SECCION I
Servicio reparación maquinaria vial.
SECCION I
DEL OBJETO, PLAZO Y CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION
1. Objeto
La Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, convoca a concurso de precios para la contratación de un servicio de reparación de motores maquinaria vial, por hasta la suma de $ 1.000.000 (pesos uruguayos un millón), de acuerdo a lo establecido en la Sección VI.
2. Plazo
El plazo para la ejecución comenzará a regir a partir de la fecha de notificación de la adjudicación. Se establece un plazo máximo de 60 (sesenta) días para la entrega de los trabajos, contados desde la fecha de emisión de la orden de compra.
3. Aumento o reducción de la contratación
Se regirá según lo dispuesto en el artículo 74 de TOCAF.
4. Consultas
Las consultas que tengan que ver con el presente pliego se presentarán por correo electrónico: xxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx, Xxxxxx 000, xxxx 0, Departamento Proveeduría, hasta el tercer día hábil anterior a la apertura.
5. Apertura de las propuestas
5.1 Las ofertas se presentarán exclusivamente a través del sitio xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, hasta el día y la hora publicados.
5.2 Los interesados podrán fundadamente, a exclusivo criterio de la Administración, solicitar prórroga para la apertura de ofertas.
La misma se presentará por escrito por correo electrónico: xxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx, hasta el tercer día hábil anterior a la apertura, y será resuelta a exclusivo juicio de la Administración.
6. Pliego de condiciones particulares
El pliego de condiciones particulares está disponible en la página web de compras estatales.
7. Exención de responsabilidad
La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, sin generar derecho alguno a los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnización por daños y perjuicios.
SECCION II
DE LOS PROPONENTES
Condiciones que deben reunir los proponentes
1.1 Los proponentes deberán cumplir con los siguientes requisitos, y adjuntar a la propuesta la información solicitada a continuación:
Tener casa comercial establecida en el país.
Formulario de identificación del oferente.
Acreditar la ejecución de no más de 3 contratos similares ejecutados en los últimos 2 años.
Inscripción en el XXXX (Decreto 155/013). Los estados admitidos para aceptar oferta de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. A efectos de la adjudicación, el oferente seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” Se inscribe el proveedor vía Internet, información en xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Los documentos e información se subirán a la página web junto con la oferta.
1.2 La Administración podrá solicitar información ampliatoria y fehaciente sobre la información y requisitos establecidos.
SECCION III
DE LAS NORMAS Y DOCUMENTOS
1. Normas que rigen esta contratación
Decreto 150/012 de 11 xx xxxx de 2012, TOCAF.
Decreto 155/013, de 00 xx xxxx xx 0000
Ley 16.134 de 24/9/990, artículo 8.
Ley 17.243 de 29 xx xxxxx de 2000, artículo 27.
Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998 (Uso indebido del poder público, corrupción).
Ley 17.904, artículo 13
Ley 17.957, concordantes y modificativas, Ley 18.244 de 27 de diciembre de 2007.
Ley 18.098 de 12 de enero de 2007.
La Administración podrá exigir a la adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que éste se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.
La Administración podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.
Ley 19.889, de Urgente Consideración – LUC, de 9 de julio de 2020, en lo aplicable.
Pliego único de bases y condiciones generales para los contratos a celebrarse por parte de las Administraciones Públicas.
Enmiendas y aclaraciones que se efectúen por la Dirección Nacional de Vialidad, mediante aviso escrito, durante el plazo de llamado a licitación.
La propuesta formulada por el oferente.
Leyes, decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la fecha de la apertura de la licitación.
SECCION IV
DE LAS GARANTIAS
1. Garantía de mantenimiento de oferta
No corresponde constituir garantía por el mantenimiento de la oferta.
2. Garantía de fiel cumplimiento de contrato
No corresponde constituir esta garantía.
SECCION V
DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACION
1. Presentación de las propuestas
Las propuestas deberán presentarse en papel membretado, redactadas en forma clara y precisa en idioma español y firmadas por el oferente, sus hojas estarán numeradas correlativamente y sus textos deberán ser impresos a través de cualquier medio idóneo, admitiéndose excepcionalmente en casos debidamente justificados la presentación en forma manuscrita. En todo caso deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma. Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u obscura, a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta. La primera hoja de la propuesta deberá expresar en forma sucinta el monto de la oferta y de las variantes en su caso.
Su texto se ajustará al siguiente modelo:
Montevideo, ... de ........... de 20__
Sr. Director Nacional de Vialidad
................. que suscribe, domiciliado a los efectos legales en la calle ....... Nº .... de la ciudad de ......., se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad del contrato para la contratación de un Servicio de reparación de motores, de acuerdo con las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar precios en con letras y números por el rubro cotizado) por lo que resulta un total de $……….
Se adjunta además toda la información solicitada por el PEP
Saluda atentamente, firma del oferente
Cotización
La cotización se dará en pesos uruguayos y/o dólares estadounidenses, discriminando los impuestos correspondientes. Cuando así no se especifique, que considerarán los tributos incluídos en el precio cotizado, así como también los demás costos que correspondan al contratista para el cumplimiento del contrato.
3. Información técnica
Todos los datos indicados por el proponente tendrán carácter de compromiso, es decir que si se verifica que los mismos no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta la Administración podrá rechazarlos de plano, no serán tomados en cuenta para el estudio de la misma, o en su caso se podrá rescindir el contrato respectivo, sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna de parte del proponente o adjudicatario.
4. Plazo de mantenimiento de las propuestas
Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 30 (treinta) días a contar desde el día siguiente a la apertura de las mismas a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas.
El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente a no ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta, y falta de pronunciamiento de esta última, en el término de 10 (diez) días perentorios.
5. Evaluación de las ofertas
Se tomarán en cuenta aquellas ofertas que cumplan con todos los requisitos solicitados.
La Administración podrá solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.
La Administración podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas y Negociación, de acuerdo a lo previsto en el TOCAF.
Se evaluarán las ofertas teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
Garantía: se asignarán hasta 15 puntos, según la cantidad de horas que cubra la garantía, qué componentes incluye y en qué condiciones
Precio: se asignarán 85 puntos a la oferta más económica y en forma proporcional al resto de las ofertas.
Adjudicación
La Administración se reserva el derecho desestimar todas las ofertas, a su exclusivo juicio, sin que ello dé lugar a reclamo de naturaleza alguna por parte de los oferentes, o adjudicarla total o parcialmente.
La adjudicación recaerá en la oferta que, cumpliendo con los requisitos establecidos, resulte con mayor puntaje. (Art. 68, TOCAF).
Con razones fundadas, la Administración podrá adjudicar el llamado a la oferta que considere más conveniente para sus intereses, aunque no sea la de mayor puntaje.
La notificación de la adjudicación correspondiente al interesado perfeccionará a todos los efectos legales el contrato a que se refieren las disposiciones de este pliego y normas legales y reglamentarias vigentes.
Las obligaciones y derechos del adjudicatario serán que las que surgen de las normas jurídicas aplicables, los pliegos y su oferta.
SECCION VI
DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONTRATACION
Descripción de condiciones
Se cotizará el ajuste convencional de 2 motores pertenecientes a compactadores vibratorios con cilindros metálicos, marca CATERPILLAR, modelo CS533E. La cotización se realizará separando la mano de obra de los repuestos.
La mano de obra deberá incluir la realización de los siguientes trabajos:
Desarme, evaluación, armado y colocación de los motores en sus equipos
Limpieza del tanque de combustible, del radiador y del aftercooler
Prueba hidráulica de la tapa de cilindro
Rectificación de la tapa del cilindro, del cigüeñal, de la superficie del block y de la superficie de pistones.
Magna flux del cigüeñal.
Prueba de operación una vez se haya colocado el motor y a las 100 horas de uso.
Si corresponde, se deberán identificar los trabajos a subcontratar.
Se pagarán los repuestos nuevos que efectivamente se hayan colocado.
Será de cargo del adjudicatario el retiro de los motores del Taller de la DNV ubicado en Xx. Xxxxxx 0000, Xxxx x xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx en el departamento de Colonia. También, su entrega y colocación en los equipos correspondientes en las ciudades xx Xxxxx y Carmelo.
Durante la ejecución del contrato, un técnico de la División Conservación, realizará visitas para controlar el avance del contrato. En su presencia se procederá a la inspección del desarme de cada motor, a partir de lo cual se determinarán los trabajos a realizar, así como los repuestos necesarios sustituir.
Una vez finalizados los trabajos, el adjudicatario deberá comunicar a la Administración para proceder a la inspección y ensayos correspondientes, previo al cierre del motor. De la misma manera, se deberá comunicar la puesta en marcha del motor reparado para verificar su buen funcionamiento. Las inspecciones serán condición para la recepción del servicio, pudiendo la Administración, rechazar aquello que a su juicio no se ajuste a lo contratado. En tal caso, el proveedor, a su costo, dentro del plazo máximo fijado para la reparación de cada motor, deberá realizar las sustituciones o ajustes adecuados, no tramitándose la recepción hasta que no se haya cumplido con lo acordado. Si vencido el plazo máximo establecido, el proveedor no hubiese hecho la sustitución o adecuación correspondiente, ni justificado a satisfacción de la Administración la eventual demora originada, se considerará como incumplimiento y podrá ejecutarse la garantía de cumplimiento de contrato.
2. Ordenes de servicio
Si se detectaran incumplimientos, se remitirá al encargado de la empresa una orden de servicio en la que se otorgará un plazo para la solución del mismo.
3. Notificaciones
La Administración podrá realizar todas las notificaciones, comunicados, órdenes de servicio, u otros, en el domicilio legal y/o electrónico constituido por el contratista en la oferta.
4. Responsabilidad del Contratista
4.1 El contratista será responsable por los procedimientos de trabajo, utilización de equipos y personal, y resultado del servicio prestado, así como de los daños y perjuicios ocasionados a personas y/o bienes.
4.2 En cuanto a situaciones imprevistas, el Contratista deberá abordarlas y darles solución, no esperará la conformidad de la Administración para ejecutar estas labores, debiendo sin embargo informar de inmediato a la misma de lo sucedido y de las acciones que emprenda o ejecute.
4.3 La Administración queda liberada de toda responsabilidad emergente del incumplimiento del Contratista y su personal de las normas aplicables a la presente contratación.
5. Condiciones Laborales
5.1 El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra, transporte, vestimenta de trabajo, etc, y pago de las remuneraciones correspondientes respetando los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios, según las normas vigentes.
5.2 El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; identificable, y dotado con los elementos de seguridad exigidos legalmente.
5.3 La Administración podrá exigir a la adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que éste se lo requieran los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.
5.4 Si la contratante considera que el contratista ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen dichos extremos la contratista será sancionada en mérito a lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratación.
5.5 La Administración podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.
5.6 El contratista deberá conocer y dar cumplimiento a la “Política de Seguridad y Salud Ocupacional” del contratista.
6. Sanciones
61 El atraso en la prestación de los servicios y/o el incumplimiento en tiempo y forma de cualquiera de las órdenes de servicio emitidas por la Administración serán sancionadas con una multa equivalente a dos UR (dos unidades reajustables) por día de atraso y por orden, sin necesidad de interpelación alguna por parte de la Administración.
6.2 La Administración podrá proponer o disponer, según el caso, la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiendo darse en forma conjunta dos o más de ellas.
Apercibimiento,
Comunicación y/o suspensión del Registro Único de Proveedores del Estado
Eliminación del Registro Único de Proveedores del Estado
Publicaciones en la prensa indicando este incumplimiento
7. Forma de pago
No se facturará el servicio hasta que la Administración comunique al adjudicatario su aprobación. Su pago se hará efectivo a través del SIIF, en pesos uruguayos, dentro de los sesenta días de recibida la factura de conformidad.
Ajuste de precios
Los precios cotizados en dólares estadounidenses se pagarán en moneda nacional, al precio xxx xxxxx pizarra vendedor del día anterior al pago.
Los precios cotizados en pesos uruguayos, se ajustarán con la utilización de la fórmula de variación de precios sobre costos, establecida en el art. 1 del Decreto del Poder Ejecutivo del 07/04/99. El precio ajustado P, surgirá de la siguiente fórmula: P = P0 * KA, donde P0 es el precio básico ofertado y KA el coeficiente de actualización. A su vez, KA = 0,50*D/D0 + 0.50*CV/CV0 donde D, es el valor xxx xxxxx interbancario vendedor promedio al momento de la presentación de la factura; D0, ídem para los valores básicos; CV y CV0 los valores del costo de vida correspondientes a la fecha de presentación de la factura y al momento de la apertura de la licitación respectivamente. Los valores básicos serán tomados del boletín de la DNV correspondiente al mes anterior al de la apertura del llamado
9. Rescisión del contrato
9.1 La Administración podrá declarar rescindido el contrato por incumplimiento total o parcial del adjudicatario, previa notificación. La rescisión se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.
9.2 Asimismo la Administración podrá declarar rescindido el contrato en los siguientes casos, entre otros:
Declaración de judicial de concurso.
Descuento de multas por el equivalente al 15% de la contratación.
Mutuo acuerdo de las partes.
10. Recepción
Finalizados el plazo contractual y si el servicio se hubiera prestado a satisfacción de la Administración, las partes labrarán acta luego de lo cual podrá declarase recibido el contrato.
ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE A MAQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA LEGIBLE
FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
PERSONA FISICA (nombres y apellidos completos)
PERSONA JURÍDICA (denominación de la sociedad)
En caso de diferir, nombre comercial del oferente
Cédula de identidad o R.U.C.
DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN
Calle: _________________________________ Nº: _______________________
Ciudad o Localidad: ________________________________________________
Código Postal: __________________________País: _______________________
Teléfono N°: _______________________Fax N°_________________________
E-mail: ___________________________________________________________
En caso de tratarse de una persona jurídica, deberán indicarse los nombres y apellidos completos y números de cédulas de identidad de todos los administradores, directores y/o apoderados que tengan facultades para representar a la misma.
Nombres |
Apellidos |
Cédula de Identidad |
|
|
|
|
|
|
Declaro
estar: 1) en INGRESO o ACTIVO en el XXXX (marque lo que
corresponda), y 2) en condiciones legales de contratar con el Estado.
FIRMA/S:_________________________________________________________________
ACLA