CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
Córdoba,……………..de………………de 2016
Para construcción de la Sede Social y su correspondiente infraestructura ubicado en calle…………........................................Nº………………….. de la ciudad xx Xxxxxxx, Provincia xx Xxxxxxx ; entre el CENTRO VECINAL BARRIO……………..........................., representada en este acto por los Sres. …………………………………………………………………………………………. presidente y tesorero respectivamente, en adelante denominado “EL CENTRO VECINAL”, por una parte, y la LA EMPRESA CONTRATISTA .....................................................................
..................................., domiciliada en..................................... y representada por el Sr..........................................................................., por la otra, en lo sucesivo denominada “LA EMPRESA”, han convenido celebrar el presente contrato, el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones: ------------------
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato de Locación de Obra tiene por objeto la ejecución de ..................................................................... correspondiente al Centro Vecinal de Bº…………………………………………………….., en su terreno identificado con nomenclatura catastral D___ , Z_______,M.______, P____, ubicado en Barrio ……………………………………de esta ciudad xx Xxxxxxx, mediante la provisión de Mano de Obra.
Los materiales serán provistos por……………………………………………………………………………………………….
SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: la obra de referencia mencionada en la cláusula primera, se ejecutará en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones que forman parte (ANEXO I) del presente Contrato y que consta de:
-Proyecto: Planos – Especificaciones Técnicas, Computo de Materiales, Presupuesto detallado Plan de Trabajo, Detalles Constructivos, Reglamento Operativo, etc., que constituirán las Bases y Condiciones para la ejecución de la obra. ---------------------------------------------
TERCERA: PROYECTO Y CONDUCCION / DIRECCION DE OBRA /INSPECCIONES/ PROVISIÓN DE MATERALES: El desarrollo del proyecto y la conducción técnica y/o dirección de obra y la provisión de materiales, según la modalidad de cada jurisdicción, será de exclusiva responsabilidad de…………………………………………………………………………………..
quienes informarán respecto del avance de obra.-
CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total de la presente obra asciende a la suma de $..........................-(son pesos ………………………………….)-------------------------------------------
QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de………………….. DIAS días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA. “LA EMPRESA” se obliga a cumplir el plan de trabajos que determina el Pliego de Bases y Condiciones, sin interrupciones y hasta la entrega de la obra completamente terminada dentro del plazo previsto en la presente cláusula.-------------------------------------------------
SEXTA: PLAZO DE CONSERVACIÓN: Se establece un plazo de conservación de 180 (ciento ochenta) días corridos contados a partir de la firma del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA TOTAL, período en el cual “LA EMPRESA” se obliga a realizar todas las tareas necesarias que pudieran surgir como, defectos de ejecución y sean expresamente indicados por la DIRECCION DE OBRA O la INSPECCION TECNICA de la misma --------------------------
Habiendo transcurrido el plazo antes mencionado y no habiéndose constatado la existencia de vicio oculto alguno, operará la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras en forma automática.
SEPTIMA: DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Cuando “La Cooperativa” invoque causas de fuerza mayor para suspender o retrasar la ejecución de la obra, deberá expresarlo por escrito a “EL CENTRO VECINAL” dentro de un plazo de 2 (dos) días corridos de producida la causa, aportando los detalles que la originan, entre los que podrán considerarse factores climáticos, casos fortuitos o fuerza mayor, actos del poder público, etc.. En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución en igual tiempo perdido. De no mediar causas justificadas “La Cooperativa” será pasible de aplicación de las sanciones previstas como………………………………………………………………………………………………….
OCTAVA: “EL CENTRO VECINAL”, deberá informar al Área Técnica de la Dirección de Presupuesto Participativo cualquier imprevisto surgido durante la ejecución de dicha obra.----
NOVENA: FORMA DE PAGO: El monto total del presente contrato, al que hace referencia la cláusula Quinta, será liquidado de la siguiente forma: …………………………………………...................
DECIMA: COORDINACION DE TAREAS. La inspección técnica de “El Centro Vecinal” y el representante técnico mencionado en la cláusula 13ª del presente Contrato, coordinarán las tareas y los rubros de obra de manera tal que los proyectos avancen simultáneamente, sin interferencias ni superposiciones y la construcción progrese, culmine y funcione como unidad edilicia. ---------------------------------------------------------------------
DECIMO PRIMERA: “El centro vecinal” entregará el terreno limpio, nivelado x xxxx de replanteo. Asimismo proveerá de un lugar dentro del Centro vecinal para ser utilizado como depósito para acopio de materiales.
Por su parte, “LA EMPRESA” cubrirá, los turnos xx xxxxxx que fueran necesarios para la efectiva custodia de materiales y herramientas en obra, siendo responsables por los faltantes que se produzcan. -----------------------------------------------------------------------------------
DECIMO SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA. Las mismas deberán presentar con anterioridad a la firma del presente contrato y del inicio de la obra, la siguiente documentación:
Inscripción en AFIP.-
SEGURO. “LA EMPRESA” deberá contratar un seguro de Riesgo de Trabajo y Seguro de Vida.
DECIMO TERCERA: RESCISION DEL CONTRATO: Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente Contrato, en los términos establecidos en la ley civil, previa notificación de causas a la contraparte y siempre que los motivos que la pudieren originar, no se subsanaren en un plazo perentorio de treinta días.
DECIMO CUARTA: DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieren corresponder, “el Centro vecinal” constituye domicilio en calle………………………………………………….. ……………………………………………… N°……………………….. de la ciudad xx Xxxxxxx y “LA EMPRESA” en la calle..................................Nº.........de la ciudad de .................. , sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales de la Ciudad xx Xxxxxxx y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.----------------------------------------------------
En un todo de acuerdo con lo manifestado en las cláusulas del presente contrato, se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad xx Xxxxxxx...................................................... a los.................... días del mes de…………………………………….. del año………………………….
CENTRO VECINAL EMPRESA
PRESIDENTE…………………………………… CONTRATISTA…………………………………
DNI……………………………………………….. DNI……………………………………………….
SECRETARIO…………………………………… ENCARGADO…………………………………..
DNI………………………………………………. DNI……………………………………………….
TESORERO…………………………………………
DNI……………………………………………….
-3-