SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS O PARA CONSULTORÍA EN GENERAL

Aprobada mediante Directiva Nº 018-2012-OSCE/CD

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / […….]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las Bases.
2	[ABC] / […….]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la Buena Pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS y en la rotulación de los sobres de la Propuesta Técnica y Económica.
3	IMPORTANTE: Abc	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el Comité Especial o por los proveedores. Se debe registrar en color azul.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las Bases Estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos.
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaborado en setiembre 2012

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS O PARA CONSULTORÍA EN GENERAL¹

CONCURSO PÚBLICO Nº

CONCURSO PÚBLICO Nº 009-2012/GOB.REG.PIURA/GGR-GRI

[1]

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EJECUCION

DE TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

“MANTENIMIENTO DE DREN TRONCAL SECHURA – TRAMO PUENTE DE INGRESO SECHURA – PUENTE DE INGRESO LA LEGUA”

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1. BASE LEGAL

• Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

• Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

• Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

• Directivas del OSCE.

• Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

• Código Civil.

• Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

• Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

• Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

• Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: xxx.xxx.xxx.xx.

4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

• No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

6. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

7. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

• No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

8. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación xxx xxxxxx absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

9. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

10. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

11. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

• En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.10, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Xxxx xx Xxx) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas—, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Xxxx xx Xxx) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Xxxx xx Xxx) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Xxxx xx Xxx) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Xxxx xx Xxx), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

12. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

• Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.²

13. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos

Propuesta Económica : 100 puntos

1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de la propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE

Oi

Donde:

i = Propuesta

Pi = Puntaje de la propuesta económica i

Oi = Propuesta Económica i

Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

• En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

• Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

14. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Xxxx xx Xxx), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Xxxxx presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

16. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2. 1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III

DEL CONTRATO

3. 1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

• Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

• Garantía de fiel cumplimiento.

• Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

• Garantía por el monto diferencial de propuesta, en caso corresponda.

• Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

• Código de cuenta interbancario (CCI).

• Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

2. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente.

3. DE LAS GARANTÍAS

1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

IMPORTANTE:

• Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, en los casos de prestación de servicios de ejecución periódica, alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3. GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más xxx xxxx por ciento (10%) de éste, para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

5. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

6. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

7. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecución del servicio y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por xxxx.

8. PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los servicios objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones xx xxxxxxx, el pago del precio sea condición para la realización del servicio.

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecida en las Bases o en el contrato, siempre que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la ejecución de la prestación de los servicios, conforme a la sección específica de las Bases

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre	:	[GOBIERNO REGIONAL PIURA]
RUC Nº	:	[20484004421]
Domicilio legal	:	[Av. Xxx Xxxxx Xxx. X/X - Xxx. Xxx Xxxxxxx- Xxxxx - Xxxxx - Piura]
Teléfono y fax:	:	[000-000000 anexo 4325]
Correo electrónico:	:	[xxxxxxxxxxxx_xx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx]

2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EJECUCION DE TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS “MANTENIMIENTO DE DREN TRONCAL SECHURA – TRAMO PUENTE DE INGRESO SECHURA – PUENTE DE INGRESO LA LEGUA”.

3. VALOR REFERENCIAL³

El valor referencial asciende a S/. 5,731,931.90 (Cinco millones setecientos treinta y un mil novecientos treinta y uno y 90/100 Nuevos soles,incluido los impuestos xx Xxx y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de [con precios vigentes al mes de octubre del 2012].

ítem Paq.	Maquinaria requerida	Und.	Cant.	Cant. Parcial (DM)	Cant. Total	VALOR REFERENCIAL
			Maq.		(DM)	P.U (S/./hm)	Precio (S/.) TOTAL
	ITEM PAQUETE : ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA						5,731,931.90
1	Tractor sobre orugas D-6 185 HP	DM	1	27.0000	27.0000	2360.00	63,720.00
	Cargador frontal sobre llantas 140 HP 2.5 M3	DM	9	1086.3151	1086.3151	1782.27	1,936,106.85
	Excavadora sobre orugas 255 HP c.c.1.80 – 2 M3 Brazo Hidráulico 14 Mt.	DM	4	531.7245	531.7245	2822.56	1,500,824.43
	Excavadora sobre orugas 255 HP c.c.1.80 – 2 M3 Brazo Hidráulico 10.5 Mt	DM	3	354.6757	354.6757	2360.00	837,034.69
	Volquete 10 m3	DM	10	1225.2407	1225.2407	1132.80	1,387,952.68
	Semy trayler tractor + plataforma 25 TN	DM	1	45.0000	45.0000	139.85	6,293.25
TOTAL							5,731,931.90

4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante [RESOLUCION DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES Nº394-2012-GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRI-DGC] el [03 OCTUBRE DEL 2012].

5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

05 RECURSOS DETERMINADOS

6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de [PRECIOS UNITARIOS], de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio a contratar está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de [120 DIAS CALENDARIOS] días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

S/. 5.00 (CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES)

10. BASE LEGAL

• Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

• Ley Nº 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.

• Decreto Legislativo N° 1017 – Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

• Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

• Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

• Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

• Decreto Supremo N° 154-2010-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

• Directiva Nº005-2010-OSCE/CD

• Otras Directivas de OSCE

• Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

• Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM - Aprueba Texto Único Ordenado de la Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

• Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2. 1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN⁴

]

Etapa		Fecha, hora y lugar
Convocatoria	:	04 /10/2012
Registro de participantes	:	DEL 05/10/2012 AL 05/11/2012
Formulación de Consultas	:	DEL 06/10/2012 Al: 12/10/2012
Absolución de Consultas	:	17/10/2012
Formulación de Observaciones a las Bases	:	Del: 19/10/2012 Al: 26/10/2012
Absolución de Observaciones a las Bases	:	30/10/2012
Integración de las Bases	:	31/10/2012
Presentación de Propuestas	:	10/11/2012
* El acto público se realizará en	:	Dirección de Licitaciones - Piura, sito en Av. San Xxxxx s/n San Xxxxxxx – El Chipe – Piura / Hora: 10:00.XX
Calificación y Evaluación de Propuestas	:	Del: 13/11/2012 Al: 13/11/2012
Otorgamiento de la Buena Pro	:	15/11/2012
* El acto público se realizará en	:	Dirección de Licitaciones - Piura, sito en Av. San Xxxxx s/n San Xxxxxxx – El Chipe – Piura / Hora: 10:00.XX

2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Dirección Licitaciones, Contratos y Programación del Gobierno Regional de Piura sito en Av. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx S/N Urb. San Xxxxxxx –El Chipe Piura, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 8:00 a 16:00 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla xx Xxxx de Partes de la Entidad (Oficina de Trámite Documentario) , sito en Av. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx S/N Urb. San Xxxxxxx –El Chipe Piura, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 8:00 a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 009-2012/GOB.REG/GGR-GRI pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: [xxxxxxxxxxxx_xx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx].

4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en la Dirección de Licitaciones del, sito en Av. San Xxxxx s/n San Xxxxxxx – El Chipe – Piura en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de un Notario Público.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 009-2012/GOB.REG/GGR-GRI conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

^Señores

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Av. San Xxxxx s/n San Xxxxxxx – El Chipe – Piura

^{Att.: Comité Especial}

Concurso Público N° 009-2012/GOB.REG/GGR-GRI

Contratación del servicio de DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EJECUCION DE TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS “MANTENIMIENTO DE DREN TRONCAL SECHURA – TRAMO PUENTE DE INGRESO SECHURA – PUENTE DE INGRESO LA LEGUA”.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

^Señores

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Av. San Xxxxx s/n San Xxxxxxx – El Chipe – Piura

^{Att.: Comité Especial}

Concurso Público N° 009-2012/GOB.REG/GGR-GRI

Contratación del servicio de DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EJECUCION DE TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS “MANTENIMIENTO DE DREN TRONCAL SECHURA – TRAMO PUENTE DE INGRESO SECHURA – PUENTE DE INGRESO LA LEGUA”.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y [2] copias⁵.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos⁶, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

1. Declaración jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

2. Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección⁷ (Anexo Nº 2).

3. Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

4. Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

5. Declaración Jurada de Plazo de prestación del servicio (Anexo Nº 5).

Documentación de presentación facultativa:

1. Factor Experiencia del Postor: Copia simple de contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA⁸

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 9).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

IMPORTANTE:

• Dependiendo del objeto contractual deberá incluirse las disposiciones que correspondan:

En el caso de servicios en general se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.

= 0.80

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

= 0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00

7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

1. Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

2. Garantía de fiel cumplimiento del contrato. [CARTA FIANZA]

3. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. [CARTA FIANZA]

4. Garantía por el monto diferencial de la propuesta, de ser el caso. [CARTA FIANZA]

5. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

6. Código de cuenta interbancario (CCI).

7. Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

8. Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

9. Correo electrónico para notificar la orden de servicio, en el caso que habiendo sido convocado el proceso por relación de ítems, el valor referencial del ítem adjudicado corresponda al proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, de ser el caso.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:

1. Copia de DNI del Representante Legal.

2. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

3. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

4. Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

• La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en [DIRECCION DE LICITACIONES, CONTRATOS Y PROGRAMACION].

IMPORTANTE:

• Esta disposición sólo deberá ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos:

9. ADELANTOS⁹

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁰ mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.”

10. FORMA DE PAGO

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en [PARCIALES O EN VALORIZACIONES SEGÚN CORRESPONDA].

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

• Recepción y conformidad [PROGRAMA DE APOYO SOCIAL (PAS)].

• Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

• Comprobante de pago

11. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

12. REAJUSTE DE LOS PAGOS

[SERA PREVISTO POR EL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO]

CAPÍTULO III

TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

TÉRMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EJECUCION

DE TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

“MANTENIMIENTO DE DREN TRONCAL SECHURA – TRAMO PUENTE DE INGRESO SECHURA – XXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXX”

0. GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCION

Uno de los principales problemas que se presentan en el proceso productivo xxx xxxxx del Bajo Piura es el colapso de su sistema de drenaje por lo que su atención debe ser considerada prioritaria por el xxxxxx xxxxxxxxxxx ,xx especial la recuperación del Dren troncal denominado Sechura que tiene una longitud de 67.75 km. desde sus inicios en la desembocadura en el mar de Sechura hasta la ciudad de Piura; la presente propuesta considera la limpieza mediante el desbroce, descolmatación y recuperación del mencionado dren desde la progresiva Km. 0 + 000 referenciado en el puente de ingreso a la provincia de Sechura hasta la progresiva km 27+974Villa Tablazo Norte distrito de la Unión, tramo que se encuentra en el ámbito de la junta de usuarios sector xx xxxxx Sechura que comprende el tramo I,para este tramo la junta de usuarios ha elaborado un expediente técnico para la cual en coordinación con la Dirección de Estudios y Proyectos del Gobierno Regional Piura.para la cual su topografía realizada ha sido observada y absuelta por el GRP,y concordante con el tramo II que comprende desde la progresiva Km. 27 + 974 ubicación del dren 35.18 Villa Tablazo Norte – La Unión hasta la progresiva Km.58 + 000 puente de ingreso al centro poblado de La legua, tramo que se encuentra en el ámbito de la jurisdicción de la junta de usuarios del xxxxxx xx xxxxx xxx Xxxxx x Xxxx Xxxxx,xxxx indicar que el Gobierno Regional Piura a través de la Gerencia Regional de Infraestructura viene ejecutando trabajos en el tramo I que comprende desde la progresiva Km. 1 + 700 A Km. 8 + 200 salida al mar.

En las inspecciones de campo se ha podido apreciar que paulatinamente los terrenos de cultivo adyacentes a dicho dren y las demás áreas al no poder evacuar hacia el dren principal, se van salinizando. Y podemos afirmar que alrededor del 40 % del área cultivable del Bajo Piura sufre este problema, lo que amerita su atención inmediata.

El dren Sechura por su magnitud y por falta de maquinaria especializada tipo dragaminas no recibe el mantenimiento adecuado, solamente en la época de fenómeno pluvial, el año 1998 en el programa de prevención se realizó la limpieza con maquinaria y mano de obra, luego con las lluvias esta infraestructura agrícola sirvió para evacuar las aguas provenientes de la ciudad de Piura, Catacaos, La Arena, La Unión y otras.

La Comunidad Campesina San Xxxx Xxxxxxxx de Catacaos, Junta de Usuarios xx Xxxxx de Sechura, ALA Medio y Bajo Piura y los usuarios organizados en las Comisiones de Regantes han priorizado la atención a esta importante infraestructura, para la cual en coordinación con el Gobierno Regional Piura en repetidas oportunidades han solicitado la ejecución de los trabajos de mantenimiento de esta importante infraestructura de sistema de drenaje agrícola como pluvial de gran magnitud que evacua toda las aguas pluviales que capta la ciudad de Piura, Catacaos, La Arena, La Unión hasta su descarga en la caleta San Xxxxx con salida al mar, para la cual La Gerencia Regional de Infraestructura a través de la Dirección de Estudios y Proyectos del Gobierno Regional de Piura ha elaborado el expediente técnico del proyecto: “Atención Actividades de Prevención” de la Actividad:”Mantenimiento de Dren Troncal Sechura Tramo Puente de Ingreso Sechura – Puente de Ingreso La Legua”

1.2 ANTECEDENTES

Entre los años 1,970 a 1,974 como parte de las obras de la primera etapa del Proyecto Especial Xxxxx Piura, se construyó este dren con sus características hidráulicas y geométricas, sobre la base un dren natural existente que se encontraba en estado deficiente de evacuación.

Se invirtieron grandes recursos económicos en dicha obra, con el mejoramiento del trazo, caja adecuada con taludes apropiados al material de la zona, pendiente uniforme, obras de arte como cruces vehiculares tipo puente y alcantarillas, estructuras de entrega de drenes secundarios, acueductos. La obra entró en funcionamiento inmediatamente, en forma paralela se realiza el sistema de remodelación del sistema xx xxxxx y drenaje secundario, terciario y parcelario del Bajo Piura, teniendo como patrón de parámetros agronómicos y de diseño los requerimientos hídricos del cultivo del algodonero, el maíz y fríjol.

La agricultura en el Bajo Piura transcurrió favorablemente con el cultivo del algodón en todo el xxxxx hasta el año 1,982 debido a los precios estables y rentables para este cultivo. En el año 1,983 se produjo un hecho no previsto en la concepción del diseño de las obras hidráulicas, el fenómeno pluvial denominado “El Niño” que causó estragos con la infraestructura xx xxxxx y drenaje principalmente, los drenes parcelarios abiertos y subterráneos se saturaron y colapsaron de igual forma los drenes secundarios. El dren principal Sechura sirvió como vía de evacuación de aguas pluviales provenientes de las ciudades aledañas y también de curso del río Piura hacia la salida al mar.

Por esta razón se produce la inundación de terrenos de cultivo adyacentes al curso del dren y es a partir de ese año que el xxxxx comienza a tener problemas de napa freática alta y salinización progresiva de los suelos. En el año 1,998 se produce otro fenómeno pluvial que agudiza la situación del dren, nuevamente la inundación de los terrenos agrícolas y de poblaciones. El resultado actual son los terrenos salinizados y el abandono de grandes superficies, bajos niveles de producción y por ende mayor nivel de pobreza en los agricultores.

Algunas entidades como el Gobierno Regional, el Ministerio de Agricultura y la misma Junta de Usuarios han realizado algunas actividades de limpieza y descolmatación de pequeños tramos. Recientemente el año 2009 el Gobierno Central y con el propósito de generar mano de obra masiva implemento el Programa de Mantenimiento de la Infraestructura xx Xxxxx (PMIR-2009), pero este programa y por la magnitud de trabajo que representaba el mantenimiento del Dren Sechura, este dren no fue considerado; así mismo en el PMIR-2010 tampoco ha sido considerado, por las razones anteriormente expuestas.

Un mantenimiento eficiente requiere de maquinaria especial tipo dragaminas, lo que implica contar con mayores recursos, con lo que se aseguraría darle integridad al funcionamiento del dren principal. De esta forma se protegerá los terrenos agrícolas y las poblaciones adyacentes.

3. OBJETIVOS

Objetivos Generales

Rehabilitar la infraestructura del dren Sechura para la adecuada evacuación de aguas de drenaje y evitar la salinización de los terrenos agrícolas.

Contar con una adecuada infraestructura del dren para evacuar aguas pluviales en época de avenidas hacia el mar.

Objetivos Específicos

* Rehabilitar y mejorar la sección hidráulica del dren colector Sechura.

* Proteger de inundaciones los centros poblados y áreas agrícolas que se encuentran en el área de influencia del Dren Sechura (Km. 0+000 – Km 27+974 tramo I y Km. 27 + 974 – 58 + 000 tramo II) en época de fenómenos pluviales.

* Evacuar las aguas excedentes ante la posibilidad de la presencia del fenómeno de “El Niño”.

* Recuperar tierras agrícolas mediante la depresión de la napa freática

* Mejoramiento de tierras reduciendo su grado de salinidad.

* Capacitar a la población agrícola en la adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje, así como técnicas de aplicación xxx xxxxx a nivel parcelario.

* Propiciar la reconversión de cultivos buscando los de mayor rentabilidad en cuyo rubro se encuentran los de agro exportación los mismos que por la calidad de suelos y de napa freática alta en la actualidad no es posible su explotación.

1.4 META FÍSICA

Mantenimiento mediante limpieza y desbroce de vegetación, descolmatación y recuperación de la sección hidráulica del dren en una longitud de aproximadamente de 58 kilómetros, comprendido entre el tramo I Km. 00+000 a Km. 27+974, puente de ingreso Sechura a dren 35.18 Tablazo Norte La Unión y tramo II Km. 27 + 974 – Km.58 + 000, puente de ingreso La Legua

1.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La ejecución del presente proyecto será financiado con recursos provenientes xxx Xxxxxx Público para el año fiscal 2011, Programa de inversiones del Gobierno Regional Piura.

Aporte Gobierno Regional Piura: S/. 6’799,122.55

1.6 JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Los motivos que generan la solicitud y ejecución del presente proyecto es debido a que en el xxxxx del Bajo Piura el nivel freático se encuentra en las partes bajas a cerca de los 50 cms., y los terrenos de cultivos salinizados en un 40 %, los niveles de rendimiento de los cultivos son bajos y a ello se suma los efectos ambientales negativos que producen las aguas estancadas sobre las poblaciones adyacentes. Así mismo en época de fenómenos pluviales como los ocurridos en los años 1,983 y 1998 el dren actuó como una infraestructura de evacuación hacia el mar y de esta forma proteger las áreas agrícolas y las poblaciones asentadas en la parte baja xxx xxxxx.

En el área de influencia del Dren Sechura existe bajos rendimientos de los cultivos y baja producción agropecuaria, de sus 26,600 hectáreas; un 20 % se deja de sembrar, lo que ha ocasionado el abandono de tierras y migración de pobladores hacia las grandes urbes.

En la zona del proyecto se puede observar el dren totalmente colmatado por vegetación, árboles, arbustos y sedimentos, situación que impide evacuar las aguas hacia las zonas baja del dren. Resultan afectadas las áreas de cultivo de las Comisiones Muñuela Margen Izquierda, Muñuela Xxxxxx Xxxxxxx, San Xxxxxx y Parte Alta de Sechura, las localidades de La Unión, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Bellavista, Xxxxxx, Rinconada, LLícuar, Chepito, Xxxxx Xxxxxxx, San Cristo, Xxxxx, Sechura ,tierras comunales de la comunidad San Xxxx Xxxxxxxx de Catacaos, La Legua, La Piedra, Paredones, Cumbibira, Chaquira y San Xxxxx. Por ser el Dren Sechura el que sirve de evacuación de toda la red de drenaje xxx xxxxx (485 km), las familias beneficiadas directamente son aproximadamente 27,967 haciendo una población total de 139,835; de las cuales pertenece al sector riego Sechura 10,812 con una población aproximada de 54,075; cabe señalar que el tramo ha rehabilitar es parte de todo un Sistema Integral xxx xxxxx, considerado critico.

En la actualidad los drenes secundarios y terciarios no pueden evacuar hacia el dren Sechura por que las estructuras de salida se encuentran colmatadas y en algunos casos, por encima de la rasante.

Para continuar desarrollando la actividad agrícola en la zona de estudio será necesario realizar la rehabilitación del dren y por otro lado dejar de sembrar el cultivo del arroz.

La concepción del proyecto es utilizar principalmente maquinaria pesada especial para desarrollar estas actividades.

Existe experiencia por parte de la entidad ejecutora Gobierno Regional Piura así como la maquinaria adecuada en el mercado local y suficiente para la ejecución de los trabajos que comprende la presente actividad.

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

2.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA

Geográficamente el área del proyecto se ubica en el xxxxx Bajo Piura, entre las coordenadas 9’402,000 N – 9’384,000 N y 513,000 E – 543,000 E, al Sur Oeste de la ciudad de Piura y en la margen derecha del río Piura, tramo I.

Coordenadas 9’422,213.8900 N – 538,031.30 E y 9405,405.15 N–526,553.79 E que comprende el tramo II progresiva Km.27 +974 – Km. 58 + 000

2.2 UBICACIÓN POLÍTICA

El área del proyecto se ubica en la zona de los distritos de La Unión, Catacaos y La Arena (provincia de Piura), Bellavista, Rinconada LLicuar, Xxxxxx, Xxxxxx Nos Valga y Sechura (Provincia de Sechura), departamento y Región Piura.

2.3 UBICACIÓN SECTORIAL DENTRO DEL DISTRITO XX XXXXX

Sectorialmente el proyecto se ubica en el ámbito de la Administración Local de Aguas del Distrito de Xxxxx xxx Xxxxx Medio y Bajo Piura, Comisiones de Regantes Muñuela Margen Izquierda, Muñuela Xxxxxx Xxxxxxx, San Xxxxxx y Parte Alta de Sechura, Junta de Usuarios Sector xx Xxxxx Sechura.A si mismo Comisión de Regantes La Piedra, Cumbibira, Junta de Usuarios Sector xx Xxxxx Bajo y Medio Piura

2.4 VÍAS DE ACCESO

El acceso principal desde la ciudad de Piura hasta el punto de inicio, lo constituye la vía asfaltada Piura – Catacaos - La Unión – Sechura, llegando al Puente “Sechura”, a partir de la cual se toma la berma de servicio del mencionado dren, la misma que requiere de mantenimiento para que permita la circulación del pool de maquinaria ha utilizar en el desarrollo de las actividades.

Otro acceso desde la ciudad de Piura, lo constituye la vía asfaltada Piura – La Unión – Rinconada LLicuar y alli seguir por la vía carrozable hacia Sechura.

Otro acceso desde la ciudad de Piura hasta el Km. 32+650, lo constituye la vía asfaltada Piura – La Unión – Sechura (llegar al puente Chalaco – carretera La Unión – Sechura).A si mismo siguiendo la ruta desde el punto de inicio del dren puente de ingreso al centro poblado La Legua lo constituye la vía asfaltada Piura – San Xxxxxxx, luego por el acceso berma de servicio lado derecho aguas abajo se llega al punto de empalme con el tramo II Dren 35.18 lindero de la Junta de Usuarios Sector xx Xxxxx Sechura que se ubica en la Villa Tablazo Norte – La Union.

En el ámbito rural lo constituyen los caminos de servicios de la infraestructura xx xxxxx y drenaje, que constituyen importantes vías carrozables.

Estas vías son la más adecuada para el traslado de la maquinaria pesada.

Alternativamente existen trochas carrozables o caminos vecinales que parten de las localidades de La Unión, Bellavista, Rinconada, LLicuar, Xxxxxx ,San Cristo, la Legua, San Xxxxxxx, La Piedra Paredones,Cumbibira,Chaquira y Santa Xxxxx que llegan hasta el dren.

3. ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL MEDIO

Áreas Afectadas y Cultivos Principales

El área agrícola afectada en forma directa por problemas de drenaje en el tramo en estudio, pertenecen a las Comisiones de Regantes Muñuela Margen Izquierda, Muñuela Margen Derecha, San Xxxxxx y Parte Alta, ascendiente a 2,814.40 hectáreas bajo riego; el área agrícola afectada en forma indirecta por problemas de drenaje en el tramo en estudio, ascienden a 9,592.80 hectáreas, en total el área bajo riego es de 12,407.20 hectáreas. En cuanto a los cultivos principales en el área afectada, se han venido desarrollando dos campañas agrícolas al año con el sembrío de cultivos de arroz, algodón, maíz, pan llevar, también existen pequeñas áreas de pastos.

Cuadro Nº 1

AREA AGRICOLA AFECTADA

Comisión de Regantes	Nº de Hectáreas Bajo Riego
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx	3,331.52
Muñuela Margen Derecha	3,614.58
San Xxxxxx	3,500.28
Parte Alta	1,700.82
Total	12,407.20

Cuadro Nº 2

CEDULA DE CULTIVOS PROMEDIO DE LOS ULTIMOS AÑOS CAMPAÑA GRANDE

Comisión Regantes	Algodón	Xxxxx	Xxxx	Xxxxxx	Otros	Total (Has
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx	000	1,100	200	180	30	2,110
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx	000	1,300	200	180	30	2,610
Xxx Xxxxxx	000	1,250	200	180	30	2,460
Parte Alta	900	1,200	200	180	30	2,510
Total	3,200	4,850	800	720	120	9,690

Fuente: Comisiones de Regantes

Cuadro Nº 3

CEDULA DE CULTIVOS PROMEDIO DE LOS ULTIMOS AÑOS CAMPAÑA CHICA

Comisión Regantes	Algodón	Xxxxx	Xxxx	Xxxxxx	Otros	Total (Has
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx	-	550	560	150	20	1,280
Muñuela Margen Derecha	-	550	620	150	20	1,340
San Xxxxxx	-	000	000	000	20	1,370
Parte Alta	-	450	370	150	20	990
Total	-	2,100	2,200	600	80	4,980

Fuente: Comisiones de Regantes

De las cifras podemos concluir que alrededor de 2,267 hectáreas se dejan de sembrar en la mayor parte por problemas de salinidad y otras causas como falta de recursos económicos del agricultor.

Población Agrícola Afectada

En el ámbito de las zonas directamente afectadas para las cuatro comisiones de regantes se tienen 10,812 familias usuarias que equivale a 54,060 pobladores, estimando 05 personas en promedio por familia. Estas familias radican en las localidades de La Unión, Soledad, Vice, Bellavista, Rinconada, LLicuar, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Santa Clara, San Cristo, Xxxxx, Sechura, gran parte son de precaria condición económica.

Cuadro Nº 4

POBLACIÓN AGRICOLA AFECTADA

Comisión de Regantes	Nº de Usuarios	Población Afectada
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx	2,309	11,545
Muñuela Margen Derecha	2,502	12,510
San Xxxxxx	2,935	14,675
Parte Alta	3,066	15,330
Total	10,812	54,060

Fuente: Comisiones de Regantes, elaboración propia

Infraestructura de Drenaje

Actualmente el dren Sechura en el tramo de estudio y en general en toda su longitud sufre un proceso de colmatación acelerada debida principalmente a la alta presencia xx xxxxxxx, Inea (Typha Angustifolia) o comúnmente denominado “xxxxx”, y diferente especies de arbustos y algarrobos, cuya forma de reproducción hace difícil su erradicación, lo que produce además la disminución de la velocidad del flujo posibilitando la decantación de los sólidos en suspensión y en consecuencia la colmatación del dren.

Otra causa que contribuye al problema es la evacuación de aguas en época de lluvias (fenómeno El Niño) desde la ciudad de Piura, llegando hasta conducir hasta 20 m3/seg con la consiguiente erosión de los taludes y arrastre de sólidos. Así mismo en terrenos con cultivo de arroz se han construido desagües directos que erosionan las bermas y talud. Esta situación hace que el tirante del Dren Sechura presente tirantes de agua superiores a 1.60 mts, que por igualdad de presiones no permite un drenaje de los campos de cultivos a esto se suma la pendiente baja que posee su rasante.

Esta situación es similar en los drenes secundarios que se encuentran llenos de vegetación y colmatados de sólidos.

En los tramos en estudio Km. 0+000 a Km. 27+974 y Km.27+974 A Km.058+000 existe una red de drenes secundarios en el ámbito de las comisiones de regantes Muñuela Margen Izquierda, Muñuela Xxxxxx Xxxxxxx, San Xxxxxx y Parte Alta, La Piedra, Cumbibira como se detalla en los cuadros siguientes así como las obras de arte sobre el dren Sechura.

Cuadro Nº 05: Detalles Sistema de Drenaje Agrícola Provincia Sechura

LOCALIDAD	DREN	LONGITUD	OBSERVACIONES
Vice	DS 8.0 – 267 D	0,90
Vice	DS 8.0 – 267 I	0,60
Vice	DS 8.0 – 15.10	2,50
Vice	DS 8.0 – 15.80	1,10
Vice	DS 8.0	15,80
Vice	DS 29.13	1,65
Becara	DS 8.0 – 13.20	1,40
Becara	DS 8.0 – 10.20	2,80
Tajamar	10.80 – 8.10	3,30
Tajamar	10.80 – 8.10	0,80
Tajamar	DS 8.0 – 7.80	4,50
Tajamar	10.80 – 6.05	1,50
Chusis	DS 8.0 – 0.50	2,03
Sechura	10.80 – 0.7	1,15
Sechura	DS 10.80 – 0.5	3,50
Sechura	DS 8.95	0,90
Sechura	DS 13.08	14,90	Desde el Km13.80 – 15.56
Sechura	DS 7.40	3,30
Sechura	DS 7.0	3,05
Sechura	DS 7.0 – 20	0,60
Sechura	SECHURA	11,90	Desde el Km 0+000
Sechura	SECHURA	17,60	al DS 29.13 aprox.
Sechura	DS 12.40	1,35
Bellavista	24.52.19	1,30
Bellavista	DS 26.82	2,10
Bellavista	25.24 – 0.45	0,80
Bellavista	DS 24.52	3,70	Desde 24.52 hasta Dren
Sto. Domingo	DS 19.85	7,57	Sechura
Xxxxxx	DS 22.62	4,75
Xxxxxx	6.45	0,28
Xxxxxx	19.85 – 6.27	0,68
Xxxxxx	5.57	1,78
Xxxxxx	19.85 – 4.60	1,45
Xxxxxx	19.85 – 3.20	0,95
Onza de Oro	15.67 – 3.70	1,75
Sta. Xxxxx	DS 15.67	4,60
Sta. Xxxxx	15.67 – 1.00	0,87
Rinconada	DS 10.80	14,70
Llicuar	10.80 – 10.55	1,40
La Isla	DS 16	0,95
La Isla	10.80 – 6.80	0,45
La Isla	DS 10.80 – 2.70	3,20
La Isla	10.82 – 70.08	1,30
Pampa Xxxxxxx	DS 13.80 – 12.31.05	3,30
Pampa Xxxxxxx	13.80 – 11.55 – 1.15	1,60
Pampa Xxxxxxx	DS 13.80 – 11.64	2,20
Pampa Xxxxxxx	13.80 – 13.82	1,50
Cerritos	DS 13.80 – 10.90	2,30
Cerritos	DS 13.80 – 10.15	1,10
Cerritos	13.08 – 9.0	0,47
San Cristo	DS 13.08 – 7.9	1,20
San Cristo	7.9.06	1,30
San Xxxxxxxx	24.52 – 3.62	0,62
167,30

Cuadro Nº 6

OBRAS DE ARTE SOBRE EL DREN SECHURA (Tramo del proyecto)

Dren Principal	Infraestructura de Arte	Progresiva (km)	Referencia
Dren Sechura, Tramo 8+200 – 35+550	Puente Vehicular	8+250	Puente “Sechura”
	Puente Vehicular	20+200	Puente “Xxxxxxx”
	Puente Vehicular	21+731	Puente “Chepito”
	Tubería agua potable	23+051	Agua potable Rinconada LLicuar
	Puente Vehicular	24+450	Puente “La Xxxxxxx”
	Puente Vehicular	26+350	Puente “Bellavista”
	Puente Vehicular	29+654	Puente “Soledad”
	Sifón	29+719.60	Sifón “Soledad”
	Puente Vehicular	32+650	Puente “Chalaco”

Recursos Hídricos

Las áreas agrícolas de las Comisión de Regantes Muñuela Margen Izquierda, Muñuela Margen Derecha, San Xxxxxx y Parte Alta, La Piedra, Cumbibira son irrigadas por gravedad a través del sistema de irrigación Xxxxx Piura, Canal Principal del Bajo Piura “Xxxxxxx Xxxxxx del cual se originan canales secundarios como Canal Llicuar, Canal Emplame Xxxxxxx, Canal San Xxxxxx y Canal Monteviejo, que a través xx xxxxxxx terciarios y parcelarios entregan el agua a las parcelas.

Todo el sistema xx xxxxx es por gravedad y como característica negativa podemos afirmar que en la zona se utiliza en forma inadecuada el agua por la oportunidad del recurso hídrico que hubo en los últimos 20 años, sin embargo últimamente se viene sintiendo los efectos de una sequía prolongada.

3.2 TOPOGRAFIA

Fisiograficamente el xxxxx es plano y tiene la forma de un rombo, de 45 km. de longitud en la dirección NE – S0 que es la parte más larga y 17 km. de ancho en la parte central. Los accidentes geográficos mas notables son las dunas intrusitas (formadas dentro xxx xxxxx), donde se han establecido poblaciones por ser las mas altas (Bellavista, Llicuar, Xxxxxx, San Xxxxxxxx, Xxxxxxx, etc) y también han sido limitadas por la expansión agrícola.

Topografía

La pendiente general xxx xxxxx es muy suave del orden del 0.5 por mil en la dirección NE – SO que es el largo xxx xxxxx; a lo ancho mantiene más o menos el mismo nivel topográfico transversalmente.

El nivel topográfico mas alto de los campos de cultivo, está en la cota absoluta 30.00 m.s.n.m en inmediaciones de las ciudades de Piura y Catacaos y el mas bajo en la cota 3.00 m.s.n.m en la ciudad de Sechura localidad situada a 5.00 km. del mar. Entre ambas ciudades hay 45 km. de distancia en el sentido NE-SE.

En el presente estudio para establecer las coordenadas UTM se ha empleado el instrumento GPS y las cotas definitivas del trazo y perfil proyectado se tomaron de planos del Proyecto Xxxxx - Piura, con las cuales se ha realizado el levantamiento topográfico.

El levantamiento topográfico se ha iniciado en la progresiva Km. 0+000,para el tramo I y para el tramo II, se inicio en la progresiva 27 + 974,se trazó una poligonal de apoyo en la berma del dren actual, manteniendo los anchos disponibles, el trazo por el eje del dren no fue posible por encontrarse el dren con agua y vegetación muy tupida pero se tomo los ejes de los puentes.

Se establecieron los PIs en el campo, así mismo se fijaron BMs auxiliares que se indican en el plano de planta, se niveló el perfil longitudinal y seccionamiento transversal del dren Sechura cada 100.00 m,desde la progresiva 0+000 hasta la progresiva 58 + 000 puente de ingreso a Sechura

3.4 HIDROLOGIA

Hasta antes de la ejecución de las obras de trasvase de agua del río Xxxxx el río Piura (1.976), el xxxxx del Medio y Bajo Piura dependía de las aguas provenientes de la cuenca alta del río Piura.

Posterior a esta etapa el xxxxx cuenta con agua regulada y permanente todo el año proveniente de la Represa Poechos de 400 millones de metros cúbicos de capacidad, construida en el cauce del río Xxxxx, de régimen regular.

Durante los meses de avenidas en el río Piura (Enero – Abril) la atención para los requerimientos hídricos para los cultivos se efectúa con la captación de aguas de este origen no derivándose agua de la Represa Poechos para este fin.

El caudal de derivación es de 70.00 m3/s para atender las necesidades hídricas de 35,000 ha de tierras agrícolas que normalmente se siembran.

Esta dotación constante se distribuye en todo el xxxxx desde la Presa Derivadora Los Ejidos ubicada en la cabecera xxx xxxxx del Bajo Piura hasta la localidad de Sechura mediante el Canal Principal Bajo Piura “Xxxxxxx Xxxxxx” de 55.73 km. de longitud y 60 m3/s de capacidad. El volumen de agua entregado al xxxxx anualmente es de 538.2 millones de metros cúbicos en promedio para atender las demandas exigidas por las dos campañas agrícolas.

Los requerimientos máximos en situación optimizada del Canal Principal Bajo Piura “Xxxxxxx Xxxxxx” (tramo jurisdicción Junta de usuarios Sechura) es de 14.9 m3/seg que irriga el ámbito de las Comisiones de Regantes Muñuela Margen Izquierda, Muñuela Xxxxxx Xxxxxxx, San Xxxxxx y Parte Alta con un total de 12,407.20 hectáreas bajo riego.

El dren Sechura capta las aguas infiltradas y las pérdidas por mal riego parcelario que es de 1.06 m3/seg a 5.60 m3/seg, de acuerdo a investigaciones efectuadas.

Caudal de diseño original

El caudal máximo con el que fue diseñado el Dren Sechura para fines de drenaje, a partir de la progresiva 35+000 hacia aguas abajo es de 13.22 m3/seg. Sin embargo durante el fenómeno pluvial el caudal que discurrió por este dren fue de hasta 20 m3/seg.

A continuación se verifica el cálculo hidráulico para las condiciones de la Fase Preventiva del Fenómeno del niño del año 1,978, para el tramo Km. 30+500 al Km. 35+000

Actualmente las dimensiones del dren han variado totalmente provocado por el discurrimiento de mayores caudales, tal como detallamos más adelante.

5. GEOLOGIA

La formación geológica de la zona del Bajo Piura se encuentra enmarcado en l formación cenozoico cuaternario eólico areno-arcilloso de origen aluvial, que se prolonga del desierto de Sechura y se presenta en forma fosilizada retenidas por la cobertura vegetal, que a consecuencia de los fuertes vientos consigue desplazar estas arenas para dar lugar a las formaciones xx xxxxx errantes cuya dirección es de Norte a Noroeste. Su origen de los suelos se constituye por un sub. estrato de origen xxxxxx donde se han acumulado los materiales aluviales, formados por estratificaciones de depósitos antiguos del río Piura y depósitos eólicos provenientes del desierto de Sechura, ambas se encuentran asentadas sobre sedimentos de origen xxxxxx semi consolidados.

La topografía del área del proyecto es semiplana, encontrándose en un entorno, formaciones xx xxxxx que constituyen los accidentes topográficos más importantes, la gradiente dominante del área agrícola es de 0.005 de formación aluvial, el río carece de cauce definitivo, teniendo su recorrido por sectores susceptibles a la erosión.

En cuanto a los suelos predominantes en la zona, la capa superior del suelo agrícola es prácticamente de textura media, 25 % arenosos y 40 % xxxxxx-arenoso, y en la diferencia hay predominancia xx xxxxxx limoso. A raíz de las inundaciones producidas por el río, la superficie ha quedado colmatada con una capa de aproximadamente 0.60 m de material constituido por limos y arcillas.

3.6 GEODINAMICA EXTERNA Y TECTONICA

La geodinámica externa de la zona del Bajo Piura, está dada por los movimientos o traslados de arena y dunas por los vientos y por los deslizamientos, traslado y depósitos de material aluvial ocasionado por la ocurrencia del fenómeno El Niño.

Estudios anteriores han demostrado la inexistencia xx xxxxxx visibles, a excepción de las fallas Illescas y Tric – Trac en el flanco oriental del Macizo Illescas, sin embargo, los estudios geológicos y las perforaciones efectuadas durante la búsqueda de petróleo han detectado y determinado que el subsuelo de todo el desierto está atravesado y cortado por fallas que no alcanzan a la superficie, ya sea por edad o por estar cubiertas por depósitos cuaternarios.

3.7 IMPACTO AMBIENTAL

La determinación, descripción y evaluación de los impactos ambientales y socio económicos predecibles que pudiera tener de esta opción, o las alternativas estudiadas, se efectuó con el apoyo de una Matriz de Impactos causa efecto del tipo Xxxxxxx, en la cual se indica de modo cualitativo el impacto que la actividad principal tuviera sobre cada uno de los componentes socio ambientales del área de esta alternativa.

Los impactos negativos y positivos, se clasifican según la intensidad de cada uno de ellos, entre muy perjudiciales a poco perjudiciales para los negativos, y de poco favorable a muy favorables para los impactos positivos. Cuando se considera que no ocasionará ningún efecto o éste es irrelevante se le clasifica como no impacto.

Se considera también la importancia que cada uno de los componentes, de acuerdo al significado que tienen para el medio en relación con de esta alternativa.

Conformación de bermas

La habilitación de las bermas de servicio con corte y relleno de terreno no ocasionará desestabilización en los suelos, toda vez que su ejecución se hará sobre lo existente y no requerirá de movimiento importante de tierras extraordinario por lo que los impactos serán poco perjudiciales.

De igual forma en cuanto a la descolmatación de la caja de dren, el material excavado será depositado en los bancos de escombros en forma adecuada.

Aire

La calidad del aire será alterado de manera poco perjudicial por el aporte de polvo originado por el movimiento de tierra, que será además de natural, temporal y reversible.

Durante la fase de operación de esta opción no ocasionará impacto alguno.

Microclima

El microclima originado por el efecto termorregulador del río Piura, no será afectado en ninguna de las etapas de esta opción.

Calidad del agua del dren

Durante la etapa de construcción, de esta opción tendrá impactos negativos poco perjudiciales sobre la calidad del agua del dren, y estarán dados por el posible aporte de sólidos provenientes de los materiales excavados y por la remoción de material de las bermas necesarias para las obras, estos impactos serán temporales.

Durante la etapa de operación, la calidad de agua no será afectada

Agua subterránea

El agua subterránea, no debe sufrir ningún tipo de impactos por parte de esta opción en ninguna de sus etapas, toda vez que no se afectará el curso normal del río ni de las obras de drenaje. Los impactos positivos van por el lado de bajar la napa freática, que permitirá el crecimiento óptimo de los cultivos.

Flora

Durante la etapa de construcción de esta opción, la flora terrestre sufrirá cierto grado de presión, este impacto de por sí indeseable se originará por la extracción de la vegetación presente en la caja del dren y bermas, necesario para la ejecución de las obra, este impacto será poco perjudicial, debido a que las áreas requeridas serán pequeñas y debido también a que ninguna de las especies involucradas se encuentran en situación vulnerable o en vías de extinción.

Durante la etapa de operación, la flora terrestre y acuática se recuperará en forma natural o inducida tanto en las áreas afectadas por los excesos durante la ejecución de las obras.

Fauna

La fauna está muy ligada a la flora y al igual que ella la construcción de las obras no tendrá impactos muy relevantes, la mayoría de la fauna terrestre y aviar que se alejarán del lugar de las obras durante la construcción, con excepción de la fauna con reducida movilidad, como por ejemplo las larvas de insectos. Por la remoción de suelos del cauce del dren para ser utilizados en las obras, se podría generar algún efecto igualmente reducido sobre cierta fauna acuática de tipo crustáceos y moluscos por su reducida rapidez de movilidad. Estos impactos serán poco perjudiciales, temporales y reversibles en forma natural.

Durante la operación este impacto desaparecerá definitivamente y la fauna podrá reinstalarse nuevamente de manera permanente.

Agricultura

La reconstrucción y rehabilitación de las obras existentes, no requerirá la afectación de áreas adicionales de tierras de cultivo, que no hayan sido debidamente compensadas durante la inicial construcción del dren sin embargo, para el mejoramiento de los accesos pudiera afectarse pequeñas áreas agrícolas, estos efectos serán poco perjudiciales, de naturaleza temporal y reversibles.

Durante la etapa de operación, de esta opción tendrá impactos muy favorables por cuanto está destinado a reducir las filtraciones y la salinidad, el área que será mejorada por las obras es de aproximadamente 12,407.20 has, cuyo valor actual neto (VAN) estimado, considerando un valor de S/. 11,000 por ha, es de S/. 136’479,200.00

Centros Poblados

La etapa de construcción de esta opción, no tendrá efectos negativos relevantes sobre los centros poblados cercanos a las obras, solo la presencia de maquinarias pesadas, la generación de polvo y ruido causarías ciertas molestias en la población, estos impactos serán poco perjudiciales, de poca duración y por lo tanto reversibles.

La operación de esta opción, tendrá efectos muy favorables sobre los centros poblados por cuanto al evacuar las aguas de drenaje se reducirá el riesgo a la salud de las personas por enfermedades como el paludismo y otras que son favorecidas por las avenidas. Estos impactos positivos serán permanentes.

Comunicación

Durante la construcción de esta opción, se requerirá el uso de las vías de comunicación sin alterar ninguna de las ellas.

Durante la puesta en servicio de esta opción, las comunicaciones se verán poco favorecidas ya que las obras reconstruidas, rehabilitadas y mejoradas podrán ser utilizadas como vías de comunicación, este impacto positivo será permanente.

Ocupación

La actividad requerirá de mano de obra tanto calificada como de no calificada, lo que será positivo para la economía de la zona, este impacto será temporal puesto que solo será durante el período de su ejecucion.

Durante la operación de esta opción, si bien no se ofertará ocupación, si garantizará la ocupación en el campo, donde pudiera ser requerida una mano de obra adicional a la de los conductores de las parcelas. Este impacto positivo será permanente y pudiera ser de naturaleza creciente según se desarrolle la agricultura y otras actividades comerciales.

Paisaje

El paisaje en la actualidad se encuentra bastante alterado y durante las obras de reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de esta opción y se tendrá más alteración por movimiento de materiales y presencia de maquinaria, este impacto indeseable será perjudicial, temporal y reversible.

Durante la operación de esta opción, el paisaje recuperará su estado de alteración actual de manera permanente.

Medidas de mitigación de los impactos ambientales

Programa de Prevención

1. Ejecutar las obras de acuerdo al expediente técnico del estudio en el menor tiempo posible para reducir los impactos lo más posible.

2. Evitar contaminar de los suelos y el agua del río con derrames de combustibles, aceites y grasa, así como también la acumulación de desechos sólidos.

3. Determinar accesos específicos para el tránsito de vehículos y maquinaria evitando el uso de áreas cultivables adyacentes a los mismos, para reducir la compactación de los suelos.

4. Para proteger la calidad del aire y la salud de la población por el polvo que se forma durante el trabajo de la maquinaria, se recomienda hacer un regado constante de las bermas.

5. Se recomienda que para la construcción de las obras, se utilice en lo posible mano de obra de la zona, con la finalidad de proporcionarles cierta mejora en sus niveles adquisitivos, lo que permite disminuirle tamaño de campamentos.

6. Será recomendable concientizar a la población, la necesidad de conservar el estado del Sistema de Drenaje para evitar la colmatación, erosión de taludes y crecimiento de vegetación.

Programa de Cierre

1. Al final de la actividad deberán limpiar el terreno y restaurar en lo posible el estado natural de las zonas afectadas.

2. Una vez concluidas los trabajos, se deberá reinstalar la vegetación que haya sido necesaria remover de las áreas utilizadas para facilitar la ejecución de las mismas, utilizando las mismas especies de plantas. Esta medida protegerá los suelos contra erosión y también facilitará la recuperación de la vegetación y en consecuencia la fauna.

3. Concluidas los trabajos, los eventuales escombros resultantes de la mayor extracción de materiales de descolmatación deberán ser ubicados en los bancos de ambas márgenes.

Cuando se trate de excedentes de materiales aptos para el cultivo, deberán depositarse sobre áreas planas, preferentemente eriazos, uniformizándola en una capa no menor de 15 cm y entregarlo a los propietarios de los terrenos afectados.

Programa de Monitoreo por la Entidad responsable correspondiente

1. Para remediar los principales problemas de colmatación que actualmente se presentan en la zona y que son causantes del mal desarrollo agropecuario en el Bajo Piura se recomienda el mantenimiento periódico del sistema de drenaje, el cual es el objetivo del proyecto. Más allá se recomienda una inspección regular del sistema de drenaje para la identificación de los tramos críticos a tiempo. Este programa de supervisión deberá ser ejecutado antes del inicio del período de avenidas, durante y posterior al período de avenidas normales y con mayor frecuencia durante la ocurrencia del Fenómeno El Niño.

4.0 INGENIERÍA DEL PROYECTO

1. PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO

Enfoque del Problema:

El dren Sechura fue construido en el marco de la segunda etapa del Proyecto Xxxxx Piura, obedeciendo al objetivo drenar las tierras agrícolas en base al cultivo de algodón. En la ejecución se consideraron las dimensiones de diseño y características hidráulicas y geométricas, como trazo, pendiente, plantilla, talud y anchos de bermas que se muestran en el Plano Nº A – 06 – 01 – 001 que se ha obtenido del Proyecto Xxxxx Piura, para el tramo 13+000 a 35+000; podemos observar que fue diseñado para caudales que van de 20.327 m3/seg a 13.220 m3/seg, talud 1:2 y talud 1:1, plantilla de 10.0m a 6.0 m pendientes entre 0.00052 a 0.00017; ancho de berma de servicio de 6.50 y berma peatonal de 2.00 m, bancos de escombros con corona de 3.00 m, altura máxima de 5.00 m y talud 1:2

Estas características óptimas actualmente han sido totalmente variadas por causa principal de los fenómenos pluviales de los años 1,983 y 1,998; donde el dren Sechura sirvió como canal de evacuación.

A través de los años el dren fue progresivamente colmatándose y sobre todo llenándose de vegetación variada, “xxxxx”, xxxxxxx, “xxxxx”, xxxxxxxxxx, junco, que impedían el flujo hacia la zona baja, la velocidad es mínima y en otros tramos simplemente las aguas se encuentran estancadas.

Las dimensiones de la caja del dren han sido deformadas en el talud, profundidad, plantilla y bermas, se puede apreciar en la margen izquierda que algunos agricultores han invadido la franja de influencia habiendo instalado cultivos o manteniendo árboles como propiedad.

2. ANALISIS Y ALTERNATIVA DE SOLUCION

En base a la disponibilidad presupuestal y los recursos mecánicos y humanos de las entidades comprometidas y analizando el aspecto técnico, la alternativa única de solución es la eliminación de la vegetación, y la descolmatación mecánica hasta el nivel de rasante en el tramo indicado. La excavación se ajustará a las dimensiones y características actuales de la caja del dren. Para los trabajos se ha considerado el empleo de 06 excavadoras en forma simultánea, trabajando en tres frentes de trabajo (tres en cada margen) siendo necesario la habilitación de las bermas en ambas márgenes.

Se plante realizar en primer lugar la eliminación de la cubierta vegetal empleando mano de obra de los mismos agricultores y herramientas adecuadas para tal fin.

La alternativa planteada está al alcance de la maquinaria existente en el mercado.

3. CRITERIOS DE DISEÑO

Consideraciones de Diseño

Diseño de la sección típica

Tomando en cuenta el caudal máximo de 20 m3/seg que discurrió en el fenómeno pluvial del año 1,998, se ha verificado mediante el programa de H Canales, el dimensionamiento actual, con lo cual se ha proyectado adecuar la nueva sección del dren. A continuación se presentan los cálculos hidráulicos, en los tramos indicados

Tramo: Km. 13 + 600 – Km 16 + 500

Tramo: Km. 16 + 500 – Km. 21 + 200

Tramo: Km. 21 + 200 – Km. 24 + 500

Tramo: Km. 24 + 500 – Km. 27 + 500

Tramo: Km. 27 + 500 – Km. 30 + 500

Tramo: Km. 30 + 500 – Km. 35 + 550

Se mantendrá el trazo original del dren, las pendientes han sido adecuadas a las condiciones del terreno, los taludes serán perfilados de acuerdo a lo existente, así como la plantilla. Para facilitar el uso de las excavadoras se habilitará en primer lugar las bermas, una de 3.50 m para la vía de servicio y la otra berma de 3.00 m; se harán cortes de tal forma de llegar a niveles que puedan operar los brazos de la maquina hasta la profundidad deseada.

El tipo de maquinaria a utilizar es excavadora sobre oruga de brazo hidráulico de 14 y 10.5 m. debido a que en el mercado regional no se puede encontrar dragaminas.

Sección transversal típica del dren

No hemos considerado una sección típica de diseño por que las condiciones son variables, estamos adecuando a lo existente, la finalidad principal es lograr que las aguas discurran normalmente en el tramo. Las estructuras de entrega de los drenes secundarios quedarán a nivel de la rasante del dren principal.

En los planos de seccionamiento transversal cada 100 metros(tramo I) y cada 100 metros(tramo II) se ha ido dibujando la sección propuesta siempre adecuada a las actuales condiciones.

Se tratará en la ejecución de mantener una plantilla promedio, en los kilometrajes donde cambian las pendientes de las rasantes, altura de caja de 3.00 m, talud de 1:1 y las respectivas bermas de servicio.

5.00 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

5.1 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Los tramo priorizados tienen su inicio en el Km 0+000 puente de ingreso a Sechura y una longitud total de 27.974 kilómetros (tramo I), terminando en el dren 35.18 Tablazo Norte La Unión, tramo II, su inicio es en el dren 35.18 Km. 27 + 974 Villa Tablazo Norte, terminando en el empalme con el dren revestido Sullana II etapa, puente de ingreso al centro poblado La Legua

Los trabajos a ejecutar consisten en las siguientes actividades principales:

Conformación de Bermas

La conformación de bermas consiste en el corte de material con tractor de orugas de una capa de aproximadamente 0.30 m. y anchos especificados de 3.50 m. sobre la superficie actual, quedando a nivel y perfilada para la operación de las maquinas excavadoras. Comprende así mismo la nivelación del banco de escombros actual para poder recibir el material de excavación, el material será empujado hacia los bancos de escombros y a la vez acarreado hacia zonas planas y libres de cultivos.

Desbroce de vegetación

Actividad que será ejecutada con mano de obra empleando machetes, “calabozos”, palas, segadoras; los árboles serán tumbados y trozados para uso como leña de combustible, los arbustos y demás vegetación será xxxxxx a la intemperie y luego incinerada.

Luego se precederá a la eliminación de la capa orgánica en forma mecánica, es decir los residuos vegetales, troncos, raíces de la vegetación, “champas” y conglomerado orgánico que queda después de cortar la vegetación. Esta actividad será ejecutada empleando excavadora y también eliminada con volquetes,

Excavación para descolmatación

Se considera el uso de excavadoras sobre oruga de brazo largo(14 – 10.5 m.) a falta de dragaminas en la región, se ubicará una excavadora en ambas márgenes, en cada frente de trabajo, tratando de eliminar los sedimentos y raíces de las especies profundas. Se hará el perfilado de talud de tal forma de no dejar terreno suelto que luego pueda caer por acción de las lluvias.

El material será colocado en los bancos de escombros de ambas márgenes, cuidando de no perjudicar los terrenos de cultivo.

Eliminación de sedimentos

Los sedimentos provenientes de la descolmatación en aproximadamente el 7 % del volumen total serán eliminados fuera de los bancos de escombros y de esta manera evitar deslizamientos hacia el mismo dren en época de lluvias y avenidas.

Maquinaria a utilizar

Se adjunta en Anexo Cuadro de Maquinaria y Equipo propios a utilizar en la actividad. Los tipos de maquinaria propuestos están disponibles en el mercado local.

6.00 PRESUPUESTO

6.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Se ha elaborado el presupuesto de referencia de la Actividad:”Mantenimiento de Dren Troncal Sechura Tramo Puente de Ingreso A Sechura – Puente de Ingreso a La Legua”.

El monto del valor referencial asciende a la suma de S/ 6’799,122.55 (Seis Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Veintidós con 55/100 Nuevos Soles), incluye IGV., Gastos Generales, con precios vigentes al mes xx Xxxxx del 2012.

Costo Directo: S/.6’584,569.01

Costo Indirecto: S/. 152,103.54

Costo por Supervisión: S/. 62,450.00

Total: S/. 6’799,122.55

6.2 METRADOS

Se adjunta Planillas de Metrados.

6.3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Se adjunta los Análisis de Precios Unitarios de cada partida del Presupuesto de la actividad, elaborados de acuerdos a los rendimientos de maquinaria obtenidos en otras actividades similares, los rendimientos de la mano de obra para la zona.

6.4 CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCIÓN Y DESEMBOLSO

El plazo de ejecución del proyecto es de 3.0 meses calendario.

Se adjunta Cuadros del Cronograma Valorizado de Ejecución y cronograma de avance físico de las actividades a desarrollar

7.00 VIABILIDAD DEL PROYECTO

7.1 ASPECTOS TECNICOS

La ejecución del proyecto es viable técnicamente debido a las siguientes razones:

Se enmarca dentro de los lineamientos del programa PERPEC ya que al ser utilizado el Dren Sechura para evacuar aguas pluviales en época de fenómenos pluviales, se protegerán los terrenos agrícolas así como la infraestructura xx xxxxx menor.

La descolmatación del dren permitirá bajar el nivel freático de las áreas colindantes así como la normal evacuación de los drenes secundarios y parcelarios

Las características constructivas planteadas en el diseño son las mismas que se vienen empleando en mantenimiento rehabilitación de otros drenes similares.

La rasante proyectada del dren garantiza el flujo normal

Existe en el mercado local, la mayor cantidad de maquinaria requerida y cuyos costos operativos garantizan alcanzar las metas.

En el lugar donde se ejecutarán los trabajos no se afectará tierras cultivables.

La ejecución de estas obras bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, permite generar trabajo para la mano de obra de la zona.

Por lo tanto el proyecto técnicamente su ejecución es factible y viable.

7.2 ASPECTOS SOCIALES

Las localidades cercanas al lugar del proyecto son La Unión, Soledad, Bellavista, Xxxxxx, Rinconada, LLicuar, Chepito, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Sechura,Catacaos,La Arena, La Legua, La Piedra,Cumbibira,Chaquira y Santa Xxxxx, poblados constituidos por familias de bajos recursos económicos y dedicados a la agricultura con pequeñas propiedades y que siempre sufren los embates de los fenómenos pluviales. Por problemas de drenaje muchas de las hectáreas se encuentran salinizadas, por lo que muchos de los agricultores han abandonado sus pueblos y parcelas, causando la migración de la población joven.

El traslado de productos y pasajeros se realiza en mototaxi, acémila (carreta) o a pie, la agricultura en esta zona sigue siendo desarrollada con prácticas antiguas con limitados medios mecánicos, no existe tecnología apropiada. Algunos entes financieros no apoyan a la agricultura en esta zona por la vulnerabilidad de la obra.

La población campesina de la Comunidad Campesina San Xxxx Xxxxxxxx de Catacaos y las Comisiones de Regantes Muñuela Margen Izquierda, Muñuela Xxxxxx Xxxxxxx, San Xxxxxx y Parte Alta,Cumbibira y La Piedra como beneficiarios directos han solicitado la ejecución de la presente actividad, existe la aceptación unánime de los usuarios y autoridades locales debido a que los beneficios son inmediatos, se logrará aumentar la producción agrícola y por ende mejorar las condiciones de vida del campesino.

La obra demandará la ocupación temporal de mano de obra agrícola de la zona, existiendo disponibilidad inmediata.

3. ASPECTOS ECONOMICOS

EVALUACION ECONOMICA

Esta evaluación tiene como finalidad de establecer la relación Beneficio / Costo de la obra de defensa ribereña a precios xx xxxxxxx, indicador macroeconómico de rentabilidad para determinar la factibilidad económica de la obra.

La presente obra al ser construida a tajo abierto en tierra, que por ese hecho ni temporal, ni permanente, se asume que la vida útil de la misma será de 40 años, sin embargo el análisis económico lo efectuamos para el primer año, teniendo en cuenta que la inversión total será realizada por el Ministerio de Agricultura, a través de los recursos ordinarios.

Análisis de Costos

Los costos de inversión en el primer año del proyecto, de acuerdo al presupuesto base, ascienden a la suma de S/. ------ que contempla los costos operativos de maquinaria, mano de obra, dirección técnica y gastos generales.

Análisis de los Beneficios

La obra proyectada es del tipo de rehabilitación y mantenimiento de drenes, su finalidad es la de proteger áreas agrícolas ya que en época de fenómenos pluviales este dren actúa como vía evacuadora hacia el mar, así mismo permitirá bajar el nivel freático y mejorar la producción de los cultivos, por lo tanto los beneficios directos son los valores de los posibles daños ocasionados por las inundaciones en caso de no ejecutarse las obras previstas.

Daños previsibles a la Producción Agrícola:

La superficie directamente afectad es de 12,407.20 hectáreas cultivables, tal como ocurrió en el año de 1998 y de acuerdo al comportamiento del fenómeno de niño es en el mes xx xxxxx, fecha en que la campaña agrícola se encuentra a la mitad del periodo vegetativo del cultivo de arroz instalado. El análisis se ha efectuado considerando que en la zona del proyecto se realizan primera y segunda campaña agrícola.

Rentabilidad del Proyecto

El cálculo de la relación Beneficio / Xxxxx para el primer año, nos determina un valor de 3.97, esto nos demuestra la alta rentabilidad y factibilidad de ejecutar la obra.

8. ANEXOS

Se adjunta:

Memoria descriptiva

Hojas de Metrados

Analisis de Costos Unitarios

Valor referencial

Presupuesto Analítico

Desagregado de presupuesto analítico

Desagregado de gastos generales

Relación de Insumos

Cronograma de Ejecución de Avance Físico y Valorizado

Especificaciones Técnicas

Relación de maquinaria

Panel fotográfico

9.00 PLANOS

Se adjuntan Planos cartel de obra, de Ubicación General, Planta y Perfil, Secciones Transversales y Sección Típica original del dren en el tramo de estudio.

10.00 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial se ha determinado, con precios promedios xxx xxxxxxx para cada tipo de maquinaria. Los precios son a todo costo, incluye combustible, operador, grasas, aceites, etc, debe incluir además, la movilización y desmovilización de la maquinaria, los impuestos xx xxx y cualquier otro concepto que pudiera incidir en el costo.

Paq.	Maquinaria requerida	Und.	Cant.	Cant. Parcial (DM)	Cant. Total	VALOR REFERENCIAL
			Maq.		(DM)	P.U (S/./hm)	Xxxxxx (S/.)
1	Tractor sobre orugas D-6 185 HP	DM	1	27.0000	27.0000	2360.00	63,720.00
2	Cargador frontal sobre llantas 140 HP 2.5 M3	DM	9	1086.3151	1086.3151	1782.27	1,936,106.85
3	Excavadora sobre orugas 255 HP c.c.1.80 – 2 M3 Brazo Hidráulico 14 Mt.	DM	4	531.7245	531.7245	2822.56	1,500,824.43
4	Excavadora sobre orugas 255 HP c.c.1.80 – 2 M3 Brazo Hidráulico 10.5 Mt	DM	3	354.6757	354.6757	2360.00	837,034.69
5	Volquete 10 m3	DM	10	1225.2407	1225.2407	1132.80	1,387,952.68
6	Semy trayler tractor + plataforma 25 TN	DM	1	45.0000	45.0000	139.85	6,293.25
TOTAL							5,731,931.90

11.00 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La duración del servicio materia del presente Término de Referencia, será de acuerdo a la siguiente cantidad total de horas máquina.

• 27.0000 día máquinas para Tractor sobre orugas D-6 185 HP

• 1,086.3151 día máquinas para Cargador frontal sobre llantas 140 HP 3.25 M3

• , 531.7245 día máquinas para Excavadora sobre orugas 320-138 HP 1.8-2.00 Brazo Hidráulico 14 Mt.

• , 354.6757 día máquinas para Excavadora sobre orugas 320-138 HP 1.8-2.00 Brazo Hidráulico 10.5 Mt.

Esta cantidad de días máquina serán contabilizadas a partir de establecida la fecha de inicio de las actividades para cada maquinaria que disponga el Ing° Residente, previa autorización del Ingeniero Supervisor.

También, según la necesidad del avance del Servicio, el Ing° Residente, previa autorización del Ingeniero Supervisor, podrá incrementar o reducir la cantidad de maquinaria, cubriendo siempre la cantidad total de horas máquina para cada ítem.

12.0 SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema a precios unitarios, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

13.0 CARACTERISTICAS DE LA MAQUINARIA QUE CONFORMAN EL SERVICIO:

13.1 TRACTOR SOBRE ORUGAS D6 185.HP, c.c. 2.4 M3.

Marca : Cualquiera en la zona

Tipo : Tractor de oruga

Potencia : 185 HP como mínimo, c.c. 2.4 M3.

Años de fabricación: Con una antigüedad no mayor de cinco (05) años. (Maquinaria fabricada a partir Agosto del año 2,007 a la fecha).

Cantidad: : 01 unidad

La unidad mecánica a contratar debe estar en perfectas condiciones de funcionamiento. La unidad mecánica a contratar, deberá contar con toda la documentación en regla para su utilización, la cual deberá estar vigente a la fecha de presentación de las propuestas.

La máquina deberá contar adicionalmente con lo siguiente:

• Bitácora, horómetro y otros instrumentos para efectos de control, en buen estado.

• Circulina y luces, las cuales permitirán el trabajo o desplazamiento nocturno en la Obra, de ser el caso.

• Triángulos y conos de seguridad.

• Botiquín de primeros auxilios.

• Luces de peligro correspondiente y seguro contra accidentes.

13.2 CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 140 HP, 2.5 M3

Marca : Cualquiera en la zona

Tipo : Cargador frontal sobre llantas

Potencia : 140 HP como mínimo, 2.5 M3.

Años de fabricación : Con una antigüedad no mayor de cinco (05) años. (Maquinaria fabricada a partir Agosto del año 2,007 a la fecha).

Cantidad: : 09 unidades

La unidad mecánica a contratar debe estar en perfectas condiciones de funcionamiento. La unidad mecánica a contratar, deberá contar con toda la documentación en regla para su utilización, la cual deberá estar vigente a la fecha de presentación de las propuestas

La máquina deberá contar adicionalmente con lo siguiente:

• Bitácora, horómetro y otros instrumentos para efectos de control, en buen estado.

• Circulina y luces, las cuales permitirán el trabajo o desplazamiento nocturno en la Obra, de ser el caso.

• Triángulos y conos de seguridad.

• Botiquín de primeros auxilios.

• Luces de peligro correspondiente y seguro contra accidentes.

13.3 Excavadora sobre orugas 255 HP b.h.=10.5m, c.c.1.80-2.00 m3,

Marca : Cualquiera en la zona

Tipo : Excavadora sobre orugas

Potencia : 255 HP como mínimo, Brazo Hidráulico 10.5 Mt., c.c. 1.80-2.00 M3.

Años de fabricación : Con una antigüedad no mayor de cinco (05) años. (Maquinaria fabricada a partir Agosto del año 2,007 a la fecha).

Cantidad: : 04 unidades

La unidad mecánica a contratar debe estar en perfectas condiciones de funcionamiento. La unidad mecánica a contratar, deberá contar con toda la documentación en regla para su utilización, la cual deberá estar vigente a la fecha de presentación de las propuestas

La máquina deberá contar adicionalmente con lo siguiente:

• Bitácora, horómetro y otros instrumentos para efectos de control, en buen estado.

• Circulina y luces, las cuales permitirán el trabajo o desplazamiento nocturno en la Obra, de ser el caso.

• Triángulos y conos de seguridad.

• Botiquín de primeros auxilios.

• Luces de peligro correspondiente y seguro contra accidentes.

13.4 Excavadora sobre orugas 255 HP b.h.=14 m, c.c.1.80-2.00 m3,

Marca : Cualquiera en la zona

Tipo : Excavadora sobre orugas

Potencia : 255 HP como mínimo, Brazo Hidráulico 14.00 Mt., c.c. 1.80-2.00 M3.

Años de fabricación : Con una antigüedad no mayor de cinco (05) años. (Maquinaria fabricada a partir Agosto del año 2,007 a la fecha).

Cantidad: : 03 unidades

La unidad mecánica a contratar debe estar en perfectas condiciones de funcionamiento. La unidad mecánica a contratar, deberá contar con toda la documentación en regla para su utilización, la cual deberá estar vigente a la fecha de presentación de las propuestas

La máquina deberá contar adicionalmente con lo siguiente:

• Bitácora, horómetro y otros instrumentos para efectos de control, en buen estado.

• Circulina y luces, las cuales permitirán el trabajo o desplazamiento nocturno en la Obra, de ser el caso.

• Triángulos y conos de seguridad.

• Botiquín de primeros auxilios.

• Luces de peligro correspondiente y seguro contra accidentes.

13.15 CAMION VOLQUETE DE 10M3

Marca : Cualquiera en la zona

Tipo : Camión Volquete

Potencia : 315 HP.

Años de fabricación : Con una antigüedad no mayor de cinco (05) años. (Maquinaria fabricada a partir Agosto del año 2,007 a la fecha).

Cantidad : 10 unidades

El camión volquete a contratar debe estar en perfectas condiciones de funcionamiento, a si mismo deberá contar con toda la documentación en regla para su utilización, la cual deberá estar vigente a la fecha de presentación de las propuestas

El camión volquete deberá contar adicionalmente con lo siguiente:

• Bitácora, horómetro y otros instrumentos para efectos de control, en buen estado.

• Circulina o luces, las cuales permitirán el trabajo o desplazamiento nocturno en la Obra, de ser el caso.

• Triángulos y conos de seguridad.

• Botiquín de primeros auxilios.

• Luces de peligro correspondiente y seguro contra accidentes.

13.16 SEMITRAILER (INCLUYE TRACTOR Y PLATAFORMA)

Marca : Cualquiera en la zona

Tipo : TRACTOR con PLATAFORMA

Potencia : 25TN

Años de fabricación : Con una antigüedad no mayor de cinco (05) años. (Maquinaria fabricada a partir Agosto del año 2,007 a la fecha).

Cantidad : 01 unidades

La unidad mecánica a contratar debe estar en perfectas condiciones de funcionamiento. La unidad mecánica a contratar, deberá contar con toda la documentación en regla para su utilización, la cual deberá estar vigente a la fecha de presentación de las propuestas.

La máquina deberá contar adicionalmente con lo siguiente:

• Bitácora, horómetro y otros instrumentos para efectos de control, en buen estado.

• Circulina y luces, las cuales permitirán el trabajo o desplazamiento nocturno en la Obra, de ser el caso.

• Triángulos y conos de seguridad.

• Botiquín de primeros auxilios.

• Luces de peligro correspondiente y seguro contra accidentes.

14.0 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

_{El (Los) Contratista(s) que brinde(n) el Servicio de Alquiler de la maquinaria pesada, tienen las siguientes obligaciones:}

• _{Incluir en su propuesta el gasto de movilización y la desmovilización de la maquinaria.}

• _{Asumir los gastos de combustible, operador, mantenimiento de la unidad mecánica, tenerla en buen estado de conservación y operativa.}

• El operador debe contar con la licencia vigente para operar la unidad mecánica.

• El operador deberáacreditarunaexperiencia mínimadetres(03)años en trabajos similares.

• _{A la fecha de tramitación para la cancelación de la valorización del servicio prestado, será obligatorio la presentación de los Partes Diarios} de Trabajo de la unidad mecánica; los mismos que serán firmados por el Operador responsable de la misma, del capataz e Ingeniero Asistente de movimiento de tierras y de la Residencia.

• En el caso que el Contratista optase de abastecer a su maquinaria con el combustible de la Entidad, este será descontado en el pago de la valorización, con precios de combustible diesel B5 en la zona de Tambogrande + 5%, por concepto de logística (abastecimiento de las unidades y manipuleo).

• De malograrse cualquier unidad mecánica, el hecho será comunicado al Ingeniero Residente del Gobierno Regional Piura, de manera inmediata, procediéndose en un plazo máximo de 24 horas reemplazar dicha unidad por otra de similar o mayor potencia o de similares características técnicas; después de dicho lapso de tiempo, el Contratista estará afecto a las sanciones y/o penalidades xx xxx, en caso de no haberla sustituido.

• El Contratista es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos de la contratación del servicio de alquiler de las unidades mecánicas requeridas.

• El Contratista será responsable de todo lo concerniente a su personal, en lo referente al pago de remuneraciones, beneficios sociales, accidentes de cualquier naturaleza y seguros que señale la Ley. A la firma del Contrato, se debe adjuntar toda la documentación, entre la cual deben alcanzar la Póliza de Seguros contra Accidentes y los operadores deberán contar con Póliza contra Accidentes (SCTR Salud y SCTR Pensión).

• Si el contratista incurre en retraso en la entrega del servicio en obra, se le aplicara las penalidades de acuerdo x Xxx.

• El Contratista establecerá a la firma del contrato una oficina en la ciudad de Piura, la que contendrá los mínimos elementos y equipos de oficina necesarios para su desarrollo:

• Equipo de Computo

• Impresora

• Teléfono (fijo o celular)

• Equipo Fax

OBLIGATORIO:

Deberá adjuntar:

• Hoja técnica de la maquinaria a ofertar.

• Tarjeta de propiedad de la maquinaria propuesta.

• SOAT vigente de los vehículos.

• Demostrar propiedad de la maquinaria o compromiso de alquiler.

15.0 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA EL POSTOR

El postor deberá acreditar en los últimos 2 años haber realizado servicios de alquiler y/o transporte en general, empleando xxxxxxxxxx xx xxx 00 xxxxxxxxxxx establecidas en el numeral 10 de los términos de referencia, cuya sumatoria de montos finales de servicio sea no menor a una (1) vez el valor referencial. La experiencia será acreditada con copia simple de contratos con su respectivo certificado de conformidad y/o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.

16.0 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA EL PERSONAL PROPUESTO

El Postor en su propuesta técnica deberá sustentar los siguientes requerimientos técnicos mínimos.

16.1 RESPONSABLE DEL SERVICIO

Técnico o profesional, con estudios académicos en tiempo no menor a 3 años.

Requerimientos técnico mínimo: Con experiencia en gerencia y/o coordinación y/o supervisión de servicios de alquiler y/o transporte en general, empleando xxxxxxxxxx xx xxx 00 xxxxxxxxxxx establecidas en el numeral 10 de los términos de referencia, con un tiempo acumulado no menor a 8 años, deberá contar con Licencia de conducir categoría A III, dado que en caso de producirse un accidente o cualquier eventualidad éste debe estar apto para poder conducir cualquiera de la maquinaria que se encuentre realizando el servicio, todo esto en salvaguarda de la prestación del servicio, deberá acreditar copia simple de dicha licencia. La experiencia será acreditada con copia simple de constancias y/o certificados y/o contratos y su respectiva conformidad. La participación del profesional será al 100% de duración del servicio.

16.2 JEFE DE EQUIPO MECANICO

Técnico o profesional en mecánica

Requerimientos técnico mínimo: Con experiencia como jefe de equipo mecánico en servicios de alquiler y/o transporte en general, empleando xxxxxxxxxx xx xxx 00 xxxxxxxxxxx establecidas en el numeral 8 de los términos de referencia, con un tiempo acumulado no menor a 12 meses. La experiencia será acreditada con copia simple de constancias y/o certificados y/o contratos y su respectiva conformidad. La participación del profesional será al 100% de duración del servicio.

16.3 OPERADORES DE LINEA AMARILLA

Experiencia mínima de los operadores de línea amarilla de 06 meses en la operación de los equipos solicitados, el cual se acreditará con copia simple de las constancias y/o certificados.

17.0 RECURSOS LOGISTICOS DEL SERVICIO:

Dentro de los recursos logísticos que debe brindar el Contratista se tiene:

• Combustible diesel B5.

• Operador para la unidad mecánica.

• Accesorios de seguridad para el operador y la unidad.

• Aceite y lubricantes para el mantenimiento correspondiente.

• Repuestos básicos para desperfectos mecánicos rutinarios a presentarse por el tipo de trabajo a realizar (mangueras, cantoneras, cuchilla, etc.).

• Botiquín de primeros auxilios.

• Sistema de comunicación en caso de malograrse la unidad.

• El Ingeniero Residente y/o Supervisor de la entidad, deberá verificar previo al inicio de los trabajos, que la unidad mecánica a realizar el servicio, cumpla estrictamente con las condiciones y características técnicas establecidas.

18.0 RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La Dirección de Obras, por intermedio del Ingeniero Residente del Gobierno Regional de Piura, dará por aprobado el servicio de alquiler de la maquinaria, cuando verifique que el Contratista a cargo de brindar el mismo, ha cumplido con todos los requisitos detallados en los presentes Términos de Referencia; caso contrario se dará por concluido el mismo, sin reclamo por parte del Contratista.

19.0 OTRAS PENALIDADES REFERIDAS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

19.1 Sustituir la maquinaria y/o vehículos que está prestando servicio, sin autorización expresa de la residencia y/o supervisión de la Obra, se sancionara con penalidad de 0.5 UIT.

19.2 En caso la maquinaria y/o vehículos sufra algún desperfecto mecánico, será comunicado el hecho al contratista, para que en el término de 24 horas cumpla con reparar o sustituirlo por otra de similares características, caso contrario se sancionara con penalidad de 0.5 UIT.

19.3 El no contar con las siguientes medidas de seguridad tales como: Conos de Seguridad, Casco, Chaleco de Seguridad con cintas reflexivas, Equipo de Comunicación, Zapatos de Punta xx Xxxxx. Lentes de Seguridad y Guantes de Operador, será sancionado con una penalidad de 1 UIT hasta el día de su cumplimiento.

19.4 El no abastecimiento de combustible y/o lubricantes oportuno y que genere retraso en la operatividad de la maquinaria y/o vehículos será sancionado con penalidad de 0.5 UIT por cada hora de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso.

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR Máximo 40 puntos

Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, referidos a servicios de alquiler y/o transporte en general, empleando xxxxxxxxxx xx xxx 00 xxxxxxxxxxx establecidas en el numeral 8 de los términos de referencia, durante los últimos 02 años a la fecha de la presentación de la propuestas.

Tal experiencia se acreditará mediante contratos y sus respectiva conformidad por la contratación efectuada; o, mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente mediante, facturas, boletas de venta, voucher de depósito, reporte de estado, extractos bancarios y/o comprobantes de retención de cuenta correspondientes a los contratos o facturas presentados; o que la cancelación conste en el mismo documento por el cliente del proveedor, con un xxxxxx xx xxxx (10) servicios en cada caso, prestados a uno o más clientes, sin importar el número de documentos que las sustenten.

En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntar la conformidad de la misma o acreditar su pago.

La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

Monto de Facturación > ó = a 5 veces del V. Referencial 40p

Monto de Facturación > ó = a 4 y < a 5 veces del V. Referencial 20p

Monto de Facturación > ó = a 3 y < a 4 veces del V. Referencial 10p

Monto de Facturación > ó = a 2 y < a 3 veces del V. Referencial 02p

Monto de Facturación < a 2 veces del V. Referencial 00p

B.- EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO 30 puntos

Se calificara a la experiencia adicional a lo solicitado a los requerimientos técnicos mínimos, el puntaje máximo para este rubro será de treinta (30.00) PUNTOS, el mismo que se otorgará de acuerdo al siguiente cuadro:

RESPONSABLE DEL SERVICIO

Técnico o profesional en economía y/o administración

Se calificara la experiencia como gerencia y/o coordinación y/o supervisión de servicios de alquiler y/o transporte en general, empleando xxxxxxxxxx xx xxx 0 xxxxxxxxxxx establecidas en el numeral 6 de los términos de referencia. La experiencia será acreditada con copia simple de constancias y/o certificados y/o contratos y su respectiva conformidad.

Criterio:

• Más de 10 años : 20 puntos

• Más de 9 años hasta 10 años : 15 puntos

• Más de 8 años hasta 9 años : 05 puntos

JEFE DE EQUIPO MECANICO

Técnico o profesional en mecánica

Se calificara la experiencia como jefe de equipo mecánico en servicios de alquiler y/o transporte en general, empleando xxxxxxxxxx xx xxx 00 xxxxxxxxxxx establecidas en el numeral 8 de los términos de referencia, con un tiempo acumulado no menor a 12 meses. La experiencia será acreditada con copia simple de constancias y/o certificados y/o contratos y su respectiva conformidad

Criterio:

• Más de 24 meses : 10 puntos

• Más de 18 meses hasta 24 meses : 04 puntos

• Más de 12 meses hasta 18 meses : 02 puntos

X. XX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXX 00 puntos

Para la calificación de la maquinaria y equipos, del total de 37 equipos solicitados, el postor podrá presentar en esta etapa hasta un máximo de 20 (veinte) equipos cualesquiera presentados en los requerimientos mínimos de maquinaria y equipos, el año de fabricación

Año de fabricación 2007 hasta el 2008 (0,4 puntos por cada uno) Hasta 8 puntos

Del año de fabricación 2009 (0,6 puntos por cada uno) Hasta 12 puntos

Del año de fabricación 2010 (0,8 puntos por cada unidad) Hasta 16 puntos

Del año de fabricación 2011 a mas (1 punto por cada equipo) Hasta 20 puntos

Para esta etapa se presentará hasta un máximo de 20 equipos del total presentado por el postor, cualesquiera que considere necesario para esta etapa de calificación.

El Año de fabricación de las maquinarias y equipos será acreditado con aquellos documentos que sustentan la propiedad de los equipos, la posesión, el compromiso de compraventa o alquiler de los equipos.

D. CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 10 puntos

Se evaluará en función al número de certificados o constancias que acrediten que el servicio se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor xx xxxx (10) servicios. Tales certificados o constancias deberán referirse a los servicios que se presentaron para acreditar la experiencia del postor.

Por ejemplo se puede utilizar la siguiente fórmula de evaluación:

PCP= PF x CBC

NC

Donde:

PCP	=	Puntaje a otorgarse al postor
PF	=	Puntaje máximo del Factor
NC	=	Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC	=	Número de constancias de buen cumplimento de la prestación

Asimismo, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier documento en el que conste o se evidencie que el servicio presentado para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades, independientemente de la denominación que tal documento reciba.

NOTA:

1. Estos certificados o constancias deben referirse a los servicios que se presentaron para acreditar la experiencia del postor.

2. Ver Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN.

LOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.

CAPÍTULO V

PROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio [CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EJECUCION DE TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS “MANTENIMIENTO DE DREN TRONCAL SECHURA – TRAMO PUENTE DE INGRESO SECHURA – PUENTE DE INGRESO LA LEGUA”], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………],, y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la contratación del servicio [CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EJECUCION DE TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS “MANTENIMIENTO DE DREN TRONCAL SECHURA – TRAMO PUENTE DE INGRESO SECHURA – PUENTE DE INGRESO LA LEGUA”], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a los Términos de Referencia.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.¹¹

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹²

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE ÚNICO PAGO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO O DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE CUMPLIDA LA CONDICIÓN PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LA CONDICIÓN EN ESTE ULTIMO CASO].

IMPORTANTE:

• De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [……...…] días calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora¹³ y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

• De fiel cumplimiento del contrato¹⁴: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

IMPORTANTE:

• Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos de prestación de servicios de ejecución periódica, si el postor ganador de la Buena Pro solicita la retención xxx xxxx por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento deberá consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que deberá efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias¹⁵: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

• Garantía por el monto diferencial de la propuesta¹⁶: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

IMPORTANTE:

• Si LA ENTIDAD ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar la siguiente cláusula:

“CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO¹⁷

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁸ mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.”

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor xx xxxx (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] años.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =	0.10 x Monto
	F x Plazo en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

• De preverse en los Términos de Referencia penalidades distintas a la penalidad por xxxx, se deberá consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo de incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales incumplimientos.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹⁹

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [……………..]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N° 1 ²⁰

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº [009-2012/GOB.REG.PIURA/GGR-GRI]

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el Concurso Público N° [009-2012/GOB.REG.PIURA/GGR-GRI], a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.²¹

…..………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº [009-2012/GOB.REG.PIURA/GGR-GRI]

Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC :		Teléfono :			Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº [009-2012/GOB.REG.PIURA/GGR-GRI]

Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el Servicio de [CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EJECUCION DE TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS “MANTENIMIENTO DE DREN TRONCAL SECHURA – TRAMO PUENTE DE INGRESO SECHURA – PUENTE DE INGRESO LA LEGUA”], de conformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

• Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº [009-2012/GOB.REG.PIURA/GGR-GRI]

Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Xxxxxxx, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº [009-2012/GOB.REG.PIURA/GGR-GRI]

Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones

• [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ]

• [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones

• [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ]

• [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..…………………………………. …………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de [CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EJECUCION DE TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS “MANTENIMIENTO DE DREN TRONCAL SECHURA – TRAMO PUENTE DE INGRESO SECHURA – PUENTE DE INGRESO LA LEGUA”] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR

(Solo para servicios en general)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº [009-2012/GOB.REG.PIURA/GGR-GRI]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL SERVICIO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA22	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA23	MONTO FACTURADO ACUMULADO24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
	TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

• En los casos en los que las Bases considere el factor EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD, a fin que la propuesta pueda ser evaluada, el postor también debe detallar en este Anexo dicha experiencia, insertando un cuadro como el consignado, incluyendo el título “Experiencia en la Especialidad”.

ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

(Solo para servicios de consultoría en general)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº [009-2012/GOB.REG.PIURA/GGR-GRI]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL SERVICIO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA25	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA26	MONTO FACTURADO ACUMULADO27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
	TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

(Solo para servicios de consultoría en general)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº [009-2012/GOB.REG.PIURA/GGR-GRI]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL SERVICIO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA28	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA29	MONTO FACTURADO ACUMULADO30
1
2
3
4
5	-
6
7
8
9
10
	TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 9

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO	COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]
TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

• En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en la propuesta económica los precios unitarios y subtotales de su oferta.

• Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.7 de la sección específica.

• En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

• La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 10), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

ANEXO Nº 10

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº [009-2012/GOB.REG.PIURA/GGR-GRI]

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa³¹ se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de servicios en general o para la contratación de servicios de consultoría en general. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta las siguientes definiciones:

Servicio en general: La actividad o labor que realiza una persona natural o jurídica para atender una necesidad de la Entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar terminadas sus prestaciones.

Consultor: La persona natural o jurídica que presta servicios profesionales altamente calificados en la elaboración de estudios y proyectos; en la inspección de fábrica, peritajes de equipos, bienes y maquinarias; en investigaciones, auditorías, asesorías, estudios de prefactibilidad y de factibilidad técnica, económica y financiera, estudios básicos, preliminares y definitivos, asesoramiento en la ejecución de proyectos y en la elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas y Bases de distintos procesos de selección, entre otros.

2 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

3El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

4La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

5 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

6 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

7 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

8 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

9 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento.

10 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

11 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 10) en su propuesta técnica.

12En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

13 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

14 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

15 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de servicios que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

16 En aplicación de los dispuesto por el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más xxx xxxx por ciento (10%) de éste en el proceso de selección para la contratación de servicios, para la suscripción del contrato el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

17 Si la Entidad ha previsto la entrega de xxxxxxxxx, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 171 y 172 del Reglamento.

18 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

19 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

20 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

21 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

22 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

23 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

24 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

25 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

26 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

27 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

28 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

29 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

30 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

31En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras xx xxxxxx de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”