SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Aprobada mediante Directiva Nº 018-2012-OSCE/CD

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº	Símbolo	Descripción
1	[ABC]/ […….]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las Bases.
2	[ABC] / […….]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la Buena Pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS y en la rotulación de los sobres de la Propuesta Técnica y Económica.
3	IMPORTANTE:  Abc	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el Comité Especial o por los proveedores. Se debe registrar en color azul.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las Bases Estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos.
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaborado en abril 2014

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

BASES INTEGRADAS

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 012-2014/CE/LP-MPT

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DEL LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX I y II ETAPA DEL DISTRITO XX XXXXXXX- TALARA – PIURA

PROYECTO SNIP N° 248976

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Código Civil.

- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

 Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: xxx.xxx.xxx.xx.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

 No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.7. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

 No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.8. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación xxx xxxxxx absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.9. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.10. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

IMPORTANTE:

 Las Entidades someten a fiscalización posterior conforme a lo previsto en el artículo

32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la documentación, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la Buena Pro.

1.11. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

 En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Xxxx xx Xxx) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Xxxx xx Xxx) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Xxxx xx Xxx) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Xxxx xx Xxx) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Xxxx xx Xxx), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.12. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

 Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.2

1.13. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes: Propuesta Técnica : 100 puntos

Propuesta Económica : 100 puntos

1.13.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.13.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será

2 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde:
i	=	Propuesta
Pi	=	Puntaje de la propuesta económica i
Oi	=	Propuesta Económica i
Om	=	Propuesta Económica de monto o precio más bajo
PMPE	=	Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

 En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

 Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.14. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Xxxx xx Xxx), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Xxxxx presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

 De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.16. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento, según corresponda.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

 Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

 Constancia de capacidad libre de contratación.

 Garantía de fiel cumplimiento.

 Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

 Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

 Código de cuenta interbancario (CCI).

 Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.

 Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

 Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra3, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

 Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA4

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.

2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.

3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.

4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales5 señalados en su propuesta técnica.

4 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

5 Ingenieros o arquitectos.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

3.6. RESIDENTE DE OBRA6

Profesional7 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad8, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra,

no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR9 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

6 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

7 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

8 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

9 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

 El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases10.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

10 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

 Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por xxxx.

3.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

 Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

RUC Nº : 20146713824

Domicilio legal : Xx. XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X/X - XXXXXX

Teléfono y fax: : 000 000000

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación para la elaboración del expediente técnico y de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX I y II ETAPA DEL DISTRITO XX XXXXXXX, PROVINCIA TALARA-PIURA”

1.3. VALOR REFERENCIAL11

El valor referencial asciende a la suma de S/. 30, 034,482.00 (treinta millones treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos con 00 /100 nuevos soles), incluidos los impuestos xx Xxx y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. Donde el monto por:

Elaboración del Expediente Técnico : S/. 199, 999.00 Ejecución de la Obra : S/. 29, 834,483.00 El valor referencial ha sido calculado al mes de OCTUBRE 2014.

Valor Referencial (VR)

Límites

Inferior

Superior

S/. 30,034,482.00

(treinta millones treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos con 00

/100 nuevos soles)

S/. 27, 031,033.80

(veintisiete millones treinta y un mil treinta y tres con 80/100 nuevos soles)

S/. 33, 037,930.20

(treinta y tres millones treinta y siete mil novecientos treinta con 20/100 nuevos soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorando N°360-10-2014-GM- MPT de 02 de Octubre 2014.

11 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS IMPORTANTE:

 La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONCURSO OFERTA

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 365 días calendario.

De los cuales son para la Elaboración del Expediente Técnico: 60 días. Para la Ejecución de la Obra: 305 días

Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

S/. 50.00 (cincuenta con 00/100 nuevos soles)

1.11. BASE LEGAL

- Ley Nº 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.

- Ley Nº 30115 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2014

- Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto

- Decreto Legislativo N° 1017-Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo n° 184-2008-EF-Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Decreto Supremo N° 080-2014-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF

- Directivas del OSCE

- Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General

- Código Civil

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

- Ley N° 27806-Ley de transparencia y Acceso a la Información Publica

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR – Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y de acceso al empleo decente, Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 12

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria : 02 – 10 – 2014

Registro de participantes : Del: 03 – 10 – 2014

Al: 19 – 12 - 2014

Formulación de Consultas : Del: 03 – 10 – 2014

Al: 10 – 10-2014

Absolución de Consultas : 13 – 10 – 2014

Formulación de Observaciones : Del: 14 – 10 – 2014 a las Bases Al: 20 – 10 - 2014

Absolución de Observaciones a : 22 – 10 – 2014 las Bases

Integración de las Bases : 18 - 12 – 2014

Presentación de Propuestas : 26 – 12 – 2014

* El acto público se realizará en : Biblioteca Municipal - Sala de Investigación 10:00

Calificación y Evaluación de : 26 - 12 - 2014 Propuestas

Otorgamiento de la Buena Pro13 : 00 -00 - 0000

* El acto público se realizará en : Biblioteca Municipal – Sala de Investigación

10:00 am

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en Oficina del Comité Especial – Oficina de Logística, sito en Municipalidad Provincial de Talara Av. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx S/N, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas,

12 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

13 De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento, el plazo para otorgar la Buena Pro no excederá xx xxxx (10) días hábiles contados desde la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

ante la ventanilla xx Xxxx de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario) o la que haga sus veces, sito en AV. XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX S/N, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N°012-2014- CE/LP-MPT.

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en BIBLIOTECA MUNICIPAL – AUDITORIO XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación xx XXXXXXX PUBLICO, pudiéndose contra con la participación de Xxxx xx Xxx en el supuesto establecido en el art. 64 del Reglamento.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° LICITACIÓN PÚBLICA N°012-2014- CE/LP-MPT,

conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

Señores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

AV.XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Att.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N°012-CE/LP-MPT

Denominación de la convocatoria: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DEL LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX I Y II ETAPA E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CIUDAD SATELITE, PROVINCIA DE TALARA – PIURA”PROYECTO SNIP N° 248976

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

Señores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

AV.XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Att.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N°012-CE/LP-MPT

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y dos (02) copias14.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos 15, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección16 (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

f) Declaración jurada de compromiso, del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº10), a la cual adjuntará declaración jurada del postor por cada uno de los profesionales a través de la cual se responsabilizará de la presentación de la colegiatura y del certificado de habilidad vigente del colegio profesional correspondiente en el Perú, al inicio de la ejecución contractual; así mismo, adjuntará declaración jurada de cada profesional en la que se compromete de ser favorecido con la buena pro, el postor que lo propone, presentará al inicio de la ejecución contractual la colegiatura y el certificado de habilidad vigente del colegio profesional correspondiente en el Perú.

De acuerdo con el Precedente Administrativo de Observancia Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 691-2012/DSU 17 , deberá tenerse en

14 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

15 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

16 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

17 Ídem.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

consideración que, la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero; Por lo tanto, para el desarrollo del presente proceso de selección:

i. No se exija la acreditación de la colegiatura y habilidad de los profesionales ofertados en la presentación de propuestas o suscripción del contrato, en tanto que ello sólo resulta exigible y relevante para el inicio efectivo de su participación en el contrato,

ii. La experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, esto es, colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional,

iii. La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

g) Sustento del Requerimiento Técnico Mínimo del Postor en Consultorías de Obras.

h) Sustento del Requerimiento Técnico Mínimo del Personal propuesto en Consultorías de Obra.

i) Sustento del Requerimiento Técnico Mínimo del Equipo para la elaboración del expediente técnico.

j) Sustento del Requerimiento Técnico Mínimo del Postor en Ejecución de Obras

k) Sustento del Requerimiento Técnico Mínimo del Personal propuesto en la Ejecución de Obra.

l) Sustento del Requerimiento Técnico Mínimo de la Maquinaria y Equipo a utilizar en la ejecución de la obra.

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6,

referido a la experiencia en obras en general del postor.

b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7,

referido a la experiencia en obras similares del postor.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: (i) contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto.

Para acreditar la capacitación del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: constancias, certificados, o cualquier otro

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

documento que, de manera fehaciente, demuestre que dicho profesional recibió la capacitación requerida.

Nota:

1. La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.

2. Así mismo, la experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, esto es, colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional.

La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, según el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

d) Factor cumplimiento de ejecución de obras:

Acreditación:

Mediante la presentación de copia simple de un xxxxxx xx xxxx (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación: PCP= PF x CBC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor. PF = Puntaje máximo al postor.

NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor. CBC = Número de constancias de prestación válidas.

e) Factor a la solución técnica de diseño: se calificará el plan de trabajo a través de una metodología y un plan de trabajo

IMPORTANTE:

 En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA18

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº 9).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales.

IMPORTANTE:

 La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá

18 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

 En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

De acuerdo a la envergadura del proyecto, y considerando las metas aprobadas del presente proyecto; las obras similares serán las siguientes:

Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de sistemas de evacuación de aguas servidas y/o residuales, mediante construcción de cámaras, donde se evidencie el tendido de tubería de impulsión de desagüe con líneas entre 300mm y 600 mm de diámetro como mínimo; Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de sistema de agua potable y alcantarillado donde se evidencie el tendido de líneas entre 110mm y 300mm;

Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de planta de tratamiento donde se evidencie trabajos de drenaje reforzado con tubería entre 300 mm y 600 mm de diámetro como mínimo.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.

= 0.70

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

= 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

b) Constancia de capacidad libre de contratación.

c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, a través de una carta fianza.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

e) Código de cuenta interbancario (CCI).

f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

g) Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.

IMPORTANTE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

 En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:

a. Copia de DNI del Representante Legal.

b. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

c. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

d. Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

 La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la Entidad deberán realizar las acciones correspondientes para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artículo 148 del Reglamento.

La citada documentación deberá ser presentada en la oficina de logística ubicada en la misma entidad.

2.9. ADELANTOS19

2.9.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará como Adelanto Directo, hasta el 20% del monto del contrato correspondiente a la ejecución de la obra, previa presentación de la respectiva Carta Fianza por dicho monto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 187 del reglamento. El contratista deberá solicitarlo dentro de los ocho (08) días siguientes de la notificación de la aprobación del Expediente Técnico.

No se otorgará adelanto directo por la consultoría de obra de elaboración del expediente técnico

2.9.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará como Adelanto para Materiales e Insumos, hasta el 40% del monto del contrato correspondiente a la ejecución de la obra, previa presentación de la respectiva Carta Fianza por dicho monto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 188 del reglamento.

19 Si la Entidad ha previsto la entrega de xxxxxxxxx, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

2.10. VALORIZACIONES

A los diez (10) días posteriores de haber sido aprobado el expediente técnico mediante resolución suscrita por autoridad competente, la Entidad deberá efectuar el pago para lo cual deberá contar con la valorización única; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

El periodo de valorización en la ejecución de la obra será mensual, conforme a lo dispuesto en el art. 197° del reglamento.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.11. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo xx xxxx (10) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

CAPÍTULO III

TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Distrito : PARIÑAS

Ubicación : XXX. XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X x XX XXXXX

Xxxxxxxxx : TALARA

Departamento : PIURA

Región : XXXX

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX I y II ETAPA DEL DISTRITO XX XXXXXXX, PROVINCIA TALARA-PIURA

ASPECTOS GENERALES

2. 1.- NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX I y II ETAPA, DISTRITO XX XXXXXXX, PROVINCIA DE TALARA – PIURA”.

Ubicación del Proyecto
Localidad	Nombre
Región	Piura
Provincia	Talara
Distrito	Pariñas
Xxxx	Xxxxx- Urbana
Gobierno	Gobierno regional de Piura
Área de Intervención Directa	Ciudad Satélite Urb. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx I y II Etapa
Código UBIGEO	200701

2. 2.- LOCALIZ ACIÓN LOCALIZACION GEOGRAFICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

El proyecto de inversión pública se ubica en el Distrito xx Xxxxxxx de la Provincia de Talara, en el departamento de Piura, específicamente en la Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx X x XX Xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx.

Grafico N° 01

provincia de Talara, se encuentra ubicada en la parte Nor-occidental de la Región Piura, cuenta con seis distritos y su capital es la ciudad de Talara.

a) Pariñas

b) La Brea

c) Lobitos

d) El Alto

e) Los Órganos

f) Máncora

Vías de

Acceso: Las rutas principales que conducen a Talara son:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

 Xxxx 0: Desde Lima se conduce a Piura y de Piura se dirige a Talara vía terrestre, Para llegar a la ciudad de Talara, existe un desvío de la Panamericana norte, ubicado entre Sullana y Los Órganos, a la altura del km 1120 de la Panamericana. Las empresas de transporte tienen llegadas y salidas diarias.

Desde la Xxxxxx xx Xxxx x xx xxxxxx xx Xxxxx en bus demora 15 horas.

La ciudad de Talara se encuentra a 1 hora y 30 minutos de la Ciudad de Piura.

 Xxxx 0: Desde Lima se conduce a Piura vía aérea y de Piura se dirige a Talara vía terrestre.

Desde la Ciudad de Lima a la ciudad de Piura en avión demora 1 hora y 35 minutos.

La ciudad de Talara se encuentra a 1 hora y 30 minutos de la Ciudad de Piura.

MARCO DE REFERENCIA

Antecedentes

El presente proyecto surge como consecuencia de las reiteradas oportunidades en que sus pobladores pedían la construcción de pistas y veredas, según memorial de fecha 03.10.2011 Sin embargo con Carta N° 20-2012-EPSGRAU SA XXX.XXX la Empresa Prestadora de Servicios- EPS XXXX Jefatura Zonal Talara comunica que es necesario primero el cambio de las redes de agua potable y alcantarillado de la Urb. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx I Etapa y la instalación de una planta de tratamiento de las agua residuales pero en este caso será para toda ciudad satélite, las redes con que cuentan ya sobrepasaron su vida útil.

Como solución, la población y la Municipalidad de Provincial de Talara han priorizado la presente propuesta en el Presupuesto Participativo 2013 que consiste básicamente en: suministro e instalación de tubería de agua potable PVC 4,651.80 ml prueba hidráulica, suministro e instalación de 12, 288.95 ml de Tubería PVC para desagüe, 1,837 conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado, incluidos caja, tapa, y medidores domiciliarios.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

Lineamientos de Política del Sector

El proyecto se enmarca dentro del Plan Nacional del Sector Saneamiento 2006-2015 MVCS “Agua para Todos” aprobado mediante el D.S. N°007-2006-VIVIENDA, cuyo objetivo general es:

Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza y las políticas Décimo Tercera y Vigésimo Primera trazadas en el Acuerdo Nacional y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, principalmente con la Meta 10 del Objetivo 7 que propone reducir, al 2015, la mitad del porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento.

Teniendo como objetivos específicos:

1. Modernizar la gestión del Sector Saneamiento.

2. Incrementar la sostenibilidad de los servicios.

3. Mejorar la calidad de los servicios.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

4. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio.

5. Incrementar el acceso a los servicios

Lineamientos De Política Local Ley Orgánica de Municipalidades

Art. 73°.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

2.1.- Saneamiento Ambiental, Salubridad y Salud. Art. 80°.- Saneamiento, Salubridad y Salud

Las municipalidades en saneamiento, salubridad y salud ejercen las siguientes funciones: 2.-Funciones específicas compartidas de las Municipalidades Provinciales:

2.1. Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por economías de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio.

Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Talara 2012-2021

Eje estratégico 2: Oportunidades y Acceso a los Servicios Básicos.

Con relación al Programa Multianual de Inversión pública en el ámbito local y regional, al cual se incorpora los proyectos de inversión prioritarios que constituyen soluciones a los principales problemas identificados en el proceso de planeamiento sectorial y que hacen referencia al objetivo o a las líneas estratégicas a la cual contribuyen, podemos mencionar que el proyecto de rehabilitación del sistema de agua y alcantarillado, se encuentra priorizado y será incluido en este programa para su posterior ejecución.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

La URB. XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX I y II ETAPA (ENACE I y II ETAPA) es una de

las urbanizaciones que conjuntamente con la URB. XXXX XXXXXXXXX XXXX, la URB. SACOBSA y el A.H. NUEVA TALARA conforman el SECTOR CIUDAD SATÉLITE, lo que constituye el ´área de influencia del proyecto. Mientras tanto el área de estudio corresponde a la Ciudad Satélite como parte del distrito xx Xxxxxxx, toda vez que los servicios de agua y alcantarillo que proporciona EPS XXXX – Talara es para todo el Distrito, al igual que para Lobitos, la Brea y el Alto.

El Asentamiento Humano Nueva Talara, y las Urbanizaciones Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx y SACOBSA cuentan con los servicios básicos de agua potable y alcantarillado en buen estado, es decir existe cobertura del servicio, sin embargo, no se cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales, siendo estas descargadas sin ningún tipo de tratamiento hacia las lagunas que están al oeste del AH Nueva Talara, en el lugar Milla 7. (Ver toma adjunta).

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

Sacobsa

Negreiros

Nueva

Talara

FSS I-II

Lagunas de oxidación existente, pero que no reúnen las condiciones necesarias para el tratamiento de las agua residuales del sector .

Sacobsa X. Xxxxxxxxx X.

Nueva Talara FS. Salaverry I-II

La Urbanización Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx I y II Etapa cuenta con redes de agua y desagüe antiguas de asbesto cemento y concreto simple normalizado que deben ser cambiadas, sus aguas son descargadas sin ningún tratamiento a las lagunas ubicadas en el lugar Milla 7.

Esta situación viene generando malestar en la población debido a la contaminación del lugar y la proliferaron de vectores y roedores transmisores de enfermedades, se suma a esta situación negativa la contaminación de los terrenos por los malos regantes de la zona que utilizan estas aguas residuales para el riego de sus cultivos, afectando así la salud de los pobladores que consumen estos productos vegetales contaminados, la cual podría conllevar un problema de salud ambiental grave, especialmente los niños pues son los más vulnerables.

Por lo que es necesario el mejoramiento del servicio de Agua potable y alcantarillado en la Urbanización Santiago Xxxxxx Xxxxxxxxx I y II Etapa con el cambio de redes y la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad Satélite.

El Área de Influencia del proyecto es la Urbanización Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx I y II Etapa y el Área de Estudio el Sector Ciudad Satélite

CUADRO N° 01 N° DE LOTES – SECTOR CIUDAD SATÉLITE

URBANIZACION	N°. DE LOTES
SALAVERRY I ETAPA	1,169
SALAVERRY II ETAPA	668
DPTOS. SALAVERRY II ETAPA	152

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

NUEVA TALARA	402
XXXXXXXXX	414
SACOBSA	296
CIUDAD SATÉLITE- TOTAL	3,101

FUENTE: EPS-XXXX-JZ TALARA

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

Población afectada

Beneficiarios Directos e Indirecto

Los beneficiarios directos son los 14,522 habitantes del Sector Ciudad satélite distribuidos en 3,101 viviendas (con una densidad de 4.26 hab/viv, según PMO EPS XXXX), los mismos que están expuestos a contaminación ambiental y a frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias.

CUADRO N° 02

Región, Provincia,	Población	Total de	Coeficiente de	Tasas de Crecimiento
Distrito	Población	Viviendas	Hacinamiento	1993/2007 %
Pariñas	88,108	20,685	4.26	0.475
El Alto	7,137	1,836	3.89	0.050
La Brea	12,486	3,133	3.99	-0.500
Lobitos	1,506	286	5.27	1.340
TALARA	109,237	25,940	4.21	0.340

Fuente: MPO 2010 EPSGRAU / INEI 2007

Se toman los indicadores de EPS XXXX (Obtenidos y aprobados para la Viabilidad del Proyecto “Construcción de Reservorio Elevado de 2500 m3 Villa Los Ángeles, Distrito xx Xxxxxxx-Talara”). Es decir, los datos de aquellas localidades donde la EPS XXXX tiene jurisdicción, se realizan los cálculos y se obtienen para la Provincia 4.21 de hacinamiento y tasa de crecimiento 0.34% y para el Distrito xx Xxxxxxx 4.26 y 0.475% respectivamente.

Los beneficiarios indirectos, Son los asentamientos humanos vecinos a este sector, fundamentalmente Talara Alta que se verán beneficiados con la mejora ambiental en la zona, por otro lado, también son beneficiarios indirectos los agricultores que regaran sus productos vegetales con agua residual tratada que cumpla con los parámetros y normas de calidad para este tipo de especies vegetales, de esta forma podrán ofrecer sus productos libres de contaminación.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

Características de la zona afectada Actividades principales

La actividad de mayor importancia que tiene la ciudad de Talara es la de extracción y refinación del petróleo crudo, que es de muy buena calidad en la región, y licuación del gas natural.

Otra actividad que desarrolla Talara es la pesca, cuya producción es para el consumo de la población y en menor escala para la elaboración de harina de pescado y conservas, sobre el cual giran el resto de actividades comerciales, de servicio y transporte la ciudad de Talara es la capital de la provincia del mismo nombre, departamento de Piura.

Topografía de La Zona

La ciudad de Talara está asentada en cuatro áreas bien definidas: Ciudad Satélite, Cono Norte (parte baja) que es el puerto propiamente dicho, Cono Sur y Cercado.

En la zona de estudio (Ciudad Satélite) es casi plana sin pendiente que en términos media su tendencia es de Oeste a Este.

Tipos de Suelo

F.S S. I: Afirmado en matriz arcillosa (GC), color marrón claro, con bajo contenido de humedad natural, baja plasticidad, mediana a alta compacidad.

F.S S. II: Afirmado en matriz arcillosa (GC), color marrón claro, con bajo contenido de humedad natural, baja plasticidad, mediana a alta compacidad.

No se evidencio la presencia de napa freática.

Clima

Normalmente el clima de la zona es cálido, árido y oceánico. La temperatura durante el año varía entre 22°C (en invierno) y 27°C (en verano).

Las precipitaciones pluviales normales varían entre 16 mm/año y 205 mm/año para las épocas del fenómeno del niño, la precipitación media acumulada anual para el periodo 1950-1998 fue de 52,3 mm.

Vías de acceso

Se encuentra interconectada principalmente con la ciudad de Piura a través de la carretera Panamericana

Servicios Públicos

Cuenta con los siguientes servicios públicos: Centro educativo inicial, primario y secundario

Local comunal PRONEI

Teléfono domiciliario y público, Electricidad, etc.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

1. PLAZO DE EJECUCION: 365 días calendario, de los cuales, para:

- Elaboración de Expediente Técnico: 60 días calendarios

- Ejecución de obra: 305 días calendarios

2. ALCANCES DEL PROYECTO

Es responsabilidad exclusiva del postor efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias, sin límite, a los documentos del proceso de selección, verificaciones y análisis que estime pertinentes, a fin de que presente su propuesta técnica y económica, teniendo en cuenta las condiciones de las áreas y el lugar donde se ejecutaran las obras, condiciones de transporte, manejo, almacenamiento, disposición y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energía y comunicaciones, y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en esta. El contratista seleccionado, será el responsable por un adecuado planeamiento, programación, conducción de estudios básicos, diseños y, en general, por la calidad técnica de todo el estudio que deberá ser ejecutado en concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de Ingeniería relacionadas con el estudio. Asimismo, para la construcción, planteará métodos constructivos adecuados. La contratista será directamente responsable de la elaboración del expediente técnico y de la calidad del mismo y de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato.

Para fines contractuales, la contratista dispondrá de una organización de profesionales. Los profesionales que conformen el equipo de la Contratista deberán acreditar los títulos profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en el proyecto, así como los certificados de habilidad correspondientes.

3. CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO Sin ser limitativos se plantea el siguiente contenido:

INTRODUCCION RESUMEN EJECUTIVO

01.0 MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

01.1 GENERALIDADES

01.2 OBJETIVOS Y METAS

01.3 UBICACIÓN Y VIAS DE ACCESO

01.4 POBLACION BENEFICIARIA

01.5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

01.6 METRADOS

01.7 PRESUPUESTO DE OBRA

01.8 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

02.00 MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDAD

03.00 JUSTIFICACION TECNICA DE LA OBRA

04.00 INFORME DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD

05.0 ESTUDIOS BASICOS (RESUMENES)

05.1 INFORME TOPOGRAFICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

05.2 MECANICA DE SUELOS Y CONCRETOS

05.3 DIAGNOSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL

06.0 INGENIERIA DEL PROYECTO

06.1 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

06.2 CONSIDERACIONES TECNICAS DE LOS DISEÑOS

07.00 MEMORIA DE COSTOS

08.00 ESPECIFICACIONES TECNICAS

09.00 RESUMEN DE METRADOS

10.00 PRESUPUESTO

11.00 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

12.00 ANALISIS DE GASTOS GENERALES

13.00 DISTANCIAS MEDIAS

14.00 FORMULAS POLINOMICAS

15.00 PROGRAMACION DE OBRA XXXXX

16.00 PROGRAMACION DE OBRA PERT-CPM

17.00 CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA

18.00 CALENDARIO DE ADQUISICION DE INSUMOS

19.00 RELACION DE INSUMOS

20.00 RELACION DE EQUIPO MINIMO

ANEXOS

20.0 DECLARACION DE VIABILIDAD

20.1 COTIZACIONES

20.2 DOCUMENTOS DE AUTORIZACIONES

20.3 JUSTIFICACION DE METRADOS

20.4 MEMORIA DE XXXXXXX

20.5 PANEL FOTOGRAFICO

21.00 ESTUDIOS BASICOS

21.01 DIAGNOSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL

21.02 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA

Forma de Presentación Del Expediente definitivo

El Expediente Técnico y los informes serán presentados en un original y dos copias, asimismo toda la información deberá ser entregado en formato digital en un CD, incluyendo cuadros, ensayos de laboratorio, grafico, fotografías, etc. en formatos MS-Word Y Excel(*. doc.;*.exe.) Y planos en Autocad.

El Expediente deberá presentarse en ARCHIVADOR El papel debe ser bond tamaño A-4 de 75 grs/ de peso EL tipo de letra de la escritura deber Arial Narrow.

Las paginas deben tener un encabezado que deben contener el nombre del expediente técnico del Proyecto, y en el pie de página el nombre del consultor y el número de página correspondiente correlativo. Fecha de Presentación del proyecto en cada documento y con el historial de fechas de presentación, evaluación y aprobación.

Todos los planos deben ir enmarcados en un rectángulo que señala sus límites Los planos serán digitales, trabajados en programa AUTOCAD: Planos originales ploteados en calidad óptima. En lo posible los Planos deben medir un máximo de 89 x 54 cm. (Formato A1). Cuando sea necesario utilizar un plano mayor se estudiara la forma de fraccionarlo en

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

partes o de extenderse ligeramente de la medida indicada. El contenido de los planos debe ser claro y de líneas perfectamente definidas.

Principales actividades.-

1. Trabajo de campo.- Se realizará trabajo de campo para recopilación de la información de cada uno de los especialistas estipulados en la propuesta del consultor; acorde al plan de trabajo, se realizaran los estudios de geotecnia, diseño de estructuras, diagnostico impacto ambiental, a través del monitoreo respectivo.

2. Recopilación de la Información.- Información necesaria para la consolidación de información de primera fuente, que permitirá la toma de decisiones para el desarrollo del estudio definitivo, desarrollando información de campo reuniones de trabajo con los involucrados, etc.

3. Trabajo de gabinete.- Comprende el desarrollo de las principales actividades identificadas en la fase de campo, haciendo uso de las herramientas de software se desarrollará el proyecto a nivel de detalle, se auxiliará con normatividad vigente en temas de elaboración de estudios especializados a nivel definitivo para el proyecto.

4. Información sustentadora.- El consultor deberá contar necesariamente con información que le permita resguardar la integridad del proyecto en la fase de inversión, para lo cual deberá contar con un especialista y equipamiento para la elaboración de los estudios de suelos y concreto así como para el diagnóstico ambiental; el mismo que deberá presentar una solución técnica al diseño, a través de la memoria descriptiva, la misma que deberá contemplar en forma detallada la propuesta de ejecución de los componentes del perfil de inversión pública, respaldada con el desagregado de partidas, dentro de la propuesta técnica a presentar.

PLAZO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO.-

El plazo para la elaboración del Expediente Técnico será de 305 días Calendarios.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DEL EXPEDIENTE TECNICO

-El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la elaboración del Expediente técnico y para la ejecución de obra.

- La revisión de los documentos y planos por parte de la Municipalidad Provincial de Talara, durante la elaboración del Estudio, no exime al contratista de la responsabilidad final y total del mismo. Art. 152, Art. 153, Art. 154 (RLCAE)

- El CONTRATISTA también será responsable por la precisión de los metrados del proyecto, los cuales deben ser congruentes con los metrados reales de obra. Art 197 y 199 (RLCAE).

- En atención a que el CONTRATISTA es el responsable absoluto del Estudio que realiza, deberá garantizar la calidad del Estudio y responder del trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales durante los siguientes siete (07) años, desde la fecha de aprobación del Informe Final por parte de la Municipalidad Provincial de Talara; por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia.

- En caso de no concurrir a la citación indicada en el numeral anterior, se hará conocer su negativa al Titular de la Entidad, y finalmente al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y/o la Contraloría General de la República, para los efectos legales consiguientes y deslinde de responsabilidades, debido a que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

- El CONTRATISTA deberá trasladar al evaluador a fin de verificar los trabajos de campo cuantas veces sea necesario en concordancia con los presentes términos de referencia, a fin de lograr el levantamiento de observaciones. Dicho costo está considerado en la estructura de costos del valor referencial.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO

Para el presente proceso el postor deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:

a) Encontrarse inscrito como proveedor para contratar con el Estado en el capítulo de consultoría de obras menores. La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que el Postor se encuentra con inscripción vigente desde la convocatoria del presente proceso.

b) Encontrarse inscrito como proveedor para contratar con el Estado en el capítulo de Ejecutor de Obras. La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que el Postor se encuentra con inscripción vigente desde la convocatoria del presente proceso.

c) Declaración jurada señalando el compromiso de contar, a través de la contratación de una empresa con autorización para adquirir productos para elaboración asfáltica. En caso el contratista resulte ser comercializador, transportista y/o consumidor directo de combustible líquidos y otros productos derivados de hidrocarburos, éste debe contar con las respectivas autorizaciones según la normativa de la materia. El modelo de la declaración forma parte de los anexos y formatos de las presentes bases.

d) En lo concerniente a consultoría, el Postor, deberá acreditar experiencia en la actividad, en la elaboración de expedientes técnicos, en los últimos seis años por un monto facturado acumulado hasta dos veces el valor referencial del expediente técnico. Se acreditarán mediante contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con un xxxxxx xx xxxx servicios. Deberá presentar una la solución técnica al diseño, a través de la memoria descriptiva, la misma que deberá contemplar en forma detallada la propuesta de ejecución de los componentes del perfil de inversión pública, respaldada con el desagregado de partidas.

e) En lo concerniente a la experiencia del personal propuesto en la elaboración del expediente técnico de obra:

- Jefe del Proyecto: Ingeniero civil, el cual deberá acreditar haber participado como jefe de proyecto en su especialidad en servicios de consultoría para elaboración de expedientes técnicos en la actividad, obtenida dicha experiencia, en, al menos, tres proyectos de elaboración de expedientes; los mismos que se acreditarán con copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o constancias o certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. La experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, esto es, colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional. Así mismo, La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, de acuerdo al ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

- Asistente Especialista en formulación de expedientes: Ingeniero civil, el cual deberá acreditar haber participado como especialista en formulación de proyectos en su especialidad en la elaboración de expediente técnicos en la actividad, obtenida dicha experiencia, en, al menos, cinco proyectos de consultoría en los últimos seis años; los mismos que se acreditarán con copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o constancias o certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. La experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, esto es, colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional. Así mismo, La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, de acuerdo al ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda. Contar con conocimientos, a través de curso o diplomado, relacionado a Gestión de Proyectos en el nivel Gerencial y Formulación de Proyectos; el cual se acreditará con copia simple del documento que sustente su participación como tal. La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la documentación presentada para acreditar dichos estudios sea veraz.

- Asistente Especialista en Mecánica de suelos y Diagnóstico Ambiental: Ingeniero Geólogo y/o Industrial y/o Civil, el cual deberá acreditar haber participado como especialista en diagnóstico ambiental y/o especialista en mecánica de suelos en su especialidad en la elaboración de expedientes técnicos en obras en general, obteniendo una experiencia mínima de un año, los mismos que se acreditarán con copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o constancias o certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. La experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, esto es, colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional. Así mismo, La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, de acuerdo al ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

Contar con maestría en ingeniería ambiental concluido, la misma que se acreditará con copia simple del documento que sustente el grado conforme a la legislación universitaria vigente obtenido como tal.

- Técnico Dibujante Cadista: técnico en AutoCAD, acreditado con título o certificado o constancias, con una experiencia mínima en al menos 04 trabajos como dibujante AutoCAD en obras en general, los mismos que se acreditarán con copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o constancias o certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas es real.

- Asistente Topógrafo: Ingeniero Topógrafo Agrimensor y/o Técnico en Topografía, este último, acreditado con certificado y/o título a nombre de la nación; el cual deberá acreditar haber participado como topógrafo o especialista en su especialidad en la elaboración de expedientes técnicos en obras en general, obteniendo una experiencia mínima de un año, los mismos que se acreditarán con copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o constancias o certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. La experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, esto es, colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional. Así mismo, La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, de acuerdo al ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

Contar con conocimientos, a través de curso o diplomado, relacionado a geomática a la gestión de territorio a través de la aplicación ARCGIS; el cual se acreditará con copia simple del documento que sustente su participación como tal.

La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la documentación presentada para acreditar dichos estudios sea veraz.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

- Asistente Especialista en Hidráulica: Ingeniero Mecánico de Fluidos y/o Ingeniero Hidráulico, el cual deberá acreditar haber participado como especialista en hidráulica en su especialidad en obras en general, obteniendo una experiencia mínima de un año, los mismos que se acreditarán con copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o constancias o certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. La experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, esto es, colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional. Así mismo, La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, de acuerdo al ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

f) En lo concerniente a la experiencia del personal propuesto en la ejecución de la obra:

- Ingeniero Residente de Obra: Ing. Civil y/o Ing. Sanitario, el cual deberá acreditar haber participado como residente y/o supervisor y/o inspector, en obras similares, obteniendo una experiencia mínima de dos años, los mismos que se acreditarán con copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o constancias o certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. La experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, esto es, colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional. Así mismo, La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, de acuerdo al ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

- Ingeniero Asistente de Obra: Ing. Civil, el cual deberá acreditar haber participado como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector, en obras iguales o similares, obteniendo una experiencia mínima de un año, los mismos que se acreditarán con copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o constancias o certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. La experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, esto es, colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional. Así mismo, La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, de acuerdo al ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda.

- Especialista en Topografía: Técnico en Construcción Civil o Topografía, acreditar con copia del título; y experiencia mínima 10 contratos de obras en general como topógrafo, los mismos que se acreditarán con copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o constancias o certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. La Entidad, en el ejercicio de su función fiscalizadora y antes de suscribir el contrato, tiene a salvo la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditó en la presentación de propuestas es real.

g) En lo concerniente al equipo mínimo requerido para la elaboración del expediente técnico de obra conforme a las principales actividades:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

Para la elaboración del expediente técnico (antigüedad 05 años)

- 02 computadoras

- 02 impresora

- 01 Nivel automático con mira telescópica

Para los trabajos de diagnóstico ambiental (antigüedad 05 años)

- 01 Sonómetro digital calibrado por autoridad competente y cuya calibración no sea mayor a 4 años.

- 01 Multiparametro para medición de PH, temperatura, conductividad y oxígeno disuelto en el agua (aguas residuales y potables), y cuya calibración no sea mayor a 4 años.

- 02 Correntómetros para velocidad del flujo calibrado por autoridad competente y cuya calibración no sea mayor a 4 años.

Para los trabajos de estudios de suelos y concreto (antigüedad 05 años)

- 01 Centrifuga eléctrica de 1500 gr.

- 01 Balanza eléctrica de 6000 gr.

- 04 Xxxxxx Xxxxxxxx

- 01 Xxxxxxxx Xxxxxxxx

- 01 Extractor de muestras

- 05 Moldes para concreto, cuya calibración no sea mayor a 2 años.

- 02 Conos de asentamiento tipo slump, cuya calibración no sea mayor a 2 años.

El equipo debe ser propio y/o alquilado el cual estará sustentado con el o los respectivo(s) documento(s) que indiquen la propiedad y/o el compromiso de alquiler; adjuntando a los mismos la declaración jurada donde se compromete a tener el equipo de manera previa a la ejecución de la obra. No resulta obligatorio especificar detalles de los equipos mínimos en la declaración jurada sino únicamente las características ya establecidas en las bases20, salvo en los documentos que demuestran la propiedad y/o compromiso de alquiler.

h) En lo concerniente a la maquinaria y equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra con (antigüedad no mayor a 5 años)

Un camión volquete 22 m3

Una planta móvil para elaboración de asfalto Un camión esparcidor de asfalto 125@2500 Cinco camiones volquetes15 m3

Dos camión hormigonero (mixer) Tres generador de 120 kw

Un pavimentadora de asfalto sobre ruedas 142 hp Un rodillo compactador neumático 130 hp

Un rodillo compactador vibratorio 130 hp Dos nivel c/ accesorios automático

Un camión cisterna 6000 gln Una retroexcavadora 93 hp Dos camiones remolcadores Un camión cama baja

Un cargador frontal s/ruedas 120 hp Un xxxxxxx xx xxxxx 000 hp

Una excavadora hidráulica s/ oruga 138 hp Un camioneta doble cabina 4x4

Un mezclador tipo trompo 11p3

Un plancha compactadora vibratoria 8 hp Un vibrador tipo aguja 8 hp

Un mira telescópica de 5 mts

Un odómetro digital de 10,000 mts

El equipo debe ser propio y/o alquilado el cual estará sustentado con el o los respectivo(s) documento(s) que indiquen la propiedad y/o el compromiso de alquiler; adjuntando a los

20 Pronunciamiento 978-2014/DSU

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

mismos la declaración jurada donde se compromete a tener el equipo de manera previa a la ejecución de la obra. No resulta obligatorio especificar detalles de los equipos mínimos en la declaración jurada sino únicamente las características ya establecidas en las bases, salvo en los documentos que demuestran la propiedad y/o compromiso de alquiler.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

II. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS BAJO LAS MODALIDADES DE CONCURSO OFERTA Y LLAVE EN MANO

En caso de la contratación de la ejecución de obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano, de acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación, necesariamente:

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS

PUNTAJE / METODOLOGÍA

PARA SU ASIGNACIÓN21

A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL

Xxxxxxxx:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo hasta los últimos nueve años a la fecha de presentación de propuestas; hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 3 veces del valor referencial de la ejecución de la obra.

Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

15 PUNTOS

M > 3 veces el valor referencial de la ejecución de la obra:

15 puntos

M <= 3 veces el valor referencial y > = 2 veces el valor referencial de la ejecución de la obra:

10 puntos

M < 3 veces el valor referencial y

> 1 veces el valor referencial de la ejecución de la obra:

05 puntos

Menor a 1 vez el valor referencial de la ejecución de la obra:

02 puntos

B EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, hasta los últimos nueve años a la fecha de presentación de propuestas; hasta por un monto máximo acumulado equivalente al valor referencial de la ejecución de la obra.

35 PUNTOS

M >= 01 vez el valor referencial de la obra: 35 puntos

<= 0.99 veces y > 0.55 veces el valor referencial de la obra:

25 puntos

21De acuerdo con el artículo 47 de Reglamento, para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación, deberá considerarse los márgenes aquí establecidos. En ningún caso, podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS

PUNTAJE / METODOLOGÍA

PARA SU ASIGNACIÓN21

De acuerdo a la envergadura del proyecto, y considerando las metas aprobadas del presente proyecto; las obras similares serán las siguientes:

Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de sistemas de evacuación de aguas servidas y/o residuales, mediante construcción de cámaras, donde se evidencie el tendido de tubería de impulsión de desagüe en fibra xx xxxxxx de GRP o FRP entre 300mm y 600 mm de diámetro como mínimo; Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de sistema de agua potable y alcantarillado donde se evidencie el tendido de líneas entre 110mm y 300mm;

Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de planta de tratamiento donde se evidencie trabajos de drenaje reforzado con tubería entre 300 mm y 600 mm de diámetro como mínimo; cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial de la ejecución de la obra.

Acreditación:

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

<= 0.54 veces y >= 0.15 veces el valor referencial de la obra:

15 puntos

> a 0.15 veces el valor referencial de la obra: 05

puntos

C. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO (ING. RESIDENTE DE OBRA)

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra como residente de obra y/o supervisor y/o inspector, en obras similares.

Acreditación:

Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados.

C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO (ING. ASISTENTE DE OBRA)

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la

30 PUNTOS

Más de 02años:

15 puntos

Más de 1.0 hasta 02 años:

05 puntos

Más de 02 años:

15 puntos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS

PUNTAJE / METODOLOGÍA

PARA SU ASIGNACIÓN21

obra como residente, asistente o supervisor, en la especialidad.

Acreditación:

Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados.

De acuerdo a la envergadura del proyecto, y considerando las metas aprobadas del presente proyecto; las obras similares serán las siguientes:

Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de sistemas de evacuación de aguas servidas y/o residuales, mediante construcción de cámaras, donde se evidencie el tendido de tubería de impulsión de desagüe en fibra xx xxxxxx de GRP o FRP entre 300mm y 600 mm de diámetro como mínimo; Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de sistema de agua potable y alcantarillado donde se evidencie el tendido de líneas entre 110mm y 300mm;

Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de planta de tratamiento donde se evidencie trabajos de drenaje reforzado con tubería entre 300 mm y 600 mm de diámetro como mínimo

Más de 1.0 hasta 02 años:

05 puntos

D. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Criterio:

Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

15 puntos

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación22:

PCP= PF x CBC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.

PF = Puntaje máximo al postor. NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.

CBC = Número de constancias de prestación válidas.

X. XXXXXXXX TECNICA DE DISEÑO

Tratándose de un proceso bajo la modalidad CONCURSO OFERTA y en concordancia a la normativa, Lineamientos Estandarizados para la Elaboración de Factores de Evaluación y conforme lo establece el Pronunciamiento N°

1257-2013/DSU, se calificará el plan de trabajo a través de una metodología y un plan de trabajo

05 puntos

22 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN xx xxx.xxxx.xxx.xx

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS

PUNTAJE / METODOLOGÍA

PARA SU ASIGNACIÓN21

1.- Metodología y Plan de Trabajo para la ejecución del trabajo

03 puntos 2.- Enriquecimiento a los términos de la referencia

01 puntos

de 01 a 02 aportes 0.5 puntos

de 03 a 04 aportes 01 puntos 3.- Equipamiento e Infraestructura

01 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos23

 Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

 Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

23 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en

[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [ ]

del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [ ], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la

contratación dela ejecución de la obra[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVO C AT ORIA] , a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos

detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO],[CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.24

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO25

En el caso del pago por la elaboración del expediente técnico, el mismo será cancelado a los diez

(10) días posteriores de haber sido aprobado mediante resolución emitida por autoridad competente.

En el caso de la ejecución de la obra, LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, en periodos de valorización mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo xx xxxx (10) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1242, 1243, 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones

24 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

25 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

siguientes.

En caso LA ENTIDAD, demora de manera injustificada el pago de la valorización o valorizaciones, y esta demora injustificada altere la ejecución contractual EL CONTRATISTA, podrá solicitar ampliación de plazo conforme a lo establecido al Art. 200° del reglamento.

CLAUSULA QUINTA: ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO

Se otorgará como Adelanto Directo, hasta el 20% del monto del contrato correspondiente a la ejecución de la obra, previa presentación de la respectiva Carta Fianza por dicho monto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 187 del reglamento. El contratista deberá solicitarlo dentro de los ocho (08) días siguientes a la notificación de la aprobación del Expediente Técnico

No se otorgará adelanto directo por la consultoría de obra de elaboración del expediente técnico

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

Se otorgará como Adelanto para Materiales e Insumos, hasta el 40% del monto del contrato correspondiente a la ejecución de la obra, previa presentación de la respectiva Carta Fianza por dicho monto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 188 del reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS

CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO

EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS

CALENDARIO] días calendario.

CLÁUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora 26 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

 De fiel cumplimiento del contrato27: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE].

Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DECIMO: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

26 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

27 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años.

CLÁUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de la prestación correspondiente a la consultoría de obra de elaboración del expediente técnico, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto

0.25 x Plazo en días

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto

0,15 x Plazo en días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DECIMO SETIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 28

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DECIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

XX XX XXX X X XX XX X XXXXX X: DOM ICILIO P AR A EF ECT OS DE L A EJ EC UCIÓ N CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [CONSIGNAR EL DOMICILIO]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [. ] al

[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

28 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

FORMATOS Y ANEXOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

FORMATO N° 129

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº

RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU

NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.30

…..………………………….………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

29 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

30 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas, a través de la presentación del certificado de vigencia de poder el mismo que no tendrá una antigüedad de tres días de emitida; y donde, conste las facultades de representación ante entidades públicas en proceso de selección.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]

N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],

DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC :	Teléfono :	Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

 Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA

CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

 Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Xxxxxxx, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….……………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

 Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],

como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [ ].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones

	[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]	[ % ]
	[DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]	[ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones

	[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]	[ % ]
	[DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]	[ % ]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..…………………………………. …………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA LICITACION PUBLICA N° 012-2014/CE/LP-MPT

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER

EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

IMPORTANTE:

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de concurso oferta, en lugar del párrafo anterior, deberá consignarse lo siguiente:

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario,

plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días

calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….......................................................... Firma,

Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA31	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA32	MONTO FACTURADO ACUMULADO33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] ………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

31 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

32 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

33 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA34	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA35	MONTO FACTURADO ACUMULADO36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……….......................................................... Firma,

Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

34 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

35 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

36 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

ANEXO Nº 9

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA (MODELO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO	COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]



TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

 En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en su propuesta técnica, en ese orden de prelación.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]



ANEXO Nº 10

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente:

NOMBRE	DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO ANÁLOGO	CARGO Y/O ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….......................................................... Firma,

Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

DECLARACIÓN JURADA DEL PROFESIONAL

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, (APELLIDOS Y NOMBRES), propuesto como

……………………., declaro bajo juramento que:

ME COMPROMETO, en caso sea favorecido con la buena pro el (POSTOR), presentar al inicio de la ejecución de la Obra establecido por la entidad, la colegiatura y el certificado de habilidad vigente.

Así mismo declaro que la experiencia acreditada en este proceso ha sido adquirida posterior a mi colegiatura. En señal de conformidad adjunto copia simple de mi documento de identidad y suscribo la presente.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Huella digital, Nombres y Apellidos del profesional

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

DECLARACION JURADA TENENCIA DE LA

MAQUINARIA Y/O EQUIPO MINIMO REQUERIDO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe ………………, identificado con DNI Nº ………., domiciliado en ,

representante del (EMPRESA O CONSORCIO); que se presenta como postor de la LICITACION PÚBLICA Nº ………….., para la (ELABORACIÓN/EJECUCIÓN) de la obra ………………., declaro bajo juramento que:

Nuestra representada, en caso de obtener la buena pro, se compromete a tener la/el ,

conforme al cuadro señalado, los mismos que tiene condición de (CONSIGNAR CONDICION) y cuenta con una antigüedad no mayor a años.

Atentamente,

…….......................................................... Firma,

Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

PRESUNCIÓN DE VERACIDAD.- Mediante este Principio, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.

De acuerdo con este principio, se establece un nivel de confianza entre LA ENTIDAD con los postores con quienes se relaciona durante su participación en los procesos de contratación. Este principio se basa en suponer que el postor dice la verdad (en tanto no se descubra lo contrario), cuando presenta documentos e información para obtener un pronunciamiento pertinente.

La exigencia de presentación de “Declaraciones Juradas” durante el proceso de contratación, conforme lo dispone la Ley de la materia, sustituyen la fiscalización previa de los documentos e información declarados, pero la Administración, por Ley, se encuentra obligada a realizar una FISCALIZACIÓN POSTERIOR; por lo que en virtud de este principio, LA ENTIDAD se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada por los postores durante los procesos de contratación y el cumplimiento de la normatividad sustantiva; estando facultado a aplicar las sanciones pertinentes en caso la información presentada no sea veraz. Esta facultad se extiende a la etapa de ejecución de la obra en la que el Contratista está obligado a presentar documentación.

*Verificada la ocurrencia de fraude o falsedad en la prueba documental o en la declaración jurada, la exigencia respectiva será considerada como no satisfecha y sin efecto alguno, y LA ENTIDAD pondrá en conocimiento del Tribunal del OSCE para la iniciación del procedimiento administrativo sancionador y/o correspondiente proceso penal (Delitos contra la Fe Pública) tipificado en el Código Penal, así como para la adopción de las medidas que conforme x Xxx conduzcan a declarar la nulidad del acto o proceso administrativo de que se trate, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes que pudiera iniciar LA ENTIDAD para las indemnizaciones a que hubiere lugar.

En caso, la condición sea alquiler, de manera obligatoria, deberá adjuntar el compromiso de alquiler

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

COMPROMISO DE ALQULER

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe ………………, identificado con DNI Nº ……………, , representante/gerente de …………………; nos comprometemos, en caso sea favorecido con la buena pro, el Postor

…………….., en el proceso de la referencia, en alquilar la (maquinaria/equipo) requerido conforme a lo indicado, para lo cual adjuntamos copia simple de los respectivos documentos que demuestra la propiedad.

Atentamente,

…….......................................................... Firma,

Nombres y Apellidos del otorgante del Compromiso de Xxxxxxxx

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

En atención al principio de transparencia, este colegiado publica, como parte de la absolución de las observaciones, el estudios de posibilidades que ofrece el mercado en cuanto a los postores, profesionales, empresas con autorización por parte de Hidrocarburos u OSINERGMIN y personal naturales o jurídicas con concesiones mineras de acuerdo a la normativa de la materia, que cumplen con los requerimiento solicitado.

Pluralidad de Postores

Empresa	RUC	Capacidad de Contratación (adquirida por experiencia y solvencia económica)
ROAYA S.A.C. Contratistas Generales	00000000000	S/. 339,708,249.32
DEMEN S.A.	20101759173	S/. 35, 000,000.00
G y AS S.A.C. Contratistas Generales	20101409512	S/. 3, 348,000.00
MACOMIC S.A.C.	20481265704	S/. 46, 476,134.86
EDICAS S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	20275449751	S/. 248, 685,600.00
ATERPA X. XXXXXXX S.A. SUCURSAL DEL PERU	20536505114	S/. 280,0 00,000.00
Corporación XXXXXX S.A.C. Contratistas Generales	20503870542	S/. 16, 621,576.14
PRISMA Contratistas Generales S.A.C.	20102196393	S/. 66, 300,000.00
COSAPI S.A.	20100082391	S/. 2,800,000,000.00
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA S.A. SUCURSAL DEL PERU	20557982907	S/. 1,357,882,669.47
CONSTRUCTURA MPM S.A.	20100995108	S/. 484, 000,000.00
SERVICIOS XXXXX CONTRATS GNRLES EIRL	20115937121	S/. 603,500.00
ARA INGENIEROS S.A.C.	20492095924	S/. 45,854,903.68
CONSTRUCTORA NEPAL	20407412592	S/. 252,485,958.20

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

S.A.C.

Pluralidad de Profesionales

1. Ing. XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX – Habilitado

2. Ing. XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX – Habilitado –

3. Ing. XXXXXXXX LA XXX XXXXXX XXXXXX – Habilitado

4. Ing. XXXXXX PRIETA XXXXXX XXXXXXX – Habilitado

5. Ing. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX – Habilitado

6. Ing. XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX – Habilitado

7. Ing. BURGOS XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX – Habilitado

8. Ing. XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX – Habilitado

9. Ing. XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX – Habilitado

10. Ing. XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX – Habilitado

11. Ing. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX VIOLETA – Habilitado

12. Ing. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX MERCEDES – Habilitado

13. Ing. XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX – Habilitado

14. Ing. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX – Habilitado

15. Ing. XXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX – Habilitado

16. Ing. XXXXXXX CAUSA,XXXXXX XXXXXXXX – Habilitado

17. Ing. XXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXX – Habilitado

18. Ing. XXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXX – Habilitado

19. Ing. XXXXX XXXXX, XXXXX – Habilitado

20. Ing. XXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXX – Habilitado

21. Ing. XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX – Habilitado

22. Ing. XXXXXXX XXXXXX, XXXX XXXX – Habilitado

23. Ing. XXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX – Habilitado

24. Ing. XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXX – Xxxxxxxxxx

00. Xxx. XXXXXX XXXXXXX, Xxxxx – Habilitado

26. Ing. XXXXXXX XX XXXXXX XXXXX, Xxxxxxxx – Xxxxxxxxxx

27. Ing. XXXXX XXXXX, Xxxxx – Xxxxxxxxxx

28. Ing. XXXXXXX XXXXXX, Xxxxxxx Xxxxxxx – Habilitado

29. Ing. XXXXXX XXXXX, Xxxx Xxxx – Habilitado

30. Ing. CARITA ESQUIA, Xxxxx Xxxxxxxx – Habilitado

31. Ing. XXXXXX XXXXXX, Xxxxx – Habilitado

Pluralidad de personas naturales y jurídicas con concesión minera

24 X XXXXXXX COMPANY S.A.

3EC TRADING S.A.C.

A & C CONSTRUCCION INGENIERIA

MINERIA S.A.C.

A & C NEGOCIOS CORPORATIVOS

S.A.C

A & C TRAVEL INVESTING

OPPORTUNITY S.A.C.

A & G OROSEL S.A.C.

A & M INDUSTRIAS GENERALES

S.C.R.L.

A & P MINING S.A.C.

A & R PRECISION S.A.C.

A & R TRANSEMIK E.I.R.L.

A Y D SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

A&A CONTRATISTAS GENERALES E

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

INVERSIONES E.I.R.L.

A&C ASOCIADOS S.A.C.

A&C RECURSOS MINEROS S.A.

A.G.S. CONTRATISTAS GENERALES

SAC

A.P EXPLORATION S.A.C - A.P EXPLO

S.A.C.

A2 REPRESENTACIONES S.A.C.

XXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXX

XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX

XXXXXXX

XXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXX

XXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX

XXXXXX XX XXXXXXXXXX, XXXXX

XXXXXXX

XXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX

ABR MINERIA S.A.C.

XXXXXX XXXXXX, XXXXX

XXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXX

AC AGREGADOS S.A.

AC MIXER SOCIEDAD ANONIMA - AC

MIXER S.A.

ACCIONES FLOR INCA S.A.C.

ACE SERVIS IMPORT & EXPORT S.A.C.

ACERES JARICA, XXXXXXXX

XXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX

XXXXXX

XXXXXXX LAGOS, XXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX, XXXXX BLANCA

ACONCAGUA GROUP S.A.C.

XXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX, XXXXX

XXXXXX XXXXXX XX XXXX, XXXXX

XXXXXX

XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXX

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

XXXXXXX XXXXXX, XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXX, XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXX

XXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXX, XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX

XXXXXXX XXXXX, XXXX

XXXXXXX XXXXX, XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXX XXXXX, XXXXX

XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXX, XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX

XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXX

XXXXX XXXXXXXX, XXXXX

XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX,

XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXX

XXXXXXXX QUITO, XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX

XXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX

COMPAÑIA MINERA MIR S.A.C.

COMPAÑIA MINERA XXXXX XXXX S.R.L.

COMPAÑIA MINERA MNK S.A.C.

COMPAÑIA MINERA MOCAPE S.A.C.

COMPAÑIA MINERA MOHICANO S.A.C.

COMPAÑIA MINERA MOLINETES S.A.C.

COMPAÑIA MINERA MOLLEHUACA

S.A.A.

COMPAÑIA MINERA XXXXX XXXXXX

E.I.R.L.

COMPAÑIA MINERA MONTERREY S.A.

COMPAÑIA MINERA MORIA S.A.C.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

XXXXXXX XXXXXX, XXXXX

XXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX XXXX, XXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX

XXXXXXXXX

TIPO XXXXXXX, XXXXXXX

XXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXX, XXXXXX

XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX

TITAN CONTRATISTAS GENERALES

S.A.C.

XXXX XXXXXX, XXXXX

Pluralidad de empresas con autorización de Hidrocarburos u OSINERGMIN

A & E INVERSIONES Y NEGOCIOS S.R.L.

A & E MINEROS CIVILES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - A & E MC S.A.C.

A.B.A. TRANSPORTES S.R.L.

AAC MINING EXECUTORS PERU S.A.C.

ACERCORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACERCORP SAC ADECCO CONSULTING S.A.

ADISOL E.I.R.L.

ADMINISTRACION DE EMPRESAS S.A.C.

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES E.I.R.L. - ADMINE E.I.R.L. ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA EN MINERIA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA ADMINISTRADORA DE MINAS AREQUIPA S.A.C.

ADMINISTRADORA DE PROYECTOS MINEROS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

AGREGADOS XXXXXXXXX Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

AGUARA INGENIEROS S.A.C.

AH CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - AH CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

AK DRILLING INTERNATIONAL S.A. ALFA INGENIERIA SUBTERRANEA S.R.L.

XXXXXX FALCON CONTRATISTAS DE MINAS S.M.R.L. ALICOMSER CONTRATISTAS S.A.C.

XXXXXXX CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA - XXXXXXX CONTRATISTAS

GENERALES S.A.

XXXXXXX & XXXXX CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - A & R CONTRATISTAS E.I.R.L.

ALTO RIESGO S.A.C.

ALTOMAYO`S DRAG COMPANY S.A.C AMERICA DE TRANSPORTES S.R.L. AMERICAN GOLD S.A.C.

AMERICAN RENTA CAR S.A.C. AMNIDAMYGE S.A.C.

AMS CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - AMS

CONTRATISTAS E.I.R.L.

ANDACOLLO SERVICIOS DE PERFORACION S.A. ANDEAN MANAGEMENT S.A.C.

ANDEAN MINING S.A.C.

ANDEAN RESOURCES MH S.A.C.

ANDES CONSORCIO MINERO DEL PERU S.A.C. - ANCOMINPE S.A.C. ANDES ESPECIALISTAS EN MINERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ANDES EXPLORATION OF PERU S.A.C.

ANDESMINE S.A.C.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

ANDINA DE INVERSIONES Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

ANDINA DE PERFORACIONES DIAMANTINA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITAD ANDINO'S GROUP S.A.C.

ANDROMEDA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.

ANFER SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - ANFER S.A.C. ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

ANGLO PERUANA TERRA S.A. XXXX EQUIPOS S.A.C. ANTARA DRILLING S.A.C. ANTARES 2009 S.A.C.

XXXXXXX-XXXXXX CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. XXXXXX S.A.C.

AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA ARBA INGENIEROS S.A.

ARBEMIN S.A.C.

XXXXXX SONDAJE, ALQUILERES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA MINERA E.I.R.L. ASESORIA MINERA Y CONSTRUCCION S.A.C.

ASESORIA TECNICA Y EJECUCIONES MINERAS Y CIVILES E.I.R.L. ATR CONTRATISTAS S.A.C.

AUROMINAS CONTRACTOR'S S.A.C.

AUTOMATIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - ADIEMSAC

AUVILG SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - AUVILG S.R.L. BACLEM INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.

XXXXXXXX XXXXXXXX Y XXXXXX INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.

XXXXX Y XXXXXXX INGENIERIOS EJECUTORES DE SERVICIOS MULTIPLES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

BBA INGENIEROS S.A. BEC S.A.C.

BISA CONSTRUCCION S.A.

BJ INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.C. BLACK XXXX COMPANY S.A.C.

BOART LONGYEAR S.A.C.

BORNAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA BOUBY S.A.C

XXXXXXX MDH S.A.C. BRAMISS CORP. S.A.C. BRAMPERU DRILLING S.A.C.

BRIDA INGENIERIA DE PROYECTOS S.A. BRYNAJOM S.R.L.

BUENAVENTURA ACROBEN PERUANA DRILLING S.A.C.

BUENAVENTURA ACROBEN PERUANA DRILLING SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA - BAPDRILLING S.G. S.A.

BUENAVENTURA INGENIEROS S.A.

BULCON SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - BULCON S.A.C. BYCA TRADING CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

C & B INGENIERIA Y MINERIA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - C & B IM S.A.C. C Z CONTRATISTAS E.I.R.L.

CABO DRILLING (PERU) S.A.C. CACERES Y XXXXX INGENIEROS S.A.C XXXXXXXX MINERA Y CONSTRUCCIONES S.A. CALIZAS DEL NORTE S.A.C

XXXXXXXXX INGENIEROS X.X.XXXX.

XXXXXX PERFORACIONES PERU S.A.C. - CAPER PERU S.A.C. CANON CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

XXXXXXXX INGENIEROS S.A.C.

XXXXXXXX INGENIEROS CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - CICMIN S.A.C. CAST DRILLING S.R.L.

CENTURY DRILLING S.A.C

CEPICON SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - CEPICON S.A.C.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

XXXXX SERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. XXXXXX CONTRATISTAS GENERALES S.A

CHANC DRILLING S.A.C. XXXXXXXX & XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX INGENIEROS S.R.L. XXXXXX DIESEL S.R.L.

CHOQUE DRILLING ESPINAR S.R.L. CHOQUE DRILLING PERU S.A.C.

CIA XXXXXXXX S.R.L. - CIA CAR S.R.L. CIA MINERA HERCULES S.A.C.

CIA. MINERA SUBTERRANEA S.A.C.

CIA. MINERA Y TRANSPORTES DETJA E.I.R.L. CINAMC S.A.C.

CJ NETCOM S.A.C.

CM MINING OPERATIONS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CM PERFORACIONES DEL SUR S.A.C.

CN MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

COANSA DEL PERÚ INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CODECO INGENIEROS S.R.L.

COGEMOCI E.I.R.L. COLD MIN S.A.C. COLSAN EIRL

COMERCIAL Y SERVICIOS MINEROS J & R SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y SERVICIOS DE TRANSMISIÓN Y NEGOCIOS EN GENERAL S.A.C. - COMSERTRAN S.A.C.

COMERCIALIZACIÓN Y TRABAJO MINERO S.A.C. - COTRAMIN S.A.C.

COMERCIO MINERO J. J. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - COMERCIO MINERO J.J. E.I.R.L.

COMIN S.A.C.

COMPAÑIA COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES S.A. COMPAÑIA EJECUTORA EN GEOLOGIA Y MINERIA E.I.R.L. COMPAÑIA ESTRATOS S.R.L.

COMPAÑIA GNG CONTRATISTAS S.A.C. COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. COMPAÑIA MINERA CALIFORNIA S.R.L. COMPAÑIA MINERA CARAL S.A.C.

COMPAÑIA MINERA XXXXXX XXXXX XXXXXXX ASOCIADOS S.A.C. COMPAÑIA MINERA COTURCAN SRL

COMPAÑIA MINERA XXX XXXXXXX X.X.X. COMPAÑIA XXXXXX XXXXXXXX I S.A.C. COMPAÑIA MINERA MARAS S.A.C. COMPAÑIA MINERA PIERO S.A.C. COMPAÑIA MINERA PUKA ORGO S.A.C. COMPAÑIA MINERA PUMURGO S.A.

COMPAÑIA PERUANA DE PERFORACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - XXXXXXX S.A.C. COMPAÑÍA G&D S.A.C.

COMPAÑÍA MINERA SOL S.A CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERU

CONAPE CONSTRUCTORES Y SERVICIOS MINEROS S.R.L. CONCRESHOT S.A.C.

CONCRETERA ANDINA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONCRETERA

ANDINA S.R.L.

CONCRETOS SUPERMIX S.A. CONPERMIN S.A.C. CONSEGESA S.A.

CONSOLIDATED SUPPLY MANAGEMENT SERVICIOS DE LOGISTICA DEL PERU S.A.

CONSORCIO CONSULTOR & CONSTRUCTOR XXXXXX BONEJ SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

CONSORCIO CORDGAR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONSORCIO DE EXPLORACION Y SERVICIOS MINERO PUNO S.A.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

CONSORCIO EMPRESARIAL AGNAV S.A.

CONSORCIO ESMIGA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONSORCIO ESMIGA S.A.C. CONSORCIO HISPANO S.A.C.

CONSORCIO HUASCARAN S.A.C. CONSORCIO JM S.A.C.

CONSORCIO METALMECANICA MINERO Y CIVIL S.A.C.

CONSORCIO MINERO XXXXXX DEL PERU S.A.C. - CONSORMINA PERU S.A.C. CONSORCIO MINERO EMPRESARIAL MAJU S.A.C. - CMEMAJU S.A.C. CONSORCIO MINERO FORTALEZA S.A.C. - COMIFOR S.A.C.

CONSORCIO PELAGATOS S.A.C. CONSORCIO PIRAMIDE DEL SOL S.A.C. CONSORCIO XXXXXX S.A.

CONSORCIO S Y C SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

CONSORCIO SAN XXXXXXX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONSORCIO SAN XXXXXXX S.A.C. CONSORCIO SAN XXXXXX SOCIEDAD ANONIMA - CONSORSAM S.A

CONSORCIO SURCO Y MERMA S.C.R.L. CONSTRUCCION, MINERIA Y DESARROLLO CMD S.A.C

CONSTRUCCIONES ASESORÍA TÉCNICA Y VENTAS MANTARO EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - C.A.T.V. E.I.R.L. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MINEROS "EL XXXXX S.A.C." CONSTRUCTORA & PROYECTOS XXXXXXXXXXX HNOS. S.A.C. CONSTRUCTORA AMAZONICA SAC

CONSTRUCTORA E INGENIERÍA XXXXX XXXXXXXX S.A.C. CONSTRUCTORA GALAXIA S.A.C.

CONSTRUCTORA JAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONSTRUCTORA JAS S.A.C. CONSTRUCTORA JKH E.I.R.L.

CONSTRUCTORA XXXXXXX S.R.L. CONSTRUCTORA PAWER S.R.L.

CONSTRUCTORA SAN XXXXXX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSTRUCTORA SELVA S.R.L.

CONSTRUCTORA SIAL S.A. CONSTRUCTORA XXXXXX XXXXXX S.A.C. CONSTRUCTORA Y MINERA V & V S.A.C. CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS XXXXXXXX E.I.R.L. CONSTRUCTORA XXXXXX XXXX S.A.C.

CONSTRUCTORES CIVILES Y MINEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CCM S.A.C. CONSTRUCTORES DE PIQUES Y SERVICIOS MINEROS E.I.R.L.

CONSTRUCTORES MINEROS LOS ANDES S.A.C. CONSTRUCTORES SUBTERRANEOS ALFA S.A.C. CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. CONSTRUTORA ATERPA X. XXXXXXX S.A. SUCURSAL DEL PERU

CONSULTING HOLDINGS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - CONSULTING HOLDINGS S.A.C. CONSULTORA ASOCIADA EN MÚLTIPLES INVERSIONES Y DESARROLLO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.R.L. - CONAMULTISERVIS S.R.L.

CONSYMIN INGENIEROS S.A.C. CONTRATA XXXXXXX XXXXXX E.I.R.L.. XXXXXXXX XXXXX DEL XXXXX XXXXXXX S.A.C. CONTRATA MINERA ARCA S.A.C.

CONTRATA MINERA CANCER E.I.R.L. CONTRATA XXXXXX XXXXXXXXX E.I.R.L.

CONTRATA MINERA DE SERVICIOS MULTIPLES R&L E.I.R.L. CONTRATA MINERA X. XXXXX X.X.X.XXXX

CONTRATA MINERA EDISA S.R.L. CONTRATA MINERA HADES S.A.C.

CONTRATA MINERA TAMBRAICO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONTRATA SAN XXXXXXX E.I.R.L.

CONTRATA XXXXXX E.I.R.L.

CONTRATISTA GENERAL EBANS J & M E.I.R.L. CONTRATISTA LOS MAGNIFICOS S.A.C. CONTRATISTA MILE HIMA E.I.R.L.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

CONTRATISTA MINERA E INVERSIONES XXXXX HERMANOS S.A.C. CONTRATISTA MINERA EDINSA E.I.R.L

CONTRATISTA MINERA FLOR DE LOTTO E.I.R.L.

CONTRATISTA MINERA XXXX XXXXXXXX SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MINFY S.R.L.

CONTRATISTA MINERA LOS ANDES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MINANDES S.R.L.

CONTRATISTA MINERA LUZ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CONTRATISTA MINERO ALFA & OMEGA S.A.C. CONTRATISTA MINERO EL XXXXX E.I.R.L.

CONTRATISTA MINERO SULLUSCOCHA E.I.R.L.

CONTRATISTA MINERO Y CIVIL "XXXXXXX" SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CONTRATISTA MINERO Y SERVICIOS XXXXXX XXXX XXXXXXX E.I.R.L. CONTRATISTA MINEROS GENERALES DJ S.A.C - CMGDJ S.A.C.

CONTRATISTA, ADMINISTRACIÓN, CONSTRUCTORA Y MINERÍA " SAN XXXXXX " SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA

CONTRATISTAS ASOCIADOS Z&J SAC CONTRATISTAS ASOCIADOS LAS CUMBRES S.A.C. CONTRATISTAS ASOCIADOS PACIFICO S.R.L.

CONTRATISTAS CONSULTORES B & B SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONTRATISTAS CORDILLERA S.A.

CONTRATISTAS E INVERSIONES XXXXXX S.A.C. CONTRATISTAS XXXXXXXXX SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C.

CONTRATISTAS GENERALES COMAS DE HUACHOCOLPA S.A.- CONGE S.A. CONTRATISTAS GENERALES EN MINERIA JH S.A.C

CONTRATISTAS GENERALES LESSAR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONTRATISTAS GENERALES NACHO S.R.L.

CONTRATISTAS GENERALES NOOVA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - NOOVA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES SAN XXXX DRILLING PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - SAN XXXX DRILLING PERÚ S.A.C.

CONTRATISTAS GENERALES SANTA XXXX-XXXXXX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SANTA XXXX-XXXXXX S.A.C.

CONTRATISTAS GENERALES XXXXXX HERMANOS S.A.C. CONTRATISTAS MINERO LIBRA S.A.C.

CONTRATISTAS MINEROS ALFA S.A.

CONTRATISTAS MINEROS XXXXXXX SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- CONMINA S.R.L.

CONTRATISTAS MINEROS DEL SUR S.A.C.

CONTRATISTAS MINEROS E & S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONTRAMIES EIRL

CONTRATISTAS MINEROS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA-CMINSA CONTRATISTAS MINEROS GOLD STAR S.R.L.

CONTRATISTAS XXXXXXX XXXXX SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - CONTRATISTAS XXXXXXX

XXXXX S.A.C.

CONTRATISTAS MINEROS MULTIPLES XXXXXXX HNOS S.C.R.L. CONTRATISTAS MINEROS ROSARIO S.A.C.

CONTRATISTAS MINEROS Y CIVILES DEL PERU S.A.C.

CONTRATISTAS MINEROS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AMAZONAS S.A.C. CONTRATISTAS XXXXXX & XXXXXXXX E.I.R.L.

CONTRATISTAS Y ASESORES MINEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONTRATOS MINEROS E INVERSIONES S.A.C.

COOPSOL MINERÍA Y PETRÓLEO S.A. COREMAS DRILLING S.A.C.

XXXXXXXX SERVICIOS MINEROS S.A.C. CORPORACION XXXXXX S.A.C.

CORPORACION BELLAVISTA INGENIEROS XX XXXX ABBRIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -

CORBELLINGSA S.A.C.

CORPORACION CONSTRUCTORES MINEROS RUMI S.A.C.

CORPORACION DE CONSTRUCCION, MARKETING, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

CORPORACION DE INVERSIONES S.A.C. - COINSAC

CORPORACION DEUS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - CORPORACIÓN DEUS S.A.C. CORPORACION ELECTRICA XXXXXX & B.J. S.A.C.

CORPORACION F & K SAC CORPORACION XXXXXXXX S.A.C.

CORPORACION HUAYTAPALLANA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORHUACONGE S.A.C. CORPORACION JONSTEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

CORPORACION LACES S.A.C MINERIA Y CONSTRUCCION CORPORACION LEODAN S.R.L.

CORPORACION XXXXXXX'X SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - XXXXXXX'X S.A.C CORPORACION XXXXXX S.A.C.

CORPORACION MINERA CENTAURO S.A.C. CORPORACION MINERA GEMINIS SAC - CMGEMINIS SAC

CORPORACION MINERA HIDRAULICA EQUIPOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

- CORMHEC S.A.C.

CORPORACION MINERA LAS CUMBRES S.A.C. CORPORACION MINERA LIBRA S.A.C. CORPORACION MINERA R&S S.A.C. CORPORACION MINERA XXXXX S.A.C. CORPORACION MLD S.A.C.

CORPORACION OMEGA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CORPORACION OROYA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CORPORACION P & A ARIES S.A.C.

CORPORACION PETROLERA S.A.C. CORPORACION RIO DE ORO S.A.C. CORPORACION TEAM ROCK X.X.XXXX CORPORACION THELYUS SAC CORPORACION TUNELEROS S.A.C. CORPORACION XXXXXX INGENIEROS S.A.C. CORPORACION WALLATA SAC CORPORACIÓN ALTO NEVADO J & M S.A.C.

CORPORACIÓN XXXXX XXXX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -

CORPORACIÓN XXXXX XXXX E.I.R.L. CORPORACIÓN DIQUE PERÚ S.A.C.

CORPORACIÓN MINERA DEL CENTRO S.A.C. - CORMICEN S.A.C. CORPORATION EDJUEL DRILLING S.A.C.

COSAPI MINERIA S.A.C. COSAPI S.A.

COVIEM S.A CROVISA S.A.C.

CUMBRES EXPLORACIONES S.A.C. CUPRITA J.P. S.A.C.

CVC INGENIEROS S.A.C.

D.C.R. MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. DAKARDRILLER E.I.R.L.

XXXXX - DRILLING SAC

DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C.

DE LA XXXX HERMANOS SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

XXXXX MINERIA Y CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - DELMICON E.I.R.L.

DESARROLLO DE PROYECTOS MINEROS Y CONSTRUCCIÓN S.R.L. DESARROLLOS SUBTERRANEOS DEL PERU S.A.C.

DIAMANTEC DEL SUR S.A.C. DIAMANTEC E.I.R.L.

DIAMOND DRILL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - DIAMOND DRILL S.R.L. DIARCO ENERGIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA - DIARCO ENERGIA Y CONSTRUCCION S.A.

DINAMICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. DINETPERU S.A

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

DOBLE R MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA DOBRO S.A.C.

DRILL STEEL ING S.A.C.

DRILLING NEUMATICA SOCIEDA ANONIMA CERRADA-DRILLING NEUMATICA S.A.C DRILLING TECH SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

DS GLOBAL S.A.C. DS XXXXX S.A.C. XXXXX PERU .S.A.C

E & D CONTRATISTAS MINEROS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A.C. - E & D COMISEM S.A.C.

E.K.A. MINING S.A.C.

EE ALMECONS INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EJECUTORES DE PROYECTOS AMBIENTALES, MINEROS Y CIVILES S.C.R.L. EJECUTORES DE PROYECTOS Y OBRAS MINERAS S.A.C.

EJECUTORES MINEROS ANCASH X.X.X.XXXX. EJECUTORES MINEROS DELTA S.A.C. EJMAC E.I.R.L.

EL ARABE S.A.

ELABORACION, EJECUCION DE PROYECTOS CIVILES, MINEROS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRAD

XXXXX XX XXXXXXXXX E I R L

EM INVERSIONES MINERALES XXXXXXX E.I.R.L. EMC2 CONSULTING S.A.C.

XXXXXXX & XXXXXX E.I.R.L. EMPRESA AUROMIN S.C.R.L. EMPRESA BELCOMI S.A.C.

EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN XXXXX XX XXXXX SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS MULTIPLES PUCARA - MOROCOCHA

EMPRESA COMUNAL PAMPALCA SERVICIOS MÚLTIPLES RESPONSABILIDAD LIMITADA - ECOPASEM R.L.

EMPRESA COMUNITARIA MULTISERVICIOS SUITUCANCHA SOCIEDAD ANÓNIMA - ECOMSSA EMPRESA CONSTRUCTORA SERVICIOS MULTIPLES MYO E.I.R.L.

EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GLOBALCORP S.A.C.

EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MINEROS RJR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS URBANO S.A.

EMPRESA CONTRATISTA DE SERVICIOS MINEROS JOAMARI S.A.C. EMPRESA CONTRATISTA MINERA 5A & C S.A.C

EMPRESA CONTRATISTA MINERA X. XXXXXXX E.I.R.L. EMPRESA CONTRATISTA MINERA G & R S.R.L. EMPRESA CONTRATISTA MINERA S.A.C.

EMPRESA CONTRATISTA PUYCA S.A.C.

EMPRESA CONTRATISTA SANDIR MINES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - SANDIR MINES S.A.C. EMPRESA CORPORATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES PALLANCHACRA SOCIEDAD ANONIMA - ECOSEM PALLANCHACRA S.A.

EMPRESA D Y B SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EMPRESA D Y B S.R.L. EMPRESA DE CONSTRUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS GENERALES JOWEERS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA BRETSA S.A.C.

EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES H & T - CORPORACION INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - "H&T" S.R.L.

EMPRESA DE SERVICIOS I MINERÍA XXXXXX - MERCADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ESMCM S.A.C.

EMPRESA DE SERVICIOS MINEROS Y MANTENIMIENTO GENERAL S.R.L. XXXXXXX S.R.L. EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES NIETO Y XXXXXXXX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- ESERMUL N & M E.I.R.L.

EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES S&M SRL.

EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES SANTA XXXXXXXX E.I.R.L. EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES VIC2 & ROM MOROCOCHA S.A.C. EMPRESA DE SERVICIOS Y PRODUCCION ALAC S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES S.A.C. - TRANSERVI S.A.C. EMPRESA DE TRANSPORTES CORPORACION LOGISTICA E.I.R.L.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

EMPRESA DE TRANSPORTES XXX XXXXXX X.X.X

EMPRESA DE TRANSPORTES E INVERSIONES XXXXXXX S.A.C. EMPRESA DE TRANSPORTES XXXXXX SRL

EMPRESA DE TRANSPORTES JN & L E.I.R.L. EMPRESA DE TRANSPORTES M.L.D. S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTES MÚLTIPLES Y MINEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA - ETRAMIN S.R.L. EMPRESA DE TRANSPORTES XXXXX S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTES XXXXXX XXX XXXXXX SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA - TRANSPORTES VIRCAR S.R.L

EMPRESA DE TRANSPORTES Y MINERIA XXXXXXXXX E.I.R.L. EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENUINOS S.C.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES XXXXXX XXXXXX SCRL EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES VIVIFICAR S.A.C.

EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO E. & M. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRANSTUR E. &

M. S.A.C.

EMPRESA ERAL GROUP SAC

EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONTRATISTAS MINERAS SOL RADIANTE S.R.L.

EMPRESA ESPECIALIZADA XXXXXXX SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - EMPRESA ESPECIALIZADA XXXXXXX S.A.C.

EMPRESA ESPECIALIZADA G & Z CONTRATISTAS S.A.C.

EMPRESA ESPECIALIZADA GAC MINING E.I.R.L. - EE GAC MINING E.I.R.L. EMPRESA ESPECIALIZADA INGENIERIA & ARQUITECTURA JL DE GD S.R.L. EMPRESA ESPECIALIZADA MASTER IN SHAFT S.A.C.

EMPRESA ESPECIALIZADA MINERA COALME S.A.C.

EMPRESA GENERAL DEL SUR C & H SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EMPRESA HUAYNATE XXXX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EMPRESA H & R E.I.R.L.

EMPRESA INDUSTRIAL DEL CAUCHO Y METALES DEL SUR E.I.R.L. - EMCASUR ILO E.I.R.L. EMPRESA JEVIL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

EMPRESA LIBRA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS E.I.R.L. - EMLITRANSER - E.I.R.L. EMPRESA MINERA ASCENSION S.A

EMPRESA MINERA CONSTRUCTORA ASUNTOS AMBIENTALES Y TRANSPORTE HUAYLLAY

SOCIEDAD ANÓNIMA - EMICONSATH S.A.

EMPRESA MINERA CONSTRUCTORA GENERAL SHECTA S.A.C. - EMICONGE SHECTA S.A.C. EMPRESA XXXXXX XXXXXX E.I.R.L.

EMPRESA MINERA JAMLEO S.A.C.

EMPRESA MINERA LA MERCED SOCIEDAD ANÓNIMA - E & M LA MERCED S.A. EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.

EMPRESA MINERA PUGAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EMPRESA MINERA PUYCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

EMPRESA XXXXXX XXXXXXXXXX S.R.L. EMPRESA MINERA Y CIVIL S.A.C.

EMPRESA MINERA Y CIVILES XXXXXXX SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - EMCIT S.A.C. EMPRESA MINERA Y CONTRATISTA NM E.I.R.L.

EMPRESA MINERA, CONSTRUCCION Y TRANSPORTE LA LIBERTAD S.R.L. EMPRESA MINERALES EL CONDOR E.I.R.L. - EMICON E.I.R.L.

EMPRESA MULTISERVICIOS PIRAMIDE DEL SOL S.A.C

EMPRESA TRANSPORTES DE CARGA CHE CARLITOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ENERGOLD DRILLING PERU S.A.C. ENSO TRADING S.A.

EPCM EXPERTS S.A.C.

EPSA PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - EPSA PERÚ S.A.C. EQUIDRILL S.A.C

EQUIMAQ S.A.C. EQUIPOS XXXXXX S.R.L.

EQUIPOS TECNICOS Y COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ESCORPION S.R.L

ESEPER SAC

ETAO BUSINESS STRATEGY S.A.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

EXCAVACIONES DE PIQUES S.A.C. EXCAVACIONES PASTOR S.A. SUCURSAL PERU EXDEMIN X.X.X.XXXX.

EXPERTOS EN SONDAJES DIAMANTINOS SOCIEDAD ANONIMA - ESONDI S.A. EXPLO DRILLING PERU S.R.L.

EXPLOANDES S.A.C. EXPLOMIN DEL PERU S.A. EXPLORACIONES CONDOR S.R.L.

EXPLORACIONES DESARROLLOS MINEROS Y CIVILES S.A.C. EXPLORER PERU RENT A CAR S.A.C.

EXPLOSUPPORT S.A.C.

EXPLOTACION Y TRANSPORTES MINEROS INTERNACIONAL S.A.C. EXTRANMIN S.A.C. EXPLOTACIONES Y SERVICIOS MINEROS S.A.C.

EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS MINEROS S.A.C. EXSA S.A.

E´TINO INGENIEROS S.A.C.

F & F CONSTRUCTORES S.A.C. F Y A CONTRATISTAS S.A.

FABRICACION MANTENIMIENTO DESARROLLO MINERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA FMD

MINERIA S.A.C.

FACOM CONTRATISTAS MINEROS S.C.R.L. FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.

FAMETEC S.A.C.

XXXXX INDUSTRIES PERU S.A. FLEYBUS E.I.R.L.

FLORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA FLSMIDTH S.A.C.

FORACO PERU SAC. FORTALEZA J.N. S.R.L.

XXX DRILLING SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - XXX DRILLING S.A.C. XXXXXXXX S.A.C.

FPL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

XXXXXXX PERFORACIONES MINERAS Y CIVILES SOCIEDAD ANONIMA FREE PERU S.A.C.

FRK DRILLING S.A.C. FUNSUR S.A.

FYAGA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C. FYRST MINING CORPORATION DEL PERU S.A.C.

G & G SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - G & G

SERVICIOS GENERALES S.R.L.

G & H INVERSIONES XXXXXX S.A.C.

G & J MINERIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L. G & L BLUE MINING E.I.R.L.

G&S CONSULTORÍA E INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA GACUNA EXPLORATION & MINING S.A.C. - GACUNA S.A.C.

GAL ING E.I.R.L. GALACXY500 S.A.C.

XXXXXX SERVICES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - XXXXXX SERVICES

E.I.R.L.

GAVE SERVICIOS MINEROS S.A.C

XXXXXXX INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA GEMCO INGENIERIA S.A.C.

GEMCO MINING SERVICE PERU S.A.C. - GEMCO MINING S.A.C.

XXXXX & XXXXXXXXX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - G & R E.I.R.L. GENERAL COMMERCE S.A.C.

GENERAL HOUSE DE COMERCIO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - G.H. COIN S.A.C. GENERAL SERVICES FAST SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - GENERAL SERVICES FAST S.A.C. GEO LIMA PERFORACIONES SAC

GEO SURVEY E.I.R.L.

GEOANDINA EXPLORACIONES S.A.C.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

GEOCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

GEOCONSULTING DRILLING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEOCONSULTING DRILLING S.A.C. GEODESIA PERUANA S.A.C.

XXXXXXXX XXXXX SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA GEODRILL S.A.

Document Metadata

Table of Contents

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA

Document Metadata