PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES QUE REGIRÁ EN EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN DEL HALL PRINCIPAL DEL COMPLEJO CREMATORIO DEL CEMENTERIO DEL NORTE . LICITACIÓN PÚBLICA Nº 245191/1

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES QUE REGIRÁ EN EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN XXX XXXX PRINCIPAL DEL COMPLEJO CREMATORIO DEL CEMENTERIO DEL NORTE .

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 245191/1

Art. 1º.- RECAUDOS

Rigen para este llamado los siguientes recaudos:

- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras (PCGCO).

-Pliego Particular para la Ejecución de Obras.

- El presentes Pliego de Condiciones Particulares

- Memoria Descriptiva y Constructiva General (MDCG)

- Memoria Descriptiva de las Obras a ejecutar

- Planos y gráficos que se adjuntan

- Detalles a entregarse en el transcurso de la obra, e instrucciones verbales y/o escritas que personalmente dará en obra el Arquitecto Director de Obra.

- Consultas y respuestas que se realicen en el período establecido en el pliego para realizar aclaraciones sobre la presente licitación.

Art. 2º.- OBJETO

El objeto del presente llamado a Licitación Pública es la ejecución de obras de remodelación xxx xxxx principal del Complejo Crematorio del Cementerio del Norte de acuerdo a lo detallado en los recaudos que rigen esta licitación.

Identificación	OBRAS DE REMODELACIÓN XXX XXXX PRINCIPAL DEL CEMENTERIO DEL NORTE Obra Nº 2511 – Licitación Pública Nº 245191/1
Dirección	Avda. Burgues y Xx. Xxxx Xxxxx Xxxxx
Coordinación de visitas	Responsable: Arq. Xxxxxx Xxxxx
	Xxxxxxxxx: 1950 INT.1513
	De lunes a viernes en el horario de 12:30 a 16:30
Repartición encargada de la Obra	PLANIFICACIÓN GESTIÓN y DISEÑO

Art. 3º- VISITA AL LUGAR - PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE CONSULTAS SOBRE EL LLAMADO.

La visita al lugar será de carácter obligatorio, Los interesados en participar en esta licitación deberán visitar las instalaciones (Cementerio del Norte Avda. Burgues y Xx. Xxxx Xxxxx Xxxxx. La visita deberá efectuarse SIETE días hábiles antes de la fecha de la apertura de oferta, a la hora 14:00. A estos efectos podrán coordinarlo previamente por los teléfonos 1950 INT.1515 de lunes a viernes, en el horario de 10:30 a 15:30hs. con el XX. XXXXXXX XXXXXXXX.

La Administración extenderá una constancia de asistencia a cada una de las empresas presentes, debiendo adjuntar copia de la misma a la oferta.

Solo los adquirentes xxx xxxxxx podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto de este pliego, hasta 5 (cinco ) días hábiles antes del plazo fijado para la apertura de las ofertas.

Las consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el Servicio de Compras, Sector Santiago de Chile xxx Xxxxxxx Municipal, con acceso sobre la Avenida 18 de Julio, en el horario de 10:15 a 15:30 hs, o por mail a XxxxxxxxXxxxxxxXxxxxxx@xxxx0.xxx.xxx.xx o vía FAX 0000 0000, no considerándose las realizadas con posterioridad al plazo señalado.

Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y por ende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado.

La I de M responderá las solicitudes que reciba y enviará copia escrita de sus respuestas a todos los interesados que hayan abonado el pliego, incluyendo la pregunta sin identificar su origen. Las consultas y respuestas podrán ser consultadas además, en la página web de la Intendencia de Montevideo (xxx.Xxxxxxxxxx.xxx.xx/ Servicios on line / Cartelera de Compras y buscar el número de la licitación)

Art. 4º- PRESENTACIÓN DE PROPUESTA-ASPECTOS FORMALES

I) La presentación de la oferta deberá realizarse estrictamente de acuerdo con el formulario propuesto en el ANEXO 1. Asimismo, en base al rubrado que figura en la Memoria Descriptiva, la Empresa cotizará de acuerdo al detalle establecido en el ANEXO 3 de este Pliego de Condiciones Particulares.

La propuesta será firmada por quien represente legalmente a la empresa oferente y por el Profesional designado..

Todas las fojas del original se presentarán debidamente foliadas en el correspondiente margen inferior, y se presentará con la oferta una copia simple de la misma.

II)Documentación: Las empresas participantes adjuntarán a su oferta:

a) Recibo de compra xxx xxxxxx.

b) Deposito de Garantía de Mantenimiento de Oferta: Recibo expedido por Tesorería Municipal acreditando haber efectuado el depósito de garantía de mantenimiento de oferta para este llamado .

c) Certificado del MTOP: Certificado de la empresa expedido por el Registro Nacional de Empresas que funciona en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que habilite a ofertar (original y fotocopia para agregar al expediente). Decreto 208/2009 del 4/5/2009.-

d) Certificado del BSE: Certificado que acredite el cumplimiento del art. 61 de la Ley Nro. 16.074 de Seguro sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (original y fotocopia para agregar al expediente).

e) Visita.- Constancia de visita al lugar de la obra.

f) Documentación Notarial: Documentación notarial con los montepíos correspondientes que acredite que el firmante de la oferta tiene facultades para representar a la empresa en esta clase de actos ( original y fotocopia simple para agregar al expediente).

Para realizar observaciones en el acto de apertura de la licitación, si la persona que concurre no coincide con el firmante de la oferta, deberá presentar poder o carta poder autorizándolo a actuar en nombre de la empresa a la que representa.

Consorcios : Si la propuesta es presentada por dos o más empresas formando un consorcio, sin perjuicio de cumplir con las disposiciones anteriores, deberán establecer un domicilio único que será el domicilio legal del consorcio y unificar la representación por medio de poder con facultades suficientes para actuar en nombre de aquél. Las notificaciones que se realicen al mandatario se considerarán válidamente hechas al consorcio. Las empresas que integran el consorcio o asociación asumen la responsabilidad solidaria y mancomunada por todas y cada una de las obligaciones emergentes del contrato, debiendo incluir en la propuesta una declaración suscrita por todos los miembros del consorcio asumiendo tal responsabilidad. Se aclara que en caso de consorcios, cada firma que forma parte del mismo deberá cumplir los requisitos exigidos a las personas jurídicas individualmente y la documentación deberá presentarla en conjunto bajo el nombre del consorcio, pero indicando el nombre de la firma consorciada.

III) Detalles de la propuesta

a) Los oferentes designarán en sus propuestas un profesional, Arquitecto o Ingeniero Civil, que se encargará de la organización y control de la obra debiendo tener permanente y estricta vigilancia sobre la misma y que se constituirá en el interlocutor válido ante el Director de la Obra. En la propuesta la empresa oferente consignará su nombre, y el profesional deberá suscribir la misma en señal de aceptación.

b) Cronogramas de avance de obra

Se deberá presentar conjuntamente con la propuesta un Cronograma de avance quincenal (físico y de inversiones) de obra que tenga el avance proyectado de obra y estimación de montos a certificar en correspondencia con dicho avance.

c) Se deberá presentar conjuntamente con la propuesta un Cronograma de avance mensual de obra que tenga el avance proyectado de obra y estimación de montos a certificar en correspondencia con dicho avance.

d) Subcontratos. Los proponentes deberán adjuntar el nombre de las empresas subcontratistas que considere necesarias para la obra. En caso de existir indicará el nombre de las empresas subcontratistas..

Los subcontratistas deberán ser de reconocida solvencia y la Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de seleccionar, aceptar, o rechazar al subcontratista, según estime conveniente, sin que ello signifique cambio alguno en el monto de la propuesta, no pudiendo el contratista general cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por la Dirección de Obras.

e) Plazo de xxxxxxxxx.Xx indicará claramente el plazo de ejecución de las obras, que no podrá ser superior a 6 ( seis) meses contados a partir del Acta de Inicio de Obra. En caso de no incluirse en la oferta, se entenderá que es el máximo admitido.

f) Datos.

Los oferentes deberán detallar en sus propuestas todas las características de lo ofrecido, incluyendo todo otro dato que juzguen de interés para una mejor ilustración de las ofertas.

Se sobreentenderá que todos los datos de esta manera suministrados tendrán el carácter de compromiso, es decir que en el momento de la prestación del servicio que se resuelva contratar, la I. de M. exigirá una estricta correspondencia entre lo establecido en la propuesta y el servicio prestado.

Art. 5º- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de 120 días hábiles, contados a partir del siguiente al día de apertura de ofertas.-

Art. 6º- ANTECEDENTES

Los licitantes que posean antecedentes y/o referencias en tareas similares deberán agregarlos a su oferta, debiendo acreditarlos mediante documentación probatoria suficiente de la cual resulte la eficacia del trabajo efectuado, a efectos de que sean tenidos en cuenta en el momento del estudio de las propuestas por la Administración.

Art. 7º.-

La presentación de las propuestas no da derecho alguno a los proponentes respecto a la consideración de las mismas. La IM se reserva el derecho de no considerar todas aquellas ofertas que no cumplan con las condiciones establecidas en la normativa vigente.

Art. 8°.- PRECIO.

El precio deberá establecerse en moneda nacional uruguaya, detallándose todos los precios unitarios según rubrado que se adjunta, consignando además, el precio total de la obra.

Se indicará claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales. El precio incluirá costo de los materiales, equipo, herramientas, mano de obra y beneficio de la empresa. En todos los casos el precio de los materiales será considerado como puesto en obra.

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricación, montaje, operación y mantenimiento de maquinarias y equipos será por cuenta del Contratista, debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta.

La Intendencia adjudicará en forma global la totalidad de la obra.

Se indicará el valor imponible por rubro y total de la mano de obra de la propuesta.

El IVA se deberá detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo así, se entenderá incluido en el precio cotizado.

El oferente deberá establecer en su cotización la bonificación que ofrece para los siguientes casos: 1- si el pago de la factura se realiza dentro de los quince días de presentada la misma en Contaduría de la I.M.; 2- si el pago de la factura se realiza entre los dieciséis y los treinta días de presentada la misma en Contaduría de la I.M

Art. 9º –

Los precios se ajustarán semestralmente de acuerdo a la fórmula paramétrica del P.C.G.C.O. en su Art. 90 del P.C.G.C.O. y para todos los rubros se considerará los mismos parámetros j, m, v, que a continuación se indican:

Paramétrica : j m v

0.4 0.4 0.2

Nota: Se modifica el Art. 91 del P.C.G.C.O, en lo relativo a la determinación de los jornales u el Art. 21 del PPEO, de tal forma que los valores de J, Xx, V, Vo, se definen como se indica a continuación:

J y Jo, índice medio de salarios de la construcción grupo 9 subgrupo 01 (MTSS), vigente en el primer mes del semestre que corresponda el reajuste y el correspondiente diez días antes de la fecha de apertura de la licitación.

En caso de no existir laudo se regirá por la variación de la B.P.C. (Base de Prestaciones y Contribuciones).

Cuando a la fecha de apertura, no haya sido homologado el incremento del jornal en los Consejos de Salarios, y por tanto, puedan derivar aumentos en forma retroactiva y con vigencia al momento cero de la licitación; se considerará este último valor a los efectos de definir el Jo.

V y Vo, índice de costo de vida (IPC) vigente en el mes anterior al semestre que corresponde el ajuste y al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

Nota: De acuerdo a la Resolución de la Intendencia de Montevideo Nº 3649/91 del 22 de Julio de 1991, no rige el lit. a) del Art. 94 xxx Xxxxxx General para la Construcción de Obras.

Para la determinación de los valores de M y Mo, de la fórmula paramétrica indicada en el Art. 91 de P.C.G.C.O, se tendrá en cuenta los precios del Boletín de la Cámara de la Construcción o en sus efectos el del M.T.O.P., correspondiente al primer mes del semestre que corresponde el reajuste y la vigente 10 días antes de la fecha de apertura de la licitación al precio a fecha y por tanto el boletín que contenga ese precio, esté o no publicado. En todos los casos se deberá tomar el valor de los materiales sin incluir impuestos.

CANASTA DE MATERIALES

Para el cálculo de M y Mo que afecta el parámetro “m”, se considerará en cada grupo un conjunto limitado aunque representativo de materiales ponderados, según su incidencia en él. Se considerarán los valores unitarios de los siguientes materiales, cuyos porcentajes de incidencia total del grupo son indicados en cada caso:

Coef. Medida Fuente.

1.-Membrana plasto asfáltica imperla 4mm 0.5 M2 C.C.U.

2.-Pintura acrílica exteriores 0.5 Litro C.C.U.

Art. 10º.- IMPREVISTOS.

La cantidad presupuestada, calculada para la ejecución de los trabajos proyectados, se incrementará en un 15% (quince por ciento). De dicha suma se obtendrá el monto total de la propuesta.

El referido porcentaje, que figurará en renglón separado con la denominación de "TRABAJOS IMPREVISTOS" pertenece a la Intendencia de Montevideo y la Dirección de Obra podrá disponer de él para las obras de carácter imprevisto que durante el curso de los trabajos considere necesario ejecutar.

Art. 11º - RUBROS

Las empresas proponentes adjuntarán a sus ofertas el rubrado según modelo que se indica en la Memoria Descriptiva de las obras a ejecutar, sin perjuicio que se agregue en caso de faltar, algún rubro que no hubiera sido previsto; o a juicio de los oferentes merezca detallarse por separado.

Se aclara que cada rubro que integra la propuesta, deberá indicar la cantidad o metraje y su precio unitario con la inclusión total de costos, beneficios, etc. Las cantidades y/o metrajes incluidos en el modelo de rubrado, son a título indicativo, debiendo los oferentes cuantificar por su cuenta, las respectivas cantidades y metrajes bajo su entera responsabilidad.

En caso de diferencias entre los montos parciales y totales, se tomará como válido el cálculo más conveniente para la Administración.

Por los montos establecidos, el oferente se obliga a realizar la totalidad de las obras, no aceptándose por la Intendencia de Montevideo reclamaciones por errores u omisiones de cálculo o interpretación.

La comparación de las ofertas se realizará en función de los montos totales, sin considerar las cantidades y metrajes estimados; sin perjuicio de lo cual, la Administración se reserva el derecho de desestimar aquellas ofertas que presenten cantidades y/o metrajes notoriamente erróneos.

Art. 12º - CRITERIO DE EVALUACIÓN

Antes de proceder a la evaluación detallada, la Intendencia determinará si cada oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación. Para los fines de esta cláusula, se considera que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación cuando satisfaga cuando satisfaga las condiciones esenciales estipuladas en dichos documentos.

Será rechazada la oferta que no se ajuste sustancialmente a los documentos de la licitación, no admitiéndose correcciones posteriores que modifiquen la misma.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, se podrá corregir el error o solicitar que, en un plazo breve, el oferente suministre la información faltante.

Cumplida esta etapa, se evaluará la totalidad de las ofertas que se ajusten a los documentos de la licitación, de acuerdo al siguiente criterio:

1.- Precio

2.- Plazo de ejecución

3.- Antecedentes de obras y cumplimiento de las mismas.

La Intendencia se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los oferentes.

La administración podrá no tener en cuenta a aquellas empresas que tengan antecedentes de incumplimiento con la Intendencia de Montevideo en los últimos cinco años

La I de M se reserva el derecho de recurrir a los institutos de mejora de ofertas y negociaciones paralelas establecidos en el Art. 57 del TOCAF

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Art. 13°.- NOTIFICACIÓN

El contrato se entenderá perfeccionado con la notificación de la Resolución de Adjudicación.

La notificación del acto de adjudicación se operará según el caso, de la siguiente forma:

1.- Con la recepción de la Orden de Compra en el domicilio del adjudicatario

2.-Con la recepción de la Resolución de adjudicación y/o la Orden de Compra, en la Sección Atención a Proveedores del Servicio de Compras.

En caso que corresponda notificar por la Unidad Atención a Proveedores, el adjudicatario deberá concurrir al Servicio de Compras, dentro de los tres días contados a partir de la fecha en que reciba la citación o fax que se le remitirá. Si así no lo hiciera la Intendencia de Montevideo podrá, sin perjuicio de la anulación de la adjudicación, aplicar las sanciones que correspondan, así como indicar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes.

A estos efectos, y ante la imposibilidad de la notificación personal, se admitirá el telegrama colacionado En caso que el adjudicatario no pueda o no quiera aceptar la adjudicación, se rescindiese el contrato o se revocase la resolución de adjudicación, la Intendencia de Montevideo podrá aplicar las sanciones que correspondan, así como iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes; así como también podrá adjudicar el contrato entre los oferentes que hubieren calificado favorablemente, siguiendo el orden de prelación.

Art. 14º.- GARANTÍAS DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DE CONSERVACIÓN.

A) GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.-

Los oferentes deberán depositar en Tesorería General como Garantía de Mantenimiento de Oferta la suma equivalente al 1% (uno por ciento) del monto total de la oferta. Este depósito se realizará en forma previa a la presentación de ofertas y si se realiza mediante cheque, el mismo deberá estar certificado por la entidad bancaria correspondiente.

ADVERTENCIA: Para hacer el depósito de Garantía por el Mantenimiento de Oferta, el oferente deberá estar inscripto como proveedor de la I.M. por lo que se recomienda a aquellos interesados en participar en este llamado y que no estén inscriptos, pasar por la Unidad de Atención a Proveedores del Servicio de Compras, con anticipación a la fecha prevista para la apertura del mismo, evitando de este modo inconvenientes de último momento.

B) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

En caso de adjudicaciones por importes superiores al previsto por el articulo 55 del TOCAF, se deberá presentar Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. El adjudicatario ya notificado, dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para realizar el referido depósito. El mismo será por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado. Si el depósito se realiza mediante cheque, el mismo deberá estar certificado por la entidad bancaria correspondiente.

La garantía deberá estar vigente durante todo el plazo de la obra y hasta la extinción definitiva de todas y cada una de las obligaciones emergentes del contrato. Si se estableciere un plazo, deberá preverse la renovación automática del mismo por periodos sucesivos, salvo manifestación en contrario de la Administración mediante la entrega del documento al adjudicatario.

Cuando se constate el cese de actividades o la suspensión de la habilitación o autorización para funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de intermediación financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la garantía, el Adjudicatario deberá sustituir la misma, en un plazo perentorio de treinta (30) días calendarios, quedando suspendidos todos los derechos que pudieran corresponderle hasta tanto ello suceda. Su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones previstas en el presente pliego.

La garantía no podrá ser devuelta hasta que ambas partes otorguen en documento apropiado que nada más tienen que reclamarse con relación a esta licitación.

C) GARANTIA DE CONSERVACIÓN

De cada pago que la Administración realice se retendrá un monto equivalente al cinco por ciento (5%), como Garantía de Conservación, de las obras construidas, que quedará retenido en Tesorería General, de acuerdo a lo establecido en el art. 18 del P.C.G.C.O.

Art. 15º - METRAJES – FLETES

Los metrajes serán indicados por los licitantes, de acuerdo al rubrado establecido en planilla adjunta, calculándose sobre los recaudos gráficos y memoria que se adjuntan.

La liquidación de los metrajes correspondientes a cada rubro, se realizará de acuerdo a los metrajes presentados en la oferta, mediante certificación mensual, ajustados a lo establecido en los Artículos 80 a 82 del P.C.G.C.O.; no rige el Artículo 83 del mismo.

En caso de surgir trabajos imprevistos o modificaciones sobre los recaudos del proyecto, la liquidación se realizará sobre los metrajes efectivamente realizados.

Art. 16º.- PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES

Si por razones acorde con nuevos requerimientos o modificaciones al proyecto pudieran variar los rubros y sus metrajes, la Dirección de Obra podrá optar por el canje de rubros, sin afectar el monto total adjudicado. Se tomarán siempre como base para la liquidación, las cotizaciones unitarias ofertadas, estableciéndose a su vez que los valores podrán oscilar entre un tope máximo (monto parcial presupuestado del rubro) y un mínimo que será la unidad. No se admitirá modificación en los precios por estos conceptos.

Art. 17º. – MODIFICACIONES

El Contratista no podrá considerar como adicionales aquellos trabajos, que estando mencionado en la Memoria o en los pliegos, no estuviera en los planos o viceversa.

La liquidación de los trabajos adicionales se efectuará de acuerdo con los precios unitarios del Contrato.

Se deja especial constancia que durante todo el transcurso de la obra, cuando la Dirección de Obra diese una orden que signifique un adicional, el Contratista deberá hacerlos constar y pedir que se le entregue la correspondiente comunicación por escrito, pues de lo contrario quedará tácitamente entendido que la orden dada no significa un adicional y no podrá reclamar el pago del precio correspondiente.

Los trabajos adicionales o economías de obra, deberán comunicarse al Contratista por Orden de Servicio. Salvo indicación en contrario se entenderá que los presupuestos respectivos serán presentados dentro de los cinco días de emitida la orden, para su aprobación por la Dirección de Obra.

En caso de encomendarse trabajos no previstos en el contrato deberá acordarse previamente el valor unitario y la cantidad de trabajo a ejecutar.

Todo trabajo ejecutado y no autorizado no será reconocido como adicional al contrato.

Art. 18°.- MONTO DE MANO DE OBRA IMPONIBLE

En función de la Resolución 2255/93 del 28 xx xxxxx de 1993 se establece que de acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la industria de la Construcción, establecidas por la Ley Nº 14.411 los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo de la Intendencia Municipal de Montevideo.

Los pagos xx xxxxx sociales por la I.M., se realizarán en base a las planillas de aportes que presente la empresa contratista mensualmente. Dichos pagos por cuenta de la I.M. se harán hasta el tope indicado por la empresa en su propuesta, superado el tope antes establecido, los siguientes pagos los realizará la I.M. mediante retención del importe que corresponda del certificado respectivo.

A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las ofertas, se tendrá en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la propuesta. Para lo cual, los oferentes deberán declarar el monto de mano de obra Imponible para cada rubro y sumatoria total.

De acuerdo al Art. 7 literal a) del decreto xx Xxx Nº 14.411 del 7/8/75, cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superan los jornales establecidos por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo Contratante, la diferencia injustificada, será abonada por los empresarios, contratistas o subcontratistas, quienes serán sujetos pasivos por deuda propia.

La Intendencia de Montevideo, no reconocerá como deuda al B.P.S., todas aquellas planillas que no estén firmadas y selladas por la Dirección de la Obra.

Las empresas que realicen obras para la I.M., a partir del mes de octubre de 1997, dispondrán de un plazo máximo de ocho días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento fijada por el B.P.S., mensualmente, para presentar copias de las planillas de sus obras, ante la I.M.. Las mismas deberán estar SELLADAS por el B.P.S., y serán presentadas en Contaduría General, Sector Liquidación y Pago a Acreedores, dentro del plazo señalado, de no hacerlo en tiempo y forma, serán de cargo de dichas empresas los importes por conceptos de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S., y serán descontados de las liquidaciones subsiguientes.

En caso de NO HABER PRESENTADO planillas en el mes, por alguna de las obras, deberá comunicarse a Liquidación y Pago a Acreedores por escrito. Por consultas dirigirse a Contaduría General de la I.M., Sector Liquidación y Pago a Acreedores, 1º piso Sector Ejido, de 12.15 a 17.45 hs.-

El registro de la Obra ante el B.P.S., lo hará la empresa contratista previo control y firma de los formularios 1 y 2 (Obra Pública) por el Director de la Obra, dicho registro deberá hacerse en el transcurso del mes de inicio de la obra y deberá remitirse inmediatamente copia del formulario de inscripción con número de obra, al Sector Liquidación y Pago a Acreedores de Contaduría General.

El cierre de la Obra ante el B.P.S., lo hará la empresa contratista, previo control del Sector Liquidación y Pago a Acreedores de Contaduría General, y firma de los formularios correspondientes por el Director de Obra, dicho cierre deberá hacerse dentro de los treinta días de terminada la obra..

Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y el cierre de la obra, serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se generen por presentar la planilla mensual fuera de plazo.

CERTIFICACIONES Y PAGOS

Art. 19°.- LIQUIDACIÓN DE PAGOS

A) El pago de los trabajos se efectuará por avance mensual; para la liquidación del mismo se deberá presentar:

1) Detalle de la liquidación a precio básico. Necesariamente se deberá facturar el avance de obra por el mes de cargo en que se presente la planilla.

2) Copia de las planillas de declaración de personal del B.P.S. del mes de los trabajos que se facturan, con una liquidación de la mano de obra imponible a fecha de contrato y su ajuste por aumentos.

B) Para el caso de los trabajos imprevistos se procederá del mismo modo, agregando el monto imponible que corresponde a los trabajos imprevistos realizados.

C) Los ajustes paramétricos deberán presentarse en factura independiente del básico con detalle de la liquidación, junto con el certificado a precio básico de los trabajos, tanto para los presupuestados como para trabajos imprevistos.

D) La última cuota se hará efectiva una vez que los trabajos estén completamente terminados y recibidos provisionalmente.

E) No se pagarán ajustes paramétricos más allá de los plazos establecidos en el correspondiente llamado, o de las prórrogas expresamente autorizadas por la Dirección de Obra; salvo que no se cumpla con dichos plazos por causas no imputables a la empresa y debidamente documentadas en tiempo y forma.

F) La I. de M. podrá optar, en el momento de hacer efectivo el pago, por la financiación del mismo, mediante la entrega de Documentos de Pago, que tendrán las siguientes características:

* Contendrán la cantidad líquida y exigible en correspondencia con los certificados de obra presentados y aprobados, expresada en moneda nacional o dólares de los Estados Unidos según el caso. Si se convirtiera la deuda a dólares USA, la misma se realizará a la cotización xxx xxxxx interbancario tipo vendedor vigente a la fecha de la liquidación.

* Serán endosables, sin recurso y sin costo adicional para el contratista.

* No tendrán vinculación con los procedimientos de ejecución de la obra y su cronograma de cumplimiento.

* La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de rescatar anticipadamente los documentos de pago, abonando los intereses devengados, o abonar los intereses sin cancelar la obligación principal hasta el final de la operación.

* Se establecerá en los Documentos de Pago la tasa de interés correspondiente asi como la oportunidad del pago de los intereses devengados.

* Los Documentos de Pago tendrán su vencimiento con un plazo mínimo de 30 días, desde su otorgamiento y un plazo máximo que no excederá la finalización del mandato del presente período de gobierno. En caso que la financiación sea en moneda nacional, el plazo además no será superior a un año.

G) La Intendencia de Montevideo podrá también efectuar el pago con cheques de pago diferido, acordándose en su momento, con el adjudicatario, las condiciones del mismo.

Art. 20º.- FORMA DE PAGO

La Intendencia abonará en un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir de la presentación del certificado de avance de obra, debidamente conformado en la Contaduría General, de acuerdo a los artículos 86 a 90 xxx Xxxxxx de Condiciones Generales para la Construcción de Obras actualizado.

Art. 21º.- INTERÉS POR XXXX

El interés por xxxx a que refiere el artículo 90, literal c) del PCGCO. queda fijado en el 50% de la tasa media de interés trimestral para empresas para operaciones con plazos menores de un año publicada por el Banco Central del Uruguay ( art. 15 , Ley 14.095 Circular 1695) vigente en el mes de vencimiento, modificándose en tal sentido el art.28 del PPEO.

Art. 22º.- CERTIFICADO ÚNICO MUNICIPAL

La Intendencia de Montevideo, exigirá a toda persona física o jurídica que con ella haya contratado, en el momento de hacer efectivo los haberes que se le adeude, la exhibición del Certificado Único Municipal expedido a su nombre y en el que conste que dicho proveedor no tiene deudas tributarias con la I.M.- Dicho certificado será expedido en forma gratuita por el Servicio Gestión de Cobro de Morosos, Piso 1 y ½ xxx Xxxxxxx Municipal. (Art. 24 del Decreto 27.803 de la junta Departamental).

CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

Art. 23°.- INICIO

El adjudicatario, una vez notificado y presentada la documentación que a tales efectos le sea requerida, quedará habilitado para dar comienzo a los trabajos, esto incluye la firma del acta de iniciación de obra.

Art. 24°.- HORARIO

El contratista trabajará dentro de la jornada legal, en el horario y en las condiciones establecidas en la Memoria Descriptiva

Art. 25°- CARTEL de OBRA

Todas las obras llevarán un cartel de obra cuya ubicación la determinará la Dirección de Obra.

Las características del referido cartel están detalladas en la Memoria Descriptiva.

Art. 26°.- OBLIGACIONES

Por la cantidad establecida en la propuesta el contratista estará obligado a ejecutar los trabajos estipulados en el proyecto, de acuerdo a las reglas del buen construir, Pliegos de Condiciones, Memorias y planos, sin que le sirva de excusa o derecho alguno alegar cálculos erróneos u omisiones en la presenta de la misma.

Se ratifica que todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes de los recaudos (planos, planillas, memorias, pliegos), aunque haya sido omitido en las restantes, deberá ser incluido en la propuesta, de tal modo que si algún rubro o trabajo solicitado en los recaudos no apareciera expresamente desglosado, se considerará incluido y considerado en el precio de la propuesta, por lo que se exigirá su realización.

Durante la construcción de la obra, el Contratista deberá respetar las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas referentes a la Prevención de Accidentes de Trabajo, siendo único responsable de los accidentes que se pudieran producir a sus obreros o a terceros.

El Contratista será responsable de los daños dentro del predio y en las propiedades ajenas y bienes muebles durante los trabajos. Esto incluye, líneas telefónicas, eléctricas y canalizaciones de cualquier tipo y propiedades adyacentes al predio de la obra.

Desde el comienzo hasta la terminación completa de los trabajos, estará a cargo del Contratista el cuidado de la totalidad de las obras, tanto permanente como provisional.

Art. 27°.- DISPOSICIONES LABORALES

a) El contratista estará obligado a aceptar y mantener la obra en las condiciones de seguridad que pauta el Banco de Seguros del Estado. A estos efectos, la Dirección de Obra podrá solicitar las constancias de autorización de andamiaje y condiciones generales de la obra cuando lo estime conveniente.

A esos efectos regirá lo establecido en el artículo 59 del PCGCO.

El incumplimiento en la presentación de las constancias así como la no observación de las normas de seguridad dispuestas, podrán ser sancionados con la detención de los trabajos sin que esto implique una prórroga en el plazo de terminación.

b) Ley 18.098. La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos y convenios colectivos vigentes para la rama de esta actividad laboral ( convenio colectivo vigente), en materia de salarios, categorías de labor, pago y suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general, todas las asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones. En caso que los laudos vigentes queden sin efecto la remuneración mínima será un Salario Mínimo Nacional.

La Intendencia de Montevideo, en oportunidad de la selección de ofertas y con relación a la adjudicataria, durante el plazo contractual y en su caso la prórroga, tendrá especialmente en cuenta el cumplimiento estricto de esta disposición.

En ese sentido, en oportunidad del estudio de las propuestas serán rechazadas aquellas en las que se pueda constatar que algún oferente no cumpliera con lo exigido. Si dicho incumplimiento se verificara con posterioridad a la celebración del contrato, la Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de rescindirlo en la forma y condiciones previstas en este pliego.

La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite estar al día en el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los comprobantes que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y de las contribuciones a la seguridad social, como requisito previo al pago de los servicios prestados. En caso que la I.M. lo solicite, las empresas adjudicatarias deberán informarle los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio, con la finalidad de efectuar los controles correspondientes. La I.M. tiene la potestad de retener, de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

El incumplimiento, por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones a los trabajadores asignados al cumplimiento de las tareas contratadas será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario.

c) Ley 18.099 y Ley 18.251.

La adjudicataria está obligada a cumplir con todas las obligaciones con los organismos previsionales o fiscales originadas por su vínculo con los trabajadores asignados al servicio contratado y que se generen como consecuencia de la prestación del servicio adjudicado.

La adjudicataria queda obligada a resarcir e indemnizar a la I.M. por cualquier responsabilidad, pérdida, daño, honorarios de abogados, costas o gastos administrativos o judiciales relacionado con reclamaciones de terceros por cobro de salarios, impuestos, contribuciones a la seguridad social, seguros de accidentes de trabajo, daños y perjuicios ocasionados a terceros.

Los antes referidos gastos serán reembolsados a la I. M. ajustados por el Indice de Precios al Consumo.

Art. 28°.- TERMINACIONES

Todos los trabajos deberán resultar completamente terminados y ejecutados hasta en sus detalles mínimos, con la mayor prolijidad, haciéndose entrega de la obra en perfecto estado de limpieza y utilización.

Art. 29°.- EXCEDENTES

El contratista queda obligado a transportar a su cargo los excedentes de la obra cualquiera sea su naturaleza, hasta los puntos donde se indiquen expresamente en los recaudos. Si no estuvieran establecidos dichos puntos, se calculará el transporte hasta 20 Km. de distancia medidos desde la obra.

Art. 30°.- MODIFICACIONES

El Contratista no podrá considerar como adicionales ningún trabajo, que estando mencionado en los pliegos, no estuviera en los planos o viceversa.

La liquidación de los trabajos adicionales se efectuará de acuerdo con los precios unitarios del Contrato.

Se deja especial constancia que durante todo el transcurso de la obra, cuando la Dirección de Obra diese una orden que signifique una modificación, por pequeña que sea, del precio de lo contratado, o un adicional, el Contratista deberá hacerlos constar y pedir que se le de la correspondiente comunicación por escrito, pues de lo contrario quedará tácitamente entendido que la orden dada no significa un adicional y no podrá reclamar el pago del precio correspondiente.

Los trabajos adicionales o economías de obra, deberán comunicarse al Contratista por Orden de Servicio, entendiéndose, salvo indicación en contrario, que los presupuestos respectivos, acompañados de los cómputos, análisis de precios, etc., serán presentados dentro de los cinco días de emitida la orden, para su aprobación por la Dirección de Obra.

En caso de encomendarse trabajos no previstos en el contrato deberá acordarse previamente el valor unitario y la cantidad de trabajo a ejecutar.

Todo trabajo ejecutado y no autorizado no será reconocido como adicional al contrato.

PLAZO de INICIO DE OBRA y RECEPCIONES DE OBRA

Art. 31°.- PLAZO DE INICIO DE OBRAS

Las obras deberán iniciarse dentro del plazo de 10 (diez) días calendario contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución de adjudicación. Una vez iniciadas las obras, no podrán suspenderse, salvo motivo de fuerza mayor probado fehacientemente, y debidamente asentado en el libro de la obra y refrendado por ambas partes.

La brevedad del plazo será un factor de consideración a los efectos de la evaluación de las ofertas.

Para poder iniciar las obras, el adjudicatario deberá presentar:

- Certificado del MTOP que habilite a contratar.

- Formularios para la inscripción de la Obra en BPS

Art. 32°.- RECEPCIÓN PROVISORIA

La recepción provisoria se realizará dentro de los 15 días de finalizadas totalmente las obras. Será certificada por un acta de finalización provisoria en la que se harán constar las observaciones que el Director de Obra estime correspondan.

Una vez subsanadas dichas observaciones se procederá a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento ( en caso que por el monto adjudicado se haya efectuado dicho depósito- ver art. 55 del T.O.C.A.F.)

Art. 33°.- RECEPCIÓN DEFINITIVA

La recepción definitiva se hará siempre que las obras estén en perfectas condiciones de construcción y conservación después de haber transcurrido 12 meses (doce meses) calendario contados a partir de la fecha de la recepción provisoria correspondiente; en este caso será firmada un acta de recepción definitiva entre las partes, después de la cual se devolverá al contratista la Garantía de Conservación a que se refiere el Artículo 18 xxx Xxxxxx de Condiciones Generales para la Construcción de Obras.

Art. 34°.- RIESGOS Y RESPONSABILIDADES

Será de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad, derivado del contrato, ya sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la Administración o a sus empleados, a los efectos transportados a su propio personalmente.

El adjudicatario está obligado a la ejecución de todos los trabajos establecidos en su propuesta, la omisión o errores de cálculo en la presentación de la misma no le otorgarán derechos para actuar contrariamente a lo establecido.

Art. 35°.- CESIÓN DEL CONTRATO

El adjudicatario no podrá ceder su contrato en todo o en parte sin el consentimiento expreso y por escrito de las autoridades de la I de M. En su caso deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 del TOCAF. Debe entenderse que el consentimiento mencionado no lo exime obligaciones y responsabilidades.

Art. 36°.- SANCIONES

La falta de cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraídas por los proponentes o adjudicatarios habilitará a la IM a proceder a la anulación de la adjudicación o rescisión del contrato en su caso, sin perjuicio de las sanciones genéricas que podrá aplicar, en razón de los perjuicios causados o los antecedentes del proveedor y que podrán ser, a vía de ejemplo, desde un apercibimiento hasta la eliminación del Registro de Proveedores.

Art. 37º.- ATRASO EN EL INICIO DE OBRA.

Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en este pliego, la Intendencia de Montevideo podrá aplicarle una multa equivalente al 0.01% del monto adjudicado por cada día hábil xx xxxx, pudiendo asimismo declarar rescindido el Contrato.

Art. 38°.- ATRASO EN LA FINALIZACIÓN DE OBRA-

Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado, será sancionado con una multa equivalente al 0.01% del monto adjudicado, por cada día hábil de atraso. Si dicho atraso llegara a 30 días hábiles, la IM podrá dar por rescindido el contrato, procediendo según lo establecido en los Art. 66, 67, 68 y 70 xxx Xxxxxx de Condiciones Generales para la Construcción de Obras.

Art. 39°.- XXXX

La xxxx en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la modalidad y carácter de los mismos, o por el hecho de hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

Art. 40°.- INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES RECIBIDAS

Si el contratista no cumpliera las órdenes impartidas por la Dirección de Obra, se aplicará una multa por un monto equivalente al 0.01% del monto adjudicado, por cada día hábil de atraso.

En caso que el contratista entienda que esas órdenes le perjudican o son contrarias a la buena ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirlas, pudiendo presentar posteriormente reclamación fundada (Art. 48 PCGCO).

La reclamación será presentada ante la Dirección del Servicio, quien se expedirá sobre el punto.

En caso que el contratista tuviera razón en su negativa a dar cumplimiento a lo dispuesto, la multa le será reintegrada.

Art. 41°.- INCUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el Art. 31 xxx Xxxxxx Particular para la Ejecución de Obras, el monto de la multa por incumplimiento de las obras de conservación intimadas, será por un monto equivalente al 0.01% del monto adjudicado, por cada intimación realizada.

Art. 42°.- COBRO DE MULTAS.

Las multas a aplicar le serán descontadas del primer pago que se le deba realizar al Contratista. Si el atraso llegara a 30 (treinta) días hábiles, se podrá duplicar el monto de la multa a aplicar.

Art. 43º. - PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL.

A los efectos de la aplicación de lo previsto en el artículo 9.5 xxx Xxxxxx Único de Bases y Condiciones Generales, en lo referente a la preferencia de los productos nacionales frente a los extranjeros, los proponentes que deseen acogerse a éste régimen deberán indicar claramente el origen de los productos cotizados y su porcentaje de integración nacional, debiendo presentar certificado de origen nacional expedido por la Cámara de Industrias del Uruguay.

Art. 44°.- RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

La recepción y apertura de propuestas se realizará en el local del Servicio Compras ubicado en el sector Santiago de Chile xxx Xxxxxxx Municipal, con acceso sobre la Avenida 18 de julio, en la fecha y hora establecidas en la hoja de invitación.

ANEXO 1

Formulario de Presentación de oferta

(Oferente) domiciliado a los efectos legales en la calle ------------------___________ Nº ____, del Departamento de Montevideo, teléfono ___________, fax _______, se compromete a realizar los trabajos de REACONDICIONAMIENTO XXX XXXX PRINCIPAL DEL CEMENTERIO DEL NORTE ( Xxxx. Xxxxxxx x Xx. Xxxx Xxxxx Xxxxx) (XXXX Xx 0000) con arreglo a los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares y a las indicaciones de la Memoria Descriptiva; (LICITACIÓN ABREVIADA Nº 245191/1), por el monto total de Pesos Uruguayos ------------________________ que responde al siguiente detalle:

TRABAJOS PRESUPUESTADOS $

I.V.A. 22% $

MONTO PARCIAL $

IMPREVISTOS 15% $

MONTO TOTAL $

Son pesos uruguayos ..............)

Asimismo declaro haber tenido a la vista los recaudos indicados e inspeccionado el lugar donde se realizará la obra y me someteré a las Leyes y Tribunales del País con exclusión de todo otro recurso.

El monto de mano de obra imponible es de $ ...................................

El plazo de terminación y entrega de los trabajos será de ..................... días hábiles.

El representante técnico de la empresa es el (Arquitecto o Ingeniero Civil) --------------

Montevideo,------- de -------------------- de…..

FIRMA: .......................................... FIRMA DE TECNICO................................

CONTRAFIRMA: ------------------------- CONTRAFIRMA .....................................

C.I. Nº --------------------------------------

ANEXO 2

MEMORIAS DESCRIPTIVAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPLEJO CREMATORIO DEL CEMENTERIO DEL NORTE,

REACONDICIONAMIENTO XXX XXXX PRINCIPAL.

OBJETO.

La presente memoria trata de los trabajos de reacondicionamiento a efectuar en el Edificio del Crematorio del Cementerio del Norte.

Los trabajos se centralizarán en el reacondicionamiento xxx Xxxx del Crematorio, tanto su exterior como interior, y comprenden parte de las obras totales de reacondicionamiento del complejo crematorio.

Los trabajos básicamente consistirán en:

 Reparación de impermeabilizaciones de azotea

 Reparación de sobretecho de fibrocemento

 Hidrolavado y/o arenado de fachada y restauración de elementos

 Hidrolavado y/o arenado de interior xxx xxxx del crematorio

 Pulido de mármoles en revestimientos interiores y pavimento xxx xxxx del crematorio.

 Pintura de interior xxx xxxx del crematorio, y otros locales interiores

 Pintura de exterior xxx xxxx del crematorio.

 Adecuación para Sala de identificación en local anexo

 Adecuación para cocina y baño en local anexo

 Instalación sanitaria en cocina y baño

 Instalación eléctrica en general, xxxx, sala de identificación, cocina y baño.

 Colocación de antepuerta de cristal en acceso xx xxxx

 Colocación de mamparas y mural de cristal en xxxx

 Equipamiento en xxxx de crematorio

LISTADO DE RUBROS

Se adjunta tabla con listado de rubros, unidades y columnas indicando la manera en que deberá presentar su oferta el licitante.

En caso que existan rubros no previstos y el licitante entienda que corresponde su ejecución para la correcta ejecución de la obra, los mismos deberán incluirse en la planilla, indicando sus metrajes y costos respectivos.

DESCRIPCION DE RUBROS.

1. IMPLANTACION

Deberá construirse o instalarse una casilla de obra consistente en depósito, capatacía, sereno, vestuarios y servicios higiénicos, de acuerdo a ordenanza correspondiente. Su metraje, distribución, materiales, etc. quedará a criterio de la empresa adjudicataria, debiendo en todo momento cumplir con las necesidades de la obra, ordenanzas y reglamentaciones correspondientes, y presentar una buena imagen en cuanto a terminaciones y componentes. Se admitirá la utilización de contenedores equipados adecuadamente. Se evitará que quede a la vista del público.

Eventualmente, se podrá utilizar las instalaciones existentes, debiendo el contratista previamente realizar las consultas que entienda pertinente a este respecto, para definir esta posibilidad de acuerdo a sus necesidades, y las posibilidades del Servicio Fúnebre y Necrópolis.

En caso de realizarse construcciones provisorias, estas deberán ubicarse en la parte posterior del crematorio, fuera de la vista de fachada.

Las obras deberán protegerse mediante vallado de los pasajes de público.

Todos los gastos de conexión y consumos de servicios de OSE y UTE, durante la obra, serán de cuenta del contratista.

Se colocará un cartel de obra, será xx xxxxx con estructura xx xxxxxx, y perfiles xx xxxxx (PNI 10) como soporte; dimensiones aprox. 2.50 x 1.70m, diseño según modelo que se indicará. Deberá ser ploteado, no pintado a mano.

2.IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA

El contratista deberá reparar las filtraciones de pluviales existentes en azotea xxx xxxx, debiendo brindar garantía de 10 años por los trabajos de reparación e impermeabilización. Los trabajos de impermeabilización incluirán:

Picado y retiro de pavimento de tejuela existente y todos los restos de otros materiales hasta obtener una superficie plana y xxxx.

Se hará en caso de ser necesario para formar las pendientes, un contrapiso de hormigón de cascote (ladrillo limpio, partido y mortero compuesto de 3 partes de mezcla gruesa, 2 partes de arena gruesa y una parte de cemento portland, en partes iguales) terminado con un alisado de arena y cemento portland en proporciones 3 x 1, dándole una pendiente mínima del 2% hacia los puntos de bajada. En los pretiles se conformará garganta asegurando una altura no inferior a los 20 cm sobre el alisado. Se tendrá especial cuidado en conformar los embudos en los puntos de bajada.

Luego que se verifique el secado de esta capa se aplicará una mano de asfalto diluido –RC2 – rebajado con solvente, nafta o aguarrás, al 50 % como máximo. Se aplicará de tal manera que se asegure un consumo de 250 gr./m2 Luego se dejará secar hasta que permita el tránsito del aplicador y posteriormente se colocará la membrana asfáltica de 4 mm de espesor con terminación aluminio, en fajas, solapándose una sobre otra un mínimo de 8 cm y soldando el mencionado solape a fuego indirecto. La membrana deberá quedar soldada en toda la superficie. Las uniones se realizarán mediante soplete a supergás calentando hasta fundir el poliuretano de cobertura y el asfalto superficialmente, para luego unir las partes apretándolas con cuchara de albañil.

Los rollos de membrana y el material imprimante se deberán acondicionar en el lugar de aplicación dos horas antes de su empleo.

Precauciones en la colocación de membrana:

- No se deberá colocar la membrana con temperaturas inferiores a los 5ºC..

- La presencia de lluvias será motivo de suspensión de los trabajos hasta que seque la base.

- Se eliminarán las ondulaciones de los rollos de membrana derivadas del bobinado mediante la extensión previa durante un tiempo prudencial.

- La membrana a utilizarse deberá ser autorizada por la Dirección de Obra.

El contratista podrá presentar en su oferta, además de la cotización de este rubro, variantes del tipo de impermeabilización como rubro alternativo aparte del presupuesto original. En caso de considerarlo conveniente para la obra, ya sea desde el punto de vista de mejor calidad del trabajo o más conveniente económicamente sin que implique menor calidad del trabajo, la I.M. estudiará la propuesta de variante y resolverá acerca de su aceptación.

3. REPARACIÓN DEL SOBRETECHO LIVIANO EN XXXX.

Dentro de este rubro, se incluye la reparación del sobretecho de fibrocemento xxx xxxx en la zona central. El contratista deberá determinar las causas de las filtraciones, y realizar las reparaciones necesarias, sustituyendo las chapas deterioradas o en mal estado, o corrigiendo cualquier otro tipo de anomalía que esté produciendo el pasaje de humedades.

4. HIDROLAVADO Y/O ARENADO EN EXTERIORES

Se limpiarán las paredes, columnas y demás superficies revocadas de superficie de fachada xxx Xxxx del crematorio.

Se procederá mediante un sistema de hidrolavado controlado, de manera de limpiar las marcas dejadas por filtraciones en techo, pretiles y/o cornisas, y otro tipo de marcas o suciedades existentes.

Se restaurarán los revoques o molduras que se encuentren en mal estado, debiendo reproducirse a su forma original.

5. HIDROLAVADO Y/O ARENADO EN INTERIORES

El interior xxx xxxx del crematorio, se limpiará en las zonas de revoques, con las mismas especificaciones indicadas para el exterior.

6. LIMPIEZA DE MARMOLES

Los mármoles existentes en el interior xxx xxxx del crematorio, se limpiarán con métodos adecuados de manera de recuperar su aspecto original.

Se cotizará la limpieza del total del revestimiento xx xxxxxx, incluyendo muros, columnas y pavimentos.

El contratista deberá indicar detalladamente el procedimiento y materiales a utilizar para tal fin. Se incluirán métodos y materiales de limpieza y xx xxxxxx o recuperación del brillo original.

Se restaurarán los elementos faltantes o deteriorados, debiendo utilizarse mármoles de similar calidad y características.

Se deberá indicar nombre de las empresas subcontratistas que se encargarán del trabajo, presentando experiencias anteriores en este tipo de trabajos.

7. REPARACION DE ABERTURAS

Se repararán las aberturas que así lo requieran, existentes en xxxx de crematorio, y locales anexos, de manera de que logren un perfecto funcionamiento, reponiendo los elementos faltantes.

Se tratarán las partes oxidadas, procediendo al lijado, tratamiento antioxidante y pintura de los elementos. La pintura se cotizará en el rubro pintura.

Se sustituirán las partes rotas o deterioradas, incluyendo vidrios en caso que corresponda.

8. ABERTURAS NUEVAS

8.1 A1. ANTEPUERTA EN ACCESO

Se suministrará y colocará un cerramiento vidriado incluyendo puerta tipo Blindex, que se colocará delante de la puerta principal de acceso al xxxx, de manera de mejorar el control del acondicionamiento interior del local.

El cerramiento vidriado se realizará de acuerdo a especificaciones técnicas en planilla.

8.2 A2. MURAL EN XXXX

En la cabecera xxx xxxx, se colocará un mural en cristal traslúcido opaco, tipo “OPACID”, o similar, de acuerdo a especificaciones técnicas de planilla.

El contratista deberá diseñar la estructura de soporte, de manera que la misma sea lo menos visible posible y de resistencia adecuada para su función.

La estructura no podrá verse desde el frente, por lo que no podrá llevar marco ni otros elementos que sobresalgan hacia el frente, mas que los botones de ajuste de las láminas xx xxxxxx.

La estructura se amurará a la pared de manera de asegurar su perfecta estabilidad e indeformabilidad.

Se deberá requerir la aprobación de la Dirección de Obra, con respecto a la estructura de soporte, previo a la ejecución del mismo.

Se realizarán de acuerdo a especificaciones técnicas en planilla.

8.3 A3. MAMPARAS h=1.65m

Se suministrarán y colocarán mamparas para separar las distintas áreas xxx xxxx y preservar la intimidad de los distintos ambientes.

Se realizarán de acuerdo a especificaciones técnicas en planilla.

8.4 A4. MAMPARAS h=2.20m

Idem 8.3

8.5 A.5 VENTANA EN SALA DE IDENTIFICACION

Se suministrará y colocará una ventana en el local destinado x Xxxx de Identificación. Será de dimensiones 1.30mx1.30m marco de aluminio anodizado natural, vidrio fijo, 10mm, transparente.

Se realizarán de acuerdo a especificaciones técnicas en planilla.

8.6 A6. VENTANA EN BAÑO

Se suministrará y colocará ventana de aluminio anodizado, batiente, con mosquitero, en baño, de dimensiones 1.00x0.30m

 Se realizarán de acuerdo a especificaciones técnicas en planilla.

8.7 A7. PUERTA HACIA CAMARA DE HORNO

Se colocará en el vano existente entre el xxxx y la sala de los hornos, contiguo al espacio donde se colocará el mural, una puerta de carpintería de aluminio, de acuerdo a planilla (A1), de dimensiones aproximadas 1.10x1.30m.

El cuerpo de la puerta se realizará con chapa tipo Isopanel de Bromyros o similar.

Esta puerta permanecerá cerrada, abriéndose únicamente en eventos en que el pasaje del féretro se haga directamente desde el xxxx a la xxxxxx xx xxxxxx.

Llevará marco y se fijará con tornillos, que permitan removerla cuando se requiera.

*

9. PINTURA

9.1 PINTURA CIELORRASO

Se realizará la pintura total de cielorraso en xxxx, sala de identificación, antesala, cocina y baño.

Se deberá previamente preparar la superficie a pintar realizando un rasqueteado, limpieza y de ser necesario, reparación de revoques de cielorraso.

Se pintará con pintura para cielorrasos antihongo, tipo Inca o similar.

9.2 PINTURA MUROS EXTERIORES

En caso que la limpieza de los muros mediante hidrolavado o arenado, no consiga una terminación satisfactoria de los mismos, se realizará la pintura de estos.

El contratista deberá incluir la pintura de los paramentos exteriores obligatoriamente en su oferta.

En caso que realizada la limpieza mediante hidrolavado y/o arenado, ésta logre una terminación satisfactoria de modo que haga innecesaria la pintura de los muros, se suprimirá este rubro.

9.3 PINTURA MUROS INTERIORES

Se realizará la pintura total de los muros interiores, no incluyéndose las zonas revestidas en mármol. Se incluye xxxx, sala de identificación, antesala, cocina y baño.

Se deberá previamente preparar la superficie a pintar realizando un rasqueteado, limpieza y de ser necesario, reparación de revoques.

Se pintará con pintura para interiores tipo Incalex o similar.

9.4 PINTURA ABERTURAS

Se pintarán todas las aberturas, puertas y ventanas, con pintura esmalte tipo Satinca o similar, en el interior, y esmalte tipo Incalux o similar en el exterior

Se prepararán previamente las superficies a pintar, realizando lijado, reparaciones, y preparación de la superficie.

En caso de aberturas xx xxxxxx, se pintará previamente con dos manos de pintura antióxido o convertidor de óxido si correspondiere.

10. INSTALACION ELECTRICA

La instalación eléctrica se realizará de acuerdo a Memoria de Acondicionamiento Eléctrico.

Se cotizará instalación incluido suministro de materiales, mano de obra, aportes sociales y luminarias. Todos los trabajos se realizarán de acuerdo a reglamentaciones vigentes.

La instalación eléctrica en cocina, baño, sala de identificación y antesala será embutida.

La canalización de tomacorriente y teléfono en escritorio de recepción, se traerá por el exterior, con ducto metálico xx xxxxxx galvanizado adosado a la pared.

La alimentación de las luminarias se realizará de acuerdo a como se describe para cada tipo de luminaria.

Se utilizará el tablero general existente, manteniendo su ubicación actual. Desde acá se realizará la alimentación al nuevo tablero T1, debiéndose agregar en el tablero existente un interruptor termomagnético trifásico de 32 Amp. 10KA.

Los tipos de luminarias a suministrar y colocar serán los siguientes:

L1. (5 unidades). Luminaria tipo “Mega Tube - Suspension”, lámpara TC-TEL GX24q-4 42w (3200 lm), del catálogo Unilamp 2008/09, de empresa Darko, o similar.

La alimentación de las luminarias L1, se realizará utilizando la canalización existente, realizándose a nuevo el cableado de alimentación.

L2. (12 unidades). Luminaria tipo “Mega Tube - Wall Down Light”, lámpara HIT-CE G12 150w (14.500 lm), del catálogo Unilamp 2008/09, de empresa Darko, o similar.

La alimentación de las luminarias L2, se realizará mediante ductos que se traerán por el ángulo entre cielorraso y paramentos. Los ductos serán de pvc 25x25, de marca de reconocida calidad (CONATEL, MOLVENO, SOLODA, o similar), atornillados con tacos Xxxxxxx o similar. Las luminarias se colocarán contra el cielorraso.

L2A. (2 unidades). Luminaria tipo “Mega Tube – Wall Up/ Down Light”, lámpara HIT-CE G12 2X70W (2X6.600 lm), del catálogo Unilamp 2008/09, de empresa Darko, o similar. La alimentación de las luminarias L2A, se realizará embutida en el muro, canalizando desde la parte de atrás xxx xxxx.

L3. (11 unidades). Luminaria tipo “Xxxxxx”, Lamp: T8 linear fluorescent tube, largo 1,27m, 1x36w, xx Xxxxx S.A. Iluminación.

La alimentación de las luminarias L3, se llevará por ducto sobre moldura de cornisa. Las luminarias se colocarán sobre la cornisa iluminando el cielorraso.

L4. (2 unidades). Luminaria tipo Flood light, proyector lineal modelo S6RGB-PL, lámpara Led con secuenciador y transformador correspondiente, de PIROLUX, o similar.

La alimentación de las luminarias L4, se realizará embutida en el muro, canalizando desde la parte de atrás xxx xxxx.

L5. (2 unidades). Luminaria idem L1. La alimentación de las luminarias L5, se realizará utilizando la canalización existente, realizándose a nuevo el cableado de alimentación.

L6. (4 unidades). Spot dicroico embutido de bajo consumo. La alimentación de las luminarias L6, se realizará por sobre cielorraso de yeso.

L7. (2 unidades). Idem L6.

L8. (2 unidades). Aplique fluorescente hermético. La alimentación de la luminaria L8, se realizará por dentro de xxxx xx xxxx.

11. COCINA

Se reformará la sala contigua al xxxx, de manera de utilizarla como cocina para la cafetería. Los subrubros de esta reforma son los siguientes:

11.1 DEMOLICIONES

Se realizarán las demoliciones indicadas en gráficos. Se retirará la puerta existente y se picarán los muros existentes a los costados de la misma de manera de ampliar la abertura de comunicación entre la cocina y la cafetería.

Se colocarán 2 perfiles PNI 12 a manera de dintel para soportar la parte superior de esta pared.

La puerta existente, se reutilizará luego en la Sala de Identificación. En caso de deterioro o rotura durante su retiro, las reparaciones corresponderán al contratista.

11.2 REVESTIMIENTO CERAMICO

Se realizará un revestimiento cerámico hasta 2.00m de altura en todas las paredes de la cocina. La cerámica a utilizar será de primera calidad tipo porcelanato o similar, color blanco o similar; deberá ser presentada por el contratista y requerir la aceptación de la Dirección de Obra.

11.3 PAVIMENTO PORCELANATO

Se colocará pavimento de porcelanato de primera calidad. Deberá tener continuidad de nivel con los pavimentos existentes y su colocación deberá ser impecable no aceptándose malos asentamientos, discontinuidades en juntas ni en planos.

Se colocará un umbral xx xxxxxx como separación entre ambos pavimentos de 5cm de ancho por el largo del umbral

11.4 MESADA GRANITO

Se realizará mesada de cocina de acuerdo a gráficos. Será xx xxxxxxx sobre losa de hormigón armado. La losa apoyará sobre muros de mampostería de 80cm de altura por 12cm de ancho, que irán revestidos igual que las paredes; la parte posterior de la mesada irá embutida en el muro existente. La losa llevará armaduras que aseguren su resistencia. El revestimiento xx xxxxxxx cubrirá frente y cara superior de la losa de hormigón. Llevará un zócalo xx xxxxxxx de 7cm de alto sobre la mesada.

La mesada llevará en su frente una mesada alta tipo mostrador (h=1.15m). Ésta será también xx xxxxxxx y llevará una parte rebatible para pasaje de personal.

11.5 PILETA DOBLE ACERO INOXIDABLE Y GRIFERIA.

Se colocará pileta xxxxx xx xxxxx inoxidable con grifería y accesorios correspondientes, de 1ª calidad, realizándose todos los trabajos de instalación sanitaria de acuerdo a ordenanzas municipales.

11.6 CALENTADOR ELÉCTRICO Y EXTRACTOR

Se suministrará y colocará calentador de agua caliente de 60 litros, de marca reconocida con sus correspondientes conexiones eléctrica y sanitaria. El calentador se ubicará sobre el cielorraso de yeso.

Se suministrará y colocará extractor de aire de marca reconocida, con su correspondiente conexión eléctrica. El extractor se ubicará sobre el cielorraso de yeso.

11.7 CIELORRASO DE YESO

Se colocará en la cocina, un cielorraso de yeso a 2.40m de altura, según detalle.

12. BAÑO

12.1. DEMOLICIONES

Se realizarán las demoliciones indicadas en gráficos. La puerta existente, se reutilizará luego como puerta del baño. En caso de deterioro o rotura durante su retiro, las reparaciones corresponderán al contratista.

Se colocará una ventana de acuerdo a planos de dimensiones 0.30x1.00m, tipo batiente.

12.2. MURO TABIQUE

Se construirá un muro tabique de yeso según se indica en gráficos. El yeso será tipo yeso verde antihumedad.

12.3. REVESTIMIENTO CERÁMICO

Se realizará un revestimiento cerámico hasta 2.00m de altura en todas las xxxxxxx xxx xxxx. La cerámica a utilizar será de primera calidad tipo porcelanato o similar, color blanco o similar; deberá ser presentada por el contratista y requerir la aceptación de la Dirección de Obra.

12.4. PAVIMENTO CERÁMICO

Se colocará pavimento de porcelanato de primera calidad. Deberá tener continuidad de nivel con los pavimentos existentes y su colocación deberá ser impecable no aceptándose malos asentamientos, discontinuidades en juntas ni en planos.

12.5. ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIA y ACCESORIOS.

Se colocará un inodoro tipo Nórdico o similar de 1ª calidad y cisterna exterior tipo “Inplast” o similar de 1ª calidad.

El lavatorio será tipo bacha de la misma línea que el resto de los artefactos, o acero inoxidable. La grifería será monocomando, sólo para agua fría, de 1ª calidad.

Se colocarán como accesorios un portarrollo de embutir, en losa, una percha de amurar, en losa, y un dispensador de toallas de papel, en acero inoxidable.

12.6. MESADA GRANITO

Se colocará mesada xx xxxxxxx según se indica en gráficos. Llevará como soporte 2 ménsulas xx xxxxxx, ángulo T, 35mm.

Zócalo xx xxxxxxx 7cm; frente xx xxxxxxx 7cm.

12.7. CIELORRASO DE YESO.

Se colocará cielorraso de yeso a 2.40m de altura, según detalle.

12.8. ESPEJO

Se suministrará y colocará un espejo pegado de dimensiones 2.00x0.60m

13. SALA DE IDENTIFICACION

Se acondicionará el local destinado x Xxxx de Identificación y la Antesala del mismo. En este local, los allegados realizarán la identificación del cuerpo previo a su incineración.

13.1 DEMOLICIONES

Se abrirá una abertura en la pared para colocar allí una ventana de dimensiones 1.30x1.30m. Se realizará el picado correspondiente, retiro de escombros y reparación de mochetas y revoques, para colocación de ventana, y xxxxx xx xxxxxx.

13.2 COLOCACIÓN DE ABERTURAS Y REPARACIONES DE REVOQUES

Se recolocará puerta retirada del sector donde se construye la cocina.

Se colocará ventana 1.30x1.30m antes mencionada.

Se realizará reparación de deterioros que hayan quedado en las paredes de la habitación luego del retiro del equipamiento de la cámara fría actualmente existente en el lugar. Las paredes quedarán perfectamente lisas y luego se procederá a su pintado.

Se tapiarán los espacios de celosías de ventilación al exterior.

Se realizarán las reparaciones que correspondan en el pavimento, de manera de dejarlo en perfectas condiciones.

13.3 PAVIMENTO DE PORCELANATO

Se cotizará la sustitución del pavimento existente en Sala de Identificación y antesala. Se colocará pavimento de porcelanato de primera calidad. Deberá tener continuidad de nivel con los pavimentos existentes y su colocación deberá ser impecable no aceptándose malos asentamientos, discontinuidades en juntas ni en planos.

En caso que en momentos de la obra, la Dirección considere no necesaria la sustitución del pavimento, se suprimirá este rubro.

14. INSTALACION SANITARIA.

14.1 INSTALACION DE SUMIINSTRO Y DESAGÜE

Se realizará la instalación sanitaria de cocina y baño de acuerdo a reglamentaciones vigentes.

Se conectará el abastecimiento a la red de suministro existente.

El sistema de desagüe se realizará de acuerdo a planos, y verterá en depósito impermeable que se construirá de acuerdo a planos.

Todos los materiales utilizados serán de primera calidad y se instalarán de acuerdo a normativa vigente.

Se realizarán pruebas manométrica e hidráulica, previo al tapado de las instalaciones.

14.2 DEPÓSITO IMPERMEABLE

Se construirá un depósito impermeable según se indica en gráficos, con capacidad 5 m3.

Será de ladrillos o anillos prefabricados de hormigón, debiendo terminarse interiormente con un enlucido impermeable de portland.

Deberá cumplir con todas las condiciones reglamentarias.

15. EQUIPAMIENTO

Se realizará el suministro de los elementos de equipamiento detallados en el proyecto, los que consisten en:

Cantidad	Tipo
2	Escritorios 0.80x 1.30 (medidas aproximadas)
2	Sillones tipo director con ruedas y posabrazo
4	Sillas para entrevista
4	Conjuntos xx xxxxxx de espera de 3 sillas como mínimo cada uno
2	Sofás de 2 cuerpos cada uno
1	Mesa ratona
4	Taburetes altos para la cafetería
10	Mesas de dimensiones aproximadas 0.60x0.60cm para cafetería
20	Sillas para cafetería con posabrazo

Todo el mobiliario será de primera calidad, suministrado por empresa reconocida, tipo Mobilart, Fumaya o similar.

Se deberá presentar folletería del material a suministrar al momento de la presentación.

Se podrá presentar más de una opción de precio o tipo del mobiliario solicitado.

Se deberá considerar que el mobiliario deberá ser lo suficientemente resistente para un uso público intensivo.

16. LIMPIEZA DE OBRA

Se deberá realizar la limpieza de obra, retirando todo material de desperdicio, limpiando cualquier tipo de manchas de obra, que pudieran haberse ocasionado en los distintos elementos.

METRAJES

El oferente deberá presentar los metrajes a ejecutar en cada rubro. Se deberá indicar el valor del precio unitario e indicará el precio total correspondiente al metraje. El precio unitario se utilizará para calcular eventuales modificaciones que pudieran tener los rubros.

En los rubros indicados como precio global, se cotizará y liquidará el rubro de manera global.

La Dirección de Obra podrá resolver la ejecución parcial de cualquiera de los rubros, o la ampliación de los mismos.

PLAZOS DE OBRA

Se establece un plazo de obra de 6 meses.

La Recepción Definitiva se otorgará al año de otorgada la Recepción Provisoria.

RECAUDOS SUMINISTRADOS

1. La presente Memoria Descriptiva Particular

2. Planilla de rubros

3. Memoria de Acondicionamiento Eléctrico

4. Fotocopias de catálogos de luminarias

5. Planos:

5.1 Planta total A1

5.2 Albañilería A2

5.3 Planta de Inst. Sanitaria S1

5.4 Planta de Inst. Eléctrica E1

5.5 Planilla de Aberturas: A1,... A7.

XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

A r q u i t e c t o

MEMORIA DESCRIPTIVA

CEMENTERIO DEL NORTE

Xxxx de crematorio

1.- GENERALIDADES

1.1 REGLAMENTOS, PLANOS Y TRÁMITES ANTE U.T.E.-

La instalación será construida de acuerdo a la reglamentación en vigencia de U.T.E. y antes de ser recepcionada se presentara certificación de U.T.E. justificativo de la aceptación de las mismas, y un juego de planos en calco y archivos magnéticos con el diagrama final de las instalaciones.

La empresa nombrará un técnico autorizado para ser interlocutor entre el propietario y la empresa.

La empresa subcontratista deberá tener casa comercial instalada y estar autorizada por U.T.E. para ejecutar instalaciones eléctricas.-

1.2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Incluye suministro, instalación completa y ensayo final satisfactorio de todos aquellos materiales, equipos y accesorios que fuesen necesarios para lograr un normal funcionamiento de las instalaciones indicadas en los planos, según Memoria Descriptiva, y aquellos que no figurando se necesiten para hacer cumplir requisitos de reglamentación y prolijidad, con la adecuada artesanía y calificación que los trabajos exijan.-

En caso que hubiera diferencia entre los planos y memoria formulados y las reglamentaciones de UTE, valdrán las especificaciones de dichas reglamentaciones, sin que pueda cobrarse diferencia de precio por dicho motivo. El Contratista debe denunciar dichas diferencias con la debida antelación para que la Dirección de Obra pueda salvarlas sin que provoquen demoras en los trabajos.-

Las modificaciones en el trazado o en las especificaciones que produzcan un cambio en el precio del Contrato, requerirán la aprobación de la Dirección de Obra por escrito y previamente a su realización. Es importante una visita previa a la formulación del presupuesto para aquilatar detalles como recorrido xx xxxxx, instalación existente, etc., ya que el plano formula una guía y se deberán prever obstáculos edilicios.

La Dirección de Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorridos de los elementos que integran las instalaciones sin que esto de derecho al contratista a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.-

1.3 GARANTIA

Durante un período de 12 meses después de la recepción provisoria, el contratista deberá garantizar el normal funcionamiento de las instalaciones, teniendo que reparar o sustituir sin costo aquellos materiales defectuosos resultantes de un uso normal, quedando excluido los accidentes por causas ajenas a la instalación referida. En caso que el equipo sea de procedencia o fabricación de un tercero, el reclamo será atendido directamente por el instalador siendo éste el único responsable ante el propietario.-

2.- MANO DE OBRA.-

El contratista aportara la mano de obra necesaria para realizar las instalaciones eléctricas, no pudiendo subcontratar parcial o total los trabajos.-

En todos los casos el instalador no se vera relevado de su responsabilidad directa sobre el total de las instalaciones y de los materiales suministrados.-

3.- PROCEDIMIENTOS.-

La colocación de cañerías, ductos y cajas deberá en líneas generales ajustarse al replanteo indicado en los planos. En cada caja de salida de conductores o conexión de artefactos, interruptores, toma corrientes o cualquier otro dispositivo eléctrico, se deberá dejar por lo menos colillas de 15 cms. de conductor para realizar las conexiones. Se deberá instalar una caja cada vez que se realice un cambio de diámetro de cañerías o haya más de dos curvas en la misma.-

Se podrán enhebrar las cañerías luego que se termine con todos aquellos trabajos que puedan causar daño mecánico a los conductores.-

Aquellas cañerías que no vayan enhebras deberán quedar con un alambre galvanizado como guía.-

Cualquier cambio a los planos necesarios para adaptar las instalaciones a las facilidades de la obra, deberán ser autorizados previamente por la Dirección de la Obra. Se deberán mantener en obra un juego de planos, unifilares, planillas, memoria descriptiva, etc., donde se indicarán los cambios realizados, para ser consultados cuando los técnicos o el propietario lo soliciten.

Todas las tuberías expuestas serán aseguradas por medio de soportes y grapas adecuadas. No se permite el uso de tacos xx xxxxxx para estos fines, por lo que se deberá usar tornillos y camisas de expansión para fijación a muros o tabiques. En particular para la fijación de tableros, brazos de mercurio y otros elementos de naturaleza similar, se exigirán grapas amuradas con arena y portland.-

4.- PRUEBAS.-

El contratista deberá probar todos los conductores, aparatos y equipos por continuidad, tierras y cortocircuitos con un megger de energizar los circuitos.-

Probara la resistencia del aislamiento de todos los circuitos, conductos de alimentación y equipos. Donde el aislamiento no esta libre de tierras y cortocircuitos reemplazara o reparara las partes que fallen.-

Probara todos los sistemas de conexión a tierra, tales como las tierras artificiales y todos los equipos aterrados con probador comparativos de tierras y realizara las correcciones que sean necesarias. Deberá cumplir con las medidas autorizadas por U.T.E.

Deberá proveerse todos los instrumentos y personal necesario para todas las pruebas. El equipo no deberá ser energizado sin el permiso específico de parte de la Dirección de Obra.-

5.- COORDINACION.-

El contratista deberá coordinar la instalación de las cañerías, cajas, tableros, etc., con el contratista de hormigón, si lo hubiera, de modo de lograr la ubicación de los mismos según se indica en los planos y memoria.-

6.- INSTALACION.-

La instalación eléctrica en la obra de referencia se ejecutara según detalles a saber:

6.1 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Las instalaciones resultaran en forma aparente. La energía eléctrica se tomará desde un tablero existente en xxxx xx xxxxxx, se llevara por conductores a instalarse en un ducto existente que atraviesa esta sala, hasta un tablero nuevo a instalarse en el corredor sobre pared medianera con cantina TABLERO 1, en plano.

2. MATERIALES.-

El oferente deberá detallar en la propuesta marcas y procedencia de todos los materiales que integran la misma.-

Los materiales deberán ser nuevos, sin uso de primera calidad, de acuerdo con los planos y la memoria.-

El subcontratista deberá presentar, previo a su instalación una muestra de cada uno de los tipos de luminarias, tableros, lámparas con sus equipos auxiliares, etc. para la aprobación de la Dirección de Obra.-

Todo material rechazado deberá ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas por el instalador, pudiendo hacerlo en caso contrario la Dirección de Obra quien cargara al instalador los gastos que esa operación demande.-

La pintura y partes de equipos que se hubieran maltratado durante el transporte, almacenamiento, o instalación y manejo, deberán ser reparadas, requiriendo la aceptación de la Dirección de Obra.-

En todos los casos deberá tenerse presente que la seguridad de las instalaciones es imperiosa Se exigirá, por lo tanto, una ejecución esmerada de las mismas y una selección y calidad adecuada de todos los interruptores, cajas, conductores, soportes, conexiones, etc.-

6.2.1 DETALLE DE MATERIALES.-

CAÑOS

Serán de pvc rígido o corrugado antillana embutidos y los que queden en forma aparente en el interior o a la intemperie, serán xx xxxxxx galvanizado. Se deberán emplear piezas de terminación, conexión, cambio de dirección, etc., prefabricadas del mismo material, procurando en todos los casos realizar maniobras que puedan dañar la capa galvanizada de los mismos. Los diámetros serán los indicados en los planos y planillas, pudiendo realizar coexistencia de distintos circuitos en un mismo xxxx, aumentando el diámetro del mismo de acuerdo a la reglamentación vigente. Para la fijación de los caños a muros, cielorraso, etc., se emplearán grapas tipo SPIT, formadas por dos partes unidas mediante tornillos, de material anticorrosivo o grapas tipo sisa con cuña. Las uniones a las cajas de registro o de llaves x xxxxx se realizarán empleando bujes de conexión, con sus respectivas tuercas y contratuercas, procurando una firme conexión y filtración de humedades. De ser necesario se utilizarán prensaestopas.

CAJAS

Las cajas utilizadas en forma aparente para centros, tomas, interruptores y demás servicios que se instalen a la intemperie, serán de fundición de aluminio, tipo DAISA (no se admitirán cajas plásticas), para las interiores exterior, serán de pvc tipo AVE o similar. Se podrán utilizar cajas plásticas con orejas de metal reforzadas cuando queden en forma embutida.

BANDEJAS

Los lugares donde van bandejas están indicados en los planos de planta. Estas serán de las medidas indicadas en planos, tipo chapa galvanizada calada con tapa, Cada pocos metros serán debidamente puestas a tierra, mediante tornillo con arandela y tuerca de material anticorrosivo. Se utilizará la bandeja existente en Xxxx xx Xxxxxx. Luego se seguirá con el mismo tipo de bandeja xx xxxxx ciega, galvanizada hasta llegar al tablero a instalarse alimentador de las nuevas instalaciones.

INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES

Serán de embutir o exterior, línea DUOMO o similar, debiendo el Contratista presentar marca y procedencia de los mismos, así como también muestras, la elección del color final será a juicio de la Dirección de Obra.-

Los interruptores unipolares, bipolares, combinación, tomacorrientes y demás serán de una misma marca y tipo. En particular, las piezas de tomacorriente presentaran trabas que aseguren la imposibilidad de introducir elementos extraños en las mismas.-

La altura de colocación de interruptores es en general 1,20 mts. sobre nivel de piso terminado interior, mientras que los tomacorrientes en general a 0.40 mts. del nivel de piso terminado.-

CONDUCTORES

Se realizará un enhebrado total de las instalaciones existentes. Todos los conductores serán nuevos, de cobre electrolítico con aislación plástica adecuada según las Normas UNIT 98 y 126. Se entregaran en el lugar de trabajo en rollos completos con una etiqueta que especifique fabricante y sección. Responderán en todo a las reglamentaciones vigentes de UTE y contaran con el certificado de aprobación de un laboratorio. Los conductores a instalarse dentro de las bandejas, serán en su totalidad súper plástico, tipo CF, multifilar. Todos los conductores subterráneos y en bolsa de agua serán con aislación superplática desde el tablero hasta el elemento correspondiente. Las secciones mínimas permitidas serán 2x1,5+2T, 2x2,5+2,5T y 3x6+6T para circuitos de iluminación, tomacorrientes y línea general respectivamente, salvo indicaciones particulares en los planos y planillas respectivos. El enhebrado total se realizará respetando los colores de fases, tanto para líneas generales como derivaciones comunes.

TABLEROS

Se realizarán en xxxxx xx xxxxxx plegada de espesor mínimo N18, con los refuerzos xx xxxxxx ángulo que fuesen necesarios. Serán cerrados, tipo exterior, irán semiembutidos, con puerta giratoria sobre pomelas, tendrá frente muerto rebatible con bisagras tipo piano, y cerradura con llave tipo tambor. Se terminaran pintados con dos manos de antióxido, y dos de esmalte sintético, el interior en color naranja y el exterior color a definir por la Dirección de Obra, se admite la pintura electro depositada horneada.

Sobre el frente calado se aplicaran tarjeteros de acrílico indicando sobre cada interruptor térmico, el circuito que comandan en correspondencia con el plano que habrá que realizar y colocar en la contra puerta del tablero, este plano deberá ser plastificado.-

El cableado de los tableros se hará con bornes aislados, con densidad de corriente menor a 4 A/mm², equilibrando fases. Antes de su confección definitiva se requerirá la aprobación de la Dirección de Obra.-

INTERRUPTORES TERMO-MAGNETICOS

Cumplirán las siguientes condiciones:

Amperaje según esquema unifilar, que será suministrado por la Dirección de obra, considerando que los interruptores que comanden y protejan derivaciones de iluminación será de 10 Amp., xxxxxxxxxxxxxx 00 Amp., en cocina 25 Amp. Las cantidades se calcularán según plano de planta.-

Los interruptores serán tipo “TQ DIN”, y el poder xx xxxxx mínimo 10 KA, y el general de 15 KA. Se deberá agregar en el tablero existente un interruptor térmico trifásico de 32 Amp. para comando y protección de la nueva alimentación del tablero a instalarse.-

Las marcas que se dan a continuación son al solo efecto de guiar al contratista en cuanto a calidades, pueden ser similares no admitiéndose calidades inferiores a: MITSUBISHI, LEGRAND, MERLIN-GERIN, XXXXXXX, SACE, ABB, HAGER, etc. Los interruptores se agruparan de acuerdo a su función (alumbrado, tomas, etc.).-

6.2.2LUMINARIAS

6.2.3 DESCARGA A TIERRA ARTIFICIAL

Se ejecutaran una descargas a tierra artificiales en lugar indicado en el plano próximo al tablero principal de las instalaciones, en caso contrario se ubicara en un lugar adecuado, previa consulta a la Dirección de Obra. Las tierras se interconectarán entre si en todos los tableros. Deberán tener un máximo de 5 ohms de resistencia, debiéndose agregar las necesarias hasta lograr esos valores. Estarán recubiertas por una capa de cobre con xxxx xx xxxxx, tipo COPERWELD, según reglamentación de UTE. La conexión entre el cable y la jabalina, deberá hacer mediante soldadura isotérmica.

ANEXO 3

RUBRADO