE ÉSTE CONTRATO.
“EL CONTRATISTA” PODRÁ SUSPENDER LA OBRA A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, CUANDO SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, ES DECIR POR CIRCUNSTANCIAS IMPREVISIBLES O INEVITABLES, QUE NO HAYAN SIDO PROPICIADAS POR EL CONTRATISTA Y QUE IMPIDAN LA EJECUCIÓN DE DICHOS TRABAJOS.
EN ÉSTE SUPUESTO, SI “EL CONTRATISTA” OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD ESCRITA A “EL MUNICIPIO” QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA.
VIGÉSIMA.-
RESCISIÓN DEL CONTRATO: LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES Y PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 266 DEL ESTADO DE GUERRERO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, DARÁ DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO” ADEMÁS DE QUE APLICARÁN A EL CONTRATISTA LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.
CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE RESCINDIRLE ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL BASTANDO PARA ELLO CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE.
CUANDO “EL MUNICIPIO” ESTIME QUE EL CONTRATISTA INCURRIÓ EN ALGUNA CAUSA DE RESCISIÓN SE LA COMUNICARÁ POR ESCRITO Y LE OTORGARÁ UN PLAZO XX XXXX DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE EN QUE SE RECIBA LA COMUNICACIÓN, PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TRANSCURRIDO DICHO TÉRMINO, “EL MUNICIPIO” RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER, PUDIENDO EXIGIR A EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y APLICAR LAS PENAS CONVENIDAS EN EL MISMO, O BIEN RESCINDIR EL CONTRATO CUYA RESOLUCIÓN HARÁ DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA EN FORMA FEHACIENTE.
EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO” DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, FORMULARÁ ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS, ASENTÁNDOSE EN LA MISMA LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISIÓN. ASIMISMO, “EL MUNICIPIO” HARÁ EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES Y SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO RESPECTIVO, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCINSIÓN. EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA” POR “EL MUNICIPIO”.
DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA DEBERÁ REINTEGRAR A “EL MUNICIPIO” EL ANTICIPO QUE TENGA PENDIENTE DE AMORTIZAR EN UN PLAZO DE VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADA LA RESCISIÓN DE QUE SE TRATA, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL CASO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL MUNICIPIO”.
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA O SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL MUNICIPIO” ESTE PAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ÉSTE CONTRATO.
VIGÉSIMA
PRIMERA.-
OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS: EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN ARTÍCULOS 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 266 DEL ESTADO XXX XXXXXXXX Y 139 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR A “XX XXXXXXXXX” XXXXXX XX XXX XXXXXXX XXXX NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL MUNICIPIO” HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS, TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO, INCLUYENDO ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE OBRA EJECUTADA CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA FUERA DE CATÁLOGO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y SOLICITUDES DE AJUSTES A LOS COSTOS POR CONCEPTO DE IMPACTO INFLACIONARIO, TODO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO Y CON LOS APOYOS NECESARIOS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”.
“EL MUNICIPIO” NO ESTARÁ OBLIGADA A DAR TRÁMITE A LAS SOLICITUDES O DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN ESTA CLÁUSULA.
VIGÉSIMA
SEGUNDA.-
LEGISLACIÓN: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LA INTEGRAN, ASÍ COMO LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 266 DEL ESTADO DE GUERRERO, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, Y EL CONTENIDO DE LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS EN VIGOR, LAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS FORMANDO PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.
EN LO NO PREVISTO POR LOS CITADOS ORDENAMIENTOS, SERÁN APLICABLES, SUPLETORIAMENTE, EL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUERRERO EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL, Y EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.
VIGÉSIMA
TERCERA.-
JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES: PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN LO MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE ACAPULCO DEL ESTADO DE GUERRERO, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.
VIGÉSIMA
CUARTA.- DOMICILIO: PARA LOS EFECTOS LEGALES DE ÉSTE CONTRATO, LAS PARTES SEÑALAN COMO SU DOMICILIO:
“XX XXXXXXXXX”, XXXXXXXXXX EN: XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX, XXX XXXXXX, CODIGO POSTAL 39300, ACAPULCO, GRO. (ANTIGUO XXXXXXX MUNICIPAL).
“EL CONTRATISTA”, EL UBICADO EN: “DOMICILIO FISCAL DEL CONTRATISTA”, ACAPULCO, GRO.
EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO EL DIA “DD/MM/AA”, EN TRES TANTOS CON FIRMAS AUTOGRAFAS.
PRIMERA SINDICATURA
LIC. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
PRIMER SINDICO PROCURADOR ADMINISTRATIVO
LA SECRETARIA EL CONTRATISTA
ING. XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX “NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL”
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ACTA CONSTITUTIVA: “No. DE ACTA” REG, IMSS.:“REG. PATRONAL”
R.F.C.: “R.F.C.”
45