SANTO DOMINGO- ENERO DEL 2018

SELECCIÓN DE SOCIO- ALIANZA ESTRATÉGICA

EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL XXXXX XXXXXXX CONSTRUYE EP.

Código del Proceso: No. AE-EPCOTSA-1-2018

Objeto de Contratación: CAMBIO EMERGENTE DE TRAMO DE ALCANTARILLA METÁLICA, AGUAS ABAJO, UBICADO EN EL KM2+800 DEL BY PASS XXXXXXX- QUITO, SECTOR RÍO VERDE.

XXXXX XXXXXXX- ENERO DEL 2018

MODELO XX XXXXXX DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ALIANZA ESTRATÉGICA

ÍNDICE

I. CONDICIONES PARTICULARES DE ALIANZA ESTRATÉGICA

SECCION I	CONVOCATORIA
SECCION II	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2.1 Objeto de contratación 2.2 Presupuesto referencial 2.3 Especificaciones técnicas 2.3.2. Equipo mínimo
SECCION III	CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 3.1 Cronograma del procedimiento 3.2 Causas de rechazo 3.3 Vigencia de la oferta 3.4 Forma de presentar la oferta 3.6 Plazo de ejecución 3.7 Forma de pago 3.7.1. Anticipo 3.7.2. Valor restante de la obra
SECCIÓN IV	VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 4.1 Verificación de la oferta 4.1.1. Integridad de las ofertas 4.1.2. Equipo mínimo 4.1.3. Personal técnico mínimo 4.1.4. Experiencia general y específica mínima 4.1.5. Metodología y cronograma de ejecución del proyecto 4.1.8. Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta 4.1.9. Información financiera de referencia

CÓDIGO: AE-EPCOTSA-1-2018

I. CONDICIONES PARTICULARES DE SELECCIÓN DE SOCIO PARA ALIANZA ESTRATÉGICA

SECCIÓN I CONVOCATORIA

Habiéndose la Empresa Pública Provincial Xxxxx Xxxxxxx Construye EP., acogido al procedimiento de selección de socio para la conformación de una Alianza Estratégica, conforme se desprende de la Resolución motivada No. EPCO-RA-GG-GRH-08-2018, de 19 xx xxxxx de 2017, suscrita por el Xx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, XXXXXXX XXXXXXX XX XX XXXX TSÁCHILA, por razones de conveniencia y viabilidad técnica y económica, se invita a los profesionales, empresas públicas o privadas, de manera individual que estén habilitados en el Registro Único de Proveedores para ejercer esta actividad, legalmente capaces de contratar, con domicilio fiscal en el Ecuador, a que presente su oferta técnica y económica para la ejecución de la obra “Cambio Emergente de tramo de Alcantarilla metálica, aguas abajo, ubicado en el Km2+800 del BY PASS Xxxxxxx- Quito, Sector Río Verde”.

El presupuesto referencial total es de (USD. 121.453,32) Ciento Veinte y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres con 32/100 Dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de (Cuarenta días), contado a partir de la fecha de la suscripción del contrato.

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

El pliego está disponible, sin ningún costo, en la página web de la Empresa Pública Provincial Xxxxx Xxxxxxx Construye EP., xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx y/o en Asesoría Jurídica de la Entidad, donde se los puede obtener una copia ejemplar sin costo alguno.

Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, la entidad o empresa seleccionada deberá encontrarse habilitada en el Registro Único de Proveedores. En consecuencia, para participar bastará “registrar” o “indicar en su propuesta, el número o código de RUP.

Los interesados podrán formular preguntas, para lo cual deberán observar los términos establecidos para este procedimiento de contratación conforme al Reglamento de Asociatividad de la Entidad. La EPCO TSACHILA absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en el término de un día, subsiguientes a la conclusión del período establecido para formular preguntas y aclaraciones. Las preguntas se realizarán de manera escrita dirigido a la Comisión Técnica del proceso de selección de socio y/o por intermedio de la dirección de correo electrónico xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, su respuestas en caso de haberlas serán publicados en la página web xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx.

La oferta se presentará en forma física en Empresa Pública Provincial Xxxxx Xxxxxxx Construye EP., ubicada en Calle Xxxxx Xxxxx Xxxxxx y Av. Los Colonos (Tras el Terminal Terrestre Interprovincial de Xxxxx Xxxxxxx, frente al hotel Mikasa); hasta las 16h00 del día miércoles 23 de enero del 2018.

La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.

(Por tratarse de un proceso de socio estratégico para la ejecución de los rubros, no está sujeto a reajuste alguno, renunciado en todo momento al derecho de reajuste).

La evaluación de las ofertas se realizará aplicando en su primera fase la metodología “cumple o no cumple” respecto de los parámetros de calificación previstos en el pliego y la segunda fase se evaluará aplicando los parámetros de calificación definidos por la Empresa Pública Provincial Xxxxx Xxxxxxx Construye EP.

Las fechas estimadas de selección de socio estratégico, por la naturaleza de su contratación y conforme al Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Asociatividad de la Empresa Pública Provincial Xxxxx Xxxxxxx Construye EP., son las siguientes:

Concepto	Día	Hora
Fecha de publicación	18-01-2018	16H00
Fecha límite de preguntas y solicitud de aclaraciones	22-01-2018	16H00
Fecha límite de respuestas y aclaraciones	23-01-2018	11h00
Fecha límite de entrega de ofertas	24-01-2018	15H00
Fecha de apertura de ofertas	24-01-2018	16H00
Fecha estimada de adjudicación	26-01-2018	15H00

En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de (2) días, de acuerdo al siguiente cronograma.

Concepto	Día	Hora
Fecha límite para solicitar convalidación de errores	25-01-2018	16H00
Fecha límite para convalidación de errores	29-01-2018	16H00
Fecha estimada de adjudicación	30/01/2018	10H00

Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la entidad contratante, relacionados con el contrato de obra suscrito con la Dirección Distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Xxxxx Xxxxxxx de los Tsachilas, según disponibilidad presupuestaria No.

75.01.05 denominada “Obras Públicas de Transportes y Vías” y No. 77.01.01 denominada “Impuesto al Valor Agregado” según memorandum No. EPCO-CG-FP-2018-025, que certifica el monto de USD. 136.027,72 , valor que incluye el IVA. Los pagos se realizarán bajo modalidad de Planillaje de Avance de Obra, según el cronograma de ejecución establecido. Para lo cual las Planillas deberán ser presentadas a la Subgerencia de Construcciones y Vialidad, en los cinco primeros días laborables posteriores al periodo Planillado. Se otorgará un anticipo del cincuenta por ciento del monto del contrato de alianza estratégica.

El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Asociatividad de la Empresa Pública Provincial Xxxxx Xxxxxxx Construye EP.

La EPCO TSACHILA se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de selección de socio estratégico, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

Xxxxx Xxxxxxx, 18 de enero del 2018.

Xx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx XXXXXXX XXXXXXX

XXXXX XXXXXXX CONSTRUYE EP.

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1. Objeto de la contratación: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar un socio privado sea este persona natural o jurídica, que cumpliendo con los requerimientos constantes en pliegos, alcanza la mayor puntuación, para la ejecución de la obra “Cambio Emergente de tramo de Alcantarilla metálica, aguas abajo, ubicado en el Km2+800 del BY PASS Xxxxxxx- Quito, Sector Río Verde”.

2.2. Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de (USD. 121.453,32) Ciento Veinte y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres con 32/100 Dólares de los Estados Unidos de América, NO INCLUYE IVA, de conformidad con el siguiente detalle:

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDA D	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.- CALZADA
1	Excavación sin clasificación	m3	1,454.25	1.28	1,861.44
2	Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado	m3	90.00	7.32	658.80
3	Transporte de suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (Distancia de transporte 10 20 km)	m3-km	1,665.00	0.28	466.20
4	Sub-base Clase 3	m3	68.00	9.74	662.32
5	Transporte de sub-base (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	1,258.00	0.28	352.24
6	Base, Clase 1	m3	56.30	14.29	804.53
7	Transporte de base (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	1,041.55	0.28	291.63
8	Asfalto MC para imprimación	lts.	360.00	0.49	176.40
9	Asfalto diluido , para riego de adherencia	lts.	296.00	0.49	145.04
10	Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta	m3	49.20	141.26	6,949.99
11	Transporte de mezcla asfáltica para capa de rodadura (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	910.20	0.30	273.06
2.- DRENAJE
ALCANTARILLAS
12	Excavación en fango	m3	64.32	2.18	140.22
13	Estabilización con material Pétreo (Pedraplen (Piedra bola 25-30cm))	m3	40.30	15.62	629.49
14	Transporte xx xxxxxx bola (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	745.55	0.28	208.75
15	Sub-base Clase 3	m3	25.00	9.74	243.50
16	Transporte de sub-base (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	462.50	0.28	129.50
17	Material filtrante (pasa 6" retiene 3")	m3	0.80	13.07	10.46
18	Transporte de material filtrante (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	14.80	0.28	4.14
19	Hormigón estructural de cemento Portland, Clase C, f'c=180 kg/cm2 (Replantillo)	m3	17.25	128.73	2,220.59
20	Hormigón estructural de cemento Portland, Clase A, f'c=240 kg/cm2	m3	40.35	222.35	8,971.82
21	Xxxxx xx xxxxxxxx en barras	Kg	1,592.75	1.86	2,962.52

22	Hormigón estructural de cemento Portland, Clase B, f'c= 210 kg/cm2 (Loseta)	m3	16.37	172.54	2,824.48
23	Suministro e instalación de Xxxxx xx xxxxxxxx ( 150 x 150 x 6 ) mm	m2	142.80	5.61	801.11
24	Suministro e instalación de Xxxxx xx xxxxxxxx Electrosoldada R-283	m2	42.00	8.30	348.60
25	Suministro e instalación de Estructura súper luz ELIPSE MOD. 38SE19; LUZ= 10.38m Luz= 10.38m Flecha= 7.12m Espesor= 6.00mm galv.	m	7.32	5190.42	37,993.87
26	Terraplén con Material Recuperado de la vía Existente para reconformación de la Plataforma de la Vía (Mezclado, Tendido e Hidro-compactado)	m3	948.80	2.12	2,011.46
27	Material xx xxxxxxxx importado	m3	237.20	3.05	723.46
28	Transporte de material xx xxxxxxxx importado (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	2372.00	0.28	664.16
29	Suministro e Instalación de Tubería corrugada PVC 160mm	m	20.00	15.37	307.40
30	Suministro e instalación de Tubería PVC de presión 63mm 1 Mpa.	m	20.00	4.95	99.00
MUROS, DESCARGAS Y CUNETAS
31	Excavación sin clasificación	m3	38.00	1.28	48.64
32	Estabilización con material Pétreo (Pedraplen (Piedra bola 25-30cm))	m3	38.00	15.62	593.56
33	Transporte xx xxxxxx bola (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	703.00	0.28	196.84
34	Suministro de Tabla xxxxxxxx xx Xxxxx Estructural A36 Galvanizado (espesor=10mm.) tipo TB1	m2	20.00	307.53	6,150.60
35	Hincado de Tabla estacas xx Xxxxx Estructural	m2	14.00	191.09	2,675.26
36	Gaviones (recubierto con PVC)	m3	159.25	54.98	8,755.57
37	Transporte xx xxxxxx para gaviones (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	2,946.13	0.28	824.92
38	Geotextil (separador), 2000 NT	m2	193.90	2.44	473.12
39	Excavación para cunetas y encauzamientos (Manual)	m3	261.00	6.37	1,662.57
40	Revestimiento de Hormigón Simple, f'c=210 kg/cm2 (Cunetas Laterales)	m3	33.85	161.14	5,454.59
41	Mampostería xx xxxxxx molón (Enrocado (Hormigón Simple 40% + Piedra enrocado 60%)	m3	46.50	101.96	4,741.14
42	Transporte xx xxxxxx bola (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	516.15	0.28	144.52
MUROS, DESCARGAS Y CUNETAS
43	Excavación y relleno para estructuras (Zanja sub-drenes)	m3	295.60	5.53	1,634.67
44	Material filtrante (pasa 6" retiene 3")	m3	220.00	13.07	2,875.40
45	Transporte de material filtrante (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	4,070.00	0.28	1,139.60
46	Geotextil para sub dren, 1600 NT	m2	936.00	1.75	1,638.00
47	Tubería para subdrenes D = 200 mm PVC (Incl. Perforación)	m	120.00	20.60	2,472.00

3.- SEGURIDAD VIAL
SEÑALIZACION HORIZONTAL
48	Marcas de pavimento (Pintura alto tráfico en base de agua)(Línea continua 10cm y línea discontinua 12cm)	m	300.00	0.67	201.00
49	Marcas Sobresalidas de pavimento (Bidireccionales)	u	30.00	4.16	124.80
SEÑALIZACION VERTICAL
50	Guarda caminos Doble	m	26.00	73.44	1,909.44
51	Mojones indicadores de alcantarillas	u	2.00	26.51	53.02
4.- COMPONENTE AMBIENTAL
52	Batería Sanitaria (móviles) (La Unidad Indica el Alquiler por mes)	u	2.00	262.30	524.60
53	Agua para control de polvo	m3	80.00	4.21	336.80
54	Escombrera (Disposición Final y Tratamiento Paisajístico de Zonas de Depósito)	m3	688.01	0.44	302.72
55	Charlas de concientización	u	2.00	205.42	410.84
56	Charlas de adiestramiento (a Capacitadores)	u	2.00	143.51	287.02
57	Instructivos o Trípticos	u	250.00	0.53	132.50
58	Afiches informativos	u	250.00	0.64	160.00
59	Comunicados radiales (La unidad representa 1 minuto)	u	2.00	5.25	10.50
60	Conos de Seguridad H= 0.90 MTS	u	6.00	43.75	262.50
61	vallas móviles con leyenda 1,80 x 1,20 (vía en construcción) (SEÑAL MOVIL: restricciones de velocidad, prohibido rebasar, hombres trabajando, señal de desvío)	u	4.00	132.23	528.92
62	Señales al lado de la carretera (cinta plástica con leyenda peligro)	m	1,000.00	0.12	120.00
63	Comunicados de prensa escrita (1/4 día Ordinario)	u	1.00	671.49	671.49
				Total:	121,453.32

2.3. Especificaciones técnicas: Se incluirán las especificaciones técnicas del proyecto, considerando todos los rubros a ejecutarse en asocio con el privado.

ANTECEDENTES

El 28 de diciembre de 2017 se suscribió el Contrato de Obra para el: “CAMBIO EMERGENTE DE TRAMO DE ALCANTARILLA METÁLICA, AGUAS ABAJO, UBICADA EN EL KM 2+800 DEL BY PASS XXXXXXX - QUITO, SECTOR RIO VERDE, ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MINISTERIO DE TRASPORTES Y OBRAS PÚBLICAS XXXXX XXXXXXX DE LOS TSÁCHILAS Y LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL XXXXX XXXXXXX CONSTRUYE E.P.” Dentro de este

contexto; y, con la finalidad de agilitar la ejecución de dicha obra, considerando que Actualmente la Empresa, tiene instalada gran parte de su logística operativa en la ciudad de Guayaquil, debido a que en los últimos dos años y medio, esta localidad se ha constituido en su principal frente de ejecución de obras, vuelve imperioso visualizar nuevas modalidades de ejecución, que permitan alcanzar los resultados deseados en el menor tiempo y con estándares de calidad en los procesos constructivos.

OBJETIVO

Establecer los parámetros técnicos necesarios para la selección de un Socio Estratégico para la Empresa

Pública Provincial Xxxxx Xxxxxxx Construye, con el cual se ejecute el Contrato de Obra para el: “CAMBIO EMERGENTE DE TRAMO DE ALCANTARILLA METÁLICA, AGUAS ABAJO, UBICADA EN EL KM 2+800 DEL BY PASS XXXXXXX - QUITO, SECTOR RIO VERDE, ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MINISTERIO DE TRASPORTES Y OBRAS PÚBLICAS XXXXX XXXXXXX DE LOS TSÁCHILAS Y LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL XXXXX XXXXXXX CONSTRUYE E.P.”

UBICACIÓN

Provincia: Xxxxx Xxxxxxx de los Tsáchilas Cantón: Xxxxx Xxxxxxx

Parroquia: Río Verde

Vía: km 2+800 del BY PASS Xxxxxxx - Quito (Avenida del Cooperativismo) Coordenadas: -0.279666; -79.178028

DESARROLLO

En base al análisis de las características constructivas del proyecto, el cual considera la reparación de una estructura multiplica súper-luz ELIPSE MOD. 38SE19; LUZ= 10.38m Luz= 10.38m Flecha= 7.12m Espesor= 6.00mm galv., dispuesta como infraestructura vial en el km 2+800 del BY PASS XXXXXXX - QUITO.

Estructura multiplica súper-luz ELIPSE MOD. 38SE19, con un tramo colapsado.

Y considerando que dicho eje vial es altamente transitado por todo tipo de vehículos en especial de carga pesada lo cual hace imperiosa la aplicación de técnicas constructivas específicas para estos casos, las cuales en la práctica nuestra Empresa no posee experticia ya que desde su creación hasta la presente fecha es la primera obra en la que participamos, con dichas características y requerimientos técnicos.

Carga vehicular que transita por el sitio de la Obra.

Basado en lo expuesto me permito sugerir que se considere para la ejecución de la obra, la modalidad de Socio Estratégico, con la finalidad de poder cumplir con nuestras obligaciones contractuales de forma adecuada, ágil y segura tanto para el personal obrero como para los usuarios que diariamente transitan por el sitio.

Cabe resaltar que, dentro de la alianza estratégica se transfiere al socio privado los riesgos constructivos por inobservancia de técnicas de construcción, riesgos de trabajo y vulnerabilidad al cual está expuesto el personal de obra, ya que se tiene que ejecutar la obra en una arteria principal de la ciudad, xx xxxx tráfico y de transporte pesado, ya que es la vía que conecta la consta con la sierra, como es el caso de la BY PASS Xxxxxxx- Quito.

De conformidad con lo que dispone los artículos 5, 7, 8 y 11 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Asociatividad de la Empresa Publica Provincial Xxxxx Xxxxxxx Construye EP., se emite criterio informe técnico favorable que justifica la conveniencia institucional en ejecutar la obra Cambio Emergente de tramo de Alcantarilla metálica, aguas abajo, ubicado en el Km2+800 del BY PASS Xxxxxxx- Quito, Sector Río Verde, por asocio con una empresa privada, bajo la modalidad de alianza estratégica en forma integral de la obra, ya que de este modo se controlaría integralmente su ejecución y por razones técnicas de responsabilidad y garantías en ejecución de obra, se torna inconveniente y contraproducente la desagregación de rubros.

Finalmente, por la conceptualización de la obra denominada “Cambio Emergente”, su plazo contractual de ejecución es básicamente limitado, por lo que la conformación de una alianza estratégica en asocio con un privado permitiría el cumplimiento del mismo, así se evitaría el riesgo de posible incumplimiento de plazo contractual para con la Dirección Distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Xxxxx Xxxxxxx de los Tsáchilas. Adicionalmente, esto permitirá que nuestra Empresa adquiera experiencia en la ejecución de este tipo de obras. En este contexto se adjuntan las Condiciones Específicas que deberá cumplir el Socio Estratégico que se seleccione para tal efecto, considerando que existe la VIABILIDAD TÉCNICA Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO.

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA SELECCIÓN DE UN SOCIO ESTRATÉGICO PERFIL TÉCNICO

El Socio Estratégico deberá cumplir con el siguiente perfil técnico mínimo requerido:

Persona Natural o Jurídica con experiencia certificada en la ejecución de obras de Infraestructura Civil. Estar habilitado para ejecutar obras de infraestructura civil con Entidades del Estado.

No estar inmerso en ninguna de las inhabilitaciones xx xxx, que limiten su participación en el presente proceso de selección.

Las demás que determine la Ley.

ALCANCE DE LA SELECCIÓN DE UN SOCIO ESTRATÉGICO

El Socio Estratégico, se compromete a proveer todo el personal, materiales, equipos, tecnología y demás recursos logísticos y técnicos necesarios para cumplir a cabalidad con la ejecución de la obra, encuadrándose en los dispositivos legales vigentes; para lo cual se establece que previamente los postulantes a Socio Estratégico deberán realizar una inspección al sitio de la obra, con lo cual tendrán pleno conocimiento de las características y condiciones del proyecto y en casos de no encontrar ningún inconveniente para la ejecución del mismo, expresarán su voluntad de continuar con el proceso, proclamando total aceptación a todas las condiciones y disposiciones del presente documento.

Personal Técnico.- Deberá contar con el siguiente personal técnico:

FUNCIÓN	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN	TITULACIÓN	NIVEL DE ESTUDIOS
Superintendente de Obra	1	50%	Ingeniero Civil	3er.
Residente de Obra	1	100%	Ingeniero Civil	3er.
Manejo y Mitigación Ambiental	1	25%	Ingeniero Ambiental y/o Especialista Ambiental	3er.

Para la acreditación del personal técnico, el postulante a Xxxxx Xxxxxxxxxxx, deberá presentar la documentación que avale la formación técnica de cada uno de los profesionales con título de mínimo de tercer nivel, sus documentos personales, hoja de vida donde se incluya su experiencia profesional en obra y las cartas de compromiso de cada uno, comprometiendo su participación en la ejecución del proyecto.

Para justificar la experiencia el invitado deberá validar esta información documentadamente a través de contratos, actas de entrega recepción definitiva o certificados, cuyos montos de ejecución sumen o equivalgan al menos al 40% del presupuesto referencial establecido para este proceso, en uno o sumado hasta tres proyectos; para éste caso se deberá observar lo siguiente:

Serán validados únicamente los contratos de los últimos 10 años.

En caso de los contratos emitidos en el sector privado, serán válidos aquellos que hayan sido conferidos por la empresa contratante o el dueño de la obra.

En caso de actas de entrega recepción definitivas serán válidas aquellos que hayan sido suscritas por el funcionario competente de las ejecuciones de obra realizadas.

En el caso de trabajos en ejecución con un avance del 75%, el oferente deberá adjuntar a la oferta un certificado expedido por la Entidad Contratante beneficiaria del trabajo, en donde se indique el grado de cumplimiento de la misma. Para el caso de trabajos ejecutados con empresas públicas, las certificaciones deben ser otorgadas únicamente por los Gerentes de Área o por los Directores, Administradores del Proyecto.

MAQUINARIA Y EQUIPO

Deberá contar con la disponibilidad de la siguiente maquinaria y equipo de construcción:

Nº	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	Nº DE UNIDADES	CARACTERÍSTICAS
1	Excavadora de Oruga	1	153HP o superior
2	Motoniveladora	1	135 HP o superior
3	Rodillo Vibratorio liso	1	107 HP o superior
4	Concretera	2	1 saco o superior
5	Vibrador para Hormigón	2	2Hp, incluye xxxxxxxx xx 0 x.
0	Volquetas	2	12 m3 o equivalente
7	Tanquero	1	6000 Lts.
8	Vehículo, para abastecimiento y movilización del personal, del año 2010 en adelante	2	1.0 Ton.
9	Equipo Topográfico de alta precisión	1	En buen estado y Funcionamiento

Para la acreditación de la maquinaria, se deberá presentar las matrículas y permisos de operación actualizados y para el caso de los equipos de construcción, las facturas de compra o título de propiedad, todos los documentos deberán estar a nombre del postulante a Socio Estratégico, en caso de ser propios; y, en caso de ser alquilados deberán contar con las respectivas cartas de compromiso de alquiler firmadas por el o los propietarios de la maquinaria o equipos que estén considerados para tal efecto, además de sus documentos personales.

EXPERIENCIA GENERAL MINIMA

La justificación de la Experiencia General, corresponde a construcción, remodelación, fiscalización, consultoría y/o dirección técnica de proyectos civiles de edificaciones, vías, alcantarillados, entre otros, cuyos montos ejecutados alcance el mínimo el cuarenta (40) por ciento del presupuesto referencial de esta contratación. La experiencia podrá ser acreditada en 1 o sumados hasta 3 proyectos. Si el proyecto o la suma de proyectos fuesen inferiores al porcentaje antes señalado será descalificada la oferta. En ningún caso serán objeto de valoración los proyectos con presupuestos menores al 10,00% del presupuesto referencial del presente procedimiento. Se tomará en cuenta solamente servicios realizadas en los últimos diez años; aquellos proyectos que superen los diez años no serán considerados. Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo al cronograma. La experiencia puede ser acreditada con acta recepción, contratos debidamente legalizados, facturas declaradas ante el SRI y/o certificación conferida por la entidad que contrató la obra y/o dueño de la obra donde conste dirección y teléfono.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA MINIMA

La justificación de la Experiencia Específica, corresponde a construcción, fiscalización, consultoría y/o dirección técnica de proyectos civiles de vías, alcantarillados, cuyos montos ejecutados alcance el mínimo el cincuenta (50) por ciento del presupuesto referencial de esta contratación. La experiencia podrá ser acreditada en 1 o sumados hasta 3 proyectos. Si el proyecto o la suma de proyectos es inferior al porcentaje antes señalado será descalificada la oferta. En ningún caso serán objeto de valoración los proyectos con presupuestos menores al 15,00% del presupuesto referencial del presente procedimiento. Se tomará en cuenta solamente obras realizadas en los últimos diez años; aquellos proyectos que superen los diez años no serán considerados. Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo al cronograma. La experiencia puede ser acreditada con acta recepción, contratos debidamente legalizados, facturas declaradas ante el SRI y/o certificación conferida por la entidad que contrató la obra y/o dueño de la obra donde conste dirección y teléfono.

Presupuesto Referencial para la ejecución de los trabajos.- Considerando las características técnicas del proyecto y su ubicación en un eje vial altamente transitado, lo cual obliga a la ejecución de procesos

constructivos específicos, mantener señalización permanente y ubicar un campamento de forma estratégica de modo que no se dificulte el tránsito, se ha establecido el siguiente presupuesto referencial:

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDA D	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.- CALZADA
1	Excavación sin clasificación	m3	1,454.25	1.28	1,861.44
2	Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado	m3	90.00	7.32	658.80
3	Transporte de suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (Distancia de transporte 10 20 km)	m3-km	1,665.00	0.28	466.20
4	Sub-base Clase 3	m3	68.00	9.74	662.32
5	Transporte de sub-base (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	1,258.00	0.28	352.24
6	Base, Clase 1	m3	56.30	14.29	804.53
7	Transporte de base (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	1,041.55	0.28	291.63
8	Asfalto MC para imprimación	lts.	360.00	0.49	176.40
9	Asfalto diluido , para riego de adherencia	lts.	296.00	0.49	145.04
10	Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta	m3	49.20	141.26	6,949.99
11	Transporte de mezcla asfáltica para capa de rodadura (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	910.20	0.30	273.06
2.- DRENAJE
ALCANTARILLAS
12	Excavación en fango	m3	64.32	2.18	140.22
13	Estabilización con material Pétreo (Pedraplen (Piedra bola 25-30cm))	m3	40.30	15.62	629.49
14	Transporte xx xxxxxx bola (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	745.55	0.28	208.75
15	Sub-base Clase 3	m3	25.00	9.74	243.50
16	Transporte de sub-base (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	462.50	0.28	129.50
17	Material filtrante (pasa 6" retiene 3")	m3	0.80	13.07	10.46
18	Transporte de material filtrante (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	14.80	0.28	4.14
19	Hormigón estructural de cemento Portland, Clase C, f'c=180 kg/cm2 (Replantillo)	m3	17.25	128.73	2,220.59
20	Hormigón estructural de cemento Portland, Clase A, f'c=240 kg/cm2	m3	40.35	222.35	8,971.82
21	Xxxxx xx xxxxxxxx en barras	Kg	1,592.75	1.86	2,962.52
22	Hormigón estructural de cemento Portland, Clase B, f'c= 210 kg/cm2 (Loseta)	m3	16.37	172.54	2,824.48
23	Suministro e instalación de Xxxxx xx xxxxxxxx ( 150 x 150 x 6 ) mm	m2	142.80	5.61	801.11
24	Suministro e instalación de Xxxxx xx xxxxxxxx Electrosoldada R-283	m2	42.00	8.30	348.60
25	Suministro e instalación de Estructura súper luz ELIPSE MOD. 38SE19; LUZ= 10.38m Luz= 10.38m Flecha= 7.12m Espesor= 6.00mm galv.	m	7.32	5190.42	37,993.87

	26	Terraplén con Material Recuperado de la vía Existente para reconformación de la Plataforma de la Vía (Mezclado, Tendido e Hidro-compactado)	m3	948.80	2.12	2,011.46
	27	Material xx xxxxxxxx importado	m3	237.20	3.05	723.46
	28	Transporte de material xx xxxxxxxx importado (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	2372.00	0.28	664.16
	29	Suministro e Instalación de Tubería corrugada PVC 160mm	m	20.00	15.37	307.40
	30	Suministro e instalación de Tubería PVC de presión 63mm 1 Mpa.	m	20.00	4.95	99.00
	MUROS, DESCARGAS Y CUNETAS
	31	Excavación sin clasificación	m3	38.00	1.28	48.64
	32	Estabilización con material Pétreo (Pedraplen (Piedra bola 25-30cm))	m3	38.00	15.62	593.56
	33	Transporte xx xxxxxx bola (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	703.00	0.28	196.84
	34	Suministro de Tabla xxxxxxxx xx Xxxxx Estructural A36 Galvanizado (espesor=10mm.) tipo TB1	m2	20.00	307.53	6,150.60
	35	Hincado de Tabla estacas xx Xxxxx Estructural	m2	14.00	191.09	2,675.26
	36	Gaviones (recubierto con PVC)	m3	159.25	54.98	8,755.57
	37	Transporte xx xxxxxx para gaviones (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	2,946.13	0.28	824.92
	38	Geotextil (separador), 2000 NT	m2	193.90	2.44	473.12
	39	Excavación para cunetas y encauzamientos (Manual)	m3	261.00	6.37	1,662.57
	40	Revestimiento de Hormigón Simple, f'c=210 kg/cm2 (Cunetas Laterales)	m3	33.85	161.14	5,454.59
	41	Mampostería xx xxxxxx molón (Enrocado (Hormigón Simple 40% + Piedra enrocado 60%)	m3	46.50	101.96	4,741.14
	42	Transporte xx xxxxxx bola (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	516.15	0.28	144.52
	MUROS, DESCARGAS Y CUNETAS
	43	Excavación y relleno para estructuras (Zanja sub-drenes)	m3	295.60	5.53	1,634.67
	44	Material filtrante (pasa 6" retiene 3")	m3	220.00	13.07	2,875.40
	45	Transporte de material filtrante (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	4,070.00	0.28	1,139.60
	46	Geotextil para sub dren, 1600 NT	m2	936.00	1.75	1,638.00
	47	Tubería para subdrenes D = 200 mm PVC (Incl. Perforación)	m	120.00	20.60	2,472.00
	3.- SEGURIDAD VIAL
	SEÑALIZACION HORIZONTAL
	48	Marcas de pavimento (Pintura alto tráfico en base de agua)(Línea continua 10cm y línea discontinua 12cm)	m	300.00	0.67	201.00
	49	Marcas Sobresalidas de pavimento (Bidireccionales)	u	30.00	4.16	124.80
	SEÑALIZACION VERTICAL
	50	Guarda caminos Doble	m	26.00	73.44	1,909.44
	51	Mojones indicadores de alcantarillas	u	2.00	26.51	53.02

4.- COMPONENTE AMBIENTAL
52	Batería Sanitaria (móviles) (La Unidad Indica el Alquiler por mes)	u	2.00	262.30	524.60
53	Agua para control de polvo	m3	80.00	4.21	336.80
54	Escombrera (Disposición Final y Tratamiento Paisajístico de Zonas de Depósito)	m3	688.01	0.44	302.72
55	Charlas de concientización	u	2.00	205.42	410.84
56	Charlas de adiestramiento (a Capacitadores)	u	2.00	143.51	287.02
57	Instructivos o Trípticos	u	250.00	0.53	132.50
58	Afiches informativos	u	250.00	0.64	160.00
59	Comunicados radiales (La unidad representa 1 minuto)	u	2.00	5.25	10.50
60	Conos de Seguridad H= 0.90 MTS	u	6.00	43.75	262.50
61	vallas móviles con leyenda 1,80 x 1,20 (vía en construcción) (SEÑAL MOVIL: restricciones de velocidad, prohibido rebasar, hombres trabajando, señal de desvío)	u	4.00	132.23	528.92
62	Señales al lado de la carretera (cinta plástica con leyenda peligro)	m	1,000.00	0.12	120.00
63	Comunicados de prensa escrita (1/4 día Ordinario)	u	1.00	671.49	671.49
				Total:	121,453.32

Cronograma de Ejecución.- En virtud de que la obra es emergente se ha considerado un Plazo de Ejecución de 40 días, acorde al siguiente cronograma valorada actividades.

ITEM S	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	TIEMPO EN DÍAS
						20 Días	20 Días
1.- CALZADA
1	Excavación sin clasificación	m3	1,454.25	1.28	1861.44	1,861.44
2	Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado	m3	90.00	7.32	658.80		658.80
3	Transporte de suelo seleccionado para mejoramiento de la subrasante (Distancia de transporte 10 20 km)	m3-km	1,665.00	0.28	466.20		466.20
4	Sub-base Clase 3	m3	68.00	9.74	662.32		662.32
5	Transporte de sub-base (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	1,258.00	0.28	352.24		352.24
6	Base, Clase 1	m3	56.30	14.29	804.53		804.53
7	Transporte de base (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	1,041.55	0.28	291.63		291.63
8	Asfalto MC para imprimación	lts.	360.00	0.49	176.40		176.40
9	Asfalto diluido , para riego de adherencia	lts.	296.00	0.49	145.04		145.04
10	Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta	m3	49.20	141.26	6,949.99		6,949.99
11	Transporte de mezcla asfáltica para capa de rodadura (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	910.20	0.30	273.06		273.06
2.- DRENAJE
ALCANTARILLAS
12	Excavación en fango	m3	64.32	2.18	140.22	140.22

	13	Estabilización con material Pétreo (Pedraplen	m3	40.30	15.62	629.49	629.49
		(Piedra bola 25-30cm))
	14	Transporte xx xxxxxx bola (Distancia de	m3-km	745.55	0.28	208.75	208.75
		transporte 10-20 km)
	15	Sub-base Clase 3	m3	25.00	9.74	243.50	243.50
	16	Transporte de sub-base (Distancia de	m3-km	462.50	0.28	129.50	129.50
		transporte 10-20 km)
	17	Material filtrante (pasa 6" retiene 3")	m3	0.80	13.07	10.46	10.46
	18	Transporte de material filtrante (Distancia de	m3-km	14.80	0.28	4.14	4.14
		transporte 10-20 km)
	19	Hormigón estructural de cemento Portland,	m3	17.25	128.73	2,220.59	888.24	1,332.36
		Clase C, f'c=180 kg/cm2 (Replantillo)
	20	Hormigón estructural de cemento Portland,	m3	40.35	222.35	8,971.82	8,971.82
		Clase A, f'c=240 kg/cm2
	21	Xxxxx xx xxxxxxxx en barras	Kg	1592.75	1.86	2,962.52	2,962.52
	22	Hormigón estructural de cemento Portland,	m3	16.37	172.54	2824.48		2,824.48
		Clase B, f'c= 210 kg/cm2 (Loseta)
	23	Suministro e instalación de Xxxxx xx xxxxxxxx (	m2	142.80	5.61	801.11		801.11
		150 x 150 x 6 ) mm
	24	Suministro e instalación de Xxxxx xx xxxxxxxx	m2	42.00	8.30	348.60		348.60
		Electrosoldada R-283
		Suministro e instalación de Estructura super
	25	luz ELIPSE MOD. 38SE19; LUZ= 10.38m Luz= 10.38m Flecha= 7.12m Espesor= 6.00mm galv.	M	7.32	5190.42	37,993.8 7	37,993.8 7
		Terraplén con Material Recuperado de la vía
	26	Existente para reconformación de la Plataforma de la Vía (Mezclado, Tendido e	m3	948.80	2.12	2,011.46	603.44	1,408.02
		Hidro-compactado)
	27	Material xx xxxxxxxx importado	m3	237.20	3.05	723.46		723.46
	28	Transporte de material xx xxxxxxxx	m3-km	2,372.00	0.28	664.16		664.16
		importado (Distancia de transporte 10-20 km)
	29	Suministro e Instalación de Tubería corrugada	M	20.00	15.37	307.40		307.40
		PVC 160mm
	30	Suministro e instalación de Tubería PVC de	M	20.00	4.95	99.00		99.00
		presión 63mm 1 Mpa.
	MUROS, DESCARGAS Y CUNETAS
	31	Excavación sin clasificación	m3	38.00	1.28	48.64		48.64
	32	Estabilización con material Pétreo (Pedraplen	m3	38.00	15.62	593.56		593.56
		(Piedra bola 25-30cm))
	33	Transporte xx xxxxxx bola (Distancia de	m3-km	703.00	0.28	196.84		196.84
		transporte 10-20 km)
		Suministro de Tabla xxxxxxxx xx Xxxxx
	34	Estructural A36 Galvanizado	m2	20.00	307.53	6,150.6		6,150.60
		(espesor=10mm.) tipo TB1
	35	Hincado de Tabla estacas xx Xxxxx Estructural	m2	14.00	191.09	2,675.26		2,675.26
	36	Gaviones (recubierto con PVC)	m3	159.25	54.98	8,755.56		8,755.57
						5
	37	Transporte xx xxxxxx para gaviones (Distancia	m3-km	2946.13	0.28	824.9164		824.92
		de transporte 10-20 km)
	38	Geotextil (separador), 2000 NT	m2	193.90	2.44	473.116		473.12
	39	Excavación para cunetas y encauzamientos	m3	261.00	6.37	1,662.57		1,662.57
		(Manual)
	40	Revestimiento de Hormigón Simple, f'c=210	m3	33.85	161.14	5,454.58		5,454.59
		kg/cm2 (Cunetas Laterales)				9

41	Mampostería xx xxxxxx molón (Enrocado (Hormigón Simple 40% + Piedra enrocado 60%)	m3	46.50	101.96	4,741.14		4,741.14
42	Transporte xx xxxxxx bola (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	516.15	0.28	144.522		144.52
MUROS, DESCARGAS Y CUNETAS
43	Excavación y relleno para estructuras (Zanja sub-drenes)	m3	295.6	5.53	1,634.66 8		1,634.67
44	Material filtrante (pasa 6" retiene 3")	m3	220.00	13.07	2,875.40		2,875.40
45	Transporte de material filtrante (Distancia de transporte 10-20 km)	m3-km	4,070.00	0.28	1,139.60		1,139.60
46	Geotextil para sub dren, 1600 NT	m2	936.00	1.75	1,638.00		1,638.00
47	Tubería para subdrenes D = 200 mm PVC (Incl. Perforación)	M	120.00	20.6	2,472.00		2,472.00
3.- SEGURIDAD VIAL
SEÑALIZACION HORIZONTAL
48	Marcas de pavimento (Pintura alto tráfico en base de agua)(Línea continua 10cm y línea discontinua 12cm)	M	300.00	0.67	201.00		201.00
49	Marcas Sobresalidas de pavimento (Bidireccionales)	U	30.00	4.16	124.80		124.80
SEÑALIZACION VERTICAL
50	Guarda caminos Doble	M	26.00	73.44	1,909.44		1,909.44
51	Mojones indicadores de alcantarillas	U	2.00	26.51	53.02		53.02
4.- COMPONENTE AMBIENTAL
52	Batería Sanitaria (móviles) (La Unidad Indica el Alquiler por mes)	U	2.00	262.30	524.60	262.30	262.30
53	Agua para control de polvo	m3	80.00	4.21	336.80	235.76	101.04
54	Escombrera (Disposición Final y Tratamiento Paisajístico de Zonas de Depósito)	m3	688.01	0.44	302.7244	211.91	90.82
55	Charlas de concientización	U	2.00	205.42	410.84	205.42	205.42
56	Charlas de adiestramiento (a Capacitadores)	U	2.00	143.51	287.02	143.51	143.51
57	Instructivos o Trípticos	U	250.00	0.53	132.5	66.25	66.25
58	Afiches informativos	U	250.00	0.64	160.00	80.00	80.00
59	Comunicados radiales (La unidad representa 1 minuto)	U	2.00	5.25	10.50	5.25	5.25
60	Conos de Seguridad H= 0.90 MTS	U	6.00	43.75	262.50	262.50
61	vallas móviles con leyenda 1,80 x 1,20 (vía en construcción) (SEÑAL MOVIL: restricciones de velocidad, prohibido rebasar, hombres trabajando, señal de desvío)	U	4.00	132.23	528.92	528.92
62	Señales al lado de la carretera (cinta plástica con leyenda peligro)	M	1,000.00	0.12	120.00	120.00
63	Comunicados de prensa escrita (1/4 día Ordinario)	U	1.00	671.49	671.49	671.49
				Totales:	121,453. 32	57,440.6 9	64,012.6 3
	INVERSIÓN MENSUAL					57,440.6 9	64,012.6 3
	AVANCE PARCIAL EN %					47.29%	52.71%
	INVERSIÓN ACUMULADA					57,440.6 9	121,453. 32
	AVANCE ACUMULADO EN %					47.29%	100.00%

Forma de pago.- Se cancelará el 50% del monto por concepto de anticipo, al Socio Estratégico que sea seleccionado acorde al Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Asociatividad de la Empresa Pública Provincial Xxxxx Xxxxxxx Construye E.P., El 50% restante se cancelara bajo modalidad de Planillaje de Avance de Obra, según el cronograma de ejecución establecido. Para lo cual las Planillas deberán ser presentadas a la Subgerencia de Construcciones y Vialidad, en los cinco primeros días laborables posteriores al periodo Planillado.

Garantía.- En virtud de las condiciones del presente proceso contractual el Contratista deberá cumplir las siguientes garantías: en este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la LOSNCP.

Garantía Técnica.- El Contratista entregará a favor de la EPCO TSÁCHILA una Garantía Técnica de al menos 10 años, que cubra los daños o defectos que por efecto de la mala aplicación de los procesos constructivos o por la mala utilización de los materiales de construcción, se presentaren.

Garantía de Fiel Cumplimiento.- Del contrato, que se rendirá por un valor igual al 5% del monto total del contrato.

Garantía del Anticipo.- Que respalde el 100% del valor recibido por este concepto.

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP y 118 del Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la Contratante, a través del Administrador del Contrato; de tal manera que la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá ser emitida con una vigencia que cubra el plazo de ejecución de la obra más seis meses que corresponde al periodo entre la recepción provisional y definitiva de la obra.

En caso de prórroga del plazo contractual el contratista se obliga a renovar las Garantías establecidas en la LOSNCP.

Multas.- Vencido el plazo contractual, sin que medie prórroga alguna, se aplicará la multa de 5/1000 (cinco por mil) del presupuesto referencial de la obra por cada día de retraso en la entrega del bien contratado, a entera satisfacción de la Empresa.

Las demás que exija la Ley.

Partida presupuestaria.- La que asigne el Área Financiera, acorde a la Reforma Presupuestaria que tenga que realizarse para tal efecto.

Descuentos.- Deberá estar sujeto a todos los descuentos xx Xxx y a las que determinen el Área Financiera, en las que se incluyen:

El porcentaje correspondiente para amortizar el anticipo. Retenciones y/o multas a que hubiere lugar.

Supervisión.- La Supervisión de la ejecución de la Obra a cargo del Socio Estratégico, estará a cargo de la Sub Gerencia de Construcciones y Vialidad de la Empresa Pública Provincial Xxxxx Xxxxxxx Construye E.P. Reajuste de precios.- Por tratarse de una obra cuyo plazo de ejecución es corto, no se contemplará reajustes de precios, siendo el valor establecido en el presente documento, la única compensación que recibirá el Socio Estratégico por la ejecución total de los trabajos a su cargo, a entera satisfacción de la Empresa.

Obligaciones del Socio Estratégico.- El Socio Estratégico está obligado a:

A ejecutar la totalidad de los trabajos a su cargo, en el plazo y valor establecido, acorde a las especificaciones técnicas, planos, diseños, detalles constructivos y demás información técnica y legal que forma parte del proyecto, a entera satisfacción del Empresa.

A coordinar, acatar y ejecutar todas las disposiciones emanadas por la Empresa Pública Provincial Xxxxx Xxxxxxx Construye E.P. y de la Fiscalización del Proyecto, referentes a la ejecución del proyecto.

A entregar reportes detallados del avance en la ejecución de los trabajos a la Sub Gerencia de Construcciones y Vialidad de la Empresa Pública Provincial Xxxxx Xxxxxxx Construye E.P., cuando les sean requeridos.

A realizar todas las pruebas de control de calidad exigidas en las especificaciones técnicas del proyecto, en coordinación con la Sub Gerencia de Construcciones y Vialidad de la Empresa Pública Provincial Xxxxx Xxxxxxx Construye E.P.

A que una vez terminados y entregados a entera satisfacción de la Empresa la totalidad delos trabajos a su cargo, El Socio Estratégico entregará a favor de la Empresa Pública Provincial Xxxxx Xxxxxxx Construye E.P., una Garantía Técnica de al menos 10 (Diez) años, la cual cubrirá todos los defectos constructivos y vicios ocultos que pudieran presentarse en la obra, del mismo modo, dicha garantía asumirá la totalidad de

los costes que por ese motivo se generaren con el objeto de reparar la obra en caso de ser necesario.

El Socio Estratégico se obliga a favor de la Empresa Pública Provincial Xxxxx Xxxxxxx Construye E.P., a entregar toda la documentación técnica, planillas de avance y liquidación entre otra información relacionada a la ejecución de la obra, la cual deberá contener al menos: Planos As Build y detalles Constructivos, ensayos y pruebas de calidad, garantías, anexo fotográfico y memorias técnicas. La información se presentará en formado físico y digital.

La recepción de los trabajos ejecutados por el Socio Estratégico se realizará en los términos establecidos en la LOSNCP y su Reglamento.

Especificaciones Generales.- El Socio Estratégico deberá someterse a las siguientes especificaciones:

El Socio Estratégico se ceñirá en todo momento a las especificaciones técnicas, planos, diseños, detalles constructivos y demás documentación técnica y legal del proyecto, la cual será entregada por la Sub Gerencia de Construcciones y Vialidad de la Empresa Pública Provincial Xxxxx Xxxxxxx Construye E.P.

El Socio Estratégico utilizar los materiales establecidos en las especificaciones técnicas, planos, diseños, detalles constructivos y demás información técnica y legal que forman parte del proyecto, en ningún caso el Socio Estratégico utilizará reemplazos o sustitutos sin previo análisis y autorización de la Sub Gerencia de Construcciones y Vialidad de la Empresa Pública Provincial Xxxxx Xxxxxxx Construye E.P. en coordinación con la Fiscalización de la Obra.

El Socio Estratégico utilizará técnicas procedimientos actualizados en la ejecución de los trabajos a su cargo, acorde a normativas técnicas aplicables y vigentes, enmarcado en el respeto al medio ambiente.

Fotografías.- El Socio Estratégico proporcionará fotografías del proceso constructivo, mínimo seis fotografías de cada una de las etapas.

Muestras y ensayos.- Todos los materiales y demás elementos destinados a la ejecución de la Obra, serán sometidos a las pruebas o ensayos que indiquen las normas técnicas para verificar sus propiedades y características de conformidad con las especificaciones y las tolerancias permisibles para el uso al cual han sido destinados, al momento de realizar las pruebas o ensayos siempre deberá estar presente el Personal de la Sub Gerencia de Construcciones y Vialidad de la Empresa Pública Provincial Xxxxx Xxxxxxx Construye E.P.; así como, la Fiscalización del Proyecto.

Los materiales que no hayan sido aceptados por la Sub Gerencia de Construcciones y Vialidad de la Empresa Pública Provincial Xxxxx Xxxxxxx Construye E.P., o por la Fiscalización del Proyecto, por no cumplir con las condiciones requeridas deberán ser retirados, y reemplazados con material adecuado, a costo del Socio Estratégico.

Será cuenta del Socio Estratégico el suministro de la totalidad de las pruebas o ensayos de control de calidad y la realización de las pruebas y sus costes, así como el personal y equipos necesarios para tal fin.

Facturación.- Acorde a lo establecido en la LEY.

Entrega – Recepción de la Obra Ejecutada.- Una vez que el Socio Estratégico considere que los trabajos están terminados, entendiéndose por esto que se ha ejecutado la totalidad de los trabajos a su cargo, conforme a los diseños, planos, detalles constructivos, especificaciones técnicas y demás documentación técnica y legal que forme parte del proyecto; y que, pueda funcionar ser probada y recibida a satisfacción, notificará por escrito a la Empresa, solicitando la Entrega – Recepción de los trabajos ejecutados.

Estas recepciones se efectuarán de acuerdo a lo dispuesto en la Ley.

Especificaciones técnicas, diseños y planos de construcción.- Se adjunta adicionalmente las especificaciones técnicas que son de cumplimiento obligatorio en la ejecución de la obra.

PARÁMETROS DE VALORACIÓN POR PUNTAJE EXPERIENCIA GENERAL OFERENTE (6.0 PUNTOS)

Se otorgará la máxima calificación (6 puntos) al oferente que acredite experiencia en proyectos de consultoría, construcción y/o fiscalización, de obras de Infraestructura Civil vial, cuyo presupuesto sea igual o superior al 70 por ciento del presupuesto referencial de esta contratación. La experiencia podrá ser acreditada en uno o la suma de máximo cinco proyectos. Montos menores se calificarán proporcionalmente. Únicamente para efectos de calificación, para la suma de experiencias, solamente serán considerados aquellos proyectos cuyo monto de ejecución sea mayor al 10 por ciento del presupuesto referencial de este procedimiento. Se tomará en cuenta solamente obras realizadas en los últimos diez años; aquellos proyectos que superen los diez años no serán considerados. Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo al cronograma. La experiencia puede ser acreditada

con acta recepción, contratos debidamente legalizados, facturas declaradas ante el SRI y/o certificación conferida por el contratante del proyecto Entidad Pública o dueño de la Obra sector privado donde conste dirección y teléfono.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE (14.0 PUNTOS)

Se otorgará (14 puntos) al Oferente que justifique haber realizado experiencia en proyectos de consultoría, construcción y/o fiscalización, de obras de Infraestructura Civil vial, cuyo presupuesto sea igual o superior al 70 por ciento del presupuesto referencial de esta contratación. La experiencia podrá ser acreditada en 1 o sumados hasta 5 proyectos de estas características. El proyecto o la suma de proyectos que sea inferior al porcentaje antes señalado, se otorgarán calificaciones proporcionales. En ningún caso serán objeto de puntuación proyectos con presupuestos menores al 15 por ciento del presupuesto referencial del presente procedimiento. Para acreditar experiencia también serán aceptados aquellos proyectos que se encuentren en ejecución, siempre que cuenten con un avance mínimo del 75 por ciento, debidamente certificado por la Entidad Contratante. Se tomará en cuenta solamente servicios realizadas en los últimos diez años; aquellos proyectos que superen los diez años no serán considerados. Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo al cronograma. La experiencia puede ser acreditada con acta recepción, contratos debidamente legalizados, facturas declaradas ante el SRI y/o certificación conferida por el contratante del proyecto Entidad Pública o dueño de la Obra sector privado donde conste dirección y teléfono.

PERSONAL TÉCNICO (10.0 PUNTOS)

SUPERINTENDENTE DE OBRA (Ingeniero Civil).- Se asignará cuatro (4.0) puntos al profesional que demuestre experiencia como contratista o superintendente de obra en obras civiles, cuyo presupuesto sea de al menos el 70% del presupuesto referencial de este proceso. La experiencia podrá ser acreditada en uno o la suma de los montos de cinco proyectos, en los que hubiere participado como Contratista o Superintendente de obra. Para la suma de experiencias, solamente serán considerados aquellos proyectos cuyo monto de ejecución sea mayor al 10 por ciento del presupuesto referencial de este procedimiento.

RESIDENTE DE OBRA (Ingeniero Civil).- Se asignará Tres puntos (3.0) al profesional que demuestre profesional que demuestre experiencia como residente de obra en obras civiles, cuyos montos ejecutados alcance el mínimo el cuarenta (40) por ciento del presupuesto referencial de esta contratación. La experiencia podrá ser acreditada en 1 o sumados hasta 3 proyectos. Para la suma de experiencias, solamente serán considerados aquellos proyectos cuyo monto de ejecución sea mayor al 10 por ciento del presupuesto referencial de este procedimiento.

XXXXXX Y MITIGACIÓN AMBIENTAL (Ingeniero Ambiental y/o Especialista Ambiental).- Se asignará Tres puntos (3.0) al profesional que demuestre experiencia como Ingeniero Ambiental y/o Especialista Ambiental en obras civiles o consultorías de obras civiles, cuyo presupuesto sea de al menos el 40% del presupuesto referencial de este proceso. La experiencia podrá ser acreditada en uno o la suma de los montos de tres proyectos. Para la suma de experiencias, solamente serán considerados aquellos proyectos cuyo monto de ejecución sea mayor al 10 por ciento del presupuesto referencial de este procedimiento.

A FIN DE CUMPLIR CON LA VALORACION CORRESPONDIENTE TENER EN CUENTA LOS ASPECTOS SIGUIENTES:

Todo proyecto presentado por el personal técnico (Superintendente de Obra, Residente de Obra y Ambientalista), para efectos de ser considerado válido, deberá superar el 10% del presupuesto referencial.

Experiencias menores o cuya suma sea menor al porcentaje requerido para cada uno de los profesionales, se calificarán proporcionalmente mediante la aplicación de regla de tres simple.

Se tomará en cuenta solamente proyectos realizadas en los últimos diez años; aquellos proyectos que superen los diez años no serán considerados. Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo al cronograma. La experiencia puede ser acreditada con acta recepción, contratos debidamente legalizados, facturas declaradas ante el SRI y/o certificación conferida por el contratante del proyecto Entidad Pública o dueño de la Obra sector privado donde conste dirección y teléfono.

Para acreditar experiencia también serán aceptados aquellos proyectos que se encuentren en ejecución, siempre que cuenten con un avance mínimo del 75%, debidamente certificado por la Entidad Contratante.

En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector privado, las Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por la Entidad Contratante o por el propietario del

proyecto.

Tratándose de experiencia en el sector público: con copias simples del Acta de Entrega-Recepción provisional o definitiva. Únicamente en el caso de proyectos en ejecución, será válido el certificado emitido por la Entidad Contratante.

Un profesional no podrá comprometerse para dos o más cargos, de darse el caso, únicamente se considerará al de mayor jerarquía, sin embargo el profesional técnico por esto efecto causará que el oferente no ha cumplido con en el requerimiento mínimo, por lo tanto la oferta estará inmersa en causal de rechazo. Se excepciona al interesado en ejecutar la obra que conforme al derecho le asiste podrá ser oferente y ocupar un cargo del personal técnico asignado al proyecto, en este caso su experiencia cumpliendo con las condiciones exigidas podrá ser válida para los parámetros de valoración que le correspondan.

La EPCO TSACHILA se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la información remitida, sin perjuicio de la convalidación prevista en la normativa aplicable.

OFERTA ECONÓMICA (60.0 PUNTOS)

Se otorgará 50 puntos a la oferta que hubiere accedido a la etapa de evaluación con puntaje y cuyo monto total ofertado y corregido (de darse el caso) sea el más bajo con respecto al presupuesto referencial. A las demás ofertas habilitadas para la evaluación con puntaje se las calificará de manera proporcional mediante una regla de tres inversa, tomando como base la oferta más baja.

Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos, para lo cual se procederá como sigue:

Si hay diferencia entre el precio unitario consignado en el Formulario Nº (1.5) y el obtenido en el análisis de precios unitarios del Formulario Nº (1.6), prevalecerá el del análisis redondeado a la centésima, debiéndose corregir la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios. Si hubiera errores aritméticos en las operaciones del Formulario de Oferta 1.5 Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios para establecer el valor de la propuesta, se corregirán tales errores, obteniéndose así el “Valor Corregido de la Propuesta“, aplicando lo establecido en la Resolución INCOP No. RE-0000072

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (5.0 PUNTOS)

Metodología de Ejecución del Proyecto (2.50 puntos)

Se calificará con 2.5 puntos a la oferta que indique con suficiente detalle la metodología y procedimiento a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades. Una metodología excelente será la que describa los planes y programas de operación, para que la ejecución de la obra funciones de manera óptima, indicando los frentes de trabajo a organizar y su respectivo organigrama, indicará además el sistema de coordinación y desarrollo de actividades con los beneficiarios, para que no exista retraso en la ejecución de las obras y la obtención de los beneficios esperados y demostrará la secuencia lógica de la construcción del proyecto y señalará las medidas preventivas de contaminación ambiental y manejo de desechos sólidos. La metodología presentará el plan de control de calidad de especificaciones técnicas, utilización de laboratorios, programa de trabajo y de avance físico.

El oferente deberá considerar dentro de su metodología de trabajo la aplicación de los siguientes frentes de trabajo para poder cumplir los plazos establecidos.

Frentes de trabajo en desmontaje y montaje de estructura súper-luz.

Frentes de trabajo en ejecución de elementos estructurales de hormigón armado. Frente de Trabaja en encausamiento y drenaje de cursos hídricos.

Frente de Trabajo en afirmados.

Frente de trabajo tendido y compactado de carpeta de rodadura.

Resumiendo la metodología deberá contener los siguientes parámetros, los cuales para efectos de calificación tendrán la siguiente incidencia:

PARAMETROS DE CALIFICACION METODOLOGIA INCIDENCIA PARA CALIFICACION

Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia Lógica de Actividades.	0.50 punto
Frentes de trabajo a organizar y organigrama.	0.50 puntos
Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades.	0.50 puntos
Medidas de Prevención de Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos Sólidos.	0.50 puntos
Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilización de laboratorios, Programa de trabajo y de Avance Físico.	0.50 puntos
Total:	2.50

Los tiempos de duración de rubros y/o actividades deben determinarse tomando en consideración el rendimiento, cantidades de obra y grupos de trabajo.

El Oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.

Cronograma de Ejecución del Proyecto (5.0 puntos)

Se calificará con 5.0 puntos al cronograma valorado de trabajos, el mismo que deberá guardar relación con: el plazo propuesto, el valor de la oferta y la secuencia de actividades conforme a la metodología descrita.

El Cronograma Valorado será analizado tomando en consideración el plazo ofertado y la secuencia lógica de las actividades propuestas. Las actividades deberán estar suficientemente diferenciadas para permitir su adecuado control y seguimiento. La inconsistencia del cronograma no es causa para rechazar la oferta, pero si el Oferente mereciera la adjudicación, estará obligado a ajustar su cronograma en forma satisfactoria para el Contratante.

RESUMEN DE CALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
Experiencia general oferente	6.0 puntos
Experiencia específica del oferente	14.0 puntos
Personal técnico	10.0 puntos
Oferta económica	60.0 puntos
Metodología y cronograma de ejecución del proyecto	5.0 puntos
Cronograma de ejecución del proyecto	5.0 puntos
TOTAL:	100.0 PUNTOS

SECCION III CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

Concepto	Día	Hora
Fecha de publicación	18-01-2018	16H00
Fecha límite de preguntas y solicitud de aclaraciones	22-01-2018	16H00
Fecha límite de respuestas y aclaraciones	23-01-2018	11h00
Fecha límite de entrega de ofertas	24-01-2018	15H00
Fecha de apertura de ofertas	24-01-2018	16H00
Fecha estimada de adjudicación	26-01-2018	15H00

En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de (2) días, de acuerdo al siguiente cronograma.

Concepto	Día	Hora
Fecha límite para solicitar convalidación de errores	25-01-2018	16H00
Fecha límite para convalidación de errores	29-01-2018	16H00
Fecha estimada de adjudicación	30/01/2018	10H00

3.2 Vigencia de la manifestación de interés: Las ofertas se entenderán vigentes hasta sesenta días posteriores a su presentación.

3.3. Forma de presentar la oferta: La oferta se deberá presentar físicamente en las oficinas de la contratante Empresa Pública Provincial Xxxxx Xxxxxxx Construye EP. Para este caso, se presentará un sobre único el cual contendrá la siguiente ilustración:

ALIANZA ESTRATEGICA “AE-EPCOTSA-1-2018” SOBRE UNICO

Xx.

Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XONSTRUYE EP.

Presente

PRESENTADA POR:

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción.

La máxima autoridad o su delegado, recibirá las ofertas, conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.

3.4. Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de Cuarenta días, contado a partir de la firma del contrato de alianza estratégica.

La recepción definitiva se realizará en el término de seis meses, a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional.

3.5. Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el pliego y en el contrato.

3.5.1. Anticipo: Se cancelará el 50% del monto por concepto de anticipo, al Socio Estratégico que sea seleccionado acorde al Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Asociatividad de la Empresa Pública Provincial Xxxxx Xxxxxxx Construye E.P.

3.5.2. Valor restante de la obra: El 50% restante se cancelara contra entrega total de la obra a entera satisfacción de la Empresa, bajo modalidad de Planillaje de Avance de Obra, según el cronograma de

ejecución establecido. Para lo cual las Planillas deberán ser presentadas a la Subgerencia de Construcciones y Vialidad, en los cinco primeros días laborables posteriores al periodo Planillado.

SECCIÓN IV

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1. Verificación de la oferta

4.1.1 Integridad de las ofertas: La integridad de la oferta consiste en la verificación de la presentación de los formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego.

Luego de esta verificación la entidad contratante determinará si ejecutará la etapa de convalidación de errores.

I Formulario Único de la Oferta

1.1 Presentación y compromiso

1.2 Datos generales del oferente.

1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas, y disposiciones específicas para personas naturales, oferentes.

1.4 Situación financiera

1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios

1.6 Análisis de precios unitarios

1.7 Metodología de construcción

1.8 Cronograma valorado de trabajos

1.9 Experiencia del oferente

1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto

1.11 Equipo asignado al proyecto

II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto

2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto

4.1.2 Equipo mínimo:

Deberá contar con la disponibilidad de la siguiente maquinaria y equipo de construcción:

Nº	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	Nº DE UNIDADES	CARACTERÍSTICAS
1	Excavadora de Oruga	1	153HP o superior
2	Motoniveladora	1	135 HP o superior
3	Rodillo Vibratorio liso	1	107 HP o superior
4	Concretera	2	1 saco o superior
5	Vibrador para Hormigón	2	2Hp, incluye maxxxxxx xx 0 x.
0	Xolquetas	2	12 m3 o equivalente
7	Tanquero	1	6000 Lts.
8	Vehículo, para abastecimiento y movilización del personal, del año 2010 en adelante	2	1.0 Ton.
9	Equipo Topográfico de alta precisión	1	En buen estado y Funcionamiento

Para la acreditación de la maquinaria, se deberá presentar las matrículas y permisos de operación actualizados y para el caso de los equipos de construcción, las facturas de compra, todos los documentos deberán estar a nombre del postulante a Socio Estratégico, en caso de ser propios; y, en caso de ser alquilados deberán contar con las respectivas cartas de compromiso de alquiler firmadas por el o los propietarios de la maquinaria o equipos que estén considerados para tal efecto, además de sus documentos personales.

En todos los casos, se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su propiedad. En esta lógica, bajo ningún concepto se considerará como criterio de admisibilidad de las ofertas o como parámetro de calificación, el establecimiento de porcentaje alguno de equipo mínimo de propiedad del oferente. La propiedad del equipo no será condición a calificar ni tampoco se construirán parámetros en función de esa condición.

Se presentará las matrículas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el equipo sea de su

propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de cualquier forma de disponibilidad.

4.1.3 Personal técnico mínimo:

Personal Técnico.- Deberá contar con el siguiente personal técnico:

FUNCIÓN	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN	TITULACIÓN	NIVEL DE ESTUDIOS
Superintendente de Obra	1	50%	Ingeniero Civil	3er.
Residente de Obra	1	100%	Ingeniero Civil	3er.
Manejo y Mitigación Ambiental	1	25%	Ingeniero Ambiental y/o Especialista Ambiental	3er.

Para la acreditación del personal técnico, el postulante a Xxxxx Xxxxxxxxxxx, deberá presentar la documentación que avale la formación técnica de cada uno de los profesionales con título de mínimo de tercer nivel, sus documentos personales, hoja de vida donde se incluya su experiencia profesional en obra y las cartas de compromiso de cada uno, comprometiendo su participación en la ejecución del proyecto.

Para justificar la experiencia el invitado deberá validar esta información documentadamente a través de contratos, actas de entrega recepción definitiva o certificados, cuyos montos de ejecución sumen o equivalgan al menos al 40% del presupuesto referencial establecido para este proceso, en uno o sumado hasta tres proyectos; para éste caso se deberá observar lo siguiente:

Serán validados únicamente los contratos de los últimos 10 años.

En caso de los contratos emitidos en el sector privado, serán válidos aquellos que hayan sido conferidos por la empresa contratante o el dueño de la obra.

En caso de actas de entrega recepción definitivas serán válidas aquellos que hayan sido suscritas por el funcionario competente de las ejecuciones de obra realizadas.

En el caso de trabajos en ejecución con un avance del 75%, el oferente deberá adjuntar a la oferta un certificado expedido por la Entidad Contratante beneficiaria del trabajo, en donde se indique el grado de cumplimiento de la misma. Para el caso de trabajos ejecutados con empresas públicas, las certificaciones deben ser otorgadas únicamente por los Gerentes de Área o por los Directores, Administradores del Proyecto.

4.1.4. Experiencia general y específica mínima:

EXPERIENCIA GENERAL MINIMA

La justificación de la Experiencia General, corresponde a construcción, remodelación, fiscalización, consultoría y/o dirección técnica de proyectos civiles de edificaciones, vías, alcantarillados, entre otros, cuyos montos ejecutados alcance el mínimo el cuarenta (40) por ciento del presupuesto referencial de esta contratación. La experiencia podrá ser acreditada en 1 o sumados hasta 3 proyectos. Si el proyecto o la suma de proyectos fuesen inferiores al porcentaje antes señalado será descalificada la oferta. En ningún caso serán objeto de valoración los proyectos con presupuestos menores al 10,00% del presupuesto referencial del presente procedimiento. Se tomará en cuenta solamente servicios realizadas en los últimos diez años; aquellos proyectos que superen los diez años no serán considerados. Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo al cronograma. La experiencia puede ser acreditada con acta recepción, contratos debidamente legalizados, facturas declaradas ante el SRI y/o certificación conferida por la entidad que contrató la obra y/o dueño de la obra donde conste dirección y teléfono.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA MINIMA

La justificación de la Experiencia Específica, corresponde a construcción, remodelación de Infraestructura Educativa, que contemplen como mínimo lo siguiente: construcción de obra gris, sistema hidrosanitario, sistema eléctrico, sistema electrónico y mecánico, cuyos montos ejecutados alcance el mínimo el cincuenta

(50) por ciento del presupuesto referencial de esta contratación. La experiencia podrá ser acreditada en 1 o sumados hasta 3 proyectos. Si el proyecto o la suma de proyectos es inferior al porcentaje antes señalado será descalificada la oferta. En ningún caso serán objeto de valoración los proyectos con presupuestos menores al 15,00% del presupuesto referencial del presente procedimiento. Se tomará en cuenta solamente obras realizadas en los últimos diez años; aquellos proyectos que superen los diez años no serán considerados. Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de

convocatoria de acuerdo al cronograma. La experiencia puede ser acreditada con acta recepción, contratos debidamente legalizados, facturas declaradas ante el SRI y/o certificación conferida por la entidad que contrató la obra y/o dueño de la obra donde conste dirección y teléfono.

4.1.5 Metodología y cronograma de ejecución del proyecto:

En virtud de que la obra es emergente se ha considerado un Plazo de Ejecución de 40 días, acorde al valorada de actividades constantes en los términos de referencia.

4.1.8 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta

PARÁMETRO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Integridad de la oferta
Equipo mínimo
Personal técnico mínimo
Experiencia General mínima
Experiencia Específica mínima
Metodología y cronograma

Aquellas ofertas que no cumplan integralmente con los parámetros mínimos, serán descalificadas.

4.1.9 Información financiera de referencia:

Análisis de Índices financieros: Las entidades contratantes especificarán y determinarán los índices financieros siguientes:

Índice de Solvencia (mayor o igual a 1,0); Índice de Endeudamiento (menor a 1,5). Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control respectivo.

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:

Índice	Indicador solicitado	OBSERVACIONES
Solvencia*	Mayor o igual a 1,0
Endeudamiento*	Menor a 1,5

II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS- ALIANZA ESTRATÉGICA

ÍNDICE

SECCIÓN I	DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 1.1 Comisión Técnica 1.2 Participantes 1.3 Presentación y apertura de ofertas 1.4 Inhabilidades 1.5 Obligaciones de los oferentes 1.6 Preguntas, respuestas y aclaraciones 1.7 Modificación xxx xxxxxx 1.8 Convalidación de errores de forma 1.9 Causas de rechazo 1.10 Garantías 1.11 Cancelación del procedimiento 1.23 Declaratoria de procedimiento desierto
SECCIÓN II	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 2.1. Metodología de evaluación de las ofertas 2.2. Parámetros de evaluación 2.3 De la evaluación 2.4 Índices financieros 2.5. Formulario para la elaboración de las ofertas
SECCIÓN III	FASE CONTRACTUAL 3.1 Ejecución del contrato

SECCIÓN I

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

1.1. Comisión Técnica: El presente procedimiento presupone la conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento de Asociatividad de la EPCO TSACHILA, la máxima autoridad de la entidad conformará la correspondiente Comisión Técnica integrada de la manera siguiente: a) Un Profesional designado por la máxima autoridad, quien la presidirá; b) El Titular del área requirente o su delegado; y, c) Un Técnico afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad, quienes tendrán bajo su cargo y responsabilidad de llevar adelante los procesos de selección de socios para toda asociatividad, actuando de conformidad con los pliegos aprobados para el efecto, cumpliendo con la normativa legal y observando los principios fundamentales contenido en el artículo 3 de este Reglamento.

La Comisión Técnica designará al secretario de la misma de fuera de su seno.

Si la EPCO TSACHILA no cuenta en su nómina con un profesional afín al objeto de la contratación, podrá contratar uno que integre de manera puntual y específica la respectiva Comisión Técnica.

La Comisión Técnica se reunirá con la presencia de al menos dos de sus miembros, uno de los cuales será obligatoriamente el Presidente, quien tendrá voto dirimente. Adoptará decisiones válidas por mayoría simple.

Los miembros de la Comisión Técnica no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes; de haberlos, será causa de excusa.

Los informes de la Comisión Técnica que serán dirigidos al Representante Legal o su delegado incluirán el análisis correspondiente y la recomendación expresa de selección de socios o declaratoria de desierto del procedimiento.

1.2. Participantes: La convocatoria está dirigida a las personas naturales o jurídicas, nacionales, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores y manifiesten interés en asociarse en alianza estratégica con la EPCO TSACHILA, a fin de ejecutar obra antes descrita.

1.3. Presentación y apertura de ofertas: La oferta se deberá presentar de forma física, a entregarse en la Empresa Pública Provincial Xxxxx Xxxxxxx Construye EP., ubicada en Calle Xxxxx Xxxxx Xxxxxx y Av. Los Colonos (Tras el Terminal Terrestre Interprovincial de Xxxxx Xxxxxxx, frente al hotel Mikasa); hasta las 16h00 del día miércoles 23 de enero del 2018.

Después de la fecha límite para la presentación de las ofertas, se procederá a la apertura de la(s) oferta(s) presentada(s) de forma física. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria.

De la apertura, en la que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica o por la máxima autoridad o su delegado de ser el caso, la misma que deberá contener:

a) Nombre de los oferentes;

b) Valor de la oferta económica, identificada por oferente;

c) Plazo de ejecución propuesto por cada oferente;

d) Número de hojas de cada oferta;

e) Las demás información considerada por la entidad contratante.

1.4. Inhabilidades: No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, quienes incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP; y, en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública.

De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o especial hubiere suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

1.5. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta.

1.6. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisión Técnica en forma física dejado en la entidad o través del correo institucional xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La entidad responderá las preguntas o realizará las aclaraciones que fueren necesarias a través de la pagina web xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.

1.7. Modificación xxx xxxxxx: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado en los procedimientos de alianza estratégica, podrá emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares xxx xxxxxx, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el página web xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, hasta el término máximo para responder preguntas.

1.8. Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, los oferentes, en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificación podrán convalidarlos, previa petición de la entidad contratante.

1.9. Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comisión Técnica o el delegado de la máxima autoridad, según el caso, rechazará una oferta por las siguientes causas:

1.9.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios xxx xxxxxx.

1.9.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello.

1.9.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados.

1.9.4. Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información.

1.9.5 Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores.

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas. Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.

1.10 Adjudicacion.- Una vez que se cuente con la presentación de ofertas, corresponde a la comisión técnica nombrada para el efecto, proceder con la evaluación de ofertas que necesariamente deberá resumir en sus correspondientes actas, donde además incluirá la recomendación expresa de selección de socios o declaratoria de desierto, según corresponda.

Gerencia General de acuerdo a la evaluación presentada por la Conmisión Técnica, remitirá al Directorio de la Empresa su informe con los resultados del proceso y la correspondiente sugerencia de selección de socios o declaratoria de desierto, según corresponda.

El Directorio de la Empresa en base al informe presentado por el Gerente General y sugerencia de selección del o los socios estratégicos, autorizará la constitución de la alianza estratégica, seleccionando la individualidad del o los socios de la Empresa con la descripción del objeto o finalidad por la cual se constituye, definiendo además la razón social y las condiciones de sus participaciones.

1.11. Garantías: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem.

1.11.1. La Garantía de fiel cumplimiento.- Del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato.

1.12.2. La garantía de buen uso del anticipo.- Se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el cien por ciento (100%) del monto a recibir por este concepto, la que deberá

ser presentada previo a la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo otorgará la entidad contratante al contratista, no podrá ser superior al cincuenta por ciento (50%) del monto adjudicado. El valor será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento (50%). El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecución contractual.

El monto del anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato, según lo establecido en la Disposición General Sexta del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública .

1.13. Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta veinticuatro (24) horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada.

1.14. Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá declarar desierto el procedimiento, en caso que no se cumpla con lo solicitado en pliegos.

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución de la entidad, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento.

SECCIÓN II

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

2.1. Metodología de evaluación de las ofertas: La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo.

2.2. Parámetros de Evaluación: Los parámetros de evaluación han sido claramente definidos en pliegos, sujetándose todos los interesados en sus manifetaciones a lo estipulado en los pliegos (bases del concurso).

2.3. De la evaluación:- Utilizando las dos etapas de evaluación señaladas en el numeral 2.1; la primera, bajo la metodología “Cumple / No Cumple” y posteriormente, solo con los oferentes calificados, la segunda que será “Por Puntaje”.

Los índices financieros previstos en los pliegos, en caso de ser considerados, no constituirán un requisito mínimo de obligatorio cumplimiento y en consecuencia tendrán un carácter informativo.

a.1. Integridad de las ofertas:-

Se revisará que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el presente pliego, conforme el siguiente detalle:

Formulario Único de la oferta.

Formularios de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida.

El Formulario Único de la Oferta contendrá los documentos, claramente descritos en las condiciones particulares de los pliegos para los contratos de obra.

Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y suscritos el Formulario Único de la Oferta, pasarán a la evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario serán rechazadas.

a.2. Verificación de requisitos mínimos: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- Los parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por la entidad contratante, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del evaluador, se considerarán parámetros técnico-económicos con dimensionamiento de mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento.

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.

b. Segunda Etapa: Evaluación por puntaje.-

Se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o máximos. En las condiciones particulares del presente pliego se describen los parámetros por la entidad contratante para este procedimiento de contratación, los cuales estarán completamente definidos., no serán restrictivos o discriminatorios y contarán con el medio de medición y comprobación.

La evaluación se realizará según los parámetros que han sido claramente definidos en la sección II- Especificaciones ded pliegos.

SECCIÓN III FASE CONTRACTUAL

3. 1. Ejecución del contrato:

3.1.1. Inicio, planificación y control de obra: El contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizará conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al contratista, la fiscalización modificará y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos.

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual.

Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos.

3.1.2. Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por la entidad contratante. En caso de que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista.

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la fiscalización. La fiscalización proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto.

3.1.3. Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras y con la debida experiencia. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el listado de personal que se presentó en la oferta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al fiscalizador su conformidad, acompañando la hoja de vida del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones.

3.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalización.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales.

Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones.

3.1.5. Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos.

Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país.

El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador.

El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales.

El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada.

El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

3.1.6. Obligaciones de la contratante:

Designar al administrador del contrato. Designar/contratar a la fiscalización del contrato.

La contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución (licencia ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o compensaciones, en forma previa a suscribir el contrato.

3.1.6. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

3.1.7 Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueren defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.

Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del contratista

las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve.

El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo siempre que la fiscalización compruebe que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato.

III. FORMULARIOS DE ALIANZA ESTRATÉGICA

SECCIÓN I
FORMULARIO ÚNICO DE LA OFERTA 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE 1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS, Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES, OFERENTES. 1.4 SITUACIÓN FINANCIERA 1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS 1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS 1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE 1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO 1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

SECCIÓN II

FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA 2.1. COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO 2.2. HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

III. FORMULARIO DE OFERTA

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….

PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por (nombre de la entidad contratante) para la ejecución de (nombre de la obra o proyecto), luego de examinar el pliego del presente procedimiento de ejecución de obras, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) declara que:

El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública.

La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de ejecución de obras y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, xxxx y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o/y, en general de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder xx Xxxxxxx, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.

Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.

Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción del proyecto, de acuerdo con el pliego, realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario Único de la Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la entidad contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación xxx xxxxxx, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en el presente Formulario, la entidad contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda tener acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como acepta que la inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la entidad contratante ejerza las acciones legales según la legislación ecuatoriana vigente.

Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y demás información xxx xxxxxx, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y/o disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que cuente la entidad contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.

Conoce y acepta que la entidad contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

Se somete a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de su Reglamento General, de la normativa que expida el Servicio Nacional de Contratación Pública y demás normativa que le sea aplicable.

Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación proporcionada; así como de las declaraciones realizadas para el presente procedimiento de contratación, inclusive aquellas respecto de la calidad de productor nacional; contenidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos. De igual forma garantiza la veracidad y exactitud de la información que como proveedor consta en el Registro Único de Proveedores, al tiempo que autoriza al Servicio Nacional de Contratación Pública y a la entidad contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que la entidad contratante o el Servicio Nacional de Contratación Pública comprobaren administrativamente que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido, contratista incumplido y/o en su defecto se apliquen las sanciones previstas en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, según corresponda; sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar.

No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

En caso de que resuelva subcontratar la ejecución de parte de la obra que se le adjudicare, subcontratará con MYPES y/o con los actores de la Economía Popular y Solidaria, hasta el 30% del valor de la oferta la ejecución de los rubros determinados en ella.

Autoriza a la entidad contratante y/o al Servicio Nacional de Contratación Pública, el levantamiento del sigilo de las cuentas bancarias que se encuentran a nombre del oferente y a nombre de las personas naturales o jurídicas a las que representa, durante cualquier etapa del procedimiento precontractual, contractual y de ejecución del cual participa con su oferta y mientras sea proveedor del Estado.

Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.

Declaro que, en caso de ser una persona que ejerza una dignidad de elección popular o ejerza un cargo en calidad de servidor público, no utilizaré para el presente procedimiento de contratación pública de forma directa o indirecta fondos o recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza que se encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales.

En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un compromiso de asociación o consorcio o, de una asociación o consorcio constituido, declaro que si uno o más accionistas, partícipes mayoritarios o socios que conforman la misma, así como representantes legales o procuradores comunes, según corresponda, ejerzan una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo de servidor público, no utilizarán para el presente procedimiento de contratación pública de forma directa o indirecta fondos o recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza que se encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales.

Declaro libre y voluntariamente que la procedencia de los fondos y recursos utilizados para el presente

procedimiento de contratación pública son de origen lícito, para lo cual, autorizo a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública o, a los órganos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de mis cuentas, ya sean éstas en el país o en el extranjero, así como de las cuentas de los representantes legales, socios, accionistas o participes mayoritarios en caso de ser persona jurídica, así también a los miembros y procurador común de los compromisos de asociación o consorcio, o las asociaciones y consorcios constituidos, según corresponda, ya sean éstas en el país o en el extranjero; y, que se realice cualquier otra acción de control que permita verificar el origen de los fondos y recursos utilizados en el presente procedimiento.

Para la presentación de la oferta registraré en el Registro Único de Proveedores RUP todos los subcontratistas o subproveedores que emplearé para la ejecución del contrato en caso de resultar adjudicado. Adicionalmente me comprometo a realizar todas las gestiones necesarias a fin que estos subcontratistas o subproveedores obtengan su inscripción en el Registro Único de Proveedores RUP administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública. En caso de no presentar documentación comprobable de las gestiones realizadas, autorizo a la entidad contratante para que descalifique mi oferta.

El oferente, de resultar adjudicado, declara que cumplirá con las obligaciones de pago que se deriven del cumplimiento del contrato a sus subcontratistas o subproveedores. En caso de que el Servicio Nacional de Contratación Pública identifique el incumplimiento de dichas obligaciones, aplicará el procedimiento de sanción establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por haber incurrido en lo establecido en el literal c) del artículo 106 de la referida Ley, al considerarse una declaración errónea por parte del proveedor.

En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

Firmar el contrato dentro del término de quince (15) días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta días)

Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.

Presentar, previo a la suscripción del contrato, los requerimientos correspondientes al nivel de transferencia de tecnología que corresponda, conforme al listado de CPCs publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, que constan en el Anexo 20 de la Codificación de las Resoluciones del SERCOP.

(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) Previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen el artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP).

1.2. DATOS GENERALES DEL OFERENTE.

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso).

DATOS GENERALES DEL OFERENTE

Participación:

Nombre del oferente:

Origen:

R.U.C.

Naturaleza:

DOCIMICILIO DEL OFERENTE

Provincia:

Cantón:

Calle principal:

Número:

Calle secundaria:

Código Postal:

Teléfono:

Correo electrónico:

1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS, Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES, OFERENTES.

DECLARACIÓN

En mi calidad de representante legal de (razón social) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento

de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública;

2. Que la compañía a la que represento ……(el oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES.

(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)

3. Me comprometo a notificar a la entidad contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la entidad contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.(Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa)

4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada se encuentre inhabilitado por alguna de las causales previstas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, 110 y 111 de su Reglamento General, la entidad contratante descalifique a mi representada.

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.

6. En caso de que los socios, accionistas o partícipes mayoritarios de la persona jurídica a la que represento o sus representantes legales, tengan de forma directa o indirecta bienes o capitales de cualquier naturaleza en aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales deberán describir a continuación los mismos:

Bien, capital o cuenta financiera Descripción y/o detalle de: 1) bienes; 2) acciones, participaciones o capitales; 3) cuenta/s financiera/s (Número de cuenta, nombre de la entidad financiera); o, 4) otros a describir País del Paraíso Fiscal que se encuentra el bien, capital, acciones, participaciones o cuenta/s financiera/s.

7. En caso de que la persona jurídica tenga entre sus socios, accionistas, partícipes mayoritarios o sus representantes legales a alguien considerada como “Persona Expuesta Políticamente (PEP)” de conformidad a lo previsto en los artículos 42 y 45 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito xx Xxxxxx de Activos y del Financiamiento de Delitos deberá detallar a continuación los nombres, apellidos y números de identificación de los mismos.

8. En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un compromiso de asociación o consorcio o, de una asociación o consorcio constituido, declaro que uno o más accionistas, partícipes, socios que conforman la misma, así como representantes legales o procuradores comunes, según corresponda, ejercen una dignidad de elección popular o un cargo en calidad de servidor público. (El oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda).

En caso de que la declaración sea afirmativa, el oferente deberá completar la siguiente información:

Nombres completos del servidor público/ dignatario Cédula o RUC Cargo o dignidad que ejerce Entidad o Institución que ejerce el cargo o dignidad

9. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la entidad contratante:

a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

b) Descalifique a mi representada como oferente; o,

c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES:

TIPO DE PERSONA JURÍDICA: Compañía Anónima

Compañía de Responsabilidad Limitada Compañía Mixta

Compañía en Nombre Colectivo Compañía en Comandita Simple Sociedad Civil

Corporación Fundación

Asociación o consorcio Otra

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s) Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica Xxxxxxxxx Xxxxxx

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s) hasta persona natural, para lo que se usará el siguiente formato:

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s) Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica Xxxxxxxxx Xxxxxx

C. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES.

En caso de contar de forma directa o indirecta con bienes o capitales de cualquier naturaleza en aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales, describirá a continuación los mismos:

Bien, capital o cuenta financiera Descripción y/o detalle de: 1) bienes; 2) acciones, participaciones o capitales; 3) cuenta/s financiera/s (Número de cuenta, nombre de la entidad financiera); o, 4) otros a describir País del Paraíso Fiscal que se encuentra el bien, capital, acciones, participaciones o cuenta/s financiera/s.

2. Declaro ser una “Persona Expuesta Políticamente (PEP)” de conformidad a lo previsto en los artículos 42 y

45 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito xx Xxxxxx de Activos y del Financiamiento de Delitos: SÍ ( )

3. Declaro que ejerzo una dignidad de elección popular o un cargo en calidad de servidor público. (El oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda).

En caso de que la declaración sea afirmativa, el oferente deberá completar la siguiente información:

Nombres completos Cédula o RUC Cargo o dignidad que ejerce Entidad o Institución que ejerce el cargo o dignidad

Notas:

La presente Sección del Formulario de la oferta será llenado por personas jurídicas y personas naturales. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas o naturales, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.)

La falta de presentación de esta Sección por parte de la persona jurídica o persona natural, será causal de descalificación de la oferta.

1.4 SITUACIÓN FINANCIERA

La situación financiera del oferente se demostrará con la presentación del formulario de declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio xx Xxxxxx Internas SRI.

El participante presentará la información requerida por la entidad para los índices financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:

Índice Indicador solicitado Indicador declarado por el oferente Observaciones (Adjuntar documento

de respaldo)

Solvencia*

Endeudamiento*

Otro índice resuelto por la entidad contratante *

* Los índices son referenciales; la entidad contratante podrá escoger los señalados o aquel (aquellos) que considere pertinente(s).

1.5. TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No. Rubro / Descripción Unidad Cantidad Precio referencial unitario Precio referencial global

TOTAL

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en números), sin IVA

1.6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro: ................................................ Unidad ..........

Detalle:……….....................................

EQUIPOS
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C=A*B	R	D=C*R

SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C=A*B	R	D=C*R
SUBTOTAL N
MATERIALES
Descripción		Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo
			A	B	C=A*B
SUBTOTAL O
TRANSPORTE
Descripción		Unidad	Cantidad	Tarifa	Costo
			A	B	C=A*B
SUBTOTAL P
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
		INDIRECTOS %
		UTILIDAD %
		COSTO TOTAL DEL RUBRO
		VALOR OFERTADO

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.7. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN

(Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.)

1.8. CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

Rubro	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Tiempo en (semanas, meses)
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Inversión mensual

Avance parcial en %

Inversión acumulada

Avance acumulado en %

1.9. EXPERIENCIA DEL OFERENTE

No. Tipo Contratante Objeto de contrato Fecha de Valor del Contrato recepción

A) Experiencia en obras similares

Con un acta de entrega-recepción provisional o definitiva

1

2

3

B) Contratos en ejecución con un avance de al menos el 75% contratado

1

2

3

NOTA: Se adjuntará la planilla de avance que justifica el porcentaje requerido o la certificación correspondientes según el caso.

1.10. PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

Nombre Nacionalidad Título Fecha grado Cargo a ocupar Participación Experiencia en obras similares Observaciones

NOTA: De acuerdo con los artículos 24 y 25 de la Ley de Ejercicio Profesional de la ingeniería, se deberá cumplir con lo siguiente:

Las empresas nacionales o extranjeras, para realizar trabajos de ingeniería en el Ecuador, deberán contar con los servicios de un ingeniero ecuatoriano en ejercicio legal de su profesión, en calidad de representante técnico afín a la naturaleza del trabajo que se realice.

Las empresas nacionales o extranjeras, así como los consorcios de las empresas nacional y/o extranjeras que se formaren para la ejecución de trabajos de ingeniería deberán tener, obligatoriamente para la realización de dicho trabajo, un personal de ingenieros empleados en el proyecto no menor del 80% del total de ingenieros, hasta el año décimo de su establecimiento en el país; a partir del undécimo año deberán incrementar el porcentaje de profesionales nacionales en un 4% por año, hasta completar un 90%. En caso de que no hubiere en el país profesionales nacionales especializados en la labor que efectúan esas empresas o consorcios, éstos quedan obligados a emplearlos para su capacitación en el campo de especialidad.

1.11. EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Detalle del equipo (Tipo, potencia, capacidad, etc.) Fecha de fabricación
Ubicación actual
Propietario actual Matrícula No. ** Observaciones

** La columna con información de matrícula deberá ser completada exclusivamente tratándose de vehículos y equipo xxxxxxxx.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según

el caso)**

(LUGAR Y FECHA)

**Nota: El formulario de la oferta que se compone por todos los documentos enumerados del 1.1 al 1.12 requiere una sola firma.

SECCIÓN II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA

2.1. COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO Hoja de

Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis servicios en calidad de (título profesional), para (cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación, adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este formulario.

Lugar y Fecha

(Firma, Nombre y Número CC) (Profesional Asignado al Proyecto)

Notas:

Este formulario deberá estar firmado por el profesional para ser considerado en el proyecto, exclusivamente. Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado en el numeral 2.2 de este formulario.

2.2. HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO Hoja de

1. Nombres completos:

2. Lugar y fecha de nacimiento:

3. Nacionalidad:

4. Título profesional:

5. Fecha de graduación:

6. Título IV nivel:

7. Fecha de obtención:

6. Experiencia profesional:

Empresa / Institución:

Contratante:

Proyecto:

Monto del proyecto:

Papel desempeñado:

Tiempo de participación:

Actividades relevantes:

PROYECTO DE CONTRATO

IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Comparecen en la celebración del presente contrato, por una parte la Empresa Pública de Construcciones de la Empresa Pública de Construcciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Xxxxx Xxxxxxx de los Tsáchilas, representado legalmente por el DOCTOR XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX, en su calidad de Gerente General, a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra parte, ………………., por sus propios derechos y/o representante de , a quien en adelante se

le denominará CONTRATISTA; los Comparecientes son hábiles para contratar y obligarse, conforme a los documentos habilitantes legalmente conferidos que se adjuntan, conviniendo a suscribir el presente contrato al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con informes técnicos y económicos que sustentan el asocio con un privado para la conformación de una alianza estratégica para ejecutar la obra “Cambio Emergente de tramo de Alcantarilla metálica, aguas abajo, ubicado en el Km2+800 del BY PASS Xxxxxxx- Xxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxx”, ………….

1.2 El Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Asociatividad de la Empresa Pública Provincial Xxxxx Xxxxxxx Construye EP.; inicio del proceso de selección de socio para la realización de una alianza estratégica para ejecutar la obra “Cambio Emergente de tramo de Alcantarilla metálica, aguas abajo, ubicado en el Km2+800 del BY PASS Xxxxxxx- Quito, Sector Río Verde”.

1.3 El Directorio de la Empresa, en base al informe presentado por la comisión técnica y el Gerente General, mediante resolución No. ……, seleccionó al Ingeniero ….. y/o Compañía-……, como socio estratégico de la Empresa para la ejecución de la obra Cambio Emergente de tramo de Alcantarilla metálica, aguas abajo, ubicado en el Km2+800 del BY PASS Xxxxxxx- Quito, Sector Río Verde

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras publicados y vigentes a la fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

c) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la conforman.

d) Las garantías presentadas por el contratista.

e) La resolución de selección del socio estratégico

f) Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

g) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato.

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1. El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la misma, la obra “Cambio Emergente de tramo de Alcantarilla metálica, aguas abajo, ubicado en el Km2+800 del BY PASS Xxxxxxx- Quito, Sector Río Verde”.

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable.

Dentro de la alianza estratégica se transfiere al socio privado los riesgos constructivos por inobservancia de técnicas de construcción, riesgos de trabajo y vulnerabilidad al cual está expuesto el personal de obra, ya que se tiene que ejecutar la obra en una arteria principal de la ciudad, xx xxxx tráfico y de transporte.

Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1. El valor estimado del presente contrato, que la contratante pagará al contratista, es el de (cantidad exacta en números y letras) dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, de conformidad con la adhesión al presupuesto referencial del contratista.

4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato.

Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO

5.1. La contratante entregará al contratista, en el plazo xxxxxx xx xxxx días, contados desde la celebración del contrato en calidad de anticipo; el valor del cincuenta por ciento (50%), en dólares de los Estados Unidos de América.

5.2. El valor restante de la obra, esto es, el 50% restante se cancelará bajo modalidad de Planillaje de Avance de Obra, según el cronograma de ejecución establecido. Para lo cual las Planillas deberán ser presentadas a la Subgerencia de Construcciones y Vialidad, en los cinco primeros días laborables posteriores al periodo Planillado, debidamente aprobadas por la fiscalización y la administración del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al contratista.

5.3. Entregada la planilla por el contratista, en el plazo máximo de cinco (5) días después de finalizado el (detallar período), la fiscalización, en el plazo de (número días) la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de (número días) contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la contratante.

5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al contratista. Si no se receptare respuesta, dentro de los (número días) días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el presente contrato.

5.5. En los (número de días) primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el contratista, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario Único de la Oferta.

Nota: (En caso de haberse estipulado reajuste de precios: en cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en este contrato. El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean aplicables).

Cláusula Sexta.- GARANTÍAS

6.1. En este contrato se rendirán las siguientes garantías:

Garantía Técnica.- El Contratista entregará a favor de la EPCO TSÁCHILA una Garantía Técnica de al menos 10 años, que cubra los daños o defectos que por efecto de la mala aplicación de los procesos constructivos o por la mala utilización de los materiales de construcción, se presentaren.

Garantía de Fiel Cumplimiento.- Del contrato, que se rendirá por un valor igual al 5% del monto total del contrato.

Garantía del Anticipo.- Que respalde el 100% del valor recibido por este concepto.

6.2. Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 118 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la contratante.

Cláusula Séptima.- PLAZO

7.1. El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de CUARENTA DIAS, contados desde la fecha de la firma del contrato, de conformidad con lo establecido en la oferta.

Cláusula Octava.- MULTAS

8.1. Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa siguiente:

Vencido el plazo contractual, sin que medie prórroga alguna, se aplicará la multa de 5/1000 (cinco por mil) del presupuesto referencial de la obra por cada día de retraso en la entrega del bien contratado, a entera satisfacción de la Empresa.

Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

9.1. Según lo previsto en el pliego correspondiente, en la renuncia del reajuste de precios, caso en el cual se establecerá en su lugar una disposición específica en ese sentido.

Xxxxxxxx Xxxxxx.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

10.1. La contratante designa al (nombre del designado), en calidad de administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares xxx xxxxxx que forma parte del presente contrato, y velará por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el artículo 121 de Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

10.2. La contratante podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará notificar al contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

Cláusula Undécima.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

11.1. Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

11.2. Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral de la contratante, en los casos establecidos en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, se considerarán las siguientes causales:

a) Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;

b) Si la contratante, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del contratista;

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la ejecución de la obra objeto del contrato es inferior a la declarada o que no se cumple con el compromiso de subcontratación asumido en el formulario de oferta, y en esa medida se ha determinado que el contratista no cumple con la oferta;

d) Si el contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de oferta presentación y compromiso; y,

e) En caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

(La entidad contratante podrá incorporar causales adicionales de terminación unilateral, conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública).

11.3. Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Duodécima.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

12.1. Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento Contencioso Administrativo contemplado en el Código Orgánico General de Procesos; o la normativa que corresponda; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad contratante.

(En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado, la cláusula 13.1.- “Solución de Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurrirán ante la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante”.

12.2. La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que

sea aplicable al presente contrato.

Cláusula Décima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

13.1. Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito o por medios electrónicos y en idioma español. Las comunicaciones entre el administrador del contrato, el fiscalizador y el contratista se harán a través de documentos escritos o por medios electrónicos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra.

Cláusula Décima Cuarto.- DOMICILIO

14.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de (establecer ciudad).

14.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: La contratante: (dirección y teléfonos, correo electrónico).

El contratista:(dirección y teléfonos, correo electrónico).

Cláusula Décima Quinta.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

15.1. Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de Menor Cuantía de Obras, publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante este contrato que lo están suscribiendo.

15.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de , a

LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA