Contrato de obra de emergencia 9 de Agosto de 2011
INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA
Contrato de obra de emergencia 9 xx Xxxxxx de 2011
CONDICIONES PARA LA PROPUESTA
Por medio de la presente me permito informarle las condiciones necesarias para la presentación de la propuesta para la ejecución del contrato de obra pública cuyo objeto es:
Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste la “RECONSTRUCCION PUENTES COLGANTES PEATONALES VEREDA PEÑAROL; VEREDA EL TRIUNFO - BÁLSAMO; PORTUGAL"
El oferente manifestará en la carta de presentación que no se halla incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la ley, y que no se encuentra en ninguno de los eventos y prohibiciones especiales para contratar. Así mismo manifestará que no es deudor moroso del Estado.
1. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR:
TIPO DE CONTRATO | Contrato de obra de emergencia. |
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O SITIO DE ENTREGA. | La ejecución del contrato se desarrollará en el Municipio xx XXXXX, sector rural. |
PLAZO DE EJECUCIÓN: | El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses, a partir de firma del acta de inicio |
PRESUPUESTO OFICIAL | El valor del presupuesto oficial para la presente convocatoria pública se ha previsto en la suma de DOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($239,682,789.00) M/cte., incluidos los impuestos, descuentos, tasas y contribuciones, y en general todos los gastos que ocasione la ejecución del contrato. |
El valor total corregido de la propuesta no podrá exceder el valor del presupuesto oficial ni estar por debajo del 98% de este, pues de lo contrario, la propuesta será rechazada y no será considerada para la adjudicación del contrato. | |
FORMA DE PAGO: | La siguiente es la forma de pago: a) El cincuenta por ciento (40%) del valor total del contrato en calidad de ANTICIPO, una vez aprobada la garantía expedida por compañía de seguros por parte del Municipio, presentando el PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO y legalizada la respectiva cuenta. El valor entregado como anticipo será amortizado con cada cuenta. b) El siguiente cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, mediante actas parciales de obra c) El saldo del veinte por ciento (20%) contra recibo final de las obras, por el sistema de precios unitarios fijos, previa presentación de las respectivas actas de obra aprobadas por la Interventoría del proyecto. |
2. ASPECTOS TÉCNICOS QUE DEBE CUMPLIR EL SERVICIO A OFERTAR:
2.1. CARACTERÍSTICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO
El contratista debe presentar al Interventor y al supervisor del contrato los siguientes documentos:
a) Programa de trabajo presentado con la propuesta.
b) El flujo de inversión, en concordancia con el programa de trabajo.
c) Otros documentos complementarios solicitados.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO
a) Se obliga a presentar al interventor y supervisor antes de la suscripción del acta de iniciación, todos los documentos previos que de conformidad con los términos de referencia se requieran para la iniciación del contrato.
b) Se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social, y pago de parafiscales, vigentes a la fecha de presentación de la propuesta y durante la vigencia del contrato.
c) El Contratista se obliga a tomar las medidas necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.
d) Xxxxxxx y a la terminación del proyecto el Contratista deberá retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza
e) Se compromete a estudiar cuidadosamente todos los factores que puedan influir en la ejecución de los trabajos
f) Se obliga a responder al interventor y/o supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad, presupuesto, programación, seguridad industrial y manejo ambiental del proyecto, y en especial de manejo de personal
g) Rehacer a sus expensas cualquier obra que resultare mal ejecutada a solicitud debidamente justificada del Interventor
h) Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en este pliego y sus anexos
i) Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato
j) Programar oportunamente las actividades que debe desarrollar para el cumplimiento del objetivo del contrato
k) Rendir y elaborar los informes que solicite el Municipio, conforme al objeto del contrato
l) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le impartan el Interventor y/o supervisor del contrato
m) Mantener reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato
n) Velar y garantizar la buena calidad del objeto contratado, mediante la ejecución de ensayos de laboratorio a los materiales que emplee en la construcción, con las frecuencias determinadas en las especificaciones y a suministrar esta información al Interventor. Se compromete igualmente a suministrar las muestras de los materiales que solicite el interventor para la ejecución de ensayos de control
3. REQUISITOS HABILITANTES:
A continuación se presenta el listado de los documentos habilitantes a presentar por parte del proponente. Un vez se cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes se procederá a realizar la evaluación únicamente con los proponentes habilitados. La no presentación de alguno de los requisitos habilitantes dará lugar al rechazo de la propuesta.
3.1 JURÍDICOS
1 | Carta de presentación de la oferta, firmada por el representante legal en conformidad con el modelo de Carta de presentación de la Oferta (anexo No 1). En el evento en que el representante legal se encuentre limitado en su habilidades para presentar propuesta y contratar por cualquier motivo y no presente la autorización del órgano Directivo correspondiente, la Alcaldía del Municipio solicitará el documento respectivo. Cuando el proponente sea persona natural, en la firma de la carta de presentación de la propuesta deberá indicar claramente su nombre y número de matrícula como Ingeniero Civil. Cuando quien suscribe la carta de presentación de la propuesta no fuere Ingeniero Civil matriculado, la propuesta deberá estar abonada por un Ingeniero Civil debidamente matriculado (Ley 842 de 2003). |
2 | Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal o de quien firme la propuesta. |
3 | Fotocopia de la matricula profesional de Ingeniero Civil quien firme o abone la propuesta |
4 | Certificado de inscripción, clasificación y calificación en el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio respectiva, el cual deberá haber sido expedido máximo dentro de los |
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la Invitación, en el que conste que la sociedad está registrada o tiene sucursal domiciliada en Colombia y que el término de su duración es mayor a la del contrato y un (1) año más, y cuyo objeto social sea compatible con el objeto del contrato de que se trata la presente Invitación. | |
5 | Certificación juramentada acreditando el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y de los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, y SENA, de acuerdo a los términos del artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, del Art. 1º de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. FORMATO 1 |
6 | Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación; el cual debe encontrarse vigente. |
7 | Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República, de conformidad con la ley 610/2000. En caso de ser persona Jurídica, se presentará el certificado de ésta y el de su Representante Legal. |
8 | Certificado de antecedentes penales (Pasado Judicial) Vigente |
9 | Registro Único Tributario (RUT) |
3.2 TÉCNICOS
1 | REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) El proponente, sea persona natural o jurídica, deberá estar inscrito en: ACTIVIDAD 1: Constructores ESPECIALIDAD: 08 GRUPOS: 01, 02 En caso de que el proponente no esté inscrito en la actividad, especialidad y grupo exigidos su propuesta será RECHAZADA. |
2 | REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) Capacidad de contratación inscrita como constructor igual o superior a 450 SMLMV |
3 | EXPERIENCIA GENERAL Se acreditará con la presentación de máximo dos (2) certificados de experiencia en contratos y/o copia de máximo dos (2) contratos, y/o acta de recibo final de obra o de liquidación, siempre y cuando estén firmados por las personas competentes y similares a los que constituyen el objeto de la presente solicitud, o ítems que tengan relación con los registrados en el formato 4, en cuyo desarrollo no se causo ningún tipo de sanción y/o multa por incumplimiento al contratista, ni se hizo efectiva ninguna garantía, en ejecución de |
contratos con objeto igual o similar; estas certificaciones deberán ser expedidas por entidades oficiales y/o particulares con las que haya contratado, las que sumadas den un valor igual o superior al 40% del presupuesto Oficial establecido en esta invitación. |
3.3 FINANCIEROS
1 | La verificación financiera de la propuesta, se efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente, con información financiera de fecha corte diciembre 31 de 2009 ó 2010, siempre y cuando la información documental haya sido objeto de verificación por parte de la Cámara de Comercio respectiva, según conste en el certificado que al efecto se expida. En caso en que la información del certificado vigente corresponda al año 2009 y se cuente con estados financieros con corte a diciembre 31 del año 2010 estos serán aceptados siempre y cuando estén debidamente certificados por el contador público o revisor fiscal del oferente. Para que su oferta sea admitida, se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos con relación a los aspectos financieros: a) Capital de Trabajo ≥ 0.2 del presupuesto oficial b) Nivel de endeudamiento ≤ 0.65 c) Índice de liquidez ≥ 1.0 |
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
FACTORES DE EVALUACIÓN | CALIFICACIÓN |
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 PUNTOS |
CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES | 10 PUNTOS |
PRECIO | 80 PUNTOS |
4.1 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS) – FORMATO 2
Esté factor se evaluará con base en la Ley 816 de 2003, y con el fin de garantizar la reciprocidad y apoyar la Industria Nacional con fundamento en la documentación aportada, anexando a la propuesta general certificación en la cual conste la procedencia, nacional o extranjera del personal que será puesto al servicio en la ejecución del contrato.
La no presentación de este documento dará lugar a que la entidad no lo requiera por ser factor de ponderación, en todo caso, la no presentación de la
información requerida no restringe la participación, ni es causal de rechazo de la propuesta y dará lugar a que no se le asigne puntaje.
Cuando el proponente ofrezca participación con bienes nacionales para la presente contratación, se le asignarán diez (10) puntos.
Cuando el proponente ofrezca participación con bienes nacionales y extranjeros para la presente contratación, se le asignarán cinco (5) puntos.
4.2 CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ANTERIORES (10 PUNTOS) FORMATO 3
Se asignarán los puntos a los proponentes que en los cinco últimos años anteriores al cierre del presente proceso de selección no hayan tenido multas ni sanciones.
Al proponente que haya tenido alguna multa o sanción, o no lo presente debidamente diligenciado y firmado por el representante legal se le asignarán cero (0) puntos.
4.3 PRECIO (80 PUNTOS)
El proponente debe presentar los precios unitarios en números enteros en el ítem relacionado en el FORMATO 4 – PROPUESTA ECONÓMICA.
Se tomará como valor total de la propuesta, el valor total propuesto en el FORMATO 4 – PROPUESTA ECONÓMICA.
La evaluación del Factor Xxxxxx, se efectuará otorgando el mayor puntaje al proponente que presente la oferta más cercana a la media geométrica por encima o por debajo, al resto de propuestas se le asignará un puntaje menor proporcional, de acuerdo a la siguiente fórmula:
n+1 P1 x P2 x P3 … x Pn x (P0)
G =
Donde: |
G = Media Geometrica del Precio |
n = Numero de propuestas Habiles |
P1,P2,P3 = Precio de las Propuestas Habiles |
Po = Precio del Presupuesto Oficial |
Calificación: |
PM = 1.05 x G |
Puntaje a Obtener = 80( Pn / PM) |
PM = Media geometrica del precio ajustada |
Pn = Propuesta n presentada |
A la propuesta que se encuentre más cerca por encima o por debajo o sea igual a la |
media geométrica, se le asignará el mayor puntaje, esto es OCHENTA (80) puntos. |
Sobre las “Propuestas Elegibles”, se determinará el Orden de Elegibilidad.
4.4 CAUSALES GENERALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
Cuando no se presenten las aclaraciones y/o documentos habilitantes requeridos por la entidad, dentro del plazo establecido por las áreas evaluadoras.
Cuando el valor de la propuesta supere el presupuesto oficial o esté por debajo del 98%
Cuando no se presente el FORMATO 4- PROPUESTA ECONÓMICA o modifique alguno de sus ítems o descripción.
Cuando al hacer revisión matemática se presente un error superior al cero punto cinco por ciento (0.5%) en el valor de la propuesta económica presentada.
En caso de que el proponente no esté inscrito en el RUP en la actividad, especialidad y grupo exigidos su propuesta será RECHAZADA
4.5 TRASLADO DE LA EVALUACIÓN
Los oferentes podrán consultar los informes de evaluación, los cuales se publicarán en la cartelera informativa de la alcaldía municipal, durante el día hábil siguiente a la fecha de publicación del informe evaluativo, y en la misma fecha podrán presentar las observaciones que estimen pertinentes.
De presentarse observaciones, la entidad las estudiará y resolverá dentro del día hábil siguiente al vencimiento del plazo para presentarlas, procediendo a la adjudicación.
4.6 EMPATE
En caso de presentarse empate la Entidad requerirá a los empatados a presentar una nueva oferta económica.
4.7 ADJUDICACIÓN
Vencido el término anterior, la entidad, procederá a verificar los requisitos mínimos habilitantes exigidos, al oferente que obtuvo el mayor puntaje. En caso de que el oferente, no cumpla con los requisitos mínimos habilitantes, el Municipio, concederá un plazo máximo e improrrogable de un (1) día hábil para aportarlos, si vencido este plazo no cumple, se podrá contratar con el oferente que se ubique en el segundo lugar en la evaluación realizada, previa verificación de sus calidades habilitantes. En caso de que este tampoco cumpla se repetirá el proceso de selección.
El municipio adjudicará el presente proceso a quien además de cumplir con todos los requerimientos exigidos en la presente invitación, presente la oferta más favorable.
4.8 DECLARATORIA DE DESIERTA
El Municipio declarará desierto el proceso, cuando no se presente propuesta alguna o cuando todas las propuestas presentadas no cumplan con los requerimientos solicitados en la presente invitación.
5. PLAZO DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS
La propuesta será recibida hasta el día 11 xx xxxxxx de 2011, hasta las 4pm, en la Oficina Jurídica y de Contratación ubicada en el tercer piso del edificio de la Alcaldía
6. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
Con la revisión de la propuesta de acuerdo con los términos establecidos en esta invitación se determinará si es favorable para el Municipio. En caso tal de no serlo, se realizará nuevamente la invitación a otras personas. El término establecido por la entidad para realizar la revisión, adjudicación y contratación, no será mayor a cuatro (04) días hábiles, contados a partir del día siguiente de entrega de la propuesta.
Cordialmente,
XXXX XXXXX XXXXXXX
Alcaldesa Municipal xx Xxxxx X.
Anexo 1
MEMBRETE: (Persona Jurídica) (Ciudad), (fecha dd-mm-aaaa)
Señores
ALCALDÍA XX XXXXX
Atn: Dr.
Alcalde
ORITO, Putumayo
REF: PROPUESTA PARACONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA “RECONSTRUCCION PUENTES COLGANTES PEATONALES VEREDA PEÑAROL; VEREDA EL TRIUNFO - BÁLSAMO; PORTUGAL DEL MUNICIPIO XX XXXXX"
Cordial saludo:
El suscrito: (nombre del oferente), identificado con cedula de ciudadanía No. (Número) expedida en (ciudad), actuando (en nombre propio o) (como representante legal de (nombre de la entidad), con NIT. No. (número), de acuerdo con los requisitos exigidos en la invitación, presentamos la siguiente propuesta técnico-económica, y en caso de que nos sea aceptada por el Municipio xx XXXXX, nos comprometemos en suscribir el respectivo contrato para ejecutar en su totalidad las actividades de acuerdo a las condiciones exigidas, por lo cual declaramos:
1. Que conozco la invitación del presente Xxxxxxx, sus informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las cantidades establecidas por LA ENTIDAD para la ejecución del contrato.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando LA ENTIDAD dé la orden de iniciación mediante la comunicación escrita que se suscriba para el efecto, y a
terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos mi propuesta y el contrato respectivamente.
5. Que me comprometo a entregar los documentos adicionales de carácter técnico relacionados en la invitación dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato.
6. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a esta Invitación.
7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato.
8. Que leí cuidadosamente la Invitación y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades y establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
9. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ( ) folios correspondientes a los documentos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razón Social del Proponente:
Cédula de ciudadanía o NIT:
Representante Legal:
País de Origen del Proponente:
VALOR ECONÓMICO DE LA PROPUESTA: DOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($239,682,789.00) M/cte.
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: (escribir el tiempo de ejecución)
Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso las recibiré en la siguiente Dirección
Dirección:
Ciudad:
Teléfono(s):
Fax:
Teléfono Móvil:
Correo Electrónico:
Atentamente,
Firma: Nombre: C.C.:
FORMATO No. 1
DECLARACIÓN JURAMENTADA PAGO APORTES PARAFISCALES
MEMBRETE: (Persona Jurídica) (Ciudad), (fecha dd-mm-aaaa)
Señores
ALCALDÍA XX XXXXX
Atn: Dr.
Alcalde
ORITO, Putumayo
REF: PROPUESTA PARACONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA “RECONSTRUCCION PUENTES COLGANTES PEATONALES VEREDA PEÑAROL; VEREDA EL TRIUNFO - BÁLSAMO; PORTUGAL DEL MUNICIPIO XX XXXXX"
"
Cordial saludo:
El suscrito: (nombre del contador público ó revisor fiscal), identificado con cedula de ciudadanía No. (XXXXX) expedida en (XXXXX),y tarjeta profesional No. Xxxxxx actuando en calidad de (contador público ó revisor fiscal) de (la persona natural o razón social), con c.c. ó NIT No. (xxxxx), declaro bajo la gravedad de juramento, que la empresa se encuentra x xxx y salvo en el pago de aportes de los empleados, a salud, pensión, riesgos profesionales y aportes a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a la fecha de presentación esta propuesta, correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se me haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.
Cordialmente,
Nombre (CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL)
Firma
Identificación Número: Tarjeta Profesional No.
Seleccione con una X según corresponda: Cédula de Ciudadanía
NIT
Cédula de Extranjería Pasaporte
Sociedad Extranjera sin NIT en Colombia.
FORMATO No. 2
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
MEMBRETE: (Persona Jurídica) (Ciudad), (fecha dd-mm-aaaa)
Señores
ALCALDÍA XX XXXXX
Atn: Dr.
Alcalde
ORITO, Putumayo
REF: PROPUESTA PARA CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA “RECONSTRUCCION PUENTES COLGANTES PEATONALES VEREDA PEÑAROL; VEREDA EL TRIUNFO - BÁLSAMO; PORTUGAL DEL MUNICIPIO XX XXXXX"
"
El suscrito: (nombre del oferente), identificado con cedula de ciudadanía No. (Número) expedida en (ciudad), actuando (en nombre propio o) (como representante legal de (nombre de la entidad), con NIT No. (Número), manifiesto que:
De acuerdo con la ley 816 de 2003 y con el fin de garantizar y apoyar la Industria Nacional, manifiesto que el personal, equipos y bienes son 100% colombianos para el desarrollo del objeto de la presente contratación.
Cordialmente,
Nombre y Apellidos o Razón Social
Firma
Identificación Número:
FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA
MUNICIPIO XX XXXXX DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL
“RECONSTRUCCION PUENTES COLGANTES PEATONALES VEREDA PEÑAROL; VEREDA EL TRIUNFO - BÁLSAMO; PORTUGAL"
No DE ORDEN | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL |
1 | EXCAVACIONES VARIAS A MANO | ||||
EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN | M3 | 160 | |||
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN | M3 | 45 | |||
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO COMÚN | M3 | 60 | |||
2 | CONCRETOS BASES | ||||
CONCRETO CICLOPEO 2500PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 40 | |||
3 | CONCRETO CLASE D 3000 PSI | ||||
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO | M3 | 195 | |||
GAVIONES | M3 | 80 | |||
CONSTRUCCIÓN FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD CON MATERIAL FILTRANTE XXXXX Y RAJÓN | M3 | 40 | |||
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO | |||||
AIU | % | ||||
COSTOS TOTALES | |||||
VALOR TOTAL |