MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA
Licitación Abreviada 20/05
MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA
DIRECCION GENERAL DE SECRETARIA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Constituyente Nº 1476, 1er. sub. - suelo
Tel. 000.00.00 al 59, Internos 206 y 283
FAX 000.00.00
Montevideo - Uruguay
PARTE X
XXXXXX PARTICULAR DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA REFERENTE A LICITACION ABREVIADA 20/05
OBJETO: Ampliación de un Laboratorio existente en el predio de XX.XX.XX. ubicado en ruta 8, Km. 17.500 local del M.G.A.P.
APERTURA
FECHA : 00 xx xxxxx xx 0000
XXXX : 13.00
LUGAR : M.G.A.P.
Constituyente 1476, 1er. subsuelo
Sala de Sesiones del Departamento de Adquisiciones
Montevideo - Uruguay
INDICE
3.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 9
4.- CONSULTAS DE EMPRESAS SOBRE LA LICITACIÓN 10
6.- PLAZO DE VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS 11
8.- REQUISITOS PARA EL PAGO 12
9.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 12
10.-DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA PROPUESTA 13
13.-NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 14
15.-COMPONENTES DEL CONTRATO 14
16.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 15
17.-INTERVENCIÓN PREVENTIVA DE LEGALIDAD 15
19.-CONFIGURACIÓN DE LA XXXX 16
22.-EXIMENTE DE FUERZA MAYOR 16
24.-CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN 17
26.-RECEPCIÓN PROVISORIA DE LOS TRABAJOS 17
33.-AMPLIACIÓN DE CONTRATO Y REDUCCIÓN DE OBRAS 19
36.-RUBROS PARA DISPONIBILIDAD 20
38.-COMPETENCIA PARA PRESENTAR PROPUESTAS 20
39.-DISPOSICIONES QUE RIGEN ESTA LICITACION 20
1.- OBJETO
Llámese a Licitación Abreviada para ampliación de un Laboratorio existente en el predio de XX.XX.XX. ubicado en Ruta 8, Km.17.5OO.
Los trabajos a realizar se detallan en los planos (laminas uno a siete), Memoria Descriptiva y Constructiva de Ampliación de Laboratorio en XX.XX.XX., que se consideran parte integrante de este pliego.
MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA DE AMPLIACIÓN DE LABORATORIO EN XX.XX.XX.
Las construcciones que se solicitan realizar están referidas a la ampliación de un Laboratorio existente en el predio de XX.XX.XX. ubicado en Xxxx 0, Xx. 00.0XX.
Son aproximadamente 48 m.c. de construcción de primera calidad, en la cual se utilizarán materiales seleccionados y mano de obra especializada en cada uno de los rubros.
FUNDACIONES.
En razón de que esta ampliación se construirá unida a Laboratorio existente de aprox. 25 años de edad, las dimensiones de los patines de fundación fueron moderadamente aumentadas con el objetivo de minimizar los asentamientos de esta ampliación, la cual se anexará al mencionado Laboratorio.
A los efectos de las cotizaciones se tomará como plano de apoyo de cimientos la profundidad de 1m2O, tomado desde el Nivel O.OO, nivel del piso actual del Laboratorio.
En la eventualidad de no encontrarse la firmeza del suelo a 1m2O de profundidad, se solicita cotización aparte por cada 1O cms. adicionales de excavación. Además, al no haberse podido realizar cateos del terreno, se solicita cotizar aparte el costo que significaría realizar 9 pilotes de 6 mts. de profundidad cada uno.
Se puede observar graficado en láminas de Planta de Cimentación y en la de detalle, que una vez llegado a profundidad de rechazo de 3 a 4 K/cm2, en el fondo de cada pozo bien limpio, nivelado y un poco apisonado, se iniciará construyendo la base-patín de 25 cms. de espesor en hormigón armado 3-2-l con malla de hierros redondos tratados de lO mm. de diámetro formando cuadrados de l2cm X l2cm.
Encima de cada patín se levantarán dos hiladas de bloques de hormigón de buena calidad, colocados invertidos, es decir con sus huecos hacia arriba, pues estos huecos deberán ser llenados con hormigón 4-3-l. El mortero de asentamiento y juntas de estos bloques, será arena y portland al 4Xl, formando un muro rústico de 4O cms. de ancho en el centro xxx xxxxx.
Encima de estos bloques se levantará dos hiladas de ladrillos de campo robustos bien quemados, buscando que la cara superior de la segunda hilada se ubique a nivel -38, perfectamente nivelada, pues serán base de apoyo de las vigas de fundación. Emplear mortero de arena y portland al 4X1.
Sobre estas dos hiladas de ladrillos se apoyarán las vigas de fundación que tendrán 3O cms. de altura por l5cm. o 2Ocm. de base, siendo su cara superior a nivel -8. Las armaduras en hierro redondo tratado serán calculadas por el Ofertante.
Las dos primeras hiladas, a levantar sobre estas vigas de fundación serán, tal como está graficado en detalle: cada dos ladrillos de campo de plano va uno acostado, para lograr los 17 cms de ancho rústico. Serán levantados con mortero de arena y portland al 4xl con hidrófugo y a continuación, luego de colocados estos ladrillos, se revocará y alisarán ambas caras de estas dos hiladas y las dos caras laterales de las vigas de fundación, empleando el mismo mortero hidrofugado.
ALBANILERÍA
Todos los muros indicados en planta, ya sean de 2O cm. como los de l5 cms. de espesor, se deberán levantar con Ticholos de cerámica de primera calidad de l2xl7x25 cms. El mortero será de 5 partes de arena gruesa terciada por una de Articor.
Al llegar a 2m9O de altura se construirán carreras de hormigón armado de 25 cm. promedio de altura por l7 cm. de base en los dos muros laterales de esta ampliación. La cubierta será del tipo dos aguas, con la inclinación indicada en plano, empleando Hormigón Armado de lO cms. de espesor. Las armaduras xx xxxxxx redondo de las carreras y de la cubierta de hormigón serán calculadas por la empresa ofertante, debiendo ser entregadas estas planillas de hierros junto con la propuesta.
La aislación térmica de techo serán ticholos de 25X25 por 6 u 8 cms. de espesor cerámicos de buena calidad asentados con mortero de mezcla gruesa al 8Xl. Encima se aplicará una capa de mezcla gruesa fuerte, la cual servirá de base para la colocación de membrana asfáltica con aluminio gofrado de 4mm. de espesor. Sobre esta membrana se colocará la terminación de tejas coloniales coloradas iguales a las del Laboratorio.
Los muros exteriores serán revocados con arena y portland al 4x1 con hidrófugo, y luego se terminarán con plaquetas cerámicas de 24,5cm. de largo por 7 cm. de alto por 8 o lO mm. de espesor cuya coloración y aspecto general se asemeje en un 1OO% a muros exteriores del Laboratorio actual. Nótese que el Laboratorio actual está terminado con plaquetas tubulares.
Interiormente todos los muros serán revocados con una capa de mezcla gruesa, terminado con otra capa de mezcla fina.
Los cielorrasos serán del tipo estructura de perfiles "U" xx xxxxx galvanizado "colgados del techo" y serán de yeso duro en placas del tipo Durlock de l8 mm. de espesor.
La terminación de este cielorraso con los muros verticales, se realizarán mediante "medias cañas" de 6 cm. de radio.
En cuanto a los pisos, se apisonará convenientemente el suelo, se aplicará un contrapiso fuerte de cascotes de no menos de 15 cms. de espesor para luego terminar su cara superior con una capa de arena y portland al 4x1 con hidrófugo de l5 mm. de espesor. Esta capa de mortero, en su encuentro con los muros verticales se terminará con media caña de 6 cms. de radio, en absolutamente todos los pisos, tanto en la sala principal del laboratorio como en baños y circulación.
Tanto el pavimento sobre este alisado de arena y portland de piso como la pintura xx xxxxxxx y cielorrasos, se realizarán mediante la aplicación de dos manos de pintura epoxi color xxxxxx muy tenue sobre la correspondiente primera mano de sellador previo que exigen estas pinturas especiales.
En ambos tímpanos del techo a dos aguas, se colocarán dos codos en PVC de l5 cms. de diámetro permanentemente abiertos al exterior para permitir una ventilación cruzada del espacio estanco superior. En su boca interior se colocará tejido metálico para evitar el acceso de insectos y se dispondrá de tal manera que se impida el pasaje de aguas de lluvia.
Antes de colocar el cielorraso, se limpiará la cara inferior de la techumbre de hormigón y las paredes de ticholos, y se le aplicará una mano de pintura de cemento portland gris.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
Las necesidades de servicios eléctricos que se puede observar en Planta General: 5 luminarias de dos tubos cada una de 4OW mas 5 luminarias de un tubo chico de 2OW por un lado y 11 tomacorrientes tipo Schuko de tres patas en línea por otro. La Empresa ofertante deberá efectuar el diseño de cañería y conductores, en base a conductores de 2mm. en las tomas y 1mm. en las iluminaciones. Cada local tendrá a su entrada las llaves de encendido, mas un tablero general ya ubicado en plano.
Desde este tablero general se encenderán las tres luces de brazo exteriores, las cuales serán lámparas de mercurio de 15O W de potencia. Brazos de 1m2O de largo.
INSTALACIONES SANITARIAS.
Toda la Instalación Sanitaria se reduce a una Sala de 1m5Ode largo por 1mOO de ancho en la cual se instalará un lavatorio chico más ducha, ambos con agua fría y caliente. Se debe suministrar instalado un calentador de agua de 3O litros.
El piso de esta salita de baño, deberá estar 6 cms. por debajo del nivel general de piso.
Los desagües se canalizarán en lo posible en forma exterior a la planta de esta ampliación, concurriendo x Xxxxxx de Inspección existente.
XXXXXXXXX.
H1. Puerta cantidad 1 (una) derecha entrando de 2mO5 de alto por 1mO5 de ancho. Totalmente en chapa No.18 xx xxxxx inoxidable. Marco de l5 cm. de ancho con buña. La hoja será de 42 mm de espesor en doble chapa. Vidrio fijo de 6 mm en plano de 55 por 55 xxx. x xxx xx 0x0X xxx xxxxx. Cerradura tipo Star seguridad y 4 bisagras y pestillo xx xxxxx inox.
H2. Puerta doble hoja de 1m1O de ancho por 2mO5 de alto todo en perfilería xx xxxxxx doble contacto de 33 mm.
La hoja será en doble chapa galvanizada No. 2O, con 4 bisagras fuertes de bronce y cerradura Star seguridad con pestillo de bronce. Dos manos de pintura sintética semimate de color xxxxxx claro.
H3. Son dos puertas izquierda de 75 cm. de ancho por 2mO5 de altura totalmente realizadas en chapa doble de aluminio. Dos bisagras y cerradura simple interior sin llave.
H4. Son dos puertas corredizas de aluminio, cuyo marco será de 1m4O de ancho por 1m9O de alto y una hoja corrediza de 7O cms. de ancho, cuya mitad inferior será una lámina sencilla de aluminio y la parte superior una lámina xx xxxxxx plano transparente de 4 mm. El marco será de 5O mm. de ancho.
H5. Son 6 (seis) vidrios fijos de 6mm. de 1mOO por 1mOO cuyo marco será de 7 cms. de ancho en acero inoxidable de espesor No. l8 con buñas en ambos lados. Contravidrio de l2mm. por l2mm. también en acero inox.
H6. Este ítem. es solamente construir un hueco en la pared de 75cm. por 75 cm. en una altura de 1m1O del suelo.
A los efectos de los trabajos, se tomará como base la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos, de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, siendo de estricto cumplimiento en todas sus especificaciones.
El personal seleccionado por la empresa que fuera designada para la realización de estos trabajos, deberá ser especializado y competente en sus respectivas ocupaciones particulares.
Se exigirá una correcta terminación de los trabajos.
Se requiere que la ejecución de la obra finalice en sesenta días, no existiendo inconvenientes en cuanto al horario de labor para el personal de la empresa adjudicataria.
Visitas del predio
Las visitas al edificio se deben coordinar con el Departamento de Arquitectura en la persona del Arq. Xxxx X. Xxxxxx, tel. 000.00.00 al 00 xxx. 000 o 250.
2.- PROPUESTA
Los sobres conteniendo las propuestas deberán ser entregados en el 1er. Sub suelo, Sala de Sesiones del Departamento de Adquisiciones, calle Constituyente 1476, antes del horario de apertura de la licitación. No se recibirán propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora de apertura.
2.1. ACTO DE APERTURA
El acto de apertura de las ofertas, se llevará a cabo el día 00 xx xxxxx xx 0000, x xx xxxx 13.00, en la calle Constituyente 1476, en el 1er. subsuelo, de la ciudad de Montevideo, Sala de Sesiones del Departamento de Adquisiciones, cualquiera sea el número de propuestas recibidas.
3.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas deben estar redactadas en papel membretado de la empresa, acompañadas de tres copias en sobre cerrado, en cuyo exterior deberá indicarse que contiene propuesta para la Licitación de que se trata, la fecha y hora de apertura.
El licitante hará constar en su oferta:
a) Razón Comercial.
b) Domicilio legal, el que tendrá como especialmente constituido a todos los efectos administrativos, civiles, judiciales, extrajudiciales motivados por la contratación.
c) Que conoce y acepta en todas sus partes, los pliegos de condiciones Generales y Particulares, plano y demás piezas explicativas y que se someten a ello.
d) Presupuesto por cada tramo de obra y monto global de la oferta.
e) Cronograma de obras donde queden claramente establecidas las fechas en que se realizarán las distintas tareas y el monto de las mismas. Dicho cronograma integrará el contrato de obra.
f) La empresa debe presentar lista de obras similares realizadas en los últimos 3 años.
Por la sola presentación de la propuesta el oferente asume la obligación de ejecutar totalmente la obra licitada y poner todos los equipos, personal, materiales e instrumental para realizar la obra. Xxxxxxxxx gestión que el proponente o adjudicatario plantee fuera o con posterioridad a su oferta, será considerada como resultado de su imprevisión y no tendrá efectos vinculantes para con la Administración contratante.
4.- CONSULTAS DE EMPRESAS SOBRE LA LICITACIÓN
Los pedidos de aclaración o interpretación de cuestiones relativas a esta Licitación deberán ser formuladas por escrito hasta 5 días antes de la fecha de apertura de propuestas. Se dirigirán al Departamento Adquisiciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Constituyente 1476, 1er. Sub-Suelo. Las respuestas se realizarán por escrito, comunicándose en la misma forma a los demás interesados.
5.- PRECIO Y COTIZACIÓN
Los oferentes presentarán las cotizaciones en moneda nacional. Los precios se indicarán, en condiciones de pago a 30 días de conformada la factura. El oferente deberá establecer, para el caso de que la Administración opte por el pago contado, una tasa de descuento por pronto pago. Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación, ni condicionados en forma alguna.
Además del precio global propuesto, con la discriminación del COFIS si corresponde e I.V.A., deberá adjuntarse lo siguiente:
a) Calendario de Obra y plazo total de ejecución en días calendario. Se considera de importancia el factor Plazo de Ejecución.
b) La propuesta será desglosada estrictamente ítem a ítem siguiendo la enumeración del cuadro que figura a continuación:
I T E M |
RUBRO
RENGLON |
METRAJE
UNITARIO
|
IMPORTE
DE LA
MANO DE OBRA |
IMPORTE DE
MATERIALES |
IMPORTE DE GASTOS
GENERALES Y BENEFICIOS |
TOTAL
RUBRO |
IMPORTE DE OBRA
IMPONIBLES SI CORRESPONDE |
|
|
|
|
|
A ACOPIAR |
NO ACOPIABLE |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
RUBRO SEGÚN PLIEGO $
SUB TOTAL $
IMPUESTOS $
TOTAL $
Se deberá detallar en el rubro los materiales testigos y su incidencia porcentual en los mismos.
De ser necesarios otros materiales o cantidades mayores no incluidas en la lista precedente, la provisión de los mismos para la correcta y total terminación de las obras licitadas en el presente pliego de condiciones será de exclusivo cargo de la firma adjudicataria.
c) No obstante este cuadro, el proponente deberá resumir su propuesta según el siguiente cuadro:
IMPORTE DE MANO DE OBRA $
IMPORTE DEL MATERIAL ACOPIABLE $
IMPORTE DEL MATERIAL NO ACOPIABLE $
IMPORTE DE ADMINISTRACIÓN Y BENEFICIO $
RUBRO SEGÚN PLIEGO (10%) $
SUB TOTAL $
IMPUESTOS $
TOTAL $
d) Detalle de la propuesta con los metrajes, precios unitarios y totales de los rubros, porcentaje de mano de obra y gastos de administración y beneficios.
e) Monto máximo de mano de obra imponible a los efectos de aportación xx xxxxx sociales al B.P.S.
6.- PLAZO DE VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS
Los oferentes mantendrán las condiciones de sus propuestas por un plazo mínimo de 45 días hábiles a partir de la fecha de apertura. Dicho plazo se considerará prorrogado mientras el proponente no comunique por escrito el retiro de la oferta. No se tendrán en cuenta las propuestas cuyo plazo de validez sea inferior de 45 días hábiles a partir de la fecha de apertura.
7.- ACOPIO DE MATERIALES
Para los materiales que sean factibles de acopio, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, podrá adelantar, mediante opinión favorable de la Dirección de Obra, hasta el 100% del valor de los mismos o efectuar la provisión total o parcial de ellos.
Con la propuesta, el Contratista fijará los materiales a acopiar, las cantidades físicas, los precios de los mismos y los plazos dentro de los cuales debe cumplirse el acopio, el que no se extenderá en más de 10 ( diez ) días corridos a partir de su pago por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, no siendo reconocido a los efectos del pago ningún acopio que se haga fuera de estos rubros y sin la aprobación del Sector Arquitectura.
Si en el plazo estipulado para la realización de los acopios previstos, según previa aprobación, el Contratista no los hubiese efectuado total o parcialmente, el monto de los mismos será deducido a partir del primer Certificado de Obra inmediato a la fecha de vencimiento de dicho plazo y certificados subsiguientes si fuese necesario, hasta la cancelación total del monto que corresponda, ajustado en función de las fórmulas paramétricas indicadas en el Artículo Nº 31 del presente Pliego de Condiciones, tomándose el valor M (Material a Acopiar) al último día del mes anterior a la fecha de realización de los trabajos de obras que integran la certificación sobre la que efectúe la debitación, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. La liquidación de los acopios será solicitada por el Contratista en todos los casos.
El Contratista será responsable del material depositado, el cual estará a disposición o inspección del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en cualquier momento y no podrá ser retirado del lugar de depósito sin una orden escrita del mismo. Por los montos de acopios efectuados se formalizará un contrato de depósito y por los no depositados en obra, se entregará póliza de fianza.
8.- REQUISITOS PARA EL PAGO
En el momento de procederse al pago, el adjudicatario deberá acreditar que está al día en el pago de toda clase de obligaciones tributarias, nacionales o departamentales, e incluso las de Previsión Social, de inscripción en el Banco de Seguros del Estado, mediante la presentación de los Certificados correspondientes que acrediten situación regular con dichas instituciones.
9.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Si el monto adjudicado superara el 40% (cuarenta por ciento) xxx xxxx máximo para la Licitación Abreviada, la firma adjudicataria deberá garantizar, mediante alguna de las formas indicadas a continuación, el cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor adjudicado, disponiendo para ello de un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación de la adjudicación. La falta de cumplimiento de esta disposición dará lugar, sin más trámites, a que se revoque la adjudicación.
a) Depósito en el Banco de la República Oriental del Uruguay, a la orden del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Títulos de Deuda Pública Nacional o Municipal, Obligaciones Hipotecarias Reajustables, o Bonos xxx Xxxxxx; debiéndose exhibir el correspondiente certificado de afectación de valores Públicos.
Los valores se tomarán por su cotización en la Bolsa de Valores, del día de la constitución del depósito, la que se justificará con certificados xx Xxxxxxxx de Bolsa.
b) Aval Bancario en moneda nacional.
c) Póliza de seguros de fianza del Banco de Seguros del Estado.
d) Depósito en efectivo en moneda nacional.
10.-DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA PROPUESTA
10.1 Sobre cerrado conteniendo la propuesta.
10.2 Comprobante de inscripción en la Tabla de beneficiarios del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)
10.3 Recibo que justifique la compra de los Pliegos de Condiciones Particulares que rigen el presente llamado.
10.4 Testimonio notarial del certificado para ofertar vigente expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
11.-ACLARACIONES
La entidad Licitadora a través de la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá solicitar aclaraciones o información adicional a cualquiera de los licitantes sobre sus ofertas, pero éstas en ningún caso podrán ser modificadas.
12.-ADJUDICACIÓN
La Administración se reserva el derecho de tomar resolución sobre las propuestas que reciba, aceptando en todo o en parte, la que estime más conveniente, o rechazándolas todas.
La adjudicación se hará apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones a la oferta que se considere más conveniente, sin que sea preciso hacer la adjudicación a favor de la de menor precio, salvo en identidad de circunstancias y calidad.
Se tomará como factores de evaluación preponderantes para la adjudicación:
a) Los antecedentes de los oferentes en la realización de trabajos similares en los últimos tres años.
b) Calidad de la oferta
c) Precio
d) Tiempo de ejecución de los trabajos solicitados
Si la adjudicación no recayere en el oferente o los oferentes aconsejados por la Comisión, deberá dejarse constancia de los fundamentos por los cuales se adopte Resolución divergente.
En caso de equivalencia de ofertas, se procederá conforme a lo estipulado en el Art. 57 del Decreto 95/991.
13.-NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
La adjudicación será notificada a la firma adjudicataria o a su representante y a los demás oferentes de la Licitación.
El adjudicatario de las obras deberá notificarse de la aceptación de la propuesta personalmente, dentro del término de 5 (cinco) días hábiles, a contar de la fecha de comunicación, que de ser necesario se hará por telegrama colacionado. En el momento de la notificación deberá justificar encontrarse en condiciones formales de contratar.
A tal efecto, justificará ser el titular de la Empresa o en caso de invocar la representación de una persona física o jurídica, deberá acreditar su personería exhibiendo la documentación necesaria (mandato, contrato social, estatutos, etc.) y la existencia y vigencia de la persona jurídica con la exhibición de la documentación pertinente. Estos requisitos podrán acreditarse también mediante certificado notarial.
En caso de que el adjudicatario no concurriera a notificarse dentro de dicho plazo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá dejar sin efecto dicho acto.
Dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles a contar de la notificación y previa presentación del certificado del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas que habilite a contratar; las partes deberán suscribir el respectivo contrato.
14.-CONTRATO
Formalización del Contrato. Notificado el adjudicatario de la resolución de adjudicación, el vínculo contractual se considerará perfeccionado de pleno derecho.
No obstante, de acuerdo a lo señalado en la cláusula anterior, se deberá formalizar contrato escrito, a los efectos de concretar debidamente en un documento explícito y claramente redactado, cuáles son los derechos y obligaciones nacidas de la Licitación, designando la firma adjudicataria un representante técnico a todos los efectos de la Obra, quien suscribirá el contrato conjuntamente con la Empresa, asumiendo todas las obligaciones inherentes a dicha representación, por todo el período que insuma la ejecución de la obra.
Será requisito imprescindible para su suscripción haber efectuado el Depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato en los casos que corresponda.
15.-COMPONENTES DEL CONTRATO
Integran el Contrato los siguientes documentos, anexos o no a estos recaudos:
a) Pliego de Condiciones Generales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en lo que correspondiera.
b) El presente Pliego de Condiciones.
c) Xxxxxx, memorias y el expediente licitatorio.
d) Propuesta.
e) Las Leyes, Decretos y demás reglamentaciones que regulan la misma.
f) Las propuestas detalladas de acuerdo al punto 5 (cinco) del presente pliego aceptados por la Dirección del Proyecto, correspondiente a modificaciones y/o ampliaciones y/o de trabajos extraordinarios.
g) La resolución de adjudicación correspondiente.
16.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista se obliga a ejecutar todos los trabajos estipulados en la propuesta, por la cantidad establecida en la misma, la que comprenderá el importe de todos los tributos vigentes que las leyes establecen, siendo éste responsable cuando no esté expresamente establecido en su propuesta. La iniciación de las obras deberá realizarse dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la firma del contrato, labrándose el acta respectiva.
El plazo comprende la terminación total y definitiva de todos los trabajos, dejando las obras en condiciones de ser habilitadas para su destino, sin perjuicio del cumplimiento de los plazos parciales señalados en el calendario de obra aprobado por el M.G.A.P.. Los plazos estipulados en el Contrato son improrrogables salvo las causales de fuerza mayor debidamente justificadas. El Contratista será responsable por los daños que pudiera causar durante la ejecución de las obras. Asimismo, será responsabilidad del Contratista asegurar todo el personal propio, así como el contratado a terceros para la realización de la obra.
Los certificados xx xxxxx sociales deberán presentarse dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del último día de cada mes, en el Departamento de Adquisiciones del M.G.A.P., Constituyente 1476, 1er. Subsuelo. El M.G.A.P. no asumirá responsabilidad alguna por multas, recargos por xxxx, etc., en caso de incumplimiento por parte del contratista de su obligación de presentar los certificados en el plazo estipulado. Dicha responsabilidad será trasladada a la empresa adjudicataria.
17.-INTERVENCIÓN PREVENTIVA DE LEGALIDAD
Queda establecido que la adjudicación y vigencia del contrato está supeditada a la intervención preventiva de legalidad a cargo del Tribunal de Cuentas de la República.
18.-CÓMPUTO DE LOS PLAZOS
Los Plazos para el cumplimiento de las obligaciones se computarán desde el día siguiente a la firma del Contrato.
19.-CONFIGURACIÓN DE LA XXXX
La falta de cumplimiento en los plazos establecidos dará lugar a que se configure la xxxx de pleno derecho sin necesidad de interpelación de ningún carácter, ni judicial ni extrajudicial. Configurada la xxxx, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicación, aplicar las sanciones a que hubiese lugar y exigir indemnización por los daños y perjuicios que se hubieran producido.
20.-MULTA
La falta de cumplimiento en los plazos y condiciones estipuladas que obedezcan a causas imputables al adjudicatario, generará una multa de 1% (uno) por cada día de retraso, calculado sobre el monto del contrato no cumplido en tiempo y forma. Excedido 5 días, la Administración podrá declarar rescindido el contrato, con la consiguiente pérdida de la garantía.
Todo ello sin perjuicio de las comunicaciones a efectuarse al SIIF.
Las multas se entienden siempre aplicadas sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan por los daños y perjuicios causados al Estado e independientemente de ellos.
21.-RESCISIÓN DE CONTRATO
El incumplimiento total o parcial del Contrato será causal de rescisión sin perjuicio de la acción de la Administración, que además de la pérdida del depósito de garantía, puede exigir, por la vía correspondiente, los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.
22.-EXIMENTE DE FUERZA MAYOR
El adjudicatario deberá realizar el suministro en el plazo y forma indicado en el contrato. No podrá alegar demora, salvo las que deriven de causas de fuerza mayor como las siguientes:
- Terremotos, Epidemias, Guerras, Revoluciones, Bloqueos y otros sucesos similares a éstos, fuera del contralor de las partes, siempre que se demuestren que los mismos inciden desfavorablemente sobre el normal desarrollo de los trabajos.
Quien se crea imposibilitado de cumplir sus obligaciones por causas de fuerza mayor, deberá notificar a la otra parte, por telegrama colacionado, o por nota dirigida a la Dirección del Ministerio, dentro de los 10 (diez) días hábiles de producido el impedimento.
Si la otra parte estuviera de acuerdo en la existencia de la fuerza mayor lo hará conocer de inmediato a la primera, por telegrama colacionado. Si no hubiera acuerdo respecto a la existencia de la fuerza mayor, deberá recurrir a la vía judicial dentro de los 30 (treinta) días corridos y siguientes y en caso de no hacerlo dentro de este plazo, no podrá alegar ésta.
23.-CESIÓN
El contrato de adjudicación no podrá ser objeto de transferencia a favor de terceros bajo ningún concepto, excepto cuando medie la venta, asociación o fusión del paquete accionario de la firma adjudicataria con una empresa. En ese caso, la firma adjudicataria deberá comunicar con treinta (30) días de antelación tal hecho a la Administración, la que actuará en consecuencia. La empresa que surgiera por el acto jurídico de la enajenación, asociación o fusión, asumirá la totalidad de las responsabilidades emergentes del presente llamado a licitación.
24.-CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN
El contratista se ceñirá en todas las obras que ejecute, a las leyes, reglamentaciones y ordenanzas vigentes. Será responsable de las infracciones en que incurra y abonará las multas que por este motivo le fueran impuestas.
25.-DIRECCIÓN TÉCNICA
El contratista recibirá las indicaciones técnicas y organizativas que correspondan, únicamente de la Dirección Técnica del M.G.A.P. o en quien ésta delegue.
La obra será dirigida por el Sector Arquitectura, del M.G.A.P., quien atenderá las distintas interrogantes que pudieren manifestarse en el desarrollo de la obra (Arq. Xxxx X. Xxxxxx, tel. 000.00.00 al 00 xxx. 000.
26.-RECEPCIÓN PROVISORIA DE LOS TRABAJOS
La recepción provisoria de las obras que motivan el presente contrato será otorgada una vez que hayan sido completamente terminadas de acuerdo con las condiciones exigidas por los planos, memorias y demás piezas que integran el contrato y aprobado el último certificado de obra. De dicha actuación se labrará un acta.
27.-REPARACIONES EXIGIBLES
Si las obras no se encontrasen ejecutadas de acuerdo al contrato, se hará constar así en acta, dándole a la Dirección Técnica del Contratista instrucciones detalladas y precisas, acordándose con el M.G.A.P. el plazo máximo de 30 (treinta) días calendario, dentro del cual deberá reparar los defectos observados en la obra. Dicha reparación correrá por cuenta de la Empresa.
28.-RECEPCIÓN DEFINITIVA
La recepción definitiva de todas las obras contratadas se hará a solicitud de la Empresa y tendrá lugar, previa a todas las formalidades descritas en este Pliego de Condiciones, cumplido el plazo de 60 (sesenta) días calendario, a partir de la recepción provisoria. De dicha actuación se labrará un acta.
29.-FORMA DE PAGO
Todos los pagos se realizarán con cargo a la Financiación 1.2 Proyecto de Inversiones 938 Servicio Agropecuarios, por el Sistema Integrado de Información Financiera de la Contaduría General de la Nación (SIIF de C.G.N.) en moneda nacional, una vez aprobados los respectivos certificados de obra por la Dirección y Supervisión de Obra. El Contratista presentará las facturas de acuerdo con las etapas de cada trabajo, acompañadas con los metrajes correspondientes. El último pago se realizará con la recepción definitiva de la Obra.
30.-PAGOS EXTRAORDINARIOS
Los pagos adicionales que pudieran surgir, serán abonados paralelamente a la facturación de obra.
31.-PAGO DE DIFERENCIAS
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca reconocerá las variaciones que surjan por concepto de aumentos legales, mano de obra, materiales para las obras al ser contratadas, en base al procedimiento de cálculo global de los aumentos habidos sobre los precios de Licitación, considerando la triple incidencia de aumentos de los jornales, del costo de vida y materiales, con arreglo a la aplicación de la siguiente fórmula paramétrica:
P = Po ( a M + b J + c CV )
Mo Jo CVo
Dónde:
P = Valor actualizado de la obra realizada en el mes.
Po = Valor de la obra realizada en el mes a los precios de Licitación según oferta.
J = Jornal del medio oficial albañil vigente al último día del mes de ejecución de la obra.
Jo = El jornal del medio oficial albañil vigente a la fecha de presentación de oferta.
CV = Índice del costo de vida para Montevideo, según la Dirección de Estadísticas y Censos, vigente al mes de ejecución de la obra certificada.
CVo = Índice del costo de vida para Montevideo, según la D.G.E y C. correspondiente al mes de presentación de la oferta.
M = Índice de precios de los materiales básicos correspondientes al día de certificación de realización de la obra.
Mo = Índice de precios de los materiales básicos correspondientes a la fecha de presentación de oferta.
a.b.c. = Parámetros cuya suma es igual a la unidad a ser fijada según el tipo de obra y en función de los metrajes realizados.
32.-CERTIFICADO DE OBRA
El contratista presentará el monto de obra realizada, el monto respectivo de los acopios insumidos a precio de contrato, a efectos de ser sometidos a estudio de la Dirección del Proyecto, con intervención del representante Técnico designado, quien dará conformidad, si así lo entendiera. En caso de duda, estará obligado a presentar las aclaraciones que se le solicitarán.
33.-AMPLIACIÓN DE CONTRATO Y REDUCCIÓN DE OBRAS
En las ampliaciones de obra cuyos precios unitarios y rubros figuran en la propuesta aceptada o supresiones parciales o totales, se aplicará el fijado para las obras contratadas.
En aquellas ampliaciones cuyos rubros no figuran en los recaudos de la Licitación, se procederá a establecer de común acuerdo el precio unitario correspondiente.
34.-RECLAMOS
No se dará curso, bajo ningún concepto, a reclamaciones por modificaciones en los coeficientes y parámetros establecidos en los recaudos de la propuesta, quedando establecida la conformidad del Contratista, bajo los mismos términos al presentarse a la Licitación y firmar el contrato de Obra correspondiente.
35.-ADICIONALES
No serán considerados " adicionales " los trabajos no especificados en planos, planillas, etc., omitidos en la propuesta pero necesarios para terminar completamente la obra contratada y entregarla en perfectas condiciones de funcionamiento. El contratista no puede por sí, introducir modificaciones y/o agregados al Proyecto.
Las modificaciones que desee realizar el M.G.A.P. deberán ser objeto de órdenes de Servicio firmadas por éste o quien lo represente y aceptada por el Contratista, previa presupuestación del precio respectivo y modificaciones en el plazo, si así se justificara.
El contratista no podrá reclamar pago de "adicionales" si, previo a su realización, no se ha extendido Orden de Servicio firmada por el M.G.A.P. o quien lo represente y no se ha convenido precio y plazo correspondiente.
36.-RUBROS PARA DISPONIBILIDAD
El Contratista proveerá un rubro para trabajos menores no especificados que no puede superar el 10% (diez por ciento) sobre el monto total de su propuesta, los cuales deberán ser solicitados previamente por escrito para su necesaria aprobación por el Arq. Director. Sólo se abonarán trabajos menores autorizados y realizados.
37.-DIFERENDOS
Todas las divergencias de carácter técnico que se produzcan durante el curso de los trabajos y que no pudieran aclararse con el presente Xxxxxx, serán resueltas mediante la aplicación de los criterios expresados en el Pliego General del M.T.O.P.
38.-COMPETENCIA PARA PRESENTAR PROPUESTAS
Son competentes para contratar con el Estado, aquellas empresas o personas que tengan el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común y que no estén comprendidas en el Art. 43 del Texto Ordenado actualizado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera.
39.-DISPOSICIONES QUE RIGEN ESTA LICITACIÓN
Esta Licitación se ajusta a los términos del Texto Ordenado actualizado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera, Decreto 95/991 normas modificativas y concordantes en vigencia.
40.-CONTROL DE CALIDAD
La Administración podrá efectuar, directamente o a través de entidades especializadas tales como el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), La Universidad de la República, o el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, los controles de calidad de los productos ofertados o contratados.
41.-JURISDICCIÓN COMPETENTE
Por el sólo hecho de presentarse a la Licitación, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay con exclusión de todo otro recurso.
42.-Información general sobre el pliego
Departamento de Adquisiciones, calle Constituyente 1476, 1er. Subsuelo, teléfonos 000-00-00 al 59, internos 206 y 283, en el horario de atención al público.
M .G.A.P. Pág. 20