LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

Contratación de Obras

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

“PROYECTO DE CONECTIVIDAD DEL CONURBANO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”

FONPLATA PRESTAMO ARG-36/2017

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS – XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX

LPI Nº 2: REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 16

TRAMO: R.P. Nº 58 – R.P. Nº 210

Longitud: 13.760 m

PARTIDOS: PRESIDENTE XXXXX Y ALMIRANTE XXXXX

Presupuesto Oficial: $ 243.102.620,45.-

Fecha de Apertura: 00 xx xxxxx xx 0000

(Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx en el ámbito del Decreto N° 1299/2016. Ad-referéndum de la vigencia del contrato xx Xxxxxxxx ARG-36/2017 aprobado por XXXXXXXX)

XXXXX-0000-00000000-XXXXX-XXXX

Índice General

Sección I. Instrucciones a los Licitantes 1

Índice de Cláusulas 1

Sección I Instrucciones a los Licitantes (IAL) 2

A. Disposiciones Generales 2

B. Los Documentos de Licitación 7

C. Preparación de las Ofertas 8

D. Presentación de las Ofertas 11

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 13

F. Adjudicación del Contrato 16

Sección II. Hoja de Datos de la Licitación 19

A. Disposiciones Generales 19

B. Los Documentos de Licitación 30

C. Preparación de las Ofertas 30

D. Presentación de las Ofertas 31

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 32

F. Adjudicación del Contrato 32 Anexo I - Forma de Cotizar 34 PLANILLA I (Uno) 36 PLANILLA II (Dos) 37 PLANILLA III (Tres) 38 PLANILLA IV (Cuatro) 39 PLANILLA V (Cinco) 40 PLANILLA VI (Seis) 41

Anexo II – Sistemas de Contratación 43

Sección III. Países Elegibles 44

Sección IV. Criterios de Evaluación y Comparación de las ofertas 45

Sección V. Formularios de la Oferta, Información para la Calificación y Contrato 58

1. Oferta del Contratista 58

2. Informe de Calificaciones 63

3. Contrato 74

Sección VI. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 76

Índice de Cláusulas 77

A. Disposiciones Generales 79

B. Control de Plazos 87

C. Control de Calidad 90

D. Control de Costos 90

E. Término del Contrato 96

Sección VII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 99

A. Disposiciones Generales 99

B. Control de Plazos 106

C. Control de la Calidad 107

D. Control de Costos 108

E. Término del Contrato 000

Xxxxx 0: Reglamentación de las comunicaciones mediante Ordenes de Servicio y Notas de Xxxxxx 000 Xxxxx 0: Construcción de la obra 000

Xxxxx 0 - Medición y Pago 000

Xxxxx 0: Reglas y Procedimientos para el Ejercicio de las Funciones del Conciliador 132

Sección VIII: Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento 136

Especificaciones Técnicas Generales 137 Memoria Descriptiva 138 Especificaciones Técnicas Particulares 141

Especificaciones Técnicas Complementarias 234

Sección IX. Planos 260

Sección X. Lista de Cantidades 000

XXXXX-0000-00000000-XXXXX-XXXX

Sección I. Instrucciones a los Licitantes

Índice de Cláusulas

A. Disposiciones Generales 2

1. Alcance de la Oferta 2

2. Fuente de los Recursos 2

3.1 Incompatibilidades 2

4. Licitantes Elegibles 3

5. Calificaciones del Licitante 4

6. Una oferta por licitante 6

7. Costo de las propuestas 6

8. Visita a la Zona de las Obras 7

B. Los Documentos de Licitación 7

9. Contenido de los Documentos de Licitación 7

10. Aclaración de los Documentos de Licitación 7

11. Enmiendas a los Documentos de Licitación 7

C. Preparación de las Ofertas 8

12. Idioma de las Ofertas 8

13. Documentos que conforman la Oferta 8

14. Precios de la Oferta 8

15. Monedas de la Oferta y pago 9

16. Validez de las Ofertas 9

17. Garantía de Mantenimiento de Oferta 9

18. Propuestas alternativas de los Licitantes 11

19. Formato y firma de la Oferta 11

D. Presentación de las Ofertas 11

20. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas 11

21. Plazo para la presentación de las Ofertas 12

22. Ofertas tardías 12

23. Retiro, substitución y modificación de las ofertas 12

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 13

24. Apertura de las Ofertas 13

25. Confidencialidad 13

26. Aclaración de las Ofertas 14

27. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento 14

28. Corrección de errores 14

29. Xxxxxx para la evaluación de las ofertas 16

30. Evaluación y comparación de las ofertas 16

31. Preferencia para Licitantes Nacionales 16

F. Adjudicación del Contrato 16

32. Criterios de Adjudicación 16

33. Derecho del Contratante de rechazar todas las ofertas 16

34. Notificación de Adjudicación y firma del Contrato 16

35. Garantía de Cumplimiento 17

36. Pago por Anticipo y Garantía 18

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

Sección I Instrucciones a los Licitantes (IAL)

A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la Oferta	1.1 El Contratante1, según la definición que consta en la Sección II, “Hoja de Datos de la Licitación” (HDL) invita a presentar ofertas para la construcción de las Obras que se describen en la HDL y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El nombre y el número de identificación del Contrato están especificados en la HDL y en las CEC. 1.2 El Adjudicatario deberá terminar las Obras en la fecha prevista de terminación especificada en la HDL y en las CEC. 1.1 (o) 1.3 A todo lo largo de estos Documentos de Licitación: (a) El término “por escrito” debe entenderse como una comunicación en forma escrita con prueba de su recepción por el destinatario (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, facsímile, telex); (b) Si el contexto así lo requiere, “singular” significa “plural” y viceversa; y (c) “Día” significa día calendario.
2. Fuente de los Recursos	2.1 Las obras, bienes o servicios de la presente Licitación Internacional, contarán con recursos del financiamiento otorgado por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Xxxxxx xxx Xxxxx (FONPLATA) y recursos adicionales de contrapartida local (Provincia de Buenos Aires)
3.1 Incompatibilida des	3.1 El Licitante no se deberá encontrar en quiebra. No deberá estar inhabilitado por razones civiles o comerciales ni encontrarse comprendido en algunas de las causales de incompatibilidad para contratar con el Estado Provincial en general o con el Contratante en particular, conforme las normas vigentes. Estas inhabilidades también se aplicarán a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encuentren comprendidos en dichas causales o se hubieran desempeñado como directores, síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos; este extremo se aplica a todos y cada uno de los integrantes de las UTE.
4. Prácticas Prohibidas	4.1 FONPLATA exigirá a los Prestatarios, Beneficiarios, OE y a todas las personas que participan en la preparación, ejecución y evaluación de proyectos financiados con recursos del mismo, observar los más altos niveles éticos y denunciar cualquier acto sospechoso de constituir una práctica prohibida de la cual tenga conocimiento. Las prácticas prohibidas comprenden: a) Prácticas corruptas: consisten en ofrecer, dar, recibir o solicitar,

Véanse la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato,” Cláusula 1. Definiciones.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte.

b) Prácticas fraudulentas: consisten en cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación.

c) Prácticas coercitivas: consisten en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte.

d) Prácticas colusorias: consisten en un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

e) Prácticas obstructivas: consiste en (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación; o

(b) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección de FONPLA TA y los derechos de auditoría.

5. Licitantes Elegibles

5.1 En las presentes contrataciones de obras, será aplicable lo prescripto en la Política para la Política para la Adquisición de Bienes Obras y Servicios para Operaciones financiadas por FONPLATA, encontrándose la participación restringida a la nómina de firmas o empresas originarias de los Países Miembros de FONPLATA. La entidad contratante que efectúe la convocatoria deberá verificar que las mismas cumplen las disposiciones legales del respectivo país miembro donde cumplen sus actividades, asegurándose que las condiciones para ser elegible sean aquellas esenciales para garantizar que tengan la capacidad de llevar a cabo los servicios contratados o proveer las obras y bienes adquiridos.

5.2) Será de aplicación lo consignado en la cláusula 5.1 a cada uno de los miembros de un consorcio (asociación de dos o más firmas) y a firmas que se propongan para subcontratar parte del trabajo.

5.3 Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, deben tener la nacionalidad de un país miembro, de conformidad con las condiciones estipuladas en la Sección III, Países Elegibles. Un Licitante no deberá presentar conflicto de interés. Si se considera que los Licitantes presentan conflicto de interés serán descalificados. Se

considerará que los Licitantes presentan conflicto de interés con una o

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

	más partes en este proceso de licitación si están o han estado asociados, directa o indirectamente, con el consultor o con cualquiera otra entidad que haya participado en la preparación del diseño, especificaciones técnicas y otros documentos para el Proyecto o que se han propuesto al Gerente del Proyecto para el Contrato. Cualquier firma que haya participado con el Prestatario en la prestación de servicios para la preparación o supervisión de las obras y cualquiera de sus afiliados no son elegibles para participar en la licitación.
6. Calificaciones del Licitante	6.1 Todos los licitantes deberán presentar en la Sección V, “Formulario de la Oferta, Información de Calificaciones, Carta de Aceptación, y Contrato” una descripción preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, según lo establecido en las HDL.
	6.2 Toda la documentación e información a presentar deberá estar foliada y debidamente firmadas por un apoderado y/o Representante Legal.
	6.3 Todos los licitantes deberán incluir con sus ofertas la información y documentos que se detallan a continuación y aquellos que fueran estipulados en la Sección V, a menos que se establezca diferente en la HDL.
	(a) Copias de documentos originales que establezcan la constitución o estatus jurídico, lugar de registro y sede principal de las actividades del Licitante,
	(b) Volumen Anual de Trabajos de Construcción, expresados en valores monetarios y actualizados según el Factor de Ajuste “FA” del total de trabajos de construcción realizados por el licitante conforme lo especificado en las HDL.
	(c) Copia de la documentación que acredite la experiencia como contratista o subcontratista en la construcción de obras de naturaleza y complejidad similares a las estipuladas en las HDL, en los últimos 15 (quince) años y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual.
	(d) Principales equipos de construcción que el Licitante propone para cumplir con el contrato.
	(e) Calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico como administrativo propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras;
	(f) Informes sobre el estado contable tales como informes de Estados de situación patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evaluación del Patrimonio Neto y Estado de Origen y Aplicación de Fondos del Licitante de los últimos tres años, certificado por Contador público Nacional y legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o el equivalente del país al cual pertenecen;
	(g) Evidencia que certifique la existencia de suficiente xxxxxxx

XXXXX-0000-00000000-XXXXX-XXXX

circulante disponible para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros). Se entiende por suficiente el capital que reúna el valor requerido como activo líquido conforme HDL 6.5 e).

(h) Autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias de las cuales el Licitante sea cliente.

(i) Información pertinente a litigios presentes o habidos durante los últimos cinco años, en los cuales el licitante estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados;

(j) Propuestas para subcontratar componentes de las Obras por un total superior al diez (10) por ciento del Precio del Contrato. El límite de participación de subcontratistas está establecido en la HDL.

(k) Un poder protocolizado del Licitante a favor del firmante de la oferta que lo faculta a comprometer al licitante en su nombre.

(l) Análisis de Precios de cada uno de los ítems detallados en el Listado de Cantidades, que justifiquen los precios unitarios de su Oferta. Estos Análisis de Precios deberán prepararse conforme lo establecido en las HDL.

6.4 Las ofertas presentadas por una asociación de dos o más firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se indique lo contrario en la HDL:

(a) La oferta deberá contener toda la información enumerada en la antes mencionada Subcláusula 6.3 de las IAL para cada miembro de la asociación;

(b) La oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los socios.

(c) Todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(d) Uno de los socios deberá ser designado como apoderado, autorizado para contraer responsabilidades, y recibir instrucciones para actuar en nombre de todos los miembros de la asociación, dejando constancia de la intención de unificar representación en dicho apoderado en el compromiso de la conformación UTE;

(e) La ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el socio designado y a la orden del agrupamiento;

(f) Una copia del Contrato de Asociación en Participación firmado por todos los socios deberá ser presentado con la Oferta; o una Carta de Intención para diligenciar un Contrato de Asociación en

Participación en caso de salir beneficiados como los

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

adjudicatarios, la cual deberá ser firmada por todos los socios y presentada con la oferta junto con una copia del Contrato propuesto.

6.5 Para calificar a la adjudicación del Contrato, los Licitantes deberán cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación:

(a) Tener un Volumen Anual de Trabajos de Construcción de obras por el equivalente del monto especificado para el período indicado en la HDL.

(b) Demostrar experiencia como contratista o subcontratista en la construcción de por lo menos un número de obras según se indica en las HDL, siendo de naturaleza y complejidad equivalente a lo establecido en la subcláusula 6.3 c) por el período de los últimos quince (15) años;

(d) Contar con dos Representantes, que posean título habilitante e inscripción de la Matrícula del Colegio respectivo: uno debe ser de carácter Técnico, con una experiencia de no menos de tres años en la dirección de obras similares; y otro de carácter Legal con probada experiencia en obras equivalentes y el personal clave que se detalle en las HDL.

(e) Contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito, ingresos netos de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier pago anticipado que pudiera recibir bajo el contrato, por un monto no inferior a la suma indicada en la HDL.

6.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de la asociación o grupo se sumarán a fin de determinar si el Licitante cumple con los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las Subcláusula 6.5 (a) y (e) de las IAL. Cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos con el 25% de los requisitos mínimos para licitantes individuales que se establecen en la Subcláusula 6.5 (a), (b) y (e); y el socio designado debe cumplir al menos con el 40% de ellos, este se considerará como Integrante Principal de la UTE. De no satisfacerse estos requisitos, la oferta presentada por la asociación o grupo será rechazada. No se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas para la evaluación del Licitante conforme a los criterios de calificación.

7. Una oferta por licitante

7.1 Cada Licitante presentará solamente una Oferta, ya sea individualmente o como miembro de una asociación. El Licitante que presente o participe en más de una oferta (salvo que se trate de un subcontratista, o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan alternativas) causará que todas las Propuestas en las cuales participa sean descalificadas.

8. Costo de

8.1 Los Licitantes serán responsables por todos los costos asociados con la

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

las propuestas	preparación y presentación de sus ofertas y el Contratante en ningún momento será responsable por dichos costos.
9. Visita a la Zona de las Obras	9.1 Se aconseja que el Licitante, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione la zona de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Licitante.
B. Los Documentos de Licitación
10. Contenido de los Documentos de Licitación	10.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los documentos que se enumeran en la siguiente tabla y toda/s la/s enmienda/s que hayan sido emitidos de conformidad con la cláusula 12 de las IAL: Sección I Instrucciones a los Licitantes Sección II Hoja de Datos de la Licitación y Anexos Sección III Países Elegibles Sección IV Criterios de Evaluación y Comparación de las Ofertas Sección V Formularios de la Oferta, Información sobre Calificación, Carta de Aceptación, Contrato Sección VI Condiciones Generales del Contrato Sección VII Condiciones Especiales del Contrato y Anexos Sección VIII Especificaciones Sección IX Planos Sección X Lista de Cantidades Llamado a licitación
11. Aclaración de los Documentos de Licitación	11.1 Todos los posibles Licitantes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de licitación deberán hacerlo en forma escrita por un medio fehaciente dentro de los 21 días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a la dirección indicada en la HDL. El Contratante debe responder a todos los licitantes, en igual forma, dentro de los cinco (5) días hábiles antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas y deberá enviar copias de la respuesta a todos los que constituyeron domicilio, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen.
12. Enmiendas a los Documentos de Licitación	12.1 Los documentos de Licitación podrán ser modificados mediante una enmienda hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha de apertura. En caso que debieran ser modificados con posterioridad a dicho límite, deberá prorrogarse la Fecha de Apertura de conformidad con la Subcláusula 22.2 de las IAL. 12.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de Licitación y será comunicado por escrito a todos los

XXXXX-0000-00000000-XXXXX-XXXX

	que compraron los Documentos de Licitación. Los posibles Licitantes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.
C. Preparación de las Ofertas
13. Idioma de las Ofertas	13.1 La oferta que prepare el Licitante, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el Licitante y el Contratante, deberá redactarse en español, sin embargo la literatura impresa que provea el Licitante podrá estar escrita en otro idioma, a condición de que vaya acompañada de una traducción de los párrafos pertinentes al español en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta. Dicha traducción deberá estar avalada por un traductor Público Nacional con el título habilitante pertinente.
14. Documentos que conforman la Oferta	14.1 La oferta que presente el Licitante deberá estar conformada por los siguientes documentos: (a) La Oferta (en el formulario indicado en la Sección V); (b) La Garantía de Mantenimiento de Oferta de conformidad con la cláusula 18 de las IAL, si se requiere; (c) La lista de cantidades con precios; (d) Los documentos y el formulario de Información para la Calificación; (e) Las ofertas alternativas de haberse solicitado; Y cualquier otro material que los Licitantes deberán completar y presentar, según se especifique en la HDL.
15. Precios de la Oferta	15.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la Subcláusula 1.1 de las IAL, sobre la base de la Lista de cantidades con indicación de precios presentada por el Licitante. El contratante deberá determinar en las HDL el sistema de contratación bajo el cual se ejecutará la obra. 15.2 El Licitante indicará las tarifas y los precios de todos los rubros de las Obras descritas en los planos y en las especificaciones técnicas y enumeradas en la Lista de cantidades. El Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Licitante no haya indicado precios o tarifas, puesto que cuanto se considerarán incluidos en los demás precios y tarifas que figuren en la lista de cantidades. Si hubiere correcciones, éstas se harán tachándolas, rubricándolas, fechándolas y rescribiéndolas. 15.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista bajo este contrato, o por cualquier otra razón, 28 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las ofertas, deberán estar incluidos en el precio total de la oferta presentada por el Licitante. 15.4 Las tarifas y los precios que cotice el Licitante estará sujeto a ajustes durante la ejecución del Contrato, si así se dispone en la HDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de las CGC. El

	Licitante deberá proporcionar toda la información requerida en las CEC y en la Cláusula 47 de las CGC.
16. Monedas de la Oferta y pago	16.1 Las tarifas y los precios unitarios deberán ser cotizados por el Licitante exclusivamente en Pesos de Curso Legal en la República Argentina. Los pagos se efectuarán en la misma moneda
17. Validez de las Ofertas	17.1 Las ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en la HDL. 17.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Licitantes que extiendan el período de validez por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los licitantes deberán ser por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de Oferta de conformidad con la cláusula 18 de las IAL, ésta deberá extenderse también por 28 días después de la fecha límite prorrogada para la presentación de las ofertas. Los Licitantes podrán rechazar la solicitud sin que se les ejecute la garantía de mantenimiento. A los Licitantes que convienen con la solicitud no se les requerirá ni se les permitirá que modifiquen su oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 18 de las IAL. 17.3 En el caso de los contratos a precio fijo (precio no sujeto a ajuste), si el período de validez de las ofertas se prórroga por más de 56 días, los montos pagaderos al adjudicatario en moneda nacional y extranjera se ajustarán según lo estipulado en la solicitud de extensión. La evaluación de las ofertas se basará en los precios de las ofertas sin tener en cuenta las correcciones antes señaladas.
18. Garantía de Mantenimiento de Oferta	18.1 El Licitante deberá presentar como parte de su oferta, una Garantía de Mantenimiento de Oferta. 18.2 La Garantía de Mantenimiento de Oferta será por la suma estipulada en la HDL y denominada en la moneda del país del Contratante, y deberá: (a) A elección del licitante, podrá efectuarse en efectivo, títulos provinciales a sus valores nominales, fianza bancaria emitida por una institución bancaria, o fianza por póliza de seguro emitida por una aseguradora o afianzadora aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. El depósito de garantía se efectuará en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a la orden de la entidad indicada en el Llamado a Licitación hasta el día de apertura de la propuesta (b) Si la institución que emite la garantía está localizada fuera del país del Contratante, ésta deberá tener una sucursal financiera en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía; (c) Ser pagadera a la vista ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 18.5 de las IAL; (d) Ser presentada en original; no se aceptarán copias; (e) Permanecer válida por un período de 28 días posteriores a la fecha

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

límite de la validez de las ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 17.2 de las IAL;

18.3 Todas las ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de Oferta que responda a lo requerido en la presente cláusula, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

18.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Licitantes cuyas ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente una vez el Licitante adjudicatario presente su Garantía de Cumplimiento.

18.5 La Garantía de Mantenimiento de Oferta se podrá ejecutar si:

(a) Un Licitante retira su oferta durante el período de validez de la oferta especificado por el Licitante mismo en el Formulario de Presentación de la Oferta, o durante el período prorrogado conforme lo estipulado en la Subcláusula 17.2 de las IAL, cuando haya sido aceptado;

(b) El Licitante adjudicatario no acepta las correcciones al Precio de la Oferta, de conformidad con la Subcláusula 29 de las IAL;

(i) La firma el Contrato; o

(ii) No presenta la Garantía de Cumplimiento.

18.6 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de una Asociación en Participación o Consorcio deberá estar en nombre de la Asociación en Participación o Consorcio que presenta la oferta. Si dicha Asociación o Consorcio no ha sido legalmente constituido en el momento de presentar la oferta, la Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá estar en nombre de todos los futuros socios de la Asociación o Consorcio tal como se denominan en la carta de intención.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

19. Propuestas alternativas de los Licitantes	19.1 No se considerarán ofertas alternativas a menos que específicamente se estipule en la HDL. Si se permiten, las Subclásulas 19.1 y 19.2 de las IAL gobernarán y en la HDL se especificará cuál de las siguientes opciones se permitirán: (a) Opción Uno: Un Licitante podrá presentar ofertas alternativas solamente con oferta básica. El Contratante considerará solamente las ofertas alternativas presentadas por el Licitante cuya oferta básica haya sido determinada como la oferta evaluada más baja. (b) Opción dos: Un Licitante podrá presentar una oferta alternativa con o sin una oferta básica. Todas las ofertas recibidas para la oferta básica, así como las ofertas alternativas que cumplan con las especificaciones técnicas y los requerimientos de ejecución de conformidad con la Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus propios méritos. 19.2 Todas las ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información necesaria para una evaluación global de las alternativas por el Contratante, incluyendo cálculos de los planos, especificaciones técnicas, desglose de los precios, métodos de construcción propuestos y otros detalles pertinentes.
20. Formato y firma de la Oferta	20.1 El Licitante preparará un original de los documentos que comprenden la oferta según se describe en la Cláusula 14 de las IAL, en un solo volumen que contenga el Formulario de la Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además el Licitante deberá presentar DOS (2) copias de la Oferta y marcarlas claramente como “COPIAS”. El Licitante deberá entregar una copia digital de la oferta en formato PDF. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el original regirá. 20.2 El original y todas las copias de la oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del Licitante, de conformidad con la Subcláusula 6.3 (a) de las IAL. Todas las páginas de la oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 20.3 La oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto por aquellas que cumplan con instrucciones emitidas por el Contratante, o según sea necesario para corregir errores del Licitante, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.
D. Presentación de las Ofertas
21. Presentación, Xxxxx e Identificación de las Ofertas	21.1 Los Licitantes siempre podrán enviar sus ofertas por correo o entregarlas personalmente. El Licitante pondrá el original y todas las copias de la oferta en dos sobres interiores, que cerrará y marcará claramente como “ORIGINAL" y "COPIAS", según corresponda.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

	Luego pondrá ambos sobres (original y copias) en un sobre exterior, que también deberá estar sellado. 21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: (a) Estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada en la HDL. (b) Indicar el nombre y número de identificación del proyecto indicado en la HDL. (c) Portar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas indicadas en la HDL. 21.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección del Licitante, con el fin de poderle devolver su oferta sin abrir en caso que sea declarada oferta tardía, de conformidad con la cláusula 23 de las IAL. 21.4 Si el sobre exterior no está sellado y marcado como se ha indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.
22. Plazo para la presentación de las Ofertas	22.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección y a más tardar en la fecha y hora que se indican en la HDL. 22.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 12 de las IAL. En este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Licitantes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.
23. Ofertas tardías	23.1 Todas las ofertas que reciba el Contratante después del plazo límite para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula 22 de las IAL serán rechazadas por tardías y devueltas al Licitante sin abrir.
24. Retiro, substitución y modificación de las ofertas	24.1 Los Licitantes podrán retirar, substituir o modificar sus Ofertas mediante el envío de una solicitud por escrito antes de la fecha límite indicada en la Cláusula 22 de las IAL. 24.2 Toda solicitud de retiro, substitución o modificación de la oferta deberá ser preparada, sellada, marcada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 20 y 21 de las IAL, y los sobres exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO,” “SUBSTITUCIÓN,” o “MODIFICACIÓN” según corresponda. 24.3 Ninguna Oferta podrá ser substituida o modificada después de vencido

XXXXX-0000-00000000-XXXXX-XXXX

el plazo para presentar las Ofertas.

24.4 Los licitantes solamente podrán ofrecer descuentos o de otra manera modificar los precios de sus ofertas sometiendo una modificación a la Oferta de conformidad con esta cláusula, o incluyéndola en la oferta original.

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

25. Apertura de las Ofertas

25.1 El Contratante abrirá las ofertas, incluso las modificaciones introducidas de conformidad con la Cláusula 24, en presencia de los representantes de los Licitantes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar, y establecidos en la HDL. El procedimiento para apertura de ofertas presentadas electrónicamente si fueron permitidas de conformidad con la Subcláusula 21.1 de las IAL, estará indicado en la HDL.

25.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”. No se abrirán las ofertas para las cuales se haya presentado una solicitud de retiro de conformidad con las disposiciones de la cláusula 24 de las IAL.

25.3 El Contratante dará a conocer en el Acto de apertura los nombres de los licitantes, el precio de la Oferta, el monto total de cada Oferta y de cualquier oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron ofertas alternativas), descuentos, retiros, substituciones o modificaciones de Ofertas, la existencia o falta de Garantía de Mantenimiento de Oferta y su monto, y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna oferta será rechazada en el Acto de Apertura, excepto las ofertas tardías de conformidad con la Cláusula 23 de las IAL. Las substituciones y modificaciones a Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 24 de las IAL que no fueron abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para evaluación y serán devueltas sin abrir a los licitantes.

25.4 El Contratante preparará un Acta de la Apertura de las ofertas. La misma deberá incluir toda la información dada a conocer a los asistentes, así como también cargo y nombres de los funcionarios presentes, datos de los licitantes, su representación y firma y cualquier observación o aclaraciones que resulten en el acto, de conformidad con la Subcláusula 25.3 de las IAL.

26.

Confidencialidad

26.1 No se divulgará a los Licitantes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con la revisión, evaluación, comparación y poscalificación de las ofertas, ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del Contrato al licitante adjudicatario de conformidad con la Subcláusula 35.4. Cualquier

intento por parte de un Licitante para influenciar al Contratante en el

	procesamiento de las ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Licitante desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.
27. Aclaración de las Ofertas	27.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier licitante que aclare su oferta, incluido el desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente se harán por escrito. Sin embargo, no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta, salvo que ello sea necesario para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 29. 27.2 La falta de presentación en forma clara y precisa de lo solicitado por el Contratante por parte del Licitante, dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación, facultará al Contratante a no considerar la oferta procediendo en este caso a devolver la Garantía de Mantenimiento de Oferta.
28. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento	28.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las ofertas, el Contratante determinará si el licitante cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 5 de las IAL; y cada una de las ofertas ha sido debidamente firmada, está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, está calificada de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 6 de las IAL, y se ajusta a lo solicitado en los documentos de licitación. 28.2 Si una oferta no se ajusta a los Documentos de Licitación, deberá ser rechazada por el Contratante y el Licitante no podrá ajustarla posteriormente mediante correcciones de las desviaciones o reservaciones, siempre y cuando no se haya consignado alguno de los supuestos que prevé el presente documento como factibles de ser corregidos o subsanados.
29. Corrección de errores	29.1 El Contratante verificará si las ofertas que considere que se ajustan a los DEL contienen errores aritméticos. Los errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente manera: (a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras, prevalecerá el indicado en palabras. (b) Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del contratante hubiera un error evidente en la colocación del decimal en el precio unitario, en cuyo caso

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.

29.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Licitante, el nuevo monto se considerará obligatorio para el Licitante. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la oferta será rechazada y la Garantía de Mantenimiento de oferta podrá

ejecutarse de conformidad con la Subcláusula 18.5 (b).

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

30. Moneda para la evaluación de las ofertas	30.1 Las ofertas serán evaluadas como fueron cotizadas en la moneda del país del Contratante de conformidad con la Subcláusula 16.1 de las IAL.
31. Evaluación y comparación de las ofertas	31.1 El Contratante evaluará solamente las ofertas que ha considerado que han cumplido sustancialmente con los requisitos de los Documentos Estándar de Licitación de conformidad con la Cláusula 28 de las IAL. 31.2 Para evaluar las Ofertas, el Contratante utilizará únicamente los factores, metodologías y criterios definidos en esta Cláusula y detallados en la Sección IV Criterios de Evaluación y Comparación de las Ofertas. No se permitirá ningún otro criterio ni metodología. 31.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitación, o que signifiquen beneficios no solicitados para el Contratante. 31.4 En la evaluación de las ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de los ajustes de precio estipulados en la cláusula 47 de las CGC, durante el período de ejecución del Contrato. 31.5 Si los documentos de licitación incluyen dos o más lotes, el Contratante determinará la aplicación de descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes.
32. Preferencia para Licitantes Nacionales	32.1 No se aplicará en ningún caso para los contratistas nacionales un margen de preferencia, salvo que se estipule lo contrario en las HDL.
F. Adjudicación del Contrato
33. Criterios de Adjudicación	33.1 De conformidad con la Cláusula 34 de las IAL, el Contratante adjudicará el contrato al Licitante cuya oferta haya sido determinada que cumple con los Documentos de Licitación y ofrece el precio evaluado más bajo, siempre y cuando se haya determinado que dicho licitante (a) es elegible de conformidad con la Cláusula 3 y 5 de las IAL; y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 6 de las IAL.
34. Derecho del Contratante de rechazar todas las ofertas	34.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 33, el Contratante se reserva el derecho de cancelar el proceso de licitación y rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) licitante(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (los) licitante(s) afectado(s) los motivos de la decisión del Contratante.
35. Notificación de Adjudicación y firma del Contrato	35.1 Antes de la expiración de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, el Contratante notificará por escrito sobre la adjudicación del contrato al Licitante cuya oferta haya sido aceptada. Esta notificación deberá estipular el monto que el Contratante pagará al Contratista en compensación por la ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

Obras tal como se estipula en el Contrato (en adelante y en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”).

35.2 Se tendrá por constituido el Contrato, una vez suscripto el mismo, estando sujeto al suministro previo de la Garantía de Cumplimiento por el licitante, de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 36 de las IAL.

35.3 El contrato incorporará como Anexo el original del Documento de Licitación, el cual deberá ser adquirido al precio indicado en el Llamado de Licitación, con más las circulares aclaratorias y enmiendas que se hayan emitido, los cuales deberán ser firmados por personas autorizadas. Deberá suscribir toda la documentación que estuvo a disposición para consultas en la página Web indicada en la subcláusula 35.4 o en la dirección indicada en el Llamado a Licitación.

35.4 El Contratante publicará en el portal de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires xxx.xx.xxx.xxx.xx los resultados de la licitación, identificando la oferta y número de lotes y la siguiente información: (i) nombre de todos los Licitantes que presentaron ofertas; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las ofertas; (iii) nombre y precios evaluados de cada oferta evaluada; (iv) nombre de los Licitantes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones del rechazo; y (v) nombre del Licitante adjudicatario y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicación de la adjudicación del contrato, los Licitantes no favorecidos podrán solicitar por escrito al Contratante una reunión informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por las cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante, después de la adjudicación del Contrato, responderá prontamente y por escrito a cualquier Licitante no favorecido que solicite una reunión informativa.

35.5 Los impuestos y demás gastos que origine la formalización del contrato serán por cuenta exclusiva del contratista.

36. Garantía de Cumplimiento

36.1 Dentro de los 21 días de recibida la comunicación de la adjudicación, el Adjudicatario deberá firmar el Contrato y enviar al Contratante una Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma (garantía bancaria o póliza de caución) estipulada en la HDL, expresada en los tipos y proporciones de monedas indicados en la comunicación de adjudicación y de conformidad con las CGC.

36.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Adjudicatario es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida a elección del Licitante, por un banco en el país del Contratante, o por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de su corresponsal con domicilio en el país del Contratante.

36.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Adjudicatario es una póliza de caución, ésta deberá ser emitida por una compañía afianzadora que el Adjudicatario haya verificado que es aceptable para el

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

Contratante.

36.4 El incumplimiento del Adjudicatario con las disposiciones de las Subcláusulas 36.1 de las IAL constituirá bases suficientes para anular la adjudicación del contrato y ejecutar la Garantía de Mantenimiento de oferta. Tan pronto como el Adjudicatario firme el Contrato y presente la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula

37.1 de las IAL, el Contratante comunicará el nombre del Licitante adjudicatario a todos los Licitantes no favorecidos y les devolverá las Garantías de Mantenimiento de Oferta de conformidad con la Cláusula

18.4 de las IAL.

37. Pago por Xxxxxxxx y Garantía

37.1 El Contratante proveerá un pago de anticipo sobre el Precio del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y con sujeción al monto máximo establecido en la HDL. El pago por anticipo deberá estar respaldado por una garantía.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

Sección II. Hoja de Datos de la Licitación

A. Disposiciones Generales

IAL 1.1

El Prestatario es la Provincia de Buenos Aires

El Contratante es: Dirección de Xxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx.

El presente proyecto comprende la Reconstrucción de la calzada de la Ruta Provincial Nº 16, en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial Nº 58 y la Ruta Provincial Nº 210, cuya traza se encuentra en los Partidos de Pte. Xxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxx. El tramo a intervenir tiene una longitud de 13.760 metros, medido entre la alcantarilla de ingreso a la R.P. Nº 58 (Prog. 0+000) y el inicio del pavimento de hormigón en el empalme con calle Xxxxx Xxxxxxxx (Prog. 13+760) la cual se vincula con la R.P. Nº 210. La intersección propiamente dicha entre las rutas provinciales Nº 16 y Nº 58 queda excluida de la presente obra, dado que la obra en ejecución de la Autopista Presidente Xxxxx; extensión de la Autopista del Buen Ayre, prevé resolver dicho encuentro mediante una intersección rotacional.

El proyecto incluye la pavimentación de ambas banquinas, en un ancho de 2,50 m con pendiente transversal del 4%. Este trabajo se completa con la reconformación de las banquinas encespadas de ambos lados en un ancho de 0,50 m y 4 % de pendiente y la reconformación de los taludes del terraplén con suelo proveniente de la excavación de caja, con pendiente 1v:3h o menor hasta interceptar a los taludes existentes.

La obra también prevé la reconstrucción y ensanche xx xxxxxxx sobre la RPNº 16 en la intersección canalizada con Av. Capitán Xxxxxxx de acceso a la localidad de Presidente Xxxxx, sita en Prog. 2+350 y la pavimentación del empalme de la calle Xxxx Xxxxx Xxxxx de acceso al Sector Industrial

Planificado de Alte. Brown (Burzaco) con la ruta 16 ubicada en Prog.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

12+650.

La obra contempla zonas de alteo del terraplén y construcción de alcantarillas según Plano Tipo PE-A1 (Revisión 1) en las progresivas consignadas en detalle de cómputos métricos, y en su caso del resultado de la elaboración del Proyecto Ejecutivo por parte del Contratista; como así también las tareas de desobstrucción y limpieza de ambos préstamos entre alcantarillas existentes (transversales y longitudinales).

Banquinas pavimentadas

Demarcación horizontal y señalamiento vertical y aéreo Obras de iluminación

Obras de seguridad complementarias

Ejecución de 6 dársenas para descenso y ascenso de pasajeros y refugios peatonales.

Colocación de barandas de defensa vehicular de tipo flex-beam.

Se prevé además, la colocación de semáforos titilantes de alerta ante la presencia de la intersección con R.P. Nº 58, de la intersección de R.P. Nº 16 y Av. Capitán Xxxxxxx, y en el ingreso a zona urbana en las cantidades establecidas en los cómputos métricos.

El nombre e identificación del proyecto es “REPAVIMENTACIÓN de la RUTA PROVINCIAL Nº 16. TRAMO: R.P. Nº 58 – R.P. Nº 210, Longitud: 13.760” en los PARTIDOS: PRESIDENTE XXXXX Y ALMIRANTE XXXXX. LPI Nº 2

XXXXX-0000-00000000-XXXXX-XXXX

XXX 1.2	El plazo de ejecución se ha fijado en trescientos sesenta y cinco (365) días corridos contados a partir de la firma del Acta de Replanteo y el plazo de conservación se ha fijado en trescientos sesenta y cinco (365) días corridos contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria conforme CEC 1.1 (n) y no podrá ser variado por el licitante.
IAL 2.1	Se agrega que “FONPLATA” significa “Fondo Financiero para el Desarrollo de la Xxxxxx xxx Xxxxx” y préstamo se refiere a un “préstamo de FONPLATA” que en la fecha de la emisión de los Documentos de Licitación ha sido aprobado. El nombre del Contrato xx Xxxxxxxx es “PROYECTO DE CONECTIVIDAD DEL CONURBANO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” El número xxx xxxxxxxx es ARG-36/2017. La presente Licitación Pública Internacional se realiza ad-referéndum de la firma y entrada en vigencia del contrato xx xxxxxxxx mencionado.
IAL 6.1	Se agrega esta sub cláusula que establece: “Plan de Trabajos y Curva de Inversiones de acuerdo a lo especificado en el Formulario (Planilla VI) correspondiente del Anexo 1 de la Sección II.”. Se destaca que el Plan de Trabajo constituye criterio de evaluación de la oferta.
IAL 6.2	La oferta deberá estar suscripta en todos sus folios por Representante Legal y/o apoderado cuya representación se encuentre vigente.
IAL 6.3 (b)	Se agrega este párrafo que establece: “Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda de comercio internacional con que se indicará la información para la calificación, será en Dólar Estadounidense (U$S). Dicha información será convertida a pesos ($) de acuerdo a los valores de la tabla siguiente y a continuación actualizada con el Factor de Actualización “FA” de acuerdo con lo detallado en el cuadro respectivo del Formulario 2, Informe de Calificaciones de la Sección V. Año VALOR DE CONVERSIÓN A PESOS $ (Actualizar hasta el día de fecha) 1991 a 2001 1 Dólar =1 Peso 2002 1 Dólar =3 Pesos (valor promedio del año) 2003 1 Dólar=2,9 Pesos (valor promedio del año) 2004 1 Dólar=3 Pesos (valor promedio del año) 2005 1 Dólar = 3 Pesos (valor promedio del año) 2006 1 Dólar = 3.1 Pesos (valor promedio del año) 2007 1 Dólar = 3.1 Pesos (valor promedio del año) 2008 1 Dólar = 3.2 Pesos (valor promedio del año) 2009 1 Dólar = 3.7 Pesos (valor promedio del año) 2010 1 Dólar = 3.9 Pesos (valor promedio del año) 2011 1 Dólar = 4.1 Pesos (valor promedio del año) 2012 1 Dólar = 4.6 Pesos (valor promedio del año) 2013 1 Dólar = 5.4 Pesos (valor promedio del año)

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

2014 1 Dólar = 8.1 Pesos (valor promedio del año) 2015 1 Dólar = 9.2 Pesos (valor promedio del año) 2016 1 Dólar = 14.7 Pesos (valor promedio del año) 2017 1 Dólar = 16.4 Pesos (valor promedio del año)

2018 1 Dólar = Cotización Dólar Estadounidense Banco de la Nación Argentina, de 30 días antes de la fecha del llamado a licitación

XXXXX-0000-00000000-XXXXX-XXXX

IAL 6.3 (c)

Se entenderá por obras de naturaleza y complejidad similares a aquéllas obras viales con similares ítems principales a la licitada (Ítem 2: Sub base estabilizado granular con RAP, agregado pétreo virgen, parte del material de la sub base existente y cemento portland, en 0,20m de espesor; Ítem 3: Base granular asfáltica con CA 30 e=0,08m, e Ítem 4: Carpeta de concreto asfáltico D19 AM3 e=0,06m); y que alcancen en al menos dos (2) de ellas, un cincuenta por ciento (50%) del tonelaje o volumen previsto en las mismas.

A los fines de la calificación del oferente en los casos de constitución de UTE, se considerará cumplido el requisito cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla como mínimo con el sesenta por ciento (60%) de la exigencia anterior y los demás integrantes alcancen entre ellos, el porcentaje necesario para cumplimentar la totalidad de la exigencia.

En caso de haber participado en UTE, se tomará la parte proporcional a su participación en la misma.

Se agrega: Facturación por construcción de obras viales, en doce meses consecutivos al menos uno de los últimos 10 años, del setenta por ciento 70% del P.O. de la Obra anualizado

Los montos aludidos podrán ser actualizados mediante el Índice Mayorista Nivel General del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

IAL 6.3 (d)

Se agrega lo siguiente: El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para ejecutar la obra. Asimismo deberá denunciar si los mismos son propios o alquilados, acreditando, según corresponda, propiedad o compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

El equipo comprometido para la ejecución de la obra deberá estar libre de cualquier otro compromiso a la fecha de presentación de las ofertas, disponible y en plenas condiciones operativas para su inmediato traslado a obra en el inicio de los trabajos.

El equipo propuesto por el Licitante, deberá ponerse a disposición del Contratante para su verificación.

El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos.

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los requisitos mínimos exigidos, la Oferta podrá ser rechazada.

IAL 6.3 (e)

Se agrega: El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y calificación acordes a la obra licitada.

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia. Se deberá proporcionar información relevante como educación, experiencia, edad, nacionalidad y cargo actual; adjuntando la documentación correspondiente sobre el personal clave propuesto

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple

los requisitos mínimos exigidos, la Oferta no será rechazada, sino que se solicitará al Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, según corresponda), para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podrá ser rechazada solamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo requerido.

XXXXX-0000-00000000-XXXXX-XXXX

XXX 6.3 (f)	Se agrega al texto de este inciso lo siguiente: “El OFERENTE deberá acreditar un Patrimonio Neto mayor o igual al 50% (cincuenta por ciento) del Presupuesto Oficial de la Obra. A los fines de la calificación del Oferente se considerará cumplido el requisito cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla el sesenta por ciento (60%), y los demás integrantes alcancen entre ellos, el cuarenta por ciento (40%) de la exigencia. 2- ÍNDICES ECONÓMICO-FINANCIEROS: Dichos Índices se calcularán como el promedio de los últimos 3 (tres) años: - Solvencia: Activo Total > 0,9 Pasivo Total - Liquidez corriente: Activo Corriente > 1,1 Pasivo Corriente - Endeudamiento: Pasivo total ≤ 0,95 Patrimonio Neto A los fines de la calificación del Oferente en UTE se considerará cumplido el requisito cuando al menos uno de los integrantes cumpla el cien por ciento (100%) de la exigencia y a su vez este represente al menos el 60% de la participación empresarial dentro de la propia UTE. Los Oferentes deberán presentar los Balances de los años 2015, 2016 y 2017 de la empresa, certificado por contador público nacional y legalizados por Consejo Profesional de Ciencias Económicas o el equivalente al país del cual pertenecen”.
IAL 6.3 (i)	Se agrega: “Los litigios pendientes no deberán representar en total más del treinta por ciento (30%) del patrimonio neto del Licitante y se considerarán como fallados en contra del Licitante.”
IAL 6.3 (j)	La participación máxima de subcontratistas es: 20%.
IAL 6.3 (k)	Se agrega: “En el caso de que el firmante sea el Representante Societario, en lugar de un apoderado deberá presentar documentación societaria que acredite representación vigente”
IAL 6.3 (b,c,f,i)	Se agrega: “Los licitantes cuya antigüedad sea menor al número de años indicado en sub cláusulas de las IAL 6.3 b, 6.3 c, 6.3 f, 6.3 i deberán presentar la documentación requerida en cada punto para los años de actividad”.
IAL 6.3 (l)	Los Análisis de Precios deberán prepararse conforme lo establecido en Anexo I – Forma de Cotizar.

XXXXX-0000-00000000-XXXXX-XXXX

XXX 6.5	Las empresas que hubieren solicitado concurso preventivo, deberán tener el acuerdo preventivo homologado con anterioridad a la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas y estar cumpliéndolo regularmente; a este fin deberán contar con una certificación del Juzgado interviniente, que exprese que no hay incumplimiento de sus obligaciones concursa/es. Los oferentes declararán en el Formulario de Oferta su situación respecto de este tema. El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. Las empresas deberán gozar de buen concepto en las obras en que haya participado en los últimos cinco años. El Contratante podrá rechazar la oferta en caso de observar un mal desempeño en las obras en las que el Oferente haya participado en el período establecido.
IAL 6.5 (a)	Se agrega y modifica: “El Volumen Anual de Trabajos de Construcción del Licitante en alguno de los últimos 10 (diez) años, obtenido de lo prescripto en la sub cláusula 6.3 b de la Hoja de Datos de la Licitación, deberá ser mayor que el siguiente Volumen Anual de Trabajos de Construcción Exigido: Pesos $ 243.102.620,45.-
IAL 6.5 (b)	Se deberá acreditar la experiencia en la construcción de 2 (dos) obras de naturaleza o complejidad similares a los de la obra en cuestión. A los fines de la evaluación de las oferentes UTE téngase presente lo previsto en el punto 6.3.c en la HDL
IAL 6.5 (c)	El equipo esencial que el licitante deberá tener disponible para su verificación cuando haya sido seleccionado para ejecutar el contrato es: - Equipo ambulo-operante escarificador-recuperador - Compactador liso vibratorio autopropulsado tipo pata xx xxxxx - Motoniveladora potencia mínima 140 HP - Planta asfáltica capacidad mínima 120 tn/h - Terminadora asfáltica - Aplanadora autopropulsada capacidad mínima 8 tn - Rodillo neumático autopropulsado potencia mínima 80 HP - Camión regador de asfaltos - Cargador frontal potencia mínima 120 HP - Motoniveladora potencia mínima 120 HP Se destaca que el equipo ofertado constituye criterio de evaluación de la oferta.
IAL 6.5 (d)	El personal clave que deberá afectar el Licitante para ejecutar el contrato es:

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

a. Un (1) Representante Técnico, quien deberá ser profesional con título universitario con incumbencias habilitantes respecto a las especialidades requeridas en la presente obra.

b. Un (1) Ingeniero Jefe de Obra, con por lo menos cinco (5) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

c. Un (1) Cadísta o Sobrestante, con título de técnico, arquitecto o ingeniero.

d. Un (1) Personal Administrativo.

e. Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

f. Un (1) Profesional Ambiental y Social que deberá ser técnico, licenciado o ingeniero en medio ambiente, mínimamente con 3 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

XXXXX-0000-00000000-XXXXX-XXXX

XXX 6.5 (e)

Se agrega: El OFERENTE deberá acreditar contar con activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales por la suma de 3 meses de certificación (PO/Plazo*3), equivalente a los tres meses de ejecución previos a cada certificación, admitiéndose a tal efecto documentos de soportes tales como certificación de los saldos en caja por Contador, certificado de tenencia de títulos, carta emitida por entidad bancaria, y otros que permitan evaluar al Contratante la veracidad de lo declarado, siendo causal de rechazo la imposibilidad de que el Contratante pudiera acreditar dicha verosimilitud.

El acceso a crédito se deberá demostrar con una carta con firma del responsable del banco o Bancos financiantes, regidos por el Banco Central de la República Argentina, en la que se afirme en forma concreta:

- Que se han examinado la situación de la empresa oferente

- Que de acuerdo a lo solicitado por la empresa oferente a la fecha tiene disponible en el banco la Financiación por el monto de que se trate para ser aplicado a la obra objeto la licitación que se identifica.

- Que el banco tiene conocimiento del conjunto de financiaciones bancarias, que se detallan al pie del presente párrafo, solicitadas por la empresa oferente a favor de quien se emite la declaración, para ser aplicadas a las licitaciones que en cada caso se indican, y que aun cuando le sean otorgadas a la empresa oferente todas las financiaciones identificadas ello no afecta ni limita los alcances de la presente declaración.

- Que la financiación de que se trata se otorga con carácter firme e irrevocable, y podrá hacerse efectiva una vez firmado el contrato de la obra que se licita y solo condicionada a la firma del contrato aludido. Los documentos mencionados en el presente apartado deberán tener fecha de emisión dentro de los veinte días hábiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura de las ofertas fijada en el aviso de llamado a licitación.

- La Dirección de Xxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx se reserva el derecho de requerir se demuestre a su satisfacción la aptitud financiera del oferente con los alcances ya señalados.

- A los fines de la verificación del cumplimiento del requisito por un Oferente en UTE se considerará cumplido el mismo cuando la suma de los activos líquidos y/o acceso a créditos libre de otros compromisos contractuales presentados cumpla con el cien por ciento (100%) de la exigencia, y a su vez el integrante principal de la UTE presente al menos el 60% de la exigencia requerida.

IAL 6.5 (f)

Se agrega este inciso que establece: “El Volumen Anual Disponible (VAD) de trabajos de construcción del licitante se determinará de la siguiente

XXXXX-0000-00000000-XXXXX-XXXX

manera:

VAD = CEA - Coa

Donde:

CEA = capacidad de ejecución actualizada.

Coa = compromiso de obra actualizado según el FA

La CEA se determinará de la siguiente manera: CEA=PB x 1.30 PB = Producción Básica actualizada según el FA”

La Producción Básica (PB) es la mejor facturación o certificación de obras ejecutadas, según lo expresado en la cláusula 6.3 b), que el licitante haya realizado en 12 (doce) meses consecutivos seleccionados dentro de los últimos 10 (diez) años contados desde el mes anterior inclusive al de la fecha del Llamado a Licitación, actualizados según el FA. El valor a considerar se extraerá de los formularios “X-0” x “X-0” xx xx Xxxxxxx V; el Licitante aportará la documentación probatoria cuando le sea requerido.

El Compromiso de Obra (CO) se determinará como el compromiso contractual remanente de los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha original de apertura de licitación, tomados de las obras en ejecución o encargadas o bajo compromiso, las que deberán ser actualizadas según el FA de acuerdo con lo indicado en el formulario “B” Detalles de obras en ejecución de la Sección V. Para determinar el Compromiso de Obra Anualizado se realizará para cada obra contratada el siguiente cálculo:

CO= A/B x 12

Donde:

A= saldo del monto contractual

B= saldo del plazo contractual en meses.

Pero, si en una obra, el valor “B” es 6 o menos y se ha certificado más del 50% la ecuación queda reducida a la siguiente expresión:

CO= A

Para obras de plazo hasta 6 (seis) meses el CO= la suma de los parciales actualizados por el FA hará el total del COA que se utilizará en la fórmula del VAD.

En el caso que el licitante sea una Asociación de Empresas, si las obras que denuncia como antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma integración podrá acreditar la información como perteneciente a ella para esta Licitación. Para los antecedentes aportados por los miembros de la

asociación que hubieran sido ejecutados por otra Asociación de la cual él

	fue miembro se computará el valor del contrato ponderado por el porcentaje de participación del miembro en la asociación constructora de la obra. La información presentada tendrá carácter de Declaración Jurada y el contratante podrá solicitar datos adicionales a los comitentes de las obras. Se deberá verificar que el VAD sea mayor o igual a $ 243.102.620,45.- Al momento de la adjudicación, el oferente que resultare preadjudicatario deberá presentar el Compromiso de Obra actualizado, que será utilizado para el recálculo del VAD, el que deberá ser igual o superior al Volumen Anual Disponible, requerido para la presente obra. En caso que el licitante sea una Asociación de Empresas (U.T.E.), los respectivos VAD se suman con la condición que el aporte de cada uno de los integrantes de la U.T.E. no sea inferior al 25 % del VAD mínimo requerido y el aporte del integrante principal sea superior al 50 % del VAD mínimo requerido.
B. Los Documentos de Licitación
IAL 11.1	Se modifica: Todos los posibles Licitantes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de licitación deberán hacerlo en forma escrita por un medio fehaciente antes de los quince (15) días anteriores a la fecha límite para la presentación de las ofertas, a la dirección indicada en la HDL. El Contratante debe responder a todos los licitantes, en igual forma, en forma previa a los siete (7) días hábiles anteriores a la fecha límite para la presentación de las ofertas y deberá enviar copias de la respuesta a todos los constituyeron domicilio, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen. La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es: Dirección de Xxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. Avenida 122 Nº 825, PB Xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxx xx Xx Xxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. Código postal (1900). Correo electrónico: xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xxx.xx
IAL 11.1 IAL 12.2 IAL 17.2	Se agrega: “Estas comunicaciones se efectuarán por medio fehaciente (correo electrónico a la dirección electrónica indicadas por los licitantes potenciales en la solicitud de aclaración y en la solicitud de compra del Documento de Licitación) a todos los licitantes potenciales que hayan adquirido el Documento de Licitación, solicitando acuse de recibo. Asimismo se publicarán dichas comunicaciones, que formarán parte del Documento de Licitación, en la página web mencionada en el Llamado a Licitación, siendo responsabilidad de los Licitantes la consulta de dicha página para acceder a dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.”
C. Preparación de las Ofertas
IAL 14.1	Se agrega: “La planilla de oferta deberá presentarse en papel y en formato

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

	digital (planilla de cálculo tipo Excel o similar), teniendo preeminencia la planilla presentada en papel sobre la presentada en formato digital.”
IAL 15	La contratación de la obra se efectuará por el sistema de unidad de medida. Los sistemas de contratación por unidad de medida y por ajuste alzado se describen en Anexo II de las HDL.
IAL 15.2	Deberá leerse: El Licitante indicará las tarifas y los precios de todos los rubros de las Obras descritas en los planos y en las especificaciones técnicas y enumeradas en el Programa de actividades. Aquellas ofertas que no coticen en su propuesta algunos de los ítems detallados en la Lista de Cantidades del PBC serán rechazadas. Si hubiere correcciones, éstas se harán tachándolas, rubricándolas, fechándolas y rescribiéndolas.
IAL 15.4	El Contrato está sujeto a redeterminación de precio de conformidad con la cláusula 47 de las CGC.
IAL 16.1	Se sustituye: “16.1 Las tarifas y los precios unitarios deberán ser cotizados por el Licitante en Pesos Curso Legal en la República. Los pagos se efectuarán en Pesos Curso Legal en la República Argentina”.
IAL 17.1	El período de valides de la oferta será de ciento cincuenta (150) días después del vencimiento del plazo para la presentación de ofertas especificas en la HDL.
IAL 18.2	El monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será por la suma equivalente al 1% del importe del presupuesto oficial de la obra
IAL 19.1	No se aceptan ofertas alternativas.
D. Presentación de las Ofertas
IAL 21.2 (a)	Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es: Atención: Dirección de Xxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx Dirección: Calle 122 nº 825; Ciudad y Código postal: Xx Xxxxx - 0000; País: Argentina El Licitante deberá presentar, también, una copia digital de toda la oferta en formato pdf.
IAL 21.2 (b)	El nombre y número de identificación del proyecto es el indicado en la cláusula HDL 1.1.
IAL 21.2 (c)	En la advertencia deberá leerse “NO ABRIR ANTES DE LAS 10.00 HS. DEL DIA 00 XX XXXXX XX 0000”.
XXX 22.1	La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: Fecha: 19/07/2018 Hora: 10.00 Hs.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

	Se aclara: “Si la fecha antes mencionada fuera un día inhábil, el límite será al siguiente día hábil, a la misma hora.”
IAL 24.4	Se sustituye 24.4 por ”Los licitantes solamente podrán ofrecer descuentos incorporando una aclaración a la oferta de conformidad con esta cláusula e incluyéndola en la oferta original”.
E. Apertura y Evaluación de las Ofertas
IAL 25.1	La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Dirección de Xxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx sita en la calle 122 N° 825, Piso 1, Xxxxxxx 00, xxxxxx xx Xx Xxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. Fecha: 19/07/2018 Hora: 10.00 Hs. Se aclara: “Si la apertura de Oferta fuera un día inhábil, se realizará el siguiente día hábil, a la misma hora.”
IAL 29	29.1 En la evaluación de la ofertas, el Contratante corregirá de la siguiente maneras los errores que se encuentren en el precio: a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en letras, prevalecerá el indicado en letras b) Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del contratante hubiera un error evidente en la colocación del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario. 29. 2 El Contratante ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Licitante, el nuevo monto se considerará obligatorio para el Licitante. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la oferta, ésta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de acuerdo con las Disposiciones de la Cláusula 18.5 (b). 29.3 Si se omitiera la cotización de rubros o se cotizaran parcialmente, la oferta será rechazada. 29.4 Las disminuciones de plazo que presenten los Licitantes no serán consideradas en la comparación de las ofertas. En particular se aplicará el precio unitario ofertado en cada uno de los rubros de suministros a cargo del Contratista a las exigencias de cantidades y plazos fijados por el Contratante.
F. Adjudicación del Contrato
IAL 36.1	Las Garantías de Cumplimiento aceptables al Contratante serán: Garantía bancaria o Póliza de caución.

XXXXX-0000-00000000-XXXXX-XXXX

XXX 37.1

El pago de anticipo será por un monto xxxxxx xxx xxxx por ciento (10%) del Precio del Contrato. El otorgamiento del anticipo será concedido previa garantía a satisfacción de la DVBA equivalente cien por ciento (100%) del monto que se reciba en esa calidad.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

Anexo I - Forma de Cotizar

1) Cada Oferente deberá presentar, conjuntamente con su oferta/ los Análisis de Precios de cada uno de los ítems detallados en el Listado de cantidades/ que justifiquen los precios unitarios de su Oferta.

Los análisis establecerán claramente en forma detallada las sumas correspondientes a: mano de obra, incluido el coeficiente de mejoras sociales; amortización, calculada sobre el costo horario de las máquinas a utilizar; reparaciones y repuestos: combustibles y lubricantes.

Las mejoras sociales a tener en cuenta por el oferente según su cotización, serán las vigentes en el orden nacional, como ser: feriados obligatorios pagos, vacaciones pagas, enfermedad inculpable, licencia por fallecimiento, examen, enlace, nacimiento o adopción de hijo, sueldo anual complementario, asignaciones familiares, fondo de desempleo, contribuciones, indemnización por no-iniciación de tareas, adicional por asistencia perfecta, seguros y todas aquella mejoras vigentes.

Tendrá en cuanta además, toda otra retribución de carácter local, vigente en la zona, impuesta por leyes o decretos provinciales.

2) El costo de material deberá ser el mismo para todos los Análisis de Precios.

3) El costo unitario del transporte para cada material o grupo de ellos, deberá ser uniforme en todos los Análisis de Precios.

4) En los Análisis de Precios, la cotización de la mano de obra se realizará mediante cuadrillas tipo específicas, conforme con las tareas a realizar. No se admitirá una única cuadrilla tipo para ser utilizada en los Análisis de distintos trabajos. Asimismo deberán explicitarse los rendimientos en cada ítem.

5) Los porcentajes de Gastos Generales, Gastos Financieros y Beneficios que proponga el oferente, deberán ser uniformes para todos los ítems.

6) El porcentaje de Gastos Impositivos contemplará el 100 % del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) más el 100 % del Impuesto a los Ingresos Brutos.

7) En los Análisis de Precios de cada ítem, deberá indicarse expresamente el equipo a emplear en su ejecución.

8) Los Análisis de Precios se confeccionarán de acuerdo a la "Planilla Tipo" incorporada a este Documento de Licitación (Anexo III, Planilla V).

9) Los valores para la confección de la "Planilla Tipo" a que se refiere el punto 8) se obtendrán por aplicación de las planillas que se indican a continuación, incluidas en el Anexo III:

Materiales - Planilla I Mano de Obra - Planilla II

Se indica para cada categoría el Jornal básico; incluyendo cargas sociales, premio por asistencia, seguro obrero, incidencia de la colada del Hº, trabajos en altura, viáticos, horas extras, o cualquier otro adicional previsto en las leyes o normas vigentes.

Transporte - Planilla III

En esta planilla se deben consignar todos los insumos cuyo transporte sea cotizado separadamente.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

Equipos - Planilla IV

En esta planilla se calcularán los costos de amortización e intereses (columna 8), reparaciones y repuestos (columna 9) y combustibles y lubricantes (columna 15).

10) Las mermas y desperdicios de materiales se consideran incluidos dentro del precio de los mismos, por lo que no se reconocerán variaciones de costos discriminados por estos conceptos.

11) Los análisis para los ítems en cuyo precio intervienen el de los materiales que se incorporan a la obra o son necesarios para su ejecución y que no sean pagados por ítem separado, se integrarán con las sumas correspondientes a los mismos.

12) Para los materiales no comerciales, ya sea que se paguen por ítem separado o que integren el ítem y cuyo precio esté incluido en el de éste, se deberá presentar análisis de precios con indicación del costo de mano de obra, amortización, reparación y repuestos, combustibles, lubricantes y transporte si lo hubiere, que justifique el costo con que figura en el análisis del ítem 9.

13) Para los materiales deberá cotizarse el costo en origen, la carga, descarga, y el transporte hasta el centro de gravedad de la obra.

El costo de los materiales comerciales se cotizará libremente.

Cuando alguno de los materiales graviten en proporción no mayor del cinco por ciento (5%) en el costo del ítem, pueden cotizarse globalmente bajo la designación “OTROS MATERIALES”, pero siempre designándoles específicamente.

14) Para aquellos materiales que el contratista opte por transportar por ferrocarril, deberá consignar separadamente el costo en origen, el costo de las sucesivas cargas y descargas, el del transporte ferroviario y el costo de los complementarios transportes carreteros de origen a estación y de estación de destino a obra.

15) Para aquellos ítems en los cuales los materiales están incluidos dentro del precio, estos figurarán en las proporciones que se deben emplear, esté o no indicado en las especificaciones.

16) Los transportes deberán ser cotizados en todos los casos en la unidad de medida del ítem. No se tomarán en cuenta los transportes internos en obra, salvo para el caso de aquellos trabajos que requieran la utilización de plantas de elaboración y únicamente para el material elaborado.

17) Al costo neto deberán agregarse los gastos Generales e Indirectos no considerados como ítem en la propuesta, el costo financiero y los beneficios. Los antes mencionados serán establecidos por el oferente mediante un porcentaje de los costos netos. El total resultante de adicionar al costo neto los gastos generales e indirectos y el beneficio será incrementado con el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado vigente, si correspondiera. Los porcentajes correspondientes a Gastos Generales e Indirectos, Beneficio y Gastos Impositivos (IVA e Ingresos Brutos), deberán ser uniformes para todos y cada uno de los ítems de la totalidad de la propuesta.

18) El Contratante se reserva el derecho de revisar los análisis de precios. En su caso, podrá solicitar al proponente, aclaraciones o rectificaciones.

19) En el análisis de precios para cada uno de los ítems de la obra se debe considerar los costos de la implementación del Plan de Manejo Ambiental (que debe presentar el contratista a la Unidad Ambiental de la DVBA en forma previa a la Orden de inicio del proyecto), derivados de cada una de las acciones previstas en los distintos Programas que se incorporarán al mismo.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

PLANILLA I (Uno) MATERIALES

Designación

Unidad

Costo por Unidad

Perdidas (Fracción decimal)

Costo Unitario de las Perdidas

(3) x (4)

Costo por Unidad Incluido Perdidas (3)+(5)

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

PLANILLA II (Dos) MANO DE OBRA

Catego

ria

Salario

$/día $/h

Premio

por Asisten- cia.… % (2)

Jornal

Directo (2) + (3)

Mejoras

Sociales

....% (4)

Seguro

Obrero

...% (4)

Jornal

Total

(4) + (5)

+(6)

Otros

..% (7)

Costo

unidad/Dia (u)/(h)

(7)+(8)

Los costos que se insertan en (8) deben ser aclarados debidamente al pie.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

PLANILLA III (Tres) TRANSPORTE

Distancia Km

Tipo de Material

Costo Unitario Excluído las Pérdidas

Pérdidas (Fracción Decimal)

Costo Unitario de las Pérdidas (3) X

(4)

Costo Unitario Transporte Incluido Pérdidas (3)+(5)

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

PLANILLA IV (Cuatro) EQUIPO

A = CA – VR

UA x 100

I = CA x 0,5 x i i = 10%

N°

de Or- den

De- sig- naci on

ten cia hp

Cos- to Ac- tual-

Valor Resi- dual

….% (4)

Vida Util. h

Uso Anual

Costo Amorti- zación e Intere- ses.$/h

Repara- ciones y Repues- tos...%

(8) $/h

Combustibles

Lubri- can- tes...

% (13)

$/h

Comb ustible s y

Lubric antes (13)+(

14) $/h

Tipo

Precio Unitario

$/lt

Con- sumo

lt/h

Cost o

$/h

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

ITEM:

PLANILLA V (Cinco) ANÁLISIS DE PRECIOS TIPO

A – MATERIALES

1.- Designación: Cuantía x Costo Unitario (Planilla I – 6)		$ M1
2.- Designación: Cuantía x Costo Unitario		$ M2
		$ Mn
	Suma Parcial	$ Mp
Varios (Global) máximo 0,05 Mp		$ Mv
	Total Materiales	$ M

B – MANO DE OBRA

1.- Categoría: Cantidad x Costo Unitario (Planilla II – 7)		$ MO1
2.- Categoría: Cantidad x Costo Unitario (Planilla II – 7)		$ MO1
		$ Mon
	Total Mano de Obra	$ MO

C – TRANSPORTE
1.- Cuantía x Distancia x Costo Unitario (Planilla III– Col. 6)		$ T1
2.- Cuantía x Distancia x Costo Unitario (Planilla III– Col. 6)		$ T2
		$ Tn
	Total Transporte	$ T

D – AMORTIZACION DE EQUIPOS
1.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 8)		$ AE1
2.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 8)		$ AE2
		$ AEn
	Total Amortizacion Equipos	$ Ae

E – REPARACION Y REPUESTOS
1.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 9)		$ R1
2.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 9)		$ R2
		$ Rn
	Total Rep.y Repuestos	$ R

F – COMBUSTIBLES O ENERGIA Y LUBRICANTES
1.- Equipo: Rend. X Costo unit.(Pl. IV-Col.15)		$ CL1
2.- Equipo: Rend. X Costo unit.(Pl. IV-Col.15)		$ CL2
		$ CLn
	Total Comb. O Energía y Lub	$ CL
Costo – Costo		CC

G – GASTOS GENERALES:	% CC	$ GG
	Costo	$ C

H– GASTOS FINANCIEROS	% C	$ F
I – BENEFICIOS	% C	$ B
	Suma	$ S1
J- GASTOS IMPOSITIVOS	% S1	$ G1
	PRECIO	$ P

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

PLANILLA VI (Seis)

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

P L A N D E T R A B A J O S
ITEM nº	D E S I G N A C I O N	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PLAZO DE OBRA (MESES)
ITEM nº	D E S I G N A C I O N	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	1ro	2do	3ro	4to	5to	6to	7mo	8vo	9no	10mo	11vo	12vo
1	Limpieza de Terreno	Ha		48,16	%	%	%	%
1	Limpieza de Terreno	Ha		48,16	$	$	$	$
2	Movimiento de suelo para la construcción de terraplenes de alteo y banquinas (Con provisión de suelo)	m3		14.175,00		%	%	%
2		m3		14.175,00		$	$	$
3	Sub base estabilizada con parte del material de la sub base existente y con C.U.V., en 0,20 m de espesor	m2		113.573,00				%	%	%
3		m2		113.573,00				$	$	$
4	Base de estabilizado granular con RAP, agregado pétreo virgen, parte del material de la sub base existente y cemento portland, en 0,20 m de espesor	m2		113.573,00
4		m2		113.573,00
5	Base granular asfáltica con CA 30 e=0,08m	m2		109.445,00
5	Base granular asfáltica con CA 30 e=0,08m	m2		109.445,00
6	Carpeta de concreto asfáltico D19 AM3 e=0,06m	m2		106.207,00
6	Carpeta de concreto asfáltico D19 AM3 e=0,06m	m2		106.207,00
7	Xxxxx xx xxxx a razón de 0,6 l/m2	l		106.947,00
7	Xxxxx xx xxxx a razón de 0,6 l/m2	l		106.947,00
8	Xxxxx xx xxxx con asfalto modificado a razón de 0,3 l/m2	l		31.862,10
8	Xxxxx xx xxxx con asfalto modificado a razón de 0,3 l/m2	l		31.862,10
9	Recompactación de la base de apoyo con C.U.V. en banquinas en 0,20 m de espesor	m2		77.056,00
9		m2		77.056,00
10	Excavación de caja	m3		3.852,80
10	Excavación de caja	m3		3.852,80
11	Base de suelo cal en banquinas e=0,14m (Rc ≥ 12 kg/cm²)	m2		72.928,00
11	Base de suelo cal en banquinas e=0,14m (Rc ≥ 12 kg/cm²)	m2		72.928,00
12	Sub base de suelo cal en banquinas e=0,14m (Rc ≥ 8 kg/cm²)	m2		77.056,00
12	Sub base de suelo cal en banquinas e=0,14m (Rc ≥ 8 kg/cm²)	m2		77.056,00
13	Carpeta de concreto asfáltico X00 XX00 en banquinas e=0,06m con barras desalentadoras de tránsito	m2		68.800,00
13		m2		68.800,00
14	Reconformación de banquinas y taludes	m3		8.806,40
14	Reconformación de banquinas y taludes	m3		8.806,40
15	Construcción de cordón emergente Tipo B s/Pl. Tipo X-X-000-X	x		000,00
15		x		000,00
00	Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s/Pl. Tipo D-I-171-B	m		160,00
00	Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s/Pl. Tipo D-I-171-B	m		160,00
17	Construcción de dársena de detención para transporte público	Un		6,00
17		Un		6,00
18	Construcción de refugio peatonal para espera de pasajeros	Un		8,00
18	Construcción de refugio peatonal para espera de pasajeros	Un		8,00
19	Alcantarilla transversal a construir s/Plano Tipo PE- A1 Revisión 1	Un		3,00
19		Un		3,00
20	Alcantarilla longitudinal a construir s/Plano Tipo PE-	Un		2,00

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

	A1
21	Perfilado, limpieza de zanja y obras de saneamiento hidráulico	gl.		1,00
21		gl.		1,00
22	Baranda metálica para defensa vehicular a colocar	m		32,00
22	Baranda metálica para defensa vehicular a colocar	m		32,00
23	Demarcación horizontal por pulverización	m2		5.550,00
23	Demarcación horizontal por pulverización	m2		5.550,00
24	Demarcación horizontal por extrusión 3mm	m2		612,00
24	Demarcación horizontal por extrusión 3mm	m2		612,00
25	Demarcación horizontal por extrusión 7mm	m2		276,00
25	Demarcación horizontal por extrusión 7mm	m2		276,00
26	Colocación de tachas retroreflectantes	Un		180,00
26	Colocación de tachas retroreflectantes	Un		180,00
27	Señalización vertical de 1 pie	Un		77,00
27	Señalización vertical de 1 pie	Un		77,00
28	Señalización vertical de 2 pies	Un		16,00
28	Señalización vertical de 2 pies	Un		16,00
29	Señalización aérea sobre columna de 1 brazo	Un		8,00
29	Señalización aérea sobre columna de 1 brazo	Un		8,00
30	Puesta a punto del Sistema de Iluminación	gl.		1,00
30	Puesta a punto del Sistema de Iluminación	gl.		1,00
31	Colocación de Semáforo titilante	Un		4,00
31	Colocación de Semáforo titilante	Un		4,00
32	Elaboración de Proyecto Ejecutivo	gl.		1,00
32	Elaboración de Proyecto Ejecutivo	gl.		1,00
33	Mantenimiento de Movilidad para Inspección de Obra	Km		72.000,00
33	Mantenimiento de Movilidad para Inspección de Obra	Km		72.000,00
34	Local de inspección, mobiliario, servicios y equipamiento p/ laboratorio	Meses		12,00
34		Meses		12,00
35	Equipamiento para gabinete	gl.		1,00
35	Equipamiento para gabinete	gl.		1,00
36	Movilización de obra	gl.		1,00
36	Movilización de obra	gl.		1,00
37	Honorarios por representación técnica	S/tabla		1
37	Honorarios por representación técnica	S/tabla		1
		Porcentaje Mensual de Certificación
		Porcentaje Acumulado de Certificación
			Certificación Mensual ($)
			Certificación Acumulada ($)

X X X X X - 0 0 1 8 - 0 7 4 8 7 8 2 6 -

Sección II. Hoja de Datos de la Licitación 43

Anexo II - Sistemas de Contratación

La contratación de la obra se efectuará a través de alguno del siguiente sistema:

(a) Por unidad de medida

En la contratación por "unidad de medida", el Licitante cotizará los precios unitarios de cada Ítem o partida de la planilla de oferta, los cuales, aplicados a los cómputos métricos de esa misma planilla y sumados los importes parciales, determinarán el precio total de la parte de la propuesta cotizada por este sistema.

Los precios unitarios cotizados constituyen la oferta del Licitante en este sistema y durante la realización de los trabajos, serán aplicados a la cantidad de obra realmente ejecutada dentro de cada ítem o partida, a los efectos del pago.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

Sección III Países Elegibles 44

Sección III. Países Elegibles

Elegibilidad para la contratación de obras en adquisiciones financiadas por FONPLATA

De acuerdo con el Capítulo II, “Criterios para establecer la Nacionalidad de las firmas o empresas”, Artículo 10 de las contrataciones de obras que se financien total o parcialmente con recursos del financiamiento del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Xxxxxx xxx Xxxxx (FONPLATA), sólo podrán participar firmas o empresas originarias de los Países Miembros de FONPLATA.

Para información del prestatario y los licitantes, las firmas de los siguientes países pueden participar en esta licitación:

Argentina Bolivia Brasil Paraguay Uruguay

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

Sección IV Criterios de Evaluación y Comparación de las ofertas 45

Sección IV. Criterios de Evaluación y Comparación de las ofertas

1. Evaluación

Además de los criterios que se señalan en la Cláusula 6.3 (a) a (i) de las instrucciones a los Licitantes, también se aplicará:

1.1 Evaluación de la medida en que la Propuesta Técnica se ajusta a los requisitos

1.2 La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la capacidad técnica del Licitante para movilizar equipos y personal clave de tal manera que la ejecución del contrato sea consistente con su propuesta en cuanto a metodología, calendarios y origen de los materiales en el detalle suficiente de acuerdo con los requisitos estipulados en la Cláusula 6. De las IAL.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

Sección IV Criterios de Evaluación y Comparación de las ofertas 46

2. Calificación

Factor	2.1 Elegibilidad
Subfactor	Criterios					Documentación Requerida
	Requisito	Licitante
		Entidad Individual	Asociación en Participación, Consorcio o Asociación
			Todas las partes combinadas	Cada socio	Al menos un socio

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

2.1.1 Nacionalidad	Nacionalidad de conformidad con la Cláusula 4. de las IAL y lo estipulado en la Sección III Países Elegibles.	Debe cumplir el requisito	APCA existente o propuesta debe cumplir el requisito	Debe cumplir el requisito	N / A	Sección V‐ 1.Carta de Oferta
2.1.2 Conflicto de interés	No presentar conflictos de intereses conforme a la Cláusula 4.3. de las IAL.	Debe cumplir el requisito	APCA existente o propuesta debe cumplir el requisito	Debe cumplir el requisito	N / A	Sección V‐ 1.Oferta del contratista
2.1.3 Incompatibilidades	No presentar incompatibilidades conforme a la Cláusula 3. de las IAL.	Debe cumplir el requisito	APCA existente debe cumplir el requisito	Debe cumplir el requisito	N / A	Sección V‐ 1.Oferta del contratista
2.1.4 Documentos legales del Oferente.	Presentar copia de los documentos originales que establezcan la constitución o estatus jurídico, lugar de registro y sede principal de las actividades del Oferente. En caso de ser una asociación Accidental deberán presentar además junto con la oferta, una copia del contrato de Asociación en participación firmado por todos los socios o una carta de intención para diligenciar un contrato de Asociación en Participación en caso de salir beneficiados como los adjudicatarios.	Debe cumplir el requisito	APCA existente debe cumplir el requisito	Debe cumplir el requisito	N / A	Sección V‐ 1.Oferta del contratista
2.1.5 Inelegibilidad en virtud de legislación del país del Prestatario	No haber sido excluido en virtud de alguna ley o regulación oficial del país del Prestatario, de conformidad con la Cláusula 3. de las IAL.	Debe cumplir el requisito	APCA existente debe cumplir el requisito	Debe cumplir el requisito	N / A	Sección V‐ 1.Oferta del contratista
2.1.6 Autorización para solicitar referencias bancarias	Autorización del Oferente para solicitar referencias a las instituciones bancarias de las cuales el Licitante sea cliente.	Debe cumplir el requisito	Debe cumplir el requisito	Debe cumplir el requisito	N/A	Nota

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

2.1.7 Poder del oferente a favor del firmante de la Oferta

Un poder protocolizado del Licitante a favor del firmante de la oferta que lo faculta a comprometer al licitante en su nombre.

Debe cumplir el requisito

N/A

Documento rotocolizado

2.1.8 Plan de Trabajos y Curva de Inversiones

El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones se deben presentar de acuerdo con lo especificado en el Formulario correspondiente del Anexo I de la Sección II. El Plan de Trabajo constituye criterio de evaluación de la oferta.

Debe cumplir el requisito

N/A

Formulario Plan de Trabajos y Curva de Inversiones

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

Factor	2.2 Historial de incumplimiento de contratos
Subfactor	Criterios					Documentación Requerida
	Requisito	Licitante
		Entidad Individual	Asociación en Participación, Consorcio o Asociación
			Todas las partes combinadas	Cada socio	Al menos un socio
2.2.1 Anteceden tes de Incumplimiento de Contratos	No haber incurrido en incumplimiento de contratos en los últimos tres (3) años antes del plazo para la presentación de solicitudes, con base en toda la información disponible sobre controversias y litigios plenamente resueltos. Una controversia o litigio plenamente resuelto es aquel que se ha resuelto mediante el mecanismo de solución de controversias fijado en cada contrato particular, habiéndose agotado todas las vías de apelación a disposición del Licitante.	Debe cumplir el requisito por cuenta propia o como socio de una APCA disuelta o existente	N / A	Debe cumplir el requisito por cuenta propia o como socio de una APCA disuelta o existente	N / A	Declaración Jurada
2.2.2 Litigios Pendientes	Los litigios pendientes no deberán representar en total más del treinta por ciento (30%) del patrimonio neto del Licitante y se considerarán como fallados en contra del Licitante.	Debe cumplir el requisito por cuenta propia o como socio de una APCA disuelta o existente	N / A	Debe cumplir el requisito por cuenta propia o como socio de una APCA anterior o existente	N / A	Declaración jurada

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

Sección IV Criterios de Evaluación y Comparación de las ofertas 50

Factor	2.3 SITUACION FINANCIERA
Subfactor	Criterios					Documentación Requerida
	Requisito	Licitante
		Entidad Individual	Asociación en Participación, Consorcio o Asociación
			Todas las partes combinadas	Cada socio	Al menos un socio

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

2.3.1 Capacidad Financiera Histórica - Índices Financieros

Deben presentar los balances generales auditados o, si no fuera obligatorio en el país del Licitante, de otros estados financieros aceptables para el Contratante, correspondientes a los últimos tres años (2015, 2016 y 2017), de manera que el promedio simple de los indicadores descritos en HDL (IAL 6.3 (f) cumplan con el requerimiento establecido.

Debe cumplir el requisito

N / A

Los socios restantes deben cumplir con lo establecido para el requisito para socios menores

Debe cumplir con lo establecido para el socio principal del requisito

Estados contables IAL 6.3 f)

2.3.2 Volumen Anual de Trabajos de Construcción

Deben presentar el Volumen Anual de Trabajos de Construcción del total de trabajos de construcción para el período indicado en la HDL

(2007-2017). El que debe cumplir con lo requerido en el Punto HDL IAL 6.5 (a)

Debe cumplir el requisito

Deben cumplir el requisito

Debe cumplir con el veinticinco por ciento (25%) del requisito

Debe cumplir con el cuarenta por ciento (40%) del requisito

Formulario

2.3.3 Facturación promedio de construcción anual en obras viales

Como mínimo, Facturación por construcción de obras viales, en doce meses consecutivos en al menos uno de los últimos 10 años, del setenta por ciento (70%) del P.O. de la Obra anualizado.

Debe cumplir el requisito

Deben cumplir el requisito

Debe cumplir con el veinticinco por ciento (25%) del requisito

Debe cumplir con el cuarenta por ciento (40%) del requisito

Sección V . 2 Informe de Calificaciones

2.3.4 Análisis de Precios

Los Análisis de Precios de cada ítem presupuestado, así como la planilla de materiales, mano de obra y transporte, deberán prepararse conforme lo establecido en Anexo I – Forma de Cotizar.

Debe cumplir el requisito

Deben cumplir el requisito

N / A

Planilla V Formulario de Análisis de precios

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

Factor	2.3 SITUACION FINANCIERA
Subfactor	Criterios					Documentación Requerida
	Requisito	Licitante
		Entidad Individual	Asociación en Participación, Consorcio o Asociación
			Todas las partes combinadas	Cada socio	Al menos un socio
2.3.5 Coeficiente de Liquidez	Se agrega: El OFERENTE deberá acreditar contar con activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales por la suma de 3 meses de certificación (PO/Plazo*3), equivalente a los tres meses de ejecución previos a cada certificación, admitiéndose a tal efecto documentos de soportes tales como certificación de los saldos en caja por Contador, certificado de tenencia de títulos, carta emitida por entidad bancaria, y otros que permitan evaluar al Contratante la veracidad de lo declarado, siendo causal de rechazo la imposibilidad de que el Contratante pudiera acreditar dicha verosimilitud.	Debe cumplir el requisito	Deben cumplir el requisito	Debe cumplir con el veinticinco por ciento (25%) del requisito	Debe cumplir con el sesenta por ciento (60%) del requisito	Modelo de Carta de Financiamiento Bancario y documentación de respaldo fehaciente y con una antigüedad no mayor a 60 días previos a la fecha de presentación de la oferta
2.3.6 Volumen Anual Disponible	Como mínimo, un volumen anual disponible (VAD) de $ 243.102.620,45 calculado sobre la base de la metodología que se detalla en el Formulario.	Debe cumplir con el requisito	Deben cumplir el requisito.	Debe cumplir con el veinticinco por ciento (25%) del requisito	Debe cumplir con el cincuenta por ciento (50%) del requisito	Formularios “A-1” y “X-0” x X xx xx Xxxxxxx X

XXXXX-0000-00000000-XXXXX-XXXX

Factor	2.4 Experiencia
Subfactor	Criterios					Documentación Requerida
	Requisito	Licitante
		Entidad individual	Asociación en participación, consorcio o asociación
			Todas las partes combinadas	Cada socio	Al menos un socio

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

Factor	2.4 Experiencia
Subfactor	Criterios					Documentación Requerida
	Requisito	Licitante
		Entidad individual	Asociación en participación, consorcio o asociación
		Entidad individual	Todas las partes combinadas	Cada socio	Al menos un socio
2.4.1 Experiencia en obras similares	Se deberá acreditar la experiencia en la construcción de 2 (dos) obras de naturaleza o complejidad similares a los de la obra en cuestión de acuerdo a lo a lo estipulado en el punto IAL 6.5 de las HDL.	Debe cumplir el requisito	Deben cumplir el requisito	N/A	Se considerará cumplido el requisito cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla como mínimo con el sesenta por ciento (60%) de la exigencia anterior y los demás integrantes alcancen entre ellos el porcentaje necesario para cumplimentar la totalidad de la exigencia.	Formulario A – 1a
2.4.2 Calificaciones y experiencia del Personal Clave	Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras de acuerdo con lo requerido en los Puntos IAL 6.5 (d) y HDL IAL 6.5 (d), deben proporcionar información relevante como educación, experiencia, edad, nacionalidad y cargo actual; adjuntando la documentación correspondiente sobre el personal clave propuesto.	Debe cumplir el requisito	Debe cumplir el requisito	N/A	Debe cumplir el requisito	Formularios de la Oferta
2.4.3 Equipo de construcción	Demostración de contar con el equipo de construcción requerido en el Punto HDL	Debe cumplir el requisito	Debe cumplir el requisito	N/A	Debe cumplir el requisito	Formularios de la Oferta

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

Factor	2.4 Experiencia
Subfactor	Criterios					Documentación Requerida
	Requisito	Licitante
		Entidad individual	Asociación en participación, consorcio o asociación
			Todas las partes combinadas	Cada socio	Al menos un socio
	IAL 6.5 (c) ya sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero.

1 Para contratos en los cuales el Licitante haya participado como miembro de una asociación (joint venture) o como subcontratista, sólo el valor de la participación del Licitante será considerado para el cumplimiento de este requisito.

2Se considerará que un contrato ha sido sustancialmente terminado cuando el 80% o más de los trabajos en él incluidos hayan sido terminados.

En el caso de asociaciones (joint ventures), no se acumulará el valor de los contratos completados por sus miembros para determinar si el valor mínimo de cada contrato requerido ha sido cumplido. En cambio, un contrato ejecutado por un miembro de la asociación podrá ser considerado para satisfacer el valor mínimo de cada contrato requerido.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

2.5 Personal

El Licitante deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes requisitos:

No.	Cargo	Experiencia Total en Obras (años)	Experiencia en Obras similares (años)
1	Un (1) Representante Técnico, quien deberá ser profesional con título universitario con incumbencias habilitantes respecto a las especialidades requeridas en el la presente obra.	10	5
2	Un (1) Ingeniero Jefe de Obra	10	5
3	Un (1) Cadísta o Sobrestante, con título de técnico, arquitecto o ingeniero.	10	5
4	Un (1) Personal Administrativo	N/A	N/A
5	Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene matriculado, según norma aplicable	10	3
6	Un (1) Profesional Ambiental y Social (técnico, licenciado o ingeniero) debidamente matriculado	5	3

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los formularios incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta, Información para la Calificación y Contrato.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

2.6 Equipos

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuación:

N°	Cantidad	Designación	Potencia o Capacidad	Antigüe- dad años
1	1	- Equipo ambulo-operante escarificador-recuperador	100 hp	10
2	1	- Compactador liso vibratorio autopropulsado tipo xxxx xx xxxxx	000 hp	7
3	2	- Motoniveladora potencia mínima	140 hp	7
4	1	- Planta asfáltica capacidad mínima	120 tn/h	10
5	1	- Terminadora asfáltica	100 tn/h	10
6	1	- Aplanadora autopropulsada capacidad mínima	8 tn	7
7	1	- Rodillo neumático autopropulsado potencia mínima	80 hp	7
8	1	- Camión regador de asfaltos	6.000 l	7
9	1	- Cargador frontal	120 hp	7
10	1	- Motoniveladora potencia	120 hp	10

El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el formulario EQUIPO incluido en la Sección IV. Formularios de la Oferta, Información para la Calificación y Contrato.

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los requisitos mínimos exigidos, la Oferta podrá ser rechazada.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

Sección V. Formularios de la Oferta, Información para la Calificación y Contrato

1. Oferta del Contratista

El Licitante deberá completar y presentar este formulario de Oferta con su Oferta. Si el Licitante objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá manifestarlo en su oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios los datos personales del candidato, de conformidad con la Cláusula 37 de las IAL.

.........[fecha]

Número de Identificación y Título del Proyecto: REPAVIMENTACIÓN Ruta Provincial Nº 16 TRAMO: R.P. Nº 58 – R.P. Nº 210 Longitud Total: 13.760m PARTIDOS: PRESIDENTE XXXXX Y ALMIRANTE XXXXX

A: XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX

Dirección: Xxxxx 000 Xx 000, xxxxxx xx Xx Xxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, Código Postal 1900

Manifestamos estar en un todo de acuerdo con el Documento de Licitación, incluyendo las aclaraciones [insertar la lista] y las enmiendas [insertar la lista] que hemos examinado y cuyas condiciones expresamente aceptamos.

Ofrecemos ejecutar el [nombre y

número de identificación del Proyecto] de conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [insertar el monto en

cifras], monto en letras].

El Contrato será pagado en las siguientes monedas:

[insertar la moneda y el

Moneda

Porcentaje pagadero en la moneda

Tipo de cambio: una unidad extranjera es igual a [insertar la moneda local]

Insumos para los que se requieren monedas extranjeras

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

El pago por anticipo requerido es de:

Monto

Moneda

(a)

(b)

(a)

(b)

Declaramos no tener objeción que formular a la documentación licitatoria y conocer todas las normas legales que resultan de aplicación.

Manifestamos no incurrir en ninguna de las incompatibilidades detalladas en el numeral 3.1 de las Instrucciones a los Licitantes xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones que regula la presente convocatoria.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

Esta oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato obligatorio entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta más baja ni ninguna otra oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta con el suministro de Garantía de Mantenimiento de Oferta exigido en el Documento de Licitación y especificado en la Hoja de Datos de Licitación.

Los suscriptos, incluyendo todos los subcontratistas o Contratistas requeridos para ejecutar alguna parte del contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAL y la Sección III.

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAL.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Licitante:

Dirección:

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

DETALLE DE LA OFERTA POR ÍTEMS APLICABLE A COTIZACIÓN POR UNIDAD DE MEDIDA

Obra: REPAVIMENTACIÓN Ruta Provincial Nº 16 TRAMO: R.P. Nº 58 – R.P. Nº 210

Longitud Total: 13.760 m en los PARTIDOS de PRESIDENTE XXXXX Y ALMIRANTE XXXXX

Presupuesto Oficial: $ 243.102.620,45

Expediente Licitante: DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ITEM nº	D E S I G N A C I O N	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE PARCIAL
1	Limpieza de Terreno	Ha	48,16
2	Movimiento de suelo para la construcción de terraplenes de alteo y banquinas (Con provisión de suelo)	m3	14.175,00
3	Sub base estabilizada con parte del material de la sub base existente y con C.U.V., en 0,20 m de espesor	m2	113.573,00
4	Base de estabilizado granular con RAP, agregado pétreo virgen, parte del material de la sub base existente y cemento portland, en 0,20 m de espesor	m2	113.573,00
5	Base granular asfáltica con CA 30 e=0,08m	m2	109.445,00
6	Carpeta de concreto asfáltico D19 AM3 e=0,06m	m2	106.207,00
7	Xxxxx xx xxxx a razón de 0,6 l/m2	l	106.947,00
8	Xxxxx xx xxxx con asfalto modificado a razón de 0,3 l/m2	l	31.862,10
9	Recompactación de la base de apoyo con C.U.V. en banquinas en 0,20 m de espesor	m2	77.056,00
10	Excavación de caja	m3	3.852,80
11	Base de suelo cal en banquinas e=0,14m (Rc ≥ 12 kg/cm²)	m2	72.928,00
12	Sub base de suelo cal en banquinas e=0,14m (Rc ≥ 8 kg/cm²)	m2	77.056,00
13	Carpeta de concreto asfáltico X00 XX00 en banquinas e=0,06m con barras desalentadoras de tránsito	m2	68.800,00
14	Reconformación de banquinas y taludes	m3	8.806,40
15	Construcción de cordón emergente Tipo B s/Pl. Tipo D-I-171-B	m	360,00

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

16	Construcción de cordón cuneta s/Pl. Tipo D-I-171-B	m	160,00
17	Construcción de dársena de detención para transporte público	Un	6,00
18	Construcción de refugio peatonal para espera de pasajeros	Un	8,00
19	Alcantarilla transversal a construir s/Plano Tipo PE-A1 Revisión 1	Un	3,00
20	Alcantarilla longitudinal a construir s/Plano Tipo PE-A1	Un	2,00
21	Perfilado, limpieza de zanja y obras de saneamiento hidráulico	gl.	1,00
22	Baranda metálica para defensa vehicular a colocar	m	32,00
23	Demarcación horizontal por pulverización	m2	5.550,00
24	Demarcación horizontal por extrusión 3mm	m2	612,00
25 26 27 28 29 30 31 32	Demarcación horizontal por extrusión 7mm	m2	276,00
	Colocación de tachas retroreflectantes	Un	180,00
	Señalización vertical de 1 pie	Un	77,00
	Señalización vertical de 2 pies	Un	16,00
	Señalización aérea sobre columna de 1 brazo	Un	8,00
	Puesta a punto del Sistema de Iluminación	gl.	1,00
	Colocación de Semáforo titilante	Un	4,00
	Elaboración de Proyecto Ejecutivo	gl.	1,00
33	Mantenimiento de Movilidad para Inspección de Obra	Km	72.000,00
34	Local de inspección, mobiliario, servicios y equipamiento p/ laboratorio	Meses	12,00
35	Equipamiento para gabinete	gl.	1,00
36	Movilización de obra	gl.	1,00
37	Honorarios por representación técnica	S/tabla	1

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

Moneda	Denominación	Tipo de Cambio ( Pesos/ Moneda Extranjera)
Moneda Extranjera1
Moneda Extranjera2
Moneda Extranjera3

IMPORTA LA PRESENTE OFERTA LA CANTIDAD DE: (moneda y monto en

letras)…………………………………………………………………………..…….………

……………………………………………………………………………………………… Lugar y Fecha………………………………………………………………………….......... Firma y sello del Representante Legal……………………………………………………...... Firma y sello del Representante Técnico…………………………………………………….

Honorarios profesionales por Representación Técnica: Se cotizará según la Tabla de Honorarios vigente a la fecha de Licitación, aplicada sobre el monto de la oferta sin honorarios profesionales.

2 ML(Moneda Local): Pesos; ME1( Moneda Extrajera 1): Dólar Estadounidense; XX0, XX0 no aplican.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

DETALLE DE LA OFERTA POR ÍTEMS APLICABLE A AJUSTE ALZADO

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	IMPORTE PARCIAL
ITEM N°	DESCRIPCIÓN	ML	M E 1	ME 2	ME 3





SUBTOTAL
EQUIVALENCIA LOCAL

Obra Tramo Expediente Licitante

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

Moneda	Denominación	Tipo de Cambio ( Pesos/ Moneda Extranjera)
Moneda Extranjera 1
Moneda Extranjera 2
Moneda Extranjera 3

IMPORTA LA PRESENTE OFERTA LA CANTIDAD DE: (moneda y monto en letras)… Lugar y Fecha…………………………………………………………………………..………..

Firma y sello del Representante Legal…………………………………………………….……..

Firma y sello del Representante Técnico………………………………………………….……..

Este formulario no aplica.

2. Informe de Calificaciones

[La información que proporcionen los Licitantes en las siguientes páginas se utilizará para postcalificar como se indica en la Cláusula 6 de las IAL. Esta información no se incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si es necesario].

1. Personas naturales o individuos miembros de Asociaciones

1.1 Incorporación o estatus jurídico del Licitante [adjuntar copia] Lugar de inscripción: [indicar] Sede principal de actividades: [indicar]

Poder otorgado a favor del firmante de la Oferta [adjuntar]

1.2 Monto anual del volumen total de obras de construcción realizadas en los últimos diez años

Pesos

[inserte el equivalente de los montos en la moneda nacional]

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

AÑO	VOLUMEN ANUAL DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN FA	VOLUMEN ANUAL DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN ACTUALIZADO
2007		8,03
2008		6,98
2009		6,30
2010		5,18
2011		4,42
2012		3,52
2013		2,91
2014		2,19
2015		1,71
2016		1,28
2017		1,03
2018		1,00

Factor de Actualización elaborado por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires conforme lo establecido en Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 0000/00 x XX 404/07.

Se deberán utilizar los FA actualizados a valores correspondientes a un mes antes de la apertura de ofertas.

número de conformidad con la Subcláusula 6.5 (b) de la HDL] de obras de similar naturaleza y magnitud a las obras en cuestión y donde se desempeñó como Contratista o Subcontratista principal en los últimos quince años. [Los montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada para el rubro

1.2 anterior. También detalle las obras en construcción o contratadas, incluyendo las fechas estimadas de terminación.]

Número [inserte el

1.3

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

DETALLE DE OBRAS EJECUTADAS DE NATURALEZA Y MAGNITUD SIMILARES

FORMULARIO “A-1a”

Nombre del Proyecto y País

Nombre del Contratante y Persona a quien contactar

Tipo de obras y año de terminación

Valor del Contrato (equivalente en moneda nacional)

Cumplimiento exigencia para considerar como obra de naturaleza y complejidad similar

(a)

(b)

(c)

a) (b)

(c)

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

DETALLE DE OBRAS EJECUTADAS FORMULARIO “A-1b”

NO APLICA

Nombre del Proyecto y País

Nombre del Contratante y Persona a quien contactar

Tipo de obras y año de terminación

Valor del Contrato (equivalente en moneda nacional)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

DETALLE DE LA EXPERIENCIA

DEL JEFE DE OBRA INGENIERO CIVIL, O CONSTRUCCIONES

Nombre y Apellido

Título Profesional

Obras viales

Año de terminación

Xxxxx x xxxxx (xxxxx)

(x)

XXXXX-0000-00000000-XXXXX-XXXX

DETALLE DE LA EXPERIENCIA DEL REPRESENTANTE TÉCNICO

Nombre y Apellido

Título Profesional

Obras viales

Año de terminación

Plazo a cargo (meses)

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

Nota: se indica que se trata de una obra de naturaleza similar

DETALLE DE LA EXPERIENCIA DEL CADÍSTA O SOBRESTANTE

Nombre y Apellido

Título Profesional

Obras viales

Año de terminación

Xxxxx x xxxxx (xxxxx)

(x)

XXXXX-0000-00000000-XXXXX-XXXX

DETALLE DE LA EXPERIENCIA

DEL UN (1) PROFESIONAL EN SEGURIDAD E HIGIENE

Nombre y Apellido

Obras viales

Año de terminación

Plazo a cargo (meses)

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

DETALLE DE LA EXPERIENCIA

DEL UN (1) PROFESIONAL AMBIENTAL Y SOCIAL

Nombre y Apellido

Obras viales

Año de terminación

Xxxxx x xxxxx (xxxxx)

(x)

XXXXX-0000-00000000-XXXXX-XXXX

DETALLE DE PRINCIPAL EQUIPO DE CONSTRUCCION REQUERIDO PARA EJECUTAR LA OBRA

N°	Cantidad	Designación	Potencia o Capacidad	Antigüe- dad años
1	1	- Equipo ambulo-operante escarificador-recuperador	100 hp	10
2	1	- Compactador liso vibratorio autopropulsado tipo xxxx xx xxxxx	000 hp	7
3	2	- Motoniveladora potencia mínima	140 hp	7
4	1	- Planta asfáltica capacidad mínima	120 tn/h	10
5	1	- Terminadora asfáltica	100 tn/h	10
6	1	- Aplanadora autopropulsada capacidad mínima	8 tn	7
7	1	- Rodillo neumático autopropulsado potencia mínima	80 hp	7
8	1	- Camión regador de asfaltos	6.000 l	7
9	1	- Cargador frontal	120 hp	7
10	1	- Motoniveladora potencia	120 hp	10

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL FORMULARIO “A-2”

Obra…………………………………………………..…Tramo…………………….…….

Licitante: Fecha:

DATOS DE PRODUCCIÓN BÁSICA

Las obras que se detallan deben haberse realizado dentro de los últimos 10 (diez) años.

Obras ejecutadas en 12 meses corridos mayor producción contados desde el mes anterior inclusive al de la fecha del Llamado a Licitación.

El índice de actualización será el Factor de Actualización “FA” correspondiente al año en cuestión.

Mes de actualización:………………… (indicar mes anterior a la fecha de Llamado a Licitación)

Período seleccionado: desde …/…./….hasta .../…./…

Meses del período considera do	Detalle de la certificación mensual de acuerdo a los precios de contrato						Montos totales de certificaciones
	Número de orden de las obras indicadas en los formularios “A-1 a y A-1 b”						Monto total certificación mensual a valor original	Factor de Actuali- zación	Monto total certificación mensual actualizado
	Obra N° 1	Obra N°2	Obra N°3	Obra N°4	Obra N°5	Obra N° 6	Monto total certificación mensual a valor original	Factor de Actuali- zación	Monto total certificación mensual actualizado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL FORMULARIO “B”

Obra………………………………………………….Tramo…………………………………

Licitante. Fecha:

Datos de la Obra	Lugar	Designación	Contratante	Fecha de Inicio
1
2
3
4
5

DETALLE DE OBRAS EN EJECUCIÓN

Datos de la obra

IMPORTE ($)

PLAZO (en meses)

MONTO DE OBRA COMPROMETIDA

To- tal

Mes Base

Certifica- do a la fecha

Saldo

Según contrato

Prórro- ga conced

Total

Transcu- rrido

Sal- do (B)

Mensual Anual A/B=C Cx12

Actua- lizado

TOTAL

Si el valor es 6 (seis) o menos y se ha certificado más del 50% (cincuenta por ciento) se colocará como monto de obra comprometida al valor saldo A. Para obras de plazo hasta 6 (seis) meses el monto de Obra Comprometida será el valor del saldo A

1.4 Piezas de equipo importantes que el Contratante ha propuesto para la ejecución de las Obras [Proporcione toda la información solicitada a continuación. Véase también la Subcláusula 6.3(d) de las IAL.]

Nombre del equipo

Descripción, marca y antigüedad (años)

Condición, (nuevo, buen estado, mal estado) y cantidad de unidades disponibles

Propio, arrendado (nombre de la arrendadora) por comprar (xxxxxx xxx xxxxxxxx)

(x)

XXXXX-0000-00000000-XXXXX-XXXX

1.5 Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administración y ejecución del Contrato [Adjunte datos personales. También véase la Subcláusula 6.3(e) de las IAL y la Subcláusula

9.1 de las CGC.

Cargo

Nombre

Años de Experiencia (general)

Años de experiencia en el cargo propuesto

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

1.6 Contratistas propuestos y firmas participantes. Véase la Cláusula 7 de las CGC.

Secciones de las Obras

Valor del Subcontrato

Contratista

(nombre y dirección

Experiencia en Obras similares

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

	1.7 Informes financieros de los últimos tres (3) años: balances, estados de pérdidas y ganancias, informes de auditoría, etc. [enumérelos a continuación y adjunte las copias.]
	1.8 Evidencia que confirme que el licitante tiene acceso a recursos financieros suficientes para cumplir con los requisitos de calificación: efectivo en caja, líneas de crédito, etc. (Indicar a continuación y adjuntar copias de los documentos que corroboren lo anterior).
	1.9 Nombre, dirección y números de teléfono, telex y facsímiles de los bancos que pueda proporcionar referencias en caso que el Contratante las solicite.
	1.10 Información sobre litigios pendientes en que el Licitante esté involucrado.

Nombres de las Partes

Objeto de la Controversia

Monto en cuestión

Juzgado Interviniente

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

	1.11 Programa propuesto (metodología de trabajo y agenda). Descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación.
2. Asociaciones en Participación o Consorcios	2.1 La información solicitada en las cláusula 1.1 a 1.10 anteriores deberá ser proporcionada por cada miembro de la Asociación en Participación (Consorcio o Asociación Temporal).
	2.2 La información en la cláusula 1.11 anterior deberá ser proporcionada en relación con la Asociación en Participación.
	2.3 Adjuntar al poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar en nombre de la Asociación en Participación.
	2.4 Adjuntar el Contrato celebrado entre todos los integrantes de la asociación (legalmente obligatorio para todos los integrantes), en el que conste que: (a) Todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; (b) Se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la asociación en participación; y (c) La ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante designado como representante.
3. Otros requisitos	3.1 Los licitantes deberán proporcionar toda la información adicional que se requiera en la HDL.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

Modelo de Carta de Financiamiento Bancario

Cumplimiento de la Cláusula 6.5 e) de la Hoja de Datos de la Licitación.

MEMBRETE DE LA ENTIDAD BANCARIA

Señores

Presente Ref:

De nuestra consideración:

Informamos a ustedes que la empresa

……………………………………………………………………………..……………………...

………………………………………………………..……………………….……con domicilio en…………………………………………………………………….……………….…………..

se encuentra vinculada comercialmente a nuestra entidad asumiendo compromisos que atiende correctamente, siendo por lo tanto nuestra relación satisfactoria (ó gozando de buen concepto y cumplimiento).

Siendo un cliente calificado, a la fecha de la licitación de la referencia cuenta con acceso a líneas de crédito disponibles hasta la suma de Pesos (en

letras) $………( en números) dentro de las normativas vigentes del BCRA (para el caso de Bancos Nacionales) y propias de éste Banco.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy Atentamente.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

3. Contrato

CONTRATO N°

Corresponde al Expediente N° ……………….. ………………….

Entre el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, representado en este acto por el Señor Administrador general de la Dirección de Xxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx con domicilio en Xx. 000 Xx 000 xx xx xxxxxx xx Xx Xxxxx, en adelante el “Contratante”, por una parte y por la otra la Firma………………………. Representada en este acto por el Señor……………………………………… DNI N°:……………………, constituyendo domicilio a los efectos del contrato en… en adelante el “Contratista”, convienen

celebrar el siguiente contrato.

PRIMERA: Los trabajos a realizar por el Contratista, consiste en la ejecución de la Obra Repavimentación de la Ruta Provincial Nº 16. TRAMO: R.P. Nº 58 – R.P. Nº 210. Longitud Total: 13.760 m en los partidos de PRESIDENTE XXXXX Y XXXXXXXXX XXXXX, Licitación Pública Internacional Nº 2, autorizada por (Acto Administrativo) N°………………………..

SEGUNDA: El contratista se compromete y obliga a ejecutar la obra objeto de la Licitación

Pública Internacional N° , que le fuera adjudicada por

N°

de fecha

en los plazos, términos, condiciones y características

técnicas establecidas en la documentación licitatoria y en la documentación que acompaña a la oferta adjudicada, que forman parte integrante del presente contrato.

TERCERA: Los casos no previstos en el Documento de Licitación, serán resueltos según las disposiciones de la Ley de Obras Pública N° 6021.

CUARTA: El Contratante, se obliga a pagar al Contratista por la total y correcta ejecución de la obra conforme las estipulaciones del presente contrato, el precio establecido en la propuesta definitiva aceptada agregada a fs. ………del expediente de obra respectivo que importa la suma de pesos (indicar en números y en palabras).

El pago de la obra se hará mediante certificados mensuales expedidos dentro de los… días del mes siguiente a la realización de los trabajos, período durante el cual serán efectuadas las mediciones respectivas. Del importe de cada certificado se retendrá el cinco por ciento (5 %) como garantía de obra. La misma retención se hará en los certificados adicionales. Si se trata de un contrato sobre la base de precios unitarios y sujeto a redeterminación de precios, dicho valor podrá variar al variar las cantidades de obra estimadas y al redeterminarse el precio del contrato por aplicación de la cláusula 47 de los Condiciones Especiales del contrato.

Si se trata de un contrato por ajuste alzado y sujeto a redeterminación de precios, dicho valor podrá variar al redeterminarse el precio del contrato por aplicación de la cláusula 47 de los Condiciones Especiales del contrato.

QUINTA: El contratista presenta una Garantía de Cumplimiento de ejecución del contrato constituida por (insertar de garantía) N° de

……………………… hasta el monto de PESOS………………………………, que cubre el cinco por ciento (5%) del monto contratado.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

SEXTA: El contratista declara no tener objeción que formular a la documentación contractual, conocer por haber examinado el lugar donde se ejecutará la obra, como asimismo todas las normas legales que resultan de aplicación.

SÉPTIMA: El presente contrato podrá ser revocado en sede administrativa si se comprobase administrativamente la existencia de graves irregularidades que hubiesen posibilitado la obtención de indebidas ventajas por parte del co-contratante y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante particular que afectaran originariamente al contrato, susceptibles de acarrear la nulidad y/o que el contrato fuera celebrado mediando prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal o que fuere objeto de condena penal.

OCTAVA: Forman parte de este contrato el Documento de Licitación, más las Circulares Aclaratorias y Enmiendas que se hayan emitido.

NOVENA: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como consecuencia del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de la justicia del Fuero Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires con asiento en la Ciudad de La Plata renunciando a otro fuero o jurisdicción, inclusive el Federal.

DECIMA: Para todos los efectos que se deriven de este contrato, las partes contratantes constituyen los siguientes domicilios especiales

Previa lectura y ratificación, se firman ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de a los días del mes de del año

Firmado, sellado y otorgado por en presencia de: Firma del contratante Firma del contratista

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

Sección VI. Condiciones Generales del Contrato (CGC)

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

Índice de Cláusulas

A. Disposiciones Generales 79

1. Definiciones 79

2. Interpretación 82

3. Idioma y Ley Aplicables 82

4. Decisiones del Gerente de Obras 82

5. Delegación 83

6. Comunicaciones 83

7. Subcontratos 83

8. Otros Contratistas 83

9. Personal 83

10. Riesgos del Contratante y del Contratista 83

11. Riesgos del Contratante 84

12. Riesgos del Contratista 84

13. Seguros 85

14. Informes de investigación de la zona de las Obras 85

15. Consultas acerca de las CEC 85

16. Construcción de las Obras por el Contratista 85

17. Terminación de las Obras en la fecha prevista 85

18. Aprobación por el Gerente de Obras 86

19. Seguridad 86

20. Descubrimientos 86

21. Toma de posesión de la zona de las obras 86

22. Acceso a la zona de las obras 86

23. Instrucciones 86

24. Inspecciones y Auditorias 86

25. Procedimientos para la solución de conflictos 86

26. Constitución de Domicilio 86

B. Control de Plazos 87

27. Programa 87

28. Prórroga de la fecha prevista de terminación 87

29. Aceleración de las Obras 89

30. Xxxxxxx ordenadas por el Gerente de Obras 89

31. Reuniones de la Gerencia 89

32. Aviso anticipado 89

C. Control de Calidad 90

33. Identificación de Defectos 90

34. Pruebas 90

35. Corrección de Defectos 90

36. Defectos no corregidos 90

D. Control de Costos 90

37. Programa de Actividades 90

38. Modificaciones en el programa de Actividades 90

39. Variaciones 91

40. Pagos de las Variaciones 91

41. Proyecciones de Flujo de Efectivos 91

42. Certificados de Pago 91 43 Pagos 91

44. Eventos Compensables 92

45. Impuestos 93

46. Monedas 93

47. Ajustes de Precios 93

48. Retenciones 94

49. Liquidación por daños y perjuicios 94

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

50. Bonificaciones 94

51. Pago por Anticipo 95

52. Garantías 95

53. Trabajos por día 95

54. Costo de reparaciones 96

E. Término del Contrato 96

55. Terminación de las Obras 96

56. Recepción de las Obras 96

57. Liquidación final 96

58. Manuales de Operación y de Mantenimiento 96

59. Rescisión del Contrato 96

60. Pagos posteriores a la rescisión del Contrato 98

61. Derechos de propiedad 98

62. Liberación de cumplimiento (Frustración) 98

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

(a) CGC significa las Condiciones Generales del Contrato.

(b) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(c) “FONPLATA” significa Fondo Financiero para el Desarrollo de la Xxxxxx xxx Xxxxx, y la palabra “préstamo” se refiere a un “préstamo de FONPLATA”

(d) El Prestatario es la Entidad que ha recibido un Préstamo de FONPLATA para financiar la obra, objeto del presente contrato.

(e) El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecución de las Obras

(f) El Contratista es la persona, natural o jurídica, cuya oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(g) Contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC.

(h) Carta de aceptación es la carta que constituye la aceptación formal por el Contratante de la oferta presentada por el Adjudicatario

(i) El Gerente de Obras es la persona designada en las CEC (o cualquier otra persona competente designada por el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. Es el representante autorizado del Contratante.

(j) El Inspector de Obras, designado en las CEC, es quien tendrá a su cargo la supervisión técnica de las obras por delegación del Gerente de Obras.

(k) El Representante Técnico del Contratista, designado en las CEC, es el Profesional Universitario con incumbencia acorde con las características de las obras que representa al Contratista, ante el Contratante, en todos los aspectos técnicos y actúa como director de obra.

(l) El Representante Legal del Contratista, designado en las CEC, es la persona física con facultades para adquirir derechos y contraer obligaciones en nombre del Contratista ante el Contratante y Terceros en general.

(m) El Subcontratista es una persona, natural o jurídica, contratada por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

Contrato, y que incluye trabajos en la zona de las Obras.

(n) La fecha de iniciación está estipulada en las CEC.

(o) La fecha de terminación es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Gerente de Obras, mediante el Acta de Recepción Provisoria de la Obra, de acuerdo con la Subcláusula 55.1 y 56.1de estas CGC.

(p) La oferta del Contratista son los documentos de licitación ejecutados y entregados por el Contratista al Contratante.

(q) El precio del Contrato es el precio establecido en la carta de aceptación y ajustado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

(r) El precio inicial del Contrato es el precio del Contrato indicado en la carta de aceptación del Contratante.

(s) Días significa días calendarios y meses significa meses calendarios.

(t) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan según el tiempo de utilización de empleados y equipos del Contratista, además de los pagos por concepto de materiales y planta conexos.

(u) Defecto significa cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato.

(v) Certificado de responsabilidad por defectos es el certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos.

(w) Período de responsabilidad por defectos es el período estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de terminación.

(x) Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al Contratante en virtud del Contrato como se define en las CEC

(y) Variación es cualquier instrucción impartida por el Gerente de Obras que modifica las Obras.

(z) Zona de las Obras es la zona definida como tal en las CEC.

(aa) Informes de investigación de la zona de las Obras son los informes incluidos en los documentos de licitación que describen con precisión y explican las condiciones de la superficie y el subsuelo de la zona de las Obras.

(bb) Obras provisionales son obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o montaje de las Obras.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

(cc) Especificaciones técnicas significa las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación o aumento hecho o aprobado por el Gerente de Obras.

(dd) Planos son los documentos que contienen cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato.

(ee) Equipos significa la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente a la zona de las Obras para la construcción de las Obras.

(ff) Materiales significa todos los suministros, inclusive bienes fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

(gg) Planta significa cualquier parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, química o biológica

(hh) Lista de cantidades es la lista debidamente preparada por el Licitante, con indicación de las cantidades y precios que forman parte de su oferta.

(ii) Eventos compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas XXX.

XXXXX-0000-00000000-XXXXX-XXXX

0. Interpretación

2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, singular significa plural, y masculino significa femenino o neutro y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen significado por sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina específicamente. El Gerente de Obras proporcionará aclaraciones a las consultas sobre esas CGC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la fecha de terminación y a la fecha prevista de terminación aplican a cada Sección de las Obras (aparte de las referencias específicas a la fecha de terminación y de la fecha prevista de terminación de la totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el siguiente orden de prioridad:

1. Enmiendas al Contrato

2. Contrato

3. Carta de aceptación

4. Oferta del Contratista

5. Modificaciones de los Documentos de Licitación que afecten las CEC

6. Condiciones Especiales del Contrato

7. Condiciones Generales del Contrato

8. Anexos a las CEC

9. Especificaciones Técnicas Particulares

10. Memoria Descriptiva

11. Especificaciones Técnicas Generales

12. Planos de detalles

13. Planos Generales

14. Análisis de Precios

15. Lista de cantidades,

Xxxxxxxxx otro documento que en las CEC especifique que forma parte integral del Contrato.

3. Idioma y Ley Aplicables

3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las CEC.

4. Decisiones del Gerente de Obras

4.1 Salvo que se especifique lo contrario, el Gerente de Obras, en representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

5. Delegación	5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al Contratista.
6. Comunicaciones	6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes, a las que se hace referencia en las CGC, sólo serán válidas cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas. 6.2 El procedimiento aplicable a las Órdenes de Servicio y a las Notas de Pedido se indica en las CEC. Los libros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido, serán proporcionados por el Contratista en oportunidad de la firma del Contrato
7. Subcontratos	7.1 El Contratista podrá emplear subcontratistas con la aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato sin la aprobación por escrito del Contratante y la no objeción previa del FONPLATA, asimismo, toda modificación importante en los planes, especificaciones, calendario de inversiones, presupuestos, reglamentos u otros documentos que FONPLATA haya aprobado, requieren el consentimiento escrito del FONDO. La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista.
8. Otros Contratistas	8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir la zona de las Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también deberá proporcionarles los medios y servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista.
9. Personal	9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, o a otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave sujeto a que la preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto sean iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista. 9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se retire de la zona de las Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato.
10. Riesgos del Contratante y del Contratista	10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

11. Riesgos del Contratante

11.1 Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del certificado de corrección de defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida, o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, planta, materiales y equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupación de la zona de las Obras por las Obras, o con el objeto de realizar las Obras, lo cual es inevitable como resultado de las Obras, o

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o la interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o cualquier persona empleada por o para él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de daño a las Obras, planta, materiales y equipos, en la medida que ello se xxxx x xxxxxx del Contratante o al diseño hecho por el Contratante, o aquellos daños que se generen por causas que no pudieran ser previstas o de serlo no pudieran ser evitadas por el contratista, como ser desastres naturales, guerra, movilización, huelgas generales, o cualquier otro fenómeno imprevisible, incontenible e inevitable, siempre que los daños no provengan del obrar negligente del contratista.

11.2 Desde la fecha de terminación hasta la fecha de emisión del certificado de corrección de defectos, será riesgo del Contratante la pérdida o daño de las Obras, planta y materiales, excepto la pérdida o daños como consecuencia de:

(a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación;

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no constituía un riesgo del Contratante; o

12. Riesgos del Contratista

12.1 Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del certificado de corrección de defectos, cuando no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista, los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (con inclusión, sin que la enumeración sea taxativa, las Obras, planta, materiales y equipo).

12.2 El contratista deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para que las Obras, materiales y equipos no puedan ser desplazadas o dañadas en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro fenómeno natural normalmente previsible o evitable en las circunstancias en que se ejecuten las obras.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

13. Seguros	13.1 El Contratista deberá contratar conjuntamente a nombre del Contratista y del Contratante seguros para cubrir, durante el período comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del período de responsabilidad por defectos, y por los montos totales y las franquicias estipulados en las CEC, los siguientes eventos que constituyen riesgos del Contratista: (a) pérdida o daños a las Obras, planta y materiales; (b) pérdida o daños a los equipos; (c) pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, planta, materiales y equipos) relacionada con el Contrato, y (d) lesiones personales o muerte. 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionados. Asimismo, los comprobantes de pagos de seguros se entregaran antes de cada certificación y/o cuando el contratante lo requiera. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. 13.5 En caso de producirse algún hecho cubierto por estos seguros, se deberá informar fehacientemente al contratante dentro de las 24 horas.
14. Informes de investigación de la zona de las Obras	14.1 El Contratista, al preparar su oferta, se basará en los informes de investigación de la zona de las Obras indicados en las CEC, además de cualquier otra información de que disponga el Contratista.
15. Consultas acerca de las CEC	15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC.
16. Construcción de las Obras por el Contratista	16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las especificaciones técnicas y los planos.
17. Terminación de las Obras en la fecha prevista	17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la fecha de iniciación y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la fecha prevista de terminación.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

18. Aprobación por el Gerente de Obras	18.1 El Contratista deberá presentar previamente, al Gerente de Obras, las especificaciones técnicas y los planos de las obras provisionales y/o definitivas para su aprobación, si cumplen con las especificaciones técnicas y los planos. 18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales. 18.3 La aprobación del Gerente de Obras no alterará la responsabilidad del Contratista en cuanto al diseño de las obras provisionales. 18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros al diseño de las obras provisionales cuando sean necesarias. 18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el Gerente de Obras.
19. Seguridad	19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en la zona de las Obras.
20. Descubrimientos	20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.
21. Toma de posesión de la zona de las obras	21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad de la zona de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable.
22. Acceso a la zona de las obras	22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la zona de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.
23. Instrucciones	23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en la zona de las Obras.
24. Inspecciones y Auditorias	24.1 El Contratista permitirá que FONPLATA inspeccione las cuentas y registros contables del Contratista relacionados con la ejecución del contrato y realice auditorias por auditores contratados por FONPLATA, si así lo requiere. Asimismo, facilitará cualquier inspección a las obras que FONPLATA proponga.
25. Procedimientos para la solución de conflictos	25.1 Para la solución de conflictos, las partes deberán acudir a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo con asiento en la Xxxxxx xx Xx Xxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx.
26. Constitución de Domicilio	26.1 Las partes deberán constituir domicilio legal en la Ciudad de La Plata a los efectos establecidos en la cláusula anterior.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

B. Control de Plazos

27. Programa

27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de Obras, para su aprobación, previa a la fecha de iniciación por parte de la Unidad Ambiental de la DVBA, el Plan de Manejo Ambiental en el que consten todos los Programas que se deben incluir en el mismo, de acuerdo con lo requerido en el Estudio de Impacto Ambiental Preliminar elaborado por la DVBA; y demás requerimientos adicionales que sean emitidos en la Declaración de Impacto Ambiental por parte de la OPDS; así como también la documentación requerida por la misma Unidad Ambiental de la DVBA a la Empresa Adjudicataria de la obra, detallada en el mismo EIA.

27.2 La actualización del Programa deberá reflejar los avances reales logrados de cada actividad y los efectos de tales avances en los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su aprobación, un Programa actualizado dentro de los plazos establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá retener el monto especificado en las CEC del certificado del próximo pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el próximo pago posterior a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.

27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá revisar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberá reflejar los efectos de las variaciones y de los eventos compensables.

28. Prórroga de la fecha prevista de terminación

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la fecha prevista de terminación cuando se produzca un evento compensable o se ordene una variación que haga imposible la terminación de las Obras en la fecha prevista de terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y le generen gastos adicionales.

28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la fecha prevista de terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decisión sobre los efectos de una variación o de un evento compensable y proporcione toda la información de apoyo. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla

no será considerada para determinar la nueva fecha prevista de

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

terminación y el Contratista adecuará su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en días u horas inhábiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos días u horas lo hará a su exclusiva xxxxx e informará al Inspector con antelación suficiente. El Contratista cumplirá con la normativa vigente

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

29. Aceleración de las Obras

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la fecha prevista de terminación, el Gerente de Obras deberá solicitar al Contratista propuestas con indicación de precios para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la fecha prevista de terminación será modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

29.2 Si las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, se incorporarán al precio del Contrato y se tratarán como variaciones.

30. Xxxxxxx ordenadas por el Gerente de Obras

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad relativa a las Obras.

31. Reuniones de la Gerencia

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que asista a reuniones de la gerencia. El objetivo de dichas reuniones será para revisar la programación de los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados conforme con el procedimiento de aviso anticipado.

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones de la gerencia y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse.

32. Aviso anticipado

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre futuros eventos probables específicos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Gerente de Obras podrá exigirle al Contratista que presente una proyección de los posibles efectos del evento o circunstancia en el precio del Contrato y en la fecha de terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha proyección tan pronto como le sea razonablemente posible.

32.2 El Contratista participará con el Gerente de Obras en la preparación y consideración de propuestas de procedimientos para que los efectos de dicho evento o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de Obras.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

C. Control de Calidad

33. Identificación de Defectos	33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que descubra y verifique cualquier trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún defecto. 33.2 El contratista solicitará al inspector, en tiempo oportuno, autorización para ejecutar los puntos a) Trabajos que cubran Obras cuya cantidad y calidad serían de difícil comprobación una vez cubiertas; y b) Tareas de medición posterior imposible.
34. Pruebas	34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las especificaciones técnicas a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un evento compensable.
35. Corrección de Defectos	35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el período de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se define en las CEC. El período de responsabilidad por defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras.
36. Defectos no corregidos	36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último evaluará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto.
	D. Control de Costos

37. Programa de Actividades

37.1 El Contratista deberá presentar un Programa de actividades actualizado dentro de los 14 días de habérselo solicitado el Gerente de Obras. Dichas actividades deberán coordinarse con las del Programa.

37.2 En el Programa de actividades el Contratista deberá indicar por separado la entrega de los materiales en la zona de las Obras cuando el pago de los materiales deba efectuarse por separado.

38. Modificaciones en el programa de Actividades

38.1 El Programa de actividades será modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en el Programa o método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios del Programa de actividades no sufrirán modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

39. Variaciones	39.1 Todas las variaciones deberán incluirse en los Programas y Programas de Actividades actualizados que presente el Contratista.
40. Pagos de las Variaciones	40.1 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras una cotización para la ejecución de una variación, cuando se la solicite. El Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete días de solicitada, o dentro de un plazo más prolongado si el Gerente de Obras así lo hubiera determinado. El Gerente de Obras deberá evaluar la cotización antes de ordenar la variación. 40.2 Si la cotización del Contratista no fuere razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la variación y modificar el precio del Contrato basado en su propia proyección de los efectos de la variación sobre los costos del Contratista. 40.3 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se proporcionará cotización alguna y la variación se considerará como un evento compensable. 40.4 El Contratista no tendrá derecho a pago de costos adicionales y que podrían haberse evitado si hubiese dado aviso oportunamente.
41. Proyecciones de Flujo de Efectivos	41.1 Cuando se actualice el Programa o Programas de Actividades, el Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyección incluirá diferentes monedas, según se estipula en el Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tazas de cambio del Contrato.
42. Certificados de Pago	42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras liquidaciones mensuales del valor estimado de las obras ejecutadas menos las sumas acumuladas certificadas anteriormente. 42.2 El Gerente de Obras verificará las liquidaciones mensuales del Contratista dentro de los 14 días siguientes a su presentación y certificará la suma que deberá pagársele. 42.3 El valor de las obras ejecutadas será determinado por el Gerente de Obras. 42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las actividades terminadas incluidas en el Programa de actividades 42.5 El valor de las obras ejecutadas incluirá la estimación de las Variaciones y de los Eventos Compensables. 42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente teniendo en cuenta la información más reciente.
43 Pagos	43.1 Los pagos serán ajustados teniendo en cuenta las deducciones, los pagos por anticipo y las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras dentro

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

de 28 días a partir de la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, deberá pagarle interés al Contratista sobre el pago atrasado en el próximo pago. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido a la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una de las monedas en las cuales se hace el pago.

43.2 Si el monto de un certificado es incrementado en un certificado posterior, se le abonará interés al Contratista sobre el pago demorado como se establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas que comprenden el precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio o tarifa y se entenderá que están cubiertos en otras tarifas y precios en el Contrato.

44. Eventos Compensables

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes:

(a) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesión de la zona de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la “Lista de Otros Contratistas” de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en cumplimiento del Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite Planos, Especificaciones Técnicas o instrucciones necesarias para la ejecución de las Obras oportunamente.

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto o realice pruebas adicionales sobre el trabajo y se comprueba que no habían Defectos.

(e) El Gerente de Obras imparte un orden para resolver una condición imprevista, causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales requeridos por razones de seguridad u otros motivos.

(f) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otros impedimentos estipulados en el Contrato, los cuales causan demoras o costos adicionales al Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.

(j) Los efectos de los riesgos del Contratante que impacten sobre

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

	el Contratista. (k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión del certificado de terminación. 44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se finalicen en la fecha prevista de terminación, se aumentará el precio del Contrato y/o se prolongará la fecha prevista de terminación. 44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable en el costo y en los plazos previstos, según su estimación, el Gerente de Obras los evaluará y ajustará como corresponda. Si la estimación del Contratista no fuera considerada razonable, el Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el precio y el plazo del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento. 44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna indemnización en la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.
45. Impuestos	45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el precio del Contrato si los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre los 28 días anteriores a la de presentación de las ofertas para el Contrato y la fecha del último certificado de terminación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las CGC.
46. Monedas	46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes, a la estipulada en las CEC, los tipos de cambio que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán los estipulados en la oferta del Contratista.
47. Ajustes de Precios	47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC. En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago luego de las deducciones por concepto del anticipo se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse. Para cada moneda del Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente: Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc) en la cual: Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del precio del

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

	Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c"; Ac y Bc son coeficientes estipulados en las CEC que representan, respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c", e Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice correspondiente a los insumos pagaderos vigente 28 días antes de la apertura de las ofertas; ambos índices se refieren a la moneda “c”. 47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las variaciones del costo debido a fluctuaciones en los costos.
48. Retenciones	48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén terminadas totalmente. 48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando el Período de Responsabilidad por Defectos se haya cumplido y el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista, antes del vencimiento de este período, han sido corregidos. 48.3 Al terminarse la totalidad de las Obras, el Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”.
49. Liquidación por daños y perjuicios	49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios conforme a la tarifa por día establecida en las CEC, por cada día de retraso de la fecha de terminación con respecto a la fecha prevista de terminación. El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista. 49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la fecha prevista de terminación, el Gerente de Obras deberá corregir los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios en el siguiente certificado de pago. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso, desde la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC.
50. Bonificaciones	50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días en que se le pague por acelerar las Obras) que la terminación de las obras sea antes de la fecha prevista de terminación. El Gerente de Obras deberá

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

	certificar que se han terminado las Obras aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.
51. Pago por Anticipo	51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado en las CEC y en la fecha también allí estipulada, contra la presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional emitida en la forma y por una Entidad Bancaria aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el pago anticipado haya sido reembolsado, y el monto de la garantía será reducido progresivamente por las cantidades reembolsadas por el Contratista. El anticipo no devengará intereses. 51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al Gerente de Obras. 51.3 El anticipo será reembolsado deduciendo montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, en conformidad con la valoración del porcentaje de obra terminada. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios.
52. Garantías	52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la carta de aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y estar expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio del Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del certificado de terminación de las Obras en el caso de una garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una fianza de cumplimiento. 52.2 En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual deberán reajustarse las garantías del contrato para reestablecer el porcentaje de garantía original
53. Trabajos por día	53.1 Cuando corresponda, las tarifas para trabajo por día indicadas en la oferta del Contratista se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar de esa manera. 53.2 El Contratista deberá dejar constancia de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por día en formularios aprobados por el Gerente de Obras. Todo formulario que se llene deberá ser verificado

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

y firmado por el Gerente de Obras dentro de los dos días de haberse realizado el trabajo.

53.3 Sólo se pagará al Contratista los trabajos por día cuando los formularios hayan sido firmados.

54. Costo de reparaciones

54.1 El Contratista será responsable por reparar y pagar de su propia cuenta las pérdidas o daños que sufran las Obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones, entre la fecha de iniciación de las Obras y el vencimiento de los períodos de responsabilidad por defectos.

E. Término del Contrato

55. Terminación de las Obras	55.1 El Contratista solicitará al Gerente de Obras que emita un certificado de terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo emitirá cuando decida que las Obras están terminadas.
56. Recepción de las Obras	56.1 El Contratante tomará posesión de la zona de las Obras y de las Obras dentro de los siete días siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras emita el certificado de terminación de las Obras.
57. Liquidación final	57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del período de responsabilidad por defectos. El Gerente de Obras emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 días de recibido el estado de cuenta detallado si éste estuviera correcto y completo. De lo contrario, el Gerente de Obras deberá emitir, en el plazo de 56 días, una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de volver a presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio, el Gerente de Obras decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago.
58. Manuales de Operación y de Mantenimiento	58.1 Si se necesitan los planos finales actualizados y/o manuales de operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los deberá entregar previo a la recepción provisoria de la obra. 58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales de operación y mantenimiento para la fecha establecida en la subcláusula anterior, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste retendrá la suma de 0.1 por mil del monto del contrato.
59. Rescisión del Contrato	59.1 El Contratante podrá rescindir o el Contratista podrá solicitar la rescisión del Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del Contrato. 59.2 Los incumplimientos graves del Contrato incluirán, pero no se

PLIEG-2018-07487826-GDEBA-GTDV

Document Metadata

Table of Contents

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

Document Metadata