BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE JUEGOS RECREATIVOS EN EL CENTRO POBLADO DE LAS PALMERAS Y EL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ – SECTOR B DEL DISTRITO DE PARACAS” .
BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE JUEGOS RECREATIVOS EN EL CENTRO POBLADO DE LAS PALMERAS Y EL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA XXXX – SECTOR B DEL DISTRITO DE PARACAS” .
AMC. Nº 040-2006-CEP-MDP
Objeto de la Adquisición
Seleccionar a la persona natural o jurídica que presente la oferta más conveniente para la contratación del servicio de un profesional para la Implementación de Juegos Recreativos en el Centro Poblado de las Palmeras y el Asentamiento Humano Santa Xxxx – Xxxxxx X xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xx XXX, conforme al TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -D.S. Nº 083-2005-PCM y su Reglamento -D.S. Nº 084-2005-PCM.
Postores
Podrán participar en el presente proceso, las personas naturales o jurídicas que demuestren experiencia y capacidad técnica para brindar el servicio de la Implementación de Juegos Recreativos en el Centro Poblado de las Palmeras y el Asentamiento Humano Santa Xxxx – Xxxxxx X xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, que cuenten con Titulo Profesional Colegiado, Certificado de Habilidad; y, que no se encuentren incluidas en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado. Están impedidos de ser postores, y por tanto contratar por sí o por terceros, los servidores y funcionarios en actividad del Sector Público a que se refiere el Artículo 9º del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Descripción de los Servicios a Adquirir
El servicio consiste en la Implementación de Juegos Recreativos en el Centro Poblado de las Palmeras y el Asentamiento Humano Santa Xxxx – Xxxxxx X xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, ubicado en el Distrito de Paracas, de conformidad a lo establecido en las Funciones descritas en el Anexo que forma parte integrante de las presentes Bases.
Fuente de Financiamiento
Otros Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
Cronograma
Convocatoria 28/09/2006
Entrega de Bases 28/09/2006
Presentación de propuesta y 29/09/2006 12:00 p.m.
Otorgamiento de la Buena Pro 29/09/2006 2:00 p.m
Plazo y Lugar de Prestación del Servicio
El servicio se brindará en el distrito xxx Xxxxxxx de Paracas, provincia xx Xxxxx y departamento de Ica. El plazo para la prestación del servicio es de 30 días después de la suscripción del contrato.
El incumplimiento del plazo previsto para la prestación del servicio está sujeto a la aplicación de penalidades, de acuerdo al Artículo 222º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - D. S. Nº 084-2005-PCM.
De la Conformidad del Servicio
Una vez concluido el servicio la Gerencia de Desarrollo Urbano, dará conformidad de que éste cumple con los términos de referencia previamente establecidos.
De la Forma de Pago
El monto de la retribución por los servicios materia del presente contrato será de Veintidós Mil Setecientos Noventa y 17/100 Nuevos Soles (S/. 22,790.17); el cual será cancelado el 30% a la firma del contrato y el saldo será abonado a la culminación del trabajo previa conformidad de la Gerencia de Desarrollo Urbano y la presentación del Recibo por Honorarios.
De la Presentación de la Propuesta
Documentación General:
Carta de presentación según (Anexo 01).
Declaración Jurada (Anexo 02)
Documentación Técnica:
Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas (Anexo 3).
Declaración Jurada de Información de los Factores de Evaluación (Anexo 4).
Propuesta Económica
Monto de la Propuesta (Anexo 5) la que no podrá tener ninguna borradura, enmendadura o corrección, lo que anulará la misma.
Garantía de Seriedad de Oferta (Anexo 6).
1.10 Evaluación Técnica de la Propuesta
La evaluación técnica de la propuesta se realizara sobre la base de los siguientes criterios y puntajes máximos:
Factores Referidos al Servicio Ofertado 100.00 puntos
Total 100.00 puntos
Los puntajes parciales sumados serán el Puntaje de la Propuesta Técnica (PT) y tendrán un máximo de Cien (100) puntos. Si el postor no alcanza el puntaje mínimo admisible de ochenta (80) puntos en la Propuesta Técnica será descalificado y no se evaluará su Propuesta Económica.
a) Factores Referidos al Servicio Ofertado 100.00 puntos
Se calificará el plazo de ejecución del servicio
Menos de 10 días hábiles 100.00 puntos
De 10 a 15 días hábiles 80.00 puntos
Mayor a 15 días hábiles 50.00 puntos
1.11 Evaluación de la Propuesta Económica
La evaluación económica consistirá en verificar si la oferta económica cumple con lo previsto en el Articulo 33º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - D. S. Nº 012-2001-PCM. Para la asignación del Puntaje se utilizara la siguiente formula.
Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta económica i
Oi = Propuesta Económica i
Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica
1.12 Calificación Final
El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de la evaluación técnica y la evaluación económica obtenida de la aplicación de la siguiente fórmula:
PTPi = c1PTi + c2PEi
Donde:
PTPi = Puntaje Total del postor i
PTi = Puntaje por Evaluación Técnica del postor i
PEi = Puntaje por Evaluación Económica del postor i
c1 = 0.5 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica
c2 = 0.5 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica
1.13 De la Suscripción del Contrato
El contrato será suscrito por el postor que obtuvo la Buena Pro, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendarios contados desde la fecha de otorgamiento de la Buena Pro.
1.14 De las Garantías
En el Contrato que se celebre con el ganador de la Buena Pro, se insertará una cláusula a través de la cual el contratista declarará bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del mismo, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado, en caso de incumplimiento.
En la Orden de Servicios que se remitirá al postor ganador de la Buena Pro, figurará como condición que el Contratado se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
Dentro de la vigencia de la oferta y después de entrar en vigencia el contrato, no se aceptará ningún reajuste de precios.
1.15 PRESUPUESTO BASE
DESCRIPCI0N IMPORTE
Implementación de Juegos Recreativos en el Centro Poblado
de las Palmeras y el Asentamiento Humano Santa Xxxx – Xxxxxx X
xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx S/. 22, 790.17
Son: Veintidós Mil Setecientos Noventa con 17/100 Nuevos Soles
Paracas, 28 de Septiembre del 2006.
ALCANCE DE LOS SERVICIOS
1.- EXPEDIENTE TECNICO:
Implementación de Juegos Recreativos en el Centro Poblado de las Palmeras y el Asentamiento Humano Santa Xxxx – Xxxxxx X xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx.
2.- PROPIETARIOS:
La Municipalidad Distrital de Paracas es la entidad que se ha adjudicado la Posesión de estos terrenos y como tal necesariamente tiene que desarrollar la Implementación de Juegos Recreativos en el Centro Poblado de las Palmeras y el Asentamiento Humano Santa Xxxx – Sector B del Distrito de Paracas..
3.- ANTECEDENTES:
La propiedad fue adquirida de la Municipalidad Distrital de Paracas, quien tiene solicitado a la Superintendencia de Bienes Nacionales su adjudicación en propiedad de estos terrenos.
4.- UBICACIÓN :
DISTRITO : Paracas
PROVINCIA : Pisco
DEPARTAMENTO : Ica
5.- ALCANCE DE LOS SERVICIOS
La descripción de los alcances de los servicios que se hacen a continuación, no es limitativa. El Profesional, cuando considere necesario, deberá ampliarlos o profundizarlos, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice.
El Profesional seleccionado, será el responsable por un adecuado planeamiento, programación, conducción de estudios básicos, diseños, y en general por la calidad técnica de todo el estudio que deberá ser ejecutado en concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de ingeniería relacionados con el estudio.
El Profesional será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato.
Para fines del servicio, el Profesional dispondrá de una organización de profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las instalaciones necesarias, medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.
Todo el personal asignado al proyecto, excepto el personal asesor eventual de ser el caso, deberá tener dedicación exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en la propuesta técnica.
La Municipalidad de Paracas podrá solicitar cambios al personal del Profesional en cualquier momento, cuando lo considere conveniente, en beneficio del Proyecto.
6.- REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES
Para la preparación de su propuesta, el Profesional deberá revisar y evaluar todos los antecedentes que La Municipalidad ponga a su disposición y otros documentos que pueda consultar en otros organismos públicos y privados, así como el resultado de visitar la zona del Proyecto.
7.- ALCANCES DEL ESTUDIO
El alcance de las actividades de los servicios de Profesional, sin ser limitativos, deberá abarcar lo siguiente:
Estudios básicos de ingeniería y arquitectura.
Diseños definitivos a nivel de licitación.
8.- ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA E INVESTIGACIONES DE CAMPO Y LABORATORIO
Basado en la revisión de documentación preliminar existente, el Profesional propondrá y llevará a cabo las investigaciones y estudios básicos.
9.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PROFESIONAL
El Profesional deberá presentar el Estudio de Ingeniería en concordancia con la resolución de Contraloría 072-98-CG (publicada en el diario El Peruano del jueves 0 xx xxxxx 0000), que definido como tal, básicamente comprende:
Memoria descriptiva del proyecto
Especificaciones técnicas
Planilla de metrados y sustento de metrados
Memoria de costos
Presupuesto (de preferencia la versión electrónica en S10 Windows)
Análisis de costos unitarios
Desagregado de gastos generales
Cronograma de desembolsos
Fórmulas polinómicas
Programación de obra (de preferencia la versión electrónica en MS Project)
Calendario de adquisición de materiales
Planos de ejecución de obra (versión electrónica en AUTOCAD, editable).
10.- DE LOS INFORMES
10.1 FORMA Y NÚMERO DE EJEMPLARES A PRESENTAR
Todos los informes requeridos en los presentes Términos de Referencia se presentarán en original y una (1) copia.
Todo Informe, Absolución de Observaciones, etc., que se presente, deberá tener un índice y numeración de páginas, asimismo mostrarán el sello y firma del Profesional (representado por el Jefe del Estudio) en todas sus páginas y cada Especialista firmará los temas correspondientes a su especialidad, en señal de conformidad y responsabilidad respecto a su calidad técnica e integridad física.
10.2 DE LA REVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
El levantamiento de observaciones o aclaraciones a los informes que la Municipalidad formule por deficiencias en el informe, incumplimiento de los cronogramas u otros no dan derecho a prórrogas de plazo.
La Municipalidad revisará los informes dentro de los diez (10) días útiles siguientes a la recepción de los mismos y comunicará al Profesional de ser el caso, sus observaciones. El Profesional tendrá diez (10) días calendario siguientes a la recepción de la comunicación de la Municipalidad para subsanar o aclarar las observaciones debidamente sustentadas, cumplido este último, la Municipalidad dará su conformidad al Informe correspondiente.
Excepcionalmente, si existieran circunstancias particulares o limitaciones justificables que tenga el Profesional para levantar las observaciones o aclaraciones dentro de los diez (10) días calendario citados anteriormente, la Municipalidad podrá conceder hasta diez (10) días calendario adicionales para levantar las observaciones o aclaraciones - por única vez para un determinado Informe - siempre y cuando la Municipalidad lo considere conforme y el Profesional lo solicite con 05 días de anticipación (sustentando debidamente) antes del vencimiento de su plazo para levantar dichas observaciones o aclaraciones. Dicho plazo adicional no irrogará costo alguno para la Municipalidad.
Para cada Informe el Profesional tendrá un plazo xxxxxx xx xxxx (10) días calendario (más el plazo concedido de ser el caso) para levantar “todas las observaciones o aclaraciones” efectuadas por la Municipalidad, pasado este plazo, por cada día de atraso se aplicará la penalidad que estipula el Artículo 222° del Reglamento de la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
El plazo xxxxxx xx xxxx (10) días calendario (más el plazo concedido de ser el caso) para levantar “todas las observaciones o aclaraciones” será la sumatoria de todos los plazos que demore el Profesional en levantar las observaciones a un determinado informe, es decir, si por ejemplo, el Profesional demora 7 días en levantar las observaciones a un determinado informe y este levantamiento vuelve a ser observado le quedarán 8 días para levantar lo observado (más el plazo concedido de ser el caso), pasado el plazo máximo de quince (15) días calendario (más el plazo concedido de ser el caso), por cada día de atraso se aplicará la multa indicada.
Durante la ejecución de la Implementación de los Juegos Recreativos en el Centro Poblado de las Palmeras y el Asentamiento Humano Santa Xxxx – Sector B del Distrito de Paracas, cuando la Municipalidad lo requiera y las circunstancias así lo determinen, el Profesional presentará Informes Especiales dentro del plazo máximo de ocho (8) días hábiles de recibida la consulta por escrito.
Al presentar el Informe Final de la Valorizaciones del servicio, el Profesional devolverá a la Municipalidad, toda la documentación recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
La documentación que se genere durante la ejecución del Estudio constituirá propiedad de la Municipalidad y no podrá ser utilizada para fines distintos a los del Estudio, sin consentimiento escrito de la Municipalidad.
11.- PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE INGENIERÍA
El levantamiento de observaciones o correcciones que se efectúen a los Informes se presentarán integradas en un solo documento conformando el Informe 05 – Informe Final.
II.- Especificaciones Técnicas: Las Especificaciones Técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas del contrato de obra; esto es, descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medición y condiciones de pago, requeridos en la ejecución de la obra.
Por tanto, cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra debe contener sus respectivas especificaciones técnicas, detallando las reglas que definen las prestaciones, señaladas en el párrafo anterior.
III.- Metrados: Constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de construcción que se ha programado ejecutar en un plazo determinado. Estos determinan el costo del presupuesto base, por cuanto representa el volumen de trabajo de cada partida.
Una adecuada sustentación de las cantidades, reduce los errores y omisiones que pudiera incurrirse en la presentación de las partidas integrantes del presupuesto base, por cuantos éstos son utilizados por el postor para establecer el monto de su oferta.
El Profesional debe realizar una adecuada sustentación de las cantidades por cada partida, con la planilla respectiva y con los gráficos o croquis explicativos que el caso requiera.
IV.- Planos: Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados debidamente protegidos en porta planos que los mantenga unidos pero que permitan su fácil desglosamiento.
Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, nombre del Profesional, sello y firma del Jefe del Estudio y de los Especialistas según su competencia.
.
El Profesional efectuará un análisis de los costos unitarios por partidas, teniendo en cuenta las características particulares de la obra; los requerimientos de la mano de obra; la distancia a las canteras de materiales de construcción; su costo de explotación; el costo de otros materiales y su transporte; maquinarias y equipos a ser instalados.
Los análisis se efectuarán detallados tanto para los costos directos, como los indirectos (gastos generales fijos, variables, utilidad). El Presupuesto de obra deberá ser calculado basado en las cantidades de obra y los análisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda.
Asimismo, deberá presentar:
Memoria de Xxxxxx
Fórmulas Polinómicas
Cronograma de ejecución de Xxxx
Cronograma de utilización de equipo mecánico
Cronograma de materiales
Cronograma de desembolsos
Relación de Xxxxxx Xxxxxx
Otros relacionados
VI.- CD: el Profesional deberá entregar el CD con los archivos correspondientes al Estudio, en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final:
Los archivos electrónicos se presentarán en MS Word, Excel, Project, Autocad u otros software estándares.
12.- DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El Servicio a contratarse es a Suma Alzada y asciende a la cantidad de S/. 22.790.17 Nuevos Soles.
Los costos son íntegramente a suma alzada y su costo será propuesto por el Profesional, de acuerdo a las características requeridas en los presentes Términos de Referencia y deben incluir el IGV.
13 MONTO Y FORMA DE PAGO
13.1 Anticipo
La Municipalidad podrá abonar al Profesional como adelanto directo máximo el 30% a la firma del monto del Contrato, para los gastos iniciales de los Estudios.
El referido adelanto será amortizado mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones (facturas) que presente el Profesional.
14.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS
El plazo para la elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería es de treinta(30) días calendario. En este plazo, no se incluyen los períodos de revisión y levantamiento de observaciones.
El cómputo del inicio del servicio del Profesional será a partir de la notificación escrita de la Municipalidad, la cual se dará dentro de los 3 días calendario de suscrito el contrato.
15.- EJECUCION DE LOS SERVICIOS
El Profesional desarrollará el servicio en estricta coordinación con la Municipalidad.
16.- RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL
16.1 El Profesional prestará sus servicios de conformidad con los términos de su Contrato, las Bases, Términos de Referencia, su Propuesta Técnica y Económica, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.
16.2 El Profesional asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la elaboración del Estudio Definitivo.
16.3 La revisión de los documentos y planos por parte de la Municipalidad, durante la elaboración del Estudio, no exime al Profesional de la responsabilidad final y total del mismo.
16.4 En atención a que el Profesional es responsable absoluto del estudio que realiza, deberá garantizar la calidad del Estudio y responder por el trabajo realizado, durante los siguientes tres (3) años, desde la fecha de aprobación del Informe Final por parte del la Municipalidad; por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia.
16.5 Dentro del plazo arriba mencionado, se podrá requerir la participación del Profesional para que absuelva las consultas u observaciones sobre los documentos que conforman el Expediente Técnico que se presente durante el proceso de la Licitación de la Obra. Asimismo, durante la ejecución de la obra, se solicitará su intervención para aclarar y opinar sobre las modificaciones sustanciales y la subsanación de errores y omisiones en el Expediente Técnico.
17.- PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
En caso de:
Retraso en la entrega de los informes.
Retraso en el plazo de levantamiento de observaciones o aclaraciones.
Por cada día de atraso se aplicará la penalidad que estipula el Artículo 222° del Reglamento de la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
La Entidad podrá resolver el contrato de acuerdo a lo estipulado en el subcapítulo IV del Reglamento de la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Artículos 222° al 224°).
18.- ACLARACIONES.
El Profesional tomará conocimiento que en el monto total señalado en su presupuesto están incluidos los beneficios sociales y otros gastos que por su naturaleza están relacionados al total cumplimiento del contrato.
19.- NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO.
El vínculo entre la Municipalidad y el Profesional, se regirá por lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 083-2004-PCM y normas complementarias o modificatorias.
(ANEXO 01)
CARTA DE PRESENTACIÓN
Paracas, 29 de Septiembre de 2006
Señores:
Municipalidad Distrital de Paracas
Comité Especial
Con la finalidad de participar en el proceso de selección para la prestación del servicio que consiste en la Implementación de Juegos Recreativos en el Centro Poblado de las Palmeras y el Asentamiento Humano Santa Xxxx – Xxxxxx X xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, ubicado en el Distrito de Paracas, el suscrito Declara Bajo Juramento lo siguiente:
Nombre o Razón Social :
RUC Nº :
Domicilio legal del postor :
Nombre del representante legal :
DNI. Nº :
Asimismo declaro conocer el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM) y su Reglamento -Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.
Quedo de ustedes, muy atentamente.
……………………………………….
(Firma y sello del Postor)
(ANEXO 02)
DECLARACION JURADA
Paracas, 29 de Septiembre de 2006
Señores:
Municipalidad Distrital de Paracas
Comité Especial
Yo,.................................................................................................. ........................... con RUC. Nº .................................... declaro bajo juramento que:
No tengo impedimento para contratar con el Estado conforme al Artículo 9º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Que, soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presentamos para efectos del presente proceso.
Que, no me encuentro inhabilitado para contratar con el Estado.
Que, conozco las sanciones establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
Que, me someto al arbitraje que se determine de común acuerdo entre las partes.
Mi domicilio legal está ubicado en:
...............................................................................................................................
……………………………………….
(Firma y sello del Postor)
(ANEXO 03)
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Paracas, 29 de Septiembre de 2006
Señores:
Municipalidad Distrital de Paracas
Comité Especial
Por intermedio de la presente con el objeto de participar en el proceso de selección para la prestación del Servicio de servicio que consiste en la Implementación de Juegos Recreativos en el Centro Poblado de las Palmeras y el Asentamiento Humano Santa Xxxx – Sector B del Distrito de Paracas, provincia xx Xxxxx, departamento de Ica, me comprometo por este documento a brindar dicho servicio de acuerdo con los términos de referencia y demás normas legales vigentes que declaramos conocer.
Atentamente.
……………………………………….
(Firma y sello del Postor)
(ANEXO 04)
FACTORES DE EVALUACIÓN TÉCNICA
Paracas, 29 de Septiembre de 2006
Señores:
Municipalidad Distrital de Paracas
Comité Especial
Tengo el agrado de presentar la Propuesta Técnica, la misma que consiste en lo siguiente:
a) Factores Referidos al Servicio Ofertado
(…….) Menos de 30 días hábiles
(…….) De 30 a 35 días hábiles
(…….) Mayor a 35 días hábiles
Atentamente,
……………………………………….
(Firma y sello del Postor)
(ANEXO 05)
MONTO DE LA PROPUESTA
Paracas, 29 de Septiembre de 2006
Señores:
Municipalidad Distrital de Paracas
Comité Especial
Tengo el agrado de presentar la Propuesta Económica, la misma que asciende a la suma de ………….......................................................................................................................... ................. ............ con 00/100 Nuevos Soles (S/...........................) a todo costo por el Servicio de Servicio de servicio que consiste en la Implementación de Juegos Recreativos en el Centro Poblado de las Palmeras y el Asentamiento Humano Santa Xxxx – Xxxxxx X xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx.
Hago presente que acepto todos los gastos y requerimientos estipulados en el Contrato, así como todo lo normado por el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento, Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.
Atentamente,
……………………………………….
(Firma y sello del Postor)
(ANEXO 06)
DECLARACION JURADA DE SERIEDAD DE OFERTA
Paracas, 29 de Septiembre del 2006
Señores:
Municipalidad Distrital de Paracas
Comité Especial
Yo,............................................................................................................................... con RUC. Nº............................ declaro bajo juramento que mantendremos la oferta económica hasta la firma del Contrato del Servicio de Servicio de servicio que consiste en la Implementación de Juegos Recreativos en el Centro Poblado de las Palmeras y el Asentamiento Humano Santa Xxxx – Sector B del Distrito de Paracas, de acuerdo a lo estipulado en el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y su Reglamento, haciéndome acreedor a las sanciones allí previstas en caso de incumplimiento.
……………………………………….
(Firma y sello del Postor)
PROFORMA DE CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 042-2006-CEP-MDP
Conste por el presente documento el Contrato de Locación de Servicios no Personales que celebran, de una parte la Municipalidad Distrital De Paracas, con RUC N° 20162427301, con domicilio en la Xx. Xxx Xxxxxxxxxxxx X/X, Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xx Xxx, debidamente representada por el Prof. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paracas, a quien en adelante y sólo para los efectos del presente contrato, se le denominará “La Entidad”, y de la otra parte el.............................................................................., con Registro CAP N° 2717, identificado con DNI N° ...................., con RUC N° .............., domiciliado en .........................., a quien en adelante se llamará “El Locador”, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.-
“La Entidad”, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la cual radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
Los terrenos de expansión urbana se encuentran bajo la administración de la Municipalidad Distrital de Paracas, quien ha realizado obras de Habilitación Urbana como son pistas, veredas, agua, desagüe, electrificación, colegios, xxxxxxxx, plazoleta, postas medicas, minimarket y proyectos de vivienda.
“El Locador” es una persona natural en ejercicio pleno de sus derechos civiles con experiencia en ingeniería y arquitectura reuniendo todos los requisitos para ser contratado en el Servicio de Elaboración del Proyecto de Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxx, xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx.
CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL.-
La base legal bajo la cual se sustente el presente contrato es:
Constitución Política del Perú, articulo 2° inciso 14) y articulo 62°.
Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
Decreto Supremo N° 083-04-PCM –Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Decreto Supremo N° 084-04-PCM – Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Ley N° 28652 – Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2006
Código Civil.
CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO.-
Por la presente Cláusula, se establece que los servicios que prestará “El Locador”, comprende en prestar Servicios de Implementación de Juegos Recreativos en el Centro Poblado de las Palmeras y el Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx – Xxxxxx X, xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx.
CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN.-
La vigencia del contrato empezará a regir a partir de la fecha de suscripción, hasta el ........ xx Xxxxxx de 2006, servicios contratados a satisfacción de “La Entidad”. Queda entendido que “La Entidad” no esta obligado a dar aviso alguno adicional a “El Locador” referente al termino del presente contrato, operando su extinción en forma automática a la expiración del plazo convenido.
CLAUSULA QUINTA: RETRIBUCION Y FORMA DE PAGO.-
El monto de la retribución por los servicios materia del presente contrato será (s/.........).................................00/100 Nuevos Soles incluido impuestos; será abonado a la culminación del trabajo, previa conformidad de la Gerencia de Desarrollo Urbano.
CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES.-
6.1 De El Locador:
Prestar los servicios indicados, con el mayor cuidado y diligencia, observando las normas mas elevadas de competencia e integridad moral y profesional y los objetivos de la Municipalidad.
No ceder total ni parcialmente los servicios materia del presente contrato.
6.2 De La Entidad
Proporcionar apoyo técnico para el buen desempeño del servicio que preste “El Locador”.
Abonar a “El Locador” el monto de la prestación materia del presente contrato en la fecha y bajo condiciones estipuladas, salvo situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.
CLAUSULA SETIMA: RELACIÓN LABORAL Y BENEFICIOS.-
Ambas partes declaran expresa e irrevocablemente que, por ser el presente un Contrato de Locación de servicio; por lo tanto, el presente Contrato se regirá por lo dispuesto en el articulo 264° y siguientes del Código Civil, no genera vinculo laboral, consecuentemente no es de aplicación la legislación laboral vigente. Por consiguiente “El Locador” no tiene derecho a suma alguna por concepto de beneficios sociales, vacaciones u otro que no se encuentre expresamente previsto y pactado en el presente contrato.
CLAUSULA OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.-
Son causales de resolución del contrato:
El incumplimiento de las cláusulas del presente contrato por “El Locador”.
La disolución por restricciones de índole presupuestal.
La disolución por caso fortuito o fuerza mayor, sin responsabilidad alguna para “La Entidad”.
La conducta incorrecta de “El Locador” y/o falta de eficiencia en los servicios prestados.
La resolución unilateral de cualquiera de las partes.
En todos lo casos descritos anteriormente, la resolución se hará efectiva en el momento que “La Entidad” así lo determine, bastando para ello la comunicación escrita sin ser necesario expresar la causa a “El Locador”. Esta resolución surtirá sus efectos al día siguiente de la notificación a “El Locador”. Tal notificación podrá efectuarse en la sede de “La Entidad” en donde presta sus servicios o en la dirección establecida por “El Locador”.
CLAUSULA NOVENA: AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
El egreso que demande el cumplimiento del presente contrato se afectará con cargo al presupuesto aprobado para el año fiscal 2006, Fuente de Financiamiento 08 Otros Impuestos Municipales y/o 09. Recursos Directamente Recaudados, Partida Presupuestaria 27. Servicios No Personales.
CLAUSULA DECIMA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Por el merito de suscripción del presente contrato “El Locador” se compromete a cumplir con el objeto previsto bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado por espacio de dos años, en caso de incumplimiento conforme a la Declaración Jurada que se anexa y forma parte integrante del presente contrato.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DECLARACIÓN JURADA
“El Locador” declara que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado, que no tiene adeudos pendientes con los organismos estatales, y que no tiene impedimento ni limitación legal alguna para celebrar el presente contrato, haciéndose responsable de lo que declara bajo juramento.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DERECHO DE PROPIEDAD EXCLUSIVA
Lo obtenido en virtud a este contrato, así como los bienes que “La Entidad” proporcione a “El Locador” para la ejecución del servicio materia del presente contrato, son de propiedad exclusiva de “La Entidad”. Por tanto, no podrá disponer de ellos bajo ninguna circunstancia.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES POR RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:
Si “El Locador” incurriera en xxxx por no cumplir con la entrega del servicio dentro de los plazos previstos en la Cláusula Cuarta dentro, pagara a “La Entidad”, por concepto de penalidades de acuerdo a lo siguiente:
Penalidad por Xxxx se genera automáticamente por cada día calendario de retraso en la entrega de las prestaciones hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, conforme al Artículo 222º del D.S. Nº 084-2004-PCM.
Penalidad por incumplimiento del Contrato, diez por ciento (10%) del monto total del contrato. Esta Penalidad se generará si “La Entidad” se ve obligada a resolver el Contrato por incumplimiento, diferente de la demora en el cumplimiento de la prestación.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y COMPETENCIA TERRITORIAL.-
En caso de controversia o diferencia con respecto a la aplicación del presente contrato las partes se someten única y exclusivamente al arbitraje de ser el caso, a la competencia de los jueces o tribunales de la ciudad xx Xxxxx.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: DISPOSICIÓN GENERAL
Los términos y condiciones no contemplados en el presente contrato, podrán ser incluidos mediante cláusula adicional o addenda, previo acuerdo de las partes contratantes.
En señal de Conformidad, ambas partes suscriben el presente documento en dos copias de igual tenor, en el Distrito de Paracas el día ..........días del mes de Septiembre de 2006.