Contract
I DISTRIBUCIÓN I
DIVISIÓN DEDISTRIBUCIÓN VALLEDE MÉXICOCENTRO XXXX XXXXXXX
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO MENOR AL 25% No.DVMC-18-COP- 023/15
FORMATO OP-DIST-40
Página 1 de 16
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS No. DVMC-18-0P-023/15 (9400085475), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA CFE DISTRIBUCIÓN, A LA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARÁ "LA CFE DISTRIBUCIÓN", REPRESENTADA POR EL ING. XXXXX XXXX XXXXX, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN XXXXX DE MEXICO CENTRO Y POR LA OTRA AJ MONINA CONTRATISTAS S.A. DE C.V., A LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", REPRESENTADA POR EL ARO. XXXXXXX XXXXXX XXXXX EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTEC XX XXXXX
1.-Con fecha 05 xx Xxxxxx de 2016, LA CFE DISTRIBUCION y EL CONTRATISTA celebraron el contrato mencionado, mediante el cual EL CONTRATISTA se obligó a ejecutar los trabajos descritos en sus Cláusulas primera, segunda y tercera consistentes en "MODERNIZACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE LA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA DE LA CD. DE MÉXICO, D.F. OBRA CIVIL PAQUETE XLII". por un monto de $11, 783,835.05
(Once millones setecientos ochenta y tres mil ochocientos treinta y cinco pesos 05/100 M.N.) más LV.A. y estableciendo como fecha de conclusión de los trabajos el 20 de Diciembre de 2015, considerando un plazo de ejecución 180 días naturales contados a partir del 24 xx Xxxxx de 2015.
11. -Con fecha 00 xx Xxxxxxx xx 0000, Xx Xxxxxxxx Xxxxxxx de Electricidad, suscribió un contrato por medio del cual cedió a la empresa productiva del Estado subsidiaria CFE Distribución, los derechos y obligaciones de los compromisos contractuales de los contratos, convenios y demás actos jurídicos vigentes, posteriormente y mediante convenio modificatorio del 31 de octubre de 2016, ambas empresas determinaron establecer que la fecha a partir de la cual surtiría efectos la citada cesión sería el 1° de enero de 2017. En base a lo anterior Comisión Federal de Electricidad le cedió a la empresa productiva del Estado subsidiaria CFE Distribución, el 100% de los derechos y obligaciones derivado o que pudieran derivar del Contrato número 9400085475.
111.- A la fecha se han fonnalizado las siguientes suspensiones:
No se tienen suspensiones para el presente Convenio Modificatorio.
1111. - A la fecha se han formalizado los siguientes convenios modificatorios:
"Con fundamento al artículo 59, primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mism\s, con fecha 27 de Septiembre de 2016 la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD celebró con la contratista AJ MONINA CONTRATISTAS S.A. DE C.V. el CONVENJ.0 MODIFICATORIO No. 1 DVMC-18-COP-023/15
en el cual se modificó el periodo de ejecución con respecto al establecido en el contrato original quedando con fecha de inicio el 20 de Enero de 2016 y fecha de ténnino el 17 de Julio de 2016".
I DISTRIBUCIÓN DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN VALLEDE MÉXICOCENTRO XXXX XXXXXXX
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO MENOR AL 25% No.DVMC-18-COP- 023/15
Lo anterior sin modificar el periodo de ejecución de los trabajos ni el monto del contrato original.
contrato modificación
No. Convenio Importe de %de Nuevo importe
FORMATO OP-DIST-40
Página 2 de 16
Nueva fecha de terminación
1
ISE ELIMINA IMPORTES DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y EXTRAORDINARIAS, ASI COMO FECHAS DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, ES INFORMACION CONFIDENCIAL, ARTICULOS 113 FRACCIONES I Y 11 DE XXXXXX X 000 XX XX XXXXXX.
0.- XXXXXXX TÉCNICAS.
2.1 GENERALES
Las razones por la que motivaron la celebración de este convenio, para la modificación de monto y plazo, se deriva de las modificaciones al proyecto a causa de las instalaciones existentes ajenas a CFE impedían la instalación de registros, bóvedas, bancos de duetos, por lo que se requirió la reubicación de obra y obra no contemplada en el proyecto original.
2.1.1 VOLUMEN DE OBRA ADICIONAL
Se tiene la necesidad de ejecutar mayor volumen de obra de la pactada originalmente en el contrato, por lo siguiente: Derivado a la gran cantidad de instalaciones existentes que aparecieron en lugar de los trabajos originó modificaciones al contrato por ejempló reubicaciones de las bóvedas donde se alojaran equipos de seccionamiento, así como de transformador y derivador. Esto ocasiona planificar y llevar a cabo rutas alternas que a su vez originaron el reconfigurar los bancos de duetos que por su longitud se requirieron adicionar pozos de visita así como RMTA4 hasta el lugar donde finalmente quedaron ubicadas las bóvedas, al momento de realizar trabajos de demolición sobre banquetas y xxxxxx se descubrieron nuevas capas inferiores originando volúmenes de demolición no considerado inicialmente, además al momento de modificar trayectorias se tuvo la necesidad de intervenir áreas que no se t�an contempladas aumentando la cantidad de m2 de reparaciones de concreto asfáltico, concreto escobillado y concreto estampado.
Los trabajos y modificaciones de obra adicional quedaron fun
482, 483, 484, 485 y 486; teniéndose el volumen de obra adicional que a continuación se detalla:
DECL ARACIONES
1.- LA CFE DISTRIBUCIÓN declara que:
1.1.- El ING. XXXXX XXXX XXXXX EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL cuenta con las facultades legales suficientes para comparecer1 a la celebración del presente contrato, lo cual acredita con el testimonio de la Escritura Pública No. 44,172, Libro 718, expedida el 00 xx xxxxxxx x 0000, xxxx xx xx del Xxxx. XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, Xxxxxxx Xxxxxxx Xx. 000 xx xx Xxxxxx xx Xxxxxx, por lo que cuenta con las facultade,
I DISTRIBUCIÓN DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN XXXXX DE MÉXICO CENTRO XXXX XXXXXXX
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO MENOR AL 25% No.DVMC-18-COP- 023/15
FORMATO OP-DIST-40
Página 3 de 16
legales suficientes para comparecer a la celebración del presente Contrato, las cuales, a la fecha de firma del presente no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.
1.2.- A la fecha se ha determinado la necesidad de modificar el contrato original, por lo que se requiere la celebración de este convenio
xxxxxxxxxxxxx en razón de que se realizó lo siguiente:
A) CANTIDAD DE OBRA ADICIONAL
Se tienen volúmenes de obra adicional para el presente convenio modificatorio.
Se tiene la necesidad de ejecutar mayor volumen de obra de la pactada originalmente en el contrato,_teniéndose el volumen de obra adicional que continuación se detalla:
VOLUMEN DE OBRA ADICIONAL
Núm. ó Código del concepto
Concepto Unidad
Precio Unitario
Volumen Contratado
Volumen Real Ejecutado
Volume n Adicion al
Importe Adicional
Justificación
ISE ELIMINA IMPORTES DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y EXTRAORDINARIAS, ASI COMO FECHAS DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, ES �
�INFORMACION CONFIDENCIAL, ARTICULOS 113 FRACCIONES I Y 11 DE LFTAIP Y � 116 DE LA LGTAIP.
,__
,__
,__
1
Derivado 'tle.. los cambios de trayectoria y la profundidad que se tuvo que baja.r por instalaciones existentes se ejecutó volumen adicional.
1-
__. f I
+- I DISTRIBUCIÓN
DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN XXXXX DE MÉXICO CENTRO XXXX XXXXXXX
9.4
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO MENOR AL 25% No.DVMC-18-COP- 023/15
FORMATO OP-DIST-40
Página 4 de 16
CONCRETO ESCOBILLADO | M2 | $547.28 | 50.00 | 284.25 | 234.25 | $128,200.34 | |
9.7 CONCRETO ESTAMPADO | M2 | $987.54 | 20.00 | 27.58 | 7.58 | $7,485.55 | |
11.2 RMTA4 5/TAPA | PZA | $6,980.78 | 23.00 | 28.00 | 5.00 | $34,903.90 | |
24 MARCO Y TAPA XX XXXXXX DUCTIL 84-A | JGO | $3,423.63 | 60.00 | 72.00 | 12.00 | $41,083.56 |
El importe total del volumen de obra adicional es de $954,104.70 (Novecientos cincuenta y cuatro mil ciento cuatro pesos 70/100 M.N.)
B) VOLUMEN DE OBRA CANCELADA PARCIALMENTE \'
Se tiene volumen de obra cancelada parcialmente para el presente convenio modificatorio.
No se tuvo la necesidad de realizar la ejecución total de los volúmenes de obra de los pactados origina modificaciones de proyecto.
en el contrato: Derivado a las
�
VOLUMEN DE OBRA CANCELADA PARCIALMENTE | \ | |||||||||
Núm. ó Código del concepto | Concepto | Unida d | Precio Unitario | Volumen Contratado | Volumen Volumen | |||||
Real Ejecutado | Cancelado | Importe Cancelado | Justificación | |||||||
·1 | TRAZO DE LA SUPERFICIE | M2 | $90.28 | 2,989.00 | 2,869.87 | 119.13 | $10,755.06 | /JI rx: | ||
2 | CORTE DE LA SUPERFICIE | ML | $15.41 | 8,652.00 | 8,469.56 | 182.44 | $2,811.40 | |||
4 | EXCAVACION | M3 | $208.91 | 3,124.00 | 2,341.98 | 782.02 | $163,371.80 | |||
r
'
I DISTRIBUCIÓN DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN XXXXX DE MÉXICO CENTRO XXXX XXXXXXX
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO MENOR AL 25% No.DVMC-18-COP- 023/15
' ' ' ' ' '
FORMATO OP-DIST-40
1
Página 5 de 16
Derivado de las modificaciones de proyecto no
SE ELIMINA IMPORTES DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES y se requirió ejecutar en su totalidad el volumen 1EXTRAORDINARIAS, ASI COMO FECHAS DE EJECUCION DE de este concepto.
CTIVIDADES, ES INFORMACION CONFIDENCIAL, ARTICULOS 113 FRACCIONES I Y II DE LFTAIP Y 116 DE LA LGTAIP.
Derivado de las modificaciones de proyecto no se requirió ejecutar en su totalidad el volumen de este concepto.
I DISTRIBUCIÓN
+
DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN XXXXX DE MÉXICO CENTRO XXXX XXXXXXX
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO MENOR AL 25% No.DVMC-18-COP- 023/15
13
SE ELIMINA IMPORTES DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y EXTRAORDINARIAS, ASI COMO FECHAS DE EJECUCION DE
14 ACTIVIDADES, ES INFORMACION CONFIDENCIAL, ARTICULOS 113 FRACCIONES I Y II DE LFTAIP Y 116 DE LA LGTAIP.
FORMATO OP-DIST-40
Página 6 de 16
15
16
17 !1
18
19
20 Derivado de las modificaciones de proyecto no
se requirió ejecutar en su totalidad el volumen
21 de este concepto.
/
22 rx:
23
I DISTRIBUCIÓN DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN XXXXX DE MÉXICO CENTRO XXXX XXXXXXX
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO MENOR AL 25% No.DVMC-18-COP- 023/15
FORMATO OP-DIST-40
Página 7 de 16
ISE ELIMINA IMPORTES DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y EXTRAORDINARIAS, ASI COMO FECHAS DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, ES INFORMACION CONFIDENCIAL, ARTICULOS 113
!FRACCIONES I Y II DE LFTAIP Y 116 DE LA LGTAIP.
El importe total del volumen de obra cancelada parcialmente es de $1, 367,658.53 (Un millón trescientos sesenta y siete mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 53/100 M.N.).
C) VOLUMEN DE OBRA CANCELADA TOTALMENTE.
No se tuvo la necesidad de realizar la ejecución total de los volúmenes de obra de los pactados originalmente en el contrato: Derivado a las modificaciones de proyecto.
Núm. ó Código del concepto
6.2
VOLUMEN DE OBRA CANCELADA TOTALMENTE
SE ELIMINA IMPORTES DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y EXTRAORDINARIAS, ASI COMO FECHAS DE EJECUCION DE � ACTIVIDADES, ES INFORMACION CONFIDENCIAL, ARTICULOS �
Justificación
6.9
6.11
6.12
8
___,113 FRACCIONES I Y II DE LFTAIP Y 116 DE LA LGTAIP.
Derivado de las modificaciones de proyecto no se requirió ejecutar en su totalidad el volumen de este concepto.
9.1
9.3
¡
\
I DISTRIBUCIÓN DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN XXXXX DE MÉXICO CENTRO XXXX XXXXXXX
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO MENOR AL 25% No.DVMC-18-COP- 023/15
FORMATO OP-DIST-40
Página 8 de 16
E ELIMINA IMPORTES DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y EXTRAORDINARIAS, ASI
�COMO FECHAS DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, ES INFORMACION CONFIDENCIAL,
1 RTICULOS 113 FRACCIONES I Y II DE LFTAIP Y 116 DE LA LGTAIP.
10.2
10.3
El importe total del volumen de obra cancelada totalmente es de$908,105.47 (Novecientos ocho mil ciento cinco pesos 47/100 M.N.)
En consecuencia se tiene un importe total del Volumen de Obra Parcial y Totalmente Cancelada de$ 2�5,764.00 (Dos millones doscientos setenta y cinco mil setecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)
D) VOLUMEN DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO.
Derivado de las modificaciones realizadas al proyecto y las adecuaciones necesarias derivadas de las instalaciones�terráneas existentes así como del incremento de usuarios en la red fue necesario ejecutar el siguiente volumen de conceptos no considerados en el catáio� original del contrato.
VOLUMEN DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO
Núm. ó Código del concepto
EXT 01
EXT 02
SE ELIMINA IMPORTES DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y EXTRAORDINARIAS, ASI COMO FECHAS DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, ES INFORMACION CONFIDENCIAL,
�XXXXXXXX 000 XXXXXXXXXX X X XX XX XXXXXX X 000 XX XX XXXXXX.
·;
1-
/7 71 ,
• . \
! I DISTRIBUCIÓN DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN XXXXX DE MÉXICO CENTRO XXXX XXXXXXX
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO MENOR AL 25% No.DVMC-18-COP- 023/15
FORMATO OP-DIST-40
Página 9 de 16
EXT 03
EXT04
EXT05
EXT06 EXT07 EXT08 EXT09
EXT10
EXT 11
EXT12
SE ELIMINA IMPORTES DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y EXTRAORDINARIAS, ASI COMO FECHAS DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, ES INFORMACION CONFIDENCIAL,
�RTICULOS 113 FRACCIONES I Y 11 DE LFTAIP Y 116 DE LA LGTAIP.
\
r I DISTRIBUCIÓN DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN XXXXX DE MÉXICO CENTRO XXXX XXXXXXX
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO MENOR AL 25% No.DVMC-18-COP- 023/15
FORMATO OP-DIST-40
Página 10 de 16 �
SE ELIMINA IMPORTES DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y EXTRAORDINARIAS, ASI
>------COMO FECHAS DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, ES INFORMACION CONFIDENCIAL,
EXT13
EXT14
EXT 15
EXT16
EXT 17 EXT18
EXT 19
EXT 20
V _,,
EXT 21
ARTICULOS 113 FRACCIONES I Y II DE LFTAIP Y 116 DE LA LGTAIP.
nucTO DE 4" PARA I r-LA 1 ;i,..o..>o I o...i:.uu 1 ;i,.> 1,u..1. i.t: 1 dentro del concepto d�atálogo de contr�dp.
J
Cff I DISTRIBUCIÓN DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN XXXXX DE MÉXICO CENTRO XXXX XXXXXXX
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO MENOR AL 25% No.DVMC-18-COP- 023/15
FORMATO OP-DIST-40
Página 11 de 16
El importe total d
1 JISE ELIMINA IMPORTES DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y EXTRAORDINARIAS, ASI
¡___ ----1-CROTMICOUFLEOCSH1A13S FDREAECJCEICOUNCEISONI YDIEI DAECLTFIVTIADIAPDYE1S1, 6ESDEINLFAOLRGMTAACIPIO. N CONFIDENCIAL,
cincuenta y cinco L-������������������������������_J
E) AMPLIACIÓN AL PLAZO
11
Por motivos propios de la obra, fue necesario incrementar el plazo de ejecución de los trabajos originalmente pactado en el contrato, como a continuación se detalla:
Unidad Concepto
Volumen Días Días Reales de Días Ejecutado Programados Ejecución adicionales
Los días de inc LA COMISIÓN
SE ELIMINA IMPORTES DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y EXTRAORDINARIAS, ASI COMO FECHAS DE EJECUCION DE
9.4 f">,CTIVIDADES, ES INFORMACION CONFIDENCIAL, ARTICULOS 113 FRACCIONES I Y II DE LFTAIP Y 116 DE LA LGTAIP.
-
•
• Programa valorizado de e¡ __
Tarjetas de análisis de precios unitarios de conceptos no contemplados en el catálogo original de contrato.
• Ordenes de trabajo de conceptos no contemplados en el catálogo original de contrato.
• Ordenes de trabajo de obra adicional.
I
DISTRIBUCIÓN
I DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN XXXXX DE MÉXICO CENTRO
XXXX XXXXXXX
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO MENOR AL 25% No.DVMC-18-COP- 023/15
G) EL PLAZO DE EJECUCION SE MODIFICA
FORMATO OP-DIST-40
Página 12 de 16
Plazo:
ISE ELIMINA IMPORTES DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y EXTRAORDINARIAS, ASI COMO FECHAS DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, ES INFORMACION CONFIDENCIAL, ARTICULOS 113 FRACCIONES I Y II DE LFTAIP Y 116 DE LA LGTAIP.
H) DECREMENTO
Monto:
�
Estas son las razones fundadas y explícitas de interés general que justifican la celebración del presente convenio, las cuales se reproducen y amplían en el documento que como Formato OP-DIST-39 "Dictamen Técnico" se integra al mismo.
Se tiene la necesidad de ejecutar volumen de conceptos no previstos de obra de la pactada originalmente en el contrato.
Durante la ejecución de la obra se requiere cancelar parcial y totalmente volúmenes de obra para el presente convenio modificatorio. Se requiere incrementar el plazo para el presente convenio modificatorio.
! I DISTRIBUCIÓN DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN XXXXX DE MÉXICO CENTRO XXXX XXXXXXX
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO MENOR AL 25% No.DVMC-18-COP- 023/15
No se requiere incrementar el monto del contrato para el presente convenio modificatorio. Se requiere volumen de obra adicional para el presente convenio modificatorio.
CONCLUSIONES
FORMATO OP-DIST-40
Página 13 de 16
SE ELIMINA IMPORTES DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y EXTRAORDINARIAS, ASI COMO FECHAS DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, ES INFORMACION CONFIDENCIAL, ARTICULOS 113 FRACCIONES I Y II DE LFTAIP Y 116 DE LA LGTAIP.
Con base en lo anterior, se modifica el contrato de obra pública referido, y con fundamento en el Articulo 5 y Servicios Relacionados con las Mismas y 144 y 149 de su Reglamento, así como en las clausulas décim el presente dictamen sustenta la formalización entre las partes, del convenio correspondiente.
El presente dictamen queda formalizado al amparo del art. 82 del reglamento de la ley de obras públicas y consecuencia de no haberlo hecho con la oportunidad requerida.
xxxxxx xxxxxx de la Ley de Obras Públicas vigésimo quinta del contrato por lo tanto
11.-EL CONTRATISTA declara que:
11.1.- El Arq. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, en su carácter de administrador Único, cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este convenio modificatorio, mismas que acredita su personalidad con testimonio de la escritura pública No. 55,296, libro 946, de fecha 00 xx Xxxx xx 0000, xxxxxxxx xxxx xx xx del Lic. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Notario Xxxxxxx Xx. 00 xx xx Xxxxxx Xx Xxxxxx inscrita en el Registro Público de la propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, bajo el Folio Mercantil Electrónico No. 479376-1 de fecha 00 xx Xxxxxxxxxx xx 0000, xxx xxxxxx a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.
11.2.-Conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, tiene capacidad jurídica y dispone de la organización y los elementos suficientes para cumplir con ellas.
I DISTRIBUCIÓN DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN XXXXX DE MÉXICO CENTRO XXXX XXXXXXX
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO MENOR AL 25% No.DVMC-18-COP- 023/15
FORMATO OP-DIST-40
Página 14 de 16 �
Expuesto lo anterior, LAS PARTES otorgan las siguientes:
1
CLÁUSULAS
�RIMERA.- Las partes convienen en Efectuar las siguientes modificaciones al contrato original:
A) OBJETO.- El CONTRATO ORIGINAL se modifica de conformidad con los anexos que se señalan en la cláusula segunda.
ISE ELIMINA IMPORTES DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y EXTRAORDINARIAS, ASI COMO FECHAS DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, ES INFORMACION CONFIDENCIAL, ARTICULOS 113 FRACCIONES I Y II DE LFTAIP Y 116 DE LA LGTAIP.
EGUNDA.- EL CONTRATISTA expresa su conformidad con la modificación a que se contrae la cláusula a ior y se obliga a realizar y terminar las
obras mencionadas anteriormente de acuerdo con el programa, montos quincenales de obra, !p supuestos, cantidad de obra y precios unitarios, que aprobados por LA CFE DISTRIBUCIÓN y la CONTRATISTA se·integra al present ocumento como Anexo.
• Programa valorizado de ejecución.
• Tarjetas de análisis de precios unitarios de conceptos no contemplados en el catálogo original de contrato.
• Ordenes de trabajo de conceptos no contemplados en el catálogo original de csmtrato.
• Ordenes de trabajo de obra adicional.
ERCERA.- Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados del contrato original que se modifica y por las razones expuestas en este convenio, EL CONTRATISTA renuncia expresamente a cualquier otra compensación, indemnización o pago que pudiera derivar o derive de las causas, motivo u objeto del presente convenio, salvo los que en el mismo se estipulan.
XXXX DISTRIBUCIÓN
DIVISIÓN DE DISTRJBUCIÓN XXXXX DE MÉXICO CENTRO XXXX XXXXXXX
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO MENOR AL 25% No.DVMC-18-COP- 023/15
FORMATO OP-DIST-40
Página 15 de 16
UARTA.-
UINTA.-
EL CONTRATISTA modificará según corresponda, las fianzas otorgadas anteriormente respecto a las obligaciones contraídas en el contrato original, para lo cual presentará a LA CFE DISTRIBUCIÓN una póliza de fianza adicional en la que deberá estipularse que es conjunta, solidaria e inseparable de la otorgada para el contrato original.
O bien, EL CONTRATISTA obtendrá el documento modificatorio, ampliatorio de la fianza, en los términos del artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en el entendido de que sus términos y condiciones se sujetarán a lo estipulado en el contrato original.
Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original.
Para la interpretación y cumplimiento de este convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la ciudad d�xico, por lo tanto, EL CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.
1 presente convenio se firma en la Ciudad de México, el día 13 de Octubre de 2017.
,tento a lo previsto por el Artículo 82 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en virtud que se omitió formular oportunamente
1 presente documento, se firma por el lng. Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx en su carácter de APODERADO LEGAL el día 13 de Octubre de 2017, para el efecto e tramitar su regularización ante las autoridades competentes.
/ DISTRIBUCIÓN DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN XXXXX DE MÉXICO CENTRO XXXX XXXXXXX
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO MENOR AL 25% No.DVMC-18-COP- 023/15
FORMATO OP-DIST-40
Página 16 de 16
PECIOS LEGALES
FORMULA
JEFE
. OSE XXXX XXXXXXXX¡ ��LIDO DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y
OBRA PUBLICA XXXX XXXXXXX
REVISÓC
ADMINIST co
POR EL CONTRATIST
'5E ELIMINA DOMICILIO, ES INFORMACION CONFIDENCIAL, ARTICULOS 113 FRACCION I DE FTAIP Y 116 DE LA LGTAIP.
as presentes firmas y antefirmas corresponden al segundo Xxxxxxxx xx. XXXX-00-XXX-000/00 modificatorio al Contrato no.DVMC-18-0P- 23/15, celebrado con AJ MONINA CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.