Contract
1
MODELO DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
Contrato para Construcción de Vivienda que regula la contratación que hace una persona (Cliente) a una empresa o un profesional (Constructor) para la realización de una obra determinada que se describe detalladamente en el Contrato. Este tipo de Contrato se utiliza en la construcción o rehabilitación de propiedades inmobiliarias viviendas, casas, apartamentos, chalets, etc. En las Cláusulas más importantes del Contrato (plazo de ejecución, precio, materiales, etc.) se incluyen distintas alternativas de redacción para que dependiendo del tipo de obra de que se trate se elijan aquellas que más convengan.
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
FECHA: ............................................................................................................................................
DE UNA PARTE,
Alternativa A [Cuando el Cliente es una persona física]
Don/Doña, .......................................................[insertar nombre y dirección completa], mayor de
edad y de profesión ................. y con Número de Identificación Fiscal ........................ (en
adelante, "el Cliente")
Alternativa B [Cuando el Cliente es una persona jurídica]
……………………...................[denominación social de la empresa, entidad, persona jurídica], con
domicilio en ………………… [dirección, ciudad y país], de nacionalidad .............. y número de
identificación/registro fiscal, representada en este acto por Don ......................................
[nombre y apellidos, cargo] (en adelante, "el Cliente"),
Y DE OTRA,
……………………...................[denominación social de la empresa, entidad, persona jurídica], con
domicilio en ………………… [dirección, ciudad y país], de nacionalidad .............. y número de
identificación/registro fiscal, representada en este acto por Don ......................................
[nombre y apellidos, cargo] (en adelante, "el Constructor"),
Ambas Partes manifiestan tener y se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal
necesaria para otorgar el presente Contrato, a cuyos efectos
2
MANIFIESTAN
I. Que el Constructor tiene como actividad principal ............................ [describir] y dispone
de los conocimientos y equipos necesarios para ejecutar todo tipo de obras.
II. Que el Cliente es una empresa que desea contratar una obra al Constructor.
III. Que las Partes tienen acordada la celebración de un contrato de obra de construcción
en los términos que en el presente documento se establezcan.
IV. Que, en virtud de las consideraciones precedentes, las Partes, de sus libres y
espontáneas voluntades, han acordado otorgar el presente Contrato de Obra de
Construcción (en adelante, “el Contrato”) con sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS
1. OBJETO
Alternativa A. En virtud del presente Contrato, el Constructor se compromete a ejecutar la
obra detallada en el Anexo 1 (en adelante “las Obras”) del presente Contrato en los términos y
las condiciones establecidos en las cláusulas siguientes.
Alternativa B. El Constructor se obliga a ejecutar la obra consistente en la construcción de
.............................. [indicar el tipo de edificación] sobre el solar descrito en el Anexo I de acuerdo
con el Proyecto técnico de obras redactado por el Arquitecto xxx Xxxxxxx Colegio de .....................
(localidad) y Director de las obras Don/Doña ............................ [nombre y apellidos] (en
adelante, “las Obras”), el plano y el presupuesto que figuran en Anexo 1 debidamente firmados
y rubricados por las partes.
Alternativa C. La obra será realizada o dirigida por Don/Doña ...................... [indicar nombre y
apellidos de la persona que se desea que realice las obras]. En el supuesto que dicha persona
no pudiera realizar las obras, deberá notificarlo por escrito al Cliente.
2. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Alternativa A. Las Obras objeto del presente Contrato se realizarán en un plazo no superior a
...... [insertar número] de ...... [días o meses] desde la fecha de la firma del presente Contrato.
............................................................................................................................................
Esta es una muestra de 2 páginas de 14 del Contrato de Obra para Construcción de Vivienda.
Si desea obtener más información sobre este Contrato haga clic en:
CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
3
Los contratos redactados por el equipo de expertos legales de Global Negotiator cubren todos los aspectos relevantes que se negocian y acuerdan en los diferentes tipos de negocios entre empresas. No obstante, cuando se utilizan estos contratos conviene tener en cuenta una serie de recomendaciones comunes a todos ellos que se describen a continuación en esta Guía del Usuario. FECHA La fecha de entrada en vigor del contrato es la que figura en su encabezamiento, tal y como se menciona en los últimos párrafos del contrato, antes de las firmas (El presente contrato entra en vigor en la fecha efectiva que figura en su encabezamiento.) En algunos contratos -por ejemplo, en el Contrato de Suministro- la fecha de entrada en vigor también se menciona en una de las cláusulas. En estos casos, para que no surjan divergencias, hay que comprobar que las dos fechas que se han insertado, tanto en el encabezamiento como en la cláusula correspondiente, son iguales. PARTES En la primera página del contrato hay que insertar los datos completos de las Partes:
Si la Parte es una empresa hay que insertar los siguiente datos: nombre legal, tipo de sociedad (limitada, anónima, etc.), dirección completa, datos de registro y número de identificación fiscal.
Si la Parte es una persona física que trabaja como profesional independiente (por ejemplo un agente comercial) hay que insertar los siguientes datos: nombre completo, profesión, dirección y número de identificación fiscal.
CLÁUSULAS Cláusulas con diferentes alternativas: elección de la más favorable En las Cláusulas más importantes de cada contrato (exclusividad, forma de pago, indemnizaciones, ley aplicable y resolución de conflictos, etc.) se proponen distintas alternativas de redacción, de tal forma que se pueda elegir la que más convenga a cada situación. Por tanto, el usuario antes de presentar el contrato a la otra Parte, deberá elegir las alternativas que le parezcan más adecuadas a sus intereses y eliminar el resto. Cláusulas con espacios en blanco para completar En varias de las cláusulas del contrato aparece espacios en blanco marcados por puntos suspensivos (.............) que el usuario debe completar insertando texto. A continuación de los puntos suspensivos, entre corchetes, aparecen los datos y explicaciones para insertar el texto.
GUÍA DE USO
4
Cuando el texto que hay entre corchetes está en letra redonda (la misma que la del contrato) y separado por "," o por la palabra "o", el usuario debe elegir una de las opciones que se ofrecen.
Ejemplo de espacio en blanco (........) con opciones para elegir entre corchetes: Los pedidos tramitados antes de la finalización del presente Contrato que den lugar a ventas en un plazo no superior a ….. [1, 2, 3, 6] meses otorgarán derecho al Agente a percibir la comisión correspondiente. En este caso, el usuario deberá elegir entre las opciones de 1, 2, 3 o 6 meses, e insertar una de ellas en el espacio marcado con puntos suspensivos (............).
Cuando el texto que aparece entre corchetes está en letra cursiva, el usuario tiene que insertar la información que se pide y eliminar el texto entre corchetes.
Ejemplo de espacio en blanco (.........) con texto para insertar: "Las Partes, de común acuerdo, deciden someter sus controversias al Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, por uno o más árbitros designados de acuerdo a dicho Reglamento. El lugar del Arbitraje será ……….....…........ [ciudad y país]". En este caso el usuario debe insertar en el espacio de (...........) la ciudad y el país elegidos para llevar a cabo el Arbitraje y eliminar el texto entre corchetes [ciudad y país]. Cláusula de Notificaciones En ocasiones, puede suceder que la dirección oficial de alguna de las Partes que aparece al principio del contrato fuera distinta a la que se va a utilizar para las relaciones entre las Partes durante la vigencia del contrato. En estos casos conviene incluir, al final del contrato, una cláusula de notificaciones. Ejemplo de Cláusula de Notificaciones: Notificaciones. - A efectos del cumplimiento de sus obligaciones, las Partes establecen como dirección para la realización de las notificaciones relativas a este contrato: - Parte 1 ............................................................. [insertar dirección completa]. - Parte 2 ............................................................. [insertar dirección completa]. ANEXOS Los contratos incorporan unos Anexos que van referenciados a las Cláusulas en las que se citan. En los Anexos se utilizan formatos de uso común, si bien es el usuario el que debe adaptar a cada situación particular dichos formatos así como los contenidos que se incorporan en ellos. FIRMAS Personas que firman Las personas que firman el contrato en nombre de la empresa tienen que tener la autoridad para ello y, preferiblemente, estar legitimados según una escritura de apoderamiento. Al pie de la firma del contrato, además del nombre completo de la persona que firma debe incluirse el cargo que ocupa en la empresa. Cuando una de las Partes que firma es una persona física (por
5
ejemplo un agente comercial en el Contrato de Agencia) obviamente tiene que ser la propia persona la que firma el contrato. Las legislaciones de algunos países exigen que para que los contratos sean válidos se firmen delante de testigos o ante un notario público. Por ello, antes de la firma del contrato es conveniente informarse sobre los requerimientos que puedan existir en cada país. Lugar y fecha de la firma Normalmente los contratos se firman por ambas Partes en la misma fecha y lugar, si bien en los contratos internacionales, debido a las distancias físicas, es habitual que cada una de las Partes firmen en un lugar y fecha diferentes. En este contrato se contemplan ambas alternativas, por lo que se trata de elegir la más adecuada a cada situación. Número de ejemplares Lo más habitual es que se firmen dos ejemplares originales del contrato, conservando cada Parte uno de ellos, pero también puede surgir a necesidad de firmar más ejemplares. Para ello, lo único que hay que hacer es mencionar explícitamente el número de ejemplares que se firman en el párrafo que se incluye a este respecto al final del contrato (Y en prueba de conformidad con todo lo establecido, ambas Partes firman este Contrato en ....... ejemplares que se consideran igualmente originales.) RECOMENDACIONES GENERALES Las Partes deben firmar todas las hojas del contrato, incluyendo los anexos para que estos sean también válidos. Es preferible utilizar bolígrafo o pluma (nunca lápiz) con tinta de color distinto al negro (por ejemplo, azul) ya que así será más fácil distinguir los originales de las copias. Es recomendable, aunque no obligatorio, expresar las cantidades de dinero así como los porcentajes que aparecen en el contrato tanto en cifra como en letra; por supuesto, ambas cantidades deben ser exactamente iguales. También se debe incluir la divisa a la que se refieren las cantidades de dinero. Para ello se aconseja utilizar, en mayúsculas, las siglas de divisas que establece las norma ISO (EUR para el euro, USD para el dólar, GBP para la libra del Reino Unido, JPY para el Yen Japonés, etc., puede consultarse las siglas de otras divisas en la página web xxx.xxxxx.xxx). Una vez que se han elegido las alternativas más adecuadas de cada cláusula y se han completado los espacios en blanco hay que hacer una revisión completa del contrato para eliminar los párrafos sobrantes y corregir cualquier error.
AVISO LEGAL Pudiera darse el caso de que este contrato no se adaptara a las necesidades y requerimientos específicos de una situación particular. En caso de duda, debe solicitarse asesoramiento legal. Global Marketing Strategies, S.L. como editora y titular del copyright de este contrato queda completamente exonerada de cualquier tipo de responsabilidad sobre el contenido legal del mismo. En todos los casos, cualquier reclamación que pudiera realizarse por el uso de este contrato, quedará limitada a la devolución del importe pagado en su compra.