Documento Base de Licitación Pública Internacional Para la Adquisición de Obras con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica Modalidad: Cocalificación

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte de los servicios que brinda a sus países socios beneficiarios, está otorgando el financiamiento parcial para contratar el Diseño y Construcción de Sistemas de Pequeño Riego, en el marco del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR).

2. ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN

2.1 Antecedentes del organismo ejecutor

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), creada mediante el Decreto N° 218-96, de conformidad al marco sectorial establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola y el Plan de Gobierno para el periodo 2002-2006, tiene como objetivo lograr que la producción agrícola nacional sea competitiva, sostenible y con capacidad para insertarse en la economía internacional, respondiendo a las necesidades xxx xxxxxxx interno e integrándose en un esquema de desarrollo humano, social, ambiental, basado en la autogestión, la participación comunitaria, el enfoque de equidad de género y el manejo sostenible de los recursos naturales.

La República de Honduras mediante la Secretaria de Agricultura y Ganadería acordó formar la Unidad Administradora de Proyectos mediante acuerdo No. 362-2014 donde se suscribieron Préstamos para cumplir las metas del plan de nación del Gobierno de la República de Honduras, a ser ejecutado por la Secretaria de Agricultura y Ganadería a través de la Unidad Administradora de Proyectos.

2.2 La Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería (SAG), es el responsable del presente proceso de adquisición para lo cual, nombra al Comité Ejecutivo de Licitación e invita a presentar propuestas para la contratación requerida.

2.3 El contratista será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco Centroamericano de Integración Económica establecidos en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación que se encuentran en el siguiente sitio de Internet: xxxxx://xxx.xxxx.xxx

3. PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN

3.1 Objetivos generales de la obra a contratar

El Proyecto está orientado en beneficio de los agricultores más pobres ubicados en las principales zonas hortícolas xx Xxxxxxxxx, La Paz, Intibucá, Santa Xxxxxxx, Copán, Olancho,

Yoro, Xxxxxxxxx Xxxxxxx y El Paraíso. La premisa básica para la selección de los beneficiarios, fue su estado socioeconómico, su experiencia en el cultivo de hortalizas y el potencial xx xxxxx de la parcela. La infraestructura y el equipo xx xxxxx necesarios serán entregados en calidad subsidiaria como apoyo a la producción, a la estrategia de reducción de la pobreza y a la sustitución de importaciones.

El proyecto incluye el establecimiento xxx xxxxx en predios de productores organizados en torno a la producción agrícola bajo riego. El proyecto está destinado a la incorporación del agua como insumo mediante la instalación y/o renovación parcial de infraestructura xx xxxxx en terrenos con áreas variables, siendo uno de los objetivos principales el de reducir las desigualdades tradicionales en la distribución de la riqueza, el proyecto beneficiará principalmente a grupos de agricultores representados por una organización que potencie las capacidades del grupo para beneficio de los individuos y su entorno familiar.

3.2 El organismo ejecutor pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada con esta licitación, necesaria para la preparación de las propuestas.

Dicha información estará disponible sin costo alguno:

a. Para descarga en el sitio web: xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx-xxx/

b. Físicamente en: Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Unidad Administradora de Proyectos, Boulevard Miraflores, avenida la FAO, contiguo a INJUPEMP (El oferente interesado deberá portar su dispositivo de memoria USB)

c. Por correo electrónico: xxxxxxxxxxx.xxx.0000@xxxxx.xxx

En cualquiera de los casos anteriores se requiere que los interesados registren sus datos generales de contacto en la Unidad Administradora de Proyectos de la SAG a través del correo electrónico xxxxxxxxxxx.xxx.0000@xxxxx.xxx La información requerida es: Nombre de la empresa, Nombre de Contacto, Teléfono Fijo de la Empresa, Teléfono Celular, correo electrónico y dirección física para correspondencia.

3.3 Se recibirán propuestas para esta licitación a más tardar el día viernes 16 de octubre del 2020, hasta las 10:30 a.m. en la dirección física siguiente: Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Boulevard Miraflores, avenida la FAO, contiguo a INJUPEMP, Segundo piso, Oficinas de la Unidad Administradora de Proyectos.

A continuación, las secciones II a la VII del documento base, en el cual las secciones II, III y IV prevalecen al resto de las secciones.

Sección II. Instrucciones a los Oferentes
A. Generalidades
1. Definiciones	1.1	BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica. Cocalificación: Procedimiento mediante el cual se presentan en forma simultánea los antecedentes legales, técnicos y financieros del oferente que demuestran sus capacidades, con la oferta técnica y la económica, con el propósito de precalificar a los oferentes y posteriormente evaluar las ofertas en el marco de un mismo proceso.
		Comité Ejecutivo de Licitación: Es el nombrado y acreditado por el Prestatario/Beneficiario y que ha sido notificado al BCIE como responsable del proceso de licitación.
		Consorcio: Oferentes que se unen temporalmente como uno solo, con el propósito de ofrecer servicios de provisión de obras.
		Contratista: Persona natural o jurídica, pública o privada, a quien se le encarga realizar determinada obra, relacionada con una materia en la cual tiene experiencia y conocimientos especializados.
		Día: Se entenderá que los plazos expresados en días se refieren a días calendario; excepto cuando se especifique “días hábiles”.
		Informe o Acta (del proceso): Documento que presenta el Prestatario/Beneficiario con los resultados y recomendación sobre el proceso realizado (precalificación de oferentes o evaluación de ofertas), para obtener la No Objeción del BCIE previo a comunicar resultados a los oferentes.
		Licitación Pública: Procedimiento formal y competitivo de adquisiciones mediante el cual, a través de un anuncio se solicita, reciben y evalúan ofertas técnicas y económicas, para la adquisición de obras.
		Oferente: Persona natural o jurídica que participa en un proceso de precalificación o licitación, ofreciendo sus capacidades y/o la provisión de bienes, obras o servicios solicitados.
		Operación: Se utilizará este término indistintamente a proyectos, cooperaciones y asistencias técnicas reembolsables o no reembolsables, programas, operaciones especiales u otras modalidades de financiamiento otorgadas por el BCIE.
		Países Miembros del BCIE: Son los países fundadores, los países regionales no fundadores y los países extrarregionales, conforme a lo establecido en el Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica.
		Política: Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica vigente.

Sección II. Instrucciones a los Oferentes
	Propuesta: Documentación que presenta un oferente para un proceso de precalificación o licitación para ser considerado como potencial contratista para ejecutar obras. Prestatario/Beneficiario: Persona natural o jurídica, pública o privada, que ha suscrito un contrato o convenio para el financiamiento de una operación con el BCIE y que generalmente nombra un organismo ejecutor para su ejecución. Protesta: Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo, controversia u otra manifestación de inconformidad, presentado por escrito en tiempo y forma por un oferente ante el Comité Ejecutivo de Licitación o, posteriormente ante la autoridad competente que ha sido claramente establecida en este Documento Base, interpuesto durante el proceso de adquisición y únicamente en relación con los resultados obtenidos. En todos los casos de licitación será requisito indispensable que no existan protestas pendientes de resolver a efecto de proceder a la adjudicación.
	1.2	Alcance de la Licitación El Prestatario/Beneficiario, identificado en la sección III, invita a presentar propuestas para la construcción de las obras, que se describen en la misma sección, donde también se especifican el nombre y número de identificación de este proceso de licitación y plazo máximo para la terminación de las obras.
2. Relación Jurídica de las partes. Derechos y Obligacione s.	2.1	Las relaciones jurídicas entre los Prestatarios/Beneficiarios y contratistas seleccionados para ejecución de obras, se regirán por los respectivos contratos de provisión definidos en la sección VII. Los derechos y obligaciones relacionados con los oferentes en los procesos de licitación serán determinados por los documentos de licitación. Ningún oferente de procesos licitatorios o contratista contratados por el Prestatario/Beneficiario para ejecutar obras, en el marco de las operaciones financiadas, podrá derivar derechos o exigir pagos al Banco, ya que en todo momento la relación jurídica que involucra derechos y responsabilidades es entre estos y el Prestatario/Beneficiario
3. Debido Proceso	3.1	El BCIE exige a los Prestatarios/Beneficiarios de las operaciones que, en los documentos de licitación, se establezca el arbitraje primordialmente y sin perjuicio de otras alternativas contempladas en las legislaciones nacionales de los países, como la instancia y método transparente que permita hacer posible una amplia discusión de las protestas, de manera tal que los oferentes tengan posibilidad jurídica de formular impugnaciones o defenderse de las que reciban hasta su total resolución. En todos los casos, previo a recurrir a las instancias y métodos establecidos, el Comité Ejecutivo de Licitación como responsable del proceso deberá recibir y atender las protestas que formulen los oferentes, las cuales podrán ser únicamente ante las

Sección II. Instrucciones a los Oferentes
	notificaciones que reciban en relación con los resultados obtenidos por sus propuestas.
4. Fuente de los fondos	4.1	El Prestatario/Beneficiario ha recibido financiamiento del BCIE y estos recursos serán utilizados, para sufragar el costo total o parcial de los pagos elegibles en virtud de los contratos que resulten de estos Documentos de Licitación.
5. Prácticas Prohibidas	5.1	El BCIE exige que los Prestatarios/Beneficiarios y todas las personas naturales o jurídicas, que participen o presten servicios en proyectos u operaciones con financiamiento del BCIE, ya sea en su condición de oferentes, prestatarios, organismos ejecutores, coordinadores, supervisores de proyectos, contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, beneficiarios de donaciones (y a todos sus funcionarios, empleados, representantes y agentes), así como cualquier otro tipo de relación análoga, lo siguiente: a. Observar los más altos niveles éticos en todas las etapas del proceso de adquisición o la ejecución de un contrato. b. Abstenerse de realizar cualquier acto o acción que se enmarque o pueda catalogarse como Práctica Prohibida. c. Denunciar ante el BCIE utilizando el Canal de Reportes u otro mecanismo de denuncia disponible para el BCIE 1 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado. Conforme a las mejores prácticas y para establecer un marco de referencia en su operatividad, se entienden cómo Prácticas Prohibidas: Práctica corruptiva, práctica coercitiva, práctica fraudulenta, práctica colusoria, práctica obstructiva, para efectos de esta disposición, los términos anteriores, así como las acciones a seguir se definen en el art. 16 de las Normas para la Aplicación de la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE. Ante denuncias recibidas en el canal de reportes u otros medios aceptables al BCIE, relacionado a Prácticas Prohibidas ocurridas durante los procesos de adquisición de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías, así como durante la ejecución de un contrato resultante de dichos procesos en el marco de una operación financiada con recursos del BCIE, este procederá conforme con sus políticas internas relacionadas con el tema. Previo a determinar la existencia de una Práctica Prohibida, el BCIE se reserva el derecho de ejecutar los procedimientos de auditoría e investigación2 requeridos y

1 Mecanismos de denuncia disponibles en: xxx.xxxx.xxx.

2 Se refiere al acceso irrestricto del BCIE o sus representantes debidamente autorizados para visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones físicas, utilizadas en relación con los procesos de adquisición o los proyectos financiados con fondos propios del BCIE o administrados por éste. Asimismo, la realización de entrevistas y el acceso a los archivos físicos y digitales relacionados con dichos procesos de adquisiciones, proyectos u operaciones, debiendo prestar toda la colaboración y asistencia que fuese necesaria, a efectos que se ejecuten adecuadamente las actividades previstas, a discreción del BCIE.

Sección II. Instrucciones a los Oferentes

otorgará a las contrapartes y sus relacionados la oportunidad procesal para presentar sus argumentos de descargo, a través de la realización de un procedimiento administrativo.

Cuando se determine la existencia de una Práctica Prohibida, el BCIE emitirá una o varias de las acciones y recomendaciones que se enumeran a continuación, sin que las mismas sean limitativas:

a. Remisión del caso correspondiente a las autoridades locales competentes,

b. Emisión de una amonestación por escrito.

c. Adopción de medidas para mitigar los riesgos identificados.

d. Suspensión de desembolsos.

e. Desobligación de recursos.

f. Solicitar el pago anticipado de los recursos.

g. Cancelar el negocio o la relación contractual.

h. Suspensión de los procesos de adquisición, o de ejecución de los contratos, independientemente del estado en que se encuentren

i. Solicitud de garantías adicionales.

j. Ejecución de fianzas o garantías.

k. Solicitar el reembolso de los gastos o costos vinculados con las actividades e investigaciones efectuadas en relación con la comisión de Prácticas Prohibidas

Las acciones o recomendaciones emitidas por el BCIE serán de observancia y cumplimiento obligatorio.

El BCIE se reserva en todo caso, y sin perjuicio de las sanciones que impongan las autoridades del país del Prestatario/Beneficiario, el derecho a solicitar la suspensión de los procesos de contratación o de la ejecución del o de los contratos resultantes de aquellos, independientemente del estado en que se encuentren. Si el BCIE solicitara la suspensión de los procedimientos de contratación o de la ejecución del o de los contratos y esto no ocurriera, se reserva el derecho de no financiar el o los contratos resultantes de esos procedimientos.

Derivado del proceso de investigación, el BCIE podrá incorporar a personas naturales o jurídicas en la Lista de Contrapartes Prohibidas u otra lista de inelegibilidad del BCIE que, para tal efecto haya instituido.

Disposicion es para los oferentes

6.1

Un oferente, y todas las partes que constituyen el oferente, podrán ser originarios de países socios y no socios del Banco. Será limitada o restringida la participación en los procesos de adquisición cuando así lo determine la fuente de financiamiento a utilizar por el BCIE, restricción que quedará claramente definida en la sección III.

Sección II. Instrucciones a los Oferentes
	6.2	Se aplicará el margen de preferencia para oferentes originarios de países socios descrito en el art. 15 de la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del Banco y art. 11 de las Normas para la Aplicación, exceptuando los casos en que exista restricción o limitación relacionada al origen de los oferentes, lo cual estará detallado en la sección III.
	6.3	No podrán ser adjudicatarios o sujetos de ampliaciones de contratos con financiamiento total o parcial del BCIE o de fondos administrados por este, las personas jurídicas o naturales que tengan una de las siguientes condiciones: a. Se encuentren incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE. b. Hayan sido inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles o sancionados para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por organizaciones reconocidas por el BCIE para tal fin. c. Declarados culpables mediante sentencia firme de delitos o sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente, mientras se encuentre vigente la sanción.
7. Prohibicione s por conflicto de interés	7.1	No podrán participar directa o indirectamente en el suministro de bienes, ejecución de obras, servicios o consultorías para operaciones financiadas por el BCIE, las siguientes personas: a. Los funcionarios o empleados del BCIE b. Los cónyuges y familiares de dichos funcionarios o empleados hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive y c. En los financiamientos al sector público, los particulares con nexos familiares o de negocio con los representantes del Prestatario/Beneficiario o su organismo ejecutor, hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive. La prohibición contenida en los literales b) y c) anteriores no operará cuando las personas allí nombradas acrediten que se dedican, en forma habitual, a desarrollar la actividad empresarial objeto de la contratación respectiva, al menos desde dos años antes del surgimiento del supuesto de inhibición; así mismo que los costos involucrados sean acordes con el mercado. d. Aquellos que están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Prestatario/Beneficiario para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en el proceso de adquisición y se considere que su participación afecta los intereses de la operación.

Sección II. Instrucciones a los Oferentes
	e. Todos aquellos que presentan más de una propuesta en un proceso de licitación excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas en los documentos base del respectivo proceso. Esto no limita la participación de subcontratistas en más de una propuesta. f. Otros indicados en la sección III.
B. Documentos de Licitación
8. Secciones de los Documento s de Licitación	8.1	Los Documentos de Licitación constan de las siete (07) secciones que se indican en el índice del presente documento base y deberán leerse en conjunto con las aclaraciones que se publiquen y cualquier enmienda emitida de conformidad con el numeral 10 de esta sección.
	8.2	El Comité Ejecutivo de Licitación no se responsabiliza por la integridad de los Documentos de Licitación y sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente señalada por el organismo ejecutor en la sección I.
	8.3	Los oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones contenidas en el Documento de Licitación. El incumplimiento por parte del oferente en el suministro de toda la información o documentación que se exige en los Documentos de Licitación podría traer como consecuencia el rechazo de su propuesta.
9. Aclaracione s sobre el Documento de Licitación y régimen de comunicaci ón	9.1	Todo oferente que requiera alguna aclaración de los Documentos de Licitación, deberá comunicarse con el Comité Ejecutivo de Licitación por escrito a la dirección que se suministra en la sección I, o plantear sus inquietudes en la reunión de homologación o visita de campo en los casos para los que dichas actividades sean previstas, en cualquier caso, el plazo para realizar consultas y solicitar aclaraciones se indicara en la sección III. Así mismo, el plazo para que el Prestatario/Beneficiario, a través del Comité Ejecutivo de Licitación responda a consultas y/o aclaraciones se indicara en la sección III.
	9.2	El Comité Ejecutivo de Licitación responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, enviando copia de las respuestas a todos los oferentes, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente.
	9.3	El oferente y cualquier miembro de su personal o representante, tendrá acceso a la información y lugar relacionados con las obras requeridas bajo su propio riesgo, haciéndose responsable de cualquier pérdida, daño, costos y gastos que incurra.
	9.4	Si se ha programado visita de campo y/o reunión de homologación, se proporcionarán los datos necesarios en la sección III. La reunión de homologación tiene como finalidad

Sección II. Instrucciones a los Oferentes
	aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante esa etapa. La visita de campo tiene el propósito de facilitar que los oferentes conozcan las condiciones del sitio. Los gastos relacionados con esta visita correrán por cuenta del oferente. En caso de que la reunión de homologación y visita de campo se definan como obligatorias, se descalificará al oferente que no cumpla con este requisito.
	9.5	El acta de la reunión de homologación, incluidas las preguntas planteadas, sin identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, juntamente con cualesquiera otras respuestas preparadas como producto de la reunión, se transmitirán por escrito y sin demora a todos los oferentes.
	9.6	El canal de comunicación oficial de este proceso de licitación se apegará a lo establecido en la sección III
10. Modificació n del documento de Licitación	10.1	Si en cualquier momento del proceso, el Comité Ejecutivo de Licitación considera necesario enmendar el Documento Base de la Licitación o cualquier información del proceso, podrá enmendar los documentos que sea necesario a través de la emisión de enmiendas, las que serán comunicadas a los oferentes oportunamente, con el fin de dar a los posibles oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus propuestas. Dicho plazo no podrá ser menor a quince (15) días antes de la fecha de recepción de las propuestas.
10. Modificació n del documento de Licitación	10.2	Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de Licitación y deberá ser comunicada a todos los oferentes que hayan obtenido el Documento Base de Licitación de acuerdo con lo establecido en el numeral 9.6 de la sección III.
11. Costo de participació n en la Licitación	11.1	El oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su propuesta desde la obtención de las bases. El Prestatario/Beneficiario no estará sujeto ni será responsable en caso alguno por dichos costos, independientemente del resultado del proceso de licitación.
C. Preparación de las Propuestas
12. Idioma de la Propuesta	12.1	La propuesta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a la misma que intercambien el oferente y el Comité Ejecutivo de Licitación deberán ser escritos en el idioma español. Documentos de soporte y el material impreso que formen parte de la propuesta podrán estar en otro idioma, con la condición de que las partes pertinentes estén acompañadas de una traducción fidedigna al idioma español. Para los efectos de la interpretación de la propuesta, dicha traducción prevalecerá.
	13.1	Forman parte de la propuesta:

Sección II. Instrucciones a los Oferentes
13. Documento s que conforman la Propuesta	a. Presentación de la Propuesta y Documentos de Precalificación: (Sobre No.1): 1. Carta de presentación de la propuesta. 2. Con la finalidad de identificar a oferentes que tengan capacidad para la provisión de las obras requeridas. La documentación a entregar contendrá como mínimo su organización, la capacidad financiera, legal y administrativa, debiendo demostrar su capacidad para contratar. b. Oferta Técnica (Sobre No.2): Deberá incluir la siguiente información: Cronograma de ejecución propuesto, metodología de trabajo, personal profesional clave asignado, etc. c. Oferta Económica (Sobre No.3): El oferente deberá utilizar el formulario de Presentación de la oferta económica y lista estimada de cantidades con su precio unitario.
	13.2	El periodo para el cual se analizarán los antecedentes de contratación, la experiencia general y específica será señalado en la sección III. La situación financiera se analizará a partir de la información de al menos los últimos tres años.
	13.3	El oferente al que se le adjudique la licitación podrá estar sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el contrato o pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social, en la sección III se establece si se estará sujeto a dichos pagos.
14. Carta de la Propuesta y formularios	14.1	La lista de los formularios y documentos a presentar en la propuesta se detallan en las secciones III y V, los que se deberán completar sin realizar ningún tipo de modificaciones al texto ni presentar ninguna sustitución a lo requerido. Todos los espacios en blanco deberán llenarse con la información solicitada, adjuntando los documentos solicitados en cada uno de ellos.
15. Propuestas alternativas	15.1	Cada oferente presentará solamente una propuesta, ya sea de forma individual o como miembro de un consorcio, salvo que en la sección III se permita la presentación de propuestas alternativas. El oferente que presente o participe en más de una propuesta (a menos que lo haga como subcontratista) ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.
16. Ajuste de Precios	16.1	Los precios cotizados por el oferente serán fijos durante la ejecución del contrato y no estarán sujetos a ajustes durante la ejecución, salvo indicación contraria en la sección III.

Sección II. Instrucciones a los Oferentes
	16.2	En el caso que las ofertas se puedan presentar por lotes individuales o por combinación de lotes, se indicará en las secciones III y IV.
	16.3	El Prestatario/Beneficiario no asumirá ninguna obligación sobre seguros, por lo que el contratista está obligado a contratar los seguros que corresponda y que deberán reflejarse en el contrato. El contratista deberá entregar al Prestatario/Beneficiario, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro exigidos, antes de la fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Prestatario/Beneficiario.
17. Monedas de la Oferta y de pago	17.1	La moneda de la oferta se especifica en la sección III. Asimismo, se informa el tipo de cambio a utilizar para la evaluación de ofertas y si el monto presupuestado para la adquisición será o no publicado.
18. Sub contratació n	18.1	La propuesta deberá indicar las intenciones de realizar subcontratos, indicándolos en el TEC-8, tomando en cuenta el porcentaje máximo de subcontratación que se especifica en la sección III.
19. Período de validez de las Propuestas	19.1	Las propuestas deberán mantenerse válidas durante el periodo determinado en la sección III, a partir de la fecha límite para presentación de propuestas establecida en el Documento Base de la Licitación. Toda propuesta con un plazo menor será rechazada por incumplimiento a lo establecido.
19. Período de validez de las Propuestas	19.2	En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la propuesta, el Comité Ejecutivo de Licitación podrá solicitar a los oferentes que extiendan el período de validez de sus propuestas. El Prestatario/Beneficiario hará todo lo que esté a su alcance para formalizar el contrato dentro de este plazo de validez de las propuestas. Sin embargo, el Comité Ejecutivo de Licitación podrá pedirles a los oferentes que extiendan el plazo de la validez de sus ofertas si fuera necesario. Los oferentes que estén de acuerdo con dicha extensión deberán confirmar que mantienen disponible el personal indicado en la propuesta, o en su confirmación de la extensión de la validez de la oferta, los oferentes pueden someter nuevo personal en reemplazo y éste será considerado en la evaluación final para la adjudicación del contrato.

Sección II. Instrucciones a los Oferentes
	Los oferentes que no estén de acuerdo en ampliar la validez de la propuesta tienen el derecho de rehusarse a la solicitud sin perder la Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de contrato en los casos en que se haya presentado.
20. Garantía de mantenimie nto de la Oferta y firma de contrato	20.1	En la sección III se establecerá la obligación de presentar Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato. En caso de requerirse la misma, el oferente deberá presentar como parte de su propuesta esta garantía con las características, monto, plazo y moneda estipulada en la sección III. Esta garantía podrá ser del tipo bancaria, fianza o cualquier otro instrumento financiero de fácil ejecución. En la sección III se indicará a favor de quien deberá ser emitida la garantía. Dicha garantía será devuelta a los oferentes que no sean seleccionados tan pronto como sea posible.
	20.2	En caso de requerirse la Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato se deberá cumplir las siguientes condiciones: a. Cuando el proceso de licitación requiera de la ampliación del período de validez de las propuestas, el plazo de validez de la garantía deberá ser prorrogado por el mismo período. Los oferentes podrán rechazar la solicitud sin por ello perder la garantía de la oferta. A los oferentes que acepten la solicitud no se les pedirá ni se les permitirá que modifiquen su propuesta. b. Deberá ser una garantía a la vista, o en formato electrónico, incondicional e irrevocable de realización automática o a único requerimiento del Prestatario/Beneficiario mediante carta simple, sin necesidad de exigencia judicial o ante garante para su pago y sin beneficio de excusión que le permita hacer efectiva dicha garantía. c. Deberá ser emitida por una institución financiera o aseguradora aceptable para el Prestatario/Beneficiario. d. Deberá estar sustancialmente de acuerdo con una de las opciones de formulario incluidos en la sección V. e. El plazo de validez deberá ser de al menos 30 días adicionales al plazo de validez de las propuestas, o del período prorrogado de este cuando así corresponda. f. Todas las ofertas que no estén acompañadas por esta garantía serán rechazadas por el Comité Ejecutivo de Licitación por incumplimiento de un requisito no subsanable.
	20.3	La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si:

Sección II. Instrucciones a los Oferentes
	a. El oferente retira su propuesta durante el período de validez de la misma, salvo lo estipulado en la cláusula de estas Instrucciones relativas al período de validez de las propuestas y garantías; o b. El oferente seleccionado: i. No firma el contrato de conformidad con lo establecido en este Documento Base de Licitación; o ii. No suministra la Garantía de Ejecución de conformidad con lo establecido en la sección III.
D. Presentación y apertura de las Propuestas
21. Formato de la Propuesta	21.1	El oferente preparará un juego original de los documentos que constituyen la propuesta, según se señala en estas Instrucciones a los oferentes. Además, el oferente presentará el número de copias de la propuesta que se indica en la sección III.
	21.2	Deberán entregar el original y cada copia de la propuesta, en sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y “COPIA” de la siguiente manera: • Sobre 1: Original y copias de la información de precalificación. • Sobre 2: Original y copias de la oferta técnica. • Sobre 3: Original y copias de la oferta económica. Los sobres 1, 2 y 3 serán incluidos a su vez en un solo sobre o paquete. En el caso de discrepancias el texto original prevalecerá sobre las copias. No se aceptarán los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas.
22. Procedimie nto para firmar, sellar y marcar las Propuestas	22.1	El original y todas las copias de la propuesta deberán estar foliados y firmados por la persona autorizada para firmar en nombre del oferente.
	22.2	Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: a. Llevar el nombre y la dirección del oferente; b. Estar dirigidos al Comité Ejecutivo de Licitación y llevar la dirección que se indica en los Datos de la Licitación; c. Llevar la identificación específica de este proceso de licitación indicando el nombre de la licitación; d. Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la propuesta.

Sección II. Instrucciones a los Oferentes
	22.3	Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Comité Ejecutivo de Licitación no se responsabilizará en caso de que la propuesta se extravíe o sea abierta prematuramente.
23. Plazo para la presentació n de las Propuestas	23.1	El Comité Ejecutivo de Licitación, deberá recibir las propuestas en la dirección y, a más tardar, a la hora y fecha que se indican en sección III. Podrán acompañar otros representantes del prestatario que este designe. El plazo para la preparación de propuestas no deberá ser menor de 45 días calendario contados a partir del día siguiente hábil después de la fecha de la publicación de los Documentos Base, o a partir del día siguiente hábil después de la fecha en que se disponga de los mismos.
	23.2	El Comité Ejecutivo de Licitación podrá, prorrogar la fecha límite de presentación de las propuestas mediante una enmienda del Documento de Licitación, en cuyo caso todas las obligaciones y derechos del Comité Ejecutivo de y de los oferentes que estaban sujetas a dicha fecha límite, quedarán sujetas al nuevo plazo.
	23.3	Los oferentes tendrán la opción de presentar sus propuestas electrónicamente, cuando así se indique en la sección III. En ese caso los oferentes que presenten sus propuestas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en dicha sección para la presentación de las mismas.
24. Propuestas Tardías	24.1	El Comité Ejecutivo de Licitación no considerará ninguna propuesta que llegue con posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las propuestas. Ninguna propuesta que llegue después de la hora límite será recibida.
25. Retiro, sustitución y modificació n de las Propuestas	25.1	Siempre que el plazo de presentación de propuestas esté vigente, los oferentes podrán retirar, sustituir o modificar su propuesta después de presentada, debiendo presentar para ello una comunicación, por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado a presentar la propuesta. Dicha comunicación deberá ser acompañada de la correspondiente sustitución o modificación de propuesta (con excepción de las notificaciones de retiro de propuesta). Todas las comunicaciones deberán ser: a. Acompañadas con la información que corresponda, (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberán estar claramente marcados “retiro”, “sustitución” o “modificación”; b. Recibidas por el Comité Ejecutivo de Licitación antes de la fecha y hora límite establecida para la presentación de las propuestas.
26. Recepción y	26.1	Una vez cerrado el plazo para la presentación de propuestas, el Comité Ejecutivo de Licitación llevará a cabo el acto de recepción de propuestas.

Sección II. Instrucciones a los Oferentes
Apertura de las Propuestas	Siempre que se hayan recibido al menos el número mínimo de propuestas esperadas, se llevará a cabo un acto público de recepción y apertura de propuestas donde se abrirá solamente el sobre No.1, permaneciendo sin abrir los sobres restantes, según sea el caso, Se leerá en voz alta el nombre de los oferentes, la Carta de Presentación de la Propuesta, el plazo y monto de las garantías si las hubiera, así como cualquier modificación sustancial que se hubiere presentado por separado durante el plazo para la presentación de propuestas, procediéndose a levantar un acta de lo actuado, la que deberá ser suscrita por el o los representantes del Prestatario/Beneficiario y por los oferentes presentes.
	26.2	A menos que se estipule lo contrario en la sección III, cuando se presenten menos de tres propuestas a la recepción y apertura de propuestas, se procederá a declarar desierto el proceso.
E. Evaluación y comparación de las Propuestas
27. Confidenciali dad	27.1	No se divulgará a los oferentes ni a ninguna persona que no forme parte del Comité Ejecutivo de Licitación, información relacionada con la evaluación de las propuestas, ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato. Será hasta que corresponda la notificación que se darán a conocer a los oferentes los resultados obtenidos en su propia evaluación y posteriormente será pública la adjudicación. Ninguna persona ajena al proceso podrá solicitar información sobre las evaluaciones o resultados del mismo.
	27.2	Cualquier intento por parte de un oferente para influenciar al Comité Ejecutivo de Licitación, en cuanto a la evaluación, comparación de las propuestas o la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su propuesta.
28. Aclaración de las Propuestas	28.1	Con el fin de facilitar la evaluación y la comparación de las propuestas hasta la calificación de los oferentes, el Comité Ejecutivo de Licitación, podrá, a su discreción, solicitar a cualquier oferente aclaraciones a su propuesta. No se considerarán aclaraciones a una propuesta presentada por un oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Comité Ejecutivo de Licitación. La solicitud de aclaración del Comité Ejecutivo de Licitación, y la respuesta, deberán ser por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios ni en la esencia de la oferta económica, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Comité Ejecutivo de Licitación, en la evaluación de la oferta económica. Si un oferente no ha entregado las aclaraciones a su propuesta en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Comité Ejecutivo de Licitación, se evaluará dicha propuesta con la información disponible.

Sección II. Instrucciones a los Oferentes
	28.2	El plazo para la presentación de información adicional o aclaraciones al Comité Ejecutivo de Licitación será establecido en la sección III.
29. Errores u omision es	29.1	Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones: a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, envío de documentación poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de la licitación
		b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y cuya acción u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación puede cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la propuesta causando ventaja al oferente sobre otros. Ejemplos son errores o falta de la firma del representante legal en la carta de presentación de la propuesta o no presentar dicha carta, no presentar el poder o escritura que autoriza a quien firma para presentar la propuesta, asimismo, errores en una garantía o fianza o la no presentación de las mismas cumpliendo con las condiciones establecidas para su presentación.
		c. Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de subtotales o discrepancia entre palabras y cifras.
		d. Error u omisión significativo: Es aquel que
		i. Si es aceptada:
		1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los servicios ofertados; o
		2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Licitación, los derechos del Prestatario/Beneficiario con las obligaciones del oferente en virtud del contrato; o
		ii. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros oferentes que presentan propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación.
30. Método de Selección del Contratista	30.1	El Prestatario/Beneficiario, de acuerdo con las características de la obra indicará en la sección IV los factores que, además del precio, será considerados para evaluar las propuestas y seleccionar la más conveniente, así como el valor ponderado de cada uno de ellos en caso de aplicar, para lo cual tomarán en cuenta los costos y beneficios que dichos factores aportarán.

Sección II. Instrucciones a los Oferentes
31. Evaluación de las Propuestas	31.1	Para determinar si la propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación, el Comité Ejecutivo de Licitación, se basará en el contenido de la propia propuesta y los requisitos establecidos en el Documento Base de la Licitación, examinará y evaluará los diferentes aspectos de la propuesta con el fin de confirmar que satisface los requisitos estipulados en la sección IV, sin errores ni omisiones significativas.
	31.2	Si una propuesta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación, o se puede anticipar que el oferente no podrá cumplir con su compromiso, el Comité Ejecutivo de Licitación, podrá proponer su rechazo y previa aprobación del BCIE esta podrá ser rechazada y no podrá convertirse posteriormente, mediante la corrección o el retiro de los errores o las omisiones, en una propuesta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación.
	31.3	A menos que se estipule un procedimiento diferente en la sección III, el procedimiento a seguir para la evaluación de propuestas será:
		a. Para la precalificación (Sobre No.1) los oferentes deberán cumplir con todos los criterios mínimos establecidos en la sección IV.
		Se continuará con la fase de evaluación técnica únicamente hasta concluir la precalificación de todos los oferentes y estar consignada dicha evaluación en el informe/acta respectiva debidamente firmado por el Comité Ejecutivo. Solamente los oferentes que obtengan la precalificación, se les abrirá el sobre No.2 oferta técnica.
		b. Para la evaluación de la oferta técnica (Sobre No.2) se evaluará la oferta técnica presentada por cada oferente, de acuerdo con lo establecido en la sección IV Criterios de Evaluación y Calificación.
		Una vez concluidas la precalificación y evaluación de los sobres 1 y 2, contando con la No Objeción del BCIE a los informes de ambas etapas, se les comunicará a todos los oferentes los resultados obtenidos.
		Solamente a los oferentes cuya oferta técnica cumplan lo requerido, se les abrirá el sobre No.3 oferta económica.
		La apertura de las ofertas económicas se llevará a cabo en un acto público una vez se resuelva todo reclamo o protesta, en presencia de los oferentes precalificados y cuya oferta técnica cumplió con todos los criterios de evaluación establecidos, previa convocatoria.
		c. Para la evaluación de la oferta económica (Sobre No.3)
		Durante la apertura de las ofertas económicas se realizará al menos:
		i. Se leerá en voz alta el nombre de los oferentes y los puntajes técnicos obtenidos.

Sección II. Instrucciones a los Oferentes
	ii. Las ofertas económicas serán inspeccionadas para confirmar que los sobres han permanecido sellados y sin abrir, serán abiertas y los precios totales serán leídos en voz alta y registrados. ii. Posteriormente, el Comité Ejecutivo de Licitación procederá con la evaluación de las ofertas económicas. El oferente indicará en su oferta los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las obras descritos en la Lista Estimada de Cantidades, en caso de que el oferente no haya indicado precios, los mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista Estimada de Cantidades. Para evaluar una oferta, el Comité Ejecutivo de Licitación utilizará únicamente los factores, metodologías y criterios definidos en la sección IV. No se permitirá ningún otro criterio ni metodología. Si a criterio del Comité Ejecutivo de Licitación, la oferta económica a ser evaluada requiere un análisis más detallado, éste podrá solicitar al oferente ampliar la información presentada, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios con los requerimientos y el calendario previsto. Si el Comité Ejecutivo de Licitación, razonablemente puede anticipar que el oferente no podrá cumplir con los compromisos del contrato, podrá rechazar la oferta. El Comité Ejecutivo de Licitación realizará la revisión aritmética y confirmará con el oferente las correcciones, en caso de existir.
	31.4	La oferta técnica deberá cumplir con todos los criterios de evaluación para poder pasar a la fase de evaluación económica. En caso de establecer un porcentaje mínimo de calificación técnica, el mismo se indicará en la sección III.
32. Comparació n de las Propuestas	32.1	El Comité Ejecutivo de Licitación, analizará, calificará, evaluará y comparará todas las propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación con el objeto de seleccionar al adjudicatario.
33. Inconformid ades no significativas	33.1	Si una propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comité Ejecutivo de Licitación, podrá dispensar inconformidades que no constituyan una omisión o un error significativo.
	33.2	Cuando la propuesta no se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comité Ejecutivo de Licitación, podrá solicitar al oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la información o documentación necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la propuesta, relacionadas con requisitos referentes a la documentación. La solicitud de información o documentación relativa

Sección II. Instrucciones a los Oferentes
	a dichas inconformidades no podrá estar relacionada de ninguna manera con el precio de la oferta. Si el oferente no cumple la solicitud, su propuesta podrá ser rechazada.
34. Corrección de errores aritméticos	34.1	Para que la oferta económica cumpla sustancialmente con los Documentos de Licitación, el Comité Ejecutivo de Licitación, podrá corregir errores aritméticos de la siguiente manera: a. Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario. El precio total será corregido a menos que, a criterio del Prestatario/Beneficiario, exista un error obvio en la colocación del punto decimal del precio unitario en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado y se corregirá el precio unitario; b. Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido; y c. Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras con sujeción a las condiciones mencionadas en a) y b).
34. Corrección de errores aritméticos	34.2	El Comité Ejecutivo de Licitación ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el oferente. Si el oferente no acepta la corrección de los errores, su propuesta será rechazada.
35. Calificación del oferente	35.1	El Comité Ejecutivo de Licitación de conformidad con los requisitos y criterios de evaluación que se especifican en la sección IV, realizará la evaluación de las propuestas, estableciendo el orden de prelación de las mismas y la propuesta más conveniente, a partir de lo cual recomendará la adjudicación del contrato. De conformidad con lo anterior, preparará un informe o acta detallando la revisión, análisis, evaluación y comparación de las propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la selección de la propuesta evaluada como la más conveniente. Dicho informe o acta deberá contar con la información referente a las publicaciones realizadas, comunicaciones durante el periodo de preparación y evaluación de propuestas, enmiendas, recepción y resolución de protestas etc. y será sometido a No Objeción del Banco antes de notificar el resultado a los oferentes y adjudicar el contrato.
36. Presentació n de	36.1	El Prestatario/Beneficiario deberá hacer del conocimiento del Banco sobre la presentación y solución de protestas durante el proceso de licitación y controversias relacionadas con los contratos resultantes.

Sección II. Instrucciones a los Oferentes
Protestas en el proceso de adquisición o controversi as en los contratos resultantes	El Prestatario/Beneficiario deberá actuar con diligencia para la solución de protestas y controversias, el BCIE se reserva el derecho de abstenerse de financiar, cualquier obra, cuando no se concrete oportunamente la solución respectiva o a su juicio la solución adoptada no responda a los mejores intereses de la operación.
	36.2	El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificación o evaluación una vez que estos sean notificados a los oferentes de un proceso se indicará en la sección III. El tiempo otorgado para que los oferentes presenten sus consultas o protestas no deberá ser nunca menor a cinco días hábiles contados a partir del día siguiente hábil posterior a la notificación. En los casos en que se reciba únicamente una propuesta y de acuerdo con lo establecido en el numeral 26.2 de la sección III, el plazo para la presentación de las protestas tendrá lugar únicamente después de comunicar los resultados finales.
	36.3	El Comité Ejecutivo de Licitación, suspenderá las actividades relacionadas con el proceso de adquisición al momento de recibir una protesta hasta la resolución de la misma. En caso de presentarse una protesta en el marco de un proceso para el cual se establezca adjudicación por lote, será sujeto de suspensión únicamente el lote afectado por la protesta. En ambos casos, cuando así se requiera, se deberá solicitar a todos los oferentes la ampliación de la validez de las propuestas y la Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato.
37. Derecho del Comité Ejecutivo de Licitación para aceptar y rechazar Propuestas	37.1	El Comité Ejecutivo de Licitación se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las propuestas en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los oferentes. En caso de anular el proceso, devolverá con prontitud a todos los oferentes las propuestas y las Garantías de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato que hubiera recibido.
F. Adjudicación de la Licitación
38. Criterios de adjudicació n	38.1	Una vez se resuelva todo reclamo o protesta, el Prestatario/Beneficiario, previa No Objeción del Banco al informe o acta de proceso respectivo, adjudicará la licitación al oferente cuya propuesta haya sido evaluada por el Comité Ejecutivo de Licitación como la más conveniente.
39. Notificación	39.1	Dentro del plazo de validez de la propuesta, el Comité Ejecutivo de Licitación notificará por escrito al oferente con la oferta más conveniente, que su oferta ha sido

Sección II. Instrucciones a los Oferentes
de la adjudicació n	seleccionada. En la carta de notificación se especificará el monto que el Prestatario/Beneficiario pagará al contratista por la ejecución y el plazo para la terminación de las obras.
40. Garantías	40.1	El oferente adjudicatario deberá presentar la Fianza o Garantía de Ejecución de conformidad con las condiciones del contrato y especificaciones contenidas al respecto en las secciones III y VII. El incumplimiento por parte del oferente adjudicatario de sus obligaciones de presentar la Fianza o Garantía de Ejecución antes mencionada o de firmar el contrato en el plazo previsto, constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y para hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato. En este caso, el Prestatario/Beneficiario podrá adjudicar el contrato al oferente cuya oferta sea evaluada como la siguiente más conveniente.
	40.2	Se podrá proveer un anticipo sobre el precio del contrato, de acuerdo con lo estipulado en la sección III. En caso de aplicar, el pago deberá realizarse contra la recepción de una garantía por el buen uso del 100% del valor de dicho anticipo Esta garantía podrá ser tipo bancaria, fianza o cualquier otro tipo de instrumento financiero de fácil ejecución, emitido por instituciones financieras o aseguradoras aceptables para el Prestatario/Beneficiario.
	40.3	Garantía de Calidad de Obras. Se deberá presentar una Fianza o Garantía Bancaria de Calidad de Obras, la cual deberá estar vigente, como mínimo, por doce (12) meses después de concluidas estas. La cuantía de esta garantía se define en la sección III y deberá asegurar que cualquier defecto de ejecución pueda ser solventado dentro del período antes indicado.
	40.4	Se podrá requerir otras garantías o fianzas que se consideren necesarias para garantizar la ejecución de las obras y el logro de los objetivos del financiamiento, teniendo en cuenta exigir las garantías que cautelen el buen suceso de las obras y que sean las estrictamente necesarias, evitando cargar costos innecesarios a los oferentes y al futuro contratistas. Estas garantías o fianzas de ser aplicables estarán detalladas en la sección III.
41. Firma del contrato	41.1	Después de la notificación, el adjudicatario, deberá presentar al Prestatario/Beneficiario los documentos señalados en la sección III.
	41.2	El Prestatario/Beneficiario definirá en la sección III el plazo y procedimiento para la firma del contrato.
	41.3	Todo contrato de obras con recursos de BCIE está sujeto a:

Sección II. Instrucciones a los Oferentes

a. Supervisión del BCIE conforme a sus disposiciones vigentes en la materia, para asegurar la consecución de los objetivos previstos.

b. No Objeción previa a cualquier cambio relevante como, por ejemplo: aquellos que puedan involucrar un incremento de costos relacionados con el financiamiento del BCIE, desfases en el cronograma de ejecución de la operación y cambios en los servicios prestados.

c. Instancias de resolución de controversias establecidas en la sección III

42. Otros

42.1

En todo lo no previsto en este Documento Base de Licitación se actuará de acuerdo con lo dispuesto en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación que se encuentran bajo la siguiente dirección xxxxx://xxx.xxxx.xxx

Sección III. Datos de la Licitación

A continuación, se indican los detalles específicos del presente proceso para los numerales correspondientes de la sección II, prevaleciendo la información contenida en esta sección III.

Ref. de la sección II

Datos de la Licitación

A. Generalidades

1.2

Número de identificación de la licitación: Nº SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-LPI-1-02-2020

Nombre del organismo ejecutor: Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) Nombre de la licitación y descripción de las obras a realizar:

Diseño y Construcción de Sistemas de Pequeño Riego por Lotes:

Lote No. 1:

XXXXXXXXX XXXXXXX (Distrito Central, Guaymaca, San Xxxxxxx, Xxxxxx, Maraita y Orica), EL PARAÍSO (Güinope, Oropolí, Jacaleapa), OLANCHO (Juticalpa, Catacamas, Campamento y Silca) y YORO (Sulaco, Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxx)

Xxxx Xx. 0:

XXXXXXXXX XXXXXXX (Distrito Central y Cantarranas), COMAYAGUA (Lamaní), LA PAZ (Márcala, San Xxxx y Chinacla), INTIBUCA (Xxxxx xx Xxxxx), SANTA XXXXXXX (Santa Xxxx) y COPAN (La Unión).

La duración de los contratos se estima en: Xxxx Xx. 0: Xxxx (00) xxxxx

Xxxx Xx. 0: Diez (10) meses

Contados a partir de la Orden de Inicio. Se firmará un contrato por cada lote.

El Comité Ejecutivo de Licitación es el responsable del proceso, lo que incluye la atención de las protestas formuladas ante las notificaciones a los oferentes.

Una vez atendida la protesta por el Comité Ejecutivo de Licitación de conformidad con el debido proceso, se establece como la siguiente instancia de resolución la Secretaría General de La Secretaría de Agricultura y Ganadería, debiendo recurrir a dicha instancia en un plazo máximo de 5 días hábiles.

6.1

La licitación no está limitada a la participación de oferentes de un origen específico, se aceptarán oferentes nacionales o internacionales de cualquier país que se interesen en participar.

Adicionalmente a lo establecido en la sección II, se considerará conflicto de interés:

Ref. de la sección II

Datos de la Licitación

Estar comprendido en las inhabilidades a las que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado de Honduras, las cuales se describen a continuación:

1. Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas.

2. Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados.

3. Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República;

4. Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos

(2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva;

5. Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato;

6. Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el literal anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco.

7. Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción.

Ref. de la sección II	Datos de la Licitación
	8. Estar suspendido del Registro de Proveedores y Contratistas o tener vigente sanción de suspensión para participar en procedimientos de contratación administrativa.
B. Documento de Licitación
9.1	Si para la preparación de propuestas, se considera necesario realizar consultas, las comunicaciones deberán realizarse a la misma dirección electrónica indicada en la sección I: Por correo electrónico: xxxxxxxxxxx.xxx.0000@xxxxx.xxx El plazo para realizar las consultas y solicitar aclaraciones son los siguientes: Pueden pedirse aclaraciones a más tardar 18 días antes de la fecha de presentación de las propuestas. (Lunes 28 de septiembre del 2020). El plazo para que el Prestatario/Beneficiario, a través del Comité Ejecutivo de Licitación responda consultas de los oferentes para la preparación de sus propuestas será de 15 días antes de la fecha de presentación de las propuestas. (Jueves 01 de octubre del 2020)
9.4	a. No se realizará reunión de homologación para esta licitación. b. No se realizará visita para esta licitación.
9.6	La comunicación de las respuestas a las consultas de los oferentes y enmiendas a este Documento Base realizadas durante el período de preparación de propuestas se realizará mediante: 1. Publicación en el portal web: • xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx-xxx/ 2. Correo electrónico, a los oferentes que registraron sus datos generales de contacto. En este caso las comunicaciones serán remitidas a través del correo electrónico xxxxxxxxxxx.xxx.0000@xxxxx.xxx.
C. Preparación de las Propuestas
13.1	Los documentos que deberán conformar la propuesta son: 1. Presentación de la Propuesta y Documentos de Precalificación (Sobre No.1), 1.1. Carta de presentación de la propuesta de acuerdo con el formulario CP-1 (Notariada) 1.2. Acta de constitución debidamente registrada en el Registro Público competente. En caso de propuestas presentadas por consorcio el acta de constitución debidamente registrada en el Registro Público competente, de cada uno de los miembros del consorcio. (notariada). 1.3. Poder de Representación de quien suscribe la propuesta (notariado, apostillado en caso de notariado en el extranjero)

Ref. de la sección II

Datos de la Licitación

1.4. Copia de cédula de identidad o documento similar de identificación vigente, de quien suscribe la propuesta

1.5. Formulario PREC-1: Promesa de Consorcio. (Aplica en caso de propuestas presentadas por consorcios)

1.6. Formulario PREC-2: Declaración jurada ante notario público

En caso de ofertas presentadas por consorcio se requerirá la declaración jurada de cada uno de los miembros del consorcio.

1.7. Formulario PREC-3: Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato

1.8. Formulario PREC-4: Situación Financiera. En caso de propuestas presentadas por consorcio cada uno de los miembros del consorcio deberá presentar el formulario.

1.9. Formulario PREC-5: Antecedentes de Contratación. En caso de propuestas presentadas por consorcio cada uno de los miembros del consorcio deberá presentar el formulario.

1.10. Formulario PREC-6: Identificación del Oferente

1.11. Copias de los estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con éstos, y estados de resultados) del oferente y de cada uno de los miembros integrantes de un consorcio correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:

i. Los estados financieros históricos deben estar auditados por auditores independientes autorizados.

ii. Los estados financieros deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.

iii. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales).

1.12. Constancia de línea de crédito, indicando monto disponible, emitida por una institución bancaria autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS); en el caso de ser emitida por un banco fuera de Honduras, dicho banco deberá tener un banco corresponsal en Honduras autorizado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). En cualquier caso, la constancia de línea de crédito deberá ser emitida con una antigüedad no mayor de 30 días de la fecha de recepción de propuestas.

2. Oferta Técnica (Sobre No.2)

2.1. Formulario TEC-1: Experiencia General, en caso de propuestas presentadas por consorcio cada uno de los miembros del consorcio deberá presentar el formulario.

Ref. de la sección II

Datos de la Licitación

2.2. Formulario TEC-2: Experiencia Específica, en caso de propuestas presentadas por consorcio cada uno de los miembros del consorcio deberá presentar el formulario.

No se considerará como Experiencia Específica del oferente el suministro de tubería. Entendiendo como suministro, el acto de compra y venta de tubería.

2.3. Formulario TEC-3: Profesionales Clave Propuestos y asignación de funciones. (Deberá presentar un Formulario TEC-3 por cada Lote en el que esté participando)

2.4. Formulario TEC-4: Hoja de Vida del Personal Profesional Clave Propuesto. (Deberá presentar un Formulario TEC-4 por cada Lote en el que esté participando)

2.5. Formulario TEC-5: Metodología de trabajo. (Deberá presentar un Formulario TEC- 5 por cada Lote en el que esté participando)

2.6. Formulario TEC-6: Cronograma de ejecución de la obra. Este documento deberá estar en concordancia con lo requerido en la Sección VI. Especificaciones Técnicas. (Deberá presentar un Formulario TEC-6 por cada Lote en el que esté participando)

2.7. Formulario TEC-7:Organización Técnica y Administrativa (Deberá presentar un Formulario TEC-7 por cada Lote en el que esté participando)

2.8. Formulario TEC-8: Subcontratistas Previstos. (Deberá presentar un Formulario TEC-8 por cada Lote en el que esté participando)

2.9. Copia del comprobante del recibo entera satisfacción de las obras presentadas como experiencias general y específica

3. Oferta Económica (Sobre No.3)

(En caso de participar en ambos lotes, dentro del sobre No. 3 deberán incluir dos sobres debidamente sellados y separados: Oferta Económica del Lote No. 1 y Oferta Económica del Lote No. 2)

3.1. Formulario ECO-1: Presentación de la Oferta Económica. (Deberá presentar un Formulario por cada Lote en el que esté participando)

3.2. Formulario ECO-2: Oferta Económica. (Deberá presentar un Formulario por cada Lote en el que esté participando)

3.3. Formulario ECO-3 Lista estimada de cantidades y precios unitarios. (Deberá presentar un Formulario por cada Lote en el que esté participando)

Los que deberán presentarse en tres (3) sobres separados rotulados y sellados; y luego todos estos en un solo sobre o paquete sellado.

A continuación se presenta un esquema de cómo deben presentarse las ofertas en caso de participar en ambos lotes: (Considere cada recuadro como un sobre)

Ref. de la sección II	Datos de la Licitación
		PAQUETE SELLADO CONTENIENDO LA PROPUESTA DEL OFERENTE
		SOBRE No. 1 CONTIENE TODOS LOS DOCUMENTOS DE PRECALIFICACION (Numerales 1.1 al 1.12) Documentos de Precalificación ORIGINAL Y COPIA
		SOBRE No. 2 CONTIENE TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA TÉCNICA (Numerales 2.1 al 2.9)
		Formulario TEC-1 Y TEC-2 (Numeral 2.1, 2.2 y 2.9)
		Oferta Xxxxxxx xxx Xxxx Xx. 0 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx Xx. 0: TEC-3, TEC-4, TEC-5, TEC-6, TEC-7 y TEC-8 (Numeral 2.3 al 2.8)
		Oferta Xxxxxxx xxx Xxxx Xx. 0 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx Xx. 0: TEC-3, TEC-4, TEC-5, TEC-6, TEC-7 y TEC-8 (Numeral 2.3 al 2.8)
		ORIGINAL Y COPIA
		SOBRE No. 3 CONTIENE TODOS LOS DOCUMENTOS DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS (Numerales 3.1 al 3.3)
		Oferta Xxxxxxxxx xxx Xxxx Xx. 0 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx Xx. 0: ECO-1, ECO-2 y ECO-3 (Numeral 3.1 al 3.3) ORIGINAL Y COPIA
		Oferta Económica del Lote No. 2 Formularios específicos del Xxxx Xx. 0 XXX-0, XXX-0 x XXX-0 (Numeral 3.1 al 3.3) ORIGINAL Y COPIA
	Los formularios TEC-1 y TEC-2 solo se presentan una vez independientemente si se participa en los dos lotes.
	Los demás formularios TEC-3, TEC-4, TEC-5, TEC-6, TEC-7 y TEC-8, se presentan por cada Lote en el que se participa, claramente rotulados con el número de lote al que corresponda.
	Sobres No. 3 Presentará uno o dos sobres con las ofertas económicas de los Lotes en que esté participando, uno por Xxxx; debidamente sellados por separado.

Ref. de la sección II

Datos de la Licitación

Todos los sobres deberán estar rotulados y sellados y luego todos estos en un solo sobre o paquete sellado.

13.2

Los períodos para los cuales se analizará la información presentada son:

a. Información financiera para los períodos enero – diciembre correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019.

b. Información sobre antecedentes de contratación correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019.

c. Información sobre experiencia general correspondiente como máximo a los últimos 20 años (2000 - 2019).

d. Información sobre experiencia especifica correspondiente como máximo a los últimos 20 años (2000 - 2019).

13.3

El contratista estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta económica.

El contratista estará sujeto a pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social bajo el contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta económica.

No se permite la presentación de ofertas alternativas.

16.1

Los precios cotizados por el oferente no estarán sujetos a ajuste.

16.2

Las propuestas podrán presentarse por lote:

• Lote No. 1:

• Xxxx Xx. 0:

XXXXXXXXX XXXXXXX (Distrito Central y Cantarranas), COMAYAGUA (Lamaní), LA PAZ (Márcala, San Xxxx y Chinacla), INTIBUCA (Xxxxx xx Xxxxx), SANTA XXXXXXX (Santa Xxxx) y COPAN (La Unión).

Se firmará un contrato por cada Lote

16.3

Los conceptos, coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:

a. para lesiones personales o muerte:

(i) de los empleados del Contratista: L200,000.00

(ii) de otras personas: L100, 000.00.

Ref. de la sección II

Datos de la Licitación

Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Prestatario/Beneficiario podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Prestatario/Beneficiario de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

Los seguros deberán presentarse por cada lote adjudicado.

Para reflejar en la oferta económica, el oferente deberá estimar los costos en US $ dólares de Estados Unidos de Norteamérica) y presentar el detalle de los mismos de acuerdo con el formulario ECO-2, para cada uno de los lotes.

El monto presupuestado y disponible es de:

El Oferente puede presentar una variación de costos dentro de las actividades de cada lote, sin exceder el monto total presupuestado para el o los lotes para los cuales presente su oferta.

Los pagos se realizarán en lempiras al tipo de cambio de compra, registrado por el Banco Central de Honduras a la fecha de presentación de la estimación correspondiente.

El porcentaje máximo de subcontratación es de 40% del monto total de la oferta económica y dentro de la oferta técnica se deberá reflejar los subcontratos previstos, utilizando el formulario TEC-7.

19.1

El plazo de validez de la propuesta será de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de terminación del plazo de recepción de propuestas establecido.

Descripción y No. de Lotes

Presupuesto Disponible (US $)

• Lote No. 1:

1,250,843.23

• Lote No. 2:

XXXXXXXXX XXXXXXX (Distrito Central y Cantarranas), COMAYAGUA (Lamaní), LA PAZ (Márcala, San Xxxx y Chinacla), INTIBUCA (Xxxxx xx Xxxxx), SANTA XXXXXXX (Santa Xxxx) y COPAN (La Unión).

1,320,634.00

Ref. de la sección II

Datos de la Licitación

20.1

Deberá presentarse una Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato por cada Lote en que se participa, estas serán devueltas a los oferentes que no sean seleccionados y tendrán las siguientes características:

Tipo de Garantía: Bancaria o Fianza (De acuerdo a los Formularios PREC-3 de la Sección V. Formularios de la Oferta). Deberá ser emitida por una institución financiera o aseguradora, autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). En el caso de ser emitida por una institución bancaria fuera de Honduras, dicho banco deberá tener un banco corresponsal en Honduras autorizado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Vigencia: 210 días contados a partir de la fecha de terminación del plazo de recepción de propuestas establecido.

La Garantía deberá estar a favor de: Secretaría de Agricultura y Ganadería. Monto y moneda de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta por Lote: Lote No. 1: US $ 25,100.00

Lote No. 2: US $ 26,500.00

Si un oferente participa en los dos lotes, deberá garantizar ambos lotes, por cualquiera de las siguientes modalidades:

1. Una (1) Garantía de Mantenimiento de Oferta por US $ 51,600.00

2. Dos (2) garantías separadas por lote, cuyos montos serán los definidos anteriormente para cada lote.

D. Presentación y apertura de las Propuestas

21.1

El oferente deberá presentar el original, una (1) copia impresa y una (1) copia digital íntegra en PDF de la oferta técnica; el original, una (1) copia impresa y una (1) copia digital íntegra en PDF de la oferta económica.

Para los documentos de precalificación presentar original y una (1) copia que podrán ser originales o bien copia de estos, siempre que sean idénticos y legibles; y una (1) copia digital íntegra en PDF.

23.1

El plazo para la presentación y recepción de propuestas es de (30) días, iniciando el día jueves 17 de septiembre del 2020.

Las propuestas deberán recibirse a más tardar el viernes 16 de octubre del 2020, hasta las 10:30 a.m. horas en la dirección detallada en esta sección y en la Invitación a la Licitación.

23.3

Los oferentes no tendrán la opción de presentar sus propuestas de manera electrónica.

26.1

Cabe mencionar que, debido al Estado de Emergencia decretado por el Gobierno de Honduras, como consecuencia de la pandemia COVID-19, como medida de bioseguridad,

Ref. de la sección II	Datos de la Licitación
	al recibir las propuestas se procederá a rociar los paquetes/sobres con desinfectante en aerosol. Al momento de la presentación de las propuestas el oferente deberá proporcionar el correo electrónico mediante el cual se le proporcionará acceso al acto de apertura virtual. Una vez cerrado el plazo para la presentación de las ofertas y tomadas en consideración las medidas de bioseguridad requeridas, se procederá a realizar un acto público de recepción y apertura de propuestas de forma virtual, donde se abrirá solamente el Sobre No. 1, permaneciendo sin abrir los sobres restantes, según sea el caso. Se leerá en voz alta el nombre de los oferentes, la Carta de Presentación de la Propuesta, el plazo y monto de las garantías si las hubiera, así como cualquier modificación sustancial que se hubiere presentado por separado durante el plazo para presentación de propuestas, procediéndose a levantar un acta de lo actuado, la que deberá ser suscrita por el o los representantes del Prestatario/Beneficiario y se consignará el nombre de los representantes de las empresas que presenciaron el acto.
26.2	Se requiere que se presenten al acto de recepción y apertura al menos una (1) propuesta, para continuar con el proceso.
E. Evaluación y comparación de las Propuestas
28.2	El plazo para presentar aclaraciones o información adicional que solicite el Comité Ejecutivo de Licitación será de al menos tres (3) días hábiles.
31.4	La oferta técnica deberá alcanzar una calificación mínima de 70% y cumplir totalmente con el Criterio de Evaluación Técnica No. 4 para poder pasar a la evaluación de la oferta económica.
36.2	El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificación o evaluación una vez que estos sean comunicados a los participantes de un proceso será de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil posterior a la notificación.
F. Adjudicación de la Licitación
40.1	El oferente adjudicatario deberá presentar una Fianza o Garantía Bancaria de Ejecución por un porcentaje de 15% del precio del contrato adjudicado y por un plazo de tres (3) meses adicionales al plazo de ejecución de la obra. Deberá ser emitida por una institución financiera o aseguradora, autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). En el caso de ser emitida por una institución bancaria fuera de Honduras, dicho banco deberá tener un banco corresponsal en Honduras autorizado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Esta garantía se presentará dentro de los quince (15) días después de suscrito el contrato.

Ref. de la sección II

Datos de la Licitación

40.2

Se pagará anticipo.

El anticipo por otorgar será por un monto máximo del 15% del precio del contrato, previa presentación de una garantía de buen uso del anticipo por el 100% del monto otorgado, con una vigencia desde la fecha de la firma del contrato hasta la fecha de finalización del contrato. Esta garantía deberá presentarse a más tardar 15 días después de suscrito el contrato.

La garantía deberá ser bancaria emitida por una institución bancaria autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). En el caso de ser emitida por una institución bancaria fuera de Honduras, dicho banco deberá tener un banco corresponsal en Honduras autorizado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

40.3

El oferente adjudicatario deberá presentar una Fianza o Garantía Bancaria de Calidad de obras por un porcentaje de 5% del precio del contrato y por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción de las obras.

En el caso de ser emitida por una institución bancaria fuera de Honduras, dicho banco deberá tener un banco corresponsal en Honduras autorizado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

40.4

No se requerirán otras garantías.

41.1

Documentos a presentar posterior a la adjudicación:

1. Acta notariada de la formalización del consorcio (En caso de propuesta presentada en consorcio)

2. Poder de representación debidamente apostillado (Si aplica)

3. Otros documentos que requiere la Legislación Nacional:

x. Xxxxxxxxxx emitida por el Servicio de Administración xx Xxxxxx de no haber sido objeto de sanción administrativa firme en dos o más expedientes por infracciones tributarias durante los últimos cinco años.

b. Constancia emitida por la Procuraduría General de la República de no haber sido objeto de resolución firme en cualquier contrato celebrado con la administración pública.

c. Constancia acreditando encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones o contribuciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social de conformidad con lo previsto en el Artículo 65, párrafo segundo, literal b) reformado de la Ley del Seguro Social

d. Evidencia documental de la colegiación del personal clave propuesto.

x. Xxxxxxxxxx vigente de estar inscrito en el registro de proveedores del estado en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, ONCAE

f. Registro SIAFI de la empresa.

Ref. de la sección II

Datos de la Licitación

4. Sustitución del personal clave propuesto por el oferente, que en la etapa de evaluación de Oferta Técnica no cumpliere con uno de los requisitos obligatorios definidos en el Criterio 3.

Los documentos indicados en los incisos a) b) c) y d) aplican solamente si la empresa o consorcio ha ejecutado trabajos en Honduras.

Si se trata de una empresa extranjera o consorcio que incluya empresas extranjeras que no han trabajado anteriormente en Honduras, deberán presentar al contratante previo a la firma del contrato los siguientes documentos legales:

x. Xxxxxxxxxx vigente de estar inscrito en el registro de proveedores del estado en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, ONCAE.

b. Inscripción de la Empresa en el Registro Público de Comercio

c. Registro SIAFI de la Sociedad Mercantil.

Todos los documentos deberán estar vigentes al momento de su presentación.

Los documentos anteriores deberán presentarse al menos treinta (30) días posteriores a la adjudicación.

41.2

El procedimiento a seguir para la firma del contrato es:

Después de la notificación de adjudicación, habiendo transcurrido el plazo para la presentación de protestas sin que se presentara ninguna protesta o habiéndose resuelto las que hubieren sido presentadas, el Contratante proporcionará al Oferente Adjudicado el contrato para su consideración y firma.

El plazo para firmar el contrato es de quince (15) días después de haberse cumplido la presentación de los documentos citados en el numeral 41.1 anterior.

41.3 (c)

Para controversias durante la ejecución del contrato se establece como la instancia de resolución inicial el acuerdo directo entre las partes, si después de analizar una protesta por este medio no se lograra llegar un acuerdo entre las partes, deberá presentarse el reclamo a la Secretaría General de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de persistir el reclamo, se recurrirá a las contempladas en la legislación nacional, específicamente a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.

Sección IV. Criterios de Evaluación

A. Primera Etapa Precalificación.

El oferente presentará incluidos como parte de su propuesta, todos los documentos que acrediten su precalificación para participar en la licitación y sus calificaciones para proveer las obras requeridas

Criterios de Precalificación

El oferente que no cumpla todos los criterios no pasará a la etapa de evaluación de la oferta técnica.

Criterio de Precalificación 1: Capacidad para obligarse y contratar
Evaluación	Evidencia Presentada
Cumple / No Cumple	1. Carta de confirmación de participación y presentación de la propuesta, debidamente firmada por el representante legal del oferente. (*) (CP-1, documento obligatorio No Subsanable) Puede ser objeto de subsanación la no presentación de la auténtica, no así la no presentación de la carta.
Cumple / No Cumple	2. Acta de constitución debidamente registrada en el Registro Público competente. En caso de propuestas presentadas por consorcio el acta de constitución debidamente registrado en el Registro Público competente, de cada uno de los miembros del consorcio. (*) (Documento obligatorio No Subsanable) Puede ser objeto de subsanación la no presentación de la auténtica, no así la no presentación del Acta de Constitución.
Cumple / No Cumple	3. Poder de representación de quien suscribe la propuesta, mediante escritura notariada de autorización para representación legal del oferente (Documento obligatorio No Subsanable) (**) Puede ser objeto de subsanación la no presentación de la auténtica o apostilla, no así la no presentación del poder.
Cumple / No Cumple	4. Copia de cédula de identidad o documento similar de identificación, vigente, de quien suscribe la oferta.
Cumple / No Cumple / No Aplica	5. Formulario PREC-1: Promesa de consorcio, siendo requisito previo a la contratación en caso de adjudicación, la presentación de la formalización de consorcio. (*) (En caso de propuestas presentadas por un consorcio)
Cumple / No Cumple	6. Formulario PREC-2: Declaración jurada ante notario público de a. No encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación, b. No encontrarse en interdicción judicial, c. No tener conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en la sección II d. No encontrarse incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE. e. No haber sido inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles o sancionados para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por organizaciones reconocidas por el BCIE para tal fin f. No haber sido declarados culpables mediante sentencia firme de delitos o sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente, mientras se encuentre vigente la sanción.

Criterio de Precalificación 1: Capacidad para obligarse y contratar
Evaluación	Evidencia Presentada
	g. No estar comprendido en ninguna de las inhabilidades a los que se refiere la Ley de Contratación del Estado de Honduras en sus artículos 15 y 16. h. No tener en su contra juicios o reclamaciones pendientes promovidas por y en contra del Estado de Honduras. En caso de ofertas presentadas por consorcio se requerirá la declaración jurada de cada uno de los miembros del consorcio.
Cumple / No Cumple / No Aplica	7. FormularioPREC-3: Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato. (Documento No Subsanable.
Cumple / No Cumple /	8. Formulario PREC-6: Identificación del Oferente

(*) Esta documentación debe estar debidamente autenticada por notario público

(**) Esta documentación debe estar debidamente autenticada por notario público y apostillado en caso de notariado en el extranjero

Criterio Precalificación 2: Capacidad de contratar con financiamiento del BCIE
Requisito	Evaluación		Documentación requerida
Requisito	Entidad única	Consorcio (*)	Documentación requerida
El oferente no se encuentra incluido en la lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE	Cumple / No Cumple	Cumple / No Cumple	Formulario PREC-6 y búsqueda en las listas de
El oferente no se encuentra inhabilitado o			inhabilitados,
declarado como inelegible o sancionado			sancionados o declarados
para la obtención de recursos o la	Cumple / No	Cumple /	inelegibles en el BCIE y en
adjudicación de contratos financiados por	Cumple	No Cumple	las organizaciones
organizaciones reconocidas por el BCIE para			reconocidos por el BCIE
tal fin

(*) Cada uno de los integrantes de un consorcio debe cumplir los requisitos.

Criterio Precalificación 3: Solidez de la situación financiera actual

Requisito

Evaluación

Documentación requerida

Entidad única

Consorcio

Coeficiente medio de Liquidez Igual o mayor a 1:

Dónde: CL = AC/ PC

CL= Coeficiente medio de Liquidez

AC = Promedio del activo a corto plazo

PC = Promedio del Pasivo a corto plazo

Cumple / No Cumple

Cumple / No Cumple (*)

Formulario PREC-4

con sus respectivos anexos

Coeficiente medio de Endeudamiento Igual o menor que 0.70:

Dónde: CE = TP/ TA

CE = Coeficiente medio de Endeudamiento TP = Promedio del total del pasivo

TA = Promedio del total del activo

Cumple / No Cumple

Cumple / No Cumple (*)

Capital de trabajo del último año evaluado

Capital de Trabajo = AC+LC - PC Donde

AC: Activo circulante PC: Pasivo Circulante

LC: Monto disponible en líneas de crédito emitidas por instituciones bancarias.

a) Para el Lote 1: Mayor o igual a US $ 626,000.00

b) Para el Lote 2: Mayor o igual a US $ 660,500.00

c) Si presenta oferta para ambos lotes:

Mayor o igual a US $ 1,286,500.00

En este último caso si obtiene un valor de Capital de Trabajo menor a este valor, pero mayor al requerido en los inciso a) y/o b); el Comité Ejecutivo de Licitación considerará únicamente uno de los Lotes para efectos de adjudicación, y será el que cumpla con los requisitos más altos de precalificación y oferta técnica dentro

de los requeridos para cada lote.

Cumple / No Cumple

Formulario PREC-4 con sus respectivos anexos

Constancia indicando el monto disponible en línea de crédito bancaria, emitida por una institución bancaria reconocida por el Prestatario/Beneficiario, la cual deberá indicar el monto disponible, con una antigüedad no mayor de 30 días de la fecha de recepción de propuestas

(*) Cada uno de los integrantes de un consorcio debe cumplir los requisitos.

Criterio de Precalificación 4: Antecedentes de contratación
Requisito	Evaluación		Documentación requerida
	Entidad única	Consorcio (*)
Facturación anual media Promedio anual de pagos certificados recibidos por contratos de ejecución de obra Deberá ser igual o mayor que: a) Si presenta oferta para el Lote No. 1: Mayor o igual a US $ 1,502,000.00 [Un millón quinientos dos mil dólares de los Estados Unidos de América] b) Si presenta oferta para el Lote No. 2: Mayor o igual a US $ 1,600,000.00 [Un millón seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América] c) Si presenta oferta para ambos lotes: Mayor o igual a US $ 3,102,000.00 [Tres millones ciento dos mil dólares de los Estados Unidos de América] En este último caso si obtiene una Facturación Anual Media menor a este valor, pero mayor al requerido en los incisos a) y/o b); el Comité Ejecutivo de Licitación considerará únicamente uno de los Lotes para efectos de adjudicación, y será el que cumpla con los requisitos más altos de precalificación y oferta técnica dentro de los requeridos para cada lote.	Cumple / No Cumple	Cumple / No Cumple	Formulario PREC-5 con sus respectivos anexos

(*) Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de un consorcio se sumarán a fin de determinar si el oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación.

B. Segunda Etapa Evaluación de la Oferta Técnica.

Los criterios de evaluación de las propuestas técnicas serán:

Criterios de Evaluación	Puntaje Máximo Lote No. 1	Puntaje Máximo Lote No. 2
1. Experiencia General afín al proceso (TEC-1)	20%
2. Experiencia Específica afín al proceso (TEC-2)	20%
3. Experiencia del personal clave propuesto (TEC-3 y TEC-4)	20%	20%
4. Metodología de trabajo: Cumplimiento de lo establecido en las Especificaciones Técnicas; el Oferente deberá cumplir con todos los Requisitos. (TEC-5)	20%	20%
5. Cronograma de Ejecución de la Obra (TEC-6)	10%	10%
6. Organización Técnica y Administrativa (TEC-7)	10%	10%
TOTAL	100%	100%

El oferente que no obtenga una calificación igual o mayor al 70%, no pasará a la etapa de evaluación de la oferta económica.

La evaluación técnica se realizará de forma independiente para cada lote

Criterio 1: Experiencia General afín al proceso de Licitación (Actividad afín se considera experiencia en Diseño o Supervisión, y construcción de proyectos de infraestructura de obras civiles)
Requisito	Evaluación			Documentación requerida
Requisito	Puntaje Asignado	Entidad única	Consorcio (*)	Documentación requerida
Experiencia General como máximo en los últimos
veinte (20) años con por lo menos diez (10) Proyectos
de infraestructura realizando diseños o supervisión, y	12%
construcción de obras civiles
13 o más proyectos	12%
De 11 a 12 proyectos	10%			Formulario TEC-1 con sus
				respectivos anexos
Al menos 10 proyectos	8%			respectivos anexos
Menos de 10 proyectos	0
Experiencia General como máximo en los últimos	8%
veinte (20) años, donde se evaluarán por lo menos la
construcción xx xxxx (10) Proyectos de

Criterio 1: Experiencia General afín al proceso de Licitación (Actividad afín se considera experiencia en Diseño o Supervisión, y construcción de proyectos de infraestructura de obras civiles)
Requisito	Evaluación			Documentación requerida
Requisito	Puntaje Asignado	Entidad única	Consorcio (*)	Documentación requerida
infraestructura de Proyectos xx Xxxxx, Alcantarillado Sanitario y/o Agua Potable
14 o más proyectos	8%
De 11 a 13 proyectos	7%
Al menos 10 proyectos	6%
Menos de 10 proyectos	0%

Nota: el término de obras civiles comprende para la SAG la experiencia específica en la ejecución de proyectos de infraestructura en el área agrícola como ser:

A) Obras hidráulicas: represas, desarenadores, tanques rompecarga, canales de alivio, canales de rebose, cruces aéreos de tuberías, anclajes, etc.

B) Terracería: movimiento de tierra, reservorios, canalizaciones, corte y banqueo de material, etc.

C) Otros como ser edificios de capacitación.

Criterio 2: Experiencia Específica afín al proceso de licitación (Diseño o Supervisión, Construcción e instalación de
infraestructura xx xxxxx por aspersión, Goteo o Micro aspersión, sistemas de agua potable) No se considerará el
suministro de tubería como experiencia del oferente. Entendiendo como suministro, el acto de compra y venta de tubería.
Requisito	Evaluación			Documentación requerida
Requisito	Puntaje Asignado	Entidad única	Consorcio (*)	Documentación requerida
Experiencia Especifica como máximo en los últimos veinte (20) años. Donde se Evaluarán por lo menos cuatro (4) Proyectos en: Diseño o Supervisión de Sistemas xx Xxxxx por aspersión o Goteo, Microaspersión o por canales; ó Diseño o Supervisión de sistemas de agua potable.	12%			Formulario TEC-2 con sus respectivos anexos
7 o más proyectos	12%
De 5 a 6 proyectos	10%
Al menos 4 proyectos	9%
Menos de 4 proyectos	0%

Criterio 2: Experiencia Específica afín al proceso de licitación (Diseño o Supervisión, Construcción e instalación de
infraestructura xx xxxxx por aspersión, Goteo o Micro aspersión, sistemas de agua potable) No se considerará el
suministro de tubería como experiencia del oferente. Entendiendo como suministro, el acto de compra y venta de tubería.
Requisito	Evaluación			Documentación requerida
Requisito	Puntaje Asignado	Entidad única	Consorcio (*)	Documentación requerida
Experiencia Especifica como máximo en los últimos veinte (20) años. Donde se Evaluarán por lo menos seis (6) proyectos de: Construcción o instalación de Sistemas xx Xxxxx por aspersión, por Goteo, por Microaspersión o por canales; y/o Construcción o instalación sistemas de agua potable.	8%
9 o más proyectos	8%
De 7 a 8 proyectos	7%
Al menos 6 proyectos	6%
Menos de 6 proyectos	0%

*En caso de Consorcio se sumarán las experiencias de cada uno de los miembros del consorcio.

Para los criterios 1 y 2 las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de un consorcio se sumarán a fin de determinar si el oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación.

Criterio 3: Formación Experiencia del personal clave propuesto para Diseño En caso de presentar oferta para ambos lotes, el personal clave propuesto deberá ser diferente para cada lote.
Personal Clave para la Etapa de Diseño por cada Lote
No.	Cargo	Criterios a evaluar	Requerimiento	Evaluación	Documentación requerida
		Educación	Ingeniero Civil, Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Agrícola. Presentar Título Universitario. Requisito obligatorio. Si “No Cumple” este requisito, no se tomará en cuenta la experiencia del profesional.	Cumple / No Cumple
1	Diseñador (Se requiere un diseñador por cada lote)	Experiencia General	Experiencia mínima xx xxxx (10) años en el ejercicio de su profesión. Se considera experiencia profesional a partir de la obtención del título universitario.	Cumple =3.5% No cumple=0%	Formulario TEC-3 y TEC-4 con su respaldo correspondiente
1	Diseñador (Se requiere un diseñador por cada lote)	Experiencia Especifica	Con una experiencia especifica no menor de 15 proyectos de Diseño de Sistema xx Xxxxx por: goteo, aspersión o micro aspersión, y/o superficial. (Debe enumerar y nombrar cada uno de ellos)	Cumple =4% No cumple=0%	Formulario TEC-3 y TEC-4 con su respaldo correspondiente
			Se considera experiencia profesional a partir de la obtención del título universitario.

NOTA: Si alguno de los profesionales clave propuestos no cumple uno de los requisitos obligatorios, previo a la firma de contrato deberá sustituirse a dicho profesional

Personal Clave para la Etapa de Construcción

En caso de presentar oferta para ambos lotes, el personal clave propuesto deberá ser diferente para cada lote.

No.

Cargo

Criterios a evaluar

Requerimiento

Evaluación

Document ación

requerida

Un (1) Jefe de equipo (Coordinador de la Obra).

Se requiere uno por cada lote.

Educación

Ingeniero Civil, Ingeniero Agrícola o Ingeniero Agrónomo. Presentar Título Universitario. Requisito obligatorio.

Si “No Cumple” este requisito, no se tomará en cuenta la experiencia del profesional.

Cumple / No Cumple

Formular io TEC-3 y TEC-4

con su respaldo correspo ndiente

Experiencia

General

Experiencia mínima xx xxxx (10) años en el ejercicio de su profesión. Se considera

experiencia profesional a partir de la obtención del título universitario.

Cumple =1.5%

No cumple=0%

Experiencia Especifica

Al menos diez (10) proyectos, desempeñándose como gerente o coordinador de las obras xx Xxxxx o Sistemas de Agua Potable o alcantarillado sanitario. (Debe enumerar y nombrar cada uno de ellos)

Se entiende como gerente o coordinador de las obras, al cargo responsable de la ejecución de una obra. Como ser: Residente, Superintendente, Contratista, entre otros.

Se considera experiencia profesional a partir de la obtención del título universitario.

Cumple = 3% No cumple=0%

Encargado de Obra

Se requieren dos

(2) Encargados de Obra por cada lote:

La calificación será el promedio simple entre las calificaciones obtenidas por cada uno de los profesionales propuestos.

Educación

Ingeniero civil, Ingeniero Agrícola o Ingeniero Agrónomo. Presentar Título Universitario. Requisito obligatorio.

Si “No Cumple”, no se tomará en cuenta la experiencia del profesional.

Cumple / No Cumple

Formular io TEC-3 y TEC-4

con su respaldo correspo ndiente

Experiencia

General

Experiencia general no menor de seis (06) años en el ejercicio de su profesión. Se considera

experiencia profesional a partir de la obtención del título universitario.

Cumple = 4%

No cumple=0%

Experiencia Especifica

Experiencia especifica de al menos ocho (08) proyectos donde las actividades hayan sido de instalación/construcción de sistemas de agua potable o alcantarillado sanitario o de sistemas xx xxxxx (Debe enumerar y nombrar cada uno de ellos)

Se considera experiencia profesional a partir de la obtención del título universitario.

Cumple = 4% No cumple=0%

NOTA: Si alguno de los profesionales clave propuestos no cumple uno de los requisitos obligatorios, previo a la firma de contrato deberá sustituirse a dicho profesional

Criterio 4: Metodología de trabajo

La propuesta deberá contener la metodología para alcanzar los objetivos generales y específicos propuestos en esta licitación para el desarrollo del proyecto, de acuerdo con lo establecido en la Sección VI. Especificaciones Técnicas, detallando todas las actividades que deberá desarrollar para obtener los productos esperados.

En caso de presentar oferta para ambos lotes, deberá presentar la Metodología de trabajo por cada lote.

Criterio 4: Enfoque técnico y metodología de trabajo propuesta
No	Requerimiento	% Asignado	Documentación requerida
1.	Presenta las actividades a realizar, las que están orientadas a la obtención de los objetivos, tienen coherencia técnica	20%	Formulario TEC-5 y su respaldo correspondiente
2.	La metodología deberá indicar i. Forma en que se realizaran las actividades requeridas (10%) ii. Los métodos y técnicas a emplear (10%) iii. Productos a obtener en cada fase (10%)	30%
3.	La metodología deberá indicar i. Responsables de las actividades (5%) ii. Requerimientos de participación del Prestatario/Beneficiario (5%) iii. Productos a obtener en cada fase (10%)	20%
4.	La propuesta es factible de realizar de acuerdo con las condiciones, recursos y disponibilidad de tiempo	20%
5.	Consistencia con el cronograma de trabajo propuesto, en la secuencia de actividades.	10%
	Total	100%
	Total del Criterio 4. (x 0.20)	20%

Criterio 5: Cronograma de Ejecución de la Obra (TEC-6)

Para que el oferente describa las tareas y su secuencia lógica se le solicita la presentación del Cronograma de Ejecución de Obra, presentado como diagrama xx Xxxxx, donde establezca claramente la duración de todas las actividades previstas, así como su precedencia y continuación de las mismas en las etapas de desarrollo del proyecto.

En caso de presentar oferta para ambos lotes, deberá presentar un Cronograma de Ejecución de Obra por cada lote.

No	Requerimiento	Evaluación	Documentación requerida
6.	Duración completa del proyecto de acuerdo con la sección III Datos de la Licitación	03%	Formulario TEC-6 y su respaldo correspondiente
7.	Incluye las principales actividades requeridas para la ejecución del proyecto	03%
8.	Las actividades tienen el orden cronológico adecuado	04%
Total del Criterio 5.		10%

Criterio 6. Organización Técnica y Administrativa (TEC-7)

En caso de presentar oferta para ambos lotes, deberá presentar la Organización Técnica y Administrativa para cada lote.

No	Requerimiento	Evaluación	Documentación requerida
1	Presenta organigrama indicando niveles de mando en la obra	03%	Formulario TEC-7 y su respaldo correspondiente
2	Presenta organigrama indicando niveles de mando administrativo	03%
3	Los profesionales claves propuestos están en los organigramas propuestos	04%
Total del Criterio 6.		10%

C. Evaluación de la Oferta Económica

El oferente deberá proporcionar los datos requeridos de acuerdo con lo descrito en los formularios ECO- 1, ECO-2 y ECO-3. En caso de participar en ambos lotes, deberá presentar los formularios para cada lote.

Con base en los formularios de oferta económica ECO-1, ECO-2 y ECO-3, el Comité Ejecutivo de Licitación evaluará solamente las ofertas económicas de aquellas propuestas precalificadas y que su evaluación técnica por lote, haya cumplido todos los criterios establecidos.

Al evaluar las ofertas económicas por lote, el Comité Ejecutivo de Licitación determinará la razonabilidad del precio y el precio evaluado de cada lote ofertado, realizando las correcciones aritméticas de acuerdo con lo establecido en la sección II.

Una vez revisadas las ofertas económicas por cada lote y confirmadas las correcciones aritméticas por los oferentes en caso de existir, para cada uno de los lotes se ordenarán las propuestas de acuerdo con el valor de la oferta económica y se seleccionará la propuesta más conveniente.

D. Propuesta más conveniente

El Comité Ejecutivo de Licitación recomendará la adjudicación del contrato de cada lote a la propuesta más conveniente, que será aquella que:

1. Cumple todos los requisitos de precalificación, por lote.

2. La oferta técnica del lote evaluado cumple todos los criterios de evaluación establecidos para el lote objeto de evaluación, obteniendo una calificación igual o mayor al 70%.

3. Presente la oferta económica más baja en el lote evaluado.

4. Cumpla con lo establecido en el numeral 6.2 de la sección II.

5. No se encuentra incluidos en la lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE

6. No se encuentra inhabilitado o declarado como inelegible o sancionado para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por organizaciones reconocidas por el BCIE

Sección V Formularios de Licitación

Precalificación

CP-1 Carta de Presentación de la Propuesta

PREC - 1 Promesa de Consorcio (Aplica en caso de propuestas presentadas por consorcios)

PREC – 2 Declaración Jurada

PREC - 3 Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de contrato

PREC - 4 Situación Financiera

PREC – 5 Antecedentes de contratación

PREC - 6 Identificación del Oferente

Oferta Técnica

TEC -1 Experiencia General

TEC - 2 Experiencia Específica

TEC - 3 Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones TEC - 4 Hoja de vida del Personal Profesional Clave Propuesto TEC – 5 Metodología de Trabajo

TEC - 6 Cronograma de Ejecución de la Obra TEC - 7 Organización Técnica y Administrativa TEC - 8 Subcontratistas Previstos

Oferta Económica

ECO-1 Presentación de la Oferta Económica

ECO-2 Oferta Económica

ECO-3 Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios

CP-1 Carta de confirmación de participación y presentación de la propuesta

Fecha:

Licitación Pública Internacional No.:

Señores

Comité Ejecutivo de Licitación Estimado Señores:

Por medio de la presente, confirmamos nuestra decisión de participar en la licitación “(título de la licitación en la que participa)”, específicamente en el/los siguiente (s) lote (s):

(Enumerar el o los lotes para los cuales presentará oferta)

Xx. xx Xxxx	Xxxxxxxxxxx xxx Xxxx
Xxxx Xx. 0	XXXXXXXXX XXXXXXX (Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, San Xxxxxxx, Xxxxxx, Maraita y Orica), EL PARAÍSO (Güinope, Oropolí, Jacaleapa), OLANCHO (Juticalpa, Catacamas, Campamento y Silca) y YORO (Sulaco, Victoria, Yorito y Yoro)
Lote No. 2	XXXXXXXXX XXXXXXX (Distrito Central y Cantarranas), COMAYAGUA (Lamaní), LA PAZ (Márcala, San Xxxx y Chinacla), INTIBUCA (Xxxxx xx Xxxxx), SANTA XXXXXXX (Santa Xxxx) y COPAN (La Unión).

Por ello, estamos remitiendo en adjunto nuestra propuesta, con vigencia de un plazo de días a partir de la fecha de terminación del plazo de recepción de propuestas establecido; y conteniendo un total de

(número) folios. A la vez, confirmamos el compromiso de cumplir con lo propuesto en caso de que nuestra empresa (nombre completo del oferente) resulte adjudicataria y sea contratada.

Queda entendido que los documentos de Precalificación, Oferta Técnica, Oferta Económica y toda la información que se anexa en esta propuesta, será utilizada por el Comité Ejecutivo de Licitación, para determinar, con su criterio y discreción, la capacidad para la provisión de lo requerido mediante el proceso de licitación.

Estamos presentando nuestra propuesta en consorcio con:( en este caso insertar una lista con el nombre completo y dirección de cada miembro del consorcio, indicando la empresa o firma que lidera el consorcio, si no aplica este tema borrar estas líneas)

Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta solicitud y/o sus anexos puede ser elemento justificable para la descalificación de la propuesta.

En caso de ser elegido como el contratista de la obra, nos comprometemos a desarrollar el cronograma de ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados en las cláusulas del contrato, de acuerdo

con los requerimientos técnicos, planos, estudios, instrucciones de la presente licitación y cualquier aclaración o adición emitida para el presente proyecto.

La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por y en nombre de (nombre completo del oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y documentos incluidos.

Fechado en el día del mes de del año . Nombre de la Empresa o Consorcio

Cargo del Firmante

Nombre y firma del representante legal

Dirección Física:

Correo electrónico:

Teléfono:

Móvil:

FORMULARIO PREC-1

(Aplica en caso de propuestas presentadas por consorcios)

Promesa de Consorcio

Señores: Comité Ejecutivo de Licitación del Proceso No. (indicar nombre y número de proceso)

De nuestra consideración:

Por la presente declaramos la promesa de consorcio bajo las siguientes consideraciones:

Nombre del Consorcio: _ Empresa líder del Consorcio Fecha de Organización: Nombre del representante legal propuesto para el consorcio: Identificado con:

Nombre de las empresas que forman el consorcio y su participación porcentual en esta licitación.

Empresa Participación (%)

Total 100 %

Atentamente,

Representante Legal (Empresa 1) Representante Legal (Empresa 2)

Representante Legal Designado

(Firmas de los representantes legales de las empresas en consorcios y del representante legal designado)

FORMULARIO PREC-2

Licitación Pública Internacional No: (colocar el nombre y número de identificación de la licitación)

Yo (Nombre de la persona acreditada en el Poder de Representación) _ , con documento de identificación número , en mi carácter de representante legal de (Nombre del oferente de acuerdo al PREC-6) ,

Certifico y declaro lo siguiente:

i. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no tiene relación alguna, ni se ha visto involucrados en actividades relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo;

ii. No se encuentra en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación;

iii. No se encuentra en interdicción judicial;

iv. No tiene conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en las Instrucciones para los Oferentes y Datos de la Licitación;

v. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no se encuentran incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE;

vi. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no han sido inhabilitados o declarados por una entidad u autoridad como inelegibles para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por cualquier otra entidad, mientras se encuentre vigente la sanción;

vii. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no han sido declarados culpables de delitos o sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente.

viii. Que ni yo, ni mi representada nos encontramos en alguna de las inhabilidades a las que se refiere la Ley de Contratación del Estado de Honduras en sus artículos 15 y 16.

ix. Que ni yo, ni mi representada tenemos en nuestra contra juicios o reclamaciones pendientes promovidas por y en contra del Estado de Honduras.

x. Que ni yo, ni mi representada tenemos cuentas ni juicios pendientes con el Estado de Honduras.

Asimismo, autorizo al Prestatario/Beneficiario correspondiente y al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para que realice las verificaciones que considere pertinentes con el fin de corroborar lo arriba mencionado con cualquier sistema de búsqueda o base de datos de la que el Prestatario/Beneficiario o el BCIE disponga para tales fines, así como con cualquier autoridad competente que se estime necesario.

Igualmente, certifico y declaro conocer la procedencia de los fondos del patrimonio de mi representada y manifiesto que los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita.

Finalmente, y de ser el caso, declaro que los fondos suministrados serán administrados conforme a mejores prácticas, transparencia e integridad y en ningún momento serán utilizados para actividades ilícitas.

Declaramos adicionalmente que se dará aviso inmediato al Prestatario/Beneficiario y al BCIE en caso de que en un momento posterior ocurra cualquier cambio en las condiciones antes mencionadas.

Aceptamos que el Prestatario/Beneficiario tendrá el derecho de excluirnos de este proceso de licitación si la información proporcionada en esta Declaración Jurada es falsa o si el cambio de condición ocurre en un momento posterior a la entrega de esta Declaración Jurada.

Oferente: (Nombre completo del oferente)

Nombre: (Nombre completo de la persona que firma)

Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados).

Fecha: (día, mes y año en que se firma la oferta)

Dirección Física:

Correo electrónico:

Teléfono:

Móvil:

FORMULARIO PREC-3

Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato (Garantía Bancaria)

(Nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora))

Beneficiario: (nombre y dirección)),

Fecha:

No. de GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: (indicar el número de Garantía))

Se nos ha informado que (nombre del oferente)) (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su propuesta el (indicar la fecha de presentación de la propuesta)) (en adelante denominada “la Propuesta”) para la ejecución de (nombre del contrato)) bajo el Llamado a Licitación número .

Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá respaldar la propuesta.

A solicitud del oferente, nosotros (nombre del banco)) por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de (monto en cifras)) ( ) (monto en palabras)) al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el oferente está incumpliendo sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la propuesta, porque el oferente

a) Ha retirado su propuesta durante el período de validez establecido por el oferente en el formulario de Carta de confirmación de participación y presentación de la propuesta; o

b) Habiéndole notificado la adjudicación de la licitación, no firma o rehúsa firmar el contrato en el plazo establecido para su firma, o no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Ejecución, de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

Esta garantía expirará cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del contrato firmado por el oferente y de la Garantía de Ejecución emitida a ustedes por instrucciones del oferente; o en el caso de no ser el oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación al oferente indicándole que el mismo no fue seleccionado; o ii) haber transcurrido “ x ” días después de la expiración de la propuesta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada.

Firma(s))

FORMULARIO PREC-3

Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato (Fianza)

Fecha:

No. de FIANZA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: (indicar el número de identificación de la Fianza)

Por esta fianza, (nombre del oferente) en adelante denominado “El Oferente” y (nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora), autorizada para conducir negocios en (país del contratante), en calidad de Garante, en adelante “El Garante” se obligan y firmemente se comprometen con (indique el nombre del Contratante) en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”)

El monto de (indique el monto en cifras), (indique el monto en palabras), a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos. Esta fianza tendrá una vigencia de “ x “ días calendario contados a partir de la fecha (colocar la fecha presentación de propuestas) hasta el (colocar la fecha vencimiento de la fianza)

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una propuesta el (indicar la fecha de presentación de la propuesta) (en adelante denominada “la Propuesta”) para la ejecución de

(nombre del contrato) bajo el Llamado a Licitación número .

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el contratista:

a) Ha retirado su propuesta durante el período de validez establecido por el oferente en el formulario de Carta de confirmación de participación y presentación de la propuesta; o

Esta fianza expirará cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del contrato firmado por el oferente; o en el caso de no ser el oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación al oferente indicándole que el mismo no fue seleccionado; o ii) haber transcurrido la fecha de vigencia.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta fianza deberá recibirse en esta institución antes de la fecha límite aquí estipulada.

Firma(s)

FORMULARIO PREC-4

Situación Financiera

Información que debe completar el oferente, en caso de consorcio deberá completarlo cada miembro.

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo) Fecha: (indicar día, mes y año)

Nombre legal del miembro del consorcio: (indicar nombre completo) Llamado a licitación No.: (Indicar número de licitación)

Información financiera en equivalente de US$	Información Financiera histórica (en US$)
Información financiera en equivalente de US$	Año 1 Tasa de Cambio: 1 US $ = L.	Año 2 Tasa de Cambio: 1 US $ = L.	Año 3 Tasa de Cambio: 1 US $ = L.	Promedio
Información del Balance General
Total del Activo (TA)
Total del Pasivo (TP)
Patrimonio Neto (PN)
Activo a corto plazo (AC)
Pasivo a corto plazo (PC)

Se deberán adjuntar copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con éstos, y estados de resultados) del oferente y de cada uno de los miembros integrantes de un consorcio correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:

1. Los estados financieros históricos deben estar auditados por auditores independientes autorizados.

2. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.

3. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales).

4. Los valores del presente formulario (PREC-4) deben coincidir con los valores de los estados financieros auditados. En caso de discrepancia prevalecerán los valores descritos en los Estados financieros.

FORMULARIO PREC-5

Antecedentes de contratación

Información a ser completada por el oferente y cada miembro del consorcio

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo) Fecha: (indicar día, mes y año)

Nombre legal del miembro del consorcio: (indicar nombre completo)

Datos de facturaciones anuales por ejecución de obras
Año	Monto y Moneda	Equivalente en US $
(indicar año)	(indicar monto y moneda)	(indicar monto equivalente en US $)




* Facturación anual media

* Facturación anual media, se obtiene calculando el total de los pagos certificados recibidos por ejecución de obras dividido entre el número de años.

* Si los Estados Financieros presentados, no evidencian el detalle de esta información, el oferente deberá adjuntar a este formulario los documentos que evidencien pagos por contratos de ejecución de obra. Ejemplo: Pagos de Estimación de obras, recibos, entre otros.

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: (día, mes y año en que se firma la oferta)

FORMULARIO PREC-6

Identificación del Oferente

Licitación Pública Internacional No.:

Nombre del oferente: (indicar nombre completo)

Fecha: (indicar día, mes y año)

La información contenida en este formulario se utilizará durante el proceso de evaluación para la identificación del oferente, por lo cual la información aquí presentada deberá ser consistente entre otros con los estados financieros, antecedentes de contratación, experiencia general y especifica presentada.

Se deberá escoger una de las opciones de acuerdo con tipo de oferente.

3. Para oferentes que presentan su propuesta de manera individual:

La propuesta la presenta se presenta como oferente de manera Individual, con la descripción siguiente: Nombre jurídico del oferente: (indicar el nombre jurídico)

País donde se encuentra legalmente constituido el oferente: (País donde se encuentra legalmente constituido el oferente

4. Para oferentes que presentan su propuesta en consorcio:

La propuesta la presenta se presenta como oferente en consorcio, con la descripción siguiente:

Nombre Jurídico de cada miembro del consorcio	País donde se encuentra legalmente constituido

Correo electrónico para notificaciones (colocar dirección electrónica)

FORMULARIO TEC-1

Experiencia General

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como integrante de un consorcio.

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo) Fecha: (indicar día, mes y año)

Nombre legal del miembro del consorcio: (indicar nombre completo)

(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operación)

Inicio Mes/año	Fin Mes/año	Años*	Identificación del contrato	Función del Oferente
(indicar mes/año)	(indicar mes/año)	(indicar número de años)	Nombre del contrato: (indicar nombre completo) Breve descripción del alcance del: (describir el objeto del contrato en forma breve) Nombre del Contratante:(indicar nombre completo) Dirección: (indicar calle/número/ciudad/país)	(indicar función del oferente)

* Indicar años calendario en los años con contratos con actividades, comenzando por el año de inicio de las actividades.

** La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y debe estar respaldada por la copia del comprobante de las obras recibidas a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante. Este documento deberá ser claro, completo y debidamente firmado para ser válido en la evaluación que realice el Comité Ejecutivo de Licitación.

*** No se considerará el suministro de tubería como experiencia del oferente.

FORMULARIO TEC-2

Experiencia Específica del Oferente

Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como integrante de un consorcio.

Descripción de las obras ejecutadas por el oferente:
Nombre del Contratante:
Dirección: Teléfono: Fax: Correo Electrónico:
País donde se ejecutó la obra: Lugar dentro del País:

Tiempo de ejecución de la obra:
Fecha de iniciación(mes/año):	Fecha de terminación(mes/año):
Valor total de ejecución de la obra: (en US $)
Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el valor del contrato que le correspondió al licitante que presenta la experiencia específica:
Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el nombre de las otras personas/firmas/entidades que formaron parte del consorcio.

* La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y deben estar respaldadas por la copia del comprobante de las obras recibidas a entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante.

** No se considerará el suministro de tubería como experiencia del oferente. Entendiendo como suministro, el acto de compra y venta de tubería.

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Cargo: (del firmante)

FORMULARIO TEC-3

Lote No. : Descripción del Lote

Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones

(Deberá presentar un Formulario por cada Lote en el cual esté participando)

Información requerida sobre el personal propuesto

No	Nombre	Profesión	Cargo a desempeñar	% de Dedicación al proyecto

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: (del firmante)

Firma: (firma del oferente)

Fecha: (día, mes y año en que se firma la oferta)

FORMULARIO TEC-4

Lote No. : Descripción del Lote

Hoja de vida del Personal Profesional Clave Propuesto

1. Cargo propuesto: (solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición):
2. Nombre del oferente: (inserte el nombre del oferente que propone al candidato):
3. Nombre del individuo: (inserte el nombre completo):
4. Fecha de nacimiento:	Nacionalidad:
5. Datos Personales de contacto: Teléfono fijo, Teléfono móvil, correo electrónico y domicilio (dirección exacta). Estos datos deberán estar actualizados.
6. Educación: (Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.)
7. Asociaciones profesionales a las que pertenece:
8. Otras especialidades (Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados en el número 5 – Dónde obtuvo la educación):
9. Países donde tiene experiencia de trabajo: (Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los últimos diez años):
10. Idiomas (Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre, en hablarlo, leerlo y escribirlo):
11. Historia Laboral (Empezando con el cargo actual, enumere en cronológico los cargos que ha desempeñado desde que se graduó el candidato, indicando para cada empleo las actividades realizadas en el marco de esa contratación, fechas de empleo, nombre de la organización y cargos desempeñados): Desde (Año y mes): Hasta (Año y mes) Empresa: Cargos y funciones desempeñados:

Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.

Fecha: (Firma del profesional propuesto) Día / Mes / Año Nombre completo del oferente:

FORMULARIO TEC- 5

Metodología de Trabajo

La metodología es un componente clave de la propuesta técnica. Se le sugiere que presente su propuesta técnica (Máximo de 50 páginas incluyendo gráficos y diagramas) dividida en las tres partes siguientes:

a. Enfoque técnico y metodología

b. Plan de trabajo y cronograma

c. Organización técnica - administrativa

a. Enfoque técnico y metodología. Se deberá explicar entre otros:

• Comprensión de los objetivos del trabajo.

• Enfoque de los servicios, lógica de las actividades propuestas.

• Métodos y técnicas a emplear en la ejecución del proyecto resaltando la consistencia con el enfoque y plan de trabajo propuesto.

• Responsables de las actividades por parte del oferente y requerimientos del Prestatario/Beneficiario

• Detalle de las actividades a desarrollar en cada fase.

b. Plan de Trabajo y Cronograma. Se deberá proponer las actividades principales del trabajo, su contenido y duración, fases y relaciones entre sí, etapas (incluyendo las aprobaciones provisionales del Prestatario/Beneficiario). El plan de trabajo propuesto deberá ser consistente con el enfoque técnico y la metodología, demostrando una compresión de las Especificaciones Técnicas, y habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible. Aquí se deberá incluir una lista de los documentos, incluyendo informes, dibujos y tablas que serán presentadas periódicamente. El plan de trabajo deberá ser consistente con el cronograma de ejecución de la obra en el formulario TEC-6.

c. Organización Técnica - Administrativa Se deberá describir la organización administrativa y técnica que pretende implementar durante el desarrollo del proyecto, detallandopara cada cargo las funciones y tareas principales a realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado mediante organigramas claros y precisos.

• Organización Técnica: Deberá presentar un organigrama en el cual se indiquen los niveles de mando en el equipo y la relación con el organismo ejecutor, en él se debe definir claramente el personal clave, técnico y de campo que estarán directamente asignado al proyecto, así como el personal de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripción de las funciones y/o tareas principales del personal.

• Organización Administrativa: Deberá presentar un organigrama en el cual se indiquen los niveles de mando para coordinar el trabajo administrativo y su relación con el organismo ejecutor, así como su apoyo al grupo de especialistas y técnicos que estarán directamente en los trabajos de construcción, se debe describir las actividades y/o tareas a ejecutar en cada uno de los niveles.

La información aquí descrita deberá estar directamente relacionada con la información proporcionada en el formulario TEC-3

FORMULARIO TEC-6

Lote No. : Descripción del Lote

Cronograma de Ejecución de la Obra

(Deberá presentar un formulario por cada Lote en el cual esté participando)

PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA XX XXXXX)

Deberá mostrarse las actividades principales a realizar para la ejecución de la obra, el orden cronológico de las mismas y los tiempos propuestos para cada una de ellas.

N°	Actividad	Meses
N°	Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1
2
3
4
5



N

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Cargo: (del firmante)

Firma: firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: (día, mes y año en que se firma la propuesta)

FORMULARIO TEC-7

Lote No. : Descripción del Lote

Organización Técnica y Administrativa

(Deberá presentar un formulario por cada Lote en el cual esté participando)

En este formulario el oferente describirá la organización administrativa y técnica que pretende implementar durante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las funciones y tareas principales a realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado mediante organigramas claros y precisos.

A. Organización Técnica: Deberá presentar un organigrama en el cual se indiquen los niveles de mando en el equipo y la relación con Xxxxxxxxxxx/Beneficiario, en él se debe definir claramente el personal clave, técnico y de campo que estarán directamente asignado al proyecto, así como el personal de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripción de las funciones y/o tareas principales del personal. La información aquí descrita deberá estar directamente relacionada con la información proporcionada en el formulario TEC- 4.

B. Organización Administrativa: Deberá presentar un organigrama en el cual se indiquen los niveles de mando para coordinar el trabajo administrativo y su relación con el Prestatario/Beneficiario, así como su apoyo al grupo de especialistas y técnicos que estarán directamente en los trabajos de construcción, se debe describir las actividades y/o tareas a ejecutar en cada uno de los niveles.

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: (día, mes y año en que se firma la propuesta)

FORMULARIO TEC-8

Lote No. : Descripción del Lote

Subcontratistas Previstos

(Deberá presentar un formulario por cada Lote en el cual esté participando)

En caso de subcontrataciones, el oferente deberá llenar el siguiente formulario y anexar para cada subcontratista la información siguiente:

Nombre del Subcontratista	Secciones de la obra a Subcontratar	Dirección, física telefónica y electrónica del subcontratista	Porcentaje a subcontratar

Subcontratista

Nombre: (indicar el nombre completo del representante del subcontratista)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Oferente:

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona que firma la propuesta)

Fecha: (día, mes y año en que se firma la propuesta)

FORMULARIO ECO-1

Lote No. : Descripción del Lote

Presentación de la Oferta Económica

(Deberá presentar un Formulario por cada Lote en el cual esté participando)

Fecha: de del

Señores (nombre del organismo ejecutor y/o Prestatario/Beneficiario) Nombre del proyecto y número de licitación

De conformidad con la documentación recibida para presentar la oferta del proyecto de (indicar el nombre

de la licitación), Lote No. : Descripción del Lote nosotros

(compañía/consorcio): ofrecemos llevar a cabo la ejecución de las obras mediante un contrato tipo “Llave en Mano”, por una suma cerrada total de (Escribir el monto en números y letras) Dólares de los Estados Unidos de América.

Nuestra oferta permanecerá vigente por (indicar el número de días) días calendario a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de ser elegido como el contratista de la obra (Nombre de la Licitación, definir el No. y descripción del Lote), nos comprometemos a desarrollar el Cronograma de Ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados en las cláusulas del contrato, de acuerdo a los requerimientos técnicos del organismo ejecutor, planos, estudios, instrucciones de la presente licitación y cualquier aclaración o adición emitida para el presente proyecto.

Será nuestro compromiso presentar las garantías que se establecen en el Documento Base de la Licitación en el plazo y términos requeridos.

Entendemos y aceptamos que el Contratante no está obligado a aceptar la oferta más baja o cualquier oferta que puedan recibir.

Atentamente,

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: (día, mes y año en que se firma la propuesta)

FORMULARIO ECO- 2

(Deberá presentar un Formulario por cada Lote en el cual esté participando)

Oferta Económica

Lista Estimada de Cantidades

Lote No. :

La oferta económica debe reflejar el presupuesto total estimado por el oferente. En este formulario se debe realizar la suma de todo los Hitos principales de cada uno de los sub proyectos que formen parte del proyecto. En este caso el total del costo de la obra es la suma total de los costos de cada Sub proyecto que forman parte del presente proyecto.

	Hitos de la Obra	Valor Total del hito (Indicar moneda)	Tiempo de entrega desde la firma del contrato	Tiempo de Ejecución de la Obra
1	Topografía
2	Diseño
3	Obra de Toma
4	Desarenador
5	Línea de Conducción (tubería y accesorios)
6	Línea de Distribución (tubería y accesorios)
7	Sistema de Purga y Control (Válvulas de limpieza, válvulas de aire y válvulas de control)
8	Sistema de Filtrado Primario
9	Filtración Secundaria(Tipo Robot), con inyector de fertilizante
10	Desarrollo Parcelario (emisores xx xxxxx, tubería, válvulas, reguladores de presión, accesorios, purgas, etc.)
11	Obras Misceláneas
12	Mano de Obra Especializada
13	Dirección de trabajos de Albañilería
14	Dirección de trabajos de Xxxxxxxxxx
15	Dirección de la Construcción de la Obra
	TOTAL

Nota: La dirección de trabajos de Xxxxxxxxxxx, Fontanería y Construcción de obra se refiere a las actividades menores las cuales serán dirigidas por personal contratado por el oferente pero ejecutadas por los beneficiarios, mismas que se encuentran descritas en las memorias técnicas de cada uno de los proyectos a ejecutar, de acuerdo al alcance establecido en las especificaciones técnicas de la sección 6.

FORMULARIO ECO – 3

(Deberá presentar un Formulario por cada Lote en el cual esté participando)

Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios Lote No. :

En el presente formulario se detallarán las actividades de cada Sub proyecto que conforma el proyecto, en

concordancia a lo establecido en el numeral 6.13 de la Sección VI. Especificaciones Técnicas; El oferente debe

llenar este listado por cada uno de los Sub proyectos que conforman proyecto.

Se debe presentar el formato de Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios, que será elaborado por el Oferente y en el que, de acuerdo con la cantidad de obra a ejecutar y/o actividades a realizar, los oferentes deberán presentar los precios unitarios y totales de su oferta económica.

Esta lista deberá incluirse en el sobre No. 3 Oferta Económica.

La lista de cantidades tiene por objeto:

a. Proporcionar suficiente información acerca de la cantidad de obras y/o bienes que se llevará a cabo a fin de que las propuestas puedan prepararse de manera eficaz y precisa; y

b. En los casos en que se haya celebrado un contrato, proporcionar una lista de cantidades con precios para la valoración periódica de las obras ejecutadas.

Formato de Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios

N-	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Indicar moneda)	Monto (Indicar moneda)
1	Topografía
1.1
… 1.n
2	Diseño
2.1
… 2.n
3	Obra de Toma
3.1
3.2
…3.n
4	Desarenador
4.1

4.2
…4.n
5	Línea de Conducción (tubería y accesorios)
5.1
5.2
…5.n
6	Línea de Distribución (tubería y accesarios)
6.1
6.2
…6.n
7	Sistema de Purga y Control (Válvulas de limpieza, válvulas de aire y válvulas de control)
7.1
7.2
…7.n
8	Sistema de Filtrado Primario
8.1
8.2
…8.n
9	Filtración Secundaria(Tipo Robot), con inyector de fertilizante
9.1
9.2
…9.n
10	Desarrollo Parcelario (emisores xx xxxxx, tubería, válvulas, reguladores de presión, accesorios, purgas, etc.)

10.1
…10.n
11	Obras Misceláneas
11.1
…11.n
12	Mano de Obra Especializada
12.1
12.2
…12.n
13	Dirección de trabajos de Albañilería
13.1
13.2
…13.n
14	Dirección de trabajos de Xxxxxxxxxx
14.1
14.2
…14.n
15	Dirección de la Construcción de la Obra
15.1
15.2
…15.n
TOTAL

Nota: La dirección de trabajos de Xxxxxxxxxxx, Fontanería y Construcción de obra se refiere a las actividades menores las cuales serán dirigidas por personal contratado por el oferente pero ejecutadas por los beneficiarios, mismas que se encuentran descritas en las memorias técnicas de cada uno de los proyectos a ejecutar, de acuerdo al alcance establecido en las especificaciones técnicas de la sección 6.

Sección VI. Especificaciones Técnicas

6.1 ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO PDABR

6.1.1 Justificación del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país. La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la infraestructura xx xxxxx ya que se acompañará de acciones enfocadas en el mejoramiento de la competitividad del sector; es decir, que el Programa como un actor sinérgico adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia técnica, comercialización, gestión de los recursos naturales (agua-suelo) y el desarrollo rural.

6.1.2 Descripción del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

El marco contextual que regirá las acciones gubernamentales hasta el año 2038, está plasmado en el Plan de Nación y la Visión de País. Dentro del tercer objetivo del Plan de Nación, encontramos las metas que a continuación se describen: Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de tierra agrícola con sistemas xx xxxxx satisfaciendo 100% de seguridad alimentaria”. Meta 3.5: Elevar la Tasa de Aprovechamiento hídrico de 5 a 25%”.

Las acciones de desarrollo estarán enfocadas en: i) el aumento de la competitividad rural del país a través del establecimiento de infraestructura productiva (sistemas xx xxxxx); ii) la generación de ingresos y empleo;

iii) incremento del PIB agrícola; iv) fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN): v) la optimización y gestión adecuada del recurso hídrico y suelo; y vi) la promoción del desarrollo humano y territorial, democratizando las oportunidades de desarrollo e incremento de la producción agrícola.

El PDABR implementará acciones específicas e inversiones bajo los siguientes componentes: Componente 1: Rehabilitación, Construcción y Modernización de área xx Xxxxx; Componente 2: Asistencia Técnica y

Comercialización; Componente 3: Organización y Desarrollo Local; Componente 4: Gestión Ambiental y

Componente 5: Unidad Coordinadora del Programa.

6.1.2.1 Definiciones

Para fines del presente documento se establecen las siguientes definiciones:

PDABR: Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego

SAG: Secretaría de Agricultura y Ganadería

UAP: Unidad Administradora de Proyectos

UCP-PDABR: Unidad Coordinadora del Programa PDABR

UTL: Unidad Técnica Local de Tegucigalpa (encargada de Pequeño Riego)

6.1.3 Objetivo de Desarrollo (Fin) del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Contribuir a la reducción de pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales atendidas por el proyecto. De acuerdo a la problemática analizada en las zonas de influencia del Programa este busca contribuir a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema de acuerdo a los valores que se encuentren en la línea de base. Por otra parte, se contribuirá a que el sector económico de agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería tenga incrementos anuales. Además, el programa también contribuirá a reducir la tasa de desempleo abierto en el área rural según los hallazgos de la línea de base. Finalmente contribuirá a reducir la tasa de desnutrición infantil en el ámbito de acción del Programa, de acuerdo a las cifras que se encuentren en el estudio de línea de base que se realice.

i. Objetivo General (Propósito) del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de género. Para alcanzar lo anterior el Programa facilitará el acceso del agua para riego a 3371 familias a nivel nacional, con lo cual al menos 2528 familias podrán diversificar los sistemas de producción agrícola bajo riego, con una alta productividad y el uso de buenas prácticas agrícolas amigables con el ambiente, con el consecuente incremento de sus ingresos, reduciendo la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional, fomentando la organización empresarial de los usuarios para el acceso a mercados dinámicos y fomentando la gobernabilidad del agua por medio la organización de los usuarios del agua para riego, implementando planes de manejo integral del recurso hídrico.

6.2 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

El Proyecto está orientado en beneficio de los agricultores más pobres ubicados en las principales zonas hortícolas de Olancho, Yoro, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, El Paraíso. La premisa básica para la selección de los beneficiarios, fue su estado socioeconómico, su experiencia en el cultivo de hortalizas y el potencial xx xxxxx de la parcela. La infraestructura y el equipo xx xxxxx necesarios serán entregados en calidad subsidiaria como apoyo a la producción, a la estrategia de reducción de la pobreza y a la sustitución de importaciones.

Uno de los objetivos será la utilización eficiente de los recursos y el incremento de la competitividad del emprendimiento agrícola mediante el uso de tecnología que garantice el uso eficiente del agua de calidad disminuyendo también los rastros medioambientales del proceso productivo.

El Gobierno de Honduras por medio del PDABR y el Sub proyecto de Pequeños Sistemas xx Xxxxx financiado por el BCIE, incrementará el área bajo riego en 1,221 hectáreas beneficiando como mínimo a 1,221 familias. Tomando en cuenta las características antes descritas, el PDABR requiere de los servicios de Empresas con la experiencia y capacidad para la ejecución de Proyectos xx Xxxxx bajo la modalidad de entrega en funcionamiento o “Llave en Mano” para el establecimiento de los sistemas xx xxxxx.

6.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO

1) Que el PDABR cuente con el Diseño final y Presupuesto para cada sub proyecto.

2) Que el PDABR cuente con el Diseño acorde al suministro de Sistemas xx Xxxxx Presurizado adecuados a los rubros a cultivar: riego por Goteo para cultivos estacionales sembrados en hilera, riego por micro-aspersión o goteo localizado para cultivos de frutales y riego por aspersión para cultivos de cobertura total. El diseño deberá realizarse para las parcelas señaladas como pertenecientes a los miembros del grupo enlistados como beneficiarios de cada sub-proyecto. Xxxx tomarse en cuenta que el PPR apoya con un máximo de una hectárea por beneficiario.

3) Que el PDABR cuente con la memoria técnica correspondiente a cada diseño, describiendo criterios y método de diseño, planos constructivos, detalles, cantidades, incluyendo el presupuesto y las especificaciones técnicas necesarias para la ejecución de las obras, así como las memorias de cálculo de todas las actividades consideradas para el diseño.

4) Garantizar que los Materiales y Equipo xx Xxxxx suministrados cumplan con especificaciones técnicas de alta calidad.

5) Que el Proceso de instalación sea dirigido de tal forma, que los usuarios al final del contrato cuenten con sistemas xx xxxxx en plena capacidad operativa comprobada.

6.4 TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El tiempo máximo para la ejecución de los proyectos listados en esta Licitación se especifica en los cronogramas de ejecución de actividades y obras que se muestran a continuación:

Lote No.1 y Lote No.2 (10 meses)

El contratista deberá seguir el Cronograma de trabajo tomando las medidas necesarias para cumplir con el mismo de acuerdo a su experiencia y capacidad. Sin embargo, se considera que en el primer mes el contratista deberá elaborar el diseño de los proyectos con el menor grado de dificultad, y de acuerdo al grado de prioridad establecido con el personal de la Unidad Coordinadora del Programa PDABR. En la fase de construcción, el Contratista podrá realizar una revisión del Diseño y sugerirá los cambios necesarios siempre y cuando no signifiquen un cambio en el costo de las obras y conduzcan a una mejora en la operación del Sistema. Cualquier cambio debe ser aprobado por el supervisor del Proyecto y la Unidad Técnica Local de Tegucigalpa encargada de Pequeño Riego asignado al proyecto verificando al supervisor de la UTL la UCP- PDABR.

Asimismo, el Contratista podrá iniciar el suministro de materiales y equipo en los proyectos cuyo diseño haya sido aprobado por el personal asignado de la UCP-PDABR y el supervisor de obra.

El PDABR se reserva el derecho de cambiar cualquier proyecto por otro de similares características en tamaño, accesibilidad y costos; o ampliar en el alcance (cantidad de tubería, sistema de filtrado, etc.) de cualquier sub proyecto existente que cumpla con las condiciones antes descritas, sin exceder el monto de la obra presupuestada la cual no se ejecutara

Esto sucederá solamente debido a cualquier circunstancia que obligue al personal del Sub- proyecto de pequeños sistemas xx xxxxx adscrito al PDABR a realizar un cambio en los grupos beneficiados. Entre las circunstancias que obligan a esto pueden ser entre otros cualquiera de las siguientes: que no se haya iniciado la obra, que el diseño no sea factible, que existan problemas de

viabilidad ambiental, limitación hídrica, problemas social, de contrapartida, legal, etc.

6.5 DESCRIPCION DEL SUB PROYECTO DE PEQUEÑOS SISTEMAS XX XXXXX

De acuerdo a lo expresado en el Documento Xxxxx del PDABR: “Este proyecto está destinado al establecimiento xx xxxxx y/o renovación parcial de infraestructura xx xxxxx en terrenos con áreas de hasta una hectárea por beneficiario, siendo uno de los objetivos principales el de reducir las desigualdades tradicionales en la distribución de la riqueza, el proyecto beneficiará principalmente a grupos de agricultores organizados en torno a un área xx xxxxx que potencie las capacidades del grupo para beneficio de los individuos y su entorno familiar”.

Otro objetivo del proyecto consiste en utilizar eficientemente los recursos e incrementar la competitividad del emprendimiento agrícola. Sobre esta base la tecnología a usar deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a. Alta eficiencia en la conducción y distribución del agua, se utilizara el riego presurizado y dentro de los diversos métodos, el riego por goteo.

b. Mantenimiento de la calidad del agua, con este fin se utilizara la conducción hasta la parcela en conductos cerrados.

c. Para lograr las presiones de trabajo necesarias se utilizarán las diferencias de nivel topográfico entre los puntos de toma y los puntos de entrega del agua.

d. Los Sistemas xx xxxxx a implementar, en su mayoría, consisten en Sistemas presurizados mediante medios naturales, para suplir la presión y caudal establecido por el diseñador. Existen beneficiarios que cuentan con un sistema de bombeo propio, en el caso que se requiera elevar el agua en algunos de los sistemas que se construirán con en este proyecto, se podrá utilizar equipo de bombeo accionado preferiblemente por electricidad y donde sea factible energía generada por paneles solares, los proyectos que necesiten de este suministro estarán especificados en los perfiles del proyecto proporcionado a los oferentes y marcados en el listado de proyectos a ejecutar en el Lote No.1 Y Lote No. 2 El PDABR no financiará la adquisición de equipo de bombeo que opere con combustibles fósiles, las condiciones especiales en cuanto a sistemas de bombeo están descritas en la sección 6.5.0 de este documento.

e. El área a beneficiar para cada miembro de la organización beneficiaria, no debe exceder de una hectárea.

f. El número de miembros a beneficiar en cada Subproyectos no puede ser ampliado a menos que no exceda el costo presupuestado en la fase de diseño para cada Subproyectos.

g. El Contratista no puede exceder un techo promedio de costos por hectárea de US$ 3,153.96 considerando el Diseño y la Construcción de los Subproyectos listados en el Lote No.1 y de US$ 3,649.57 Considerando el Diseño y la Construcción de los Subproyectos listados en e Lote No. 2.

CUADROS DE LISTADO DE PROYECTOS A EJECUTAR

Lote No. 1

Ruta No. 1
EL PARAISO, OLANCHO, XXXXXXXXX XXXXXXX Y XXXX
NO.	CODIGO	NOMBRE DEL GRUPO	UBICACIÓN	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	COORDENADAS UTM		AREA(HA)	NO. DE BENEFICIARIOS	CONTACTO	CARGO	TELEFONO MOVIL
1	0000-00-0000	“ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE JACALEAPA LOS ENCUENTROS(ASOPROAJE)".	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	EL PARAISO	537008	1548571	22.00	00	XXXXXX XXXXXXXXXX/XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	PRESIDENTE/XXXXX XXX	97981177/98295723
2	0705-03-2018	CRAC UNION Y ESFUERZO	FRIJOLARES	GUINOPE	EL PARAISO	502822	1529496	12.55	00	XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX/XXXX XXXXXXXXXX	PRESIDENTE/SECRE TARIO	32533574/9809- 4332
3	0000-00-0000	XXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XX XXXXXXX	000000	1526114	6.98	10	XXXXXX XXXXX	VOCAL 1	96296068
4	0705-60-2018	EACP UNIDOS X XXXXXXXX	XXXXXX XXXXX	XXXXXXX	XX XXXXXXX	000000	1531862	7.67	11	XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX	PRESIDENTE	99553515
5	0709-48-2018	CAJA XXXXX XX XXXXXX X XXXXXXX XXX XXXX XX XXXXXXX	XXX XXXX	XXXXXXX	XX XXXXXXX	520104	1528934	6.98	10	XXXX XXXXXXX	PRESIDENTE	3223-8625
6	0803-39-2018	CRAC XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XX XXXXXXX	000000	1528399	24.50	49	XXXXXXXXX XXXXXXXXX	TESORERO	82421985
7	0000-00-0000	"ASOCIACION XX XXXXXXXX XX XXXX".	XX XXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	000000	1608998	14.02	18	XXXXXX XXXXXXX/XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX/XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX	XXXXXXXXXX/XXXXX XXXXXXXXX/XXXXXX XXXX XX XX XXXXX	95428291/99454313 /99783646
8	0000-00-0000	EMPRESA COMUNITARIA DE AHORRO Y CREDITO JAMASQUIRE SOCIEDAD ANONIMA	JAMASQUIRE ARRIBA	CATACAMAS	OLANCHO	625793	1647450	24.41	35	XXXXXX XXXXXX/XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX/XXXXXX XXXX XXXXX/XXXXXX XXXXXXXXX	PRESIDENTE/SOCIO /SOCIO	97572225/98630765 /98554688/9459006 7
9	0000-00-0000	EMPRESA DE PRODUCTORES EMPRENDEDORES DE LA EMPALIZADA S. DE R. L.	LA EMPALIZADA	JUTICALPA	OLANCHO	501157	1542452	16.73	24	XXXXXX XXXXXX/XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX/XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	PRESIDENTE/SECRE TARIA/VOCAL II	(33254241- 95998041)/8978577 7/98585383
10	1501-12-2018	XXXX XXXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXX.	XX XXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXX	000000	1624689	15.34	19	XXXXX XXXXXXX/XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX	PRESIDENTE	94590083/99477561
11	1501-13-2018	EMPRESA DE PRODUCTORES XXX XXXXX DE GUAYAPE X. XX X. X.	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXX	000000	1629547	16.04	23	XXXXX XXXXXX	PRESIDENTE	98620485
12	1521-52-2018	PRODUCTORES XX XXX XX XXXXX	XXX XX XXXXX	XXXXX	XXXXXXX	000000	1637423	7.67	00	XXX. XXXXX XXX	XXXXXXX	0000-0000
13	1521-53-2018	AR .LA XXXXXXX	XX XXXXXXX	XXXXX	XXXXXXX	000000	1638253	6.98	00	XXX. XXXXX XXX	XXXXXXX	0000-0000
14	0000-00-0000	XXXX " XXXXX X XXXXXXXX".	XXX XXXX XXX XXXXXXX	X.X.X.X.	XXXXXXXXX XXXXXXX	000000	1579653	20.22	27	XXXXXX XXXXXXX	CONTACTO	00000000
15	0000-00-0000	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS MILPA GRANDE LIMITADA	XXXXX XXXXXXX	AMDC	XXXXXXXXX XXXXXXX	471551	1578404	18.82	27	XXXXXXXX XXXXXX	PRESIDENTE	99446878
16	0000-00-0000	EACP XXXXX XXXXXXX	XXXXX XXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXX XXXXXXX	000000	1577947	9.76	00	XXXX XXXXX	XXXXXXXXXX	98928258
17	0801-04-2018	CRAC " AGRICULTORES UNIDOS PARA CRECER".	. XXXXXX, XXXXXXXXXXXX	X.X.X.X	XXXXXXXXX XXXXXXX	472024	1581303	16.04	00	XXXX XXXXXX XXXXXX	PROMOTOR	99133092
18	0814-47-2018	CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO UNIDAD Y FORTALEZA	SAN XXXXXXXXX	ORICA	XXXXXXXXX XXXXXXX	507832	1638303	8.37	00	XXXX XXXXXXX XXXXXXXX	SOCIO	9554-2617
19	0000-00-0000	CRAC EL TOMATE	EL TOMATE	GUAYMACA	XXXXXXXXX XXXXXXX	508514	1611694	8.37	21	XXXX XXXXX	PRESIDENTE	99055244
20	0000-00-0000	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ SAN XXXXXXX XX XXXXXX "ASPROCASIL"	VARIAS COMUNIDADES	SAN XXXXXXX	XXXXXXXXX XXXXXXX	524062	1608771	15.34	00	XXXXXX XXXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXX	0000-0000
21	0000-00-0000	XXXX"XXXXXXX X XXXXXXXXX"	XX XXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXX XXXXXXX	000000	1643809	18.13	00	XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX	XXXXXXXXXX	0000-0000
22	0000-00-0000	CRAC LA MARAITEÑA	REDUCTO Y LAS MILPAS	MARAITA	XXXXXXXXX XXXXXXX	492197	1529101	24.40	35	XXXXXX XXXXXX	XXXXXXX	9990-2756
23	1808-26-2018	MICRORIEGO XX XXXXXX	XX XXXXXX	XXXXXX	XXXX	000000	1650891	5.00	5	XXX XXXXXX	XXXXXXX	3374-5010
24	0000-00-0000	TRIBU "LAS VEGAS XX XXXXXXXXXX".	XXXXXX XXXXX	XXXXXXXX	XXXX	000000	1661420	15.33	22	XXXXX XXXX	PRESIDENTE	95674581
25	1810-18-2018	TRIBU XX XXXXXXX	XXX XXXXX	XXXXXXXX	XXXX	00000	1659652	7.50	15	XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	CONTACTO	00000000
00	0000-00-0000	ASOCIACION DE REGANTES POR UN NUEVO AMANECER.	XX XXXX	XXXX	XXXX	000000	1665771	27.90	00	XXXX XXXX XXXXXXX	CONTACTO	00000000
00	0000-00-0000	XXXX.XXXXXX XX XXX XXXXX	XXX XXXXX	XXXXXXXX	XXXX	000000	1659670	15.33	00	XXXXXXXXX XXXXXXXX	SOCIO	9889-6305
28	1811-66-2020	CRAC INMENSA JORNADA	XXXXXX	XXXXXX	XXXX	000000	1663992	4.10	00	XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXX	00000000
	28 SUB PROYECTOS	Total Xxxx Xx. 0						000.00	000

Xxxx Xx. 0

XXXXXXX RESUMEN

Lote No. 1	AREA(HAS)	BENEFICIARIOS
Lote No.1 XXXXXXXXX XXXXXXX (Distrito Central, Guaymaca, San Xxxxxxx, Xxxxxx, Maraita y Orica), EL PARAÍSO (Guinope, Oropoli, Jacaleapa), OLANCHO (Juticalpa, Catacamas, Campamento y Silca) y YORO (Sulaco, Victoria, Yorito y Yoro)	396.48	630
TOTAL AREA EFECTIVA	396.48	630
TOTAL XXXX XXXX	000.00

Xxxx Xx. 0	XXXX(XXX)	XXXXXXXXXXXXX
Xxxx Xx. 0: XXXXXXXXX XXXXXXX (Distrito Central y Cantarranas), COMAYAGUA (Lamaní), LA PAZ (Márcala, San Xxxx y Chinacla), INTIBUCA (Xxxxx xx Xxxxx), SANTA XXXXXXX (Santa Xxxx) y COPAN (La Unión).	361.86	717
TOTAL AREA EFECTIVA	361.86	717
TOTAL AREA NETA	470.42

6.5.0 Condiciones Especiales para bombeo

Como se describió anteriormente, en algunos casos existen beneficiarios que cuentan con un sistema de bombeo propio, por lo que el diseño planteado para estos proyectos debe ser elaborado considerando este parámetro, los beneficiarios que ya cuentan con este insumo son los siguientes:

Xxxx Xx. 0
XX XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX Y XXXX
NO.	CODIGO	NOMBRE DEL GRUPO	UBICACIÓN	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	BOMBEO
1	0706-01-	“XXXXXXXXXX XX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XX XXXXXXX	00 % POR BOMBEO
	2018	PRODUCTORES				GRUPAL APORTE
		AGROPECUARIOS DE				BENEFCIARIOS, 34%
		JACALEAPA LOS				POR GRAVEDAD
		ENCUENTROS(ASOPROAJE)"
2	1501-11-	EMPRESA DE	LA EMPALIZADA	JUTICALPA	OLANCHO	BOMBEO INDIVIDUAL
	2018	PRODUCTORES				APORTE BENEFICIARIOS
		EMPRENDEDORES DE LA
		EMPALIZADA S. DE R. L.
3	1501-12-	CRAC EMPRENDEDORES DE	LA XXXXXXX	JUTICALPA	OLANCHO	BOMBEO INDIVIDUAL
	2018	LA XXXXXXX.				APORTE BENEFICIARIOS
4	1501-13-	EMPRESA DE	JUTIQUILE	JUTICALPA	OLANCHO	BOMBEO INDIVIDUAL
	2018	PRODUCTORES XXX XXXXX				APORTE BENEFICIARIOS
		DE GUAYAPE S. DE R. L.
5	1521-52-	PRODUCTORES DE RIO EN	RIO EN MEDIO	SILCA	OLANCHO	BOMBEO GRUPAL
	2018	MEDIO				APORTE BENEFICIARIOS
6	1521-53-	AR LA CEIBITA	LA CEIBITA	SILCA	OLANCHO	BOMBEO GRUPAL
	2018					APORTE BENEFICIARIOS
7	0806-59-	CRAC EL TOMATE	EL TOMATE	XXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXX GRUPAL
	2018				XXXXXXX	APORTE BENEFICIARIOS
8	0801-40-	ASOCIACION DE	VARIAS	SAN XXXXXXX	XXXXXXXXX	BOMBEO INDIVIDUAL
	2018	PRODUCTORES DE CAFÉ	COMUNIDADES		MORAZAN	APORTE BENEFICIARIOS
		SAN XXXXXXX XX XXXXXX
		"ASPROCASIL"
9	1808-26-	MICRO RIEGO EL BUFALO	EL BUFALO	SULACO	YORO	BOMBEO GRUPAL
	2018					APORTE BENEFICIARIOS
10	1811-66-	ASOCIACION XX	XXXXXX	XXXXXX	XXXX	BOMBEO PARA DOS
	2020	PRODUCTORES AGRICOLAS				BENEFICIRIOS
		INMENSA JORNADA

Lote No. 2
COMAYAGUA, COPAN, INTIBUCA, LA PAZ, SANTA XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX
NO.	CODIGO	NOMBRE DEL GRUPO	UBICACIÓN	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	BOMBEO
1	0827-62- 2018	AR DEL DISTRITO XX XXXXX DE SAN XXXX XX XXXXXX	EL PACON	CANTARRANAS	XXXXXXXXX XXXXXXX	BOMBEO GRUPAL APORTE BENEFICIARIOS
2	0307-29- 2018	ASOCIACION DE REGANTES PEPINEROS.	PEPINEROS	XXXXXX	XXXXXXXXX	BOMBEO INDIVIDUAL APORTE BENEFICIARIOS

6.5.1 Obra de Xxxx y Derivación

El contratista será responsable de la construcción de las obras de toma y derivación que consistirán en estructuras pequeñas de poca altura, las presas medirán en general, menos de tres metros de altura y no están consideradas como obras de almacenamiento de agua. Estas obras servirán para encauzar el caudal requerido hacia la tubería de aducción. Para el diseño y concepción de estas obras podrán tomarse como modelo, los patrones usados por el SANAA y FHIS consistentes en xxxxx xx xxxx o bien pequeñas presas, adecuándose al cauce del río en que serán construidas. En su construcción deben usarse preferiblemente materiales locales, por lo que en general se construirán muros de mampostería para la derivación del agua. En el diseño se debe considerar la resistencia al arrastre, flotación y vuelco en el análisis de estabilidad. Asimismo, se deben proteger estas obras contra la socavación y erosión considerando que estas obras quedarán sumergidas en la época de crecidas.

Para el diseño de las derivaciones-captaciones se tomará en cuenta el suelo y el empotramiento de los estribos. Otro factor que debe ser considerado son las avenidas máximas. En todo caso el Contratista será responsable del diseño, funcionamiento y perdurabilidad de la obra por lo que debe considerar las normas y procedimientos de diseño y construcción que garanticen la calidad de la obra entregada.

Como producto de la fase de diseño, el Contratista deberá entregar los planos correspondientes y la memoria de cálculos junto con las especificaciones técnicas y el cronograma de obras, mostrando las necesidades de personal calificado y no calificado.

Como Producto de la Fase constructiva, El Contratista entregará la obra terminada de acuerdo al Diseño realizado y aprobado por el Supervisor y el personal técnico de la UTL asignado a la obra.

6.5.2 Conducción

El contratista será responsable de la correcta instalación y construcción de las líneas de conducción que consisten en el transporte del agua desde la captación a la salida de los desarenadores hacia el inicio de las redes de distribución se realizará por tuberías llamadas “principales” o de “conducción”. Normalmente, no hay ninguna salida o derivación del agua para regar parcelas en estas secciones.

La tubería de la línea de conducción deberá ir enterrada de acuerdo el diseño elaborado, en el caso de que se coloque superficial esta deberá ser de HG calibre 40 o Hierro Fundido Dúctil por lo que se deberán diseñar los soportes correspondientes; en el caso de usar tubería de PVC superficial esta deberá ir embebida en concreto; toda tubería que se encuentra al nivel del name, aérea o en el cauce de los xxxx deberá ir protegida con concreto ciclópeo o embebida en concreto.

La tubería de conducción consiste en tubería del diámetro adecuado para el caudal a conducir. El material de la tubería podrá ser xx Xxxxxx galvanizado calibre 40 o superior en los tramos en que sea necesario o de PVC en los tramos de la ruta en que la tubería puede ser instalada adecuadamente. La tubería de PVC debe ser fabricada bajo la Norma ASTM-2241, con medidas en pulgadas y una relación de diámetros que corresponda a la presión de diseño y de operación en cada tramo correspondiente. A efectos de tener condiciones hidráulicas óptimas, la línea de conducción será dotada de dispositivos de control y seguridad como válvulas de control de flujo, válvulas de aire y limpieza, anclajes y recubrimiento de la corona.

Las especificaciones técnicas para la fabricación de la tubería a suministrar, están basadas en pruebas de laboratorio que regulan las Normas del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de Norte América, No. CS-207-60, en la nueva Norma No. CS-256-63 del mismo Departamento, que considera la clasificación de presión.

En todos los casos en que se utilice tubería de PVC y a menos que se indique lo contrario serán regidas bajo las normas:

• PVC SDR-41 y SDR-32.5 con unión de junta rápida ASTM 2241, ASTM D3139 y ASTM F477, fabricadas bajo la norma ASTM D1784, ASTM 2241 y ASTM 2466.

• PVC SDR-21 o superior con unión de junta rápida ASTM 2241, ASTM D3139 y ASTM F477, fabricadas bajo a norma ASTM D1784, ASTM 2241 y ASTM 2466.

Se permitirá el uso de tubería cementada para los diámetros menores de 3”, de igual manera como resultado de la revisión de diseño se podrá aprobar tubería de PVC fabricada bajo otra norma sin menospreciar la calidad requerida.

6.5.3 Diseño

El contratista es responsable de la correcta elaboración de diseños funciónales en todos los Proyectos objetos de esta contratación, en los que se diseñara el suministro, construcción e instalación de los sistemas xx xxxxx, el Contratista realizará en primer lugar el Diseño de las obras, donde deberá recomendar los cambios que considere necesarios tomando como base los perfiles proporcionados para entregar la obra completamente funcional y en total operatividad. Estos cambios deberán presentarse en los planos de los diseños finales que serán aprobados por el supervisor y el PDABR correspondientes a vistas de planta y perfil a una escala adecuada. Además, se requiere de una memoria descriptiva sobre el procedimiento y criterios tomados como base para recomendar estos cambios.

Como producto de la construcción e instalación, se obtendrá una Línea de conducción en correcta operación e instalada de acuerdo a los procedimientos usualmente utilizados y recomendados por los fabricantes de tubería en lo que respecta a:

• Profundidad y ancho de las excavaciones

• Procedimientos de cementado y unión de las tuberías

• Protección de Tuberías y Accesorios

El Contratista como director de las obras deberá procurar que las cuadrillas de trabajo cumplan con las normas establecidas en esta guía. Como director de las obras, el Contratista será responsable de los defectos y mal funcionamiento debidos a una defectuosa instalación del Sistema.

6.5.4 Red de Distribución

El contratista es responsable de la correcta instalación y construcción de la red de distribución que transportará el agua desde la Línea de Conducción hasta la cabecera de las parcelas a regar. El diseñador debe considerar la entrega del agua en parcela al centro de uno de los extremos de la misma. La red de distribución consiste en tubería del diámetro adecuado para el caudal a conducir a la velocidad máxima permisible. El material de la tubería podrá ser xx Xxxxxx galvanizado en los tramos en que sea necesario o de PVC en los tramos de la ruta en que la tubería puede ser instalada adecuadamente. La tubería de PVC debe ser fabricada bajo la Norma ASTM-2241, con medidas en pulgadas y una relación de diámetros que corresponda a la presión de diseño y operación en cada tramo correspondiente. La velocidad máxima de diseño a considerar en la revisión del mismo será de 2 metros por segundo.

La tubería de distribución deberá ir enterrada de acuerdo el diseño elaborado, en el caso xx xxxxx de calles se deberán de tomar las consideraciones de los fabricantes y normas de ingeniería en cuanto a la profundidad de instalación; en el caso de cruzar fuentes superficiales, depresiones o que por algún limitante en ampo deba colocarse superficial se deberá utilizar tubería ser de HG calibre 40 o Hierro Fundido Dúctil por lo que se deberán diseñar los soportes correspondientes; en el caso de usar tubería de pvc superficial esta deberá ir embebida en concreto.

En el caso de la tubería de PVC, el material será termoplástico, compuesto de polímeros de cloruro de polivinilo, sólido, incoloro; con alta resistencia al agua, a los alcoholes, a los ácidos y a los álcalis concentrados.

Las especificaciones técnicas están basadas en pruebas de laboratorio que regulan las Normas del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de Norte América, No. CS-207-60, en la nueva Norma No. CS-256-63 del mismo Departamento, que considera la clasificación de presión.

En todos los casos en que se utilice tubería de PVC y a menos que se indique lo contrario serán regidas bajo las normas:

• PVC SDR-41 y SDR-32.5 con unión de junta rápida ASTM 2241, ASTM D3139 y ASTM F477, fabricadas bajo la norma ASTM D1784, ASTM 2241 y ASTM 2466.

• PVC SDR-21 o superior con unión de junta rápida fabricadas bajo la norma ASTM 2241, ASTM D3139 y ASTM F477, ASTM D1784, ASTM 2241 y ASTM 2466.

6.5.5 Desarrollo Parcelario

El equipo y tubería para el Desarrollo Parcelario consiste en el suministro y la dirección de la instalación de los elementos necesarios para la aplicación del agua a los cultivos. EL contratista tendrá la responsabilidad total del suministro, dirección e instalación de la red parcelaria; el contratista dirigirá y capacitara al beneficiario quien proporcionara la mano de obra no calificada en cada parcela para la instalación de esta red en cada uno de los predios beneficiaros, esto con el objetivo de que el beneficiario quede capacitado en el manejo e instalación de este tipo de sistemas.

La red de desarrollo parcelario debe ser diseñada e instalada de tal forma que el agua sea suministrada a la presión de trabajo solicitada por los emisores xx xxxxx, aplicada con la uniformidad permitida y con la calidad adecuada para evitar la obstrucción de los emisores.

Las normas para la fabricación y uso de tubería de PVC son las mismas ya mostradas en los numerales 6.5.2 y 6.5.4.

El equipo a suministrar para el Desarrollo Parcelario consiste en:

• Válvulas: Válvulas de control (compuerta, mariposa, globo, etc.), válvulas de aire/vacío, válvulas xx xxxxx, válvulas Xxxxxxx para medir presión, reductoras de presión, etc.

• Sistema de Filtración secundario: Filtros xx xxxxx o filtros de anillas

• Manifold xx xxxxx: compuesto por la línea de tuberías y accesorios en los que se conectan las líneas xx xxxxx

• Manómetros para medición de presión

• Instrumentos de medición del agua: Medidores de caudal y medidores de humedad

• Sistema de Fertigación

• Emisores de agua: goteros, cinta xx xxxxx, micro aspersores, aspersores, etc.

Estos elementos deben regirse como mínimo a las siguientes especificaciones técnicas:

6.5.6 Válvulas y Accesorios

El contratista tendrá la responsabilidad de proporcionar las válvulas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema, tomando en cuenta las funciones de distribución, operación y mantenimiento

del mismo, la colocación de las válvulas necesarias será producto del diseño una vez este sea aprobado por el supervisor y el persona designado del PDABR

6.5.6.1 Definición

Estos conceptos comprenden el conjunto de las válvulas y accesorios especiales que forman parte de estructuras, líneas de conducción, redes de Distribución y red de Desarrollo Parcelario.

6.5.6.2 Válvulas

a) Válvulas de Compuerta Resilente

Las válvulas de compuerta de asiento resiente deberán cumplir con las normas AWWA C- 509 y C-550. Serán del tipo (bxb) fabricada para normas PN-10 y PN-16 según norma ISO 2531.

El cuerpo de la válvula podrá ser de Bronce, hierro colado o hierro fundido dúctil y la compuerta será xx xxxxxx colado o hierro fundido dúctil encapsulado en hule vulcanizado o elastómero.

b) Válvulas de compuerta de bronce

Las válvulas de compuerta de bronce deberán ser capaces de resistir presiones hasta de 150 psi con extremos roscados. El material del cuerpo se ajustará a las especificaciones normales de la ASTM designación B62 para fundiciones de compuesto de bronce. Las válvulas tendrán un gorro de unión, vástago levadizo, rosca interior y compuerta de cuña sólida. Los vástagos serán hechos de bronce silicado forjado.

⮚ Presión: 200 psi

⮚ Cuerpo de Bronce Norma ASTM: B-62 Alloy C836

⮚ Compuerta: Bronce Norma ASTM: X-00 Xxxxx X000

⮚ Tapadera: Bronce Norma ASTM: X-00 Xxxxx X000

⮚ Vástago de Bronce, Xxxxx XXXX: X-00 Xxxxx X000

⮚ Empaque: PTFE

c) Válvulas de Mariposa

Las Válvulas de Mariposa serán del tipo American Darling. Serán del tipo bridado fabricado para resistir presiones de PN-10 y PN-16 según la norma ISO 2531. El cuerpo de la válvula será xx xxxxxx fundido montado en bronce empavonado y los anillos en caucho o goma, el exterior del cuerpo recubierto con barniz o resina sintética.

d) Válvulas Anti vacío y combinadas

Las válvulas anti vacío y combinadas serán roscadas y capaces de resistir presiones de hasta 150 psi. El cuerpo de la válvula será xx xxxxxx colado o hierro fundido dúctil y sus partes internas principales y el flotador deberá ser xx xxxxx inoxidable.

e) Válvula xx Xxxxx

Las válvulas xx xxxxx se usarán siempre para aislar accesorios como válvulas de aire y manómetros de las líneas de conducción, esto con el objeto de poder dar mantenimiento o reemplazo a estos sin la necesidad de sacar de servicio las líneas.

Las válvulas xx xxxxx serán de bronce, roscadas y con capacidad de soportar presiones de hasta 150 psi.

6.5.6.3 Válvulas de Control

a) Válvulas de Control Plásticas

En General las válvulas de control deben cumplir con los siguientes requisitos generales.

⮚ Material: PVC, Nylon Reforzado

⮚ Presión: ISO NP 10

⮚ Rango de Presión: 10 a 150 psi.

⮚ Tipo: Globo, Compuerta x Xxxxx

b) Válvulas de Control Hidráulicas

⮚ Válvulas de control operadas hidráulicamente con comando de presión para cierre

⮚ Rango de Presión: 10 a 150 psi.

⮚ Tipo: Globo o Compuerta

⮚ Tipo Globo

c) Válvulas en Filtro para Retro lavado

⮚ Material: Nylon Reforzado, asiento de bronce, cuerpo en acero o latón, sello de goma natural

⮚ Presión: ISO NP 16

⮚ Rango de Presión: 10 a 150 psi.

⮚ Tipo: Globo

d) Válvulas de Aire y Vacío

⮚ Válvulas xx xxxxx acción o de acción continúa.

⮚ Salida amplia del aire

⮚ Conexión: Rosca Hembra o Macho

⮚ Hermeticidad en el Sello

⮚ Evaluación de Presión: ISO NP10

⮚ Presión mínima de sello a 1,5 psi,

⮚ Rango de Presión: 1.5 a 150 psi

⮚ Flotador, cuerpo y tapa: Plástico

e) Válvulas de Bronce de Globo:

⮚ Presión: 200 psi

⮚ Cuerpo de Bronce Norma ASTM: B-62 Alloy C836

⮚ Vástago xx Xxxxx, Xxxxx XXXX: X-00 Xxxxx X000

⮚ Disco metálico: Bronce Norma ASTM: X-00 Xxxxx X000

⮚ Tapadera: Bronce Norma ASTM: B-62 Alloy C836

⮚ Empaque: PTFE

⮚ Disco: PTFE

f) Medidores de Caudal

Con el fin de llevar un registro y control del caudal utilizado, se deberá instalar un medidor de caudal después de la estación de filtrado, Los medidores de caudal deberán cumplir con lo establecido en la norma AWWA C704-70 para medidores de propela. Estos deberán tener un medidor de caudal instantáneo en litros por segundo y también de caudal acumulado en metros cúbicos con un mínimo de seis dígitos para los enteros y un dígito para los decimales. Deberán ser roscados o bridados según norma ISO 2531, ISO PN- 16.

El cuerpo del medidor será xx xxxxxx colado o hierro fundido dúctil y las propelas deberán ser de material plástico resistente a impactos de granos de arena y otras partículas suspendidas. Otros componentes internos como magnetos, cojinetes, cables, sellos, etc., deberán ser resistentes a la abrasión de partículas en suspensión. El rango de caudal que pueda medir debe ser como mínimo de 4 a 40 l/s.

6.5.6.4 Accesorios

Los accesorios especiales serán de HFD, PVC o HG según se indique en los planos o cédula de la propuesta o según lo indique en el diseño final aprobado por el Supervisor y el PDABR.

Los accesorios especiales de HFD cumplirán con los requisitos de la norma ISO No. 2531 y serán bridados o como se indique en los planos o cédula de la propuesta o como lo indique el Ingeniero Supervisor. Incluirán las empaquetaduras de hule y los pernos y tuercas correspondientes, fabricadas para resistir las presiones especificadas (PN-10 y PN-16).

Los accesorios de líneas de conducción y distribución de PVC cumplirán con los requisitos para accesorios a presión SCH-40 de la norma ASTM D-2466-74 y serán de junta rápida, se podrán usar accesorios de junta cementada en las líneas de distribución secundaria o terciaria para los diámetros menores de 3” a nivel parcelario de acuerdo al diseño aprobado por el PDABR.

6.6 EQUIPO XX XXXXX

6.6.1 Sistema de Filtración Diseño:

Para el diseño de una batería de Filtración, el diseñador debe cumplir con los siguientes criterios de Diseño:

Los Sistemas de Filtrado deben cumplir con las especificaciones siguientes:

Sistema de Filtración Primaria debe consistir en una batería de Filtros de Arena debidamente interconectada, entregado completo con todos sus colectores (Manifold de recepción y entrega), válvulas, válvula de control de caudal en retro lavado, accesorios de control (manómetros, sensores para retro lavado, etc.).

El número de Tanques será el suficiente para cubrir el área total de filtrado necesaria para obtener con el caudal de diseño y calidad de agua a filtrar considerada como de agua sucia. La calidad del agua de salida

debe cumplir con las especificaciones para no dejar pasar materiales de tamaño superiores a 0.1 diámetros del diámetro del emisor.

6.6.2 Filtros de Arena Especificaciones:

• Tanques deben ser construidos en materiales resistentes a la corrosión; pre tratados con fosfato y Acero revestido en poliéster, Pintura epóxica.

• Los tanques deben soportar caudales entre 6-25 m3/h (26-110 US gpm) por unidad y conexiones a la entrada y salida de los tanques de 2”- 4” de diámetro, según corresponda.

• Presión máxima de trabajo de: 6,5 Atmosferas (97 PSI)

• Presión Nominal de Prueba: 10 Atmósferas (150 psi). (Presentar certificado de prueba)

• Velocidad de Filtrado: 50 a 70 m/h

• Caudal de Filtrado: 50 a 70 m3/h-m2

• Conexiones en Rosca o Brida

• Lavado: Automático

• Diferencial de Presión requerida para lavado: 0,5 atmosferas (7 PSI)

• Media: arena silícea.

o Grado de la media: 100 a 120 Mesh.

o Diámetro efectivo = 1,50 mm

o Diámetro nominal= diámetro del emisor

o Tamiz No. 8

o Coeficiente de uniformidad de la media: alrededor de 1,5

• El Sistema debe Cumplir con los estándares de ISO 9001

6.6.3 Filtros Secundarios:

La Filtración secundaria o de seguridad puede consistir en Filtros xx Xxxxx o de Anillas, instalados a continuación del Sistema primario de Filtrado. El Sistema secundario puede consistir en un grupo instalado en la misma estación Primaria o filtros instalados a nivel de cabecera de parcela.

En el caso de Filtros de Anilla o Mallas, las especificaciones son las siguientes:

• Filtro xx Xxxxxx

o Carcasa o cuerpo, cubierta y tuerca de ajuste: Polipropileno más Fibra xx Xxxxxx, o un material superior

o Red xx xxxxxx: Polyester o acero inoxidable

o Cuerpo de la red: Polipropileno más Fibra xx Xxxxxx

o Presión máxima de trabajo: 120 psi

o Juntas: NBR (goma de Nitrilobutadieno)

o Área de Filtrado mínima: 790 cm2 para filtros de 2” ; 1180 cm2 para filtros de 3”

o Grado de Filtración: 120 mesh

• Filtro de Anillos:

o Carcasa o cuerpo, cubierta y tuerca de ajuste: Polipropileno más Fibra xx Xxxxxx, o un material superior

o Anillos ranurados fabricados en Polipropileno o superior

o Presión máxima de trabajo: 120 psi

o Juntas: NBR

o Área de Filtrado mínima: 460 a 500 cm2 para filtros de 2” ; 700 cm2 para filtros de 3”

o Grado de Filtración: 120 mesh

6.6.4 Sistema de Fertigación

Los Sistemas de Fertigación serán Inyectores al vacío de fertilizantes o Tanques de Fertilización.

• Materiales: Los Inyectores o Tanques pueden ser fabricados en cualquiera de los siguientes materiales:

o Polipropileno (PP)

o Fluoruro de polivinilideno (PVDF)

o PVDF natural o clorotrifluoroetileno

o Etileno (ECTFE).

• Resistencia a: Ácidos y álcalis

• Resistente a la radiación Ultravioleta (UV)

• Resistencia a golpes y a la tracción

• Resistencia al Desgaste

• Diámetros de 1”

6.6.5 Cinta xx Xxxxx por Xxxxx

La Cinta xx Xxxxx por goteo deberá tener un espaciamiento y una tasa de precipitación acorde con las características de humedad y velocidad de infiltración correspondientes a la textura del suelo. Los parámetros de textura y humedad pueden ser obtenidos mediante análisis de suelo realizados en un laboratorio de calidad reconocida.

Materiales:

• Polietileno con tratamiento contra la radiación UV

• Espesor de pared: 8 mil

• Diámetro de la manguera: 16 mm

• Flujo turbulento

• Diámetro del emisor: máximo 1 mm.

• Espaciamiento entre emisores: dependerá del tipo de suelos y cultivos. (20, 30,40 cm)

• Caudal del emisor: alrededor de 1 lph.

• Salida diseñada para evitar la intrusión de material al laberinto.

6.6.6 Conectores y accesorios para cintas de goteo, tubería de PE de 16 mm:

• Conectores iniciales PVC * PE, con tuerca de ajuste, fabricados en polipropileno o equivalente.

• Empaque para la conexión inicial (Grommet) de goma natural

• Conectores PE X Cinta de 16 mm y arito de ajuste en Polipropileno o equivalente.

• Presión: según ISO NP16, hasta 150 psi.

• Diámetro de 16 mm

6.6.7 Tubería de PE 16 mm (Tubbing)

Manquera ciega de Polietileno de 16 mm con protección contra la Radiación UV. Rango de presión hasta 150 psi

6.6.8 Manómetros

⮚ Tipo: Xxxxxxx con Glicerina

⮚ Cuerpo en acero inoxidable

⮚ Rango de 0 a 250 PSI

⮚ Conexión: material de Bronce, Roscada de ¼” macho

⮚ Visor de Policarbonato

6.6.9 Tensiómetros

Capsula Cerámica: Roscada, de respuesta inmediata a los cambios de humedad del suelo Vacuómetro: Hermético de 0 a 100 centibares, Con diafragma para compensación de la presión y de la temperatura.

Tapa: Hermética, de mayor diámetro que el tubo del depósito.

Juntas: Estancas, no deben permitir la entrada de aire en el vacuómetro

Tubo: Plástico resistente a las reacciones químicas.

Profundidad: Siempre deben instalarse al menos dos por estación a 30 y 60 centímetros de profundidad.

6.7 ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN

6.7.1 Ubicación

El proyecto se desarrollará en diversos municipios de los departamentos de Olancho, Yoro, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Copan, Santa Xxxxxxx, Intibucá, La Paz, Comayagua y el Paraíso, tal como se muestra en el Xxxxxx xxx Xxxx Xx. 0 x xxx Xxxx Xx. 0

6.7.2 Productos Esperados Xxxx Xx. 0 x Xxxx Xx. 0

Xxx Xxxxxxxxx Esperados de la presente contratación son los siguientes:

1) Calculo del diseño y entrega del diseño final de la infraestructura a construir de las 396.48 Ha de área efectiva (que equivalen a 515.42 Hectáreas netas), correspondiente al Lote No.1.

2) Calculo del diseño y entrega del diseño final de la infraestructura a construir de las 361.86 Ha de área efectiva (que equivalen a 470.42 Hectáreas netas), correspondiente al Lote No.2.

3) Presupuesto final (incluyendo las fichas de costos unitarios, que contengan el costo directo más el FSC utilizado por el contratista para estimar su presupuesto base).

4) Especificaciones técnicas a aplicar en el equipo suministrado y en los procedimientos constructivos y de instalación.

5) Planos del sistema xx xxxxx de “COMO CONSTRUIDO”.

6) Suministro de materiales y equipo para la construcción de: obra toma, desarenador, línea de conducción, líneas de distribución secundaria, líneas de conducción terciaria, sistemas de filtrado, sistema intrafinca, etc. y todo obra relacionada con la construcción del sistema xx xxxxx objeto de

esta contratación.

7) Dirección y ejecución de la construcción de: obra toma, desarenador, línea de conducción, líneas de distribución secundaria, líneas de conducción terciaria, sistemas de filtrado, sistema intrafinca, etc. y todo obra relacionada con la construcción del sistema xx xxxxx objeto de esta contratación.

8) El contratista será responsable de entregar el Sistema instalado, probado y funcionando a plena capacidad.

6.7.3 Área efectiva y Área Neta

El área efectiva se refiere al área al que el proyecto hará entrega de sistemas intrafinca 396.48 Ha, el área neta se refiere al área que los beneficiaros podrán cubrir una vez construido los sistemas xx xxxxx las cuales podrían llegar a ser hasta 515.42 Ha para el Lote No. 1, ya que esto dependerá de condiciones como: cantidad de personas que siembran, cantidad de agua, tipos de cultivos, turnos xx xxxxx, disponibilidad monetaria, etc.

El área efectiva se refiere al área al que el proyecto hará entrega de sistemas intrafinca 361.86 Ha, el área neta se refiere al área que los beneficiaros podrán cubrir una vez construido los sistemas xx xxxxx las cuales podrían llegar a ser hasta 470.42 Ha para el Lote No. 2, ya que esto dependerá de condiciones como: cantidad de personas que siembran, cantidad de agua, tipos de cultivos, turnos xx xxxxx, disponibilidad monetaria, etc.

6.7.4 Condiciones en que se desarrollará la contratación

El Contratista tomará la información proporcionada de cada sub-proyecto de la Lote No. 1 como carácter informativo para la preparación de su oferta, pero con la precaución de que dicha información deberá ser validada y confirmada en campo y escritorio por cada Oferente. Esta disponibilidad de información se amplía en el numeral 6.9.2, inciso d) de esta sección.

El Contratista deberá elaborar los nuevos diseños basándose en los datos preliminares proporcionados por el PDABR, posteriormente definir el alcance final de los mismos mediante de estudios: topográficos, hidráulicos, edafológicos, etc. Con lo que se elaborarán los diseños finales que someterán a aprobación ante el supervisor de obra y el PDABR; como producto final el contratista proporcionara el diseño final del sistema extrafinca e intrafinca, del cual se determinara la calidad de los materiales a suministrar, los procedimientos constructivos y el Plan de Trabajo en cada Proyecto listado en el Xxxx Xx. 0 x Xxxx Xx. 0.

Xx Xxxxxxxxxxx respetará en todo momento los derechos de autor en cada uno de los parámetros, datos, descripciones, aseveraciones, etc. que no sean de su propia autoría, por lo que habrá de documentarse y colocar citas bibliográficas, sobre todo en la memoria técnica de la revisión de los diseños.

El Contratista conceptualizará el plan de trabajo y los procedimientos constructivos, así como cualquier acción realizada para la ejecución de los Proyectos de forma amigable con el ambiente en todos los aspectos posibles, desde el uso de los materiales, manejo de desperdicios, reducción de vulnerabilidades y riesgos,

así como la mitigación del impacto ambiental durante la construcción y posterior operación y mantenimiento.

Una vez aprobados los cambios en base a la revisión del diseño propuesto por parte del Contratista se procederá a la Construcción de la Obra.

Se deberá plantear en el cronograma de ejecución y en el programa de asignación de recursos las actividades necesarias a ejecutar en la secuencia lógica de tal manera que los sub proyectos sean entregados en el Plazo y con la calidad solicitada.

La construcción de las obras se realizará en conjunto con los beneficiarios por lo que la planificación debe considerar la participación y disponibilidad de los mismos.

6.8 ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR

Las Actividades Generales a Desarrollar dentro del Proyecto se dividirán en dos secciones de la siguiente manera:

1) Sección Primera para Desarrollar la Etapa de Diseño de los Sistemas xx Xxxxx

2) Sección Segunda para Desarrollar la Etapa de Construcción de los Sistemas xx Xxxxx

6.9 SECCION PRIMERA ETAPA INICIAL O DE DISEÑO

En términos generales la elaboración del diseño deberá comprender y sin ser limitativas las actividades siguientes:

6.9.1 Actividades Secuenciales a Realizar

Para alcanzar los objetivos de esta contratación en general las actividades requeridas deben adecuarse tanto como sea posible al siguiente marco de secuencia lógica:

1) Preparación de un plan de operaciones para revisión y elaboración del estudio de diseño final, presupuesto base, especificaciones técnicas constructivas, especificaciones técnicas de materiales y equipo y levantamiento de la xxxx xx xxxxx. Los productos deberán ser aprobados por los funcionarios de la UCP del PDABR y el supervisor de Obra contratado por SAG.

2) Visita de campo para reconocer el área de influencia de cada Subproyectos y establecer contacto con los productores, autoridades y líderes locales.

3) Revisión de información y datos secundarios relacionados con los aspectos técnicos, administrativos y legales que estarían relacionados con los tópicos considerados en el proyecto.

4) Coordinación con técnicos del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego responsable del Proyecto de Pequeño riego y de otras instituciones que trabajan en el área de influencia del mismo.

5) Análisis de información hidrológica y meteorológica del proyecto.

6) Realización del estudio de suelos de las áreas xx xxxxx del proyecto, para definir la textura, las características hídricas del suelo y la planificación xxx xxxxx de acuerdo a los planes de cultivo propuestos.

7) Revisar y elaborar con la participación de los beneficiarios y la aprobación del personal técnico encargado, los planes de cultivos tomando como base las condiciones agroecológicas, edafológicas y xx xxxxxxx consideradas para cada región.

8) Determinación del balance hídrico y demanda de agua, de acuerdo al plan agrícola de cultivos a considerar y al sistema xx xxxxx.

9) Bajo los mejores estándares, metodología y criterios técnicos diseñar a nivel de detalle constructivo, las obras de ingeniería necesarias, indicando sus características, ventajas principales y costo detallado.

10) Presentar dentro de la memoria de cálculo: el análisis hidráulico, análisis estructural, criterios de diseño tomados para el análisis y especificaciones técnicas para la construcción de las obras de infraestructura.

11) El listado de propietarios cuyas parcelas sean afectadas por la ubicación de obras de infraestructura o por la ruta de las líneas de conducción y distribución, deberá ser entregado a medida que se realice el replanteo de las obras. El Replanteo será la primera actividad a realizar y su duración será menor a una semana a partir de la orden de inicio. El Listado de productores a beneficiar deberá corresponder al listado de Productores previsto por la Unidad Coordinadora del PDABR y entregado como parte de la información del Proyecto.

12) Presentar el diseño revisado y por tanto final del proyecto para su discusión, revisión y aprobación por el supervisor del Proyecto y la Unidad Técnica Local de Tegucigalpa encargada de Pequeño Riego asignado al proyecto, verificando al supervisor de la UTL y la UCP-PDABR

13) Presentación del presupuesto final de cada sub-proyecto

14) Presentación de las especificaciones técnicas generales y específicas de las obras, materiales y equipos; y, especificaciones constructivas

15) Incorporación de comentarios, preparación y remisión de la versión final del diseño definitivo del proyecto al supervisor del Proyecto y la Unidad Técnica Local de Tegucigalpa encargada de Pequeño Riego asignado al proyecto verificando al supervisor de la UTL y la UCP-PDABR para su aprobación

16) El Plan de trabajo de los Proyectos listados en esta invitación a Licitar deberá contemplar la elaboración del diseño, suministro de materiales y construcción de las obras, de tal manera que la entrega terminada de los Sistemas se realice en el menor tiempo posible.

6.9.2 Enfoque, Metodología, Productos Esperados e Información Disponible.

a) Enfoque

Los oferentes deberán presentar en su oferta el enfoque conceptual respecto a la realización de este proyecto, describiendo la metodología a seguir para las actividades involucradas:

1) Aspectos técnicos específicos del proyecto (estructuras de derivación y toma de agua, conducción, distribución, medición y control del agua, control de aire, análisis de golpe de ariete, limpieza del sistema, etc.)

2) Presentar la metodología y las actividades desglosadas para realizar los trabajos a fin de cumplir

los objetivos del proyecto.

3) Presentar el Método, Cronograma y Productos de la Elaboración del levantamiento topográfico de la Xxxx xx Xxxxx de cada sub-proyecto que lo requiera.

4) Presentar la metodología, actividades secuenciales y Cronograma sincronizado de la ejecución del Proyecto.

5) Presentar el cronograma de actividades en MS Project y Excel actualizado donde se muestren las secuencias, relaciones, tiempos y recursos entre las diferentes actividades.

b) Metodología

La información para realizar el Diseño y obtener el diseño final se obtendrá xx xxxxxxx secundarias y primarias. En el caso xx xxxxxxx secundarias, los Contratistas deberán obtener datos estadísticos, Diseños existentes de los proyectos xx xxxxx y cualquier otro documento o dato pertinente para el diseño y construcción de los proyectos. En el caso xx xxxxxxx primarias, se deben conducir investigaciones a nivel del área del proyecto, de acuerdo con las necesidades que se indican en estos términos de referencia; además, los contratistas deben armonizar sus propuestas con la legislación ambiental vigente en el país, con el fin de ajustar a las necesidades ambientales los planteamientos tecnológicos del proyecto.

La elaboración de los diseños, debe basarse en el uso de una metodología participativa. En este sentido deben tomarse en cuenta las ideas y criterios tanto de los técnicos y líderes locales, como de los beneficiarios del proyecto, sobre todo cuando se tenga la certeza que sus planteamientos abonarán a la consistencia del estudio y al éxito del proyecto. El trabajo de campo debe coordinarse con contrapartes asignadas por el PDABR, quienes proporcionarán asimismo información de primera mano de la que se disponga para realizar los estudios. La participación de los beneficiarios comenzará con la fase de planificación de las actividades y recolección de información, la cual se realizara a través de entrevistas grupales e individuales.

c) Productos Esperados

1) Diseño de los sistemas xx xxxxx naturalmente presurizados, a nivel extrafinca e Intrafinca para el área de influencia de cada proyecto listado en el cuadro del Lote No. 1 y Lote No. 2.

2) Infraestructura Instalada, probada y en plena capacidad operativa de acuerdo a lo solicitado.

3) Especificaciones técnicas generales y específicas para la instalación y suministro de tuberías, filtros, válvulas, sistemas de fertilización, manómetros, equipo xx xxxxx, accesorios y cualquier otro elemento entregado o construido en cada Subproyectos.

4) Certificados de Calidad de tuberías, filtros, válvulas, sistemas de fertilización, manómetros, equipo xx xxxxx, accesorios y cualquier otro elemento entregado o construido como parte de las obras en cada Subproyectos solicitado como producto de esta Invitación a Licitar.

5) Presupuesto base de las obras, incluyendo fichas de costos unitarios (no debe exceder el monto presupuestado total)

6) Planos Finales y de ¨COMO CONSTRUIDO¨

7) Manual de Operación de cada Sistema

d) Información Disponible para Consulta

La información que se detalla a continuación se entregará a los oferentes que estén interesados en participar en el proceso de Revisión del Diseño y Construcción de un Grupo de Sistemas de Pequeño Riego:

1) Perfil de Proyecto, que consiste en una memoria técnica descriptica de cada proyecto a construir

2) Localización Georreferenciada de los Subproyectos.

3) Número de Beneficiarios por cada Subproyectos.

4) Croquis existentes de Proyectos.

5) Otra información Pertinente (Presupuesto, Listado de materiales, etc. si existen)

La información presentada es a nivel de pre diseños por los que es expresamente entendido que la SAG no será responsable de su exactitud ni por cualquiera de las deducciones, interpretaciones o conclusiones que de ellos se deriven. La información se pone a disposición con el objeto de que el Contratista pueda tener la misma información que la SAG, para poder presentar su oferta y no forma parte del Contrato.

6.9.3 Servicios Requeridos

A continuación, se resumen los servicios a ser suministrados por el Contratista:

1) Diseño Final de los Sistemas xx Xxxxx elaborado por el contratista, revisado y aprobado por el supervisor de Obra y el PDABR.

2) Planos Georreferenciados del Sistema xx Xxxxx en todos los Proyectos.

3) Suministro de Materiales y equipo de acuerdo a las especificaciones solicitadas y el requerimiento de cada Subproyectos.

4) Planificar la ejecución en fases simultáneas de construcción, considerando el plazo para la ejecución. Los Proyectos en los que se requiera suministro y construcción serán recibidos por el supervisor y por la UCP del PDABR solamente a plena capacidad de operación.

5) Cumplir con las especificaciones técnicas generales y específicas exigida para los materiales, la construcción e instalación de la infraestructura de los sistemas xx xxxxx diseñados.

6) Dirección de la construcción e instalación de los Sistemas xx xxxxx en lo referente a: construcción de obra toma, presa derivadora, desarenador, líneas de conducción, líneas de distribución, líneas terciarias, entrega parcelarias, sistemas de filtrado, pruebas hidrostáticas, suministro e instalación

de sistema intrafinca, etc.

7) Suministro de la mano de obra calificada solicitada para la construcción e instalación del Sistema xx Xxxxx. (Topografía, Albañil, Fontanero)

8) Elaborar y entregar un manual de operación de cada Sistema construido

9) Capacitar al personal que se designe, en la operación y mantenimiento de los distintos componentes del sistema. Para este fin, el contratista elaborará los Manuales de Operación y Mantenimiento correspondientes, entregando dos copias impresas y en versión digital a la UCP del PDABR (el personal que se capacitará es el que forma parte de la asociación de regantes el cual no excede un máximo de 3 personas por cada proyecto). Dichos manuales deberán contener una breve descripción de cada elemento del sistema: filtros, válvulas de aire, válvulas de control de flujo, tubería, obra de toma, etc., su funcionamiento y método de operación, los turnos xx xxxxx y las parcelas o válvulas de entrega a las parcelas consideradas para cada turno. Igualmente, para cada elemento del sistema, el Manual debe contener también, las actividades de mantenimiento, su periodicidad, herramientas a utilizar y procedimiento de realización de la actividad de mantenimiento.

6.9.4 Descripción Detallada de los Servicios Requeridos

Este producto debe incluir como mínimo los siguientes aspectos:

a) Aspectos Específicos

Presentar una descripción de la situación actual de la zona. Abordar entre otras, las cuestiones de orden general referentes a la situación del proyecto así como las limitaciones y problemas propios de la zona del proyecto, destacando sobre todo, los aspectos que pueden afectar el desarrollo del proyecto. Los temas a analizarse se describen a continuación:

1) Ubicación

Revisar el área beneficiada por el proyecto en función de sus límites geográficos naturales e indicar sus características físicas, ubicación de las comunidades, vías de comunicación, etc.

2) Clima

Actualizar o recabar los datos para describir el comportamiento del clima referente a precipitación, temperatura y humedad relativa. Mostrar los datos, fuente de los datos y métodos utilizados para la determinación de la demanda de agua del Proyecto. La fuente de los datos a utilizar debe ser reconocida en el ámbito nacional.

3) Suelos y Uso Potencial de la Tierra

Determinar el tipo de suelo del proyecto de tal manera que se pueda establecer su potencial agrícola, su aptitud para el riego y los parámetros de humedad y densidad aparente utilizados para realizar los cálculos xx xxxxx y la planificación de la aplicación del agua.

4) Recursos Hídricos

Presentar la información hidrológica y calcular los parámetros relacionados con la disponibilidad de agua para riego en la zona del proyecto.

Realizar el análisis de avenidas relacionado con el diseño de la presa derivadora y obras conexas.

b) Actividades Productivas

1) Organización de usuarios

Planificar la entrega del agua por turnos xx xxxxx y definir las parcelas o bloques que deberán regar simultáneamente sectores con el fin de organizar posteriormente por el personal de la UCP-PDABR la operatividad del Sistema xx xxxxx. Entregar la lista de usuarios y/o parcelas que corresponden a cada turno xx xxxxx.

2) Plan de Operación y Mantenimiento

Para la época de máxima demanda, describir la operación del Sistema de acuerdo a la duración xxx xxxxx, cantidad de agua a aplicar, área a regar, etc.

Elaborar un manual de operación y mantenimiento.

A nivel de obras comunes (captación, derivación y conducción), el mantenimiento estará orientado a realizar el desazolve xx xxxxxx derivadora, mantenimiento de tuberías de los sistemas de conducción o distribución, retiro de obstáculos en las entradas de agua de las presas, alza de los desarenadores para desfogar acumulaciones de sedimentos y basura, etc. En las entradas de los diferentes módulos, las actividades estarán dirigidas al mantenimiento de válvulas, Operación y Mantenimiento de unidades de filtración y de medidores, etcétera, así como todo lo necesario para realizar una operación eficiente del sistema xx xxxxx y ordenar la distribución del agua.

6.9.5 Diseño de los Sistemas xx Xxxxx

Entre otros elementos de orden general que deben analizarse, se indican los siguientes:

a) Aspectos Técnicos

Bajo este concepto, el Contratista debe entregar una memoria técnica y descriptiva sobre los métodos y procedimientos que utilizó para obtener los resultados reflejados en el Diseño del Sistema xx Xxxxx.

b) Diseño y Construcción de los Sistemas xx Xxxxx

El Diseño de la infraestructura xx xxxxx incluye las presas de derivación, las líneas de conducción, las redes de distribución y el desarrollo parcelario.

Los aspectos que deben ser considerados para el diseño y el desarrollo posterior de estas obras, son los que a continuación se describen:

1. Revisión de pre-diseños existentes.

2. Obtención de la Demanda de Agua del Sistema. El Plan de cultivos a considerar será obtenido con la participación de los Beneficiarios. El método a usar para la obtención de la ETP será preferiblemente el xx Xxxxxxx & Xxxxxxxx, se podrá usar el método xx Xxxxxxxxxx con fines comparativos.

3. Levantamiento topográfico, altimetría, planimetría, y elaboración de planos y mapas. Lo anterior a escalas 1/1000 para el área del proyecto, 1/500 para la ruta de la línea principal, y de las líneas secundarias y terciarias; 1/200 para estructuras hidráulicas (las escalas podrán variar de acuerdo a la magnitud de la obra, siempre y cuando sea aprobada por el PDABR), el levantamiento deberá ejecutarse haciendo uso de Estación Total y los puntos principales se deberán georreferenciar.

4. Trazar las rutas de conducción preferiblemente sobre las rutas de caminos ya establecidos

5. Informe sobre áreas afectadas en caso de que las estructuras propuestas afecten propiedades privadas, el cual debe incluir:

❖ Nombre de los propietarios de las fincas, superficies reportadas, número y tipo de infraestructura afectada y valor de las mismas.

c) Documentación Final

En base a la información básica antes descrita, tipos de cultivo y requerimientos de agua para los cultivos, se debe determinar y proporcionar lo siguiente:

1) Diseño y presupuesto revisado de cada sub-proyecto considerando riego presurizado por gravedad, excepto en los Subproyectos señalados por el personal de la UCP-PDABR, en los que es necesario el uso de equipo de bombeo.

2) Topografía planimetría y altimétrica con curvas de nivel a un (1) metro

3) Análisis de Demanda de Balance Hídrico y demanda de agua.

4) Análisis Hidráulico de todos los elementos inherentes al Sistema xx xxxxx y de capacidad y estabilidad de las obras civiles.

5) Descripción de las obras diseñadas elaborando en forma detallada las especificaciones técnicas de carácter específico y general.

6) Elaboración de Planos de planta y perfil y detalles correspondientes a las obras civiles que se van a construir, entre otras: obras de derivación, sistemas xx xxxxx, Toma granjas, etc.

7) Detalles hidráulicos e instalaciones eléctricas para la operación de los sistemas y diseño de las líneas de alta tensión para suplir la energía requerida en el área del proyecto, si se requiere.

8) Presentar Especificaciones Técnicas Constructivas y Específicas de los materiales y equipo, de acuerdo al diseño final detallado y planos de ingeniería de los sistemas xx xxxxx, incluyendo las de las obras relacionadas con el proyecto.

Document Metadata

Table of Contents

Documento Base de Licitación Pública Internacional Para la Adquisición de Obras con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica Modalidad: Cocalificación

Document Metadata