ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA N° 001-2005-CMAC-SULLANA II CONVOCATORIA CONTRATACION DE EMPRESA Y/O PERSONA NATURAL QUE SUMINISTRE DE EQUIPOS Y PRESTACIONES ADICIONALES PARA DOTAR DE ENERGIA ELECTRICA AL NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL DE LA CMAC-SULLANA...
ADP N°001-2005 II CONVOCATORIA
BASES
ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA
N° 001-2005-CMAC-SULLANA II CONVOCATORIA
CONTRATACION DE EMPRESA Y/O PERSONA NATURAL QUE SUMINISTRE DE EQUIPOS Y PRESTACIONES ADICIONALES PARA DOTAR DE ENERGIA ELECTRICA AL NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL DE LA CMAC-SULLANA
2005
BASES ADMINISTRATIVAS
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 001-2005-CMAC-SULLANA II CONVOCATORIA
Contratación de empresa y/o persona Natural que suministre de equipos y prestaciones adicionales para dotar de energía eléctrica al nuevo local Institucional de la CMAC-SULLANA.
1. ASPECTOS GENERALES
ENTIDAD CONVOCANTE:
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA. S.A
R.U.C. 20102881347
1.2 DOMICILIO LEGAL
Plaza xx Xxxxx N°250-Sullana
1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
La presente Adjudicación Directa Pública tiene por objeto “La Contratación de empresa y/o persona Natural que suministre de equipos y prestaciones adicionales para dotar de energía eléctrica al nuevo local Institucional de la CMAC-SULLANA”.
VALOR REFERENCIAL (Valor Referencial al 30 xx Xxxxx del 2005)
Asciende a S/. 256,000.00 (Doscientos Cincuenta y seis mil y 00/100 NUEVOS SOLES) incluido los impuestos xx Xxx y cualquier otro concepto que pudiera incidir en el Costo total de la adquisición de acuerdo a los Items.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos directamente recaudados.
ALCANCE DE LA ADQUISICION.
La contratación esta definida en los términos de referencia y expediente técnico que forma parte de las presentes Bases.
Descripción de los ítems:
Item 1: Grupo electrógeno
Valor referencial: S/. 94,215.98 (Noventa y Cuatro Mil Doscientos Quince y 98/100 Nuevos Soles) incluido los impuestos xx Xxx y cualquier otro concepto que pudiera incidir en el Costo total de la adquisición. (Puestos en el local institucional de la CMAC-SULLANA, ubicado en Xxxxx xx Xxxxx Xx 000 - Xxxxxxx).
Item 2: Celda, transformadores de distribución (02 unid) y Sistemas de medición (Sistema Precios Unitarios)
Valor Referencial: S/. 135,967.49 (Ciento Treinta y Cinco Mil Novecientos Sesenta y Siete y 49/100 Nuevos Soles) incluido los impuestos xx Xxx y cualquier otro concepto que pudiera incidir en el Costo total de la adquisición. (Puestos en el local institucional de la CMAC-SULLANA, ubicado en Plaza xx Xxxxx Nº 138 – Sullana).
Item 3: Prestaciones adicionales (Montaje Electromecánico).
Valor Referencial: S/. 25,816.53 (Veinticinco Mil Ochocientos Dieciséis y 53/100 Nuevos Soles) incluido los impuestos xx Xxx y cualquier otro concepto que pudiera incidir en el Costo total de la ejecución.
SISTEMA DE CONTRATACION
ITEMS 1 Y 2 Sistema Precios Unitarios
ITEM 3 Sistema Suma Alzada
BASE LEGAL
Ley N° 28411– Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
Ley Nº 28427- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005.
Decreto Supremo N° 083-2004-PCM – Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Decreto Supremo N° 084-2004-PCM – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Ley N° 27633 – Ley de Promoción Temporal de Desarrollo Productivo Nacional.
D.S. 003-2001-PCM –Reglamento de la Ley N° 27633
R.M. 043-2001-ITINCI/DM – Norma que precisa criterios para determinar el concepto de operaciones sustanciales.
Directiva Nº 001-2004-CONSUCODE/PRE, Reporte de Información sobre procesos de selección y sus contratos al Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – SIACE.
Normativa en materia de Contratación Pública.
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Convocatoria : el 16/05/05
Registro de participantes : del 17/05/05 al 25/05/05
Presentación de consultas y observaciones
A las bases : del 17/05/05 al 19/05/05.
Absolución de consultas, aclaración e
Integración a las bases. : el 24/05/05
Presentación de propuestas, en la cámara de
De comercio sito en xxxxx Xxx Xxxxxx Xx0000
Xxxxxxx a las 10:00 a.m. : el 02/06/05
Evaluación de propuestas. : del 02/06/05 al 08 /06/05
Otorgamiento de la Buena Pro en la cámara de
De comercio sito en calle San Xxxxxx N°1021
Sullana a las 17:00 Horas. : el 09/06/05
CONVOCATORIA
Se efectuará a través de la publicación en el SEACE, de conformidad con lo señalado en el Artículo 104° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la misma que se realizará en la fecha señalada en el Cronograma.
La Comisión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa – PROMPYME tendrá acceso permanente a la información de los procesos de selección registrados en el SEACE para su análisis y difusión entre las micro y pequeñas empresas.
3.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES
El Registro de participantes se efectuara desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 107º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
3.2.1.- Lugar de Venta de las bases
Area de Logística de CMAC-SULLANA. Sito en Plaza xx Xxxxx N°250-Sullana.
3.2.2.- Xxxxxxx:
De lunes a Viernes de 9.00 a.m. a 12.00 y de 4 p.m. a 6.00 p.m.
3.2.3.- Costo
S/ 30.00 (Treinta y 00/100 Nuevos Soles), la forma de pago será en efectivo en nuestra oficina indicada en el punto 3.2.1.- o vía deposito en la cuenta corriente del Banco de Crédito N° 535-00024095-0-57, en cuyo caso deberá remitir vía fax (telef–Fax 00-000000 o 00- 000000 anexo – 116), el comprobante en el cual se deberá consignar los datos de la empresa (razón social, RUC, Email, dirección, correo electrónico y teléfono), para poder emitir la factura y enviar las bases, (obligatoriamente)
Asimismo, los postores deberán elevar comunicación por escrito, si desean que se les notifique a su correo electrónico o si se apersonaran a la Entidad a recabar los mismos de conformidad al artículo 87º del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
3.3 PRESENTACION DE CONSULTAS, Y OBSERVACIONES A LAS BASES.
Las Consultas y Observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo de tres (03) días, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 111º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Se presentarán por escrito en sobre cerrado al Area de Logística, sito en Plaza xx Xxxxx N°250 - Sullana, en la fecha señalada en el Calendario, en el horario de lunes a Viernes de 9.00 a.m. a 12.00 y de 4 p.m. a 6.00 p.m.
MUY IMPORTANTE, no se aceptarán consultas y observaciones a las Bases que se presenten en otras oficinas, fuera de la fecha, horario establecido.
El postor podrá presentar observaciones a las Bases, simultáneamente con la presentación de Consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 115° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al CONSUCODE dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término para absolverlas.
En caso que el Comité Especial no acoja la(s) observación(es) presentada(s), y esté obligado a remitirlas al CONSUCODE, solicitará al postor observante el comprobante de pago, voucher o papeleta de depósito correspondiente al pago efectuado al CONSUCODE que por dicho concepto establece el respectivo TUPA, dentro de las 48 horas siguientes a la recepción del oficio de requerimiento, de acuerdo al siguiente detalle:
El adquiriente de Bases domiciliado en Lima, deberá efectuar el pago en las oficinas del CONSUCODE y recabar el comprobante de pago correspondiente.
- El adquiriente de Bases domiciliado en provincia, deberá efectuar el pago en la Cuenta Corriente Nº 0000-304867 del Banco de la Nación a nombre del CONSUCODE y recabar el comprobante de pago correspondiente.
ABSOLUCION Y ACLARACION DE LAS BASES.
La decisión que tome el Comité Especial, con relación a las consultas y observaciones presentadas, será mediante un pliego absolutorio, que se notificará a través del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes, que así lo hubieran declarado, de conformidad con lo establecido en el artículo 111º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Tanto la absolución de consultas como las aclaraciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.
INTEGRACION DE LAS BASES
El Comité Especial integrará las Bases como regla definitiva del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las Consultas y/u Observaciones, o si las mismas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por autoridad administrativas alguna.
En los casos en que no se hubiere elevado al CONSUCODE el expediente respectivo, corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases, como lo establece al Artículo 117º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Asimismo, el Comité Especial, publicará las Bases integradas a través del SEACE, tal como lo señala el Artículo 118º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
4. CONDICIONES DE CARACTER TECNICO ECONOMICO
4.1 PRESENTACION DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentarán en Acto Público, en la Cámara de Comercio, sito en xxxxx Xxx Xxxxxx Xx 0000 - Xxxxxxx en la fecha y horas señalada en el Calendario, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la A.D.P. N° 001-2005-CMAC-SULLANA.
Asimismo, todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas del proceso de selección se presentará en idioma castellano. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.
4.1.1. Presentación de Propuestas y Apertura de Propuesta Técnica:
Los Actos de Recepción de Propuestas, Apertura de Sobres, y Otorgamiento de la Buena Pro, se llevarán a cabo en Acto Público el mismo que se realizará con la participación xx Xxxxxxx Público.
El Acto Público de Presentación de Propuestas y el Acto de Otorgamiento de Buena Pro se llevará a cabo en la Cámara de Comercio, sito en calle San Xxxxxx N° 1021 - Sullana, en la fecha y hora señalada en el calendario de las presentes Bases Administrativas.
Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su representante debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Anexo F). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal o apoderado acreditado con carta poder simple. En ambos casos el postor deberá acreditar el pago de compra de bases a través de la presentación del comprobante de pago respectivo.
Las propuestas se presentarán en dos (02) sobres, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.
Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno (01).
Cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenado por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.
El acto público de Presentación de Propuestas, se iniciará cuando el Presidente del Comité Especial empiece a llamar a los Postores en el orden en que se registraron como participantes, para que entreguen los sobres conteniendo ambas propuestas. Si al momento de ser llamado, el Postor no se encontrase presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún Postor es omitido, podrá acreditarse con la presentación del Comprobante de Pago de su registro como participante. En ningún caso los integrantes de un consorcio podrán presentar propuestas individuales.
Después de recibidas las Propuestas, el Comité Especial procederá a la apertura de los Sobres que contienen la Propuesta Técnica de cada postor y verificará que los documentos presentados por cada Postor sean los solicitados por las Bases. De no ser así, el Comité Especial, devolverá los documentos al Postor, salvo que éste exprese su disconformidad, en cuyo caso, se anotará tal circunstancia en el Acta y el Notario autenticará una copia de la Propuesta, la cual mantendrá en su poder hasta el momento que el postor formule apelación o deje consentir la devolución. Si se formula apelación, se estará a lo que se resuelva finalmente al respecto.
Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, el Comité Especial otorgará un plazo máximo de dos (2) días, desde el día siguiente de la notificación, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto. No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica.
Después de abierto cada Sobre que contiene la Propuesta Técnica, el Notario procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada Propuesta Técnica. Luego procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas, dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por el Notario, por los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en Acto Público comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.
Se levantará un Acta, la cual será suscrita por el Notario Público, por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.
4.1.2. Apertura de Propuestas Económicas y Otorgamiento de la Buena Pro
Al inicio del Acto Público, el Comité Especial hará de conocimiento de los postores, a través de un cuadro comparativo el puntaje obtenido en las propuestas técnicas y su correspondiente orden de prelación, indicando, además las propuestas descalificadas.
A continuación, el Notario procederá a la apertura de los sobres que contienen las Propuestas Económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido.
La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. Las propuestas que excedan en más xxx xxxx por ciento (10%) y las que fueran inferiores al setenta por ciento (70%) del valor referencial en el caso de los Items 01 y 02, serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.
Para el caso del Item 03 Las propuestas que excedan en más xxx xxxx por ciento (10%) y las que fueran inferiores al Noventa por ciento (90%), serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas
El Presidente del Comité Especial anunciará la Propuesta Ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los Postores a través del Cuadro Comparativo.
En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el Otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 133º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.
Se levantará un Acta, la cual será suscrita por el Notario Público, por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.
El Otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta y el cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluación, sin perjuicio de que se publiquen en el SEACE. Xxxxx presunción no admite prueba en contrario.
4.2 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas deberán estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la Adjudicación Directa Pública N° 001-2005-CMAC-SULLANA.
Los postores deberán presentar sus propuestas en dos (02) sobres, debidamente cerrados, conteniendo:
Sobre N° 01: Propuesta Técnica.
Sobre N° 02: Propuesta Económica.
SOBRE N° 01: PROPUESTA TECNICA
Deberá contener lo siguiente:
Declaración Jurada de acuerdo al Art. 76 del reglamento de la Ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado de las presentes Bases. (Anexo A)
Declaración Jurada a la que se refiere el Anexo B de las presentes Bases.
Pacto de Integridad según Anexo C
En caso de consorcios de dos o más postores se debe presentar una Promesa de Consorcio simple, obligándose solidariamente entre las partes del consorcio a cumplir con todas las obligaciones que se generen del presente proceso, señalando además el nombre del Representante Legal del Consorcio (Documento de Identidad, RUC), domicilio legal del Consorcio y firma autorizada según Anexo D de ser el caso.
Declaración Jurada de ser una Micro o Pequeña empresa según Anexo E de ser el caso.
Modelo de carta de acreditación del representante legal (Anexo F)
Modelos de formato propuestas técnicas(ANEXO G-1),(ANEXO G-2),(ANEXO G-3)
SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONOMICA
Deberá contener lo siguiente:
Monto total de la oferta económica, expresada en nuevos soles, incluyendo los tributos xx Xxx y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el Costo del bien. Deberá presentar su propuesta de acuerdo al Anexo H (solo se admitirán propuestas de acuerdo al formato señalado)
EVALUACION DE PROPUESTAS
La evaluación de la propuesta se realizará en dos (02) etapas: la evaluación técnica y la evaluación económica.
Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Item 01 y 02:
Propuesta Técnica. : 100 Puntos
Propuesta Económica. : 100 Puntos
Item 03:
Solo se evaluara la propuesta económica de acuerdo al Art. N°68 del Reglamento de la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Propuesta Económica :100 Puntos
4.4 ETAPA DE EVALUACION TECNICA.-
La evaluación de la propuesta técnica considerarán los requerimientos técnicos mínimos contenidos en el EXPEDIENTE TECNICO que forma parte integrante de las presentes Bases, de modo que las propuestas que no cumplan dichos requerimientos serán desestimadas y no se procederá a realizar la respectiva evaluación económica, para lo cual los postores deberán alcanzar al Formato Nº 01.
Sólo una vez admitidas las propuestas, el Comité Especial aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo requerido, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.
Requerimientos técnicos mínimos
Cumple Se acepta.
No cumple Se desestima.
Factores técnicos de evaluación:
Se evaluará sólo las propuestas técnicas que cumplan con los requerimientos técnicos mínimos.
SISTEMA DE EVALUACIÓN (Puntaje Máximo 100 Puntos)
CRITERIOS DE EVALUACION ITEM 01: GRUPO ELECTROGENO
ITEM |
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA |
PUNTAJE |
||
1 |
FACTORES REFERIDOS AL POSTOR |
25 |
|
|
1.1 |
Experiencia del Postor |
|
25 |
|
|
Presentar como máximo 10 comprobantes de ventas similares desde el año 2002 a la fecha) donde se evaluará la suma contratada. |
|
|
|
|
Menor ó igual a S/.100,000.00 |
|
|
3 |
|
De S/.100,001.00 a S/.200,000.00 |
|
|
5 |
|
De S/.200,001.00 a S/.300,000.00 |
|
|
10 |
|
De S/.300,001.00 a S/.400,000.00 |
|
|
15 |
|
Más de S/.400,000.00 |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
2 |
FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA COMPRA |
60 |
|
|
2.1 |
Tiempo de garantía. (En meses) |
|
30 |
|
|
24 meses |
|
|
10 |
|
De 25 meses a 36 meses |
|
|
20 |
|
Mas 36 meses |
|
|
30 |
2.2 |
Plazo de entrega. (Días Calendarios) |
|
20 |
|
|
07 días |
|
|
20 |
|
15 días |
|
|
15 |
|
Más de 15 días |
|
|
10 |
2.3 |
Tiempo de reposición. (Días Calendarios) |
|
10 |
|
|
De 02 a 03 días |
|
|
10 |
|
De 04 a 06 días |
|
|
05 |
|
Mayor a 06 días |
|
|
03 |
2.4 |
Innovaciones tecnológicas |
15 |
15 |
|
|
Ultimas Certificaciones. |
|
|
15 |
|
PUNTAJE TOTAL |
100 |
NOTA:
El postor deberá presentar una declaración jurada en la cual se compromete a capacitar al personal que designe la CMAC-SULLANA, después de haberce realizado la recepción definitiva (Entrega, pruebas, instalación, calibración y puesta en marcha del Grupo).
El personal responsable de la capacitación deberán acreditar sus certificaciones y/o grados obtenidos.
Disponibilidad de repuestos en el mercado.
SISTEMA DE EVALUACIÓN (Puntaje Máximo 100 Puntos)
CRITERIOS DE EVALUACION ITEM 02:
CELDAS, TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION (02 UNID) Y SISTEMA DE MEDICION) SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO.
ITEM |
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA |
PUNTAJE |
||
1 |
FACTORES REFERIDOS AL POSTOR |
25 |
|
|
1.1 |
Experiencia del Postor |
|
25 |
|
|
Presentar como máximo 10 comprobantes de ventas similares desde el año 2002 a la fecha) donde se evaluará la suma contratada. |
|
|
|
|
Menor ó igual S/.200,000.00 |
|
|
3 |
|
De S/.200,001.00 a S/.300,000.00 |
|
|
5 |
|
De S/.300,001.00 a S/.400,000.00 |
|
|
10 |
|
De S/.400,001.00 a S/.500,000.00 |
|
|
15 |
|
Más de S/.500,000.00 |
|
|
25 |
2 |
FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA COMPRA |
60 |
|
|
2.1 |
Tiempo de garantía. |
|
20 |
|
|
2.1.1 Celdas: |
|
06 |
|
|
12 meses |
|
|
02 |
|
De 13 meses a 24 meses |
|
|
04 |
|
Mas 24 meses |
|
|
06 |
|
2.1.2 Transformadores: |
|
08 |
|
|
24 meses |
|
|
03 |
|
De 25 meses a 36 meses |
|
|
05 |
|
Mas de 36 meses |
|
|
08 |
|
2.1.3 Sistema de Medición |
|
06 |
|
|
12 meses |
|
|
02 |
|
De 13 meses a 24 meses |
|
|
04 |
|
Mas de 24 meses |
|
|
06 |
2.2 |
PLAZO DE ENTREGA |
|
20 |
|
|
2.2.1 Celdas: |
|
06 |
|
|
03 Semanas |
|
|
06 |
|
De 04 a 05 Semanas |
|
|
04 |
|
Mas 05 Semanas |
|
|
02 |
|
2.2.2 Transformadores: |
|
07 |
|
|
03 Semanas |
|
|
07 |
|
De 04 a 05 Semanas |
|
|
04 |
|
Mas 05 Semanas |
|
|
02 |
|
2.2.3 Sistema de Medición |
|
07 |
|
|
03 Semanas |
|
|
07 |
|
De 04 a 05 Semanas |
|
|
04 |
|
Mas 05 Semanas |
|
|
02 |
2.3 |
TIEMPO DE REPOSICION |
|
20 |
|
|
2.3.1 Celdas: |
|
06 |
|
|
De 03 a 05 días. |
|
|
06 |
|
De 06 a 08 días |
|
|
04 |
|
Mas de 08 días |
|
|
02 |
|
2.3.2 Transformadores: |
|
07 |
|
|
04 Semanas |
|
|
07 |
|
De 05 a 06 Semanas |
|
|
04 |
|
Mas 06 Semanas |
|
|
02 |
|
2.3.3 Sistema de Medición |
|
07 |
|
|
04 Semanas |
|
|
07 |
|
De 05 a 06 Semanas |
|
|
04 |
|
Mas 06 Semanas |
|
|
02 |
2.4 |
Innovaciones tecnológicas |
15 |
15 |
|
|
Ultimas Certificaciones. |
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE PUNTOS |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Disponibilidad de respuestos en el mercado.
FACTORES DE EVALUACION (100 puntos)
ITEM 3
CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS DE LA EMPRESA Y/O PERSONA NATURAL QUE EJECUTE LA OBRA.
CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN ITEM 03 |
|
|
|
ITEM |
CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA |
CUMPLE |
|
|
|
SI |
NO |
1 |
FACTORES REFERIDOS AL POSTOR |
|
|
1.1 |
EXPERIENCIA DEL POSTOR: OBRAS EN GENERAL. |
|
|
|
El postor deberá presentar como mínimo 05 contratos y máximo 10 que sustenten la experiencia desde el 2002 a la fecha. |
|
|
1.2. |
EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES AL OBJETO DEL PROCESO |
|
|
|
Presentar Como mínimo 5 contratos y máximo 10 |
|
|
1.3 |
EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PREFESIONAL |
|
|
|
PROPUESTO. |
|
|
|
El postor deberá presentar como mínimo un Ing. CIP habilitado Mecánico Eléctrico ó electricista con experiencia en montajes del objeto del proceso. El personal técnico propuesto deberá contar con los sgte. especialidades:
|
|
|
1.4. |
OFERTA A CONTRATAR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA UN % DE |
|
|
|
TRABAJADORES ENTRE LOS RESIDENTES DE LA PROVINCIA DE SULLANA |
|
|
|
Del total de los trabajadores que participen en la ejecución de la obra se deberá considerar un 50% entre los residentes de la Provincia de Sullana.
|
|
|
2 |
FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |
|
|
2.1 |
TIEMPO DE GARANTÍA DEL TRABAJO |
|
|
|
El postor deberá presentar declaración Jurada con firmas legalizadas notarialmente indicando como mínimo 7 años de garantía por los trabajos. |
|
|
2.2. |
PLAZO DE EJECUCIÓN |
|
|
|
El postor deberá presentar cronograma en PERT-CPM por 21 días considerado como requerimiento técnico mínimo |
|
|
Nota:
La CMAC-SULLANA alcanzara a la concesionaria ENOSA una carta de presentación de la empresa y/o persona natural que será la responsable de la correcta ejecución de la obra.
Por la Naturaleza de la obra la empresa y/o persona Natural que ejecute los trabajos se encargará de realizar todas las coordinaciones técnicas y logísticas con la supervisión de la concesionaria, hasta la recepción definitiva de la obra.
En los Items 01 y 02 para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de cincuenta (50) puntos.
En el Item 3 para acceder a la evaluación de la propuesta económica deberá cumplir con las características mínimas requeridas.
4.5 ETAPA DE EVALUACION ECONOMICA.-
La propuesta Económica se evaluará sobre un puntaje de cien (100) puntos, como sigue:
ITEM 01: Si la propuesta económica excede en más del 10%, es decir S/. 103,637.58 (Ciento Tres Mil Seiscientos Treinta y Siete con 58/100 nuevo soles) y es menor del 70%, es decir S/. 65,951.19 (Sesenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Uno con 19/100 nuevos soles) del Valor Referencial del presente proceso, se tendrá por no presentada.
ITEM 02: Si la propuesta económica excede en más del 10%, es decir S/. 149,564.24 (Ciento Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Cuatro y 24/100 nuevo soles) y es menor del 70%, es decir S/. 95,177.24 (Noventa y Cinco Mil Ciento Setenta y Siete y 24/100 nuevos soles) del Valor Referencial del presente proceso, se tendrá por no presentada.
ITEM 03: Si la propuesta económica excede en más del 10%, es decir S/. 28,398.18 (Veintiocho Mil Trescientos Noventa y Ocho y 18/100 nuevo soles) y es menor del 90%, es decir S/. 23,234.88 (Ventitres Mil Doscientos Treinta y Cuatro y 88/100 Nuevos Soles) del Valor Referencial del presente proceso, se tendrá por no presentada.
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:
Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta económica i
Oi = Propuesta Económica i
Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica
4.6 DETERMINACION DE LA OFERTA CON EL MEJOR COSTO TOTAL (PARA EL ITEM 01 Y 02)
El puntaje total se obtiene sumando algebraicamente los puntajes obtenidos en la evaluación técnica y en la evaluación económica.
La suma de los máximos puntajes que se asignen a la propuesta técnica y a la propuesta económica deberán ser igual a cien (100) puntos. En todos los casos, el puntaje total se calculará hasta el tercer decimal.
La Buena Pro se otorga a la propuesta que obtenga el mayor puntaje total, aplicándose la siguiente ponderación:.
PTPi = 0.50 PTi + 0.50 PEi
Donde:
PTPi = Costo Total del postor i
PTi = Puntaje de la evaluación técnica del postor i
PEi = Puntaje de la evaluación económica del postor i
OTORGAMIENTO, NOTIFICACION Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Se otorgará la buena pro al postor que obtenga el mayor Puntaje Total. De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 135º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el Otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta y el cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluación, sin perjuicio de que se publiquen en el SEACE. Xxxxx presunción no admite prueba en contrario.
La Publicación del consentimiento de la Buena Pro se efectuará al día siguiente de haber quedado consentido el Otorgamiento de la buena pro, éste será publicado en el SEACE.
6. VALIDEZ DE LA OFERTA
Las ofertas deberán tener validez hasta la suscripción del contrato
7. DE LAS GARANTIAS (Items 1 y 2)
Las garantías que deben entregar los contratistas son: la de Fiel Cumplimiento del contrato, por los adelantos y por el monto diferencial de la propuesta, según corresponda.
Estas garantías son la Carta Fianza y/o Póliza de Caución, las mismas que deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática.
7.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Previamente a la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá entregar al CMAC-SULLANA una Carta Fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, siempre y cuando hayan sido emitidas por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. Esta garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la entrega de los bienes.
7.2 GARANTIA ADICIONAL POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA
Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del Veinte por ciento (20%) de éste, junto a la garantía de fiel cumplimiento y con idéntico objeto y vigencia, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica.
7.3 EJECUCION DE GARANTIAS
Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el Artículo 221° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.
8. DE LOS CONTRATOS
El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el contratista, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 198° del Reglamento.
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:
Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado,;
Garantía de Fiel Cumplimiento y el Adicional, de ser el caso;
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.
Copia de D.N.I. del Representante Legal;
Copia de Ficha Registral donde conste relación de accionistas y porcentajes de participación;
Copia de la constitución de la empresa (Estatutos) y sus modificatorias debidamente actualizado;
Copia del R.U.C. de la empresa;
Pacto de Integridad;
En el ITEM 03 además para la suscripción del contrato el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las bases, los siguientes.
Constancia vigente del registro de contratistas (CONSUCODE).
Contrato de consorcio con firmas Legalizadas de los asociados de ser el caso.
9. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la entrega de los bienes o de la obra requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 222° al 224° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.
10. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
El pago se efectuará de conformidad con la entrega de los artículos y artefactos.
El pago del Item 03 será conforme al avance de Obra y de acuerdo con las normas especiales de la ejecución de obra
11. DISPOSICIONES FINALES
El presente proceso se rige por las bases y lo que establece el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 084-2004-PCM y las disposiciones legales vigentes.
FORMATOS
FORMATO Nº 01
Especificaciones técnicas de acuerdo al Expediente Técnico que se adjunta
ITEM N°01 cumple
Según especificaciones técnicas señaladas en el Expediente técnico |
|
Especificaciones técnicas de acuerdo al Expediente Técnico que se adjunta
ITEM N°02 cumple
Según especificaciones técnicas señaladas en el Expediente técnico. |
|
Según especificaciones técnicas señaladas en el Expediente técnico y exigencia de la concesionaria ENOSA. |
|
Según especificaciones técnicas señaladas en el Expediente técnico. |
|
Según especificaciones técnicas señaladas en el Expediente técnico. |
|
Según especificaciones técnicas señaladas en el Expediente. |
|
Según especificaciones técnicas señaladas en el Expediente técnico. |
|
Según especificaciones técnicas señaladas en el Expediente técnico. |
|
NOTA: Cada postor deberá presentar obligatoriamente como parte de su propuesta técnica el FORMATO N°01 indicando si cumple o no con lo establecido en el detalle de cada uno de los puntos consignados en el FORMATO N°01, dicho detalle se encuentra en el expediente técnico del proceso.
Cada postor deberá Adjuntar a dicho FORMATO N°01 Ficha en hoja membreteada y visada por el representante legal las especificaciones técnicas de cada uno de los puntos las mismas que se encuentran indicadas en el expediente técnico.
* Aquel postor que no cumpla con lo señalado en los párrafos anteriores quedara automáticamente descalificado del proceso. |
|
ITEM N°3 Cumple
Según especificaciones técnicas señaladas en el Expediente técnico. |
|
|
Según especificaciones técnicas señaladas en el Expediente técnico. |
|
|
Según especificaciones técnicas señaladas en el Expediente técnico. |
|
|
|
|
Todos los postores deberán presentar adjuntos al ítems N°1, y Item N°02 los respectivos catálogos de los bienes a suministrar, así como la carta del fabricante.
ANEXOS
ANEXO A
DECLARACION JURADA
(MODELO)
(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ..................... domiciliado en ..........................................representante legal en calidad de (Gerente o apoderado común) y accionista (de ser el caso) de la empresa (nombre de la empresa postora o Consorcio); que se presenta como postora de la Adjudicación Directa Pública Nº 001-2005-CMAC-SULLANA DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada:
1.- No tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 9º Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
2.- Xxxxxx, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta a efectos del proceso.
4.- Se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso resulte favorecida con la Buena Pro.
5.- Que SI (…….) NO (……..) estoy afecto a la Detracción, según lo establecido
por la Resolución de Superintendencia Nº 183-2005/SUNAT, para tal efecto mi número de Cuenta Corriente en el Banco de ……………… es ………………………………
6.- Que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Sullana, de del 2005
………………................................................................................
Nombre, firma y sello del Gerente o Funcionario autorizado
ANEXO B
DECLARACIÓN JURADA SOBRE INFORMACIÓN DEL POSTOR
(MODELO)
Sullana, de del 2005
Señor:
PRESIDENTE DEL COMITE ESPECIAL DE LA ADP N°001-2005-CMAC-SULLANA II CONVOCATORIA
Presente.-
Estimado señor:
Por intermedio de la presente tenemos el agrado de presentarnos a la Adjudicación Directa Pública N° 001-2005-CMAC-SULLANA, convocado por su Organismo Público con la finalidad de suministrar Equipos para dotar de energía eléctrica para el nuevo edificio de la CMAC-SULLANA.
Para tal efecto, agradeceremos a usted se sirva tener en cuenta la siguiente información:
Razón o denominación del Postor.
Nombre completo y número del documento nacional de identidad del Gerente o funcionario o Apoderado común del Postor que cuente con los poderes y facultades de representación suficientes.
Número del Registro Unico de Contribuyentes (RUC) de la empresa postora.
Domicilio y número de teléfono de la empresa postora.
Número de Ficha o Tomo o Partida Electrónica de Registro Mercantil donde se encuentre registrada la empresa postora, señalando además la fecha de inscripción, de ser el caso.
Por la presente declaramos bajo juramento que la información contenida en el presente documento expresa la verdad, sujetándose a las disposiciones establecidas en los artículos 41° y 42° y demás aplicables de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, así como las establecidas en el T.U.O. de la Ley 26850 y su Reglamento, aprobados por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, respectivamente.
Atentamente,
...................................................................................
Nombre, firma y sello del Gerente o Funcionario autorizado
Sello de la empresa
ANEXO C
PACTO DE INTEGRIDAD
PERSONA NATURAL Ó JURIDICA
El que suscribe Representante Legal de ..................................................,identificado con DNI N°.................................., R.U.C N°.............................................................con domicilio legal en ...........................................................................................................................................................
, Con poder inscrito en la localidad de .......................................................en la partida/ficha /Tomo N°...................................................DECLARO BAJO JURAMENTO que en aplicación del numeral 700-06 de la resolución de Contraloría N°123-2000-CG publicada el 01 de Julio del 2000, mi representada se compromete a lo siguiente :
1-Reconocer la importancia de aplicar los principios que rigen los procesos de contratación.
2-Confirmar que no hemos ofrecido u otorgado, ni ofrecemos u otorgaremos ya sea directa o indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier ventaja inadecuada, a funcionario público alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto de la presente convocatoria.
3-No haber celebrado o celebraremos acuerdos formales o tácitos entre los postores o con terceros con el fin de
establecer practicas restrictivas de la libre competencia .
4-Reconocer que el incumplimiento del pacto de integridad por parte de los postores generará inhabilitación para contratar con el estado, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes.
Nombre y firma del Representante Legal o Apoderado Común
Razón Social de la Persona Jurídica
COMITÉ ESPECIAL
A su vez, el presidente del Comité Especial de la presente Convocatoria, se complace bajo juramento, que en la aplicación del numeral 700-06 de la resolución de Contraloría N°123-2000-CG,publicada el 01 de Julio de 2000, mi representada se compromete a lo siguiente:
1.- Evitar la extorsión y la aplicación de sobornos por parte del Comité Especial
2.-Reconocer que el incumplimiento del Pacto de Integridad por parte del Comité Especial, generará las sanciones
respectivas .
Comité Especial
ANEXO D
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Sullana, de del 2005
(Nombres y Apellidos del Representante legal de la empresa), identificado con Documento Nacional de Identidad Nº ..................... domiciliado en .......................... , Representante Legal de ………………..(nombre de una de las empresas consorciadas) y (Nombres y Apellidos del Representante Legal de la Empresa), identificado con Documento Nacional de Identidad Nº ..................... domiciliado en .......................... , Representante Legal de ………………..(nombre de una de las empresas consorciadas), declaran que para el presente proceso de selección las empresas que representamos participarán en consorcio, comprometiéndose a su formalización en caso dicho consorcio resulte ganador de la buena pro, tal como lo establece la Directiva N° 003-2003-CONSUCODE/PRE.
En consecuencia designamos como representante común al Sr. …………………, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº ………….., para la suscripción de nuestra Oferta técnico – económica y de la documentación que emitamos en nuestra calidad de postor.
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
ANEXO E
DECLARACIÓN JURADA
(Sólo para el caso que la empresa sea una pequeña o Microempresa)
(Nombres y Apellidos del Representante legal de la empresa), identificado con Documento Nacional de Identidad Nº ..................... domiciliado en .......................... , Representante Legal de ………………..(nombre de la empresa) declaro bajo juramento que la empresa que represento es una pequeña o microempresa (según corresponda), de conformidad con la Ley N° 28015.
Esta empresa cuenta con …………………………. Trabajadores y el volumen de venta anual asciende a S/. ……………… (…………………………… 00/100 Nuevos Soles).
………....…..…………………………………………………………….
Nombre, firma y sello del Gerente o Funcionario autorizado
Sello de la empresa
ANEXO F
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE
Sullana, ………… de …………….......... del 2005
Señores
COMITÉ ESPECIAL DE LA ADP N°001-2005-CMAC-SULLANA II CONVOCATORIA
Xxxxx xx Xxxxx Xx000- Xxxxxxx.
Xxxxxxx.
REF. ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 001-2005-CMAC-SULLANA II CONVOCATORIA
……………………………… (nombre de la Empresa y/o Consorcio), identificada con RUC Nº --------------------- tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Adjudicación Directa Pública Nº 001-2005-CMAC-SULLANA, a fin de acreditar a nuestro representante: ……………………………. ( nombre del representante) identificado con D.N.I. Nº ……………….. quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar la entrega de la propuesta Técnica y Económica, en el Acto de Presentación de Propuestas.
………………………………………………
Firma y Sello del Representante Legal
Sello de la empresa
ANEXO G-1(PARA ITEM 01)
MODELO DE PROPUESTA TECNICA
Sullana, de ......... del 2005
Señor Presidente:
Comité Especial de la ADP N°001-2005-CMAC-SULLANA II CONVOCATORIA.
Presente.-
PROPUESTA TECNICA
HOJA DE EVALUACIÓN TECNICA
-
Descripción
De la Experiencia del Postor
Tiempo de Garantía
Plazo de entrega
Tiempo de Reposición(días calendarios)
Innovaciones tecnológicas
De la Experiencia del postor: Se evaluará la experiencia de la empresa con el objeto del proceso.
Así mismo la antigüedad de la empresa, el postor deberá consignar la fecha de inscripción en los registros públicos, así como una copia del mismo, copia del RUC , y su cartera de clientes .
Tiempo de garantía: los postores deberán consignar la garantía a ofrecer en su propuesta.
Plazo de entrega: los postores deberán consignar el plazo de entrega de los bienes en xxxxx Xxxxxxx Xx000 - Xxxxxxx.(Xxxxxxx xx xx XXXX - Xxxxxxx )
Tiempo de reposición: Se refiere al tiempo que ofrece el postor en caso de defectos o fallas de fabricación en el producto ofertado.
Innovaciones Tecnológicas: Se evaluará las mejoras tecnológicas que ofrezca el postor.
ANEXO G-2(PARA ITEM 02)
MODELO DE PROPUESTA TECNICA
Sullana, de ......... del 2005
Señor Presidente:
Comité Especial de la ADP N°001-2005-CMAC-SULLANA II CONVOCATORIA.
Presente.-
PROPUESTA TECNICA
HOJA DE EVALUACIÓN TECNICA
Descripción |
De la Experiencia del Postor |
Tiempo de Garantía
|
Plazo de entrega |
Tiempo de Reposición(días calendarios) |
Innovaciones Tecnológicas |
||||||
Celdas |
Transform-adores |
Sistema de Medición |
|
Celdas |
Transfor-madores |
Sistema de Medición |
Celdas |
Transforma-dores |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De la Experiencia del postor: Se evaluará la experiencia de la empresa con el objeto del proceso.
Así mismo la antigüedad de la empresa, el postor deberá consignar la fecha de inscripción en los registros públicos, así como una copia del mismo, copia del RUC , y su cartera de clientes .
Tiempo de garantía: los postores deberán consignar la garantía a ofrecer en su propuesta.
Plazo de entrega: los postores deberán consignar el plazo de entrega del bien en calle Bolívar N°347 - Sullana.(Almacén de la CMAC - Sullana)
Tiempo de reposición: Se refiere al tiempo que ofrece el postor en caso de defectos o fallas de fabricación en el producto ofertado.
Innovaciones Tecnológicas: Se evaluará las mejoras tecnológicas que ofrezca el postor.
ANEXO G-3(PARA ITEM 03)
MODELO DE PROPUESTA TECNICA
Sullana, de .......... del 2005
Señor Presidente:
Comité Especial de la ADP N°001-2005-CMAC-SULLANA II CONVOCATORIA.
Presente.-
PROPUESTA TECNICA
HOJA DE EVALUACIÓN TECNICA
Descripción |
De la Experiencia del Postor |
Experiencia en obras similares objeto de la convocatoria |
Factores Referidos al Postor
|
Factores Referidos al Objeto de la Contratación |
||||
Experiencia del Postor :Obras en General |
Experiencia en Obras Similares al Objeto del Proceso |
Experiencia y calificaciones del Personal Propuesto |
Oferta a Contratar en la Ejecución de la Obra un % de Trabajadores entre los residentes de la provincia de Sullana |
Tiempo de Garantía del Trabajo |
Plazo de Ejecución |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De la Experiencia del postor teniendo en cuenta los siguientes aspectos consignados en las bases
1.1.- Experiencia del Postor :Obras en General
1.2.- Experiencia en obras similares al objeto del contrato
1.3- Experiencia y calificaciones del personal propuesto
1.4.- Oferta a Contratar en la Ejecución de la obra un % de trabajadores entre los residentes en la
provincia de Sullana.
Se evaluará la experiencia de la empresa con el objeto del proceso. Así mismo la antigüedad de la
empresa, el postor deberá consignar la fecha de inscripción en los registros públicos, así como una copia
del mismo, copia del RUC , y su cartera de clientes .
Tiempo de garantía: los postores deberán consignar la garantía a ofrecer en su propuesta.
Plazo de Ejecución: los postores deberán consignar el plazo de ejecución de entrega del servicio en nuevo local CMAC - Sullana, sito en plaza xx Xxxxx N°138
ANEXO H
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
(MODELO)
Sullana, de del 2005
Señor Presidente:
Comité Especial de la ADP N°001-2005-CMAC-SULLANA II CONVOCATORIA.
Presente.-
PROPUESTA ECONÓMICA
Detalle |
Cant. |
Costo Unitario |
Sub Total |
IGV |
Total |
|
|
|
|
|
|
MODELO CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA ITEM 01 Y 02
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA Nº 001 – 2005 II CONVOCATORIA
Conste por el presente documento, que se extiende por duplicado, el contrato de compraventa que celebra de una parte La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana con RUC 20102881347, con domicilio en Xxxxx xx Xxxxx # 000 - Xxxxxxx, debidamente representado por sus Gerentes: Lic. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx con DNI N° 00000000, Xx. Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx , con DNI Nº 00000000, según poderes inscritos en la partida electrónica N° 00000000 del libro del Registro de Personas Jurídicas de Sullana, a quien en adelante se le denominará LA CAJA y de la otra parte________________________________________, Con RUC N°____________________, con domicilio legal en______________________________________, debidamente representado por el Sr. ______________________________________con DNI N° ______________________, a quien en adelante se le denominará “EL VENDEDOR” ”
CLÁUSULA PRIMERA.-
La Caja es una empresa que se dedica a la intermediación financiera como actividad principal, con autonomía presupuestal, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
El Vendedor, es una empresa y/o persona natural que suministra los equipos relacionados con el objeto de la convocatoria.
El presente contrato se rige por el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.-
El Comité Especial de La Caja , acordó adjudicar la Buena Pro en el Item ________________de la Adjudicación Directa Pública N° 001-2005 II Convocatoria a _______________________________para la adquisición de ____________________________________.
CARACTERISTICAS .- (ITEM N°01,ITEMN°02,ITEMN°03 )
|
Características |
|
|
|
Y demás especificaciones detalladas en el expediente técnico y propuesta
CLÁUSULA TERCERA: CESIÓN DE DERECHOS Y/U OBLIGACIONES.-
El vendedor no podrá transferir total o parcialmente los derechos y/u obligaciones que se deriven del presente contrato:
Es de su responsabilidad la ejecución y cumplimiento de las obligaciones fijadas en el contrato y en los documentos que lo conforman.
CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIÓN JURADA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.-
El vendedor, Declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
CLÁUSULA QUINTA: RECLAMOS POR DEFICIENCIAS.-
La conformidad de los Equipos, no invalida el reclamo posterior por parte de LA CAJA por defectos o vicios ocultos u otras situaciones anómalas no detectables o no verificables en la recepción del bien.
CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO.-
LA CAJA abonará al Vendedor por concepto total del Item adjudicado en adjudicación Directa Pública N° 001-2005 la suma de S/. ___________________________ ( _________________Y 00/100 Nuevos Soles), incluido impuestos xx xxx. El pago se realizará contraentrega a conformidad de la CMAC-S. El plazo de entrega se efectuará en el término de ___________________
CLAUSULA SEPTIMA: DE LAS GARANTIAS.-
Las garantías que deben entregar los proveedores son: la de Fiel Cumplimiento del contrato y por el monto diferencial de la propuesta, según corresponda.
Estas garantías son la Carta Fianza y/o Póliza de Caución, las mismas que deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática.
-GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.-
Previamente a la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá entregar al CMAC-SULLANA una Carta Fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, siempre y cuando hayan sido emitidas por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. Esta garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la entrega de los bienes.
-GARANTIA ADICIONAL POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA.-
Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte por ciento (20%) de éste, junto a la garantía de fiel cumplimiento y con idéntico objeto y vigencia, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica.
-EJECUCION DE GARANTIAS.-
Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el Artículo 221° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.
CLÁUSULA OCTAVA: PENALIDADES.-
Si el vendedor incurriera en retraso injustificado en la entrega de los Equipos, automáticamente se le aplicará una penalidad por xxxx hasta por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato suscrito, luego de lo cual EL Área de Logística podrá resolver el contrato en forma parcial o total por incumplimiento, así como, deberá comunicar este hecho al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
La penalidad de aplicara y se calculara de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato.
Fx Plazo en días
Donde: F = 0.25
Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidación final. La xxxx es automática.
CLÁUSULA NOVENA:
El vendedor se obliga a reconocer a LA CAJA el monto de las penalidades que le hubieran sido aplicadas, derivadas del retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
CLÁUSULA DECIMA:
Las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a El Vendedor, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones del contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESOLUCIÓN DE CONTRATO.-
De configurarse los supuestos de resolución de contrato establecidos en el texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobados mediante D.S. 083-2004-PCM y 084-2004-PCM respectivamente; ambas partes se someten al procedimiento establecido para este efecto por las mencionadas normas.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.-
Este contrato se regula por las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA : SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-
En caso de controversias estas podrán ser solucionadas de mutuo acuerdo en primera instancia, de no ser solucionadas se designará un tribunal que estará compuesto por tres miembros cada parte designará un árbitro y el tercero será designado por el colegio de Ingenieros de Piura. El laudo Arbitral será inapelable, definitivo y obligatorio para las partes.
CLÁUSULA DECIMO CUARTA.-
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.
En conformidad con los términos del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en la ciudad de Sullana a los .............. días del mes de.........................del 2005.
LA CAJA EL VENDEDOR
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA Nº001/2005 CMAC-SULLANA S.A II CONVOCATORIA
Conste por el presente documento, el Contrato de ejecución de obra a Xxxx Xxxxxx, que celebran de una parte la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana, con RUC Nº 20102881347, a quien en adelante se le denominará LA XXXX-XXXXXXX.XX, con domicilio legal en Xxxxx xx Xxxxx 000 - Xxxxxxx debidamente representada por la Gerencia Mancomunada integrada por: Lic. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx con DNI N° 00000000, Xx. Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx , con DNI Nº 00000000, con poderes inscritos en la Partida 00000000 del registro de Personas Jurídicas de Sullana y de la otra parte, ____________________________________con RUC Nº________________________, con domicilio en__________________________________, debidamente representada por el Sr____________________________________, identificado con DNI Nº ___________________, con Registro Nacional de Contratistas No ___________________ inscrita en la Partida No __________________, del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECENDENTES
El presente contrato se celebra al amparo de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2005, Texto Unico Ordenado de la Ley Nº26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por D.S. 083-2004PCM y su Reglamento, aprobado por D.S. 084-2004-PCM y demás normas pertinentes.
CLAUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO
El objeto del presente Contrato, es la ejecución de las prestaciones adicionales correspondiente al montaje electromecánico necesario parar el item I y II, materia de la Adjudicación Directa Pública Nº 001-2005-CMAC-SULLANA S.A, Primera Convocatoria bajo el sistema de Suma Alzada, con arreglo a los términos y especificaciones contenidas en las Bases y en el Expediente Técnico aprobado por LA XXXX-XXXXXXX.XX, documentos que conjuntamente con la Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA forman parte integrante del presente Contrato en todos sus términos.
CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO, ADELANTOS y GARANTIAS CONTRACTUALES.
3.1 MONTO DEL CONTRATO.
En virtud de lo expuesto en la cláusula anterior, EL CONTRATISTA se obliga por el presente Contrato a ejecutar la obra anteriormente descrita por el monto de su oferta económica a Xxxx Xxxxxx, ascendente a la suma de S/. ________________________________________, Incluido IGV, a precios al 03 xx Xxxxx de 2,005 en estricta conformidad con todos los documentos de las Bases de la Adjudicación Directa Pública No 001-2005-CMAC-Sullana II Convocatoria que forman parte integrante de este Contrato.
La suma antes indicada comprende los gastos de: mano de obra, materiales, equipos, herramientas, transporte, prueba y ensayo de materiales y equipos para este efecto deben observar estrictamente lo señalado en las bases y en el expediente técnico, administración, dirección técnica, leyes sociales y prestaciones, guardianías, indemnizaciones por daños a terceros, seguros, intereses, impuestos, derechos, pruebas de las obras, suministros e instalaciones electromecánicas, mantenimiento hasta su recepción por LA CMAC-SULLANA. y su puesta en servicio, prevención de accidentes, medidas de seguridad, protección de las obras y utilidad del CONTRATISTA, imprevistos y todos los demás gastos que puedan afectar el Costo de la Obra sin ninguna excepción.
3.2. ADELANTOS
Los adelantos directos al contratistas no excederán en conjunto del 20% del monto del contrato original, y los adelantos para la compra de materiales o insumos no excederán en conjunto del 40% del monto del contrato original. De acuerdo al Art. 243 del Reglamento.
GARANTIAS CONTRACTUALES.
Deberá presentar Declaración jurada de Fiel Cumplimiento del Contrato.
En el caso que el contratista solicite adelantos, deberá regirse a lo indicado en el Art. 219 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
CLAUSULA CUARTA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Con recursos directamente recaudados por la CMAC-SULLANA S.A
XXXXXXXX XXXXXX: DEL INGENIERO RESIDENTE
Dentro de los plazos establecidos y junto con la declaración jurada a que se refiere las Bases, para la firma del presente Contrato, EL CONTRATISTA entregará a LA CMAC SULLANA S.A. el Curriculum Vitae del Ingeniero Residente, que tendrá a su cargo la responsabilidad técnica de la ejecución de la obra, en el que deberá acreditar una experiencia como residente de obra no menor a (03) años.
Además EL CONTRATISTA contratará profesionales especializados por el tiempo que la Obra lo requiera en las especialidades de: Instalaciones eléctricas y otros que se requieran, los mismos que deben ser acreditados con una experiencia mínima 03 años, alcanzando los Curriculum Vitae que acrediten dicha experiencia junto con los certificados de habilidad vigentes.
CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO Y SUS AMPLIACIONES
EL CONTRATISTA, se obliga a entregar la obra, objeto del presente Contrato, totalmente terminada a satisfacción de LA CMAC SULLANA S.A., dentro del plazo estipulado en su propuesta técnica presentada de ..............días calendarios.
Queda establecido que EL CONTRATISTA debe adoptar las medidas necesarias que garantice el cumplimiento de la terminación de la obra en el plazo fijado.
La ampliación del plazo de ejecución de la obra, por causales que no sean imputables a EL CONTRATISTA, se efectuará de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 42º del Texto Unico Ordenado de la Ley Nº26850 – Ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado y su Reglamento.
El CONTRATISTA para que cumpla con el objeto del presente Contrato, compromete la participación del siguiente personal profesional:
.........................................................
.........................................................
.........................................................
CLAUSULA SEPTIMA: PAGOS
Los pagos serán realizados de acuerdo a la Oferta Presentada por el Contratista con la que obtuvo la Buena Pro en concordancia con el Cronograma de Xxxx y según avance de obra
En concordancia con la Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
CLAUSULA OCTAVA: DEL REAJUSTE DE PRECIOS
De acuerdo con la Ley y Reglamento de contrataciones y Adquisiciones del Estado y demás normas aplicables
CLAUSULA NOVENA: REQUISITO DEL CONTRATO
A la firma del presente Contrato EL CONTRATISTA entregará a LA CMAC SULLANA S.A. lo siguiente:
Declaración Jurada del Ingeniero Residente de Obra asignado, quien debe ser Ingeniero con no menos de 03 años de ejercicio profesional, dicho profesional debe demostrar haber sido Ingeniero Residente de por lo menos 3 Proyectos similares y debe adjuntar su Certificado de Habilidad.
Curriculum Vitae de Profesionales especializados.
Calendario de Obra Valorizado (CAO) y el Calendario de Adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de la citada obra.
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento equivalente del 10% del Monto del Contrato de acuerdo al Reglamento de contrataciones y adquisiciones del Estado.
Carta Fianza que garantice el adelanto si lo solicita.
Constancia de Capacidad Libre contratación, expedido por el CONSUCODE.
Constancia de No estar inhabilitado para Contratar con el Estado, expedida por el CONSUCODE.
Copia de DNI, copia de Estatutos.
CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
Por el presente EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente instrumento contractual, bajo sanción de quedar inhabilitado para Contratar con el Estado en caso de incumplimiento, procediéndose a ejecutar las garantías y se iniciaran las acciones legales consiguientes.
EL CONTRATISTA es la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la construcción de la obra, por un plazo de 07 años contados a partir de la conformidad de la obra otorgada por LA CMAC SULLANA S.A., de conformidad con el Art. 51 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PENALIDAD POR XXXX EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.
De acuerdo con las Bases, en caso que EL CONTRATISTA incurra en xxxx respecto al plazo ofertado se le impondrá la penalidad respectiva de acuerdo con lo establecido en la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO.
El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de las obligaciones contractuales, será causal de Resolución Administrativa del Contrato, la misma que se regirá por lo dispuesto en el inciso c del Artículo 41º y Artículo 45º del Texto Unico Ordenado de la Ley Nº26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y los Artículos del Reglamento
De acuerdo con esto se considerarán como enunciativa, más no limitativa, las siguientes causales para resolver el contrato:
Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. En el caso de obligaciones contractuales no esenciales, La CMAC SULLANA S.A. podrá resolver el Contrato sólo si, habiéndose requerido dos (2) veces, El Contratista no ha verificado su cumplimiento;
No cuente con la capacidad económica o técnica para continuar la ejecución de la prestación a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación;
Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por xxxx en la ejecución de la prestación a su cargo;
Paralice injustificadamente la obra o reduzca el ritmo de trabajo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
En caso de controversias estas podrán ser solucionadas de mutuo acuerdo en primera instancia, de no ser solucionadas se designará un tribunal que estará compuesto por tres miembros cada parte designará un árbitro y el tercero será designado por el colegio de Ingenieros de Piura. El laudo Arbitral será inapelable, definitivo y obligatorio para las partes.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: DE LA INSPECCION DE LA OBRA.
LA CMAC SULLANA S.A. de acuerdo con las Bases y el Artículo 247º del reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, designará como su representante en la obra a un inspector.
EL CONTRATISTA deberá brindar al inspector las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales estarán ceñidas a lo especificado en el Artículo 250 del reglamento, velar directa y permanentemente por la correcta ejecución y del cumplimiento del Contrato. Absolverá las consultas que formule EL CONTRATISTA, puede ordenar el retiro de cualquier Sub Contratista o trabajador por incapacidad o incorrección que a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o incumplimiento de las Especificaciones Técnicas y para disponer cualquier medida urgente en obra. No tiene autoridad para modificar el Contrato.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: RECEPCION DE LA OBRA
A través de su residente, el Contratista solicitará en el Cuaderno de Obra la recepción de la misma, indicando la fecha de culminación. El inspector en un plazo no mayor de cinco (5) días comunicará este hecho a La CMAC SULLANA S.A.
En un plazo máximo de siete (7) días de recibida la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, La CMAC SULLANA S.A. procederá a designar un Comité de Recepción de Obra, el cual estará integrado, por lo menos, por un representante de La CMAC SULLANA S.A., necesariamente Ingeniero y/o Arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector.
En un plazo no mayor de veinte (20) días de realizada su designación, el Comité de Recepción, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.
Culminada la verificación, se levantará un acta que será suscrita por los miembros del Comité de recepción y El Contratista o su Residente. En el acta se incluirán las observaciones, si las hubiera. De no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, teniéndose por concluida en la fecha indicada por El Contratista.
De existir observaciones, éstas se consignarán en el acta y no se recibirá la obra. El Contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución del contrato para subsanarlas, el cual se computará a partir xxx xxxxxx día de suscrita el acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no dará derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna.
Subsanadas las observaciones, el contratista solicitará la recepción de la Obra en el Cuaderno de obra. La comprobación que realizará el Comité de Recepción de Obra se limitará a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.
En caso que el contratista o su residente no estuviera conforme con las observaciones, anotará su discrepancia en el acta. El Comité de Recepción elevará al Titular xxx Xxxxxx de la CMAC-SULLANA S.A. todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días. La CMAC-SULLANA S.A. deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se someterá al mecanismo de solución de controversias establecida en el artículo decimotercero del presente contrato.
Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, la CMAC SULLANA S.A. comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, dará por vencido dicho plazo, tomará el control de la obra, la intervendrá económicamente y subsanará las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento establecido en el tercer párrafo del Artículo 269º del Reglamento.
Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerará como demora para efectos de las penalidades que correspondan y podrá dar lugar a que la CMAC-SULLANA S.A. resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades podrán ser aplicadas hasta el tope señalado en la Ley y en el Reglamento.
No estará permitida la recepción parcial de la obra.
Si por causas imputables a la CMAC-SULLANA S.A la recepción de la obra se retardara, el lapso de la demora se adicionará al plazo de ejecución de la misma y se reconocerán al contratista los gastos generales en que se hubiese incurrido durante la demora.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: LIQUIDACION DE LA OBRA
El Contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de treinta (30) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Con la liquidación se entregará a la CMAC-SULLANA S.A. los documentos de Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva valorizada, según sea el caso. Dentro del plazo de treinta (30) días de recibida la CMAC SULLANA S.A. deberá pronunciarse ya sea observado la liquidación presentada por el Contratista o de considerarlo pertinente elaborando otra, y notificar al Contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.
Si el Contratista no presentara la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de LA CMAC SULLANA S.A. en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La CMAC SULLANA S.A. notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los (15) días siguientes.
La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.
Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación, de no hacerlo se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.
En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el punto anterior. En tal supuesto, dentro de los siete (07) días siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a arbitraje, según lo establecido en el Reglamento.
Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según lo previsto en la cláusula de solución de controversias establecida en el presente contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
El presente Contrato de Obra, se encuentra afecto al Impuesto General a las Ventas, en conformidad a lo establecido por el Decreto Legislativo 775, Normas Sustentatorias, Modificatorias y Técnicas, vigentes sobre la materia.
Ejecutar la obra por el monto de su oferta, que comprende los gastos de Mano de Obra con Leyes sociales, materiales, equipos y/o cualquier otro gasto que sea necesario para la buena ejecución de la obra, hasta su total conclusión, recepción de obra.
Ejecutar la obra en estricta conformidad a los Planos, Especificaciones Técnicas, Bases Generales, Calendario de Avance de Obra y demás documentos, que forman parte del presente Contrato.
Realizar los trabajos, proporcionando por cuenta propia todos los materiales de labores, implementos y equipos de construcción, dirección técnica y administrativa, obligándose a proveer con la debida anticipación, la mano de obra, materiales, insumos y equipos necesarios para la ejecución de la obra.
Mantener obligatoriamente asegurado a su personal en ESSALUD, desde el comienzo de la obra hasta su conclusión, así como cumplir con sus aportaciones. Complementariamente para el caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales EL CONTRATISTA contratará con ESSALUD la cobertura de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Ley 26790).
Asumir y responder exclusivamente del pago de remuneraciones, indemnizaciones, seguros y demás beneficios que establezcan las Leyes Sociales por el personal a su servicio, los impuestos, contribuciones y aportaciones que le correspondan por sus trabajadores, debiendo actuar LA CMAC SULLANA S.A. en estas materias tributarias como agente fiscalizador conforme a la Normatividad Laboral vigente, pues es obligación legal que los derechos de sus trabajadores deben ser de cuenta exclusiva de EL CONTRATISTA.
Mantener en Obra siempre el 50 % de trabajadores de la Provincia de Sullana, refiriéndose a la mano de obra calificada para el tipo de trabajo a ejecutar.
No transferir por ninguna causa en forma parcial o total, la ejecución de la obra materia del presente Contrato, salvo autorización expresa de LA CMAC SULLANA S.A., mediante comunicación escrita, previa solicitud fundamentada de EL CONTRATISTA. La celebración de cualquier Sub Contrato, no libera a EL CONTRATISTA se sus obligaciones con LA CMAC SULLANA S.A., pues mantendrá siempre su condición de contratante directo y único con esta. Asimismo de acuerdo con el Artículo 38º del Texto Unico Ordenado de la Ley Nº26850 – Ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado, para ser Sub Contratista también es requisito estar inscrito en el Registro Nacional de Contratistas.
Retirar en forma inmediata a cualquier trabajador a su cargo, cuando a juicio y a solicitud del inspector de la obra sea necesario adoptar tal medida, ya sea por incapacidad física o laboral, desordenes o cualquier otra circunstancia que tenga relación directa con la buena ejecución de la obra.
EL CONTRATISTA, designa como residente de Obra al Ingeniero--------------------------------------------------------------------, con Reg. CIP Nº____________, debidamente habilitado, a cuyo cargo estará la dirección técnica de la obra, dejando expresa constancia que la remuneración de dicho profesional, es de su entera responsabilidad. En consecuencia, tendrán validez las decisiones adoptadas por el profesional designado en la función de Residente, a cuyo cargo estará la dirección técnica de la obra, las cuales no podrán ser alteradas por otra persona o autoridad propia de EL CONTRATISTA. El reemplazo de citado profesional será materia del correspondiente aviso notarial que cursará EL CONTRATISTA a LA CMAC SULLANA S.A., debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de capacidad y experiencia, entre otras exigencias. El reemplazo del residente de Obra, siempre que se cumplan las condiciones exigidas será aprobado por LA CMAC SULLANA S.A..
Responsabilizarse frente a LA CMAC SULLANA S.A. por las imperfecciones, vicios, así como por la destrucción parcial o total de la obra, de acuerdo con lo establecido por los Artículos 1702º 1703º y 1704º y demás Concordantes del Código Civil.
Presentar Memoria Descriptiva Valorizada, Constancia de Cierre de Libro de Planillas, dentro del plazo máximo de quince (15) días calendarios posteriores a la fecha de recepción de la obra, sin este requisito no se devolverá la carta fianza de fiel cumplimiento y si fuera el caso podrá ser ejecutada. De no cumplir EL CONTRATISTA con la presentación de los documentos referidos precedentemente en el plazo establecido en el párrafo anterior, LA CMAC SULLANA S.A. procederá a formular la respectiva Memoria Descriptiva Valorizada, cargando su costo a EL CONTRATISTA.
Responsabilizarse exclusivamente de todo daño que por acción, omisión o negligencia haya ocasionado a personas, propiedades muebles e inmuebles de terceros, que se deriven de los trabajos de construcción, debiendo tener en cuenta lo establecido en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Si LA CMAC SULLANA S.A., de conformidad a lo prescrito por el reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, decidiera resolver el Contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, se efectuará la Liquidación de daños y perjuicios que corresponde en Nuevos Soles a la diferencia entre el valor de este Contrato y el nuevo costo que resulte al otorgarse la Adjudicación de la Buena Pro, por el saldo de obra por ejecutarse, que será cargado a EL CONTRATISTA.
La liquidación se efectuará conforme a lo dispuesto por el reglamento.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FUERZA MAYOR
Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor la imposibilidad de seguir trabajando la Obra por fenómenos naturales tales como, lluvias consideradas como extraordinarias y fuera de lo normal por la Entidad competente, terremotos, actos del hombre, que se encuentran fuera del control de las partes contratantes y que no pudieran ser evitadas, tales como guerra, incendios, explosiones, disturbios, actos de sabotaje.
Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a fuerza mayor para cumplir total ó parcialmente las obligaciones contraídas, notificará por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.
En este caso LA CMAC SULLANA S.A. y EL CONTRATISTA, decidirán luego de analizar el informe de la INSPECCION paralizar temporalmente la Obra hasta que pase aquello que ocasiono la fuerza mayor.
Ambas partes convienen a que esta paralización no generara el pago de gastos generales ni pago adicional de intereses y de ningún otro concepto.
CLAUSULA DECIMA NOVENA:
En caso de que el plazo supere el año fiscal en curso la ejecución de la obra queda supeditada a la disponibilidad presupuestaria de la CMAC SULLANA S.A. , conforme lo señala el art. 10 de la Directiva Nro. 004-2003-EF/76.01
CLAUSULA VIGESIMA: DISPOSICION FINAL
Forma parte integrante del presente contrato, las Bases de la Adjudicación Directa Pública Nacional Nº 001/2005 CMAC-SULLANA –1ra CONVOCATORIA, el expediente técnico y el contenido de los sobres que el Contratista presentó.
Los posibles casos no previstos en el presente Contrato, se regirán por lo dispuesto en el texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento D.S.084-2004-PCM.
El presente contrato podrá ser elevado a escritura pública, corriendo los gastos por cuenta de quien lo solicite.
En señal de conformidad, firman ambas partes, en tres ejemplares de igual tenor y valor en la Ciudad de Sullana a los _____ días del mes de __________del 2005
LA CMAC - SULLANA S.A. EL CONTRATISTA
35