PLIEGO DE CONDICIONES
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONCURSO DE MERITOS No. 002-080-2015
OBJETO: “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL
CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTOS MILITARES
PARA LA
PARA EL
PERSONAL SOLTERO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE URBANISMO PARA EL GRUPO AEREO DEL CASANARE EN YOPAL”
PÁGINAS WEB: xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
ABRIL de 2015
CAPÍTULO 1
INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO
1.1. OBJETO
1.2. FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
1.3. PRESUPUESTO OFICIAL
1.4. CAPACIDAD LEGAL
1.5. CORRESPONDENCIA
1.6. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
1.7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN
1.9. PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES
1.10. APERTURA DEL PROCESO
1.11. CONSULTA XXX XXXXXX DE CONDICIONES
1.12. INTERPRETACIONES MODIFICACIONES Y ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES
1.13 DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONCURSO DE MERITOS.
1.14. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
1.15. PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CONCURSO DE MERITOS
1.16. TÉRMINO PARA RETIRAR Y MODIFICAR LAS PROPUESTAS
1.17. CIERRE DEL PROCESO Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS
1.18. TERMINO PARA LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
1.19. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
1.20. PUBLICIDAD DEL INFORME DE EVALUACIÓN
1.21. CAUSALES DE RECHAZO
1.22. DECLARATORIA DE DESIERTA EL PROCESO
1.23. CRITERIOS DE DESEMPATE
1.24. ORDEN DE ELEGIBILIDAD
1.25. ADJUDICACIÓN
1.26. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DE SERIEDAD Y COPIA DE LAS PROPUESTAS QUE NO RESULTEN COMO ADJUDICATARIAS
1.27. FIRMA DEL CONTRATO
1.28. XXXXXXXXX DEL PROPONENTE FAVORECIDO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
1.29. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO
1.30. LIQUIDACIÓN
1.31. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES Y MECANISMOS DE COBERTURA.
1.32. GARANTÍAS
1.32.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
1.32.2. VALIDEZ DE LA OFERTA
1.32.3. ALCANCE XXX XXXXXX DE LA GARANTIA
1.32.4. GARANTÍAS CONTRACTUALES
1.33. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC:
1.34. ACUERDOS COMERCIALES
1.35. DEFINICIONES
CAPITULO 2
DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES
2.1. | VERIFICACIÓN JURÍDICA | |||
2.1.1 | PARTICIPANTES | |||
2.1.2. | CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | |||
2.1.3 | AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA | Y | SUSCRIBIR | EL |
CONTRATO |
2.1.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
2.1.4.1. PERSONA JURÍDICA NACIONAL DE NATURALEZA PRIVADA
2.1.4.2. PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PÚBLICA
2.1.4.3. PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO
2.1.4.4 PERSONAS NATURALES O ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
2.1.5. APODERADO
2.1.6. PROPUESTAS CONJUNTAS
2.1.7. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES
2.1.8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
2.1.9. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTE (RUP), DE LA CÁMARA DE COMERCIO
2.1.10. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA
2.1.11. BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
2.1.12. CERTIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIO PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.
2.2. DOCUMENTOS HABILITANTES FINANCIEROS
2.2.1 DOCUMENTACION FINANCIERA
2.2.1.1 PROPONENTES NACIONALES Y EXTRANJEROS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA
2.2.1.2 PROPONENTE PERSONA NATURAL EXTRANJERA SIN DOMICILIO EN EL PAÍS O PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA QUE NO TENGA ESTABLECIDA SUCURSAL EN COLOMBIA- NO OBLIGADO AL RUP
2.2.2. INDICADOR FINANCIERO DEL PROPONENTE
2.3. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE
2.4. EXPERIENCIA ESPECÍFICA
CAPITULO 3
DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3.1. EVALUACION ECONÓMICA
3.2. ASPECTOS TÉCNICOS EVALUABLES
3.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
3.2.2. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES
ANEXOS:
ANEXO 1 DATOS DEL PROCESO
ANEXO 2 DESCRIPCIÓN, PRESUPUESTO, LUGAR DE EJECUCIÓN, PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO
ANEXO 3 ALCANCE Y METODOLOGIA ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO.
FORMULARIOS:
FORMULARIO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA FORMULARIO No. 2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE FORMULARIO No. 3 HOJA DE VIDA PROFESIONALES
FORMULARIO No. 4 EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES
FORMULARIO No. 5 CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL MINIMO A UTILIZAR FORMULARIO No. 6 PROPUESTA ECONÓMICA (SOBRE 2)
FORMULARIO No. 7 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN FORMULARIO No. 8 DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA
FORMULARIO No. 9 FORMATO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
CAPÍTULO 1
INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares en desarrollo de las políticas de transparencia que le son exigibles y resuelta a la implementación de mecanismos efectivos en la lucha contra la corrupción; dando aplicación cabal a los principios constitucionales de buena fe, eficacia, eficiencia, imparcialidad, igualdad, publicidad y selección objetiva que rigen la administración pública, exhorta a todas las personas, especialmente a los proponentes interesados en el futuro contrato, a denunciar cualquier acto o insinuación proveniente de funcionarios de este establecimiento público o de personas ajenas al mismo, tendientes a obtener favores y/o ventajas en el proceso contractual en cualquiera de sus etapas, para efectos de lo cual pueden
acudir a la línea 018000910822/ xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
5 946450 (ext.1502-1500) 5 705001 o a la página
o
al
correo
electrónico
xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
INVITACIÓN VEEDURÍAS CIUDADANAS:
Conforme con lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, se permite convocar A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS, a participar dentro del desarrollo del presente proceso contractual, y así acatar estrictamente el cumplimiento de los principios de transparencia, economía, y responsabilidad de los postulados que rigen la función administrativa, que conlleven al éxito del proceso contractual.
AVISO IMPORTANTE
Se informa a los interesados en participar en el presente proceso de selección, que deberán tomar las medidas necesarias para el ingreso con antelación a las diligencias para efectos de pasar los controles de seguridad y de esta forma no llegar tarde.
Informa a los invitados que queda absolutamente prohibido utilizar la razón social Agencia Logística, ALFM o AGLO como denominación de consorcios o uniones temporales.
INFORMACIÓN GENERAL
Se solicita a los interesados en participar en el presente proceso leer con atención y sumo cuidado el presente pliego de condiciones a fin de evitar incurrir en errores al momento de elaborar y presentar su propuesta.
1.1 OBJETO
“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL SOLTERO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE URBANISMO PARA EL GRUPO AEREO DEL CASANARE EN YOPAL”.
1.2 FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
La escogencia del contratista del presente proceso de selección se realizará mediante concurso de meritos abierto, de conformidad con el artículo 152 del decreto 1510 de 2013.
1.3 PRESUPUESTO OFICIAL.
El presupuesto de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para la ejecución del objeto del presente Concurso de Méritos, es el que se describe en el Anexo 1 “Datos del proceso”.
1.4 CAPACIDAD LEGAL
Podrán participar en este proceso las personas legalmente capaces y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 6° de la Ley 80 de 1993.
1.5 CORRESPONDENCIA.
Los proponentes deben enviar su correspondencia en original dirigida a: Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Dirección de Contratación Xxxxxxx Xx Xxxxxx Xx. 00-00 Teléfono 0 00 00 00
Bogotá, D. C. – Colombia
Se entiende para todos los efectos del proceso que la única correspondencia oficial y por tanto susceptible de controversia, es la generada y remitida por la Agencia Logística – Dirección de Contratación.
En el caso de la correspondencia entregada por los proponentes, solo será considerada aquella radicada en la oficina de Gestión documental de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, ubicada en el primer piso del edificio principal Xxxxxxx Xx Xxxxxx Xx. 00-00.
1.6. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está conformado por la Constitución Política, las Leyes de la República de Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, Ley 361 de 1997, Ley 816 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de
2011, Decreto Ley 019 de 2012, Ley 1697 de 2013, Decreto 1510 de 2013, normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, Estatuto Tributario y las demás normas y especificación técnica concordantes con la materia objeto del contrato, que rijan o lleguen a
regir los aspectos del presente proceso de selección. Las normas y especificación técnica actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes.
NOTA: La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura Contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por la entidad en cualquier momento o hasta la adjudicación.
1.7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 artículo 18 y demás normas concordantes en general de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del art. 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el art. 60 de la Ley 610 de 2000 y Ley 1474 de 2011. El Proponente declarará en la Carta de Presentación de la propuesta que no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades.
1.8 PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo para la ejecución del contrato que se derive del presente proceso de selección es el estipulado en el Anexo 1 “Datos del Proceso”.
1.9 PROYECTO PLIEGO CONDICIONES
El proyecto xxx xxxxxx del concurso de meritos, se podrá consultar en las páginas web: xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en la Dirección de Contratación en la fecha establecida en el Anexo 1 “Datos del Proceso”.
Si la información es de carácter reservada la consulta únicamente podrá realizarse en la Dirección de Contratación ubicada en la Xxxxxxx Xx Xxxxxx Xx. 00-00, previa presentación del documento que faculte a la persona natural a revisar los documentos en nombre de la compañía interesada en el proceso. Igualmente, debe suscribirse el compromiso de confidencialidad.
Las observaciones o aclaraciones al proyecto xxx xxxxxx de condiciones deberán ser enviadas a la Dirección de Contratación Xxxxxxx Xx Xxxxxx Xx. 00-00 o al correo institucional xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx durante el periodo de su publicación y hasta antes de su apertura. La entidad dará respuesta de la aceptación o rechazo de manera motivada, la cual se podrá consultar en las páginas web: xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx y xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
1.10 APERTURA DEL PROCESO.
El concurso de méritos se abrirá en el lugar, fecha y hora señalados en el Anexo 1 “Datos del Proceso”.
1.11 CONSULTA XXX XXXXXX DE CONDICIONES
El pliego de condiciones, los estudios y documentos previos del concurso de meritos a que se refiere el decreto 1510 de 2013, estarán disponibles para su consulta en el Portal Único de Contratación xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, página web de la entidad xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, y en la Dirección de Contratación.
El interesado en participar en el proceso podrá retirar las copias del proceso de la siguiente manera:
1.- Previa consignación del valor de las copias por valor de $200 cada una, en la cuenta bancaria del BBVA N° 000-000-000 y presentación del recibo de pago.
2.- Consultando el link del proceso y el archivo contentivo en el pliego de condiciones publicado en el portal de contratación ó página Web de la entidad. En este evento, es de exclusiva responsabilidad del interesado verificar que la información adquirida a través del portal de contratación ó página web de la entidad corresponda al proceso, no siendo de recibo reclamo alguno al respecto.
1.12. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES.
Las solicitudes de aclaraciones y/o modificaciones deben ser radicadas en la Dirección de Contratación Xxxxxxx Xx Xxxxxx Xx. 00-00 u oficina de Gestión documental primer piso, o remitidas al correo institucional xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx o en la página web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx hasta el término indicado en el anexo 1 “Cronograma del Proceso” y se dirigirán así:
Señores:
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Director de Contratación
Avenida El Dorado No. 91-50 Primer Piso Tel: 0000000
Bogotá, D. C. – Colombia
ASUNTO: Observaciones al pliego de condiciones del concurso de meritos No. 002-080 de 2015
OBJETO: “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL SOLTERO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE URBANISMO PARA EL GRUPO AEREO DEL CASANARE EN YOPAL”.
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, analizará las inquietudes presentadas por los proponentes y cuando dichas solicitudes impliquen modificaciones al pliego de condiciones, éstas se harán mediante ADENDAS NUMERADAS, tal como lo establece el artículo 25 del Decreto 1510 de 2013, que formarán parte del mismo y serán de obligatorio análisis para la preparación de la propuesta. Este documento debe ser consultado a través de las páginas Web: xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. En todo caso se podrán expedir
adendas a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación.
La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por el (s) proponente(s), no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de la propuesta.
Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del proceso, las cuales tendrán únicamente valor interpretativo.
AVISO IMPORTANTE
LAS OBSERVACIONES Y ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEBEN EFECTUARSE DURANTE EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL NUMERAL ANTERIOR.
1.13 DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONCURSO DE MERITOS
Es responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las estipulaciones xxx xxxxxx, para un ofrecimiento del objeto del proceso de selección y realizar los análisis necesarios, para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. Por la sola presentación de la propuesta, se considera que el proponente realizó el examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan su presentación.
La exactitud, confiabilidad, o integridad de la información consultada por el proponente, está bajo su propia responsabilidad, así como la interpretación que haga de la información obtenida en las distintas etapas del proceso.
La Agencia Logística no entregará para los fines de la preparación y presentación de las propuestas, material, documentación, o manuales de ninguna naturaleza asociados a las descripciones y especificaciones técnicas de los elementos a adquirir, excepto la información contenida en el pliego de condiciones. En consecuencia es responsabilidad del proponente, al asumir los deberes de garantía asociados con el suministro de los bienes y/o servicios solicitados, conocer plenamente sus condiciones técnicas, sin perjuicio de la facultad que le asiste de solicitar por escrito información puntual para precisar los aspectos que incidan en la formulación de su propuesta.
La información contenida en el pliego de condiciones, o proporcionada en conjunto con el mismo, o comunicada posteriormente a cualquier persona, con respecto a una operación propuesta que involucra a la Agencia Logística, no se considerará como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, por los funcionarios, asesores, consultores externos o representantes de estos. En tal sentido, el proponente obtendrá asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, técnica, económica y de cualquier otra naturaleza, necesaria para presentar su propuesta. El proponente informará sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del proceso de selección, es decir, la legislación vigente en la República de Colombia y del contrato que se celebrará como consecuencia de la misma.
La circunstancia de que el proponente no obtenga toda la información necesaria para preparar su oferta, no lo exime de la obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza, o reconocimientos adicionales por el contratante, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobre costos para el contratista. En consecuencia el proponente al elaborar su propuesta, tendrá en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se basarán estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.
El proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la preparación y presentación de su propuesta. Igualmente le corresponderá la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato, según la asignación de costos y riesgos previstos para la adquisición de los bienes objeto del proceso, para lo cual obtendrán asesoría calificada. La Agencia Logística no es responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de selección.
1.14 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
La propuesta deberá ser presentada por escrito, en idioma castellano, junto con todos los documentos que la acompañan y deberán ser entregadas dentro del plazo del concurso de meritos.
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:
Sobre (1): contendrá original y una (1) copia, de la Propuesta con todos los documentos, anexos y formularios relacionados en los pliegos de condiciones, excepto el formulario 6 (Propuesta Económica), debidamente foliada y con índice la cual debe ser idéntica en su contenido a la propuesta original, en sobres separados, cerrados y sellados.
La entidad siguiendo las políticas establecidas por la Ley 594 del 2000, recomienda que la oferta sea presentada en carpeta celuguia tamaño carta con máximo doscientos (200) folios por carpeta. Cada una de las carpetas debe estar marcada en la parte inferior derecha con rótulo de 10 x 10 cm., el cual debe contener la siguiente información:
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CONCURSO DE MERITOS No. DEL AÑO 2015 OBJETO:
NOMBRE DEL PROPONENTE:
DIRECCIÓN COMERCIAL:
TELÉFONO:
FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:
SOBRE No. PROPUESTA (xxxx)
ORIGINAL ó COPIA.
Sobre (2) debe contener el original de la Propuesta Económica (FORMULARIO 6), copia en CD ROM, del citado formulario, en sobre cerrado y sellado.
El sobre debe estar rotulado con la siguiente información:
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES CONCURSO DE MERITOS No. DEL AÑO
OBJETO: INFORMACIÓN DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE:
DIRECCIÓN COMERCIAL:
TELÉFONO:
FAX:
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:
SOBRE No. xxxx PROPUESTA ECONÓMICA - ORIGINAL
OBSERVACIONES GENERALES:
Todos los folios de la propuesta deben venir numerados en forma consecutiva. En caso de que las propuestas no se presenten debidamente numeradas, este riesgo será soportado por el proponente. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, consignará tal hecho en la respectiva acta de cierre.
Se solicita que todos los documentos y certificaciones a los que se refiere el pliego de condiciones, emitidas en idioma diferente al español, sean presentados en su idioma original y en traducción simple al español.
Las enmiendas, entrelíneas y raspaduras deben ser debidamente salvadas.
Las propuestas deberán entregarse en el lugar y hasta el día y hora fijadas para el cierre del proceso, señaladas en el Anexo 1 “Datos del Proceso”.
De la diligencia de recepción de propuestas, según el caso se dejará constancia en acta, en la cual se relacionarán las propuestas presentadas, indicando el orden de entrega, fecha y hora.
La presentación de la propuesta constituye un compromiso entre el proponente y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, según el cual dicha propuesta, permanece abierta para su evaluación y aceptación durante la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, so pena de hacerla efectiva si el proponente la retira, salvo que este retiro obedezca a la configuración de una causal de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.
NOTA. - INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: A pesar que la naturaleza de la información que se solicita para la presentación de las propuestas, no tiene la vocación de constituir información que pueda ampararse en la reserva o el secreto protegidos por la Ley, los proponentes serán responsables de advertir lo contrario en el caso en que las propuestas contuvieren información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresando las normas legales que le sirven de fundamento.
En todo caso, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta.
NO SE ACEPTAN PROPUESTAS:
Que sean enviadas por correo, e-mail o fax.
Que se presenten después de la fecha y hora fijadas para el cierre.
Que se presenten en sitios o condiciones diferentes de los que se han previsto en el Anexo 1 “Datos del Proceso”.
Alternativas.
1.15. PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CONCURSO DE MERITOS
Cuando la Agencia Logística de las Fuerzas Militares lo estime conveniente, o por solicitud de los interesados, se podrá prorrogar el plazo comprendido entre la apertura y el cierre del concurso de meritos, antes de su vencimiento. La petición de prórroga se elevará ante el Ordenador del Gasto que aparece en el anexo 1 “Datos del Proceso”, con una antelación mínima de dos (2) días hábiles a la diligencia de cierre, con el fin de comunicar la decisión sobre la misma a los demás interesados que hayan retirado copia xxx xxxxxx de condiciones.
El plazo del concurso de meritos, entendido como el término que debe transcurrir entre su fecha de apertura y cierre, podrá prorrogarse antes del vencimiento por un término igual al inicialmente fijado, cuando así lo estime conveniente la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
1.16. TÉRMINO PARA RETIRAR Y MODIFICAR LAS PROPUESTAS
Los proponentes podrán solicitar por escrito que su propuesta no sea considerada antes de la fecha y hora previstas para el cierre del proceso. En tal evento los sobres que la contengan, sin abrirse, le serán entregados al iniciarse la diligencia de cierre del concurso de meritos, y se dejará constancia en el acta.
En el mismo término podrán sustituir o modificar su oferta después de presentada, mediante el envío de una comunicación, por escrito y debidamente firmada por su representante autorizado.
Dicha comunicación debe ser acompañada de la correspondiente sustitución o modificación de oferta.
Los proponentes podrán retirar sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre del proceso. En este caso se les devolverán sin abrir y se dejará constancia de esta devolución.
1.17. CIERRE DEL PROCESO Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS.
El plazo para el recibo de propuestas es aquel comprendido entre la fecha señalada para la apertura del proceso y fecha y hora establecidas para el cierre de la misma, señalado en el Anexo 1 “Datos del Proceso”. Adicionalmente en dicho anexo se indica el lugar para la entrega de dichas propuestas.
De la diligencia de cierre, se levantará un acta que contendrá un control de orden de presentación de las propuestas en forma estrictamente consecutiva, indicando: fecha, hora, número de orden de entrega de la propuesta, nombre o razón social del proponente y de la persona que efectúe materialmente el acto de presentación por cuenta de aquel, con su número de cédula de ciudadanía y clase de garantía de seriedad de la propuesta indicando entidad que la expide y la vigencia.
La acta debe ser suscrita por los funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares que allí intervengan. Dicha acta se publicará en las páginas web xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx y xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Las propuestas que lleguen después de la hora prevista para el cierre del proceso de selección, no serán recibidas. Para verificar la hora señalada, se tendrá en cuenta la que señale la página de Internet xxxx://xxxxxxxxx,xxx.xxx.xx/; xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx, link identificado con el nombre hora legal colombiana, ó a través de la emisora de la Universidad Nacional UN-Radio en la frecuencia 98.5MHz de FM estéreo, la cual de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 20 del decreto 2153 de 1992, dado que esta Entidad es la competente para asignar la hora legal que rige en la República de Colombia.
En forma supletiva, la hora oficial para la recepción de las ofertas será determinada por el reloj que se dispondrá para el efecto en el lugar de recepción de las ofertas, el cual será previamente sincronizado a la hora oficial.
En ningún caso la Agencia Logística de las Fuerzas Militares se hará responsable de la xxxx en la entrega de alguna oferta por dificultades del ingreso a las instalaciones de la misma, por lo que resulta de exclusiva responsabilidad de los proponentes asistir oportunamente a la diligencia de cierre del proceso.
1.18. TERMINO PARA LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, realizará la verificación y evaluación de las propuestas dentro del término señalado en el Anexo 1 “Datos del Proceso”. Dentro de ese término, evaluará las propuestas y podrá solicitar a los proponentes en igualdad de condiciones hasta la adjudicación, las aclaraciones y explicaciones que estime indispensables.
Cuando a juicio de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el plazo para la verificación y evaluación de las propuestas no permita concluir esta etapa, la entidad podrá prorrogarlo mediante acto motivado, hasta por un término igual al inicialmente previsto.
1.19. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas, no podrán ser reveladas a los proponentes ni a terceros hasta que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares comunique a los primeros que los informes de evaluación se encuentran disponibles para que presenten las observaciones correspondientes.
1.20. PUBLICIDAD DEL INFORME DE EVALUACIÓN
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares colocará a disposición de los proponentes el informe de verificación y evaluación de las propuestas por un término de tres (3) días hábiles, que permanecerán en la Dirección de Contratación, ubicada en la Av. Calle 26 No. 91-50 Primer Piso, en el horario comprendido entre las 8:00 a las 16:00 horas, para que los proponentes presenten las observaciones que estimen pertinentes, las cuales deberán hacerse por escrito dentro del término señalado.
El informe de verificación y evaluación también se publicará en el Portal Único de Contratación xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx y en el sitio web de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Las observaciones formuladas por los proponentes a los informes de evaluación jurídica, financiera y técnica elaborados por la entidad, se darán a conocer en la audiencia de adjudicación.
1.21. CAUSALES DE RECHAZO
1 Cuando el proponente no subsane x xxxxxxx la documentación que sea requerida por la entidad hasta la audiencia de adjudicación, respecto de la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización.
2 Cuando el proponente o alguno de los miembros del consorcio o de la unión temporal o el representante legal se encuentre incurso en alguna (s) de las causales de inhabilidad o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley.
3 Cuando la Agencia Logística de las Fuerzas Militares descubra o compruebe falta de veracidad en la documentación presentada para esta convocatoria.
4 Cuando existan varias ofertas hechas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o con nombres diferentes.
5 Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influido, u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.
6 Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere la aplicación del principio de selección objetiva.
7 Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.
8 Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en el pliego de condiciones.
9 Cuando la propuesta esté incompleta en cuanto omita la inclusión de información considerada en el pliego de condiciones como necesaria para la comparación objetiva.
10 Cuando la oferta haya sido calificada como inhábil, entendiéndose como oferta hábil aquellas que cumplen en su totalidad con los requisitos técnicos, jurídicos, financieros, económicos y de experiencia exigidos en el presente pliego de condiciones.
11 Cuando la propuesta contenga datos tergiversados que induzcan en error a la administración.
12 Cuando el proponente no presente con la propuesta la oferta económica
13 Cuando el valor de la oferta económica supere el presupuesto oficial.
14 Cuando la propuesta obtenga un puntaje técnico inferior al mínimo solicitado.
1.22. DECLARATORIA DE DESIERTA EL PROCESO.
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares declarará desierta el presente proceso en los siguientes casos:
1- Cuando las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias. 2- Cuando no se presenten ofertas.
3- Por cualquier otra causa que impida la selección objetiva.
La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto motivado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el cual se notificará a todos los proponentes. Contra dicho acto procede únicamente el recurso de reposición.
1.23. CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de presentarse igualdad en el puntaje total de las ofertas evaluadas, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en aplicación de las normas que regulan esta materia aplicara los siguientes criterios de desempate:
1. Se preferirá la oferta de proponente nacional.
2. Quien se presente en calidad de Mipymes Nacional.
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.
En caso de persistir el empate se definirá por el siguiente sorteo de balotas:
SORTEO DE BALOTAS:
En el evento que aplique el sorteo, para determinar a quién se le adjudique el presente proceso se realizará de acuerdo a las siguientes reglas:
1. Se numeran (05) cinco balotas, del uno (01) al cinco (05) y serán colocadas en una bolsa.
2. Se dará inicio al sorteo de acuerdo al orden de inscripción en la planilla de asistencia a la audiencia de adjudicación, el primer oferente extraerá dos (2) balotas quedando tres
(3) en el interior de la bolsa.
3. El participante en voz alta indicara cual es el valor de la sumatoria de sus dos (02) balotas, las cuales serán puestas nuevamente en la bolsa.
4. Acto seguido se repetirá este procedimiento con los demás oferentes habilitados para el sorteo.
5. El participante con el valor más alto de la sumatoria de sus dos (02) balotas será el ganador.
6. De persistir el empate este procedimiento se repetirá hasta tanto resulte un ganador. (Con los oferentes que obtuvieron el mayor valor).
Nota: Los requisitos establecidos para Mipymes o la Ley 361 de 1997, deben ser acreditados con la oferta, para ser tenidos en cuenta como criterio de desempate.
1.23.1. CUMPLIMIENTO LEY 905 DE 2004
Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la LEY 905 DE 2004 y otorgar el criterio de desempate establecido en el numeral 1.23. xxx xxxxxx de condiciones, el tamaño de la Mipyme del proponente debe estar verificado por la respectiva Cámara de Comercio y esta información ha de estar registrada en el correspondiente Registro Único de Proponentes o certificado de existencia y representación legal, información esta que será verificada por los comités respectivos.
En el eventual caso de no figurar esta información en el Registro Único de Proponentes, la verificación se sujetara a los siguientes parámetros:
1. Mediana empresa:
a) Xxxx presentar la planilla de aportes parafiscales en donde se acredite que cuenta con una planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o,
b) Acreditar que cuenta con unos activos totales por valor entre 100.000 a 610.000 UVT, los cuales se obtendrán de la información financiera contenida en el RUP.
2. Pequeña empresa:
a) Xxxx presentar la planilla de aportes parafiscales en donde se acredite que cuenta con una Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o,
b) Acreditar que cuenta con unos activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, los cuales se obtendrán de la información financiera contenida en el RUP.
3. Microempresa:
a) Xxxx presentar la planilla de aportes parafiscales en donde se acredite que cuenta con una planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores, o,
b) Acreditar que cuenta con unos activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, los cuales se obtendrán de la información financiera contenida en el RUP.
La anterior regla será aplicada a las empresas o sociedades extranjeras que no tengan domicilio en Colombia o en su defecto aportaran los estados financieros en físico.
1.23.2. CUMPLIMIENTO LEY 361 DE 1997
Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 361 de 1997 y otorgar el criterio de desempate establecido en el numeral 1.23 xxx xxxxxx de condiciones, el proponente debe adjuntar junto con su propuesta la siguiente documentación:
a) Certificación expedida por la oficina de trabajo en la cual se acredite que el proponente es el empleador y tiene en su nomina por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la presente ley.
b) Que su vinculación sea por lo menos con anterioridad de un año presentado la planilla de la respectiva nomina.
1.24. ORDEN DE ELEGIBILIDAD.
Para efectos de asignar el orden de elegibilidad, una vez culminadas las verificaciones de los requisitos habilitantes jurídicos y financieros, así como la asignación de puntajes de experiencia especifica del proponente y de los profesionales, y habiéndose efectuado los requerimientos previos a que hubiere lugar y obtenidos sus correspondientes respuestas, los comités trasladarán sus conceptos a la Unidad Asesora para determinar en definitiva cuales ofertas resultan hábiles.
Entiéndase como ofertas hábiles aquellas que han cumplido en su totalidad con los requisitos jurídicos, financieros y técnicos exigidos en el pliego de condiciones.
A las ofertas conceptuadas como hábiles se les asignará el puntaje de que trata el pliego de condiciones, se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el puntaje FINAL obtenido por las mismas, de mayor a menor y se asignará el primer puesto en el orden de elegibilidad por ítem al mayor puntaje, el segundo al siguiente, y así sucesivamente.
En la Audiencia Pública, se abrirá el Sobre No. 2, propuesta económica, para realizar la correspondiente revisión y evaluación de la oferta adjudicataria según el máximo puntaje obtenido.
1.25. ADJUDICACIÓN.
Se adjudicará el concurso de méritos al oferente que habiendo presentado una propuesta hábil, obtenga el primer orden de elegibilidad por ítem respecto de los cuales haya presentado oferta.
La adjudicación del presente proceso será global.
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, hará la adjudicación dentro del término fijado en el Anexo 1 “Datos Del Proceso”. Este término podrá prorrogarse mediante acto administrativo y la prórroga podrá ser por un término no mayor a la mitad del inicialmente fijado, siempre que las necesidades de la administración así lo exijan, de conformidad con lo previsto en el numeral 9º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.
La adjudicación del presente proceso se efectuará en Audiencia Pública y se seguirá el procedimiento dispuesto en el artículo 67 del Decreto 1510 de 2013, de la cual se levantará un acta, y mediante resolución motivada que se entenderá notificada en dicha audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 1150 de 2007.
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga tanto a la entidad como al adjudicatario, y contra él no procede recurso alguno por la vía gubernativa, no obstante a lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.
En caso que se adjudique el contrato con base en una propuesta que presente precios que no obedezcan a las condiciones xxx xxxxxxx y que no logren ser detectados durante el proceso de selección, el contratista deberá asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho ya que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares no aceptará reclamo alguno con relación a ellos.
1.26. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DE SERIEDAD Y COPIA DE LAS PROPUESTAS QUE NO RESULTEN COMO ADJUDICATARIAS.
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, a través de la Dirección de Contratación, hará devolución de la garantía de seriedad de la oferta, una vez adjudicado el proceso a los oferentes que no resultaron adjudicatarios. De igual manera se devolverán los sobres económicos que no hayan sido abiertos.
Para la devolución de las copias de la propuesta los proponentes tendrán un plazo de veinte
(20) días calendario para reclamarlas en la Dirección de Contratación (Av. Xxxxx 00 Xx. 00-00 Xxxxxx Xxxx), en caso contrario, se procede a su destrucción.
1.27. FIRMA DEL CONTRATO.
El plazo y sitio para la suscripción del contrato resultante del presente proceso de selección abreviada, será el fijado en el Anexo 1 “Datos del Proceso”.
Si por algún motivo no se pudiere firmar el contrato dentro del período de validez de la propuesta, el proponente seleccionado tendrá la obligación de anexar el certificado de modificación de la póliza de seriedad que amplíe su vigencia, por un término igual a la mitad del inicialmente fijado.
1.28. XXXXXXXXX DEL PROPONENTE FAVORECIDO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
Si el proponente seleccionado no suscribe el contrato dentro del término previsto, se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta a favor de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en calidad de sanción sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la garantía.
En este evento, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares podrá adjudicar el contrato, dentro de los QUINCE (15) días hábiles siguientes, al proponente calificado en segundo lugar del orden de elegibilidad siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Entidad.
1.29. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.
Dentro del término fijado en el Anexo 1 “Datos del Proceso”, el contratista, debe constituir una Garantía Única a favor de la entidad contratante, la cual debe ser entregada en la Dirección de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
Para ejecutar el contrato es necesario que el contratista acredite que se encuentra al día la afiliación a parafiscales y los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y riesgos laborales.
1.30. LIQUIDACIÓN.
La liquidación del contrato se efectuará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato.
1.31. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES Y MECANISMOS DE COBERTURA
Riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales:
a. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la entidad de los perjuicios derivados de:
- Incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista.
- El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al Contratista.
b. El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.
a. Calidad del servicio: Este amparo cubre a la Entidad Estatal por la Mala calidad o insuficiencia de los informes entregados con ocasión de un contrato de consultoría o (ii) Mala calidad del servicio prestado teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato.
Riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales:
RIESGOS TECNICOS
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
CLASE | GENERAL | GENERAL | ESPÉCIFICO | ESPÉCIFICO | ESPECIFICO | |
FUENTE | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | INTERNO | |
ETAPA | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | |
TIPO | RIESGOS DEFICIENCIA | LA PÉRDIDA, DESTRUCCIÓN, O ROBO | FALTA DE PREVISIÓN – NO PAGO | RIESGO TECNOLÓGICO | RIESGO INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | |
DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | RIESGOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO | LA PÉRDIDA, DESTRUCCIÓN, O ROBO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE UTILICEN PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO, Y QUE SURJAN COMO CONSECUENCIA, HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN | NO PREVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA MEJOR ALTERNATIVA PARA EL TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS (SI APLICA) Y PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE IMPIDAN LA ENTREGA OPORTUNA DEL SERVICIO CONTRATADO EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO. ASÍ COMO EL PAGO DE LAS PRIMAS DE LOS SEGUROS DE TRANSPORTE POR ROBO, DESTRUCCIÓN Y/O PÉRDIDA DE LOS MISMOS, UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN | SON LOS DERIVADOS XX XXXXXX EN LOS SISTEMAS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO. | CUANDO LA OBRA NO SE EJECUTA EN CONDICIONES NORMALES POR LA FALTA DE VERIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA | |
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | INICIACIÓN DEBIDO PROCESO- EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUALES- PRÓRROGAS | INICIACIÓN DEBIDO PROCESO- EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES- PRÓRROGAS | INSATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD | INSATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD | |
PROBABILIDAD | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
IMPACTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
VALORACIÓN DEL RIESGO | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
CATEGORÍA | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | |
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | |
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL | ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA NECESIDAD – SUFICIENCIA DE PLANEACIÓN | PROCESO SANCIONATORIO EN CONTRA DEL CONTRATISTA | |
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IMPACTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
VALORACIÓN DEL RIESGO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CATEGORÍA | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | |
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | SI | SI | SI | SI | SI | |
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | SUPERVISOR- CONTRATISTA | SUPERVISOR- CONTRATISTA | SUPERVISOR- CONTRATISTA | COMITÉ ESTRUCTURADOR | SUPERVISOR- CONTRATISTA | |
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO | EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | DESDE LA PLANEACIÓN CONTRACTUAL | EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN | |
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | EN LA EJECUCIÓN FINAL DE TODOS Y CADA UNOS DE LOS SERVICIOS | EN LA EJECUCIÓN FINAL DE TODOS Y CADA UNOS DE LOS SERVICIOS | EN LA EJECUCIÓN FINAL DE TODOS Y CADA UNOS DE LOS SERVICIOS | EN LA EJECUCIÓN FINAL DE TODOS Y CADA UNOS DE LOS SERVICIOS | FALLO DE PROCESO SANCIONATORIO | |
MONITOREO Y REVISIÓN | COMO SE REALIZA EL | EN LOS INFORMES DE | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y | VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | EN LOS INFORMES DEL |
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
MONITOREO? | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PAGOS | Y CONTROL DE PAGOS | CONTROL DE PAGOS | SUPERVISOR | ||
PERIODICIDAD ¿CUANDO? | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL |
RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS:
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
CLASE | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL | ESPECIFICO |
FUENTE | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | INTERNO - CONTRATISTA |
ETAPA | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
TIPO | RIESGO FINANCIERO | R. ECONÓMICO | R. ECONÓMICO | R. ECONÓMICO | R.ECONÓMICO | R. ECONÓMICO |
DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | FALTA DE CONSECUCIÓN DE RECURSOS QUE SOPORTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | EL CONTRATISTA DEBE AL MOMENTO DE PRESENTAR SU OFERTA TENER EN CUENTA TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS, ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONE S QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN. LOS PRECIOS DE LA CONTRATACIÓN SE ENTIENDEN FIJOS Y FIRMES, LOS CUALES NO SERÁN OBJETO DE POSTERIORES REAJUSTES | LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA A LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EL CONTRATISTA MANTENDRÁ EL PRECIO TOTAL OFERTADO Y PACTADO | LOS EFECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLE S DE LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA VARIACIÓN EN EL ENTORNO XXX XXXXXXX Y LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA ADELANTAR EL OBJETO CONTRACTUAL. | CAMBIOS EN LAS VARIABLES MACROECONÓMICA S DE COLOMBIA.; ESTA VARIABLE DEBE SER CONTEMPLADA Y PREVISTA DE ACUERDO A LA SITUACIÓN EN EL MOMENTO EN EL CUAL EL CONTRATISTA PRESENTA SU OFERTA PERO PROYECTADA AL MOMENTO EN EL CUAL SE VA A EJECUTAR LA OBRA. | TENIENDO EN CUENTA QUE EL TÉRMINO PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORÍA SERÁ A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENT O Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO HASTA LA ENTREGA A SATISFACCION DE LA OBRA, EN CASO DE MAYOR PERMANENCIA EN OBRA, EL INTERVENTOR ASUME LOS COSTOS POR DICHO TIEMPO. |
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL) | |||||
PROBABILIDAD | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
IMPACTO | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
VALORACIÓN DEL RIESGO | 1,4 | 1,4 | 3, 6 | 1,4 | 1,4 | 3, 6 |
CATEGORÍA | 2, 3 Y 4 | 2, 3 Y 4 | 5 | 2, 3 Y 4 | 2, 3 Y 4 | 5 |
¿A QUIEN SE LE AGINA? | 100% AL CONTRATISTA | 100% AL CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% AL CONTRATISTA | 100% AL CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA |
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | LA ADMINISTRACIÓ N EXIGE INDICADORES FINANCIEROS ACORDES AL PROCESO CONTRACTUAL EL SUPERVISOR Y/O EL INTERVENTOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL CONTRATO | DEBIDO PROCESO | LOS PRECIOS CONTRATADOS SON FIJOS Y FIRMES, TENIENDO EN CUENTA QUE SON LOS PRECIOS OFERTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A SU ANALISIS DE PRECIOS, EN CASO DE PRESENTARSE DICHO ACONTECIMIENT O DEBERA ASUMIR LOS SOBRECOSTOS PRESENTADOS. | LA ADMINISTRACIÓ N EXIGE INDICADORES FINANCIEROS ACORDES AL PROCESO CONTRACTUAL | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | |
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENT O | PROBABILIDA D | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
IMPACTO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
VALORACIÓN DEL RIESGO | 1,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,4 | |
CATEGORÍA | 2, 3 Y 4 | 2,3 Y 4 | 2, 3 Y 4 | 2,3 Y 4 | 2,3 Y 4 | 2, 3 Y 4 | |
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR- CONTRATISTA | SUPERVISOR Y/O INTERVNTOR- CONTRATISTA | SUPERVISOR Y/O INTERVNTOR- CONTRATISTA | SUPERVISOR Y/O INTERVNTOR- CONTRATISTA | SUPERVISOR Y/O INTERVNTOR- CONTRATISTA | SUPERVISOR Y/O INTERVNTOR- CONTRATISTA | |
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO | ||||||
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO | ||||||
MONITOREO Y REVISIÓN | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | |||||
PERIODICIDAD ¿CUANDO? | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL |
RIESGOS JURÍDICOS
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
CLASE | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL N/A | GENERAL | |
FUENTE | INTERNO-EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO N/A | INTERNO | |
ETAPA | PLANEACION-EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN N/A | EJECUCIÓN | |
TIPO | RIEGOS SOCIALES O POLITÍCOS | RIESGOS REGULATORIOS | RIESGOS DE LA NATURALEZA | RIESGOS AMBIENTALES N/A | RIESGOS DE EJECUCIÓN | |
DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO- INESTABILIDAD JURÍDICA | OCURRENCIA DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO, PAROS O HUELGAS, O LOS EFECTOS | EFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE | RIESGOS DE FUERZA MAYOR ASEGURABLES REFERIDOS AL IMPACTO ADVERSO SOBRE LA | SE APLICARA DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL N/A | CUANDO NO RECOMEINDEN LAS MEDIDAS NECESARIAS FRENTE AL CONTRATO |
DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS E IMPEDIMENTO EN EL DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE OBRA, AMENAZAS DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY Y/O LA COMUNIDAD | ADOPTE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE SEAN APLICABLES AL CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS. | EJECUCIÓN Y/O OPERACIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS DERIVABLES DE DESASTRES NATURALES, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTREN ASEGURADOS. | OBJETYO DE INTERVENTORÍA Y ELLO CONLLEVE A MAYORES PAGOS POR PERMANENCIA EN OBRA Y/O DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y/ O ADICIONES | ||||
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES | PARÁLISIS O PRORROGA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES | INCUMPLIMIENTO O PARÁLISIS DEL CONTRATO | INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL N/A | DETRIMENTO PATRIMONIAL Y/O MAYORES PAGOS | |
PROBABILIDAD | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
IMPACTO | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
VALORACIÓN DEL RIESGO | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
CATEGORÍA | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO | |
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | LA ENTIDAD | CONTRATISTA | LA ENTIDAD | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | |
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS | EL CONTRATISTA DEBERA ESTAR INFORMADO DE LA SITUACION DE ORDEN PUBLICO QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS | SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION- CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA- DEBIDO PROCESO | EN LA PLANEACION EXIGENCIAS DE LICENCIAS AMBIENTALES N/A | SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION- CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA- DEBIDO PROCESO | |
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
IMPACTO | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
VALORACIÓN DEL RIESGO | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
CATEGORÍA | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO BAJO | RIESGO ALTO | |
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | COMITES ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO | COMITES ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO | COMITES ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO | COMITES ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO | COMITES ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO | SUPERVISOR DEL CONTRATO | |
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO | PLANEACION | PLANEACION | PLANEACION- EJECUCION | EJECUCION DEL CONTRATO | PLANEACION | UNA VEZ SE CONOZCAN LOS HECHOS | |
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | CON EL CIERRE DEL PROCESO | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | CUANDO SE FALLE EL PROCESO SANCIONATORIO |
MONITOREO Y REVISIÓN | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD | MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |
PERIODICIDAD ¿CUANDO? | MENSUAL | MENSUAL | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA | MENSUALES / COMO INDIQUE CRONOGRAMA | MENSUAL | MENSUAL |
1.32. GARANTIAS
1.32.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
Cada proponente deberá constituir junto con su propuesta una garantía de seriedad de la oferta a cargo del proponente y a favor de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, mediante cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo establecidos en el artículo 111 del Decreto 1510 de 2013, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial por ítem (s) ofertado (s), con una vigencia desde el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa Contractual, la cual no podrá ser inferior a tres (3) meses.
En el evento que la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes, no a nombre de sus representantes legales, y debe expresar claramente que será exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en todo o en parte, derivado del incumplimiento de las obligaciones amparadas.
El pago de la garantía, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter sancionatorio derivado del incumplimiento de la oferta, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, de exigir por los medios reconocidos en Colombia la indemnización de los perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar.
NOTA: Para el evento especifico en el que el adjudicatario no suscriba el respectivo contrato en el término establecido por el pliego de condiciones sin justa causa, se exigirá a titulo de sanción la totalidad del valor asegurado en la póliza de seriedad de la oferta.
1.32.2. VALIDEZ DE LA OFERTA
Las ofertas deben tener el término de validez de tres (3) meses contados a partir de la fecha definitiva de cierre de la presente licitación. La validez de la oferta se entenderá acreditada con la garantía de seriedad de la propuesta y se entiende prorrogada la vigencia con la ampliación del término de dicha póliza.
1.32.3. ALCANCE XXX XXXXXX DE LA GARANTIA
La garantía amparará en general el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el proponente con ocasión de la presentación de una propuesta como consecuencia de la participación en el presente proceso.
Debe incluir en su texto el contenido que a continuación se requiere, en los términos y con los alcances que se indican, mediante constancias o cláusulas adicionales o complementarias, de manera expresa y escrita, y cuyos alcances no podrán ser limitados por otras cláusulas, constancias o documentos privados.
La identificación del mecanismo de cobertura del riesgo, expresado en los siguientes términos:
La obligación de suscribir el contrato ofrecido, en los términos y dentro de los plazos y condiciones previstos en el pliego de condiciones.
La obligación de ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en el pliego para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses.
El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.
El valor de la presente garantía será exigible con la ejecutoria del acto administrativo expedido por la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, en la que se declare el incumplimiento del proponente respecto de su oferta y se pagará el valor total al beneficiario en los términos previstos por la Ley.
Al proponente se le hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta en los siguientes eventos:
Cuando no amplíe la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en el pliego para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses.
Cuando solicite el retiro de su propuesta después del cierre, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad sobreviviente.
Cuando resulte favorecido con la adjudicación y no suscriba el contrato o no cumpla con los requisitos de legalización del mismo.
Al suscribir el contrato, el contratista debe constituir una Garantía mediante cualquiera de los mecanismos establecidos en el Decreto 1510 de 2013, que contenga los siguientes amparos:
1.32.4. GARANTÍAS CONTRACTUALES
Suficiencia de cumplimiento del contrato: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato garantizado y cuatro (4) meses más.
Suficiencia de la garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales: Por un valor igual al 5% del valor total del mismo, por el término de vigencia del contrato y tres (3) años más.
Suficiencia xxx xxxxxx de la calidad del servicio: Por un valor equivalente al 50%del valor correspondiente a la consultoría, con una vigencia mínima de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de entrega, evidenciada en el acta de recibo a satisfacción por parte de la entidad.
En la garantía debe constar que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas.
1.33. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC:
El objeto del presente proceso de selección esta codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a continuación:
Grupo | Segmentos | Familia | Clase | Descripción |
Servicios | Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología | Profesionales de ingeniería | ||
F | 81 | 10 | 15 | Ingeniería Civil. |
F | 80 | 10 | 16 | Gerencia de Proyectos |
1.34. ACUERDOS COMERCIALES
De conformidad con lo dispuesto en el Titulo IV Capítulo I del Decreto 1510 se verificó sí la presente contratación se encuentra cobijada por un Acuerdo o tratado internacional de acuerdo con la información suministrada en el portal web de Colombia Compra.
TRATADO | BIENES O SERVICIOS | CUANTÍA | APLICA | NO APLICA |
G3- MÉXICO | BIENES / SERVICIOS | $146.992.000 | X | |
CONSTRUCCIÓN | $00.000.000.000 | X | ||
COMUNIDAD ANDINA : PERÚ- ECUADOR- BOLIVIA | TRATO NACIONAL (SERVICIOS) | N/A | X | |
TLC COLOMBIA CHILE | BIENES/ SERVICIOS | $616.448.000 | X | |
CONSTRUCCIÓN | $14.010.191.000 | X | ||
TLC AELC-EFTA: LIECHTENSTEIN- SUIZA | BIENES/SERVICIOS | $616.448.000 | X | |
CONSTRUCCIÓN | $14.010.191.000 | X |
TLC TRIANGULO NORTE: | ||||
XXXXXXXX | XXXXXXXXXX | N/A | ||
HONDURAS | MERCANCÍAS Y CONSTRUCCIÓN | X | ||
GUATEMALA | ||||
TLC CANADÁ | MERCANCÍAS/ SERVICIOS | $714.000.000 | x | |
CONSTRUCCIÓN | $00.000.000.000 | x | ||
TLC ESTADOS UNIDOS | BIENES/ SERVICIOS | $457.683.000 | x | |
CONSTRUCCIÓN | $00.000.000.000 | x | ||
TLC UNIÓN EUROPEA | BIENES/ SERVICIOS | $560.408.000 | x | |
CONSTRUCCIÓN | 14.010.191.000 | x | ||
COMUNIDAD ANDINA | x |
1.35. DEFINICIONES
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidas de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1510 de 2013. Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
DEFINICIONES | |
ADJUDICACIÓN | Es la decisión final de XXXX, expedida por medio de un acto administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratación. |
CONTRATISTA | Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente Proceso de Contratación. |
CONTRATO | Es el negocio jurídico que se suscribirá entre XXXX y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del presente Proceso de Contratación. |
OFERTA | Es la propuesta presentada a XXXX por los interesados en ser el contratista del Proceso de Contratación objeto del presente Pliego de Condiciones. |
PLIEGO DE CONDICIONES | Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su Oferta para participar en el Proceso de Contratación del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso de Contratación. |
PRIMER ORDEN DE ELEGIBILIDAD | Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente Pliego de Condiciones. |
PROPONENTE | Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratación. |
CAPITULO 2
DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES
2.1 VERIFICACIÓN JURÍDICA
2.1.1 PARTICIPANTES
Las condiciones de los proponentes para el presente proceso está definido en el Anexo 1 “Datos Del Proceso”.
2.1.2 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Formulario No. 1 “Carta de Presentación de la Propuesta” y será firmada por el representante legal del proponente o su apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, en unión temporal o consorcio, debe venir suscrita por el representante legal debidamente facultado en los términos xx xxx.
2.1.3 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO
Si el representante legal del proponente o de algunos de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y para suscribir el contrato, debe anexar los documentos que acrediten dicha autorización.
En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, debe anexarse el respectivo documento donde previamente a la presentación de la propuesta se le faculte contratar, mínimo, por el valor propuesto.
2.1.4 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
2.1.4.1. PERSONA JURÍDICA NACIONAL DE NATURALEZA PRIVADA
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas privadas de origen nacional las sociedades que hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional y que tengan su domicilio principal en Colombia.
Con el fin de presentar propuesta en el presente proceso, debe acreditar las siguientes condiciones:
a. Su existencia y representación legal, a efectos de lo cual debe presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio con fecha de expedición igual o inferior a los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta.
b. Un término mínimo remanente de duración de la sociedad, de un (1) año, contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes y/o servicios o de la vigencia del contrato.
c. La suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debe presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.
d. Que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.
e. Que se encuentre libre de gravámenes o limitaciones de orden legal tal y como sería los procesos de reestructuración, embargos por cualquier índole.
f. Ha de contar con un revisor fiscal, y en su defecto certificación que no está obligado a constituirlo.
2.1.4.2 PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PÚBLICA
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza pública aquellas sociedades que hayan sido constituidas por disposición legal o reglamentaria, de acuerdo con la legislación nacional y que tengan su domicilio principal en Colombia.
Para efectos de presentar propuesta en el presente proceso, debe acreditar las siguientes condiciones:
a) Su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se derive de la Constitución o la Ley. Para el efecto, deben mencionarse los documentos y actos administrativos de creación. En todo caso, debe mencionarse el documento mediante el cual se dio la autorización para la presentación de la oferta y la posterior suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta.
b) Que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
c) La suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.
2.1.4.3 PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales.
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación debe cumplir con las siguientes condiciones:
a. Su existencia y representación legal, a efectos de lo cual debe presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio con fecha de expedición igual o inferior a tres (3) meses anteriores a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta.
Para las personas jurídicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia, deberán presentar el certificado de existencia y representación legal en las condiciones señaladas en este numeral, en donde conste la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización.
b. Un término mínimo remanente de duración de la sociedad, de un (1) año, contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes y/o servicios o de la vigencia del contrato.
c. La suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debe presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.
d. Que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.
En todos los casos, debe cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil, y las demás normas vigentes.
2.1.4.4 PERSONAS NATURALES O CON ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
Si el proponente es persona natural deberá anexar los siguientes documentos básicos:
a) Fotocopia de la cédula de ciudadanía, si la propuesta es presentada por persona natural sin establecimiento de comercio
b) En caso que cuente con establecimiento de comercio además deberá adjuntar Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil, si tiene esta obligación de acuerdo con el artículo 19 del Código de Comercio.
Nota: Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país, deberán aportar el documento que acredite la inscripción correspondiente en el país donde tienen su domicilio principal.
2.1.5 APODERADO
Si la propuesta se presenta por intermedio de apoderado, éste debe encontrarse debidamente facultado a través del respectivo poder que así lo acredite.
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deben acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal.
El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, debe cumplir todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 251 del Código General del proceso y demás normas vigentes.
2.1.6 PROPUESTAS CONJUNTAS
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal.
En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.
a) Acreditar la existencia del consorcio de la unión temporal, o promesa de sociedad futura y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio o de la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.
c) Acreditar un término mínimo de duración del consorcio de la unión temporal o promesa de sociedad futura de cinco (5) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la ejecución del proyecto o de la vigencia del contrato.
d) Acreditar la existencia, representación legal y capacidad jurídica de las personas consorciadas, en unión temporal o promesa de sociedad futura, y la capacidad de sus representantes para la constitución del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, así como de la propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato. Esto para significar que todos los miembros que conforman el oferente plural deben desarrollar una actividad industrial o comercial directamente relacionada con el objeto del proceso.
e) Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del oferente plural tienen un término mínimo de duración de cinco (5) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.
f) La designación de un representante legal que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplazara en los casos de ausencia temporal o definitiva.
g) Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios, unión temporal o promesa de sociedad futura, deberán acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución en el que se consignen los acuerdos y la información requerida.
h) Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes del oferente plural, respecto de las personas jurídicas o naturales que se asocien en consorcio o en unión temporal para la presentación de la propuesta, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del presente pliego de condiciones.
i) Cada integrante deberá acreditar un índice de liquidez mayor o igual (≥) a 1; en busca de que todos y cada uno de los integrantes del proponente plural, tengan un mínimo de capacidad, para cumplir sus obligaciones y/o compromisos a corto plazo y no afecte la correcta e idónea ejecución de la obra.
j) En caso de Consorcios, Uniones Temporales o Promesa de Sociedad Futura, el Capital de Trabajo será el resultado de la sumatoria del activo corriente de cada uno de los integrantes, menos la sumatoria del pasivo corriente de cada uno de ellos y éste deberá ser mayor o igual (≥) al 50% del valor total del presupuesto oficial.
k) En caso de proponentes plurales, al menos uno de los integrantes debe aportar experiencia acorde con el objeto del presente proceso.
l) Para el caso de contratos de Interventoría ejecutados en consorcio o unión temporal, la experiencia con respecto al valor y las cantidades de la obra acreditada, será tomada y asignada de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA
Las personas que participen bajo la modalidad de Promesa de Sociedad Futura deben presentar a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares uno de los originales de una promesa escrita de contrato de sociedad con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 119 del Código de Comercio, en la cual debe consignarse, entre otros, lo siguiente:
La promesa irrevocable de constituir e inscribir ante el registro mercantil, con arreglo a la ley colombiana, una sociedad colombiana dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la fecha de notificación del acto de Adjudicación.
Que se trata de una sociedad constituida con el único objeto de celebrar y ejecutar el Contrato.
Que su objeto social coincida con el objeto de la presente contratación.
Que la responsabilidad y sus efectos respecto de los firmantes de la promesa y de los socios o accionistas, una vez se constituya, se rige por las disposiciones previstas para los consorcios, tal como lo dispone el parágrafo tercero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993; Las estipulaciones mínimas legales del contrato de sociedad que se promete constituir; La manifestación expresa de cada uno de los promitentes responderán solidariamente con los demás promitentes y con la sociedad por los perjuicios causados a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, derivados del incumplimiento de la obligación de suscribir el contrato de sociedad prometido en los mismos términos consignados en el contrato de promesa presentado y por las obligaciones que se deriven de las Propuestas y del Contrato.
La inclusión en los estatutos de una cláusula del contrato de sociedad que se promete celebrar según la cual aquellos accionistas que hayan aportado su capacidad financiera para acreditar el cumplimiento de los requisitos financieros o hayan aportado su experiencia para acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos y de experiencia, no podrán ceder su participación accionaria en la sociedad prometida sino únicamente mediante autorización previa y expresa de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en los términos del Contrato.
La duración del mismo no podrá ser inferior a la del plazo de ejecución del contrato y cinco
(5) años más.
Que el único condicionamiento que existe para la constitución de la sociedad prometida es la Adjudicación.
La participación que cada uno de los promitentes tendrá en el capital suscrito de la sociedad prometida y el monto del mismo y la declaración de que ninguno de los promitentes se encuentra inhabilitado o tiene incompatibilidades para contratar con La Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
Los integrantes asociados bajo la modalidad de Promesa de Sociedad Futura deben suscribir la escritura pública de constitución de la sociedad prometida y tenerla debidamente inscrita ante
el registro mercantil, en los mismos términos y condiciones pactados en la promesa, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto de Adjudicación. Vencido este plazo sin que se hubiera otorgado y registrado la escritura, se considerará que no existe interés para suscribir el Contrato y se hará efectiva la Garantía de Seriedad presentada en la oferta.
2.1.7. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES.
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el oferente, debe probar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), para lo cual las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal y las personas naturales mediante declaración juramentada.
2.1.8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
La propuesta debe estar acompañada del Compromiso Anticorrupción firmada por el proponente o por el representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, con la correspondiente prueba de ello, la cual debe ser diligenciada según el Formulario No. 5 de este pliego de condiciones.
2.1.9. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP), DE LA CÁMARA DE COMERCIO
El proponente y todos los miembros del consorcio o unión temporal deben presentar la inscripción como consultor en el Registro Único de Proponentes expedido por la respectiva cámara de comercio en Colombia, el cual debe encontrarse vigente y en firme.
2.1.10 IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA
El oferente nacional debe indicar su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario (RUT), las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal deben acreditar individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto, lo anterior de conformidad con el artículo 368 del Estatuto Tributario en concordancia con artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto.
2.1.11. BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, de conformidad con lo previsto en la ley, verificará a través del Comité Jurídico Evaluador, los antecedentes fiscales de cada uno de los proponentes en el respectivo Boletín que expide la Contraloría General de la República.
2.1.12. CERTIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.
De conformidad con la ley 1238 de 2008, la entidad verificará a través de la página web de la Procuraduría General de la Nación, los antecedentes disciplinarios de cada uno de los proponentes.
2.1.13. AVAL TECNICO DE LA PROPUESTA POR UN INGENIERO O ARQUITECTO INSCRITO Y CON TARJETA DE MATRÍCULA PROFESIONAL.
De conformidad con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, el proponente debe presentar aval técnico de la propuesta por un ingeniero o arquitecto inscritos y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería para presentar oferta en el presente proceso de selección.
2.2. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS:
Atendiendo lo señalado en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con los artículos del 9 al 14 del decreto 1510 de 2013, la verificación de las condiciones financieras serán timadas de la información contenida en el Certificado del Registro Único de proponentes vigente y en firme, sea persona natural o jurídica, o de cada uno de los integrantes del consorcio o la Unión Temporal, con corte al 31 de diciembre de 2014.
2.2.1 DOCUMENTACION FINANCIERA
2.2.1.1. PROPONENTES NACIONALES Y EXTRANJEROS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA:
Para el caso de los proponentes nacionales, trátese de personas naturales, jurídicas, consorcios o uniones temporales, el cálculo de los indicadores financieros y capacidad organizacional serán tomadas de las cifras a 31 de diciembre de 2014 reportadas en el certificado del Registro Único de Proponentes, vigente y en firme.
Cuando se trate de personas natural o jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, el cálculo de los indicadores financieros y capacidad organizacional de las cifras contenidas en el Certificado del Registro Único de Proponentes vigente y en firme, con la información de la Capacidad Organizacional del año 2014 y los Estados Financieros de la vigencia 2014 de acuerdo al cierre fiscal en cada país de origen.
Para el caso de las personas natural o jurídicas nuevas o persona natural que no tenga antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre de 2014, El Registro Único de Proponentes vigente y en firme, debe contener los estados financieros xx xxxxx trimestral, suscritos por el representante legal y el auditor o contador o estados financieros de apertura.
2.2.1.2. PROPONENTE PERSONA NATURAL EXTRANJERA SIN DOMICILIO EN EL PAÍS O PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA QUE NO TENGA ESTABLECIDA SUCURSAL EN COLOMBIA- NO OBLIGADO AL RUP, deberá allegar la siguiente documentación:
Xxxxx proponente debe allegar la siguiente documentación:
El Balance General y Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente a la aprobación de la vigencia 2014, de acuerdo al cierre del país de origen y de conformidad con las normas de la respectiva sociedad. Los estados financieros requeridos deben ser firmados por el representante legal y/o contador y acompañados del respectivo dictamen.
Acompañados de la copia de la tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal cuando la ley lo exija, así como la certificación sobre su vigencia expedida por la Junta Central de Contadores, para el contador colombiano, la cual no debe tener fecha de expedición anterior a tres (3) meses a la fecha de presentación de la oferta.
En el evento que los Estados Financieros no estén avalados por un Contador Público Colombiano, se debe presentar Certificación de Auditoría Externa del país del proponente.
El balance general debe venir discriminado de la siguiente manera:
ACTIVOS: Corriente, no corriente y total PASIVOS: Corriente, no corriente, total y PATRIMONIO
Los Estados Financieros deben venir consularizados y visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, acompañados de traducción simple al castellano, reexpresados a pesos colombianos, a la tasa de cambio de la fecha de cierre fiscal del país de origen (indicando la tasa de conversión).
Las disposiciones xxx xxxxxx de condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se refiere, regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. Cuando el proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un país que hace parte de la “Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para documentos públicos extranjeros”, no se requiere de la consularización a que se refiere el párrafo anterior, sino que será suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de “apostilla” por parte de la autoridad competente del país donde se origina el documento.
Para efectos de la consularización y el apostille antes referidos, aplica lo dispuesto en el acápite APODERADO xxx xxxxxx de condiciones.
En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio del oferente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia, debe hacerlo constar mediante documento suscrito.
El dictamen a los estados financieros será analizado y verificado, así:
- Dictamen limpio: Se aceptan
- Dictamen con salvedades que no tengan relación directa o incidencia, respecto de la propuesta presentada: Se aceptan.
- Dictamen negativo: No se aceptan.
- Abstención de dictamen: No se aceptan
Para efectos de la evaluación de los Indicadores Financieros deberá anexar el Formulario No. 7, discriminando los indicadores.
2.2.2 INDICADORES FINANCIEROS
2.2 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA
2.2.1. INDICE DE LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE
Debe ser Mayor o igual al (≥) 1
2.2.2. INDICE DE ENDEUDAMIENTO TOTAL: = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) Debe ser igual o menor (<) al 70%
2.2.3 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (RATIO): UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERÉS
RATIO: Debe ser mayor o igual (≥) 1 vez
2.3 INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: (CO)
2.3.1. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO (ROE): UTILIDAD OPERACIONAL/ PATRIMONIO
XXX: Debe ser mayor o igual (≥) 6%
2.3.2. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO (XXX): UTILIDAD OPERACIONAL/ ACTIVO TOTAL
XXX: Debe ser mayor o igual (≥) 5%
NOTAS GENERALES
NOTA 1. Cuando el proponente sea un gobierno extranjero o alguna entidad estatal extranjera del orden nacional, no requerirá acreditar la capacidad financiera, siempre y cuando se anexe una carta emitida por el representante legal, bajo la gravedad de juramento, en la cual conste que no está obligado por ley a presentar los documentos financieros requeridos en el pliego de condiciones.
NOTA 2: En caso de Uniones Temporales o Consorcios los indicadores financieros se calcularán con base en la sumatoria de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
Los indicadores se calculan de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, posteriormente se procede a la multiplicación de acuerdo al porcentaje de participación y por último se realiza la sumatoria.
NOTA 3: En caso de personas naturales o jurídicas Nacionales o Extranjeros con domicilio o sucursal en Colombia los indicadores financieros y Capacidad Organizacional, se tomará el reportado en el RUP vigente y en firme, y extranjeros sin domicilio con el formulario No. 7 indicadores Financieros de 2014.
NOTA 4: Los Oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses.
NOTA 5: Cuando en desarrollo de la verificación financiera requiera verificar información adicional del proponente, podrá solicitarse los documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como Estados Financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte. Así mismo, requerir las aclaraciones que se consideren necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente xxxxxxx a solicitud de la Agencia Logística de Las Fuerzas Militares puedan modificar, adicionar o complementar la propuesta.
2.3. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE:
Para la presente convocatoria los proponentes deberán acreditar la experiencia de conformidad con la información inscrita en el RUP, por lo que en cada uno de los contratos certificados, debe cumplir con cualquiera de las dos (2) clasificaciones que se muestran a continuación:
Grupo | Segmentos | Familia | Clase | Descripción |
Servicios | Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología | Profesionales de ingeniería | ||
F | 81 | 10 | 15 | Ingeniería Civil. |
F | 80 | 10 | 16 | Gerencia de Proyectos |
2.3.1 El proponente interesado debe diligenciar el Formulario No. 02, consignando la información sobre contratos de Interventoría en obra pública o privada, ejecutados y terminados, los cuales deben cumplir cada uno con las siguientes condiciones para ser tenidos en cuenta en la sumatoria de las cuantías supervisadas requeridas:
2.3.1.1 Que la modalidad de contratación del contrato de obra haya sido por precios unitarios o precio global siempre y cuando haya realizado la totalidad de la supervisión o interventoría del proceso constructivo.
2.3.2 Se deben relacionar en el Formulario No. 2 máximo tres (03) Contratos, debidamente ejecutados, terminados y liquidados cuyo objeto sea la INTERVENTORIA EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES, en donde la sumatoria de SMMLV de los contratos de obra supervisados podrá ser mayor o igual a 1.058 SMMLV y menor de 3.055 SMMLV, para un puntaje mínimo habilitante de 700 puntos; o Mayor o igual a 3.055 SMMLV equivalentes al presupuesto Oficial del contrato de Obra que se va a supervisar, para un puntaje máximo habilitante de 1400 puntos.
2.3.2.1 En caso de Unión Temporal o Consorcio, se permite la participación en el que alguno de los integrantes, posea la experiencia específica.
2.4 EXPERIENCIA ESPECÍFICA
2.4.1. EQUIPO DE TRABAJO PROPUESTO
Para el presente proceso de selección, el oferente deberá presentar los profesionales propuestos para los cargos de obra, quienes deben cumplir con los siguientes requerimientos mínimos (DEBEN PRESENTARSE CON LA PROPUESTA AL MOMENTO DEL CIERRE DEL
PROCESO), obteniendo los respectivos puntajes según la experiencia certificada:
Puntaje mínimo habilitante: SETECIENTOS (700) PUNTOS
Puntaje máximo: MIL CUATROCIENTOS (1400) PUNTOS
4.1.1. ETAPA DE CONSTRUCCION:
FACTORES A EVALUAR | DESCRIPCIO N | PERFIL | EXPERIENCI A | ESPECIFICA | PERMANENCI A EN OBRA | PUNTOS | TOTAL |
Experiencia Especifica del Proponente | Interventoría a construcción de edificaciones con un valor mayor o igual a 3.055 SMMLV | 600 | 600 | ||||
Experiencia de los Profesionales | Director de Interventoría | Ingeniero Civil o Arquitecto con posgrado en áreas de la ingeniería civil y/o administración y/o ambiental. | 15 años Graduado | Xxxxxxx desempeñado como director de obra o de interventoría en por lo menos cinco (5) contratos de construcción de edificaciones, de los cuales por lo menos (02) deben ser en construcción de edificaciones de vivienda Para remplazar el título de Posgrado se debe acreditar diez (10) contratos de obra o interventoría en construcción de edificaciones como director. | 50% | 200 | 800 |
Residente de interventoría | Arquitecto o Ingeniero Civil | 10 años Graduado | Haberse desempeñado como residente de obra o de interventoría en por lo menos cinco (05) contratos de construcción, mantenimiento o adecuación de edificaciones, de los cuales por lo menos uno (01) debe ser en construcción de edificaciones de vivienda | 100% | 200 | ||
Asesor Infraestructura Hidráulica y Redes Hidrosanitarias | Ingeniero Civil o ingeniero hidráulico | 10 años Graduado | Para el Ingeniero Civil tres (03) años de haber obtenido el título de especialista y/o magister en diseño de redes hidráulicas o similar. Para Ambos profesionales, Xxxxxse desempeñado como ASESOR Hidrosanitario en por lo menos cinco (05) contratos de OBRA O INTERVENTORIA en construcción o mantenimiento o adecuación de edificaciones. | 10% | 100 | ||
Asesor Interventor Redes Eléctricas | Ingeniero Eléctrico o Electricista o Ingeniero en Distribución y Redes Eléctricas | 10 años Graduado | Haberse desempeñado como Asesor Eléctrico o residente Eléctrico en cinco (5) Contratos de obra o interventoría donde se haya construido redes eléctricas y/o distribución e instalaciones internas | 10% | 100 | ||
Asesor Estructural | Ingeniero Civil con especialización o maestría en el área de la ingeniería estructural. | 10 años Graduado | Haberse desempeñado como ingeniero estructural en por lo menos (5) proyectos del área de la ingeniería civil | 10% | 100 |
Residente de interventoría SISOMA | Arquitecto o Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Industrial o Técnico o Tecnólogo en Gestión Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Salud ocupacional | 5 años Graduado | Especializado en seguridad Industrial o Salud Ocupacional o que Certifique 3 Contratos donde se desempeñó como residente Sisoma o HSEQ | 100% | 100 | ||
PUNTAJE MAXIMO | 1400 |
FACTORES A EVALUAR | DESCRIPCIO N | PERFIL | EXPERIENCI A | ESPECIFICA | PERMANENCI A EN OBRA | PUNTOS | TOTAL |
Experiencia Especifica del Proponente | Interventoría a construcción de edificaciones con un valor mayor o igual a 1.578 pero menor a 3.055 SMMLV | 300 | 300 | ||||
Experiencia de los Profesionales | Director de Interventoría | Ingeniero Civil o Arquitecto con posgrado en áreas de la ingeniería civil y/o administración y/o ambiental. | De 10 a 14 años de Graduado | Xxxxxxx desempeñado como director de obra o de interventoría en por lo menos tres (3) contratos de construcción de edificaciones, de los cuales por lo menos (01) deben ser en construcción de edificaciones de vivienda. Posgrado se debe acreditar diez (10) contratos de obra o interventoría en construcción de edificaciones como director. | 50% | 100 | 400 |
Residente de interventoría | Arquitecto o Ingeniero Civil con especialización o maestría en las áreas de la ingeniería o la arquitectura | De 5 a 9 años de Graduado | Haberse desempeñado como residente de obra o de interventoría en por lo menos tres (03) contratos de construcción, mantenimiento o adecuación de edificaciones, de los cuales por lo menos uno (01) debe ser en construcción de edificaciones de vivienda | 100% | 100 | ||
Asesor Infraestructura Hidráulica y Redes Hidrosanitarias | Ingeniero Civil o ingeniero hidráulico | De 5 a 9 años de Graduado | Para el Ingeniero Civil tres (03) años de haber obtenido el título de especialista y/o magister en diseño de redes hidráulicas o similar. Para Ambos profesionales, Xxxxxse desempeñado como ASESOR Hidrosanitario en por lo menos tres (03) contratos de OBRA O INTERVENTORIA en construcción o mantenimiento o adecuación de edificaciones. | 10% | 50 | ||
Asesor Interventor Redes Eléctricas | Ingeniero Eléctrico o Electricista o Ingeniero en Distribución y Redes Eléctricas | De 5 a 9 años de Graduado | Haberse desempeñado como Asesor Eléctrico o residente Eléctrico en tres (3) Contratos de obra o interventoría donde se haya construido redes eléctricas y/o distribución e instalaciones internas | 10% | 50 | ||
Asesor Estructural | Ingeniero Civil con especialización o maestría en el área de la ingeniería estructural. | De 5 a 9 años de Graduado | Xxxxxxx desempeñado como ingeniero estructural en por lo menos (3) proyectos del área de la ingeniería civil, | 10% | 50 | ||
Residente de interventoría SISOMA | Arquitecto o Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Industrial o Técnico o Tecnólogo en Gestión Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Salud ocupacional | De 2 a 4 años Graduado | Especializado en seguridad Industrial o Salud Ocupacional o que Certifique 3 Contratos donde se desempeñó como residente Sisoma o HSEQ | 10% | 50 | ||
PUNTAJE MINIMO | 700 |
GENERALIDADES:
Este personal no podrá ser remplazado una vez se adjudique la presente contratación. En caso de fuerza mayor, de llegarse a presentar una situación que amerite el cambio de los profesionales, el personal propuesto deberá tener el mismo perfil o superior al presentado en la oferta ganadora; para lo que deberá elaborarse solicitud dirigida a la Entidad para su respectiva aprobación, en los formatos establecidos en el manual de
interventoría.
Bajo ninguna circunstancia se aceptarán profesionales que se encuentren trabajando actualmente en proyectos de obra o de interventoría con la Jefatura de Ingenieros del Ejército Nacional o la Agencia Logística de las Fuerzas Militares; lo anterior, en razón a la permanencia exigida en el presente proceso.
No se aceptan traslapos de tiempo en la experiencia acreditada del personal propuesto.
El oferente deberá adjuntar carta suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos en la que, bajo Gravedad de juramento, certifiquen que toda la documentación presentada es verídica, según formulario definido xxx xxxxxx de condiciones para tal fin.
Las ofertas que no cumplan con el personal mínimo propuesto no serán consideradas elegibles.
Las hojas de vida del personal mínimo propuesto deberán cumplir con las siguientes reglas especiales:
Presentar la matrícula o tarjeta profesional vigente expedida por el Consejo Profesional correspondiente.
Anexar las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el contratante, que contengan, como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación.
La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional.
Los estudios de educación superior, así como los estudios técnicos se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtención del título correspondiente.
En el evento que presente personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar, la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional.
NOTA 1: EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR EN FORMA PERMANENTE EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO OBJETO DE EVALUACIÓN, ASÍ COMO UN EQUIPO DE
PERSONAL IDÓNEO COMPLEMENTARIO, tales como: Comisión topográfica, Ing. Mecánico, Ing. Telecomunicaciones, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Inspector de Obra, Inspector de Seguridad Industrial, entre otros, los cuales deberán estar presentes en la toma de decisiones y control directo de obra, así como en los Comités de Obra, en los Comités de Seguimiento y en general, cuando la Entidad lo requiera, durante todo el proceso de la obra).
NOTA 2: El personal exigido es necesario para la coordinación y dirección especifica de las diferentes actividades de ingeniería a ejecutar la obra, en aras de cumplir el plazo de ejecución estipulado en el contrato, por lo que no se aceptarán solicitudes de modificación de dedicación
al proyecto y permanencia en obra, ni tampoco del perfil profesional exigido, salvo cuando se trate de mejoras en los perfiles o en el tiempo de dedicación que no afecten el balance del contrato
CAPITULO 3
DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3.1. EVALUACION ECONOMICA
En Audiencia Pública, se procederá a la apertura del Sobre No. 6 “PROPUESTA ECONOMICA
de la oferta que obtuvo el primer puesto en orden de elegibilidad.
El Comité Económico Evaluador verificará las operaciones aritméticas de la propuesta económica del proponente que obtuvo el mayor xxxxxxx, en caso de exceder el presupuesto oficial, se le rechazará la oferta y se procederá abrir la propuesta económica del siguiente proponente según el orden de calificación.
3.2. ASPECTOS TECNICOS EVALUABLES
El proponente debe acreditar con la oferta la experiencia específica del Proponente y la experiencia especifica de los profesionales de acuerdo a los siguientes requisitos:
FACTORES A EVALUAR | DESCRIPCIO N | PERFIL | EXPERIENCI A | ESPECIFICA | PERMANENCI A EN OBRA | PUNTOS | TOTAL |
Experiencia Especifica del Proponente | Interventoría a construcción de edificaciones con un valor mayor o igual a 3.055 SMMLV | 600 | 600 | ||||
Experiencia de los Profesionales | Director de Interventoría | Ingeniero Civil o Arquitecto con posgrado en áreas de la ingeniería civil y/o administración y/o ambiental. | 15 años Graduado | Xxxxxxx desempeñado como director de obra o de interventoría en por lo menos cinco (5) contratos de construcción de edificaciones, de los cuales por lo menos (02) deben ser en construcción de edificaciones de vivienda Para remplazar el título de Posgrado se debe acreditar diez (10) contratos de obra o interventoría en construcción de edificaciones como director. | 50% | 200 | 800 |
Residente de interventoría | Arquitecto o Ingeniero Civil | 10 años Graduado | Haberse desempeñado como residente de obra o de interventoría en por lo menos cinco (05) contratos de construcción, mantenimiento o adecuación de edificaciones, de los cuales por lo menos uno (01) debe ser en construcción de edificaciones de vivienda | 100% | 200 | ||
Asesor Infraestructura Hidráulica y Redes Hidrosanitarias | Ingeniero Civil o ingeniero hidráulico | 10 años Graduado | Para el Ingeniero Civil tres (03) años de haber obtenido el título de especialista y/o magister en diseño de redes hidráulicas o similar. Para Ambos profesionales, Xxxxxse desempeñado como ASESOR Hidrosanitario en por lo menos cinco (05) contratos de OBRA O INTERVENTORIA en construcción o mantenimiento o adecuación de edificaciones. | 10% | 100 | ||
Asesor Interventor Redes Eléctricas | Ingeniero Eléctrico o Electricista o Ingeniero en Distribución y | 10 años Graduado | Haberse desempeñado como Asesor Eléctrico o residente Eléctrico en cinco (5) Contratos de obra o interventoría donde se haya construido redes eléctricas y/o | 10% | 100 |
Redes Eléctricas | distribución e instalaciones internas | ||||||
Asesor Estructural | Ingeniero Civil con especialización o maestría en el área de la ingeniería estructural. | 10 años Graduado | Haberse desempeñado como ingeniero estructural en por lo menos (5) proyectos del área de la ingeniería civil | 10% | 100 | ||
Residente de interventoría SISOMA | Arquitecto o Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Industrial o Técnico o Tecnólogo en Gestión Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Salud ocupacional | 5 años Graduado | Especializado en seguridad Industrial o Salud Ocupacional o que Certifique 3 Contratos donde se desempeñó como residente Sisoma o HSEQ | 100% | 100 | ||
PUNTAJE MAXIMO | 1400 |
FACTORES A EVALUAR | DESCRIPCIO N | PERFIL | EXPERIENCI A | ESPECIFICA | PERMANENCI A EN OBRA | PUNTOS | TOTAL |
Experiencia Especifica del Proponente | Interventoría a construcción de edificaciones con un valor mayor o igual a 1.578 pero menor a 3.055 SMMLV | 300 | 300 | ||||
Experiencia de los Profesionales | Director de Interventoría | Ingeniero Civil o Arquitecto con posgrado en áreas de la ingeniería civil y/o administración y/o ambiental. | De 10 a 14 años de Graduado | Xxxxxxx desempeñado como director de obra o de interventoría en por lo menos tres (3) contratos de construcción de edificaciones, de los cuales por lo menos (01) deben ser en construcción de edificaciones de vivienda. Posgrado se debe acreditar diez (10) contratos de obra o interventoría en construcción de edificaciones como director. | 50% | 100 | 400 |
Residente de interventoría | Arquitecto o Ingeniero Civil con especialización o maestría en las áreas de la ingeniería o la arquitectura | De 5 a 9 años de Graduado | Haberse desempeñado como residente de obra o de interventoría en por lo menos tres (03) contratos de construcción, mantenimiento o adecuación de edificaciones, de los cuales por lo menos uno (01) debe ser en construcción de edificaciones de vivienda | 100% | 100 | ||
Asesor Infraestructura Hidráulica y Redes Hidrosanitarias | Ingeniero Civil o ingeniero hidráulico | De 5 a 9 años de Graduado | Para el Ingeniero Civil tres (03) años de haber obtenido el título de especialista y/o magister en diseño de redes hidráulicas o similar. Para Ambos profesionales, Xxxxxse desempeñado como ASESOR Hidrosanitario en por lo menos tres (03) contratos de OBRA O INTERVENTORIA en construcción o mantenimiento o adecuación de edificaciones. | 10% | 50 | ||
Asesor Interventor Redes Eléctricas | Ingeniero Eléctrico o Electricista o Ingeniero en Distribución y Redes Eléctricas | De 5 a 9 años de Graduado | Haberse desempeñado como Asesor Eléctrico o residente Eléctrico en tres (3) Contratos de obra o interventoría donde se haya construido redes eléctricas y/o distribución e instalaciones internas | 10% | 50 | ||
Asesor Estructural | Ingeniero Civil con especialización o maestría en el área de la ingeniería estructural. | De 5 a 9 años de Graduado | Xxxxxxx desempeñado como ingeniero estructural en por lo menos (3) proyectos del área de la ingeniería civil, | 10% | 50 | ||
Residente de interventoría SISOMA | Arquitecto o Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Industrial o Técnico o Tecnólogo en Gestión Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Salud ocupacional | De 2 a 4 años Graduado | Especializado en seguridad Industrial o Salud Ocupacional o que Certifique 3 Contratos donde se desempeñó como residente Sisoma o HSEQ | 10% | 50 | ||
PUNTAJE MINIMO | 000 |
XXXXX 0
“DATOS DEL PROCESO”
1.1. Unidad Ejecutora | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | ||||||
1.2. Ordenador del gasto | Para todos los efectos previstos en el pliego de condiciones, será ordenador del gasto es el SUBDIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. | ||||||
1.3. Identificación del proceso | CONCURSO DE MERITOS No. 002-080 de 2015 | ||||||
1.4. Objeto del concurso de méritos | “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL SOLTERO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE URBANISMO PARA EL GRUPO AEREO DEL CASANARE EN YOPAL” | ||||||
1.5. Participantes | Podrán participar en el presente proceso las personas naturales, jurídicas públicas o privadas nacionales y/o extranjeras, en unión temporal o en consorcio; y que a la fecha de presentación de la propuesta se encuentren debidamente inscritas en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio respectiva. | ||||||
1.6 Presupuesto Oficial | El presupuesto oficial de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el presente proceso es de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DIECISEIS PESOS ($162.780.016,00), M/CTE Incluido IVA. | ||||||
NOTA: La adjudicación del presente proceso de selección se efectuará de FORMA GLOBAL | |||||||
1.7 Apropiación presupuestal | El presente proceso está respaldado presupuestalmente, Mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 11515 del 12 de febrero de 2015, expedido por la Jefe de Presupuesto de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. | ||||||
DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGOS DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | |||
D CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | A-5-1-1-2-0-14 HONORARIOS | PROPIOS | 20 | CFS | |||
El proyecto xxx xxxxxx de condiciones, podrá ser consultado desde el | |||||||
1.8. Fecha y | 21 xx xxxxx de 2015, en el portal único de contratación | ||||||
Hora de consulta | xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx y en el sitio web de la Agencia Logística de las | ||||||
del proyecto del | Fuerzas Militares xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, o en la Dirección xx | ||||||
xxxxxx de | Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en la | ||||||
condiciones | Xxxxxxx Xx Xxxxxx Xx. 00-00 xxxxxx xxxx Xxxxxx Empresarial | ||||||
Connecta. | |||||||
1.9. Fecha y hora límite para presentar manifestació n para limitar | Hasta el día 24 xx xxxxx de 2015, a las 16:00 horas. Dicha manifestación de interés debe ser radicada en la Dirección de Contratación, ubicada en la Xxxxxxx Xx Xxxxxx Xx. 00-00 xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx Xxxxxx X.X., o enviarlo vía correo electrónico a xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, en el horario comprendido |
el proceso a MIPYMES | entre las 8:00 hasta las 16:00 horas. |
1.10. Fecha y hora límite para solicitar aclaraciones al contenido del proyecto xx xxxxxx de condiciones | Los interesados podrán solicitar por escrito cualquier aclaración al contenido del proyecto xxx xxxxxx de condiciones, Hasta el día 24 xx xxxxx de 2015 a las 16:00 horas. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares responderá todas y cada una de las aclaraciones solicitadas mediante documento escrito publicado en las páginas web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. |
1.11. Lugar y Fecha de Apertura | Lugar: Dirección de Contratación de la Agencia Logística de Las Fuerzas Militares – Xxxxxxx Xx Xxxxxx Xx. 00-00 xxxxxx xxxx Xxxxxx Empresarial Connecta. Fecha: 00 xx xxxx xx 0000 |
0.00. Xxxxxxxx xxx xxxxxx de condiciones. | El pliego de condiciones definitivo, podrá ser consultado a partir de la fecha de apertura hasta la fecha del cierre mencionada, en el portal único de contratación xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx y en el sitio web de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, o personalmente en la Dirección de Contratación, Grupo Precontractual de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en la Xxxxxxx Xx Xxxxxx Xx. 00-00 primer piso. |
1.13. Fecha y hora límite para solicitar aclaraciones al contenido xxx xxxxxx de condiciones definitivo | Los interesados podrán solicitar por escrito cualquier aclaración al contenido xxx xxxxxx de condiciones, hasta el día 25 xx xxxx de 2015 a las 16:00 horas La Agencia Logística de las Fuerzas Militares responderá todas y cada una de las aclaraciones solicitadas mediante documento escrito publicado en las páginas web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. |
1.14. Lugar, Fecha y Hora de Cierre. | Lugar: Dirección de contratación - Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Xxxxxxx Xx Xxxxxx Xx. 00-00, xxxxxx xxxx Xxxxxx X.X. Se dará Lectura de las ofertas en el Salón Santander. Fecha: 28 xx xxxx de 2015 Hora: 11 :00 horas |
1.15. Forma de Evaluar | La evaluación del presente proceso se enmarca en los tres componentes (jurídico, financiero – económico y técnico) |
1.16. Plazo para la Verificación y Evaluación de las Propuestas: | El plazo para la verificación de las propuestas será hasta el 4 xx xxxxx de 2015. |
1.17. Traslado del informe de evaluación. | Los oferentes podrán verificar los informes de evaluación y formular sus observaciones desde el 9 xx xxxxx hasta 11 xx xxxxx de 2015. |
1.18. Forma de adjudicar | La adjudicación del presente proceso se efectuará en audiencia pública, teniendo en cuenta el orden de elegibilidad obtenido. |
1.19. Plazo para la | Estará prevista para el 24 xx xxxxx de 2015. |
adjudicación | |
1.20. Plazo y lugar para la firma del contrato. | El (o los) contrato (s) resultante (s) del presente proceso se suscribirá (n) dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al requerimiento que se le haga al contratista para su suscripción por parte del Grupo Contractual de La Agencia Logística de Las Fuerzas Militares. |
1.21. Plazo para el cumplimiento de los requisitos de Legalización del contrato. | Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y la entrega de la copia firmada del mismo al CONTRATISTA, este debe entregar a la oficina de Contratos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la Garantía Única. |
ANEXO No. 2
DESCRIPCIÓN, PRESUPUESTO, XXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXX XX XXXX
0. DESCRIPCIÓN
“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL SOLTERO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE URBANISMO PARA EL GRUPO AEREO DEL CASANARE EN YOPAL”
2. PRESUPUESTO
CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DIECISEIS PESOS ($162.780.016,00), M/CTE Incluido IVA.
3. LUGAR DE EJECUCION
La ejecución de la obra se realizará en las instalaciones del Grupo Aéreo del Casanare, en Yopal – Casanare.
4. PLAZO DE EJECUCIÓN
El término para la ejecución del objeto del presente proyecto será de ocho (8) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato de obra.
5. FORMA DE PAGO
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, cancelará el valor del contrato en cuatro pagos iguales contra avance del contrato de obra al cual se le realiza la interventoría, cuando éste alcance avances del 30%, 50%, 80% y 100%. Previo trámite de los cortes de obra donde conste el avance y aval del supervisor de la Agencia Logística, cumpliendo con los trámites administrativos y financieros a que haya xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 0000.
NOTA 1: Para el pago se debe anexar la certificación del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones parafiscales y pago de los aportes de seguridad social como se describe en el presente pliego de condiciones.
NOTA 2: El contratista debe presentar certificación de cuenta bancaria con el fin que la Agencia Logística cancele mediante pago electrónico. Esta certificación debe contener los siguientes datos:
Nombre o razón social
Número de identificación Tributaria NIT Entidad financiera
Tipo de cuenta ahorro o corriente Número de cuenta
NOTA 3: Para el pago, el contratista deberá presentar factura comercial, de conformidad con el artículo 617 del Estatuto Tributario, así:
a. Estar denominada expresamente como factura de venta.
b. Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
c. Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes y servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.
d. Numero consecutivo de factura de venta.
e. Fecha de expedición de la factura.
f. Descripción genérica o específica de los bienes y servicios objeto del contrato.
g. Valor total de la operación.
h. Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
i. Indicar la calidad de retenedor sobre el impuesto sobre las ventas.
Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a, b, d y h, deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o maquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoria.
ANEXO 3 ALCANCE Y METODOLOGÍA
Definiendose como:
Teniendo en cuenta lo anterior, “El Interventor es la presencia de la ALFM en la obra y por lo tanto es el responsable, de vigilar y controlar que se cumplan sus planos y especificaciones dentro la calidad, plazos y presupuestos previamente establecidos”
Por lo tanto, la ALFM concibe entonces la interventoría como un factor de ayuda, de colaboración y de mejoramiento de los proyectos, así como de garante del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por los contratistas de obra, observando de forma estricta los estándares de calidad y cumplimiento de los procesos y procedimientos exigidos por el cliente. Ante esto es necesario tener en cuenta que no todos los Contratistas de Obra son igual de organizados y eficientes, por lo cual requieren diferentes tipos de seguimiento y hacia esto es que la interventoría, como representante de la ALFM debe enfocarse, como instrumento de ayuda y colaboración en el desarrollo del proceso constructivo y en beneficio del proyecto en general.
6.1 Facultades y deberes de la interventoría: de acuerdo al manual de interventoría de la ALFM.
6.2 Responsabilidad legal de los interventores:
6.3 Responsabilidades de la interventoría durante la ejecución de la obra:
Así mismo, es importante definir la subordinación del contratista de interventoría a las instrucciones de la supervisión del contrato, pero ante todo a las del ordenador del gasto del contrato de obra, escalón legal a quien deberá acudir la interventoría para informar cualquier eventualidad que acontezca con el desarrollo del contrato de obra y para solicitar modificaciones al valor, alcance y plazo de ejecución del contrato de obra. En caso de que se trate de asuntos relacionados directamente con el desarrollo del contrato de interventoría, el interventor deberá dirigirse al ordenador del contrato de interventoría.
Por lo anterior, a continuación se especifica el esquema jerárquico de los actores que intervienen en la gestión técnica de los proyectos, por lo que su interacción es fundamental para que la ejecución de la obra se realice en condiciones de óptima calidad, duración y costo.
6.5 FUNCIONES DE LA INTERVENTORIA
La interventoría a los contratos de obras comprende como mínimo, las siguientes funciones:
6.5.1 FASES DE EJECUCION DE LA INTERVENTORIA
Teniendo en cuenta las funciones de la Interventoría descritas previamente, la actuación de la misma deberá realizarse en Tres Fases así:
Fase 1: Pre - construcción Fase 2: Construcción
Fase 3: Post - construcción
Para cada una de las Fases de desarrollo de interventoría, la ALFM suscribirá Actas y/o Órdenes de acuerdo al manual de interventoría de la ALFM
6.6 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, LEGALES Y DE CONTROL PRESUPUESTAL:
Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato de obra lo establecido en los Términos de Referencia, Reglas de participación o pliegos de condiciones, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además, de ser necesario, puede exigir el cambio de personal o equipo siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.
Durante la ejecución del contrato, sí el contratista solicita cambios de personal, la Interventoría deberá revisar y aprobar que cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del contratista de obra cumpla con lo establecido en los Términos de Referencia, dejando el registro respectivo e informando a la ALFM.
Cumplir y hacer cumplir al contratista en lo referente a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), así como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
Cumplir y hacer cumplir al Contratista las obligaciones laborales que se generen con relación al contrato suscrito.
Programar y coordinar con el Contratista y LA ALFM, las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando las soluciones prácticas y oportunas.
Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el Contratista y emitir un concepto técnico al respecto a la ALFM. Adicionalmente, deberá elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobación con
la suficiente antelación a la fecha requerida para su implementación. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.
En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el Interventor deberá enviar al Supervisor, copia de los Requerimientos realizados al Contratista, de los cuales siempre se deberá allegar copia a la compañía aseguradora. No obstante el requerimiento, el cual deberá establecer un término para el cumplimiento de la obligación, si el Contratista incumple el mismo, el Interventor deberá informar de inmediato al Supervisor con el fin de dar aviso del siniestro a la compañía aseguradora dentro de los tres (3) días siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con el Código de Comercio.
Una vez se de aviso del siniestro a la compañía aseguradora, el Interventor deberá enviar al Supervisor un informe desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento del Contratista y una tasación de los perjuicios ocasionados. Si el incumplimiento conlleva además, a un indebido manejo de recursos, el Interventor deberá informar al Supervisor para que se inicien las acciones a las que haya lugar.
Suministrar de manera oportuna a la ALFM toda la base documental que de fe del cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su interventoría.
Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.
Revisar y verificar que el contratista de obra tramite, haga aprobar, protocolice y registre el Reglamento de Propiedad Horizontal (en caso de que aplique).
Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de Interventoría.
Actividades No Previstas: Identificar las actividades no previstas, verificando con anterioridad los análisis de precios unitarios contractuales y las especificaciones técnicas del ítem, a fin de establecer si procede la inclusión de la actividad propuesta. Deberá informar por escrito a la ALFM y elaborar las especificaciones técnicas para dichas actividades, observando las normas vigentes tanto técnicas como legales. Para el efecto dispone de cinco (5) días hábiles siguientes a la identificación. Alternativamente, el aviso de la necesidad de actividades no previstas podrá ser efectuado por el Contratista mediante oficio a la ALFM con copia al Interventor, o por el Supervisor. En todo caso, avisada la necesidad, el Interventor deberá iniciar el proceso antes descrito. En caso de demora u omisión en esta actividad la Supervisión solicitará la aplicación de las multas a que haya lugar de conformidad con lo establecido en el contrato de interventoría.
Vencido el plazo para la elaboración de las especificaciones técnicas de las actividades no previstas, deberá comunicar por escrito al contratista que dispone de un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los Análisis de Precios Unitarios (APUs) de las actividades no previstas, adjuntando en dicha comunicación las especificaciones técnicas para su ejecución. Si, pasados los cinco (5) días hábiles de que dispone el Contratista para la presentación de los APUs, este no ha presentado dichos análisis, el Interventor procederá a informar a la ALFM la demora en el cumplimiento de esta actividad a fin de que la entidad aplique las acciones que considere pertinentes o determine el precio de las actividades a ejecutar.
Recibidos los APUs, deberá verificar el listado del valor de los insumos y demás componentes del análisis de precios unitarios que hacen parte de los documentos de legalización del contrato a fin de garantizar que el valor de dichos componentes corresponde a los de la propuesta. En caso de encontrarse discrepancia en estos valores,
procederá a realizar las correcciones pertinentes, informando por oficio de este aspecto al Contratista de Obra.
Remitir a la ALFM dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al recibo, su concepto (que debe contener una manifestación de que se revisaron los APUs contractuales, evidenciando que efectivamente la actividad no está incluida en el contrato, y una breve justificación técnica de la necesidad de cada una de ellas), anexando debidamente diligenciado y suscrito el formato Análisis de Precios Unitarios.
Una vez aceptada la totalidad de los APUs, o vencido el término para el ajuste de los mismos, deberá diligenciar y remitir suscrito por los Representantes Legales del Contratista y la Interventoría o por sus respectivos Directores, los formatos: Comparación y fijación de precios no previstos, Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos y Solicitud de adición y/o prórroga (si hubiere lugar a ello), con el fin de efectuar la modificación al contrato. Para el efecto dispone de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de aceptación o al vencimiento de los términos para el ajuste.
En caso que el Representante Legal del Contratista no llegare a suscribir los formatos requeridos en el plazo indicado, la Interventoría deberá solicitar la aplicación de las multas a que haya lugar de conformidad con lo establecido en el contrato. En todo caso, la ALFM determinará lo procedente de acuerdo con la normatividad vigente.
Cuando se requiera, el Interventor debe soportar la revisión efectuada a los análisis de precios unitarios de los ítems no previstos con mínimo dos cotizaciones.
Previo a la ejecución de los ítems no previstos, el Interventor deberá verificar la existencia de la legalización de la modificación al respectivo contrato. Dejando en claro que ni la interventoría ni el contratista de obra están facultados para ejecutar actividades que no estén debidamente soportadas en un modificatorio contractual.
Elaborar y suscribir oportunamente, las actas de cierre de cada proyecto y el acta de terminación de contrato y dejar consignadas las observaciones pertinentes en el formato de acta de recibo final de obra.
Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual).
Exigir al contratista de obra y verificar que este realiza la entrega de las Redes de servicios públicos domiciliarios a las entidades competentes.
Elaborar el proyecto de liquidación del contrato objeto de la Interventoría en un tiempo máximo de 45 días calendario contado a partir de la fecha de terminación y remitirla a la ALFM para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes.
Exigir y obtener del Contratista los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del contrato.
Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista el acta de liquidación de obra, en esta acta se debe hacer constar:
El estado en que se recibe la obra objeto del contrato.
El área total de construcción.
El valor final del contrato incluyendo reajustes y revisiones de precios.
El cuadro final de liquidación de obra, en donde aparezcan todas las cantidades recibidas.
La discriminación de todos los valores del contrato.
Revisar y conocer el origen de los recursos del contrato, la disponibilidad presupuestal, las vigencias de la misma y los valores correspondientes a cada vigencia.
Respecto al anticipo:
Verificar el valor del anticipo pactado en el contrato.
Verificar que el Contratista cumpla con los requisitos exigidos por la ALFM para la entrega del anticipo o pago anticipado pactado.
Constatar la correcta inversión del anticipo. Para este efecto deberá exigir según corresponda la programación de los trabajos, el flujo de inversión del contrato y el plan de inversión del anticipo.
Cuando lo estipule el contrato, la Interventoría deberá verificar y aprobar que el Contratista constituya en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la fiducia o el patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos del anticipo.
Verificar que el Contrato xx xxxxxxx fue aprobado por el Ordenador del Gasto de la ALFM.
El Anticipo se manejara a través de una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable el cual deberá establecer de forma expresa que la autorización de los desembolsos o cheques que se giren con cargo a este, necesitan la firma del contratista y del interventor.
La interventoría podrá sin ningún tipo de restricción revisar permanentemente el flujo de fondos del anticipo.
Verificar y aprobar mensualmente los informes de buen manejo del anticipo y remitirlos a la ALFM. Los informes de buen manejo del anticipo deberán estar soportados como mínimo por los siguientes documentos:
Extracto. Conciliación.
Plan de inversión vigente.
Fotocopia del cheque girado, debidamente diligenciado, anexando el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario, el concepto de pago y relación de los descuentos tributarios.
Los comprobantes de egresos deben estar debidamente soportados con facturas, las cuales deben cumplir lo establecido por la ley.
Los recibos de pago deben tener los mismos requisitos que la factura. Cuando son de nómina y/o planillas de jornales, se deben firmar por los beneficiarios, consignando el número de identificación, nombre y cargo.
No se deben crear cajas menores con los recursos del anticipo.
Verificar y aprobar que todos los gastos del anticipo son con destino al contrato de obra. Verificar que el contratista consigne los rendimientos financieros del anticipo en la cuenta que la ALFM asigne para ello. Lo anterior debidamente soportado con el recibo de consignación.
Xxxxxxx y aprobar o desaprobar las actas de Recibo parcial de obra, verificando que las cantidades de obra consignadas en la misma corresponden a lo realmente ejecutado y que los precios unitarios son los contractuales
Revisar las facturas, ordenes de desembolso y soportes presentados por el contratista para el pago de las cuentas con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ALFM y la normatividad vigente.
Llevar un registro cronológico de los pagos, y ajustes económicos del contrato balance presupuestal del contrato.
Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del presupuesto asignado.
Efectuar el balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del mismo.
6.7 INFORME FINAL
Deberá entregar 1 original y 2 copias del documento FINAL, que deberá contener como mínimo lo siguiente:
Descripción de las actividades ejecutadas. Informes Mensuales de Interventoría Actas de seguimiento del contrato de obra Copia de la bitácora de obra
Planos record de:
o Proyecto Arquitectónico.
o Proyecto Estructural
o Proyecto eléctrico.
o Proyecto hidrosanitario.
o Proyecto vial
o Proyecto de infraestructura eléctrica y de servicios públicos
o Proyectos especiales
Cantidades de obra ejecutadas. Recomendaciones para el manejo paisajístico.
Registros fotográficos del antes, durante y después.
Informe Final de la implementación del Plan de Gestión Integral de Obra – PGIO que incluya la totalidad de los soportes generados durante la etapa contractual del proyecto. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.
Certificaciones de calidad de materiales utilizados.
Informe de seguridad industrial, manejo ambiental y gestión social. Paz y Salvos de pagos a proveedores.
Correspondencia recibida y enviada Recomendaciones generales.
Manual de operación y mantenimiento.
El informe final debe incluir las actividades ejecutadas, trámites ante las diferentes entidades que tengan que intervenir en la toma de decisión en la implantación del proyecto, especificaciones técnicas y constructivas, cantidades de obra y presupuesto, planos y detalles, conclusiones, recomendaciones y memorias
ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO
LA PRESENTE MINUTA SE INCLUYE COMO GUIA PARA LAS PARTES CONTRATANTES, COMO CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO, PERO ESTA MINUTA SERÁ MODIFICADA O COMPLEMENTADA POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, OFERTA DEL ADJUDICATARIO Y LAS CONDICIONES DE LA ADJUDICACIÓN
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN DE CONTRATOS 899.999.162-4
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-XXX-15 | |
CONTRATANTE | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
CONTRATISTA | |
NIT | |
REPRESENTANTE | |
CÉDULA DE CIUDADANIA | |
DIRECCIÓN | |
TELÉFAX | |
CONCURSO DE MÉRITOS No. | 002-080 DE 2015 |
OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL SOLTERO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE URBANISMO PARA EL GRUPO AEREO DEL CASANARE EN YOPAL |
VALOR DEL CONTRATO | |
PLAZO DE EJECUCIÓN | Ocho (8) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato de obra. |
DISPONIBILIDAD XXXXXXXXXXXX Xx. | Xx. 00000 XXX 00 XX XXXXXXX XX 0000, IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL X-0-0-0-0-0- 00 XXXXXXXXXX, XXX.00, XXX XXXXX XX $162.780.016.00, EXPEDIDO POR EL GRUPO PRESUPUESTO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015, CON CARGO AL ACTA DE ACUERDO CONVENIO 5210678 (11 036) ECOPETROL. |
Entre los suscritos: Capitán de Navío XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía número 72.154.942 expedida en Barranquilla, en su calidad de Subdirector General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, nombrado mediante Resolución No. 177 del 24 de febrero de 2014, debidamente facultado para celebrar contratos, de una parte, quien en adelante se denominará AGENCIA LOGÍSTICA, y por la otra el señor XXXXX, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXX de XXXX, obrando como Representante del XXXXXXXX, quien en lo sucesivo se denominará el CONTRATISTA hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:
1. Que se elaboró el estudio y documentos previos y se dio cumplimiento a la normatividad legal vigente.
2. Que al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con la respectiva apropiación presupuestal que respaldan el presente contrato.
3. Que Ecopetrol S.A. y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, suscribieron el Acta de acuerdo para entrega de aportes derivados del Convenio No. 5210678 (11036) el 13 xx xxxxx de 2013, Otrosí No. 3, Otrosí No. 6, estableciéndose como plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015.
4. Que el Subdirector General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, cuenta con plenas facultades, para celebrar el presente contrato en especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013 y demás normas concordantes.
5. Que el Director de la Regional Técnica de Ingenieros de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares mediante memorando No. 0332-ALRTING-GTO-202-2 del 31 xx xxxxx de 2015, solicitó la iniciación del proceso de Concurso de Méritos No. 002-080 de 2015, cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL SOLTERO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE URBANISMO PARA EL GRUPO AEREO DEL CASANARE EN YOPAL.
6. Que el Subdirector General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, mediante Resolución No. xxx del xxx de xxx de 2015, dio apertura al proceso de Concurso de Méritos No. 002-080 de 2015.
7. Que efectuados los estudios y evaluaciones correspondientes dentro del marco de la selección objetiva y teniendo en cuenta los factores de escogencia previstos en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas vigentes, el Subdirector General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, mediante Resolución No. xxx del xxx de xxx de 2015, adjudicó el Concurso de Méritos No. 002-080 de 2015 a xxxxxxx
8. Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, es procedente la celebración del presente contrato, que se regirá por las cláusulas que a continuación se enuncian:
CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO Y LUGAR DE EJECUCIÓN:
OBJETO: El CONTRATISTA se obliga para con la AGENCIA LOGÍSTICA a llevar a cabo la INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL
PARA LA CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL SOLTERO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE URBANISMO PARA EL GRUPO
AEREO DEL CASANARE EN YOPAL, de acuerdo a los anexos Nos. 1 (Cuadro de Precios) y 2 (Especificaciones Técnicas) del presente contrato.
LUGAR DE EJECUCIÓN: El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del presente contrato, en las instalaciones del Grupo Aéreo del Casanare, en Yopal – Casanare.
CLÁUSULA SEGUNDA – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de Ocho (8) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato de obra.
CLÁUSULA TERCERA – PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO: Para todos los
efectos legales la duración es el establecido para la ejecución del presente contrato y cuatro (4) meses más.
CLÁUSULA CUARTA – VALOR: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del presente contrato es por la suma de XXXXXXX PESOS ($XXXXXX) M/CTE., incluido IVA.
PARÁGRAFO: El valor aquí contemplado se entiende firme y fijo, por lo tanto, no está sujeto a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de éste, están incluidos los costos proyectados y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener.
CLÁUSULA QUINTA - IMPUESTOS: El CONTRATISTA, se obliga a pagar todos los impuestos, tasas y similares que estén a su cargo y se deriven de la ejecución del presente contrato, de conformidad con la Ley que le sean imputables.
CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO: La AGENCIA LOGÍSTICA cancelará el valor del contrato en cuatro pagos iguales contra avance del contrato de obra al cual se le realiza la interventoría, cuando éste alcance avances del 30%, 50%, 80% y 100%. previo trámite de los cortes de obra donde conste el avance y aval del supervisor de la Agencia Logística, cumpliendo con los trámites administrativos y financieros a que haya xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 0000.
6.1. Para todos los pagos, el CONTRATISTA debe radicar en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares la siguiente documentación:
6.1.1. Acta de recibo parcial debidamente soportada, en la cual debe dejar constancia del cumplimiento del objeto contractual, firmada por el supervisor del presente contrato y el CONTRATISTA, donde constará la conformidad y las condiciones en las que se realiza la prestación del servicio.
6.1.2. Certificado de Afiliación y planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, pensión y Riesgos Laborales), de estar obligado a ello, en caso contrario acreditar su exención.
6.1.3. Documento equivalente a Factura Comercial que contenga lo estipulado en la Ley 1231 de 2008 y en el artículo 617 del Estatuto Tributario.
PARÁGRAFO: Para efectos de giro electrónico se abonará a la siguiente cuenta bancaria: Nombre
Cédula de ciudadanía
Entidad Financiera Número de Cuenta Tipo de Cuenta
XXXXXXXX XXXXXXX – RIESGOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA:
7.1. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la entidad de los perjuicios derivados de:
- Incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista.
- El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al Contratista.
7.2. El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.
7.3. Calidad del servicio: Este amparo cubre a la Entidad Estatal por la Mala calidad o insuficiencia de los informes entregados con ocasión de un contrato de consultoría o (ii) Mala calidad del servicio prestado teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato.
7.4. OTROS RIESGOS PREVISIBLES
CLÁUSULA OCTAVA – MECANISMOS DE COBERTURA: Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato, el CONTRATISTA debe constituir una garantía a favor de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, de acuerdo al Decreto No. 1510 de 2013, xxxxxxxx 000: Garantía de Cumplimiento y obtener su aprobación por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA, garantizando el cumplimiento del objeto contractual y los siguientes amparos y valores:
8.1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar las obligaciones que se contraen, el pago de multas y demás sanciones si se llegaren a imponer, por la suma de xxxxxxx PESOS ($xxxx M/CTE., equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo, de las prórrogas a las que hubiere lugar y cuatro (04) meses más, a partir del perfeccionamiento del contrato.
8.2. CALIDAD DEL SERVICIO: Por la suma de xxxxxx PESOS ($xxxx) M/CTE., equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, con una vigencia de doce (12) meses más contados a partir de la fecha de entrega, evidenciada en el acta de recibo a satisfacción por parte de la entidad.
8.3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por la suma de xxxxxxx PESOS ($xxxxx.00) M/CTE., equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del presente contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, de las prórrogas a las que hubiere lugar y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento.
PARÁGRAFO: En la garantía debe constar que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria convenidas.
El CONTRATISTA, se obliga para con la AGENCIA LOGÍSTICA a mantener vigente la garantía del contrato y restablecer los valores amparados, cuando estos se hayan visto
reducidos por razón de los siniestros presentados por la AGENCIA LOGÍSTICA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto que deje en firme la sanción correspondiente.
CLÁUSULA NOVENA – INDEMNIDAD: El CONTRATISTA, se compromete y acuerda en forma irrevocable mantener libre a la AGENCIA LOGÍSTICA de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes realizadas durante la ejecución del presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES:
10.1. DEL CONTRATISTA
10.1.1. LAS ESTIPULADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO, ADEMAS LAS SIGUIENTES
10.1.2. Constituir la garantía de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.
10.1.3. Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.
10.1.4. Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.
10.1.5. Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.
10.1.6. Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.
10.1.7. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.
10.1.7. Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.
10.2. DE LA AGENCIA LOGÍSTICA
10.2.1. Aprobar la garantía de cumplimiento del presente contrato.
10.2.2. Mantener la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA por intermedio del Supervisor.
10.2.3. Pagar el valor del presente contrato, en los términos y condiciones establecidos en la cláusula sexta del presente contrato.
10.2.4. Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del presente el contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - RESPONSABILIDAD: El CONTRATISTA, será responsable
ante las autoridades de los actos que desarrolle en el ejercicio de las actividades del presente contrato cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros. Igualmente será responsable en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MANUAL DE INTERVENTORÍA: Con el fin que la
AGENCIA LOGÍSTICA cuente con elementos que permitan una mejor y eficiente gestión, se ha elaborado el Manual de Interventoría, para que sirva de instrumento de trabajo a quienes ejerza la actividad de la Interventoría, así como a los contratistas que desarrollen obras para la AGENCIA LOGÍSTICA.
En la realización del Manual, se unificaron y optimizaron los criterios sobre las actividades generales y particulares de la interventoría para una obra. La metodología utilizada es objetiva y sencilla, en la cual se establece su definición, los pasos necesarios para el control, supervisión y ejecución del contrato, las obligaciones y responsabilidades del interventor, funciones y deberes del o los supervisores.
El Manual de Interventoría, hace parte integral del contrato de obra y contiene el alcance mínimo de las actividades, fases, procesos y procedimientos que el CONTRATISTA debe ejecutar durante el desarrollo del contrato, sirve como guía para el desarrollo de los enfoques técnicos, administrativos y financieros exigidos por la AGENCIA LOGÍSTICA.
Este manual se encuentra publicado en la página web de la AGENCIA LOGÍSTICA xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - CESIONES Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no
podrá ceder el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, sin la previa y expresa autorización escrita de la AGENCIA LOGÍSTICA pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización, careciendo en absoluto de validez todo traspaso que se hiciere sin el lleno de este requisito, siendo además causal de terminación del mismo.
La celebración de subcontratos no exonerará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato, la AGENCIA LOGÍSTICA no adquirirá relación alguna con estos.
Las condiciones generales de la garantía de cumplimiento deben señalar que en el evento en que por incumplimiento del CONTRATISTA garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato y la AGENCIA LOGÍSTICA estuviese de acuerdo con ello, el CONTRATISTA aceptará desde el momento de la contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador.
En este caso el asegurador cesionario debe constituir una nueva garantía para amparar el cumplimiento de las obligaciones que ha asumido por virtud de la cesión.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA – SUPERVISIÓN: En aplicación del art. 83 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el control, vigilancia y supervisión, estará a cargo del XXXXXXX, nombrado mediante Memorando No. XXXXXX del XX de XXXX de XXX y por conducto de éstos, se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente contrato y sus funciones serán las previstas en la normatividad legal vigente.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – LIMITACIÓN DEL SUPERVISOR: El supervisor no está
facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el presente contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por las partes contratantes, mediante la suscripción de modificación al contrato principal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR: Con el fin de
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de los actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual, la AGENCIA LOGÍSTICA, está obligada a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contractual a través de la Supervisión, artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA – CONFIDENCIALIDAD: El CONTRATISTA y el supervisor se
obligan a no divulgar ningún tipo de información de cualquier naturaleza a terceras personas, en relación con el objeto contractual, ni de lugares que llegaren a conocer por ser considerados de seguridad nacional, a menos que dicha información sea requerida por autoridad competente.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Con la firma del
presente contrato el CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 del 00 xx xxxxx xx 0000 (Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx) y demás normas concordantes y que si llegare a sobrevenir alguna actuara conforme a lo dispuesto en las normas legales.
PARÁGRAFO: El CONTRATISTA, responderá por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA – EXCLUSIÓN RELACIÓN LABORAL: Este contrato por su
naturaleza, no constituye vínculo laboral, ni subordinación, ni genera prestaciones sociales entre la AGENCIA LOGÍSTICA y el CONTRATISTA, ni entre la AGENCIA LOGÍSTICA y las personas naturales o jurídicas con las que el CONTRATISTA cuente para la ejecución del objeto contractual.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - SANCIONES: Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad, las partes pactan las siguientes multas:
20.1. MULTAS: En caso de retardo o incumplimiento parcial o total de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1° de la Ley 95 de 1890, la AGENCIA LOGÍSTICA podrá imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidará con base en el uno por ciento (1%) del valor del objeto contractual dejado de ejecutar, por cada día de incumplimiento y hasta por treinta (30) días hábiles.
20.2. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: En caso xx xxxx o incumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, la AGENCIA LOGÍSTICA podrá imponer al CONTRATISTA multas, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del presente contrato, por cada día de retardo en la presentación de la certificación y soportes que evidencie el cumplimiento de la presente obligación y hasta su cumplimiento.
Estas sanciones se reportarán a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en la normatividad vigente, sobre lo cual, el CONTRATISTA manifiesta con la firma de este contrato su expreso acuerdo.
La parte resolutiva de los actos administrativos ejecutoriados que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, se publicarán en el SECOP y se comunicarán a la Cámara de Comercio en que se encuentre inscrito el CONTRATISTA. También se comunicarán a la Procuraduría General de la Nación.
El pago o deducción de las multas no exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato.
En caso de que la falta o incumplimiento se vuelva a presentar y que originalmente ya hubiera sido penalizada con multa, será susceptible de una decisión adecuada y proporcional al incumplimiento, bien a través de nuevas multas o de otras medidas tendientes a conminar o castigar al CONTRATISTA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – PENAL PECUNIARIA: Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad, las partes pactan la exigibilidad de la penal pecuniaria en caso xx xxxx, declaratoria de incumplimiento parcial, total o caducidad de las obligaciones derivadas del presente contrato, evento en el cual el CONTRATISTA pagará a la AGENCIA LOGÍSTICA, a título xx xxxx pecuniaria y no de indemnización, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del mismo.
En caso que el retardo se presente sobre una parte de la obligación principal, el porcentaje pactado a titulo de penal pecuniaria se aplicará sobre el valor del contrato pendiente por ejecutar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1596 del Código Civil.
PARÁGRAFO: El CONTRATISTA renuncia con su firma a la constitución en xxxx a que se refiere el artículo 1594 del Código Civil.
No obstante, la AGENCIA LOGÍSTICA se reserva el derecho de cobrar los perjuicios por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PAGO MULTAS Y PENAL PECUNIARIA: Una vez
notificada la resolución por medio de la cual se impone alguna de las sanciones antes descritas, el CONTRATISTA dispondrá de quince (15) días hábiles siguientes para proceder de manera voluntaria a su pago, en caso de no efectuarse, el CONTRATISTA autoriza a la AGENCIA LOGÍSTICA a descontarle de las sumas que le adeuden. De no existir tales saldos a su favor o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad del valor de la sanción, la AGENCIA LOGÍSTICA podrá obtener el pago de la multa y de la penal pecuniaria mediante reclamación ante la compañía de seguros, dentro xxx xxxxxx de cumplimiento otorgado con la garantía, si esto último no fuere posible, se cobrará por vía ejecutiva.
PARÁGRAFO: Las multas y la penal pecuniaria no serán reintegrables aún en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida.
Lo anterior, con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad de las partes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - PROCEDIMIENTO DEBIDO PROCESO PARA
IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES: La declaración e imposición de multas y Penal
Pecuniaria se harán cumpliendo el procedimiento establecido en la Ley 1150 de 2007 artículo 17, articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normatividad vigente.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta algún
hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte grave y directamente la ejecución del presente contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la AGENCIA LOGÍSTICA por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.
Ejecutoriada la resolución de caducidad, el presente contrato quedará definitivamente terminado y el CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.
La AGENCIA LOGÍSTICA, hará efectiva la garantía pactada en el mismo, así como el valor de la penal pecuniaria y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, el CONTRATISTA devolverá a la AGENCIA LOGÍSTICA los dineros que hubiere recibido por concepto de este contrato, previa deducción de los servicios prestados por aquel y recibidos a satisfacción por la AGENCIA LOGÍSTICA conforme a la cláusula primera del presente contrato. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo del CONTRATISTA, si a esto hubiere lugar y la fecha de pago.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN
UNILATERALES: Las partes contratantes incorporan en este contrato los principios de interpretación, modificación y terminación unilaterales y caducidad administrativa previstos en los artículos 15, 16, 17 y 18 respectivamente de la Ley 80 de 1993; la AGENCIA LOGÍSTICA podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes no serán
responsables ni se considera que han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones recíprocamente adquiridas, si se presentaren durante su ejecución del contrato, circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con las definiciones del artículo 1° de la Ley 95 de 1890 y lo establecido para el efecto por la ley civil. El CONTRATISTA se obliga a notificar por escrito a la AGENCIA LOGÍSTICA las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito acompañando la exposición de los motivos correspondientes la cual se presentará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas de la demora cuando esto sea posible.
Así mismo, el CONTRATISTA acompañará a la mencionada notificación todos los documentos soporte, debidamente aceptados por el Supervisor, que acrediten o justifiquen la demora ocasionada por la fuerza mayor o el caso fortuito, manifestando el tiempo dentro del cual cumplirá su obligación. En caso de persistencia de la causal o causales de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA informará por escrito a la AGENCIA LOGÍSTICA, dicha circunstancia o circunstancias cada quince (15) días hábiles siguientes hasta por un término máximo de sesenta (60) días hábiles; vencidos los cuales la AGENCIA LOGÍSTICA podrá dar por terminado el presente contrato de forma unilateral por medio de un acto administrativo de terminación, el cual será notificado al CONTRATISTA sin que haya lugar a sanción alguna para éste.
Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no excedieren de sesenta (60) días, se levantará un acta suscrita por las partes contratantes con el fin de suspender los términos de éste contrato y desaparecida la causal de fuerza mayor o caso fortuito se reiniciará la ejecución del mismo, mediante acta suscrita entre las partes. Evento en el cual el CONTRATISTA se obliga a prorrogar igualmente la vigencia de la garantía que ampara el objeto contractual.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA – SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Conforme al artículo 68 de
la Ley 80 de 1993, las partes podrán utilizar los mecanismos de solución previstos en la mencionada ley, excepto la cláusula compromisoria, habida consideración que el artículo 70 de la Ley 80/93 fue derogado por el artículo 118 de la Ley 1563/12.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA- ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Realizadas las
actas de entrega a satisfacción del contrato de obra y una vez efectuados todos los pagos correspondientes y encontrándose x xxx y salvo las partes por todo concepto, se procederá a diligenciar el formato F03-PGN-S05 acta de liquidación de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos de la AGENCIA LOGÍSTICA, de lo contrario se procederá con lo manifestado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 019 de 2012.
La liquidación se realizará dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA - APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES: Este
contrato se regula, además de sus estipulaciones, por las Leyes Civiles y Mercantiles Colombianas que correspondan a su esencia y naturaleza, la AGENCIA LOGÍSTICA podrá hacer uso de las potestades previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP vigente y sus Decretos Reglamentarios, Estatuto Anticorrupción, las Leyes de Presupuesto y en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones Ministeriales que apliquen.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA - DOCUMENTOS: Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan son para todos los efectos parte integral del presente contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos u obligaciones jurídicas y contractuales:
31.1. Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos No. 002-080 de 2015, junto con sus formularios y anexos.
31.2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 11515 del 12 de febrero de 2015.
31.3. Oferta presentada por el CONTRATISTA del XXXXX.
31.4. Registro presupuestal.
31.5. Garantía de cumplimiento.
31.6. Manual de Interventoría de la AGENCIA LOGÍSTICA.
31.7. Anexo Nos. 01 y 02 del presente contrato.
31.8. Todos los demás documentos que se relacionen con el presente contrato.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO:
Para su validez y perfeccionamiento el presente contrato requiere:
32.1. Firma del Subdirector General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
32.2. Firma del CONTRATISTA.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA – REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN: Para la
ejecución del presente contrato, se requiere de:
33.1. Constitución de la Garantía de Cumplimiento y aprobación de la misma por parte de la
AGENCIA LOGÍSTICA.
33.2. Registro presupuestal.
33.3. Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el CONTRATISTA, debe probar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, para lo cual las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA – JURISDICCIÓN Y DOMICILIO: Las obligaciones
derivadas del presente contrato, quedan sometidas a la jurisdicción competente, siendo el domicilio la ciudad de Bogotá D.C.
Para constancia se firma en Bogotá, D.C., a los
EL CONTRATISTA,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal
XXXXXXXXX
POR LA AGENCIA LOGÍSTICA,
Capitán de Xxxxx XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
Subdirector General
FORMULARIO No. 01
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Bogotá D. C.
Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad
Referencia: Presentación de propuesta Concurso de Meritos No. de 2015-, convocado por la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, para llevar a cabo la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
El suscrito (Los suscritos) , de conformidad con las condiciones que se estipulan en el pliego de condiciones correspondiente al concurso de meritos citado en el asunto, presentamos la siguiente propuesta:
En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente. Declaramos así mismo:
1. Que esta propuesta y el Contrato que llegaré a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.
2. Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.
3. Que conocemos los documentos xxx xxxxxx de condiciones y aceptamos su contenido.
4. Que hemos recibido los documentos que integra el pliego de condiciones y sus adendas que son: (indicar el número y la fecha de cada uno):
y Documentos de Aclaraciones hechas:
.
5. Que para calcular el precio ofrecido, hemos calculado todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden y se asumen por cuenta nuestra.
6. Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución del contrato según lo consignado en el pliego de condiciones.
7. Declaramos no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas por la ley.
8. Igualmente declaramos que ni yo, ni alguno de los directivos, ni el equipo de trabajo con el que cuento se encuentra incursos en conflicto de interés, y en el evento en que se presente cualquier circunstancia de ese tipo, solicitaré al jefe de la entidad o su delegado que decida si puedo, o no continuar en el proceso de selección.
9. Que la presente propuesta consta de debidamente numerados y rubricados.
( ) folios
Según lo establecido en el pliego de condiciones definitivo, adendas, documentos de aclaraciones y todo documento que haga parte integral del presente proceso de contratación
Los suscritos señalan como Dirección Comercial , teléfono , fax , correo electrónico a donde se puede remitir o enviar por correo, notificaciones relacionadas con esta propuesta la siguiente:
Nombre completo del proponente:
Número de Identificación:
Garantía de seriedad de la propuesta No.:
Expedida el
Firma del proponente y/o representante legal: Nombre en letra
FORMULARIO No. 2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
PROPONENTE | |
CONCURSO DE MERITOS No. | |
FECHA |
N° | OBJETO DEL PROYECTO Y NUMERO DEL CONTRATO | CONTRATANTE | LOCALIZACIÓN | VALOR CONTRATO EN PESOS | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | SMMLV SUPERVISADOS | FOLIO |
TOTAL SMMLV SUPERVISADOS | XXX |
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE NOMBRE:
DOCUMENTO IDENTIDAD:
FORMULARIO No. 3
HOJA DE VIDA DE LOS PROFESIONALES
NOMBRE DE LA FIRMA | HOJA N° | DE | ||
1. DATOS PERSONALES | ||||
NOMBRES Y APELLIDOS | ||||
CARGO A OCUPAR | ||||
DOMICILIO | ||||
DIRECCIÓN | ||||
No. TELÉFONO/CELULAR | FAX | |||
No. CEDULA IDENTIFICACIÓN (No. PASAPORTE SI ES EXTRANJERO) | ||||
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO | ||||
2. ESTUDIOS ACREDITADOS (UNIVERSITARIO, ESPECIALIDAD Y POSTGRADO) | ||||
TITULO OBTENIDO | LUGAR Y FECHA | FECHA DE GRADO | DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS (AÑOS) | |
MES | AÑO | |||
MATRICULA PROFESIONAL No. | ||||
FIRMA: (La Hoja de Vida deberá venir firmada por el profesional) NOMBRE: FECHA: | FIRMA DEL PROPONENTE: |
FORMULARIO No. 4 EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES
NOMBRES Y APELLIDOS | ||||||||||||
CARGO A OCUPAR | ||||||||||||
No. | OBJETO DEL CONTRATO | CONTRA- TANTE | LOCALI- ZACION | CARGO DESEMPE - ÑADO. | DURA- CIÓN DEL PROYECTO (en meses) | PERIODO LABORADO | MESES CERTIFICAD OS | |||||
FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN | |||||||||||
DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | |||||||
TOTAL MESES | ||||||||||||
TOTAL AÑOS | ||||||||||||
NOMBRE: | FIRMA DEL PROPONENTE | FECHA |
FORMULARIO 5
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL MÍNIMO A UTILIZAR
Bogotá, D.C.
Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Bogotá, D.C.
REF: Concurso de Méritos Abierto N° 002- de 2015, cuyo objeto es “ LA INTERVENTORÍA
TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL SOLTERO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE URBANISMO PARA EL GRUPO AEREO DEL CASANARE EN YOPAL”
El suscrito xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, legalmente autorizado para actuar en nombre de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de acuerdo con las normas establecidas en el pliego de condiciones del Concurso de Méritos Abierto N° XXXX– ALFM- 2015 para “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL SOLTERO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE URBANISMO PARA EL GRUPO AEREO DEL CASANARE EN YOPAL”, presento las hojas
de vida del personal profesional a emplear durante el proceso de interventoría de obra de acuerdo al perfil requerido en el pliego de condiciones del presente proceso, para que sean aprobadas por la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
El personal relacionado será el que se desempeñara en la ejecución del contrato, el cual no podrá ser reemplazado.
De requerirse su reemplazo este deberá reunir las mismas o superiores condiciones a las ofertadas inicialmente, para que sea aprobado por la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, para lo cual se deberá adjuntar la hoja de vida con sus soportes para el nuevo personal.
Relaciono a continuación cada uno de los profesionales requeridos con la experiencia solicitada, indicando el nombre, identificación y cargo a desempeñar, así:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ASESOR INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y REDES HIDROSANITARIAS ASESOR INTERVENTOR REDES ELÉCTRICAS
ASESOR ESTRUCTURAL
ASESOR INGENIERO AMBIENTAL (RESIDENTE SISOMA)
Nota: El personal mínimo requerido deberá estar durante la ejecución de acuerdo con la permanencia requerida en el presente pliego de condiciones.
De no cumplir con lo anterior acepto que la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES proceda a la aplicación de las multas respectivas por incumplimiento parcial.
Cordialmente,
Nombre y Apellidos completos Cédula de Ciudadanía Matrícula No.
Dirección Teléfono
FORMULARIO No. 6 PROPUESTA ECONÓMICA (SOBRE 2)
Bogotá D.C., de 2015
Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad.-
REF: PROCESO DE No. --/2015
El suscrito , obrando en nombre y representación de , de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, oferto en firme, de forma irrevocable y como precio fijo y global, con destino a la celebración del contrato objeto del presente proceso, ofrezco cumplir con el objeto contractual, de conformidad con lo relacionado en el Anexo
, en los términos y conforme a las condiciones, previstos para tal efecto, por un valor total fijo de pesos Colombianos ($ )
CUADRO DE PRECIOS
DESCRIPCION | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL SOLTERO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE URBANISMO PARA EL GRUPO AEREO DEL CASANARE EN YOPAL”. | |
TOTAL DE LA OFERTA |
Nota: En el valor total se encuentra incluido el valor del IVA y el factor multiplicador.
REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO
FIRMA Y POSTFIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE
FORMULARIO No. 7 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
El(los) suscrito(s) a saber: , domiciliado
en , identificado con
; quien obra en calidad de
, que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, en el pliego de condiciones, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERO: Que la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES adelanta un proceso de Selección, en desarrollo de la Ley 80 de 1993 / Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, para la celebración de un contrato estatal, identificado así:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SEGUNDO: Que es interés del PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;
TERCERO: Que siendo del interés del PROPONENTE participar en el proceso de Selección aludido en el considerando primero, se encuentra dispuesto a suministrar, en caso de requerírsele, la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente COMPROMISO UNILATERAL DE ANTICORRUPCIÓN:
1.1. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y de la relación contractual que eventualmente se derive de este proceso de selección, de conformidad con las siguientes obligaciones:
a) | No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta; | |
b) | No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta. | |
1.2. | EL | PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar |
actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de selección.
CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO
EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de selección, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de
, a los del mes de de 20 .
EL PROPONENTE:
Firma Nombre:
(Nombre, número del documento de identificación y firma del PROPONENTE o su representante y/o todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.
FORMULARIO No. 8
FORMATO APERTURA – CANCELACION DATOS TERCERO-CUENTAS BANCARIAS SIIF NACION II
CIUDAD
Señor (a) xxxxxxxxxx
Santafé de Bogotá D.C.
FECHA
DD MM AAAA
Me permito certificar la siguiente información respecto de la Apertura o Cancelación en SIIF de cuenta bancaria registrada a mi nombre.
I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario). - Persona Natural
Nombre: CC. No
Fecha de Expedición de la cedula de ciudadanía de ciudadanía
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Cuenta Bancaria: Corriente Ahorro
Entidad Bancaria No.
Ciudad:
Departamento:
Municipio:
Email:
II. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario). - Persona Jurídica
Razón Social: NIT:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Cuenta Bancaria: Corriente Ahorro
Entidad Bancaria No.
Ciudad:
Departamento:
Municipio:
Email:
Nombre Representante Legal: C.C. No
Fecha de Expedición de la cedula de ciudadanía:
NOTA: LA INFORMACION RELACIONADA DE LA CUENTA BANCARIA (No. Tipo y Entidad) DEBE COINCIDIR CON LA CERTIFICAION BANCARIA.
FORMULARIO No. 9
FORMULARIO PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
EL SUSCRITO (Nombre del Representante legal)
EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE (Razón Social del
Proponente)
CERTIFICA
1. Resumen de cuentas de Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2014.
Cuenta | Oferente singular | Oferente plural | ||
Oferente (valor en pesos) | Participante No.1 (valor pesos) | Participante No.2 (valor pesos) | Participante No.3 (valor pesos) | |
Activo Corriente | ||||
Activo Total | ||||
Pasivo Corriente | ||||
Pasivo Total | ||||
Utilidad Operacional | ||||
Gastos de interés |
*Si el oferente es plural más tres participantes debe insertar las columnas en la tabla anterior.
2. Capacidad Financiera
Porcentaje de participación | Oferente individual 100% | Oferente plural | |||
Indicador | Indicador del Oferente | (indicar % participación) | indicar % participación) | indicar % participación) | 100% Índice del Oferente plural |
Índice del Participante No.1 | Índice del Participante No.2 | Índice del Participante | |||
No.3 | |||||
Liquidez | Sumatoria del índice de los participantes, Ponderación del índice de los participantes. | ||||
Endeudamiento | |||||
Razón de Cobertura de intereses |
*Si el oferente es plural más tres participantes debe insertar las columnas en la tabla anterior.
3. Capacidad Organizacional
Porcentaje de participación | Oferente individual 100% | Oferente plural | |||
Indicador | Indicador del Oferente | (indicar % participación) | indicar % participación) | indicar % participación) | 100% Índice del Oferente plural |
Índice del Participante No.1 | Índice del Participante No.1 | Índice del Participante No.3 | |||
Rentabilidad sobre activos | Sumatoria del índice de los participantes, Ponderación del índice de los participantes. | ||||
Rentabilidad sobre el patrimonio |
*Si el oferente es plural más tres participantes debe insertar las columnas en la tabla anterior.
REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO
FIRMA Y POSTFIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE