MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

Xx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxx recibirá ofertas hasta las 10:00 am xxx xxxxxx 03 xx xxxxx 2018, para el proyecto que consiste en la contratación de la maquinaria requerida en la Campaña de Recolección de Residuos NO Tradicionales 2018.

La documentación para este proceso de contratación la pueden obtener en el Departamento de Proveeduría de la Municipalidad, que además será el encargado de tramitar todo lo relacionado con la contratación, o puede ser solicitada al correo electrónico xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx.

Cualquier aclaración o duda sobre las condiciones del cartel deben presentarse por escrito en forma personal ante el departamento de Proveeduría o al correo electrónico xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx .

El contenido presupuestario para la presente contratación se encuentra bajo el código presupuestario 00.00.00.00.00. con un disponible de ¢10.000.000,00.

El presente concurso se rige de conformidad con los parámetros establecidos en este pliego de condiciones, en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

I. CONDICIONES GENERALES ‌

1. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ‌

Deberán presentarse escritas en idioma español, sin borrones, entrerrenglonaduras, ni tachaduras; en caso de error, la corrección correspondiente deberá salvarse mediante nota. La oferta deberá ser presentada antes de la hora de cierre de recepción de ofertas en un sobre cerrado, con la siguiente leyenda:

MUNICIPALIDAD DE SANTA XXX CONTRATACION DIRECTA NO. 2018CD-000001-01

“ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CAMPAÑA RECOLECCION DE BASURA NO TRADICIONAL 2018”

Los participantes deberán cumplir en sus propuestas, con todos los requisitos legales y formales exigidos en el Cartel y La Ley y el Reglamento de la Contratación Administrativa.

2. COPIAS:‌

Cada oferta deberá ser acompañada de un original y una copia debidamente firmadas en papel común, las cuales deben contener todos los documentos del original, con el índice respectivo y debidamente foliada. Deberán adjuntar además, un CD debidamente rotulado, con versión digital de su oferta.

3. VIGENCIA DE LA OFERTA:‌

El plazo de vigencia de la oferta será de 30 días calendario contados a partir de la apertura de las ofertas. A falta de indicación expresa en la oferta del término de su vigencia, se asumirá el plazo

mínimo exigido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento General de la Contratación Administrativa.

4. COTIZACIONES:‌

4.1. Los precios cotizados serán unitarios, definitivos e invariables, en moneda nacional, libres de impuestos y sin sujeción a condición alguna no autorizada por este cartel.

4.2. El monto deberá indicarse en números y letras coincidentes (en caso de divergencia entre esas dos formas de expresión prevalecerá la consignada en letras) libre de todo tipo de impuestos.

4.3. El precio unitario comprenderá todos los costos directos e indirectos necesarios para la debida ejecución del trabajo de cada partida, incluyendo imprevistos, seguros y utilidad del Contratista.

5. FORMA DE PAGO:‌

5.1. Se cancelarán mediante pagos parciales al Contratista, de acuerdo con cálculos basados en el progreso semanal del trabajo terminado y del equipo suplidos conforme lo presente el contratista y lo apruebe el Ingeniero Inspector. Estos pagos parciales se harán efectivos dentro de los diez (10) días hábiles después de la aprobación del Inspector.

5.2. Los pagos se efectuarán en colones costarricenses.

5.3. Toda factura por avance de obra deberá estar debidamente timbrada.

6. ELEGIBILIDAD:‌

 La elegibilidad de las ofertas está condicionada a su ajuste a las condiciones y especificaciones del cartel, así como lo estipulado en la Ley y el Reglamento General de Contratación Administrativa, de tal manera que cualquier incumplimiento relativo a condiciones o a especificaciones significativas xxx xxxxxx, constituyen motivo de exclusión de la oferta.

7. FALSEDAD DE LAS OFERTAS:‌

Las declaraciones y demás documentos que acompañan las ofertas serán consideradas verdaderas y cualquier falsedad en que se incurra causará el rechazo de la oferta.

8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:‌

Por un monto del 5% del valor de adjudicación de la oferta.

Deberá tener una vigencia no menor a tres meses adicionales al plazo de vigencia del contrato.

La garantía de cumplimiento será devuelta dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que la Municipalidad de Santa Xxx tenga por definitivamente ejecutado el contrato a satisfacción o se haya realizado el procedimiento de la cláusula penal, en los casos que lo amerite.

9. FORMA DE RENDIR LAS GARANTIAS:‌

La garantía de cumplimiento se rendirá de conformidad a lo estipulado en el artículo No. 42, del Reglamento General de Contratación Administrativa.

Las garantías no podrán ser depositadas mediante transferencia bancaria a una cuenta municipal.

10. CLAUSULA PENAL:‌

En caso de incumplimiento en la prestación del servicio, se impondrá una multa de ¢10.00 (Diez

colones exactos) por cada mil colones adjudicados, por cada día natural de atraso, de acuerdo con el cronograma de ejecución. La municipalidad podrá rebajar este monto de la facturación de la obra recibida independientemente de la garantía de cumplimiento.

11. DECLARACIONES JURADAS:‌

11.1. El oferente, debe presentar una declaración jurada de no encontrarse en ninguno de los casos de imposibilidad legal para contratar con la Administración, a que se refiere el Artículo 22 y 22 bis de la Ley de la Contratación Administrativa.

11.2. El oferente deberá presentar una declaración jurada de que cumple con lo estipulado en el artículo 65 del Reglamento de General de la Contratación Administrativa.

11.3. También deberá presentar una declaración jurada, donde haga constar que se encuentra al día con el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). En caso de resultar adjudicatario, de previo a inicio de la correspondiente ejecución, deberá presentar una certificación emitida por la CCSS, donde se hace constar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la Caja.

11.4. Certificación emitida por el INS de encontrarse al día en el pago del seguro obligatorio por riesgo laboral y daños a terceros.

11.5. Certificación de que se encuentra al día en el pago con las obligaciones con el FODESAF, o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, vigente al momento de la apertura de las ofertas. En caso de no aportarse, la administración realizará impresión de la consulta en la página Web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el día de apertura.

11.6. Tarjeta de Circulación de los equipos que así lo requieren.

12. PLAZO PARA ADJUDICAR:‌

La Municipalidad tendrá un plazo no mayor de 10 días hábiles siguientes al acto de apertura de las ofertas, para resolver este proceso de contratación. Guardándose el derecho de adjudicar parcialmente la presente licitación de acuerdo a disponibilidad presupuestaria.

13. ADJUDICACION:‌

La adjudicación de esta licitación recaerá en aquella oferta que resulte más ventajosa para la Municipalidad y que cumpla con las especificaciones del cartel. La Municipalidad podrá adjudicar parcialmente el objeto de esta licitación conforme a sus intereses y a su disposición presupuestaria.

Dicha ventaja no está determinada, necesariamente por el factor precio, sino por la conjugación de éste con otros aspectos que a continuación se enumeran y ponderan:

FACTOR DE CALIFICACION	PUNTAJE MAXIMO
Monto de la oferta	100.00
TOTAL	100,00

Los factores se definen de la siguiente manera:

13.1 Monto de la oferta: 100 Puntos ‌

La oferta que cotice el menor precio tendrá 100 puntos y las restantes tendrán puntos en forma proporcional, según la siguiente fórmula:

Menor precio ofrecido * 100 puntos Precio a evaluar

14. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:‌

14.1. Es obligación ineludible del adjudicatario regirse estrictamente a las exigencias del cartel y a los términos de su oferta.

Consecuentemente el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contempladas en dichos instrumentos, dará lugar a la ejecución inmediata de la garantía de cumplimiento y a la rescisión del respectivo contrato si la municipalidad lo estima pertinente, sin perjuicio de accionar en la vía jurisdiccional, el resarcimiento de daños y perjuicios al Estado en virtud de la informalidad.

14.2. En caso de que el adjudicatario requiera subcontratar alguna empresa, deberá indicarlo en su oferta, con un detalle de las empresas a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de la oferta y aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de las mismas. En ningún caso el porcentaje a subcontratar podrá ser superior al 50% del monto total adjudicado. Igualmente, el oferente deberá presentar la certificación emitida por el INS, de encontrarse al día en el pago del seguro Obligatorio de Vehículos y de los derechos de Circulación, de la maquinaria y equipo que subcontrate. La subconratación no releva al contratista de su responsabilidad ante la Municipalidad de Santa Xxx.

15. RESPONSABLE DEL PROYECTO:‌

El responsable de las obras objeto de esta contratación será el profesional asignado por el contratista y deberá tener la suficiente autoridad para discutir y resolver todos los problemas que se presenten en la ejecución de los trabajos y éste será quien se relacione con el ingeniero inspector.

16. NOTIFICACIONES:‌

Los proponentes deben señalar en sus ofertas un lugar cierto en la ciudad de San Xxxx, para oír notificaciones o atender otras diligencias relacionadas con el proyecto.

17. ORDEN DE INICIO:‌

El inicio de las obras regirá a partir del recibido de la orden de inicio por parte del contratista.

18. AJUSTE DE PRECIOS:‌

A la empresa favorecida con esta licitación le serán reconocidas las variaciones de precios, actualizando negativa o positivamente los costos de los diferentes renglones de pago, utilizándose los índices de la Dirección General de Estadística y Censos (MEIC), de acuerdo a lo establecido en el Art. 18 y 31 de la Ley de la Contratación Administrativa y su Reglamento.

Lo anterior siempre y cuando resulte titular de este beneficio conforme al ordenamiento jurídico establecido; y el oferente presente junto con su oferta la justificación de los precios en que basó la misma.

El reajuste de precios se pagará sobre obra realizada y de acuerdo al avance real por actividad según el cronograma de ejecución y la tabla de pagos de Reajustes de Precio debidamente aprobados por la inspección y la Municipalidad de Santa Xxx.

Se aplicará la fórmula de reajustes de precios, según Decreto Ejecutivo No. 3114-MEIC, publicado en la Gaceta No. 94 del 17 xx xxxx, 2006 y su reforma según Decreto Ejecutivo No. 33218-MEIC, publicado en la Gaceta No. 139 del 19 de julio del 2006.

La solicitud de reajuste de precios se debe presentar en un tiempo no mayor a 8 días naturales después de presentar la factura del avance.

19. OTRAS DISPOSICIONES LEGALES:‌

Cualquier condición no prevista en el cartel, se regirá de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de la Contratación Administrativa y el Reglamento General de Contratación Administrativa.

20. RESCISION DEL CONTRATO:‌

En todo momento y de manera unilateral la Municipalidad tiene la prerrogativa de rescisión del contrato, cuando ello se fundamente en razones de oportunidad, mérito o conveniencia, o sea, por causas relativas directamente, al interés público, sin perjuicio a la indemnización que de ella se derive.

21. RESOLUCION DEL CONTRATO:‌

En el caso de que durante el proceso el Contratista se atrasare por causas que no fueran de fuerza mayor o caso fortuito, la Municipalidad tendrá el derecho de dar por rescindido el contrato, sin más trámite y sin derecho a reclamo de daños por parte del Contratista, pasando a poder de la misma, la garantía de cumplimiento.

Si el Contratista es declarado en quiebra o insolvente o hiciera cesión general de sus bienes a favor de sus acreedores o si se le nombrara un curador por ese motivo o si insistentemente se rehusara a proporcionar la cantidad y calidad de mano de obra o materiales adecuados, o si inobservare las leyes, reglamentos o instrucciones del Inspector o si fuere de otro modo culpable de violación sustancial de cualquier artículo estipulado en el contrato, la Municipalidad, bajo certificación del Inspector de que existe suficiente causa para justificar esa acción, puede sin perjuicio de cualquier otro derecho o solución, luego de dar una notificación escrita con 7 días de anticipación al Contratista, dar por terminado el contrato y tomar posesión del sitio y de los materiales que en él se encuentran, y concluir la obra con el método que considere conveniente. En tal caso el contratista no tendrá

22. ARBITRAJE:‌

Cuando fuera necesario recurrir al arbitraje para dirimir un conflicto planteado, se procederá de la siguiente forma:

23.1 Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las partes después de firmado el contrato respectivo en cuanto a aspectos de orden técnico en lo relativo a la ejecución de las mismas, será resuelta por un árbitro, que deberá ser nombrado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica a solicitud escrita conjunta de ambas partes.

23.2 Tanto la Municipalidad como el Contratista someterán por escrito a dicho árbitro los puntos de discrepancia a fin de este se pronuncie al respecto. El fallo del mismo deberá producirse dentro del término de quince días hábiles.

23.3 Los honorarios del árbitro serán cubiertos conjuntamente por la Municipalidad y el Contratista por partes iguales.

23. AUTORIZACIONES ‌

El oferente con la sola presentación de la oferta autoriza a la Municipalidad a solicitar referencias bancarias de la empresa y a clientes, sobre la calidad de los trabajos realizados y otros que la Municipalidad determine donde el oferente haya participado.

En caso de comprobarse por parte de la administración de que la experiencia indicada sea falsa u omita información, que permita a la Municipalidad determinar la idoneidad de la empresa para realizar los trabajos, será motivo de descalificación de la oferta y no será tomada en cuenta dentro del proceso de selección.

24. DAÑOS ‌

La Administración tiene la facultad de reclamar al contratista la indemnización por daños originados por el incumplimiento de sus obligaciones, facultad que tiene un plazo de prescripción de cinco años.

25. VICIOS OCULTOS ‌

La administración tiene la facultad de reclamar al contratista la indemnización por cuales quiera deficiencias comprobadas en las cantidades y calidades de los materiales y equipos incorporados en alguna parte de la obra, que implique destrucción parcial o total, o riesgo inminente de que ocurra respecto de lo establecido en los planos, especificaciones y bitácora del proyecto. Si se trata de obra pública, el término para reclamar la indemnización por vicios ocultos será xx xxxx años, contados a partir del recibo definitivo de la obra.

26. PATENTE:‌

El oferente que resulte adjudicado y que su domicilio fiscal no se encuentre en el cantón de Santa Xxx deberá cumplir con lo indicado en el artículo 13 de la ley nº 7245, IMPUESTOS MUNICIPALES DEL CANTON DE SANTA XXX.

Articulo nº 13) Aquellas personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades distribuidas en uno o más cantones, aparte del cantón de Santa Xxx y que por tal motivo estén sujetas al pago de patentes en ellos, deberán determinar y demostrar con la documentación pertinente, la proporción del volumen de sus negocios que se genera en el cantón de Santa Xxx, para efecto del pago del impuesto.

El adjudicatario se compromete a presentar ante el Departamento de Patentes de la Municipalidad

una declaración jurada en donde informara sobre el monto de la renta líquida gravable que le generara la contratación.

Para efectos de declaración de patentes en otros municipios, el Departamento de Patentes extenderá una constancia sobre el monto pagado a la municipalidad de Santa Xxx.

Lo anterior no impide que el contratante solicite y realice el trámite de solicitud de Licencia Comercial ante el municipio.

II. ESPECIFICACIONES TECNICAS ‌

MUNICIPALIDAD DE SANTA XXX CONTRATACION DIRECTA NO. 2018CD-000001-01

“ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CAMPAÑA RECOLECCION DE BASURA NO TRADICIONAL 2018”

1. DESCRIPCION Y OBJETIVO DEL PROYECTO:‌

Alquilar maquinaria requerida para la Campaña de Recolección de Residuos NO Tradicionales 2018, con el fin de recolectar los residuos sólidos no tradicionales para la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de los virus del dengue, chikungunya y xxxx, en todos los hogares del cantón, xxxx xxxxx o condominios y en los seis distritos del cantón de Santa Xxx: Piedades, Brasil, Uruca, Salitral, Centro y Pozos.

La recolección se realizará entre el 00 xx xxxx xx 00 xx xxxxx (30 días hábiles). El período incluye tiempo adicional o la así conocida “repelas”.

2. VIABILIDAD LEGAL Y AMBIENTAL:‌

Que la salud de la población en el cantón es un bien de interés público tutelado por el Estado, por lo que es competencia de la Municipalidad de Santa Xxx velar por la salud de sus ciudadanos, brindando las mejores las condiciones sanitarias y ambientales posibles en cumplimiento del Artículo 50 constitucional. Cumplimiento del Incido d, Artículo 25 del Reglamento Municipal para la Gestión Separada de los Residuos en el Cantón de Santa Xxx, Conforme a la Ley para la Gestión Integral de Residuos No.8839: Recolección no tradicional. De los residuos no ordinarios,… etc. Se realizarán al menos dos veces al año.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA:‌

Vagoneta: tipo tándem con capacidad no menor a 15 m3 a ras de góndola. El camión deberá ser año 2010 en adelantes con tracción de 4x4 o superior. Estar al día con la Revisión Técnica Vehicular (RETEVE), en general, presentar excelentes condiciones mecánicas y eléctricas, además que cuente con los respectivos seguros del INS en los que se cubran los daños a terceros.

Retroexcavador: Cualquier modelo Back-Hoe, con brazo hidráulico que le permita la movilización de depósito de carga. RETEVE al día y en general, presentar excelentes condiciones mecánicas y eléctricas. Debe contar con los respectivos seguros del INS en los que se cubran los daños a terceros.

4. TABLA DE CANTIDADES:‌

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	alquiler de tres vagonetas	720
2	alquiler de un retroexcavador	240
TOTAL:

5. CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO TRADICIONALES POR DISTRITO:‌

DISTRITO	FECHA			LUGARES
Piedades	Lunes 07 xx xxxx			Todo Piedades, empezando en xxxxx Xxxxxx, calle Cebadilla, calle Gallera, xxxxx Xxxx, calle Canelos, calle Las Brisas, Hacienda Paraíso, calle Anclas, Urb. La Caraña, calle Rancho Xxxxxxx, calle Los Xxxxxx, calle Cañas, todo el centro de Piedades.
Piedades	Miércoles mayo	09	de	Barrió Bella Vista, Urb. El Triunfo, calle Millonarios, calle San Xxxxxx, calle Cementerio, calle Pinares, Barrio Santa Xxxxx, calle Canjel y calle La Amistad.
Brasil	Lunes 14 xx xxxx			Todo el distrito de Brasil, empezando con Barrio Los Ángeles, Bajo los Xxxxxx, Urb. La Promesa, Urb. Vista Cañón, Las Mesas, Brasil planta, Brasil, Brasil radial a Ciudad Colon, calle Las Cajetas, calle Copey.
Uruca	Jueves mayo	17	de	Todo el distrito de Uruca, empezando con calle Machete, xxxxx Xxxx, calle Xxxxxx, calle Titi, calle Xxxxxxx, calle Xxxxx.
	Lunes 21 xx xxxx			calle Huertas, calle Xxxxx, Urb. Barrio España, calle Chimba y Urb. Rio Oro.
Salitral	Miércoles mayo	23	de	Todo el distrito de Salitral, empezando en calle a Quebradillas, Matinilla, calle La Cruzada.
Salitral	Viernes Mayo	25	de	Todo el distrito de Salitral, Barrio Los Xxxxxxx, calle El Curio, calle Bella Vista, calle Xxxxxx Xxxxxxx, calle escuela Salitral, calle La Cañada, calle Xxxxxxxx Xxxxx, calle Perico y Barrio Los Xxxxxxx.
Centro	Lunes 28 xx xxxx			Urb. Invu, Urb. Xxxxx Xxxxx, calle Cementerio, calle La Xxxxxxxxx, Urb. Xxx Xxxx y empezar todo el cuadrante del Centro.
	Miércoles mayo	30	de	Todo cuadrante del Centro.
	Viernes Junio	00	xx	Xxxx Xxx Xxxxxxx, Xx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx, calle Xxxx y Urb. Xxxxx Soleado, calle Candilejas, calle Xxxxx, xxxxx Xxxxxxxx, calle San

Xxxxxx, Calle Chirracal.

Pozos

Miércoles 06 xx xxxxx

De entrada a xxxxx Xxxxxxxxx a esquina La Chispa, calle Quintanilla, calle Xxxxxx, calle Chinchillas, calle Chinchas, calle Gavilanes, de esquina La Chispa a Iglesia de Pozos con las entradas; servidumbre de los Xxxxxxx, calle Xxxx, calle Angulo, calle Las

Monjas, calle Rural Pozos, calle Xxxxx.

NOTA: El cálculo de las hora diaria laboral se realiza en función de las 48 horas semanales de labor del personal u operarios para que como equipo, cumplan con el objetivo establecido diario programado según el Cuadro 2.

6. REPELA POR DISTRITO SEGÚN FECHA PROGRAMADA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO TRADICIONALES.‌

DISTRITO	FECHA
Piedades	Miércoles 08, Jueves 10 y Viernes 11 xx xxxx
Brasil	Martes 15 y Miércoles 16 xx xxxx
Xxxxx	Xxxxxxx 18 y Martes 22 xx xxxx
Salitral	Miércoles 23 xx xxxx
Centro	Martes 29 y Jueves 31 xx xxxx, Lunes 04 y Martes 05 xx xxxxx.
Pozos	Jueves 07, Viernes 08, Martes12, Jueves 14 y Viernes 15 xx xxxxx

NOTA: NO SE RECOLECTARÁ LEÑA, RAMAS, MATERIAL DE JARDIN (MATERIAL BIODEGRADABLE), ESCOMBROS NI MATERIAL PROVENIENTE DE LA CONSTRUCCIÓN, NI CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIAL DE MANEJO ESPECIAL.

Ante la experiencia de trece (13) años de realizar la Campaña de Recolección de Residuos NO Tradicionales (Cuadro 2) en el cantón de Santa Xxx, en el Cuadro 3 se establecen las fechas de repaso o “repela” del equipo de recolección para cada distrito. El propósito es evitar que el equipo de recolección tenga de devolverse a recoger a un sitio o zona ya atendido, asunto que aumentaría los costos operativos.

Document Metadata

Table of Contents

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

Document Metadata