PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO DENOMINADO:
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO DENOMINADO:
“SUMINISTRO DE CONTADORES DE AGUA”
INDICE
1. ENTIDAD CONVOCANTE
2. ORGANO DE CONTRATACIÓN
3. OBJETO DEL CONTRATO. NECESIDADES A SATISFACER
4. NATURALEZA DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
5. SISTEMA DE ADJUDICACIÓN
6. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. REVISIÓN DE PRECIOS
7. FINANCIACIÓN
8. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRORROGAS
9. CLAUSULAS ESPECIALES DE LICITACIÓN
10. MESA DE CONTRATACIÓN
11. MODIFICACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA EMPRESA LICITADORA
12. ADJUDICACIÓN
13. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
14. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
15. CALIDAD DEL SUMINISTRO
16. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. EFECTOS ANEXO I
1. ENTIDAD CONVOCANTE. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
La Empresa Pública Xxxxx xx Xxxxxx, S. A. (en adelante Xxxxx xx Xxxxxx), es una Sociedad Anónima constituida por el Excmo. Ayto. xx Xxxxxx. La Sociedad tiene su sede en Cuenca, Plaza de España- Edificio xxx Xxxxxxx 3ª planta y su X. X. X. X-00000000.
Xx Xxxxxxxx tiene por objeto la gestión directa de los servicios públicos del Ayuntamiento xx Xxxxxx dentro del ámbito del denominado “Ciclo Integral del Agua”
El acceso a la documentación del presente procedimiento se realizará a través del perfil del contratante de Xxxxx xx Xxxxxx (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx)
2. ORGANO DE CONTRATACIÓN
Para esta licitación el órgano de contratación será el Consejo de Administración, según prevé el artículo 13 de las Instrucciones de Contratación de la Sociedad.
3. OBJETO DEL CONTRATO. NECESIDADES A SATISFACER
Es objeto del presente contrato del “Suministro de 1500 contadores de Agua de diferentes diámetros”.
Las necesidades a satisfacer mediante la presente contratación vienen expresadas en el Pliego Técnico.
Dicho objeto corresponde al código 33.206.350 de la nomenclatura de la Clasificación Nacional de Productos por Actividades establecida por el Reglamento CE núm. 204/2002 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2001, por el que se modifica el Reglamento (CEE) número 3696/93 del Consejo relativo a la clasificación estadística de productos por actividades (CPA) en la Comunidad Económica Europea, y al código 38421100-3 de la nomenclatura establecida en el Reglamento (CE) 213/2008, por el que se modifica el Reglamento 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo que aprueba el Vocabulario común de contratos públicos.
4. NATURALEZA DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), y dada la naturaleza jurídica de la Sociedad, la contratación a que sirve de base este pliego tiene carácter.
El contrato a formalizar, atendiendo a su objeto, tendrá la calificación de SUMINISTRO, según se describe en el art. 3 de las Instrucciones de Contratación de Xxxxx xx Xxxxxx.
La adjudicación del contrato, atendiendo a su calificación como NO sujeto a regulación armonizada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 15 LCSP, se ajustará a lo dispuesto en las Instrucciones de Contratación de Xxxxx xx Xxxxxx
Xxxxx xx Xxxxxx, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del TRLCSP, ha aprobado sus instrucciones de contratación con el objeto de regular los procedimientos de contratación con la finalidad de garantizar la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, y la adjudicación del contrato a la oferta económicamente más ventajosa.
Estas Instrucciones se encuentran publicadas en la página web de Xxxxx xx Xxxxxx (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx).
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
Para resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir en la interpretación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato, las partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales de la ciudad xx Xxxxxx, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.
5. SISTEMA DE ADJUDICACIÓN
El contrato se adjudicará por procedimiento abierto a la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo a los siguientes criterios:
A) Memoria Técnica: Se valoraran todos los aspectos requeridos en el Pliego Técnico para la Memoria Técnica. Se adjuntarán todos los certificados y documentos justificativos de las características, homologaciones, garantías, etc. Cronogramas de planificación del contrato, Medios técnicos, etc…
Se puntuara con un máximo de 48 Puntos
B) Proposición Económica: Se valorara en función de la baja realizada sobre el presupuesto según la escala siguiente.
Se puntuara con un máximo de 42 Puntos.
Cada 2 % de Baja sobre el presupuesto se otorgará 7 Puntos hasta un máximo de 42 Puntos
C) Mejoras: Se valoraran según los siguientes criterios Se puntuaran con un máximo de 10 puntos
Reducción del plazo de entrega. Un punto por semana de reducción hasta un máximo de 5 Puntos.
Aumento de la garantía. Un punto por cada dos meses de aumento de la garantía sobre Dos Años. Hasta un máximo de 5 Puntos.
6. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. REVISIÓN DE PRECIOS
El presupuesto máximo autorizado para este contrato asciende a la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS (75.615,00), IVA
no incluido.
Se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden no sólo el precio de la contrata, sino también el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con su normativa reguladora. No obstante, las ofertas deberán indicar por separado la cuantía correspondiente a la prestación y, en su caso, la cuantía correspondiente al IVA.
No se admitirán las ofertas que excedan el valor estimado de este contrato.
En el presente contrato no se aplicará ninguna revisión de precios, ya que en el presupuesto se ha tenido en cuenta su previsible variación al alza durante la duración del contrato.
7. FINANCIACIÓN
El presente contrato será financiado al 100% por Xxxxx xx Xxxxxx.
8. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRORROGAS
El plazo total de ejecución de la prestación objeto de este contrato será de DOS MESES (2) desde la firma del contrato.
9. CÁUSULAS ESPECIALES DE LICITACIÓN
Aptitud para contratar
El operador económico seleccionado deberá acreditar su plena capacidad de obrar y el no estar incurso en una prohibición de contratar de las previstas en el art. 60 TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 72 TRLCSP.
Los operadores económicos deberán acreditar que su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y disponen una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.
Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica a través de los medios de justificación que se reseñan en el presente pliego.
Garantía provisional
En la presente licitación no se exige garantía provisional. Presentación de proposiciones
Las proposiciones se presentarán en la sede del órgano de contratación sita en Plaza de España- Edificio xxx Xxxxxxx 3ª planta de Cuenca (16001), en el plazo señalado en el anuncio.
Las proposiciones presentadas o remitidas por correo fuera del plazo serán rechazadas.
La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación incondicional de las cláusulas de este Pliego, así como de las contenidas en el de Prescripciones Técnicas, comportando también la declaración responsable de que reúne todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas para contratar.
Las proposiciones constarán de los sobres que a continuación se indican, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo representa haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del licitador. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, ordenado numéricamente.
SOBRE A. TÍTULO: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y SOLVENCIA
CONTENIDO:
DOCUMENTACIÓN GENERAL, integrada por el ÍNDICE, HOJA RESUMEN DE DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN- en la que conste la
dirección completa del licitador a estos efectos, incluyendo número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico y persona de contacto-, CIF de la empresa y los siguientes DOCUMENTOS:
1. Documentos que acrediten la personalidad del empresario. Si la empresa fuera persona jurídica presentará escritura de constitución, y de modificación en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuera, la acreditación de la capacidad se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acta fundacional, inscritos en el correspondiente registro oficial.
Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la fotocopia legitimada notarialmente o compulsada, del DNI o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.
2. Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Cuando el licitador no actúe en nombre propio, o se trate de Sociedad o persona jurídica, habrá de aportar documento fehaciente que acredite que el firmante de la proposición económica tiene poder bastante para comparecer ante el órgano de contratación y contratar con él en nombre y representación de la persona o entidad de que se trate. Este poder habrá de estar inscrito en el Registro Mercantil cuando proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 94 del Reglamento regulador de este Registro. Además deberán incluir copia compulsada o legitimada notarialmente del DNI de la persona que actúa en representación de la Sociedad o de la persona jurídica.
3. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios, en su caso. Cuando dos o más empresas acudan a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal, caso de resultar adjudicatarios. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas correspondientes de la Unión.
4. Justificación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Las personas naturales o jurídicas que pretendan contratar con la Sociedad deberán acreditar la siguiente solvencia económica, financiera y técnica.
a. Solvencia económica y financiera, se acreditará por uno o varios de los medios siguientes:
i. Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
ii. Tratándose de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o extracto de las mismas, en el supuesto de que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en donde aquellas se encuentren establecidas.
iii. Declaración relativa a la cifra de negocios global y de los suministros o trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.
b. Solvencia Técnica, se acreditará por uno o varios de los siguientes medios:
i. Relación de los principales suministros efectuados en los últimos tres años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente o mediante una declaración del empresario.
ii. Declaración que indique los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en las empresas, de los que ésta disponga para la ejecución del contrato, especialmente los responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes.
iii. Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.
iv. Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas.
En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinación de su solvencia, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.
5. Declaración responsable de no estar incursos en prohibición de contratar. Los licitadores deberán presentar declaración de este carácter, haciendo constar que no se hallan comprendidos en ninguna circunstancia de incapacidad o de prohibición para contratar, que establece el artículo 60 TRLCSP.
El órgano de contratación podrá comprobar en cualquier momento, la veracidad y exactitud de esta declaración, estimándose su falsedad como causa de resolución del contrato.
6. Justificación acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
7. Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las Sociedades pertenecientes al mismo grupo, en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en este sentido.
8. Manifestación por escrito de que en la oferta se han tenido en cuenta las disposiciones vigentes relativas a protección y condiciones de trabajo
SOBRE B. TITULO: PROPOSICIÓN ECONÓMICA
La proposición económica deberá formularse conforme al modelo que se adjunta como Anexo nº I de este Pliego, formando parte inseparable del mismo.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente. La contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las presentadas.
La proposición económica se presentará en caracteres claro o escrita a máquina y no se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar la oferta.
Además de la proposición económica global, deberá aportar un desglose de la misma según el presupuesto contenido en el pliego técnico.
SOBRE C. TITULO: MEMORIA TECNICA
En este sobre se incluirá la documentación que permita la valoración de los criterios para la adjudicación del contrato de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas que sea necesario.
10. MESA DE CONTRATACIÓN
La apertura, examen y calificación de la documentación presentada será realizada por la Mesa de Contratación, compuesta por las siguientes personas:
- Presidente: El Presidente de la Sociedad o Consejero Delegado
- Vocales:
Director del Área de Técnica
La Interventora Municipal del Fondos El Secretario Municipal
Un Técnico de la Sociedad
Un concejal del grupo mayoritario de la oposición
- Secretario: La Directora Administrativa de la Sociedad
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá a la apertura y verificación de la documentación general presentada por los licitadores, en tiempo y forma. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará a los interesados, por teléfono o, en su defecto, por fax o correo electrónico a través de los medios que los licitadores hayan indicado en la “HOJA RESUMEN DE DATOS
DE LICITADOR”, concediéndoles un plazo no superior a tres días hábiles para su corrección o subsanación.
Una vez calificada la documentación general de la Mesa, cuando proceda, determinará las empresas que se ajustan a los criterios de selección indicados en el presente Xxxxxx. A estos efectos se podrá recabar del empresario la presentación de documentación complementaria o aclaratoria de la ya aportada, lo que deberá cumplimentar en un plazo máximo de cinco días naturales.
En acto público que se celebrará en el lugar y día que previamente se haya señalado tendrá lugar la apertura de las proposiciones económicas. La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas.
Al comienzo el acto público para la apertura del sobre B, el Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa de inadmisión de estas últimas.
Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas, quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán se abiertos.
La Mesa de contratación, tras la valoración de las proposiciones de acuerdo con todos los criterios de adjudicación previstos en este Pliego, elevará la propuesta de adjudicación o de declaración de desierto del contrato al Órgano de Contratación.
11. MODIFICACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA EMPRESA LICITADORA
Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, podrá suceder en su posición en el procedimiento la Sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia en las condiciones exigidas en el presente pliego para poder participar en el procedimiento de licitación.
12. ADJUDICACIÓN
La adjudicación se acordará por el órgano de contratación atendiendo a la oferta más ventajosa y se notificará a los candidatos o licitadores, y se publicará, en todo caso en el perfil del contratante de órgano de contratación.
El empresario o empresarios que hayan presentado la oferta económica más ventajosa deberán aportar, salvo que ya lo hubiera aportado en el sobre A de
documentación administrativa, en el plazo xxxxxx xx xxxx (10) días hábiles, la justificación acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los siguientes términos.
1. Obligaciones tributarias.
- Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: Alta, referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dedo de baja en la matrícula del citado impuesto.
- Certificación administrativa acreditativa de:
o Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de la Persona Físicas, el Impuesto sobre la Renta de no Residentes o el Impuesto de Sociedades, según se trate de personas o entidades sujetas a alguno de estos impuestos.
o Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el impuesto sobre el Valor Añadido, así como la declaración resumen anual.
o No tener con el Estado deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario.
2. Obligaciones de Seguridad Social. Certificación Acreditativa de:
- Estar inscrita en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si se tratare de un empresario individual, afiliado y en alta en el régimen que corresponda por razón de la actividad.
- Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social.
13. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Acordada la adjudicación del contrato se procederá a efectuar la correspondiente notificación al adjudicatario.
Efectuada la notificación, el adjudicatario deberá aportar con carácter previo a la formalización del contrato:
- Justificante del abono de los gastos por anuncios de licitación, en su caso. El importe máximo no podrá superar los 500 €.
- Cuando resulte adjudicataria una Unión Temporal de Empresas, además de los documentos anteriormente indicados habrá de
aportarse, dentro del mismo plazo, escritura pública de su constitución, CIF asignado y nombramiento de representante o apoderado con poder bastante.
- Acreditación de tener suscrita una póliza de seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima para la explotación de 300.000,00 € y 150.000,00 € por víctima para patronal, con la obligación de mantenerla en vigor durante toda la vigencia del contrato.
- Garantía definitiva por importe del 5% del importe de licitación.
El contrato se formalizará en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la notificación de la adjudicación.
A petición del contratista se elevará el contrato a escritura pública, siendo a su xxxxx los gastos del otorgamiento. En este caso, el contratista viene obligado a la entrega de una copia autorizada al órgano de contratación.
Además del contrato, son documentos contractuales el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Tendrá asimismo carácter contractual la oferta presentada por el contratista en todo lo referente a mejoras propuestas u otros aspectos que puedan influir en la ejecución del contrato y que según los criterios de valoración establecidos en el presente Xxxxxx hayan determinado la adjudicación del mismo.
14. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES Abonos al contratista
El importe del suministro que efectúe la empresa adjudicataria se facturará por períodos de meses naturales. Para ello presentará, por mensualidades vencidas, factura detallada de los contadores suministrados así como la información requerida en el pliego Técnico.
Dicha factura será abonada al adjudicatario una vez conformada por los Servicios Técnicos de Xxxxx xx Xxxxxx.
Obligaciones del Contratista
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del Contratista las especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Xxxxxx y xxxxxxx. Responsabilidades e indemnizaciones a cargo del contratista
Salvo en los casos de fuerza mayor en los que no exista actuación imprudente por parte del contratista, la ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista.
El contratista será responsable durante la ejecución del suministro de todos los daños y perjuicios directos o indirectos que puedan ocasionarse a cualquier persona, propiedad, servicio público o privado o al medio ambiente como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo o derivados de sus técnicas contractivas. Correrán por tanto a su cargo las indemnizaciones necesarias para reparar los daños antedichos.
15. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. EFECTOS
Serán causas de resolución del contrato, entre otras, las siguientes:
- El mutuo acuerdo entre Xxxxx xx Xxxxxx y el contratista.
- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales o que se contengan en este Pliego.
- La suspensión injustificada de la ejecución de los trabajos.
- El incumplimiento del compromiso de adscripción de medios.
- El incumplimiento reiterado de las órdenes del representante del órgano de contratación.
La resolución anticipada del contrato conllevará los efectos siguientes:
Cuando la resolución obedezca a mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado entre Xxxxx xx Xxxxxx y el contratista.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista deberá indemnizar a Xxxxx xx Xxxxxx los daños y perjuicios ocasionados.
La resolución del contrato dará derecho al contratista a percibir el precio de los trabajos que efectivamente hubiese realizado con arreglo al contrato.
Cuando por cualquier causa se resuelva anticipadamente el contrato, Xxxxx xx Xxxxxx podrá adjudicar los trabajos que queden pendientes de ejecutar con el licitador o licitadores siguientes al adjudicatario inicial, por orden de la puntuación.
16. PROTECCIÓNDE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/199, de 13 de septiembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos de carácter personal que se faciliten en la participación del presente procedimiento de contratación serán incorporados en uno o varios ficheros automatizados o no, cuyo responsable es Xxxxx xx Xxxxxx, donde se podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, el de oposición dirigiendo solicitud firmada por escrito junto con una fotocopia del DNI.
Mediante la participación en el presente procedimiento, los titulares de los datos personales facilitados consienten expresamente el tratamiento de los mismos con la finalidad de dar curso a las actuaciones necesarias para llevar a cabo la tramitación de este procedimiento de contratación.
Los participantes autorizan la comunicación de sus datos personales a Entidades Financieras, Hacienda Pública, Diarios Oficiales, así como a otros terceros cuando así se autorice en una norma con xxxxx xx Xxx y a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de sus respectivas competencias.
En caso de que los licitadores en el presente procedimiento facilitasen datos de carácter personal de terceros, previamente a su inclusión deberán informar a los titulares de los mismos de los extremos establecidos en los párrafos anteriores, absteniéndose de incluirlos en caso de no obtener su consentimiento.
Xxxxxx, xxxxx de 2013
PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO DENOMINADO
SUMINISTRO DE CONTADORES DE AGUA PARA LA EMPRESA PÚBLICA “XXXXX XX XXXXXX S.A.”
INDICE
1. OBJETO
2. SUMINISTRO
3. PLAZO DE ENTREGA
4. IMPORTE DELCONTRATO
5. CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO
6. DOCUMENTACION TÉCNICA
7. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
8. RESPONSABILIDAD ECONÓMICA DEL ADJUDICATARIO Y SANCIONES
9. RIESGOS LABORALES
10. PRESUPUESTO
1. OBJETO
La finalidad del presente Pliego de Condiciones Técnicas es fijar y regular las condiciones en las que se realizará el Suministro de 1500 contadores de Agua de diferentes diámetros. La gestión de este servicio comprende todas aquellas actuaciones que deban llevarse a cabo para el suministro de los contadores. Esto incluye todo lo recogido en las Normas en vigor relacionadas con este tema.
2.- SUMINISTRO
Los contadores a suministrar se darán puestos, por cuenta del adjudicatario, en los Talleres o almacenes de la Empresa Municipal Xxxxx xx Xxxxxx S.A. con domicilio en la calle Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx s/x xx Xxxxxx en el horario establecido el día de la entrega.
3.- PLAZO DE ENTREGA
Una vez firmado el contrato el adjudicatario deberá entregar en el Plazo Máximo de Quince Días como mínimo un 20 % de los contadores a suministrar. Como Plazo Máximo para la entrega del resto de contadores se establecen Dos Meses desde la firma del contrato.
4.- IMPORTE DEL CONTRATO
El presupuesto para la realización del suministro es de 75.615 Euros más el 21% de IVA. En este importe estará incluido todo lo necesario para la realización del suministro especificado en este Pliego de Condiciones, no pudiéndose justificar ninguna causa para el aumento del presupuesto.
5. CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO.
Los contadores a suministrar en total serán de 1500 unidades. Por calibre las unidades serán:
CALIBRE mm | UNIDADES |
13 | 1235 |
20 | 35 |
25 | 35 |
30 | 20 |
40 | 40 |
50 | 80 |
65 | 30 |
80 | 20 |
100 | 5 |
Las unidades relativas al suministro serán orientativas, hasta un 10% de incremento se pagarán al mismo precio, pudiendo variar la cantidad por calibre en función de las necesidades.
Las especificaciones Técnicas que han de superar para cumplir con el Pliego de Cláusulas Técnicas y ser aprobados serán:
• Poseerán etiquetado CE y deberán marcar Cero pasos en el momento del suministro.
• Cumplirán con el RD 140/2003 del 7 de Febrero sobre materiales en contacto con agua para consumo humano.
• Deberán tener como mínimo 5 tambores de registro en la medida en m3.
• Los contadores de calibre 13 y 20 deberán cumplir la norma UNE-EN 14154
• Todos los contadores deberán cumplir el Real Decreto 889/2006 de 21 de Julio por el que se regula el control metrológico del estado sobre instrumentos de medida. (Directiva 2004/22/CE).Se deberá presentar certificado de homologación de cumplimiento de dicho Real Decreto.
• Los contadores estarán pre-equipados con los elementos necesarios para la instalación de emisores de pulsos bidireccionales y poder integrarse en sistemas de Tele-Lectura o lectura remota.
• Todos los contadores, poseerán sus correspondientes tuercas de unión.
• Los de calibre 13 y 20 mm deberán tener esfera seca, orientable 360 º y dotados de tapa.
• En el exterior deberá ir grabado de forma fácilmente legible e indeleble, la marca, el calibre y el número de serie.
• El año de fabricación será 2012 o posterior.
• Poseerán Transmisión Magnética sin engranajes en la parte del fluido.
• Cualquier contador que en el suministro resultase dañado será sustituido dentro de los plazos del contrato.
6. DOCUMENTACION TÉCNICA
Los licitadores deberán entregar una Memoria Técnica con toda la documentación para justificar el cumplimiento de este Pliego de Condiciones. En ella se reflejarán todos los aspectos relativos al suministro.
En especial formará parte de la Memoria Técnica:
• Las características Técnicas de los contadores. Dimensiones, materiales, controles de calidad, etc.
• Certificados y pruebas que acrediten el cumplimiento metrológico reglamentado.
• Manuales de los equipos en Español.
• Periodo de Garantía y coberturas.
• La organización del suministro relativo a este contrato. Previsión y Organización.
• Personas de contacto y teléfono de aviso para incidencias.
7. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.
Los Suministros contratados estarán sometidos permanente y constantemente a la inspección y vigilancia de los Servicios Técnicos que podrán realizar las revisiones del material que estimen oportunas.
Las facultades de los técnicos designados serán las siguientes:
• Controlar que las actividades de prestación del suministro se realizan oportunamente y en la forma estipulada.
• Controlar si se cumple tanto lo estipulado en el Pliego como la ejecución de las órdenes dictadas.
• Determinar si los equipos, a suministrar se encuentran en adecuado estado de embalaje y conservación.
• De las inspecciones si son negativas se levantara un Acta, que podrá dar lugar a las sanciones pertinentes.
8. RESPONSABILIDAD ECONÓMICA DEL ADJUDICATARIO Y SANCIONES.
La empresa adjudicataria será responsable de los daños y/o perjuicios que pudiera ocasionar por culpa, negligencia o incumplimiento de las obligaciones en la prestación del suministro del que es objeto este pliego.
Las infracciones cometidas por el contratista se calificarán como faltas, que podrán ser catalogadas como Leves, Xxxxxx o Muy Graves.
Faltas Leves.
Tendrán la consideración xx xxxxxx leves:
1. La imperfección no reiterada en la realización del suministro, relativa tanto a la calidad, insuficiencia de medios, estado, conservación y mantenimiento del material suministrado, retraso en la entrega.
2. La falta o deficiencia de corrección del personal involucrado del Adjudicatario.
3. La falta de envío de la información requerida o su retraso.
Faltas graves.
Tendrán la consideración xx xxxxxx graves las siguientes:
1. La prestación manifiestamente defectuosa o irregular del suministro, no cumpliendo las condiciones establecidas y el retraso en la prestación de los mismos.
2. La reiteración en la comisión xx xxxxxx leves no comprendidas en los apartados anteriores y que a juicio y acreditada justificación de los técnicos responsables, merezcan tal condición por denuncias presentadas, en razón al incumplimiento de las obligaciones derivadas del suministro objeto del contrato.
3. La percepción por el adjudicatario o sus empleados de cualquier remuneración, canon a merced de los particulares.
4. Impedir o retrasar dolosamente las tareas inspectoras de los técnicos.
5. El incumplimiento de las obligaciones laborales y de la Seguridad Social con el personal adscrito a los servicios, por cuenta del contratista.
6. Todas aquellas que, implicando un incumplimiento de las obligaciones establecidas para el contratista en el presente Xxxxxx, no merezcan la calificación de muy graves y que, por su naturaleza, no deban ser comprendidas en las leves.
Faltas Muy Graves.
Tendrán la consideración xx Xxxxxx Muy Graves las siguientes infracciones:
1. No dar comienzo a la prestación contratada dentro del plazo estipulado para ello en el contrato donde se formalice la adjudicación del concurso.
2. El incumplimiento o demora de las órdenes de trabajo dadas por los técnicos
responsables con el carácter de urgentes.
3. Paralización o no prestación de los servicios contratados, no utilizando los medios adecuados o elementos esenciales exigidos, o desaparición de alguno de los materiales adscritos al servicio.
4. Verter en lugar no autorizado productos o residuos referentes al suministro.
5. Ceder, subarrendar o traspasar parte del servicio contratado, bajo cualquier modalidad o título, sin la previa autorización.
Penalizaciones.
Las faltas cometidas por el contratista se penalizarán de la siguiente forma:
1. Las faltas Leves tendrán una penalización de Cien a Quinientos euros (de 100,00 a 500,00€)
2. Las faltas Graves tendrán una penalización de Quinientos a Tres Mil euros (de 500,00 a 3.000,00€)
3. Las faltas Muy Xxxxxx tendrán una penalización de Tres Mil a Diez Mil euros (de 3.000,00 a 10.000,00€), pudiendo conllevar la pérdida de la fianza definitiva, con obligación del contratista de constituir una nueva por igual importe si no hay resolución del contrato, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que se determine de acuerdo con la normativa vigente.
4. El importe de las penalizaciones impuestas se deducirá de las facturas que se expidan para el abono de los servicios realizados por el contratista.
En caso de la no ejecución de un determinado suministro de los que compongan el objeto del contrato y sin perjuicio de las penalizaciones que le sean de aplicación, se efectuará una deducción de la certificación mensual, valorándola por los precios unitarios de las operaciones fijas, bien en su totalidad o en un porcentaje que dependerá de los suministros no realizados.
10. PRESUPUESTO
Uni d. | CO NCEP TO | P RECI O | TO TAL |
1235 | Suministro Conta dor Homolog ado 13 mm | 22,0 0 | 27.17 0,00 € |
35 | Suministro Conta dor Homolog ado 20 mm | 27,0 0 | 94 5,00 € |
35 | Suministro Conta dor Homolog ado 25 mm | 62,0 0 | 2.17 0,00 € |
20 | Suministro Conta dor Homolog ado 30 mm | 83,0 0 | 1.66 0,00 € |
40 | Suministro Conta dor Homolog ado 40 mm | 123,0 0 | 4.92 0,00 € |
80 | Suministro Conta dor Homolog ado 50 mm | 250,0 0 | 20.00 0,00 € |
30 | Suministro Conta dor Homolog ado 65 mm | 300,0 0 | 9.00 0,00 € |
20 | Suministro Conta dor Homolog ado 80 mm | 375,0 0 | 7.50 0,00 € |
5 | Suministro Conta dor Homolog ado 10 0 mm | 450,0 0 | 2.250,00 € |
TOTAL | 75.615,00 € |
21% IVA | 15.879,15 € |
X XXXX PRE SUP UEST O | 91 .494 ,15 € |
ANEXO I
(A utilizar en papel con membrete de la empresa)
“D……………….…………………………………………………….., con DNI nº………....…………. expedido en ……………….., domiciliado a todos los efectos de esta licitación en …………………………, C/
………………………………….……………………………………..…., obrando en nombre de ……………………………….……….………..……, CIF nº
…………………. y dirección de correo electrónico…….……………………………………………., a efectos de notificaciones, enterado de la convocatoria, solicita tomar parte en la misma comprometiéndose a realizar el Suministro de Contadores , en los siguientes precios que incluyen todos los Impuestos y conceptos facturables A EXCEPCIÓN DEL IVA, no admitiéndose cargo adicional añadido:
Unid. | CONCEPTO | PRECIO | TOTAL |
1235 | Suministro Contador Homologado 13 mm | ||
35 | Suministro Contador Homologado 20 mm | ||
35 | Suministro Contador Homologado 25 mm | ||
20 | Suministro Contador Homologado 30 mm | ||
40 | Suministro Contador Homologado 40 mm | ||
80 | Suministro Contador Homologado 50 mm | ||
30 | Suministro Contador Homologado 65 mm | ||
20 | Suministro Contador Homologado 80 mm | ||
5 | Suministro Contador Homologado 100 mm |
TOTAL
21% IVA
TOTAL PRESUPUESTO
Fecha, firma y sello del proponente.