PLIEGO DE CONDICIONES DE LA SUBASTA N.º 01/2018-ANEEL

(SUBASTA A – 4 de 2018)

PREÁMBULO 2

1. OBJETO 2

2. PARTICIPACIÓN E IMPEDIMENTOS 5

3. DISPOSICIONES GENERALES 8

4. ETAPAS DE LA SUBASTA 10

5. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 14

6. PEDIDOS DE ESCLARECIMIENTOS 15

7. INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA 16

8. GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA 18

9. VENDEDORAS Y COMPRADORAS APTAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA 23

10. CELEBRACIÓN DE LA SUBASTA (PRESENTACIÓN DE POSTURAS) 23

11. HABILITACIÓN 25

12. HOMOLOGACIÓN Y ADJUDICACIÓN 34

13. LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 35

14. DISPOSICIONES SOBRE EL OTORGAMIENTO 40

A – ACERCA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE (APLICABLE A EMPRENDIMIENTOS SIN OTORGAMIENTO) 41

B – ACERCA DE LAS CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO 41

15. CONDICIONES PARA LA FIRMA DE LOS CCEAR 44

16. CONDICIONES DE ACCESO 46

17. SANCIONES 48

18. RECURSOS 48

19. DISPOSICIONES FINALES 49

20. ANEXOS 50

ANEXO I - GLOSARIO 52

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

PREÁMBULO

La Agencia Nacional de Energía Eléctrica, que em adelante se denominará ANEEL, autarquía de régimen especial instituida por la Ley n.º 9.427, de 26 de diciembre de 1996, ubicada en XXXX 000, Xxxxxxx X x X, Xxxxxxxx/XX, hace público que realizará licitación, en la modalidad de SUBASTA denominada A-4, de compra de energía eléctrica, en el Ambiente de Contratación Regulada (ACR), proveniente de emprendimientos de generación nuevos a partir de las fuentes hidráulica, eólica, solar fotovoltaica y térmica a biomasa, con inicio del suministro en 1º de enero de 2022, en conformidad con las directrices establecidas por las Portarías MME n.º 514, de 2 de septiembre de 2011, n.º 444, de 25 xx xxxxxx de 2016, n.º 465, de 30 de noviembre de 2017, y n.º 11, de 11 de enero de 2018 (Procedimiento), y demás normas que las modifiquen, atendiendo a las siguientes especificaciones:

Fecha: 4 xx xxxxx de 2018

Horario: La SUBASTA se celebrará en horario que será divulgado oportunamente, mediante un COMUNICADO RELEVANTE, en el PORTAL DE ANEEL.

A efectos xxx xxxxxx de condiciones, las definiciones de los términos señalados en LETRA MAYÚSCULA se hacen constar en el Anexo I - Glosario.

El significado atribuido a las definiciones contenidas en el Anexo I - Glosario incluirá el singular y plural, el masculino o femenino, en forma indistinta.

Los archivos electrónicos xxx xxxxxx de condiciones, Anexos y CRONOGRAMA, así como de Notas y COMUNICADOS RELEVANTES, están en disposición para descarga en el PORTAL DE ANEEL.

Pedidos de esclarecimientos sobre las disposiciones xxx xxxxxx de condiciones y de Anexos se dirigirán a la COMISIÓN ESPECIAL DE LICITACIÓN – CEL, en la forma prevista en el Capítulo 6.

Otras manifestaciones acerca del proceso de la SUBASTA se dirigirán a la CEL por medio del e-mail xxxxxx.xxx@xxxxx.xxx.xx .

Los esclarecimientos de la CEL, en forma de Notas o de COMUNICADOS RELEVANTES, se divulgarán y estarán disponibles en la Internet, en las direcciones: xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx (enlace Informações Técnicas > Leilões > Geração) y xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx (enlace O que Fazemos > Leilões). Las aclaraciones publicadas mediante Notas o COMUNICADOS RELEVANTES harán parte de este pliego de condiciones.

La versión impresa xxx xxxxxx de condiciones podrá ser solicitada a ANEEL, al teléfono n.º (x00 00) 0000-0000, y retirada, 1 (un) día hábil después del pedido, de la dirección: SGAN, Xxxxxx 000 - Xxxxxx X, Xxxxxx, Xxxxxxxxx- Xxxxx, Xxxxxxxx/XX – CP 70.830-030.

El pliego de condiciones está disponible también en los idiomas inglés y portugués, prevaleciendo la versión en portugués para todos los efectos legales

1. OBJETO

1.1. El objeto de la SUBASTA es la compra de energía eléctrica, en el Ambiente de Contratación Regulada (ACR), proveniente de emprendimientos de generación nuevos a partir de las fuentes hidráulica, eólica, solar fotovoltaica y térmica a biomasa, con inicio del suministro en 1º de enero de 2022, en conformidad con la Portaría MME n.º 465/2017 y sus modificaciones.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

1.1.1. La energía eléctrica negociada por emprendimientos de generación a partir de las fuentes eólica, solar fotovoltaica y termoeléctrica a biomasa será objeto de Contrato de Comercialización de Energía en el Ambiente Regulado (CCEAR), diferenciado por fuente, en la modalidad

«disponibilidad de energía», con el suministro durante el plazo de 20 (veinte) años, en los términos del detalle constante en el Capítulo 15 – CONDICIONES PARA LA FIRMA DE LOS CCEAR.

1.1.1.1. El CCEAR de emprendimiento termoeléctrico a biomasa será diferenciado por Costo Variable Unitario - CVU igual a cero o diferente xx xxxx.

1.1.1.2. De acuerdo con el § 4º, art. 6º de la Portaría MME n.º 465/2017, también serán cualificados como emprendimientos termoeléctricos a biomasa los emprendimientos que utilicen como combustible principal biomasa compuesta de residuos sólidos urbanos y/o biogás de relleno sanitario, o biodigestores de residuos vegetales o animales, así como estaciones de tratamiento de aguas residuales.

1.1.2. La energía eléctrica negociada por emprendimientos hidroeléctricos será objeto de CCEAR en la modalidad por «cantidad de energía», con el suministro durante el plazo de 30 (treinta) años, en los términos del detalle constante en el Capítulo 15 – CONDICIONES PARA LA FIRMA DE LOS CCEAR.

1.1.3. A efectos de la participación en la SUBASTA, la Empresa de Pesquisa Energética (EPE) podrá habilitar técnicamente emprendimientos que atiendan a las Portarías MME n.º 102/2016 y n.º 465/2017 y sus modificaciones, independientemente de que tengan o no la pose del otorgamiento, en conformidad con las siguientes cualificaciones:

1.1.3.1. Emprendimiento Hidroeléctrico: aprovechamiento hidroeléctrico que ofertará energía eléctrica en el Producto Cantidad, según la discriminación a seguir:

1.1.3.1.1. Pequeña Central Hidroeléctrica – PCH;

1.1.3.1.2. Central de Generación Hidroeléctrica - CGH con potencia instalada igual o mayor que 1 MW;

1.1.3.1.3. Central Hidroeléctrica – UHE (su sigla en portugués) con potencia instalada igual o menor que 50 MW; y

1.1.3.1.4. Ampliación de UHE o PCH existente.

1.1.3.2. Emprendimiento Eólico: central de generación de energía eléctrica a partir de la fuente eólica, con Costo Variable Unitario – CVU igual a cero, que ofrecerá la energía eléctrica en el Producto Disponibilidad;

1.1.3.3. Emprendimiento Solar Fotovoltaico: central de generación de energía eléctrica a partir de la fuente fotovoltaica, con Costo Variable Unitario – CVU igual a cero, que ofrecerá la energía eléctrica en el Producto Disponibilidad;

1.1.3.4. Emprendimiento a Biomasa: central de generación de energía eléctrica a partir de biomasa, con Costo Variable Unitario – CVU igual a cero o diferente xx xxxx, que ofrecerá la energía eléctrica en el Producto Disponibilidad;

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

1.2. A efectos de este pliego de condiciones, los emprendimientos de generación de energía eléctrica también serán clasificados de la siguiente manera:

1.2.1. EMPRENDIMIENTO SIN OTORGAMIENTO

1.2.1.1. La contratación de energía en la SUBASTA, de EMPRENDIMIENTO SIN OTORGAMIENTO, siempre y cuando la puesta en operación comercial no coincida con la fecha de publicación xxx xxxxxx de condiciones, será concomitante con el acto administrativo del Ministerio de Minas y Energía (MME) referente a la emisión del otorgamiento de Autorización, a cada VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA, por separado o reunida en consorcio, para generar energía en la modalidad de PRODUCTOR INDEPENDIENTE DE ENERGÍA (PIE), y comercializar, por su cuenta y riesgo, toda o parte de la energía eléctrica producida.

1.2.1.2. En caso de proyecto de ampliación (considerado como EMPRENDIMIENTO SIN OTORGAMIENTO a efectos xxx xxxxxx de condiciones), siempre y cuando la puesta en operación comercial no coincida con la fecha de publicación xxx xxxxxx de condiciones, el otorgamiento mantendrá el mismo régimen de explotación del otorgamiento original y observará las condiciones establecidas en el ítem 14.5.

1.2.2. EMPRENDIMIENTO CON OTORGAMIENTO

1.2.2.1. EMPRENDIMIENTO CON OTORGAMIENTO SIN CONTRATO

1.2.2.1.1. Emprendimiento con otorgamiento de concesión licitada en los términos de la Ley n.º 10.848/2004 o de autorización en conformidad con el § 7º-A, art. 2º de la Ley n.º 10.848/2004, que no posea compromiso contractual establecido por medio de CCEAR, CER, PROINFA y/o de Generación Distribuida (GD), en los términos de la Portaría MME n.º 11/2018, siempre y cuando la puesta en operación comercial no coincida con la fecha de publicación xxx xxxxxx de condiciones.

1.2.2.2. EMPRENDIMIENTO CON OTORGAMIENTO CON CONTRATO

2.1.1.1.1 Emprendimiento con otorgamiento de concesión licitada en los términos de la Ley n.º 10.848/2004 o de autorización en conformidad con el § 7º-A, art. 2º de la Ley n.º 10.848/2004, que posea algún compromiso contractual establecido por medio de CCEAR, CER, PROINFA y/o de Generación Distribuida (GD), en los términos de la Portaría MME n.º 11/2018, siempre y cuando la puesta en operación comercial no coincida con la fecha de publicación xxx xxxxxx de condiciones.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

2. PARTICIPACIÓN E IMPEDIMENTOS

2.1 Deberán participar en la SUBASTA:

2.1.1 Como COMPRADORAS; las empresas Distribuidoras que hayan declarado Necesidad de Compra de Energía Eléctrica al MME, según el § 2º del art. 1° y el art. 2º de la Ley n.º 10.848/2004 y los términos del § 1º del art. 11 de la Portaría MME n.º 465/2017.

2.1.2 La Resolución Normativa ANEEL n.º 538, del 0 xx xxxxx xx 0000, xx xxx. 0x xxx Xxxxxxx Ley n.º 2.432, del 17 xx xxxx de 1998, la Ley n.º 9.427, del 26 de diciembre de 1996, el § 3º del art. 32 del Decreto Ley n.º 774, del 18 xx xxxxx de 1993, y los arts. 6º y 10 de la Ley n.º 8.631/1993, este último según la redacción dada por la Ley n.º 10.848, del 00 xx xxxxx xx 0000, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx cumplimiento deberá hallarse al corriente por parte de las COMPRADORAS.

2.1.2.1 ANEEL verificará el cumplimiento de las obligaciones sectoriales en fase posterior a la SUBASTA (HABILITACIÓN), y constará en el Informe de Análisis de los Documentos de HABILITACIÓN de la CEL.

2.2 No podrá participar en la SUBASTA como VENDEDORA:

2.2.1 Concesionaria o permisionaria del servicio público de distribución de energía eléctrica o sociedades bajo su control directo o indirecto.

2.2.1.1 La prohibición del ítem 2.2.1 no se aplica a empresas incluidas en el art. 4º de la Ley n.º 12.111/2009, siempre y cuando siga su curso el proceso de segregación de actividades.

2.2.2 Concesionaria o Autorizada que no atienda al requisito establecido en el ítem 11.9.1

2.2.3 Empresa, su controladora directa, y respectivas controladas, cuando cualquiera de ellas:

a) haya solicitado o esté en concurso de acreedores, o en proceso preventivo extrajudicial;

b) sea objeto de intervención;

c) cumpla pena de suspensión del derecho de participar en licitaciones y de contratar con la ANEEL;

2.3 Podrá participar en la SUBASTA, como VENDEDORA, siempre y cuando las disposiciones xxx xxxxxx de condiciones y de la legislación en vigor sean atendidas plenamente, y el(los) emprendimiento(s) posea(n) Registro y Habilitación Técnica de la EPE, en conformidad con la Portaría MME n.º 293/2017 y sus modificaciones:

2.3.1 Persona Jurídica de Derecho Privado nacional o extranjero, por separado o reunida en consorcio.

2.3.1.1 La Personas Jurídica de Derecho Privado extranjero debe saber que:

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

2.3.1.1.1 Al concurrir por separado, deberá constituir una SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE), según las leyes brasileñas, a efectos del otorgamiento de Autorización;

2.3.1.1.2 Al concurrir en consorcio formado con Persona Jurídica de Derecho Privado brasileño, el liderazgo del consorcio corresponderá, siempre, a la Persona Jurídica de Derecho Privado brasileño, y será también obligatoria la constitución de SPE, a efectos del otorgamiento de Autorización.

2.3.1.1.3 Deberá tener un Representante Legal en el Brasil, con poderes expresados mediante procuración por instrumento público o particular, con firma reconocida en registro notarial, para recibir citación y responder administrativa y judicialmente en el Brasil, así como para representarla en todas las etapas del proceso, condiciones estas que deberán estar expresamente indicadas en los documentos de la Cualificación Jurídica.

2.3.1.2 LA VENDEDORA reunido en Consorcio debe saber que:

2.3.1.2.1 A efectos del otorgamiento de Autorización/Concesión, en caso de Consorcio compuesto por Fondos de Inversión en Participaciones (FIP), Entidad de Pensión Complementaria o Persona Jurídica de Derecho Privado Extranjero, deberá constituir una SPE según las leyes brasileñas y el pliego de condiciones;

2.3.1.2.1.1 La SPE deberá estar constituida exclusivamente por el grupo consorciado originalmente inscrito y por todas las empresas componentes del consorcio, según las respectivas participaciones.

2.3.1.2.1.2 Opcionalmente, las consorciadas, en conjunto o por separado, podrán constituir una o varias SPE, en conformidad con el ítem 14.2., para integrar la SPE que recibirá el otorgamiento.

2.3.1.2.2 Las obligaciones pecuniarias con ANEEL son proporcionales a la participación de cada consorciado, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria;

2.3.1.2.3 A efectos del cumplimiento de las responsabilidades del consorcio con ANEEL, la información de interés de la Autorización se encargará al líder del consorcio.

2.3.1.2.4 La composición del consorcio no podrá modificarse hasta la emisión del otorgamiento de Autorización o de la constitución de la SPE, y es vedado modificar la composición de la SPE hasta la emisión del otorgamiento.

2.3.1.2.5 En caso de emprendimientos hidroeléctricos con potencia instalada igual o menor que 50 MW, la composición del consorcio deberá incluir el(los) titular(es) de la Autorización, en caso de ocurrir el otorgamiento, o aquel del

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

Despacho de Registro de la Adecuación del Sumario Ejecutivo (DRS-PCH o DRS-UHE).

2.3.1.2.6 En caso de emprendimiento hidroeléctrico clasificado como CGH, la composición del consorcio deberá incluir el(los) titular(es) del registro, en ANEEL, de la intención de participar en la SUBASTA.

2.3.1.2.7 En caso de emprendimientos eólicos, solares fotovoltaicos o termoeléctricos, la composición del consorcio deberá incluir el(los) titular(es) de la Autorización, de ocurrir el otorgamiento, o aquel del Despacho de Requerimiento del Otorgamiento.

2.3.2 Fondos de Inversión en Participaciones (FIP) y entidades de pensión complementaria, reunidos en consorcio con otros FIP y/o entidades de pensión complementaria, siempre y cuando el consorcio posea la participación de una o más Personas Jurídicas de Derecho Privado que no se caractericen como FIP ni como entidad de pensión complementaria.

2.3.2.1 FIP/Entidad de Pensión Complementaria debe saber que:

2.3.2.1.1 En caso de FIP, se deberá proporcionar la relación de asociados y presentar copia autenticada de registro en la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM);

2.3.2.1.2 En caso de Entidad de Pensión Complementaria, se deberá comprobar la regularidad de constitución y funcionamiento, así como los planos y beneficios administrados.

2.3.2.1.3 A efectos de la emisión del otorgamiento de Autorización/Concesión, el Consorcio formado por FIP y/o Entidad de Pensión Complementaria deberá crear una SPE según las leyes brasileñas, en caso de ser declarado vencedor.

2.3.3 Sociedades de Propósito Específico constituidas por controladoras, directas, indirectas o coligadas de Distribuidoras de energía eléctrica que actúen en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), a efectos del cumplimiento de la restricción prevista en el § 7º, del art. 4º, de la Ley n.º 9.074/1995, incluido por el art. 8° de la Ley n.º 10.848/2004.

2.4 A efectos del otorgamiento de Autorización, las siguientes VENDEDORAS deberán necesariamente constituir una SPE, preferentemente en la forma de Sociedad Anónima:

2.4.1 Consorcios que tengan participación de Fondos de Inversión en Participaciones (FIP) y/o de Entidad de Pensión Complementaria;

2.4.2 Consorcios compuestos por Personas Jurídicas de Derecho Privado Extranjero;

2.4.3 Personas Jurídicas de Derecho Privado Extranjero.

2.5 VENDEDORAS que participen, por separado o reunidas en consorcio, con emprendimientos sin otorgamiento y que negocien energía en la SUBASTA, en los casos no alcanzados por el ítem 2.4, podrán

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

opcionalmente constituir una SPE, preferentemente en la forma de Sociedad Anónima, observando lo dispuesto en el ítem 14.11.

2.5.1 No podrá componer la SPE una persona jurídica que no haya participado en la SUBASTA.

2.5.1.1 En caso de que la VENDEDORA participe por separado en la SUBASTA, la SPE deberá ser su filial.

2.5.1.2 En caso de que la VENDEDORA participe reunida en consorcio en la SUBASTA, la SPE deberá ser constituida exclusivamente por el grupo consorciado originalmente inscrito y por todas las empresas componentes del consorcio, según la proporción de las respectivas participaciones.

2.5.1.2.1 Opcionalmente, cada consorciada podrá constituir una SPE para ser la titular de la parte del otorgamiento que le corresponda, siempre y cuando el 100% del grupo consorciado constituya la SPE, en conformidad con el ítem 11.8.2.4.

2.6 Las VENDEDORAS deberán observar, según les corresponda, la Ley n.º 12.529, del 30/11/2011, cuyo incumplimiento ocasionará la aplicación de las sanciones establecidas en la legislación en vigor.

3. DISPOSICIONES GENERALES

3.1 Se entiende que las VENDEDORAS Y COMPRADORAS, por el hecho de participar en la SUBASTA, conocen y aceptan expresa e incondicionalmente los términos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones y Anexos, y en las normas legales y reglamentarias que disciplinan el otorgamiento para implantación o ampliación de emprendimientos de generación y su explotación, así como la producción y comercialización de energía eléctrica.

3.2 ANEEL podrá revocar la SUBASTA en caso de evidenciar cualquier comportamiento perjudicial a la efectiva competencia.

3.3 En caso de emprendimientos de generación de la fuente eólica, la VENDEDORA deberá atender a las condiciones para Registro y Habilitación Técnica establecidas en las Portarías MME n.º 102/2016 y 465/2017, y a los siguientes requisitos:

3.3.1 En el acto del registro, presentación de la declaración de que los aerogeneradores a instalarse son máquinas nuevas, sin ninguna utilización anterior en situaciones de prueba de prototipo o de producción comercial;

3.3.2 En caso de importación, los aerogeneradores deberán tener potencia nominal igual o mayor que

2.500 kW (dos mil quinientos kilowatts)

3.3.3 Incumplir lo dispuesto en los ítems 3.3.1 y 3.3.2 implica la desclasificación de la VENDEDORA, y la resolución de los CCEAR que hayan sido firmados en función de la SUBASTA.

3.4 El costo de realización de la SUBASTA será prorrateado entre las COMPRADORAS y las VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA, conforme a la forma y plazos establecidos en el ítem 4.2.10. En caso de que no haya negociación en la SUBASTA, o de su cancelación, el valor será asumido

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

integralmente por las COMPRADORAS, según las cantidades de energía postuladas para ser atendidas mediante la SUBASTA, en MWh/h, conforme el § 1º del art. 11 de la Portaría MME n.º 465/2017.

3.4.1 El costo estimado para la realización de la SUBASTA se divulgará con anterioridad a la fecha del aporte de la Garantía de Postura prevista en el CRONOGRAMA, por medio de COMUNICADO RELEVANTE, en el PORTAL de ANEEL.

3.4.2 Las VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA asumirán integralmente los costos de las operaciones de la firma de CCEARs y del aporte de las Garantías de Fiel Cumplimiento, y los de la firma de CCEAR incidirán para cada VENDEDORA según la proporción del precio de coste de la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica (CCEE).

3.5 A efectos de atender a lo dispuesto en el Despacho ANEEL n.º 2.038 de 11/07/2017, que aprobó el pago a la CCE por los gasto del desarrollo del Sistema de Integración de Bases de Datos para Inscripción en las Subastas y del Sistema de Gestión de Garantías Financieras, sin prejuicio de lo dispuesto en el ítem 3.4, las COMPRADORAS y las VENDEDORAS, considerando cada emprendimiento inscrito, deberán pagar a la CCEE, respectivamente para cada sistema, R$ 7.490,18 (siete mil cuatrocientos noventa reales y dieciocho centavos) y R$ 46.467,91 (cuarenta y seis mil cuatrocientos sesenta y siete reales con noventa y un centavos).

3.6 La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA deberá ser agente de la CCEE o a ella adherir según las condiciones previstas en las REGLAS y PROCEDIMIENTOS DE COMERCIALIZACIÓN, en la CONVENCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN y en el Estatuto Social de la CCEE.

3.7 La VENDEDORA deberá atender a los requisitos establecidos en las REGLAS y PROCEDIMIENTOS DE COMERCIALIZACIÓN, incluyendo, pero sin limitarse, lo dispuesto sobre la adhesión a la CCEE y el sistema de recolección y medición, quedando la VENDEDORA incumplida sujeta a las sanciones previstas en esos documentos.

3.8 Las REGLAS y PROCEDIMIENTOS DE COMERCIALIZACIÓN referidos en el ítem anterior y el CCEAR establecerán, entre otros, la manera de determinación e información de los valores necesarios para el cálculo del (de los) ingreso(s) de comercialización de la VENDEDORA, y dispondrán que la titularidad de la energía generada es de las COMPRADORAS, según la ENERGÍA CONTRATADA.

3.9 La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA deberá obedecer a los PROCEDIMIENTOS DE RED y demás exigencias y orientaciones del Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS), y/o a los requisitos de las concesionarias de distribución, según el caso, debiendo tener sus GARANTÍAS FÍSICAS calculadas según el Registro y Habilitación Técnica por la EPE.

3.9.1 La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA que sea clasificada en la Modalidad de Operación Tipo I (programación y despacho centralizados) deberá asociarse al ONS, conforme a condiciones previstas en el Estatuto del ONS, y someterse incluso a sus reglas y procedimientos, de acuerdo con la Resolución de Autorización ANEEL n.º 328/2004.

3.9.2 La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA que sea clasificada en las Modalidades de Operación Tipo II (programación centralizada y despacho no centralizado) y Tipo III (programación y despacho no centralizados) deberá atender a lo dispuesto en el Módulo 26 de los PROCEDIMIENTOS DE RED.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

3.9.3 La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA tendrá que realizar el registro de sus representantes en el ONS, en el sistema de Registro de Datos Para Relacionamiento Externo – CDRE, en la dirección xxxx://xxxx.xxx.xxx.xx, dentro de los 90 (noventa) días posteriores a la fecha de realización de la SUBASTA.

3.10 La VENDEDORA que tenga previsto conectarse a la Red Básica deberá observar las Tarifas de Uso del Sistema de Transmisión (TUST), que constan en la Resolución Homologatoria de la aprobación xxx xxxxxx de condiciones, y son calculadas conforme a lo establecido en la Resolución Normativa n.º 559/2013.

3.11 La VENDEDORA que tenga previsto conectarse al sistema de distribución en las tensiones de 88 kV o 138 kV deberá observar las Tarifas de Uso del Sistema de Distribución aplicables a centrales de generación (TUSDg), que constan en la Resolución Homologatoria de la aprobación xxx xxxxxx de condiciones, y son calculadas conforme a lo establecido en la Resolución Normativa n.º 349/2009, para 10 ciclos tarifarios de la distribuidora a la cual se realice el acceso, a contarse desde el ciclo previsto para el inicio del suministro de la energía, según lo definido en el ítem 1.1.

3.12 Considerando que la SUBASTA se realizará por intermedio del SISTEMA, vía Internet, cada participante tendrá responsabilidad exclusiva en la asignación y mantenimiento de los medios necesarios para la conexión y acceso al SISTEMA, y la consecuente participación en la SUBASTA.

3.12.1 La configuración mínima recomendada para los equipamientos e infraestructura de informática se describe en el Anexo VII.

4. ETAPAS DE LA SUBASTA

4.1 La Subasta se celebrará con inversión de las fases de habilitación y adjudicación, en los términos del art. 18-A, de la Ley n.º 8.987/1995.

4.1.1 Los documentos de HABILITACIÓN de las VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA se analizarán posteriormente a la etapa de ofrecimiento de POSTURAS, a efectos de la verificación del cumplimiento de lo fijado según el pliego de condiciones.

4.2 La SUBASTA presentará las siguientes etapas:

4.2.1 INSCRIPCIÓN en línea.

4.2.1.1 En esta etapa se realizará la INSCRIPCIÓN de los licitantes que participarán en la SUBASTA como VENDEDORAS;

4.2.1.2 La INSCRIPCIÓN en la SUBASTA se realizará mediante formulario electrónico de llenado en línea, vía SISTEMA, que estará en disposición con el pliego de condiciones en el mismo enlace del PORTAL DE ANEEL. El formulario electrónico estará en disposición para llenado durante el periodo de INSCRIPCIÓN establecido en el CRONOGRAMA.

4.2.1.3 No habrá juicio de habilitación en la etapa de INSCRIPCIÓN. El juicio de habilitación se realizará solamente en la etapa de HABILITACIÓN, que ocurrirá después de la sesión de ofrecimiento de POSTURAS.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

4.2.2 Entrega de las Garantías de Postura al AGENTE DE CUSTODIA.

4.2.2.1 El aporte de la Garantía de Postura ocurrirá vía Internet, observando la forma prevista en el «Manual de Inscripción y Aporte de Garantías en línea» y en el «Manual de Aporte de Garantías» a ser publicados en el PORTAL DE ANEEL, en la <Seção Adendos>.

4.2.2.2 Las Garantías de Postura se entregará en la fecha prevista en el CRONOGRAMA, referidas a cada emprendimiento en el caso de licitante inscrita como VENDEDORA, y por LOTE DE ENERGÍA declarado al MME en el caso de la COMPRADORA.

4.2.3 Capacitación sobre el Procedimiento, Designación de Responsables Operacionales y Distribución de Claves de acceso al SISTEMA para las VENDEDORAS que participen en la Simulación y en la Subasta

4.2.3.1 Para esclarecer eventuales dudas sobre los procedimientos descritos en la Portaría MME n.º 11/2018 se promoverá la Capacitación del Procedimiento, en fecha prevista en el CRONOGRAMA, la cual podrá ser realizada en línea, a criterio de la CCEE, observando lo establecido en COMUNICADO RELEVANTE a ser publicado en el PORTAL DE ANEEL, conteniendo la información sobre el local y horario.

4.2.3.2 La Capacitación del Procedimiento se dará a los Responsables Operacionales que sean designados por la VENDEDORA.

4.2.3.3 Las claves de acceso al SISTEMA, a ser utilizadas en la Simulación y en la SUBASTA, así como la dirección electrónica de realización de la Simulación y de la SUBASTA, se entregarán a uno de los Responsables Operacionales, observando lo establecido en COMUNICADO RELEVANTE a ser publicado en el PORTAL DE ANEEL, conteniendo la información sobre el local y horario.

4.2.3.3.1 Según el Modelo y Manual a ser publicados en el PORTAL DE ANEEL, en la <Seção Adendos>, podrán retirar las claves los Responsables Operacionales que presenten el «Formulario de Designación de Responsable Operacional».

4.2.3.3.2 Es de entera responsabilidad de la VENDEDORA y de los respectivos Responsables Operacionales observar la cantidad de centrales de un mismo Responsable Operacional, en función de la capacidad individual para operar el SISTEMA.

4.2.3.4 Al acontecer un hecho que inhabilite una VENDEDORA su participación en la SUBASTA, la(s) clave(s) de la VENDEDORA para acceder al SISTEMA será(n) automáticamente bloqueada(s).

4.2.4 Con el SISTEMA, simulación de la SUBASTA y validación de los datos de configuración del SISTEMA, para las VENDEDORAS.

4.2.4.1 Para las VENDEDORAS, se realizará una Simulación de la SUBASTA con datos ficticios, mediante la recepción de la clave de acceso al SISTEMA según el ítem 4.2.3, y confirmación de los datos reales que serán utilizados en la SUBASTA.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

4.2.5 Celebración de la SUBASTA (Presentación de Posturas).

4.2.5.1 La SUBASTA se realizará conforme a lo establecido en la Portarías MME n.º 465/2017 y 11/2018, en la Ley n.º 10.848/2004 y según el pliego de condiciones.

4.2.6 Entrega de la documentación requerida para la HABILITACIÓN.

4.2.6.1 Las VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA deberán comprobar requisitos mínimos de HABILITACIÓN según el pliego de condiciones.

4.2.6.2 La documentación se entregará en la CCEE, dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la realización de la SUBASTA, excepto el documento que conforme consta en el ítem 11.9.5.2 deberá ser enviado directamente a la CEL dentro de máximo 15 (quince) días posteriores a la celebración de la SUBASTA.

4.2.6.3 La documentación se entregará en sobre cerrado y atendiendo a la forma prevista en el Capítulo 5 – FORMA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

4.2.6.4 La CCEE recibirá los sobres cerrados y emitirá los respectivos recibos de entrega;

4.2.6.5 No habrá análisis de documentos en el momento de la entrega de la documentación. El análisis de los documentos se realizará posteriormente por la CEL, con el apoyo de la CCEE.

4.2.6.6 Según el ítem 11.4, la CCEE y/o la CEL podrán solicitar esclarecimientos o documentos complementarios a la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA.

4.2.7 Análisis de documentos y resultado de la HABILITACIÓN.

4.2.7.1 La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA y sus controladoras directas o indirectas deberán estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones sectoriales y con la CCEE y ANEEL, según lo dispuesto en los ítems 11.8.3 y 11.10.

4.2.7.2 El Informe de Análisis de los Documentos de HABILITACIÓN, conteniendo la lista de las VENDEDORAS habilitadas, con la copia del Despacho de la respectiva publicación en el Diario Oficial de la Unión (DOU), será divulgado en el PORTAL DE ANEEL, en fecha prevista en el CRONOGRAMA.

4.2.8 Aviso de Homologación y Adjudicación de la SUBASTA.

4.2.8.1 El Aviso de HOMOLOGACIÓN y ADJUDICACIÓN de la SUBASTA será publicado en el Diario Oficial de la Unión (DOU).

4.2.9 Adhesión a la CCEE.

4.2.9.1 La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA, las SPE constituidas a efectos del otorgamiento de Autorización y las COMPRADORAS que aún no hayan adherido a la CCEE deberán ingresar, en los términos del ítem 12.2, con pedido de adhesión a la

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

CCEE, para de ese modo cumplir las reglas de la firma de los CCEAR previstas en el Procedimiento de Comercialización PdC 3.2 - Contratos del Ambiente Regulado.

4.2.9.2 La conclusión de la adhesión de la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA a la CCEE estará condicionada a la publicación del acto del otorgamiento de Autorización, sin perjuicio de lo dispuesto en el ítem 4.2.9.1.

4.2.10 El pago del gasto en la realización de la SUBASTA.

4.2.10.1 El pago del gasto en la realización de la SUBASTA ocurrirá dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de publicación del Aviso de Homologación y Adjudicación, y las respectivas facturas serán emitidas por la CCEE con plazo de vencimiento mínimo de 15 (quince) días hábiles posteriores a la fecha de la emisión.

4.2.10.1.1 Facturas individuales se enviarán a cada VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA, y en el caso de consorcio solamente a la indicada como líder, según el ítem 7.2.2.2.2.

4.2.10.1.2 En caso de pago incumplido, sobre el valor debido por los participantes incidirá multa de 2 %, más intereses prorrata de 1 % al mes y actualización monetaria mensual en base al índice IGP-M positivo divulgado por la Fundación Xxxxxxx Xxxxxx.

4.2.11 Entrega de documentos de constitución de la SPE.

4.2.11.1 Las VENDEDORAS que hayan constituido SPE deberán enviar los documentos indicados en la Sección A del Capítulo 14, a la ANEEL, dentro de los 100 (cien) días corridos posteriores a la fecha de realización de la SUBASTA.

4.2.12 Depósito de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

4.2.12.1 Las VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA deberán entregar el depósito de la Garantía de Fiel Cumplimiento al AGENTE DE CUSTODIA, en el plazo y condiciones establecidas en el Capítulo 13.

4.2.12.2 En caso de VENDEDORA que no constituya SPE a efectos del otorgamiento de la Autorización, la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá contener la CCEE como beneficiaria y la VENDEDORA como tomador, y su entrega al AGENTE DE CUSTODIA será en el plazo referido en el Capítulo 13.

4.2.12.3 En caso de VENDEDORA que constituya SPE a efectos del otorgamiento de la Autorización, la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá contener la CCEE como beneficiaria y la VENDEDORA como tomador, y su entrega ocurrirá después que la CEL haya aprobado los documentos de constitución de la SPE, según el plazo referido en la Capítulo 13.

4.2.12.4 El aporte de la Garantía de Fiel Cumplimiento es condición indispensable para la emisión del otorgamiento de Autorización y para la firma de los CCEAR que se deriven de la SUBASTA.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

4.2.13 El otorgamiento de Autorización para las VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA proveniente de EMPRENDIMIENTOS SIN OTORGAMIENTO.

4.2.13.1 Los actos de autorización correspondientes serán publicados en el DOU, observando lo dispuesto en la Sección B del Capítulo 14.

4.2.14 La firma de los CCEAR entre COMPRADORAS y VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA.

5. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

5.1 Los documentos producidos por la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA y por la COMPRADORA deben contener:

5.1.1 Una página de abertura, fechada y firmada por el Representante Legal, listando la documentación presentada y los contactos del responsable de la emisión y mantenimiento de los documentos;

5.1.1.1 Considerase Representante Legal a la persona legalmente acreditada por la COMPRADORA o VENDEDORA para hablar en su nombre o firmar la documentación exigida, de acuerdo con lo dispuesto en el acto constitutivo, en las actas de elección de los actuales directores, o, en caso de que sea permitido, al procurador nombrado por estos administradores mediante instrumento público o particular, siempre y cuando con firma reconocida.

5.1.2 La firma reconocida del Representante Legal en la última página, en la forma del ítem 5.1.1.1, con su nombre legible, el cargo del signatario, y la fecha de la firma.

5.1.3 La redacción en portugués, dactilografiados o impresos electrónicamente en papel A4, sin enmiendas, rasuras, borrones, añadidos o entrelíneas.

5.1.4 Rúbricas del Representante Legal en todas las páginas y enumeración mostrando simultáneamente el número secuencial de cada página y el total del conjunto, según el orden de presentación descrito en el Capítulo 11.

5.2 La Persona Jurídica de Derecho Privado extranjero deberá presentar documentos con autenticación de la autoridad consular brasileña en el país de origen de la empresa extranjera y traducidos por traductor público, según lo dispuesto en el §4º del Art. 32 de la Ley n.º 8.666/1993.

5.2.1 En la hipótesis de inexistencia de documentos equivalentes a los solicitados según el pliego de condiciones y/o de órgano(s) en el país de origen que los autentique(n), se presentará declaración que informe tal hecho, emitida por la VENDEDORA y firmada por el(los) Representante(s) legal(es), con firma reconocida.

5.2.2 Considerase Representante Legal de la VENDEDORA extranjera a la persona legalmente acreditada, con poderes expresados mediante procuración por instrumento público o particular, con firma reconocida en registro notarial, para recibir citación y responder administrativa y judicialmente en el Brasil, así como para representarla en todas las fases del proceso, condiciones esas que deberán estar expresamente indicadas en los documentos de Cualificación Jurídica.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

5.2.3 En caso de documento público que haya sido ejecutado en el territorio de un Estado signatario de la “Convención para Suprimir la Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (Convención de la HAYA sobre la Apostilla)” - promulgada por el Decreto n.º 8.660/2016 – se deberá presentar la apostilla definida en el art. 4º de la Convención, emitida por la autoridad competente del Estado en el cual se origina el documento, sin perjuicio de la necesidad de la traducción del documento por traductor público, según lo dispuesto en el §4º del Art. 32 de la Ley n.º 8.666/1993, dispensándose la autenticación por autoridad consular brasileña.

5.3 Todos los documentos se entregarán duplicados, una copia impresa – original o autentificada - y otra en formato digital, en sobre cerrado e identificado de la siguiente manera:

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE LICITACIÓN DE LA ANEEL – CEL SUBASTA n.º 01/2018 – ANEEL

INTERESADO: [se informará el nombre del VENDEDOR/COMPRADOR]

EMPRENDIMIENTO: [se informará el nombre de la central] ASUNTO: [se informará el contenido del sobre]

5.3.1 VENDEDORAS o Consorcios de energía negociada en la SUBASTA deberán entregar solo 1 (un) conjunto completo de documentos de HABILITACIÓN, aun cuando sean declarados vencedores en más de un EMPRENDIMIENTO en la SUBASTA, y harán constar todos los EMPRENDIMIENTOS vencedores en la página de abertura citada en el ítem 5.1.1.

5.3.2 Los documentos deberán ser protocolados en la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica

― CCEE, en la dirección Avenida Paulista, n.º 2064, 13º piso, Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, São Paulo/SP, observando la fecha establecida en el CRONOGRAMA

5.3.3 La CEL aceptará los documentos extraídos de Internet, cuya autenticidad pueda ser comprobada por medio electrónico, siempre y cuando estén en perfectas condiciones de presentación.

5.3.4 Omisiones simples o irregularidades materiales (errores de escrita, concordancia verbal, etc.) existentes en la documentación presentada no serán motivo para inhabilitación, siempre y cuando sean irrelevantes y no perjudiquen el procesamiento de la SUBASTA ni el entendimiento de la documentación.

6. PEDIDOS DE ESCLARECIMIENTOS

6.1 Pedidos de esclarecimientos se realizarán mediante formulario electrónico de llenado en línea que estará en disposición con el pliego de condiciones en el PORTAL DE ANEEL.

6.1.1 El formulario electrónico para pedido de esclarecimientos estará en disposición para llenado durante el período que consta en el CRONOGRAMA.

6.2 Para enviar pedidos de esclarecimientos, el ingreso por el enlace requiere el registro del usuario en los Servicios de Información Automática de ANEEL.

6.2.1 El registro como usuario de los Servicios de Información Automática de ANEEL debe realizarse en el PORTAL DE ANEEL (xxx.xxxxx.xxx.xx), clicando en la opción «Cadastre-se» del menú en la parte superior (horizontal) de la página inicial.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

6.2.2 Las VENDEDORAS ya registradas podrán usar normalmente su clave para entrar por el enlace y enviar sus pedidos de esclarecimientos.

6.2.3 El registro efectuado en los Servicios de Información Automática de ANEEL podrá ser utilizado en otras SUBASTAS que ANEEL promueva y utilicen el enlace del pedido de esclarecimientos.

6.2.4 Las instrucciones sobre cómo hacer el registro en los Servicios de Información Automática de ANEEL están en disposición en el Anexo VIII.

6.3 Hacer el registro en los Sistemas de Información de ANEEL no supone asumir cualquier compromiso en relación con el pliego de condiciones.

7. INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA

7.1 La INSCRIPCIÓN para la participación en la SUBASTA se realizará mediante formulario electrónico de llenado en línea, por medio del SISTEMA, cuyo enlace estará en disposición con el pliego de condiciones en el PORTAL DE ANEEL.

7.1.1 El formulario electrónico para la INSCRIPCIÓN estará en disposición para llenado durante el período que consta en el CRONOGRAMA.

7.1.1.1 La INSCRIPCIÓN deberá ser confirmada dentro de la fecha y horario que constan en el CRONOGRAMA. El Sistema no aceptará ni almacenará cualquier información digitada fuera del plazo,

7.2 Instrucciones para operar el Sistema de INSCRIPCIÓN:

7.2.1 La(s) empresa(s) habilitada(s) técnicamente por la Empresa de Pesquisa Energética (EPE) recibirá(n) un mensaje de ANEEL, por e-mail, con el Código de Inscripción del Emprendimiento (CIE) dirigido al representante legal indicado en el Sistema de Seguimiento de Emprendimientos de Generación de Energía (AEGE) de la EPE.

7.2.1.1 La(s) empresa(s) que no hayan recibido el CIE hasta el día anterior al inicio de las INSCRIPCIONES deberán entrar en contacto con la CEL por medio del e-mail o del número telefónico indicados en el Preámbulo.

7.2.1.2 No se aceptará pedido de postergación de los plazos de INSCRIPCIÓN y del aporte de la Garantía de la Postura por causa de que no se reciba el CIE dentro del plazo indicado en el ítem 7.2.1.1.

7.2.2 Al entrar por el SISTEMA de INSCRIPCIÓN, la interesada en tomar parte como VENDEDORA deberá seleccionar primero la forma deseada de participar en la SUBASTA:

7.2.2.1 Por separado:

7.2.2.1.1 Persona Jurídica de Derecho Privado extranjero;

7.2.2.1.2 Persona Jurídica de Derecho Privado nacional;

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

7.2.2.2 Xxxxxxxxx, en cuyo caso deberá informar en la INSCRIPCIÓN:

7.2.2.2.1 El porcentaje de la participación de cada empresa en el consorcio;

7.2.2.2.2 La empresa líder del consorcio será responsable del cumplimiento de los compromisos asumidos en la SUBASTA y del otorgamiento de Autorización, así como de todo el relacionamiento con ANEEL.

7.2.3 La interesada, al seleccionar por el SISTEMA la forma de participación em la SUBASTA, hallará en disposición el formulario correspondiente.

7.2.3.1 En caso de FIP, Entidades de Previdencia Complementaria y participantes extranjeros, el SISTEMA presentará identificada una celda ya seleccionada, representando la comprobación del compromiso de constitución de SPE, a efectos de la emisión del otorgamiento de Autorización; siempre y cuando obtengan suceso en la negociación de la SUBASTA

7.2.3.2 Campos de llenado obligatorio serán indicados mediante el SISTEMA y no será posible concluir la INSCRIPCIÓN mientras se detecte esos campos sin llenar.

7.2.4 La interesada deberá cotejar los datos de llenado con el SISTEMA: (i) en caso de verificar alguna necesidad de corrección, el usuario podrá volver a la pantalla de la etapa de llenado; o (ii) en caso de verificar que los datos fueron informados correctamente, el usuario deberá optar enviar el formulario llenado.

7.2.5 El SISTEMA presentará, para lectura y aceptación de la interesada, la “Declaración de Conocimiento y Aceptación de las Reglas de la SUBASTA” (cuyo texto consta para conocimiento en el Anexo 5). En caso de no aceptarla, el SISTEMA no aprobará la INSCRIPCIÓN y, de esa forma, no almacenará los datos llenados.

7.2.6 Concluido el llenado de los datos, el SISTEMA enviará un e-mail a la interesada, con el enlace para la dirección electrónica de confirmación y finalización de la INSCRPCIÒN. Solamente en esa dirección electrónica, una vez efectuada la confirmación y finalización, será confirmada la INSCRIPCIÓN.

7.2.7 El Sistema generará un Código de Identificación Único (Localizador), que lo enviará por e-mail con el extracto de los datos confirmados. La interesada deberá imprimir y guardar ese documento.

7.2.7.1 EL aporte de la Garantía de Postura podrá efectuarse solamente con la presentación del Código de Identificación Único (Localizador). Por ese motivo, el aporte podrá ser realizado solamente después de la INSCRIPCIÓN.

7.3 La modificación de la INSCRIPCIÓN, después que haya terminado el procedimiento de la INSCRIPCIÓN, sea para realizar la rectificación de datos incorrectos, o la inclusión o exclusión de consorciados, podrá efectuarse solamente hasta la fecha del aporte de la Garantía de Postura.

7.3.1.1 En ese caso, la interesada deberá guardar el Código de Identificación Único (Localizador) de la INSCRIPCIÓN considerada correcta, a la cual vinculará su aporte de la Garantía de Postura.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

8. GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA

8.1 El aporte de la Garantía de Postura podrá efectuarse por internet, según la forma prevista en el Manual de Aporte de Garantías que será publicado en el PORTAL DE ANEEL.

8.1.1 Documentos originales de las Garantías de Postura aportadas mediante las modalidades constantes en el ítem 8.6 se entregarán personalmente al AGENTE DE CUSTODIA, en la fecha prevista en el CRONOGRAMA.

8.1.2 El AGENTE DE CUSTODIA será responsable de la confirmación previa del aporte en línea y de la posterior validación de la Garantía de Postura. La participación de la interesada, en la condición de VENDEDORA, estará condicionada a la validación de la conformidad de la Garantía de Postura por parte del AGENTE DE CUSTODIA.

8.2 Las interesadas, en la condición de VENDEDORAS, deberán hacer el aporte de la Garantía de Postura de cada emprendimiento inscrito en la SUBASTA, en conformidad con la clasificación que le corresponda según las situaciones descritas a seguir:

8.2.1 EMPRENDIMIENTOS SIN OTORGAMIENTO: 1 % (un por ciento) del valor de la respectiva INVERSIÓN, según la habilitación técnica de la EPE;

8.2.2 EMPRENDIMIENTOS CON OTORGAMIENTO: R$ 2.000,00 (dos mil reales) para cada LOTE DE ENERGÍA a ser licitado (1 LOTE DE ENERGÍA = 0,1 MWh/h);

8.2.3 La potencia firme para venta asociada a un emprendimiento que esté habilitado técnicamente por la EPE, y cuyo VENDEDOR esté apto para la participación en la SUBASTA, corresponde a la cantidad de energía disponible para venta en la SUBASTA, expresada en LOTES, limitada a la GARANTÍA FÍSICA del emprendimiento, a su energía habilitada y, en el caso de EMPREEDIMIENTOS CON OTORGAMIENTO, a los LOTES correspondientes a la Garantía de Postura.

8.2.4 La energía habilitada de EMPRENDIMIENTOS SIN OTORGAMIENTO y de EMPRENDIMIENTOS CON OTORGAMIENTO SIN CONTRATO corresponde a la GARANTÍA FÍSICA de cada emprendimiento.

8.2.5 La energía habilitada de EMPRENDIMIENTOS CON OTORGAMIENTO CON CONTRATO toma en cuenta compromisos contractuales establecidos por medio de CCEAR, CER, PROINFA y/o Generación Distribuida (GD).

8.3 A las COMPRADORAS se les exige el depósito de la Garantía de Postura por el valor de R$ 200,00 (doscientos reales) por LOTE DE ENERGÍA declarado al MME (equivalente a R$ 2.000,00 por MWh/h), incluyendo los declarados por la COMPRADORA, en los términos del art. 11 de la Portaría MME n.º 465/2017.

8.3.1 En caso de que sea verificada divergencia entre el valor total de la Garantía de Postura depositada por los COMPRADORES y la CANTIDAD DECLARADA al MME se adoptarán las providencias correspondientes de acuerdo con la Resolución ANEEL n.º 63/2004.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

8.4 En los términos del §1º del art. 56 de la Ley n.º 8.666/1993, las Garantías de Postura podrán prestarse mediante alguna de las modalidades a seguir:

• En Efectivo (en reales, R$);

• Aval Bancario;

• Contrato de Seguro Caución;

• Títulos de la Deuda Pública, que deberán ser emitidos de modo escritural, mediante registro en sistema centralizado de liquidación y custodia autorizado por el Banco Central del Brasil y evaluado según sus valores económicos, conforme definición del Ministerio de Hacienda.

8.4.1 El Efectivo se depositará en una cuenta exclusiva para custodia de la garantía del certamen, y para esa finalidad no se permite la utilización de cuenta xxx Xxxxxxx de Corto Plazo. La cuenta se abrirá con el AGENTE DE CUSTODIA determinado por la CCEE.

8.4.2 El Aval Bancario no será admitidos en caso de ser emitido por institución financiera que no posea clasificación de primero a segundo grado (entre “A” y “B”) de la escala de rating de largo plazo de una de las agencias de clasificación de riesgo Xxxxx Ratings, Moody’s y Standard & Poors.

8.4.2.1 Con el Aval Bancario se presentará los siguientes documentos comprobatorios de la condición de representante(s) legal(s) del Avalista:

a) Estatuto Social;

b) Acta de Elección del Directorio;

c) Poderes;

d) Copia autenticada de los documentos de los representantes (CPF y RG).

8.4.3 Títulos de la Deuda Pública deberán ser emitidos de forma escritural, mediante registro en sistema centralizado de liquidación y custodia autorizado por el Banco Central del Brasil y evaluado por su valor económico, conforme a lo definido por el Ministerio de Hacienda.

8.4.4 En caso de Contrato de Seguro Caución, se deberá presentar:

8.4.4.1 Documentos comprobatorios de la condición de representante(s) legal(s) del asegurador:

a) Estatuto Social;

b) Acta de Elección del Directorio;

c) Poderes;

d) Copia autenticada de los documentos de los representantes (CPF y RG).

8.5 Las modalidades cuyo aporte deberá ser electrónico son:

8.5.1 Títulos Públicos Federales:

8.5.2 Contrato de Seguro Caución, siempre y cuando las pólizas posean certificación digital. En ese caso, se dispensa el envío de los documentos especificados en el ítem 8.4.4.1

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

8.6 Las modalidades cuyo depósito podrá ser realizado por medio físico directamente con el AGENTE DE CUSTODIA son:

8.6.1 Contrato de Seguro Caución de pólizas que no posean certificación digital;

8.6.2 Aval Bancario;

8.6.3 En Efectivo: se deberá entregar una copia del comprobante del beneficiario referente al depósito hecho en la Cuenta Caución

8.7 La Garantía de Postura no podrá contener cláusula excluyente de cualquier responsabilidad contraída por el tomador de la garantía en referencia a su participación en la SUBASTA.

8.8 La póliza del contrato de Seguro Caución deberá celebrarse de acuerdo con la Circular SUSEP n.º 477, de 30 de septiembre de 2013.

8.9 La Garantía de Postura de la VENDEDORA contendrá la Cámara de Comercialización de Energia Elétrica

– CEEE como beneficiaria y la VENDEDORA como tomador, con vigencia hasta 19/09/2018, será preservada según el pliego de condiciones y prorrogable por 60 (sesenta) días más.

8.9.1 En caso de VENDEDORA con otorgamiento, que no esté obligado a depositar la Garantía de Fiel Cumplimiento según el ítem 13.1, la Garantía de Postura deberá tener vigencia hasta la fecha de adecuación o sustitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, de forma que se vincule al objeto y condiciones de la SUBASTA.

8.9.2 En caso de que se postergue la fecha inicialmente estimada para el aporte de las Garantías de Fiel Cumplimiento, la Garantía de Postura deberá ser renovada con una antelación no menor que 15 (quince) días a la fecha de su vencimiento.

8.9.3 En caso de VENDEDORAS que participen por medio de consorcio en la SUBASTA, la Garantía de Postura podrá estar en nombre de una o más consorciadas (tomadores), vinculadas a la respectiva inscripción en el Registro Nacional de la Persona Jurídica (CNPJ), y deberá identificar los nombres del consorcio y de todas las consorciadas, con los correspondientes porcentajes de participación, según lo informado en la INSCRIPCIÓN.

8.9.3.1 En caso de consorcio, las consorciadas podrán segregar el depósito del valor total de la Garantía de Postura y cada componente del consorcio podrá optar distintamente por una cualquiera de las formas de garantía previstas.

8.9.3.2 En caso de FIP componente de consorcio, la Garantía de Postura deberá estar en nombre del Administrador del Fondo (tomador) e indicar el nombre del FIP.

8.9.4 En caso de VENDEDORA con otorgamiento y en operación, que no esté obligado a depositar la Garantía de Fiel Cumplimiento según el ítem 13.1, la Garantía de Postura deberá tener vigencia hasta la celebración de los CCEAR y CCG, de forma que se vincule al objeto y condiciones de la SUBASTA.

8.10 La Garantía de Postura de la COMPRADORA contendrá la CCEE como beneficiaria y la COMPRADORA como tomador, con vigencia dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha estimada para la firma de

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

los CCEAR, definida en el CRONOGRAMA publicado en el PORTAL DE ANEEL, será preservada según el pliego de condiciones y prorrogable por 90 (sesenta) días más.

8.10.1 En caso de que se postergue la fecha inicialmente estimada para la firma de los CCEAR, la Garantía de Postura deberá ser renovada con una antelación no menor que 15 (quince) días a la fecha de su vencimiento.

8.11 Las VENDEDORAS y COMPRADORAS que no preserven la Garantías de Postura según el pliego de condiciones estarán sujetas a las sanciones previstas en el Capítulo 17, y las conminadas en la legislación, además de quedar impedidas de firmar CCEAR.

8.12 Las Garantías de Postura de la SUBASTA estarán en disposición para ser retiradas en las siguientes condiciones:

8.12.1 A todas las VENDEDORAS y COMPRADORAS, a partir de 5 (cinco) días hábiles después del acto de revocación o anulación, en caso de revocación o anulación de la SUBASTA.

8.12.2 A las VENDEDORAS que no hayan negociado energía en la SUBASTA, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de realización de la SUBASTA.

8.12.3 A las VENDEDORAS que hayan negociado energía en la SUBASTA, a partir xxx xxxxxx día hábil después de la fecha del aporte de la garantía de Fiel Cumplimiento y, según le quepa, comprobar el cumplimiento de entrega de los documentos exigidos en el ítem 14.2.

8.12.4 A las VENDEDORAS de EMPRENDIMIENTOS CON OTORGAMIENTO según los LOTES no negociados, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de realización de la SUBASTA.

8.12.5 A las VENDEDORAS alcanzados por los ítems 8.9.1 y 13.1, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de adecuación de la Garantía de Fiel Cumplimiento al objeto y condiciones de la SUBASTA.

8.12.6 A las VENDEDORAS alcanzadas por los ítems 8.9.4 y 13.1 y a las COMPRADORAS de energía, según los CCEAR e CCG firmados, a partir xxx xxxxxx día hábil después de la fecha de la firma de los CCEAR y CCG derivados de la SUBASTA.

8.12.6.1 La Garantía de Postura no será reintegrada caso haya INCONFORMIDADE(S) en el CCEAR y CCG de responsabilidad exclusiva de la COMPRADORA.

8.13 No será restituida la Garantía de Postura ejecutada por determinación de ANEEL en caso de que se verifiquen las hipótesis relacionadas en el ítem 8.14.

8.14 Las Garantías de Postura serán ejecutadas solamente por determinación expresada por ANEEL en caso de que la COMPRADORA y/o la VENDEDORA que haya negociado energía en la SUBASTA incidan en las hipótesis a seguir:

8.14.1 Dejar de ratificar postura realizada válida.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

8.14.2 No presentar la documentación que consta en el Capítulo 11 – Habilitación a la CCEE, dentro de los plazos determinados y según el pliego de condiciones.

8.14.3 No presentar la documentación que consta en el Capítulo 12 – HOMOLOGACIÓN Y ADJUDICACIÓN a ANEEL, según el pliego de condiciones.

8.14.4 No presentar la documentación que consta en el Capítulo 14 – DISPOSICIONES SOBRE EL OTORGAMIENTO a ANEEL, según el pliego de condiciones.

8.14.5 No preservar la GARANTÍA DE POSTURA según el pliego de condiciones.

8.14.6 No presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento dentro de los plazos y según el pliego de condiciones.

8.14.7 No prorrogar la Garantía de Postura con una antelación no menor que 15 (quince) días a la fecha de su vencimiento, siempre y cuando ese marco ocurra antes del aporte de las Garantías de Fiel Cumplimiento, o cuando ANEEL lo solicite.

8.14.8 No prorrogar la Garantía de Postura con una antelación no menor que 15 (quince) días a la fecha de su vencimiento, siempre y cuando ese marco ocurra antes de la firma de los CCEAR, según el pliego de condiciones, o cuando ANEEL lo solicite.

8.14.9 No firmar los CCEAR y CCG en conformidad con la minuta que consta en el ANEXO II, según el pliego de condiciones.

8.14.10 Incumplir sus obligaciones o compromisos de pagar el costo de realización de la SUBASTA.

8.14.11 Desistir de cualquier compromiso asumido en consecuencia de su participación en la SUBASTA.

8.14.12 Practicar acto(s) dirigidos a frustrar los objetivos del certamen.

8.15 En caso de ejecución total de la Garantía de Postura, la VENDEDORA o la SPE constituida a efectos del otorgamiento o cualquiera de sus socios se obligan a la indemnización de pérdidas y daños causados a la Administración Pública, así como a las sanciones previstas en el Capítulo 17 y las demás conminadas en la legislación aplicable.

8.16 En caso de que el objeto de la SUBASTA haya sido adjudicado, además de la ejecución de la Garantía aportada conforme a lo previsto en cualquiera de las hipótesis del ítem 8.14, ANEEL podrá revocar la Adjudicación, de comprobarse la responsabilidad de la VENDEDORA, asegurados el procedimiento contradictorio y la amplia defensa, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo 17 y en la legislación aplicable.

8.17 Los ingresos resultantes de la ejecución de la Garantía de Postura serán revertidos en favor de la Cuenta de Energía de Reserva - CONER y destinadas a la reducción del Cargo de Energía de Reserva (EER, su sigla en portugués).

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

9. VENDEDORAS Y COMPRADORAS APTAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA SUBASTA

9.1 Estará apta para la participación en la SUBASTA la VENDEDORA que realice su INSCRIPCIÓN según el pliego de condiciones.

9.2 Estará apta para la participación en la SUBASTA la COMPRADORA que declare Necesidad de Compra de Energía Eléctrica y haga el aporte de la Garantía de Postura.

10. CELEBRACIÓN DE LA SUBASTA (PRESENTACIÓN DE POSTURAS)

10.1 La SUBASTA se realizará con una plataforma operacional que estará en disposición en la Red Mundial de Computadores – Internet, de acuerdo con lo dispuesto en la Portaría MME n.º 465/2017 y sus modificaciones, y obedecerá al Procedimiento constante en la Portaría MME n.º 11/2018, y demás que la modifiquen.

10.2 A efectos del resultado final de la SUBASTA, de acuerdo con el art. 7º de la Portaría MME 465/2017, el criterio de clasificación será el precio de la postura ofrecida, y para emprendimientos de generación nuevos se considerará la capacidad de flujo del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

10.3 La SUBASTA se realizará en dos fases.

10.3.1 En la primera fase, los titulares de los emprendimientos habilitados e inscritos, y para los cuales haya sido efectuado el aporte de la Garantía de Postura, podrán hacer una única POSTURA para los respectivos productos con cantidad de LOTES y PRECIO DE POSTURA en negociación, de forma tal que el PRECIO DE POSTURA sea igual o menor que el menor valor entre aquellos del PRECIO INICIAL del PRODUCTO y del PRECIO DE REFERENCIA del EMPRENDIMIENTO, a efectos de clasificación por orden creciente del PRECIO DE POSTURA, considerando lo que resta de la capacidad del SIN para flujo de generación.

10.3.2 En la segunda fase, considerando lo que resta de la capacidad del SIN para el flujo de generación, las VENDEDORAS clasificadas en la primera fase podrán hacer POSTURAS para el(los) producto(s) en negociación, siempre y cuando el PRECIO DE POSTURA sea igual o menor que el menor valor entre aquellos (i) del resultado del precio corriente y (ii) del resultado de sustraer el intervalo de valor mínimo del PRECIO DE POSTURA reciente válido, y para cada inserción de puja el sistema recomenzará el tiempo y clasificará los lotes ofrecidos por orden creciente de PRECIO DE POSTURA, calificándolos como lotes atendidos o lotes no atendidos, con base en la cantidad demandada de cada producto. El proseguimiento continuo finalizará por término del tiempo para inserción de PRECIO DE OFFERTA sin que ninguna de las VENDEDORAS inserte una puja.

10.4 Los valores expresados en reales por megavatio-hora (R$/MWh) indicados a continuación son los correspondientes al Costo Marginal de Referencia de la SUBASTA y a los PRECIOS INICIALES para el ofrecimiento de POSTURAS.

10.4.1 Costo Marginal de Referencia de la SUBASTA: R$ 329,00/MWh (trescientos veinte y nueve reales por megavatio-hora);

10.4.2 Precios Iniciales para EMPRENDIMIENTOS SIN OTORGAMIENTO y EMPRENDIMIENTOS CON OTORGAMIENTO SIN CONTRATO:

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

10.4.2.1 Producto por cantidad (fuente hidroeléctrica): R$ 291,00/MWh (doscientos noventa y un reales por megavatio-hora);

10.4.2.2 Producto por disponibilidad (fuente eólica): R$ 255,00/MWh (doscientos cincuenta y cinco reales por megavatio-hora);

10.4.2.3 Producto por disponibilidad (fuente solar fotovoltaica): R$ 312,00/MWh (trescientos doce reales por megavatio-hora);

10.4.2.4 Producto por disponibilidad (fuente termoeléctrica a biomasa): R$ 329,00,00/MWh (trescientos veinte y nueve reales por megavatio-hora);

10.4.3 Precios de Referencia para EMPRENDIMIENTOS CON OTORGAMIENTO CON CONTRATO:

10.4.3.1 Emprendimiento Hidroeléctrico (PCH/CGH): R$ 214,44/MWh (doscientos catorce reales y cuarenta y cuatro centavos por megavatio-hora);

10.4.3.2 Emprendimiento Eólico: R$ 168,11/MWh (ciento sesenta y ocho reales y once centavos por megavatio-hora);

10.4.3.3 Emprendimiento Solar Fotovoltaico: R$ 280,09/MWh (doscientos ochenta reales y nueve centavos por megavatio-hora);

10.4.3.4 Emprendimiento a Biomasa: R$ 232,56/MWh (doscientos treinta y dos reales y cincuenta y seis centavos por megavatio-hora).

10.4.4 En conformidad con la Portaría MME n.º 465/2007, la cantidad mínima de energía eléctrica de productos por cantidad y disponibilidad de energía eléctrica a ser destinada al ACR será igual a 30% (treinta por ciento) de la energía habilitada del emprendimiento.

10.5 Hacer POSTURA constituye obligación de comercialización irrevocable e irretractable por parte de las VENDEDORAS.

10.5.1 VENDEDORAS titulares de EMPRENDIMIENTOS CON OTORGAMIENTO podrán ofrecer en la SUBASTA como máximo el resultado del valor del aporte de la Garantía de Postura dividido por R$ 2.000,00 (dos mil reales), limitado a la GARANTÍA FÍSICA del emprendimiento expresada en LOTES, y en caso de EMPRENDIMIENTOS CON OTORGAMIENTO CON CONTRATO, la Garantía Física menos la energía ya negociada, de acuerdo con el ítem 8.2.5.

10.5.2 VENDEDORAS que no posean otorgamiento podrán ofertar en la SUBASTA, como máximo, la Garantía Física del emprendimiento expresada en LOTES.

10.5.3 Para la definición de LOTES asociados a una determinada POSTURA, la VENDEDORA deberá considerar y manifestar expresamente en el SISTEMA de la SUBASTA, según los términos de las REGLAS y PROCEDIMIENTOS DE COMERCIALIZACIÓN, el consumo interno de la central y las pérdidas eléctricas hasta el centro de gravedad, incluyendo las pérdidas en la Red Básica, sujetándose a sanciones derivadas de la determinación de insuficiencia de potencia firme para venta de energía y potencia.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

10.6 Al finalizar la SUBASTA, se realizará el prorrateo de LOTES negociados por Producto (conjunto de LOTES), a efectos de la celebración de CCEAR entre cada VENDEDORA y todas las COMPRADORAS, según los LOTES negociados y cantidades demandadas por las COMPRADORAS.

11. HABILITACIÓN

11.1 Las VENDEDORAS deberán preservar las condiciones de HABILITACIÒN según el pliego de condiciones, durante el proceso de la SUBASTA, principalmente hasta el otorgamiento de Autorización.

11.2 Será de responsabilidad total de las VENDEDORAS el control, presentación, veracidad, y actualización de los datos y documentos, y hasta el otorgamiento de Autorización, de la respectiva substitución en caso de modificación del contenido o término de la validez.

11.3 Condiciones para el recibimiento de la documentación:

11.3.1 Los documentos de HABILITACIÒN será considerados aceptados y válidos a partir de la fecha de su protocolización en la CCEE.

11.3.1.1 En caso de que el plazo de validez no esté expresado en el documento o que la VENDEDORA no presente copia de la legislación específica sobre el tema, se aceptarán documentos expedidos con antelación de 30 (treinta) días corridos a aquella de la protocolización de la documentación en la CCEE.

11.3.2 Se aceptarán documentos debidamente registrados y reconocidos por el órgano competente, o copias autenticadas en la forma de la Ley;

11.3.3 VENDEDORAS de energía negociada con participación reunidas en consorcio deberán entregar los documentos de cada consorciada.

11.4 En caso de FIP, se deberá entregar los documentos del administrador, del gestor y del propio Xxxxx, excepto en el caso de que no sea aplicable el envío de los comprobantes, cuando se deberá presentar una justificativa fundamentada en la legislación que la discipline vigente.

11.5 A efectos de una adecuada evaluación de la documentación de HABILITACIÓN presentada por las VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA, en los términos del art. 12, inciso IV, de la Ley n.º 11.079, de 30 de diciembre de 2004, la CEL y/o la CCEE podrán abrir diligencia para subsanar fallas, complementar insuficiencias o efectuar correcciones de carácter formal. En esos casos, las exigencias de saneamiento deberán ser atendidas en el plazo a ser estipulado, so pena de ser apreciada en el estado en que se encuentre el proceso.

11.6 Documentos de Cualificación Jurídica:

11.6.1 Acto constitutivo, Ficha Catastral de la Junta Comercial competente y comprobación del(los) poder(es) del (de los) Representante(s) Legal(es).

11.6.1.1 En caso de que el Representante Legal pertenezca al cuadro de directores, la verificación de poderes a él conferidos se dará mediante el Contrato Social y/o Estatuto Social y los actos recientes de elección del directorio actual, según el caso.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

11.6.1.2 En caso de que el Representante Legal no pertenezca al cuadro de directores, se presentará procuración, por instrumento público o particular, con firma reconocida, otorgándole poderes, sin perjuicio de la presentación del Contrato Social y/o Estatuto Social y de los actos recientes de elección del directorio actual.

11.6.1.3 En caso de VENDEDORA extranjera en funcionamiento en el país, sin perjuicio de la presentación del acto constitutivo y de la comprobación de los poderes del (de los) Representante(s) Legal(es), se presentará copia autenticada del decreto de autorización y acto de registro o autorización para funcionamiento, en ambos casos expedido por el órgano competente, cuando la actividad ejercida así lo exija.

11.6.2 Diagrama del GRUPO ECONÓMICO, promoviendo la abertura del cuadro de control societario hasta el nivel de participación final, indicando la designación empresarial.

11.6.2.1 El diagrama mostrará las participaciones directa e indirecta, hasta el nivel final, indicando los respectivos controladores. La abertura debe considerar todo tipo de participación, inclusive la minoritaria mayor que 5%. Participaciones menores que 5% también deben ser informadas cuando el socio componga el Grupo de Control por medio de Acuerdo de Socios.

11.6.2.2 La VENDEDORA, con participación por separado o reunida en consorcio, deberá comunicar a la CEL toda y cualquier reestructuración societaria, modificación o transferencia del control societario que ocurra durante el período entre la INSCRIPCIÓN y el otorgamiento, con anterioridad a la implementación del acto, so pena de desclasificación de la VENDEDORA y aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo 17, sin prejuicio de la ejecución de la Garantía de Postura.

11.6.3 En caso de consorcio, exceptuando los documentos ya exigidos, deberá presentarse el Contrato de Constitución de Consorcio, en los términos de la INSCRIPCIÓN, y con firmas debidamente identificadas y reconocidas en registro notarial.

11.6.4 En caso de FIP, se deberá presentar:

11.6.4.1 El acto de constitución del FIP y el contenido entero de su reglamento, debidamente rubricados y firmados, con certificado comprobatorio de su inscripción en registro notarial de títulos y documentos;

11.6.4.2 El acta de la Asamblea General de Asociados que eligió el Administrador y/o el Gestor del Fundo;

11.6.4.3 El Acta de la Asamblea General de Asociados que eligió el Consejo de Administración del FIP;

11.6.4.4 Los Registros de funcionamiento y de oferta de distribución en la Comisión de Valores Mobiliarios – CVM, así como declaración de que no está en el periodo de análisis de la CVM;

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

11.6.4.4.1 El FIP extranjero deberá presentar documento del país de origen, análogo al de registro en la CVM, en los términos del art. 32, § 4º, de la Ley n.º 8.666/1993.

11.6.4.5 Declaración del Administrador del Fundo sobre la existencia de Instrumentos Particulares de Compromiso de Inversiones firmados entre los asociados y el FIP.

11.6.5 En caso de entidad de Pensión Complementaria abierta o cerrada se deberá presentar:

11.6.5.1 Comprobante de autorización específica referente a su constitución y funcionamiento emitida por el respectivo órgano controlador;

11.6.5.2 Declaración emitida por la Superintendencia Nacional de Pensión Complementaria del Ministerio de Seguridad Social, de que los planes y beneficios administrados no se encuentran bajo liquidación o intervención;

11.6.6 Declaración de Ratificación de la Postura Vencedora

11.7 Documentos de Regularidad Fiscal y Laboral:

11.7.1 Certificado de Regularidad del Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio (FGTS);

11.7.2 Certificado Conjunto Negativo de Débitos Relativos a los Tributos Federales y a la Deuda Activa de la Unión o Certificado Conjunto Positivo con Efectos de Negativa de Débitos Relativos a los Tributos Federales y a la Deuda Activa de la Unión;

11.7.3 Certificado Negativo, o Certificado Positivo con Efectos de Negativa de regularidad fiscal con la Hacienda Estadual/Distrital, inclusive en relación con la Deuda Activa

11.7.3.1 En caso de que la actividad económica desarrollada la exima de Inscripción Registral Estadual o Municipal en la calidad de contribuyente, comprobará esa condición mediante la presentación de documentos expedidos por los órganos competentes, declarando expresamente que está exenta de la referida Inscripción o presentando los documentos comprobatorios de inexigibilidad de la Inscripción.

11.7.4 Certificado de regularidad fiscal con la Hacienda Municipal de la sede de la VENDEDORA, inclusive en relación con la Deuda Activa, aplicándose también lo dispuesto en el ítem 11.7.3.1;

11.7.5 Certificado Negativo de Débitos Laborales (CNDT, su sigla en portugués) a efectos de la comprobación del cumplimiento con la Justicia del Trabajo, en los términos del inciso IV, Art. 27, e inciso V, art.29 de la Ley n.º 8.666/1993, con la redacción dada por la Ley n.º 12.440, de 7 de julio de 2011.

11.7.6 En caso de FIP, los documentos exigidos se presentarán en nombre del Administrador y del Gestor, cuando éste último participe en decisiones que conlleven riesgo al patrimonio de la FIP.

11.8 Documentos de Cualificación Económica y Financiera:

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

11.8.1 Nada consta en Certificado Civil de Quiebra, Concurso o proceso Preventivo Extrajudicial o Nada Consta en Certificado de Insolvencia Civil emitidos por Notaría de Distribución del domicilio de la VENDEDORA, con antelación máxima de 30 (treinta) días a la fecha de su emisión, con el documento comprobatorio de la lista completa de notarías responsables por el tema, excepto en el caso de las entidades de pensión complementaria, que se sujetan solo a la liquidación extrajudicial, en los términos de la Ley n.º 6.435, de 00 xx xxxxx xx 0000, x xxx xxx. 0x, inciso II, de la Ley n.º 11.101, de 9 de febrero de 2005.

11.8.2 Estados contables del último ejercicio social, exigibles y ya presentados en la forma de la ley, prohibida su substitución por balancetes o balances provisorios.

11.8.2.1 Los estados contables exigibles en la forma de la ley, conforme al tipo de sociedad indicada a continuación, se considerarán aceptadas en el caso de que la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA no haya sido creado en el mismo año civil de la SUBASTA:

a. Sociedad de Capital Abierto – estados contables publicados en el Diario Oficial o en periódico de gran circulación en el país o copia autenticada de estados extraídos del Libro Diario registrado en órgano competente y del Parecer de Auditores Independientes y del Consejo Fiscal;

b. Sociedad de Capital Cerrado – estados contables publicados en Diario Oficial o en periódico de gran circulación en el país o copia autenticada de estados contables extraídos del Libro Diario registrado en órgano competente;

c. Sociedad Limitada – copia autenticada de estados contables extraídos del Libro Diario registrado en órgano competente; y

d. FIP – estados contables con prueba del cumplimiento, en la Comisión de Valores Mobiliarios, de lo dispuesto en las Instrucciones CVM n.º 578 y 579/2016, en relación con la integración de cuotas. En caso de FIPs que no hayan integrado su patrimonio se aceptará, a efectos de la cualificación económico-financiera, los Instrumentos de Compromiso de Inversión de Fondos y las comunicaciones de Aportes de Capital, con las demostraciones contables de los respectivos socios, hasta el límite de 5 % de participación en el Fondo.

11.8.2.2 En caso de que la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA haya sido constituida en el mismo año civil de la SUBASTA, y no posea estados contables presentados y exigibles en la forma de la ley, podrá presentar copia del balance de abertura, extraída del Libro Diario sellado por la correspondiente Junta Comercial, o autenticado por medio del Sistema Público de Escrituración Digital – SPED.

11.8.2.3 La situación financiera de la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA se cotejará en base al Índice de Liquidez General (LG), evidenciado en los estados contables de la interesada, y que resulta de la aplicación de la expresión a seguir:

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

11.8.2.3.1 A efectos de la HABILITACIÓN, el índice LG no podrá ser menor que 0,2 (dos décimos).

11.8.2.4 La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA deberá comprobar patrimonio líquido mínimo de 10% (diez por ciento) del valor de la INVERSIÓN declarada a la EPE, según los §§ 2º y 3º del art. 31 de la Ley n.º 8.666/1993.

11.8.2.4.1 La comprobación del patrimonio líquido se realizará mediante presentación de los estados contables mencionados en el ítem 11.8.2.

11.8.2.4.2 En caso de Consorcio se considerará el sumatorio de los valores de patrimonio líquido de cada consorciada, según las respectivas participaciones, y cada consorciada deberá comprobar patrimonio líquido igual o mayor que la parcela del patrimonio líquido que le corresponda integrar en el consorcio, observando el valor del patrimonio líquido exigido según el pliego de condiciones y su participación en el emprendimiento.

11.8.2.4.3 En caso de que la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA sea una SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE), su(s) controladora(s) podrá(n) realizar la comprobación de su patrimonio líquido.

11.8.2.4.4 El patrimonio líquido mínimo referido en el ítem 11.8.2.4 será cotejado también en relación con los compromisos acumulados asumidos directamente por la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA, así como por su(s) controladora(s) directa(s), en los términos del § 4º del art. 31 de la Ley n.º 8.666/1993.

11.8.2.4.5 A efectos de lo dispuesto en los ítems 11.82.4.3 y 11.8.2.4.4, la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA deberá enviar, a la CEL, a partir de estados contables, una declaración sobre el (los) valor(es) del patrimonio líquido de su(s) controladora(s) directa(s).

11.8.2.4.6 En caso de que la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA tenga participación en más de un emprendimiento (sea por separado o reunida en consorcio), la declaración referida deberá incluir una lista de todos los emprendimientos en los cuales la VENDEDORA participa, con la información de los respectivos porcentajes de participación.

11.8.2.4.7 En caso de que el consorcio sea compuesto por FIP, deberá ser atendida la condición expresada mediante la fórmula a seguir:

∑ ≥ 0,1. . ó

donde:

PL = Patrimonio Líquido;

X = Porcentaje de la participación de la FIP en el consorcio;

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

∑PL de los socios = Sumatorio de los patrimonios líquidos de todos los socios de la FIP

11.8.2.5 En caso de que el patrimonio líquido exigido no pueda ser comprobado por medio del balance patrimonial del Fondo, según lo informado a la CVM, en los términos de lo dispuesto en el inciso I, art. 46 de la instrucción CVM n.º 578/2016, el FIP deberá comprobar que el sumatorio de los patrimonios líquidos de sus socios sea igual o mayor que 10% (diez por ciento) del valor de la INVERSIÓN declarada a la EPE.

11.8.2.5.1 En tal caso, los socios deberán ser personas jurídicas y poseer estados contables en los términos del ítem 11.8.2.1.

11.8.2.6 Las empresas extranjeras se obligan a realizar la conversión monetaria para el Real, por medio de la relación cambial vigente en la fecha de cierre del balance.

11.8.3 Durante el análisis de la HABILITACIÓN, ANEEL verificará el cumplimiento de las obligaciones discriminadas en el ítem 11.10.

11.8.3.1 En caso de VENDEDORAS que no sean agentes del sector eléctrico, esa situación será informada mediante declaraciones que substituirán a los certificados de cumplimiento de las obligaciones con ANEEL.

11.9 Documentos de Cualificación Técnica:

11.9.1 Em atención a lo dispuesto en el § 3º del art. 11 de la Portaría MME n.º 102/2016, la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA, así como su(s) controladora(s) directa(s), deberán poseer declaración emitida por la fiscalización de ANEEL acerca del historial en la implementación de emprendimiento(s) de generación durante los 36 (treinta y seis) meses anteriores a la fecha de publicación de este pliego de condiciones, que compruebe:

11.9.1.1 No haber recibido sanción de caducidad de la concesión o de revocación del otorgamiento de emprendimiento de generación.

11.9.1.2 No haber recibido 2 (dos) o más sanciones, con sentencia pasada en cosa juzgada en la esfera administrativa, por retraso mayor que 1 (un) año referente a cualquiera de los xxxxxx del cronograma de implementación, incluso el de puesta en operación comercial, de emprendimiento de generación que haya comercializado energía en el ambiente regulado.

11.9.2 A efectos de la ocasión y para comprobación de la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA, la Superintendencia de Fiscalización de Servicios de Generación – SFG emitirá la declaración referida en el ítem 11.9.1 directamente a la CEL.

11.9.2.1 Los ítems 11.9.1.1 y 11.9.1.2 tratan de sanciones impuestas que se desconsiderarán del historial de desempeño mencionado en el ítem 11.9.1:

a) a la empresa incorporada por la VENDEDORA, siempre y cuando la primera no sea subsidiaria de la segunda;

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

b) que sean derivadas de infracción(ones) practicada(s) por la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA, anteriores al consentimiento de ANEEL a la transferencia de control societario, en los términos del art. 4º-C de la Ley n.º 9.074/1995, con la redacción dada por la Ley n.º 13.360/2016.

11.9.3 Comprobación de la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA, de modo directo o por medio de su(s) Controladora(s), Subsidiaria o SUBCONTRATADA, y exclusivamente para emprendimientos de generación con potencia instalada mayor que 300 MW, acerca de experiencia anterior, en el Brasil o en el exterior, en la implementación de central de generación similar con al menos 1/3 (un tercio) de la capacidad instalada del emprendimiento vencedor en la licitación.

11.9.3.1 La comprobación referida en el ítem 11.9.3 se dará por medio de la presentación de Despacho de ANEEL que haya autorizado la puesta en operación comercial, o el equivalente al menos a una unidad de generación, de central de generación similar a la del emprendimiento vencedor en el certamen.

11.9.3.2 En caso de que la comprobación referida en el ítem 11.9.3 provenga de empresa Controladora o Subsidiaria de la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA, se deberá enviar la documentación que certifique la relación societaria entre ellas.

11.9.3.3 La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA presentará el Contrato o Declaración de Compromiso celebrado con la SUBCONTRATADA para la prestación de servicios de implementación o gerenciamiento de obra.

11.9.4 Declaración de la indicación de profesional de nivel superior que ejercerá la función de Responsable Técnico del emprendimiento, según el modelo del Anexo VI;

11.9.4.1 Una vez obtenido el otorgamiento, las VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA deberán atender a los reglamentos de las Resoluciones pertinentes emitidas por ANEEL.

11.9.5 En caso de emprendimiento(s) Eólico(s), la VENDEDORA de energía negociado en la SUBASTA deberá presentar Declaración de Interferencia, en los términos del ítem 2.5 del Anexo I de la Resolución Normativa n.º 391/2009.

11.9.5.1 La Declaración de Interferencia deberá atender, al menos, a las siguientes condiciones:

a) estar firmada por el(los) representantes de la VENDEDORA de energía negociado en la SUBASTA y de la(s) empresa(s) que posea(s) el(los) parque(s) eólicos localizado(s) en la región de interferencia;

b) indicar la localización geográfica de los aerogeneradores de todos los parques eólicos englobados.

11.9.5.2 La VENDEDORA de energía negociado en la SUBASTA deberá remitir la Declaración de Interferencia directamente a la CEL dentro de los 15 (quince) días posteriores a la sesión de la SUBASTA.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

11.9.6 Cronograma físico de implementación del emprendimiento, conforme a la habilitación técnica realizada por la EPE.

11.9.6.1 El cronograma físico deberá ser firmado por el Responsable Técnico y presentado en la forma a seguir:

11.9.6.1.1 Emprendimientos hidroeléctricos (UHE, PCH e CGH):

DESCRIPCIÓN DEL MARCO	FECHA
Obtención de la Licencia Ambiental de Instalación – LI	/ /
Comprobación del aporte de capital u obtención del financiamiento de al menos 20% (veinte por ciento) del valor necesario para la implementación del emprendimiento	/ /
Comprobación de la celebración del instrumento contractual de suministro de equipamientos electromecánicos o “EPC” (proyecto, construcción, montaje y compra de equipamientos)	/ /
Inicio de la implementación del campamento de obras	/ /
Inicio de obras civiles de las estructuras	/ /
Desvío del río (discriminado por fases)	/ /
Inicio del hormigonado de la casa de fuerza	/ /
Solicitud de Acceso al Sistema Interconectado	/ /
Inicio del montaje electromecánico de las unidades de generación	/ /
Inicio de obras de la subestación y/o línea de transmisión de interés restricto	/ /
Bajar el rotor de cada unidad de generación	/ /
Conclusión del montaje electromecánico de las unidades de generación	/ /
Obtención de la Licencia Ambiental de Operación – LO	/ /
Inicio del llenado del embalse	/ /
Puesta en prueba (inserir una línea para cada unidad de generación)	/ /
Puesta en operación comercial (inserir una línea para cada unidad de generación)	/ /

11.9.6.1.2 Emprendimientos Eólicos (EOL):

DESCRIPCIÓN DEL MARCO	FECHA
Obtención de la Licencia Ambiental de Instalación – LI	/ /
Comprobación del aporte de capital u obtención del financiamiento de al menos 20% (veinte por ciento) del valor necesario para la implementación del emprendimiento	/ /
Comprobación de la celebración del instrumento contractual de suministro de equipamientos electromecánicos o “EPC” (proyecto, construcción, montaje y compra de equipamientos)	/ /
Inicio de la implementación del campamento de obras	/ /
Inicio de obras civiles de las estructuras	/ /
Inicio del hormigonado de las bases de las unidades de generación
Inicio del montaje de las xxxxxx de las unidades de generación	/ /
Inicio de obras de la subestación y/o línea de transmisión de interés restricto	/ /
Conclusión del montaje de las xxxxxx de las unidades de generación	/ /

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

DESCRIPCIÓN DEL MARCO	FECHA
Obtención de la Licencia Ambiental de Operación - LO	/ /
Puesta en prueba (inserir una línea para cada unidad de generación o grupo de unidades de generación)	/ /
Puesta em operación comercial (inserir una línea para cada unidad de generación o grupo de unidades de generación)	/ /

11.9.6.1.3 Emprendimientos Solares Fotovoltaicos (SOL):

DESCRIPCIÓN DEL MARCO	FECHA
Obtención de la Licencia Ambiental de Instalación – LI	/ /
Comprobación del aporte de capital u obtención del financiamiento de al menos 20% (veinte por ciento) del valor necesario para la implementación del emprendimiento	/ /
Comprobación de la celebración del instrumento contractual de suministro de equipamientos electromecánicos o “EPC” (proyecto, construcción, montaje y compra de equipamientos)	/ /
Inicio de obras civiles de las estructuras	/ /
Inicio del montaje de los paneles fotovoltaicos
Inicio de obras de la subestación y/o línea de transmisión de interés restricto	/ /
Puesta en prueba (inserir una línea para cada unidad de generación o grupo de unidades de generación)	/ /
Puesta en operación comercial (inserir una línea para cada unidad de generación o grupo de unidades de generación)	/ /

11.9.6.1.4 Emprendimientos Termoeléctricos a Biomasa (UTE)

DESCRIPCIÓN DEL MARCO	FECHA
Obtención de la Licencia Ambiental de Instalación – LI	/ /
Comprobación del aporte de capital u obtención del financiamiento de al menos 20% (veinte por ciento) del valor necesario para la implementación del emprendimiento	/ /
Comprobación de la celebración del instrumento contractual de suministro de equipamientos electromecánicos o “EPC” (proyecto, construcción, montaje y compra de equipamientos)	/ /
Comprobación de la celebración del instrumento contractual de suministro del combustible.	/ /
Inicio de obras civiles de las estructuras	/ /
Inicio del montaje electromecánico de las unidades de generación	/ /
Inicio de obras de la subestación y/o línea de transmisión de interés restricto	/ /
Conclusión del montaje electromecánico de las unidades de generación	/ /
Puesta en prueba (inserir una línea para cada unidad de generación)	/ /
Puesta em operación comercial (inserir una línea para cada unidad de generación)	/ /

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

11.9.6.2 La comprobación del aporte de capital u obtención del financiamiento de al menos 20% (veinte por ciento) del valor necesario para la implementación del emprendimiento podrá ser realizada por medio de:

a) el aporte de capital;

b) el aporte de capital más un contrato de crédito puente;

c) un contrato de financiamiento de largo plazo;

d) la comprobación de equity o entrada para futuro aumento de capital (AFAC);

e) otros arreglos que demuestren una estructuración económica-financiera sólida del emprendimiento.

11.9.6.3 Las VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA cuyas unidades de generación sean puestas en operación comercial con atraso en relación con los plazos definidos en el CRONOGRAMA se sujetarán a las sanciones previstas en la Resolución Normativa n.º 63/2004, y a los criterios para la revisión del Contrato según la Resolución Normativa n.º 595, de 17 de diciembre de 2013, sin prejuicio de lo dispuesto en los respectivos CEAR.

11.9.6.4 Además de sanciones previstas en reglamentación específica, incumplir el cronograma presentado a ANEEL conllevará la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento depositada por las VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA, conforme al proceso administrado instaurado especialmente a ese efecto, asegurados el procedimiento contradictorio y la amplia defensa.

11.9.6.4.1 Se exceptúan casos de atraso provocados de modo comprobado por actos del Poder Público y/o que se deriven de caso fortuito o fuerza mayor.

11.10 La Resolución Normativa ANEEL n.º 538, de 0 xx xxxxx xx 0000, xx xxx. 0x xxx Xxxxxxx-Xxx n.º 2.432, de 17 xx xxxx de 1988, la Ley n.º 9.427, de 26 de diciembre de 1996, el § 3º del art. 32 del Decreto n.º 774, de 18 xx xxxxx de 1993, y los arts. 6º e 10º de la Ley n.º 8.631, de 4 xx xxxxx de 1993, éste con la redacción nueva dada por la Ley n.º 10.848/2004, tratan de las obligaciones sectoriales cuyo cumplimiento deberá hallarse al corriente por parte de las VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA.

11.10.1 El análisis acerca del cumplimiento de las obligaciones sectoriales englobará la(s) sociedad(es) o entidad(es) controladora(s) directa(s) o indirecta(s) de la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA

11.11 La CEL divulgará el Informe de Análisis de los Documentos de HABILITACIÓN, en el PORTAL de ANEEL, con la relación de las VENDEDORAS habilitadas y la copia de la publicación, en el Diario Oficial de la Unión del Brasil (DOU), a ser realizada mediante Despacho, en la fecha estimada en el CRONOGRAMA.

12. HOMOLOGACIÓN Y ADJUDICACIÓN

12.1 La HOMOLOGACIÒN del resultado de la SUBASTA con la ADJUDICACIÒN del objeto a los vencedores se publicará en el DOU.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

12.2 Las VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA, las SPE constituidas a efectos del otorgamiento de Autorización y las COMPRADORAS que no hayan adherido a la CCEE deberán presentar solicitud tempestiva de adhesión a la CCEE, a efectos de cumplir el plazo establecido en el Procedimiento de Comercialización PdC 3.2 – Contratos del Ambiente Regulado para la celebración de CCEAR (dentro de los 25 días hábiles posteriores a la publicación del otorgamiento u HOMOLOGACIÒN y ADJUDICACIÒN de la SUBASTA, lo que suceda último).

12.3 Sin prejuicio de lo previsto en el pliego de condiciones y en la legislación, constituye hipótesis de revocación de la ADJUDICACIÒN del objeto de la SUBASTA, y, según sea el caso, de extinción del otorgamiento derivado, cumplir con atraso mayor que 30 (treinta) días la obligación de restablecer los valores originalmente aportados para las Garantías de Postura y de Fiel Cumplimiento.

12.4 En caso de revocación o anulación de la ADJUDICACIÒN del objeto a la VENDEDORA, en función de la conveniencia del interés público, ANEEL podrá convocar otras VENDEDORAS (desclasificadas), sucesivamente y según el orden creciente de los valores de las POSTURAS ofrecidas en la SUBASTA, independientemente de las conminaciones según el pliego de condiciones y la legislación.

12.4.1 La VENDEDORA que recibirá la adjudicación será convocada inmediatamente después de la revocación o anulación de la Adjudicación de la clasificada anteriormente.

12.4.2 La nueva VENDEDORA asumirá con plazo igual y en las mismas condiciones de la VENDEDORA clasificada anteriormente.

12.4.3 La nueva VENDEDORA deberá depositar de nuevo la Garantía de Postura, según los plazos y condiciones a ser establecidos oportunamente por ANEEL.

12.4.4 Terminado el llamado y cumplidas todas las exigencias, XXXXX publicará la nueva ADJUDICACIÒN.

12.5 En caso de inhabilitación de VENDEDORA(S), la(s) sucesora(s) será(n) convocadas a presentar los documentos de HABILITACIÓN en los términos del Capítulo 11, y a la(s) habilitada(s) se le(s) adjudicará según la(s) condición(es) se su(s) respectiva(s) postura(s), observando lo dispuesto en el ítem 12.4.3.

13. LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

13.1 En conformidad con el art. 56 de la Ley n.º 8.666/1993, la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA deberá entregar el depósito de la Garantía de Fiel Cumplimiento al AGENTE DE CUSTODIA, en importe equivalente a 5 % (cinco por ciento) del valor de la INVERSIÓN declarada a la EPE, dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la fecha de publicación del Aviso de HOMOLOGACIÓN y ADJUDICACIÓN de la SUBASTA, cuando no haya constitución de SPE, y dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores al plazo establecido en los ítems 4.2.11.1 y 14.2, cuando haya constitución de SPE, a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia de la SUBASTA, observando las condiciones a seguir:

EMPRENDIMIENTO

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

EMPRENDIMIENTOS SIN OTORGAMIENTO (implantaciones y ampliaciones según el ítem Erro! Fonte de referência não

encontrada.)

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

EMPRENDIMIENTOS CON OTORGAMIENTO

Operando

No operando y que no posea el aporte de la Garantía de Fiel Cumplimiento a ANEEL o a la CCEE.

No operando y que posea el aporte de la Garantía de Fiel Cumplimiento a ANEEL o a la CCEE.

NO. El aporte de la garantía a ANEEL o a la CCEE deberá ser adecuado o sustituido, de forma que se vincule al objeto y condiciones de la SUBASTA, y conforme sea el caso, complementado en valor.

13.2 Para EMPRENDIMIENTOS CON OTORGAMIENTO, el valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento a ser apostado seguirá el estado corriente del desarrollo de la obra, según los xxxxxx discriminados a seguir:

13.2.1 Para UTE:

Xxxxx	Xxxxx (R$)
Inicio de obras civiles de las estructuras	Depositar 90 % del valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento
Inicio del montaje electromecánico de la 1º unidad de generación	Depositar 80 % del valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento
Puesta en prueba de la 1ª unidad de generación	Depositar 40 % del valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento

13.2.2 Para EOL:

Xxxxx	Xxxxx (R$)
Inicio del hormigonado de las bases de las unidades de generación	Depositar 90 % del valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento
Inicio del montaje de las xxxxxx de generación	Depositar 60 % del valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento
Puesta en prueba de la 1ª unidad de generación	Depositar 40 % del valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento

13.2.3 Para SOL:

Xxxxx	Xxxxx (R$)
Inicio de obras civiles de las estructuras	Depositar 90 % del valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento
Inicio del montaje de los paneles fotovoltaicos	Depositar 60 % del valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento
Puesta en prueba de la 1ª unidad de generación	Depositar 40 % del valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento

13.2.4 Para UHE, CGH y PCH:

Xxxxx

Xxxxx (R$)

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

Inicio de obras civiles de las estructuras	Depositar 80 % del valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento
Inicio del hormigonado de la sala de máquinas	Depositar 70 % del valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento
Inicio del montaje electromecánico de la 1º unidad de generación	Depositar 60 % del valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento
Puesta en prueba de la 1ª unidad de generación	Depositar 40 % del valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento

13.3 El aporte de la Garantía de Fiel Cumplimiento es condición indispensable para la emisión del otorgamiento de Autorización en caso de EMPRENDIMIENTOS SIN OTORGAMIENTO, y para la firma de los CCEAR derivados de la SUBASTA, en el caso de todas las VENDEDORAS de energía negociada en la SUBASTA,

13.3.1 Deberá observarse el COMUNICADO RELEVANTE publicado en el PORTAL DE ANEEL, conteniendo la información sobre el lugar y el horario para el aporte de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

13.4 Los originales de las Garantías de Fiel Cumplimiento aportadas según las modalidades constantes en el ítem 8.6 deberán entregarse físicamente al AGENTE DE CUSTODIA, hasta la fecha prevista en el CRONOGRAMA.

13.5 La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá contener la CCEE como beneficiaria y la VENDEDORA como tomador, con vigencia por 180 (ciento ochenta) días posteriores a la puesta en operación comercial de la última unidad de generación del emprendimiento, y será preservada según el pliego de condiciones.

13.5.1 Según el ítem 13.7, la Garantía de Fiel Cumplimiento garantizará hasta la totalidad del valor garantizado los perjuicios ocasionados por la no prestación del servicio contratado y la falta de comercialización de energía

13.5.2 En caso de que la puesta en operación comercial no ocurra en la fecha programada en el cronograma físico original, la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser renovada con antelación no menor que 30 (treinta) días de la fecha de vencimiento.

13.5.3 Para las VENDEDORAS con participación en consorcio en la SUBASTA, la Garantía de Fiel Cumplimiento podrá estar a nombre de una o más consorciadas (tomadores), vinculadas a la respectiva inscripción en el Registro Nacional de Persona Jurídica (CNPJ), y deberá contener, explícitamente, el nombre del consorcio y de todas las consorciadas, con sus participaciones porcentuales, según lo informado en la INSCRIPCIÓN.

13.5.4 Para las VENDEDORAS que hayan constituido SPE a efectos del otorgamiento de Autorización, la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá estar en nombre de la SPE (tomador).

13.5.5 La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA, siempre y cuando no haya firma pendiente del (de los) respectivo(s) CCEAR(s) y CCG(s), mediante autorización expresada por ANEEL, podrá sustituir la Garantía de Fiel Cumplimiento por nuevas garantías de valor gradualmente menor conforme, de acuerdo con la fiscalización, se alcancen los xxxxxx a continuación descritos:

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

13.5.5.1 Para Fuente Hidroeléctrica (UHE, CGH y PCH):

Secuencia	Marco	Porcentaje para liberar del valor inicial de la garantía
1	Inicio de obras civiles de las estructuras	20,0%
2	Inicio del hormigonado de la Sala de Máquinas	30,0%
3	Puesta en operación comercial de la 1ª unidad de generación	40,0%
4	Puesta en operación comercial de la unidad de generación que obtenga 50 % de la potencia total de la central	85,0%
5	Final del 6º mes posterior a la puesta en operación comercial de la última unidad de generación	100,0%

13.5.5.2 Para Fuente Eólica (EOL):

Secuencia	Marco	Porcentaje para liberar del valor inicial de la garantía
1	Inicio del hormigonado de las bases de las unidades de generación*	10 %
2	Inicio del montaje de las xxxxxx de las unidades de generación	40%
3	Puesta en prueba de la 1ª unidad de generación**	60 %
4	Final del 6º mes posterior a la puesta en operación comercial de la última unidad de generación	100 %

*El marco se refiere al hormigonado de todas las bases de los aerogeneradores.

**La liberación del valor referente al marco 3 está condicionada al cumplimiento del marco 1.

13.5.5.3 Para Fuente Solar fotovoltaica:

Secuencia	Marco	Porcentaje para liberar del valor inicial de la garantía
1	Inicio de obras civiles de las estructuras	10 %
2	Inicio del montaje de los paneles fotovoltaicos	40%
3	Puesta en prueba de la 1ª unidad de generación**	60 %
4	Final del 6º mes posterior a la puesta en operación comercial de la última unidad de generación	100 %

13.5.5.4 Para Fuente a Biomasa:

Secuencia	Marco	Porcentaje para liberar del valor inicial de la garantía
1	Inicio de las obras civiles de las estructuras	10 %
2	Inicio del montaje electromecánico de las unidades de generación	20 %
3	Puesta en prueba de la 1ª unidad de generación	60 %
4	Final del 6º mes posterior a la puesta en operación comercial de la última unidad de generación	100 %

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

13.6 La Garantía de Fiel Cumplimiento no podrá contener cláusula excluyente de cualquier responsabilidad contraída por el tomador en consecuencia de su participación en la SUBASTA.

13.7 ANEEL podrá determinar expresamente la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, asegurados el procedimiento contradictorio y la amplia defensa a la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA, por motivo de inobservancia total o parcial de las obligaciones según el pliego de condiciones y el otorgamiento de Autorización, en las siguientes hipótesis:

13.7.1 Declinar del otorgamiento de Autorización a ser emitido por ocasión de la comercialización de energía en la SUBASTA, después que aporte la Garantía de Fiel Cumplimiento;

13.7.2 No firmar los CCEAR según el pliego de condiciones, y el caso;

13.7.3 Dejar de prorrogar la Garantía de Fiel Cumplimiento con antelación no menor que 30 (treinta) días a la fecha de su vencimiento, o cuando ANEEL lo determine;

13.7.4 Dejar de realizar el aporte, parcial o total, de las Garantías Financieras de la Liquidación xxx Xxxxxxx de Corto Plazo;

13.7.5 Incumplir las obligaciones de Liquidación Financiera de las Operaciones xxx Xxxxxxx de Corto Plazo;

13.7.6 Atrasar más de 60 (sesenta) días cualquiera de los xxxxxx de implementación del emprendimiento, según lo detallado en el ítem 13.8, que consten en el cronograma establecido en el otorgamiento de Autorización, conforme a la Habilitación Técnica de la EPE;

13.7.7 Desistir de cualquier compromiso asumido en consecuencia de su participación en la SUBASTA, después del aporte la Garantía de Fiel Cumplimiento.

13.8 En la hipótesis del ítem 13.7.6, la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento será progresiva, aumentando a medida que, de acuerdo con la fiscalización, no sean alcanzados los xxxxxx específicos del cronograma de implementación del emprendimiento, según lo indicado en los cuadros a continuación:

13.8.1 Para Fuente Hidroeléctrica (PCH, CGH y UHE):

N.º	Xxxxx	Xxxxxxxxxx de la ejecución***
1	*Inicio de obras civiles de las estructuras	40%
2	**Inicio del montaje electromecánica de las unidades de generación	70%
3	Puesta en operación comercial de la última unidad de generación	100%

* No engloba la infraestructura del campamento de obras y accesos

**Inicio del montaje del conjunto turbina + generador

***Aplicado sobre lo que resta del saldo, según el caso.

13.8.2 Para Fuente Termoeléctrica (UTE):

N.º

Xxxxx

Xxxxxxxxxx de la ejecución***

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

1	*Inicio de obras civiles de las estructuras	40 %
2	**Inicio del montaje electromecánica de las unidades de generación	70%
3	Puesta en operación comercial de la última unidad de generación	100%

* No engloba la infraestructura del campamento de obras y accesos

** Inicio del montaje del conjunto turbina + generador

***Aplicado sobre lo que resta del saldo, según el caso.

13.8.3 Para Fuente Eólica (EOL):

N.º	Xxxxx	Xxxxxxxxxx de ejecución***
1	*Inicio de obras civiles de las estructuras	40 %
2	**Inicio del montaje de las xxxxxx de los aerogeneradores	70%
3	Puesta en operación comercial de la última unidad de generación	100%

* No engloba la infraestructura del campamento de obras y accesos

** Inicio del montaje del conjunto turbina + generador

***Aplicado sobre lo que resta del saldo, según el caso.

13.8.4 Para Fuente Solar Fotovoltaica (SOL):

N.º	Xxxxx	Xxxxxxxxxx de ejecución
1	Inicio del montaje de los paneles fotovoltaicos	40 %
2	Puesta en operación comercial de la última unidad de generación	100%

13.9 En caso de ser necesaria la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, la VENDEDORA deberá reconstituir el valor original, cumpliendo las sustituciones previstas en el ítem 13.5, dentro del plazo máximo de 10 (diez) días hábiles después de la ejecución parcial.

13.10 Ingresos resultantes de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento serán revertidos para la Cuenta de Energía de Reserva - CONER y destinados a la reducción del Cargo de Energía de Reserva – EER (sus siglas en portugués).

13.11 En los términos del § 1º, del art. 56, de la Ley n.º 8.666/1993, las Garantías de Fiel Cumplimiento podrán ser prestadas en las mismas modalidades indicadas en el ítem 8.4, y se aplica también lo dispuesto en los ítems 8.5 y 8.6.

13.12 En caso de que la Garantía de Fiel Cumplimiento se presente en la modalidad de contrato de Seguro Caución, la póliza deberá prever expresamente las hipótesis de ejecución enumeradas en el ítem 13.7.

14. DISPOSICIONES SOBRE EL OTORGAMIENTO

14.1 A efectos del otorgamiento de Autorización, la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA deberá enviar los siguientes documentos a ANEEL:

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

A – ACERCA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE (aplicable a EMPRENDIMIENTOS SIN OTORGAMIENTO)

14.2 Según los ítems 2.4 e 2.5, a efectos del otorgamiento de la Autorización, las VENDEDORAS deberán enviar el acto constitutivo de la SPE a ANEEL, con los actos recientes sobre la elección de los directores actuales de la sociedad, así como la documentación de Calificación Jurídica, Regularidad Fiscal y Laboral, y el Diagrama del GRUPO ECONÓMICO, atendiendo las condiciones del Capítulo 11, dentro de los 100 (cien) días corridos posteriores a la fecha de realización de la SUBASTA.

14.2.1 Sociedades de Propósito Específico constituidas durante el año calendario anterior al año de realización de la SUBASTA deberán presentar Nada Consta en Certificado Civil de Quiebra, Concurso o Proceso Preventivo Extrajudicial, o Nada Consta en Certificado de Insolvencia Civil.

14.3 La SPE deberá ser constituida en los términos del Compromiso de Constitución de SPE que es asumido, según los términos del ítem 7.2.3.1, durante la INSCRIPCIÓN en la SUBASTA.

B – ACERCA DE LAS CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO

14.4 Según el ítem 14.5.1, la energía comercializada en la SUBASTA proveniente de EMPRENDIMIENTOS SIN OTORGAMIENTO ocasionará el otorgamiento de Autorización a la VENDEDORA, por separado o reunida en consorcio, para generar energía en la modalidad de PIE, quedando habilitada a comercializar, por su cuenta y riesgo, toda o parte de la energía eléctrica producida.

14.5 En caso de proyecto de ampliación, el otorgamiento de Autorización se dará en el mismo régimen de explotación del otorgamiento original.

14.5.1 La ampliación se incorporará a la respectiva Autorización, en los términos del otorgamiento existente, sin prorrogación del plazo de vigencia.

14.6 En los términos establecidos en la Portaría MME n.º 222/2016, la VENDEDORA de energía negociada en la Subasta podrá enviar los documentos de constitución de la SPE, de ser el caso, o de habilitación, con el requerimiento establecido en el Anexo XI, llenado y firmado.

14.6.1 Enviar el requerimiento establecido en el ítem 14.6 es opcional y no constituye una obligación.

14.7 En los términos establecidos en la Portaría MME n.º 364/2017, la VENDEDORA de energía negociada en la Subasta podrá enviar los documentos de constitución de la SPE, de ser el caso, o de habilitación, siempre y cuando haya sido constituida en la forma de Sociedad Anónima, con el requerimiento establecido en el Anexo XII, llenado y firmado.

14.7.1 Enviar el requerimiento establecido en el ítem 14.7 es opcional y no constituye una obligación.

14.8 Las Autorizaciones se regirán por las normas específicas de la Ley n.º 9.074/1995, su reglamento aprobado por el Decreto n.º 2.003/1996; por las Leyes n.º 8.987/1995, n.º 9.427/1996, n.º 9.648/1998, y n.º 10.848/2004, reglamentada por el Decreto n.º 5.163/2004; y, en lo que corresponda, por las normas aplicables del Código de Aguas, aprobado por el Decreto n.º 24.643/1934, con las modificaciones introducidas por el Decreto Ley n.º 852/1938, por el Reglamento de Servicios de energía eléctrica, aprobado por el Decreto n.º 41.019/1957, por el Decreto n.º 2.655/1998, por la legislación que sobrevenga y complementaria, incluso la establecida posteriormente al otorgamiento de Autorización.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

14.9 Las Autorizaciones derivadas de la SUBASTA tendrán plazo de vigencia de 35 (treinta y cinco) años, contados a partir de fecha de publicación del acto de Autorización.

14.10 En caso de consorcio, la Autorización será compartida según la participación de cada consorciada, siempre y cuando las empresas estén constituidas conforme a las leyes brasileñas, con sede y administración en el país.

14.10.1 Lo dispuesto en el ítem 14.10 se aplica al caso de consorcio vencedor que haya optado por constituir SPE en los términos del ítem 2.5, en la etapa de INSCRIPCIÓN, pero que no haya presentado la documentación correspondiente dentro de los 100 (cien) días posteriores a la fecha de realización de la SUBASTA, según lo establecido en los ítems 4.2.11.1 y 14.2.

14.11 Los ítems 4.2.11.1 y 14.2 tratan del plazo dentro del cual, sin la presentación todavía de la documentación que corresponde, el otorgamiento será también emitido en nombre de la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA que haya participado por separado, y que en la etapa de INSCRIPCIÓN haya optado constituir SPE.

14.12 Será de responsabilidad exclusiva de la Autorizada la construcción integral del emprendimiento, según el pliego de condiciones y la respectiva Autorización, observando los estudios y proyectos aprobados, cabiéndole, para eso, captar los recursos financieros necesarios, ejecutar las obras y realizar la operación, siguiendo la orientación y solicitudes de despacho del ONS, conforme sea el caso.

14.12.1 Costos relativos a una eventual construcción de obras de navegación no será imputados a las autorizadas.

14.13 Las Autorizadas deberán cumplir la legislación, los requisitos ambientales y providenciar, por su cuenta y riesgo, la obtención de las Licencias de Instalación y de Operación, responsabilizándose de la calidad de la información por xxxxxxx solicitada por el órgano ambiental competente.

14.14 A efectos de identificación, cuantificación, calificación y registro público de la populación alcanzada por emprendimientos de generación de energía hidroeléctrica, excepto CGH, en el caso de que el catastro socioeconómico no esté finalizado hasta la realización de la SUBASTA, los titulares de emprendimientos hidroeléctricos de generación de energía eléctrica deberán concluirlo, en los términos del Decreto n.º 7.342, del 26 de octubre de 2010, y de la reglamentación establecida por medio de la Portaría Interministerial n.º 340, del 1º xx xxxxx de 2012.

14.15 En caso de que la Autorizada dé motivos para atrasos en la obtención de licencias ambientales de instalación y de operación, por incumplimiento de plazos legales previstos en la legislación, quedará sujeta a las sanciones previstas en la Resolución Normativa n.º 63/2004 y a los criterios de transferencia de contratación establecidos en la Resolución Normativa n.º 595/2013, así como a la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

14.16 Una vez emitido el otorgamiento de Autorización y siendo preservado el plazo contractual de entrega de la energía, la modificación de las características técnicas de emprendimiento habilitado por la EPE podrá ser solicitada a ANEEL, en los términos del art. 8º-A, de la Portaría MME n.º 514/2011, con la redacción dada por la Portaría MME n.º 132/2013, y del párrafo único del art. 13 de la Portaría MME n.º 465/2017, siempre y cuando no se comprometa la cantidad de LOTES negociados para el respectivo emprendimiento y se mantenga la conformidad con el licenciamiento ambiental.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

14.16.1 Los procesos relacionados a las solicitudes de modificaciones técnicas que impliquen el cambio de GARANTÍA FÍSICA, capacidad instalada o localización de la central generadora serán instruidos por ANEEL y enviados al MME, que podrá autorizarlas.

14.17 Modificaciones respecto a las instalaciones de conexión deberán ser sometidas previamente a la evaluación y anuencia de ANEEL.

14.17.1 Los costos adicionales de las instalaciones de conexión serán de responsabilidad de la Autorizada.

14.17.2 Las modificaciones deberán estar en conformidad con el licenciamiento ambiental.

14.17.3 En caso de que el punto de acceso al sistema de distribución en 00 xX x 000 xX xxx modificado para conexión directamente a la Red Básica o por medio de ICG, la TUST aplicable observará lo dispuesto en la Resolución Homologatoria de aprobación de este pliego de condiciones y en la Resolución Normativa n.º 349/2009.

14.17.4 El proyecto básico de UHE podrá adoptar, por solicitud de la Concesionaria o de la Administración Pública, soluciones diferentes de las escogidas durante la etapa de estudio de viabilidad. Dada esta hipótesis, las modificaciones deberán ser sometidas previamente a la evaluación y consentimiento de ANEEL, que podrá atender al pleito, siempre y cuando sean satisfechas las siguientes condiciones:

14.17.4.1 Las modificaciones en el tipo y/o número de turbinas no podrá disminuir la GARANTÍA FÍSICA y la potencia de la central, tampoco agravar los impactos socioambientales previstos en los estudios ya presentados al órgano ambiental, principalmente en relación con (a) el área del embalse; (b) el comportamiento hidrodinámico del embalse;

(c) la regla de operación, respetadas las condiciones definidas por la Agencia Nacional de Aguas; (d) la dinámica de sedimentos; (e) las condicionantes establecidas en el licenciamiento ambiental; (f) los impactos aguas abajo.

14.18 En caso de que el otorgamiento de Autorización sea posterior en más de 30 (treinta) días a la fecha prevista en el CRONOGRAMA, la VENDEDORA con EMPRENDIMIENTOS SIN OTORGAMIENTO podrá someter a ANEEL, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la fecha de publicación del respectivo acto de otorgamiento, propuesta de prorrogación de los xxxxxx de implantación del emprendimiento y/o de postergación de las fechas de inicio y término del suministro del CCEAR.

14.18.1 La postergación de la emisión del otorgamiento de Autorización/Concesión en relación con la fecha prevista en el CRONOGRAMA caracterizará la exclusión de responsabilidad de la VENDEDORA con EMPRENDIMIENTOS SIN OTORGAMIENTO, siempre y cuando la VENDEDORÁ esté al corriente del cumplimiento de los plazos bajo su responsabilidad, en los términos del art. 3º B de la Ley n.º 10.848/2004, incluido por la Ley n.º 12.839/2013,

14.18.2 EL plazo máximo para la prorrogación de los xxxxxx de implantación del emprendimiento y la postergación del inicio y término del suministro del CCEAR corresponderá al intervalo fijado en días entre la fecha del otorgamiento estimada en el CRONOGRAMA y aquella del efectivo otorgamiento publicado en el Diario Oficial de la Unión (DOU), siempre y cuando sea mayor que 30 (treinta) días.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

14.18.3 En caso de que la VENDEDORA postergue, en relación con la fecha límite establecida en el CRONOGRAMA, el envío de la documentación según lo que consta en ítem 14-A, el plazo máximo especificado en el ítem 14.18.1 será reducido en la proporción que corresponda.

14.18.4 Los eventuales ajustes en la minuta de CCEAR constante en el Anexo II serán presentados en la deliberación del Directorio de ANEEL acerca del pedido de postergación de la fecha de inicio del suministro del CCEAR.

14.18.5 Para pleitear la revisión, la inobservancia del plazo fijado en el ítem 14.7 caracterizará renuncia al derecho de invocar el atraso en la emisión del otorgamiento de Autorización, a efectos de la exclusión de responsabilidad de eventual falta de cumplimiento en la fecha de inicio del suministro del CCEAR o en los xxxxxx de implantación del emprendimiento.

15. CONDICIONES PARA LA FIRMA DE LOS CCEAR

15.1 Los LOTES atendidos al término de la SUBASTA conllevan la obligación incondicional de celebración de respectivos CCEAR, a PRECIO DE COMERCIALIZACIÓN (producto cantidad) o INGRESO FIJO (producto disponibilidad), observados los términos de HABILITACIÓN según el pliego de condiciones

15.2 Conforme a las características de cada Producto, los CCEAR deberán explicitar plazo de vigencia, fecha del inicio del suministro, y prever actualización monetaria de los precios de la comercialización (producto cantidad) y de los ingresos de la comercialización (producto disponibilidad).

15.3 El CCEAR será formalizado y celebrado entre cada VENDEDORA de energía comercializada en la SUBASTA y cada una de las COMPRADORAS.

15.3.1 La energía eléctrica negociada por los emprendimientos de generación de fuente eólica, solar fotovoltaica y termoeléctrica a biomasa será objeto de CCEAR, diferenciado por fuente, en la modalidad «disponibilidad de energía», el inicio del suministro en 1º de enero de 2022, y el suministro con plazo de 20 (veinte) años.

15.3.2 La energía eléctrica negociada por los emprendimientos hidroeléctricos será objeto de CCEAR en la modalidad «cantidad de energía», el inicio del suministro en 1º de enero de 2022, y el suministro con plazo de 30 (treinta) años.

15.4 Los CCEAR deberán ser registrados en la CCEE según las condiciones y plazos previstos en las REGLAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMERCIALIZACIÓN específicos.

15.5 Los emprendimientos objeto de la SUBASTA no tendrán derecho al tratamiento establecido en los §§ 5º y 6º del art. 19 del Decreto n.º 5.163/2004.

15.6 A pedido de la VENDEDORA y a criterio de la CCEE, siempre y cuando sea previsto en el CCEAR, los emprendimientos de una misma fuente energética, negociados en la SUBASTA y localizados en un mismo Submercado, podrán ser agregados en un único CCEAR de la VENDEDORA.

15.7 Los CCCEAR deberán celebrarse en la fecha estimada en el CRONOGRAMA, con los respectivos Contratos de Constitución de Garantía por medio de Vinculación de Ingresos (CCG), disponibles en la CCEE, a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras previstas en los CCEAR.

15.7.1 El CCG es un contrato firmado entre cada COMPRADORA y las VENDEDORAS y una o más instituciones financieras, entre ellas el Banco Gestor de las Garantías vinculadas al CCG.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

15.7.2 El CCG deberá ser firmado por los representantes legales.

15.7.3 El CGC, además de establecer Garantías y mecanismos de accionamiento a efectos del fiel cumplimiento de pagos acordados en el CCEAR, rige principalmente las formas en que podrán ser ejecutadas las Garantías vinculadas al CCG, en caso de COMPRADORA incumplida.

15.7.4 Las COMPRADORAS y VENDEDORAS deberán enviar los datos para la elaboración del CCG a la CCEE, según el plazo estipulado en Comunicado de la CCEE.

15.7.5 El aporte de las Garantías vinculadas al CCG se realizará dentro de los 60 (sesenta) días anteriores al comienzo del suministro de la energía.

15.7.6 Los Representantes Legales de las partes deberán constituir las garantías financieras asociadas al CCEAR.

15.7.7 Se autoriza el ofrecimiento que garantía formada por ingresos que se recauden para que sean prestados en los CCEAR derivados de las subastas de energía eléctrica.

15.7.8 La no celebración del CCEAR y del CCG dentro de los plazos previstos en el CRONOGRAMA, según lo publicado y actualizado en el PORTAL DE ANEEL, sujetará a al infractor a las sanciones previstas en la Resolución Normativa ANEEL n.º 63/2004, así como a la ejecución de la Garantía de Postura, en caso de la COMPRADORA, y de la Garantía de Fiel Cumplimiento, en caso de la VENDEDORA.

15.8 Durante la celebración de los CCEAR se deberá comprobar las siguientes condiciones inherentes a la validez de los CCEAR y CCG:

15.8.1 Estar debidamente firmados por las partes;

15.8.2 Comprobación de poderes de los signatarios en copias autenticadas, con su firma reconocida en los CCG;

15.8.3 Los datos bancarios en los CCG.

15.9 La formalización de los CCEAR y de las garantías financieras del cumplimiento de obligaciones financieras asumidas constituyen obligaciones incondicionales existentes entre la VENDEDORA y cada una de las COMPRADORAS, y los contratos podrán ser firmados por medio físico o digital, según el proceso que sea implementado en el ámbito de la CCEE, incluyendo los costos derivados del proceso.

15.9.1 El pago de costos relativos a las operaciones de firma de CCEAR y aporte de Garantía de Fiel Cumplimiento se dará después de la anuencia de ANEEL, en las siguientes condiciones:

14.18.5.1 El pago de los gastos derivados de actividades desarrolladas por la CCEE se realizará por medio de facturas de cobranza a ser enviadas por la CCEE;

14.18.5.2 En caso de pago incumplido, sobre el valor a pagar por los participantes incidirá multa de 2 %, más intereses prorrata de 1 % al mes y actualización monetaria mensual en base al índice IGP-M positivo divulgado por la Fundación Xxxxxxx Xxxxxx.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

15.10 La eficacia de los CCEAR está condicionada a la celebración de los correspondientes CCG.

15.11 La energía comercializada será prorrateada entre las COMPRADORAS, según la CANTIDAD DEMANDADA por la Distribuidora, y los LOTES DE ENERGÍA destinados al ACR, negociados en MWh/h, constarán en cada CCEAR.

15.12 En los términos del art. 11 de la Ley n.º 9.648/1998, la CENTRAL con derecho a recibir la subrogación de los beneficios del prorrateo de la Cuenta de Consumo de Combustibles Fósiles – CCC percibirá el valor correspondiente a ese título deducido de su Precio de Venta.

15.13 Las minutas de CCEAR y sus anexos, que constan en el Anexo II, son componentes indisociables xxx xxxxxx de condiciones.

16. CONDICIONES DE ACCESO

16.1 La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA que no haya celebrado el Contrato de Uso del Sistema de Transmisión – CUST con el ONS, después de la publicación del otorgamiento de Autorización, podrá formalizar la solicitud de acceso a la Red Básica, incluyendo la conexión a la instalación de transmisión como de Interés Exclusivo de Centrales de Generación para Conexión Compartida – ICG, y celebrar, previamente a la emisión del parecer de acceso, el CUST con el ONS y el Contrato de Conexión a las Instalaciones de transmisión – CCT con la Concesionaria de Transmisión responsable de las instalaciones a ser conectadas, considerando el punto de conexión definido en la habilitación técnica, atendiendo a las siguientes condiciones:

16.1.1 La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA deberá presentar su otorgamiento de Autorización al ONS y a la Concesionaria de Transmisión responsable de las instalaciones a ser conectadas;

16.1.2 La solicitud de acceso a la Red Básica deberá ser formalizada al ONS y a la Concesionaria de Transmisión con antelación de 30 (treinta) días a la fecha prevista para la publicación del otorgamiento de Autorización del emprendimiento, conforme a lo dispuesto en el CRONOGRAMA, o a la fecha de publicación del otorgamiento de Autorización, lo que suceda último;

16.1.3 Dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de solicitud de acceso, el ONS deberá remitir correspondencia a la Concesionaria de Transmisión que será conectada conteniendo la información sobre la solicitud de acceso, el sistema de medición para facturación y disponibilidad de la NT – Estudio de Márgenes de Transmisión, o remitir correspondencia a la VENDEDORA relatando insuficiencias en la documentación presentada con la solicitud de acceso, a efectos de que sea complementada por la VENDEDORA una única vez, dentro de 30 (treinta) días, para dar continuidad a las actividades de anticipación de la celebración del CUST y del CCT;

16.1.4 El ONS y la Concesionaria de Transmisión deberán enviar el CUST y el CCT, respectivamente, a la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA, para su firma, dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la fecha de solicitud de acceso;

16.1.5 La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA deberá celebrar el CUST y el CCT dentro de los 120 (ciento veinte) días posteriores a la fecha de solicitud de acceso;

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

16.1.6 Incumplir cualquiera de los plazos establecidos en los ítems 16.1.2, 16.3 y 16.1.5 ocasionará a la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA la pérdida de la reserva del punto de conexión del emprendimiento para acceso a la Red Básica definido en la habilitación técnica, y su solicitud de acceso será cancelada.

16.1.7 En caso de que sea necesario modificar características técnicas del emprendimiento o del respectivo sistema de transmisión de interés restricto, siempre y cuando el punto de conexión del emprendimiento para acceso a la Red Básica, incluso la conexión a la ICG, no sea modificado, mediante la presentación de protocolo de solicitud de modificación del otorgamiento a ANEEL, la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA podrá contemplar las nuevas características técnicas del proyecto del emprendimiento en el CUST y el CCT a ser celebrados, del modo actualmente previsto en el Despacho ANEEL n.º 4.309/2014, a efectos de la emisión del Parecer de Acceso con otorgamiento de autorización desactualizada;

16.1.8 En caso de desistimiento o cambio del punto de conexión del emprendimiento para acceso a la Red Básica, una vez celebrado el CUST y el CCT según el ítem 16.1.5, la VENDEDORA permanecerá responsable, independientemente del acceso efectivo:

I. de los costos referentes a lo dispuesto en el CUST y en el CCT y sus respectivas garantías, inclusive de las obras asociadas al acceso del emprendimiento que eventualmente hayan sido implementadas como consecuencia de la celebración de esos contratos; y

II. de los costos dispuestos en los §§ 5º, 6º y 7º del art. 5º de la Resolución Normativa n.º 666, del 23 xx xxxxx de 2015.

16.1.9 En caso de modificación del punto de conexión, los contratos CUST y CCT celebrados según el ítem 16.1.5 deberán ser rescindidos después del pago de las obligaciones de acceso, sin perjuicio a lo dispuesto en el ítem 16.1.8, y la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA continuará responsable de comenzar un nuevo proceso de acceso al sistema de transmisión en el ONS, observando los plazos de antelación a la fecha de puesta en operación comercial del emprendimiento contenidos en los Procedimientos de Red, y de la celebración de nuevos contratos CUST y CCT referentes al nuevo punto de conexión;

16.1.10 Los riesgos asociados a la celebración de los contratos CUST e CCT con anterioridad a la emisión del parecer de acceso del emprendimiento, incluyendo determinaciones constantes en el parecer, son de responsabilidad de la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA;

16.1.11 A efectos de que sean atendidos los requisitos técnicos de acceso (que son consolidados y registrados en el parecer de acceso), en el CUST y CCT s e deberá hacer constar como pendiente, de responsabilidad de la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA, la obtención de las declaraciones de atender a los requisitos de los procedimientos de red – DAPR, observando lo dispuesto en el Despacho ANEEL n.º 4.309/2014, sin las cuales no será posible realizarse la puesta en prueba y en operación comercial del emprendimiento.

16.2 A efectos de lo dispuesto en el ítem 16.1 y sus párrafos, la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA es responsable de la información presentada en la solicitud de acceso al ONS.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

16.3 A efectos de no perder el punto de conexión definido en la habilitación técnica para el emprendimiento, la VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA que no haya celebrado el CUST con el ONS deberá seguir el procedimiento y plazos dispuestos en el ítem 16.1 y sus demás párrafos.

16.4 El ONS deberá emitir el Parecer de Acceso dentro de los 150 (ciento cincuenta) días contados a partir de la fecha del pedido de acceso.

16.5 La VENDEDORA de energía negociada en la SUBASTA, cuyo respectivo emprendimiento realice la conexión en el ámbito de la Distribución, deberá observar las condiciones especificadas en los Procedimientos de Distribución – PRODIST.

17. SANCIONES

17.1 Sin perjuicio de la ejecución de las Garantías, la inobservancia de cualquier condición establecida en el pliego de condiciones o en el otorgamiento de Autorización ocasionará que ANEEL aplique a las VENDEDORAS, adjudicatarias y autorizadas, en los términos de los artículos 81, 86 y 87 de la Ley n.º 8.666/1993, asegurados el procedimiento contradictorio y la amplia defensa, las siguientes sanciones:

17.1.1 Advertencia;

17.1.2 Multa;

17.1.3 Suspensión temporaria del derecho de contratación o participación en licitaciones promovidas por ANEEL durante hasta 2 (dos) años; y

17.1.4 Declaración de falta de idoneidad para licitar o contratar con la Administración Pública mientras perduraren los motivos determinantes de la punición o hasta que sea promovida la rehabilitación en ANEEL.

17.2 La sanción de multa variará entre 0,001% y 10% del valor de la INVERSIÓN declarada a la EPE.

13.12.1 En caso de que la multa aplicada sea mayor que el valor de la garantía aportada, el responsable perderá la garantía y responderá por la diferencia

17.3 Incumplir cualquier condición antecedente y necesaria para el otorgamiento de Autorización, en especial la del aporte de garantías en los plazos establecidos, configurará rechazo de la VENDEDORA o adjudicataria a recibir el otorgamiento y a firmar el CCEAR, quedando caracterizado la total inobservancia de la obligación asumida, así como la sujeción a las sanciones tipificadas en esta sección, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en ley.

17.4 Las sanciones previstas en lo ítems 17.1.3 y 17.1.4 se aplican también a las empresas componentes del Grupo Económico al que pertenezcan la VENDEDORA, adjudicataria o la autorizada.

18. RECURSOS

18.1 Recurso administrativo contra acto de la CEL podrá ser interpuesto dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la publicación del acto.

18.1.1 El Informe de Análisis de Recursos se publicará en el PORTAL DE ANEEL en el caso de recurso interpuesto contra el Informe de Análisis de Documentos de HABILITACIÓN.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

18.2 Una vez publicado el acto de la CEL, los autos del proceso estarán en disposición para consulta en la dirección SGAN, Quadra 603, Módulo J, Sala 103, Brasilia/DF, y pedidos de vista se dirigirán por escrito a la CEL, que providenciará la reserva correspondiente.

18.3 La CEL divulgará los recursos interpuestos, en el PORTAL de ANEEL. Otros licitantes podrán presentar contra razones dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados desde el conocimiento del hecho.

18.4 La CEL se manifestará, en juicio de reconsideración de recursos, después del análisis de los recursos y contra razones.

18.5 El Directorio de ANEEL, como última instancia administrativa para juzgar recursos contra actos de la CEL, podrá mantener total o parcialmente lo apelado.

18.6 Los recursos se dirigirán a la CEL, por escrito e instruidos con los documentos que comprueben los motivos alegados, y deberán ser protocolizados tempestivamente en la dirección SGAN 603, Módulo J, 1º Andar, Xxxx 000, Xxx Xxxxx – Xxxxxxxx/XX – CEP: 70.830-110.

18.7 La CEL no analizará los recursos interpuestos después del plazo legal.

18.8 La documentación original de recursos y contra razones enviada por e-mail o mediante protocolo digital sin firma electrónica deberá ser dirigida a la CEL dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la fecha de entrega del FAX o del e-mail, so pena de que la CEL no tome conocimiento de ellos.

19. DISPOSICIONES FINALES

19.1 ANEEL podrá, por medio de decisión del Director General y según la deliberación del Directorio:

19.1.1 Revocar la SUBASTA, en caso de considerarla inoportuna o inconveniente para el interés público, sin que de ello resulte, para cualquier interesado, derecho a resarcimiento o indemnización.

19.1.2 Revocar la SUBASTA, en caso de evidenciar cualquier comportamiento perjudicial a la efectiva competencia.

19.1.3 Variar las condiciones de participación o de contratación, promoviendo la publicación xxx xxxxxx de condiciones modificado.

19.1.4 Desclasificar la VENDEDORA, al tomar conocimiento de cualquier hecho por ella ocasionado que conlleve no atender a las exigencias de la HABILITACIÒN hasta la emisión del otorgamiento de autorización

19.2 Dejando a salvo lo previsto en el pliego de condiciones y em la legislación pertinente, constituyen hipótesis de resolución del CCEAR y, según el caso, extinción del otorgamiento consecuente:

19.2.1 Cumplir con atraso mayor que 30 (treinta) días la obligación de restablecer los valores originalmente aportados para las Garantías de Postura y de Fiel Cumplimiento, o;

19.2.2 Implementar con atraso mayor que 365 (trescientos sesenta y cinco) días cualquier marco constante en el acto del otorgamiento del emprendimiento.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

19.2.2.1 La ocurrencia de lo dispuesto en el ítem 19.2.2 ocasionará la revocación de la GARANTIA FÍSICA del emprendimiento.

19.3 La SUBASTA será anulada en caso de que se compruebe cualquier ilegalidad, según lo prescrito en el art. 49 de la Ley n.º 8.666/1993.

19.4 Actos subsanables del proceso licitatorio, que no causen lesión al interés público o a terceros, podrán ser convalidados.

19.5 A efectos de una adecuada evaluación de todas las etapas de la SUBASTA, además de lo previsto en el ítem 11.4, ANEEL podrá en cualquier momento abrir diligencias para averiguación de hechos irregulares e subsanar fallas, dentro de plazo que estipulará.

19.6 Los interesados en la SUBASTA deberán observar las fechas establecidas en el CRONOGRAMA, que están subordinadas a la realización y al suceso de las diversas etapas del proceso licitatorio.

19.7 La práctica de cualquiera de los actos aquí previstos no resultará, en cualquier tiempo y condición, en derecho a resarcimiento o indemnización por parte de COMPRADORAS, VENEDEDORAS y/o terceros.

19.8 Las COMPRADORAS y VENDEDORAS se responsabilizan de tomar conocimiento de toda y cualquier información adicional que sea divulgada por ANEEL relativa al proceso de la SUBASTA.

19.9 La participación de la VENDEDORA en la SUBASTA supone la aceptación tácita, incondicional, irrevocable e irretractable de las reglas y condiciones establecidas, y demás documentos que se divulguen y/o publiquen en función xxx xxxxxx de condiciones.

20. ANEXOS

20.1 Constituyen documentos componentes xxx xxxxxx de condiciones los Anexos siguientes:

Anexo I Glosario;

Anexo II Minutas de CCEAR por Cantidad y Disponibilidad y de sus Anexos (Glosario e CCG); Anexo III Minuta del acto de Otorgamiento de Autorización;

Anexo IV Declaración de Ratificación de la Postura Vencedora;

Anexo V Declaración de Conocimiento y Aceptación de las Reglas de la Subasta; Anexo VI Compromiso del Técnico Responsable;

Anexo VII Configuración Mínima para los Equipamientos y Condiciones de Infraestructura; Anexo VIII Instrucciones para el Registro en el Sistema de Información de ANEEL;

Anexo IX CRONOGRAMA;

Anexo X Metodología de Cálculo del Índice de Xxxxx Xxxxxxxxx;

Anexo XI Solicitud de Admisión en el Régimen Especial de Incentivos para el Desarrollo de Infraestructura – REIDI;

Anexo XII Solicitud para inclusión como proyecto prioritario;

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

Anexo XIII Lista de Documentos para la Habilitación.

Xxxxxxxx, 00 xx xxxxx de 2018.

Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx

Presidente de la Comisión Especial de Licitación

De acuerdo,

Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx

Director General

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

ANEXO I - GLOSARIO

ACR – Ambiente de Contratación Regulada, según lo definido en el Decreto n.º 5.163, de 30 de julio de 2004. AGENTE DE CUSTODIA – Institución responsable de recibir, custodiar y eventualmente ejecutar Garantías.

ANEEL – Agencia Nacional de Energía Eléctrica, autarquía federal instituida por la Ley n.º 9.427, de 26 de diciembre de 1996, modificada por la Ley n.º 10.848, de 15 xx xxxxx de 2004, responsable de la regulación, control y supervisión de los servicios e instalaciones de energía eléctrica.

CANTIDAD DECLARADA – La cantidad de energía eléctrica, expresada en MWh/h, con tres cifras decimales, individualizada por COMPRADOR, en los términos de las declaraciones de Necesidad de Compra de Energía Eléctrica presentadas al MME.

CANTIDAD DEMANDADA – La cantidad de energía eléctrica que se pretende adquirir para cada COMPRADOR, expresada en Mh/h, con tres cifras decimales, definida por el MME en base a la CANTIDAD DECLARADA.

CCEAR – Contrato bilateral, denominado Contrato de Comercialización de Energía Eléctrica en el Ambiente Regulado, celebrado entre el VENDEDOR y todos los COMPRADORES, según lo definido en la Ley n.º 10.848, de 15 xx xxxxx de 2004, y lo reglamentado en el Decreto n.º 5.177, de 2 xx xxxxxx de 2004.

CCEE - Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica, persona jurídica de derecho privado, sin fines lucrativos, cuya creación fue autorizada por el Poder Concedente en los términos de la Ley n.º 10.848, de 00 xx xxxxx xx 0000, x xxx Xxxxxxx n.º 5.177, de 12 xx xxxxxx de 2004, actúa bajo regulación y supervisión de la ANEEL, mediante CONVENCIÒN DE COMERCIALIZACIÒN, con la finalidad de hacer viables las operaciones de compra y venta de energía eléctrica entre los agentes de la CCEE, restrictas al Sistema Interconectado Nacional - SIN.

CCG – Contrato de Constitución de Garantía mediante Vinculación de Ingresos, es el documento firmado entre las PARTES y la institución financiera (BANCO GESTOR), en el cual se establece la forma de cumplimiento de las obligaciones relativas al pago previsto en el CONTRATO, y que constituye el ANEXO III del CCEAR.

CEL – Comisión Especial de Licitación de la ANEEL, constituida por la Portaría n.º 4.722, de 12 de septiembre de 2017.

CGH – Central de Generación Hidroeléctrica con potencia instalada igual o menor que 5.000 kW, en los términos del art. 8º de la Ley n.º 9.074/1995.

COMPRADOR – Agente de distribución de energía eléctrica que participa en la SUBASTA.

COMUNICADO RELEVANTE - Información relativa a la SUBASTA que al ser divulgada en el PORTAL de ANEEL hace parte xxx xxxxxx de condiciones.

CONVENCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN – Instrumento jurídico instituido por la Resolución Normativa n.º 109, de 26 de octubre de 2004, en los términos de la Ley n.º 10.848/2004, del Decreto n.º 5.163/2004, y del Decreto n.º 5.177/2004.

CRONOGRAMA – calendario de realización de las etapas de la SUBASTA que está en disposición en el PORTAL DE ANEEL.

DIRECTRICES – Determinaciones del Ministerio de Minas y Energía para la realización de la subasta.

ENERGÍA – Cantidad de energía eléctrica activa durante cualquier período de tiempo, expresada en vatio-hora (Wh) o sus múltiplos.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

ENERGÍA CONTRATADA – Cantidad em MWh adquirida por un COMPRADOR, la cual está en disposición en el centro de gravedad del(de los) submercado(s) del VENDEDOR.

EPE – Empresa de Pesquisa Energética, creada por la Ley 10.847, de 15 xx xxxxx de 2004, con el objetivo de prestar servicios de estudios e investigación básicos para el planeamiento del sector energético, en temas de energía eléctrica, petróleo, gas natural y sus derivados, carbón mineral, fuentes de energía renovables y eficiencia energética, entre otras.

GARANTÍA FÍSICA – Corresponde a las cantidades máximas de energía y potencia de un emprendimiento que son definidas por el Ministerio de Minas y Energía a efectos de poder utilizarlas para comprobación de la carga a ser atendida o para comercialización por medio de contratos.

GRUPO ECONÓMICO - Es aquel constituido por empresas afiliadas, entendiéndose que es empresa afiliada a otra aquella que:

a. sea directa o indirectamente controlada por la otra empresa;

b. controle directa o indirectamente a otra empresa;

c. posea directa o indirectamente, en la otra empresa, cualquier participación societaria superior a 5% (cinco por ciento) del capital votante; o

d. de la misma forma que la otra empresa, el 5% (cinco por ciento) o más de su capital votante pertenezca directa o indirectamente a una misma persona natural o jurídica;

A efectos de cálculo del porcentaje referido en los párrafos “c” y “d”, en caso de que haya participación de forma sucesiva en varias personas jurídicas, el porcentaje final de participación se calculará por medio de la composición de los porcentajes de participación en cada persona jurídica, en la línea de encadenamiento.

HABILITACIÓN – Fase del proceso licitatorio en la cual el VENDEDOR de energía negociada en la SUBASTA debe presentar, a la CEL, la documentación relacionada en el pliego de condiciones a efectos de comprobar la cualificación jurídica, regularidad fiscal, cualificación económico-financiera y cualificación técnica.

INCONFORMIDAD – Información incorrecta o inválida o también ausencia de cualificación o de documentos exigidos para la eficacia de instrumentos jurídicos.

INGRESO FIJO – RF (su sigla en portugués) – Valor, expresado en reales por año (R$/año), ofrecido por la VENDEDORA al hacer una POSTURA.

INSCRIPCIÓN - Acto a ser realizado por la VENDEDORA, anterior a la fase de pujas, para efectos de registrar su interés de participar en la SUBASTA.

INVERSIÓN – Valor para la implementación del emprendimiento, que consta en la habilitación técnica concedida por la Empresa de Pesquisa Energética – EPE.

LOTE DE ENERGÍA O LOTE – Cantidad de energía eléctrica igual a 0,1 megavatio promedio (MWh/h), que representa la menor parcela de un Producto.

MME – Ministerio de Minas y Energía, órgano de la Administración pública federal, creado por la Ley n.º 4.782, de 22 de julio de 1960, extinto por la Ley n.º 8.028/1990, creado otra vez por la Ley n.º 8.422, de 13 xx xxxx de 1992, es responsable de los asuntos siguientes: geología, recursos minerales y energéticos; régimen hidrológico y fuente de energía hidráulica; minería y metalurgia; e industria del petróleo y de energía eléctrica, incluso la nuclear, y responsable en los procesos licitatorios de la emisión de otorgamientos de Autorización y firma de los Contratos de Concesión, según los arts. 62 y 63 del Decreto n.º. 5.163, de 30 de julio de 2004.

ONS – Operador Nacional del Sistema Eléctrico, persona jurídica de derecho privado, sin fines lucrativos, instituida

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

mediante autorización del Poder Concedente en los términos de la Ley n.º 9.648, de 27 xx xxxx de 1998, modificada por la Ley n.º 10.848, de 15 xx xxxxx de 2004, es responsable de ejecutar la coordinación, supervisión y control de la operación de la generación y de la transmisión de energía eléctrica en el SIN.

PCH – Pequeña Central Hidroeléctrica, con potencia instalada mayor que 5.000 kW e igual o menor que 30.000 kW, con las características especificadas en el art. 2º de la resolución Normativa n.º 673/2015.

PODER CONCEDENTE – Es el Estado del Brasil, en los términos del art. 20, inciso VIII, art. 21, inciso XII, parágrafo “x”, x xxx. 000 xx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx.

POSTURA – Acto practicado por la VENDEDORA según el Procedimiento aprobado en Portaría específica del MME.

POSTURA MENOR: Valor del precio menor, expresado en reales por megavatio-hora (R$/MWh), correspondiente a la postura menor ofrecida por la energía en venta proveniente de emprendimiento licitado.

PORTAL DE ANEEL – Es la dirección electrónica de ANEEL, en la red Mundial de Computadores, donde está disponible la información sobre la SUBASTA: xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx (espaço do emprendedor / editais de geracão).

PRECIO INICIAL - Valor definido por el Ministerio de Minas y Energía, expresado en reales por megavatio-hora (R$/MWh), para cada PRODUCTO, según el pliego de condiciones.

PRECIO DE POSTURA - Valor, expresado en reales por megavatio-hora (R$/MWh), correspondiente a la manifestación de nuevas posturas ofrecidas.

PRECIO DE REFERENCIA DE EMPRENDIMIENTO – Valor máximo, expresado en reales por megavatio-hora (R$/MWh), de cada EMPRENDIMIENTO HIDROELÈCTRICO cuando se trate de ampliación de Central Hidroeléctrica con potencia mayor que 50 MW, y para EMPRENDIMIENTOS CON OTORGAMIENTO CON CONTRATO a ser licitados en la SUBASTA, según lo definido en el pliego de condiciones y en el detalle del Procedimiento, diferenciado por fuente para EMPRENDIMIENTOS CON OTORGAMIENTO CON CONTRATO, en los términos de lo dispuesto en el art. 2º, §§ 7º-A y 7-B, de la Ley n.º 10.848, de 2004.

PROCEDIMIENTOS DE RED - Documento elaborado por el ONS con la participación de los agentes, aprobado por ANEEL, que establece los procedimientos y los requisitos técnicos necesarios para el planeamiento, implementación, uso y operación del Sistema Interconectado Nacional, así como las responsabilidades del ONS y de los agentes.

PRODUCTO – energía eléctrica negociada en la SUBASTA, que será objeto de CCEAR diferenciado por tipo de fuente de energía según el pliego de condiciones, los detalles del Procedimiento y las DIRECTRICES.

PRODUCTOR INDEPENDIENTE DE ENERGÍA – PIE, es la persona jurídica o empresas reunidas en consorcio a las cuales el PODER CONCEDENTE hace el otorgamiento de Concesión o Autorización para producir energía eléctrica que es toda o en parte destinada al comercio, por su cuenta y riesgo, inclusive el ambiental, atraso de obras y otros, relativos a la comercialización de energía eléctrica producida por su cuenta y riesgo, estando sujeta a las reglas de comercialización regulada o libre, atendiendo a lo dispuesto en la legislación en vigor y en el Contrato de Concesión o en la Autorización.

REBAJA – Valor en reales por megavatio-hora (R$/MWh) que, sustraído del precio corriente de una determinada puja, representará el precio de la postura a ser realizada en la puja siguiente.

REGLAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMERCIALIZACIÓN – Conjunto de normas aprobadas por ANEEL que definen condiciones, requisitos, eventos y plazos relativos a la comercialización de energía eléctrica en el ámbito de la CCEE.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

SIN – Sistema Interconectado Nacional - constituido por el conjunto de instalaciones y equipamientos responsables del suministro de energía eléctrica en las regiones eléctricamente interconectadas del país.

SISTEMA – Sistema electrónico utilizado para la realización de la SUBASTA, mediante el empleo de recursos de tecnología de la información y disponible en la Red Mundial de Computadores.

SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE – Persona física de derecho privado creada en la forma de sociedad limitada o anónima, para el objetivo específico de implementar e explorar determinado(s) emprendimiento(s), con demostraciones contables y patrimonio distintos al de sus accionistas.

SUBASTA – Modalidad de licitación adoptada para la compra de energía eléctrica, regida por este pliego de condiciones y sus Anexos.

VENDEDORA – Emprendedor que realice la inscripción para la Subasta y aporte la Garantía de Postura según el pliego de condiciones.

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL
VISTO

Document Metadata

Table of Contents

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA SUBASTA N.º 01/2018-ANEEL

Document Metadata