CONTRACTACTE RELATIU AL SERVEI DE DISSENY, DESENVOLUPAMENT, IMPLANTACIÓ, POSADA EN MARXA, MANTENIMENT I SUPORT DE LES EINES SOFTWARE
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA. CONTRACTE TIPUS
CONTRACTACTE RELATIU AL SERVEI DE DISSENY, DESENVOLUPAMENT, IMPLANTACIÓ, POSADA EN MARXA, MANTENIMENT I SUPORT DE LES EINES SOFTWARE
DE GRUES EXTERNES
0
Barcelona, a
REUNITS
D’una part el Sr. , major d’edat, amb NIF. i domicili a efectes d’aquest contracte al carrer , , _ a planta, , Espanya.
I de l’altra el senyor
INTERVENEN
El primer en nom i representació de la Companyia Mercantil "BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA." (en endavant BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.), domiciliada a
Barcelona (Espanya), carrer , , _ a planta , N.I.F.
, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom
, foli , full núm. , inscripció . El Sr. actua en la seva condició de de la Companyia, d'acord amb la designació , segons escriptura de nomenament i consolidació d’acceptació de càrrec autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. el dia de de , amb el núm. del seu protocol, i en l’exercici de les facultats que li atribueix l’article dels Estatuts de la Societat.
El segon en nom i representació de . EXPOSEN
I.- BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A, gestiona, per
encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, el servei de grua municipal de la ciutat i disposa d’un software de gestió de dipòsits de grues necessari per a desenvolupar aquest servei. El sistema que es necessita té com a finalitat principal permetre a empreses terceres assignar i gestionar serveis derivats pel Centre de Control de B:SM, mitjançant la seva pròpia flota de vehicles grua, per això és necessari disposar del disseny, desenvolupament, implantació, posada en marca, manteniment i suport
de les eines software de grues externes per a BSM d’acord amb allò previst en el Plec Tècnic.
II.- A tal fi, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A, ha convocat
un procediment obert per a l’adjudicació del Contracte relatiu a
, publicant-se el corresponent anunci de convocatòria al Diari Oficial de la Unió Europea en data .
III.- L’òrgan de Contractació de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., per Resolució de data , ha resolt adjudicar el contracte esmentat a .
IV.- L’adjudicatari ha acreditat davant la Mesa de Contractació de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. la seva capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte, i ha constituït la fiança definitiva exigida en les bases de la licitació, que ha quedat a disposició de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. als efectes previstos en aquest Contracte.
V.- Ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte relatiu a
, i que queda subjecte a les següents: CLÀUSULES
1.- OBJECTE
L’objecte d’aquest contracte és el servei de disseny, desenvolupament, implantació, posada en marca, manteniment i suport de les eines software de grues externes, d’acord amb les especificitats establertes al plec tècnic.
L’abast de les condicions tècniques del present contracte s’estableix al Plec de Prescripcions Tècniques, les quals seran d’obligat compliment per l’adjudicatari.
Els serveis i subministraments es prestaran d’acord amb les instruccions i supervisió que als efectes realitzi BSM, d’acord amb les especificacions i en els termes establerts en aquest Contracte i en la documentació que s’adjunta amb caràcter contractual, el contingut de la qual l’adjudicatari manifesta conèixer, acceptar i s’obliga a complir íntegrament
L’objecte del contracte comporta el compliment de tota la normativa tècnica vigent, així com tota aquella que resulti d’aplicació per les característiques de les instal·lacions descrites en el plec tècnic.
Formen part de l’objecte de la present licitació l’assistència tècnica, els desplaçaments, si escau, la mà d’obra, i tots aquells elements necessaris per la correcta prestació del servei.
1.2.- El present contracte s’executarà amb subjecció a la següent documentació que s’annexa:
− El Plec de Clàusules Particulars, com annex núm. _.
− El Plec de Prescripcions Tècniques, com annex núm. _
− L’oferta econòmica, que s’acompanya com annex núm. _.
− L’oferta tècnica, que s’acompanya com annex núm. _.
− Còpia de la fiança, com annex núm. _.
− Compromís d’adscripció de mitjans, com annex núm. _.
− Altres
De la documentació que acaba d’indicar-se com a definitòria de l’objecte d’aquest Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella signada per les parts formant part integrant del Contracte.
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals, serà d’aplicació preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l’ordre de llur numeració.
2.- PREU
2.1.- El preu global del contracte a abonar a l’adjudicatari durant la vigència del contracte, s’estableix en la quantitat de
( €), ABANS IVA d’acord amb el següent detall:
a) Servei de disseny, desenvolupament, implantació i posada en marxa de les eines software de grues externes: .-€, abans d’IVA.
b) Servei de manteniment preventiu, correctiu i suport de les eines software de grues externes: .-€, abans d’IVA.
c) Bossa d’hores a justificar destinada als serveis de manteniment evolutiu de les eines software de gestió de grues externes per un import
màxim de 23.165 euros abans d’IVA, essent el preu unitari a aplicar per aquest concepte de €/hora abans iva.
Aquest import de la partida alçada es configura com un import màxim en concepte de serveis de manteniment evolutiu de l’eina software de gestió. No obstant aquest import màxim, BSM no resta obligada a consumir la totalitat del mateix ni l’adjudicatari tindrà dret a rebre cap tipus de compensació econòmica o indemnització pel fet de no contractar la totalitat de l’import.
Així, el preu final d’aquesta partida alçada serà el que resulti d’aplicar als treballs efectivament realitzats el preu unitari de
.-€/hora, abans d’IVA, ofertat per l’adjudicatari.
Per a cada cas en que BSM necessiti fer ús d’aquesta partida alçada, atès l’especialitat dels serveis que inclou i la necessitat de dimensionar el servei per cada cas concret, l’adjudicatari haurà de presentar pressupost que haurà de ser acceptat per BSM.
En cap cas el preu final d’aquesta partida alçada podrà superar l’import màxim del pressupost previst per la mateixa, és a dir 23.165.-€ abans d’IVA.
En el present contracte no s’estableix revisió de preus.
2.2.- En el preu del contracte s’entendran incloses totes les quantitats necessàries per a la realització dels treballs corresponents. La següent relació, de caràcter merament enunciatiu, però no limitat, inclou:
- Els impostos i quotes a la Seguretat Social.
- Assegurances de tota mena.
- Les despeses i impostos amb motiu del contracte, llevat de l’Impost sobre el Valor Afegit.
- Els desplaçaments o el transport necessaris per la prestació del servei.
- La manutenció i les dietes del personal, en cas de ser necessaris.
2.3. En el supòsit que s’augmentessin els treballs o serveis objecte d’aquest Contracte, d’acord amb allò que s’hi preveu, aquest augment es valorarà d’acord amb els preus que regeixen el present Contracte.
3.- FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT
3.1. Forma de facturació
L’adjudicatària emetrà una primera factura a l’inici del llançament del projecte i una vegada lliurat i acceptat per part de BSM el pla de treballs del software de grues externes, corresponent al 20% dels imports en concepte dels serveis de disseny, desenvolupament, implantació i posada en marxa del software de gestió de grues externes.
L’adjudicatària emetrà una segona factura l’entrega, instal·lació i posta en marxa del software de gestió de grues externes corresponent al 80% restant en concepte de serveis de disseny, desenvolupament, implantació i posada en marxa del software de gestió de grues externes, prèvia certificació de conformitat per part de BSM.
En relació al servei de manteniment preventiu, correctiu i suport de les eines software de grues externes, l’adjudicatari emetrà una factura anual a l’inici de cada anualitat.
En relació als serveis que l’adjudicatari presti en concepte de desenvolupament evolutius de les eines software de grues externes, l’adjudicatari emetrà una factura a la finalització de les entregues a plena satisfacció per BSM dels evolutius realitzats, en què indicarà els serveis prestats, el número d’hores realitzades, el preu unitari, així com l’acta de validació dels treballs per part de BSM.
A les factures es farà constar el número de comanda que BSM facilitarà a l’adjudicatari. Només es podran incloure a les factures aquells treballs que hagin estat prèviament validats per BSM.
Per tal que les factures es considerin correctament elaborades i, per tant, puguin ser acceptades com a vàlides per BSM, l’adjudicatari haurà d’incorporar l’acta de validació dels treballs part de BSM. Per procedir al seu pagament, serà necessària la validació de les dades relatives als treballs per part de BSM.
La factura s’enviarà per correu electrònic, en format pdf (un pdf per factura) a l’adreça xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx , indicant en l’apartat “assumpte” la paraula factura.
3.2. Forma de pagament
El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà en un termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de l’aprovació de la factura per part de BSM.
La/les factura/es incorporaran el Codi Unitat i la referència de contracte que seran facilitats per BSM.
BSM realitza el pagament dels serveis un cop aquests s’hagin realitzat de forma parcial o total i un cop entrada la factura al seu registre. D’acord amb aquest paràmetre, no es contempla el pagament per avançat d’una part o de la totalitat del preu del contracte.
3.3. Per a la cessió o endós de qualsevol factura es necessitarà la prèvia conformitat de BSM. En el cas que BSM incorregués en mora en el compliment de les seves obligacions, i si així ho demana l’Adjudicatari, les quantitats endeutades meritaran l’interès legal establert a l’article 1108 del Codi Civil.
4.- TERMINI
4.1.- El termini de vigència del contracte serà de dos (2) anys i mesos, iniciant-se el dia de de 201_ i finalitzant el de de 202_.
El servei de Disseny, desenvolupament, implantació i posada en marxa del software de gestió de grues externes tindrà una durada de mesos i iniciarà el dia de la signatura del contracte.
El servei de manteniment preventiu, correctiu i suport de les eines software de grues externes tindrà una durada de dos anys a partir de la certificació d’entrega del software de gestió de grues externes
4.2.- Arribada la data de finalització del contracte, el mateix es podrà prorrogar per un període màxim d’un any.
En aquest cas, la pròrroga serà acordada per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’adjudicatari, d’acord amb allò previst a l’article 29 de la LCSP.
4.3.- En el cas de que l’adjudicatari no subscrigui la pròrroga, BSM podrà acordar la incautació de la totalitat de la garantia definitiva dipositada per l’adjudicatari, fent de la seva propietat el seu import, sense necessitat d’intimació o requeriment previ.
BSM podrà resoldre el contracte i adjudicar la pròrroga a la segona empresa classificada en el procediment de licitació o aquella que, seguint l’ordre de classificació, accepti les condicions de la pròrroga, per l’import
que va ofertar en la licitació, fins l’adjudicació del nou contracte a través de la convocatòria d’un nou procediment de licitació.
En aquest supòsit, BSM podrà, apart de disposar de les quantitats dipositades com a garantia, exigir i reclamar a l’adjudicatari l’import dels danys i perjudicis que el fet de no subscriure la pròrroga li causin.
En el càlcul d’aquest import es tindran en compte, en tot cas, la diferència de preu que pugui comportar l’adjudicació de la pròrroga a un dels licitadors del procediment que no hagi estat adjudicatari, així com l’import dels serveis corresponents a l’elaboració de la nova documentació contractual a favor de la nova empresa, incloent totes aquelles quantitats que de forma motivada i al seu entendre, BSM consideri com a danys derivats d’aquest fet.
En aquests casos, també, BSM podrà acordar la suspensió de subscripció de contracte o adjudicació dels mateixos, a través de procediments de licitació, fixant una prohibició per contractar amb BSM fins a un termini de dos anys.
5.- GARANTIES I ASSEGURANCES
1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura de l’adjudicatari.
2.- L’adjudicatari nomena i es compromet a tenir com a Responsable i Interlocutor del Servei al Sr.
3.- Atesa la naturalesa del present contracte el període de garantia s’estableix en sis mesos, comptat a partir de la data de finalització del contracte.
4.- Durant la vigència del Contracte, l’adjudicatari s’obliga a subscriure i mantenir en vigor al llarg de la durada del contracte i el de la seva garantia, una pòlissa de Responsabilitat Civil General que cobreixi aquella responsabilitat en que pogués incórrer amb motiu de l’execució del present Contracte.
6.- RÈGIM DE FIANCES
1.- S’incorpora a aquest contracte, com a annex núm. _, una còpia de la fiança constituïda per l’adjudicatari, per import de .-€ corresponent al cinc per cent (5%) de l’import d’adjudicació (incloent
l’import de les bosses d’euros), constituïda d’acord amb el Plec de condicions particulars, quedant l’original en poder de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., fiançant l’exacte compliment de les obligacions i de les altres responsabilitats que assumeix, derivades del present contracte.
2.- La fiança respondrà de tots els deutes de l’adjudicatari que es derivin del Contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les quantitats que, en el seu cas, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. hagués abonat en excés arran de la liquidació final; del rescabalament dels danys i perjudicis derivats de l’incompliment de les seves obligacions, inclosos els que poguessin ser reclamats a BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. per tercers i, singularment, per l’Administració a tenor dels termes que regulen el present contracte; i amb caràcter general, del compliment de totes les seves obligacions.
3.- En qualsevol dels supòsits previstos en la clàusula 9.1, excepte en el cas de mutu acord, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
podrà procedir lliurement i per la seva exclusiva determinació a l’execució de la fiança constituïda, i disposar de les quantitats que abasti.
Tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels quals es cregui assistit l’adjudicatari, que no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la fiança per BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., essent la única obligació d’aquesta reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si així resultés procedent.
4- L’esmentada fiança serà retornada un cop realitzada, a plena satisfacció de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., la liquidació del contracte i lliurats tots els certificats i documentació que sigui pertinent.
7.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS
1.- Al llarg de tota la durada del contracte, l’adjudicatari haurà d’estar al corrent de les obligacions que com a empresa li corresponguin en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical i de Seguretat i Salut, i serà estrictament i rigorosament responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per compte de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., de l’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions.
Així mateix, l’adjudicatari s’obliga a lliurar mensualment a BSM el certificat d’estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
En cas d’incompliment d’aquest requisit, BSM quedarà exonerat de la seva responsabilitat de conformitat amb l’article 42 de l’Estatut dels Treballadors.
2.- D’acord amb la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de Riscos Laborals i pel Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, l’adjudicatària està obligada al compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i en aquest sentit, s’obliga a lliurar a BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. la documentació següent:
i. Avaluació dels riscos laborals i mesures preventives generals i específiques de les tasques a realitzar a les instal·lacions de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
ii. Pla de Riscos Laborals.
iii. Llistat d’equips, màquines i eines que utilitzaran per la realització dels treballs.
iv. Llistat dels treballadors que accediran a les instal·lacions de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
v. Justificants de la formació i informació d’aquests treballadors conforme dels riscos als que estan exposats i les mesures de protecció que han de tenir en compte.
vi. Informes d’aptitud mèdica dels treballadors en relació a les tasques a realitzar o en el seu defecte certificat informant de que els riscos detectats en la seva Avaluació de Riscos no es trobin regulats per cap disposició legal relacionada amb la protecció de riscos específics i activitats d’especial preciositat i per tant les condicions de treball no provoquen efectes sobre la salut dels treballadors.
vii. Contracte amb la Entitat Asseguradora d’Accidents de Treball i Malaltia Professional.
viii. Control d’entrega d’equips de protecció individuals. Justificants de lliurament d’equips de protecció individual als treballadors.
L’adjudicatari declara que BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,
S.A li ha lliurat, amb caràcter previ a la subscripció d’aquest contracte, la documentació corresponent a la prevenció, en relació a la Instal·lació, i és la següent:
i. Avaluació dels riscos relacionats amb els llocs on tingui previst realitzar l’activitat.
ii. Pla de prevenció per al control de riscos detectats.
iii. Mesures de prevenció i protecció que el personal del adjudicatari haurà de tenir en compte davant d’aquests riscos.
3.- L’adjudicatari facilitarà a BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,
S.A. el certificat positiu de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals emès per l’Administració als efectes del compliment de l’article
43.1.f de la Llei General Tributària 58/2003 de 17 de desembre, en qualsevol en el que sigui requerit a l’efecte.
4.- Així mateix, l’adjudicatari s’obliga a lliurar el certificat acreditatiu de no mantenir deute amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com el TC2 corresponent, en qualsevol moment que sigui requerit a l’efecte. Es considera, en tot cas, una obligació essencial del contracte.
8.- OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L’ADJUDICATARI, INCOMPLIMENT I RÈGIM DE PENALITZACIONS
1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura de l’Adjudicatari.
2.- L’ adjudicatari restarà obligat a complir l’objecte d’aquest contracte, d’acord amb el plec de condicions particulars, tècniques i resta de documentació que s’annexa al present contracte.
3.- L’adjudicatari s’obliga a complir amb la normativa vigent en la matèria al llarg de tota la durada del contracte.
4.- S’estableix a continuació un règim específic de penalitzacions en aquest contracte, apart del previst a la normativa aplicable, el qual es detalla a continuació:
L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals, donarà lloc a la imposició de penalitzacions. La tipificació de les faltes als efectes del present contracte, es descriuen a continuació:
Lleus:
✓ Manca de col·laboració amb el personal de BSM.
✓ L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no constitueixi falta greu.
✓ No avisar a BSM de la incorporació de personal nou o si es produeixen canvis.
✓ Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com a lleus per la seva normativa específica.
Greus:
✓ La resistència als requeriments efectuats per BSM, o la seva inobservança.
✓ L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no constitueixi falta molt greu.
✓ No disposar de personal suplent per a un determinat servei.
✓ Realitzar una jornada de treball superior a la permesa laboralment, i en cas que això succeís per eventualitat, no informar a BSM.
✓ Permetre per acció o omissió, l’accés a dependències de BSM, a persones alienes al servei contractat.
✓ La manca de lliurament, en temps i forma, de tota la informació respecte de la prestació del servei que li hagi estat sol·licitada per BSM.
✓ Reincidència en la comissió de faltes lleus.
✓ Manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència de personal suplent o altres causes, sempre que no sigui incompliment molt greu.
✓ L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscs laborals, i en especial, les del pla de seguretat i salut en les prestacions, qualificats com a Greus per la seva normativa específica.
Molt greus:
✓ Incompliment de la prestació del servei, bé sigui per abandonament o d’altres causes.
✓ Passivitat, deixament i desídia en la realització del servei.
✓ La resistència als requeriments efectuats per BSM, o la seva inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
✓ La utilització de sistemes de treball, elements, materials, maquinaria o personal diferents als previstos en els Plecs i en les ofertes de l’adjudicatària, si s’escau, quan produeixi un perjudici molt greu.
✓ No posar a disposició personal per a l’execució dels serveis mínims establerts.
✓ Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau.
✓ Falsejament de les prestacions consignades per l’adjudicatària a la factura.
✓ Reincidència en faltes greus.
✓ Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni formació prèvia.
✓ Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com a molt greus per la seva normativa específica, i en especial de les del Pla de seguretat i salut en les prestacions.
✓ L’incompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les prestacions.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència a l’adjudicatària perquè pugui formular les al·legacions que estimi pertinents i l’òrgan de contractació de BSM resoldrà.
4. Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no produeixi resolució del contracte, BSM podrà aplicar les sancions següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
- Faltes MOLT GREUS: 3% de l’import del contracte
- Faltes GREUS: 1% de l’import del contracte
- Faltes LLEUS: 0,5% de l’import del contracte
A part de les penalitzacions genèriques, a continuació s’estableixen les següents penalitzacions automàtiques addicionals acumulatives previstes en cas d’incompliment en els terminis de lliurament indicats
a l’oferta de l’adjudicatari o dels terminis màxims establerts en el plec tècnic en cas que no s’hagin millorat per l’adjudicatari:
Per a la implantació i posta en marxa de les eines, s’establiran les següents penalitzacions d’acord amb la planificació i calendari establert per l’adjudicatari:
o A partir de la primera setmana de retard, s’establirà un 5% de l’import del preu del contracte en concepte de disseny, desenvolupament, implantació i posada en marxa del software de gestió de grues externes per a cada setmana de retard addicional en l’entrega.
o A partir de la segona setmana, per cada setmana de retard en l’entrega s’establirà un 10% del import del preu del contracte en concepte de disseny, desenvolupament, implantació i posada en marxa del software de gestió de grues externes.
Per als acords a nivell de servei establers al contracte:
• Per el no compliment de la resolució d’una incidència prioritat MOLT GREU en un temps inferior a 4 hores , BSM podrà aplicar una penalització del 5 % sobre l’import mensual.
• Per el no compliment de la resolució de dos o mes problemes
prioritat MOLT GREU, BSM podrà aplicar una penalització del 10
% sobre l’import mensual.
• Per el no compliment de la resolució d’un problema GREU en un temps inferior a 8 hores , BSM podrà aplicar una penalització del 2 % sobre l’import mensual.
• Per el no compliment de la resolució de dos o mes problemes GREU en un temps inferior a 8 hores , BSM podrà aplicar una penalització del 5 % sobre l’import mensual.
• Per el no compliment de la resolució d’un problema LLEU en un temps superior a 72 hores, BSM podrà aplicar una penalització del 1 % sobre l’import mensual.
• Per el no compliment de la resolució de dos o mes problemes prioritat LLEU en un temps superior a 72 hores, BSM podrà aplicar una penalització del 2 % sobre l’import mensual.
• En el cas de problema amb prioritat MOLT GREU la no disponibilitat per telèfon de forma reiterada, podrà ser objecte de penalització. Es considerarà no disponibilitat reiterada, més de 4 trucades en un temps de 30 minuts sense que es doni resposta telefònica. B:SM podrà aplicar una penalització del 3% sobre l’import mensual.
• Per la no utilització de l’eina de gestió de manteniment indicada per BSM, s’aplicarà una penalització de 120€ per cada incidència.
L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en la factura/ les factures que s’hagi/n d’abonar a l’adjudicatària.
BSM es reserva el dret de resoldre el contracte per reiteració en les deficiències d’execució del servei, si s’apliquen més de 3 de les penalitzacions assenyalades en els apartats anteriors d’aquest punt.
Les penalitzacions indicades es podran imposar de forma simultània, en el cas de que es compleixin condicions per aplicar més d’una penalització.
Les penalitzacions s’aplicaran a la factura del mes corresponent o es deduiran de la garantia dipositada. En aquest últim cas, s’haurà de reajustar la garantia en l’import que correspongui.
En el cas de que es cometin per part de l’adjudicatària tres o més conductes que siguin qualificades com a incompliments, BSM podrà acordar la resolució del contracte, sense que per aquest motiu l’adjudicatari tingui dret a percebre cap indemnització o compensació per aquest motiu i essent necessària, únicament, la notificació d’aquest fet per part de BSM.
En tot cas, BSM tindrà dret a rescabalar-se per aquest fet, així com de cobrar les penalitzacions corresponents, a través del descompte en factura.
La qualificació dels incompliments serà determinada per BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. En aquest cas, es seguirà el procediment que es descriu en el punt següent.
En el cas que es produeixi alguna de les incidències descrites en aquest contracte, el procediment que es seguirà serà el que es detalla a
continuació:
⮚ BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. notificarà a l’adjudicatari per escrit la incidència/incompliment ocorregut, la seva graduació i les característiques del mateix.
⮚ Es donarà un termini màxim de deu dies naturals a l’adjudicatari per presentar les al·legacions que consideri pertinents, tot indicant quines mesures ha adoptat per evitar la producció d’una nova incidència/incompliment.
⮚ BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. notificarà a l’adjudicatari la resolució adoptada, atenent a les al·legacions presentades i, en el seu cas, amb la imposició de la penalització corresponent.
En el cas que alguna de les conductes de l’adjudicatari siguin tipificades com a incompliments, s’aplicarà el règim de penalitzacions descrit.
En tot cas i tal i com s’ha indicat, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. podrà deduir de la factura corresponent l’import de les penalitzacions aplicades a l’adjudicatari pels incompliments produïts, sense perjudici de que la garantia respongui de l’efectivitat de les mateixes, d’acord amb el que s’estableix a l’article 100 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
7.- Apart de les obligacions que es contenen a la normativa aplicable i les que es deriven d’aquest contracte i de la documentació que se li annexa, són obligacions específiques de l’adjudicatari:
i. Xxxxxxxx’x en tot moment a les indicacions i observacions que li siguin dictades per BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
ii. Satisfer tots els impostos, taxes i arbitris que graven l’exercici de l’activitat a que es destina el contracte.
iii. Quedarà obligat, i es responsabilitzarà íntegrament en relació al seus treballadors, del compliment de les obligacions que es derivin en l’ordre laboral (matèria laboral pròpiament dita, Seguretat Social i Prevenció de Riscos), fiscal i qualsevol altre de caràcter general aplicable, essent únics responsables de les obligacions que la normativa aplicable li imposi. Addicionalment, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. podrà requerir en
qualsevol moment a l’Adjudicatari perquè acrediti amb documents, el compliment de les seves indicades obligacions.
iv. Aportar tot el personal necessari i suficient per a la realització de l’objecte del contracte, d’acord amb les condicions establertes als plecs contractuals, i amb responsabilitat per oferir l’execució del contracte a plena satisfacció de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
v. Compliment de totes les prestacions establertes en els plecs contractuals.
vi. Complir les instruccions que als efectes de la prestació del servei li siguin donades per BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
10.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ
1.- El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes establertes a l’article 211 i 313 de la LCSP.
A banda de les les establertes a l’esmentat article i les ja previstes en el plec de condicions particulars, constitueixen causes específiques de resolució:
a) La mort o incapacitat sobrevinguda de l’empresari individual o l’extinció de la personalitat jurídica de la societat adjudicatària. En el cas de mort o incapacitat de l’empresari individual, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. podrà acordar la continuació del contracte amb els seus successors, sempre que es compleixin les garanties tècniques i econòmiques necessàries.
b) El mutu acord entre BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. i l’adjudicatari.
c) La cessió del contracte, o bé la subcontractació o traspàs de les prestacions a un tercer quan s’excedeixi allò establert en aquest document al respecte, amb els límits establerts per la llei.
d) La pèrdua de vigència de la pòlissa d’assegurances.
e) La comissió de tres o més incompliments, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula d’aquest contracte relativa a les penalitzacions.
f) Qualsevol incompliment de les obligacions contractual essencials per part de l’Adjudicatari
g) Xxxxx deficiències en el compliment dels treballs encarregats o de les prescripcions tècniques.
h) El no lliurament del certificat relatiu a l’article 43.1.f de la Llei General Tributària.
i) Les altres establertes en aquest contracte o en la seva documentació annexa.
j) Les especificades en la normativa aplicable a l’efecte.
k) Incórrer, per part de l’adjudicatària, en alguna de les prohibicions per contractar previstes al TRLCSP.
2.- Així mateix, serà causa de resolució del Contracte la dissolució o extinció de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., siguin quines siguin les causes de tals supòsits.
3.- La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades en aquesta clàusula tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que es cregui assistida l’altra part.
4.- BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. podrà, en qualsevol moment, rescindir aquest Contracte per determinació pròpia, abonant a l’Adjudicatari totes aquelles quantitats que tinguessin acreditades i, a més, una indemnització calculada en el deu per cent (10%) del valor restant del Contracte en el moment de declarar la rescissió.
5.- En cas de que concorri alguna de les causes de resolució indicades, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. podrà optar per la resolució del Contracte, o per la seva continuació en les condicions que es pactin, als efectes de garantir que es resoldran els perjudicis ocasionats pels incompliments del Contractista i que aquest no incorrerà en nous incompliments.
6.- La resolució del Contracte per qualsevol de les causes esmentades, excepte el mutu acord, produirà els efectes següents:
- BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. podrà continuar
la prestació pel procediment que estimi més convenient.
- BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. farà efectius amb càrrec a la fiança, fins on aquesta abasti, els danys i perjudicis que li hagin causat i siguin imputables a l’adjudicatari, notificant-li la pertinent relació i liquidació, sense que minvin els drets de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. a reclamar-li
l’excés que eventualment no quedarà cobert per l’import de la fiança, com tampoc el dret d’aquella a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi que l’assisteixin contra la liquidació comunicada per BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
En cas que BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. no pagués dues o més factures de manera consecutiva o acumulada a l’adjudicatari, aquest podrà optar per la resolució del Contracte, amb abonament en aquest supòsit de les quantitats acreditades fins aquell moment, més una indemnització calculada en el deu per cent (10%) del valor restant del Contracte, o bé la seva continuació en les condicions que es pactin.
11.- CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
Els drets i obligacions de l’adjudicatari derivats del contracte no podran ser cedits a un tercer.
No obstant, l’adjudicatari podrà subcontractar fins a un màxim del 60% de les prestacions, sempre i quan l’adjudicatari ho comuniqui amb la suficient antelació a BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., i aquesta presti la seva conformitat a les empreses i prestacions objecte de subcontractació.
En aquest cas, l’adjudicatari es responsabilitza de lliurar tota aquella documentació del subcontractista que resulti exigible per la correcta execució del contracte, especialment la relativa a la prevenció de riscos esmentada en la clàusula 7.2 del present contracte.
L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a la resolució del mateix amb els efectes previstos a l’article 1.124 del Codi Civil.
Pagament del preu a les empreses subcontractades.-
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del preu que li correspongui per la prestació realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació pagui directament a l’empresa subcontractista.
Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació ha de donar audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si no al·lega cap causa justificativa, l’òrgan de contractació farà el pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista principal.
L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació.
Per tal d'assegurar el compliment d'aquestes obligacions, l'adjudicatari ha de presentar, abans que el contracte es formalitzi, una declaració responsable en què es compromet a complir els terminis de pagament als subcontractistes que estableix la legislació vigent. L’òrgan de contractació podrà requerir durant l’execució del contracte la verificació del pagament del preu als subcontractistes.
12.- CONFIDENCIALITAT I COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES
1. L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el mateix o que així li indiqui l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.
Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de cinc anys, comptats a partir de la finalització del contracte.
2. L’incompliment del que disposa aquesta clàusula donarà dret a BSM a una indemnització pel perjudici causat.
13.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS
En el present contracte no es preveuen supòsits que facin necessari la seva modificació.
No obstant això, el Contracte es podrà modificar quan concorrin les circumstàncies previstes a l’article 205 de la LCSP.
14.- ESPECIFICITAT DE LA RELACIÓ ENTRE BSM I LA PLANTILLA DE TREBALLADORS DE L’ADJUDICATARI
Ambdues parts manifesten expressament que entre la plantilla de treballadors de l’Adjudicatari i BSM no es crea cap vincle laboral ni dependència, essent l’adjudicatari el responsable, en la seva condició d’empleador de tots els deures i obligacions que es derivin de la seva relació laboral amb els seus treballadors.
15.- SIGNATURA DEL CONTRACTE I DESPLEGAMENT D’EFECTES
Les parts signaran el contracte a través dels mitjans digitals que als efectes BSM posi a la seva disposició.
El contracte desplegarà els seus efectes en la data i hora posteriors, en la seqüència de signatures.
16.- RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT
Aquest contracte té caràcter privat i queda subjecte a la legislació mercantil, civil i processal espanyola que li sigui d’aplicació.
Per resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del present Contracte, ambdues parts es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.
I, perquè així consti, es signa electrònicament el present document, en el lloc de l’encapçalament.