CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PARA LA CONTRATACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, REDES DE DISTRIBUCION, ALUMBRADO DECORATIVO Y ORNAMENTAL DE LAS FERIAS DE MARBELLA Y SAN PEDRO ALCANTARA 2011 Y DE LAS VERBENAS DE LAS CHAPAS, NUEVA ANDALUCIÍA Y EL...

DEPENDENCIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEGOCIADO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PARA LA CONTRATACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, REDES DE DISTRIBUCION, ALUMBRADO DECORATIVO Y ORNAMENTAL DE LAS FERIAS DE MARBELLA Y SAN XXXXX XXXXXXXXX 2011 Y DE LAS VERBENAS DE LAS CHAPAS, NUEVA ANDALUCIÍA Y EL INGENIO 2011, Y LA INSTALACIÓN TEMPORAL EN BAJA TENSIÓN PARA EL ALUMBRADO XX XXXXXXX 2011 EN EL T.M. DE MARBELLA (EXPTE. OB 28/11).

En Marbella, a 00 xx Xxxx xx 0000

XXXXXXXX:

DE UNA PARTE: D. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Coordinador General de Hacienda y Personal del Excmo. Ayuntamiento de Marbella. Comparece asistido del Vicesecretario de la Corporación, Xxx Xxxxxx Xxxxxxx de las Xxxxxx Xxxxxx.

DE OTRA PARTE: D. Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx, con D. N. I. nº 34862431-C, y con domicilio a efectos de notificaciones, en la C/ Parsi nº 2, nave 403, del Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx (00000 Xxxxxxx).

ACTÚAN:

Xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, actúa en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, por Delegación de la Alcaldesa Presidenta, Doña Xx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, en virtud de Decreto 2010D6404 de fecha 17 xx xxxx de 2010.

Xxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx, actúa en nombre y representación de la mercantil de PIAMONTE SERVICIOS INTEGRALES, S.A. Constituida por tiempo indefinido con la denominación CONSTRUCCIONES XXXXXXXX, S.A. mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Die Xxxxxx, el día 28 de julio de 1989, bajo el número 535 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 9.834, general 8506 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 191, hoja 90.401, inscripción 1ª. Modificada su denominación por la actual, por acuerdo de la Junta General Universal de la entidad celebrada en fecha 9 xx xxxxx de 1992, según consta en la escritura otorgada ante el citado fedatario, el día 30 xx xxxxx de 1992, bajo el número 748 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 9.834, general 8506 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 191, hoja M-46894, inscripción 2ª. Actúa con C.I.F. A-79228854.

D. Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx actúa en virtud de poder otorgado ante el Notario de Madrid, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx, el 29 xx xxxxx 2.006, número de protocolo 1952. Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.385, Libro 0, sección 8ª, Hoja M-46894, inscripción 40ª.

Manifiesta en nombre de la sociedad que representa, tener plena capacidad jurídica y de obrar y no estar incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar que determina el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía reguladora de esta materia, así como hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social conforme a los artículos 13 y 14 del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Las partes, reconociéndose mutuamente legal capacidad para obligarse, DICEN: ANTECEDENTES

1. Autorización de la celebración del contrato, fiscalización y contracción del gasto.

La Sra. Alcaldesa por Decreto 2011D03895 de fecha 14 xx xxxxx de 2011 acordó aprobar el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas, para

DEPENDENCIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEGOCIADO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

la contratación de las obras de las “INSTALACIONES ELECTRICAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN, ALUMBRADO DECORATIVO Y ORNAMENTAL DE LAS FERIAS DE MARBELLA Y SAN XXXXX XXXXXXXXX 2011 Y DE LAS VERBENAS DE LAS CHAPAS, NUEVA ANDALUCIA, EL XXXXX Y EL INGENIO 2011, Y DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL EN BAJA TENSIÓN PARA EL ALUMBRADO XX XXXXXXX 2011 EN EL T.M. DE

MARBELLA (EXP. OB 28/11)” por Procedimiento Negociado con Publicidad, Trámite Urgente, no sujeto a regulación armonizada.

Aprobar el expediente de contratación; así como la aprobación del gasto previsto, por importe máximo de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS CON

CUARENTA Y TRES CENTIMOS (691.721,43 €), desglosándose el mismo de la siguiente forma:

- Precio 586.204,60 €

- IVA 18% 105.516,83 €

El Presupuesto Base de Licitación se aplicará de acuerdo con el siguiente cuadro de financiación por anualidades.

2011	2012
528.754,39 €	162.967,04 €

Con cargo a la partida presupuestaria “2011-3300-61950“ del Presupuesto Municipal para el ejercicio económico en curso; asimismo, el órgano competente se comprometió a consignar y reservar los créditos oportunos en los presupuestos de los ejercicios futuros que resulten afectados.

Y dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación de acuerdo al Pliego de Condiciones Económico Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas que se aprueban, y que se consideran parte integrante del contrato.

2. Clasificación de ofertas y trámites previos para la adjudicación

Una vez abiertas las proposiciones presentadas en plazo por los licitadores, y previa valoración y clasificación de las mismas por los técnicos competentes, resultó que la entidad XXXXXXXX SERVICIOS INTEGRALES, S.A., presentó la proposición económicamente más ventajosa, resumida en este cuadro:

Titular	Importe (€)
XXXXXXXX SERVICIOS INTEGRALES, S. A.
Precio	419.136,29
18 % de I. V. A.	75.444,53
Total	494.580,82

Además el adjudicatario presentó las siguientes mejoras:

UD Suministro, transporte y colocación de pasarela-rampa de 28 ml por una anchura de 120cm (incluidos dos descansilllos de 150*120cm) y mirador de 700*400cm. Rampa conformada por módulos de 2 postes verticales torneados diam12cm empotrados hasta saturación de terreno, longitud max 200cm, arriostramiento entre postes xx xxxxxx cepillada 4*14cm , vigas transversales de 12*20*120cm KVH, 3 rastreles de 8*14 cm KVH, tablón xx xxxxxx ranurada de sección 4*14cm dejando una separación entre ellos de 5mm, barandilla a ambos lados xx xxxxxx cepillada formada por postes 8*8*150 cm KVH, pasamanos 4*14 cm, 2 horizontales xx xxxxxx cepillada KVH 10*5cm y balaustres de sección 3,5x4,5 cada 11cm aprox, incluido pp de ferretería (Acero inoxidable A-4).

DEPENDENCIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEGOCIADO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UD Suministro, transporte y colocación xx Xxxxxxx conformado por postes verticales torneados diam12cm empotrados hasta saturación de terreno max 200cm , vigas transversales de 12*20cm KVH, rastreles de 8*14 cm c/50cm, arriostramiento entre postes xx xxxxxx cepillada 4*14cm, tablón xx xxxxxx ranurada de sección 4*14cm dejando una separación entre ellos de 5mm, , barandilla xx xxxxxx cepillada formada por postes 8*8*150 cm KVH, pasamanos 4*14 cm, 2 horizontales xx xxxxxx cepillada KVH 10*5cm y balaustres de sección 3,5x4,5 cada 11cm aprox, incluido pp de ferretería (Acero inoxidable A-4).

Una vez requerido al citado licitador de la oferta económica más ventajosa, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público en su redacción dada por la Ley 34/2010, éste presentó en plazo los siguientes documentos:

- Justificante de haber constituido en la Tesorería Municipal la GARANTIA DEFINITIVA por importe de SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE

CENTIMOS (6.761,49 €), mediante carta de pago 2011-449. La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa del contratista.

- Certificados positivos expedidos, tanto por la Agencia Tributaria, como por la Tesorería de la Seguridad Social, con fechas 17 de febrero y 18 xx xxxxx de 2011 respectivamente.

- Solicitud de certificación positiva a expedir por esta Entidad Local, con fecha de Registro de Entrada de este Ayuntamiento de 23 xx xxxxx de 2011.

- Seguros de Responsabilidad Civil y seguro Todo Riesgo Construcción sin franquicia exigidos en la cláusula 24) xxx Xxxxxx de Condiciones Económico Administrativas Particulares.

3. Adjudicación.

La Sra. Alcaldesa, por Decreto nº 2011D03019 de fecha 00 xx xxxxx xx 0000, xxxxxx de conformidad con la propuesta formulada por la Mesa de Contratación y habiéndose cumplido todos los requisitos legales exigidos en el artículo 135 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, ADJUDICAR la contratación de las obras de las “INSTALACIONES ELECTRICAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN, ALUMBRADO DECORATIVO Y ORNAMENTAL DE LAS FERIAS DE MARBELLA Y SAN XXXXX XXXXXXXXX 2011 Y DE LAS VERBENAS DE LAS CHAPAS, NUEVA ANDALUCIA, EL XXXXX Y EL INGENIO 2011, Y DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL EN BAJA TENSIÓN PARA EL ALUMBRADO XX XXXXXXX EN EL T.M. DE MARBELLA 2011 (EXP. OB 28/11)”,

a la entidad XXXXXXXX SERVICIOS INTEGRALES, S.A., según propuesta económica resumida en el siguiente cuadro:

Titular	Importe (€)
XXXXXXXX SERVICIOS INTEGRALES, S. A.
Precio	419.136,29
18 % de I. V. A.	75.444,53
Total	494.580,82

Aceptar las mejoras presentadas por el adjudicatario y consistentes en:

DEPENDENCIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEGOCIADO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ambos lados xx xxxxxx cepillada formada por postes 8*8*150 cm KVH, pasamanos 4*14 cm, 2 horizontales xx xxxxxx cepillada KVH 10*5cm y balaustres de sección 3,5x4,5 cada 11cm aprox, incluido pp de ferretería (Acero inoxidable A-4).

Y conviniendo a ambas partes, en calidad de adjudicante y adjudicatario, el presente contrato de obras, lo formalizan en el presente documento administrativo, con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- D. Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx, actuando en nombre y representación de la mercantil de PIAMONTE SERVICIOS INTEGRALES, S.A., se compromete a la ejecución del contrato de obras de las “INSTALACIONES ELECTRICAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN, ALUMBRADO DECORATIVO Y ORNAMENTAL DE LAS FERIAS DE MARBELLA Y SAN XXXXX XXXXXXXXX 2011 Y DE LAS VERBENAS DE LAS CHAPAS, NUEVA ANDALUCIA, EL XXXXX Y EL INGENIO 2011, Y DE LA INSTALACIÓN TEMPORAL EN BAJA TENSIÓN PARA EL ALUMBRADO XX XXXXXXX EN EL T.M. DE MARBELLA 2011”, con arreglo al

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, (anexo nº I que consta de 21 folios sellados y numeradas), Pliego de Prescripciones Técnicas (anexo nº II que consta de 8 folios sellados y numeradas) y, oferta económica-técnica (anexo nº III que consta de 5 folios sellados y numerados), que figuran en el expediente, documentos contractuales que acepta incondicionalmente y sin reserva alguna.

SEGUNDA.- Precio. El precio del contrato es de CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS (419.136,29 €), más SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y TRE CENTIMOS (75.444,53 €) en concepto de IVA al 18 %, lo que hace un total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS (494.580,82 €)

En dicho importe se entenderá comprendido, además del precio de ejecución, los gastos generales, financieros, cargas fiscales, incluido I.V.A. y demás impuestos vigentes, incluidos, los gastos de transporte de los bienes objetos de este contrato y cuantos otros gastos e impuestos procedan a abonar legalmente.

La financiación del contrato se hará con cargo a la partida presupuestaria “2011-3300-61950“ del Presupuesto Municipal para el ejercicio económico en curso; asimismo, el órgano competente se compromete a consignar y reservar los créditos oportunos en los presupuestos de los ejercicios futuros que resulten afectados.

El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con sujeción a los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y en el Contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere. El pago del precio se hará conforme a los artículos 200 y 215 LCSP.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la dirección de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes

DEPENDENCIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEGOCIADO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

documentos que acrediten la realización total o parcial del suministro del contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el artículo 205.4 LCSP, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (artículo 200.4 LCSP).

La factura o facturas correspondientes se presentarán ante el Registro General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Marbella que serán remitidas por Ia Intervención General al departamento municipal proponente del gasto y receptor del objeto del contrato, junto con los albaranes correspondientes, en su caso, debiéndose indicar en cada una de ellas el número del expediente administrativo del servicio de Contratación y el número de la cuenta corriente en la que deseen se les transfiera la cantidad a que se obligue esta Administración.

A continuación el departamento proponente del gasto, remitirá o entregará la factura o facturas correspondientes al Servicio de Contratación y se abonarán una vez realizados los trámites establecidos en las disposiciones vigentes.

Dichas facturas deberán venir firmadas por el responsable de la Delegación receptora de la prestación con la expresión “Recibí y Conforme”, y se hará constar en las mismas tanto la fecha de recepción de la factura como la de dicha conformidad.

Se deberá indicar en cada factura el número del expediente administrativo del Servicio de Contratación.

Los pagos serán efectuados por la Tesorería Municipal de acuerdo con el plan de disposición de fondos en vigor, en función de las disponibilidades dinerarias y prioridades de pago legalmente establecidas.

TERCERA.-. El plazo de ejecución para ambas ferias y alumbrado navideño será de 1 mes, y para las verbenas de 15 días. De modo que queden montadas cada una de ellas con 7 días de antelación a la fecha de inicio de cada feria y queden desmontadas pasados 15 días de la finalización de estas.

CUARTA.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares, y a satisfacción de este Ayuntamiento, la totalidad de su objeto.

Asimismo, se establece un plazo de garantía de UN AÑO a contar desde la fecha de recepción formal y conformidad, que se fija como garantía a los efectos previstos en la LCSP y normas reglamentarias, transcurrido el cual sin objeciones por parte del departamento municipal receptor quedará exento de responsabilidad el contratista por razón de las obras ejecutadas.

Por el contrario, si el órgano de contratación, a propuesta del departamento municipal correspondiente y durante el plazo de garantía, estimase que las obras ejecutadas no son aptas para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al contratista, podrá ejercer las facultades previstas en el artículo 274 LCSP.

En los casos en que haya lugar a recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las recepciones respectivas.

QUINTA.- Ejecución de las obras. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista y éste no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras.

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o

DEPENDENCIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEGOCIADO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización, protección o señalización de la obras.

Además, de los seguros obligatorios, deberá suscribir, antes del comienzo de la ejecución de las obras, en caso de que no lo tuviese o no fuere bastante, un Seguro “Todo Riesgo Construcción”, que cubra la totalidad del valor de las obras adjudicadas y de los equipos, suministros y acopios certificados, sin franquicia alguna, así como un seguro de responsabilidad civil con la cobertura suficiente a fin de mantener indemne, en todo caso, al Ayuntamiento, de cualquier responsabilidad directa o subsidiaria, y de toda reclamación que con motivo de la ejecución del contrato se planteare.

SEXTA.- Personal.- El contratista contará con el personal necesario para la ejecución del contrato. Dicho personal dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo el Ayuntamiento ajeno a dichas relaciones laborales. Estará obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigente en materia laboral, de Seguridad Social, Seguridad e Higiene en el trabajo, con respecto al personal que emplee en las obras objeto de este contrato, quedando el Ayuntamiento exonerado de responsabilidad por este incumplimiento.

La inspección facultativa de las obras, su seguimiento y supervisión estarán a cargo del Técnico municipal designado al efecto por el Ayuntamiento, y se realizará sin perjuicio de la propia Dirección facultativa de las mismas y a los efectos complementarios de colaborar con esta última y supervisarla.

SEPTIMA.- Para coordinar las relaciones que con motivo del desarrollo del objeto del presente contrato necesariamente se tienen que establecer entre el Excmo. Ayuntamiento y el contratista, el Ayuntamiento podrá designar como RESPONSABLE DEL CONTRATO al Técnico competente adscrito a la Delegación Municipal de Obras y Servicios Operativos, que actuará como representante de la Administración y, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y, dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquélla le atribuya.

OCTAVA.- La Administración tendrá la prerrogativa de interpretar lo convenido, de modificar las prestaciones según las conveniencias de las obras y de suspender su ejecución por causa de interés público.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, o de los documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones que para su cumplimiento dictare la Administración, y normas legales que fuesen de obligado cumplimiento, no eximirán al contratista de la obligación de su cumplimiento.

NOVENA.- El contratista hace sumisión expresa a la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, así como por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

DECIMA.- El presente contrato es de naturaleza administrativa. Contra las resoluciones que se dicten en el desarrollo de este contrato, el contratista podrá recurrir en defensa de sus derechos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

En cuanto a las controversias que puedan surgir en torno a las presentes estipulaciones, y sin perjuicio de la facultad de interpretación reconocida a la Administración, las partes se someten expresamente, con renuncia de cualquier otro fuero que pudiera ampararlas, a los Juzgados del Partido Judicial de Marbella, y a los Tribunales Contenciosos Administrativos competentes en virtud del carácter administrativo del presente contrato.

DEPENDENCIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEGOCIADO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Y para la debida constancia de todo lo convenido, firman este contrato en duplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba indicado.

Excmo. Ayuntamiento de Xxxxxxxx XXXXXXXX SERVICIOS INTEGRALES, S.A.

Fdo. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Fdo. Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx Decreto Delegación nº 2010D6404

Ante mí, firman las personas que anteceden EL VICESECRETARIO

Titular del Órgano de Apoyo de la J.G.L.

Fdo. Xxxxxx Xxxxxxx de las Xxxxxx Xxxxxx

Document Metadata

Table of Contents

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PARA LA CONTRATACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, REDES DE DISTRIBUCION, ALUMBRADO DECORATIVO Y ORNAMENTAL DE LAS FERIAS DE MARBELLA Y SAN PEDRO ALCANTARA 2011 Y DE LAS VERBENAS DE LAS CHAPAS, NUEVA ANDALUCIÍA Y EL...

Document Metadata