DOCUMENTOS DE CONVOCATORIA PÚBLICA (CP) PARA
DOCUMENTOS DE CONVOCATORIA PÚBLICA (CP) PARA
LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA EN LA COMPONENTE PARA LA “DEVOLUCIÓN DE PAGOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE EN DISTRITOS XX XXXXX”
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 2024, DEL SUBPROGRAMA DE REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS XX XXXXX
Para su aplicación por los beneficiarios de esta componente
Junio de 2024
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
“Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable.”
LOS DOCUMENTOS DE CONVOCATORIA PÚBLICA SON:
1. | Convocatoria |
2. | Bases de licitación |
3.a. | Orden del día de la visita de obra |
3.b. | Lista de asistencia a la visita de la obra |
3.c. | Acta de la visita a la obra |
4.a. | Orden del día de la junta de aclaraciones |
4.b. | Lista de asistencia a la junta de aclaraciones |
4.c. | Acta de la junta de aclaraciones |
5 | Recibo del pago de las bases |
6.a. | Lista de asistencia de apertura de propuestas |
6.b. | Acta de apertura de propuestas |
7.a. | Evaluación cuantitativa AB 1 – AB 18 |
7.b. | Evaluación cualitativa AB 1 – AB 9 |
7.c. | Evaluación cualitativa AB10 – AB18 |
8. | Dictamen |
9. | Acta de Fallo |
10. | Contrato |
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL MÓDULO No. 04, MARGEN DERECHA DEL RÍO COLORADO, A. C.
CONVOCATORIA - CONTRATO No. AB-O-BC-014-M04-CP-013-24
BASES DE CONVOCATORIA PÚBLICA
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, DEL SUBPROGRAMA DE REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS XX XXXXX
“Devolución de Pagos por el Suministro de Agua en Bloque en Distritos xx Xxxxx”
CONVOCATORIA - CONTRATO NO. AB-O-BC-014-M04-CP-013-24
OBJETO: Reposición de losas de concreto en diferentes canales de la Red Menor a cargo del Módulo xx Xxxxx No. 4 Distrito xx Xxxxx 014, Río Colorado, B. C. y Son.
PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES.
Se indica que se permitirá la asistencia de cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en los diferentes actos de la presente convocatoria pública en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, bajo la condición de que deberán registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.
IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA.
La Asociación de usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., se abstiene de recibir proposiciones o celebrar el contrato, con las personas siguientes:
I. Aquéllas en que los directivos de la Asociación de usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C. que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de convocatoria tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el directivo o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación.
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte.
III. Aquéllas que han sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o a figuras análogas.
IV. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común.
V. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y
control de obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos.
VI. Las personas que previamente han realizado un proyecto y pretenden participar en el procedimiento de contratación para la ejecución del mismo, estarán impedidas de participar en los siguientes casos, cuando dentro de los alcances del proyecto elaborado, hayan preparado especificaciones de construcción, presupuesto de los trabajos, selección o aprobación de materiales, equipos y procesos.
VII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes.
VIII. Las que han utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos, directivos de la Asociación de usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C. o familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil.
IX. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas.
INICIO Y TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El procedimiento de convocatoria pública se inicia con la publicación y concluye con la firma del contrato.
DE LA ADQUISICIÓN Y CONSULTA DE LAS BASES DE CONVOCATORIA, Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
De acuerdo con la convocatoria pública de 24 xx xxxxx de 2024, para participar en el – contrato, número AB-O-BC-014-M04-CP-013-24, objeto Reposición de losas de concreto en diferentes canales de la Red Menor a cargo del Módulo xx Xxxxx No. 4 Distrito xx Xxxxx 014, Río Colorado,
B. C. y Son. A continuación, se establecen los lineamientos que los convocantes
Deben tomar en consideración para la formulación de las proposiciones y celebración de los actos correspondientes.
Las bases de la convocatoria – contrato se encuentran disponibles para venta desde la fecha señalada en la convocatoria hasta cuatro días naturales previo al acto para la presentación y apertura de proposiciones en las oficinas de la Asociación de usuarios del Módulo No. 04, Margen Derecha del Río Colorado, A. C. ubicadas en Carretera a poblado Xxxxxx Xxxxxx, Km 5, Ejido Torreón, Mexicali, B. C., al teléfono (000) 000-0000, de lunes a viernes, en horario oficial, a un costo de $5,000.00 (Cinco mil pesos, 00/100 M.N.); la forma de pago será en efectivo, con cheque o depósito a favor de la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C.
Es requisito indispensable la compra de las bases para participar en esta convocatoria.
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LAS PROPOSICIONES.
El convocante, debe presentar su proposición y documentación adicional, por escrito y en sobre cerrado.
El convocante, a su elección, debe acompañar dentro o fuera del sobre que contenga su proposición, los siguientes documentos:
I. Original del escrito en el que señale domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.
II. Original del escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que en los últimos tres años no tiene contratos rescindidos, que no existen lazos de parentesco entre los directivos de la convocante ni con las demás empresas participantes y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.
La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será motivo de descalificación y se dará parte a las instancias correspondientes para los efectos procedentes.
En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que personas físicas x xxxxxxx pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, Asociación de usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C. se abstendrá de firmar el contrato correspondiente.
III. Estados financieros auditados y documento 32-D de opinión en sentido positivo emitido por la SHCP correspondientes al año inmediato anterior (2023).
IV. Copia simple legible por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas xxxxxxx, de la persona que firme la proposición.
V. Original del escrito mediante el cual el representante legal de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá lo siguiente:
a. De la persona moral: Clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número
y circunscripción xxx xxxxxxx o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio.
b. Del representante: Nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción xxx xxxxxxx o fedatario público ante quien se hayan otorgado.
c. Copia simple de ambas caras de la identificación oficial vigente con fotografía del representante legal que otorga el poder y de quien lo recibe.
VI. Copia simple del comprobante de pago de las bases de la licitación.
VII. Original del escrito que contenga la declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que personal de la Asociación de usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C. induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.
La experiencia y capacidad técnica que deben acreditar los interesados en participar en este concurso, debe presentarse dentro del sobre que contenga sus proposiciones Documentos Nos. AB 3 y AB 4 y consiste en: haber realizado trabajos similares a la presente convocatoria.
1 GENERALIDADES DE LA OBRA.
1.1 ORIGEN DE LOS FONDOS.
Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato, objeto de esta licitación, se cuenta con recursos autorizados por el Gobierno Federal y radicados a la Asociación de usuarios del Módulo No. 04, Margen Derecha del Río Colorado, A. C., en el PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, DEL SUBPROGRAMA DE REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS XX XXXXX de la Componente
“Devolución de Pagos por el Suministro de Agua en Bloque”.
1.2 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN.
La fecha prevista para el inicio de los trabajos será el 05 de julio de 2024 y la fecha de terminación será el 13 de septiembre de 2024.
1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución de los trabajos será de 71 días naturales contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos
1.3.1 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
El convocante debe elaborar su programa de ejecución considerando lo indicado en el punto
1.2 y con el plazo solicitado en el punto 1.3.
Dicho programa debe ser presentado en los formatos que para tal efecto proporciona la Asociación de usuarios del Módulo No. 04, Margen Derecha del Río Colorado, A. C., cumpliendo con cada uno de los elementos requeridos en el punto 4.2.
1.4 VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES.
El convocante interesado en participar en esta convocatoria está obligado a visitar los lugares en que se realizarán los trabajos para que, considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccione el sitio, haga las valoraciones de los elementos que se requieran, analice los grados de dificultad y realice las investigaciones que considere necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar su ejecución.
Al término de la visita debe elaborarse el acta correspondiente, firmando al margen y al calce los participantes en el evento.
En ningún caso, la Asociación de usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C. asume responsabilidad por las conclusiones que el convocante obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideración las condiciones imperantes en el sitio de los trabajos no le releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos.
El convocante debe manifestar por escrito, que conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de convocatoria pública, ya sean derivadas de la junta de aclaraciones, de preguntas adicionales que se hayan efectuado con posterioridad a la junta de aclaraciones o de cualquier otra situación enmarcada en la normatividad aplicable (Documento No. AB 5), por lo que no podrá invocar su desconocimiento o modificaciones al contrato por este motivo.
El convocante interesado en participar en esta convocatoria pública está obligado a asistir a la junta de aclaraciones y en su caso de que hubiera comprado las bases de licitaciones puede
solicitar aclaraciones a las mismas, las cuales serán atendidas por la Asociación de usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C.
Como constancia de la junta de aclaraciones se levantará un acta, que contendrá las preguntas del convocante y las respuestas de éstas, para la elaboración y presentación de las proposiciones, entregándole copia de la misma.
1.4.1 LUGAR DE REUNIÓN PARA LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.
El lugar de reunión para la visita al sitio de los trabajos será en las oficinas de la ACU/SRL o CONAGUA ubicadas en Carretera a poblado Xxxxxx Xxxxxx, Km 5, Ejido Torreón, Mexicali, B.
C. a las 12:30 horas del 26 xx xxxxx de 2024, siendo atendidos por el Lic. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx con cargo de gerente de la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Margen Derecha del Río Colorado, A. C., con número telefónico (000) 000-0000.
1.4.2 JUNTA DE ACLARACIONES.
La junta para la aclaración de las bases de convocatoria pública se llevara a cabo el 26 xx xxxxx de 2024, a las 13:30 horas, en las oficinas de la Asociación de usuarios del Módulo No. 04, Margen Derecha del Río Colorado, A. C. ubicadas en Carretera a poblado Xxxxxx Xxxxxx, Km 5, Ejido Torreón, Mexicali, B. C.
En la junta de aclaraciones, la Asociación de usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., resuelve en forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos que sobre las bases de convocatoria pública que le formulen los interesados, debiendo constar todo ello en el acta que para tal efecto se levante, indicando si es la última o habrá una posterior y que será firmada por los asistentes. De proceder las modificaciones, en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.
2 INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE CONVOCATORIA PÚBLICA
En estas bases de convocatoria se especifican los trabajos, el procedimiento de este concurso y las condiciones contractuales, detallándose en los siguientes documentos:
a. Instrucciones al convocante;
b. Anexos: Requisitos Técnicos y Económicos: Formatos, modelos de contrato y de escritos, y guías de llenado;
c. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería, normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, aplicables;
d. Catálogo de conceptos; y
e. Acta de la junta de aclaraciones, documentos de aclaración y/o modificación que se generen.
El convocante deberá examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que se incluyen en estas bases de convocatoria pública para que no incurra en alguno de los motivos señalados en el punto 5.3, donde se precisan las causas por las que puede ser desechada su proposición.
3 ACLARACIONES DE LAS BASES DE CONVOCATORIA PÚBLICA
La Asociación de usuarios del Módulo No. 04, Margen Derecha del Río Colorado, A. C., puede aclarar el contenido de estas bases de.
Las aclaraciones que se generen en la junta de aclaraciones o con motivo de las preguntas adicionales, serán de observancia obligatoria para los participantes.
Cualquier aclaración a las bases de licitación derivada del resultado de la junta de aclaraciones o con motivo de las preguntas adicionales, será considerada como parte integrante de las propias bases de convocatoria
Las aclaraciones que se hagan a estas bases se harán del conocimiento de los interesados que hayan comprado las bases de licitación, a fin de que estos concurran ante la Asociación de usuarios del Módulo No. 04, Margen Derecha del Río Colorado, A. C., para conocer, de manera específica, las aclaraciones respectivas.
4 PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.
Cada licitante deberá entregar su proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante la entrega en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior con la clave de la licitación, objeto de los trabajos y el nombre o razón social del licitante, y completamente cerrado.
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas por el licitante o sus apoderados en cada una de las hojas que la integran, sin que la falta de firma de alguna de ellas sea causa de descalificación.
El licitante es el único responsable de que su proposición sea entregada en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente.
En el caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, debe señalarlo expresamente por escrito a la Asociación de usuarios del Módulo No. 04, Margen Derecha del Río Colorado, A. C., para los efectos de Transparencia.
La documentación distinta a la parte técnica y económica de la proposición puede entregarse, a elección del convocante, dentro o fuera del sobre que contenga su proposición.
4.1 ENTREGA DE PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
Si acude personalmente el representante legal del convocante, éste debe presentar copia del documento que acredite su personalidad e identificación oficial vigente con fotografía.
En el caso de que la persona que entregue el sobre en el acto de presentación y apertura de proposiciones, sea distinta al representante legal, aquélla deberá anexar por separado y fuera del sobre que contenga la proposición, escrito firmado por el representante legal dirigido a la Asociación de usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., facultándolo para la entrega del sobre que contenga la proposición. El facultado debe presentar su identificación oficial vigente y la del representante legal de la empresa que firma la proposición, esto no deja sin efecto, lo indicado en el tercer párrafo del punto 4; no se recibirán proposiciones por medios electrónicos.
4.2 FORMA DE PRESENTACIÓN.
La proposición debe presentarse por escrito e integrarse en los documentos que para tal efecto se incluyen en estas bases de convocatoria pública, sin tachaduras ni enmiendas.
La proposición que el convocante entregue en el acto de presentación y apertura de proposiciones debe estar integrada en la forma siguiente:
4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS POR LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL MÓDULO NO. 04, MARGEN DERECHA DEL RÍO COLORADO, A. C., QUE DEBE CUMPLIR LA PROPOSICION QUE PRESENTE EL CONVOCANTE, CONSISTENTE EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN.
AB 1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL CONVOCANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCA LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL MÓDULO NO. 04, MARGEN DERECHA DEL RÍO COLORADO, A. C..
AB 2 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, PROPUESTOS PARA UTILIZAR EN ESTA CONOCATORIA PÚBLICA, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBE PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTE GANADOR.
AB 3 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.
AB 4 ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL CONVOCANTE PROPUESTOS PARA ESTA CONVOCATORIA PÚBLICA - CONTRATO, ANEXANDO EL CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.
AB 5 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE A LA COMPONENTE DEVOLUCIÓN DE PAGOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE, A LOS TÉRMINOS DE LAS BASES DE ESTA CONVOCATORIA, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO; AL MODELO DEL CONTRATO Y DE LAS GARANTÍAS A OTORGARSE, A LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL MÓDULO NO. 04, MARGEN DERECHA DEL RÍO COLORADO, A. C., LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO LE PROPORCIONARÁ LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL MÓDULO NO. 04, MARGEN DERECHA DEL RÍO COLORADO, A. C., Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.
AB 6 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMÍA.
AB 7 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBEN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS ULTIMOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBEN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICION. ASI COMO DOCUMENTO 32-D DE OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO EMITIDO POR LA SHCP CORRESPONDIENTES AL AÑO INMEDIATO ANTERIOR (2023).
AB 8 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES AGRUPANDO POR:
A MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
B MANO DE OBRA.
C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.
AB 9 FACTOR XX XXXXXXX REAL.
A ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/TI
B TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR XX XXXXXXX REAL.
C ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN XXX XXXXXXX REAL.
AB 10 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO EXISTAN INSUMOS, SE DEBE SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.
AB 11 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.
AB 12 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.
AB 13 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
AB 14 CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL CONVOCANTE.
AB 15 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS , INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CON CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.
AB 16 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL MÓDULO NO. 04, MARGEN DERECHA DEL RÍO COLORADO, A. C., DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS XX XXXXXX, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA.
AB 17 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL MÓDULO NO. 04, MARGEN DERECHA DEL RÍO COLORADO, A. C. , PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:
A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.
B MANO DE OBRA.
C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.
D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
AB 18 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.
4.3 IDIOMA.
Todos los documentos relacionados con la proposición deben presentarse en: Idioma español.
4.4 MONEDA.
La moneda en que deben presentarse las proposiciones es: Pesos mexicanos.
4.5 ANTICIPOS.
Para la ejecución de este contrato la Asociación de usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., otorgará el 30% de anticipo.
4.6 AJUSTE DE COSTOS.
No hay ajustes de costos, los precios permanecerán fijos hasta el término del contrato.
4.7 CONDICIONES DEL PRECIO.
El contratista recibirá de la Asociación de usuarios del Módulo No. 04, Margen Derecha del Río Colorado, A. C., el pago total en moneda nacional que deba cubrírsele por unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas.
4.8 FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.
Los trabajos objeto del contrato, se pagarán conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción, que abarcarán un período no mayor a un mes calendario, las que serán generadas por la Asociación de usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., con el apoyo de la empresa supervisora y conciliada con la información que proporcione la empresa contratista, dentro de los seis (6) días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx para el pago de las mismas, la que será el último día hábil de cada mes. La empresa supervisora revisara que se cumpla con todos los requisitos, la firmara y presentará a la Asociación de usuarios del Módulo No. 04, Margen Derecha del Río Colorado, A. C., dentro de los seis (6) días naturales siguientes. Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser conciliadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. La Asociación de usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., la revisara y firmara anexando para su trámite oficio de solicitud de autorización de pago en papel membretado y la entregara a través de la empresa supervisora a la Jefatura del Distrito xx Xxxxx o Residencia General correspondiente.
Quien recibe la estimación para su visto bueno, y en su caso, servirá como autorización a la Asociación de usuarios del Módulo No. 04, Margen Derecha del Río Colorado, A. C. para emitir el pago correspondiente, dentro de un plazo no mayor de veinte (20) días naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido emitido el visto bueno de la Jefatura del Distrito xx Xxxxx
o Residencia General correspondiente.
4.9 PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN.
Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por el licitante, podrán ser negociadas.
4.10 DESCUENTOS SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR.
No aplica.
4.11 SUBCONTRATACIÓN.
No se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos.
4.12 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
4.12.1 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, PROPORCIONE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL MÓDULO NO. 04, MARGEN DERECHA DEL RÍO COLORADO, A. C.
No se proporcionará material ni equipo de instalación permanente. (En este caso el licitante anexará a su proposición el formato que se le proporciona con la leyenda “NO APLICA”).
4.13 FIRMA DE LA PROPOSICIÓN.
El licitante si es persona física, o su representante legal si se trata de persona moral, DEBE FIRMAR CON TINTA INDELEBLE LA PROPOSICIÓN EN TODAS SUS HOJAS.
4.14 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN.
El licitante debe integrar su proposición, en original y en la forma que previene el punto 4.2.1. Una vez integrada deberá ser colocada en un solo sobre completamente cerrado claramente identificado en su parte exterior, con la clave de la licitación - concurso, objeto de los trabajos y el nombre o la razón social del licitante.
5 DEL PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO.
Para facilitar el procedimiento de concurso, la Asociación de usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., efectuará revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, así como la documentación distinta a
la proposición técnica y económica de acuerdo con lo establecido en las presentes bases de licitación.
En todos los casos, se preferirá la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, así como a aquellos contratistas que, en su caso, hayan ejecutado trabajos con contratos terminados en costo y tiempo.
5.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.
Las proposiciones deben presentarse a las 12;00 horas del 01 de julio de 2024, en las oficinas de la CONAGUA Avenida Reforma, Colonia Nueva S/N, Mexicali, B.C., donde se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, ante la persona designada para presidir el acto. El licitante o sus representantes legales al ser nombrados entregarán sus proposiciones en sobre cerrado y en su caso el escrito indicado en el punto 4.1.
El licitante es el único responsable de que su proposición sea entregada en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones, no se recibirán proposiciones que se presenten después de la fecha y hora establecida en estas bases de licitación.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo, conforme a lo siguiente:
1. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se llevará a cabo la apertura de las mismas y se procederá a su análisis cuantitativo sin entrar a la revisión de su contenido, leyendo en voz alta, el importe de las proposiciones aceptadas. únicamente se desecharán las que hubieren omitido alguno de los documentos exigidos o no hayan anexado copia del recibo de pago correspondiente a la adquisición de las bases de licitación.
2. Los licitantes, el personal designado por la CONAGUA y la persona de la Asociación de usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., facultado para presidir el acto, firmarán los documentos:
• AB 16, Programa General de Ejecución de los Trabajos, en los que se consignan montos y cantidades de obra mensuales a ejecutar,
• AB 18, Catálogo de conceptos en el que se consignan precios unitarios y el importe total de los trabajos objeto de esta licitación - contrato.
3. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones en la que se harán constar las proposiciones aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se entregará copia de la misma.
La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los presentes. En esta acta se señalará que el fallo del concurso se efectuará a las 11:00 horas del 03 de julio de 2024, en las oficinas de la
Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Margen Derecha del Río Colorado, A. C. sita en Carretera a poblado Xxxxxx Xxxxxx, Km 5, Ejido Torreón, Mexicali, B. C.
4. La Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., procederá con el análisis cualitativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a lo señalado en el punto 5.4 de estas bases, debiendo elaborar un dictamen.
Previa validación y autorización, la ACU o SRL conjuntamente con la CONAGUA dan a conocer el resultado a los licitantes en el acto de fallo.
5. En el acto del fallo de la licitación se dará lectura del resultado de la evaluación que sirvió de base para determinar el fallo y el licitante ganador, levantándose el acta correspondiente. Firmando al margen y al calce los asistentes.
5.2 CONCURSO DESIERTO.
La Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., declarará desierto el concurso cuando:
a. las proposiciones presentadas por los licitantes no reúnan los requisitos de estas bases de licitación
b. las propuestas no sean convenientes a los intereses de la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C.
c. cuando ninguna persona compre las bases
d. cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones.
5.3 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICIÓN.
Se considera como causa suficiente para desechar una proposición, cualquiera de las siguientes circunstancias:
a. La presentación incompleta o la omisión de cualquiera de los documentos requeridos en estas bases de licitación, detectada durante la revisión y aún después del cotejo realizado durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.
b. La presentación de información y datos incompletos en cualquiera de los documentos requeridos en estas bases de licitación.
c. Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en estas bases de licitación.
d. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., cuando la información o documentación proporcionada por el licitante es falsa.
e. El licitante sea persona física o moral que se encuentre inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública
f. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociación común.
g. La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
h. Cuando las cantidades de trabajo y/o precios unitarios del catálogo de conceptos, presenten alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras;
i. Cuando el licitante no presente uno o varios análisis de precios unitarios o que éstos estén incompletos.
j. Cuando el licitante, en su catálogo de conceptos, omita alguno o algunos de los precios unitarios.
k. Cuando el licitante, en su documentación no señale el indicador económico utilizado en el análisis del costo por financiamiento.
l. Cuando en la parte económica se incluyan los cargos por concepto de asociación a cámaras industriales o comerciales de la construcción;
m. No incluir en la proposición, copia simple del comprobante de pago de estas bases de licitación
n. Cuando el licitante en su documentación no señale el indicador económico especifico de la tasa de interés utilizada en el cálculo del costo por inversión integrante de los análisis de los costos horarios;
o. El licitante no asista a la visita de campo
p. El licitante no asista a la junta de aclaraciones.
5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
La Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Margen Derecha del Río Colorado, A. C., para hacer el estudio, análisis y evaluación de las proposiciones, considerara que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa general de ejecución de los trabajos, las cantidades de trabajo establecidas y que el análisis, calculo e integración de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos a efecto de que se tengan los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas, financieras y administrativas requeridas en estas bases de licitación
Las proposiciones se evaluarán en dos formas: una cuantitativa, donde para la recepción de las mismas sólo bastará verificar la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido; y otra cualitativa, donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Margen Derecha del Río Colorado, A. C., tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.
Para la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.
5.5 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en estas bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Margen Derecha del Río Colorado, A. C., y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quién presente la proposición que resulte económicamente más baja.
Cuando exista desechamiento de alguna proposición la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., debe notificar por escrito al licitante descalificado.
Las propuestas desechadas durante la licitación, así como las no ganadoras, serán devueltas a los licitantes o destruidas una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción.
6 DEL CONTRATO
6.1 MODELO DEL CONTRATO.
Se aplica el modelo de contrato, que se anexa a estas bases de licitación.
6.2 FIRMA DEL CONTRATO.
Previamente a la firma del contrato el licitante ganador, presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona física o moral y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.
La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona física o moral cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.
El licitante a quien se le adjudique el contrato, previamente a la formalización del contrato, debe firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición, incluyendo las
especificaciones técnicas generales y particulares de los conceptos de trabajo y en su caso planos.
La adjudicación del contrato obliga a la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., y al licitante ganador a formalizar el contrato respectivo, dentro de los diez días naturales siguientes al de la notificación del fallo. No podrá formalizarse el contrato si no se encuentra garantizado de acuerdo con lo dispuesto en estas bases de licitación.
Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, se informará a la Gerencia de Distritos xx Xxxxx y sin necesidad de un nuevo procedimiento, procederá a adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Margen Derecha del Río Colorado, A. C., siempre y cuando no rebase el presupuesto base.
Si la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., no firma el contrato respectivo o cambia las condiciones de las bases de licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos y se aplicarán a la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Margen Derecha del Río Colorado, A. C., las sanciones señaladas en las Reglas de Operación Vigentes y Manual de Operación correspondiente a la Componente “Devolución de Pagos por el Suministro de Agua en Bloque”.
6.3 COMPROBACION DEL CONTRATISTA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS IMPUESTOS.
La empresa contratista debe presentar comprobante del SAT, constancia de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, antes de la firma del contrato respectivo.
6.4 GARANTÍAS DEL ANTICIPO; DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.
6.4.1 GARANTÍA DEL ANTICIPO.
No aplica
6.4.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Previamente a la firma del contrato y dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, el licitante a quien se le adjudique la realización de los trabajos debe presentar póliza de fianza otorgada por
Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., por el diez por ciento (10%) del importe total de los trabajos contratados.
La póliza de fianza debe estipular como mínimo las siguientes declaraciones:
a. Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;
b. Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “el contratante”.
c. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “el contratista” o “el contratante” y hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y
d. Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en los artículos 280, 282, 291 y 283 bis de la Ley de instituciones de seguros y fianzas en vigor.
Lo anterior debe quedar estipulado en el siguiente formato:
FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
$ (Anotar con número y letra el 10% del total del contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado)
FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA (NOMBRE DE LA ACU O SRL), PARA GARANTIZAR
POR EL CONTRATISTA (razón o denominación social de la persona moral, o nombre de la persona física con la que se celebró el contrato), CON DOMICILIO EN , LA CANTIDAD DE $ , ( PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE TRABAJOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO , DE FECHA
DE DEL 20 , CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE $ , ( PESOS 00/100 M. N.), CUYO OBJETO (Objeto del contrato), CELEBRADO CON LA (NOMBRE DE LA ACU O SRL), LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DE LICITACIÓN, Y ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASÍ SE HAYA CONVENIDO, Y EN SU CASO, HASTA QUE SE SUSTITUYA POR OTRA. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES, SI LAS HUBIERE; D).- EN EL CASO DE QUE LA (NOMBRE DE LA ACU O SRL), OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, LA QUE CONTINUARÁ VIGENTE HASTA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y SEA SUSTITUIDA POR PARTE DEL CONTRATISTA POR LA FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; E).- LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EN CONSECUENCIA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE LA (NOMBRE DE LA ACU O SRL); F).- LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; G).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA (NOMBRE DE LA ACU O SRL), HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; H).- LA FIANZA SE LIBERARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, HAGA PAGO TOTAL Y EN FORMA INCONDICIONAL DE LOS SALDOS QUE RESULTEN A SU CARGO EN EL FINIQUITO, CONSTITUYA Y ENTREGUE, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, FIANZA QUE GARANTICE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA (NOMBRE DE LA ACU O SRL), SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y, I).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 280, 282, 291 Y 283 BIS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR.
6.4.3 GARANTÍA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.
Al término de todos los trabajos, no obstante, su recepción formal, el contratista se obliga a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, el Código Civil Federal y en la legislación aplicable.
Los trabajos se garantizan por un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su elección; deberá constituir póliza de fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., por un valor xxx xxxx por ciento (10%) del importe total ejercido de los trabajos.
Quedarán a salvo los derechos de la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas.
La póliza de fianza, deberá garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato correspondiente. Además de contemplar lo antes expuesto, se deberá establecer que la fianza se expide de conformidad con las bases de licitación, así como las disposiciones expedidas en esta materia de la forma siguiente:
FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.
$ (Anotar con número y letra el 10% del importe total ejercido, sin incluir el impuesto al valor agregado)
FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA (NOMBRE DE LA ACU O SRL)., GARANTIZAR POR
EL CONTRATISTA: (razón o denominación social de la persona moral, o nombre de la persona física con la que se celebró el contrato), CON DOMICILIO EN , LA CANTIDAD DE $ , ( PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO, DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE TRABAJOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NÚMERO , DE FECHA
DE
DE 20 , CON
IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS POR LA CANTIDAD DE $ ,
( PESOS 00/100 M. N.), CUYO OBJETO ES (insertar el objeto del contrato,
especificado en la cláusula primera del mismo), CELEBRADO CON LA (NOMBRE DE LA ACU O SRL), LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DE LICITACIÓN. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA VIGENCIA DE ÉSTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LA (NOMBRE DE LA ACU O SRL), LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA (NOMBRE DE LA ACU O SRL).; C).- EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA (NOMBRE DE LA ACU O SRL)., LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA (NOMBRE DE LA ACU O SRL), PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA (NOMBRE DE LA ACU O SRL). PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA Y E).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS 280, 282, 291 Y 283 BIS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR.
La fianza se otorgará en los términos del contrato citado.
En el caso de detectarse algún defecto o vicio oculto de los trabajos, durante el período antes citado, la garantía deberá permanecer vigente por un plazo de doce meses, a partir de la reparación de los defectos, en su caso, la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., deberá informar a la afianzadora el estado de los trabajos realizados.
6.5 GASTOS FINANCIEROS.
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., a solicitud del contratista, debe pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del contratista.
Tratándose de pagos en exceso que reciba el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los gastos financieros correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Margen Derecha del Río Colorado, A. C.,
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.
6.6 NO FORMALIZACIÓN.
En el caso de que el licitante ganador no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento, se estará a lo dispuesto en el punto 6.2 denominado “FIRMA DEL CONTRATO”.
6.7 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN.
Los Órganos Fiscalizadores, podrán realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime pertinentes con respecto a la ejecución de los trabajos objeto del contrato.
6.8 RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES.
Las penas convencionales se aplican por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos, así como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera del contrato, estipulándose las siguientes retenciones y/o penas convencionales:
a. La Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., tiene la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto del contrato se están ejecutando por el contratista de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos aprobado; para lo cual, la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Margen Derecha del Río Colorado, A. C., compara el
avance mes a mes contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los trabajos es menor de lo que debió realizarse y sea por causas imputables al contratista, la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., procede a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el número de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de ejecución de los trabajos hasta la de revisión. Las retenciones serán determinadas únicamente en función de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa general de ejecución de los trabajos convenido sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando el contratista regularice los tiempos de atraso señalados en el programa general de ejecución de los trabajos, podrá recuperar las retenciones económicas que se le hayan efectuado, por lo que la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., reintegrará al contratista el importe de las mismas que al momento de la revisión tuviera acumuladas.
La aplicación de estas retenciones tiene el carácter de definitiva, si a la fecha de terminación de los trabajos, pactada en la cláusula tercera del contrato, éstos no se han concluido.
b. Si el contratista no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecución establecido en la cláusula tercera del contrato y en el programa general de ejecución de los trabajos, la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., le aplica las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, determinando los atrasos con base en las fechas parciales o de terminación fijadas en el programa general de ejecución de los trabajos convenido, sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fracción que transcurra desde la fecha de terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera del contrato hasta el momento de la terminación total de los trabajos. Dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato.
De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera del contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., la cantidad determinada por concepto xx xxxxx convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución de los trabajos, se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya
aplicado la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., y, de resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones, una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procederá la devolución del mismo, sin que la retenciones efectuadas al contratista genere gasto financiero alguno.
Las penas convencionales se aplicarán, siempre y cuando el atraso en la ejecución de los trabajos sea por causas imputables al contratista y que no haya sido resultado de la demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., no se atribuya a culpa del Contratista.
Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Margen Derecha del Río Colorado, A. C., puede optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.
6.9 SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
La Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., puede suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada.
Asimismo, la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., y el contratista puede dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Margen Derecha del Río Colorado, A. C., se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.
Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se dé por terminado anticipadamente el contrato, la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.
6.10 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
La Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Margen Derecha del Río Colorado, A. C., puede rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo
del contratista. La rescisión administrativa del contrato operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, estableciéndose el procedimiento respectivo en el contrato.
En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinación respectiva, la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstiene de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito debe preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa general de ejecución de los trabajos, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.
La Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., puede optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto de los trabajos que resulte de la rescisión, independientemente de las garantías, y demás cargos que procedan. En tal caso la opción que se adopte atenderá a la que depare el menor perjuicio a la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Xxxxxx Xxxxxxx del Río Colorado, A. C., debiéndose fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una o de otro.
Si la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Margen Derecha del Río Colorado, A. C., opta por la rescisión administrativa del contrato, se apegará a lo establecido en estas bases de licitación.
6.11 MARCO NORMATIVO
La legislación aplicable al presente concurso es la establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2019; Manual de Operación, Convenio de Concertación; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Código Civil Federal; Código Fiscal de la Federación; Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas; Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 202_; Resolución Miscelánea Fiscal vigente y las demás disposiciones administrativas de carácter federal aplicables.
6.12 CONTROVERSIAS
Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación, se resolverán con apego a lo previsto en el contrato; Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2019; Manual
de Operación, Convenio de Concertación, las disposiciones mencionadas en el punto 6.11 denominado MARCO NORMATIVO, de estas bases de licitación y en cualquier otra norma legal aplicable.
7 OTROS
7.1 CONFIDENCIALIDAD
El contratista no podrá difundir o proporcionar información alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de la Asociación de Usuarios del Módulo No. 04, Margen Derecha del Río Colorado, A. C..
7.2 INCONFORMIDADES
Las personas interesadas podrán inconformarse ante el Comité Hidroagrícola de la Entidad, ubicado en Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx X/X, 00000 Xxxxxxxx, X.X., en los términos de lo dispuesto por el Manual de Operación de la Componente de “Devolución de Pagos por el Suministro de Agua en Bloque”.