Contract

M unicipalidad Distrital de Paracas

Xx. Xxx Xxxxxxxxxxxx X/X XX Xxxx Xxxx - Xxxxxxx

Telef. (056) 545077 Telefax (056) 545078

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS

BASES ADMINISTRATIVAS

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 001-2007-MDP/CEP

CONTRATACIÓN DE LA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE SE ENCARGARA DE EJECUTAR LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN XX XXXXXXXXX XX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, XXXXXXXX XX XXXXXXX – PISCO- ICA”

VALOR REFERENCIAL: S/. 996,938.89

PLAZO DE EJECUCION: 45 Días naturales

2007

BASES

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 001-2007- MDP/CEP

OBRA:

PROYECTO: “XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXX, XXXXXXXX XX XXXXXXX – PISCO - ICA”

UBICACIÓN: XXXXXXXX XX XXXXXXX

0. GENERALIDADES

ANTECEDENTES

1.1 El presente Proceso de Adjudicación Directa Pública es convocada por la Municipalidad Distrital de Paracas, con RUC Nº 2016, ubicado en el Distrito de Paracas, Provincia xx Xxxxx y Departamento Ica.

El Expediente Técnico ha sido elaborado por la Municipalidad Distrital de Paracas y aprobado mediante Resolución N° 442-2007-MDP/ALC de fecha 19 DE Noviembre del 2007.

El Comité Especial Permanente de la Municipalidad Distrital de Paracas designado por Resolución de alcaldía Nº 320-2007-MDP/ALC de fecha 04 septiembre del 2007, procede a convocar la presente Adjudicación Directa Publica para la selección de la firma que se encargue de la ejecución de la obra antes mencionada, de acuerdo con las disposiciones de las presentes Bases.

OBJETO DEL PROCESO

Seleccionar al postor que presente la propuesta más conveniente para la ejecución de la Obra: Proyecto: “Construcción de pavimento en la xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxxx – Pisco – Ica”, según el Expediente Técnico de Obra, integrado por los siguientes documentos:

Memoria Descriptiva
Especificaciones Técnicas
Metrados
Presupuesto
Relación de Insumos
Análisis de Costos Unitarios
Fórmula Polinómica
Cronograma de Avance Físico de Obra
Cronograma de Avance Valorizado de Obra
Planos del proyecto

PROCESO DE SELECCIÓN

1.3 Adjudicación Directa Publica Nº 001-2007-MDP/CEP

SISTEMA DE PRECIOS

A Precios Unitarios

MODALIDAD DE EJECUCION

Contrata.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados: Rubro: 09 Directamente recaudados

UBICACIÓN DE LA OBRA

1.7 Av. Paracas s/n

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial, incluido el I.G.V. con Precios vigentes al mes de Octubre es de S/. 996,938.89 (Novecientos noventa y seis mil novecientos treintiocho con 89/100 nuevos soles), con una meta de 9,132.17 metros cuadrados de pavimento.

Para efectos de este proceso se establece:

De conformidad con el artículo 33° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 26850 - Ley de contrataciones y adquisiciones del estado, aprobado por D.S.083-2004-PCM, las propuestas que excedan en más xxx xxxx por ciento (10%) el valor referencial, y las propuestas menores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial Permanente, teniéndolas por no presentadas.

110% =	Valor Referencial Máximo en Nuevos Soles (incluido IGV)
S/ 1,096,632.78 (Un millon noventiseis mil seiscientos treintidos y 78/100 nuevos soles)
90% =	Valor Referencial Mínimo en Nuevos Soles (incluido IGV)
S/. 897,245.00 (Ochocientos noventisiete mil doscientos cuarenticinco y 00/100 nuevos soles)

PLAZO DE EJECUCION

El plazo establecido para la ejecución de la Obra es de cuarenta y cinco (45) días calendario que se contabilizarán desde el día siguiente en que se cumplan las condiciones enumeradas en el artículo 240º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

REGISTRO DE PARTICIPANTE Y ENTREGA DE BASES

El registro de participante se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un día después de haber quedado integradas las bases.

El costo del derecho de registro es de S/. 500.00 (Quinientos y 00/100 nuevos soles), cancelables en efectivo en ventanilla de la Subgerencia de Tesorería, ubicada en la Xx. Xxxxxxxxxxxx x/x Xxxx Xxxx - Xxxxxxx; durante el horario de atención de lunes a viernes de 8:30a.m 9:30 a.m.

Las Bases del proceso serán recabadas en la Gerencia de Desarrollo Urbano luego de realizar el pago del registro.

REQUISITOS PARA SER POSTOR

El postor será una persona natural o jurídica debidamente constituida e inscrita en el Registro Nacional de Contratistas, que cumpla con los siguientes requisitos:

Registrarse ante la Municipalidad Distrital de Paracas, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 61º del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el Artículo 9º del T.U.O de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado D.S. N° 084-2004-PCM y demás disposiciones complementarias y/o modificatorias..
No estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado
Estar inscrito en el Registro Nacional de Contratistas (ejecutor) y contar con Capacidad de contratación igual o mayor al Valor Referencial de la presente convocatoria.
El postor al momento de su inscripción como participante deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa a fin de realizar las notificaciones del proceso.

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS (Presentar en el ANEXO Nº 08)

Ítem

Cantidad

Descripción del Equipo

Cargador Frontal de 4.5 yd3., 240 HP

Tractor sobre orugas D-6 o similar

Motoniveladora de 120 HP

Camión Volquete de 13 m3

Camión Cisterna (agua) 2000 glns.

Camión Cisterna Imprimador 1200 glns.

Planta de Chancado con Chancadora Primaria 12” x 24” y Xxxxxxxxxx 00”.

Xxxxxx xx Xxxxxxx Contra Flujo, con Filtro xx Xxxxxx, Ecologica.

Pavimentadora de Asfalto

Rodillo Liso Tandem Autopropulsado de 08 TN.

Rodillo Neumático Autopropulsado

Maquina Pinta rayas en señalización

Equipo de Laboratorio:

Conservador Xxxx Xxxxx.

Centrifuga para Lavado de Asfalto.

Martillo de Compactación para ensayo de Estabilidad Xxxxxxxx.

Pedestal de Compactación Xxxxxxxx.

Prensa para Ensayo Xxxxxxxx con Anillo de Carga de 6,000 Lbs.

El equipo mínimo, el mismo que deberá de ser acreditado con carta compromiso de alquiler del propietario adjuntado la copia de la Facturas y/o Tarjeta de Propiedad y/o Declaración Única de Aduanas y/o Contrato Leasing.
El equipo mínimo de propiedad del postor deberá ser acreditado con copia de Facturas, y/o Tarjeta de Propiedad y/o Declaración Única de Aduanas y/o Contrato Leasing.
La Planta de Asfalto propuesta por el postor deberá estar ubicada dentro de la localidad.

El equipo mínimo exigible requerido en las presentes bases y propuesto por el postor ganador de la buena pro, será verificado por el área encargada de suscribir el contrato, con el motivo de comprobar las características técnicas, operatividad del mismo. De no encontrarse conforme se le descalificará y se comunicara tal hecho al CONSUCODE para que tome las medidas pertinentes, y se le adjudicará la Buena Pro al postor que quedo en segundo lugar en el orden de prelación.

Declaración Jurada del Plazo de Ejecución – Anexo Nº 05

RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES

Todos los actos realizados dentro del proceso de selección se entenderán notificados a partir del día siguiente de su publicación en el SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado), de conformidad con lo señalado en el Artículo 87° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.

A solicitud del participante, se le notificará personalmente en la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Paracas o a la dirección de correo electrónico que consigne al momento de registrarse como participante.

Es responsabilidad del participante, el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado) y de la revisión de su correo electrónico.

SOMETIMIENTO A LAS BASES

La presentación de la Propuesta por parte del postor implica el sometimiento a las presentes Bases, a las Leyes Peruanas y a lo establecido por el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.

INTERPRETACION DE LAS BASES

Una vez integradas las Bases, el Comité Especial Permanente es el único autorizado para interpretarlas durante el ejercicio de sus funciones y sólo para los efectos de su aplicación, sin perjuicio de lo que eventualmente resuelva el tribunal a raíz de una impugnación.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA Nº 001-2007- MDP/CEP

ETAPAS DEL PROCESO

FECHA

LUGAR

Convocatoria

El 26-11-07

Por el Comité Especial Permanente, a través de su publicación en el SEACE

Registro de Participantes

Del 27-11-07 al 04-12-07

Caja de la Entidad

De 08:30 – 9:30 horas

Presentación de Consultas y Observaciones a las Bases.

Del 27-11-07 al 29-11-07

Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Paracas

Av. Libertadores s/n el Golf

De 08:30 – 15:00 horas

Absolución de Consultas y Observaciones

El 30-11-07

Correo de los postores

Integración de Bases

El 03-12-07

Por el Comité Especial Permanente, a través de su publicación en el SEACE

Presentación de la propuesta

El 07-12-07

Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Paracas Av. Los Libertadores S/N EL Golf

8:30am hora exacta

Apertura y Evaluación

El 07-12-07

Terraza de la Municipalidad Distrital de Paracas, Xx. Xxxxxxxxxxxx x/x xx Xxxx Xxxxxxx

11:00 horas

Otorgamiento de Buena Pro

El 10-12-07

Comité Especial Permanente

(2)

2. BASE LEGAL

La Base Legal está constituida por:

Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Decreto Supremo No. 084-2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley de Presupuesto del Sector Público 2007.
Presupuesto Municipal para el año 2007.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley Nº27157 Ley de Regularización de edificaciones, del procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común.
Ley No. 27143 Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.
Decreto Supremo Nº 043-2006-EF que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del CONSUCODE.
Reglamento Nacional de Construcciones.
Decreto Supremo Nº 035-2006-VIVIENDA que aprueba el TUO del reglamento de la Ley Nº 27157
Decreto Supremo No. 011-79-VC, sus modificatorias, el Decreto Supremo No. 017-79-VC, ampliatorias y complementarias.
Lineamientos para cautelar el adecuado procedimiento de Control previo al pago del Presupuestos Adicionales de Obra Pública: Resolución de Contraloría No. 125-98-CG.

3. ETAPAS DEL PROCESO

Convocatoria
Registro de Participante
Presentación de consultas
Absolución de Consultas
Integración de Bases
Presentación de propuestas
Evaluación de propuestas
Otorgamiento de la Buena Pro

CONVOCATORIA

La convocatoria se realiza a través de su publicación en el SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado), de conformidad con lo señalado en el Artículo 104° del Reglamento del T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; en la página web de la Municipalidad Distrital de Paracas

REGISTRO DE PARTICIPANTES

De conformidad con lo señalado en los Artículos 61° y 108° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, el proveedor del presente proceso de selección deberá registrarse ante la Municipalidad Distrital de Paracas, pagando el monto de S/. 500.00 (Quinientos y 00/100 nuevos soles) en la Subgerencia de Tesoreria. Este pago le da derecho al participante a recabar en la Gerencia de Desarrollo Urbano una copia de las Bases, en las fechas y horas señaladas en la convocatoria.

Si el participante solicita ser notificado electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse.

CONSULTAS:

Cualquier consulta a las bases, deberá formularse por escrito, dirigido al Presidente del Comité Especial Permanente. La presentación será en la Gerencia de Desarrollo Urbano, sito en la Av. Libertadores s/n el golf club, en el período y horario fijado en el calendario de las bases.

El pliego de Consultas, podrá ser adjuntado a un Diskette que contenga el texto de las mismas en formato MS Word.

El participante tendrá derecho a través de las consultas, a solicitar la aclaración de cualquiera de los extremos de las Bases o plantear solicitudes de ellas, dentro de los plazos establecidos en el calendario del proceso, de conformidad con los Artículos 112° del Reglamento del T.U.O. Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.

La absolución de consultas y su respectiva notificación se harán electrónicamente a través del SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado), en la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Paracas o a los correos electrónicos de los participantes, de ser el caso.

INTEGRACION DE LAS BASES

Una vez absuelta todas las consultas o si las mismas no se han presentado, las Bases quedarán integradas como reglas definitivas y no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas.

Integradas las Bases, el Comité Especial Permanente, es el único autorizado para interpretarlas durante el ejercicio de sus funciones y solo para los efectos de su aplicación, sin perjuicio de lo que eventualmente resuelva el Tribunal a raíz de una impugnación.

PRORROGAS Y POSTERGACIONES

De acuerdo a lo establecido por el Artículo 84° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, la prórroga o postergación de las etapas del presente proceso de selección deberán registrarse en el SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado), modificando el cronograma original.

El Comité Especial Permanente comunicará dicha decisión a los participantes o postores, según sea el caso, en la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Paracas, o al correo electrónico que hayan consignado al registrarse como participantes.

CANCELACIÓN DEL PROCESO

Será de aplicación lo dispuesto por el Artículo 34° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 083-2004-PCM.

NULIDAD

Se realizará de conformidad con el Artículo 57° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 083-2004-PCM.

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

De conformidad con el Artículo 119° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, todos los documentos que contengan información esencial se presentarán en idioma castellano o acompañados de traducción oficial. Se presentará en original y una (01) copia, en sobres cerrados, remitidos al Presidente del Comité Especial Permanente mediante Carta poder simple de presentación y entrega de sobres, en la fecha, lugar y hora indicada en el Calendario del Proceso, caso contrario se dará por No admitido.

Los sobres, además de consignar en la parte superior izquierda el nombre o razón social del postor, se presentarán en 2 (DOS) sobres cerrados identificados como:

Sobre Nº1 : Propuesta Técnica (original y copia).

Sobre Nº2 : Propuesta Económica (original y copia).

Los sobres deberán llevar la siguiente inscripción:

(NOMBRE Y RAZON

SOCIAL DEL POSTOR)

MUNICIPALIDAD _______________

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº _______________ -2007-_______________

SOBRE No. ...........….

OBRA: “ …….. … ”

POSTOR :

El Postor no podrá presentar Propuestas Alternativas. Deberá ceñirse al Expediente Técnico de las presentes Bases. La presentación de las Propuestas se efectuará en lo que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en las presentes Bases, el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones y su Reglamento.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA

La propuesta técnica debe ser presentada en un sobre cerrado al que se le asignará el Nº 1, el mismo que debe contener:

a. Declaración Jurada señalando el nombre o razón social del postor ó de su representante legal, domicilio, inscripción en Registros Públicos, cuando corresponda, Nº del documento de Identidad y Nº de RUC – Anexo Nº 01.

b. Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro nacional de Proveedores.

c. Declaración Jurada de acuerdo con lo establecido en el Artículo Nº 76 del D.S. Nº 084-2006-PCM. Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado – Anexo Nº 02.

d. Promesa de Consorcio, de ser el caso – Anexo Nº 03.

e. Pacto de Integridad – Anexo Nº 04.

f. Requisitos Técnicos Mínimos

Para los efectos de admisibilidad de la propuesta técnica conforme lo ordena el Art. 69º del Reglamento, no se aceptará la omisión de presentación de cualquiera de los documentos señalados en el Sobre Nº 01 o el vicio de cualquiera de ellos lo que se considerará como no presentado e impedirá la apertura del correspondiente Segundo sobre.

Sobre de la PROPUESTA ECONOMICA

Deberá presentarse en original y una copia de la Propuesta Económica, - Anexo Nº 06

Presupuesto detallado indicando los metrados del presupuesto base, precios unitarios ofertados,
Las Propuestas económicas deberán ser formuladas con dos (02) decimales, a la misma fecha del valor referencial.

Los formatos que integran las Bases servirán de modelo o podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual (en letra imprenta), debiendo la totalidad de documentación presentada llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal.

ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA DE SOBRES

El acto de presentación de propuesta, apertura de sobres y otorgamiento de la Buena Pro son formales y se realizará de acorde a lo dispuesto en el Artículo 124° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en la Gerencia de Desarrollo Urbano, en la fecha y hora señalada en la convocatoria. Para este efecto los sobres de la propuesta deberán ser entregados con una carta de la empresa, dirigida al comité especial permanente, si la propuesta no adjunta la carta correspondiente será considerado como no presentada.

Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables que no modifiquen el alcance de las propuestas, el Comité Especial Permanente está facultado a otorgar un plazo máximo de dos (02) días para que el postor cumpla con la subsanación, en cuyo caso la propuesta a subsanarse continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda dentro del plazo previsto.

EVALUACION DE PROPUESTAS

La Evaluación de las Propuestas se realizará en dos (2) etapas: La primera es la evaluación técnica, cuya finalidad es acreditar la calidad de la propuesta; y no es factor de puntaje; la segunda es la evaluación económica, la cual tiene por objeto calificar el monto de la propuesta y tiene puntaje.
Los miembros del Comité Especial Permanente no tendrán acceso a las propuestas económicas, sino hasta que la evaluación técnica haya concluido.
La evaluación económica será el único factor de puntaje - sobre cien (100) puntos.

FACTORES DE CALIFICACIÓN:

De conformidad a lo dispuesto por el numeral 1.a del artículo 68º del Reglamento, no se establecerá puntaje al factor técnico, considerándose puntaje solamente al factor económico, sin que esto conlleve a la no-presentación de los documentos detallados en el numeral 3.17 de las bases

La evaluación de las propuestas se efectuará considerando un puntaje de cien (100) puntos para el precio.

Es obligatoria la presentación de todos los documentos requeridos por las Bases, el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por D.S. Nº 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM.

4. REQUERIMIENTOS TECNICOS MÍNIMOS Y FACTORES TÉCNICOS DE CALIFICACIÓN

DEFINICION

Son las características técnicas, normas reglamentarias y cualquier otro requisito establecido como tal en las bases y en las disposiciones legales que la regulan, de acuerdo al artículo 62° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

CUMPLIMIENTO

Para que la Propuesta sea admitida, en concordancia del artículo 63° del reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado, los requerimientos técnicos mínimos señalados en el numeral 3.16, 3.17 y 3.18 de las bases deben ser cumplidos y acreditados por todos los postores.

REQUERIMIENTO Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

Las Especificaciones Técnicas para la ejecución de las Obras a ejecutarse se encuentran definidas en el Expediente Técnico que forman parte de las Bases. Por tratarse de una obra a contratarse por el Sistema de Precios Unitarios, en caso de existir discrepancias entre lo que expresan los diversos documentos del Expediente Técnico, se establece por las presentes Bases, que los Planos prevalece sobre las Especificaciones Técnicas y éstas sobre la Memoria Descriptiva y éstas sobre la descripción de las partidas del presupuesto general de obra.

VISITA PREVIA AL TERRENO:

Es conveniente que el postor realice una visita previa al terreno sobre el cual se van a ejecutar las Obras materia de la presente Adjudicación Directa Publica, con el objeto de efectuar una inspección detenida que les permita verificar el acceso directo, las fuentes de abastecimiento de agua, energía eléctrica, materiales, disponibilidad de mano de obra y las condiciones de trabajo, tránsito y reglamentaciones de la zona. La presentación de la Propuesta implica la declaración tácita del Postor, que no ha encontrado inconveniente alguno para el inicio y ejecución de la obra.

VIGENCIA

4.5 La Propuesta Técnica y Económica tendrá una vigencia de por lo menos hasta la suscripción del Contrato de Obra.

5. ACTO DE EVALUACION DE SOBRES Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO.

Evaluación de la Propuesta Técnica: No se considera puntaje para la propuesta técnica. Solo se requiere la presentación obligatoria de los documentos detallados en el numeral 3.15 de las bases y que la misma sea técnicamente razonable y debidamente sustentado.

Evaluación de la Propuesta Económica: La evaluación económica consistirá en asignar un puntaje máximo de 100 puntos a la oferta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje según la siguiente fórmula (artículo 69° del Reglamento). Se requiere la presentación obligatoria de los documentos detallados en el numeral 3.17

Pi = Om x PMPE

Donde:

i	=	Propuesta
Pi	=	Puntaje de la Propuesta Económica i
Oi	=	Propuesta Económica i
Om	=	Propuesta Económica de monto o precio más bajo
PMPE	=	Puntaje Máximo de la Propuesta Económica i (100)

El cálculo del puntaje total se obtiene de la evaluación de la propuesta económica de acuerdo a lo previsto en el artículo 73° y el artículo 131° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el cual será calculado hasta el tercer decimal.

El Comité Especial Permanente elaborará el Cuadro Comparativo incorporando los puntajes correspondientes a la propuesta económica el cual se calculará hasta el tercer decimal, otorgando la Buena Pro a la propuesta que obtenga el mayor puntaje total.

6. NOTIFICACION, CONSENTIMIENTO Y PUBLICACION DE LA BUENA PRO

La Notificación se realizará conforme a lo dispuesto por el Artículo 135° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado al postor en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará al postor copia del acta y cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluación, sin perjuicio de que se publique a través del SEACE.

El consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de su notificación, conforme a lo dispuesto por el Artículo 137° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

La publicación del consentimiento de la Buena Pro se realiza dentro del día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la Buena Pro el cual será publicado en el SEACE de acuerdo a lo establecido al artículo 138° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

7. CONTRATOS

El contrato está conformado por el documento que lo contiene, las bases integradas y la oferta ganadora. Los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el contrato, también forman parte de éste.

El contrato será suscrito por el funcionario de la Municipalidad, competente o debidamente autorizado por ella y por el contratista, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal.

Consentida la Buena Pro o administrativamente firme, el postor ganador o su representante debidamente autorizado, deberá cumplir con suscribir el contrato.

PLAZO PARA FIRMA DEL CONTRATO

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 203° del Reglamento xx Xxx de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; se citará al postor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al consentimiento de la buena Pro, otorgándole un plazo xx xxxx (10) días hábiles dentro del cual deberá presentarse a suscribir el contrato con toda la documentación requerida.

Cuando el Postor Ganador no se presente dentro del plazo otorgado, perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable.

8.0 DOCUMENTOS PARA FIRMA DEL CONTRATO

8.1. Antes de la suscripción del Contrato y sin necesidad de requerimiento, el postor que hubiera obtenido la buena Pro presentará:

Constancias vigentes de No estar inhabilitado para contratar con el Estado expedidas por el CONSUCODE.
Constancias vigentes de disponer la capacidad libre de contratación expedidas por el CONSUCODE
Garantía (Carta Fianza o Póliza de Caución) de Fiel Cumplimiento del mismo, que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática al sólo requerimiento de la Municipalidad; emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato y tener una vigencia hasta la aprobación de la liquidación final. Plazo mínimo de vigencia: suma del plazo de ejecución de la obra más noventa días. Esta garantía podrá ser ejecutada cuando el Contratista no la hubiera renovado oportunamente, antes de la fecha de su vencimiento.

Esta garantía deberá ser emitida por una empresa autorizada, sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y estar considerada en la última lista de bancos de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.

Declaración Jurada de compromiso del Profesional Residente de Obra, su Currículum Vitae, copia del título profesional e incorporación al Colegio correspondiente.
Calendario Valorizado de Avance de obra de acuerdo al plazo de ejecución y en concordancia con el cronograma de desembolsos previstos.
Programa PERT-CPM de ejecución de obra y Diagrama Xxxxx, en concordancia con el Calendario Valorizado de Avance de Obra.
Certificado de Habilidad del Residente de obra.
Documento Nacional de identidad del representante legal.

9. ENTREGA DEL TERRENO

9.1 La Gerencia de Desarrollo Urbano luego de formalizado el contrato y dentro de los 15 días calendarios siguientes a partir de la suscripción del contrato, formalizará la Entrega del Terreno al Contratista, levantando el Acta correspondiente – en Original y 3 Copias, remitiendo el Original a la División de Desarrollo Urbano para que lo integre al Expediente de la Obra, una Copia para el contratista, otra para la División de Obras Publicas, Privadas y Ornato y la tercera copia para el Inspector o Supervisor de la Obra. Asimismo, proporcionará al Contratista un ejemplar del Expediente Técnico de la Obra completo y de las Bases Integradas y Anexos.

10. ADELANTOS

La Municipalidad Distrital de Paracas a solicitud del Contratista, entregará adelantos para la ejecución de la obra, de acuerdo a lo establecido en el artículo 39º de la LEY y los artículos 219º, 243º, 244º, 245º del REGLAMENTO.

Adelanto Directo.

La Municipalidad Distrital de Paracas, entregará al Contratista, a solicitud de éste, por única vez, un Adelanto Directo por un monto no mayor del 20% del Monto del Contrato Original.

El Contratista para garantizar el Adelanto Directo, deberá adjuntar a su solicitud, una Garantía a favor de la Municipalidad Distrital de Paracas, por idéntico monto y vigente por un plazo mínimo de tres (3) meses y renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado.

Dicha Garantía deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad. Esta garantía deberá además, ser emitida por una empresa autorizada, sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguro o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.

En virtud de la realización automática a primera solicitud, las empresas no pueden oponer excusión alguna a la ejecución de la garantía, debiendo limitarse a honrarla de inmediato dentro del plazo máximo de tres días. Toda demora generará responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el contratista dará lugar al pago de intereses a favor del convocante.

De acuerdo con el artículo 244º del REGLAMENTO, el Contratista podrá solicitar el Adelanto Directo, dentro de los quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato. Cualquier petición con posterioridad a esa fecha no será computada para efectos del inicio contractual y se interpretará que el Contratista no ha solicitado el Adelanto Directo.

De verificarse el cumplimiento de lo antes señalado la Municipalidad Distrital de Paracas, entregará el Adelanto Directo dentro del plazo de siete (07) días calendario contados a partir del día siguiente de haber recibido la solicitud y Garantía correspondiente.

Amortización del Adelanto Directo.

La amortización del adelanto directo será proporcional al avance de la obra (Art. 246º del REGLAMENTO).

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto se tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al Contratista y/o en la Liquidación Final.

Adelantos específicos para materiales.

La Municipalidad Distrital de Paracas, podrá entregar al Contratista, a solicitud de éste, Adelantos Específicos para Materiales, si son requeridos conforme a las fechas señaladas en el Calendario de Adquisición de Materiales, por un monto no mayor al 40% del Monto del Contrato Original.

El Contratista para garantizar el Adelanto Especifico para Materiales, deberá adjuntar a su solicitud, una Garantía a favor de la Municipalidad Distrital de Paracas, por idéntico monto al solicitado y con una vigencia, Artículo 219º del REGLAMENTO, hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción del la Municipalidad Distrital de Paracas, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con la utilización respectiva, hasta la amortización total del adelanto otorgado.

De acuerdo con el artículo 245º del REGLAMENTO, el Contratista podrá solicitar Adelantos específicos para Materiales en las fechas señaladas en el Calendario de Adquisición de Materiales. No procederá el otorgamiento de Adelanto específico para materiales o insumos en casos en que las solicitudes sean realizadas con posterioridad a las mencionadas fechas.

De verificarse el cumplimiento de lo antes señalado la Municipalidad Distrital de Paracas, entregará el Adelanto Especifico para Materiales dentro del plazo de quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente de haber recibido la solicitud y Garantía correspondiente.

Amortización del Adelanto especifico para materiales

La amortización del Adelanto Especifico para Materiales se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el D.S. Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. (Art. 246º del REGLAMENTO).

GARANTÍAS

El postor Ganador de acuerdo con el artículo 215° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, antes de la suscripción del contrato y como requisito indispensable para suscribirlo presentará una Garantía de fiel cumplimiento Carta fianza o Póliza Caución, la misma que será incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática, Esta garantía deberá ser emitida por una suma equivalente al 10% del monto total del contrato y deberá estar vigente hasta la aprobación de la liquidación final del mismo, bajo sanción de ser ejecutada a su fecha de vencimiento.

EJECUCIÓN DE GARANTIAS.

Las garantías serán ejecutadas cuando el contratista no las hubiere renovado oportunamente, antes de la fecha de su vencimiento.
La garantía de fiel cumplimiento, será ejecutada cuando transcurridos tres días de haber sido requerida por la Municipalidad, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidación final del contrato debidamente consentida o ejecutoriada.
La garantía de fiel cumplimiento se ejecutará en su totalidad, solo cuando la resolución por la cual La Municipalidad resuelve el contrato es por causa imputable al contratista.

PAGO DE AVANCE DE OBRA - VALORIZACIONES

Los Avances de Obra se pagarán mediante Valorizaciones semanales o quincenales, que tendrán el carácter de pago a cuenta y serán pagadas de conformidad con el Artículo 255° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
El Contratista no tendrá derecho a formular reclamos alegando desconocimiento de factores incidentes en los precios unitarios, metrados, de abastecimiento de materiales, pruebas de control de calidad solicitadas, ubicación de la obra, accesibilidad, suelo, clima, seguridad y factores inherentes propios a la ejecución de la obra por entenderse que para presentar su oferta los ha definido considerando todos los componentes que intervienen y que definen la ejecución de una obra a PRECIOS UNITARIOS.

REAJUSTE DE PRECIOS

Se aplicara con la Formula Polinómica.

11. PENALIDADES Y SANCIONES

PENALIDADES

11.1 En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA MUNICIPALIDAD le aplicará al contratista en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (10%) del monto del contrato.

La penalidad se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del contrato

F x Plazo en días

Donde:

F = 0.40 para Plazos menores iguales a 60 días

F = 0.15 para Plazos mayores a 60 días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial y ejecutar en lo que corresponda la garantía de fiel cumplimiento sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir; asimismo, procederá a comunicar este hecho al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Esta penalidad será deducida de cualquiera de sus pagos pendientes o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato. La xxxx es automática.

SANCIONES

11.2 De detectarse en cualquiera de las etapas del proceso de selección o durante la ejecución del contrato, la adulteración o falsificación de documentos, se procederá:

Para los Postores: Eliminación del postor desaprobándose automáticamente todas sus ofertas y se iniciarán las acciones administrativas, civiles y penales (artículo 427º del Código Penal) a que hubiera lugar.
Para los Contratistas: Se dejará sin efecto automáticamente el contrato y se iniciarán las acciones administrativas, civiles y penales (Art. 427º del Código Penal) a que hubiera lugar.

El postor o contratista, según sea el caso, es solidariamente responsable de cualquier adulteración o falsificación de sus documentos, así haya sido cometida por algunos de sus empleados a iniciativa propia. LA MUNICIPALIDAD comunicará este hecho al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

11.3 El postor adjudicado que no mantenga su oferta hasta la suscripción del contrato; o que no suscriba el contrato en el plazo establecido en el numeral 7.4 de las Bases y en el artículo 203º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, perderá la Buena Pro, debiendo el Comité Especial Permanente proceder a comunicar este hecho al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado para la aplicación de las sanciones que por tales causales contempla el Reglamento de la Ley.

LA MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del Artículo 41° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el Artículo 225° de su Reglamento. en los casos en que el contratista:

Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello
Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por xxxx en la ejecución de la prestación a su cargo; o
Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

Si algunas de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerir la resolución del contrato, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 226° y 267° del Reglamento de le Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

12. MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista está obligado a adoptar todas las demás medidas de seguridad requeridas de acuerdo con la naturaleza de los trabajos.

DERECHO DE VIA Y TERRENO PARA LA OBRA

El Contratista limitará sus operaciones a las áreas mostradas en los planos del proyecto. Los materiales de construcción podrán ser depositados para su utilización inmediata sobre las áreas correspondientes al derecho de vía, siempre que estos no interrumpan el tránsito, impidan drenaje o restrinjan el proceso de la obra.

COMUNICACIONES

Es responsabilidad de los adquirientes de bases y de los postores el recabar en el lugar indicado en la convocatoria, las respuestas al pliego de consultas, observaciones y otorgamiento de la Buena Pro. Cualquier comunicación relacionada con la presente Adjudicación de Menor Cuantía, deberá ser dirigida al Comité Especial Permanente. Por motivos de formalidad, las comunicaciones enviadas al comité por correo, Fax o entregadas en lugar distinto al establecido en el presente acápite se tendrán por no presentadas.

ANEXO 01

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS

1) RELACIÓN DE XXXXXXXXXX (Presentar en el ANEXO Nº 09)

Item

Cantidad

Descripción del Equipo

Cargador Frontal de 4.5 yd3., 240 HP

Tractor sobre orugas D-6 o similar

Motoniveladora de 120 HP.

Camión Volquete de 13 m3.

Barredora con Tractor de Tiro.

Camión Cisterna (agua) 2000 glns.

Camión Cisterna Imprimador 1200 gln.

Planta de Chancado con Chancadora Primaria 12” x 24” y Xxxxxxxxxx 00”.

Xxxxxx xx Xxxxxxx Contra Flujo, con Filtro xx Xxxxxx, Ecologica.

Pavimentadora de Asfalto.

Rodillo Liso Tandem Autopropulsado de 08 TN.

Rodillo Neumático Autopropulsado

Maquina Pinta rayas en señalización

Equipo de Laboratorio:

Conservador Xxxx Xxxxx.

Centrifuga para Lavado de Asfalto.

Martillo de Compactación para ensayo de Estabilidad Xxxxxxxx.

Pedestal de Compactación Xxxxxxxx.

Prensa para Ensayo Xxxxxxxx con Anillo de Carga de 6,000 Lbs

El equipo mínimo, el mismo que deberá de ser acreditado con carta compromiso de alquiler del propietario adjuntado la copia de la Facturas y/o Tarjeta de Propiedad y/o Declaración Única de Aduanas y/o Contrato Leasing.
El equipo mínimo de propiedad del postor deberá ser acreditado con copia de Facturas, y/o Tarjeta de Propiedad y/o Declaración Única de Aduanas y/o Contrato Leasing.
La Planta de Asfalto propuesta por el postor deberá estar ubicada dentro de la localidad.

2) PERSONAL PROPUESTO

Residente de obra

El cargo corresponde a un (01) Ingeniero Civil colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión con fecha de incorporación al Colegio Profesional no menor de 25 años (sustentar con copia de la colegiatura y Certificado de Habilidad), con los siguientes requerimientos técnicos mínimos:

Experiencia en la Actividad, sustentada con copias simples de Contratos, Recepciones de Obra y constancias ó certificados de trabajo. Se considera Obras Generales, ejecutadas en los últimos Quince (15) años y la suma de los tiempos de ejecución será como mínimo 3 (Tres) años.

(Anexo Nº 10)

Experiencia en Trabajos Similares como Residente de Obra, sustentada con copias simples de Contratos, Recepciones de Obra y constancias ó certificados de trabajo. Se considera Obras Similares, ejecutadas en los últimos diez (10) años y la suma de los tiempos de ejecución será como mínimo 3 (Tres) años, los contratos deberán ser como mínimo del 20% del Valor Referencial.

(Anexo Nº 11)

3) PLAZO DE EJECUCIÓN

Declaración Jurada del Plazo de Ejecución – Anexo Nº 00

XXXXX 00

DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN

__________, ______ de _____________ del 2007

Señores:

Comité Especial

Presente.-

Obra. : ________________________________

Estimado señor:

Por intermedio de la presente tenemos el agrado de presentarnos a la Adjudicación Directa Selectiva N° __________________________, convocado por su Entidad con la finalidad de contratar la Ejecución de la obra: “__________________________________________ _____________________________”.

Para tal efecto, agradeceremos a usted se sirva tener en cuenta la siguiente información:

Razón Social / Nombre y Apellido
Domicilio Legal
Correo Electrónico
R.U.C.	Teléfono	Fax
R E G I S T R O D E P E R S O N A S J U R I D I C A S
Localidad	Ficha /Partida Electrónica	Asiento
Fecha de Inscripción
Fecha de inicio de actividades económicas

Por la presente declaramos bajo juramento que la información contenida en el presente formato expresa la verdad, sujetándose a las disposiciones establecidas en los artículos 41° y 42° y demás aplicables de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, así como las establecidas en el T.U.O. de la Ley 26850 y su Reglamento, aprobados por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, respectivamente.

Atentamente,

ANEXO 03

DECLARACIÓN JURADA SEGÚN EL ARTICULO 76º

__________, ______ de _____________ del 2007

Señores:

Comité Especial

Presente.-

Obra. : ________________________________

______________________________, identificado con DNI Nº _ domiciliado en ____, representante legal ; que se presenta como postor a la Adjudicación de Menor Cuantía Nº _, obra “ _________________”, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada:

No tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 9º Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta a efectos del proceso.

Se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso resulte favorecida con la Buena Pro.

Conoce las sanciones contenidas en el T.U.O. de la Ley Nº 26850 y su Reglamento, aprobados mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, respectivamente, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx,

XXXXX 00

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

Los que suscriben, don _____, identificado con D.N.I. N° , Representante Legal de , con R.U.C. N° ; y don , identificado con D.N.I. N° _, Representante Legal de ___________________, con R.U.C. N° _, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que nuestras representadas participan en consorcio en el presente Proceso Adjudicación de Menor Cuantía Nº __, para la Obra: _ ________________________________.

Para tal efecto, acordamos designar como REPRESENTANTE o APODERADO COMÚN del Consorcio a don _____________________________________________, identificado con DNI N° __________________; el mismo que cuenta con poderes suficientes para ejercitar los derechos y obligaciones que deriven de nuestra calidad de postores y, de ser el caso, del contrato hasta la liquidación del mismo.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR EMPRESA:

___________________________________

Cumplimos con señalar las obligaciones a las que cada una de las partes se comprometen dentro del Consorcio a formalizar: __________________________________________.

En tal sentido, en caso se nos otorgue la Buena Pro y ésta quede consentida, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, según lo establece la Directiva Nº 001-2001-CONSUCODE/PRE aprobada mediante Resolución Nº 019-2001-CONSUCODE/PRE.

__________ , ______ de _____________ del 0000

XXXXX 00

PACTO DE INTEGRIDAD

(R. de Contraloría N° 123-2000 publicada el 01.07.00)

________________________________________, debidamente representado por _____________ ___________________________, identificado con DNI. Nº ____________ suscriben el presente Pacto de Integridad a través del cual:

El postor confirma que no ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerá u otorgará, ya sea directa o indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a funcionario público alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto de concurso;

El postor declara no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos, entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia.

MUNICIPALIDAD __________se compromete a evitar la extorsión y la aceptación de sobornos por parte de sus funcionarios.

El incumplimiento del Pacto de Integridad generará:

a) Para los postores, inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes.

b) Para los funcionarios de las entidades, las sanciones derivadas de su régimen laboral.

__________, ______ de _____________ del 2007

ANEXO 06

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCIÓN

__________, ______ de _____________ del 2007

Señores:

Comité Especial

Presente.-

Obra. : ________________________________

El Postor que suscribe la presente, ha revisado cuidadosamente el Expediente Técnico correspondiente a la Adjudicación Directa Publica Nº __________________, para la ejecución de la obra: “________ _________________________”, por lo que nuestra oferta se basa en el conocimiento de las condiciones, la tecnología constructiva requerida en el Expediente Técnico, así como en nuestra capacidad técnica y hemos previsto todas las dificultades propias de la ejecución para este tipo de obras, comprometiéndonos a cumplir con el plazo establecido en el expediente técnico.

Atentamente,

ANEXO 07

PROPUESTA ECONÓMICA

__________, ______ de _____________ del 2007

Señores:

Comité Especial

Presente.-

Obra. : ________________________________

El Postor que suscribe, ha revisado cuidadosamente las Bases y sus Anexos incluyendo el Expediente Técnico correspondiente a la obra: ________________________________________________, según la cual nuestra Propuesta Económica es la siguiente:

(__________________________________________ con _____/100 nuevos soles)

(S/. _________________)

Nuestra Propuesta incluye Mano de Obra con Leyes Sociales, Materiales e Insumos, Equipos, Herramientas, Seguros, Guardianía, Prevención de Accidentes, Medidas de Seguridad, Protección de la Obra, Dirección Técnica y Administrativa, Contribuciones, Gastos Generales, Utilidad e Impuesto General a las Ventas; y en general todo gasto necesario para la correcta ejecución de la obra _________________________________________________ tal como lo precisa el Expediente Técnico de la obra, hasta su total culminación y pleno funcionamiento.

Declaramos conocer las Bases de la presente Adjudicación Directa Slectiva Nº _______________ _________________________, la Ley y su Reglamento, Normas Ampliatorias y Modificatorias, Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 27444), por lo que al haber revisado a cabalidad el Expediente Técnico y de las características de la Obra, encontramos que no existen omisiones o deficiencias, que pudieran generar Presupuestos Adicionales, por lo que el monto ofertado cubre todos los gastos necesarios para su correcta ejecución en el plazo igualmente ofertado.

Atentamente,

ANEXO 08

EQUIPO CON QUE CUENTA EL POSTOR

__________, ______ de _____________ del 2007

Señores:

Comité Especial

Presente.-

Obra. : ________________________________

El que suscribe representante legal de: …..………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Declara bajo Juramento que la relación de equipos que se adjunta están disponibles para la ejecución de la obra materia de la presente Adjudicación.

Atentamente,

ANEXO Nº 09

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

__________, ______ de _____________ del 2007

Señores:

Comité Especial

Presente.-

Obra. : ________________________________

RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO

Cantidad	Descripción del Equipo	Marca	Modelo	Capacidad/Potencia	Disponibilidad

Nota: Se adjuntan documentación sustentatoria.

ANEXO Nº 10

EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PERSONAL PROPUESTO

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

FACTORES REFERIDOS AL TIEMPO EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

N°

CLIENTE

TIPO DE OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN

PERIODO

MONTO DE LA OBRA

CARGO EN OBRA.

INICIO

FIN

ANEXO N° 11

EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PERSONAL PROPUESTO

INGENIERO RESIDENTE

FACTORES REFERIDOS A TRABAJOS SIMILARES

N°

CLIENTE

TIPO DE OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN

PERIODO

MONTO DE OBRA

CARGO EN OBRA.

INICIO

FIN

ANEXO 12

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA Nº __________-2007-__________

1. EJECUCION DE OBRA

1.1. CARTEL DE OBRA

El Contratista deberá instalar el Cartel de Obra después de la firma del contrato, dentro de los dos días calendario de recibido de la Gerencia de Desarrollo Urbano, las respectivas especificaciones y diseño. Este Cartel tendrá dimensiones de 2.40 m x 3.60m y será colocado en el frontis de la obra en lugar visible, distante de cables de energía.

El incumplimiento de esta obligación por parte del Contratista, faculta a la Municipalidad Distrital de Paracas, disponer con cargo al Contratista, la fabricación y/o colocación de este cartel, monto que será descontado de su valorización en trámite.

1.2. SUMINISTRO DE SERVICIOS

El suministro de energía eléctrica, así como el abastecimiento de agua y uso de desagües, que sean necesarios para la ejecución de las obras será de cuenta y responsabilidad del Contratista.

1.3. INDEMNIZACIONES

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él ó a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia.

Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaños en el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad. Comprobará la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de contención o cualquier obra que sea necesaria para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

1.4. PRUEBAS Y ANALISIS

El Costo de las Pruebas y controles, así como los Análisis de Control de Calidad de Materiales y Ejecución de Trabajos, serán por cuenta exclusiva del Contratista.

1.5. SUBCONTRATACION

De conformidad con el Artículo 208º del Reglamento, el Contratista solo podrá acordar con terceros la subcontratación de parte de las prestaciones a su cargo siempre que:

La Municipalidad Distrital de Paracas apruebe por escrito y de manera previa.

Que las prestaciones a subcontratarse no excedan del 60%,

En caso de contratistas extranjeros, estos se comprometan a brindar capacitación y transferencia de tecnología a los subcontratistas nacionales

Que el subcontratista se encuentre inscrito en el registro nacional de Proveedores y no esté suspendido o inhabilitado para contratar con el estado, no eximiendo al Contratista de la responsabilidad total de la misma. De darse el caso de la subcontratación, el subcontratista deberá cumplir con los requisitos establecidos en el citado dispositivo legal.

El Contratista es el único responsable ante la Municipalidad Distrital de Paracas la ejecución total del contrato. Las Subcontrataciones se realizarán de preferencia con las micro y pequeñas empresas.

1.6. OFICINA DE CAMPO

Es obligación del Contratista proveer al Supervisor o Inspector de Obra un ambiente adecuado para ser empleado como Oficina de campo, la que deberá contar con energía eléctrica y con mobiliario mínimo para tales funciones, en un área mínima de 6m2.

El Incumplimiento de esta obligación por parte del Contratista, faculta a la Municipalidad Distrital de Paracas, disponer con cargo al Contratista, la Construcción de la Oficina de Campo para la Supervisión de Obra, monto que será descontado de su Valorización en trámite.

1.7 TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de acuerdo x xxx. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

1.8. EJECUCION Y CONTROL DE OBRA

Las Condiciones Generales de Contratación que deberán tenerse en cuenta para la ejecución y control de la obra, desde su inicio hasta su culminación se detalla en las Bases.

1.9. CUADERNO DE OBRA

Tal como lo establece el Art. 253° Y 254° del Reglamento, el Cuaderno de Obra es el medio de registro de ocurrencias de la obra y será aperturado el día de la entrega del terreno. Este documento constará de original y tres copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la Municipalidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor, será firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor y por el Ingeniero Residente, quienes son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El original del cuaderno de obra permanecerá en todo momento en obra, bajo custodia y responsabilidad del residente y a disposición permanente del Supervisor, hasta la recepción Final de la Obra, quedando a partir de ese entonces bajo custodia de la Municipalidad.

En el cuaderno de Obra, se deberá registrar cronológicamente las consultas, autorizaciones, reclamos, modificaciones, metrados y otras ocurrencias de la obra.

1.10. DIFERENCIAS ENTRE DOCUMENTOS DEL PROYECTO

En caso de existir diferencias entre los diversos documentos del proyecto, debe tenerse en cuenta que, los Planos prevalecen sobre las Especificaciones Técnicas y éstas sobre la Memoria Descriptiva y éstas sobre la descripción de las partidas del presupuesto general de obra.

Queda establecido que el Postor estaba obligado a efectuar consultas en la etapa correspondiente del proceso de selección, cuando observe partidas o detalles considerados en los planos y omitidos en las Especificaciones Técnicas o viceversa.

Superada la etapa de consultas del proceso de contratación, sin que el entonces postor efectúe las consultas a las que hace referencia el párrafo que antecede, el ahora contratista queda obligado a ejecutar dichos trabajos sin reclamo alguno.

SUPERVISION DE OBRA

Toda obra contará de modo permanente y directo con un inspector o con un supervisor, quedando prohibida la existencia de ambos en una misma obra.

El inspector o supervisor según corresponda debe cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

La entidad controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien será el responsable de velar directa y permanente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato.

El inspector o el supervisor, según corresponda, tiene como función controlar la ejecución de la obra y absolver las consultas que le formule el contratista. Está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas; y para disponer cualquier medida generada por una emergencia.

El contratista deberá brindar al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función.

RESIDENTE DE OBRA

En toda obra se contará de modo permanente y directo con un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la entidad, como residente de obra, el cual podrá ser ingeniero o arquitecto con calificaciones y experiencia adicionales determinadas en las base.

El residente representa al contratista para efectos ordinarios de obra no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de presentada la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la sustitución. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

ADICIONALES DE OBRA

La ejecución de obras adicionales procederá en armonía con lo dispuesto por el Artículo 42º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado con D.S. 083-2004 PCM.

De acuerdo al Artículo N° 265° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado y la Ley 28411, solo se procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con la disponibilidad presupuestal y resolución del titular o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda, y en los casos en que sus montos por si solos o restándole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el 10% del monto del contrato original.

DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Durante la ejecución de la obra el Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de verificarse retrasos injustificados se aplicará el Art. 263° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenará al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra.

La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo precedente podrá ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. El nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reingresos.

Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por cien (80) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor anotará en el Cuaderno de Obra e informará a la Entidad. Dicho retraso será imputado como causal de resolución del contrato, salvo que la-* Entidad decida la intervención económica de la obra.

RECEPCIÓN DE LA OBRA

Se regirá a lo estipulado en el Artículo N° 268° del Reglamento del T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. En la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.

En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del Inspector o Supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor.

En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el Comité de Recepción, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Es obligación del Contratista presentar los Planos de Replanteo y carta de Garantía de la Obra ejecutada, para proceder a la Recepción de Obra, de no cumplirse no se procederá a la Recepción de la misma.

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el contratista. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del Comité, el contratista y su residente.

De existir observaciones éstas se consignarán en el Acta correspondiente y no se recibirá la obra. A partir del día siguiente, el contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir xxx xxxxxx día de suscrita el acta.

Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho al pago por ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra en el cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el inspector o supervisor e informado a la entidad, según corresponda en el plazo de tres (3) días siguientes de la anotación. El comité de recepción se constituirá en la obra dentro de los siete días siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. La comprobación que se realizará se sujetará a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción, se suscribirá el Acta de Recepción de Obra.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Se regirá a lo estipulado en el Artículo 269° del Reglamento del T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días calendario o el equivalente a 1/10 del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor. Dentro de 30 días de recibida, la entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

ACUERDOS VERBALES

Ningún acuerdo verbal o concertación con cualquier funcionario o empleado de la Municipalidad Distrital de Paracas incluido el Supervisor, antes, durante ó después de la ejecución del Contrato de Construcción será válido, ni podrá modificar, ampliar o reducir los términos u obligaciones contenidos en los documentos que forman parte del Contrato.

El Contrato solo podrá ser modificado mediante Addendas al mismo, las que deberán ser necesariamente Cláusulas Adicionales, siendo los únicos suscriptores los representantes legales de la Municipalidad Provincial de Chincha y del Contratista.

FUERZA MAYOR

Para efectos de las presentes Bases deberá entenderse como Fuerza Mayor, el concepto definido en el Art. 1315 del Código Civil del Perú.

PROFORMA DE CONTRATO

CONTRATO Nº -2007/MDP

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA

A.D.P. Nº 001-2007-MDP/ALC

OBRA: “XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXX, XXXXXXXX XX XXXXXXX – PISCO – ICA”

Conste por el presente documento de carácter privado, la realización de un CONTRATO EJECUCIÓN DE OBRA, que celebran de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS, con RUC Nº 20162427301, debidamente representada por su Xxxxxxx Xxx XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, identificado con DNI No ……………………, señalando domicilio para los efectos legales en Xx. Xxx Xxxxxxxxxxxx x/x, Xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxx, departamento de Ica, a quien en adelante se denominara LA MUNICIPALIDAD y de otra parte la Empresa “.........................................................................” con RUC Nº ......................... debidamente representada por Don ................................. Identificado con DNI Nº................... señalando domicilio legal en calle.........................................................., quien en adelante se denominara “EL CONTRATISTA”, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: - ANTECEDENTES

1.1 La Municipalidad Distrital de Paracas convocó a un proceso de selección de ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº……..-2007-MDP/CEP, para la ejecución de la obra “…………………………………………………………………………” por un valor referencial de S/. ………………………. (Incluido I.G.V.) con precios vigentes al mes xx Xxxxx del 2,007 de conformidad con lo dispuesto con el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

1.2 EL Comité Especial da a conocer el Otorgamiento de la Buena Pro para la Ejecución de la Obra “…………………………………………………………………………………………….”; en aplicación a lo establecido en el articulo 132° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado a la Empresa ........................................................................ por un monto total ofertado de S/.....................(.............................................................................................Nuevos Soles), incluido I.G.V, por considerarse la propuesta mas conveniente a los intereses de la Municipalidad

CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO DE CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la Ejecución de la Obra denominada “………………………………………………………………………………………………………”;

CLAUSULA TERCERA.- MONTO, FORMA DE PAGO Y VALORIZACIONES.

LA MUNICIPALIDAD abonará al CONTRATISTA la suma de S/....................... (................................................................/100 Nuevos Soles) I.G.V., para cuyo efecto deberá presentar la Factura xx Xxx

Las valorizaciones… tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas por el Inspector o Supervisor y el contratista.

En efecto para las valorizaciones se tendrá en cuenta el artículo 255° del Reglamento

Los metrados de obras ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y el Inspector o Supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato.

CLAUSULA CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de Ejecución de la Obra es de (………………...) (………) días calendarios.

La entrega del terreno será considerada como fecha de inicio del plazo contractual de no haberse solicitado el adelanto directo.

CLAUSULA QUINTA.- BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N° 27972.
Ley de Presupuesto para el Sector Público para el año fiscal 2007.
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley N° 28411.
Presupuesto Municipal para el año 2007.
D.S. N° 083-2004-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
D.S. N° 084-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
D.S. N° 063-2006-EF, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Resoluciones de Contraloría N°s. 320-07 y 036-2001-CG.
Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

CLAUSULA SEXTA.- GARANTIAS

Serán emitidas por cualquier empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, las cuales serán incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de LA MUNICIPALIDAD.

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El Contratista entrega a la Municipalidad la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento Nº …………………………………………, del ……………………….., otorgado por …………………………………………………………, por un monto ascendente de S/. …………………. (………………………………………………………/100 NUEVOS SOLES), como garantía de fiel cumplimiento del contrato, el cual equivale al 10% del monto total del contrato, la que mantiene vigencia hasta la aprobación de la liquidación final del contrato, según la Ley, Texto Único y su Reglamento.

GARANTÍA POR XXXXXXXXX

LA MUNICIPALIDAD entregará los adelantos solicitados por EL CONTRATISTA previa entrega de una garantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de un (01) mes, renovable trimestralmente por el monto de pendiente de amortizar, hasta la amortización total por el adelanto otorgado. Adelantos estos a ser entregados por LA MUNICIPALIDAD dentro de los siete (7) días siguientes a su solicitud.

EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Será aplicable conforme lo establecido en el Art. 221º del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. LA MUNICIPALIDAD ejecutara las garantías, si estas no fueren renovadas oportunamente por EL CONTRATISTA, para lo cual EL CONTRATISTA no requiere ser avisado.

CLAUSULA SÉPTIMA.- AMPLIACIONES DE PLAZO

Solo se podrá reconocer ampliaciones de plazo con arreglo a lo dispuesto en las Bases, Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Modificatorias.

CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Con este instrumento EL CONTRATISTA deberá:

Cumplir con las obligaciones que se establecen el las Bases de la presente Adjudicación.
Ejecutar la obra materia de este instrumento con estricta sujeción a los Planos Especificaciones Técnicas, Bases y demás documentos en el plazo establecido conforme al Cronograma de Ejecución Valorizado y Calendario de adjudicación que se adjunta y forma parte del presente Contrato.

Emplear materiales de conformidad con las Normas Técnicas Nacionales vigentes así mismo asumirá los gastos que demanden los ensayos de pruebas, certificaciones respectivas que demanden y garanticen la calidad y buena ejecución de la obra. Así mismo como los materiales a utilizar en la misma y solicitados por parte del Inspector o Supervisor y/o supervisor.
Solicitar el adelanto en efectivo que fijan las Bases, incluyendo la garantía por el adelanto y el plan de utilización de dicho adelanto en forma programada.

Absorber las modificatorias a los calendarios valorizados de Avance de Obra y Adquisición de Materiales dentro de los tres días útiles siguientes a la recepción de las observaciones, elaborándose una nueva.

No cambiar durante la ejecución de la obra el diseño, ni las especificaciones, ni los sistemas constructivos del proyecto salvo autorización expresa por escrito de LA MUNICIPALIDAD.

Comunicar a LA MUNICIPALIDAD, la fecha de terminación de la Obra, consignado dicha fecha en el Cuaderno de Obra, solicitando su recepción a merito de lo cual se procederá conforme a lo estipulado en el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Modificatorias.
Coordinar para los efectos de la elaboración de la Memoria Descriptiva Valorizada y planos de replanteo con la Gerencia de Desarrollo Urbano de LA MUNICIPALIDAD.
EL CONTRATISTA, adoptará oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar accidentes de los obreros y daños en obra, así como también a las personas o a propiedades colindantes de terceros
El hecho de haber recepcionado la obra con carácter de Definitivo no limita la facultad de LA MUNICIPALIDAD de iniciar los procedimientos civiles o penales a que hubiera lugar por daños y perjuicios ocasionados por la deficiencia en la construcción, vicios ocultos o incumplimiento del presente contrato

CLAUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

Con arreglo de este instrumento LA MUNICIPALIDAD, se obligará a:

Otorgar el adelanto en efectivo hasta el 20% del monto del contrato vigente conforme a las Bases de Adjudicación a Suma Alzada; así mismo hasta un 40% para materiales suma que será descontada de las Valorizaciones. Para este efecto del monto total de cada valorización se descontara proporcionalmente, hasta la total amortización del adelanto, por el monto del adelanto a EL CONTRATISTA.

Abonar a EL CONTRATISTA la suma contratada y de existir reajustes adicionales autorizados por LA MUNICIPALIDAD, deberán gestionarse de acuerdo a las Normas Legales Vigentes.
La amortización del adelanto se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de las Valorizaciones.
Asesorar a petición del contratista, en lo relativo a documentación para la elaboración de la Memoria Descriptiva Valorizada.
Las demás obligaciones que se describen a las Normas Legales vigentes.

XXXXXXXX XXXXXX.- OBLIGACIONES DEL RESIDENTE DE LA OBRA

EL CONTRATISTA designa para efectos de la ejecución de la obra como Residente al Ingeniero civil,......................................................, con CIP. Nº.....................
El Residente de la obra cumplirá sus funciones establecidas en el Art. 242º DEL Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
El reemplazo del Residente será propuesto por EL CONTRATISTA a LA MUNICIPALIDAD, debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones exigidas en las bases en el cargo del Residente

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES DEL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA

LA MUNICIPALIDAD, inspeccionará y controlará los trabajos efectuados por EL CONTRATISTA, mediante un supervisor o Inspector de la obra.
El Inspector o Supervisor de la obra cumplirá las funciones estipuladas en el Art. 247º del Reglamento
EL CONTRATISTA, esta obligado de acuerdo a lo estipulado en la Bases, proporcionará las facilidades necesarias para la inspección de la Obra por representantes de la Municipalidad y funcionarios de LA MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- CUADERNO DE OBRA

En la fecha de la entrega del terreno, se abrirá un Cuaderno de Obra, el mismo que será foliado y visado en todas sus páginas por el Inspector o Supervisor y Residente de Obra. EL Inspector o Supervisor y el Ingeniero Residente son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno.

El Cuaderno de Obra deberá tener un original con tres (3) copias desglosables correspondiendo una a LA MUNICIPALIDAD, la otra a EL CONTRATISTA y la tercera al Inspector o Supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en obra en custodia de EL CONTRATISTA. Concluida la ejecución de la obra, el original quedara en custodia de LA MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LA OBRA

El Acto de Recepción de la obra regirá por lo que establece el Art. 268º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Durante el proceso de recepción de la Obra EL CONTRATISTA esta en la obligación de entregar a LA MUNICIPALIDAD los planos de replanteo de la obra ejecutada; caso contrario no se dará inicio al proceso de recepción de obra.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

EL CONTRATISTA presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de la ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Todo ello dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 269º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX.- DE LAS PENALIDADES

POR XXXX EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACION.

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones del objeto del Contrato, LA MUNICIPALIDAD le aplicara a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un máximo equivalente al diez por ciento (10%) del modo contractual, o, de ser el caso, del Ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecución de las garantías a que se refieren los Artículos 222º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La penalidad se aplicara y calculará de acuerdo a la formula contenida en el Art. 222º de la norma precitada.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA

En caso de resolución contractual se procederá conforme lo que establece el Inciso c) del Art. 41º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y los Artículos 224º , 225º, 226° y demás pertinentes del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia sobre la ejecución o interpretación de este Contrato deberá solucionarse por conciliación o arbitraje.
En caso de haberse pactado la conciliación, LA MUNICIPALIDAD Y EL CONTRATISTA, tienen el derecho de someter la controversia a un centro de conciliación dentro de los plazos previstos de conformidad con el Artículo 272º del reglamento y demás artículos comprendidos dentro del capítulo IV.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- ESTIPULACIONES FINALES

Se deja expresa constancia que los pagos por derechos y/o obligaciones que EL CONTRATISTA, adquiera con sus trabajadores dentro de la relación laboral como son FONAVI, ESSALUD, vacaciones, bonificaciones gratificaciones, CTS. Y demás beneficios sociales son de cuenta de aquella, exonerándosele a LA MUNICIPALIDAD de la Asunción a estos pagos.
Para todo lo relacionado con el presente instrumento, que no este expresamente contemplado, regirán las disposiciones de las Bases, Nuevo Código Civil ,Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y demás disposiciones complementarias, modificatorias y suplementarias de estas Normas así como las disposiciones que se dicten, de producirse adiciones y/o disminuciones de obra, su tramite de aprobación y pagos se sujetaran a lo preescrito por el Reglamento de Contrataciones Adquisiciones del Estado.
Las valorizaciones que por concepto modifiquen los términos del presente Contrato, se hará constar en las respectivas cláusulas adicionales.

Las partes renuncian expresamente al fuero de su domicilio y se someterán a jurisdicción de jueces y tribunales a cuidad xx Xxxxx, señalando las direcciones consignadas en el presente Contrato, con sus domicilios donde deben efectuarse todas las notificaciones, citaciones, avisos y demás comunicaciones. Este aviso podrá variarse previo aviso dado por Carta Notarial a la otra parte contratante, sin cuyo requisito no surtirán ningún efecto legal.

En aplicación del D.S. Nº 083-2004-PCM del Texto Único Ordenado de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, queda expresamente establecido que las garantías sobre las características de la obra ejecutarse en función de las Normas Técnicas aplicables a dicho Proyecto, la responsabilidad del Contratista y del Inspector o Supervisor de Obra será no menor de cinco (07) años bajo responsabilidad penal.

Para los efectos del presente Contrato, las partes señalan las direcciones que figuran en la introducción del presente contrato, lugar donde se le cursarán válidamente las notificaciones xx xxx.

En señal de conformidad ambas partes enteradas de las disposiciones contenidas en el presente, las aceptan y ratifican en todo su contenido, comprometiéndose a su fiel y estricto cumplimiento.

Paracas,...... 2007.

POR LA MUNICIPALIDAD: POR EL CONTRATISTA:

ALCALDE REPRESENTANTE LEGAL

_________________________________________________________________________________________

OBRA: “XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXX, XXXXXXXX XX XXXXXXX – PISCO – ICA”

Document Metadata

Table of Contents

Contract

FECHA

LUGAR

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE

Document Metadata