REPÚBLICA DOMINICANA
REPÚBLICA DOMINICANA
DireccionGeneralde ContratacionesPúblicas
“Año del Desarrollo Agroforestal”
CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS
Suministro de servicio de colocación de centro de datos (arrendamiento) para la plataforma tecnológica que soporta el Portal Transaccional de Contrataciones Públicas
Xxxxx Xxxxxxx, Distrito Nacional República Dominicana Febrero,2017
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Para el suministro de servicio de colocación de centro de datos (arrendamiento) para la plataforma tecnológica que soporta el Portal Transaccional de Contrataciones Públicas
ANTECEDENTES
El proyecto de “HABILITACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA”, también denominado Portal Único de Adquisiciones o Portal Transaccional, fue incorporado al Sistema Nacional de Inversión Pública en diciembre del 2013 con el código SNIP 13455. Es un compromiso asumido en la Iniciativa Participativa Anticorrupción y en la Iniciativa de Gobierno Abierto, el cual está llamado a ser la herramienta de transparencia y eficiencia del sector de las compras públicas permitiendo que en un solo sitio cualquier ciudadano o proveedor verifique lo que va a comprar el gobierno, cuándo, a quién, cómo y por cuánto lo compra.
El proyecto tiene como objetivo, Alcanzar un Sistema Nacional de Compras Públicas eficiente para el control, la transparencia y la mejor distribución de los recursos del Estado. Esto se alcanza mediante la provisión y puesta en funcionamiento de un Sistema de Información para la Gestión de las Compras y Contrataciones del Estado Dominicano y los servicios de consultoría necesarios para garantizar su implementación, puesta en marcha, soporte funcional y técnico en 130 instituciones. Adicionalmente se contempla el fortalecimiento de las capacidades internas del órgano rector de cara a satisfacer la demanda del sistema. El proyecto inició su funcionamiento en versión piloto en marzo del 2015 y a la fecha tiene 115 instituciones que han publicado más de 12,500 procesos.
La plataforma tecnológica fue habilitada, en junio del 2016, de manera provisional en el centro de datos del Sistema Nacional de Atención a Sistema Nacional de Atención a
Emergencias y Seguridad (9-1-1) en la ciudad de Xxxxx Xxxxxxx, República Dominicana. La DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS requiere
trasladar dicha plataforma a una ubicación definitiva que permita el uso masivo y el crecimiento de la plataforma.
Debido a la naturaleza y requerimientos de la DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS y la criticidad de sus operaciones, se propone contratar los servicios de colocación que cumpla con altos niveles de servicio en un centro de datos para todos los componentes de la solución, con un modelo xx xxxx de ayuda y soporte 24x7x365 y conectividad redundante a Internet.
A inicios del año 2017 se está convocado a la Manifestación de Interés de los posibles interesados en suministrar el servicio de colocación de centro de datos (arrendamiento) para la plataforma tecnológica que soporta el Portal Transaccional de Contrataciones Públicas.
OBJETIVO GENERAL
Convocatoria de Manifestación de Interés para suministrar el servicio de colocación de centro de datos (arrendamiento) para la plataforma tecnológica que soporta el Portal Transaccional de Contrataciones Públicas.
TIEMPO DE ENTREGA E IMPLEMENTACIÓN
Todos los servicios deben ser entregados en un plazo no mayor de 45 días contados a partir de la fecha de la formalización del contrato.
TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS
Los servicios de colocación serán por cuatro (4) años a partir de la fecha que concluya la entrega e implementación de los equipos informáticos que componen la plataforma tecnológica que soporta el Portal Transaccional de Contrataciones Públicas.
LUGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS
Centro de datos del oferente que resulte seleccionado en el procedimiento de licitación.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
Suministrar el servicio de colocación de centro de datos (arrendamiento), cumpliendo como mínimo con las siguientes indicaciones:
a) Estar ubicado dentro de un centro de datos y ser proveedor directo del servicio;
b) Dos (2) Gabinetes cerrados estándar de 42U mínimo, provisto de organizadores verticales para cables eléctricos y UTP, dos fibras multi-modos desde el centro telecomunicación al gabinete no. 2 para conexión a Internet, dos (2) PDU A+B redundante por cada nivel de voltaje requerido por gabinete:
• Gabinete 1:
o 2xPDU_208V con 20 PUERTOS_C13 por PDU. Consumo aproximado de 4,150W por PDU. Se debe dejar un rango de crecimiento de al menos 45% para futuro aumento en consumo energético.
• Gabinete 2:
o 2xPDU_120V con 20 PUERTOS_NEMA 5-15R por PDU. Consumo aproximado de 3,515W por PDU.
o 2xPDU_208V con 3 PUERTOS_C19 por PDU. Consumo aproximado de 2,300W por PDU.
c) Disponibilidad de interconexión entre los dos gabinetes:
o Al menos 8 conexiones en cobre UTP Cat. 6 a 1Gbps.
o Al menos 8 conexiones en fibra óptica Multimodo 50/125 LC/LC a 10Gbps para LAN o SAN.
d) Disponibilidad de ampliación a un 3er gabinete;
e) Certificación Tier III o superior, avalada por una institución certificadora reconocida internacionalmente;
f) Principio de Neutralidad: Se debe aplicar un principio de neutralidad de conexión a servicios de telecomunicaciones, de manera que la Dirección General de Contrataciones Públicas pueda contratar servicios con uno o más proveedores de telecomunicaciones en el momento que desee
g) Ubicado en zona geográfica de República Dominicana alejada xx xxxxx sísmica;
h) Sistema de detección temprana y extinción de incendios;
i) Construcción anti-sísmica;
j) Vigilancia y seguridad disponible 24/7;
k) Centro de operaciones (NOC) disponible 24/7;
l) Enlaces redundantes a Internet con un mínimo de dos proveedores;
m) Servicio de Internet por fibra óptica con redundancia de por lo menos dos (2) proveedores. Velocidad de 50/50 Mbps simétrico, con bloque de ocho (8) direcciones IP públicas (6 utilizables) y un rango de direcciones IP distinto para la conexión punto a punto entre nuestros Firewalls y el Gateway de Internet.
n) Doble acometida eléctrica, con generación de energía redundante y disponibilidad eléctrica de 99.999%;
o) Acuerdo de nivel de servicio o ANS (en inglés Service Level Agreement o SLA) de telecomunicaciones de por lo menos 99.99%;
p) Edificación resistente a vientos huracanados de más de 200 kilómetros por hora;
q) Redundancia en energía y temperatura de por lo menos 2N;
r) Diseño mecánico por lo menos N+1;
s) Xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x/x xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
t) Disponibilidad del servicio de manos remotas para para cambio cintas de respaldo, encender, apagar o reiniciar cualquiera de los equipos instalados, conectar o desconectar cables de red, fibra óptica o cables eléctricos.
u) Disponibilidad del servicio de Cintoteca, para resguardar al menos 100 cintas de respaldo. El servicio debe incluir gestión de inventario de cintas, cambio de
cintas de respaldo de la librería de cintas y transporte de las mismas hasta el lugar de almacenamiento.
DOCUMENTO A PRESENTAR PARA LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS
1. Carta de Manifestación de Interés (modelo anexo).
2. Copia del Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
La Carta de Manifestación de Interés, junto a los documentos requeridos debidamente encuadernados, será recibida desde el lunes 6 hasta el viernes 17 de febrero del presente año, en horario de 8:00 am a 4:00 pm, en el Departamento de Compras y Contrataciones, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, ubicado en la Xxxxx Xxxxx X. Xxxxxxxx, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Teléfono: 809-687-7407 ext. 3052, 3054,2010
FECHA ESTIMADA DE CONVOCATORIA DEL POSTERIOR PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
En los siguientes 2 meses, luego de cerrado el proceso de Manifestación de Interés, se convocará al procedimiento de licitación.
DOCUMENTOS PRINCIPALES A PRESENTAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
Documentación Técnica:
1. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas).
2. Metodología de Trabajo.
3. Cronograma y Plan de Trabajo.
4. El Proponente debe contar con una experiencia mínima de cinco (5) años, a nivel nacional o internacional y con más de cinco (5) clientes, nacionales o internacionales. Para esto el Oferente presentará una carta de recomendación de por lo menos tres (3) clientes referenciados. Una relación de los proyectos ejecutados de esta naturaleza en los últimos diez (10) años. (SNCC.D.049)
5. El Proponente presentará documentación de una firma de acreditación especializada en centros de datos que indique que su Servicio de Colocación es del tipo Tier III o superior.
6. El Proponente hará constar por escrito la capacidad de la infraestructura física de Servicio de Colocación de soportar vientos huracanados por encima de los 200 Km por hora, según la Escala Xxxxxx-Xxxxxxx.
7. El Proponente presentará una certificación de que los elementos arquitectónicos están compuestos por materiales que retardan incendios.
8. El Proponente presentará una certificación avalando que su instalación cuenta con sistemas de pre detección y mitigación de incendios.
9. El Proponente presentará una certificación de que el Control de Acceso Físico a su instalación es gestionada y monitoreada para sus clientes y empleados.
10. El Proponente hará constar que realiza monitoreo constante, con la finalidad de conocer quién está y qué está haciendo, proteger los equipos, y detectar cualquier anormalidad que ponga en riesgo el servicio.
11. El Proponente hará constar que permitirá que la Dirección General de Contrataciones Públicas pueda monitorear de forma remota sus servidores y demás equipos para: control de consumo eléctrico, humedad, polución, detección de líquidos, apertura en gabinetes y CCTV (Circuito cerrado de televisión) en gabinetes.
12. El Proponente hará constar que las instalaciones de su Servicio de Colocación cuentan con las señalizaciones adecuadas y rutas de evacuación pertinentes.
13. El Proponente hará constar que su Servicio de Colocación cuenta con un sistema eléctrico capaz de soportar la carga eléctrica demandada por los equipos a ser instalados por la Direccion General de Contrataciones Públicas.
Documentación Legal:
1. Copia legible, vigente y actualizada del Certificado de Registro Mercantil o equivalente del oferente donde conste que se dedica(n) a la actividad comercial del ámbito de la licitación, requerida para participar en la misma.
2. Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) en donde el oferente acredite su inscripción en un rubro de la actividad comercial requerida para participar en esta licitación.
En el caso de un oferente extranjero, no necesitará estar registrado en el RPE, salvo el caso de que se encuentre domiciliado en la República Dominicana. Sin embargo, si resulta adjudicatario, previa suscripción del contrato, deberá obtener y depositar el registro correspondiente, según lo establecido en los artículos del 21 al 25 del Decreto No. 543-12, Reglamento de aplicación de la Xxx Xx. 000-00 y sus modificaciones, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
3. Demostrar que el oferente no se encuentra afectado por las prohibiciones establecidas en el artículo 14 de la Xxx Xx. 000-00 y sus modificaciones, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
4. Estar al día con las obligaciones tributarias o de la seguridad social.
5. Certificación de seguro a todo riesgo de la infraestructura que soporta el espacio físico por arrendar. En caso de resultar adjudicatario deberá asumir el compromiso de cubrir el costo, mediante el seguro a todo riesgo, de la plataforma tecnológica que soporta el Portal Transaccional de Contrataciones Públicas.
Para los consorcios:
En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios en formación o constituido deberán presentar:
1. Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales.
2. Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio.
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de la Xxx Xx. 000-00 y sus modificaciones, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su Reglamento de Aplicación, Decreto 543-12.
Documentación Financiera:
1. Estados Financieros de los dos (2) últimos ejercicios fiscales, auditados, firmados y sellados por un Contador Público Autorizado.
ANEXO
HOJA TIMBRADA DE LA EMPRESA CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS
Señores
Departamento de Compras y Contrataciones Dirección General de Contrataciones Públicas
Xxxxx Xxxxx X. Xxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Teléfono: 000-000-0000 xxx0000,3054,2010.
Quien suscribe, señor (a) , dominicano (a), casado (a), mayor de edad, de profesión , titular (a) de la Cédula de Identidad Personal y Xxxxxxxxx Xx.
, xxxxxxxxxxx (x) x xxxxxxxxx xx xx , Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. En mi calidad de , de la razón social , entidad constituida de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, Registro Nacional de Contribuyentes (RNC): , Registro de Proveedores del Estado (RPE): , con domicilio y asiento social en la , República Dominicana.
MANIFIESTO MI INTERÉS de participar en el procedimiento para el suministro de servicio de colocación de centro de datos (arrendamiento) para la plataforma tecnológica que soporta el Portal Transaccional de Contrataciones Públicas. Cumpliendo con ser un proveedor neutral de telecomunicaciones, estar ubicado en la República Dominicana y demás condiciones indicadas en los requerimientos.
Atentamente, (firma y sello)
(nombre y apellido) (cargo)
Página 10 de 10