TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA VEREDA INGUAPI LA CEIBA - MUNICIPIO DE TUMACO...
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA VEREDA INGUAPI LA CEIBA - MUNICIPIO DE TUMACO -DEPARTAMENTO XX XXXXXX
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
EL CONTRATISTA, bajo su responsabilidad jurídica, técnica, administrativa y financiera, se obliga para con la Fundación PLAN a ejecutar la obra civil bajo la modalidad de contrato llave en mano de la construcción de la planta de tratamiento del sistema de agua de la vereda la Inguapí La Ceiba, del municipio de San Xxxxxx de Tumaco Departamento xx Xxxxxx, teniendo en cuenta la normatividad vigente en el sector, entre otras: Resolución 844 del 8 de noviembre de 2018 – RAS RURAL “Por la cual se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de agua y saneamiento básico de zonas rurales que se adelanten bajo los esquemas diferenciales definido en el capítulo 1, del título 7, de la parte 3, del libro 2 del Decreto 1077 de 2015”. PARÁGRAFO PRIMERO: La propuesta jurídica, técnica y económica de precios unitarios, el cronograma de actividades de la obra, el cuadro de inversión del anticipo y flujo de fondos hacen parte integral del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: NATURALEZA DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales, el presente es un contrato de resultado, que obliga al CONTRATISTA a la entrega de la obra como producto final en las condiciones y con las especificaciones contempladas. PARÁGRAFO TERCERO: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato y sus cláusulas deberán interpretarse conforme a la naturaleza y alcance del mismo. En todo caso, los términos que se incluyen en las cláusulas y sus anexos, se entenderán según su sentido natural y obvio, salvo aquellas que tengan un significado particular dentro del lenguaje técnico propio de las materias o disciplinas involucradas en su ejecución. PARÁGRAFO CUARTO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS: Entendido como
el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas necesarias para lograr el cumplimiento del objeto del contrato con calidad y de conformidad con la normatividad en construcciones vigente en Colombia. PARÁGRAFO QUINTO: CONTROLES: Actividad general que busca la comprobación y corrección de las labores propias del CONTRATISTA para garantizar a PLAN el cumplimiento del objeto del presente contrato de obra. PARÁGRAFO SEXTO: DIRECCIÓN: De conformidad con el recurso humano propuesto por EL CONTRATISTA para la obra, el proyecto contará con un Director de Obra y un Residente de Obra, quienes tendrán la función gerencial que atiende las asignaciones de tareas, metas y objetivos de cada uno de los elementos y de los recursos con los cuales EL CONTRATISTA cuenta para lograr el resultado del presente contrato.
Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2019
1. ASPECTOS INSTITUCIONALES
1.1. Régimen Jurídico
FUNDACIÓN PLAN, entidad sin ánimo de lucro, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 11 de Julio de 2006, con el número 00103732 del Libro I de las Entidades sin ánimo de lucro, con NIT. 900.097.588-1.
1.2. Propósito
Trabajamos por un mundo justo que promueva los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas. Buscamos el compromiso de la ciudadanía y construimos alianzas para:
• Empoderar a los niños, niñas, jóvenes y sus comunidades para generar cambios duraderos que aborden las causas de la discriminación contra las niñas, la exclusión y la vulnerabilidad.
• Impulsar cambios en las prácticas y las políticas a nivel local, nacional e internacional a través de nuestro alcance, experiencia y conocimiento de las realidades que viven los niños y niñas.
• Apoyar a los niños, niñas y sus comunidades en la adaptación y respuesta a las crisis y la adversidad.
• Garantizar el desarrollo seguro y positivo de los niños y niñas desde su nacimiento hasta la edad adulta.
2. ANTECEDENTES
Como parte de las acciones estratégicas definidas por PLAN en su Plan Estratégico referidas al derecho a la protección y asistencia en situaciones y contextos de “emergencia compleja1”, como es el caso de Tumaco, en el cual las condiciones de vulnerabilidad y acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene se han incrementado por la presencia de actores armados ilegales en el territorio, especialmente en zonas rurales.
El 09 de julio 2018, se suscribió el contrato de donación entre Fundación PLAN y FTZ COCA -COLA SERVICE COMPANY, LTDA, con el fin de implementar el proyecto de potabilización de agua en el municipio de San Xxxxxx de Tumaco, cuyo objetivo es: “Mejorar la calidad de vida de niñas y niños y habitantes de Tumaco mediante la construcción y puesta en marcha de una planta de potabilización de agua, así como del desarrollo de un proceso de fortalecimiento al comité de agua y formativo a la comunidad en hábitos de higiene” (...) Que FTZ COCA - COLA SERVICE COMPANY, LTDA, actualmente se encuentra en trámite para la firma del Representante Legal un nuevo contrato ampliando la fecha de terminación a noviembre de 2019, previa aprobación de cronograma entregado por Fundación PLAN.
Fundación PLAN, entidad no gubernamental de la sociedad civil, con presencia en Colombia desde 1962 y con más de 45 años en Tumaco, en donde ha desarrollado proyectos de agua y saneamiento entre otros, ejecutará el proyecto de potabilización de agua, para lo cual utilizará los recursos de la donación proveniente de FTZ COCA
-COLA SERVICE COMPANY, LTDA.
El proyecto ayudará al gobierno colombiano, especialmente al de Tumaco, a contribuir con el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 6 “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”.
Los componentes del proyecto son:
1. Componente de Infraestructura, el cual tiene como propósito el diseño y construcción de la planta de tratamiento de agua en una vereda de la zona rural de Tumaco. Es de anotar que después de la verificación de las condiciones técnicas de 3 sistemas de acueducto rural, en conjunto con Aguas de Tumaco se seleccionó la vereda de Inguapí la Ceiba ubicada en la zona de carretera del municipio.
2. Componente Educación y Capacitación, a través del cual se realizarán actividades de capacitación en hábitos de higiene a la comunidad en general. Así mismo se fortalecerá el Comité comunitario de Agua.
De otro parte, en noviembre de 2016, el gobierno colombiano incluyó en su plan de desarrollo, acciones específicas respecto a agua potable y saneamiento básico:
1 La definición oficial de una emergencia compleja según el IASC es una "crisis humanitaria en un país, región o sociedad en dónde hay una ruptura total o considerable de la autoridad, resultando de un conflicto interno o externo cual requiere una respuesta internacional que va más allá del mandato o capacidad de una sola agencia y/o programa continuo de las Naciones Unidas." (IASC, diciembre de 1994)
“3.2.2. Vivienda y agua potable: Con el propósito de garantizar condiciones de vida digna a los habitantes del campo, el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda social rural. Para el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
La aplicación de soluciones de vivienda adecuadas, de acuerdo con las particularidades del medio rural y de las comunidades, con enfoque diferencial.
La promoción y aplicación de soluciones tecnológicas apropiadas (acueductos veredales y soluciones individuales) para garantizar el acceso al agua potable y el manejo de aguas residuales.
El otorgamiento de subsidios para la construcción y para el mejoramiento de la vivienda, que prioricen a la población en pobreza extrema, las víctimas, los beneficiarios del plan de distribución de tierras y a la mujer cabeza de familia. Los montos de subsidio no reembolsable, que podrán cubrir hasta la totalidad de la solución de vivienda, se fijarán atendiendo los requerimiento y costos de construcción en cada región con el fin de garantizar condiciones de vivienda digna.
La participación activa de las comunidades en la definición de las soluciones de vivienda y la ejecución de los proyectos.
La asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento, la operación y la sostenibilidad de las soluciones de acceso al agua y manejo de aguas residuales.
Promover prácticas adecuadas para el uso del agua potable”
Así mismo, el Gobierno Nacional, mediante documento CONPES 3810; estableció la política para el suministro de agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales en Colombia, documento que ha sido complementado con el decreto 1898 del 2016, donde se establecen esquemas diferenciales para la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en las zonas rurales del país, de igual manera a partir del 2016 Colombia hace parte de la asamblea SIASAR y adopta esta metodología como una alternativa para conocer la situación de las comunidades rurales del país desde la perspectiva de Comunidad, condiciones de servicios y hábitos higiénicos, perspectiva del prestador del servicio , perspectiva del sistema en la comunidad y perspectiva de asistencia técnica que tiene la comunidad. Por lo anterior se ha contado con la Asesoría del Viceministerio de Agua y Saneamiento y de Aguas de Tumaco durante la realización del perfil del proyecto y el diseño de la solución técnica para la planta de tratamiento de agua de la vereda de Inguapí la Ceiba.
La ejecución de las obras civiles objeto de la presente convocatoria, deben ejecutarse dentro del marco de las normas que regulan la materia en esta especialidad, así como los lineamientos técnicos para las soluciones a implementar, relacionadas con la optimización del acueducto de la vereda de Inguapí La Ceiba del municipio de Tumaco- Nariño
Contexto de la zona en donde se ejecutarán las obras
El municipio de Tumaco tiene una extensión de 3.778 Km2 (11,4% del total del Departamento xx Xxxxxx) y está divido en 13 corregimientos (área no colectiva), 15 consejos comunitarios y 16 resguardos indígenas. Lo anterior, distribuido en ocho cuencas hidrográficas: Río Mira, Río Rosario, Río Chagüí, Sistema de Esteros, Río Mejicano, Río Xxxxx, Río Caunapí y Rio Mataje. Esta superficie lo constituye en el segundo municipio más extenso del país.
El 11,7% de la población del departamento xx Xxxxxx se concentra en el municipio de Tumaco, contando con una población de 208.318 habitantes, según la proyección DANE para 2017 (Censo 2005); el 56,4% (117.529)
de la población se encuentra distribuida en la cabecera municipal y el 43,6% (90,789) en el área rural; el 50,1% (104.387) de los habitantes son mujeres y el 49,9% (103,931) son hombres; sobre el total de la población el 41,4% (86,296) son menores de 18 años y el 20,3% (42,391) son niñas.
Inguapi la Ceiba es una vereda, localizada cerca a la vía principal que conduce de Tumaco a Pasto, sus coordenadas geográficas son: Al N: 01°37’,41”- E: 78°,43’,45”
La vereda, se encuentra ubicada en el kilómetro 24 y posee un área de influencia de vivienda construida de 4,57 Hectáreas.
Mientras que en muchos lugares el agua limpia y fresca se da por hecho, en otros es un recurso escaso debido a la falta de agua, de recursos o a la contaminación de sus fuentes. En la actualidad la vereda Inguapi la Ceiba no posee un sistema de abastecimiento de agua eficiente para las 80 viviendas existentes.
Esta se encuentra a 1.2 horas de la cabecera municipal de Tumaco por vía terrestre. La población ha carecido del suministro de agua potable, ya que, a pesar de tener un sistema de abastecimiento no cuentan con sistema de tratamiento de agua.
La fuente de abastecimiento utilizada por los habitantes de la localidad es un pozo optimizado de 46 metros, localizado entre 10 y 20 metros del tanque de distribución. No hay presencia de cultivos ilícitos alrededor de la de ella. Para el consumo utilizan agua de lluvia o van en busca de agua que oferta el sistema de la comunidad del rio cruda, representando un costo muy importante en la canasta familiar de estas familias.
Las casas son construidas en madera, ladrillo y concreto tanto piso como paredes, utilizan como material de cubierta la lámina de zinc, la mayor cantidad de viviendas disponen de baterías sanitarias, ayudando a mejorar la condición de saneamiento básico de la zona. Para un total de 90 viviendas aproximadamente.
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN
Con base en el Procedimiento de Adquisición de Bienes, Servicios y Obras de la Fundación, se adelantará el Proceso de Selección de Bienes y Servicios No Comunes o Especializados. El presente proceso está dirigido a seleccionar al proponente que cumpla con los requisitos establecidos, dentro del cronograma de la convocatoria y obtenga el mayor puntaje dentro del proceso de selección conforme a los criterios de evaluación en los Términos de Referencia, lo cual constará en la respectiva Acta de Selección.
Los presentes Términos de Referencia fijan los requisitos para participar y los criterios de evaluación y selección, así como las condiciones generales del objeto de la contratación.
3.1. Recomendaciones generales para los Proponentes
El proponente deberá tener en cuenta los siguientes aspectos, antes de aportar la información requerida en el presente documento de términos de referencia:
a) Leer cuidadosamente los Términos de Referencia y sus adendas antes de elaborar la propuesta.
b) Verificar que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar y acceder a recursos públicos del Estado, ni tiene conflictos de interés.
c) Xxxxx entendido que con la presentación de la propuesta se acogen y aceptan todas las condiciones estipuladas en los Términos de Referencia.
d) La propuesta debe ser presentada en el orden exigido en los Términos de Referencia para facilitar su estudio, con índice y foliada.
e) La presentación de la propuesta, constituye evidencia de que se estudiaron los Términos de Referencia, los anexos y demás documentos; que se recibieron las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y se acepta que, el mismo, es completo compatible y adecuado para identificar bienes o servicios que se contratarán.
f) La presentación de la propuesta indica igualmente que el proponente está enterado a satisfacción en cuanto al alcance del objeto a contratar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior, para definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará.
g) El proponente es el único responsable de la elaboración de su oferta y de la consecución de toda la información necesaria para ello, motivo por el cual no podrá efectuar reclamaciones, solicitar reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte del contratante, que se deriven de su falta de diligencia.
h) Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, debe tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deben basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.
i) Los proponentes tienen la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato.
j) Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a PLAN a verificar toda la información que en ella suministren.
k) Xxxx consulta deberá formularse por escrito, no se atenderán consultas personales ni telefónicas. Las respuestas a las consultas se harán igualmente mediante escrito y se darán a conocer por publicación en la página web de PLAN y al correo electrónico de los proponentes.
l) Ningún acuerdo verbal con personal de PLAN, antes o después de la firma del contrato, podrá afectar o modificar alguno de los términos y obligaciones aquí estipuladas.
m) PLAN se reserva el derecho de verificar toda la información incluida en la propuesta y de solicitar a las autoridades competentes o a los particulares correspondientes, información relacionada con el contenido de la misma.
n) En caso de persona jurídica, la propuesta debe ser presentada por quien tenga la representación legal de la persona jurídica y/o se encuentre facultado para tal fin. Su nombre será verificado con el que aparece en la cédula de ciudadanía y el certificado de existencia y representación legal. Si usa una sigla ésta debe estar debidamente autorizada.
o) Corresponde al proponente enterarse en forma suficiente de las condiciones particulares de ejecución, resolver previamente las inquietudes que le suscite estos Términos de Referencia, según el caso. En el marco del principio de buena fe, deberá advertir a PLAN los errores o inconsistencias que advierta en este documento.
p) Cuando la propuesta contenga información o documentos que tengan el carácter de reservados, de acuerdo con la ley colombiana, el proponente deberá hacer manifestación expresa de tal circunstancia en la carta de presentación de la oferta soportándolo legalmente. En caso de no hacerlo se entenderá que toda la información allí contenida es pública.
3.2. Cronograma
ACTIVIDAD | FECHA Y HORA | LUGAR |
Invitación al proponente. Envío de los términos | Noviembre 22 de 2019 | Fundación PLAN Entrega por correo electrónico y publicación en la página web xxx.xxxx.xxx.xx |
Visita al sitio de las obras | Noviembre 25 de 2019 Hora: 9:00 a.m. | Vereda Inguapí La Ceiba. Vía Tumaco-Pasto, margen izquierdo (km24). Zona de acceso principal |
Plazo máximo para recibir observaciones y sugerencias | Noviembre 26 de 2019 Hora: 8:30 a.m. | Correo electrónico |
Respuesta a las observaciones | Noviembre 27 de 2019 | Entrega por correo electrónico y publicación en la |
Recepción de propuestas | Noviembre 30 de 2019 a las 5:00 p.m. | |
Verificación de requisitos jurídicos, financieros y técnicos. | Diciembre 2 de 2019 | Fundación PLAN |
Período para subsanar | Diciembre 4 de 2019 hasta las 10:00 a.m | |
Evaluación de propuestas | Diciembre 4 al 6 de 2019 hasta las 10:00 a.m | Fundación PLAN |
Notificación de la selección | Diciembre 6 de 2019 | Fundación PLAN Correo electrónico |
3.3 Observaciones a los Términos de Referencia
En caso de que se generen dudas, inquietudes, observaciones u omisiones en el contenido de los términos de referencia, se podrán formular consultas dirigidas al correo electrónico: xxxxxxx@xxxx.xxx.xx La respuesta se dará mediante comunicación escrita enviada por correo electrónico a todos los invitados al proceso.
La Fundación PLAN podrá modificar los términos de referencia mediante adendas, hasta antes de que venza el plazo para presentar la propuesta. No obstante, ante la eventual expedición de una adenda, la Fundación PLAN analizará si existen cambios sustanciales y de ser necesario podrá prorrogar el cierre del proceso de selección.
Igualmente, si como consecuencia de la consulta realizada resulta necesario hacer modificaciones o aclaraciones a los términos de referencia, estas se harán mediante adendas dirigidas a los proponentes. Una vez confirmado que fue recibida la adenda, la Fundación PLAN no aceptará reclamaciones.
3.4. Visita al sitio de la obra
La visita al sitio de la obra es de carácter obligatoria ya que es un requisito para evaluación de la propuesta. El sitio en el cual se desarrollará el proyecto objeto del contrato que es materia del presente proceso de selección, es un sitio de acceso público, por consiguiente, será responsabilidad de los proponentes visitar e inspeccionar las zonas en las cuales se desarrollará el proyecto objeto del contrato que es materia del presente proceso de selección. Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, así como los estudios y documentos previos elaborados por Aguas de Tumaco y lo señalado en el Anexo Técnico Separable que forma parte de estos Términos de Referencia, para lo cual deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todos los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto del contrato, con todas las obligaciones y xxxxxxxx de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con la estimación y distribución definitiva de tales riesgos.
Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de sus labores de conformidad con el contrato, ni le dará derecho a reembolso de costos, ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.
La visita la puede realizar directamente el interesado en participar o por medio de una persona autorizada mediante escrito, en el cual indique el nombre de la persona que representa. En todo caso, se recomienda que la persona que asista tenga la suficiente idoneidad para llevar a cabo la visita y recopilar toda la información necesaria para efectos de formular su ofrecimiento. Durante la visita un funcionario de PLAN entregará el documento de constancia de la misma, el cual debe ser incluido con la propuesta.
Es obligatoria la visita al sitio de la obra. La misma se realizará el día 25 de noviembre de 2019 de acuerdo al horario descrito en la tabla que se anexa a continuación. En caso de que el posible oferente no realice la visita, su propuesta será rechazada.
Tabla de horario de visita al sitio donde se realizará la intervención
Desde | Destino (Vereda)) | Tipo de transporte | Distancia (Km) | Hora de visita a sitio. |
Oficina Tumaco Fundación PLAN (Parque Nariño) | Inguapí La Ceiba | Terrestre | 24 | 9:00 Am |
Nota: Cada uno de los proponentes debe llegar por sus propios medios al lugar de la visita a la hora indicada en la tabla anterior.
3.5. Causales de Rechazo
Será motivo para rechazar la propuesta, la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:
a) Cuando existan varias propuestas hechas por el mismo proponente bajo el mismo nombre o con nombres diferentes. Cada oferente deberá presentar solamente una propuesta.
b) Cuando la propuesta y/o la oferta sea condicionada o parcial.
c) El no cumplir con los requisitos jurídicos.
d) El no cumplir con los requisitos financieros.
e) Cuando la oferta y/o propuesta no cumpla con las especificaciones técnicas.
f) Cuando la firma proponente esté incursa en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad o conflictos de interés para suscribir contratos con la Fundación Plan.
g) El no presentar la oferta a través del medio indicado en este documento.
h) Cuando se verifique la persona jurídica o el representante legal (cualesquiera) hayan sido sancionados disciplinaria o fiscalmente.
i) Cuando el Proponente o su representante legal se encuentren en la lista antiterrorismo, lavado de activos o lista Xxxxxxx.
3.6. Causales de Declaratoria de Desierta
El proceso se declarará desierto, además, en los siguientes casos:
a) Enviados los términos de referencia, no se reciba respuesta a esta solicitud por ninguno de los posibles proponentes.
b) Cuando ninguna de las propuestas presentadas cumpla con lo solicitado dentro de los términos de referencia.
c) Cuando existan causales que impidan una selección objetiva de la mejor propuesta para la Fundación PLAN, previa justificación.
d) Cuando no sea posible adjudicar el objeto del proceso de selección
5. OBJETO
EL CONTRATISTA, bajo su responsabilidad jurídica, técnica, administrativa y financiera, se obliga para con la Fundación PLAN a ejecutar la obra civil bajo la modalidad de contrato llave en mano de la construcción de la planta de tratamiento del sistema de agua de la vereda la Inguapí La Ceiba, del municipio de San Xxxxxx de Tumaco Departamento xx Xxxxxx, teniendo en cuenta la normatividad vigente en el sector, entre otras: Resolución 844 del 8 de noviembre de 2018 – RAS RURAL “Por la cual se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de agua y saneamiento básico de zonas rurales que se adelanten bajo los esquemas diferenciales definido en el capítulo 1, del título 7, de la parte 3, del libro 2 del Decreto 1077 de 2015”. PARÁGRAFO PRIMERO: La propuesta jurídica, técnica y económica de precios unitarios, el cronograma de actividades de la obra, el cuadro de inversión del anticipo y flujo de fondos hacen parte integral del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: NATURALEZA DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales, el presente es un contrato de resultado, que obliga al CONTRATISTA a la entrega de la obra como producto final en las condiciones y con las especificaciones contempladas. PARÁGRAFO TERCERO: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato y sus cláusulas deberán interpretarse conforme a la naturaleza y alcance del mismo. En todo caso, los términos que se incluyen en las cláusulas y sus anexos, se entenderán según su sentido natural y obvio, salvo aquellas que tengan un significado particular dentro del lenguaje técnico propio de las materias o disciplinas involucradas en su ejecución. PARÁGRAFO CUARTO: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS: Entendido como
el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas necesarias para lograr el cumplimiento del objeto del contrato con calidad y de conformidad con la normatividad en construcciones vigente en Colombia. PARÁGRAFO QUINTO: CONTROLES: Actividad general que busca la comprobación y corrección de las labores propias del CONTRATISTA para garantizar a PLAN el cumplimiento del objeto del presente contrato de obra. PARÁGRAFO SEXTO: DIRECCIÓN: De conformidad con el recurso humano propuesto por EL CONTRATISTA para la obra, el proyecto contará con un Director de Obra y un Residente de Obra, quienes tendrán la función gerencial que atiende las asignaciones de tareas, metas y objetivos de cada uno de los elementos y de los recursos con los cuales EL CONTRATISTA cuenta para lograr el resultado del presente contrato.
5.1. Alcance del Objeto
En desarrollo del objeto, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir cabalmente cada una de las actividades señaladas en los términos de referencia y en su correspondiente propuesta, los cuales hacen parte integral, y las demás que imponga la ley o que se deriven de la naturaleza misma del contrato de obra civil:
1. Realizar las actividades correspondientes a la construcción de la planta de tratamiento del sistema de agua en la vereda de Inguapí Guadual, del municipio de San Xxxxxx de Tumaco, Nariño.
2. Entregar el manual de uso y mantenimiento de la planta de tratamiento del sistema de agua, así como obras y/o los equipos instalados si es el caso para garantizar su óptimo funcionamiento y otorgar una garantía mínima de un (1) año para los equipos.
3. Mantener el cerramiento perimetral del terreno y la respectiva seguridad interna y externa. Los costos de estas actividades deben incluirse dentro de la administración de obra, y en ningún caso se pagará como actividad adicional o no prevista dentro del contrato.
4. Tener un campamento adecuado para su personal y además con un espacio para la supervisión técnica de las actividades.
PARÁGRAFO PRIMERO: La ejecución de las obras incluye el suministro de los materiales, accesorios, mano de obra, equipos, herramientas, transporte y demás elementos requeridos para el cumplimiento oportuno del objeto del contrato. En todos los casos se debe contemplar el retiro de sobrantes, limpieza de los sitios intervenidos, la dedicación del personal técnico o profesional requerido.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El costo del aseo interno y externo diario de la obra es responsabilidad del contratista, así como el aseo final del proyecto necesario para el recibo a satisfacción del proyecto. Esta actividad hace parte de los costos de obra civil y no será reconocida como un ítem adicional.
5.2. Especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles
Para llevar a cabo la construcción de la Planta de Tratamiento del sistema de agua de la vereda de Inguapí La Ceiba, se hace necesaria la intervención del sistema de captación y su puesta en marcha de la planta para el tratamiento de agua potable, teniendo en cuenta las siguientes actividades.
1. Construcción de sistema de tratamiento de agua (PTA)
2. Bandejas aireadoras y de oxidación.
3. Coagulación y sedimentación
4. Filtro rápido anaerobio de flujo descendente.
5. Cloración
6. Aviso de la localización de la PTAP.
5.2.1. Descripción
En el siguiente cuadro se muestran las actividades a realizar, una vez analizados los diseños técnicos y establecidas las necesidades y requerimientos, estas actividades se resumen de la siguiente manera:
ITEM | ACTIVIDADES | DESCRIPCION |
1 | PRELIMINARES | Localización y replanteo Descapote y limpieza del lote Excavaciones a mano en tierra |
Relleno y compactación con material de sitio | ||
2 | CIMENTACIONES TANQUE DE DISTRIBUCIÓN | Concreto simple para solados e=0,05mts Vigas de cimentación 0.20x0.20 mts, concreto reforzado, 3500 psi. |
3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO FILTRO GRUESO DINAMICO- TANQUES DE DISTRIBUCION | Vigas aéreas 0.20x0.20 mts, concreto reforzado, 3500 psi. Losa maciza fondo de tanque e=0,10 m, en concreto a la vista, Impermeabilizado Muro Macizo muro de tanque en concreto a la vista, Impermeabilizado Canaleta de recolección de agua filtrada en concreto Losa maciza tapa de tanque en concreto reforzado, e=10 cm Xxxxx xx xxxxxxxx de 60000psi Suministro e instalación de grava de 6 a 25 mm Construcción xx Xxxxx en concreto incluye estructura metálica 0,8*0,80 Construcción de caja en concreto incluye estructura metálica 1,0*1,0 Suministro e instalación de tapas metálica 0,50*0,50 |
4 | TUBERIA, ACCESORIOS Y OTROS | Suministro e instalación de tubería afluente a bandejas aireadoras de 1" Suministro e instalación de tubería bajante de bandejas aireadoras de 2" Suministro e instalación de tubería fisurada para filtro de 1" PVC a presión Suministro e Instalación Válvula cierre rápido metálica de 1". PVC a presión Cajas en mampostería 0,6X0,6 válvulas incluidas su tapa metálica". Suministro e Instalación Tee de 1x1x1”. PVC a presión. Suministro e Instalación Tapones de 1”. PVC a presión. Suministro e instalación de reducciones de 2*1" PVC a presión. Codo gran radio de 45° de 1" PVC a presión. Codo de 45° de 2" PVC a presión. |
5 | CERRAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO | Viga en Concreto Ciclópeo 0,30 x 0,40 m, 3500 psi. Placa de Contra piso E=0,10, a 3500 psi. Viga de Cimentación 0,2X0,3 m, Ccto Refor. Relleno con Material Seleccionado Columnas 0,2X0,3 m, Ccto Refor. a la vista (Cerramiento) Muro Ladrillo hueco a la Vista Cerramiento en malla Eslabonada y tubo HG 1 1/4" Suministro e instalación Cable alambre #8. incluye cuchilla trifásica de 100 Amp |
6 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL Y CALIDAD DE AGUA | Aseo y limpieza general y retiro de sobrantes |
7 | SUMINISTROS DE ELEMENTO Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE LA PLANTA TRATAMIENTO | Clorador Mecánico o hidráulico Tipo pastilla. Kits de observación de calidad de agua. Bandejas aireadoras en fibra xx xxxxxx |
Suministro e instalación de electrobomba Tipo Centrifuga 1 HP Tanque de 1000 litro e incluido accesorios para sistema de sedimentación y clarificación |
5.2.2. Definición de las actividades
Localización y replanteo de las áreas de cimentación y estructura del proyecto
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento topográfico.
• Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico. • Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. • Identificar ejes extremos del proyecto. • Localizar ejes estructurales. • Demarcar e identificar convenientemente cada eje. • Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. • Establecer el nivel N = 0.00 arquitectónico para cada zona. • Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20”. • Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5.
Concreto simple para solados e=0,05mts
Concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno. Espesor capa de concreto de 5 cm. Concreto de 2000Psi mezclado en obra (14 MPa)
Excavaciones a mano en tierra
Las excavaciones podrán hacerse a mano, garantizando los rendimientos ofrecidos en la propuesta y que las superficies excavadas resulten uniformes y firmes, ajustadas a las dimensiones requeridas. Cuando la excavación se realice en las inmediaciones de tuberías, estructuras existentes, el CONTRATISTA tomará las precauciones que sean necesarias para evitar daños, y si éstos se producen los reparará inmediatamente por su cuenta. La tierra extraída debe retirarse en la misma operación o colocarse a suficiente distancia de la excavación para que no se convierta en sobrecarga sobre los taludes. Los taludes permanentes deberán terminarse a mano con esmero hasta obtener superficies pulidas y estables.
Relleno y compactación con material de sitio
Este relleno se hará con material proveniente de la excavación, seleccionado Se excluirán suelos orgánicos, limos y residuos perjudiciales. El material se colocará y compactará en capas horizontales uniformes que no pasen de 30 cm. de espesor compactado hasta obtener densidad del 90% Xxxxxxx Modificado. No se usará material mayor de 10 cm. en el relleno ubicado a menos de 1 m. de cualquier estructura, ni de tamaños superiores a 3 cm. cuando el relleno esté dentro de los 30 cm. de la cara de la estructura. Los períodos para rellenar dependerán del programa de construcción de las estructuras y de sus resistencias comprobadas.
Construcción xx Xxxxx en concreto incluye estructura metálica 0,8*0,80
Estas cajas se construirán de acuerdo con los detalles mostrados en los planos respectivos, en muros de concreto con una mezcla de cemento Portland, agua, y agregados fino y grueso, combinados en las proporciones que exijan las mezclas para cada parte de la caja. El cuerpo de la caja será en concreto simple 3000 PSI y la cubierta en concreto reforzado 3000 PSI con acero de 2600 k/cm de límite de fluencia.
• Estructuras Concretos
El concreto será una mezcla de cemento Portland, agua, y agregados fino y grueso, combinados en las proporciones que exijan los diseños de las mezclas para cada parte de la Obra, reforzado o no, con xxxxxxxx xx xxxxx. Todo el concreto estructural para el proyecto se elaborará de acuerdo con los detalles y notas mostradas en los planos, y será dosificado, mezclado, vaciado y curado de acuerdo con estas especificaciones.
o Cemento
Se usará cemento Portland Tipo I (ASTM-C-150) o (Icontec 321) de una marca conocida y aprobada en el país, suministrado a granel o en sacos.
Sólo una marca de cemento se usará en cualquier estructura. Cemento que provenga de distintas fábricas, aunque tenga la misma especificación, no se deberá mezclar para una estructura. El cemento que llegue a las obras será del mismo tipo y marca utilizado para el diseño de las mezclas.
o Agregado grueso
Se compondrá xx xxxx o grava dura; libre de pizarra, lajas u otros materiales exfoliables o descompuestos que puedan afectar la resistencia del hormigón. No contendrá exceso de piedras planas; estará limpio y desprovisto de materias orgánicas. El tamaño máximo del agregado oscilará entre 1/5 y 2/3 de la menor dimensión del elemento de la estructura. Para el caso de losas este tamaño no será mayor que 1/3 del espesor de las mismas. El tamaño máximo del agregado grueso estará limitado por las dimensiones y cantidad del refuerzo que tenga cada parte de la Obra. Se tratará siempre de usar el tamaño máximo porque ello permite reducir las cantidades de agua y cemento, pero debe tomarse en cuenta que no sea mayor que el cubrimiento libre del refuerzo o 2/3 del espaciamiento libre mínimo entre varillas, y en ningún caso mayor de 2 pulgadas. Como norma general, se establece que el agregado grueso para concreto de estructuras reforzadas pase por el tamiz 1 1/2" (Material No.1). Para concreto de anclajes y cimientos de tuberías, rellenos, etc., el agregado grueso pasará todo por el tamiz de 2".
o Agregado fino
El agregado fino para concreto será arena limpia, compuesta de partículas duras, densas, resistentes y durables, cuyos tamaños deberán estar en proporciones adecuadas para producir un mortero de resistencia aceptable. El módulo de finura no será menor de 2,60 ni mayor de 3,20. La gravedad específica mínima será de 2,60. No se aceptará arena que pierda más del 5% al peso en la prueba del Sulfato de Sodio (ASTM-C-40). (Icontec 126). El material que pase por el tamiz No. 200 (ASTM-C-117) o (Icontec 78) no deberá ser mayor del 3% al peso.
o Agua
El agua que se utilice en la fabricación del concreto, como también en el proceso de curado, deberá estar limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, materia orgánica y otras sustancias que sean dañinas para el concreto o el refuerzo.
o Formaletas
Se podrán usar formaletas metálicas, xx xxxxxx natural o xx xxxxxx prensada, pero, cualquiera que sea el material, la superficie será xxxx y las uniones tan bien hechas que garanticen un excelente acabado en concreto a la vista. La INTERVENTORÍA será muy exigente en cuanto a la estética de la estructura y no aceptará marcas de tablas, rebordes de juntas, manchas de aceite, y en general deficiencias notorias de acabado. Las formaletas se ejecutarán de manera que la estructura resultante tenga las mismas formas, dimensiones, espesores y niveles mostrados en los planos. Se diseñarán de suficiente espesor y arriostradas de tal manera que sus elementos no se desplacen o pandeen bajo las cargas durante el vaciado y fraguado del concreto. El diseño debe prever que las formaletas puedan ser retiradas sin emplear martillos o palancas contra la estructura, y que se incluyan moldes adecuados para biselar las aristas del concreto. No se admitirá para formaletas, madera torcida por acción del sol o la humedad, ni láminas xx xxxxxx prensada descascaradas o rajadas por el uso. Es de suma importancia que el recubrimiento libre del refuerzo especificado en los planos se conserve igual al vaciar el concreto, lo cual
puede obtenerse mediante cuñas especiales de concreto o separadores xx xxxxx. Antes del vaciado se limpiará la formaleta de toda mugre, aserrín, virutas, etc
Aceros
Todo el acero del proyecto debe ser producido en Colombia, y si por dificultades extremas se debe considerar la utilización xx xxxxx de otra procedencia, éste debe ser aprobado por la Interventoría previa consulta y aprobación del diseñador estructural. 5.1.3 VARILLAS CORRUGADAS Las varillas corrugadas que se empleen para refuerzo de concreto, deberán ser xx xxxxx con f`y= 4200 kg/cm2 para diámetros de 3/8” o mayores.
Traslapos o Uniones
Los traslapos de las varillas y mallas electro soldada de refuerzo deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Código ACI-318 y en el numeral C-12.15 de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-98 (Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998), y se deberán hacer en los sitios mostrados en los planos o donde lo indique la interventoría. Los traslapos se deberán localizar de acuerdo con las juntas del concreto, y en forma tal que se evite el uso xx xxxxxxxx de longitudes superiores a 6 metros. El Contratista podrá introducir traslapos o uniones diferentes a los sitios mostrados en los planos, siempre y cuando que dichas modificaciones sean aprobadas por la interventoría, que los traslapos y uniones en varillas adyacentes queden alternados según lo exija la interventora, y que el costo del refuerzo adicional que se requiera sea por cuenta del Contratista.
Las longitudes de los traslapos de las xxxxxxxx xx xxxxxxxx deberán ser las que se muestren en los planos o sean indicadas por la interventoría; sin embargo, el Contratista podrá reemplazar, previa aprobación de la interventoría, las uniones traslapadas por uniones soldadas, las cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Sección 1215 del Código ACI-318 siempre y cuando que el costo adicional de dicho reemplazo sea por cuenta del Contratista.
Concreto Ciclópeo
El concreto ciclópeo para la cimentación tendrá una proporción de 60% en concreto simple de 3000 PSI y 40% xx xxxxxx limpia fracturada, exentas de partes meteorizadas.
El contratista suministrará toda la mano de obras, materiales, transporte y equipos necesarios e imprevistos para la ejecución de todo el trabajo indicado y especificado en los planos. Todo trabajo estará sujeto a la inspección y aprobación del Interventor
Viga cinta concreto 3000 PSI de 15x20cm (de remate muros no estructurales)
Se refiere este ítem a la construcción de las vigas en concreto de 3000 psi, que rematan la mampostería no estructural y sirven para absorber los esfuerzos sísmicos. Generalmente estas vigas serán remate superior en los muros de mampostería existentes y nuevos, para apoyar la estructura metálica xx xxxxx de cerramiento en sistema liviano.
Xxxxx xx xxxxxxxx 60000 psi
Incluye suministro, corte, figuración, amarre y colocación del xxxxx xx xxxxxxxx de acuerdo a especificaciones, para elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los planos estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la NSR 2010.
Muros
Muro en ladrillo hueco a la Vista
Este tipo xx xxxxx está compuesto por ladrillo hueco que será pegado con dilatación y con aplicación final de pintura hidrófuga.
Se utilizarán elementos homogéneos de primera calidad, con características de óptima duración, su muestra será presentada y para su aprobación por parte de la supervisión (requisito previo). Los muros serán reglados, plomados, y con junta de dilatación uniforme. Se limpiará retirando rebaba y mugre.
El acabado de ambas caras de los muros debe ser completamente uniforme. Este debe dar un acabado correcto para recibir el acabado final en pintura hidrófuga especial para ladrillo.
Los elementos de los morteros de mezcla se pegan muy bien y se humedecerán lo suficientemente necesario para conseguir una plasticidad tal que se pueda manejar fácilmente. No se prepararán morteros sobre residuos de morteros ya usados ni se permitirá agregar arena, cemento o agua a medida que se muestre la falta de éstos materiales. Se prepararán cantidades de mortero tales que se apliquen en media hora, sobre todo en días calurosos, o en climas cálidos.
En la construcción xx xxxxx nuevos junto a otros existentes, se debe prever la traba entre ambos y ante su imposibilidad, necesariamente se amarrarán mediante amarres xx xxxxxx.
En la obra se deberán definir las trabas de los bloques y las dilataciones entre los mismos con el fin de dar estabilidad a los muros, debiéndose utilizar grafil donde sea necesario y de acuerdo con lo que se defina en los estudios y diseños, utilizando para el complemento las piezas especiales.
Los muros no estructurales se aislarán lateralmente de la estructura dejando una separación suficiente para que la estructura al deformarse como consecuencia de los sismos no los afecte adversamente, en esta dilatación se utilizará un aislamiento de lana mineral o poliestireno, o el que se especifique en los estudios y diseños, sin que en el acabado final xxx xxxx se note. Esto de acuerdo a las normas del código NSR -2010 apara elementos no estructurales. El costo de estos materiales debe estar incluido en el valor de la unidad.
Se aplicarán las normas del diseño estructural para elementos no estructurales, cumpliendo así con lo señalado en el Capítulo A.9 del NSR-2010. El mortero de pega o los rellenos que se ejecuten en los muros, será de proporción 1:4, los resanes se harán con mezcla húmeda en la misma proporción.
Instalaciones eléctricas
El contratista de estos sistemas deberá regirse para la ejecución de la obra eléctrica interior, por los reglamentos aplicables para las instalaciones eléctricas en edificios estipulados en el "Código Eléctrico Nacional", norma ICONTEC 2050 – ULTIMA REVISION. En caso de presentarse alguna discrepancia en la interpretación de los artículos de este código, se hará uso de la correspondiente Norma en el Código Eléctrico Nacional de USA para su correcta interpretación y aplicabilidad.
De igual manera, el Contratista deberá cumplir y acatar el nuevo REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) versión 2103. y Norma NTC 4595.
El contratista utilizará materiales totalmente nuevos, de la mejor marca obtenible para el uso especificado y que cumplan con los requisitos detallados de estas especificaciones.
El contratista presentará, con la debida anticipación, información detallada sobre los materiales y equipos que se propone utilizar, incluyendo su marca, tipo, modelo y número de catálogo, para que la interventoría imparta su aprobación y corrobore que los materiales corresponden a los señalados en la oferta.
Punto eléctrico toma corriente doble, incluido ductería, cableado, p. tierra, tomacorriente doble y accesorios
Corresponde al suministro e instalación de puntos de tomacorrientes dobles, incluido la ducteria pvc, cableado, puesta a tierra, toma y demás accesorios para su correcto funcionamiento.
Punto eléctrico Iluminación, incluido ductería, cableado, polo a tierra, plafón y accesorios.
Corresponde al suministro e instalación de puntos de iluminación, incluido la ductería pvc, cableado, puesta a tierra, interruptor y demás accesorios para su correcto funcionamiento.
Suministro e instalación de luminarias.
Corresponde al suministro e instalación de luminarias conforme al cumplimiento de las normas NTC 4595, RETIE, RETILAP y demás que se requieran, las luminarias serán las recomendadas por el contratista según estudios y diseños, y aprobadas previamente por la supervisión.
Adecuaciones y conexión eléctrica general
Corresponde a las actividades y validación de las conexiones actuales con el fin de garantizar la conexión y correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas conforme al alcance del proyecto, dado cumplimiento de las normas NTC 4595, RETILAP y demás que se requieran.
Estructura metálica muros, fachadas y cielo raso
• Estructura metálica en perfil C metálico 100x50 1.5mm, para soporte principal muros drywall. Acabado con anticorrosivo. Corresponde a la estructura principal de apoyo del framing de soporte del cielo raso, a fin de garantizar su correcta estabilidad.
• Cercha metálica para soporte cielo raso, acabado con anticorrosivo. Corresponde a la estructura principal de apoyo del framing de los muros drywall, a fin de garantizar su correcta estabilidad.
• Estructura metálica principal en tubo 100x50 cal 14. Corresponde a la estructura principal de apoyo a la estructura de fijación de los paneles de fachada.
• Teja Metálica trapezoidal galvanizada y pre pintada cal. 0.45mm, corresponde a elementos tipo corta sol para protección de la fachada ante efectos del sol y la lluvia.
• Fachada en panel en lámina galvanizada cal 16, punzonadas; incluye instalación, estructura, lamina punzonadas CNC pintadas con pintura electrostática poliéster para exteriores. Corresponde
• Las características (diámetros, espesores, fijaciones, acabados, etc) de la estructura metálica deberán corresponder a los estudios y diseños técnicos, y en cumplimiento a la NSR 10.
Carpintería Metálica
Xxxxxx y puertas en lámina galvanizada cold rolled cal. 18., incluye accesorios y cerradura de manija anti vandálica; acabado en pintura electrostática
Corresponde al transporte, suministro e instalación de puerta entamborada en lámina galvanizada cold rolled calibre 18, pintura anticorrosiva, acabado en pintura electrostática; incluye cerradura de manija anti vandálica, tope de resorte y demás accesorios para su funcionamiento; las puertas se instalarán a los xxxxxx con 4 bisagras. La puerta deberá contar con mirilla en vidrio crudo incoloro de 4mm. Incluye transporte, suministro e instalación de marco metálico fabricado en lámina galvanizada cold rolled calibre 18, pintura anticorrosiva, acabado en pintura electrostática.
La fijación de las puertas a los xxxxxx se hará de tal manera que garantice la adecuada resistencia y con el suficiente cuidado para que queden plomadas. Incluye el suministro, instalación de la cerradura y tope de resorte, la cerradura tendrá xxxx o perilla en aluminio satinado.
Ventanas en lámina galvanizada cold rolled cal. 18; incluye vidrio de 4mm, película de seguridad y accesorios; acabado de estructura en pintura electrostática
Corresponde al transporte, suministro e instalación Ventanas en lámina galvanizada cold rolled cal. 18; incluye vidrio de 4mm, película de seguridad y accesorios; acabado de estructura en pintura electrostática.
La ventaneria se construirá de acuerdo a los planos de detalles previa rectificación de los vanos de obra. Esta ventanearía incluirá los paneles fijos, vidrio incoloro de 4mm con película de seguridad (4 micras), accesorios y demás según lo muestren los planos arquitectónicos. Cada cuerpo que conforma la ventana tendrá la distribución en las secciones xx xxxxxxx y aluminio de forma tal que permita la seguridad de los niños.
Pintura
Pintura sobre pañete (para interiores)
Aplicación de pintura en esmalte, vinilo (Tipo 1) lavable para interiores de color blanco o el especificado en los planos, sobre las superficies pañetadas. Se aplicarán, con brocha o rodillo, tres manos (mínimo) de pintura. La pintura de acabado se aplicará directamente después de resanar y limpiar la superficie de contacto. El contratista debe utilizar pintores calificados, respetando siempre las instrucciones del fabricante en todo lo relacionado con preparación de superficies, mezcla y aplicación de pinturas. Los muros acabados deben quedar con una apariencia uniforme en el tono, desprovistos de rugosidades, rayas, manchas y goteras, o marcas de brochas. El contratista preparará muestras de pintura para ser revisadas por el supervisor. Nota: Los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en sus envases originales.
Xxxx y limpieza general y retiro de sobrantes
Al terminar la obra y antes de la aceptación final del trabajo, el contratista debe quitar toda obra falsa, materiales excavados o no utilizados, deshechos, basura y construcciones temporales, restaurando en forma aceptable toda la propiedad, tanto pública como privada que pudiera haber sido dañada o alterada durante la ejecución de este trabajo, dejando el área totalmente limpia
Parágrafo: En caso de resultar nuevas actividades como producto de los diseños, el contratista propenderá por que estas se enmarquen dentro del presupuesto de obra establecido previa autorización de PLAN.
5.3. Obligaciones Específicas del Contratista.
A continuación, se describen las obligaciones específicas en cumplimiento del objeto, las siguientes:
1. Entregar la obra contratada en los términos y condiciones establecidos, en los anexos técnicos, términos de referencia y la propuesta presentada por el Contratista.
2. Mantener vinculado a todo el personal necesario para ejecutar el presente contrato.
3. Suministrar por su cuenta y riesgo los equipos, materiales de obra y recursos que el personal a su cargo requiera para ejecutar las actividades asignadas.
4. Elaborar y suscribir junto con PLAN las actas que se deriven de la ejecución del contrato.
5. En un término máximo de cinco (5) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato y previo a la suscripción del acta de inicio, el contratista debe entregar a PLAN el cronograma de trabajo.
6. En un término máximo de cinco (5) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato y previo a la suscripción del acta de inicio, el contratista debe entregar a PLAN las hojas de vida del personal requerido para le ejecución del contrato.
7. Suscribir el acta de inicio del contrato en un término xxxxxx xx xxxx (10) días calendario, contados a partir de la aprobación de las garantías del contrato y una vez se cuente con la aprobación de PLAN a las hojas de vida del personal y del cronograma de trabajo para la ejecución de los estudios y diseños. El contratista será el único responsable de garantizar que en ese término se hayan cumplido los requisitos previos para suscripción del acta de inicio del contrato.
8. Entregar los respectivos manuales de uso y mantenimiento de los elementos y equipos que en tal caso sean requeridos, y otorgar una garantía mínima de un (1) año para los equipos.
9. Mantener el cerramiento perimetral del sitio a intervenir y la respectiva seguridad interna y externa. Los costos de estas actividades deben incluirse dentro de la administración de obra, y en ningún caso se pagará como actividad adicional o no prevista dentro del contrato.
10. Tener un campamento adecuado para su personal y además con un espacio para la supervisión técnica de las actividades.
11. Suministrar de los materiales, accesorios, mano de obra, equipos, herramientas, transporte y demás elementos requeridos para el cumplimiento oportuno del objeto del contrato. En todos los casos se debe contemplar el retiro de sobrantes, limpieza de los sitios intervenidos, la dedicación del personal técnico o profesional requerido.
12. Señalar oportunidades de mejora que contribuyan a la correcta ejecución del objeto del servicio y el cumplimiento oportuno de las actividades encargadas.
13. Apoyar la solución de dificultades que se presenten, así como presentar las alternativas de solución para la mejor toma de decisiones por parte de la Supervisión.
14. Asegurar resultados de calidad en el desarrollo de las especificaciones técnicas solicitadas.
15. Asistir a las reuniones y espacios a los cuales se le invite y se haya acordado para realizar los respectivos seguimientos y avances del proyecto bajo el cronograma establecido.
16. Cumplir el Código de Conducta, la Política de Protección a la Niñez, Política Antifraude y Anticorrupción y Política de Protección de Datos de la Fundación PLAN.
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
El proponente deberá aportar copia física o magnética del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Compañía.
Los proponentes deben considerar que, una vez iniciadas las obras, se debe implementar una estrategia de seguridad industrial y salud ocupacional basada en los siguientes principios:
• Cero accidentes e incidentes
• Evitar los riesgos
• Evaluar los riesgos que no se pueden evitar
• Mitigar los riesgos desde su origen
• Adaptar el trabajo a la persona
• Tener en cuenta los desarrollos tecnológicos que reducen los riesgos
• Sustituir acciones o elementos que generen riesgos
• Planificar la seguridad industrial y la salud ocupacional
• Adaptar medidas que antepongan la protección colectiva a individual.
• Cumplir con lo señalado en la resolución 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo en personal que vaya a trabajar en alturas deberá contar con certificación del curso de trabajo en alturas de conformidad a la l resolución 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo.
A partir de estos principios el proponente seleccionado deberá hacer un ejercicio de identificación de los posibles factores de riesgo, sus efectos, el nivel de riesgo, las medidas de control propuestas (preventivas, de protección colectiva, de protección individual, normas y métodos de trabajo y señalizaciones) y los responsables de su implantación.
Todo personal dentro de la obra (contratista, subcontratistas autorizados, supervisor, visitantes, transportadores) deberá cumplir estrictamente la reglamentación de seguridad industrial. De no ser así, interventoría previa registró en bitácora, podrá suspender frentes de trabajo, u ordenar la suspensión de la obra hasta que el contratista realice los correctivos necesarios.
6. TIEMPO DE EJECUCIÓN Y COBERTURA
Cobertura: El objeto del contrato se desarrollará en la vereda Inguapí La Ceiba, Km 24 de la vía que de Tumaco conduce a Pasto, margen derecho. Municipio de Tumaco, departamento xx Xxxxxx
Duración: El plazo de ejecución del contrato será por cuarenta y cinco (45) días.
7. PRESUPUESTO DISPONIBLE
El presupuesto total disponibles para desarrollar las obras civiles correspondientes a la construcción de la planta de tratamiento del sistema de agua de la vereda de Inguapí La Ceiba Tratamiento en el Municipio de Tumaco departamento xx Xxxxxx asciende a la suma de SETENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($ 70.605.316,00) incluido IVA, el cual contiene todos los gastos directos e indirectos para desarrollar el objeto del contrato. El AIU máximo que se reconocerá será del veinticinco por ciento (25%).
8. ANÁLISIS DE RIESGOS
De acuerdo con el servicio a desarrollar, la duración y cobertura, se informan los riesgos previsibles y su asignación con el propósito de que el Profesional administre, mitigue o controle los riesgos analizados.
Análisis de riesgos y medidas de mitigación | |||||||
Riesgo | Medida de mitigación | Fecha realización | de | Responsable | |||
Cumplimiento | Talento humano del Contratista, Residente de Obra para el seguimiento técnico de las actividades. Póliza de seguro amparo de cumplimiento | Todo el plazo de ejecución | Supervisión PLAN | ||||
Disponibilidad Talento Humano Contratista | de del | Plan de trabajo y copia de contratos de vinculación | los | Al inicio ejecución | de | la | Contratista |
Calidad de los materiales Estabilidad de obra Especificaciones técnicas de los materiales Fichas técnicas Póliza con cobertura calidad y estabilidad de obra | Especificaciones técnicas de materiales. Fichas técnicas Póliza con cobertura calidad estabilidad de obra | los y | Al inicio de ejecución | la | Contratista | ||
Daños a terceros | Señalización del lugar de ejecución labores Póliza de RCE | Desde el inicio de la ejecución de las obras hasta su terminación y entrega. | Contratista |
9. COORDINACIÓN CON EL EQUIPO INTERNO DE PLAN
La coordinación y supervisión del contrato y el proyecto se llevará a cabo con la Gerencia de Área/Proyecto y se coordinará con la Gerencia de Área/Proyecto
10. REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Podrán participar en el presente proceso de selección, las personas naturales o jurídicas en forma individual o conjunta (constituyendo Consorcio o Unión Temporal), nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia, consideradas legalmente capaces para participar en licitaciones, procesos contractuales y para celebrar contratos, que cumplan con los siguientes requisitos:
1. Que su actividad sea o esté directamente relacionada con el objeto de esta contratación, y que estén legalmente establecidas en el país.
2. Las personas jurídicas deberán haberse constituido legalmente por lo menos tres (e) años antes de la fecha de presentación de la oferta y acreditar que la duración de la sociedad no sea inferior a cinco (5) años.
3. Que demuestre contar con la capacidad administrativa, financiera, logística y técnica indispensable para la efectiva prestación de los servicios que se pretenden contratar, cumpliendo con los requisitos y condiciones exigidas en los presentes Términos de Referencia, la cual acreditará mediante los documentos y requisitos que se señalen en el presente documento, conforme con la Ley colombiana vigente.
11. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA
La propuesta está integrada por los siguientes documentos:
x. Xxxxx de presentación de la propuesta, firmada por el Proponente. En dicha carta, el proponente deberá manifestar expresamente que autoriza a FUNDACIÓN PLAN a verificar toda la información incluida en su propuesta. (ver Anexo No. 1)
b. Declaración que no se encuentra incurso en inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal o conflicto de interés real o potencial para contratar con FUNDACIÓN PLAN (Anexo No. 2)
c. Información de Contratos (Anexo No. 3)
d. Documentos Jurídicos
e. Documentos Técnicos
f. Documentos Financieros
g. Propuesta Económica (Anexo No. 4)
EL CONTRATISTA explicará según su criterio y experiencia las actividades a desarrollar de acuerdo con los Términos de Referencia, así como la metodología propuesta, indicando numeral respectivo a los Términos de Referencia.
11.1. Documentos Jurídicos
A la propuesta se deberá acompañar los siguientes documentos:
A. PERSONA JURÍDICA
Cuando el proponente, o uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, sea una persona jurídica, se deberá comprobar su existencia y representación legal mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio. En el certificado se verificará la siguiente información:
• Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.
• El objeto de la empresa debe estar directamente relacionado con el objeto del presente proceso de selección.
• La duración de la sociedad no será inferior a cinco (5) años.
• Documento de identificación del Representante Legal de la persona jurídica.
1. Autorización de la Junta Directiva de Socios o Asamblea General o Xxxxxx Xxxxxx Social
Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el convenio hasta por el valor del presupuesto estimado. En el caso de los consorcios y uniones temporales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren deberá contar con dicha autorización, hasta el valor del presupuesto estimado, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria. Si en la fecha y hora de cierre, el representante legal tiene restricciones, y no hace entrega del documento que lo autorice, no será subsanable y causará el rechazo de la propuesta.
2. Identificación Tributaria: El proponente deberá anexar fotocopia del Registro Único Tributario – RUT, actualizado con la actividad CIIU correspondiente, de acuerdo con la normatividad vigente.
En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal deberá cumplir con este requisito.
3. Certificación xx xxx y salvo de aportes parafiscales y de seguridad social: El proponente deberá anexar la respectiva certificación en la cual se indique que se encuentra cumpliendo y/o a paz y salvo en el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensiones y ARL-, así como de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar-, y Subsidio Familiar a que haya lugar, de todos los empleados a su cargo.
La certificación deberá ser suscrita por el revisor fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos xx xxx o por el representante legal, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta.
Este documento deberá ser expedido con fecha no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.
Cada una de las personas jurídicas, miembros de un Consorcio o Unión Temporal en forma independiente, deberán anexar esta certificación.
4. Certificación bancaria: El proponente deberá aportar certificación bancaria no mayor a treinta (30) días contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección, a través del cual se acredite que el proponente es el titular de la cuenta en la cual se abonará el valor del contrato.
5. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Persona Jurídica y Representante Legal expedido por la Procuraduría General de la Nación no mayor a noventa (90) días contados a partir de la fecha de selección. Cada una de las personas jurídicas, miembros de un Consorcio o Unión Temporal en forma independiente, deberán anexar esta certificación.
6. Certificado de antecedentes fiscales de la Persona Jurídica y Representante Legal expedido por la Contraloría General de la República no mayor a noventa (90) días contados a partir de la fecha de selección.
Cada una de las personas jurídicas, miembros de un Consorcio o Unión Temporal en forma independiente, deberán anexar esta certificación.
7. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal no mayor a treinta (30) días contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección.
Cada una de las personas jurídicas, miembros de un Consorcio o Unión Temporal en forma independiente, deberán anexar esta certificación.
B. CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
Si el proponente presenta su propuesta a título de consorcio o unión temporal, deberá presentar el respectivo documento de conformación, para lo cual se deberá cumplir con lo siguiente:
a) Expresar si la participación es a título de consorcio o de unión temporal. Si se trata de unión temporal, sus miembros deberán señalar los términos y extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin previa autorización la Fundación PLAN.
b) Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del consorcio o de la unión temporal. El representante deberá contar con facultades amplias y suficientes para formular la propuesta y obligar a todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal al momento de suscribir el convenio resultante. Si en el documento de conformación del Consorcio o Unión se le imponen limitaciones al representante para formular la propuesta y éste las excede, la propuesta será rechazada.
c) Señalar la duración del consorcio o unión temporal la cual no será inferior a la del plazo de ejecución y liquidación del convenio y cinco (5) años más.
d) En el evento en que existan limitaciones estatutarias a la capacidad del representante legal de cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal, deberán aportar autorización del órgano social competente facultándolo a participar bajo alguna de estas dos modalidades de asociación, y a través del representante de la misma para presentar propuesta, suscribir y ejecutar el convenio.
e) Cada uno de los miembros que integran el Consorcio o la Unión Temporal, deberán cumplir en forma independiente con cada uno de los requisitos y condiciones exigidos en los presentes Términos de Referencia, aportando los documentos que acrediten tales circunstancias.
f) Igualmente, deberán describir la estructura, organización y el aporte de cada una de las empresas que conforman el consorcio o la unión temporal, que destinarán para la ejecución del convenio derivado del presente proceso.
g) Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como Consorcio o Unión Temporal, deberá presentar solamente una oferta.
Una vez constituido el Consorcio o Unión Temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél, salvo en el evento en que FUNDACIÓN PLAN lo autorice previamente y por escrito.
En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución, para efectos del pago y en relación con la facturación deben manifestar:
1. Si la va a efectuar en representación del Consorcio o la Unión Temporal uno de sus integrantes, caso en el cual debe informar el número del NIT de quien factura.
2. Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del Consorcio o la Unión Temporal, caso en el cual deben informar el número de NIT de cada uno de ellos y la participación de cada uno en el valor del convenio.
3. Si la va realizar el Consorcio o Unión Temporal con su propio NIT, caso en el cual se compromete a indicar el número al momento de la suscripción del convenio. Además, se debe señalar el porcentaje o valor del convenio que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos.
El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el Consorcio o Unión Temporal a la Fundación Plan, deberá ser distribuido a cada uno de sus miembros de acuerdo con la participación en las actividades gravadas que dieron lugar al impuesto, para efectos de ser declarado.
C. PERSONA NATURAL
1. Documento de identificación: El proponente deberá presentar fotocopia del documento de identificación, esto es, fotocopia de la cédula de ciudadanía.
2. Identificación Tributaria: El proponente deberá anexar fotocopia del Registro Único Tributario – RUT, actualizado con la actividad CIIU correspondiente, de acuerdo con la normatividad vigente.
3. Certificación xx Xxx y salvo de aportes parafiscales y de seguridad social integral: Las personas naturales deberán presentar los Certificados afiliación al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y ARL, con sus respectivas copias de los aportes (planillas) a seguridad social integral de acuerdo con los requisitos xx Xxx.
4. Certificación bancaria: El Proponente deberá aportar certificación bancaria no mayor a treinta (30) días contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección, a través del cual se acredite que el Proponente es el titular de la cuenta en la cual se abonará el valor del contrato.
5. Certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la Nación no mayor a noventa (90) días contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección.
6. Certificados de antecedentes fiscales emitido por la Contraloría General de la República no mayor a noventa (90) días contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección.
7. Certificado de antecedentes judiciales no mayor a treinta (30) días contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección.
11.2. Propuesta Técnica Experiencia técnica del proponente
Se debe diligenciar el Anexo No. 3 con la información sobre la experiencia del proponente en contratos de construcción de obras similares terminados a la fecha de cierre de la presente convocatoria, de acuerdo a los requisitos aquí establecidos y a elección del proponente. Se debe suministrar toda la información solicitada en el formulario, debidamente soportada mediante certificaciones o documentos contractuales que la acrediten, los cuales deben anexarse al formulario como parte de la propuesta.
En el caso de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá llenar un formulario por separado y suministrar toda la información solicitada debidamente soportada mediante certificaciones o documentos contractuales que la acrediten, los cuales deben anexarse al formulario como parte de la propuesta.
El Proponente, ya sea persona natural o persona jurídica, debe acreditar experiencia profesional mediante la acreditación de máximo dos (2) contratos de obra cuyo objeto contemple la ejecución de obras similares o con características asociadas al objeto de la presente convocatoria terminados durante los últimos diez (10) años. Son considerados obras similares o con características asociadas los contratos cuyos objetos sean de construcción de redes de acueductos, sistemas de captación, plantas de tratamiento de agua y cuya sumatoria de valores sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial.
En conjunto los contratos deben incluir mínimo las siguientes actividades:
• Plantas de tratamiento de Agua
• Suministro e instalación de tubería para redes de acueducto
• Suministro e instalaciones eléctrica
• Estructuras en concreto
• Pintura
• Estructuras metálicas
En caso de Consorcio o Uniones Temporales, en conjunto deberán acreditar la experiencia. El miembro con el mayor porcentaje de participación es quien debe aportar la experiencia.
Los proponentes deberán relacionar en la tabla del Anexo 3, un máximo de tres (3) contratos de obra para soportar la experiencia, indicando: objeto, contratante, lugar, fecha y valor del contrato, de igual forma esta información la debe reflejar la certificación.
Solamente se tendrán en cuenta Contratos Terminados a nombre del proponente, ya sea persona natural o jurídica, de acuerdo con lo establecido en el numeral 9.
Si el proponente no presenta la información con los soportes solicitados (copia del contrato, actas de recibo final de obra, acta de liquidación) o las aclaraciones solicitadas, la propuesta serán evaluadas como NO ADMISIBLE y se descalificará automáticamente.
NOTAS:
• Los contratos suscritos con entidades públicas pueden acreditarse mediante certificaciones que contengan la información reportada; si PLAN llegare a determinar que la certificación contiene datos inconsistentes o que no se ajustan a la realidad y/o que no fue suscrita por el funcionario autorizado, se entenderá que no existe cumplimiento del requisito.
• Los certificados en ningún caso podrán ser expedidos por el propio proponente, el consorcio, o la unión temporal de la cual el proponente hizo parte para la ejecución del contrato.
• PLAN, podrá solicitar a los proponentes dentro del periodo de evaluación de las propuestas, complementar o aclarar la información presentada en las certificaciones, a lo cual los proponentes deberán responder máximo dentro de los siguientes 2 días hábiles contados a partir de la fecha en que PLAN haga la solicitud por escrito o mediante la página electrónica de la convocatoria aportando la documentación que sea del caso
• Conocimiento y Experiencia Personal Profesional Mínimo Para la ejecución del contrato y como parte de la propuesta, el contratista seleccionado deberá proponer y vincular a la obra como mínimo el siguiente personal profesional para desempeñar los siguientes cargos; no obstante, será responsabilidad del contratista vincular el personal necesario para garantizar la ejecución y el cumplimiento del contrato.
CARGO A DESEMPEÑAR | FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA ESPECIFICA | % DE DEDICACION AL PROYECTO |
Director de Obra* | Ingeniería Civil o Ingeniería sanitaria o ambiental | 5 años | 2 proyectos | Como director de obra en proyectos de construcción de acueductos rurales | 50% |
Residente de obra | Ingeniero civil | 3 años | 2 proyectos | Como residente de obra proyectos de construcción de acueductos rurales | 100% |
Maestro de Obra** | Técnico o Tecnólogo en | 5 años | 5 años | Como maestro de obra en proyectos de construcción de acueductos rurales | 100% |
Para la acreditación de la experiencia de cada uno de los profesionales, se deberá presentar copia de la matrícula profesional y el certificado de vigencia no superior a 30 días, las respectivas hojas de vida, las certificaciones laborales o de contratos ejecutados o cualquier otro documento debidamente firmado por el contratante que contenga la información arriba solicitada
11.3. Documentos Financieros
Estos deben estar incluidos en formato PDF los documentos financieros en el siguiente orden:
1. Estados Financieros: El proponente deberá presentar los estados financieros del año gravable 2018, dictaminados y certificados por revisor fiscal. La información deberá estar firmada por el Representante Legal y el Contador o el Revisor Fiscal si lo requiere, de acuerdo con lo establecido en el segundo inciso del artículo 13 de la Ley 43 de 1990. En el caso de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá allegar la información de manera individual.
La información que debe ser presentada es:
a. El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral a diciembre 31 de 2018 donde figure: Activo Corriente, Activo Fijo, Otros Activos, Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total, Total Patrimonio, Utilidad Antes de Impuestos y Utilidad Neta.
b. Fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador que firma los estados financieros acompañada del Certificado de Vigencia de la inscripción expedido por la Junta Central de Contadores.
c. Fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal, si es el caso, que firma los estados financieros acompañada del Certificado de Vigencia de la inscripción expedido por la Junta Central de Contadores.
d. Fotocopia legible de la Declaración xx Xxxxx ultima presentada, con sus respectivas conciliaciones Fiscales xx Xxxxx y Patrimonio en caso de ser necesaria.
Los estados financieros como sus notas deben ser elaborados y presentados conforme al Decreto 2649 de 1993. Los estados financieros y las notas deben ser firmados por el representante Legal, el Contador Público y el
Revisor Fiscal en los casos en los cuales este sea necesario de acuerdo con el artículo 13, parágrafo segundo de la Ley 43 de 1990.
En cualquiera de las condiciones descritas y contenidas en el artículo 499 del Estatuto Tributario; deberá inscribirse como declarante del régimen común y presentar el RUT; cumpliendo con las obligaciones fiscales inherentes a esta nueva condición tributaria y presentar facturas.
El capital de trabajo del proponente, deberá ser mayor o igual a 20% del valor
0.Xxxxxxx de Trabajo: El capital de trabajo del proponente, deberá ser mayor o igual a 20% del valor de la propuesta, expresado en SMMLV. Se entiende que este capital acredita la capacidad financiera del oferente, por lo tanto, en ningún momento el Proponente seleccionado podrá dejar de prestar el servicio justificando iliquidez transitoria ni permanente.
CT = AC – PC (el resultado debe ser igual o mayor a los SMMLV determinados) Dónde:
CT: Capital de trabajo AC: Activo Corriente PC: Xxxxxx Xxxxxxxxx
En caso de que la propuesta no cumpla con el indicador anterior, será calificada como NO ADMISIBLE.
3. Nivel de Endeudamiento: El nivel de endeudamiento del proponente individual y de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal deberá ser menor o igual al setenta por ciento (70%)
E = PT/ AT (el resultado debe ser menor o igual a 0.70) Dónde:
E: Nivel de endeudamiento PT: Pasivo total
AT: Activo total
En caso de que la propuesta no cumpla con el indicador anterior, será calificada como NO ADMISIBLE
Propuesta Económica
PLAN contratará los trabajos mediante la suscripción de un contrato civil de obra bajo la modalidad llave en mano. Por tanto, el proponente debe tener en cuenta para determinar su presupuesto, la ubicación y accesibilidad, aspecto ambiental, programa de salud ocupacional, materiales, suministro de estos y transporte, equipos, maquinaria, autocontrol de calidad, vigilancia, cerramiento al sitio de ejecución de obra y la señalización en la zona de las obras, personal para la obra y su afiliación a seguridad social integral y parafiscales, impuestos, tasas y contribuciones y garantías y seguros. Así mismo, deberá tener en cuenta los costos indirectos asociados a los costos de administración en los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y el beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo.
Serán rechazadas las propuestas que una vez se ajusten, superen el presupuesto máximo disponible.
Los proponentes se obligan a mantener los precios unitarios de los ítems de obra ofertados hasta la terminación de las obras.
NOTA: Se deberán elaborar los respectivos análisis de precios (APU), para cada ítem de todos los capítulos propuestos dentro del formulario, de igual modo se debe de precios unitarios que se encuentra en el anexo 5.
En el evento que el proponente no consigne el valor del precio de un ítem, se considerará como no ofrecido el ítem, por lo tanto, la propuesta será rechazada.
Análisis detallado de precios unitarios directos, y análisis básicos
Se deberá presentar el análisis detallado de precios unitarios directos de todos y cada uno de los ítems incluidos en el cuadro de la propuesta, siguiendo el mismo orden allí establecido, discriminando detalladamente: materiales, equipos y herramientas, mano de obra, y transporte de materiales. El valor del análisis unitario directo de cada ítem deberá ajustarse al peso.
Ninguna actividad en el análisis de precios unitarios se podrá mencionar con unidad subcontrato de obra. Por ser relevantes, a continuación, se relacionan los aspectos mínimos que el proponente debe tener en cuenta para determinar el precio de los ítems de la propuesta: ubicación y accesibilidad, aspecto ambiental, programa de salud ocupacional, materiales, suministro de estos y transporte, equipo, autocontrol de calidad, vigilancia, cerramiento al sitio de ejecución de obra y la señalización en la zona de las obras, personal para la obra y su afiliación a seguridad social integral y parafiscales, impuestos, tasas y contribuciones y garantías y seguros. Así mismo, deberá tener en cuenta los costos indirectos asociados a los costos de administración en los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y el beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo.
12. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
En el marco del proceso, se realizará la selección de un proponente que cumpla con los requisitos establecidos en los Términos de Referencia y obtenga el mayor puntaje dentro del proceso de selección conforme a los criterios de evaluación, lo cual constará en la respectiva Acta de Selección de Proveedores.
12.1. Criterios de evaluación y selección
La verificación de los requisitos jurídicos estará a cargo de la Dirección Jurídica de la Fundación PLAN, la verificación de requisitos financieros estará a cargo de la Dirección de Área Financiera de la Fundación PLAN y la verificación de requisitos técnicos estará a cargo de la Gerencia de Área/Proyecto. La evaluación de los criterios de selección estará a cargo de la Gerencia de Área/Proyecto.
La verificación de los documentos jurídicos y financieros no tendrá puntaje en la calificación, pero la no presentación de alguno de los documentos ocasionará que la propuesta sea evaluada como NO ADMISIBLE.
El proponente será evaluado conforme a los siguientes criterios:
ASPECTO A EVALUAR | FACTOR A EVALUAR | PUNTALE MAXIMO |
Técnico | Conocimiento y experiencia del proponente | 30 |
Conocimiento y experiencia del equipo de trabajo | 20 |
Económico | Valor total de la propuesta | 30 |
Tiempo | De acuerdo con el plan de trabajo y esquema que presente el Proponente. Se dará un punto adicional, sin que llegue a 10, por eficiencia en los tiempos de ejecución. | 10 |
Calidad de la propuesta técnica | Entrega de las fichas técnicas de los materiales a suministrar relacionándolos con los ítems constructivos descritos en la presente convocatoria | 10 |
TOTAL | 100 |
Factores a Calificar Conocimiento y experiencia del proponente
El puntaje máximo se otorgará al proponente que de acuerdo con su experiencia técnica
certifique mediante mínimo 2 contratos la ejecución de estructura metálica, las demás propuestas se calificarán inversamente proporcionales.
Conocimiento y experiencia del equipo de trabajo
Se otorgará el puntaje máximo al proponente que acredite la experiencia del residente de obra con el mayor número de contratos en los que dentro del objeto se refiera a la construcción de acueductos.
Calidad de la propuesta técnica
Se otorgar el mayor puntaje al proponente que presente el total de las fichas técnicas de los materiales requeridos en cada uno de los relacionados en el formato de la propuesta económica.
– Anexo 4, y el plan de trabajo.
11.3. Propuesta económica
Para la asignación del puntaje de la propuesta económica se aplicará la siguiente formula:
PCD = 10 (VM / VP.)
Donde:
PCD = Puntaje obtenido por el valor de la propuesta VM = Valor total de la propuesta más económica
VP = Valor total ofrecido en la propuesta evaluada
12.2. Selección
En el marco del proceso, se elaborará una base de datos en orden de elegibilidad, seleccionando a quien haya obtenido el mayor puntaje, lo cual constará en la respectiva Acta de Selección.
13. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION
12.1. Modalidad de Contratación: La Fundación PLAN contratará los trabajos mediante la suscripción de un contrato de obra civil por el sistema Contrato de obra civil bajo la modalidad llave en mano.
El régimen jurídico aplicable serán las disposiciones establecidas en el derecho privado, así como las disposiciones civiles y comerciales pertinentes y las particularidades contenidas en los términos de referencia. Los proponentes deberán conocer las leyes vigentes sobre construcción, legislación laboral, prestaciones sociales, etc. Estas serán por cuenta y riesgo del proponente y su mención no implica dependencia alguna entre el personal del Proponente seleccionado y la Fundación PLAN. Al presentar su oferta, los proponentes deberán entregar todos los documentos de sus propuestas, debidamente firmados.
13.2. Valor del contrato: El valor del presente contrato será el resultado de la propuesta económica el Proponente seleccionado.
13.3. Forma de Pago: PLAN pagará al Contratista de la siguiente forma:
1. Anticipo: Una vez se haya firmado, perfeccionado y legalizado el contrato y constituidas las pólizas de garantia, se entregará a título de anticipo al CONTRATISTA el valor correspondiente al 30% del valor del contrato, que deberá ser amortizado de manera proporcional en cada pago efectuado, hasta acumular el 100% del anticipo entregado en el acta final y de liquidación.
2. Pagos parciales: EL CONTRATISTA someterá al Supervisor las Actas de avance de obra parciales según el valor de los capítulos de obra que estén terminados en el mes respectivo, y en cada pago se amortizará proporcionalmente el valor entregado como anticipo. Una vez aprobada el acta por el Supervisor y hechas las deducciones a que haya lugar por concepto de amortización del anticipo, PLAN pagará al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación con las correspondientes deducciones xx xxx. Con cada Acta deberá presentar fotocopia de los recibos de pagos correspondientes a los aportes de seguridad social.
3. Pago final: La última Acta de obra sólo se cancelará cuando el Supervisor recibido la totalidad de la obra a entera satisfacción, se haya firmado el Acta de entrega final de las obras y se constituya la póliza de estabilidad de obra que trata la cláusula vigésima primera. En caso de existir un saldo pendiente del Anticipo por amortizar, esta se realizará en el Acta de Liquidación.
Requisitos comunes para todos los pagos: Se realizarán los descuentos de retenciones en la fuente e ICA de acuerdo con la condición tributaria del Contratista; para esto el Contratista debe diligenciar el formato de condición tributaria y anexar soportes de acuerdo a su caso, adjuntando estos a cada factura o cuenta de cobro radicada en la Fundación PLAN. (Formato de condición tributaria). Fundación PLAN pagará dentro de los quince
(15) días calendario posteriores a la presentación de la factura y/o cuenta de cobro. Sobre este valor la Fundación PLAN aplicará los descuentos y retenciones xx xxx aplicables según el régimen y la clasificación en el registro único tributario. El Contratista deberá presentar lo siguiente: a) Presentación de la respectiva cuenta de cobro y/o factura debidamente diligenciada, indicando la identificación del contrato en mención, el pago correspondiente y el término de ejecución del contrato, además de los requisitos legales y técnicos identificados para cada pago. Para el último pago, la factura o cuenta de cobro podrá presentarse dentro de los quince (15) días siguientes calendario a la terminación del contrato. b) Visto bueno del supervisor del contrato, en la que se señale que el Contratista está cumpliendo a satisfacción de la Fundación PLAN con las obligaciones pactadas en
cada nivel; y c) Copia de los comprobantes de pago que se encuentra cumpliendo y/o está x xxx y salvo con las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensiones y ARL–, y de los Aportes Parafiscales – SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar–, a que hubiere lugar, según el porcentaje establecido en la Ley.
d) Copia de la(s) póliza(s) debidamente aprobada(s) para el primer pago o en el evento de adiciones o ampliación de la duración. Si la factura y/o cuenta de cobro no ha sido correctamente elaborada, o no se anexan los documentos solicitados en esta cláusula, el término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.
12.4 GARANTÍAS: LA CONTRATISTA acepta incorporarse al Programa de Mitigación de Xxxxxxx en la contratación adoptado por LA CONTRATANTE, en virtud del cual LA CONTRATANTE se constituirá como tomador, asegurado y beneficiario, de las pólizas descritas a continuación, a través de una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, a efectos de constituir a LA CONTRATISTA como afianzado:
a) De Cumplimiento. Con el propósito de amparar los riesgos derivados del incumplimiento de las actividades derivadas del objeto y las obligaciones imputables a EL CONTRATISTA o el cumplimiento defectuoso o tardío de EL CONTRATISTA, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por un tiempo igual a la vigencia del mismo y seis (06) meses adicionales.
b) Buen manejo e inversión del anticipo. cuya cuantía será del 100% del valor dado por este concepto y una vigencia igual al término de ejecución del mismo, y seis (6) meses más.
c) Estabilidad y calidad de la obra: Este amparo deberá estar cubierto en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato por un tiempo igual a la vigencia del contrato y seis (06) meses adicionales.
d) Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales. Cubrimiento del quince por ciento (15%) del valor del contrato, por un tiempo igual a la vigencia del mismo y tres (3) años más.
e) Responsabilidad civil extra contractual por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo.
EL CONTRATISTA a través xxx Xxxxxxxx de Seguros del CONTRATANTE, DELIMA XXXXX S.A, hará entrega de los documentos e información requeridos para la expedición de las pólizas, por parte de la Compañía de Seguros dentro de los tres (3) días calendario siguientes contados a partir de la suscripción del contrato. Dentro de los documentos se encuentran SARLAFT y sus anexos, presentación y experiencia de la compañía, la suscripción de la(s) contragarantía(s) necesarias, entre otros.
Las solicitudes, requerimientos y consultas podrán realizarse al correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx con copia Xxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xxx o a través del teléfono de contacto 0000000 en Bogotá D.C.
PARÁGRAFO PRIMERO. En atención a la obligación de EL CONTRATISTA a presentar los documentos que sean requeridos para la constitución de la póliza, éste se hará responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligará a indemnizar a LA CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentación de los mismos, en especial por el incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las objeciones que la Compañía de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaración del estado real del riesgo, así como cualquier otra que le corresponda.
PARÁGRAFO SEGUNDO. La contratación de las pólizas a la que se refiere el presente numeral por parte de la CONTRATANTE no exonera al CONTRATISTA de su obligación de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato que no fuesen cubiertos por la póliza mencionada o en exceso de esta.
PARÁGRAFO TERCERO. EL CONTRATISTA se compromete a pagar por su propia cuenta, el monto total de las primas que se cause con ocasión de la expedición de las pólizas, así como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prórrogas o cualquier otro anexo que se expida con fundamento en las pólizas. Dicho pago deberá hacerse por parte de EL CONTRATISTA a favor de la compañía de seguros en un solo contado, lo anterior en consideración a que la xxxx en el pago de la prima, genera la terminación automática del contrato de seguro. EL CONTRATISTA deberá aportar el recibo de caja o comprobante de pago emitido por la compañía de seguros.
PARÁGRAFO CUARTO. En el evento que por capacidad financiera, listas de riesgos y/o siniestralidad con las Compañías de Seguros del Programa EL CONTRATISTA no pueda incorporarse a las pólizas tomadas por LA CONTRATANTE, EL CONTRATISTA se obliga y se compromete a tomar y constituir a favor de LA CONTRATANTE, por conducto de una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia y aceptable para LA CONTRATANTE, unas pólizas con los mismos amparos, vigencias, condiciones generales y valores asegurados aludidos en la presente cláusula, en la que figure como beneficiario LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA deberá junto con las pólizas presentar el recibo oficial del pago de la prima.
Las pólizas mencionadas en el parágrafo anterior, deberán ser constituidas de la siguiente manera:
Como condiciones particulares y/o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la póliza de Cumplimiento, se deberán incluir los siguientes:
• Inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad.
• Irrevocabilidad del seguro y no modificación de los términos del seguro sin consentimiento de LA CONTRATANTE.
• No terminación automática del seguro.
• Amparo automático hasta de 30 días para prorrogas.
• Renuncia expresa al derecho de subrogación de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y filiales.
• Inoponibilidad de excepciones de la compañía de seguros al asegurado.
• Improcedencia de la figura de la agravación del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte de LA CONTRATANTE.
No se requerirá declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.
En caso de existir modificaciones, se deberá realizar la respectiva actualización o adición de cobertura.
En ningún caso los seguros anteriormente solicitados en su condicionado puedan tener como objeto el siguiente texto o un texto que exprese algo similar como se muestra a continuación:
“Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente, mediante sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestación de servicios”.
En las pólizas deberá contar como único Beneficiario LA CONTRATANTE.”
12.5 Seguridad Social: El Contratista se obliga a demostrar su afiliación y estado activo en calidad de cotizante al Sistema de Seguridad Social Integral que comprende SALUD, PENSIÓN, Y RIESGOS LABORALES de acuerdo a la normatividad de seguridad social vigente, lo cual deberá ser certificado por EL CONTRATISTA presentando copias de las afiliaciones y los pagos del mes inmediatamente anterior antes de iniciar las actividades tendientes al cumplimiento del objeto del contrato y de ahí en delante de forma mensual, al momento de presentar la cuenta de cobro. El/La Contratista debe realizar cotización a la ARL. Este aporte se realizará teniendo en cuenta la clase de riesgo de acuerdo con la labor a desarrollar.
12.6. Aportes Parafiscales: El/La Contratista se obliga a cumplir con los aportes parafiscales conforme a lo ordenado por las disposiciones legales vigentes.
12.7. Exclusión de la Relación Laboral: El contrato no genera relación laboral alguna entre PLAN y el Contratista, o sus empleados o subcontratistas. Por tanto, estarán a cargo del CONTRATISTA, el pago de sus propias prestaciones sociales, contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensiones y ARL, y de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar– a que hubiere lugar, y si hay lugar a ello las de todos los empleados a su cargo; pero si no cumpliere satisfactoriamente con tales obligaciones, autoriza a PLAN a retener de los pagos parciales o de la liquidación final, las sumas necesarias para ello, sin que ello implique solidaridad alguna. PARÁGRAFO PRIMERO: El Contratista exhibirá para el cobro de los pagos parciales o finales derivados de éste contrato o en cualquier momento a solicitud de PLAN y sin requerimiento judicial, las planillas de pago de salarios y aportes a pensión, salud y ARL que acrediten el pago y cumplimiento de las obligaciones laborales. PARÁGRAFO SEGUNDO: El Contratista se obliga a cumplir con los aportes parafiscales conforme a lo ordenado por las disposiciones legales vigentes.
12.7.1. Personal de Obra: EL CONTRATISTA se obliga a cumplir la totalidad de las obligaciones contractuales y laborales aplicables a los trabajadores que utilice en desarrollo de la obra y a pagar oportunamente al personal contratado los salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales conforme a las leyes vigentes. Al término de ejecución del contrato y como requisito para la suscripción del Acta de Recibo Final, EL CONTRATISTA deberá presentar copia de las planillas de pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal contratado para la obra.
12.8. Medidas, elementos de seguridad y seguridad industrial. Hasta la entrega total de la obra EL CONTRATISTA será el único responsable de su mantenimiento y protección, así como de las plantas, materiales y equipos empleados para su ejecución. Si ocurriere cualquier daño o pérdida de la obra o de los materiales o equipos, EL CONTRATISTA deberá reponerlos o reparar los que no estén en buenas condiciones. EL CONTRATISTA será responsable de la seguridad del personal asignado al servicio de la obra y contará con los técnicos indispensables para tal efecto. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA será responsable por la conservación y protección de las obras hasta su entrega final y recibo a satisfacción por parte del CONTRATANTE. EL CONTRATISTA será responsable de todos los accidentes, que su personal, el personal del CONTRATANTE y/o Supervisor, visitantes autorizados o terceras personas puedan sufrir como consecuencia de su negligencia o descuido en tomar las medidas y precauciones necesarias. En consecuencia, EL CONTRATISTA deberá emplear todos los medios apropiados en materia de seguridad industrial, de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, a fin de proteger la salud y la integridad física de las persona vinculadas a la ejecución de las obras, tanto por el aspecto preventivo, como por el curativo, y en general preparará y adelantará los trabajos dentro de las condiciones favorables para la salud y la eliminación y disminución de riesgo de accidentes, y tomará las precauciones necesarias para aminorar sus efectos si éstos llegaren a concurrir.
12.9 Cesión del Contrato: Queda terminantemente prohibido que EL CONTRATISTA ceda o traspase a terceros las obligaciones y derechos que el contrato le impone sin el consentimiento previo y escrito de PLAN.
12.10. Declaración de Conocimiento: EL CONTRATISTA declara que tiene pleno conocimiento de la naturaleza de la prestación del servicio y como consecuencia de lo anterior, de los inconvenientes y problemáticas que podrán presentarse durante la ejecución, así mismo los tiempos en que deberá realizarse la entrega del objeto del contrato y las dificultades que podrán presentarse durante el desarrollo del servicio. En consecuencia, no podrá reclamar de PLAN, ninguna contraprestación adicional, diferente a las previstas en el presente documento, por las dificultades derivadas de este entorno, ni podrá alegar esta situación como exoneración de cumplimiento de las obligaciones y objeto del Contrato.
12.11. Responsabilidad: EL CONTRATISTA asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren al CONTRATANTE o terceros y que afecten de cualquier modo personas o propiedades de terceros, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de obras o de los materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las obras, o de la maquinaria y equipo a su servicio. Por consiguiente, teniendo en cuenta que PLAN, recibirá la obra completamente terminada y en perfectas condiciones, son de exclusiva cuenta de EL CONTRATISTA todos los costos provenientes de la debida reparación de los daños que se causen, que resulten de la ejecución del presente contrato o en los equipos a él encomendados y de los perjuicios que se ocasionen, razón por la cual EL CONTRATISTA está obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos de las reparaciones a las que haya lugar.
12.12. Auditoría: EL CONTRATISTA autoriza de forma expresa a PLAN para que en cualquier momento, durante y hasta siete (7) años después de terminado el contrato, a auditar las cuentas y procedimientos del Contratista, correspondientes a este contrato, a través de personal de PLAN o de terceros. El Contratista se compromete a facilitar toda la información, y permitir el acceso a las instalaciones, personal y, en general, atender cualquier otro requerimiento para la realización de las visitas, evaluaciones o auditorias.
12.13. Arbitramento: Las diferencias que llegaren a tener las partes con ocasión de la ejecución, interpretación, obligaciones, terminación o liquidación del presente Contrato, deberán ser resueltas, en lo posible, de común acuerdo dentro de los treinta (30) días siguientes a la solicitud que curse por escrito una de ellas a la otra. De no ser ello posible, serán sometidas a un Tribunal de Arbitramento, en los términos previstos en la Ley 1563 de 2012 y se ceñirá a las reglas del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, para que, mediante la conformación de un Tribunal de Arbitramento que sesionará en la ciudad de Bogotá D.C., compuesto por tres (3) árbitros designados por la Cámara de Comercio de Bogotá y se ceñirá las reglas y procedimientos previsto para este tipo de mecanismos. El árbitro fallará en derecho. Los costos que genere el arbitramento serán a cargo de la parte vencida.
12.14. Causales de Terminación y Suspensión del Contrato. A. El presente contrato se dará por terminado en los siguientes eventos: 1) Por cumplimiento del objeto contratado. 2) Por cumplimiento del plazo de ejecución estipulado. B. El presente contrato podrá suspenderse temporalmente en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, mediante la suscripción de un Acta en el cual conste la eventualidad presentada. En caso de suspensión las personas Contratistas se obligan a ampliar la garantía por el tiempo que dure la suspensión.
12.15. Causales de Terminación Anticipada del Contrato: De conformidad con lo establecido en el artículo 1546 del C.C., PLAN en cualquier momento, podrá declarar la terminación anticipada del contrato, cancelando el valor del contrato efectivamente causado sin lugar a indemnización alguna por las siguientes causas: a) El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones, si de manera objetiva mediante la verificación de los servicios prestados o de la consultoría efectuada y lo establecido en la propuesta, el Contratante determina que se hace necesaria la terminación del contrato. b) La mala calidad de los servicios prestados o la consultoría realizada por parte del Contratista o la poca idoneidad del recurso humano o del CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto contractual, a juicio del Contratante. c) La incapacidad financiera del CONTRATISTA que se presume cuando se declara en quiebra o se le abre concurso de acreedores. d) Incumplimiento a la Política
de Protección a la Niñez. e) Incumplimiento a la Política Antifraude. f) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado por la parte que lo alegue.
12.16. Liquidación: En el evento de terminación del contrato por cualquier causal, PLAN adelantará la liquidación del Contrato y realizará el balance económico del mismo, verificará de acuerdo con el estado de cumplimiento de las obligaciones y productos, así como los honorarios debidamente causados a la fecha de terminación efectiva de conformidad con la propuesta económica detallada presentada, pudiéndole compensar o deducir del valor a cancelar, aquellas sumas de dinero no ejecutados sin necesidad de requerimiento alguno por parte de PLAN. Para lo anterior bastará con solo la manifestación del supervisor y verificación financiera, lo cual constará en la respectiva acta de liquidación.
12.17. Cláusula Penal: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, las personas Contratista cancelará a PLAN el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, suma que se podrá descontar previo aviso escrito, directamente de los valores adeudados al Contratista por parte de PLAN. PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de que el Contratista cancele el valor aquí establecido derivado del incumplimiento, no se requiere que PLAN lo constituya en xxxx, el simple incumplimiento imputable al Contratista dará origen al pago de la suma prevista en esta cláusula. PARAGRAFO SEGUNDO: El Contratista, con la suscripción, autoriza que PLAN descuente de las sumas que le adeude los valores correspondientes a la cláusula penal en mención.
12.18. Protección de Datos Personales: Las personas Contratista y sus empleados se abstendrán de publicar, comunicar o explotar, directa o indirectamente a terceros la información, documentos o fotografías, relacionadas con los documentos que conozcan o tengan acceso con ocasión al objeto del presente Contrato, o por cualquier otra causa. Para estos efectos, toda información generada para la ejecución de este acuerdo, se considera importante y confidencial y divulgarla y/o transmitirla puede lesionar los intereses de Plan. En caso que las personas Contratistas suministren datos privados de personas naturales a la Fundación Plan, el Contratista certifica que éstos han sido recolectados de acuerdo a la reglamentación vigente y cuenta con las autorizaciones de sus titulares. Así mismo garantiza que la información recolectada no ha sido objeto de modificación o alterada o divulgada, salvo para la finalidad establecida en el contrato y está siendo almacenada de acuerdo a las Políticas de Protección de datos Personales y de Seguridad de la Información acorde con la ley.
12.19. Confidencialidad: EL CONTRATISTA se obliga a NO divulgar la información confidencial que llegue a su conocimiento por razón del servicio contratado. Las partes mantendrán la confidencialidad de los datos e información intercambiados entre ellas, incluyendo información objeto de derecho de autor, patentes, técnicas, modelos, invenciones, know-how, procesos, programas, ejecutables, investigaciones, detalles de diseño, información financiera, lista de clientes, donantes, inversionistas, empleados, relaciones de negocios y contractuales, implementación de proyectos, planes de mercadeo o cualquier información revelada sobre terceras personas, así como la información sobre proyectos, resultados e información sensible. La parte receptora correspondiente sólo podrá revelar información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la parte de cuya información confidencial se trata. Las partes se comprometen a cumplir a cabalidad las disposiciones legales de protección de datos personales. La violación de ésta obligación hará incurrir al contratista en las sanciones legales correspondientes. La confidencialidad de la información se mantendrá vigente de acuerdo a los parámetros legales independientemente de la vigencia del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Se considera información confidencial: a) Aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes. b) La que no sea de fácil acceso, y c) Aquella información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial. Es necesario resaltar que se tendrá el debido cuidado, reserva y custodia de la información sensible y datos personales de los intervinientes y beneficiarios del proyecto. PARAGRAFO SEGUNDO: No habrá deber alguno de confidencialidad en los siguientes casos: a) Cuando la parte receptora tenga evidencia de que conoce
previamente la información recibida; b) Cuando la información recibida sea de dominio público y, c) Cuando la información deje de ser confidencial por ser revelada por el propietario. PARAGRAFO TERCERO: Es necesario resaltar que se tendrá el debido cuidado, reserva y custodia de la información, datos sensibles y datos personales de los intervinientes y beneficiarios del proyecto. PARAGRAFO CUARTO: En cumplimiento del objeto contractual, se tendrán en cuenta las disposiciones particulares de protección de datos personal e información personal contenidas en la ley 1581 de 2012 y en el decreto 1377 de 2013, acogiendo las definiciones, tratamiento y protección legal. PARAGRAFO XXXXXX: El contratista al realizar la ejecución del contrato deberá llevar el registro de la autorización dada por el titular de la información siempre que esta se requiera y no se encuentre en uno de los casos de excepción expresa del artículo 10 de la ley 1581 de 2013.
12.20.- Derechos de la Fundación PLAN en caso de incumplimiento. - Si El Contratista no cumpliere sus obligaciones conforme a los términos y condiciones del contrato suscrito, podrá PLAN, de manera unilateral y sin previo aviso:
1. Ejecutar el objeto del contrato, en todo o en parte, con otros Contratistas, en cuyo caso la Fundación Plan podrá exigir que EL CONTRATISTA que incumplió, le compense por cualquier aumento de los costos en que incurra, y/o,
2. Exigir las garantías otorgadas por EL CONTRATISTA a favor de la Fundación, y/o,
3. Exigir la cláusula penal y el cumplimiento del objeto del contrato.
12.21 Responsabilidad por daños y perjuicios. - EL CONTRATISTA asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren al CONTRATANTE o terceros y que afecten de cualquier modo personas o propiedades de terceros, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de obras o de los materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las obras, o de la maquinaria y equipo a su servicio. Por consiguiente, teniendo en cuenta que PLAN, recibirá la obra completamente terminada y en perfectas condiciones, son de exclusiva cuenta de EL CONTRATISTA todos los costos provenientes de la debida reparación de los daños que se causen, que resulten de la ejecución del presente contrato o en los equipos a él encomendados y de los perjuicios que se ocasionen, razón por la cual EL CONTRATISTA está obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos de las reparaciones a las que haya lugar.
12.22 Comités técnicos. - Se realizarán reuniones periódicas con la participación del CONTRATISTA y el Supervisor de PLAN con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos, administrativos y financieros, este comité será responsable de aprobar la entrega de los productos al finalizar cada etapa del contrato, o cuando este lo considere residente
12.23 Derechos de autor y uso de la información. - En la forma autorizada por el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, PLAN será titular de todos los derechos patrimoniales sobre el objeto del convenio en la medida necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales en la época de creación de la obra y tendrá derecho a publicarla, difundirla o hacerla conocer de terceros, en forma gratuita u onerosa, sin perjuicio de los derechos xxxxxxx que conservará el contratista. Por lo anterior, los informes, textos, estudios, análisis, evaluaciones, videos y en general cualquier otro tipo de documento o conocimiento que se produzca en desarrollo del objeto del Convenio suscrito para este proyecto, se consideran de propiedad de PLAN, en la medida necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales en la época de creación de la obra, quien podrá disponer libremente de los mismos, conforme al artículo 20 de la Ley 23 de 1982 que hace referencia a las obras por encargo, sin exceder el alcance de la presunción establecida en la mencionada disposición legal.
PARAGRAFO PRIMERO: “Cesión de derechos, renuncia a derechos, garantías y representaciones: La cesión de derechos de los Asociados incluye, pero no se limita a, la propiedad intelectual y derechos económicos, en desarrollo o basados en SABC (Social Art for Beheavior Change, por sus siglas en inglés), renuncia irrevocable a
en favor del socio implementador cualquier derecho moral y conexo, de tal forma que el socio implementador será el propietario de todos los derechos de propiedad intelectual y derechos económicos y el beneficiario de todos los derechos xxxxxxx de los productos en desarrollo de SABC (todos estos derechos serán cedidos a ONE DROP, siendo este el único propietario de dichos derechos patrimoniales de autor).
Sin limitación alguna, las provisiones de esta cláusula se extienden a todos los derechos de propiedad intelectual del Asociado y podrá extenderse a uno o todos de los siguientes elementos relacionados a las estrategias para el cambio de comportamiento en conexión con SABC: a. Materiales de entrenamiento para los Comités de Agua;
b. Guiones para la campaña de promoción para el saneamiento básico; c. Materiales de entrenamiento para el Arte Social; d. Materiales de Educación. Todo lo anterior, incluido en los productos de trabajo SABC”.
PARÁGRAFO SEGUNDA: En el caso de producciones a publicar y piezas comunicativas a difundir, el contratista deberá atender las recomendaciones técnicas que realice el equipo de Plan y entregar todos los originales de las obras, previo recibo a satisfacción de todos los productos. No es posible la publicación ni difusión de las producciones previstas en el marco del convenio sin el visto bueno del supervisor.
12.23.- Política De Salvaguarda De Los Niños, Xxxxx Y Jóvenes Con ocasión de la suscripción de este contrato y durante la ejecución del mismo, LA/EL CONTRATISTA/PORVEEDOR/EMPLEADO se compromete a promocionar y a salvaguardar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes contra todas las formas de violencia con una perspectiva de género y en especial a:
• Crear entornos seguros para niños, niñas y jóvenes.
• Salvaguardar y respetar a los niños, niñas y jóvenes independiente mente de su edad, sexo, género, origen étnico, creencias religiosas o políticas, salud física y mental, condición económica o social.
• Promover prácticas seguras para la niñez y la juventud.
• Tratar a los niños, niñas y jóvenes con respeto, dignidad, actuando siempre en su mejor interés, de acuerdo con la legislación colombiana y la política de Xxxxxxxxxxx de la Niñez y la Juventud.
• Cumplir con la Política de Salvaguarda de la Niñez y la Juventud, incluyendo el Anexo 01 de la misma, denominado Código de Conducta de la Salvaguardia.
Adicionalmente, es responsable de:
• No abusar y/o explotar o actuar de forma riesgosa para la niñez y juventud.
• Nunca actuar o comportarse de una manera que resulte en violencia contra los niños, niñas y jóvenes, o colocarlos en riesgo de violencia.
• Informar y responder a las inquietudes de salvaguarda y a los incumplimientos de la Política de acuerdo con los procedimientos establecidos por PLAN.
• Promover la participación segura y protegida, para lo cual se debe tener en cuenta y cumplir con los procesos y requisitos para participación en espacios y programas de PLAN.
• Preservar la dignidad, protección de la niñez y la juventud cumpliendo con las directrices para publicidad, medios de comunicación, fotografías, videos, visitas establecidas por PLAN.
• Concientizarse de las acciones que implica no cumplir la Política de Salvaguarda de la Niñez y la Juventud.
• Xxxxxxxx en la investigación a la que haya lugar, en caso de denuncia o reporte de incumplimiento de la Política de conformidad con los procedimientos disciplinarios y acuerdos contractuales y/o a las leyes del país.
• No realizar acusaciones falsas y maliciosas.
• Para la suscripción de este contrato LA/EL CONTRATISTA/PROVEEDOR/EMPLEADO declara haber recibido, leído y entendido el documento de la política de protección “Diga si a mantener seguros y protegidos a los niños, niñas y jóvenes”.
Para cumplimiento de lo anterior se señala el link xxxxx://xxxx.xxx.xx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx en el cual se puede descargar la política de Xxxxxxxxxxx de los Niños, Xxxxx y Jóvenes”
12.24.- Política de Igualdad de Género e Inclusión. - Con ocasión de la suscripción de este contrato y durante la ejecución del mismo, el contratista se compromete a fomentar una cultura que abraza y ejemplifica el compromiso a la igualdad de género, los derechos de las niñas y la inclusión, a la vez, apoyando a todas las personas con el que intervenga en el desarrollo del Proyecto para promover buenas prácticas, actitudes positivas y principios de igualdad de género e inclusión.
12.25.- Política Antifraude y Anticorrupción. - El Contratista se comprometen a desarrollar el objeto del contrato y sus obligaciones en forma ética y transparente. En consecuencia, el Contratista con la suscripción del Contrato manifiesta que ha recibido el documento que contiene la Política Antifraude y Anticorrupción de la Fundación Plan y se compromete a cumplir con ésta, la cual entiende, conoce y acepta. Así mismo, conoce que puede acceder a la Política en el siguiente link xxxxx://xxxx-xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxx-xxxxx- and-anti-corruption-policy.
12.26.- Parentesco. - Ningún empleado de PLAN, ni ningún pariente de los empleados de PLAN, hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, deben tener relación directa con el Contratista, incluyendo, pero no limitando al afiliado, usuario, beneficiario, proveedor de PLAN. Si esta situación se presenta durante el período de duración del presente contrato, el Contratista se obliga a ponerlo en conocimiento de PLAN.
12.27.- Supervisor del Contrato. La supervisión y control de ejecución del contrato estará a cargo de la Gerencia del Proyecto “Agua para convidArte”, o su delegado, desarrollando las siguientes actividades, en el marco de las instancias establecidas en los presentes términos, quien cumplirá con el control a su cargo para velar por el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Los productos deberán contar con el aval de la Gerencia del Proyecto “Agua para convidArte”.
1. Velar y verificar que las personas Contratistas cumplan con el objeto del contrato y de las obligaciones por ellos contraídas.
2. Informar a la Dirección de PLAN respecto a las demoras o incumplimiento de las personas Contratistas
3. Efectuar el control técnico y realizar el seguimiento permanente a la ejecución del contrato.
4. Recepcionar la correspondencia de las personas Contratistas y hacer las observaciones que estime convenientes.
5. Exigir el cumplimiento de actividades y los plazos estipulados para la implementación del objeto de este contrato, así como de la ejecución de las actividades descritas en el alcance del objeto.
6. Requerir a las personas Contratistas sobre el cumplimiento y obligaciones en los términos estipulados en el presente documento.
7. Solicitar y recibir del Contratista los informes a que haya lugar.
8. Certificar respecto al cumplimiento a satisfacción del objeto contractual por parte del Contratista. Dicha certificación se constituye en el requisito previo para el trámite de cada uno de los pagos que deba realizar PLAN.
9. Solicitar la suscripción de contratos adicionales o modificatorios, previa la debida y detallada sustentación.
10. En caso de presentarse situaciones que requieran conceptos jurídicos especializados, de los cuales no tenga suficiente conocimiento, así lo hará saber a la Dirección de Área - Jurídica de PLAN, con miras a lograr la mejor decisión para las partes.
11. Verificar que el Contratista cumpla con lo indicado en su propuesta y en la calidad del objeto contractual.
12. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en el desarrollo del contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución.
13. Avisar con la debida antelación al área jurídica del vencimiento del contrato.
14. Solicitar con la debida antelación al área jurídica la necesidad de la suscripción de modificaciones, prórrogas o adiciones al presente contrato y que no se encuentren expresamente descritas en esta cláusula, certificar el cumplimiento de la política de protección de la niñez por parte del Contratista, según los parámetros cuando haya lugar a ello. Dicha certificación se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar PLAN.
15. Verificar que el Contratista se encuentre afiliado y cotizando según los parámetros xx xxx al sistema de seguridad social integral, salud, pensión y ARL
16. Todas aquellas a que haya lugar, para la correcta ejecución del contrato, y que no se encuentren expresamente descritas en esta cláusula.
12.28.- No Renuncia a Derechos: La ausencia de reclamos por el incumplimiento de cualquier disposición del Contrato no constituye una renuncia a los derechos que éste confiere. Ninguna renuncia de los derechos que confiere el Contrato será válida a menos que conste por escrito y se encuentre firmada por el Representante Legal autorizado de las Partes.
ANEXO 1 - CARTA MODELO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Fecha
Señores:
FUNDACION PLAN
Atn. Email:
REFERENCIA: SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA VEREDA INGUAPI LA CEIBA - MUNICIPIO DE TUMACO -DEPARTAMENTO XX XXXXXX
Estimados Señores:
Por medio de la presente, nosotros, nombre o razón social de la firma, en calidad de proponente de la convocatoria para seleccionar el contratista de las obras de la referencia, hacemos entrega de una propuesta técnica, financiera y económica de acuerdo a lo solicitado en los Términos de Referencia.
Así mismo en mi calidad de proponente declaro que:
En consecuencia, hago entrega de una propuesta jurídica, técnica, financiera y económica de acuerdo a lo solicitado en los Términos de Referencia.
Así mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación me comprometo a notificarme, perfeccionar las condiciones de la negociación y ejecutar el objeto de la misma de acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso de selección, los precios de esta oferta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por PLAN.
Así mismo en mi calidad de proponente declaro que:
1. Conozco los términos de referencia, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos salvo las desviaciones expresamente declaradas, en el evento que sean aceptadas por PLAN.
2. Conocemos todas las obligaciones de la interventoría establecidas en los términos de referencia y las aceptamos.
3. No nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
4. Manifiesto que SI ( ) NO ( ) poseo contratos vigentes o adjudicados a la fecha de cierre de la presente convocatoria, con entidades públicas o privadas.
5. Aceptamos la forma de pago establecida en los Términos de Referencia.
6. No presento pendientes, ni reclamaciones laborales ante el Ministerio de la Protección Social.
7. No estoy incluido en el Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República de acuerdo con lo establecido en la Ley 610 de 2000.
8. Que conozco el sitio en que debo desarrollar el objeto de la negociación, sus características, accesos, entorno socio económico, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta.
9. No nos hemos acogido a la Ley 550 de 2002, ni a la ley 1116 de 2006 de re-estructuración económica, por lo que en la actualidad no nos encontramos en ninguna de sus etapas o en proceso de liquidación.
10. Que leí cuidadosamente los términos de referencia y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
11. Conocemos las condiciones básicas de la minuta del contrato objeto de la presente convocatoria.
12. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete al firmante de esta carta.
13. Ninguna entidad o persona distinta al firmante tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive.
14. Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.
15. Autorizo expresamente a PLAN para que en cumplimiento de sus políticas consulte nuestros datos en las bases y listas de información nacional y extranjera sobre lavado de activos, financiación del terrorismo y vínculos delictivos, sin que esto implique reporte alguno en centrales de información o alteración de la imagen personal o corporativa.
16. La propuesta que presentamos consta de folios
17. Igualmente declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información aportada y contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de comprobación.
QUE MI PROPUESTA SE RESUME ASI:
NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE:
C.C. o NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA:
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al período completo de ejecución del servicio, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.
Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibiré en la siguiente dirección:
DIRECCIÓN CIUDAD
TELÉFONO (S) FAX
Atentamente,
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _ NOMBRE: C.C.:
ANEXO 2 – MODELO DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE CONFLICTO DE
INTERÉS
Identificado con la cedula de ciudadanía No. de , actuando en nombre propio/en calidad de Representante Legal de , identificada con NIT. , por medio del presente escrito manifiesto que no me encuentro en causales potenciales o reales de conflictos de interés para contratar con la Fundación Plan.
En el evento de encontrarme en eventual conflicto de interés, en el marco del principio de buena fe, me comprometo a informar a la Fundación Plan para que se realice la respectiva verificación, análisis y se adopte la decisión correspondiente.
Para constancia de lo anterior se firma a los días del mes de de 201_.
(FIRMA) REPRESENTANTE LEGAL /PERSONA NATURAL DOCUMENTO DE INDETIFICACIÓN
PERSONA JURÍDICA
Nota: En caso de encontrarse en algún potencial o real conflicto de interés con la Fundación Plan, por favor relacionarlo.
ANEXO 3- INFORMACION CONTRATOS DE CONSTRUCCION
OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO | CONTRATANTE | % DE PARTICIPACION (Aplica para Consorcios o Uniones Temporales) | VALOR TOTAL FACTURADO | FECHA INICIO | FECHA FIN |
Total |
ANEXO 5 – PRESUPUESTO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | |
1 | PRELIMINARES | |||||
1,1 | Localizacion y replanteo | M2 | 40 | $ - | ||
1,2 | Descapote y limpieza del lote | M2 | 40 | $ - | ||
1,3 | Excavaciones a mano en tierra | M3 | 58 | $ - | ||
1,4 | Relleno y compactación con material de sitio | M3 | 12 | $ - | ||
SUBTOTAL | $ - | |||||
2 | CIMENTACIONES TANQUE DE DISTRIBUCIÓN | |||||
2.1 | Concreto simple para solados e=0,05mts | M3 | 2,30 | $ - | ||
2.2 | Vigas de cimentación 0.20x0.20 mts, concreto reforzado, 3500 psi. | M3 | 1 | $ - | ||
SUBTOTAL | $ - | |||||
3 | ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO FILTRO GRUESO DINAMICO- TANQUES DE DISTRIBUCION | |||||
3,1 | Vigas aereas 0.20x0.20 mts, concreto reforzado, 3500 psi. | M3 | 0,90 | $ - | ||
3,2 | Losa maciza fondo de tanque e=0,10 m, en concreto a la vista, Impermeabilizado | M3 | 2,80 | $ - | ||
3,3 | Muro Macizo muro de tanque en concreto a la vista, Impermeabilizado | M3 | 6 | $ - | ||
3,4 | Canaleta de rrecoleccion de agua filtrada en concreto | M3 | 0,5 | $ - | ||
3,5 | Losa maciza tapa de tanque en concreto reforzado, e=10 cm | M3 | 1,1 | $ - | ||
3,6 | Xxxxx xx xxxxxxxx de 60000psi | kg | 1500 | $ - | ||
3,7 | Suministro e instalación de grava de 6 a 25 mm | m3 | 2 | $ - | ||
3,8 | Construcción xx Xxxxx en concreto incluye estructura metálica 0,8*0,80 | und | 2 | $ - | ||
3,9 | Construcción de caja en concreto incluye estructura metálica 1,0*1,0 | und | 1 | $ - | ||
3,10 | Suministro e instalacion de tapas metalica 0,50*0,50 | und | 3 | $ - | ||
$ - | ||||||
SUBTOTAL |
4 | TUBERIA, ACCESORIOS Y OTROS | |||||
4,1 | Suministro e instalación de tubería afluente a bandejas aireadoras de 1" | ml | 12 | $ - | ||
4,2 | Suministro e instalación de tubería bajante de bandejas aireadoras de 2" | ml | 6 | $ - | ||
4,3 | Suministro e instalación de tubería fisurada para filtro de 1" PVC a presión | ml | 7 | $ - | ||
4,4 | Suministro e Instalación Válvula cierre rápido metalica de 1". PVC a presión | und | 3 | $ - | ||
4,5 | Cajas en mampostería 0,6X0,6 válvulas incluidas su tapa metálica". | und | 3 | $ - | ||
4,6 | Suministro e Instalación Tee de 1x1x1" . PVC a presión. | und | 8 | $ - | ||
4,7 | Suministro e Instalación Tapones de 1" . PVC a presión. | und | 8 | $ - | ||
4,8 | Suministro e instalación de reducciones de 2*1" PVC a presión. | und | 2 | $ - | ||
4,9 | Codo gran radio de 45° de 1" PVC a presión. | und | 3 | $ - | ||
4,10 | 2 | $ - | ||||
Codo de 45° de 2" PVC a presión. | und | |||||
SUBTOTAL | $ - | |||||
5 | CERRAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO | |||||
5,1 | Viga en Concreto Ciclópeo 0,30 x 0,40 m, 3500 psi. | M3 | 6 | $ - | ||
5,2 | Placa de Contra piso E=0,10, a 3500 psi. | M2 | 24 | $ - | ||
5,3 | ML | 20 | $ - | |||
Viga de Cimentación 0,2X0,3 m, Ccto Refor. | ||||||
5,4 | Relleno con Material Seleccionado | M3 | 3 | $ - | ||
5,5 | Columnas 0,2X0,3 m, Ccto Refor. a la vista (Cerramiento) | ML | 30 | $ - | ||
5,6 | Muro Ladrillo hueco a la Vista | M2 | 14 | $ - | ||
5,7 | M2 | 54 | $ - | |||
Cerramiento en malla Eslabonada y tubo HG 1 1/4" | ||||||
5,8 | Suministro e instalación Cable alambre #8. incluye cuchilla trifásica de 100 Amp | ML | 150 | $ - | ||
SUBTOTAL | $ - | |||||
6 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL Y CALIDAD DE AGUA |
6.1 | Aseo y limpieza general y retiro de sobrantes | GBL | 1 | $ - | |
SUBTOTAL | $ - | ||||
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL | $ - | ||||
COSTOS ADMINISTRACIÓN E IMPREVISTOS (25%) | $ - | ||||
UTILIDADES 5 % | $ - | ||||
IVA 19% /UTILIDAD | $ - | ||||
COSTO TOTAL OBRA CIVIL | $ - | ||||
7 | SUMINISTROS DE ELEMENTO Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE LA PLANTA TRATAMIENTO- | ||||
7,1 | Clorador Mecánico o hidráulico Tipo pastilla. | UND | 1 | $ - | |
7,2 | Kids de observación de calidad de agua. | GL | 1 | $ - | |
7,3 | Bandejas aireadora en fibra xx xxxxxx | GL | 4 | $ - | |
7,4 | Suministro e instalación de electrobomba Tipo Centrifuga 1 HP | und | 1 | $ - | |
7,5 | Tanque de 1000 litro e incluido accesorios para sistema de sedimentación y clarificación | und | 2 | $ - | |
SUBTOTAL | $ - | ||||
COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO | $ - | ||||
COSTO INDIRECTO (%) | $ - | ||||
COSTO TOTAL SUMINISTRO | $ - | ||||
COSTO TOTAL PLANTA INGUAPI LA CEIBA. | $ - |