Contract
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2017-CE/MDP-LEY N° 29230 - II CONVOCATORIA |
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA |
1
2
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA1 PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2017-CE/MDP-LEY N° 29230 II CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE: ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE PARAMONGA, DISTRITO DE PARAMONGA – BARRANCA - LIMA” IMPORTANTE: Las disposiciones de la Ley N° 29230 y su Reglamento, son de aplicación al presente proceso, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Título III del Decreto Supremo N° 409-2015-EF. En caso que la Entidad Pública le encargue el proceso de selección de la Empresa Privada a PROINVERSIÓN, el procedimiento para la contratación de la Entidad Privada Supervisora podrá ser encargado también a dicha Institución, conforme a lo establecido en el numeral 21.4 del artículo 21° del Reglamento de la Ley N° 29230. 1 Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de supervisión del proyecto. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición: Entidad Privada Supervisora: Persona natural o jurídica contratada para supervisar la ejecución del Proyecto, y de ser el caso, para la elaboración del Expediente Técnico y mantenimiento. Tratándose de persona jurídica, ésta designará a una persona natural como supervisor permanente del Proyecto. |
SECCIÓN GENERAL
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
3
CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
1.1. BASE LEGAL
- Ley N° 29230 - Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado (en adelante la Ley).
- Decreto Supremo N° 036-2017-EF - Reglamento de la Ley N° 29230 (en adelante el Reglamento).
- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Código Civil
- Acuerdo o Resolución N°025-2016-MDCV de fecha 18 xx Xxxxxx del 2017 de la Entidad Pública que prioriza el (los) Proyecto (s).
- Resolución de Alcaldía N° 273-2016-MDCV, de fecha 21 de septiembre del 2016 que constituye el Comité Especial.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.
1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicación en un Diario de circulación nacional de conformidad con lo señalado en el numeral 41.2 del artículo 41° del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del proceso de selección.
Las Bases se publicarán en el Portal Institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN.
1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y EXPRESIÓN DE INTERÉS
A partir del día siguiente de la convocatoria, los participantes tienen un plazo xx xxxx (10) días hábiles para registrarse y presentar su expresión de interés de acuerdo al modelo de carta indicado en el Anexo a las bases.
Al registrase el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono, correo electrónico y fax.
Las notificaciones dirigidas al Postor se efectuarán remitiéndolas a cualquiera de los representantes legales, mediante:
a) Correo Electrónico, con confirmación de transmisión completa expedida por el destinatario de la comunicación respectiva a través de otro correo electrónico, en cuyo caso se entenderá recibida en la fecha que se complete la transmisión del remitente.
b) Por carta entregada por mensajería o por conducto notarial, en cuyo caso se entenderá recibida la notificación en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificación realizada en el domicilio o correo electrónico señalado por el representante legal.
4
En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes.
La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad Pública verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.
IMPORTANTE:
Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades Públicas, es necesario que los postores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Todo participante puede formular consultas y observaciones a las Bases dentro del mismo plazo previsto para presentar la expresión de interés, de conformidad con lo establecido en el numeral 44.1 del artículo 44 del Reglamento.
Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de obras por impuestos u otra normativa que tenga relación con el objeto de convocatoria.
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La absolución simultánea de las consultas y observaciones por parte del comité especial mediante pliego absolutorio se notifica a través de circulares, en el plazo señalado en el calendario del proceso de selección.
El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles, computados a partir de la culminación del plazo para presentar consultas y observaciones.
La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y observaciones; en el caso de las observaciones se debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.
No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases presentadas extemporáneamente o en un lugar distinto al señalado en las bases o que sean formuladas por quienes no han presentado expresión de interés como participantes.
El participante en el proceso de selección podrá solicitar la aclaración a cualquier punto de las Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de consultas.
1.6. INTEGRACIÓN DE LAS BASES
Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección. Estas incorporan obligatoriamente, las modificaciones que se produzcan como consecuencia de las consultas y observaciones.
Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad.
El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:
5 1. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al día hábil siguiente de vencido el plazo para formularlas.
2. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al día siguiente de concluido el plazo de la absolución de consultas y observaciones a las Bases.
Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el portal institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN.
Una vez integradas las Bases el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. No obstante, dentro del tercer día siguiente de publicadas las bases integradas el comité Especial de oficio o a solicitud de la(s) empresa (s) participante (s) puede rectificar la incorrecta integración de bases, conforme al artículo 47 del Reglamento.
1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Los documentos que acompañan las propuestas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
Las propuestas deben llevar la rúbrica del postor o de su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito, debidamente foliadas y en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales contiene la oferta técnica y, el otro, la económica.
El monto de la oferta económica debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales.
1.8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
En el supuesto que un único participante presente su expresión de interés, la presentación de propuestas se realizará ante el Comité Especial, sin necesidad de contar con la participación xx Xxxxxxx Público. En los demás casos, la presentación de propuestas se realiza en acto público con la participación xxx Xxxxxxx Público (o Xxxx xx Xxx), en la fecha y hora señaladas en el calendario del proceso de selección.
El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.
Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.
En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.7, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y, cuando corresponda el Notario (o Xxxx xx Xxx) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula
6 apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.
Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.
En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas—, el Comité Especial otorgará un plazo entre uno (1) o dos (2) días, desde el día siguiente de la notificación de los mismos, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.
No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo defectos de foliación y de rúbrica de cada uno de los folios que componen la oferta.
En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y, cuando corresponda, el Notario (o Xxxx xx Xxx) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.
Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Comité Especial o el Notario (o Xxxx xx Xxx) cuando corresponda, procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Comité Especial o, cuando corresponda, el Notario (o Xxxx xx Xxx) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, y, cuando corresponda por el Notario Público, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.
Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial, por los postores que lo deseen, así como por el Notario (o Xxxx xx Xxx) cuando corresponda.
1.9. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:
La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad Pública no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.
7
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.
1.10. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
La evaluación de propuestas se realizará en acto público en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.
Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes: Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Económica : 100 puntos
1.10.1. EVALUACIÓN TÉCNICA
Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.
Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.
En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.
Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de la propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.
La propuesta técnica que no alcance el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.
1.10.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA
Las propuestas económicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en la sección específica de las bases y, de ser el caso, con la presencia xxx xxxxxxx público o xxxx xx xxx que las custodió. Solo se abren las propuestas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo indicado en la sección específica de las bases. En dicho acto se anuncia el nombre de los postores, el puntaje de evaluación técnico obtenido y el precio total de las ofertas.
El comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más xxx xxxx por ciento (10%).
De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal circunstancia en el acta, debiendo el notario o xxxx xx xxx mantener en custodia la oferta económica hasta el consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto o en fecha posterior el postor solicite su devolución.
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:
Donde:
8
Pi = Om x PMPE
Oi
i | = | Propuesta |
Pi | = | Puntaje de la propuesta económica i |
Oi | = | Propuesta Económica i |
Om | = | Propuesta Económica de monto o precio más bajo |
PMPE | = | Puntaje Máximo de la Propuesta Económica |
IMPORTANTE:
En caso el proceso se convoque bajo el sistema de porcentajes, según sea el caso, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.
1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
En la fecha y hora señalada en las Bases y, cuando corresponda en acto público, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.
Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen, así como por el Notario (o Xxxx xx Xxx) cuando corresponda.
En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el límite máximo previsto en el segundo párrafo del numeral 1.10.2 de las Bases, para que el comité de selección otorgue la buena pro se debe contar con la aprobación del Titular de la Entidad Pública, salvo que el postor que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica. El plazo para otorgar la buena pro no excede de tres (3) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Pública.
En caso no se pueda otorgar la buena pro, el comité de selección sigue el mismo procedimiento con el postor que ocupó el segundo lugar. En caso no se otorgue la buena pro, debe continuar con los demás postores, respetando el orden de prelación.
El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha del acto, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Xxxxx presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará en el Portal Institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN.
1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o más postores, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el Portal de la Entidad Pública y PROINVERSIÓN, al día hábil siguiente de haberse producido.
En caso solo que se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de su otorgamiento en acto público, y será publicado en el Portal de la Entidad Pública y PROINVERSIÓN ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.
1.13. CONSTANCIA INFORMATIVA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
9 A partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa, hasta el décimo día hábil de producido tal hecho, el postor ganador debe solicitar ante el OSCE la constancia de no estar inhabilitado para contratar
con el Estado.
CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN
2.1. RECURSO DE APELACIÓN
Las discrepancias que surjan entre la Entidad Pública a cargo del proceso de selección y los participantes en el proceso, únicamente dará lugar a la interposición del recurso de apelación que debe ser presentado dentro de los ocho (08) días de otorgada la Buena Pro. A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 53° del Reglamento.
El recurso de apelación será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad Pública y, en caso de encargo, por el Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN, en un plazo máximo de siete (07) días de admitido el mismo.
Ningún recurso de apelación se considerará válidamente interpuesto y carecerá de todo efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta necesariamente la Garantía para la Apelación dentro del mismo plazo establecido para su interposición.
Independientemente que se haya presentado el recurso de apelación ante la entidad Pública o ante el Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN, según corresponda, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolución de la Entidad Pública o Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN dentro del plazo legal, se procederá a devolver la garantía al impugnante, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles de solicitado.
En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelación, o el impugnante se desistiera, se procederá a ejecutar la Garantía.
10
CAPÍTULO III DEL CONTRATO
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad Pública la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad Pública para suscribir el contrato.
En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, el Comité Especial podrá, a su sola discreción, otorgar un plazo adicional para su entrega, el que no puede exceder xx xxxx (10) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato. De no cumplir con perfeccionar el contrato, perderá automáticamente la Buena Pro y el COMITÉ procederá a adjudicársela al Postor que quedó en segundo lugar, y así sucesivamente.
El contrato será suscrito por la Entidad Pública, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en estas Bases.
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar adicionalmente, lo siguiente:
Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.
Garantía de fiel cumplimiento.
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.
Código de cuenta interbancario (CCI).
3.2. PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
El plazo de ejecución contractual se inicia el día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y la empresa privada efectúe el pago total correspondiente.
3.3. GARANTÍAS
3.3.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El postor ganador debe entregar a la Entidad Pública la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original Esta debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.
3.3.2. GARANTÍA PARA LA APELACIÓN
11
El postor que impugna el otorgamiento de la Buena Pro debe entregar a la Entidad Pública o PROINVERSIÓN, según sea el caso, la garantía de apelación adjunta a su recurso. Esta debe ser emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%) del valor referencial del proceso de selección impugnado y debe tener un plazo mínimo de vigencia de treinta días (30) calendario, debiendo ser renovada, en cualquiera de los casos, hasta el momento en que se agote la vía administrativa, siendo obligación del impugnante realizar dichas renovaciones en forma oportuna.
En el supuesto que la garantía no fuese renovada hasta la fecha consignada como vencimiento de la misma, será ejecutada para constituir un depósito en la cuenta bancaria de la Entidad Pública o de PROINVERSIÓN, según corresponda, el cual se mantendrá hasta el agotamiento de la vía administrativa.
3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad Pública o PROINVERSIÓN, según sea el caso. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
IMPORTANTE:
a) Corresponde a la Entidad Pública verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
b) En caso de consorcios las garantías deben emitirse a nombre de éste consignando el nombre de todos y cada uno de sus integrantes.
ADVERTENCIA:
LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS NO DEBEN ACEPTAR GARANTÍAS EMITIDAS BAJO CONDICIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE NUMERAL.
3.5. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
a) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento.
b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad Pública resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad Pública, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.
c) Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres (3) días hábiles de haber sido requerido por la Entidad Pública, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidación final del contrato. Esta ejecución es solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista.
Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantía otorgada son sancionadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - SBS.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR XXXX EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
12
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad Pública le aplica automáticamente una penalidad por xxxx por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la
siguiente fórmula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en días Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25.
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.
Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.
Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.
3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas supletoriamente de conformidad con el artículo 36 de la Ley N° 30225 y 135 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF.
3.8. PAGOS
El costo de los servicios de supervisión será financiado por la Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversión con la Entidad Pública para la ejecución del Proyecto materia de supervisión, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL o CIPGN.
El financiamiento de dicho costos, no implica una relación de subordinación de la Entidad Privada Supervisora seleccionada a la Empresa Privada.
La empresa privada deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecidas en las Bases o en el contrato, siempre que la Entidad Privada Supervisora los solicite presentando la Informe Valorizado que justifique el pago y acredite la ejecución de la prestación de los servicios, conforme a la sección específica de las Bases y la Entidad Pública otorgue la Conformidad respectiva, de conformidad con lo establecido por el artículo 23° del Reglamento.
Para tal efecto, el responsable de la Entidad Pública de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los cinco (5) días calendario de haberse presentado el informe Valorizado, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato, a fin que la Empresa Privada cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los diez (10) días siguientes, sin posibilidad de cuestionamiento alguno. Dicho término será prorrogado por un plazo igual al señalado, de ser necesario.
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.
3.9. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demás aspectos del presente proceso de selección no contemplados en las Bases se regirán por la Ley N° 29230 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
13 N° 409-2015-EF.
SECCIÓN ESPECÍFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD PÚBLICA DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
14
CAPÍTULO I GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD PÚBLICA CONVOCANTE
Nombre : Municipalidad Distrital de Paramonga
RUC Nº : 20188938354
Domicilio legal : Xx. Xxxxxxxxx X/X Xxx. Xxxxxx Xxxx - Xxxxxxxxx Teléfono: : 00 000 00 00
Correo electrónico: : xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso de selección tiene por objeto la Contratación de la Entidad Privada Supervisora de la ejecución del proyecto de inversión pública: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE PARAMONGA, DISTRITO DE PARAMONGA – BARRANCA - LIMA”
1.3. VALOR REFERENCIAL2
El valor referencial asciende a S/. 63,269.60 (Sesenta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Nueve con 60/100 Soles), incluido los impuestos xx Xxx y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial es el determinado en el estudio de pre inversión con el que se declaró la viabilidad del Proyecto en el SNIP 357900.
Valor Referencial (VR) | Límites3 | |
Inferior | Superior | |
S/. 63,269.60 (Sesenta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Nueve con 60/100 Soles) | S/. 56,942.64 (Cincuenta y Seis Mil Novecientos Cuarenta y Dos con 64/100 Soles) | S/.69,596.56 (Sesenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Seis y 56/100 Soles) |
IMPORTANTE:
Cuando se trate de una contratación por relación de ítems, también debe incluirse los valores referenciales de cada ítem.
Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 1.10.2 de las Bases.
2 El valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto total referencial consignado en la publicación respectiva. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el valor del monto total referencial indicado en las Bases aprobadas.
3 Estos límites se calculan considerando dos decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
15
1.4. FINANCIAMIENTO
El costo de la contratación de la Entidad Privada Supervisora será financiado bajo el mecanismo de obras por impuestos previsto en la Ley N° 29230 y su Reglamento, esto es, será cubierto en su totalidad por la empresa privada seleccionada para financiar la ejecución del Proyecto a supervisar, con cargo a ser reconocidos en el CIPRL o CIPGN.
1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA.
1.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El servicio a contratar está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.
1.7. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de doscientos cuarenta (240) días calendario que incluye la supervisión de la liquidación de obra. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo. Los servicios de supervisión de esta Convocatoria serán prestados hasta el plazo previsto para su culminación, el cual debe ser, como mínimo, hasta que se concluya con el acto de recepción total del proyecto.
1.8. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES
Los participantes tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles), previa emisión del recibo por la Unidad xx Xxxxxx y cancelada en la Unidad de Caja de la Entidad, asimismo debe recabar el ejemplar de los documentos (bases) en la Unidad de logística de la Entidad incluyendo el Perfil Técnico en digital.
1.9. BASE LEGAL
- Ley N° 29230, Ley que Impulsa la inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado.
- Ley N° 30264, Ley que establece medidas para promover crecimiento económico.
- Decreto Supremo N° 036-2017-EF, Reglamento de la Ley N° 29230.
- Código civil
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
16
CAPÍTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIÓN
2.1. CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN4
Publicación de Bases5: El: 26/01/2018
Etapa | Fecha |
Convocatoria y publicación de Bases | 26/01/2018 |
Presentación de Expresiones de interés (*) | Del 29/01/2018 Hasta 19/02/2018 |
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (*) | Del 29/01/2018 Hasta 02/02/2018 |
Absolución de consultas y observaciones a las Bases | 13/02/2018 |
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional | 14/02/2018 |
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3. | 19/02/2018 |
Evaluación y Calificación de Propuestas Técnica y Económica | Del 20/02/2018 Hasta 21/02/2018 |
Resultados de la Evaluación y Calificación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro | 21/02/2018 |
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada (*) | 14/03/2018 |
IMPORTANTE:
Debe tenerse presente que el calendario está supeditado y podrá ser modificado en caso se configure el supuesto contemplado en el artículo 43° del Reglamento, esto es, en caso una única Entidad Privada Supervisora presente su expresión de interés en la supervisión de ejecución del proyecto; estableciéndose los plazos y procedimiento que establece dicho artículo.
La Entidad Pública deberá establecer de manera expresa que de presentarse dicho supuesto, se procederá con los procedimientos y plazos que la norma contempla, teniendo en consideración que la evaluación de la Entidad Privada Supervisora participante tiene como finalidad determinar su capacidad y/o solvencia técnica y
Económica, su experiencia en la actividad y en la supervisión de ejecución de obras similares y, de ser el caso, su equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación con el proyecto a ser ejecutado. Únicamente si dicha evaluación y verificación resulta favorable, se procederá a la adjudicación directa mediante el otorgamiento de la Buena Pro.
4 La información del calendario indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el calendario publicado conforme al Reglamento de la Ley N° 29230. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el calendario indicado en la publicación realizada en el Diario de circulación nacional.
5 El artículo 42° del Reglamento dispone que las bases y toda documentación relevante para el proceso de selección se publican en el portal institucional de la Entidad Pública a cargo del proceso de selección y en el portal institucional de Pro
17 Inversión, el mismo día de la publicación de laconvocatoria
2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y PRESENTACIÓN DE EXPRESION DE INTERÉS
El registro de los participantes es gratuito y se realizará en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Xx. Xxxxxxxxx X/X Xxx. Xxxxxx Xxxx - Xxxxxxxxx, en las fechas señaladas en el calendario, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.
En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.
IMPORTANTE:
Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.
Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases.
2.3. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial del PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2017-CE/MDP-LEY N° 29230,
conforme al siguiente detalle:
SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:
Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA
Xx. Xxxxxxxxx X/X Xxx. Xxxxxx Xxxx - Xxxxxxxxx
Att.: Comité Especial – Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N° [ ]
Denominación de la convocatoria: [ ]
SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]
SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:
Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA
Xx. Xxxxxxxxx X/X Xxx. Xxxxxx Xxxx - Xxxxxxxxx
Att.: Comité Especial – Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N° [ ]
Denominación de la convocatoria: [ ]
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]
18
2.4. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
2.4.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA
Se presentará en un original y tres copias6.
El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos7, la siguiente documentación:
Documentación de presentación obligatoria:
a) Declaración jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo N° 1)
b) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el Capítulo III de la presente sección8 (Anexo Nº 3).
c) Declaración jurada simple de acuerdo al (Anexo Nº 2).
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.
d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y cada uno de los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 5).
La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.
Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.
e) Declaración Jurada de Plazo de prestación del servicio (Anexo Nº 4).
f) Acreditar con la documentación respectiva, contar con movilidad propia y una oficina de coordinación en el lugar donde se ejecutará el Proyecto, pudiendo ser copia legalizada de la Tarjeta de Propiedad del Vehículo o también con una promesa de alquiles entre el postor y el propietario del vehículo a utilizar durante el servicio para el caso de movilidad; asimismo para el caso de la oficina se podrá presentar la correspondiente licencia de funcionamiento otorgada por la municipalidad de la localidad y/o una promesa de alquiler y el documento que acredite la existencia de la dirección en la ciudad donde se ejecutará el Proyecto.
IMPORTANTE:
6 La propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.
19 7 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.
8 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo
declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.
a omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el sétimo párrafo del numeral
1.8 de estas Bases.
Documentación de presentación facultativa:
a) Factor experiencia en la actividad: Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante un período de hasta cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (05) veces el valor referencial de la contratación en materia de consultoría de obras en general.
Tales experiencias se acreditarán mediante copia simple de: contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con vouchers de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento, correspondientes a un máximo de cinco
(5) servicios prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.
Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el AnexoN°6
referido a la Experiencia del Postor en la Actividad.
b) Factor experiencia en la especialidad: Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares al objeto del proceso, durante un período determinado, no mayor a cinco (05) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor referencial de la contratación materia de la convocatoria las cuales deben estar referidas a supervisión de obras a aquellas efectuadas en materia de construcción, mejoramiento, restauración o remodelación de: pistas, veredas, sardineles, sistemas de almacenamiento, obras de edificación que comprendan Comisarias, Centro de monitoreo y video vigilancia, central de emergencia e implementación de cámaras de video, Colegios, Hospitales, edificios comerciales, multifamiliares.
Tales experiencias se acreditarán mediante copia simple de: contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con vouchers de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento, correspondientes a un máximo de cinco
(5) servicios prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.
Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá
20 presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.
c) Factor experiencia y calificación del personal profesional propuesto:
Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto. Para acreditar el factor calificación del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: títulos, constancias, certificados u otros documentos, según corresponda.
IMPORTANTE:
En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.
2.4.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA9
El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:
El monto de la oferta económica en S/. SOLES y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema se ha establecido en las Bases (Anexo Nº 8).
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.
IMPORTANTE:
El comité especial devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en las Bases.
2.5. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.
El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:
PTPi = c1 PTi + c2 PEi Donde,
PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.
Se aplicarán las siguientes ponderaciones:
c1 = [INDICAR COEFICIENTE, 0.80]
c2 = [INDICAR COEFICIENTE, 0.20]
Donde: c1 + c2 = 1.00
2.6. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
21 El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:
a) Constancia vigente de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el
Estado.
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. [INDICAR SI DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN]
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
d) Código de cuenta interbancaria (CCI).
9 La propuesta económica solo se presentará en original.
e) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
f) Copia de DNI del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona jurídica.
g) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
h) Estructura de costos de la oferta económica o detalle de precios unitarios10.
i) Detalle de los precios de la oferta económica de cada uno de los ítems que conforman el xxxxxxx00.
IMPORTANTE:
En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en las Bases, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por la Entidad Pública, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS.
La Entidad Pública no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.
2.7. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto, el postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad Pública, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad Pública para suscribir el contrato.
La citada documentación deberá ser presentada en Mesa de partes de la Entidad, sito en Xx. Xxxxxxxxx X/X Xxx. Xxxxxx Xxxx - Xxxxxxxxx
2.8. FORMA Y PLAZO DE PAGO
El costo de los servicios de supervisión será financiado por la Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversión con la Entidad Pública para el financiamiento de la ejecución del Proyecto materia de supervisión, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL o CIPGN.
El financiamiento de dicho costos, no implica una relación de subordinación de la
22 Entidad Privada Supervisora seleccionada a la Empresa Privada.
La empresa privada deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad EN PAGOS PARCIALES DE
02 PAGOS A 50% POR CADA PAGO establecida en las Bases o en el contrato, siempre que la Entidad Privada Supervisora los solicite presentando la Informe Valorizado que justifique el pago y acredite la ejecución de la prestación de los servicios, conforme a la sección específica de las Bases y la Entidad Pública otorgue la Conformidad respectiva, de conformidad con lo establecido por el artículo 108° del Reglamento.
Durante la ejecución de sus funciones, la Entidad Privada Supervisora presenta a la
10 Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a sumaalzada.
11 Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea porpaquete.
Entidad Pública el informe valorizado de los avances del servicio conforme al Contrato de Supervisión. Una vez recibido dicho informe, la Entidad Pública debe dar la conformidad del servicio de supervisión dentro de los cinco (5) Días hábiles posteriores a la presentación del informe valorizado, salvo que presente observaciones que deben ser notificadas a la Entidad Privada Supervisora dentro del mismo plazo, las mismas que serán subsanadas dentro de los cinco (5) Días hábiles de notificadas.
En caso que la Empresa Privada financie la supervisión, la Entidad Pública solicita a la Empresa Privada que cancele a la Entidad Privada Supervisora el monto establecido en el informe valorizado y la conformidad del servicio de supervisión. La Empresa Privada hará efectivo de manera automática el pago a la Entidad Privada Supervisora, en un plazo no mayor a quince (15) Días hábiles a partir de recibida la solicitud de la Entidad Pública, adjuntando la factura o comprobante de pago de la Entidad Privada Supervisora, sin posibilidad de cuestionamiento alguno.
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.
2.9 REAJUSTE DE LOS PAGOS
[DE SER EL CASO, CONSIGNAR EL PROCEDIMIENTO Y LAS FÓRMULAS MONÓMICAS O POLINÓMICAS, SEGÚN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO]
23
CAPÍTULO III REQUERIMIENTO
TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE PARAMONGA, DISTRITO DE PARAMONGA – BARRANCA – LIMA”
3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPONENTES DEL PROYECTO:
Componente N° 1: Existencia de ambientes adecuados para el servicio de seguridad ciudadana
La ubicación del Centro de Atención de emergencias (CAE) y oficina administrativas se instalara en el Xxxxxxx Municipal ubicado en la Av. Xxxxxx Xxxx S/N. específicamente en el tercer piso.
El clima de Paramonga es desértico y semi cálido, constituye uno de los eventos climáticos más notables del Perú y comprende casi toda la xxxxx central, es decir, pequeñas oscilaciones de temperatura (8° C en promedio al año), ausencia de lluvias,
24 con ligeras lloviznas (del orden de 7 mm al año) que se producen en los meses de invierno y alto porcentaje de humedad relativa (hasta 100% en invierno). La
temperatura máxima media es de 29,7° C, correspondiente al mes xx xxxxx, y la temperatura mínima media es de 13,1° C, en el mes de julio. La humedad relativa
media en los meses xx xxxxxx es de 72%. Asimismo, la evaporación total mensual está comprendida en el rango 222 mm y 71 mm, alcanzando su valor más alto en el período xx xxxxxx.
La zona del proyecto se encuentra a una altitud promedio de 10 m.s.n.m. Aproximadamente.
Es Plano, presentando superficie plana casi uniforme y en algunos sectores presenta pendientes moderadas.
La zona del proyecto tiene una pendiente del 1% al 3%, el sentido de la pendiente es de Este a Oeste, en lo que respecta a la mayor parte donde se va a emplazar el proyecto.
Para la construcción de la infraestructura (CAE) se consideran las normas técnicas vigentes de construcción y edificaciones, en cuanto a medidas, espacios, accesos, seguridad, entre otros, estructurados por un conjunto de módulos que agrupan administrativo, de servicio, con el proyecto se adoptan medidas para reducir los posibles riesgos que los fenómenos naturales identificados pudieran afectar. La intervención ha sido desarrollada tomando en cuenta el marco normativo, como es el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
La estructura que se utilizará con el proyecto está conformado de concreto en losas sismo resistentes. Se tomaran medidas de señalización e identificación de zonas seguras, entre otros.
El diseño estructural cumple con las siguientes normas propias del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE):
Norma Técnica de Edificación E.020: Cargas
Norma Técnica de Edificación E.030: Diseño Sismo resistente
Norma Técnica de Edificación E.070: Albañilería
La construcción será, de concreto, con muros de mampostería de ladrillo,; dotando a cada uno de sus espacios mejores condiciones físicas, adecuado mobiliario y equipamiento, también deberán recibir el tratamiento pertinente para brindar mejores condiciones de uso.
Muros: Ladrillo KK de soga.
Revestimientos: Tarrajeo interiores y exteriores de cemento arena.
Cielorraso: Enlucido de yeso.
Pisos: Cerámico antideslizante de alto tránsito.
Xxxxxxx y contra zócalos: Cerámico 0.20 X 0.30.
Puertas y Ventanas: Madera contra placada, puerta de aluminio negro.
Pinturas: Látex en muros interiores y exteriores, Pintura anticorrosiva en carpintería metálica, Barniz en madera.
Cerrajería: Cromada de fabricación nacional.
Vidrios: Templados.
Enchufes Para Equipo Eléctrico: Todos los enchufes para el equipo eléctrico y
25 electrónico deberán contar con espigas para tomacorrientes según la Resolución
Ministerial Nº 175-2008-MEM/DM (Uso de enchufe tres en línea con toma de tierra, 250 Vo enchufe tipo Schuko).
Aspectos Técnicos de la Infraestructura y Equipamiento Alternativa Única
- La Arquitectura cumple las normas técnicas. Normas técnicas para el diseño de infraestructura
- La estructura de los módulos cumple con las normas sísmicas y las normas del RNE. Estipulados en las siguientes normas:
o Norma Técnica de Edificación E-0.20
o Norma Técnica de Edificación E-0.30
o Norma Técnica de Edificación E-0.60
o Norma Técnica de Edificación E-0.70
- Las instalaciones eléctricas cumple con las normas de establecidas en sus reglamentos técnicos:
Los cálculos de las redes secundarias deberán cumplir con las siguientes normas y disposiciones legales.
o Código Nacional de Electricidad Suministro 2001.
x Xxx de Concesiones Eléctricas D.L. N° 25844.
o Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas D.S. N° 009-93-EM.
o Norma DGE/MEM, vigentes.
- La instalaciones sanitarias cumple con las normas de establecidas en sus reglamentos técnicos y el reglamento nacional de edificaciones
Componente N° 2: Suficiente equipo moderno del serenazgo para la atención en seguridad ciudadana
El proyecto consiste en la Implementación del sistema de monitoreo y vigilancia con enlaces inalámbricos con un sistema CCTV digital IP. Este proyecto es tecnología de última generación y de fácil programación dentro de la industria de CCTV, seguro a todo nivel de acceso, robusto, flexible, escalable y de alto desempeño. Nos permite integrarnos a las aplicaciones colaterales y complementarias al CCTV, con el Vídeo Inteligente, control de acceso, lectura de placas vehiculares, grabación del video de cada una de las cámaras las 24 horas del día.
La solución tecnológica para la administración, grabación, control y visualización del sistema de Video Vigilancia IP es completamente digital y todos sus componentes de Hardware y Software están homologados y son suministrados por la misma fábrica de CCTV. Vale decir: Cámaras IP, Grabadores IP (NVR), Software de Grabación y Estación de Monitoreo.
Todas las Cámaras IP HD (Domos PTZ 360), estarán ubicadas en puntos estratégicos en el ámbito de la jurisdicción Municipal de Paramonga y montadas sobre un poste concreto armado que cumple con las especificaciones para este servicio.
26
27
En una repentina falta de fluido eléctrico se salvaguardara el abastecimiento eléctrico instalado dentro del Centro de Control, este estará conectado al equipo soporte eléctrico de emergencia. Honda pura 24 V – 8kw, con baterías Gel de 100 Amperios cada una, que garantizan el uso de los equipos por 8 horas continuas.
Al mismo tiempo cada cámara de video vigilancia también contará con su respectivo sistema de soporte eléctrico de emergencia Honda pura de 24V – 800W. Este equipo también cuenta con un reflector LED de 30W que iluminará la zona por 8 horas continuas.
Los equipos de monitoreo ubicados fuera del centro de operaciones contaran con un equipo UPS de 1000 VA el cual dará energía el tiempo suficiente para poder apagar los equipos y evitar problemas posteriores.
Para una óptima distribución de los enlaces PTP se colocara 1 Nodo Principal (estructura de 21 mt de altura) que estará ubicado en el centro de Control (Municipalidad) y 1 Sub Nodo de Concentración (estructura metálica de 15 mts) ubicado en la parte alta de cerro del AA.HH. Nueva Esperanza (costado de la capilla) para obtener una buena línea de vista entre equipos y permitir un sistema escalable en el tiempo.
Suministro e Instalación de Luz, con paneles solares: Son equipos totalmente independientes que están ubicados en zonas de alto riesgo que carezcan del servicio de energía eléctrica. Estos equipos están formados por paneles fotovoltaicos de 90w que capta la energía solar, las convierte y almacena en baterías de Gel de 150 ah – 12V que funcionan automáticamente encendiendo una luminaria o reflector LED de 40w esto va conectado a un controlador de carga que dará energía eléctrica por un periodo continuo de 8 horas. Hay lugares que cuentan con postes de concreto o metálicos y serán usados para este fin. Los que no; se suministrará el poste de concreto para poner en funcionamiento los equipos.
Suministro e instalación de alarmas Disuasivas: La instalación de estas alarmas
28 disuasivas es con la finalidad de dar seguridad a los usuarios. Por medio de una llamada
telefónica al equipo este acciona una alarma y el megáfono queda operativo para que la persona que llama pueda hablar y poder disuadir a personas o grupos sospechosos
sin que ellos puedan ver a quién habla. Se pueden hacer las llamadas de un teléfono público, de casa o un celular. Este equipo funciona con 8 usuarios que serán vecinos colaboradores quienes tendrán el número de la alarma disuasiva. Estos equipos estarán ubicados en lugares donde no haya cámaras de video vigilancia y sobre todo exista una Junta Vecinal para garantizar el mantenimiento y seguridad de los equipos.
El equipo consta de:
Audio bidireccional desde teléfono y/o celular.
Activación de alarma desde el teléfono vía mensaje de texto (SMS) o llamada.
Capacidad de almacenar hasta 8 usuarios.
Doble entrada de SIM CARD para redundancia de operador y seguridad de saboteo.
Alimentación 110 AC ó 220V AC; Batería de respaldo 12V/7.
Componente N° 3: Suficiente unidades móviles para la atención en seguridad ciudadana.
Características de la Camioneta Pick Up 4x4 (Cantidad. 04 Unidades)
o Camioneta 4X4 2.5D/C S +AC – DIESEL
o Consiste en la adquisición de CAMIONETA 4X4 2.5D/C S +AC – DIESEL Características de la Motocicleta (Cantidad. 04 Unidades)
29
Componente N° 4: Suficientes materiales y accesorios del serenazgo para la atención en seguridad ciudadana
Ítem | Descripción | Cantidad |
1 | Chalecos antibalas | 20 |
2 | Tonfas | 20 |
3 | Uniformes completos | 50 |
4 | Cascos cerrados | 8 |
5 | Kit Accesorios para Serenazgo | 50 |
Componente N° 5: Adecuado entrenamiento y capacitación para el personal y la auto protección de las juntas vecinales
CAPACITACION AL PERSONAL ASPIRANTES A SERENOS Y SERENAZGO
La Policía Nacional a través de sus instructores, se encargara de brindar la capacitación adecuada a todo el personal aspirante a serenos y personal de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Paramonga.
I. EL CURSO DENOMINADO:
"Habilidades y destrezas xxx Xxxxxx en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana".
II. OBJETIVO
Tiene por objeto; "Mejorar las habilidades y conocimientos, y fortalecer el trabajo en materia de seguridad ciudadana", dirigido al personal de aspirante a serenos y personal de serenazgo de la Municipalidad.
III. TEMAS:
Los temas, que serán materia de la capacitación son:
Legislación sobre seguridad y participación ciudadana,
Patrullaje preventivo y manejo de crisis,
Procedimientos en tránsito y seguridad vial
Tipología del delito.
Practica en Atención de Primeros Auxilios.
IV. FINALIDAD:
Adquirir conocimiento en Técnicas de patrullaje.
Adquirir conocimiento en Protección de la escena del crimen
Intervención ante consumo de alcohol en la vía pública, comercialización de drogas, violencia familiar, prostitución y otros problemas.
Uso legítimo de la fuerza, arresto ciudadano, límites en la actuación, entre otros.
X. XXXXXXXX
00
Se dictaran 4 capacitaciones, siendo dictadas una (01) por semana., cada tema a capacitar tendrá una duración de 45 minutos.
VI. ESTRUCTURA CURRICULAR.
Cada tema a capacitar tendrá una duración de 45 minutos.
Las Capacitaciones se realizarían por Zonas, conforme a lo indicado en el mapa de delitos de la Municipalidad distrital de Paramonga.
Componente N° 6: Adecuadas capacidades y gestión institucional en seguridad ciudadana
CAPACITACION DE LAS JUNTAS VECINALES. VECINOS SOLIDARIOS Y POBLACION
I. GENERALIDADES.
A. OBJETIVOS GENERAL
La reducción sustantiva de los niveles de victimización a nivel distrital, en armonía con las metas nacionales.
31
B. ESPECIFICOS.
Actualizar a los participantes en temas de Seguridad Ciudadana, dando a conocer a la población la importancia del servicio que se prestan a la comunidad.
Sensibilizar a las Juntas Vecinales, Vecinos Solidarios y población en general sobre su participación en temas sobre Seguridad Ciudadana.
Lograr una sensación de confianza en la comunidad, brindando seguridad y garantizando el orden, la tranquilidad y la paz social.
C. FINALIDAD.
Orientar, ejecutar y evaluar las actividades de instrucción que se desarrollen en la función de Seguridad Ciudadana.
Actualizar los conocimientos técnico-prácticos de las Juntas Vecinales,
Vecinos Solidarios y población, para el mejor desempeño de sus funciones.
Promover el sentido de cooperación entre vecinos e internalizar una cultura de seguridad.
Lograr la participación activa de la población en estrecha colaboración con la policía, en actividades preventivas, tales como el patrullaje de calles y avenidas.
D. ALCANCE.
Juntas Vecinales.
Vecinos Solidarios
Público en general.
II. METAS.
Actualización de los conocimientos de los participantes.
Prevenir y reducir los índices delictivos dentro del distrito de Paramonga.
III. PERFIL EDUCATIVO.
Al finalizar la capacitación los participantes estarán en condiciones de:
Compromiso con la seguridad ciudadana.
Demostrar serenidad y dominio en el control y regulación de acciones, orientadas a solucionar los problemas de Seguridad Ciudadana.
Ser consiente sobre la importancia del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, para así estar comprometido con las actividades que se ejecuta a fin de prevenir y reducir los índices delictivos.
Demostrar estabilidad y control emocional que permita su integración y adaptación en el medio social.
Demostrar responsabilidad en todos sus actos observando las reglas de urbanidad, de conducta y valores xxxxxxx en su vida pública y privada.
Demostrar criterio e iniciativa en sus acciones para la solución de las situaciones problemáticas que se le presente.
Demostrar conocimiento y dominio del marco legal de Seguridad Ciudadana.
32
IV. DURACIÓN
Se dictaran 5 capacitaciones, siendo dictadas una (01) por semana.
V. ESTRUCTURA CURRICULAR.
Cada tema a capacitar tendrá una duración de 45 minutos.
Las Capacitaciones se realizarían por Zonas, conforme a lo indicado en el mapa de delitos de la Municipalidad distrital de Paramonga.
Se dictara una capacitación en la zona rural del Distrito de Paramonga
METRAJE DEL PROYECTO
Presupuesto 0401001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA
Lugar LIMA - BARRANCA - PARAMONGA
33
34
Ítem | Descripción | Unid. | Metrado |
01 | COMP. 1: EXISTENCIA DE AMBIENTES ADECUADOS PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | ||
01.01 | OBRAS PROVISIONALES | ||
01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 x2.40 M | und | 1.00 |
01.01.02 | CASETA PARA OFICINA, ALMACÉN Y GUARDIANÍA (ALQUILER) | glb | 1.00 |
01.01.03 | TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA | glb | 1.00 |
01.02 | OBRAS PRELIMINARES | ||
01.02.01 | IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD DE OBRA | glb | 1.00 |
01.02.02 | CINTA SEÑALIZADORA DE SEGURIDAD DE OBRA | m | 50.00 |
01.02.03 | DEMOLICIÓN XX XXXXX | m2 | 32.57 |
01.02.04 | TRAZO Y REPLANTEO INICAL | m2 | 365.97 |
01.02.05 | EXCAVACION MANUAL PARA POZO DE TIERRA | m3 | 1.50 |
01.02.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 6.51 |
01.03 | CONCRETO CICLOPEO | ||
01.03.01 | CONCRETO LOSAS f'c=175 kg/cm2 e=0.10 M | m3 | 13.92 |
01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0.85 |
01.04 | ALBAÑILERIA | ||
01.04.01 | MURO LADRILLO K.K. DE SOGA | m2 | 86.96 |
01.05 | REVOQUES | ||
01.05.01 | TARRAJEO MUROS INTERIORES | m2 | 167.65 |
01.05.02 | DERRAMES A=0.15 m.MORTERO 1:3 | m | 2.00 |
01.06 | PISOS | ||
01.06.01 | PISO ENCHAPADO CON CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 0.30 X 0.30. COLOR | m2 | 372.36 |
01.06.02 | ENCHAPE CON CERAMICO DE 0.20 X 0.30 EN MUROS DE SSHH | m2 | 7.39 |
01.06.03 | ENCHAPE CON CERAMICA DE 0.30 X 0.30 ESCALERA PRINCIPAL | m2 | 15.75 |
01.07 | ZOCALOS | ||
01.07.01 | ZOCALO DE CERAMICA DE 0.20 X 0.30. COLOR | m2 | 42.98 |
01.08 | CARPINTERIA XX XXXXXX | ||
01.08.01 | XXXXXX XX XXXXXX CONTRAPLACADA | m2 | 1.96 |
01.08.02 | XXXXXX XX XXXXXX TORNILLO DE TABLERO REBAJADO | m2 | 2.80 |
01.09 | CARPINTERIA METALICA | ||
01.09.01 | PUERTA DE ALUMINIO NEGRO S/D | m2 | 5.32 |
01.09.02 | MAMPARA DE ALUMINIO NEGRO S/D | m2 | 24.80 |
01.09.03 | VENTANA DE ALUMINIO NEGRO SEGUN DISEÑO | m2 | 29.34 |
01.09.04 | DIVISIONES EN SSHH CON MELAMINA Y ALUMINIO NEGRO CUADRADO DE 2" X 2" | und | 2.00 |
01.09.05 | BARANDAS DE ALUMINIO Y MADERA S/D PARA ESCALERA DE ACCESO PRINCIPAL | m | 16.59 |
01.09.06 | DIVISION METALICA CON ESTRUCTURA DE TUBOS DE Dn 1.1/2" Y CON PUERTA Y CUBIERTA CON MALLA METALICA | m2 | 13.14 |
01.10 | VIDRIOS | ||
01.10.01 | VIDRIOS TEMPLADOS | p2 | 240.80 |
01.11 | PINTURAS | ||
01.11.01 | PINTURA LATEX EN MUROS | m2 | 305.00 |
01.11.02 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | 85.27 |
01.11.03 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | 60.00 |
01.11.04 | PINTURA LATEX EN CIELO RASO | m2 | 353.26 |
01.12 | INSTALACIONES ELECTRICAS | ||
01.12.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | 23.00 |
01.12.02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES DOBLES | pto | 16.00 |
01.12.03 | ARTEFACTO CON DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 20W + ACCESORIOS | pto | 23.00 |
01.12.04 | TABLERO AUTOMATICO 1-3* 40A; 2-2* 20A; 2-2* 15A | und | 1.00 |
01.12.05 | POZO A TIERRA | und | 1.00 |
01.12.06 | CABLEADO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA CIRCUITO DE MONITOREO Y VISUALIZACION DE CAMARAS | glb | 1.00 |
01.13 | APARATOS SANITARIOS |
Presupuesto Cliente Lugar | 0401001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA LIMA - BARRANCA - PARAMONGA | ||||
Ítem | Descripción Unid. | Metrado | |||
01.13.01 | INODORO XX XXXX XXXXXX VITRIFICADA TREBOL TOP PIECE pza | 4.00 | |||
01.13.02 | LAVATORIO XX XXXX XXXXXX VITRIFICADA TREBOL MODELO ANCON pza | 4.00 | |||
01.13.03 | URINARIO PICO DE LORO pza | 3.00 | |||
01.13.04 | PAPELERA LOSA BLANCO und | 4.00 | |||
01.14 | RED DE AGUA | ||||
01.14.01 | CONEXION A RED DE AGUA FRIA glb | 1.00 | |||
01.15 | RED DE DESAGUE | ||||
01.15.01 | SALIDA XXXXXXXXXXX XX XXX-XXX 0" pto | 3.00 | |||
01.15.02 | REGISTRO DE BRONCE 2" und | 2.00 | |||
02 | COMP. 2: SUFICIENTE EQUIPO MODERNO DEL SERENAZGO PARA LA ATENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA. | ||||
02.01 | CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA | ||||
02.01.01 | OBRAS PRELIMINARES | ||||
02.01.01.01 | DEMOLICION MANUAL DE VEREDAS DE CONCRETO PARA COLOCACIÓN DE POSTES. m2 | 18.00 | |||
02.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | ||||
02.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO PARA POSTES DE CONCRETO m3 | 70.20 | |||
02.01.02.02 | EXCAVACION MANUAL PARA POZO DE TIERRA m3 | 1.50 | |||
02.01.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 71.70 | |||
02.01.03 | CONCRETO | ||||
02.01.03.01 | SOLADOS DE CONCRETO Fc=100 Kg/Cm2 ; e=3" m2 | 50.00 | |||
02.01.03.02 | CONCRETO F'c=175Kg/Cm2 PARA BASE DE POSTES. m3 | 150.00 | |||
02.01.04 | POSTES DE CONCRETO ARMADO | ||||
02.01.04.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO PARA CAMARAS DE VIDEO und | 50.00 | |||
02.01.05 | CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA | ||||
02.01.05.01 | CAMARAS DOMO EXTERNO PTZ und | 50.00 | |||
02.01.05.02 | CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA INTERNA und | 1.00 | |||
02.01.05.03 | SISTEMA DE RESPALDO O BACKUP DE HONDA PURA 24V - 800W glb | 50.00 | |||
02.01.06 | XXXXXX VENTADAS | ||||
02.01.06.01 | XXXXX XXXXXXX XX 00 Xxx. und | 1.00 | |||
02.01.06.02 | XXXXX XXXXXXX XX 00 Xxx. und | 1.00 | |||
02.02 | CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO | ||||
02.02.01 | MOBILIARIO | ||||
02.02.01.01 | ESCRITORIO DE 0.60x1.20x0.75 Mts. DE MELAMINA (CUBIERTA Y ESTRUCTURA) DE 18mm, CON 02 CAJONES Y und | 9.00 | |||
ENTRADA PARA PC | |||||
02.02.01.02 | SILLON PARIS GIRATORIO BASCULANTE | und | 9.00 | ||
02.02.01.03 | CASILLERO METALICO TIPO LOCKERS DE 06 PUERTAS DE 1.80 x 1.04 x 0.40 Mts. | und | 2.00 | ||
02.02.01.04 | ARMARIO METALICO CON LLAVE DE 1.80 x 1.00 x 0.60 Mt | und | 1.00 | ||
02.02.01.05 | MESA DE REUNIONES CON SUS SILLAS | und | 1.00 | ||
02.02.01.06 | PROYECTOR DELL M110 (1280 X 800) | und | 1.00 | ||
02.02.01.07 | CREDENZA METALICO DE 1.50 X 0.50 X 0.75 | und | 2.00 | ||
02.02.02 | EQUIPO DE MONITOREO | ||||
02.02.02.01 | EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I7 | und | 11.00 | ||
02.02.02.02 | TELEVISOR LED 46" | und | 8.00 | ||
02.02.02.03 | XXX XX 0 XXXXXXX | und | 8.00 | ||
02.02.02.04 | XXX XX 00 XXXXXXX | und | 2.00 | ||
02.02.02.05 | DISCO DURO SATA 4 TB (4000GB) | und | 40.00 | ||
35 | 02.02.02.06 | SWITCH DE COMUNICACION DE 24 PUERTOS | und | 1.00 | |
02.02.02.07 | SWITCH DE 5 PUERTOS RJ45 | und | 1.00 | ||
02.02.02.08 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 btu | und | 2.00 | ||
36
Presupuesto Cliente Lugar | 0401001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PARAMONGA - BARRANCA - LIMA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA LIMA - BARRANCA - PARAMONGA | DISTRITO DE | ||
Ítem | Descripción | Unid. | Metrado | |
02.02.02.09 | XXXXXXXX XX XXXX 00XX | und | 1.00 | |
02.02.02.10 | JOYTICK DE CONTROL | und | 3.00 | |
02.02.02.11 | UPS DE 1000 VA | und | 2.00 | |
02.02.02.12 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | und | 1.00 | |
02.02.02.13 | EQUIPOS DE SEGURIDAD EN AREA DE MONITOREO | glb | 1.00 | |
02.02.02.14 | SISTEMA DE RESPALDO ENERGIA EN EQUIPOS ELECTRONICOS XX XXXX MONITOREO | glb | 1.00 | |
02.02.02.15 | CONTROL DE EQUIPOS, PRUEBA INICIAL Y PUESTA EN MARCHA DE CAMARAS, PARVEC Y CENTRAL DE | glb | 1.00 | |
MONITOREO | ||||
02.02.03 INSTALACIONES ELECTRICAS | ||||
02.02.03.01 TABLERO EN AREA DE SERVIDORES | und | 1.00 | ||
02.02.03.02 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO | und | 1.00 | ||
02.02.03.03 MONTAJE Y PUESTA EN OPERACION DE INSTALACION ELECTRICA | glb | 1.00 | ||
02.02.03.04 POZO A TIERRA CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO | und | 1.00 | ||
02.02.04 SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO | ||||
02.02.04.01 EQUIPO DE SEGURIDAD PARA MANTENIMIENTO Y CONTRA INCENDIOS | glb | 1.00 | ||
02.02.04.02 HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION | glb | 1.00 | ||
02.02.04.03 SISTEMA VIDEO PORTERO EN ESTACION DE MONITOREO | glb | 1.00 | ||
02.02.05 EQUIPOS COMPLEMENTARIOS | ||||
02.02.05.01 LUMINARIAS SOLARES | ||||
00.00.00.00.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUZ CON PANEL SOLAR | und | 40.00 | ||
00.00.00.00.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO PARA SISTEMA DE LUZ SOLAR | und | 40.00 | ||
02.02.05.02 SISTEMA DISUASIVO DE ALARMA COMUNITARIO REMOTO | ||||
00.00.00.00.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMAS DISUASIVAS EN TIEMPO REAL | und | 35.00 | ||
02.03 IMPLEMENTACION DEL PATRULLAJE EN BICICLETAS (JUNTAS VECINALES) | ||||
02.03.01 BICICLETAS | und | 50.00 | ||
02.03.02 GORRAS | und | 100.00 | ||
02.03.03 CHALECOS CON CINTAS REFLEXIVAS | und | 100.00 | ||
02.03.04 CASACAS ACOLCHADAS CON FORRO POLAR Y CINTAS REFLEXIVAS | und | 100.00 | ||
02.03.05 SILBATOS | und | 100.00 | ||
02.03.06 BORCEGUIS | par | 100.00 | ||
02.03.07 XXXX XX XXX TIPO TONFA O FLEXIBLE (JUNTAS VECINALES) | und | 100.00 | ||
02.04 IMPLEMENTACION DEL CAE | ||||
02.04.01 ESCRITORIO DE 0.60x1.20x0.75 Mts. DE MELAMINA (CUBIERTA Y ESTRUCTURA) DE 18mm, CON 02 CAJONES Y | und | 2.00 | ||
ENTRADA PARA PC 02.04.02 SILLON GIRATORIO BASCULANTE | und | 2.00 | ||
02.04.03 COMPUTADORA COMPLETA COREL i5 | und | 1.00 | ||
02.04.04 COMPUTADORA PORTATIL PARA EL AREA DE CAPACITACIÓN | und | 1.00 | ||
02.04.05 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | und | 1.00 | ||
02.04.06 PIZARRA ACRILICA PORTATIL | und | 1.00 | ||
03 COMP. 3: SUFICIENTE UNIDADES MÓVILES PARA LA ATENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA. | ||||
03.01 MOTOCICLETA PARA PATRULLAJE | und | 4.00 | ||
03.02 CAMIONETA 4 X 4 PARA EL PATRULLAJE | und | 2.00 | ||
04 COMP. 4: SUFICIENTES MATERIALES Y ACCESORIOS DEL SERENAZGO PARA LA ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD. | ||||
04.01 RADIOS DE COMUNICACION MARCA ICOM | und | 35.00 | ||
04.02 CHALECO ANTIBALAS EXTERNO | und | 20.00 | ||
04.03 XXXX XX XXX TIPO TONFA O FLEXIBLE | und | 20.00 | ||
04.04 UNIFORME COMPLETO PARA PERSONAL DE SERENAZGO | und | 40.00 | ||
04.05 CASCO CERRADO PARA MOTOCICLISTA | und | 8.00 | ||
Presupuesto Cliente Lugar | 0401001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PARAMONGA - BARRANCA - LIMA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA LIMA - BARRANCA - PARAMONGA | |||
Ítem | Descripción Unid. | Metrado | ||
05 | COMP. 5: ADECUADO ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL Y LA AUTO PROTECCIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES | |||
05.01 | CAPACITACION DEL CAE: Temática de delitos y faltas en el manejo del CAE | |||
05.01.01 | TALLERES DE ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DEL CAE | |||
05.01.01.01 | CONTRATACION DE CONSULTORIA TALLERES DE ENTRENAMIENTO glb | 2.00 | ||
05.01.01.02 | VIATICO Y HOSPEDAJE DE CONSULTORES DE TALLERES DE ENTRENAMIENTO glb | 1.00 | ||
05.01.01.03 | UTILES DE OFICINA TALLER DE ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL glb | 1.00 | ||
05.01.01.04 | BREAK glb | 1.00 | ||
05.01.02 | ASISTENCIA TECNICA | |||
05.01.02.01 | CONTRATACION DE CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA glb | 2.00 | ||
05.01.02.02 | VIATICO Y HOSPEDAJE DE CONSULTORES DE ASISTENCIA TECNICA glb | 1.00 | ||
05.01.02.03 | UTILES DE OFICINA ASISTENCIA TECNICA glb | 1.00 | ||
05.01.02.04 | BREAK glb | 1.00 | ||
05.01.03 | ELABORACION DE DEL PLAN DE INTEGRACION DE ATENCION DE EMERGENCIAS | |||
05.01.03.01 | CONTRATACION DE CONSULTORIA ELABORACION PLAN DE INTEGRACION DE ATENCION DE EMERGENCIAS glb | 1.00 | ||
05.01.04 | MONITOREO DEL PLAN DE INTEGRACION | |||
05.01.04.01 | CONTRATACION CONSULTORIA PARA MONITOREO DEL PLAN DE INTEGRACION glb | 1.00 | ||
05.02 | CAPACITACION DEL PERSONAL DE SERENAZGO Y POLICIA NACIONAL | |||
05.02.01 | SERENAZGO | |||
05.02.01.01 | CAPACITACION DEL PERSONAL ASPIRANTE A SERENAZGO | |||
00.00.00.00.00 | CAPACITADOR ASPIRANTES A SERENAZGO und | 1.00 | ||
00.00.00.00.00 | MATERIAL DE DIFUSION glb | 1.00 | ||
00.00.00.00.00 | VIATICO Y HOSPEDAJE CAPACITADORES ASPIRANTES A SERENAZGO glb | 1.00 | ||
00.00.00.00.00 | UTILES DE OFICINA CAPACITACION ASPIRANTES SERENAZGO glb | 1.00 | ||
00.00.00.00.00 | BREAK glb | 1.00 | ||
05.02.01.02 | CAPACITACION DEL PERSONAL DE SERENAZGO | |||
00.00.00.00.00 | CAPACITADOR PERSONAL DE SERENAZGO und | 1.00 | ||
00.00.00.00.00 | VIATICO Y HOSPEDAJE CAPACITADORES DE SERENAZGO glb | 1.00 | ||
00.00.00.00.00 | UTILES OFICINA CAPACITACION SERENAZGO glb | 1.00 | ||
00.00.00.00.00 | BREAK glb | 1.00 | ||
05.02.02 | POLICIA NACIONAL | |||
05.02.02.01 | CAPACITACION A POLICIA NACIONAL | |||
00.00.00.00.00 | CAPACITADORES DE LA POLICIA NACIONAL und | 1.00 | ||
00.00.00.00.00 | VIATICO Y HOSPEDAJE CAPACITADORES DE LA POLICIA NACIONAL glb | 1.00 | ||
00.00.00.00.00 | UTILES OFICINA CAPACITACION POLICIA NACIONAL glb | 1.00 | ||
00.00.00.00.00 | BREAK glb | 1.00 | ||
06 | COMP. 6: ADECUADAS CAPACIDADES Y GESTIÓN INSTITUCIONAL EN SEGURIDAD CIUDADANA. | |||
06.01 | ELABORACION DEL DIAGNOSTICO SOCIAL DE LAS CUATRO ZONAS DE PATRULLAJE | |||
06.01.01 | CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO SOCIAL ZONA DE PATRULLAJE und | 1.00 | ||
06.02 | SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD DE LAS CUATRO ZONAS | |||
06.02.01 | CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD und | 1.00 | ||
06.03 | ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE PREVENCION SOCIAL EN LAS 4 ZONAS DE PATRULLAJE | |||
06.03.01 | CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE PREVENCION SOCIAL EN LAS 4 glb | 1.00 | ||
37 | 06.04 | ZONAS DE PATRULLAJE IMPLEMENTACION DE PROGRAMA PILOTO DE PREVENCION COMUNITARIA | ||
06.04.01 | CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION DE PROGRAMA PILOTO DE PREVENCION | und | 1.00 | |
COMUNITARIA | ||||
Presupuesto Cliente Lugar | 0401001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PARAMONGA - BARRANCA - LIMA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA LIMA - BARRANCA - PARAMONGA | DISTRITO DE | |
Ítem | Descripción | Unid. | Metrado |
06.05 | TALLERES DE CAPACITACION DE LOS VECINOS SOLIDARIOS | ||
06.05.01 | TALLERES DE CAPACITACION A LOS VECINOS SOLIDARIOS | glb | 4.00 |
06.05.02 | DIFUSION DE TALLERES | glb | 4.00 |
06.05.03 | INSTALACION DE LETREROS DISUASIVOS | und | 125.00 |
06.05.04 | CAPACITACION Y REGISTRO DE AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA | glb | 1.00 |
1. ANTECEDENTES
La Ley 29230 “Ley de Obras Por Impuestos”, es un mecanismo que permite la financiación de proyectos públicos con la participación del sector privado a fin de promover, dinamizar y agilizar las inversiones públicas, permitiendo a los gobiernos locales ampliar su marco presupuestal y liberar recursos humanos, con el objetivo de cristalizar obras de calidad en menor tiempo, lo cual, redunda en el bienestar de la población.
2. ALCANCES DEL SERVICIO
Los servicios a contratarse comprenden la supervisión de la obra: del PIP, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE PARAMONGA, DISTRITO DE PARAMONGA – BARRANCA
– LIMA, con la finalidad de responder por la correcta ejecución de las Obras de la Municipalidad Distrital de Paramonga, a través del apoyo del Área de Seguridad Ciudadana y la coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano, Obras y Maquinarias quienes tienen la capacidad para velar por el adecuado uso de los materiales, equipos, herramientas así como de gerenciar los recursos humanos y logísticos bajo su dirección.
3. UBICACIÓN DE LAS AREAS DEL SERVICIO DE SUPERVISION
El Servicio de Supervisión requerido se desarrollará en:
País: Perú Departamento: Lima Provincia: Barranca Distrito: Paramonga
4. ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION
Los Servicios de Consultoría para la supervisión se realizarán en las etapas siguientes:
38 4.1. Diagnóstico del Expediente Técnico de Obras y acciones de control previo al inicio de las obras:
El Consultor deberá revisar el Expediente Técnico correspondiente, contrastar su
contenido con las condiciones reales del terreno. Propondrá, de ser necesario, alternativas de solución para corregir o modificar cualquier incompatibilidad respecto a las condiciones existentes. Así mismo, verificará el cumplimiento de las condiciones previas al inicio de la ejecución de los trabajos propuestos por el Contratista y luego de concluida la revisión emitirá un Informe donde se efectúen las observaciones de situaciones que podrían modificar la ruta crítica y como consecuencia de ello generarse Ampliaciones de Plazo y mayores pagos, dicho documento deberá ser presentado luego de los quince (15) días calendario de suscrito el Contrato y que la Entidad haga entrega del expediente técnico.
Cualquier demora, por parte del Contratista en la realización de los procedimientos previos, que afecte el inicio de las obras previstas serán de su responsabilidad debiendo ser notificada por el Consultor al Contratista.
4.2. Supervisión de las Obras:
Los Servicios de Supervisión requeridos, durante la ejecución de las obras, cubren el desarrollo de las siguientes actividades y tareas, sin ser limitativo:
i. Control Administrativo: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista cumpla las disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos administrativos relacionados a la ejecución de las obras sujetas a supervisión.
Representar a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Paramonga, provincia xx Xxxxxxxx, en la relación contractual de ejecución de las obras.
Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y personal clave de acuerdo al contrato de obra.
Emitir instrucciones respecto a las garantías del contrato de obra (Anticipo, Cumplimiento) y pólizas de seguros, y verificar su ajuste a las disposiciones del contrato de obra, incluyendo lo correspondiente a su liberación parcial o total de las mismas.
Verificar la autenticidad y vigencia de las pólizas de seguros remitidas por el contratista.
Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y emitir instrucciones necesarias que elimine riesgos personales, materiales, a terceros y al medio ambiente.
Evaluar y con la conformidad previa de la Unidad Ejecutora de la Municipalidad, aprobar, si fuera pertinente, los subcontratos de ejecución de obra propuestos por el Contratista;
Mantener en las oficinas de la supervisión, estadística general de las obras y archivos completos y actualizados relacionados con la marcha de las obras.
Apoyar al Contratista, con conocimiento del Contratante, en las gestiones necesarias ante los organismos competentes relacionados con la ejecución de las obras.
Asesorar a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad, en controversias con el Contratista y/o terceros, y tramitar con su opinión, en el más breve plazo,
39 los reclamos y/o planteamientos de aquellos que excedan su capacidad de
decisión y que a su juicio ameritan la organización de
un expediente destinado a sustentar una resolución administrativa;
Programar y coordinar reuniones periódicas con los Contratistas y sostener con los funcionarios de la Unidad Ejecutora de la Municipalidad, fluida comunicación sobre el estado de las obras y el desarrollo del contrato.
Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad de todas las actividades realizadas por el Supervisor en materia de control administrativo.
Presentar informes específicos en el momento que sea necesaria su opinión.
Preparar el Informe Final de las obras.
Revisar o efectuar la Liquidación de la Obra, revisando y aprobando los planos de replanteo respectivos.
Asesorar a la entidad durante los procesos arbitrales que se pudieran generar.
ii. Control de la Calidad de Obra: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista, ejecute las partidas de trabajo de las obras sujetas a supervisión de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas aprobadas y exigencias del Reglamento Nacional de Edificaciones y sus Normas específicas, empleando los materiales y equipos de la mejor calidad posible y los procedimientos constructivos más adecuados.
Constatar el replanteo de la obra, de ser necesarios para asegurar que el alineamiento y niveles de las obras correspondan a los planos aprobados e Instruir al Contratista sobre la corrección de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas.
Supervisión y control de las instalaciones temporales, equipos de construcción y de control de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del Contratista.
Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que considere indispensables al Estudio, así como indicar los probables presupuestos adicionales y deductivos de la Obra.
Verificar el instrumental topográfico que el Contratista emplea en la obra y emitir las instrucciones que sean necesarias para asegurar el óptimo funcionamiento de dicho instrumental.
El Supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra, disponga de los equipos, herramientas y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del número de profesionales y equipos ofertados o de su rendimiento.
Efectuar el control, fiscalización e inspección de las obras, verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y términos de referencia en general, con toda la documentación del Expediente
Técnico, cumpliendo con las normas de construcción, normas de control del medio ambiente y reglamentación vigentes.
Acordar con el Contratante los ajustes técnicos del proyecto durante la ejecución de obra. Es obligación del Supervisor solucionar los problemas de orden técnico que pudieran presentarse (diseño, especificaciones, etc.)
Verificar la calidad de los materiales, agua, elementos prefabricados y
40 acabados, evaluar las condiciones de cimentación de las estructuras, comprobar los diseños de mezcla y, en general, efectuar todas las
comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas por el Contratante y normas técnicas
aplicables, con los ajustes y complementaciones definidas por el Consultor e instruir al Contratista sobre la corrección de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas.
Verificar la ejecución de los ensayos o pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas.
No obstruir el tránsito vehicular y/o peatonal en el área de trabajo.
Que se hagan las pruebas y mediciones que permitan verificar que los trabajos se han realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas.
Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y de control ambiental relacionadas con la ejecución de las obras.
Verificar la buena ejecución de las obras según los planos y documentación técnica por parte del Contratista y recomendar la aprobación de los mismos por el Contratante.
Programar y coordinar reuniones periódicas con el Contratista, informando a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Paramonga sobre los acuerdos y resultados.
Exigir que se efectúen las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar opinión técnica sobre los resultados de laboratorio (concreto, albañilería, materiales, insumos, compactación, protocolos de instalaciones eléctricas y sanitarias, y otros).
Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse durante la ejecución de las obras, así como pruebas adicionales que acrediten la capacidad portante del terreno según diseño.
Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Paramonga, sobre el desarrollo y estado de las obras vía telefónica, correo electrónico e informes diversos.
El Supervisor con sus especialistas, deben elaborar respuesta a las consultas realizadas por el contratista, respecto al expediente técnico. Cuando en opinión del Supervisor las consultas requieran la opinión del Proyectista, éste deberá elevarlas a la Entidad dentro del plazo xx xxx, adjuntando un informe con su opinión respecto de la consulta planteada.
Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra, accesos, circulación y señalización, almacenamiento y manipuleo de materiales, protección de trabajos en riesgos de caída, uso de andamios, equipos de izaje.
Asesorar técnicamente a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Paramonga y proporcionar los servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de las obras lo requieran.
Asesorar a las Comisiones de Recepción de Obras en los aspectos relacionados con su función de Supervisor.
Emitir el certificado de terminación de las obras cuando considere que las obras están terminadas;
Verificar que el Contratista corrija dentro del período de responsabilidad por defectos, los defectos de construcción encontrados y emitir el correspondiente certificado de corrección de defectos;
El Supervisor, estará encargado de velar directa y permanentemente, por la correcta ejecución de las obras y el cumplimiento del Contrato; siendo responsable por las omisiones, en que incurra como producto de una mala
41 interpretación de los documentos que conforman el Expediente Técnico, así como de la ejecución de inadecuados procesos constructivos.
Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Paramonga de todas las actividades realizadas en materia de control de
la calidad de obra. Dichos informes deberán contener los informes de los especialistas que integran su plantel técnico.
iii. Control del Plazo de Ejecución de Obra: comprende las actividades dirigidas para que el Contratista ejecute las obras sujetas a supervisión dentro de los plazos fijados en el Cronograma de Ejecución de Obras aprobado.
Revisar el Programa de Trabajo que presente el Contratista: Xxxxxxx y aprobar los trabajos y planos de obra, los programas de construcción y cronogramas a ser presentado por los contratistas.
Participar en la toma de posesión de la zona de las obras (Entrega del Terreno), así como verificar, coordinar los permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos.
Revisar y aprobar el Cronograma de Actividades Valorizado de obra y si hubiera, sus reprogramaciones ó actualizaciones;
Revisar detalladamente el Calendario de Avance Obra Valorizado (CAO), Calendario de Adquisición de Materiales (CAM) y Utilización de Equipos Mecánicos y manuales que el Contratista presenta antes del inicio de la obra. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados serán aprobados con la suscripción de los documentos, por el representante del Contratista y el Jefe de la Supervisión.
Controlar el avance de las obras a través de un programa PERT-CPM contractual y/o Diagrama xx Xxxxxx, en donde se indique la(s) ruta(s) crítica(s);
Controlar las obras, física y financieramente, incluyendo las Garantías de Fiel Cumplimiento de Anticipo y Seguros, en cuanto a sus montos y vigencia.
Informar al Contratante sobre el estado de avance de las obras.
Dar cuenta a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Paramonga de la solicitud del Contratista para la Recepción de la Obra, dentro de los cinco (5) días de su presentación, informando sobre las observaciones pendientes de cumplimiento que tuviera al respecto.
Asimismo, presentará un informe de situación de la obra ejecutada;
Verificar la ejecución de las pruebas de aceptación y recepción de los trabajos ejecutados;
Revisar, dar conformidad y presentar a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Paramonga, con su conformidad, la siguiente documentación preparada por el Contratista: Planos según construido, conforme a la obra ejecutada; listado final de actividades y la
memoria descriptiva valorizada de la obra terminada, los manuales de operación así como la garantía de los equipos instalados por el Contratista;
Celebrar, por lo menos una vez cada quince días, reuniones de coordinación administrativa con el Contratista con el objeto de revisar el Programa de Actividades de las Obras y resolver los asuntos pendientes, llevar un registro de tales reuniones y suministrar copia del mismo al Contratista y a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Paramonga
Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Paramonga todas las actividades realizadas en materia de control del
42 plazo de ejecución de obra
Efectuar los Informes de oficio o específicos sobre problemas, consultas y otros, en el momento oportuno.
iv. Control del Costo de Ejecución de Obra: comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos efectuados al Contratista por concepto de ejecución de las partidas de construcción en las obras y eventos compensables en las obras sujetas a supervisión se ajusten a las disposiciones del Contrato de Ejecución de Obra.
Revisar, tramitar y recomendar para aprobación de la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Paramonga, de las valorizaciones mensuales: Valorizar mensualmente la obra según presupuesto contratado y los presupuestos adicionales y deductivos, solicitando al
Contratista que los sustente con la documentación técnica y administrativa respectivas.
Emitir los certificados de los pagos al Contratista: Las Valorizaciones mensuales por avances del Contratista, serán presentadas por el Supervisor al Contratante dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la valorización por parte del Contratista. Las
valorizaciones serán mensuales y se revisarán los metrados realmente ejecutados presentados por el Contratista, valorizándolos y efectuando, de los avances realmente ejecutados hasta el día 15 de cada mes y acompañando la justificación y gráficos explicativos, definidos por la Supervisión.
Revisar y Preparar los expedientes necesarios para los casos de adicionales y deductivos de obra, preparar los Expedientes Administrativos que signifiquen presupuestos adicionales y/o deductivos de obra a que hubiera lugar, para aprobación del Contratante y su posterior valorización y posterior traslado a la Contraloría General de la República de ser el caso, hasta conseguir su conformidad.
Preparar la documentación que sea necesaria para atender o denegar las ampliaciones de plazo que puedan solicitar los Contratistas;
Emitir el Informe de oficio sobre el pedido de Recepción de la obra, consignado en el Cuaderno de obra
Revisar o Preparar y determinar la liquidación final de la obra realizada por los Contratistas en los plazos y condiciones fijadas en el contrato de obra y la legislación vigente; revisar y aprobar los planos de replanteo de obras.
Determinar el monto de las penalidades que deberán aplicársele al Contratista en caso que éste incurra en demoras en las fechas de terminación prevista de las obras.
Informar mensualmente a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Paramonga de todas las actividades realizadas en materia de control del costo de ejecución de obra.
Preparar y elevar los informes de oficio o específicos en el momento oportuno.
v. Control de aspectos ambientales y de seguridad ocupacional: Comprenden las actividades dirigidas a verificar que el contratista implemente las actividades detalladas en los programas contemplados en el Plan de Manejo Ambiental; empleando las partidas consideradas para el caso en el Expediente Técnico. Así mismo el de velar y verificar el cumplimiento del
43 Sistema de Gestión de la Seguridad Ocupacional y Salud en el trabajo, y
demás Normatividad Vigente en Seguridad Ocupacional durante la Construcción.
Revisar el cronograma de Trabajo que realizará la Contratista para la implementación del Plan de Manejo Ambiental y verificar su cumplimiento.
Participar en los monitoreos que realizará el Contratista de Obra a los componentes ambientales según los puntos de monitoreo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental.
Supervisar la implementación de las actividades del PROGRAMA DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL.
Revisar y dar conformidad a los informes que emitirá el contratista respecto a la implementación del Plan de Manejo Ambiental.
vi. CRITERIOS AMBIENTALES ESPECÍFICOS: EL SUPERVISOR deberá velar y hacer cumplir por el contratista de la obra que minimice por lo menos los siguientes impactos ambientales en la ejecución del proyecto de infraestructura citado:
Tipología del Impacto | Principales medidas de Mitigación |
El proyecto no deberá ocasionar el deterioro de la vegetación natural en sus alrededores o áreas aledañas. | Analizar la localización del Proyecto para evitar afectar áreas de especial interés desde el punto de vista de la fauna y flora. |
Elegir adecuadamente la localización para la implantación de la obra de infraestructura. | |
El proyecto no deberá estar localizado sobre áreas pantanosas, áreas ecológicamente frágiles, o en zonas con condiciones naturales peligrosas o de alto riesgo ante la ocurrencia de fenómenos naturales | Se deberá asegurar la disposición adecuada de residuos sólidos y líquidos con el fin de evitar el deterioro de la calidad xx xxxxxxx de agua superficiales y subterráneas, en áreas verdes |
En casos especialmente críticos prever una estructura de protección para el establecimiento, asegurando además su acceso en cualquier situación. | Prever recipientes apropiados para sustancias altamente tóxicas. Proveer si se requiere incineradores |
Adicionalmente EL SUPERVISOR deberá exigir que EL CONTRATISTA ejecutor de las obras, tenga en cuenta como mínimo las siguientes directrices:
Deberá contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para la salud humana.
La obra deberá contar con servicio higiénico adecuado.
El área de la obra, deberá ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilización, etc.)
44 Contaminación del aire con pólvoras, cenizas, gases y material particulado.
Contaminación sonora en áreas urbanas y rurales por medio de equipos y
maquinaria pesada.
Acumulación desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de Obras y en el Campamento.
Contaminación de las áreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.
Generación de condiciones para la proliferación de vectores de enfermedades transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depósitos de basura, etc.
Degradación paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la ejecución de las actividades;
Agresión o interferencia en las costumbres de pequeñas comunidades rurales (en casos aplicables), por parte de los trabajadores de la construcción. Para ello se deberán adoptar las siguientes medidas:
- Mantener un esquema eficiente de conservación del Sitio de Obras para prevenir daños y erosiones por descargas de agua mal controladas.
- Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo.
- Prever en el campamento cajas de recolección de basura, depósito y eliminación correcta de residuos orgánicos, tanto sólidos como líquidos.
- Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra y campamento.
- Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes que pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminación ambiental.
- Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en materia ambiental.
vii. CRITERIOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL ESPECÍFICOS
EL SUPERVISOR deberá velar y hacer cumplir por el contratista de la obra EL Sistema de Gestión de la Seguridad Ocupacional y Salud en el Trabajo propuesto por el Contratista, de manera estricta de tal forma que cree las condiciones que aseguren el control de los riesgos laborales mediante el control de una cultura de la prevención eficaz en la ejecución del proyecto.
Adicionalmente EL SUPERVISOR deberá exigir que EL CONTRATISTA ejecutor de las obras, tenga en cuenta como mínimo las siguientes directrices:
Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que será aprobado por el Supervisor.
Contar con su propio reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Velar por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro en concordancia con el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo propuesto por el Contratista.
Controlar la utilización de los implementos de seguridad durante la ejecución del proyecto.
45 Realizar las respectivas capacitaciones y sensibilización al personal de obra en cumplimiento del Programa de capacitación previsto dentro del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumplir con el Programa de inspecciones y auditorias, en cumplimiento de los objetivos y metas de mejora en Seguridad y Salud Ocupacional.
Contar con adecuados mecanismos de supervisión y control, que aseguren el control de los riesgos laborales.
Llevar un registro de enfermedades profesionales que se detecten en los trabajadores antes durante y después de la obra.
viii. CONTROL DE SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO.
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS RESPECTO AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
El supervisor deberá hacer cumplir que el postor ganador realice el estudio de cobertura suficiente para garantizar el suministro a cada cámara dentro de la nueva red de transmisión de fibra óptica la misma que será considerado de modo aéreo, para ello la entidad facilitará y gestionará los sitios o ubicaciones necesarias que el postor determine a fin de que esta pueda instalar dichos puntos.
Respecto a la supervisión y control de Calidad de equipos:
x Xxxxxx Domo PTZ (Verificar la Cantidad, serie y modelo)
o Soporte para cámara Domo (Verificar la Cantidad, serie y modelo)
o Gabinete de Comunicaciones (Verificar la Cantidad, serie y modelo)
o UPS para cámara (Verificar la Cantidad, serie y modelo)
o Poste de concreto (Verificar la Cantidad, serie y modelo)
Controlar en el expediente que estas cámaras sean IP del tipo Domo PTZ y HD para exteriores con capacidad de zoom óptico de 20x como mínimo.
Es necesario hacer cumplir que estos equipos operen bajo la modalidad día/noche, así mismo deberán poseer comprensión H.264 e incorporar analítica de video integrada.
Respecto a la instalación, configuración, puesta en operación y pruebas de funcionamiento de los equipos se deberán regir bajo los siguientes parámetros:
o La cámara y sus accesorios, incluido su sistema de transmisión, se instalarán en postes no menos de 11 metros de altura.
o Correrá por parte de la entidad Municipal la gestión para la ubicación final e instalación de los postes de concreto para las cámaras del presente proceso.
o Tener en cuenta siempre el suministro de la energía eléctrica (220VAC monofásico con protección contra sobretensiones) necesario para la alimentación de todos los equipos y sus accesorios (tanto el Centro de Control y Monitoreo, tableros de Concentración y en las ubicaciones de las cámaras) correrá a cargo de la entidad municipal.
o Tener en cuenta que las cámaras estarán sujetas a un mástil o pared, para lo cual se suministrará los accesorios de montaje correspondientes. La salida de las cámaras debe ser IP con interfaz Ethernet (10/100 base
46 T).
o Verificar la eficiencia de las cámaras a usar deben contar con una alta eficiencia de los recursos del ancho xx Xxxxx, dado que se trabaja con
una red de transmisión de fibra óptica, manteniendo una buena calidad de imagen, para tal efecto deben contar con compresión de tipo H.264 que les permita un vídeo de alta definición.
.
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO.
La Municipalidad es responsable del pago de servicios públicos y deberá asumir los costos por los servicios recurrentes de electricidad, agua, Internet, telefonía u otros. Además, deberá proveer y/o hacerse cargo de los costos y/o gestiones para la obtención de los diversos permisos municipales para el montaje de la plataforma tecnológica en la Central de monitoreo y comunicaciones.
La entidad se encargará de recibir los bienes en almacén y posteriormente instalar la energía eléctrica dentro de la Obra Civil. Luego el supervisor deberá verificar la instalación de los bienes el cual deberá estar en buenas condiciones, tales como:
o Estación de Trabajo para Operadores y Supervisor.
o Monitor para estación de video.
o Controlador para cámaras IP domo PTZ tipo Joystick Software de gestión y grabación (Incluye servidor y licencias).
o Mobiliario para Estación de Trabajo (Escritorio + silla).
o Equipamiento de Almacenamiento para grabación.
o Switches con puertos Administrables L3.
o Monitores LCD para Operadores.
o Mobiliario xx Xxxx de Crisis.
o Gabinete de 42RU.
o UPS de 5KVA o más para Centro de Control.
o Transformador de Aislamiento.
x Xxxx a Tierra menor 5 ohm para el Centro de Control.
o Sistema de cableado estructurado e instalación de puntos de datos y eléctricos en Centro de Control y Monitoreo.
Se realizará la implementación de cableado estructurado Cat6 en el Centro de Control y Monitoreo el cual permitirá la comunicación de todos los componentes ahí instalados.
Desde el Centro de Control y Monitoreo se observarán las calles y avenidas, este estará a cargo por personal capacitado para esta labor, con la finalidad de disminuir los niveles de inseguridad y facilitar el trabajo del personal encargado de la seguridad ciudadana.
El acondicionamiento del ambiente x xxxx de monitoreo (“Centro de Control”) se realizará bajo la supervisión del personal técnico designado por la Entidad donde se implementará una infraestructura adecuada para el correcto desarrollo de la función de seguridad ciudadana y siempre proyectando que el sistema crezca o aumente su capacidad con el tiempo.
5. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS
47 Luego de la terminación y la recepción y entrega de la obra operativa, por parte del Contratista, El Consultor-supervisor revisará verificará el cumplimiento del contrato de las obras y remitirá con su aprobación al Contratante, el Informe detallado de la
Liquidación de las Obras presentado por el Contratista, que contenga los aspectos técnicos y financieros según los procedimientos establecidos.
EL SUPERVISOR, dentro de los cinco (5) días de la solicitud del Contratista de que consigna en el Cuaderno de Obra la fecha de culminación de la obra y solicita, la recepción de la Obra, informará a LA ENTIDAD de este pedido, opinando en forma clara y precisa, previa verificación, RATIFICANDO O NO lo indicado por el residente de la Obra y en qué fecha se produjo la misma; y de ser el caso, en otro informe, informará a la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Paramonga, sobre las observaciones pendientes de subsanación.
En caso que el supervisor verifique la culminación de la obra Previo informe de EL SUPERVISOR, la Unidad Ejecutora designará un Comité de Recepción dentro de los 07 días de recibida la comunicación por parte de EL SUPERVISOR.
EL SUPERVISOR presentará un Informe Final de Obra, dentro de los treinta (30) días naturales después de la Recepción de la Obra, solicitando al contratista el file de resultados originales de las pruebas, características de los materiales etc. Y los planos finales de obra (planos de replanteo) en el que incluirá el resultado estadístico del control de calidad de la Obra ejecutada.
Integrará el Comité de Recepción de Obra y participará durante todo el proceso de Recepción de la Obra. Inclusive integrará la Comisión para la constatación física e inventario en caso se resuelva el Contrato de Ejecución de Obra.
EL SUPERVISOR alcanzará los documentos necesarios para efectuar la Liquidación del Contrato de Obra, y que forma parte del presente documento, además de la Pre-Liquidación y la Memoria Descriptiva de la Obra, planos finales de obra.
6. INFORMES
En el curso de los servicios, el Consultor deberá preparar y presentar los siguientes informes:
o Informe de Diagnóstico del Expediente Técnico.
o Informes Mensuales de Avance de Obra
o Informe trimestral del avance valorizado y los reajustes correspondientes y del proceso de implementación del Plan de Manejo Ambiental.
o Los informes mensuales deberán contener la proyección de las actividades a desarrollar en el mes siguiente.
o Informe mensual, resumen de lo actuado: fotografías, copia del cuaderno de obra, copias de informes específicos tramitados etc.
o Informe de conclusión del Proyecto.
o Revisión y aprobación de los planos Post - construcción.
o Apoyar al Contratante en la preparación de cualquier otro informe que sea requerido y cualquier otro documento adicional a los listados arriba.
48
7. REQUISITOS DE LOS PROFESIONALES
7.1. RECURSOS PROFESIONALES MÍNIMOS QUE DEBERÁ PROPORCIONAR EL CONSULTOR
A. El JEFE DE PROYECTO, que supervisará toda la Infraestructura y Solución Tecnológica deberá cumplir con el siguiente perfil:
Formación Profesional: Ingeniero Civil
Titulado y Colegiado
Curso de Gerencia de Proyectos
Más de dos años y medio (2.5) de experiencia como Responsable de Obras y tener al menos una (01) participación en algún proyectos.
Contar al menos con dos (02) participaciones como Ingeniero Residente y Jefe de Proyectos.
Certificado en Analítica de Video por algún representante de la marca de cámaras domo PTZ – IP, acreditar con la carta del fabricante.
Deberá presentar copia simple de su título profesional, con copia de DNI.
B. El INGENIERO SUPERVISOR TECNOLÓGICO que supervisará la Solución Tecnológica deberá cumplir con el siguiente perfil:
Formación Profesional: Ingeniería Eléctrica, Electrónico y/o Telecomunicaciones
Titulado y Colegiado
Certificado en Analítica de Video por algún representante de la marca de cámaras domo PTZ – IP, acreditar con la carta del fabricante.
Más de cinco (05) años de experiencia en supervisiones de obra y/o elaboración de expedientes técnicos de infraestructura y solución tecnológica.
Haber participado más de cuatro (04) años para el estado como especialista y/o jefe de informática en los siguientes rubros: Proyectos de infraestructura tecnológica, proyectos de desarrollo de software, proyectos de planificación estratégica.
Deberá presentar copia simple de su título profesional, con copia del DNI.
C. ESPECIALISTA EN OBRA CIVIL
Formación Profesional: Ingeniero Civil.
Titulado y Colegiado.
Curso en auditoría de Obras Públicas o Control preventivo de Obras Públicas.
Haber participado como asesor de Obras, veedor o Control de Procesos, ejecución contractual de Obras, Auditoría de Estados Financieros y Presupuestales de Obras de alguna entidad Pública o Privada.
Haber participado como especialista en la implementación de Centrales de Monitoreo de cámaras de video vigilancia.
49 Deberá presentar copia simple de su título profesional, con copia del DNI.
La Empresa Consultora deberá contar equipos de tecnología como: equipo de cómputo Laptop o PC compatibles con la necesidad de poder realizar bien los cálculos de costeo y supervisión, equipo de comunicaciones (radios y/o celulares). El Consultor implementará en la obra, una oficina de campo como centro de operaciones de la supervisión. Dicho documento será acreditado con declaración jurada y firma del representante Legal de la empresa postora.
8. VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia de contratación de los servicios profesionales del Supervisor, comprende desde la fecha de entrega de terreno o la designación, lo que ocurra después por un periodo mensual, hasta la presentación de la pre-liquidación o lo que ocurra primero.
9. REMUNERACION Y FORMA DE PAGO
Por los servicios del Supervisor se pagara un monto total por todo concepto de S/. 63,269.60 (Sesenta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Nueve con 60/100 Soles), incluido los impuestos xx Xxx y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El pago se realizara en forma proporcional de acuerdo al avance y/o valorización de obra, bienes y servicios.
10. FINANCIAMIENTO
La fuente de Financiamiento será a través de la empresa Privada en la modalidad Obra por Impuesto con cargo a ser reconocido en el CIPRL, según Art. 23 del Reglamento, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Paramonga.
11. RESPONSABILIDAD
De acuerdo con el artículo 51º del D.S. Nº 012-2001-PCM, T.U.O de la Ley Nº 26850, se desprende que el Supervisor, o Inspector, tiene un plazo de responsabilidad que no podrá ser inferior a siete (7) años.
Así mismo, de acuerdo con el artículo 128º del Reglamento, son de cargo del Supervisor todos los tributos y gravámenes que corresponden según Xxx.
Adicionalmente según este mismo artículo tiene responsabilidad laboral sobre su personal, el pago de aportaciones sociales, seguros para resguardar la integridad de la prestación, de los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.
IMPORTANTE:
Indicar si se trata de una contratación por ítems, etapas o paquetes, en cuyo caso debe detallarse dicha información.
Indicar si el plazo referencial de ejecución del servicio de supervisión se realizará en etapas, teniendo en cuenta el plazo de ejecución del Proyecto y los avances de obra, en cuyo caso debe detallarse dicha información.
Dentro de los requerimientos técnicos se considerará lo siguiente:
- Plazos del servicio (inicio y término del plazo)
- Perfil de la Entidad Privada Supervisora y del personal propuesto
50 - Características generales de la supervisión
- Alcances específicos de la supervisión (1. Actividades previas a la ejecución del proyecto; 2.
Actividades durante la ejecución del Proyecto; 3.Actividades de recepción de la obra, revisión de liquidación de obra, informe final y presentación de liquidación del contrato de supervisión;
4. Actividades de revisión de liquidación de obra, informe final y presentación de liquidación de contrato de supervisión; 5. Otras actividades relacionadas)
- Documentación y contenido de la información que deberá presentar la Entidad Privada Supervisora durante la prestación del servicio (1. En la etapa de revisión del Estudio; 2.Etapa de supervisión de la obra)
- Forma de Pago
- Condiciones generales
- Penalidades, daños y perjuicios
- Resolución de contrato
- Conformidad del servicio y liquidación del servicio (precisar si las conformidades del servicio serán parciales, sujetas al cumplimiento de los Términos de referencia; y que la recepción y conformidad final del servicio de supervisión, se realizará mediante acta, luego de la revisión del Informe Final de la supervisión de la obra, verificándose el cumplimiento de las condiciones contractuales.
51
3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:
Los requisitos de calificación1 son los siguientes:
A. CAPACIDAD LEGAL – OBLIGATORIO | |
A.1. REPRESENTACIÓN | |
Requisitos: Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado o mandatario que rubrica la oferta. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesa de consorcio. Promesa de consorcio con firmas legalizadas2, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5) La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. | |
Acreditación: Copia de vigencia de poder expedida por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas. Promesa de Consorcio con Firmas Legalizadas. | |
B EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL | |
B.1 Experiencia Laboral del Personal Clave - Obligatorio | |
1. El JEFE DE PROYECTO que supervisará toda la Infraestructura y Solución Tecnológica: Experiencia laboral: Más de dos años y medio (2.5) de experiencia como Responsable de Obras y tener al menos una (01) participación en algún proyecto. Contar al menos con dos (02) participaciones como Ingeniero Residente y jefe de Proyectos. 2. El INGENIERO SUPERVISOR TECNOLÓGICO que supervisará la Solución Tecnológica: Experiencia laboral: Más de cinco (05) años de experiencia en supervisiones de obra y/o elaboración de expedientes técnicos de infraestructura y solución tecnológica. Haber participado más de cuatro (04) años para el estado como especialista y/o jefe de informática en los siguientes rubros: Proyectos de infraestructura tecnológica, proyectos de desarrollo de software, proyectos de | |
52
1
La Entidad Pública puede adoptar solo los requisitos de calificación contenidos en el presente capítulo. Los requisitos de calificación son fijados por el área usuaria en
el requerimiento..
2
En caso de presentarse en consorcio
53
planificación estratégica. | |||
3. ESPECIALISTA EN OBRA CIVIL: Haber participado no menos de tres (03) veces como asesor de Obras, veedor o Control de procesos, ejecución contractual de Obras, Auditoría de Estados Financieros y Presupuestales de Obras de alguna entidad Pública o Privada. Haber participado como especialista en la implementación de Centrales de Monitoreo de cámaras de video vigilancia. | |||
Acreditación: La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos por Locación de Servicio o Profesionales o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido al personal clave propuesto para la ejecución del servicio de consultoría de obra. | |||
C EXPERIENCIA DEL POSTOR | |||
C.1 FACTURACIÓN | Requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a cinco (05) veces el valor referencial, por la contratación de supervisión de obras iguales o similares al objeto de convocatoria, durante un periodo no mayor de cinco (05) años a la fecha de la presentación de ofertas. Las cuales deben estar referidas a la supervisión de obras, aquellas efectuadas en materia de construcción, mejoramiento, restauración o remodelación de: pistas, veredas, sardineles, sistemas de almacenamiento, obras de edificación que comprendan Comisarias, Centro de monitoreo y video vigilancia, central de emergencia e implementación de cámaras de video, Colegios, Hospitales, edificios comerciales, multifamiliares. | ||
Acreditación: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Facturas y/o comprobantes de pago, copia del cheque de pago, voucher de depósito y/o reporte de Estado de Cuenta bancaria y/u otro que valide fehacientemente su cancelación, correspondientes a un máximo de cinco (05) contrataciones. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las cinco (05) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor. En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. | |||
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor. | |||
IMPORTANTE: En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada, conforme a la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. |
IMPORTANTE:
Si con ocasión de las consultas y observaciones el área usuaria autoriza la modificación del requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho a la dependencia que las
aprobó.
54
CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)
FACTORES DE EVALUACIÓN | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
A. CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE | PUNTOS |
A.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE A.1.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE RESPECTO AL JEFE DE PROYECTO: Criterio: Se evaluará la experiencia del personal propuesto como JEFE DE PROYECTO, en función al número de participaciones realizadas como Responsable de Obras. Acreditación: Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. | XXXXX 0: Mayor o igual a 03 participaciones 50 Puntos XXXXX 0: Igual a 02 participaciones: 40 Puntos XXXXX 0: Igual a 01 Participación: 30 Puntos |
A.1.2. FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PROFESIONAL CLAVE RESPECTO AL INGENIERO SUPERVISOR TECNOLÓGICO: Criterio: Se evaluará en función del nivel de formación académica del personal clave propuesto como INGENIERO SUPERVISOR TECNOLÓGICO. Acreditación: Se acreditarán con copia simple de Títulos, Constancias, Certificados, U Otros Documentos, Según Corresponda. | XXXXX 0 : Maestría 25 Puntos XXXXX 0: Diplomado 20 Puntos XXXXX 0 : Seminarios 10 Puntos |
A.1.3. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE RESPECTO AL ESPECIALISTA EN OBRA CIVIL: Criterio: Se evaluará la experiencia del personal propuesto como ESPECIALISTA EN OBRA CIVIL, en función al número de participaciones realizadas como Asesor de Obras, Veedor o Control de Procesos, ejecución contractual de Obras, Auditoría de Estados Financieros y Presupuestales de Obras de alguna entidad pública o privada. Acreditación: Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. | XXXXX 0 : Maestría 25 Puntos XXXXX 0: Diplomado 20 Puntos XXXXX 0 : Seminarios 10 Puntos |
Se debe establecer al menos unos de los siguientes factores de evaluación:
55
IMPORTANTE:
CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO
Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.
Conste por el presente documento, la contratación de la Entidad Privada Supervisora de la elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto de inversión pública: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE PARAMONGA, DISTRITO DE PARAMONGA – CORONEL XXXXXXXX
– LIMA”, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA, en adelante LA ENTIDAD PÚBLICA, con RUC Nº 20154601644, con domicilio legal en Cal. Municipal N° 139 Mza. 72 Lote 01, LIMA – BARRANCA - PARAMONGA, representada por SUPA XXXXXXX XXXXXXXXXXX, identificado con DNI Nº 00000000; y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [ ],
debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [… ], a quien en adelante
se le denominará LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2017-CE/MDP-LEY N° 29230 para la contratación de la Entidad Privada Supervisora de la Elaboración del Expediente Técnico y ejecución del proyecto de inversión pública: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE PARAMONGA, DISTRITO DE PARAMONGA – BARRANCA –
LIMA”, a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la contratación de la Entidad Privada Supervisora de la Elaboración del Expediente Técnico y ejecución del proyecto de inversión pública: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE PARAMONGA, DISTRITO DE PARAMONGA – BARRANCA – LIMA”,
conforme a los Términos de Referencia.
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO EN NÚMEROSY LETRAS].
Este monto comprende el costo del servicio de supervisión, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.
El contrato se ejecutará a SUMA ALZADA.
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO15
El costo de los servicios de supervisión será financiado por LA EMPRESA PRIVADA que celebra el Convenio de Inversión con la Entidad Pública para la ejecución del Proyecto
56 materia de Supervisión, con cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL o CIPGN.
15 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.
El financiamiento de dicho costos, no implica una relación de subordinación de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA seleccionada a la Empresa Privada.
LA EMPRESA PRIVADA pagará las contraprestaciones pactadas a favor DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en la forma y oportunidad establecida en el contrato, siempre que LA ENTIDAD SUPERVISORA lo solicite presentando la Informe Valorizado que justifique el pago y acredite la ejecución de la prestación de los servicios, conforme a la sección específica de las Bases y LA ENTIDAD PÚBLICA otorgue la conformidad respectiva, de conformidad con lo establecido por el artículo 108° del Reglamento.
Durante la ejecución de sus funciones, la Entidad Privada Supervisora presenta a la Entidad Pública el informe valorizado de los avances del servicio conforme al Contrato de Supervisión. Una vez recibido dicho informe, la Entidad Pública debe dar la conformidad del servicio de supervisión dentro de los cinco (5) Días hábiles posteriores a la presentación del informe valorizado, salvo que presente observaciones que deben ser notificadas a la Entidad Privada Supervisora dentro del mismo plazo, las mismas que serán subsanadas dentro de los cinco (5) Días hábiles de notificadas.
En caso que la Empresa Privada financie la supervisión, la Entidad Pública solicita a la Empresa Privada que cancele a la Entidad Privada Supervisora el monto establecido en el informe valorizado y la conformidad del servicio de supervisión. La Empresa Privada hará efectivo de manera automática el pago a la Entidad Privada Supervisora, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles a partir de recibida la solicitud de la Entidad Pública, adjuntando la factura o comprobante de pago de la Entidad Privada Supervisora, sin posibilidad de cuestionamiento alguno.
[En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio].
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de 180 (ciento ochenta) días calendario, el mismo que se computa desde CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]
Hasta.
Los servicios de supervisión materia de este Contrato serán prestados hasta el plazo previsto para su culminación, el cual debe ser, como mínimo, hasta que se concluya con el acto de recepción total del proyecto.
IMPORTANTE:
a) De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente:
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS
TÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [……...…] días calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
16 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.
57
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora16 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD PÚBLICA, por el concepto, importe y vigencia siguiente:
De fiel cumplimiento del contrato17: S/ 8,688.39 (Ocho mil seiscientos ochenta y ocho con 39/100 Soles), a través de la Carta Fianza N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
LA ENTIDAD PÚBLICA puede solicitar la ejecución de las garantías cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento.
CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos fijados en el Capítulo III de las Bases y será otorgada por la Gerencia de Infraestructura.
De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días calendario. Si pese al plazo otorgado, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD PÚBLICA podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría de obra manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD PÚBLICA no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.
CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato y las establecidas en el Capítulo III del Título III del Reglamento, bajo apercibimiento xx xxx.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX
La conformidad de la consultoría de obra por parte de LA ENTIDAD PÚBLICA no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.
El plazo máximo de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada es de un (1) AÑO, contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD PÚBLICA.
17 La garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de la Entidad Privada Supervisora contratada.
58 De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una
vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES
Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PÚBLICA le aplica automáticamente una penalidad por xxxx por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto F x Plazo en días
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.
Se considera justificado el retraso, cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.
Esta penalidad se deduce de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
La penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por xxxx, LA ENTIDAD PÚBLICA puede resolver el contrato por incumplimiento.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley N° 29230 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 036-2017-EF.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de acciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.
Además, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y LA ENTIDAD PÚBLICA se obligan a
otorgar la conformidad de calidad y la conformidad recepción respectivamente, respecto del proyecto y de sus avances, conforme a los documentos estandarizados aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley N°29230 y su Reglamento, en las resoluciones y/o directivas que emita el MEF y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y disposiciones sustitutorias, y demás normas de derecho privado.
59
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS18
Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, podrán ser resueltas, en lo posible, por trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y común intención de las partes.
De existir observaciones y persistir la discrepancia, ésta puede resolverse por trato directo entre las partes. En caso no prospere el trato directo, cualquiera de las partes tiene el derecho a someter la controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda, dentro de los treinta (30) Días hábiles posteriores al pronunciamiento de la Entidad Pública o al vencimiento del plazo en que éste debió realizarse.
18 Se establecerá la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del debiendo
indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.
CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: NO PARTICIPACIÓN EN PRÁCTICAS CORRUPTAS
1.1 La EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA declara que ella, sus accionistas, las personas naturales y jurídicas con las que tiene relaciones directa o indirecta de propiedad, vinculación o control (conforme al Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos, aprobado por Resolución SMV Nº 019-2015- SMV/01 de la Superintendencia xxx Xxxxxxx de Valores, o norma que la modifique o sustituya), así como los directores, funcionarios, empleados o representantes de la Empresa Privada o de las personas jurídicas antes mencionadas, no han ofrecido, entregado, autorizado, solicitado o aceptado alguna ventaja ilícita, pecuniaria, económica o similar, relacionada con el proceso de selección, u otorgamiento de la buena pro, o la suscripción del presente convenio. Asimismo, declaran que no ofrecerán, entregarán, ni autorizarán, solicitarán o aceptaran ninguna ventaja ilícita, pecuniaria, económica o similar durante la ejecución del presente convenio.
Por su parte la ENTIDAD PÚBLICA declara que ella ni sus funcionarios, ni sus servidores han solicitado ni aceptado, ni solicitarán ni aceptarán pagos de cualquier tipo, que puedan ser considerados como soborno o corrupción, de la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA y/o por cuenta de la misma o alguna de las empresas vinculadas a la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA, con el fin de beneficiar a la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA.
1.2 Las Partes convienen expresamente que, de acuerdo a lo señalado en el inciso
m) y
n) del artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aplicable a los procesos y proyectos bajo el ámbito de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, según lo establecido por la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1341, el convenio queda resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del numeral 84.1 del artículo 84 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 036- 2017-EF, en el supuesto que:
a) se verifique la existencia de una sentencia condenatoria, consentida o
60 ejecutoriada, por cualquiera de los delitos tipificados en la Sección IV del
Capítulo II del Título XVIII del Código Penal, o delitos equivalentes, en caso estos hayan sido cometidos en otros países, contra los accionistas, directores,
funcionarios, empleados o representantes de la Empresa Privada o los de las personas jurídicas con las que la empresa privada tenga relación directa o indirecta de propiedad, vinculación o control (conforme al Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos, aprobado por Resolución SMV Nº 019-2015-SMV/01 de la Superintendencia xxx Xxxxxxx de Valores, o norma que la modifique o sustituya) relacionada con el proceso de selección, u otorgamiento de la buena pro, o la suscripción o ejecución del presente convenio; o
b) los accionistas, directores, funcionarios, empleados o representantes de la Empresa Privada o los de las personas jurídicas con las que la Empresa Privada tenga relación directa o indirecta de propiedad, vinculación o control (conforme al Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos, aprobado por Resolución SMV Nº 019-2015-SMV/01 de la Superintendencia xxx Xxxxxxx de Valores, o norma que la modifique o sustituya) hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en la Sección IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente.
En este caso, la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA no tiene derecho a reembolso, restitución o al pago por compensación o indemnización alguna por las inversiones o prestaciones realizadas durante la ejecución del presente Convenio; no pudiendo exigir a la Entidad Pública o Estado ninguno de los conceptos antes mencionados.
1.3 Asimismo, las Partes convienen expresamente que el convenio queda resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del numeral 84.1 del artículo 84 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 036-2017-EF, en el supuesto que:
a) que los funcionarios o servidores de la ENTIDAD PÚBLICA hubiesen sido condenados con sentencia consentida o ejecutoriada, por haber solicitado pagos de cualquier tipo, que puedan ser considerados como soborno o corrupción, a la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA o alguna de las empresas vinculadas a ella, con el fin de beneficiarla en la suscripción o ejecución del presente convenio; o,
b) que los funcionarios o servidores de la ENTIDAD PÚBLICA hubiesen admitido y/o reconocido haber solicitado pagos de cualquier tipo, que puedan ser considerados como soborno o corrupción, a la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA o alguna de las empresas vinculadas a ella, con el fin de beneficiarla en la suscripción o ejecución del presente convenio .
En este caso, la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA tendrá el derecho de solicitar el pago total de las inversiones o prestaciones efectivamente realizadas durante la ejecución del presente convenio, conforme a la normativa prevista en la Ley 29230.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:
61 DOMICILIO DE LA ENTIDAD PÚBLICA: [ ]
DOMICILIO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.
De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [. ] al [CONSIGNAR FECHA].
“LA ENTIDAD” “LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA”
62
ANEXOS
63
ANEXO Nº 1
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Señores
COMITÉ ESPECIAL – Ley 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2017-CE/MDP-LEY N° 29230
Presente.-
El que se suscribe, [… ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:
Nombre o Razón Social : | |||
Domicilio Legal : | |||
RUC : | Teléfono(s) : | ||
Correo electrónico : | |||
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda
IMPORTANTE:
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes del consorcio.
64
ANEXO Nº 2
DECLARACIÓN JURADA
Señores
COMITÉ ESPECIAL – Ley 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2017-CE/MDP-LEY N° 29230
Presente.-
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:
1.- No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado.
2.- Xxxxxxx, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del proceso de selección.
3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente proceso de selección.
4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.
5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………………………….……………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda
IMPORTANTE:
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.
65
ANEXO Nº 3
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA
Señores
COMITÉ ESPECIAL – Ley 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2017-CE/MDP-LEY N° 29230
Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
…….………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda
IMPORTANTE:
Adicionalmente, puede requerirse la presentación documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado
66 al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.
ANEXO Nº 4
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN
Señores
COMITÉ ESPECIAL – Ley 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2017-CE/MDP-LEY N° 29230
Presente.-
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda
67
ANEXO Nº 5
PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Señores
COMITÉ ESPECIAL – Ley 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2017-CE/MDP-LEY N° 29230
Presente.-
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una oferta conjunta al PROCESO DE SELECCIÓN Nº 002-2017-MDCV/CE-LEY N° 29230
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones).
Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para perfeccionar el contrato correspondiente con la Entidad Pública [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [ ].
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: %19 de Obligaciones
[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ]
[DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: %20 de Obligaciones
[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ]
[DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]
TOTAL: 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
..…………………………………. …………………………………..
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2
IMPORTANTE:
Esta declaración debe ser con firmas legalizadas de los integrantes del consorcio.
68
19 El porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales.
20 El porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales.
ANEXO Nº 6
DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO
Señores
COMITÉ ESPECIAL – Ley 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2017-CE/MDP-LEY N° 29230
Presente.-
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal clave propuesto es el siguiente:
DOCUMENTO | TIEMPO DE EXPERIENCIA ACREDITADA | N° DE | ||
NOMBRES Y | NACIONAL DE | CARGO Y/O | FOLIO | |
APELLIDOS | IDENTIDAD U OTRO | ESPECIALIDAD | DE LA | |
ANÁLOGO | OFERTA | |||
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda
69
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA
PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2017-CE/MDP-LEY N° 29230 - II CONVOCATORIA
ANEXO Nº 7
EXPERIENCIA DEL POSTOR
Señores
COMITÉ ESPECIAL – Ley 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2017-CE/MDP-LEY N° 29230
Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA:
Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO | FECHA21 | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA22 | MONTO FACTURADO ACUMULADO23 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
21 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, segúncorresponda.
22 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
23 Consignar en la moneda establecida en las bases.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda
ANEXO Nº 8
PROPUESTA ECONÓMICA (MODELO)
Señores
COMITÉ ESPECIAL – Ley 29230
PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2017-CE/MDP-LEY N° 29230
Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:
CONCEPTO | PRECIO UNITARIO O TARIFA24 | OFERTA ECONÓMICA [CONSIGNAR MONTO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA EN LA MONEDA DE LA | |
CONVOCATORIA | |||
TOTAL | |||
La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda
IMPORTANTE:
En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se presente”.
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente: “El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica”.
En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato, según lo previsto en el numeral 2.4 de la sección específica de las bases”.
71
24 Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.
ANEXO Nº 9
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE
LA EXONERACIÓN DEL IGV
Señores
COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230
Presente.-
Ref.- PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2017-CE/MDP-LEY N° 29230
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa25 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………………………….……………………….
. Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda
IMPORTANTE:
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.
72
25 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras xx xxxxxx de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”
ANEXO 10
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN
INDICAR LUGAR Y FECHA
Señores
COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230
Presente.-
Ref.- PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2017-CE/MDP-LEY N° 29230
[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], Nº RUC
[…………..], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIO,
ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………..], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el PROCESO DE SELECCIÓN Nº 002-2017-MDCV/CE-LEY N° 29230, identificado con DNI Nº […………..], quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.
Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.
…..………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del Postor o Representante Legal o común, según corresponda
73