SECCIÓN I RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS DÍA: 26 de marzo de 2010 HORA: 14:00
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO DE LAS XXXXXX 102-E Y 201-E PARA LA REFINERÍA LA TEJA.
CONDICIONES PARTICULARES
SECCIÓN I
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS
DÍA: 00 xx xxxxx xx 0000 XXXX: 14:00
LOCAL: Xxxx xx Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxx - 0xx. Xxxx (Xxxxxxxx y Avda. Libertador Brigadier General Xxxxxxxxx).
Es de interés de los oferentes considerar el punto 2.3.1 xxx Xxxxxx de Condiciones Particulares Sección II.
Cuando se remitan ofertas a través de un sistema de comunicación no personal se considerarán válidas siempre y cuando hayan sido recibidas por A.N.C.A.P. en su totalidad a la fecha y hora establecida para el acto de recepción y apertura de la propuesta.
NOTA:
El horario de caja para la adquisición de pliegos y para efectuar depósitos de garantía es de lunes a viernes de 9 a 12 y de 13 a 16 horas, en la Tesorería del Edificio ANCAP, sito en Paysandú y Xxxx. xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxx. Xxxxxxxxx.
FAX 000 00 00 - 000 00 00 – 000 00 00
LOS INTERESADOS QUE HAYAN ADQUIRIDO ESTE PLIEGO ENVIARÁN A COMPRAS EXTERIOR FAX (00000-0-0000-0000) INFORMANDO: N° DE TELEFONO, N° DE FAX Y PERSONA DE CONTACTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN ADICIONAL O ACLARACIONES.
Índice:
CAPÍTULO I - OBJETO DE LA LICITACIÓN 3
I.1 - OBJETO DE LA LICITACIÓN 3
I.3 - DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN 3
I.4 - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 4
CAPÍTULO II - DE LAS PROPUESTAS 4
II.1 - FORMA DE PRESENTACIÓN 4
II.5 - INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 6
CAPÍTULO III - CONDICIONES COMERCIALES 7
III.1 - DEPÓSITOS DE GARANTÍAS 7
III.3 - PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN NACIONAL 8
III.4 - VARIACIONES DE PRECIOS 10
III. 5 - CONDICIONES DE PAGO 14
III.9 - MULTAS Y PENALIDADES 16
III.10 - CESIÓN DEL CONTRATO 16
III.11 - COMPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN 16
CAPÍTULO IV - RELACIONES CONTRATISTA - ANCAP 16
IV.1 - REPRESENTANTES DE LA CONTRATISTA 16
IV.2 - CALIFICACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO 17
IV.3 – RESPONSABLE TÉCNICO DE ANCAP 17
IV.4 - RECUSACIÓN DEL PERSONAL DE ANCAP 17
IV.6 - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 18
IV.7 - MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL 19
IV.8 - INSPECCIÓN DE LOS MATERIALES 20
IV.9 - DEFECTOS Y VICIOS DE CONSTRUCCIÓN 20
CAPÍTULO V - DISPOSICIONES INTERNAS Y LEGALES 21
CAPÍTULO I - OBJETO DE LA LICITACIÓN
I.1 - OBJETO DE LA LICITACIÓN
La Gerencia Compras – Compras Exterior de ANCAP llama a Licitación Pública para el suministro de las xxxxxx 102-E y 201-E según se detalla en la Memoria Técnica y planos correspondientes, las cuales deberán ser entregadas en planta “La Teja”. El objeto de esta licitación incluye el suministro de elementos internos y externos de las xxxxxx.
La o las Contratistas proveerán todos los materiales (incluyendo consumibles y materiales que no sean de uso directo en los trabajos), la mano de obra y las maquinarias que sean necesarias para la construcción, siendo suficiente que un detalle esté incluido en una sola de las piezas xxx xxxxxx o demás recaudos para que las Contratistas estén obligadas a realizarlo por su cuenta.
ANCAP se reserva el derecho de efectuar una adjudicación dividida, es decir, adjudicar el suministro de cada torre y sus elementos internos y externos a Contratistas diferentes.
I.2 – ENTREGA
Una vez finalizada y aceptada la construcción de las xxxxxx por parte de ANCAP, deberán ser trasladadas y dispuestas por la Contratista, por si o por quien disponga, en la Refinería La Teja – ANCAP – Montevideo-Uruguay.
Las mismas serán depositadas acondicionadas y embaladas por parte de la Contratista en un predio situado entre los accesos a Montevideo y la Refinería.
Los oferentes deberán tener en cuenta para el acondicionamiento y embalaje, las condiciones en que serán almacenadas las xxxxxx hasta su montaje.
Al respecto se informa que el predio donde serán instaladas es seco pero expuesto a condiciones atmosféricas adversas por la cercanía al mar y corrosivo por la proximidad a la Refinería.
Se estima que las xxxxxx permanecerán en dicho lugar por lo menos un año, por lo cual se deberá acondicionar tanto las envolventes como las plataformas, escaleras y todos sus elementos externos para preservarlos de la intemperie.
Los internos deberán estar embalados y acondicionados en cajones que soporten el peso del contenido, los que serán almacenados bajo techo.
I.3 - DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN
Los documentos base de esta contratación a tener en cuenta serán los siguientes:
1 - Resolución de adjudicación de la Licitación.
2 - Propuesta de la Contratista.
3- El presente Pliego de Condiciones y planos.
4- Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el plazo de llamado a licitación.
5 - El Pliego de Condiciones Particulares Sección II y el Pliego Único General del Estado
I.4 - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los interesados podrán efectuar consultas respecto a esta licitación en la Gerencia de Mantenimiento e Ingeniería o en Compras Exterior hasta 10 (diez) días hábiles antes de la fecha establecida para la apertura de la licitación.
ANCAP proporcionará las informaciones que se requieran al respecto hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la apertura de las propuestas.
Las aclaraciones que se hagan serán comunicadas a todas las firmas que hayan adquirido el pliego.
En caso de solicitarse prórroga del plazo para la recepción y apertura de la licitación, se deberá plantear con una anticipación mínima de 5 (cinco) días hábiles previos a la fecha de la apertura.
CAPÍTULO II - DE LAS PROPUESTAS
II.1 - FORMA DE PRESENTACIÓN
Las propuestas deberán ser presentadas de acuerdo con el punto 2.2 xxx Xxxxxx de Condiciones Particulares Sección II y se solicita además, la presentación de la misma en disco compacto (en adelante CD).
Los Oferentes deberán presentar sus propuestas guiándose por el presente Xxxxxx, Memoria Técnica Descriptiva y los planos adjuntos. Tendrán en cuenta toda indicación que figure en cualquiera de las piezas, aunque se haya omitido en otra donde debiera haber constado.
Las propuestas se redactarán de acuerdo con el siguiente formulario y con la planilla de cotización del Anexo II de la Memoria:
NOMBRE: ..............................................................................................................................
domiciliado a los efectos legales en la calle............................................................................... .............................................................................................................................................Nº ....................................... de esta ciudad, se compromete a realizar el suministro objeto de la Licitación Pública Nº 1600147200 en un todo de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Condiciones, Memoria Técnica (Descriptiva) y planos que ha tenido a la vista y declara conocer por la suma de U$S ........................................ (dólares americanos u otra moneda extranjera ....................................................................................................................................), más $.................................. (pesos uruguayos ..........................................................................), más el Impuesto al Valor Agregado.
Para liquidar los pagos y los aumentos o disminuciones de los trabajos, se incluye el detalle de nuestro presupuesto de precios unitarios según planilla del Anexo III.
II.2 - ACLARACIONES
Una vez cumplido el acto de apertura no se admitirá que los proponentes presenten modificaciones ni ampliaciones a las ofertas. Sólo la Administración podrá solicitar las aclaraciones o ampliación de información que a su exclusivo juicio estime necesarias.
II.3 - PLAZO DE VALIDEZ
Se modifica para esta licitación el plazo mínimo de vigencia de las ofertas que establece el art. 2.5 de la Sección II.
En el presente caso la validez de la oferta no podrá ser inferior a 90 (noventa) días calendario.
II.4 - ASOCIACIONES
Cuando dos o más empresas se presenten conjuntamente a esta licitación deberán formar un consorcio de acuerdo con la normativa vigente.
CONSORCIOS
OFERTA
Si el postulante fuera un consorcio constituido de acuerdo con la ley Nº 16.060, se deberá presentar el documento constitutivo del consorcio, otorgado con los requisitos establecidos en el artículo 502 de la ley Nº 16.060.
Si el postulante fuera un consorcio que proyecta constituirse, se deberá presentar Carta intención de constituir el consorcio, con firmas certificadas notarialmente, en la que conste la intención de constituir un consorcio de acuerdo con la ley Nº 16.060, nombre y domicilio del futuro consorcio, objeto.
ADJUDICACIÓN
Si el consorcio constituido o a constituirse resultare adjudicatario del presente llamado, deberá presentar:
Contrato constitutivo, debidamente inscripto y publicado, el que deberá contener los requisitos establecido en el artículo 502 de la ley Nº 16.060
Dentro de los 10 (diez) días calendario de notificada la resolución de adjudicación, la Contratista deberá presentar el contrato de consorcio ante el Departamento Contratos – Escribanía de la División Asesoría Legal de ANCAP, con las condiciones indicadas anteriormente y la obligación de su no modificación, sin el previo consentimiento de la Administración.
Transcurrido el plazo citado, sin que la Adjudicataria diera cumplimiento a lo establecido en esta cláusula, podrán caducar sus derechos, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.
II.5 - INFORMACIÓN A SUMINISTRAR
5.1 – Datos de la empresa
Se solicitan los siguientes datos de las empresas:
1) Tipo de Sociedad.
2) Antigüedad (fecha de constitución).
3) Nombre de los representantes de la empresa y de los titulares que la componen y de ser Sociedades Anónimas, de los integrantes del Directorio.
4) Domicilio y número/s telefónico/s y fax de la empresa.
5.2 - Cronograma
Los oferentes presentarán un cronograma para la fabricación de la/las torre/s, estableciendo claramente las etapas y camino crítico.
Una vez adjudicada la licitación, se definirán las instancias de inspección de acuerdo con el criterio de ANCAP.
5.3 - Capacidad técnica
Los oferentes deberán poseer la estampa ASME U (Unfired).
Los oferentes expondrán los proyectos similares al presente que hayan realizado.
Se adjuntarán asimismo los antecedentes de los subcontratistas si los hubiera.
Se dará una lista de los equipos de construcción a utilizar en la fabricación de las xxxxxx así como de sus elementos internos y externos, estableciendo aquellos que son de fabricación propia o comprados a terceros.
Se presentarán los antecedentes del personal técnico principal a intervenir en los trabajos, indicándose la clase de vinculación con la empresa.
5.4 – Antecedentes
Es imprescindible, la presentación de antecedentes en la construcción de equipos de características similares a las xxxxxx licitadas (dimensiones, peso, complejidad, más de 12 toneladas y 26 metros de altura para el caso de la torre 102E, y más de 22 toneladas y 25 metros de altura para el caso de la torre 201E, etc.), para ser considerado apto para la adjudicación de la presente licitación.
Además, ANCAP podrá solicitar oportunamente documentación probatoria de dichos antecedentes.
II.6 - LISTA DE EXCEPCIONES
Los oferentes deberán establecer claramente en un capítulo de su oferta titulado: "Exclusiones del alcance", todas las desviaciones, apartamientos, cambios, etc. de la licitación, tanto comerciales como técnicos.
Toda excepción que no se encuentre expresamente detallada en este punto no se considerará como tal y sí se considerará que se cumple con los requisitos xxx xxxxxx.
No se aceptarán modificaciones en las ofertas con respecto a la forma de ajuste de precios establecidos en el Capitulo III.4 – Variaciones de precios.
CAPÍTULO III - CONDICIONES COMERCIALES
III.1 - DEPÓSITOS DE GARANTÍAS
De propuesta: Será del 1% (uno por ciento) del monto cotizado.
De contrato: 5% (cinco por ciento) del monto adjudicado.
Ambos depósitos de garantía deberán efectuarse en la Tesorería de la Gerencia Económico Financiera (Edificio ANCAP – Xxxx. xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx).
Se deberá tener en cuenta lo establecido en el Art. 3 DE LAS GARANTIAS xxx Xxxxxx de Condiciones Particulares – Sección II y numerales 10, 18 y 26 xxx Xxxxxx Único – Sección III.
En los casos que la garantía de mantenimiento de oferta se haya constituido en fianza, aval bancario o póliza de seguro de fianza, los contratos originados por las garantías deberán contener cláusulas que establezcan las condiciones para hacer efectivo su cobro dentro de las 24 horas que éste fuera solicitado.
III.2 - COTIZACIÓN
La cotización podrá ser en condición Plaza, o en Condición CIF Montevideo, en ambos casos implica entrega en el predio frente a la Refinería La Teja. El precio global cotizado para cada torre podrá ser en moneda nacional y/o en moneda extranjera, estableciendo los montos globales en cada moneda más IVA cuando sea cotización Plaza.
Para las cotizaciones en condición CIF Montevideo se deberá indicar el país de origen.
El precio global cotizado para cada torre se desglosará de acuerdo con los formularios de cotización propuestos en el Anexo II.
Se cotizarán además los precios unitarios de acuerdo con la planilla del Anexo III, a efectos de evaluar los posibles aumentos o disminuciones aprobados por ANCAP. Estos precios unitarios no serán tenidos en cuenta en la comparación de las ofertas.
Los precios cotizados tendrán ajustes, de acuerdo con lo establecido en el punto III.4 VARIACIONES DE PRECIOS.
Cada ítem se pagará por su precio total cotizado en el formulario de cotización, en caso de no haber aumento o disminución de obra ordenado por el Responsable Técnico de ANCAP.
Cuando correspondan cargos adicionales sobre los precios, caso del IVA, o descuentos sobre los mismos, se dejará expresa constancia en la propuesta cotizándolos en forma separada. En caso de no estar expresamente señalados, se entenderá que los mismos están incluidos en los precios cotizados.
Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor de la Adjudicataria o de la Administración según corresponda.
No se aceptarán cláusulas que modifiquen lo consignado en el párrafo anterior y se rechazará toda cláusula del oferente que pretenda exonerarse del pago de un tributo del que resulta sujeto pasivo, poniéndolo de cargo de ANCAP.
ANCAP oficiará de agente de retención del IVA en virtud de lo previsto en los decretos Nos. 528/2003 y 34/2004, así como disposiciones que pudieren dictarse al respecto.
III.3 - PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN NACIONAL
III.3.1 - COMPRA DE BIENES
Los oferentes al formular sus ofertas tomarán en cuenta lo establecido por el Art. 41° de la Ley 18.362 y el Decreto del Poder Ejecutivo N° 13/2009 del 13/1/2009.
Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta el certificado correspondiente (art. 10 y concordantes del mencionado Decreto).
El incumplimiento de dicho extremo, dará mérito para interpretar que los bienes no califican como nacionales.
La Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada.
III.3.2 - REGIMEN DE PREFERENCIAS PARA MPyME
BIENES
Se debe tener en cuenta lo establecido por el artículo 46 de la Ley Nº 18.362, Decreto del Poder Ejecutivo No. 800/2008 y disposiciones concordantes y/o complementarias.
Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta:
a - Certificado expedido por Dinapyme que acredite su condición de MPyME (art.2 y concordantes del Decreto No. 800/08).
La no acreditación de la condición MPyME mediante el referido certificado, implicará el no otorgamiento del beneficio respectivo hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no Mpymes.
b -Si sus bienes califican como nacionales a la luz de las exigencias del beneficio regulado para las Mpymes (art. 46 de dicha ley) debiendo indicar el porcentaje de integración nacional pertinente; y si adicionalmente califican por los requisitos del beneficio regulado por el artículo 41 de la referida ley.
La no declaración de la calificación nacional de los bienes o de la integración nacional de los mismos (art. 46 de dicha ley) habilita al organismo a no conceder los respectivos beneficios, considerando a los bienes como no nacionales.
c- El certificado correspondiente (arts. 14, 11 y 12 del Decreto No. 800/008). El incumplimiento de este extremo, dará mérito para interpretar que los bienes no califican como nacionales.
La Administración podrá optar por uno otro beneficio, a favor de la MPyME, según lo establecido por el art. 14 del Decreto No. 800/008, en tanto la misma disponga de la información completa al respecto y el oferente reúna las condiciones requeridas en uno u otro caso.
Asimismo, la Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el derecho de aplicar dicha prioridad sobre el porcentaje de integración nacional verificado o rechazar la oferta, en forma fundada.
III.4 - VARIACIONES DE PRECIOS
4.1 - Fórmulas de ajuste y consideraciones al respecto para ofertas de fabricación uruguaya.
Se consideran las siguientes fórmulas de ajuste para los distintos ítems del Formulario de Cotización del Anexo II.
4.1.1 – Fórmula de ajuste para el ítem 1.1
Ítem 1.1 – Planos e ingeniería.
Se podrá cotizar tanto en moneda nacional (pesos uruguayos) como en moneda extranjera.
Si se cotiza en moneda extranjera no se aplicará ajuste paramétrico alguno.
Si se cotiza en moneda nacional, se ajustará con la siguiente paramétrica:
P = Po (0,50 J + 0,5 CV)
Jo CVo
Donde:
P = Precio ajustado
Po = Precio oferta
Jo = Nivel de la mano de obra determinada por el Consejo de Salarios de la rama de actividad a la que pertenece la empresa, correspondiente al mes inmediato anterior a la fecha de apertura.
J = Ídem anterior, correspondiente al mes inmediato anterior a la fecha de realización de los trabajos.
CVo = Índice de Costo de Vida, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la OPP, correspondiente al mes inmediato anterior a la fecha de oferta.
CV = Ídem anterior, correspondiente al mes inmediato anterior al de realización de los trabajos.
4.1.2 – Fórmula de ajuste para los ítems 2.1, 2.2, 2.3 y 4.3
Ítem 2.1 – Suministro de los materiales para construcción de la torre.
Ítem 2.2 – Suministro de platos 1 al 8 y 13 al 16 (torre 102E)/ Suministro de internos (torre 201E)
Ítem 2.3 – Suministro de plataformas, barandas y escaleras.
Ítem 4.3 – Suministro y colocación de materiales de anclaje para aislación térmica e ignifugado.
Para estos ítems se cotizará en moneda extranjera y se ajustará por el siguiente índice:
Índice MEPS:
MEPS - WORLD CARBON STEEL PRODUCT PRICE INDEX.
Producto: HOT ROLLED PLATE
Ese índice se puede obtener en la siguiente página de Internet:
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx-xxxxx.xxx
El ajuste se realizará entre el índice vigente a la fecha de presentación de oferta (indicado como el penúltimo mes anterior) y el vigente en la fecha de la apertura de la carta de crédito de ANCAP a la Contratista (indicado como el penúltimo mes anterior.)
En oportunidad de la presentación de la factura de ajuste de este ítem, la Contratista deberá presentar ante el Representante Técnico de ANCAP copia de dichas publicaciones del índice, para verificación del monto facturado por este concepto y dar más agilidad al trámite de las facturas de ajuste.
Dado que este índice está formulado en dólares americanos, se aplicará corregido por la diferencia de cambio para la misma fecha, para las demás monedas extranjeras cotizadas.
4.1.3 – Fórmula de ajuste para los ítems 2.4 y 2.5
Ítem 2.4 – Fabricación de la torre 102E/Fabricación de la torre 201E.
Ítem 2.5 – Pruebas y ensayos
Se podrán cotizar tanto en moneda nacional (pesos uruguayos) como en moneda extranjera.
Si se cotiza en moneda extranjera no se aplicará ajuste paramétrico alguno.
Si se cotiza en moneda nacional, se podrá ajustar por la siguiente ecuación paramétrica:
P = Po (0,50 J + 0,10 CV + 0,40 M )
Jo CVo Mo
Donde:
P = Valor actualizado del trabajo en el mes.
Po = Valor a precios de la Licitación del trabajo realizado en el mes.
Jo = Nivel de la mano de obra determinada por el Consejo de Salarios de la rama de actividad a la que pertenece la empresa, correspondiente al mes inmediato anterior a la fecha de apertura.
J = Ídem anterior, correspondiente al mes inmediato anterior a la realización del trabajo.
CV = Índice del costo de vida según el Instituto de Estadísticas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, correspondiente al mes inmediato anterior a la realización del trabajo.
CVo = Ídem anterior, correspondiente al mes inmediato anterior a la fecha de la apertura.
M = Precio de la canasta de materiales correspondiente al último día del mes inmediato anterior al de realización de los trabajos.
Mo = Ídem anterior, vigente al último día del mes inmediato anterior al de la apertura.
Canasta de materiales
Para el cálculo del coeficiente del M/Mo se considerará el siguiente conjunto representativo de materiales ponderados según su incidencia en él. Se usará el boletín de la Cámara de la Construcción del Uruguay como referencia.
Gasoil................................................................................................25%
Electrodo xx xxxxx al carbono de 3.25 mm...........................................25%
Perfil xx xxxxx doble T IPN 120 mm....................................................50%
4.1.4 –Para los ítems 3.2, 4.1 y 4.2
Ítem 3.2 – Suministro de pintura de fondo
Ítem 4.1 – Suministro de material aislante
Ítem 4.2 – Suministro de material de cobertura
Se deberán cotizar en moneda extranjera y no tendrá ajuste paramétrico.
4.1.5 – Fórmula de ajuste para los ítems 3.1 y 3.3
Ítem 3.1 – Arenado
Ítem 3.3 – Aplicación de pintura de fondo.
Las ofertas formuladas en moneda extranjera no tendrán ajuste.
Las ofertas de fabricación nacional cotizadas en moneda nacional (pesos uruguayos) se ajustarán con la siguiente paramétrica.
P = Po (0,50 J + 0,25 CV + 0,25 M )
Jo CVo Mo
Donde:
P = Valor actualizado del trabajo en el mes.
Po = Valor a precios de la Licitación del trabajo realizado en el mes.
Jo = Nivel de la mano de obra determinada por el Consejo de Salarios de la rama de actividad a la que pertenece la empresa, correspondiente al mes inmediato anterior a la fecha de apertura.
J = Ídem anterior, correspondiente al mes inmediato anterior a la realización del trabajo.
CV = Índice del costo de vida según el Instituto de Estadísticas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, correspondiente al mes inmediato anterior a la realización del trabajo.
CVo = Ídem anterior, correspondiente al mes inmediato anterior a la fecha de la apertura.
M = Precio del gas oil correspondiente al último día del mes inmediato anterior al de realización de los trabajos según el boletín de la Cámara de la Construcción del Uruguay.
Mo = Ídem anterior, vigente al último día del mes inmediato anterior al de la apertura.
Nota: En el caso de las cotizaciones en moneda extranjera a efectos de comparar ofertas se tomará el valor interbancario billete comprador de la moneda cotizada, vigente al último día del mes inmediato anterior al de la apertura de las ofertas.
4.2 – Fórmulas de ajuste y consideraciones para ofertas de suministro de la torre completa fabricada fuera de Uruguay.
Sólo se aceptará ajuste de precios para los times 2.1, 2.2., 2.3 y 4.3 por el índice MEPS.
Ítem 2.1 – Suministro de los materiales para construcción de la torre.
Ítem 2.2 –Suministro de platos 1 al 8 y 13 al 16 (torre 102E)/ Suministro de internos (torre 201E).
Ítem 2.3 – Suministro de plataformas, barandas y escaleras.
Ítem 4.3 – Suministro y colocación de materiales de anclaje para aislación térmica e ignifugado.
Para estos ítems se deberá cotizar en moneda extranjera únicamente y se ajustará por el siguiente índice:
Índice MEPS:
MEPS - WORLD CARBON STEEL PRODUCT PRICE INDEX.
Producto: HOT ROLLED PLATE
Ese índice se puede obtener en la siguiente página de Internet:
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx-xxxxx.xxx
El ajuste se realizará entre el índice vigente a la fecha de presentación de oferta (indicado como el penúltimo mes anterior) y el vigente en la fecha de la apertura de la carta de crédito de ANCAP a la Contratista (indicado como el penúltimo mes anterior).
En oportunidad de la presentación de la factura de ajuste de este ítem, la Contratista deberá presentar ante el Representante Técnico de ANCAP copia de dichas publicaciones del índice, para verificación del monto facturado por este concepto y dar más agilidad al trámite de las facturas de ajuste.
Dado que este índice está formulado en dólares americanos, se aplicará corregido por la diferencia de cambio para la misma fecha, para las demás monedas extranjeras cotizadas.
4.3 – Validez
Los ajustes según paramétricas regirán únicamente dentro del plazo de fabricación establecido por la Contratista en la oferta.
Fuera de él, se congelarán a valores correspondientes al último día del mes de la fecha estipulada como plazo total en el cronograma.
No se aceptará otra forma de ajuste de precios para la presente Licitación que las reseñadas.
III. 5 - CONDICIONES DE PAGO
OFERTAS DEL EXTERIOR
Hitos de pago:
10% – Contra orden de compra.
30% - Con la revisión por parte de ANCAP de la memoria técnica y los planos definitivos para la construcción.
15% - Con la aprobación de los planos definitivos de internos por ANCAP.
30% - Con los avances constatados en cada una de las tres inspecciones de técnicos de ANCAP en fábrica.
15% - Con la recepción de la torre y todos sus componentes en los sitios previstos en este pliego y luego de entregada toda la documentación técnica de la torre (Planos finales según obra (“as built”), certificados de ensayos, certificados de materiales).
OFERTAS NACIONALES
Hitos de pago:
10% – Contra orden de compra.
Hasta un 60% - Por Carta de Crédito de ANCAP a la Contratista por los suministros de los ítems 2.1, 2.2, 2.3 y 4.3, pagadera contra documentos de embarque y certificados de fabricación (MTR) de los suministros provenientes del exterior. Se exige que dichos certificados de fabricación sean revisados por Ingeniería y Obras de ANCAP previo a la gestión de cobro por parte de la Contratista.
30% o saldo final - por avance mensual de fabricación y aceptación de las correspondientes pruebas, según cronograma presentado y manteniendo un saldo del 2% del total cotizado hasta la entrega de la documentación técnica final según obra (“as built”).
Se entiende que los porcentajes señalados serán calculados, tanto para las ofertas del exterior como para las nacionales, con respecto al monto global cotizado.
III.6 – PLAZOS
6.1 - Plazo de entrega
Los oferentes deberán indicar el plazo total para la entrega de la o las xxxxxx en días calendario.
Se podrá dar preferencia a las ofertas con menor plazo de entrega si fuera conveniente para ANCAP.
El plazo máximo total para el suministro de las xxxxxx, con todos sus internos, plataformas, escaleras, platos, etc. y en las condiciones solicitadas, no debería ser superior a 12 (doce) meses calendario a partir de la colocación de la Orden de Compra.
6.2 - Cómputo de plazo
Los plazos para el inicio de las obligaciones por parte de la Contratista se computarán a partir del pago del 10% con la recepción de la "Orden de Compra" por la empresa.
6.3 - Plazo de conservación
Hasta la prueba final luego del montaje, la empresa será responsable de las fallas del equipo que no sean debidos a mal uso, originadas por defectos en la fabricación o construcción.
En esos casos deberá hacer las reparaciones o sustituciones del caso a su costo y en el menor plazo posible.
III.7 - RECEPCIÓN
Una vez entregado el equipo y demás componentes en Planta La Teja, será recibido provisoriamente lo cual se hará constar mediante ACTA, anotándose de acuerdo con lo constatado, las observaciones que correspondan. Estas serán de carácter mínimo, no afectarán el funcionamiento normal, su estética, ni la seguridad. Sin este carácter no habrá recepción provisoria.
La recepción definitiva se hará una vez aprobada la prueba final, luego del montaje y armado de todos sus elementos interiores y exteriores, y luego de que se hubieren levantado todas las observaciones especificadas en el Acta de Recepción Provisoria.
III.8 – GARANTÍA
La Contratista deberá garantizar el suministro (las xxxxxx) por un plazo de 5 (cinco) años, a partir del montaje en la Refinería, en lo que refiere a vicios ocultos que pudiera tener y que no hubieran sido detectados en las pruebas realizadas durante su construcción o en la prueba final luego del montaje en obra.
III.9 - MULTAS Y PENALIDADES
Se aplicará una multa del 0,25% (dos y medio por mil) del monto total adjudicado por cada día de atraso en la entrega de el o los equipos (según la adjudicación sea divida o no), con un máximo del 20% del valor total de los mismos.
III.10 - CESIÓN DEL CONTRATO
El Empresario o la Contratista no podrá ceder su contrato o su parte, sin el consentimiento expreso de la Administración, y para el caso de plantearlo deberá asegurar el estricto cumplimiento de todos los plazos.
III.11 - COMPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN
Para la comparación de las ofertas se tendrán en cuenta: el precio total cotizado (según formularios del Anexo II de la Memoria Técnica), los cambios y arbitrajes vigentes a la fecha de apertura de la licitación para las distintas monedas cotizadas y el margen de preferencia a aplicar de acuerdo con lo establecido en los arts. 41 y 46 de la ley 18.362 y decretos del Poder Ejecutivo Nros. 800/008 y 13/009.
A los efectos de la adjudicación se tomarán los siguientes factores con su orden de prelación:
1) Capacidad técnica y antecedentes del oferente.
2) Plazo de entrega.
3) Grado de adecuación de la oferta a las condiciones especificadas en el Pliego.
4) Precio comparativo.
5) Aceptación de multas y garantías.
CAPÍTULO IV - RELACIONES CONTRATISTA - ANCAP
IV.1 - REPRESENTANTES DE LA CONTRATISTA
Al adjudicarse la licitación, la Contratista designará por escrito:
1) Un representante general con amplios poderes para tratar y resolver todos los asuntos relativos a la licitación.
2) Los representantes técnicos especializados, únicos autorizados ante ANCAP para tratar y resolver los problemas técnicos relativos a los trabajos.
3) Los responsables de Xxxxxxx y Seguridad para los trabajos.
La Administración, de considerarlo necesario, podrá requerir la sustitución de un representante en cualquier momento durante la vigencia del contrato.
No estará obligada a expresar los motivos de su decisión.
En caso de que en el transcurso de la obra la Contratista desee sustituir alguno de sus representantes, deberá comunicar su decisión a la Administración. El nuevo nombramiento tendrá carácter de firme en cuanto la Administración hubiere dado su asentimiento.
IV.2 - CALIFICACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO
El oferente deberá comprometer en su oferta las condiciones de calificación del personal especializado que realizará los trabajos, de acuerdo con las exigencias de las normas y del presente pliego en cada caso.
La Administración podrá solicitar a la Contratista en cualquier momento la realización de los ensayos indicados en cada caso para la verificación de la calificación del personal especializado, los que serán de cargo de la Contratista, de no indicarse lo contrario.
IV.3 – RESPONSABLE TÉCNICO DE ANCAP
ANCAP designará un técnico que actuará como Representante Técnico (en adelante RT), el cual la representará en los asuntos de carácter técnicos y administrativos relacionados con el contrato y será el funcionario con quien la Contratista deberá tratar directamente.
El RT podrá delegar en personal a sus órdenes las funciones de control de los trabajos.
La Contratista deberá cumplir las órdenes emanadas de dicho RT.
Las relaciones entre la Contratista y la Administración serán solamente a través del RT de ANCAP.
En el presente pliego, al referirse al RT, se entenderá que incluye al personal que lo representa durante el transcurso de los trabajos.
IV.4 - RECUSACIÓN DEL PERSONAL DE ANCAP
La Contratista no podrá recusar a los representantes de ANCAP, ni exigir que se designen otros para reemplazarlos.
Cuando se considere perjudicado con los procedimientos empleados por ellos, reclamará fundadamente a la Administración, sin que por este motivo se interrumpan los trabajos.
IV.5 - CORRESPONDENCIA
La relación escrita entre la Contratista y ANCAP será básicamente a través de correspondencia por distintos medios.
La correspondencia será por carta numerada correlativamente dirigida al RT.
Se hará por duplicado indicando en su encabezamiento el Nº de carta y el Nº de Licitación correspondiente.
ANCAP acusará recibo de la correspondencia enviada devolviendo la copia convenientemente sellada y fechada.
El mismo procedimiento podrá usar ANCAP.
IV.6 - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
6.1 – Documentación técnica a suministrar con la oferta
En la oferta se proveerá toda la documentación técnica necesaria para poder evaluar correctamente la misma, como por ejemplo, especificaciones de materiales, memorias constructivas, croquis, etc.
ANCAP se reserva el derecho de solicitar a los oferentes la información técnica y /o aclaraciones que considere necesarias para la evaluación de las ofertas.
El oferente incluirá en su oferta como mínimo la siguiente documentación:
Planos de Preliminares.
Programa detallado de fabricación.
Lista de discrepancias y excepciones a lo pedido.
Lista de documentos a emitir.
Diagrama de carga de grúas.
Lista de subcontratistas a emplear, detallando sus especialidades.
6.2 - Documentación técnica a suministrar por la Contratista
La/las Contratista/s deberán presentar memorias de cálculo de los recipientes (xxxxxx 102-E y 201-E), que le sean adjudicados, de acuerdo al código ASME VIII Div.1 (última edición), para la torre construida según se describe en la Memoria Técnica y tomando como referencia los planos e información técnica que acompaña el pliego.
La Contratista deberá presentar certificados de fabricación de todos los materiales a utilizar, cronograma de trabajos y con fechas de elaboración, presentación, aprobación, etc. de la documentación técnica correspondiente con el detalle de su contenido, de acuerdo con todo lo especificado y solicitado en la Memoria Técnica.
Asimismo, presentará un plan de control de calidad mostrando el plan propuesto de inspecciones y ensayos; en dicho plan, ANCAP seleccionará los puntos del plan que deberán ser testificados u observados. Este plan será revisado cuando se requiera. La Adjudicataria suministrará una copia de sus procedimientos de control de calidad para su revisión por ANCAP.
La Contratista será responsable de notificar a todos sus subcontratistas y suministradores acerca de los requisitos de inspección de ANCAP.
ANCAP especificará el alcance de su participación en el programa de inspecciones del fabricante de acuerdo con los siguientes criterios:
-“Testificada” (witness), significa que se aplicará una retención en el programa de fabricación y la prueba se realizará en presencia de ANCAP o su representante. Normalmente no implica una doble prueba.
-“Observada” (observed), significa que ANCAP requiere igualmente notificación de la fecha prevista de prueba, pero la prueba se realizará siguiendo el programa de fabricación, y si la inspección de ANCAP no está presente, la Adjudicataria podrá seguir con la próxima etapa. En casos normales implica una única prueba.
Para las pruebas que sean testificadas, observadas o realizadas por ANCAP, o un representante que designe a tales efectos, la Contratista notificará a ANCAP con suficiente anticipación. Este plazo se determinará de común acuerdo entre ambas partes.
En todos los casos, será obligatoria la presentación de la documentación que corresponda al RT previo a la realización de los trabajos, para su revisión.
Se entenderá que cuando un documento ANCAP lo entregase en condición revisado la Contratista puede continuar con el proceso de manufactura, compra, contratos, etc., bajo su responsabilidad. Si el documento fuese rechazado por ANCAP, o devuelto con observaciones, la Contratista no puede continuar con el proceso objeto de este documento hasta levantar el rechazo o las observaciones.
La Contratista entregará la documentación en original en papel, dos copias impresas y una en CD (Autocad y/o Microsoft Office según corresponda).
Si transcurridos (15) días hábiles de la presentación a ANCAP de la documentación para la fabricación, ésta no fuese devuelta revisada, rechazada o con las observaciones que correspondan, la Contratista la considerará revisada; posteriormente a ese trámite deberán presentarse tres (3) copias impresas y una en CD para el envío a ANCAP.
Finalizados los trabajos, la Contratista deberá entregar a ANCAP 4 (cuatro) juegos completos de planos en condición según obra ("As Built") realizados mediante Autocad (un original en papel, tres copias y una copia en CD) de todas las obras realizadas, incluyendo detalles y modificaciones, y con la rotulación y la numeración que en su momento se indicará.
IV.7 - MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
Ante cualquier información no especificada en la "Memoria Técnica" del presente pliego, se tomarán como válidas las siguientes publicaciones, tomando de ellas el aspecto más favorable a ANCAP y de acuerdo con el criterio que emplee el RT:
1) Especificaciones ANCAP
2) Normas ASME (BPVC) y ASTM.
IV.8 - INSPECCIÓN DE LOS MATERIALES
Los oferentes deberán indicar en sus ofertas cuáles serán los medios de inspección de materiales, los procedimientos a utilizar, el plan de inspección y el responsable de los mismos, tanto en origen como en fábrica.
ANCAP se reserva el derecho de efectuar sus propios controles.
En caso de que los oferentes prevean realizar la construcción de la torre fuera de Uruguay, deberán incluir en su oferta el costo de pasaje y estadía para la realización de 3 inspecciones a fábrica de 2 técnicos de ANCAP durante 5 días en cada una de ellas, para cada torre.
Toda vez que la Adjudicataria realice inspecciones de materiales o previo a la fabricación de cualquier equipo en el país o en el exterior, deberá comunicarlos al RT quien, a su criterio, podrá disponer la concurrencia de un inspector o representante.
Si los materiales utilizados no fueran de la calidad y condiciones establecidas o estuvieran defectuosamente preparados, deberán ser retirados por la Contratista y reemplazados a su costo, por otros que cumplan con esas exigencias.
IV.9 - DEFECTOS Y VICIOS DE CONSTRUCCIÓN
La Contratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del RT.
Es asimismo la única responsable por perjuicios cometidos a la construcción o contra terceros ya sea por error o negligencia.
Cuando el RT, durante la ejecución de los trabajos y hasta la finalización del plazo de garantía advierta vicios de construcción en ellas, podrá disponer que la Contratista proceda a demolerlas y/o reconstruirlas, sin que a éste le sirva de excusa ni le dé derecho a reclamo alguno.
Si los vicios de construcción existieren, todos los gastos serán por cuenta de la Contratista y en caso contrario los mismos serán de cargo de ANCAP.
IV.10 - SUB-CONTRATISTAS
La Contratista deberá solicitar la autorización escrita de la Administración para sub-contratar parte de los trabajos siempre que no estuviera así indicado en la propuestas.
Si la Contratista se viera obligada por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los sub-contratistas propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a ANCAP, expresando las razones de la sustitución y los antecedentes del nuevo sub-contratista, ANCAP podrá autorizar o no la incorporación del nuevo sub-contratista.
Si durante la ejecución de las obras alguno de los sub-contratistas dejara de cumplir con las exigencias técnicas del proyecto, ANCAP podrá solicitar su sustitución al adjudicatario.
En todos los casos se entenderá que el cambio de sub-contratistas no dará lugar a modificación alguna en los términos originarios del contrato.
CAPÍTULO V - DISPOSICIONES INTERNAS Y LEGALES
V.1 – SEGURO
En cumplimiento de lo establecido en el Art.61 de la Ley 16074 las empresas oferentes deberán acreditar haber contratado para su personal la póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con el Banco de Seguros del Estado.
No se exigirá para las firmas extranjeras en el acto de apertura.
De resultar adjudicatarias les será exigido el certificado negativo que al efecto expide dicho Banco.
V.2 – CONFIDENCIALIDAD
Toda la documentación suministrada al comprador xxx xxxxxx queda sujeta al acuerdo de confidencialidad firmado en el momento de compra del mismo.
El comprador xxx xxxxxx asume la obligación de no divulgar, permitir su divulgación, reproducir ni permitir su reproducción por ningún medio, la información contenida en este pliego. Esta obligación alcanza a los directores, funcionarios, empleados y representantes de la firma o consorcio que compró el pliego, por cuya actuación en tal sentido la firma o consorcio se hace plenamente responsable.
La violación de esta obligación la hará responsable de todos los daños y perjuicios que se pudieren ocasionar.
Las obligaciones que por este documento se asumen, permanecerán vigentes durante un período de 25 años a contar desde la fecha de entrega de los documentos.
IMPORTANTE
Sin perjuicio de las demás disposiciones contenidas, los señores oferentes deberán tener en cuenta para la presentación de su propuesta los siguientes artículos del P.U. o de la S.II.
- REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN, 2.6.2 de la S.II.
Si su inscripción es anterior al 1/1/2001 deberá reinscribirse en la Oficina del Registro de Proveedores, Edificio ANCAP – Planta Principal, se podrán solicitar los formularios a: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx.
Comprobante de adquisición xxx xxxxxx, 8.2 lit d del P.U.
Presentación del Anexo 1 del P.U.
En la oferta se deberá dar cumplimiento al punto 7. 3 del P.U.
Los oferentes que se presenten en representación de firmas extranjeras deberán presentar la constancia de inscripción vigente en el Registro previsto por la Ley 16497 y Decreto 369/994.
Expediente N° 240.356
Valor xxx Xxxxxx $ 1.500
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Montevideo, 5 de febrero de 2010.
SIGUEN: Memoria Técnica
Pliego de Condiciones Particulares Sección II
Pliego Único General del Estado