MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX

BASES ADMINISTRATIVAS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 0001-2006-MPS-CELPN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SULLANA - I ETAPA

VALOR REFERENCIAL: S/. 3’369,350.00

PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS CALENDARIO

2006

SULLANA - PIURA – PERU

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

L.P.N. N° 0001-2006-MPS-CELPN

“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SULLANA - I ETAPA”

DISPOSICIONES GENERALES

Las Bases contenidas en los numerales que a continuación se consignan, corresponde a la Obra de “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SULLANA – I ETAPA”, a realizarse mediante el proceso de Licitación Pública Nacional, Sistema A PRECIOS UNITARIOS y se regirá a lo dispuesto por la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2006: Ley N° 28652, Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado: Ley N° 28267, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083 -2004-PCM dado el 29.11.2004, que en adelante se le denominará LA LEY, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, que en adelante se denominará EL REGLAMENTO, así como las demás disposiciones vigentes.

ENTIDAD CONVOCANTE

La Entidad Licitante es la Municipalidad Provincial de Sullana con domicilio legal en Xxxxx Xxxxxxx Xx 000 Xxxxxxx, Xxxxx, con RUC N° 20154477021.

DEL COMITÉ ESPECIAL

De acuerdo a lo indicado en el artículo 23º de la LEY y el Capítulo VI del REGLAMENTO.

OBJETO

El objeto de la presente Licitación Publica Nacional es seleccionar al postor que presente la propuesta más conveniente para la realización de la Obra “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SULLANA – I ETAPA”, de acuerdo al Expediente Técnico que se adjunta.

BASE LEGAL

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM. En las presentes Bases se denominará Ley.
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D.S. Nº 084-2004-PCM, que en las presentes Bases se denominará Reglamento.
Ley N° 28267 - Ley que modifica la Ley N°. 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Ley Nº 28652 - Ley de General del Sistema Nacional de Presupuesto 2006.
Ley Nº 28652 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2006
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 26572 – Ley General de Arbitraje.
Ley N° 27143 – Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.
Decreto Supremo N° 063-70-VI Reglamento Nacional de Construcciones.
Decreto Supremo N° 011-79 VC, sus modificatorias, D.S. N° 017-79-VC, ampliatorias y complementarias.
Resolución de de Contraloría N° 072-98-CG: Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público.
Resolución de Contraloría N° 036-2001-CG que aprueba la Directiva N° 012-2000-CG/OATJ-PRO: Autorización previa a la Ejecución y pago de Presupuestos Adicionales de Obra Pública.
Resolución N° 063-2003 CONSUCODE / PRE que aprueba la Directiva N° 003-2003-CONSUCODE/PRE, sobre disposiciones complementarias para la participación de postores en Consorcio en Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Código Civil y disposiciones complementarias, modificatorias y supletorias vigentes
Resolución de Alcaldía Nº 0599-2006/MPS de fecha 10.05.2006, de aprobación de Expediente Técnico.
Resolución de Alcaldía Nº 0682-2006/MPS de fecha 26.05.2006, de aprobación de Bases Administrativas.

LUGAR DONDE SE REALIZARA LA OBRA

El lugar donde se realizará la Obra es en el Cercado de Sullana, Provincia de Sullana y Departamento de Piura.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

7.1 El Plazo de Ejecución de la Obra es de ciento cincuenta (150 ) días calendario, el cual empezará a regir de acuerdo a lo establecido en el artículo 240º del REGLAMENTO.

7.2 El plazo de Ejecución será debidamente sustentado mediante calendario de avance, donde se indique la cantidad de los recursos a utilizar; formulado en base a los diagramas de avance de obras en Barras XXXXX y diagrama PERT/CPM, donde se indique la ruta crítica, por días calendarios, precisándose cada una de las partidas, por ejecutar, día de inicio y término, asignación de recursos en forma impresa.

7.3 El plazo ofertado deberá formularse teniendo en cuenta las restricciones que se presenten en este tipo de obra como son, cercanías a hospitales, empresas públicas, tránsito, mercadillos adyacentes, reubicación de postes, estado actual de veredas y sardineles, viviendas o construcciones por demolerse, coordinaciones con entidades / empresas que prestan servicios públicos y otros que se obtendrán de su inspección al lugar donde se ejecutará la obra.

7.4 La solicitud y aprobación de las ampliaciones de plazo de ejecución de la obra, se sujetará a lo estipulado en el contrato de obra en concordancia a lo establecido por el Artículo N° 42 de la Ley y el Artículo N° 258 y 259 del Reglamento.

SISTEMA Y MODALIDAD DEL PROCESO

9.01 Tipo de Proceso de Selección : Licitación Pública Nacional

9.02 Sistema : A Precios Unitarios

9.03 Fuente de Financiamiento : Donaciones y Transferencias

DOCUMENTOS DEL CONCURSO

Para todo lo no expresamente considerado en las presentes Bases Generales ni en la LEY y su REGLAMENTO, regirán las disposiciones legales vigentes que corresponden.
LA MUNICIPALIDAD podrá entregar otros documentos de carácter referencial que a su criterio considere necesario, precisándose que estos no alterarán las condiciones establecidas en las presentes Bases.

VALOR REFERENCIAL

El monto del Valor Referencial de la presente Licitación Pública Nacional es de S/. 3’369,350.00 (Tres Millones Trescientos Sesenta y Nueve Mil trescientos Cincuenta con 00/100 nuevos soles) incluido el I.G.V., con precios vigentes al mes xx xxxx de 2006.

Las propuestas económicas deberán ser formuladas con dos (2) decimales, a la misma fecha del Valor Referencial; y deben estar en concordancia con los rangos estipulados por el artículo 33º del T.U.O. de la Ley.

Valor Referencial S/. 3’369,350.00

90% del Valor Referencial S/. 3’032,415.00

110% del Valor Referencial S/. 3’706,285.00

En el monto del Valor Referencial, se consideran los tributos, seguros, inspecciones, pruebas, precios de los materiales de construcción, equipos, mano de obra, herramientas, beneficios sociales, gastos generales, impuesto al SENCICO, CONAFOVICER, IGV, utilidad, transporte, pruebas y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo de la ejecución de las obras directa o indirectamente, de acuerdo a la legislación vigente.

INFORMACION QUE SE ENTREGARA A LOS POSTORES

La documentación que se entregará a los postores son:

Bases de la Licitación Pública Nacional
Expediente Técnico en CD ROM

DEL PROYECTO

11.1 Las obras por contratarse y ejecutarse se encuentran definidas en los Planos y Documentos que se entregan conjuntamente con las presentes bases y que son:

BASES Y PROFORMA DE CONTRATO

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACION PUBLICA NACIONAL
DECLARACIÓN JURADA ART. 76º
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES
FORMATO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS XX XXX
DECLARACIÓN JURADA DE VISITA
PROMESA DE CONSORCIO
PACTO DE INTEGRIDAD
DOCUMENTACION REFERIDA A FACTORES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
CARTA COMPROMISO DE PERSONAL PROPUESTO
PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE RESIDEN EN LA LOCALIDAD
FORMULARIO OFICIAL DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONOMICA

CD CONTENIENDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

MEMORIA DESCRIPTIVA
VALOR REFERENCIAL
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
RELACIÓN DE INSUMOS
FORMULA POLINÓMICA
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE OBRA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA
CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
MEMORIA DE CALCULO
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
PLANTILLA DE METRADOS
PLANOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

11.2 A efectos de ejecutar la obra prevista en armonía con los procedimientos de buena construcción y lograr su funcionalidad y correcta terminación, es obligación del postor:

Efectuar una inspección detenida del terreno o local donde se va ejecutar la obra.
Revisar y evaluar los “Documentos del Proyecto”.
Verificar la logística a emplear donde se ejecutará el proyecto.
Verificar la existencia y abastecimiento de los materiales para la obra, señalados en el Expediente Técnico.
Verificar los servicios propios para la ejecución de la obra.
Verificar los servicios que se afectaran en la ejecución de la obra.

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN.-

PROCESOS	FECHA	LUGAR
Convocatoria	26 /05/2006	Publicación en el SEACE
Registro de participantes	Del 29/05/2006 al 20/06/2006	Tesorería de la Municipalidad de 8:00 a 15:45 horas
Plazo de presentación de Consultas	Del 29/05/2006 al 02/06/2006	Tramite Documentario MPS de 8:00 a 15.45 horas
Fecha de Absolución de Consultas	06/06/2006	SEACE
Plazo de Presentación de Observación a las Bases:	Del 07/06/2006 al 09/06/2006	Tramite Documentario MPS de 8:00 a 15.45 horas
Absolución de Observaciones a las Bases	15/06/2006	SEACE
Integración de las Bases	19/06/2006	SEACE
Presentación de Propuestas y Apertura de Propuestas Técnicas	26/06/2006	Acto Público a las 10:00 horas, en el Salón de Actos de la Municipalidad
Evaluación y Calificación de la Propuesta Técnica	27/06/2006 al 28/06/2006	Comité Especial
Resultados de la Propuesta Técnica, Evaluación de la Propuesta Económica y Otorgamiento de la Buena Pro	03/07/2006	Acto Público a las 10:00 horas, en el Salón de Actos de la Municipalidad

PARTICIPANTES
1. Podrán presentarse como postores las personas naturales o jurídicas acreditadas como tales y constituidas legalmente en el Perú, con inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas del CONSUCODE, próximamente Registro Nacional de Proveedores, de acuerdo con el monto del Valor Referencial y que hayan adquirido las Bases, sometiéndose a las mismas así como a las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento y demás normas legales pertinentes..
2. Están impedidos de ser postores los que se encuentren incursos en el artículo 9º de la LEY.
3. En los Procesos de Selección podrán participar los postores en consorcio sin que ello implique crear una persona jurídica diferente.

Para efecto de la participación en Consorcios los postores deben tener en consideración lo dispuesto por la Directiva Nº 003-2003 / CONSUCODE / PRE de febrero del 2003.

Para ello la promesa de consorcio deberá precisar las obligaciones que asumirá cada una de las partes así como la designación del o los representantes del consorcio para todo el proceso de selección, la promesa se perfeccionará luego del otorgamiento de la Buena Pro.

Las Partes del Consorcio responderán solidariamente ante la Entidad por todas las consecuencias derivadas de su participación o en conjunto, según sea el caso, dentro del consorcio en los procesos de selección y en la ejecución del contrato; para lo cual el representante o apoderado común debe contar con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del contrato hasta la liquidación del mismo.

Como establece el cuarto párrafo del artículo 37º de la LEY, las partes del consorcio deben estar inscritas en el Registro Nacional de Contratistas y encontrarse hábiles para contratar con el Estado.

Los Postores dejarán constancia escrita del nombre o razón social con que participarán, precisando su domicilio legal, teléfono fax y/o correo electrónico
De conformidad con lo señalado en los Art. 61 y 108 del Reglamento, todo proveedor que desee intervenir como participante en el presente proceso de selección deberá registrarse ante la Municipalidad de Sullana, pagando el derecho respectivo.
La persona que se registra como participante se adhiere al proceso de selección en el estado en que éste se encuentre.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
1. El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un día después de haber quedado integrada las bases. En el caso de consorcio bastará que se registre uno de los integrantes.
2. El Costo del derecho de registro es de S/. 100.00 (CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES) cancelables al contado y en efectivo en la ventanilla de CAJA de la Municipalidad Provincial de Sullana, durante el horario de atención de lunes a Viernes de 8:00 a 3:45 horas, dándole el derecho de solicitar, con la constancia de pago, las Bases del proceso en ese mismo lugar en las fechas, en los días y horario señalados. Así mismo, el adquiriente de las bases del presente proceso deberá de llenar la hoja de datos del participante en el cual constará la Razón Social, RUC, Domicilio, No de Teléfono, Nombre del Representante Legal, Documento de Identidad del Representante Legal.

SOMETIMIENTO E INTERPRETACION DE LAS BASES
1. La presentación de las Propuestas por parte de los postores implica el sometimiento a las presentes Bases, a las Leyes Peruanas y a lo establecido en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
2. Una vez integrada las Bases, el Comité Especial es el único autorizado para interpretarlas durante el ejercicio de sus funciones y sólo para los efectos de su aplicación, sin perjuicio de lo que eventualmente resuelva el Tribunal del CONSUCODE, a raíz de una impugnación.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES
1. Todos los actos realizados dentro del proceso de selección se entenderán notificados a partir del día siguiente de su publicación en el SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado), de conformidad con lo señalado en el Art. 87 del Reglamento.
2. La persona natural o jurídica que se registre en el proceso de selección y desee ser notificado deberá solicitarlo por escrito, debiendo para ello consignar una dirección de fax o correo electrónico y mantenerla activa a efectos de las notificaciones que, conforme al Reglamento deban realizarse.
3. Es responsabilidad del registrado, el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE y de la Entidad.

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA
1. Las ofertas se harán en moneda nacional, a la misma fecha del valor referencial.
2. El monto total de la propuesta económica y los subtotales que la componen deben ser expresados hasta con dos decimales.
3. La Propuesta Económica que presente el postor será expresado en nuevos soles y bajo el sistema de contratación A Precios Unitarios y deberá incluir los materiales de construcción, equipos, mano de obra, herramientas, beneficios sociales, gastos generales, utilidad, SENCICO, CONAFOVICER, los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a contratar.
4. Los costos unitarios, propuestos, se considerará que se han elaborado de acuerdo a las Especificaciones Técnicas por cada partida, no estando permitido cambio alguno en las especificaciones, y demás documentos de la presente Licitación Pública. Estos costos unitarios se consideran sin el I.G.V. que pudiera afectar a los componentes de estos. En consecuencia, el I.G.V. que grava los costos directos más gastos generales y utilidad los que se consignará en forma separada.
5. Los análisis de costos unitarios, propuestos, mostrarán en detalle la incidencia y el costo de los elementos que los componen, tales como la mano de obra, equipos, materiales y todos los demás conceptos que son accesorios, incluyendo las dificultades, contingencias, riesgos, seguridad en general, zonas aledañas hospitales y colegios, para la ejecución correcta de la partida, por lo que deberán tener encuentra las especificaciones técnicas, planos y demás documentos de la Licitación Pública; asimismo, deberán de considerar los costos en que incurra por la aplicación de los medio de impacto ambiental y vulnerabilidad de ser el caso, además de las sustituciones o reparaciones que tenga que realizarse como consecuencia de la ejecución de la partida y que sea de responsabilidad del ejecutor de la obra; de haber omisión de algún elemento para concluir con la partida será asumida por el contratista, sin pago adicional alguno por este concepto.
6. Los análisis unitarios y el listado de recursos deberá ser presentados por los postores en su propuesta económica.
7. Los gastos generales deberán incluir todos los conceptos, costos directos e indirectos, necesarios que deba incurrir el postor para la correcta ejecución del contrato de obra. El postor deberá presentar en el sobre técnico su planilla de Gastos Generales desagregado, diferenciando los gastos en aquellos que no estén directamente relacionados con el tiempo de ejecución de obra y los que estén directamente relacionados con el tiempo de ejecución de la misma; en caso de omisión de algún elemento o concepto para cumplir los requisitos establecidos en el contrato y demás documentos integrantes, será asumido por el contratista sin derecho de pago adicional alguno por este concepto.
8. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.
9. Toda información y documentos que se presente, tienen carácter de declaración jurada, su origen y veracidad es de absoluta responsabilidad de los postores. El Comité Especial y/o la Municipalidad podrán verificar dicha información, y de comprobarse la falsedad, se anulará el otorgamiento de la Buena Pro, adjudicándose al postor que obtuvo el segundo lugar en el orden de prelación, informándose al CONSUCODE.

Asimismo, en caso de haberse suscrito el respectivo contrato, el hecho de comprobarse que el postor no ha proporcionado información veraz en su propuesta, se considera como causal de nulidad y resolución de contrato. La Municipalidad se reserva cualquier derecho de realizar cualquier acción posterior.

OBLIGACIONES DEL POSTOR

A efectos de ejecutar la obra prevista en armonía con los procedimientos de la buena construcción para lograr su funcionalidad y la correcta terminación es obligación del postor:

Efectuar una inspección del lugar sobre el cual se va a ejecutar la obra materia de esta licitación, identificando las dificultades, contingencias, zona de hospitales, colegios y riesgos que eventualmente podrían conllevar la ejecución de la obra, así como la verificación del acceso directo, de las fuentes de abastecimiento de agua, energía eléctrica, desagüe y otras instalaciones, disponibilidad de mano de obra, materiales y las condiciones de trabajo, tránsito y reglamentaciones de la zona, además de prever las medidas a tomar con el fin de salvaguardar la propiedad de terceros en el marco de la legislación vigente y los trámites pertinentes para la reubicación de postes..

Los participantes deberán presentar una declaración jurada de haber visitado en terreno donde se ejecutara la Obra

La presentación de la propuesta implica la declaración tácita e implícita del postor de que no ha encontrado inconveniente alguno para la ejecución de las obras y en el plazo ofertado; así como, que tiene conocimiento de las disposiciones xx Xxx, su Reglamento y demás disposiciones administrativas legales vigentes.
Efectuar consultas que estime conveniente tanto de las Bases como del Expediente Técnico: Planos, Metrado, Presupuesto, Especificaciones Técnicas, las Bases y demás documentos entregados por la entidad, las que serán comunicadas al comité especial por escrito, dentro del plazo señalado en el cronograma de la licitación.
Efectuar las consultas a las empresas prestadoras de servicios (Electronoroeste S.A., EPS XXXX S.A., Telefónica del Perú, Cable y otros), con el motivo de coordinar respecto a sus redes instaladas en vía pública, puesto que cualquier daño ocasionado, reubicación u otros de sus instalaciones, será enteramente de responsabilidad y costo del contratista
Realizar las consultas a las empresas prestadoras de servicio público, respecto a los plazos y trámites pertinentes para la reubicación de servicios. Dichos plazos se considerará dentro del plazo ofertado en su propuesta técnica; puesto que no generará ampliación de plazo al contratista.

CONSULTAS, OBSERVACION E INTEGRACION DE LAS BASES

19.1 CONSULTAS:

Cualquier consulta a las bases, deberá formularse por escrito, dirigido al Presidente del Comité Especial. La presentación será en la mesa de partes de la Municipalidad de Provincial de Sullana, sito en Xxxxx Xxxxxxx Xx 000 xx xx Xxxxxx xx Xxxxxxx, en el periodo y horario fijado en el calendario del proceso de selección.
Al pliego de consultas deberá ser adjuntado un diskette (medio magnético) que contenga el texto de las mismas en formato MS Word.
El participante tendrá derecho a través de las consultas, a solicitar la aclaración de cualquiera de los extremos de las Bases o plantear solicitudes de ellas, de conformidad al Art. 110 del Reglamento.
La absolución de consulta y su respectiva notificación se harán electrónicamente a través del SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado), en la Municipalidad de Provincial de Sullana o en los correos electrónicos de los participantes, de ser el caso.

19.2 OBSERVACION A LAS BASES

Cualquier observación a las Bases, deberá formularse por escrito, dirigido al Presidente del Comité Especial. La presentación será por Tramite Documentario en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Sullana, sito en calle Bolivar Nº 160 - Sullana, en el periodo y horario fijado en el calendario de las Bases.
Al pliego de Observaciones a las Bases deberá ser adjuntado un diskette (medio magnético) que contenga el texto de las mismas en formato MS Word.
Mediante escrito debidamente fundamentado, los participantes podrán formular observaciones a las Bases, de conformidad a los Art. 109, 114 y 116 del Reglamento.
La absolución de las observaciones a las Bases y su respectiva notificación se harán electrónicamente a través del SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado).

19.3 INTEGRACION DE LAS BASES

Una vez absuelta todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado, las Bases serán integradas como reglas definitivas y no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas.
Integradas las Bases, el Comité Especial, es el único autorizado para interpretarlas durante el ejercicio de sus funciones y sólo para los efectos de su aplicación, sin perjuicio de lo que eventualmente resuelva el Tribunal a raíz de una impugnación.

PRORROGAS, POSTERGACIONES, CANCELACION Y NULIDAD

20.1 PRORROGAS Y POSTERGACIONES:

De acuerdo a lo establecido por el Art. 84 del Reglamento, la prórroga o postergación de las etapas del presente proceso de selección deberán registrarse en el SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado).
El Comité Especial comunicará dicha decisión a los participantes o postores, según sea el caso en la Dirección de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Sullana y a través del SEACE.

20.2 CANCELACION DEL PROCESO

Será de aplicación lo dispuesto por el Art. 34 de la Ley.

20.3 NULIDAD

Será de aplicación lo dispuesto por el Art. 57 de la Ley.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

21.1 Las propuestas se presentarán en idioma castellano, en sobres cerrados, uno para la propuesta Técnica y otro para la propuesta Económica, en el lugar, fecha y hora, establecido en las bases y de acuerdo a lo indicado en el artículo 120° del Reglamento, según el siguiente formato:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 0001-2006-MPS-CELPN

OBRA: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SULLANA I ETAPA”

SOBRE N° 1 (2)

PROPUESTA: TECNICA (ECONOMICA)

POSTOR:

La omisión de algún documento en original y/o copias, en las propuestas es causal de devolución del sobre del postor, dándose por no presentada.
La documento en original y/o copias, debe estar completamente clara y legible sin borrones o enmendaduras.
Toda información que se presente deberá ser acreditada documentada y fehacientemente, excepto la contenida en las declaraciones juradas.
La presentación se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos N° 119°, 120° y 121°.
El postor no podrá presentar propuestas alternativas. Deberá ceñirse a las Bases y Expediente Técnico.

ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTES.-

22.1 En la fecha y hora indicada en el calendario del proceso, los postores individuales concurren personalmente o a través de su representante debidamente acreditado con carta poder simple, D.N.I. y las personas jurídicas concurren por medio de su representante legal o Apoderado, acreditado con carta poder simple y D.N.I., de conformidad al Art. 122 del Reglamento

ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.-
1. La presentación de propuestas y adjudicación de la Buena Pro, se realizará en Acto Público, ante el Comité Especial, en el Salón de Actos “Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx” de la Municipalidad, sito en Xxxxx Xxxxxxx Xx 000 Xxxxxxx, xx xx fecha y hora indicada en el calendario del proceso de selección.
2. Las propuestas serán presentadas ante el Comité Especial, con la participación xx Xxxxxxx Público. El Comité Especial levantará el Acta respectiva, la cual deberá ser suscrita por todos los miembros y los postores que lo deseen. Solo pueden intervenir y firmar el acta respectiva aquellos que hubiesen presentado sus propuestas.
3. El acto de presentación de propuestas y apertura de sobres de desarrollará de acuerdo al artículo 123° del REGLAMENTO, de la siguiente manera:

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los postores en el orden en que adquirieron las Bases, para que entreguen los sobres que contienen su Propuesta Técnica (sobre N° 01) y la Propuesta Económica (sobre N° 02). Si al momento de ser llamado el postor no se encuentra presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún postor es omitido, podrá acreditarse con la presentación del comprobante de pago por derecho de registro.
Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales, ni conformar más de un consorcio.
En el acto de presentación de propuesta, los postores individualmente concurrirán personalmente, o a través de su representante debidamente acreditado ante el Comité Especial mediante carta poder simple, las personas jurídicas concurrirán por medio de su representante legal o apoderado acreditado por carta poder simple, en caso de ser peruano con su D.N.I., con constancia del último sufragio y de ser extranjero con su pasaporte o carné de extranjería. El comité especial no recibirá documento alguno, ni aceptará observaciones de cualquier naturaleza del postor que hubiera incumplido con identificarse conforme lo previsto, teniéndolo como no presentado.
Es obligatoria la presentación de todos los documentos requeridos por las presentes Bases, la Ley y su Reglamento.
Recibidas todas las propuestas en la Mesa, el Comité Especial procederá a la apertura de las Propuestas Técnicas (sobre Nº 01), de cada uno de los postores, en el mismo orden en que fueron recibidos. El Comité Especial comprobará que los documentos contenidos sean los solicitados por las Bases, la Ley y su Reglamento. De no ser así el Comité Especial devolverá la propuesta al Postor, teniéndola por no presentadas, procediéndose luego de acuerdo al artículo 123° del Reglamento.
Habiéndose previsto la evaluación y calificación de propuestas técnicas en fecha posterior de acuerdo a lo indicado en el calendario del proceso de selección, el Notario Publico procederá a colocar en sobre cerrado los sobres que contienen las propuestas económicas, dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de la propuestas técnicas.
En atención a lo dispuesto en el art. 64º del Reglamento, los factores de evaluación de este proceso de selección no ofrecen calificación al requerimiento técnico mínimo plazo, que es sustentado con un diagrama PERT – CPM, sin embargo, y sin perjuicio de lo explicado, en observancia del citado articulo se podrá calificar lo que supere o mejore el requerimiento presentado. En este sentido, las propuestas técnicas que incluyan cronogramas de ejecución de obra que no consideren el total de partidas a ejecutar o no respeten en estricto las especificaciones técnicas y todo lo indicado en el expediente técnico del proyecto, la propuesta no será admitida, considerando los sobres como no presentados.
Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, el Comité Especial otorgará un plazo máximo de dos (2) días, desde la presentación de la misma, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.
Únicamente son subsanables los defectos de forma, consistentes en omisiones o errores sobre aspectos accidentales, accesorios o formales en los documentos presentados en la Propuesta Técnica, en cuyo caso el Comité Especial otorgará el plazo para la respectiva subsanación. No corresponde otorgar dicho plazo cuando el postor haya omitido la presentación de algún documento en la Propuesta Técnica o cuando el defecto del documento presentado sea de naturaleza sustantiva o de fondo, que modifique el alcance de la Propuesta, debiéndose, en tales casos, tener por no presentada la propuesta y se devolverá al postor procediéndose luego de acuerdo al artículo 123° del Reglamento.
En la fecha prevista El Comité Especial hará de conocimiento de los Postores la calificación de las propuestas técnicas, luego se procederá a abrir las Propuestas Económicas (Sobre Nº 02), de los postores aptos, es decir los que hayan alcanzado el puntaje mínimo de la calificación técnica, procediéndose a la calificación de la Propuesta Económica. Aquí no cabe subsanación alguna por errores u omisiones en la Propuesta Económica, en tales casos, se da por no presentada la propuesta y se devolverá al postor procediéndose luego de acuerdo al artículo 123° del Reglamento.
En el supuesto de que dos (02) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observándose estrictamente lo dispuesto en el Xxxxxxxx Xx 000x

Xx Xxxxx Pro se otorgará en mesa al postor que alcance el mayor puntaje.

El otorgamiento de la Buena Pro se realizará en acto público, en las fechas señaladas en las Bases.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Las propuestas se presentará en original y (02) dos copias, debidamente ordenadas a través de un índice, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente. El primer sobre conteniendo la propuesta técnica y el segundo sobre conteniendo la propuesta económica.

PROPUESTA TÉCNICA SOBRE N° 01

DOCUMENTOS DEL PRIMER SOBRE.-

Índice de los documentos que contiene el sobre, numerado en forma correlativa.

Copia Simple del certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, como ejecutor de obras.
Declaración Jurada de acuerdo con el artículo 76º del REGLAMENTO (ANEXO Nº 01)
Documentación que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos:

Declaración Jurada de cumplimiento del plazo de ejecución establecido en las Bases (ANEXO Nº 02),

El plazo de ejecución será debidamente sustentable mediante calendario de avance, donde se indique la cantidad, descripción y recursos a utilizar formulado en base a diagramas de avance de obra en barras Xxxxx, determinación xx Xxxx Crítica y el diagrama PERT/CPM por días calendarios precisándose cada una de las partidas a ejecutar, día de inicio y término, asignación de recursos en forma impresa y archivo magnético, tanto en original como en copia separada como lo ha establecido el CONSUCODE; la programación solicitada no será materia de evaluación y calificación, pero si constituye documento de obligatoria presentación.

Experiencia en obras en general ejecutadas en los últimos diez (10) años, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor referencial de la obra. (FORMATO A)
Relación de Xxxxxx Xxxxxx

Documentación facultativa:

Declaración Jurada señalando el nombre o razón social del postor o de su representante legal, domicilio e indicación del documento de identidad número de teléfono, domicilio legal e inscripción en los registros públicos según corresponda, (ANEXO Nº 03).
Declaración Jurada de haber visitado el lugar donde se ejecutará la obra (ANEXO Nº 04).

Promesa de Consorcio, de ser el caso (ANEXO Nº 05).
Declaración Jurada del Pacto de Integridad (ANEXO N° 06)
Documentación referida a los factores de evaluación:

Experiencia en obras en general ejecutadas en los últimos diez (10) años, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor referencial de la obra. (FORMATO B)
Experiencia de obras similares ejecutadas en los últimos quince (15) años, hasta por un máximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra, siendo el valor mínimo de cada obra similar el 20% del valor referencial. (FORMATO C)
Experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto para la obra (FORMATO D, E, F, G y H).
- Carta Compromiso del Residente de Obra y/o Gerente de Obra. (ANEXO Nº 07)
- Carta Compromiso del Ingeniero Residente Adjunto – Ing. Civil (ANEXO Nº 08)
- Carta Compromiso del Ingeniero Especialista Ing. Civil – Estructuras (ANEXO Nº 09)
- Carta Compromiso del Ingeniero Especialista Ing. Sanitario (ANEXO Nº 10)
- Carta Compromiso del Ingeniero Especialista Ing. Mecánico Eléctrico (ANEXO Nº 11)
Declaración Jurada de contratación de un porcentaje de trabajadores que residen en la localidad (ANEXO Nº 12)

Se descalificarán asimismo a las propuestas que presenten y contengan sellos y firmas que no corresponda al postor y a las propuestas que se presenten en hojas fotocopiadas de los formatos conteniendo los sellos y/o firmas de los profesionales de la Entidad Licitante.

PROPUESTA ECONÓMICA SOBRE N° 02

DOCUMENTOS DEL SEGUNDO SOBRE.-

El Monto Total de la propuesta expresado en nuevos soles (numeros y letras), el cual debe de incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transportes, inspecciones, pruebas o cualquier otro concepto, deberá ser en el Formulario Oficial de la Carta de Presentación Propuesta Económica (ANEXO Nº 13), el mismo que debe ser elaborado y llenado por el postor participante y no debe contener firmas del Comité Especial; asimismo, no podrá tener borradura alguna, enmendaduras o correcciones, caso contrario se considerará como no presentado.
La propuesta deberá estar referida a la fecha del valor referencial, lo cual debe indicarse expresamente; en caso contrario la propuesta será descalificada.
Presupuesto detallado indicando los metrados del presupuesto base y los precios unitarios ofertados, así como su respectivo análisis de costos unitarios, los mismos que serán elaborados por el postor participante y no debe contener firmar del Comité Especial, no podrá tener borradura alguna, enmendaduras o correcciones, caso contrario se considerara como no presentado.

Estos documentos deberán estar referidos a la fecha del Valor Referencial, lo cual debe indicarse expresamente; en caso contrario la propuesta será descalificada al no poder ser comparada con el Valor referencial y con otras que cumplieran tal requisito.

En el desagregado detallado de gastos generales será obligatorio consignar los gastos de acuerdo a la estructura de los gastos generales indicados en el Expediente Técnico; caso contrario la propuesta no será tomada en cuenta.

Las Propuesta Económica, deberá ser formuladas con dos decimales, a la misma fecha del valor referencial, y deben estar en concordancia con los rangos estipulados por la LEY 27738.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 33° de la LEY, las propuestas económicas que excedan mas xxx Xxxx Por Ciento (10%) del valor referencial, serán devueltas por el Comité Especial, teniéndolas como no presentadas; así como la propuestas económicas inferiores al Noventa Por Ciento (90%) del valor referencial, también serán devueltas por el Comité Especial.

Valor Referencial : S/. 3’369,350.00 (Son: Tres Millones Trescientos Sesenta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles).

90% del Valor Referencial : S/. 3’032,415.00 (Son: Tres Millones Treinta y dos Mil Cuatrocientos Quince con 00/100 Nuevos Soles).

110% del Valor Referencial : S/. 3’706,285.00 (Son: Tres Millones Setecientos Seis Mil Doscientos Ochenta y Cinco con 00/100 Nuevos Soles).

SISTEMA Y CONDICIONES DE ADJUDICACIÓN.-

El Sistema de la Adjudicación es A PRECIOS UNITARIOS, de conformidad con las presentes bases.

El otorgamiento de la Buena Pro se dará a la propuesta que obtenga el más alto Puntaje que se obtiene sumando algebraicamente los puntajes Obtenidos en la evaluación técnica y en la evaluación económica por la obra.

La evaluación y calificación de las propuestas se tomará en consideración que la suma de los máximos puntajes que se le asignen a la propuesta técnica y a la económica, deberá ser igual a cien (100) puntos, de los cuales sesenta (60) serán asignados a la propuesta técnica y cuarenta (40) a la propuesta económica, en concordancia con el Artículo 73° del Reglamento.

De originarse empate (puntaje igual) entre dos o más propuestas, la Buena Pro se determinará de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 133° del Reglamento.

DE LAS PROPUESTAS

PROPUESTA TÉCNICA: Sesenta (60) Puntos que se otorgan a los factores de evaluación solicitados para la contratación de obras, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 68 del Reglamento. Para la calificación de la propuesta económica el postor deberá acumular como mínimo 50 puntos de calificación de la propuesta técnica.
PROPUESTA ECONÓMICA: Cuarenta (40) puntos

La propuesta económica se evalúa sobre 40 puntos que se otorgarán a la propuesta económica de menor monto.

FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

Teniendo en consideración las especificaciones técnicas del proyecto el cual garantizará la calidad de la obra, y lo normado en la Ley y su Reglamento en sus artículos N° 64° y 73°; se ha establecido la metodología y criterios de evaluación y calificación para las propuestas de los postores al proceso de selección.

FACTORES DE EVALUACION TÉCNICA ............................. 60 puntos

Experiencia de Obra en General ........ 10 puntos

Monto máximo acumulado equivalente

a 5 veces el VR

Mínimo monto acumulado evaluable: 5 veces el VR

Los montos acumulados intermedios se asignará puntaje por regla de tres simple.

Monto acumulado menores a 3 veces el VR serán descalificados.

Solo se considerarán obras ejecutadas (es decir concluidas) del periodo : 01 de Enero 1996 al 30 Diciembre del 2005 (10 años).

Las obras iniciadas antes del 01.01.96 y concluidas después del 01.01.96 se considerará el monto de obra ejecutado a partir del 01.01.96 por proporción al tiempo (tiempo de ejecución total de la obra y tiempo de ejecución a partir del 01.01.96)

Los montos de las obras se actualizarán con los Índices de Precios al Consumidor publicados por el INEI para la localidad de Sullana.

De acuerdo a lo indicado en el articulo 68º del Decreto Supremo Nº063-2006-EF de fecha 18.05.06 la experiencia del postor se acreditara con copias simples de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad.

Experiencia de Obra Similares ............ 15 puntos

Monto máximo acumulado equivalente

a 1 vez el VR

Mínimo monto acumulado evaluable : 0.6 vez el VR

Los montos acumulados intermedios se asignará puntaje por regla de tres simple.

Monto acumulado menores a 0.6 veces el VR serán descalificados.

Monto mínimo de cada obra : 20 % del VR.

Montos de obra menores al 20% del VR no serán evaluados.

Solo se considerarán obras ejecutadas (es decir concluidas) del periodo : 01 de Enero 1991 al 30 Diciembre del 2005 (15 años).

Las obras iniciadas antes del 01.01.91 y concluidas después del 01.01.91 se considerará el monto de obra ejecutado a partir del 01.01.91 por proporción al tiempo (tiempo de ejecución total de la obra y tiempo de ejecución a partir del 01.01.91)

Los montos de las obras se actualizarán con los Índices de Precios al Consumidor publicados por el INEI para la localidad de Sullana.

Experiencia y Calificación del Personal Profesional propuesto...... 30 puntos

C.1.- Experiencia en Obras Similares........... 15 puntos

C.1.1. Residente y/o Gerente de Obra .......... 5 puntos

Ingeniero Civil o Arquitecto

Mínimo 15 años de Colegiado a la fecha de presentación de los sobres

Especialista en la Gerencia y Ejecución de Obras de Envergadura

Alta Experiencia y Capacitación en Gerencia, MBAs, Planeamiento y/o Ingeniería

Experiencia como Gerente, Jefe o Residente en Obras Similares

C.1.2. Ing. Residente Adjunto …………………………. 4 puntos

Ingeniero Civil

Mínimo 12 años de Colegiado a la fecha de presentación de los sobres

Especialista en la Residencia, Asistente o Proyectista de Obras de Envergadura

Alta Experiencia y Capacitación en Ingeniería y temas afines.

Experiencia Residente, Asistente o Proyectista Obras Similares

C.1.3. Ing. Especialista del Obra Ing. Civil – Estructuras …………………………………………………………….…. 2 puntos

Ingeniero Civil - Estructuras

Mínimo 12 años de Colegiado a la fecha de presentación de los sobres

Especialista en Diseño de Obras de Envergadura especialidad Estructuras.

Experiencia como Proyectista o Consultor en Diseño Estructural de Obras Similares

C.1.4. Ing. Especialista del Obra Ing. Sanitario……. 2 puntos

Ingeniero Sanitario

Mínimo 12 años de Colegiado a la fecha de presentación de los sobres

Especialista en Diseño de Obras de Envergadura especialidad Sanitarias

Experiencia como Proyectista o Consultor en Diseño Sanitario de Obras Similares

C.1.5. Ing. Especialista del Obra Ing. Mecánico – Electricista ……………………………………………………….…………. 2 puntos

Ingeniero Mecánico - Electricista

Mínimo 12 años de Colegiado a la fecha de presentación de los sobres

Especialista en Diseño de Obras de Envergadura especialidad Electricidad

Alta Experiencia y Capacitación en Ingeniería en Instalaciones Eléctricas e Iluminación

Experiencia como Proyectista o Consultor en Diseño Eléctrico de Obras Similares

C.2.- Calificaciones .............................................. 15 puntos

C.2.1 Residente y/o Gerente de Obra....... 6 puntos

Cursos de Maestría

Cursos de Capacitación Ingeniería, Gerencia y afines

C.2.2 Ing. Residente Adjunto………………5 puntos

Cursos de Maestría

Cursos de Capacitación Ingeniería, Estructuras y afines

C.2.3 Ing. Especialista de Obra Ing. Civil – Estructuras……….. 2 puntos

Cursos de Maestría

Capacitación, Ponente o Publicaciones en temas de Estructuras

C.2.4 Ing. Especialista de Obra Ing. Sanitario….. 1 puntos

Cursos de capacitación o ponente en Ing. Sanitaria, Instalaciones, etc

C.2.5 Ing. Especialista de Obra Ing. Mecánico - Electricista….. 1 puntos

Cursos de capacitación o ponente en Ing. Eléctrica, Instalaciones, Iluminación, etc

Solo se considerarán como cursos de capacitación la participación en:

Cursos con una duración no menor de 15 horas por curso, dictado por una universidad o entidad competente.
Estudios de Maestría, Doctorados, Diplomados, Cursos, Seminarios o Congresos, relacionados con los temas indicados en los factores de evaluación.

Los puntajes antes indicados se aplicarán proporcionalmente a la cantidad de documentos sustentatorios presentados.

Porcentaje de Trabajadores residentes en la Localidad...... 5 puntos

El criterio se calificará de acuerdo al porcentaje ofertado de contratar a trabajadores requeridos entre los residentes de la localidad, Provincias Colindantes al lugar de la ejecución. Para lo cual el postor presentará una declaración jurada según ANEXO Nº 12

El no cumplimiento en la ejecución de la obra de lo manifestado en la declaración jurada, será causal inmediata de resolución de contrato.

EJECUCIÓN DE OBRA SIMILARES AL OBJETO DEL CONTRATO

Se denominan Ejecución de Obra similares (Trabajos similares: trabajo o servicio de naturaleza semejante a la que se desea contratar a aquellas correspondientes a la Ejecución de Obras de Edificación: construcción, reconstrucción, remodelación, renovación, habilitación, acondicionamiento, etc de edificación en general (entidades financieras, hospitales, hoteles, colegios, edificios, departamentos, etc)

No se acepta las obras de viviendas unifamiliares, postas medicas, ni obras menores.

En este caso, el Postor, la documentación legible que xxxxx adjuntar (copias simples de contratos sus respectivas actas de recepción y/o de conformidad) debe permitir verificar que la obra propuesta haya correspondido a una obra de Edificación según lo antes señalado.

Así mismo, el equipo profesional del postor, la documentación legible que deberán adjuntar (Contratos, Certificados, Constancias, Actas de Recepción y/o facturas) debe permitir verificar que a obra propuesta haya correspondido a una obra de Edificación según lo antes señalado.

Para efecto de calificación de la ejecución de obras principales no deberán considerarse en la relación de ejecuciones similares o viceversa, es decir no pueden repetirse.

Las Obras que se presentan como Experiencia en General y Experiencia en Obras Similares Ejecutadas no deberán repetirse. En caso de repetirse, el Comité Especial las tendrá por no presentadas.

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (Pei): (40 puntos)

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido (40 puntos) a la propuesta económica de menor monto. Al resto de las propuestas se le asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pei = Om x PMPE

--------------------

Donde:

Pei = Puntaje de la Oferta Económica del postor i

Oi = Oferta Económica del postor i

Om = Oferta Económica de monto o precio más bajo

PMPE = Puntaje máximo de la Propuesta Económica (50)

En la evaluación Económica los decimales a considerar serán hasta el milésimo; el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá descalificarla, procediendo a realizar la misma verificación de la propuesta que sigue en el orden de prelación, tal como lo dispone el Art. 130 del Reglamento.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Según lo establece el Artículo 62° y 63° del REGLAMENTO, los requisitos técnicos mínimos deberán ser cumplidos y acreditados por los postores para que su propuesta sea admitida.

EQUIPO MINIMO DEL POSTOR

Ítem

Cantidad

Descripción del Equipo

Mezcladora de Concreto de 11p3

Vibradores de Concreto 4HP, 2.4”

Planchas Compactadoras de47 HP

Compresora Neumática 250-330 pcm

Martillos Neumáticos de 25 kg

Soldadora Eléctrica Monofásica de 225A

Volquete de 10 M3

Cargador Frontal 930

Teodolito

Nivel Topográfico

Camionetas Doble Cabina

Equipo de Comunicación

El Equipo mínimo el mismo que deberá de ser acreditado con carta compromiso de alquiler del propietario y copia de facturas, tarjetas de propiedad u otro documento que pruebe la pertenencia..

El Equipo mínimo de propiedad del postor deberá ser acreditado con copia de las facturas, tarjetas de propiedad u otro documento que pruebe la pertenencia..

El equipo mínimo exigible requerido en las presentes bases y propuesto por el postor ganador de la Buena Pro, será verificado por el comité de la licitación; con el motivo de comprobar las característica técnicas, operatividad del mismo. De no encontrarse conforme se le descalificará y se le adjudicará la Buena Pro al postor que quedo en segundo lugar en el orden de prelación

PUNTAJE TOTAL (PTi)

El procedimiento para la obtención del puntaje total será de acuerdo a lo establecido en el Art. 70° y el Art. 130° del Reglamento.

El puntaje total se obtiene sumando algebraicamente los puntajes obtenidos en la evaluación técnica y en la económica.

PTi = Pti + Pei

PTi = Puntaje Total del Postor i

Pti = Puntaje de la evaluación Técnica del postor i

Pei = Puntaje de la evaluación económica del postor i

En todos los casos, el puntaje total se tomará hasta el tercer decimal.

El cálculo para obtener estos puntajes se efectuará al milésimo, redondeando al tercer decimal al inmediato superior, si el cuarto es igual o mayor a cinco (05)

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION Y EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.-

La evaluación de las propuestas se realizará en dos (2) etapas. La primera etapa corresponde a la evaluación técnica, cuya finalidad es calificar la calidad de la propuesta y la segunda, es la evaluación económica, la cual tiene por objeto calificar el monto de la propuesta. Los miembros del Comité Especial no tendrán acceso a las propuestas económicas, sino hasta que la evaluación técnica haya concluido.
Las propuestas que no cumplan con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las Especificaciones Técnicas, no serán admitidas. Asimismo, la suma de los puntajes máximos que se asignen a la propuesta técnica y propuesta económica serán de cien (100) puntos, de los cuales corresponderá:

Propuesta Técnica: 60 puntos
Propuesta Económica: 40 puntos

Se efectuará de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento en acto público con la presencia de un Notario Público.
La Buena Pro se otorgará en acto público a la propuesta que obtenga el mayor puntaje. En caso que resulten postores con igual puntaje total, se aplicará el artículo 133° de Reglamento.
Para la declaratoria de desierto el proceso de selección se aplicará lo establecido en el Art. 32° del TUO de la LEY.
La solución de controversias sobre el otorgamiento de la Buena Pro, se regula por lo estipulado en el Título IV, Capítulo V del Reglamento.

DE LAS GARANTÍAS.-

27.1 Las Garantías serán Incondicionales, Solidarias, Irrevocables, de Realización Automática y sin beneficio de excusión emitidas por empresas autorizadas y sujetas al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros.

27.2 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato será entregada a la Entidad por el postor ganador antes de la suscripción del contrato y como requisito indispensable para poder suscribirlo.

La garantía será por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato, y deberá tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final del contrato.

27.3 EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantías serán ejecutadas cuando el Contratista no las hubiere renovado oportunamente, antes de la fecha limite de su vencimiento. Contra esta ejecución, el Contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno.

La garantía de fiel cumplimiento, será ejecutada cuando transcurridos tres días de haber sido requerida por la entidad, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidación final del contrato debidamente consentida o ejecutoriada. (Art. 221 del Reglamento)

La garantía de fiel cumplimiento se ejecutará en su totalidad, sólo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato es por causa imputable al Contratista, siempre que haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato.

PRELIMINARES AL CONTRATO.-

28.1 El Contratista favorecido con la Licitación, deberá presentar sin necesidad de requerimiento y antes de la firma del Contrato, los siguientes documentos:

Original y copia (Dos) de la Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, expedida por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

b) Original y copia (Dos) de la Capacidad Libre de Contratación y de especialidad necesaria que expedida el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

c) Original y Dos copias de declaración Jurada de:

- Sometimiento a los Tribunales Arbitrales y al Fuero de los Jueces de Sullana

- Domicilio legal en Sullana y en el lugar donde se ejecuta la Obra.

d) Original con tres copias impresas de la Programación PERT/CPM del avance de obra, Diagrama XXXXX debidamente detallados, concordante con el plazo ofertado y la programación presentada en la propuesta técnica, en la cual se consigna la ruta critica.

e) Original con tres copias del Calendario valorizado de avance de obra de acuerdo al plazo de ejecución ofertado, y en concordancia con el cronograma de desembolsos y el diagrama de PERT/CPM y Diagrama xx XXXXX; indicado en el párrafo anterior.

f) Original y tres copias del Calendario de Adquisición y utilización de Materiales e Insumos necesarios, concordante con el calendario valorizado de avance de obra.

h) 03 Copia del Documento Nacional de Identidad con acreditación de haber votado en las últimas elecciones o Carné de Extranjería del Representante legal (copia certificada notarialmente)

i) En caso de persona Jurídica: R.U.C. de la empresa, Testimonio de Constitución y Poder vigente del Representante legal (adjuntará copia fotostática certificada notarialmente) y en el caso de consorcios, además adjuntará, documento privado con firma legalizada de cada uno de los representantes legales, ante Notario Publico, designando en dicho documento el representante o apoderado común e indicando el porcentaje de participación,

Original y tres copias de Carta de Compromiso y Certificado de Habilidad vigente del Ing. Civil como Residente de Obra; siendo este el propuesto en el sobre técnico; el mismo que deberá de mantener vigente durante la ejecución del contrato. Asimismo deberá de presentar su curriculum Vitae documentado. La designación del Residente de Obra, deberá contar con la conformidad de la Dirección de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Sullana.

Certificado de habilidad del Ingeniero Residente; así como, carta de compromiso asumiendo las responsabilidades como residente y de que tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra desde el inicio hasta el término de la obra.

Original y cuatro copias de la Garantía de fiel cumplimiento de contrato, por el 10% del monto del contrato, vigentes desde la firma del contrato hasta la aprobación de la liquidación final de obra; la garantía debe tener los requisitos de incondicional, sola, irrevocable y de realización automática a solo requerimiento del contratante sin beneficio de excusión. Esta garantía deberá ser emitida por una empresa autorizada, sujeta al ámbito de la superintendencia de Banca y Seguros, o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente que publica el Banco Central de Reserva.

Formalización de su compromiso de promesa de Xxxxxxxxx (si corresponde) deberá acompañar la copia legalizada del Contrato suscrito entre los consorciados, en la cual se designe al representante legal o apoderado común y se detalle las funciones, atribuciones y poderes de éste.

Una copia de las bases integradas y del expediente técnico y un juego de los planos, foliados, sellados y firmados por el representante legal del contratista. Estos documentos serán entregados por la Entidad conjuntamente con la citación para la firma del contrato

Declaración Jurada: Plazo de Ejecución (ANEXO Nº 02).

Original y dos copias de la hoja de desagregado de Gastos Generales acorde con el indicado en su oferta económica con la que obtuvo la Buena Pro.

28.2 PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, los plazos y el procedimiento para suscribir el contrato son los siguientes, en concordancia con el Art. 203 del Reglamento:

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, la Entidad deberá citar al postor ganador, otorgándole un plazo xx xxxx (10) días hábiles dentro del cual deberá presentarse a suscribir el contrato con toda la documentación requerida;
Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. En tal caso, la Entidad llamará al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el inciso precedente. Si este postor no suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable;
Cuando la Entidad no cumpla con citar al ganador de la Buena Pro o suscribir el contrato dentro del plazo establecido, el postor podrá requerirla para su suscripción, dándole un plazo no mayor xx xxxx (10) días hábiles. En estos casos, la Entidad deberá reconocer a favor del postor una cantidad equivalente al uno por mil (1‰) del monto total de su propuesta económica por cada día de atraso, computado desde el requerimiento y hasta la fecha efectiva de suscripción del contrato, con un tope xxxxxx xx xxxx (10) días hábiles;
Vencido el plazo sin que la Entidad haya suscrito el contrato, el postor podrá solicitar se deje sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro. En tal caso, la Entidad deberá reconocerle una indemnización por el único concepto de lucro cesante, cuyo monto deberá ser sustentado por el postor y no podrá ser mayor al 10% del monto adjudicado; sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder al Titular o máxima autoridad administrativa de la Entidad o al funcionario competente para la suscripción del contrato. De surgir alguna controversia, ésta será resuelta por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

DE LOS ADELANTOS

La Entidad a solicitud del Contratista, entregará adelantos para la ejecución de la obra, de acuerdo a lo establecido en el artículo 39° de la Ley y los artículos 243°, 244°, 245° y 246° del Reglamento.

ADELANTO DIRECTO

La Entidad podrá entregar al contratista, a solicitud de este, por única vez, un adelanto directo por un monto no mayor del veinte por cien (20%) del monto contratado.

El contratista dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato solicitará el Adelanto directo, detallando su aplicación. La entidad deberá entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud y garantía correspondiente.

El contratista para garantizar el adelanto directo deberá adjuntar a su petición, una garantía a favor de la Entidad, por idéntico monto y vigente por un plazo mínimo de tres (03) meses y renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado.

Dicha Garantía deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de la entidad. Esta garantía deberá además ser emitida por una entidad autorizada, sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, o estar considerada en la última lista de Bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.

En virtud de la realización automática a primera solicitud, el contratista no puede oponer excusión alguna a la ejecución de la garantía, debiendo limitarse a honrarla de inmediato dentro del plazo máximo de tres (03) días.

Toda demora en la ejecución de la garantía genera responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el contratista, dando lugar a pago de intereses a favor de la Entidad.

ADELANTOS PARA MATERIALES

En ningún caso, en conjunto, deberá pasar el cuarenta por cien (40%) del monto total del contrato. Las solicitudes de otorgamiento de adelantos para materiales o insumos deberá ser realizadas con la anticipación debida y siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecución contractual, y este en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentados por el contratista; no procede el otorgamiento de adelantos de materiales o insumos en los caso en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las señaladas en el calendario de adquisiciones de materiales , para el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos se deberá de tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias ampliatorias y modificadas .

La solicitud del Adelanto para Materiales deberá cumplir con lo siguiente:

Solicitud donde se señale el material, monto calculado con la fórmula Polinómica y monto solicitado.
Garantía por el monto solicitado

El contratista para garantizar el adelanto para materiales, deberá adjuntar a su petición, una garantía a favor de la Entidad, por idéntico monto y vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la entidad, pudiéndose reducirse de manera proporcional de acuerdo con la amortización de los mismos.

Toda demora genera responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el contratista dará lugar a pago de intereses a favor de la Entidad.

El contratista es el único responsable de la calidad de los materiales suministrados, no se exonera de su responsabilidad por intervención de supervisor u otros.

La Municipalidad entregará el adelanto para materiales dentro de los treinta (30) días calendarios, contados a partir del día siguiente que el contratista haya cumplido con presentar toda la documentación antes indicada.

AMORTIZACIÓN DE LOS ADELANTOS

La amortización del adelanto directo se hará mediante descuentos proporcional al avance ejecutado de cada valorización mensual (Art. 246º del Reglamento).

La amortización de los adelantos por materiales, se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el decreto supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias y ampliatorias y complementarias.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al Contratista y/o de la Liquidación Final.

COMPUTO DEL PLAZO DEL CONTRATO.-

El plazo del contrato de obra, rige cuando se cumplan las siguientes condiciones y acorde con lo normado por el Artículo 240° del Reglamento:

Se designe al inspector o al supervisor, según corresponda;
Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo;
Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra; y,
Que se haya entregado el adelanto directo al Contratista, de haber sido solicitado por este, hecho que deberá cumplirse por la Entidad dentro del plazo de siete (7) días de haber recibido la garantía correspondiente.

SUPERVISIÓN DE OBRA.-
1. La Municipalidad de acuerdo con el artículo 247º del Reglamento designará como su representante para la obra al Supervisor.
2. El Contratista deberá brindar al Supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales estarán ceñidas a lo especificado en el artículo 250º del reglamento: Velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del Contrato.
3. El supervisor absolverá las consultas que formule el contratista
4. Puede ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrección que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas y disponer cualquier medida urgente en obra.
5. El supervisor está autorizado a solicitar al contratista; los ensayos y/o pruebas pertinentes que a su criterio el profesional crea conveniente de acuerdo a las normas técnicas de construcción; con el motivo, de garantizar la calidad técnica de la obra. Dicho monto que ocasione las pruebas y/o ensayos será de responsabilidad y cargo del contratista. El supervisor podrá paralizar la obra hasta que no se obtengan los resultados de las pruebas y/o ensayos debiendo posteriormente tomar las acciones pertinentes. Dicha paralización no generará adicionales ni ampliación de plazos a favor del contratista.

DE LAS VALORIZACIONES Y FORMA DE PAGO.-
1. Los pagos serán periódicos mediante valorizaciones mensuales y su cálculo y procedimiento para valorizar se efectuarán de acuerdo a lo indicado en el artículo 255º del REGLAMENTO y tendrán el carácter de pagos a cuenta.
2. No existe limitación alguna por Avance de Obra, y en consecuencia, a las sumas por valorizar.
3. En concordancia con el 7mo. Párrafo del Art. 255° del REGLAMENTO, las valorizaciones serán canceladas en fecha no posterior al último día hábil del mes siguiente al que corresponda la valorización.
4. Las valorizaciones por concepto del contrato principal, reajuste por alzas, adicionales y otros, serán canceladas de acuerdo a lo estipulado en el contrato respectivo y tendrán el carácter de pagos a cuenta, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 255º del Reglamento.
5. A partir del vencimiento del plazo establecido en el Contrato para la cancelación de las valorizaciones, el Contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido por el Código Civil, contado desde la oportunidad en que debió efectuarse.
6. Para el pago de las valorizaciones el contratista deberá presentar en original y cinco copias, adjuntando el siguiente detalle:

Valorizaciones:

- Monto bruto valorizado

- Reajustes

- Amortizaciones y Deducciones

- Monto líquido a pagarse.

- Suma y saldos acumulados.

DE LOS ADICIONALES DE OBRA.-

32.1 Estando definida la obra por el sistema de A Precios Unitarios, de producirse obras adicionales el trámite de pedido y aprobación de los Presupuestos Adicionales de Obra se sujetarán a las siguientes normas:

Ley Nº 28652, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2006.
Resolución Nº 036-2001-CG del 18.02.2001 mediante la cual se aprueba Directiva Nº 012-2000-CG/OATJ-PRO, Autorización Previa al Pago.
Resolución Nº 072-98-CG del 02.07.98, Normas Técnicas de Control.
Artículo 42 de la Ley, Artículo 265º y 266º del Reglamento.

El procedimiento estricto para el trámite de un Presupuesto Adicional de Obra será el indicado en la Resolución de Contraloría Nº 036-2001-CG.
El Supervisor elevará un informe del Presupuesto Adicional de Obra a la Entidad opinando sobre la procedencia o no, adjuntando la documentación técnica correspondiente: metrados, especificaciones técnicas, croquis, planos, presupuestos, fórmula Polinómica, etc.
De acuerdo con la Ley del Presupuesto para el año fiscal 2005, Ley Nº 28652, los presupuestos adicionales que superen el diez por cien (10%) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular xxx Xxxxxx o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda, requiere previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República. Para estos efectos la Contraloría contará con un plazo máximo de quince (15) días calendario, bajo responsabilidad, para admitir su pronunciamiento, el cual deberá ser motivado en todos los casos. El referido plazo se computará desde que la Entidad presente la documentación sustentatoria correspondiente, como señala el artículo 266° del REGLAMENTO.

REAJUSTE DE PRECIOS.-

El reajuste se aplicará según el Sistema de Fórmulas Polinómicas de acuerdo al régimen legal vigente. Según artículo 256° del reglamento

EL PLAZO Y SUS AMPLIACIONES

El Contratista, de acuerdo con el artículo 42º de la Ley y el artículo 258º del Reglamento, podrá solicitar que se le conceda ampliación de plazo pactado como consecuencia de las siguientes causales, siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente y postergue la fecha de término de obra:

Xxxxxxx y/o paralizaciones ajenas a su voluntad.
Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad Contratante.
Causas fortuitas o de fuerza mayor debidamente comprobadas.

RECEPCION DE LA OBRA

La Recepción de la obra se ceñirá al procedimiento establecido en el artículo 268º del REGLAMENTO.

LA LIQUIDACION DE LA OBRA

La liquidación de la obra se ceñirá al procedimiento establecido en el artículo 269º del REGLAMENTO.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el artículo 51º de la LEY en el caso de obras, el plazo de responsabilidad del Contratista será de siete (7) años.

PENALIDADES

De acuerdo con el artículo 222º del REGLAMENTO en caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Municipalidad le aplicará al Contratista en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato.

La penalidad diaria se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato

0.15 x Plazo en días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, mediante carta notarial, la MUNICIPALIDAD podrá resolver el Contrato por incumplimiento y ejecutar en lo que corresponda la garantía de fiel cumplimiento.

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
1. La Resolución de Contrato se aplicará en concordancia con el inciso (c) del artículo 41º de la LEY y los artículos 224º, 225º y 267º de su REGLAMENTO.
2. De acuerdo con el artículo 225º del Reglamento, las causales para resolver el Contrato son:

Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales esenciales legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido notarialmente para ello. En el caso de obligaciones contractuales no esenciales se podrá resolver el Contrato sólo si pese a haber sido requerido dos veces persiste el incumplimiento.
No cuente con la capacidad económica o técnica para continuar la ejecución de la prestación a su cargo, pese a haber sido requerido notarialmente para corregir tal situación; o
Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por xxxx en la ejecución de la prestación a su cargo.
Paralice injustificadamente la obra o reduzca injustificadamente el ritmo de trabajo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

CONTROVERSIAS Y DIRIMENCIAS
1. De acuerdo con el ítem b) del artículo 41º de la Ley, cuando en la ejecución o interpretación del Contrato surja entre el Contratista y La Municipalidad una discrepancia, esta será definida mediante el procedimiento de arbitraje.
2. El procedimiento de arbitraje se ceñirá a lo prescrito en el Título V Capítulo IV del Reglamento, luego de firmado el contrato.

INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA.-

La Entidad podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos, de acuerdo al Artículo 264° del Reglamento y para la aplicación se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Directiva y demás disposiciones que dicte el CONSUCODE sobre la materia.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

43.1 De acuerdo al artículo 269º, 270° y 271° del REGLAMENTO, con la Liquidación de la Obra, el Contratista entregará a la MUNICIPALIDAD, la minuta de Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva Valorizada.

Así mismo, antes de la Recepción de Obra, el Contratista entregará a la MUNICIPALIDAD en Segundo Original y una copia los Planos de Replanteo de la Obra en formato digitalizado en Autocad 2000 extensión DWG, más cuatro (4) copias. Si no cumple con esta obligación, la entidad lo elaborará por cuenta y costo del Contratista, la Minuta de Declaratoria de Fábrica ó Memoria Descriptiva Valorizada y los Planos de Replanteo.

Por el solo hecho de presentar su propuesta, los postores renuncian al fuero de sus domicilios y se someten a la jurisdicción de los jueces de lugar de contratación, para los efectos de la adjudicación y del contrato respectivo, de acuerdo a la prevalencia de las leyes.
Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asimismo, corresponde al Contratista la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil, Decreto Supremo N° 001-98-TR de fecha 20.01.98.

Los postores deberán tomar en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

El Contratista deberá habilitar ambientes para oficinas del Ing. Residente, Administración y Supervisión (dotados con mobiliario mínimo), guardianía, almacén, depósito para herramientas, SS.HH., comedor, vestuarios y duchas para el personal obrero, etc., contar con medios de comunicación (radio, teléfono, etc.).
Debe tenerse presente que las Garantías entregadas por el Contratista a favor de la MUNICIPALIDAD, a la fecha de su vencimiento, serán requeridas notarialmente a la Entidad que la emitió, por lo que será de responsabilidad del Contratista gestionar oportunamente su renovación.
Al inicio de la obra el Contratista bajo su responsabilidad deberá ejecutar los tramites, coordinaciones y seguimientos ante las entidades/ empresas prestadoras de servicios públicos sobre los trabajos que ejecutará precisando las fechas y las zonas afectadas, para que se realicen las verificaciones o trabajos que les corresponda, asumiendo el contratista cualquier demora, de parte de estos, que se produzca por falta comunicación, tramites, coordinaciones y seguimientos.
Dentro de los siete (7) días calendario de iniciada la obra el Contratista deberá instalar un Cartel de Obra de 2.40m x 3.60m de acuerdo al diseño y arte que entregará oportunamente la MUNICIPALIDAD.
El suministro de corriente eléctrica así como el abastecimiento de agua que sea necesario para la ejecución de las obras a que se refiere esta Licitación será de cuenta y responsabilidad del Contratista.
El costo de las pruebas de compactación de suelos, de concreto, pruebas de las instalaciones de agua, de electricidad, electromecánicas, y cualquier otra prueba que solicite la supervisión, siempre que estén relacionados con la ejecución de la obra y la buena ejecución de obra, correrán por cuenta del Contratista.
Asimismo el Contratista deberá cumplir con las “Especificaciones Técnicas de la Contratación”
El Contratista deberá solicitar los permisos y autorizaciones de terceros cuando los trabajos que ejecute los puedan afectar, además de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecución de las obras, reglamentada a través de las Ordenanzas de la Municipalidad.
El Contratista deberá respetar el horario de atención de la oficina a efectos de llevar las notificaciones sobre los actos administrativos durante el proceso contractual.
El Contratista esta obligado a conservar el medio ambiente donde desarrolle los trabajos, desde el inicio hasta la recepción de la obra.
Es responsabilidad del Contratista dejar el área de trabajo limpia, ordenada luego que se concluya éste, además deberá resanar o reponer al estado como lo encontró las zonas que pueda dañar por su responsabilidad.
En todo lo no previsto en las presentes Bases será de aplicación lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 083-2004-PCM, su Reglamento aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM.
En todo momento el Contratista deberá como mínimo observar las normas de seguridad establecidas en la normas vigentes.

ANEXO N° 01

DECLARACION JURADA

ART. 76 DEL DECRETO SUPREMO Nº 083-2004-PCM

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 0001-2006-MPS-CELPN

OBRA:

“CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SULLANA – I ETAPA”

El que suscribe, .................................................................., identificado con D.N.I. No......................... , Representante legal de............................... ................................. con RUC Nº...........................DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada, al postular a la presente Licitación Pública Nacional:

No tiene impedimento para participar en el Proceso de Selección, ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 9° de la Ley.

Conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del proceso.

Se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso resultar favorecido con la Buena Pro.

Conoce las sanciones contenidas en el T.U.O. de la Ley y su Reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y demás disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias.

Sullana, .......... de .......................... de 2006

-----------------------------------------

Firma del representante legal y

Sello de la empresa

RUC No : .....................................................

Nombres y apellidos : …………….………….

DNI No : ......................................................

ANEXO No 02

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LAS BASES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 0001-2006-MPS-CELPN

Sullana, de de 2006

Señores

Municipalidad Provincial de Sullana

Presente.-

Referencia. Obra. “Construcción del Centro de Convenciones de Sullana – I Etapa”

De nuestra consideración:

El postor que suscribe formula DECLARACIÓN JURADA de que ha revisado cuidadosamente las Bases Administrativas y que cumplirá con el plazo de ejecución de la obra de la Referencia establecido en las mismas en (………….números………….)........... ( ....…………letras..............) días calendario.

Declaramos conocer las sanciones contenidas en el T.U.O. de la Ley y su Reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y demás disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias.

-----------------------------------------

Firma del representante legal y

Sello de la empresa

RUC No : .....................................................

Nombres y apellidos : …………….………….

DNI No : ......................................................

FORMATO A

REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO

EXPERIENCIAS EN OBRAS EN GENERAL

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 0001-2006-MPS-CELPN

OBRA: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SULLANA – I ETAPA”

Nº	TIPO DEL PROYECTO / NOMBRE DEL CLIENTE	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	FECHA DEL CONTRATO ORIGINAL	INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (I.P.C.)		MONTO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS EN GENERAL ACTUALIZADOS A LA FECHA DE LA CONVOCATORIA	PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL POSTOR EN EL CONTRATO ( EN % )
				INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (I.P.C.)
				A LA FECHA DEL CONTRATO	A LA FECHA DE LA CONVOCATORIA
1
2
3
4
5

NOTA: El postor adjuntará los documentos sustentatorios que acrediten el tipo de Obra que indican las Bases (Actas de Recepción o Liquidación de Obra).

Monto de los Contratos de Obra a la fecha de la convocatoria = Monto de los Contratos de Obra a la fecha del Contrato x Índice de Precios del Consumidor a fecha convocatoria (.........2006) / Índice de Precios al Consumidor a la fecha de Contrato.

De ser el Monto del Contrato en US dólares se empleará el tipo del cambio a S/. 3.40 por Dólar USA.

-----------------------------------------

Firma del representante legal y sello de la empresa

RUC No : .....................................................

Nombres y apellidos : …………….………….

DNI No : ......................................................

Nota. En caso de Consorcios se presentara este Formato suscrito por su Representante.

ANEXO 03

DECLARACION JURADA DE DATOS XX XXX

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 0001-2006-MPS-CELPN

OBRA: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SULLANA – I ETAPA”

Señores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

Presente.-

Los Datos del Postor son:

NOMBRE DEL POSTOR:
INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS:
FECHA DE VIGENCIA R.N.C.:
INSCRIPCION EN LOS REGISTROS PUBLICOS:
DOMICILIO LEGAL:
R.U.C. Nº:
TELEFONO :
FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:
REPRESENTANTE LEGAL:
DNI Nº
REG. PROFESIONAL ( DE SER EL CASO):

Sullana, .......... de .......................... de 2006

-----------------------------------------

Firma del representante legal y

Sello de la empresa

RUC No : .....................................................

Nombres y apellidos : …………….………….

DNI No : ......................................................

ANEXO 04

DECLARACION JURADA DE VISITA

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 0001-2006-MPS-CELPN

OBRA: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE XXXXXXX – I ETAPA”

Sullana, de de 2006

Señores

Municipalidad Provincial de Sullana

Presente.-

Referencia. Obra. “Construcción del Centro de Convenciones de Sullana – I Etapa”

De nuestra consideración:

El postor que suscribe formula DECLARACIÓN JURADA de que ha visitado el terreno donde se efectuara los trabajos de “Construcción del Centro de Convenciones de Sullana – I Etapa”.

-----------------------------------------

Firma del representante legal y

Sello de la empresa

RUC No : .....................................................

Nombres y apellidos : …………….………….

DNI No : ......................................................

ANEXO 05

PROMESA DE CONSORCIO

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 0001-2006-MPS-CELPN

OBRA: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE XXXXXXX – I ETAPA”

Sullana, ……de……………..de 2006

Señores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

Presente.-

Los que suscribimos, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE de febrero del 2003 y Numeral 8.03. de las Bases conformamos el Consorcio............(nombre del Consorcio o los integrantes de no tener nombre especifico) con el propósito de participar en la presente Licitación:

Integrantes del Consorcio Nº R.U.C. Obligación asumida (% )

- - -

designamos como representante del Consorcio a ....................................., identificado con DNI Nº.........................

Asimismo declaramos que de resultar favorecidos con la Buena Pro procederemos a suscribir y entregar a la Entidad el Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario Público de cada uno de los representantes legales, designando en dicho documento al representante o apoderado común, donde conste la responsabilidad solidaria de las partes.

-------------------------- -----------------------------

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO

Contratista Nº 01 Contratista Nº 00

XXXXX 00

PACTO DE INTEGRIDAD

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 0001-2006-MPS-CELPN

OBRA: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SULLANA – I ETAPA”

La empresa .........................................................................................................., con RUC Nº....................................., con domicilio legal en ................................................................................................. por una parte; y de la otra parte la LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA, con R.U.C. N° 20154477021, debidamente representada por su Alcalde Xxx XXXXXX XXX XXXXXXXX, Identificado con D.N.I. Nº , señalando domicilio para los efectos legales en calle Bolívar Nº 160 Edificio Municipal, suscriben el Pacto de Integridad por recomendación de la Resolución de Contraloría Nº 123 – 2000 – CG, de fecha 23 xx xxxxx del 2000, en los siguientes términos:

La empresa reconoce la importancia de aplicar los principios que rigen los procesos de contratación y adquisición de bienes, servicios y obras: Transparencia, Moralidad, Imparcialidad, Probidad y Libre Competencia, expresando formalmente que no han OFRECIDO U OTORGADO, NI OFRECERAN U OTORGARAN ya sea directa o indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a Funcionario Público alguno, o a sus familiares o socios comerciales a fin de obtener o mantener el contrato objeto de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, y NO HABER celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia.

Que, la Municipalidad Provincial de Sullana, ratifica el compromiso de evitar la extorsión y la aceptación de sobornos por parte de sus funcionarios.

El incumplimiento del Pacto de Integridad por la empresa generará inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes; y respecto de los Funcionarios de la entidad las sanciones derivadas de su régimen laboral.

En prueba de conformidad se suscribe el presente documento en la ciudad de Sullana, en el mes de............................................................... del 2006.

-----------------------------------------

Firma del representante legal y

Sello de la empresa

RUC No : .....................................................

Nombres y apellidos : …………….………….

DNI No : ......................................................

FORMATO B

EXPERIENCIAS EN OBRAS EN GENERAL

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 0001-2006-MPS-CELPN

OBRA: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SULLANA – I ETAPA”

Nº	TIPO DEL PROYECTO / NOMBRE DEL CLIENTE	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	FECHA DEL CONTRATO ORIGINAL	INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (I.P.C.)		MONTO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS EN GENERAL ACTUALIZADOS A LA FECHA DE LA CONVOCATORIA	PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL POSTOR EN EL CONTRATO ( EN % )
				INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (I.P.C.)
				A LA FECHA DEL CONTRATO	A LA FECHA DE LA CONVOCATORIA
1
2
3
4
5

NOTA: El postor adjuntará los documentos sustentatorios que acrediten el tipo de Obra que indican las Bases (Actas de Recepción o Liquidación de Obra).

De ser el Monto del Contrato en US dólares se empleará el tipo del cambio a S/. 3.40 por Dólar USA.

-----------------------------------------

Firma del representante legal y sello de la empresa

RUC No : .....................................................

Nombres y apellidos : …………….………….

DNI No : ......................................................

Nota. En caso de Consorcios se presentará este Formato suscrito por su Representante.

FORMATO C

EXPERIENCIAS DE OBRAS SIMILARES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 0001-2006-MPS-CELPN

OBRA: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SULLANA – I ETAPA”

Nº	TIPO DEL PROYECTO / NOMBRE DEL CLIENTE	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	FECHA DEL CONTRATO ORIGINAL	INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (I.P.C.)		MONTO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES ACTUALIZADOS A LA FECHA DE LA CONVOCATORIA	PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL POSTOR EN EL CONTRATO ( EN % )
				INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (I.P.C.)
				A LA FECHA DEL CONTRATO	A LA FECHA DE LA CONVOCATORIA
1
2
3
4
5

NOTA: El postor adjuntará los documentos sustentatorios que acrediten el tipo de Obra que indican las Bases (Actas de Recepción o Liquidación de Obra).

De ser el Monto del Contrato en US dólares se empleará el tipo del cambio a S/. 3.40 por Dólar USA.

-----------------------------------------

Firma del representante legal y sello de la empresa

RUC No : .....................................................

Nombres y apellidos : …………….………….

DNI No : ......................................................

Nota. En caso de Consorcios se presentara este Formato suscrito por su Representante.

FORMATO D

EXPERIENCIAS Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 0001-2006-MPS-CELPN

OBRA: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SULLANA – I ETAPA”

Residente y/o Gerente de Obra (Ingeniero Civil o Arquitecto)

NOMBRE	ESPECIALIDAD	FECHA COLEGIATURA	N° COLEGIATURA

Experiencia como Residente y/o Gerente de Obras Similares

Nº	NOMBRE DEL CLIENTE	NOMBRE Y NATURALEZA DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS	PERIODO DEL SERVICIO
Nº	NOMBRE DEL CLIENTE	NOMBRE Y NATURALEZA DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS	INICIO	TERMINO
1
2
3
4
5

Maestría en Ingeniería Civil o MBAs

Nº	CURSO	ENTIDAD	FECHA
1

Cursos de capacitación en Ingeniería, Gerencia y afines

Nº	CURSO	ENTIDAD	FECHA
1
2
3
4
5

El profesional deberá adjuntar copia simple de la documentación que acredite la información suministrada en este FORMATO según lo indicado en las Bases.

Nota. En caso de Consorcios se presentará este Formato suscrito por su Representante.

FORMATO E

EXPERIENCIAS Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 0001-2006-MPS-CELPN

OBRA: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SULLANA – I ETAPA”

Residente Adjunto (Ingeniero Civil)

NOMBRE	ESPECIALIDAD	FECHA COLEGIATURA	N° COLEGIATURA

Experiencia como Residente, Asistente o Proyectista de Obras Similares

Nº	NOMBRE DEL CLIENTE	NOMBRE Y NATURALEZA DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS	PERIODO DEL SERVICIO
Nº	NOMBRE DEL CLIENTE	NOMBRE Y NATURALEZA DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS	INICIO	TERMINO
1
2
3
4
5

Maestría en Ingeniería Civil o MBAs

Nº	CURSO	ENTIDAD	FECHA
1

Cursos de capacitación en Ingeniería, Estructuras y afines

Nº	CURSO	ENTIDAD	FECHA
1
2
3
4
5

El profesional deberá adjuntar copia simple de la documentación que acredite la información suministrada en este FORMATO según lo indicado en las Bases.

Nota. En caso de Consorcios se presentará este Formato suscrito por su Representante.

FORMATO F

EXPERIENCIAS Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 0001-2006-MPS-CELPN

OBRA: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SULLANA – I ETAPA”

Ing. Especialista de Obra – Ing. Civil - Estructuras

NOMBRE	ESPECIALIDAD	FECHA COLEGIATURA	N° COLEGIATURA

Experiencia como Proyectista o Consultor de Diseño Estructural de Obras Similares

Nº	NOMBRE DEL CLIENTE	NOMBRE Y NATURALEZA DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS	PERIODO DEL SERVICIO
Nº	NOMBRE DEL CLIENTE	NOMBRE Y NATURALEZA DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS	INICIO	TERMINO
1
2
3
4
5

Maestría en Ingeniería y/o Estructuras

Nº	CURSO	ENTIDAD	FECHA
1

Cursos de capacitación, Ponente o Publicaciones en Estructuras

Nº	CURSO	ENTIDAD	FECHA
1
2
3
4
5

El profesional deberá adjuntar copia simple de la documentación que acredite la información suministrada en este FORMATO según lo indicado en las Bases.

Nota. En caso de Consorcios se presentará este Formato suscrito por su Representante.

FORMATO G

EXPERIENCIAS Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 0001-2006-MPS-CELPN

OBRA: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SULLANA – I ETAPA”

Ingeniero Especialista de Obra – Ing. Sanitario

NOMBRE	ESPECIALIDAD	FECHA COLEGIATURA	N° COLEGIATURA

Experiencia como Proyectista o Consultor en Diseño Sanitário en Obras Similares

Nº	NOMBRE DEL CLIENTE	NOMBRE Y NATURALEZA DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS	PERIODO DEL SERVICIO
Nº	NOMBRE DEL CLIENTE	NOMBRE Y NATURALEZA DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS	INICIO	TERMINO
1
2
3
4
5

Cursos de capacitación, Ingenieria Sanitaria, instalaciones, etc

Nº	CURSO	ENTIDAD	FECHA
1
2
3
4
5

El profesional deberá adjuntar copia simple de la documentación que acredite la información suministrada en este FORMATO según lo indicado en las Bases.

Nota. En caso de Consorcios se presentará este Formato suscrito por su Representante.

FORMATO H

EXPERIENCIAS Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 0001-2006-MPS-CELPN

OBRA: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SULLANA – I ETAPA”

Ingeniero Especialista de Obra – Ing. Mecânico - Electricista

NOMBRE	ESPECIALIDAD	FECHA COLEGIATURA	N° COLEGIATURA

Experiencia como Proyectista o Consultor en Diseño Eléctrico en Obras Similares

Nº	NOMBRE DEL CLIENTE	NOMBRE Y NATURALEZA DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS	PERIODO DEL SERVICIO
Nº	NOMBRE DEL CLIENTE	NOMBRE Y NATURALEZA DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS	INICIO	TERMINO
1
2
3
4
5

Cursos de capacitación, Ingeniería Sanitaria, instalaciones, etc

Nº	CURSO	ENTIDAD	FECHA
1
2
3
4
5

El profesional deberá adjuntar copia simple de la documentación que acredite la información suministrada en este FORMATO según lo indicado en las Bases.

Nota. En caso de Consorcios se presentará este Formato suscrito por su Representante.

ANEXO No 07

CARTA COMPROMISO DEL RESIDENTE Y/O GERENTE DE OBRA

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 0001-2006-MPS-CELPN

Sullana, de de 2006

Señores

Municipalidad Provincial de Sullana

Presente.-

Referencia. Obra. “Construcción del Centro de Convenciones de Sullana – I Etapa”

De nuestra consideración:

El que suscribe, mediante la presente se compromete a realizar la función de Residente de Obra desde su inicio hasta su terminación para la Obra indicada en la referencia, ubicada en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, en caso de obtener la Buena Pro en el Proceso de Selección correspondiente a la Licitación Publica Nacional Nº 0001-2006-MPS-CELPN.

Asimismo declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido. Adjunto al presente la documentación solicitada de acuerdo a las Bases.

-----------------------------------------

Nombre y firma del profesional

CIP/CAP Nº ……………….

D.N.I. Nº……………………

Adjunto documentos

Copia de la colegiatura otorgada por el CIP/CAP
currículo vitae solicitado de acuerdo a las bases

ANEXO No 08

CARTA COMPROMISO DEL INGENIERO ADJUNTO ING, CIVIL

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 0001-2006-MPS-CELPN

Sullana, de de 2006

Señores

Municipalidad Provincial de Sullana

Presente.-

Referencia. Obra. “Construcción del Centro de Convenciones de Sullana – I Etapa”

De nuestra consideración:

El que suscribe, mediante la presente se compromete a realizar la función de Residente de Obra Adjunto desde su inicio hasta su terminación para la Obra indicada en la referencia, ubicada en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, en caso de obtener la Buen Pro en el Proceso de Selección correspondiente a la Licitación Publica Nacional Nº 0001-2006-MPS-CELPN.

Asimismo declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido. Adjunto al presente la documentación solicitada de acuerdo a las Bases.

-----------------------------------------

Nombre y firma del profesional

CIP Nº ……………….

D.N.I. Nº……………………

Adjunto documentos

Copia de la colegiatura otorgada por el CIP/CAP
Currículo vitae solicitado de acuerdo a las bases

ANEXO No 09

CARTA COMPROMISO DEL INGENIERO ESPECIALISTA ING. CIVIL – ESTRUCTURAS

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 0001-2006-MPS-CELPN

Sullana, de de 2006

Señores

Municipalidad Provincial de Sullana

Presente.-

Referencia. Obra. “Construcción del Centro de Convenciones de Sullana – I Etapa”

De nuestra consideración:

El que suscribe, mediante la presente se compromete a realizar la función de Ingeniero Especialista de Obra en Estructuras desde su inicio hasta su terminación para la Obra indicada en la referencia, ubicada en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, en caso de obtener la Buen Pro en el Proceso de Selección correspondiente a la Licitación Publica Nacional Nº 0001-2006-MPS-CELPN.

Asimismo declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido. Adjunto al presente la documentación solicitada de acuerdo a las Bases.

-----------------------------------------

Nombre y firma del profesional

CIP Nº ……………….

D.N.I. Nº……………………

Adjunto documentos

Copia de la colegiatura otorgada por el CIP/CAP
Currículo vitae solicitado de acuerdo a las bases

ANEXO No 10

CARTA COMPROMISO DEL INGENIERO ESPECIALISTA ING. SANITARIO

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 0001-2006-MPS-CELPN

Sullana, de de 2006

Señores

Municipalidad Provincial de Sullana

Presente.-

Referencia. Obra. “Construcción del Centro de Convenciones de Sullana – I Etapa”

De nuestra consideración:

El que suscribe, mediante la presente se compromete a realizar la función de Ingeniero Especialista de Obra – Ingeniero Sanitario desde su inicio hasta su terminación para la Obra indicada en la referencia, ubicada en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, en caso de obtener la Buen Pro en el Proceso de Selección correspondiente a la Licitación Publica Nacional Nº 0001-2006-MPS-CELPN.

Asimismo declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido. Adjunto al presente la documentación solicitada de acuerdo a las Bases.

-----------------------------------------

Nombre y firma del profesional

CIP Nº ……………….

D.N.I. Nº……………………

Adjunto documentos

Copia de la colegiatura otorgada por el CIP/CAP
Currículo vitae solicitado de acuerdo a las bases

ANEXO No 11

CARTA COMPROMISO DEL INGENIERO ESPECIALISTA ING. MECANICO ELECTRICISTA

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 0001-2006-MPS-CELPN

Sullana, de de 2006

Señores

Municipalidad Provincial de Sullana

Presente.-

Referencia. Obra. “Construcción del Centro de Convenciones de Sullana – I Etapa”

De nuestra consideración:

El que suscribe, mediante la presente se compromete a realizar la función de Ingeniero Especialista de Obra – Ingeniero Mecánico Eléctrico desde su inicio hasta su terminación para la Obra indicada en la referencia, ubicada en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, en caso de obtener la Buen Pro en el Proceso de Selección correspondiente a la Licitación Publica Nacional Nº 0001-2006-MPS-CELPN.

Asimismo declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido. Adjunto al presente la documentación solicitada de acuerdo a las Bases.

-----------------------------------------

Nombre y firma del profesional

CIP Nº ……………….

D.N.I. Nº……………………

Adjunto documentos

Copia de la colegiatura otorgada por el CIP/CAP
Currículo vitae solicitado de acuerdo a las bases

ANEXO No 12

PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE RESIDEN EN LA LOCALIDAD

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 0001-2006-MPS-CELPN

Sullana, de de 2006

Señores

Municipalidad Provincial de Sullana

Presente.-

Referencia. Obra. “Construcción del Centro de Convenciones de Sullana – I Etapa”

De nuestra consideración:

El postor que suscribe formula DECLARACIÓN JURADA de que en caso de obtener la Buena Pro oferta contratar en la ejecución de la Obra un % de trabajadores entre los residentes de la misma localidad provincia o provincia colindante al lugar de ejecución de obra, en concordancia con lo establecido en el Articulo 68º del Reglamento de la Ley.

-----------------------------------------

Firma del representante legal y

Sello de la empresa

RUC No : .....................................................

Nombres y apellidos : …………….………….

DNI No : ......................................................

ANEXO Nº 13

FORMULARIO OFICIAL DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 0001-2006-MPS-CELPN

OBRA: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE XXXXXXX – I ETAPA”

Sullana, de de 2006

Señores

Municipalidad Provincial de Sullana

Presente.-

Referencia: Licitación Publica Nacional Nº 0001-2006-MPS-CELPN

Obra: “Construcción del Centro de Convenciones de Sullana – I Etapa”

El postor que suscribe, ha revisado cuidadosamente todos los documentos que conforman las Bases del proceso de selección, correspondiente a la Licitación Pública Nacional de la referencia.

Por consiguiente, somete a vuestra consideración la propuesta económica A PRECIOS UNITARIOS ascendente a ..................................................................

.................................................................................................................................................................................. (En números y letras)

con precios vigentes al mes de ...........................de 2006.

Declaramos conocer, el T.U.O. de la Ley No 28267- Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. Nº 083-2004-PCM; su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo No 084-2004-PCM, las Bases del proceso de selección y condiciones en que se ejecutaran los trabajos.

Quedo de Ud. muy atentamente

..............................................................................

Nombre, Apellido, firma del Representante Legal

y sello de la empresa

DNI N° ..........................

R.U.C. N° .......................

(de la empresa o persona natural)

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Sullana, ......de .................. de 2006

Señores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

Presente.-

Referencia: Licitación Publica Nacional Nº 0001-2006-MPS-CELPN

Obra: “Construcción del Centro de Convenciones de Sullana – I Etapa”

De mi consideración:

De acuerdo a las Bases de la Licitación de la referencia, el Postor ................................................................................tiene a bien presentar a consideración de la Municipalidad Provincial de Sullana, su Propuesta Técnica y Económica para la presente Licitación Pública Nacional.

Atentamente

PROFORMA CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA

L.P.N. Nº 0001-2006-MPS-CELPN

OBRA: “COSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SULLANA – I ETAPA”

Conste por el presente documento, de carácter privado, la realización de un CONTRATO EJECUCION DE OBRA, que celebran de una parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA, con R.U.C. N° 20154477021, y domicilio en calle Bolívar Nº 160 Edificio Municipal, debidamente representada por su Xxxxxxx Xxx XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, Identificado con D.N.I. Nº ........................., a quien en adelante se denominará LA MUNICIPALIDAD y de otra parte la Empresa ......................... ................................................................ , inscrita en el Registro Nacional de Contratistas con el Número .................., con RUC Nº .........................., señalando domicilio legal en la ciudad de Xxxxxxx Xxxxx ...................... N° ............., debidamente representada por Don............................................................., Identificado con D.N.I. Nº ..................., quien en adelante se denominará “EL CONTRATISTA”, en los términos y condiciones siguientes:

I. CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 0599-2006/MPS de fecha 10.05.2006, se aprueba el Expediente Técnico denominada “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SULLANA – I ETAPA”, por un Valor Referencial Total de S/. 3´500,000.00 Nuevos Soles incluido I.G.V., con precios vigentes al mes xx Xxxx del 2006, bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta y en un plazo de ejecución de 150 días calendario, disgregado de la manera siguiente:

Valor Referencial de Obra S/. 3´369,350.00

Gastos de Inspección de Obra S/. 71,650.00

Gastos de Compra de Terreno S/. 49,000.00

Gastos de Proceso de Selección S/. 10,000.00

VALOR REFERENCIAL TOTAL S/. 3´500,000.00

Precisar que el Expediente Técnico de Obra consta de:

Memoria Descriptiva
Valor Referencial
Análisis de Costos Unitarios
Relación de Insumos
Formula Polinómica
Desagregado de Gastos Generales de Obra
Especificaciones Técnicas
Cronograma de Avance de Obra
Cronograma Valorizado de Avance de Obra
Cronograma de Desembolsos
Memoria de Calculo
Estudio de Mecánica de Suelos
Plantilla de Metrados
Planos de Ejecución de Xxxx

Asimismo se anexa

Desagregado de Gastos de Inspección de Obras
Analítico Total del Proyecto

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº ......-2006/MPS de fecha...../......./2006, se designa El Comité Especial que se encargará de conducir el PROCESO DE SELECCIÓN de LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 0001-2006/MPS-CELPN, para la ejecución de la Obra “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SULLANA – I ETAPA”, expediente técnico aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 0599-2006/MPS de fecha 10.05.2006.

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº ......-2006/MPS de fecha...../......./2006, se aprueban las Bases Administrativas para el Proceso de Selección denominado Licitación Publica Nacional Nº 0001-2006/MPS-CELPN A Precios Unitarios para la ejecución de la Obra “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SULLANA – I ETAPA”.

Que, con Informe N° ......-2006/MPS-CELPN, de fecha .../..../.2006, el Comité Especial, da a conocer el Otorgamiento de la Buena Pro para la Ejecución de la Obra “CONSTRUCCIÓN DEL XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX – X XXXXX”, xxxx Valor Referencial de Obra asciende a la suma de S/. 3´369,350.00 Nuevos Soles incluido I.G.V.

1.4 Que, para la Licitación Publica Nacional Nº 0001-2006/MPS-CELPN A PRECIOS UNITARIOS para la ejecución de la Obra “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SULLANA – I ETAPA”, se presentaron los siguientes postores, ofreciéndose los montos que se detallan:

1.-...................................................................................S/ .............

2.-...................................................................................S/ .............

3.-...................................................................................S/ .............

4.-...................................................................................S/ .............

1.5 Que, el Comité Especial en aplicación a lo establecido en el Art. 132° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, otorgó la Buena Pro a la Empresa ..............................................................................., por un monto total de S/. .............................(.............................................. ................................................/100 Nuevos Soles), Incluido I.G.V., por considerarse la propuesta más conveniente a los intereses de la Municipalidad.

II. CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL Y REFERENCIAS

Constitución Política del Perú
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S.N° 083-2004-PCM del 29.NOV.2004.
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM del 29.NOV.2004.
Ley Nº 27037 - Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía.
Ley Nº 28652 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2006
Norma Técnica de Control N° 600 sobre Obras Públicas aprobada por RC. N° 072-98-CG de 26.JUN.98.
X.X. Xx 000-00 de 18.03.01
Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General.
Ley Nº 28187 – Ley que incorpora Artículo 244° de la Ley N° 27444.
Ley Nº 28411- Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto.

Cuando en el presente contrato se mencione la palabra Ley, se entenderá que se esta haciendo referencia al Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado sus modificatorias y ampliatorias vigentes, la mención a “El Consejo” o el “CONSUCODE” estará referida al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; la alusión a la “Entidad” estará referida a las entidades señaladas en el Artículo 2° de la Ley, que para nuestro caso se refiere ala Municipalidad Provincial de Sullana y la referencia a “El Tribunal” se entenderá que alude al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, perteneciente al Consejo, cuando se mencione un Articulo sin hacer referencia a norma alguna, estará referido al Reglamento aprobado con D.S. Nº 084-2004-PCM y sus modificatorias y ampliatorias vigentes.

III. CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES A LA FIRMA DEL CONTRATO

1. Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA, antes de la firma del contrato y en la fecha indicada en las bases entregará a “LA ENTIDAD” los siguientes documentos:

Garantía de fiel Cumplimiento, la cual deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato y, tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final, de conformidad al Articulo 215°, del Reglamento.

Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, y adicionalmente disponer de la capacidad libre de contratación, expedida por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, de conformidad con el Articulo 200° Ítem 1).

Calendario Valorizado de Avance de Obra detallado por días calendario, precisándose por cada una de las partidas a ejecutarse, día de inicio y termino, de acuerdo al plazo de ejecución y en concordancia con el cronograma de desembolsos establecido; la fecha de termino del periodo mensual de la programación del calendario será el ultimo día de cada mes respectivo. Programa CPM de ejecución de Obra detallando xx xxxx crítica y diagrama xx XXXXX debidamente detallados por días naturales. Dichos documentos se incorporan como anexo al Contrato de conformidad a la Norma Técnica 600-13 contenida en la resolución de Contraloría N° 072-98-CG.

Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos necesarios para la ejecución de la obra.

Expediente Técnico de obra completo suscrito por el postor favorecido con la Buena Pro, o por su representante legal; previamente entregado por la Entidad.

Curriculum Vitae documentado firmado y sellado en todas sus páginas del Residente de Obra, que tendrá a su cargo la responsabilidad técnica de la ejecución de la Obra, debiendo reunir los requisitos a los que se refiere el Artículo 242°, previa conformidad de la entidad por escrito.

Certificado de habilidad del Residente de Obra valido para firma de contrato de Obras Públicas expedido por el Colegio profesional correspondiente.

Curriculum Vitae documentado firmado y sellado en todas sus páginas del Ing. De Obra Adjunto y de los Ingenieros Especialistas, que tendrán a su cargo el asesoramiento técnico de la ejecución de la obra.

Certificado de habilidad del Ingeniero de Obra Adjunto y de los Ingenieros Especialistas expedido por el Colegio profesional correspondiente.

Documento de formalización de consorcio de ser el caso.

Copia Certificada o Fedateada de la Escritura Pública de Constitución de la Empresa inscrita en Registros Públicos y Constancia de Vigencia de Poder del Representante Legal de la Empresa, expedida por Registros Públicos en la fecha posterior al acto de adjudicación.

IV. CLAUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la ejecución, bajo el sistema A PRECIOS UNITARIOS de la Obra: “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE SULLANA – I ETAPA” de acuerdo a lo expresado en la Bases de la Adjudicación Bases de la Licitación Pública Nacional, Expediente Técnico de Obra, Propuesta técnica y económica de EL CONTRATISTA y demás documentos de la Licitación Publica Nacional, que debidamente suscritos por EL CONTRATISTA forman parte integrante de éste contrato.

V. CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO

En virtud de lo expuesto en la cláusula anterior EL CONTRATISTA se obliga por el presente contrato a ejecutar la obra por el monto de su oferta por el sistema A Precios Unitarios ascendente a la suma de S/......................(................................ ............................................................................./100 NUEVOS SOLES), con precios al mes xx Xxxx del Dos mil seis, incluidos impuestos xx xxx. Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado están incluidos todos los costos por concepto de materiales, mano de obra, herramientas, equipos de construcción, organización técnica y administrativa, obras provisionales, obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, impuestos y cualquier otro gasto necesario para la ejecución de la obra y las pruebas de control que sean necesarias efectuar para la ejecución de los trabajos. Asimismo EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el lugar de la obra y revisado el Expediente Técnico, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior por cualquier omisión en su propuesta.

VI. CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN

EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra en un plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días calendario, que se computará conforme a la cláusula décima del presente contrato. Queda establecido que EL CONTRATISTA debe adoptar todas las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de la terminación de la obra en el plazo fijado. EL CONTRATISTA declara conocer perfectamente la ubicación del terreno donde se ejecutará la obra materia del presente contrato. El plazo no podrá ser prorrogado sino en los casos contemplados en las Bases, el TUO de la LEY y el REGLAMENTO. De ningún modo podrá acordarse prórroga si la petición de EL CONTRATISTA se formula después de los plazos previstos en el Reglamento.

El plazo contractual comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

Que se designe al Residente de la Obra;
Que se designe al Inspector ó al Supervisor, según corresponda;
Que se entregue el calendario de obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecido, los precios unitarios del contratista y el calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, cuando sea aplicable;
Que LA MUNICIPALIDAD haya hecho entrega del expediente Técnico de obra completo;
Que LA MUNICIPALIDAD haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra; y,
Que se haya entregado el Adelanto directo al Contratista, de haber sido solicitado por éste, hecho que deberá cumplirse por la Entidad dentro del plazo de siete (07) días de haber recibido la garantía correspondiente.

Las condiciones a que se refieren los literales a), b), c), d), y e) precedentes, deberán ser cumplidas dentro de los (15) días contados a partir de la suscripción del contrato. En caso de que el contratista solicite la entrega del adelanto directo, la solicitud deberá formalizarse dentro del indicado plazo.

En caso no se haya solicitado la entrega de adelanto directo, el plazo se inicia con la entrega del terreno

VII. XXXXXXXX XXXXXXX: DEL RESIDENTE DE OBRA

Para efectos propios para la ejecución de la obra materia del presente contrato, EL CONTRATISTA designa como Residente de Obra al .......................................... …............................, con Registro en el Colegio de ....................................del Perú. Nº......................, el cual tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra. En consecuencia, tendrá validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA. En caso que el contratista solicite el cambio de Residente de Obra, solicitará la autorización previa y por escrito de “LA ENTIDAD”, para ello se cursará el correspondiente aviso notarial por parte de EL CONTRATISTA a “LA ENTIDAD”, debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, entre otras exigencias, que era del Residente de Obra propuesto originalmente. El Residente de Obra no esta facultado para pactar modificaciones al contrato.

VIII. CLAUSULA OCTAVA: DE LOS ADELANTOS

A solicitud del contratista y de acuerdo con las disposiciones del Articulo 39 de La Ley y el Artículo Nº 243 del Reglamento, “LA ENTIDAD”. Entregará a éste los siguientes Adelantos:

a) Adelanto Directo hasta el 20 % del Monto del Contrato. El contratista tendrá un plazo máximo de QUINCE (15) días a partir de la firma del contrato para que presente a la ENTIDAD la garantía por el mismo monto solicitado y estará vigente por un plazo mínimo de Tres (03) meses y renovable trimestralmente por el monto pendiente por amortizar, hasta su amortización total.

La Entidad tendrá un plazo máximo de siete (07) días después de haber recibido dicha garantía para hacer efectivo dicho adelanto.

De no presentar la garantía en el plazo estipulado, la fecha de entrega del adelanto directo no se tomará en cuenta para determinar el inicio del plazo contractual de la obra tal como lo estipula en el Artículo 240º Item 5 del Reglamento.

b) Adelanto por Materiales Insumos o servicios hasta el 40 % del monto del contrato, para cuyo efecto EL CONTRATISTA deberá entregar a La Entidad una garantía equivalente al monto solicitado y un plazo mínimo de vigencia de tres (03) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente por amortizar, hasta su amortización total del adelanto otorgado.

IX. CLAUSULA NOVENA: DE LAS GARANTÍAS

Las Garantías que presente El Contratista, se sujetarán a lo estipulado en el Artículo 40 de la Ley y el Artículo 213 del Reglamento, las mismas que deberán ser solidarias, incondicionales, irrevocables, sin beneficio de excusión y de realización automática, al solo requerimiento de la Entidad, las Entidades que las emitan no pueden poner excusión alguna a la ejecución de la garantía, debiendo limitarse a honrarla de inmediato dentro del plazo máximo de 03 días. Toda demora generara responsabilidad solidaria para el emisor de la Garantía y para El Contratista y dará lugar al pago de interés a favor de La Entidad.

X. CLAUSULA DÉCIMA: DE LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS

Mediante Acta, la Entidad hará entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la obra al Contratista o su representante legal dentro de los Quince (15) días a partir de la suscripción del contrato, definiendo hitos y puntos geométricos necesarios para el trazado de la obra, el cual será ejecutado en su totalidad por el contratista con material, equipo y personal de éste. El trazado de la Obra será ejecutado por el Contratista y verificado y aprobado por el Inspector o Supervisor de la obra, según corresponda, bajo responsabilidad. En la fecha de entrega de terreno se abrirá el Cuaderno de Obra conforme a las disposiciones del Articulo 253° y el Supervisor o Inspector de Obra anotara en el mismo, la trascripción del acta de entrega del terreno.

El cómputo del plazo de ejecución de obra se realizará de conformidad con las disposiciones del Artículo 240° del Reglamento.

Dentro de los (02) dos días siguientes de definida la fecha de inicio, el Contratista presentara el Calendario de Avance de Obra actualizado con la fecha de inicio del plazo contractual precisándose por cada una de las partidas por ejecutar, día de inicio y termino; la fecha de termino del periodo mensual de la programación del calendario valorizado actualizado será cada fin del mes respectivo, dicho calendario representara el Calendario de Avance de Obra Contractual, el mismo que regirá para todos los efectos que la Ley contempla.

Se indica que el Calendario de Avance de Obra, esta comprendido por el Calendario Valorizado de Avance de Obra, Diagrama Xxxxx, Programa CPM y Calendario de Adquisición de Materiales, los mismos que deberán guardar estricta coherencia entre si.

XI. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LA INSPECCIÓN (SUPERVISIÓN) Y CONTROL DE LAS OBRAS

Para todos los efectos propios de la ejecución de la obra, materia de este contrato, “LA ENTIDAD” nombrará un representante recayendo en un Inspector o Supervisor de Obra de acuerdo al Art. 247° y demás disposiciones del D.S.Nº 084-2004-PCM.

XII. CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LAS VALORIZACIONES

Las valorizaciones serán periódicas y tendrán el carácter de pago a cuenta, según avance físico de la obra, descontando proporcionalmente los adelantos si los hubiera de acuerdo a lo dispuesto con el Artículo 255° del Reglamento; debe entenderse la periodicidad como mensual. Las valorizaciones serán presentadas a la entidad firmadas por el residente de obra en original y dos (02) copias, cinco (05) días antes del último día hábil del mes que corresponde, teniendo un plazo máximo de aprobación por el Inspector o Supervisor de cinco (05) días hábiles, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Las valorizaciones por concepto de Contrato actualizado, reajustes por alzas, adicionales, mayores costos generales y otros, serán canceladas en fecha no posterior al último día hábil del mes siguiente al que corresponde la valorización.

XIII. CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECIOS

El reajuste automático de precios se aplicará según el sistema de Fórmulas Polinómicas de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias, en concordancia con los Artículos 256° y 206º, del Reglamento, dicha fórmula Polínomica se encuentra en el Expediente Técnico , el mismo que forma parte de las presentes Bases.

XIV. CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: PRORROGA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de las obras será el indicado en el expediente técnico, en días calendario, el mismo que se indica según lo señalado en el Articulo 63° del Reglamento.

El plazo no será prorrogado sino en los casos contemplados en el Artículo 258º del Reglamento.

Durante la ejecución de la obra el contratista está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. en caso de retraso injustificado se procederá conforme a lo dispuesto por el Articulo 263° del Reglamento.

El incumplimiento de lo establecido en el último párrafo del Articulo Nº 263 del Reglamento, dará lugar a la aplicación de lo estipulado en el Articulo Nº 225 del Reglamento.

En caso de atraso en la finalización de la obra por causas imputables al Contratista se tomará en cuenta lo dispuesto en el Artículo Nº 259 del Reglamento,

XV. CLAUSULA DÉCIMO QUINTA: INTERVENCIÓN ECONÓMICA

La Entidad podrá de Oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. Debiendo procederse de acuerdo a lo que se dispone el Articulo Nº 264°, del Reglamento y la Resolución N° 010-2003-CONSUCODE/PRES de la fecha 15/01/03 y la Directiva Nº 001-2003-CONSUCODE.

XVI. CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por incumplimiento de alguna obligación, debiendo procederse de acuerdo a lo que dispone el Articulo Nº45° de la Ley, el Articulo 267° y el Articulo 226°. La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del Artículo 41° de la Ley y Artículo 225°.

XVII. CLAUSULA DÉCIMO SEPTIMA: SANCIONES Y PENALIDADES

Las sanciones y penalidades se aplicarán de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 52º de la Ley y Título V del Reglamento.

Las Penalidades establecidas a que se someten las partes involucradas, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 222°.

XVIII. CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA: DE LOS SEGUROS

“El CONTRATISTA” se obliga bajo responsabilidad a obtener y presentar a “LA ENTIDAD” a la fecha de la primera valorización, todos los seguros necesarios de aseguradores autorizados conforme a la legislación nacional vigente, en cumplimiento del Decreto Supremo N°003-98-SA del fecha 14/04/98 Normas Técnicas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y del Articulo 19° de la Ley Nº 26790 y el Anexo 5 del Decreto Supremo N°009-97-SA que reglamenta la referida Ley.

“El CONTRATISTA” mantendrá vigente dichos seguros, en su capacidad total hasta que la obra materia del contrato haya sido recepcionada por “LA ENTIDAD”.

Los citados seguros a contratar cuando menos cubrirán lo siguiente:

. Accidentes individuales de su personal de Ingenieros, Técnicos y Obreros.

. Daños y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de “EL CONTRATISTA”, o daños a propiedad de terceros dentro del alcance de las obras y del terreno entregado a “EL CONTRATISTA” así como aquellos derivados de la ejecución de los trabajos.

XIX. CLAUSULA DÉCIMO NOVENA: DE LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

“EL CONTRATISTA” será responsable de la obtención de licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecución de las obras.

XX. XXXXXXXX XXXXXXXX: DE LA RECEPCIÓN DE OBRA

A través de su residente, El CONTRATISTA mediante comunicación escrita y mediante anotación en el cuaderno de Obra, solicitará a La Entidad la recepción de la Obra, indicando la fecha de culminación de las partidas contractuales, de conformidad con el Artículo 268°. La recepción de obra se realizará de acuerdo a las reglas y plazos estipulados en el Artículo 268°. Tres (03) días hábiles antes de la recepción de la obra el contratista entregará al Supervisor o Inspector, tres (03) copias de los planos post construcción si los hubiese firmados por el residente de obra.

XXI. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Para la liquidación del contrato se procederá según lo dispone el Art. 43º de la Ley y el Art.269°; en el caso de que el contratista no entregue la liquidación en el plazo previsto, será de responsabilidad exclusiva de la Entidad su elaboración en idéntico plazo, cuyo costo será de Uno y Medio por Ciento (1.50%) del monto final de obra, el cual será de cargo del contratista. Adjunto a la liquidación del contrato, EL CONTRATISTA entregará a la Entidad la Declaratoria de Fabrica de conformidad a lo dispuesto por el Articulo 271°, aclarándose que cualquier documento(que corresponda al contratista) que faltare de acuerdo a la plantilla de liquidación de obra elaborada por la Entidad, se dará por no presentada.

XXII. XXXXXXXX XXXXXXXX SEGUNDA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las controversias derivadas de la ejecución o interpretación del contrato, se resolverá mediante la conciliación de conformidad con el Articulo 272°, si esta no soluciona la controversia, las partes deben someterse obligatoriamente a un arbitraje de conformidad al Articulo 273°, en este segundo supuesto, las partes acuerdan que el arbitraje se desarrollará conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, en un Centro de Conciliación y / o Arbitraje que exista o pueda constituirse en la ciudad de Sullana. En concordancia al Articulo 4° del TUO de la Ley de contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 083-2004-PCM y su Reglamento D.S. N° 084-2004-PCM,, estas, prevalecen Sobre la Ley de Procedimientos Administrativos General(Ley Nº 27444) y sobre aquellas de derecho común que fueran aplicables.

XXIII. XXXXXXXX XXXXXXXX TERCERA: DE LA GARANTÍA PERMANENTE DE OBRA

“EL CONTRATISTA” es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los trabajos realizados, por un plazo no menor a siete (07) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad, según lo dispuesto en el Articulo 51° del Texto Único Ordenado de la Ley, aprobado mediante D.S. N° 083-2004- PCM.

XXIV. XXXXXXXX XXXXXXXX CUARTA: DEL FINANCIAMIENTO

El egreso que origine el presente contrato se afectará a la siguiente Estructura Funcional

Cadena Funcional : 0100

Función : 09 Educación y Cultura

Programa : 034 Cultura

Subprograma : 0094 Difusión Cultural

Proyecto : 214540 Construcción xx Xxxxx y Centro de Cultura

Meta Pres. : Culminación del Centro de Convenciones I Etapa

Fuente de Financ. : 13 Donaciones y transferencias

Gener. Gasto : 6.5.11.50

Monto : S/. 3´500,000.00

XXV. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: ANEXOS

Forman parte del presente contrato como anexos, los siguientes documentos:

ANEXO 1: Expediente Técnico de Obra.

ANEXO 2: Absolución de consultas.

ANEXO 3: Bases Administrativas Integradas

ANEXO 4 Comunicación de Otorgamiento definitivo de la Buena Pro

ANEXO 5: Calendario Valorizado de Avance de Obra detallado por días calendario precisándose por cada una de las partidas a ejecutarse día de inicio y termino.

ANEXO 6: Calendario de Adquisición de Materiales e insumos.

ANEXO 7: Programa CPM de Ejecución de Obra y Diagrama XXXXX detallado por días calendario precisándose por cada una de las partidas a ejecutarse, día de inicio y termino.

ANEXO 8: Propuesta Técnica.

ANEXO 9: Propuesta Económica

XXVI CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DISPOSICIONES DIVERSAS

El suministro de energía eléctrica, así como el abastecimiento de agua que sea necesario para la ejecución de la obra, será de cuenta, riesgo y responsabilidad del contratista.

El costo de todas las pruebas de control de calidad que sean necesarias efectuar para comprobar la correcta ejecución de los trabajos, correrá por cuenta del contratista y serán solicitados por el supervisor o inspector, según corresponda y las veces que sea necesario.

Las pruebas de control solicitadas por la Inspección o Supervisión deberán ser propias de la obra y serán realizadas en un laboratorio de reconocido prestigio y respaldo técnico tales como Universidad de Piura, Universidad Nacional de Piura, SENCICO. El contratista está obligado a colocar los carteles de la obra según diseño y medidas proporcionados por la Entidad, dentro de los 15 días de iniciada la Obra.

Toda documentación o trámite (referido a Valorizaciones, Adicionales de obra. Ampliación de plazo, Reducción de obra, Liquidaciones, Recursos Impugnativos, etc.) dirigida a La Entidad respecto a la obra por el contratista, deberá ser suscrita por el representante legal de la Empresa Contratista, adicionándose la firma del Residente de Obra en los documentos estrictamente técnicos que los acompañan como sustento, con excepción de Ampliaciones de Plazo que deben ser dirigidas al Inspector o Supervisor de la Obra. Entiéndase como representante legal de la empresa contratista aquella persona que suscribió el contrato o aquella que es nombrada y comunicada a la entidad por la empresa contratista como su representante legal, quienes deberán actuar premunidos de los respectivos poderes.

En caso de producirse incumplimiento de pago respecto de las obligaciones de orden laboral por parte de EL CONTRATISTA, derivadas de la ejecución de la obra , La Entidad hará de conocimiento de estos hechos al CONSUCODE, para la evaluación respectiva y sanción a que hubiere lugar.

El Contratista en todo momento deberá como mínimo observar las normas de seguridad vigentes.

XXVII CLAUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: DISPOSICIONES FINALES

Las partes señalan como domicilio el indicado en la parte introductoria de este contrato, en el que darán por válidas las notificaciones que se intercambian. En el caso de cambio de domicilio este deberá darse solamente dentro de la ciudad de Sullana, por lo que deberá dar aviso previamente a la otra parte mediante Carta Notarial cursada al domicilio, indicado con quince días de anticipación. Toda cláusula, requisito o condición que no este estipulado en este contrato y que sea necesaria su aplicación se procederá de acuerdo a lo que establece el Texto Único Ordenado de la Ley Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobada mediante D.S. N° 083-2004-PCM, y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, sus modificatorias y ampliatorias vigentes.

Lo no contemplado en el presente contrato se sujetara a lo dispuesto en el drecreto supremo Nº 083 y 084 de la Ley.

Ambas partes, de común acuerdo en todo lo establecido en señal de conformidad, firman a continuación en la ciudad de Sullana a los ............ días del mes de .................................... del 2006.

_____________ ____________________

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Document Metadata

Table of Contents

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

PROCESOS

Document Metadata

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

BASES ADMINISTRATIVAS

L.P.N. N° 0001-2006-MPS-CELPN

PROCESOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 0001-2006-MPS-CELPN

Experiencia de Obra en General ........ 10 puntos

Experiencia de Obra Similares ............ 15 puntos

Experiencia y Calificación del Personal Profesional propuesto...... 30 puntos

Porcentaje de Trabajadores residentes en la Localidad...... 5 puntos

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Document Metadata