DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

DIPUTACION PROVINCIAL XX XXXXX

CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA XX XXXXX

Anuncio del Consorcio de Bomberos de la Provincia xx Xxxxx por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación de urgencia, para la licitación del contrato de las obras de construcción de la Nave provisional en el Parque de Bomberos de Sanlucar, para el depósito y mantenimiento de los vehículos contra incendios.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información:

a) Organismo: Consorcio de Bomberos de la Provincia xx Xxxxx.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Técnica.

c) Obtención de la Documentación:

1) Dependencia: Consorcio de Bomberos de la Provincia xx Xxxxx

2) Domicilio: Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx xx 00.

3) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.

4) Teléfono y Fax: 000 00 00 00/ 000 00 00 00.

5) Correo electrónico: xxxxxxx@xxxx.xx

6) Dirección de Internet del Perfil de Contratante: xxx.xxxx.xx

7) Fecha límite de obtención de la documentación e información: Hasta el día anterior

hábil a la finalización de presentación de proposiciones.

8) Número de expediente: 01/2018

2. Objeto del contrato

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: Obras de construcción de la Nave provisional Parque de Bomberos de Sanlucar.

c) División por lotes: No

d) Lugar de ejecución: Terrenos Parque de Bomberos de Sanlucar,

e) Plazo de Ejecución: 6 meses

f)Admisión de Prorroga: No.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45216120-8 Trabajos relacionados con cuarteles de bomberos.

3. Tramitación y procedimiento

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Un solo criterio de adjudicación.

d) Sujeto a regularización Armonizada: No.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe neto: 189.283,03.-€ IVA EXCLUIDO (229.032,47.-€, IVA INCLUIDO).

b) Valor estimado del contrato: 208.211,34.-€, IVA EXCLUIDO

5. Garantías exigidas: Provisional: no

Definitiva: (5% importe adjudicación).

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según el Pliego

de Cláusulas Administrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos: Según el Pliego de CláusulasAdministrativas particulares.

7. Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación de las ofertas: 26 días naturales desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia xx Xxxxx. En el supuesto de que el plazo de presentación de proposiciones finalice en xxxxxx, xxxxxxx o festivo, tendrá lugar al día siguiente hábil.

b) Modalidad de presentación: A través de las oficinas del Registro de Plicas del CBPC o por correo de conformidad con el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro de Plicas, Primera Planta de las Oficinas Centrales, sitas en Xx. Xxxxx xx Xxxxxxxx 00 Xxxxx. (xxx.xxxx.xx).

8. Apertura de ofertas.

a) Descripción: Sala de reuniones Primera Planta CBPC.

b) Dirección: Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 00 Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx.

c) Xxxxx y Hora: A publicar en el Perfil de Contratante. (xxx.xxxx.xx) y se avisará

oportunamente a los licitadores.

9. Gastos de publicidad: Los anuncios de licitación serán por cuenta del adjudicatario.

10. Otras Informaciones: El Pliego de CláusulasAdministrativas Particulares y otra información adicional podrá consultarse en el Perfil del Contratante del CBPC en la siguiente dirección electrónica: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx

En Cádiz, a 2 xx xxxxx de 2018. EL PRESIDENTE, Fdo.: Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Nº 14.694

CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA XX XXXXX

Anuncio del Consorcio de Bomberos de la Provincia xx Xxxxx por el que se convoca procedimiento abierto para la licitación de un contrato de Servicio de Asesoría Jurídica y defensa en juicios para este Consorcio de Bomberos de la Provincia xx Xxxxx.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información:

a) Organismo: Consorcio de Bomberos de la Provincia xx Xxxxx.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Técnica.

c) Obtención de la Documentación:

1) Dependencia: Consorcio de Bomberos de la Provincia xx Xxxxx

2) Domicilio: Avenida 4 de diciembre de 1977.

3) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.

4) Teléfono y Fax: 000 00 00 00/ 000 00 00 00.

5) Correo electrónico: xxxxxxx@xxxx.xx

6) Dirección de Internet del Perfil de Contratante: xxx.xxxx.xx

7) Fecha límite de obtención de la documentación e información: Hasta el día anterior

hábil a la finalización de presentación de proposiciones.

8) Número de expediente: 01/2018

2. Objeto del contrato

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: Asesoría Jurídica y defensa en juicios para este CBPC.

c) División por lotes: No

d) Lugar de ejecución: Cádiz y provincia.

e) Plazo de Ejecución: Dos años.

f) Admisión de Prorroga: si, por dos años más.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79100000-5 “Servicio de asesoría jurídica”.

3. Tramitación y procedimiento

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación. Se determinan en el

Pliego de Condiciones (xxxx://xxx.xxxx.xx)

d) Sujeto a regularización Armonizada: no

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe neto: 60.000 euros IVA EXCLUIDO (72.600 euros IVA INCLUIDO).

b) Valor estimado del contrato: 120.000 euros IVA EXCLUIDO

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% importe adjudicación IVAexcluido.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según el Pliego

de Cláusulas Administrativas particulares.

c) Otros requisitos específicos: Según el Pliego de CláusulasAdministrativas particulares.

7. Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación de las ofertas: 15 días naturales desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia xx Xxxxx. En el supuesto de que el plazo de presentación de proposiciones finalice en xxxxxx, xxxxxxx o festivo, tendrá lugar al día siguiente hábil.

b) Modalidad de presentación: A través de las oficinas del Registro de Plicas del CBPC o por correo de conformidad con el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro de Plicas, Primera Planta de las Oficinas Centrales, sitas en Xx. Xxxxx xx Xxxxxxxx 00 Xxxxx. (xxx.xxxx.xx).

8. Apertura de ofertas.

a) Descripción: Sala de reuniones Primera Planta CBPC.

b) Dirección: Xxxxxxx 0 xx xxxxxxxxx xx 0000, 00 Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx.

c) Xxxxx y Hora: A publicar en el Perfil de Contratante. (xxx.xxxx.xx) y se avisará

oportunamente a los licitadores.

9. Gastos de publicidad: Los anuncios de licitación serán por cuenta del adjudicatario.

10. Otras Informaciones: El Pliego de CláusulasAdministrativas Particulares y otra información adicional podrá consultarse en el Perfil del Contratante del CBPC en la siguiente dirección electrónica: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx

En Cádiz, a 5 xx xxxxx de 2018. EL PRESIDENTE, Fdo.: Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx. Nº 14.883

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS CENtRAL DE CONtRAtACION ANUNCIO CONVOCATORIA DE LICITACIÓN

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial xx Xxxxx.

b) Dependencia que tramita el expediente: Central de Contratación Administrativa.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Central de Contratación Administrativa.

2. Domicilio: Plaza de España s/n.

3. Localidad y código postal: Xxxxx 00000. 4. Teléfono: 000 000 000 – -956-240-257

5. Correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx

6. Dirección de Internet del perfil del contratante: xxx.xxxxxxxxx.xx

7. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día anterior

hábil a la finalización de presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: OBRAS/00003/2018 perteneciente al Programa: Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal y Carreteras 2015 y 2016, respectivamente

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Obras

b) Descripción: “(73/15 PPOS y 66/16 PPOS) Construcción de la red de desagüe de la Fuente, Fase 1 y Fase 2”.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Presupuesto máximo de licitación:

Xxxxxxx Xxxx, (IVA excluido) 118.595,04 €

Importe I.V.A. 24.904,96 €

Importe Total (IVA incluido) 143.500,00 €

IMPORTE MODIFICADOS

Xxxxxxx Xxxx, (IVA excluido) 11.859,50 €

Importe I.V.A. 2.490,50 €

Importe Total (IVA incluido) 14.350,00 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO INCLUIDOS MODIFICADOS

Valor estimado del contrato: 130.454,54 €

c) Plazo de ejecución: 4 meses

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45210000 3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

c) Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación (menor precio) 4.-Garantías exigidas

Garantía Provisional: Exenta

Garantía Definitiva: 5.929,75 €

5.- Requisitos específicos del contratista:

a) Obligación de acreditar la Solvencia Económica y Financiera y Solvencia Técnica y Profesional: SI. (Cláusula 13.f.) y apartado O del Anexo nº 1 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Particulares).

b) Clasificación en su caso (grupo, subgrupo y categoría): Obligación de acreditar la clasificación: NO

Clasificación opcional para acreditar la solvencia (por cualquiera de las dos opciones)

RD 773/2015	RD 1098/2001
Grupo E; Subgrupo 5; Categoría 1	Grupo E; Subgrupo 5; Categoría c

6.- Presentación de las ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del día en que se cumplan los 26 días naturales a partir del siguiente al de su publicación en el BOP.

b) Modalidad de presentación: En el Registro Especial de Proposiciones o por Correos.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro Especial de Proposiciones.

2. Domicilio: Xxxxxxxx Xxxx, 0x Xxxxxx-Xxxx. Xxxxx xx Xxxxxxxx, 00-00.

3. Localidad y código postal: Cádiz 11006.

d) Admisión de variantes: No.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación.

7.- Apertura de ofertas:

Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas y con una antelación mínima de 48 horas, se anunciará en el Perfil de Contratante de la Diputación Provincial xx Xxxxx, el lugar, día y hora en que se celebrará el acto público de apertura de proposiciones económicas por la Mesa de Contratación.

8.- Gastos de publicidad: Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

9.-Otras informaciones: Cualesquiera de los plazos que concluyera en día inhábil se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

Cádiz, a 6 xx xxxxx de 2018. El Diputado Delegado del Área de Servicios Económicos. Fdo.: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx. Fdo.: Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx.

Nº 15.229

6) Valor estimado del contrato: Ciento setenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cinco euros (175.655 €)

7) Garantías exigidas: definitiva.

8) Presentación de ofertas

A) Lugar y horario: Sede de IFECA en horario de 10:00 h a 14:00 horas.

B) PLAZO: 15 días desde la publicación en el BOPCádiz.

8) Apertura de Ofertas: día, hora y sede que se publique en el perfil del contratante de

IFECA con 48 horas de antelación a su celebración.

El Vicepresidente de C- IFECA. Fdo.: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx. Nº 15.301

ADMINISTRACION LOCAL

AyuNtAMIENtO DE ChIPIONA

ANUNCIO LICITACIÓN

Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de fecha 28/01/2018 del Ayuntamiento de Chipiona, por el que se anuncia la concesión demanial, para la instalación y explotación de Kiosco-Bar en Paseo Xxxx del Mar entre los hitos M3 y M4 del Municipio de Chipiona, por Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, conforme el siguiente contenido:

I. Dependencia tramitadora: Departamento de Contratación.

II. Objeto del Contrato: Es objeto del contrato la adjudicación de la concesión demanial para la instalación, establecimiento y explotación de un kiosco-Bar en Paseo Xxxx del Mar, entre los hitos M3 y M4.

III. Procedimiento, forma de adjudicación: Procedimiento abierto.

IV. Duración del contrato: La concesión se otorga por un plazo inicial de cuatro anualidades, pudiendo prorrogarse por un plazo de cuatro anualidades más.

V. Canon El canon a satisfacer por el concesionario al Ayuntamiento será de tres mil setecientos siete euros con cuarenta y cuatro céntimos (3.707,44 €) por temporada, pudiendo licitarse al alza.

VI. Garantía Definitiva: Será el 5% del canon de adjudicación.

VII. Presentación de proposiciones. Durante los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el B.O.P.

VIII. Apertura de proposiciones. Tendrá lugar, en acto público, con

posterioridad a la celebración del acto de calificación de la documentación general.

IX. Modelo de proposición. El recogido en el Anexo II xxx Xxxxxx de

Cláusulas.

En Chipiona, a 30/01/2018. El Concejal de Contratación. Fdo: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx. Nº 6.029

AyuNtAMIENtO DE ChICLANA DE LA FRONtERA

ANUNCIO

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento xx Xxxxxxxx de la Frontera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y

Patrimonio.

INStItuCION XXXXXX XX XXXXX. IFECA

ANUNCIO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DEL ACUERDO MARCO DEL SUMINISTRO DE STANDS PREFABRICADOS, MOQUETA Y ELEMENTOS AUXILIARES EN REGIMEN DEARRENDAMIENTO PARALAORGANIZACIÓN DE FERIAS Y EVENTOS DEL CONSORCIO INSTITUCIÓN FERIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXX.

1) Entidad ADJUDICADORA: Consorcio Institución Ferial de la provincia xx Xxxxx.

a) Nº Expediente: Sumin/1 /2017

b) Obtención de documentación:

Perfil de contratante xxx.xxxxxxxxxx.xxx

Domicilio: Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x/x xx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx 0Xxxxx) 11.405 Teléfono: 956180723 Correo electrónico: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx; xxxxx@xxxxxxxxx.xx; xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx

2) Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro

Descripción: STANDS PREFABRICADOS, MOQUETA Y ELEMENTOS AUXILIARES EN REGIMEN DEARRENDAMIENTO PARALAORGANIZACIÓN DE FERIAS Y EVENTOS DEL CONSORCIO INSTITUCIÓN FERIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXX.

b) Lotes: No

C) CPV: 39154000-6 Equipamiento de exposición 39154100-7 Stands de exposición

45223800-4 Montaje e instalación de estructuras prefabricadas

3) Tramitación y procedimiento:

a) Procedimiento de adjudicación: Abierto.

b) Tramitación: Ordinaria.

c) Criterios adjudicación: Varios.

d) Vigencia: UN AÑO desde su formalización.

e) Prórroga: UNA ANUALIDAD

f) Presupuesto máximo de licitación: Xxxxxxx y siete mil ochocientos veintisiete euros con cincuenta céntimos (87.827,50 €)

4) Iva 21%: Dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y tres euros con setenta y ocho

céntimos (18.443,78 €)

5) Importe máximo licitación con IVA: Ciento seis mil doscientos setenta y un euros con veintiocho céntimos (106.271,28 €).

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.

2) Domicilio: c/ Constitución, nº1 – 2ª planta.

3) Localidad y código postal: Chiclana 11130. 4) Teléfono: 000 000 000

5) Fax: 000 000 000

6) Correo electrónico: xxxxxxxxxxxx-xxxxxx@xxxxxxxx.xx

7) Dirección de internet del perfil del contratante:

xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx-xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/0000/xxxxxxxxxxx-xx-xxxxx-

2017/#c10829

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Días hábiles, de 9:00 a 13:30 horas, durante el plazo de presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 21/2017-BIENES 2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Autorización.

b) Descripción: Autorización para la instalación y explotación de escuelas de surf y paddle surf en zonas náuticas delimitadas en la Playa de la Barrosa, con sujección a los Pliegos de Condiciones Económico-administrativas y de Prescripciones Técnicas aprobados por acuerdo de J.G.L de 21 de noviembre de 2017.

c) División por lotes: cuatro lotes.

d) Duración: Una temporada.

e) Admisión de prórroga: Prorrogable por una temporada más. f)

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto y concurso.

c) Criterios de adjudicación: 1- Canon ofertado: hasta 55 puntos.

2- Fomento del deporte base: hasta 20 puntos.

3- Reducción en la tarifa de precios: hasta 25 puntos.

4. Canon base de licitación.

Igual o superior a 750,00 € anuales por cada uno de los lotes 4 y 5. Igual o superior a 2.500,00 € anuales por cada uno de los lotes 8 y 10.

5. Garantías Exigidas.

Provisional: 45,00 Euros por cada uno de los lotes 4 y 5.

150,00 Euros por cada uno de los lotes 8 y 10.

Definitiva: Importe equivalente al 4% del canon de adjudicación de cada lote, determinado

en función al plazo de duración estimada del contrato.

6. Requisitos específicos del contratista.

Acreditación de solvencia técnica, conforme a lo exigido en la cláusula

18ª xxx Xxxxxx de Condiciones.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación:

Durante los quince días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, si éste coincidiese en xxxxxx, xxxxxxx o festivo el plazo finalizará el día hábil inmediato posterior.

b) Modalidad de presentación: según lo indicado en la cláusula 13ª xxx

Xxxxxx de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

2. Domicilio: c/Constitución, nº 1 – 1ª planta.

3. Localidad y código postal: Xxxxxxxx - 00000 - Xxxxx

8. Apertura de las ofertas.

a) Dirección: c/ Constitución, nº 1 – 2ª planta.

b) Localidad y código postal: Chiclana – 11130

c) Xxxxx y hora: Tercer día hábil siguiente a la conclusión del plazo de presentación de proposiciones, a las 11:00 horas.

9. Gastos de publicidad.

Serán de cuenta del adjudicatario.

07/02/2018. EL TTE.-ALCALDE DELEGADO DE CONTRATACIÓN Y

PATRIMONIO, Fdo.: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx. Nº 8.494

AyuNtAMIENtO DE ChICLANA DE LA FRONtERA

ANUNCIO

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento xx Xxxxxxxx de la Frontera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y

Patrimonio.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.

2) Domicilio: c/ Constitución, nº 1 – 2ª planta.

3) Localidad y código postal: Chiclana 11130. 4) Teléfono: 000 000 000

5) Fax: 000 000 000

6) Correo electrónico: xxxxxxxxxxxx-xxxxxx@xxxxxxxx.xx

7) Dirección de internet del perfil del contratante: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx-xx-

contratante-licitaciones/2018/expedientes-en-curso-2018/#c10974

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Días hábiles, de 9:00 a 13:30 horas, durante el plazo de presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 01/2018 2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: Prestación de los servicios de asistencia sanitaria de primeros auxilios, vigilancia, salvamento, socorrismo y atención a personas con discapacidad en las playas del término municipal de Chiclana de la Frontera con sujeción a los Pliegos de Condiciones Económico-administrativas y de Prescripciones Técnicas aprobados por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 6 de febrero de 2018.

c) Duración: Dos años.

d) Admisión de prórroga: Prorrogable por anualidades. La duración total del contrato, incluidas sus posibles prórrogas, no podrá exceder de cuatro años.

e) CPV: 75241000-7 (servicios de seguridad pública). 3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, con varios criterios de adjudicación.

c) Criterios de adjudicación: 1º Mejor precio, hasta 35 puntos.

2º Proyecto de ejecución de servicios ofertados en playas, hasta 45 puntos. 3º Mejoras, hasta 20 puntos.

4.- Presupuesto tipo de licitación.

El presupuesto de licitación inicial para la primera anualidad asciende a la cantidad de 840.240,39, I.V.A. incluido, con el siguiente desglose:

	IMPORTE BASE LICITACIÓN	IVA 21%
DISPOSITIVO SANITARIO	336.096,15€	-------------	336.096,15€
DISPOSITIVO SALVAMENTO Y SOCORRISMO	416.648,13€	87.496,11€	504.144,24€
TOTAL	752.744,28€	87.496,11€	840.240,39€

5.- Garantías Exigidas.

Provisional: No se exige.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA, calculado en

función del plazo de duración inicial del contrato.

6.- Requisitos específicos del contratista:

Acreditación de solvencia económica y técnica, en los términos exigidos

en la cláusula 19ª xxx Xxxxxx de Cláusulas Económico-administrativas.

7.- Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación:

Durante los quince días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación

en el Boletín Oficial de la Provincia, si éste coincidiese en xxxxxx, xxxxxxx o festivo

el plazo finalizará el día hábil inmediato posterior.

b) Modalidad de presentación: según lo indicado en la cláusula 14ª xxx

Xxxxxx de Condiciones Económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

2. Domicilio: c/ Constitución, nº 1 – 1ª planta.

3. Localidad y código postal: Xxxxxxxx - 00000 - Xxxxx 8.- Apertura de las ofertas.

a) Dirección: c/ Constitución, nº 1 – 2ª planta.

b) Localidad y código postal: Chiclana – 11130 – Cádiz.

c) Fecha y hora: Tercer día hábil siguiente, excepto sábados, a la conclusión del plazo de presentación de proposiciones, a las 09:00 horas.

9. Gastos de publicidad.

Serán de cuenta del adjudicatario.

07/022018. EL TTE.-ALCALDE DELEGADO DE CONTRATACIÓN,

Fdo.: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx. Nº 8.495

AyuNtAMIENtO XX XXxX

ANUNCIO

OBJETO: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO Y MÉDICO NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS GRUPOS DE EJERCICIO FÍSICO ADAPTADO PARA MAYORES Y GERONTOGIMNASIA ENCUADRADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO XX XXXX.

PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN: Procedimiento abierto y tramitación ordinaria, atendiendo a varios criterios de adjudicación previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

DURACIÓN: La duración del contrato será de DOS (2) AÑOS, con la posibilidad de prorrogarse UN (1) AÑO más.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: Se establece un presupuesto base de licitación anual, con arreglo al siguiente desglose:

- Importe anual (IVA excluido): 30.802,00 €

- Importe IVA (21%): 6.468,42 €

- Importe total anual (IVA incluido): 37.270,42 €

La cantidad establecida como presupuesto base del contrato podrá ser mejorada a la baja por los licitadores en su oferta económica.

GARANTIAS:

- Provisional: No se exige (artículo 103 del TRLCSP).

- Definitiva: 5% sobre el precio de adjudicación.

OFICINA DONDE SE ENCUENTRA EL EXPEDIENTE: Unidad de

Contratación (Tlf. 000.00.00.00), de lunes a viernes en horario de oficina, donde podrán los interesados retirar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, por correo electrónico a la dirección contratacion@aytorota. es, o bien adquirirlo de la página web de este Ayto. xxx.xxxxxxxx.xx, en el apartado de Perfil de Contratante.

PLAZO, LUGAR Y HORADE PRESENTACION DE PROPOSICIONES:

Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el B.O.P xx Xxxxx, en el Registro General de este Ayuntamiento, en la Oficina de Atención al Ciudadano, situada en Xxxxx xx Xxxxxx, 0 - 0x Xxxxxx, en horario de 9:00 a 13:30 horas de lunes a viernes.

EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES Y APERTURA DE PLICAS:

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá en el Xxxxxxx Municipal Xxxxxxxx xx Xxxx, con objeto de proceder al examen de las proposiciones y a la apertura de plicas. La convocatoria de las Mesas se anunciará en el Perfil de Contratante.

02/02/2018. El Alcalde Presidente. Fdo. Xxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx. Nº 8.586

AyuNtAMIENtO DE XXxXXXX XX XXXXXX

ANUNCIO

CONVOCATORIA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE DOS PUESTOS DEL XXXXXXX XX XXXXXXX DE XXXXXXX XX XXXXXX

El Ayuntamiento de Xxxxxxx xx Xxxxxx va a proceder a remodelar el Mercado Municipal de Abastos para su potenciación y modernización.

Unido a la próxima renovación de las instalaciones del Xxxxxxx xx Xxxxxxx, se tramita el expediente de concesión de los puestos, habiéndose aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día uno de febrero de dos mil dieciocho, el correspondiente expediente y el Pliego de Cláusulas Administrativas que han de regir el procedimiento de adjudicación y la concesión administrativa de aprovechamiento de dos puestos mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA: Datos General y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Xxxxxxx xx Xxxxxx

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría-Intervención

2. Domicilio: Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xx 0

3. Localidad y Código Postal: Xxxxxxx xx Xxxxxx, 00000 4. Teléfono: 000 000000

5. Fax: 000 000000

6. Correo electrónico: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx

7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: xxxxx://xxx0.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/ organismo/shown/414

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día de finalización

del plazo de presentación de proposiciones

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Concesión administrativa

b) Descripción del objeto: regulación de la convocatoria mediante procedimiento abierto de las adjudicaciones de la concesión demanial de dos puestos en el Xxxxxxx xx Xxxxxxx de Xxxxxxx xx Xxxxxx, sito en la calle San Xxxx.

c) Duración de la concesión: 15 años, prorrogables durante 10 años más.

1. Domicilio: El del Xxxxxxx xx Xxxxxxx, calle San Xxxx.

2. Localidad y Código Postal: Xxxxxxx xx Xxxxxx, 11178.

d) Admisión de Prórroga: Si, durante 10 años, según el Pliego.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO.

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

c) Criterios de Adjudicación: Experiencia, creación de empleo, oferta económica, según lo previsto en el Pliego.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: El tipo de licitación se fija según la superficie de cada puesto, detallándose en el Pliego.

5. GARANTÍA EXIGIDAS:

a) Provisional: 300 euros.

b) Definitiva: 5% del importe anual del precio de adjudicación, a disposición

del órgano de contratación.

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Solvencia económica y financiera, y técnica o profesional, según lo

dispuesto en el Pliego.

b) Otros requisitos específicos: Según pliego

7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles a contar desde el siguiente día de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, Perfil de Contratante y Tablón de Anuncios de la Corporación.

b) Modalidad de presentación: Según lo dispuesto en la cláusula 9ª xxx Xxxxxx

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General del Ayuntamiento.

2. Domicilio: Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xx 0

3. Localidad y Código Postal: Xxxxxxx xx Xxxxxx, 00000

4. Dirección electrónica: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx

8. Apertura de ofertas:

a) Dirección: Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, xx 0

b) Localidad y Código Postal: Xxxxxxx xx Xxxxxx, 11178

c) Fecha y hora: Se procederá a la publicación del correspondiente anuncio

en el tablón de anuncios y en el perfil de contratante.

9. GASTOS DE PUBLICIDAD: Por cuenta de los adjudicatarios.

En Xxxxxxx xx Xxxxxx, a 7 febrero de 2018. EL ALCALDE-PRESIDENTE, Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx. EL SECRETARIO-INTERVENTOR EN COMISIÓN CIRCUNSTANCIAL, Fdo.: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Nº 9.656

AyuNtAMIENtO DE CONIL DE LA FRONtERA

ANUNCIO DE FORMALIZACION DE CONTRATO

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Conil de la Frontera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 6/17

d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: xxx.xxxxx.xxx

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: Mejora xxx Xxxxxx Pinaleta La Boquilla.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura):45233221-4, 45233251-3 y CPA: 42.11.10.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante y B.O.P.

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

19 de julio de 2017 (Perfil)

26 de julio de 2017 (B.O.P.)

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterio de adjudicación: Precio más bajo.

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 149.468,41 €

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

Importe neto: 149.468,41€, IVA (21%): 31.388,37 €, Importe total: 180.856,78 €.

6.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 29 de noviembre de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 22 de diciembre de 2017.

c) Contratista: XXXXXXX, S.A.

d) Importe: Importe neto:92.072,54 €, IVA(21%):19.335,23 €, Importe total:111.407,77 €.

Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, x 0 xx xxxxxxx xx 0000. ELALCALDE EN FUNCIONES, Fdo.: Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx. Nº 9.905

AyuNtAMIENtO DE CONIL DE LA FRONtERA

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Conil de la Frontera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 7/17

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: xxx.xxxxx.xxx

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Mixto (Suministro y Servicios).

b) Descripción: Arrendamiento mediante renting de cinco vehículos con destino a Servicio Municipales del Ayuntamiento de Conil de la Frontera.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 341130000-2 y 50112000-3

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de Contratante y BOP.

e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Perfil de Contratante 29 xx xxxxxx

de 2018, BOP 5 de septiembre de 2017.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 195.776,03 €.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe neto: 195.776,03. IVA (21%) 41.112 €, Importe total: 236.889 €. €.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 16 de noviembre de 2017.

b) Fecha de formalización del contrato: 18 de diciembre de 2017.

c) Contratista: ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.

d) Importe de adjudicación: Importe neto: 152.520 €

IVA (21%) 32.028 €, Importe total: 184.548 €.

Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, x 0 xx xxxxxxx xx 0000. ELALCALDE EN FUNCIONES, Fdo.: Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx.

Nº 10.120

AyuNtAMIENtO DE XXXXX XXX XXx

ANUNCIO

Aprobado por acuerdo de Pleno de fecha 0 xx xxxxxxx xx 0000, xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx Administrativas Particulares que han de regir la explotación, mediante concurso público, del Kiosco-Bar Plaza de Andalucía, por procedimiento abierto y el trámite ordinario, se anuncia licitación de acuerdo con lo siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: el Excmo. Ayuntamiento de Xxxxx xxx Xxx 2.- Objeto del contrato: explotación Kiosco-Bar Plaza de Andalucía.

3.- Duración del contrato. Cuatro años con posibilidad de prórroga de un año. 4.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

5.- Base de Licitación: Canon semestral de 600 € IVA excluido (mejorado al alza). 6.- Garantía provisional: por importe de 393,54 €, correspondiente al 2% del valor del dominio público objeto de ocupación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

7.- Obtención de documentación e información: en la Secretaría General durante el plazo y horas de presentación de proposiciones.

8.- Presentación y apertura de proposiciones: La presentación será en el Registro General de Documentos, en horas de 10:00 a 13:30 Horas, hasta el día que se cumplan los quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si el último día de presentación de instancias fuera inhábil o festivo, se prorrogará el plazo de presentación de ofertas hasta el siguiente día hábil. Los pliegos de condiciones, incluyendo el modelo de proposición, podrán obtenerse en el registro de entrada de documentos del Ayuntamiento, en horas de oficina.

La documentación a presentar se detalla en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

La apertura de proposiciones tendrá lugar el día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, a las doce horas, en las dependencias de la Alcaldía.

9.- Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.

En Xxxxx xxx Xxx, a 12 de febrero de 2018. EL ALCALDE, Fdo. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx.

Nº 10.751

AyuNtAMIENtO DE XXXXX XXX XXx

ANUNCIO

Aprobado por acuerdo de Pleno de fecha 0 xx xxxxxxx xx 0000, xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx Administrativas Particulares que han de regir la explotación, mediante concurso público, del Kiosco Plaza de la Constitución, por procedimiento abierto y el trámite ordinario, se anuncia licitación de acuerdo con lo siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: el Excmo. Ayuntamiento de Xxxxx xxx Xxx 2.- Objeto del contrato: explotación Kiosco Plaza de la Constitución.

3.- Duración del contrato. Cuatro años con posibilidad de prórroga de un año. 4.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

5.- Base de Licitación: Canon anual de 600 € IVA excluido (mejorado al alza).

6.- Garantía provisional: por importe de 61,20 €, correspondiente al 2% del valor del dominio público objeto de ocupación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

7.-Obtención de documentación e información: en la Secretaría General durante el plazo y horas de presentación de proposiciones.

8.- Presentación y apertura de proposiciones: La presentación será en el Registro General de Documentos, en horas de 10:00 a 13:30 Horas, hasta el día que se cumplan los quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si el último día de presentación de instancias fuera inhábil o festivo, se prorrogará el plazo de presentación de ofertas hasta el siguiente día hábil. Los pliegos de condiciones, incluyendo el modelo de proposición, podrán obtenerse en el registro de entrada dedocumentos del Ayuntamiento, en horas de oficina.

La documentación a presentar se detalla en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

La apertura de proposiciones tendrá lugar el día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, a las doce horas, en las dependencias de la Alcaldía.

9.- Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.

En Xxxxx xxx Xxx, a 12 de febrero de 2018. EL ALCALDE, Fdo. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx. Nº 10.754

AyuNtAMIENtO XX XXXXXX SIDONIA

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS.

1. Entidad Adjudicataria: Excmo. Ayuntamiento xx Xxxxxx Sidonia.

2. Objeto del contrato: La contratación de servicios de impartición de actividades deportivas dirigidas de este Excmo. Ayuntamiento.

3. Plazo de ejecución: El contrato tendrá una duración de dos años a contar desde la formalización del contrato, con carácter improrrogable.

4. Tramitación: adjudicación atendiendo a varios criterios sin tener en cuenta el precio, procedimiento abierto, tramitación ordinaria.

5. Presupuesto de licitación: importe máximo de 66.712,80 €, al que le corresponde un Impuesto sobre el Valor Añadido de 14.009,69 €, siendo el total 80.722,49 € por cada año de contrato.

6. Garantía Provisional: No se exige.

7. Obtención de documentación e información: perfil de contratante en la página web del Excmo. Ayuntamiento (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx) y en el Área de la Secretaría General del Ayuntamiento.

8. Requisitos del contratista: los recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y técnicas.

9. Presentación de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite: 15 días hábiles desde la publicación del presente anuncio en el BOPde Cádiz.

b) Lugar de presentación: Registro General de este Ayuntamiento, sito en Plaza de España s/n, Excmo. Ayuntamiento xx Xxxxxx Sidonia (Cádiz). C.P. 11.170.

10. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.

En Xxxxxx Sidonia, a 16 de febrero de 2018. EL Alcalde-Presidente, Fdo.: Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx. Nº 11.278

	CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PUNTOS
4	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Hasta 40 puntos por cada actividad económica distinta a la que se ofrece actualmente en el xxxxxxx xx xxxxxxx	De 0 a 40 puntos
		PUNTUACIÓN GLOBAL	Hasta 100 puntos

En caso de empate, tendrá preferencia la oferta que haya obtenido mayor puntuación en el criterio 1º, en caso de persistir el empate el de mayor puntuación en el criterio 2º y así sucesivamente. En caso de mantenerse el empate se resolverá por sorteo público.

4. Valor estimado del contrato:

- Se establece un canon mensual mínimo de licitación en virtud de la

superficie y características de cada puesto.

- El tipo de licitación inicial y mínimo será el siguiente:

Servirá de tipo de licitación el importe de noventa días, del fijado para la tasa del puesto

de que se trate, vigente en el momento de la licitación.

TARIFA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS / ACTIVIDADES	Por Módulo o Puesto al Mes, €uros
Pescadería y Marisquería	80,00
Carnicería y Charcutería	75,00
Pollería, Huevos y Aves	70,00
Congelados	70,00
Frutería, Hortalizas y Verduras	50,00
Panadería, Pastelería y Confitería	50,00
Cantina	85,00
Otros: tales como Floristería, Reparación xx Xxxxxxx, Realización de Llaves, o similar (que no supongan venta de productos alimenticios)	45,00

- Este tipo inicial y mínimo podrá ser mejorado al alza por las personas licitadoras, siendo uno de los criterios a valorar por el órgano de contratación para la adjudicación de las concesiones.

- La cuantía que supere dicho importe tipo en concepto de mejora, consecuencia del resultado de la adjudicación se constituirá como canon.

5. Garantías exigidas: 300 €.

6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE DÍAS HÁBILES a contar desde el

siguiente día de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Modalidad de presentación: Presencial.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento.

Nº 11.323

AyuNtAMIENtO XX XXXXXX DE LOS GAZuLES

ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2018, aprobó las Bases que han de regir la convocatoria para cubrir tres puestos vacantes xxx Xxxxxxx de Xxxxxxx xx Xxxxxx de los Gazules, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria y Rentas

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Rentas.

2) Domicilio: Xxxxx Xxxxxxx xx xx Xxxx, 00.

3) Localidad y código postal: Xxxxxx de los Gazules, 11180. 4) Teléfono: 000000000.

5) Telefax: 956420549.

6) Dirección del perfil del contratante: xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx.0

d) Número de expediente: 1732/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión administrativa de dominio público.

b) Descripción. Tres puestos vacantes en el Xxxxxxx xx Xxxxxxx.

c) Plazo de concesión: 15 años.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación:

	CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PUNTOS
1	EXPERIENCIA	Experiencia en xxxxxxx xx xxxxxxx, 2,5 puntos por cada año completo hasta un máximo de 30 puntos De 0 a 30 puntos	De 0 a 30 puntos
2	CREACIÓN DE EMPLEO	Por nueva creación de nuevo puesto de trabajo indefinido y su compromiso de permanencia durante la duración de la concesión.	20 puntos
3	OFERTA ECONÓMICA	De 0 a 10 puntos. Sera valorada en función del incremento porcentual relativo a la mejora económica sobre el precio mínimo del tipo de licitación. Se otorgarán 65 puntos a la mejor oferta y el resto proporcionalmente a aquella	De 0 a 10 puntos

AyuNtAMIENtO DE ChIPIONA

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio, de fecha 19/02/2018, por el que se anuncia el procedimiento de adjudicación de los contratos administrativos especiales de instalación y explotación de de cinco lotes de alquiler de Hidropedales y embarcaciones de playas en la zona de dominio público marítimo- terrestre del Municipio de Chipiona, por procedimiento abierto, con pluralidad de criterios y tramitación ordinaria, conforme el siguiente contenido:

I. Dependencia tramitadora: Departamento de Contratación.

II. Objeto del Contrato.- El objeto del contrato es la adjudicación de los contratos administrativos especiales para la explotación de las instalaciones y establecimientos de CINCO (5) lotes de alquiler de Hidropedales y embarcaciones de playas, descritos a continuación:

LOTE 1. Alquiler de dieciséis (16) Hidropedales en la Playa de Regla, entre los hitos M3 y M4 (Canal náutico nº 3).

LOTE 2. Alquiler de doce (12) Hidropedales y un (1) Sky bus en la Playa de Regla, frente al hito M5 (Canal náutico nº4).

LOTE 3. Alquiler xx xxxx (10) Hidropedales y un (1) Sky bus en la Playa de Regla, entre los hitos M9 y M10 (Canal náutico nº7).

LOTE 4. Alquiler de cinco (5) Hidropedales, dos (2) Kayac, dos (2) catamaranes, un

(1) Sky bus y dos (2) motos acuáticas en la Playa de La Laguna/Camarón, entre los hitos M20 y M21 (Canal náutico nº8).

LOTE 5. Alquiler de ocho (8) Hidropedales y un (1) Sky bus en la playa de Las Tres Piedras, entre los hitos M50 y M51 (Canal náutico nº9).

III. Duración del Contrato.- La concesión se otorga por un plazo inicial que irá desde el día siguiente a la formalización del contrato al 15 de septiembre de 2.020.

IV. Canon.- El canon a satisfacer por los concesionarios será el siguiente: LOTE 1. Mil novecientos veinte euros. (1.920,00€) por anualidad.

LOTE 2. Mil quinientos sesenta euros. (1.560,00€), por anualidad. LOTE 3. Mil trescientos veinte euros. (1.320,00€) por anualidad. LOTE 4. Tres mil seiscientos euros. (3.600,00€) por anualidad.

LOTE 5. Mil ochenta euros. (1.080,00€) por anualidad.

V. Garantía Provisional.- Se exceptúa.

VI. Garantía definitiva.- El 5% del importe de adjudicación del contrato.

VII. Presentación de proposiciones.- Durante los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación.

VIII. Apertura de proposiciones.- Acto público posterior a la calificación

de la documentación general.

IX. Obtención de documentación.- Perfil del contratante de la página web del Ayuntamiento de Chipiona: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx

XI. Modelo de proposición.- El recogido en el Anexo II xxx Xxxxxx de

Cláusulas.

En Chipiona, a 19 de febrero de 2018.- El Concejal de Contratación y Patrimonio. Fdo.: X. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx.

Nº 11.387

AyuNtAMIENtO DE ChIPIONA

ANUNCIO LICITACIÓN

Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Chipiona, de fecha 19 de Febrero de 2.018, por la que se anuncia la contratación por el Ayuntamiento de Chipiona, del Suministro, de productos, materiales y herramientas para la limpieza de Dependencias Municipales, Centros Escolares y Servicios Municipales de Playas, conforme el siguiente contenido:

I. Dependencia tramitadora: Departamento de Contratación.

II. Objeto del Contrato: Suministro de productos, materiales y herramientas para la limpieza de Dependencias Municipales, Centros Escolares y Servicios Municipales de Playas.

III. Procedimiento, forma de adjudicación: Procedimiento abierto.

IV. Plazo de duración del contrato.- Dos año a partir de la formalización del contrato, pudiendo prorrogarse por dos anualidades más.

V. Tipo de licitación. Veintinueve mil euros (29.000,00€), IVA excluido,

anual.

VI. Pago. Previa presentación de facturas correspondientes a cada uno de los pedidos realizados, de conformidad con el art. 216 del TRLCSP.

VII. Garantía provisional. Se exime.

VIII.- Garantía definitiva.- El 5% del presupuesto de adjudicación.

IX. Obtención de documentación y plazo de presentación de ofertas. Servicio de Atención Ciudadana, y en el Perfil del Contratante, en la página web www. xxxxxxxxxxxx.xx . Durante los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación.

X. Apertura de proposiciones. Acto público posterior a la calificación de

la documentación general.

XI. Modelo de proposición. El recogido en el Anexo II xxx Xxxxxx de

Cláusulas.

En Chipiona, a 20 de febrero de 2018. El Concejal de Contratación. Fdo.: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx. Nº 11.625

AyuNtAMIENtO XX XxXXXXXX DE LA FRONtERA

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN

1. Entidad Adjudicadora.

- Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

- Dependencia que tramita el Expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio.

- Número de expediente: 18/2017.

2. Objeto del contrato.

- Descripción del objeto: Obras II Fase de urbanización de zonas verdes en Molino Viejo.

- Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: B.O.P xx Xxxxx núm. 197, de 16.10.2017.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

- Tramitación: Ordinaria

- Procedimiento: Abierto, con un solo criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación.

- Importe total de 516.078,92 Euros, I.V.A. incluido, conforme al siguiente desglose:

• 426.511,50 Euros, correspondiente al importe de ejecución material, gastos generales (13 %) y beneficio industrial (6 %).

• 89.567,42 Euros, correspondiente al 21 % de I.V.A.

5. Adjudicación.

- Fecha: Acuerdo Junta de Gobierno Local de 30 de enero de 2018.

- Contratista: Jermat Urbanizaciones y Construcciones, S.L.U.

- Nacionalidad: Española

- Importe de adjudicación: 355.638,48 Euros, I.V.A. incluido, con el siguiente desglose:

• 293.916,10 Euros, correspondiente al importe de ejecución material, gastos generales (13 %) y beneficio industrial (6 %).

• 61.722,38 Euros, correspondiente al 21 % de I.V.A.

6. Formalización.

- Fecha: 21 de febrero de 2018.

22/02/2018. EL TTE. ALCALDE DELEGADO DE CONTRATACIÓN,

Fdo.: Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx.

Nº 12.687

AyuNtAMIENtO DE VILLAMARtIN

ANUNCIO

Por medio del presente se efectúa convocatoria de licitación, para la adjudicación del BAR DE LAPLAZADEABASTOS, mediante contrato administrativo especial, procedimiento abierto, tramitación ordinaria y un único criterio de adjudicación conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villamartin

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Secretaría

2. Domicilio: Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx, 0

0. Xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxxx, 00000 4. Teléfono: 000000000

5. Telefax: 956730776

6. Correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx

7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx

d) Número de expediente: 241/2018

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: administrativo especial

b) Descripción del objeto: la explotación del bar de la plaza de abastos, cuya codificación es CPV 5510- servicios de hostelería y 5541 servicio de gestión xx xxxxx.

c) División por lotes y número de lotes/unidades: No

d) Lugar de ejecución/entrega: Plaza de Abastos del Ayuntamiento de Villamartin.

e) Plazo de ejecución/entrega: CUATRO AÑOS.

f) Admisión de Prórroga: SI (duración total incluida las prorrogas 6 años)

g) CPV (Referencia de Nomenclatura) 5510 y 5541

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: ORDINARIA

b) Procedimiento: ABIERTO.

c) Criterios de Adjudicación: Unico criterio de adjudicacipon EL PRECIO

AL ALZA.

4. Valor estimado del contrato: 14.400 € (IVA excluido).-

5. Presupuesto base de licitación.

a) Importe neto: 9.600 €. Importe Total: 11.616 € IVA incluido.-

6. Garantía exigidas. Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del importe de adjudicación,

excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación del contratista: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera: No se exige.

c) Solvencia técnica: Conforme a la cláusula Xxxxxxx xxx Xxxxxx.

d) Otros requisitos: no se exigen.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de lunes a viernes y en horario de 9 a 14 horas.

b) Modalidad de presentación: Presencial o envío por correos.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Secretaría Ayuntamiento Villamartin.

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento nº 1.

3. Localidad y Código Postal: Villamartín. 11650.

4. Dirección electrónica:xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre A y calificación de la documentación.

a) Dirección: Plaza del Ayuntamiento nº 1

b) Localidad y Código Postal: Villamartín. 11650.

c) Fecha y hora: Tres días hábiles siguientes a la finalización del plazo de

presentación ofertas. Hora: 12,00 horas.

10. Gastos de Publicidad: A cargo del adjudicatario.

Villamartin, a 20 de febrero de 2018. El Alcalde. Fdo. Xxxx Xxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx.

Nº 12.734

AyuNtAMIENtO DE LOS BARRIOS

ANUNCIO

El Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios, en Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrado el día 21 de Febrero de 2018 aprobó el Expediente de Contratación nº 5/18, mediante procedimiento abierto varios criterios de adjudicación, de “Contratación de Alquiler, Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de Carpas, Casetas e Instalaciones Auxiliares para Actos y Fiestas Municipales del Ayto de Los Barrios”.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Los Barrios- Dpto. de Contratación.

b) Número de expediente: 5/18.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Contratación de Alquiler, Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de Carpas, Casetas e Instalaciones Auxiliares para Actos y Fiestas Municipales del Ayto de Los Barrios

b) Duración: 4 años, con posibilidad de prórroga de 2 años que se adoptará entre las

partes, por escrito con dos meses de antelación a la finalización del contrato.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinario, sin reducción de plazos.

b) Procedimiento: Abierto varios criterios de adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe licitación (cuantía sin IVA): 349.650,40 €

– Importe de IVA: 73.426,60 € de IVA

– Importe total: 423.077 €

5. GARANTÍA PROVISIONAL: -

6. GARANTÍA DEFINITIVA: 5% del importe de adjudicación sin IVA.

7.OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Los Barrios.

b) Dirección Web: xxxxx://xxx0.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx/0 .

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

a) Fecha Límite: 40 días naturales contados desde la fecha de envió a la Comisión Europea (26/02/18).

b) Lugar de presentación: Ventanilla Única del Ayuntamiento de Los Barrios.

c) Documentación a presentar: La descrita en la Cláusula 9 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Particulares.

9.APERTURA DE OFERTAS:

Según Cláusula 14 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Particulares.

10.GASTOS DEL ANUNCIO:

A cargo del adjudicatario.

26/02/2018. EL ALCALDE- PRESIDENTE. Fdo. : Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx.

Nº 13.214

AyuNtAMIENtO XX XXXxXXXXX DE LA FRONtERA

ANUNCIO

Aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 27 de Febrero de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, para la adjudicación de la concesión administrativa de uso privativo del bar restaurante de la piscina municipal situado en Calle Las Rosas de esta localidad y calificado como bien de dominio público, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento xx Xxxxxxxxx de la Frontera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General del Ayuntamiento.

c) Número de expediente: Gestiona 599/2017

2. Objeto del contrato:

a) Descripción el objeto: Concesión administrativa de uso privativo del bar restaurante de la piscina municipal situado en calle Las Xxxxx xx Xxxxxxxxx de la Frontera por un plazo de cuatro años (prorrogable por otros dos).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Criterios de valoración de las ofertas:

Los criterios objetivos que servirán para valorar las ofertas, en caso de existir más de un solicitante y la puntuación máxima que asignará a cada una de ellas, serán los siguientes:

1.- Mejora del Canon.- Se otorgaran 5 puntos a la oferta económicamente que presente el canon más alto. El resto de las ofertas se valoraran de forma proporcional.

2.- Numero de años de empadronamiento en el municipio.- 0,1 puntos por cada año de empadronamiento hasta un máximo de 1 punto.

3.- Creación de empleo.- Cuando se acredite la creación de un puesto de trabajo por cuanta ajena a jornada completa, independientemente del adjudicatario, se otorgaran 1 puntos, o bien la parte proporcional si es a media jornada.

5. Presupuesto base de licitación: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (375,00 €) MENSUALES.

6. Garantía definitiva: 4% importe de adjudicación.

7. Obtención de documentación e información: En la Secretaria General del Excmo. Ayuntamiento xx Xxxxxxxxx, sito en Plaza Andalucía s/n, en horario laboral, de 8:00 a 14:00 horas, o bien adquirirlo en el Perfil del contratante de la sede electrónica de este Ayuntamiento: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx.

8. Presentación y apertura de proposiciones: La presentación será en el Registro General de Documentos, de 8:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, hasta el día en que se cumplan quince días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. En el caso de que el último día del plazo fuera inhábil o sábado, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. La documentación a presentar se especifica en el pliego.

9. Gastos de anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.

En Xxxxxxxxx de la Frontera, a 1 xx Xxxxx de 2018. EL ALCALDE. Fdo.: Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx.

Nº 14.194

AyuNtAMIENtO DE VEjER DE LA FRONtERA

ANUNCIO

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Núm. de expediente: 08/2018.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN UBICADOS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Vejer de la Frontera.

c) Plazo de ejecución: Cuatro años desde la fecha de formalización del contrato, sin posibilidad de prórroga alguna.

d) Códigos CPV: 50312000-5 Mantenimiento y reparación de equipo informático; 30210000-4 Máquinas Procesadoras de Datos (Hardware), y 72267000-4 Servicios de mantenimiento y reparación de software

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, sin variantes.

4. Presupuesto máximo de licitación por todas las anualidades: 84.000,00

euros, IVA incluido (69.421,49 € + 14.578,51 de 21% de IVA).

5. Garantía Provisional: no se exige.

6. Garantía Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

7. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vejer. Secretaría Gral.

b) Domicilio: Pl. España, nº 1.

c) Localidad y código postal: Vejer F. 11.150.

d) Teléfono: 000-000000

e) Telefax: 956-450947

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14 horas del día en que se cumplan los quince días naturales a partir del siguiente al de la última publicación del anuncio de licitación, ya sea en el Perfil de contratante del órgano de contratación (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en el Boletín Oficial de la Provincia xx Xxxxx.

8. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Las establecidas

en la cláusula 9.2 del PCAP.

9. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día en que se cumplan los quince días naturales a partir del siguiente al de la última publicación del anuncio de licitación, ya sea en el Perfil de contratante del órgano de contratación (www.vejerdelafrontera. es), en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en el Boletín Oficial de la Provincia xx Xxxxx.

b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláusula 9.2 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.

2. Domicilio: Plaza de España nº 1.

3. Localidad y código postal: Vejer de la Frontera. 11.150.

10. Apertura de las ofertas: fecha y hora que fije el órgano de contratación, atendiendo a publicación del presente anuncio en perfil del contratante del órgano de contratación, en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Boletín Oficial de la Provincia xx Xxxxx.

11. Gastos de anuncios: correrán a cargo del licitador los gastos del anuncio de licitación con un importe máximo de 1.000 €.

12. Portal o página web donde figura la información relativa a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: Perfil de contratante del órgano de contratación (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx)

13. Otras informaciones.

a) Criterios de valoración de las ofertas establecidos en la Cláusula 14 del PCAP. 02/03/2018. EL ALCALDE. Fdo.: Xxxx Xxxxx Xxxxxx.

Nº 14.272

AyuNtAMIENtO DE LOS BARRIOS

ANUNCIO

El Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios, en Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrado el día 1 xx Xxxxx de 2018 aprobó el Expediente de Contratación nº 159/17, mediante procedimiento abierto varios criterios de adjudicación, de “Contrato de Proyecto y Obra del Plan de Asfaltado 2017”.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Los Barrios- Dpto. de Contratación.

b) Número de expediente: 159/17.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Contratación de Proyecto y Obra del Plan de Asfaltado 2017.

b) Duración: 1,5 meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Urgente, con reducción de plazos.

b) Procedimiento: Abierto varios criterios de adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe licitación (cuantía sin IVA): 620.000 €

– Importe de IVA: 130.200 € de IVA

– Importe total: 750.200 €

5. GARANTÍA PROVISIONAL: -

6. CLASIFICACIÓN:

Grupo G.

Subgrupo 4: Con firmes de mezclas bitminosas

Categoría D. 360.000 € <ANUALIDAD MEDIA<840.000 €

7. GARANTÍA DEFINITIVA: 5% del importe de adjudicación sin IVA.

8.OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Los Barrios.

b) Dirección Web: xxxxx://xxx0.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx/0 .

9. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

a) Fecha Límite: 13 días naturales desde la publicación del anuncio.

b) Lugar de presentación: Ventanilla Única del Ayuntamiento de Los Barrios.

c) Documentación a presentar: La descrita en la Cláusula 9 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Particulares.

9.APERTURA DE OFERTAS:

Según Cláusula 14 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Particulares.

10.GASTOS DEL ANUNCIO:

A cargo del adjudicatario.

02/03/2018. EL ALCALDE- PRESIDENTE. Fdo. : Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx.

Nº 14.354

AyuNtAMIENtO DE LOS BARRIOS

ANUNCIO

El Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios, en Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrado el día 5 xx Xxxxx de 2018, aprobó el Expediente de Contratación nº 13/18, mediante procedimiento abierto único criterio de adjudicación,

Según Cláusula 14 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Particulares.

10.GASTOS DEL ANUNCIO:

A cargo del adjudicatario.

EL ALCALDE- PRESIDENTE. Fdo. : Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx.

AyuNtAMIENtO DE SAN XXXxX

ANUNCIO

Nº 14.609

de “Contrato de Aprobación del Proyecto y la contratación de la obra del “Proyecto y Obra para la Instalación de Césped Artificial en el Campo de Fútbol de Los Cortijillos, en el TM de Los Barrios”.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Los Barrios- Dpto. de Contratación.

b) Número de expediente: 13/18.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Contratación de Aprobación del Proyecto y la contratación de la obra del “Proyecto y Obra para la Instalación de Césped Artificial en el Campo de Fútbol de Los Cortijillos, en el TM de Los Barrios.

Código CPV: 71322000-1.

b) Duración: 1,5 meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Urgente, con reducción de plazos.

b) Procedimiento: Abierto varios criterios de adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe licitación (cuantía sin IVA): 354.535,54 €

– Importe del IVA: 74.452,26 €

– Importe Total: 428.988 €

5. GARANTÍA PROVISIONAL: -

6. GARANTÍA DEFINITIVA: 5% del importe de adjudicación sin IVA.

7. CLASIFICACIÓN:

- Grupo G) Viales y pistas

-Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.

- De categoría 2) anualidad media excede de 60.000 € y no sobrepase los 120.000 €.

8.OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Los Barrios.

b) Dirección Web: xxxxx://xxx0.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx/0 .

9. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

a) Fecha Límite: 13 días naturales contados desde la publicación del anuncio.

b) Lugar de presentación: Ventanilla Única del Ayuntamiento de Los Barrios.

c) Documentación a presentar: La descrita en la Cláusula 9 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Particulares.

9.APERTURA DE OFERTAS:

Según Cláusula 14 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Particulares.

10.GASTOS DEL ANUNCIO:

A cargo del adjudicatario.

EL ALCALDE- PRESIDENTE. Fdo. : Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx.

Nº 14.607

AyuNtAMIENtO DE LOS BARRIOS

ANUNCIO

El Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios, en Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrado el día 5 xx Xxxxx de 2018, aprobó el Expediente de Contratación nº 11/18, mediante procedimiento abierto único criterio de adjudicación, de “Contrato de Servicios de Asistencia Sanitaria para dar cobertura a las actividades programadas por las distintas Concejalías del Ayuntamiento”.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Los Barrios- Dpto. de Contratación.

b) Número de expediente: 11/18.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Contrato de Servicios de Asistencia Sanitaria para dar cobertura a las actividades programadas por las distintas Concejalías del Ayuntamiento. CPV: 85143000-3 Servicios de Ambulancia.

b) Duración: 3 años.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinario, sin reducción de plazos.

b) Procedimiento: Abierto varios criterios de adjudicación.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe licitación (cuantía sin IVA): 105.000 €

– Importe del IVA: -

– Importe Total: 105.000 €

5. GARANTÍA PROVISIONAL: -

6. GARANTÍA DEFINITIVA: 5% del importe de adjudicación sin IVA.

7.OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Los Barrios.

b) Dirección Web: xxxxx://xxx0.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx/0 .

8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

a) Fecha Límite: 15 días contados desde la publicación del anuncio en el BOP.

b) Lugar de presentación: Ventanilla Única del Ayuntamiento de Los Barrios.

c) Documentación a presentar: La descrita en la Cláusula 9 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Particulares.

9.APERTURA DE OFERTAS:

RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN XXXXX (CÁDIZ) POR EL QUE SE ANUNCIA PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE ASILO – RESIDENCIA PARA MAYORES DE SAN XXXXX.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustre Ayuntamiento de San Xxxxx (Cádiz)

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General (Negociado de Contratación y Patrimonio).

c) Número de expediente: CON 10/17 (Gestiona 1408/2017) 2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de Asilo – Residencia para mayores de San Xxxxx.

b) División por lotes: No

c) Lugar de ejecución: San Xxxxx (Cádiz)

d) Plazo de ejecución del contrato: 10 años, prorrogable hasta el máximo de 5 años. 3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

4.- Precio del contrato: Lo establecido en la cláusula Siete xxx Xxxxxx de Cláusulas Jurídico – Administrativas.

5.- Garantía provisional: No se exige.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ilustre Ayuntamiento de San Xxxxx (Cádiz). Negociado de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxxxx, x/x

x) Xxxxxxxxx: Xxx Xxxxx (Xxxxx) 00000

d) Teléfono: 000 000000 (Ext: 2028) Fax: 000 000000

e) Página web: xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, durante el plazo de presentación de proposiciones.

7.- Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en las cláusulas

Diez y Once xxx Xxxxxx de Cláusulas Jurídico-Administrativas.

8.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En horario de oficina y durante un plazo de TREINTA días naturales a contar desde el día de la publicación del anuncio de convocatoria de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia xx Xxxxx. Si este plazo terminase en sábado se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en la Cláusula Xxxxx xxx Xxxxxx de Cláusulas Jurídico-Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1º.- Entidad: Ilustre Ayuntamiento de San Xxxxx (Cádiz). Registro General de Entrada. 2º.- Domicilio. Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxxxx, x/x.

0x.- Xxxxxxxxx: Xxx Xxxxx (Xxxxx) 00000.

9.- Otras informaciones:

10.- Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario.

11.- Perfil de contratante: xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-

profile-list

En San Xxxxx, a 5 xx xxxxx de 2018, firma el Sr. Alcalde-Presidente xxx

Xxxxxxx Ayuntamiento de San Xxxxx. Xxxx Xxxxxx Xxxx Xxxx.

Nº 14.611

AyuNtAMIENtO XX XXXXX DE LA FRONtERA

ANUNCIO DE LICITACIÓN

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento xx Xxxxx de la Frontera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Patrimonio.

c) Obtención de documentación e información: Dependencia: Sección de Patrimonio. Domicilio: Plaza de la Constitución 1

Localidad y Código Postal: Xxxxx xx xx Xxxxxxxx (Xxxxx) 00000. Teléfono: 000000000 (Extensión 150)

Telefax: 956906316/ 956441646

Correo electrónico: xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx

Dirección de internet del Perfil del Contratante: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxx

d) Número de expediente:2/2018

2. OBJETO DE LA LICITACIÓN:

a) Tipo: Enajenación de Patrimonio Municipal del Suelo

b) Descripción: Expediente de venta, mediante procedimiento abierto y subasta mediante sobre cerrado, de parcela de propiedad municipal, en el Xxxxxx X, Xxxxxxxx 0, xxx XXXX xx Xxxxx xx xx Xxxxxxxx.

c) Lugar de ejecución: Parcela 8 de la Manzana 4 del Proyecto de Reparcelación del Sector F, polígono 2, del PGOU xx Xxxxx de la Frontera

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de Adjudicación: Subasta mediante sobre cerrado. Criterio exclusivo de valoración las mejoras en el tipo de licitación.

4. GARANTÍAS EXIGIDAS: Provisional: 3.234,15-€

Definitiva: 32.341,5-€.

5. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

a) Fecha límite de la presentación: Hasta las 13:30 horas del día en que se cumplan los 15 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Modalidad de presentación: Conforme se prevé en la Cláusula 9.1 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. APERTURA DE OFERTAS:

a) Descripción: Sobre B (proposición económica)

b) Dirección: Ayuntamiento (Salón de Plenos) C/ Padre Xxxxxxx S/N.

c) Localidad y código postal: Conil de la Frontera(Cádiz) 11140

d) Xxxxx y hora: El décimo día siguiente a aquel en que se termine el plazo de presentación de proposiciones a las 12:00 horas.

7. GASTOS DE PUBLICIDAD:

Los anuncios de la licitación serán por cuenta de los adjudicatarios, cuyo importe individual por adjudicatario no podrá superar los 2.500€.

8. OTRAS INFORMACIONES

En el supuesto de que el plazo de presentación de proposiciones o su

apertura finalice en xxxxxx, xxxxxxx o festivo, tendrá lugar al día siguiente hábil.

Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 0 xx xxxxx xx 0000. EL ALCALDE, Fdo.: Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx.

Xx 00.000

XxxXxXXXXXxX XX XXXXXXxXXXX XXX XXXXXXX

ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXX

De conformidad con la Resolución del Pleno de la Corporación de fecha 20.12.2017 por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la CESION DE MUSEO DEL QUESO MUNICIPAL, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: AYUNTAMIENTO DE VILLALUENGA DEL

ROSARIO

1) Domicilio. XXXXX XXXX Xx 0000000 XXXXXXXXXXX XXX Xx( XXXXX 2) Teléfono.000000000

3) Telefax.956463100

4) Correo electrónico. xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx

5) Dirección de Internet del perfil del contratante. xxxxx://xxx0.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx/00

2. Objeto del Contrato: CESION GESTION MUSEO DEL QUESO

3. Tramitación ordinaria y procedimiento abierto: Criterios de adjudicación.

- Importe anual ofrecido: 2 puntos

- Proyecto de explotación del inmueble.2 puntos

- Por compromiso de mejoras en el bien que se va a arrendar.2 puntos

- Por compromiso de fomentar el empleo en el Municipio.2 puntos.

- Por ser empresa quesera radicada en el municipio: 2 puntos.

4. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 1.425,60 euros más 299,37 euros de IVA. Importe total: 1.724,97 euros anuales, mejorables al alza

En Villaluenga del Rosario, a 5 xx xxxxx de 2018. EL ALCALDE. Fdo.: Xxxxxxx X. Xxxxxxx Xxxxxxxx.

Nº 14.645

AyuNtAMIENtO DE ChIPIONA

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio del Ilmo. Ayuntamiento de Chipiona, de fecha 05/03/2018, por la que se anuncia el procedimiento de adjudicación de los contratos administrativos especiales de instalación y explotación de cinco lotes de Hamacas, Sombrillas y otras instalaciones de Playas en la zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre del municipio de Chipiona, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios y tramitación ordinaria, conforme el siguiente contenido:

I. Dependencia tramitadora: Departamento de Contratación.

II. Objeto del Contrato.- El objeto del contrato es la adjudicación de los contratos administrativos especiales para la instalación y explotación de cinco lotes de Hamacas, sombrillas y otras instalaciones de Playa en la zona de Dominio Público Marítimo-terrestre del Municipio de Chipiona, descritos a continuación:

LOTE 1. Zona de hamacas y sombrillas (20 hamacas y 10 sombrillas) ubicado en Playa Xxxx del Mar frente a Calle Barrio.

LOTE 2. Zona de hamacas y sombrillas (20 hamacas y 10 sombrillas), ubicado en la Playa de Regla cercano al hito M9.

LOTE 3. Zona de hamacas y sombrillas y carpa masaje (1 carpa, 12 hamacas y 6 sombrillas) ubicado en la Playa de La Laguna/Camarón entre los hitos M13-M14. LOTE 4. Zona de hamacas y sombrillas (40 hamacas y 20 sombrillas) ubicado en la Playa de La Laguna/camarón entre los hitos M17-M18.

LOTE 5. Zona de hamacas y sombrillas y camas balinesas (6 sombrillas, 12 hamacas y 2 camas balinesas) ubicado en la Playa de Las Tres Piedras entre los hitos M57-M58.

III. Duración del Contrato.- La concesión se otorga por un plazo inicial que irá desde el día siguiente a la formalización del contrato al 15 de Septiembre de 2.020, siendo el plazo de explotación el comprendido entre el 15 xx Xxxxx y el 15 de Septiembre de cada una de las anualidades previstas.

IV. Canon.- El canon a satisfacer por los concesionarios será el siguiente: LOTE 1. Ochocientos euros. (800,00€) por anualidad.

LOTE 2. Ochocientos euros. (800,00€), por anualidad.

LOTE 3. Ochocientos cuarenta euros (840,00€) por anualidad. LOTE 4. Mil seiscientos euros euros. (1.600,00€) por anualidad. LOTE 5. Quinientos veinte euros. (520,00€) por anualidad.

V. Garantía Provisional.- Se exceptúa.

VI. Garantía definitiva.- El 5% del precio definitivo de la contratación.

VII. Presentación de proposiciones.- Durante los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación.

VIII. Apertura de proposiciones.- Acto público posterior a la calificación

de la documentación general.

IX. Modelo de proposición.- El recogido en el Anexo II xxx Xxxxxx de

Cláusulas.

En Chipiona, a 5 xx xxxxx de 2018. La Concejal de Contratación y Patrimonio. Fdo.: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx.-

Nº 14.696

XxxXxXXXXXxX XX XXXXxXXX XX XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BAR EN LA CASETA MUNICIPAL DE LA FERIA DE LA MANZANILLA DE 2.018.-

1) Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sanlúcar xx Xxxxxxxxx.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Contratación.

2) Domicilio: Xxxxxx xx Xxxxx, x/x.

0) Xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx. 11.540. 4) Teléfono: 956/00.00.00.

5) Telefax: 956/00.00.00.

6) Dirección de Internet del perfil del contratante: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/

7) Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día del plazo de admisión de ofertas.

d) Número de expediente: 28/2.018.

2) Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción del objeto: Barra de la Caseta Municipal en la Feria de la Manzanilla de 2.018.

c) Lugar de ejecución:

- Domicilio: Avenida Duquesa Xxxxxx.

- Localidad y código postal: Sanlúcar xx Xxxxxxxxx. 11.540.

d) Plazo de ejecución: Nueve (9) días.

e) Admisión de prórroga: No.

f) CPV: 55410000-7

3) Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Precio y Mejoras al Pliego.

4) Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 4.958,68 euros; IVA: 21%. Importe total: 6.000,00 euros, al alza.

5) Garantías exigidas: Provisional: No se exige.

Definitiva: 5% del precio del contrato.

6) Requisitos específicos del contratista: La exigida en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

7) Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, contados a

partir del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Modalidad de presentación: Documental.

c) Lugar de presentación:

- Dependencia: Unidad de Contratación.

- Domicilio: Xxxxxx xx Xxxxx, s/n.

- Localidad y código postal: Sanlúcar xx Xxxxxxxxx. 11.540.

- Dirección electrónica: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.

d) Xxxxx durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.

8) Apertura de ofertas:

a) Descripción: Sala de Junta de Gobierno xxx Xxxxxxx Municipal.

b) Dirección: Xxxxxx xx Xxxxx, s/n.

c) Localidad y código postal: Sanlúcar xx Xxxxxxxxx, 11.540.

d) Fecha y hora: 7º día de la finalización del plazo de ofertas, a las 12,00

horas.

9) Gastos de publicidad: Hasta un máximo de 800 euros.

01/03/2018. LA SECRETARIA GENERAL.- Firmado.- Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.- Nº 14.708

AyuNtAMIENtO DE VEjER DE LA FRONtERA

ANUNCIO

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Núm. de expediente: 07/2018.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: SERVICIO DE ILUMINACIÓN Y SONIDO.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Vejer de la Frontera.

c) Plazo de ejecución: Cuatro años desde la fecha de formalización del contrato, sin posibilidad de prórroga alguna.

d) Códigos CPV: 51313000-9 Servicios de instalación de equipo de sonido; 71318100 Servicios de luminotecnia y de iluminación natural y, 92320000-0 Servicios de Esparcimiento, culturales y deportivos

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, sin variantes.

4. Presupuesto máximo de licitación por todas las anualidades: 120.000,00

euros, IVA incluido (94.800,00 € + 25.200,00 de 21% de IVA).

5. Garantía Provisional: no se exige.

6. Garantía Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

7. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vejer. Secretaría Gral.

b) Domicilio: Pl. España, nº 1.

c) Localidad y código postal: Vejer F. 11.150.

d) Teléfono: 000-000000

e) Telefax: 956-450947

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14 horas del día en que se cumplan los quince días naturales a partir del siguiente al de la última publicación del anuncio de licitación, ya sea en el Perfil de contratante del órgano de contratación (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en el Boletín Oficial de la Provincia xx Xxxxx.

8. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Las establecidas

en la cláusula 9.2 del PCAP.

9. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día en que se cumplan los quince días naturales a partir del siguiente al de la última publicación del anuncio de licitación, ya sea en el Perfil de contratante del órgano de contratación (www.vejerdelafrontera. es), en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en el Boletín Oficial de la Provincia xx Xxxxx.

b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláusula 9.2 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.

2. Domicilio: Plaza de España nº 1.

3. Localidad y código postal: Vejer de la Frontera. 11.150.

10. Apertura de las ofertas: fecha y hora que fije el órgano de contratación, atendiendo a publicación del presente anuncio en perfil del contratante del órgano de contratación, en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Boletín Oficial de la Provincia xx Xxxxx.

11. Gastos de anuncios: correrán a cargo del licitador los gastos del anuncio de licitación con un importe máximo de 1.000 €.

12. Portal o página web donde figura la información relativa a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: Perfil de contratante del órgano de contratación (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx)

13. Otras informaciones.

a) Criterios de valoración de las ofertas establecidos en la Cláusula 14 del PCAP. 5/3/2018. EL ALCALDE. Firmado: Xxxx Xxxxx Xxxxxx.

Nº 14.741

AyuNtAMIENtO DE MEDINA SIDONIA

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS.

1. Entidad Adjudicataria: Excmo. Ayuntamiento de Medina Sidonia.

2. Objeto del contrato: La contratación de servicios de montaje, conexión e instalación, incluidos el material y mantenimiento, del alumbrado ornamental a instalar en la ciudad de Medina Sidonia y los núcleos de San Xxxx de Malcocinado-Los Badalejos.

3. Plazo de ejecución: El contrato tendrá una duración de cuatro años improrrogables, a contar desde la primera prestación del contratista, que será la Romería de Xxx Xxxxxx 0000.

4. Tramitación: adjudicación atendiendo a varios criterios, procedimiento abierto, tramitación ordinaria.

5. Presupuesto de licitación: El valor estimado del contrato asciende a 185.123,97 €, al que le corresponde un IVA de 38.876,03 €, siendo el total 224.000 €. El precio anual del contrato asciende a la cantidad de de 46.280,99 € anuales, al que le corresponde un IVA de 9.719,01 €, siendo el total 56.000 euros anuales.

6. Garantía Provisional: No se exige.

7. Obtención de documentación e información: perfil de contratante en la página web del Excmo. Ayuntamiento (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx) y en el Área de la Secretaría General del Ayuntamiento.

8. Requisitos del contratista: los recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

9. Presentación de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite: 15 días hábiles desde la publicación del presente anuncio en el BOP xx Xxxxx.

b) Lugar de presentación: Registro General de este Ayuntamiento, sito en Plaza de España s/n, Excmo. Ayuntamiento xx Xxxxxx Sidonia (Cádiz). C.P. 11.170.

10. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.

En Xxxxxx Sidonia, a 5 xx xxxxx de 2018. EL Alcalde-Presidente, P.S. Fdo.: Xxxxxxx de la Xxxx Xxxxxxxx.

Nº 14.815

AyuNtAMIENtO XX XXXxXXXXX DE LA FRONtERA CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE CUATRO LICENCIAS DE USO COMÚN ESPECIAL DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA INSTALACIÓN DE CASETAS FERIA Y XXXXXXX XXXXXXXXX DE LA FRONTERA 2018

EDICTO

Anuncio para el otorgamiento de cuatro licencias de uso común especial de los espacios de dominio público destinados a casetas xx Xxxxx y Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx de la Frontera durante la feria 2018

1. Entidad:

Organismo: Ayuntamiento de Castellar de la Frontera

Dependencia: Delegación xx Xxxxx y fiestas

Nº expediente: 95/2018

2. Obtención de documentación e información: Delegación xx Xxxxx y

Fiestas

Domicilio: Xxxxx Xxxxxxxxx x/x 00000 Teléfono: 000000000

Fax: 000 000 000

3. Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta el séptimo día hábil posterior a la publicación del presente anuncio en el BOP, fecha de conclusión del periodo de presentación de solicitudes.

4. Objeto:

a) Tipo.- otorgamiento de 4 licencias de uso común especial del dominio público

b) Descripción del objeto.- uso común especial de los espacios de dominio público destinados a casetas xx xxxxx durante la feria y Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx de la Frontera 2018

c) Nº de licencias: cuatro

• Caseta Municipal (900 m2. Situación con frente de 20 m a la calle Las Rosas, sobre

solera de hormigón existente).

• Caseta Los Lunares, (225 m2. Situación con frente de 10 x 20 m a la calle Las Rosas,

adosada por su linde sur a la caseta El Abanico).

• Caseta El Abanico (250 m2. con frente de 10 m x 25 metros a la calle Las Rosas,

adosada por su linde sur con la caseta El Caballo.

• Caseta El Caballo (250 m2. Situación con frente de 10 m x 25 m a la calle Las Rosas,

junto a calle Córdoba)

5.- Periodos de concesión de las licencias: Durante las fechas xx xxxxx y xxxxxxx xx Xxxxxxxxx de la Frontera. Concretamente los días 03 al 6 xx Xxxx (ambos inclusive)

6.- Tramitación y Procedimiento:

a) Tramitación: urgente

b) Procedimiento: Pujas a la llana (art. 57.3 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía) El día que determine la corporación, que será comunicado a los solicitantes, y en acto público, la mesa que presida el acto requerirá a los interesados para que, de viva voz, formulen sus posturas al alza.

c) Tipo de licitación: Se fija en las siguientes cantidades, teniendo el carácter de mínimas

a partir de las cuales se iniciará la puja:

• Caseta Municipal 500,00 €

• Caseta Los Lunares 1.000,00 €

• Caseta El Abanico 1.500,00 €

• Caseta El Caballo 500,00 €

d) Garantías Exigidas:

• Provisional no se exige

• Definitiva 5% del importe de adjudicación

• Requisitos específicos de los postores.- Podrán concurrir a la puja las personas físicas y jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar con las administraciones públicas y acrediten su solvencia económica, financiera, técnica o profesional. (cláusula 7 xxx xxxxxx)

7. Presentación de solicitudes:

a) Fecha límite para presentar solicitud: séptimo día hábil siguiente a la publicación del presente edicto en el BOP.

b) Forma de presentación de solicitudes.- conforme a la cláusula 7 xxx xxxxxx en relación con Xxxxx X y II del mismo

c) Lugar de presentación.- Registro general de entrada del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera en horario de atención al público de lunes a viernes, de 8.00 a 14.00 horas. (Plaza de Andalucía s/n)

d) En los lugares indicados en el Art.16.4 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

8. Otras informaciones.- ver pliego de condiciones en la Sede Electrónica del Ayuntamiento, en las oficinas xx xxxxx y fiestas del Ayuntamiento xx Xxxxxxxxx o en la pagina xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

Lo que se hace público para general conocimiento en Xxxxxxxxx de la Frontera a 5 xx Xxxxx de 2018. El Alcalde Accidental. Fdo.: Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx. Nº 14.820

AyuNtAMIENtO DE ALCALA DE LOS GAZuLES

ANUNCIO

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 02/03/2018, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules.

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaria

c) Obtención de documentación e información:

1) Domicilio: Xxxxx Xxxxxxx xx xx Xxxx, 00.

3) Localidad y código postal: Xxxxxx de los Gazules, 11180. 4) Teléfono: 000000000.

5) Telefax: 956420549.

6) Dirección del perfil del contratante: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx.

d) Número de expediente: 202/2018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.

b) Descripción. SUMINISTRO, MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING, DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS ADSCRITOS AL SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DEALCALÁ DE LOS GAZULES PARAELPERÍODO 2018-2022.

c) Plazo de ejecución/entrega: 48.

d) Admisión de prórroga: No

e) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34110000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación:

·Criterio 1º: oferta económica más ventajosa o menor precio de la cuota

fija mensual vehículo; valorable de 0 hasta 50 puntos.

·Criterio 2º: Oferta económica más ventajosa por ajustes de kilometraje; valorable de 0 hasta 20 puntos.

La puntuación prevista en este criterio se distribuirá en las siguientes puntuaciones parciales:

- Cargo por kilómetro excedido sobre los contratados o previstos en el Pliego precio/ Km); valorable de 0 hasta 10 puntos.

- Abono por kilómetro no recorrido respecto a los contratados o previstos en el Pliego (precio/Km); valorable de 0 hasta 10 puntos.

·Criterio 3º: Menor plazo de entrega: valorable de 0 hasta 15 puntos.

·Criterio 4º: Mejora relativa a la cercanía del taller de referencia para el mantenimiento o reparación de cualquier tipo de incidencia en los vehículos o su equipamiento propio, que debe encontrarse en un radio máximo de 10 km. Así se valorará con 15 puntos la oferta que incluya taller o el compromiso de ofertarlo siempre que el mismo esté ubicado en un radio igual o inferior a 10 km de distancia del núcleo urbano.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe neto: 54.521,76 €.

b) Importe total: 65.971,33 €.

5. Garantías exigidas: Definitiva (5 % del precio de adjudicación)

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso).

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha presentación: 15 DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente al

de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia xx Xxxxx.

b) Modalidad de presentación: Presencial.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento.

8. Apertura de ofertas:

a) Descripción: La Mesa de Contratación se constituirá el séptimo día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 11 horas. Calificará la documentación administrativa contenida en los Sobres «A». Dicha sesión será no pública.

9. Gastos de Publicidad. Si

05/03/2018. EL ALCALDE. Fdo.: Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx.

Nº 14.870

AyuNtAMIENtO DE MEDINA SIDONIA

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO

1. Entidad Adjudicataria: Excmo. Ayuntamiento xx Xxxxxx Sidonia.

2. Objeto del contrato: suministro, en régimen de arrendamiento, incluido el montaje, mantenimiento y desmontaje de carpas y casetas con motivo de las ferias y fiestas de medina sidonia en los años 2018 y 2019, según lo recogido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

3. Plazo de ejecución: El contrato tendrá una duración de dos años a contar desde la primera prestación del contratista, que será con ocasión de las Ferias y Fiestas de Medina Sidonia 2018, con carácter improrrogable.

4. Tramitación: adjudicación atendiendo a varios criterios de adjudicación, procedimiento abierto, tramitación ordinaria.

5. El valor estimado del contrato para los dos años de ejecución asciende a asciende a 77.452,00 €, al que le corresponde un IVA de 16.264,92 €, siendo el total 93.716,92 €.

6. Garantía Provisional: No se contempla.

7. Obtención de documentación e información: perfil de contratante en la página web del Excmo. Ayuntamiento (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx) y en el Área de la Secretaría General del Ayuntamiento.

8. Requisitos del contratista: los recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

9. Presentación de las solicitudes de participación, la cual irá acompañada de la documentación administrativa y proposición económica.

a) Fecha límite: 15 días hábiles desde la publicación del presente anuncio en el B.O.P. xx Xxxxx.

b) Lugar de presentación: Registro General de este Ayuntamiento, sito en Plaza de España s/n, Excmo. Ayuntamiento xx Xxxxxx Sidonia (Cádiz). C.P. 11.170.

10. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.

En Xxxxxx Sidonia, a 6 xx xxxxx de 2018. EL Alcalde-Presidente. Fdo.: Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx.

Xx 00.000

XxxXxXXXXXxX XX XXXXXXxXXXX XXX XXXXXXX

EDICTO

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 22.12.2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras deADAPTACIONACCESO PISCINAMUNICIPAL, a la vista de la publicación efectuada en el BOP de fecha 22.02.2018, por medio del presente Edicto pongo en conocimiento de todos los interesados la AMPLIACIÓN DE PLAZO POR DIEZ DÍAS NATURALES, A CONTAR DESDE LA FINALIZACIÓN

DELANTERIOR PLAZO señalado en BOP mencionado, es decir, hasta el 30.03.2018, inclusive.

Asimismo, señalar que en la cláusula 7ª xxx Xxxxxx de condiciones existe un error, debiendo ser la clasificación de contratista la siguiente: grupo g, subgrupo 4 En Villaluenga del Rosario, a 6 xx xxxxx de 2018. EL ALCALDE. Fdo.:

Xxxxxxx X. Xxxxxxx Xxxxxxxx.

Nº 15.143

AyuNtAMIENtO DE PuERtO REAL

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 142 y 159 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se convoca licitación GESTIÓN DE SERVICIOS DEL COMPLEJO MUNICIPAL DE PISCINAS DE PUERTO REAL DURANTE VEINTICINCO AÑOS, MEDIANTE CONCESIÓN

ADMINISTRATIVA, sujeta a varios criterios de adjudicación por procedimiento abierto ordinario:

1. Dependencia tramitadora: Unidad Administrativa Contrataciones y Compras

2. Objeto del contrato: GESTIÓN DE SERVICIOS DEL COMPLEJO MUNICIPAL DE PISCINAS DE PUERTO REAL

3. Duración: 25 Años.

4. Procedimiento: Xxxxxxx Xxxxxxxxx

5. Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación especificados en la Cláusula

12 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Presupuesto base de licitación: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (23.345.927,50.- €), IVA excluido.

7. Solvencia Económica: Volumen anual de negocio de al menos UN MILLÓN EUROS (1.000.000,00.-) referido al año de mayor volumen de los tres últimos concluidos.

8. Solvencia Técnica: Realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza atendiendo a la coincidencia entre los dos primeros dígitos del código CPV 92610000-0 en el curso de los últimos cinco años, cuyo importe mínimo acumulado sea al menos SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (653.685,97.-)

9. Garantías:

9.1. Provisional: No se exige.

9.2.Definitiva:NOVECIENTOSSESENTAYCUATROMILSETECIENTOS

SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (964.707,75.- €).

10. Obtención de documentación y plazo de presentación: Unidad Administrativa

Contrataciones y Perfil de Contratante xxx.xxxxxxxxxx.xx

11. Fecha límite de presentación: Finalizará a los QUINCE DÍAS naturales siguientes al de la fecha de publicación del presente anuncio en la forma especificada en la Cláusula 8 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Particulares.

12. Apertura de ofertas: Se convocará la Mesa de Contratación para la apertura de las mismas en acto público.

13. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario con el límite de MIL EUROS (1.000,00.-€).

Puerto Real, 6 xx xxxxx de 2018. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx. Firmado.

Nº 15.210

XxxXxXXXXXxX XX XXX XXXxX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXX (XXXXX) POR EL QUE SE ANUNCIA PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍAELÉCTRICAYLAINSTALACIÓN DEALUMBRADO EXTRAORDINARIO PARA FERIA Y NAVIDAD 2018 Y CARNAVAL 2019 EN EL

T.M. DE SAN XXXXX

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustre Ayuntamiento de San Xxxxx (Cádiz)

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General (Negociado de Contratación y Patrimonio).

c) Número de expediente: CON 16/18 (Gestiona 1097/2018) 2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica y la instalación de alumbrado extraordinario para Feria y Navidad 2018 y Carnaval 2019 en el T.M. de San Xxxxx.

b) División por lotes: No

c) Lugar de ejecución: San Xxxxx (Cádiz)

d) Plazo de ejecución del contrato: Lo establecido en la cláusula n.º 2 xxx Xxxxxx de Cláusulas Jurídico-Administrativas.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

4.- Precio del contrato: 207.987,98 € más 43.677,48 € correspondientes

al IVA.

5.- Garantía provisional: No se exige.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ilustre Ayuntamiento de San Xxxxx (Cádiz). Negociado de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxxxx, x/x

x) Xxxxxxxxx: Xxx Xxxxx (Xxxxx) 00000

d) Teléfono: 000 000000 (Ext: 2028) Fax: 000 000000

e) Página web: xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, durante el plazo de presentación de proposiciones.

7.- Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en las cláusulas

nueve y xxxx xxx Xxxxxx de Cláusulas Jurídico-Administrativas.

8.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En horario de oficina y durante un plazo de QUINCE días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria de la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia xx Xxxxx. Si este plazo terminase en sábado se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en la Cláusula Catorce xxx Xxxxxx de Cláusulas Jurídico-Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1º.- Entidad: Ilustre Ayuntamiento de San Xxxxx (Cádiz). Registro General de Entrada. 2º.- Domicilio. Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxxxx, x/x.

0x.- Xxxxxxxxx: Xxx Xxxxx (Xxxxx) 00000.

9.- Otras informaciones:

10.- Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario.

11.- Perfil de contratante: xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-

profile-list

En San Xxxxx, a 6 xx xxxxx de 2018, firma el Sr. Alcalde-Presidente xxx

Xxxxxxx Ayuntamiento de San Xxxxx. Xxxx Xxxxxx Xxxx Xxxx. Nº 15.232

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

juZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 MuRCIA

EDICTO

D/Xx XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX, Letrado de la Administración

de Justicia del Juzgado de lo Social n° 003 xx XXXXXX, HAGO SABER:

Que en el procedimiento SEGURIDAD SOCIAL 0000214 /2014 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/Xx XXXXXXX EUBGENIUSZ XXXXXXX contra MUTUA LA FRATERNIDAD, CONSTRUCCIONES BUDIMENTAL S.L., TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL T.G.S.S., INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL sobre SEGURIDAD SOCIAL, se ha

dictado la siguiente resolución:

JUZGADO DE LO SOCIAL N° TRES XX XXXXXX SENTENCIA NUM. 26/18

En Murcia, a treinta y uno de enero de dos mil dieciocho

Vistos por la que suscribe, MARÍALOURDES GOLLONETFERNANDEZ XX XXXXXXXXXXXX, Magistrada-Juez titular del Juzgado de lo Social n° Tres xx Xxxxxx, los presentes autos de Juicio Ordinario, sobre SEGURIDAD SOCIAL, en ejercicio de una acción sobre BASE REGULADORA DE PRESTACIÓN DE INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL (Efectos del Incremento del 20%), seguidos con el N° 214/14 en este Juzgado, en virtud de demanda formulada por D. XXXXXXX EUBGENIUSZ XXXXXXX, que compareció representado por la letrada Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS),

representados ambos por el letrado de la Administración de la Seguridad Social Xx. Xxxxxx Xxxx, y frente a FRATERNIDAD MUPRESPA, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD

SOCIAL N° 275, representada por el letrado Xx. Xxxxxx Xxxxxxx, y frente a la empresa CONSTRUCCIONES BUDIMETAL, S.L., que no compareció, y en base a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha de 18-3-14 se presentó en el SCG (Sección de Registro y Reparto), la demanda suscrita por la parte demandante frente al INSS, que fue turnada a este Juzgado en fecha 20-3-14 y con entrada en el SCOP SOCIAL el 21-3-14, en la que tras exponer los hechos que sirvieron de base a su pretensión y los fundamentos jurídicos que estimó de aplicación, terminó solicitando se dictase sentencia por la que se declare el derecho al incremento del 20% de su pensión de

incapacidad permanente total para su profesión habitual con efectos retroactivos de los tres meses anteriores a la fecha en la que lo solicitó, 10 de Enero de 2013, así como se reconozcan y ordenen cuantos efectos económicos de la anterior declaración y efectos económicos de la anterior declaración y los demás pronunciamientos favorables que ello conlleve.

SEGUNDO.- Registrada la demanda, fue admitida a trámite por Decreto de la Sra. Secretaria del SCOP SOCIAL de 3-4-14, y señalado día y hora para la celebración del acto del juicio (15-11-16).

Llegado el día señalado para la celebración del juicio, se acordó la suspensión del mismo a petición de la parte demandante, solicitando 4 días para ampliar demanda frente a la Mutua, la empresa y la TGSS al tratarse de prestación derivada de AT, con la conformidad a la solicitud de suspensión por parte del INSS, y remisión a SCOP para nuevo señalamiento.

Por la parte demandante se presentó en el SCG en fecha 24-11-16 de ampliación de demanda, frente a la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS), frente a MUTUA FRATERNIDAD MUPRESPA, y frente a la empresa CONSTRUCCIONES BUDIMETAL, S.L.,

Por Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia del SCOP de 28-11-16 se tuvo por ampliada la demanda acordando su unión, sin perjuicio de que se reprodujese la solicitud en el acto del juicio, y se acordó nuevo señalamiento para el día 16-5-17 a las 10,30 horas.

Por Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia del SCOP de 12-5-17 se acordó la suspensión del juicio, dada la imposibilidad de publicación del edicto para citación de empresa demandada, acordándose el nuevo señalamiento para el 30-1-18 a las 10,20 horas, mediante providencia de ordenación de 30-5-17.

Llegado el nuevo día señalado, comparecieron las partes en la forma que consta en el encabezamiento de esta sentencia, a excepción de la empresa demandada que no compareció, constando su citación por edictos por encontrarse en ignorado paradero.

Abierto el acto, se procedió a la grabación del mismo, por medios mecánicos audiovisuales.

La parte demandante, ratificó la demanda y solicitó el recibimiento a prueba,

aclarando que el demandante había cumplido los 55 años el 27-10-12.

Por el letrado del INSS y TGSS, se formuló oposición a la demanda, solicitando la confirmación de la resolución administrativa impugnada que reconoció el incremento del 20% con efectos de 18-8-13 (tres meses antes de 18-11-13, que es cuando tuvo entrada la solicitud del demandante de traslado del expediente desde Barcelona).

Hubo solicitud del incremento del 20% el 10-1-13 en la Registro xx Xxxxxx pero a esa fecha no estaba en Murcia el expediente administrativo y se le instó en dos ocasiones al demandante para solicitar el traslado y las notificaciones fueron devueltas por el Servicio de correos.

Entró el expediente el 18-11-13 y por eso se le reconocieron 3 meses antes de esa fecha. Si se desconocía la necesidad de traslado de expediente administrativo, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento.

De estimarse la demanda y reconocer efectos desde el 27-10-12 en que cumplió la edad, la responsabilidad sería de la mutua que cubría contingencias.

Solicitó sentencia desestimatoria y el recibimiento de juicio a prueba.

Por el letrado de la Mutua FRATERNIDAD MUPRESPA, se formuló oposición a la demanda, adhiriéndose a lo manifestado por el INSS, ya que los efectos son los indicados en la Resolución administrativa, ya que el retraso no fue imputable al INSS sino al trabajador que no dio su dirección adecuada o cambió de dirección sin avisar.

Solicitó sentencia desestimatoria y el recibimiento de juicio a prueba.

TERCERO.- Recibido el juicio a prueba por la que suscribe, por las partes se propusieron las siguientes pruebas:

Por la parte demandante: Documental consistente en la aportada ya junto con la demanda, la que consta en el Expediente Administrativo, y 1 documento más aportado en el acto del juicio.

Por la parte demandada INSS y TGSS: Documental consistente en Expediente Administrativo.

Por el letrado de la Mutua: No se propuso prueba, remitiéndose a la que resultara del expediente administrativo.

Admitidas las pruebas propuestas, se practicaron en el acto del juicio, con el resultado obrante en las actuaciones y derivándose de las mismas la relación de hechos probados, que se desarrollará más adelante, quedando los autos vistos para sentencia, tras la formulación por las partes de sus conclusiones que elevaron a definitivas.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento, se han observado las prescripciones legales excepto los plazos procesales de señalamiento del juicio, por las causas indicadas en el antecedente de hecho segundo, y por el volumen de asuntos y señalamientos existentes en este Juzgado.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Xx demandante, nacido 11 27-10-1957, con NIE X-0000000X, le fue reconocida pensión de invalidez en grado de Incapacidad permanente Total para la profesión habitual de Montador-soldador por Resolución del INSS Barcelona de 14-10-2015.

SEGUNDO.- El demandante solicitó en Registro de Totana (CAISS) el 10- 1-13 el incremento del 20% en la pensión de incapacidad permanente total reconocida, cuando en ese momento el pago y gestión de su pensión correspondía a la Dirección Provincial del INSS en Barcelona, indicando como domicilio en su solicitud el sito en X/ xx Xxxxxx Xxxx Xx 0 X, xx Xxxxxxxx, XX 00000 xx Xxxxxx.

Adjuntó a la solicitud otra solicitud para que modificaran su domicilio en Polonia a efectos de notificaciones. Y el citado escrito aparece como domicilio del

demandante el sito en X/ Xxxxxxxxx 0 xxxxxxxx Xxx Xxxxx 2.B en Xxxxxx xx Xxxxxxxx,

XX 00000 xx Xxxxxx.

Volvió a presentar escrito el 25-1-13 solicitando nuevamente cambio de domicilio a efectos de notificaciones en Polonia, y en este escrito se indica como domicilio el sito en X/ Xxxxxx Xxxx 00, 0xX xx Xxxxxxxx (Xxxxxxxx) XX 00000 xx Xxxxxx, indicando que el impreso que había presentado contenía un error en la casilla de Código Postal.

Volvió a presentar nuevo escrito el 27-3-13 comunicando situación de pensionista y como asunto: Modificación de domicilio, y vuelve a aparecer en su escrito otro domicilio sito en X/ Xxxxxxxxx 0 xxxxxxxx Xxx Xxxxx 0.X xx Xxxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000 xx Xxxxxx, rellena en esa misma fecha un formulario de comunicación de cambio de domicilio.

TERCERO.- Por el INSS se instó en dos ocasiones al demandante para solicitud de traslado de su expediente de pensión de la Dirección Provincial de Barcelona a la xx Xxxxxx, mediante comunicaciones que fueron devueltas por el Servicio de correos.

CUARTO.- Volvió a presentar formulario para comunicaciones y peticiones el 18-11-13 en el que ponía de manifestó haber solicitado incremento del 20% de la pensión de IPT y no haberse podido tramitar por no haber presentado solicitud de traslado de pensión, acompañando formulario de solicitud de traslado de pensiones que presenta en la misma fecha, y designado en la solicitud nuevo domicilio en X/ Xxxxxxx Xxxxxxxx xx 00 xxxxxx X, XX 00000, Xxxxxx xx Xxxxxxxx (Xxxxxx).

QUINTO.- Por Resolución del INSS de 10-12-13 se le reconoce el incremento del 20% sobre su base reguladora de la pensión de Incapacidad Permanente Total reconocida, con efectos de 18-8-13 y se le liquidan diferencias desde esa fecha a 31-12-13.

SEXTO.- El demandante formuló reclamación previa a través de intérprete en fecha 27-12-13, y en el formulario indica como domicilio el sito en X/ Xxxxxxx xx 00 xxxxxx X, XX 00000, Xxxxxx xx Xxxxxxxx (Xxxxxx), solicitando revisión de la base reguladora aplicable a su pensión de incapacidad permanente, desde 10-1-13 y liquidación de los meses restantes de acuerdo con la fecha de la primera presentación de documento

La reclamación previa fue desestimada e mediante Resolución del INSS de fecha 30-1-14, en la que se le indica que el incremento del 20% se puede reconocer inicialmente con la pensión de I. Permanente Total y de no ser así, cuando el beneficiario reúna los requisitos necesarios, dicho incremento se le puede solicita, pudiendo retrotraerse los efectos económicos hasta un máximo de 3 meses contados a partir de la solicitud (Art. 43 y 139.2 de la LGSS vigente a esa fecha).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La relación fáctica que se da como probada, ha de ser tenida como cierta ante la prueba documental aportada por la parte demandante y por el INSS, así como a través del expreso reconocimiento de hechos alegados en la demanda y no discutidos por las partes, que se han limitado al planteamiento de una discusión jurídica, que es la relativa al derecho pretendido por la parte demandante de que los efectos del incremento del 20% de la base reguladora reconocida por la resolución impugnada, se apliquen con efectos retroactivos de 3 meses desde 10-1-13, fecha de su solicitud, o como indicó en el acto del juicio, retrotraídos a la fecha en que cumplió la edad de 55 años, que fue el 27-10-12.

El INSS y la Mutua se opusieron en base a las alegaciones que constan en el antecedente de hecho segundo.

SEGUNDO.- En primer lugar en cuanto a la primera pretensión solicitada en demanda, no procede su estimación porque a fecha de 10-10-12 aún no cumplía el demandante la edad reglamentaria exigible para poder solicitar y que le fuera reconocido el incremento del 20% de la base reguladora de su pensión, que exige solo se reconoce a partir de los 55 años de edad, que en este caso se produjo el 27-10-12, con lo cual solo procedería en su caso retroacción de efectos a esa fecha y no a la pretendida.

Por lo procede la desestimación de la pretensión de la demanda.

Y en cualquiera de los casos, tampoco en el presente caso procedería el reconocimiento más allá de lo reconocido por el INSS, porque efectivamente y como ha quedado acreditado, el expediente sufrió retraso en su tramitación y resolución, por causa imputable al propio demandante y no al INSS ni a la Mutua que sería la obligada al abono del incremento.

Y ello porque se comunicaron varios domicilios distintos, pero no siendo las señas indicadas las mismas, existiendo ciertas incorrecciones en los distintos domicilios indicados, lo que imposibilitó que el demandante recibiera puntualmente las notificaciones efectuadas por el INSS sobre solicitud de traslado de expediente, que era necesario habida cuenta que su expediente se tramitó en Barcelona, y el pago de la pensión dependía de la Dirección Provincial del INSS en dicha ciudad.

Por lo cual resulta ajustado a derecho el reconocimiento de efectos realizado por el INSS, retrotraído a 3 meses anteriores a la recepción de solicitud de traslado del expediente de Barcelona al INSS xx Xxxxxx, que se produjo el 18-11-13, y por tanto, desde 18-8-13 (3 meses contados a partir de la solicitud (Art. 43 y 139.2 de la LGSS vigente a esa fecha).

Por lo que procede la desestimación de la demanda. FALLO

Que desestimando la demanda formulada por D. XXXXXXX EUBGENIUSZ XXXXXXX, frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS), frente a FRATERNIDAD MUPRESPA, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL N° 275, y

frente a la empresa CONSTRUCCIONES BUDIMETAL, S.L., debo declarar y declaro no haber lugar a la misma, confirmando la resolución administrativa impugnada y absolviendo a las partes demandadas de dicha demanda.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma legalmente establecida, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia xx Xxxxxx, que deberá ser anunciado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de notificación de esta sentencia conforme a lo previsto en los Arts. 190 y siguientes de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción social.

Adviértase igualmente a la parte recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300 € (Art. 229 y D. T" Segunda, punto 1 xx Xxx 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la jurisdicción social) en la cuenta abierta en BANESTO, oficina de Xxxx. Xxxxxxxx x/x, Xxxxxxxx "Xxxxx", xx Xxxxxx, XX 30.009, a nombre del este Juzgado con el núm. 3094- 0000-65-0214-14, acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en BANESTO, en la misma oficina, a nombre de este juzgado, la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado en el anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado o Graduado Social para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos principales, lo pronuncio, mando y firmo, debiendo remitirse los presentes autos al Servicio Común correspondiente a efectos de continuación de trámites desde sentencia. Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA A "CONSTRUCCIONES BUDIMETAL SL", en ignorado paradero, expido el presente

para su inserción en el Boletín Oficial xx XXXXX.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En MURCIA, a cinco de febrero de dos mil dieciocho. EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. FIRMADO POR XXXXX XXXXXX XXXXXXX. Nº 11.633

juZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 jEREZ DE LA FRONtERA EDICTO

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 513/2017 Negociado: A N.I.G.: 1102044S20170001486 De: D/Xx. XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX Abogado: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Contra: D/Xx. GRUPO NEXUS SGD,

S.L. y ADMINISTRACION CONCURSAL GRUPO NEXUS SGD S.L., A 2 A INGENIEROS, S.L.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE JEREZ DE LA FRONTERA.

HACE SABER:

Que en este Juzgado, se siguen los autos núm. 513/2017, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de INMACULADAAGUILAR GATICAcontra GRUPO NEXUS SGD, S.L. , en la que con fecha 7 de febrero de 2018 se ha dictado Sentencia nº 41/18 que sustancialmente dice lo siguiente:

FALLO

Estimando la demanda formulada por Xx. XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX frente a la Empresa GRUPO NEXUS, S.L., la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL en reclamación de CANTIDAD, debo condenar y condeno a la Empresa GRUPO NEXUS, S.L. a que abone a la actora la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS Y QUINCE CÉNTIMOS (2.922,15€), más el diez por ciento de las conceptos salariales incluidos en dicha cantidad en concepto de interés xx xxxx salarial.

No ha lugar a pronunciamiento expreso sobre LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones legales.

Condeno al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL a estar y pasar por la presente declaración, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones con los correspondientes límites salariales y legales previstos en el art. 33 del E.T.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoseles saber que la misma es firme al no ser susceptible de Recurso de Suplicación a tenor de lo dispuesto en el art. 191.2.g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, Ley 36/2011 de 10 de Octubre, por no exceder la cuantía litigiosa de la reclamación de 3.000€.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por SS. el Ilmo. Sr. Magistrado X. Xxxx Xxxxx Xxxxx, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a GRUPO NEXUS SGD, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia xx XXXXX, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Jerez de la Frontera, 09/02/2018. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. FIRMADO POR XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX.

“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad

y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento,

deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)”. Nº 11.635

juZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 jEREZ DE LA FRONtERA EDICTO. CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Xxx. XXXX XXXXX XXXXX, Magistrado del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE

JEREZ DE LA FRONTERA, en los autos número 563/2017 seguidos a instancias de XXXXXXX XXXXXXX XXXXX contra SANTA CLARA QUALITY, S.L.U., XXXX &

CLA, S.L. y XXXXXXXX, S.L. sobre Despidos/ Ceses en general, se ha acordado citar a SANTA CLARA QUALITY, S.L.U., XXXX & XXX, X.X. x XXXXXXXX, S.L., como

parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 8-MAYO- 2018; a las 09:15 horas para la celebración del acto de conciliación a celebrar (en la OFICINA JUDICIAL) ante EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA de este Juzgado y a las 09:45 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Xx. Xxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a SANTA CLARA QUALITY, S.L.U., XXXX & XXX, S.L. y XXXXXXXX, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Jerez de la Frontera, a 09/02/2018. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. FIRMADO POR XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX.

“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)”. Nº 11.636

juZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 CADIZ

EDICTO

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 XX XXXXX.

HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 843/2017, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX contra XXXXXXXX XXXX, en la que con fecha 15/02/18 se ha dictado Decreto Insolvencia cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Declarar al ejecutado XXXXXXXX SIGH en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 750 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes

Notifíquese la presente resolución

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S”

Y para que sirva de notificación en forma a XXXXXXXX SIGH, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia xx XXXXX, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En CADIZ, a quince de febrero de dos mil dieciocho. EL LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

LAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 XX XXXXX

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1032/2017 se ha acordado citar a NOVO ENCIMERAS SLU y NOVOMARMOLCHICLANASLLcomo parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 00 XX XXXXX XX 0000 X XXX 09.30 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en ESTADIO XXXXX XX XXXXXXXX-FONDO SUR- 3ª PLANTA debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a NOVO ENCIMERAS SLU y NOVOMARMOL CHICLANA SLL.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín

Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En CADIZ, a siete de febrero de dos mil dieciocho. EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. FIRMADO POR XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX.

“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)”. Nº 11.642

VARIOS

XXXxX SOCIEDAD ANONIMA MuNICIPAL. ROSAM CONIL DE LA FRONtERA

ANUNCIO

XXXXX, SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL (ROSAM), necesita

seleccionar conductoras/es para el servicio de transporte urbano de viajeros en Conil de la Frontera.

1. Entidad adjudicadora: ROSAM

2. Objeto del procedimiento:

a. Descripción: Selección de personal para la conducción de minibuses.

b. Lugar: Conil de la Frontera

c. Tipo de contratos: Los recogidos en las bases

x. Xxxxxxx: Según convenio.

e. Periodo de prueba: 1 mes

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a. Tramitación: Ordinaria

b. Procedimiento: Abierto

4. Obtención de documentación e información:

4.1.- En el perfil del contratante de ROSAM, en su página web xxx.xxxxx.xx 4.2.- En las oficinas de ROSAM

a. Domicilio: Av. Xxxxxxx Xxxxxxxx 2, local D.

b. Localidad y código postal: Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00000.

c. Teléfono: 000 000 000

d. Telefax: 956 456 145

e. E-Mail: xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx

5. Requisitos: los recogidos en las bases

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a. Fecha y hora límite de presentación: 20 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el B.O.P., a las 14.00 hrs.

b. Documentación a presentar: la exigida en las bases

c. Lugar y modo de presentación: los recogidos en las bases.

Xxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00 xx Xxxxxxx xx 0000. Fdo.: Xxxx X. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Director Gerente. Nº 13.238

Asociación de la Prensa xx Xxxxx

Concesionaria del Boletín Oficial de la Provincia

Administración: Xxxxx Xxxxx, xx 0. 00000 XXXXX Teléfono: 000 000 000 (4 líneas). Fax: 000 000 000 Correo electrónico: xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxx.xx

SuSCRIPCION 2018: Anual 115,04 euros.

Semestral 59,82 euros. Trimestral 29,90 euros.

INSERCIONES: (Previo pago)

Carácter tarifa normal: 0,107 euros (IVA no incluido). Carácter tarifa urgente: 0,212 euros (IVA no incluido). PuBLICACION: de lunes a viernes (hábiles).

Depósito Legal: CAI - 1959

Ejemplares sueltos: 1,14 euros

Nº 11.640

B.O.P.

juZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 CADIZ

EDICTO

Procedimiento: Impug. actos admvos.mat.laboral/SS, no prestacional 1032/2017 Negociado: 19 N.I.G.: 1101244420170003003 De: D/Xx. ASEPEYO MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N 151 Abogado: XXX XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxx: D/Xx. XXXXXX XXXXXX XXXXXX, NOVO ENCIMERAS SLU, MARMOLES BARBOSA, NOVO MARMOL CHICLANA SLL, MC MUTUAL, MUTUA CESMA, MUTUA GALLEGA, ACTIVA MTUA, CABANILLASROSILLOFRANCISCO,GUTIÉRREZGUERRAMANUEL,XXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Abogado: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

D/Xx. XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, LETRADO/ADE