CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DE LOS SECTORES 1 Y 3 DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA XX XXXXXXX XXXXXXXX – UCAYALI.

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA1

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2019-MPCP-CSO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DE LOS SECTORES 1 Y 3 DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA XX XXXXXXX XXXXXXXX – UCAYALI

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: xxx.xxx.xxx.xx.

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en xxx.xxxxx.xxx.xx.

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o

quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

Importante

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE XXX XXXXXX DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 de Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

Importante

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el numeral 1 de la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento en lo que corresponde al Concurso Público para consultorías así como lo dispuesto en el artículo 59 del mismo.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser rubricados (visados) por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

La presentación de ofertas se realiza en acto público en presencia xx xxxxxxx o xxxx xx xxx en el lugar, fecha y hora establecidos en el cronograma publicado en el SEACE.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

El acto público se inicia cuando el comité de selección empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tiene por desistido.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

La apertura de los sobres que contienen las ofertas técnicas y la custodia de las ofertas económicas, se realiza de acuerdo a lo indicado en los numerales 2 y 3 de la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento en lo que corresponde al Concurso Público para consultorías así como lo señalado en el acápite de “documentos para la admisión de la oferta” previsto en el numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de la sección específica de las bases.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el notario o xxxx xx xxx, los miembros del comité de selección, el veedor y los postores que lo deseen.

En el acto de presentación de ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien participa como veedor y suscribe el acta correspondiente.

1.9. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

En caso el comité de selección previo a la calificación y evaluación, determinase que las ofertas no responden a los términos de referencia especificados en el numeral 3.1 de la sección específica de las bases, las declara no admitidas.

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases.

La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos Oferta económica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral

82.1 del artículo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

Las ofertas económicas se abren en acto público en presencia xxx xxxxxxx público o xxxx xx xxx que las custodió, en el lugar, fecha y hora establecidos en el cronograma publicado en el SEACE; siguiendo los pasos indicados en los numerales 1, 2 y 3 de la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento en lo que corresponde al acto público de otorgamiento de la buena pro para consultorías.

El comité de selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial.

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal circunstancia en el acta, debiendo el notario o xxxx xx xxx mantener en custodia la oferta económica hasta el consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto o en fecha posterior el postor solicite su devolución.

El comité de selección evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas de conformidad con los numerales 83.2, 83.3 y 83.4 del artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

Importante

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la contratación del servicio de consultoría de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la

constancia de inscripción ante el RNP2.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 y Séptima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

Importante

De conformidad con el Comunicado N° 012-2017-OSCE la Entidad podrá solicitar la subsanación de ofertas de manera electrónica, la cual será remitida al correo electrónico consignado por el proveedor para su inscripción en el RNP; sin perjuicio de que el postor efectúe la subsanación requerida a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.

La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día del envío al correo electrónico. En ese sentido, es responsabilidad del proveedor realizar el seguimiento permanente de las notificaciones a su correo electrónico.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga en el acto público de apertura de sobres económicos luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 1.9.3 de la presente sección.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 84.2 del artículo 84 del Reglamento. El criterio de desempate previsto en el literal b) de dicho numeral se realiza en este acto.

El otorgamiento de la buena pro en acto público se presume notificado a todos los postores en la fecha del acto, oportunidad en la que se entrega a los postores el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena pro. Xxxxx presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publica el mismo día en el SEACE.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el notario o xxxx xx xxx, los miembros del comité de selección, el veedor y los postores que lo deseen.

En el acto de otorgamiento de la buena pro, se puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

2 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: xxx.xxx.xxx.xx

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito. También puede solicitarse dicho acceso en el acto público de otorgamiento de la buena pro, mediante la anotación de su solicitud en el acta.

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTÍA POR XXXXXXXX

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxx- financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxx- financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR XXXX EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por xxxx por cada día

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días de producida la recepción.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre	:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL XX XXXXXXX XXXXXXXX
RUC Nº	:	2015457292
Domicilio legal	:	XX. XXXXX Xx 000 PUCALLPA
Teléfono:	:	(061) 577342
Correo electrónico:	:	xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DE LOS SECTORES 1 Y 3 DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA XX XXXXXXX XXXXXXXX – UCAYALI.

1.3. VALOR REFERENCIAL3

El valor referencial asciende a S/ 1´100,000.00 (Un Millón Cien Mil con 00/100 Soles), incluidos los impuestos xx Xxx y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes xx Xxxx del 2019.

Valor Referencial (VR)

Límites4

Inferior

Superior

S/ 1´100,000.00

(Un Millón Cien Mil con 00/100 Soles)

S/ 990,000.00

(Novecientos Noventa Mil con 00/100 Soles)

S/ 1´210,000.00

(Un Millón Doscientos Diez Mil con 00/100 Soles)

Importante

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037,

3 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento. De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, tal como se indica a continuación:
		Límite Inferior		Límite Superior
	Valor Referencial (VR)
		Con IGV	Sin IGV	Con IGV	Sin IGV
			S/ 838,983.05		S/ 1´025,423.72
	S/ 1´100,000.00 (Un Millón Cien Mil con 00/100 Soles)	S/ 990,000.00 (Novecientos Noventa Mil con 00/100 Soles)	(Ochocientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Tres con 05/100 Soles)	S/ 1´210,000.00 (Un Millón Doscientos Diez Mil con 00/100 Soles)	(Un Millón Veinticinco Mil Cuatrocientos Veintitrés con 72/100 Soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO 02 N° 023-2019-MPCP-ALC DE FECHA 15/05/2019.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CCP – NOTA Nº 1063

0082 2446034 4000202 18 040 0088: Construcción de Sistema de Drenaje Pluvial

0121 : Mejoramiento y Ampliación del Drenaje Pluvial de los Sectores 1 y 3 de la Ciudad de Pucallpa, Distrito de Calleria, Provincia xx Xxxxxxx

2.6 : Adquisición de Activos No Financieros

2.6. 8 1.3 1 : Elaboración de Expedientes Técnicos

Fte. Fto. : 5 08 Impuestos Municipales

5 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Paticipaciones

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de Ciento Veinte (120) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Importante

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/ 8.50 (Ocho con 50/100 Soles) en Caja de Entidad.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley Nº 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2019.

- Ley Nº 30880 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Publico para el año fiscal 2019.

- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225 y su modificatoria D.Leg. N°1444.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 344-2018- EF.

- Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

CAPÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta se presenta en dos (2) sobres cerrados en original, dirigido al comité de selección del

Concurso Público N° 002-2019-MPCP-CSO, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Oferta técnica. El sobre será rotulado:

Señores

MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE XXXXXXX XXXXXXXX XX. TACNA N° 480 CALLERIA

Att.: Comité de selección

CONCURSO PÚBLICO N° 002-2019-MPCP-CSO

Denominación de la convocatoria: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DE LOS SECTORES 1 Y 3 DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA XX XXXXXXX XXXXXXXX – UCAYALI

OFERTA TÉCNICA

[NOMBRE / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE Nº 2: Oferta económica. El sobre será rotulado:

Señores

MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE XXXXXXX XXXXXXXX XX. TACNA N° 480 CALLERIA

Att.: Comité de selección

CONCURSO PÚBLICO N° 002-2019-MPCP-CSO

OFERTA ECONÓMICA

[NOMBRE / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

2.2.1. SOBRE N° 1 – OFERTA TÉCNICA

La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación:

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria

A. Documentos para la admisión de la oferta

a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)

a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de

identidad.

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento.

(Anexo Nº 2)

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra.

(Anexo Nº 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)

Importante

5 La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

6 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

Importante para la Entidad

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el siguiente literal:

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7).

Importante

Las ofertas técnicas que contengan algún tipo de información que forme parte de la oferta económica son descalificadas.

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.2.2. SOBRE N° 2 – OFERTA ECONÓMICA

El Sobre Nº 2 debe contener la siguiente información obligatoria:

El monto de la oferta económica en Soles y el detalle de precios unitarios o tarifas, solo cuando el procedimiento de selección se haya convocado por uno de dichos sistemas, según corresponda. Así como el monto de la oferta de la prestación accesoria, de ser el caso. (Anexo Nº 6)

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos decimales.

Importante

 El comité de selección devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = 0.80

c2 = 0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.

c) Código de cuenta interbancaria (CCI).

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

g) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica8.

h) Estructura de costos de la oferta económica.

i) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de obra que conforman el paquete9.

7 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/

8 Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

9 Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

j) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU10.

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave.

l) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes11.

Importante

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la

10 xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx/

11 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link xxxx://xxx0.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx-xx-xxxxx-0-0 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya12.

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD – XX XXXXX Xx 000 CALLERIA..

Importante para la Entidad

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos:

2.6. ADELANTOS13

“La Entidad otorgará adelantos directos por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los Ocho (8) siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 14 mediante CARTA FIANZA acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de Quince (15) siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en lo siguiente:

ENTREGABLES

PAGOS

PLAZOS

PRESENTACIÓN DEL ENTREGABLE

12 Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

13 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento.

14 De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

1ERO

1ER Pago 20%

05 días calendarios, a partir de la suscripción del presente contrato

Contra presentación de calendario de actividades (programación y cronogramas)

2er

2DO Pago 50%

60 días calendarios, a partir de la suscripción del

presente contrato

Contra presentación de levantamiento topográfico y estudio de mecánica de suelos realizados, según los términos de

referencia

3er

Tercer pago 20 %

90 días calendarios, a partir de la suscripción del

presente contrato

Contra presentación de los demás estudios y planos completos, según los términos de referencia

4to

4to Pago 10%

Aprobación del Estudio

A la presentación del Expediente Técnico Completo (levantada las observaciones) y con aprobación mediante Resolución.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.

- Comprobante de pago.

- Copia del contrato.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL DRENAJE PLUVIAL DE LOS SECTORES 1 Y 3 DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA XX XXXXXXX XXXXXXXX - UCAYALI”, CODIGO DE INVERSION 2446034

1. GENERALIDADES:

La Municipalidad Provincial xx Xxxxxxx Xxxxxxxx, tiene programado en su Plan Operativo 2019, la ejecución de varios proyectos de inversión pública, las que deben contar con estudio de Pre inversión, formulado de acuerdo al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Xxxxxxxx.xx), para luego ser elevada a la OPMI de la Municipalidad Provincial xx Xxxxxxx Xxxxxxxx, para gestionar su evaluación, viabilidad.

Este Proyecto comprende la elaboración del estudio de Pre inversión, para la “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL DRENAJE PLUVIAL DE LOS SECTORES 1 Y 3 DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA XX XXXXXXX XXXXXXXX - UCAYALI”,

CODIGO DE INVERSION 2446034. El Proyectista deberá coordinar con la Unidad Formuladora: Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la MPCP y con la OPMI de la MPCP, respecto a detalles y documentos necesarios a fin de determinar si se ajusta a las normas.

2. FINALIDAD PÚBLICA

Los presentes términos de referencia tienen como objetivo definir y establecer las condiciones técnicas y económicas, bajo las cuales el consultor ejecutara la prestación del servicio de consultoría de obra, para la formulación estudio de pre inversión a nivel de perfil y elaboración del expediente del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL DRENAJE PLUVIAL DE LOS SECTORES 1 Y 3 DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA XX XXXXXXX XXXXXXXX - UCAYALI”.

3. ANTECEDENTES:

A la fecha, el Distrito de Callería sigue adoleciendo de culminación de trabajos de saneamiento básico, lo que a través de los años, ha venido postergándose la pavimentación de sus calles; que por su naturaleza temporal requiere de una constante renovación de al menos dos veces por año,

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

con un alto costo de mantenimiento, precisamente por la presencia de lluvias por la cual discurre las aguas que provienen de micro cuencas existentes en el distrito de Callería, siendo el principal enemigo de este tipo de estructuras de calzadas, problema que nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población organizada y de sus autoridades, reflejadas en el Plan de Desarrollo Provincial Concertado de la Municipalidad Provincial xx Xxxxxxx Xxxxxxxx, que estando en sus competencias gestiona el desarrollo provincial a través de portafolios, programas y proyectos.

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL XX XXXXXXX XXXXXXXX, dentro de sus metas propuestas ha considerado la ejecución de proyectos de inversión pública de interés para la Región de Ucayali, por lo que se ha previsto la ejecución del proyecto “MEJORAMEINTO DEL DRENAJE PLUVIAL DE LOS SECTORES 1 Y 3 DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, PROVINCIA XX XXXXXXX

XXXXXXXX – UCAYALI”, y siendo que el referido proyecto se encuentra declarado viable, se requiere proceder a realizar las acciones correspondientes a las fase de inversión, es decir, la elaboración del Expediente Técnico de obra.

El área de influencia del proyecto, está comprendido es el casco urbano de la ciudad de Pucallpa, comprendido específicamente en la parte céntrica de la ciudad sectorizado por las zonas 1 y 3.

Actualmente la zona de influencia presenta serias deficiencias en los sistemas de drenaje pluvial, los cuales pueden observarse durante las precipitaciones pluviales, independientemente de la estación (invierno, verano, por ejemplo) en la que nos encontremos. La falta de un ordenamiento en las construcciones de viviendas, las cuales se están ubicando en su mayoría sobre estas vías de drenaje, están reduciendo las dimensiones hidráulicas de su caudal natural, lo cual dificulta la captación normal y el drenaje adecuado de las aguas superficiales de la ciudad de Pucallpa. Entre las zonas más críticas se encuentra: El cruce de la Av. Centenario con Av. Sáenz Peña y Jr. 7 xx xxxxx, ubicados en el Ovalo Xxxxx Peña; la confluencia de las aguas pluviales de estas vías hacia el drenaje que se conecta con la 4ta xxxxxx xxx Xx. Xxxxxx para luego seguir su curso colectando las aguas pluviales de diversos colectores como el ubicado en el Jr. Xxxxx X. Xxxxxxx, para luego descargar en el denominado Xxxx Xxxx. Durante el recorrido se apreció que, a lo largo de estos colectores, se encontraron edificaciones, las cuales han reducido considerablemente la sección hidráulica de los caños, siendo identificadas claramente desde el Jr. Xxxxxx has el Jr. Sucre. La falta de control y supervisión por parte del área competencia de la Municipalidad Provincial xx Xxxxxxx Xxxxxxxx, permitió que la proliferación de las construcciones civiles en zonas de cauce natural xx xxxxx, siendo uno de los principales generadores del problema actual. Una de las zonas más afectadas se ubica entre los jirones de Libertad con Sucre en la zona denominada El Huequito. En las inmediaciones de la Plaza xx Xxxxx de la ciudad de Pucallpa, en el Jr. Tacna, encontramos otro colector, que xxxxx xx Xx. Tarapacá, Xx. Xxx Xxxxxx, Xx. Xxxxxxxx x Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx (xx xx xxxx xxx Xxxxxx) para descargar sus aguas al rio Ucayali. A lo largo del recorrido de este colector, se pudo apreciar que el cauce natural atraviesa una serie de viviendas, en las cuales la sección hidráulica ha sido reducida producto de las construcciones realizadas. La zona más afectada se ubica en el Jr. San Xxxxxx, entre los jirones

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

xx Xxxxxxxxx con Huáscar. Este problema se agrava aún más debido a la falta de educación de la población dado que arroja desperdicios e inservibles en forma constante a los caños, ocasionando que en varias zonas de su trayectoria se produzcan embalsamientos ocasionado por la acumulación de grandes cantidades de basura, que trae como resultado la inundación, sobre todo en la época de invierno, cuando se presentan con mayor frecuencia las precipitaciones pluviales y constituyendo un foco infeccioso para la población, entre los desperdicios encontramos en dichos caños predomina el plástico en forma de botellas plásticas tipo PET, bolsas, envases diversos (baldes, tintas, etc.) y productos celulósicos como el papel y cartón. Otro problema es la perdida de Permeabilidad del Suelo lo que ocasiona el aumento del caudal de los caños naturales y canaletas, produciéndose los rebalses e inundaciones respectivas. Asimismo, el Sistema de Drenaje menor como son las canaletas, zanjas, canales y alcantarillas, los cuales se constituyen en hidrobias que canalizan las aguas superficiales hacia los caños naturales, presentan considerables cantidades de sedimentos y desechos; así como, deterioro de su estructura, lo cual dificulta el drenaje normal de las aguas superficiales, acompañado a todo esto por la falta del mantenimiento respectivo.

Ante todas estas problemáticas el presente proyecto contempla la solución parcial y total del ineficiente drenaje en las zonas afectadas, las mismas que en época de invierno particularmente se crea un caos y una incomodidad al peatón, al parque automotor y sobre todo atenta contra la salud de la población circundante.

4. MARCO LEGAL

 Constitución Política del Perú

 Ley Nº 27293 -Sistema Nacional de Inversión Pública, Reglamento y Directiva.

 Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

 Ley Nº 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

 Ley Nº 30880 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019.

 Ley N° 27444 Ley de procedimiento administrativo general

 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

 Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

 Ley Nº 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

 Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 xx xxxxx de 2011, que aprueba la directiva Nº001-2011-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional De Inversión Pública.

 D.S. – 001-2010 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento- Ley N° 27792

 D.S. N° 034-2008 -MTC -Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial - Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. Vigente del 09.04.2014

 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

 Reglamento de la ley de Recursos Hídricos Nº 29338

 Reglamento Nacional de Edificaciones.

 Código Civil.

 Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado

 Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)

5. OBJETIVO DE CONTRATACION

 Objetivo General

Contar con Expediente Técnico adecuado bajo las consideraciones Normativas del Sector y que tenga las mejores condiciones para la etapa de ejecución.

 Objetivos Específico

Detallar las condiciones iniciales del planteamiento de Pre inversión (Perfil del Proyecto) con el uso de estudios más detallados y específicos, para el desarrollo del anteproyecto.

Desarrollar a nivel de Expediente Técnico a detalle las propuestas de solución planteadas en el anteproyecto.

Tener una especificación presupuestaria del costo de la ejecución de obra más real.

6. UBICACIÓN

 Distrito : Callería

 Provincia : Coronel Xxxxxxxx

 Departamento : Ucayali

 Ubicación : Sector 1 y 3

Ubicación del Proyecto

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

XXXXXX 0

0. XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXX X XXXXXXXXXX XXXXX

Xx muy cálido y lluvioso, las presencias de lluvias son en las estaciones de otoño, primavera y verano, siendo los meses de mayor precipitación desde diciembre hasta abril.

La temperatura promedio anual es de 26.44°C, sin embargo, en el mes xx xxxxx se presenta un fenómeno climático de 4 días de Friaje en donde la temperatura desciende hasta 11°C.

TEMPERATURA MÁXIMA

En los últimos cinco años se ha tenido una media mensual de temperatura máxima de 31.32 ºC.

TEMPERATURA MÍNIMA

En los últimos cinco años se ha tenido una media mensual de temperatura máxima de 21.26 ºC.

PRECIPITACIÓN

La precipitación pluvial promedio regional anual es de 2344 mm. En periodo seco (xxxxx, Xxxxx y agosto) el promedio es menor de 75 mm mensuales.

HUMEDAD

La humedad relativa anual media es de 84.24%, la que es favorecida por la evaporación que se produce en los numerosos cursos de aguas.

GEOLOGÍA.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

Se pueden identificar quince formaciones que van desde el Precámbrico y Paleozoico inferior (aproximadamente de 450 a 500 millones de años), hasta la formación cuaternaria reciente (aproximadamente 10 millones de años); mientras que las primeras (ubicadas en los flancos orientales de los andes cerca de Atalaya), constituyen sedimentos viejos que han sido metamorfizados durante el proceso de levantamiento de los Andes, las segundas constituyen depósitos aluviales y fluviales recientes, constituidos por conglomerados de gravas, arenas y arcillas, que ocupan la parte norte - central de la Región.

HIDROLOGIA.

La cuenca hidrográfica del Ucayali está conformada por 502 xxxx y afluentes hasta el quinto orden, siendo el rio Ucayali, de vital importancia por constituir la vía principal de comunicación fluvial de la zona.

Según el Inventario nacional de aguas superficiales (ONERN, 1980), el área de la cuenca del rio Ucayali, asciende a 351,549 km2, su longitud total asciende a 2,238km y el caudal medio anual estimado es de 17,685.9 m3/s.

ALCANCES DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

a. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Tramo 1 – Primera Etapa: Esta comprendido los trabajos a realizar en el Sector 3. En el sector 3 se plantean los siguientes colectores: COLECTOR PRIMARIO 1 – TIPO 1, con una longitud de 300.00 m. COLECTOR PRIMARIO 1- TIPO 2, con una longitud de 275.74 m. COLECTOR PRIMARIO 1-TIPO 3, con una longitud de 144.26 m. COLECTOR PRIMARIO 1-

TIPO 4, con una longitud de 552.00 m. COLECTOR PRIMARIO 1-TIPO 5, con una longitud de 435.826 m. COLECTOR SECUNDARIO 1, con una longitud de 162.441 m. COLECTOR

SECUNDARIO 2, con una longitud de 388.021 m. COLECTOR SECUNDARIO 3, con una longitud de 547.437 m. COLECTOR SECUNDARIO 4, con una longitud 515.653 m. haciendo una longitud total de 3,322.378 m. para el sector 3.

Tramo II – Segunda Etapa: está comprendido los trabajo a realizar del sector 1. En el Sector 1 se plantea los siguientes colectores: COLECTOR PRIMARIO 2-TIPO 1, con una longitud de

250.00 m. COLECTOR PRIMARIO 2-TIPO, según una longitud de 60,00 m. COLECTOR PRIMARIO 3-TIPO 1, con una longitud de 360.607 m. COLECTOR PRIMARIO 3-TIPO 2, con una longitud de 180.00 m. COELCTOR PRIMARIO 3-TIPO 3 con una longitud de 94.993 m. COLECTOR PRIMARIO 3-TIPO 4, con una longitud de 180.007 m. COLECTOR SECUNDARIO 5, con una longitud de 306.644 m. COLECTOR SECUNDARIO 6, con una longitud de 305.00

m. COLECTOR SECUNDARIO 7, con una longitud de 175.090 m. COELCTOR SECUNDARIO 8, con una longitud de 125.444 m. haciendo una longitud de 124.444 m. haciendo una longitud total de 2,037.785 m. para el sector 1.

b. ETAPAS DEL ESTUDIO

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

Con el Perfil de Inversión Pública, debidamente viabilizado, la Municipalidad Provincial xx Xxxxxxx Xxxxxxxx dará inicio a la Elaboración del expediente técnico en el componente de Saneamiento, debiendo para ello, designara al consultor que participará y será el responsable del desarrollo, seguimiento y control del expediente técnico hasta su aprobación final. Este a su vez determinara los profesionales que participaran en el desarrollo del expediente técnico, dependiendo esto de las metas (Obra nueva, reparación y/o reforzamiento, rehabilitación) y tipo de proyecto (Sistema o Especifico) a desarrollar.

 Reconocimiento del terreno a fin de verificar in situ la realidad de la problemática, se deberá efectuar un minucioso recorrido de la zona donde se encuentra la misma. En este reconocimiento, comprobara cualquier modificación que se haya presentado en el área del Proyecto respecto de la información existente, procurando actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios en la topografía o cualquier otra característica física del área del Proyecto.

Se recopilara y revisara toda información existente que esté relacionado con el Proyecto que se va a desarrollar, teniendo como base para la elaboración, el estudio elaborado en la etapa de Pre inversión para el proyecto, teniendo en consideración el Marco Normativo vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley N° 27293, modificada por las Leyes N°28522 y 28802, Ley de Sistema de Inversión Pública, Directiva N°001-2011-ef/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Publico: Ley de Contrataciones N° 30225/D.S. N° 350.2015-EF.

 Estudio Hidrológico Determinación de la Subcuenca

Se determinará la evacuación y el volumen de agua que atraviesa una sección de control.

Análisis Hidrológico

Se determinará en cada punto de diseño un análisis de tormenta, determinando una intensidad de precipitación mediante la construcción de curvas intensidad-duración y frecuencia.

Análisis Hidráulico

Calculo del caudal de diseño y cálculo de las secciones de la CANALES Y ALCANTARILLAS y secciones para el drenaje sub terréanos. Así mismo determinar el caudal de bombeo de las aguas que producen la inundación en los sectores 1 y 3.

 Estudio de Instalaciones Sanitarias

Será responsabilidad del consultor la determinación del adecuado funcionamiento de las instalaciones sanitarias de la línea de succión e impulsión, tanto exteriores como interiores, elaborado por el ingeniero sanitario, así como determinar, de ser necesario, un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que la obra quede protegida ante eventuales presencias de lluvias. Asimismo, deberá definir el punto de descarga de agua producto de

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

las precipitaciones fluviales mediante el bombeo con equipos electromecánicos de ser necesarios.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la normal vigentes indicadas en los términos de referencia según el Reglamento Nacional de Edificaciones, así como la presentación de los planos, memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones técnicas y metrados respectivos.

Para las instalaciones sanitarias, se debe basar en lo especificado en la NTE IS.010 del RNE, se debe presentar el proyecto considerando en principio el abastecimiento de los servicios de agua y desagüé, cuando se tenga acometida, el diseño se debe realizar en base a métodos convencionales para determinar los diámetros de tuberías (método xx xxxxxx), se debe realizar el cálculo de elementos de almacenaje de agua.

 Estudio Topográfico y Diseño de Redes

 Levantamiento Topográfico general de la zona de influencia del proyecto y de todos los detalles existentes en el área del proyecto.

 Deberá ponerse especial atención a las consideraciones topográficas existentes a las vías y a lo largo de todo el tramo en estudio, garantizándose la información necesaria que permita diseñar todas las estructuras que se requieren. Se determinara la ubicación y se dejaran materializadas las referencias necesarias en el terreno las cuales servirán para trabajos posteriores.

 Se realizara el levantamiento topográfico en escala 1:500, indicando de manera clara de las curvas de nivel con una equidistancias de 0.50 metros.

 Indicar los linderos, perímetros, ángulos, diagonales y área del terreno, efectuando la comparación analítica entre la realidad física y los documentos de propiedad, en cuanto a las dimensiones del terreno; exponiendo las posibles causales que lo originan.

 Sistema de Coordenadas, los planos definitivos que se presentaran a la Municipalidad Provincial xx Xxxxxxx Xxxxxxxx, estarán referidos al Sistema de Coordenadas UTM-Datum WGS-84. Asimismo, estos planos estarán enlazados en altura a los Bench Marks (BM), y deberán tener fotografías indicando BM o Bm´s y lugares a tener consideración.

 Estudios de Estructuras

El planteamiento de las estructuras debe estar de acuerdo a los exigido en la NTE E.30 del RNE vigente siendo un requisito imprescindible la definición del tipo de edificación y/o estructura.

Determinado el análisis se procederá al Diseño Estructural de los elementos según corresponda bajos la normativa vigente NTE.60 y al código ACI 318-14, la información de

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

diseño, así como de los archivos digitales que conforman el mismo, deben ser presentados como parte del expediente de manera “Obligatoria”.

Sera responsabilidad del consultor la verificación del estudio realizado por el especialista estructural en la determinación y/o adecuación de las cimentaciones a usar en el proyecto, tomando como información básica los estudios de suelo, debiendo definir que alternativa de cimentación corresponde utilizar, determinar las profundidades de cimentación de los módulos, que tipo de cemento de usarse, si hubiera necesidad de adictivos, asimismo, de indicarse en los estudios de suelos, deberá adecuar los cimentos a exigencias adicionales que no estuviesen contempladas en los proyectos sistemáticos, de igual manera indicara el tratamiento que se debe dar a la subrasante de los patios, veredas y pisos interiores. El resto de la estructura se mantendrá igual a lo concebido en los proyectos de estructuras de los sistémicos.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la normativa vigente indicadas en los términos de referencia según el Reglamento Nacional de Edificaciones, así como la presentación de los planos memoria descriptiva, memoria de cálculo y especificaciones técnicas.

 Estudios de Mecánica de Suelos

El Consultor deberá presentar el Estudio de Mecánica de Suelos acorde a lo señalado en la norma E-050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, proporcionando la clasificación del suelo, perfil estratigráfico señalando el nivel freático, capacidad portante, etc. de ser el caso.

El Informe de Estudio de Suelos y Canteras deberá acompañarse de los respectivos certificados de los ensayos de laboratorio, planos de ubicación de sondajes y calicatas, perfil estratigráfico por cada sondaje, etc.

a. Trabajo de campo Calicatas

- Excavación de calicatas (01 calicata por cuadra), de 1.50 - 2.50 m. (Cabe indicar que si fuera necesario se excavará hasta encontrar suelo firme) de profundidad según las estructuras a cimentar, la distancia y ubicación de los sondeos podrá variar en función de la homogeneidad del suelo y de las estructuras a proyectar.

- Toma de muestras alteradas representativas de cada uno de los estratos encontrados en los sondeos.

- Registro del perfil del suelo en cada sondeo, ubicando el nivel freático en caso de ser hallado.

b. Ensayo de Laboratorio

- En muestras alteradas

- Clasificación de Suelos SUCS y AASTHO.

- Granulometría

- Ensayos de Humedad natural.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

- Límites xx Xxxxxxxxx (Limite líquido, limite plástico, índice de plasticidad).

- Ensayo xx Xxxxx Directo.

- Ensayo de California Bearing Ratio (CBR) – Xxxxxxx

- Análisis Químicos de los Suelos (contenido orgánico, Ph., sales solubles totales, cloruros, sulfatos).

c. Estudios de Canteras

- Se determinará las canteras, potencia y las características de los materiales, por medio de ensayos de laboratorio (análisis granulométrico, contenido de humedad, peso unitario, peso específico, abrasión y densidad relativa). Indicar la ubicación, accesibilidad, disponibilidad y condiciones de explotación.

- Se realizará diseño de mezcla concreto, para las diferentes resistencias propuestas en el proyecto.

- Se determinará las fuentes de agua, se tomarán muestras y se verificará su calidad para la construcción de la obra.

d. Trabajo de Gabinete

- Análisis e interpretación de los resultados de campo y laboratorio.

- Registro de los perfiles de suelos de los sondeos, de acuerdo con los resultados de los ensayos de laboratorio, ubicando el nivel freático en caso de haber sido detectado.

- Recomendaciones de drenaje en caso necesario.

e. Presentación del Informe Técnico del Estudio de Mecánica de Suelos

Se presentará en triplicado y deberá contener lo siguiente:

- Resumen Ejecutivo

- Memoria Descriptiva.

- Descripción de los trabajos de campo y ensayos de laboratorio.

- Plano del Área de Estudio.

- Plano de Ubicación de los Sondeos y Calicatas con sus respectivas fotografías.

- Certificados de los ensayos de laboratorio.

- Fotografías.

- Especificaciones Técnicas.

- Canteras para materiales de construcción, su ubicación y las características de los materiales de las canteras.

- Diseño de Mezcla Concreto.

- Fuentes de agua, ubicación y calidad.

- Panel Fotográfico.

- Conclusiones y Recomendaciones.

 Estudios de Impacto Ambiental

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

Se deberá remitir al instrumento de gestión ambiental previa opinión xxx XXXXX, por la tipología del proyecto.

La documentación deberá contener como mínimo:

- Descripción de los componentes ambientales del área de influencia del proyecto (fauna, flora, relieve topográfico, deforestación, probabilidad de erosión lateral de los taludes, valor estético del paisaje, densidad poblacional y otros).

- Aplicaciones metodológicas e identificación de impactos ambientales potenciales.

- Identificación de medidas preventivas y correctivas.

- Conclusiones y recomendaciones.

- Presupuestos, de las medidas preventivas y correctivas de los impactos ambientales que se presentarán en la ejecución del proyecto que deberán ser incluidos en el presupuesto de obra.

 Informe de Vulnerabilidad y Riesgos del Terreno

a. Se presentará la documentación sustentadora del caso, incluida la descripción de los factores, el análisis o evaluación de los mismos, así como las conclusiones y recomendaciones correspondientes. Se anexarán lo gráficos, mapas planos o visitas fotográficas que permitan visualizar dichas vulnerabilidades.

b. Comprende la identificación, descripción y evaluación de los factores, existentes o potenciales, asa como de las situaciones de riesgos o vulnerabilidad, que pueda afectar o actuar sobre terreno, y, por consiguiente, sobre la obra a proyectar, como pueden ser: Aludes, deslizamientos, inundaciones, filtraciones, sismos, precipitaciones, asentamientos, a floraciones, pendientes, invasiones, etc. Se incluye la formulación de las conclusiones y recomendaciones correspondientes.

c. El informe de vulnerabilidad del terreno deberá ser desarrollados para cada uno de los requerimientos indicados en los objetivos de la elaboración del expediente técnico y ejecución dela obra, de los presentes términos de referencia.

8. DE LA INGENIERIA DEL PROYECTO

 Elementos del Proyecto

Son aquellos elementos cuyo uso determina las dimensiones y características de detalle del proyecto. Se consideran los reglamentos, normas generales vigentes, manuales, detalles estándar y principios básicos.

Una vez revisado, reajustado y aprobado los Estudios de Ingeniería básica, se procederá a la ejecución de la Ingeniería del Proyecto y la preparación del Expediente Técnico correspondiente.

El Proyectista deberá tomar en cuenta los estudios de Preinversión del proyecto, y los requerimientos para la accesibilidad de personas con discapacidad (Norma A.120 RNE), además los requisitos de seguridad mencionados en la norma A.130 RNE y normas Técnicas de Edificación G.050-Seguridad durante la Construcción; los evaluadores de la Gerencia de

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

Infraestructuras y Obras de la MPCP se encargaran de verificar el cumplimiento de dichos requerimientos al momento de la elaboración del Expediente Técnico.

 Descripción para la presentación del proyecto

Tomando como base los resultados del reconocimiento de campo, se efectuara la materialización del proyecto, incluyendo todos los elementos importantes.

a. Resumen Ejecutivo

Resumen Ejecutivo del proyecto. Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma genérica, pero clara el contenido y objetivo del mismo contenido los siguientes puntos:

a) Nombre del proyecto, b) Antecedente, c) Ubicación del Proyecto (acceso al área de estudio, condición climática y altitud de la zona), d) Objetivo del Proyecto, e) Descripción del área en estudio, área y perímetro del terreno, límites y medidas perimétricas, área construida existente, f) Diagnostico de la situación actual (Diagnostico de la situación actual por cada especialidad, conclusiones y recomendaciones del levantamiento Topográfico; conclusiones y recomendaciones del Estudio de Mecánica de Suelos, de Geología, Geomorfología y geotecnia, canteras y Fuentes de Agua, conclusiones y recomendaciones de la evaluación de factibilidad y levantamiento de Servicios Básicos, g) Metas del proyecto (Metas físicas expresadas en Áreas y Ambientales, h) Descripción técnica del proyecto, i) Mapa de la zona y plano de ubicación, j) valor referencial de Ejecución de Obra, desagregados por especialidades, obras exteriores, gastos generales, utilidades e IGV, k) Fuente de financiamiento, I) Modalidad de Ejecución, m) plazo de ejecución de obra, n) Costo de la Supervisión de obra (desagregado).

b. Expediente Técnico

1. Memoria Descriptiva

La Memoria Descriptiva deberá contener la descripción de la obra, la determinación de las solicitaciones, desplazamientos y verificación de los estados límites, en cada uno de los componentes.

En lo posible acompañar con un esquema del sistema estructural adoptado; las hipótesis de cálculo de los métodos de verificación utilizados deben ser claros, los símbolos bien definidos, indicar las formulas aplicadas, las referencias bibliográficas deben ser precisas y completas.

Deberá contener como mínimo; Descripción de la Estructura, Hipótesis de Calculo, Normas de referencia, Dimensionamiento, Calculo de las solicitaciones, Croquis de Detalles, Bibliografía.

Si los cálculos son efectuados con asistencia de un programa de computo, se deberá indicar: nombre, origen, método de cálculo, hipótesis básicas, formulas, referencias bibliográficas, procedimientos de ingreso de datos, interpretación de datos utilizados por el programa de computo.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

Los cálculos y resultados deberán permitir su verificación parcial y global.

Cálculos Estructurales

 Diseño xx xxxxx de contención

 Diseño de suelo reforzado

 Diseño xx xxxxxxx y alcantarilla de concreto armado

 Diseño de la cámara de bombeo

2. Especificaciones Técnicas

Debe tener presente que cada partida de la obra constituye un costo parcial. Por lo tanto, la determinación de cada uno de estos costos requiere de su correspondiente análisis de costos; es decir, la cuantificación técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, materiales, etc.) que se requieren para ejecutar la unidad de la partida; en consecuencia, NO SE ACEPTARAN ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ESTIMADO, GLOBALES o sin

su cuantificación técnica correspondiente.

Deberá elaborarse de conformidad con la Norma 600-02 de la Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG. Se elaborará para cada partida que conforma el presupuesto de la Obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos, unidad de medida y forma de pago.

Las especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas del contrato, vale decir:

- Descripción de los trabajos

- Unidad de Medida

- Métodos de Medición

- Procedimiento constructivo

Cada partida que conforma el presupuesto de la obra deberá contener sus respectivas Especificaciones Técnicas, detallando con precisión las reglas que definen la naturaleza de la prestación. La numeración de las especificaciones técnicas deberá corresponder exactamente con la numeración de la partida dentro de la estructura del presupuesto.

Deberán elaborarse para cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra, deberán definir las características de los materiales; equipos a emplear, procedimientos constructivos, métodos de control de calidad, norma de medición y forma de pago, requeridos en la ejecución de la obra.

3. Metrados

Los metrados del Expediente Técnicos deberán estar sustentados por cada partida, con la plantilla respectivas y con los gráficos y/o croquis explicativos (obligatorio) que el caso lo requiere (Norma 600-03 de la Resoluciones de Contraloría Nº 072-98-CG). La presentación de la memoria de cálculo de metrados elaborados en forma manual, debiendo ser la plantilla de metrados clara, precisa y fácil de identificar.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

Los metrados constituyen la expresión cuantitativa de los trabajos que se van a realizar durante la ejecución de la obra, y deberán ser sustentados por cada partida, con la plantilla respectiva, gráficos y/o croquis explicativos que el caso lo requiera.

4. Costos y presupuestos

El Presupuesto de Obra se elaborará considerando todas las partidas necesarias y suficientes para la buena ejecución de la obra.

Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del proyecto, y deberán considerarse la composición e incidencias de mano de obra, equipo, materiales y herramienta; los rendimientos serán considerados de acuerdo al ámbito de ubicación de la obra.

El Presupuesto de Obra deberá ser calculado basado en los metrados de obra y los análisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos. Se deberán considerar el desagregados de los gastos generales.

Incluir partidas de Seguridad y Salud en el presupuesto.

Deberán elaborarse para cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra, deberán definir las características de los materiales, equipos a emplear, procedimientos constructivos, métodos e control de calidad, normas de medición y forma de pago, requeridos en la ejecución de la obra.

Se presentarán todos los Análisis de costos unitarios, Presupuestos de cada Componente (de ser necesario), relación de insumos, formulas polinómicas respectivas, relación de Equipo mínimo, etc.

Se presentarán 03 cotizaciones de los insumos como mínimo (de los más representativos y de los que requiera ser evaluados). La relación de insumos deberá presentarse en forma ordenada y alfabéticamente.

El presupuesto de la obra deberá reflejar el seguimiento del proceso constructivo.

5. Programación y Cronogramas.

Deberá elaborar una programación de todas las actividades a realizar durante la ejecución de la obra, considerando las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, empleando el método PERT-CPM, de preferencia con el software MS Project, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto. Se presentará un calendario de Avance de Obra, calendario de Adquisición de Materiales, calendario de utilización de equipo, y un calendario de desembolsos.

Cronograma Valorizado de Avance de Obra

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

del proyecto. Se presenta un Calendario de Avance de obra, Calendario de Adquisición de Materiales, calendario de Utilización de Equipos, y un Calendario de desembolsos.

Deberá consignarse un programa detallado de la obra, distribuido en el tiempo de ejecución y debidamente valorizado. De preferencia, deberá usarse el software Microsoft Project, presentando el diagrama xx Xxxxxx Xxxxx, con indicación grafica de la ruta.

6. Planos

Se debe plasmar los elementos necesarios, para la ejecución y revisión de la obra y deben ser concordantes con la memoria de cálculo.

Los planos deberán estar identificados por una numeración y codificación, de acuerdo al modelo adjunto que se le proporcionara para los membretes. La presentación se hará en dos originales y una copia debidamente foliada. Las copias de los planos, cada uno doblado dentro de una mica plástica transparente. Tamaño A-4 (20x30).

Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostraran la fecha, numero de colegiatura y firma del jefe del proyecto (responsable), así mismo de profesionales que se requieren para los estudios complementarios.

La presentación de los planos se hará de acuerdo a la normalización a indicar por la entidad y deberá contener como mínimo:

Levantamiento Topográfico

- Plano de Ubicación, mostrando las zonas a invertir.

- Plano de levantamiento topográfico general (pavimentos, veredas, martillos, etc. Y todo elemento que se encuentre en la zona del proyecto).

Planos de diseños geométricos

- Planos en planta (Escala 1/500 o la más conveniente con curvas de nivel cada 1.00m o las más convenientes indicando todas las características del levantamiento).

- Planos a escala conveniente, donde se aprecie la ubicación de los paños de la losa de concreto, es decir, el tablero de los paños de concreto, juntas, así como las zonas de intersecciones con las calles adyacentes a la avenida en estudio.

- En la planta se indicará la referencia a los BM (si fuese posible adjuntar fotografías de la ubicación de dichos BMs), postes de las empresas de servicios, buzones, etc.

- Perfiles Longitudinales de las veredas a intervenir. Detalles

- Planos de secciones transversales indicando las áreas y volúmenes de explanaciones en cada sección.

- Planos de perfiles longitudinales.

- Planos de los Elementos Urbanísticos - Mobiliario Urbano (tachos, paraderos, etc.).

- Planos de diseño de las veredas, martillos, rampas.

- Xxxxxx xx xxxx de contención a construirse, de ser el caso.

- Planos de Ubicación donde se realizarán Obras referidas al Estudio de Impacto Ambiental.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

- Detalles típicos y cualquier otro elemento a considerarse en la elaboración del Expediente Técnico.

7. Panel Fotográfico

Deberá contemplar panel fotográfico de la zona de influencia del proyecto, como mínimo (10 fotografías)

8. Estudio de pre inversión

Deberá adjuntar copia del estudio de pre inversión en el nivel de estudio que fue declaro viable el proyecto.

9. PRODUCTOS

INFORME

PLAZO

ENTREGA

PRIMER ENTREGABLE

05 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO

CALENDARIO DE ACTIVIDADES (PROGRAMACION Y CRONOGRAMAS)

SEGUNDO ENTREGABLE

60 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO

PRESENTACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS REALIZADOS,

SEGÚN LOS TERMINOS DE REFERENCIA

TERCER ENTREGABLE

90 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA FIRMA DE CONTRATO

PRESENTACION DE LOS DEMAS ESTUDIOS Y PLANOS COMPLETOS, SEGÚN LOS TERMINOS DE REFERENCIA

CUARTO ENTREGABLE

120 DIAS A LA FIRMA DEL CONTRATO

PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO, SEGÚN LOS TERMINOS DE REFERENCIA

10. PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO

Luego de Ciento Veinte (120) días calendarios, el Consultor deberá presentar el Expediente Técnico, en tamaño A-4, en tres ejemplares (01 Original, 02 Copias), con sello y firma del Jefe de Proyecto, en todas sus páginas, y el profesional responsable de cada especialidad; este expediente será entregado anillado.

A nivel de planos deberá ser presentado en original y dos copias debidamente sellado y firmado por los profesionales colegiados de acuerdo a la especialidad, siendo presentados en tamaño DIN A1, los dibujos realizados en software de diseño asistido por computadora (CAD) y empleando el tipo de membrete proporcionado por la Municipalidad, adicionalmente el Proyectista deberá entregar la información completa del Expediente Técnico en un medio magnético, en sus respectivos formatos (Word, Excel, AutoCAD, X00, Xx Project, entre otros), el mismo que deberá contener la siguiente documentación técnica:

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

a. Memorias descriptivas:

 Memoria Descriptiva de la Especialidad de Instalaciones Sanitarias.

b. Presentación de los Planos

Los dibujos de los Planos deberán ser presentados en AutoCAD 2007.

 Relación de láminas a presentar:

 Ubicación a escala 1/500 indicando linderos, calles circundantes, propiedad de terceros, orientación, cuadro de áreas.

 Adjuntar además el plano de localización del terreno (a escala 1/1000) referida al área urbana o rural, según sea el caso.

 Plano de Distribución General a escala 1/200.

 Plano de Red Sanitaria a escala 1/200, plano de detalles, plano de estructuras proyectadas.

c. Hoja de Consolidado del Presupuesto

 El presupuesto debe ser presentado en Software S10, en forma digitalizada e impresa en papel bond formato A4.

 Los presupuestos deberán ser separados por componentes de acuerdo a la hoja de resumen de metrados, indicando costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos.

 Análisis de costos unitarios del total del presupuesto, los mismos que incluyen los precios de los materiales sin IGV, puestos en obra es decir que incluyen el flete, con rendimientos de mano de obra concordantes con la MPCP.

 Listado de insumos del presupuesto total, por especialidad y desglosado en: materiales, mano de obra, equipo e insumos comodines.

 Formulas polinómica del presupuesto total y por especialidad.

 Hoja de resumen según modelo.

 Cronograma general de ejecución de la obra.

d. Hoja Resumen

Resumen Ejecutivo del Proyecto. Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma genérica, pero clara el contenido y objetivo del mismo conteniendo los siguientes puntos:

 Nombre del proyecto.

 Antecedente.

 Ubicación del proyecto (Acceso al área en estudio, condición climática y altitud de la zona).

 Objetivo del proyecto.

 Descripción del área en estudio (área y perímetro del terreno, límites y medidas perimétricas, área construida existente)

 Diagnóstico de la situación actual (diagnóstico de la situación actual por cada especialidad, conclusiones y recomendaciones de levantamiento topográfico; conclusiones y recomendaciones de levantamiento topográfico; conclusiones y recomendaciones del

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

estudio de mecánica de suelos, de geología, geomorfología y geotecnia, canteras y fuentes de agua. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación de factibilidad y levantamiento de servicios básicos.

 Metas del proyecto (metas físicas expresadas en áreas y ambientes)

 Descripción técnica del proyecto.

 Mapa de la zona y plano de ubicación

 Valor referencial del ejecución de obra (desagregado por especialidades, obras exteriores, gastos generales, utilidades e IGV

 Fuente de financiamiento

 Modalidad de ejecución.

 Plazo de Ejecución de obra.

 Costos de la supervisión de obra (desagregado).

e. Presupuesto

 El presupuesto de Obra se elaborara considerando todas las partidas necesarias y suficientes para la buena ejecución de la obra.

 El presupuesto de obra deberá ser calculado basado en los metrados de obra y los análisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos. Se deberán considerar el desagregado de los Gastos Generales.

 Incluir partidas de Seguridad y Salud en el Presupuesto.

 El presupuesto de la obra deberá reflejar el seguimiento del proceso constructivo.

f. Listado de Insumos por Especialidad

 Se presentara 03 cotizaciones de los insumos como mínimo (de los más representativos y de los que requiere el evaluador) y un cuadro comparativo de las cotizaciones.

 La relación de insumos deberá presentarse en forma ordenada alfabéticamente.

g. Formulas Polinómicas

h. Cronograma General de Ejecución

 Programación y Cronogramas

Se presentara un Calendario de Avance de Obra, Cronograma Valorizado de Obra, Calendario de Adquisición de Materiales y un Calendario de desembolsos.

 Cronograma Valorizado de Avance de Obra

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

Deberá consignarse un programa detallado de la obra, distribución en el tiempo de ejecución y debidamente valorizado. De preferencia, deberá usarse el Software MS Project, presentando el diagrama xx Xxxxxx Xxxxx, con indicación grafica de la ruta crítica.

i. Análisis de Precios Unitarios

Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del proyecto, y deberán considerarse la composición e incidencia de mano de obra, equipo, materiales y herramientas; los rendimientos serán considerados de acuerdo al ámbito de ubicación de la obra.

j. Metrados

Los Metrados constituyen la expresión cuantitativa de los trabajos que se van a realizar durante la ejecución de la obra y deberán incluir el sustento por partida de cada especialidad (Arquitectura, Estructura, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas), con la plantilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos (obligatorio) que el caso requiera (Norma 600-03 de la Resolución de Contraloría N° 072-98-CG) firmados por el especialista responsable.

La presentación de los metrados será en hoja de cálculo electrónica, tipo Excel. No se admitirán memorias de cálculo de metrados elaborados en forma manual, debiendo ser la planilla de metrados clara, precisa y fácil de identificar.

Los Metrados del proyecto integral deberán ser elaborados por un Ingeniero Civil de acuerdo a las Normas vigentes y en coordinación con los Proyectistas de todas las especialidades, con la planilla de sustento de Metrados respectiva. Una vez consolidados los Metrados de todas las especialidades, se elaborará el presupuesto tomando como sustento la base de datos de análisis de costos unitarios proporcionada por la GIO – SGEP y los precios de materiales de la zona obtenidas por los profesionales responsables del Perfil Técnico de la MPCP.

k. Especificaciones Técnicas

Deberá elaborarse de conformidad con la Norma 600-02 de la Resolución de Contraloría N° 072-98-CG. Se elaborará para cada partida que conforma el Presupuesto de la Obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos, unidad de medida y forma de pago.

Las Especificaciones Técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas del contrato, vale decir:

 Descripción deos trabajos.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

 Unidad de Medida.

 Métodos de Medición.

 Procedimiento constructivo.

Cada partida que conforma el presupuesto de la obra deberá contener sus respectivas Especificaciones Técnicas, detallando con precisión las reglas que definen la naturaleza de la presentación. La numeración de las especificaciones técnicas deberá corresponder exactamente con la numeración de la partida dentro de la estructura del presupuesto.

Deberán elaborarse para cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra, deberán definir las características de los materiales, equipos a emplear, procedimientos constructivos, métodos de control de calidad, normas de medición y formas de pago, requeridos en la ejecución de la obra.

11. PLAZO DE REVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

INFORME

PLAZO DE ENTREGA CONSULTORIA

PLAZO DE REVISION

PLAZO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

PRIMER ENTREGABLE

Hasta 05 días calendarios a partir de la recepción del mismo.

Hasta 05 calendarios a partir de la recepción del mismo

07 días calendarios

SEGUNDO ENTREGABLE

Se realizara a los 60 días calendarios contados a partir del siguiente día de

firmado

Hasta 05 calendarios a partir de la recepción del mismo

07 días calendarios

TERCER ENTREGABLE

-LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

90 Días calendario Una vez realizada el levantamiento de observaciones necesarias, el responsable del proyecto deberá hacer entrega de 01 original + 02 copia + 01 CD con el archivo digital del Expediente Técnico.

CUARTO ENTREGABLE

120 días calendario entrega de expediente técnico completo

NOTA

Si en caso no cumpliera con el levantamiento de observaciones en el plazo establecido, se le comunicara dos (02) veces con carta simple, y una tercera con Carta Notarial que deberá entregar el expediente en un máximo de 07 días calendarios, al no cumplir con el plazo indicado se procederá

a resolver el contrato.

12. DURACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

El plazo para la presentación del expediente técnico será de Ciento Veinte (120) días calendarios.

13. FORMA DE PAGO

ENTREGABLES

PAGOS

PLAZOS

PRESENTACION DEL ENTREGABLE

1ERO

1ER Pago 20%

05 días calendarios, a partir de la suscripción del presente contrato

Contra presentación de calendario de actividades (programación y cronogramas)

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

2er

2DO Pago 50%

60 días calendarios, a partir de la suscripción del

presente contrato

Contra presentación de levantamiento topográfico y estudio de mecánica de suelos realizados, según los términos de

referencia

3er

Tercer pago 20 %

90 días calendarios, a partir de la suscripción del

presente contrato

Contra presentación de los demás estudios y planos completos, según los términos de referencia

4to

4to Pago 10%

Aprobación del Estudio

A la presentación del Expediente Técnico Completo (levantada las observaciones) y con aprobación mediante Resolución.

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista, CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE SE TRANSCRIBE:

 Primer Pago: A la aprobación del Primer Entregable se pagará el 20% del monto del contrato, los documentos deben ser aprobados por la Supervisión y/o Revisores según las especialidades que correspondan y por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

 Segundo Pago: A la aprobación de Segundo Entregable se pagará el 50% del monto del contrato, los documentos deben ser aprobados por los especialistas evaluadores que corresponda y por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

 Tercer Pago: A la aprobación del tercer entregable se pagará el 20% del monto del contrato a la aprobación del EXPEDIENTE TECNICO y entrega de dos (02) juegos adicionales, conteniendo el EXPEDIENTE TECNICO en forma impresa y digital debidamente firmada por los especialistas y foliada.

 Cuarto Pago: A la aprobación del Expediente Técnico completo mediante Resolución, se pagará el 10% del monto del contrato.

 Si en caso el CONTRATISTA no presentará todo lo solicitado para el Expediente Técnico, la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos considerará por no presentado el Expediente Técnico, contabilizando todo plazo de ejecución y se efectuará la penalización según cláusulas del contrato.

En caso que hubiese observaciones en el Expediente Técnico, el contratista tendrá un plazo xxxxxx xx xxxx (10) días calendarios para la absolución de observaciones, desde el día siguiente de haber recibido la documentación con dichas observaciones, caso contrario se aplicaran la penalización según cláusulas del contrato.

Cabe señalar que:

 Todo informe debe ser ingresado por mesa de partes de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL XX XXXXXXX XXXXXXXX con atención a la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

 Todo calculo o aseveración, estimado o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones sin el debido respaldo. El contratista será el responsable de todos los trabajos y estudios que se realicen, precisando

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

que las recomendaciones que se den en los términos de referencia no lo eximen de la responsabilidad técnica de todo lo que presente.

 El Expediente Técnico se deberá adjuntar con su respectivo CD Magnético con la Información solicitada (obligatoria).

 El CONTRATISTA emitirá su comprobante de pago por el Costo total del Expediente Técnico según sea el caso.

14. PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEFINICION DE PROYECTOS SIMILARES: Se considerará como Proyectos similares a los Estudios de Construcción o rehabilitación o mejoramiento o Ampliación o Reformulación o la combinación de los términos anteriores, en saneamiento de agua y desagüe.

DEL POSTOR

a) Para el desarrollo del Expediente Técnico se requerirá los servicios de una empresa consultora (persona jurídica) o de un profesional independiente (persona natural), con inscripción vigente en el Registro de Consultores de Obras del RNP a cargo del OSCE. En la especialidad de Obras de saneamiento y afines Categoría ¨C.

b) El postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, El Postor no deberá encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

c) El postor, podrá participar en forma individual o en consorcio (máximo 2 consorciados), de conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento de Contrataciones del Estado.

d) El Postor, así como el equipo profesional que presente para el desarrollo de la Consultoría deberán contar con experiencia comprobada en el desarrollo de Expedientes técnicos; así como con la debida organización administrativa, la capacidad y respaldo técnico; y la solvencia económica suficiente. Acreditara, igualmente domicilio legal conocido y estable. El Postor, en su propuesta técnica deberá designar a su representante con domicilio legal en la ciudad de Pucallpa, donde la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL XX XXXXXXX XXXXXXXX deberá cursar toda la documentación oficial que se origine del proceso de elaboración, presentación, revisión de informes, cumplimiento de plazos, Liquidación de Consultoría de obra, etc.

PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTA

El Postor proporcionará el siguiente personal profesional como mínimo:

ESPECIALISTA

PROFESION

FUNCIONES

 Jefe de Proyecto

Ingeniero Sanitario, titulado, colegiado y habilitado

Con estudios de especialización referidos a Expedientes Técnicos. Con experiencia en formulación de

Expediente Técnico, Tendrá a

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

su cargo la dirección del servicio y en particular procederá a la revisión y aprobación del estudio en general. Estas actividades, podrán ser priorizadas de acuerdo a las coordinaciones que oportunamente se efectúen entre la Entidad – Sub Gerencia de Estudios y Proyectos y el especialista del Equipo Proyectos, además resolverán los alcances del servicio expresamente

requerido y derivado.

 Especialista en Hidrología y Drenaje Pluvial

Ingeniero Sanitario, titulado, colegiado y habilitado

Encargado de la Elaboración del Estudio Hidrológico y otros estudios afines, en concordancia a lo establecido por la autoridad nacional del Agua (XXX). Asimismo, será el encargado de realizar el trámite y seguimiento ante el XXX de la emisión de las resoluciones respecto al presente estudio.

 Especialista en Instalaciones Sanitarias

Ingeniero Sanitario, titulado, colegiado y habilitado

Responsable de realizar la propuesta en conjunto del Proyecto, realizar el desarrollo a nivel de detalle de las instalaciones de las cámaras de bombeo de desagüe, , infraestructura sanitaria vial del proyecto, incluyendo diseño de todos los elementos que sean necesarios para la etapa de la

ejecución del proyecto

 Especialista en Instalaciones

Electromecánicas

Ingeniero Electricista y/o Mecánico Electricista, titulado, colegiado y habilitado.

Encargado de elaborar,

Memoria descriptiva, especificaciones técnica,

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

memoria de cálculo en redes primarias y secundarias de baja y mediana tensión e instalaciones electromecánicas. (casa de

bomba)

 Especialista en Estructuras

Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado

Encargado de elaborar, Memoria de Calculo (Alcantarillas, Muros de Contenciones, canales en las vías de la ciudad y la cámara de

bombeo).

 Especialista en impacto Ambiental

En co Im

Ingeniero Industrial y/o

si InInggeennieieroro AmInbdieunsttarila, l y/o

Atmitubliaednota, lcolegiado y

habilitado.

oto Ce

cargado de elaborarEn mponente de Estudio deco pacto Ambiental, Cabe resaltarIm

e la información presentada esqu IEnngceanrigearodoIndduestriEalayb/orar el

n perjuicio de la informaciónsi eIsntguednioiero Amdbeiental,impacto

icional que la autoridadad atmitubliaednota, lc, olegiadoseyguridad,

mpetente pueda solicitar alco Vulnerhaabbiliilditadoy. riesgos.

omento de la evaluación para lam

rgación de la Clasificación y/ooto rtificación Ambiental otorgadoCe

r la autoridad competente. po

 Sociólogo

Sociólogo, titulado y colegiado

Encargado de la relación social y cooperación para la ejecución del proyecto. Así como, la

ejecución de la obra

 Geólogo

Ingeniero Geólogo, titulado, colegiado y habilitado

Encargado de supervisar a través de ensayos de campo y laboratorio los estudios de Suelos, se determinarán las características granulométricas, de plasticidad, valor relativo de soporte y otras propiedades índices de las muestras de la sub-rasante y canteras, necesarias para el

desarrollo del estudio.

PERSONAL TECNICO

cargado mponente pacto Amb e la inform

Ingeni

n perjuicio

Ingen icional

titula mpetente

omento de rgación d rtificación r la autorid

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

 Técnico CAD

Técnico en construcción civil y/x Xxxxxxxxx en Ingeniería Civil

Realizar los dibujos técnicos de la especialidad de topografía, diseño de estructuras y obras de arte, así como los de

Mitigación ambiental.

 Técnico en Metrados y Presupuestos

Técnico en Construcción Civil; Titulado x Xxxxxxxxx en Ingeniera Civil

Realizar los trabajos de apoyo técnico en la elaboración de Metrados y presupuestos del PIP.

Conforme a reiteradas pronunciamientos del OSCE, respecto a la experiencia del personal propuesto, que ha señalado que la experiencia es la práctica reiterada de un servicio o actividad, siendo que lo relevante es que la experiencia presentada sea acorde con las actividades y funciones de los encargados en los que se va desempeñar, se acepta lo solicitado debiendo tener en cuenta que independiente de la denominación de los cargos en los que hayan obtenido experiencia los profesionales, lo relevante es que la experiencia a ser presentada guarde correspondencia con las labores que desarrollaran los profesionales durante la ejecución de la presentación, por lo que el postor deberá presentar documentación idónea que acredite fehacientemente que la experiencia del referido personal incluya todas las actividades que se realizarán en la ejecución del contrato a fin de que sea considerado válida.

RECURSOS FISICOS

RELACION EQUIPO	CANTIDAD MINIMA
ESTACIÓN TOTAL ( CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN VIGENTE), ACREDITAR LA TENENCIA PROPIA O COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE USO PARA EL PROYECTO	1.0
COMPUTADORAS	1.0
TRAZADORES GRAFICOS FORMATO A-1(PLOTTER)	1.0
CAMIONETA-GPS	1.0
EUIPO DE LABORATORIO Y MECANICA DE SUELOS (EQUIPO XX XXXXX DIRECTO, EQUIPO DE CONSOLIDACION UNIDIMENCIONAL, EQUIPO DE CBR, EQUIPO D EPROCTOR)	1.0

Nota: No se requiere la acreditación de la formación y experiencia del personal clave ni de los equipos estratégicos como parte de la presentación de la oferta durante el procedimiento de selección.

15. PRESUPUESTO

La estructura de costos asciende a S/ 1´100,000.00 (Un Millón Cien Mil con 00/100 Soles), incluye Impuestos xx xxx y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el valor de los servicios a contratar.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

En caso hubiese observaciones en el Expediente Técnico, se tendrá un plazo máximo de 10 (diez) días calendarios para la absolución de observaciones, desde el día siguiente de haber recibido la documentación con dichas observaciones, cabe señalar que:

 Todo calculo o aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico; no se aceptaran estimaciones o apreciaciones sin el debido respaldo.

 El Expediente Técnico se deberá adjuntar con sus respectivo CD magnético con la información solicitada (obligatorio).

16. MODALIDAD DE EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Expediente Técnico será elaborado por contrata.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

17. SUPERVISION, COORDINACION Y CONTROL DEL EXPEDIENTE TECNICO

La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial xx Xxxxxxx Xxxxxxxx, recibirá los avances, valorizaciones, informes, consultas y solicitudes del Contratista del Proyecto, la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos será quien aprobara, archivara, absolverá, coordinara e informara lo conveniente para el control, avance y terminación del Expediente Técnico.

La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos designará un coordinador para las coordinaciones respectivas en la elaboración del expediente técnico.

El Proyectista tendrá 10 días hábiles para el levantamiento de observaciones de los informes presentados, además de ello debe anexar las hojas y planos observados del Expediente Técnico, para la verificación que las observaciones realizadas fueron levantadas. Durante la elaboración del Expediente Técnico, se realizara como mínimo dos (02) coordinaciones, verificadas mediante acta correspondiente, que servirán de sustento para la emisión de la conformidad de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos y el Jefe de Proyectos; siendo las reuniones mínimas en las siguientes etapas:

 En la entrega de calendario de actividades para la elaboración del Expediente Técnico (plazo máximo de 05 días hábiles a la suscripción del contrato).

 El levantamiento de observaciones (máximo 10 días hábiles de la entrega de la documentación para subsanar las observaciones).

Es necesario aclarar que se adjuntara las copias de dichas actas en la presentación del Expediente Técnico final.

El Expediente Técnico, deberá estar debidamente respaldado por la firma de los profesionales responsables.

18. PENALIDADES

El retraso en el levantamiento de las observaciones, generara la aplicación del artículo 162° - Penalidades, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que se aplicara de la siguiente manera:

Penalidad diaria= 0.10 x monto) x monto vigente

(F x plazo vigente en días)

Donde F tiene los siguientes valores:

A) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F=0.25

Otras Penalidades

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

Adicionalmente a la penalidad por retraso del Expediente técnico, se ha implemento un cuadro de penalidades, que ayudará a evitar retrasos de la Elaboración y Evaluación del Expediente Técnico. De acuerdo con el artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por xxxx en la ejecución de la prestación. Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar.

N°

SUPUESTOS DE APICACION DE PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el personal clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución de la prestación, si este es menor a los sesenta

(60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del

Reglamento.

0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en el plazo

previsto

según informe del área usuaria

En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas.

0.5 UIT por cada día de ausencia del

personal

según informe del AREA USUARIA

Por la presentación incompleta del Expediente Técnico o entregables del Expediente Técnico (de acuerdo a los términos de referencia)

0.5 UIT por cada presentación incompleta

Según el informe del revisor o evaluador designado por AREA USUARIA,

debidamente convalidad por esta.

Por la presentación del Expediente Técnico o entregables sin haber levantado las observaciones realizadas.

0.5 UIT por cada presentación

Según el informe del revisor o evaluador designado por AREA USUARIA,

debidamente convalidad por esta.

Por la presentación del Expediente Técnico o entregable sin la firma de los profesionales o especialistas propuestas.

0.05 UIT por cada presentación

Según el informe del revisor o evaluador designado por AREA USUARIA,

debidamente convalidad por esta.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

Por no presentar el CD, en el momento de la presentación del Expediente Técnico o entregables.

0.5 UIT por cada presentación

Según el informe del revisor o evaluador designado por AREA USUARIA,

debidamente convalidad por esta.

Por presentar el CD, sin la información completa de acuerdo a los Términos de Referencia.

0.5 UIT por cada presentación en CD

incompleto

Según el informe del revisor o evaluador designado por AREA USUARIA,

debidamente convalidad por

esta.

En caso de no realizar el estudio de mecánica de suelos, conforme a la normativa correspondiente.

0.5 UIT

Según el informe del revisor o evaluador designado por AREA USUARIA,

debidamente convalidad por esta.

(*)Las penalidades se aplicarán por cada caso que se presente en la elaboración del Expediente Técnico.

Cabe precisar que la penalidad por xxxx y otras penalidades pueden alcanzar cada una en un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

19. CONFIDENCIALIDAD

La información obtenida del Contratante y la documentación elaborada dentro de los alcances del servicio no podrán ser divulgadas a terceros o usada para otros fines que no sean los del presente contrato.

20. CONCLUSION DEL SERVICIO CONTRATADO

El servicio concluye con la entrega del Consultor a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL XX XXXXXXX XXXXXXXX de la documentación indicada en los párrafos precedentes, que deberán ser a entera satisfacción de la Entidad, así como la presentación de una Carta Notarial de compromiso por un tiempo de tres (03) años a quedar a disposición de la Entidad, para cualquier consulta relacionada con el estudio, dentro de los plazos solicitados. A la presentación de la documentación antes señalada, la Entidad extenderá la conformidad del servicio, a través de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

21. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR, conforme a los dispositivos legales y reglamentarios vigentes y que son inherentes a la elaboración del Expediente Técnico contratado, este se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

a. Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamento vigente, aplicable al objeto de la Elaboración del Expediente Técnico.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

b. Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de Referencia.

c. Entre el 5 y 10 días posteriores a la firma del contrato, El Consultor visitará el terreno que será materia de aplicación en la elaboración del Expediente Técnico, previa coordinación con el Coordinador, para lo cual suscribirá el Acta de Reconocimiento del Terreno. En dicho reconocimiento participará el Jefe de Proyecto y la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

d. Tomar conocimiento de los alcances del Estudio de Preinversión aprobado, efectuando oportunamente ante la Entidad, las observaciones o consultas que correspondan, lo que podrá efectuar en los primeros 5 días de iniciado el plazo contractual.

e. Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y características topográficas, geográficas, batimetría, climáticas, Estudio de Suelos, Canteras y Fuente de Agua y de servicios básicos, análisis de impacto ambiental todos correspondientes a la localidad y al terreno sobre el que se ejecuta el proyecto.

f. El Consultor es responsable por presentar el Proyecto Definitivo ante la Entidad efectuando los trámites que correspondan, así como le seguimiento respectivo hasta obtener la conformidad de los mismos, subsanando las observaciones que estas Entidad le puedan hacer.

g. Determinar las características y la capacidad portante del terreno, mediante la ejecución del Estudio del Mecánica de Suelo, canteras y fuentes de agua.

h. Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el presente documento, así como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna elaboración del Expediente Técnico.

i. Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para la elaboración del Expediente Técnico.

i. Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del Expediente Técnico ejecutado, para lo cual mantendrá coordinación permanente con la Entidad sobre los trabajos a elaborar.

j. El Consultor legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los resultados que obtenga y que puedan fallas en la obra que recomiende ejecutar como producto de los estudios efectuados.

k. El Consultor está obligado a aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas municipales, parámetros urbanísticos y edificatorios, normas técnicas y demás documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo del Expediente Técnico, así como para sustentar adecuadamente la documentación técnica que formulara para La Entidad.

l. De ser necesario, el Consultor brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al coordinador que designará La Entidad, así como al Equipo Revisor que, eventualmente, tendrá a su cargo a revisión de los documentos que vaya elaborando el Consultor.

m. El Contrato establecerá las demás responsabilidades y obligaciones de El Consultor; las que se complementaran los aquí listadas.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

n. En atención a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, deberá garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establecen las normas durante los siguientes tres (3) años después de la conformidad de obra otorgada por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, por lo que en caso de ser requerido por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL XX XXXXXXX XXXXXXXX, para cualquier aclaración durante la etapa de ejecución de la obra, no podrá negar su contestación y/o concurrencia.

o. En caso de no contestar por escrito en un plazo máximo de 05 días y/o no concurrir a la citación antes indicada, se hará conocer su negativa al OSCE ya la Contraloría General de la República, para los efectos legales consiguientes, en razón de que el servicio prestado es una acto administrativo por el cual es responsable ante el estado.

p. Es responsabilidad del Consultor, identificar las instituciones, tipos y requisitos de trámites necesarios para las aprobaciones y/o autorizaciones, previos a la ejecución de obra.

q. Es responsabilidad del Consultor la presentación completa y oportuna de la documentación establecida para cada una de las Etapas de esta consultoría.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A	CAPACIDAD LEGAL
	HABILITACIÓN
	Requisitos:  Encontrarse activo y habido por la SUNAT  El postor debe estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores en la especialidad de consultor de obras de saneamiento; en la Categoría C mínimo. Importante De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado. Acreditación:  Copia simple de ficha RUC  Copia simple de Constancia RNP
		Importante
		En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
	FORMACIÓN ACADÉMICA
	Requisitos: 1. Jefe de Proyecto: Ingeniero Sanitario, titulado, colegiado y habilitado. 2. Especialista en Hidrología y Drenaje Pluvial: Ingeniero Sanitario, titulado, colegiado y habilitado. 3. Especialista en Instalaciones Sanitarias: Ingeniero Sanitario, titulado, colegiado y habilitado. 4. Especialista en Instalaciones Electromecánicas: Ingeniero Electricista y/o Mecánico Electricista, titulado, colegiado y habilitado. 5. Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado. 6. Especialista en Impacto Ambiental: Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental, titulado, colegiado y habilitado. 7. Sociólogo: Sociólogo, titulado y colegiado. 8. Geólogo: Ingeniero Geólogo, titulado, colegiado y habilitado. Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
		Importante
		De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

		calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento.

B.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
	Requisitos: 1. Jefe de Proyecto: Mínimo cinco (5) años, como: Jefe de Proyecto y/o jefe de estudios, en la elaboración de expedientes técnicos referidos a saneamiento. 2. Especialista en Hidrología y Drenaje Pluvial: Mínimo cinco (5) años, como: Especialista en Hidrología y/o drenaje Pluvial. 3. Especialista en Instalaciones Sanitarias: Mínimo cinco (5) años como: Especialista en saneamiento y /o Especialista en diseño de redes de alcantarillado y/o Especialista en redes de alcantarillado sanitario y/o Especialista en diseño de alcantarillado. 4. Especialista en Instalaciones Electromecánicas: Mínimo cinco (5) años, como: Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Especialista en instalaciones Mecánico Eléctricas y/o Especialista en Instalaciones Electro Mecánicas en la elaboración de expediente técnicos en general. 5. Especialista en Estructuras: Mínimo cinco (5) años, como: Especialista en Estructuras en elaboración de expedientes técnicos en general. 6. Especialista en Impacto Ambiental: Mínimo cinco (03) años, como: Especialista en Impacto Ambiental y/o cargos similares en elaboración de expediente técnicos en general. 7. Sociólogo: Mínimo dos (2) años, como: Especialista en negociación y resolución de conflictos en áreas de relaciones comunitarias en elaboración de expedientes técnicos en general. 8. Geólogo: Mínimo tres (3) años, como: Especialista en tierras y/o estudio de mecánica de suelos y/o geotecnia en elaboración de expedientes técnicos en general. Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
		Importante
		De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento.

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos:

 01 ESTACIÓN TOTAL (CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN VIGENTE), ACREDITAR LA TENENCIA PROPIA O COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE USO PARA EL PROYECTO

 01 COMPUTADORAS

 01 TRAZADORES GRAFICOS FORMATO A-1(PLOTTER)

 01 CAMIONETA-GPS

 01 EQUIPO DE LABORATORIO Y MECANICA DE SUELOS (EQUIPO XX XXXXX DIRECTO, EQUIPO DE CONSOLIDACION UNIDIMENCIONAL, EQUIPO DE CBR, EQUIPO XX XXXXXXX)

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UN (1) vez el valor referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Proyectos de Estudios de Construcción y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Reformulación o la Combinación de los términos anteriores en saneamiento de agua y desagüe.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago15.

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

15 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(…)

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A.	METODOLOGÍA PROPUESTA	50 puntos
	Evaluación:	Presenta metodología que sustenta la propuesta con indicador de normas de gestión ISO 9001:2015 50 puntos
	Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: identificación y relevancia del proyecto aplicando las normas de gestión ISO 9001:2015, ISO 37001:2016 e ISO 45001:2018.	Propuesta con indicador de normas de gestión ISO 37001:2016 30 puntos
	Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.	Propuesta con indicador de normas de gestión ISO 45001- 2018 10 puntos
		No presenta ninguna metodología 0 puntos
B.	CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACIÓN DE FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN	50 puntos
	Evaluación:	Desarrolla ayuda memoria que evidencia el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución 50 puntos No desarrolla la ayuda memoria que evidencia el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución 0 puntos
	Se evaluará el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución formuladas por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: Identificación y relevancia del proyecto aplicando las normas de gestión ISO 9001:2015.
	Acreditación:
	Se acreditará mediante la presentación de una ayuda memoria.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

Importante

 Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A.	PRECIO
	Evaluación: Se evaluará considerando la oferta económica del postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta económica ( Anexo N° 6)	La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: Pi = Om x PMP Oi Donde: I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio
PUNTAJE TOTAL		100 puntos

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DE LOS SECTORES 1 Y 3 DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA XX XXXXXXX XXXXXXXX – UCAYALI, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD PROVINCIAL XX

XXXXXXX XXXXXXXX, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20154572792, con domicilio legal en Xx. Xxxxx Xx 000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx, representada por [… ], identificado

con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con

domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [ ] Asiento

N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [… ], debidamente

representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° [… ] del Registro

de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2019-MPCP-CSO para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DE LOS SECTORES 1 Y 3 DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA XX XXXXXXX XXXXXXXX –

UCAYALI, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DE LOS SECTORES 1 Y 3 DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA XX XXXXXXX XXXXXXXX – UCAYALI.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos xx Xxx.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO16

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en PAGOS PARCIALES, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

16 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [ ], el mismo que se computa desde EL DÍA

SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora17, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por

[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención xxx xxxx por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará adelantos directos por el 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los Ocho (8) siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

17 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Quince (15) siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.”

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte

(20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por xxxx desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de tres (3) años contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por xxxx por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =	0.10 x monto vigente
	F x plazo vigente en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por xxxx se aplicará la siguiente penalidad:

N°

SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

Cuando el personal clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución de la prestación, si este es menor a los sesenta

(60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del

Reglamento.

0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en el plazo

previsto

según informe del área usuaria

0.5 UIT por cada día de ausencia del

personal

según informe del AREA USUARIA

Por la presentación incompleta del Expediente Técnico o entregables del Expediente Técnico (de acuerdo a los términos de referencia)

0.5 UIT por cada presentación incompleta

Según el informe del revisor o evaluador designado por AREA USUARIA,

debidamente convalidad por esta.

Por la presentación del Expediente Técnico o entregables sin haber levantado las observaciones realizadas.

0.5 UIT por cada presentación

Según el informe del revisor o evaluador designado por AREA USUARIA,

debidamente convalidad por esta.

Por la presentación del Expediente Técnico o entregable sin la firma de los profesionales o especialistas propuestas.

0.05 UIT por cada presentación

Según el informe del revisor o evaluador designado por AREA USUARIA,

debidamente convalidad por esta.

Por no presentar el CD, en el momento de la presentación del Expediente Técnico o entregables.

0.5 UIT por cada presentación

Según el informe del revisor o evaluador designado por AREA USUARIA,

debidamente convalidad por esta.

Por presentar el CD, sin la información completa de acuerdo a los Términos de Referencia.

0.5 UIT por cada presentación en CD

incompleto

Según el informe del revisor o evaluador designado por AREA USUARIA,

debidamente convalidad por

esta.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

En caso de no realizar el estudio de mecánica de suelos, conforme a la normativa correspondiente.

0.5 UIT

Según el informe del revisor o evaluador designado por AREA USUARIA,

debidamente convalidad por esta.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por xxxx, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por xxxx o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo

7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, bajo la organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo con su Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [. ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

CAPÍTULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento
		Fecha de emisión del documento

2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social
		RUC
		EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
		Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%		Descripción de las obligaciones



3	DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato
		Tipo y número del procedimiento de selección
		Objeto del contrato	Elaboración de Expediente Técnico		Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico		Supervisión de Obra
		Descripción del objeto del contrato
		Fecha de suscripción del contrato
		Monto total ejecutado del contrato
		Plazo de ejecución contractual	Plazo original			días calendario
			Ampliación(es) de plazo			días calendario
			Total plazo			días calendario
			Fecha de inicio de la consultoría de obra
			Fecha final de la consultoría de obra

En caso de elaboración de Expediente Técnico
4	DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Denominación del proyecto
		Ubicación del proyecto
		Monto del presupuesto

En caso de Supervisión de Obras
5	DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra
		Ubicación de la obra
		Número de adicionales de obra

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

		Monto total de los adicionales
		Número de deductivos
		Monto total de los deductivos
		Monto total de la obra

6	APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por xxxx
		Monto de otras penalidades
		Monto total de las penalidades aplicadas

7	DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad
		RUC de la Entidad
		Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia
		Cargo que ocupa en la Entidad
		Teléfono de contacto

8
8	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

ANEXOS

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2019-MPCP-CSO

Presente.-

El que se suscribe, [… ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],

DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC :	Teléfono(s) :
MYPE18	Sí	No
Correo electrónico :

Autorización de notificación por correo electrónico:

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

18 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link xxxx://xxx0.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx-xx-xxxxx-0-0/ y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención xxx xxxx por ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2019-MPCP-CSO

Presente.-

El que se suscribe, [… ], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominación o Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC :	Teléfono(s) :
MYPE19	Sí	No
Correo electrónico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominación o Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC :	Teléfono(s) :
MYPE20	Sí	No
Correo electrónico :

Datos del consorciado …
Nombre, Denominación o Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC :	Teléfono(s) :
MYPE21	Sí	No
Correo electrónico :

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes

19 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link xxxx://xxx0.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx-xx-xxxxx-0-0/ y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención xxx xxxx por ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

20 Ibídem.

21 Ibídem.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

actuaciones:

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del representante común del consorcio

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2019-MPCP-CSO

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

vi. Xxxxxxx, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….……………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2019-MPCP-CSO

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

ANEXO Nº 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2019-MPCP-CSO

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

ANEXO Nº 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2019-MPCP-CSO

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [ ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL

CONSORCIADO 1]

[ % ] 22

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL

CONSORCIADO 2]

[ % ] 23

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%24

22 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

23 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

24 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..………………………………………….

Consorciado 1

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad

..…………………………………………..

Consorciado 2

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

ANEXO Nº 6

OFERTA ECONÓMICA ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2019-MPCP-CSO

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

CONCEPTO	OFERTA ECONÓMICA

TOTAL

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para el perfeccionamiento del contrato.

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.

Importante para la Entidad

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se presente”.

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

principal y las prestaciones accesorias”.

“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas.

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:

ANEXO Nº 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2019-MPCP-CSO

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa25 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….……………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con

contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

25 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras xx xxxxxx de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2019-MPCP-CSO

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP26	FECHA DE LA CONFORMIDAD, DE SER EL CASO27	EXPERIENCIA PROVENIENT E28 DE:	MONEDA	IMPORTE29	TIPO DE CAMBIO VENTA30	MONTO FACTURADO ACUMULADO31
1
2
3

26 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

27 Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ~~ocho (8)~~ diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

28 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.

29 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

30 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

31 Consignar en la moneda establecida en las bases.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP26	FECHA DE LA CONFORMIDAD, DE SER EL CASO27	EXPERIENCIA PROVENIENT E28 DE:	MONEDA	IMPORTE29	TIPO DE CAMBIO VENTA30	MONTO FACTURADO ACUMULADO31
4
5
6
7
8
9
10
…
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO Nº 9

DECLARACIÓN JURADA

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2019-MPCP-CSO

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….……………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en xxxx://xxxxxx.xxxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx. Tratándose de sanciones no vigentes, podrá solicitar a dicho órgano informe si la empresa en cuestión tenía sanción vigente a la fecha de inscripción de la fusión en Registros Públicos.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la

Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

Document Metadata

Table of Contents

CONCURSO PUBLICA N° 002-2019-MPCP-CSO

Document Metadata