MODELO DE CONTRATO
CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UN AULA
Entre LA MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA, domiciliada en XXXX XX XX 00, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, representada para este acto por el Sr …………………, C. I. N° …………… y la Srta..
………………C.I.Nº. ……………., en su carácter de Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra el SR. ………………..., RUC Nº domiciliado en el distrito de Capitán Miranda, República del
Paraguay, con C.I.Nº ……………… denominado en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan en celebrar el presente "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas
y condiciones:
1. OBJETO.
El presente Contrato tiene como objeto establecer las obligaciones asumidas por las partes contratantes relativas a la Construcción de la Obra: , en adelante denominada “LA OBRA”.
EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar LA OBRA para EL CONTRATANTE, incluyendo la provisión y el suministro de todos los bienes y servicios necesarios, de acuerdo a los Planos Generales y los detalles, Especificaciones Técnicas, sobre la base de los precios unitarios y demás documentos mencionados en la Cláusula Segunda de este Contrato.
2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
(c) Planos.
(d) La oferta y la lista de precios unitarios.
3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051) .
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo ….., objeto del gasto específico , incluidos en el Presupuesto
General de la Municipalidad de Capitán Miranda, hasta la suma de
………………………………………………….. Guaraníes (Gs. ……………………….-) .-------------
3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 267.665--------
4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento por contratación directa N°…/2014, convocado por la Municipalidad de Capitán Miranda. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº ……../2014 de fecha
………………………..
5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde, desde firma del contrato hasta 60 (sesenta) días posteriores, El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 5 %, el cual se liberará a los 60(sesenta) días
6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)
El pago se realizará de acuerdo al avance progresivo de las obras, contra entrega de los comprobantes y pago de las retenciones e impuestos previstos en la ley. El monto del presente contrato asciende a Gs. ..-
(GUARANÍES…………………………………………………………….), IVA incluido provenientes de Royalties y Compensaciones Fuente……, Rubro “……”. A la firma del presente contrato se hace entrega de Gs……………...- (Guaraníes………………………………………………….) para el inicio de las obras.-------
7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El Contratista deberá comenzar los trabajos, objeto de este contrato, dentro de los Cinco (5) días calendario posterior a la notificación escrita de la MUNICIPALIDAD, para dar inicio a la obra y deberá continuar de acuerdo al Plan de Avance, que será elaborado por el Contratista debidamente aprobado por la Municipalidad hasta su terminación.
El Contratista se compromete a ejecutar la Obra ………………………………………….., de acuerdo con los Planos, Especificaciones, Disposiciones Generales y cualquier otro documento contractual a entera satisfacción de LA MUNICIPALIDAD , dentro del número de 60 días hábiles, especificados en la Cláusula Quinta, salvo que concurran causales de caso fortuitito o fuerza mayor debidamente justificada.-----------------------------
8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051) .
El Programa de ejecución de los trabajos deberá realizarse de acuerdo al presente contrato y las condiciones establecidas en el proceso de contratación.
9- El CONTRATISTA queda obligado conforme al decreto 1.607/09 a contratar por lo menos el 70% de la mano de obra local o en su defecto departamental para la ejecución de la obra. Queda excluido de dicha obligación el personal calificado y de confianza. -
10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
LA MUNICIPALIDAD adelantará a pedido del Contratista y con la finalidad de adquirir equipos y/o insumos, etc., a ser utilizados en la obra una suma equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del monto total de la oferta. A tal fin LA MUNICIPALIDAD dispondrá a través de la Fiscalización de la Obra, los mecanismos necesarios para controlar el correcto uso de esos fondos debiendo el Contratista facilitar esas tareas con el aporte de los comprobantes, certificaciones y cualquier otra información al respecto que fuera requerido con ese objeto. El pago de amortizaciones se realizará de acuerdo al avance progresivo de las obras, contra entrega de los comprobantes.
11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas por días de atraso y a razón de 2% sobre el monto de la Obra adjudicada por cada día de atraso, sin perjuicio de que la contratante reinicie los trámites de rescisión de contrato ------------
12. NOTIFICACIONES.
Todo aviso, solicitud o notificación entre las partes, relacionadas con el presente contrato, deberá hacerse por escrito y deberá ser entregado al destinatario en las respectivas direcciones que se fijaron en el encabezamiento del presente documento.-
13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
Teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 10 del Decreto 6225/11: “Establécense que en los Procesos de Contratación Directa que realicen las Entidades, Organismos y Municipalidades indicadas en el Articulo 1ºde la Ley 2051/03, las garantías de mantenimiento de Ofertas y de fiel cumplimiento de Contrato podrán ser otorgadas por medio de declaración jurada en lugar de póliza de seguro o garantía bancaria. Esta Disposición en lo que refiere a la garantía de fiel cumplimiento de contrato, no será aplicable a los contratos de obras.” La misma no podrá ser otorgada mediante Declaración Jurada.-------------------------------------------------
14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
Nº | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | UNIDA D | CANTI DAD | Precio Unitario | Precio total |
TOTALES |
MONTO TOTAL: …………………………………………………………… GUARANÍES IVA INCLUIDO.
15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en los Art 57,58 y 59 de la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.
16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales del Contrato.--------------------------------------------
“Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato”.
Para la ejecución xxx xxxxx arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad xx Xxxxxxxxxxx, República del Paraguay. ----------------------------
En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Capitán Miranda, República del Paraguay, a los……… días del mes de ……….. de 2014.----------------------
………………………… ………………………
……………………………….
Secretaria Municipal
…………………….
Intendente Municipal
………………………………..
Sr. …………………………
CI. Nº…………………. - RUC Nº………………….