PLIEGO

UNIÓN CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. PLANTA CHIMBORAZO

CÓDIGO DEL PROCESO: PEGN-UCEM-PCH-23-15

Objeto de Contratación:

“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES CELDAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN”

Riobamba, 09 xx xxxxx del 2015

ÍNDICE

SECCIÓN I INVITACIÓN

SECCIÓN II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

2.1.- Objeto de la contratación 2.2.- Propósito y alcance

2.3.- Descripción de la adquisición 2.4.- Ámbito de aplicación

2.5.- Inhabilidades

2.6.- Resolución de inicio

2.7.- Preguntas, respuestas y aclaraciones 2.8.- Cancelación del procedimiento

2.9.- Apertura de la oferta 2.10.- Causas de rechazo

2.11.- Convalidación de errores de forma 2.12.- Declaratoria de procedimiento desierto 2.13.- Adjudicación y notificación

2.14.- Adjudicatario fallido 2.15.- Proyecto del contrato

SECCIÓN III CONDICIONES GENERALES

3.1 Condiciones Generales

3.2 Vigencia de la oferta

3.3 Precio de la oferta

3.4 Cronograma del proceso

3.5 Forma de presentar la oferta

3.6 Modificación de los pliegos

SECCIÓN IV CONDICIONES ESPECÍFICAS

4.1 Requisitos Mínimos

4.2 Método de evaluación

4.3 Forma de entrega

4.4 Forma de pago

4.5 Plazo de entrega

4.6 Presupuesto Referencial

4.7 Garantías

4.8 Tipo de Adjudicación

4.9 Reajuste de precios

SECCIÓN V FORMULARIOS

Formulario No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO Formulario No. 2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE

Formulario No. 3 OFERTA ECONÓMICA

Formulario No. 4 DECLARACIÓN DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO

Formulario No. 5 SITUACIÓN FINANCIERA

Formulario No. 6 FORMULARIO PARA IDENTIFICACION DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIO(S) DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE

SECCIÓN VI PROYECTO DE CONTRATO

“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES CELDAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN”

CÓDIGO DEL PROCESO: PEGN-UCEM-PCH-23-15

SECCIÓN I INVITACIÓN

De acuerdo con el Pliego elaborado para el objeto de esta contratación en concordancia al Art. 21 Contratación Mediante Proformas del Reglamento del Giro Específico del Negocio para la Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras y Prestación de Servicios incluidos los de Consultoría para Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. y aprobado por la Ing. Xxxxx Xxxx Gerente General de Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M., se invita a oferentes a que presenten su oferta para los “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES CELDAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN”.

El Presupuesto Referencial es USD 350 000,00 (Trescientos cincuenta mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir el IVA.

El plazo para la entrega de las celdas es de 190 días calendario contados a partir de la entrega del anticipo (previa entrega de las garantías), la interconexión al sistema se realizará de acuerdo a la disponibilidad de Planta en un plazo no mayor a 12 meses luego de la entrega de las celdas.

La forma de pago será:

• 60% del monto contractual, en calidad de anticipo a la firma del contrato y presentación de garantías.

• 30% una vez que se entregue las celdas en Planta Industrial a satisfacción del Administrador del Contrato y firmado el Acta entrega recepción provisional.

• 10% después de 15 días de la puesta en marcha y pruebas en condiciones normales de operación a satisfacción del Administrador del Contrato y luego de firmar el Acta de entrega recepción definitiva.

Las condiciones generales de esta invitación son las siguientes:

1.- El oferente invitado deberá estar inscrito y habilitado como proveedor en el Registro Único de Proveedores (RUP) conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

2.- Si el invitado, luego del análisis xxx xxxxxx detecta un error, omisión, inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte del mismo, podrá formular preguntas a la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo a través del correo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, para este efecto se realizará una Audiencia de preguntas y aclaraciones entre los oferentes invitados y la Unión Cementera Nacional UCEM

C.E.M. Planta Chimborazo donde se absolverá todas las dudas que se hubieren generado, tanto por el correo electrónico como las expuestas al momento de efectuarse la Audiencia. Ésta se realizará el día límite establecido en el cronograma del proceso a las 11h00 en las instalaciones de Gerencia Técnica – Dpto. Mantenimiento Eléctrico, ubicado en la Xxxxxxxxxxxx xxx Xx 00 xxx x xx xxxxx, Xxx Xxxx, Xxxxxxxx.

3.- Las Ofertas Técnica y Económica se presentarán en un sobre único en el Departamento de Adquisiciones de UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. PLANTA CHIMBORAZO,

ubicada en el Edificio Administrativo calles Primera Constituyente y Brasil ciudad de Riobamba, hasta la hora y día especificado en el cronograma xxx xxxxxx. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas técnicas.

4.- La evaluación de la propuesta se realizará en función del cumplimiento de los parámetros establecidos en los términos de referencia y posteriormente de cumplir los requerimientos se procederá a la adjudicación.

5.- En ningún caso, los participantes tendrán derecho a reparación o indemnización alguna en caso de que se cancele o se declare desierto el presente proceso de contratación.

Xxxxxxxx, 00 xx xxxxx del 2015

Ing. Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx

GERENTE GENERAL

UNIÓN CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.

“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES CELDAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN”

CÓDIGO DEL PROCESO: PEGN-UCEM-PCH-23-15

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

2.1.- Objeto de la contratación

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES CELDAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN.

2.2.- Xxxxxxxxx y Alcance:

Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal seleccionar la oferta más conveniente para los ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES CELDAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN.

2.3.- Descripción de la Adquisición:

ANTECEDENTES

UNION CEMENTERA NACIONAL - PLANTA CHIMBORAZO, con el objetivo de suministrar energía eléctrica a la Planta Industrial posee 3 celdas en media tensión de entrada/salida y sincronización para puesta en paralelo entre la energía eléctrica de la Empresa Eléctrica Riobamba (EERSA) y la Central de Generación Hidroeléctrica de Chimborazo. Las celdas mencionadas fueron instaladas en los años 1960, por lo que han cumplido su vida útil.

JUSTIFICACIÓN

Actualmente las celdas de media tensión y protecciones de la subestación de sincronización con más de 50 años de operación continua han cumplido la vida útil de servicio, toda vez que en los últimos meses se ha venido teniendo inconvenientes con las maniobras para la sincronización y calibración de las protecciones. Por esta razón es necesario reemplazarlas para dar mayor confiabilidad al suministro de energía eléctrica a la Planta Industrial.

2.4.- Ámbito de aplicación: La presente contratación se regirá por el procedimiento de régimen especial, fundamentado en lo dispuesto en el artículo 103, 104 y 105 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

2.5.- Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades generales y especiales, de acuerdo a los artículos 62, 63 de la LOSNCP y 110, 111 del Reglamento General de la LOSNCP.

De manera obligatoria, los oferentes deberán llenar el formulario establecido en la Resolución INCOP No. 037-09, de 27 de noviembre de 2009.

2.6.- Resolución de inicio: La máxima autoridad de la Unión Cementera Nacional UCEM

C.E.M. Planta Chimborazo o su delegado emitirá una resolución motivada, señalando los motivos que le facultan acogerse al régimen especial y dispondrá el inicio del procedimiento. Esta resolución se publicará en el portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx .

2.7.- Preguntas, respuestas y aclaraciones: Publicada la invitación al proceso de contratación, el oferente invitado que luego del análisis xxx xxxxxx detecta un error, omisión, inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte del mismo, podrá formular preguntas a la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo a través del correo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, para este efecto se realizará una Audiencia de preguntas y aclaraciones entre los oferentes invitados y la Unión Cementera Nacional UCEM

C.E.M. Planta Chimborazo donde se absolverá todas las dudas que se hubieren generado, tanto por el correo electrónico como las expuestas al momento de efectuarse la Audiencia. Ésta se

realizará el día límite establecido en el cronograma del proceso a las 11h00 en las instalaciones del Dpto. de Mantenimiento Programado, ubicado en la Xxxxxxxxxxxx xxx Xx 00 xxx x xx xxxxx, Xxx Xxxx, Xxxxxxxx.

2.8.- Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la invitación y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas técnicas, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP.

2.9.- Apertura de la oferta: Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo una hora después del término límite para la presentación de la oferta, iniciará su evaluación, para lo cual abrirá los sobres presentados físicamente y evaluará tanto la oferta técnica como la económica, en función del cumplimiento de los parámetros establecidos en el pliego.

2.10.- Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta Técnica, la Comisión Técnica rechazará una oferta por las siguientes causas:

2.10.1 Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales, específicas, especificaciones técnicas y formularios de estos pliegos.

2.10.2 Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello.

2.10.3 Cuando las ofertas contengan errores no convalidables.

2.10.4 Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en los pliegos, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato.

2.10.5 Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas cuando no puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP.

Una oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare falsedad o adulteración de la información presentada.

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas, Xxxxxx oferente podrá intervenir con más de una oferta.

2.11.- Convalidación de errores de forma: De acuerdo a lo establecido en el artículo 24 numeral 4 del Reglamento de Giro Especifico del Negocio: realizada la apertura del sobre, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por los oferentes a pedido de UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. PLANTA CHIMBORAZO, dentro del término de 2 a 5

días contados a la fecha de notificación, fijados por la comisión técnica.

2.12.- Declaratoria de procedimiento desierto: El procedimiento será declarado desierto antes de la adjudicación en los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP reformado.

2.13.- Adjudicación y notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, con base en el resultado de la evaluación de las ofertas técnicas y económicas, adjudicará el contrato a la propuesta más conveniente para los intereses institucionales, y represente las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección, conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución motivada y con sujeción al contenido de la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto.

Por la naturaleza de la contratación la adjudicación será total.

La notificación de la adjudicación realizada en los términos antes referidos, se la realizará a través del Portal Institucional del SERCOP.

2.14.- Adjudicatario Fallido: Se aplicara conforme el artículo 35 de la LOSNCP y artículo 6 del segundo suplemento del Registro Oficial de fecha 14 de octubre de 2013.

2.15.- Proyecto de Contrato: Notificada la adjudicación, dentro del término de 15 días contados a partir de la misma, se procederá a la suscripción del contrato, es decir, a partir de la fecha en la cual la entidad contratante haya publicado en el Portal Institucional del SERCOP la Resolución correspondiente, la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo suscribirá el contrato que es parte integrante de este pliego, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de en su Reglamento General.

Nota:

1.- Se indica a todas las personas jurídicas que para participar en este proceso de contratación deberán obligatoriamente acatarse a la disposición emitida por el INCOP, en la Resolución INCOP-No. RE-082-2013 y Resolución INCOP-No. RE-093-2013, en referencia a las reglas de participación para la contratación de obras, bienes y servicios incluidos los de consultoría.

2.- Se indica a todos los oferentes que para participar en este proceso de contratación deberán obligatoriamente acatarse a la disposición emitida por el INCOP, en la Resolución INCOP- No.RE-089-2013 y RE-096-2013, en referencia a las reglas de participación para la priorización de las ofertas de bienes, servicios y obras de origen ecuatoriano en los procedimientos de contratación pública.

“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES CELDAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN”

CÓDIGO DEL PROCESO: PEGN-UCEM-PCH-23-15

SECCIÓN III CONDICIONES GENERALES

3.1 Condiciones Generales:

1. El oferente invitado deberá estar inscrito y habilitado como proveedor en el Registro Único de Proveedores (RUP) conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

2. Si el invitado, luego del análisis xxx xxxxxx detecta un error, omisión, inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte del mismo, podrá formular preguntas a la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo a través del correo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, para este efecto se realizará una Audiencia de preguntas y aclaraciones entre los oferentes invitados y la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo donde se absolverá todas las dudas que se hubieren generado, tanto por el correo electrónico como las expuestas al momento de efectuarse la Audiencia. Ésta se realizará el día límite establecido en el cronograma del proceso a las 11h00 en las instalaciones de Gerencia Técnica – Dpto. Mantenimiento Eléctrico, ubicado en la Panamericana sur Km 14 vía a la xxxxx, San Xxxx, Riobamba.

3. Las Ofertas Técnica y Económica se presentarán en un sobre único en el Departamento de Adquisiciones de UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. PLANTA CHIMBORAZO, ubicada en el Edificio Administrativo calles Primera Constituyente y Brasil ciudad de Riobamba, hasta la hora y día especificado en el cronograma xxx xxxxxx. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas técnicas.

4. La evaluación de la propuesta se realizará en función del cumplimiento de los parámetros de calificación para el presente proceso y posteriormente de cumplir los requerimientos se procederá a la adjudicación.

5. En ningún caso, los participantes tendrán derecho a reparación o indemnización alguna en caso de que se cancele o se declare desierto el presente proceso de contratación.

3.2 Vigencia de la oferta: La oferta se entenderá vigente hasta 60 días, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.

3.3 Precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir todas las actividades y costos necesarios para que el oferente entregue el bien objeto de la contratación en cumplimiento de los términos de referencia, a plena satisfacción de la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo.

El precio ofertado por el proveedor invitado es de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

El valor ofertado no deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado –IVA-.

3.4 Cronograma del proceso: El cronograma que regirá el proceso será el siguiente:

CONCEPTO	DÍA	HORA
Fecha de Publicación	14-04-2015	11H00
Fecha límite de Audiencia de Preguntas y Aclaraciones	17-04-2015	14h00
Fecha Límite de Entrega de Ofertas técnica y económica	23-04-2015	11h00
Fecha de Apertura de Ofertas	23-04-2015	12h00
Fecha Estimada de Adjudicación	27-04-2015	12h00

El término para la convalidación de errores será de 2 días.

Cronograma de convalidación de errores:

En caso de abrirse un término para convalidar errores, se reprogramará el cronograma del proceso en función del término concedido a los oferentes. El nuevo cronograma se publicará en la página web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx .

Convalidación de errores	24-04-2015	15h00
Respuesta de convalidación de errores	28-04-2015	15h00
Fecha límite de Resultados	30-04-2015	15h00
Fecha Estimada de Adjudicación	02-05-2015	15h00

3.5 Forma de presentar la oferta: El oferente presentará en un sobre único, la oferta técnica y económica incluyendo la información que se determina en los formularios que constan en la sección V. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita se presentará en un sobre único en el Departamento de Adquisiciones de UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. PLANTA CHIMBORAZO, hasta la fecha y hora indicadas en la invitación.

Los documentos que contiene la oferta deberán estar foliados y rubricados por el proveedor, representante legal o procurador común.

El sobre se cerrará con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de su apertura oficial.

3.5.1. Oferta técnica: A la oferta técnica se adjuntarán obligatoriamente los siguientes formularios:

• Carta de Presentación y Compromiso (Formulario No.1)

• Datos Generales del Oferente (Formulario No.2)

• Oferta Económica (Formulario No.3)

• Declaración del Valor Agregado Ecuatoriano (Formulario No. 4)

• Situación financiera (Formulario No. 5)

• Formulario para identificación del socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes (Formulario No. 6)

3.5.2 Oferta económica: La oferta económica se presentará desglosado en el Formulario No 3 Componente de los bienes/servicios ofertados.

La carátula del sobre único de la oferta será la siguiente:

UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. PLANTA CHIMBORAZO

GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO

“CÓDIGO DEL PROCESO: PEGN-UCEM-PCH-23-15” SOBRE UNICO

Ing. Xxxxx Xxxx Xxxxxxx GERENTE GENERAL

UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.

Presente

PRESENTADA POR

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción.

El Departamento de Adquisiciones de Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo, recibirá la oferta técnica y económica en el mismo sobre, conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.

3.6 Modificación de los Pliegos: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado podrán emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares de los pliegos, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el Portal Institucional del SERCOP, hasta el término máximo de responder preguntas.

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva. Todo cambio será publicado en el Portal Institucional y podrá realizarse hasta la fecha límite de la etapa para contestar las preguntas y realizar aclaraciones así como en la etapa de calificación de participantes.

“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES CELDAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN”

CÓDIGO DEL PROCESO: PEGN-UCEM-PCH-23-15

4.1 Requisitos Mínimos:

SECCIÓN IV CONDICIONES ESPECÍFICAS

• Presentar todos los formularios descritos en la SECCIÓN V debidamente elaborados y suscritos.

• El oferente invitado deberá estar inscrito y habilitado como proveedor en el Registro Único de Proveedores (RUP) conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

• La Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. verificará que el patrimonio del oferente (Aplicable para personas jurídicas) sea igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP. De acuerdo a lo establecido en la RESOLUCIÓN INCOP No. RE-2013-000082, Art. 1 literal

c. “En caso de personas jurídicas la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la siguiente relación con el presupuesto referencial del procedimiento de contratación”. Para el caso deberán presentar la Declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio xx Xxxxxx Internas SRI (Formulario 101).

• Presentar el formulario N° 4 Declaración del Valor Agregado Ecua xxxxxxx xxx xxxxxx. La Entidad Contratante deberá verificar si alguno o algunos o todos los oferentes cumplen con el porcentaje mínimo sectorial ecuatoriano, determinado por el SERCOP. Sólo él o los participantes que cumplen con el porcentaje de mínimo sectorial ecuatoriano continuarán en el procedimiento. Únicamente en el caso de que ninguna de las ofertas presentadas cumpliera el porcentaje mínimo sectorial ecuatoriano, la Entidad Contratante considerará y analizará las ofertas que se hubieren presentado.

• El oferente deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas, datos técnicos y demás condiciones de los equipos solicitados de acuerdo a las tablas descritas en características técnicas

• Especificaciones Técnicas

CONDICIONES DE SERVICIO UBICACIÓN.

Lugar: Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxx Xxxx Xxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxxxx Altitud: 3000 m.s.n.m

Precipitación anual: 566.1 mm suma anual Humedad relativa: 77% valor anual Temperatura promedio: 12.8 ºC

Zona sísmica: IV factor z: 0,4 g

A las especificaciones de sitio indicadas anteriormente hay que tomar en cuenta que la temperatura ambiente considerada en el dimensionamiento de equipos nunca podrá ser inferior a 40 ° C, conforme a las normas de la IEC o NEMA/ANSI

Los proveedores deben tener muy en cuenta el hecho de que una planta de cemento tiene un entorno ambiental muy agresivo.

Voltaje en Media Tensión: 3 fases, 4.16KV; 60 Hz Voltajes de Control: 120; 220 VAC, 125 VDC.

Las siguientes son condiciones que deberán cumplir todos los equipos ofertados:

NORMAS

El Switchgear deberán satisfacer las recomendaciones dadas en la última edición de las siguientes normas:

IEC 62271-200 / EN 62271-200 “HV AC metal-enclosure switchgear”. IEC 62271-105 / EN 62271-105 “HV AC circuit breakers”.

IEC 60470 “current transformer”; IEC 60044-1 “Voltage transformers”. IEC 61243-5 “Protection against accidental contact”

GARANTÍAS DE REPUESTOS

INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA:

La instalación, conexión, configuración, pruebas y puesta en marcha en sitio estará a cargo del proveedor.

Los cubículos serán instalados por personal calificado. En caso de requerirse, el proveedor estará en capacidad de proporcionar todos los servicios necesarios, de entrenamiento del personal para la instalación, conexión, configuración, pruebas y puesta en marcha en sitio.

El proveedor entregará una lista de repuesto de emergencia y garantizará el suministro en el mercado de los repuestos por al menos 10 años.

La puesta en marcha de una unidad funcional debe ser simple y rápida. Todos los documentos necesarios para el funcionamiento serán suministrados por el proveedor de los cubículos.

La puesta en marcha de las celdas se realizara en coordinación con la Gerencia Técnica y el Dpto. Mantenimiento Eléctrico.

Las celdas a ofertar van acopladas a nivel xx xxxxx a las celdas existentes que están ubicadas actualmente en la subestación principal de 5MVA.

AJUSTE DE PARÁMETROS:

Los únicos ajustes requeridos durante la puesta en marcha de una unidad funcional serán los ajustes de los parámetros de las protecciones y las alarmas de la unidad de control y medida que serán realizados por el Proveedor.

Los ajustes podrán ser realizados en forma local por medio de una consola, por medio de un PC, o por medio de una interfase de comunicación.

PRUEBAS:

Para reducir el tiempo de puesta en marcha, los cubículos requeridos se diseñarán y fabricarán de tal manera que la puesta en marcha de cada unidad funcional no requiera comprobación individual de cada unidad de protección y medida.

Las pruebas por el proveedor estarán limitadas a:

Verificación de los ajustes de los parámetros por lectura directa.

Verificación de las conexiones de los sensores de corriente y voltaje por inyección secundaria utilizando borneras de prueba.

Verificación de la medida de corriente residual y voltaje para configuraciones que usan esos valores. Verificación del cableado de las entradas/salidas lógicas.

Operación del interruptor o contactor por medio del pulsador. Verificación del cableado de los pilotos.

No se aceptará ninguna otra configuración que requiere otros procedimientos de prueba.

PRUEBAS DE FÁBRICA:

Las pruebas que deben realizar el Proveedor deben cumplir los cubículos son de acuerdo a las normas IEC:

Pruebas internas exhaustivas (mecánicas, eléctricas, funcionales, operacionales) a cada celda y tablero.

Verificación funcional. Pruebas Mecánicas.

Verificación de enclavamientos mecánicos.

Prueba de Tensión aplicada individual por tablero, a los circuitos de baja tensión. Prueba de aislamiento individual (Megger).

Pruebas de iluminación, calefacción y tomas de servicios auxiliares. Pruebas operacionales de la parte de control y protección.

Operación mecánica.

Las pruebas en fabrica FAT se realizarán con la presencia de un técnico de UCEM Xxxxxx Xxxxxxxxxx, por lo que el Contratista informará la ejecución de las mencionadas pruebas con 30 días de anticipación.

ALCANCE SUMINISTRO ELÉCTRICO:

- Suministro, instalación y puesta en marcha de una celda de entrada para protección xx xxxxxx PIX, 17,5 kV, 2000A, 25 kA, interruptor extraíble, relé Micom P141, con medidor power logic PM810, Puerto de comunicación (Celda CT3).

- Suministro, instalación y puesta en marcha de una celda de entrada transformador desde le Hidreléctrica PIX, 17,5 kV, 1250A, 25 kA, interruptor extraíble, relé Micom 141, con medidor power logic PM810, Puerto de comunicación (Celda CT2).

- Suministro, instalación y puesta en marcha de una celda de salida, de sincronismo y PT’s para sincronizar las dos celdas: CT1 y CT2.

- Movimiento, instalación y puesta en marcha de la celda CT1 (S1M1) que es una celda existente PIX de entrada 17,5 kV, 2000A, 25 kA, interruptor extraíble, relé Micom P642, con medidor power logic PM810, que fue instalada el año 2013. Esta celda se moverá de sitio para ser acoplada a la celda CT2.

- El sincronismo será semi-automático, es decir que los controles de voltaje y corriente se hará manual, pero cuando se dé el sincronismo cierre el interruptor automáticamente, esto para cualquier de las dos celdas, además cualquiera de las dos celdas debe poder cerrar en barra muerta, con las debidas protecciones e interlooking.

- Cambio de transformadores de Potencial de la celda existente CT1

- Commisioning con técnico especialista de fábrica que verifique y certifique los cambio de los transformadores de potencial en la celda CT1, el sincronismo y la opción de ingreso en barra muerta.

- Suministro e instalación de cable 500 MCM XLP 15kV, MV-90 100% Tape Shield, conductor de cobre. Dos corridas por fase entre transformador de Hidroeléctrica hasta celda de entrada de Hidroeléctrica, y Cuatro corridas por fase desde la ceda de entrada de Sincronismo y la celda CT3; incluye puntas terminales y terminales de compresión. El proveedor puede utilizar los cables existentes en la planta y el restante debe suministrar.

LÓGICA DE SINCRONISMO:

La lógica de sincro-check de las celdas CT1 Y CT2 sería:

- El interruptor de CT1 debe cerrar automáticamente solo si se dan las condiciones de sincronismo con la barra de las celdas, previa a una orden de sincronismo.

- El interruptor de CT2 debe cerrar automáticamente solo si se dan las condiciones de sincronismo con la barra de las celdas. previa a una orden de sincronismo.

- CT1 debe tener la opción de cerrarse en barra muerta manualmente con las condiciones siguientes:

• Interruptor de CT2 esté abierto

• Interruptor de CT3 esté abierto.

• No exista presencia de voltaje en las tres fases de las barras de las celdas.

- CT2 debe tener la opción de cerrarse en barra muerta manualmente con las condiciones siguientes:

• Interruptor de CT1 esté abierto.

• Interruptor de CT3 esté abierto.

• No exista presencia de voltaje en las tres fases de las barras de las celdas.

ALCANCE OBRA CIVIL:

- Derrocar pared existente de aproximadamente 8,0 metros de largo x 3,6 metros de altura.

- Construcción xx xxxxxxxxx con hormigón xxxxxxx de 0,6 m de profundidad y un total de 7,0 m de longitud aproximado, desde las trincheras existentes hacia la nueva ubicación de las celdas.

- Nivelación del cuarto del fondo al nivel del cuarto de celdas existentes y fundido de piso de hormigón + colocación de cerámica en el piso de aproximadamente un área de 3,60 x 8 m

- Pintura xx xxxxxxx

- Instalación de luminarias

ENTREGABLES DEL PROCESO

Documentación del cumplimiento de pruebas tipo y pruebas de rutina Planos de As-Built

EQUIPO TÉCNICO:

El Proveedor ejecutará el Servicio de Instalación, configuración y puesta en marcha de las tres celdas con personal calificado por lo que participara como mínimo con el siguiente Equipo Técnico:

• Superintendente de Proyecto o similar que tenga experiencia como Contratista de obra o

fiscalizador de proyectos similares por las de 3 años en los últimos 10 años.

• 2 técnicos especialista en Celdas Eléctricas que acrediten su participación en trabajos similares por más de 3 años.

• Personal que amerite para cumplir con el objeto contractual.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y TIEMPO DE ENTREGA:

El Oferente entregará el detalle del cronograma donde propongan el menor tiempo de ejecución.

DIAGRAMA UNIFILAR REFERENCIAL

CARACTERISTICAS TECNICAS UNA CELDA ELÉCTRICA DE ENTRADA 2000 A (1)
	I.-	ENTRADA
	II.-	CT3
	ITEM	CARACTERISTICAS	UNIDAD	SOLICITUD	OFERTA
	1	Fabricante		Indicar
	2	Enclavamiento		Si
	3	País de Origen		Indicar
	4	Dimensiones (largoxanchoxalto)	mm	Indicar
	5	Tensión Nominal	kV	15-17.5
	6	Tensión de operación	kV	4.16
	7	Clase de Aislamiento - BIL (3000 m.s.n.m)	kV	60
	8	Corriente Nominal Barras	A	2000
	9	Instalación	Int/Ext	Int.
	10	Barra Auxiliar	Si/No	No
	11	Cumple Especificación Sísmica		CEI 00000-00-0: Clase 2
	12	Construcción Celdas		Metalclad
	13	Grado de Protección Celdas	IP	3X
	14	A prueba de Arco Interno	Si/No	Si
	15	Color		Ral 7035
		Barras
	16	Capacidad corriente nominal (indicar por celda)	A	2000
	17	Tipo Aislamiento: Aire (AIS)/Gas(GIS)	AIS/GIS	AIS
		Celdas
		Características del Interruptor de la Celda
	18	Fabricante		Indicar
	19	Modelo		Indicar
	20	Norma de fabricación		IEC 62271-100
	21	Corriente nominal	A	2000
	22	Corriente Cortocircuito	kA/s	25KA / 3s
	23	Medio de extinción	Vacío/SF 6	Vacío
	24	Motor resorte	Si/No	Si
	25	Secuencia de Operación		O-0.3s-CO-15s-CO
	26	Numero de Contactos	NA/NC	4/4
		Características Seccionador de Puesta a Tierra	Si/No	No
	27	Fabricante		Indicar
	28	Modelo		Indicar
	00	Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	kA	25
		Características Transformador de Corriente	Si/No
	30	Modelo		indicar
	31	Xxxxxxxxx Xxxxxxx	X	0000
	00	Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	kA	12
	33	Relación		2000:5
	34	Cantidad de Núcleos	Cantidad	1
	35	Clase de precisión		5P20/0,5
		Características Transformador de Tensión	Si/No
	36	Cantidad		1 por fase
	37	Cantidad de Núcleos		1
	38	Modelo		Indicar
	39	Extraíbles		Si
	40	Relación		4160 :120
	41	Clase de precisión		3P/0,5

		Entrada Cables de poder
	42	Terminales		4
	43	Cantidad y Sección por Fase		4x500MCM
	44	Repuestos Recomendados	Si/No	No
	45	Información técnica adicional	Si/No	Si

	I.	PROTECCIONDE SOBRECORRIENTE
	ITEM	DESCRIPCION	UND	REQUERIDO
	46	Fabricante		Indicar
	47	País		Indicar
	48	Norma		IEC 60255
		Tensión Auxiliar		120
	49	Tensión asignada x.x.	X	000
	00	Xxxxxx xx xxxxxxx para operación	%	80-140
	51	Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
	00	Corriente asignada	A	1 y 5
	53	Xxxxxxxx xx xxxxxxx		000
	00	Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx)	V	100-300
	55	Frecuencia Asignada	Hz	60
	56	Auto monitoreo Continuo		Si
	57	Autodiagnóstico cíclico programado		Si
	58	Prueba Automática periódica		Si
	59	Tiempo medio entre fallas (MTBF)	Dias
	60	Tecnología (analógica/digital/numérica)		Digital
	61	Entradas Digitales		Si
	62	Cantidad mínima		8
	63	Voltaje DC	V	0-250
	64	Salidas Digitales		Si
	65	Cantidad mínima		6
	66	Voltaje DC	V	0-300
	67	Contactos para disparo de interruptores
	68	Cantidad mínima		4
	69	Voltaje DC	V	0-300
	70	Protocolos de Comunicación		Modbus/TCP/IP multifuncional/profibus
	71	Comunicación Serial		Si
	72	Local-mantenimiento		Si
	73	Listado de eventos		Si
	74	Cantidad mínima de eventos		250
	75	Registro grafico xx xxxxxx		Si
	76	Protecciónes		50,51,57,50N,51N,67N,64 ,51V,46,49,37,27,59,47,81 ,50BF
UNA XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX 0000 X (1)
	I.-	ENTRADA
	II.-	CT2
	ITEM	CARACTERISTICAS	UNIDAD	SOLICITUD	OFERTA
	1	Fabricante		Indicar
	2	Enclavamiento		Si
	3	País de Origen		Indicar
	4	Dimensiones (largo x ancho x alto)	mm	Indicar
	5	Tensión Nominal	kV	15-17.5

6	Tensión de operación	kV	4.16
7	Clase de Aislamiento - BIL (3000 m.s.n.m)	kV	60
8	Corriente Nominal Barras	A	2000
9	Instalación	Int/Ext	Int.
10	Barra Auxiliar	Si/No	No
11	Cumple Especificación Sísmica		CEI 00000-00-0: Clase 2
12	Construcción Celdas		Metalclad
13	Grado de Protección Celdas	IP	3X
14	A prueba de Arco Interno	Si/No	Si
15	Color		Ral 7035
	Barras
16	Capacidad corriente nominal (indicar por celda)	A	2000
17	Tipo Aislamiento: Aire (AIS)/Gas(GIS)	AIS/GIS	AIS
	Celdas
	Características del Interruptor de la Celda
18	Fabricante		Indicar
19	Modelo		Indicar
20	Norma de fabricación		IEC 62271-100
21	Corriente nominal	A	1250
22	Corriente Cortocircuito	kA/s	25KA / 3s
23	Medio de extinción	Vacío/SF 6	Vacío
24	Motor resorte	Si/No	Si
25	Secuencia de Operación		O-0.3s-CO-15s-CO
26	Numero de Contactos	NA/NC	4/4
	Características Seccionador de Puesta a Tierra	Si/No	No
27	Fabricante		Indicar
28	Modelo		Indicar
00	Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	kA	25
	Características Transformador de Corriente	Si/No
30	Modelo		indicar
31	Xxxxxxxxx Xxxxxxx	X	0000
00	Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	kA	12
33	Relación		2250:5
34	Cantidad de Núcleos	Cantidad	1
35	Clase de precisión		5P20/0,5
	Características Transformador de Tensión	Si/No
36	Cantidad		1 por fase
37	Cantidad de Núcleos		1
38	Modelo		Indicar
39	Extraíbles		Si
40	Relación		4160 :120
41	Clase de precisión		3P/0,5
	Entrada Cables de poder
42	Terminales		4
43	Cantidad y Sección por Fase		3x500MCM
44	Repuestos Recomendados	Si/No	No
45	Información técnica adicional	Si/No	Si

I.	PROTECCIONDE SOBRECORRIENTE
ITEM	DESCRIPCION	UND	REQUERIDO
46	Fabricante
47	País

	48	Norma		IEC 60255
		Tensión Auxiliar		120
	49	Tensión asignada x.x.	X	000
	00	Xxxxxx xx xxxxxxx para operación	%	80-140
	51	Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
	00	Corriente asignada	A	1 y 5
	53	Xxxxxxxx xx xxxxxxx		000
	00	Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx)	V	100-300
	55	Frecuencia Asignada	Hz	60
	56	Auto monitoreo Continuo		Si
	57	Autodiagnóstico cíclico programado		Si
	58	Prueba Automática periódica		Si
	59	Tiempo medio entre fallas (MTBF)	Dias
	60	Tecnología (analógica/digital/numérica)		Digital
	61	Entradas Digitales		Si
	62	Cantidad mínima		8
	63	Voltaje DC	V	0-250
	64	Salidas Digitales		Si
	65	Cantidad mínima		6
	66	Voltaje DC	V	0-300
	67	Contactos para disparo de interruptores
	68	Cantidad mínima		4
	69	Voltaje DC	V	0-300
	70	Protocolos de Comunicación		Modbus/TCP/IP multifuncional/profibus
	71	Comunicación Serial		Si
	72	Local-mantenimiento		Si
	73	Listado de eventos		Si
	74	Cantidad mínima de eventos		250
	75	Registro grafico xx xxxxxx		Si
	76	Protecciónes		50,51,57,50N,51N,67N, 64,51V,46,49,37,27,59, 47,81,50BF
UNA CELDA ELÉCTRICA DE SALIDA Y SINCRONISMO (1)
	I.-	ENTRADA
	II.-	Sincronismo
	ITEM	CARACTERISTICAS	UNIDAD	SOLICITUD	OFERTA
	1	Fabricante		Indicar
	2	Enclavamiento		Si
	3	País de Origen		Indicar
	4	Dimensiones (largo x ancho x alto)	mm	Indicar
	5	Tensión Nominal	kV	15-17.5
	6	Tensión de operación	kV	4.16
	7	Clase de Aislamiento - BIL (3000 m.s.n.m)	kV	60
	8	Corriente Nominal Barras	A	2000
	9	Instalación	Int/Ext	Int.
	10	Barra Auxiliar	Si/No	No
	11	Cumple Especificación Sísmica		CEI 00000-00-0: Clase 2
	12	Construcción Celdas		Metalclad
	13	Grado de Protección Celdas	IP	3X

14	A prueba de Arco Interno	Si/No	Si
15	Color		Ral 7035
	Características Transformador de Tensión	Si/No
16	Cantidad		1 por fase
17	Cantidad de Núcleos		1
18	Modelo		Indicar
19	Extraíbles		No
20	Relación		4160 :120
21	Clase de precisión		3P/0,5
	Entrada Cables de poder
22	Terminales		4
23	Cantidad y Sección por Fase		4x500MCM
24	Repuestos Recomendados	Si/No	No
25	Información técnica adicional	Si/No	Si

Aquella oferta que cumpla integralmente con los parámetros mínimos, pasará a la etapa de calificación, caso contrario será descalificada.

4.2 Método De Evaluación

De manera general, la evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Se revisará que las ofertas presentadas cumplan con los requisitos mínimos, evaluando tanto la propuesta técnica como la económica en función de los parámetros de calificación previstos en el pliego, los que deberán ser objetivos.

El oferente, para ser considerado, deberá cumplir bajo los siguientes parámetros:

PARÁMETRO	PUNTAJE (no aplica si es cumple / no cumple)
OFERTA ECONOMICA	40
EQUIPO TÉCNICO	10
EXPERIENCIA DEL EQUIPO TECNICO	20
VALOR AGREGADO NACIONAL	10
PROGRAMACION Y METODOLOGIA	20
TOTAL	100

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN PARÁMETRO 1

OFERTA ECONÓMICA (40 puntos)

METODOLOGÍA PARÁMETRO 1

Se asignará con 40 puntos a la oferta económica más baja con relación al presupuesto referencial, a las demás ofertas se les puntuará aplicando una regla de tres tomando como base la oferta económica más baja.

PARÁMETRO 2

EQUIPO TÉCNICO (10 puntos)

METODOLOGÍA PARÁMETRO 2

Superintendente de proyecto (5 puntos):

Se asignará 5 puntos al oferente que mediante documentos garantice la participación de un superintendente de proyecto

Técnico especialista en Celdas Eléctricas (5 puntos):

Se asignará 5 puntos al oferente que mediante documentos garantice la participación de 2 técnicos especialistas en Instalación de Celdas Eléctricas

PARÁMETRO 3

EXPERIENCIA EQUIPO TÉCNICO (20 puntos)

METODOLOGÍA PARÁMETRO 3

Experiencia Superintendente de proyecto (10 puntos):

Se asignará 10 puntos a la experiencia acreditada del superintendente como fiscalizador de proyectos similares, para lo cual deberá presentar 2 certificados de experiencia de los últimos 5 años, y se calificará con 5 puntos a cada certificado.

Experiencia Técnicos especialistas en Celdas Eléctricas (10 puntos):

Se asignará 10 puntos a la experiencia acreditada de los 2 técnicos especialistas en Instalación de Celdas Eléctricas y proyectos similares, para lo cual deberá presentar 2 certificados de experiencia de los últimos 5 años, y se calificará con 5 puntos a cada certificado.

PARÁMETRO 4

VALOR AGREGADO NACIONAL (10 puntos)

METODOLOGÍA PARÁMETRO 4

Se calificará con 10 puntos al oferente que presente el mayor porcentaje del Valor Agregado Ecuatoriano de acuerdo a lo estipulado en la resolución INCOP No RE -2013-000089 e INCOP No RE-2013-0000096, y se aplicará regla de tres para las demás ofertas tomando como base el mayor % xx Xxxxxxxx Ecuatoriano ofertado.

PARÁMETRO 5

PROGRAMACION Y METODOLOGIA (20 puntos)

METODOLOGÍA PARÁMETRO 5

Se calificará con 20 puntos a la oferta que presente el cronograma de programación y metodología de los trabajos a realizarse, y que propongan el menor tiempo de ejecución. A las demás ofertas se le aplicará una regla de tres tomando como base el menor tiempo de entrega.

4.3 Forma de entrega

La instalación se realizará en la Subestación principal de Planta Chimborazo de Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. La configuración, pruebas y puesta en marcha se realizará de acuerdo a la disponibilidad de Planta en un plazo no mayor a 12 meses luego de la entrega de las celdas.

4.4 Forma de pago

La forma de pago será:

• 60% del monto contractual, en calidad de anticipo a la firma del contrato y presentación de garantías.

• 30% una vez que se entregue las celdas en Planta Industrial a satisfacción del Administrador del Contrato y firmado el Acta entrega recepción provisional.

Los pagos del servicio se realizarán con fondos propios, provenientes del presupuesto de la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo con cargo a la partida presupuestaria 12205 001 COSTO MAQUINARIAS Y EQU.

4.5 Plazo de entrega

4.6 Presupuesto Referencial

El Presupuesto Referencial es USD 350 000,00 (Trescientos cincuenta mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir el IVA.

4.7 Garantías:

El Oferente está obligado a entregar las siguientes garantías:

a) La garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta garantía se rendirá por un valor igual al 5% del valor total del contrato.

b) Las garantías técnicas de los bienes a suministrarse, las cuales deben cumplir con los siguientes requisitos: validez, plazo, cobertura, etc. (Documento con el cual el contratista cubre contra defectos de fabricación por el lapso de 12 meses a partir de la puesta en marcha).

c) Del anticipo.- En garantía del buen uso del anticipo, EL PROVEEDOR entregará a la orden de la Entidad Contratante, una garantía por un monto equivalente al 100% del valor entregado por dicho concepto.

El Oferente tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta la recepción definitiva, misma que extingue las obligaciones pactadas. La garantía del anticipo deberá estar vigente hasta la fecha de recepción definitiva del bien. De no renovar las garantías por lo menos cinco días antes de su vencimiento, la UCEM C.E.M. Planta Chimborazo las hará efectivas, sin más trámite.

4.8 Tipo de adjudicación:

Por la naturaleza de la contratación la adjudicación será total.

4.9 Reajuste de precios:

No aplica.

SECCIÓN V MODELOS DE FORMULARIOS

Formulario No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES CELDAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN

PEGN-UCEM-PCH-23-15

Fecha: ..................

Ing.

Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx

GERENTE GENERAL

UNIÓN CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.

Presente.-

De mi consideración:

El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por la Unión Cementera Nacional UCEM

C.E.M. Planta Chimborazo, dentro del proceso de régimen especial para los “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES CELDAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN”, luego de examinar el pliego, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal de…, sí es persona jurídica), o (procurador común de , sí se trata de consorcio o asociación) declara que:

1. Suministrará todos los (bienes y/o servicios ofertados), nuevos de fábrica, completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta oferta.

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de régimen especial y que en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, xxxx y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren

o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio.

5. Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado

o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Unión Cementera Nacional UCEM

C.E.M. Planta Chimborazo,que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación xxx xxxxxx, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o

servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazole descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

8. Conoce las condiciones del suministro y ha estudiado las especificaciones técnicas, términos de referencia y demás contenidas en el pliego, (inclusive sus alcances: detallar los alcances en caso de haberlos) y se halla satisfecho del conocimiento adquirido. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento de características y especificaciones de los bienes a recibir.

9. Entiende que las cantidades indicadas en el formulario de oferta (formulario No. 3) son fijas y no podrán variar por ningún concepto.

10. Conoce y acepta que la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo se reserva el derecho de adjudicar el contrato o de declarar desierto el procedimiento convocado, si conviniere a los intereses nacionales e institucionales. En ningún caso los participantes tendrán derecho a reparación o indemnización alguna en caso de declaratoria de procedimiento desierto o de cancelación de procedimiento.

11. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP y el pliego respectivo, en caso de ser adjudicatario.

12. Se responsabiliza de la veracidad, exactitud de la información y de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, considerando que esta contratación se enmarca en el principio de la buena fe; sin perjuicio de lo cual autoriza a la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo, a obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del oferente.

13. Bajo juramento, no estar incurso en las inhabilidades generales y especiales e incapacidades para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y 110 y 111 de su Reglamento General.

En caso de que se le adjudique el contrato, se obliga a:

a) Firmar el contrato dentro del término establecido en el pliego.

b) A entregar los bienes de conformidad con el pliego y documentos del contrato.

(Si el oferente fuere extranjero se añadirá un literal que dirá: Previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país, conforme lo dispone el artículo 6 y la sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP.)

Atentamente,

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN

(Según el caso)

Formulario No. 2

DATOS GENERALES DEL OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES CELDAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN

PEGN-UCEM-PCH-23-15

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal o procurador común, de ser el caso).

Ciudad:
Calle (principal)
No:
Calle (intersección):
Teléfono(s):
Celular:
Correo electrónico
Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):
R.U.C:
BIENES Y/O SERVICIOS QUE OFRECE:

LUGAR Y FECHA

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el

caso)

Formulario No. 3

OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES CELDAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN

PEGN-UCEM-PCH-23-15

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Código CPC	Descripción del bien o servicio	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total



TOTAL

(Nota: Estos precios no incluyen IVA)

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en números), más IVA

LUGAR Y FECHA

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el

caso)

Formulario No. 4 DECLARACIÓN XX XXXXXXXX ECUATORIANO

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES CELDAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN

PEGN-UCEM-PCH-23-15

Ing.

Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx

GERENTE GENERAL

UNIÓN CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.

Presente

De mi consideración:

El que suscribe, (por mis propios derechos o en calidad de representante legal de la compañía "', o del consorcio ) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias

legales que conlleva faltar a la verdad, que:

• Libre y voluntariamente presento la información que detallo más adelante, para fines única y exclusivamente relacionados con el presente proceso de contratación;

• Garantizo la veracidad y exactitud de la presente información; y, autorizo a la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo, al SERCOP, o a un Órgano de Control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.

• Autorizo a que esta información se transparente a través del Portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx; y, doy mi consentimiento para que se realicen las verificaciones que sean pertinentes.

• La falta de veracidad de la información presentada por el oferente será causa de descalificación de la oferta, declararlo adjudicatario fallido o de terminación unilateral del contrato, según corresponda; sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

• Declaro que el (bien o servicio) ofertado tiene un valor agregado ecuatoriano del (….%) respecto a su costo de producción, el sustento del cálculo de dicho valor se encuentra a continuación:

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO RESPECTO AL COSTO DE PRODUCCIÓN

(Desagregado por elemento de costo)

Ítem

CPC

Descripción

Cantidad

Unidad

Costo Unitario

Costo

Total CT

Suma de %

VAEO

de Ítem

CT (1)

Suma

(A-E)

CT (2)

...

(n)

VAEO TOTAL

Suma de Cantidad

Suma de Costo Total

CTG

Columna	ELEMENTOS DE COSTOS DEL BIEN O SERVICIO	VALOR AGREGADO ECUATORIANO (%)
CPC	Código CPC del producto
Descripción	Descripción del producto (bien o Servicio)
Cantidad	Cantidad solicitada por la entidad
Unidad	Unidad de medida del producto (Bien o Servicio)
Costo Total CT	Corresponde al Costo Total de Producción del bien o prestación del servicio
Suma %	Sumatoria de los valores de las columnas a, b, c, d, e,
A	Valor de materia prima, materiales e insumos de origen ecuatoriano de aplicación directa al bien o servicio.	(A/CT) x 100
B	Valor de mano de obra utilizada en el país para la fabricación del bien prestación del servicio.	(B/CT) x 100
C	Valor de la tecnología de origen nacional aplicada en la elaboración del bien o prestación del servicio: gastos de investigación, desarrollo y propiedad intelectual. (El valor proporcional utilizado para este cálculo será el resultante de aplicar el valor de amortización anual directamente en el período de fabricación del bien o prestación del servicio desarrollado, objeto de la oferta, de acuerdo a la Ley Régimen Tributario Interno y su Reglamento
D	Valor de servicios, incluido los profesionales, prestado por personas naturales y jurídicas nacionales para la fabricación del bien o prestación del servicio
E	(Valor de depreciación de equipos instalados en las plantas industriales en Ecuador empleados para la fabricación del bien, o prestación de servicio, de acuerdo a los siguientes criterios: • Para la fabricación de bienes o prestación de servicios, la depreciación no podrá ser realizada en un tiempo menor de (10) años para herramientas, maquinarias, equipos e instalación • El valor de depreciación será el valor histórico en libros. En caso que no exista valor de depreciación, este concepto se lo realizará según avalúo de activos. • El valor proporcional utilizado para este cálculo, será el resultante de aplicar el valor de depreciación anual obtenida de la maquinaria, equipos o instalaciones en el período realmente utilizado directamente en la fabricación del bien o prestación del servicio objeto de la oferta.
Suma de %	Sumatoria de los valores desde (a) hasta (e)
VAN de Ítem	TOTAL COMPONENTE ECUATORIANO	Suma de %

Atentamente, (FECHA Y LUGAR)

------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según

el caso)

METODOLOGÍA PARA EL FORMULARIO DE CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO RESPECTO AL COSTO DE PRODUCCIÓN

DEFINICIONES Y CRITERIOS

En el formulario se deberá tomar en cuenta las siguientes definiciones y criterios:

1. Valor Agregado Ecuatoriano. Es el resultado de la sumatoria de las contribuciones porcentuales en la formación del precio final total de los diversos componentes de origen ecuatoriano, que se utilizan para producir un bien o prestar un servicio.

2. Materia Prima, Insumos y Equipos de Origen Ecuatoriano. Todos aquellos bienes, partes materiales producidos o fabricados en el país, incorporados en la producción de bienes, o prestación de servicios objeto de la oferta.

3. Mano de Obra. Personal empleado, obreros y trabajadores utilizados para la producción del bien, o prestación del servicio objeto de la oferta, según los datos declarados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.

4. Tecnología de Origen Ecuatoriano. Los gastos documentadamente comprobables que en investigación, desarrollo y propiedad intelectual, que hayan sido realizados en el país, para la fabricación del producto, o prestación del servicio objeto de la oferta, en el porcentaje que corresponda de acuerdo a la presente metodología.

Para la presentación de los componentes relacionados al cálculo del Valor xx Xxxxxxxx Ecuatoriano, debe observarse el procedimiento previsto en el Formulario de Cálculo de Valor Agregado Ecuatoriano.

No serán considerados como Valor xx Xxxxxxxx Ecuatoriano:

1. Las manipulaciones simples destinadas a asegurar la conservación de los bienes durante su transporte o almacenamiento, tales como la aeración, refrigeración, adición de sustancias, salazón, extracción de partes averiadas y operaciones similares. Salvo en aquellos casos, que con ocasión a la cogestión se demuestre que grupos de personas realicen este tipo de funciones dentro de la empresa.

2. Las operaciones de desempolvamiento, lavado o limpieza, entresaque, clasificación, selección, división en partes, cribado, tamizado, filtrado, dilución en agua, aplicación de aceite y recortado.

3. La formación de juegos de bienes.

4. La reunión o división de bultos.

5. La aplicación de marcas, etiquetas o signos distintivos similares a las marcas nacionales.

6. El servicio de post-venta y garantía de bienes y servicios importados, costos de publicidad, promoción, comercialización y distribución.

7. Costos administrativos, márgenes de utilidad, tributos, gastos de nacionalización y otros costos que no intervengan directamente en el proceso productivo.

8. Cualquier otra actividad que no cumplan los parámetros determinantes del Valor xx Xxxxxxxx Nacional, establecidos en este instructivo.

Notas:

• La sumatoria de los elementos del cuadro anterior no necesariamente deben ser el 100% ni tampoco superar dicho porcentaje.

• Los valores de los parámetros a, b, c, d, e, de la columna de Valor Agregado Ecuatoriano, corresponden a los porcentajes de cada uno de ellos respecto al costo total (CT) del objeto ofertado.

• El Valor (CT), corresponde al Costo Total de Producción del bien o prestación del servicio.

Formulario No. 5

SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE:...........................................................................

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES CELDAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN

PEGN-UCEM-PCH-23-15

Hoja.... de.....

La situación financiera del oferente se demostrará con la presentación de la declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio xx Xxxxxx Internas SRI (Formulario 101).

El participante presentará la información requerida por la Unión Cementera Nacional UCEM

C.E.M. para los índices financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:

Índice

Indicador solicitado

Indicador declarado

por el proveedor

Observaciones

Solvencia

1,0

(LUGAR Y FECHA)

------------------------------------------------------- (FIRMA DEL CONTADOR)

------------------------------------------------------- (FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL)

Formulario No. 6

1. FORMULARIO PARA IDENTIFICACION DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIO(S) DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE (en el caso de que ésta no cotice sus acciones y participaciones en bolsas de valores nacionales o extranjeras).

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la Oferta Técnica) REFERENCIA RESOLUCIÓN XXXXX Xx. 000-00 (sustitutiva de la Resolución INCOP No.028-

NOMBRE DEL OFERENTE: ..........................................................................

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES CELDAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN”

CÓDIGO DEL PROCESO: PEGN-UCEM-PCH-23-15

(Fecha)

Señora Ing.

Xxxxx Xxxx Xxxxxxx

GERENTE GENERAL UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.

Presente.-

De mi consideración:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía………..) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1.- Libre y voluntariamente presento la información que detallo más adelante, para fines única y exclusivamente relacionados con el presente proceso de contratación;

2.- Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. al Instituto Nacional de Contratación Pública SERCOP, o a los Órganos de Control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.

3.- Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.:

1. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – LOSNCP-;

2. Descalifique a mi representada como oferente; o,

3. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

4.- Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. descalifique a mi representada inmediatamente.

5.- Me comprometo a notificar a UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.

Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.

TIPO DE PERSONA JURÍDICA:

Compañía Anónima

Compañía de Responsabilidad Limitada

Compañía Mixta

Compañía en Nombre Colectivo Compañía en Comandita Simple Sociedad Civil

Corporación Fundación

Asociación o consorcio Otra

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)	Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso	Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica	Xxxxxxxxx Xxxxxx

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato:

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)	Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso	Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica	Xxxxxxxxx Xxxxxx

Atentamente,

------------------------------------------------------ FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL

2. DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE CUYAS ACCIONES SE NEGOCIAN EN BOLSAS DE VALORES NACIONALES O EXTRANJERAS

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la oferta técnica) NOMBRE DEL OFERENTE: ..........................................................................

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES CELDAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN”

CÓDIGO DEL PROCESO: PEGN-UCEM-PCH-23-15

(Fecha) Ing.

Xxxxx Xxxx Xxxxxxx

GERENTE GENERAL

UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.

Presente.-

De mi consideración:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía………..) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que mi representada (el oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES hasta la actualidad, y en tal virtud sus (acciones) se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores:

1. Garantizo la veracidad y exactitud de la información proporcionada en esta declaración, y autorizo a UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M., al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a cualquier órgano de control competente, a efectuar las investigaciones pertinentes para comprobar tal información.

2. Además, acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.:

a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

b. Descalifique a mi representada como oferente; o,

c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

d. Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

Atentamente,

------------------------------------------------------

FIRMA DEL REPRESENTENTA LEGAL

SECCIÓN VI

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES CELDAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN.

CÓDIGO DEL PROCESO: PEGN-UCEM-PCH-23-15

PROYECTO DE CONTRATO COMPARECIENTES

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, representado por el señor (Xxxxxx Autoridad); y, por otra (nombre del PROVEEDOR y de ser el caso la representación legal y

el nombre); quienes en adelante y para efectos de este Contrato se denominarán simplemente, “CONTRATANTE” y "CONTRATISTA", respectivamente, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.01.- Mediante memorando XXXXX de fecha XX de XXX de 2014, el XXXXXXXX.

1.02.- Mediante memorándum N: 0XX-GG-2014 del XX de febrero de 2014 la (máxima autoridad de la Empresa), Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. señala que XXXX.

1.03.- Mediante Resolución No. UCEM-PCH-CP-GGR-XXX-2014 del XX de XXX de 2015 la Ing. Xxxxx Xxxx Gerente General de Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M., autoriza el inicio del procedimiento precontractual para la “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES CELDAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN "

mediante proformas en concordancia con el CAPÍTULO IV, Art. 21 del Reglamento del Giro Específico del Negocio para la Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras y Prestación de Servicios incluidos los de Consultoría para Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M.

1.04.- Mediante Acta XXX PEGN-UCEM-PCH-23-15 Audiencia de Preguntas y Respuestas del XXX de XXX de 2014 el (nombre del PROVEEDOR y de ser el caso la representación legal y el nombre), señala que XXXXXX.

1.05.- Mediante Informe de Calificación de fecha XX de XXX de 2015 el (Unidad Requirente) señala que el Oferente XXXXXXXXX.

1.06.-El artículo 104 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece que las contrataciones a cargo de las empresas referidas en el artículo 103 del mismo cuerpo reglamentario, relacionadas con el giro específico de sus negocios, que estén reguladas por las leyes específicas que rigen actividades o por prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional, y de los contratos de orden societario, no están sujetas a las normas contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de contratación Pública y su Reglamento General.

1.07.- Mediante memorando N: 020-GG-2014 de 29 de enero de 2014, el Ing. Xxxx Xxxxxxx Administrador Xxxxxx Xxxxxxxxxx señala que de acuerdo a la comunicación adjunta emitida por la Ing. Xxxxx Xxxx Gerente General Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M., me permito poner a su conocimiento el REGLAMENTO DEL GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, EJECUCIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA PARA UNIÓN CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.,

el mismo que regirá a partir de la presente fecha de acuerdo a lo estipulado en el mismo.

1.08.- Según el Art. 21 Contratación mediante proformas del Reglamento del Giro Específico del Negocio para la Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras y Prestación de Servicios incluidos los de Consultoría para Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M., señala que para la adquisición de bienes, obras o servicios incluidos los de consultoría a través de este procedimiento, cuya cuantía se encuentre entre los valores que supere el valor que resulte de multiplicar los coeficientes 0.000002 hasta 0.00001 por el Presupuesto Inicial del Estado, el Departamento de Adquisiciones requerirá por lo menos tres proformas y elaborará un cuadro comparativo, el mismo que se acompañará con un informe técnico de la unidad requirente y se remitirá a la Gerencia General para la respectiva Resolución de Adjudicación; se excluye de la

presentación de por lo menos tres proformas, en aquellos bienes o servicios que justificados técnicamente por el área requirente solo admitan la compra a un proveedor.

1.09.- Que mediante certificación presupuestaria 0XXX-2015 del XX de enero de 2015 la Gerente Financiero (e) certifica, que dentro del presupuesto de gastos aprobado según consta en la Resolución XXX-0X-2015 de Directorio celebrado el XX de enero de 2015, existe un rubro de ……………………mil con 00/100 dólares americanos (220.000,00), más IVA, para la "COMPRA DEL MOTOREDUCTOR ACCIONAMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL ENFRIADOR".

El egreso respectivo se aplicará a la siguiente partida presupuestaria 61107.001 REPUESTOS MAQUINARIA Y.

1.10.- Mediante Resolución No. UCEM-PCH-CP-GGR-XXX-2014 del XX de XXX de 2015 la Ing. Xxxxx Xxxx Gerente General de Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M., resuelve adjudicar el proceso para la “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES CELDAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN” No. PEGN-

UCEM-PCH-23-15 de acuerdo a lo recomendado por XXXXX, a (nombre del PROVEEDOR y de ser el caso la representación legal y el nombre) por un valor de USD XXX XXX, (XXXXX CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS) más IVA.

1.11.-Con fecha XX de XXX 2014, el área requirente solicita a Asesoría Jurídica la elaboración del contrato correspondiente e indica los términos del mismo.

SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.01.- Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

a) La oferta presentada por EL CONTRATISTA;

b) La resolución de adjudicación; y,

c) Los documentos que acrediten la calidad y capacidades de los comparecientes para celebrar el contrato.

d) La certificación de la Gerencia Financiera (e), que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

TERCERA.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

3.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

1. Cuando los términos estén definidos en el Reglamento del Giro Específico del Negocio para la Adquisición de Bienes, Ejecución de obras y Prestación de Servicios incluidos los de consultoría para la Empresa Cemento Chimborazo C.A.

2. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato,

3. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

4. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

3.02.- Definiciones.- En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad de la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. le adjudica el contrato;

d) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención a la invitación recibida;

e) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida a los términos de referencia, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato para la “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES CELDAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN”

CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO

4.01.-EL CONTRATISTA se obliga para con la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. a proveer a entera satisfacción de la CONTRATANTE, la “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRES CELDAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN”.

4.02 TERMINOS DE REFERENCIA

Detallar los términos de referencia que constan en el presente pliego.

QUINTA.- PRECIO DEL CONTRATO

5.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al PROVEEDOR, es el de USD XXX XXX, (XXX CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS) más IVA.

5.02.- Los precios acordados en este contrato, constituirán la única compensación al PROVEEDOR.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

6.01. La forma de pago será:

• 60% del monto contractual, en calidad de anticipo a la firma del contrato y presentación de garantías.

• 30% una vez que se entregue las celdas en Planta Industrial a satisfacción del Administrador del Contrato y firmado el Acta entrega recepción provisional.

SÉPTIMA.- GARANTÍAS

7.01. El oferente está obligado a entregar las siguientes garantías El Oferente está obligado a entregar las siguientes garantías:

a) La garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta garantía se rendirá por un valor igual al 5% del valor total del contrato.

OCTAVA.- PLAZO

8.01.- El plazo para la entrega de las celdas es de 190 días calendario contados a partir de la entrega del anticipo (previa entrega de las garantías), la interconexión al sistema se realizará de acuerdo a la disponibilidad de Planta en un plazo no mayor a 12 meses luego de la entrega de las celdas.

NOVENA.- PRÓRROGAS DE PLAZO

9.01.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo en los siguientes casos, y siempre que EL CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de cinco días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, EL CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de los trabajos, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato.

b) Por suspensiones en las entregas previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través del Administrador del contrato, y que no se deban a causas imputables al PROVEEDOR.

c) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en las entregas a realizarse. 9.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. 9.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del Administrador.

9.04.- En caso de que la contratante no cancele las planillas en el tiempo establecido

DÉCIMA.- MULTAS

10.01.- Por cada día de retraso en la entrega del objeto contractual, EL CONTRATISTA pagará a la CONTRATANTE por concepto de multa, la cantidad equivalente al dos por mil del monto total del contrato, por cada día que dure el retraso. Las multas en ningún caso podrán exceder el 5% del monto total del contrato, luego del cual, la entidad Contratante podrá dar terminado el contrato unilateralmente.

Las multas son consideradas como indemnización por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales, así como por incumplimientos en las obligaciones contractuales.

DÉCIMA PRIMERA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

No aplica.

DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN

12.01.-EL CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato.

12.02.-EL CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de su sub-PROVEEDOR y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

DÉCIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

13.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato, EL CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

13.02.-EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la provisión de materia prima, ni con el personal de la subcontratista.

13.03.-EL CONTRATISTA debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para el alquiler de los equipos, objeto de este contrato, en los términos establecidos en el presente instrumento. EL CONTRATISTA por su parte deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (letreros de peligro, precaución, etc.) para la debida protección del público, personal de LA CONTRATANTE y de EL CONTRATISTA mismo.

13.04.-Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. EL CONTRATISTA deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. 13.05.-Xxxxx también dé cuenta de EL CONTRATISTA y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

13.06.- Cumplir y hacer cumplir a su personal las normas y el reglamento interno de seguridad industrial, así como dotar al personal del respectivo Equipo de protección personal de acuerdo a lo necesario para los trabajos que realizará.

DÉCIMA CUARTA.- RECEPCIÓN DEFINITIVA.

14.01.- Dentro del plazo de 10 días desde la fecha en que EL CONTRATISTA comunique a LA CONTRATANTE que el objeto contractual se ha entregado conforme lo estipulado en este contrato, se llevará a cabo la entrega-recepción definitiva, debidamente suscrita por EL CONTRATISTA y el Administrador del contrato designado por la CONTRATANTE, en los términos del artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP. La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del reglamento mencionado, y formará

parte del acta, caso contrario de existir faltantes o discrepancias en las cantidades entregadas EL CONTRATISTA realizará las rectificaciones necesarias, en un plazo no mayor a 10 días, luego del cual se procederá con la firma del acta entrega recepción definitiva.

Si dentro del término xx xxxx días de notificada la petición de que se suscriba el Acta de Entrega Recepción Definitiva, LA CONTRATANTE no comunica fundamentada mente su negativa a suscribir el Acta de Entrega Recepción Definitiva o sus observaciones, se producirá la recepción de pleno derecho, y EL CONTRATISTA deberá notificarla por intermedio de un juez de lo civil x xxxxxxx público

DÉCIMA QUINTA.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

15.01.- La CONTRATANTE designa a XXXXXXX, o a la persona que la máxima Autoridad delegue en calidad de Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas del presente contrato.

DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

16.01.- El Contrato termina:

α) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.

β) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP.

χ) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo ha pedido de EL CONTRATISTA.

δ) Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se incluirán las siguientes causales:

Si EL CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación.

Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social de EL CONTRATISTA.

• Por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA, que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica de ser el caso.

• Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el artículo 96 de la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-

17.01 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Riobamba.

Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del

Procurador General del Estado, conforme el artículo 000 xx xx Xxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx.

17.02 En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someter las controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje y mediación y se conviene en lo siguiente:

17.02.01- Mediación: Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado en el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solución de controversias, las partes se someten al Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas:

17.02.02.- Arbitraje:

El arbitraje será en Derecho;

1. Las partes se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Riobamba.

2. Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Riobamba.

3. El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar según acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituirá con

tres árbitros. El procedimiento de selección y constitución del Tribunal será el previsto en la Ley y en el Reglamento de la Cámara de Comercio de Riobamba.

4. Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva la controversia. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de árbitros del Centro.

5. Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria

6. La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, ejecución y liquidación.

7. La sede del arbitraje es la ciudad de Riobamba

8. El idioma del arbitraje será el castellano.

9. El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 90 días, contados desde el momento de la posesión del (los) árbitro(s).

17.03.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, EL CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si EL CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.

DÉCIMA OCTAVA.- CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN

18.01.-EL CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

DÉCIMA NOVENA.- DOMICILIO

19.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Riobamba.

19.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Dirección: Xxxxxxxxxxxx Xxx Xx. 00 Teléfono: 000000000.

Riobamba-Ecuador.

PROVEEDOR

Dirección:

Teléfono:

Ciudad-

VIGÉSIMA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

20.01.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones para lo cual firman en cuatro ejemplares de igual tenor y valor a los XX días del mes de XXXX de 2014.

NOTA: ESTE ES UN PROYECTO DE CONTRATO LAS CLAÚSULAS CONTRACTUALES SE DEFINIRÁN UNA VEZ QUE SE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO.

Document Metadata

Table of Contents

PLIEGO

Document Metadata