CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES
Nº 003 – 2006 – GPH
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES ENTRE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA
----------------------------------------------------------------
Conste por el presente documento el Contrato de Ejecución de Obra que celebran, de una parte, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY, con domicilio legal en la Plaza Independencia s/n – Huarmey, RUC 20142747155 debidamente representada por su Alcalde Lic. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx identificado con D.N.I. N° 32117673, a quien en adelante se denominará EL GOBIERNO; y de la otra parte, La Empresa: de GERMAN C. SAL Y XXXXX XXXXXXXX, con domicilio legal en la Av. El Olivar Nº 596 Mza. “X” Xxxx 0, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, departamento de Ancash con R.U.C. N° 10321204959, debidamente representada por su Gerente el Sr. GERMAN C. SAL Y XXXXX XXXXXXXX, Identificado con DNI N° 00000000, Inscrita en el registro Único De Contribuyentes como Persona Natural con fecha 25/04/1993 en la SUNAT - CHIMBOTE, a quién en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA”, bajo los términos y condiciones contenidas en las cláusulas siguientes:
PRIMERA.- ANTECEDENTES
Que LA MUNICIPALIDAD, ha celebrado el Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Gobierno Regional de Ancash, para la ejecución de la obra : “Mejoramiento de la Xx. xx Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxx hasta el AA. HH . ciudad xxx xxxxxxxx”; dicho convenio, establece en su Cláusula Cuarta, que es obligación de la MUNICIPALIDAD, ejecutar íntegramente la obra en mención bajo la Modalidad de Administración Directa Por Encargo. En tal sentido todas las Adquisiciones y Contrataciones necesarias deben ser ejecutadas por la MUNICIPALIDAD.
Que mediante informe Nº 002-JDRS-RO-GPH-H-2006, se solicita la Adquisición de Productos PVC - Obra “XXXXXXXXXXXX XX XX XX. XX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX HASTA EL AA.HH. CIUDAD EL PESCADOR PARA CAMBIO DE TRAZO DEL ALCANTARILLADO” ubicado en el distrito y Provincia de Huarmey. Como resultado del proceso de selección ADS Nº 002 -2006-GPH, el Comité Especial ha otorgado la buena pro a EL CONTRATISTA, de acuerdo a las características que se oferta en su propuesta técnica y Económica del expediente, las mismas que forman parte integrante del presente contrato.
SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO
Mediante el presente Contrato EL CONTRATISTA se obliga a Suministrar Adquisición de Productos PVC - Obra “XXXXXXXXXXXX XX XX XX. XX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX HASTA EL AA.HH. CIUDAD EL PESCADOR PARA CAMBIO DE TRAZO DEL ALCANTARILLADO”,considerando en el Expediente Técnico, documento que se incorpora como parte integrante de este contrato, ubicada en la localidad de Huarmey, Distrito de Huarmey, Provincia de Huarmey, Región Ancash.
Los materiales / insumos de construcción a suministrar deben de tener un nivel de calidad y durabilidad y además presentar las características detalladas a continuación.
160 UND. ANILLO PARA TUBERIA PVC ISO 4435
272 UND. ANILLO PARA TUBERIA PVC ISO 4435 DN 160MM
194 UND. TUBERIA PVC ISO 4435 DN 160MM. S - 20 X 6M
938 ML TUBERIA PVC ISO 4435 DN 200 MM. S – 20 X 6M
93 UND. CACHIMBA: SILLA XXX 200/160MM. + CODO 160/45º ISO 4435
60 GLN PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC
TERCERO: ADELANTO
EL GOBIERNO no otorgará un adelanto directo al CONTRATISTA.
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada que haya aportado adicionalmente en el curso del proceso de selección y en la formalización del presente contrato.
CUARTA.- PLAZO DEL CONTRATO
El presente Contrato entrará en vigencia a partir de su suscripción hasta el plazo establecido en la Propuesta técnica – Económica del CONTRATISTA; el cual se regirá conforme a la atención /requerimiento de la Municipalidad y conforme a las Ordenes de Compra que emita esta.
QUINTA.- PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO
El Monto del Contrato para el suministro de bienes en el Objeto del Contrato, asciende al monto referencial de S/. 63,655.23 (Sesenta y Tres mil Seiscientos Cincuenta y Cinco con 23/100 nuevos soles), incluido el Impuesto General a las Ventas.
El monto del contrato será cancelado mediante informe de conformidad del ingeniero residente de obra y el visto bueno del jefe de DODU.
SEXTA.- CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE BIENES
EL CONTRATISTA se compromete a proporcionar los suministros de Bienes de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas en las Bases Administrativas y su propuesta técnica que forman parte integrante del presente contrato.
SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES
De conformidad con el inciso c) del Artículo 41º y Artículo 45º de LA LEY y los Artículos 143º y 144º de EL REGLAMENTO, se podrá resolver el Contrato por incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del mismo, si previamente ha requerido su cumplimiento de acuerdo a las formalidades y requisitos establecidos en LA LEY y EL REGLAMENTO, quedando expedito el derecho de la parte afectada para demandar los daños y perjuicios a que hubiere lugar.
En caso de incumplimiento en la prestación de suministros de bienes contratados, se impondrá a EL CONTRATISTA las penalidades establecidas en el Artículo 142º de EL REGLAMENTO.
OCTAVA.- DECLARACIÓN DE EL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas de este contrato bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
NOVENA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO EN CASO DE SUMINISTRO DE BIENES
LA MUNICIPALIDAD, conforme a lo dispuesto por el art. 213º y el art. 215º del Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM - Reglamento del T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y acorde a lo establecido en la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña empresa, y su reglamento, las entidades están obligadas a aceptar las garantías.
Por lo que LA MUNICIPALIDAD como garantía de fiel cumplimiento alternativamente puede retener a LA CONTRATISTA el 10% del Monto del Contrato S/. 6,365.52 (Seis Mil Trescientos Sesenta y Cinco con 52/100 nuevos soles), en forma proporcional a las valorizaciones, que garantizará el cumplimiento del contrato por parte de LA CONTRATISTA; o recibir dicha garantía otorgado por entidad Bancaria o Financiera.
DECIMA.- DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Por la presente cláusula, las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del presente Contrato, será resuelta mediante arbitraje conforme a las disposiciones de LA LEY y EL REGLAMENTO. El arbitraje será resuelto por un árbitro único, según lo dispuesto en el Artículo 189º de EL REGLAMENTO. A falta de acuerdo en la designación del mismo, la misma será efectuada por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado conforme a las disposiciones administrativas de EL REGLAMENTO de LA LEY conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje al que se hubiesen sometido las partes. El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes, y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.
DECIMO PRIMERA.- DOMICILIO
Las partes señalan como sus domicilios los que aparecen en la introducción del presente Contrato, a donde deberán cursarse todas las comunicaciones entre ellas. Las partes se comprometen a dar aviso anticipado, por escrito de cualquier modificación en sus domicilios, los cuales necesariamente deberá encontrarse dentro del radio urbano de la ciudad de Huarmey. Como evidencia de aceptación y conformidad con el contenido del presente Contrato, firman las partes contratantes en acto de fe, en Huarmey a los Diecisiete días del mes xx xxxxx del año dos mil seis.
........................................ ........................................
EL CONTRATISTA LA ENTIDAD