ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CONVOCATORIA AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-909005989-N9-2014 (909005989-DGOP-F-011-14)
OBJETO DE LA OBRA:
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TRAMO 3 PARA EL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA - XXXXX DE MÉXICO”, LOCALIZADO ENTRE LOS CADENAMIENTOS 41+150 (SALIDA DEL PORTAL ORIENTE DEL TÚNEL Y 57+792 ESTACIÓN OBSERVATORIO DEL METRO L-1), LOS CADENAMIENTOS REFERIDOS AL PROYECTO DEL TREN, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS ESTACIONES DE PASAJEROS: SANTA FE (ENTRE LOS CAD. 49+105 AL 49+305) Y OBSERVATORIO (ENTRE LOS CAD. 57+551 AL 57+751), ASÍ COMO LAS COCHERAS DEL TREN Y DOS VIADUCTOS SINGULARES LLAMADOS: SANTA FE (ENTRE LOS CAD. 49+312 AL 49+636) Y TACUBAYA (ENTRE LOS CAD. 56+219 AL 56+381).
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
Noviembre de 2014
ANEXO “A”
FORMATO DE MANIFESTACIÓN DEL
INTERES POR PARTICIPAR
Anexo “A”
MANIFESTACIÓN DEL INTERES POR PARTICIPAR
(PERSONAS FÍSICAS X XXXXXXX)
(Nombre del Representante Legal) , Manifiesto mi interés por participar en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional N° LO-xxxxxx-Nxx-2014 (xxxxxxxxx-DGOP-X-XXX-14), relativo “XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX”, y bajo protesta de decir verdad, que cuento con facultades suficientes para suscribir la participación, a nombre y representación de (Nombre de la persona moral o física).
Nombre, denominación o razón social: Registro Federal de Contribuyentes: DOMICILIO
Calle y número:
Colonia:
Delegación o Municipio:
Código Postal:
Entidad Federativa:
Teléfonos:
Fax:
Correo electrónico:
Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva :
Nombre, número y xxxxx xxx Xxxxxxx público ante el cual se dio fe de la misma:
Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio:
Inscrita en el Registro Público de Comercio de (entidad federativa) bajo (folio, número, libro, partida, según aplique) el (fecha) .
Relación de accionistas:
Apellido paterno:
Apellido materno:
Nombre(s):
Descripción del objeto social:
NOTA: EL OBJETO SOCIAL DEBE ESTAR RELACIONADO DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DEL SERVICIO QUE SE LICITA; EN CASO DE REQUERIR MAS ESPACIO SE PODRA UTILIZAR OTRA HOJA.
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA (cuando aplique)
Número y fecha de la Escritura Pública:
Nombre, número y xxxxx xxx xxxxxxx público ante el cual se dio fe de la misma: Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio:
Inscrita en el Registro Público de Comercio de (entidad federativa) bajo (folio, número, libro, partida, según aplique) el (fecha) .
DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
Nombre del apoderado o representante: Registro Federal de Contribuyentes: DOMICILIO
Calle y número:
Colonia:
Delegación o Municipio:
Código Postal:
Entidad Federativa:
Teléfonos:
Fax
Folio de la Credencial para votar con Fotografía (IFE), o número de Cédula Profesional, Cartilla del SMN, etc.
Cargo del apoderado o representante: (Representante Legal, Apoderado Legal, Administrador Único, Gerente General, Director General, etc).
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades Número y fecha de la escritura pública
Nombre, número y xxxxx xxx Xxxxxxx Público ante el cual se otorgó:
Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio: (Siempre que el poder se haya otorgado antes de la reforma al Código de Comercio que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 xx xxxxx de 2009).
Inscrita en el Registro Público de Comercio de (entidad federativa) bajo (folio, número, libro, partida, según aplique) el (fecha) .
Así mismo nombro al como la persona designada para asistir a los eventos que se lleven a cabo con motivo de este procedimiento.
Folio de la Credencial para votar con Fotografía (IFE), Cédula Profesional, Cartilla del SMN, etc.
Se deberá anexar copia de la identificación de la persona que otorga y acepta la designación
A T E N T A M E N T E
Nombre, denominación o razón social R.F.C.
Nombre y Firma del Representante Legal Que tenga facultades para ello
CONVOCATORIA AL PROCEDIMIENTO DE
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
N° LO-909005989-N9-2014 (909005989-DGOP-F-011-14)
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
CONVOCATORIA A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL
LO-909005989-DGOP-N9-2014 (909005989-DGOP-F-011-14)
II.- ÍNDICE
Capítulo | Página No. | |
I.- | Manifestación del interes por participar (personas físicas x xxxxxxx). | |
II.- | Índice. | |
CAPÍTULO I | Objeto | |
CAPÍTULO II | Terminología | |
CAPÍTULO III | Información Especifica Sobre el Procedimiento | |
CAPÍTULO IV | Eventos Concursales | |
CAPÍTULO V | Requisitos a Satisfacer por los Interesados | |
CAPÍTULO VI | Criterios Claros y Detallados para la Evaluación de las Propuestas | |
CAPÍTULO VII | Desechamiento de Propuestas, Cancelación, Nulidad Total y Licitación Desierta | |
CAPÍTULO VIII | Inconformidades | |
CAPÍTULO IX | Contratación | |
CAPÍTULO X | Área Responsable de la ejecución de los Trabajos | |
CAPÍTULO XI | Garantías y Póliza de Seguro | |
CAPÍTULO XII | Sanciones por Incumplimiento | |
CAPÍTULO XIII | Pena Convencional | |
CAPÍTULO XIV | Suspensión, Rescisión Administrativa o Terminación Anticipada del Contrato | |
CAPÍTULO XV | Recepción de los Trabajos, Finiquito y Terminación del Contrato | |
CAPÍTULO XVI | Conciliación | |
CAPÍTULO XVII | Anexos Legales, Financieros, Técnicos y Económicos |
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos 3, 24, 26 fracción I, 27 fracción I, 29, 30 fracción I, 31 al 39 de la Ley y demás relativos aplicables del Reglamento, así como a las demás disposiciones normativas aplicables, la Administración Pública del Distrito Federal y la Secretaría de Obras y Servicios por medio de la Dirección General de Obras Públicas “DGOP”, convoca a la Licitacion Publica Nacional N° LO-909005989-N9-2014 (909005989-DGOP-F-011-14) para la contratación de los trabajos relativos a: “TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TRAMO 3 PARA EL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA - XXXXX DE MÉXICO”, LOCALIZADO ENTRE LOS CADENAMIENTOS 41+150 (SALIDA DEL PORTAL ORIENTE DEL TÚNEL Y 57+792 ESTACIÓN OBSERVATORIO DEL METRO L-1), LOS CADENAMIENTOS REFERIDOS AL PROYECTO DEL TREN, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS ESTACIONES DE PASAJEROS: SANTA FE (ENTRE LOS CAD. 49+105 AL 49+305) Y OBSERVATORIO (ENTRE LOS CAD. 57+551 AL 57+751), ASÍ COMO LAS COCHERAS DEL TREN Y DOS VIADUCTOS SINGULARES LLAMADOS: SANTA FE (ENTRE LOS CAD. 49+312 AL 49+636) Y TACUBAYA (ENTRE LOS CAD. 56+219 AL 56+381).
La Administración Pública del Distrito Federal y la Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Obras Públicas “DGOP”, por medio de la Dirección de Procedimientos de Licitación de Obras Públicas, lleva a cabo el procedimiento de Licitación Pública Nacional, con sujeción a la siguiente convocatoria:
CAPÍTULO I
OBJETO
En este documento se establecen los requerimientos, requisitos y criterios de la Licitacion Publica Nacional n° LO- 909005989-N9-2014 (909005989-DGOP-F-011-14), que implementa la Administración Pública del Distrito Federal y la Secretaría de Obras y Servicios por medio de la Dirección General de Obras Públicas “DGOP”, para la contratación de los trabajos relativos a: “TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TRAMO 3 PARA EL VIADUCTO ELEVADO DEL TREN INTERURBANO TOLUCA - XXXXX DE MÉXICO”, LOCALIZADO ENTRE LOS CADENAMIENTOS 41+150 (SALIDA DEL PORTAL ORIENTE DEL TÚNEL Y 57+792 ESTACIÓN OBSERVATORIO DEL METRO L-1), LOS CADENAMIENTOS REFERIDOS AL PROYECTO DEL TREN, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS ESTACIONES DE PASAJEROS: SANTA FE (ENTRE LOS CAD. 49+105 AL 49+305) Y OBSERVATORIO (ENTRE LOS CAD. 57+551 AL 57+751), ASÍ COMO LAS COCHERAS DEL TREN Y DOS VIADUCTOS SINGULARES LLAMADOS: SANTA FE (ENTRE LOS CAD. 49+312 AL 49+636) Y TACUBAYA (ENTRE LOS CAD. 56+219 AL 56+381).
ORIGEN DE LOS RECURSOS
Para llevar a cabo este proceso de contratación se cuenta la autorización presupuestal de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (SFDF) mediante oficio N° SOBSE/DGA/DRFM/2621/2014 de fecha 00 xx xxxxxxxxx xx 0000, x xx xxxxxxxxxxxx xx xx multianualidad se encuentra en autorización..
CAPÍTULO II
TERMINOLOGÍA
Para los efectos de estas bases se entenderá por:
DGOP O ENTIDAD: | Dirección General de Obras Públicas |
SFP: | Secretaría de la Función Pública. |
SHCP: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público. |
DGOP: | Dirección General de Obras Públicas |
SFDF: | Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal |
CONVOCATORIA A LA LICITACION: | Bases en que se desarrollara el procedimiento y descripción de los requisitos de participación. |
PROYECTO DE CONVOCATORIA | Documento que contiene la versión preliminar de una convocatoria a la licitación pública, el cual es difundido con ese carácter en CompraNet por la Entidad. |
SOBRE CERRADO: | Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en término de la Ley. |
LICITACIÓN: | Procedimiento de contratación de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas. |
LICITANTE: | La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas. |
CONTRATISTA: | Persona que celebre contrato de Obra Pública o de Servicios Relacionados con las Mismas |
CONTRATO: | El documento legal en el que la DGOP y el licitante ganador formalizan la relación jurídica. |
COMPRANET: | Sistema electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. |
GACETA: | Gaceta Oficial del Distrito Federal |
LEY: | Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. |
REGLAMENTO: | Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. |
IVA: | Impuesto al Valor Agregado. |
RFC: | Registro Federal de Contribuyentes. |
INFONAVIT: | Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. |
PROPOSICIÓN SOLVENTE: | Es la propuesta que reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la convocatoria a la licitación las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la DGOP y por lo tanto garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. |
SUPERINTENDENTE: | El representante del contratista ante la entidad para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos. |
PERSONAL: | El personal técnico que proponga el licitante encargado de la administración, supervisión y ejecución de los trabajos o servicios |
AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: | La facultada en la Entidad para llevar a cabo la administración, control y seguimiento de los trabajos hasta la conclusión definitiva del contrato de obra pública o de servicios relacionados con las mismas. |
AREA TÉCNICA: | La que en la Entidad elabora las especificaciones que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la parte técnica de la proposición y responde a las dudas que se presenten en la junta de aclaraciones. |
AREA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN: | La facultada en la Entidad para realizar los procedimientos de contratación, a efecto de realizar obras públicas o contratar servicios relacionados con las mismas |
BITACORA: | Instrumento Técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan el contrato, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicación electrónica caso en el cual se denominara Bitácora Electrónica, u otros medios autorizados en los términos del Reglamento, en cuyo caso se denominará Bitácora Convencional. |
MIPYME: | Las micro, pequeñas y medianas empresas de Nacionalidad Mexicana a que hace referencia la Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa. |
EMA: | Entidad Mexicana de Acreditación A.C. |
TRABAJOS: | Obra Pública o Servicios Relacionados con la Obra Pública, objeto del presente Procedimiento. |
VIADUCTOS X XXXXXXX CARRETEROS X XXXXXXX FERROCARRILEROS | Obra o trabajos realizados en México o en el extranjero |
XXXXX XXXXXXXX.
En la propuesta el licitante deberá de tomar en consideración la normatividad siguiente, que se señala únicamente a título enunciativo y no limitativo, así como todas aquellas disposiciones normativas aplicables:
| Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. |
| Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. |
| Ley Orgánica de la Administración Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx. |
x | Xxx xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx. |
| Ley de Desarrollo Xxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx |
x | Xxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx. |
| Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. |
| Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. |
| Ley de Protección Civil para el Distrito Federal. |
| Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. |
| Ley para las personas con discapacidad del Distrito Federal. |
| Xxx xx Xxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx. |
x | Xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx. |
| Ley Federal del Trabajo. |
| Ley del Seguro Social. |
| Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y demás reglamentación vigente en el Distrito Federal. |
| Leyes y Reglamentos vigentes en el Distrito Federal en lo referente a la Ecología. |
| Ley de Ingresos del Distrito Federal. |
| Ley Federal de Instituciones de Fianzas. |
| Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. |
| Ley Federal de Procedimiento Administrativo. |
| Ley General de Asentamientos Humanos. |
| Ley Federal sobre Metrología y Normalización. |
| Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. |
| Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
| Ley Federal de Competencia Económica. |
| Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. |
| Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. |
| Ley de Ingresos de la Federación. |
| Ley de acceso a personas con discapacidad. |
| Ley para la Integración al desarrollo de las personas con Discapacidad del Distrito Federal. |
| Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. |
| Presupuesto de Egresos de la Federación. |
| Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra vigente |
| Reglamento para el Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx. |
x | Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx. |
| Reglamento de Estacionamientos Públicos del Distrito Federal. |
| Xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx. |
| Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal |
| Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias. |
| Reglamento de Tránsito Metropolitano. |
| Código Fiscal del Distrito Federal vigente. |
| Código Civil para el Distrito Federal. |
| Código Federal de Procedimientos Civiles. |
| Las Condiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia y demás ordenamientos aplicables. |
| Y demás ordenamientos jurídicos aplicables. |
CAPÍTULO III
INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL PROCEDIMIENTO
La evaluación de la proposición presentada por “El Licitante”, se realizará conforme a lo solicitado en esta Convocatoria, así como lo estipulado en la Fracción II del artículo 63 y artículo 257 del Reglamento de la LOPSRM, es decir, la evaluación se realizará por el procedimiento de puntos o porcentajes: que consiste en determinar la solvencia de las proposiciones, a partir del número de puntos o unidades porcentuales que obtengan las proposiciones conforme a la puntuación o ponderación establecida en la presente convocatoria, y cuya proposición obtenga el mayor número de puntos, así como en lo estipulado en el “Acuerdo por el que se Emiten Diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”, publicado el 09 de septiembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación.
En apego a lo estipulado en el quinto párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a la fracción II artículo 67 de su Reglamento y a la naturaleza de este procedimiento de evaluación por el sistema de puntos o porcentajes, se adjudicará el contrato a la proposición que resulte solvente porque reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en esta convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y que haya obtenido el mayor puntaje.
Derivado de las características de este procedimiento, los Licitantes NO podrán presentar su proposición a través de medios remotos de comunicación electrónica, CompraNet, por lo que la entrega de las proposiciones será presencial.
Con fundamento en el artículo 31 Fracción XIV de la Ley, no podrán participar las personas físicas x xxxxxxx que se encuentren en los supuestos del artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Con relación al supuesto establecido en la fracción II del artículo 51 de la Ley, los licitantes se deberán apegar a lo dispuesto en la fracción I del artículo 48 del Reglamento.
En apego a la fracción VI del artículo 34 del Reglamento, una vez recibidas las proposiciones estas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se consideran vigentes dentro del Procedimiento hasta su conclusión.
1. CONVOCATORIA A DISPOSICION DE PARTICIPANTES
La presente convocatoria se publica a través del sistema electrónico CompraNet así como en el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial de Distrito Federal y su obtención será gratuita. La convocatoria de la Licitación se encontrará disponible para su consulta en la página electrónica xxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx o compraNet 5.0, así como en la Dirección de Procedimientos de Licitación de Obras Públicas, de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en Xx. Xxxxxxxxx Xxx Xxxx x Xxxxxxxx Xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, XX. 00000, Delegación Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, México D.F., planta baja del edificio “A”, teléfono 00 00 00 00 extensión 269 y 270, a partir del día 13 de noviembre de 2014 en un horario de 09:00 a las 15:00 horas y de 18:00 a las 21:00 horas, de lunes a viernes.
Como requisito indispensable de participación, los interesados deberán presentarse en la Subdirección de Concursos y Contratos de Obras Públicas de la Dirección de Procedimientos de Licitación de Obras Públicas, la manifestación del interés por participar para (personas físicas x xxxxxxx) para su inscripción, misma que le dará el derecho a participar en la presente licitación a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta la fecha de apertura de las proposiciones o en cualquiera de los eventos licitatorios programados.
2. MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA
Con fundamento en el artículo 34 de la Ley, la “DGOP”, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al acto
de presentación y apertura de proposiciones, difundiéndose dichas modificaciones en CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen.
Cualquier modificación a la convocatoria, incluyendo las que resulten de la junta de aclaración, formara parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.
3. CONDICIONES ECONÓMICAS
a) ANTICIPOS
El anticipo se otorgará para que “El Contratista” realice en el sitio de la obra la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas y demás instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos de instalación permanentemente y demás insumos, “DGOP” otorgará un anticipo del 4.72 % (Cuatro punto setenta y dos por ciento) del monto total del contrato, que deberá aplicarse exclusivamente para la ejecución de los trabajos objeto del mismo, en apego a lo establecido en la fracción V del artículo 50 de la Ley y 109 de su Reglamento.
En apego a lo establecido en la fracción II del artículo 50 de la Ley y 109 de su Reglamento, el Licitante deberá considerar los anticipos correspondientes a los ejercicios fiscales subsiguientes:
Para el ejercicio fiscal de 2015 un anticipo de 14.28% (Catorce punto veintiocho por ciento) del total del contrato. Para el ejercicio fiscal de 2016 un anticipo de 11.00% (Once por ciento) del total del contrato.
“El Licitante” deberá considerar obligatoriamente el importe del anticipo para la determinación del costo financiero de su propuesta.
En apego a la fracción I del artículo 48 de la Ley, “El Contratista” se obliga a garantizar el anticipo, mediante una póliza de fianza que deberá presentarse el día de la firma de contrato y será por la totalidad del monto del anticipo incluyendo IVA. El importe del anticipo se pondrá a su disposición contra la entrega de dicha garantía.
De conformidad con la fracción I del artículo 50 de la ley, se le indica a “El Contratista” que la entrega de anticipo se otorgara en una sola exhibición y previamente a su entrega, “El Contratista” deberá presentar a la “DGOP”, el programa en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo y se le pueda dar seguimiento al cumplimiento a dicha aplicación del anticipo, con la documentación que compruebe dicha inversión, conforme a lo establecido en el artículo 138 del Reglamento.
La amortización del anticipo se realizara conforme a lo establecido en el artículo 143 del Reglamento.
Cuando no se entregue el anticipo a tiempo por causas imputables a “DGOP”, será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado; así mismo, cuando sea por causas imputables a “El Contratista” y este no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado, no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 fracción I de la ley.
La fianza para garantizar el anticipo otorgado, solamente se liberará cuando “El Contratista” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado, previa autorización escrita de la “DGOP”. En el caso de que “El Contratista” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la última estimación correspondiente, se hará efectiva la fianza.
En el caso de que “El Contratista” destine el importe del anticipo a fines distintos a los consignados en el contrato, la “DGOP” exigirá de inmediato a “El Contratista” la devolución del anticipo y sus accesorios y además en su caso, se hará efectiva la póliza de garantía, asimismo en caso de que “El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación del Ejercicio Fiscal
correspondiente, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario, desde que se venció el plazo correspondiente hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de la “DGOP” de conformidad a lo señalado en los artículos 50 y 55 de la Ley.
Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión administrativa de contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a la “DGOP” en un plazo no mayor de 10 días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinación de dar por rescindido el contrato.
b) PAGO DE ESTIMACIONES
Las partes convienen en que los trabajos se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajos ejecutados conforme al programa de obra establecido en periodos máximos mensuales, las que serán presentadas por “El Contratista” a la Residencia de Obra con la documentación que acredite su procedencia de pago; dicha Residencia de Obra dentro de los quince días naturales siguientes deberá revisar y en su caso aprobar y Autorizar las estimaciones de obra ejecutados.
En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas y de no ser posible conciliarlas en dicho plazo, las no conciliadas serán eliminadas de la estimación presentada, debiendo corregirse ésta, para que corra el proceso de pago de la parte aceptada y se proceda simultáneamente a resolver las diferencias y lo que resulte, a fin de que se puedan considerar e incorporar sus importes correspondientes en la siguiente o siguientes estimaciones, firmar las estimación correspondiente y pasarla a la Residencia de Obra para su aprobación e incorporación al proceso de pago. Ésta última fecha será la que se tome de referencia para el pago de la estimación, estas fechas serán anotadas en la bitácora de Obra.
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la “DGOP“, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya presentado la factura correspondiente.
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo.
“El contratista” acepta que la “DGOP” retenga en el pago de las estimaciones, el importe de los derechos cuando corresponda de conformidad con las disposiciones fiscales y normatividad que en su caso resulten aplicables, lo siguiente:
Al "El Contratista" se le comunica que con cargo al importe de las estimaciones, se le harán las deducciones ó retenciones de lo siguiente:
1.5 % (uno punto cinco por ciento) por concepto de supervisión y revisión de obra pública por parte del Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 del Código Fiscal del Distrito Federal.
0.5% (cero punto cinco por ciento) por servicio de vigilancia, inspección y control, de conformidad con el artículo 191 segundo párrafo de la Ley Federal de Derechos.
En el supuesto de que “El Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la “DGOP”, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley.
Se tendrán por autorizadas las estimaciones que la “DGOP” omita resolver respecto de su procedencia dentro del término establecido en el artículo 54 de la Ley, en todos los casos el residente deberá hacer constar en la bitácora la fecha en que se presentan las estimaciones.
La forma de pago será única y exclusivamente por vía electrónica, debiéndose registrar “El Licitante” ganador del concurso en la Subdirección de Finanzas de la Dirección Ejecutiva de Administración de la “DGOP”, llenando y entregando el formato que se proporcionara a “El Licitante” ganador en donde asentará los datos relativos a la cuenta de que utilizará para que se le hagan los abonos por pago de sus facturas; indicando en un escrito lo siguiente: Denominación,
Denominación del banco, Sucursal, Número de Cuenta y Clabe bancaria Estandarizada (18 dígitos) l y el banco que indique en el formato de referencia.
b) MONTO A EJERCER
De conformidad con lo establecido en el fracción I del artículo 50 del Reglamento, el licitante deberá considerar el importe estimado a ejercer para el año 2014 es de $430’600,000.00 (Cuatrocientos treinta millones seiscientos mil pesos 00/100 MN) sin IVA que incluye anticipo para el ejercicio presupuestal de 2014 y obra a ejecutar.
4. MONEDA
En apego al artículo 31 fracción VI de la Ley la proposición deberá presentarse en moneda nacional y el pago de los trabajos se realizará en moneda nacional.
5. IDIOMA
Las proposiciones técnicas y económicas, y en general toda la documentación a exhibir por los licitantes deberá ser presentada en idioma español.
6. IMPUESTOS
Los impuestos que se deriven del contrato serán a cargo de “El Contratista” la “DGOP” solamente trasladará el importe correspondiente al IVA, en términos de la Ley en la materia.
7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
La proposición será entregada en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior y completamente cerrado, La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los anexos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, salvo tratándose del catálogo de actividades y el programa general de los trabajos, los cuales deberán ser firmados en cada una de sus hoja.
En apego al segundo párrafo del artículo 59 del Reglamento el licitante es el único responsable de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones
“El Licitante” deberá presentar el formato de recepción de documentos debidamente requisitado con el número de hojas correspondiente a cada uno de los anexos, con el objeto de que sirva de constancia de la recepción de la documentación que se entregue en el acto de presentación y apertura de proposiciones, la falta de presentación de dicho formato no será motivo de desechamiento.
Presentar cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, en carpetas separadas según corresponda a la parte Legal, Financiera, Técnica y Económica; y deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren.
Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas Legal, Financiera, Técnica y Económica, así como el resto de los documentos que entregue el Licitante, la documentación distinta a la propuesta Legal, Financiera, Técnica y Económica podrá entregarse a elección del Licitante fuera del sobre cerrado.
En caso de que “ El Licitante” entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la DGOP, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental.
De conformidad con el artículo 27 cuarto párrafo de la Ley, ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas,
De conformidad con la fracción VI del artículo 34 del Reglamento, una vez recibidas la proposición, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión
8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El plazo estimado de ejecución de los trabajos será de 730 (setecientos treinta) días naturales, siendo la fecha estimada de inicio el día 11 (once) de diciembre de 2014.
9. PRECIOS UNITARIOS.
El precio unitario es considerado como el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme a las especificaciones de construcción y normas de calidad, de conformidad con el artículo 185 del Reglamento.
El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad de “El Contratista” y los cargos adicionales; conforme a lo establecido en los artículos 185 al 220 del Reglamento.
Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberán expresarse en moneda nacional, las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderán al Sistema General de Unidades de Medida, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por Conceptos No Previstos en el Catálogo Original del Contrato, la Residencia de obra conjuntamente con el Área Técnica responsable de la ejecución de los trabajos DGOP determinarán su procedencia, la que deberá estar debidamente justificada, sujetándose a lo establecido en el artículo 105 del Reglamento.
10.- AJUSTE DE COSTOS
Cuando a partir de la presentación de proposiciones, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por la fracción XXVII del artículo 31, artículo 56 y la fracción I del artículo 57 de la Ley. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.
El ajuste de costos directos deberá de llevarse a cabo mediante el procedimiento siguiente: La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.
Los ajustes de costos se llevarán a cabo conforme a lo dispuesto en los artículos 57 fracción I y 58 de la Ley y en los artículos del 136, 173 al 175, 177 y del 178 al 180 del Reglamento.
De conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 56 de la Ley, cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será la entidad quien lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique.
11. DIVISIBILIDAD E INDIVISIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
Con el propósito de cumplir con el artículo 91 del reglamento relativo a la divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones contractuales a la aplicación total o proporcional de las garantías de cumplimiento de los contratos, la DGOP informa que debido a la naturaleza de la obra relativa a esta convocatoria no se permite la divisibilidad de los trabajos y por tanto la garantía de cumplimiento de este contrato se deberá aplicar por el monto total de las obligaciones a garantizar, cuando se presente un incumplimiento en alguna de las obligaciones contractuales.
CAPÍTULO IV
EVENTOS CONCURSALES
Cualquier persona interesada en este proceso licitatorio, podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador de conformidad con el artículo 27 de la Ley, registrando previamente su asistencia.
1. VISITA DE OBRA
La “DGOP”, mostrará por una sola vez el sitio donde se realizarán los trabajos, para lo cual los interesados deberán concurrir el día 19 de noviembre de 2014 a las 11:00 hrs, en Xx. Xxxxxxxxx xxx Xxxx x Xxxxxxxx xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx C.P.15850, en la Dirección General de Obras Públicas, en punto de las once (11:00) horas, donde serán atendidos por el personal que designe la Entidad.
Para poder asistir a la visita de obra y contar con la acreditación correspondiente:
a) Presentarse en el lugar señalado con treinta minutos de anticipación previo a la cita de la visita al lugar de los trabajos, y deberá presentar por única vez la manifestación del interés de participar (anexo “A”), en caso de no presentar esta manifestación, podrán asistir solamente en calidad de observador.
b) Los interesados en asistir a este evento deberán sujetarse a las instrucciones del personal encargado de la visita de obra designado por la entidad.
c) Presentar original de identificación oficial vigente (credencial para votar, cartilla del servicio militar nacional, pasaporte y/o cédula profesional).
La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados, pero en caso de no asistir a la misma, deberán incluir un escrito en el que manifiesten conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo, de conformidad a lo señalado por el artículo 38 del Reglamento.
En apego al artículo 38 del Reglamento, al sitio de realización de los trabajos podrán asistir los interesados y sus auxiliares, así como aquéllos que autorice la convocante, si con posterioridad a la realización de la visita podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos a quienes lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la recepción y apertura de proposiciones, aunque no será obligatorio para la dependencia o entidad designar a un técnico que guíe la visita, dicho plazo podrá ser hasta de setenta y dos horas, cuando por razones de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario.
2. JUNTA(S) DE ACLARACIÓN(ES)
Los interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar por única vez la manifestación del interés de participar (anexo “A”), en caso de no presentar esta manifestación, podrán asistir a dicha junta solamente en calidad de observador.
De conformidad con el Artículo 35 de la Ley y 39 de su Reglamento, la “DGOP” realizará al menos una Junta de Aclaraciones, siendo optativa para los licitantes la asistencia a la misma; la primera se efectuará el día 20 de noviembre de 2014, en punto de las once (11:00) horas, en Xx. Xxxxxxxxx xxx Xxxx x Xxxxxxxx xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx X.X. 00000, en la Dirección de Procedimientos de Licitación de Obras Públicas.
En el caso de existir aclaraciones a los aspectos establecidos en la convocatoria del procedimiento, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones o enviarlas a través de CompraNet según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la citada junta, las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones o bien después del plazo previsto para su entrega a través de CompraNet no serán contestadas por resultar extemporáneas y serán integradas al expediente relativo a este procedimiento de licitación, no obstante, en caso de que existan juntas de aclaraciones subsecuentes se dará respuesta a estos cuestionamientos, para un mejor manejo de la licitación y con el objeto de agilizar la junta de aclaraciones, los licitantes además de presentar sus aclaraciones por escrito, podrán hacerlo en disco compacto o memoria USB, en formato Word.
En este sentido, en caso de que la “DGOP” así lo consideré, podrán efectuarse las juntas que resulten pertinentes, por lo que al concluir cada junta de aclaraciones, con fundamento en el artículo 35 de la Ley, se señalará la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberá existir un plazo de al menos seis días naturales, y de resultar necesario, la fecha señalada en la Convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse.
Conforme a lo señalado por el artículo 39 del Reglamento, las solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los licitantes deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar,
De conformidad con el artículo 40 del Reglamento, el servidor público que presida la junta de aclaraciones podrá suspender la sesión, en razón de la complejidad y del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los licitantes la hora y, en su caso, fecha o lugar, en que se continuará con la junta de aclaraciones.
Una vez que la “DGOP” termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria a la licitación pública en que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas. El servidor público que presida la junta de aclaraciones, atendiendo al número de preguntas, informará a los licitantes si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior.
En apego al artículo 35 de la Ley, de cada junta de aclaraciones se levantara acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la “DGOP”, en el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicara expresamente esta circunstancia, entregándose copia de la misma.
Asimismo de conformidad con el artículo 39 bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de dicha acta en ComprNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto o bien podrán consultarlas en Xx. Xxxxxxxxx xxx Xxxx x Xxxxxxxx xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx en la Dirección de Procedimientos de Licitación de Obras Públicas
3. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
Los interesados en intervenir en este evento, deberán presentar por única vez la manifestación del interés de participar (anexo “A”), sin que resulte necesario acreditar su Personalidad Jurídica, en caso de no presentar esta manifestación, podrán asistir a este acto solamente en calidad de observador.
Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones.
Este acto tendrá verificativo el día 28 de noviembre de 2014, a las once (11:00) horas, en Xx. Xxxxxxxxx xxx Xxxx x Xxxxxxxx xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx X.X. 00000, edificio “A”, en la Dirección de Procedimientos de Licitación de Obras Públicas.
A la hora señalada en el párrafo anterior, se recibirán las proposiciones y no se recibirá ninguna posterior, así mismo se hace del conocimiento de los licitantes que esta Entidad no acepta proposiciones presentadas por servicio postal o de mensajería.
En apego a la fracción VI del artículo 34 del Reglamento, una vez recibidas las proposiciones, estas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se consideran vigentes dentro del procedimiento hasta su conclusión.
De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público designado por la “DGOP” para presidir el evento rubricarán el Catálogo de Actividades y Programa de Erogaciones de la Ejecución General de los Trabajos de las propuestas presentadas, las que para estos efectos constarán documentalmente; debiendo enseguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas.
Al final del evento, se levantará el acta correspondiente conforme a lo señalado por el artículo 37 fracción III de la Ley, asentando las propuestas presentadas para su posterior evaluación, así como los faltantes u omisiones de los documentos que integran la proposición para cada licitante.
De conformidad con el artículo 39 bis de la Ley, se entregará copia de esta acta a los participantes presentes, y se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet, para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto o bien podrán consultarlas en Xx. Xxxxxxxxx xxx Xxxx x Xxxxxxxx xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx edificio “A”, en la Dirección de Procedimientos de Licitación de Obras Públicas.
Las propuestas desechadas derivadas del resultado de la evaluación integral, podrán ser devueltas a los licitantes que los soliciten, una vez transcurridos 60 (SESENTA) días naturales, contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la “DGOP” podrá proceder a su devolución o destrucción, de conformidad con el artículo 74 de la Ley.
4. FALLO
De conformidad con el Artículo 31 fracción XI de la Ley, se cita a los Licitantes el día 05 de diciembre de 2014 a las 14:00 hrs. Horas, sita Xx. Xxxxxxxxx xxx Xxxx x Xxxxxxxx xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx edificio “A”, C.P. 15850, en la Dirección de Procedimientos de Licitación de Obras Públicas, donde se llevará a cabo el Fallo de este procedimiento de contratación ante la presencia de las personas que asistan a este evento.
Este acto se llevará a cabo de acuerdo a lo señalado en el artículo 39 de la Ley y artículo 68 de su Reglamento y se dará a conocer en junta pública a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva, que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma.
Si resultara que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la “DGOP”, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
La falta de firma de algún “Licitante” en el acta, no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de la fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación.
Al finalizar el acto se hará entrega de una copia simple del acta así mismo para los licitantes que no hayan asistido al acto se les enviara por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet para efectos de notificación, o podrá consultarla directamente en la Dirección de Procedimientos de Licitación de Obras Públicas, Xx. Xxxxxxxxx xxx Xxxx x Xxxxxxxx xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx X.X. 00000, de conformidad con el artículo 39 bis de la Ley.
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del Titulo Séptimo Capítulo Primero de la Ley.
Con el fallo y el formato conteniendo los datos relevantes del contrato, “El Licitante” ganador podrá tramitar las garantías, así como la póliza de seguro de responsabilidad civil, a que hace referencia la Ley y el Reglamento y el Capítulo XI de la Convocatoria.
5. FIRMA DEL CONTRATO
De conformidad con el Artículo 31 fracción XI de la Ley la fecha prevista para la firma del Contrato de Obra Pública y sus anexos será el día 10 de diciembre de 2014 a las 12:00 hrs, sita Av. Xxxxxxxxx xxx Xxxx y Xxxxxxxx nº. 499 Xxxxxxxx “X”, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx X.X. 00000, en la Dirección de Procedimientos de Licitación de Obras Públicas.
CAPÍTULO V
REQUISITOS A SATISFACER POR LOS INTERESADOS
La elaboración de proposiciones se hará cumpliendo con todos y cada uno de los siguientes lineamientos, y en sobre cerrado, debidamente identificado con el nombre de la persona física y/o moral al frente del mismo.
De conformidad con lo dispuesto en la fracción IX del artículo 34 del Reglamento, en el anexo “B”, se incluye el formato para la verificación de la recepción de los documentos que el licitante presente relativos a los requisitos establecidos en la presente convocatoria, mismo que deberá ser firmado por el representante del licitante y el servidor público facultado para presidir el evento al finalizar el acto de presentación y apertura de proposiciones, este anexo sirve de constancia de que la persona físico o moral presentó las documentación Legal, Técnica y Económica descrita en dicho anexo, sin perjuicio de su análisis detallado.
Con fundamento a lo establecido al artículo 41 del Reglamento, la proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que integran los anexos y forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma, salvo tratándose del catálogo de conceptos y el programa general de la ejecución de los trabajos, mismos que deberán ser firmados en cada hoja, así como los escritos donde se solicita la firma autógrafa.
Los licitantes que proporcionen información o documentación falsa, o actúen con dolo o mala fe, serán sancionados en los términos establecidos en los artículos 77, 78 y 79 de la ley.
DOCUMENTOS QUE INTEGRARÁN LA PROPOSICIÓN
ANEXOS “L”
REQUISITOS LEGALES
Con fundamento en los artículos 31 fracciones XIIl y XXXlI, de la Ley y en la fracción VI del artículo 61 del Reglamento, los licitantes deberán presentar y satisfacer cada uno de los requisitos siguientes:
L-1 ACREDITACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA
Con fundamento en el artículo 36 primer párrafo del Reglamento, el licitante deberá presentar como requisito de participación, un escrito mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana (anexo L-1), asimismo, que previo a la firma del contrato, en caso de que este se le adjudique, presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos que establece el artículo 36 del Reglamento.
En caso de participación conjunta cada integrante lo deberá presentar de manera independiente.
L-2 ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD
Con fundamento en el artículo 61 fracción VI del Reglamento, “El Licitante” deberá presentar un escrito mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representado, mismo que contendrá los datos siguientes:
L-2a En caso de ser persona física
I) DATOS DEL LICITANTE:
1.- Folio del acta de nacimiento o de su carta de naturalización (señalar la autoridad que la expidió)
2.- Folio de la credencial para votar, o número de cédula profesional, o cartilla del servicio militar nacional, o pasaporte, etc. 3.- Registro Federal de Contribuyentes
4.- Domicilio
4.1 Calle y número
4.2 Colonia
4.3 Delegación o Municipio
4.4 Entidad Federativa
4.5 Código Postal 5.- Teléfono
6.- Fax (en caso de contar con él)
7.- Correo electrónico (en caso de contar con él)
II) DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE DEL LICITANTE (CUANDO SE TENGA E INTERVENGA EN ESTE PROCEDIMIENTO)
8.- Nombre completo
9.- Registro Federal de Contribuyentes 10.- Domicilio
10.1 Calle y número
10.2 Colonia
10.3 Delegación o Municipio
10.4 Entidad Federativa
10.5 Código Postal 11.- Teléfono
12.- Fax (en caso de contar con él)
13.- Folio de la credencial para votar, o número de cédula profesional, o cartilla del servicio militar nacional, o pasaporte, etc.
III) DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL APODERADO O REPRESENTANTE DEL LICITANTE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES
14.- Escritura pública número 15.- Fecha
16.- Nombre del fedatario público (notario) 17.- Número
18.- Lugar del fedatario público ante el cual se otorgó la escritura pública
Asimismo, “El Licitante” deberá adjuntar copia simple legible por ambos lados de una identificación oficial vigente con fotografía, así como de ser el caso, la de su apoderado o representante, (pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar), lo anterior de conformidad con el artículo 61, fracción x del reglamento.
En caso de participación conjunta cada integrante lo deberá presentar de manera independiente.
L-2b En caso de ser persona moral
I) DATOS DEL LICITANTE:
1.- Denominación o Razón Social
2.- Registro Federal de Contribuyentes 3.- Xxxxxxxxx:
3.1 Calle y número
3.2 Colonia
3.3 Delegación o Municipio
3.4 Entidad Federativa
3.5 Código Postal 4.- Teléfono
5.- Fax (en caso de contar con él)
6.- Correo electrónico (en caso de contar con él)
7.- Número y fecha de la escritura pública o póliza en la que consta su acta constitutiva
8.- Nombre, número y lugar del fedatario público (notario x xxxxxxxx público) ante el cual se dio fe de la misma 9.- Inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el (folio, número, libro, partida, según aplique y fecha) 10.- Relación de accionistas: (señalar apellido paterno, apellido materno y nombre o nombres)
11.- Descripción del objeto social (Nota: El objeto social deberá estar relacionado directamente con el objeto de la obra o servicio que se licita)
II) REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA (CUANDO APLIQUE)
12.- Número y fecha de la escritura pública o póliza en la que consta su reforma
13.- Nombre, número y lugar del fedatario público (notario x xxxxxxxx público) ante el cual se dio fe de la misma 14.- Inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el (folio, número, libro, partida, según aplique y fecha)
III) DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE DEL LICITANTE
15.- Nombre del apoderado o representante 16.- Registro Federal de Contribuyentes
17.- Domicilio:
17.1 Calle y número
17.2 Colonia
17.3 Delegación o Municipio
17.4 Entidad Federativa
17.5 Código Postal 18.- Teléfono
19.- Fax (en caso de contar con él)
20.- Folio de la credencial para votar, o número de cédula profesional, o cartilla del servicio militar nacional, o pasaporte, etc.
21.- Cargo del apoderado o representante: (representante legal, apoderado legal, administrador único, gerente general, director general, etc.)
IV) DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL APODERADO O REPRESENTANTE DEL LICITANTE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES
22.- Número y fecha de la escritura pública o póliza
23.- Nombre, número y lugar del fedatario público (notario x xxxxxxxx público) ante el cual se otorgó
(Siempre que el poder sea general y se haya otorgado antes de la reforma al Código de Comercio del 2 xx xxxxx de 2009 se deberán insertar los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio)
24.- Inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el (folio, número, libro, partida, según aplique y fecha)
En caso de participación conjunta cada integrante lo deberá presentar de manera independiente.
L-2c En caso de participación de dos o más interesados en forma conjunta.
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en forma individual los Anexos L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8, L-9 (en caso de que aplique), L-10, L-11, debiendo celebrar un convenio privado, que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 36 Párrafo 2º de la Ley y las fracciones II y III del artículo 47 del Reglamento y conforme al modelo de convenio privado de proposición conjunta Anexo L-2c, donde se deberá especificar con claridad las partes de los trabajos que cada persona se obliga a cumplir.
En el convenio de propuestas conjuntas las partes deberán precisar que los integrantes quedarán obligados de forma solidaria, para efectos del presente procedimiento de contratación y del contrato que se firme, en caso de que su propuesta resulte ganadora.
La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común, haciendo la precisión que dicho representante deberá firmar la propuesta conjunta.
De conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley, para el supuesto de que la propuesta conjunta resulte ganadora, el contrato será firmado por cada uno de los Licitantes o en su caso por el representante o apoderado de cada uno de ellos, según corresponda.
L-3 Escrito en el que señale el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento por licitación y, en su caso, del contrato respectivo, así como, una dirección de correo electrónico en caso de contar con él, de conformidad con el artículo 31 Fracción XIII de la Ley, mismos que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.
L-4 Con fundamento en la fracción IX inciso a) del artículo 61 del Reglamento “El Licitante” deberá entregar la declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 y 78 de la Ley.
En caso de participación conjunta, deberá ser debidamente requisitado por cada una de las personas físicas x xxxxxxx que participan en la proposición, lo anterior sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.
L-5 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de conformidad con el artículo 44 fracción I del Reglamento.
L-6 NOTA INFORMATIVA para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. (Este anexo se deberá integrar, dentro del sobre que contenga la propuesta).
L-7 DECLARACION DE INTEGRIDAD mediante la cual “El Licitante” manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de “DGOP” induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, de conformidad con el artículo 31 fracción XXXI de la Ley.
L-8 MANIFESTACION DE CONOCER EL CONTENIDO Y ALCANCES DEL MODELO DE CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, el Formato de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, Formato de la Carta
Cobertura, Formatos de Fianzas y su conformidad de ajustarse a sus términos, no será causal de desechamiento la omisión de alguno de los formatos de este anexo.
L-9 MANIFESTACIÓN QUE EL CONTRATISTA TOMARÁ LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURAR QUE
CUALQUIER EXTRANJERO que sea contratado por él o por los proveedores involucrados en el proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permitan trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con el artículo 115 y demás aplicables del reglamento de la ley de migración.
L-10 NOTIFICACIÓN AL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES, en cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de septiembre de 2005.
ANEXOS “F”
REQUISITOS FINANCIEROS
Documentos que acrediten la CAPACIDAD FINANCIERA, de “El Licitante”, Se verificará en los estados financieros los aspectos indicados en la fracción VI del artículo 44 del Reglamento
a. Capital de Trabajo
b. Capacidad para pagar sus obligaciones
c. El grado de endeudamiento
d. Rentabilidad de la empresa
Deberá anexar: Declaraciones fiscales 2012 y 2013 o los estados financieros de estos dos últimos ejercicios fiscales que avalen que el Capital de Trabajo cubra el financiamiento de los dos primeros meses de ejecución de los trabajos de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero y el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.
Para efecto de evaluación podrá anexar los estados financieros al mes xx xxxxxx y septiembre del presente ejercicio fiscal.
En empresas de nueva creación deberá presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones En caso de participación conjunta cada integrante lo deberá presentar de manera independiente
ANEXOS “T”
REQUISITOS TÉCNICOS
La evaluación de la proposición presentada por “EL LICITANTE”, se realizará conforme a lo solicitado en esta Convocatoria, así como lo estipulado en la Fracción II del artículo 63 y artículo 257 del Reglamento de la LOPSRM, es decir, la evaluación se realizará por el procedimiento de puntos o porcentajes: que consiste en determinar la solvencia de las proposiciones, a partir del número de puntos o unidades porcentuales que obtengan las proposiciones conforme a la puntuación o ponderación establecida en la presente convocatoria, y cuya proposición obtenga el mayor número de puntos, así como en lo estipulado en el “Acuerdo por el que se Emiten Diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”, publicado el 00 xx xxxxxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxx Xxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx.
La puntuación a obtener en la evaluación de la propuesta Técnica por el mecanismo de puntos o porcentajes para ser considerada solvente y por lo tanto no ser desechada será cuando menos de 37.50 puntos de los 50.00 puntos máximos que se pueden obtener.
T-1. RELACIÓN DE PLANOS, archivo que contiene los planos y manifestación escrita mediante el cual “El Licitante” indique lo siguiente:
1. Que conocen el contenido de los planos y que fueron tomados en cuenta para la integración de su propuesta y que manifiesta su pleno conocimiento y su aceptación de que los planos se consideran como información reservada de la “DGOP” y que únicamente serán utilizados para efectos de esta licitación, en caso contrario la “DGOP” ejercitará las acciones legales a que haya lugar.
2. Que entregan los planos debidamente firmados, en caso de ser impresos.
Si el licitante requiere imprimir los archivos, se obliga a devolver los planos debidamente firmados conjuntamente con la manifestación requerida, si no realiza la impresión bastará con la manifestación debiendo además considerar la indicación de que no fue necesario llevar a cabo la impresión del contenido de los mismos.
T-2 TRABAJOS POR EJECUTAR, Normas Complementarias y Especificaciones Particulares, proporcionados por la “DGOP”.
T-3 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL del Licitante para la realización de los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, Considerando las características y magnitud de la obra a realizar, debiendo presentar este anexo de la forma siguiente:
T-3-A PLANAECIÓN INTEGRAL, Deberá presentar detalladamente la planeación integral tomando en cuenta todos los aspectos Técnicos y Administrativos relevantes durante la ejecución de los trabajos.
T-3-B PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, Deberá presentar detalladamente y Técnicamente el procedimiento Plan de Trabajo propuesto, acorde con el presupuesto y los programas de obra, tomando en cuenta las restricciones indicadas por la “DGOP”.
T-3-C CALIDAD DE LOS MATERIALES, Deberá presentar los escritos en papel membretado del fabricante o distribuidor con fecha no mayor a 60 días naturales previos a la presentación de las proposiciones en la que indique que los productos solicitados son fabricados con forme a lo establecido con las Normas aplicables las cuales se indican en las especificaciones particulares:
| Xxxxx xx xxxxxxxx | Norma NMX-C407-ONNCCE-2001 |
| Acero estructural | Norma ASTM A-50 y ASTM A-36 |
| Acero de preesfuerzo | Norma ASTM A-416 |
| Neopreno | Norma ASTM D-2240 |
T-3D PROGRAMAS.
Deberá anexar La Ruta Crítica o los diagramas xx Xxxxx (diagrama xx xxxxxx) calendarizados, indicando las cantidades y unidades de obra de los siguientes insumos:
Estos programas los deberá presentar por cantidades de obra a ejecutar.
Suministro de materiales que utilizará para la realización de los trabajos de acuerdo al procedimiento constructivo propuesto y el programa general de los trabajos de:
Concretos
Xxxxx xx xxxxxxxx
Acero estructural
Acero de preesfuerzo
Cimbras y moldes
Mano de obra que utilizará para la realización de los trabajos de acuerdo al programa general de los trabajos y el procedimiento constructivo propuesto de todo el personal obrero y deberá presentar el programa en número de personas y especialidad.
Maquinaria y Equipo de Construcción que utilizará para la realización de los trabajos de acuerdo al programa general de los trabajos y el procedimiento constructivo propuesto, y deberá presentar el programa con número de equipos.
Además deberá integrar los programas específicos para:
Cimentación profunda
Prefabricados
Obras inducidas
Liberación de Derecho de vía
Programa de adecuaciones viales y desvíos de transito T-3-E ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Deberá anexar: El original de la carta compromiso y copia del Certificado de Acreditación del laboratorio propuesto en:
Norma | |
Terracerías y pavimentos | 1.- NORMAS SCT N-CTR-CAR-1-01-003-11 N-CTR-CAR-1-01-007-11 N-CTR-CAR-1-01-008-00 N-CTR-CAR-1-01-009-11 N-CTR-CAR-1-01-011-11 N-CTR-CAR-1-01-012-00 N-CTR-CAR-1-01-013-00 N-CTR-CAR-1-04-002-03 subbases y bases N-CTR-CAR-1-04-004-00 riegos de impregnación N-CTR-CAR-1-04-005-00 riegos de liga N-CTR-CAR-1-04-006-09 carpetas asfalticas 2.- NORMAS MEXICANAS NMX-C-052-ONNCCE-2012 (CANCELA A LA NMX-C-052-1974) NMX-C-087-ONNCCE-2012 (CANCELA A LA NMX-C-087-1980) NMX-C-183-ONNCCE-2012 (CANCELA A LA NMX-C-183-1974) NMX-C-183-ONNCCE-2012 (CANCELA A LA NMX-C-183-1974) NMX-C-203-ONNCCE-2012 (CANCELA A LA NMX-C-203-1973) NMX-C-467-ONNCCE-2013 NMX-C-466-ONNCCE-2013 NMX-C-468-ONNCCE-2013 NMX-C-474-ONNCCE-2013 NMX-C-476-ONNCCE-2013 NMX-C-477-ONNCCE-2013 |
Concretos | NMXC- 155-ONNCCE-2004 NMX-C-403-ONNCCE-1999 |
Xxxxx xx xxxxxxxx | NMX-C407-ONNCCE-2001 NOM-H-121-1998 |
Acero estructural | ASTM X-00 XXXX X-00 NOM-H-121-1988 NOM-B-6 grado 30 NOM-B-32 grado 30 E70XX. NOM-B-6 grado 42 NOM-B-18 grado 42 NOM-B-32 grado42 |
XXX-X-000 X00XX | |
Acero de preesfuerzo | ASTM X-000 XXXX X-000 ASTM - A-370-76 NOM - B-292 NOM - B-293 NOM - B-310 ASTM A722 ASTM X000 |
Xxxxxxxx | XXXX X-0000 ASTM D-412 ASTM D-573 ASTM D-395 |
EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CON UN PERIODO COMPRENDIDO DENTRO DE LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS O POR LA EMA (DEBIENDO ESTA ÚLTIMA ENCONTRARSE VIGENTE EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO).
T-4 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN,
Deberá anexar la relación de toda la maquinaria que se empleará indicando si es propia o arrendada, en caso de la maquinaría arrendada deberá presentar en original la carta compromiso de arrendamiento, para ambos casos la ubicación física así como la fecha en que se tendrá disposición del equipo en obra de acuerdo al programa de obra propuesto.
T-5 CURRÍCULUM DEL LICITANTE, demostrando fehacientemente que cuenta con experiencia en trabajos similares o de la misma magnitud y complejidad tales como: viaductos x xxxxxxx carreteros x xxxxxxx ferrocarrileros que incluyan trabajos de, fabricación, transporte y montaje de prefabricados y edificios terminales de transporte de pasajeros edificios terminales de transporte de pasajeros que incluyan trabajos de Cimentaciones profundas, estructura acero y concreto, estructura xx xxxxx, albañilería, acabados e instalaciones electromecánicas
Acreditando tener una experiencia de:
5 obras en viaductos x xxxxxxx carreteros x xxxxxxx ferrocarrileros que incluyan trabajos de, fabricación, transporte y montaje de prefabricados y edificios terminales de transporte de pasajeros o edificios similares en los últimos 10 años,
De las cuales por lo menos 1 en obra en trabajos de viaductos x xxxxxxx carreteros x xxxxxxx ferrocarrileros incluyan trabajos de Cimentaciones profundas, suministro, transporte y colocación de prefabricados, para el caso de los viaductos se deberá acreditar cuando menos 5 km de construcción en los últimos 10 años,
De las cuales por lo menos 1 en obra en trabajos de prefabricados de elementos presforzados incluyan trabajos de fabricación de elementos de más de 120 toneladas en los últimos 10 años,
De las cuales por lo menos 1 en obra en trabajos de montaje incluyan trabajos de transporte y montaje de elementos prefabricados de más de 120 toneladas en los últimos 10 años,
De las cuales por lo menos 1 en obra en trabajos en edificios terminales de transporte de pasajeros que incluyan trabajos de Cimentaciones profundas, estructura acero y concreto, estructura xx xxxxx, albañilería, acabados e instalaciones electromecánicas en los últimos 10 años,
Para la acreditación de la experiencia del Licitante, deberá presentar:
La relación de contratos
La empresa deberá presentar la relación debiendo ser elaborado conforme a lo solicitado en el formato del Anexo T-5
RELACIÓN DE CONTRATOS
Deberá anexar: La relación de los trabajos que haya hecho con la Administración Pública o con particulares, y que acredite ampliamente la experiencia o capacidad técnica para este tipo de trabajos, conforme a la fracción IV del artículo 44 del Reglamento.
En el caso de empresas en participación conjunta, los licitantes deberán presentar la relación de manera independiente
En el caso de empresas en participación conjunta, los licitantes deberán presentar los Curriculum de manera independiente
Para este procedimiento se acepta la presentación de contratos plurianuales y de contratos en los que se hayan pactado las obligaciones del Licitante y sean considerados divisibles, esto con el fin de que sea susceptible de computarse el tiempo de ejecución de los trabajos que se hayan concluido o finiquitado las obligaciones a la fecha de la apertura de este procedimiento.
Otros aspectos a considerar en la integración de la proposición:
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
En este rubro, en la Experiencia del Licitante, se tomará en cuenta el tiempo en que estos han realizado obras de la misma naturaleza, los cuales serán, computando el total de días calendario de sus periodos de ejecución independientemente de los periodos de ejecución que se traslapen.
Deberá anexar: Copia de contratos completos y su correspondiente Catálogo de Conceptos que acrediten las obras ejecutadas similares a este procedimiento en el periodo de tiempo solicitado y deberá de corresponder con la Relación de Contratos.
ESPECIALIDAD DE LA EMPRESA
En este sub-rubro, la Especialidad del Licitante, para la evaluación de este rubro se tomará en cuenta el mayor número de contratos con los cuales se acredite que ha ejecutado obras con las características, complejidad y magnitud especificadas, tanto en volúmenes como en costo.
Deberá anexar: Copia de contratos completos y su correspondiente Catálogo de Actividades con las mismas características, complejidad, magnitud y a los volúmenes y condiciones similares requeridas en este procedimiento en el periodo de tiempo solicitado y deberá de corresponder con la Relación de Contratos.
GRADO DE CUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS
En este rubro, el Cumplimiento de Contratos del Licitante, para la evaluación de este rubro se tomará en cuenta el cumplimiento que ha tenido el Licitante en la prestación oportuna y adecuada de los trabajos de la misma naturaleza a los solicitados en esta convocatoria, demostrando documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Deberá anexar: copia de Finiquitos o Acta de entrega-recepción o acta de extinción de Derechos y Obligaciones, debidamente formalizados y deberá de corresponder con la Relación de Contratos.
T-6 CURRÍCULUM VITAE DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS, que serán responsables de la Dirección, Administración y Ejecución de los Trabajos, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares.
EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN que proponga “El Licitante“ por escrito (se anexa modelo), deberá tener un perfil de:
Ser: Ingeniero Civil o Ingeniero Arquitecto o Arquitecto, titulado y contar con cédula profesional.
Y podrá acreditar su perfil como: Superintendente o Gerente o Director o Coordinador
Acreditando tener una experiencia en viaductos x xxxxxxx carreteros x xxxxxxx ferrocarrileros que incluyan trabajos de, fabricación, transporte y montaje de prefabricados y edificios terminales de transporte de pasajeros edificios terminales de transporte de pasajeros o edificios similares que incluyan trabajos de Cimentaciones profundas, estructura acero y concreto, estructura xx xxxxx, albañilería, acabados e instalaciones electromecánicas
2 obras en viaductos x xxxxxxx carreteros x xxxxxxx ferrocarrileros que incluyan trabajos de, fabricación, transporte y montaje de prefabricados preesforzados con elementos de más de 120 toneladas y edificios terminales de transporte o edificios similares en los últimos 10 años.
CONTAR CON SU FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (FIEL) VIGENTE, debiendo anexar copia simple de la constancia, dicha firma electrónica deberá permanecer vigente durante toda la vigencia del contrato.
Para la acreditación de la experiencia del Superintendente, así como de los profesionales Técnicos que se encargarán de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos, deberá anexar:
PARA EL SUPERINTENDENTE DE OBRA
Deberá anexar El CURRÍCULUM VITAE DEL SUPERINTENDENTE que se encargará de la Dirección, Administración, Ejecución de los trabajos y deberá ser elaborado conforme a lo enunciado en el artículo 64 fracción II del Reglamento deberá integrar la documentación y/o información en la que sea comprobable su participación, con documentos tales como: Currículum que deberá contener de forma enunciativa mas no limitativa los siguientes requisitos: nombre, grado académico, no. de cédula profesional, nombre de la contratante, nombre y cargo del contratante, teléfono, descripción de la obra, puesto desempeñado, actividades realizadas, fecha de inicio, fecha de término, información verificable del superintendente y deberá anexar documentos tales como: contratos donde aparezca el nombre del Superintendente o nota de bitácora o estimaciones o actas de entrega recepción o finiquitos o minutas de trabajo.
La empresa deberá presentar el Curriculum del Superintendente que se encargará de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos debiendo ser elaborado conforme a lo solicitado en el formato del Anexo T-7
CURRÍCULUM VITAE DEL SUPERINTENDENTE
Para este procedimiento se acepta la presentación de contratos plurianuales y de contratos en los que se hayan pactado las obligaciones del Licitante y sean considerados divisibles, esto con el fin de que sean susceptibles de computarse el tiempo de ejecución de los trabajos que se hayan concluido o finiquitado las obligaciones a la fecha de la apertura de este procedimiento.
Para los Profesionales Técnicos que se encargará de la Dirección, Administración y Ejecución de los Trabajos:
Residente general de estructuras
Deberá tener un perfil de: Ingeniería Civil o Ingeniero Arquitecto o Arquitecto, titulado y contar con cédula profesional.
Y podrá acreditar su perfil como: Superintendente o Gerente o Coordinador o Jefe de obra
Cumplir con la experiencia mínima de:
1 obra en los últimos 5 años, en construcción de viaductos x xxxxxxx carreteros x xxxxxxx ferrocarrileros que incluyan trabajos de, fabricación, transporte y montaje de prefabricados preesforzados.
Residente general de montajes
Deberá tener un perfil de: ingeniería civil o ingeniero arquitecto o arquitecto, titulado y contar con cédula profesional.
Y podrá acreditar su perfil como: Superintendente o Gerente o Jefe de obra
Cumplir con la experiencia mínima de:
1 obra en los últimos 5 años, en planeación, logística, y montaje de elementos prefabricados preesforzados de más de 120 toneladas.
Residente general de prefabricados
Deberá tener un perfil de: ingeniería civil o ingeniero arquitecto o arquitecto, titulado y contar con cédula profesional.
Y podrá acreditar su perfil como: Gerente de planta
Cumplir con la experiencia mínima de:
2 obra en los últimos 5 años, en planeación, logística, y fabricación de elementos prefabricados preesforzados de más de 120 toneladas.
Residente general de Edificación
Deberá tener un perfil de: Ingeniería Civil o Ingeniero Arquitecto o Arquitecto, titulado y contar con cédula profesional. Cumplir con la experiencia mínima de:
2 obra en los últimos 5 años, en edificios terminales de transporte de pasajeros edificios terminales de transporte de pasajeros o edificios similares que incluyan trabajos de Cimentaciones profundas, estructura acero y concreto, estructura xx xxxxx, albañilería, acabados e instalaciones electromecánicas
Residente general de Gestión de Calidad
Deberá tener un perfil de: Ingeniería Civil o Ingeniero Arquitecto o Arquitecto o Ingeniero Industriales o Ingeniero Químico o Ingeniero Mecánico, titulado y contar con cédula profesional.
Cumplir con la experiencia mínima de:
2 obra en los últimos 10 años, en implementación y seguimiento a los programas de gestión de calidad o aseguramiento de calidad
Residente general de Seguridad e Higiene
Deberá tener un perfil de: Ingeniería Civil o Ingeniero Arquitecto o Arquitecto o Ingeniero Industriales o Ingeniero Químico o Ingeniero mecánico titulado y contar con cédula profesional.
Cumplir con la experiencia mínima de:
2 obra en los últimos 10 años, en implementación y seguimiento a los programas de seguridad en obra o seguridad industrial.
Residente general Ambientalista
Deberá tener un perfil de: Ingeniería Civil o Ingeniero Arquitecto o Arquitecto, Ingeniero Industriales, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Biólogo o Ingeniero Agrónomo titulado y contar con cédula profesional.
Cumplir con la experiencia mínima de:
2 obra en los últimos 10 años, en la implementación de los resolutivos de las manifestaciones de impacto ambiental.
Residente general de Instalaciones Electromecánicas
Deberá tener un perfil de: Ingeniero Electromecánico o ingeniero Electricista, titulado y contar con cédula profesional.
,
Cumplir con la experiencia mínima de:
3 obra en los últimos 10 años, en madia y baja tensión.
Deberá anexar también: El CURRÍCULUM VITAE DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS con la documentación y/o información en la que sea comprobable su participación, del personal que se encargará de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos tanto del personal Técnico y Administrativo, con documentos tales como: Currículum que deberá contener de forma enunciativa mas no limitativa los siguientes requisitos: nombre, grado académico, no. de cédula profesional, nombre de la contratante, nombre y cargo del contratante, teléfono, descripción de la obra, puesto desempeñado, actividades realizadas, fecha de inicio, fecha de término, información verificable conforme a lo enunciado en el artículo 44 fracción III y IV del Reglamento y deberá anexar la documentación que acredite su experiencia con documentos tales como: nota de bitácora o estimaciones o actas de entrega recepción o finiquitos o minutas de trabajo o cualquier documentación donde acredite su participación en dichos trabajos.
La empresa deberá presentar el Curriculum de cada uno de los Profesionistas Técnicos incluyendo al Superintendente y su Grupo de Trabajo que se encargará de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos del personal Técnico propuestos debiendo ser elaborado conforme a lo solicitado en el formato del Anexo T-7
CURRÍCULUM VITAE DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS
EXPERIENCIA EN OBRAS
En este rubro, la Experiencia para el Superintendente y de su Equipo de Trabajo, se tomará en cuenta el tiempo en que estos han prestado Servicios de la misma naturaleza, los cuales serán, computando el total de días calendario de sus periodos de ejecución independientemente que los periodos de ejecución que se traslapen.
COMPETENCIA Y HABILIDAD DEL GRUPO DE TRABAJO
En el rubro, de Competencia y Habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales del Superintendente y de su Equipo de Trabajo que se encargará de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos, el licitante que acredite el mayor grado Académico, Especialidad, Diplomas y Cursos de Actualización Profesional tanto del Superintendente como de su equipo de trabajo.
Deberá anexar: Cédula Profesional que acredite el grado académico, especialidad, diplomas, constancias, reconocimientos o cualquier otro documento que acredite los conocimientos, no se aceptan documentos otorgados por el mismo Licitante.
DOMINIO DE HERRAMIENTAS
En el sub-rubro de Dominio de Herramientas del Grupo de Trabajo que se encargará de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos tanto del personal Técnico y Administrativo, el licitante que acredite el mayor número de cursos en el dominio de programas informáticos, idiomas, etc. que se emplearán en la ejecución de los trabajos tanto del superintendente como de su equipo de trabajo.
Deberá anexar: Diplomas, constancias, reconocimientos o cualquier otro documento que acredite sus conocimientos, no se aceptan documentos otorgados por el mismo Licitante.
CALIDAD DE LA MANO DE OBRA
En este sub-rubro, la Calidad de la Mano de Obra, “El Licitante” que acredite un mayor número de especialistas del Grupo de Trabajo que se encargará de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos tanto del personal Técnico, Administrativo y Obrero.
Deberá anexar: La relación del personal que se empleará en la ejecución de los trabajos: anotando la especialidad, categoría y número de personal requeridos por especialidad así como de los programas informáticos que empleará en la ejecución de los trabajos
Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos tanto del personal Técnico, Administrativo y Obrero
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
En este sub-rubro, la Estructura de la Organización para esta obra, al licitante que presente una mayor congruencia en la Organización del Grupo de Trabajo que se encargará de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos tanto del personal Técnico, Administrativo y Obrero.
Deberá de anexar: El Organigrama Propuesto del Grupo de Trabajo para el desarrollo de la obra, anotando la especialidad, categoría y número de profesionales requeridos por especialidad.
T-7 PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS, en caso de contar con trabajadores discapacitados, cuando menos un 5 % de la totalidad de su plantilla empleada en la empresa, deberá acreditar su contratación mediante alta de los trabajadores ante el IMSS con una antigüedad de 6 meses antes de la fecha de la apertura de este procedimiento. La empresa obtendrá puntuación siempre y cuando cumpla con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley.
Deberá anexar: La relación del personal que integra la totalidad de la Empresa, acreditándola con el número del registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, deberá acreditar su contratación mediante el alta de los trabajadores ante el IMSS con una antigüedad de 6 meses antes de la fecha de la apertura de este procedimiento, la empresa obtendrá puntuación siempre y cuando cumpla con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley.
SOLAMENTE SE PROCEDERÁ A REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, DE AQUELLAS CUYA PROPUESTA TÉCNICA RESULTE SOLVENTE ES DECIR AQUELLAS CUYA PUNTUACIÓN SEA SUPERIOR O IGUAL A 37.50 PUNTOS.
ANEXOS “E”
REQUISITOS ECONÔMICOS
E-1. ANÁLISIS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS del total de los conceptos de trabajo solicitados en el Catálogo de Conceptos, que deberán incluir el pago que efectuará “El Licitante” por el servicio de vigilancia, inspección y control del 5 al millar que realiza a la SFP, así como 1.5 % (uno punto cinco por ciento) por concepto de supervisión y revisión de obra pública por parte del GDF.
Así como los demás Cargos Adicionales, aquellos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia como impuestos locales y federales, y gastos de inspección y supervisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 220 del Reglamento, indicando su origen y porcentaje, además el Ganador deberá anexar una copia de los análisis de precios unitarios, por medios electrónicos (CD) en hoja de cálculo Excel.
E-2. ANÁLISIS DE LOS COSTOS COMPUESTOS (BÁSICOS) y demás que se requieran para la correcta integración de los precios unitarios, en este anexo no se está solicitando el listado de insumos que interviene en la integración de la proposición.
E-3. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR XX XXXXXXX REAL con importe así como Tabulador xx xxxxxxx base de mano de obra (de todo el personal) por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios, solo se deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). o de los contratos colectivos de trabajo en vigor. no se deberán incluir impuestos federales, ni estatales únicamente prestaciones, debiendo anexar copia simple de la prima del riesgo de trabajo vigente.
E-4. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CIENTIFICO, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos, debiendo anexar copia simple del indicador económico empleado.
E-5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.
E-6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, de conformidad con el programa propuesto, utilizando el formato anexo y debiendo anexar copia simple del indicador económico empleado.
E-7. UTILIDAD PROPUESTA por “El Licitante”. Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta así como la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.
E-8. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, agrupando por
materiales y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes, además deberá anexar una copia por medios electrónicos (CD) en hoja de cálculo Excel.
E-9. CATÁLOGO DE CONCEPTOS, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por concepto, partida y del total de la propuesta. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente. Los licitantes podrán señalar en cada hoja del catálogo de conceptos los importes parciales y acumulados sin ser motivo de descalificación su omisión, además deberá una copia por medios electrónicos (CD) en hoja de cálculo Excel
E-10. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, calendarizado y
cuantificado mensualmente por la totalidad de los conceptos de trabajo del monto de la propuesta, además deberá anexar una copia por medios electrónicos (CD) en hoja de cálculo Excel.
E-11. PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
(Considerando las características y magnitud de la obra a realizar), además deberá anexar una copia por medios electrónicos (CD) en hoja de cálculo Excel.
E-12. PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA
UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA encargada directamente de la ejecución de los trabajos, expresadas en jornadas e identificando categorías. (Considerando las características y magnitud de la obra a realizar), además el Ganador deberá anexar una copia por medios electrónicos (CD) en hoja de cálculo Excel.
E-13. PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA
UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CIENTIFICO, identificando su tipo y características.
(Considerando las características y magnitud de la obra a realizar), además el Ganador deberá entregar previo a la firma de contrato una copia por medios electrónicos (CD) en hoja de cálculo Excel.
E-14. PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA UTILIZACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. (Considerando las características y magnitud de la obra a realizar además el Ganador deberá anexar una copia por medios electrónicos (CD) en hoja de cálculo Excel.
CAPÍTULO VI
CRITERIOS CLAROS Y DETALLADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La evaluación de la proposición presentada por “El Licitante”, se realizará conforme a lo solicitado en esta Convocatoria, así como lo estipulado en la fracción II del artículo 63 y 257 del Reglamento de la LOPSRM es decir, la evaluación se realizará por el mecanismo de Puntos o Porcentajes: que consiste en determinar la solvencia de las proposiciones, a partir del número de puntos o unidades porcentuales que obtengan las proposiciones conforme a la puntuación o ponderación establecida en la presente Convocatoria, y cuya proposición obtenga el mayor número de puntos, así como en lo estipulado en los acuerdos por el que se emiten diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”, publicado el 00 xx xxxxxxxxxx xx 0000 xx xx Xxxxxx Xxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx.
ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN POR PUNTOS O PORCENTAJES
I.- PROPUESTA TÉCNICA
La puntuación a obtener en la evaluación de la propuesta técnica por el mecanismo de Puntos o Porcentajes para ser considerada solvente y por lo tanto no ser desechada será cuando menos de 37.50 puntos de los 50.00 puntos máximos que se pueden obtener.
a.- CALIDAD EN LA OBRA. Se refiere a las características relacionadas con las especificaciones técnicas propias de la obra, y de los procedimientos propuestos para ejecutar la misma, este rubro tendrá una puntuación de 15.00 puntos.
Considerando los siguientes rubros.
i.a) Materiales.
CALIDAD DE LOS MATERIALES, Deberá presentar copia simple con fecha no mayor a 60 días naturales (previos a la fecha de la apertura de proposiciones) de los ensayes de calidad de los siguientes materiales:
| Xxxxx xx xxxxxxxx | Norma NMX-C407-ONNCCE-2001 |
| Acero estructural | Norma ASTM A-50 y ASTM A-36 |
| Acero de preesfuerzo | Norma ASTM A-416 |
| Neopreno | Norma ASTM D-2240 |
En este sub-rubro, la CALIDAD DE LOS MATERIALES, tiene una puntuación máxima de 1.00 punto, “El Licitante” deberá acreditar documentalmente las Normas solicitadas aplicables al proyecto y especificaciones particulares solicitadas en esta convocatoria, el licitante que acredite mayor número de ensayes de calidad solicitados se le asignará el máximo de puntuación.
CALIDAD DE LOS MATERIALES | Puntos máximos a obtener |
Si presenta copia simple de los ensayes de calidad solicitados del material de: | 0.25 |
Xxxxx xx xxxxxxxx Norma NMX-C407-ONNCCE-2001 | |
Si presenta copia simple de los ensayes de calidad solicitados del material de: Acero estructural Norma ASTM A-50 y ASTM A-36 | 0.25 |
Si presenta copia simple de los ensayes de calidad solicitados del material de: Acero de preesfuerzo Norma ASTM A-416 | 0.30 |
Si presenta copia simple de los ensayes de calidad solicitados del material de: Neopreno Norma ASTM D-2240 | 0.20 |
La falta del escrito de los ensaye de calidad del material solicitado o este se encuentra fuera de vigencia. | 0.00 |
i.b) Mano de obra.
En este sub-rubro, la CALIDAD DE LA MANO DE OBRA, tiene una puntuación máxima de 2.00 puntos, el licitante que acredite un mayor número de especialistas del Grupo de Trabajo que se encargará de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos tanto del personal Técnico, Administrativo y Obrero se le asignará el máximo de puntuación, a partir de este máximo asignado se repartirán de manera proporcional los puntos en razón del número de especialistas que acredite el licitante.
Deberá anexar: La relación del personal que se empleará en la ejecución de los trabajos: anotando la especialidad, categoría y número de personal requeridos por especialidad así como de los programas informáticos que empleará en la ejecución de los trabajos
Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos tanto del personal Técnico, Administrativo
Obrero
CALIDAD DE LA MANO DE OBRA | Puntos máximos a obtener |
Relación del personal del Grupo de Trabajo que se encargará de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos tanto del personal Técnico, Administrativo y Obrero, anotando la especialidad, categoría y número de personal requeridos por especialidad de acuerdo al presupuesto y al programa de obra, la empresa que presente un mayor número de especialistas | 2.00 |
Relación del personal del Grupo de Trabajo que se encargará de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos tanto del personal Técnico, Administrativo y Obrero, anotando la especialidad, categoría y número de personal requeridos por especialidad de acuerdo al presupuesto y al programa de obra, la empresa que presente un menor número de especialistas | Proporcional |
El incumplimiento, la omisión o falta de alguna documentación solicitada | 0.00 |
i.c) Maquinaria y equipo de construcción.
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, en este sub-rubro tiene una puntuación máxima de 3.00 puntos y se valorará la utilización del equipo y maquinaria de construcción, que sean acordes al procedimiento constructivo, precios unitarios, programas de obra y planeación, demostrando documentalmente contar con las características, número de
equipos necesarios ya sea propio o arrendado para la ejecución de los trabajos, así como conocer su ubicación para una posible inspección por parte de la “DGOP”.
Deberá anexar: la relación de toda la maquinaria que se empleará indicando si es propia o arrendada, en caso de la maquinaría arrendada deberá presentar en original la carta compromiso de arrendamiento, para ambos casos la ubicación física así como la fecha en que se tendrá disposición del equipo en obra de acuerdo al programa de obra propuesto.
Indicando número de unidades de cada equipo que se emplearán durante la ejecución de los trabajos, debiendo considerar dos frentes de trabajo.
Indicando su ubicación física, modelo y usos actuales (horas usos)
Así como la fecha en que se dispondrá de estos equipos en el sitio de los trabajos conforme al programa propuesto
En equipo de construcción arrendado deberá de presentar carta compromiso original de arrendamiento y disponibilidad en el sitio de los trabajos de acuerdo al programa propuesto.
Deberán indicar la fecha en la que estos equipos iniciarán los trabajos de acuerdo al presupuesto y al programa propuesto, el licitante que acredite una mayor congruencia en las características, número de equipos necesarios, presupuesto y programas propuestos se le asignará el máximo de puntuación, a partir de este máximo asignado se repartirán de manera proporcional los puntos en razón de mayor cantidad de la maquinaria y equipo de construcción.
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | Puntos máximos a obtener |
Si presenta la relación con las características, número de equipos necesarios ya sea propio o arrendado, ubicación, fecha en la que estos equipos iniciarán los trabajos de acuerdo al presupuesto y al programa propuesto | 3.00 |
El incumplimiento, la omisión o falta de las cartas compromiso solicitadas respecto de los equipos arrendados | 0.00 |
La empresa deberá presentar la relación debiendo ser elaborado conforme a lo solicitado |
i.d) Esquema estructural de la organización.
En este sub-rubro, la ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN para esta obra, tiene una puntuación máxima de 1.00 puntos, al licitante que presente una mayor congruencia en la Organización del Grupo de Trabajo que se encargará de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos tanto del personal Técnico, Administrativo y Obrero se le asignará el máximo de puntuación, a partir de este máximo asignado se repartirán de manera proporcional los puntos en razón del grado de estructuración y congruencia que presente el licitante.
Deberá de anexar: el ORGANIGRAMA PROPUESTO del Grupo de Trabajo para el desarrollo de la obra, anotando la especialidad, categoría y número de profesionales requeridos por especialidad.
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN PARA ESTA OBRA | Puntos máximos a obtener |
Organigrama propuesto del Grupo de Trabajo que se encargará de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos tanto del personal Técnico, Administrativo y Obrero, anotando la especialidad, categoría y número de profesionales y obreros requeridos por especialidad, de acuerdo al presupuesto y los programas de obra | 1.00 |
Si este documento se presenta de manera incompleta | 0.00 |
i.e) Procedimientos constructivos.
En este sub-rubro, del PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, se tiene una puntuación máxima de 2.00 puntos, al licitante que presente una mayor descripción y congruencia en el procedimiento para la ejecución de la obra con el presupuesto, utilización de equipo y maquinaria de construcción, materiales y mano de obra con todos los programas propuestos se le asignará el máximo de puntuación, a partir de este máximo asignado se repartirán de manera proporcional los puntos en razón de mayor acreditación del procedimiento constructivo.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO | Puntos máximos a obtener |
La descripción del procedimiento constructivo propuesto deberá conten todos los aspectos técnicos de acuerdo a las normas complementarias y especificaciones particulares aplicables en esta obra, incluyendo descripción de los trabajos a ejecutar. | 2.00 |
Si la descripción del procedimiento constructivo y la planeación, logística, fabricación, montaje y construcción presenta incongruencias u omisiones | 0.00 |
i.f) PROGRAMAS
Se valorará la congruencia entre los distintos programas generales y específicos de la obra, tales como los programas de ejecución general, de utilización de mano de obra, de suministros de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, de utilización del equipo y maquinaria de construcción, así como la red de actividades y tendrá un máximo de 3.00 puntos.
Estos programas los deberá presentar en cantidades de obra a ejecutar.
Deberá anexar: los diagramas xx Xxxxx calendarizados, indicando las cantidades y unidades de obra de los siguientes insumos:
Suministro de materiales que utilizará para la realización de los trabajos de acuerdo al procedimiento constructivo propuesto y el programa general de los trabajos de:
Concretos
Xxxxx xx xxxxxxxx
Acero estructural
Acero de preesfuerzo
Cimbras y moldes
Mano de obra que utilizará para la realización de los trabajos de acuerdo al programa general de los trabajos y el procedimiento constructivo propuesto de todo el personal obrero y deberá presentar el programa en número de personas y especialidad.
Maquinaria que utilizará para la realización de los trabajos de acuerdo al programa general de los trabajos y el procedimiento constructivo propuesto, y deberá presentar el programa con número de equipos.
Además deberá integrar los programas específicos para:
Cimentación profunda
Prefabricados
Obras inducidas
Liberación de Derecho de vía
Programa de adecuaciones viales y desvíos de tránsito
En este sub-rubro, los PROGRAMAS, tiene una puntuación máxima de 3.00 puntos, los programas que presente el licitante deberán tener congruencia entre sí, así como con el procedimiento constructivo presentado y la red de actividades que dieron origen a dichos programas, el licitante que presente la red de actividades y todos los programas propuestos se le asignará el máximo de puntuación.
PROGRAMAS | DEBERÁ INCLUIR | Puntos máximos a obtener |
SI Presenta la Ruta Crítica, los diagramas xx Xxxxx específicos para los materiales, mano de obra, equipo y maquinaria de construcción solicitados | Unidades y cantidades de obra | 3.00 |
Si solo presenta el diagrama xx Xxxxx específico para los materiales, mano de obra, equipo y maquinaria de construcción solicitados | Unidades y cantidades de obra | 2.00 |
Si solo presenta la Ruta Crítica | Unidades y cantidades de obra | 1.00 |
Si los programas presenta incongruencias u omisiones | 0.00 |
i.g) ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Se valorará el sistema de control de calidad que el licitante presente con el laboratorio propuesto y tendrá un máximo de 2.00 puntos
Deberá anexar: El original de la carta compromiso y copia del Certificado de Acreditación del laboratorio propuesto en:
Norma | |
Terracerías y pavimentos | 1.- NORMAS SCT N-CTR-CAR-1-01-003-11 N-CTR-CAR-1-01-007-11 N-CTR-CAR-1-01-008-00 N-CTR-CAR-1-01-009-11 N-CTR-CAR-1-01-011-11 N-CTR-CAR-1-01-012-00 N-CTR-CAR-1-01-013-00 N-CTR-CAR-1-04-002-03 subbases y bases N-CTR-CAR-1-04-004-00 riegos de impregnación N-CTR-CAR-1-04-005-00 riegos de liga N-CTR-CAR-1-04-006-09 carpetas asfalticas 2.- NORMAS MEXICANAS NMX-C-052-ONNCCE-2012 (CANCELA A LA NMX-C-052-1974) |
NMX-C-087-ONNCCE-2012 (CANCELA A LA NMX-C-087-1980) NMX-C-183-ONNCCE-2012 (CANCELA A LA NMX-C-183-1974) NMX-C-183-ONNCCE-2012 (CANCELA A LA NMX-C-183-1974) NMX-C-203-ONNCCE-2012 (CANCELA A LA NMX-C-203-1973) NMX-C-467-ONNCCE-2013 NMX-C-466-ONNCCE-2013 NMX-C-468-ONNCCE-2013 NMX-C-474-ONNCCE-2013 NMX-C-476-ONNCCE-2013 NMX-C-477-ONNCCE-2013 | |
Concretos | NMXC- 155-ONNCCE-2004 NMX-C-403-ONNCCE-1999 |
Xxxxx xx xxxxxxxx | NMX-C407-ONNCCE-2001 NOM-H-121-1998 |
Acero estructural | ASTM X-00 XXXX X-00 NOM-H-121-1988 NOM-B-6 grado 30 NOM-B-32 grado 30 E70XX. NOM-B-6 grado 42 NOM-B-18 grado 42 NOM-B-32 grado42 XXX-X-000 X00XX |
Acero de preesfuerzo | ASTM X-000 XXXX X-000 ASTM - A-370-76 NOM - B-292 NOM - B-293 NOM - B-310 ASTM A722 ASTM X000 |
Xxxxxxxx | XXXX X-0000 ASTM D-412 ASTM D-573 ASTM D-395 |
EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CON UN PERIODO COMPRENDIDO DENTRO DE LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS O POR LA EMA (DEBIENDO ESTA ÚLTIMA ENCONTRARSE VIGENTE EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO).
En este sub-rubro, el SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, tiene una puntuación máxima de 2.00 puntos, el licitante que presente un laboratorio con mayor cantidad de procedimientos de pruebas certificadas de los materiales solicitados se le asignará el máximo de puntuación.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD | Puntos máximos a obtener |
Si presenta la copia de los Certificados de acreditación del laboratorio propuesto para los procedimientos de pruebas para: Terracerías y pavimentos | 0.30 |
Si presenta la copia de los Certificados de acreditación del laboratorio propuesto para los procedimientos de pruebas para: Concretos | 0.40 |
Si presenta la copia de los Certificados de acreditación del laboratorio propuesto para los procedimientos de pruebas para: Xxxxx xx xxxxxxxx | 0.30 |
Si presenta la copia de los Certificados de acreditación del laboratorio propuesto para los procedimientos de pruebas para: Acero de estructural | 0.30 |
Si presenta la copia de los Certificados de acreditación del laboratorio propuesto para los procedimientos de pruebas para: Acero de preesfuerzo | 0.40 |
Si presenta la copia de los Certificados de acreditación del laboratorio propuesto para los procedimientos de pruebas para: Neopreno | 0.30 |
La falta de las acreditaciones para los procedimientos de pruebas de laboratorio | 0.00 |
Esta Certificación es obligatoria para la ejecución de la obra i.h) DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL.
Se valorará la congruencia y conocimientos de los procedimientos técnico-administrativos de operación de “DGOP” para la ejecución de la obra.
En este sub-rubro, la DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL, tiene una puntuación máxima de 1.00 puntos, el licitante deberá presentar detalladamente la planeación integral tomando en cuenta todos los aspectos Técnicos y Administrativos relevantes durante la ejecución de la obra.
.
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL | Puntos máximos a obtener |
La descripción de la planeación integral debe contener todos los aspectos técnico-administrativos aplicables de la “DGOP” | 1.00 |
Si la descripción de la planeación integral presenta incongruencias u omisiones. | 0.00 |
b.- CAPACIDAD DEL LICITANTE. Consiste en los recursos humanos y económicos con que cuente el licitante, que le permita ejecutar la obra en el tiempo requerido en la convocatoria, así como otorgar garantías de funcionamiento, servicios de mantenimiento u operación o cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato, este rubro tendrá una puntuación de
20.00 puntos.
Considerando los siguientes aspectos.
ii.a) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS.
Se tomará en cuenta los niveles de preparación y la cantidad de personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecución de la obra.
Integrado por:
ii.a.1) Primero. EXPERIENCIA en obras de la misma naturaleza.
EXPERIENCIA EN OBRAS, para la evaluación de este rubro se tomará en cuenta el tiempo en el que el Superintendente y los Profesionales Técnicos solicitados han prestado servicios de la misma naturaleza, tiene una puntuación mínima de 1.80 puntos y una máxima de 3.45 puntos, la puntuación mínima y máxima a obtener por el Superintendente de Construcción y su Equipo de Trabajo.
Superintendente de
de edificación
En este rubro, en la EXPERIENCIA para el Superintendente de Construcción, se tomará en cuenta el tiempo en que este ha prestado Servicios de la misma naturaleza, los cuales serán, computando el total de días calendario de sus periodos de ejecución independientemente que los periodos de ejecución que se traslapen hasta el máximo señalado en la siguiente tabla, a partir de este máximo no se otorgarán puntos adicionales, por lo que la presentación de un número mayor de contratos acreditados no implica un mayor número de puntos.
EXPERIENCIA EN OBRAS | ||||||||||
Profesionales Técnicos | Tiempo que el licitante ha realizado obras de la misma naturaleza | Puntos asignados a los licitantes de acuerdo a la naturaleza de la obra | Puntos máximos a obtener | |||||||
Obras en viaductos (días) | Obras en edificación (días) | Obras en prefabricados (días) | Obras en transporte y montaje (días) | Obras en viaductos (puntos) | Obras en edificación (puntos) | Obras en prefabricados (puntos) | Obras en transporte y montaje (puntos) | |||
construcción propuesto | Mínimo | 270 | 365 | 180 | 180 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.40 |
Máxim o | 730 | 730 | 365 | 365 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.75 | |
Residente general de estructuras | Mínimo | 270 | ----------- | ----------- | ----------- | 0.25 | ----------- | ----------- | ----------- | 0.25 |
Máximo | 730 | ----------- | ----------- | ----------- | 0.45 | ----------- | ----------- | ----------- | 0.45 | |
Residente general de xxxxxxxx | Xxxxxx | ----------- | ----------- | ----------- | 250 | ----------- | ----------- | ----------- | 0.20 | 0.20 |
Máximo | ----------- | ----------- | ----------- | 730 | ----------- | ----------- | ----------- | 0.40 | 0.40 | |
Residente general de prefabricados | Mínimo | ----------- | ----------- | 550 | ----------- | ----------- | ----------- | 0.25 | ----------- | 0.25 |
Máximo | ----------- | ----------- | 1095 | ----------- | ----------- | ----------- | 0.45 | ----------- | 0.45 | |
Residente general | Mínimo | ----------- | 550 | ----------- | ----------- | ----------- | 0.20 | ----------- | ----------- | 0.20 |
Máximo | ----------- | 730 | ----------- | ----------- | ----------- | 0.40 | ----------- | ----------- | 0.40 |
Residente general de gestión de calidad | Mínimo | 180 | 365 | ----------- | ----------- | 0.05 | 0.50 | ----------- | ----------- | 0.10 |
Máximo | 365 | 730 | ----------- | ----------- | 0.10 | 0.10 | ----------- | ----------- | 0.20 | |
seguridad e higiene | Mínimo | 180 | 365 | ----------- | ----------- | 0.05 | 0.50 | ----------- | ----------- | 0.10 |
Máximo | 365 | 730 | ----------- | ----------- | 0.10 | 0.10 | ----------- | ----------- | 0.20 | |
Residente general ambientalista | Mínimo | 180 | 365 | ----------- | ----------- | 0.05 | 0.50 | ----------- | ----------- | 0.10 |
Máximo | 365 | 730 | ----------- | ----------- | 0.10 | 0.10 | ----------- | ----------- | 0.20 | |
Residente general de instalaciones electromecánicas | Mínimo | ----------- | 550 | ----------- | ----------- | ----------- | 0.20 | ----------- | ----------- | 0.20 |
Máximo | ----------- | 730 | ----------- | ----------- | ----------- | 0.40 | ----------- | ----------- | 0.40 |
Residente general de
A partir de los puntos máximos otorgados de acuerdo al cómputo total de días calendario de la ejecución de los trabajos; no se otorgaran puntos adicionales
Deberá anexar: El CURRÍCULUM VITAE DEL SUPERINTENDENTE que se encargará de la Dirección, Administración, Ejecución de los trabajos y deberá ser elaborado conforme a lo enunciado en el artículo 64 fracción II del Reglamento.
Deberá anexar: El CURRÍCULUM VITAE DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS con la documentación y/o información en la que sea comprobable su participación, del personal que se encargará de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos tanto del personal Técnico y Administrativo y deberá ser elaborado conforme a lo enunciado en el 44 fracción III y IV del Reglamento
ii.a.2) Segundo. COMPETENCIA Y HABILIDAD en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales
En el rubro, de COMPETENCIA Y HABILIDAD DEL GRUPO DE TRABAJO se valorará de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales del Superintendente de Obra y de su Equipo de Trabajo que se encargará de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos, tiene una puntuación mínima de 4.50 puntos y una máxima de 5.75 puntos, el licitante que acredite el mayor grado Académico, Especialidad, Diplomas y Cursos de Actualización Profesional tanto del Superintendente como de su equipo de trabajo se le asignará la puntuación mínima y máxima a obtener será de acuerdo con la siguiente tabla.
COMPETENCIA Y HABILIDAD | |||
Profesionales Técnicos | Puntos asignados a los Licitantes de acuerdo a los conocimientos Académicos o Profesionales | ||
Titulado | Titulado con Especialidad y/o | Titulado con Xxxxxxxx |
| Diplomados y/o Cursos de actualización profesional | ||
Superintendente de construcción | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
Residente general de estructuras | 0.70 | 0.80 | 0.85 |
Residente general de montajes | 0.40 | 0.50 | 0.525 |
Residente general de prefabricados | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
Residente general de edificación | 0.60 | 0.70 | 0.75 |
Residente general de gestión de calidad | 0.30 | 0.40 | 0.425 |
Residente general de seguridad e higiene | 0.30 | 0.40 | 0.425 |
Residente general de ambientalista | 0.30 | 0.40 | 0.425 |
Residente general de obra electromecánica | 0.50 | 0.60 | 0.65 |
Puntos Mínimos a obtener 4.50 puntos | 5.35 | Puntos Máximos obtener 5.75 puntos |
Deberá anexar: Cédula Profesional que acredite el grado académico, especialidad, diplomas, constancias, reconocimientos o cualquier otro documento que acredite los conocimientos, no se aceptan documentos otorgados por el mismo Licitante.
ii.a.3) Tercero. DOMINIO DE HERRAMIENTAS relacionadas con la obra a ejecutar.
En el sub-rubro de DOMINIO DE HERRAMIENTAS del Grupo de Trabajo que se encargará de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos tanto del personal Técnico y Administrativo, tiene una puntuación máxima de 2.30 puntos, el licitante que acredite el mayor número de cursos en el dominio de programas informáticos que se emplearán en la ejecución de los trabajos tanto del superintendente como de su equipo de trabajo se le asignará el máximo de puntuación, a partir de este máximo asignado se repartirán de manera proporcional los puntos en razón del dominio de programas informáticos con diplomas y cursos de actualización el grupo de trabajo que acredite el licitante.
DOMINIO DE HERRAMIENTAS | Puntos máximos a obtener |
El Superintendente y su Grupo de Trabajo que se encargará de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos tanto del personal Técnico y Administrativo, que acredite un mayor dominio de programas informáticos con diplomas o constancias de asistencia a cursos | 2.30 |
El Superintendente y su Grupo de Trabajo que se encargará de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos tanto del personal Técnico y Administrativo, que acredite un menor dominio de programas informáticos con diplomas o constancias de asistencia a cursos | Proporcional |
El incumplimiento, la omisión o falta de alguna documentación solicitada | 0.00 |
Deberá anexar: Diplomas, constancias, reconocimientos o cualquier otro documento que acredite sus conocimientos, no se aceptan documentos otorgados por el mismo Licitante.
ii.b) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS
En el sub-rubro de CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, necesarios para que el licitante cumpla con los requerimientos establecidos en la convocatoria en cuanto a la Capacidad Financiera, que cuente con el Capital de trabajo suficiente, Capacidad para pagar sus Obligaciones, el Grado de Endeudamiento y la Rentabilidad de la empresa, tiene una puntuación máxima de 8.00 puntos.
CAPACIDAD FINANCIERA, “EL LICITANTE”, Se verificará en los estados financieros los aspectos indicados en la fracción VI del artículo 64 del Reglamento.
a. Capital de Trabajo
b. Capacidad para pagar sus obligaciones
c. El grado de endeudamiento y Rentabilidad de la empresa
Deberá anexar: Las declaraciones fiscales de los dos últimos ejercicios (2012 y 2013) o los estados financieros de los dos últimos ejercicios fiscales (2012 y 2013) que avalen que el Capital de Trabajo cubra el financiamiento de los dos primeros meses de ejecución de los trabajos de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero y el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.
Para efecto de evaluación podrá anexar los estados financieros al mes xx xxxxxx y septiembre del presente ejercicio fiscal.
En empresas de nueva creación deberá presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones. Y se calculará de acuerdo a:
a.- Capital de Trabajo deberá ser igual o mayor al importe de los trabajos a ejecutar en dos primeros meses de ejecución de los trabajos y deberá guardar congruencia con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.
Capital de Trabajo = Activo circulante – Pasivo a corto plazo
b.- Capacidad para pagar sus obligaciones
Liquidez Inmediata = Activo Circulante / Pasivo Circulante
c.- Grado de Endeudamiento
Endeudamiento = Pasivo total / Capital contable
d.- Rentabilidad
Rentabilidad = Resultado neto / ingresos de operación
CAPACIDAD FINANCIERA | Puntos máximos a obtener |
Capital de trabajo.- Deberá cubrir el financiamiento de los dos primeros meses de ejecución de los trabajos de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado. | 5.00 |
Capacidad para pagar sus obligaciones.- Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo la obra que son las sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios, la empresa que presenta una mayor capacidad de pago se le asignará el máximo de puntuación | 1.00 |
Grado de Endeudamiento.- Establece la relación entre los fondos propios de la empresa para hacer frente a sus deudas y la obtención de recursos de terceros vía deuda para financiar una obra y aumentar su capacidad operativa, la empresa que presente un menor grado de endeudamiento se le asignará el máximo de puntuación. | 1.00 |
Rentabilidad.- La empresa que presente un mayor índice de rentabilidad se le asignará el máximo de puntuación. | 1.00 |
Suma de puntos máximos a obtener | 8.00 |
En el caso de empresas en Participación Conjunta, los licitantes deberán presentar sus estados financieros de manera independiente
ii.c) Participación de discapacitados.
En caso de contar con trabajadores discapacitados, cuando menos un 5 % de la totalidad de su plantilla empleada en la empresa, deberá acreditar su contratación mediante alta de los trabajadores ante el IMSS con una antigüedad de 6 meses antes de la fecha de la apertura de este procedimiento. La empresa obtendrá puntuación siempre y cuando cumpla con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley.
En el sub-rubro, de PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS en participación en la empresa licitante, se tiene una puntuación máxima de 0.50 puntos, se asignará la mayor puntuación o unidades porcentuales, al licitante o los licitantes que acrediten tener el mayor número de trabajadores discapacitados en los términos señalados en el párrafo anterior. A partir del o los licitantes que hubieren obtenido la mayor puntuación o unidades porcentuales asignadas en términos de lo dispuesto en el numeral 2 de este apartado C, se deberá distribuir de manera proporcional la puntuación o unidades porcentuales a los demás licitantes, aplicando para ello una regla de tres
PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS | Puntos máximos a obtener | ||||
La empresa que acredite trabajadores discapacitados empleada de la Empresa. | cuando de la | menos con totalidad de | un su | 5 % de plantilla | 0.50 |
La falta de participación de personal discapacitado | 0.00 |
Deberá anexar: La relación del personal que integra la totalidad de la Empresa, acreditándola con el número del registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, deberá acreditar su contratación mediante el alta de los trabajadores ante el IMSS con una antigüedad de 6 meses antes de la fecha de la apertura de este procedimiento, la empresa obtendrá puntuación siempre y cuando cumpla con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley.
c.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE, en la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en que el licitante ha ejecutado obras de la misma naturaleza de la que es objeto de esta convocatoria, con una puntuación máxima de
12.00 puntos.
Integrado por:
iii.a) Experiencia.
En este sub-rubro, la EXPERIENCIA, para la evaluación de este rubro se tomará en cuenta el tiempo en el cual el Licitante ha realizado obras similares, tiene una puntuación mínima de 4.00 puntos y una máxima de 6.00 puntos, la puntuación mínima y máxima a obtener por el Licitante será de acuerdo con la siguiente tabla.
En este rubro, en la EXPERIENCIA del Licitante, se tomará en cuenta el tiempo en que estos han realizado obras de la misma naturaleza, los cuales serán, computando el total de días calendario de sus periodos de ejecución independientemente que los periodos de ejecución que se traslapen (considerando únicamente trabajos en las especialidades solicitadas) hasta el máximo señalado en la siguiente tabla a partir de este máximo no se otorgarán puntos adicionales, por lo que la presentación de un número mayor de contratos acreditados no implica un mayor número de puntos.
Deberá anexar: Copia de contratos completos y su correspondiente Catálogo de Conceptos que acrediten las obras ejecutadas similares a este procedimiento en el periodo de tiempo solicitado y deberá de corresponder con la Relación de Contratos.
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA | |||||||||
PUNTOS | Tiempo que el licitante ha realizado obras de la misma naturaleza | Puntos asignados a los licitantes de acuerdo a la naturaleza de la obra | Puntos máximos a obtener | ||||||
Obras en viaductos (días) | Obras en edificación (días) | Obras en prefabricados (días) | Obras en transporte y montaje (días) | Obras en viaductos (puntos) | Obras en edificación (puntos) | Obras en prefabricados (puntos) | Obras en transporte y montaje (puntos) | ||
Mínimos | 270 | 365 | 180 | 180 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 4.00 |
Máximos | 730 | 730 | 730 | 730 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 6.00 |
A partir de los puntos máximos otorgados de acuerdo al cómputo total de días calendario de la ejecución de los trabajos; no se otorgaran puntos adicionales
A partir de estos puntos mínimos y máximos obtenidos, el reparto de los puntos intermedios se efectuará de manera proporcional entre los Licitantes de acuerdo al número de contratos presentados con las mismas características, complejidad y magnitud especificadas acreditados con la documentación presentada.
iii.b) Especialidad.
Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado obras con las características, complejidad y magnitud específicas, y en condiciones similares a las establecidas en esta convocatoria.
En este sub-rubro, la ESPECIALIDAD de la empresa para la evaluación de este rubro se tomará en cuenta el mayor número de contratos con los cuales se acredite que ha ejecutado obras con las características, complejidad y magnitud especificadas, tiene una puntuación mínima de 4.50 puntos y una máxima de 6.00 puntos, la puntuación mínima y máxima a obtener por el Licitante será de acuerdo con la siguiente tabla, a partir de este máximo no se otorgarán puntos adicionales, por lo que la presentación de un número mayor de contratos acreditados no implica un mayor número de puntos.
Deberá anexar: Copia de contratos completos y su correspondiente Catálogo de Conceptos con las mismas características, complejidad, magnitud y a los volúmenes y condiciones similares requeridas en este procedimiento en el periodo de tiempo solicitado y deberá de corresponder con la Relación de Contratos.
En este rubro, en la ESPECIALIDAD del Licitante, se tomará en cuenta el número de contratos acreditados en obras de las mismas características, complejidad y magnitud especificadas en este procedimiento, tanto en volúmenes como en costo.
ESPECIALIDAD DE LA EMPRESA | |||
PUNTOS | Tiempo que el licitante ha realizado obras de la misma naturaleza | Puntos asignados a los licitantes de acuerdo a la naturaleza de la obra | Puntos máximos a obtener |
Obras en viaductos (contratos) | Obras en edificación (contratos) | Obras en prefabricados (contratos) | Obras en transporte y montaje (contratos) | Obras en viaductos (puntos) | Obras en edificación (puntos) | Obras en prefabricados (puntos) | Obras en transporte y montaje (puntos) | ||
Mínimos | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 4.50 |
Máximos | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 6.00 |
A partir de los puntos máximos otorgados de acuerdo al cómputo total de días calendario de la ejecución de los trabajos; no se otorgaran puntos adicionales
A partir de estos puntos mínimos y máximos obtenidos, el reparto de los puntos intermedios se efectuará de manera proporcional entre los Licitantes de acuerdo al número de contratos presentados con las mismas características, complejidad y magnitud especificadas acreditados con la documentación presentada.
d.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la ejecución oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza objeto de este procedimiento de contratación, que hubieren sido contratado por alguna entidad o cualquier otra persona en el tiempo solicitado, con una puntuación máxima de 3.00 puntos.
iv.a) Cumplimiento de Contratos
En este rubro, el GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS del Licitante, para la evaluación de este rubro se tomará en cuenta el cumplimiento que ha tenido el Licitante en la prestación oportuna y adecuada de los trabajos de la misma naturaleza a los solicitados en esta convocatoria, demostrando documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tiene una puntuación mínima de 1.50 puntos y una máxima de 3.00 puntos, la puntuación mínima y máxima a obtener por el Licitante será de acuerdo con la siguiente tabla, a partir de este máximo no se otorgarán puntos adicionales, por lo que la presentación de un número mayor de contratos acreditados no implica un mayor número de puntos.
Deberá anexar: Deberá presentar copia de Finiquitos o Acta de entrega-recepción debidamente formalizados y deberá de corresponder con la Relación de Contratos.
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | |||
Puntos | Número de contratos en que el Licitante ha cumplido satisfactoriamente | Comentarios | Puntos máximos a obtener |
Mínimo | 5 contratos | 1.50 | |
Máximo | 11 contratos | Puntos máximos otorgados de acuerdo al total de contratos cumplidos satisfactoriamente, a partir de este máximo no se otorgarán puntos adicionales | 3.00 |
A partir de estos puntos mínimos y máximos obtenidos, el reparto de los puntos intermedios se efectuará de manera proporcional entre los Licitantes de acuerdo al número de contratos cumplidos satisfactoriamente con las mismas características, complejidad y magnitud especificadas y acreditadas con la documentación presentada.
e.- Contenido Nacional. No Aplica
f.- Capacitación o Transferencia de Conocimientos. No Aplica
Solamente se procederá a realizar la evaluación de las propuestas Económicas, de aquellas cuya propuesta Técnica resulte solvente es decir aquellas cuya puntuación sea superior o igual a 37.50 puntos
II PROPUESTA ECONÓMICA
La puntuación máxima a obtener en la evaluación de la propuesta Económica por el mecanismo de Puntos o Porcentajes será de
50.00 puntos dependiendo del importe de la propuesta presentada.
II.1 PRECIO. La propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente solventes, se le asignará el máximo de puntuación, a partir de este máximo asignado se repartirán los puntos se determinará de acuerdo con la siguiente fórmula:
XXXx = 50(PSPMB/PPj) Para toda j = 1, 2,….., n; determinadas como solventes
Donde:
XXXx = Puntuación o unidades porcentuales asignadas a la proposición “j” por el precio ofertado; PSPMB = Proposición Solvente cuyo Precio es el Más Bajo;
PPj= Precio de la proposición “j”
II.2 FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.- NO APLICA
En apego a lo estipulado en el quinto párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a la Fracción II artículo 67 de su Reglamento y a la naturaleza de este procedimiento de evaluación por el mecanismo de Puntos o Porcentajes, se adjudicará el contrato a la proposición que resulte solvente porque reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en esta Convocatoria, las condiciones Legales, Técnicas y Económicas y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y que haya obtenido el mayor puntaje.
Así mismo la evaluación integral se sujetará los siguientes criterios que sean aplicables a los trabajos materia de la presente licitación.
a) Se verificará que las propuestas contengan toda la información solicitada en la convocatoria a la licitación.
b) Que el programa de ejecución de los trabajos propuesto, corresponda al plazo establecido para esta licitación.
c) Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización sean congruentes con el programa general de la ejecución.
d) Que los suministros sean congruentes con el programa general de la ejecución, en caso de que se requiera de equipo de instalación permanente.
e) que los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, que sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados en el procedimiento constructivo a realizar.
f) Que los insumos propuestos por “El Licitante” corresponda a los periodos presentados en los programas.
g) Que la maquinaria y equipo, sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante; y que los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos.
h) Que los materiales, se verificará que el consumo por unidad de medida determinado, se consideren los desperdicios, mermas, y en su caso los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate. que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipo de instalación permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecida en esta convocatoria.
i) Que la mano de obra, se verificará que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos; que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por “El Licitante” considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como condiciones ambientales de la zona. Que se hayan considerado los trabajadores considerados por el licitante sean de la especialidad requerida para la correcta ejecución de los trabajos.
j) De los precios unitarios se verificará que “El Licitante” presente todos y cada uno de los análisis de los precios unitarios de la totalidad de los conceptos que forman parte del contrato para la ejecución de los trabajos, que los precios propuestos sean aceptables y que sean acordes con las condiciones vigentes xxx xxxxxxx nacional o zona o región donde se ejecutarán los trabajos individualmente o conformando la propuesta total;
k) Del presupuesto de obra que en todos y cada uno de los conceptos que la integran, se establezca el importe del precio unitario, debiendo ser anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí con sus respectivos análisis.
l) Se verificará que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente.
m) Se verificará que los análisis, cálculo e integración de precios unitarios, se hayan realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento.
n) Que los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales; que los costos directos se integren con los correspondiente a materiales, equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción; que los precios básicos de adquisición de los materiales, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado; que los costos básicos de la mano de obra, se hayan obtenido aplicando los factores xx xxxxxxx real; que el cargo de herramienta menor se encuentre incluido aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra; que los costos-horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción necesarios se haya determinado por hora efectiva de trabajo.
o) Para los análisis de costos directos se verificará que los costos de materiales sean congruentes con la relación de costos básicos y las normas de calidad especificadas en la convocatoria a la licitación; que los costos de mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores xx xxxxxxx real a los sueldos y salarios del personal y que sean congruentes con el tabulador de salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos; que los costos horarios de maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, tomando como máximos los que determinen los manuales de los fabricantes respectivos y características ambientales de la zona donde se realizarán los trabajos.
p) Para los costos indirectos se verificará que el análisis se haya valorizado por conceptos anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo; debiendo considerar los costos correspondientes a las oficinas centrales de “El Licitante” los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra y; que no se incluya algún cargo que por sus características, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico.
q) Para el costo financiero se verificará que los ingresos por concepto de anticipo y del pago de las estimaciones consideren la periodicidad y trámite de pago y la correcta amortización del anticipo; que el costo de financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico; que el costo sea congruente con el programa de ejecución general de los trabajos valorizados con montos mensuales y; que la mecánica para su análisis sea congruente con lo establecido en la presente convocatoria.
r) Para el cálculo de la utilidad se verificará que se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento.
s) Para los cargos adicionales (5 al millar) así como 1.5 % (uno punto cinco por ciento), se verificará que se encuentren aplicados sobre la suma de los costos directos + costos indirectos + costo por financiamiento + cargo por utilidad.
t) Se verificará que el importe de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran
La “DGOP” se reserva el derecho de verificar la autenticidad y veracidad de la información presentada por los licitantes.
ASPECTOS LEGALES
Se verificará que la documentación cuente con todos los requisitos establecidos en la presente convocatoria.
CAPÍTULO VII
DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, CANCELACIÓN, NULIDAD TOTAL Y LICITACION DESIERTA
CAUSALES DE DESECHAMIENTO
VII.I De acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se considerarán causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:
1. La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia.
2. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la presente Convocatoria a la licitación pública que afectarían la solvencia de la proposición.
3. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.
4. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley.
5. La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 del Reglamento.
VII.II Se considerarán causales de desechamiento la omisión de alguna de las siguientes manifestaciones bajo protesta de decir verdad, por incumplir las disposiciones jurídicas que las establecen.
1. La omisión de la manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad Mexicana, con fundamento en el artículo 36 del Reglamento de la Ley, anexo L-1.
2. La omisión de cualquiera de los documentos legales bajo protesta de decir verdad para la acreditación de la personalidad anexos L-2-a, y b, con fundamento en el artículo 61 fracción VI del Reglamento de la Ley.
3. La omisión de la manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de conformidad con el artículo 44 fracción I del Reglamento.
4. La omisión de la manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del articulo 51 y 78 de la Ley.
5. La omisión de la manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de la declaración de integridad, con fundamento en el artículo 61 fracción IX inciso c) del Reglamento.
6. La omisión de las firmas autógrafas en cada hoja del Catálogo de conceptos, así como el Programa General de la Ejecución de los Trabajos, en cada una de sus hojas por el representante legal, y de aquellos escritos donde se solicita la firma autógrafa, con fundamento en el artículo 41 segundo párrafo del Reglamento.
VII.III De Conformidad con lo dispuesto en la fracción XXIII del Artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y punto 6 del Numeral VII:I, la “DGOP”, para esta obra objeto de la presente Convocatoria, determina como causas expresas de desechamiento que afectan directamente la solvencia de las proposiciones, las siguientes:
1. Se compruebe que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
2. Que modifiquen los requisitos establecidos en esta Convocatoria.
3. Que el Superintendente propuesto por El Licitante para llevar la adecuada administración, dirección y ejecución de los trabajos, no cuente con la experiencia y capacidad técnica requerida en la presente Convocatoria.
4. Que El Licitante no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de características, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de esta Convocatoria.
5. Que la planeación integral y procedimiento constructivo propuestos por El Licitante para el desarrollo, organización y procedimiento de ejecución de los trabajos, no sean congruentes con las características, complejidad y magnitud de los mismos.
6. Cuando del análisis cualitativo de los Estados Financieros:
6.1 Que el capital de trabajo del licitante no cubra el financiamiento de la ejecución de los trabajos a realizar, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado.
6.2 Que el licitante no tenga la capacidad para pagar las obligaciones.
6.3 Que represente mayor riesgo, el grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.
7. Cuando del análisis cualitativo de los precios Unitarios:
7.1 Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en La Ley y su Reglamento, así como lo establecido en la presente Convocatoria.
7.2 Que los precios unitarios propuestos por El Licitante, no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional, individualmente o conformando la propuesta total y rebase la asignación autorizada para el objeto de la presente licitación.
CANCELACIÓN
En términos de lo dispuesto en el Artículo 40 de la Ley, “DGOP” podrá cancelar la presente Convocatoria por Licitación Pública Nacional por caso fortuito; fuerza mayor; cuando existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “DGOP”.
En este supuesto, “DGOP” precisará el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento a los licitantes dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la Ley.
LICITACION DESIERTA
“DGOP” procederá a declarar desierta la presente Convocatoria al Procedimiento por Licitación Pública Nacional, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la Convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables.
Se considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación xx xxxxxxx que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de “DGOP” y no sea factible pagarlos.
Además de los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 40 de la Ley, “DGOP” podrá declarar desierta la presente Convocatoria a la Licitación Pública Nacional, cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones.
CAPÍTULO VIII
INCONFORMIDADES
Los Licitantes podrán inconformarse de acuerdo con los Artículos 83, 84, 85, 86 y 88 de la Ley y 274, 275, 276, 277 y 278 del Reglamento. Las inconformidades deberán presentarse en la Secretaría de la Función Pública ubicada en Xxxxxxxxxxx Xxx 0000, Xxx Xxxxxxxxx Xxx, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx X.X. 00000, Xxxxxx X.X. o a través de su página en internet www.funcion xxxxxxx.xxx.xx.
Lo anterior, sin perjuicio de que los interesados previamente manifiesten ante el propio Órgano Interno de Control de la Secretaria de Obras y Servicios del “G.D.F.”, las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de adjudicación del contrato respectivo, a fin de que las mismas se corrijan de resultar procedentes.
Las controversias que se susciten entre “DGOP” y el contratista, con motivo del contrato que se celebre serán resueltas por las instancias jurisdiccionales competentes con asiento en la Ciudad de México, D.F.
INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL LICITANTE GANADOR CAPÍTULO IX
CONTRATACIÓN
“El Contratista” ganador conforme a lo establecido en el artículo 61 fracción VII del Reglamento, previo a la firma del contrato, deberá presentar en original o copia certificada para su cotejo los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y previo a la formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integra su proposición de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento.
“El Contratista” ganador conforme a lo establecido en el articulo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con la regla I.2.1.15., de la Resolución Miscelánea Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de Diciembre de 2012, deberá presentar documento vigente en el que se emita por parte del SAT, la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente o bien a más tardar en la fecha de firma del contrato.
“El Contratista” ganador en apego al artículo 45 apartado A fracción XI del Reglamento, deberá entregar a la Residencia de la “DGOP” sita Xx. Xxxxxxxxx xxx Xxxx x Xxxxxxxx xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx X.X. 00000, en la Dirección General de Obras Públicas, el programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos, que considere todas y cada una de las actividades que integran su propuesta, utilizando preferentemente las redes de actividades con una ruta crítica y diagramas xx xxxxxx.
“El Contratista” a quien se haya adjudicado el contrato de esta licitación, presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que acredite su capacidad jurídica (persona física), su existencia legal (persona moral) y las facultades de su representante, a fin de que suscriba el contrato correspondiente, en las oficinas que ocupa la Dirección de Procedimientos de Licitación de Obras Públicas de “DGOP”, ubicada en Xx. Xxxxxxxxx xxx Xxxx x Xxxxxxxx xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx X.X. 00000, y a entregar las garantías de cumplimiento y carta cobertura invariablemente antes de la firma del contrato.
Así mismo, deberá presentar un CD con la propuesta económica en la versión que genere el software utilizado y su presentación, deberá ser en hoja de cálculo EXCEL.
El contrato será firmado por “El Contratista” ganador y por la “DGOP”, en la fecha en que se haya establecido en el acto de fallo de este procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre debidamente garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 48 de la Ley.
Asimismo se hace del conocimiento a “El Contratista” que la ejecución de los trabajos dará inicio en la fecha establecida en el contrato. Además, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en “DGOP”, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras.
El incumplimiento a que se refiere este Capítulo, por parte de “El Contratista” a quien se le hayan adjudicado los trabajos y que no haya formalizado el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del artículo 78 Fracción I de la Ley.
Con base a lo establecido en el artículo 47 de la Ley, “DGOP” podrá adjudicar a la que le siga en calificación y así sucesivamente en caso de que este ultimo no acepte la adjudicación
Asimismo se establece que cuando la Entidad no firme el contrato respectivo o cambie las condiciones de la convocatoria de licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos.
Los trabajos se llevarán a cabo con sujeción a la Ley y su Reglamento, lo demás aplicable para estos trabajos.
CAPÍTULO X
ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
La “DGOP” establecerá la residencia de obra con anterioridad al inicio de los mismos, la cual deberá recaer en un servidor público, quien fungirá como su representante que para efectos de esta licitación será la Dirección General de Obras Públicas, quien tendrá las funciones aplicables que se establece en el artículo 113 del Reglamento, ante “El Contratista” y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la autorización de las estimaciones presentadas por “El Contratista”.
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, las estimaciones de los trabajos realizados, serán aprobados por la supervisión contratada y para efectos de pago deberán ser autorizadas por la residencia de obra “DGOP”
Para que “DGOP” autorice el inicio de la ejecución de obras o servicios, por contrato, será necesario que se verifique lo siguiente:
Que se haya garantizado, entregado la carta cobertura y formalizado el contrato.
“El Contratista” haya designado por escrito a las personas que se encargarán de la coordinación de los trabajos y de la realización de los mismos. Este último deberá estar facultado por el Contratista, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionados con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.
“DGOP”, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción y el Contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.
Al inicio de los trabajos, tener la bitácora electrónica en obra, donde se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución.
CAPÍTULO XI
GARANTÍAS Y PÓLIZA DE SEGURO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 fracción II de la Ley, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, “El Contratista” deberá presentar fianza a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal”, en moneda nacional respecto de:
1. El cumplimiento del contrato, la cual deberá presentarse, en Xx. Xxxxxxxxx xxx Xxxx x Xxxxxxxx Xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx X.X. 00000, en la Dirección de Procedimientos de Licitación de Obras Públicas., previo a la firma del contrato y será por el 10 % (Diez por ciento) del monto total autorizado del contrato con IVA incluido.
La póliza de fianza que garantice el cumplimiento del contrato deberá contener las siguientes declaraciones expresas:
a) Que se expide de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y demás disposiciones aplicables en la materia.
b) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato, señalado en el rubro.
c) Que para cancelar la fianza, será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente.
d) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del Contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme,
e) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por xxxx, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
f) Que esta fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al fiado para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas o autorizadas extemporáneamente.
g) Que la fianza continuará en vigor en caso de que se detecten defectos o responsabilidades, derivadas del contrato, y se cancelará hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades determinadas.
h) Que la fianza garantiza la ejecución total de las obras materia del contrato citado, aun cuando parte de ellas se subcontraten, de acuerdo a las estipulaciones establecidas en el mismo.
i) Que derivado de que las obligaciones a cargo del contratista tienen el carácter de indivisibles, en caso de presentarse un incumplimiento en una de ellas, la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas en la misma.
Garantía de vicios ocultos.
Para efectos de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 66 párrafo segundo de la LOPSRM, “EL Contratista” deberá entregar previo al acto de entrega-recepción, fianza a favor del Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx / Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx / Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, para garantizar vicios ocultos, defectos u otras responsabilidades, durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos;
La “DGOP” notificara a “El Contratista” sobre esta entrega antes de la integración de la última estimación de obra, en todos los casos se establecerá en la citada fianza, que la vigencia será de doce meses a partir de la fecha en la que la “DGOP” de por recibidos oficialmente los trabajos.
El importe del monto total ejercido comprenderá:
a) El importe originalmente contratado.
b) El importe por convenios modificatorios.
c) El importe por ajustes de costos.
d) El importe con I.V.A. de la suma de las operaciones anteriores.
Este monto será cuantificado por la supervisión y verificado por la “DGOP”, bajo la responsabilidad de ambos y será la base para determinar el importe de la garantía, misma que recibirá la Unidad Administrativa de conformidad.
Se podrá dar continuación a la garantía de cumplimiento de contrato, como de vicios ocultos, defectos u otras responsabilidades, si así se estipuló en el contrato de fianza.
En caso de no entregar esta fianza en las condiciones establecidas y la entrega-recepción no se pueda llevar a cabo por este motivo, a los trabajos terminados, se tendrán por NO entregados y se penalizará la prolongación de la entrega, en la misma forma en que se estableció en el contrato para los retrasos en la terminación de los mismos.
La vigencia de la póliza que abarcará desde el periodo de ejecución será de un año, contado a partir de la fecha en que oficialmente se dé la recepción de los trabajos, lo que se hará constar en el acta de recepción formal de los mismos el. “Licitante” constituirá garantía por el equivalente al diez por ciento del monto total de la obra más I.V.A. a favor del (Gobierno del Distrito Federal / Secretaría de Finanzas / Tesorería del Gobierno del Distrito Federal), expedida por una institución legalmente autorizada y de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
En todos los casos el procedimiento de ejecución de las fianzas, estará sujeto a lo establecido en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública.
Las pólizas de fianza deberán ser expedidas por institución mexicana legalmente autorizada para este efecto, en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
La fianza se hará efectiva cuando “El Contratista”, incumpla cualesquiera de las obligaciones que se establecen en el contrato así mismo se aplicara lo establecido en él Titulo Segundo, Capítulo Tercero, Sección Segunda del Reglamento.
“DGOP” podrá verificar la autenticidad de las pólizas de fianza, en la página de la Afianzadora que expida la póliza o bien en la página xxx.xxxxxxx.xxx.xx de la Asociación de Compañías Afianzadoras de México, AC., la cual cuenta con una liga que permite validar las pólizas de las Afianzadoras a ella asociadas.
En caso de que la fianza presuntamente sea apócrifa, se solicitara formalmente respuesta a la afianzadora para los efectos legales correspondientes.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS.
Por otra parte, “El Contratista” deberá constituir póliza de seguro de responsabilidad civil en los términos señalados en el contrato por una cantidad equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.
A partir de la adjudicación, “El Contratista” contará con un plazo de 20 días naturales a partir del fallo, para entregar a “DGOP”., original de la póliza de seguro.
Así mismo “El Contratista” deberá presentar en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir del fallo, la carta cobertura expedida por la Aseguradora mediante la cual “DGOP” ., este asegurado por daños materiales, perjuicios y responsabilidad civil, por las operaciones que realice “El Contratista” en el período que duren los trabajos. A partir del inicio de vigencia de la misma, “El Contratista” se hará responsable del aseguramiento hasta la entrega de la póliza definitiva y su comprobante de pago, la cual no deberá de exceder de 20 días naturales, de lo contrario tendrá que asumir las sanciones correspondientes que señalen las disposiciones legales vigentes en la materia.
CAPÍTULO XII
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
“El Contratista” que infrinja las disposiciones de la Ley, serán sancionados por la SFP con multa equivalente de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.
De conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley, la SFP además de la sanción a que se refiere el párrafo anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley a “El Contratista” que se encuentre en alguno de los supuestos siguientes:
“El Contratista” que injustificadamente y por causas imputables al mismo no formalice el contrato adjudicado por la
“DGOP”.
“El Contratista” que se le haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más entidades en un plazo de tres años.
“El Contratista” que no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él y que, como consecuencia,
cause daños o perjuicios graves a la “DGOP”.
“El Contratista” que proporcione información falsa y/o que actúe con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad,
“El Contratista” que se encuentre en los supuestos del artículo 51 fracción X de la ley. Aquellas que se encuentren en el supuesto del artículo 92 segundo párrafo de la Ley.
La inhabilitación que imponga la SFP no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la SFP la haga del conocimiento a la “DGOP”, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet.
La “DGOP”, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de la Ley, remitirá a la SFP la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción.
La SFP impondrá las sanciones de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley y con base en las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
CAPÍTULO XIII
PENA CONVENCIONAL
Las penas convencionales se sujetaran a lo establecido en los artículos 46 Bis. de la Ley, y 86, 87 y 88 del Reglamento y lo señalado en la Cláusula correspondiente del Contrato de Obra respectivo.
CAPÍTULO XIV
SUSPENSIÓN, RESCISIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS
En este supuesto, la “DGOP” notificará a “El Contratista” mediante un escrito en el que señalará las causas debidamente justificadas que lo motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos por suspensión temporal, así como las acciones que deben considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción y en su caso, prorrogándose la fecha de terminación en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido y conforme a lo establecido en el artículo 60 primer párrafo de la Ley.
“El Contratista” a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión, podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables a que hace referencia el artículo 62 fracción I de la Ley y que se generen durante la suspensión.
Para tal efecto, se levantará el acta circunstanciada respectiva, misma que contendrá como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 147 del Reglamento.
Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos períodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los mismos sean agrupados y formalizados mediante una sola Acta Circunstanciada.
Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, sólo será procedente el pago de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en el artículo 146 del Reglamento.
TERMINACIÓN ANTICIPADA
“DGOP” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato en los siguientes casos:
a) Cuando concurran razones de interés general.
b) Existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, de conformidad con el artículo 60 de la Ley.
En todos los casos de terminación anticipada, se realizarán las anotaciones en bitácora, adicionalmente se levantará un acta circunstanciada donde se hará constar lo señalado en los artículos 60 segundo párrafo, 62 Fracción III y IV de la Ley y los artículos 150 y 151 del Reglamento.
Una vez comunicada por LA “DGOP” la terminación anticipada del contrato, se procederá a tomar inmediatamente posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del área asignada y de las instalaciones respectivas, levantando para ello, con o sin comparecencia de “El Contratista”, pero ante Fedatario Público, el Acta Circunstanciada del estado en que se encuentran los trabajos, misma que contendrá como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 151 del Reglamento.
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA
En el caso de que LA “DGOP” determine rescindir administrativamente el contrato, que operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en los artículos 61 y 62 Fracción II de la Ley y en los artículos 154, 155, 157, 158, 159 y 160 del Reglamento.
Se consideran de manera enunciativa más no limitativa como causas de rescisión los siguientes apartados:
a) Si “El Contratista” por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato, dentro de los 15 días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada conforme a la Ley y su Reglamento.
b) Si “El Contratista” interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la “DGOP”.
c) Xx “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado, no acata las órdenes dadas por el residente o supervisor.
d) Si “El Contratista” no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipos de construcción, que a juicio de la “DGOP”, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
No implicará atraso en el programa de ejecución de los trabajos, y por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y de equipos de instalación permanente, licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar la “DGOP” así como cuando este hubiera ordenado la suspensión de los trabajos.
e) Si “El Contratista” es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga.
f) Si “El Contratista” conforme a la convocatoria a la licitación subcontrata parte de los trabajos, objeto del contrato sin la debida autorización por escrito de la Entidad.
g) Si la “DGOP” durante la ejecución de los trabajos, identifica la necesidad de que “El Contratista” efectúe la subcontratación de estos y este no lo hiciere.
h) Si “El Contratista” transfiere los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la “DGOP”.
i) Si “El Contratista” no da a la “DGOP”, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los trabajos y materiales.
j) Si “El Contratista” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una determinada nacionalidad.
k) Si “El Contratista” incumple con el compromiso que en su caso adquiera, con la suscripción del contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la “DGOP” para la ejecución de los trabajos.
l) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes y tratados y demás aplicables.
m) Si “El Contratista” cambia las condiciones contempladas en bases, por medio de las cuales se adjudico el contrato en perjuicio de la “DGOP”
En la notificación que la “DGOP” realice a “El Contratista”, se señalarán los hechos que motivaron tal determinación, lo anterior a efecto de que “El Contratista”, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes.
Si transcurridos los 15 días hábiles, a que hace alusión en el artículo 61 fracción I de la Ley, “El Contratista” no manifiesta nada en su defensa o si LA “DGOP” estimara que la misma no es satisfactoria, emitirá por escrito la determinación que proceda, misma que estará debidamente fundada y motivada, posteriormente será comunicada a “El Contratista” en los 15 días hábiles siguientes.
Una vez comunicado por “DGOP” el procedimiento de rescisión del contrato, se procederá a tomar inmediatamente posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del área asignada y de las instalaciones respectivas, levantando para ello, con o sin comparecencia de “El Contratista”, pero ante Fedatario Público, el Acta Circunstanciada del estado en que se encuentran los trabajos, misma que contendrá como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 159 del Reglamento.
“El Contratista” estará obligado a devolver a la “DGOP”, en un plazo de 10 días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que este le hubiere entregado para la realización de los trabajos.
Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, la “DGOP” podrá, a su juicio, suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del presente contrato.
En el caso de que se determine no rescindir el contrato, sé reprogramarán los trabajos una vez notificada la resolución correspondiente.
Las partes podrán, dentro del finiquito conciliar los saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de las partes, así como podrán hacer constar la recepción de los trabajos que haya realizado “El Contratista” hasta la rescisión del contrato, así como de los equipos materiales que se hubieran instalado en los trabajos objeto del contrato o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de realizar, debiendo en todo caso sujetarse a los estipulado en los artículos 160, 161, 162 y 163 del Reglamento.
Para el caso de que la “DGOP” con apoyo en lo establecido por la Ley, el Reglamento y demás disposiciones normativas aplicables, optase por rescindir el contrato por causas imputables a “ El Contratista” procederá a hacer efectivas las garantías, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos efectuados aún no liquidados, hasta en tanto se otorgue el finiquito correspondiente, el que se hará dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión administrativa.
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que en el caso pudieran existir.
No podrán considerarse como casos fortuitos o de fuerza mayor, los atrasos en la ejecución de los trabajos, originados por las condiciones climatológicas normales de la zona.
La suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos se sujetarán a lo estipulado en los artículos 62, y 63 de la Ley, así como a lo dispuesto por el Reglamento capítulo cuarto en sus Secciones VI Terminación Anticipada, VII Rescisión Administrativa del Contrato, VIII Recepción de los Trabajos y IX Finiquito y Terminación del Contrato.
CAPÍTULO XV
RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO
“El Contratista” comunicará a la “DGOP” la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, la “DGOP” contará con un plazo de 15 días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad, en los términos del artículo 60 de la Ley.
Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar el finiquito dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de 60 días naturales a partir de la recepción de los trabajos, en el finiquito se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito o bien, “El Contratista” no acuda con “DGOP” para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de 10 días naturales, contados a partir de su emisión, Una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendrá un plazo de 15 días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.
Determinado el saldo total, “DGOP” pondrá a disposición de “El Contratista” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, “El Contratista” a través de la bitácora o por oficio, deberá notificar la terminación de los trabajos, para lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.
Si durante la verificación de los trabajos, la “DGOP” encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a “El Contratista” su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato.
En este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias.
Lo anterior, sin perjuicio de que la “DGOP” opte por la rescisión del contrato.
En la fecha señalada, la “DGOP” recibirá físicamente los trabajos y levantará el acta correspondiente, la que contendrá como mínimo lo siguiente:
X. Xxxxx, fecha y hora en que se levante.
II. Nombre y firma del residente de obra y del supervisor de los trabajos por parte de la “DGOP” y del superintendente de construcción por parte de “El Contratista”.
III. Descripción de los trabajos que se reciben.
IV. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios.
V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios modificatorios.
VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como las pendientes de autorización.
VII. Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.
VIII. Constancia de que El Contratista entregó a la residencia o a la supervisión los documentos derivados de la realización de los trabajos.
En el acto de entrega física de los trabajos, “El Contratista” exhibirá la garantía prevista en el artículo 66 de la Ley.
La “DGOP” podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, a juicio de la misma, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente, ajustándose en lo procedente a lo previsto en el artículo 166 del Reglamento.
La “DGOP”, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes en un contrato de obras o servicios, deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, la “DGOP” dará por terminado el contrato correspondiente, dejando únicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, así como la garantía que se contempla en el artículo 66 de la Ley, por lo que no será factible que “El Contratista” presente reclamación alguna de pago con posterioridad a su formalización. En el finiquito correspondiente se expondrán las razones de la aplicación de las penas convencionales conforme al Art. 46 Bis de la Ley.
La “DGOP” deberá notificar a “El Contratista” a través de su representante legal o su superintendente de construcción, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrá la obligación de acudir al llamado que se haga por escrito, en caso contrario, se procederá a su elaboración en el plazo y la forma que para el efecto se hubiere determinado en el contrato, debiendo comunicar su resultado conforme lo establece el tercer párrafo del artículo 64 de la Ley.
El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formará parte del contrato y en los términos del artículo 170 del Reglamento, deberá contener como mínimo, lo siguiente:
X. Xxxxx, fecha y hora en que se realice.
II. Nombre y firma del residente de obra y, en su caso, del supervisor de los trabajos por parte de la “DGOP” y del superintendente de construcción de “El Contratista”.
III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente.
IV. Importe contractual y real del contrato, el cual deberá incluir los volúmenes realmente ejecutados de acuerdo al contrato y a los convenios celebrados.
V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios.
VI. Relación de las estimaciones, indicando cómo fueron ejecutados los conceptos de trabajo en cada una de ellas y los gastos aprobados, debiendo describir cada uno de los créditos a favor y en contra de cada una de las partes, señalando los conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante, así como la fecha, lugar y hora en que serán liquidados.
VII. Las razones que justifiquen la aplicación xx xxxxx convencionales o del sobrecosto;
VIII. Datos de la estimación final.
IX. Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido.
X. La declaración, en su caso, de que “El Contratista " extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.
XI. En el caso de existir penas convencionales se aplicara lo establecido en el Artículo 46, Fracción X y 46 Bis. de la Ley.
Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se darán por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, al no ser factible el pago indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el último párrafo del artículo 64 de la Ley.
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “DGOP” deberá liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley.
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de la “DGOP”, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberá exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el artículo 55 de la Ley.
En caso de no obtenerse el reintegro, la “DGOP” podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes.
El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones, formará parte del contrato y deberá contener como mínimo lo que establece el artículo 172 de reglamento como sigue:
X. Xxxxx, fecha y hora en que se levante.
II. Nombre de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto.
III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente.
IV. Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron.
V. Manifestación de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que se dan por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.
Para la elaboración del finiquito del contrato que se haya dado por terminado anticipadamente, se observarán las reglas que para el finiquito de obra concluida, se establecen en el capítulo cuarto Sección IX del Reglamento.
CAPÍTULO XVI
CONCILIACIÓN
Los contratistas y la entidad podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos que tengan celebrados con la “DGOP”, por lo que una vez recibida la respectiva queja, la SFP señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes.
Dicha audiencia se celebrará dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de cancelación, de conformidad con el artículo 95 de la Ley.
En la audiencia de conciliación, la SFP tomando en cuenta los hechos manifestados en la solicitud de cancelación y los argumentos que hiciere valer la “DGOP”, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el planteado, de conformidad con el artículo 96 de la Ley.
En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para ello, la SFP señalará los días y horas para que tenga verificativo. El procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de 40 días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión, de conformidad con el artículo 289 del Reglamento.
De toda la diligencia se levantará un acta circunstanciada en la que consten los resultados de las actuaciones.
En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante los Tribunales Federales, de conformidad con el artículo 97 de la Ley.
CAPÍTULO XVII
ANEXOS LEGALES, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS
QUE SON PARTE INTEGRAL E INSEPARABLE DE LA CONVOCATORIA AL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
N° LO-xxxxxx-Nxx-2014
LOS SIGUIENTES ANEXOS Y FORMATOS DE REFERENCIA
ANEXO “B”
FORMATO RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE EL LICITANTE ENTREGA
ANEXO “B” FORMATO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGA | ||||
PROCEDIMIENTO LO-XXXXXXXXXX-NXX-2014 MÉXICO D.F. A XX de XXXXXXXXXX de 20xx XX:00 HRS. NÚMERO: | ||||
RELATIVO: | XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX | |||
NOMBRE DEL LICITANTE: | XXXX XXXX | IMPORTE DESU PROPUESTA CON IVA | ||
$ | ||||
RELACIÓN DE DOCUMENTOS | FOLIOS | PRESENTA/NO PRESENTA | ||
Anexo “A” | Manifestación del interés por participar | |||
Anexo “B” | Formato para la recepción de los documentos que el licitante entrega | |||
L-1 | Manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad que es de Nacionalidad Mexicana | |||
L-2 | L-2a | Persona Física | ||
L-2b | Persona Moral | |||
L-2c | Participación Conjunta | |||
L-3 | Escrito en que señala el domicilio para oír y recibir notificaciones. | |||
L-4 | Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 y 78 de la Ley. | |||
L-5 | Manifestación Escrita de Conocer los Trabajos A Ejecutar el Sitio de Realización de los Trabajos sus Condiciones Ambientales y Normas. | |||
L-6 | Nota Informativa | |||
L-7 | Declaración de Integridad | |||
L-8 | Manifestación de Conocer el Contenido y Alcances del Modelo de Contrato | |||
L-9 | Notificación al Titular de los Datos Personales | |||
L-10 | Manifestación de subcontratación de extranjeros | |||
L-11 | ||||
F | a) | Declaraciones Fiscales de los dos últimos ejercicios o | ||
b) | Estados Financieros de los dos últimos ejercicios fiscales | |||
c) | Estados financieros de los dos últimos meses. |
T-1 | 1 | Escrito que conocen el contenido de los planos | ||
2 | Escrito de entrega de planos en caso de haberlos impreso | |||
T-2 | Trabajos por Xxxxxxxx, Xxxxxx Complementarias y Especificaciones Particulares proporcionados por “DGOP”. | |||
T-3 | A | Descripción de la Planeación Integral | ||
B | Procedimiento constructivo propuesto | |||
C | Calidad de los Materiales | |||
D | Programas | |||
E | Aseguramiento de Calidad | |||
T-4 | Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción | |||
T-5 | a) | Curriculum del Licitante | ||
b) | Relación de Contratos que acrediten su experiencia y correspondan con la documentación que anexa | |||
c) | Copia de la documentación que acredite la experiencia. | |||
T-6 | a) | Carta designación del Profesional Técnico | ||
b) | Currículum Vitae del Superintendente | |||
c) | Cédula profesional | |||
d) | Constancia de tramite FIEL | |||
e) | Copia de la documentación que acredite la experiencia. | |||
f) | Organigrama propuesto. | |||
g) | Curricula del personal Técnico que será responsable de la Dirección, Administración y Ejecución. | |||
T-7 | Participación de Discapacitados | |||
E-1 | Análisis de todos y cada uno de los Precios Unitarios de los conceptos de trabajo solicitados en el Catálogo de Conceptos. | |||
E-2 | Relación y Análisis de Costos Básicos de Materiales y Mano de Obra. | |||
E-3 | a) | Análisis, Cálculo e Integración del Factor xx Xxxxxxx Real. | ||
b) | Copia Simple de la Prima de Riesgo de Trabajo. | |||
c) | Tabulador de Salarios. | |||
E-4 | a) | Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Horarios de la Maquinaria y Equipos de Construcción empleado. |
b) | Copia Simple del Indicador Económico empleado. | |||
E-5 | Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Indirectos. | |||
E-6 | a) | Análisis, Cálculo e Integración del Costo por Financiamiento. | ||
b) | Anexar copia simple del Indicador Económico empleado. | |||
E-7 | Utilidad Propuesta por “EL LICITANTE”. | |||
E-8 | a) | * Materiales | ||
b) | * Mano de Obra | |||
c) | * Equipo de Construcción | |||
E-9 | Catálogo de Conceptos. | |||
E-10 | Programa de erogaciones de la Ejecución General de los Trabajos, calendarizado y cuantificado mensualmente. | |||
E-11 | Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados de utilización mensual de Materiales y de los Equipos de Instalación permanente. | |||
E-12 | Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados de utilización mensual de la Mano de Obra. | |||
E-13 | Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados de utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción. | |||
E-14 | Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados de utilización mensual del personal profesional técnico, administrativo y de servicio. |
Persona designada por la Dirección de Procedimientos de Licitación de Obras Públicas
Persona designada por el Licitante
Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Director de Procedimientos de Licitación de Obras Públicas.
XXXX
XXXX, S.A. de C.V.
Las firmas que anteceden pertenecen al Anexo “B”, FORMATO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGA, del procedimiento de la Licitación Pública XXXXl LO-XX-NXX-2014 RELATIVO A LA “XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX”.-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA: ESTE FORMATO DEBERA SER LLENADO POR “EL LICITANTE” Y PRESENTADO AL INICIO DE SU PROPUESTA DEBIDAMENTE REQUISITADO, DENTRO DEL SOBRE CERRADO.
ANEXO L-1
ACREDITACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA
PRESENTAR ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA
Anexo L-1
Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Director de Procedimientos de Licitación Pública Dirección General de Obras Públicas
P r e s e n t e
Con relación a la Licitación Pública XXXXXXXXXX No. LO-xxxxxxxxxx-NXX-201X, referente a los XXXXXXXXXX de: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX, xx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
(XX CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA MORAL)
(NOMBRE DEL APODERADO DEL LICITANTE) manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que la empresa (NOMBRE DEL LICITANTE) a la cual represento, es de nacionalidad mexicana.
Asimismo, que previo a la firma del contrato en caso de que este le sea adjudicado, se presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos que establece el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
(EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA FÍSICA)
(NOMBRE DEL LICITANTE) manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que soy de nacionalidad mexicana.
Asimismo, que previo a la firma del contrato en caso de que este me sea adjudicado, presentaré para su cotejo, original o copia certificada de los documentos que establece el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
A T E N T A M E N T E
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
Nombre y Firma del licitante o del apoderado que tenga facultades para ello
ANEXO L-2
ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD
ANEXO L-2 a
ACREDITACIÓN
DE LA PERSONALIDAD EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA
PRESENTAR ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA
Anexo L-2a
Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Director de Procedimientos de Licitación Pública Dirección General de Obras Públicas
P r e s e n t e
(NOMBRE COMPLETO DEL LICITANTE) manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que es mi deseo e interés participar en este procedimiento licitatorio y que los datos aquí asentados, son ciertos, así como que cuento con la capacidad jurídica necesaria y suficiente para suscribir la propuesta en el procedimiento licitatorio número LO-009KDN002-NXX-201X, referente a los XXXXXXXXXX de: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX..
I) DATOS DEL LICITANTE:
1.- Folio del acta de nacimiento o de su carta de naturalización expedida por (señalar la autoridad)
2.- Folio de la credencial para votar, o número de cédula profesional, o cartilla del servicio militar nacional, o pasaporte, etc.
3.- Registro Federal de Contribuyentes:
4.- Domicilio
4.1 Calle y número:
4.2 Colonia:
4.3 Delegación o Municipio:
4.4 Entidad Federativa:
4.5 Código Postal: 5.- Teléfono: 6.- Fax: 7.- Correo electrónico:
II) DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE DEL LICITANTE (CUANDO SE TENGA E INTERVENGA EN ESTE PROCEDIMIENTO)
8.- Nombre completo:
9.- Registro Federal de Contribuyentes:
10.- Domicilio
10.1 Calle y número:
10.2 Colonia:
10.3 Delegación o Municipio:
10.4 Entidad Federativa:
10.5 Código Postal: 11.- Teléfono: 12.- Fax:
13.- Folio de la credencial para votar, o número de cédula profesional, o cartilla del servicio militar nacional, o pasaporte, etc.
III) DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL APODERADO O REPRESENTANTE DEL LICITANTE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES
14.- Escritura pública número:
15.- Fecha:
16.- Nombre del fedatario público (notario):
17.- Número:
18.- Lugar del fedatario público ante el cual se otorgó la escritura pública:
A T E N T A M E N T E
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
Nombre y Firma del licitante o del apoderado que tenga facultades para ello
NOTA: La información que se indica en presente formato podrá ser reproducida por cada participante en el modo que estime conveniente, siempre y cuando respete su contenido.
ANEXO L-2 b
ACREDITACIÓN
DE LA PERSONALIDAD EN CASO DE SER PERSONA MORAL
Anexo L-2b
PRESENTAR ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA
Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Director de Procedimientos de Licitación Pública Dirección General de Obras Públicas
P r e s e n t e
(NOMBRE DEL APODERADO DE LA PERSONA MORAL), en nombre y representación de la empresa (NOMBRE DEL LICITANTE) manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que es mi deseo e interés participar en este proceso licitatorio, a nombre y en representación de la citada empresa, y que los datos aquí asentados, son ciertos, así como que cuento con las facultades necesarias y suficientes para suscribir la propuesta en el procedimiento licitatorio número LO-009KDN002-NXX-201X, referente a los XXXXXXXXXX de: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX.
X) DATOS DEL LICITANTE:
1.- Denominación o Razón Social: 2.- Registro Federal de Contribuyentes:
3.- Domicilio
3.1 Calle y número:
3.2 Colonia:
3.3 Delegación o Municipio:
3.4 Entidad Federativa:
3.5 Código Postal: 4.- Teléfono: 5.- Fax: 6.- Correo electrónico:
7.- Número y fecha de la escritura pública o póliza en la que consta su acta constitutiva:
8.- Nombre, número y lugar del fedatario público (notario x xxxxxxxx público) ante el cual se dio fe de la misma:
9.- Inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el (folio, número, libro, partida, según aplique)
el (fecha) .
10.- Relación de accionistas:
Apellido paterno:
Apellido materno:
Nombre(s):
11.- Descripción del objeto social:
NOTA: EL OBJETO SOCIAL DEBE ESTAR RELACIONADO DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DE LA OBRA O SERVICIO QUE SE LICITA; EN CASO DE REQUERIR MAS ESPACIO SE PODRA UTILIZAR OTRA HOJA
II) REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA (CUANDO APLIQUE)
12.- Número y fecha de la escritura pública o póliza en la que consta su reforma:
13.- Nombre, número y lugar del fedatario público (notario x xxxxxxxx público) ante el cual se dio fe de la misma:
14.- Inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el (folio, número, libro, partida, según aplique)
el (fecha) .
III) DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE DEL LICITANTE
15.- Nombre del apoderado o representante:
16.- Registro Federal de Contribuyentes:
17.- Domicilio
17.1 Calle y número:
17.2 Colonia:
17.3 Delegación o Municipio
17.4 Entidad Federativa:
17.5 Código Postal:
18.- Teléfono:
19.- Fax:
20.- Folio de la credencial para votar, o número de cédula profesional, o cartilla del servicio militar nacional, o pasaporte, etc.
21.- Cargo del apoderado o representante: (representante legal, apoderado legal, administrador único, gerente general, director general, etc).
IV) DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL APODERADO O REPRESENTANTE DEL LICITANTE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES
22.-
Número
y
fecha
de
la
escritura
pública
o
póliza:
23.- Nombre, número y lugar del fedatario público (notario x xxxxxxxx público) ante el cual se otorgó:
(Siempre que el poder sea general y se haya otorgado antes de la reforma al Código de Comercio del 2 xx xxxxx de 2009 se deberán insertar los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio)
24.- Inscrita en el Registro Público de Comercio, bajo el (folio, número, libro, partida, según aplique)
el (fecha) .
A T E N T A M E N T E
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
Nombre y Firma del apoderado del licitante que tenga facultades para ello
NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.
ANEXO L-2 c
CONVENIO PRIVADO DE
PARTICIPACIÓN CONJUNTA
PRESENTAR ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA Anexo L-2c CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTAS CONJUNTAS
(OPCIONAL)
ANTECEDENTES
I. Con fecha XXXXXXXXXX se llevó a cabo la publicación de la Convocatoria de la Licitación Pública XXXXXXXXXX No. LO-XXXXXXXXXX-NXX-201X para la contratación de los XXXXXXXXXX consistentes en: XXXXXXXXX.
II. La EMPRESA (1) y la EMPRESA (2), decidieron llevar a cabo la presentación de una propuesta de manera conjunta para la Licitación Pública XXXXXXXXXX No. LO-XXXXXXX-NXX-201X, relativa a los XXXXXXXXXX consistentes en: XXXXXXXXX.
DECLARACIONES
I. La EMPRESA (1), por conducto de su representante declara que:
I.1 _(NOMBRE DE LA EMPRESA) es una empresa legalmente constituida conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, autorizada para ejercer el comercio y que tiene como objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lo cual acredita con Testimonio de la Escritura Pública No. XXXXX, de fecha XXX de XXXXX de XXXX, pasada ante la fe del Lic. XXXXXXXXXXXXX, Notario Público No. XXX de XXXXX XXXXX, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del XXXXXXXXXX, en el Folio Mercantil Número XXXXXXX, el XXXX de XXXX de XXXX.
I.2 Los socios que integran la empresa son: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y como administrador(es) de la misma funge(n) el (los) señor(es).
I.3 Datos de la(s) reforma(s) que ha tenido la Escritura Pública con la cual se acredita la existencia legal de mí representada: (CUANDO APLIQUE)
Escritura Pública No.:
Fecha de la reforma al acta constitutiva:
Nombre, número y xxxxx xxx Xxxxxxx Público ante el cual se dio fe de la reforma: Lugar del Registro Público de la Propiedad y de Comercio:
No. de Folio Mercantil del Registro Público de la Propiedad y de Comercio: Fecha de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:
I.4 Su domicilio es el ubicado en: (Calle, Número, Colonia, Delegación, C.P., Teléfono, Correo Electrónico).
I.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
I.6 Datos del apoderado(s) o representante(s):
Nombre completo del apoderado o representante:
Domicilio del apoderado o representante: (Calle, Número, Colonia, Delegación, C.P., Teléfono, Correo Electrónico)
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: Escritura Pública No.:
Fecha:
Nombre, número y xxxxx xxx Xxxxxxx Público ante el cual se dio fe de la misma:
*Lugar del Registro Público de la Propiedad y de Comercio:
*No. de Folio Mercantil del Registro Público de la Propiedad y de Comercio:
*Fecha de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:
NOTA: ***Los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la escritura pública mediante la cual se acredita la personalidad y facultades del apoderado o representante del licitante se deberán incluir (Siempre y cuando el poder sea general y se haya otorgado antes de la reforma al Código de Comercio que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 xx xxxxx de 2009).
II. La EMPRESA (2), por conducto de su representante declara que:
II.1 Es una empresa legalmente constituida conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, autorizada para ejercer el comercio y que tiene como objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lo cual acredita con Testimonio de la Escritura Pública No. XXXXX, de fecha XXX de XXXXX de XXXX, pasada ante la fe del Lic. XXXXXXXXXXXXX, Notario Público No. XXX de XXXXX XXXXX, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del XXXXXXXXXX, en el Folio Mercantil Número XXXXXXX, el XXXX de XXXX de XXXX.
II.2 Los socios que integran la empresa son: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y como administrador(es) de la misma funge(n) el (los) señor(es).
II.3 Datos de la(s) reforma(s) que ha tenido la Escritura Pública con la cual se acredita la existencia legal de mí representada: (CUANDO APLIQUE)
Escritura Pública No.:
Fecha de la reforma al acta constitutiva:
Nombre, número y xxxxx xxx Xxxxxxx Público ante el cual se dio fe de la reforma: Lugar del Registro Público de la Propiedad y de Comercio:
No. de Folio Mercantil del Registro Público de la Propiedad y de Comercio: Fecha de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:
II.4 Su domicilio es el ubicado en: (Calle, Número, Colonia, Delegación, C.P., Teléfono, Correo Electrónico).
II.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
II.6 Datos del apoderado(s) o representante(s):
Nombre completo del apoderado o representante:
Domicilio del apoderado o representante: (Calle, Número, Colonia, Delegación, C.P., Teléfono, Correo Electrónico)
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: Escritura Pública No.:
Fecha:
Nombre, número y xxxxx xxx Xxxxxxx Público ante el cual se dio fe de la misma:
*Lugar del Registro Público de la Propiedad y de Comercio:
*No. de Folio Mercantil del Registro Público de la Propiedad y de Comercio:
*Fecha de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:
NOTA: ***Los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la escritura pública mediante la cual se acredita la personalidad y facultades del apoderado o representante del licitante se deberán incluir (Siempre y cuando el poder sea general y se haya otorgado antes de la reforma al Código de Comercio que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 xx xxxxx de 2009).
III. La EMPRESA (1) y la EMPRESA (2), por conducto de sus representantes declaran que:
III.1 Concurren a este acuerdo de voluntades para la presentación de propuestas conjuntas respecto de la Licitación señalada en el Antecedente I del presente convenio.
III.2 Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan y que cuentan con las facultades necesarias y suficientes para celebrar el presente convenio privado.
III.3 Este convenio se encuentra regulado por el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 47 de su Reglamento, así como por el Capítulo XXXX Inciso XXXX de la Convocatoria para la Licitación Pública XXXXXXXXXX No. LO-XXXXXXX-NXX-201X.
En virtud de los anteriores antecedentes y declaraciones, las partes acuerdan obligarse en términos de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO.- El presente convenio tiene como objeto la presentación de propuestas conjuntas para la Licitación Pública XXXXXXXXXX No. LO-XXXXXXXXXXXXXX-NXX-201X para la contratación de los XXXXXXXXXX consistentes en: XXXXXXXXX.
SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- Las partes se obligan a la realización de los trabajos relativos a: (HACER REFERENCIA A LA OBRA O SERVICIO) de conformidad a los términos y condiciones consignados en la Convocatoria de la Licitación Xxxxxxx XXXXXXXXXX Xx. XX- XXXXXXXXXXXXXX-XXX-000X, conforme a los siguientes conceptos:
La EMPRESA (1), se obliga a: XXXXXXXXXXXXXXXX La “EMPRESA (2), se obliga a: XXXXXXXXXXXXXXXX
Asimismo, las partes convienen que la forma en que se exigirá el cumplimiento de las referidas obligaciones será la siguiente:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
La forma en que presentaran a cobro las estimaciones será de la siguiente forma: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Las estimaciones serán presentadas a cobro por parte de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
TERCERA. DOMICILIO COMUN PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.- Para los fines y efectos
legales correspondientes, las partes señalan como domicilio común el siguiente:
Calle XXXXXXXXXXXXXXX Xxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXX Xxxxxx Xxxxxx XXXXXXXXXXXXXXX Entidad XXXXXXXXXXXXXX
Teléfono XXXXXXXXXX
Correo electrónico XXXXXXXXXX
CUARTA. REPRESENTANTE COMUN.- Las partes convienen en designar como representante común al señor XXXXXXXXXXXXXXX, quien es representante de la EMPRESA ( ), y por medio del presente instrumento legal le otorgan, un poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de Licitación Pública XXXXXXXXXX No. LO-XXXXXXXX-NXX-201X.
QUINTA. OBLIGACION SOLIDARIA.- Las partes convienen de manera expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes en forma SOLIDARIA, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique dicho instrumento legal.
SEXTA. LEGISLACIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este convenio, las partes aceptan lo dispuesto en el Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles y Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y demás leyes aplicables en materia supletoria.
SÉPTIMA. COMPETENCIA.- Toda controversia que surja en relación con la interpretación y cumplimiento de este convenio, deberá ser resuelta por los Tribunales competentes en el Distrito Federal, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que por su domicilio o causa diversa, presente o futura, les pudiera corresponder.
Las partes quedan debidamente enteradas del alcance de todos y cada uno de los antecedentes, declaraciones y cláusulas del presente convenio y manifiestan desde ahora, que en ellos no existe vicio que pudiera invalidarlo y para constancia, lo firman en XXXXXXXXXXXX el día XXXXX del mes de XXXXXX del año XXXXXXXX, en XXXX ejemplares.
EMPRESA (1) EMPRESA (2)
_
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TESTIGO TESTIGO
_
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANEXO L-3
ESCRITO EN EL QUE SEÑALE EL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES
PRESENTAR ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA
Anexo L-3
Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Director de Procedimientos de Licitación Pública Dirección General de Obras Públicas
P r e s e n t e
Con relación a la Licitación Pública XXXXXXXXXX No. LO-XXXXXXXXXXXXX-NXX-201X, referente a los XXXXXXXXXX de: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX.
(XX CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA MORAL)
(NOMBRE DEL APODERADO DEL LICITANTE) manifiesto a usted, que la empresa (NOMBRE DEL LICITANTE) a la cual represento señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar aún las de carácter personal, las cuales surtirán todos sus efectos legales mientras no se señale otro distinto, es el siguiente:
Calle: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No.: XXXXX
Colonia: XXXXXXXXXXXXXXXXX Delegación: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Entidad:
C.P.: XXXXX
Teléfono: XX-XX-XX-XX Correo electrónico:
(EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA FÍSICA)
(NOMBRE DEL LICITANTE) manifiesto a usted, que señaló como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para que se me practiquen aún las de carácter personal, las cuales surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, es el siguiente:
Calle: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No.: XXXXX
Colonia: XXXXXXXXXXXXXXXXX Delegación: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Entidad:
C.P.: XXXXX
Teléfono: XX-XX-XX-XX Correo electrónico:
A T E N T A M E N T E
Nombre y Firma del representante legal que tenga facultades para ello
ANEXO L-4
MANIFESTACIÓN ESCRITA BOJOPROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78
DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PRESENTAR ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA Anexo L-4
Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Director de Procedimientos de Licitación Pública Dirección General de Obras Públicas
P r e s e n t e
Con relación a la Licitación Pública XXXXXXXXXX No. LO-XXXXXXXX-NXX-201X, referente a los XXXXXXXXXX de: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX.
(XX CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA MORAL)
(NOMBRE DEL APODERADO DEL LICITANTE) manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que la empresa (NOMBRE DEL LICITANTE) a la cual represento, no se encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Asimismo manifiesto que los socios y empleados que conforman a mí representada, así como el que suscribe no nos encontramos en alguno de dichos supuestos.
(EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA FÍSICA)
(NOMBRE DEL LICITANTE) manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que no me encuentro en alguno de los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
A T E N T A M E N T E
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
Nombre y Firma del representante legal que tenga facultades para ello
ANEXO L-5
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SUS CONDICIONES AMBIENTALES, DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES
PRESENTAR ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA
Anexo L-5
Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Director de Procedimientos de Licitación Pública Dirección General de Obras Públicas
P r e s e n t e
México, D.F., a de de 20xx.
Con relación a la Licitación Pública XXXXXXXXXX No. LO-XXXXX-NXX-201X, referente a los XXXXXXXXXX de: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX.
(XX CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA MORAL)
(NOMBRE DEL APODERADO DEL LICITANTE) en nombre y representación de la empresa (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que “DGOP” le hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, proporcione la propia convocante y el programa de suministro correspondiente, de conformidad con el artículo 44 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Asimismo manifiesto que mi representada conoce y ha considerado las normas para construcción e instalaciones de la “SCT”; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, además de las modificaciones y aclaraciones que se hubieren realizado a este procedimiento de contratación, derivadas de la junta de aclaraciones que se llevó a cabo, y su conformidad de ajustarse a sus términos por lo que no presentara reclamación alguna por su desconocimiento, ni solicitara modificaciones al contrato por este motivo, de conformidad con el primer párrafo del artículo 38 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
(EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA FÍSICA)
(NOMBRE DEL LICITANTE) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conozco el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que “DGOP” hubiere proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, proporcione la propia convocante y el programa de suministro correspondiente, de conformidad con el artículo 44 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Asimismo manifiesto conocer y haber considerado las normas para construcción e instalaciones de la “SCT”; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, además de las modificaciones y aclaraciones que se hubieren realizado a este procedimiento de contratación, derivadas de la junta de aclaraciones que se llevó a cabo, y mi conformidad de ajustarme a sus términos por lo que no presentare reclamación alguna por su desconocimiento, ni solicitare modificaciones al contrato por este motivo, de conformidad con el primer párrafo del artículo 38 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
A T E N T A M E N T E
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
Nombre y Firma del representante legal que tenga facultades para ello
ANEXO L-6
NOTA
INFORMATIVA
Anexo L-6
PRESENTAR ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA
Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Director de Procedimientos de Licitación Pública Dirección General de Obras Públicas
P r e s e n t e
(EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA MORAL)
(NOMBRE DEL APODERADO DEL LICITANTE) en nombre y representación de la empresa (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto a usted que mi representada se da por enterada de la Nota Informativa para Participantes de Países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que refiere lo siguiente:
(EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA FÍSICA)
(NOMBRE DEL LICITANTE) manifiesto a usted que me doy por enterado de la Nota Informativa para Participantes de Países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que refiere lo siguiente:
El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.
Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.
La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación —la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:
o La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.
o El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.
El resultado de esta evaluación impactara el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.
Las responsabilidades del sector público se centran en:
o Profundizar las reformas legales que inició en 1999.
o Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.
o Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).
Las responsabilidades del sector privado contemplan:
o Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos, o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.
o Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.
Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.
Las sanciones impuestas a las personas físicas x xxxxxxx (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.
Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas en el caso de las empresas.
El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.
En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.
Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:
“Artículo 222
Cometen el delito de cohecho:
I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y
II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.
Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el
salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.
Capitulo XI
Cohecho a servidores públicos extranjeros
Artículo 222 bis
Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:
I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;
II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o
III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.
Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.”
ENTERADO
Nombre y Firma del representante legal que tenga facultades para ello
ANEXO L-7
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
Anexo L-7
PRESENTAR ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA
Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Director de Procedimientos de Licitación Pública Dirección General de Obras Públicas
P r e s e n t e
Con relación a la Licitación Pública XXXXXXXXXX No. LO-XXXXXXXX-NXX-201X, referente a los XXXXXXXXXX de: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX.
(XX CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA MORAL)
(NOMBRE DEL APODERADO DEL LICITANTE) en nombre y representación de la empresa (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de decir verdad, su abstención y la de interpósita persona, de adoptar conductas, para que los servidores públicos de Dirección General de Obras Públicas, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier aspecto que le otorgue condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, de conformidad con el artículo 31 fracción XXXI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
(EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA FÍSICA)
(NOMBRE DEL LICITANTE) manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, mi abstención y la de interpósita persona, de adoptar conductas, para que los servidores públicos de Dirección General de Obras Públicas, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, de conformidad con el artículo 31 fracción XXXI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
(EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA FÍSICA Y ESTE REPRESENTADA)
(NOMBRE DEL APODERADO DEL LICITANTE) en nombre y representación de (NOMBRE DEL LICITANTE), manifiesto bajo protesta de decir verdad, su abstención y la de interpósita persona, de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Dirección General de Obras Públicas, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier aspecto que le otorgue condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, de conformidad con el artículo 31 fracción XXXI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
A T E N T A M E N T E
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
Nombre y Firma del representante legal que tenga facultades para ello
ANEXO L-8
MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL MODELO DE CONTRATO
Anexo L-8
PRESENTAR ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA
Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Director de Procedimientos de Licitación Pública Dirección General de Obras Públicas
P r e s e n t e
Con relación a la Licitación Pública XXXXXXXXXX No. LO-xxxxxx-NXX-201X, referente a los XXXXXXXXXX de: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX.
(XX CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA MORAL)
(NOMBRE DEL APODERADO DEL LICITANTE) manifiesto a usted, en nombre y representación de (NOMBRE DEL LICITANTE) que conoce el contenido y los alcances del modelo de contrato, el cual será formalizado en caso de que mi representada resulte adjudicada en este procedimiento de licitación, así como del formato de la póliza de seguro de responsabilidad civil, del formado de la carta cobertura, de los formatos de fianzas y su conformidad de ajustarse a sus términos.
(EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA UNA PERSONA FÍSICA)
(NOMBRE DEL LICITANTE) manifiesto a usted que conozco el contenido y los alcances del modelo de contrato, el cual será formalizado en caso de que resulte adjudicado en este procedimiento de licitación, así como del formato de la póliza de seguro de responsabilidad civil, del formado de la carta cobertura, de los formatos de fianzas y mi conformidad de ajustarme a sus términos.
A T E N T A M E N T E
Nombre y Firma del representante legal que tenga facultades para ello
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS REPRESENTADA POR EL ING. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX Y POR CONDUCTO DEL ING. XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, ASISTIDO POR EL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS “X”, ING. XXXXXXXXXXXXXXXXX, DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL LIC. XXXXXXXXXXXXXX, SUBDIRECTOR JURÍDICO DE OBRAS PÚBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL G.D.F.”; Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA XXXXXXXXXXXXXXX, POR CONDUCTO DE XXXXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE XXXXXXXXXXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, QUE CONJUNTAMENTE DETERMINAN DENOMINARSE “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:
D E C L A R A C I O N E S
I.- “EL G.D.F.” declara que:
I.1.- El Distrito Federal es una Entidad Federativa con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo Jefe de Gobierno tiene a su cargo la Administración Pública del Distrito Federal, de conformidad con los artículos 44, 122 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 8° fracción II y 12° fracción I y VI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1°, 2º, 5°, 8º y 12° de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 1° del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y se auxilia entre otras, de la Secretaría de Obras y Servicios, de conformidad con el artículo 15 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
I.2.- La Secretaría de Obras y Servicios es una dependencia de la Administración Pública Centralizada del Gobierno del Distrito Federal, tal como lo establecen los artículos 15 fracción V y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; y 7° fracción X xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx.
I.3.- El Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, fue nombrado Xxxxxxxxxx xx Xxxxx x Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, con fecha 16 de septiembre de 2013, por el X. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, designación que no le ha sido revocada a la fecha, y con tal carácter cuenta con las facultades suficientes para representar a “EL G.D.F.”, conforme lo establecido por los artículos 1°, 15 fracción V, 16 Fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Distrito Federal y 26 fracción XVI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.
I.4.- Entre las Unidades Administrativas adscritas a la Secretaria de Obras y Servicios se encuentra la Dirección General de Obras Públicas, de conformidad con los artículos 1°, 3° fracción I, 7° fracción V numeral 1º del Reglamento Interior de la Administración Publica del Distrito Federal, que dentro de sus funciones se encuentran entre otras las de proyectar, construir y supervisar las obras que de conformidad con el Programa Anual queden a su cargo; planear la construcción de escuelas, edificios públicos y obras especiales por su nivel de complejidad en el Distrito Federal, en coordinación con las autoridades competentes; emitir opinión sobre los programas de urbanismo y remodelación urbana; elaborar estudios, proyectos, construir y supervisar nuevas obras viales y pavimentos hidráulicos, así como, banquetas, guarniciones y reductores de velocidad en las vialidades primarias y, en su caso, modificar las existentes; proyectar y construir la instalación aérea y subterránea en la vialidad primaria y, en su caso, secundaria; realizar los estudios, proyectos, construcción, supervisión y mantenimiento de los puentes vehiculares y peatonales en la vialidad primaria, así como de los que comuniquen a dos o más demarcaciones delegacionales; promover y realizar las obras de infraestructura requeridas, para la conservación, preservación, mejoramiento, rehabilitación, desarrollo y funcionamiento de las áreas de valor ambiental en suelo urbano, coordinar con las dependencias, unidades administrativas, órganos político-administrativos y órganos desconcentrados de la administración pública, la ejecución y supervisión de los programas a su cargo; establecer los métodos constructivos aplicables en obras e instalaciones que se realicen en las vías o áreas públicas y verificar su adecuada ejecución; elaborar las bases de licitación, términos de referencia, modelos de contrato y demás documentos necesarios para la adjudicación de obras de su competencia, incluso las financiadas bajo cualquier modalidad prevista por la ley; suscribir los contratos y convenios que sean necesarios para el ejercicio de sus facultades, así como la terminación anticipada y/o rescisión de los mismos, informando de tales acciones a su superior jerárquico; colaborar con las dependencias, unidades administrativas, órganos político- administrativos y órganos desconcentrados de la administración pública, la realización de estudios e investigaciones necesarios para optimizar, actualizar, ampliar, construir, equipar y supervisar la infraestructura de movilidad y transporte del Distrito Federal; planear, programar, presupuestar, ejecutar y supervisar la construcción de las obras de infraestructura de movilidad y transporte en el Distrito Federal y su equipamiento; efectuar en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, los estudios e investigaciones, proyecto ejecutivo, construcción, supervisión de obras e instalaciones fijas de las ampliaciones, incluyendo sus obras inducidas y complementarias de la Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro; verificando que se hagan de acuerdo al proyecto, programa y presupuesto autorizados; las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos, así como las que le sean conferidas por su superior jerárquico en el ámbito de su competencia, lo anterior en apego a lo señalado en el articulo 57 del Reglamento en cita.
I.5.- La Dirección General de Obras Públicas está representada por Ing. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, de acuerdo con el nombramiento de fecha 01 de febrero del 2013, signado por el X. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, y con tal carácter cuenta con las facultades y funciones suficientes para suscribir el presente contrato, conforme a lo establecido en los artículos 1º, 3º fracción I, 7 fracción V, numeral 1, 37 fracción XVIII y 57 fracción XVII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como en el Acuerdo por el que se delega en los Directores Generales u homólogos de la Secretaría de Obras y Servicios la
facultad que se indica, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 03 de diciembre de 2007 y autorizado para ejercer dichas facultades mediante oficio GDF/SOBSE/0010/2014, de fecha 02 de enero de 2014, emitido por el Secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal.
I.6.- Para cubrir las erogaciones del presente contrato, se cuenta con oficio de otorgamiento de suficiencia presupuestal número SOBSE/DGA/DRFM/000/2014 de fecha 00 de XXXXXXXX de 2014, emitido por la Dirección de Recursos Financieros y Materiales de la Dirección General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios, así como la autorización presupuestal de gasto de inversión (APGI) número DCOP-X-000-X, modificación 00 de fecha 00 de XXXXXX de 2014, comunicada mediante oficio número GDF/SOBSE/DGOP/DEA/SRF/000/2014, de fecha 00 de XXXXXX de 2014, estos últimos signados por el Subdirector de Recursos Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, los cuales autorizaron la inversión correspondiente para los trabajos objeto de este instrumento, cuyo origen de los recursos es Federal y por lo tanto, se regirá por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° fracción VI, de la Ley en cita y lo previsto en el artículo 5° de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
I.7.- Se cuenta con el oficio número GDF/SOBSE/DGOP/00.00.00/00 de fecha 00 de XXXXX de 2014, suscrito por el Ing. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Director General de Obras Públicas, mediante el cual instruye la realización de los trabajos objeto del presente contrato, y con el oficio GDF/SOBSE/DGOP/DCOP”X”/00.00.00/000, de fecha 00 de XXXXX del 2014, signado por Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Director de Construcción de Obras Públicas “X” en el que solicita la contratación de los mismos mediante el Procedimiento de Licitación Pública Nacional número 000000000000000, con base a lo dispuesto en los artículos 27 fracción I, 30 fracción I, 31 y 45 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 18, 44 y 45 apartado A de su Reglamento.
(EN CASO DE SER MULTIANUAL):
X.XX.- Se cuenta con el oficio número XXXXXXX de fecha XXXXXXX, mediante el cual se autoriza a la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal la multianualidad presupuestal para los ejercicios fiscales XXXXXXX de manera excepcional, el cual se encuentra debidamente signado por el Secretario de Finanzas del Distrito Federal.
I.8.- El presente contrato se asignó a “EL CONTRATISTA” a través del procedimiento de Licitación Pública Nacional número 0000000000000, según fallo de fecha 00 de XXXXXX de 2014, el cual se llevó a cabo en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 27 fracción I, 30 fracción I, 31 y 45 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 68 de su Reglamento.
.
I.9.- Tiene establecido su domicilio en avenida Xxxxxxxxx del Paso y Xxxxxxxx No. 499, colonia Xxxxxxxxx Xxxxxxx, C.P. 15850, Delegación Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, México, Distrito Federal, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
I.10.- Nombrará a su Residente de Obra por escrito, mismo que fungirá como su representante ante “EL CONTRATISTA” y desempeñará en relación con el objeto del presente contrato, las funciones que para tal efecto establece el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 111, 112 y 113 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.
I.11.- Ha puesto a disposición de “EL CONTRATISTA” el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos materia de este contrato, además de toda la información, antecedentes y lineamientos requeridos para realizar la obra.
II.- “EL CONTRATISTA” declara que:
II.1.- Es XXXXXXXXXXXXXXXX, legalmente constituida al amparo de las Leyes Mexicanas, como consta en el Instrumento Público número XXXXXXX, de fecha XXXXXXXX XXXX, otorgada ante la xx xxx Xxxxxxx Público No. XXXX de XXXXXXXXXX, Lic. XXXXXXXXXXXXXX e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de XXXXXXXXXXXXX, bajo el XXXXXXXX en fecha XXXXXXXX XXX.
II.2.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, acredita su personalidad como XXXXXXXXXXXXXX de la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, como consta en la Escritura Pública número XXXXX de fecha XXXXXXXXXXXXX, otorgada ante la xx xxx Xxxxxxx Público No. XX de XXXXXXXXXXXXXX, Lic. XXXXXXXXXXXXX e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de XXXXXXXXXXX, bajo el XXXXXXXXX, en fecha 00 de XXXXXXX de 0000, en la que se establecen las facultades otorgadas a su representante para obligar a su representada mediante la suscripción de instrumentos jurídicos de esta naturaleza. Y bajo protesta de decir verdad, manifiesta que a la fecha de suscripción del presente instrumento no le han sido revocadas, limitadas, ni modificadas en forma alguna, respecto al cargo con el que comparece.
II.3.- Es una XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que de llegar a cambiar de nacionalidad, perderá todo derecho derivado de este contrato en beneficio de la Nación Mexicana.
II.4.- Está debidamente inscrita (o) en el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la clave XXXXXXXXXXX.
II.5.- Su Constancia de Registro de Concursante emitida por la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, es la No. GDF-SOS-0000, con especialidad entre otras, en XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
II.6.- Su Superintendente de Construcción para la ejecución de los trabajos será nombrado por escrito, y con tal carácter fungirá ante “EL G.D.F.”, contando con todas las facultades suficientes para comprometer a “EL CONTRATISTA”, en los cambios, modificaciones, instrucciones o cualquier decisión que durante la ejecución de los trabajos se tenga que tomar y siendo también el encargado de firmar la Bitácora de Obra a nombre y representación de “EL CONTRATISTA”, comprometiéndose a desempeñar sus funciones, acatando lo que para tal efecto establece el último
párrafo del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones aplicables vigentes.
II.7.- Tiene capacidad jurídica y material para contratar, reúne las condiciones técnicas, legales y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.
II.8.- Conoce perfectamente el objetivo, características, alcances y metas de los trabajos objeto del presente contrato, las especificaciones técnicas determinadas por “EL G.D.F.” por lo que conoce y ha inspeccionado el sitio de los trabajos, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución, razones por las cuales tiene la seguridad de cumplir cabalmente con todas y cada una de las obligaciones que contrae al celebrar éste contrato, ratificando sus propuestas técnicas y económicas.
II.9.- Elaboró su propuesta con base en la información que le fue proporcionada por “EL G.D.F.”; por lo que conoce el contenido y se obliga a acatar lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, Código Fiscal de la Federación, Presupuesto de Egresos de la Federación, Código Fiscal del Distrito Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables.
II.10.- Acepta su responsabilidad única sobre la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, sujetándose a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, asentamientos humanos, desarrollo urbano, protección ecológica y de medio ambiente que rigen en el Distrito Federal, así como a las instrucciones que al efecto le señale “EL G.D.F.”, por lo que las responsabilidades, los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a su cargo.
II.11.- Será por su cuenta y riesgo dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones fiscales, laborales, de seguridad social y demás que le correspondan por la ejecución de los trabajos objeto de éste contrato, asimismo, tiene conocimiento del contenido de las disposiciones legales y administrativas que regulan el presente instrumento jurídico.
II.12.- Conoce el contenido de todos los documentos que formaron parte del procedimiento de Licitación Pública Nacional 00000000-DGOP-F-000-XX consistente en los siguientes anexos: CATÁLOGO DE CONCEPTOS, PRESUPUESTO, PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS
TRABAJOS CON MONTOS, ALCANCES Y ESPECIFICACIONES, que debidamente firmados por “LAS PARTES”, integran este contrato y se tienen aquí por reproducidos, como si se insertasen a la letra.
II.13.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ninguno de sus integrantes, ni él mismo desempeñan cargo o comisión en el servicio público y que su representada no se encuentra inhabilitada o sancionada por la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo a lo señalado en los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 47 fracción XXIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás relativos y aplicables. Asimismo, de no estar sancionado o declarado como impedido para participar en Procedimientos de Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres Personas o Adjudicación
Directa y celebración de contratos y/o convenios en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas, por la Secretaría de la Función Pública. En caso contrario, el presente contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente, de acuerdo a lo previsto en los artículos 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 2225 y demás relativos aplicables del Código Civil Federal.
II.14.- Acepta y se hace responsable de conservar por un lapso de cuando menos tres años contados a partir de la fecha de la recepción de los trabajos, la documentación e información que se genere con motivo de la celebración y ejecución del presente contrato, en atención a que le pudiera ser requerida por EL G.D.F” de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a excepción de la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto en las disposiciones aplicables.
II.15.- Ha cumplido con sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación en correlación con lo establecido por el artículo 51 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 56 del Código Fiscal para el Distrito Federal y las reglas de carácter general aplicables, por lo que, de incumplir con éstas, será causal para suspender y/o rescindir el presente contrato; acto que podrá darse en cualquier momento, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 60 y 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
II.16.- Para los efectos legales y administrativos del presente contrato señala como su domicilio fiscal el ubicado en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mismo que también manifiesta para oír y recibir todo tipo de notificaciones, documentos y valores, aun los de carácter personal, por lo que, en caso de cambiar domicilio, notificará en un término de tres días hábiles y por escrito a “EL G.D.F.”, de lo contrario cualquier comunicación, notificación, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que con motivo del presente contrato se derive, se le efectuará en el domicilio señalado y surtirá plenamente sus efectos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 307 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en términos de su artículo 13.
II.17.- Será responsable de coadyuvar con “EL G.D.F.” en la realización de los trámites correspondientes para la obtención de permisos, licencias y autorizaciones.
III.- “LAS PARTES” declaran que:
III.1.- Tienen la plena voluntad de celebrar el presente contrato, en virtud de que el consentimiento que expresan en este acto carece de dolo, error, mala fe o algún otro vicio que pudiera invalidar el acto jurídico, reconociéndose mutuamente la personalidad con que se ostentan y que no les han sido revocadas.
III.2.- Se sujetan estrictamente, para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, sus anexos, Bitácora de Obra, así como al procedimiento de Licitación Pública Nacional número 00000000-DGOP-F-000-XX, y sus bases, que son documentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones y que forman parte de este contrato, los cuales se tienen aquí por reproducidos como si se insertasen a la letra.