PLIEGOS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

LPI-SECOB-CAF-004-2017

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR “XXXX XXXXXXXX XXXXXX”, XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX

CONTRATANTE: Servicio de Contratación de Obras (SECOB) PAÍS: República del Ecuador

QUITO, MARZO 2017

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-004-2017

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR “XXXX XXXXXXXX XXXXXX”, XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX

INDICE GENERAL

I. CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE LICITACIÓN INTERNACIONAL

SECCION I CONVOCATORIA

SECCION II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 Objeto

2.2 Presupuesto referencial

2.3 Especificaciones Técnicas

2.4 Planos

SECCION III CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento

3.2 Vigencia de la oferta

3.3 Precio de la oferta

3.4 Plazo de ejecución

3.5 Alcance del precio de la oferta

3.6 Forma de pago

SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1. PRIMERA ETAPA: Integridad de las ofertas

4.2 Cuadro de Verificación de Integridad de la Oferta y Cumplimiento de Requisitos Mínimos

4.3.Convalidación de Errores

4.4 SEGUNDA ETAPA: Evaluación por puntaje

4.5 Resumen de Parámetros de Calificación

SECCIÓN V OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 Obligaciones del Contratista

5.2 Obligaciones de la contratante

5.3 Ejecución del Contrato

II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-004-2017 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR “XXXX XXXXXXXX XXXXXX”, XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX.

SECCIÓN I DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

1.1 Comisión Técnica

1.2 Participantes

1.3 Presentación y apertura de ofertas

1.4 Obligaciones de los oferentes

1.5 Preguntas, respuestas y aclaraciones

1.6 Modificación xxx xxxxxx

1.7 Convalidación de errores de forma

1.8 Causas de rechazo

1.9 Adjudicación y notificación

1.10 Garantías

1.11 Cancelación del procedimiento

1.12 Declaratoria de procedimiento desierto

1.13 Adjudicatario fallido

1.14 Suscripción del contrato

1.15 Precios unitarios y reajuste

1.16 Moneda de cotización y pago

1.17 Reclamos

1.18 Administración del contrato

1.19 Transferencia tecnológica

1.20 Fiscalización

1.21 Control ambiental

1.22 Visitas al sitio de las obras

1.23 Subcontratación

1.24 Inconsistencias, simulación y/o inexactitud de la información

SECCIÓN II METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

2.1. Metodología de evaluación de las ofertas

2.2. Parámetros de evaluación

2.3 De la evaluación

2.4 Índices financieros

2.5 Formulario para la elaboración de las ofertas

SECCIÓN III FASE CONTRACTUAL

3.1 Ejecución del contrato

III. FORMULARIOS DE LICITACIÓN INTERNACIONAL

SECCIÓN I FORMULARIO DE LA OFERTA

1.1 Presentación y compromiso

1.2 Datos generales del oferente.

1.3 Situación Financiera

1.4 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios

1.5 Análisis de precios unitarios

1.6 Metodología de construcción

1.7 Cronograma valorado de trabajos

1.8 Experiencia del oferente

1.9 Personal técnico propuesto para el proyecto

1.10 Equipo asignado al proyecto

1.11 Compromiso de transferencia tecnológica

SECCIÓN II FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA

2.1 Compromiso del Profesional Asignado al Proyecto

2.2 Hoja de Vida del Personal Técnico Clave asignado al Proyecto

SECCIÓN III FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO SECCIÓN IV PROYECTO DE CONTRATO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-004-2017

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR “XXXX XXXXXXXX XXXXXX”, XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX

LICITACIÓN INTERNACIONAL LPI-SECOB-CAF-004-2017

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN INTERNACIONAL

SECCIÓN I CONVOCATORIA

Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación o consorcio, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR “XXXX XXXXXXXX XXXXXX”, XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX, financiada con recursos del crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y por tanto regido por el contrato de crédito y las políticas emitidas por este multilateral y la ley ecuatoriana.

El presupuesto referencial es de USD $ 5’415.919,79 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 79/100), más IVA, y un plazo de ejecución de 180 (ciento ochenta) días, contados a partir de la entrega del anticipo. El contratista deberá contar con el personal necesario para cumplir con el plazo establecido.

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en la página web del Servicio de Contratación de Obras: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a fin de garantizar los principios de concurrencia, publicidad y transparencia. De igual forma se publicará la convocatoria en el portal del SERCOP: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.

2. Los interesados podrán formular preguntas en el término de 10 días contados a partir de la fecha de publicación, las preguntas se remitirán al correo electrónico institucional xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx, creado para receptar las preguntas que se efectúen dentro del presente proceso. La Comisión Técnica absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término de 6 días subsiguientes a la conclusión del período establecido para formular preguntas y aclaraciones. Todas las respuestas que se originaren y las aclaraciones que se efectuaren en esta etapa, serán publicadas en el portal web institucional xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, (pestañas: BIBLIOTECA – PROCESOS INTERNACIONALES – CAF) para conocimiento de todos los interesados en el presente proceso.

3. La oferta se presentará de forma física en un original y una copia completa, así como dos CD que contengan la propuesta económica (Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios y Cronograma Valorado) en formato PDF y formato EXCEL editable. Las Ofertas se receptarán en el Servicio de Contratación de Obras (SECOB), en la Secretaría del Comité Evaluador, ubicada en el piso 11 del Edificio La Tribuna, en la Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx X00-000 x Xxxxxxxx. La apertura de las ofertas se realizará en la fecha establecida en el cronograma del proceso, una hora más tarde de la hora prevista como máxima para la recepción de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el Servicio de Contratación de Obras (SECOB), en la Sala de Reuniones de la Subdirección de Contratación, ubicada en el piso 11 del Edificio La Tribuna ubicada en la Avenida de los Shyris N34-382 y Portugal, Edificio La Tribuna.

4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.

5. El Servicio de Contratación de Obras, no cancelará valor alguno por concepto de reajuste de precios.

6. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego.

7. Los pagos del contrato se realizarán con los recursos del crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF), de conformidad con el Comprobante de Avales a Contratos No. N° 67, de 15 de febrero de 2017 del Ministerio de Finanzas por el valor de USD $ 6´174.148,56 (Seis millones ciento setenta y cuatro mil cietno cuarenta y ocho con 56/100, Dólares de los Estados Unidos de América) incluido el IVA.

Forma de pago:

Anticipo:

Se entregará el treinta por ciento (30%) del valor del contrato en calidad de anticipo; previa la presentación de la garantía respectiva, misma que deberá cubrir el 100% del valor entregado en esa calidad.

Valor de obra:

El pago del valor total del contrato se realizará contra presentación de planillas mensuales por avance de obra, debidamente aprobadas y legalizadas por la Fiscalización y la Administración del Contrato. De cada planilla se descontará el porcentaje de amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del Contrato.

8. Los oferentes extranjeros no domiciliados en el Ecuador, una vez adjudicados deberán obligatoriamente domiciliarse en el país conforme lo dispone el Artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías. Los oferentes extranjeros NO domiciliados podrán iniciar el trámite de domiciliación en la Superintendencia de Compañías previo a la adjudicación de así considerarlo pertinente.

9. El oferente extranjero no domiciliado en el Ecuador que resulte adjudicatario, tendrá un plazo máximo de 30 días contados a partir de la fecha de adjudicación del contrato para proceder a la domicialización; el incumplimiento a este plazo traerá como consecuencia la declaración de adjudicatario fallido, en este caso se continuará el proceso con el oferente que ocupó el segundo puesto en el orden de prelación final.

Quito,

ING. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-004-2017

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR “XXXX XXXXXXXX XXXXXX”, XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR “XXXX XXXXXXXX XXXXXX”, XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX

Las Condiciones Generales se publicarán en el Anexo No. 1 de este pliego, y estarán publicadas en la página WEB del SECOB xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.

2.2 PRESUPUESTO REFERENCIAL:

El Presupuesto Referencial es USD 5’415.919,79 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 79/100), más

IVA, que cuenta con certificación presupuestaria respectiva. La tabla de rubros: unidades y cantidades, se encuentra en Anexo 2.

2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las especificaciones Técnicas constan en el Anexo 3 xxx xxxxxx, y estarán publicadas en la página WEB del SECOB xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, (pestañas: BIBLIOTECA - PROCESOS INTERNACIONALES - CAF).

2.4 PLANOS:

Los planos constan en el Anexo 4 de los pliegos, y estarán publicados en la página WEB del SECOB xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, (pestañas: BIBLIOTECA - PROCESOS INTERNACIONALES - CAF).

Aquellos planos que no consten publicados en la página web antes referida debido a su tamaño, se entregarán en las oficinas del Servicio de Contratación de Obras, piso once, Subdirección Técnica de Contratación.

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB) LICITACIÓN INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-004-2017

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR “XXXX XXXXXXXX XXXXXX”, XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX.

SECCION III CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

Las fechas asignadas solamente consideran días hábiles, no se contemplan fechas de fin de semana, ni feriados.

LPI-SECOB-CAF-004-2017 - UEM - TIPOLOGÍA MAYOR “XXXX XXXXXXXX XXXXXX”
Concepto	Día	Hora
Fecha de publicación	00 - xxxxx - 0000	08:00
Fecha límite para efectuar preguntas	13 - abril - 2017	17:00
Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones	19 - abril -2017	17:00
Fecha límite de entrega de ofertas	00 - xxxx - 0000	15:00
Fecha de apertura de ofertas	00 - xxxx - 0000	16:00
Fecha límite para solicitar convalidación de errores	00 - xxxx - 0000	17:00
Fecha límite para receptar convalidación errores	00 - xxxx 0000	16:00
Fecha estimada de adjudicación	00 - xxxx - 0000	17:00

3.2 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta la celebración del contrato.

3.3 Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios.

3.3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se deberá presentar de forma física y digital, en sobre(s) cerrado(s) que contenga la siguiente ilustración:

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB) LICITACIÓN INTERNACIONAL

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR “XXXX XXXXXXXX XXXXXX”,

XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX

LPI-SECOB-CAF-004-2017 SOBRE UNICO

Señor

ING. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX DIRECTOR GENERAL

SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS

Presente

PRESENTADA POR:

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción.

El Secretario de la Comisión Técnica recibirá las ofertas y redactará el Acta de Cierre de Ofertas.

Las ofertas deberán ser entregadas en idioma español, sumilladas, foliadas, y debidamente identificadas.

3.4 Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución del contrato es de de 180 (ciento ochenta) días, contados a partir de la entrega del anticipo. El contratista deberá contar con el personal necesario para cumplir con el plazo establecido.

La recepción definitiva se realizará en el término de 6 MESES, a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional.

3.5 Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio.

El participante deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Particulares xxx Xxxxxx, en el Formulario de Oferta Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios, para la obra que propone ejecutar.

De existir errores aritméticos se procederá a su corrección por parte de la Comisión Técnica conforme lo previsto en la sección correspondiente a convalidación de errores.

3.6 Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 7 de la Convocatoria y en el Contrato.

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-004-2017

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR “XXXX XXXXXXXX XXXXXX”, XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX

SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1 PRIMERA ETAPA: Integridad de las Ofertas

Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se utilizará la metodología cumple / no cumple.

4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle:

I Formulario de la Oferta

1.1 Presentación y compromiso

1.2 Datos generales del oferente.

1.2.1 Escritura de constitución de la compañía, Estatuto de la compañía, Copia del Registro mercantil, para las compañías extranjeras certificado de la entidad correspondiente.(EN ESTE DOCUMENTO SE DEBE EVIDENCIAR QUE DENTRO DEL OBJETO SOCIAL CONSTA LA EJECUCIÓN DE OBRAS ARQUITECTÓNICAS Y/O CIVILES)

1.2.2 Título profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto (PARA EL CASO QUE EL OFERENTE SEA PERSONA NATURAL)

1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes.

1.4 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios

1.5 Análisis de precios unitarios

1.6 Metodología de construcción

1.7 Cronograma valorado de trabajos

1.8 Experiencia del oferente

1.9 Personal técnico propuesto para el proyecto

1.10 Equipo asignado al proyecto

1.11 Transferencia Tecnológica

Los documentos de la oferta que sean presentados en otro idioma que no sea el castellano, por las Compañías extranjeras, deberán venir acompañados por una copia notariada de la traducción al castellano.

Adicionalmente, el oferente que resulte adjudicado, deberá presentar dichos documentos con la debida apostilla.

II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto

2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto

III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

4.1.2 Equipo Mínimo:

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
CONCRETERA	2	1 SACO (Minimo)
VIBRO-APISONADOR	2	MECÁNICO 4HP (Mínimo)
VIBRADOR	2	GASOLINA 3,5HP (Mínimo)
RETROEXCAVADORA	1	POTENCIA 85HP (Minimo)
EXCAVADORA	1	POTENCIA 90HP (Minimo)
VOLQUETA	1	17 TONELADAS (Minimo)
PLANCHA COMPACTADORA	2	POTENCIA 4HP (Minimo)
GENERADOR ELÉCTRICO	2	15 KVA (Minimo)

Nota. - A esta lista el constructor en el momento de realizar la obra, debe incluir el equipo y la herramienta menor que se necesite para la correcta ejecución de la obra.

La disponibilidad del equipo mínimo deberá ser acreditada mediante facturas, compromisos de arrendamiento o compra emitidos por el dueño del equipo. En el caso de ser propietarios de la volqueta y/o maquinaria pesada los documentos de propiedad (matricula).

4.1.3. REQUISITOS MÍNIMOS DEL OFERENTE Y PERSONAL TÉCNICO 4.1.3.1EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE

El oferente deberá presentar como mínimo 1 proyecto de fiscalización y/o construcción civil y/o arquitectónica en general, cuyo presupuesto sea de al menos el 50% del presupuesto referencial de esta contratación.

Se tomarán en cuenta solamente los trabajos realizados en los últimos 10 AÑOS.

Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo al cronograma establecido en el presente procedimiento.

Si un oferente formó parte de una asociación o consorcio, se tomará el 100% del valor de la experiencia de la asociación o consorcio, independientemente de su grado de participación accionaria en el mismo.

La experiencia deberá ser acreditada mediante copias de certificados, actas de recepción o contratos, debidamente emitidas por el contratante.

LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA NO SERÁN CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA.

4.1.3.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE

El Oferente deberá justificar haber ejecutado construcción de proyectos civiles y/o edificaciones similares al objeto de la contratación, tales como: edificios de oficinas, centros educativos, complejos administrativos, conjuntos habitacionales, centros comerciales, centros de salud y/u hospitales; cuyo presupuesto sea de por lo menos el 50% del presupuesto referencial de esta contratación. El monto requerido deberá ser acreditado con la presentación de un (1) proyecto de estas características.

Se tomarán en cuenta solamente los trabajos realizados en los últimos 10 años.

Para acreditar experiencia específica también serán aceptados aquellos proyectos que se encuentren en ejecución, siempre que cuenten con un avance mínimo del 75%, debidamente certificado por la Entidad Contratante.

La experiencia deberá ser acreditada mediante copias de certificados, actas de recepción o contratos, debidamente emitidas por el contratante.

LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA NO SERÁN CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA.

4.1.3.3 EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO

El personal técnico mínimo requerido y con los parámetros a evaluar, de acuerdo a lo señalado por el Servicio de Contratación de Obras es el siguiente:

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

AÑOS DE TITULACIÓN

(*)

PARTICIPACIÓN

SUPERINTENDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO.

5 AÑOS

TIEMPO COMPLETO

(100%)

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

XXXX

0 XXXX

TIEMPO COMPLETO (100%)

RESIDENTE ARQUITECTO.

OBRA

3 AÑOS

TIEMPO

COMPLETO (100%)

INGENIERO ELÉCTRICO	1	2 AÑOS	TIEMPO PARCIAL (40%)
INGENIERO ELECTRÓNICO O INGENIERO EN REDES Y TELECOMUNICACIONES	1	2 AÑOS	TIEMPO PARCIAL (40%)
INGENIERO MECÁNICO	1	2 AÑOS	TIEMPO PARCIAL (40%)
INGENIERO AMBIENTAL O ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	1	5 AÑOS	TIEMPO PARCIAL (40%)
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PARA PLANILLAJE	1	3 AÑOS	TIEMPO COMPLETO (100%)
PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.	1	3 AÑOS	TIEMPO COMPLETO (100%)

(*) Número de años contados a partir de la fecha de obtención del primer título profesional debidamente registrado en el SENESCYT (para nacionales) o el documento que acredite el registro en el país de origen (para extranjeros).

INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL TÉCNICO

Los profesionales propuestos para cargos en los que se requiere de participación a tiempo completo, no podrán comprometerse para dos o más cargos.

Los títulos de tercer nivel requeridos para cada uno de los profesionales constituyen el requisito mínimo a cumplir por parte del personal técnico en lo que corresponde a formación académica. Los títulos deberán estar registrados en la SENESCYT, para los títulos presentados por los oferentes EXTRANJEROS se deberá adjuntar copia del título debidamente registrado en la instancia correspondiente en el país de origen y en caso de ser adjudicado este deberá ser apostillado.

La formación profesional deberá ser acreditada con copias de los respectivos títulos profesionales.

4.1.4. ÍNDICES FINANCIEROS

El oferente deberá cumplir los siguientes índices financieros:

a. Índice de Solvencia: Activo Corriente / Pasivo Corriente = o > 1.00

b. Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio < 0.85

El oferente deberá cumplir con los índices financieros mínimos antes señalados, caso contrario su oferta será rechazada.

4.2. CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD DE LA OFERTA Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS:

PARÁMETRO

CUMPLE

OBSERVACI

ONES

Integridad de la oferta

Equipo mínimo

Personal técnico mínimo
Experiencia General mínima
Experiencia Específica mínima
Índices financieros

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán rechazadas.

CONVALIDACIÓN DE ERRORES

Para efectos de convalidación de errores, el Servicio de Contratación de Obras observará como norma supletoria lo dispuesto en el Artículo 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como la Resolución No. RE- SERCOP-2016-0000072 de 31 xx xxxxxx de 2016.

SE ACLARA QUE PARA LA EVALUACIÓN POR PUNTAJE DEL OFERENTE, DEBERÁ PRESENTARSE EXPERIENCIAS ADICIONALES A LAS DEMOSTRADAS PARA LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS (ETAPA DE EVALUACIÓN CUMPLE NO CUMPLE)

4.3. SEGUNDA ETAPA: EVALUACIÓN CON PUNTAJE:

EVALUACIÓN POR PUNTAJE DEL OFERENTE Y PERSONAL TÉCNICO

Únicamente aquellas ofertas que hayan cumplido de manera integral con la primera etapa (cumplimiento de requisitos mínimos) accederán a la segunda etapa de evaluación de puntaje. La valoración se realizará sobre un total de 100 puntos.

En la valoración por puntaje se observarán los siguientes parámetros:

Parámetro	Valoración (puntos)
Experiencia General	15,00
Experiencia Específica	20,00
Experiencia del Personal Técnico	10,00
Metodología y Cronograma	5,00
Oferta Económica	50,00
TOTAL PUNTOS	100,00

a. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE (15 Puntos)

Se otorgará la máxima calificación (15 puntos) al oferente que acredite experiencia en construcción y/o fiscalización de proyectos civiles y/o arquitectónicos en general, cuyo presupuesto sea igual o superior al 100% del presupuesto referencial de esta contratación. La experiencia podrá ser acreditada en uno (1) o la suma de máximo tres (3) proyectos.

Montos menores se calificarán proporcionalmente.

Únicamente para efectos de calificación, para la suma de experiencias, solamente serán considerados aquellos proyectos cuyo monto de ejecución individual sea mayor al 35% del presupuesto referencial de este procedimiento.

Se tomará en cuenta solamente los trabajos realizados en los últimos diez años.

Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo al cronograma establecido en el presente procedimiento.

En caso de asociaciones o consorcios los consorciados podrán sumar la experiencia de cada integrante.

La experiencia deberá ser acreditada mediante copias de certificados, actas de recepción o contratos, debidamente emitidas por el contratante.

b. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE (20 Puntos)

Se otorgará la máxima calificación (20 puntos) al oferente que justifique haber ejecutado construcción de proyectos civiles y/o edificaciones similares al objeto de la contratación, tales como: edificios de oficinas, centros educativos, complejos administrativos, conjuntos habitacionales, centros comerciales, centros de salud y/u hospitales; cuyo presupuesto sea de por lo menos el 70% del presupuesto referencial de esta contratación. El monto requerido deberá ser acreditado con la presentación de un (1) proyecto de estas características.

Montos menores se calificarán proporcionalmente.

La experiencia deberá ser acreditada mediante copias de certificados, actas de recepción o contratos, debidamente emitidas por el contratante.

c. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO (10 PUNTOS)

SUPERINTENDENTE DE OBRA (UN PROFESIONAL) (2 PUNTOS)

Educación profesional:

Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Civil o Arquitectura (o su equivalente para extranjeros)

Experiencia Específica:

El profesional asignado como Superintendente de obra deberá demostrar experiencia en construcción de proyectos similares al objeto de la contratación, tales como: edificios de oficinas, centros educativos, complejos administrativos, conjuntos habitacionales, centros comerciales, centros de salud y/u hospitales, en un (1) proyecto cuyo presupuesto sea de al

menos el 70% del presupuesto referencial de este proceso, como Contratista y/o Superintendente de Obra. El profesional que presente proyectos que sean menores al porcentaje establecido serán calificados de manera proporcional.

La experiencia deberá ser acreditada mediante copias de certificados, actas de recepción o contratos, debidamente emitidas por el contratante.

RESIDENTE DE OBRA - INGENIERO CIVIL (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO).

Educación profesional:

Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Civil (o su equivalente para extranjeros)

Experiencia Específica:

Cada profesional asignado como Residente de Obra deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de proyectos similares al objeto de la contratación, tales como: edificios de oficinas, centros educativos, complejos administrativos, conjuntos habitacionales, centros comerciales, centros de salud y/u hospitales, en uno (1) o la suma de máximo (2) proyectos deberán acreditar al menos el 60% del presupuesto referencial de este proceso, como Contratista, Gerente, Superintendente de Obra, Residente de Obra, Director de Fiscalización, Fiscalizador y/o Residente de Fiscalización. El profesional que presente proyectos que sean menores al porcentaje establecido serán calificados de manera proporcional.

La experiencia deberá ser acreditada mediante copias de certificados, actas de recepción o contratos, debidamente emitidas por el contratante.

RESIDENTE DE OBRA - ARQUITECTO (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO).

Educación profesional:

Título profesional de tercer nivel en Arquitectura (o su equivalente para extranjeros)

Experiencia Específica:

El profesional asignado como Residente de Obra deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de proyectos similares al objeto de la contratación, tales como: edificios de oficinas, centros educativos, complejos administrativos, conjuntos habitacionales, centros comerciales, centros de salud y/u hospitales, en uno (1) o la suma de máximo (2) proyectos deberán acreditar al menos el 60% del presupuesto referencial de este proceso, como Contratista, Gerente, Superintendente de Obra, Residente de Obra, Director de Fiscalización, Fiscalizador y/o Residente de Fiscalización. El profesional que presente proyectos que sean menores al porcentaje establecido serán calificados de manera proporcional.

La experiencia deberá ser acreditada mediante copias de certificados, actas de recepción o contratos, debidamente emitidas por el contratante.

INGENIERO ELÉCTRICO (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO)

Educación profesional:

Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Eléctrica (o su equivalente para extranjeros).

Experiencia Específica:

El profesional asignado como Ingeniero Eléctrico, deberá demostrar experiencia en instalación y/o fiscalización en obras civiles y/o arquitectónicas en las que se hayan ejecutado los siguientes sistemas eléctricos:

 Media y Baja Tensión.

 Iluminación Arquitectónica interna – externa

 Circuitos de fuerza (Sistema mecánico, hidrosanitario y regulado)

 Sistema de pararrayos contra descargas atmosféricas.

 Mallas de puesta a tierra.

El profesional que presente proyectos que no contengan todos los sistemas antes señalados serán calificados de manera proporcional.

La experiencia deberá ser acreditada mediante copias de certificados, actas de recepción o contratos, debidamente emitidas por el contratante.

INGENIERO ELÉCTRÓNICO O INGENIERO EN REDES Y TELECOMUNICACIONES. (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO)

Educación profesional:

Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Electrónica o en Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones (o su equivalente para extranjeros).

Experiencia Específica:

El profesional asignado como Ingeniero Electrónico, deberá demostrar experiencia en instalación y/o fiscalización en obras civiles y/o arquitectónicas en las que se hayan ejecutado los siguientes sistemas electrónicos:

 Cableado estructurado

 Telefonía

 Puesta a tierra

 Detección de incendios

 Sistema de Seguridad - Antirrobo

 CCTV

 Sonorización

El profesional que presente proyectos que no contengan todos los sistemas antes señalados serán calificados de manera proporcional.

La experiencia deberá ser acreditada mediante copias de certificados, actas de recepción o contratos, debidamente emitidas por el contratante.

INGENIERO MECÁNICO (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO)

Educación profesional:

Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Mecánica (o su equivalente para extranjeros).

Experiencia Específica:

El profesional asignado como Ingeniero Mecánico deberá demostrar experiencia en instalación y/o fiscalización en obras civiles y/o arquitectónicas en las que se hayan ejecutado los siguientes sistemas mecánicos de climatización y ventilación:

 Acondicionamiento de Aire de flujo

 Acondicionamiento de Aire de Precisión

 Suministro de aire fresco

 Extracción de aire

El profesional que presente proyectos que no contengan todos los sistemas antes señalados serán calificados de manera proporcional.

La experiencia deberá ser acreditada mediante copias de certificados, actas de recepción o contratos, debidamente emitidas por el contratante.

INGENIERO AMBIENTAL O ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO).

Educación profesional:

Título profesional de tercer en Ingeniería Ambiental o cuarto nivel en el área Ambiental (o su equivalente para extranjeros)

Experiencia Específica:

El profesional deberá contar como mínimo 5 años de experiencia en elaboración, planificación de estudios ambientales, y/o implementación de planes de manejo ambiental de proyectos civiles y/o arquitectónicos de al menos 120 días de duración; deberá presentar 10 proyectos.

El profesional será calificado de manera proporcional al número de proyectos presentados.

La experiencia deberá ser acreditada mediante copias de certificados, actas de recepción o contratos, debidamente emitidas por el contratante.

INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PARA PLANILLAJE (UN PROFESIONAL) (1 PUNTOS)

Formación Académica:

Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Civil o Arquitectura (o su equivalente para extranjeros).

Experiencia Específica:

El profesional deberá demostrar experiencia en elaboración de planillas, costos de obras, análisis de precios unitarios y/o cálculo de volúmenes en proyectos de obras civiles y/o arquitectónicas; deberá acreditar el 30% del presupuesto referencial en un (1) proyecto.

El profesional que presente proyectos que sean menores al porcentaje establecido serán calificados de manera proporcional.

La experiencia deberá ser acreditada mediante copias de certificados, actas de recepción o contratos, debidamente emitidas por el contratante.

PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (UN PROFESIONAL) (1 PUNTOS).

Formación Académica:

Título profesional de tercer nivel o título de cuarto nivel en el área de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Experiencia Específica:

El profesional deberá contar como mínimo 3 años de experiencia en elaboración, planificación de Reglamentos Internos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, y/o implementación de planes de seguridad industrial en proyectos portuarios, civiles y/o arquitectónicos de alto riesgo, de al menos 60 días de duración; deberá presentar un mínimo de 4 proyectos.

El profesional será calificado de manera proporcional al número de proyectos presentados.

La experiencia deberá ser acreditada mediante copias de certificados, actas de recepción o contratos, debidamente emitidos por el contratante.

No.	FUNCIÓN	CANT.	PUNTAJE INDIVIDUAL	TOTAL
1	SUPERINTENDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO.	1	2	2
2	RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL	1	1	1
3	RESIDENTE DE OBRA ARQUITECTO	1	1	1
4	INGENIERO ELÉCTRICO	1	1	1
5	INGENIERO ELECTRÓNICO O XXXXXXXXX XX XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0	0	0
0	XXXXXXXXX XXXXXXXX.	1	1	1
7	INGENIERO AMBIENTAL O ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	1	1	1
8	INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PARA PLANILLAJE.	1	1	1
9	PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	1	1	1
	TOTAL:			10 Puntos

En el caso de presentar experiencia en proyectos de fiscalización, se tomará en consideración el monto total del contrato de fiscalización, y no el de la obra fiscalizada.

d. METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (5 PUNTOS)

El documento por el que acreditará la Metodología de Trabajo propuesta, será el respectivo formulario de la oferta.

- Metodología de Ejecución del Proyecto (1.50 Puntos)

En este acápite se evalúa el contenido de la metodología de ejecución, atendiendo cada uno de los aspectos contemplados para el objeto de la presente contratación, de acuerdo con una evaluación objetiva, que cuantifique criterios como enfoque y metodología de los trabajos, de acuerdo a la propuesta presentada. El Plan de trabajo se realizará en detalle y cronológicamente.

Se verificará el desarrollo de objetivos, actividades, acciones y metas, programas de actividades y asignación de tiempo.

La propuesta no deberá ser una repetición de las Especificaciones Técnicas y deberá demostrar que ha entendido el alcance de los trabajos y presentar su metodología para lograr los resultados requeridos. En el cronograma de actividades se evaluará la consistencia y secuencia entre las actividades propuestas, el tiempo requerido y los resultados esperados, para lo cual se considera los siguientes parámetros con el puntaje correspondiente:

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN

METODOLOGÍA

PUNTAJE

Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia Lógica de

Actividades. Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama

0.375

PUNTOS

Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades

0.375

PUNTOS

Medidas Preventivas, Mitigatorias y de Control, incluyendo las relativas a la

Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos Sólidos y líquidos.

0.375

PUNTOS

Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilización de

Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance Físico

0.375

PUNTOS

TOTAL

1.50

PUNTOS

- Cronograma de Ejecución del Proyecto (3.5 Puntos)

El oferente deberá presentar el cronograma valorado de trabajos, el mismo que deberá guardar relación con: el plazo propuesto, el valor de la oferta y la secuencia de actividades conforme a la metodología descrita.

El Cronograma valorado será analizado tomando en consideración la secuencia lógica de las actividades propuestas. Las actividades deberán estar suficientemente diferenciadas para permitir su adecuado control y seguimiento. La inconsistencia del cronograma no es causa para rechazar la oferta, pero si el Oferente mereciera la adjudicación, estará obligado a

ajustar su cronograma en forma satisfactoria para el Contratante, dentro de los siguientes 15 días de suscrito el Contrato.

Adicionalmente el oferente deberá presentar la programación de obra en físico y digital en formato Microsoft Project, Primavera o similar con la asignación de recursos y costos en concordancia con el presupuesto presentado para el efecto. La programación de la Obra deberá realizarse de manera obligatoria con la información obtenida con herramientas como Microsoft Project, primavera o similar.

La programación en el Microsoft Project, Primavera o similar y los cronogramas, aparte de medio impreso, se adjuntarán conjuntamente en un dispositivo magnético a la Oferta.

Los tiempos de duración de rubros y/o actividades deben determinarse tomando en consideración el rendimiento, cantidades de obra y grupos de trabajo. Los cronogramas de avance físico y valorado de trabajo serán el resultado de la programación en Microsoft Project, Primavera o similar.

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN CRONOGRAMA	PUNTAJE
Secuencia conforme a metodología	0.50 PUNTOS
Programación de Obra en Microsoft Project, Primavera o similar	0.50 PUNTOS
Asignación de recursos y costos, cronogramas de uso de tareas y recursos.	0.50 PUNTOS
Cronograma con menor tiempo de duración considerando rendimientos, cantidades de obra y grupos de trabajo.	2.00 PUNTOS
TOTAL	3.50 PUNTOS

e. Oferta Económica (50 Puntos)

Se otorgará 50 puntos a la oferta que hubiere accedido a la etapa de evaluación con puntaje y cuyo monto total ofertado y corregido (de darse el caso) sea el más bajo con respecto al presupuesto referencial. A las demás ofertas habilitadas para la evaluación con puntaje se las calificará de manera proporcional mediante una regla de tres simple, tomando como base la oferta más baja.

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-004-2017

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR “XXXX XXXXXXXX XXXXXX”, XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX

SECCIÓN V OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

El Contratista previo el inicio de la obra, se obliga a obtener los permisos en cada una de las ramas detalladas en el presente documento, para lo cual deberá informar permanentemente al administrador del Contrato sobre el estado del trámite.

El Contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en las Leyes de Seguridad Social, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que el Contratante, tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal que pudiere estar subcontratado.

El Contratista se compromete a ejecutar la obra sobre la base de las Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas que le fueron entregados por el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, SECOB, en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos documentos, como causal para solicitar prórroga o ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por el Administrador del Contrato.

Es obligación del Contratista el utilizar todos los sistemas informáticos y de control implementados por el Contratante y de ser el caso acudir a reuniones de trabajo.

El Contratista deberá ejecutar un Plan de Manejo Ambiental y cumplir con la normativa ambiental aplicable y de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial vigente.

El Contratista deberá instalar todos los letreros informativos, avisos de peligro y precaución y demás advertencias necesarias, requeridas en el contrato y por las leyes vigentes, para la debida protección al público, personal de Fiscalización y de la misma, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos, para lo cual los diseños serán entregados por el Contratante.

El Contratista deberá observar lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1669, publicado en el Registro Oficial No. 578 de 27 xx xxxxx de 2009, esto es dar prioridad a la contratación de la mano de obra local, calificada y registrada en la Red Socio Empleo (Unidad Adscrita al Ministerio de Relaciones Laborales) durante todo el período de ejecución de la obra.

Para el efecto incluirá un porcentaje mínimo de 25% de su nómina de mano de obra que laborará en la ejecución del presente contrato, proveniente del programa de la Red Socio Empleo, esto según lo dispuesto por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, según consta en oficio Nro. MCDS-XXXX-0000-0000-OF de 18 de julio de 2012.

En el evento de que la Red Socio Empleo no disponga del personal suficiente que le permita al Contratista cumplir con dicho porcentaje de trabajadores, la Red Socio Empleo emitirá una certificación por escrito sobre el particular, la que deberá ser entregada por el Contratista al Fiscalizador y Administrador de la Obra.

Corresponde al Contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requerida y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra, de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción del Contratante.

El Contratista deberá renovar las garantías que con motivo de este contrato ha rendido a favor del Contratante.

Queda expresamente establecido que constituye obligación de la Contratista, ejecutar conforme a las Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas, planos, diseños, todos los rubros detallados en la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios que forma parte del presente contrato.

El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la Resolución No. 16, emitida por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia de fecha 18 xx xxxxxx de 2008 relativo a “Trabajos Prohibidos para Adolescentes y Menores”.

5.2 OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:

- Dar atención a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en un término de ocho días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista, a través de la administración del contrato.

- Proporcionar de manera oportuna al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le correspondan efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, a través de la administración del contrato.

- En caso de ser necesario, celebrará los contratos complementarios en un término de 30 días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad y lo dispuesto según el decreto 838 del 25 de noviembre de 2015.

- Entregar oportunamente las áreas previstas en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta del Ministerio de Educación, los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derecho de paso y otros conceptos similares en caso que este rubro no conste en la tabla de cantidades y precios establecidos en el presupuesto del proyecto.

- Suscribir las actas de recepción provisional y definitiva del objeto del contrato siempre y cuando que se hayan cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo.

- Brindar al contratista las facilidades necesarias para que éste y su equipo técnico puedan acceder sin ningún inconveniente a las instalaciones del predio objeto del contrato.

- Designar al administrador del contrato e informar al contratista con los datos de la persona designada.

- La contratante se compromete a realizar oportunamente los pagos generados por el presente contrato según la disponibilidad presupuestaria del Estado.

5.3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

5.3.1. Inicio, planificación y control de obra:

En las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados de verificación de origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, declarado por la Fiscalización con base en la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al IESS de la mano de obra.

5.3.2 Facturación: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 primeros días de cada mes, y serán aprobadas por ella en el término de 5 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.

Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor de los trabajos acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

5.4 REGLAS, CONDICIONES DE PLANILLAJE Y TRABAJO

El Contratista y la Fiscalización realizarán las mediciones de manera conjunta los últimos cinco días de cada mes.

El CONTRATISTA deberá entregar la planilla mensual máximo durante los primeros cinco días de cada mes, la fiscalización, en el plazo de 3 días y por única vez, la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

De igual manera y de darse el caso que, una vez formuladas las observaciones por parte de la Fiscalización, el Contratista no presentare la planilla con los respectivos cambios o no expresara las razones fundadas de su objeción en el plazo de 3 días, se entenderá

que las observaciones fueron aceptadas y se tramitará la planilla por parte de la Fiscalización, teniendo el Contratista la obligación de suscribirla para el trámite respectivo.

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas de cada uno de los rubros establecidas para el contrato, adicionalmente deberá ocupar los recursos que en su propuesta establezca, como son equipos y herramientas, mano de obra, materiales, etc.

El Contratista deberá dar cumplimiento a las jornadas de trabajo en los turnos determinados o propuestos, con la finalidad de cumplir el plazo establecido para la ejecución del proyecto, únicamente si la fiscalización aprueba jornadas diferentes de trabajo, justificadas por razones técnicas, económicas o administrativas, el Contratista podrá omitir laborar en los turnos establecidos.

El Contratista deberá contar con el personal técnico de su propuesta, en cada una de las especialidades requeridas y presentadas dentro de la misma, en función del tiempo de participación requerido por la contratante, laborando en las jornadas establecidas y garantizando la ejecución del proyecto con profesionales calificados.

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-004-2017

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR “XXXX XXXXXXXX XXXXXX”, XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX

II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

SECCION I

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

1.1. ComisiónTécnica: El presente procedimiento presupone la conformación obligatoria de una Comisión Técnica. Esta comisión analizará las ofertas de obras, considerando los requisitos mínimos y parámetros de calificación establecidos en este pliego, y recomendará a la máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto.

1.2. Participantes: La convocatoria está dirigida a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios, que tengan interés en participar en este procedimiento.

1.3. Presentación y apertura de ofertas: La oferta se deberá presentar de forma física y digital. La oferta física y digital, se entregará en un sobre único en la Secretaría de la Comisión Técnica. La oferta deberá presentarse hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria.

Si al analizar las ofertas presentadas la entidad contratante determinare la existencia de uno o más errores de forma, reprogramará el cronograma del proceso en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados. Para tal fin otorgará a los oferentes entre dos y máximo cinco días hábiles a partir de la correspondiente notificación.

El contrato deberá ser protocolizado ante Notario Público. Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con el contrato, exclusivamente.

Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de las ofertas, se procederá a su apertura. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria.

De la apertura, en la que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica o si fuera del caso la máxima autoridad o su delegado, con la siguiente información.

a) Nombre de los oferentes;

b) Valor de la oferta económica, identificada por oferente;

c) Plazo de ejecución propuesto por cada oferente;

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-004-2017 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR “XXXX XXXXXXXX XXXXXX”, UBICADA EN LA PARROQUIA POSORJA, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DE GUAYAS.

d) Número de hojas de cada oferta;

1.4. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta.

1.5. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisión Técnica la respuesta a su inquietud o consulta. La entidad responderá las preguntas o realizará las aclaraciones que fueren necesarias, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria. Las preguntas se efectuarán por correo electrónico a la dirección señalada en la convocatoria. La Comisión Técnica dará respuesta a las preguntas efectuadas y procederá a realizar las aclaraciones que considere en caso de existir.

1.6. Modificación xxx xxxxxx: La Comisión Técnica de la entidad contratante, podrá emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones de los pliegos, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, hasta el término máximo para responder preguntas.

La Comisión Técnica podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva, y podrá realizarse hasta la fecha límite para contestar las preguntas formuladas y realizar aclaraciones.

1.7. Convalidación de errores de forma: Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del término establecido por la entidad contratante. Dicho término se fijará a criterio de la Entidad Contratante, en relación al nivel de complejidad y magnitud de la información requerida. El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes a través del canal respectivo.

Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna del contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica; legibilidad de la información, contradicciones o discordancias que causen duda entre la información consignada por el participante en su oferta y la documentación con la que lo respalda.

La convalidación de errores de forma se cumplirá dentro del término mínimo de 2 o máximo de 5 días, contado a partir de la fecha de notificación, conforme lo determinado en el cronograma del procedimiento.

El pedido de convalidación de errores será notificado a todos los participantes en el proceso.

Los oferentes presentarán físicamente los documentos objeto de convalidación, por lo que la entidad contratante está en la obligación de recibirlos y analizarlos.

Cuando se trate de errores de foliado o de sumilla o falta de firma en un formulario, la entidad contratante convocará tanto al oferente como a los demás participantes del procedimiento de contratación para que estén presentes al momento de la convalidación, en ejercicio del principio de transparencia.

Podrán ser considerados dentro de la etapa de convalidación de errores, la aclaración, ampliación o precisión requeridas respecto de una determinada condición cuando ésta se considere incompleta, poco clara o incluso contradictoria con respecto a otra in formación dentro de la misma oferta.

1.7.1. ERRORES NO SUBSANABLES.- Son errores no convalidables, los siguientes:

1.7.1.1. La alteración o modificación del contenido de la carta de presentación y compromiso o de cualquier otro formulario de tal manera que se pueda entender la existencia de una oferta condicional;

1.7.1.2. La no presentación de cualquiera de los formularios que hacen parte de la oferta conforme la condición y naturaleza jurídica del oferente, luego de haber sido requeridos en la convalidación.

1.7.1.3. La omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en los pliegos. Se considerará omisión la falta de documentación sobre un hecho, circunstancia o condición exigida en los pliegos, siempre y cuando, no exista referencia documental en la oferta misma; el incumplimiento de requisito, cuando con la documentación que constituye la oferta no se cumpla la exigencia de la entidad contratante, Por tanto, no se solicitará convalidación de información o documentación presentada que incumpla con los pliegos.

La existencia de errores no convalidables constituirá causal para el rechazo de la oferta.

1.7.2. ERRORES ARITMÉTICOS.- Los errores aritméticos no serán materia de convalidación de la oferta económica, sino de corrección.

Cuando en las ofertas se detectare errores aritméticos relativos a los precios totales previstos en la tabla de cantidades y precios o cantidades requeridas por las entidades contratantes, será la máxima autoridad o su delegado o la Comisión Técnica, según corresponda, el responsable de efectuar la corrección aritmética de la oferta. En ningún caso la máxima autoridad o su delegado o la ComisiónTécnica, según el caso, podrá modificar el precio unitario ofertado.

Tratándose de procedimientos para la ejecución de obras el precio unitario ofertado será el constante en el Análisis de Precios Unitarios APU, el que deberá ser incorporado a la tabla de cantidades y precios. De existir diferencias entre el precio unitario previsto en el Análisis de Precios Unitarios y el de la Tabla de Cantidades y Precios, prevalecerá el del Análisis de Precios

Unitarios.

Existiendo diferencias entre las unidades de medida o las cantidades requeridas en los pliegos y las ofertadas, se estará a las establecidas en los pliegos debiendo realizarse la corrección respectiva.

Las correcciones aritméticas no constituyen causa para el rechazo o descalificación de la oferta.

1.7.3. PROHIBICIÓN DE CONVALIDACIÓN.- Las entidades contratantes no podrán, durante la etapa de convalidación de errores y bajo este tenor, requerir a los oferentes la justificación, presentación o acreditación de documentos o condiciones que no hubieran estado previstas en los pliegos del proceso.

Tampoco podrán las entidades contratantes dentro de esta etapa, formular aclaraciones, modificaciones o nuevos requerimientos respecto de las condiciones establecidas en los pliegos, ni sobre las capacidades técnicas, económicas o legales de los oferentes.

En ninguna circunstancia se procederá a solicitar convalidación de documentos o información que no se encuentre referenciada en la oferta.

1.7.4. MOTIVACIÓN RESPECTO DE LA CONVALIDACIÓN.- Concluido el término para convalidación de errores, la entidad contratante tiene la obligación de revisar minuciosamente la convalidación efectuada de modo que la decisión de aceptarla o no se encuentre claramente motivada, la que constará en el informe de evaluación de ofertas.

1.7.5. INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS.- La entidad contratante en el informe de evaluación de ofertas deberá señalar detallada y motivadamente los errores que fueron o no convalidados.

1.7.6. RECHAZO DE LA OFERTA.- En el caso de que los requerimientos de convalidación notificados por la entidad contratante no fueran presentados por el oferente en el término fijado para el efecto, o presentados no resulten satisfactorios, será causa para el rechazo o descalificación de la oferta; siempre y cuando éstos comprometan un requisito o capacidad jurídica, técnica o económica establecidos como mínimos en los pliegos del proceso.

1.8. Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comisión Técnica o el delegado de la máxima autoridad, según el caso, rechazará una oferta por las siguientes causas:

1.8.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios xxx xxxxxx.

1.8.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello.

1.8.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados.

1.8.4. Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información.

1.8.5. Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el efecto, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.

Una oferta será descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse

inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. La entidad contratante podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente referida en cualquier documento de la oferta, relacionada o no con el objeto de la contratación, para validar la información manifestada en la oferta.

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas. Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.

1.9. Adjudicación y notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, con base en el resultado de la evaluación de las ofertas, reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la Comisión Técnica, adjudicará el contrato a la propuesta más conveniente para los intereses institucionales, mediante resolución motivada.

1.10. Garantías: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que fueren aplicables de acuerdo a estos pliegos.

1.10.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo. La que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato.

1.10.2. La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo otorgará la entidad contratante al contratista, no podrá ser superior al treinta por ciento (30%) del monto adjudicado. El valor será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento. El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecución contractual.

El monto del anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato.

1.10.3. Las garantías técnicas serán presentadas en el caso de que en la obra materia del procedimiento de contratación se contemple la provisión o instalación de equipos.

1.11. Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá cancelar el procedimiento en los siguientes casos:

1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente;

2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento; y,

3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual establecido en estos pliegos.

1.12. Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, hasta antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento.

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado podrá disponer su archivo o su reapertura.

La declaratoria de desierto se producirá en los siguientes casos:

1. Por no haberse presentado oferta alguna;

2. Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los Pliegos;

3. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente; y,

4. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas.

La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes.

1.13. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado le declarará adjudicatario fallido.

Cuando la entidad contratante haya cumplido lo previsto en el párrafo precedente, llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta, en los términos que la presentará, hasta la suscripción del contrato, siempre que convenga a los intereses nacionales o institucionales. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el procedimiento por oferta fallida, sin perjuicio de la declaración de fallido al segundo adjudicatario.

1.14. Suscripción del contrato: Dentro del término de 15 días, en el caso que el adjudicatario sea una empresa extranjera este plazo será de 30 días contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, la Entidad suscribirá el contrato que es parte integrante de este pliego. La entidad contratante realizará la publicación de la Resolución de adjudicación en el mismo día en que ésta haya sido suscrita.

1.15. Precios unitarios: Las cantidades de obra que constarán en el contrato son estimadas y pueden variar durante la ejecución del mismo. Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad.

No hay opción ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios ofertados.

1.16. Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

1.17. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta, lo deberán realizar en el término máximo de 5 días de emitido el acto administrativo.

1.18. Administración del contrato: La entidad contratante designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y aprobará las multas y/o sanciones a que hubiere lugar y que hubieran sido solicitadas o establecidas por la fiscalización.

El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las especificaciones constantes en el presente pliego y en el propio contrato; revisará la planilla aprobada previa a su autorización para la correspondiente gestión de pago.

1.19. Transferencia tecnológica: En los contratos de ejecución de obras que incorporen bienes de capital se observará y aplicará la transferencia tecnológica, que permita a la entidad contratante asumir la operación y utilización de la infraestructura y los bienes que la integran, la transferencia de conocimientos técnicos que el contratista debe cumplir con el personal y la eventual realización de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de así requerirse. En las condiciones particulares del contrato se agregará la cláusula pertinente, cuando corresponda.

1.20. Fiscalización: Las actividades de fiscalización, las cuales serán contratadas de forma externa a la institución, propenderán a la verificación y supervisión del uso de una adecuada técnica y correcta ejecución de la obra, en aplicación de los términos y condiciones previstas en la oferta adjudicada a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, rubros contractuales, especificaciones técnicas, a las especificaciones del PMA y del cumplimiento de la legislación ambiental vigente, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores, transferencia tecnológica, cuando corresponda, y normas técnicas aplicables, con sujeción a lo previsto en el contrato.

El deberá asegurar la contratación de la fiscalización de forma previa al inicio de obras.

La fiscalización será responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño y materiales por parte del contratista, debiendo en todo momento observar las que hacen parte de los diseños definitivos y el contrato. Así como de las especificaciones del PMA y del cumplimiento de la legislación ambiental vigente La fiscalización no podrá cambiar las especificaciones generales o técnicas de diseño o de materiales sin la justificación técnica correspondiente.

En el caso de existir diferencias entre la fiscalización y el contratista, éste último podrá solicitar

la intervención del administrador del contrato a fin de que dirima la situación o desavenencia que se hubiera presentado.

1.21. Control ambiental: El contratista deberá realizar todas las actividades constructivas a su cargo, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.

1.22. Visitas al sitio de las obras: En el caso de que la entidad contratante considerare necesario el cumplimiento de una visita técnica al sitio donde se ejecutarán las obras, éstas se podrán realizar en cualquier momento y hasta la fecha límite de entrega de ofertas. En ningún caso este requisito será obligatorio ni las condiciones de la visita podrán ser discriminatorias.

En consecuencia, ni la ausencia en la visita técnica por parte del participante o la falta de presentación del certificado de visita, -de existir éste-, será motivo para inhabilitar la oferta, pues no será considerada como parámetro de evaluación.

1.23. Subcontratación: El contratista bajo su riesgo y responsabilidad podrá subcontratar con personas naturales o jurídicas, de acuerdo al porcentaje establecido en la LOSNCP.

1.24. Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificará del procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-004-2017

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR “XXXX XXXXXXXX XXXXXX”, XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX

SECCIÓN II

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

2.1. Metodología de evaluación de las ofertas: La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial de las ofertas. Se establecen de manera general para ello tres etapas: la primera, bajo metodología “Cumple / No Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento de capacidades mínimas; la segunda: convalidación de errores y la tercera, en la que se evaluarán, mediante parámetros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior, se encuentran aptos para esta calificación.

2.2. Parámetros de Evaluación: Los parámetros de evaluación a seguirse son los contemplados en este documento.

2.3.- De la evaluación:-

a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificación de requisitos mínimos. Metodología “Cumple/ No Cumple”

a.1. Integridad de las ofertas:

Se revisará que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el presente pliego, conforme el siguiente detalle:

I. Formulario de oferta

II. Formularios de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

III. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser el caso)

El Formulario de Xxxxxx contendrá los documentos, claramente descritos en las Condiciones Particulares de los Pliegos para los Contratos de Obra,

Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y suscritos el Formulario de Oferta, pasarán a la evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario serán rechazadas.

a.2. Verificación de requisitos mínimos: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- Los parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por la entidad contratante, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del

evaluador, se considerarán parámetros técnico-económicos con dimensionamiento de mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento.

Convalidación de errores

Se efectuará conforme lo determinado en el numeral 1.7 Convalidación de errores de la Sección II CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS de este

pliego.

b. Segunda etapa: Evaluación por puntaje

En esta etapa se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o máximos. En las condiciones particulares del presente pliego se describen los parámetros por la entidad contratante para este procedimiento de contratación, los cuales estarán completamente definidos, no serán restrictivos o discriminatorios y contarán con el medio de medición y comprobación.

Dicha calificación permitirá la adecuada aplicación del criterio de mejor costo. Por regla general, se deberá adjudicar a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la valoración de los parámetros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos, financieros, legales y económicos de las ofertas.

Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de asociación o consorcio, las entidades contratantes deberán considerar los aportes de cada participante, con base en la información que deberá desglosarse a través del formulario de la oferta, que es parte del presente pliego.

En la metodología de evaluación por puntajes se observará el principio de la proporcionalidad o ponderación y en consecuencia la aplicación de puntajes de “cero” no será pertinente.

2.5. Formulario para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su oferta la información que se establece en el Formulario de Oferta. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el presente pliego.

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-004-2017

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR “XXXX XXXXXXXX XXXXXX”, XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX

SECCIÓN III FASE CONTRACTUAL

3. 1. Ejecución del contrato:

3.1.1. Inicio, planificación y control de obra: El contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizará conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al contratista, la fiscalización reprogramará y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos.

3.1.2. Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por la entidad contratante. Asi como en cumplimiento de las especificaciones del PMA y del cumplimiento de la legislación ambiental vigente En caso de que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista.

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la fiscalización. La fiscalización proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto.

3.1.3. Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras y con la debida experiencia. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el listado de personal que se presentó en la oferta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al fiscalizador su conformidad, acompañando la hoja de vida del profesional propuesto, quien

obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones.

3.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalización.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales.

Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones.

3.1.5. Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos.

Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país.

El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s).

El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información

relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada.

El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

3.1.6. Obligaciones de la contratante:

a) Designar al administrador del contrato.

b) Designar/contratar a la fiscalización del contrato, la fiscalización será contratada externamente a través de un proceso licitatorio.

c) La contratante a través del Ministerio de Educación, será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución (licencia ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, en forma previa a suscribir el contrato.

3.1.7. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

3.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueren defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.

Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve.

El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo siempre que la fiscalización compruebe que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato.

3.1.9. Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato.

3.1.10. Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el supervisor designado por la máxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado, responsable de la coordinación y seguimiento de las actividades de construcción y de las acciones del fiscalizador.

Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por la fiscalización para la ejecución de la obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme los programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la autorización o conformidad respectiva. Solo contando con la autorización del administrador del contrato, el contratista podrá ejecutar las obras adicionales por costo más porcentaje, aumento de cantidades de obra y contratos complementarios. Para éste último caso, el contratista solo podrá ejecutar los trabajos una vez suscrito el contrato respectivo.

El administrador del contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de existir diferencias de carácter técnico o económico entre el contratista y la fiscalización respecto de la ejecución del contrato.

El administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.

Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

3.1.11 Fiscalizador del Contrato.- El/la fiscalizador/a del contrato será la persona con quien la CONTRATISTA, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas, así como a los integrantes de la Comisión para la recepción parcial, provisional, y definitiva del contrato.

El/la Fiscalizador/a del Contrato, está autorizado/a para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con el trámite de pedidos de prórroga que pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobación definitiva, de ser procedente, corresponderá al administrador del contrato, y en el caso de que tales prórrogas modificaren el plazo total de ejecución contractual se requerirá adicionalmente la aprobación de la máxima autoridad o de su delegado.

El/la Fiscalizador/a será el/la encargado/a de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas legales asi como a las especificaciones del PMA y del cumplimiento de la legislación ambiental vigente y de todas y cada una de las obligaciones y compromisos contractuales asumidos por parte de la CONTRATISTA.

Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y establecerá las multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que informará al administrador del contrato a fin de que, de aprobarse le sean aplicadas al Contratista. El/la fiscalizador/a deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato y presentará los informes que le requiera el administrador del contrato o las autoridades respectivas.

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-004-2017

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR “XXXX XXXXXXXX XXXXXX”, XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX

III. FORMULARIOS LICITACIÓN INTERNACIONAL

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Servicio de Contratación de Obras (SECOB) para la ejecución de CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR “XXXX XXXXXXXX XXXXXX”, XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX

XXXXXX, luego de examinar el pliego del presente procedimiento de ejecución de obras, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) declara que:

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de estos pliegos.

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de ejecución de obras y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, xxxx y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder xx Xxxxxxx del Ecuador, si se evidencia

la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.

5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción del proyecto, de acuerdo con el pliego, realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes en el Ecuador.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación xxx xxxxxx, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

8. Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y demás información xxx xxxxxx, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

9. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y/o disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad de contratos complementarios, órdenes de trabajo, costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra.

10. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que cuente la Entidad

Contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.

11. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

12. Se somete a las disposiciones de la Ley aplicable y vigente en el Ecuador, así como a las relacionadas directamente al objeto del contrato.

13. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

14. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades xxx xxxx determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

15. Bajo juramento, que no está incurso en inhabilidades para contratar con el Estado Ecuatoriano.

16. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término máximo de 30 días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes.

b) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.

d) Si el oferente que resulte adjudicado fuere extranjero, previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen el artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP).

Firma del Representante Legal o Procurador Común Lugar y Fecha

1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE.

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso).

País de origen:
Ciudad:
Calle (principal)
No:
Calle (intersección):
Teléfono(s):
Correo electrónico
Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):
R.U.C:
En caso de tener domicilio en el Ecuador
Ciudad:
Calle (principal)
No:
Calle (intersección):
Teléfono(s):

Firma del Representante Legal o Procurador Común Lugar y Fecha

1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S)O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DEPERSONAS JURÍDICAS OFERENTES.

A. DECLARACIÓN

En mi calidad de representante legal de…….. (razón social) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionista o partícipes mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública;

2. Que la compañía a la que represento…… (el oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES.

(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)

3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo. (Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa)

4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal que no sea miembro de Corporación Andina de Fomento, la Entidad Contratante descalifique a mi representada inmediatamente.

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.

6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la Entidad Contratante:

a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-;

b. Descalifique a mi representada como oferente; o,

c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES: TIPO DE PERSONA JURÍDICA:

Compañía Anónima
Compañía de Responsabilidad Limitada
Compañía Mixta
Compañía en Nombre Colectivo
Compañía en Comandita Simple
Sociedad Civil
Corporación
Fundación
Asociación o consorcio
Otra

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)	Número de cédula de identidad, RUC o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso	Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica	Xxxxxxxxx Xxxxxx

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato:

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)	Número de cédula de identidad, RUC o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso	Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica	Xxxxxxxxx Xxxxxx

Notas:

1. Este formato 1.3 del Formulario de la oferta solo será llenado por personas jurídicas. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.)

2. La falta de presentación del formato por parte de la Persona Jurídica será causal de descalificación de la oferta.

3. Las personas naturales no están obligadas a presentar el Formato 1.3 del Formulario de la Oferta.

Firma del Representante Legal o Procurador Común Lugar y Fecha

1.4 SITUACIÓN FINANCIERA

La situación financiera del oferente nacional se demostrará con la presentación del formulario de declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio xx Xxxxxx Internas SRI. Para el caso de oferentes extranjeros con el documento que acredite tal situación presentados a la autoridad competente del país al que pertenezca.

El participante presentará la información requerida por la entidad para los índices financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:

Índice

Indicador solicitado

Indicador declarado por el oferente

Observaciones

Solvencia**

Activo Corriente / Pasivo Corriente = o > 1.00

Endeudamiento**

Pasivo Total / Patrimonio < 0,85

Firma del Representante Legal o Procurador Común Lugar y Fecha

1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

NÚMERO DE RUBRO	CÓDIGO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNIT.	X.XXXXX





SUBTOTAL
IVA
TOTAL

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en números y letras), sin IVA Firma del Representante Legal o Procurador Común

Lugar y Fecha

1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL OFERENTE :

Hoja …….. de ……..

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

				CODIGO N :
RUBRO				UND.

ESPECIFICACION :
EQUIPO
DESCRIPCION	Horas/Equipo	TARIFA	C / HORA	Rend. u/h	COSTO TOTAL
	A	B	C=A*B	R	D=C*R

SUB - TOTAL ( M )

MANO DE OBRA

DESCRIPCION Horas/Hombre JOR. / HORA C / HORA Rend. u/h COSTO TOTAL A B C=A*B R D=C*R

SUB - TOTAL ( N )

MATERIALES

DESCRIPCION

UND. CANTIDAD P. UNITARIO COSTO TOTAL A B C=A*B

SUB - TOTAL ( O )

TRANSPORTE

DESCRIPCION UND. CANTIDAD DMT (Km) TARIFA (Km) COSTO TOTAL

A B C D=A*B*C

SUB - TOTAL ( P )

TOTAL COSTOS DIRECTOS ( M+N+O+P ) TOTAL COSTOS INDIRECTOS

UTILIDAD

__________________________

FIRMA DEL OFERENTE O SU REPRESENTANTE

LUGAR y FECHA

CIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-00

PRECIO DE CALCULO

PRECIO OFERTADO EN DOLARES $

LICITA 4-2017 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA

MAYOR “XXXX XXXXXXXX XXXXXX”, XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX.

1.7. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN

Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar. Adicionalmente el oferente de manera obligatoria presentará la programación y cronogramas de obra en formato Microsoft Project, de forma impresa y en dispositivo magnético

Firma del Representante Legal o Procurador Común Lugar y Fecha

1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

Rubro	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Tiempo en (meses)
Rubro	Cantidad	Precio unitario	Precio total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12








Inversión mensual
Avance parcial en %
Inversión acumulada
Avance acumulado en %

Firma del Representante Legal o Procurador Común Lugar y Fecha

1.9 EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE

Contratante	Objeto del contrato	Valor del Contrat o	Plazo contractua l	Fechas de ejecución		Observaciones
Contratante	Objeto del contrato	Valor del Contrat o	Plazo contractua l	Inicio	Terminación	Observaciones
A) Experiencia general Con un acta de entrega-recepción provisional o definitiva
1
2
3
B) Contratos en ejecución con un avance de al menos el 75% contratado
1
2
3

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE

Contratante	Objeto del contrato	Valor del Contrat o	Plazo contractua l	Fechas de ejecución		Observaciones
Contratante	Objeto del contrato	Valor del Contrat o	Plazo contractua l	Inicio	Terminación	Observaciones
A) Experiencia específica Con un acta de entrega-recepción provisional o definitiva
1
2
3
B) Contratos en ejecución con un avance de al menos el 75% contratado
1
2
3

NOTA: Se adjuntará la planilla de avance que justifica el porcentaje requerido o la certificación correspondientes según el caso.

Firma del Representante Legal o Procurador Común Lugar y Fecha

1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

Nombre	Nacionalida d	Título	Fecha grado	Cargo a ocupar	Participación	Experiencia en obras similares	Observaciones

Firma del Representante Legal o Procurador Común Lugar y Fecha

1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Detalle del equipo (Tipo, potencia, capacidad, etc.)	Fecha de fabricación	Ubicación actual	Propietario actual	Matrícula No. **	Observaciones

** La columna con información de matrícula deberá ser completada exclusivamente tratándose de vehículos y equipo xxxxxxxx.

Firma del Representante Legal o Procurador Común Lugar y Fecha

1.12 COMPROMISO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Yo, , en mi calidad de persona natural / REPRESENTANTE LEGAL de

……………………, de profesión .............................., con número de RUC …………., me comprometo a darle fiel y estricto cumplimiento a lo determinado en el numeral 1.19 de estos pliegos que estipulan “En los contratos de ejecución de obras que incorporen bienes de capital se observará y aplicará la transferencia tecnológica, que permita a la entidad contratante asumir la operación y utilización de la infraestructura y los bienes que la integran, la transferencia de conocimientos técnicos que el contratista debe cumplir con el personal y la eventual realización de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de así requerirse. En las condiciones particulares del contrato se agregará la cláusula pertinente, cuando corresponda”; en el caso de que suscriba el contrato de ejecución de las obras.

Firma del Representante Legal o Procurador Común Lugar y Fecha

SECCIÓN II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO Y HOJA DE VIDA

2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja de

Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis servicios en calidad de (título profesional), para (cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación, adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente al formulario 2.2.

Lugar y Fecha

(Firma, Nombre y Número CC) (Profesional Asignado al Proyecto)

Notas:

1. Este formulario deberá estar firmado por el profesional para ser considerado en el proyecto, exclusivamente.

2. Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado en el formulario 2.2.

2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja de

1. Nombres completos:

2. Lugar y fecha de nacimiento:

3. Nacionalidad:

4. Título profesional:

5. Fecha de graduación:

6. Título IV nivel:

7. Fecha de obtención:

6. Experiencia profesional:

Empresa / Institución:
Contratante:
Proyecto:
Monto del proyecto:
Papel desempeñado:
Tiempo de participación:
Actividades relevantes:

Firma del Representante Legal o Procurador Común Lugar y Fecha

SECCIÓN III. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, ,

debidamente representada por …………… ………….; y, por otra parte, representada

por …………… …………...

Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el proceso licitatorio internacional convocado por………………….., para………………….

En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y domiciliarán a la Asociación o consorcio en el Ecuador en el término máximo de 30 días.

Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los porcentajes de participación en relación a índices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle:

(Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido)

Atentamente,

Promitente Consorciado 1 Promitente Consorciado 2

RUC No. RUC No.

Promitente Consorciado (n)

RUC No.

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-004-2017

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR “XXXX XXXXXXXX XXXXXX”, XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX

PROYECTO DE CONTRATO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL

IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Servicio de Contratación de Obras SECOB, representada por (nombre de la máxima autoridad o su delegado), en calidad de (cargo), a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador común a nombre de “persona jurídica”), a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de la LICITACIÓN INTERNACIONAL (No.) para

…………..

1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria (No.), conforme consta en la certificación conferida por (funcionario competente y cargo), mediante documento (identificar certificación).

1.4. Luego del proceso correspondiente, (nombre) en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE (o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la ejecución de la obra (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del adjudicatario).

1.6. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria (No.) conforme consta en la certificación conferida por (funcionario competente y cargo), mediante documento (identificar certificación).

1.7. Luego del proceso correspondiente, (nombre) en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE (o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la ejecución de la obra …………………………………. al oferente (nombre del adjudicatario).

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras publicados en este pliego.

c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.

d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.

e) La resolución de adjudicación.

f) Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

g) Los documentos de la oferta que sean presentados en otro idioma que no sea el castellano, por las Compañías extranjeras, deberán venir acompañados por una copia notariada de la traducción al castellano.

Adicionalmente, el oferente que resulte adjudicado, deberá presentar dichos documentos con la debida apostilla.

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1 El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la misma, la ……………………………….

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable.

Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1. El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de (cantidad exacta en números y letras) dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.

4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.

Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO

5.01. La CONTRATANTE pagará al Contratista, con cargo a la (certificación presupuestaria) denominada “ ”, el precio del Contrato de la siguiente forma:

5.02. Anticipo: El ……% del monto total convenido, esto es la suma de DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. ), será cancelado dentro de

…… (… ) días hábiles contados a partir de la firma de este contrato, a la cuenta que

designe el contratista, previa entrega de una garantía bancaria o póliza de seguros que cubra el 100% del valor del anticipo.

El valor por concepto de anticipo será entregado en una cuenta que el CONTRATISTA aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El Administrador del Contrato designado por la Contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.

El anticipo que la CONTRATANTE haya entregado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

No habrá lugar a alegar xxxx de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

5.03. El ……….% restante, esto es la suma de DÓLARES DE LOS ESTADOS DE AMÉRICA (USD. ), se cancelará …………………………..

No habrá lugar a alegar xxxx de parte de la Contratante, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

5.04. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalización, en el de días,

la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de ………………. días contados desde la aprobación. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

En el caso que, una vez formuladas las observaciones por parte de la Fiscalización, el Contratista no presentare la planilla con los respectivos cambios o no expresará las razones fundadas de su objeción en el plazo …………………, se entenderá que las observaciones fueron aceptadas y se tramitará la planilla por parte de la Fiscalización.

5.05. La Contratante pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos.

5.06. En los …………………. primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) anteriores.

Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario de Oferta.

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la contratante; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección cada periodo: bimensual que comprobará el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la Fiscalización, el CONTRATISTA esta obligado a solucionarlos, si las objeciones presentadas son por causas imputables al CONTRATISTA, caso contrario se procederá a presentar las planillas que correspondan.

5.07. Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la Contratante, previa la aprobación de la fiscalización y administración del contrato.

5.08. Planillas de liquidación: Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva.

5.09. Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:

1. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la "Tabla de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios", con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

2. Dentro de los ………………días de cada periodo, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.

3. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.

4. Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en Dólares de los Estados Unidos de América.

5. Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para tramitar el pago de la planilla correspondiente.

6. La fiscalización, en el plazo de , aprobará u objetará la planilla.

7. Si la Fiscalización, en el plazo señalado, no aprueba o no expresa las razones fundamentadas para su objeción, transcurrido dicho plazo, se entenderá que la planilla ha sido aprobada.

8. En el caso que, una vez formuladas las observaciones por parte de la Fiscalización, el Contratista no presentare la planilla con los respectivos cambios o no expresara las razones debidamente fundadas o razonadas de su objeción en el plazo de , se entenderá que las observaciones fueron aceptadas

y se tramitará la planilla por parte de la Fiscalización.

9. Con la aprobación expresa o tácita continuará el trámite de pago.

5.10. Requisito previo al pago de las planillas: Previamente al pago de las planillas el CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS, Sin este requisito la CONTRATANTE no realizará pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratación.

5.11. De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

5.12. Pagos Indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Sexta.- GARANTÍAS

6.01. El contratista, previo la suscripción del contrato, ha presentado y entregado las garantías de fiel cumplimiento del contrato por el %) de su valor, y del

…………..%) del valor del anticipo, de conformidad con la siguiente descripción:

6.02. Garantía de Fiel Cumplimiento.- Previa la suscripción del contrato, el Contratista para asegurar el fiel cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajese con terceros relacionadas con él, rinde una garantía a satisfacción del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, consistente en No. , otorgada por , por el valor de DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. ), a favor de la SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, valor que equivale al %) del monto total del contrato.

6.03. Garantía de Buen Uso del Anticipo.- Para recibir el anticipo acordado, el Contratista entrega una garantía a satisfacción del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, consistente en No. , otorgada por , por el valor de DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. ), a favor del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, que cubre el %) del valor

total de dicho anticipo.

6.04 Garantías Técnicas.- Para aquellas obras que requieran la provisión de bienes se deberá presentar las correspondientes garantías técnicas.

6.05. Vigencia de las Garantías.- Será obligación del Contratista mantener en vigencia la garantía otorgada.

La renovación de la garantía se lo hará por lo menos días de anticipación a

su vencimiento, caso contrario el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS la podrá hacer efectiva sin más trámite.

El contratista tiene la obligación de mantener vigentes las garantías de fiel cumplimiento del contrato hasta la suscripción del acta de entrega-recepción definitiva y la liquidación del contrato que extinguen las obligaciones pactadas; en tanto que la de buen uso del anticipo previa verificación de su amortización. De no renovarse las garantías con por lo

………………….. días de anticipación a su vencimiento, el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS las hará efectivas, sin más trámite que su presentación a la entidad emisora.

6.06. Las garantías estipuladas en el contrato, son incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución el requerimiento del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, beneficiaria de la garantía.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del Contratista, emanadas de las garantías requeridas, el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS podrá exigir, el pago de multas en los términos establecidos en este contrato, sin perjuicio del derecho que se reserva el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS de requerir el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad con la Ley y de acuerdo al procedimiento de solución de controversias previsto en este instrumento.

6.07 Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales serán ejecutadas por el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS en los siguientes casos:

1) La garantía de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al contratista.

b) Cuando el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS determine un incumplimiento contractual que motive aquella decisión.

c) Si la Contratista no la renovase días antes de su vencimiento.

d) Cuando un juez competente disponga su pago por obligaciones a favor de terceros relacionados con el contrato, no satisfechas por el Contratista.

e) Cuando el monto total de multas impuestas al Contratista, por incumplimiento a las obligaciones previstas en este Contrato, sea igual o superior al

…………….%) del valor total del Contrato.

2) La garantía del buen uso del anticipo:

a) Si el Contratista no la renovase ……………….. días antes de su vencimiento y en caso de terminación unilateral del contrato.

b) En caso de que el Contratista no pague al SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS el saldo adeudado del anticipo, después de …………….. días de notificado con la liquidación del contrato.

3) La Garantía Técnica regirá a partir de la recepción de la Obra y entrega del bien.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- PLAZO

7.1.-El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados

………………………., contados a partir de la entrega del anticipo. El contratista deberá contar con el personal necesario para cumplir con el plazo establecido.

CLÁUSULA OCTAVA.- PRORROGAS DE PLAZO

8.1. La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales fijados en este contrato, en los siguientes casos:

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado por el Administrador del Contrato, previo informe de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato (Paralización Autorizada).

b) Cuando el CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios de este contrato, para lo que se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si el CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos- contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.

El CONTRATISTA para obtener la prórroga de plazo deberá solicitarlo por escrito, de manera motivada dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la petición.

8.2. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma de avance de obra y/o de devengación del anticipo según sea el caso, que sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido (Reprogramación de cronograma valorado de ejecución de obra).

8.3. Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del Administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE o su delegado, previo informe de la Fiscalización.

CLÁUSULA NOVENA.- MULTAS

9.1. MULTAS

………………………………………………………………………..

Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla mensual correspondiente o de la planilla de liquidación final.

Si el valor de las multas excede el cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, el CONTRATANTE podrá dar por terminada anticipada y unilateralmente el contrato.

Se sancionará con multa equivalente al dos por mil (2x1000) del valor del contrato por cada vez que se determine la omisión de problemas o incumplimientos del plan de manejo ambiental, normativa ambiental vigente de manera intencional y frecuente; en los informes que la máxima autoridad, administrador y/o supervisor detecten en los frentes de obra.

CLÁUSULA DÉCIMA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

10.01. ……………………………………………………

10.02. ……………………………………………..

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- SUBCONTRATACIÓN

11.1.- El CONTRATISTA podrá subcontratar los trabajos en los que el monto máximo no supere el 30% del valor del contrato.

11.2. El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

12.1. Además de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las especificaciones técnicas y demás documentos habilitantes que forman parte del presente contrato, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

12.2. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en las Leyes de Seguridad Social, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que el CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal que pudiere estar subcontratado.

12.3. El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios que le fueron entregados por la entidad CONTRATANTE, en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalización.

12.4. Es obligación del CONTRATISTA el utilizar todos los sistemas informáticos y de control implementados por la CONTRATANTE y de ser el caso acudir a reuniones de trabajo.

12.5. El CONTRATISTA deberá ejecutar un Plan de Manejo Ambiental y cumplir con la normativa ambiental aplicable, y de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial Vigente.

12.6. El CONTRATISTA deberá instalar, a su xxxxx, todos los letreros informativos, avisos de peligro y precaución y demás advertencias necesarias, requeridos por el contrato y las leyes vigentes, para la debida protección al público, personal de Fiscalización y del mismo contratista, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos, para lo cual los diseños serán entregados por la entidad contratante.

12.7. El CONTRATISTA se obliga a incluir dentro de su nómina de mano de obras que laborará en el proyecto al menos el 25% de personal provisto por la Red Socio Empleo (Unidad Adscrita al Ministerio de Relaciones Laborales) durante todo el período de ejecución de la obra. En el caso de que la Red Socio Empleo no disponga del personal para la contratación que quiere el contratista o en los porcentajes mencionados, la Red Socio Empleo emitirá una certificación por escrito del particular tanto al contratista como al SECOB, en este caso el contratista, luego de la aprobación de la Dirección de Asesoría Jurídica, podrá contratar libremente y de acuerdo a sus necesidades, a través de otros mecanismos de búsqueda de personal.

12.8. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción del CONTRATANTE.

12.9. El CONTRATISTA debe renovar las garantías que con motivo de este contrato haya rendido al CONTRATANTE.

12.10. El CONTRATISTA se compromete a presentar el cronograma valorado de avance de obra, y el cronograma para devengar el anticipo a la fecha de la firma del contrato.

12.11. Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios que forma parte del presente contrato.

12.12. Conforme el numeral 408-28 Planos de registro de las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos que indica “Todas las modificaciones que se realicen en la obra deben incorporarse en los planos finales de construcción, con el fin de reflejar fielmente cómo se construyó y su localización exacta. El contratista, debe elaborar los planos de registro que incorporen las modificaciones realizadas durante la construcción, con el fin de que reflejen las características de las obras realmente construidas, así como su localización exacta”. El Contratista deberá entregar los planos de construcción de la obra como fue ejecutada (AS- BUILT) previo a la solicitud de recepción provisional de la obra. Se entregará un juego de originales impresos y una copia de planos digitales. La entrega de estos planos deberá ser reflejada en la metodología de trabajo.

12.13. El Contratista deberá dar cumplimiento a las jornadas de trabajo en los turnos determinados, con la finalidad de cumplir el plazo establecido para la ejecución del proyecto, únicamente si la fiscalización aprueba jornadas diferentes de trabajo, justificadas por razones técnicas, económicas o administrativas, el Contratista podrá omitir laborar en tres turnos diarios y jornadas continuas.

12.14. El Contratista deberá contar con el personal técnico de su propuesta, en cada una de las especialidades requeridas y presentadas dentro de la misma, en función del tiempo de participación requerido por la contratante, laborando en las jornadas establecidas y garantizando la ejecución del proyecto con profesionales calificados.

12.15. El Contratista trabajará con mínimo cuatro frentes de trabajo simultáneos. Lo cual deberá verse reflejado en la presentación de un cronograma de actividades de la Obra. Con la finalidad de dar cumplimiento con los tiempos establecidos dentro del contrato.

12.16. El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la Resolución No. 16 emitida por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia de fecha 18 xx xxxxxx de 2008 relativo a “Trabajos prohibidos para adolescentes y menores”.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE.

Son obligaciones de la CONTRATANTE las siguientes:

…………………………………………………………………………………………………..

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

14.1 LA CONTRATANTE designa al (nombre del designado), en calidad de administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

14.2 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

14.3 El administrador del contrato velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar,

incluida la ejecución de las garantías cuando fuere el caso.

El Administrador del Contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las especificaciones constantes en los pliegos o en el propio contrato y porque se observen las normas de seguridad y salud ocupacional.

Dentro de sus funciones está administrar el contrato en representación del Contratante y supervisar la construcción de la obra dando las directrices a la Fiscalización con la asesoría del equipo técnico del CONTRATANTE.

En caso de ampliación del plazo y de resoluciones que impliquen el incremento del valor total del contrato, el Administrador del Contrato solicitará autorización a la Máxima autoridad de la entidad CONTRATANTE o a su DELEGADO; e informará al Delegado de la Entidad Requirente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- DE LA FISCALIZACIÓN:

15.1 El Fiscalizador velará por la correcta ejecución de la obra, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores, normas técnicas aplicables, y en caso de requerirse deberá realizar diseños o los cambios que se requiera para la correcta ejecución de la obra. La fiscalización será de contratación externa a través de un proceso licitatorio.

Por tanto el Fiscalizador deberá:

a) Xxxxxxx y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.

b) Detectar y solucionar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores así como imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que subsanen la situación.

c) Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados.

d) Dar soluciones técnicas de manera oportuna a problemas surgidos durante la ejecución del contrato.

e) Verificar que el equipo y personal técnico sea idóneo y suficiente para la obra.

f) Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones climáticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto.

g) Mantener informados al Administrador del avance de obra y problemas surgidos en la ejecución del proyecto.

h) La fiscalización en caso de requerirlo realizará los rediseños que amerite la obra con la debida autorización del Administrador del contrato.

Adicionalmente el Fiscalizador realizará:

a) Revisión y actualización de los programas y cronogramas presentados por el contratista.

b) Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecución del proyecto.

c) Aplicar durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que estime necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos.

d) Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de la planilla única de pago.

e) Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que deberá ejecutarse directamente o bajo la supervisión de su personal.

f) Resolver las dudas en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto.

g) Preparar periódicamente, los informes de fiscalización dirigidos al Contratante, que contendrán por lo menos la siguiente información:

a. Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos económicos, financieros y de avance de obra.

b. Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados.

c. Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio, y comentarios al respecto.

d. Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra.

e. Análisis del personal técnico del contratante.

f. Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del proyecto.

g. Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista.

h. Otros aspectos importantes del proyecto.

i. Calificar al personal técnico de los constructores y recomendar reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios.

j. Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de funcionamiento.

k. Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular.

l. Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas, licencias, permisos y demás documentos contractuales.

m. Coordinar con el contratista, en representación del contratante, las actividades más importantes del proceso constructivo.

n. Participación como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados.

o. Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso.

p. Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada.

q. En proyectos de importancia, preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construcción de las obras.

r. Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas.

s. Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales, reglamentos de seguridad industrial y leyes ambientales.

Suspensión de los Trabajos: La fiscalización dispondrá la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento, cuando se detecte incumplimiento del diseño y especificaciones en las obras contratadas. La suspensión durará hasta que el contratista acate las recomendaciones impartidas por la fiscalización, que no podrá ser mayor a 30 días.

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a prórroga de plazo, pagos adicionales o indemnizaciones al contratista.

Trabajos Defectuosos o no Autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.

16.1. Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

17.1.- El presente contrato termina:

Por mutuo acuerdo de las partes.
Por sentencia ejecutoriada que declaren la nulidad del contrato o la resolución
del mismo.

1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 2.

4. Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE.

5. Por causas imputables a la CONTRATANTE.

La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE DEL OBJETO DEL CONTRATO

18.1. RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del Contratista, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique al Servicio de Contratación de Obras y solicite tal recepción dentro del plazo contractual, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 de su Reglamento General.

El Servicio de Contratación de Obras podrá presentar reclamos al Contratista, en el período comprendido entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva.

El acta de recepción provisional será suscrita por las partes, en el plazo no mayor a 10 días

18.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL OBJETO DEL CONTRATO: Transcurrido el término de seis meses desde la recepción provisional o de la declaratoria de recepción provisional presunta, el Contratista solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma.

Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la Entidad Contratante y a xxxxx del Contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la Entidad Contratante puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, serán de cuenta del Contratista.

La entidad contratante dispondrá de 10 días término para la emisión de observaciones y el constructor de 10 días término, adicionales para absolver dichas observaciones y presentar el informe final definitivo. El acta de recepción definitiva será suscrita por las partes, en el plazo no mayor a 10 días.

ACTAS DE RECEPCIÓN

En cuanto al contenido de las actas de recepción provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la LONSCP.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la LOSNCP.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

19.1 El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 del Código Civil, en concordancia con su artículo 1940, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

20.1. El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- DEL CONTROL AMBIENTAL

22.1 En la ejecución de la obra, el contratista deberá cumplir con las normas ambientales vigentes en la ejecución de la obra y de manera estricta el Plan de Manejo Ambiental.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

22.1 El contratista dará cabal cumplimiento a las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional establecidas en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del ambiente de trabajo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

23.01 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo,

podrán utilizar la Mediación impartida por un mediador en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado.

23.02 Si respecto de la divergencia suscitada no existiere acuerdo, las partes se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia cualquiera de las Salas de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de Pichincha, que ejerce en el domicilio del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, SECOB.

23.03 Si se llegare a firmar un acta de acuerdo total, la misma tendrá efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y su ejecución será del mismo modo que las sentencias de última instancia siguiendo la vía del apremio, conforme lo dispone el Art. 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

23.04 En el caso de no existir acuerdo las partes suscribirán la respectiva acta de imposibilidad de acuerdo, y la controversia se ventilará ante las Salas de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de Pichincha.

23.05. En el caso de suscribirse actas de acuerdo parcial, las mismas tendrán efecto de cosa juzgada sobre los asuntos acordados; y para el caso de los aspectos sobre los cuales no se acuerde, éstos serán resueltos ante cualquiera de las Salas de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de Pichincha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

23.06. La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si la CONTRATISTA incumpliere este compromiso, el CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

24.1.-Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- DOMICILIO

25.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de (establecer domicilio).

25.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

La CONTRATANTE: (dirección y teléfonos, correo electrónico). El CONTRATISTA:(dirección y teléfonos, correo electrónico).

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- ACEPTACION DE LAS PARTES

26.1.- Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de estos pliegos, especificaciones técnicas, contrato, y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de , a

LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-004-2017

“CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR “XXXX XXXXXXXX XXXXXX”, XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX

V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Cláusula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1.1.- Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

a. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.

c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.

1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.

b. “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde ejecutar todas las acciones provenientes del proceso, así como cumplir las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” o “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a licitación.

f. “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución de la obra o proyecto.

Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO

Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y además:

2.1. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

2.2.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en los pliegos.

2.3. La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos.

2.4. Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización y del administrador del contrato.

2.5.- Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el CONTRATISTA de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

2.6. Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:

a. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario de la oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

b. Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que corresponde la planilla, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.

c. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.

d. Por cada rubro, el contratista deberá indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben cumplir con la previsión hecha en la oferta. La fiscalización deberá verificar esta información teniendo en cuenta las facturas entregadas por el contratista y la planilla de aportes al IESS del personal de la obra.

e. Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para la aprobación de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.

2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La Entidad Contratante tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en xxxx del contratista o se deriven de convenios de purga xx xxxx patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato.

2.8.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

2.9. Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Tercera.- GARANTÍAS

3.1 Lo contemplado en la cláusula sexta de las condiciones particulares del contrato y la Ley.

El contratista, previa la suscripción del contrato, ha presentado y entregado las garantías de fiel cumplimiento del contrato por el cinco por ciento (5%) de su valor, del cien por ciento (100%) del valor del anticipo y la garantía técnica.

3.1.1 Garantía de Fiel Cumplimiento.- Previa la suscripción del contrato, el Contratista para asegurar el fiel cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajese con terceros relacionadas con él, rinde una garantía a satisfacción del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, consistente en No. , otorgada por , por el valor de DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD.

), a favor del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, valor que equivale al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato.

3.1.2 Garantía de Buen Uso del Anticipo.- Para recibir el anticipo acordado, el Contratista entrega una garantía a satisfacción del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, consistente en No. , otorgada por , por el valor de DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. ), a favor del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, que cubre el ciento por ciento (100%) del valor total de dicho anticipo.

3.1.2.1. Condiciones de las garantías bancarias.- La(s) garantía(s) bancaria(s) deberá(n) ser emitida(s) por un banco aceptable para el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS según la calificación que realiza periódicamente la Superintendencia de Bancos y Seguros, será(n) incondicional(es), irrevocable(s), de cobro inmediato y renovable (s) en forma inmediata a simple pedido del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS; sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS. Deberá(n) contener la obligación del Banco de pagar dicha(s) garantía(s) bancaria(s) a la sola presentación del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS de una comunicación en la que indique el incumplimiento del Contratista y solicite el referido pago. (Mantener todo el texto elaborado en cursivas para aquellos casos en los que el contratista entregue garantías bancarias)

3.1.2.1. Condiciones de las pólizas.- La(s) póliza(s) de seguros deberá(n) ser emitida(s) por una compañía de seguros legalmente autorizada para operar en el país, que cuente con un contrato de reaseguro vigente, y que no haya superado el monto de responsabilidad máxima de reaseguro, que a la fecha presente una situación financiera y económica, con base a la información que obtenga por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

La(s) póliza(s) de seguros deberá(n) ser incondicional(es), irrevocable(s), de cobro inmediato y renovable(s) en forma inmediata a simple pedido del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS; sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS. Incluirá(n) las condiciones aprobadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros para cada compañía aseguradora, además contarán con el reaseguro que respalde la póliza emitida. (Mantener todo el texto que se ha subrayado para aquellos casos en los que el contratista entregue pólizas de seguros).

Garantías Técnicas: (Establecer conforme especificaciones remitidas por el área requirente)

3.2. Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.

b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

3.2.2 La del anticipo:

a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después xx xxxx días de notificado con la liquidación del contrato.

3.2.3 La técnica:

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este contrato.

Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO

4.1.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de la fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.

4.2. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalización.

9.3. Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del Administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE o su delegado, previo informe de la Fiscalización.

Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de la Sección V “Obligaciones DE LAS PARTES” xxx xxxxxx que son parte del presente contrato, las siguientes:

5.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración.

5.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos.

5.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.

5.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de

descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta.

5.6. El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

5.7. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

5.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

6.1. Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares xxx xxxxxx que son parte del presente contrato.

Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.-

7.1. Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo.

Cláusula Octava.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

8.1.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se xxxxxx terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción..

La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se procederá a presentar las planillas que correspondan.

8.2.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripción del acta de recepción provisional total, o de la última recepción provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepción provisional presunta,

el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo xx xxxx(10) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

8.3. Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la CONTRATANTE y a xxxxx del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE pudiere ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

8.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

8.5. Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo xx xxxx días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo.

La CONTRATANTE declarará la recepción presunta en el caso de que el CONTRATISTA se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción provisional o definitiva, según corresponda, o si no las suscribiere en el término xx xxxx (10) días contados desde el requerimiento formal de la CONTRATANTE.

8.6. Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por la CONTRATANTE, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico económica correspondiente.

Las partes buscarán en el plazo de 30 días posteriores a la recepción definitiva presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

8.7. ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción parcial, provisional y definitiva, se observará lo dispuesto en las condiciones particulares de este contrato.

8.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos en las condiciones particulares de este contrato.

8.9. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN: Junto con la solicitud de entrega-recepción definitiva de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final.

Xxxxxxxx Xxxxxx.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

9.1. El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

Xxxxxxxx Xxxxxx.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

10.1 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Cláusula Undécima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

11.1. La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda x xxxx patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

11.2. Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas, de acuerdo a lo previsto en la cláusula segunda. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA.

Cláusula Duodécima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

12.1. La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

12.2 Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

Document Metadata

Table of Contents

PLIEGOS

Document Metadata