PEDIDO DE PROPUESTA PÚBLICA
PEDIDO DE PROPUESTA PÚBLICA
N° 02/2022
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE CONECTIVIDAD PARA LA RED PROVINCIAL DE FIBRA ÓPTICA, CENTRO CÍVICO Y DATA CENTER.
MEMORIA DESCRIPTIVA 9
PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES 11
ARTÍCULO 1°: NORMATIVA APLICABLE Y DENOMINACIONES 11
ARTÍCULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL 12
ARTÍCULO 3º: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO 13
ARTÍCULO 4º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 13
ARTÍCULO 5º: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE CONECTIVIDAD PARA RED PROVINCIAL DE FIBRA ÓPTICA Y DATA CENTER Y PUESTA EN MARCHA. 13
ARTÍCULO 6º: CONSULTAS Y ACLARACIONES 13
ARTÍCULO 7º: PROPONENTES 14
ARTÍCULO 8º: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS PROPONENTES 15
ARTÍCULO 9º: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 16
9.1. CONTENIDO DEL SOBRE 1 17
9.2. SOBRE N° 2: LA PROPUESTA TÉCNICA-FUNCIONAL. 19
9.2.1 RENGLÓN N° 1: Proyecto Ejecutivo, Diseño de Ingeniería, provisión de equipos, instalación y puesta en marcha para Conectividad de Trazas de Fibra Óptica Oscura: 19
9.2.1.1. Funcionalidades de la Red Provincial de FO del RENGLÓN N° 1 22
2.Networking: 24
3.Equipos de Control y Gestión 33
4.Soporte y Operación Asistida. 34
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO 34
2. ALCANCE EN LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE SAN XXXX INNOVA 34
3. PLAZO DE DURACIÓN DE LOS SERVICIOS: 35
9.2.1.2 Extensión de la Oferta y Antecedentes: 35
9.2.1.3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR AL FINALIZAR EL PROYECTO: 36
9.2.1.4. PROVISIÓN DE REPUESTOS 36
9.2.2. RENGLÓN N°2: Proyecto Ejecutivo y provisión de Estructuras de Shelters o gabinetes outdoor. 37
9.2.2.1. Objeto. 37
9.2.2.2. Coordinación de Trabajos. 37
9.2.2.3. Extensión de la Oferta y Antecedentes: 37
9.2.2.4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR AL FINALIZAR EL PROYECTO: 38
9.2.2.5. PROVISIÓN DE REPUESTOS 38
9.2.3. RENGLÓN N°3: Proyecto Ejecutivo y Provisión de Equipamiento de Conectividad para Centro Cívico y Data Center Centro Cívico. 39
● ARQUITECTURA DCN: Se detalla una arquitectura sugerida, sin embargo podrán presentarse soluciones de arquitectura distintas (una principal más las alternativas que consideren viables), que el proponente considere superadoras o alternativas, debiendo dar explicaciones de la solución propuesta: 39
● Funcionalidades ETP de Border Leaf: 40
○ Licenciamiento: 41
9.2.3.3. Extensión de la Oferta y Antecedentes: 46
9.2.3.4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR AL FINALIZAR EL PROYECTO: 46
9.2.3.5. PROVISIÓN DE REPUESTOS 47
9.2.3.9. SOPORTE POST-IMPLEMENTACIÓN 49
9.2.4. PROGRAMA DE TRABAJOS. 49
9.2.5. Personal Técnico y de Dirección. 49
9.3. CONTENIDO DEL “SOBRE N° 3” 50
ARTÍCULO 10: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTÍA DE LA PROPUESTA 54
ARTÍCULO 11°: OFERTAS ALTERNATIVAS (VARIANTES) 55
ARTÍCULO 12°: APERTURA DE LAS PROPUESTAS y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMÁTICO. 56
ARTÍCULO 13°: TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS 57
ARTÍCULO 14°: ETAPA DE CONSULTAS Y EXPLICACIONES, ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 57
14.1 Ofertas Inadmisibles 58
14.2 Sobre Especificaciones y Marcas (DATA SHEET) 58
14.3. Cumplimiento de las Condiciones del PEDIDO DE PROPUESTA 59
ARTÍCULO 15°: ADJUDICACIÓN, GARANTÍA Y FIRMA DEL CONTRATO 59
ARTÍCULO 16°: REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA 60
ARTÍCULO 17°: RESPONSABILIDADES DEL COMITENTE 61
ARTÍCULO 18°: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA 61
ARTÍCULO 19°: EJECUCIÓN DEL CONTRATO - PAGO DE ANTICIPO 64
ARTÍCULO 20°: INSPECCIÓN, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO 65
ARTÍCULO 21°: RETENCIÓN AUTOMÁTICA EN LOS CERTIFICADOS 66
ARTÍCULO 22°: SEGUROS 68
ARTÍCULO 23°: VICIOS DE MATERIALES Y SERVICIOS. 69
ARTÍCULO 24°: TRABAJOS RECHAZADOS 70
ARTÍCULO 25°: SUBCONTRATOS 70
ARTÍCULO 26°: VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS 71
ARTÍCULO 27°: FOTOGRAFÍAS - COMPROBACIONES PREVIAS Y ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 71
ARTÍCULO 28°: RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA 71
ARTÍCULO 29°: PERÍODO DE GARANTÍA DEL PROYECTO EJECUTIVO 72
ARTÍCULO 30º: CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 73
ANEXO I 82
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICATORIAS (ETI) DE TRANSPORTE 82
LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS EN SITIO PARA LA CONFECCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE EQUIPOS DWDM. 82
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICATORIAS (ETI) DE NETWORKING IP/MPLS y GPON 84
(a) Funcionalidades ETI de Router de Egreso de Xxxxx 0: 84
(b) Funcionalidades ETI del Switch de Egreso de Nivel 1. 88
(c) Funcionalidades ETI de Router Nivel 2 92
(d) Funcionalidades ETI de Switch Xxxxx 0 95
1.2.3.1 Funcionalidades ETI de Router de Nivel 3. 99
1.2.3.2. Funcionalidades de Switch de Xxxxx 0 102
1.2.4. Funcionalidades ETI del FIREWALL DE EGRESO 105
1.2.5. Funcionalidades ETI de Switch Core 106
1.3. Funcionalidades ETI de equipamiento GPON o similar para dar servicio de internet a clientes corporativos finales (edificios públicos) 108
OLT Xxxxx 0 y 3 108
ARQUITECTURA CHASIS 109
REQUERIMIENTOS DE LA OLT EN LA INTERFAZ USUARIO 112
REQUERIMIENTOS DE LA OLT EN LA INTERFAZ DE RED 112
LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS EN SITIO PARA LA CONFECCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE EQUIPOS IP/MPLS Y GPON. 114
ANEXO II 116
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES - RENGLÓN 2 116
1. SHELTER / GABINETE OUTDOOR 116
1.1 Generalidades 116
1.2 Requerimiento de condiciones básicas de los shelters o gabinetes outdoor. 116
1.3 Sistemas de gestión y seguridad 118
1.4 Aceptación de los nodos 118
1.5 Requerimientos del sistema de gestión Mínimo 120
ANEXO III 121
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICATORIAS - RENGLÓN 3 121
A. Especificaciones y Funcionalidades ETI del Border Leaf 121
I. Especificaciones de hardware 121
II. Funcionalidades 121
III. Parámetros de performance 121
IV. Interfaces módulos y cables a proveer 122
B. Especificaciones y Funcionalidades ETI del Spine 122
I. Especificaciones de hardware 122
II. Funcionalidades 122
III. Parámetros de performance 123
IV. Interfaces módulos y cables a proveer 123
C. Especificaciones y Funcionalidades ETI del Firewall 123
I. Características ETI generales 123
II. Especificaciones ETI de hardware 123
III. Funcionalidades ETI del Firewall 124
IV. Funcionalidades ETI de VPNs 125
V. Interfaces módulos y cables a proveer 125
D. Especificaciones y Funcionalidades ETI del Server Leaf 125
I. Especificaciones ETI de hardware 125
II. Funcionalidades ETI de Server Leaf 126
III. Parámetros de performance 126
IV. Interfaces módulos y cables a proveer (interfaces sugeridas, las que podrán cambiar según la solución propuesta) 126
E. Especificaciones y Funcionalidades ETI del DC OOB Management 127
I. Especificaciones ETI de hardware 127
II. Funcionalidades ETI del DC OOB Management 127
III. Parámetros de performance 128
IV. Interfaces módulos y cables a proveer 128
A. Especificaciones ETI de hardware 129
I. Funcionalidades ETI de Agregación de Centro Cívico: 129
II. Interfaces módulos y cables a proveer 130
B. Especificaciones y Funcionalidades ETI de Switches WiFi Xxxxxx Xxxxxx 000
I. Especificaciones ETI de hardware 130
II. Funcionalidades ETI de Switches WiFi Xxxxxx Xxxxxx 000
III. Interfaces módulos y cables a proveer 131
C. Especificaciones y Funcionalidades ETI de Access Points Centro Cívico 131
I. Especificaciones ETI de hardware 131
II. Funcionalidades ETI de Access Points Centro Cívico 131
D. Especificaciones y Funcionalidades ETI de Agregación Casa Gobierno 132
I. Especificaciones ETI de hardware 132
II. Funcionalidades y características ETI de Agregación Casa de Gobierno 132
III. Interfaces módulos y cables a proveer 132
E. Especificaciones y Funcionalidades ETI de Agregación MPLS Comisarías 134
I. Especificaciones ETI de hardware 134
II. Funcionalidades ETI de Agregación MPLS Comisarías 134
III. Interfaces módulos y cables a proveer 134
E. Especificaciones y Funcionalidades ETI de Agregación Redes Externas 135
I. Especificaciones ETI de hardware 135
II. Funcionalidades y Características ETI de Agregación Redes Externas 135
III. Interfaces módulos y cables a proveer 135
D. Especificaciones ETI del Controlador 135
A. Funcionalidades y características ETI para Controlador de Red de Campus 136
I. Requerimientos generales del controlador 136
II. Registro o adopción de equipos de red 136
III. Gestión de configuración 136
IV. Gestión de WLAN 136
V. Monitoreo de equipos 137
VI. Gestión de LOGs 137
VII. Gestión de direcciones IP 137
VIII. Gestión de usuarios 138
IX. NAC 138
X. Herramientas para análisis de red 139
XI. Identificación automática de problemas 139
XII. Identificación automática de problemas 139
B. Funcionalidades y características ETI para red de data center 139
I. Arquitectura 139
II. Provisionamiento de equipos 140
III. Gestión de red fabric 140
IV. Virtualización 140
V. Seguridad de red 141
VI. Herramientas para operación y detección de problemas 141
VII. Software Openess 141
VIII. Monitoreo 142
C. Especificaciones de hardware 142
D. Licenciamiento 142
7. Soporte post-implementación 143
A. Requerimientos generales 143
B. Capacitaciones al personal 144
● Capacitación para equipo de WLAN 144
I. Objetivo de la capacitación 144
II. Certificación 144
III. Después de completar esta capacitación, los participantes serán capaces de: 144
IV. Temario mínimo 146
V. Modalidades de Cursado 146
VI. Duración 146
VII. Material incluido 146
● Capacitación para equipo de Conectividad 147
I. Objetivo de la capacitación 147
II. Certificación 147
III. Después de completar esta capacitación, los participantes serán capaces de: 147
IV. Temario mínimo 147
V. Modalidades de Cursado 148
VI. Duración 148
VII. Material incluido 149
● Capacitación para equipo de Ciberseguridad 149
I. Objetivo de la capacitación 149
II. Certificación 149
III. Después de completar esta capacitación, los participantes serán capaces de: 149
IV. Temario mínimo 150
V. Modalidades de Cursado 152
VI. Duración 152
VII. Material incluido 152
ANEXO IV 153
FORMULARIOS TIPO 153
FORMULARIO Nº 1: Nota de Presentación de Propuesta. 153
Formulario N° 2 158
Formulario Nº 3: Rótulo soporte digital 159
MEMORIA DESCRIPTIVA
El proyecto denominado “Red Provincial de Fibra Óptica” tiene como objetivo el desarrollo de una infraestructura tecnológica de base que permita la universalización del acceso a Internet y datos fijos y móviles en todo el territorio provincial.
El presente PEDIDO DE PROPUESTAS tiene por objeto establecer las condiciones particulares para lo que se ha designado como “Contratación de Servicios de Elaboración de Proyecto Ejecutivo y Provisión e Instalación de Equipamientos de Conectividad para Red Provincial de Fibra Óptica, Centro Cívico y Data Center” y tiene como alcance la contratación de los trabajos necesarios para el Diseño de ingeniería, provisión del equipamiento electrónico y tecnológico, instalación física y puesta en funcionamiento de los equipos, capacitación, soporte y mantenimiento, con sus respectivos precios, costos, marcas, modelos y especificaciones técnicas de fábrica, que resulten necesarios para la operatividad de la Red de Fibra Óptica Provincial, Red del Centro Cívico y del Data Center, que se detallan en el presente.
El alcance de los trabajos a efectuarse bajo estas Especificaciones Técnicas, comprende, pero no se limitan, a la total realización de los trabajos definidas en el pliego, incluyendo:
1. Relevamiento.
2. Propuesta Técnica - Funcional que debe incluir un Proyecto Ejecutivo de Diseño de ingeniería de alto nivel y de detalle.
3. Propuesta Económica-Comercial.
4. Provisión de Equipamiento y montaje.
6. Puesta en Funcionamiento.
7. Capacitación
8. Soporte y Operación Asistida por un periodo de 6 (seis) meses, pudiendo presentar además alternativas de plazo mayor.
El alcance de la Red Provincial de Fibra Óptica como proyecto integral, consiste en implementar una Red Integral de Fibra Óptica, multipropósito, de alta disponibilidad, con capacidades independientes de transporte y enrutamiento, el cual garantice la operación, monitoreo, soporte, Update y Upgrade. El proyecto total tendrá presencia en todo el territorio de la provincia y permitirá la inclusión digital, el desarrollo socio económico y científico de San Xxxx. Además, procurará desarrollar el crecimiento de operadores privados para el servicio a clientes, incluyendo internet, telefonía móvil, datos móviles etc.. Para finalizar, integrar redes existentes para sustentar el despliegue de aplicaciones y servicios a la modernización del estado, aumentando capacidad, disponibilidad y reduciendo costos de operación. A su vez, el presente PEDIDO DE PROPUESTAS incluye el recambio tecnológico del equipamiento de transporte y distribución de datos y Data Center del Centro Cívico.
La Contratación de Servicios de Elaboración de Proyecto Ejecutivo y Provisión de Equipamientos de Conectividad para Red Provincial de Fibra Óptica, Centro Cívico y Data Center, con el detalle de los precios respectivos, deberá ser bajo la modalidad “llave en mano” entendiendo como tal la provisión y ejecución de todas las tareas necesarias para la instalación y puesta en servicio de todo el equipamiento electrónico, y la infraestructura de los nodos de transporte y distribución (Shelters y/o Gabinetes). Además, es parte del alcance de la encomienda la transferencia de conocimiento, documentación, operación, monitoreo, soporte y operación asistida durante 6 meses, a medida que los nodos y vínculos sean dados de alta.
Deberán quedar comprendidos en el Servicio de Elaboración de Proyecto Ejecutivo y Provisión de Equipamientos de Conectividad para Red Provincial de Fibra Óptica, Centro Cívico y Data Center, la provisión de los Equipos y Materiales, la provisión e instalación del equipamiento electrónico completo para que quede funcionando correctamente.
El adjudicatario del Servicio de Elaboración de Proyecto Ejecutivo y Provisión de Equipamientos de Conectividad para Red Provincial de Fibra Óptica, Centro Cívico y Data Center deberá contar con la capacidad suficiente para la provisión y ejecución de todas las tareas necesarias para la instalación y puesta en servicio de todo el equipamiento electrónico, y la infraestructura de los nodos de transporte y distribución, como del funcionamiento del data center.
El plazo para la presentación de Proyecto Ejecutivo y Provisión de Equipamientos de Conectividad para la Red Provincial de Fibra Óptica, Centro Cívico y Data Center será de 21 DÍAS CORRIDOS contados desde el día hábil siguiente a la publicación del Pedido de Propuesta.
PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES ARTÍCULO 1°: NORMATIVA APLICABLE Y DENOMINACIONES
Serán de aplicación las siguientes normas legales:
● Reglamento de Contrataciones del SAN XXXX INNOVA, aprobado por Decreto Provincial N° 0108-MHF-2022.
● Ley N º 27.437. Compre Argentino.
● Ley 2135-A. Compre Sanjuanino.
● Decreto Nº 691-16 del Poder Ejecutivo Nacional sobre Redeterminación de Precios. Decreto Acuerdo N°28/2016 en lo que resulte pertinente.
En caso de discrepancia de la documentación contractual primará el orden de prelación establecido precedentemente.
DENOMINACIONES
Las diversas denominaciones contenidas en el presente Xxxxxx, y la documentación de la los trabajos a realizar, se interpretarán de la siguiente manera:
ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicación, y hasta el momento de la firma del Contrato.
COMITENTE: San Xxxx Innova Sociedad del Estado
CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato de Provisión de bienes y servicios respectivo y a partir de que el mismo adquiera validez legal.
DÍAS: Salvo indicación en contrario, se entenderán días corridos, incluso aquellos inhábiles y feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734 y Decreto Reglamentario.
EMPLAZAMIENTOS: Lugares físicos donde se llevarán a cabo los trabajos. GOBIERNO DE SAN XXXX: Gobierno de la Provincia de San Xxxx.
INSPECTOR o INSPECCIÓN: El representante del Comitente que tiene a su cargo el control y vigilancia directa de los trabajos.
INSTALACIONES: Se refiere al conjunto de los trabajos objeto de la presente.
INSTALACIONES TEMPORALES: Significa todas los trabajos de carácter provisorio de cualquier clase que se requieran para la ejecución del trabajo a cargo de la Contratista y que deberán ser retiradas a su finalización.
INTERESADO: Persona física o jurídica que efectúa consultas aún sin formular oferta. PLIEGO: El conjunto de la documentación constituida por:
● Pliego Particular de Bases y Condiciones
● Especificaciones Técnicas Generales
● Propuesta Económica-Comercial
● Anexo I: Especificaciones Técnicas Particulares - Renglón I
● Anexo II: Especificaciones Técnicas Particulares - Renglón II
● Anexo III: Especificaciones Técnicas Particulares - Renglón III
● Anexo IV: Formularios tipos
● Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o en respuesta a consultas efectuadas por los participantes.
PROPONENTE u OFERENTE: Persona física o jurídica que formule oferta, presentando los documentos requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.
PROPUESTA u OFERTA: Los documentos de la oferta técnico-económica, presentados en tiempo y forma, con precios básicos vigentes al mes de apertura de las propuestas.
PRUEBAS/ENSAYOS DE ACEPTACIÓN: significa el conjunto de evaluaciones y pruebas técnicas y funcionales documentadas destinadas a constatar la total y correcta adecuación de las instalaciones y materiales empleados.
REPRESENTANTE TÉCNICO: El Profesional Representante del Contratista, encargado de la conducción técnica de los servicios y provisión de equipamiento.
SAN XXXX INNOVA: San Xxxx Innova Sociedad del Estado
SUBCONTRATISTA: Toda Persona física o jurídica, cuya contratación, autorizada por el Comitente, haya sido determinada con la Contratista bajo su exclusiva responsabilidad.
ARTÍCULO 2°: PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial por la ejecución de los trabajos de Proyecto Ejecutivo y Provisión de Equipamientos de Conectividad para Red Provincial de Fibra Óptica y Data Center asciende a la suma de PESOS MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 1.500.000.000)
ARTÍCULO 3º: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO
Los bienes y servicios objeto del proyecto a presentar serán financiados por San Xxxx Innova Sociedad del Estado con recursos provenientes del Gobierno de la Provincia de San Xxxx. En la etapa de la ejecución del Proyecto Ejecutivo y Provisión de Equipamientos de Conectividad para la Red Provincial de Fibra Óptica, Centro Cívico y Data Center, que resulte ganador, la correspondiente certificación será abonada conforme lo establecido en el PROGRAMA DE TRABAJOS.
ARTÍCULO 4º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN
La ejecución del Proyecto Ejecutivo y Provisión de Equipamientos de Conectividad para Red Provincial de Fibra Óptica y Data Center que resulte ganador, se contratará por el sistema de LLAVE EN MANO.
ARTÍCULO 5º: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE CONECTIVIDAD PARA RED PROVINCIAL DE FIBRA ÓPTICA Y DATA CENTER Y PUESTA EN MARCHA.
Se deberá incluir en la propuesta el menor plazo posible para la Provisión de Equipamientos de Conectividad y puesta en funcionamiento para Red Provincial de Fibra Óptica, Centro Cívico y Data Center, lo que deberá reflejarse en un PROGRAMA DE TRABAJOS, conforme lo exigido en cada Renglón a licitar.
ARTÍCULO 6º: CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los oferentes o interesados están obligados al pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el presente proceso.
Las consultas deberán formularse al Comitente hasta tres (03) días hábiles antes de la fecha de apertura de las Propuestas a la dirección de correo electrónico: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, debiendo adjuntar el comprobante de transferencia de pago xxx xxxxxx. En caso de no adjuntar el comprobante de pago xxx xxxxxx, las consultas no serán respondidas.
Las aclaraciones que el COMITENTE realice respondiendo a consultas, y/o modificaciones o condiciones adicionales que el COMITENTE decida introducir por propia
iniciativa, serán formalizadas por escrito en forma de CIRCULARES, y publicadas en la página web xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Las respuestas serán comunicadas sin que sea citado el autor de la pregunta. Cualquier aclaración importante, modificación o adenda al Pliego de PEDIDO DE PROPUESTA que pudiera surgir, será comunicada en formato de Circular Aclaratoria o Modificatoria por el medio mencionado.
A fin de tomar conocimiento de las aclaraciones efectuadas por el Comitente y notificarse de toda Circular que enmiende o modifique el presente Xxxxxx, o que aclare puntos en particular del mismo, los interesados deberán consultar de manera periódica la página xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Esta será la única vía de comunicación oficial, por lo que no se admitirá reclamo alguno motivado en la inobservancia de este aspecto.
Las consultas, sus respuestas y sus aclaraciones, que integrarán la documentación xxx Xxxxxx, no constituyen causal para extender el plazo establecido para la presentación de las Propuestas.
ARTÍCULO 7º: PROPONENTES
Las Empresas proponentes deberán acreditar su personería conforme lo establecido en las leyes en vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorización de los órganos societarios para la presentación en la presente REQUERIMIENTO, como así también acompañar los poderes que acrediten la representación de la firma, tanto social como de su representante legal.
Si la presentación la realizare una UT, las empresas que la integren deberán cumplir además las siguientes condiciones y presentar la documentación que se menciona:
Un compromiso de UT, constituido por no más de tres (3) empresas, el cual deberá plasmarse en un contrato Constitutivo de UT de acuerdo con el Código Civil y Comercial, la que deberá ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las firmas por Escribano Público.
Además de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo las Empresas deberán indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que cada una de ellas participará en esa UT, el cual no podrá variar desde su presentación al llamado a Licitación Pública hasta la finalización de los servicios, en caso de resultar Contratista de la misma. Deberá constar en dicho compromiso como único objeto de constitución de la UTE, la ejecución de los servicios objeto de la presente Contratación.
Las Empresas integrantes de la UT deberán declarar en forma expresa que la responsabilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos
sus integrantes, renunciando a los beneficios de exclusión y división. También, el compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo de la UT hasta la Recepción Definitiva de los Bienes y Servicios, en caso de adjudicarse el contrato.
Si la UT resultare adjudicataria de los Servicios, antes de la firma del contrato deberá presentar, OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripción en el Registro Público. Asimismo, deberá denunciar el Representante de la UT, quién acreditará su calidad de tal mediante copia certificada del acta de designación. En caso de revocación de la designación, deberá comunicar al Comitente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) días de producida.
Una empresa no podrá formar parte de más de una UT. Asimismo, si se presenta en asociación con otra empresa, no podrá presentarse sola.
Una Empresa Nacional, podrá presentarse junto con una Empresa Extranjera, sin necesidad de conformar una UT, siempre que en la presentación conjunta se realice una única PROPUESTA TÉCNICA-FUNCIONAL y una única PROPUESTA ECONÓMICA
COMERCIAL en la cual, la Empresa Nacional cotice los rubros: ““I.4. Servicio de Soporte Técnico y Garantía”, “II.1. Equipamiento Hardware de origen nacional”, “II.2 Materiales de instalación origen nacional, “II.3. Mano de Obra”, “II.4. Operación Asistida” y “II.5. Capacitaciones” y la Empresa Extranjera cotice los rubros “II.1. Equipamiento Hardware de origen extranjero”, “II.2. Materiales de instalación de origen extranjero”, “II.3. Licencias”. A los efectos de la presente, la Propuesta realizada en forma conjunta por dos Proponentes, será considerada como única Propuesta, no pudiendo presentar dos rubros iguales entre los mismos proponentes.
ARTÍCULO 8º: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS PROPONENTES
Los Proponentes de la Red Provincial de Fibra Óptica, Centro Cívico y Data Center, deberán acreditar suficiente capacidad técnica para ejecutar los servicios y bienes objeto del proyecto que se presentará, mediante antecedentes de haber realizado trabajos similares.
Los Proponentes deberán acreditar tener capacidad financiera suficiente para ejecutar la provisión de bienes y servicios propuestos, mediante la presentación de copia del último o hasta 3 últimos balances aprobados por el órgano societario competente y organismo de contralor en su caso. En caso de UT o en caso de presentación conjunta con una Empresa Extranjera, deberá presentarse la documentación correspondiente por cada una de las empresas. En caso de personas físicas mediante declaración jurada de manifestación de bienes suscrita en los últimos 60 días, certificada ante escribano público. En caso que a juicio del COMITENTE, el oferente no cumpla con este requisito, la oferta será desestimada.
En caso que el Proponente no cuenta con la capacidad financiera suficiente para afrontar las obligaciones objeto del presente requerimiento, deberá acompañar complementariamente una Carta Compromiso de cumplimiento por parte de la sociedad representante de la marca fabricante de los equipos presentados.
ARTÍCULO 9º: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La presentación se admitirá hasta el día y hora indicados en el llamado para el Acto de Apertura de los Sobres, que se realizará en la Sala de Licitaciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Centro Xxxxxx, 0x xxxx, xxxxxx 0. La documentación presentada después de la hora establecida para la apertura será devuelta sin abrir.
Los Proponentes deberán examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Bases y Condiciones y no omitir la presentación de ninguna información o documento solicitado. Esta omisión o la comprobación de que cualquier información proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz y completa, motivará la aplicación de las penalidades que en cada caso se establece.
Cuando se requiera la certificación de la firma, ésta deberá ser cumplida por Autoridades Judiciales o Notariales con exclusión de toda otra.
Si dichas Autoridades fuesen de extraña jurisdicción, deberá constar la legalización del Colegio pertinente.
La documentación requerida por este Pliego se acompañará de conformidad a las siguientes indicaciones
Se presentarán tres sobres (la expresión “sobre” comprende sobres o cajas) bajo la denominación “Sobre 1”, “Sobre 2” y “Sobre 3” cerrados. El “Sobre 2” y “Sobre 3” estará contenido en el “Sobre 1”.
El “Sobre 1” llevará un rótulo en el que conste solamente la denominación de la Contratación de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertarán en él todos los documentos solicitados.
El “Sobre 2” llevará un rótulo en el que conste la denominación Propuesta Técnica-Funcional y el nombre del Proponente o de los Proponentes en caso que sea presentación conjunta. Se insertarán en él todos los documentos solicitados, en forma legible.
El “Sobre 3” llevará un rótulo en el que conste la denominación Propuesta Económica-Comercial y el nombre del Proponente o de los Proponentes en caso que sea presentación conjunta. Se insertarán en él todos los documentos solicitados, en forma legible
Todos los documentos estarán redactados en castellano, se presentarán mecanografiados, impresos, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas, testados y/o errores que no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales agregados manuscritos. No se admitirán presentaciones de documentación técnica gráfica con agregados manuscritos. Los documentos que se acompañen podrán presentarse en su original, en testimonio expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad Notarial.
Toda la documentación debe ser presentada impresa en original y una (1) copia de un mismo tenor. Todas las páginas del original y copia deben ser firmadas por la o las personas debidamente autorizadas por el Proponente para representarlo legalmente y el Representante Técnico, y llevarán el sello de la Empresa, Sociedad o U.T. respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “original”, será considerado a todos los efectos como oferta válida. El otro ejemplar, que deberá ser idéntico al anterior, será marcado con la palabra “copia”.
En su defecto, el requisito indicado en el párrafo precedente, podrá ser reemplazado por una declaración jurada de constancia de conocer la totalidad xxx Xxxxxx y la aceptación de todas sus condiciones.
Todas las páginas serán numeradas y se incluirá un índice que facilite la ubicación de cualquier información durante el proceso de evaluación.
La documentación deberá ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que será objeto durante las tareas de revisión y evaluación.
Toda la documentación deberá presentarse también en una copia digital, la cual será avalada con una Declaración Jurada del Oferente, detallando el contenido del soporte magnético y certificando que su contenido es la “copia digital” de la documentación presentada como original, conforme Formulario N° 1.
9.1. CONTENIDO DEL SOBRE 1
Los Proponentes deberán incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentación:
A. Nota de presentación, siguiendo el modelo del Formulario Nº 1.
B. Constancia de la constitución de la garantía de la propuesta que será por un monto mínimo del 1% del presupuesto oficial, que deberá constituirse en cualquiera de las formas que se establecen en el Artículo Nº 11 del presente pliego.
C. Constancia de pago del precio del presente pliego por un importe de pesos doscientos mil ($200.000), mediante depósito o transferencia a la cuenta bancaria de Banco de San Xxxx S.A., Sucursal 500 Cuenta Nº 487064-9 (CBU 0450500601800048706495) de titularidad de SAN XXXX INNOVA SOCIEDAD DEL ESTADO.
D. Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias D.G.R. vigente a la fecha de apertura. La exigencia no puede ser suplida por una declaración jurada.
E. Acreditación de la existencia y vigencia de la persona oferente debiendo acompañar en caso de ser persona física, fotocopia certificada de su D.N.I. y en caso de persona jurídica, la inscripción en el Registro Público de Comercio o de Personas Jurídicas conforme corresponda, debiendo adjuntar copias del contrato social o los Estatutos Sociales.
F. Actas o constancias del representante de dicha persona jurídica, o poder general de administración del apoderado, quien deberá acreditar la representación que invoca, con copias debidamente certificadas. En caso de UT todos sus integrantes deberán acompañar esta documentación por separado.
G. Declaración de aceptación de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de San Xxxx para cualquier cuestión judicial que se suscite, debiendo constituir domicilio legal en la misma, mediante Declaración Jurada contenida en el modelo del Formulario Nº 1
H. Declaración Jurada de conocimiento de la documentación que integra el presente PEDIDO, la aceptación de todas las condiciones y requisitos allí exigidos y haber efectuado una visita al terreno, tal como lo indica el Artículo Nº 5 del presente Xxxxxx y siguiendo el modelo del Formulario Nº 1.
X. Xxxxxxxxxx de inscripción del Oferente en la actividad objeto del PEDIDO DE PROPUESTA, emitida por la AFIP y además Certificado habilitante expedido por la Dirección General xx Xxxxxx, que acredite la inscripción en el Registro de contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia de San Xxxx, y el cumplimiento de las disposiciones tributarias vigentes o la certificación de su inscripción en el Convenio Multilateral. Dicho requisito es esencial a los efectos del PEDIDO DE PROPUESTA PÚBLICA, por lo que si el OFERENTE no cuenta con el mismo a la fecha de presentación de su OFERTA por causas ajenas, deberá acreditar en forma fehaciente que ha iniciado el trámite correspondiente para su
obtención en forma previa a la presentación de la OFERTA y adjuntar el mismo dentro de un plazo de CINCO (5) días hábiles posteriores al acto de apertura.
J. Certificado de beneficiario de la Ley N° 158-A (Compre Sanjuanino, ex Ley N° 3969), en caso de corresponder, expedido por la Contaduría General de la Provincia, vigente a la fecha de Apertura. En caso de UT donde una de las empresas sea beneficiaria del compre sanjuanino, se afectará la parte proporcional de participación en la UTE al 5% del beneficio.
K. Un ejemplar del presente Pliego de Bases y Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas, firmado en todas sus fojas por el oferente o representante legal.
9.2. SOBRE N° 2: LA PROPUESTA TÉCNICA-FUNCIONAL.
El OFERENTE deberá presentar una Propuesta Técnica-Funcional, con los siguientes Diseños de Ingeniería de alto nivel, pudiendo incluir uno o más renglones:
9.2.1 RENGLÓN N° 1: Proyecto Ejecutivo, Diseño de Ingeniería, provisión de equipos, instalación y puesta en marcha para Conectividad de Trazas de Fibra Óptica Oscura:
- Debe proveerse la solución de conectividad y diseño de ingeniería de alto nivel para elaborar el proyecto ejecutivo para brindar en cada una de las localidades donde se ubicarán los Nodos, conforme la Tabla N° 2, servicios de datos de alta performance y capacidad de brindar servicios de transporte de datos seguros e independientes para lo cual los oferentes deberán diseñar y proponer la mejor solución tecnológica que cubra los requerimientos mínimos o alternativos superadores, establecidos en los Anexos de Especificaciones Técnicas.
- Esta propuesta incluirá la provisión, instalación y capacitación de toda la solución a través de la provisión de los elementos pasivos / activos de red necesarios para la implementación de una solución de conectividad de alta performance y disponibilidad en el ámbito Provincial la cual deberá ser entregada en la modalidad 'llave en mano” operativa y en funcionamiento para los fines enunciados.
- Todos los diseños y planes de instalación deberán estar soportados con la documentación correspondiente, siguiendo el criterio de buenas prácticas.
- Todas las visitas a los sitios deberán cumplir con las normas y procedimientos para acceso, instalación, operación, manejo de desechos, manejo de infraestructura y demás impuestas por las empresas xxxxxx de las instalaciones. Se deberá requerir previamente las autorizaciones a San Xxxx Innova.
- El Adjudicatario se responsabiliza por el almacenaje y logística del equipamiento a instalar que se encuentra bajo su custodia, excluyéndose el Período xx Xxxxx e Importación que corre desde la entrega del Adjudicatario en el puerto de carga
hasta la entrega de SJI al Adjudicatario en el depósito de San Xxxx en caso que se opte por la modalidad FOB ó el Período de Importación que corre desde la entrega del Adjudicatario en el puerto de Chile hasta la entrega de SJI al Adjudicatario en el depósito de San Xxxx, en caso que se opte por la modalidad CIF, sin fecha tope de Custodia.
- El desconocimiento de los sitios o incumplimiento de las normas de ninguna manera justifica retraso alguno en la programación de instalación, siendo EL OFERENTE único responsable de las consecuencias que este hecho acarree.
El Proyecto Ejecutivo deberá incluir un Informe detallado de todos los componentes activos y configuración de cada uno de ellos (Routers, Switches, Equipamiento DWDM, Firewalls, etc) y pasivos en su caso, que intervienen en la solución de conectividad propuesta.
- El equipamiento ofertado deberá entregarse con todo el hardware, software y licencias (con la versión adecuada para cumplir con los requerimientos xxx xxxxxx), instalados y en funcionamiento. Además, se deberá proveer todo el hardware y/o software necesario, no mencionados pero que sean indispensables para el correcto funcionamiento del equipamiento solicitado y requerimientos mencionados.
- Toda la infraestructura de montaje (shelters, gabinetes), ambientación, energía y seguridad para cada Localidad serán provistas por los adjudicatarios del Renglón 2, por lo cual se deberá coordinar con estas empresas cualquier detalle a prever para la correcta instalación del equipamiento de comunicaciones.
- En el Proyecto Ejecutivo se deberán contemplar:
A) Especificaciones Técnicas Obligatorias (ETO): Son aquellas que deben contemplarse en el proyecto ejecutivo, no pudiendo reemplazarse por otras similares,
B) Especificaciones Técnicas Preferentes (ETP): Son aquellas que deben incluirse en el proyecto ejecutivo y, en caso de no contemplarse, no serán causal de exclusión del proyecto siempre que se indique las funcionalidades que las reemplazan o se justifique técnicamente la innecesariedad de su utilización en la solución propuesta y
C) Especificaciones Técnicas Indicatorias (ETI): son aquellas funcionalidades que son indicativas del nivel de servicios solicitados en los equipos, en caso de no cumplirse, no será causal de exclusión y no será necesario justificar la funcionalidad que reemplaza la misma en la solución propuesta, sin embargo, su cumplimiento se tendrá en cuenta en la Evaluación Técnica de la solución propuesta. En caso que una o algunas ETI no sean cumplidas por el Proponente, por ser propietarias de una marca en particular, éste deberá indicar las mismas a los fines de no tenerlas en cuenta en la Evaluación Técnica.
- En el Proyecto Ejecutivo se deberá contemplar un programa de capacitación para seis (6) personas pertenecientes al personal técnico de Xxx Xxxx Xxxxxx sobre la solución de transporte DWDM y en IP/MPLS y GPON y Sistema de Gestión
propuestos en todos sus niveles y tecnologías para que luego este personal pueda gestionar y administrar esta plataforma tecnológica de comunicaciones en forma totalmente autónoma. Esta capacitación se brindará en la ciudad de San Xxxx en lugar a designar y tendrá una duración mínima de 60 Hs en jornadas de no más de 6hs, aunque la duración máxima del curso estará supeditada a que todo el personal alcance los objetivos mencionados. Este curso deberá ser dictado por personal certificado por el fabricante del equipamiento adjudicado.
Los tramos de fibra óptica oscura a equipar para el proyecto ejecutivo de conectividad solicitado, son los siguientes:
Tramos | Km | Tipo de Fibra |
Nodo Cesco > Nodo Casleo | 8 | ADSS DE G652 |
Nodo Cesco > Nodo Barreal | 35 | ADSS DE G652 |
Nodo Barreal > Nodo Nodo Xxxxxxx | 25 | ADSS DE G652 |
Nodo Barreal > Nodo Tamberías | 26 | ADSS DE G652 |
Nodo Tamberías > Nodo Calingasta | 19 | ADSS DE G652 |
Nodo Xxxxxxx > Nodo Calingasta | 19 | ADSS DE G652 |
Nodo Calingasta > ET Calingasta | 5 | ADSS DE G652 |
ET Calingasta > Nodo Villa Nueva | 35 | ADSS DE G652 |
ET Calingasta > XX Xxxxxxxxxx | 00 | XXXX - XX X.000X |
XX Xxxxxxxxxx > Nodo Bella Vista | 11 | ADSS DE G652 |
Nodo Bella Vista > Nodo Iglesia | 5 | ADSS DE G652 |
Nodo Iglesia > Nodo Las Flores | 10 | ADSS DE G652 |
Nodo Las Flores > Nodo Rodeo | 20 | ADSS DE G652 |
Nodo Rodeo > Nodo Tudcum | 15 | ADSS DE G652 |
Nodo Rodeo > Nodo Angualasto | 24 | ADSS DE G652 |
Nodo Rodeo > Nodo Xxxxxx xxx Xxxxxx | 0 | ADSS DE G652 |
ET Bauchaceta > ET Jáchal | 87 | OPGW - SM G.652D |
ET Xxxxxx > XX Xxxxx | 00 | XXXX XX X000 |
XX Xxxxx > ET Ischigualasto | 104 | OPGW - SM G.652D |
ET Ischigualasto > Nodo Parque Ischigualasto | 16 | ADSS DE G652 |
ET Ischigualasto > Xxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx | 00 | XXXX XX X000 |
Xxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx > Nodo Usno | 33 | ADSS DE G652 |
Nodo Usno > Xxxx Xxxxx Xxxxxx | 00 | ADSS DE G652 |
Nodo Xxxxx Fertil > Nodo Astica | 41 | ADSS DE G652 |
Nodo Astica > Nodo Chucuma | 16 | ADSS DE G652 |
Nodo Chucuma > Nodo Marayes | 54 | ADSS DE G652 |
Nodo Marayes > Xxxx Xxxxxxxxx | 00 | ADSS DE G652 |
Nodo Vallecito > Nodo Xxx Xxxx | 000 | XXXX XX X000 |
Xxxx Xxx Xxxx > Nodo Zonda | 70 | ADSS DE G652 |
Nodo Zonda > Nodo Ullum | 13 | ADSS DE G652 |
Tabla Nº 1
9.2.1.1. Funcionalidades de la Red Provincial de FO del RENGLÓN N° 1
El proyecto ejecutivo deberá contemplar 4 funcionalidades:
1. Transporte.
I. Especificaciones Técnicas Obligatorias (ETO):
● Deberá estar basado en tecnología DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) con instalación de los equipos en las ubicaciones establecidas en la Tabla N° 2, administrables mediante un sistema de gestión junto a todos los elementos de hardware e infraestructura que soporte dicho sistema.
● Para los equipos previstos en el Nivel 1, la energía disponible es sólo de 220v, por lo que los equipos que no se alimenten con dicho voltaje deberán incluir los rectificadores correspondientes para doble fuente de energía.
● Debe contemplarse como mínimo un tráfico de datos de 100 Gbps de la Red de Fibra Óptica Provincial, escalable a 200 Gbps, determinando el procedimiento de escalabilidad y costo del mismo, pudiendo ser superior en caso que el Proponente lo considere procedente.
● Toda la infraestructura pasiva y activa que se propongan para esta solución deberán tener una garantía mínima de 36 meses.
● Garantizar un ciclo de vida de los equipos propuestos de 10 años a partir de la adjudicación.
II. Especificaciones Técnicas Preferentes (ETP):
● Se preferirá que en la solución propuesta, los equipos contengan matriz OTN (Red de Transporte Óptico), sin embargo podrá ofrecerse una solución alternativa.
● Método de medición tipos OTDR o análisis de FO en forma online.
● La lambda debe conformar un canal de 100 o de 200 Gb
● La capacidad xx xxxxx conexión (XC), o del chasis en caso que no soporte matriz OTN, deberá ser al menos de 4 Tbps para el Nodo WDM 1, de al menos 2,4 Tbps para los nodos de WDM 2, según Tabla N° 2.
● El consumo de energía debe ser relativamente bajo, indicando el consumo por Nodo según la Tabla N° 2, dado que se instalarán gabinetes externos, lo que será evaluado comparativamente entre las distintas soluciones propuestas.
● Soportar FEC, Protección automática, incluyendo las placas regeneradoras en caso de requerirlo.
● No se aceptarán diseños con atenuadores fijos en la línea (ni en la señal multiplexada ni en los OCh).
● De ser necesario atenuadores para adaptar potencias, los mismos deberán ser VOAs controlados desde el sistema de gestión.
● Contemplar bloque add/drop para cada dirección.
● El sistema DWDM debe contemplar canal de supervisión (OSC).
● Contemplar redundancia de placas controladoras, fuentes, matrices OTN (en caso de corresponder) y ventiladores.
● Se preferirá contemplar nodos CDC ROADM (Colorless, Directionless, Contentionless) o en su defecto, justificar la innecesariedad del mismo en la solución propuesta, contemplando que pueda ser ampliable a dicha solución sobre el mismo chasis.
● Para los nodos Directionless que contienen placas WSS se deberá contemplar al menos, un 30% de vacancia de puertos.
● Admisión en la capa óptica de detección y monitoreo de OSNR en línea, incorporados para calidad de red en tiempo real seguimiento, preaviso y optimización de deterioro de enlaces.
● Contemplar 3 grados en Nodo ET Bauchaceta y Nodo Jáchal, 4 grados en Nodo San Xxxx y 2 grados en resto de los nodos.
● Contemplar placas tributarias que contengan al menos 12 puertos de 10G, las mismas deben equiparse con todos los SFP transceiver correspondientes para una distancia de 10km.
● Contemplar la disponibilidad de seis (6) slots vacantes de libre disponibilidad en los nodos WDM 1 y cuatro (4) slots vacantes de libre disponibilidad en los nodos WDM 2.
● Teniendo en cuenta que la energía disponible en los equipos de Xxxxx 0 es sólo de 220v, en caso que corresponda, contemplar los rectificadores correspondientes para doble fuente de energía.
III. Especificaciones Técnicas Indicatorias (ETI):
Las mismas son detalladas en el Anexo I.
Imagen 1: Red de Transporte
2.Networking:
I. Especificaciones Técnicas Obligatorias (ETO):
● El Proponente deberá efectuar, para cada una de las localidades y según la Demanda de Ancho xx Xxxxx de Tráfico Mínimo mencionadas en la Tabla N° 2, todos los análisis necesarios para proveer e implementar una Red de Datos con tecnología IP/MPLS y GPON que permita brindar los servicios de conectividad solicitados sobre la infraestructura de fibra óptica mencionada en la Tabla N° 1.
● En los equipos de los Niveles 1, 2 y 3 se deberá contemplar como mínimo doble fuente de energía.
● Los equipos de Xxxxx 0 y 2 deberán incluir como mínimo doble controladora.
● Los Equipos en Xxxxx 0 y 2 se deberá contemplar diseño modular basado en chasis.
II. Especificaciones Técnicas Preferentes (ETP):
1. Xxxxx 0 - Xxxx Xxxxxxx
(x) Funcionalidades ETP de Routers/Switch de Egreso de Xxxxx 0:
● Cantidad de Equipos: En la Propuesta se debe incluir equipamiento para garantizar disponibilidad del 99.99996%. Se estima 1 equipo.
● Las ETP requeridas podrán estar incluidas en el Router o en el Switch, o distribuidas entre el Router y el Switch en caso que la solución de conectividad propuestas incluya ambos equipos por separado.
● Cantidad de puertos mínimos: la cantidad de puertos de libre disponibilidad (considerándose a tales los puertos que no se encuentren ocupados para la interconexión de equipos) deberán acumularse en caso que la solución de conectividad propuesta contemple un solo Equipo con funcionalidades de Router y Switch:
○ Router de Egreso: Cantidad y tipos de puertos de libre disponibilidad: 28 (veintiocho):
■ Puertos SFP+ 10GB (Fibra): mínimo 12 puertos
■ Puertos QSFP28 100GB (Fibra): mínimo 4 puertos
■ Xxxxxxx XX00 00 GB-ETH (cobre): mínimo 12 puertos
■ Se deben incluir módulos transceiver para distancia de 10 km, para equipar los 12 puertos SFP+ y los 4 puertos QSFP28 de fibra de libre disponibilidad.
■ Switch de Egreso: Cantidad de puertos de libre disponibilidad: 14 (catorce) puertos libres
■ Tipo/Puertos
■ Puertos QSFP28 100GB (Fibra): mínimo 2 puertos
■ Xxxxxxx XX00 00 GB-ETH (cobre): mínimo 12 puertos
■ Se deben incluir módulos transceiver para distancia de 10 km, para equipar los 2 puertos QSFP28 de fibra de libre disponibilidad.
● En caso que corresponda, se deben considerar además de las interfaces de vinculación con la red, todas las interfaces necesarias para la interconexión del equipo con los otros equipos activos dentro de un mismo nodo.
● El chasis del equipo debe poseer la capacidad para el agregado de por lo menos tres (3) slots adicionales para futura ampliación de los servicios del nodo.
● Estará equipado doble fuentes de alimentación en configuración n+1, donde n es la cantidad xx xxxxxxx necesarias para la operación del equipo en la configuración solicitada. El equipo deberá soportar la cantidad xx xxxxxxx para operar en redundancia n+1 para la configuración final solicitada.
● Todos los módulos del equipo deberán ser hot swap (extracción e inserción con el equipo operando) Se entiende por hot swap que el equipo siga operando normalmente y no cause disrupción en el tráfico existente en otros módulos.
● Operar entre +5 y +40 grados centígrados.
● Estar diseñados para ser montados en rack de 19 pulgadas, excepto que se indique lo contrario en las especificaciones de detalle.
● Deberá tener al menos dos ventiladores independientes, preferiblemente que sean intercambiables en caliente con soporte para redundancia n + 1.
● Deberá tener doble fuentes de alimentación en caliente 1 + 1.
(b) Funcionalidades ETP de Firewall de Egreso de Xxxxx 0:
● Cantidad de Equipos: En la Propuesta se debe incluir equipamiento para garantizar disponibilidad del 99.99996%. Se estima 1 equipo.
● Firewall: 150 Gbps.
● IPS: 11.5 Gbps.
● NGFW: 9 Gbps.
● Protección contra amenazas: 5.4 Gbps.
● Cantidad de puertos de libre disponibilidad (considerándose a tales los puertos que no se encuentren ocupados para la interconexión de equipos):
○ 4 puertos 100GE
○ 32 puertos GE RJ45.
○ 12 puertos GE SFP+
○ 1 puerto consola.
○ 1 puerto USB.
○ Se deben incluir módulos SFP transceiver para distancia dentro de un mismo nodo, para equipar los 16 puertos (QSFP28 y SFP+) de fibra de libre disponibilidad.
(c) Funcionalidades ETP de Switch Core de Xxxxx 0:
● Cantidad de Equipos: En la Propuesta se debe incluir equipamiento para garantizar disponibilidad del 99.99996%. Se estima 1 equipo.
● Cantidad de Puertos mínimos de Libre Disponibilidad (considerándose a tales los puertos que no se encuentren ocupados para la interconexión de equipos):
○ Mínimo de 32 puertos disponibles de 000XXX XXXX00, con soporte de ampliación de al menos 32 puertos adicionales.
○ Mínimo de 48 Puertos disponibles SFP+ 10GB (Fibra)
○ Xxxxxx xx 00 Xxxxxxx XX00 1GB-ETH (cobre)
○ Se deben incluir módulos SFP transceiver para distancia dentro de un mismo nodo, para equipar 16 puertos de Fibra de 100GB y 24 puertos de 10GB de fibra de libre disponibilidad.
● Capacidad: Up to 4,400 Mpps
● El equipo deberá contener módulos independientes e intercambiables.
● El chasis del equipo debe poseer la capacidad para el agregado de por lo menos cuatro (4) slots adicionales para futura ampliación de los servicios del nodo.
Se detalla topología de la Red de Xxxxx 0 orientativa de los equipos solicitados. Dicha topología podrá adecuarse a la solución de conectividad que ofrezca el Proponente:
Imagen 2: Topología de Core
2. Xxxxx 0 - Xxxxx Xxxxxxxxx
(x) Funcionalidades ETP de Router/Switch de Xxxxx 0:
● Cantidad de Equipos: En la Propuesta se debe incluir equipamiento para garantizar disponibilidad del 99.9966%. Se estima 1 equipo.
● Las ETP requeridas podrán estar incluidas en el Router o en el Switch, o distribuidas entre el Router y el Switch en caso que la solución de conectividad propuesta incluya ambos equipos por separado.
● Cantidad de puertos mínimos de libre disponibilidad: la cantidad de puertos de libre disponibilidad (considerándose a tales los puertos que no se encuentren ocupados para la interconexión de equipos) deberán acumularse en caso que la solución de conectividad propuesta contemple un solo Equipo con funcionalidades de Router y Switch:
○ Router de Xxxxx 0:
■ Puertos SFP+ 10GB (Fibra): mínimo 10 puertos
■ Puertos QSFP28 100GB (Fibra): mínimo 2 puertos
■ Xxxxxxx XX00 00 GB-ETH (cobre): mínimo 12 puertos
■ Se deben incluir módulos SFP transceiver para distancia de 20 km, para equipar 2 puertos de Fibra de 100GB y 5 puertos de 10GB de fibra de libre disponibilidad.
○ Switch de Xxxxx 0:
■ Puertos SFP+ 10GB (Fibra): mínimo 24 puertos
■ Puertos QSFP28 100GB (Fibra): mínimo 4 puertos
■ Xxxxxxx XX00 00 GB-ETH (cobre): mínimo 24 puertos
■ Se deben incluir módulos SFP transceiver para distancia de 10 km, para equipar 2 puertos de Fibra de 100GB y 12 puertos de 10GB de fibra de libre disponibilidad.
● En caso que corresponda, se deben considerar además de las interfaces de vinculación con la red, todas las interfaces necesarias para la interconexión del equipo con los otros equipos activos dentro de un mismo nodo.
● Operar entre +5 y +40 grados centígrados.
● Estar diseñados para ser montados en rack de 19 pulgadas, excepto que se indique lo contrario en las especificaciones de detalle.
● El chasis del equipo debe poseer la capacidad para el agregado de por lo menos dos (2) slots adicionales para futura ampliación de los servicios del nodo.
● Estará equipado con doble fuente de alimentación en configuración n+1, donde n es la cantidad xx xxxxxxx necesarias para la operación del equipo en la configuración solicitada. El equipo deberá soportar la cantidad xx xxxxxxx para operar en redundancia n+1 para la configuración final solicitada.
(b) Funcionalidades ETP de GPON de Xxxxx 0:
● Cantidad de Equipos: En la Propuesta se debe incluir equipamiento para dar servicios de internet a un mínimo de 50 clientes finales corporativos por Nodo (edificios públicos), garantizando disponibilidad del 99.9966%. Se estima 1 OLT o equipo similar.
3. Xxxxx 0 - Xxxxx Xxxxxxxxxxx
(x) Funcionalidades ETP de Router/Switch de Xxxxx 0:
● Cantidad de Equipos: En la Propuesta se debe incluir equipamiento para garantizar disponibilidad del 99.9966%. Se estima 1 equipo.
● Las ETP requeridas podrán estar incluidas en el Router o en el Switch, o distribuidas entre el Router y el Switch en caso que la solución de conectividad propuesta incluya ambos equipos por separado.
● Cantidad de puertos mínimos: la cantidad de puertos de libre disponibilidad (considerándose a tales los puertos que no se encuentren ocupados para la interconexión de equipos) deberán acumularse en caso que la solución de conectividad propuesta contemple un solo Equipo con funcionalidades de Router y Switch:
○ Router de Xxxxx 0:
■ Puertos SFP+ 10GB (Fibra): mínimo 4 puertos
■ Puertos SFP 1GB: mínimo 4 puertos
■ Puertos RJ45 1GB-ETH (cobre): mínimo 4 puertos
■ Se debe incluir cotización de módulos SFP transceiver para distancia de 20 km, para equipar 4 puertos de Fibra de 1GB.
○ Switch de Xxxxx 0:
■ Puertos SFP+ 10GB (Fibra): mínimo 16 puertos
■ Puertos RJ45 1GB-ETH (cobre): mínimo 10 puertos
■ Se deben incluir módulos SFP transceiver para distancia de 10 km, para equipar 8 puertos de fibra de 10GB
● Deberá tener al menos dos ventiladores independientes, preferentemente intercambiables en caliente con soporte para redundancia 2 + 1.
● Deberá tener doble fuentes de alimentación en caliente 1 + 1.
(b) Funcionalidades ETP de GPON de Xxxxx 0:
● Cantidad de Equipos: En la Propuesta se debe incluir equipamiento para dar servicios de internet a un mínimo de 25 clientes finales corporativos por Nodo para Xxxxx 0 (edificios públicos), garantizando disponibilidad del 99.9966%: Se estima 1 OLT o equipo similar por nodo.
Las localidades donde deben ubicarse los nodos, el nivel de equipos en cada nodo y tipo de shelter estimados son los se mencionan a continuación, el OFERENTE podrá modificar los tipos de nodos dependiendo de la solución propuesta siempre y cuando respeten los mínimos anchos xx xxxxx solicitados:
Imagen 3: Ubicación de nodos
Nodos | Localidad del Nodo ubicación aproximada | Nivel de WDM | Nivel de Networking | Tipo de Shelter/ Gabinete | Demanda De Ancho xx Xxxxx de Tráfico Mínimo |
Nodo Casleo | -31.7986223874, -69.2956114455 | N/A | 3 | Outdoor 2 | 50 Gb |
Nodo Cesco | -31.8023746547, -69.3263451768 | N/A | 3 | Outdoor 2 | 50 Gb |
Nodo Barreal | -31.643452216, -69.4718554549 | N/A | 3 | Outdoor 2 | 100 Gb |
Nodo Xxxxxxx | -31.4848071235, -69.4039668444 | N/A | 3 | Outdoor 2 | 20 Gb |
ET Calingasta | -31.304604713, -69.450021366 | WDM 1 | 3 | Outdoor 1 | 100 Gb |
Nodo Calingasta | -31.3351822053, -69.4207338419 | N/A | 3 | Outdoor 2 | 20 Gb |
Nodo Tamberías | -31.4577176694, -69.4205465007 | N/A | 3 | Outdoor 2 | 20 Gb |
ET Bauchaceta | -30.4988464372, -69.2760425923 | WDM 1 | 2 | Outdoor 1 | 100 GB |
Nodo Villa Nueva | -31.060856972, -69.4816381543 | N/A | 3 | Outdoor 2 | 20 Gb |
Nodo Bella Vista | -30.4330508517, -69.2470266121 | N/A | 3 | Outdoor 2 | 20 Gb |
Nodo Iglesia | -30.4108475686, -69.222491948 | N/A | 3 | Outdoor 2 | 100 GB |
Las Flores | -30.3228492979, -69.2035469097 | N/A | 3 | Outdoor 2 | 20 Gb |
Nodo Rodeo | -30.2154305556, -69.1430055556 | N/A | 3 | Outdoor 2 | 20 Gb |
Nodo Tudcum | -30.1881864248, -69.2703334171 | N/A | 3 | Outdoor 2 | 20 Gb |
Nodo Angualasto | -30.055078416, -69.1739209323 | N/A | 3 | Outdoor 2 | 100 Gb |
Nodo Cuesta del Viento | -30.2044491381, -69.0681711421 | N/A | 3 | Outdoor 2 | 20 Gb |
ET Jáchal | -30.2344472222, -68.764675 | WDM 1 | 2 | Outdoor 1 | 100 Gb |
ET Huaco | -30.1703778748, -68.4998418916 | N/A | 3 | Outdoor 2 | 20 Gb |
Nodo Parque Ischigualasto | -30.1635929647, -67.8423579121 | N/A | 3 | Outdoor 2 | 20 Gb |
ET Ischigualasto | -30.2222831172, -67.7049875128 | XXX 0 | 0 | Xxxxxxx 0 | 00 Xx |
Xxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx | -30.3215913086, -67.698586662 | N/A | 3 | Outdoor 2 | 20 Gb |
Nodo Usno | -30.5663318126, -67.5400709691 | N/A | 3 | Outdoor 2 | 20 Gb |
Nodo Xxxxx Fértil | -30.6325388084, -67.4643920728 | WDM 2 | 3 | Outdoor 1 | 100 Gb |
Nodo Astica | -30.9534989977, -67.2995267935 | N/A | 3 | Outdoor 2 | 20 Gb |
Nodo Chucuma | -31.0706342335, -67.2734811402 | N/A | 3 | Outdoor 2 | 20 Gb |
Nodo Marayes | -31.463503483, -67.3507710211 | WDM 1 | 2 | Outdoor 1 | 100 Gb |
Nodo Vallecito | -31.73936, -67.9825 | N/A | 3 | Outdoor 2 | 20 Gb |
Nodo San Xxxx | -31.5363764004, -68.538103502 | WDM 1 | 1 | N/A | 100 Gb |
Nodo Zonda | -31.5516611111, -68.7309027778 | N/A | 3 | Outdoor 2 | 20 Gb |
Nodo Ullum | -31.4602270491, -68.7222685652 | N/A | 3 | Outdoor 2 | 20 Gb |
Tabla Nº 2: Nodos
3.Equipos de Control y Gestión
Gestor de Transporte y Networking con sus respectivas licencias por un mínimo de 36 meses.
● Características Generales
1. Se deberá diseñar y proponer para el NOC, una solución unificada de gestión de todos los componentes de Red, de transmisión, energía, con monitoreo/alarmas de todo el sistema de transmisión desde donde se tendrá el control y visualización online 7x24. El Oferente deberá incluir los Sistemas de Gestión de Red necesarios para supervisar y gestionar todos los elementos de red DWDM e IP/MPLS, GPON, suministrados en su propuesta. El sistema de gestión deberá responder a los requerimientos de planificación, operación, administración, establecimiento de circuitos, instalación y mantenimiento de redes DWDM y los equipos IP/MPLS, GPON. Para asegurar un funcionamiento estable el sistema de Gestión deberá tener una red de comunicaciones altamente fiable: Esta red debe permitir que aun cuando se presenten fallas en los elementos de red cabecera se pueda seguir accediendo a los elementos de red gestionados. Los sistemas propuestos deberán contemplar el cambio de versiones software de los equipos, garantizando que estas operaciones tengan mínima afectación del servicio. El sistema de gestión debe ser flexible, escalable e implementado sobre una plataforma hardware de servidores de alto rendimiento y alta disponibilidad, debiendo incluir dicho servidor en la solución de gestión propuesta.
2. El Sistema debe permitir las ampliaciones necesarias para soportar posibles crecimientos de la red. EL OFERENTE deberá detallar las especificaciones del hardware ofrecido para los servidores y clientes, determinar la cantidades máximas de equipos, clientes y usuarios soportados así como la cantidad concurrente de los mismos. El sistema de gestión debe estar ubicado en el Centro de Gestión con todas las capacidades completas de gestión descritas en este capítulo (configuración, adición/remoción, monitoreo, reporte, clasificación de alarmas, proceso de estadísticas, etc.). Deben incluirse las especificaciones de hardware/software (fabricante, memoria RAM, DD y/o sistema de arreglo para almacenamiento, sistema operativo y motor de base de datos) tanto para el sistema central como para las terminales delegadas. El sistema debe permitir el despliegue de datos en tiempo real y por lo menos 2 niveles de privilegio de usuarios. Es deseable que el mismo sistema tenga un gestor de Backup automático.
3. El Oferente teniendo en cuenta el MTBF de cada uno de los elementos que hacen parte de la solución, deberá ofrecer un stock de repuestos que garantice la continuidad de operación de la solución por un periodo no menor a cinco años, debiendo incluir un listado de los equipos de mayor criticidad, contados a partir de la fecha de recibo definitivo de los equipos, justificando de manera concreta las cantidades recomendadas. Independientemente del cálculo del MTBF, éste stock deberá incluir todas las unidades
(eléctricas, mecánicas, electrónicas, etc.) cuya falla afecte la continuidad del servicio. El Oferente deberá indicar en un capítulo totalmente independiente de su propuesta, el MTBF (Mean Time Between Failure) y el FIT (Total Failure Rate) para todas y cada una de las unidades y tarjetas componentes de la solución ofrecida, así como el MTBF de sistema en las configuraciones ofrecidas.
La empresa adjudicada deberá brindar una capacitación para seis (6) personas pertenecientes al personal técnico sobre la solución de gestión/administración/ monitoreo propuesta para que luego este personal pueda gestionar y administrar esta plataforma tecnológica de gestión en forma totalmente autónoma. Esta capacitación se brindará en la ciudad de San Xxxx en lugar a designar, cuya duración máxima del curso estará supeditada a que todo el personal alcance los objetivos mencionados. Este curso deberá ser dictado por personal certificado por el fabricante.
4.Soporte y Operación Asistida.
Esta sección define los términos y condiciones de prestación del servicio de Soporte y Operación Asistida de la infraestructura de red de SAN XXXX INNOVA, con modalidad remoto 5x8 de 9 a 17hs. Esta operación asistida implica la puesta en marcha de la instalación construida, así como la transferencia de tecnologías, conocimientos, procesos, entrenamiento del personal, entre otros, hasta que la Entidad toma el control definitivo de las instalaciones.
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO
En lo conceptual, el servicio consiste en brindar a SAN XXXX INNOVA la operación asistida en forma remota de los Sistemas de Gestión de Red necesarios para supervisar y gestionar todos los elementos de red DWDM, IP/MPLS y GPON, suministrados en su propuesta, determinada por:
● La red de transporte DWDM
● La red CORE IP MPLS
● La red de borde, que comprende toda la infraestructura de routing y switching.
● Las redes de acceso GPON del presente pliego que SAN XXXX INNOVA desplegará en todo el ámbito de la provincia de San Xxxx, la cual contempla equipos GPON OLT, ONTs, routing y switching.
2. ALCANCE EN LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE SAN XXXX INNOVA
● Asistir en la resolución de incidentes correspondientes al área de redes sobre la totalidad de los servicios.
● Asistir en la ejecución del ciclo de vida de altas, bajas y modificaciones de los servicios.
● Interactuar con las áreas técnicas de SAN XXXX INNOVA.
● Asistir en la ejecución de tareas básicas de determinación de problemas.
● Asistir en las tareas rutinarias de mantenimiento de equipos.
● Sugerir la implementación de mejores prácticas.
● Escalar problemas detectados a los grupos de ingeniería de SAN XXXX INNOVA identificados como puntos de contacto ante incidentes.
3. PLAZO DE DURACIÓN DE LOS SERVICIOS:
● Se deberá cotizar el servicio requerido por un plazo de seis (6) meses, prorrogable por igual plazo en forma automática.
9.2.1.2 Extensión de la Oferta y Antecedentes:
● Cada Proponente deberá presentar la Propuesta Básica para participar en uno o más renglones, pero la propuesta de cada renglón deberá ser completa, no se aceptarán ofertas parciales dentro de un renglón, la Propuesta Técnica de los renglones 1 y 3 deben incluir, sin excepción, el Diseño de Ingeniería, su implementación y puesta en funcionamiento. Se deberá presentar soporte del BOM (Lista de Materiales) con sus precios unitarios abiertos en hardware, licencias y soporte. Esta información se deberá desplegar por sitio. La falta de esta apertura constituye causal de rechazo de la Propuesta, por lo que no se aceptan items globales.
● Además del diseño de la ingeniería, el proyecto debe comprender el soporte técnico referente a la organización que se propone utilizar para la Ejecución del Proyecto, Capacidad de obra, Personal y Equipamiento, Herramientas, Equipamiento e Instrumentos a utilizar; Proveedores que se propone utilizar, los trabajos similares realizadas por el OFERENTE; el Programa de Trabajos; el listado de SUBCONTRATISTAS y PROVEEDORES, con sus correspondientes cartas de compromiso, el listado de personal técnico y de dirección, con sus correspondientes cartas de compromiso, y el Plan de Gestión Ambiental, así como toda otra información que se requiera en el desarrollo del presente Xxxxxx.
● Debe incluirse el detalle del personal que será afectado a la provisión e instalación de equipamientos: profesionales, técnicos, capataces y personal de apoyo en relación de dependencia, contratados o a contratar, teniendo en cuenta que, tanto en el equipo de trabajo propio como en el eventualmente subcontratado para las tareas de ingeniería, instalaciones, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos.
● Antecedentes de Diseños de Redes de Transporte y Networking (IP/MPLS-GPON) y provisión, instalación y puesta en marcha de los equipos y marcas contenidos en la propuesta, en los últimos 5 años para Renglón 1. Para su acreditación deberán presentar certificación del propietario o comitente de los trabajos y servicios correspondiente, actas de recepciones definitivas, u otras que sean consideradas suficientemente válidas para su evaluación, a solo juicio del Comitente del presente PEDIDO DE PROPUESTA PÚBLICA, así como contacto de un representante del comitente de dichos trabajos. Para el caso de una UT, los antecedentes podrán ser acreditados por una o más de una de las empresas integrantes, siempre que su/sus participación/es dentro de la Unión Transitoria no sea individualmente menor al 30%.
9.2.1.3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR AL FINALIZAR EL PROYECTO:
Toda la documentación e informes siguientes deberán ser presentados en carpetas técnicas y en formato digital para cada Localidad, esta documentación deberá llevar las firmas de los responsables técnicos del proyecto.-Denominación de la Localidad:- Denominación del Nodo, un mínimo de 2 Fotos del rack donde se encuentran montados el equipamiento de comunicaciones provisto una de las cuales deberá mostrar en detalle la conexión de fibra óptica entre ambos.- Por cada equipamiento instalado en cada Localidad se deberán presentar un informe con la identificación del número de serie del mismo, dirección IP asignada, detalle de la configuración, coordenadas de localización y dirección urbana además se deberán adjuntar un mínimo de 2 Fotos donde se aprecie muy bien su montaje en el gabinete - Documentación y detalle de conectividad física, por traza, indicando para cada Nodo los hilos de fibra óptica asignados del cable Troncal de fibra óptica para su conexión al equipamiento de comunicaciones instalado en cada Nodo, detallando para cada uno de ellos los puertos de acceso donde se conecta cada Equipamiento DWDM/Router/switch. También deberá presentar la documentación y detalle de conectividad lógica de toda la red implementada brindando además el direccionamiento IP asignados a cada uno de los activos de red para garantizar la integración a la Red Provincial de Fibra Óptica.
9.2.1.4. PROVISIÓN DE REPUESTOS
Se deberán proveer una cantidad de repuestos que sean recomendados por el ADJUDICATARIO. Dado el caso de requerirse un repuesto que no se encuentre dentro del stock mencionado, ya sea porque no fue suministrado dentro del stock inicial o porque la unidad o las unidades que fueron suministradas se encuentran en reparación, se debe garantizar de forma expresa su provisión por cuenta y costo a cargo del ADJUDICATARIO en un tiempo no mayor a: 2 horas, si pone en riesgo la continuidad del servicio, y 24 horas, si no se pone en riesgo la continuidad del servicio. En la oferta se debe detallar los procedimientos, recursos y logística que permitan cumplir con el requerimiento expresado en el párrafo anterior. El ADJUDICATARIO deberá garantizar el suministro de repuestos durante mínimo cinco (5) años de operación de los equipos a partir de la aceptación. Asimismo, garantizará la reposición de los elementos del stock de repuestos en un tiempo no mayor a diez (10) días, durante el periodo de garantía. Los repuestos solicitados luego del período de garantía, deberán entregarse dentro de los sesenta (60) días. El OFERENTE teniendo en cuenta el MTBF (Mean Time Between Failures) de cada uno de los elementos que hacen parte de la solución, deberá ofrecer un stock de repuestos mínimo que garantice la continuidad de operación de la solución durante el periodo de garantía, Independientemente del cálculo del MTBF, éste stock deberá incluir todas las unidades (eléctricas, mecánicas, electrónicas, etc.) cuya falla afecte la continuidad del servicio, estos repuestos deben estar incluidos en un todo como parte de la solución.
9.2.2. RENGLÓN N°2: Proyecto Ejecutivo y provisión de Estructuras de Shelters o gabinetes outdoor.
9.2.2.1. Objeto.
EL OFERENTE deberá proveer, instalar y detallar en su propuesta toda la infraestructura de shelters y/o gabinetes de exterior, correspondientes a los tipos y localidades de ubicación indicadas en la Tabla N° 2, necesaria para la correcta instalación y funcionamiento de los equipos requeridos en el Renglón N° 1. Las especificaciones técnicas detalladas en el Anexo II, respecto de los Shelters y gabinetes outdoor, son indicativas del nivel de estructuras solicitadas. La falta de cumplimiento de uno o varios de los requisitos establecidos no será causal de exclusión de la propuesta. Se deberá detallar claramente en la propuesta todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
9.2.2.2. Coordinación de Trabajos.
El Adjudicatario de este renglón deberá coordinar con el adjudicatario del Renglón 1, la terminación de los hilos de fibra óptica en los ODF entre los nodos contiguos. También se deberá coordinar cualquier otra circunstancia técnica que así lo requiera referida la correcta instalación de los activos de red.
9.2.2.3. Extensión de la Oferta y Antecedentes:
● Cada Proponente deberá presentar la Propuesta Básica para participar en uno o más renglones, pero la propuesta de cada renglón deberá ser completa, no se aceptarán ofertas parciales dentro de un renglón. Se deberá presentar soporte del BOM (Lista de Materiales) con sus precios unitarios. Esta información se deberá desplegar por sitio. La falta de esta apertura constituye causal de rechazo de la Propuesta, por lo que no se aceptan items globales.
● Además del diseño de la ingeniería, el proyecto debe comprender el soporte técnico referente a la organización que se propone utilizar para la Ejecución del Proyecto, Capacidad de obra, Personal y Equipamiento, Herramientas, Equipamiento e Instrumentos a utilizar; Proveedores que se propone utilizar, los trabajos similares realizadas por el OFERENTE; el Programa de Trabajos; el listado de SUBCONTRATISTAS y PROVEEDORES, con sus correspondientes cartas de compromiso, el listado de personal técnico y de dirección, con sus correspondientes cartas de compromiso, y el Plan de Gestión Ambiental, así como toda otra información que se requiera en el desarrollo del presente Xxxxxx.
● Debe incluirse el detalle del personal que será afectado a la provisión e instalación de equipamientos: profesionales, técnicos, capataces y personal de apoyo en relación de dependencia, contratados o a contratar, teniendo en cuenta que, tanto en el equipo de trabajo propio como en el eventualmente subcontratado para las tareas de ingeniería, instalaciones, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos.
● Antecedentes de Diseños de Shelters y/o gabinetes de exterior, provisión, instalación y puesta en marcha de los mismos y marcas contenidos en la propuesta, en los últimos 5 años para Renglón 2. Para su acreditación deberán presentar certificación del propietario o comitente de los trabajos y servicios correspondiente, actas de recepciones definitivas, u otras que sean consideradas suficientemente válidas para su evaluación, a solo juicio del Comitente del presente PEDIDO DE PROPUESTA PÚBLICA, así como contacto de un representante del comitente de dichos trabajos y servicios. Para el caso de una UT, los antecedentes podrán ser acreditados por una o más de una de las empresas integrantes, siempre que su/sus participación/es dentro de la Unión Transitoria no sea individualmente menor al 30%.
9.2.2.4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR AL FINALIZAR EL PROYECTO:
Toda la documentación e informes siguientes deberán ser presentados en carpetas técnicas y en formato digital para cada Localidad, esta documentación deberá llevar las firmas de los responsables técnicos del proyecto.-Denominación de la Localidad:- Denominación del Nodo, un mínimo de 2 Fotos del shelter o gabinete exterior donde se encuentran montados el equipamiento de comunicaciones provisto en el Renglón 1.- Por cada shelter y/o gabinete exterior instalado en cada Localidad se deberán presentar un informe con la identificación del número de serie del mismo, detalle de la configuración, coordenadas de localización y dirección urbana además se deberán adjuntar un mínimo de 2 Fotos donde se aprecie muy bien su montaje en el gabinete - Documentación y detalle de conectividad física.
9.2.2.5. PROVISIÓN DE REPUESTOS
Se deberán proveer una cantidad de repuestos que sean recomendados por el ADJUDICATARIO. Dado el caso de requerirse un repuesto que no se encuentre dentro del stock mencionado, ya sea porque no fue suministrado dentro del stock inicial o porque la unidad o las unidades que fueron suministradas se encuentran en reparación, se debe garantizar de forma expresa su provisión por cuenta y costo a cargo del ADJUDICATARIO en un tiempo no mayor a: 2 horas, si pone en riesgo la continuidad del servicio, y 24 horas, si no se pone en riesgo la continuidad del servicio. En la oferta se debe detallar los procedimientos, recursos y logística que permitan cumplir con el requerimiento expresado en el párrafo anterior. El ADJUDICATARIO deberá garantizar el suministro de repuestos durante mínimo cinco (5) años de operación de los equipos a partir de la aceptación. Asimismo, garantizará la reposición de los elementos del stock de repuestos en un tiempo no mayor a diez (10) días, durante el periodo de garantía. Los repuestos solicitados luego del período de garantía, deberán entregarse dentro de los sesenta (60) días. El OFERENTE teniendo en cuenta el MTBF (Mean Time Between Failures) de cada uno de los elementos que hacen parte de la solución, deberá ofrecer un stock de repuestos mínimo que garantice la continuidad de operación de la solución durante el periodo de garantía, Independientemente del
cálculo del MTBF, éste stock deberá incluir todas las unidades (eléctricas, mecánicas, electrónicas, etc.) cuya falla afecte la continuidad del servicio, estos repuestos deben estar incluidos en un todo como parte de la solución.
9.2.3. RENGLÓN N°3: Proyecto Ejecutivo y Provisión de Equipamiento de Conectividad para Centro Cívico y Data Center Centro Cívico.
El Proyecto Ejecutivo debe incluir para Data Center y Centro Cívico, equipamiento que contemple las siguientes Especificaciones Técnicas:
A) Especificaciones Técnicas Obligatorias (ETO): Son aquellas que deben contemplarse en el proyecto ejecutivo, no pudiendo reemplazarse por otras similares,
B) Especificaciones Técnicas Preferentes (ETP): Son aquellas que deben incluirse en el proyecto ejecutivo y, en caso de no contemplarse, no serán causal de exclusión del proyecto siempre que se indique las funcionalidades que las reemplazan o se justifique técnicamente la innecesariedad de su utilización en la solución propuesta y
C) Especificaciones Técnicas Indicatorias (ETI): son aquellas funcionalidades que son indicativas del nivel de servicios solicitados en los equipos, en caso de no cumplirse, no será causal de exclusión y no será necesario justificar la funcionalidad que reemplaza la misma en la solución propuesta, sin embargo, su cumplimiento se tendrá en cuenta en la Evaluación Técnica de la solución propuesta. En caso que una o algunas ETI no sean cumplidas por el Proponente, por ser propietarias de una marca en particular, éste deberá indicar las mismas a los fines de no tenerlas en cuenta en la Evaluación Técnica.
Las funcionalidades mencionadas podrán estar incluidas en uno o más equipos, y las funcionalidades mencionadas bajo las características de un tipo de equipo podrá estar incluido en otro tipo de equipo, según las prestaciones de cada marca y la solución propuesta.
Asimismo se podrá prescindir de ciertos equipos o ciertas funcionalidades indicadas, en caso que no se requiera de éstos para el correcto funcionamiento de la solución propuesta.
Se deben incluir los equipos mencionados a continuación, con doble fuente de energía: 9.2.3.1 Especificaciones Técnicas Preferentes (ETP) de la Red de Data Center:
● ARQUITECTURA DCN: Se detalla una arquitectura sugerida, sin embargo podrán presentarse soluciones de arquitectura distintas (una principal más las alternativas que consideren viables), que el proponente considere superadoras o alternativas, debiendo dar explicaciones de la solución propuesta:
● Funcionalidades ETP de Border Leaf:
○ Cantidad de Equipos: En la Propuesta Principal se debe incluir equipamiento para garantizar disponibilidad del 99.996%. Se estiman 2 equipos.
○ Puertos disponibles solicitados:
■ 48 puertos 10GE/25GE SFP28
■ 8 puertos 100GE/40GE QSFP28
■ 2 puertos 10GE SFP+
■ 1 puerto 1GE RJ45 para gestión
○ Temperatura de operación: 10°C a 40°C
○ Tipo de ventilación: Frente (lado puertos) a parte trasera (lado fuentes) o distribuir en diferentes módulos o side-to-back
● Funcionalidades ETP de Spine:
○ Cantidad de Equipos: En la Propuesta Principal se debe incluir equipamiento para garantizar disponibilidad del 99.996%. Se estiman 2 equipos.
○ Interfaces activas
■ 32 puertos 100GE QSFP28
■ 2 puertos 10GE SFP+
■ 2 puertos 1GE RJ45 para gestión
○ Temperatura de operación: 10°C a 40°C
○ Tipo de ventilación: Frente (lado puertos) a parte trasera (lado fuentes) o distribuir en diferentes módulos o side-to-back
● Funcionalidades ETP de Firewall de Data Center:
○ Cantidad de Equipos: En la Propuesta Principal se debe incluir equipamiento para garantizar disponibilidad del 99.996%. Se estiman 2 equipos.
○ Interfaces activas
■ 2 puertos 100GE QSFP28
■ 2 puertos 40GE QSFP+
■ 20 puertos 10 GE SFP+
■ 2 puertos 10 GE SFP+ para link HA
○ Temperatura de operación: 10°C a 40°C
○ Tipo de ventilación: Frente (lado puertos) a parte trasera (lado fuentes) o distribuir en diferentes módulos o side-to-back
○ Licenciamiento:
● SSL VPN Concurrent Users: 100 usuarios concurrentes
● IPS Update Service: por 3 años
● URL Filtering Update Service: por 3 años
● Antivirus Update Service: por 3 años
● Funcionalidades ETP de Server Leaf:
○ Cantidad de Equipos: En la Propuesta Principal se debe incluir equipamiento para garantizar disponibilidad del 99.996% para 8 racks distintos. Se estiman 16 equipos.
○ Interfaces activas:
■ 48 puertos 10GE RJ45
■ 6 puertos 100GE QSFP28
■ 2 puertos 10GE SFP+
■ 1 puerto 1GE RJ45 para gestión
○ Temperatura de operación: 10°C a 40°C
○ Tipo de ventilación: Frente (lado puertos) a parte trasera (lado fuentes) o distribuir en diferentes módulos o side-to-back
● Funcionalidades ETP de Gestión de Data Center OOB Management:
○ Cantidad de Equipos: En la Propuesta Principal se debe incluir equipamiento para garantizar disponibilidad del 99.966% en 8 racks distintos. Se estiman 8 equipos.
○ Interfaces activas
■ 48 puertos 1GE RJ45
■ 4 puertos 10GE SFP+
■ 1 puerto 1GE RJ45 para gestión
○ Temperatura de operación: 10°C a 40°C
○ Tipo de ventilación: Frente (lado puertos) a parte trasera (lado fuentes) o distribuir en diferentes módulos o side-to-back
9.2.3.2. Redes de Campus:
a. Centro Cívico:
● Funcionalidades ETP de Equipo de Agregación de Centro Cívico:
● Cantidad de Equipos: En la Propuesta Principal se debe incluir equipamiento para garantizar disponibilidad del 99.996%. Se estiman 2 equipos.
● Arquitectura Capa de agregación Centro Cívico: Se detalla una arquitectura sugerida, sin embargo podrán presentarse soluciones de arquitectura distintas (una principal más las alternativas que consideren viables), que el proponente considere superadoras o alternativas, debiendo dar explicaciones de la solución propuesta:
● Temperatura de operación: 10°C a 40°C
● Tipo de ventilación: Frente (lado puertos) a parte trasera (lado fuentes) o distribuir en diferentes módulos o side-to-back
Funcionalidades ETP de Switch WIFI para dar conectividad a los access point
● Cantidad de Equipos: se deben cotizar un mínimo 46 switch
● Interfaces activas:
○ 24 puertos 10/100/1000BaseT RJ45 XxX/PoE+
○ Hasta 30W por puerto RJ45
○ 4 puertos 10GE SFP+
○ 1 puerto 1GE RJ45 para gestión
● Disponibilidad: 0.99999
Funcionalidades ETP de Access Point de Casa de Gobierno:
● Cantidad de Equipos: 100 Access Point de uso indoor con antenas inteligentes integradas para uso en alta densidad
● Interfaces activas
○ 1 puerto 10GE SFP+
○ 1 puerto 10GE RJ45
○ 1 puerto 1GE RJ45
○ 1 puerto USB
○ Dual radio 2.4GHz (4x4) + 5GHz (6x6)
● WiFi estándar: Wi-Fi 6 (802.11ax)
b. Casa de Gobierno:
Funcionalidades ETP de Equipo de Agregación de Casa de Gobierno:
● Cantidad de Equipos: En la Propuesta Principal se debe incluir equipamiento para garantizar disponibilidad del 99.996%. Se estiman 2 equipos.
● Interfaces activas
○ 48 puertos 10GE SFP+
○ 6 puertos 100GE/40GE QSFP28
○ 1 puerto 1GE RJ45 para gestión
● Arquitectura Capa de agregación Casa Gobierno: Se detalla una arquitectura sugerida, sin embargo podrán presentarse soluciones de arquitectura distintas (una principal más las alternativas que consideren viables), que el proponente considere superadoras o alternativas, debiendo dar explicaciones de la solución propuesta:
● Temperatura de operación: 10°C a 40°C
● Tipo de ventilación: Frente (lado puertos) a parte trasera (lado fuentes) o distribuir en diferentes módulos o side-to-back
c. Comisarías:
Funcionalidades ETP de Equipo de Agregación de Comisarías:
● Cantidad de Equipos: En la Propuesta Principal se debe incluir equipamiento para garantizar disponibilidad del 99.996%. Se estiman 2 equipos.
● Tipo de equipo: Chasis modular y doble fuente
● Interfaces activas
○ 60 puertos 10GE SFP+
○ 6 puertos 100GE/40GE QSFP28
● Temperatura de operación: 10°C a 45°C
● Arquitectura Capa de agregación Comisarias: Se detalla una arquitectura sugerida, sin embargo podrán presentarse soluciones de arquitectura distintas (una principal más las alternativas que consideren viables), que el proponente considere superadoras o alternativas, debiendo dar explicaciones de la solución propuesta:
● Temperatura de operación: 10°C a 40°C
● Tipo de ventilación: Frente (lado puertos) a parte trasera (lado fuentes) o distribuir en diferentes módulos o side-to-back
d. Redes Externas:
Funcionalidades de Equipo de Agregación de Redes Externas:
● Cantidad de Equipos: En la Propuesta Principal se debe incluir equipamiento para garantizar disponibilidad del 99.996%. Se estiman 2 equipos.
● Tipo de equipo: Chasis modular y doble fuente
● Interfaces activas
○ 60 puertos 10GE SFP+
○ 6 puertos 100GE/40GE QSFP28
○ Temperatura de operación: 10°C a 45°C
● Arquitectura Capa de agregación de Redes Externas: Se detalla una arquitectura sugerida, sin embargo podrán presentarse soluciones de arquitectura distintas (una principal más las alternativas que consideren viables), que el proponente considere superadoras o alternativas, debiendo dar explicaciones de la solución propuesta:
● Temperatura de operación: 10°C a 40°C
● Tipo de ventilación: Frente (lado puertos) a parte trasera (lado fuentes) o distribuir en diferentes módulos o side-to-back
e. Especificaciones ETP del Controlador:
● Tipo de implementación: Full on-premise
● Conexiones de red:
○ Puertos 10GE RJ45/1GE RJ45
● Alimentación: Nodos con doble fuentes de hasta 240V AC
● Tipo de montaje: Para rack de 19”
9.2.3.3. Extensión de la Oferta y Antecedentes:
● Cada Proponente deberá presentar la Propuesta Básica para participar en uno o más renglones, pero la propuesta de cada renglón deberá ser completa, no se aceptarán ofertas parciales dentro de un renglón, la Propuesta Técnica de los renglones 1 y 3 deben incluir, sin excepción, el Diseño de Ingeniería, su implementación y puesta en funcionamiento.
● Además del diseño de la ingeniería, el proyecto debe comprender el soporte técnico referente a la organización que se propone utilizar para la Ejecución del Proyecto, Capacidad de obra, Personal y Equipamiento, Herramientas, Equipamiento e Instrumentos a utilizar; Proveedores que se propone utilizar, los trabajos similares realizadas por el OFERENTE; el Programa de Trabajos; el listado de SUBCONTRATISTAS y PROVEEDORES, con sus correspondientes cartas de compromiso, el listado de personal técnico y de dirección, con sus correspondientes cartas de compromiso, y el Plan de Gestión Ambiental, así como toda otra información que se requiera en el desarrollo del presente Xxxxxx.
● Debe incluirse el detalle del personal que será afectado a la provisión e instalación de equipamientos: profesionales, técnicos, capataces y personal de apoyo en relación de dependencia, contratados o a contratar, teniendo en cuenta que, tanto en el equipo de trabajo propio como en el eventualmente subcontratado para las tareas de ingeniería, instalaciones, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos.
● Antecedentes de diseños de redes de data center y redes de agregación y provisión, instalación y puesta en marcha de los equipos y marcas, contenidos en la propuesta, en los últimos 5 años para Renglón 3. Para su acreditación deberán presentar certificación del propietario o comitente de los trabajos correspondiente, actas de recepciones definitivas, u otras que sean consideradas suficientemente válidas para su evaluación, a solo juicio del Comitente del presente PEDIDO DE PROPUESTA PÚBLICA, así como contacto de un representante del comitente de dichos trabajos. Para el caso de una UT, los antecedentes podrán ser acreditados por una o más de una de las empresas integrantes, siempre que su/sus participación/es dentro de la Unión Transitoria no sea individualmente menor al 30%.
9.2.3.4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR AL FINALIZAR EL PROYECTO:
Toda la documentación e informes siguientes deberán ser presentados en carpetas técnicas y en formato digital, esta documentación deberá llevar las firmas de los
responsables técnicos del proyecto, un mínimo de 2 Fotos del rack donde se encuentran montados los equipamientos de comunicaciones provisto, una de las cuales deberá mostrar en detalle la conexión de fibra óptica entre ambos.- Por cada equipamiento instalado en Centro Cívico y Data Center se deberán presentar un informe con la identificación del número de serie del mismo, dirección IP asignada, detalle de la configuración, además se deberán adjuntar un mínimo de 2 Fotos donde se aprecie muy bien su montaje en el gabinete - Documentación y detalle de conectividad física, detallando para cada uno de ellos los puertos de acceso donde se conecta cada Equipamiento Router/switch. También deberá presentar la documentación y detalle de conectividad lógica de toda la red implementada brindando además el direccionamiento IP asignados a cada uno de los activos de red para garantizar la integración a la Red Provincial de Fibra Óptica, especialmente al Core Central del Renglón N° 1.
9.2.3.5. PROVISIÓN DE REPUESTOS
Se deberán proveer una cantidad de repuestos que sean recomendados por el ADJUDICATARIO. Dado el caso de requerirse un repuesto que no se encuentre dentro del stock mencionado, ya sea porque no fue suministrado dentro del stock inicial o porque la unidad o las unidades que fueron suministradas se encuentran en reparación, se debe garantizar de forma expresa su provisión por cuenta y costo a cargo del ADJUDICATARIO en un tiempo no mayor a: 2 horas, si pone en riesgo la continuidad del servicio, y 24 horas, si no se pone en riesgo la continuidad del servicio. En la oferta se debe detallar los procedimientos, recursos y logística que permitan cumplir con el requerimiento expresado en el párrafo anterior. El ADJUDICATARIO deberá garantizar el suministro de repuestos durante mínimo cinco (5) años de operación de los equipos a partir de la aceptación. Asimismo, garantizará la reposición de los elementos del stock de repuestos en un tiempo no mayor a diez (10) días, durante el periodo de garantía. Los repuestos solicitados luego del período de garantía, deberán entregarse dentro de los sesenta (60) días. El OFERENTE teniendo en cuenta el MTBF (Mean Time Between Failures) de cada uno de los elementos que hacen parte de la solución, deberá ofrecer un stock de repuestos mínimo que garantice la continuidad de operación de la solución durante el periodo de garantía, Independientemente del cálculo del MTBF, éste stock deberá incluir todas las unidades (eléctricas, mecánicas, electrónicas, etc.) cuya falla afecte la continuidad del servicio, estos repuestos deben estar incluidos en un todo como parte de la solución.
9.2.3.6. GARANTÍA
Todos los equipos, sus partes detalladas y sus unidades de software que integran la solución deben tener soporte y garantía del fabricante del por un tiempo mínimo de 3 años.
La garantía debe cubrir el reemplazo de partes y piezas sin cargo para el cliente.
9.2.3.7. SOPORTE TÉCNICO
Todos los equipos, deben contar con servicio técnico post-venta por parte del fabricante con atención del tipo 24x7x365, es decir: atención durante las 24 horas todo el año por un tiempo mínimo de 3 años.
Se debe disponer de un número telefónico gratuito y soporte vía email gratuito durante la vigencia del contrato de servicio post-venta.
9.2.3.8. IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
● Requerimientos generales
La implementación será a cargo del oferente en su totalidad.
El oferente deberá coordinar previamente con el comitente los parámetros de diseño para su implementación, como ser: Tenants, Direccionamientos IP, VLANs, nomenclatura de equipos e interfaces.
Todas las conexiones físicas se deben rotular e identificar en ambos extremos del cable. Se debe entregar una planilla de Excel indicando para cada conexión:
Equipo de origen, interfaz de origen Equipo destino, interfaz destino
Los oferentes deberán presentar el plan de implementación según procedimientos definidos por el fabricante.
La implementación deberá ser ejecutada minimizando el impacto sobre los sistemas y aplicaciones actuales en el data center y el servicio de conectividad para los usuarios.
La solución debe incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema detallado.
● Resumen de entregables
Equipos instalados en Data center de Sitio 1 y Sitio 2 según procedimientos de instalación indicados por el fabricante.
Conexionado y configuración según procedimientos definidos por el fabricante. Rotulado de cables según norma ANSI TIA 606-B.
● Documento de implementación
Este documento, entregado en formato digital PDF, debe reflejar toda la configuración cargada sobre los equipos, mínimamente debe contener las siguientes secciones: Esquema físico. Resaltando ubicación de los equipos, cableado y sus rótulos.
Credenciales y protocolos de acceso a los equipos.
● Procedimiento de aceptación
Este documento, que debe ser entregado en formato digital PDF, debe detallar los procedimientos y test de aceptación que serán ejecutados en conjunto con el cliente para demostrar que:
○ Los equipos y accesorios fueron correctamente instalados en los racks asignados dentro de los centros de datos del cliente.
○ Los equipos y accesorios cumplen con las especificaciones solicitadas
○ El funcionamiento de los equipos cumple con las especificaciones solicitadas.
○ El cableado está rotulado y cumple con las especificaciones solicitadas.
9.2.3.9. SOPORTE POST-IMPLEMENTACIÓN
Se deberá cotizar conforme a los requerimientos detallados en el Anexo I bajo el título de Soporte Post-implementación.
9.2.4. PROGRAMA DE TRABAJOS.
Los OFERENTES de los Renglones 1, 2 y 3, deberá presentar un PROGRAMA DE TRABAJOS, que en forma legible expresará la coherencia de todas las tareas incluidas, en el cual se debe contemplar obligatoriamente:
Para el Renglón 1: las siguientes etapas: 1) Pedido de fabricación de los equipos, 2) Entrega de los equipos, 3) Instalación de los equipos, especificando el plazo de instalación de cada uno de los Nodos, 4) puesta en funcionamiento y 5) transferencia de conocimiento y capacitaciones.
Para el renglón 2: las siguientes etapas: 1) Pedido de fabricación de los shelters y/o gabinetes outdoor, 2) Entrega de los shelters y/o gabinetes outdoor, 3) Instalación de los shelters y/o gabinetes.
Para el Renglón 3: las siguientes etapas: 1) Pedido de fabricación de los equipos, 2) Entrega de los equipos, 3) Instalación de los equipos, especificando el plazo de instalación de cada uno de los Nodos, 4) puesta en funcionamiento y 5) transferencia de conocimiento y capacitaciones.
El mismo será desarrollado en base al sistema xx xxxxxx horizontales (XXXXX), con indicación de los períodos de ejecución de los ítems y subítems, y sus porcentuales, como así también el número de orden y designación de ítems, unidad de medida, cantidad, porcentajes respecto del total del presupuesto, importe del ítem, porcentajes e inversiones (mensuales y acumulados).
Estos análisis deberán ser racionales y tendrán que considerar todos los elementos que intervienen en la correcta ejecución de cada ítem. El COMITENTE se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea necesarias, (características, marcas, especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes de la adjudicación, o rechazar una oferta si a su sólo juicio, los análisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones importantes.
9.2.5. Personal Técnico y de Dirección.
El OFERENTE deberá acompañar el listado del personal técnico y de dirección que asignará para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, junto con sus
antecedentes y el compromiso de los mismos a desempeñarse en las posiciones para las cuales se los nomina.
Subcontratistas y Proveedores. La Propuesta Técnica deberá contener la lista de SUBCONTRATISTAS y PROVEEDORES DE EQUIPOS nominados, para los cuales se deberá acompañar sus antecedentes en la provisión y/o fabricación, de características y magnitud similares a las que le serán encomendadas por el OFERENTE, en cumplimiento del objeto del PEDIDO DE PROPUESTA PÚBLICA.
El COMITENTE podrá vetar a aquellos SUBCONTRATISTAS nominados que, a su sólo juicio, no reúnan las condiciones necesarias. El CONTRATISTA podrá proponer, en caso necesario luego de la firma del CONTRATO, otros SUBCONTRATISTAS, pero los mismos deberán contar con la aprobación de XXX XXXX XXXXXX.
● Sistema de Contratación:
El sistema de contratación del Contrato de Elaboración de Proyecto Ejecutivo y Provisión de Equipamientos de Conectividad para Red Provincial de Fibra Óptica, Centro Cívico y Data Center será el de LLAVE EN MANO; por ello los OFERENTES deberán tener en cuenta, al calcular y formular sus OFERTAS, que ese es el sistema de contratación de la provisión e instalación de equipamientos, en consecuencia, no se reconocerá, bajo ninguna circunstancia, aumento del precio contractual, ni imprevistos y/o adicionales, cualquiera fuere su origen y que no estén expresamente contemplados.
Esto debe interpretarse en el sentido que, sean cuales fueren sus omisiones y eventuales errores, el CONTRATISTA tendrá a su cargo, por el precio cotizado, la totalidad de las provisiones de equipamientos, instalaciones y capacitaciones. En todos casos deberá implementar de cualquier otra provisión, trabajo o servicio detallado en la documentación contractual o que, sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario efectuar, para que las los equipos queden total y correctamente en funcionamiento, y los trabajos en su caso se ejecuten de acuerdo con su fin y con las reglas de la técnica y el arte de construir, así como la normativa vigente en la materia.
● Exclusiones:
No están incluidos dentro del presente PEDIDO DE PROPUESTA, y por ende no deben ser parte de la cotización, los trabajos civiles para emplazar los shelters, ni las obra eléctricas para llevar electricidad a los shelters.
9.3. CONTENIDO DEL “SOBRE N° 3”
● LA PROPUESTA ECONÓMICA-COMERCIAL.
La Propuesta Económica-Comercial, deberá confeccionarse siguiendo el formato que se adjunta como Formulario Nº 2, de acuerdo a los Renglones correspondientes. Este
formulario debe presentarse impreso y en formato digital con extensión .xlsx. Los modelos de formularios adjuntos tienen carácter ejemplificativo, debiendo adaptarse a la cantidad de Items y Subitems que mejor de adecúe el diseño presentado.
Para RENGLON N° 1:
a. El Cómputo y Presupuesto, que deberá ajustarse al formato del Cómputo y Presupuesto Oficial que obra en Formulario N° 2, respetando en forma obligatoria, el siguiente esquema de rubros, salvo que alguno de los rubros no sea aplicable: I. Cotización de Dólares Estadounidenses: 1. Equipamiento Hardware de origen extranjero, 2. Materiales de instalación de origen extranjero, 3. Licencias y 4. Servicio de Soporte Técnico y Garantía, II. Cotización en Pesos (incluyendo cargas sociales y tributarias): 1. Equipamiento Hardware de origen nacional, 2. Materiales de instalación origen nacional, 3. Mano de Obra, 4. Operación Asistida,
5. Capacitaciones. Previo a la firma del contrato, la adjudicataria deberá presentar el desglose de los ítems globales, a fin de facilitar las mediciones y certificación de servicios por Etapas.
b. Las Empresas Nacionales que coticen los rubros: “I.4. Servicio de Soporte Técnico y Garantía”, “II.1. Equipamiento Hardware de origen nacional”, “II.2 Materiales de instalación origen nacional, “II.3. Mano de Obra”, “II.4. Operación Asistida” y “II.5. Capacitaciones” , se considerará que todos los valores cotizados incluyen la totalidad de las cargas sociales, previsionales y tributarias locales y nacionales (con discriminación del IVA) y de los costos y gastos directos e indirectos (incluidos, seguros, utlidades, etc), resultando inoponibles a SJI cualquier tipo de reclamo posterior por adicionales basados en éstos o otro conceptos similares.
c. Las Empresas Extranjeras, que coticen el rubro “II.1. Equipamiento Hardware de origen extranjero”, “II.2. Materiales de instalación de origen extranjero”, “II.3. Licencias”, deberán OBLIGATORIAMENTE indicar tres tipos de cotizaciones: i) bajo la condición FOB, según definición INCOTERMS 2010 (Internacional Commercial Terms) vigente a la fecha de presentación de la Propuesta, bajo en nombre de “Apertura por Nodo FOB” en planilla de Cómputo y Presupuesto y ii) bajo la condición CIF, según definición INCOTERMS 2010 (Internacional Commercial Terms) en puerto Valparaíso de Chile, vigente a la fecha de presentación de la Propuesta bajo en nombre de “Apertura por Nodo CIF Marítimo” en planilla de Cómputo y Presupuesto y iii) bajo la condición CIF, según definición INCOTERMS 2010 (Internacional Commercial Terms) en aeropuerto de Santiago de Chile, vigente a la fecha de presentación de la Propuesta bajo en nombre de “Apertura por Nodo CIF Aéreo” en planilla de Cómputo y Presupuesto. El proveedor extranjero será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos de licencia y otros gravámenes que sean exigibles fuera de la República Argentina.
Sobre los precios que deben cotizarse en pesos, estarán sujetos al régimen de redeterminación de precios, cuando sea procedente, siendo aplicables en dicho caso el Decreto Nacional N° 691/16.
Las planillas de Cómputo y Presupuesto y Programa de Trabajos deberán ser presentadas, además de los ejemplares impresos, en formato digital Excel editable en un pen drive. Los datos de todas las planillas deben estar vinculados, según el modelo de planillas de oferta.
Para RENGLÓN N° 2:
a) El Cómputo y Presupuesto, que deberá ajustarse al formato del Cómputo y Presupuesto Oficial que obra en Formulario N° 2, respetando en forma obligatoria, el siguiente esquema de rubros, salvo que alguno de los rubros no sea aplicable: I. Cotización de Dólares Estadounidenses: 1. Shelters y/o gabinetes Outdoor de origen extranjero, 2. Materiales de instalación de origen extranjero, 3. Licencias, 4. Garantías, II. Cotización en Pesos (incluyendo cargas sociales y tributarias): 1. Shelters y/o gabinetes Outdoor de origen nacional, 2. Materiales de origen nacional, 3. Mano de Obra, 4. Capacitaciones. Previo a la firma del contrato, la adjudicataria deberá presentar el desglose de los ítems globales, a fin de facilitar las mediciones y certificación de Servicios.
b) Las Empresas Nacionales que coticen los rubros: “II.1. Shelters y/o gabinetes outdoor de origen nacional”, “II.2. Materiales de origen nacional”, “3. Mano de Obra” y “4. Capacitaciones”, bajo el nombre “Apertura por nodo origen Nacional” en la planilla de Cómputo y Presupuesto, se considerará que todos los valores cotizados incluyen la totalidad de las cargas sociales, previsionales y tributarias locales y nacionales (con discriminación del IVA) y de los costos y gastos directos e indirectos (incluidos, seguros, utlidades, etc), resultando inoponibles a SJI cualquier tipo de reclamo posterior por adicionales basados en éstos o otro conceptos similares.
c) Las Empresas Extranjeras, que coticen el rubro “I.1. Shelters y/o gabinetes Outdoor de origen extranjero”, “II.2. Materiales de instalación de origen extranjero”, “II.3. Licencias” y “II.4. Garantías” deberán OBLIGATORIAMENTE indicar tres tipos de cotizaciones: i) bajo la condición FOB, según definición INCOTERMS 2010 (Internacional Commercial Terms) vigente a la fecha de presentación de la Propuesta, bajo en nombre de “Apertura por Nodo FOB” en planilla de Cómputo y Presupuesto y ii) bajo la condición CIF, según definición INCOTERMS 2010 (Internacional Commercial Terms) en puerto Valparaíso de Chile, vigente a la fecha de presentación de la Propuesta bajo en nombre de “Apertura por Nodo CIF
Marítimo” en planilla de Cómputo y Presupuesto y iii) bajo la condición CIF, según definición INCOTERMS 2010 (Internacional Commercial Terms) en aeropuerto de Santiago de Chile, vigente a la fecha de presentación de la Propuesta bajo en nombre de “Apertura por Nodo CIF Aéreo” en planilla de Cómputo y Presupuesto. El proveedor extranjero será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos de licencia y otros gravámenes que sean exigibles fuera de la República Argentina.
Sobre los precios que deben cotizarse en pesos, estarán sujetos al régimen de redeterminación de precios, cuando sea procedente, siendo aplicables en dicho caso el Decreto Nacional N° 691/16.
Las planillas de Cómputo y Presupuesto y Programa de Trabajos deberán ser presentadas, además de los ejemplares impresos, en formato digital Excel editable en un pen drive. Los datos de todas las planillas deben estar vinculados, según el modelo de planillas de oferta.
Para RENGLÓN N° 3:
d) El Cómputo y Presupuesto, que deberá ajustarse al formato del Cómputo y Presupuesto Oficial que obra en Formulario N° 2, respetando en forma obligatoria, el siguiente esquema de rubros, salvo que alguno de los rubros no sea aplicable: I. Cotización de Dólares Estadounidenses: 1. Equipamiento Hardware de origen extranjero, 2. Materiales de instalación de origen extranjero, 3. Licencias y 4. Servicio de Soporte Técnico y Garantía, II. Cotización en Pesos (incluyendo cargas sociales y tributarias): 1. Equipamiento Hardware de origen nacional, 2. Materiales de instalación origen nacional, 3. Mano de Obra, 4. Capacitaciones. Previo a la firma del contrato, la adjudicataria deberá presentar el desglose de los ítems globales, a fin de facilitar las mediciones y certificación de servicios por Etapas.
e) Las Empresas Nacionales que coticen los rubros: “I.4. Servicio de Soporte Técnico y Garantía”, “II.1. Equipamiento Hardware de origen nacional”, “II.2 Materiales de instalación origen nacional, “II.3. Mano de Obra”, y “II.4.. Capacitaciones” , se considerará que todos los valores cotizados incluyen la totalidad de las cargas sociales, previsionales y tributarias locales y nacionales (con discriminación del IVA) y de los costos y gastos directos e indirectos (incluidos, seguros, utlidades, etc), resultando inoponibles a SJI cualquier tipo de reclamo posterior por adicionales basados en éstos o otro conceptos similares.
f) Las Empresas Extranjeras, que coticen el rubro “II.1. Equipamiento Hardware de origen extranjero”, “II.2. Materiales de instalación de origen extranjero”, “II.3. Licencias”, deberán OBLIGATORIAMENTE indicar tres tipos de cotizaciones: i) bajo la condición FOB, según definición INCOTERMS 2010 (Internacional Commercial Terms) vigente a la fecha de presentación de la Propuesta bajo en nombre de “Apertura por Nodo FOB” en planilla de Cómputo y Presupuesto y ii) bajo la condición CIF, según definición INCOTERMS 2010 (Internacional Commercial Terms) en puerto Valparaíso de Chile, vigente a la fecha de presentación de la Propuesta bajo en nombre de “Apertura CIF Marítimo” en planilla de Cómputo y Presupuesto y iii) bajo la condición CIF, según definición INCOTERMS 2010 (Internacional Commercial Terms) en aeropuerto de Santiago de Chile, vigente a la fecha de presentación de la Propuesta bajo en nombre de “Apertura CIF Aéreo” en planilla de Cómputo y Presupuesto. El proveedor extranjero será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos de licencia y otros gravámenes que sean exigibles fuera de la República Argentina.
SAN XXXX INNOVA se reserva el derecho de elegir la cotización bajo condición FOB o CIF, a su exclusivo criterio y conveniencia, lo que será comunicado al momento de la adjudicación.
ARTÍCULO 10: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTÍA DE LA PROPUESTA
En todos los casos los interesados deberán adjuntar en su Propuesta la garantía. Dicha garantía podrá ser constituida de las siguientes formas:
Dinero en efectivo, depositado en el Banco de San Xxxx S.A., Sucursal 500 Cuenta Nº 487064-9 (CBU 0450500601800048706495) de titularidad de SAN XXXX INNOVA
SOCIEDAD DEL ESTADO, debiendo acreditarlo con la boleta de depósito o transferencia electrónica, respectivo a la orden de la Administración de San Xxxx Innova SE.
El importe de las garantías correspondientes a dólares estadounidenses, se constituirán en moneda nacional calculándolas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, al cierre de las operaciones del día anterior de su constitución. El importe de la garantía deberá ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la cotización de la moneda extranjera.
Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual deberá constituir domicilio en esta ciudad y someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Xxxx, renunciando a cualquier fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle, como asimismo renunciar expresamente al beneficio de excusión y división constituyéndose en solidario, liso, llano y
principal pagador de las obligaciones derivadas por la presentación efectuada por el Proponente, constituida a favor del Comitente. El plazo de vencimiento no podrá ser inferior al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de Bases y Condiciones, o bien hasta tanto se resuelva la adjudicación correspondiente, a contar del día posterior de la apertura de la presente Contratación. En caso de que se prorrogue la oferta, la misma será extensiva al aval.
Seguro de caución expedido por compañía aseguradora, con comprobante de pago de la prima, que se constituya en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que asuma el Oferente. Deberá ser hecho a favor del Comitente y contendrá la renuncia expresa a los beneficios de excusión y división. También deberá fijar domicilio especial en la Ciudad de San Xxxx para todas las obligaciones y derechos derivados de dicho seguro y contendrá el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Xxxx, renunciando a cualquier fuero de excepción que pudiere corresponderle. La garantía de la Oferta deberá extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de Bases y Condiciones, o bien hasta la extinción de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, es decir hasta tanto se resuelva la adjudicación correspondiente, a contar del día posterior de la apertura de la presente Contratación. Deberá presentar también recibo de pago cancelatorio de la Póliza.
Títulos de la deuda pública provincial o nacional, tomados en su valor de cotización del penúltimo día anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonará intereses por los valores depositados en garantía, en tanto que los que devengaren intereses pertenecerán a sus depositantes.
Esta garantía le será devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato. Al resto de los Proponentes, se les devolverá la garantía dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la notificación del resultado de la adjudicación.
En los casos de presentación conjunta de una empresa de origen nacional y una extranjera, bastará la constitución de garantía de una de ellas, pero en caso de incumplimiento de cualquiera de las dos proponentes, la garantía se hará efectiva por la totalidad.
ARTÍCULO 11°: OFERTAS ALTERNATIVAS (VARIANTES)
Además de la presentación de Propuesta Básica, se aceptará la presentación de Propuestas Alternativas o Variantes que el Oferente considere viables, que a juicio del Proponente resulten superiores a las exigencias, estructuras o arquitecturas solicitadas en la presente.
Se valorará positivamente las ofertas que contengan propuestas alternativas que según el criterio y debida justificación del Oferente resulten superadoras a la propuesta base respecto de una o más de las siguientes condiciones: plazo de entrega, precio, facilidad de instalación, operación y mantenimiento.
ARTÍCULO 12°: APERTURA DE LAS PROPUESTAS y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMÁTICO.
Las propuestas serán recibidas hasta el día y hora que indiquen las publicaciones del llamado a Apertura de Propuestas.
El Comitente se reserva el derecho de interrumpir el proceso licitatorio en cualquier instancia previa a la apertura de sobres, sin que ello genere derecho a reclamo o resarcimiento alguno por parte de los proponentes o interesados.
Antes de proceder a la apertura de los “Sobre 1”, los interesados podrán pedir o formular aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirá interrupción del mismo, pudiendo los interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podrán hacer uso de la palabra los oferentes que acrediten la representación que invocan.
A continuación se procederá a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 1”, verificando si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO AUTOMÁTICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO Nº 9.1.
En caso que no cumpla con dicha documentación, se supondrá la inadmisión de la propuesta y la devolución de la documentación presentada, incluido en su caso el “Sobre 2 y 3”, sin abrir, dejando constancia de ello en el Acta.
En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejará constancia de dónde quedará la documentación para su retiro.
Acto seguido se dará comienzo a la apertura de “Sobre 2” y “Sobre 3”, verificando que contenga la Propuesta Técnico-Funcional y Propuesta Económica-Comercial respectivamente .
En caso que no contengan las mismas, se procederá a la devolución inmediata de las propuestas rechazadas o en su defecto se dejará constancia en el Acta, que las mismas quedan en custodia para su entrega posterior.
De todo lo actuado se labrará un acta, dejándose constancia de los nombres de los proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del rechazo. Asimismo constarán los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automático.
Los Proponentes que acrediten la representación que invocan podrán efectuar las observaciones que consideren pertinentes, las que se expresarán en forma verbal y constarán en el Acta, resolviéndose las mismas con la adjudicación.
Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por la persona que haya presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee hacerlo.
El Comitente podrá prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea conveniente, comunicando esta prórroga o suspensión de igual manera a la utilizada para cursar el llamado a PEDIDO DE PROPUESTA PÚBLICA.
ARTÍCULO 13°: TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS
Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de SESENTA (60) días a contar de la fecha de la apertura.
En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la adjudicación, el Comitente deberá requerir la ampliación de la misma y de su garantía, por el periodo que indique, a la totalidad de los oferentes, quienes para mantener la misma deberán realizarlo por escrito y en forma expresa, dentro de un término de dos (2) días hábiles a contar del día siguiente de la notificación en tal sentido, entendiéndose que la falta de presentación dentro del mismo, importa la negativa a mantener la oferta, la que dejará de ser considerada.
ARTÍCULO 14°: ETAPA DE CONSULTAS Y EXPLICACIONES, ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Todos los documentos presentados por los Proponentes, serán evaluados por el Comitente, que ejercerá su función basada en los datos aportados por las Empresas.
XXX XXXX XXXXXX solicitará a los Proponentes una explicación y presentación del proyecto ejecutivo presentado y período de consultas, debiendo coordinarse con posterioridad a la presentación de las Propuestas, un día para la exposición del Proyecto Ejecutivo y solución de conectividad propuesta, que no podría exceder de una jornada de seis (6) horas, la misma podrá llevarse a cabo en forma presencial en la sede del proponente o representante de la marca de los Equipos, o en forma virtual, según lo considere necesario SAN XXXX INNOVA.
Todos los Proponentes estarán obligados a suministrar la información adicional que a solicitud de SAN XXXX INNOVA se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las
inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a fin de controlar la veracidad de esa u otra información necesaria para la justa evaluación de las ofertas.
La evaluación de las propuestas se realizará teniendo en cuenta los criterios fijados en el ARTÍCULO 30°.
14.1 Ofertas Inadmisibles
Las ofertas deben ser claras, concretas, hechas en firme e incondicionadas. En razón de lo anterior, la propuesta que presente el oferente, debe necesariamente ser pura y simple, es decir no puede estar subordinada al cumplimiento de una condición.
Se considera oferta inadmisible aquella que no se ajusta a los requisitos de este Pliego de PEDIDO DE PROPUESTAS, que no ofrece exactamente lo solicitado o no lo ofrece con los requisitos establecidos en el pedido. Se tendrán por inadmisibles las ofertas condicionadas, incompletas y/o temerarias.
Se entiende que la oferta es condicionada cuando establece condiciones a cargo del Comitente, del mismo proponente o de terceros.
Se entiende por oferta temeraria aquella proposición que hace presumir que no podrá ser cumplida por sostener precios anormalmente bajos o condiciones inviables técnica o financieramente.
El Comitente deberá necesariamente rechazar las ofertas inadmisibles.
14.2 Sobre Especificaciones y Marcas (DATA SHEET)
Donde en la documentación técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida. Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y terminación, características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricación, comportamiento en servicio, apoyo tecnológico o ingenieril de producción, servicio post-venta, provisión de repuestos, garantías, cualidades de uso y mantenimiento.
Si las especificaciones estipulan una marca o similar equivalente, o cualquier palabra que lo describa, el oferente basará su cotización en la marca o tipo que se especifica. Si considera adecuado y equivalente cualquier otro artículo o material, deberá expresarlo con claridad en su propuesta, presentando catálogos, folletos, especificaciones, muestras y todo otro elemento que permita identificar claramente la propuesta. La aceptación de los mismos quedará a criterio del comitente.
14.3. Cumplimiento de las Condiciones del PEDIDO DE PROPUESTA
Toda oferta o propuesta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos del Requerimiento será rechazada. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos.
La determinación por parte del COMITENTE respecto a si una oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones, se basará solamente en el contenido de la propia oferta.
Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos, aun con desviaciones, reservas u omisiones subsanables. Una desviación, reserva u omisión de naturaleza subsanable es aquella que:
No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecución de los servicios objeto del PEDIDO DE PROPUESTA PÚBLICA.
No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore.
De rectificarse, no afectaría injustamente la posición competitiva de otro Oferente, que habiendo presentado Ofertas, sí se ajustan a los documentos correspondientes.
ARTÍCULO 15°: ADJUDICACIÓN, GARANTÍA Y FIRMA DEL CONTRATO
El Comitente notificará fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la adjudicación. La firma del contrato será dentro de un plazo máximo de 30 días corridos contados desde la fecha de recepción de las propuestas.
Con posterioridad a la notificación del resultado de la adjudicación, y en forma previa a la firma del contrato, el ADJUDICATARIO deberá constituir una garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato, en cualquiera de las formas y condiciones establecidas en el Artículo 11. Dicha garantía deberá ser mantenida desde la fecha de firma del contrato hasta la fecha del Acta de Recepción Definitiva.
Cuando la fecha de iniciación de los Servicios no coincida con el primer día hábil del mes deberá ajustarse el Programa de Trabajos a la real fecha de iniciación. El nuevo Programa de Trabajos será visado y aprobado por el Comitente.
El Adjudicatario deberá presentar el Contrato de Elaboración de Proyecto Ejecutivo y Provisión de Equipamientos de Conectividad para Red Provincial de Fibra Óptica, Centro Cívico y Data Center, debidamente aforado, dentro de los 5 (CINCO) días a partir de la firma del mismo (no se admitirá pago diferido del sellado).
IMPUGNACIONES
Los Oferentes podrán efectuar observaciones en el acto de apertura de sobres respecto de las mismas o de las propuestas presentadas, debiendo hacerse constar en el acta de apertura de sobres, con la obligación de firmar la misma en caso de formularlas, acreditando las facultades para realizarlas.
Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, los Oferentes podrán impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnación debidamente fundado, deberá ser acompañado por una garantía equivalente al diez por ciento (10%) del importe total de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. Estas impugnaciones serán resueltas por el Comitente conjuntamente con la adjudicación y contestadas en esa oportunidad.
Los Oferentes podrán formular impugnación fundada a la adjudicación, acompañando una garantía equivalente al diez por ciento (10%) del monto del presupuesto oficial, en los términos y por los medios recursivos previstos en la mencionada legislación vigente. Estas impugnaciones serán resueltas por el Comitente a la mayor brevedad.
En ambos casos las garantías deberán constituirse mediante depósito efectivo en el Banco de San Xxxx S.A., Sucursal 500 Cuenta Nº 487064-9 (CBU 0450500601800048706495) de titularidad de SAN XXXX INNOVA SOCIEDAD DEL ESTADO.
Dichas garantías serán devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasarán x Xxxxxx Generales.
Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no serán admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente será necesaria la simple notificación por Nota del Comitente.
ARTÍCULO 16°: REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA
La Representación Técnica para los Servicios que se licitan, será ejercida por el profesional que presentó el Proponente en su oferta. El mismo será de 1ª Categoría, Ingeniero Electrónico o Ingeniero en Telecomunicaciones, matriculado en el Consejo o Colegio Profesional o Repartición correspondiente, con el pago de la matrícula al día, adjuntando el comprobante de inscripción en la A.F.I.P., como así también el pertinente currículum vitae, a los fines de su aceptación por parte del Comitente. En caso de que por razones de fuerza mayor el adjudicatario deba reemplazar al Representante Técnico, la nominación del nuevo profesional estará sujeta a la aceptación del Comitente.
A tal fin, la adjudicataria deberá acreditar antes de la firma del Contrato, mediante el instrumento legal correspondiente debidamente aforado, la vinculación laboral que la une con el profesional designado. En caso contrario, no se procederá a la firma del Contrato.
Dicho profesional deberá cumplir funciones en los lugares correspondientes en forma permanente, coordinando las tareas con la Inspección de Obra.
ARTÍCULO 17°: RESPONSABILIDADES DEL COMITENTE
El Comitente, sin desmedro de las demás obligaciones que le caben, tendrá las siguientes responsabilidades:
Poner a disposición de la Contratista los sitios de emplazamiento de los trabajos, asegurando sus libres accesos.
Asistir en todo lo necesario para facilitar por parte del Contratista la utilización de las líneas de alta y media tensión.
Asistir en todo momento al Contratista respondiendo a los requerimientos de información adicional a los efectos de evacuar todo tipo de dudas que puedan facilitar la realización de los trabajos y asegurar el futuro buen funcionamiento de las Instalaciones.
Facilitar la labor de la Contratista, en cuanto a la celeridad en las revisiones y aprobaciones de documentación previo a la materialización de los trabajos así como también todas las liberaciones parciales de los trabajos topográficos, civiles, electromecánicos, etc. para el avance de servicios, así como también las aprobaciones finales de los mismos.
ARTÍCULO 18°: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA
La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendrá las siguientes responsabilidades:
● Ser responsable de la interpretación de la documentación contractual sin poder aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisión de su parte. Asimismo será responsable de cualquier defecto de construcción y de las consecuencias que puedan derivarse de la realización de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la Inspección antes de iniciar los respectivos trabajos.
● El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los daños o perjuicios que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus funciones específicas.
● Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas y/o procedimientos constructivos o instalaciones especiales patentados.
● Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos Policiales, Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el lugar de ejecución de los trabajos. Será por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas Disposiciones, Ordenanzas o Reglamentos.
● En caso de efectuar modificaciones al Proyecto presentado deberá contar con la conformidad previa del Comitente.
● Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construcción e instalación, impuestos, impuesto de sellos, tasas, estampillados, copias heliográficas y fotocopias, que la tramitación y aprobación de los planos así lo exija.
● Abonar al Colegio o Consejo Profesional (según corresponda), los derechos, sellados y tasas que por todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, cálculo u otra verificación, que hubiera sido realizada a través de los profesionales y técnicos que firman los planos, planillas y especificaciones, que forman parte de este Pliego.
● Asumir todo costo referido a la provisión de los bienes que se provean, sean éstos de carga y descarga, fletes, seguros, envases, estiba y puesta en depósito de la Contratista, traslado al lugar de servicios en San Xxxx, y todo otro que surja hasta su instalación.
● Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a los trabajos, deberán ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase (responder
a las normas de calidad vigentes), previamente aprobados por el Contratista antes de su acopio, y en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto, y con la debida anticipación, la Contratista hará entrega de todas las muestras respectivas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse, o los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las estipulaciones contractuales, serán reemplazados por la Contratista, corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande la sustitución.
● Si la Contratista acopiara materiales sin aprobar o rechazados, debe retirarlos en el término perentorio que determine la Inspección, y si así no lo hiciere, ésta dispondrá su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva de la Contratista.
● La Contratista tendrá siempre en los depósitos o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel y equipo que a juicio de la Inspección se necesite para la marcha correcta de las tareas conforme al PROGRAMA DE TRABAJOS, y con una reserva mínima que asegure quince (15) días de labor.
● Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección, aseguren la calidad satisfactoria de la misma y su finalización en término.
● Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados a juicio de Xxx Xxxx Xxxxxx, ésta podrá ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por otros más eficientes. Sin embargo, el hecho que Xxx Xxxx Xxxxxx nada objetase sobre el particular, no eximirá a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutadas o la demora en la terminación.
● No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por Xxx Xxxx Xxxxxx. Los fabricantes, marcas y modelos de todo el equipamiento principal ofertado deberán estar expresamente indicados en la Oferta y no podrán cambiarse sin la previa autorización escrita del Comitente. Materiales menores adicionales y de instalación podrán ser seleccionados y adquiridos con libertad por la Contratista a su mejor criterio siempre que los mismos tengan una calidad y prestaciones iguales o superiores a las indicadas en la Oferta y cumplan con la normativa vigente. Si los costos fuesen menores, se deberán hacer los ajustes económicos que sean pertinentes. Si fuesen mayores, no tendrán reconocimiento alguno. Cuando, en opinión de Xxx Xxxx Xxxxxx, algún material propuesto por la Contratista no reúna los requerimientos necesarios para la aplicación especificada, ésta deberá reemplazarlo conforme a las Especificaciones Técnicas. Cualquiera de los elementos suministrados como muestra, podrá ser utilizado como último elemento a colocar de cada tipo.
● A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisión el grado de perfección, terminación, calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende obtener, como así establecer técnicas constructivas, la Contratista tendrá la obligación de ejecutar un tramo de muestra de servicios. El tramo a ejecutar será determinado por San Xxxx Innova, y será repetido hasta tanto se obtengan muestras cuyo acabado sea aceptado.
● El personal y los elementos necesarios en los lugares de prestación de los servicios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, combustibles, herramientas, fletes, aparatos específicos de control, etc., serán facilitados y costeados por la Contratista y se comprobará que los materiales y/o estructuras son los prescritos.
ARTÍCULO 19°: EJECUCIÓN DEL CONTRATO - PAGO DE ANTICIPO
En la ejecución del contrato, el ADJUDICATARIO deberá ajustarse estrictamente a los términos y condiciones que se establezcan en el presente PLIEGO, obligándose -entre otras acciones- a:
• Utilizar todos los medios comprometidos, pudiendo incorporar, previa aprobación del Comitente, los medios, sistemas, y métodos que aconseje la evolución tecnológica y/o características operativas, y que contribuyan a mejorar la calidad técnica de los trabajos.
• Observar las disposiciones legales relativas a la Higiene y Seguridad en el Trabajo y las disposiciones de carácter laboral y previsional.
• Producir dentro de las VEINTICUATRO (24) HORAS de requerida, cualquier información relativa al servicio que el COMITENTE solicite, como así también informar inmediatamente de conocido cualquier hecho o circunstancia que pudiera incidir en la normal prestación de los servicios.
• Mantener la continuidad y regularidad de los servicios según el presente PLIEGO y la Propuesta Técnica presentada.
• Facilitar las inspecciones de cualquier tipo que disponga efectuar el COMITENTE, en aquellas instalaciones afectadas a la prestación de los servicios.
• Responder en forma exclusiva, por cualquier daño que pudiere ocasionarse con motivo de la prestación o falencia de la prestación de los servicios.
• Conservar en óptimas condiciones de operabilidad el equipamiento comprometido en el presente llamado.
• Mantener en perfectas condiciones los sistemas de resguardo de la información, comunicación y hardware necesarios para la buena operatividad de los equipos instalados durante toda la duración del correspondiente Contrato y sus ampliaciones si las hubiere.
El ADJUDICATARIO del Renglón 1 podrá solicitar el pago de un anticipo equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total ofertado, que será abonado dentro de los 30
días siguientes a la firma del contrato que será utilizado única y exclusivamente para la compra del equipamiento. El importe del anticipo será descontado del importe total que deba abonarse al momento de la entrega de los equipos.
El ADJUDICATARIO del Renglón 2 podrá solicitar el pago de un anticipo equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total ofertado, que será abonado dentro de los 30 días siguientes a la firma del contrato que será utilizado única y exclusivamente para la compra del equipamiento. El importe del anticipo será descontado del importe total que deba abonarse al momento de la entrega de los equipos.
El ADJUDICATARIO del Renglón 3 podrá solicitar el pago de un anticipo equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total ofertado, que será abonado dentro de los 90 días siguientes a la firma del contrato que será utilizado única y exclusivamente para la compra del equipamiento. El importe del anticipo será descontado del importe total que deba abonarse al momento de la entrega de los equipos.
Este monto deberá garantizarse en alguna de las formas y condiciones establecidas en el Artículo Nº 10:” REQUISITOS Y FORMA DE GARANTIAS DE LA PROPUESTA”, y se
amortizará en los certificados de cada etapa, aplicándose a su monto nominal un descuento y porcentual igual al del anticipo. El monto del certificado de Anticipo Financiero no se redeterminará.
ARTÍCULO 20°: INSPECCIÓN, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO
La inspección, medición y certificación de los trabajos serán ejercidas por personal a designar por el Comitente.
La Inspección tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de ella, requieran modificar el PROGRAMA DE TRABAJO aprobado y sin alterar el plazo contractual.
La Inspección tendrá en todo momento, libre acceso a depósitos y oficinas de la Contratista, a fin de revisar la documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecución, verificando el cumplimiento de las condiciones del contrato y efectuando las observaciones que pudieran corresponder.
El primer día hábil de cada mes, se efectuará la medición de los trabajos ejecutados en el anterior, de acuerdo al PROGRAMA DE TRABAJOS presentado, debiendo ser citado el Representante Técnico de la Contratista. Su ausencia determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición.
Los certificados serán preparados utilizando herramientas informáticas y presentados a la Inspección para su verificación y control, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes.
Del importe de cada certificado, excepto de los de intereses, se deducirá el cinco por ciento (5%), que se retendrá hasta la Recepción Definitiva como fondo de reparo. Esta retención podrá ser sustituida por los demás medios que prevé la Reglamentación de la Ley.
El plazo de pago de los certificados de provisión de bienes y servicios será de 30 días corridos contados desde la presentación del certificado de provisión de bienes y servicios debidamente suscripto por las partes habilitadas y la factura correspondiente. En caso que la documentación sea enviada por correo electrónico, el certificado de provisión de bienes y servicios, aprobado deberá estar suscripto con firma digital.
Para el caso de Equipamiento en condición FOB y/o CIF, se abonará el 100% al presentarse la documentación de embarque en origen, contemplado el desacopio del anticipo, en caso de corresponder.
Los intereses a que hubiere lugar por xxxx serán liquidados y abonados dentro de los quince (15) días corridos siguientes al pago del certificado correspondiente. Si la demora en la emisión de los certificados fuera ocasionada por culpa de la Contratista, ésta no tendrá derecho al cobro de intereses.
ARTÍCULO 21°: RETENCIÓN AUTOMÁTICA EN LOS CERTIFICADOS
A) POR ATRASO EN EL PROGRAMA DE TRABAJOS
Cuando por causas imputables a la Contratista, se produzca un atraso en la ejecución de los cronogramas de trabajo mayor al diez por ciento (10 %), se aplicará una multa diaria equivalente al cero coma dos por ciento (0,2%) del monto contractual del renglón adjudicado,. Este criterio se aplicará para cada una de las Etapas previstas en el punto
1.2.3. del Artículo 30, de acuerdo a la siguiente fórmula:
Si;Atraso = (FFCTC - FFCTP) x 100 > 10% ; entonces aplica multa diaria.
FFCTP
Multa diaria = 0,2% x MCRA
FFCTP = Fecha finalización del cronograma de trabajo de cada etapa planificado en el contrato.
FFCTC = Fecha de finalización del cronograma de trabajo certificado de cada etapa. MCRA = Monto Contractual del renglón adjudicado respectivo.
El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto será como máximo del treinta (30%) del monto contractual del renglón adjudicado.
Alcanzado este límite, el Comitente decidirá, ad-referendum de la Autoridad que corresponda, si es conveniente que los trabajos prosigan o se imponga la rescisión del Contrato por causa de la Contratista.
El atraso no podrá justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista advertencia o comunicación de la Inspección sobre la lentitud de la marcha de los trabajos.
En cambio, podrá la Contratista reclamar por escrito ante la Inspección, que se prorrogue el plazo de ejecución, fundado en las siguientes causas:
Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un mayor tiempo para la ejecución de los servicios.
Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional por su duración o inclemencia, y en general causas que sin impedir forzosamente la actividad de los servicios, la interrumpa en forma prolongada.
B) MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE SERVICIO
Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de Servicio, emanada de San Xxxx Innova conforme a lo regulado en el contrato a suscribirse entre las partes, en el plazo establecido, se hará pasible de una multa diaria, calculada conforme lo establecido en el punto A) POR ATRASO EN EL PROGRAMA DE TRABAJOS y con los límites establecidos en dicho punto.
C) MULTA POR SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS
Por cada día de suspensión injustificada de los trabajos, la Contratista se hará pasible a una multa calculada conforme lo establecido en el punto A) POR ATRASO EN EL PROGRAMA DE TRABAJOS y con los límites establecidos en dicho punto.
D) MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA
La ausencia injustificada, en el lugar de prestación de servicios del Contratista o de su Representante Técnico, cuya presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dará lugar a la aplicación de la sanción establecida para el incumplimiento de Órdenes de Servicio.
E) MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LUGARES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La falta de limpieza en los lugares de prestación de servicios será advertida por orden de servicio, con indicación del plazo de cumplimiento. La desobediencia será sancionada en la forma establecida para el incumplimiento de Órdenes de Servicio.
ARTÍCULO 22°: SEGUROS
La Contratista deberá presentar los siguientes seguros:
Seguros para su personal dependiente de conformidad con las Leyes Nº 19.587, 22.250, 24.557, LP 128-A y LP 377-A. Dicha póliza deberá cubrir los siguientes aspectos: indemnización por muerte, incapacidad total o permanente, incapacidad parcial y permanente, incapacidad temporal, asistencia médica, farmacéutica, gastos sanatoriales y aparatos de prótesis y ortopedia.
La póliza de referencia deberá ser acompañada con el comprobante de pago de la prima, para la correspondiente aprobación por parte del Comitente.
La Contratista deberá acompañar listado de personal, el cual irá incluido en la póliza. En caso de producirse bajas e incorporaciones, deberá informarse a la Compañía de Seguros, en los términos que indica la Ley.
Mensualmente la Contratista comunicará a la Inspección, el movimiento del personal que pudiera producirse, adjuntando los anexos correspondientes a la póliza original, y presentará a la Inspección las constancias de pagos al día de las obligaciones respectivas.
Seguro por daños y/o lesiones que pudieran ser ocasionados a terceras personas y/o propiedades de terceros con motivos de la ejecución de los trabajos, por un monto de Pesos Diez Millones ($ 10.000.000,00) por cada siniestro, que incluya RC Cruzada teniendo a SAN XXXX INNOVA como Coasegurado.
Seguro de Todo Riesgo, Construcción y Montaje, durante la ejecución de los trabajos y hasta la recepción definitiva de las mismas. Este seguro deberá cubrir contra todo riesgo de daño físico, las pérdidas o daños que puedan sufrir las Instalaciones durante el período de construcción y montaje, incluyendo la etapa de pruebas, la puesta en marcha y el plazo de garantía. La suma asegurada deberá ser igual al valor de los trabajos y los trabajos ejecutadas. Todos los bienes asegurados deberán ser cubiertos a su valor de reemplazo.
Todas estas pólizas deberán ser presentadas por la Contratista con una antelación no menor de tres días hábiles anteriores a la firma del Acta de Iniciación de los Trabajos. Su incumplimiento impedirá la expedición de cualquier certificado de provisión de bienes y servicios, correspondiéndole la multa pertinente.
Serán condiciones de contratación de los seguros:
Renuncia a los derechos de subrogación. Todas las pólizas (a excepción de la referida al seguro de vida obligatorio deberán contener una cláusula de renuncia a los derechos de subrogación contra el Comitente, sus funcionarios y empleados.
Deducibles y Franquicias. Los deducibles y franquicias, serán a cargo de la Contratista. Constancias de pago. La Contratista deberá entregar al Comitente los certificados de cobertura al momento del Acta de Inicio de los trabajos. Posteriormente, en un plazo no mayor a los treinta (30) días, deberá entregar copia completa de dichas pólizas y copia de sus respectivos recibos de pago. La Contratista obtendrá la renovación de los certificados según y cuando sea necesario, y se enviarán copia de ellos al Comitente tan pronto como se disponga de los mismos.
Endoso. Las pólizas indicadas en la presente cláusula (a excepción de las referidas al seguro de vida obligatorio) deberán contener un endoso que indique que no podrán ser modificadas ni anuladas sin la autorización previa del Comitente.
SUBCONTRATISTAS. Es responsabilidad de la Contratista controlar que sus Subcontratistas contraten coberturas del mismo tenor que las exigidas a ésta y que cumplan con todos los requisitos estipulados en la presente cláusula.
Incumplimiento del Contratista. Si la Contratista no mantuviera las coberturas aquí exigidas, el Comitente tendrá el derecho, pero no la obligación, de contratar y mantener dichos seguros a nombre de la Contratista y a entero costo de este último.
Asegurados Adicionales. El Comitente y los Subcontratistas serán considerados como asegurados adicionales en las coberturas indicadas en la presente cláusula.
Aseguradoras. Las aseguradoras deberán ser compañías de primera línea, aceptables tanto para el Comitente como para la Contratista y deberán cumplir con las leyes aplicables. Cuando la sede de la Compañía Aseguradora no esté en jurisdicción de la Provincia de San Xxxx las pólizas deberán ser legalizadas por Escribano Público, cuya firma será certificada por el respectivo Colegio de Escribanos del lugar de emisión.
Las Compañías Aseguradoras tendrán que constituir domicilio en la Ciudad de San Xxxx, someterse a los Tribunales Ordinarios de la misma, renunciar al beneficio de excusión y división, como así también a cualquier Fuero o Jurisdicción de excepción que pudiere corresponderle.
En caso de que se produzca cualquier siniestro durante la ejecución de los trabajos, que sea susceptible de generar una indemnización, la Contratista deberá comunicar los hechos al Comitente de inmediato y a la Compañía de Seguros, dentro del plazo máximo establecido en la póliza correspondiente, siendo responsable de los daños y perjuicios que se puedan derivar de la falta de comunicación.
Todos los seguros deberán tener vigencia hasta la Recepción Provisoria de los Bienes y Servicios.
ARTÍCULO 23°: VICIOS DE MATERIALES Y SERVICIOS.
Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales o servicios, la Inspección podrá ordenar la demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de la sospecha.
Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo de la Contratista.
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, la Contratista deberá reparar o cambiar los trabajos defectuosas, en el plazo que le fije la Inspección.
Transcurrido el mismo dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o por terceros, formulándole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los importes se tomarán del Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de pago, según corresponda.
ARTÍCULO 24°: TRABAJOS RECHAZADOS
La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones, características técnicas, o cantidades especificadas en el Pliego.
Es obligación de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que contractualmente se obligó, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder.
ARTÍCULO 25°: SUBCONTRATOS
No podrá la Contratista efectuar subcontratación ni asociación alguna sin la previa autorización del Comitente. Esta autorización no eximirá al Contratista de sus responsabilidades.
La Contratista pedirá por escrito la autorización para subcontratar, en cuya solicitud dará el nombre del subcontratista, la forma de contratación y las referencias de aquel, debiendo ser personas de probada capacidad, a juicio exclusivo del Comitente, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos. Deberá acompañar, asimismo, copia con certificación de firmas por escribano público del contrato respectivo. Los subcontratistas se ajustarán estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecución de los servicios para el Contratista, no creando al Comitente obligación ni responsabilidad alguna. En caso de autorizarse la co-asociación de empresas, el Comitente establecerá las
condiciones en que admitirá la misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia aquellas, (Decreto Nº 3523-OSP-72.- Art. 43).
ARTÍCULO 26°: VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS
A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de los lugares de prestación de los servicios para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas del Comitente o de terceros.
A tal fin se establecerá una vigilancia y control hasta la recepción provisional de los bienes y servicios. La adopción de las medidas aludidas precedentemente no eximirá a la Contratista de las consecuencias por los hechos que allí se produzcan.
ARTÍCULO 27°: FOTOGRAFÍAS - COMPROBACIONES PREVIAS Y ENSAYOS DE ACEPTACIÓN
La Contratista efectuará un mínimo de seis (06) tomas fotográficas de los lugares de prestación de los servicios por mes, en colores, que se tomarán con los detalles y en las fechas que la Inspección indique, entregando dos (2) copias en formato digital.
La Contratista deberá realizar las Comprobaciones Previas y Ensayos de Aceptación necesarios, consistentes en una serie de pruebas de funcionamiento que determinará el Comitente, a fin de comprobar que la Instalación se corresponde a los valores de desempeño previstos por la Contratista en su Oferta Técnica y que las Instalaciones están en total conformidad con los Pliegos.
ARTÍCULO 28°: RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA
Los Bienes y Servicios serán recibidos provisionalmente por la Inspección cuando se encuentre terminada con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las comprobaciones previas, labrándose un Acta en presencia de la Contratista o de su Representante Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operación.
La Instalación deberá estar terminada, probada y completamente operativa conforme a los términos establecidos en este Pliego de PEDIDO DE PROPUESTA. Los equipos de construcción, Instalaciones Temporales y materiales sobrantes serán retirados por la
Contratista una vez terminada los trabajos, dejando cada uno de los lugares limpios y ordenados.
En el Acta de Recepción Provisional se consignará:
La constancia de que los servicios están terminados de acuerdo con el PROGRAMA DE TRABAJOS, Pliegos de Condiciones y Órdenes de Servicio de la Inspección.
Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de los bienes y servicios con indicación de las respectivas resoluciones que las autorizaron.
Si al procederse a la Inspección previa a la Recepción Provisional, se encontrasen servicios que no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podrá suspender dicha recepción hasta que la Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual sin que la Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá ejecutar los trabajos por sí o con intervención de terceros, cargando los gastos a la Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.
Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la habilitación de los servicios, podrá realizarse la Recepción Provisional dejando constancia de las mismas en el Acta, para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de garantía.
Transcurrido el plazo de tres (3) meses desde la fecha de Acta de Recepción Provisoria, en caso que no existan obligaciones pendientes de cumplimiento, se labrará el Acta de Recepción Definitiva en presencia de la Contratista o de su Representante Técnico, donde se consignará que no se han presentado inconvenientes con los servicios desde el Acta de Recepción Provisoria o presentadas las mismas fueron debidamente solucionados. En dicha acta se procederá a dejar constancia de la devolución de la Garantía de fiel cumplimiento del contrato. La firma del Acta de Recepción Definitiva no modificará la vigencia de las garantías de los equipamientos entregados.
ARTÍCULO 29°: PERÍODO DE GARANTÍA DEL PROYECTO EJECUTIVO
El plazo de garantía de la solución de conectividad contenida en el proyecto ejecutivo requerido para todos los equipos e instalaciones en su conjunto y a los efectos de la recepción será de 12 meses a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisoria. Los lapsos de tiempo que durante el período de garantía medien entre la detección de anomalías y la reparación completa de éstas a satisfacción del Comitente, no serán computados al período de garantía.
Durante la garantía la Contratista estará obligada a reparar o, si es necesario, reemplazar los elementos, componentes, equipos, sistemas y/o materiales de la Instalación que fallen debido a defectos en los materiales o en la ejecución, a menos que el fallo sea debido al mal uso en la operación y/o mantenimiento por parte del Comitente. Queda incluido dentro de las reparaciones todo gasto relativo a transporte, manipuleo, seguros, montajes, desmontajes, ensayos, etc., como así también el traslado y hospedaje de sus técnicos y o representantes.
En caso de reparaciones por garantía, las mismas y todas las partes del equipamiento involucradas en la reparación, así como su montaje serán garantizadas por la Contratista al menos por un año a partir de la nueva puesta en servicio a satisfacción del Comitente. Para cumplir este período mínimo, deberá extenderse el período de garantía para las partes reparadas y todas las partes del equipamiento involucradas en la reparación, así como su montaje en caso de que al momento de la nueva puesta en servicio el período de garantía original remanente sea menor a un año.
La Contratista deberá indicar además el lugar, con dirección en la República Argentina, para dirigir las comunicaciones y reclamos, y responder a esos reclamos, concurriendo en un tiempo no mayor de 48 horas.
La Contratista deberá aceptar la primera intervención de quien el Comitente designe a cargo de la Operación y Mantenimiento de las instalaciones para la localización, aislamiento y contención de la falla sin que ello afecte las condiciones de la garantía.
La Contratista deberá incluir en su Oferta un acuerdo de calidad de servicio aplicable durante el período de garantía indicando los tiempos y tipo de respuesta en función de la severidad de los incidentes o defectos detectados. Los costos de aplicación de este acuerdo de calidad de servicio y todos los servicios y gastos asociados deberán estar incluidos en el precio de la Oferta.
ARTÍCULO 30º: CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN RENGLÓN 1
El puntaje final del Renglón 1, estará determinado por la valoración que se obtenga en la evaluación económica y evaluación técnica, cuyos porcentajes de ponderación serán de 40% y 60 % respectivamente.
1.1 Evaluación Económica (40%)
En una escala inversamente proporcional considerando una nota 100 (máxima calificación) para el menor precio, se calcularán las puntuaciones correspondientes a las ofertas restantes utilizando la fórmula expresada a continuación:
𝑂𝐸𝑖
𝑃𝐸𝑖 = 𝑂𝐸 𝑚𝑖𝑛
x 100 con i = 1……n (correspondiente al número de ofertas)
Dónde:
PEi = Puntaje Económico del OFERENTE i OE min = Oferta Económica de menor precio OEi = Oferta Económica del OFERENTE i
1.2. Evaluación Técnica (60%)
Para la evaluación técnica se considerarán los ítems detallados en la siguiente tabla con sus correspondientes porcentajes de sub ponderación:
Ítem | Sub Ponderador |
Equipamiento | 45% |
Experiencia/Antecedentes | 25% |
Cronograma de Entrega | 25% |
Operación Asistida | 5% |
1.2.1. Equipamiento
Para la evaluación del equipamiento se tendrá en cuenta la solución presentada por el OFERENTE considerando su adecuación y/u optimización o mejora respecto de los requerimientos técnicos establecidos en el presente, ya sea en las propuestas básicas o en su caso, las propuestas alternativas.
1.2.2. Experiencia/Antecedentes
Se evaluará la experiencia de los fabricantes y de los canales de venta (Proponentes) en soluciones similares realizadas en Argentina de acuerdo a los requerimientos expresados en el ítem 9.2.1.2 Extensión de la Oferta y Antecedentes. En caso de presentación conjunta de Proponentes Nacionales y Extranjeros, se evaluarán las experiencias de ambos en forma acumulativa, pero respecto a los Proponentes Extranjeros, se tendrán en cuenta únicamente los proyectos realizados en Argentina.
1.2.3. Cronograma de Entrega
La evaluación del cronograma de entrega contempla las siguientes etapas:
Etapa 1: Período de fabricación de los equipos hasta su colocación en puerto de embarque del país de fabricación,
Etapa 2: Período de Entrega de los equipos desde el puerto de embarque hasta el puerto de Valparaíso (vía marítima)
Etapa 3: Período de Instalación de los equipos desde su entrega por parte de Xxx Xxxx Xxxxxx hasta su puesta en funcionamiento, especificando el mismo para cada uno de los Nodos.
Estos períodos se presentarán en formato Xxxxx y se tomará el tiempo máximo de cada etapa. La falta de cumplimiento de este ítem para el que resulte adjudicatario será penalizada de acuerdo a lo establecido en el Artículo 21.
Se realizará la puntuación siguiendo las siguientes fórmulas a aplicar para cada una de las etapas:
P𝐶𝐸𝑛 =
𝐶𝐸𝐸𝑖 𝑚𝑖𝑛
𝐶𝐸𝐸𝑖 𝑛
x 100 con i = 1,2 o 3 (correspondiente a cada etapa)
con n correspondiente al cronograma de cada oferente
Dónde:
PCEEi n = Puntaje Cronograma de Entrega para la Etapa i del OFERENTE n
CEEi min = Cronograma de Entrega para la Etapa i mínimo
CEEi n = Cronograma de Entrega para la Etapa i del OFERENTE n
Cada etapa pondera de la siguiente manera: Etapa 1: 60%
Etapa 2: 10%
Etapa 3: 30%
1.2.4 Operación Asistida
Operación Asistida:
Se evaluará en el régimen de operación asistida cotizado, los plazos de respuesta de los pedidos de asistencia en el servicio de respuesta ofrecido por los Proponentes.
1.3. PUNTAJE MÍNIMO EXCLUYENTE
Aquellos oferentes que de acuerdo al procedimiento de valoración aplicado para la selección de la oferta obtengan menos de sesenta (60) puntos en el renglón evaluado, se rechazará la propuesta presentada para dicho renglón.
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN RENGLÓN 2
El puntaje final del Renglón 2 estará determinado por la valoración que se obtenga en la evaluación económica y evaluación técnica cuyo porcentaje de ponderación será de 40% y 60 % respectivamente.
2.1 Evaluación Económica (40%)
En una escala inversamente proporcional considerando una nota 100 (máxima calificación) para el menor precio, se calcularán las puntuaciones correspondientes a las ofertas restantes utilizando la siguiente fórmula:
𝑂𝐸𝑖
𝑃𝐸𝑖 = 𝑂𝐸 𝑚𝑖𝑛
x100 con i = 1……n (correspondiente al número de ofertas)
Dónde:
PEi = Puntaje Económico del OFERENTE i OE min = Oferta Económica de menor precio OEi = Oferta Económica del OFERENTE i
2.2. Evaluación Técnica (60%)
Para la evaluación técnica se considerarán los ítems detallados en la siguiente tabla con sus correspondientes porcentajes de sub ponderación:
Ítem | Sub Ponderador |
Infraestructura | 45% |
Experiencia/Antecedentes | 25% |
Cronograma de Entrega | 30% |
2.2.1. Infraestructura
Para la evaluación de la infraestructura se tendrá en cuenta la solución presentada por el OFERENTE, considerando su adecuación y/u optimización o mejora respecto de los requerimientos técnicos establecidos en el presente, ya sea en las propuestas básicas o en su caso, las propuestas alternativas.
2.2.2. Experiencia/Antecedentes
Se evaluará la experiencia de los fabricantes y de los canales de venta (Proponentes) en soluciones similares realizadas en Argentina de acuerdo a los requerimientos expresados en el ítem “9.2.2.3. Extensión de la Oferta y Antecedentes”. En caso de presentación conjunta de Proponentes Nacionales y Extranjeros, se evaluarán las experiencias de ambos en forma acumulativa, pero respecto a los Proponentes Extranjeros, se tendrán en cuenta únicamente los proyectos realizados en Argentina.
2.2.3. Cronograma de Entrega
a) Shelters y/o gabinetes outdoor de origen Nacional
La evaluación del plazo de entrega contempla: 1) Período de fabricación de los shelters y/o gabinetes outdoor 2) Periodo de Entrega de los shelters y/o gabinetes outdoor 3) Plazo de Instalación de los equipos, especificando el plazo de instalación de cada uno de los Nodos.
La evaluación del cronograma de entrega contempla las siguientes etapas: Etapa 1: Período de fabricación de los shelters y/o gabinetes outdoor
Etapa 2: Período de Instalación de los shelters y/o gabinetes outdoor desde su entrega a San Xxxx Innova hasta su puesta en funcionamiento, especificando el mismo para cada uno de los Nodos.
Estos períodos se presentarán en formato Xxxxx y se tomará el tiempo máximo de cada etapa. La falta de cumplimiento de este ítem para el que resulte adjudicatario será penalizada de acuerdo a lo establecido en el Artículo 21.
Se realizará la puntuación siguiendo las siguientes fórmulas a aplicar para cada una de las etapas:
𝐶𝐸𝑛 =
P 𝐶𝐸𝐸𝑖 𝑚𝑖𝑛 x 100 con i = 1,2 o 3 (correspondiente a cada etapa)
𝐶𝐸𝐸𝑖 𝑛
con n correspondiente al cronograma de cada oferente
Dónde:
PCEEi n = Puntaje Cronograma de Entrega para la Etapa i del OFERENTE n
CEEi min = Cronograma de Entrega para la Etapa i mínimo
CEEi n = Cronograma de Entrega para la Etapa i del OFERENTE n
Cada etapa pondera de la siguiente manera:
Etapa 1: 60%
Etapa 2: 10%
Etapa 3: 30%
b) Shelters y/o gabinetes outdoor de origen extranjero
La evaluación del cronograma de entrega contempla las siguientes etapas:
Etapa 1: Período de fabricación de los shelters y/o gabinetes outdoor hasta su colocación en puerto de embarque del país de fabricación.
Etapa 2: Período de Instalación de los shelters y/o gabinetes outdoor desde su entrega por parte de San Juan Innova hasta su puesta en funcionamiento, especificando el mismo para cada uno de los Nodos.
Estos períodos se presentarán en formato Xxxxx y se tomará el tiempo máximo de cada etapa. La falta de cumplimiento de este ítem para el que resulte adjudicatario será penalizada de acuerdo a lo establecido en el Artículo 21.
Se realizará la puntuación siguiendo las siguientes fórmulas a aplicar para cada una de las etapas:
𝐶𝐸𝐸𝑖 𝑛
P𝐶𝐸𝑛 = 𝐶𝐸𝐸𝑖 𝑚𝑖𝑛 x 100 con i = 1,2 o 3 (correspondiente a cada etapa)
con n correspondiente al cronograma de cada oferente
Dónde:
PCEEi n = Puntaje Cronograma de Entrega para la Etapa i del OFERENTE n
CEEi min = Cronograma de Entrega para la Etapa i mínimo
CEEi n = Cronograma de Entrega para la Etapa i del OFERENTE n
Cada etapa pondera de la siguiente manera: Etapa 1: 60%
Etapa 2: 10%
Etapa 3: 30%
2.3 PUNTAJE MÍNIMO EXCLUYENTE
Aquellos oferentes que de acuerdo al procedimiento de valoración aplicado para la selección de la oferta obtengan menos de sesenta (60) puntos en el renglón evaluado, se rechazará la propuesta presentada para dicho renglón.
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN RENGLÓN 3
El puntaje final del Renglón 3 estará determinado por la valoración que se obtenga en la evaluación económica y evaluación técnica cuyo porcentaje de ponderación será de 40% y 60 % respectivamente.
3.1 Evaluación Económica (40%)
En una escala inversamente proporcional considerando una nota 100 (máxima calificación) para el menor precio, se calcularán las puntuaciones correspondientes a las ofertas restantes utilizando la siguiente fórmula:
𝑂𝐸𝑖
𝑃𝐸𝑖 = 𝑂𝐸 𝑚𝑖𝑛 x100 con i = 1……n (correspondiente al número de ofertas)
Dónde:
PEi = Puntaje Económico del OFERENTE i OE min = Oferta Económica de menor precio OEi = Oferta Económica del OFERENTE i
3.2. Evaluación Técnica (60%)
Para la evaluación técnica se considerarán los ítems detallados en la siguiente tabla con sus correspondientes porcentajes de sub ponderación:
Ítem | Sub Ponderador |
Equipamiento | 45% |
Experiencia/Antecedentes | 25% |
Soporte y Capacitación | 20% |
Cronograma de Entrega | 10% |
3.2.1. Equipamiento
Para la evaluación del equipamiento se tendrá en cuenta la solución presentada por el OFERENTE considerando su adecuación y/u optimización o mejora respecto de los requerimientos técnicos establecidos en el presente, ya sea en las propuestas básicas o en su caso, las propuestas alternativas.
3.2.2. Experiencia/Antecedentes
Se evaluará la experiencia de los fabricantes y de los canales de venta (Proponentes) en soluciones similares realizadas en Argentina de acuerdo a los requerimientos expresados en el ítem “9.2.3.3. Extensión de la Oferta y Antecedentes”. En caso de presentación conjunta de Proponentes Nacionales y Extranjeros, se evaluarán las experiencias de ambos en forma acumulativa, pero respecto a los Proponentes Extranjeros, se tendrán en cuenta únicamente los proyectos realizados en Argentina.
3.2.3. Cronograma de Entrega
La evaluación del cronograma de entrega contempla las siguientes etapas:
Etapa 1: Período de fabricación de los equipos hasta su colocación en puerto de embarque del país de fabricación,
Etapa 2: Período de Entrega de los equipos desde el puerto de embarque hasta el puerto de Valparaíso (vía marítima)
Etapa 3: Período de Instalación de los equipos desde su entrega por parte de San Juan Innova hasta su puesta en funcionamiento, especificando el mismo para cada uno de los Nodos.
Estos períodos se presentarán en formato Xxxxx y se tomará el tiempo máximo de cada etapa. La falta de cumplimiento de este ítem para el que resulte adjudicatario será penalizada de acuerdo a lo establecido en el Artículo 21.
Se realizará la puntuación siguiendo las siguientes fórmulas a aplicar para cada una de las etapas:
𝐶𝐸𝑛 =
P 𝐶𝐸𝐸𝑖 𝑚𝑖𝑛 x 100 con i = 1,2 o 3 (correspondiente a cada etapa)
𝐶𝐸𝐸𝑖 𝑛
con n correspondiente al cronograma de cada oferente
Dónde:
PCEEi n = Puntaje Cronograma de Entrega para la Etapa i del OFERENTE n
CEEi min = Cronograma de Entrega para la Etapa i mínimo
CEEi n = Cronograma de Entrega para la Etapa i del OFERENTE n
Cada etapa pondera de la siguiente manera:
Etapa 1: 60%
Etapa 2: 10%
Etapa 3: 30%
3.2.4 Soporte y Capacitación
Soporte:
Se evaluará el régimen de soporte cotizado, cumplimiento de los tiempos requeridos, horas y trabajos incluidos en el mismo, disponibilidad de personal en sitio y todo aspecto que resulte diferencial y de importancia para el funcionamiento de la solución.
Capacitación:
Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las horas requeridas o que superen las mismas, temas incluídos y todo aspecto que resulte diferencial y de importancia para el aprendizaje del personal.
3.3 PUNTAJE MÍNIMO EXCLUYENTE
Aquellos oferentes que de acuerdo al procedimiento de valoración aplicado para la selección de la oferta obtengan menos de sesenta (60) puntos en el renglón evaluado, se rechazará la propuesta presentada para dicho renglón.
ANEXO I
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICATORIAS (ETI) DE TRANSPORTE
● La capa óptica deberá soportar, al menos, 40 lambda @100G por lambda
● Lado de la línea: placas de línea sintonizables xx xxxxx C de 100G
● Lado del cliente: placas de cliente de 10x10 Gbps (o más), compatibles con todos los transceptores multiprotocolo (10GEth/OTU2/STM-64).
● Para efectos del cálculo inicial debe asumirse un coeficiente de atenuación de
0.275 dB /Km, más una atenuación por patchcords en cada extremo del enlace de 1dB y un margen adicional por span de 0xX.Xx decir la atenuación total EOL de cada vano se calcula como:
Atenuación EOL = Distancia Óptica x 0,275 + 2 x 1 + 3
● Homologación Técnica y Pruebas de equipos:
San Xxxx Innova podrá solicitar la homologación en Argentina por el ENACON. La homologación puede ser realizada en forma remota.
Se requiere, un juego de los manuales técnicos necesarios durante el transcurso de las pruebas, así como la disponibilidad exclusiva de personal técnico idóneo para el soporte durante la realización de las pruebas. El oferente podrá proponer pruebas adicionales que considere necesarias.
Si la solución ofertada posee placas, módulos o funcionalidades no contempladas en el listado de pruebas del presente documento, se adicionarán las pruebas que sean necesarias para su homologación.
LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS EN SITIO PARA LA CONFECCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE EQUIPOS DWDM.
i) Pruebas generales de equipo en sitio.
● Apagado y encendido de un nodo, tiempo de recuperación de los servicios.
● Rango de tensión de alimentación (-48V +/-20%).
● Comisionamiento de un nodo DWDM ROADM.
● Alarmas externas.
● Backup y restore del equipo completo.
● Alarmas de equipo y enlace (configuraciones, propagación, etc.).
● Prueba de robustez de enlace (atenuación máxima que soporta sin afectación de servicio).
● Inserción/borrado de lambdas en el sistema DWDM sin afectación de las restantes lambdas.
● Interacción de varias lambdas de 100G espaciadas entre sí 50Ghz.
● Interacción de lambdas de 100G y 200G en el mismo sistema DWDM, con el mínimo espaciamiento espectral que soporta el sistema.
● Herramientas de medición del espectro óptico (potencias, longitud de onda, OSNR, etc.) en los diferentes puntos de la red y de los equipos.
● Comparación con un instrumento OSA.
● Creación / modificación / borrado de servicios a nivel Ethernet.
● Ecualización manual/automática de lambdas.
● Visualización de los diferentes parámetros ópticos (performance analógica) en los distintos puntos de la red, actual e histórico (15 min – 24 hs.).
● Visualización de performance digital (errores) actual e histórica (15 min – 24 hs).
● Herramientas de troubleshooting (ej: loopbacks, inserción de alarmas, etc.).
● Verificación del estado de los equipos mediante interfaz de comandos.
ii) Amplificadores
● Respuesta del control automático de ganancia.
● Prueba de modos de ganancia fija y potencia fija.
● Respuesta de ganancia en todo el espectro (planicidad).
● Figura de ruido.
● Ajuste manual de la ganancia.
● Ajuste de VOA (en caso que exista).
● Apagado automático del AMP ante un corte de FO.
● Mediciones de potencias de entrada/salida/reflejada.
● Disminución de la potencia de salida en caso de potencia reflejada elevada.
● Potencia mínima de entrada del AMP.
● Tipos de restart por soft (con o sin pérdida de tráfico).
iii) Mux/Demux óptico
● Pérdidas por inserción.
● Selectividad de lambdas (espaciado 50Ghz).
● Ajuste de VOA (en caso que exista).
iv) WSS
● Características colorless y directionless, en caso que coresponda.
● Pérdidas por inserción.
● Selectividad de lambdas (espaciado 50Ghz).
● Ajuste de los VOAs
v) OSC
● Potencia de tx.
● Sensibilidad óptica.
● Longitud de onda.
● Independencia del OSC con los AMP.
● Tareas de mantenimiento del OSC sin afectación de tráfico.
● Tipos de restart por soft, deben ser sin pérdida de tráfico.
vi) Transponders/Muxponders
● Potencia de tx.
● Sensibilidad óptica.
● Tolerancia OSNR / Dispersión Cromática / PMD.
● Sintonía en toda la grilla con espaciado 50Ghz (Tunning), verificación con instrumento OSA.
● Pruebas de FEC, estándar y propietario. BER pre-FEC y pos-FEC, máximo BER pre-FEC que puede corregir.
● Pruebas de calidad por 24hs libre de errores con un margen de OSNR de 1 dB.
● Mapeo de diferentes señales de cliente (ETH, SDH, OTU, Fiber Channel).
● 1/10GE based on board test.
● Tipos de restart por soft (con o sin pérdida de tráfico).
vii) Placas de alimentación
● Protección 1+1.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICATORIAS (ETI) DE NETWORKING IP/MPLS y GPON
● Las ETI requeridas podrán estar incluidas en el Router o en el Switch, o distribuidas entre el Router y el Switch en caso que la solución de conectividad propuestas incluya ambos equipos.
1. Xxxxx 0- Core Central:
(a) Funcionalidades ETI de Router de Egreso de Xxxxx 0:
● Operar con corriente alterna de 220 Volts 50 Hz.
● Las interfaces físicas de los puertos 10/100/1000TX deberán ser RJ-45. Las interfaces para puerto 1000BaseX y 10GBaseX deberán ser bahías GBICs, SFP, XFP o XENPACK.
● Se admite módulo de expansión de puertos de una misma marca y que no supere 1RU en dimensiones para los puertos RJ45 BaseT que se requieran en un futuro.
● Contar con sistema operativo y configuración en memoria tipo flash o RAM no volátil.
● El Oferente deberá prever en su Oferta y en el diseño de la red, la inclusión de los patchcords, atenuadores y/o compensadores de dispersión que correspondan, según las interfaces ópticas que provean, el tipo de fibra óptica de la red y de acuerdo a las distancias existentes de los enlaces entre Nodos.
● Route processor y switch fabric redundantes.
● Se proveerá cada equipo con todas las memorias y módulos necesarios para operar en la configuración final solicitada. Lo que es equivalente a que el crecimiento futuro se logrará con el solo agregado de placas de entrada/salida, y con fuentes de alimentación en caso de ser necesario.
● Deberá tener capacidad para ser equipado con contenedores de transceiver de 10Gb distribuidos en módulos que operen Full dúplex con los correspondientes conectores necesarios para la interconexión en Fibra Óptica y que funcionen como puertos WAN.
● El procesamiento deberá ser distribuido; la falla de uno o varios de los módulos de interfaz no deberá comprometer ni degradar la performance de funcionamiento del equipo.
● El ROUTER deberá permitir la configuración de al menos ocho (8) clases de servicios (Class of service - CoS). A dichas clases de servicio se le asignaran las calidades de servicio (Quality of Service – QoS y/o Hierarchical Quality of Service - HQoS) en las cabeceras del paquete IP. Permitiendo a los proveedores de futuros enlaces MPLS dar prioridad según el marcado de calidad de servicio en las cabeceras IP.
● Operará en Layer 2, 3 y 4. En Layer 2 deberá comportarse como un bridge transparente, en Layer 3 como un router entre VLANs y en Layer 4 como un filtro y priorizador de tráfico por protocolo.
● Cumplirá con las siguientes normas: o 802.3 (Ethernet)
o 802.3u (Fast Ethernet)
o 802.3z (Gigabit Ethernet)
o 802.3ae (8 10 Gigabit Ethernet)
o RFC 3031 Multiprotocol Label Switching Architecture ( MPLS)
● Soportar las siguientes funciones sobre MPLS:
o Multiprotocol Label Switching (MPLS) RFC 2702, 2858, 3031, 3032, 3270,
3443, 4023, 4182, 4364, 5884, 6424, 6425, 6790, 7510, 7746, 8029
o Layer 3 VPN
o EoMPLS Tunneling
● Soportar las siguientes Normas para MPLS:
o RFC 4905
o RFC 4448
o RFC 4553
o RFC 4619
o RFC 4717
● Soportar Rate Limit Basados en CIR y PIR
● Soportará la configuración de puertos en modo link aggregation, según el estándar 802.1x.
● Soportará trunking de VLANs en todos sus puertos según el estándar 802.1q
● Permitirá la definición de VLANs, con asignación por puerto como mínimo.
● Será no bloqueante en cualquier condición, tanto para la configuración actual solicitada como para la configuración final. Se debe explicar en detalle como cumple el equipo con este requerimiento para la peor condición, que es cuando todo el tráfico es cursado entre puertos que están en distintos módulos.
● Soportará protocolos para redundancia de caminos según los estándares 802.1d (Spanning Tree) y 802.1w (Rapid Spanning Tree).
● Clasificará y asignará prioridades al tráfico con los siguientes mecanismos:RFC
o Prioridad asignada a un puerto
o Tag 802.1p
o Diffserv o ToS. Podrá mapear estos campos de Layer 3 a prioridades Layer 2 y
o viceversa, en forma configurable.
o Listas de acceso con parámetros de Layer 2, 3 y 4. Campos MAC addresss, IP destino y origen, puertos TCP/UDP origen y destino. Su utilización no deberá afectar la performance del equipo.
● Ruteo de protocolo IPv4 y soportar los protocolos de ruteo RIP v1/2, OSPF v2 y BGP (en el caso de MPLS). Todos los equipos deberán soportar ruteo de protocolo IPv6.
● Ruteo de IP multicast con los siguientes protocolos: PIM-SM y IGMP v1/2/3.
● IGMP snooping
● Limitación de ancho xx xxxxx por puerto y por aplicación, en este último caso por dirección IP destino y origen o puerto TCP/UDP destino y origen.
● Autentificación de usuarios de administración vía RADIUS.
● Autentificación de usuarios de red mediante el protocolo 802.1x, con múltiples suplicantes en un mismo puerto.
● Gestionable en forma remota
● Generará alarmas que serán enviadas vía traps SNMP a la estación de gestión.
● Implementará MIB I y II, RFC 1213
● Dispondrá de mecanismo de protección de ataques contra el mismo equipo (Denial of service protection), incluyendo SYN attack.
● La conectividad de los túneles IPSEC deberá lograrse preservando las direcciones IP origen e IP destino en la cabecera exterior del paquete IPSEC. Cuando los paquetes originales contengan alguna marca de calidad de servicio en los campos
Type of Service (TOS) o Differentiated services (DiffServ), esta marca deberá respetarse en el paquete encriptado.
● El rendimiento o throughput del procesamiento IPSec del equipo deberá ser como mínimo de 900 mbps.
● El rendimiento total o Throughput del equipo será como mínimo de 2,4 Tbit/seg.
● Deberá soportar Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP).
● IPv4 por hardware mayor a 400Mpps.
● IPv6 por hardware mayor a 200Mpps.
● L2 por hardware mayor a 400Mpps.
● Soporte de mínimo 12 instancias de BGP.
● Soporte de mínimo 8K peers de BGP.
● El Router deberá estar dimensionado en memoria / CPU para soportar Full BGP en rutas, sin superar un margen del sesenta por ciento (60%) de la performance del equipo
● Deberá soportar mínimo cien (100) VRFs.
● GRE por hardware.
● NAT asistido por hardware con un throughput de 80G.
● 500.000 Direcciones MAC soportadas.
● Rutas mínimo de 4M (IPv4); 2M (IPv6).
● Soporte de VLAN, Router ACLs y Port ACLs.
● Soporte de MAC ACLs sobre IP.
● 32K de almacenamiento de entradas ACLs.
● Protocolos de ruteo de nivel 3 soportados del tipo Internet Engineering Task Force IP (IETF IP).
● Deberá incluir los siguientes protocolos mínimos: Layer 3, Border Gateway Protocol versión 4 (BGPv4), Open Shortest Path First (OSPF), Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Routing Information Protocol (RIP), Internet Control Message Protocol (ICMP).
● La gestión de red “MIBs” serán: MPLS LDP MIB, MPLS Label Switch Router (LSR) MIB, MPLSTE MIB, MPLS VPN MIB.
● Soporte de Multi-Virtual Route Forwarding (VRF). Soporte de Label Edge Router (LER) y Label Switch Router (LSR), Multiprotocol Label Switching Virtual Private Networks (MPLS VPN L3), Label Distribution Protocol (LDP).
● Resource Reservation Protocol (RSVP) & RSVP-TE RFC 2702, 2747, 2961, 3097, 3209, 3473, 3564, 3906, 4090, 4124, 4125, 4127, 4561, 4875, 4950, 5712, 5817
● Soporte de clasificación de tráfico de voz y datos, mediante CoS (Layer 2), ToS ó DSCP (Layer 3) o estándar superior aprobado por la ITU-T.
● Soporte Virtual private LAN service (VPLS) sobre MPLS según RFC 4761, 4762, 5501, 6074, 7041, 7117
● Soporte de Fast Reroute en MPLS según la RFC 4090, 5286, 7431, 7490, 8518
● Soporte de ingeniería de tráfico Resource Reservation Protocol - Traffic Engineering (RSVP-TE) según las RFC 3209, 4090, 4874
● Soporte de Bidirectional Forwarding Detection (BFD) para la detección xx xxxxxx de la red MPLS según RFC 5880, 5881, 5882, 5883, 7130, 7880, 7881.
● Compatibilidad con IPSec/XXX (se admite con un módulo adicional del mismo vendor) (RFC 2401, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 3526, 3602, 3706, 3947, 3948, 4109, 4301, 4303, 5282, 5903, 5996, 7296, 7321). AES-128 y AES-256. Gestión de Certificados X509.V3.
● Gestión de Certificados X509.V3.
● Soporte de túneles VPN.
● Soporte VPN Tunneling IPSec (RFCs 2401-2411 and 2451).
● Soporte de como mínimo 6000 túneles cifrados.
● Almacenamiento de la configuración en memoria Flash ó NVRAM. La configuración deberá permanecer invariable ante caídas en la alimentación eléctrica ó cambios en la configuración de módulos. Capacidad de cargar o descargar configuraciones en forma remota por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente / servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones de configuraciones, en los de cambios y/o actualización que requieran de reinicio, se deberá poder programar para que lo efectúe en día y hora prefijados, no necesitando nada más para su posterior inicio automático.
● Agente SNMP 2 y SNMP 3 según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo. Soporte de MIB II según RFC 1213.
● Servicio de configuración por medio de consola local tipo serial en cada uno de los equipos ofertados.
● Soporte Telnet / Secure Shell (SSH) versión 2 para conexión remota en cada uno de los equipos ofertados.
● Compatible con NEBS, Network Equipment Building Standards.
● El dispositivo tiene que brindar la posibilidad de segregar por colas el ancho xx xxxxx brindado a los clientes conectados a él.
● Soporte de BGP con los siguientes estándares: RFC 1772, 1997, 2385, 2439, 2545, 2858, 2918, 4271, 4360, 4364, 4456, 4486, 4659, 4684, 4724, 4760, 4798, 5004, 5065, 5291, 5396, 5492, 5549, 5668, 6286, 6793, 6810, 6811, 6996, 7311, 7606, 7607, 7674, 7752, 7854, 7911, 8092, 8097, 8571.
● Soporte de OSPF con los siguientes estándares: RFC 1765, 2328, 3101, 3623, 3630, 4552, 4576, 4577, 5185, 5187, 5250, 5309, 5340, 5642, 5709, 6987, 7684, 7770, 8362, 8920.
● Soporte de IS-IS con los siguientes estándares: RFC 1195, 2973, 3359, 3719, 3787, 5120, 5130, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308, 5309, 5310, 6119, 6232, 8202, 8570, 8919.
(b) Funcionalidades ETI del Switch de Egreso de Xxxxx 0.
● Hardware de nivel 2 y 3 a 128Gbps.
● Admite hasta 256,000 entradas combinadas de direcciones MAC y entradas de protocolo de resolución de direcciones (ARP).
● Baja latencia de aproximadamente 5 microsegundos utilizando el reenvío xx xxxxx para una latencia de tráfico constante y predecible, independientemente del tamaño del paquete, el patrón de tráfico o las características habilitadas en las interfaces 10 y 100 Gigabit Ethernet.
● Buffer de al menos 13,5 MB por cada interfaz de 12 x 10 Gigabit Ethernet SFP +
● Rendimiento de tráfico de velocidad de línea en todos los puertos en modo Capa 2 y 3
● Funciones de la Capa 2 que debe cumplir
● Puertos de conmutación de capa 2 y troncales de VLAN
● Encapsulación de VLAN IEEE 802.1Q
● Soporte para hasta 4000 VLAN
● Soporte para hasta 4000 entradas de lista de control de acceso (ACL)
● Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) (IEEE 802.1s): 32 instancias
● Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP): IEEE 802.3ad
● Hash de canal de puerto avanzado basado en información de Capa 2, 3 y 4
● Tramas jumbo en todos los puertos (hasta 9212 bytes)
● Pause frames (IEEE 802.3x)
● Control de tormentas (unidifusión, multidifusión y difusión)
● VLAN privadas
● VLAN privada sobre troncales (aislada y promiscua)
● Reasignación de VLAN
● Capa 3 Características
● Interfaces de capa 3: puertos enrutados, interfaz virtual de conmutación (SVI), canales de puerto, subinterfaces y subinterfaces de canal de puerto
● Admite hasta 15,000 prefijos de host IPv4 y 80000 IPv6
● Soporte para hasta 1000 rutas de multidifusión (IPv4)
● Soporte para hasta 1000 grupos de inspección IGMP
● Soporte para entradas virtuales de enrutamiento y reenvío (VRF)
● Soporte para hasta 512 VLAN
● Multipathing de igual costo (ECMP) hasta 16 formas
● 4000 entradas flexibles de ACL
● Protocolos de enrutamiento: Estático, ruta más corta abierta primera versión 2 (OSPFv2), protocolo de pasarela xx xxxxxxxx (BGP) y sistema intermedio a sistema intermedio (IS -IS)
● Protocolos de enrutamiento IPv6: Estático, OSPFv3, BGPv6.
● Compatibilidad con BFD: instancias OSPFv2, BGPv4, y VRF
● Enrutamiento basado en políticas (IPv4 e IPv6)
● Transmisión directa IP
● ACL: ACL enrutado con opciones de capa 3 y 4 para coincidir con ACL de entrada y salida
● Multidifusión: modo disperso de protocolo independiente de multidifusión versión 2 (PIMv2), multidifusión específica de origen (SSM), IGMPv2 y v3
● Soporte de marco Xxxxx (xxxxa 9212 bytes)
● Calidad de servicio (QoS)
● Capa 2 IEEE 802.1p (Clase de servicio [CoS])
● Configuración de QoS por puerto
● Confianza del CoS
● Asignación CoS basada en el puerto
● Clasificación de QoS basada en ACL (capas 2, 3 y 4)
● Talla flexible de TCAM
● Colas de salida virtual por puerto
● Colas de egreso basadas en CoS
● Salida de cola de prioridad estricta
● Control-Plane Policing (CoPP): IPv4 e IPv6
● Seguridad
● ACL de entrada (estándar y extendido) en Ethernet y puertos Ethernet virtuales
● ACL estándar y extendidas de Layer 2: direcciones MAC, tipo de protocolo, etc.
● ACL estándar y extendidas de Capa 3 y 4: IPv4 e IPv6, Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP e ICMPv6), TCP, Protocolo de datagramas de usuario (UDP), etc.
● Policía de entrada
● ACL en función a la VLAN (IPv4/IPv6)
● ACL aplicadas a puertos (IPv4/IPv6)
● Nombramientos de ACL
● Registro de ACL (solo IPv4)
● Fisgoneo del protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) con la opción 82
● Inspección dinámica de ARP
● Protección de fuente de IP
● Relé DHCP (hasta 32 destinos)
● Seguridad del puerto Ethernet
● Funciones de alta disponibilidad
● Administración de conmutadores con puertos de administración o consola de 10/100/1000-Mbps
● Consola basada en CLI para proporcionar una gestión fuera xx xxxxx detallada
● Gestión de conmutadores dentro xx xxxxx
● LED de localización y baliza basados en puertos
● Sincronización de configuración
● Retroceso de configuración
● Secure Shell versión 2 (SSHv2)
● Telnet
● Autenticación, autorización y contabilidad (AAA)
● RADIO
● TACACS +
● Syslog (8 servidores)
● Analizador de paquete integrado
● SNMPv1, v2 y v3 (IPv4 e IPv6)
● Compatibilidad mejorada con MIB de SNMP
● Monitoreo remoto (RMON)
● Advanced Encryption Standard (AES) para el tráfico de gestión
● Nombre de usuario y contraseñas unificados en CLI y SNMP
● Certificados digitales para la administración entre el switch y el servidor RADIUS
● Contadores de paquetes de entrada y salida por interfaz
● Protocolo de tiempo de red (NTP)
● Pruebas de diagnóstico completas de arranque
● SNMP MIB
● MIB genéricos
● SNMPv2-SMI
● IANA-ADDRESS-FAMILY-NUMBERS-MIB
● IANAifType-MIB
● SNMPv2-MIB
● SNMP-COMMUNITY-MIB
● SNMP-FRAMEWORK-MIB
● SNMP-NOTIFICACIÓN-MIB
● SNMP-TARGET-MIB
● SNMP-USER-BASED-SM-MIB
● SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB
● MIB de capa 3
● UDP-MIB
● TCP-MIB
● OSPF-MIB
● BGP4-MIB
● MIB de Ethernet
● Monitoreando MIBs
● NOTIFICACIÓN-LOG-MIB
● RMON-MIB
● LLDP-MIB
● MIB de seguridad
● MIBs TCP / IP
● TCP-MIB
● UDP-MIB
● IP-MIB
● Estándares
● IEEE 802.1D: Protocolo de Spanning Tree
● IEEE 802.1p: priorización CoS
● IEEE 802.1Q: etiquetado de VLAN
● IEEE 802.1s: varias instancias de VLAN de Spanning Tree Protocol
● IEEE 802.1w: reconfiguración rápida de Spanning Tree Protocol
● IEEE 802.3: Ethernet
● IEEE 802.3ad: LACP con temporizadores rápidos
● IEEE 802.3ae: 10 Gigabit Ethernet
● RMON
(c) Funcionalidades ETI de Router Xxxxx 0
Todo el equipamiento activo de red a proveer deberá cumplir con las especificaciones que se describen a continuación:
● Contar con sistema operativo y configuración en memoria tipo flash o RAM no volátil.
● El Oferente deberá prever en su Oferta y en el diseño de la red, la inclusión de los patchcords, atenuadores y/o compensadores de dispersión que correspondan, según las interfaces ópticas que provean, el tipo de fibra óptica de la red y de acuerdo a las distancias existentes de los enlaces entre Nodos.
● Se proveerá cada equipo con todas las memorias y módulos necesarios para operar en la configuración final solicitada. Lo que es equivalente a que el crecimiento futuro se logrará con el solo agregado de placas de entrada/salida, y con fuentes de alimentación en caso de ser necesario.
● El procesamiento deberá ser distribuido; la falla de uno o varios de los módulos de interfaz no deberá comprometer ni degradar la performance de funcionamiento del equipo.
● El ROUTER deberá permitir la configuración de al menos ocho (8) clases de servicios (Class of service - CoS). A dichas clases de servicio se le asignaran las calidades de servicio (Quality of Service – QoS y/o Hierarchical Quality of Service - HQoS) en las cabeceras del paquete IP. Permitiendo a los proveedores de futuros enlaces MPLS dar prioridad según el marcado de calidad de servicio en las cabeceras IP.
● Todos los módulos del equipo deberán ser hot swap (extracción e inserción con el equipo operando) Se entiende por hot swap que el equipo siga operando normalmente y no cause disrupción en el tráfico existente en otros módulos.
● Operará en Layer 2, 3 y 4. En Layer 2 deberá comportarse como un bridge transparente, en Layer 3 como un router entre VLANs y en Layer 4 como un filtro y priorizador de tráfico por aplicación.
● Cumplirá con las siguientes normas: o 802.3 (Ethernet)
o 802.3u (Fast Ethernet)
o 802.3z (Gigabit Ethernet)
o 802.3ae (10 Gigabit Ethernet)
● Soportar las siguientes funciones sobre MPLS:
o Multiprotocol Label Switching (MPLS) RFC 2702, 2858, 3031, 3032, 3270,
3443, 4023, 4182, 4364, 5884, 6424, 6425, 6790, 7510, 7746, 8029
o Layer 3 VPN
o EoMPLS Tunneling
● Soportar las siguientes Normas para MPLS:
o RFC 4905
o RFC 4448
o RFC 4553
o RFC 4619
o RFC 4717
● Soportar Rate Limit Basados en CIR y PIR
● Soportará la configuración de puertos en modo link aggregation, según el estándar 802.1ax.
● Soportará trunking de VLANs en todos sus puertos según el estándar 802.1q
● Permitirá la definición de VLANs, con asignación por puerto como mínimo.
● Será no bloqueante en cualquier condición, tanto para la configuración actual solicitada como para la configuración final. Se debe explicar en detalle como cumple el equipo con este requerimiento para la peor condición, que es cuando todo el tráfico es cursado entre puertos que están en distintos módulos.
● Soportará protocolos para redundancia de caminos según los estándares 802.1d (Spanning Tree) y 802.1w (Rapid Spanning Tree).
● Clasificará y asignará prioridades al tráfico con los siguientes mecanismos:
o Prioridad asignada a un puerto
o Tag 802.1p
o Diffserv o ToS. Podrá mapear estos campos de Layer 3 a prioridades Layer 2 y
o viceversa, en forma configurable.
o Listas de acceso con parámetros de Layer 2, 3 y 4. Campos MAC addresss, IP destino y origen, puertos TCP/UDP origen y destino. Su utilización no deberá afectar la performance del equipo.
● Ruteo de protocolo IP v4 y soportar los protocolos de ruteo RIP v1/2, OSPF v2 y BGP (en el caso de MPLS). Todos los equipos deberán soportar ruteo de protocolo IPv6.
● Ruteo de IP multicast con los siguientes protocolos: PIM-SM, PIM-DM y IGMP v1/2/3.
● IGMP snooping
● Limitación de ancho xx xxxxx por puerto y por protocolo, en este último caso por dirección IP destino y origen o puerto TCP/UDP destino y origen.
● Autentificación de usuarios de administración vía RADIUS.
● Autentificación de usuarios de red mediante el protocolo 802.1x, con múltiples suplicantes en un mismo puerto.
● Gestionable en forma remota
● Generará alarmas que serán enviadas vía traps SNMP a la estación de gestión.
● Implementará MIB I y II, RFC 1213
● Dispondrá de mecanismo de protección de ataques contra el mismo equipo (Denial of service protection), incluyendo SYN attack.
● La conectividad de los túneles IPSEC deberá lograrse preservando las direcciones IP origen e IP destino en la cabecera exterior del paquete IPSEC. Cuando los paquetes originales contengan alguna marca de calidad de servicio en los campos
Type of Service (TOS) o Differentiated services (DiffServ), esta marca deberá respetarse en el paquete encriptado.
● El equipo deberá soportar un rendimiento de sobre los 2.4 Tbps.
● Deberá soportar Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP).
● Soporte de mínimo 64 instancias de BGP.
● El Router deberá estar dimensionado en memoria / CPU para soportar Full BGP en rutas, sin superar un margen del sesenta por ciento (60%) de la performance del equipo
● Deberá soportar mínimo cien (100) VRFs.
● GRE por hardware.
● NAT asistido por hardware con 80G de Throughput.
● 500.000 Direcciones MAC soportadas.
● Rutas mínimo de 4M (IPv4); 2M (IPv6).
● Soporte de VLAN, Router ACLs y Port ACLs.
● Soporte de MAC ACLs sobre IP.
● 32K de almacenamiento de entradas ACLs.
● Protocolos de ruteo de nivel 3 soportados del tipo Internet Engineering Task Force IP (IETF IP).
● Deberá incluir los siguientes protocolos mínimos: Layer 3, Border Gateway Protocol versión 4 (BGPv4), Open Shortest Path First (OSPF), Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Routing Information Protocol (RIP), Internet Control Message Protocol (ICMP).
● La gestión de red “MIBs” serán: MPLS LDP MIB, MPLS Label Switch Router (LSR) MIB, MPLSTE MIB, MPLS VPN MIB.
● Soporte de Multi-Virtual Route Forwarding (VRF). Soporte de Label Edge Router (LER) y Label Switch Router (LSR), Multiprotocol Label Switching Virtual Private Networks (MPLS VPN L3), Label Distribution Protocol (LDP).
● Resource Reservation Protocol (RSVP) & RSVP-TE RFC 2702, 2747, 2961, 3097, 3209, 3473, 3564, 3906, 4090, 4124, 4125, 4127, 4561, 4875, 4950, 5712, 5817
● Soporte de clasificación de tráfico de voz y datos, mediante CoS (Layer 2), ToS ó DSCP (Layer 3) o estándar superior aprobado por la ITU-T.
● Soporte Virtual private LAN service (VPLS) sobre MPLS según RFC 4761, 4762, 5501, 6074, 7041, 7117
● Soporte de Fast Reroute en MPLS según la RFC 4090, 5286, 7431, 7490, 8518
● Soporte de Bidirectional Forwarding Detection (BFD) para la detección xx xxxxxx de la red MPLS según RFC 5880, 5881, 5882, 5883, 7130, 7880, 7881.
● Compatibilidad con IPSec/XXX (se admite con un módulo adicional del mismo vendor) (RFC 2401, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 3526, 3602, 3706, 3947, 3948, 4109, 4301, 4303, 5282, 5903, 5996, 7296, 7321). AES-128 y AES-256.
● Gestión de Certificados X509.V3.
● Soporte de túneles VPN.
● Soporte de como mínimo 512 túneles cifrados.
● Almacenamiento de la configuración en memoria Flash ó NVRAM. La configuración deberá permanecer invariable ante caídas en la alimentación eléctrica ó cambios en la configuración de módulos. Capacidad de cargar o descargar configuraciones en forma remota por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente / servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones de configuraciones, en los de cambios y/o actualización que requieran de reinicio, se deberá poder programar para que lo efectúe en día y hora prefijados, no necesitando nada más para su posterior inicio automático.
● Agente SNMP 2 y SNMP 3 según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo. Soporte de MIB II según RFC 1213.
● Servicio de configuración por medio de consola local tipo serial en cada uno de los equipos ofertados.
● Soporte Telnet / Secure Shell (SSH) versión 2 para conexión remota en cada uno de los equipos ofertados.
● Compatible con NEBS, Network Equipment Building Standards.
● El dispositivo tiene que brindar la posibilidad de segregar por colas el ancho xx xxxxx brindado a los clientes conectados a él.
● Soporte de BGP con los siguientes estándares: RFC 1772, 1997, 2385, 2439, 2545, 2858, 2918, 4271, 4360, 4364, 4456, 4486, 4659, 4684, 4724, 4760, 4798, 5004, 5065, 5291, 5396, 5492, 5549, 5668, 6286, 6793, 6810, 6811, 6996, 7311, 7606, 7607, 7674, 7752, 7854, 7911, 8092, 8097, 8571.
● Soporte de OSPF con los siguientes estándares: RFC 1765, 2328, 3101, 3623, 3630, 4552, 4576, 4577, 5185, 5187, 5250, 5309, 5340, 5642, 5709, 6987, 7684, 7770, 8362, 8920.
● Soporte de IS-IS con los siguientes estándares: RFC 1195, 2973, 3359, 3719, 3787, 5120, 5130, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308, 5309, 5310, 6119, 6232, 7794, 8202, 8570, 8919
El oferente deberá proveer una placa adicional de cada modelo en concepto de Repuesto
(d) Funcionalidades ETI de Switch Xxxxx 0
● Prestaciones:
● Hardware de nivel 2 y 3 a 128Gbps
● Admite hasta 30,000 entradas combinadas de direcciones MAC y entradas de protocolo de resolución de direcciones (ARP).
● Baja latencia de aproximadamente 1 microsegundo utilizando el reenvío xx xxxxx para una latencia de tráfico constante y predecible, independientemente del tamaño del paquete, el patrón de tráfico o las características habilitadas en las interfaces 10 y 100 Gigabit Ethernet
● Búfer de 25 MB por cada interfaz de 12 x 10 Gigabit Ethernet SFP +
● Rendimiento de tráfico de velocidad de línea en todos los puertos en modo Capa 2 y 3
● Funciones de la Capa 2 que debe cumplir
● Puertos de conmutación de capa 2 y troncales de VLAN
● Encapsulación de VLAN IEEE 802.1Q
● Soporte para hasta 4000 VLAN
● Soporte para hasta 4000 entradas de lista de control de acceso (ACL)
● Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) (IEEE 802.1s): 64 instancias
● Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP): IEEE 802.3ad
● Hash de canal de puerto avanzado basado en información de Capa 2, 3 y 4
● Tramas jumbo en todos los puertos (hasta 9212 bytes)
● Pause frames (IEEE 802.3x)
● Control de tormentas (unidifusión, multidifusión y difusión)
● VLAN privadas
● VLAN privada sobre troncales (aislada y promiscua)
● VLAN privadas sobre vPC y EtherChannels
● Reasignación de VLAN Capa 3 Características
● Interfaces de capa 3: puertos enrutados, interfaz virtual de conmutación (SVI), canales de puerto, subinterfaces y subinterfaces de canal de puerto
● Admite hasta 15,000 prefijos de host IPv4 y 6,000 IPv6 IPv6
● Soporte para hasta 1000 rutas de multidifusión (IPv4)
● Soporte para hasta 1000 grupos de inspección IGMP
● Soporte para 400 entradas virtuales de enrutamiento y reenvío (VRF)
● Soporte para hasta 512 VLAN
● Multipathing de igual costo (ECMP) hasta 16 formas
● 4000 entradas flexibles de ACL
● Protocolos de enrutamiento: Estático, ruta más corta abierta primera versión 2 (OSPFv2), protocolo de pasarela xx xxxxxxxx (BGP) y sistema intermedio a sistema intermedio (IS -IS)
● Protocolos de enrutamiento IPv6: Estático, OSPFv3, BGPv6 y EIGRPv6
● IPv6 VRF-lite
● Compatibilidad con BFD: instancias OSPFv2, BGPv4, EIGRP y VRF
● Enrutamiento basado en políticas (IPv4 e IPv6)
● Transmisión directa IP
● ACL: ACL enrutado con opciones de capa 3 y 4 para coincidir con ACL de entrada y salida
● Multidifusión: modo disperso de protocolo independiente de multidifusión versión 2 (PIMv2), multidifusión específica de origen (SSM), IGMPv2 y v3
● Soporte de xxxxx Xxxxx (hasta 9212 bytes)
● Calidad de servicio (QoS)
● Capa 2 IEEE 802.1p (Clase de servicio [CoS])
● 8 colas de unidifusión y 8 colas de multidifusión por puerto
● Configuración de QoS por puerto
● Confianza del CoS
● Asignación CoS basada en el puerto
● Clasificación de QoS basada en ACL (capas 2, 3 y 4)
● Talla flexible de TCAM
● Tallado de hardware MAC y ARP
● Colas de salida virtual por puerto
● Colas de egreso basadas en CoS
● Salida de cola de prioridad estricta
● Control-Plane Policing (CoPP): IPv4 e IPv6
● Seguridad
● ACL de entrada (estándar y extendido) en Ethernet y puertos Ethernet virtuales
● ACL estándar y extendidas de Layer 2: direcciones MAC, tipo de protocolo, etc.
● ACL estándar y extendidas de Capa 3 y 4: IPv4 e IPv6, Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP e ICMPv6), TCP, Protocolo de datagramas de usuario (UDP), etc.
● Policía de entrada
● ACL en función a la VLAN (IPv4/IPV6)
● ACL aplicadas al puerto (IPv4/IPV6)
● Nombramientos de ACL
● Registro de ACL (solo IPv4)
● Fisgoneo del protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) con la opción 82
● Inspección dinámica de ARP
● Protección de fuente de IP
● Relé DHCP (hasta 32 destinos)
● Seguridad del puerto Ethernet
● Funciones de alta disponibilidad
● Fuentes de alimentación reemplazables en campo intercambiables en caliente.
● Redundancia de potencia N + 1 y N + N
● N + 1 módulo de ventilador redundancia, preferentemente intercambiables
● Administración
● Administración de conmutadores con puertos de administración o consola de 10/100/1000-Mbps
● Consola basada en CLI para proporcionar una gestión fuera xx xxxxx detallada
● Gestión de conmutadores dentro xx xxxxx
● LED de localización y baliza basados en puertos
● Sincronización de configuración
● Retroceso de configuración
● Secure Shell versión 2 (SSHv2)
● Telnet
● Autenticación, autorización y contabilidad (AAA)
● RADIO
● TACACS +
● Syslog (8 servidores)
● Analizador de paquete integrado
● SNMPv1, v2 y v3 (IPv4 e IPv6)
● Compatibilidad mejorada con MIB de SNMP
● Monitoreo remoto (RMON)
● Advanced Encryption Standard (AES) para el tráfico de gestión
● Nombre de usuario y contraseñas unificados en CLI y SNMP
● Certificados digitales para la administración entre el switch y el servidor RADIUS
● Contadores de paquetes de entrada y salida por interfaz
● Protocolo de tiempo de red (NTP)
● Pruebas de diagnóstico completas de arranque
● SNMP MIB
● MIB genéricos
● SNMPv2-SMI
● SNMPv2-TC
● IANA-ADDRESS-FAMILY-NUMBERS-MIB
● IANAifType-MIB
● HCNUM-TC
● SNMPv2-MIB
● SNMP-COMMUNITY-MIB
● SNMP-FRAMEWORK-MIB
● SNMP-NOTIFICACIÓN-MIB
● SNMP-TARGET-MIB
● SNMP-USER-BASED-SM-MIB
● SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB
● MIB de capa 3
● UDP-MIB
● TCP-MIB
● OSPF-MIB
● BGP4-MIB
● MIB de Ethernet
● Monitoreando MIBs
● NOTIFICACIÓN-LOG-MIB
● RMON-MIB
● LLDP-MIB
● MIB de seguridad
● MIBs TCP / IP
● TCP-MIB
● UDP-MIB
● IP-MIB
● Estándares
● IEEE 802.1D: Protocolo de Spanning Tree
● IEEE 802.1p: priorización CoS
● IEEE 802.1Q: etiquetado de VLAN
● IEEE 802.1s: varias instancias de VLAN de Spanning Tree Protocol
● IEEE 802.1w: reconfiguración rápida de Spanning Tree Protocol
● IEEE 802.3: Ethernet
● IEEE 802.3ad: LACP con temporizadores rápidos
● IEEE 802.3ae: 10 Gigabit Ethernet
● RMON
1.2.3.1 Funcionalidades ETI de Router de Nivel 3.
Todo el equipamiento activo de red a proveer deberá cumplir con las especificaciones que se describen a continuación:
● Operar entre 0 y 50 grados centígrados.
● Las interfaces físicas de los puertos 10/100/1000TX deberán ser RJ-45. Las interfaces para puerto 1000BaseX y 10GBaseX deberán ser bahías GBICs, SFP, XFP o XENPACK.
● Estar diseñados para ser montados en rack de 19 pulgadas, excepto que se indique lo contrario en las especificaciones de detalle.
● Contar con sistema operativo y configuración en memoria tipo flash o RAM no volátil.
● El Oferente deberá prever en su Oferta y en el diseño de la red, la inclusión de los patchcords, atenuadores y/o compensadores de dispersión que correspondan, según las interfaces ópticas que provean, el tipo de fibra óptica de la red y de acuerdo a las distancias existentes de los enlaces entre Nodos.
El equipamiento activo debe cumplir con todas las especificaciones que se describen a continuación:
● En caso que corresponda, se deben considerar además de las interfaces de vinculación con la red, todas las interfaces necesarias para la interconexión del equipo con los otros equipos activos dentro de un mismo nodo.
● Se proveerá cada equipo con todas las memorias y módulos necesarios para operar en la configuración final solicitada. Lo que es equivalente a que el crecimiento futuro se logrará con el solo agregado de placas de entrada/salida, y con fuentes de alimentación en caso de ser necesario.
● El ROUTER deberá permitir la configuración de al menos cuatro (4) clases de servicios (Class of service - CoS). A dichas clases de servicio se le asignaran las calidades de servicio (Quality of Service – QoS y/o Hierarchical Quality of Service - HQoS) en las cabeceras del paquete IP. Permitiendo a los proveedores de futuros enlaces MPLS dar prioridad según el marcado de calidad de servicio en las cabeceras IP.
● Estará equipado doble fuente de alimentación en configuración 1+1.
● Cumplirá con las siguientes normas: o 802.3 (Ethernet)
o 802.3u (Fast Ethernet)
o 802.3z (Gigabit Ethernet)
o 802.3ad (LACP)
● Soportar las siguientes funciones sobre MPLS: