PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS

OBJETO:

"CONSTRUCCIÓN PARQUE BIBLIOTECA "PEÑÓN REDONDO" - COMUNA 8 - MUNICIPIO XX XXXXX – DEPARTAMENTO DEL HUILA”

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 05 DE 2013.

XXXXX, XXXXX DE 2013

CONVOCATORIA A VEEDURÍAS CIUDADANAS

De conformidad con el artículo 66 de la Ley 80 de 1.993, en concordancia con la ley 850 de 2003, se convoca a todas las personas o veedurías ciudadanas interesadas en realizar control social en el presente proceso de contratación; con tal fin pueden inscribirse como participantes en este proceso, en calidad de veedor, con la opción correspondiente.

Las Veedurías Ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley podrán desarrollar su actividad durante las etapas precontractual, contractual y postcontractual de este proceso, realizando oportunamente las recomendaciones escritas que consideren necesarias, e interviniendo en las audiencias que se convoquen durante el proceso, caso en el cual se les suministrará toda la información y documentación pertinente que soliciten y que no esté publicada en el sitio Web. El costo de las copias y las peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el Código Contencioso Administrativo.

HORA LEGAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2707 de 16 de Septiembre de 1982, el numeral 5 del artículo 20 del Decreto 2153 de 1992 y la Directiva No. 013 de la Procuraduría General del Nación, los actos programados dentro del presente proceso se regirán con la Hora Legal de la República de Colombia señalada por la División de Meteorología de la Superentendía de Industria y Comercio.

CRONOLOGÍA DEL PROCESO

Cualquier modificación a las fechas contenidas en esta cronología se efectuará y comunicará a los proponentes mediante Adenda.

PROCEDIMIENTO		FECHAS				LUGAR
AVISO DE CONVOCATORIA		El día 19 xx xxxxx de 2013				El Portal Único de Contratación xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
PUBLICACIÓN DEL PROYECTO XX XXXXXX DE CONDICIONES		El día 19 xx xxxxx de 2013.				El Portal Único de Contratación xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
RECEPCIÓN OBSERVACIONES SUGERENCIAS.	DE Y	Desde el día 19 xx xxxxx de 2013 hasta el día 5 xx xxxxx de 2013 a las 6:00 p.m.				al correo xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx	electrónico
ACLARACIÓN Y RESPUESTA OBSERVACIONES		El día 16 xx xxxxx de 2013				El Portal Único de Contratación xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DEFINITIVOS Y SUS ANEXOS (Incluye publicación de Resolución de apertura).		El día 16 xx xxxxx de 2013				El Portal Único de Contratación xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx La presentación de propuestas debe realizarse en la Oficina de Contratación (Xxxxxxx 0 # 0-00 xxxxxx xxxx, Xxxxx).
AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS, ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES E IMPREVISIBLES		El día 19 de las 2:00 P.m.	abril	de 2013	a	Oficina de Contratación (Xxxxxxx 0 # 0- 00 xxxxxx xxxx, Xxxxx).
AUDIENCIA DE RECEPCIÓN, CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS RECIBIDAS		El día 26 de las 10:00 a.m.	abril	de 2013	a	Oficina de Contratación (Xxxxxxx 0 # 0- 00 xxxxxx xxxx, Xxxxx).
TERMINO	PARA	Desde el día	00 xx	xxxxx xx	0	Xxxxxx Xxxxxxxxx

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

xx xxxx de 2013

PUBLICACIÓN DE INFORME

DE EVALUACIONES

El día 3 xx xxxx de 2013

El Portal Único de Contratación

xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS EVALUACIONES Y

REQUISITOS HABILITANTES.

Desde el día 6 al 10 xx xxxx de 2013.

al correo electrónico xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx )

TÉRMINO PARA ANALIZAR RESPUESTA A OBSERVACIONES HECHAS

AL INFORME DE EVALUACIÓN

El día 00 xx xxxx xx 0000

Xxxxxx Xxxxxxxxx

PUBLICACIÓN DE LAS RESPUESTAS A OBSERVACIONES

HECHAS AL INFORME DE

EVALUACIÓN

El día 16 xx xxxx de 2013

El Portal Único de Contratación xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

AUDIENCIA PARA LA ADJUDICACIÓN

El día 17 xx xxxx de 2013 a las 2:00 P.m.

Oficina de Contratación (Xxxxxxx 0 # 0- 00 xxxxxx xxxx, Xxxxx).

CAPÍTULO I INFORMACIÓN GENERAL

1.1 INVITACIÓN

El Municipio xx Xxxxx en uso de la facultad contenida en la ley 80 de 1993, articulo 11, numeral 1, literal b y artículo 12, a través de la Oficina de contratación, se permite invitar a todos los interesados a presentar propuesta correspondiente al proceso de LICITACIÓN PÚBLICA, bajo los parámetros obligatorios que se describen a lo largo del presente documento. Para esos efectos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.5° del Decreto 734 de 2012, en concordancia con la Ley 527 de 1999, todos los documentos que hagan parte del presente proceso de selección serán publicados en el portal único de contratación del estado (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), por lo que será responsabilidad de los participantes conocer de estos a través de este mecanismo interactivo.

1.2 OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente proceso es "CONSTRUCCIÓN PARQUE BIBLIOTECA "PEÑÓN REDONDO" - COMUNA 8 - MUNICIPIO XX XXXXX – DEPARTAMENTO DEL HUILA”

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La descripción técnica y de costos del presente proceso se encuentra establecida en el Anexo Técnico, al presente pliego de condiciones

1.4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN

El plazo oficial para la ejecución del contrato es de: Cuatro (4) meses, contados a partir del acta de inicio. La propuesta no podrá sobrepasar el plazo máximo de ejecución indicado por El Municipio xx Xxxxx

1.5 LUGAR DE EJECUCIÓN

Zona Urbana, en la comuna 8 en el Parque Peño Redondo del Municipio xx Xxxxx.

1.6 PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial para la ejecución de las actividades objeto del Presente LICITACIÓN PÚBLICA, se estima en MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.505.350.632,00).

1.7 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:

Las erogaciones que adquiera el Municipio xx Xxxxx para cancelar el contrato del proceso contractual, se imputarán con cargo al siguiente cuadro:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	GASTO	RUBRO	RECURSO	No. CDP
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	C	04043030101001	0904-1104-1604-1611-1819	1508
CONCEPTO DEL GASTO	Construcción, Mantenimiento, y Optimización de Escenarios Deportivos y Polideportivos del Municipio xx Xxxxx, Incluye Estudios y Diseños

Suscritos por el Coordinador de Presupuesto y la Auxiliar Administrativo de la Secretaria de Hacienda Municipal y visto bueno del secretario de Hacienda.

1.8 ANTICIPO:

EL MUNICIPIO concederá al CONTRATISTA a titulo de anticipo un valor equivalente al 30% del valor del contrato, el cual será amortizado proporcionalmente mediante deducciones de las actas de recibo parcial del contrato y su amortización total deberá realizarse antes de completar el 90% girado, del valor total del contrato.

Para la entrega del anticipo será requisito indispensable la constitución de la Garantía Única que cubra el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo y la aprobación por parte de la Oficina Delegada.

El contratista para la entrega de los dineros entregado en calidad de anticipo, deberá constituir, a su xxxxx, una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. Las costas del encargo fiduciario deberán ser asumidas en su totalidad por el contratista.

Parágrafo: Los fondos de la cuenta del anticipo sólo podrán ser utilizados para gastos propios del contrato y de conformidad con el Plan de Inversión del Anticipo aprobado y controlado en su ejecución por el Interventor del Contrato.

La iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados, en ningún caso, a la entrega del Anticipo.

1.9 FORMA DE PAGO:

La entidad cancelará la ejecución del contrato, mediante acta(s) de recibo parcial, recibidas y certificadas por el interventor y/o supervisor de acuerdo al avance hasta el 90% previa amortización del anticipo, y el restante 10% a la terminación del objeto contratado, previa entrega y recibo a satisfacción, liquidación del contrato y aprobación del interventor y/o supervisor

Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensualizada de Caja PAC del MUNICIPIO, sin generar intereses moratorios.

El Contratista deberá informar al Municipio xx Xxxxx, la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe el Municipio xx Xxxxx.

El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estará supeditado en ningún caso al giro de los recursos por parte del MUNICIPIO XX XXXXX, el cual entenderá haber adjudicado el contrato a un proponente que haya acreditado tener la capacidad económica, financiera y técnica necesaria para ejecutarlo cumplidamente.

1.10 REGULACIÓN JURÍDICA

A la presente Proceso le son aplicables los principios de la Constitución Política; el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la Ley 1150 del 16 de Julio de 2007 y el Decreto No. 734 de 2012; y en lo no regulado particularmente, las normas civiles y comerciales; las reglas previstas en este Pliego de Condiciones y las resoluciones y documentos que se expidan con relación al presente proceso.

El régimen jurídico aplicable a la presente convocatoria de licitación pública será el previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012 y demás normatividad reglamentaria y concordante.

1.11 INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN XXX XXXXXX DE CONDICIONES

Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió el pliego de condiciones y todos los documentos del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente.

Todos los documentos del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA, se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos. Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este pliego de condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, el Municipio xx Xxxxx no será responsable por descuidos, errores,

omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su propuesta.

El hecho que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto de la presente selección, no se considerará como excusa válida para la futura formulación de eventuales reclamaciones.

En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en este Pliego de Condiciones. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones respectivas contenidas en este documento.

1.12 COSTOS Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta y El Municipio xx Xxxxx, en ningún caso será responsable de los mismos.

El proponente deberá elaborar la propuesta, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones y anexar la documentación exigida.

No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en el Pliego de Condiciones. En caso de que la propuesta formule condiciones diferentes a las establecidas, se tendrán por no escritas y en tal caso, prevalecerán las disposiciones respectivas xxx Xxxxxx.

1.13 MONEDA

La moneda oficial de presentación de las propuestas será el Peso Colombiano. Por consiguiente todos los documentos e informaciones de cualquier índole deben ser expresados o reexpresados en esta moneda funcional. En el evento de uso de estados financieros, cotizaciones o cualquier otro documento expresado en otra moneda, estos deberán ser convertidos a pesos colombianos. Acorde con la ley, de ser necesario, la entidad hará la conversión a la tasa registrada en el Banco de la República a la fecha del documento en particular y a falta de ésta, a la fecha de cierre del proceso.

1.14 PRESENTACIÓN Y EXAMEN DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá ser presentada en idioma español, impresa en cualquier medio, junto con todos los documentos que la acompañan y deberán ser depositadas dentro del plazo, en original y copia, en sobres cerrados y separados, uno con los documentos originales, requisitos Jurídicos, Técnicos, Financieros y económicos con índice, en la Oficina de Contratación ubicada en la Carrera 5 No. 9 –74 piso 3 Alcaldía Municipal xx Xxxxx y otro con la copia.

Los documentos que hacen parte del original como la copia serán entregadas con todas sus páginas consecutivamente numeradas, firmadas por el proponente o representante legal en lo pertinente, totalmente legibles, enlegajados y con un índice general, que permita consultar de una manera ágil la propuesta. Los documentos de la propuesta deben presentarse en el mismo orden en que se solicitan los documentos.

Si se presentare alguna diferencia entre el original de la propuesta y la copia, prevalecerá el texto del original.

No se aceptan propuestas parciales, enviadas por correo electrónico, fax o cualquier otro medio telemático, ni las que sean presentadas con posterioridad a la hora de la fecha de cierre. Cerrado el proceso, no se admitirá modificación de la propuesta.

Si el proponente desea enviar la propuesta por correo, deberá remitirla con suficiente antelación para que pueda ser recibida en la dirección anotada antes de la fecha y hora fijadas para el cierre del proceso. En todo

caso, El Municipio xx Xxxxx, no será responsable por el retardo o extravío que pueda derivarse de esta forma de entrega.

Las propuestas se conformarán por dos (2) sobres que se presentarán cerrados, separados e identificados como Xxxxx Xx. 0 x Xxxxx Xx. 0:

El sobre Número 1 Correspondiente a ORIGINAL Indicando:

 Estar dirigidos al MUNICIPIO XX XXXXX

 Tipo y Numero del PROCESO

 El objeto y

 Estar identificados con los nombres del oferente sea persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal.

El sobre Número 2 que corresponde a COPIA, con las mismas indicaciones del original.

1.15 RESERVA EN DOCUMENTOS

El artículo 74 de la Constitución Nacional, dispone que “toda persona tiene derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establece la ley”. De conformidad con la preceptiva constitucional, los numerales 2 y 3 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, disponen que todas las personas interesadas en los procesos contractuales pueden conocer y controvertir los conceptos y las decisiones que tomen las entidades públicas, y para ello pueden examinar los expedientes.

Por lo tanto, en caso que el proponente considere que algún documento de su propuesta goza de reserva legal, deberá manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas que le brindan tal carácter.

1.16 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES

Al formular la propuesta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales. Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

El contratista pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven de los contratos, y por lo tanto, su omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad

1.17 CORRESPONDENCIA

Toda la correspondencia que se genere con ocasión del presente proceso deberá ser entregada directamente en la Oficina de Contratación de la Alcaldía xx Xxxxx, ubicada en la Xxxxxxx 0 Xxx.0-00 tercer piso. Cualquier comunicación que envíen los posibles proponentes, deberán dirigirla de la siguiente manera:

Señores:

MUNICIPIO XX XXXXX OFICINA DE CONTRATACIÓN

Xxxxxxx 0 Xx. 0 – 00 Xxxx 0 XXXXX – XXXXX.

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA No: XXXXXXX OBJETO: XXXXXXX

1.18 IDIOMA DE LA PROPUESTA

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los proponentes y El Municipio xx Xxxxx, deberán estar escritos en idioma castellano.

1.19 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español deberán presentarse acompañados de una traducción oficial a dicho idioma.

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

1.20 CONSULARIZACIÓN

De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio, “los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes”.

Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que “al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. artículo 65)”. Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones Xxxxxxxxxxx 00 xxxxxx 00-00 Xxxxxx D.C.) para la correspondiente legalización de la firma del Cónsul y demás trámites pertinentes.

1.21 AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA

NO APLICA

1.22 PROPUESTAS CONDICIONADAS

El Municipio xx Xxxxx NO aceptará propuestas condicionadas, parciales o sujetas al cumplimiento de cualquier condición.

Igualmente el Municipio xx Xxxxx NO aceptará las propuestas que contengan documentos similares y/o aparentemente repetidos pero con contenidos contradictorios o documentos singulares y/o aparentemente repetidos pero cuyo texto se diferente.

En caso de presentarse alguna propuesta parcial, condicionada o con documentos singulares y/o repetidos, contradictorios y/o diferentes, el Municipio xx Xxxxx la rechazará.

1.23 ACUERDO Y TRATADOS INTERNACIONALES

Por la característica del objeto y el valor del presupuesto oficial el presente procesos no está sujeto de aplicación de tratados internacionales.

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1 CONSULTA DE DOCUMENTOS

En aplicación del principio de convocatoria pública establecido por la Ley 1150 de 2007, las personas interesadas podrán consultar los documentos del presente proceso, en el portal de contratación definido por la Nación xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx (SECOP)

2.2 PUBLICACIÓN Y CONSULTA DEL PROYECTO XX XXXXXX DE CONDICIONES

El proyecto xx xxxxxx de condiciones se publicará en el portal de contratación definido por la Nación, xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, (SECOP) donde podrá ser consultado por los interesados o en su defecto físicamente en la oficina de contratación del Municipio xx Xxxxx. Esta publicación no genera compromiso para El Municipio de apertura del proceso de selección, toda vez que se trata de una etapa previa que permite a los potenciales proponentes expresar las observaciones al proyecto xx xxxxxx de condiciones.

2.3 PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES

Dentro del término y horario establecido en el cronograma, los interesados pueden presentar las observaciones que consideren pertinentes al proyecto xx xxxxxx de condiciones, indicando con precisión el capítulo y numeral motivo de observación, las cuales pueden ser enviadas a través el Correo electrónico xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx o Radicadas físicamente en el 3 piso, oficina de contratación del Municipio xx Xxxxx

2.4 RESPUESTAS A OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS RECIBIDAS

El Municipio publicará las observaciones y sugerencias al proyecto xx xxxxxx de condiciones recibidas durante el término establecido en el cronograma, en el portal de contratación definido por la Nación, xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx (SECOP)

2.5 APERTURA DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA

El Municipio publicará la Resolución que ordena la apertura del proceso, de conformidad con la reglamentación del Decreto 734 de 2012.

2.6 PUBLICACIÓN Y CONSULTA XX XXXXXX DE CONDICIONES DEFINITIVO

El Municipio publicará el texto definitivo xxx xxxxxx de condiciones en el portal de contratación definido por la Nación actualmente, xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx (SECOP); o en su defecto físicamente en la oficina de contratación del Municipio xx Xxxxx.

2.7 AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y el alcance xxx Xxxxxx de Condiciones, y en la misma audiencia se revisara la asignación de riesgos de que trata el artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.1.2 del Decreto 734 de 2012, con el fin de establecer su tipificación, estimación y asignación definitiva. De esta audiencia se levantará un Acta suscrita por los intervinientes. Dicha audiencia tendrá lugar el día y hora prevista en el cronograma del proceso, en la oficina Asesora de contratación del Municipio xx Xxxxx. Decreto-Ley 019 de 2012.

Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso será comunicada antes del cierre de la convocatoria, mediante adenda que se publicará en el portal de contratación definido por la Nación, actualmente, xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx (SECOP). El término de ampliación del cierre y apertura de propuesta podrá ser modificado, siempre que sea necesario y se determinará en el mismo acto administrativo de ampliación.

Parágrafo. Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes durante el proceso de selección tendrán únicamente valor interpretativo. Las adendas podrán ser consultadas por lo cual los interesados a través de xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, siendo este el medio de su comunicación.

Para tal efecto los proponentes y demás interesados deben consultar de manera frecuente la página web.

2.9 MODIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Cuando el Proponente quiera adicionar documentos a su oferta, una vez la haya entregado, sólo podrá hacerlo antes del cierre del Proceso, en original y una (1) copia, en sobres separados marcados de igual forma y con la misma leyenda que los sobres de presentación de la propuesta, adicionándole la leyenda "ANEXO A LA PROPUESTA PRINCIPAL". Los sobres deben ser entregados antes de la fecha y hora límite de cierre y se dejará constancia expresa de esta circunstancia en el registro de recepción de propuestas.

2.10 RETIRO DE PROPUESTAS

Los Proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes del cierre del Proceso, éstas serán devueltas sin abrir, en el acto de apertura al representante legal o la persona autorizada en forma escrita por éste. No habrá retiro parcial de documentos de las propuestas.

2.11 RECEPCIÓN DE PROPUESTAS, CIERRE DE LA CONVOCATORIA Y APERTURA DE PROPUESTAS El cierre del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA y la apertura de propuestas se realizarán en acto público en la fecha establecida en el Cronograma del presente proceso, de acuerdo con la Hora legal de la República de Colombia, conforme a lo establecido en el Decreto 2707 de 1982 y el numeral 5 del Artículo 20 del Decreto 2153 de 1992, dando cumplimiento a la Directiva 0013 de 2005 de la Procuraduría General de la Nación, en sus instalaciones.

De aquella diligencia se levantará un acta suscrita por el funcionario asistente en representación de La Oficina de Contratación. En relación con la garantía de seriedad de la propuesta, se deberá señalar el número de la póliza y el nombre de la compañía aseguradora. El acta será suscrita por los funcionarios intervinientes, por los proponentes asistentes y por quienes asistan en calidad de veedores ciudadanos debidamente acreditados por autoridad competente de conformidad con la Ley 850 de 2003.

Los documentos de la propuesta deberán presentarse argollados o en velobine y foliadas. Si se detectan deficiencias o falta de numeración en el acto de apertura de las propuestas, estas podrán ser subsanadas en presencia de los asistentes.

El Municipio xx Xxxxx no será responsable por no abrir, o abrir prematuramente los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificación adecuada.

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del Proceso los proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas. Las propuestas presentadas en forma extemporánea no serán tenidas en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación.

2.12 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y PUBLICACIÓN DEL INFORME

El comité asesor y evaluador verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos (Jurídica, Técnica y financiera) en las fechas establecida en el Cronograma del presente proceso.

El Municipio xx Xxxxx se reserva el derecho de solicitar la aclaración y/o ampliación de la información presentada por el proponente para la acreditación de las exigencias establecidas en el presente pliego de condiciones, en cualquier estado en que se encuentre el proceso de selección. Así mismo, el de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la información aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades respetivas de donde provenga la información.

Una vez efectuada la evaluación de los requisitos, se publicará en la página xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx un informe de evaluación, en el cual se señalarán los proponentes que no se consideran habilitados y a los cuales se les concederá el plazo legal pertinente.

2.13 PERÍODO DE OBSERVACIONES

El informe de evaluación de las propuestas permanecerá disponible en la Oficina de Contratación y en la página Web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx con el fin de que los interesados presenten las observaciones que estimen pertinentes, las cuales podrán ser radicadas en la Oficina de Contratación o a través del Correo electrónico xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx dentro del término indicado.

En dicho informe de evaluación, se señalarán los proponentes que no se consideran habilitados y a los cuales se les concederá el plazo legal pertinente para que subsanen las falencias que la ley les permita.

2.14 ANÁLISIS Y RESPUESTA A OBSERVACIONES HECHAS AL INFORME DE EVALUACIÓN

En caso de que los proponentes considerados como no habilitados en el informe de evaluación, no subsanen los requisitos o documentos no aportados inicialmente o no efectúen en debida forma las aclaraciones requeridas en el término previsto, serán declarados inhabilitados de manera definitiva y en consecuencia, será rechazada su propuesta.

Luego de verificados y subsanados los requisitos habilitantes, si a ello hubiere lugar y vencido el término anterior, el Municipio publicará en xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx el Informe Definitivo de Evaluación en el cual se indicarán los proponentes considerados como inhabilitados de manera definitiva y los que resulten habilitados para participar en la adjudicación, para ello se llevara a cabo la audiencia de adjudicación dentro de los plazos fijados en los pliegos de condiciones.

2.15 PROPUESTA ÚNICA HÁBIL

Cuando después de realizado el procedimiento de evaluación, solo resulte una (1) propuesta hábil, se continuará con el procedimiento de acuerdo a lo establecido en el articulo 8.1.12 del Decreto 734 de 2012.

2.16 PROPONENTE ÚNICO.

Cuando se presente sólo una propuesta, el proceso continuará con este único proponente de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.1.12 del Decreto 734 de 2012.

2.17 AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato se hará en audiencia pública, que se desarrollará de conformidad con lo reglamentado en el Decreto 734 de 2012.

El día establecido para la audiencia pública de adjudicación se levantará un acta donde se dejará constancia de lo tratado en la audiencia, ésta se someterá a las siguientes reglas:

1. En ella podrán participar los oferentes, las organizaciones de veeduría ciudadana debidamente acreditados, los medios de comunicación, y cualquier persona que lo desee, además de los funcionarios que se deleguen.

2. Se instalará por parte del Jefe de la Oficina de Contratación, sin cuya presencia no podrá iniciarse, ni proseguirse la misma.

3. Se dejará constancia de los asistentes a la misma, y se les advertirá la posibilidad de intervenir por una sola vez, hasta por un término de cinco (5) minutos, en forma directa o por conducto de su apoderado; pero en todo caso por una sola oportunidad.

4. Se llevará a cabo con el propósito de presentar el proyecto de respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes en la debida oportunidad, así como para escuchar a estos en relación con la falta de respuesta a observaciones presentadas dentro del término legal o para señalar cuando alguna de éstas haya sido resuelta en forma incompleta.

5. Cumplidas las intervenciones, se declarará cerrada la discusión o el debate, o la suficiente ilustración sobre el tema, y procederá a ordenar el sorteo al azar de la fórmula matemática aplicable, de las consagradas en el pliego, con base en la cual se realizará la puntuación de la oferta económica y con esta, se procederá a decidir sobre la adjudicación dando lectura al acto administrativo pertinente.

En la audiencia los oferentes podrán pronunciarse inicialmente sobre las respuestas dadas a las observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación. En ningún caso, esta implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta

En caso de presentarse pronunciamientos que a juicio de la entidad requieran de análisis y cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por el termino necesario para la evaluación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado.

2.18 FACTORES DE DESEMPATE

En caso de empate, Una vez realizada la ponderación, el comité evaluador establecerá la lista de elegibles, de acuerdo con las calificaciones obtenidas por cada proponente. En caso de presentarse empate entre dos o más proponentes:

 Cuando el empate se presente entre un proponente nacional y un extranjero se dirimirá a favor del proponente nacional.

 Si se presenta empate o éste persiste y entre los empatados se encuentren Xxxxxxx, se preferirá a la Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, conformada únicamente por Mipymes nacionales.

 Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga participación al menos una Mipyme, éste se preferirá.

 Si persiste el empate, se preferirá al proponente singular que acredite tener vinculado laboralmente por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad y el cumplimiento de los presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un año de anterioridad y que certifique adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación.

 En caso que no proceda la hipótesis anterior, y entre los proponentes se encuentren proponentes singulares o plurales conformados por consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados con al menos un integrante que acredite las circunstancias establecidas en la Ley 361 de 1997 referidas en el numeral anterior, será preferido frente a los demás.

 De persistir el empate se realizara sorteo de balotas para definir el ganador.

 De persistir el empate, se desempatará por medio de sorteo de balotas

2.19 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

El Municipio xx Xxxxx, previos los estudios correspondientes y el análisis comparativo de las propuestas, basada en los aspectos jurídicos, técnicos financieros y económicos, adjudicará el contrato derivado del procesos de LICITACIÓN PÚBLICA, al proponente cuya propuesta se ajuste al Pliego de Condiciones y haya obtenido el mayor puntaje; la Administración podrá prorrogar o suspender el termino de adjudicación en los términos establecidos en el Decreto 734 de 2012.

La adjudicación se hará mediante resolución motivada y la cual será notificada personalmente al proponente favorecido, y publicada para conocimiento de los no favorecidos, dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a la fecha de la resolución de adjudicación. Contra esta resolución no procede recurso alguno por la vía gubernativa.

2.20 DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO

El Municipio xx Xxxxx, declarará desierto el Proceso de selección en el evento en que no se presente ningún proponente, o ninguna propuesta se ajuste a los Pliegos de Condiciones o, en general, cuando existan motivos que impidan la selección objetiva del Contratista, mediante acto motivado, en el que se señalarán expresa y detalladamente las razones que han conducido a tomar tal decisión.

CAPÍTULO 3.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DOCUMENTOS PARA ACREDITARLOS Y VERIFICACIÓN.

La propuesta deberá contener todos los documentos solicitados en el presente capitulo según aplique, los cuales se pueden diferenciar en dos componentes, la propuesta técnica que debe contener los documentos de tipo Jurídico, Financiero y Técnico, y la propuesta Económica.

Los requisitos y documentos de admisión de las propuestas, están determinados en el presente Capitulo

1. PARTICIPANTES

2. DOCUMENTOS JURÍDICOS

3. DOCUMENTOS FINANCIEROS

4. DOCUMENTOS TÉCNICOS

5. PROPUESTA ECONÓMICA

3.1. PARTICIPANTES Y REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LOS PROPONENTES

LOS PROPONENTES SE DEBEN PRESENTAR BAJO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MODALIDADES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN LAS CONDICIONES EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES:

3.1.1. PERSONAS NATURALES.

Que acredite el Titulo Profesional, como Ingeniero Civil o Arquitecto, con capacidad de contratación que le permita presentarse al presente proceso y celebrar el contrato que de él se derive.

3.1.2. PERSONAS JURÍDICAS

Legalmente constituidas, debidamente certificada por la cámara de comercio en el certificado de existencia y representación legal.

Que cuente con capacidad de contratación que le permita presentarse al presente proceso y celebrar el contrato que de él se derive.

En caso de que el Representante Legal de la persona jurídica proponente, o de la persona jurídica que forme parte de una de las formas asociativas y no ostente el título profesional exigido, la propuesta deberá ser avalada por un profesional en Ingeniería Civil o arquitectura.

3.1.3. PERSONAS JURÍDICAS ASOCIATIVAS – CONSORCIOS – UNIONES TEMPORALES

Acorde con los parámetros legales, será factible presentar propuesta bajo cualquiera de las formas de asociación previstas en la Ley, tales como Consorcios y Uniones Temporales, Sin embargo por lo menos uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal deberá acreditar mínimo el 50% de participación.

Los proponentes podrán asociarse en cualquiera de las formas o combinaciones que les permita participar entre: personas Naturaleza y/o Personas Jurídicas legalmente constituidas y cuyo objeto social les permita contratar con el estado la ejecución de contratos objeto del presente proceso; para presentar propuestas de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la ley 80 de 1993, que cumpla las condiciones establecidas en el presente pliego.

Todos los Proponentes deben: (i) Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta; (ii) Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato; (iii) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993;

El Municipio xx Xxxxx, se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se

mencionen en los documentos presentados, a suministrar la información que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar información de cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo necesario.

3.1.3.1. REQUISITOS PARTICULARES DE LOS PROPONENTES ASOCIADOS

El Municipio xx Xxxxx aceptará que la propuesta sea presentada por dos (2) o más personas naturales o jurídicas, que acrediten los requisitos exigidos para cada uno según aplique, quienes en forma conjunta deben informar si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal, señalando las reglas básicas que regularán las relaciones entre ellos, con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley al respecto. Dichas formas asociativas deberán estar conformados a la fecha de la inscripción, mediante documento suscrito con la firma autorizada de cada una de las partes, que avale el acuerdo, según el modelo suministrado en este pliego de condiciones, en el cual se establezca el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, la persona que para todos los efectos los representará y la autorización de este para suscribir contratos hasta el valor del Presupuesto Oficial en el evento que legalmente sea requerida dicha autorización.

Si la propuesta es presentada en Consorcio, los integrantes del mismo se obligan en forma conjunta y solidaria, tanto en la etapa precontractual como en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar. En consecuencia, El Municipio xx Xxxxx podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente proceso o del contrato, a cualquiera de los integrantes del consorcio, o a todos.

Si la propuesta es presentada en Unión Temporal, los integrantes de la misma se obligan en forma conjunta y solidaria, tanto el proceso como en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar; sin embargo, las sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución que se haya definido para cada uno. En consecuencia, se deberán indicar los términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros de la unión temporal en la oferta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Municipio xx Xxxxx.

3.2. DOCUMENTOS JURÍDICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA

Son requisitos para participar y verificar la capacidad jurídica: Este requisito no tiene puntaje, pero es verificable por el evaluador jurídico, quien constatará el cumplimiento de los mismos teniendo en cuenta lo exigido por la Entidad en el pliego de condiciones. Si los proponentes no cumplen con estos requisitos, el ofrecimiento será rechazado. La presentación de todos los documentos es de carácter obligatorio para el proponente, persona natural y para cada uno de los integrantes en caso de persona asociativa

Los proponentes interesados en el presente proceso deberán acreditar los requisitos de evaluación que a continuación se describen.

3.2.1. OFERTA DEBIDAMENTE FIRMADA.

Requisito que se cumple con el diligenciamiento y la firma de la carta de presentación de la oferta por parte de la persona legalmente facultada. La carta de Presentación de oferta se encuentra como Anexo No. 1 al presente pliego de condiciones. Se entiende como persona legalmente facultada el proponente: persona natural, representante legal para personas jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal, para participar en todo el proceso y suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado. Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara el nombre de la persona que suscribe la oferta. Tratándose de persona jurídica esta deberá venir debidamente avalada, en caso de que se requiera.

La no presentación de la “Carta de presentación de la oferta” o la omisión de la firma en la misma, genera el rechazo de la propuesta.

3.2.2 FOTOCOPIA DE CEDULA DE CIUDADANÍA

Deberá presentar copia legible de la cedula de ciudadanía del proponente o representante legal del proponente; en caso de consorcio, unión temporal, se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes y del representante legal.

3.2.3. FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR

Deberá anexar fotocopia de la libreta militar del representante legal cuando el proponente es persona jurídica, o del proponente siendo este persona natural; en caso de consorcio, unión temporal o propuesta avalada, se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes o el profesional que avala la propuesta. Tratándose xx xxxxx menor de 50 años.

3.2.4. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se debe anexar el documento suscrito por sus integrantes, se deberá diligenciar para su conformación el Anexo No.2A o el Anexo No. 2B según corresponda, en el cual se demuestre el estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la ley 80 de 1993 donde se debe:

a) Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

b) Designar la persona, que para todos los efectos representará el consorcio o la unión temporal.

c) Xxxxxxx las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades.

d) En el caso de la UNIÓN TEMPORAL, señalar en forma clara y precisa, los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad contratante.

e) Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la ejecución del contrato y un año más.

La no presentación del documento de conformación Consorcial o la unión temporal, o la ausencia de la firma, será causal de rechazo.

3.2.5. CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA RESPECTIVA CÁMARA DE COMERCIO.

Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, debe allegar el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio, dentro de los treinta (30) días anteriores al cierre, donde conste quién ejerce la representación legal, las facultades del mismo, el objeto social dentro del cual se debe hallar comprendido el objeto de la presente proceso y la duración de la sociedad.

La sociedad debe tener una duración no inferior al plazo de ejecución contrato y un año más (artículo 6 Ley 80 de 1993).

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente deberá anexar la correspondiente autorización impartida en forma previa a la presentación de la propuesta por la Junta de Socios o el estamento de la sociedad que tenga esa función donde lo faculte específicamente para presentar la propuesta en éste proceso y celebrar el contrato respectivo en caso de resultar seleccionado.

En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión a los estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se deberá igualmente adjuntar la autorización específica impartida en forma previa a la presentación de la oferta para participar en esta proceso y suscribir el contrato con el Municipio xx Xxxxx, en caso de resultar seleccionado.

Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberán anexar los Certificados tanto de la Sucursal como de la Casa principal.

En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea persona jurídica, cada uno de ellos o el integrante respectivo, debe aportar el citado certificado, de no hacerlo la propuesta será rechazada.

Serán RECHAZADAS las propuestas en aquellos eventos en que el certificado de existencia y representación o cualquier otro documento que logre establecerse que el oferente o uno cualquiera de los integrantes en casos de consorcios o uniones temporales estén afectados con embargos judiciales que afecten en más de un cincuenta por ciento (50%) sus activos o que con la medida judicial no permita la ejecución contractual.

PARÁGRAFO: DE LAS PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS Y PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS

Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más. En el caso de los consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona jurídica deberá cumplir individualmente con esta regla.

Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán, además, acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, para la celebración del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente, de acuerdo con lo establecido en el numeral

22.4 del Artículo 22 de la Ley 80 de 1993.

NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el inciso 2 del numeral 22.4 del Artículo 22 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los Artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y el Artículo 480 del Código de Comercio. En el evento de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla.

3.2.6. FOTOCOPIA DE TARJETA PROFESIONAL

Deberá presentar copia legible de la tarjeta profesional que lo acredite como Ingeniero Civil o Arquitecto, del proponente o representante legal del proponente; en caso de consorcio, unión temporal o propuesta avalada, se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes o el profesional que avala la propuesta.

En los casos en los cuales el proponente es una persona jurídica y su representante legal no acredita el perfil profesional, deberá presentar copia del documento en el cual avala la propuesta y de la tarjeta profesional de la persona que avala la propuesta, demostrando que cuenta con vínculo laboral vigente con el proponente, mediante la presentación de las tres (03) últimas planillas de pago de los aportes al sistema integral de seguridad social, en la que conste la vinculación del mencionado profesional.

3.2.7. FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE TARJETA PROFESIONAL

El proponente deberá demostrar que su matrícula como profesional se encuentra vigente y puede ejercer la profesión mediante la presentación del certificado de vigencia expedido por la autoridad competente que esté vigente; en caso de consorcio, unión temporal o propuesta avalada, se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes o el profesional que avala la propuesta.

3.2.8. ORIGINAL DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA ACOMPAÑADA DE SUS CONDICIONES GENERALES O AVAL BANCARIO QUE GARANTICE LA SERIEDAD DE LA OFERTA.

El proponente debe allegar con su propuesta, el original de la póliza de seriedad de la propuesta acompañada de sus condiciones generales, así:

 Tomador: El proponente. En caso de personas jurídicas debe indicar el nombre o razón social de la empresa. Si la oferta se presenta en forma conjunta, es decir, bajo la modalidad de CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, la póliza que garantiza la seriedad de la propuesta se tomará a nombre del consorcio o unión temporal, indicando sus integrantes y deberá estar firmada por el representante del

mismo. Si el proponente es persona natural y tiene establecimiento de comercio, el tomador debe ser la persona natural y no su establecimiento de comercio.

 Asegurado o beneficiario: MUNICIPIO XX XXXXX.

 Valor asegurado: suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado.

 Vigencia: Tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la presente proceso.

 Objeto del seguro: Garantizar la seriedad de la oferta presentada en virtud del Proceso LICITACIÓN PÚBLICA No. XX de 2013, la cual tiene por objeto CONSTRUCCIÓN PARQUE BIBLIOTECA "PEÑÓN REDONDO" - COMUNA 8 - MUNICIPIO XX XXXXX – HUILA

 Firmada por el Tomador

El oferente también podrá garantizar la seriedad de su oferta a través de un aval bancario, el cual debe cumplir con los requisitos de valor asegurado, constituirse a favor de la Entidad, vigencia, referencia al presente proceso contractual y encontrarse firmado por el representante de la Entidad Bancaria en los mismos términos exigidos para la garantía de seriedad expedida por una Compañía Aseguradora.

NOTA: En caso que la fecha de cierre se amplíe, debe tenerse en cuenta la nueva fecha para efecto de la vigencia de la póliza.

3.2.9. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA SOBRE PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE APORTES PARAFISCALES. (ANEXO 3)

Tratándose de personas jurídicas y de conformidad con lo consagrado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el proponente deberá allegar la certificación que expida el revisor fiscal, cuando este tenga de acuerdo con los requerimientos xx xxx, o por el representante legal, del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados. La certificación debe acreditar que el proponente se encuentra al día en el pago de dichos aportes.

En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar este documento.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003, los proponentes que se encuentren excluidos del pago de los aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, deberán acreditar dicha situación presentando el certificado de exclusión emitido por la Caja de Compensación Familiar a la cual se encuentren afiliados o por el SENA y el ICBF cuando les corresponda certificarlo.

Cuando el proponente no xxxxxxx con su oferta la certificación de que trata este numeral o la misma requiera aclaraciones, el Municipio xx Xxxxx se lo solicitará.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo.

3.2.10. DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (ANEXO No. 4).

Cuando el proponente sea una persona natural, deberá diligenciar el ANEXO No. 4, en original, donde se certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

3.2.11 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA JURISDICCIÓN DONDE TENGA EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS (PERSONAS NATURALES) O EL DOMICILIO PRINCIPAL (PERSONAS JURÍDICAS).

Los proponentes deben allegar con su propuesta el Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de proponentes expedido por la Cámara de Comercio.

En este documento debe constar que el oferente a la fecha del cierre del presente proceso, se encuentra inscrito, calificado y clasificado, en vigencia del decreto 1464 de 2010 de la siguiente manera

ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD	GRUPO
CONSTRUCTOR	04 EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO	01 - EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500 M2 Y DE ALTURA MENOR DE 15 METROS
		05 – PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS
		08 – ESTRUCTURAS METÁLICAS
	05 MONTAJES ELECTROMECÁNICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	07 – REDES DE DISTRIBUCIÓN AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS

Si el oferente se encuentra clasificado conforme el decreto el Decreto 734 de 2012, se tomara de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), así:

S SECCIÓN F/ DIVISIÓN CLASE DESCRIPCIÓN

CONSTRUCTOR 42 4290 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE INGENIERÍA

CIVIL

La fecha de expedición de este documento no podrá ser mayor a treinta (30) días anteriores a la del cierre del proceso y deberá contener toda la información que repose en dicho registro y encontrarse en firme.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma individual el RUP y los demás documentos solicitados con todas las formalidades a las que tuviera lugar y además debe estar inscrito en la actividad, especialidad y grupo exigido por la Entidad.

3.2.12 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Se deberá anexar el certificado de antecedentes Disciplinario vigente del representante legal del proponente y del Proponente (persona Jurídica) y/o de cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique.

3.2.13. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Se deberá anexar el certificado de antecedentes de Responsabilidad Fiscal vigente del representante legal del proponente y del Proponente (persona Jurídica) y/o de cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique.

La certificación que busca determinar la existencia de causales inhabilidad establecidas en la Ley 610 de 2000.

3.2.13 .FOTOCOPIA DEL RUT

El proponente deberá acreditar que se encuentra inscrito en el registro único tributario, mediante la presentación de la fotocopia de RUT; aplica para el proponente y/o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.

3.3 DOCUMENTACIÓN FINANCIERA OBJETO DE VERIFICACIÓN

La Capacidad financiera (Cf) se evaluará de acuerdo con la información descrita en el Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deber estar vigente a la fecha de cierre, el que a su vez deberá presentar como mínimo la siguiente información:

ÍNDICES	CUMPLE
LIQUIDEZ	Mayor o igual a 1.5
ENDEUDAMIENTO	Menor o igual al 50%.
CAPITAL DE TRABAJO	Mayor o igual al 100 % del presupuesto oficial

Se deberá presentar el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, para verificar los datos de Patrimonio, Liquidez, Endeudamiento, tomados del balance presentado para su inscripción en el RUP a corte 31 de diciembre de 2012. Esta información debe estar en firme al momento del cierre, en virtud del numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el art. 221 Decreto Ley 019 de 2012, la inscripción se encontrará en firme cumplido el término de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto de inscripción, por lo que el certificado que se presente para que tenga validez deberá contener la información requerida en el proceso contractual en firme.

Índice de Liquidez: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomara el promedio de la suma de los índices de los integrantes del consorcio o de la unión temporal.

Índice de Endeudamiento: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomara el promedio de la suma de los índices de los integrantes del consorcio o de la unión temporal.

Capital de Trabajo: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomara el promedio de la suma de los índices de los integrantes del consorcio o de la unión temporal.

En el evento en que el Registro Único de Proponentes no contenga la información financiera solicitada se deberá anexar los cinco (5) Estados Financieros básicos y complementarios establecidos en la Ley, junto con las respectivas notas aclaratorias, del periodo fiscal, 2012 con corte a 31 de Diciembre de ese año.

Ante la ausencia de cualquiera de los documentos de contenido financiero, hará que la entidad los solicite hasta por una sola vez y de no ser presentados se causara el rechazo de la propuesta.

3.3.1. INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Para efectos de presentar los estados financieros el proponente debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

a. Los cinco (5) Estados Financieros establecidos en la Ley, con corte a 31 de Diciembre del año 2012, los cuales deben estar acompañados con sus respectivas notas aclaratorias, estar firmados por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y por el contador público bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado. Así mismo, los estados financieros, deben estar firmados por el revisor fiscal o contador público independiente que hubiere emitido el dictamen u opinión.

b. La persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público certificarán expresamente, en documento anexo a los estados financieros, que las afirmaciones contenidas en Los Estados Financieros establecidos en la Ley, presentados con corte a 31 de Diciembre del 2012, se han verificado previamente conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros.

c. Se deberá anexar la opinión o dictamen que sobre los estados financieros haya emitido el revisor fiscal o el contador público independiente, según el caso. El dictamen de los estados financieros se exige para el año fiscal solicitado (2012 presentados con corte a 31 de Diciembre de ese año). Cuando el proponente no esté legalmente obligado a tener revisor fiscal, la opinión la deberá ser rendida por un contador independiente.

d. Se deberá anexar a la propuesta el certificado de vigencia de inscripción y de carencia absoluta de antecedentes disciplinarios del contador público del proponente, que se encuentre vigente a la fecha de presentación de la propuesta.

e. Se deberá anexar a la propuesta el certificado de vigencia de inscripción y de carencia absoluta de antecedentes disciplinarios del revisor fiscal o contador independiente, que se encuentre vigente a la fecha de presentación de la propuesta.

f. Si el proponente tiene fecha de constitución posterior a diciembre 31 del año inmediatamente anterior a la fecha de cierre de la Licitación Pública, deberá presentar estados financieros con fecha xx xxxxx del fin de mes anterior a la presentación de la propuesta.

g. Los integrantes de los consorcios o uniones temporales presentarán sus estados financieros en forma independiente, teniendo en cuenta las instrucciones expuestas anteriormente.

h. Para el caso de las personas naturales y jurídicas extranjeras que tengan domicilio o sucursal en Colombia, la contabilidad de los negocios que celebren en el país se hará con sujeción a las leyes nacionales. Las personas naturales y jurídicas extranjeras que no tengan domicilio o sucursal en Colombia deberán presentar sus estados financieros firmados por el representante legal debidamente consularizados, acompañados de traducción simple al idioma español, expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma de un contador público con tarjeta profesional y certificado de vigencia de inscripción expedido por la Junta Central de Contadores de Colombia, vigente a la fecha del citado aval.

i. Las disposiciones de esta Licitación Pública en cuanto a proponentes extranjeros se refieren, regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las sociedades colombianas, salvo que estuvieren sometidas a normas especiales.

En todo caso la información financiera requerida debe reportarse conforme a las normas contenidas en el

D.R. 2649 DE 1993, y a la ley 222 de 1995.

3.4 DOCUMENTOS TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.

Para efectos de realizar la evaluación técnica, el proponente debe diligenciar y presentar con la propuesta los respectivos documentos de soporte cuando así corresponda, el proponente debe tener en cuenta los siguientes aspectos que serán objeto de verificación y/o evaluación, por parte de la entidad.

3.4.1 EXPERIENCIA PROBABLE (HABILITANTE)

En cumplimiento del artículo 5 de la ley 1150, las condiciones de experiencia del proponente serán habilitantes para participar en el proceso y no son objeto de calificación.

El proponente (Persona natural, persona jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal) deberá acreditar experiencia probable como constructor de mínimo ocho (8) años.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno los integrantes deberán acreditar la experiencia probable como constructor exigida.

Si el proponente no cumple con la experiencia probable mínima solicitada será evaluado como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, lo que generará el rechazo de la misma.

3.4.2 CONDICIONES DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA (HABILITANTE)

El proponente deberá acreditar la experiencia específica de acuerdo con los siguientes requisitos:

Deberá acreditar la ejecución de un (1) contrato celebrado con entidades públicas, cuyo objeto incluya la construcción de obras similares a las del presente pliego de condiciones (entiéndase por similares la construcción de parques bibliotecas, edificaciones de esparcimiento comunitario y/o escenarios deportivos); que cumplan con las siguientes condiciones:

a.) Que el valor ejecutado en el contrato aportado deberá ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial.

b.) Que en dicho contrato acredite la ejecución de área de cubierta construida, igual o superior al 100% del área de cubierta oficial a construir. En su ítem especifico Instalación xx xxxx thermoacustic

c.) Que en dicho contrato acredite la ejecución en metros cúbicos de concreto de 245 Kg/cm3, igual o superior a la cantidad en concreto oficial a construir en el presente proceso.

Los contratos deben haber sido liquidados en los últimos Cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de publicación de este pliego de condiciones. Los valores ejecutados en vigencias anteriores serán traídos a valor presente utilizando los SMLMV vigentes al momento de terminación.

Para el caso que la experiencia acreditada haya sido ejecutada en calidad de consorcio, se tomara en cuenta de acuerdo al porcentaje de participación, siempre que el mismo sea igual o inferior al 50%. En todo caso, se aceptaran el (100%) cien por ciento de las certificaciones siempre que el integrante de la forma asociativa que lo aporta tenga una participación superior al 50%.

Para el caso que la experiencia acreditada haya sido ejecutada en calidad de unión temporal, la entidad aceptara la experiencia tanto en cantidad de obra como en valor de acuerdo con su porcentaje de participación en la misma.

NOTA: No se acepta documentación de subcontratos.

3.4.3. EQUIPO DE TRABAJO OFRECIDO (HABILITANTE-EVALUABLE)

El proponente deberá ofertar dentro de su propuesta como requisito habilitante y evaluable, un personal profesional y un Equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra con las características y cantidades enumeradas a continuación.

El proponente, deberá cumplir con la totalidad del personal y equipo exigido, en las condiciones especificadas en el Pliego; en caso de no cumplir con alguna de las condiciones exigidas para el Equipo de trabajo su propuesta será Rechazada.

3.4.3.1 DIRECTOR DE OBRA:

Deberá acreditar título profesional como Ingeniero Civil o Arquitecto, con mínimo diez (10) años de experiencia general a partir de la expedición de la tarjeta profesional; con dedicación del 50% de tiempo, que cumplan con las siguientes condiciones:

Deberá acreditar experiencia como Director de Obra en la ejecución de un (1) contrato celebrado con entidades públicas, cuyo objeto incluya la construcción de obras similares a las del presente pliego de condiciones (entiéndase por similares la construcción de parques bibliotecas, edificaciones de esparcimiento comunitario y/o escenarios deportivos); que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Que el valor ejecutado en el contrato aportado deberá ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial.

Los contratos deben haber sido ejecutados y liquidados en los últimos Cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de publicación de este pliego de condiciones. Los valores ejecutados en vigencias anteriores serán traídos a valor presente utilizando los SMLMV.

3.4.3.2 RESIDENTE DE OBRA:

Deberá acreditar título profesional como Ingeniero Civil o Arquitecto, con mínimo cinco (5) años de experiencia general a partir de la expedición de la tarjeta profesional; con dedicación del 100% de tiempo, que cumplan con las siguientes condiciones:

Deberá acreditar experiencia como Residente de Obra en la ejecución de un (1) contrato celebrado con entidades públicas, cuyo objeto incluya la construcción de obras similares a las del presente pliego de condiciones (entiéndase por similares la construcción de parques bibliotecas, edificaciones de esparcimiento comunitario y/o escenarios deportivos); que cumplan con las siguientes condiciones:

a) Que el valor ejecutado en el contrato aportado deberá ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial.

3.4.3.3 EQUIPO DE TRABAJO

El proponente deberá ofertar dentro de su propuesta como requisito habilitante y evaluable, un Equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra con las siguientes características y cantidades:

EQUIPO	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
Motoniveladora	Potencia igual o mayor a 120 HP	1
Vibrocompactador	Capacidad mínima 5 Tn	1
Volqueta	Capacidad de carga mínima 6 m3	2
Retrocargador	potencia mínima 70 Hp	1

3.4.5. CAPACIDAD RESIDUAL DE OBRA

De conformidad con lo establecido por el régimen de transición contenido en el artículo 6.4.6 del Decreto 734 de 2.012, aquellos proponentes que cuenten con una inscripción y renovación de su respectivo R.U.P. acorde con los nuevos parámetros allí contenidos, deberán acreditar la siguiente CAPACIDAD RESIDUAL de obra atendiendo los parámetros establecidos en el Decreto 1397 de 2.012 :

KRo = 50% del valor del presupuesto oficial

Para aquellos proponentes cuyo Certificado de R.U.P. que se encuentre expedido bajo el régimen del Decreto 1464 de 2.010, deberán acreditar una Capacidad Residual de :

KRC = 1.5% del valor del presupuesto oficial

3.4.6. AUTO CERTIFICACIÓN DE VISITA AL SITIO DE OBRA

Los proponentes por su propia cuenta deberán visitar e inspeccionar las zonas de las obras, para reconocer el sitio donde se realizarán y sus alrededores e informarse completamente de todas las condiciones topográficas, climatológicas, de acceso, de suministro y transporte de los materiales, herramientas, equipos, disponibilidad de mano de obra y sobre todas las demás circunstancias que puedan influir o afectar de alguna manera el trabajo, su costo y duración.

De esta actividad deberán anexar auto certificado que realizaron la visita al sitio de obra y que conocen los detalles particulares; documento este que se considera bajo gravedad de juramento con la suscripción del mismo.

El hecho de que los Proponentes no inspeccionen y se familiaricen con los detalles y condiciones bajo las cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como causa justa de excusa válida para posteriores reclamaciones, derivadas de los materiales para la obra, los cuales serán suministrados por el Contratista y deberán estar de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y exigidas por el MUNICIPIO. De otra parte, la totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los Ítems de pago de las obras objeto de la presente proceso.

Serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, los costos de construcción, mejoramiento y conservación de las zonas de acceso a las fuentes de materiales, y todos los demás costos necesarios para la producción de éstos, así como los costos de explotación de préstamos y sus correspondientes servidumbres. El Contratista, será el responsable de realizar todos los trámites tendientes a la obtención de los permisos, licencias ambientales y servidumbres que sean necesarios para estos casos y el pago que de ellos se derive.

NOTA: Los proponentes deberán presentar un AUTOCERTIFICADO en el que conste que conocen los sitios de las obras, firmada por el proponente o el Representante legal del Consorcio, Unión Temporal o Persona Jurídica. En la auto certificación de la visita de obra que realicen los proponentes deberán indicar con claridad que dicha visita fue llevada a cabo con el apoyo de un Ingeniero civil o Arquitecto. Para cuando se trate de Persona Jurídica; la auto certificación deberá estar avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto (Ley 842 de 2003). Siempre y cuando el Representante Legal no acredite dichos títulos.

La no presentación del auto certificación de visita al sitio de la obra, genera el rechazo de la propuesta.

3.4.7. CRONOGRAMA DE OBRA

Solo el proponente que salga favorecido para la suscripción del contrato deberá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación presentarlo, el cual No podrá superar el plazo establecido el pliego y deberá ser el plazo ofertado en la propuesta (carta de presentación)

3.5. PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica no podrá ser superior al 100% del valor del presupuesto Oficial. De igual forma ninguno de los valores unitarios propuestos en la oferta económica podrá superar el 100% del valor oficial del mismo.

En aplicación del artículo 2.2.10., del Decreto 734 de 2012, la entidad no establecerá límite a partir del cual se presuma que el valor de la propuesta es artificialmente bajo. Pero de igual forma deja claro que podrá requerir al oferente para que sustente el valor por el ofertado, lo cual será analizado por el comité

evaluador quien debidamente motivado recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso.

La propuesta Económica debe ser presentada de acuerdo con el Anexo Técnico al presente pliego de condiciones; la cual debe contener el presupuesto resumido.

Los precios contenidos en la propuesta No están sujetos a reajuste alguno, por tal razón, el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de los mismos los posibles incrementos.

Los errores aritméticos que pueda tener la oferta económica, que no alteren el precio unitario propuesto, serán corregidos en el presupuesto resumido y con base en la corrección se decidirá sobre la oferta.

CAPITULO 4.

PARÁMETROS GENERALES DE EVALUACIÓN, FACTORES DE PONDERACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS MISMOS Y CAUSALES DE RECHAZO.

4.1 PARÁMETROS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

El Municipio xx Xxxxx realizará el análisis Jurídico, Económico, Técnico y Financiero de las propuestas con el fin de determinar, de acuerdo con la Ley y las exigencias xxx Xxxxxx de Condiciones, cuales son habilitadas mediante la calificación CUMPLE.

El ofrecimiento más favorable para la entidad será el que resulte de aplicar la ponderación de elementos de calidad y precio, soportado en los puntajes asignados de acuerdo con el presente pliego, a las ofertas que se encuentren habilitadas.

De presentarse una certificación o documento que no sea legible o claro se solicitara al proponente su aclaración, al cual se le concederá un plazo fijado por la administración. En caso de No responder al requerimiento de la entidad o NO aclarar lo solicitado, la oferta del proponente será rechazada y no será objeto de asignación de puntaje. El criterio de subsanable la entidad dará aplicación a lo establecido en la ley 1150 de 2007.

La omisión de los requisitos, documentos e información necesarios para la comparación y evaluación de las propuestas no podrá subsanarse.

4.2. FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN

La evaluación y ponderación de los factores de evaluación y calificación se realizará por el Comité o los Comités designados para el efecto, quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos correspondientes.

Recibidas las propuestas, el comité evaluador procederá a comprobar los requisitos de participación y verificación. Las propuestas que cumplan con todos los requisitos de verificación y se ajusten a las condiciones establecidas en el presente pliego de condiciones tanto en la verificación Jurídica como la verificación Financiera pasarán a la etapa de verificación, Evaluación y calificación Técnica y la etapa de evaluación y calificación Económica. El orden de evaluación será el siguiente:

- Verificación Jurídica Habilitante

- Verificación Financiera Habilitante

- Verificación Experiencia General Habilitante

- Verificación Experiencia Específica Habilitante

- Verificación Evaluación Equipo de Trabajo (700) puntos

- Informe de Evaluación hasta esta etapa del proceso

- Determinación de la Fórmula matemática para aplicar a las propuestas Económicas habilitadas

- Verificación y Evaluación Económica (300) puntos

- Audiencia de Adjudicación

Las propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos de verificación serán evaluadas conjuntamente sobre una asignación máxima total de mil (1.000) puntos.

La entidad determina cuatro (4) etapas a saber:

1. La etapa de verificación y habilitación de la propuesta que cumplan con todos los requisitos

2. Se procederá a publicar el informe de Habilitación y Evaluación Técnica de las propuestas

3. En la Audiencia de Adjudicación, realizada de acuerdo con el cronograma del proceso, se procederá a sortear la formula que se aplicara de una de las siguientes opciones Media Aritmética, Media Geométrica, Media Aritmética Alta, Media Aritmética Baja, de acuerdo con el precio total ofrecido en la propuesta

económica incluido el valor del A.I.U y el valor del IVA sobre la utilidad, para la calificación y evaluación de las propuestas económicas declaradas hábiles, Se realizara entonces la asignación de puntaje de acuerdo con la fórmula aplicada

4. Se realizar la suma de los puntajes de cada una de las propuestas tanto el técnico como el económico y se obtendrá un orden de elegibilidad determinado que la propuesta con el mayor puntaje es la más favorable para la entidad.

4.3. EVALUACIÓN JURÍDICA. HABILITANTE

Comprende el análisis que hará el Comité Evaluador para determinar si la propuesta se presenta con el lleno de los requisitos jurídicos exigidos en los Pliegos de Condiciones.

Los documentos de la oferta señalados en el Capítulo anterior, serán objeto de evaluación de cumplimiento y los que cumplan los requisitos solicitados serán consideradas PROPUESTAS QUE CUMPLEN.

4.4 EVALUACIÓN FINANCIERA - HABILITANTE

Se verificara que los proponentes cumplan como mínimo las siguientes condiciones de tipo financiero, de acuerdo con el numeral 3.3 Documentación financiera; tomando la información directamente del registro único de proponentes que se encuentre vigente, con la información financiera a corte del 31 de diciembre de 2011.

ÍNDICES	CUMPLE
LIQUIDEZ	Mayor o igual a 1.5
ENDEUDAMIENTO	Menor o igual al 50 %.
CAPITAL DE TRABAJO	Mayor o igual al 100 % del presupuesto oficial

Las propuestas presentadas que No cumplan con las condiciones mínimas de los indicadores solicitados se declararán No cumple financieramente y será rechazada en esta etapa, sin dar lugar a calificación alguna ni a incluir su propuesta económica en la evaluación económica.

Índice de Liquidez: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomara el promedio de la suma de los índices de los integrantes del consorcio o de la unión temporal.

Índice de Endeudamiento: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomara el promedio de la suma de los índices de los integrantes del consorcio o de la unión temporal.

Capital de Trabajo: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomara el promedio de la suma de los índices de los integrantes del consorcio o de la unión temporal.

4.5 EVALUACIÓN TÉCNICA – HABILITANTE - EVALUABLE

4.5.1 EXPERIENCIA PROBABLE (HABILITANTE)

El proponente (Persona natural, persona jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal) deberá acreditar experiencia probable como constructor de mínimo ocho (8) años.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno los integrantes deberán acreditar la experiencia probable como constructor exigida.

Si el proponente no cumple con la experiencia probable mínima solicitada será evaluado como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, lo que generará el rechazo de la misma.

4.5.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA (HABILITANTE)

El proponente deberá presentar el Anexo No. 7B (Experiencia Específica) debidamente diligenciado con sus respectivos soportes y cumplir con lo solicitado en el numeral 3.4.2. Condiciones de experiencia especifica;

el proponente que No cumpla, se declarará como No cumple Técnicamente y su propuesta será rechazada en esta etapa, sin dar lugar a calificación alguna, ni a incluir su propuesta económica en la evaluación económica.

NOTA: Las certificaciones, contrato y/o Actas de liquidaciones deben permitir la evaluación de la siguiente información, por lo cual el oferente podrá adjuntar documentos aclaratorios si es necesario:

 Número del contrato.

 Contratante (Dirección y Teléfono).

 Objeto claramente definido.

 Plazo de ejecución.

 Fecha de iniciación.

 Fecha de terminación.

 Valor ejecutado

Las certificaciones, contrato y/o Actas de liquidaciones deberán venir firmado por el representante legal de la entidad y/o su delegado autorizado. El MUNICIPIO se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes.

NOTA: No se acepta subcontratos.

El comité evaluador verifica que el proponente cumpla con lo solicitado en el numeral 3.4 Documentos Técnicos, a la propuesta que cumplan todas las condiciones mínimas solicitadas se declarara Habilitada, y se proceda a asignar hasta 700 puntos de acuerdo con lo establecido en el presente numeral así:

4.5.3. EQUIPO DE TRABAJO OFRECIDO (HABILITANTE-EVALUABLE)

El proponente deberá cumplir con lo solicitado en el numeral 3.4.3 condiciones de Equipo de Trabajo Ofrecido, el proponente que no cumpla este requisitos se declarara No cumple Técnicamente y su propuesta será rechazada en esta etapa, sin dar lugar a calificación alguna ni a incluir su propuesta económica en la evaluación económica;

A las propuestas que hasta esta etapa se encuentren Habilitadas la entidad procederá a evaluar y asignar hasta 700 puntos al equipo de trabajo así:

- Director de Obra Hasta 200 puntos

- Residente de Obra Hasta 200 puntos

- Equipo de trabajo Hasta 300 puntos

4.5.3.1 DIRECTOR DE OBRA:

a) Que el valor ejecutado en el contrato aportado deberá ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial.

La entidad valorara la mayor experiencia acreditada como Director de Obra, a partir del área cubierta en teja termo acústica, ejecutado en el contrato relacionado para acreditar la experiencia mínima y asignara hasta 200 puntos así:

ÁREA DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA EJECUTADA	PUNTOS
Mínimo 978 m2	50
Mayor a 978 y menor o igual a 2000 m2	100
Mayor a 2.000 m2	200

La información anterior será tomada de los contratos presentados para acreditar la experiencia.

4.5.3.2 RESIDENTE DE OBRA:

a) Que el valor ejecutado en el contrato aportado deberá ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial.

ÁREA DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA EJECUTADA	PUNTOS
Mínimo 978 m2	50
Mayor a 978 y menor o igual a 2000 m2	100
Mayor a 2.000 m2	200

La información anterior será tomada de los contratos presentados para acreditar la experiencia.

4.5.3.3 EQUIPO DE TRABAJO:

EQUIPO	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	PUNTOS ASIGNADOS
EQUIPO	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	LEASING / PROPIEDAD	ALQUILER
Motoniveladora	Potencia igual o mayor a 120 HP	1	60	30
Vibrocompactador	Capacidad mínima 5 Tn	1	60	30

Volqueta	Capacidad de carga mínima 6 m3	2	120	60
Retrocargador	potencia mínima 70 Hp	1	60	30

La entidad otorgará un mayor puntaje al proponente que acredite el equipo requerido en calidad de propietario o en leasing, brindando a la entidad una mayor seguridad y garantía en la disponibilidad inmediata y/o oportuna según se requiera dentro de la ejecución del contrato.

Para lo anterior asignará puntos de manera individual para cada equipo ofertado según corresponda de acuerdo con la tabla anterior y el puntaje total por equipo de trabajo ofrecido, corresponderá a la sumatoria de los mismos.

El proponente podrá ofertar el equipo en propiedad/leasing y en calidad de alquiler o disponibilidad.

Para efectos de acreditar cada uno del equipo ofertado en propiedad el proponente deberá adjuntar copia de la respectiva factura de compra o tarjeta de propiedad.

Para efectos de acreditar cada uno del equipo ofertado en leasing, el proponente deberá adjuntar copia del respectivo contrato de leasing.

Para efectos de acreditar cada uno del equipo ofertado en calidad de alquiler/disponibilidad, el proponente deberá adjuntar la certificación de compromiso de alquiler y disponibilidad debidamente firmada por el propietario del equipo y el oferente; adjuntado además copia de la factura de compra o tarjeta de propiedad donde se verifique la propiedad del equipo.

4.5.4. CAPACIDAD RESIDUAL DE OBRA

La entidad verificara el cumplimiento de lo establecido en el Numeral 3.4.5 para ello tomara la información relacionada en el registro único de proponentes y verificara bajo qué régimen esta expedido, no obstante este debe estar vigente y en firme.

La propuesta que NO cumpla con lo establecido se Rechazada

4.6 EVALUACIÓN ECONÓMICA.

El proponente deberá ofertar dentro de su propuesta como requisito habilitante y evaluable, la Propuesta Económica de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.5 del presente pliego y procederá a asignar hasta Trescientos (300) puntos de acuerdo con las reglas del presente numeral.

Para evaluar la propuesta en el aspecto económico, debe haber sido declarada hábil dentro de los criterios Jurídico, técnico y financiero.

El presupuesto deberá ser diligenciado en el formato establecido en el anexo técnico “PRESUPUESTO RESUMIDO” y la oferta deberá corresponder a lo solicitado por la entidad.

En el desarrollo de la Evaluación económica se tendrán como factores de calificación los siguientes criterios:

Las propuestas presentadas por un valor superior o que corregidos los errores aritméticos superen el presupuesto oficial, no serán tenidas en cuenta. De la misma forma, no serán tenidas en cuenta las

propuestas económicas que presenten una corrección aritméticas superiores al uno (1%) del valor de la propuesta económica presentada por el oferente.

Las propuestas económicas que cumplan todas las condiciones anteriores serán declaradas HABILITADAS.

4.6.1. FORMULA MATEMÁTICA A EMPLEAR

Teniendo en firme las propuestas Habilitadas tanto jurídica, Financiera, Técnica y Económicamente se procederá con lo dispuesto en el Numeral 2.17 Audiencia de Adjudicación, realizada de acuerdo con el cronograma del proceso, cumplido el procedimiento de intervenciones en la audiencia si hubiera lugar, y cerrada la discusión se procederá a sortear mediante el sistema de balotas la fórmula que se aplicará, de una de las siguientes opciones para la asignación de puntaje:

1. Media Aritmética,

2. Media Geométrica,

3. Media Aritmética Alta,

4. Media Aritmética Baja,

Y se procederá entonces a aplicar la formula sorteada

Nota: En caso de que se realicen correcciones aritméticas a la oferta económica, se tomará el valor corregido para efectos de la aplicación de la formula económica y será el que se tendrá en cuenta en la adjudicación y suscripción del contrato.

MEDIA ARITMÉTICA

El valor de la media Aritmética se calculará así:

MA = (X1+ X2 + X3 + …….Xn) /n

Donde:

MA = media aritmética de los de los valores totales de las propuestas hábiles Xn = Valor de cada propuesta hábil

n = numero de propuestas hábiles

Se calculará la media Aritmética (MA) con el valor total corregido (incluido A.I.U) de las propuestas económicas válidas.

MEDIA GEOMÉTRICA

El valor de la media geométrica se calculará así:

G = (X1 * X2 *X3*….Xn ) ^(1/n) Donde:

G = media geométrica de los valores totales de las propuestas hábiles.

Xn = Valor de cada propuesta hábil n = número de propuestas hábiles

Se calculará la media Geométrica (G) con el valor total corregido (incluido A.I.U) de las propuestas económicas válidas.

MEDIA ARITMÉTICA ALTA

AA = (A + Xa) / 2

Donde:

AA = Media aritmética alta de los valores totales de las propuestas hábiles. A = Media aritmética de las propuestas hábiles

Xa = Valor de la propuesta hábil más alta.

Se calculará la media Aritmética Alta (AA) con el valor total corregido (incluido A.I.U) de las propuestas económicas válidas.

MEDIA ARITMÉTICA BAJA

AB = (A + Xb) / 2

Donde:

AB= Media aritmética baja de los valores totales de las propuestas hábiles. A = Media aritmética de las propuestas hábiles

Xb = Valor de la propuesta hábil más baja.

Se calculará la media Aritmética Baja (AB) con el valor total corregido (incluido A.I.U) de las propuestas económicas válidas.

4.6.2. ORDEN DE ELEGIBILIDAD ASCENDENTE - DESCENDENTE

Sorteada la formula se procederá a determinar mediante el sistema de balotas si la asignación se realiza de forma ascendente o descendente así:

1. Ascendente

2. Descendente

Es decir, en forma Descendente obtiene el primer lugar en el orden de elegibilidad, la propuesta que presente el precio más cercano por debajo del valor de la media seleccionada; y en forma Ascendente el primer lugar en el orden de elegibilidad, la propuesta que presente el precio más cercano por encima del valor de la media seleccionada, con base en la cual se realizará la puntuación de la oferta económica y con esta, se procederá a decidir sobre la adjudicación dando lectura al acto administrativo pertinente.

Continuarán en el orden de elegibilidad:

Las propuestas que estén del 100% al 95% del valor de la media calculada, A continuación, las propuestas que se encuentren del 100% al 105% del valor de la media calculada, a continuación las propuestas que sean inferiores al 95% del valor de la media calculada, finalmente las propuestas que superen el 105% del valor de la media calculada.

4.6.3. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Se aplicara el mecanismo seleccionado, con el fin de establecer el orden de prelación para la asignación de los 300 puntos al primer lugar, 250 al segundo, 200 al tercero, 150 al cuarto , 100 al quinto y de ahí en adelante todos los demás obtendrán 50 puntos.

La sumatoria de los puntajes obtenidos en las evaluaciones respectivas definirá los lugares de elegibilidad siendo el de mayor puntaje la propuesta favorecida.

4.7. CAUSALES DE RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS

El Municipio xx Xxxxx podrá rechazar y eliminar una o varias propuestas, sin que haya lugar a su evaluación, en cualquiera de los siguientes casos:

1) Cuando las propuestas no se ajusten a las exigencias xxx Xxxxxx de Condiciones, a menos que hubiere posibilidad de saneamiento conforme a lo previsto en él mismo y en la ley.

2) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, establecidas en la Constitución y en la ley.

3) Cuando su presentación sea extemporánea; es decir, se presente luego de la fecha y hora fijadas para el cierre.

4) Cuando su valor exceda el del presupuesto oficial.

5) Cuando el plazo ofrecido para la ejecución del contrato supere el establecido en el Pliego de Condiciones.

6) Cuando no se anexe el Certificado de Existencia y Representación legal expedido por la Cámara de Comercio.

7) Cuando no se presente la garantía de seriedad de la oferta.

8) La presentación de propuestas, parciales alternativas o condicionadas.

9) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o con nombres diferentes, para el mismo proceso.

10) Las unidades y las cantidades que en él aparecen, no podrán ser modificados por el proponente so pena del rechazo de la propuesta, así como la descripción técnica del mismo.

11) Cuando se compruebe inexactitud en la información suministrada por el oferente en los documentos de la oferta.

12) Las demás que estén consignadas en el presente pliego de condiciones y la ley.

NOTA: El Municipio xx Xxxxx, se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma, omisiones o errores, siempre que éstos sean subsanables y no alteren el tratamiento igualitario de las mismas.

CAPÍTULO 5.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

5.1. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

Notificada la resolución de adjudicación, El Municipio xx Xxxxx dispondrá hasta de cinco (5) días hábiles para elaborar y entregar el respectivo contrato al proponente favorecido, quien deberá presentarse a suscribirlo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Si el adjudicatario no lo suscribe dentro de este término, quedará a favor del Municipio xx Xxxxx en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin detrimento de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por dicha garantía. En este evento, el Municipio xx Xxxxx, mediante Acto Administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, de conformidad con el orden de elegibilidad establecido, siempre y cuando la propuesta le sea igualmente favorable.

5.2. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

El Proponente favorecido con la adjudicación del contrato constituirá, a favor de MUNICIPIO XX XXXXX, una garantía única, otorgada por un banco o una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con los siguientes amparos, cuantías y vigencias:

AMPAROS

TIPO DE

GARANTÍA

VALOR ASEGURADO

VIGENCIA

Cumplimiento

Póliza de seguros

20%

Término de vigencia del contrato y cuatro (4) meses más contados

desde la suscripción del mismo.

Buen manejo y correcta inversión del Anticipo.

Póliza de seguros

100% del valor del anticipo

Término de vigencia del contrato y cuatro (4) meses más contados desde la suscripción del

mismo.

Pago de Salarios, Indemnizaciones y Prestaciones Sociales

Póliza de seguros

No podrá ser inferior al 10% del valor del

contrato

Término de vigencia del contrato y 3 años más, contados desde la

suscripción del mismo.

Responsabilidad Civil Extracontractual

Póliza de seguros

No podrá ser inferior a 200 smmlv

Término de vigencia del contrato y cuatro (4) meses más contados desde la suscripción del

mismo.

Calidad de los materiales, del servicio o de los bienes entregados.

Póliza de seguros

10% del valor total del

contrato

Término de vigencia del contrato y 1 año más.

Estabilidad de la obra

Póliza de seguros

20% Incluidos adicionales si a ello hubiera lugar

A partir del recibo de la obra a satisfacción por parte del MUNICIPIO XX XXXXX, por el termino de

cinco (5) años.

El contratista deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de las multas o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el contratista se negare a constituir o a reponer la garantía

exigida El Municipio xx Xxxxx podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna.

EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. De conformidad

con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, dentro de la ejecución del futuro contrato, se estiman, tipifican y asignan los siguientes riesgos previsibles por la administración.

TIPIFICACIÓN RIESGOS PREVISIBLES	ESTIMACIÓN	ASIGNACIÓN
TIPIFICACIÓN RIESGOS PREVISIBLES	ESTIMACIÓN	Contratista	Municipio
Riesgo de incremento de los precios de los materiales por adición en el tiempo de ejecución y cambio de año	En caso de aumento en el plazo de ejecución e incremento de su valor por cambio de vigencia.	40 %. Los aumentos que superen dicho porcentaje serán discutidos por la administración y el Contratista
Riesgos por incremento de impuestos	En caso de que surja un nuevo impuesto en la etapa de ejecución del Contrato	Hasta el 100%
Riesgos por incremento en el valor del contrato:	El incremento del valor del contrato de obra originado en un aumento de cantidad de obra		Hasta el 100%
Riesgo por incumplimiento de las obligaciones del contrato	Son efectos de cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato.	Hasta el 100%
Riesgo por cambio del régimen de contratación que afecte el contrato y las condiciones pactadas en él.	Toda norma de obligatorio cumplimiento, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, será introducida al contrato, sin que medie negociación alguna con el CONTRATISTA.	Hasta el 100%

La anterior tipificación y asignación de riesgos corresponde a los establecidos inicialmente por la entidad los cuales serán objeto de revisión en la audiencia de aclaración de pliegos y estimación de riesgos, estableciendo en esta la tipificación y asignación de riesgos definitiva; si perjuicio de lo anterior también se podrán pronunciar al respecto en la etapa de prepliegos.

La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el presente pliego.

5.3. VIGILANCIA DEL CONTRATO.

El Municipio xx Xxxxx ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución del Contrato de Suministro y Mantenimiento a través de un Supervisor o Interventor designado por el Municipio xx Xxxxx, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista y ejercer un control integral sobre el mismo, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas y económicas existentes al momento de su celebración. Además, podrá emitir conceptos en todos los asuntos de orden técnico, económico y jurídico que se susciten durante su ejecución.

El Contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el Supervisor o Interventor del Municipio xx Xxxxx; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con él si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para El Municipio xx Xxxxx.

5.4. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

El Municipio xx Xxxxx, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo, y asegurar su inmediata, continua y adecuada prestación, podrá interpretar los

documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, se procederá al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas.

Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación unilateral, procederá el recurso de reposición, sin perjuicio de la acción contractual que puede intentar el Contratista, según lo previsto en el Artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

5.5. PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO

El contrato estatal es intuito personae y en consecuencia, una vez celebrado, no podrá cederse sino con autorización previa y escrita del Secretario de la respectiva dependencia.

5.6. CADUCIDAD

Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato, y evidencie que puede conducir a su paralización, El Municipio xx Xxxxx, por medio de acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, de conformidad con el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

La caducidad del contrato puede aplicarse hasta el momento en que venza la posibilidad de liquidarlo unilateralmente por parte del Municipio.

5.7. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspensión.

Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que está determinado por circunstancias no imputables al Contratista o al Municipio xx Xxxxx, que impidan totalmente el trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como por ejemplo, catástrofes, guerras, huelgas causadas por razones no imputables al Contratista o al Municipio xx Xxxxx, u otros similares.

La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el Contratista, y en tal evento tendrá derecho a la ampliación del plazo pero no a indemnización alguna. Sin embargo, esto no lo exonera de su obligación de constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas en el contrato, y de la responsabilidad por los daños que sufra El Municipio xx Xxxxx por no haberlas constituido o mantenido vigente.

Las suspensiones debidas a demoras del Contratista en la adquisición de equipos y elementos, daños en los mismos, o huelgas del personal por el incumplimiento del Contratista, de sus obligaciones o convenios laborales, o de su falta de cooperación para atender peticiones justas de sus trabajadores, o cualquier otra suspensión ordenada por la Interventoría por razones técnicas o de seguridad, no se consideran como fuerza mayor o caso fortuito y no darán lugar a indemnización ni ampliación del plazo estipulado.

5.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

La liquidación del contrato se hará de común acuerdo entre el contratista y El Municipio xx Xxxxx, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del mismo. Dentro de este término, las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedará constancia en el acta de liquidación, de conformidad con el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

Una vez que se haya terminado el contrato a satisfacción del Municipio xx Xxxxx, se levantará un acta resumen por parte de la Interventoría o supervisión designada, en la cual se hará constar el cumplimiento de lo anteriormente descrito y las cantidades totales ejecutadas, con inclusión de las reparaciones efectuadas. El Municipio xx Xxxxx expedirá la correspondiente acta de liquidación final y recibo contractual

en que conste que el Contratista le ha hecho entrega de los elementos a adquirir a satisfacción, así como la fecha de su terminación.

5.9. MULTAS

En el evento en que el Contratista incurra en xxxx o incumplimiento parcial de las obligaciones que adquiere por el contrato, El Municipio xx Xxxxx, mediante resolución motivada, le aplicará las siguientes multas:

a) Por no iniciar o no reanudar, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día xx xxxx, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo.

b) Cuando se presente un atraso mayor del veinte por ciento (20%) en cualquiera de las grandes partidas de pago o más de un veinte por ciento (20%) en la inversión total acumulada, según el programa de trabajo e inversiones presentado por el contratista y aprobado por la Interventoría, el dos por ciento (2%) del valor de lo ejecutado, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de ejecutar el contrato hasta su terminación a satisfacción del Municipio xx Xxxxx.

c) Por no disponer del personal requerido para la ejecución del contrato, o por reemplazarlo sin previa autorización de la Interventoría, y por cada día xx xxxx en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta obligación.

d) Por no suministrar oportunamente el equipo necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada día xx xxxx en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.

e) Por no dar cumplimiento a la obligación de instalar y mantener la señalización preventiva durante la ejecución del contrato, y por cada día xx xxxx en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato dejado ejecutar.

g) Por no constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, suma que será deducida de la primera acta de pago.

k) Por cada día de retraso en la entrega, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato dejado de ejecutar.

l) Por cada día de retraso en la entrega, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato.

m) Por no presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, El Municipio xx Xxxxx elaborará la liquidación de oficio.

n) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato.

En caso de que el contratista incurra en una de las causales de multa, éste autoriza al Municipio xx Xxxxx para descontar el valor de la misma de cualquier suma que le adeude, sin perjuicio de hacerle efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Si posteriormente el contratista acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad, y éstas son aceptadas por El Municipio xx Xxxxx, habrá lugar a que se le devuelvan los valores deducidos, ajustados en un porcentaje igual al índice de inflación fijado por el Gobierno Nacional para el año en que se proceda a la devolución.

5.10. SANCIÓN PENAL PECUNIARIA

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, El Municipio xx Xxxxx hará efectiva la sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un monto xxx xxxx por ciento (10%) del valor del Contrato y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados al Municipio xx Xxxxx, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.

5.11. IMPUESTOS Y DERECHOS

Para la ejecución del contrato se requiere la aprobación de las respectivas garantías, el pago de los impuestos correspondientes, el registro presupuestal.

El Contratista deberá dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, acuerdos y reglamentos aplicables que existan sobre el particular.

5.12. INICIACIÓN DEL CONTRATO

Una vez que el contrato este perfeccionado, la Interventoría o supervisión designada podrá autorizar que se inicien los trabajos, para lo cual se suscribirá entre el contratista y la Interventoría, un acta de iniciación, que tendrá lugar dentro de los cinco (5) días calendario después de legalizado el contrato.

ANEXO TÉCNICO

AL PLIEGO DE CONDICIONES

"CONSTRUCCIÓN PARQUE BIBLIOTECA "PEÑÓN REDONDO" - COMUNA 8 - MUNICIPIO XX XXXXX – DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial del presente proceso es la suma de MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.505.350.632).

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: La entidad determino que el plazo para la ejecución es de Cuatro

(4) meses, contados a partir del acta de inicio. La propuesta no podrá sobrepasar el plazo máximo de ejecución indicado por El Municipio xx Xxxxx

ANTICIPO: EL MUNICIPIO concederá al CONTRATISTA a titulo de anticipo un valor equivalente al 30% del valor del contrato, el cual será amortizado proporcionalmente mediante deducciones de las actas de recibo parcial del contrato y su amortización total deberá realizarse antes de completar el 90% girado, del valor total del contrato.

FORMA DE PAGO: La entidad cancelará la ejecución del contrato, mediante acta(s) de recibo parcial, recibidas y certificadas por el interventor y/o supervisor de acuerdo al avance hasta el 90% previa amortización del anticipo, y el restante 10% a la terminación del objeto contratado, previa entrega y recibo a satisfacción, liquidación del contrato y aprobación del interventor y/o supervisor

Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensualizada de Caja PAC del MUNICIPIO, sin generar intereses moratorios.

LUGAR DE EJECUCIÓN: Zona Urbana, en la comuna 8 en el Parque Peño Redondo del Municipio xx Xxxxx.

OBLIGACIONES DEL OFERENTE:

1) Ejecutar a cabalidad el objeto del contrato designado,

2) Entregar funcionando la obra ejecutada,

3) Hacer buen uso del anticipo,

4) Establecer las correspondientes pólizas de garantía

5) Colaborar para el normal desarrollo del contrato a celebrar

6) Disponer en las obras de maestro, oficial y obreros con experiencia relacionada.

7) Vigilar permanente y directamente la ejecución técnica y administrativa de los trabajos a fin de garantizar su desarrollo de acuerdo con los fines del contrato.

8) Cumplir con las especificaciones técnicas del contrato, para lo cual dará ordenes al personal técnico de la obra lo mismo que el operativo.

9) Suministrar los materiales, equipos, herramientas y todos los demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos de acuerdo con lo ofrecido en la propuesta.

10) El personal que ocupe será nombrado y removido por el CONTRATISTA y no tendrá vinculación laboral con el MUNICIPIO, pero éste podrá exigir el reemplazo de aquel personal que, a su juicio no reúna las

calificaciones para el desempeño de su oficio a que considere perjudicial para los intereses del proyecto, previa solicitud fundamentada y escrita por el Interventor.

11) No causar daños a personas y bienes de terceros o del Municipio respondiendo por lo que ocasione por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro o fuera de los lugares donde se han de ejecutar los trabajos, derivados de su actividad y/o la sus trabajadores.

12) Dotar a cada uno de sus trabajadores de los elementos de seguridad necesarios para el buen desempeño de las actividades.

13) Demostrar el pago de aporte de parafiscales señalados por la Ley 789 de 2.002, si estuviere obligado a ello.

14) Tener el personal contratado afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral (Pensión, Salud y Riesgos Profesionales)

15) Suministrar al personal, todas las prerrogativas xx Xxx (Auxilio de transporte, dotación etc.).

16) Garantizar la calidad de los materiales, mediante los ensayos de laboratorio en obra.

17) Disponer del equipo de topografía para la localización y control de niveles.

18) Mantener en el sitio del trabajo el personal técnico ofrecido en la propuesta y ocupar el personal experimentado en los trabajos que se le encomienden.

19) No causar daños a personas y bienes de terceros o del MUNICIPIO respondiendo por los que ocasione por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro o fuera de las zonas donde se han de ejecutar los trabajos, derivados de la actividad y/o la de sus trabajadores.

20) Mantener el sitio de ejecución de los trabajos libres de desperdicios, basuras, escombros acumulados y a su terminación retirar definitivamente del lugar los desechos a fin de que la obra quede totalmente limpia. Para el efecto, la disposición final de los escombros debe realizarse en los sitios autorizados, de acuerdo a la normatividad vigente.

21) Proporcionar al interventor cuando este lo requiera informes detallados o generales sobre cualquier aspecto de la obra

22) Atender las observaciones y requerimientos que efectué el supervisor

23) Ejecutar las reparaciones o modificaciones que le indique el Interventor

24) El Contratista deberá descubrir la parte o partes de las obras que indique el Interventor, si fueron cubiertas sin la debida aprobación de éste y deberá igualmente responder y reparar a satisfacción del mismo y a expensas del CONTRATISTA

25) El contratista deberá dar cumplimiento a lo previsto en el Articulo 30 de la Ley 685 de 2001, e igualmente, previo a la iniciación de labores deberá entregar al Interventor copia de la Licencia de exploración y explotación de los materiales vigente de conformidad con la Ley (en caso que se requiera).

26) No causar daños a personas y bienes de terceros o del MUNICIPIO respondiendo por lo que ocasione por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro o fuera de las zonas donde se han de ejecutar los trabajos, derivados de su actividad y/o la de sus trabajadores;

27) Garantizar que los elementos suministrados sean de buena calidad y que cumplan con todas las normas Técnicas establecidas en la Ley, y de acuerdo a los consignados en la propuesta que presente.

28) Llevar un registro fotográfico, bitácora de la obra, memorias de cálculo, señalización y demás labores que exija el interventor.

29) Las demás obligaciones que sean análogas y de uso común de acuerdo al objeto del contrato

CUADRO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES, PROPUESTA ECONÓMICA:

La Propuesta económica deber ser presentada en el siguiente formato, el cual contiene la descripción del ítem, unidad de medida, cantidad, valor unitario y costos parciales y totales.

PRESUPUESTO RESUMIDO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN PARQUE BIBLIOTECA "PEÑÓN XXXXXXX" - XXXXXX 0 - XXXXXXXXX XX XXXXX - XXXXX
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	Cantidad	VR/UNIT	VR/TOTAL
	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES
	1.1	Localización y replanteo	M2	4.750,0	$ 598	$ 2.840.500

	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 2.840.500
	CONSTRUCCIÓN DE PISCINA
1	CIMENTACIÓN - CONCRETOS
2.1	Excavación Manual a todo factor. Inc. Retiro de material sobrante	M3	30,6	$ 25.598	$ 783.299
2,2	Relleno en recebo seleccionado - compactado mecánicamente	M3	22,0	$ 31.607	$ 696.365
2,3	Placa de piso en concreto de de Fc: 176 KG/CM2 e=0.08 para pisos exteriores.	M2	122,4	$ 35.500	$ 4.346.620
2,4	Placa para fondo de piscina en concreto armado de de Fc: 245 KG/CM2 - e=0.18 mts, incluye aditivo para impermeabilización.	M3	57,5	$ 517.862	$ 29.793.429
2,4	Muro para piscinas en concreto curvo armado de de Fc: 245 KG/CM2 - e: 0,18 mts incluye aditivo para impermeabilización.	M3	18,8	$ 622.439	$ 11.701.853
2,5	Xxxxx xx xxxxxxxx Fy=60.000 P.S.I.	Kg	15.370,0	$ 3.650	$ 56.100.500
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 103.422.067
3	INSTALACIONES HIDRÁULICAS
3,1	Suministro e instalación de Tubería de Presión de 1 1/2" para suministro y desagüe de la piscina	ML	250,0	$ 8.500	$ 2.125.000
3,2	Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 2" incluye accesorios.	ML	80,0	$ 58.159	$ 4.652.720
3,3	Suministro e instalación de tubería pvc de 3/4" incluye accesorios.	ML	25,0	$ 5.444	$ 136.100
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 6.913.820
4	ENCHAPES Y PISOS
4,1	Enchape de pared 0,20x0,25 euro cerámica	M2	100,4	$ 35.639	$ 3.576.730
4,2	Enchape de piso 0,20x0,25 euro cerámica	M2	310,0	$ 34.889	$ 10.815.590
4,3	Piso en Granito lavado para bordillo piscina	M2	40,5	$ 72.437	$ 2.933.699
4,4	Piso en Gravilla lavada	M2	82,8	$ 28.560	$ 2.365.625
4,5	Suministro e instalación de losetas prefabricadas en concreto color gris claro a cuadros de e= .08 mts. de .40x.40. Incluye: concreto 2500 psi e=.04cms, colchón de arena e=.03 y sello juntas	ML	87,6	$ 15.900	$ 1.393.317
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 21.084.960
5	PLANTA DE TRATAMIENTO
5,1	Filtro de 36" PETAIRN con válvula multipor lateral de 2"	UND	1,0	$ 3.976.000	$ 3.976.000
5,2	Trampa xx Xxxxxxx.	UND	1,0	$ 180.900	$ 180.900
5,3	Electro bomba de 3" HP	UND	1,0	$ 1.164.000	$ 1.164.000
5,4	Arrancador	UND	1,0	$ 387.000	$ 387.000
5,5	Material filtrante bultos	UND	14,0	$ 30.400	$ 425.600
5,6	Alarma de inmersión	UND	1,0	$ 2.500.000	$ 2.500.000
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 8.633.500
6	ACCESORIOS Y EQUIPOS
6,1	Desnatadores.	UND	10,0	$ 197.300	$ 1.973.000
6,2	Boquillas de succión	UND	6,0	$ 30.700	$ 184.200
6,3	Inyectores	UND	12,0	$ 25.700	$ 308.400
6,4	Rejilla de fondo	UND	8,0	$ 251.400	$ 2.011.200
6,5	Reflectores de aplique con transformador	UND	8,0	$ 398.800	$ 3.190.400
6,6	Caja de anden	UND	8,0	$ 30.000	$ 240.000
6,7	Juego de peldaños	UND	4,0	$ 127.000	$ 508.000
6,8	Juego de pasamos	UND	4,0	$ 81.400	$ 325.600
6,9	Carro de Aspiradora	UND	2,0	$ 50.000	$ 100.000

6,10	Manguera de 50 ft	UND	1,0	$ 250.000	$ 250.000
6,11	Nasa para recoger hojas	UND	1,0	$ 30.000	$ 30.000
6,12	Mango de telescopio	UND	1,0	$ 80.000	$ 80.000
6,13	Cepillo de nylon	UND	1,0	$ 42.000	$ 42.000
6,14	Comparador de cloro y pH	UND	1,0	$ 30.000	$ 30.000
6,15	Acople rápido	UND	1,0	$ 30.000	$ 30.000
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 9.302.800
7	CUARTO DE MAQUINAS
7,1	Cimentación tipo viga de amarre, concreto 3000 psi. 0.15x0.25, Incluye acero	ML	18,4	$ 49.328	$ 909.115
7,2	Columneta concreto 0.20x0.15m, incl. acero (4No4-E 3/8" C/ 0.15)	ML	16,0	$ 54.233	$ 867.728
7,3	Muro ladrillo tolete común e=0.12m	M2	31,1	$ 35.394	$ 1.100.046
7,4	Placa para tapa de cuarto de maquinas en concreto armado de de Fc: 210 KG/CM2 - e=0.15m.	M3	3,5	$ 512.344	$ 1.793.204
7,5	Placa de piso en concreto de de Fc: 176 KG/CM2 e=0.08, esmaltado con cemento mineral	M2	20,7	$ 42.208	$ 872.861
7,6	Marco y puerta metálicos cal. 18 de 1.00x2.00m	UND	1,0	$ 250.000	$ 250.000
7,7	Pañete muros 1:4 incluye filos y dilataciones	M2	32,0	$ 11.438	$ 366.016
7,8	Estuco y pintura vinilo muros	M2	32,0	$ 13.246	$ 423.872
7,9	Instalación Eléctrica - Incl.: accesorios caseta y piscina	UND	1,0	$ 450.000	$ 450.000
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 7.032.842
8	CERRAMIENTO PISCINA Y SEGURIDAD
8.1	Cerramiento piscina en aluminio. Incl.: módulos de 1 MTS x 1.4 - 1.7 mts según diseño, con Bastidor o marco principal fabricado en tubería redonda de ALUMINIO 1- 1/4, calibre 18, color natural; Ensamblado con tubería redonda de ALUMINIO 3/4, calibre 18 color natural, con espacio libre entre ellos máximo de 10 cms.; Unión de los tubos con conectores de polipropileno, pie de amigo cada 6 MTS y todo lo necesario.	ML	87,6	$ 221.618	$ 19.420.385
8,2	PUERTA. Modulo de 1.0 Mts de longitud x 1.40 Mts altura; Incl.: 2 PIE DE AMIGO, CHAPA MAGNÉTICA, AJUSTABLE CON LLAVE y 2 DOS BISAGRAS DE TENSIÓN AJUSTABLE, fabricadas en material polímero resistente a la oxidación.	UND	2,0	$ 763.451	$ 1.526.902
8,3	Señalización de tres (3) partes indicando la profundidad mínima, la máxima y la intermedia.	UND	3,0	$ 250.000	$ 750.000
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 21.697.287
	TOTAL PRESUPUESTO - CONSTRUCCIÓN DE PISCINA				$ 178.087.277
	CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA
9	MOVIMIENTOS DE TIERRA
9,1	Explanación corte extendida. Incl. Retiro	M3	315,0	$ 13.337	$ 4.201.155
9,2	Compactación mecánica de la Subrasante. ESP. 230 INVIAS	M2	1.150,0	$ 5.049	$ 5.806.350
9,3	Sub-Base Granular (SBG-1) - ESP. 320-07 INV.	M3	157,5	$ 67.333	$ 10.604.948
9,4	Base Granular Gradacion-2 Estabilizada (BG-2) - comprende suministro, extendida y compactada del material - ESP. 330-07 INV.	M3	345,0	$ 82.351	$ 28.411.095
9,5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 - ESP. 420-07 INV.	M2	1.150,0	$ 3.911	$ 4.497.650
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 53.521.198
10	CANCHA - GRAMA
10,1	GRAMA SINTÉTICA EN POLIETILENO (100%) MONOFILAMENTO MONOCOLOR PARA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON UNA ALTURA DE FIBRA 60 MM,	M2	1.150,0	$ 74.994	$ 86.242.750

	PROTECCIÓN UV, ESPESOR MAYOR O IGUAL A 240 MICRONES, DTEX MAYOR O IGUAL A 11000, GALGA MÁXIMA DE 5/8",120 (+ O - 10) PUNTADAS POR METRO LINEAL, BACKING DOBLE O MAYOR, INCLUYE: RELLENO DE ARENA DE SÍLICE FINA (ÁNGULO REDONDEADO), CON UNA CANTIDAD NO MENOR A 21KG/M2 CON UNA GRADACIÓN ENTRE 0.2MM Y 1.0MM Y CAUCHO GRANULADO TIPO FIFA DE GRANULOMETRÍA FINA CON UNA CANTIDAD NO MENOR DE 11KG/M2 CON PARTÍCULAS ENTRE 0.5MM Y 2.0MM. INCLUYE DEMARCACIÓN PARA CANCHA PRINCIPAL.
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SHOCK PAD. PARA GRAMA SINTÉTICA EN CAPA ELÁSTICA DE PEX DE 23 MM DE ESPESOR O MAYOR CON CANALES DRENANTES, CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN MAYOR A 5000 mm/h , CAPACIDAD DE FLUJO NORMAL A PLANO MAYOR A 0.2 l/sm, REDUCCIÓN DE LA FUERZA MAYOR A 55%, DE GARANTÍA DE 25 AÑOS	M2	1150	$ 32000	$ 36.800.000
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 123.042.750
11	DESAGÜES
11,1	Concreto para cunetas perimetrales de Fc: 175KG/CM2 según diseño y detalle	ML	160,0	$ 32.377	$ 5.180.320
11,2	Rejilla metálica en Angulo - 2<2"X1/8" superior y barras en varilla de 5/8"	ML	160,0	$ 54.681	$ 8.748.960
11,3	Caja de inspección de 60x60x60 Cm en concreto de 2500 PSI, con tapa reforzada.	UN	4,0	$ 165.000	$ 660.000
11,4	Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 6". Incl. accesorios.	ML	80,0	$ 55.000	$ 4.400.000
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 18.989.280
12	ACCESORIOS
12,1	Suministro e instalación de porterías en tubo de 1 1/2". Medidas 3 x 2 mts	UN	2,0	$ 1.150.000	$ 2.300.000
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 2.300.000
	TOTAL PRESUPUESTO - CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA				$ 197.853.227
	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO Y GRADERÍAS
13	CIMENTACIONES
13,1	Excavación Manual a todo factor. Inc. Retiro de material sobrante	M3	30,0	$ 25.598	$ 767.940
13,2	Solado en concreto de limpieza (e= 10 cm) de 1.500 P.S.I. - cubierta	M2	17,3	$ 32.610	$ 564.153
13,3	Concreto ciclópeo para bases de Fc: 176 KG/CM2 - para graderías	M3	1,8	$ 249.200	$ 446.068
13,4	Viga de Cimentación en concreto de Fc: 210 KG/CM2 - para graderías	M3	2,0	$ 450.055	$ 900.110
13,5	Construcción zapatas en concreto Fc: 210 KG/CM2 - cubierta	M3	5,2	$ 391.477	$ 2.027.851
13,6	Construcción pedestales paran estructuras en concreto de Fc: 210 KG/CM2 - cubierta	M3	4,8	$ 516.965	$ 2.481.432
13,7	Xxxxx xx xxxxxxxx Fy=60.000 P.S.I.	Kg	1.470,0	$ 3.950	$ 5.806.500
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 12.994.054
14	ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA
14,1	Cerchas principales metálicas según diseños. Esp - 4 < 2½"x¼" superior e inferior, 100 CM de altura; celosías: A- 1"X1"X1/8"; B-2"X 1/8"; C-2½"X X3/16"	ML	129,0	$ 231.162	$ 29.819.898
14,2	Cerchas - columnas principales en perfiles metálicos de	ML	96,0	$ 194.776	$ 18.698.496

	30X30CM, según diseños. L: 8 MTS - ESP. 2<2½"x3/16" cordón interior y 2< cordón exterior - celosía en < 1"X3/16". anclaje a pedestal y viga metálica de cubierta en platina 2½"x¼" y ángulos de 2½"X2½"X3/16 en las cuatro caras y mínimo 6 tornillos GR-8 anclados convenientemente al pedestal.
14,3	Cerchas - vigas laterales sección 30x30cm en perfiles metálicos, según diseños. L: 5,7 MTS - ESP. 2<2½"X3/16" cordón superior e inferior - celosía en < 1"X3/16"	ML	61,3	$ 164.058	$ 10.056.755
14,4	Xxxx de san Xxxxxx, según diseño con 13.00 MTS- <2"X3/16"	UN	10,0	$ 306.340	$ 3.063.400
14,5	Cercha - Correas metálicas L=6.00 MTS. ESP – 1 < 1"X1"X3/16" cordón superior Y 1 < 1½"X3/16" cordón inferior; celosía 1"X1/8", platina con hueco para tensores y platina xx xxxxxx para anclaje. Altura xx xxxxxx 30 CM. incluye tensores, anticorrosivo y acabado en pintura sintética, incluye anclajes	ML	550,0	$ 55.368	$ 30.452.400
14,6	Contravientos, según diseño con 1.00 mts-<3"x1/4" + 1.50 mts platina 2 1/2"x1/4"+ 17.00 mts-varilla 5/8" + 8 tornillos de 5/8" con tuerca y contratuerca	UN	16,0	$ 185.550	$ 2.968.800
14,7	Cubierta en teja thermoacustic	M2	658,0	$ 37.930	$ 24.957.940
14,8	Canales en lamina	ML	61,3	$ 68.487	$ 4.198.253
14,9	Bajantes en PVC S de 4"	ML	80,0	$ 21.588	$ 1.727.040
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 125.942.983
15	MAMPOSTERÍA Y PLACA - GRADERÍAS
15,1	Muro Tizón en ladrillo tolete trabado e:025MTS	M2	14,0	$ 58.742	$ 822.388
15,2	Graderías en concreto de de Fc: 210 KG/CM2 e=0,10 mts, armado sin espaldar (Long. 4ø5/8" e=ø1/2" c/0,15 mts) según diseño. (Metro Lineal considerando las tres bancas en placa)	ML	32,0	$ 208.027	$ 6.656.864
15,3	Concreto para cunetas perimetrales - de Fc: 176 KG/CM2 según diseño y detalle	ML	34,3	$ 32.377	$ 1.110.531
15,4	Rejilla metálica en Angulo - 2<2"X1/8" superior y barras en varilla de 5/8"	ML	34,3	$ 54.681	$ 1.875.558
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 10.465.341
16	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
16,1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - PRELIMINARES
16,1,1	CAJA DE INSPECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE 40X40X70 CM, FUNDIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y TAPA EN LAMINA ALFAJOR.	UND	4,0	$ 222.456	$ 889.824
16,1,2	MURETE PARA EQUIPO DE MEDIDA Y CONTROL, EN MUROS CON LADRILLO PRENSADO A LA VISTA (1,03X0,53X1,75 MT)	UND	2,0	$ 574.816	$ 1.149.632
16,1,3	CANALIZACIÓN EN DUCTOS CONDUIT PVC TIPO PESADO, DOS DUCTOS DE 2" PARA BAJA TENSIÓN. INCLUYE COMPACTACIÓN Y TAPADA DE BRECHA. A=0,40 MT.	ML	60,0	$ 34.417	$ 2.065.020
16,1,4	CANALIZACIÓN EN DUCTOS CONDUIT EMT DE 11/4" PARA BAJA TENSIÓN. INCLUYE FIJACIÓN.	ML	160,0	$ 38.495	$ 6.159.200
16,2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - ACOMETIDAS, REDES AÉREAS DE BAJA TENSIÓN
16,2,1	TENDIDO Y TENSIONADO EN CONDUCTOR DE ALUMINIO AISLADO 3 No. 4 THHW 600 VAC	UND	220,0	$ 15.856	$ 3.488.320
16,2,2	INSTALACIÓN Y CABLEADO DE REFLECTOR DE 400W DE POTENCIA, REPARTO ASIMÉTRICO, IP65 TANTO EN EL BLOQUE ÓPTICO COMO EN EL BLOQUE ELÉCTRICO, IK 08, CUERPO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO, VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD, SISTEMA DE APERTURA CON	UND	16,0	$ 1.358.792	$ 21.740.672

	UN CLIP PROVISTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EVITAR LA APERTURA DEL PROYECTOR, CON TORNILLOS ESPECIALES Y SISTEMA ANTIRROBO PARA EVITAR LA EXTRACCIÓN DEL PROYECTOR, INCLUYE BASE PARA FOTO CELDA, BALASTRO Y FIJACIÓN
16,3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - ACOMETIDAS, REDES AÉREAS DE BAJA TENSIÓN
16,3,1	SUMINISTRO - INSTALACIÓN Y CABLEADO DE MEDIDA DIRECTA EN POSTE	UND	2,0	$ 1.537.209	$ 3.074.418
16,3,2	SUMINISTRO - INSTALACIÓN Y CABLEADO EN POSTE DE CONTROL PARA LUMINARIAS	UND	2,0	$ 2.744.199	$ 5.488.398
16,4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - ACOMETIDAS, REDES AÉREAS DE BAJA TENSIÓN
16,4,1	APROBACIÓN DE PLANOS Y LEGALIZACIÓN DE OBRA	GL	2,0	$ 400.222	$ 800.444
16,4,2	DESMONTE DE HERRAJES Y POSTE, INCL. GRÚA TRANSPORTE A SITIO DE ALMACENAMIENTO	UND	1,0	$ 457.172	$ 457.172
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 45.313.100
	TOTAL PRESUPUESTO - CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO				$ 194.715.478
	CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO Y CERRAMIENTO
17	OBRAS DE URBANISMO
17,1	Suministro e instalación de Sardinel prefabricado en concreto de 1,00 x 0,17 x 0,45 mts. Redondo. Incluye mortero de ajuste, mortero de pega para base y juntas.	M2	137,4	$ 30.945	$ 4.250.605
17,2	Construcción de bordillo fundido en sitio h= 0,15 x 0,10 mts. en concreto de Fc: 210 KG/CM2. Incluye formaleta y acabado liso dilatado c/ 1,20 mts.	M2	653,6	$ 17.373	$ 11.354.298
17,3	Suministro e instalación de Loseta prefabricada en concreto, e = 0,06 mts de 0,40 x 0,40 mts. COLOR GRIS A RAYAS. Incluye: mortero fluido e=0,04 mts, colchón de arena e=0,03 mts y sello juntas.	M2	479,7	$ 44.650	$ 21.418.159
17,4	Suministro e instalación de Adoquín en concreto, tipo PEATONAL, de 0,20 x 0,10 mts., e= 0,06 mts., COLOR OCRE. Incluye: mortero fluido e=0,04 mts, colchón de arena e=0,03 mts y sello juntas.	M2	400,0	$ 51.250	$ 20.500.000
17,5	Suministro e instalación de Ladrillo Quarterón, tipo PEATONAL, de 0,20 x 0,10 mts., e= 0,06 mts., COLOR OCRE. Incluye: mortero fluido e=0,04 mts, colchón de arena e=0,03 mts y sello juntas.	M2	44,8	$ 32.761	$ 1.468.676
17,6	Empradización en grama dulce incluye suministro e instalación de base en tierra negra y dos meses de mantenimiento.	M2	86,0	$ 7.200	$ 619.200
17,8	BASE GRANULAR GRADACION-2 (BG-2) - COMPRENDE SUMINISTRO, EXTENDIDA y COMPACTADA DEL MATERIAL - ESP. 330-07 INV.	M3	36,0	$ 82.351	$ 2.964.636
17,9	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 - ESP. 420-07 INV.	M2	180,0	$ 3.911	$ 703.980
17,10	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2. ESP. 450-07 INV.	M3	27,0	$ 503.206	$ 13.586.562
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 76.866.115
18	CERRAMIENTO PERIMETRAL
18,1	Excavación Manual a todo factor. Inc. Retiro de material sobrante	M3	20,7	$ 25.598	$ 529.111
18,2	Concreto para Viga de Amarre 0.20x0.20 – Incl. Formaleta en madera y acero refuerzo	ML	376,2	$ 43.950	$ 16.533.551
18,3	Columneta en concreto - 0.20X0.20 - Incl. (4 No.4 - E 3/8" c/d 0.15m)	ML	62,7	$ 48.717	$ 3.054.475
18,4	Alfajía sobre muro en concreto de Fc: 210 KG/CM2 0,3X0,1 según diseño - Incl. Formaleta, xxxxx xx xxxxxxxx y	ML	376,2	$ 35.394	$ 13.314.869

	todo lo necesario para su instalación
18,5	Construcción módulos valla de protección - Incl. Malla eslabonada CAL 10 hueco 55, tubo aguas negras 1 1/2" cal 2MM, tubo 2" galvanizado, unión galvanizada 2" L=0,3M, platina 11 1/8", ángulo 1 1/4" * 3/16", anticorrosivo, esmalte, soldadura	M2	752,4	$ 68.840	$ 51.793.839
18,6	Construcción módulos valla de protección - Incl. Varilla lisa de 1/2", ángulo 1 1/4" * 3/16", platina 1*1 1/8", TUBO A.N. DE 1 1/2" cal 2MM, anticorrosivo, esmalte, soldadura.	M2	44,8	$ 83.482	$ 3.741.663
18,7	Construcción modulo portón Incl. Malla eslabonada CAL 10 2" * 2", ángulo 1 1/4" * 3/16", platina 1*1 1/8", anticorrosivo, esmalte, soldadura.	M2	16,3	$ 53.739	$ 874.871
18,8	Muro ladrillo prensado de ladrillera visto por dos caras - E=0.12 MTS	M2	188,1	$ 57.681	$ 10.849.508
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 100.691.886
	TOTAL PRESUPUESTO - CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANISMO				$ 177.558.001
	CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA VIRTUAL
19	PRELIMINARES
19,1	Excavación Manual a todo factor. Inc. Retiro de material sobrante	M3	74,6	$ 25.598	$ 1.910.123
19,2	Demolición Muros E=0.12 - 0.15M, con retiro	M2	90,0	$ 9.906	$ 891.540
19,3	Demolición de placa de piso concreto hasta - E=0.10 M. incluye retiro	M2	167,0	$ 12.380	$ 2.067.460
19,4	Desmonte Cubierta y Estructura – Incl. Retiro materiales	M2	175,0	$ 7.553	$ 1.321.775
19,5	Explanación corte extendida. Incl. Retiro	M3	382,6	$ 13.337	$ 5.102.736
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 11.293.634
20	ESTRUCTURA - CONCRETOS
20,1	Solado en concreto de limpieza (e= 10 cm) de 1.500 P.S.I.	M2	53,4	$ 32.610	$ 1.741.374
20,2	Concreto ciclópeo para bases de Fc: 176 KG/CM2	M3	3,5	$ 249.200	$ 872.200
20,3	Viga de Cimentación en concreto de Fc: 210 KG/CM2	M3	47,0	$ 450.055	$ 21.130.082
20,4	Columnas en concreto de Fc: 210 KG/CM2	M3	28,6	$ 549.177	$ 15.706.462
20,5	Viga en concreto de Fc: 210 KG/CM2	M3	24,5	$ 567.883	$ 13.913.134
20,6	Viga canal en concreto de Fc: 210 KG/CM2	M3	12,0	$ 600.159	$ 7.201.908
20,7	Viga Culata - 0.12X0.10 MTS - Incl. (2 No.4 - E 3/8" c/d 0.20m)	ML	317,8	$ 24.948	$ 7.927.920
20,7	Xxxxx xx xxxxxxxx Fy=60.000 P.S.I.	Kg	10.230,5	$ 3.950	$ 40.410.554
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 108.903.634
21	MAMPOSTERÍA
21,1	Bloque de arcilla No. 5 e-0.12m (12x20x30)	M2	662,4	$ 23.238	$ 15.391.689
21,2	Pañete muros 1:4	M2	824,7	$ 11.438	$ 9.432.919
21,3	Mesón en concreto 0.60m, revestido granito	ML	12,0	$ 160.500	$ 1.925.198
21,4	Muro en superborad e: 0,15 mts doble cara, con lamina de 2,5 cm, cinta y masilla impermeable, acabados en pintura coraza y todo lo necesario	M2	450,0	$ 125.000	$ 56.250.000
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 82.999.805
22	PISOS Y ENCHAPES
22,1	Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.08	M2	390,0	$ 32.117	$ 12.525.630
22,2	Piso en cerámica trafico #5, tipo granilla	M2	390,0	$ 30.462	$ 11.880.180
22,3	Guarda escoba en cerámica trafico #5, tipo granilla	ML	353,3	$ 4.297	$ 1.518.130
22,4	Enchape de pared 0,20x0,25 euro cerámica	M2	36,2	$ 35.639	$ 1.288.706
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 27.212.646
23	INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
23,1	Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 6".	ML	100,0	$ 55.000	$ 5.500.000

	Incl. accesorios.
23,2	Caja de inspección de 0,60*0,60 MTS	UN	6,0	$ 165.000	$ 990.000
23,3	Punto de desagüe en pvc 4"	UN	35,0	$ 78.500	$ 2.747.500
23,4	Rejilla de piso baño. Incl. Accesorios (sifón)	UN	10,0	$ 9.500	$ 95.000
23,5	Acometida general de ½"	UN	2,0	$ 150.000	$ 300.000
23,6	Punto agua fría de ½"	UN	25,0	$ 29.500	$ 737.500
23,7	Tubería presión PVC ½"	ML	80,0	$ 6.300	$ 504.000
23,8	Sanitario de fluxómetro Corona línea institucional	UN	11,0	$ 853.238	$ 9.385.618
23,9	Orinal Corona línea institucional	UN	3,0	$ 220.000	$ 660.000
23,10	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar incluye grifería y accesorios	UN	12,0	$ 225.000	$ 2.700.000
23,11	Juego de incrustaciones en barras para batería xx xxxxx de Discapacitados	UN	2,0	$ 150.000	$ 300.000
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 23.919.618
24	CUBIERTA
24,1	Cubierta en teja thermoacustic	M2	320,4	$ 37.930	$ 12.151.634
24,2	Cercha para cubierta en ángulo	ML	124,2	$ 82.993	$ 10.303.581
24,3	Xxxxxx en perfil metálico Galvanizado PAG C 160x60mm- 1.5mm	ML	231,6	$ 19.152	$ 4.434.837
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 26.890.052
25	ACABADOS
25,1	Estuco y pintura vinilo tipo I,(tres manos)	M2	700,0	$ 11.500	$ 8.050.000
25,2	Esgrafiado en Graniplast	M2	650,0	$ 13.500	$ 8.775.000
25,3	Cieloraso falso en Drywall 12,7mm junta perdida + vinilo	M2	410,5	$ 36.500	$ 14.983.250
25,4	Ventana en aluminio REF. Proyectante con pisavidrio a presión	M2	90,0	$ 265.000	$ 23.850.000
25,5	Puertas interiores en aluminio REF. 1101.	Un	16,0	$ 425.000	$ 6.800.000
25,6	Portón de Entrada en aluminio REF. 11-02 tipo pesado. Pisavidrio a presión vidrio de 6mm y chapa de seguridad	UN	4,0	$ 4.200.000	$ 16.800.000
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 79.258.250
26	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
26,1	RED ELÉCTRICA DE FUERZA
26,1,1	LÁMPARA 2X48W	UN	28,0	$ 220.000	$ 6.160.000
26,1,2	LÁMPARA 2X32W	UN	24,0	$ 189.475	$ 4.547.400
26,1,3	BALA 50W AHORRADORA	UN	36,0	$ 112.457	$ 4.048.452
26,1,4	LÁMPARA DE TECHO 25W AHORRADORA	UN	12,0	$ 79.120	$ 949.440
26,1,5	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 12 CTS	UN	7,0	$ 1.154.660	$ 8.082.620
26,1,6	LÁMPARA APLIQUE MURO 25W	UN	10,0	$ 97.721	$ 977.210
26,1,7	TOMA NORMAL 100W CON POLO A TIERRA.	UN	88,0	$ 67.360	$ 5.927.680
26,1,8	TOMA ESPECIAL 110/220 CON POLO A TIERRA.	UN	3,0	$ 75.225	$ 225.675
26,1,9	TOMA GFCI 100W	GL	8,0	$ 89.935	$ 719.480
26,1,10	TOMA REGULADA 300W	GL	38,0	$ 112.282	$ 4.266.716
26,1,11	AIRES ACONDICIONADOS	GL	10,0	$ 75.225	$ 752.250
26,1,12	TOMA TRIFÁSICA.	UN	2,0	$ 57.426	$ 114.852
26,1,13	TABLERO DE AUTOMÁTICOS TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS	GL	3,0	$ 1.323.460	$ 3.970.380
26,1,14	ACOMETIDA DE SUBESTACIÓN A TABLERO GENERAL	MT	50,0	$ 123.843	$ 6.192.150
26,1,15	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN	UN	1,0	$ 3.976.450	$ 3.976.450
26,1,16	ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN	MT	100,0	$ 63.899	$ 6.389.900
26,2	INSTALACIÓN RED VOZ Y DATOS
26,2,1	TOMA DE DATOS CAT 6E	UN	38,0	$ 491.259	$ 18.667.842

26,2,2	TOMA TELEFÓNICO RJ45 DE INCRUSTAR	UN	38,0	$ 78.332	$ 2.976.616
26,2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS de 6 KVA	UN	1,0	$ 9.512.000	$ 9.512.000
26,3	CONTROL DE ILUMINACIÓN
26,3,1	Interruptor y/o control de iluminación sencillo S1	UN	40,0	$ 63.925	$ 2.557.000
26,3,2	Interruptor y/o control de iluminación doble S2	UN	12,0	$ 74.325	$ 891.900
26,3,3	Interruptor y/o control de iluminación triple S3	UN	6,0	$ 84.225	$ 505.350
26,3,4	Interruptor y/o control de iluminación conmutable S4	UN	4,0	$ 84.255	$ 337.020
	SUB-TOTAL CAPITULO				$ 92.748.383
	TOTAL PRESUPUESTO - CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA				$ 453.226.023

SUBTOTAL PRESUPUESTO PROYECTO					$ 1.204.280.506
A.I.U (25%)					$ 301.070.126
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO					$ 1.505.350.632

NOTA: LOS COSTOS INDIRECTOS HAN SIDO FIJADOS DE MANERA ESTIMATIVA POR LA ENTIDAD, SIN EMBARGO EL PROPONENTE PODRA FIJAR LOS MISMOS A SU CRITERIO SIEMPRE QUE ESTOS NO SOBRE PASEN EL 25 % FIJADO POR LA ADMINISTRACION.

Firma proponente o Representante legal

Neiva, de de 2012.

ANEXO 1.

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señores:

OFICINA DE CONTRATACIÓN MUNICIPIO XX XXXXX.

Carrera 5 Nro.9-74 Piso 3º Neiva

Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA No. _.

El suscrito , en calidad de representante legal de de acuerdo con las condiciones generales de los Pliegos de Condiciones y especificaciones del PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. XXXXXX cuyo objeto es “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, presento la siguiente propuesta.

En caso de resultar favorecido y ser aceptada nuestra propuesta, me comprometo a firmar el contrato correspondiente.

Declaro así mismo que:

1. Tengo facultad legal para firmar y presentar la propuesta.

2. Esta propuesta y el contrato que llegase a celebrarse solo comprometen a la sociedad que legalmente represento.

3. Conozco la información general y específica y demás documentos del Procesos de LICITACIÓN PÚBLICA y acepto los requisitos en ellos contenidos.

4. Tengo en mi poder los documentos que integran las condiciones de contratación y adendas que son: (indicar fecha y número de cada una).

5. Realizaré los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato en el plazo señalado en las condiciones de los Pliegos de Condiciones.

6. La sociedad que legalmente represento no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señalada por la constitución política, por la ley 80 de 1993 y demás normas que rigen.

7. Me comprometo a ejecutar el contrato en un plazo de: .

8. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a presentar la Garantía única, y a suscribir ésta y aquel dentro de los términos señalados para ello.

9. Que el valor de la propuesta es de: ($ )

10. Que la presente propuesta consta de ( ) folios debidamente

La dirección comercial donde se pueden remitir o enviar por correo notificaciones relacionadas con este proceso de selección es

Me comprometo a informar al Municipio xx Xxxxx todo cambio de residencia o domicilio que ocurra durante el desarrollo del contrato que se suscriba como consecuencia del proceso precontractual y hasta su liquidación final.

Atentamente,

Nombre del proponente o de su Representante Legal

C. C. No. de Matrícula Profesional No. (anexar copia)

No. del NIT [Consorcio o Unión Temporal o de la (s) firma (s)] [anexar copia (s)] Dirección de correo

Dirección electrónica Telefax

Ciudad

(Firma del proponente o de su Representante Legal)

ANEXO 2A

MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

MUNICIPIO XX XXXXX

Oficina de Contratación XXXXXXXXXX XXXXXXX Xx.

Xxxxxxx 0 Xxx.0-00 Xxxx 0x REFERENCIA: PROCESO -12

Los suscritos,

(nombre del Representante Legal) y

(nombre del

Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de

(nombre o razón social del integrante) y (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso de la referencia cuyo objeto es

, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será de:

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE PARTICIPACIÓN

(%) (1)

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO .

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante del Consorcio es (indicar el nombre), identificado con C. C. No. de , quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Actuará como suplente (indicar el nombre), identificado con la xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xx. , xx .

0. Xx xxxx xxx Xxxxxxxxx xx:

Dirección de correo Correo electrónico Teléfono

Telefax Ciudad

En constancia, se firma en , a los días del mes de de 20 .

(Nombre y firma del Representante Legal y de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)

ANEXO 2B

MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Señores

MUNICIPIO XX XXXXX

Oficina de Contratación XXXXXXXXXX XXXXXXX Xx.

Xxxxxxx 0 Xxx.0-00 Xxxx 0x REFERENCIA: PROCESO -12

Los suscritos,

(nombre del Representante Legal) y

(nombre del

Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de

(nombre o razón social del integrante) y (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en el proceso de la referencia, cuyo objeto

e , y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de la Unión Temporal será:

2. La Unión Temporal está integrada por:

NOMBRE TÉRMINOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN LA (%) (2) EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1)

(1) Discriminar en función del alcance del contrato fijado en el Capítulo V de los términos de referencia, para cada uno de los integrantes.

(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, debe ser igual al 100%.

3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL .

4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.

5. El representante de la Unión Temporal es (indicar el nombre), identificado con la cédula de ciudadanía No. , de , quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Actuará como suplente (indicar el nombre), identificado con la xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xx. , xx ,

0. Xx xxxx xx xx Xxxxx Xxxxxxxx xx:

Dirección de correo Correo electrónico Teléfono

Telefax Ciudad

En constancia, se firma en , a los días del mes de de 20 .

(Nombre y firma del Representante Legal y de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal

ANEXO 3 PERSONAS JURÍDICAS

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito , identificado con cédula de ciudadanía No.

en mi calidad de de la empresa

con NIT. bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra x XXX Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.

Dada en a los ( ) del mes de de 20

Firma

Identificación No. En calidad de Ciudad y fecha

NOTA: La presente certificación debe ser firmada por el Revisor Fiscal. En el evento en que la empresa no tenga Revisor Fiscal, la certificación deberá ser firmada por el Representante Legal de la misma.

ANEXO No. 4 PERSONAS NATURALES

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

El suscrito , identificado con cédula de ciudadanía No.

bajo la gravedad de juramento declaro que he cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales míos y de mis empleados vinculados por contrato de trabajo (En caso de tener empleados a cargo), por lo que declaro que me encuentro x XXX Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–.

Firma

Identificación No. Ciudad y fecha

ANEXO 5

EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL

XXXX XX XXXX (DIRECTOR DE OBRA)

NOMBRE:
TITULO PROFESIONAL:
TARJETA PROFESIONAL No.
FECHA DE EXPEDICIÓN T.P.
DIRECCIÓN:
TELÉFONOS:

EXPERIENCIA LABORAL PARA ACREDITAR EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN METROS LINEALES CONSTRUIDOS:

No. CONTRATO	ENTIDAD	OBJETO	METROS CUADRADOS ACREDITADOS EN EL CONTRATO DE OBRA

ITEM	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA

Los ítem relacionados deben ajustarse a lo establecido en el pliego de condiciones

NOTA: DEBE ANEXARSE LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES SEGÚN CADA CASO.

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CIERTA Y QUE ES MI VOLUNTAD Y COMPROMISO PARTICIPAR EN EL PROCESO EN EL TIEMPO REQUERIDO QUE SEA EXIGIDO Y ASISTIENDO A LAS REUNIONES DONDE SEA REQUERIDO, ASI MISMO ME OBLIGO, CUANDO SEA DEL CASO, A DESVINCULARME TEMPORALMENTE DE MI EMPLEO EN ENTIDADES DEL ESTADO DE CUALQUIER NIVEL, DESDE EL MOMENTO EN QUE SEA ADJUDICATARIA DEL PROCESO, LA FIRMA CON LA CUAL ME PRESENTO.

______________________________________________ FIRMA PROFESIONAL O PERSONAL. NOMBRE:

C. C.:

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL OFERENTE:

C. C.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:

NOTA:	1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.
	2. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente, y deberá allegarse al mismo la documentación que la soporte.
	3. La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención.

ANEXO 5

EQUIPO DE TRABAJO OFERTADO EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL

HOJA DE VIDA (RESIDENTE DE OBRA)

NOMBRE:
TITULO PROFESIONAL:
TARJETA PROFESIONAL No.
FECHA DE EXPEDICIÓN T.P.
DIRECCIÓN:
TELÉFONOS:

EXPERIENCIA LABORAL PARA ACREDITAR EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN METROS LINEALES CONSTRUIDOS:

No. CONTRATO	ENTIDAD	OBJETO	METROS CUADRADOS ACREDITADOS EN EL CONTRATO DE OBRA

ITEM	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA

Los ítem relacionados deben ajustarse a lo establecido en el pliego de condiciones

NOTA: DEBE ANEXARSE LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES SEGÚN CADA CASO.

_______________________________________________ FIRMA PROFESIONAL O PERSONAL. NOMBRE:

C. C.:

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL OFERENTE:

C. C.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:

NOTA:	1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.
	2. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente, y deberá allegarse al mismo la documentación que la soporte.
	3. La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención.

ANEXO 6

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS VIGENTES O ADJUDICADOS O EJECUCIÓN

INTEGRANTE:
ORDEN	CONTRATO		CONTRAT ANTE (RAZÓN SOCIAL)	FORMA DE EJECUCION1	FECHA INICIACIÓ N		FECHA TERMINACIÓ N		VALOR DEL CONTRATO (sin IVA)	VALOR DEL CONTRATO sin IVA)
	NUME RO	OBJETO			FECHA INICIACIÓ N		FECHA TERMINACIÓ N		VALOR DEL CONTRATO (sin IVA)	VALOR DEL CONTRATO sin IVA)
	NUME RO	OBJETO			MES	AÑ O	MES	AÑO	EN PESOS	EN SMLMV
1
2
3
1. PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE EJECUTÓ EN FORMA INDIVIDUAL (I), EN CONSORCIO (C) O EN UNIÓN TEMPORAL (UT)
2. EN CASO DE CONTRATOS EJECUTADOS EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL SE DEBERÁ INFORMAR ÚNICAMENTE EL VALOR CORRESPONDIENTE A SU PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO, EXPRESADO EN SMLMV DEL AÑO DE INICIO
3. LOS CONTRATOS ADICIONALES DEBERÁN SER RELACIONADOS EN FORMA INDEPENDIENTE DEL CONTRATO PRINCIPAL, TENIENDO EN CUENTA EL SMLMV DEL AÑO EN EL CUAL SE SUSCRIBE
4. PARA EFECTOS DE LA EVALUACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE ANEXO, EL MUNICIPIO TENDRÁ EN CUENTA LOS VALORES DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS, SIN INCLUIR EL IVA. SI EL PROPONENTE LO INCLUYE, ASUME EL RIESGO DE VER DISMINUIDO SU KRC Y NO HABRÁ LUGAR A CORRECCIONES AL RESPECTO POR PARTE DEL MUNICIPIO
NOTAS
* ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE EN TODAS LAS COLUMNAS. LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL SERA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE, SO PENA DE LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES
* EN CASO DE QUE ESTE CUADRO NO SEA SUFICIENTE PARA LA CONSIGNACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA PODRÁ REPRODUCIRSE.
NOMBRE INTEGRANTE:				FIRMA:					FECHA:

ANEXO 7A EXPERIENCIA GENERAL

INTEGRANTE:
ORDE N	CONTRATO		CONTRAT ANTE (RAZÓN SOCIAL)	FORMA DE EJECUCIÓN	FECHA INICIACIÓN		FECHA TERMINACI ÓN		VALOR DEL CONTRATO (sin IVA)
	NUMERO	OBJETO
					MES	AÑO	MES	AÑO	EN PESOS
1
2
3
NOTAS		1. PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE EJECUTÓ EN FORMA INDIVIDUAL (I), EN CONSORCIO (C) O EN UNIÓN TEMPORAL (UT)
		2. EN CASO DE CONTRATOS EJECUTADOS EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL SE DEBERÁ INFORMAR ÚNICAMENTE EL VALOR CORRESPONDIENTE A SU PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO, EXPRESADO EN SMMLV DEL AÑO DE INICIO
		3. LOS CONTRATOS ADICIONALES DEBERÁN SER RELACIONADOS EN FORMA INDEPENDIENTE DEL CONTRATO PRINCIPAL, TENIENDO EN CUENTA EL SMMLV DEL AÑO EN EL CUAL SE SUSCRIBE
		4. PARA EFECTOS DE LA EVALUACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE ANEXO, EL MUNICIPIO TENDRÁ EN CUENTA LOS VALORES DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS,
		* ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE EN TODAS LAS COLUMNAS. LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL SERA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE, SO PENA DE LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES
		* EN CASO DE QUE ESTE CUADRO NO SEA SUFICIENTE PARA LA CONSIGNACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA PODRÁ REPRODUCIRSE.
NOMBRE INTEGRANTE:				FIRMA:						FECHA:

ANEXO 7B EXPERIENCIA ESPECÍFICA

INTEGRANTE:
ORDE N	CONTRATO		CONTRAT ANTE (RAZÓN SOCIAL)	FORMA DE EJECUCIÓN	FECHA INICIACIÓN		FECHA TERMINACI ÓN		VALOR DEL CONTRATO (sin IVA)
	NUMERO	OBJETO
					MES	AÑO	MES	AÑO	EN PESOS
1
2
3
NOTAS		1. PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE EJECUTÓ EN FORMA INDIVIDUAL (I), EN CONSORCIO (C) O EN UNIÓN TEMPORAL (UT)
		2. EN CASO DE CONTRATOS EJECUTADOS EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL SE DEBERÁ INFORMAR ÚNICAMENTE EL VALOR CORRESPONDIENTE A SU PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO, EXPRESADO EN SMMLV DEL AÑO DE INICIO
		3. LOS CONTRATOS ADICIONALES DEBERÁN SER RELACIONADOS EN FORMA INDEPENDIENTE DEL CONTRATO PRINCIPAL, TENIENDO EN CUENTA EL SMMLV DEL AÑO EN EL CUAL SE SUSCRIBE
		4. PARA EFECTOS DE LA EVALUACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE ANEXO, EL MUNICIPIO TENDRÁ EN CUENTA LOS VALORES DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS,
		* ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE EN TODAS LAS COLUMNAS. LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL SERA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE, SO PENA DE LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES
		* EN CASO DE QUE ESTE CUADRO NO SEA SUFICIENTE PARA LA CONSIGNACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA PODRÁ REPRODUCIRSE.
NOMBRE INTEGRANTE:				FIRMA:						FECHA:

ANEXO 8 PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN PARQUE BIBLIOTECA "PEÑÓN XXXXXXX" - XXXXXX 0 - XXXXXXXXX XX XXXXX - XXXXX
	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	Cantidad	VR/UNIT	VR/TOTAL
	1	ACTIVIDADES PRELIMINARES
	1.1	Localización y replanteo
		SUB-TOTAL CAPITULO
		CONSTRUCCIÓN DE PISCINA
	1	CIMENTACIÓN - CONCRETOS
	2.1	Excavación Manual a todo factor. Inc. Retiro de material sobrante
	2,2	Relleno en recebo seleccionado - compactado mecánicamente
	2,3	Placa de piso en concreto de de Fc: 176 KG/CM2 e=0.08 para pisos exteriores.
	2,4	Placa para fondo de piscina en concreto armado de de Fc: 245 KG/CM2 - e=0.18 mts, incluye aditivo para impermeabilización.
	2,4	Muro para piscinas en concreto curvo armado de de Fc: 245 KG/CM2 - e: 0,18 mts incluye aditivo para impermeabilización.
	2,5	Xxxxx xx xxxxxxxx Fy=60.000 P.S.I.
		SUB-TOTAL CAPITULO
	3	INSTALACIONES HIDRÁULICAS
	3,1	Suministro e instalación de Tubería de Presión de 1 1/2" para suministro y desagüe de la piscina
	3,2	Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 2" incluye accesorios.
	3,3	Suministro e instalación de tubería pvc de 3/4" incluye accesorios.
		SUB-TOTAL CAPITULO
	4	ENCHAPES Y PISOS
	4,1	Enchape de pared 0,20x0,25 euro cerámica
	4,2	Enchape de piso 0,20x0,25 euro cerámica
	4,3	Piso en Granito lavado para bordillo piscina
	4,4	Piso en Gravilla lavada
	4,5	Suministro e instalación de losetas prefabricadas en concreto color gris claro a cuadros de e= .08 mts. de .40x.40. Incluye: concreto de Fc: 176 KG/CM2 e=.04cms, colchón de arena e=.03 y sello juntas
		SUB-TOTAL CAPITULO
	5	PLANTA DE TRATAMIENTO
	5,1	Filtro de 36" PETAIRN con válvula multipor lateral de 2"
	5,2	Trampa xx Xxxxxxx.
	5,3	Electro bomba de 3" HP
	5,4	Arrancador
	5,5	Material filtrante bultos
	5,6	Alarma de inmersión
		SUB-TOTAL CAPITULO
	6	ACCESORIOS Y EQUIPOS
	6,1	Desnatadores.
	6,2	Boquillas de succión

	6,3	Inyectores
	6,4	Rejilla de fondo
	6,5	Reflectores de aplique con transformador
	6,6	Caja de anden
	6,7	Juego de peldaños
	6,8	Juego de pasamos
	6,9	Carro de Aspiradora
	6,10	Manguera de 50 ft
	6,11	Nasa para recoger hojas
	6,12	Mango de telescopio
	6,13	Cepillo de nylon
	6,14	Comparador de cloro y pH
	6,15	Acople rápido
		SUB-TOTAL CAPITULO
	7	CUARTO DE MAQUINAS
	7,1	Cimentación tipo viga de amarre, concreto de Fc: 210 KG/CM2. 0.15x0.25, Incluye acero
	7,2	Columneta concreto 0.20x0.15m, incl. acero (4No4-E 3/8" C/ 0.15)
	7,3	Muro ladrillo tolete común e=0.12m
	7,4	Placa para tapa de cuarto de maquinas en concreto armado de de Fc: 210 KG/CM2 - e=0.15m.
	7,5	Placa de piso en concreto de de Fc: 176 KG/CM2 e=0.08, esmaltado con cemento mineral
	7,6	Marco y puerta metálicos cal. 18 de 1.00x2.00m
	7,7	Pañete muros 1:4 incluye filos y dilataciones
	7,8	Estuco y pintura vinilo muros
	7,9	Instalación Eléctrica - Incl.: accesorios caseta y piscina
		SUB-TOTAL CAPITULO
	8	CERRAMIENTO PISCINA Y SEGURIDAD
	8.1	Cerramiento piscina en aluminio. Incl.: módulos de 1 MTS x 1.4 - 1.7 mts según diseño, con Bastidor o marco principal fabricado en tubería redonda de ALUMINIO 1- 1/4, calibre 18, color natural; Ensamblado con tubería redonda de ALUMINIO 3/4, calibre 18 color natural, con espacio libre entre ellos máximo de 10 cms.; Unión de los tubos con conectores de polipropileno, pie de amigo cada 6 MTS y todo lo necesario.
	8,2	PUERTA. Modulo de 1.0 Mts de longitud x 1.40 Mts altura; Incl.: 2 PIE DE AMIGO, CHAPA MAGNÉTICA, AJUSTABLE CON LLAVE y 2 DOS BISAGRAS DE TENSIÓN AJUSTABLE, fabricadas en material polímero resistente a la oxidación.
	8,3	Señalización de tres (3) partes indicando la profundidad mínima, la máxima y la intermedia.
		SUB-TOTAL CAPITULO
		TOTAL PRESUPUESTO - CONSTRUCCIÓN DE PISCINA
		CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA
	9	MOVIMIENTOS DE TIERRA
	9,1	Explanación corte extendida. Incl. Retiro
	9,2	Compactación mecánica de la Subrasante. ESP. 230 INVIAS
	9,3	Sub-Base Granular (SBG-1) - ESP. 320-07 INV.
	9,4	Base Granular Gradacion-2 Estabilizada (BG-2) - comprende suministro, extendida y compactada del

		material - ESP. 330-07 INV.
	9,5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 - ESP. 420-07 INV.
		SUB-TOTAL CAPITULO
	10	CANCHA - GRAMA
	10,1	GRAMA SINTÉTICA EN POLIETILENO (100%) MONOFILAMENTO MONOCOLOR PARA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON UNA ALTURA DE FIBRA 60 MM, PROTECCIÓN UV, ESPESOR MAYOR O IGUAL A 240 MICRONES, DTEX MAYOR O IGUAL A 11000, GALGA MÁXIMA DE 5/8",120 (+ O - 10) PUNTADAS POR METRO LINEAL, BACKING DOBLE O MAYOR, INCLUYE: RELLENO DE ARENA DE SÍLICE FINA (ÁNGULO REDONDEADO), CON UNA CANTIDAD NO MENOR A 21KG/M2 CON UNA GRADACIÓN ENTRE 0.2MM Y 1.0MM Y CAUCHO GRANULADO TIPO FIFA DE GRANULOMETRÍA FINA CON UNA CANTIDAD NO MENOR DE 11KG/M2 CON PARTÍCULAS ENTRE 0.5MM Y 2.0MM. INCLUYE DEMARCACIÓN PARA CANCHA PRINCIPAL.
	10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SHOCK PAD. PARA GRAMA SINTÉTICA EN CAPA ELÁSTICA DE PEX DE 23 MM DE ESPESOR O MAYOR CON CANALES DRENANTES, CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN MAYOR A 5000 mm/h , CAPACIDAD DE FLUJO NORMAL A PLANO MAYOR A 0.2 l/sm, REDUCCIÓN DE LA FUERZA MAYOR A 55%, DE GARANTÍA DE 25 AÑOS
		SUB-TOTAL CAPITULO
	11	DESAGÜES
	11,1	Concreto para cunetas perimetrales de Fc: 176 KG/CM2 según diseño y detalle
	11,2	Rejilla metálica en Angulo - 2<2"X1/8" superior y barras en varilla de 5/8"
	11,3	Caja de inspección de 60x60x60 Cm en concreto de Fc: 176 KG/CM2, con tapa reforzada.
	11,4	Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 6". Incl. accesorios.
		SUB-TOTAL CAPITULO
	12	ACCESORIOS
	12,1	Suministro e instalación de porterías en tubo de 1 1/2". Medidas 3 x 2 mts
		SUB-TOTAL CAPITULO
		TOTAL PRESUPUESTO - CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA
		CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO Y GRADERÍAS
	13	CIMENTACIONES
	13,1	Excavación Manual a todo factor. Inc. Retiro de material sobrante
	13,2	Solado en concreto de limpieza (e= 10 cm) de 1.500 P.S.I. - cubierta
	13,3	Concreto ciclópeo para bases de Fc: 176 KG/CM2 - para graderías
	13,4	Viga de Cimentación en concreto de Fc: 210 KG/CM2 - para graderías
	13,5	Construcción zapatas en concreto Fc: 210 KG/CM2 - cubierta
	13,6	Construcción pedestales paran estructuras en concreto de

		Fc: 210 KG/CM2 - cubierta
	13,7	Xxxxx xx xxxxxxxx Fy=60.000 P.S.I.
		SUB-TOTAL CAPITULO
	14	ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA
	14,1	Cerchas principales metálicas según diseños. Esp - 4 < 2½"x¼" superior e inferior, 100 CM de altura; celosías: A- 1"X1"X1/8"; B-2"X 1/8"; C-2½"X X3/16"
	14,2	Cerchas - columnas principales en perfiles metálicos de 30X30CM, según diseños. L: 8 MTS - ESP. 2<2½"x3/16" cordón interior y 2< cordón exterior - celosía en < 1"X3/16". anclaje a pedestal y viga metálica de cubierta en platina 2½"x¼" y ángulos de 2½"X2½"X3/16 en las cuatro caras y mínimo 6 tornillos GR-8 anclados convenientemente al pedestal.
	14,3	Cerchas - vigas laterales sección 30x30cm en perfiles metálicos, según diseños. L: 5,7 MTS - ESP. 2<2½"X3/16" cordón superior e inferior - celosía en < 1"X3/16"
	14,4	Xxxx de san Xxxxxx, según diseño con 13.00 MTS- <2"X3/16"
	14,5	Cercha - Correas metálicas L=6.00 MTS. ESP – 1 < 1"X1"X3/16" cordón superior Y 1 < 1½"X3/16" cordón inferior; celosía 1"X1/8", platina con hueco para tensores y platina xx xxxxxx para anclaje. Altura xx xxxxxx 30 CM. incluye tensores, anticorrosivo y acabado en pintura sintética, incluye anclajes
	14,6	Contravientos, según diseño con 1.00 mts-<3"x1/4" + 1.50 mts platina 2 1/2"x1/4"+ 17.00 mts-varilla 5/8" + 8 tornillos de 5/8" con tuerca y contratuerca
	14,7	Cubierta en teja thermoacustic
	14,8	Canales en lamina
	14,9	Bajantes en PVC S de 4"
		SUB-TOTAL CAPITULO
	15	MAMPOSTERÍA Y PLACA - GRADERÍAS
	15,1	Muro Tizón en ladrillo tolete trabado e:025MTS
	15,2	Graderías en concreto de de Fc: 210 KG/CM2 e=0,10 mts, armado sin espaldar (Long. 4ø5/8" e=ø1/2" c/0,15 mts) según diseño. (Metro Lineal considerando las tres bancas en placa)
	15,3	Concreto para cunetas perimetrales - de Fc: 176 KG/CM2 según diseño y detalle
	15,4	Rejilla metálica en Angulo - 2<2"X1/8" superior y barras en varilla de 5/8"
		SUB-TOTAL CAPITULO
	16	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	16,1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - PRELIMINARES
	16,1,1	CAJA DE INSPECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE 40X40X70 CM, FUNDIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y TAPA EN LAMINA ALFAJOR.
	16,1,2	MURETE PARA EQUIPO DE MEDIDA Y CONTROL, EN MUROS CON LADRILLO PRENSADO A LA VISTA (1,03X0,53X1,75 MT)
	16,1,3	CANALIZACIÓN EN DUCTOS CONDUIT PVC TIPO PESADO, DOS DUCTOS DE 2" PARA BAJA TENSIÓN. INCLUYE COMPACTACIÓN Y TAPADA DE BRECHA. A=0,40 MT.
	16,1,4	CANALIZACIÓN EN DUCTOS CONDUIT EMT DE 11/4"

		PARA BAJA TENSIÓN. INCLUYE FIJACIÓN.
	16,2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - ACOMETIDAS, REDES AÉREAS DE BAJA TENSIÓN
	16,2,1	TENDIDO Y TENSIONADO EN CONDUCTOR DE ALUMINIO AISLADO 3 No. 4 THHW 600 VAC
	16,2,2	INSTALACIÓN Y CABLEADO DE REFLECTOR DE 400W DE POTENCIA, REPARTO ASIMÉTRICO, IP65 TANTO EN EL BLOQUE ÓPTICO COMO EN EL BLOQUE ELÉCTRICO, IK 08, CUERPO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO, VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD, SISTEMA DE APERTURA CON UN CLIP PROVISTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EVITAR LA APERTURA DEL PROYECTOR, CON TORNILLOS ESPECIALES Y SISTEMA ANTIRROBO PARA EVITAR LA EXTRACCIÓN DEL PROYECTOR, INCLUYE BASE PARA FOTO CELDA, BALASTRO Y FIJACIÓN
	16,3
	16,3,1	SUMINISTRO - INSTALACIÓN Y CABLEADO DE MEDIDA DIRECTA EN POSTE
	16,3,2	SUMINISTRO - INSTALACIÓN Y CABLEADO EN POSTE DE CONTROL PARA LUMINARIAS
	16,4
	16,4,1	APROBACIÓN DE PLANOS Y LEGALIZACIÓN DE OBRA
	16,4,2	DESMONTE DE HERRAJES Y POSTE, INCL. GRÚA TRANSPORTE A SITIO DE ALMACENAMIENTO
		SUB-TOTAL CAPITULO
		TOTAL PRESUPUESTO - CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO
		CONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO Y CERRAMIENTO
	17	OBRAS DE URBANISMO
	17,1	Suministro e instalación de Sardinel prefabricado en concreto de 1,00 x 0,17 x 0,45 mts. Redondo. Incluye mortero de ajuste, mortero de pega para base y juntas.
	17,2	Construcción de bordillo fundido en sitio h= 0,15 x 0,10 mts. en concreto de Fc: 210 KG/CM2. Incluye formaleta y acabado liso dilatado c/ 1,20 mts.
	17,3	Suministro e instalación de Loseta prefabricada en concreto, e = 0,06 mts de 0,40 x 0,40 mts. COLOR GRIS A RAYAS. Incluye: mortero fluido e=0,04 mts, colchón de arena e=0,03 mts y sello juntas.
	17,4	Suministro e instalación de Adoquín en concreto, tipo PEATONAL, de 0,20 x 0,10 mts., e= 0,06 mts., COLOR OCRE. Incluye: mortero fluido e=0,04 mts, colchón de arena e=0,03 mts y sello juntas.
	17,5	Suministro e instalación de Ladrillo Quarterón, tipo PEATONAL, de 0,20 x 0,10 mts., e= 0,06 mts., COLOR OCRE. Incluye: mortero fluido e=0,04 mts, colchón de arena e=0,03 mts y sello juntas.
	17,6	Empradización en grama dulce incluye suministro e instalación de base en tierra negra y dos meses de mantenimiento.
	17,8	BASE GRANULAR GRADACION-2 (BG-2) - COMPRENDE SUMINISTRO, EXTENDIDA y COMPACTADA DEL MATERIAL - ESP. 330-07 INV.
	17,9	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 - ESP. 420-07 INV.
	17,10	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2. ESP. 450-07 INV.
		SUB-TOTAL CAPITULO

	18	CERRAMIENTO PERIMETRAL
	18,1	Excavación Manual a todo factor. Inc. Retiro de material sobrante
	18,2	Concreto para Viga de Amarre 0.20x0.20 – Incl. Formaleta en madera y acero refuerzo
	18,3	Columneta en concreto - 0.20X0.20 - Incl. (4 No.4 - E 3/8" c/d 0.15m)
	18,4	Alfajía sobre muro en concreto de Fc: 210 KG/CM2 0,3X0,1 según diseño - Incl. Formaleta, xxxxx xx xxxxxxxx y todo lo necesario para su instalación
	18,5	Construcción módulos valla de protección - Incl. Malla eslabonada CAL 10 hueco 55, tubo aguas negras 1 1/2" cal 2MM, tubo 2" galvanizado, unión galvanizada 2" L=0,3M, platina 11 1/8", ángulo 1 1/4" * 3/16", anticorrosivo, esmalte, soldadura
	18,6	Construcción módulos valla de protección - Incl. Varilla lisa de 1/2", ángulo 1 1/4" * 3/16", platina 1*1 1/8", TUBO A.N. DE 1 1/2" cal 2MM, anticorrosivo, esmalte, soldadura.
	18,7	Construcción modulo portón Incl. Malla eslabonada CAL 10 2" * 2", ángulo 1 1/4" * 3/16", platina 1*1 1/8", anticorrosivo, esmalte, soldadura.
	18,8	Muro ladrillo prensado de ladrillera visto por dos caras - E=0.12 MTS
		SUB-TOTAL CAPITULO
		TOTAL PRESUPUESTO - CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANISMO
		CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA VIRTUAL
	19	PRELIMINARES
	19,1	Excavación Manual a todo factor. Inc. Retiro de material sobrante
	19,2	Demolición Muros E=0.12 - 0.15M, con retiro
	19,3	Demolición de placa de piso concreto hasta - E=0.10 M. incluye retiro
	19,4	Desmonte Cubierta y Estructura – Incl. Retiro materiales
	19,5	Explanación corte extendida. Incl. Retiro
		SUB-TOTAL CAPITULO
	20	ESTRUCTURA - CONCRETOS
	20,1	Solado en concreto de limpieza (e= 10 cm) de 1.500 P.S.I.
	20,2	Concreto ciclópeo para bases de Fc: 176 KG/CM2
	20,3	Viga de Cimentación en concreto de Fc: 210 KG/CM2
	20,4	Columnas en concreto de Fc: 210 KG/CM2
	20,5	Viga en concreto de Fc: 210 KG/CM2
	20,6	Viga canal en concreto de Fc: 210 KG/CM2
	20,7	Viga Culata - 0.12X0.10 MTS - Incl. (2 No.4 - E 3/8" c/d 0.20m)
	20,7	Xxxxx xx xxxxxxxx Fy=60.000 P.S.I.
		SUB-TOTAL CAPITULO
	21	MAMPOSTERÍA
	21,1	Bloque de arcilla No. 5 e-0.12m (12x20x30)
	21,2	Pañete muros 1:4
	21,3	Mesón en concreto 0.60m, revestido granito
	21,4	Muro en superborad e: 0,15 mts doble cara, con lamina de 2,5 cm, cinta y masilla impermeable, acabados en pintura coraza y todo lo necesario
		SUB-TOTAL CAPITULO

	22	PISOS Y ENCHAPES
	22,1	Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.08
	22,2	Piso en cerámica trafico #5, tipo granilla
	22,3	Guarda escoba en cerámica trafico #5, tipo granilla
	22,4	Enchape de pared 0,20x0,25 euro cerámica
		SUB-TOTAL CAPITULO
	23
	23,1	Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 6". Incl. accesorios.
	23,2	Caja de inspección de 0,60*0,60 MTS
	5,3	Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria de 3´´ incluye accesorios.
	23,3	Punto de desagüe en pvc 4"
	23,4	Rejilla de piso baño. Incl. Accesorios (sifón)
	23,5	Acometida general de ½"
	23,6	Punto agua fría de ½"
	23,7	Tubería presión PVC ½"
	23,8	Sanitario de fluxómetro Corona línea institucional
	23,9	Orinal Corona línea institucional
	23,10	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar incluye grifería y accesorios
	23,11	Juego de incrustaciones en barras para batería xx xxxxx de Discapacitados
		SUB-TOTAL CAPITULO
	24	CUBIERTA
	24,1	Cubierta en teja thermoacustic
	24,2	Cercha para cubierta en ángulo
	24,3	Xxxxxx en perfil metálico Galvanizado PAG C 160x60mm- 1.5mm
		SUB-TOTAL CAPITULO
	25	ACABADOS
	25,1	Estuco y pintura vinilo tipo I,(tres manos)
	25,2	Esgrafiado en Graniplast
	25,3	Cieloraso falso en Drywall 12,7mm junta perdida + vinilo
	25,4	Ventana en aluminio REF. Proyectante con pisavidrio a presión
	25,5	Puertas interiores en aluminio REF. 1101.
	25,6	Portón de Entrada en aluminio REF. 11-02 tipo pesado. Pisavidrio a presión vidrio de 6mm y chapa de seguridad
		SUB-TOTAL CAPITULO
	26	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	26,1	RED ELÉCTRICA DE FUERZA
	26,1,1	LÁMPARA 2X48W
	26,1,2	LÁMPARA 2X32W
	26,1,3	BALA 50W AHORRADORA
	26,1,4	LÁMPARA DE TECHO 25W AHORRADORA
	26,1,5	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 12 CTS
	26,1,6	LÁMPARA APLIQUE MURO 25W
	26,1,7	TOMA NORMAL 100W CON POLO A TIERRA.
	26,1,8	TOMA ESPECIAL 110/220 CON POLO A TIERRA.
	26,1,9	TOMA GFCI 100W
	26,1,10	TOMA REGULADA 300W

	26,1,11	AIRES ACONDICIONADOS
	26,1,12	TOMA TRIFÁSICA.
	26,1,13	TABLERO DE AUTOMÁTICOS TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS
	26,1,14	ACOMETIDA DE SUBESTACIÓN A TABLERO GENERAL
	26,1,15	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN
	26,1,16	ACOMETIDA DE TABLERO GENERAL A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
	26,2	INSTALACIÓN RED VOZ Y DATOS
	26,2,1	TOMA DE DATOS CAT 6E
	26,2,2	TOMA TELEFÓNICO RJ45 DE INCRUSTAR
	26,2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS de 6 KVA
	26,3	CONTROL DE ILUMINACIÓN
	26,3,1	Interruptor y/o control de iluminación sencillo S1
	26,3,2	Interruptor y/o control de iluminación doble S2
	26,3,3	Interruptor y/o control de iluminación triple S3
	26,3,4	Interruptor y/o control de iluminación conmutable S4
		SUB-TOTAL CAPITULO
		TOTAL PRESUPUESTO - CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA

	SUBTOTAL PRESUPUESTO PROYECTO
	A.I.U (25%)
	TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO

NOTA: LOS COSTOS INDIRECTOS HAN SIDO FIJADOS DE MANERA ESTIMATIVA POR LA ENTIDAD, SIN EMBARGO EL PROPONENTE PODRA FIJAR LOS MISMOS A SU CRITERIO SIEMPRE QUE ESTOS NO SOBRE PASEN EL 25 % FIJADO POR LA ADMINISTRACION.

Firma proponente o Representante legal

ANEXO 9 MODELO DE MINUTA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO XX XXXXX Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Entre los suscritos de una parte XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, mayor de edad, vecino de la ciudad Neiva, identificado con la cédula de ciudadanía xxxxxxxxxx expedida en la ciudad xx Xxxxx, obrando en nombre y en representación del Municipio xx Xxxxx, en su condición de Jefe de la Oficina de Contratación, debidamente delegado para contratar de conformidad con lo expuesto en el Decreto Municipal xxx del xxxxxxx, quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO XX XXXXX, y por la otra parte la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien para efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato Estatal de Suministro y Mantenimiento, el cual se regirá por la Ley 80 de l.993 y demás normas reglamentarias y complementarias y por las cláusulas que más adelante se señalen previa las siguientes consideraciones: a) Que el contratista declara expresamente bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, previstas en los artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993 y Artículo 49 de la ley 617 del 2000, y demás normas constitucionales y legales; b) Que el presupuesto oficial fue elaborado por la Secretaria de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, cual forma parte integrante al presente Contrato de Suministro. Por todo lo anterior, las Cláusulas del presente contrato son las siguientes: CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: El CONTRATISTA se compromete para con el Municipio xx Xxxxx a ejecutar el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA

declara que tiene pleno conocimiento de la forma de ejecutar éste Contrato, que se ha enterado de sus requisitos y que está plenamente familiarizado con el trabajo que realizará, además que cumplirá con sus Obligaciones de acuerdo a su propuesta que para éste efecto presentó al Municipio, la cual forma parte integral del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO: VIGENCIA.- El presente contrato estará vigente por el término de doce (12) Meses Contados a partir de la fecha del acta de iniciación. EJECUCIÓN: El CONTRATISTA se obliga a ejecutar la totalidad del Contrato en un plazo de XXXXXXXXXXXXXXXXX meses, Contados a partir de la fecha del acta de iniciación que será suscrita entre el interventor y el contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la legalización del contrato. Por cada día xx xxxx (incumplimiento injustificado) en la entrega de los elementos a suministrar, se cobrará al Contratista la suma de hasta el uno por mil (1/1.000) del valor del Contrato. El Municipio xx Xxxxx se reserva el derecho de aplicar multas parciales por el incumplimiento parcial e injustificado de la programación del Contrato. Por cada día de atraso en el cronograma de actividades, se cobrará al Contratista una multa de hasta del uno por mil (1/1.000) del valor del Contrato, si el atraso fuere imputable al Contratista. PARÁGRAFO: El CONTRATISTA acepta desde ya la reposición que por daños o por razones de calidad o por defectos del producto a adquirir observe el MUNICIPIO, quien, en todo caso deberá recibir a satisfacción. En todo caso saldrá a garantizar la indemnidad del MUNICIPIO, indemnizándolo si es menester. CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme a la propuesta y puja realizada por el contratista. CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.- El MUNICIPIO XX XXXXX pagará al contratista así: xxxxxxxxxxxxxx, es decir, de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXe, que le será cancelado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx suscritas conjuntamente entre el contratista y el supervisor y/o interventor en las cuales se relacione claramente los elementos, su cantidad, valor unitario y valor total, acompañada de los respectivos soportes (facturas, comprobantes de servicio, etc.).En todo caso, el acta final se cancelará una vez el Contratista entregue a El Municipio xx Xxxxx, con aprobación del interventor: a) Una relación completa de los suministros b) El acta de recibo a satisfacción de todas las actividades objeto del contrato. c) Acta de Liquidación con sus correspondientes anexos (Informes sobre el pago de parafiscales, pagos de seguridad social, conformación de las veedurías, certificado de la veeduría, entre otros). PARÁGRAFO: El valor del Contrato será cancelado por la Tesorería Municipal en la Cuenta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del BANCO XXXXXXXXXXXXXXXXX. CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍAS.-

Para garantizar las obligaciones que se contraen en virtud del presente contrato, el CONTRATISTA constituirá a su xxxxx y a favor del Municipio xx Xxxxx en compañía de seguros legalmente establecida en el

país, una póliza única que cubra los siguientes amparos . CLAUSULA SEXTA: CADUCIDAD.- El Municipio xx Xxxxx, mediante resolución motivada podrá declarar la caducidad del contrato cuando el CONTRATISTA incumpla sus obligaciones de modo que afecte grave y directamente a la ejecución del contrato o de que pueda conducir a su paralización. La declaratoria de caducidad se hará conforme al artículo 18 de la Ley 80 de 1993, y no dará lugar a indemnización alguna para el CONTRATISTA y lo hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas por la misma Ley. CLAUSULA SÉPTIMA: PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento total, culpable y definitivo por parte del CONTRATISTA, o de declaratoria de caducidad, éste pagará al MUNICIPIO XX XXXXX a título xx xxxx una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, valor que se imputará al de indemnización de los perjuicios que reciba el Municipio xx Xxxxx, por el incumplimiento. El valor de la cláusula penal pecuniaria, se podrá deducir de las sumas que se adeuden al CONTRATISTA. CLAUSULA OCTAVA: OTRAS CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Este contrato se rige por las cláusulas de terminación, modificación e interpretación unilaterales previstos en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. CLAUSULA NOVENA: MULTAS.- En caso xx xxxx ó incumplimiento parcial de sus obligaciones, EL MUNICIPIO XX XXXXX podrá imponer al CONTRATISTA, mediante resolución motivada, en calidad de multas, sanciones pecuniarias equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato, las cuales sumadas entre sí no podrán exceder xxx xxxx (10%) de dicho valor, incumplimientos que solo se excusarán por razones de fuerza mayor o caso fortuito. De igual forma, se aplican todas las multas establecidas en el Pliego de condiciones. CLAUSULA DECIMA.-CESIONES Y SUBCONTRATOS: El contratista no podrá ceder el presente contrato ni subcontratar con persona natural o jurídica alguna, sin el consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El pago del valor

del presente contrato se imputará con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal del 2012 al artículo presupuestal XXXXXXXXXXXXXXXXXX denominado “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, fuente de financiación “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. OBLIGACIONES

ESPECIALES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga con el MUNICIPIO especialmente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CLAUSULA DECIMA TERCERA-. INDEMNIDAD.-

El contratista mantendrá indemne al Municipio xx Xxxxx contra todo reclamo, demanda o acción legal por todo concepto asociado con la ejecución del presente contrato. Si se llegare a presentar algún tipo de acción contra el municipio, el contratista será notificado por este, lo más pronto posible, para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley para tener indemne al Municipio y adelante las gestiones del caso a fin de llegar a un pronto arreglo del conflicto, entendiéndose, que, en caso de que el Municipio xx Xxxxx sea condenado judicialmente, el contratista deberá responder por la satisfacción y pago de la Condena. PARÁGRAFO.- Si en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, el contratista no asume debida y oportunamente la defensa del Municipio, este podrá hacerlo directamente , previa notificación escrita al contratista, quien pagara todos los gastos en que el Municipio incurra por tal motivo, para la cual el municipio podrá descontar el valor de tales gastos, de cualquier suma que adeude al contratista por razón de la ejecución del objeto del presente contrato, o utilizar cualquier otro medio legal. CLAUSULA DÉCIMA CUARTA - INTERVENTORÍA: La Interventoría será ejercida por el Secretario de Infraestructura y vías o a quien el delegue, y será la encargada de velar por el control técnico sobre la ejecución del objeto del contrato y la correcta aplicación de las estipulaciones del mismo, de lo cual se dará aviso oportuno al CONTRATISTA al igual que cualquier cambio que en este sentido se produzca y quien actuará en coordinación con el xxxxxxxxxxxxxxx para el cumplimiento del objeto. PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto tendrá las siguientes atribuciones: 1) Verificar que el contratista cumpla a cabalidad con sus obligaciones contractuales; 2) Certificar respecto al cumplimiento del contratista. Dicha certificación se constituye en requisito previo para el pago; 3) Elaborar el proyecto de acta de liquidación y suscribirla; 4) Formular las recomendaciones que estime necesarias y oportunas sobre el particular, y demás obligaciones consignadas en el Manual de Contratación. 5) Las demás inherentes a la función asignada. PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que se requieran ensayos de laboratorio para la determinación de la calidad del producto terminado o de las materias primas utilizadas, el CONTRATISTA correrá con los costos que generen los mismos. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato queda perfeccionado con la firma de las partes, habiéndose realizado previamente el registro presupuestal correspondiente. Para la ejecución requiere pago de publicación en xxxxxx, Xxx y Salvo Municipal, pago de estampillas Pro- Electrificación Rural, Pro- Universidad y Pro-deporte, pago de

impuesto de timbre nacional, y demás impuesto pertinentes al objeto y cuantía del presente contrato, así como la aprobación por parte del MUNICIPIO XX XXXXX de las pólizas indicadas en el presente contrato, cuyos costos estarán a cargo del CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- GASTOS: Todos los gastos que origine la legalización del presente contrato corren por cuenta del contratista. En constancia se suscribe a los,

POR EL MUNICIPIO: XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Jefe de la Oficina de Contratación.

POR EL CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Document Metadata

Table of Contents

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS

Document Metadata