Contract

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. BADEBA-OP-FOD-X-004/2018 A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHÍA XX XXXXXXXX, NAYARIT, REPRESENTADO POR EL XX. XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. XXXX XXXXXXX XXXXXX EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL Y EL LIC. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ LA “CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES VIMIFER, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO A QUIEN SE LE DENOMINARÁ EL “CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. LA CONTRATANTE DECLARA:

A) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE APROBÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO POR EL FONDO DE OBRA DIRECTA MUNICIPAL.

B) QUE ES UN ORGANISMO CON DERECHO PUBLICO, DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CUYO EJERCICIO DE DEBERES Y ATRIBUCIONES LAS REGULA LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE NAYARIT.

C) TENER CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR A NOMBRE DEL H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA XX XXXXXXXX, NAYARIT, SEGUN MARCO LEGAL Y NORMATIVO ANTERIOR.

D) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LIBRAMIENTO TINTOC No 142, COLONIA XXXXX XX XXXXXXXX, EN LA LOCALIDAD DE XXXXX XX XXXXXXXX, NAYARIT, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

E) QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, TAL COMO LO PREVEE EL ARTÍCULO 20 FRACC. II Y EN APEGO AL ARTÍCULO 58 FRACC. II, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

SEGUNDA: EL CONTRATISTA DECLARA:

A) QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU REPRESENTADA CON EL ACTA CONSTITUTIVA N° 7043 DE FECHA 00 XX XXXXXXXXXX XX 0000 XXXXXXXX XXXX XX XX XXX XXXXXXX PUBLICO XXXXXXX Xx. 00 XXX. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, XX XX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX, XXXXXXX.

QUE SE ACREDITA COMO REPRESENTANTE TECNICO INGENIERO CIVIL XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX CON CEDULA PROFESIONAL N° 0000000 OTORGADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA.

SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

B) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE XXXXXX XXX XXXXXXXXX #5042, COLONIA LA ESTANCIA, C.P. 45030, DE LA MUNICIPALIDAD DE ZAPOPAN, JALISCO, MISMA QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

C) QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL N° CVI150917G79

D) QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRA PÚBLICA.

E) QUE CONOCE Y ACEPTA LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, NORMAS DE MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, EL PROYECTO, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO APROXIMADAS QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

F) QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL LUGAR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES Y CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PUDIERAN PRESENTARSE DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA.

TERCERA. LAS PARTES DECLARAN:

A) QUE SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN ASI COMO LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

B) QUE EN ATENCION A SU NATURALEZA, A SUS FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y CAPACIDAD; ESTIMAN CONVENIENTE LA CELEBRACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO EL CUAL SE AJUSTA A LAS DISPOSICIONES JURIDICAS VIGENTES SOBRE LA MATERIA Y SE CELEBRA DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. LA “CONTRATANTE” ENCOMIENDA AL “CONTRATISTA”, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, PROYECTOS, CATALOGOS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO DE OBRA CONSISTENTE EN: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE XXXXX XX XXXXXXXX, NAYARIT.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. QUE EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $1,752,009.87 UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NUEVE PESOS 87/100 MONEDA NACIONAL MAS 16% DE

I.V.A. $280,321.58 DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 58/100 MONEDA NACIONAL, PARA UN TOTAL DE $2,032,331.45 DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 45/100 MONEDA NACIONAL.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 26 XX XXXXX DE 2018 Y TERMINAR A MAS TARDAR EL DIA 00 XX XXXX XX 0000.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. LA “CONTRATANTE” SE OBLIGA A TENER OPORTUNAMENTE LA DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS LUGARES EN QUE DEBERAN EJECUTARSE LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA: ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS LA “CONTRATANTE”, A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y A LA PRESENTACION DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL MISMO, OTORGARA UN ANTICIPO DE $203,233.15 DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 15/100 MONEDA NACIONAL, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL PARA LA MANO DE OBRA Y DE

$406,466.29 CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 29/100 MONEDA NACIONAL, EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL PARA ADQUISICION DE MATERIALES E INSTALACION DE EQUIPO PERMANENTE DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA A REALIZAR.

LOS ANTICIPOS SE AMORTIZARAN PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS Y EL FALTANTE EN LA ULTIMA ESTIMACION.

SEXTA: GARANTIAS. EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT Y LAS REGLAS

GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS GARANTIAS HA QUE HAYA XXXXX XXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX X XX XXX XXXXXXXXX QUE LE SEAN OTORGADOS POR LA “CONTRATANTE”.

A) FIANZA DE ANTICIPO. PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO EL “CONTRATISTA” ENTREGARA A LA FIRMA DEL CONTRATO LA FIANZA POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE BAHIA XX XXXXXXXX, NAYARIT; LA FIANZA QUE SE OTORGUE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SE LIBERARA HASTA QUE EL “CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO EL “CONTRATISTA” ENTREGA EN ESTE ACTO, UNA POLIZA DE FIANZA POR EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO O EN SU CASO DE LA ASIGNACION ANUAL; OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE BAHIA XX XXXXXXXX, NAYARIT, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 29 FRACCION III DE LA LEY OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT, DICHA POLIZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS:

1) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

2) QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA ESPERA O PRORROGA.

3) QUE LA FIANZA GARANTICE LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, A UN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES DEL MISMO.

4) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITA DE LA “CONTRATANTE”.

A EFECTO DE MANTENER ACTUALIZADAS LAS FIANZAS QUE EN FAVOR DE LA “CONTRATANTE” DEBA ENTREGAR EL “CONTRATISTA”, ESTE DEBERA PRESENTAR ANTE AQUELLA LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA RENOVACION DE LAS GARANTIAS, EN TODOS LOS CASOS QUE LE HAYA SIDO AUTORIZADA LA PRORROGA DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO CELEBRADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY.

CUANDO EL MONTO DEL CONTRATO SE INCREMENTE, EL “CONTRATISTA”, DEBERA INCREMENTAR EL MONTO DE LA GARANTIA, EN UN 10% (DIEZ POR CIENTO), MISMO QUE DEBERA ACREDITAR ANTE LA “CONTRATANTE” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ESTE COMUNIQUE AL INTERESADO LA AUTORIZACION DEL INCREMENTO.

C) FIANZA POR VICIOS OCULTOS. CONCLUIDA LA OBRA NO OBSTANTE SU RECEPCION NORMAL, EL “CONTRATISTA” QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS DE ESTE CONTRATO.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS EL “CONTRATISTA” DEBERÁ CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA.

SÉPTIMA: FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN 30 DIAS Y SERAN PRESENTADAS POR EL “CONTRATISTA” PARA SU VALIDACION EN CAMPO POR LA “CONTRATANTE” Y EL COMITE DE OBRA CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, LAS QUE SE HARAN LOS DIAS 30 DE CADA MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN LOS TERMINOS SEÑALADOS; SE INCORPORARAN EN EL SIGUIENTE PERIODO PARA QUE LA “CONTRATANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS TECNICAS NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERAN PAGARSE POR PARTE DE LA “CONTRATANTE” BAJO SU RESPONSABILIDAD, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ESTA LAS HUBIERE ACEPTADO.

SE MANIFIESTA ADEMAS QUE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO REGIRAN DESDE EL INICIO HASTA LA TERMINACION DE LA OBRA.

OCTAVA: REINTEGRO DE PERCEPCIONES. EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A DEVOLVER A LA “CONTRATANTE” EL IMPORTE EN DINERO, DE LA CANTIDAD QUE RESULTE DE LA DIFERENCIA DE LO QUE SE LE HAYA PAGADO EN EXCESO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE QUE SE TRATA EN CONTRAPOSICIÓN CON LA CANTIDAD QUE SE HAYA INVERTIDO PARA REALIZAR LA INFRAESTRUCTURA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO; MONTO QUE DEBERÁ ENTREGARSE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES A PARTIR DE QUE LA “CONTRATANTE” LE NOTIFIQUE POR ESCRITO LA DETERMINACIÓN DEL MONTO QUE FUE PAGADO INDEBIDAMENTE EN EXCESO POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INHERENTES A LA OBRA.

DE NO ENTREGARSE EL MONTO QUE SE MENCIONA EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO, LA “CONTRATISTA” PAGARÁ ADEMÁS DEL MONTO, EL 5% MENSUAL SOBRE LA CANTIDAD QUE RESULTE DE LA OPERACIÓN DESCRITA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO EN LA OBLIGACIÓN.

NOVENA: DEDUCCIONES. EL “CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 0.005 (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO Nº. 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHO, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

B) EL 0.002 (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION POR CONCEPTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (EN CASO DE CONTAR CON REGISTRO EN DICHA CÁMARA); MISMOS QUE SERA ENTREGADO A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

DÉCIMA: MODIFICACIONES. LA “CONTRATANTE” PODRA MODIFICAR LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y EL PROGRAMA OBJETO DE ESTE CONTRATO DANDO AVISO POR ESCRITO AL “CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA A ACATAR LAS ORDENES CORRESPONDIENTES.

EN LOS CASOS DE QUE POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL “CONTRATISTA” DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, ESTE SE VIERA OBLIGADO A SOLICITAR ALGUNA VARIACION AL PROGRAMA LA “CONTRATANTE” RESOLVERA SOBRE LA JUSTIFICACION Y ESTABLECER LA FORMA QUE JUZGUE PERTINENTE HACIENDO DEL CONOCIMIENTO DEL “CONTRATISTA” LAS MODIFICACIONES QUE APRUEBE, Y ESTE ULTIMO A SU VEZ QUEDARA OBLIGADO A ACEPTARLAS.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y AL PROGRAMA SE CONSIDERARAN INCORPORADAS A ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS POR LAS PARTES.

SI A CAUSA DE LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA, SE EXCEDIERA LA CANTIDAD ESTIPULADA EN LA CLAUSULA SEGUNDA, LAS PARTES CELEBRARAN UN CONVENIO ADICIONAL POR LA CANTIDAD EXCEDENTE, SIEMPRE Y CUANDO ESTE NO REBASE EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL NI A SU VEZ IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

DECIMOPRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. CUANDO A JUICIO DE LA “CONTRATANTE” SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA, LE ORDENARA AL “CONTRATISTA” LA EJECUCION Y ESTA SE COMPROMETERA A LLEVARLOS A CABO Y SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE FORMA:

A) TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

1) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE QUE SE TRATE, LA “CONTRATANTE” ESTARA FACULTADA PARA ORDENAR AL “CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

2) SI PARA LOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL CONTRATO, Y LA “CONTRATANTE” CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS CON BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, CON LA INTERVENCION DEL “CONTRATISTA” Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS.

3) SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL “CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO DE LA “CONTRATANTE” Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SEÑALE SOMETERA A CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR LOS MISMOS CRITERIOS QUE SE HUBIEREN SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, DEBIENDO RESOLVER LA “CONTRATANTE” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS .

SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

EN TODOS ESTOS CASOS LA “CONTRATANTE”, XXXX POR ESCRITO LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE.

EN TAL EVENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS QUEDARAN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS EN LOS TERMINOS DEL DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBAN.

B) TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR ADMINISTRACION DIRECTA. SI LA “CONTRATANTE” DETERMINA NO ENCOMENDAR AL “CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR LOS PROCEDIMIENTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION A; PODRA REALIZARLOS EN FORMA DIRECTA.

DECIMOSEGUNDA: AMPLIACION DEL PLAZO. EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, O CUANDO CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL “CONTRATISTA”, LE FUERE IMPOSIBLE A ESTE CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARA OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO, LA PRORROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD LA “CONTRATANTE” RESOLVERA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS CALENDARIO, SOBRE LA JUSTIFICACION Y PROCEDENCIA DE LA PRORROGA Y EN SU CASO CONCEDERA LA QUE HAYA SOLICITADO EL “CONTRATISTA” O LA QUE LA PROPIA “CONTRATANTE” ESTIME CONVENIENTE Y SE HARAN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA EN FORMA CONJUNTA.

DECIMOTERCERA: AJUSTE DE COSTOS. CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINE UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS A UN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, EN DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS, ATENDIENDO A LO ACORDADO POR LAS PARTES EN EL RESPECTIVO CONTRATO; EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

I. LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL PROGRAMA O, EN CASO DE

II. EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL “CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE; CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL “CONTRATISTA”, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

III. LOS INCREMENTOS O DECREMENTO DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS O EL INDICE QUE PUBLICA LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.

PARA TAL EFECTO SE ANEXA LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA FORMULA DE AJUSTE:

F O R M U L A D E A J U S T E

EF SF MF FF IF = (A) ----- + (B) ------ + (C) ----- + ......... (N) -----

EI SI MI FI

DONDE: IF= PORCENTAJE DE AJUSTE DE COSTOS DEL PERIODO ANALIZADO

A, B.C, ....., N= PORCENTAJE QUE REPRESENTA LA PARTICIPACION O INCIDENCIA DE LOS INSUMOS FUNDAMENTALES DE CONSTRUCCION EN EL CONTRATO.

A. MATERIALES

B. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

C. MANO DE OBRA

N. INSUMO X A+B+C+. N=1

DONDE: EI, EF. INDICE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION APLICABLES EN LA FECHA BASICA Y EN LA FECHA DE AJUSTE RESPECTIVAMENTE.

SI.SF. INDICE DE MAQUINARIA Y EQUIPO APLICABLES EN LA FECHA BASICA Y EN LA FECHA DE AJUSTE RESPECTIVAMENTE.

M1,MF. INDICE DE MANO DE OBRA APLICABLES EN LA FECHA BASICA Y EN LA FECHA DE AJUSTE RESPECTIVAMENTE.

FI,FF. INDICE DE INSUMOS X APLICABLES EN LA FECHA BASICA Y EN LA FECHA DE AJUSTE RESPECTIVAMENTE.

EN DICHO PROCEDIMIENTO LA REVISION SERA PROMOVIDA POR LA “CONTRATANTE” A SOLICITUD ESCRITA DEL “CONTRATISTA”, LA QUE SE DEBERA ACOMPAÑAR DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE; LA “CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES SIGUIENTES CON BASE EN LA DOCUMENTACION APORTADA POR EL “CONTRATISTA” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICION.

DECIMOCUARTA: SUPERVISION DE LAS OBRAS. LA “CONTRATANTE” A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE SERA LA RESPONSABLE DE LLEVAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA BITACORA DE OBRA Y TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO EL TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y A DAR AL “CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE LA PROPIA “CONTRATANTE”.

ES FACULTAD DE LA “CONTRATANTE” REALIZAR LAS INSPECCIONES DE LOS MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL SITIO DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O FABRICACION.

DECIMOQUINTA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCION DE LOS MISMOS, A UN TECNICO QUE LO REPRESENTE, EL QUE DEBERA CONOCER EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES Y ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULE Y PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DEL “CONTRATISTA” EN TODO LO REFERENTE AL PRESENTE CONTRATO.

LA “CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DECIMOSEXTA: SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJO. LA “CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTES Y EN CUALQUIER MOMENTO LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O DE INTERES GENERAL EN CUALQUIER ESTADO EN QUE ESTAS SE ENCUENTREN, DANDO AVISO POR ESCRITO AL “CONTRATISTA” CON ANTICIPACION DE 10 DIAS NATURALES.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMOSEPTIMA: TERMINACION ANTICIPADA. DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LAS OBRAS POR EL “CONTRATISTA”, ESTE DEBERA PRESENTAR ANTE LA “CONTRATANTE” LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS CON EL FIN DE EVALUAR Y EN SU CASO APROBAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE O A EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, QUE ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, HACIÉNDOLO DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO CON EL ARTICULO 46 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO EL

“CONTRATISTA” DEBERÁ OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

DECIMOCTAVA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS. EL “CONTRATISTA” COMUNICARA A LA “CONTRATANTE” DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION QUE RECIBA.

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACION EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, LA “CONTRATANTE” PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA VERIFICACION DE LOS MISMOS. AL CONCLUIR DICHO PLAZO, SIN QUE LA “CONTRATANTE” HAYA RECIBIDO LOS TRABAJOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBOS.

LA “CONTRATANTE” COMUNICARA X XX XXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX, XX XXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXX E INFORMARA LA FECHA SEÑALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE NOMBRE A UN REPRESENTANTE PARA QUE ASISTA AL ACTO. UNA VEZ ESTIPULADA LA FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA; EL “CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A LA “CONTRATANTE” LA FIANZA DE XXXXXX OCULTOS, MISMA QUE MARCARÁ EL FIN DE SU CONTRATO, LA “CONTRATANTE” RECIBIRA BAJO SU RESPONSABILIDAD LOS TRABAJOS Y LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE.

LA “CONTRATANTE” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMONOVENA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO, Y A QUE SE EFECTUE A SATISFACCION DE LA “CONTRATANTE”; POR LO TANTO SE COMPROMETE A SUSTITUIR LOS MATERIALES Y A REALIZAR LOS TRABAJOS QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS POR SU CUENTA, IGUALMENTE SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR LA INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE LLEGARE A CAUSAR A LA “CONTRATANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

EL “CONTRATISTA” DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA, LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE CON BASE EN AQUELLOS TENGA ESTABLECIDO O ESTABLEZCA LA “CONTRATANTE” PARA EJECUCION DE SUS OBRAS.

SERÁ A CARGO DEL “CONTRATISTA” LOS RIESGOS Y CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE LA ENTREGA.

IGUALMENTE SE OBLIGA EL “CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS X XXXXXXX SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO PREVIA APROBACIONES EXPRESAS Y POR ESCRITA DE LA “CONTRATANTE” EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.

VIGÉSIMA: RELACIONES LABORALES. EL “CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE EMPLEA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO ES EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO EN SEGURIDAD SOCIAL.

VIGÉSIMA PRIMERA: SUBCONTRATACION. PARA LOS EFECTOS DEL CONTRATO, SE ENTENDERA POR SUBCONTRATACION EL ACTO POR EL CUAL EL “CONTRATISTA” ENCOMIENDA A OTRA EMPRESA LA EJECUCION DE PARTES DE TRABAJO OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA ESTIPULADO EN LAS BASES DE LICITACION.

EN TODO CASO DE SUBCONTRATACION EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SERA EL “CONTRATISTA” A QUIEN SE LE CUBRIRA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS, EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA SUBRAGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL “CONTRATISTA”

VIGÉSIMA SEGUNDA PENAS CONVENCIONALES. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: LA “CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR EL “CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL LA “CONTRATANTE” COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRA. SI COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE LA “CONTRATANTE” PROCEDERA A:

A) RETENER EL 5% (CINCO POR CIENTO MENSUAL) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LO QUE DEBIO REALIZARSE HASTA EL MOMENTO QUE LOS CONCEPTOS QUEDEN CONCLUIDOS.

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACION AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE A HACER ALGUNA RETENCION, EL IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. X AYUNTAMIENTO, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL “CONTRATISTA”.

B) APLICAR PARA EL CASO DE QUE EL “CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO MENSUAL) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE SE NO HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE LA TERMINACION SEÑALADA EN EL PROGRAMA Y HASTA EL MOMENTO QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE LA “CONTRATANTE”.

EN NINGUN CASO, EL MONTO POR PENAS CONVENCIONALES, PODRAN EXCEDER AL IMPORTE DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN CUYO CASO, LA “CONTRATANTE” DEBERA INICIAR LA RESCISION DEL CONTRATO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE HUBIERE AGOTADO EL PLAZO PARA SER EFECTIVAS LAS PENAS CONVENCIONALES.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE LA “CONTRATANTE” NO SEA IMPUTABLE AL “CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, LA “CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO; EN CASO DE QUE LA “CONTRATANTE” OPTE POR LA RESCISION DEL CONTRATO, EN LOS TERMINOS DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS APLICARA A EL “CONTRATISTA” UNA SANCION CONSISTENTE EN UN PORCENTAJE DEL VALOR DE CONTRATO, QUE PODRA SER A JUICIO DE LA “CONTRATANTE”, HASTA POR EL MONTO DE LAS GARANTIAS OTORGADAS.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGA AL “CONTRATISTA” SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDOS EN LOS TERMINOS DE DICHAS REGLAS APLICANDO, SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS PROPIAS REGLAS.

VIGÉSIMA TERCERA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. LA “CONTRATANTE” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSA DE INTERESES GENERALES.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT Y DEMAS DISPOSICIONES SOBRE LA MATERIA ADMINISTRATIVA ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DEL “CONTRATISTA”, QUE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA LA “CONTRATANTE”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN AL “CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

VIGÉSIMA CUARTA: JURISDICCION. TODO LO EXPRESAMENTE PREVISTO EN ESTE CONTRATO, SERÁ RESUELTO POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NAYARIT, ASI COMO POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT ESTOS ULTIMOS A LOS QUE DE COMUN ACUERDO SE SUJETAN LAS PARTES CONTRATANTES; EN CASO DE CONTROVERSIA PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES ESTATALES, CON CEDE EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. RENUNCIANDO A SU FUERO QUE LES PUDIERA CORRESPONDER POR RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES, FUTUROS O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS POR LOS OTORGANTES LO RATIFICARON Y FIRMARON ORIGINAL Y DOS COPIAS A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES XX XXXXX DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

LA CONTRATANTE
XX. XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX PRESIDENTE DEL H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA XX XXXXXXXX, NAY.
C. XXXX XXXXXXX XXXXXX SINDICO MUNICIPAL	LIC. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

EL CONTRATISTA
C. XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX ADMINISTRADOR GENERAL UNICO CONSTRUCCIONES VIMIFER, S.A. DE C.V.
TESTIGO	TESTIGO
L.C.P. XXXXXXXX XXXXXX XXXX CONTRALOR MUNICIPAL	ARQ. XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

---------------------LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMAN PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES VIMIFER, S.A. DE C.V. Y EL H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA XX XXXXXXXX NAYARIT.