Contract

Sección A Acuerdos y Leyes
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018	No. 34,690	La Gaceta
Alcaldía Municipal del Distrito Central CERTIFICACIÓN LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, CERTIFICA EL ACUERDO No.021 CONTENIDO EN EL ACTA No.015 DE FECHA SEIS XX XXXXX DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL LITERALMENTE DICE: “ACUERDO No.021.- CONSIDERANDO: Que la Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la Municipalidad, electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal, en consecuencia le corresponde ejercer entre otras, la facultad de crear, reformar y derogar los instrumentos normativos locales de conformidad con la Ley de Municipalidades.- CONSIDERANDO: Que la Honorable Corporación Municipal, mediante Acuerdo No.017 contenido en el Acta No.006 de fecha 12 de febrero del 2014, aprobó el Reglamento de la Zonificación, Obras y Uso de Suelo en el Distrito Central, el cual establece los parámetros de zonificación aplicables al Distrito Central, a la realización de obras y al uso del suelo, así como los procedimientos y requisitos para la emisión de autorizaciones municipales.- CONSIDERANDO: Que la Honorable Corporación Municipal, mediante Acuerdo No.002 contenido en el Acta No.001 de fecha 18 de enero del 2017, aprobó las reformas al Reglamento de la Zonificación, Obras y Uso de Suelo en el Distrito Central, el cual establece los parámetros de zonificación aplicables al Distrito Central. CONSIDERANDO: Que los patrones actuales de crecimiento del Distrito Central están caracterizados por una rápida expansión de su superficie urbanizada, así como por el crecimiento de edificaciones, siendo	necesario adaptar y actualizar las medidas e instrumentos
	municipales a fin de regular de manera más eficiente dicho
	crecimiento, mejorando la calidad de vida de los habitantes
	del Distrito Central; así mismo buscando la simplificación
	y agilización de trámites a través de sistematización de
	la información.- CONSIDERANDO: Que ha venido al
	conocimiento y aprobación de la Corporación Municipal
	las reformas al Reglamento de Zonificación, Obras y
	Uso de Suelo en el Distrito Central.- POR TANTO: La
	Honorable Corporación Municipal del Distrito Central
	por unanimidad de votos en uso de sus atribuciones y en
	aplicación de los Artículos 296 de la Constitución de la
	República; 13, Numeral 2, 25 Numeral 1 y 65 de la Ley
	de Municipalidades; 13 del Reglamento General de la Ley
	de Municipalidades y demás aplicables, ACUERDA:
	ARTÍCULO PRIMERO: Reformar los artículos 26, 51,
	66, 69, 79, 106, 111, 119, 127, 128, 131, 137, 147, 162,
	242, 243, 245, 249, 257, 279, 281, 300, 427, 462, 489,
	492 y 493 del Reglamento de la Zonificación, Obras y
	Uso de Suelo en el Distrito Central, aprobado mediante
	Acuerdo No.017 contenido en el Acta No. 006 de fecha
	12 de febrero del 2014 y sus reformas aprobadas mediante
	Acuerdo No.002 contenido en el Acta No.001 de fecha 18
	de enero del 2017, los cuales deberán leerse de la forma
	siguiente:
	Artículo 26.
	El Gerente de Control de la Construcción concederá
	el permiso de urbanización o licencia de obra si los
	antecedentes y documentos acompañados cumplen
	con lo establecido en el presente reglamento y demás
	disposiciones indicadas en normas y acuerdos aplicables
	según el caso, previo pago de los derechos que procedan.
	Además de las modificaciones que se soliciten a esta
	Gerencia de Control de la Construcción de los proyectos
	ya autorizados siempre que cumplan con lo establecido en
	el presente reglamento y demás disposiciones indicadas
	en normas y acuerdos aplicables según el caso.

Sección A Acuerdos y Leyes

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

En el caso de las construcciones en zonas especiales que tienen restricciones de destino de uso y ocupación de conformidad con las leyes especiales sobre la materia (Ley General del Ambiente, Ley Forestal, Ley General de Aguas, Ley General de Minería, Ley de Propiedad, Aeronáutica Civil, Xxx Xxxxx del Sector de Agua potable y Saneamiento, Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y otras relacionada). Los propietarios, usufructuarios y ocupantes de terrenos en áreas protegidas podrán realizar actividades compatibles con la categoría de manejo del área respectiva y tendrán las limitaciones que se determine la zonificación, el respectivo plan de manejo y las normas de uso respectivas.

ARTÍCULO 51.

TIPOS DE LICENCIAS DE OBRA. Corresponde a la Gerencia de Control de la Construcción emitir las licencias de:

1. Licencia de obra de demolición

2. Licencia de obra de movimientos de tierra,

excavaciones o rellenos

3. Licencia de Urbanización (Acompañado de la

respectiva Resolución).

4. Licencia de Condominio Horizontal (Acompañado de la respectiva Resolución).

5. Licencia de Construcción Simplificada

a) Licencia de construcción nueva y/o ampliación

b) Licencia de obra de remodelación o restauración

c) Licencia de obras complementarias, que a su

vez incluyen:

I) Licencia de obra de montaje o

desmontaje de elementos constructivos

II) Licencia de obra xx xxxx perimetral o

de contención.

III) Licencia de obra de cambio o

sustitución de cubierta

IV) Licencia de obras exteriores de

pavimentación (en área privada)

6. Licencia Construcción No Simplificada

a) Licencia de construcción nueva y/o ampliación

b) Licencia de obra de remodelación o restauración

7. Licencia Construcciones Especiales

8. Licencia de Legalización de obra.

9. Licencia de Cambio de uso.

10. Permiso de Rótulos.

11. Permiso xx Xxxxxx

12. Permiso de Instalación de Postes

La Gerencia de Control de la Construcción podrá proponer la modificación e incorporación de categorías, usos y otros al sistema o base de datos utilizada por la misma y únicamente tendrá que notificar a las Gerencias involucradas con el tema de uso de suelo y usos.

ARTÍCULO 66.

No se autorizarán urbanizaciones que se ubiquen dentro de áreas clasificadas como de alto riesgo por la entidad competente en el tema; y los usos, actividades y obras permitidas en estas áreas, estarán condicionadas a lo establecido en el reglamento para la reducción del Riesgo de desastres del Distrito Central (Art. 15, tablas No. 3 y No. 4).

ARTÍCULO 69.

EQUIPAMIENTO ÁREAS DE USO COMÚN.

Todo proyecto de urbanización (y posterior lotificación) y para los cuales se requiere elaborar el anteproyecto o proyecto, deberán contar con las siguientes áreas de forma obligatoria en las proporciones establecidas en la siguiente tabla:

Tabla No. 1

TABLA DE REQUERIMIENTOS

Áreas de Uso Común

Porcentajes

Área Verde

Área Verde: seis por ciento (6%) del área útil (área útil igual al área total menos calles y pasajes) con pendiente plana desde cero por ciento (0%) hasta un máximo de dieciséis por ciento (16%) en terreno natural.

Área de Reforestaci ón

Áreas de reforestación: Tres por ciento (3%) del área útil (área útil igual al área total menos calles y pasajes) que podrán ser aquellas áreas determinadas como no urbanizables. (Las áreas no urbanizables serán definidas a través de aplicación de los Artículos 127 y 128). Esta área que sea determinada como área de reforestación, deberá ser traspasada a la municipalidad.

El remanente del área declarada como NO URBANIZABLE podrá ser traspasada en donación por el desarrollador, a favor de esta Municipalidad.

Área de Equipamien to Social

Área de Equipamiento Social: Seis por ciento (6%) del área útil (área útil igual a área total menos calles y pasajes) con pendiente plana desde (0%) hasta un máximo de dieciséis por ciento (16%).

Adicionalmente, en los casos de proyectos mayores de 300 lotes destinados a vivienda social, R3, R4, o cualquier otra zonificación en que AMDC considere necesario, siempre que el Ministerio de educación y/o la AMDC a través de la Gerencia de Control de la Construcción lo requieran, el urbanizador deberá estimar como máximo 5.00 metros cuadrados por lote a urbanizar, por concepto de proyectos educativos a futuro. Una vez conocido el pronunciamiento del Ministerio de Educación, la Gerencia de Control la Construcción de la AMDC, aprobara´ bajo análisis técnico las áreas finales que serán destinadas para este fin.

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018

No. 34,690

La Gaceta

Una vez sea aprobada la Urbanización, el desarrollador tendrá un periodo máximo de seis meses, para realizar el traspaso a la municipalidad de las áreas verdes, equipamiento social y de reforestación antes descritas.

En caso de incumplimiento el desarrollador se expondrá a la aplicación de las sanciones definidas en este reglamento y las

normativas vigentes.

El desarrollador del proyecto deberá ejecutar las actividades del plan de desarrollo del área verde aprobados por la UGA de acuerdo a la guía ambiental de reforestación del Distrito Central, durante el primer periodo de ejecución del proyecto y antes de contar con la ejecución mínima del 100% del proyecto total, clúster o etapa. En caso de incumplimiento a esta disposición,

se dará lugar al bloqueo del permiso de operación del desarrollador, a la paralización del proyecto y al bloqueo para la emisión de los permisos de construcción de las viviendas individuales del proyecto urbanístico que se encuentren a nombre de los desarrolladores.

Tabla No. 2

TABLA DE PARÁMETROS DE REQUERIMIENTOS

Usos de suelo			Tipo de Equipamiento	Requeri- miento por número de viviendas	Requisito de espacios				Radio de influencia máximo (m)
Usos de suelo			Tipo de Equipamiento	Requeri- miento por número de viviendas	Área requerida por vivienda (m²)	Área del terreno Mínimo	Factor de Ocupación de suelo (índice máximo)	% de Pendiente máxima	Radio de influencia máximo (m)
Equipamiento Complementario de propiedad Municipal o Comunal	Centro Comunal	Servicios	Salón comunal	Desde 250	1.25	150.00	0.90	10	200
			Guardería	Desde 250	1.80	450.00	0.60	16	1,600
			Administración Comunal	Desde: 550	0.18	100.00	1.00	16	800
			Policías	Desde: 800	0.06	48.00	1.00	16	1,600
			Bomberos	Desde: 3,000	0.09	300.00	0.90	16	1,600
			Terminal de buses y/o buses	Desde: 800	0.24	192.00	----	16	1,600
		Salud		Desde:
			Puesto de Salud	200 Hasta:	0.60	120.00	0.80	16	300
				3,000
				Desde:
			Centro de Salud	3,001 Hasta:	0.60	2,500.0	0.80	16	1,800
				5,000

Sección A Acuerdos y Leyes

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

ARTÍCULO 79.

SISTEMA VIAL. Para proyectos urbanísticos y condo- minios horizontales que se desarrollen nuevas o dentro de urbanizaciones y lotificaciones ya aprobadas por la Gerencia de Control de la Construcción se deberá de mantener el trazado de la estructura vial principal con la jerarquía establecida por este reglamento, las vías internas que habiliten, deben cumplir como el ancho mínimo que se estipula a continuación:

a) Para dos y hasta seis lotes, el ancho del derecho de vía debe ser de nueve metros, (10.00 m) con un ancho de acera de 1.50 m y calzada de 7.00 m como mínimo.

b) Para más de siete lotes, el ancho mínimo del derecho vial será de once metros, (11.00 m) siempre y cuando no sobrepase los cincuenta y nueve (59) lotes, con un ancho de acera de 1.50 m y calzada de 8.00 m como mínimo.

c) Para derechos viales en desarrollos que contengan desde sesenta (60) y hasta cien (100) lotes, el tramo de acceso tendrá un ancho de once metros y medio (11.50 m), con un ancho de acera de (1.50m) metros y en el resto de la red interna del desarrollo el ancho de los derechos viales quedará sujeto a la cantidad de

lotes que habilite cada vía interna, de conformidad con los incisos anteriores y calzada de 8.50 m como mínimo.

d) Para más de cien (100) lotes, el derecho vial mínimo será en el tramo de acceso de un ancho de catorce metros (14.00 m) y con acera de 2.00 m y en el resto de la red interna del desarrollo el ancho de los derechos viales quedará sujeto a la cantidad de lotes que habilite cada vía interna, de conformidad con los incisos anteriores.

A solicitud del desarrollador y con la aprobación de Control de la Construcción se podrá modificar o permitir el diseño en un solo costado de la calle, así como el número y ubicación de las aceras. Y los anchos de derechos de vías en caso de que se habiliten en un futuro más lotes deberán cumplir con el ancho de derecho de vía que corresponde según los incisos anteriores. El resto de los proyectos se regirá por lo establecido en el Art. 440 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 106.

VIGENCIA DE LAS LICENCIAS DE URBANIZA-

CIONES: La Licencia tendrá una validez de dos (2) años, a partir de la fecha de su aprobación.

La GCC procederá a la renovación o aprobación de las Licencias de Urbanizaciones de conformidad con los supuestos siguientes:

a. En caso de no haber concluido la obra durante la vigencia de la licencia emitida, deberá solicitar, en un periodo máximo de 15 días hábiles previo a su vencimiento, la renovación ante la Gerencia de Control de la Construcción, actualizando todas las constancias, documentos y demás requisitos que se encuentren vencidas, cancelando la tasa correspondiente por renovación.

b. Para los casos en los cuales se haya vencido el período de vigencia de la licencia y no se hubiere iniciado la ejecución de la obra, el interesado deberá presentar una nueva solicitud de licenciamiento cumpliendo con los parámetros técnicos y requisitos establecidos en la normativa vigente al momento de la presentación, para lo cual deberá también cancelar la tasa municipal correspondiente.

c. Para todas aquellas urbanizaciones aprobadas sin el establecimiento expreso de la vigencia en el dictamen, acuerdo o resolución mediante el cual fue aprobado, se procederá de la siguiente manera:

1. Cuando no hayan iniciado la ejecución de la obra (Desarrollo de la Urbanización): Deberán someter dichos proyectos urbanísticos a un nuevo licenciamiento, para lo cual se cumplirá con todos los parámetros técnicos y requisitos establecidos en este reglamento y la normativa vigente.

2. Cuando se hayan iniciado la ejecución de la obra (Desarrollo de la Urbanización): Se respetaran los parámetros técnicos establecidos en el dictamen, acuerdo o resolución mediante el cual fue aprobado, reservándose la GCC el derecho de solicitar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento y la normativa vigente.

El urbanizador deberá de informar a la GCC cada 6 meses los avances y/o modificaciones que se susciten dentro del proyecto, se realizará visitas mensuales a las urbanizaciones aprobadas y realizará los cobros según el Plan de Arbitrios vigente.

ARTÍCULO 111.

Se exceptúandelaobtencióndelicencias, lasmodificaciones ligeras, como ser aquellos trabajos de carácter liviano como repellos y cernidos, arreglos al cielo raso, piso, pilas, instalación y reemplazo de servicios sanitarios,

Sección A Acuerdos y Leyes

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

tanque elevado, fundición de columnas para refuerzo, pintura, pulido, instalación de molduras o elementos decorativos y reparaciones en general, siempre y cuando no modifiquen de hecho ninguno de los parámetros y otros aspectos normados en el presente reglamento, ni alteren las características funcionales, ambientales, estructurales o de seguridad de un inmueble o de su entorno, para lo cual el contribuyente deberá realizar la notificación por escrito a la GCC de conformidad al formato proporcionado por esta.

Para los casos de construcción de los Cercos Perimetrales, el contribuyente deberá presentar la notificación por escrito a la GCC, acompañada de los siguientes documentos:

1. Copia de tarjeta de identidad.

2. Copia de solvencia municipal.

3. Estado de cuenta de bienes inmuebles solvente, a nombre del solicitante.

Se exceptúan de esta disposición las obras comerciales, las cuales deberán solicitar permiso para todas las modificaciones de instalaciones hidráulica y/o instalaciones hidrosanitarias, y otros que sean determinados por GCC.

ARTÍCULO 119.

REQUISITOS MÍNIMOSPARALAPRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMES, LICENCIAS

O DICTÁMENES MUNICIPALES. Las solicitudes de licencias o dictámenes municipales deberán cumplir con los requisitos indicados según sea el caso, esto los establecerá la Gerencia de Control de Construcción, sin perjuicio de otros requisitos que puedan ser exigidos por otros entes o unidades municipales.

El cumplimiento de los requisitos antes descritos no exime de la obligación de que el solicitante cumpla con otros requisitos exigidos en otras leyes a través de instituciones ajenas a esta Municipalidad.

Para realizar el trámite de Permiso de Construcción debe tomar en cuenta lo siguiente:

Si la obra contempla los siguientes trabajos, no deberá

presentar documentación de profesional responsable:

• Vivienda unifamiliar con cubierta de lámina

de hasta 75.00 m².

• Ampliaciones con cubierta de lámina de hasta

75.00 m².

• Muros perimetrales de ladrillo de hasta 350.00 m².

• Cambios de techo de lámina por lámina de hasta 400.00 m².

• Fundición de firmes de concreto en vivienda

unifamiliar.

• Vivienda unifamiliar con cubierta xx xxxx de

hasta 50.00 m².

• Ampliaciones con cubierta xx xxxx de hasta

50.00 m².

• Muros perimetrales de hasta 450 m².

• Cambios de techo de lámina por losa de hasta

50.00 m².

• Demoliciones de construcciones de un nivel.

Requisitos establecidos por los colegios profesionales para construcciones mayores de 75.00 m². Con cubierta de lámina o mayor de 50.00 m² con cubierta xx xxxx:

• Presupuesto de la obra (firmado, sellado y

timbrado).

• Nota de responsabilidad del ingeniero o arquitecto encargado de la ejecución del oba (timbre, firma y sello).

• Solvencia vigente original emitida por el Colegio Profesional respectivo.

• Contrato de ejecución de la obra entre el profesional (Arquitecto o Ingeniero Civil) y el propietario de la obra, debidamente firmado, sellado y timbrado

• Hoja de afiliación profesional (para Ingeniero Civil 1 original y cuatro copias, para Arquitectos 5 originales).

• Datos del profesional en formulario de solicitud,

firma y sello.

• Rótulo del proyecto con el profesional responsable de la obra y el número de licencia correspondiente.

• Licencia de obra.

Planos Requeridos:

• Arquitectos, 2 juegos de planos originales. (Timbres originales, sello y firma en todos los planos).

• Ingenieros, 2 juegos de planos, (timbres originales, sello y firma únicamente en un juego de planos el otro debe de ser copia)

• Todos los planos debidamente firmados, sellados y timbrados por el profesional planificador de la obra (según lo requerido por cada Colegio profesional).

• Esto según lo que se establezca con los colegios profesionales vinculados a la construcción.

Formalidades para la presentación de documentos:

1. Toda la documentación, requisitos y planos originales se deberá presentar debidamente ordenada y foliada en una carpeta de pasta dura.

2. Se deberá presentar una carpeta adicional que

contenga copia de los planos debidamente foliados y ordenados.

REQUISITOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE TRÁMITES
	TIPO DE OBRA	REQUISITOS BÁSICOS	REQUISITOS COMPLEMENTARIOS	PLANOS A PRESENTAR
LICENCIA SIMPLIFICADA			Informe Evaluación de riesgo emitido por la GER, cuando aplique Constancia de declaratoria de área con vocación forestal protegida, emitida por el ICF y la declaratoria Cuenca Abastecedora de Agua emitida por el SANAA o el ente competente. Si el proyecto se localiza en la zona especial El Hatillo, Parque Nacional del Picacho y en la Zona de Amortiguamiento de La Tigra, deberá presentar: constancia de Fundación de Parques Nacionales (FPN), AMITIGRA, dictamen de factibilidad de ICF, constancia por corte de árboles emitida por ICF y/o UGA, Constancia Ambiental y/o Licencia Ambiental (MiAmbiente o UGA, según aplique). En todos los casos, las constancias y/o Licencia Ambientales deberán ser acompañadas de sus respectivas resoluciones (UGA) o Contrato de la Medidas de Mitigación Aplicables (MiAmbiente+), o quien corresponda. Si la clave catastral del inmueble comienza en sectores 01, 02 y 06 deberán presentar autorización de intervención emitida por la Gerencia del Centro Histórico de la AMDC y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). Además, los planos originales y la copia deberán presentarse debidamente firmados y sellados por la Gerencia de Centro Histórico de la AMDC.	Plano de localización acotado identificando avenidas y calles circundantes.
	Viviendas unifamiliares	Formulario F-01 Copia del documento de identidad		Plano de ubicación del polígono acotado, integrando los lotes que conforman el proyecto e indicando colindancias y la planta de techos de la construcción existente y nueva (si aplica), así como las plazas de parqueo proyectadas
	Ampliaciones y remodelaciones de viviendas Obras complementarias Cisternas	Solvencia municipal vigente del propietario, codueños o representante legal Acta de nombramiento del representante legal original o autenticada, cuando aplique		Plano de la situación actual del inmueble, señalando la distribución de los ambientes y plazas de parqueo existentes (para remodelaciones y ampliaciones) Plano arquitectónico (planta de distribución y planta de acabados).
	Muros perimetrales Muros de contención para vivienda Cambios de techo	Copia de testimonio de escritura pública del inmueble debidamente inscrito y /o contrato de promesa de venta autenticada o inscrita en IP y/0 constancia de legalización de tierras ante la AMDC.		Plano de plantas acotadas Plano de elevaciones y secciones (si aplica). Plano de estructuras (si aplica)
	Etc	Estado de cuenta de bienes inmuebles solvente a la fecha de ingreso de solicitud.		Plano de instalaciones eléctricas e hidra/eléctricas (si aplica).
				Plano de instalaciones especiales (si aplica).
				Planos en formato digital (AutoCAD)

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018

La Gaceta

No. 34,690

No se recibirá documentación ilegible, incompleta, alterada, con tachones o uso de corrector, incluyendo en esta disposición los formularios, informes, constancias, planos, así como toda aquella documentación que sea requerida; Asimismo, toda la documentación presentada deberá estar vigente.

Para proyectos no simplificados, el desarrollador o propietario deberá presentar la solicitud del anteproyecto

previo al ingreso del proyecto final.

LICENCIA NO SIMPLIFICADA

Formulario F-01

Constancia de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos INSEP, si el proyecto se localiza sobre el Anillo Periférico, salidas de la Ciudad o Boulevard

Fuerzas Armadas

Plano de localización, acotado, identificando avenidas y calles

circundantes

Centros Comerciales

Vivienda Multifamiliar

Edificios Comerciales/Oficinas

Bodegas Restaurantes

Copia del documento de identidad

RTN numérico del propietario, condueños y/o representante Legal o empresa según aplique

Solvencia Municipal del propietario, condueños o representante Legal

Acta de nombramiento de Representante Legal original o autenticada (cuando es una empresa o sociedad)

Constancia de Zona de Riesgo (Según mapa de multiamenazas)

Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Hidrográficas

Si la clave catastral del inmueble comienza en sectores 01, 02 y 06, deberá presentar autorización de intervención emitido por la Gerencia de Centro Histórico de la AMDC y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). Además, los planos originales y la copia deberán presentarse debidamente sellados y firmados por la Gerencia de Centro Histórico de la AMDC

Plano de ubicación del polígono, acotado, integrando los lotes que conforman el proyecto e indicando colindancias y la planta de techos de la construcción existente y nueva (si aplica), así como las plazas de parqueo proyectadas

Plano de la situación actual del inmueble, señalando la distribución de los ambientes y plazas de parqueo existente (para remodelaciones y ampliaciones)

Plano de arquitectónico (Planta de Distribución y Planta de Acabados)

Cambios de Uso

Ampliaciones y Remodelaciones Comerciales

Etc

Copia de Escritura Pública del inmueble ò Contrato de Promesa de Venta autenticada ó constancia de legalización de tierras ante la AMDC

Estado de Cuenta (Bienes Inmuebles) solvente al año en que se presente a realizar los trámites

Dictámenes finales del SANAA o el ente competente y ENEE especificando el tipo de proyecto y la factibilidad del mismo.

Constancia Ambiental y/o Licencia Ambiental (MiAmbiente+ o UGA, según aplique). En todos los casos, las constancias y/o Licencia Ambientales deberán ser acompañadas de sus respectivas resoluciones (UGA) o Contrato de la Medidas de Mitigación

(MiAmbiente+)

Plano de plantas acotadas Plano de elevaciones y secciones (si aplica) Plano de estructuras (si aplica)

Plano de instalaciones eléctricas e hidráulicas (si aplica)

Croquis de ubicación

En caso de utilizar sistema de anclaje al subsuelo, deberá presentar autorización autenticada del (los) propietario (s) del (los)

Plano de instalaciones especiales (si aplica)

Sección A Acuerdos y Leyes

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS

- TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018

No. 34,690

ANTEPROYECTOS			inmueble (s) colindante (s), acreditando la propiedad de dicho (s) inmueble (s) y de las instituciones públicas que apliquen
			Informe de revisión del proyecto, por parte del Cuerpo de Bomberos de Honduras
			Resolución de la Dirección General de Aeronáutica Civil
			Constancia de declaratoria Cuenca Abastecedora de Agua emitida por el SANAA o el ente competente.
	Todo lo anterior a nivel de anteproyecto (Propuesta Arquitectónica)	Formulario F-01 Copia del documento de identidad RTN numérico del propietario, condueños y/o representante Legal o empresa según aplique Solvencia Municipal del propietario, condueños o representante Legal Acta de nombramiento de Representante Legal original o autenticada (cuando es una empresa o sociedad) RTN numérico	Constancia de Zona de Riesgo (Según mapa de multiamenazas) Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Hidrográficas (Según mapa de multiamenazas) Si el proyecto se localiza El Hatillo, Picacho o zonas aledañas, deberá presentar Constancia de Fundación Amigos de La Tigra (AMITIGRA), Fundación de Parques Nacionales (FPN), Instituto de Conservación Forestal (ICF, antes COHDEFOR) y autorización xx xxxxx de árboles extendida por la UGA	Plano de localización, acotado, identificando avenidas y calles circundantes Plano de ubicación del polígono, acotado, integrando los lotes que conforman el proyecto e indicando colindancias y la planta de techos de la construcción existente y nueva (si aplica), así como las plazas de parqueo proyectadas Plano de la situación actual del inmueble, señalando la distribución de los ambientes y plazas de parqueo existente (para remodelaciones) Plano de arquitectura (amueblada) y acabados
		Copia de Escritura Pública del inmueble ó Contrato de Promesa de Venta autenticada ó constancia de legalización de tierras ante la AMDC	Resolución de la Dirección General de Aeronáutica Civil	Plano de plantas acotadas Plano de elevaciones y secciones (si aplica) Formato digital en AutoCAD
		Estado de Cuenta (Bienes Inmuebles) solvente al año en que se presente a realizar los trámites
		Croquis de ubicación

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS

La Gaceta

- TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018

No. 34,690

URBANIZACIONES / CONDOMINIO			Constancia de la Secretaria de	Plano de estructuras xx xxxxx de
			Infraestructura y Servicios Públicos INSEP, si	contención
			el proyecto se localiza sobre el Anillo
		Formulario F-01	Periférico, salidas de la Ciudad o Boulevard Fuerzas Armadas.	Plano de instalaciones especiales
		Copia del documento de identidad	Informe de Zona de Riesgo (Según mapa de	Seis (6) copias de los planos urbanísticos, mostrando derechos de vía, líneas de
	Anteproyectos de Urbanizaciones y Condominio se sujetará a lo establecido en los artículos 127 y 128 del presente reglamento Proyecto Final de Urbanización Ampliaciones de Urbanizaciones Modificaciones de urbanizaciones Proyecto Final de Condominio	RTN numérico del propietario, condueños y/o representante Legal o empresa según aplique Solvencia Municipal del propietario, condueños o representante Legal Acta de nombramiento de Representante Legal original o autenticada (cuando es una empresa o sociedad) Copia de Escritura pública del inmueble ò Contrato de Promesa de Venta autenticada ó constancia de legalización de tierras ante la AMDC	multiamenazas) Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Hidrográficas (SANAA o el ente competente e ICF) Si la clave catastral del inmueble comienza en sectores 01, 02 y 06, deberá presentar autorización de intervención emitido por la Gerencia de Centro Histórico de la AMDC y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH). Además los planos originales y la copia deberán presentarse debidamente sellados y firmados por la Gerencia de Centro Histórico de la AMDC Dictámenes finales del SANAA o el ente competente y ENEE especificando el tipo de proyecto y la factibilidad del mismo.	construcción y dimensionamiento de los lotes con sus respectivos cuadros de uso de suelos Plano de geometría de lotes con calles y áreas a ceder acotadas. Esta última cuando aplique (cuantificación de áreas verdes y áreas de equipamiento) Plano de geometría de ejes y sus derechos de vía respectivo, debidamente acotados Plano de terreno a urbanizar con sus límites y colindancias, mostrando curvas de nivel a cada metro (escala 1:1000 como mínimo)
		Estado de Cuenta (Bienes Inmuebles) solvente al año en que se presente a realizar los trámites	Constancia Ambiental y/o Licencia Ambiental (MiAmbiente o UGA, según aplique). En todos los casos, las constancias y/o Licencia	Plano que contenga plataformas con niveles y curvas de nivel (Plantas y Secciones)
			Ambientales deberán ser acompañadas de	Secciones transversales y longitudinales,
			sus respectivas resoluciones (UGA) o	mostrando pendientes, nivelaciones y
			Contrato de la Medidas de Mitigación	perfiles de vías y terrenos

Sección A Acuerdos y Leyes

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS

- TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018

No. 34,690

Aplicables (MiAmbiente+).

En caso de utilizar sistema de anclaje al subsuelo, deberá presentar autorización autenticada del (los) propietario (s) del (los) inmueble (s) colindante y de las instituciones públicas involucradas cuando colinde con calles

Copia de Resoluciones de Anteproyecto. Memoria descriptiva y técnica del proyecto.

Planos de construcción y memorias de cálculo de obras civiles, de infraestructura y las obras a realizar dentro del área de equipamiento social de acuerdo a las normas del SANAA o el ente competente, ENEE.

Resolución de Rezonificación

Memoria técnica aprobada del SANAA o el ente competente, juntos con los planos autorizados de agua potable, aguas negras y aguas lluvias.

Plano aprobado de la ENEE.

En caso de tratarse de legalización, presentar constancia de ingreso de solicitud de Auditoria Ambiental, extendida por la XXXXX.

Planos de las áreas verdes y áreas de equipamiento a ceder, con los datos del levantamiento topográfico

Planos revisados y aprobados por el SANAA o el ente competente de los diseños de agua potable, aguas negras y drenajes pluviales

Dos (2) copias del plano de lotificación diseñado sobre un levantamiento topográfico a escala 1:1000 como mínimo, con curvas de nivel y graficación de lo existente

CD con copia digital de los planos en formato CAD, CALS, PDF o DXF

Planos Requeridos: Arquitectos, 1 juego de planos originales

Plano de Polígono con curvas de nivel según Escritura Pública debidamente inscrita en el Instituto de la Propiedad.

Una (01) copia del plan urbanístico, mostrando derechos de vía, líneas de construcción y dimensionamiento de los lotes con sus respectivos cuadros de uso de suelos.

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS

La Gaceta

- TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018

No. 34,690

ROTURAS DE VÍA			Estudio de suelo según lo especificado y/o
			indicado por la Gerencia de Evaluación de
			Riesgos.
			Constancia de declaratoria Cuenca Abastecedora de Agua emitida por el SANAA o el ente competente.
	Roturas xx Xxxxx, acera, etc, para Agua Potable, Aguas Negras y/o cableados estructurales	Formulario 3-A con información completa, firmado por el(los) propietario(s) y/o Representante Legal Fotocopia del documento de	Documentación de Profesional y cronograma de actividades	Plano de localización Plano de ubicación de cada elemento que compone la red subterránea a escala legible, firmados por el propietario y/o Representante Legal, así como por el

Sección A Acuerdos y Leyes

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS

- TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018

No. 34,690

CAMBIO DE USO		identidad del (los) propietario(s) o Representante Legal		planificador/ejecutor de los trabajos
		RTN numérico del propietario, condueños y/o representante Legal o empresa según aplique Fotocopia de Permiso de Operación de la empresa ejecutora		Diseño de red subterránea en formato digital compatible con versión 2010 o Compatible y en planos a escala legible, que contenga: Instalación con cotas horizontales; Localización exacta xx xxxxx de registro, armarios, pozos de visita en la red subterránea; Indicar elementos existentes, señales de tránsito, postes existentes, árboles, etc
		Constancia del SANAA o el ente competente de aprobación de los trabajos a realizar
		Garantía en cheque certificado equivalente a 3.5 veces el costo de los trabajos de reparación a realizar
		Autorización de SOPTRAVI, si se realiza la rotura sobre el Anillo Periférico o boulevard Fuerzas Armadas
	Cuando la instalación de un negocio sobrepasa los 75.00 m² de área Cambio de uso de vivienda a comercio Cambio de uso de Vivienda a uso mixto	Formulario F-01 Copia del documento de identidad Fotocopia del documento de identidad del (los) propietario(s) o Representante Legal RTN numérico del propietario, condueños y/o representante Legal o empresa según aplique	Presentar cualquier documento que acredite que el negocio o uso ya había sido autorizado por la municipalidad antes del 2008	Plano de ubicación del polígono, acotado, integrando los lotes que conforman el proyecto e indicando colindancias y la planta de techos de la construcción existente y nueva (si aplica), así como las plazas de parqueo proyectadas Plano de la situación actual del inmueble, señalando la distribución de los ambientes y plazas de parqueo existente (para remodelaciones)

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS

La Gaceta

- TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018

No. 34,690

COMPATIBILIDADES DE NEGOCIO				Croquis de Ubicación
		Solvencia Municipal del propietario, condueños o representante Legal
		Acta de nombramiento de Representante Legal original o autenticada (cuando es una empresa o sociedad)
		Copia de Escritura pública del inmueble o Contrato de Promesa de Venta autenticada o constancia de legalización de tierras ante la AMDC
		Estado de Cuenta (Bienes Inmuebles) solvente al año en que se presente a realizar los trámites
	Compatibilidad de Negocio (aprobación de la ubicación y tipo de negocio dependiendo de la Zonificación vigente) Se envía al AER como último paso	Formulario CC con información completa, firmado por el(los) propietario(s) y/o Representante Legal Fotocopia del documento de identidad del (los) propietario(s) o Representante Legal Fotocopia de RTN numérico de la empresa o Representante Legal	Copia de identidad de la persona autorizada para el trámite Presentar cualquier documento que acredite que el negocio o uso ya había sido autorizado por la municipalidad antes del 2008	Croquis de Ubicación
		Fotocopia del documento de identidad de la persona autorizada para el trámite (si

Sección A Acuerdos y Leyes

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS

- TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018

No. 34,690

COMPATIBILIDADES AMBIENTALES		aplica)
		Croquis de ubicación del inmueble
		Estado de Cuenta (Bienes Inmuebles) solvente en los últimos 05 años
		Si el área de uso del local es mayor a 75 m² deberá usarse el formulario F-01 (para cambio de uso)
		Formulario CC con información completa, firmado por el (los) propietario(s) y/o Representante Legal
	Compatibilidad de Ambiental (aprobación de la ubicación y tipo de negocio dependiendo de la Zonificación vigente) Se entrega al contribuyente	Fotocopia del documento de identidad y solvencia municipal vigente del (los) propietario(s) y/o Representante Legal. Fotocopia del documento de identidad de la persona autorizada para el tramite (Si Aplica)	Copia de identidad de la persona autorizada para el trámite Si el proyecto se localiza El Hatillo, Picacho o zonas aledañas, deberá presentar copia de Escritura Pública	Croquis de Ubicación
	Se envía a UGA como último paso	Croquis de ubicación del inmueble
		Estado de Cuenta (Bienes Inmuebles) solvente al año en que se presente a realizar los trámites de Negocios

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS

La Gaceta

- TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018

No. 34,690

CEMENTERIOS		Formulario F-01	Permiso xx Xxxxx de Arboles emitido por ICF Y UGA Constancia Ambiental y/o Licencia Ambiental (MiAmbiente+ o UGA, según aplique). En todos los casos, las constancias y/o Licencia Ambientales deberán ser acompañadas de sus respectivas resoluciones (UGA) o Contrato de la Medidas de Mitigación Aplicables (MiAmbiente+). Informe de la Gerencia de Evaluación de Riesgos Documentación del profesional responsable Dictamen de Factibilidad del departamento de Áreas Protegidas del ICF, Si estuviese en la zona de amortiguamiento o zona protegida. Para cementerios nuevos se solicitará el Estudio Geofísico e Hidrogeológico del subsuelo para descartar contaminación de acuíferos bajo o cerca del proyecto. En caso de cementerios existentes que requieran ampliaciones, la AMDC se reserva el derecho de requerir los estudios geofísicos e hidrogeológicos. Constancia de declaratoria Cuenca Abastecedora de Agua emitida por el SANAA o
		Copia del documento de Identidad		Plano de localización
		Copia del RTN del propietario, condueños o representante legal		Plano de ubicación de polígono acotado integrando los lotes que conforman el proyecto.
	NO SIMPLIFICADA	Solvencia Municipal del propietario, condueños o representante legal Estado de cuenta (Bienes Inmuebles) solvente al año en que se presente a realizar los trámites. Copia de Testimonio de Escritura Pública debidamente inscrita en el Instituto de la Propiedad.		Plano Topográfico Plano de perfiles de calles Plano de Secciones Planos revisados y aprobados por el SANAA o el ente competente de los drenajes de agua potable, aguas negras y drenajes pluviales. Plano conjunto.

Sección A Acuerdos y Leyes

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS

- TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018

No. 34,690

MUROS ANCLADOS

Obra complementaria

Formulario F-01

Copia del documento de Identidad

Copia del RTN del propietario, condueños o representante legal

Solvencia Municipal del propietario, condueños o representante legal

Estado de cuenta (Bienes Inmuebles) solvente al año en que se presente a realizar los trámites

el ente competente.

Factibilidad de SANAA o el ente competente y ENEE.

Licencia de Sanitaria emitida por la Secretaria de Salud Pública

Inafectabilidad y plano aprobado de SANAA o el ente competente.

Inafectabilidad y plano aprobado de ENEE

Inafectabilidad y plano aprobado de HONDUTEL

Informe de la Gerencia de Evaluación de Riesgos

Documentación del profesional responsable (Ing. Estructural debidamente registrado)

Memoria de Cálculo de los muros

Nota de aceptación del vecino o vecinos colindantes, autenticada y copia de Tarjeta de Identidad

Dictamen de factibilidad de la Unidad de Infraestructura Vial o INSEP si colinda con

Plano de Conjunto con la ubicación de los muros y anclajes

Plano de Secciones Planos de Detalles Constructivos Planos Estructurales xx Xxxxx y Anclajes Otros que sean requeridos por GCC

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS

La Gaceta

- TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018

No. 34,690

boulevard de las Fuerzas Armadas, anillo

periférico y salidas de la ciudad, y para el resto del Distrito Central dictamen de la Gerencia de Obras Civiles de la AMDC

Constancia de declaratoria Cuenca Abastecedora de Agua emitida por el SANAA o el ente competente.

MOVIMIENTOS DE TIERRA

Obra complementaria

Formulario F-01

Copia del documento de Identidad

Copia del RTN del propietario, condueños o representante legal

Solvencia Municipal del propietario, condueños o representante legal

Estado de cuenta (Bienes Inmuebles) solvente al año en que se presente a realizar los trámites

En los casos de Proyectos Residenciales deberá presentar Resolución aprobada de Urbanización o Condominio Horizontal

Permiso xx Xxxxx de Arboles (ICF y/o UGA, según competencia)

Informe de la Gerencia de Evaluación de Riesgos

Documentación del profesional responsable, incluidos entre otros, nota de responsabilidad, solvencia del colegio profesional, hoja de afiliación, otros

Dictamen de Factibilidad del departamento de Áreas Protegidas del ICF, Si estuviese en la zona de amortiguamiento o zona protegida.

Constancia de declaratoria Cuenca

Abastecedora de Agua emitida por el SANAA o el ente competente.

Plano Topográfico (Incluida la Planimetría y la altimetría)

Plano de perfiles (Actuales y de modificación propuesta)

Plano de Secciones (Actuales y de modificación propuesta)

Plano de localización

Sección A Acuerdos y Leyes

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS

- TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018

No. 34,690

Sección A Acuerdos y Leyes
REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018	No. 34,690	La Gaceta
ARTÍCULO 127. ÁREAS URBANIZABLES. Son susceptibles de urbanización todas aquellas superficies ubicadas dentro de las áreas de expansión urbana cuya pendiente del terreno sea inferior a treinta por ciento (30%) del terreno natural y cuando presente todos los estudios, requisitos y parámetros técnicos requeridos de conformidad con la normativa municipal y nacional vigente.	prioritarias la ejecución de las medidas de mitigación que apliquen. En caso de incumplimiento, se aplicarán las medidas vigentes que correspondan. ARTÍCULO 128. ÁREAS NO URBANIZABLES. Se definirán como no urbanizables de conformidad a las condiciones establecidas en el artículo 127 del presente reglamento, todas aquellas áreas de terreno que, como resultado del informe de GER o quien haga sus veces y en aplicación del Reglamento para la Reducción del Riesgos de Desastres del Distrito Central, se consideren no viables. Las áreas no urbanizables se declaran áreas de reforestación, salvo en aquellos casos en los que la Corporación Municipal o las autoridades competentes autoricen otros usos, de acuerdo con las leyes y normas municipales vigentes. ARTÍCULO 131. PARÁMETROS NORMATIVOS EN ZONAS DISTRIBUIDORAS Y EN LAS ZONAS RESIDENCIALES A las zonas distribuidoras, zonas residenciales, zona especial El Hatillo y las áreas Urbano Rural, les aplicarán los parámetros normativos establecidos en la siguiente tabla:
En los casos de terrenos con pendientes superior al treinta
por ciento (30%) en los cuales la GER o quien haga sus
veces, luego de la respectiva Evaluación de Xxxxxxx,
determine condiciones de urbanizar, requerirá estudios
adicionales especiales de conformidad al Reglamento de
Reducción de Riesgo de Desastres del Distrito Central
y la normativa vigente, para determinar la viabilidad del
Proyecto en materia de riesgos de desastres.
Para todos aquellos casos en los cuales se determine la
necesidad de realizar medidas de mitigación de riesgos
de desastres producto de la evaluación de riesgo que
realice la GER o quien haga sus veces, el cien por ciento
(100%) de dichas obras identificadas y/o requeridas, deberán ser ejecutadas por los desarrolladores de conformidad al cronograma de ejecución de obras que sea requerido por la GER y que establezca como

PARAMETROS NORMATIVOS

ZONAS DISTRIBUIDORAS ZONAS RESIDENCIALES

D-1 D-2 D-3 R-1 R-2 R-3 R-4 HA R-E UR

FRENTE MINIMO DEL LOTE PARA VIVIENDA

INDIVIDUAL

15.00

10.00

15.00

10.00

7.00

3.50

24.00

−

ÁREA MINIMA DEL LOTE PARA VIVIENDA

INDIVIDUAL

400 m²

200 m²

400 m²

200 m²

120.0

0 m²

45.00

m²

1743.1

3 m²

−

sin limite

FOS

0.9

0.8

0.9

0.95

0.3

0.95

0.75

FOT**

0.5

3.5

OBSERVACIONES RETIROS

AL FRENTE

5.0 m

3.0 m

0.00

5.00 m

0.00

LATERALES

0.00 m

0.00

5.00 m

0.00

POSTERIOR ES

0.0 m hasta

20.00 m de altura

***

0.0 m hasta 20.00 m de altura

***

0.0 m hasta 16.00 m de altura

***

0.0 m hasta 16.00

m de

altura

***

0.0 m Hasta

12.50 m de altura

***

0.00

5.00 m

0.00

3.0 m desde

20.00 m de

altura

3.0 m desde 20.00 m de

altura

3.0 m desde 16.00 m de

altura

3.0 m desde

16.00 m de

altura

3.0 m desde

12.50 m de

altura

Queda condicionado a que dentro de los tres (3.00) mts. Establecidos como retiro posterior, se podrán construir módulos de gradas, módulos de ascensores (comunicación vertical) los cuales no tengan vistas a colindancia tal y como lo establece el código civil

Para inmuebles de esquina, el propietario decidirá a su conveniencia en cuál de los dos frentes que posee el lote aplicaría el retiro establecido en la presente tabla

Para nuevos proyectos de vivienda unifamiliar o multifamiliar se podrá variar el retiro frontal dependiendo del retiro que prevalezca en el entorno inmediato

Las vistas a colindancias solamente aplicarán (permitirán) cuando el lote colinde con áreas de uso público tales como: áreas verdes, plazas, puentes, caminos públicos, calles vehiculares, xxxx, quebradas, y para pasos de servidumbre, pasajes peatonales y vecino próximos aplicará siempre y cuando las distancias sean iguales o mayores a tres metros (3.00m) entre la vista generada.

**Alturas permitidas cuando la altura fuera mayor a la establecida pero que su análisis técnico correspondiente se considere factible, según la norma vigente, la Gerencia de Control de la Construcción podrá determinar a favor y otorgar mayor altura a las edificaciones siempre y cuando esta no afecte su entorno y cumpla con:

a) Cantidad de Plazas de estacionamiento requeridas

b) Factor de ocupación del suelo (FOS)

c) Autorizaciones emitidas por las entidades competentes

Sección A Acuerdos y Leyes

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

d) Parámetros técnicos que se puedan derivar de la ejecución del tipo de obra a desarrollar

**Se debe tomar en cuenta que para el tema de las alturas será necesario la factibilidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil el cual prevalecerá ante lo establecido por el FOT según el presente reglamento. El FOT no será restrictivo y en el caso de que la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Cuerpo de Bomberos no

vean inconvenientes con los mismo, este podrá ser aprobados, aunque sobrepase el FOT enunciado en el presente Reglamento

Las alturas establecidas en los retiros serán tomadas únicamente para el área de construcción no incluyendo el techo y/o la estructura del techo en las edificaciones

*** Las alturas establecidas en el retiro posterior podrán aumentar en caso fuese para uso exclusivo de parqueos o bodegas necesarias en las viviendas multifamiliares, en caso de ser habitables, como ser, apartamentos, oficinas, clínicas y otros usos, la Gerencia de Control de la Construcción podrá aprobar o improbar la altura propuesta por el solicitante tomando en cuenta lo establecido en

el numeral cinco (5) de esta tabla

*El retiro frontal se antepondrá como criterio ante el FOS – Factor de Ocupación del Suelo

Las ampliaciones que se pretendan realizar en construcciones existentes podrán seguir la línea de construcción (retiro) en cuyo caso no se aplicara el retiro que se especifica en el presente Reglamento. Esto solo será aplicable para vivienda

unifamiliar

En el retiro frontal no se podrá construir o ubicar elementos estructurales, ni ningún tipo de cerramiento, comunicación vertical, comunicación horizontal o construcción techada, a excepción de garajes sin cerramiento en vivienda

unifamiliar

Para aquellos inmuebles que se ubiquen en zonificación R1, R2, R3 se aprobaran construcciones con los parámetros técnicos aprobados en la fecha del dictamen de aprobación de la Urbanización (Los parámetros serán retiros, áreas mínimas, frentes mínimas, FOS, FOT, ETC.)

Para aquellos inmuebles que fueron aprobados como R3 y en la normativa del 30

xx xxxxx de 2014, cambiaron a R1, R2 y el mismo R3, se aplicaran los parámetros técnicos del R3 tal y como fue aprobado

La Zonificación Residencial Tipo 4 (R4) queda única y exclusivamente restringida para el desarrollo de proyectos habitacionales de interés social. Para ello, la GCC- AMDC se reserva el derecho de definir todas aquellas áreas del municipio que sean aptas para estos fines y por lo que, luego de la respectiva evaluación de los sitios de proyecto propuestos, emitirá dictamen. Asimismo, los proyectos de interés social habilitados deberán ser presentados por el contribuyente demostrando que los mismos serán respaldados por CONVIVIENDA o el ente encargado; se exceptúan de

esta disposición todos los proyectos de interés social que promueva la AMDC

Se autorizará la construcción de garitas de seguridad dentro del retiro frontal, únicamente con materiales de construcción temporales. No se autorizan garitas fuera del límite de propiedad.

Sección A Acuerdos y Leyes

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

ARTÍCULO 137. USOS TOLERADOS.

Se consideran “Usos Tolerados” aquellos usos existentes con anterioridad a la entrada en vigencia de esta reforma, mediante autorización otorgada por la AMDC, cuyo uso no esté establecido como Usos Permitidos en el presente reglamento, por las siguientes razones:

a. No cumplen con todas las limitaciones y requisitos establecidos por las normas específicas que regulan la actividad.

b. No se encuentren consignados en el listado de usos admitidos en las zonas de que se trate.

c. Se autorizarán ampliaciones y/o remodelaciones que cumplen con los parámetros vigente, también obras de carácter ligero o bien obras que se realicen para cumplir con las medidas de mitigación establecidas en el presente reglamento, siempre que se presente la autorización que ampare el uso en dicho inmueble, en caso de no tener

una autorización previa se considera un uso instalado de forma ilegal y por lo tanto no se permitirá ningún tipo de modificación al inmueble.

d. Las ampliaciones y remodelaciones se aprobarán no importando el uso actual una vez no representen un impacto negativo para la comunidad en aspectos de seguridad, estacionamiento, riesgo, ruido y las obras propuestas sean para mejorar el funcionamiento.

e. Para el caso en el que un negocio haya pagado volumen de ventas sin contar con el Permiso de Operación, la Gerencia de Control de la Construcción tomará como valido el uso al cual se le cobró el Volumen de Ventas en su momento.

f. La Gerencia de Control de la Construcción, en casos en que los negocios no cuenten con parqueos o no tengan suficientes plazas según informe de la Unidad de Campo, se evaluará la actividad económica o negocio en mención para establecer si son necesarios parqueos según el desarrollo de la actividad económica y el entorno de la ubicación, esto cuando sean negocios locales.

g. Si existe un antecedente de operación como respaldo para la autorización de la Compatibilidad de Xxxxxxx, a partir de este se permitirá un negocio más con la misma actividad económica a realizar, siempre y cuando el negocio anterior no provoque ningún tipo de problemática en la zona. En estos casos la Clave Catastral quedará bloqueada para evitar el registro o aprobación de otros negocios en el mismo inmueble.

h. En los casos que se tomen como uso tolerado, cuando se demuestre que tengan antecedentes de aprobación por parte de la alcaldía, no se le aplicaran los parámetros técnicos contenidos en el presente reglamento, como parqueos,

FOS, FOT y retiros, siempre y cuando no se aumente y/o modifique el área útil y el uso, en caso contrario se le aplicará la normativa vigente.

i. En los casos en los que la clave catastral no coincida con la ubicación se solicitará informe a Catastro y se verificará la dirección reportada.

j. Los usos no transferibles serán aquellos que tuvieron denuncias, quejas, antecedentes problemáticos y/o problemas de convivencia social, estos no podrán heredar

el Uso Tolerado que adquirió el inmueble, también serán

aquellos que fueron aprobados con condicionantes.

ARTÍCULO 147.

SERVICIOS. El uso Servicios comprende el conjunto de actividades destinadas a servicios con prestación directa

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

o a través de intermediarios incluyendo los servicios

públicos y los privados en sus distintas escalas tales como:

I) Básicos y Generales: Usos destinados a la prestación de servicios básicos y complementarios del uso habitacional, así como servicios de carácter general.

Incluye servicios tales como librerías, tintorerías y lavanderías de ropa, alquiler de vídeos, encomendería, estudio fotográfico, talleres de costura y sastrería, mercadito, servicio de fotocopiado, molinos de maíz, productos lácteos, frutas, verduras frescas, misceláneos y variedades , preparación y venta de bebidas no alcohólicas, abarrotería, carnicería, bazar, cerrajerías, pulperías, panaderías y heladerías (sólo la venta, no la elaboración), farmacias, servicios de internet y cómputo (sin venta

de comidas o bebidas), reparación xx xxxxxxx, venta de tortillas, preparación y venta de golosinas (Menores a 30m², sin área xx xxxx), floristería.

ARTÍCULO 162.

RESTRICCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BALCONES, TERRAZAS Y SÓTANOS

Para las Áreas Residenciales R-1 y R-2 y zonas Distribuidoras D1, D2 y D3 la construcción de balcones y sótanos no podrán estar ubicados dentro del área de retiro. Se incluirán estas superficies como parte del cálculo del FOS.

Se incluirán estas superficies como parte del cálculo del FOS.

ARTÍCULO 242.

Toda edificación nueva, así como toda edificación existente que sufra modificaciones o ampliaciones y/o a la cual se le pretenda cambiar el uso, deberá contar con

un número mínimo de plazas de aparcamiento o espacios de estacionamiento para los vehículos de los habitantes,

ocupantes, usuarios o visitantes del inmueble de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento.

La solicitud de ampliaciones en los casos de edificaciones existentes, las cuales no cuenten con plazas de estacionamiento suficientes o en aquellos donde las mismas no hayan sido adecuadamente previstas, la GCC autorizará ampliaciones sin exigir modificaciones en el inmueble existente, siempre que el uso de las mismas sea de vivienda unifamiliar (una unidad habitacional).

Siempre que estas no hayan previsto plazas de parqueo o cuenten con plazas de estacionamiento insuficientes, se autorizarán ampliaciones sin exigir modificaciones, siempre que el uso de las mismas sea de vivienda unifamiliar (una unidad habitacional).

ARTÍCULO 243.

Todas las viviendas individuales, edificaciones residenciales o complejos habitacionales, así como todos los inmuebles destinados total o parcialmente a usos no residenciales, deberán contar con un número mínimo de plazas de aparcamiento o estacionamiento de acuerdo a su superficie útil. Para la correcta interpretación de la tabla los números mínimos de cajones de estacionamiento están expresados en función de los metros cuadrados de área útil de las edificaciones, únicamente para vivienda multifamiliar se tomará el área de construcción total por vivienda, apartamento o unidad habitacional, salvo cuando expresamente indique otra referencia; o el uso al cual va a ser destinado requiera una demanda mayor de plazas estipuladas por la Gerencia de Control de la Construcción al mínimo estipulado en el presente artículo:

USO	RANGO O DESTINO	No. MÍNIMO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO
HABITACIONAL
UNIFAMILIAR	Desde 45 m² a 120 m²	1 por vivienda ó habitacional	unidad
	Más de 120 m² hasta 250 m²	2 por vivienda ó habitacional	unidad
	Más de 250 m ²	3 por vivienda ó habitacional	unidad
	Por cada 200.00 metros cuadrados adicionales se solicitará una plaza más de parqueo.
MULTIFAMILIAR (En áreas R3,R4 RE y UR)	Hasta 65 m²	1 por vivienda ó habitacional	unidad
	Más de 65 m 2 hasta 120 m²	1.5 por vivienda ó habitacional	unidad
	Más de 120 m² hasta 250 m²	2 por vivienda ó habitacional	unidad
	Más de 250 m ² por cada 200.00 metros cuadrados adicionales se solicitará una plaza más de parqueo	3 por vivienda ó habitacional	unidad
MULTIFAMILIAR (En áreas R1 y R2)	Hasta 150 m²	2 por vivienda ó habitacional	unidad
	Más de 150 m² hasta 250 m²	3 por vivienda ó habitacional	unidad
	Más de 250 m²	3.5 por vivienda ó habitacional	unidad
	por cada 200.00 metros cuadrados adicionales se solicitará una plaza más de parqueo
URBANIZACIONES CON ACCESO PEATONAL y/o Interés Social	1 por lote. más 1 plaza por cada 5 lotes para visitas
Parqueos para Motocicletas	Edificio de Apartamentos.	Un (1) parqueo por Apartamentos.	cada 15
	Oficinas Administrativas.	Un (1) parqueo por cada 60 m².
	Restaurantes	Un (1) parqueo por cada 60 m² para restaurantes menores de 100 m². (Para visitas).
		Seis (6) parqueos por restaurante (para visitas).
		Dos (2) parqueos por Restaurante mayores de 100 m² (empleados).
		Con servicio a domicilio agregar

Sección A Acuerdos y Leyes

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

Tabla No. 14

REQUERIMIENTO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

cuatro (4) parqueos por

Restaurante (al área de empleados).

Locales Comerciales

Un (01) parqueo por cada 25 m². (Si es para restaurante aplica el

anterior inciso).

Otros Usos

Un (1)

m².

parqueo por

cada

60.00

COMERCIAL

ABASTO ALMACENAMIENTO

Central de Abastos

por

cada

150 m²

Mercado

por

cada

50 m²

Bodega de productos

perecederos

por

cada

200 m²

Bodega de productos no

perecederos y bienes muebles

por

cada

200 m²

Depósito y

comercialización de combustible

1 por cada 200 m² de terreno

Gasolineras y servicentro

1 por cada 150 m² de terreno

Estaciones de gas

carburante

1 por cada 150 m² de terreno

Rastros y frigoríficos

por

cada

150 m²

Exhibición y ferias

comerciales temporales

1 por cada 70 m² de terreno o de

superficie ocupada

TIENDAS DE

PRODUCTOS BÁSICOS Y DE ESPECIALIDADES

Venta de abarrotes, comestibles y comidas elaboradas sin comedor, molinos, panaderías, granos, forrajes, pulperías y misceláneas, mayores de

30 m²

por

cada

30 m²

Venta de artículos manufacturados, farmacias y boticas

mayores a 30 m²

por

cada

30 m²

Venta de materiales de

construcción y madererías

por

cada

50 m²

Materiales eléctricos, de sanitarios, ferreterías, vidrierías, refaccionarías y

herrajes, mayores a 30 m²

por

cada

20 m²

TIENDAS AUTOSERVICIO

Tiendas de autoservicio

por

cada

50 m²

TIENDAS DEPARTAMENTALES

Tiendas de departamentos

por

cada

30 m²

CENTROS COMERCIALES

Centro Comercial

por

cada

30 m²

AGENCIAS Y TALLERES DE REPARACIÓN

Venta y renta de vehículos

y maquinaria

por

cada

80 m²

Talleres automotrices,

llanteras, lavado, lubricación y

mantenimiento automotriz

por

cada

40 m²

Talleres de reparación de

maquinaria, de lavadoras,

por

cada

80 m²

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018

No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

de refrigeradores y de

bicicletas, mayores a 80 m²

Gimnasios y

adiestramiento físico

1 por cada 40 m²

Salas de belleza, estéticas, peluquerías, lavanderías, tintorerías, sastrerías, laboratorios y estudios fotográficos mayores a 40

m²

1 por cada 40 m²

Servicios de alquiler de artículos en general,

mudanzas y paquetería

1 por cada 40 m²

SERVICIOS

ADMINISTRACIÓN

Oficinas, despachos y

consultorios

1 por cada 25 m²

Representaciones oficiales, embajadas y oficinas

consulares

1 por cada 40 m²

Organismos y/o entidades

públicas o privadas

1 por cada 20 m²

Bancos y casas de cambio

mayores a 30 m²

1 por cada 30 m²

HOSPITALES

Hospital de urgencias, de

especialidades, general y centro médico

1 por cada 50 m²

CENTROS DE SALUD

Centros de salud, clínicas

de urgencias y clínicas en general

1 por cada 50 m²

Laboratorios dentales, de análisis clínicos y

radiografías

1 por cada 50 m²

ASISTENCIA SOCIAL

Asilos de ancianos, casas

de cuna y otras instituciones de asistencia

1 por cada 50 m²

ASISTENCIA ANIMAL

Veterinarias y tiendas de

animales

1 por cada 40 m²

Centros antirrábicos,

clínicas y hospitales veterinarios

1 por cada 40 m²

EDUCACIÓN ELEMENTAL

Guarderías, jardines de niños y escuelas para niños con capacidades

especiales

1 por cada 40 m²

Escuelas Primarias

1 por cada 60 m²

EDUCACIÓN MEDIA , MEDIA SUPERIOR , SUPERIOR E

INSTITUCIONES CIENTÍFICAS

Academias xx xxxxx, belleza, contabilidad y

computación

1 por cada 60 m²

Escuelas secundarias y

secundarias técnicas

1 por cada 60 m²

Escuelas preparatorias, institutos técnicos, centros de capacitación, vocacionales y escuelas

normales

1 por cada 60 m²

Politécnicos, tecnológicos,

universidades

5 por cada 40 m² de área de

aula

Sección A Acuerdos y Leyes

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

Centros de estudio de

postgrado

1 por cada 25 m² de área de

aula

EXHIBICIONES

Galerías de arte, museos, centros de exposiciones permanente o temporales a

cubierto

1 por cada 40 m²

Exposiciones permanentes o temporales al aire libre

(sitios históricos)

1 por cada 100 m²

CENTROS DE

INFORMACIÓN

Bibliotecas

1 por cada 60 m²

INSTITUCIONES RELIGIOSAS

Templos y lugares para

culto

1 por cada 20 m²

Instalaciones religiosas,

seminarios y conventos

1 por cada 60 m²

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Cafeterías, cafeterías con

internet, fondas mayores de 80 m²

1 por cada 30 m²

Restaurantes hasta 200 m²

1 por cada 10 m²

Centros nocturnos y

discotecas

1 por cada 4 m²

Cantinas, bares,

cervecerías y video bares

1 por cada 4 m²

Restaurantes mayores de

200 m²

1 por cada 8m²

Supermercados

1 por cada 25.00 m² de área de construcción total.

1 por cada 35.00 m² de área de construcción total. No se autoriza parqueo de vehículos con acceso directo, deberá

cumplir con maniobra interna.

Supermercados hasta 1,000 m m²

ENTRETENIMIENTO

Auditorios, teatros, cines, salas de conciertos, cineteca, centros de

convenciones

1 por cada 20 m²

RECREACIÓN SOCIAL

Centros comunitarios, culturales, salones y jardines para fiestas

infantiles

1 por cada 40 m² (o de terreno en el caso de los jardines)

Clubes sociales, salones y

jardines para banquetes

1 por cada 20 m² (o de terreno

en el caso de los jardines)

DEPORTES Y

RECREACIÓN

Lienzos charros y clubes

campestres

1 por cada 40 m²

Centros deportivos

1 por cada 30 m²

Estadios, hipódromos, autódromos, galgódromos, velódromos, arenas

taurinas y xxxxxx xx xxxx

1 por cada 30 m²

Boliches y pistas de

patinaje

1 por cada 40 m²

Billares, salones de juegos electrónicos y xx xxxx sin apuestas, mayores de 10

m²

1 por cada 10 m²

La Gaceta

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

ALOJAMIENTO

Hoteles

1 por cada 50 m²

Moteles

1 por cada unidad habitacional

POLICIA

Garitas y casetas de

vigilancia

1 por cada 40 m²

Encierro de vehículos, estaciones de policía y

agencias ministeriales

1 por cada 30 m²

BOMBEROS

Estación de bomberos

1 por cada 100 m²

RECLUSORIOS

Centros de readaptación

social y de integración familiar y reformatorio

1 por cada 100 m²

EMERGENCIAS

Puestos xx xxxxxxx y

centrales de ambulancias

1 por cada 100 m²

FUNERARIOS

Cementerios y crematorios

1 por cada 200 m² (hasta 1000

fosas)

1 por cada 500 m² de terreno

(más de 1000 fosas)

Agencias funerarias y de

inhumación

1 por cada 30 m²

TRANSPORTES TERRESTRES

Terminal de

autotransporte urbano y foráneo

1 por cada 50 m²

Terminales de carga

1 por cada 200 m²

Estaciones de sistema de

transporte colectivo

1 por cada 200 m²

Encierro y mantenimiento

de vehículos

1 por cada 40 m²

Terminales del sistema de

transporte colectivo

1 por cada 20 m²

TRANSPORTES AÉREOS

Terminales aéreas (incluye

servicio de helicóptero para renta)

1 por cada 20 m²

Helipuertos (plataforma en

azotea), no se permite en zona de estacionamiento

No requiere

COMUNICACIONES

Agencias de correos,

telégrafos y teléfonos

1 por cada 30 m²

Centrales telefónicas y de correos, telégrafos con

atención al público

1 por cada 30 m²

Centrales telefónicas sin

atención al público

1 por cada 100 m²

Estación de radio o televisión, con auditorio y

estudios cinematográficos

1 por cada 30 m²

INDUSTRIA

Micro-industria, industria

doméstica y de alta tecnología

1 por cada 100 m²

Industria vecina y pequeña

1 por cada 100 m²

INFRAESTRUCTURA

Estaciones y subestaciones

eléctricas

1 por cada 200 m²

Estaciones de

transferencia de basura

1 por cada 200 m²

ESPACIOS ABIERTOS

SUELO DE

CONSERVACIÓN

Plazas y explanadas

1 por cada 100 m²

Jardines y parques

1 por cada 1000 m² de terreno

(hasta 50 Ha)

1 por cada 10,000 m² (más de

50 Ha)

AGROINDUSTRIA

Todas las instalaciones necesarias para la transformación industrial o biotecnológica de la producción rural de acuerdo con la normatividad vigente Centrales de maquinaria

agrícola

1 por cada 100 m² construidos

INFRAESTRUCTURA

1 por cada 100 m² construidos

FORESTAL

Campos para silvicultura

No requiere

Campos experimentales

No requiere

Viveros (Solo para áreas

administrativas)

No requiere (1 por cada 100 m²

construidos)

PISCÍCOLA

Laboratorios

1 por cada 75 m² construidos

Estanques, presas y

bordos

No requiere

Bodegas para implementos

y alimenticios

1 por cada 200 m² construidos

AGRÍCOLA

Campos de cultivos

anuales de estación y de plantación

No requiere

Viveros, hortalizas, invernaderos e instalaciones hidropónicas

o de cultivo biotecnológicos

1 por cada 100 m² construidos

PECUARIA

Prados, potreros y aguajes

No requiere

Zahúrdas, establos y

corrales

No requiere

Laboratorios e

instalaciones de asistencia animal

1 por cada 100 m²

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018

No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

PARQUEOS PARA VISITAS
MULTIFAMILIAR (En áreas R1 y R2)	De 0.00 m2 a 120.00 m2	Uno por cada cuatro (4) unidades habitacionales o 0.25 por unidad habitacional o vivienda.
MULTIFAMILIAR (En áreas R1 y R2)	De 120.00 m2 en adelante	Uno por cada tres (3) unidades habitacionales o 0.33 por unidad habitacional o vivienda.
MULTIFAMILIAR (En áreas R3,R4 RE y UR)	Para cualquier dimensión de apartamento.	Uno por cada cuatro (4) unidades habitacionales o 0.25 por unidad habitacional o vivienda.
ADMINISTRACION	Oficinas, despacho y consultorios	1 por cada 80.00m²
	Representantes oficiales, embajadas y oficinas consulares	1 por cada 60.00m²
	Organismos y/o entidades públicas o privadas	1 por cada 40.00m²
	Bancos y casa de cambio mayores a 30m²	1 por cada 60.00m²

Sección A Acuerdos y Leyes

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS

- TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018

No. 34,690

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

Estas plazas de aparcamiento deberán estar debidamente señalizadas, indicando que son para uso de los visitantes, debiendo permanecer el área que ocupen como parte de las áreas comunes de la edificación o complejo habitacional, es decir, sin que constituyan terrenos de propiedad individual.

El área útil de visita, se definirá como el espacio en el que puedan acceder o permanecer las personas que son ajenas a las actividades que se desarrollan en el inmueble.

b. Se podrán contabilizar como plazas de aparcamiento en viviendas individuales, edificaciones residenciales y complejos habitacionales, aquellas en las que sea necesario movilizar un vehículo para maniobrar otro en otra plaza de aparcamiento, siempre y cuando:

1. Las plazas de aparcamiento correspondan a una

misma vivienda individual o apartamento.

2. El número de plazas de aparcamiento no sea mayor de dos.

3. Su disposición permita la entrada y salida de los vehículos de las plazas de aparcamiento de otras viviendas o apartamentos.

4. Las maniobras de entrada y salida del área o plaza de aparcamiento se efectúen dentro del mismo predio de la edificación, del complejo habitacional o del área de estacionamiento del mismo y no sobre la vía pública.

c. Se entenderá como “Área Útil” a la suma de todas las áreas dentro de un lote o inmueble incluyendo tanto las libres como las construidas sujetas a aprovechamiento según su uso, exceptuando las siguientes áreas:

1. Áreas de circulación o pasillos peatonales, plazas de aparcamiento, carriles vehiculares, áreas de carga y descarga, gradas, rampas, elevadores, etc.

2. Áreas de servicio como guardianías, cocinas,

dormitorios de personal, servicios sanitarios, patios

y bodegas menores a 4 metros cuadrados (4m²).

3. Áreas libres de construcción, como jardines, patios, espacios baldíos, etc. Siempre y cuando no estén o vayan a estar aprovechados según su uso (eventos especiales, arrendamiento de kioscos o similares).

4. Áreas verdes y deportivas de centros educativos, siempre y cuando éstos no vayan a ser utilizados para actividades ajenas a las del establecimiento educativo.

d. Se exceptúan del requerimiento de plazas de aparcamiento los proyectos de edificaciones nuevas, modificaciones y/o ampliaciones de construcciones existentes a ser utilizados comercialmente, que tengan un área de uso no residencial menor a 30.00 m².

e. Se entenderá como área de uso no residencial a la superficie construida dentro de un mismo inmueble que constituya lote o finca de propiedad individual, que sea utilizado para usos no residenciales, por lo que cualquier edificación existente dedicada a usos no residenciales que como resultado de dicha modificación o ampliación alcance una superficie mayor de 30.00 m², deberá cumplir con los requisitos de estacionamiento indicados en la tabla correspondiente. Esta excepción será aplicable siempre y cuando el proyecto cumpla con otras regulaciones vigentes.

f. En edificaciones no-residenciales no se contabilizarán como plazas de aparcamiento aquellas en las que sea necesario mover un vehículo para ingresar o sacar otro vehículo en otra plaza de aparcamiento.

g. En edificaciones no-residenciales se podrá contabilizarán como plazas de aparcamiento aquellas en las que sea necesario mover un vehículo para ingresar o sacar otro vehículo en otra plaza de aparcamiento únicamente cuando sean vehículos para empleados y la maniobra sea totalmente dentro de propiedad privada y a no menos de 20 metros xxx xxxxxx de ingreso vehicular del inmueble.

h. Queda terminantemente prohibido utilizar las plazas de parqueo de visitas para uso de los empleados de los

Sección A Acuerdos y Leyes

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

negocios, aplica también a vivienda multifamiliar. Este incumplimiento será establecido como obra no conforme y aplicará la multa establecida en el Plan de Arbitrios Vigente. La Gerencia de Control de la Construcción deberá inspeccionar los proyectos 6 meses después de concluidas las obras para establecer si los parqueos de visitas son utilizados única y exclusivamente para este fin. La gerencia de atención al ciudadano en cada renovación de permisos de operación velará también por el cumplimiento de este artículo.

ARTÍCULO 245.

Condiciones Especiales para Estacionamientos, las

siguientes:

a. Los Proyectos de construcción nueva, ampliaciones o modificaciones que sean localizados en las áreas declaradas como El Centro Histórico y Conjuntos Históricos, se regirán por lo establecido en el Reglamento del Centro Histórico.

b. La Gerencia de Control de la Construcción exigirá, la disposición de un número mínimo de plazas de estacionamiento dentro del predio o de forma parcial en este, ya sea a través de estacionamientos subterráneos

o sobre la superficie, siempre que para tales fines se presenten las condiciones siguientes:

1. Todo inmueble comercial existente menor que trescientos metros cuadrados (300.00m²) o negocio que por sus condiciones no pueda ubicar las plazas de estacionamiento requeridas de la forma establecida en el presente capítulo, podrán ser aprobados toda vez que presenten contrato de arrendamiento para la ubicación de estacionamientos debidamente autenticado o inscrito en la Dirección Administrativa de Inquilinato por un período mínimo de un (1) año, renovable anualmente, el cual debe ser presentado por el contribuyente con la renovación del permiso de operación del negocio y haciendo la salvedad que

si este contrato es rescindido por cualquier causal, será motivo para revocar el permiso de operación del comercio.

El inmueble arrendado que sirva para mitigar el número de plazas de estacionamiento exigido por el reglamento deberá cumplir con la zonificación, así como con todos los aspectos técnicos aplicados a los estacionamientos establecidos en el presente reglamento y deberá encontrarse a una distancia no mayor de cien metros (100.00m).

2.Las construcciones existentes que fueron autorizadas por la AMDC con plazas de acceso directo podrán ser consideradas y aprobadas con previo informe de impacto vial de Gerencia de Movilidad Urbana.

3. Para los proyectos multifamiliares de menos de 750 m² de área de construcción se podrán ubicar hasta ocho (08) plazas de estacionamientos con acceso directo hacia la vía pública y deberán estar por completo dentro de la propiedad privada dejando la acera libre para el peatón, siempre y cuando no estén ubicados sobre D1 o D2, además éstos deberán de contar con el dictamen de la Gerencia de Movilidad Urbana para su respectiva aprobación, condiciones de uso y manejo a seguir.

4. Para los proyectos comerciales menores a 150 m² de área de construcción se podrán ubicar hasta cuatro (04) plazas de estacionamientos con acceso directo hacia la vía pública y deberán estar por completo dentro de la propiedad privada dejando la acera libre para el peatón, siempre y cuando no estén ubicados sobre D1 o D2, además éstos deberán de contar con el dictámen de la Gerencia de Movilidad Urbana para su respectiva aprobación, condiciones de uso y manejo a seguir.

ARTÍCULO 249.

Los propietarios o desarrolladores de estacionamientos

públicos y privados deben destinar plazas:

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

Plazas para uso exclusivo de personas con discapacidad;

Total de espacios (Plazas de estacionamiento)	Cantidad reservada
2-20	1 por cada 10 o fracción
21-100	1 por cada 20
101 hasta 500	5 plazas estacionamiento más 1 por cada 100.
501 hasta 1000	2%
1000 en adelante	20 plazas estacionamiento más 1 por cada 100.

Características de los estacionamientos reservados para personas con discapacidad:

1. Contar con dimensiones mínimas de 5.00 x 4.50m (ancho mínimo 2.20 m para el vehículo más las rutas de accesibilidad señalizadas de 1.15 m, ubicadas en ambos costados del espacio reservado contiguo).

2. Deberán ubicarse lo más cerca posible de la entrada a la edificación o a la zona de elevadores, de preferencia al mismo nivel que éstas.

3. Deberán ser señalizadas visiblemente y construirse con material antiderrapante.

4. Deberá existir una ruta libre de obstáculos entre el estacionamiento y el acceso al edificio, libre de escalones u otros objetos.

5. No podrán estar ubicadas en pendientes, aprobándose únicamente hasta un desnivel máximo del 2% en cualquier dirección.

6. En el caso de existir desniveles se debe contar con rampas de un ancho mínimo de 1.50 m y pendiente máxima del 6%.

7. Deberán contar con rampa o bordillo que permita acceso a la acera.

8. Cada espacio reservado dispondrá de un rótulo a 2.00m altura libre mínima de 18” altura x 12” de ancho.

• Plazas para uso exclusivo de la población adulto mayor, mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y padres que transporten a sus hijos menores:

Total de espacios (Plazas de estacionamiento)	Cantidad reservada
2-100	1 por cada 20
101 hasta 500	5 plazas estacionamiento más 1 por cada 100.
501 hasta 1000	2%
1000 en adelante	20 plazas estacionamiento más 1 por cada 100.

Sección A Acuerdos y Leyes

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

Características de los estacionamientos reservados para adultos mayores, mujeres embarazadas, periodo de lactancia y padres que transporten a sus hijos menores

1. Contar con dimensiones mínimas de 5.00 x 3.8m (ancho mínimo 2.20 m para el vehículo más las rutas de accesibilidad señalizadas de 0.80 m, ubicadas en ambos costados del espacio reservado contiguo).

2. Deberán ubicarse lo más cerca posible de la entrada a la edificación o a la zona de elevadores, de preferencia al mismo nivel que éstas, debiendo existir una ruta libre de obstáculos entre el estacionamiento y el acceso al edificio.

3. Ser construidas con material antiderrapante.

4. No estar obstaculizadas por escalones u otros objetos, ni estar en una pendiente, podrá estar hasta un desnivel máximo del 2% en cualquier dirección.

5. Contar con rampa o bordillo que permita acceso a la acera.

6. Cada espacio reservado dispondrá de un rótulo vertical a 2.00m altura libre mínima de 18” altura x 12” de ancho.

7. Cada espacio reservado dispondrá de señalización horizontal con diseño aprobado por la Gerencia de Control de la Construcción.

ARTÍCULO 257.

Las edificaciones destinadas para los usos comprendidos dentro de los servicios de educación y religiosos, deberán contar dentro de su límite de propiedad, con un área de estacionamiento exclusiva de buses para el abordaje y des-abordaje de los usuarios, debiendo presentar a la Gerencia de Control de la Construcción, mediante la respectiva memoria descriptiva, el tipo y capacidad del bus, así como, el detalle sobre la cantidad aproximada de la población atendida. La Gerencia de Control de la Construcción en coordinación con la Gerencia de Movilidad Urbana, con base en la memoria descriptiva

presentada, determinarán las dimensiones mínimas que serán exigidas. Si posteriormente a la emisión de la licencia, se manifiesta la intención de modificar el tipo o cantidad de buses a esa fecha autorizado, el representante legal de la institución deberá solicitar a la Gerencia de Control de la Construcción dicha modificación o autorización respectiva, para lo cual la Gerencia de Control de la Construcción determinará la procedencia del caso y con ello, las medias complementarias que deberá adoptar.

ARTÍCULO 279.

ESTATUS DEL ESTACIONAMIENTO PARA INMUEBLES EXISTENTES.

El estatus de estacionamientos existentes a partir de la

vigencia de la presente reforma, es el siguiente:

a. Para todos los inmuebles cuyas edificaciones hayan sido construidas y hayan contado con licencia de construcción municipal, el estatus de todas las plazas

de aparcamiento que se encuentren completamente dentro del predio en cuestión será reconocidas por la Gerencia de Control de la Construcción, en caso el inmueble cambie el uso original, se analizará por parte de la GCC el cumplimiento de plazas de parqueo según el uso propuesto, se podrán tomar en cuenta las plazas existentes y se solicitará a la Gerencia de Movilidad Urbana informe y opinión al respecto.

b. Para todos los inmuebles cuyas edificaciones hayan sido construidas y no hayan contado con licencia de construcción municipal o hayan sufrido un cambio

de uso no autorizado con respecto al uso consignado en la licencia de construcción original, el estatus de todas las plazas de aparcamiento que se encuentran completamente dentro del predio en cuestión, no serán

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

reconocidas por la Gerencia de Control de la Construcción. Por lo tanto, al solicitar una nueva licencia municipal de cualquier tipo, se deberá cumplir con la reglamentación municipal vigente. Se exceptúan los casos que no tenga alternativa de parqueo y que no tengan alteraciones o aumento de área de construcción, éstos deberán de contar con el dictamen de la Gerencia de Movilidad Urbana para su respectiva aprobación y manejo a seguir.

ARTÍCULO 281.

Todos los estacionamientos públicos y privados del Distrito Central deberán cumplir con los siguientes requerimientos de diseño:

Tabla No. 20

REQUERIMIENTOS PARA ESTACIONAMIENTOS

Parámetro		Casos de aplicación	Criterio
Anchos máximos entradas salidas	de y	Predios con frentes 0.00~14.49 m	≤ 6.00 m total
		Predios con frentes 14.50~19.49 m	≤ 9.00 m total
		Predios con frentes 19.50~29.49 m	≤ 12.00 m total
		Predios con frentes ≥ 29.50 m	≤ 18.00 m total
		Gasolineras	≤ 18.00 m abertura		para cada
			≥ 5.00 m de acera de ≥ 2.50 m de ancho entre aberturas
		▪ Medición a lo largo de la alineación municipal
		▪ Ancho indicado puede combinarse o repartirse a lo largo de la alineación
		▪ En predios con más de un frente, rige cada frente por separado
Rampas		Todos los casos	Inicio ≥ 5.00	m	dentro del

La Gaceta

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

predio, desde alineación municipal con el 4% de

pendiente máxima

Espacios de acumulación en entradas

Usos residenciales de 0 unidades habitacionales condominio horizontal.

a 4 en

En zonas residenciales 0.00 m de acumulación y carril de desaceleración en zonas distribuidoras según impacto vial con el 4% de pendiente

máxima

Usos residenciales de 5 unidades habitacionales condominio horizontal.

a 10 en

En zonas residenciales 5.00 m de acumulación y carril de desaceleración en zonas distribuidoras según impacto vial con el 4% de pendiente

máxima

Usos residenciales de 11 unidades habitacionales condominio horizontal.

a 50 en

En zonas residenciales 10.00 m de acumulación y carril de desaceleración en zonas distribuidoras según impacto vial con el 4% de pendiente

máxima

Usos residenciales de 51 unidades habitacionales condominio horizontal

a 100

En zonas residenciales 15.00 m y carril de desaceleración en zonas distribuidoras según impacto vial con el 4%

de pendiente máxima

Usos residenciales > 100 unidades habitacionales o en condominios horizontales ò verticales

En zonas residenciales 25.00 m y 5.00 m más por cada

100 unidades habitacionales o fracción

(a partir de la unidad 201) y carril de desaceleración en zonas distribuidoras con el

4% de pendiente máxima

Usos no residenciales mayores a 500 mts de construcción

5.00 m por cada 300 m² o

fracción y se solicitará una longitud máxima de 25.00 m

Usos no residenciales con superficies dedicadas al almacenamiento, logística, embalaje u otras actividades directamente relacionadas con el

transporte pesado

Longitud en metros del vehículo de carga a utilizar por cada 1,000 m² o fracción. La longitud máxima será de

40.00 metros.

Ventanillas de autoservicio

25.00 m por cada ventanilla

▪ Las distancias de acumulación pueden disponerse de manera paralela o longitudinal cumpliendo con las distancias establecidas

en esta tabla.

Abatimiento de

portones

Todos los casos

Hacia dentro del predio

Espacios Maniobra

Estacionamientos con ángulo 45

4.00 m xx xxxxxx de maniobra (Cuando se proponga sentido unidireccional)

4.50 m xx xxxxxx de maniobra

(Cuando se proponga sentido en ambos lados)

Estacionamientos con ángulo 90

6.00 m xx xxxxxx de maniobra

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

La Gerencia de Control de la Construcción se reserva el derecho de requerir al contribuyente respecto a su proyecto, modificaciones especiales a lo establecido en el Capítulo IV relativo a la “Normas Específicas para el Diseño de Disposiciones de Estacionamientos”, siempre que por consideraciones técnicas de esta gerencia o para todos aquellos casos de identificarse condiciones especiales, luego de la consulta y pronunciamiento de la Gerencia de Movilidad Urbana, se determine la procedencia de los mismos.

Se incluyen dentro de las modificaciones especiales que podrán ser solicitadas, la construcción de mejoras viales que sean estimadas como necesarias por la Gerencia de Movilidad Urbana, cuando éstas sean identificadas en el respectivo informe y dictamen emitido por esta Gerencia.

ARTÍCULO 300.

El área verde comunal no podrá pasar a formar parte de la o las áreas de uso privado. Dicha área será del 12% del área total del inmueble donde se realice el proyecto, con una pendiente natural máxima del 16%.

• En terrenos hasta de cinco mil metros cuadrados (5,000.00 m²) podrá permitirse la división de dicha área en dos partes.

• En terrenos mayores de cinco mil metros cuadrados (5,000.00 m²) la división podrá hacerse en tres partes.

En ambos casos, la división de dichas áreas deberá ser adecuada en forma y tamaño para que sean aprovechadas por los copropietarios, dando acceso desde las vías comunes (calles y/o avenidas). Estas áreas deberán a su vez, ser desarrolladas por el propietario del proyecto, para el beneficio de los copropietarios y podrán incluir en dicho desarrollo, entre otros, kioscos, pasajes, canchas multiusos, salones de usos múltiples, piscinas, otros que la AMDC determine.

En el área verde comunal podrán hacerse construcciones para uso recreativo o de servicio para disfrute exclusivo del conjunto habitacional.

Las áreas verdes aprobadas no serán objeto de modificación una vez se haya iniciado el proyecto.

ARTÍCULO 427. Normas provisionales para el sector de El Hatillo. Debido a sus excepcionales características ambientales, se declara el sector conocido como El Hatillo como Zona Especial de Conservación Ecológica. El sector contará con un Plan Parcializado para su adecuado desarrollo.

Para el efecto, el sector de El Hatillo comprenderá todas las áreas localizadas arriba de una elevación de 1,200 metros sobre el nivel del mar, ubicadas al Norte y Este del

Parque Naciones Unidas-El Picacho y al Oeste del Área de Amortiguamiento del Parque La Tigra.

En tanto se formula el Plan Parcializado para el desarrollo de El Hatillo, se establecen para el área las regulaciones indicadas a continuación:

I. Cobertura forestal y vegetal. Todo uso del suelo, urbanización, lotificación, construcción, proceso constructivo y cualquier actividad humana dentro del área de El Hatillo deberá realizarse minimizando la remoción de árboles y la cobertura vegetal.

En todo caso, los predios deberán contar con una superficie del suelo permeable con cobertura vegetal de al menos el 70% de la superficie total del lote.

Toda especie plantada deberá ser propia de la localidad, a excepción de las áreas verdes con grama y el recubrimiento de los cerramientos perimetrales contemplados en el presente artículo.

II. Urbanización. Sólo se permitirá la urbanización de áreas con pendientes naturales del terreno menores a 50 %, siempre que luego de los estudios detallados y el pronunciamiento de la GER, UGA, UGASAM u otras dependencias municipales competentes e instituciones estatales vinculadas, emitan pronunciamiento que denote la factibilidad para el desarrollo de este tipo de proyectos.

III. Vialidad. Como condición para la aprobación de nuevas desmembraciones, urbanizaciones, lotificaciones o construcciones, la Gerencia de Control de la Construcción podrá exigir la disposición de conexiones viales que permitan crear una red vial en el sector. Toda vía de acceso nueva deberá contar con una calzada de 7.00 metros y, hacia cada lado de la vía, una acera de 2.00 metros, una cuneta de drenaje pluvial de 0.50 metros y una franja de cobertura vegetal de 2.00 metros, para un ancho total mínimo del espacio vial de 16.00 metros.

IV. Uso del suelo. Se permitirán en el sector usos del suelo cuya densidad neta (sin incluir el espacio vial), no deberá ser superior a 5 unidades habitacionales por hectárea y se permitirá solamente una unidad habitacional por cada lote cuya área mínima sea correspondiente a las 2500 vrs². Los usos del suelo permitidos serán: servicio de molienda de granos básicos, farmacias, mercaditos, preparación de tortillas de maíz y trigo, abarroterías, pulperías y floristerías, hasta 30.00m², los cuales cumplen con lo contemplado en el presente artículo, su

Sección A Acuerdos y Leyes

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

compatibilidad podrá ser autorizada por la GCC previo a la verificación de las diferentes constancias emitidas por los entes relacionados con esta Zona Especial.

V. Toda urbanización o subdivisión de un inmueble o parcela deberá contar con una superficie mínima de 1,743 metros cuadrados o 2,500 varas cuadradas, cuya relación frente/fondo no deberá ser menor a 1:3. Únicamente se podrán aprobar construcciones en lotes de terrenos menores a 1,743 metros cuadrados o 2,500 varas cuadradas, siempre que sus escrituras estén inscritas en el Instituto de la Propiedad, previo al 30 xx xxxxx del año 2014, fecha en que se publicó el presente reglamento.

VI. Construcción.

a. Cerramientos perimetrales. Los cerramientos perimetrales de las propiedades individuales deberán permitir transparencia o, alterna- tivamente, deberán ser hechos con vegetación o estar recubiertos con ésta.

b. Retiros. Toda edificación deberá observar una franja de retiro de 5.00 metros en el perímetro del predio, incluyendo una franja frontal entre la alineación con la vía pública y la fachada, en la cual sólo se permitirá la ubicación de accesos a las propiedades individuales, debiéndose disponer del resto con cobertura forestal y vegetal.

VII. Para la zona del Hatillo en cuanto a los lotes que tengan un frente mínimo de 15.00 metros ya inscritos, anterior a la presente normativa deberán respetar retiros de 3.00 metros en todos sus lados y para los lotes menores de 15.00 metros de frente e inscritos antes de la aprobación de la presente normativa, los límites de construcción (retiros) podrán estar regidos por las dimensiones de los espacios mínimos (Art. 252 de este reglamento) respetando los tres (3.00 m) de vista a colindancia en caso exista. En cuanto al FOS en este último caso, se podrá utilizar un 60% (0.6) del terreno para edificación.

VIII. Construcción:

a. Estacionamiento. Con el fin de preservar la imagen paisajística del sector y facilitar el uso del espacio vial para la circulación de peatones y vehículos, las plazas de estacionamiento que requiera cualquier uso del suelo deberán estar

ubicadas dentro del predio y en ningún caso en la franja frontal indicada en el inciso anterior.

b. Altura de edificaciones. La altura de las edificaciones no deberá ser superior a 3 pisos (sótanos y/o niveles), o 12.00 metros.

c. Instalaciones sanitarias. Todos los predios con construcciones, que no estén conectados a redes de drenajes autorizados por la entidad competente, deberán contar con fosa séptica u otro tipo de sistema de tratamiento de aguas servidas, siendo obligación del propietario que estas funcionen adecuadamente, cumpliendo con el reglamento vigente.

d. Requisitos. Además de los requisitos establecidos en el presente Reglamento para la presentación de solicitudes de autorización municipal, los proyectos a ubicarse en el área de El Hatillo deberán presentar topografía completa con localización de puntos GPS, linderos, curvas de nivel, localización de árboles y superficies boscosas, así como cuerpos de agua (nacimientos, xxxx, riachuelos, quebradas, etc.)

IX. Disposición de desechos sólidos. Todos los predios con construcciones, que no cuenten con servicio de recolección de desechos sólidos, deberán disponer de dichos desechos almacenando separadamente los desechos inorgánicos de los orgánicos. Los desechos orgánicos deberán ser dispuestos por el propietario del predio en fosas ubicadas dentro del predio, de las dimensiones adecuadas para el volumen de desechos generados, y ser cubiertos diariamente con tierra excavada del mismo sitio. Los desechos sólidos inorgánicos deberán ser trasladados a cuenta del propietario, a un sitio autorizado para su disposición final.

X. Toda urbanización o condominio horizontal deberán apegarse a la normativa para este sector y además cumplir con todos los requisitos y parámetros descritos para las urbanizaciones y/o condominios Horizontales.

ARTÍCULO 462.

Se establecen las siguientes pendientes longitudinales

máximas para las diferentes jerarquías viales:

Jerarquía Vial	Designación	Pendiente Máxima
I	Distribuidor regional	6 %
II	Distribuidor principal	8 %
III	Distribuidor sectorial	8 %
IV	Distribuidor local	12 %
V	Calle de acceso	14%

N°	NOMBRE DE BARRIO O COLONIA	CIUDAD	TIPO O COLONI A	SECT OR	ZON IFIC ACI ÓN	DICTAMEN / ACUERDO DE APROBACION	PARAMETROS MINIMOS (APROBADOS EN DICTAMEN/ACU ERDO)
1	BARRIO ABAJO	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	1	CH
2	CENTRO	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	1	CH
3	EL JASMIN	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	1	CH
4	EL OLVIDO	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	1	CH
5	XXXXXX	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	1	CH
6	GUAJOCO	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	1	CH
7	GUANACASTE	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	1	CH
8	LA CONCORDIA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	1	CH
9	LA HOYA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	1	CH
10	LA MERCED	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	1	CH
11	LA XXXXXXX	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	1	CH
12	LA PEDRERA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	1	CH
13	LA PLAZUELA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	1	CH
14	LA RONDA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	1	CH
15	LOS DOLORES	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	1	CH
16	13 DE FEBRERO	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	2	R3
00	XXXXX XX XXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00	XXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/	0	X0

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018

No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

ARTÍCULO 489.

LISTADO XX XXXXXXX O COLONIAS

Zonas Distribuidoras y Zonas Residenciales Listado xx Xxxxxxx o Colonias

La Gaceta

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

	NORTE		Colonia
00	XXXXX XXXXX XXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00	XXXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	XX/ X0	XXXXXXX XX. 046-99 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 1999 (PLANO Y DICTAMEN).	R4=45M²/3.5ML
00	XXX XXXXX XXX XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
22	EL BOSQUE	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	2	R3
23	EL EDEN	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	2	R3
24	LA ALAMBRA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	2	R2
25	LA CABAÑA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	2	CH/ R2	ACUERDO NO. 210 DE FECHA 1 XX XXXXX DE 1950 (PLANO). DICTAMEN No. 0146-1981 DE FECHA 05 XX XXXX DE 1981 (DOCUMENTO).	R3=120M²/7ML
26	LA FUENTE	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	2	CH
27	LA LEONA	TEGUCIGALPA	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	XX
00	XX XXXXX XXX XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0	XXXXXXXX Xx. SCU-DM-AMDC 017-2003 DE FECHA 6 XX XXXXX DEL 2003 (PLANO Y DOCUMENTO). ADEDUM NO.017-2002 DE FECHA 9 DE JULIO DEL 2002.	R4=45M²/3.5ML
29	LAS CANTERAS	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	2	R3
30	LAS DELICIAS	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	2	CH
00	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00	XXXXX XXX XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00	XXX XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00	XXXXXXX XXX XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	XX/ X0
36	PUNTA CALIENTE	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	2	R3
37	RES BUENA VISTA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	2	R3	ADENDUM DE MODIFICACION No. 01 DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2005 SOLO ADENDUM.	R3=120M²/7ML
00	XXX XXXX XX XX XXXXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

00	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0	XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX Xx. SCU/MD/AMDC /053-2004 EN FECHA 20 XX XXXXXX DE 2004 (DICTAMEN).	R4=45M²/3.5ML
40	ZARAGOZA NORTE	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	2	R2
41	ZARAGOZA SUR	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	2	R2
00	XXXXXX XXXXX XXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
43	CASAMATA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	3	R3
44	CONDOMINIOS VIERA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	3	R1	CONDOMINIOS VIERA DOCUMENTO DE ACUERDO No. 4934 APROBADO DE FECHA 15 DE ENERO DE 1990. SUB DIVISION DOCUMENTO DE DICTAMEN No. 016-88 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 1988. PLANO DE ACUERDO No. 259 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 1961.	R1=400M²/15ML
00	XX XXXXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0	XXXXXXXX Xx. SCU-DM-AMDC 055-2005 DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 (DICTAMEN).	R3=120M²/7ML
00	XXXXXX XX XXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00	XXXXXX XXX XXXXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
49	JARDIN LAS MERCEDES	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	3	R3
00	XXXXXX XXXXX XXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00	XX XXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00	XXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00	XXXXX XXXXX XXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
54	REFORMA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	3	R2
55	RES. VIERA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	3	R3
00	XXXXXX XXX XXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018

No. 34,690

La Gaceta

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

00	XXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
58	VIEJA SANTA XXXX	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	3	R3
59	VIERA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	3	R1	DICTAMEN 010- 90 DE FECHA 19 DE ENERO DE 1990 (DICTAMEN).	R1=400 M²/15ML
60	ARGENTINA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	4	R2	REGISTRADO BAJO EL No.215- 76 DE FECHA 30DE AGOSTO DE 1976 (PLANO).	R2=200M²/10ML
00	XXXXXXX XX XXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
62	CAMPANA ARRIBA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	4	R1
63	CAMPANA O MAYA CENTRO	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	4	R1
64	COL PARCALTAGUA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	4	D1	ACUERDO No. 704 DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 1985.	R1=400M²/15ML
65	EL CASTAÑO (LOS CASTANOS)	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	4	R1
00	XXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
68	JARDIN NORMA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	4	R1
69	JARDIN XXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Colonia	4	R1
70	LA CAMPAÑA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	4	R1	DICTAMEN No. 002-2003 DE FECHA 20 ENERO DEL 2003 (DICTAMEN).	R1=400M²/15ML
71	XXXX	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	4	R1
72	XXXX NORTE	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	4	R1	ACUERDO NO 122 EN FECHA 27 DE FEBRERO DE 1953	R1=400M²/15ML
73	LAS PALOMAS	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	4	R1
74	MATAMOROS	TEGUCIGALPA	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00	XXXXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0	XXXXXXXX Xx. SCU-DM-AMDC 188-90 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 1990 (DICTAMEN).	D3=120M²/7ML
76	PUEBLO NUEVO	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	4	D3
77	SABANAGRANDE	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	4	D1
78	SAN XXXXXX	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	4	D3
00	XXX XXXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

80	SAN XXXXXX	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	4	R1
81	SAN XXXXXX HM	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	4	R2	DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 102-91 DE FECHA 22 DE JULIO DE 1991 (DICTAMEN).	R2=200M²/10ML
82	XXXXXXX	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	5	D3
83	CENTRO DE RECREACION LA ISLA	COMAYAGÜEL A	Barrio/ Colonia	5	AR/ D3
84	CERRO XXXXX XXXXXX	COMAYAGÜEL A	Barrio/ Colonia	5	AR
85	ALTAMIRA	COMAYAGÜEL A	Barrio/ Colonia	5	R1	ACUERDO No. #217 DE FECHA 14 DE JULIO DE 1971.(PLANO)
86	EL XXXXXXX	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	5	D3
87	ESTADIO NACIONAL	COMAYAGÜEL A	Barrio/ Colonia	5	AR
88	GUADALUPE	COMAYAGÜEL A	Barrio/ Colonia	5	D3
89	LA HOYA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	5	D3
90	XXXXXXX	COMAYAGÜEL A	Barrio/ Colonia	5	D3
91	PAGODA	COMAYAGÜEL A	Barrio/ Colonia	5	D3
92	XXXXXXX	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	5	D3
93	SELECTA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	5	D3
00	XXXXX XX XX XXXXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00	XXXXX XX XXXXX XXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00	XXXXX XXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
98	CONCEPCION	COMAYAGÜEL A	Barrio/ Colonia	6	CH
00	XX XXXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	XX/ X0
10 0	EL CENTRO (COMAYAGUELA)	COMAYAGÜEL A	Barrio/ Colonia	6	CH
00 0	XX XXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXXX XXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XX XXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
10 4	LA ZOPILOTERA	COMAYAGÜEL A	Barrio/ Colonia	6	R3
10 5	LEMPIRA	COMAYAGÜEL A	Barrio/ Colonia	6	CH/ R4
10 6	OBELISCO	COMAYAGÜEL A	Barrio/ Colonia	6	CH
00 0	XXXXXXXX XXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0

La Gaceta

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

00 0	XXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	XX/ X0
11 0	XXXXX XXXXX	XXXXXXXXXX A	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	00 XX XXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0	XXXXX XXXX XXXXXXXX Xx. 000 XX XXXXX 00 DE COTUBRE DE 1994 //PLANO BAJO REGISTRO No. 428 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 1993//PLANO DE DICTAMEN 006-83 DE FECHA 3 DE ENERO DE 1983.	R4=85M²
11 2	ALEMANIA	COMAYAGÜEL A	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXXXX XXX XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0	XXXXXXXX Xx. GM-SMDC-030- 86 DE FECHA 23 DE ENERO DE 1986 (DICTAMEN).	R4=45M²/3.5ML
11 4	XXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXXXX XXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
11 8	BRISAS DE LA LAGUNA	COMAYAGÜEL A	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXXXXX XX XXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0	DICTAMEN NO.07-98 DE FECHA 25 XX XXXXX DE 1998 (PLANO).	R4=45M²/3.5ML
12 0	XXXXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXXXX XXXXX 0	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXXXX XXXXX 0	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXXXX XXXXX 0	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
12 7	COL 3 XX XXXX	COMAYAGÜEL A	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXX XXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0	XXXXXXXX Xx. DM-AMDC-056- 89 DE FECHA 26 XX XXXXX DE 1989 (DICTAMEN).	R4=45M²/3.5ML
12 9	COL SAN XXXXXXXXX	COMAYAGÜEL A	Barrio/ Colonia	7	R4	DICTAMEN No.011-AMDC - DGL 92 DE	R4=45M²/3.5ML

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

						FECHA 6 DE OCTUBRE DE 1992 (DICTAMEN).
13 0	DULCE NOMBRE DE XXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
13 1	EL BERRINCHE (PLANES)	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	7	R3
00 0	XX XXXXXXXX XX.0	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XX XXXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XX XXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
13 5	EL PORVENIR	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	7	R3
00 0	XX XXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXXX # 0	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
13 8	FLOR # 2	COMAYAGÜEL A	Barrio/ Colonia	7	R3
13 9	FRATERNIDAD PESPIRENSE	COMAYAGÜEL A	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0	XXXXXXXX Xx. 16-039-GCC- AMDC DE FECHA 29 XX XXXXX DEL 2016. (PLANO Y DOCUMENTO).	R4=45M²/3.5ML
14 0	XXXXXXX XXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
14 1	GRANADA	COMAYAGÜEL A	Barrio/ Colonia	7	R3
14 2	GUAMILITO	COMAYAGÜEL A	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0	XXXXXXXX Xx. SCU-DM-AMDC 060-2004 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2004 (DICTAMEN).	R4=45M²/3.5ML
14 3	IBERIA	COMAYAGÜEL A	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0	XXXXXXXX Xx. SCU/DM/AMDC 040-2004 DE FECHA 13 XX XXXXXX DEL 2004 (PLANO Y DICTAMEN).	R4=45M²/3.5ML
00 0	XX XXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XX XXXXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XX XXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XX XXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XX XXXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
15 0	LAS CRUCITAS	COMAYAGÜEL A	Barrio/ Colonia	7	R3
15 1	LAS MERCEDES	COMAYAGÜEL A	Barrio/ Colonia	7	R4	ACUERDO 59 EN FECHA 19 DE FEBRERO DE 1974	R4=45M²/3.5ML
00	XXX XXXXX	XXXXXXXXXX	Xxxxxx/	0	X0

La Gaceta

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

2		A	Colonia
00 0	XXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
15 5	MI CASITA	COMAYAGÜEL A	Barrio/ Colonia	7	R3
00 0	XXXXXXXX XXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
16 0	PLANES DEL BERRINCHE O COLONIA XXXX	COMAYAGÜEL A	Barrio/ Colonia	7	R3
16 1	PLANES XXX XXXXXXXX	COMAYAGÜEL A	Barrio/ Colonia	7	R3
16 2	XXXXXXXXX XXX XXXXXX	COMAYAGÜEL A	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0	XXXXXXXX No. 340-81 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 1981 (DICTAMEN).	R4=45M²/3.5ML
16 3	XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0	XXXXXXXX Xx. SCU-DM-AMDC- 046-2003 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 (DICTAMEN).	R4=45M²/3.5ML
00 0	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXX XXXXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
16 6	SAN XXXX DE PUNTARENAS	COMAYAGÜEL A	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXX XXXX XXX XXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0	XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX Xx. SCU/DM/AMDC No. 076/2005 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2005.	R4=45M²/3.5ML
00 0	XXX XXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXXXX XX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
17 0	XXXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
17 1	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
17 3	VILLA FRANCA	COMAYAGÜEL A	Barrio/ Colonia	7	R3
17 4	XXXXX XXXXX	XXXXXXXXXX X	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0	ACUERDO No. 0121 EN FECHA 04 DE OCTUBRE DE 1982	R4=45M²/3.5ML
17 5	XXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXXXX A	Barrio/ Colonia	7	R4	DICTAMEN GM- ATP-54-2008 DE FECHA 29 DE	R4=45M²/3.5ML

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

MAYO DEL 2008

(PLANO Y

DICTAMEN).

ZAPOTE

COMAYAGÜEL

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX X

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. SCU/DM/AMDC

/039/2003 DE FECHA 07 DE GOSTO DEL

2003 (PLANO Y DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

ZAPOTE NORTE

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

ACUERDO No.852 DE FECHA 01 XX XXXXXX DE 1977

(DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

XXXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

BRISAS DEL PICACHO/MINA DE AGUA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

CANTERA

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

HATI

LLO

XXXXXXX 0

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXXXX 0

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXXXX 0

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

CERRO EL

PICACHO

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

CERRO GRANDE ZONA 4 Y ZONA 5

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ACUERDO 2564

DE FECHA 30 XX XXXXX DE 1980

R2=150M²/10ML

CERRO GRANDE ZONA 2 Y ZONA 6

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

R-4

ACUERDO 2564

DE FECHA 30 XX XXXXX DE 1980

R4 = 60 M² / 6ML

CERRO GRANDE ZONA 7

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

R-3

ACUERDO 2564

DE FECHA 30

XX XXXXX DE 1980

R3= 100 M² / 8ML

CERRO GRANDE ZONA 8

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

CERRO GRANDE ZONA 8

SEGUNDA ETAPA PARTE "A" PLANO Y DOC. DICTAMEN 006-

2009 DE FECHA

27 DE ENERO DEL 2009.

CERRO GRANDE ZONA 8

SEGUNDA ETAPA PARTE"B" PLANO Y DOC. DICTAMEN 010-

2009 DE FECHA

30 DE ENERO

DEL 2009.

R4=75 M² / 6 ML

CERRO GRANDE, ZONA 1

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ACUERDO 2564

DE FECHA 30 XX XXXXX DE

R1=400M²/15ML

La Gaceta

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

1980

CERRO GRANDE, ZONA 3

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN SCU- AMDC- 050-2005

DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2005. (PLANO Y

DICTAMEN)

R4=75M²/7ML

EL JAPON

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

ESTRELLA

TEGUCIGALPA

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXXXXX XXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXX XXX

XXXXXXXX Xx. GM-ATP 089-

2008 DE FECHA

28 DE JULIO DEL 2008

(DICTAMEN).

R1=400M²/15ML

XX XXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

LAS CRUCITAS

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

HATI

LLO

LAS CRUCITAS #2

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

HATI

LLO

LOTIFICACION

XXXXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

HATI

LLO

PARQUE

NACIONAL ONU

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

PICACHITO

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

PROYECTO XXXXXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No SCU-DM-AMDC 002-96 DE

FECHA 8 DE FEBRERO DE 1996

(DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

SAUCIQUE

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

VISBELLA (CERRO GRANDE ZONA 8)

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. 12-0061-AMDC- GCC DE FECHA

24 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012

(PLANO Y

DICTAMEN).

R3=120M²/7ML

XXXXXXX (CERRO GRANDE ZONA 8)

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. 12-0058-AMDC- GCC DE FECHA

21 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012

(PLANO Y

DICTAMEN).

R3=120M²/7ML

RES. XXXXXX XXXXXXXX XXXXX INPREMA

/COL RIO ALTO

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

R2- R3

DICTAMEN-SCU- DM-AMDC 018-

91 DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 1991 (DICTAMEN).

R3=120M²/7ML

21 DE OCTUBRE

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

00 0	XXXXXXX		XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
21 0	CAMINO HATILLO	AL	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	9	HATI LLO
00 0	XXXXXX		XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
21 2	CERRITOS		TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	9	R3
21 3	COL NUEVA SANTA XXXX		TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	9	R4	DICTAMEN No. 0005-82 19 DE ENERO DE 1982 (DICTAMEN).	R4=45M²/3.5ML
00 0	XX XXXXXX		XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
21 5	EL PILIGUÍN (COLONIA EL TRIGO)		TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	9	HATI LLO
21 6	EL REPARTO		TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	9	R3
00 0	XX XXXXXX		XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0/ XXXX XXX
21 8	EL TRIGO		TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	9	HATI LLO
21 9	XXXXXXXX XXXXXXXX		TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	9	R3
22 0	GIRASOLES		TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	9	R3	DICT NO. SCU- 036-2004 DE FECHA 9 XX XXXXX DEL 2004. (PLANO Y DOCUMENTO).	R3=120M²/7ML
00 0	XXXXXXX		XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
22 2	INDEPENDENCIA XXXXXXXX		TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	9	R3
22 3	JARDIN		TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	9	R3- R4	DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC- 020-2006 DE FECHA 29 XX XXXXX DEL 2006 (DICTAMEN).	R4=75M²/7ML; R3=120M²/10ML
22 4	XXXX XXXXXX	XXXXX	TEGUCIGALPA	Barrio/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XX XXXXXXX		XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0	XXXXXXXX Xx. SCU-DM-AMDC 063-2005 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2004 (PLANO Y DOCUMENTO).	R4=45M²/3.5ML
00 0	XX XXXX		XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XX XXXXX XXX XXXXXX		XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
22 8	LA TIGRA		TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	9	AR
22 9	LAS JOYAS		TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	9	R4	DICTAMEN No.022-82 FECHA 16 FEBRERO 1982 (DICTAMEN).	DE DE DE	R4=45M²/3.5ML
23 0	LAS PAVAS		TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	9	R4	DICTAMEN 190-91	No. DE	R4=45M²/3.5ML

La Gaceta

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

							FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 1991 SOLO DICTAMEN.
00 0	XXXXX XX XXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXXXXXXX		XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX		XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
23 4	REPARTO ARRIBA	POR	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	9	R3
23 5	REPARTO BAJO	POR	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	9	R3
23 6	RES. PINARES		TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	9	HATI LLO
23 7	RES. XXXXX	XXXXX	TEGUCIGALPA	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXX XXXX 0000		XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0	XXXXXXXX Xx. SCU-DM-AMDC- 039-2004 DE FECHA 09 XX XXXXXX DEL 2004 (PLANO Y DICTAMEN).	R2= 150M²/8ML
00 0	XXXXXX XXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
24 0	SANTA XXXXXXXXX		TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	9	R3
24 1	SITIO ARRIBA		TEGUCIGALPA	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0
00 0	XXXXX XXXXXXX		XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	0	X0	XXXXXXXX Xx. SCU-DM-AMDC- 019-2001 DE FECHA 10 XX XXXX DEL 2001 (PLANO Y DICTAMEN).	R4=45M²/3.5ML
24 3	XXXXX XXXXX		TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	9	R4	MODIFICACION BAJO DICTAMEN 18-98 DE FECHA 04 XX XXXXXX DE 1998 (DOCUMENTO).	R4=60M²/6ML
24 4	VILLA LA ESTANZUELA		TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	9	HATI LLO
24 5	VILLA SANTA XXXXXXXXX		TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	9	R3	DICTAMEN No. SCU_DM-AMDC- 004-2002 APROBADO DE FECHA 23 XX XXXXXX DEL 2002 DICTAMEN Y PLANO.	R3=120M²/7ML
24 6	VILLAS DEL RIO		TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	9	R4	ACUERDO No. 758 DE FECHA 07 DE ENERO DE 1986 (PLANO Y DICTAMEN ).	R4=60M²/6ML
24 7	ALAMEDA		TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	10	D3
24 8	BALDIO (SABANAGRANDE)		TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	10	R3
00 0	XXXXXX XXXXX	XXX	XXXXXXXXXXX	Xxxxxx/ Xxxxxxx	00	X0

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

CASTAÑO SUR

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ACUERDO No.

218-55 DE

FECHA 15 XX

XXXXX DE 1955 (ACUERDO).

R1=400M²/15ML

COL EL

TRIANGULO

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

117-88 DE

FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 1988 (PLANO Y DICTAMEN).

R1=400M²/15ML

COL XXXXX XXX XXXXXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

SCU-DM-AMDC 052-2001 DE

FECHA 2 DE OCTUBRE DEL 2001 (DICTAMEN).

R1=400M²/15ML

COL TEPEYAC

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN

No.DM-AMDC

48-88 DE FECHA

23 XX XXXX DE 1988 (DICTAMEN).

R1=400M²/15ML

COL. PAYAQUI

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

XXXX LARGA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

0024 DE FECHA

26 XX XXXXX DE 1980

(DICTAMEN).

D1=400M²/15M L

LA AURORA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

LA CUMBRE

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

LAS MARIAS

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

SCU/GM/AMDC

/045/2007 DE FECHA 31 XX XXXXXX DEL 2007 (PLANO Y DICTAMEN).

R1=150M²/7.5M L

LAS MINITAS

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

LINDA VISTA

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

LOMA ALTA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 090-2002 DE

FECHA 18 DE NOVIEMBRE

DEL 2002

(PLANO Y

DICTAMEN).

R1=400M²/15ML

XXXXX XXX XXXXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

PLANO APROB

BAJO ACUERDO NO.057 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 1991 (PLANO).

R1= 400M²/15ML

XXXXX XXX

XXXXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

XXXXX XXX XXXXXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DIC 030-2004 DE

FECHA 9 XX

XXXXX DEL 2004 ( PLANO).

DICTAMEN No

R1=400M²/15ML

La Gaceta

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

SCU-DM-AMDC

052-2001 DE

FECHA 2 DE OCTUBRE DEL 2001 (PLANO Y

DICTAMEN).

XXXXX XXX XXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN DE ANTEPROYECTO 145-92 DE

FECHA 17 DE

JULIO DE 1992

(DICTAMEN).

R1=400M²/15ML

XXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

MONTECARLOS

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

PORTAL XXX XXXXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 026-2004 DE

FECHA 11 XX

XXXX DEL 2004 (DICTAMEN).

R1= 496-98M²

REPARTO

MANDOFER

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Colonia

SABANAGRANDE

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

XXXXX XXXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN 052-

2003 DE FECHA

23 DE OCTUBRE

DEL 2003

(PLANO Y

DICTAMEN).

R3=120M²/10ML

ALTOS XX XXXXXXXXXX

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.17/2002 DE FECHA 24 DE ENERO DEL 2002. (PLANO Y

DICTAMEN).

R1=400M²

COL XXXXX

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

ACUERDO No.340 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 1983

(ACUERDO).

R1=400M²/15ML

COMPLEJO HABITACIONAL LA HUMUYA (CONDOMINIO

HORIZONTAL)

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

ELVEL

TEGUCIGALPA

/ COMAYAGUEL A

Barrio/ Colonia

REGISTRADO BAJO EL NO. 178-90 DE

FECHA 23 DE

ENERO DE 1990 (PLANO).

R2=200M²/10ML

HUMUYA

COMAYAGÜEL A

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. 16-054-GCC- AMDC DE FECHA 16 XX XXXXX DEL 2016. (PLANO Y

DOCUMENTO).

R3=120M²/7ML

LOMA LINDA NORTE

TEGUCIGALPA

/ COMAYAGUEL

Barrio/ Colonia

REGISTRADO BAJO EL No. 272

DE FECHA 8 DE

R1=400M²/15ML

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

SEPTIEMBRE DE

1977 (PLANO).

LOMA LINDA SUR

TEGUCIGALPA

/ COMAYAGUEL A

Barrio/ Colonia

MIRAMONTE I ETAPA

TEGUCIGALPA

/ COMAYAGUEL

Barrio/ Colonia

MIRAMONTE II

ETAPA

TEGUCIGALPA

/ COMAYAGUEL A

Barrio/ Colonia

XXXXX

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

XXXXXXX

TEGUCIGALPA

/ COMAYAGUEL A

Barrio/ Colonia

SAN XXXXXX

TEGUCIGALPA

COMAYAGUEL A

Barrio/ Colonia

ALAMO

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

XXXXX XX XX XXXXXX

XXXXXXXXXX X

Xxxxxx/ Xxxxxxx

REGISTRADO BAJO EL

No.0491-95 DE FECHA 17 XX

XXXXX DE 1995

(PLANO).

R4=45M²/3.5ML

XXXXX XX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXXX XX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

CAMPO COCA

COLA

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

CASERIO

TILOARQUE

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

COL NUEVO

AMANECER

COMAYAGÜEL

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXX XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX X

Xxxxxx/ Xxxxxxx

PLANO APROBADO BAJO RESOLUCION NO.12 DE FECHA 23 DE

JULIO DEL 2013 (PLANO).

R4=45M²/3.5ML

COL. XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX A

Barrio/ Colonia

ACUERDO No 600 DE FECHA

08 XX XXXX DE

1985 (PLANO Y DICTAMEN).

R4=60M²/6ML

CONTADOR

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

ACUERDO No. 733 DE FECHA

25 DEMARZO DE

1985

(DICTAMEN).

R4=150M²/10ML

EL TREBOL

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. 0158-81 DE

FECHA 8 XX

XXXXX DE 1981

R2=150M²/10ML

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

(DICTAMEN).

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XX XXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

LA GRANJA

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

LA PRADERA

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

LA PRIMAVERA

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

XXXXX DE TILOARQUE (PLAN DE LAS XXXXX)

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. S CU-DM-AMDC 036-99 DE

FECHA 15 XX

XXXXX DE 1999 SOLO

DICTAMEN.

R4=45M²/3.5ML

XXXXX DE TILOARQUE

ETAPA 1

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

XXXXX DE

TILOARQUE ETAPA 2

COMAYAGÜEL A

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX X

Xxxxxx/ Xxxxxxx

ACUERDO No.

130-1964 EN

FECHA 01 XX

XXXXX DE 1964

R1=400M²/15ML

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Barrio/

Colonia

MIRADOR TILOARQUE 2005

COMAYAGÜEL A

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. SCU-DM-AMDC 022-2005 DE

FECHA 25 XX

XXXXX DEL 2005 (PLANO Y

DICTAMEM).

R4=75M²/7ML

XXXXXXXX

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX X

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. SCU-DM-AMDC 016-99 DE

FECHA 4 XX

XXXXX DE 1999 (DICTAMEN).

R4=75M²/7ML

NUEVO

AMANECER

COMAYAGÜEL

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXX XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

PERITOS MERCANTILES

(EL CONTAD)

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

PRIMAVERA

COMAYAGÜEL A

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX XX.0334-81 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 1981.

(DICTAMEN).

R4=60M²/6ML

XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX X

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXX XXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

TILOARQUE NO. 0

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

TILOARQUE NO. 0

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

Sección A Acuerdos y Leyes

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

TILOARQUE

NORTE

COMAYAGÜEL

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX X

Xxxxxx/ Xxxxxxx

ACUERDO No.

598-1985 DE

FECHA 8 XX

XXXX DEL 1985 (PLANO Y

ACUERDO).

R4=60M²/6ML

VILLAS DE TILOARQUE

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No SCU/DM/AMDC

/51/2003 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2003 (PLANO Y

DICTAMEN).

R4=75M²/7ML

VILLAS TILOARQUE SEGUNDA ETAPA

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No SCU/DM/AMDC

/14/2005 DE FECHA 18 XX XXXXX DEL 2005 (PLANO Y

DICTAMEN).

R4=75M²/7ML

19 DE

SEPTIEMBRE

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

21 DE FEBRERO

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

23 XX XXXXX

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

00 XX XXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXX XX XX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXX XX XX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX X

Xxxxxx/ Xxxxxxx

ALTOS DE LA

SOLEDAD

COMAYAGÜEL

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXX XX XXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX X

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX XX. 24-2005 DE

FECHA 10 XX XXXX DEL 2005.(PLANO Y

DICTAMEN)

R4=60M²/6ML

ALTOS DE SAN XXXXXXXXX

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

RESGISTRADO BAJO EL

No.0224-90 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE

1990 (PLANO).

R4=45M²/3.5ML

XXXXX XXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXXXX 0

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXXXX 2

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

XXXXXX XXXXXXX

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. 004-90 DE

FECHA 12 XX

XXXXXX DE 1990 (DICTAMEN).

R4=60M²/6ML

XXXXXX XX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXXX XXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

Sección A Acuerdos y Leyes

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

CEMENTERIO SANTA XXXXX

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

CENTROAMERICA ESTE TODAS LAS ETAPAS

COMAYAGÜEL A

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. 000-00 DE

FECHA 2 DE OCTUBRE DE

1987 (DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

CENTROAMERICA OESTE TODAS LAS ETAPAS

COMAYAGÜEL A

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. AMDC-GCC- 0038-2012 DE

FECHA 26 DE JULIO DEL 2012(. (PLANO Y DICTAMEN).

DICTAMEN No. SCU-DM- 008-96

DE FECHA 13 XX XXXX DE 1996 (DICTAMEN).

DICTAMEN 039 -

2001 DE FECHA

2 XX XXXXXX DEL 2001

(PLANO Y

DICTAMEN).

R3=45M²/3.5ML

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

CENTROAMERICA NA FECOVIL

COMAYAGÜEL A

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX X-X

XXXXXXXXXX X

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXXX AMDC-GCC- 0038-2012 DE

FECHA 02 XX XXXXXX DEL

2012.

R3=45M²/3ML

CIUDAD LEMPIRA

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

ACUERDO No.

103-1959 DE

FECHA 15 DE

JULIO DE 1959. (PLANO Y

DICTAMEN).

R4=60M²/6ML

XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX

XXXXXXXXXX X

Xxxxxx/ Xxxxxxx

COL 14 DE

ENERO

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

COL 19 DE SEPTIEMBRE

COMAYAGÜEL A

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. SCU/DM/AMDC

/057/2005 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2005(PLANO

Y DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

COL 1ERO DE DICIEMBRE

COMAYAGÜEL A

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. SCU-DM-AMDC- 045-2004 DE

FECHA 30 XX XXXXXX DEL 2004 (PLANO Y

DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

COL 23 XX XXXXX

COMAYAGÜEL A

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. SCU/DM/AMDC

/053/2005 DE

FECHA 01 DE

R4=45M²/3.5ML

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

SEPTIEMBRE

DEL 2005

(PLANO Y

DICTAMEN).

COL 25 DE ENERO

COMAYAGÜEL A

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. SCU/DM/AMDC

/044/2006 DE FECHA 14 XX XXXXXX DEL 2006 (PLANO Y

DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

COL IBERIA

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

ADENDUM NO.SCU-DM- AMDC 013-2003

DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2003

(ADENDUM).

R4=45M²/3.5ML

COL SANTA XXXXXXXX

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

DICTAMEN 060-

2002 DE FECHA

24 DE

SEPTIEMBRE DEL 2002

(PLANO).

R4=45M²/3.5ML

COL VENEZUELA

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

XXXXXX XX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX X

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. 035-89 DE

FECHA 24 DE FEBRERO DE

1989 DICTAMEN

R2=200M²/10ML

COLUMBUS

XXXXXX

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

COUNTRY CLUB

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

ACUERDO 017-

2004 EN FECHA

8 XX XXXXX DEL 2004

R2=200M²/10ML

XXXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXX

XXXXXXXXXXX

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

DIVANNA

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

REGISTRADO BAJO EL No. 0452-94 DE

FECHA 24 DE

FEBRERO DE 1994 (PLANO).

R4=45M²/3.5ML

EL XXXX XX 0

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

EL PROGRESO #

COMAYAGÜEL

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XX XXXXXX

XXXXXXXXXX X

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXX XX.0000 EN FECHA 1 DE DICIEMBRE DE

1989

R3=120M²/7ML

EMBALSE DE LA REPRESA

LAURELES

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

XXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXXX NRO. 0

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXXX NRO. 0

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

La Gaceta

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

XXXXXX XX XXXX (XXXXX XXXXX)

XXXXXXXXXX X

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

INSTALACIONES DEL SANAA

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

INTERAMERICAN A

COMAYAGÜEL A

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx.

SCU-DM-AMDC- 017-2004 DE

FECHA 08 XX XXXXX DEL 2004 (DICTAMEN).

R2=300M²/15ML

ISRAEL

COMAYAGÜEL A

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx.

SCU-DM-AMDC 165-90 DE

FECHA 27 DE OCTUBRE DE 1990 (DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

ISRAEL NORTE

COMAYAGÜEL A

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx.

SCU-DM-AMDC 021-2003 DE

FECHA 20 XX XXXXX DEL 2003 (DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

ISRAEL SUR

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

SCU-DM-AMDC 059-2002 DE

FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2002 (PLANO Y DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

LA ENTRADA CENTROAMERICA

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

003-2002 DE

FECHA 14 DE ENERO DEL 2002 (PLANO Y DOCUMENTO).

R4=75M²/7ML

LA XXXXXX

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

REGISTRADO

BAJO EL No.413-

93 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE

1993 (PLANO).

R4=45M²/3.5ML

LA FUENTE

COMAYAGÜEL

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XX XXXXXX Xx 0

XXXXXXXXXX X

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXX XX.

277 DE FECHA

22 DE

DICIEMBRE DE 1997 (PLANO). DICTAMEN SCU- DM-AMDC 165-

92 DE FECHA 20 XX XXXXXX DE 1997 (DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

XX XXXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

LA SOLEDAD

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

LAURELES REAL

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

DICTAMEN DE

APROBACION AMDC -GCC-

0043-2012 DE

R3=45M²/3ML

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

FECHA 07 DE

SEPTIEMBRE DEL 2012

(PLANO Y

DICTAMEN).

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXX XXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

MAYANGLE

COMAYAGÜEL

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXXXX XXX XXXXX

XXXXXXXXXX X

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx.

SCU-GM-AMDC- 045-2006 DE

FECHA 24 XX XXXXXX DEL 2006 (PLANO Y DICTAMEN).

R4=75M²/7M

XXXXX XXXXXXX

COMAYAGÜEL A

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx.

DM-AMDC 068-

88 DE FECHA 21 XX XXXXX DE 1988 SOLO DICTAMEN.

R3=120M²/7ML

MONTE LOS

OLIVOS

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

XXXXXX DE

BENDICION

COMAYAGÜEL

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX X

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx.

GCC-AMDC 041-

2009 DE FECHA

3 DE JULIO DEL

2009 (PLANO). DICTAMEN Y RESOLUCION No.JAT-2010

R3=120M²/3.5M

NUEVA ERA TEGUCIGALPA

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

40-1999 DE

FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 1999 (PLANO).

R4=45M²/3.5ML

NUEVA ESPAÑA

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

SCU-DM-AMDC 069-2005 DE FECHA 3/ DE NOVIEMBRE

DEL 2005 PLANO Y DICTAMEN.

R4=45M²/3.5ML

NUEVA GALILEA

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

69-2005 DE

FECHA 3 DE NOVIEMBRE

DEL 2005

(PLANO).

R3=120M²/7ML

XXXXX

XXXXXXXXX # 0

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

NUEVA

JERUSALEN

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX X

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx.

SCU-DM-AMDC 056-2005 DE

FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2005 (PLANO Y DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

XXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

La Gaceta

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

XXXXXXXX # 0

XXXXXXXXXX X

Xxxxxx/ Xxxxxxx

PUEBLO NUEVO

COMAYAGÜEL

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXX XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX X

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. SCU/DM/AMDC

/055/2003 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE

DEL 2003

(PLANO Y

DICTAMEN).

R4= 75M²/7ML

RES SANTA XXXXXXX

COMAYAGÜEL A

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. DM-AMDC-202-

87 APROBADO DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE

1987.

R4=45M²/3.5ML

RES. XXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXX X

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX X

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXX XXXX XX

XXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXX XXXXXXX #

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXX XXXXXXX #

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

SANTA XXXXXXXX

COMAYAGÜEL

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXX X

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. SCU-DM-AMDC- 003-2008 DE

FECHA 09 DE ENERO DEL 2008

(DICTAMEN).

R4=75M²/7ML

SUPERACION

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

ACUERDO No.

296-1990 DE

FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 1990. (PLANO Y DICTAMEN).

R4=60M²/6ML

VEGAS DEL

CONTRY

COMAYAGÜEL

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXX XXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX X

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXXXX

Xx. 009-2017-

GCC- AMDC DE FECHA 13 XX XXXXX DEL

2017.

R3=120M²/7ML

XXXXX XXXXXXX

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. SCU-GM-AMDC- 072-2007 DE

FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2007 (PLANO Y

DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

XXXXX XXXXX

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

DICTAMEN SCU/DM/AMDC

/024/95 DE FECHA 12 DE

JULIO DE 1995

R4 = 75 M² / 7ML

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

VILLA SAN

XXXXXXX O BOQUERON

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

VILLAS INTERAMERICAN AS 2004

COMAYAGÜEL A

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. SCU-DM-AMDC- 017-2004 DE

FECHA 08 XX XXXXX DEL 2004 (DICTAMEN).

R2=300M²/15ML

VISTA HERMOSA

COMAYAGÜEL A

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. SCU/DM/AMDC

/056/2005

REGISTRADO BAJO DICTAMEN No. 056/2005 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

(PLANO Y

DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

ALDEA CERRO GRANDE

TEGUCIGALPA

/ COMAYAGUEL

Barrio/ Colonia

UR/ R3

ALDEA EL

DURAZNO

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

ALDEA LA

CUESTA

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

XX XXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

EL XXXXXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

XX XXXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

LA CUESTA No. 2

(CASERIO EL DURAZNO)

COMAYAGÜEL A

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XX XXXXXX XX. 2 (CASERIO EL

LOLO, LA CUESTA No. 2)

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

SANTA XXXX ABAJO (CASERIO

EL XXXXXXXX XXX XXXXXXX)

TEGUCIGALPA

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXX XXXX XXXXXX (CASERIO SANTA XXXX

ARRIBA)

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ALDEA EL

HATILLO

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

HATI

LLO

ALDEA EL

PILIGUIN

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

HATI

LLO

ALDEA EL TRIGO

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

HATI

LLO

ALDEA LOS

JUTES

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

HATI

LLO

BALDIO (ALDEA LOS JUTES)

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

HATI LLO

EL CARPINTERO

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

HATI

LLO

EL HATILLO

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

HATI

LLO

ENTRE PINOS

TEGUCIGALPA

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXX

XXX

XXXXXXXX Xx.

16-015-GCC-

1000M²

La Gaceta

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

AMDC DE

FECHA 14 DE FEBRERO DEL

2016 (DICTAMEN).

GRAN MIRADOR

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DIC NO.DM- AMDC-022-88 DE FECHA 2 XX XXXXX DE 1988. (PLANO Y

DICTAMEN).

R1=400M²/15ML

HATILLO

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

HATI LLO

/R3

DICTAMEN No. SCU/GM/AMDC

/055-2006 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL

2006. (DOCUMENTO).

R3=120M²/10ML

LOS JUTES

(CASERIO LAS PILITAS)

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

HATI LLO

MIRALAGO

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

HATI LLO

RESOLUCION

No. 014-2017-

GCC-AMDC DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE

DEL 2017

(PLANO Y

DICTAMEN).

HA=1743.13M2

RES. LA

ALHAMBRA

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

HATI

LLO

RESIDENCIAL YAGUARUNDI

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

HATI LLO

RESOLUCION

No. 004-2017-

GCC-AMDC DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL

2017 (PLANO Y DICTAMEN).

HA=1743.13M²

13 DE JULIO

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

28 XX XXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

30 DE

NOVIEMBRE

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

XXXXX XX XX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. AMDC-GCC-12- 0057 DE FECHA

03 DE OCTUBRE

DEL 2012.

(PLANO Y

DICTAMEN)

R3=45M²/3ML

ANEXO LA FRATERNIDAD

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

XXXXXXX XXXXXXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. 16-95 DE FECHA

20 DE FEBRERO DE 1995

(DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

BRISAS XXX

XXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

DIC 014-94

AMDC-93

R4= 60M2/6ML

COL 13 DE JULIO

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

COL 28 XX XXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

REGISTRADO BAJO EL

No.0324 DE FECHA 24 DE

SEPTIEMBRE DE

R4=45M²/3.5ML

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

1992 (PLANO).. REGISTRADO BAJO No. 0009

DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 1980

(PLANO).

COL XXXXXXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

REGISTRADO BAJO EL

No.0256 DE FECHA 12 XX XXXXXX DE

1991 (PLANO).

R4=45M²/3.5ML

COL LA

ESPERANZA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. DM-AMDC-84-89 DE FECHA 20 XX XXXXX DE 1989

(DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

XXX XX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/ Xxxxxxx

DICTAMEN No. 002-2001 DE

FECHA 8 DE ENERO DEL 2001 (

DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

XXXXXXX XXXXX

XXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX

XXXXXX 0

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/ Xxxxxxx

COMPLEJO INDUSTRIAL SAN

XXXXXX 2

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

EL MOLINO

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN NO.032-2000 DE FECHA 15 XX

XXXX DEL 2000. (DICTAMEN).

R3=120M²/7ML

EL MOLINON

TEGUCIGALPA

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. SCU-DM-AMDC 057-2006 DE

FECHA 29 DE NOVIEMBRE

DEL 2006

(DICTAMEN).

R4= 75M²/7ML

XXXXXXXX XX

XXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

LA ERA N1

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

XX XXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

LA UNION

TEGUCIGALPA

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. SCU-DM-AMDC 164-90 DE

FECHA 25 DE OCTUBRE DE 1990 (PLANO Y

DICTAMEN).

R1=400M²/15ML

XXXXX XX XX XXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx.

SCU-DM-AMDC 063-2005 DE

R4=105M²/7ML

La Gaceta

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

FECHA 18 DE

OCTUBRE DEL 2004 (PLANO Y DICTAMEN).

XXXXX XXX XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. SCU-DM-AMDC 013-2004 DE

FECHA 1 XX XXXXX DEL

2004 (PLANO Y DICTAMEN).

R4=75M²/7ML

LOS PROCERES

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

XXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXXXX XX XX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/ Xxxxxxx

NUEVA ERA

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

NUEVA VIERA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. DM-AMDC 045

DE FECHA 26

XX XXXXX DE 1990 DICTAMEN.

R4=45M²/3.5ML

NUEVO EDEN

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

XXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx.000-00 DE FECHA 24 DE

JULIO DE 1980

(DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

OLIMPUS

TEGUCIGALPA

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. SCU-DM-AMDC 016-2004 DE

FECHA 5 XX

XXXX DEL 2004 (PLANO Y

DICTAMEN).

R4=75M²/7ML

XXXXX VERDE

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN NO.SCU-GM- AMDC 016-2007

DE FECHA 27 XX XXXXX DEL 2007 (PLANO Y

DICTAMEN).

R4=75M²/7M

PRADOS UNIVERSITARIOS

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.110-94 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 1994

(DICTAMEN).

R4=60M²/6ML

RES. CENTROAMERICA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

RESIDENCIAL MAYA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ACUERDO 061-

95 DE FECHA 30 XX XXXXX DE 1995 (PLANO Y

DICTAMEN).

R3=120M²/7ML

SABANAGRANDE

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

XXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXX XXXXXX 0

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

SANTA XXX

TEGUCIGALPA

Barrio/

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

Colonia

SANTA XXXXX O QUEBRACHAL

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

SANTA XXXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

XXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

VILLA DE LOS

CIRUELOS

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

VILLA UNIVERSITARIA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ACUERDO No.

4606-1989 DE

FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 1989 (PLANO Y DICTAMEN).

R3=120M²/7ML

VILLAS COLONIAL

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

VILLAS DE CENTROAMERICA

TEGUCIGALPA

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXX Xx. SCU/DM/AMDC

/004/2002 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2002

(ADENDUM).

R3=120M²/10ML

VILLAS DEL ESTE

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC- 023-2005 DE

FECHA 24 XX

XXXX DEL 2005 (PLANO Y

DICTAMEN).

R4=75M²/7ML

VILLAS XXX XXXXXX (CONDOMINIO HORIZONTAL)

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. 13-0014-GCC- AMDC DE FECHA 06 XX XXXXX DEL 2013 (PLANO Y

DICTAMEN).

R3=120M²/7ML

VILLAS XXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXXXX

Xx. GM-PU-139- 2008 DE FECHA

08 XX XXXXX

DEL 2008

(PLANO Y

DICTAMEN).

R4=75M²/7ML

ZARAHEMLA I ETAPA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

RESOLUCION

No. JAT-118- 2011 DE FECHA

19 XX XXXX DEL 2011

(PLANO Y

DICTAMEN).

R3=120M²/3ML

ZARAHEMLA II

ETAPA

TEGUCIGALPA

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. GCC-AMDC- 0035-2014 DE

FECHA 06 XX

XXXXX DEL 2014 (PLANO Y

DICTAMEN).

R3=120M²/7M

XXXXX XX XX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXX XX XXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

XXXXXXX Xx.

R1=400M²/15ML

La Gaceta

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

XXXXX

Colonia

4044 DE FECHA

17 XX XXXXX DE

1989 (ACUERDO).

XXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX XX. SCU-DM-AMDC- 005-2004 DE

FECHA 22 DE ENERO DEL 2004. (PLANO Y DICTAMEN)

R1=400M²/15ML

CHALET SUIZO

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ADENDUM 004-

2004 DE FECHA

18 DE

NOVIEMBRE

DEL 2004

(PLANO).

R1=400M²/15ML

COL XXXXX XXXXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. 0215-81 DE

FECHA 20 DE

JULIO DE 1981 SOLO DICTAMEN.

R2=200M²/10ML

CONDOMINIOS EL MIRADOR

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC

/067/2005 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2005.

(PLANO Y

DICTAMEN).

R4=75M²

XXXXXXXXX NORTE

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ACUERDO No.

142 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 1958.

RATIFICADO ACUERDO No.

362 DE FECHA 07 XX XXXXXX DE 1974.

DICTAMEN No. 186/91

UCU/DM/AMDC.

XXXXXXXXX

XXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

XXXXXXXXX SUR

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

R1-

XXXXXXXX XX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

HACIENDA HATO DE EN MEDIO

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

LA HACIENDA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ACUERDO No.

080-95 DE

FECHA 05 XX

XXXXX DE 1995 (PLANO Y

DOCUMENTO).

R1=400M²/15ML

LAS BEGONIAS

SAN XXXXXXX (CONDOMINIO HORIZONTAL)

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

16-011-GCC- AMDC DE FECHA 11 DE

FEBRERO 2016 (PLANO Y

DOCUMENTO).

R2=200M²/10ML

LIQUIDAMBAR

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

R1/ R2

PLANO

APROBADO MEDIANTE

R1=400M²/15ML R2=200M²/10ML

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

EXPEDIENTE

No.1464-2012

DE FECHA 16 XX XXXXX DEL 2012 (PLANO).

XXXXX XX XXXXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No-

SCU-DM-AMDC 009-2004 DE

FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2004 (PLANO Y DICTAMEN).

R3= 120M²/10ML

XXXXX XXX XXXXXXXX SUR

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ACUERDO 2570-

80 DE FECHA 01 DE JULIO DE 1980 (PLANO Y DICTAMEN).

R1=400M²/15ML

LOTIFICACION XXXXXX

TEGUCIGALPA

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. 187-91-UCU-DM- AMDC DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE1991. PLANO APROBADO MEDIANTE ACUERDO No.

200-1956 DE

FECHA 2 XX

XXXX DE 1956. (PLANO Y

DICTAMEN).

R3=100M²/8ML

XXXXX XXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

DICT 072-2001

R3=120M²/7ML

XXXXXXXXXXX /

XXXXXX XX XX XXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/ Xxxxxxx

PROFESIONALES

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

RES PUERTA DEL SOL

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

REGISTRADO

BAJO EL

DICTAMEN No. 01-97 DE FECHA

25 DE FEBRERO DEL 2007

(PLANO).

R1=400M²/15ML

RES. EL

TRAPICHE

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

RES. LOS OLIVOS

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

RESIDENCIAL 3 CAMINOS

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN

UCUU/DM/AMD C/117-91 DE FECHA 05 XX XXXXXX DE 1991 (DICTAMEN).

ACUERDO No.

474 DE FECHA 11 XX XXXXX DE 1984 (PLANO Y DICTAMEN).

R2=150M²

XXXXX XXXXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

TRES CAMINOS NORTE

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

La Gaceta

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

TRES CAMINOS

SUR

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

UNAH

TEGUCIGALPA

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx.

SCU-DM-AMDC- 082-2005 DE

FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2005 (PLANO Y DICTAMEN).

R3= 100M²/8ML

UNIVERSIDAD NORTE ETAPA 1

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

UNIVERSIDAD NORTE ETAPA 2

TEGUCIGALPA

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXX XXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx.

SCU/DM/AMDC

/016/2001 DE FECHA 20 ABRIL

DEL 2001

(PLANO Y

DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

XXXXX XXXXXXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

RESOLUCION No

JAT-010-2013 DE FECHA 23 DE FEBRERO

DEL 2013

(PLANO Y

DICTAMEN).

R1=400M²/15ML

VILLA OLIMPICA

FOSOVI

TEGUCIGALPA

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXX XXXXXX (VILLA OLIMPICA)

TEGUCIGALPA

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx.

SCU-DM-AMDC- 025-2006 DE

FECHA 04 XX

XXXX DEL 2006 (DICTAMEN).

R4=75M²/7ML

VILLAS XXXXXXXX XXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

SCU-GM-AMDC- 013-2007 DE

FECHA 29 XX XXXXX DEL 2007 (DICTAMEN).

R1=400M²/15ML

17 DE

SEPTIEMBRE

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

AGAFAM

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

ALTOS DEL TRAPICHE

ETAPA VI

(CONDOMINIO HORIZONTAL)

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

13-0057-GCC- AMDC DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2013. (PLANO Y DICTAMEN)

R3=45M²/3.5ML

ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 1 , 2, 3, 4 Y 5

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

SCU/DM/AMDC

/022/2002 DE FECHA 01 XX XXXXX DEL 2002 (PLANO Y DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

BELLA ORIENTE

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ACUERDO No.

359 DE FECHA

23 XX XXXXX DE 1983. (PLANO

R2=150M²/10ML

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

Y DICTAMEN)

BRISAS XX

XXXXXX

TEGUCIGALPA

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXXXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

REGISTRO BAJO EL No. 0096 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE

1988 (PLANO).

R1=400M²/15ML

COVESPUL

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.101-94 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE

1994 DICTAMEN

R4= 75M²/7ML

EL ZANCUDO

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

XXXXXX X XXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ACUERDO NO- 2232 DE FECHA

4 DE ENERO DE

1988. (PLANO). DICTAMEN NO- 211-DM-AMD- 86

DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 1986.

(DICTAMEN).

R4= 60M²/6ML

HATO DE EN MEDIO FOSOVI

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. 60-2003 DE

FECHA 8 DE

DICIEMBRE DEL 2003 (PLANO).

R4=45M²/3.5ML

HATO O SAN

XXXXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

LA LIBERTAD(SECTO R XXXXXXXXXX XXXXXX)

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

PLANO APROBADO BAJO No. 004-

2000 PLANO. DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 007-2000 DE

FECHA 1 DE FEBRERO DEL

2000 DICTAMEN.

R3=120M²/7ML

LOS XXXXXXXX

TEGUCIGALPA

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXXX XXX 0 XXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. SCU/DM/AMDC

/052-2005 DE FECHA 29 XX XXXXXX DEL 2005 (PLANO Y

DICTAMEN).

R1=150M²/7.5M L

PRO PLAZA SAN XXXXXXX 2004

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DIC 060-2004 DE

FECHA 8 DE

DICIEMBRE DEL 2004 (PLANO).

R1=400M²/15ML

PROYECTO SUYAPITA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

PLANO APRO MEDIANTE ACUERDO 081-

95 Y DICTAMEN No.SCU-DM- AMDC 99-94 DE FECHA 25 DE SEOTIEMBRE DE 1994 (PLANO, DICTAMEN Y

ACUERDO).

R3=100M²/8ML

Sección A Acuerdos y Leyes

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

QUINTA BELLA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

SCU-GM-AMDC 009-2007 DE

FECHA 8 XX XXXXX DEL

2007 SOLO DICTAMEN.

R1=400M²/15ML

RES XXXX XXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

RES. SAN

XXXXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

RES. XXX XXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/ Xxxxxxx

RES. XXXXXX

XXXXXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

LOYOLA SAN XXXXXXX (CONDOMINIO HORIZONTAL)

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

RESOLUCION No 010-2017-GCC- AMDC DE FECHA 02 XX XXXXXX DEL 2017 (PLANO Y

DICTAMEN).

R3=120M²/7ML

RESIDENCIAL - 3410- COL SAN XXXXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. 16-036-GCC- AMDC REGISTRADO EN FECHA 13 XX

XXXXX DEL 2016 (PLANO Y

DICTAMEN).

R3=120M²/7ML

RESIDENCIAL SUYAPITA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ACUERDO No 08-95 DE FECHA

05 XX XXXXX DE

1995 (PLANO Y

DICTAMEN).

R4=75M²/7ML

XXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx. SCU-DM-AMDC 031-2004 DE

FECHA 1 XX

XXXXX DEL 2004 (PLANO Y

DICTAMEN).

R1=400M²/15ML

TONW HOUSE EL PUEBLO SAN XXXXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMNE No. SCU-DM-AMDC- 048-2004 DE

FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

(PLANO Y

DICTAMEN).

R1=400M²/15ML

VALENCIA

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

VILLA SAN XXXXXXXXXX

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

VILLA SAN XXXXXXX CONDOMINIO HORIZONTAL

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

CONDOMINIO HORIZONTAL DICTAMEN FINAL 15-0039- GCC-AMDC DE FECHA 04 XX

XXXXX DEL 2015 (PLANO Y

DICTAMEN).

R2=200M²/10ML

VILLAS PALMERA ( SAN XXXXXXX)

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

MODIFICACION BLOQUE H. DICTAMEN No.

055-2007 DE

150M²/7.5ML

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

FECHA 07 DE

NOVIEMBRE

DEL 2007

(PLANO Y

DICTAMEN).

VILLAS SAN

XXXXXXXX - GAUBANA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ALDEA LA JOYA

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

ALTOS DE LA JOYA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN. No.

SCU/DM/AMDC

/020/98 DE FECHA 17 XX XXXXXX DE 1998. (PLANO Y DICTAMEN)

R4=75M²/7ML

ALTOS DE LAS COLINAS

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

REGISTRADO

BAJO No. 022-87

DE FECHA 14 DE JULIO DE 1987 (PLANO). REGISTRADO BAJO No. 599-85

DE FECHA 07 XX XXXX DE 1985 (PLANO).

R2=200M²/10ML

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXX 00

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXXXX 0

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx.

SCU/DM/AMDC

/014/2003 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2003, (PLANO Y

DICTAMEN)

R3=120M²/7ML

ALTOS DE MIRAFLORES

SUR LOTE 01 (CONDOMINIO HORIZONTAL)

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ALTOS DE

MIRAFLORES

SUR LOTE 33 (CONDOMINIO

HORIZONTAL)

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ALTOS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE 37

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

SCU-GM-AMDC- 012-2008 DE

FECHA 21 DE ENERO DEL 2008. (PLANO Y

DICTAMEN)

R3=213.20 M²

ALTOS DE MIRAFLORES SUR ETAPA 2

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

R3- R4

DICTAMEN

No.SCU/DM/AM DC/014/2003. DICTAMEN No. SCU/GM/AMDC

/056/2007 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2007.

(PLANO Y

DICTAMEN),

R3=120M²/10ML R4=75M²/7ML

XXXXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

La Gaceta

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 XX XXXXX DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

CENTRO CIVICO

GUBERNAMENTA L

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

COL LA JOYA

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

DIC NO.SCU-GM-

AMDC 067-2007

R4=45M²/3.5ML

XXX XXXX XX XXXXXX X/X

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXX XX XX XXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

EL DORADO

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

EL HOGAR

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

EQUIPAMIENTO

GUBERNAMENTA L

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

JARDINES DE MIRAFLORES

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ACUERDO No.

2563 DE FECHA

01 XX XXXXX

DE 1988

R2=150M²/10ML

XXXXX XXX

XXXXXX EXP. 0000-00, 0000-00

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/ Xxxxxxx

XXXXXXXX Xx.

14-006-GCC- AMDC DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2014.(PLANO Y DOCUMENTO).

R3=120M²/3ML

XX XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

XXX XXXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx/

Xxxxxxx

LAS BRISAS

XXXXXXX

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

LAS COLINAS

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

114-1980 DE

FECHA 1 XX XXXXXX DE 1980 (DICTAMEN).

R2=200M²/10ML

LOMA VERDE

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

PLANO

REGISTRADO BAJO EL NO.173 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 1989

(PLANO).

R3= 100M²/8ML

LOMAS DE LA JOYA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICATMEN No.

046-99 DE

FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 1999 (PLANO).

R3=120M²/7ML

LOMAS DE MIRAFLORES

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ACUERDO No. 10

DE FECHA 18 DE ENERO DE 1993

R2=150M²/10ML

LOMAS DE

MIRAFLORES SUR

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

LOS TULIPANES

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

MIRAFLORES

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

MIRAFLORES NORTE

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ACUERDO No.

342 DE FECHA

10 DE FEBRERO DE 1983

R3=100 M² / 8 ML

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

MIRAFLORES SUR

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN

No.SCU-DM- AMDC 24-2000

DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2000

(DICTAMEN).

R2=150M² / 8 ML

NORA GUNERA DE MELGAR

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

VILLA BENETO

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. SCU-GM-AMDC- 016-2000 DE

FECHA 03 DE MARZO DEL 2000 (PLANO Y

DICTAMEN).

R3=120M²/10ML

VILLA CRISTINA

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

VILLA ESMERALDA

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. SCU/MD/AMDC

/043/2002 DE FECHA 06 DE

JUNIO DEL 2002 (PLANO Y

DOCUMENTO).

R3=120M²/10ML

VILLA ESMERALDA SEGUNDA ETAPA

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

ADENDUM No. SCU/DM/MDC/0 11/2003 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2003

(PLANO Y

ADENDUM).

R3=120M²/10ML

VILLAS LOMAS DE MIRAFLORES

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. GCC/AMDC/057

/2009 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

(PLANO Y

DICTAMEN).

R3=120M²/7ML

ALDEA DE

JACALEAPA

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

ALTOS DE LOS PINOS

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN 009-

2001 DE FECHA

02 DE MARZO

DEL 2001

(PLANO Y

DICTAMEN)

R4=75M²/7ML

ALTOS DE VILLA VIEJA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. 078-2005 DE

FECHA 2 DE

DICIEMBRE DEL 2005 (PLANO).

R4=45M²/3.5ML

BERNARDO DAZZI ETAPA 3

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN SUC/DM/AMDC 023-2003DE FECHA 29 DE

ABRIL DEL 2003. (PLANO Y

DICTAMEN)

R3=120M²/10ML

BETHEL

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

BRISAS DE

JACALEAPA

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

BRISAS DE

ORIENTE

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

La Gaceta

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

CIUDAD JARDIN

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

SCU-DM-AMDC- 020-2006 DE

FECHA 29 DE MARZO DEL 2006

(DICTAMEN).

R3=120M²/7ML

COL GUAYMURA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. 078-DM-AMDC-

87 28 DE ABRIL DE 1987

(DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

COL SANTA ISABEL(RECIBE NOMBRE

PALMAS)

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DIOS PROVEERA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC 048-99 DE

FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 1999. (DICTAMEN).

R4=60M²/6ML

HAMBURGO

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

HONDURAS

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ACUERDO No.

008-93 DE

FECHA 18 DE

ENERO DE 1993 (PLANO Y

DICTAMEN).

R4=60M²/6ML

JOSE ROBERTO MOLINA MURILLO

FONEDOR

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

KENNEDY

FOSOVI

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

KENNEDY NORTE

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.057-2002 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2003.

(PLANO)

R4=45M²/3.5ML

LAS PALMAS

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

LOMAS DE JACALEAPA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.SCU DM AMDC 019-2004

DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2004 (PLANO Y DICTAMEN).

R4=170M²/8ML

LOMAS DE SAN

JOSE

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

LOMAS DEL DORADO

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 006-2002 DE

FECHA 7 DE ENERO DEL 2002 (PLANO).

R4= 75M²/7ML

LOS PINOS

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

REGISTRADO BAJO EL NO.

436 DE FECHA

10 DE FEBRERO DE1994 (PLANO).

R4=60M²/6ML

RES. LOS

PORTALES

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. SCU/GM/AMDC

/023/2007 DE

R4=75M²/7ml

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

FECHA 21 DE

MAYO DEL 2007 (PLANO Y

DICTAMEN).

REAL DE LAS PALMAS

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. SCU-GM-AMDC- 035-2007 DE

FECHA 23 DE

JULIO DEL 2007 (PLANO Y

DICTAMEN).

R4=75M²/7M

RESIDENCIAL PLAZA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN NO- 32-2004 DE

FECHA 30 DE

JUNIO DEL 2004 (PLANO Y

DICTAMEN).

R3=120M²/7ML

RESIDENCIAL PLAZA CIRCUITO CERRADO SUB DIVISION

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC

/026/2007 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL

2007(PLANO Y DICTAMEN).

R4= 75M²/7ML

SAN JOSE DE LOS LLANOS

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ACUERDO No.

317-1986 DE

FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 1986 (PLANO Y DICTAMEN).

R4=60M²/6ML

SANTA ISABEL

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

TIERRA BLANCA

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

VEGAS DE LA JOYA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN 13-

0015 DE FECHA

20/ DE MARZO DEL 2013

(PLANO Y

DICTAMEN). DICTAMEN 001-

2006 DE FECHA

16 DE ENERO DEL 2006

(PLANO Y

DICTAMEN).

R3=75M²/7ML

VICTOR F ARDON

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC- 024-2007 DE

FECHA 31 DE

MAYO DEL 2007 (PLANO Y

DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

VIENA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. SCU-GM-AMDC- 058-2007 DE

FECHA 22 DE NOVIEMBRE

DEL 2007

(PLANO Y

DICTAMEN).

R4=75M²/7ML

VILLA NUEVA

NORTE

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

VILLA NUEVA

SUR

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

VILLA VIEJA

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

ACUERDO No.

1951 EN FECHA

R4=45M²/3.5ML

La Gaceta

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

16 DE

NOVIEMBRE DE 1987

VILLAS COLONIAL

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. AMDC-GCC-12- 0015 DE FECHA

29 MAYO DEL 2012 (PLANO Y

DICTAMEN).

R3=120M²/3ML

VISTA HERMOSA

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

ALDEA JACALEAPA (CASERIO LA

CAÑADA No. 2)

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ALDEA LA

CAÑADA

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

ALEMAN

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

ALPES

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

ALTOS DE JARDINES

LOARQUE

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ALTOS DE LAS

VEGAS

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

ALTOS DE LOARQUE

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

PLANO REGISTRADO BAJO EL No.

372.93 DE FECHA 18 DE MARZO DE 1993

(PLANO).

R3=120M²/7ML

ALTOS DE SAN

ISIDRO

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

ALTOS DE VENECIA ETAPA

3 (CONDOMINIO HORIZONTAL)

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. 084-2005 DE

FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2005. (PLANO Y

DICTAMEN)

R3=45M²/3.5ML

ALTOS DE VENECIA ETAPA 1

Y ETAPA 2

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN. NO- AMDC-GCC- 0056-2012 DE

FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

(PLANO Y

DICTAMEN)

R3= 120M²/7ML

ANEXO LAS

VEGAS

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

BRISAS DE JACALEAPA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

R3/ R4

DICTAMEN O54- 2002 DE FECHA

7 DE AGOSTO DEL 2002.

(PLANO Y

DICTAMEN)

R4= 60M²/6ML , 75M²/7ML; R3=120M²/10ML

BRISAS DE

JACALEAPA 4

ETAPA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. 054-2002 DE

FECHA 7 DE AGOSTO DEL

2002 (DICTAMEN).

R4=60M²/6ML

CALPULES

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ACUERDO No. 2457 DICTAMEN

198-87 DE

FECHA 30 DE

R4=45M²/3.5ML

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

						NOVIEMBRE DE 1987. DICTAMEN 157-90 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 1990.(PLANO Y DICTAMEN)
65 2	CASO COL FALDAS DEL PEDREGAL	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
65 3	COL 14 DE MARZO	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
65 4	COL POPULAR NUM 1 COMAYAGUELA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
65 5	COL SAN JOSE DEL PEDREGAL	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
65 6	COL LA CANADA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
65 7	COL LA PEÑA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R4	DICTAMEN No.SCU-DM- AMDC 026-99 DE FECHA 1 DE SEOTIEMBRE DE 1999 (DICTAMEN).	R4=45M²/3.5ML
65 8	COMUNIDAD SOCIAL	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
65 9	COVIDEPROL / LA ROMA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3	DICTAMEN No. 2710 DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 1988 (DICTAMEN).	R3=100M²
66 0	EL MOLINO	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
66 1	ERENDIDA (LAS VEGAS)	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R4	REGISTRADO BAJO NO.0204 EN FECHA 16 DE AGOSTO DE 1990 ( PLANO).	R4=45M²/3.5ML
66 2	FABRICA TEXTILES RIO LINDO	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	ZI
66 3	JARDINES DE LOARQUE	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R2
66 4	JESUS AGUILAR PAZ / OROPEL	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3	ACUERDO No.179-95 EN FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 1995	R3=120M²/7ML
66 5	LA CAÑADA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R4	ABROBADO BAJO RESOLUCION No.003 ACTA 001 DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2011 (PLANO).	R4=45M²/3.5ML
66 6	LA CIENEGA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
66 7	LAS GRANJITAS	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
66 8	LAS VEGAS	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
66 9	LAS VEGAS (FECESITLEH)	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
67	LOARQUE	TEGUCIGALPA	Barrio/	21	R3	DICTAMEN	R3=

La Gaceta

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

0			Colonia			NO.SCU-DM- AMDC 022-98 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 1998. (DICTAMEN)	120M²/10ML
67 1	LOARQUE SUR	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3	DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC 67-92 DE FECHA 8 DE ABRIL DE 1991 (DICTAMEN).	R23= 120M²
67 2	LOMA SUR	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3	DICTAMEN No. SCU-DM-AMDC- 008-2006 DE FECHA 23 DE ENERO DEL 2006 PLANO Y DICTAMEN.	R3=120M²/7ML
67 3	LOMAS DE LOARQUE	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
67 4	LOMAS DEL NAVOO	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
67 5	LOS ALPES	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
67 6	LOS ENCUENTROS	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
67 7	LOS MOLINOS IMPREMA / JOSE MARIA ANDRADE	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R4	DICTAMEN NO.SCU-G-AMDC 037-2006 DE FECHA 5 DE JULIO 2006 (PLANO Y DICTAMEN).	R4=45M²/3.5ML
67 8	LUIS CORDOVA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
67 9	MIRADOR DEL LOARQUE	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
68 0	MIRADOR SAN ISIDRO	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
68 1	MONTERREY	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3	REGISTRADO BAJO EL No.316- 92 DE FECHA 1 DE JULIO DE 1992 (PLANO).	R3=120M²/7ML
68 2	MONTERREY NORTE	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
68 3	MONTERREY SUR	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
68 4	MONTES DE SINAI	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
68 5	NUEVO LOARQUE	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R2
68 6	PEÑA VIEJA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
68 7	POPULAR	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
68 8	RES. ALTA VISTA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
68 9	RES. LA CAÑADA	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R3
69 0	RESIDENCIAL PARIS	TEGUCIGALPA	Barrio/ Colonia	21	R4	RESOLUCION No. JAT-001- 2012 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2012(PLANO Y DICTAMEN).	R4=75M²/7ML

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

RIO GRANDE

NORTE

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

RIO GRANDE SUR

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.SCU-DM- AMDC 009-96 DE

FECHA 6 DE

JUNIO DE 1996 (DICTAMEN).

R3=120M²/10ML

ROMA

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

SAN ANGEL

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

SUB DIVISON BAJO DICTAMEN No. SCU-DM- AMDC-28-2005

DE FECHA

R4=45M²/3.5ML

SAN JOSE DE LA

PEÑA

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

SAN JOSE DE LA VEGA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. DM-AMDC 116-

90 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 1990

(DICTAMEN).

R4=60M²/6ML

SAN JOSE DE LOS LLANOS

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

VEGAS DEL RIO

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC

/054/2005 (SOLO PLANO)

R4=45M²/3.5ML

VENECIA ETAPA 1 Y ETAPA 2

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

RESOLUCION

No. JAT-057- 2013 DE FECHA

12 DE

DICIEMBRE DEL 2013 (PLANO Y DICTAMEN).

R3=120M²/7ML

VISTA HERMOSA

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

ZONA PUENTE

LOARQUE

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

AEROPUERTO TONCONTIN

TEGUCIGALPA

/ COMAYAGUEL A

Barrio/ Colonia

ALTOS DE SAN JOSE

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

BRISAS DEL

CORTIJO

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

BRISAS DEL RIO

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

COL

PROVIDENCIA

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

COL SATELITE

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ACUERDO NO- 122 EN FECHA 1 DE AGOSTO DE

1972

R2=200M²/10ML

EL CARRIZAL

Barrio/

Colonia

EL COCO

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

FABRICA

TEXTILES RIO LINDO

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

FRANCISCO MURILLO SOTO

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

JARDINES DE

COMAYAGÜEL

Barrio/

La Gaceta

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

SAN JOSE

Colonia

JARDINES DE TONCONTIN

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

LOMAS DEL CORTIJO

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.DM-AMDC 232-84 DE

FECHA 12 DE

JULIO DE 1984 (DICTAMEN).

R3=120M²/7ML

LOS ZORSALES # 1

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

LOS ZORSALES #

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

LOS ZORZALES

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. 084-DM-AMDC

87 DE FECHA 8

MAYO DE 1987 (DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

MONTELIMAR

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

OSCAR A.

FLORES

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

PARTE JARDINES DE SAN JOSE

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

PROVIDENCIA

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

RESIDENCIAL MONTELIMAR

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

ACUERDO No.

567-85 DE

FECHA 27 DE FEBRERIO DE 1985

(ACUERDO).

R4=60M²/6ML

RIVERA DE LA VEGA

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC

/071/2001 (PLANO Y DOC.) REGISTRADO BAJO EL

DICTAMEN No. 071, EN FECHA

25/DICIEMBRE/

2005

R4=45M²/3.5ML

ROBERTO SUAZO CORDOVA NRO. 1

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

SAN JOSE

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

SAN JOSE DEL

PEDREGAL

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

SANTO DOMINGO

COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. 066-92 SEG. SANTO DOMINGO DE FECHA 08 DE

ABRIL DE1992.

R3=120M²/7ML

TRINIDAD

COMAYAGÜEL

Barrio/

Colonia

15 DE

SEPTIEMBRE

TEGUCIGALPA

/ COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. DM/AMDC/104/

90 (DOC.

DICTAMEN SUBDIVISION) DE FECHA 03 DE JULIO DE

1990.

R2=150M²/10ML

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

AEROPUERTO

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

017-DM-AMDC-

87. DICTAMEN No. DM-AMDC- 033-88 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 1988. DICTAMEN No. 017-DM-AMDC-

87. DICTAMEN No. DM-AMDC- 055-89 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 1989. ACUERDO DE PLANO No. 1522 DE FECHA 15 DE JULIO DE

1987.

R2=150M²/10ML

AGUA DULCE

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN SCU/DM/AMDC

/084/2002 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2002. PLANO DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC

/007/2002. DICTAMEN No. SCU/DM/AMDC

/038/2005.

R3=120M²/10ML

AGUA DULCE SIN DESARROLLO

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ALDEA AGUA

DULCE

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

ALDEA LAS CASITAS

TEGUCIGALPA

/ COMAYAGUEL

Barrio/ Colonia

ALESSA

TEGUCIGALPA

/ COMAYAGÜEL A

Barrio/ Colonia

REGISTRADO BAJO DICTAMEN No. M-15-010- GCC-AMDC DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL

2015.

R3=120M²/7ML

ALTOS DE LAS HADAS

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN SCU/DM/AMDC

/063/2001 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2001.

(PLANO Y

DICTAMEN)

R3=120M²/10ML

AMERICA

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

CASAS VERDES

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. SCU-GM-AMDC- 001-2008 DE

FECHA 03 DE ENERO DEL 2008. (PLANO Y DICTAMEN)

R3=120M²/10M

CASCADA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ACUERDO 180-

89 EN FECHA 14

DE DICIEMBRE DE 1989

R2=200M²/10ML

La Gaceta

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

CASCADAS SEGUNDA ETAPA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

033-2004 DE

FECHA 10 DE JUNIO DEL 2004. (PLANO Y DICTAMEN).

R3=120M²/10ML

CATESA

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

COL GODOY

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

COL. AMERICA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ACUERDO No

58-1954 DE

FECHA 15 DE OCTUBRE DE 1954 (PLANO Y DICTAMEN).

R2=200M2/10M L

CONDOMINIOS TONCONTIN

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

.027-2003 DE

FECHA 10 DE JUNIO DEL 2003. (PLANO Y DICTAMEN).

R3=120M²/7ML

EL DORAL CON EXP 5640-11

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

RESOLUCION

No. JAT-360- 2011 DE FECHA

28 DE JULIO DEL 2011.

(PLANO Y

DICTAMEN).

R2=200M²/10ML

EL SAUCE

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

JARDINES DE

LOARQUE

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

LA GRAN VILLA

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

LAS CASITAS

(CASERIO LAS CASITAS)

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

LAS CASITAS

(COLONIA FELICIDAD)

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

LAS HADAS

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

SCU/DM/AMDC

/063/2001 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE

DEL 2011

(DICTAMEN).

R3=120M²/10ML

LAS HADAS FECOVIL

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN NO.

SCU-DM-AMDC 044-2002 DE

FECHA 17 DE

JUNIO DEL 2002 (PLANO Y

DOCUMENTO)

R3=150M²/10ML

LAS HADAS SOGERIN

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN SCU-

DM-AMDC 033-

2002 DE FECHA

25 DE ABRIL DEL 2002

(PLANO Y

DICTAMEN).

R2=200M²/10ML

LLANOS DEL POTRERO

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

SCU-DM-AMDC 043-2007 DE

FECHA 23 DE AGOSTO DEL

R2=200M²/10ML

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

2007 PLANO Y

DICTAMEN.

LOS ANGELES

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN

No.DM-AMDC- 63-89 DE FECHA

12 DE MAYO DE 1989 (PLANO Y DICTAMEN).

R1=400M²/15ML

LOS

ANGELES(CATES A)

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

LOS ENSUEÑOS LLANOS DEL POTRERO (CIRCUITO CERRADO)

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.SCU-DM- AMDC 043-2007

DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2007 (PLANO Y DICTAMEN).

R2=150M²/7.5M L

LOS EUCALIPTOS

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. SCU-GM-AMDC 053-2006 DE

FECHA 6 DE OCTUBRE DEL 2006 (PLANO Y DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

LOS HIDALGOS

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

LOS HIDALGOS CIRCUITO 1 Y

CIRCUITO 2

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

14-058-GCC- AMDC DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE

DEL 2014

(PLANO Y

DICTAMEN).

R3=120M²/7ML

LOS

PERIODISTAS

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

LOS ROBLES

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ACUERDO NO.

2033 EN FECHA

18 DE

SEPTIEMBRE DE 1988

R3=120M²/7ML

MIRADOR DE LOS ANGELES

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

14-0043-GCC- AMDC DE FECHA 21 DE

JULIO DEL 2014 (PLANO Y

DICTAMEN).

R3=45M²/3M

MODELO

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

PALMA REAL

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.

SCU/DM/AMDC

/022/98 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 1998 (DICTAMEN)

R3=120M²/10ML

PORTAL DE AGUA DULCE (CONDOMINIO HORIZONTAL)

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

CONDOMINIO HORIZONTAL DICTAMEN FINAL 018-16-

GCC-AMDC DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2016 (PLANO Y DICTAMEN).

R4=45M²/3.5ML

La Gaceta

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

PORTAL DEL BOSQUE I

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

I ETAPA

DICTAMEN No. 15-055-GCC- AMDC DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

(PLANO Y

DICTAMEN).

R3=120M²/7ML

PORTAL DEL BOSQUE II ETAPA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

RESOLUCION

NUMERO DOT- 003-2018 DE

FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2018 (PLANO Y

DICTAMEN)

R4=45M²/3.5ML

RES LAS UVAS

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN

No.15-98 DE FECHA 13 DE

JULIO DE 1999

(PLANO).

R2=200M²/10ML

RES LUIMISA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

R1- R2

DICTAMEN No.

DM-AMDC 63-89

DE FECHA 12 DE MAYO DE 1989

(DICTAMEN).

R1=400M²/15ML

RES. ALTOS DE LAS HADAS

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

RES. LAS

MARGARITAS

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

RES. TONCONTIN

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

RES. VILLAS DEL

REAL

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

RESIDENCIAL LAS CANARIAS

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

RESIDENCIAL SANTA CRUZ I YII

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN DE

MODIFICACION No. 16-032-GCC- AMDC DE FECHA 13 DE

ABRIL DEL 2016.

R3=120M²/7ML

ROBLE ALTO

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

ACUERDO

NO.297 EN FECHA 15 DE OCTUBRE DE

1990

R3=120M²/7ML

ROBLE ALTO II

TEGUCIGALPA

Barrio/

Colonia

ROBLE OESTE I, II, III, IV, V Y VI ETAPA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN

APROBACION AMDC-GCC- 0073-2010 DE

FECHA 8 DE MARZO DEL 2010 (PLANO Y DICTAMEN).

R3=45M²/3.5ML

SAN JOSE DE LOARQUE

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

SANTA CRUZ II ETAPA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

RESOLUCION

No. JAT 101-

2011 DE FECHA

19 DE MAYO DEL 2011

(PLANO Y

R3=120M²/7ML

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2018 No. 34,690

La Gaceta

CERTIFICACIÓN ACUERDO NO.021 ACTA No.015 -2018 06 DE JUNIO DE 2018, MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN, OBRAS Y USO DE SUELO EN EL DISTRITO CENTRAL.

DICTAMEN).

SANTA CRUZ III ETAPA

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. 16-032-GCC- AMDC DE FECHA 14 DE

ABRIL DEL 2016 (PLANO Y

DICTAMEN)

R3=120M²/7ML

SUB DIVISION LAS HADAS

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No. SCU-GM-AMDC- 044-2007 DE

FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2007 (PLANO Y

DICTAMEN).

R3=120M²/10ML

TONCONTIN

TEGUCIGALPA

Barrio/ Colonia

DICTAMEN No.SCU/DM/AM DC/021/2000 DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2000 (PLANO Y

DICTAMEN).

R3=120M²/7ML

Document Metadata

Table of Contents

Contract

Document Metadata