INTENDENCIA DE CERRO LARGO
INTENDENCIA DE CERRO LARGO
LICITACIÓN PUBLICA 04/11
“Ejecutar las obras de Acondicionamiento y reforma de un espacio céntrico municipal, con destino a Estacionamiento Tarifado en Melo”
Recepción de Ofertas
Hora :16.30 Hs.
Lugar : Oficina de Licitaciones Intendencia
Acto de apertura
Hora: 17.00 Hs.
Lugar: Sala de Sesiones Intendencia
SECCIÓN I EL OBJETO, PLAZO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN
I.1. Objeto
Se convoca a Licitación Pública Nacional a Empresas interesadas en ejecutar las obras de Acondicionamiento y reforma de un espacio céntrico municipal, con destino a Estacionamiento Tarifado en Melo”.
El plazo para ejecutar y entregar la obra en cuestión será como máximo 5 (cinco) meses calendario a partir del Acta de Replanteo la que se verificará a los cinco días de suscrito el contrato con el adjudicatario, bajo pena de incurrir en una multa equivalente a un 20% del monto total de la oferta realizada por el contratista.
Una vez adjudicada la obra la empresa respectiva, tendrá un plazo de cinco (5) días a contar de la suscripción del contrato, para iniciar los trabajos, bajo pena de incurrir en una multa de un 30% del monto total de la oferta. .
I.2.Ampliación o Reducción de la contratación
Se regirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 del TOCAF.
I.3.Subcontrataciones
La IDCL deberá aprobarlas empresas de los subcontratistas que realicen trabajos en la obra. Elcontratista deberá presentar un anómina de las empresas que sede sea subcontratar en cada rubro, especificando Nombre de empresa, dirección y ubicación del taller. Responsable técnico y Obras reciente de la empresa.
La Dirección de Obras se reserva el derecho a aceptar o rechazar el subcontratista en caso que no lo considere apropiado para la realización de la obra, sin derecho a reclamo alguno.
Los representantes de la Intendencia podrán efectuar visitas al lugar de emplazamiento de las obras así como a los talleres del contratista, subcontratista u otros lugares donde se estuvieran fabricando elementos constructivos para la obra.
Para el caso de existir empresas subcontratadas por la contratista esta última deberá acreditar que la primer nombrada cumple con todas las normativas legales respecto de los obreros que presten servicio en tal (pago xx xxxxxxx, aportes al BPS, BSE, etc) en cumplimiento de lo que dispone la Ley 18.251.
SECCIÓN II DE LOS PROPONENTES
II. 1
Podrán presentar ofertas solamente las empresas calificadas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.
La omisión de esta acreditación será causal de rechazo de la oferta.
II. 2 Información Necesaria
Asimismo deberá presentarse la siguiente información conjuntamente con la propuesta:
Antecedentes legales relativos a la constitución, naturaleza jurídica y nacionalidad de la Empresa o Consorcio, la que no podrá ser filial o subsidiaria de ninguna otra institución.
Indicación de la dirección constituida y de las instalaciones físicas de la empresa a efectos de enviar notificaciones u órdenes de servicio de la Administración, donde deberá disponer de un fax habilitado en forma permanente. Debiendo constituir a todos los efectos un domicilio en la ciudad xx Xxxx.
Certificado del Registro Nacional de Actos Personales – Sección Interdicciones, donde conste que la empresa oferente o cada empresa integrante del Consorcio esté libre de embargos e interdicciones de cualquier naturaleza, al día hábil anterior al llamado, o en su defecto deberá agregar el boleto expedido por el citado Registro, que acredite su solicitud.
Documentación complementaria
Los documentos que a continuación se detallan deberán presentarse conjuntamente con la propuesta y fuera del sobre que la contiene.
• Documento que acredite la representación de la/s personas que presentan la Oferta y fotocopia autenticada del mismo.
• Recibo de adquisición xxx Xxxxxx de condiciones.
• Recibo que acredite el depósito de la Garantía de mantenimiento de oferta.
• Certificado habilitante para ofertar, expedido por RNEOP.
• Documentación que acredite el cumplimiento de la Ley N° 16.074 de 00 xx xxxxxxx xx 0000 (Xxxxxx sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales).
• Certificados de BPS, DGI y BSE, vigentes.
II. 3 Consorcios
Las ofertas efectuadas por consorcios de dos o más empresas deberán cumplir los siguientes requisitos:
Cada miembro del Consorcio deberá proporcionar por separado la información requerida en el articulo 1 de esta Sección.
Al menos uno de los integrantes del consorcio deberá reunir por sí el 60% (sesenta por ciento) de los requisitos exigidos en el artículo 1 de la Sección. (De los Proponentes), en tanto los restantes deberán cumplir como mínimo el 40% (cuarenta por ciento) de los mismos.
La oferta, y en caso de adjudicación el contrato, serán firmados de manera de comprometer legalmente a todos los miembros del consorcio.
Uno de los miembros será designado como representante del consorcio. La designación del representante será acreditada por poder otorgado por todos los miembros del consorcio, y si correspondiera debidamente traducido y legalizado.
El representante del consorcio estará autorizado para asumir compromisos y obligar a cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecución del contrato. Los pagos se harán por la Administración exclusivamente a través del representante.
Todas las empresas que integren el consorcio deberán responder solidaria e ilimitadamente por todas y cada una de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecución del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la aplicación del principio de buena fe en la ejecución contractual. La responsabilidad solidaria constará expresamente en la autorización mencionada en d), así como en el compromiso de consorcio y en la oferta.
Conjuntamente con la oferta se presentará copia autenticada del documento de compromiso de consorcio, de acuerdo a los artículos 501 a 509 de la Ley 16060 del 4 de Setiembre de 1989. Las empresas extranjeras interesadas en consorciarse deberán presentar un contrato de consorcio con las estipulaciones establecidas en estos artículos.
II. 4 Capacidad de Contratación de la Empresa
Los oferentes deberán presentar el certificado habilitante para ofertar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 385/992 de 13 xx xxxxxx de 1992.
II. 5 Representación de la Empresa
Los oferentes deberán designar a la persona o personas que la representen ante la Administración en todas las actuaciones referentes al presente llamado.
Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de: Poder general.
Poder especial o carta poder que podrá redactarse de acuerdo al siguiente texto:
Lugar y fecha
Sr. lntendente Departamental Economista Xxxxxx Xxxxxx
Por la presente carta poder ……….(nombre del (los) otorgante (s) autorizo(amos) a ……………..
(nombre del (los) apoderado (s) con Cédula de Identidad Nº……….. para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición de la IDCL, en relación con cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicha Secretaría.
En consecuencia el (los) apoderado(s) queda (n) facultado (s) expresamente para:
o retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.
o entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique la IDCL.
o firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.
o efectuar declaraciones sean juradas o no.
o interponer todo tipo de recursos.
o otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con la IDCL en caso de ser adjudicatario(s) de la licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.
La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.
Solicito (amos) la intervención xxx xxxxxxxxx a los efectos de certificación de firmas.
Firmas
Sigue certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.
En caso de tratarse de Sociedades el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo.
II. 6 Representación Técnica de la Empresa
Los oferentes deberán designar en su oferta, un representante técnico asesor, Arquitecto, con capacidad para actuar frente a la Dirección de las Obras, el que deberá poseer titulo expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente.
La omisión de esta designación, dará lugar al rechazo de la oferta.
SECCION III - DE LAS NORMAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN ESTA CONTRATACIÓN
III. 1 Son aplicables a la presente contratación:
• Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, designado en adelante Pliego General o PO - (Aprobado por Decreto Nº 8/990, de 24 de enero de 1990, concordantes y modificativos.
• Decreto 194/997 de 10 xx xxxxx de 1997 (TOCAF).
• Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el plazo del llamado a licitación.
• Los comunicados emitidos por la Administración.
• El presente Pliego de Especificaciones Particulares.
• La propuesta formulada por el contratista.
• Ley Nº16074 del 00 xx xxxxxxx xx 0000 (Xxxxxx sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales)
• Las órdenes de servicio e instrucciones que expidan el Director de Obra u el Órgano de control de las obras en el ámbito de su competencia.
• Manuales e instructivos
• Norma Uruguaya de Señalización en Obra.
• Planos del Proyecto adjuntos.
• Decreto 89/95 de la Seguridad e Higiene en la construcción.
En caso de discrepancia entre lo establecido en los manuales e instructivos y lo establecido en el presente pliego, prevalecerá lo estipulado en este último.
a. Jurisdicción competente
Los oferentes, por el sólo hecho de su presentación a la presente licitación, se entiende que hacen expreso reconocimiento y manifiestan su voluntad de someterse a la Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay y concretamente del Departamento de Cerro Largo, con exclusión de todo otro recurso, renunciando por tanto al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
b. Responsabilidad del Contratista por el no cumplimiento de normas
La Administración queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual incumplimiento por parte del Contratista y su personal de cualquiera de las normas que fueran de aplicación a la presente contratación.
c. Examen y adquisición xxx Xxxxxx de Especificaciones Particulares
El presente Pliego de Especificaciones Particulares y la documentación a que se hace referencia pueden ser examinados en la Oficina de Licitaciones de la IDCL, sita en Xxxxxxx Xxxxx 591 de la ciudad xx Xxxx, departamento de Cerro Largo, en la Oficina de Montevideo, sita en la Torre del Gaucho, en Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 0000, xxxx 0, xxxxxxx 000 y en la página WEB xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Asimismo este PEP, podrá ser retirado previo pago de la cantidad de $ 5.000 (pesos uruguayos cinco mil).
d. Consultas
Las consultas y/o aclaraciones referentes al presente llamado y las solicitudes de prórroga efectuadas por las empresas deberán ser presentadas por escrito o remitidas por fax, antes de los 5 (cinco) días de la fecha de apertura de la licitación en la Oficina de Licitaciones de la IDCL, Xxxxxxx Xxxxx 000 xxxxxx xx Xxxx fax 4642.6551 al 58 interno 171.
IV. DE LAS GARANTÍAS
a. Garantía de mantenimiento de oferta:
El oferente, previa presentación de su oferta deberá constituir garantía de mantenimiento de oferta con los recursos y condiciones determinados por el Art. 55 del TOCAF (1% del valor total de la oferta). Dicha garantía deberá constituirse mediante cualquieras de las formas allì previstas
El licitante cuya oferta fuera aceptada, y que desistiera de llevarla a cabo, perderá dicha garantía, que quedará a beneficio de la Comuna. Las garantías de la propuestas no aceptadas, serían devueltas a los interesados, mediante la simple presentación de nota adjuntando el recibo correspondiente, una vez resuelta la adjudicación. Cuando haya transcurrido el plazo de 120 días (ciento veinte) días a contar de la fecha de la apertura de las propuestas, sin que haya resolución se devolverán también todas las garantías mediante el requisito exigido.-
La garantía deberá depositarse en la Oficina de Licitaciones de la Intendencia..
b. Garantía de cumplimiento de contrato:
Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la administración de la contratación o su ampliación, el/los adjudicatario/s, constituirá/n garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) de la contratación (Art. 55 del T.OC.A.F).
La falta de constitución de ésta garantía en tiempo y forma, excepto que se haya autorizado una prórroga hará caducar los derechos del/de los adjudicatario/s, pudiendo la Administración dejar sin efecto la adjudicación y ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta y, reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.
Esta garantía: a) podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatario/s no de/n cumplimiento a las obligaciones contractuales o haya/n sido -declarados en quiebra, liquidación judicial o concurso;
b) se devolverá luego de manifestada la conformidad con el cumplimiento del contrato.
La Oficina de Licitaciones incorporará copia del recibo de depósito de las garantías, al expediente licitatorio.
La dependencia o dirección de obra que tenga a su cargo el control de la ejecución del contrato comunicará el incumplimiento de las empresas contratistas, en un plazo no mayor a cinco días calendario a la Asesoría Letrada para que ésta notifique a la aseguradora.
Las resoluciones, que dispongan la rescisión de los contratos, serán notificadas a la empresa aseguradora y, dispondrán la intimación de pago de la garantía a la empresa contratista.
La oficina de Licitaciones realizará el control de la devolución de todas las garantías contractuales, debiendo las dependencias o direcciones de obra que tenga a su cargo el control de la ejecución del contrato, enviar el expediente a dicha Asesoría para su informe, previo.
c. Constitución de garantías
Los oferentes y en su caso el adjudicatario, podrán constituir las citadas garantías mediante cualquiera de las formas previstas en el artículo 55 del TOCAF
A los efectos del depósito de las garantías en la Oficina de Licitaciones de la IDCL, por cualquier concepto que sea (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, ampliaciones o cualesquiera otras) el respectivo documento deberá contener necesariamente:
1. Número de la Licitación
2. Dirección que realizó el llamado
3. Designación de la obra
4. Concepto por el que se deposita (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, etc.).
SIN ESTOS REQUISITOS LA OFICINA DE LICITACIONES NO RECIBIRÁ NINGUNA GARANTÍA.
Sí se opta por el aval bancario, deberá ajustarse necesariamente al siguiente formulario: AVAL COMO GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Lugar y fecha.
Sr. Intendente Departamental. Sr,,
Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusión de la firma …………. por la suma de $ como respaldo para el mantenimiento de la oferta de la
licitación Nº ….. para ……………
Esta fianza se mantendrá por el plazo de días hasta la presentación de la garantía de fiel
cumplimiento de contrato.
El banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO el importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, xxxxx Xxxxxxx Xxxxx 000, Xxxx.
Se, fija como domicilio especial a los efectos a que de lugar este documento en calle
……..Nº ………..
Se solicita la intervención xxx xxxxxxxxx
El aval bancario deberá tener firmas certificadas por escribano. Dicha certificación deberá ser hecha en papel notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Pº y Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos. En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
AVAL COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
En este caso, el formulario antecedente se ajustara así:
Sustituir la referencia:
“como respaldo para el mantenimiento de oferta de la Licitación ……”, por: “como respaldo de fiel cumplimiento de contrato”.
Sustituir:
“esta fianza se mantendrá por el plazo de ….. días hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato “ por: “esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva de los
suministros o trabajos”.
V. DE LA PRESENTACIÓN. ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN DE
LAS OFERTAS
a. Presentación de la propuesta
Se presentará una única propuesta por oferente. Las propuestas deberán presentarse por escrito en papel membretado, redactadas en forma clara y precisa en idioma castellano y firmadas por el oferente; sus hojas estarán numeradas correlativamente, firmadas y sus textos deberán ser impresos a través de cualquier medio idóneo, admitiéndose excepcionalmente en casos debidamente justificados la presentación en forma manuscrita. En todo caso deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y tachaduras salvadas en forma. Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria y obscura, a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.
Las mismas se presentarán en sobre cerrado, con tres copias en papel simple. La primera hoja de la propuesta deberá expresar en forma sucinta el monto de la oferta. Su texto se ajustará al siguiente modelo:
Fecha
Sr. Intendente Departamental. Sr.
……………………. que suscribe, domiciliado a los efectos legales en la calle …… Nº …. de la ciudad de , se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con
exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad del contrato “” de acuerdo con las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por, los siguientes precios unitarios por rubro (indicar precios en moneda nacional con letras y numeras por cada uno de los rubros indicados en el Cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total que aparece en el cuadro resumen que se
adjunta (ver cuadro al final del articulo). Se adjuntan además toda la información solicitada por el PEP. Saluda a Ud. atentamente,
Firma del Contratista
““Ejecución de las obras de Acondicionamiento y reforma de un espacio céntrico municipal, con destino a Estacionamiento Tarifado en Melo”.
”
LICITACIÓN Nº Nombre de la Empresa Contratista:…………..….
FECHA DE APERTURA: …../…./….. Número de identificación en el BPS: …………….
Numero de identificación D.G.I.: ………………….
ESTACIONAMIENTO xxx XXXXXXX - planilla metraje y presupuesto
Rubro | unid | cantidad | unitario | Subtotal | Subtot. Rubro | %inc. |
Implantación | ||||||
Implantación | gl | 1 | ||||
Cartel de obra | unidad | 1 | ||||
Movimiento de tierra | gl | 1 | ||||
Demolición pavimentos | gl | 1 | ||||
Nivelación | gl | 1 | ||||
Obras Exteriores | ||||||
Revestimineto piedra | m2 | 145 | ||||
Pavimento: adoquin vibrado | m2 | 1520 | ||||
Recolocar adoquines viejos | m2 | 129 | ||||
Pavimento hormigón armado | m3 | 136 | ||||
Rampas veredas, hormigón armado | m3 | 1 | ||||
Cordonetas ha. Pref. | ml | 80 | ||||
Muros perimetrales | m2 | 320 | ||||
Bases ciclópeas | m3 | 2,8 | ||||
Estructura hormigón arm. p/muros | m3 | 6,5 | ||||
Revoque 3 capas | m2 | 410 | ||||
Ladrillo bolseado | m2 | 360 | ||||
Aislación submuración | ml | 30 | ||||
Acondicionam. muretes de fachada | ml | 60 | ||||
Barandas | ml | 45 | ||||
Canteros centrales, albañilería | unidad | 3 | ||||
Arreglos en veredas y cordones | gl | 1 | ||||
Pintura pisos | gl | 1 | ||||
Limpieza muros existentes | gl | 1 | ||||
Pintura muros fachadas | m2 | 800 | ||||
Elementos decorativos | ||||||
Bases y platinas | gl | 1 | ||||
Pérgola triangular completa | u | 1 | ||||
Pérgolas, módulos 5x5m, estructura | u | 21 | ||||
Enamaderado | gl | 1 | ||||
Estructura sobre escenario móvil | u | 1 | ||||
Lonas tensadas | gl | 1 | ||||
Malla galvanizada electrosoldada | m2 | 278 | ||||
Pintura elementos metálicos | gl | 1 | ||||
Pintura s/madera | gl | 1 | ||||
Cartelería y accesos | ||||||
Cartel acceso, con colocación | unidad | 3 | ||||
Señalética general | gl | 1 | ||||
Carteles propaganda, colocados | unidad | 18 | ||||
Instalación Eléctrica | ||||||
Tramitación y habilitación Suministro y colocac. Tableros grales | gl gl | 1 1 | ||||
Cañerías y cámaras completas | gl | 1 | ||||
Enhebrado | gl | 1 | ||||
Descarga a Tierra | gl | 1 | ||||
Tableros y derivaciones | gl | 1 | ||||
Canalización Xxxx.xxxx.XX y barreras | gl | 1 | ||||
Columnas alumbrado | unidad | 7 | ||||
Instalación luminarias | u | 73 | ||||
Luminarias suministradas ICL | ||||||
Lum tipo marca camino | unidad | 17 | ||||
Lum en pared o columna, 3m h. | unidad | 31 | ||||
Proyector acceso, s/pared, 150w | unidad | 5 | ||||
Proyector acceso, s/columna 150w | unidad | 1 | ||||
Lumin. Redonda fluoresc | unidad | 7 | ||||
Lumin. Cilindro aluminio | unidad | 2 | ||||
Brazo cilindro aluminio | unidad | 4 | ||||
Plafón circular aluminio c/lampfluoresc | unidad | 3 | ||||
Plafón p/tubolux c/tapa acrilica | unidad | 2 | ||||
Portalámparas porcelana | unidad | 1 | ||||
Instalación Sanitaria | ||||||
Desagües pluviales | gl | 1 | ||||
Cámaras y bocas de desagüe | gl | 1 | ||||
Equipos contraincendios | gl | 1 | ||||
SSHH, parrillero y cabina | ||||||
Bases hormigón ciclópeo | m3 | 5,2 | ||||
Estructura de hormigón armado | m3 | 4,2 | ||||
Muros ladrillo | m2 | 80 | ||||
Submuración | ml | 50 | ||||
Cubierta trapezoidal | m2 | 25 | ||||
Aislación humídica y térmica | m2 | 25 | ||||
Cubierta espuma rígida | m2 | 11 | ||||
Cielorrasos yeso | m2 | 27 | ||||
Cielorraso madera | m2 | 21 | ||||
Losa sobre depósito | m3 | 0,7 | ||||
Revoques | m2 | 75 | ||||
Revestidos pared | m2 | 75 | ||||
Pisos porcelanato | m2 | 60 | ||||
Umbrales granito | ml | 3,5 | ||||
Desagües | gl | 1 |
Grifería y aparatos | gl | 1 |
Mesadas | m2 | 4,7 |
Piletas | u | 3 |
Espejos | u | 1 |
Sillas | u | 4 |
Aberturas aluminio | ||
A1 | u | 1 |
A2 | u | 1 |
A3 | u | 1 |
A4, incluye reja | u | 1 |
A5 | u | 1 |
A6, incluye reja | u | 1 |
A7 | u | 1 |
Aberturas madera | ||
C1 | u | 2 |
C2 | u | 2 |
C3 | u | 2 |
C4 | u | 1 |
Herrería | ||
H1 | u | 1 |
H2 | ml | 45 |
H3 | u | 1 |
Herrería parrillero | gl | 1 |
Acero Inoxidable | gl | 1 |
Pintura al agua | gl | 1 |
Pintura s/madera | gl | 1 |
Pintura s/herrería | gl | 1 |
Limpieza de obra | gl | 1 |
Desimplantación | gl | 1 |
Subtotal | ||
Instal electrica | puesta s | 38 |
Cañeria en losa y cielorrasos | gl | 1 |
Cañería en muros | gl | 1 |
Enhebrados | gl | 1 |
Tableros completos | gl | 1 |
Terminaciones | gl | 1 |
Instalación sanitaria | ||
Abastecimiento, incl. Tanque sup. | gl | 1 |
Iva
Leyes sociales
TOTAL
Total con Leyes Sociales =70% monto Imponible
b. Plazo para la presentación de las ofertas
Las ofertas deberán presentarse en la Oficina de Licitaciones de la Intendencia Departamental de Cerro Largo ubicada en calle Xxxxxxx Xxxxx Nº 591 de la ciudad xx Xxxx hasta el día CINCO (5) de JULIO de 2011 a la hora 16 y 30. Teléfono 4642.6551 al 4642.6554.
Fax 4642.6558 interno 171
La Administración podrá prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al plazo original quedarán sujetos al nuevo plazo.
c. Modificación y retiro de las ofertas
Los oferentes que ya hubieran presentado sus ofertas, podrán modificarlas o retirarlas mediante notificación por escrito antes de la hora fijada para la apertura de las mismas.
d. Apertura de ofertas
La apertura de las ofertas se realizará el día CINCO (5) de JULIO de 2011 a la hora 17.00 en la Intendencia de Cerro Largo, ubicada en calle Xxxxxxx Xxxxx Nº 591. Teléfono 4642.6551 al 4642.6554. Fax 4642.6558 interno 171
No se abrirán las ofertas cuyo retiro se haya notificado debidamente.
En el acto de apertura de las ofertas la Administración dará a conocer los nombres de los oferentes, los precios de las ofertas, el monto total de cada una de ellas, las modificaciones y retiros de ofertas, así como también la existencia o falta de constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta, y cualquier otro detalle que ésta estime pertinente anunciar.
De lo actuado se labrará la correspondiente acta de la apertura de ofertas, en la que se incluirá la información dada a conocer a los asistentes como también cualquier observación que pudieran formular los representantes debidamente acreditados de las empresas presentes.
e. Confidencialidad del proceso
La información relativa al examen, aclaración, evaluación, y comparación de las ofertas y las recomendaciones para la adjudicación de un contrato no podrán ser reveladas a los oferentes ni a ninguna otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya puesto el expediente de manifiesto, luego de pronunciada la Comisión Asesora de Adjudicaciones. Todo intento de un oferente de influir en la tramitación de las ofertas o en la decisión sobre la adjudicación por parte de la Administración puede dar lugar al rechazo su oferta.
f. Aclaración de las ofertas
Para facilitar el exámen, la evaluación y la comparación de las ofertas, la Administración podrá solicitar a los oferentes aclaración de sus ofertas, incluido el, desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente se harán por escrito y podrán remitirse por fax. Sin embargo, no se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta, salvo que ello sea necesario para confirmar la corrección de errores aritméticos que la Administración hubiere constatado durante la evaluación de las ofertas.
g. Examen previo de ofertas
La Administración previo a la evaluación técnico-económica de las ofertas procederá a determinar si éstas:
a) cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Sección II (Capacidad de contratación de la empresa);
b) han sido debidamente firmadas;
c) se han acompañado con las garantías correspondientes, y
d) se ajustan sustancialmente a lo establecido en las normas aplicables a la licitación
Se considerarán únicamente aquellas ofertas que se ajusten sustancialmente a las condiciones, especificaciones y plazos establecidos en este pliego de especificaciones particulares, sin ninguna desviación o reserva significativa.
Desviación o reserva significativa es aquella que:
a) afecta de manera sustancial el alcance, la calidad o la ejecución de las obras;
b) restringe sustancialmente; en forma incompatible con la normativa aplicable, los derechos de la Administración y/o las obligaciones del adjudicatario en virtud del contrato,
c) si fuese rectificada, afectaría injustamente a los demás oferentes cuyas ofertas si se ajusten sustancialmente a lo estipulado en el pliego de especificaciones particulares.
Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a lo solicitado serán rechazadas por la Administración y no podrán convertirse posteriormente, mediante la introducción de correcciones o la eliminación de las desviaciones o reservas, en ofertas que si se ajusten a dichas condiciones.
h. Plazo de mantenimiento de las propuestas
Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 90 (noventa) días subsiguientes a la fecha de apertura de las mismas a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración de su decisión de retirar la oferta, y falta de pronunciamiento de ésta última, en el término de 10 días perentorios.
La Administración, excepcionalmente podrá solicitar a los oferentes una prórroga, antes del vencimiento, del período de validez de las ofertas, con indicación del plazo. Los oferentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus ofertas, por lo cual la Administración procederá a efectuar la devolución de la Garantía de mantenimiento de oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podrán modificar sus ofertas, y deberán ampliar el plazo de la Garantía de mantenimiento de oferta oportunamente constituida, hasta el indicado por la Administración. -
i. Aceptación o rechazo de las propuestas
La Administración se reserva el derecho de: a) aceptar las propuestas que considere más convenientes o de rechazar alguna o todas las propuestas, sin expresión de causa y, sin que ello dé lugar a reclamación alguna por parte de los proponentes; b) utilizar los mecanismos previstos en el artículo 57 del TOCAF.
Será observada, y aún podrá ser rechazada, toda propuesta cuyos cálculos numéricos padezcan errores que puedan alterar valores parciales y/o totales de los montos que integran la misma.
Se podrá proceder a adjudicaciones parciales a diferentes oferentes.
j. Cotización de las propuestas
Los oferentes indicarán los precios de todos los rubros especificados en el cuadro de metrajes.
La Administración no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales no hayan indicado precios, por cuanto se considerarán comprendidos en los demás precios que figuren en el cuadro de metrajes. Los precios unitarios deberán cotizarse exclusivamente en pesos uruguayos, debiendo discriminar el costo y el IVA. En caso que no lo discrimine se entenderá que dichos impuestos están incluidos en el precio ofertado.
k. Comparación de Propuestas
Las ofertas deberán evaluarse en pesos uruguayos.
Serán tenidos en cuenta, a los efectos de la comparación de las propuestas, los aportes por Xxxxx Sociales.
El precio de oferta para el proyecto presentado por la Administración es el que resulte de la suma de multiplicar los metrajes indicados por la Administración por los precios unitarios cotizados en la propuesta y más las leyes sociales según se indica más adelante.
Los oferentes deberán identificar los montos imponibles en sus propuestas según lo establecido en el articulo 16 (B) del PO. En el Monto Imponible el oferente incluirá el total de jornales que corresponda a la aplicación de la Ley N° 14.411. A los efectos de la comparación de las ofertas las Leyes sociales se calcularán como el 70% del Monto Imponible.
El oferente debe estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el precio de la oferta, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 52 del TOCAF.
l. Evaluación de oferta y corrección de errores
La Administración evaluará sólo las ofertas que se ajusten sustancialmente a lo estipulado.
La Administración verificará si las ofertas que haya determinado que se ajustan sustancialmente a las condiciones de la licitación, contienen errores aritméticos.
De existir este tipo de errores, éstos se corregirán de la siguiente manera:
a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en letras prevalecerán los indicados en letras, y
b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio total cotizado cotizado, a menos que a juicio de la Administración hubiera un error evidente en la colocación de la coma que separa los decimales de dicho precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.
La Administración ajustará el monto indicado en la/s oferta/s de acuerdo con el procedimiento antes señalado y con la anuencia de/ de los oferente/s, considerándose el nuevo monto obligatorio para el/los oferente/s. Sí el/los oferente/s no estuviera/n de acuerdo con el monto corregido de Ia/s oferta/s, ésta/s será/n rechazada/s.
m. Cuadro de metrajes
A los efectos de la presentación y comparación de ofertas, se utilizará el cuadro de metrajes indicado en la Sección V a.
n. Adjudicación
La Administración adjudicará la licitación a la empresa cuya oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas para la presente licitación y cuyo monto de comparación resulte menor.
Una vez adjudicada la licitación, la Administración notificará al adjudicatario y a los demás oferentes, la resolución adoptada por ésta, momento en el cual se considerará perfeccionado a todos los efectos legales el contrato de que se trata, siendo las obligaciones y derechos del adjudicatario las que surjan de las normas jurídicas aplicables, los pliegos y su oferta, sin perjuicio de la suscripción del contrato de mantenimiento licitado entre el adjudicatario y la IDCL.
El adjudicatario dentro de los 5 (cinco) días de notificado de la adjudicación, deberá constituir la garantía de fiel cumplimiento de contrato, conforme a las disposiciones de la Sección IV “De las Garantías”;
La falta de cumplimiento de los requisitos precitados dentro del plazo indicado, configurará incumplimiento contractual, y dará lugar a la aplicación de las acciones pertinentes según disposiciones aplicables.
o. Errores u omisiones subsanables y rechazo de ofertas
En el caso que en la presentación de las ofertas, se constataran errores u omisiones de naturaleza subsanable, la Comisión de Adjudicaciones podrá requerir la información complementaria, existiendo un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación al oferente para hacer entrega de la misma en condiciones satisfactorias. Se considera que un error o una omisión es de naturaleza subsanable cuando se trate de cuestiones relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, aritmético (como ser error en la posición de una coma decimal), etc. Todo esto, siempre y cuando no se afecte el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de licitación. Sin embargo existen cierto tipo de errores u omisiones básicos que, por su naturaleza no son considerados como subsanables como ser: el no firmar la oferta, el no presentar una determinada garantía, etc. Por último, tampoco se permite que la corrección de errores u omisiones sea utilizada por el oferente para alterar la sustancia de su oferta o para mejorarla.
Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitación o contengan errores u omisiones no subsanables según los criterios establecidos anteriormente, serán rechazadas. La Administración, podrá además rechazar todas las ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los documentos de licitación, o cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o colusión.
La Administración podrá, rechazar todas las ofertas si las de precio evaluado más bajo fuesen considerablemente superiores al presupuesto oficial. Las propuestas individuales podrán ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podrá terminar las obras en el plazo previsto y por el precio ofrecido.
VI. DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA
CONTRATACIÓN
a. Dirección de Obra
La Administración designará a un Arquitecto que tendrá a su cargo la dirección técnica y administrativa de los trabajos, quien estará facultado para exigir el cumplimiento de todas las normas y especificaciones técnicas estipuladas. La actuación del Director de Obra y la certificación mensual de trabajos no exime al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución de las obras, conforme a las reglas de su ciencia u oficio.
La Dirección de Obra o los funcionarios que esta designe tendrán en todo momento libre acceso a las obras, y a los talleres u obradores del contratista, o canteras donde se extraigan materiales destinados a la obra. El Contratista deberá proporcionar todas las facilidades y ayudas para conseguir dicho acceso.
b. Ordenes de servicio
En la ejecución de los trabajos, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las órdenes de servicio e instrucciones impartidas por escrito por la dirección de obra. Estará obligado a cumplirlas aún cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.
Cuando el Contratista se crea, perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio deberá no obstante; ejecutarla, pudiendo sin embargo recurrir la misma dentro del plazo legal. Si dejare transcurrir dicho plazo sin efectuar reclamaciones, se entenderá por aceptado lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior por tal concepto.
c. Notificaciones
La Administración presentará todas las notificaciones, comunicados, órdenes de servicio, u otros, en el domicilio constituido por el adjudicatario, según lo dispuesto en el literal 2 articulo 2, de la Sección II, o remitirías por fax, para lo cual la empresa deberá tener su fax .habilitado en forma permanente, teniéndose como valor el recibido a todos los efectos el reporte de OK del aparato emisor del envío, a partir del día hábil subsiguiente al de la emisión.
d. Rescisión del Contrato
La rescisión del Contrato aparejará, la certificación de las obras y trabajos ya ejecutados en las condiciones del Contrato o incluidos en las órdenes de servicio.
El Contrato podrá rescindirse:
a) Cuándo el Contratista sea responsable a titulo de xxxx, culpa o negligencia, del incumplimiento de las obligaciones contraídas contractualmente.
b) Cuando el Contratista no hubiera renovado en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento de contrato
c) Cuando el Contratista no iniciara los trabajos en la fecha fijada, o no diera a los mismos el desarrollo previsto, incurriendo por ello en incumplimiento de los plazos establecidos.
d) Cuando el Contratista, intimado por la Dirección de Obras, en virtud de su incumplimiento en la ejecución de los trabajos en tiempo y/o forma, a su debido cumplimiento en un nuevo plazo, así no lo hiciera.
e) Cuando el Contratista incumpliera sus obligaciones contractuales en forma reiterada, a criterio de la Administración.
f) Cuando el Contratista, con su actitud, a criterio de la Administración, hiciera abandono de los trabajos.
g) Cuando el Contratista haya sido declarado en quiebra, liquidación o concurso.
La rescisión del contrato, en lo pertinente es acumulativa a la aplicación de las demás sanciones previstas en el presente pliego de especificaciones particulares, y dará lugar a la pérdida de las garantías constituidas y al cobro de las indemnizaciones por daños y perjuicios que pudieren corresponder, todo lo cual podrá hacerse efectivo sobre el importe de los créditos que por cualquier concepto tuviese pendiente de cobro el contratista.
e. Forma de pago
Los pagos se realizaran en moneda nacional. Habrá un único certificado mensual de obra realizada, que será elaborado a precios unitarios del contrato y que será presentado por la empresa contratista dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al certificado y aprobado por el Director de Obra. El director de Obra elevara el certificado a efectos de iniciar el trámite de pago.
El presente llamado será financiado con recursos provenientes de la aplicación de lo dispuesto por el artículo .298 de la Constitución de la República, Fondo desarrollo del Interior (FDI), administrados por DIPRODE, quien actuará como organismo controlador conjuntamente con la Intendencia.
La Intendencia no pagará intereses, ni precio diferencial por los atrasos en el pago del precio, si la demora proviene de los organismos mencionados. El único ajuste será el de la paramétrica correspondiente.
Será obligación del contratista presentar en la Dirección General de Obras en los 5 (cinco) primeros días hábiles de cada mes siguiente al trabajado, las planillas de liquidación de los aportes al Banco de Previsión Social y el recibo de pago de BPS. De no hacerse en fecha, las multas que correspondieran por pago atrasado serán descontadas de los certificados correspondientes.
f. Aportes por Leyes Sociales
El Contratista deberá presentar, donde la Administración se lo indique una planilla con todo el personal afectado a la obra, señalando aquél que está exento de aportación al BPS, firmado por el Representante Técnico.
La presentación de esta planilla con la constancia de ingreso al BPS, es una de las condiciones necesarias para que empiece a correr el plazo para el pago del certificado de obra del mes correspondiente.
En caso de superarse el monto tope; xx Xxxxx Sociales -ajustado según los aumentos o reducciones del contrato obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras causales de variación xxx xxxx inicial - la Dirección de Obra procederá a notificar al Contratista. Este dispondrá un plazo de 10 días para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, la Administración resolverá en consecuencia.
Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia
g. Ajuste de Precios
Los pagos se realizarán en moneda nacional mediante un único certificado mensual.
Está certificado será luego afectado en la IDCL por el Indice General de la construcción correspondiente al del mes anterior al de la certificación.
h. Vicios aparentes
Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construcción en obras, podrá disponer su demolición y reconstrucción x xxxxx del contratista, sin importar si las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Dirección de Obra o sus ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido incurrir éstos.
i. Vicios ocultos
Cuando la Dirección de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra ejecutada de vicios de construcción ocultos ordenará, en cualquier tiempo antes de la recepción definitiva, las demoliciones que sean necesarias pata reconocer si hay efectivamente vicios de construcción.
Los gastos ocasionados por la demolición y reconstrucción, si se constatase la existencia de vicios, serán de cargo del contratista, en caso contrario serán de cuenta de la Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1844 del Código Civil.
j. Inspección de las obras antes de cubrirlas
Ninguna obra podrá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la Inspección de Obras, y sin haberse ejecutado los ensayos de laboratorio que serán efectuados por el laboratorista designado por IDCL, para los ensayos que corresponden a las obras de hormigones y bases y sub- bases de materiales granulares, pruebas de presión cañerías, resistencia de los hormigones y todos los ensayos de estilo. Debiendo el contratista colaborar a esos efectos.
k. Señalización de la obra
Se deberá disponer en forma permanente durante los trabajos, los dispositivos y las señales de obra para la prevención de la no ocurrencia de accidentes, y elementos de señalización nocturna.
Cuando por razones de obra se cierre al tránsito del camino, el contratista deberá instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento.
El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de molestias a la circulación vehicular en el camino. Las señales y elementos de seguridad a colocar deberán estar diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.
El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable, tanto durante el día como durante la noche.
Señalización de la Zona de Obra
El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma. Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo está obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación normal por la calzada.
Responsabilidades
El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna, contra la Administración en concepto de daños y perjuicios, por concepto de daños generados por la ejecución de la obra en todo sus aspectos, a terceras personas.
La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, elementos de seguridad y protección, etc. y en general la Administración queda exonerada de cualquier tipo de responsabilidad de daños causados por el contratista en la ejecución de sus servicios
l. Recepción Provisoria de las obras
Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su recepción provisoria al Contratante.
Este último, sí no tiene observación que hacer, las dará por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 5 (cinco) meses de mantenimiento y conservación.
Sí las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y, un plazo para subsanar los defectos observados.
A la expiración de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato con pérdida de la garantía.
El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.
No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá dentro del término xx xxxx días los fundamentos de su disconformidad. Sí dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por !a Dirección de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior.
m. Recepción definitiva de las obras
Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva, que se efectuará transcurridos 5 (cinco) meses con posterioridad a efectuada la recepción provisoria de las obras, con las formalidades indicadas para las provisorias.
Si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta correspondiente, comenzando a regir el plazo de 15 días para la devolución de las garantías.
Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido efectuados.
Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa deducción de las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) días a partir de la firma del acta de recepción definitiva parcial correspondiente a la última etapa de la obra.
RESPONSABILIDAD
El Contratista será responsable en forma directa y con todos sus bienes por los daños y perjuicios ocasionados a terceros o a la Intendencia de Cerro Largo por los hechos de sus Directores, Administradores y dependientes, con motivo o en ocasión de la prestación de los servicios.
Lo dispuesto en el párrafo anterior regirá también para los daños y perjuicios ocasionados a terceros o a la Intendencia con o por las cosas utilizadas por el Contratista en la prestación de los servicios y puesta bajo la guarda, uso, dirección o contralor de sus directores, administradores o dependientes.
El Contratista no tendrá derecho a pedir compensación alguna por las indemnizaciones que deba hacer efectiva con motivo de los daños ocasionados a terceros.
Si la Intendencia fuera demandada por tales daños y perjuicios y la acción prosperara, el Contratista deberá hacerse cargo del pago de la indemnización, intereses y la totalidad de las costas habidas en el juicio, dentro de los cinco (5) días corridos de notificada la liquidación definitiva aprobada en los autos respectivos.
Lo expuesto precedentemente no obstará a la intervención del Contratista en juicio conforme a las normas procesales vigentes.
Cuando el Contratista no hiciera efectiva la indemnización, intereses y costas y la Intendencia tomará a su cargo el pago y lo descontara del depósito de garantía, o de cualquier otro crédito que el Contratista tenga a su favor.
Cuando se trate de daños inferidos a cosas de propiedad de la Intendencia, esta determinará por sus organismos competentes la entidad, alcance y valuación del daño.
De las actuaciones producidas se dará vista por diez (10) días corridos de notificada la intimación, su importe se deducirá de los certificados de servicios pendientes de cancelación del depósito de Garantía de Contrato o de cualquier otro crédito que el Contratista tenga a su favor.
El Contratista asumirá el Contrato a su propio riesgo técnico, económico y financiero y será responsable ante la Intendencia por las obligaciones y requisitos para llevar a cabo el servicio, desde el momento de la fecha de inicio.
El estado general o particular de las instalaciones, equipos o cualquier otro elemento afectado al servicio se presumen debidamente conocidos por el Contratista. Ello implica que al momento de preparación de su Oferta el Contratista ha considerado los compromisos, riesgos y peligros de toda índole que pudieren sobrevenir o existir desde antes de la Fecha de Inicio.
VII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
a) 1) REPLANTEO PREVIO AL COMIENZO DE LAS OBRAS
La administración definirá las prioridades y lugares de comienzo, y se efectuará en la Fecha Estipulada para labrar el acta de inicio de obra, así como la inspección del estado de las construcciones existentes.
2) DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE LLAMADO
Estacionamiento tarifado en Centro xx Xxxx
Memoria Constructiva Particular
Las especificaciones técnicas de todos los elementos constructivos y de todas las tareas especificadas a continuación están en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos – 1992 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Dirección Nacional de Arquitectura, a donde habrá que remitirse por información adicional.
Replanteo
Se realizará en la fecha acordada y en presencia del Técnico Director de Obras y del Técnico designado por la ICL. Estará de acuerdo a los recaudos presentados y a las modificaciones u observaciones que se le hubieran realizado a éstos.
I.3.1.Demoliciones
Se deberán acondicionar las medianeras de manera de cumplir lo expresado en planos, realizando las demoliciones, aplacados, muros nuevos o complemento de los existentes, para lograr los niveles, y terminaciones solicitados (ver Muros en lámina 6). Se deberá garantizar la estabilidad de las medianeras y los edificios vecinos.
Se eliminarán los pisos existentes, hasta lograr una base homogénea para recibir el contrapiso y los pavimentos, de acuerdo a niveles altimétricos previstos en el proyecto.
I.3.2.Base para pavimentos
Se realizará una sub base xx xxxxx cemento compactada de 10 cm como mínimo (100Kg de cemento por m3). Toda esta sub base tendrá pendiente según lámina de sanitaria, descontando los espesores que correspondan, la que será como mínimo de 1% para permitir el correcto escurrimiento de las aguas de lluvia. Sobre esta se colocarán 4 cm de arena compactada.
I.3.3.Tipos de Pavimento
Sobre la base se colocarán los siguientes pavimentos según lo detallado en planta.
Adoquines existentes: se recolocarán los adoquines existentes en el predio, como pavimento del sector indicado en los planos, dejando este sector como testimonio de época.
Pavimento de adoquín vibrado: se colocarán adoquines vibrados prefabricados de hormigón, de 10 cm de alto (la Intendencia de Cerro Largo suministra 1520m2 de adoquines). Se colocarán confinados con xxxxxx perimetrales de hormigón armado, tipo cordonetas.
Pavimentos de hormigón: en los lugares de estacionamiento se realizará hormigón de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 150mm X 150mm Φ 3mm. El mismo será tipo C25, de dosificación 3x2x1 y se terminará a llana, de modo de lograr una superficie xxxx y sin poros.
Todos los pavimentos se dejarán terminados según niveles indicados en planos. Los aceros de las mallas deben cumplir con las siguientes características:
*Límite mínimo de fluencia 5.000 kg/cm²
*Tensión de rotura 6.000 kg/cm²
*Límite aparente de elasticidad 0,2 %
I.3.4.Xxxxxxxxxx y veredas
Se instalarán cordonetas de hormigón pretensado donde se indica en planos, como topes para los estacionamientos.
Se realizarán las veredas indicadas en planos en el interior del predio. Se realizarán las rampas necesarias para salvar los desniveles.
Se realizará rampa de acceso dentro del predio en cada una de las entradas, que salvará el desnivel existente entre vereda y pavimento terminado.
En las entradas o accesos vehiculares, se harán xxxxxx xx xxxxxx y rampas de hormigón armado, de 60 cm de largo, para salvar el desnivel del cordón de vereda.
Se terminarán las veredas con baldosa igual a la existente, reparando los canteros y demás elementos que estuvieran dañados.
Se eliminarán los rebajes de cordón existentes en veredas, realizando para ello nuevo cordón de hormigón armado perfectamente alineado y nivelado, contrapiso y vereda en cada sector. Los cordones nuevos deberán estar vinculados a los existentes y con terminación a llana, no pudiendo agregarse revoques a los mismos en sus caras vistas.
I.3.5. Muros
Se levantarán en forma homogénea los muros medianeros en todo el contorno, de acuerdo a planos (muros M1 a M9). Los mismos se harán en ladrillo macizo trabado y serán del ancho xxx xxxx inferior, irán sobre viga de hormigón armado sobre dados de hormigón.
• Los muretes de fachada y los que definen canteros, llevarán un aplacado xx xxxxxx de tipo granítica roja (suministrada por la Intendencia 145 m2), de 11,5 x 23 cm, de espesor variable entre 1 y 2 cm, de manera tal que se obtenga una superficie rústica (según detalles en Lám. 6).
• Los muros que se indican como separativos en lámina L5, se deberán levantar de ladrillo macizo dobles (medianeros), previa demolición de los existentes cuando corresponda. Se realizarán pilares xx xxxxx de hormigón armado sobre dados y viga de fundación de hormigón armado debajo de los muros.
• En la pared de respaldo del escenario móvil (M2), se deberá demoler el sector central xxx xxxx que está desplomado, para levantarlo de nuevo, de ladrillo doble (medianero). Este sector irá terminado con piedra granítica roja y un paño rehundido revocado con fina y pintado. A ambos lados xxx xxxx doble, se levantarán muros sencillos paralelos a los existentes. Estos sectores serán de ladrillo que tendrá buñas sobresalientes 6 cm, realizadas a sardinel. (Ver lámina L6).
• Todos los muros existentes se complementarán según indicaciones en lámina L6. En todos los casos, se extremarán cuidados de no ocasionar perjuicios a los linderos, los que deberán quedar en correctas condiciones en cuanto a remates de revoques, impermeabilizaciones, babetas, chapas, etc de su propiedad que deban ser movidas o alteradas por las obras objeto de esta licitación. De existir algún tipo de canalización pluvial proveniente de dichos predios, se deberá consultar con el representante de la ICL para su ubicación definitiva.
• Los muros se dejarán como un único plano (excepto que se indique buñas), retirando todo tipo de saliente o revestido que exista (caños, bajadas, revestimientos, etc). Donde no vaya ladrillo visto o bolseado, los mismos irán revocados a tres capas, la primera de ellas con hidrófugo. El muro M1 asimismo se deberá hidrofugar y revestir con un aplacado de chorizo bolseado, para lo cual se realizarán viga de fundación y pilares xx xxxxx sobre da
I.3.6. Revoques
Los muros nuevos que no sean bolseados, se harán revoques con hidrófugo, con posterior azotada, gruesa y fina. En los que se indica bolseado, se realizará el mismo previa muestra y aceptación por parte de la Oficina de Arquitectura de la ICL.
Todos los revoques del viejo mercado se mantendrán en la medida que estén sanos. Los que se encuentren en mal estado, se eliminarán, llegando hasta el mampuesto y rehaciéndolos con una primer mano alisada con hidrófugo y posterior mano gruesa y fina hasta lograr una terminación prolija y homogénea con lo existente, que quede apta para recibir pintura.
I.3.7. Estructura
Será de hormigón armado tipo C25 allí donde se indica, dosificación 3x2x1.
1.3.8 Pérgolas y estructuras metálicas
Son de tres tipos: sobre estacionamiento, pérgola triangular y sobre escenario.
Las dimensiones de la totalidad de los elementos, ya sean metálicos o xx xxxxxx, serán los adecuados para soportar los esfuerzos, de acuerdo a las normas vigentes.
Previo al comienzo de los trabajos se deberá presentar proyecto ejecutivo de los tres tipos de estructuras, determinando detalles de unión entre los distintos elementos y dimensiones de los mismos. El mismo quedará sujeto a la aprobación de la ICL.
Todos los elementos verticales estarán constituidos por xxxx xxxxxxx sin costura, la ubicación será según planos. Los mismos se amurarán a bases de hormigón armado realizado in situ, sobre platinas de espera.
Todos los elementos metálicos irán terminados con fondo epoxi con convertidor y dos manos de pintura epoxi, color a definir por la Oficina de Arquitectura de la ICL. Las manos de terminación serán como mínimo dos, y las suficientes para cubrir correctamente.
Todas las pérgolas llevarán ganchos a o aros a 2,20 m de altura en cada parante vertical, para el enganche de toldos.
Se realizarán los sectores indicados en planos entre pérgolas, con malla galvanizada electrosoldada de 50 x 75 mm. Y 1,9 mm de espesor.
I.3.8 Pérgolas sobre estacionamiento
Para las uniones entre los elementos horizontales y verticales, se deberán emplear elementos metálicos según las imágenes en planos (Lám. 11). Las maderas se colocarán en bastidor, según se ilustra en la imagen correspondiente, las mismas serán de eucaliptus colorado, deberán llevar protector para madera, una mano diluida al 30% y 2 manos puras.
I.3.9 Estructura sobre escenario móvil
En el sector del escenario, irá asimismo una estructura aérea, de tubulares según planos, que llevará lonas tensadas.
Todos los elementos irán terminados con fondo epoxi con convertidor como primera mano, y dos manos como mínimo de pintura epoxi.
I.3.10 Pérgola Triangular
Se deberá realizar según las dimensiones indicadas en planta. Va terminada con pintura epoxi.
I.3.11 Instalación Sanitaria
Se realizará de acuerdo a los recaudos y las reglamentaciones vigentes, según planos adjuntos (S1 y S2).
Los desagües serán en PVC, con diámetros y pendientes reglamentarios.
Para los desagües se utilizarán caños, cajas sifoides y accesorios de PVC sanitario de acuerdo con las Normas Unit 206 y 647 en los diámetros indicados. Las juntas serán del tipo soldado, debiendo seguirse estrictamente las indicaciones del fabricante en cuanto a corte, pegado y colocación.
Las cámaras de inspección, bocas de desagüe y piletas de patio serán de ladrillo revocado y lustrado ó de hormigón con similar terminación y sus medidas se ajustarán a las Ordenanzas Municipales.
Las tapas, y contratapas serán de hormigón vibrado. Las tapas y contratapas tendrán tiradores de bronce que permitan su fácil remoción.
Las tapas de cámaras de inspección y bocas de desagüe ubicadas en lugares donde existan pavimentos se revestirán del mismo material del piso del correspondiente local, y donde no lo hubiera permanecerán lisas de hormigón, excepto en el área de circulación vehicular, en que serán realizadas en chapa y hierro según detalle. (Lámina S2).
Los caños de desagüe de pluviales llevarán punteros reforzados en su extremo exterior, bajo el cordón de vereda.
Los tubos serán de PVC con junta elástica, fabricados de acuerdo a la norma UNIT 206-82. El espesor mínimo de pared será de 3.2 mm. Los caños de materiales plásticos se protegerán adecuadamente de los rayos solares.
Se construirán regueras en mampostería u hormigón de acuerdo al detalle que se presenta en los correspondientes planos de albañilería, donde se incluye el diseño del marco y la rejilla superior.
El abastecimiento de agua corriente se hará mediante una conexión de ½", desde la red pública de OSE, para agua fría solamente. El material de las tuberías será en termofusión para presión de servicio de 10 kg/cm2 y temperatura de trabajo de hasta 90º C. Las llaves de seccionamiento de locales serán del mismo tipo y terminación que las griferías de los locales donde se encuentren (llevarán volante y tapajunta cromado del mismo tipo del usado en el resto del local).
Se instalará un tanque superior de Pvc de 600 lt. sobre la losa del depósito, para alimentar exclusivamente las válvulas de descarga de los inodoros, la que será en 1 y ¼” como mínimo. El resto del abastecimiento irá directamente desde el medidor en ½”.
I.3.12 Instalación Eléctrica y Luminarias
Los trabajos serán ejecutados por personal experimentado bajo la supervisión de un Ingeniero o Técnico especializado, el que además será el representante técnico de la empresa instaladora, de acuerdo a las reglas del arte y del buen constructor.
Los trabajos presentarán una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia mecáni- ca, de acuerdo a los esfuerzos a los que puedan verse sometidos.
Se debe solicitar 25Kw en 220 trifásica. Esta carga contempla el consumo total, debiendo ajustarse la misma a lo que solicite la Dirección de Obras de la Intendencia, a través de su área de Alumbrado, previo a realizarse el trámite definitivo.
Se realizará la regularización de todas las instalaciones ante U.T.E., quedando este trámite y todos los costos que origine a cargo del Contratista.
Se coordinará con U.T.E., la ubicación exacta xxx xxxxx para los medidores trifásicos de energía activa y reactiva, debiendo suministrar los correspondientes gabinetes reglamentarios para los medidores y para el Interruptor de Control de Potencia (I.C.P.)
El Subcontratista de Eléctrica deberá instalar el Interruptor de Control de Potencia (I.C.P.) regulado por U.T.E., a la carga solicitada, y a su vez se hará cargo de los costos correspondientes para la nueva alimentación eléctrica.
El Contratista será el responsable de las eventuales multas a demoras en sus obligaciones ante U.T.E., no reconociéndose ningún aumento de costo. El Propietario sólo se hará cargo del presupuesto por carga y obra que elabore U.T.E.
También deberá incluirse todos los costos originados para la obtención de los certificados correspondientes solicitados por U.T.E. o el distribuidor (Ensayos y Medidas en Baja Tensión y de Sistema de Tierras, Avances Parciales, Ejecución de Cañería Eléctrica, Carga Instalada, Final de Obra, etc.).
Para el provisorio de obra se solicitará la carga necesaria para la realización de las obras, en coordinación con el Contratista principal y demás subcontratos, debiéndose la instalación provisoria ajustarse a las Normativas de U.T.E., distribuidor o ente regulador. El trámite y los costos que se originen serán por cuenta del Contratista, debiendo la instalación cumplir con las Normativas del Banco de Seguros del Estado y de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Queda por cuenta del Contratista el suministro, instalación y mantenimiento de la iluminación y fuerza motriz provisoria que la obra necesite para su ejecución, con los tableros, alargues, puestas de iluminación, tomacorrientes, transformadores de aislamiento, protecciones, etc..
La obra se hará en la modalidad "Llave en Mano", es decir con todos los elementos instalados, funcionando, probados y aprobados por la Dirección de Obras de la Intendencia, a excepción de las barreras y circuito cerrado de televisión, que no son parte del objeto de este llamado. Serán de cargo del contratista todos aquellos suministros que aún no estando explícitamente mencionados en las presentes especificaciones sean necesarios para una correcta ejecución de los trabajos y un buen funcionamiento de la instalación.
Todas las alturas y ubicaciones definitivas de las puestas se coordinarán en obra con la Oficina de Arquitectura de la ICL.
Se incluye el suministro de materiales y trabajos de montaje de todas las instalaciones de Iluminación Interior y Exterior, las de Fuerza Motriz, Telefonía, Lógica y Datos y montaje de luminarias.
Las luminarias serán suministradas por la ICL.
La instalación interior será embutida en paredes en el sector xx xxxxx, oficina y parrilla, y subterránea en los espacios exteriores.
En todos los tramos que vayan por piso se debe tender las canalizaciones perfectamente alineadas manteniendo una pendiente uniforme, de manera de impedir la formación de bolsas de agua intermedias entre cámaras. En estos casos, se emplearán conductores con aislación tipo Superplástico, entendiéndose como tal a la doble aislación formada por doble extrusión en caliente, no aceptándose bajo ningún concepto los conductores con aislamiento bajo goma. Como mínimo se instalarán en caños de φ= 25 mm.
Todas las cámaras estarán dotadas de tapa y marco de hormigón prefabricado con terminación como piso en el interior del edificio; las que resulten ubicadas al exterior, deberán poseer tapa y contratapa con junta que impida la entrada de agua al interior de las mismas. Todas las líneas dentro de cámaras estarán enhebradas en conductor Superplástico.
Los interruptores termomagnéticos serán de calidad reconocida. El poder xx xxxxx mínimo en 230V c.a, salvo especificaciones contrarias será 10 kA según norma IEC 898.
Las cajas de llaves, tomacorrientes e interruptores se colocarán de la línea AVE Conatel (o similar). Se instalarán en su totalidad, con su eje longitudinal horizontal si hay una sola caja y con el eje vertical si hay dos o más cajas juntas, de modo de lograr posteriormente al instalar las piezas y plaquetas, una instalación armónica y prolija. Las xxxxx xx xxxxx se colocarán a 45 xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x 000 xx xxx xxxx terminado.
Tablero general:
El tablero será para corriente alterna de 230 V, 50 Hz, tres polos más previsión de Neutro. El mismo se ubicará de modo que la parte superior quede por debajo de 2m.
El tablero será construido como mínimo en chapa Nº 16, plegada con bordes xxxxx, sin aristas ni ángulos vivos. Las medidas se proyectarán en función del espacio disponible y de las marcas y modelos de los elementos.
El gabinete del tablero y toda parte metálica de ductos o registros, etc. se conectarán al Sistema de Tierra.
La tierra será realizada con una bayoneta de cobre de 120 cm de largo mínimo y en su parte superior una cámara de 20x20 cm. El conductor aislado de tierra se conectará con un terminal a la bayoneta. En ningún caso tendrá una resistencia superior a los 4 ohmios.
Todos los interruptores de los tomas serán bipolares. Los interruptores para las luces serán unipolares.
El comando de las derivaciones de iluminación exterior será realizada mediante un contactor comandado por fotocélula. Asociado a este contactor se colocará una llave que permita el encendido manual con fines de mantenimiento.
Las pruebas de funcionamiento de la instalación serán obligatorias y correrán por cuenta de la empresa. Los tableros se entregarán correctamente señalizados. unto a cada interruptor se colocará un cartel de acrílico con huecograbado en negro indicando a que derivación corresponde.
TIPOS DE LUMINARIAS
L1
Bañador de piso de embutir en muro, para lámpara fluorescente compacta de 18W, color 830 Cuerpo de aluminio ADC12 resistente a la corrosión, Grado de protección: IP65
Equipo eléctrico de bajas perdidas incorporador a la luminaria y precableado. Similar 6000 de Unilamp
CANTIDAD 17
L2
Luminaria asimétrica para montaje en muro y/o columna, para una lámpara de halogenuro metálico de 150W color 830. Difusor xx xxxxxx transparente templado y marco de aluminio inyectado. Grado de protección IP65.
Equipo eléctrico de bajas perdidas xx xxxxx potencia incorporado.
para columna similar al 7250 de Unilamp, para muro similar al 2350 de unilamp
MURO COLUMNA
CANTIDAD 18 13
L3-L4
Luminaria asimétrica para montaje en muro y/o columna, para una lámpara de halogenuro metálico de 250W color 830. Difusor xx xxxxxx transparente templado y marco de aluminio inyectado. Grado de protección IP65.
Equipo eléctrico de bajas perdidas xx xxxxx potencia incorporado. para columna similar al 7250 de Unilamp
para muro similar al 2360 de unilamp
MURO COLUMNA
CANTIDAD 5 1
L5
Downlight profundo de embutir en cielorraso, tipo darklight, con reflector aluminizado muy especular no iridiscente, para dos lámparas fluorescentes compactas de 26W color 830.
Equipo electrónico. Difusor xx xxxxxx esmerilado. Eficiencia mayor o igual a 60% Similar a 0263 Troll
CANTIDAD 7
L6
Luminaria de suspender, para una lámpara fluorescente compacta de 42W, color 830 Cuerpo de aluminio ADC12 resistente a la corrosión,
Difusor xx xxxxxx esmerilado. Eficiencia mayor o igual a 60% Equipo electrónico.
Grado de protección: IP65 Similar al Tube de Unilamp
CANTIDAD 2
L7
Luminaria de aplicar en pared, para una lámpara Par 20 de LED, color 830 Cuerpo de aluminio ADC12 resistente a la corrosión,
Difusor xx xxxxxx esmerilado. Eficiencia mayor o igual a 60% Equipo electrónico.
Grado de protección: IP65 Similar al Tube de Unilamp
CANTIDAD 4
L8
Luminaria de aplicar en pared, para lámpara fluorescente compacta 23W, 830 Cuerpo de aluminio ADC12 resistente a la
corrosión,
Difusor xx xxxxxx esmerilado. Eficiencia mayor o igual a 60%
Grado de protección: IP65 Similar al Drop de Prisma
CANTIDAD
3
L9
Luminaria de adosar estanca para dos tubos T8 de 36W color 830, cuerpo y difusor
INTENDENCIA
P.E.P.
de policarbonato. Equipo electrónico. Grado de protección IP65 Similar al Tornado de OMS
CANTIDAD 2
Se realizarán muros y bancos de material según planos, con terminación de hormigón visto lustrado, con bordes chaflanados a 45º. (ver lámina de detalles)
Los mismos irán revestidos en su cara exterior con igual piedra que la de muretes de fachada. Se realizarán canteros a nivel de pavimento, que serán fajas verdes, allí donde se indican.
Se plantarán las especies vegetales indicadas en planos. Las palmeras tendrán como mínimo 4 m de altura.
Las palmeras existentes en el predio se respetarán, realizándose xxxxxxx según detalles en planos. En las fajas verdes de la pérgolas se incluirán las siguientes especies vegetales: buganvillias o Santa Ritas color rojo, jazmines del país y glicinas, dos en cada una de las fajas.
Se respetará la vegetación existente, debiendo coordinarse con la Dirección de Medio Ambiente de la ICL, a través xxx Xxxxxx cuando se necesite.
Se caracterizarán los tres accesos con un cartel luminoso vertical cada uno, realizado en chapa y policarbonato. El mismo se hará de acuerdo a planos, y el dimensionado de sus piezas será el adecuado para soportar sus condiciones de uso.
Se instalarán 3 barreras de accionamiento electrónico, una en cada acceso. Estas barreras no serán objeto de esta licitación, aunque sí las cámaras y canalizaciones que estén previstas en planos.
En las medianeras se incluirán cartelerías realizadas con telas plásticas sobre perfilería metálica, con iluminación back ligth y terminación de policarbonato exterior. Serán 10 carteles adosados a la pared. Las mismas serán para propaganda.
El resto de la señalética está constituído por carteles de ingreso, salida, baños públicos, horarios de funcionamiento, etc, y será objeto de un diseño específico.
Se colocarán barandas en fachada, según planos. Las mismas serán de xxxx xxxxxxx de 8 cm de diámetro, sin costura y serán terminadas igual que los elementos metálicos de las pérgolas.
Las plazas para estacionamientos se indicarán con pintura para pavimentos color gris claro.
Los paramentos verticales que van bolseados, irán con 2 manos de pintura al agua, color a definir. Los muros revocados existentes que están en buen estado, se rasquetearán hasta dejar una superficie buena para recibir una mano de imprimación y luego ser terminados con dos manos de pintura acrílica tipo Incamur, color a definir por la Oficina de Arquitectura de la ICL.
I.3.21 Dispositivo preventivo de incendios
Será objeto de esta licitación todos aquellos elementos requeridos por la Dirección Nacional de Bomberos para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de protección de incendios: carteles, extintores, accesorios, etc.
En este sentido se ha dejado previsto un rubro a tales efectos, donde lo cotizado fue: Carteles de Prohibido Fumar
Carteles luminosos de salida Iluminación de emergencia
Flechas indicadoras de medidas contra incendio Extintores de Polvo ABC de 8K.
SECTOR BAÑOS, PARRILLERÍA Y CABINA CONTROL
Se realizarán dados de hormigón ciclópeo, de 60 x 60 x 60 cm., a 1.80m. de profundidad, con riostras de hormigón armado de 15 x 15 cm., armadas con 4 varillas de 8 long. tratado y estribos de 6 c/25.
Debajo xx xxxxx irán vigas de hormigón armado de 15 x 25 cm., armadas con 4 varillas de 8 long. tratado y estribos de 6 c/20.
Serán de mampostería de ladrillo macizo de primera calidad, asentados con mortero de toma de cal reforzado con cemento portland.
Los paramentos interiores no revestidos llevarán zócalo de 7 cm de altura de igual material que el piso.
Interiores: se harán con gruesa y fina allí donde no se revistan.
Exteriores: se realizará una primera mano alisado de arena y portland con hidrófugo, posterior azotada y terminando con una gruesa y fina, según láminas L7 y L8.
I.3.26 Revestimientos interiores
Los baños irán revestidos con cerámica clara de 20 x 20 hasta 1,80m, color a definir por la Oficina de Arquitectura. Irá a 45º y llevará listelo de terminación.
En sector parrilla, irán revestimientos 60 cm por sobre mesadas, y de igual altura que el pasaplatos en este último caso. (Láminas 8 y 11)
En la cubierta existente sobre baños, se deberá ver el estado de las bovedillas en su cara inferior. Quedará sujeto a evaluación de la ICL si es necesario realizar algún trabajo de reparación de las mismas.
Sobre el sector de parrillero va xxxxx xx xxxxx galvanizado, tipo trapezoidal prepintada de color gris grafito. La misma irá colocada sobre tirantería xx xxxxxx dura (lapacho o cumarú), de 4” x 7” de sección.
Sobre el depósito irá losa de hormigón armado de 10 cm de espesor.
Sobre cabina de control irá panel térmico de 15 cm de espuma de poliestireno expandido, con terminación superficial xx xxxxx prepintada en ambas caras.
La submuración xx xxxxxxx nuevas será con alisado de arena y portland con hidrófugo, y posterior emulsión asfáltica, hasta nivel de zócalo. Los muros exteriores no llevarán emulsión, siendo el hidrofugado hasta el nivel de piso terminado.
La cubierta xx xxxxx trapezoidal llevará aislante térmico y humídico (espuma de polietileno expandido y nylon 200 micrones respectivamente).
En sector parrilla irá cielorraso inclinado de tablones de 1” de espesor por 20 cm de ancho, de cedrillo o angelim cepillado.
En baños y cabina de control, irá cielorraso de yeso sobre estructura de perfiles de aluminio tipo Permet. El mismo será del tipo resistente a la humedad.
Mesadas:
Irá mesada xx xxxxxxx rojo pulido en sector xx xxxxx, con dos xxxxxx xx xxxxx inoxidable con válvulas incluídas. Las mismas irán sobre losa de hormigón armado de 5 cm de espsor.
El sector xx xxxxxxxx llevará mesadas xx xxxxxxx xxxxxx xxxx también sobre losas de hormigón armado, excepto en el parrillero, en que va revestido de tejuela refractario.
I.3.31 Carpintería de aluminio
Se utilizará aluminio anolock negro. El mismo deberá llegar a obra protegido y completo, incluyendo cristales de espesor acorde.
A1: puerta y ventana fija, cantidad 1 A2: corrediza, cantidad 1
A3: xxxxxxxxx, xxxx. 0
A4: banderola, cantidad 1
A5: celosía fija xx xxxxx, cantidad 1 A6: corrediza con rejas, cantidad 1
A7: depósito parrillero, banderola, cantidad 1
I.3.32 Carpintería xx Xxxxxx: los xxxxxx se realizarán en cedro y las hojas serán enchapadas en cedro. Los bastidores se realizarán en madera maciza y corresponderán al 50% del volumen dispuesto en forma horizontal, se aplicarán dos manos de antipolilla y se terminará lustrado.
Las mamparas serán en MDF con terminación melamínica color a definir, sobre parantes de aluminio anodizado natural.
C1: puertas baños, cantidad 2
C2: mampara en mdf melamínico en baños, cantidad 1 C2´: idem anterior, cantidad 1
C3: puerta baño discapacitados, cantidad 2 C4: mesada y mueble en oficina de control
H1: puerta acceso baños, cantidad 1
H2: barandas fachada: cantidad 9 tramos H3: puerta de depósito, cantidad 1
I.3.34 Acondicionamiento Sanitario
Rige lo ya descripto.
Los baños irán equipados con inodoros pedestal modelo Nórdico o similar color blanco. La grifería será de primera calidad con cierre cerámico, de tipo semiautomático.
Las bachas y pileta de cocina serán todas xx xxxxx inoxidable. Tendrán incluída válvula y sifón acero inoxidable.
En la pileta de cocina irá grifería cromada tipo moncomando e interceptor de grasa grande, de 15 lts como mínimo, de cierre hermético.
Se instalarán válvulas de descarga de 1 y ¼”, tipo DocolBase, con tapa cromada antivandalismo en todos los inodoros.
Los gabinetes higiénicos para personas con discapacidad deberán cumplir con las exigencias y dimensionado de elementos a tal fin.
Se instalarán las xxxxxx xx xxxxx inoxidable en zonas laterales del inodoro, según las normas UNIT, una a 70 cm. de altura y otra rebatible.
Sobre el área de bachas en servicios higiénicos, irá espejo embutido de pared a pared, de 5 mm de espesor y sobre el zócalo y hasta 1,80m altura.
Las aberturas llegarán a obra con los vidrios incluídos.
I.3.38 Circuito cerrado de televisión y barreras
Se prevé instalar un circuito cerrado de televisión y de accionamiento de las barreras, con equipamiento de mando en la cabina de control y cámaras instaladas en cada barrera.
La empresa realizará las obras de albañilería e instalación eléctrica proyectadas (cámaras, canalizaciones, registros) de acuerdo a planos adjuntos y para la totalidad de los servicios.
I.3.39 Varios
Se proveerá parrillero xx xxxxxx, con sector fijo horizontal y otro rebatible, así como el quemador, de dimensiones acordes a la mampostería.
Se proveerá e instalarán 4 sillas giratorias de estructura de xxxx xxxxxxx, con asiento xx xxxxxx dura lustrada donde se indica en planos.
Se realizará un posapié xx xxxxx inoxidable.
Se incluirán asimismo los siguientes accesorios: 4 portarrollos, 4 perchas, 2 dispensadores de jabón y dos dispensadores de papel. Todos estos accesorios serán metálicos, xx xxxxx inoxidable.
Los paramentos interiores irán pintados al agua, con 2 manos como mínimo. Los paramentos exteriores que vayan revocados, irán terminados con pintura para exteriores acrílica, tipo Incamur, 3 manos, color a definir por la Oficina de Arquitectura. Previamente, irá imprimación.
Los cielorrasos irán con pintura para cielorrasos blanca, 3 manos.
La carpintería xx xxxxxx irá terminada con 3 manos de barniz poliuretánico.
Toda la herrería irá terminada con fondo con convertidor y dos manos de esmalte, color gris medio.
El Contratista facilitará los materiales xxx xxxx de albañilería a los distintos Sub-Contratistas, ya sean éstos por su cuenta o a los que la Dirección de Obra de la ICL pudiera encargarles, a fin de poder colocar y asegurar las distintas instalaciones y otros elementos que hayan sido previstos en el proyecto.
El Contratista deberá disponer los espacios de acopio y colaborará con los subcontratistas en la descarga de los materiales.
Será responsable por el tapado de todas las instalaciones una vez realizadas las pruebas correspondientes y autorizado por el Director de Obra.
Finalizada la obra el contratista se retirará de la misma dejando el obrador, su entorno eventualmente afectado por los procesos desarrollados en la mejor situación de limpieza, prolijidad, incluso reparando a su cargo lo que haya resultado deteriorado, esta operación se llevará a cabo en total acuerdo con el representante técnico de la ICL.
Será de cargo del Contratista el retiro y traslado de material de demolición y excedentes de excavaciones.
VIII VARIOS
El Contratista será el único responsable de mantener señalamientos diurnos y nocturnos adecuados, para evitar todo tipo de accidentes. Los señalamientos luminosos deberán estar distanciados una longitud inferior a 20 m.
Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puertas dentro de un mismo local, ello no implicará aumento de costo alguno, a menos que implique deshacer trabajo ya ejecutado.
Asimismo, no se reconocerán aumentos de costo si en la globalidad de la obra no se aumenta la cantidad de puertas.