DOCUMENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN)

DOCUMENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN)

Contratación de Obras Menores

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

DOCUMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES

SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL COMUNIDADES AISLADAS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, COMUNIDADES:

JUYUINTSA, WIRIRIMA, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXX Y MURUPICHI

EMITIDO EL: 31 DE OCTUBRE DE 2016

LPN No: BIDIII-FERUM-AISL-EEASA-OB-001

CONTRATANTE: EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

REPÚBLICA DE ECUADOR

PUYO, 31 DE OCTUBRE DE 2016

Índice General

Sección I. Instrucciones a los Oferentes 5

A. Disposiciones Generales 8

B. Documentos de Licitación 19

C. Preparación de las Ofertas 20

D. Presentación de las Ofertas 25

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 27

F. Adjudicación del Contrato 31

Sección II. Datos de la Licitación 35

Sección III. Países Elegibles 45

Sección IV. Formularios de la Oferta 47

1. Oferta 48

3. Información para la Calificación 50

4. Carta de Aceptación 53

5. Convenio 54

6. Lista de cantidades para construcción… 52

7. Garantía técnica… 53

Sección V. Condiciones Generales del Contrato 83

A. Disposiciones Generales 87

B. Control de Plazos 94

C. Control de Calidad 96

D. Control de Costos 97

E. Finalización del Contrato 104

Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 114

Compromiso de informe de gestión ambiental y social (IGAS)… 108

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento. 121

Descripción de las obras y ubicación… 110

Periodo de construcción… 112

Detalle de rubros a contratarse… 113

Condiciones específicas de construcción de redes de distribución… 124

Información a entregarse a la eeasa para el pago de planillas y liquidación técnica - económica… 132

Especificaciones Ambientales… 133

Especificaciones técnicas de materiales a incorporarse a las obras… 143

Sección VIII. Planos 196

Sección IX. Lista de Cantidades 212

Sección X. Formularios de Garantía 245

Declaración de Mantenimiento de la Oferta 246

Llamado a Licitación 247

Sección I. Instrucciones a los Oferentes

En esta Sección de los documentos de licitación se proporciona la información que los Oferentes necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante. También se provee información sobre la presentación, apertura y evaluación de las Ofertas, y sobre la adjudicación del Contrato.

Las disposiciones que rigen el desempeño del Contratista, los pagos que se efectúen en virtud del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del Contrato no se incluyen normalmente en esta Sección, sino en la Sección V, Condiciones Generales del Contrato (CGC), y/o en la Sección VI, Condiciones Especiales del Contrato (CEC). En caso de que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas secciones de los documentos, habrá que tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre cláusulas que se refieran al mismo asunto.

Estas Instrucciones a los Oferentes no formarán parte del Contrato y dejarán de tener vigencia una vez que éste haya sido firmado.

Índice de Cláusulas

A. Disposiciones Generales… 7

1. Alcance de la licitación… 7

2. Fuente de fondos… 7

3. Prácticas Prohibidas… 8

4. Oferentes elegibles… 14

5. Calificaciones del Oferente… 15

6. Una Oferta por Oferente… 18

7. Costo de las propuestas… 18

8. Visita al Sitio de las obras… 18

B. Documentos de Licitación… 18

9. Contenido de los Documentos de Licitación 18

10. Aclaración de los Documentos de Licitación 18

11. Enmiendas a los Documentos de Licitación… 19

C. Preparación de las Ofertas 19

12. Idioma de las Ofertas 19

13. Documentos que conforman la Oferta… 19

14. Precios de la Oferta… 20

15. Monedas de la Oferta y pago 20

16. Validez de las Ofertas 21

17. Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Declaración de Mantenimiento de la Oferta 21

18. Ofertas alternativas de los Oferentes… 23

19. Formato y firma de la Oferta 24

D. Presentación de las Ofertas 24

20. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas 24

21. Plazo para la presentación de las Ofertas… 25

22. Ofertas tardías… 25

23. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas… 26

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas… 26

24. Apertura de las Ofertas… 26

25. Confidencialidad… 27

26. Aclaración de las Ofertas… 27

27. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento… 27

28. Corrección de errores… 28

29. Moneda para la evaluación de las Ofertas… 29

30. Evaluación y comparación de las Ofertas… 29

31. Preferencia Nacional… 30

F. Adjudicación del Contrato… 30

32. Criterios de Adjudicación 30

33. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas 30

34. Notificación de Adjudicación y firma del Convenio 31

35. Garantía de Cumplimiento 32

36. Pago de anticipo y Garantía 32

37. Conciliador 32

1. Alcance de la licitación

2. Fuente de fondos

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

A. Disposiciones Generales

1.1 El Contratante, según la definición1 que consta en las “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construcción de las Obras que se describen en los DDL y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El nombre y el número de identificación del Contrato están especificados en los DDL y en las CEC.

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la subcláusula 1.1 (r) de las CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitación:

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, facsímile, telex) con prueba de recibido;

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “día” significa día calendario.

2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una parte de los fondos xxx xxxxxxxx del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)(en lo adelante denominado el “Banco”) identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles en virtud del Contrato para las Obras. El Banco efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones del Contrato xx Xxxxxxxx. Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato. Salvo que el Banco acuerde expresamente con otra cosa, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato xx Xxxxxxxx ni tendrá derecho alguno sobre los fondos xxx xxxxxxxx.

2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco Interamericano de Desarrollo los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato xx Xxxxxxxx”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato xx Xxxxxxxx. Salvo que el Banco Interamericano de Desarrollo acuerde expresamente lo contrario,

1 Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones

3. Prácticas

prohibidas

nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato xx Xxxxxxxx ni tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento.

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco2 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación:

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio

                   financiero o de otra naturaleza o para evadir una

2 En el sitio virtual del Banco (xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.

obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una práctica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría;

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se

                   determina, en cualquier etapa, que un empleado,

agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte xxx xxxxxxxx o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.

               (e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando

como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los

                  empleados o agentes de los solicitantes, oferentes,

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

               (a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas

4. Oferentes elegibles

Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco;

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b).

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección III de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los

bienes y servicios. Los oferentes de un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si:

(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíbe relaciones comerciales con ese país; o

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país

4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos:

(a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de los bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o

(b) presentan más de una oferta en este proceso licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo la cláusula 13 de las IAO. Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta

4.3 Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o que otra Institución Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones y se encuentre bajo dicha declaración de inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario.

4.5 Los Oferentes deberán proporcionar a la Contratante evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

5. Calificaciones del Oferente

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, según sea necesario.

5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo se considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para la adjudicación del Contrato. Estos Oferentes precalificados deberán confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta cualquier información que actualice su información original de precalificación. La confirmación o actualización de la información deberá presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Sección IV.

5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la siguiente información y documentos en la Sección IV, a menos que se establezca otra cosa en los DDL:

(a) copias de los documentos originales que establezcan la constitución o incorporación y sede del Oferente, así como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al Oferente;

(b) Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco

(5) años;

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos;

(d) principales equipos de construcción que el Oferente propone para cumplir con el contrato;

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico como administrativo propuesto para desempeñarse en el Sitio de las Obras;

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como informes de pérdidas y ganancias e informes de auditoría de los últimos cinco (5) años;

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros);

(h) autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente;

(i) información relativa a litigios presentes o habidos durante los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados; y

(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras. El límite máximo del porcentaje de participación de subcontratistas está establecido en los DDL.

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) constituida por dos o más firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en los DDL:

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada en la antes mencionada Subcláusula 5.3 de las IAO para cada miembro de la APCA;

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los socios;

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros de la APCA;

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el socio designado;

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de la APCA firmado por todos lo socios o una Carta de Intención para formalizar el convenio de constitución de una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los socios y estar acompañada de una copia del Convenio propuesto.

5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación:

(a) tener una facturación promedio anual por construcción de obras por el período indicado en los DDL de al menos el múltiplo indicado en los DDL.

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos el número de obras indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean

6. Una Oferta por Oferente

equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante el período indicado en los DDL (para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un setenta (70) por ciento);

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero);

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al menos tres años han de ser como Administrador de Obras; y

(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto superior a la suma indicada en los DDL. 3

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una APCA podría ser causal para su descalificación.

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las Subcláusulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes individuales que se establecen en las Subcláusulas 5.5 (a), (b) y (e); y el socio designado como representante debe cumplir al menos con el cuarenta por ciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada. Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los DDL.

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente que presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

3 Generalmente este valor es el equivalente del estimado del flujo de los pagos durante un período de 4 a 6 meses en base al avance promedio de construcción (considerando una distribución uniforme). El periodo real de referencia dependerá de la rapidez con que el Contratante pague los certificados mensuales del Contratista.

7. Costo de las propuestas

8. Visita al Sitio de las obras

9. Contenido de los Documentos de Licitación

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún momento será responsable por dichos gastos.

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.

B. Documentos de Licitación

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la cláusula 11 de las IAO:

Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) Sección II Datos de la Licitación (DDL) Sección III Países Elegibles

Sección IV Formularios de la Oferta

Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) Sección VII Especificaciones y Condiciones de

Cumplimiento Sección VIII Planos

Sección IX Lista de Cantidades Sección X Formularios de Garantías

10. Aclaración de los Documentos de Licitación

11. Enmiendas a los Documentos

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL. El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas.4 Se enviarán copias de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen.

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación

4 Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los Documentos de Licitación. Véase la cláusula 11 de las IAO.

de Licitación mediante una enmienda.

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a todos los que compraron los Documentos de Licitación. Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO.

C. Preparación de las Ofertas

12. Idioma de las Ofertas

13. Documentos que conforman la Oferta

14. Precios de la Oferta

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL.

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes documentos:

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV);

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se requiere;

(c) La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con indicación de precios);

(d) El formulario y los documentos de Información para la Calificación;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes completar y presentar, según se especifique en los DDL.

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas presentada por el Oferente.

14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades. El Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y

15. Monedas de la Oferta y pago

rescribiéndolos correctamente.

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.5

14.4 Los precios unitarios6 que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato si así se dispone en los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de las CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda la información requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC.

15.1 Los precios unitarios7 deberán ser cotizadas por el Oferente enteramente en la moneda del país del Contratante según se especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda extranjera se deberán indicar como porcentajes del precio de la Oferta (excluyendo las sumas provisionales8) y serán pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección del Oferente.

15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar los montos equivalentes en la moneda nacional y establecer los porcentajes mencionados en la Subcláusula 15.1 anterior, será el tipo de cambio vendedor para transacciones similares establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la fecha correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningún riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, las disposiciones de la Cláusula 29.1 de las IAO aplicarán, y en todo caso, los pagos se calcularán utilizando los tipos de cambio cotizadas en la Oferta.

15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las necesidades previstas en monedas extranjeras.

15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que

5 En los contratos por suma alzada, suprimir “en los precios unitarios y.”

6 En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “los precios unitarios” y reemplazarlas con “el precio global”.

7 En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “los precios unitarios” y reemplazarlas con “el precio global”.

8 Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Cantidades para ser utilizadas a su discreción con subcontratistas designados y para otros fines específicos.

16. Validez de las Ofertas

17. Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Declaración de Mantenimiento de la Oferta

sustenten que las cantidades incluidas en los precios9, si así se requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO.

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período10 estipulado en los DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, ésta deberá extenderse también por

28 días después de la fecha límite prorrogada para la presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la garantía o se ejecute la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las IAO.

16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si el período de validez de las Ofertas se prorroga por más de 56 días, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda nacional y extranjera se ajustarán según lo que se estipule en la solicitud de extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes señalados.

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original especificado en los DDL.

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma estipulada en los DDL y denominada en la moneda del país del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier otra moneda de libre convertibilidad, y deberá:

(a) a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito o en una garantía bancaria emitida por una institución bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por una aseguradora o afianzadora;

(b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Oferente en cualquier país. Si la institución que

9 En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “los precios” y reemplazarlas con “el precio global”.

10 El período es un plazo razonable, generalmente no menor de 35 días y no mayor de 105, para permitir la evaluación de las Ofertas, hacer aclaraciones, y obtener la ‘no objeción’ del Banco (cuando la adjudicación del contrato está sujeta a revisión previa).

emite la garantía está localizada fuera del país del Contratante, ésta deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía;

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u otro formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta;

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO;

(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias);

(f) permanecer válida por un período que expire 28 días después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 16.2 de las IAO;

17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente respondan a lo requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de Cumplimiento.

17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar si:

(a) el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 28 de las IAO;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo

18. Ofertas

alternativas de los Oferentes

19. Formato y firma de la Oferta

estipulado con:

(i) firmar el Contrato; o

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada.

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros socios de la APCA tal como se denominan en la carta de intención.

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El Contratante considerará solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta básica haya sido determinada como la Oferta evaluada de menor precio.

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como las Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus propios méritos.

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información necesaria para su completa evaluación por parte del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construcción propuestos y otros detalles pertinentes.

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de

20. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas

discrepancia entre el original y las copias, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Subcláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. Presentación de las Ofertas

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un sobre exterior que también deberá sellar.

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada en los DDL;

(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato indicados en los DDL y CEC; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la

21. Plazo para la presentación de las Ofertas

dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite.

22. Ofertas tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y

hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir.

23. Retiro,

sustitución y modificación de las Ofertas

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite indicada en la Cláusula 21 de las IAO.

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”, según corresponda.

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en la Cláusula

21.1 de los DDL.

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la expiración del período de validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la

24. Apertura de las Ofertas

Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO.

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la presencia de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAO, estará indicados en los DDL.

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”. No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificación aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la cláusula 23 de las IAO.

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará por línea electrónica cuando corresponda, y registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura, excepto por las Ofertas tardías de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. Las sustituciones y modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la información dada a conocer a los asistentes de conformidad con la Subcláusula 24.311 de las IAO y enviará prontamente

11 Para los contratos sujetos a revisión previa, una copia del acta de apertura deberá ser enviada por el Contratante al Banco Interamericano de Desarrollo, junto con el acta de evaluación de las ofertas.

25. Confidenciali- dad

26. Aclaración de las Ofertas

27. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento

copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente.

25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de conformidad con la Subcláusula 34.4 de las IAO. Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios12. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28 de las IAO.

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante determinará si cada una de ellas:

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 4 de las IAO;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta si se solicitaron; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación.

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones de los

12 En los contratos a suma alzada, suprimir las palabras "los precios unitarios" y reemplazarlas por "los precios en el Calendario de actividades".

28. Corrección de errores

Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación.

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante y el Oferente no podrá posteriormente transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o reservas.

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente manera:13

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras y

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la expresión del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la

13 En los contratos a suma alzada, suprimir el texto que se inicia con las palabras "de la siguiente manera" al final de la cláusula, y reemplazarlo por "de la siguiente manera: cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras, prevalecerá el indicado en palabras".

29. Moneda para la evaluación de las Ofertas

30. Evaluación y comparación de las Ofertas

Garantía de Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 17.5 (b) de las IAO.

29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda del país del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se convertirá a los montos pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después se reconvertirá a la moneda del país del Contratante, aplicando los tipos de cambio estipulados de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO.

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO.

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Cláusula 28 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades14, pero incluyendo los trabajos por día15, siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de conformidad con la cláusula 18 de las IAO; y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO.

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitación o

14 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades" y reemplazarla por "Calendario de actividades".

15 Trabajos por día son los trabajos que se realizan según las instrucciones del Gerente de Obras y que se remuneran conforme al tiempo que le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluación de las Ofertas se considere que el precio de los trabajos por día ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante deberá hacer una lista de las cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinarán contra los días de trabajo (por ejemplo, un número determinado de días-hombre de un conductor de tractores, una cantidad específica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicarán por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.

31. Preferencia Nacional

32. Criterios de Adjudicación

33. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas

34. Notificación de Adjudicación y firma del Convenio

que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el período de ejecución del Contrato.

30.516

31.1 No se aplicará un márgen de preferencia para comparar las ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas extranjeros IAO

F. Adjudicación del Contrato

32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación y que representa el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO.

33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del Contratante.17

34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante le notificará por escrito la decisión de adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido aceptada. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la “Carta de Aceptación”) deberá estipular el monto que el Contratante pagará al Contratista por la ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”).

34.2 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato,

16 Si los documentos de licitación incluyen dos o más lotes, agregar la siguiente Subcláusula 30.5: "En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subcláusula 30.2 d), el Contratante determinará la aplicación de los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes."

17 El Contratante no deberá rechazar Ofertas o anular el proceso de licitación, excepto en los casos en que lo permiten las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

35. Garantía de Cumplimiento

supeditado a la presentación de la Garantía de Cumplimiento por el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 35 de las IAO, y a la firma del Convenio, de conformidad con la Subcláusula 34.3 de las IAO.

34.3 El Convenio incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 días siguientes a la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratante firmará y enviará el Convenio al Oferente seleccionado. Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido el Convenio, el Oferente seleccionado deberá firmarlo y enviarlo al Contratante.

34.4 El Contratante publicará en el portal en línea del “UNDB” (United Nations Development Business) y en el sitio de Internet del Banco los resultados de la licitación, identificando la Oferta y los números de los lotes y la siguiente información:

(i) el nombre de cada Oferente que presentó una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicación de la información relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados podrán solicitar por escrito al Contratante una reunión informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante responderá prontamente por escrito a cada Oferente no seleccionado que tras la publicación de los detalles de la adjudicación del contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales su Oferta no fue seleccionada.

35.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma (garantía bancaria o fianza) estipulada en los DDL, denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados en la Carta de Aceptación y de conformidad con las CGC.

35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida, a elección del Oferente, por un banco en el país del Contratante, o por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un banco corresponsal con domicilio

36. Pago de

anticipo y Garantía

en el país del Contratante.

35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida por una compañía afianzadora que el Oferente seleccionado haya verificado que es aceptable para el Contratante.

35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO constituirá base suficiente para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el Convenio y presente la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los Oferentes no seleccionados y les devolverá las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula

17.4 de las IAO.

36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de una garantía. En la Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona un formulario de Garantía Bancaria para Pago de Anticipo.

37. Conciliador 37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo

el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más gastos reembolsables. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta. Si en la Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo con la designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a solicitud de cualquiera de las partes.

Sección II. Datos de la Licitación

A. Disposiciones Generales
IAO 1.1	El Contratante es: Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., EEASA Las Obras son:
	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL COMUNIDADES AISLADAS CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA, COMUNIDADES:
	• JUYUINTSA
	• WIRIRIMA
	• XXXXX XXXXX
	• MANKU URKU
	• MURUPICHI
	El nombre e identificación del contrato son: BID III-FERUM-AISL-EEASA-OB-001, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL COMUNIDADES AISLADAS CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.
	El presupuesto referencial total excluido el IVA es: SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 97/100 DÓLARES (US $ 627.444,97), mediante contrato basado en ejecución de obra (precios unitarios en una lista de cantidades). No se realizará contratación por lotes.
IAO 1.2	La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es de CIENTO OCHENTA (180) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación por la EEASA que el valor del anticipo se encuentra acreditada en la cuenta bancaria del contratista.
IAO 2.1	El Prestatario es la República del Ecuador, quien ejecutará el presente proceso a través de la Empresa Eléctrica Ambato.
IAO 2.1	La expresión “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos administrados son idénticos con excepción de los países elegibles en donde la membresía es diferente (Ver Sección Países Elegibles). Las referencias en este documento a “préstamos” abarcan los instrumentos y métodos de financiamiento, las cooperaciones técnicas (CT), y los financiamientos de operaciones. Las referencias a los “Contratos xx Xxxxxxxx” comprenden todos los instrumentos legales por medio de los cuales se formalizar las operaciones del Banco. El préstamo del Banco es: EC- L1160 / OC-EC.
IAO 2.1	El nombre del Proyecto es Programa de Electrificación Rural y Urbano Marginal del Ecuador III. SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL COMUNIDADES AISLADAS CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA,

36 Sección III. Países Elegibles

	COMUNIDADES: JUYUINTSA, WIRIRIMA, XXXXX XXXXX, MANKU URKU Y MURUPICHI.
IAO 4.2	Se agrega, tampoco serán elegibles: ✓ El Presidente, el Vicepresidente de la República, los Ministros y Secretarios de Estado, el Director Ejecutivo y demás funcionarios del Instituto Nacional de Contratación Pública, los legisladores, los presidentes o representantes legales de las Entidades Contratantes previstas en esta Ley, los prefectos y alcaldes; así como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados en este numeral; ✓ Los servidores públicos, esto es, funcionarios y empleados, que hubieren tenido directa o indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento de contratación o tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento o que por sus actividades o funciones, se podría presumir que cuentan con información privilegiada; ✓ Quienes consten suspendidos en el RUP; ✓ Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; y, ✓ Los deudores morosos del Estado o sus instituciones. Las inhabilidades también se aplicarán a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encuentren comprendidos en dichas causales o se hubieran desempeñado como directores, síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos; este extremo se aplica a todos y cada uno de los integrantes de una APCA.
IAO 5.3	Toda la información solicitada en la cláusula 5.3 de las IAO deberá ser presentada por los oferentes con las modificaciones que a continuación se detallan: a) Designación de representante legal y/o apoderado con facultades suficientes para obligar a la firma (esta capacidad de representación o Poder deberá resultar de los contratos sociales y/o estatutos y/o poderes y/o instrumentos adjuntos, debidamente certificados por escribano público o autoridad competente, en su caso y Copia del instrumento constitutivo de la firma y de corresponder su modificación, del cual surja claramente que su objeto social es afín a la obra, emitido por el organismo correspondiente. b) Monto total anual facturado por la construcción de obras eléctricas realizadas en cada uno de los ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS; (c) Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS, y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos; (d) Aplica Subcláusula 5.3 d) de las IAO sin modificación; (e) Aplica Subcláusula 5.3 e) de las IAO sin modificación; (f) Declaración del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediato

Sección II. Datos de la Licitación 37

	anterior; (g) NO APLICA (h) Aplica Subcláusula 5.3 h) de las IAO sin modificación; (i) NO APLICA (j) El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: 30%
IAO 5.4	Se aplica sub clausula 5.4 de las IAO
IAO 5.5	Los criterios para la calificación de los Oferentes establecidos en la cláusula 5.5 de las IAO se modifican de la siguiente manera: El no cumplimiento de los criterios de calificación consignados en esta cláusula determina la inadmisibilidad y el consecuente rechazo de la oferta
IAO 5.5(a)	FACTURACION ANUAL: El múltiplo es: 0,25 del presupuesto referencial. El período es: 5 años Las fórmulas para el cálculo de índices son las siguientes: a. Índice de Solvencia: Activo Corriente / Pasivo Corriente ≥ 1,00 b. Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio < 1,5 Se verificará mediante los datos presentados en la declaración del Impuesto a la Renta del año 2015. Esta información es meramente referencial
IAO 5.5 (b)	EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA PRINCIPAL: El número mínimo de obras es: 2; para el caso de obra de Electrificación con Sistemas Fotovoltaicos con un valor mínimo de USD 100.000,00 (no incluye IVA) y para servicio de dirección técnica y mano de obra para Electrificación con Sistemas Fotovoltaicos con un valor mínimo de USD 50.000,00 (no incluye IVA), se adjuntará copia del contrato y acta definitiva. El período es: 5 años
IAO 5.5 (c)	DISPONIBILIDAD DE EQUIPO: El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es: Para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento, el Contratista deberá contar mínimo con el siguiente equipo a describir a continuación, sin indicar tipo comercial, marca o modelo; de ser el caso se indicarán alternativas. No se incluirán equipos no indispensables para la ejecución del contrato o que se requieran para fabricar un producto que puede ser adquirido comercialmente. La EEASA calificará la disponibilidad y no la propiedad del equipo mínimo que sigue:

Cantidad	Persona mínimo solicitado
1	Ingeniero eléctrico, electrónico o afín como Residente de Obra
2	Jefe grupo (bachiller en electricidad, electrónica o afines) con licencia de prevención de riesgos eléctricos
2	Electricista (bachiller en electricidad con licencia en prevención de riesgos eléctricos)
2	Maestro albañil
2	Mano obra no calificada

38 Sección III. Países Elegibles

		No.	DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O HERRAMIENTA	Cantidad
		1	Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc)	Para 9 personas
		2	Caja de herramientas completo para electricista (juego destornilladores xxxxxxxx y planos, alicate, estilete, multímetro, flexómetro, etc)	2
		3	Caja de herramientas completo para construcción (escuadra, martillo, nivel, etc)	2
		4	Escalera Aluminio Pie xx Xxxxx de 1.83 m altura	2
		5	Taladro a batería, brocas para metal y madera	2
		6	Generador eléctrico (1 kW)	1
		7	Herramienta manual para identación o compresión de terminales de cobre estañados (6mm2 a 25mm2)	2
		8	Proyector	1
		9	Laptop	1
		10	Herramientas excavación manual (4 palas, 4 picos,4 barras)	2
		11	Motosierra	1
	Para confirmación de la disponibilidad durante el tiempo que dure la construcción del proyecto tanto de los equipos como del personal, el CONTRATISTA deberá presentar: Las facturas de los bienes/equipos o compromisos de alquiler de los mismos debidamente legalizados. En la ejecución del proyecto se deberá contar como mínimo con el siguiente personal: Se adjuntará hoja de vida respectiva del personal mínimo, caso contrario el oferente no será calificado.
IAO 5.5	ADMINISTRADOR DE OBRA O RESIDENTE DE OBRA: contar con un Residente de Obras con cinco (5) años de experiencia en obras cuya naturaleza y sean equivalentes

PRESUPUESTO REFERENCIAL EN USD.	MONTO QUE DEBE CUMPLIRSE DEL PATRIMONIO USD.
	FRACCIÓN BÁSICA	EXCEDENTE
0 -200.000	25 % del presupuesto referencial	---
200.000 - 500.000	50.000	20 % sobre exceso de 250.000
500.000 - 10'000.000	100.000	10 % sobre exceso de 1'000.000
10'000.000 en adelante	1'000.000	Más del 5 % sobre exceso de 20'000.000

Sección II. Datos de la Licitación 39

(d)	(Electrificación con sistemas fotovoltaicos) a las de las Obras licitadas. El número mínimo de obras es: 2; para el caso de electrificación con sistemas fotovoltaicos con un valor mínimo de USD 100.000,00 (no incluye IVA) y para servicio de dirección técnica y mano de obra de electrificación con sistemas fotovoltaicos con un valor mínimo de USD 50.000,00 (no incluye IVA), se adjuntará copia del contrato y acta definitiva, se presentará una certificación por parte del contratante.
IAO 5.5 (e)	ACTIVOS LIQUIDOS: El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberá ser de [NO APLICA]
IAO 5.5 (f)	Adicionalmente a lo establecido en las IAO 5.5 el oferente deberá demostrar que su patrimonio es igual o superior al porcentaje determinado en la siguiente tabla con relación al presupuesto referencial. El patrimonio establecido en el cuadro precedente se podrá verificar a través de la declaración del impuesto a la renta del último ejercicio fiscal realizado ante el Servicio xx Xxxxxx Internas, SRI, o por el documento equivalente en el país de origen para aquellas ofertas extranjeras, el mismo que deberá ser apostillado y traducido al idioma español. El Oferente con la sola presentación de la oferta Autoriza a el CONTRATANTE a solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente o anteriores Contratantes.
IAO 5.6	Los requisitos para la calificación de las APCAs en la Subcláusula 5.6 de las IAO se modifican de la siguiente manera: A los efectos de la evaluación, las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación (facturación, experiencia como contratista principal, patrimonio). El socio designado como representante debe cumplir al menos con 30% de los requisitos de calificación. De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada “No se tendrán” en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas.

40 Sección III. Países Elegibles

B. Documentos de Licitación
IAO 10.1	La dirección del Contratista para solicitar aclaraciones es: Edificio Institucional Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., Provincia de Pastaza, ciudad xx Xxxx, calle 27 de Febrero y Atahualpa, en la secretaría de la Dirección del Departamento Zona Oriental Pastaza. Ing. Xxxxxxxx Xxxxxx (03)2998600 ext. 1601 email: xxxxxxx@xxxxx.xxx.xx
C. Preparación de las Ofertas
IAO 12.1	El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: Español
IAO 13.1	Los Oferentes deberán presentar los siguientes materiales adicionales con su Oferta: a) Índice del contenido de la Oferta (toda la oferta debe presentarse foliada) b) Información Institucional • Manifestación con carácter de Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Ecuatoriano. • Manifestación con carácter de Declaración Jurada consignando que la empresa seleccionada, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el BID. • Manifestación con carácter de Declaración Jurada consignando que la empresa seleccionada no tiene ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI) en virtud de la cual hay sido declarado inelegible. • Manifestación con carácter de declaración jurada en la cual se consigne que los bienes a incorporar a las obras son elegibles. • Compromiso expreso de cumplir con el Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS), para dar cumplimiento a la guía de buenas prácticas ambientales para proyectos u obras en zona rural, urbana y/o urbana marginal para distribución de energía eléctrica emitida por el Ministerio del Ambiente.

Sección II. Datos de la Licitación 41

IAO 14.2	Se agrega como último párrafo de este numeral: a) Los precios unitarios presentados por el oferente es de su exclusiva responsabilidad. No hay opción ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios ofertados. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios o condiciones que le permitan presentar una oferta más ventajosa. b) Se agrega como parte integrante de estas IAO el siguiente texto: Los oferentes deben cotizar sus precios unitarios por la totalidad. El Oferente debe indicar las tarifas y los precios unitarios correspondientes a todos los rubros de las Obras que se especifican en la Lista de Cantidades (costos directos e indirectos). Los rubros para los cuales el Oferente no haya indicado tarifas ni precios unitarios se considerarán incluidos en los precios de los otros rubros de la Lista de Cantidades. Los oferentes deberán cotizar por la totalidad.
IAO 14.4	Los precios unitarios “no estarán” sujetos a ajustes de precio de conformidad con la cláusula 47 de las CGC.
IAO 15.1	La moneda del País del Contratante es Dólares de los Estados Unidos de América
IAO 15.2	La fuente designada para establecer las tasas de cambio será: NO APLICA
IAO 15.4	Los Oferentes [indicar “tendrán” o “no tendrán”] que demostrar que sus necesidades en moneda extranjera incluidas en los precios unitarios son razonables y se ajustan a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO: NO APLICA
IAO 16.1	El período de validez de las Ofertas será de CINCUENTA Y SEIS (56) días calendario a partir de la presentación de la oferta.
IAO 17.1	La Oferta deberá incluir una “Manifestación con carácter de Declaración de Mantenimiento de la Oferta” utilizando el formulario incluido en la Sección X.
IAO 17.2	El monto de la Garantía de la Oferta es: NO APLICA.
IAO 18.1	[Seleccione lo que corresponda: “Se considerarán” o “No se considerarán”] Ofertas alternativas. NO APLICA [Si se consideran Ofertas alternativas, indique: “El Contratante considerará la (indicar “Opción Uno” u “Opción Dos”)] NO APLICA
IAO 19.1	El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar una (1) copia. Asimismo se deberá presentar en soporte digital toda la información que conforma la oferta (consignar formato Word, PDF, etc).
D. Presentación de las Ofertas
IAO 20.1	Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente ni por correo postal.

42 Sección III. Países Elegibles

IAO 20.2 (a)	Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es: Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., ubicada en la ciudad xx Xxxx, calle 27 de Febrero y Atahualpa, Secretaría de Dirección del Departamento Zona Oriental Pastaza: Atención: Ing. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Director del Departamento Zona Oriental Pastaza de la EEASA Dirección: Ciudad xx Xxxx, calle 27 de Febrero y Atahualpa Número del Piso/ Oficina: Edificio Institucional EEASA en la ciudad xx Xxxx Ciudad y Código postal: Puyo País: Ecuador
IAO 20.2 (b)	Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la IAO 1.1 BID III- FERUM-AISL-EEASA-OB-001, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL COMUNIDADES AISLADAS CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA, COMUNIDADES: JUYUINTSA, WIRIRIMA, XXXXX XXXXX, MANKU URKU Y MURUPICHI.
IAO 20.2 (c)	La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE” jueves, 01 de diciembre de 2016 a las 16:30
IAO 21.1	La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas será: jueves, 01 de diciembre de 2016 hasta las 16:00.
		Descripción	Fecha	Hora
		Llamado a Licitación:	lunes, 31 de octubre de 2016	09:00
		Presentación de solicitudes de aclaración:	martes, 08 de noviembre de 2016	09:00
		Aclaración de los lineamientos:	martes, 15 de noviembre de 2016	09:00
		Presentación de las ofertas:	jueves, 01 de diciembre de 2016	16:00
		Apertura de las ofertas:	jueves, 01 de diciembre de 2016	16:30
		Fecha estimada de adjudicación:	jueves, 15 de diciembre de 2016	16:00
E. Apertura y Evaluación de las Ofertas
IAO 24.1	La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: 3er piso en la sala reuniones de la Dirección del Departamento de la Zona Oriental Pastaza del Edificio Institucional de la EEASA ubicado en la ciudad xx Xxxx en la calle 27 de Febrero y Atahualpa Fecha: jueves, 01 de diciembre de 2016; Hora: 16:30
F. Adjudicación del Contrato
IAO 34.4	La publicación prevista en la cláusula 34.4 sólo se realizará en el portal en línea del “MEER” y en el sitio de la EEASA xxx.xxxxx.xxx.xx

Sección II. Datos de la Licitación 43

IAO 35.1	La sub cláusula 35.1 se modifica como sigue: Dentro de los 15 días siguientes después de haber recibido la Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento de Contrato: La Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante deberá ser: Garantía por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato incondicional irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera, establecía en el país o por intermedio de ellos, o Fianza instrumentada en una póliza de seguros, por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguro establecida en el país Estas garantías no admitirán cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para su ejecución el requerimiento por escrito del CONTRATANTE. Cualquier cláusula en contrario, se entenderá como no escrita. También deberá rendirse una Garantía Técnica en los términos de lo establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
IAO 36.1	La sub clausula 36.1 se modifica como sigue: el pago de anticipo será por un monto máximo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Precio del Contrato. En caso de anticipo, se deberá presentar una Garantía por buen uso del anticipo. La Garantía de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberá ser: Garantía por un valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera, establecía en el país o por intermedio de ellos o Fianza instrumentada en una póliza de seguros, por un valor equivalente al total del anticipo incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguro establecida en el país Estas garantías no admitirán cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para su ejecución el requerimiento por escrito del CONTRATANTE. Cualquier cláusula en contrario, se entenderá como no escrita.
IAO 37.1	El Conciliador que propone el Contratante es el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. Los honorarios serán los fijados por el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado.

Sección III. Países Elegibles

Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Xxxxx Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Xxxxxxxx, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Xxxxx Unido, República xx Xxxxx, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles

a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos xx Xxxxxxx.

b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos de América.

c) Aruba – por ser País Constituyente xxx Xxxxx de los Países Bajos.

d) Bonaire, Curazao, Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos xx Xxxxx de los Países Bajos.

e) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China

Para consultas sobre elegibilidad de territorios no mencionados en esta lista, favor contactar a un Especialista de Adquisiciones en VPC/FMP o enviar un correo electrónico a: xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

(i) es ciudadano de un país miembro; o

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos

C) Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.

47

Sección IV. Formularios de la Oferta

48 Sección IV. Formulario de la Oferta, Información para la Calificación, Carta de Aceptación y Convenio

1. Oferta

[Nota para el Oferente: deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y los datos personales del candidato, de conformidad con la Cláusula 37 de las IAO.]

[fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del Contrato]

A: [nombre y dirección del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [ liste], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

El pago de anticipo solicitado es: 50% del total contratado.

Aceptamos la designación del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, como Conciliador

[o]

No aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador a [indique el nombre], cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario.

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y, de haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitación y especificados en los DDL.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios de países miembros del Banco.

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el

Sección IV. Formulario de la Oferta, Certificado del Proveedor, Información para la Calificación, Carta de Aceptación y Convenio 49

Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del País del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO.

No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones. Autorizamos al ente convocante a solicitar referencias bancarias o comerciales.

Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación:

Nombre y dirección del Agente

Monto y Moneda Propósito de la Comisión

o Gratificación

Firma Autorizada:                                           Nombre y Cargo del Firmante:                                   Nombre del Oferente:                                         Dirección:                               

50 Sección IV. Formulario de la Oferta, Información para la Calificación, Carta de Aceptación y Convenio

2. Información para la Calificación

[Nota para el Oferente: La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para calificar o para verificar la precalificación como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Esta información no se incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español. Si la información es para verificar la precalificación, el Oferente deberá completar solamente la información que debe ser actualizada.

1.1 Incorporación, constitución o estatus jurídico del Oferente

[adjunte copia de documento o carta de intención] Lugar de constitución o incorporación: [indique] Sede principal de actividades: [indique]

Poder del firmante de la Oferta [adjunte]

1.2 Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes en moneda nacional y año a que corresponden de conformidad con la Subcláusula 5.3(b) de los DDL]

1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en [indique el número de obras e informacion que se especifica en la Subcláusula 5.3 (c) de las IAO] [En el cuadro siguiente, los montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada para el rubro 1.2 anterior. También detalle las obras en construcción o con compromiso de ejecución, incluyendo las fechas estimadas de terminación. ]

1. Firmas o miembros de APCAs

Nombre del Proyecto y País	Nombre del Contratante y Persona a quien contactar	Tipo de obras y año de terminación	Valor del Contrato (equivalente en moneda nacional)
(a) (b)

1.4 Los principales equipos de construcción que propone el Contratista son: [Proporcione toda la información solicitada a continuación, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(d) de las IAO.]

Equipo	Descripción, marca y antigüedad (años)	Condición, (nuevo, buen estado, mal estado) y cantidad de unidades disponibles	Propio, alquilado mediante arrendamiento financiero (nombre de la arrendadora), o por comprar (nombre del vendedor)
(a)

Sección IV. Formulario de la Oferta, Certificado del Proveedor, Información para la Calificación, Carta de Aceptación y Convenio 51

(b)

1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan. [adjunte información biográfica, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(e) de las IAO [Véase también la Cláusula 9.1 de las CGC y en las CEC]. Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente.

Cargo	Nombre	Años de Experiencia (general)	Años de experiencia en el cargo propuesto
(a) (b)

(a)

(b)

1.6 Los informes financieros: Declaración del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior en conformidad con la subcláusula IAO 5.3(f): [el % del patrimonio referencia es………….. adjunte las copia de la declaración de impuesto a las rentas.]

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con las subclausula 5.3(g) de las IAO es: [liste a continuación y adjunte copias de los documentos que corroboren lo anterior. DE NO REQUERISE ACTIVOS LIQUIDOS EN LOS DATOS DE LA LICITACIÓN ESTA CLAUSULA DEBE ELIMINARSE O TENERSE POR NO ESCRITA, CASO CONTRARIO DEBE PROPORCIONARSE LA INFORMACIÓN REQUERIDA]

1.8 Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con la Subclausula 5.3(h) de las IAO [Adjunte la autorización]

1.10 Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de conformidad con la subcláusula 5.3 (j) son [indique la información en la tabla siguiente. Véase la Cláusula 7 de las CGC y 7 de las CEC].

52 Sección IV. Formulario de la Oferta, Información para la Calificación, Carta de Aceptación y Convenio

Nombre de la(s) otra(s) Parte(s)	Causa de la Controversia	Monto en cuestión
(a) (b)

Secciones de las Obras	Valor del Subcontrato	SubContratista (nombre y dirección)	Experiencia en obras similares
(a) (b)

	1.11 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación. [Adjunte.]
2. Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)	2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 anteriores debe ser proporcionada por cada socio de la APCA . 2.2 La información solicitada en el párrafo 1.11 anterior debe ser proporcionada por la APCA. [proporcione la información]. 2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA
	2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los integrantes) en el que consta que:
	(a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;
	(b) se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la APCA; y
	(c) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante designado como representante.
3. Requisitos	3.1 Los Oferentes deberán requerida en los DDL.	entregar	toda	información	adicional
adicionales

Sección IV. Formulario de la Oferta, Certificado del Proveedor, Información para la Calificación, Carta de Aceptación y Convenio 53

3. Carta de Aceptación

[indique la fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato [indique el número de identificación y el título del Contrato]

A: [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha [indique la fecha] para la ejecución del [indique el nombre del Contrato y el número de identificación, tal como se emitió en las CEC] por el Precio del Contrato equivalente18 a [indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], con las correcciones y modificaciones19 efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

[Seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

(a) Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como Conciliador.20

(b) No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de Aceptación a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo tanto solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al Conciliador de conformidad con la Subcláusula 37.1 de las IAO.21

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Subcláusula 35.1 de las IAO, es decir, dentro de los (consignar) días siguientes después de haber recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC.

Firma Autorizada                                           Nombre y Cargo del Firmante:         

Nombre de la Entidad:                                         Adjunto: Convenio

18 Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato está expresado en una sola moneda.

19 Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del Contrato (página siguiente).

20 Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro candidato.

21 Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador propuesto por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el Contratante no acepta la contrapropuesta.

54 Sección IV. Formulario de la Oferta, Información para la Calificación, Carta de Aceptación y Convenio

4. Convenio

Este Convenio se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre [indique el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de este Convenio y se leerán e interpretarán como parte del mismo.

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el día, mes y año antes indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]                      Fue estampado en el presente documento en presencia de:                       Firmado, Sellado y Expedido por                                   En presencia de:                     

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]

Sección IV. Formulario de la Oferta, Certificado del Proveedor, Información para la Calificación, Carta de Aceptación y Convenio 55

5. Lista de Cantidades

• ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS RUBROS MICRO-RED RUBRO 1: MONTAJE ARREGLO

FOTOVOLTAICO (8 MÓDULOS)

UNIDAD: UNIDAD

PRECIO

$

:

DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTID AD	PRECIO UNITAR IO	PRECIO TOTAL
MANO OBRA
Ingeniero Eléctrico	HH	1
Jefe de Grupo	HH	2
Electricista	HH	2
Maestro de Obra (Albañil)	HH	3
Mano Obra no Calificada abrir zanja (1 persona 10m/h) 20x30cm	HH	2
Mano Obra no Calificada tapar zanja (1 persona 20m/h) 20X30cm	HH	1
MATERIALES
Estructura de soporte y fijación para 8 módulos fotovoltaicos	c/u	1
Fundición de bases estructura de soporte de paneles (cemento, ripio, arena, agua)	c/u	1
Módulo fotovoltaico	c/u	8
Conectores MC4 macho	c/u	2
Conectores MC4 hembra	c/u	2
Conectores MC4 Doble en rama tipo "Y"	m	4
Cable TTU # 6AWG (positivo - negativo) (caja conexiones FV-regulador)	m	25
Manguera anillada 3/4" PVC	m	4
Grapas metálica puente sencillo con tonillo y arandela para manguera anillada 3/4"	c/u	10
Caja conexión paneles PV2	c/u	1
Cable THW # 12AWG (19 hilos)- rojo	m	3
Cable THW # 12AWG (19 hilos) - negro	m	3
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc)	HM	2
Caja de herramientas para electricista (juego destorilladores xxxxxxxx y planos, alicates, estilete, multímetro, flexometro, etc)	HM	2
Escalera Aluminio Pie xx Xxxxx de 1.83 m altura	HM	0.5
Herramientas excavación manual (1 pala,1 barra)	HM	6

RUBRO 2: MONTAJE CAJA ANTIHURTO MICRO-RED

UNIDAD: UNIDAD

PRECIO

$

:

DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTID AD	PRECIO UNITAR IO	PRECIO TOTAL
MANO OBRA
Ingeniero Eléctrico	HH	1
Jefe de Grupo	HH	2.5
Electricista	HH	2.5
MATERIALES
Caja antihurto con prensaestopas (hasta tres de 1 1/2" y uno de 1/2"), alojará al medidor, protecciones y embarrado conexión micro-red.	c/u	1
Tubo poste de 2 1/2 " diámetro hierro galvanizado de 2,50 m de longitud espesor 2mm con su respectivo ángulo soldado (50x3mm) para sujeción de la caja antihurto	c/u	1
Medidor limitador de energía , monofásico 120V con accesorios	c/u	1
Interruptor magnetotérmico monofásico de 6A, 1P riel DIN	c/u	1
Tubo metálico flexible recubierto de PVC diámetro 1-1/2"	m	6
Amarras plásticas 30cm color blanco	m	1
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc)	HM	3.5
Caja de herramientas para electricista (juego destorilladores xxxxxxxx y planos, alicates, estiletes, multímetro, flexometro, etc)	HM	3.5
Xxxxxxx a batería, brocas para metal y madera	HM	0.5
Generador eléctrico (1kW)	HM	0.5
Herramientas excavación manual (1 pala,1 barra)	HM	2

RUBRO 3: MONTAJE BANCO BATERÍAS (8 BATERÍAS)

UNIDAD: UNIDAD

PRECIO

$

:

DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTID AD	PRECIO UNITAR IO	PRECIO TOTAL
MANO OBRA
Ingeniero Eléctrico	HH	0.5
Jefe de Grupo	HH	2
Electricista	HH	2
MATERIALES
Batería 600Ah, 6V, tipo C100	c/u	8
Estructura de soporte 8 baterías en serie tipo Opz	c/u	1
Conectores adecuados para los terminales de las baterías OPz y para cable # 6AWG	c/u	18
Cable cobre tipo TFF # 6AWG batería-inversor (rojo)	m	3.5
Cable cobre tipo TFF # 6AWG batería-inversor (negro)	m	3.5
Manguera anillada de 3/4" PVC	m	7
Grapas metálica puente sencillo con tonillo para tuberia corrugada 3/4"	c/u	15
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc)	HM	2.5
Caja de herramientas para electricista (juego destorilladores xxxxxxxx y planos, alicates, estiletes, multímetro, flexometro, etc)	HM	2.5
Herramienta manual para identación o compresión de terminales de cobre (6mm2 a 25mm2)	HM	0.5

RUBRO 4: PUESTA A TIERRA MICRO-RED

UNIDAD: UNIDAD

PRECIO

$

:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTID AD	PRECIO UNITAR IO	PRECIO TOTAL
MANO OBRA
Ingeniero Eléctrico	HH	0.5
Jefe de Grupo	HH	2

Electricista	HH	2
Mano Obra no Calificada abrir zanja (1 persona 10m/h) 20x30cm	HH	2
Mano Obra no Calificada tapar zanja (1 persona 20m/h) 20X30cm	HH	1
MATERIALES
Varilla copperweld 5/8" x 1,80 m con conector	c/u	3
Cable cobre desnudo # 8AWG	m	30
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc)	HM	2
Caja de herramientas para electricista (juego destorilladores xxxxxxxx y planos, alicates, estiletes, multímetro, flexometro, etc)	HM	2
Martillo	HM	0.5
Herramientas excavación manual (1 pala,1 barra)	HM	0.75

RUBRO 5: INSTALACIÓN ELÉCTRICA VIVIENDA

UNIDAD: UNIDAD

PRECIO

$

:

DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTID AD	PRECIO UNITAR IO	PRECIO TOTAL
MANO OBRA
Ingeniero Eléctrico	HH	1
Jefe de Grupo	HH	5
Electricista	HH	5
MATERIALES
Caja distribución riel DIN 1 fila de 3/5 módulos con tornillo y arandelas para sujección+ 3 prensaestopas para manguera anillada de 1/2"	c/u	1
Cajas derivación 12.5x12.5x7.5cm con entradas de cables preperforadas con tornillo y arandela para sujección	c/u	3
Interruptor magnetotérmico monofásico de 2A, 1P riel DIN	c/u	1
Interruptor magnetotérmico monofásico de 4A, 1P riel DIN	c/u	1
Bornera de conexión simple riel DIN 6mm2	c/u	2
Bornera conexión regleta 12 bornes 16mm²	c/u	1
Interruptor sencillo 10A 127/250V de PVC con tornillos incluidos sobrepuesto	c/u	3
Portalampara blanco E27 de PVC reforzado tipo sobrepuesto con tornillos	c/u	3
Luminaria fluorescente compacta 22W, 120Vac	c/u	3

Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V con tornillos sobrepuesto	c/u	1
Cable cobre tipo THW # 12AWG conexión inversor AC-Medidor-breaker general-caja distribución breakers negro	m	2
Cable cobre tipo THW # 12AWG conexión inversor AC-Medidor-breaker general-caja distribución breakers blanco	m	2
Cable cobre tipo THW # 14AWG (Iluminación y tomacorrientes) negro	m	30
Cable cobre tipo THW # 14AWG (Iluminación y tomacorrientes) blanco	m	30
Cable cobre tipo THW # 14AWG (tierra) verde con blanco	m	15
Manguera anillada de 1/2" PVC	m	30
Grapas metálica puente sencillo con tonillo y arandela para manguera anillada 1/2"	c/u	50
Cinta aislante blanco	c/u	2
Cinta aislante negro	c/u	2
Amarras plásticas 25cm color blanco	c/u	1
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc)	HM	6
Caja de herramientas para electricista (juego destorilladores xxxxxxxx y planos, alicates, estiletes, multímetro, flexometro, etc)	HM	5
Escalera Aluminio Pie xx Xxxxx de 1.83 m altura	HM	5

RUBRO 6: INSTALACIÓN ELÉCTRICA CASA EQUIPOS

UNIDAD: UNIDAD

PRECIO

$

:

DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTID AD	PRECIO UNITAR IO	PRECIO TOTAL
MANO OBRA
Ingeniero	HH	0.5
Jefe de grupo	HH	3.5
Electricista	HH	3.5
MATERIALES
Caja distribución riel DIN sobrepuesto 1 fila de 4/8 módulos + prensaestopas 1/2" y 1"	c/u	1
Cajas derivación 12.5x12.5x7.5cm con entradas de cables preperforadas con tornillo y arandela para sujección	c/u	2
Bornera de conexión simple riel DIN 6mm²	c/u	2
Interruptor magnetotérmico 2 polos de 40A / 120V	c/u	1

general salida inversor
Interruptor magnetotérmico 1 polo de 6A / 120V luz interior	c/u	1
Interruptor magnetotérmico 1 polo de 10A / 120V toma corriente	c/u	1
Interruptor sencillo 10A 127/250V de PVC con tornillos incluidos sobrepuesto	c/u	1
Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V con tornillos sobrepuesto	c/u	1
Portalampara blanco E27 de PVC reforzado tipo sobrepuesto con tornillos	c/u	3
Luminaria fluorescente compacta 22W, 120Vac	c/u	3
Cable cobre tipo THW # 12AWG conexión caja distribución negro	m	1
Cable cobre tipo THW # 12AWG conexión caja distribución blanco	m	1
Cable cobre tipo THW # 14AWG (Iluminación y tomacorrientes) negro	m	25
Cable cobre tipo THW # 14AWG (Iluminación y tomacorrientes) blanco	m	25
Manguera anillada de 1/2"	m	25
Grapas metálica puente sencillo con tonillo y arandela para manguera corrugada 1/2"	c/u	50
Cinta aislante blanco	c/u	1
Cinta aislante negro	c/u	1
Amarras plásticas 25cm color blanco	c/u	1
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc)	HM	3.5
Caja de herramientas para electricista (juego destorilladores xxxxxxxx y planos, alicates, estiletes, multímetro, flexometro, etc)	HM	3.5
Escalera Aluminio Pie xx Xxxxx de 1.83 m altura	HM	3.5

RUBRO 7: TENDIDO E INSTALACIÓN CONDUCTOR TTU - WIRIRIMA

UNIDAD: POR METRO

PRECIO

$

:

DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTID AD	PRECIO UNITAR IO	PRECIO TOTAL
MANO OBRA
Ingeniero	HH	0.02
Jefe de grupo	HH	0.05
Electricista	HH	0.05
Mano de obra no cualificada abrir zanja (1 persona 5m/h) 2x70cm	HH	0.2
Mano de obra no cualificada tapar zanja (1 persona	HH	0.1

10m/h) 2x70cm
Mano de obra no cualificada tendido cable	HH	0.05
MATERIALES
Conductor tipo TTU cobre # 2AWG (19 hilos)	m	2
Conductor tipo TTU cobre # 4AWG (19 hilos)	m	0
Conductor tipo TTU cobre # 6AWG (19 hilos)	m	0
Cinta Peligro Roja	m	1
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc)	HM	0.5
Caja de herramientas para electricista (juego destorilladores xxxxxxxx y planos, alicates, estiletes, multímetro, flexometro, etc)	HM	0.5
Herramientas excavación manual (4 palaS, 4 picos,4 barras)	HM	0.2

RUBRO 7: TENDIDO E INSTALACIÓN CONDUCTOR TTU - JUYUINTSA

UNIDAD: POR METRO

PRECIO

$

:

DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTID AD	PRECIO UNITAR IO	PRECIO TOTAL
MANO OBRA
Ingeniero	HH	0.02
Jefe de grupo	HH	0.05
Electricista	HH	0.05
Mano de obra no cualificada abrir zanja (1 persona 5m/h) 2x70cm	HH	0.2
Mano de obra no cualificada tapar zanja (1 persona 10m/h) 2x70cm	HH	0.1
Mano de obra no cualificada tendido cable	HH	0.05
MATERIALES
Conductor tipo TTU cobre # 2AWG (19 hilos)	m	0
Conductor tipo TTU cobre # 4AWG (19 hilos)	m	2
Conductor tipo TTU cobre # 6AWG (19 hilos)	m	0
Cinta Peligro Roja	m	1
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc)	HM	0.5
Caja de herramientas para electricista (juego destorilladores xxxxxxxx y planos, alicates, estiletes, multímetro, flexometro, etc)	HM	0.5

Herramientas excavación manual (4 palaS, 4 picos,4 barras) HM 0.2

$

RUBRO 8: INSTALACIÓN MÓDULO

POTENCIA PRECIO:

UNIDAD: UNIDAD

DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTIDA D	PRECIO UNITARI O	PRECI O TOTA L
MANO OBRA
Ingeniero	HH	3
Jefe de grupo	HH	2
Electricista	HH	2
MATERIALES
Módulo Potencia (Regulador+Inversor+Protecciones+Comunicacion es)	c/u	1
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc)	HM	3
Caja de herramientas para electricista (juego destorilladores xxxxxxxx y planos, alicates, estiletes, multímetro, flexometro, nivel carpintero, etc)	HM	3
Escalera Aluminio Pie xx Xxxxx de 1.83 m altura	HM	2

$

RUBRO 9: CONSTRUCCIÓN CASA DE

EQUIPOS PRECIO:

UNIDAD: UNIDAD

DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTIDA D	PRECIO UNITARI O	PRECI O TOTA L
MANO OBRA
Ingeniero	HH	2
Maestro albañil	HH	40
Mano de obra no cualificada (peón)	HH	40
MATERIALES
Puerta	c/u	1
Planchas xx xxxxxx 200x20x3	c/u	191
Pilares cuadrados 000x00x00	c/u	8
Vigas principales 400x20x15	c/u	2
Vigas principales 600x20x15	c/u	2

Viga cumbrera 600x10x10	c/u	1
Correas 300x15x10	c/u	20
Montantes 120x10x10	c/u	2
Clavo pequeño	c/u	764
Clavo grande	c/u	108
Visagra	c/u	3
Cemento	kg	900
Arena	kg	2800
Grava	kg	3050
Litros de agua	l	450
Malla electrosoldado 15 x 15 Φ5	m2	30
Plancha de zinc	m2	36
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc)	HM	40
Caja de herramientas para construcción (ecuadra, martillo, nivel, etc)	HM	40
Escalera Aluminio Pie xx Xxxxx de 1.83 m altura	HM	40
Motosierra	HM	16
Herramientas excavación manual (1 pala,1 barra)	HM	8

$

RUBRO 10: CAPACITACIÓN -

WIRIRIMA PRECIO:

UNIDAD: UNIDAD

DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTIDA D	PRECIO UNITARI O	PRECI O TOTAL
MANO OBRA
Ingeniero	HH	16
Jefe de grupo	HH	16
MATERIALES
Folletos usuarios finales sistemas fotovoltaicos	c/u	30
Folletos técnicos comunitarios	c/u	5
Poster plastificado A3	c/u	30
Fungibles (papelotes, marcadores, cinta, etc)	c/u	1

Kit herramientas (multímetro, pinza electricista, pelacable manual hasta # 8AWG, destornilladores xxxxxxxx y plano, caja herramientas 12", alicate electricista) (para entregar a los técnicos comunitarios)	c/u	1
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Proyector	HM	16
Laptop	HM	16
Generador eléctricos (1kW)	HM	16

$

RUBRO 10: CAPACITACIÓN -

JUYUINTSA PRECIO:

UNIDAD: UNIDAD

DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTIDA D	PRECIO UNITARI O	PRECI O TOTAL
MANO OBRA
Ingeniero	HH	16
Jefe de grupo	HH	16
MATERIALES
Folletos usuarios finales sistemas fotovoltaicos	c/u	30
Folletos técnicos comunitarios	c/u	5
Poster plastificado A3	c/u	30
Fungibles (papelotes, marcadores, cinta, etc)	c/u	1
Kit herramientas (multímetro, pinza electricista, pelacable manual hasta # 8AWG, destornilladores xxxxxxxx y plano, caja herramientas 12", alicate electricista) (para entregar a los técnicos comunitarios)	c/u	1
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Proyector	HM	16
Laptop	HM	16
Generador eléctricos (1kW)	HM	16

RUBRO 11: TRANSPORTE AÉREO (AVIONETA 5 PASAJEROS - 1000 lb) - WIRIRIMA
CANTID AD	DESCRIPCIÓN	PESO UNITAR IO [LB]	PESO TOTA L [LB]	NRO. VUEL OS	COST O VUEL O [$]	PRECI O TOTA L [$]

Sección IV. Formulario de la Oferta, Certificado del Proveedor, Información para la Calificación, Carta de Aceptación y Convenio 65

2	Avionetas (módulos FV+baterias+regulador+inversor+e structura baterias y estructura módulos FV) (por módulo potencia)	1700	3400.0 0	4.00
1400	Avionetas cable TTU # 2AWG (peso unitario 377 kg/km)	0.83	1163.6 0	2.00
	Avionetas cable TTU # 4AWG (peso unitario 252 kg/km)	0.56	0.00	0.00
	Avionetas cable TTU # 6AWG (peso unitario 171 kg/km)	0.38	0.00	0.00
1	Avionetas material casa equipos (peso por casa equipos)	6000	6000.0 0	6.00
2	Avionetas material base estructura fotovoltaica (módulo potencia)	3000	6000.0 0	6.00
15	Avioneta material eléctrico - vivienda	100	1500.0 0	2.00
15	Tubo poste de 2 1/2" diámetro 2mm espesor y 2.50m (42 lb por vivienda)	42	630	1.00
4	Ingreso y salida de personal	1000	4000	4.00
4	Herramientas y material capacitación	1000	4000	4.00
3	Imprevistos	1000	3000	3.00
6	Fiscalización EEASA	1000	6000	6.00
						$

RUBRO 11: TRANSPORTE AÉREO (AVIONETA 5 PASAJEROS - 1000 lb) - JUYUINTSA
CANTID AD	DESCRIPCIÓN	PESO UNITAR IO [lb]	PESO TOTA L [lb]	Nro. VUEL OS	COST O VUEL O [$]	PRECI O TOTA L [$]
2	Avionetas (módulos FV+baterias+regulador+inversor+e structura baterias y estructura módulos FV) (por módulo potencia)	1700	3400.0 0	4.00
	Avionetas cable TTU # 2AWG (peso unitario 377 kg/km)	0.83	0.00	0.00
1600	Avionetas cable TTU # 4AWG (peso unitario 252 kg/km)	0.56	888.90	1.00
	Avionetas cable TTU # 6AWG (peso unitario 171 kg/km)	0.38	0.00	0.00
2	Avionetas material casa equipos (peso por casa equipos)	6000	12000. 00	12.00
2	Avionetas material base estructura fotovoltaica (módulo potencia)	3000	6000.0 0	6.00

15	Avioneta material eléctrico - vivienda	100	1500.0 0	2.00
15	Tubo poste de 2 1/2" diámetro 2mm espesor y 2.50m (42 lb por vivienda)	42	630	1.00
4	Ingreso y salida de personal	1000	4000	4.00
3	Herramientas y material capacitación	1000	3000	3.00
3	Imprevistos	1000	3000	3.00
6	Fiscalización EEASA	1000	6000	6.00
						$

$

• ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS RUBROS INDIVIDUAL

RUBRO 1: MONTAJE MÓDULO FOTOVOLTAICO (1 MÓDULO) UNIDAD: UNIDAD

PRECI O:

DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTID AD	PRECIO UNITAR IO	PRECIO TOTAL
MANO OBRA
Ingeniero	HH	1
Jefe de Grupo	HH	1
Electricista	HH	1
Maestro de Obra (Albañil)	HH	1
Mano Obra no Calificada abrir zanja (1 persona 10m/h) 20x30cm	HH	4
Mano Obra no Calificada tapar zanja (1 persona 20m/h) 20X30cm	HH	2
MATERIALES
Estructura de soporte y fijación para 1 módulo fotovoltaico	c/u	1
Fundición de base estructura soporte módulo (cemento, ripio, arena, agua)	c/u	1
Módulo fotovoltaico	c/u	1
Terminales MC4 macho	c/u	1
Terminales MC4 hembra	c/u	1
Cable tipo TTU # 8AWG (módulo FV-regulador)	m	20
Manguera Anillada 3/4" PVC	m	2.5
Amarras plásticas 25cm color blanco	c/u	1
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc)	HM	1
Caja de herramientas para electricista (juego destorilladores xxxxxxxx y planos, alicate, estilete, multímetro, flexometro, etc)	HM	1
Escalera Aluminio Pie xx Xxxxx de 1.83 m altura	HM	0.5

Herramientas de excavación manual (1 pala,1 barra) HM 7

$

RUBRO 2: MONTAJE CAJA EQUIPOS PRECIO: UNIDAD: UNIDAD

DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTIDA D	PRECIO UNITARI O	PRECI O TOTA L
MANO OBRA
Ingeniero Eléctrico	HH	2
Jefe de Grupo	HH	4
Electricista	HH	4
MATERIALES
Caja antihurto con 3 prensaestopas para manguera anillada de 1/2" y 2 prensaestopas para manguera anillada de 3/4" ( alojará al regulador, inversor, medidor y protecciones montadas en riel DIN) con tornillos y turcas para sujección de los equipos y de la caja.	c/u	1
Regulador voltaje	c/u	1
Inversor ≥600VA, 24Vdc/120Vac, 60Hz	c/u	1
Medidor de energía , monofásico 120V con accesorios	c/u	1
Fusible cilíndrico 10x38mm In=10A Vn=1000Vdc con portafusible riel DIN	c/u	2
Fusible cilíndrico 10x38mm In=32A Vn=1000Vdc con portafusible riel DIN	c/u	1
Interruptor magnetotérmico monofásico de 6A, 1P riel DIN	c/u	1
Bornera de conexión simple riel DIN 6mm2	c/u	2
Bornera de conexión simple riel DIN 16mm2	c/u	2
Enchufe 15A blindado polarizado 125Vac	c/u	1
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc)	HM	4
Caja de herramientas para electricista (juego destorilladores xxxxxxxx y planos, alicates, estiletes, multímetro, flexometro, etc)	HM	4

Xxxxxxx a batería, brocas para metal y madera	HM	2
Generador eléctrico (1kW)	HM	4

$

RUBRO 3: MONTAJE BANCO BATERÍAS (2

BATERÍAS) PRECIO:

UNIDAD: UNIDAD

DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTID AD	PRECIO UNITAR IO	PRECI O TOTA L
MANO OBRA
Ingeniero Eléctrico	HH	0.5
Jefe de Grupo	HH	3
Electricista	HH	3
MATERIALES
Batería AGM ≥150Ah, 12V, tipo C20	c/u	2
Estructura de soporte 2 baterías	c/u	1
Terminales de cobre estañado barril corto para calibre # 10AWG - M8	c/u	2
Terminales de cobre estañado barril corto para calibre # 6AWG - M8	c/u	4
Cable cobre tipo TFF # 6AWG conexión batería- inversor rojo	m	2
Cable cobre tipo TFF # 6AWG conexión batería- inversor negro	m	2
Cable cobre tipo THW # 10AWG conexión regulador-batería rojo	m	2
Cable cobre tipo THW # 10AWG conexión regulador-batería negro	m	2
Manguera anillada 1/2"	m	2
Manguera anillada 3/4"	m	2
Grapas metálica puente sencillo con tonillo para	c/u	5

tuberia corrugada 1/2"
Grapas metálica puente sencillo con tonillo para tuberia corrugada 3/4"	c/u	5
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc)	HM	3.5
Caja de herramientas menores para electricista (juego destorilladores xxxxxxxx y planos, alicates, estiletes, multímetro, flexometro, etc)	HM	3
Herramienta manual para identación o compresión de terminales de cobre estañados (6mm2 a 25mm2)	HM	0.6

RUBRO 4: PUESTA A TIERRA INDIVIDUAL

UNIDAD: UNIDAD

PRECIO

$

:

DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTID AD	PRECIO UNITAR IO	PRECIO TOTAL
MANO OBRA
Ingeniero Eléctrico	HH	1
Jefe de Grupo	HH	2
Electricista	HH	2
Mano Obra no Calificada abrir zanja (1 persona 10m/h) 20x30cm	HH	4
Mano Obra no Calificada tapar zanja (1 persona 20m/h) 20X30cm	HH	2
MATERIALES
Varilla copperweld 5/8" x 1,80 m con conector	c/u	1
Cable cobre desnudo # 10AWG	m	15
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc)	HM	3
Caja de herramientas para electricista (juego destorilladores xxxxxxxx y planos, alicates, estiletes, multímetro, flexometro, etc)	HM	3

Martillo	HM	0.5
Herramientas excavación manual (1 pala,1 barra)	HM	1

RUBRO 5: INSTALACIÓN ELÉCTRICA VIVIENDA

UNIDAD: UNIDAD

PRECIO

$

:

DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTID AD	PRECIO UNITAR IO	PRECIO TOTAL
MANO OBRA
Ingeniero Eléctrico	HH	2
Jefe de Grupo	HH	10
Electricista	HH	10
MATERIALES
Caja distribución riel DIN 1 fila de 3/5 módulos+ 3 prensaestopas para manguera anillada de 1/2" con tornillo y arandelas para sujección	c/u	1
Cajas derivación 12.5x12.5x7.5cm con entradas de cables preperforadas con tornillo y arandela para sujección	c/u	3
Interruptor magnetotérmico monofásico de 2A, 1P riel DIN	c/u	1
Interruptor magnetotérmico monofásico de 4A, 1P riel DIN	c/u	1
Bornera de conexión simple riel DIN 6mm2	c/u	2
Interruptor sencillo 10A 127/250V de PVC con tornillos incluidos sobrepuesto	c/u	3
Portalampara blanco E27 de PVC reforzado tipo sobrepuesto con tornillos	c/u	3
Luminaria fluorescente compacta 26W, 120Vac	c/u	2
Luminaria fluorescente compacta 45W, 120Vac	c/u	1
Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V con tornillos sobrepuesto	c/u	1
Cable cobre tipo THW # 12AWG conexión inversor AC-Medidor-breaker general-caja distribución breakers negro	m	2
Cable cobre tipo THW # 12AWG conexión inversor AC-Medidor-breaker general-caja distribución breakers blanco	m	2
Cable cobre tipo THW # 14AWG (Iluminación y tomacorrientes) negro	m	30
Cable cobre tipo THW # 14AWG (Iluminación y tomacorrientes) blanco	m	30
Cable cobre tipo THW # 14AWG (tierra) verde con blanco	m	15
Manguera anillada de 1/2"	m	30
Grapas metálica puente sencillo con tonillo para	c/u	50

manguera anillada 1/2"
Cinta aislante blanco	c/u	2
Cinta aislante negro	c/u	2
Amarras plásticas 25cm color blanco	c/u	1
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Equipos de protección personal (casco, guantes, gafas, etc)	HM	12
Caja de herramientas para electricista (juego destorilladores xxxxxxxx y planos, alicates, estiletes, multímetro, flexometro, etc)	HM	10
Escalera Aluminio Pie xx Xxxxx de 1.83 m altura	HM	10

$

RUBRO 6: CAPACITACIÓN - XXXXX

XXXXX XXXXXX:

UNIDAD: UNIDAD

DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTIDA D	PRECIO UNITARI O	PRECI O TOTAL
MANO OBRA
Ingeniero Eléctrico	HH	8
Jefe de Grupo	HH	8
MATERIALES
Folletos usuarios finales sistemas fotovoltaicos	c/u	48
Folletos técnicos comunitarios	c/u	5
Poster plastificado A3	c/u	48
Fungibles (papelotes, marcadores, cinta, etc)	c/u	1
Kit herramientas (multímetro, pinza electricista, pelacable manual hasta # 8AWG, destornilladores xxxxxxxx y plano, caja herramientas 12", alicate electricista) (para entrega a los técnicos comunitarios)	c/u	1
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Proyector	HM	8
Laptop	HM	8
Generador eléctricos (1kW)	HM	8

$

RUBRO 6: CAPACITACIÓN – MANKU

URKU PRECIO:

UNIDAD: UNIDAD

DESCRIPCIÓN UNIDA D CANTIDA D PRECIO UNITARI O PRECI O TOTAL

MANO OBRA
Ingeniero Eléctrico	HH	8
Jefe de Grupo	HH	8
MATERIALES
Folletos usuarios finales sistemas fotovoltaicos	c/u	80
Folletos técnicos comunitarios	c/u	5
Poster plastificado A3	c/u	80
Fungibles (papelotes, marcadores, cinta, etc)	c/u	1
Kit herramientas (multímetro, pinza electricista, pelacable manual hasta # 8AWG, destornilladores xxxxxxxx y plano, caja herramientas 12", alicate electricista) (para entrega a los técnicos comunitarios)	c/u	1
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Proyector	HM	8
Laptop	HM	8
Generador eléctricos (1kW)	HM	8

$

RUBRO 6: CAPACITACIÓN -

MURUPICHI PRECIO:

UNIDAD: UNIDAD

DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTIDA D	PRECIO UNITARI O	PRECI O TOTAL
MANO OBRA
Ingeniero Eléctrico	HH	8
Jefe de Grupo	HH	8
MATERIALES
Folletos usuarios finales sistemas fotovoltaicos	c/u	36
Folletos técnicos comunitarios	c/u	5
Poster plastificado A3	c/u	36
Fungibles (papelotes, marcadores, cinta, etc)	c/u	1
Kit herramientas (multímetro, pinza electricista, pelacable manual hasta # 8AWG, destornilladores xxxxxxxx y plano, caja herramientas 12", alicate electricista) (para entrega a los técnicos comunitarios)	c/u	1
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Proyector	HM	8
Laptop	HM	8
Generador eléctricos (1kW)	HM	8

Sección IV. Formulario de la Oferta, Certificado del Proveedor, Información para la Calificación, Carta de Aceptación y Convenio 73

$

RUBRO 6: CAPACITACIÓN -

JUYUINTSA PRECIO:

UNIDAD: UNIDAD

DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANTIDA D	PRECIO UNITARI O	PRECI O TOTAL
MANO OBRA
Ingeniero Eléctrico	HH	8
Jefe de Grupo	HH	8
MATERIALES
Folletos usuarios finales sistemas fotovoltaicos	c/u	14
Folletos técnicos comunitarios	c/u	5
Poster plastificado A3	c/u	14
Fungibles (papelotes, marcadores, cinta, etc)	c/u	1
Kit herramientas (multímetro, pinza electricista, pelacable manual hasta # 8AWG, destornilladores xxxxxxxx y plano, caja herramientas 12", alicate electricista) (para entrega a los técnicos comunitarios)	c/u	1
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Proyector	HM	8
Laptop	HM	8
Generador eléctricos (1kW)	HM	8

$

RUBRO 6: CAPACITACIÓN - WIRIRIMA PRECIO: UNIDAD: UNIDAD

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
MANO OBRA
Ingeniero Eléctrico	HH	8
Jefe de Grupo	HH	8
MATERIALES
Folletos usuarios finales sistemas fotovoltaicos	c/u	12
Folletos técnicos comunitarios	c/u	5
Poster plastificado A3	c/u	12
Fungibles (papelotes, marcadores, cinta, etc)	c/u	1
Kit herramientas (multímetro, pinza electricista, pelacable manual hasta # 8AWG, destornilladores xxxxxxxx y plano, caja herramientas 12", alicate electricista) (para entrega a los técnicos comunitarios)	c/u	1
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

74 Sección IV. Formulario de la Oferta, Información para la Calificación, Carta de Aceptación y Convenio

Proyector	HM	8
Laptop	HM	8
Generador eléctricos (1kW)	HM	8

RUBRO 7: TRANSPORTE AÉREO (AVIONETA 5 PASAJEROS - 1000 lb) – XXXXX XXXXX
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PESO UNITARIO [lb]	PESO TOTAL [lb]	Nro. VUELOS	COSTO VUELO [$]	PRECIO TOTAL [$]
24	Avionetas carga materiales eléctricos + equipos fotovoltaicos+ material civil base estructura soporte fotovoltaico+soporte estructuras (por vivienda)	600	14400	15
4	Avioneta ingreso y salida de personal	1000	4000	4
2	Avionetas entradas y salidas herramientas + material capacitación	1000	2000	2
2	Avionetas imprevistos	1000	2000	2
4	Avionetas fiscalización	1000	4000	4
						$
RUBRO 7: TRANSPORTE FLUVIAL (CANOA 1000 lb) – XXXXX XXXXX
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PESO UNITARIO [lb]	PESO TOTAL [lb]	Nro. VIAJES	COSTO VIAJE [$]	PRECIO TOTAL [$]
24	Canoas carga materiales eléctricos y equipos fotovoltaicos+ material civil base estructura soporte fotovoltaico (por vivienda)	600	14400	15
4	Canoa ingreso y salida de personal	1000	4000	4
2	Canoa entradas y salidas herramientas + material capacitación	1000	2000	2
2	Canoas imprevistos	1000	2000	2
4	Canoas fiscalización	1000	4000	4
						$

Sección IV. Formulario de la Oferta, Certificado del Proveedor, Información para la Calificación, Carta de Aceptación y Convenio 75

$

TOTAL $

RUBRO 7: TRANSPORTE AÉREO (AVIONETA 5 PASAJEROS - 1000 lb) – MANKU URKU
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PESO UNITARIO [lb]	PESO TOTAL [lb]	Nro. VUELOS	COSTO VUELO [$]	PRECIO TOTAL [$]
40	Avionetas carga materiales eléctricos + equipos fotovoltaicos+ material civil base estructura soporte fotovoltaico+soporte estructuras (por vivienda)	600	24000	24
8	Avioneta ingreso y salida de personal	1000	8000	8
4	Avionetas entradas y salidas herramientas + material capacitación	1000	4000	4
4	Avionetas imprevistos	1000	4000	4
6	Avionetas fiscalización	1000	6000	6
						$
RUBRO 7: TRANSPORTE FLUVIAL (CANOA 1000 lb) – MANKU URKU
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PESO UNITARIO [lb]	PESO TOTAL [lb]	Nro. VIAJES	COSTO VIAJE [$]	PRECIO TOTAL [$]
40	Canoas carga materiales eléctricos y equipos fotovoltaicos+ material civil base estructura soporte fotovoltaico (por vivienda)	600	24000	24
8	Canoa ingreso y salida de personal	1000	8000	8
4	Canoa entradas y salidas herramientas + material capacitación	1000	4000	4
4	Canoas imprevistos	1000	4000	4
6	Canoas fiscalización	1000	6000	6
						$

$

TOTAL $

76 Sección IV. Formulario de la Oferta, Información para la Calificación, Carta de Aceptación y Convenio

RUBRO 7: TRANSPORTE AÉREO (AVIONETA 5 PASAJEROS - 1000 lb)
CANTIDA D	DESCRIPCIÓN	PESO UNITARI O [lb]	PESO TOTA L [lb]	Nro. VUELO S	COSTO VUELO [$]	PRECIO TOTAL [$]
18	Avionetas carga materiales eléctricos + equipos fotovoltaicos+ material civil base estructura soporte fotovoltaico+soport e estructuras (por vivienda)	600	10800	11
4	Avioneta ingreso y salida de personal	1000	4000	4
2	Avionetas entradas y salidas herramientas + material capacitación	1000	2000	2
3	Avionetas imprevistos	1000	3000	3
6	Avionetas fiscalización	1000	6000	6
						$
RUBRO 7: TRANSPORTE FLUVIAL (CANOA 1000 lb)
CANTIDA D	DESCRIPCIÓN	PESO UNITARI O [lb]	PESO TOTA L [lb]	Nro. VIAJES	COSTO VIAJE [$]	PRECIO TOTAL [$]
18	Canoas carga materiales eléctricos y equipos fotovoltaicos+ material civil base estructura soporte fotovoltaico (por vivienda)	600	10800	11
4	Canoa ingreso y salida de personal	1000	4000	4
2	Canoa entradas y salidas herramientas + material capacitación	1000	2000	2
3	Canoas imprevistos	1000	3000	3
6	Canoas fiscalización	1000	6000	6
						$

Sección IV. Formulario de la Oferta, Certificado del Proveedor, Información para la Calificación, Carta de Aceptación y Convenio 77

$ 19,500.00

TOTAL

$

RUBRO 7: TRANSPORTE AÉREO (AVIONETA 5 PASAJEROS - 1000 lb) - JUYUINTSA
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PESO UNITARIO [lb]	PESO TOTAL [lb]	Nro. VUELOS	COSTO VUELO [$]	PRECIO TOTAL [$]
7	Avionetas carga materiales eléctricos + equipos fotovoltaicos+ material civil base estructura soporte fotovoltaico+soporte estructuras (por vivienda)	600	4200	6

$

TOTAL $

RUBRO 7: TRANSPORTE AÉREO (AVIONETA 5 PASAJEROS - 1000 lb) - WIRIRIMA
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PESO UNITARIO [lb]	PESO TOTAL [lb]	Nro. VUELOS	COSTO VUELO [$]	PRECIO TOTAL [$]
6	Avionetas carga materiales eléctricos + equipos fotovoltaicos+ material civil base estructura soporte fotovoltaico+soporte estructuras (por vivienda)	600	3600	4
						$

• PRECIO CONSTRUCCIÓN PROYECTO

1. PROYECTO: JUYUINTSA

78 Sección IV. Formulario de la Oferta, Información para la Calificación, Carta de Aceptación y Convenio

SISTEMA FOTOVOLTAICOS CON MICRO-RED
Íte m	Rubro	Unidad	Cantida d	Precio unitario	Precio total
1	Montaje Arreglo Fotovoltaico (8 módulos)	Módulo	2
2	Montaje Caja Antihurto Micro-red	Sistemas	15
3	Montaje Banco Baterías (8 baterías)	Módulo	2
4	Puesta a Tierra Micro-red	Casa equipos	2
5	Instalación Eléctrica Vivienda	Sistemas	15
6	Instalación Eléctrica Casa Equipos	Casa equipos	2
7	Tendido e Instalación conductor TTU (F-N)	m	800
8	Instalación Módulo Potencia	Módulo	2
9	Construcción Casa de Equipos	Casa Equipos	2
10	Capacitación	Unidad	1
11	Transporte	Unidad	1
TOTAL

SISTEMA FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES
Ítem	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Montaje Módulo Fotovoltaico (1 módulo)	Sistemas	7
2	Montaje Caja Equipos	Sistemas	7
3	Montaje Banco Baterías (2 baterías)	Sistemas	7
4	Puesta a Tierra Individual (1 varilla)	Sistemas	7
5	Instalación Eléctrica Vivienda	Sistemas	7
6	Capacitación	Unidad	1
7	Transporte	Unidad	1
TOTAL

TIPOS SISTEMA	PRECIO
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CON MICRO-RED
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUAL
TOTAL

2. PROYECTO: WIRIRIMA

SISTEMA FOTOVOLTAICOS CON MICRO-RED
Íte m	Rubro	Unidad	Cantida d	Precio unitario	Precio total
1	Montaje Arreglo Fotovoltaico (8 módulos)	Módulo	2
2	Montaje Caja Antihurto Micro-red	Sistemas	15
3	Montaje Banco Baterías (8 baterías)	Módulo	2
4	Puesta a Tierra Micro-red	Casa equipos	1
5	Instalación Eléctrica Vivienda	Sistemas	15
6	Instalación Eléctrica Casa Equipos	Casa equipos	1
7	Tendido e Instalación conductor TTU (F-N)	m	700
8	Instalación Módulo Potencia	Módulo	2
9	Construcción Casa de Equipos	Casa Equipos	1
10	Capacitación	Unidad	1
11	Transporte	Unidad	1
TOTAL

SISTEMA FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES
Ítem	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Montaje Módulo Fotovoltaico (1 módulo)	Sistemas	6
2	Montaje Caja Equipos	Sistemas	6
3	Montaje Banco Baterías (2 baterías)	Sistemas	6
4	Puesta a Tierra Individual (1 varilla)	Sistemas	6
5	Instalación Eléctrica Vivienda	Sistemas	6
6	Capacitación	Unidad	1
7	Transporte	Unidad	1
TOTAL

TIPOS SISTEMA	PRECIO
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CON MICRO-RED
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUAL
TOTAL SIN IVA

3. PROYECTO: COMUNIDAD XXXXX XXXXX

SISTEMA FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES
Ítem	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Montaje Módulo Fotovoltaico (1 módulo)	Sistemas	24
2	Montaje Caja Antihurto Individual	Sistemas	24
3	Montaje Banco Baterías (2 baterías)	Sistemas	24
4	Puesta a Tierra Individual (1 varilla)	Sistemas	24
5	Instalación Eléctrica Vivienda	Sistemas	24
6	Capacitación	Unidad	1
7	Transporte	Unidad	1
TOTAL

4. PROYECTO: COMUNIDAD MANKU URKU

SISTEMA FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES
Ítem	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Montaje Módulo Fotovoltaico (1 módulo)	Sistemas	40
2	Montaje Caja Equipos	Sistemas	40
3	Montaje Banco Baterías (2 baterías)	Sistemas	40
4	Puesta a Tierra Individual (1 varilla)	Sistemas	40
5	Instalación Eléctrica Vivienda	Sistemas	40
6	Capacitación	Unidad	1
7	Transporte	Unidad	1
TOTAL

5. PROYECTO: COMUNIDAD MURUPICHI

SISTEMA FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES
Ítem	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Montaje Módulo Fotovoltaico (1 módulo)	Sistemas	18
2	Montaje Caja Equipos	Sistemas	18
3	Montaje Banco Baterías (2 baterías)	Sistemas	18
4	Puesta a Tierra Individual (1 varilla)	Sistemas	18

5	Instalación Eléctrica Vivienda	Sistemas	18
6	Capacitación	Unidad	1
7	Transporte	Unidad	1
TOTAL

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LAS OBRAS:

DESCRIPCIÓN	VALOR REFERENCIAL USD
1. CONSTRUCCIÓN DE OBRA: JUYUINTSA
2. CONSTRUCCIÓN DE OBRA: WIRIRIMA
3. CONSTRUCCIÓN DE OBRA: XXXXX XXXXX
4. CONSTRUCCIÓN DE OBRA: XXXXX XXXX
5. CONSTRUCCIÓN DE OBRA: MURUPICHI
SUB-TOTAL
IVA (14%)
TOTAL
NOTA: Los valores indicados incluyen todos los costos directos (materiales, equipos, mano de obra y transporte) y los indirectos (gastos generales, utilidad, bodegaje, impuestos, imprevistos, etc.) del proyecto.

El que suscribe,........................................, identificado con documento de identidad No.

............................., Representante Legal de.............................., con RUC No. ,

declara que mi representada se compromete a ejecutar las obras ,

materia del proceso Nº BID III-FERUM-AISL-EEASA-OB-001, por el siguiente monto (en letras y números) ,más IVA.

LUGAR Y FECHA

OFERENTE/REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El oferente deberá tener extremo cuidado en consignar las partidas y los volúmenes de obra que figuran en el Expediente Técnico de la obra materia del presente proceso.

(En caso de que el proceso sea bajo relación de ítems, indicar el desglose por ítem)

6. Garantía Técnica

NOMBRE DEL OFERENTE:            

Fecha:      

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERERENTE), en mi calidad de

Representante Legal de ........................................................., certifico que los bienes ofertados cumplen los requerimientos técnicos y de calidad solicitados por Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., en consecuencia la garantía técnica que ampara nuestros servicios es de veinte y cuatro (24) meses, contados a partir de la firma del acta de entrega recepción única del contrato.

Durante este tiempo la EEASA de creer necesario y detectar algún bien que acuse defectos de fabricación o vicio oculto, notificará este particular, para que se proceda a sustituirlo por otro(s) nuevo(s) en un plazo justificado y convenido con el Administrador del Contrato, sin costo adicional y en el lugar de la obra.

La garantía técnica cubrirá el 100% del trabajo ejecutado considerado en desperfectos ocasionados por: vicio oculto, daños de fábrica, mal funcionamiento por calidad de los materiales, componentes y/o mano de obra.

Atentamente,

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMUN

(según el caso)

Sección V. Condiciones Generales del Contrato

Índice de Cláusulas

A. Disposiciones Generales 75

1..........Definiciones 75

2. ........Interpretación 78

3..........Idioma y Ley Aplicables 78

4..........Decisiones del Gerente de Obras 78

5..........Delegación de funciones 78

6..........Comunicaciones 78

7..........Subcontratos 78

8..........Otros Contratistas. 78

9..........Personal 78

10........Riesgos del Contratante y del Contratista 79

11........Riesgos del Contratante 79

12........Riesgos del Contratista 79

13........Seguros 80

14........Informes de investigación del Sitio de las Obras 80

15........Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato 80

16........Construcción de las Obras por el Contratista 80

17........Terminación de las Obras en la fecha prevista 81

18........Aprobación por el Gerente de Obras 81

19........Seguridad 81

20........Descubrimientos 81

21........Toma de posesión del Sitio de las Obras 81

22........Acceso al Sitio de las Obras 81

23........Instrucciones, Inspecciones y Auditorías 81

24........Controversias 82

25........Procedimientos para la solución de controversias 82

26........Reemplazo del Conciliador 82

B. Control de Plazos 82

27. Programa 82

28........Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación 83

29........Aceleración de las Obras 83

30........Xxxxxxx ordenadas por el Gerente de Obras 84

31........Reuniones administrativas 84

32........Advertencia Anticipada 84

C. Control de Calidad 84

33........Identificación de Defectos 84

34........Pruebas 84

35........Corrección de Defectos 85

36........Defectos no corregidos 85

D. Control de Costos 85

37........Lista de Cantidades 85

38........Modificaciones en las Cantidades 85

39........Variaciones 86

40........Pagos de las Variaciones 86

41........Proyecciones de Flujo de Efectivos 86

42........Certificados de Pago 86

43........Pagos 87

44........Eventos Compensables 87

45........Impuestos 89

46........Monedas 89

47........Ajustes de Precios 89

48........Retenciones 90

49........Liquidación por daños y perjuicios 90

50........Bonificaciones. 90

51........Pago de anticipo 90

52........Garantías 91

53........Trabajos por día 91

54........Costo de reparaciones 92

E. Finalización del Contrato 92

55........Terminación de las Obras 92

56........Recepción de las Obras 92

57........Liquidación final 92

58........Manuales de Operación y de Mantenimiento 92

59........Terminación del Contrato 92

60. Prácticas prohibidas 93

61........Pagos posteriores a la terminación del Contrato 99

62........Derechos de propiedad 100

63........Liberación de cumplimiento 100

64........Suspensión de Desembolsos xxx Xxxxxxxx del Banco 100

65. Elegibilidad 100

Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC,

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas CGC

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcláusula 55.1 de estas CGC.

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula

2.3 de estas CGC.

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación que fue completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

(i) Días significa días calendario; Meses significa meses calendario.

(j) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

(k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato.

(l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos.

(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de terminación.

(n) Los Planos incluye los cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato.

(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC.

(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construcción de las Obras.

(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Carta de Aceptación del Contratante.

(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podrá ser modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, química o biológica.

(u) El Gerente de Obra o Administrador del Contrato es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato.

(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

(x) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos de licitación, son informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras.

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el Gerente de Obras.

(z) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras.

(aa) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o instalación de las Obras.

(cc) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente de Obras que modifica las Obras.

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC.

(ee) Certificado de pago equivale a Planilla

(ff) Fiscalizador es el tercero designado por el contratante que tiene a su cargo la fiscalización de la obra

2. Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo

requiere, el singular significa también el plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina específicamente. El Gerente de Obras proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el siguiente orden de prioridad:

(a) Convenio,

(b) Carta de Aceptación,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

3. Idioma y Ley Aplicables

4. Decisiones del Gerente de Obras

5. Delegación de funciones

(e) Condiciones Generales del Contrato,

(f) Especificaciones,

(g) Planos,

(h) Lista de Cantidades,22 y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique

que forma parte integral del Contrato.

3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las CEC.

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista.

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al Contratista.

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace

referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas.

7. Subcontratos 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la

aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato sin la aprobación por escrito del Contratante. La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista.

8. Otros

Contratistas

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista.

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la

Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal

22 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Calendario de actividades".

10. Riesgos del Contratante y del Contratista

11. Riesgos del Contratante

12. Riesgos del Contratista

que figura en la Lista.

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato.

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las Obras, o

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o cualquiera persona empleada por él o contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que ello se xxxx x xxxxxx del Contratante o en el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación radioactiva que afecte directamente al país donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como consecuencia de:

(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación;

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no constituía un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la Fecha de Terminación.

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y

Equipo)no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre

conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales;

(b) pérdida o daños a -- los Equipos;

(c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras.

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

14. Informes de investigación del Sitio de las Obras

15. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato

16. Construcción de las Obras por el Contratista

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de cualquier otra información de que disponga el Oferente.

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC.

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las Especificaciones y los Planos.

17. Terminación de las Obras en la fecha prevista

18. Aprobación por el Gerente de Obras

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación.

18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las Especificaciones y los Planos.

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales.

18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales.

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización.

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en el Sitio de las Obras.

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de

gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

21. Toma de posesión del Sitio de las Obras

22. Acceso al Sitio de las Obras

23. Instrucciones, Inspecciones y Auditorías

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable.

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, registros contables y archivos del Contratista relacionados con la presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista deberá conservan todos los documentos y registros relacionados con el

proyecto financiado por el Banco, por un período de cinco (5) años luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco todo documento necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de prácticas prohibidas y ordenará a los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del Banco.

24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado

una decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la decisión del Gerente de Obras.

25. Procedimientos para la solución de controversias

26. Reemplazo del Conciliador

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una controversia.

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su decisión, por hora según los honorarios especificados en los DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable indicado en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días siguientes a la decisión por escrito del Conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 días mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria.

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en el lugar establecido en las CEC.

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 14 días siguientes a la recepción de la petición.

B. Control de Plazos

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha

de la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las metodologías generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las

28. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación

29. Aceleración de las Obras

Obras.

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá retener el monto especificado en las CEC del próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.

27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberá reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación.

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas

30. Xxxxxxx ordenadas por el Gerente de Obras

31. Reuniones administrativas

32. Advertencia Anticipada

33. Identificación de Defectos

propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al Precio del Contrato.

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 32.

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse.

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Gerente de Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible.

32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de Obras.

C. Control de Calidad

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún defecto.

34. Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba

que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el

35. Corrección de Defectos

36. Defectos no corregidos

37. Lista de

Cantidades23

38. Modificaciones en las Cantidades24

Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable.

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se define en las CEC. El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras.

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto.

D. Control de Costos

37.1 La Lista de cantidades deberá contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.

37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.

38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para reflejar el cambio.

38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en más del 15%, a menos que cuente con la aprobación previa del Contratante.

38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a

23 En el caso de contratos a suma alzada, suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y reemplazar las Subcláusulas 37.1 y 37.2 por las siguientes:

“37.1 El Contratista deberá presentar un Calendario de actividades actualizado dentro de los 14 días siguientes a su solicitud por parte del Gerente de Obras. Dichas actividades deberán coordinarse con las del Programa.

37.2 En el Calendario de actividades el Contratista deberá indicar por separado la entrega de los materiales en el Sitio de las Obras cuando el pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por separado.”

24 En el caso de contratos a suma alzada, suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y reemplazar toda la Cláusula 38 con la siguiente Subcláusula 38.1:

“38.1 El Calendario de actividades será modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en el Programa o método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios del Calendario de actividades no sufrirán modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.”

cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas25

actualizados que presente el Contratista.

40. Pagos de las Variaciones

41. Proyecciones de Flujo de Efectivos

42. Certificados de Pago

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de Obras así lo hubiera determinado. El Gerente de Obras deberá analizar la cotización antes de ordenar la Variación.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del límite establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no coincidieran con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos.26

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento Compensable.

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada pertinente.

41.1 Cuando se actualice el Programa,27 el Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de conformidad con la Subcláusula 42.2.

25 En el caso de contratos a suma alzada, agregar "y Calendarios de actividades" después de “Programas”.

26 Suprimir esta Subcláusula en los contratos a suma alzada.

27 En los contratos a suma alzada, agregar "o Calendario de actividades" después de “Programa”.

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del Contratista y certificará la suma que deberá pagársele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Gerente de Obras.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades.28

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente en consideración de información más reciente.

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y

las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una de las monedas en las cuales se hace el pago.

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o un Árbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago demorado como se establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el Contrato.

44. Eventos

Compensables

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes:

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de

28 En los contratos a suma alzada, reemplazar este párrafo por el siguiente:

"42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las actividades terminadas incluidas en el Calendario de actividades".