CP N° 02-2011-GRP/CE– SERVICIO DE VOLADURA DE ROCAS GOBIERNO REGIONAL DE PUNO BASES ADMINISTRATIVAS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA: CARGADOR FRONTAL, RODILLO VIBRATORIO, MOTONIVELADORA, EXCAVADORA SOBRE ORUGA, CAMION 3X4...

G OBIERNO REGIONAL PUNO

CP N° 02-2011-GRP/CE– SERVICIO DE VOLADURA DE ROCAS


GOBIERNO REGIONAL XX XXXX



BASES ADMINISTRATIVAS


CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA: CARGADOR FRONTAL, RODILLO VIBRATORIO, MOTONIVELADORA, EXCAVADORA SOBRE ORUGA, CAMION 3X4 TN, CAMIONETA 4X4, CAMIÓN VOLQUETE Y CAMION CISTERNA



Nº 02-2011-GRP/ CE


(PRIMERA CONVOCATORIA)


SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUNARIA PESADA

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN XXXX (EMP-R-100) XXXXX GRANDE – ISILLUMA DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI






PUNO – PERÚ


SECCIÓN GENERAL



DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN




CAPÍTULO I



ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN



1.1 CONVOCATORIA


Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.


1.2 BASE LEGAL


  • Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

  • Decreto Legislativo N° 1017 – Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

  • Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

  • Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

  • Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

  • Directivas de OSCE

  • Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

  • Código Civil.

  • Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

  • Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

  • Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.


Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.


Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.


1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES


El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento.


La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado.


MUY IMPORTANTE:

Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: xxx.xxx.xxx.xx.


Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.


De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.


1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES


Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55º del Reglamento.


1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES


La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 55º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.


El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.


La absolución de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.


MUY IMPORTANTE:

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.


1.6 FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES


Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57º del Reglamento.


1.7 ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES


El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.


El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.


La absolución de las observaciones se considerará como parte integrante de las Bases y del Contrato.



MUY IMPORTANTE:

No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.


1.8 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE1



“ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

El plazo para solicitar la elevación de observaciones al Titular de la Entidad es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación xxx xxxxxx absolutorio a través del SEACE. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.


Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.


El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el Pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de ocho (8) días hábiles. Este plazo es improrrogable y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de las Bases.


La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento es indelegable”.


1.9 INTEGRACIÓN DE LAS BASES


El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.


Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad o del OSCE, según corresponda.


Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento.


De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.


1.10 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS


Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.


Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.


Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.


Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.


Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 01).


1.11 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS


La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el calendario del proceso.


El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.


Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.



“Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos”2.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor.

El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Xxxx xx Xxx) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.


De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 68 º del Reglamento.


Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Xxxx xx Xxx) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Xxxx xx Xxx) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.


Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Xxxx xx Xxx), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.3


1.12 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:


  1. La oferta económica, en nuevos soles4, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.


El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.


  1. Garantía de seriedad de oferta5


En caso de convocarse según relación de ítems, deberá incluirse lo siguiente: “Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente6”.


1.13 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (02) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.


Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos

Propuesta Económica : 100 puntos


1.13.1 Evaluación Técnica


Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.


Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.


Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.


1.13.2 Evaluación Económica


Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33º de la Ley.


La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:


Pi = Om x PMPE

Oi

Donde:

i = Propuesta

Pi = Puntaje de la propuesta económica i

Oi = Propuesta Económica i

Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica



“El Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva”.


1.14 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje técnico, económico y total obtenidos por cada uno de los postores.


La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.


La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71º del Reglamento.


El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.


En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.


Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Xxxx xx Xxx), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.


El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Xxxxx presunción no admite prueba en contrario.


Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.


    1. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.


En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.


    1. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO


De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.


El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.



CAPÍTULO II



SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN


2.1 Recurso de apelación


A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.


“El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad”.


Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal.


El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.


2.2 Plazos de interposición del recurso de apelación


La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.


La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.


CAPÍTULO III



SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO



3.1 DE LOS CONTRATOS


Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor xx xxxx (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148° del Reglamento.


“La citación al postor ganador de la buena pro para la suscripción del contrato se notificará de manera electrónica a través del SEACE. Es responsabilidad del postor el permanente seguimiento del respectivo proceso en el SEACE.”


El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento.


Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:


  • Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

  • Garantía de fiel cumplimiento y por el monto diferencial de propuesta, de ser el caso, cuya vigencia se extiende hasta la conformidad de la última prestación del servicio, salvo casos de excepción;

  • Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.


3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de servicio. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente.



    1. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS


Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.


3.4 DE LAS GARANTÍAS


3.4.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA


Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases.


El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.


Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.


El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.


3.4.2 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO


El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.


De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.


“Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, conforme a lo establecido en el artículo 39º de la Ley. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo”.



3.4.3 GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA


Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más xxx xxxx por ciento (10%) de éste, para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.


3.4.4 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS


En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.


    1. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS


Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164º del Reglamento.


    1. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO


La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento, respectivamente.


De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por xxxx.


3.7 ADELANTOS


La Entidad no otorgará adelantos.

3.8 PAGOS


La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los servicios objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones xx xxxxxxx, el pago del precio sea condición para la realización del servicio.


La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por el valor de los servicios contratados en cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de la prestación de los servicios. Las Bases podrán especificar otras formas de acreditación de la obligación. Los montos entregados tendrán el carácter de pagos a cuenta.


En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.


Plazos para los pagos


La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos.


En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.


    1. DISPOSICIONES FINALES


Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



































SECCIÓN ESPECÍFICA



CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN



















CAPÍTULO I


GENERALIDADES


    1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: GOBIERNO REGIONAL XX XXXX

RUC N⁰: 20406325815


    1. DOMICILIO LEGAL


XX. XXXXXXX Xx 000 - XXXX


    1. XXXXXX XX XX XXXXXXXXXXXX


El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de servicio de Alquiler de Maquinaria (cargador frontal, rodillo vibratorio, motoniveladora, excavadoras/oruga, camión 4x3 Tn, camioneta 4x4, camión volquete, camión cisterna)


    1. VALOR REFERENCIAL


El valor referencial asciende S/. 697,480.00 (SEIS CIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos xx Xxx y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes xx Xxxxx del 2011.


ITEM

DETALLE

VALOR REFERENCIAL

01

CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3

S/. 24,050.00

(Veinticuatro mil cincuenta con 00/100 Nuevos Soles)

02

RODILLO VIBRATORIO AUTOP. 101-135HP 7-9 TN

S/. 45,500.00

(Cuarenta y cinco mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles)

03

MOTONIVELADORA DE 125HP

S/. 68,000.00

(Sesenta y ocho mil con 00/100 Nuevos Soles)

04

EXCAVADORA S/ORUGAS 325 HP 2-3.8YD3

S/. 352,000.00

(Trescientos cincuenta y dos mil con 00/100 Nuevos Soles)

05

CAMIÓN 4X 3 TONELADAS

S/. 20,280.00

(Veinte mil doscientos ochenta con 00/100 Nuevos Soles)

06

CAMIONETA 4X4 PICK-UP DOBLE CABINA PETROLERA

S/. 32,400.00

(Treinta y dos mil cuatrocientos con 00/100 Nuevos Soles)

07

CAMIÓN VOLQUETE 6X4 330 HP 15 M3

S/. 142,500.00

(Ciento cuarenta y dos mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles)

08

CAMIÓN CISTERNA 4X2 145-165HP 2000 GLN

S/. 12,750.00

(Doce mil setecientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles)




De conformidad con lo señalado en el numeral 1 de la citada Disposición, el valor referencial del proceso es único y deberá incluir todos los conceptos que incidan sobre el costo del objeto de contratación, incluido el Impuesto General a las Ventas, determinado sobre la base del estudio de posibilidades que ofrece el mercado realizado por la Entidad.


    1. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN


El expediente de contratación fue aprobado mediante el RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 079-2011-GGR – GR PUNO, el 21 XX XXXXX DEL 2011.



    1. XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX


0 RECURSOS DETERMINADOS, 18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


    1. SISTEMA DE CONTRATACIÓN


A PRECIOS UNITARIOS


    1. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO


El servicio a contratar está definido en los Términos de Referencia que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.



    1. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO


Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 5 meses. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.


    1. BASE LEGAL


  • Ley Nº 28411; Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx.

  • Xxx Xx 00000; Ley de Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2011.

  • Ley Nº 27972; Ley Orgánica de Municipalidades.

  • D.L. Nº 1017; Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.

  • D.S. Nº 184-2008-EF; que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y modificatoria.

  • D.S. Nº 021-2009-EF; que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

  • D.S. N° 140-2009-EF; Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

  • D.S. N° 154-2010-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

  • D.S. N° 046-2011-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

  • Directivas del OSCE.

  • Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)

  • Ley Nº 27444; Ley del Procedimiento Administrativo General.

  • Ley Nº 27806; Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

  • Ley Nº 28015; Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa.

  • Ley Nº 27633; Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.


Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.



CAPÍTULO II


DEL PROCESO DE SELECCIÓN



    1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN


1

Convocatoria

10 xx xxxxxx del 2011.

2

Registro de Participantes

11 xx xxxxxx al 06 de septiembre del 2011.

3

Formulación de Consultas

11 al 17 xx xxxxxx del 2011.

4

Absolución de Consultas

18 xx xxxxxx del 2011.

5

Formulación de Observaciones a las Bases

19 al 26 xx xxxxxx del 2011.

6

Absolución de Observaciones a las Bases

29 al 31 xx xxxxxx del 2011.

7

Integración de las Bases

05 de septiembre del 2011.

8

Presentación de Propuestas

(ACTO PÚBLICO)

12 de septiembre del 2011.

El acto público se realizará en el Auditorio del Gobierno Regional Puno, sito en el xxxxx Xxxxxxx n° 356 de la ciudad xx Xxxx – 2do. piso. a horas 14:00 horas

9

Calificación y Evaluación de Propuestas

12 de septiembre del 2011.

10

Otorgamiento de la Buena Pro

12 de septiembre del 2011.

El acto público se realizará en el Auditorio del Gobierno Regional Puno, sito en el xxxxx Xxxxxxx n° 356 de la ciudad xx Xxxx – 2do. piso. a horas 14:00 horas


    1. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES


El registro de los participantes se realizará en el Jr. Xxxxxxx N⁰ 356 de la ciudad xx Xxxx, 4to Piso – Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, previo pago del derecho de participación, que se realizará en la oficina de Tesorería de la Entidad, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 hasta 12:00 horas previo pago de la suma de S/. 10.00 (Diez con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación.


En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: el número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que recibe las Bases así como el día y hora de dicha recepción.


    1. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES


Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la Oficina de Abastecimientos de la Entidad, sito en Jr. Xxxxxxx Nº 356-Puno, en la fecha señalada en el cronograma, en el horario de 07:30 a 15:30 horas, debiendo estar dirigido al Presidente del Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2011-GRP/CE, pudiendo acompañar opcionalmente un disquete u otro medio magnético conteniendo las consultas.


    1. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en (el Auditorio del Gobierno Regional Puno, sito en el 2do. Piso del xxxxx Xxxxxxx Xx 000 xx xx Xxxxxx xx Xxxx, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación xx Xxxxxxx.


Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 02, conforme al siguiente detalle:


SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:


Señores

GOBIERNO REGIONAL XX XXXX

Xx. Xxxxxxx Xx 000 - Xxxx

Att: Comité Especial


CONCURSO PUBLICO Nº 02-2011 GRP/CE

Objeto del proceso:

“SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA”

SOBRE Nº 1: PROPUESTA TÉCNICA

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR


N⁰ DE FOLIOS DE C / EJEMPLAR




















SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:


Señores

GOBIERNO REGIONAL XX XXXX

Xx. Xxxxxxx Xx 000 - Xxxx

Att: Comité Especial


CONCURSO PUBLICO Nº 02-2011 GRP/CE

Objeto del proceso:


“SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA”


SOBRE Nº 02: PROPUESTA ECONÓMICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº FOLIOS



















    1. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS


SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:


Se presentará en 01 (un) original y 02 (dos) copias7


El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación:


Documentación de presentación obligatoria:

  1. Copia simple del Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), Registro de Servicios.


  1. Declaración Jurada de datos del postor.

Cuando se trate de Xxxxxxxxx, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. Anexo Nº 01.


  1. Declaración Jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente Xxxxxxx. Xxxxx Xx 00.


  1. Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Anexo Nº 03.

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.


  1. Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación. Anexo
    Nº 04    .


La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.


Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.


  1. Declaración Jurada de plazo de prestación del servicio. Anexo Nº 05.


MUY IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.


Documentación de presentación facultativa:


  1. Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE.


  1. En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro Nacional de la persona con discapacidad.


  1. “Experiencia del postor”, Anexo Nº6).

Contratos y la respectiva conformidad, xxxxxxx de depósito, reporte de estado de cuenta y cancelación en el documento.


SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA8


El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:


  1. Oferta económica y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases. Anexo Nº 07.


El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.


  1. CARTA FIANZA Garantía de seriedad de oferta por el 2% del valor referencial, equivalente a:


ÍTEM

VALOR EN NUEVOS SOLES

2

S/. 910.00 (Novecientos diez con 00/100 Nuevos Soles)

3

S/. 1,300.00 (Un mil trescientos con 00/100 Nuevos Soles)

4

S/. 7,000.00 (Siete mil con 00/100 Nuevos Soles)

7

S/. 2,800.00 (Dos mil ochocientos con 00/100 Nuevos Soles)

* Conforme lo establece el artículo N° 157° del Reglamento de Contrataciones del Estado, para los demás ítems (N° 1, 5,6 y 8) que no superen el valor de una Menor Cuantía, Bastará que el postor presente en su propuesta técnica una declaración jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripción del contrato.

Esta garantía tendrá como vigencia mínima de dos (02) meses, computados a partir del día siguiente a la presentación de propuestas, acreditada a través de carta fianza emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones.


    1. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:


PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:


PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = (0.60)

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = (0.40)


    1. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


Adicionalmente, conforme al artículo 141º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, podrá requerirse, entre otros, los siguientes documentos9:


        1. Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

        2. Copia de DNI del Representante Legal;

        3. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

        4. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;

        5. Copia del RUC de la empresa;

        6. Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder.

        7. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.


Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una carta fianza para efectos de garantizar lo siguiente:


  • El fiel cumplimiento del contrato.

  • El monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

  • Prestaciones accesorias (de ser el caso).


    1. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO


El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de 05 días hábiles. La citada documentación deberá ser presentada en mesa de partes de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Puno, ubicado en el 4to. Piso del xxxxx Xxxxxxx N° 356 del Distrito, Provincia y Departamento xx Xxxx.


    1. ADELANTOS


La ENTIDAD no otorgará adelantos.


    1. PLAZO PARA EL PAGO


La Entidad se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo máximo de 10 días calendario de otorgada la conformidad de recepción de la prestación.


    1. FORMA DE PAGO


De acuerdo con el artículo 176º del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:


  • Recepción y conformidad del Gerente de Infraestructura del Gobierno Regional Puno.

  • Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

  • Factura

  • Contrato


    1. REAJUSTE DE LOS PAGOS10


En caso se permita el reajuste de pagos, deberá consignarse el procedimiento previsto por el artículo 49º del Reglamento.




CAPÍTULO III



TÉRMINOS DE REFERENCIA

ITEM

CANT.

U. MED.

DETALLE

Precio Unitario (En S/.)

01

185

Horas Máquina

CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3 (Según Términos de Referencia)

130.00

02

350

Horas Máquina

RODILLO VIBRATORIO AUTOP. 101-135HP 7-9 TN (Según Términos de Referencia)

130.00

03

400

Horas Máquina

MOTONIVELADORA DE 125HP (Según Términos de Referencia)

170.00

04

1600

Horas Máquina

EXCAVADORA S/ORUGAS 325 HP 2-3.8YD3 (Según Términos de Referencia)

220.00

05

156

DIA

CAMIÓN 4X 3 TONELADAS (Según Términos de Referencia)

130.00

06

180

DIA

CAMIONETA 4X4 PICK-UP DOBLE CABINA PETROLERA (Según Términos de Referencia)

180.00

07

1500

Horas Máquina

CAMIÓN VOLQUETE 6X4 330 HP 15 M3 (Según Términos de Referencia)

95.00

08

150

Horas Máquina

CAMIÓN CISTERNA 4X2 145-165HP 2000 GLN (Según Términos de Referencia)

85.00



  1. GENERALIDADES


El servicio consiste en voladura xx xxxx a todo costo, que tiene por finalidad el MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN XXXX (EMP-R-100) XXXXX GRANDE – ISILLUMA DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI de acuerdo a los parámetros técnicos y legales – Normas técnicas de seguridad y tránsito, una vez culminado el trabajo se procederá con la Conformidad del Servicio correspondiente (según valorización mensual).

Ubicación del proyecto:


Distrito : ALTO INAMBARI : Kimbiri

Provincia : SANDIA

Departamento : PUNO


  1. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

  1. El contratista realizará todos los trabajos bajo dirección y supervisión del Residente y Supervisor de Obra designado por la Gobierno Regional xx Xxxx.


  1. El Postor que obtenga la Buena Pro, contará con todos los permisos de uso y manejo de las máquinas.


  1. El contratista, asumirá íntegramente todo daño contra terceros, que pudiera ocasionar durante la prestación de servicios.


  1. El plazo de inicio de la prestación servicios será dentro de tres días a la firma de contrato.


  1. Plazo de prestación de servicios: No mayor a 180 días calendario.


  1. El plazo máximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos es de 1 año.


  1. El contratista, realizará todos los trabajos utilizando sus propios recursos y se proveerá del personal calificado o especialistas, equipos, herramientas, insumos y materiales de seguridad y protección necesarios para cumplir con el objeto de convocatoria.



  1. Copias de la tarjeta de propiedad y/o documentos que acrediten titularidad de los vehículos o de contratos de leasing con el V°B° de la Entidad financiera respectiva,


  1. Copias simple (legalizadas por notario publico) de los SOAT vigentes.


  1. Los curriculums vitae del personal propuesto.


  1. Certificado de conducción de Maquinaria pesada por el MTC de los seis (6) chóferes propuestos BREVET A3 O CURRICULUM VITAE





ÍTEM N° 1: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE:


CARGADOR FONTAL S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3

  1. TRABAJOS A REALIZAR

Carguío de material para material de relleno, y todo lo referente a movimiento de tierras.


  1. REQUISITOS MÍNIMOS

El postor deber cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

  • Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, Capitulo de proveedor de servicios.

  • Volumen de carga Cuchara de 3.5 m3

  • Antigüedad del Equipo año 2000 en adelante.

  • Contar con todos los implementos de seguridad y primeros auxilios.

  • El postor ganador se encargara de realizar los pagos, habitación y alimentaciones del operador, y así mismo el mantenimiento de equipo.

  • En caso de algún desperfecto o falla del equipo este deberá de ser reemplazado en plazo máximo de 2 días, para no perjudicar así con el normal desarrollo de la obra, caso contrario será responsable de la paralización de los demás equipos del trabajo simultáneo.

  • El equipo en alquiler será maquina seca.

DEL OPERADOR

  • El deberá tener una experiencia mínima de 03 años en labores netamente de trabajo de carreteras y en zonas xx xxxxx, para esto se deberá de adjuntar Curriculum Vitae documentado que acredite su experiencia.



  1. DURACIÓN DEL SERVICIO

185 Horas Maquina.



ÍTEM N° 2: RODILLO VIBRATORIO AUTOP. 101-135HP 7-9 TN

  1. TRABAJOS A REALIZAR

Compactación de terraplenes de carretera.


  1. REQUISITOS MÍNIMOS

El postor deber cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:

  • Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, Capitulo de proveedor de servicios.

  • Antigüedad del Equipo año 2000 en adelante.

  • Contar con todos los implementos de seguridad y primeros auxilios.

  • El postor ganador se encargara de realizar los pagos, habitación y alimentaciones del operador, y así mismo el mantenimiento de equipo.

  • En caso de algún desperfecto o falla del equipo este deberá de ser reemplazado en plazo máximo de 2 días, para no perjudicar así con el normal desarrollo de la obra, caso contrario será responsable de la paralización de los demás equipos del trabajo simultáneo.

  • El equipo en alquiler será maquina seca.

DEL OPERADOR

  • El deberá tener una experiencia mínima de 03 años en labores netamente de trabajo de carreteras y en zonas xx xxxxx, para esto se deberá de adjuntar Curriculum Vitae documentado que acredite su experiencia.

  1. DURACIÓN DEL SERVICIO

350 Horas Maquina.



MOTONIVELADORA DE 125HP

  1. TRABAJOS A REALIZAR

Conformación y perfilado del terraplén de la carretera.


  1. REQUISITOS MÍNIMOS

El postor deber cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:

  • Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, Capitulo de proveedor de servicios.

  • Antigüedad del Equipo año 2000 en adelante.

  • Contar con todos los implementos de seguridad y primeros auxilios.

  • El postor ganador se encargara de realizar los pagos, habitación y alimentaciones del operador, y así mismo el mantenimiento de equipo.

  • En caso de algún desperfecto o falla del equipo este deberá de ser reemplazado en plazo máximo de 2 días, para no perjudicar así con el normal desarrollo de la obra, caso contrario será responsable de la paralización de los demás equipos del trabajo simultáneo.

  • El equipo en alquiler será maquina seca.



DEL OPERADOR

  • El deberá tener una experiencia mínima de 03 años en labores netamente de trabajo de carreteras y en zonas xx xxxxx, para esto se deberá de adjuntar Curriculum Vitae documentado que acredite su experiencia.



  1. DURACIÓN DEL SERVICIO

400 Horas Maquina.



EXCAVADORA S/ORUGAS 325 HP 2-3.8YD3

  1. TRABAJOS A REALIZAR

Apertura de xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xx xxxxx.


  1. REQUISITOS MÍNIMOS

El postor deber cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:

  • Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, Capitulo de proveedor de servicios.

  • Antigüedad del Equipo año 2000 en adelante.

  • Contar con todos los implementos de seguridad y primeros auxilios.

  • El postor ganador se encargara de realizar los pagos, habitación y alimentaciones del operador, y así mismo el mantenimiento de equipo.

  • En caso de algún desperfecto o falla del equipo este deberá de ser reemplazado en plazo máximo de 2 días, para no perjudicar así con el normal desarrollo de la obra, caso contrario será responsable de la paralización de los demás equipos del trabajo simultáneo.

  • El postor ganador será responsable de cualquier accidente que pudiera sucintarse en la zona de trabajo

  • El equipo en alquiler será maquina seca.



DEL OPERADOR

  • El deberá tener una experiencia mínima de 05 años en labores netamente de trabajo de carreteras y en zonas xx xxxxx, para esto se deberá de adjuntar Curriculum Vitae documentado (copias legalizadas) que acredite su experiencia.



  1. DURACIÓN DEL SERVICIO

1600 Horas Maquina.



CAMIÓN 4X 3 TONELADAS

  1. TRABAJOS A REALIZAR

Transporte de material en obra y demás trabajos livianos.


  1. REQUISITOS MÍNIMOS

El postor deber cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:

  • Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, Capitulo de proveedor de servicios.

  • Capacidad de Carga mínima de 03 TN.

  • Antigüedad del Vehículo año 2010 en adelante.

  • Contar con todos los implementos de seguridad y primeros auxilios.

  • En caso de algún desperfecto o falla del equipo este deberá de ser reemplazado en plazo máximo de 2 días.

  • El postor ganador se encargara de realizar los pagos y alimentaciones del conductor, y así mismo el mantenimiento del vehículo.

  • El vehículo en alquiler será maquina seca.



DEL CONDUCTOR

  • El conductor del vehículo deberá de contar con licencia de conducir A3-c.

  1. DURACIÓN DEL SERVICIO

156 Días Avilés.



CAMIONETA 4X4 PICK-UP DOBLE CABINA PETROLERA

  1. TRABAJOS A REALIZAR

Transporte del personal técnico en obra.


  1. REQUISITOS MÍNIMOS

El postor deber cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:

  • Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, Capitulo de proveedor de servicios.

  • La camioneta será 4X4 Pick.Up Doble cabina motor 3.0 D 4D, turbo diesel Intercooler Toyota Hilux o Similar.

  • La camioneta deberá de contar con jaula en cabina y barra antivuelco, faros neblinearas y demás accesorios necesarios en xxxx xx xxxxx.

  • Antigüedad del Vehículo año 2010 en adelante.

  • Contar con todos los implementos de seguridad y primeros auxilios.

  • En caso de algún desperfecto o falla del equipo este deberá de ser reemplazado en plazo máximo de 1 día.

  • El postor ganador se encargara de realizar los pagos, habitación y alimentaciones del conductor, y así mismo el mantenimiento del vehículo.

  • El vehículo en alquiler será maquina seca.

DEL CONDUCTOR

  • El conductor del vehículo deberá de contar con licencia de conducir A3.

  • El conductor deberá acreditar haber laborado en xxxx xx xxxxx, para lo cual se deberá de adjuntar Curriculum Vitae Documentado (copias legalizadas)

  1. DURACIÓN DEL SERVICIO

180 Días Útiles.



CAMIÓN VOLQUETE 6X4 330 HP 15 M3

  1. TRABAJOS A REALIZAR

Acarreo de material de relleno, seleccionado para la conformación de terraplenes.


  1. REQUISITOS MÍNIMOS

El postor deber cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:

  • Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, Capitulo de proveedor de servicios.

  • Antigüedad del Equipo año 2000 en adelante.

  • Cantidad de unidades 03 volquetes como mínimo.

  • Contar con todos los implementos de seguridad y primeros auxilios.

  • En caso de algún desperfecto o falla del equipo este deberá de ser reemplazado en plazo máximo de 2 días, para no perjudicar así con el normal desarrollo de la obra, caso contrario será responsable de la paralización de los demás equipos del trabajo simultáneo.

  • El vehículo en alquiler será maquina seca.

DEL OPERADOR.

  • El deberá de tener una experiencia mínima de 05 años en labores netamente de trabajos de carreteras y en zonas xx xxxxx, para esto se deberá de adjuntar Curriculum Vitae documentado que acredite su experiencia.

  1. DURACIÓN DEL SERVICIO

1500 Horas Maquina (Dividido entre la cantidad de unidades).



CAMIÓN CISTERNA 4X2 145-165HP 2000 GLN

  1. TRABAJOS A REALIZAR

Transporte de agua para respectivo regado de la conformación y compactado del terraplén.


  1. REQUISITOS MÍNIMOS

El postor deber cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:

  • Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, Capitulo de proveedor de servicios.

  • Antigüedad del Equipo año 2000 en adelante.

  • Contar con todos los implementos de seguridad y primeros auxilios.

  • El postor ganador se encargara de realizar los pagos, habitación y alimentaciones del operador, y así mismo el mantenimiento de equipo.

  • En caso de algún desperfecto o falla del equipo este deberá de ser reemplazado en plazo máximo de 2 días, para no perjudicar así con el normal desarrollo de la obra, caso contrario será responsable de la paralización de los demás equipos del trabajo simultáneo.

  • El vehículo en alquiler será maquina seca.

DEL OPERADOR.

  • El deberá de tener una experiencia mínima de 03 años en labores netamente de trabajos de carreteras y en zonas xx xxxxx, para esto se deberá de adjuntar Curriculum Vitae documentado que acredite su experiencia.

  1. DURACIÓN DEL SERVICIO

150 Horas Maquina.






































CAPÍTULO IV


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)



  1. EXPERIENCIA DEL POSTOR (PARA TODOS LOS ÍTEMS) 40 PUNTOS


Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios guales y/o similares al objeto de la convocatoria referidos a (alquiler de vehículos, maquinarias pesadas) durante cinco (05) años a la fecha de la presentación de la propuesta hasta por un monto máximo de tres (03) veces el valor referencial del ítem materia de la convocatoria.


Tal experiencia se acreditará mediante contratos y la respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta y cancelación en el documento, con un xxxxxx xx xxxx (10) servicios en cada caso, prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo de cada servicio que se pretenda acreditar.


En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntar la conformidad de la misma o acreditar su pago.


El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad sirve para acreditar la experiencia en la actividad.

La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

  • Monto igual o mayor a 03 veces el valor referencial 40 puntos

  • Monto igual o mayor a 02 veces el valor referencial y

menor a 03 veces el valor referencial 35 puntos

  • Monto igual o mayor a 01 veces el valor referencial y

menor a 02 veces el valor referencial 25 puntos



B. FACTOR REFERIDO AL EQUIPAMIENTO (PARA LOS ÍTEMS 40 PUNTOS

N° 1,2,3,4,7 Y 8)

Se evaluará considerando los documentos que acrediten el año de fabricación de la maquinaria que ofrecen los postores, siendo estos: Tarjeta de Propiedad Vehicular para todos los ítems.


(PARA LOS ÍTEMS N° 1,2,3,4,7 Y 8)

Fabricación entre el año 2009 al año 2011 40 Puntos

Fabricación entre el año 2004 al año 2008 30 Puntos

Fabricación entre el año 2000 al año 2003 10 Puntos


(PARA LOS ÍTEMS N° 5 y 6)

Fabricación año 2010 40 Puntos

Fabricación año 2011 30 Puntos




X. XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX 00 puntos (Para todos los ítems)

Se evaluará en función al número de certificados o constancias que acrediten que el servicio se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor xx xxxx (10) servicios. Tales certificados o constancias deberán referirse a los servicios que se presentaron para acreditar la experiencia del postor.



Cinco a Diez (05-10) certificados o constancias : 20 Puntos

Cuatro (04) certificados o constancias : 16 Puntos

Tres (03) certificados o constancias : 12 Puntos

Dos (02) certificados o constancias : 08 Puntos

Uno (01) certificado o constancia : 04 Puntos





PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS



















CAPÍTULO V



PROFORMA DE CONTRATO


Conste por el presente documento, la contratación del servicio de ……….., que celebra de una parte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domicilio legal en …………, representada por …………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2011-GR/CE para la contratación de servicio de ………………………………..(Servicio de Alquiler de Maquinaria), a ……………………… (indicar nombre del ganador de la Buena Pro), cuyos detalles, y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.


CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

……………………….


CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del servicio materia del presente contrato asciende a ………………… a todo costo, incluido IGV (en caso de corresponder).


Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.


CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO11

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en ………………. (Nuevos Soles), en el plazo de 10 días luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos.


En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.



CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución de la prestación se extenderá desde …..……… hasta……………………….(deberá indicarse desde cuando se computa el plazo de ejecución de las obligaciones a cargo del contratista y hasta cuándo se extienden éstas).


CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.


CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:


  • De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la …………………(Indicar el tipo de garantía). Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tiene una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.


En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:


  • Garantía por el monto diferencial de la propuesta: S/…………………., de ser el caso, …………………., a través de la …………………(Indicar el tipo de garantía), con una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

  • Garantía por prestaciones accesorias: S/………………, de ser el caso, …………………., a través de la ………………(Indicar el tipo de garantía) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.


En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 159º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de servicios que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.


Esta(s) garantía(s) es (son) emitida(s) por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.


La garantía de fiel cumplimiento y, de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta deberán encontrarse vigentes hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.12


Al amparo de lo dispuesto en el Artículo 155º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos de prestación de servicios de ejecución periódica, deberá consignarse lo siguiente: “Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, conforme a lo establecido en el artículo 39º de la Ley. Para este caso, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo”.


CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor xx xxxx (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.


Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.


CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.


CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.


El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de ………………(Indicar tiempo en años).


CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES13

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente (de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse), en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:


Penalidad Diaria =

0.10 x Monto

F x Plazo en días


Donde:


F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.


Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).


La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.


CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.


CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS14

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º y 177º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.


Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.


CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.


CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.


“CLÁUSULA ………

  1. Descripción de las labores a realizarse, fundamentando la naturaleza temporal, complementaria o especializada del servicio, en relación con el giro del negocio de la empresa usuaria, y

  2. Términos del contrato del personal destacado, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo indicado en el artículo 13° del Decreto Supremo Nº 003-2002-TR”.


De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al …………………………




“LA ENTIDAD”


“EL CONTRATISTA”

























FORMATOS Y ANEXOS

































FORMATO N° 01


MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE




Lima,…………………………………………..



Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2011-GRP/CE

Presente.-




……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC
Nº ……………………………… , debidamente representado por ………………. (nombre del representante legal de la persona jurídica), identificado con DNI Nº ……………….tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el Concurso Público
N° ………………………………, a fin de acreditar a nuestro apoderado: ……………………………. (nombre del apoderado) identificado con DNI. Nº ………………………………quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.


Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.15




………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda






















ANEXO N.° 01


DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR


Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2011-GRP/CE

Presente.-


Estimados Señores:


El que se suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:



Nombre o Razón Social


Domicilio Legal


RUC


Teléfono


Fax





Puno,…………………………………….





----------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa



(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02


DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO CONVOCADO




Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2011-GRP/CE

Presente.-



Estimados Señores:


El que suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ……………………y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Servicio de ……………………(Describir el objeto de la convocatoria), de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.



Puno, …………………………………….







-------------------------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/

Razón Social de la empresa








(*) Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

ANEXO N° 03


DECLARACIÓN JURADA

(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)




Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2011-GRP/CE


Presente.-


De nuestra consideración:


El que suscribe……………………………. (postor y/o Representante Legal de …………………….), identificado con DNI Nº ................ y RUC Nº …………………., domiciliado en ..........................................; que se presenta como postor del CONCURSO PUBLICO
Nº ………………….., para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE ………………. ……………, declaro bajo juramento:


1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.


2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.


3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.


4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.


5.- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


Puno, ………………………………………





-------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa

ANEXO N° 04


PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)



Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2011-GRP/CE


Presente.-


Estimados señores:


Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta al CONCURSO PÚBLICO N° ……………………….., responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.


Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para la provisión correcta y oportuna de los servicios correspondientes al objeto de la referencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones.


Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente.


OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: ( ) % Participación

  • ………………………

  • ………………………


OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: ( ) % Participación

  • ……………………..

  • ……………………..



Puno, …………………………………………







………………………………………….. …………………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2










ANEXO N° 05


DECLARACIÓN JURADA SOBRE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO




Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2011-GRP/CE

Presente.-



Estimados Señores:


El que suscribe..........................................................., identificado con D.N.I. N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., luego de conocer las condiciones que se exigen en las presentes Bases, me comprometo a prestar el Servicio de …………………… para ………………….(Consignar nombre de la Entidad convocante), en el plazo de …………………………………….(Indicar el plazo ofertado, ya sea en días, meses o años) calendario.


Puno, …………………………………….







-------------------------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa


ANEXO N° 06


EXPERIENCIA DEL POSTOR


Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2011-GRP/CE

Presente.-



El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., con RUC. N°..............................., y con Domicilio Legal en......................................................................., detallamos lo siguiente:



Nº

CLIENTE

OBJETO DEL SERVICIO

(a)

N° CONTRATO

O FACTURA

IMPORTE DEL CONTRATO O FACTURA

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO

1






2






3






4






5






6






7






8






9






10







TOTAL








Puno, ………………………………………






-----------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa


ANEXO N° 07


CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)



Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2011-GRP/CE

Presente.-


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:



CONCEPTO


COSTO TOTAL

(Consignar moneda)













TOTAL



La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.



Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.6 de la sección específica.


Puno, ……………………………………….




-----------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa






1 Este procedimiento deberá agregarse sólo si el monto del valor referencial es igual o mayor a trescientas (300) UIT.

2 Esta disposición sólo deberá ser adicionada cuando se convoque el proceso de selección según relación de ítems.


3 Deberá tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64º del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. Asimismo, la inasistencia de dicho representante no viciará el proceso.


4 En cada caso concreto deberá consignarse la moneda que resulte aplicable.


5 En caso de convocarse a un proceso de selección según relación de ítems cuando el valor referencial del ítem corresponda a una Adjudicación de Menor Cuantía, bastará que el postor presente en su propuesta técnica una declaración jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripción del contrato.


6 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71º del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre. Por tanto, resulta necesario precisar este aspecto.


7 De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.


8 De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.


9 Cada Entidad deberá definir si solo requerirá de la presentación de estos documentos o adicionar algún otro.


10 Esta disposición sólo deberá ser incluida en el caso que la Entidad considere el reajuste en los pagos.

11 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

12 De manera excepcional, en aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

13 Deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

14 De conformidad con los artículos 216º y 217º del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, podría indicarse si la controversia será resuelta por un tribunal arbitral o un árbitro único.


15 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas y siempre y cuando el Representante Legal de éste no concurra personalmente al proceso de selección, de lo contrario, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65º del Reglamento.

- Página 43 de 43

XX XXXXXXX Nº 356 TELEFONO 051 – 356639

Document Metadata

Filed: May 5th, 2020