CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LO-03890I001-E74-2018

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 134, ASIMISMO ARTICULOS 26, FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, 28, 30 FRACCIÓN I, 31, Y 45 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO ASI COMO “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES” PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 XX XXXXXX DEL 2015 Y SU MODIFICACIÓN MEDIANTE PUBLICACIÓN EN EL DOF EL 19 DE FEBRERO DE 2016 Y DEL 28 DE FEBRERO DE 2017 Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. (CIATEJ) CENTRO DE INVESTIGACIÓN QUE PERTENECE AL SISTEMA DE CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN (CPI) DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT), A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE OBRA PUBLICA, UBICADA EN XXXXXXX XXXXXXXXXXX XX. 000, XXXXXXX XXXXXXX XX XX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX 00000, XXXXXXXXXXX, XXXXXXX, CON TELÉFONOS 00 (00) 0000-0000, CONVOCA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE:

LO-03890I001-E74-2018

“TRABAJOS DE OBRA COMPLEMENTARIA QUE CONSISTEN EN REFORZAMIENTO DE VIGAS Y RETIRO DE COLUMNA EN PLANTA ALTA, ANCLAJE DE COLUMNAS PARA TRABE, INSTALACIÓN DE PISO PORCELANATO RECTIFICADO, APUNTALAMIENTOS, PLAFON, ETC., EN EL EDIFICIO DE TECNOLOGÍA ALIMENTARIA UBICADO EN SEDE ZAPOPAN DEL CIATEJ A.C.”

1. ACRÓNIMOS

Amortización programada: la contraprestación periódica que el CIATEJ A.C tiene obligación de cubrir al Inversionista contratista por la ejecución de obras públicas o servicios relacionados, asociadas a proyectos de infraestructura, su puesta en marcha, mantenimiento y operación;

Área responsable de la contratación: la facultada en el CIATEJ A.C para realizar los procedimientos de contratación, a efecto de realizar obras públicas o contratar servicios relacionados con las mismas será la Coordinación de Obra Pública del CIATEJ A.C.

Área responsable de la ejecución de los trabajos: la facultada en el CIATEJ A.C para llevar la administración, control y seguimiento de los trabajos hasta la conclusión definitiva del contrato de obra pública o de servicios relacionados con las mismas que deriven de la presente licitación, quien para efectos de la presente licitación será la Coordinación de Obra Pública del CIATEJ A.C.

Área solicitante: para efectos de la presente Licitación Pública Nacional es Xxxxxxx Del Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx, Directora de Tecnología Alimentaria del CIATEJ A.C;

Área técnica: la que en el CIATEJ A.C elabora las especificaciones que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la parte técnica de la proposición y responde a las dudas que se presenten en la junta de aclaraciones, quién para efectos de la presente licitación será la Coordinación de Obra Pública del CIATEJ A.C.

Avance financiero: el porcentaje de los trabajos pagados respecto del importe contractual;

Avance físico: el porcentaje de los trabajos ejecutados y verificados por el Residente de obra, conforme a la facultad que le confiere la fracción VI del artículo 113 del Reglamento, en relación a los trabajos contemplados en el programa de ejecución convenido;

Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP) : El instrumento técnico que, por medios remotos de comunicación electrónica u otros autorizados en los términos de la Secretaria de la Función Pública, constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los contratos, donde se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos.

Caso fortuito o fuerza mayor: el acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones previstas en el contrato de obras públicas o servicios relacionados con las mismas.

CIATEJ A.C.: Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.

CFF: El Código Fiscal de la Federación.

Convocante: Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C., o CIATEJ A.C.

CompraNet: El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocator ias a la Licitación Pública y sus modificaciones; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes.

Convocatoria: Documento mediante el que se establece la descripción con la cual se desarrollará el procedimiento de contratación y en las que se especifican los requisitos de participación, descripción general de los trabajos a ejecutar y plazo de ejecución de los trabajos entre otras.

Contratista: La persona física o moral que celebre contratos de obras públicas o servicios relacionados con las mismas.

Coordinador de Obra Pública del CIATEJ, A.C. servidor público facultado para realizar las funciones de Residente de Obra conforme a las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados por las Mismas del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C., al Manual de Organización del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DOF: Diario Oficial de la Federación.

Especificaciones generales de construcción: Son el conjunto de condiciones generales que el CIATEJ A.C. establece para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, será: “Reglamento de Construcción para el Municipio de Zapopan, Jalisco” Si existieren conceptos no contemplados en la normatividad antes mencionada o éstos ya no fueran vigentes, se aplicará el “Reglamento de Construcciones Distrito Federal y Normas Técnicas Complementarias de Diseño por Sismo” estas especificaciones tienen por objeto sentar en la convocatoria las técnicas legales a que deberá sujetarse la ejecución de los trabajos solicitados

Especificaciones particulares de construcción: El conjunto de requisitos exigidos por el CIATEJ A.C. para la realización de cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales.

Estimación: La valuación de los trabajos ejecutados durante un período pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. Asimismo, es el documento en el que se consignan las valuaciones mencionadas, para efecto de su pago, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos y los ajustes de costos.

Fideicomiso: Fideicomiso para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ).

Invitación: Acto mediante el cual se convoca a Cuando Menos Tres Personas a los procesos de contratación de Obras Públicas y/o Servicios Relacionados con las Mismas.

Ley: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Licitación: Procedimiento de contratación establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Titulo Segundo de la Ley.

Licitante: La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas.

Licitante Ganador: La persona física o moral que resulte con adjudicación en el presente licitación de acuerdo a lo que se especifique en el acta de Fallo.

MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

Monto total ejercido: el importe correspondiente al costo total erogado con cargo al presupuesto autorizado para ejercer en un contrato de obra pública o de servicios relacionados con la misma, sin considerar el impuesto al valor agregado;

Normas de calidad: Los requisitos mínimos que, conforme a las especificaciones generales y particulares de construcción, el CIATEJ A.C. establece para asegurar que los materiales y equipos de instalación permanente que se utilizan en cada obra, sean los adecuados.

Proyecto Arquitectónico: El que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra. Se expresa por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros.

Proyecto Ejecutivo: El conjunto de planos y documentos que conforman el proyecto arquitectónico y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficiente para que ésta se pueda llevar a cabo.

Proyecto de Ingeniería: El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad.

Reglamento: El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

SAT: Servicio de Administración Tributaria de la SHCP.

SFP: La Secretaría de la Función Pública.

SHCP: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Superintendente: El representante del contratista ante la dependencia o la entidad para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

Se requiere de los trabajos necesarios de apuntalamiento y reforzamiento de vigas existentes y colocación xx xxxxxx w 14 x 30 xx xxxxx estructural para soporte y distribución de cargas, para la demolición de una columna en planta alta, en el edificio de Tecnología Alimentaria del CIATEJ A.C. Sede Zapopan, lo anterior de acuerdo a la información técnica anexa, así como al Anexo P-17 “Catalogo de Conceptos”

2.2 Lugar de Ejecución.

2.3 Plazo de Ejecución.

2.4 Disponibilidad de los Inmuebles

2.5 Normas de Calidad.

2.6 Origen de los Recursos.

3. DE LA CONVOCATORIA.

3.1 Consulta y Adquisición de la Convocatoria.

3.2 Idioma.

3.3 Moneda.

3.4 Anticipo.

3.5 Condiciones de Pago.

"LA CONVOCANTE” pagará al licitante ganador el importe de sus estimaciones por trabajos ejecutados, dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra de "LA CONVOCANTE".

"LA CONVOCANTE" procederá a cubrir el importe de las estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia y el contratista haya entregado en su totalidad la documentación requerida en el presente punto, lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 54 de la Ley.

3.6 MANO DE OBRA LOCAL.

3.7 MODIFICACIÓN DE PLAZOS.

3.8 FALTA Y EXCESO DE PAGO

3.9 SUBCONTRATACIONES.

4. DEL PROCESO Y ACTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA

4.1 ACTO DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

4.2 ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.

4.3 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

4.4 PROPUESTAS POR MENSAJERÍA O SERVICIO POSTAL.

De conformidad al artículo 34, fracción VII del Reglamento, los licitantes podrán enviar sus proposiciones por servicio postal o mensajería, siempre y cuando éstas lleguen A MÁS TARDAR UNA HORA ANTES del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a la oficialía de partes común del CIATEJ A.C., ubicada en Xx. Xxxxxxxxxxx Xx. 000, xxxxxxx Xxxxxxx xx xx Xxxxxx X.X. 00000, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, dirigida al ARQ. KUKULCAN XXXXXX XXXXXXXXX, Coordinador de Obra Pública del CIATEJ, A.C., indicando claramente el nombre y número de licitación SE RECOMIENDA QUE LA PROPUESTA LLEGUE DESDE UN DÍA ANTES.

NOTA: Los Contratistas deberán anexar a su propuesta, cuando presenten “PRESENCIAL” o por “MENSAJERIA”, un CD o USB donde contengan todos los documentos solicitados en la convocatoria, esto a razón de que los documentos sean cargados a la plataforma del sistema COMPRANET.

4.5 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES A TRAVES DE COMPRANET.

1.1.1. Para el envío de las proposiciones, que contienen la propuesta técnica y económica, así como los documentos legales y administrativos requeridos por la convocante en el numeral 5, 6 y 7 de esta convocatoria, el licitante deberá utilizar exclusivamente CompraNet.

1.1.3. Preferentemente, deberán identificarse cada una de las páginas que integran la proposición con los datos siguientes: Registro Federal de Contribuyentes y número de Licitación, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.

1.1.4. Adicionalmente, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa, la firma electrónica avanzada que emite el SAT para el cumplimiento de obligaciones fiscales, la que para tal fin deberá certificarse previamente por la SFP, conforme a la disposición 14 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 xx xxxxx de 2011.

1.1.5. El licitante podrá enviar hasta un minuto antes del acto de presentación y apertura de proposiciones conforme a lo señalado en la carátula de la presente convocatoria, el total de la información correspondiente a su propuesta técnica y económica o las modificaciones a las mismas (si ya se había enviado una proposición pero se modifica alguna de las propuesta, el sistema la toma por no presentada a menos que se alcance a enviar dentro del límite establecido). Una vez alcanzada la fecha y hora de inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el licitante no podrá enviar su proposición o modificación de la misma, posteriormente no se aceptará ninguna proposición.

1.1.6. Los licitantes al momento de capturar su oferta económica en CompraNet, deberán únicamente seleccionar aquellas partidas que sean de su interés, dejando de seleccionar las demás partidas; no se deberán capturar partidas con precios unitarios en cero.

4.6 ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO.

4.7 FIRMA DEL CONTRATO.

4.7.1 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

NOTA: Todos los documentos solicitados deberán estar vigentes, no presentar tachaduras ni enmendaduras.

4.7.2 ARTÍCULO 32-D.

4.7.3 Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de seguridad social

4.8 DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

“Anexo 26”, ante la Coordinación de Obra Pública, debiendo contener lo siguiente;

4.9 NOTIFICACIONES A LOS LICITANTES.

5. DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS.

6. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS CONJUNTAS.

I. Deberán celebrar entre sí un convenio privado, el que contendrá lo siguiente:

II. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia el punto anterior se incluirá en el sobre que contenga la proposición.

III. Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por la convocante, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes.

7. DE LAS PROPOSICIONES.

7.1 CONSIDERACIONES EN LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

7.2 DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN.

7.3 DOCUMENTOS QUE SE PROPORCIONARÁN AL LICITANTE

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

8.1 EVALUACIÓN TÉCNICA.

1) De los programas:

2) De la maquinaria y equipo:

3) De los materiales:

4) De la mano de obra:

8.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA.

1) Del presupuesto de obra:

2) Se verificará que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, y se revisará:

3) Se verificará que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, considerando entre otros:

4) Se verificará que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, considerando:

5) Se verificará que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

6) Se verificará que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento;

7) Se verificará que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y

8) Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

8.3 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

8.4 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN.

9. MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES Y DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.

10. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN.

10.1 SUSPENSIÓN.

10.2 CANCELACIÓN.

11. LICITACIÓN DESIERTA.

12. PERSONAS INHABILITADAS.

13. CONTRATACIÓN CON SERVIDORES PÚBLICOS.

14. OBSERVADORES.

15. GARANTÍAS REQUERIDAS

15.1 GARANTÍA DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

15.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

I. Que garantiza el cumplimiento total del contrato y por ende, la ejecución total de los servicios materia del mismo, así como el importe de las sanciones y/o penas convencionales estipuladas en el contrato y cualquier otra responsabilidad en que incurra “EL CONTRATISTA”; y

II. Que esta fianza se hará efectiva sin que previamente exista la compensación, obligándose la afianzadora a no oponer como excepción para efectos de pago de esta fianza, la de compensación del crédito que tenga su fiado contra el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C., para lo cual hace expresa renuncia a la compensación, de conformidad con lo estipulado por los artículos 2192 fracción I, 2197 y demás relativos del Código Civil Federal y del artículo 289de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas; en la inteligencia de que su fiado igualmente ha realizado en el contrato de referencia la renuncia expresa al beneficio de compensación; y

III. Que la afianzadora se obliga a pagar el 100% cien por ciento del importe garantizado, en caso de incumplimiento por parte de su fiado a cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato; habiendo expresamente renunciado su fiado a cualquier excepción derivada del cumplimiento parcial de las responsabilidades a su cargo, atendiendo a la naturaleza indivisible que se atribuye a aquellas por acuerdo expreso concertado con el beneficiario en el contrato garantizado;

IV. Que la fianza estará vigente a partir de la firma del contrato y hasta que el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y diseño del Estado de Jalisco A.C., de “EL CONTRATISTA” la garantía de defectos en los servicios, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad, y que además el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C., el acta de recepción de los servicios recibiendo estos a su entera satisfacción, salvo que exista inconformidad del Centro anteriormente citado, en cuyo caso la vigencia se prolongará hasta que se produzca la recepción total de los servicios y la recepción de la garantía por defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad, ambos a plena satisfacción del el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y diseño del Estado de Jalisco A.C.; y

V. Que garantiza el pago de cualquier cantidad reclamada judicial o administrativamente a "EL CIATEJ A.C." por los trabajadores que “EL CONTRATISTA” emplee para el cumplimiento de los servicios; por responsabilidad laboral, de seguridad social o de cualquier otro concepto.

15.3 GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

(FORMATO FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA), de la convocatoria.

PÚBLICA), de la convocatoria.

16. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

17. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

18. RETENCIONES.

19. BITÁCORA DE OBRA.

20. SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

21. AJUSTE DE COSTOS.

22. SANCIONES.

22.1 RETENCIONES.

“EL CIATEJ A.C.”, verificará también la calidad de la obra, y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal ejecutados y la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación. Si se determina la reposición de los trabajos, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si el licitante ganador cumple a satisfacción con los trabajos contratados.

22.2 PENAS CONVENCIONALES.

23. TERMINACIÓN ANTICIPADA, SUSPENSION Y RESCISIÓN DEL CONTRATO.

23.1 TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

23.2 SUSPENSIÓN DE LA OBRA.

23.3 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

A) Si el Contratista contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia.

B) En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista establecidas en la presente convocatoria de licitación, sus anexos, la Junta de Aclaraciones a la convocatoria que lleve a cabo el CIATEJ A.C., o en el contrato que se suscriba.

C) Por no ejecutar la obra y trabajos objeto del presente procedimiento de contratación conforme a las especificaciones, características y en los términos establecidos en la convocatoria de licitación, sus anexos, la Junta de Aclaraciones a la convocatoria que lleve a cabo el CIATEJ A.C., y/o en el contrato que se suscriba.

D) Si el Contratista incurre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que se enumeran a continuación:

I. Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y su Reglamento;

II. Interrumpa injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegue a reparar o reponer alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por la convocante;

III. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acate las órdenes dadas por el residente;

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecución convenidos por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, a juicio de la convocante, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga;

VI. Subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorización por escrito de la convocante;

VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por escrito del CIATEJ A.C.;

VIII. No dé al CIATEJ A.C., las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;

IX. Cambie su nacionalidad por otra;

X. Si siendo extranjero, invoque la protección de su gobierno en relación con el contrato;

XI. Incumpla con el compromiso relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por el CIATEJ A.C., es decir, será causa de rescisión que el contratista durante la vigencia del contrato, revele, divulgue, comparta, ceda, traspase, venda o utilice indebidamente la información que con carácter confidencial y reservada le proporcione el CIATEJ A.C.

XII. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

E) Por rebasar el monto límite de aplicación xx xxxxx convencionales.

F) Por no realizar el pago de las penas convencionales a las que se haga acreedor.

G) Por no entregar las garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo previsto en la presente convocatoria.

H) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 123 del Reglamento.

I) Cuando el Órgano Interno de Control en el CIATEJ A.C., emita resolución que determine que el contratista proporcionó información falsa, o actúo con dolo o mala fe en el procedimiento de contratación, en la celebración

J) Por no deslindar de toda responsabilidad y prestaciones reclamadas al CIATEJ A.C., en caso de que alguna de las personas designadas para la ejecución de la obra entable demanda laboral en contra del CIATEJ A.C.

K) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en el numeral 30 “Relaciones Laborales” de la convocatoria, incluyendo las obligaciones de exhibición y comprobación de pago de obligaciones patronales, así como las de permitir dicha comprobación.

L) Por no mantener vigentes durante el periodo del contrato las licencias, autorizaciones o permisos que exigen las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas para la ejecución de la obra.

M) La falta de sustitución del superintendente en los términos requeridos por el área responsable de la ejecución de los trabajos.

23.4 MODIFICACIONES AL CONTRATO.

"LA CONVOCANTE", dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de la solicitud del licitante ganador señalada en el párrafo anterior, emitirá el dictamen de resolución; de no hacerlo, la solicitud se tendrá por aceptada. El convenio mediante el cual se ampliará el plazo respectivo deberá formalizarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la emisión del dictamen de referencia o a la afirmativa ficta de "LA CONVOCANTE".

24. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA

24.1 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

24.2 ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION

24.3 ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.

24.4 CONCEPTOS DE OBRA NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL.

25. INCONFORMIDADES.

26. DERECHOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

27. CONTROVERSIAS.

28. RESPONSABILIDADES DEL LICITANTE GANADOR.

El licitante ganador será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto señale "LA CONVOCANTE”. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del licitante ganador; asimismo se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecución de los trabajos objeto de la obra motivo del contrato que se suscriba, cumplan con las normas de calidad, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción plena de "LA CONVOCANTE”; de igual forma será el único responsable de la ejecución de los trabajos y se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de los mismos, y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte o de sus trabajadores se lleguen a causar a “LA CONVOCANTE” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma.

29. INDIVISIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN

30. RELACIONES LABORALES.

31. ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN.

32. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

33. LEGISLACIÓN APLICABLE.

34. COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

35. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

36. CESIÓN DE DERECHOS

37. PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER DISCREPANCIAS ADMINISTRATIVAS

"LA CONVOCANTE" y el licitante ganador acuerdan el someterse al siguiente procedimiento, el cual sólo será procedente para resolver las discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación.

38. ANEXOS.

ANEXO A

Escrito de Acreditación.

Zapopan, Jalisco, 00 de octubre de 2018

ARQ. KUKULCAN XXXXXX XXXXXXXXX COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. P R E S E N T X.

Licitación No.: Licitante: Obra:

NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL* AGREGAR CURP EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA*

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

ANEXO B

Identificación Oficial.

ARQ. KUKULCAN XXXXXX XXXXXXXXX COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. P R E S E N T X.

Licitación No.: Licitante: Obra:

(Formato libre) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas xxxxxxx, de la persona que firme la proposición.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARTICIPANTE. (EL PRESENTE FORMATO DEBERÁ DE PRESENTARSE POR CADA PERSONA FÍSICA Y/O MORAL QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN CONJUNTO, DE SER APLICABLE AL CASO).

Escrito para Oír y Recibir Notificaciones.

ARQ. KUKULCAN XXXXXX XXXXXXXXX COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. P R E S E N T X.

Licitación No.: Licitante: Obra:

SE DEBERÁ INCLUIR UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO. A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

Comprobante de Domicilio.

ARQ. KUKULCAN XXXXXX XXXXXXXXX COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. P R E S E N T X.

Licitación No.: Licitante: Obra:

(Formato libre) Copia simple de comprobante de domicilio fiscal a nombre de la persona física o moral, con una antigüedad no mayor a 60 días al día del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones (Teléfono, C.F.E., estado de cuenta bancario, predial o licencia municipal).

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARTICIPANTE. (EL PRESENTE FORMATO DEBERÁ DE PRESENTARSE POR CADA PERSONA FÍSICA Y/O MORAL QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN CONJUNTO, DE SER APLICABLE AL CASO).

ANEXO E

Escrito de no Sancionado.

ARQ. KUKULCAN XXXXXX XXXXXXXXX COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. P R E S E N T X.

Licitación No.: Licitante: Obra:

a. Que no participan personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública u otra autoridad competente;

b. Que en el capital social de mi representada no participan personas xxxxxxx en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas en términos del segundo párrafo de este escrito, y

c. Personas físicas que participen en el capital social de personas xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

ANEXO F

Declaración de Integridad.

ARQ. KUKULCAN XXXXXX XXXXXXXXX COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. P R E S E N T X.

Licitación No.: Licitante: Obra:

PROTESTA DECIR VERDAD que por mí mismo o a través de interpósita persona me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos del CIATEJ A.C., introduzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, resultados de procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

ANEXO G

Manifestación de Nacionalidad.

ARQ. KUKULCAN XXXXXX XXXXXXXXX COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. P R E S E N T X.

Licitación No.: Licitante: Obra:

(Formato libre) Escrito en el que el licitante manifieste, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que es de nacionalidad Mexicana.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARTICIPANTE. (EL PRESENTE FORMATO DEBERÁ DE PRESENTARSE POR CADA PERSONA FÍSICA Y/O MORAL QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN CONJUNTO, DE SER APLICABLE AL CASO).

ANEXO H

Carta de Aceptación de la Convocatoria.

ARQ. KUKULCAN XXXXXX XXXXXXXXX COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. P R E S E N T X.

Licitación No.: Licitante: Obra:

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

ANEXO I

Escrito de Designación de Representante Patronal.

ARQ. KUKULCAN XXXXXX XXXXXXXXX COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. P R E S E N T X.

Licitación No.: Licitante: Obra:

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

ANEXO J

Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación y entidades federativas

ANEXO K

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de seguridad social.

De conformidad con las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Febrero de 2015)

Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación y entidades federativas

a) El Instituto a fin de emitir la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social revisará que el particular solicitante:

b) Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el particular se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, si a la fecha de la solicitud de la opinión de referencia, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:

ANEXO L

Manifestación MIPYME

ARQ. KUKULCAN XXXXXX XXXXXXXXX COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. P R E S E N T X.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO M

Persona o Personal con Discapacidad.

ARQ. KUKULCAN XXXXXX XXXXXXXXX COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. P R E S E N T X.

Licitación No.: Licitante: Obra:

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

Escrito con las Manifestaciones del Participante.

ARQ. KUKULCAN XXXXXX XXXXXXXXX COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. P R E S E N T X.

Licitación No.: Licitante: Obra:

POR ESTE CONDUCTO DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

Descripción de la Planeación Integral del Licitante.

ARQ. KUKULCAN XXXXXX XXXXXXXXX COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. P R E S E N T X.

Licitación No.: Licitante: Obra:

(Formato libre) Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezcan al CIATEJ A.C.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

Currículum de los Profesionales Técnicos al Servicio del Licitante.

ARQ. KUKULCAN XXXXXX XXXXXXXXX COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. P R E S E N T X.

Licitación No.: Licitante: Obra:

(Formato libre) Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares. El tipo de obras similares que se deberán detallar para comprobar esta capacidad se detallan en la convocatoria.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

Documentación que acredite la Experiencia y Capacidad Técnica.

ARQ. KUKULCAN XXXXXX XXXXXXXXX COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. P R E S E N T X.

Licitación No.: Licitante: Obra:

(Formato libre) Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, teléfono, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

Documentación que acredite la Capacidad Financiera.

ARQ. KUKULCAN XXXXXX XXXXXXXXX COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. P R E S E N T X.

Licitación No.: Licitante: Obra:

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción.

ARQ. KUKULCAN XXXXXX XXXXXXXXX COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. P R E S E N T X.

Licitación No.: Licitante: Obra:

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

Manifestación de los Contratos en Vigor.

ARQ. KUKULCAN XXXXXX XXXXXXXXX COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. P R E S E N T X.

Licitación No.: Licitante: Obra:

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

ANEXO P-8

Carta Compromiso.

ARQ. KUKULCAN XXXXXX XXXXXXXXX COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. P R E S E N T X.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que:

10.- Nuestra proposición se presenta con un importe total de $ (...importe con letra...) (Sin incluir IVA.), cuyo desglose y resumen aparecen en el documento: “P-17 Catalogo de Conceptos”. Asimismo, tomamos conocimiento de que, siendo este un contrato a precios unitarios, las cantidades de obra son aproximadas, por lo que cualquier aumento o disminución de las mismas, no obliga al CIATEJ A.C., a pagar diferentes precios unitarios o compensación adicional alguna.

A T E N T A M E N T E

Anexo P-9

Análisis de Precios Unitarios de los Conceptos.

LICITACIÓN No. CONTRATISTA:

OBRA:

CÓDIGO: UNIDAD:

CONCEPTO:

A T E N T A M E N T E

Explosión de Insumos.

ARQ. KUKULCAN XXXXXX XXXXXXXXX COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. P R E S E N T X.

Licitación No.: Licitante: Obra:

(Formato libre) Listado del 100% cien por ciento de los insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

Análisis, Cálculo e Integración del Factor xx Xxxxxxx Real.

ARQ. KUKULCAN XXXXXX XXXXXXXXX COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. P R E S E N T X.

Licitación No.: Licitante: Obra:

(Formato libre) Análisis, cálculo e integración del factor xx xxxxxxx real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, DEBIENDO ANEXAR EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios, tomando en consideración los factores xx xxxxxxx correspondientes, detallando la categoría, salario base, factor xx xxxxxxx real y salario integrado

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Horarios de Maquinaria y Equipo.

ARQ. KUKULCAN XXXXXX XXXXXXXXX COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. P R E S E N T X.

Licitación No.: Licitante: Obra:

(Formato libre) Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos. Éste documento debe ser congruente con el P-6 Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

ANEXO P-13

Desglose de los Costos Indirectos.

ARQ. KUKULCAN XXXXXX XXXXXXXXX COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. P R E S E N T X.

Licitación No.: Licitante: Obra:

1.- INDIRECTOS POR ADMINISTRACIÓN CENTRAL: I.A.C.

A) HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES.

B) DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS FLETES Y ACARREOS, SERVICIOS.

C) GASTOS DE OFICINA

D) SEGUROS Y FIANZAS, FLETES Y ACARREOS

Document Metadata

Table of Contents

Document Metadata

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de Diciembre de 2017)

2.1.31. Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que estos últimos subcontraten, les presenten documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en línea que para estos efectos le proporcione el SAT, siempre y cuando firme el acuerdo de confidencialidad con el SAT.

Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

2.1.39. Los contribuyentes que para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización en materia de impuestos internos, comercio exterior o para el otorgamiento de subsidios y estímulos requieran obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, deberán realizar el siguiente procedimiento:

I. Ingresarán al Portal del SAT, con su clave en el RFC y Contraseña o e.firma.

II. Una vez elegida la opción del cumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente podrá imprimir el acuse de respuesta.

III. Dicha opinión también podrá solicitarse a través del número telefónico, MarcaSAT: 627 22 728 desde la Ciudad de México o 01 55 627 22 728 del resto del país o bien, por correo electrónico a la dirección xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx, la cual será generada por el SAT y se enviará dentro de las siguientes 24 horas al correo electrónico que el contribuyente proporcionó al citado órgano administrativo desconcentrado para efectos de la e.firma.

IV. Asimismo, podrá consultarse por un tercero que el propio contribuyente haya autorizado, para lo cual ingresará al Portal del SAT, en el que autorizará al tercero para que este último utilizando su e.firma, consulte la opinión del cumplimiento del contribuyente que lo autorizó.

Positiva.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de esta regla.

Negativa.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de esta regla.

No inscrito.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC.

Inscrito sin obligaciones.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

a) La autoridad a fin de generar la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales revisará que el contribuyente solicitante:

1. Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento y que la clave en el RFC esté activa.

1. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de las declaraciones anuales del ISR e IETU, y la DIM, correspondientes a los cuatro últimos ejercicios.

2. No tiene créditos fiscales firmes o exigibles.

3. Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF, con excepción de lo dispuesto por la regla 2.14.5.

4. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, no haya incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

b) Tratándose de créditos fiscales firmes o exigibles, se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud de opinión a que se refiere la fracción I de esta regla, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:

1. Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada.

2. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del CFF.

3. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

Aplicación en línea para la obtención de la opinión del cumplimiento

2.1.40. Para los efectos de las reglas 2.1.30. y 2.1.31. para que las dependencias que otorguen subsidios o estímulos, la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas, tengan acceso a la aplicación en línea que permita consultar el resultado de la opinión del cumplimiento, deberán:

I. Celebrar acuerdo de confidencialidad con el SAT, mismo que será firmado por el funcionario facultado legalmente para ello.

II. Designar a máximo 2 personas para que sean éstas quienes administren las altas y bajas del personal autorizado para consultar la opinión del cumplimiento. Quienes tengan a su cargo dicha administración, deberán ser empleados de la institución o dependencia y lo harán utilizando la e.firma. En caso de sustitución de las personas designadas, se deberá dar aviso al SAT de forma inmediata, pues en caso contrario se presumirá que la consulta fue realizada por la dependencia o entidad de que se trate.

III. Apercibir a quienes tengan acceso a la aplicación que permita consultar la opinión del cumplimiento, para que guarden absoluta reserva de la información que se genere y consulte, en términos de lo previsto en el artículo 69 del CFF, asimismo derivado de que dicha información es susceptible de tener el carácter de confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

IV. Las personas que administren las altas y bajas del personal autorizado para consultar la opinión del cumplimiento y quienes realicen la consulta, deberán contar con la e.firma vigente.

V. Los sujetos a que se refiere el primer párrafo de esta regla, deberán implementar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y confidencialidad de la información.

“TRABAJOS DE OBRA COMPLEMENTARIA QUE CONSISTEN EN REFORZAMIENTO DE VIGAS Y RETIRO DE COLUMNA EN PLANTA ALTA, ANCLAJE DE COLUMNAS PARA TRABE, INSTALACIÓN DE PISO PORCELANATO RECTIFICADO, APUNTALAMIENTOS, PLAFON, ETC., EN EL EDIFICIO DE TECNOLOGÍA ALIMENTARIA UBICADO EN SEDE ZAPOPAN DEL CIATEJ A.C.”

Visita de Obra

Junta de aclaraciones

Presentación y apertura de proposiciones

Comunicación del Fallo

Día y Hora

16 de octubre de 2018, a las 12:00 horas.

25 de octubre de 2018, a las 12:00 horas.

01 de noviembre de 2018, a las 12:00

horas.

13 de noviembre de 2018, a las 12:00

horas.

Lugar del Evento

CIATEJ, Sede

Zapopan.

CIATEJ Sede Guadalajara.

Xxxxxx Xxxxxxx 0000, Xxx. Xx Xxxxx, X.X.

00000 Xxxxxxx Xxxxxxx

Xx. Xxxxxxxxxxx 000,

Xxx. Xxxxxxx xx xx Xxxxxx X.X.00000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx

Xx. Xxxxxxxxxxx 000,

Xxx. Xxxxxxx xx xx Xxxxxx X.X.00000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx

Xx. Xxxxxxxxxxx 000,

Xxx. Xxxxxxx xx xx Xxxxxx X.X.00000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx

NUMERAL	DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA
1.	Acrónimos
2.	Información específica de los Trabajos a realizar
2.1	Descripción General de los Trabajos

NUMERAL	DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA
2.2.	Lugar de Ejecución
2.3	Plazo de Ejecución
2.4	Disponibilidad de los Inmuebles
2.5	Normas de Calidad
2.6	Origen de los Recursos
3.	DE LA CONVOCATORIA.
3.1	Consulta y Adquisición de la Convocatoria
3.2	Idioma
3.3	Moneda
3.4	Anticipo
3.5	Condiciones de Pago
3.6	Mano de Obra Local.
3.7	Modificaciones de plazos
3.8	Falta y Exceso de Pago
3.9	Equipos de Instalación Permanente
3.10	Subcontrataciones
4.	DEL PROCESO Y ACTOS DE LICITACIÓN.
4.1	Acto de Visita al Sitio de Realización de los Trabajos
4.2	Acto de Junta de Aclaraciones
4.3	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones
4.4	Propuesta por Mensajería o Servicio Postal
4.5	Presentación de Proposiciones a través de CompraNet
4.6	Acto de comunicación de fallo
4.7	Firma del contrato
4.7.1	Documentación requerida.
4.7.2	Artículo 32-D.
4.7.3	Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de seguridad social

NUMERAL	DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA
4.8	Designación de Superintendente
4.9	Notificaciones a los Licitantes
5.	Documentos Legales y administrativos requeridos.
6.	Presentación de Propuestas en conjuntas.
7.	De las Proposiciones
7.1	Consideraciones en la Elaboración de las Propuestas
7.2	Documentos que Conforman la Proposición
7.3	Documentos que se proporcionaran al Licitante
8.	Criterios de Evaluación y Adjudicación de las Proposiciones
8.1	Evaluación Técnica
8.2	Evaluación Económica
8.3	Adjudicación del Contrato
8.4	Criterio de adjudicación.
9.	Motivos de Descalificación de Licitantes y Desechamiento de las Proposiciones.
10.	Suspensión o Cancelación de la Licitación
10.1	Suspensión
10.2	Cancelación
11.	Licitación Desierta.
12.	Personas Inhabilitadas
13.	Contratación con Servidores Públicos
14.	Observadores.
15.	Garantías Requeridas.
15.1	Garantía de la Correcta Inversión del Anticipo
15.2	Garantía del Cumplimiento del Contrato.
15.3	Garantía de Vicios Ocultos y de Cualquier otra responsabilidad
16.	Inspección y Recepción de los Trabajos.
17.	Finiquito y Terminación del Contrato
18.	Retenciones.

NUMERAL	DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA
19.	Bitácora de obra.
20.	Solicitud de ampliación de plazo.
21.	Ajuste de costos.
22.	Sanciones.
22.1	Retenciones
22.2	Penas Convencionales.
23.	Terminación Anticipada, Suspensión y Rescisión del Contrato
23.1	Terminación Anticipada del Contrato
23.2	Suspensión de la Obra
23.3	Rescisión Administrativa
23.4	Modificaciones al Contrato
24	Especificaciones Técnicas de la Obra
24.1	Especificaciones de Construcción
24.2	Especificaciones Generales de Construcción
24.3	Especificaciones Particulares de Construcción
24.4	Conceptos de Obra No previstos en el Catalogo Original
25.	Inconformidades
26.	Derechos de la propiedad intelectual
27.	Controversias
28.	Responsabilidad de Licitante Ganador
29.	Indivisibilidad de la Obligación
30.	Relaciones Laborales
31.	Asistencia a los Actos Públicos de la Licitación.
32.	Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
33.	Legislación Aplicable.
34.	Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal.
35.	Protocolo de actuación en materia de Contrataciones Públicas
36	Cesión de Derechos
37.	Procedimiento para Resolver Discrepancias Administrativas.
38.	Anexos

La presente Convocatoria es de carácter Nacional, pudiendo solamente participar personas físicas y xxxxxxx de nacionalidad Mexicana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Esta Convocatoria contiene las bases y requisitos de contratación de obra pública a PRECIO UNITARIO Y A TIEMPO DETERMINADO de los trabajos señalados al rubro.

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria, así como en las proposiciones que presenten los licitantes podrá ser negociada.

Para todo lo no previsto en la presente convocatoria, se estará a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

Con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a elección del licitante, podrá presentar su proposición y documentación adicional, por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet.”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 xx xxxxx de 2011, para lo cual deberán certificarse previamente por la Secretaría de la Función Pública.

Para los efectos de esta convocatoria, se entenderá por:

Los trabajos se llevarán a cabo en el salón de usos múltiples dentro del edificio de Tecnología Alimentaria ubicado en el CIATEJ A.C sede Zapopan con dirección en xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xx. 0000, colonia Xx Xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxx, X.X. 00000; en el área indicada en los planos proporcionados para tal efecto.

El contratista tendrá un plazo de ejecución de 15 (quince) días naturales, en donde al término del periodo señalado de los trabajos deberán estar concluidos al 100%.

Fecha estimada de inicio	Fecha estimada de terminación	Plazo de ejecución total
28 (veintiocho) de noviembre de 2018 (dos mil dieciocho)	13 (trece) de diciembre de 2018 (dos mil dieciocho)	15 días naturales

El contrato que se suscriba estará vigente a partir de la firma del mismo y hasta que “EL CONTRATISTA” cumpla con el objeto del mismo a entera satisfacción de "EL CIATEJ A.C." y las partes cumplan con todas y cada una de las obligaciones que deriven de la relación contractual respectiva.

Las fechas de inicio y terminación son estimadas; las definitivas serán las asentadas en el contrato respectivo, según lo dispuesto en el artículo 31, fracción V y 52 de la Ley.

La ejecución de la obra materia de este licitación deberá iniciarse en la fecha señalada y para ese efecto, “EL CIATEJ A.C.” a través del área responsable de la ejecución de los trabajos, hasta la conclusión definitiva del contrato que se suscriba, oportunamente pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" los inmuebles en que aquélla deba llevarse a cabo, debiendo constar su entrega por escrito. El incumplimiento de lo anterior, diferirá en igual plazo la fecha originalmente pactada para inicio y terminación de los trabajos. El diferimiento se consignará en el convenio que al efecto celebren las partes conforme al artículo 52 de la ley.

Durante el proceso de construcción el contratista, será el único responsable del incumplimiento en la ejecución, de las normas de construcción vigentes donde se realizarán los trabajos, en este caso serían en “El reglamento de Construcción para el Municipio de Zapopan, Jalisco”, éstas especificaciones tienen por objeto sentar la convocatoria técnicas legales a que deberá sujetarse la ejecución de los trabajos solicitados. Si existieren conceptos no contemplados en la normatividad antes mencionada o éstos ya no fueran vigentes, se aplicará el “Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias”.

Para el presente procedimiento de contratación se manifiesta que se cuenta con la suficiencia presupuestal autorizada con el Oficio número S.F. 054/2018, destinado a cubrir el compromiso derivado del presente contrato y sus anexos, mediante el proyecto con la clave denominada OBRA Y MANTENIMIENTOS asignados a la partida 60284 de FIDEICOMISO.

Los licitantes de este procedimiento de contratación podrán obtener la convocatoria en versión electrónica sin costo en la página de CompraNet en la dirección xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/, o en las oficinas de la Convocante en Xx. Xxxxxxxxxxx 000, Xxxxxxx xx xx Xxxxxx #00000, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx

La proposición deberá presentarse en idioma español; asimismo, el contrato derivado de la Licitación y las propuestas que prepare el licitante, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambie con la convocante, deberán de redactarse en el idioma español.

La proposición deberá presentarse en pesos mexicanos.

El CIATEJ A.C., podrá otorgar un anticipo, en una sola exhibición de hasta el 30% treinta por ciento de la asignación presupuestal aprobada para el contrato, para que el Contratista realice los estudios necesarios y en su caso gastos para el inicio de los trabajos y demás insumos que deberán otorgar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, fracción

II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y con la Sección IV del Capítulo Cuarto, Título Segundo de su Reglamento en lo conducente.

El anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados que presente el Contratista conforme a los programas de ejecución y erogaciones convenidos. En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se liquidará en la estimación final, es decir, la última que se presente para su pago por parte del contratista, lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 143, fracción III, inciso d) del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo, previo a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar al Área responsable de la ejecución de los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo, así como el programa de amortización del anticipo.

La CONVOCANTE, pagará los trabajos objeto de la contratación en moneda nacional, mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos, que el licitante ganador presentará a la Residencia de Obra por períodos no mayores a un mes y dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx para el pago de las estimaciones, asimismo, éstas deberán ser acompañadas de los avances de los términos de referencia previamente autorizados por la citada Residencia y la factura correspondiente, así como aquellos que resulten aplicables de los señalados en el artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para efectos de la forma de pago, se aplicará a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y, Capítulo Cuarto, Sección III del Título Segundo de su Reglamento.

En el caso de que el licitante ganador no presente las estimaciones en el plazo antes indicado, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del licitante ganador.

La residencia de obra contará con 15 quince días naturales siguientes a la presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

El licitante ganador será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.

Para efecto del trámite de pago, el licitante ganador deberá presentar a la Residencia de Obra, la siguiente documentación:

 Factura electrónica.

Facturar a:

Centro de investigación y asistencia en tecnología y diseño del estado de Jalisco XX Xxxxxxxxxxx 000 Xxxxxxx xx xx Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx X.X. 00000. RFC: CIA-760825-SU4

Las Facturas deberán contener entre otros, la información relativa al número de contrato correspondiente, la descripción de los trabajos facturados.

Las Constancias que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del contratista a que se refiere el numeral 30 “Relaciones Laborales” de este documento, respecto de los recursos humanos que se empleen para la ejecución del objeto del contrato a favor del CIATEJ A.C.

Dichas constancias se deberán presentar en conjunto con las estimaciones en original y copia simple para su cotejo a la Residencia de Obra.

En el entendido de que para el último pago que se tenga que realizar, deberá presentar adicionalmente a lo anteriormente señalado lo siguiente:

 El original del convenio finiquito de la relación de trabajo con cada uno de sus trabajadores contratados, ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente y suscrito por el funcionario autorizado de dicha Junta, o bien deberá exhibir el acuse de recibo de la manifestación escrita y presentada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, con fecha posterior al término señalado para la ejecución de los servicios contratados, y suscrita por el apoderado legal del contratista, donde el contratista reconoce su calidad de patrón y la continuación de la relación laboral que tiene con cada trabajador. De no exhibir la totalidad de dichos convenios o acuses de recibo originales, el contratista no tendrá derecho a que la CIATEJ A.C. le otorgue el último de los pagos relacionado con el servicio contratado, ni tendrá derecho a la liberación de la fianza de cumplimiento, siendo el incumplimiento de esta obligación a cargo del contratista otra causal de rescisión del contrato

En los contratos que se suscriban con motivo del presente procedimiento de licitación pública se convendrá que será necesario para que proceda el pago de alguna estimación el que la misma sea autorizada con nombre y firma, tanto del residente de obra como del área responsable de la ejecución de los trabajos, hasta la conclusión definitiva del contrato respectivo. En todos los casos, el residente de obra deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en que se presenten las estimaciones.

En el contrato respectivo se deberá acordar que el lugar para realizar los pagos derivados del contrato que se suscriba será en Av. Normalistas 800, colonia. Colinas de la Normal. C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco, domicilio que deberá conocer y ubicar perfectamente el licitante ganador.

El pago se podrá realizar a elección de "LA CONVOCANTE" por transferencia electrónica a la cuenta bancaria que el licitante ganador proporcione por escrito, debiendo presentar en las oficinas señaladas en el párrafo que antecede los siguientes documentos:

 Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).

 Número de CLABE (Clave Bancaria Estandarizada), la cual consta de 18 posiciones, para lo cual deberá enviarse copia de la carátula del Estado de Cuenta Bancaria aperturada por licitante ganador, donde se demuestre el nombre, domicilio fiscal y número de cuenta o bien carta del Banco en el que precise que el licitante ganador es el beneficiario de la cuenta, así como el número de esta y la clave de 18 dígitos.

Una vez analizados y calculados los importes de las estimaciones, "LA CONVOCANTE", considerará para su pago los derechos e impuestos que les sean aplicables, así como retendrá el importe de los mismos, cuando corresponda, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables, de acuerdo a lo establecido en el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Además, el licitante ganador será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar a "LA CONVOCANTE" el pago de gastos financieros.

Cabe hacer mención que el pago quedará condicionado proporcionalmente al pago que el licitante ganador deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales.

Para efecto de que "LA CONVOCANTE", cubra el importe de las estimaciones, el licitante ganador deberá presentar toda la documentación requerida en el presente numeral, de tal suerte, el pago estará condicionado a que sea entregada tal documentación y la residencia de obra haya autorizado las estimaciones.

Para efectos de la forma de pago, se estará a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley y en el Capítulo Cuarto, Sección III del Reglamento.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, por lo que “LA CONVOCANTE” tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

De acuerdo a las “Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas” “LA CONVOCANTE” le hace una atenta invitación a registrarse en el programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera. Para tal efecto, deberá expresar su consentimiento a participar mediante un escrito libre al área requirente, en el momento de entregar la factura original, a efecto de recibir su pago mediante el factoraje ofrecido”.

El CIATEJ A.C., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción XXI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, indica que el porcentaje mínimo de mano de obra local que los licitantes deberán incorporar en los trabajos a realizarse será del 70 % setenta por ciento.

El CIATEJ A.C., podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el séptimo día natural previo al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley.

De conformidad al artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, en el supuesto de que el licitante ganador reciba pagos en exceso, deberá reintegrar a la “EL CIATEJ A.C.” las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el primer párrafo de dicho ordenamiento. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que el licitante ganador ponga efectivamente las cantidades a disposición del “CIATEJ A.C.”.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del licitante ganador sean compensadas en la estimación siguiente.

Para el presente procedimiento de contratación no se permitirá la subcontratación de ningún servicio o concepto de los señalados en la presente convocatoria por parte del licitante ganador; por lo que el licitante deberá acreditar en su planilla de trabajo que es responsable directo de las relaciones laborales con sus trabajadores y se apegará a lo dispuesto en el numeral 30 “Relaciones Laborales” de este documento.

La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día, hora y en el lugar que se señala en la carátula de la presente Convocatoria.

Al acto de visita al sitio de la realización de los trabajos, podrán asistir los interesados y sus auxiliares, así como aquéllos que autorice el CIATEJ A.C., debiendo presentar un escrito en el que manifiesten su interés de participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

El objetivo de la visita es que los licitantes conozcan las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico.

La asistencia a la misma será optativa para los interesados, por lo que en caso de no asistir no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Se levantará acta de esta etapa, en la que se harán constar la visita de interesados en participar en el presente procedimiento de contratación para conocer el grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, la cual será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición y se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún asistente no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación.

La primera Junta de Aclaraciones a la presente convocatoria se llevará a cabo el día, hora y en el lugar que se señala en la carátula de la presente Convocatoria.

La(s) junta(s) de aclaraciones que la convocante determine realizar, se llevará(n) a cabo conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley y artículos 39 y 40 de su Reglamento, por lo que los licitantes deberán estar a lo dispuesto en los mismos para efecto de su participación en dicha(s) junta(s).

La junta aclaratoria será la única instancia para formular solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos en relación con la convocatoria, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán analizadas por el CIATEJ A.C., a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

Cualquier modificación a la convocatoria, a sus anexos o a las cláusulas del modelo de contrato, derivadas de la junta de aclaraciones formará parte integral de la presente convocatoria.

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta. Las preguntas se recibirán en las instalaciones del CIATEJ A.C. Sede Guadalajara con domicilio en Xx. Xxxxxxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxxx xx xx Xxxxxx X.X. 00000, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, dirigidas al Arq. Kukulcan Xxxxxx Xxxxxxxxx, Coordinador de Obra Pública, debiéndose recabar acuse de recibo; no obstante lo anterior, a fin de brindar mayor agilidad a la realización de la junta, los licitantes podrán enviar sus solicitudes de aclaración a la dirección electrónica; xxxxxxx@xxxxxx.xx .

Dichas solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los licitantes deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la presente convocatoria, debiendo indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por la Convocante.

Para efecto de la presentación de las solicitudes de aclaración, los licitantes deberán utilizar el formato proporcionado en el Anexo 24 “Formato para presentar Solicitudes de Aclaración para la Junta de Aclaraciones” de la presente convocatoria.

Con el fin de dar agilidad al proceso, se recomienda hacer llegar las preguntas de manera electrónica en formato WORD. Sin perjuicio de lo anterior, los licitantes podrán presentar por escrito solicitudes de aclaraciones a la convocatoria al inicio de la Junta de Aclaraciones.

Se recibirán preguntas a partir de la publicación de la convocatoria en CompraNet y se contestarán junto a las que se presenten durante la Junta Aclaratoria. Solamente podrán formular preguntas o aclaraciones las personas que hayan presentado el escrito en el que manifiesten su interés de participar en la licitación por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante; en caso contrario no se recibirán sus preguntas y durante el acto se les permitirá su asistencia en carácter de observador, sin poder formular preguntas ni opiniones.

El escrito al que se refiere el párrafo anterior deberá contener los datos y requisitos indicados en la fracción VI del artículo 61 del Reglamento.

Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria al procedimiento de licitación en que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas.

La inasistencia de los licitantes a la Junta de Aclaraciones será de su estricta responsabilidad; sin embargo, podrán acudir con la debida oportunidad a las instalaciones del CIATEJ A.C. Sede Guadalajara con domicilio en Xx. Xxxxxxxxxxx 000, Xxx. Xxxxxxx xx xx Xxxxxx X.X. 00000, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, a la oficina de la Coordinación de Obra Pública, para que les sea entregada copia del Acta de la Junta respectiva o consultarla en xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.

Cualquier modificación a la presente convocatoria de licitación y/o sus anexos, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integral de la misma.

De la junta de aclaraciones se levantará un acta, que contendrá la firma de los asistentes interesados y de los servidores públicos que intervengan, en la cual se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas del CIATEJ A.C., y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos; de la misma se entregará copia a los presentes y se fijará un ejemplar del acta en el estrado con el que cuenta la Convocante, el cual está ubicado en Xx. Xxxxxxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxxx xx xx Xxxxxx X.X. 00000, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx.

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Por lo anterior, será responsabilidad del licitante consultar el acta de la junta de aclaraciones por tenerla a su disposición desde el día de su publicación.

Al concluir la Junta de Aclaraciones, el CIATEJ A.C. podrá señalar la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, asimismo, en caso de determinarse que habrá recesos, una o más Juntas de Aclaraciones, se hará constar en el acta respectiva especificando hora, lugar y fecha de su celebración.

En el caso de los licitantes que a su elección opten por su participación a través de medios remotos de comunicación electrónica CompraNet, sus solicitudes de aclaración a la presente convocatoria de licitación, deberán ser presentadas con la anticipación indicada en el cuarto párrafo del artículo 35 de la Ley. (El sistema se rige con el horario del tiempo del centro del país por lo que deberán prever este aspecto en todas las fechas y horarios mencionados en la presente convocatoria para CompraNet).

Los licitantes que hubieren presentado sus preguntas por medios remotos de comunicación electrónica, aceptarán que se tendrán por notificados personalmente de las actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposición a través del sistema CompraNet en la dirección electrónica xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, sin menoscabo de que puedan acudir a la Coordinación de Obras Públicas del CIATEJ A.C. Sede Guadalajara, con domicilio en Xx. Xxxxxxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxxx xx xx Xxxxxx X.X. 00000, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, a recoger la misma.

Con el objeto de mantener orden y respeto a los licitantes, queda prohibido introducir alimentos, el uso de teléfonos celulares, radios comunicadores y radio localizadores audibles en el interior de la sede del evento, una vez iniciado el acto.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envío a través de CompraNet, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo conforme a lo dispuesto por el artículo 37 y Titulo Segundo Capitulo Primero sección III de su Reglamento.

Éste se llevará a cabo el día, hora y en el lugar que se señala en la carátula de la presente Convocatoria.

Previo al evento se colocará hoja para el registro de asistencia, la cual estará en la sala de juntas de administración de las Oficinas Centrales del CIATEJ A.C. Sede Guadalajara, con domicilio en Xx. Xxxxxxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxxx xx xx Xxxxxx X.X. 00000, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, este registro será retirado a la hora programada del evento, y serán trasladados los participantes a la sala donde se llevará a cabo el evento y se procederá a cerrar el recinto. (Se recomienda llegar media hora antes como mínimo ya que una vez retirado el registro no se admitirán propuestas de las personas que no estén registradas).

Solo un representante, de cada empresa que asista, firmará el registro para dejar constancia de su participación, asentando el nombre de su representada. En caso de asistir más de una persona por licitante se deberán registrar en carácter de observadores, el representante registrado será el único que tendrá el derecho de palabra en el evento.

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que si la persona que entrega la propuesta, llega al lugar citado después de la hora exacta no se aceptará la proposición.

Los licitantes que no utilizan la opción de medios electrónicos CompraNet para presentar sus proposiciones deberán entregar su proposición en el día, hora y lugar en que se celebre el acto, o bien remitirlas de manera previa a la celebración de éste a la convocante observando para ello, lo señalado en el numeral 4.4 de la presente convocatoria.

A la hora señalada para este acto se procederá a cerrar el recinto, por lo que no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto, después de cerrado dicho recinto.

Una vez iniciado el acto se nombrará lista a los asistentes y se procederá a recibir de los licitantes, el sobre cerrado que contiene su proposición, así como toda la documentación que en la presente convocatoria se señale que se pude entregar fuera del sobre; se deberá indicar claramente en el sobre el nombre del licitante que presenta la proposición.

Una vez recibida la proposición, ninguna de las condiciones contenidas en la misma podrá ser negociada o modificada. La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga.

Quien concurra en representación de una persona física o moral al acto de presentación y apertura de proposiciones pretendiendo entregar la proposición e intervenir en el acto, deberá presentar un escrito en el que su firmante manifieste, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, no será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador de acuerdo al artículo 61, fracción VIII del Reglamento.

Se procederá a realizar la consulta en CompraNet, para verificar si algún licitante envío por este medio proposiciones para la presente licitación.

Los licitantes que opten por el envío de sus proposiciones a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán concluir el envío de éstas y contar con el acuse de recibo electrónico que emita la SFP a través de CompraNet, a más tardar, un minuto antes del evento de presentación y apertura de proposiciones, posteriormente no se aceptará ninguna proposición por este medio. (El sistema se rige con el horario del tiempo del centro del país por lo que deberán prever este aspecto en todas les fechas y horarios mencionados en la presente convocatoria).

Las proposiciones recibidas por Medios Remotos de Comunicación Electrónica se imprimirán al momento que se lleve a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones tal y como se indica en el numeral 4.5 de la presente convocatoria de licitación.

Se hará mención de las proposiciones enviadas por servicio postal o mensajería a la convocante, haciéndose constar en el acta la fecha y hora de su recepción.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones se procederá, en primer término, a dar apertura a las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación electrónica y, posteriormente, a las de los licitantes que hayan presentado su proposición en el propio acto y de los que la enviaron por servicio postal o de mensajería.

Una vez recibida la proposición en sobre cerrado; se procederá a la apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido y a continuación se leerán los montos de las proposiciones y se asentarán en el acta.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que presida el acto, rubricarán de las proposiciones recibidas, los siguientes documentos:

 Documento P-1.- Escrito con las manifestaciones del participante

 Documento P-8.- Carta compromiso,

 Documento P17.- Catálogo de Conceptos

Las proposiciones y la documentación recibida por la convocante en el acto de presentación y apertura de proposiciones, las que para estos efectos constarán documentalmente, quedaran en custodia del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y diseño del Estado de Jalisco A.C.

Se levantará acta de esta etapa, que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; misma que se entregará copia a los presentes y se pondrá a disposición de los interesados en las oficinas del CIATEJ A.C., y en el medio de difusión electrónica de la Secretaría de la Función Pública, CompraNet en xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx dándose por entregada el acta con esta publicación y entendiendo que será responsabilidad del participante consultarla por tenerla a su disposición desde el día de su publicación.

La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante podrá anticipar o diferir la fecha del fallo dentro de los plazos establecidos en la fracción III del artículo 37 de la Ley, lo cual quedará asentado en el acta correspondiente a este acto. También podrá hacerlo durante la evaluación de las proposiciones o de ser necesario, en cualquier otro momento, dentro de los plazos indicados.

No será motivo de descalificación el que un licitante se ausente del evento, siempre y cuando hubiese presentado su proposición a tiempo. Para los licitantes que envíen sus proposiciones por mensajería o medios remotos de comunicación electrónica, no es obligatorio que asistan al acto.

Todos los documentos presentados, quedarán en poder y resguardo del el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y diseño del Estado de Jalisco A.C., para su revisión detallada, análisis y dictamen.

No podrán ser negociadas o modificadas ninguna de las condiciones contenidas en la presente Convocatoria así como en las proposiciones presentadas por los licitantes

Los días hábiles para la recepción de las propuestas por mensajería serán de lunes a viernes de 9:00 hrs. a 15:30 hrs., en Coordinación de Obra Pública del CIATEJ A.C Sede Guadalajara, con domicilio en Xx. Xxxxxxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxxx xx xx Xxxxxx X.X. 00000, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx.

Asimismo, el licitante deberá informar vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: xxxxxxx@xxxxxx.xx del CIATEJ A.C., los datos correspondientes al número de guía, nombre de la empresa de mensajería y fecha en que se envió la proposición.

Será responsabilidad del licitante el verificar que se recibió su proposición en la Coordinación de Obra Pública del CIATEJ A.C., en el tiempo y forma requeridos en la presente convocatoria.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la LOPSRM, la entrega de proposiciones se podrá realizar a través del sistema CompraNet y de conformidad al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 xx xxxxx de 2011, los licitantes deberán certificarse previamente por la Secretaría de la Función Pública, debiendo observar lo dispuesto en dicho Acuerdo para efectos del acceso y uso de CompraNet.

Para poder participar en la presente licitación, será necesario manifestar su interés de participar en la misma en la página de CompraNet a más tardar una hora antes de la hora establecida para llevar a cabo el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones (indicado en la carátula de la presente), en la siguiente dirección: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/.

Instrucciones para elaborar y remitir la proposición por CompraNet:

Se hace la mención de que CompraNet recomienda que el tamaño de cada archivo a cargar sea de hasta 25 Mb, sin embargo el sistema acepta archivos de máximo 100 Mb.

1.1.2. Las propuestas técnica y económica deberán elaborarse conforme a lo señalado en el numeral 8.1 de la presente convocatoria. Los documentos que integren la proposición conforme a lo señalado en el numeral anterior, a elección del licitante deberán enviarse en alguno de los formatos siguientes: Microsoft Word y Excel para Windows versión 97-2010, PDF y archivos de imagen tipo: JPG o GIF, éstos podrán cargarse al sistema en carpetas comprimidas tipo: ZIP o RAR.

Para efectos de la firma de la proposición en sustitución de la firma autógrafa, los licitantes deberán firmar electrónicamente mediante la utilización de la firma electrónica avanzada, el resumen de los parámetros que conforman la proposición técnica (TechnicalEnvelopeSummary.pdf) y/o económica (PriceEnvelopeSummary.pdf) que le generará CompraNet en formato PDF, cabe aclarar que dichos nombres son los que CompraNet asigna predeterminadamente a los mismos, pero los licitantes podrán guardarlos con cualquier nombre, se recomienda “Propuesta Técnica Firmada” y “Propuesta Económica Firmada”.

Para efecto de la firma electrónica de la proposición, para que se considere que la proposición se envió firmada, cada uno de los archivos señalados en el párrafo anterior deberá firmarse utilizando el módulo de firma electrónica de documentos con el que cuenta CompraNet y cargarse en el área correspondiente, obteniendo como resultado que estos archivos tengan la extensión ".p7m". Por lo tanto se consideraran propuestas electrónicas no firmadas cuando no se incluyan los dos archivos antes descritos con la citada extensión ".p7m".

Es importante señalar que independientemente de que la convocante haya solicitado o no la firma de uno o más anexos, el licitante deberá firmar electrónicamente la proposición; así como que para los documentos que integran la proposición, la convocante en el apartado 1.1.2 de este punto, establece el tipo de archivo esperado para los mismos, por lo que los licitantes deberán considerar que si se anexan archivos firmados (extensión .p7m) distintos a los indicados en los dos párrafos anteriores sin haber sido requeridos de esa manera, en el caso de que éstos no se puedan abrir será motivo para que la convocante deseche la proposición.

Aún y cuando el licitante haya iniciado la incorporación en CompraNet de alguna propuesta, si la fecha y hora límite para el envío de la proposición se cumple durante ese lapso, el sistema no le permitirá continuar y se tendrá por no presentada.

Los licitantes para efecto de su participación en esta licitación, aceptan que se tendrán por no presentadas sus proposiciones y demás documentación requerida por la convocante, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la convocante, cuando así lo determine mediante dictamen del Coordinador de Tecnologías de Información y Comunicación del CIATEJ A.C.

Los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable, mediante CompraNet.

En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de propuestas, por causas ajenas a CompraNet o de la convocante, no sea posible iniciar o continuar con el acto de presentación y apertura de proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera fundada y motivada, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto la convocante difundirá en CompraNet la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto, lo anterior de acuerdo a lo previsto en el artículo único, numeral 30 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 xx xxxxx de 2011.

La SFP podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a la propuesta que obre en su poder.

El acto de comunicación y notificación de Fallo se realizará en junta pública a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, que se llevará a cabo el día y hora en el que se señala en la caratula de la presente convocatoria, levantándose el acta respectiva, que firmarán los asistentes a quienes se entregará copia de la misma y se pondrá a disposición de los ausentes, en las oficinas del CIATEJ A.C., y en el medio de difusión electrónica de la Secretaría de la Función Pública, CompraNet en xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx dándose por entregada el acta con esta publicación y entendiendo que será responsabilidad del participante consultarla por tenerla a su disposición desde el día de su publicación. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación.

Adjunta a la comunicación del fallo, la CIATEJ A.C., proporcionará a los licitantes copia del Fallo en el cual se incluirá la información acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, podrá interponerse la inconformidad por los licitantes en los términos del artículo 83 de la Ley.

El CIATEJ A.C., podrá diferir la comunicación del Fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, fracción III de la Ley.

A este evento podrá asistir un suplente del representante legal, debiendo presentar una carta poder simple para oír el fallo y firmar el acta que resulte de este evento, no será motivo de descalificación la ausencia de ellos en el evento. En el supuesto de que los licitantes no asistan a la junta pública se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.

La cita para la firma del contrato será la señalada en el acto de Comunicación de fallo de la presente licitación, en la Coordinación de Obra Pública del CIATEJ A.C., ubicadas en Xx. Xxxxxxxxxxx Xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxxx xx xx Xxxxxx X.X. 00000, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, con el Arq. Kukulcan Xxxxxx Xxxxxxxxx, Coordinador de Obra Pública. Esta fecha es supuesta, la fecha real será la que se señale en el acta de Fallo.

Para efecto de formalizar las obligaciones derivadas de la presente licitación con la comunicación del fallo correspondiente, se utilizará el modelo de contrato proporcionado en el Anexo 20 “Modelo de Contrato” de esta convocatoria.

En caso de que el licitante ganador, no firme el contrato respectivo por causas imputables al mismo, en la fecha y hora señalada y posterior a los quince días naturales siguientes al de la notificación del fallo, será sancionado en los términos del Artículo 78 fracción I de la Ley, y se adjudicará según el procedimiento que establece el artículo 47, segundo párrafo de la Ley. Cabe señalar que si el último día del referido plazo de los quince días naturales es inhábil, se recorrerá al primer día hábil siguiente.

En caso de existir discrepancia entre el modelo de contrato y la presente Convocatoria, prevalecerá lo dispuesto en el cuerpo general de la Convocatoria, así como lo señalado en las aclaraciones realizadas a la misma.

El licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición.

El representante o apoderado legal del licitante ganador que firme el contrato, deberá presentar la siguiente documentación:

 Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que sus trabajadores no tendrán con ésta Entidad ninguna relación laboral y que únicamente el licitante será el obligado para afrontar las obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social o de cualquier otra naturaleza que pudieran surgir con motivo de los pactos y/o contratos que celebre con sus empleados, de conformidad a lo señalado en el numeral 30 de la presente convocatoria;

 Las garantías solicitadas en el numeral 15 de la presente convocatoria.

 Entregar el Programa de Ejecución de los trabajos, detallado por conceptos, en períodos semanales, consignando por períodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. Esta entrega será requisito para proceder a la firma del contrato.

 Entregar el Programa de Amortización del Anticipo, donde establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo.

Personas Físicas:

a) Identificación oficial (original y copia).

b) Acta de nacimiento o Clave Única de Registro de Población (original y copia).

c) Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (original y copia).

d) En caso de que a la firma del contrato se presente un representante o apoderado legal, éste deberá acreditar su personalidad fehacientemente en términos xx xxx, e identificarse con documento oficial (poder notarial certificado ante fedatario público en el cual se otorgue al representante legal poder general para actos de administración o poder especial para suscribir contratos o convenios o bien para llevar a cabo todos los trámites derivados de procedimientos de licitación o adjudicación en el Gobierno Federal o su equivalente) (original y copia).

e) Comprobante de domicilio, con antigüedad no mayor a tres meses a la firma del contrato (original y copia).

f) Documento actualizado expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con lo establecido en la Resolución Miscelánea Fiscal Vigente (numeral 4.7.2 de esta convocatoria).

g) En el caso de que el licitante haya presentado su manifestación de MIPYME, deberá presentar copia de su última declaración anual de impuestos y de la constancia del último pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

h) Manifestación MIPYME

Personas Xxxxxxx:

a) Acta constitutiva y sus modificaciones certificadas ante fedatario público y previamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (original y copia).

b) Poder notarial certificado ante fedatario público en el cual se otorgue al representante o apoderado legal poder general para actos de administración o poder especial para suscribir contratos o convenios, o bien para llevar a cabo todos los trámites derivados de procedimientos de licitación o adjudicación en el Gobierno Federal o su equivalente (original y copia).

c) Identificación oficial vigente del Representante Legal o Apoderado Legal (original y copia).

d) Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (original y copia).

e) Documento actualizado expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con lo establecido en la Resolución Miscelánea Fiscal Vigente (numeral 4.7.2 de esta convocatoria)

f) Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses (original y copia).

h) Manifestación MIPYME

Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, cuando el contrato que se suscriba derivado de la presente Licitación, los licitantes deberán observar lo siguiente, según corresponda:

I. El licitante ganador con quien se vaya a celebrar el contrato, deberá entregar previo a la firma del contrato, documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme a los apartados 2.1.31, 2.1.39 y 2.1.40 de la Miscelánea Fiscal 2018 y demás aplicables, de conformidad con el “Anexo J” de la presente convocatoria de licitación.

El licitante ganador con quien se vaya a celebrar el contrato, deberá entregar previo a la firma del contrato, documento actualizado expedido por el IMSS. “Anexo K”

El Contratista deberá designar por escrito al Superintendente de Servicios el cual deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.

La designación del Superintendente por parte del contratista deberá presentarse a la firma del contrato conforme al

 Nombre de Superintendente

 RFC

 CURP

 Profesión o Carrera

 Correo electrónico autorizado para oír y recibir notificaciones, con relación a la ejecución de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por el Contratista, para la toma de decisiones con relación a la ejecución de los servicios.

El CIATEJ A.C., en el contrato, podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento mediante la bitácora electrónica, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y el contratista tendrá la obligación

de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato, según el plazo que EL CIATEJ A.C., le otorgue al momento de la solicitud

Para efectos de las notificaciones de los diversos actos de este procedimiento (que inicia a partir de la publicación de la convocatoria en CompraNet y culmina con la emisión del fallo) se fijará copia de las actas levantadas, en los estrados de esta Entidad mismos que se encuentran ubicados en Av. Xxxxxxxxxxx Xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxxx xx xx Xxxxxx X.X. 00000, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, lo anterior por un periodo no menor de 5 (cinco) días hábiles; sin perjuicio de lo anterior y de conformidad a lo establecido por el artículo 39 bis de la Ley, se hace del conocimiento de los participantes que las actas levantadas con motivo de los diversos actos que conlleva el presente procedimiento de contratación que nos ocupa, se encuentran a su disposición en las oficinas de la Coordinación de Obra Pública del CIATEJ A.C.

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido a los actos, dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.

Las notificaciones a los licitantes respecto de los actos del procedimiento de contratación se realizarán a través de CompraNet.

Cualquier tipo de notificación que se practique durante la vigencia del contrato o aquellas que se requieran para la debida sustanciación de cualquiera de los procedimientos administrativos derivados del mismo, se llevarán a cabo en el domicilio y/o correo electrónico que para ése efecto señale y autorice expresamente el licitante conforme al Anexo A “Escrito de Acreditación” de la presente convocatoria, y el que en su momento se establezca en el contrato que se suscriba, siendo suficiente para la Convocante que las notificaciones que se practiquen por correo electrónico serán legalmente validas cuando el CIATEJ A.C., obtenga confirmación de recepción generada automáticamente por el correo electrónico de ésta, lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Para aquellas notificaciones que los licitantes o contratistas realicen al CIATEJ A.C., éstas deberán ser mediante escrito presentado en la oficina de Coordinación de Obra del CIATEJ, AC.

Será necesario que los licitantes interesados en participar en el procedimiento de contratación, entreguen la siguiente documentación que podrá encontrarse dentro o fuera del sobre de su propuesta, esto último a elección de los concursantes y deberá de contemplar cada uno de los puntos y documentos descritos a continuación:

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

Escrito de acreditación.

Escrito en el que su firmante manifieste, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas xxxxxxx, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas xxxxxxx, así como el nombre de los socios; y

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación.

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

El licitante deberá adjuntar a su proposición COPIA SIMPLE de los documentos que amparan la información anterior.

Se podrá utilizar el formato contenido en el Anexo A de la presente convocatoria (Presentado preferentemente en papel membretado de la empresa).

Identificación oficial.

Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas xxxxxxx, de la persona que firme la proposición.

(Presentado preferentemente en papel membretado de la empresa).

Escrito para oír y recibir notificaciones.

Escrito en el que el licitante manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. Se deberá incluir una dirección de correo electrónico.

(Presentado preferentemente en papel membretado de la empresa).

Comprobante de domicilio.

Copia simple de comprobante de domicilio fiscal a nombre de la persona física o moral, con una antigüedad no mayor a 60 días naturales al día del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones (Teléfono, C.F.E., estado de cuenta bancario, predial o licencia municipal).

(Presentado preferentemente en papel membretado de la empresa).

Escrito de no sancionado.

Escrito mediante el cual declare BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley, y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.

Se podrá utilizar el formato contenido en el Anexo E de la presente convocatoria (Presentado preferentemente en papel membretado de la empresa).

Declaración de integridad.

Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

Se podrá utilizar el formato contenido en el Anexo F de la presente convocatoria (Presentado preferentemente en papel membretado de la empresa).

Manifestación de nacionalidad.

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

Escrito en el que el licitante manifieste, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que es de nacionalidad mexicana.

(Presentado preferentemente en papel membretado de la empresa).

Carta de aceptación de la convocatoria.

Carta (preferentemente en papel membretado del licitante) firmada por su propio derecho o a través de su representante o apoderado legal, mediante la cual manifieste que conoce y acepta el contenido y alcance de la convocatoria de la presente licitación, de sus anexos y de las condiciones establecidas en las mismas, así como de las modificaciones a tales documentos que, en su caso, se deriven de la junta de aclaraciones.

Se podrá utilizar el formato contenido en el Anexo H de la presente convocatoria (Presentado preferentemente en papel membretado de la empresa).

Escrito de Designación de Representante Patronal

Escrito en el que el licitante manifieste que en caso de resultar adjudicado, para la prestación del servicio designa representante patronal, y asimismo establece y designa el domicilio de dicha representación patronal.

Se podrá utilizar el formato contenido en el Anexo I de la presente convocatoria (Presentado preferentemente en papel membretado de la empresa).

DOCUMENTOS OPCIONALES

Documento del ARTICULO 32-D Código Fiscal de la Federación

Impresión de la opinión relativa al artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación (CFF), emitida por el servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que se emita opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. (Mediante consulta en la página de internet del SAT en el la opción “Mi Portal”)

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Impresión de la opinión relativa al ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social. (Mediante consulta en la página de Internet del IMSS, en la sección “Datos Fiscales” y en el apartado “Acciones”, la opción “Opinión de cumplimiento”).

MANIFESTACIÓN MIPYME.

Copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter.

Se podrá utilizar el formato contenido en el Anexo L de la presente convocatoria (Presentado preferentemente en papel membretado de la empresa).

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

PERSONA O PERSONAL CON DISCAPACIDAD.

Escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para el acto de presentación y apertura de proposiciones, adjuntando copia de las altas mencionadas.

(Presentado preferentemente en papel membretado de la empresa)

La presentación de estos documentos servirá para constatar que el licitante cumple con los requisitos legales y administrativos necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado, mismos deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. (Podrá utilizar el Check List que aparece en el anexo 25)

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo original o copia certificada de los documentos señalados como A, B y D de los documentos legales y administrativos requeridos.

Cada uno de los documentos señalados anteriormente, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren.

En caso de que dos o más licitantes decidan agruparse para presentar una proposición conjunta en la presente licitación, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados anteriormente, además de INCLUIR el convenio celebrado entre las partes en términos de lo establecido en el numeral 6 de la presente convocatoria y en el artículo 47 del Reglamento.

Cuando los licitantes omitan presentar en el acto de presentación y apertura de proposiciones documentos que no afecten su solvencia técnica o económica, o bien, documentos requeridos por la convocante, distintos a los escritos señalados en la fracción VIII del artículo 34 del Reglamento, ésta solicitará a dichos licitantes que proporcionen la documentación en el plazo que la misma determine.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en la licitación sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas xxxxxxx, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción del CIATEJ A.C., lo anterior de conformidad con el artículo 36 de la Ley así como en el artículo 47 de su Reglamento, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública.

Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta, el contrato será firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del procedimiento de licitación, deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones. Cualquier licitante o la convocante podrán hacer del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo conducente.

La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.

A. Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas xxxxxxx de la agrupación;

B. Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación;

C. Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir, especificando la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones;

D. Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones;

E. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición, y

F. Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

Los licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en la presente convocatoria, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a estas, además de las siguientes consideraciones:

 Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

 Cada uno de los documentos que integren la proposición, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

 En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 La propuesta será entregada EN UN SOLO SOBRE, claramente identificado en su parte exterior y completamente cerrado.

 Cuando la descripción y/o la identificación de los trabajos realizados por el licitante en los documentos con los que se pretenda acreditar la experiencia y/o capacidad técnica no sea clara o específica, o no existan elementos para poder identificar o determinar si los trabajos realizados son similares a los solicitados en la convocatoria, no se tomara en cuenta el/los documentos presentados

a) El licitante deberá cotizar únicamente lo contenido en el Catalogo de Conceptos correspondiente y los que pudieran ser agregados en la Junta de Aclaraciones.

1) La proposición será elaborada en base a las matrices presentadas por el licitante en sus análisis de precios unitarios y los factores de costo indirecto, financiamiento utilidad y costos adicionales, mismos que serán los reportados en los documentos correspondientes.

2) Haber tomado en cuenta los precios vigentes de los materiales, mano de obra, herramienta y equipo, en la zona o región de que se trate, o en su caso el costo de los fletes o transportes necesarios, para la fecha de apertura de las propuestas.

3) Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir en la determinación del precio unitario para cada concepto, como podrían ser la ubicación del predio en donde se realizará la obra, las condiciones de acceso al mismo, las condiciones climatológicas y laborales correspondientes a la época del año en la que se realizará la obra, de acuerdo al programa de ejecución respectivo.

4) Haber tomado en cuenta las condiciones establecidas en la convocatoria, en el acto de junta de aclaraciones, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

5) Haber tomado en cuenta que pudieran resultar diferencias, en el momento de la ejecución de la obra, entre los volúmenes propuestos en el catálogo de conceptos y los ejecutados realmente, aumentando o disminuyendo los mismos y que esto no justificará una modificación en los precios unitarios presentados para cada concepto.

a) Todas las descripciones incluidas en la proposición tanto de conceptos como insumos, deberán presentarse completas en todos los documentos en donde aparezcan. Deberá ser fidedigna la trascripción del concepto entregado por el licitante; en caso de que el producto, bien o material que suministra no sea el que el CIATEJ A.C., hace alusión y el licitante proponga un producto similar, la descripción debe ser completa a fin de que el licitante ganador se comprometa a suministrar el insumo o concepto con la calidad y características descritas. Las limitaciones en el número de caracteres para las descripciones que pudieran presentar algunos programas de precios unitarios, no son motivo para que se presenten descripciones incompletas. Asimismo, no se supondrá que por el solo hecho de que la descripción del concepto describa los insumos a utilizar, la descripción del insumo (como insumos se entienden materiales, mano de obra, herramienta, equipo o concepto básico) se suponga abreviando la misma o señalándola trunca.

b) Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir en la determinación del precio de los conceptos de trabajo, como podrían ser la ubicación del predio en donde se realizará la obra, las condiciones de acceso al mismo, las condiciones climatológicas y laborales correspondientes a la época del año en la que se realizará la obra, de acuerdo al programa de ejecución respectivo.

c) Haber tomado en cuenta que la modificación al plazo y programa de ejecución de la obra, propiciada por causas imputables al contratista como pudieran ser la desatención a la obra, desorganización o falta de capacidad en su personal, ineficiente utilización de maquinaria o equipo y otras de la misma naturaleza, no justificará cambio alguno en los precios unitarios contenidos en el catálogo de conceptos de la proposición adjudicada.

Lo anterior independientemente de lo que se incluya en el análisis de cada uno de los costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales establecidos.

La aceptación de los precios presentados en las proposiciones, para la unidad de obra terminada, será a satisfacción del CIATEJ A.C., de conformidad a lo estipulado en esta convocatoria de licitación, la Ley y su Reglamento.

d) No deberá proponer alternativas en especificaciones o condiciones de ejecución que sean diferentes a lo establecido en el catálogo de conceptos y/o a lo acordado en la JUNTA ACLARATORIA.

e) Cuando en una descripción de concepto se mencione una marca para un material o equipo, podrá especificarse una similar en características, calidad, duración y garantía del servicio que la marca establecida originalmente, condición que será revisada por el CIATEJ A.C., y autorizada en su caso.

o La marca, modelo o calidad que se especifique en la descripción del material o equipo, deberá ser la que se suministre. Esta aclaración deberá hacerse en la descripción del material, y en los documentos en donde se utilicen las descripciones de los materiales. No deberán alterarse las descripciones de los conceptos en el catálogo de conceptos ni en algún otro documento.

o En caso de no definir en la descripción del insumo otra marca, modelo o calidad diferente a la mencionada por el CIATEJ A.C., se entenderá que se va a suministrar la marca, modelo o calidad señalada.

o En caso de especificarse otra marca, modelo o calidad similar, el Licitante Ganador deberá, a petición de la residencia, mediante pruebas de un laboratorio reconocido comprobar que la calidad, modelo o marca similar ofrecida es efectivamente equivalente a la propuesta por el CIATEJ A.C., en todas sus características.

o El CIATEJ A.C., se reserva el derecho de comprobar los resultados de laboratorio así como mandar elaborar pruebas por cuenta propia.

g) Todos los documentos solicitados podrán ser presentados elaborados en computadora, generados en hoja de cálculo, procesador de palabras o por un paquete comercial de precios unitarios, siempre y cuando cumpla con cada uno de los elementos requeridos por el CIATEJ A.C.

h) El CIATEJ A.C., se reserva el derecho de comprobar que la firma plasmada corresponda al representante legal de la empresa.

i) Todos los licitantes deberán presentar sus documentos debidamente ordenados, foliados y con cada una de las fojas que integren su proposición firmadas por el representante legal con atribuciones para obligar y comprometer a su representada. Se hace la aclaración de que no es motivo de que se deseche la propuesta, el hecho de no foliarla, aunque también se hace la aclaración que es recomendable, ya que en caso de no foliar y llegase a faltar algún documento, será únicamente responsabilidad del Licitante e inmediatamente será desechada su proposición.

j) Se entregará la proposición completa en original.

k) Todas las descripciones incluidas en la proposición (tanto para descripciones de conceptos como insumos, maquinaria, mano de obra, básicos, etc.) deberán presentarse completas en todos los documentos en donde aparezcan. Deberá ser fidedigna la trascripción del concepto entregado por el licitante; en caso de que el producto, bien o material que suministra no sea el que el CIATEJ A.C., hace alusión y el licitante proponga un producto similar, la descripción debe ser completa a fin de que el licitante ganador se comprometa a suministrar el insumo o concepto con la calidad y características descritas. Las limitaciones en el número de caracteres para las descripciones que pudieran presentar algunos programas de hojas de cálculo o de precios unitarios, no son motivo para que se presenten descripciones incompletas. Asimismo, no se supondrá que por el solo hecho de que la descripción del concepto describa los insumos a utilizar, la descripción del insumo (como insumos se entienden materiales, mano de obra, herramienta, equipo o concepto básico) se suponga abreviando la misma o señalándola trunca.

l) Las proposiciones serán presentadas tomando en cuenta lo establecido en la Ley, su Reglamento, la convocatoria y lo dispuesto en la junta de aclaraciones.

m) Las proposiciones presentadas deberán preferente ser firmadas en cada una de las fojas que integren la proposición en forma autógrafa por los licitantes o sus apoderados legales. La firma plasmada deberá ser la misma que se asiente en la carta compromiso. No se deberá plasmar con antefirma o rubrica.

n) En caso de discrepancia entre las cifras señaladas en número y las plasmadas en letra, prevalecerá lo establecido en letra, por lo que el licitante no podrá argumentar caso en contrario.

La proposición presentada por los licitantes, deberá contener dentro del SOBRE CERRADO, los siguientes documentos, los cuales serán identificados con los mismos títulos y ordenados en la misma secuencia que la indicada a continuación:

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

P-1

Escrito con las manifestaciones del participante.

Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos y demás disposiciones legales aplicables, a los términos de la convocatoria de esta licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará el CIATEJ A.C. y el programa de suministro correspondiente.

(Presentado preferentemente en papel membretado del licitante el Anexo P- 1).

P-2

Descripción de la planeación integral del licitante.

Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca el CIATEJ A.C.

(Presentado preferentemente en papel membretado del licitante el Anexo P- 2).

P-3

Currículum de los profesionales técnicos al servicio del licitante.

Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares. El tipo de obras similares que se deberán detallar para comprobar esta capacidad son: El tipo de obras similares que se deberán detallar para comprobar esta capacidad son: construcciones residenciales, comerciales y/o industriales en general, así como remodelaciones mayores a inmuebles (se entenderá como remodelación mayor a aquella que sobrepase un monto de trabajos ejecutados por $500,000.00 M.N.).

El CIATEJ A.C., se reserva el derecho de verificar que la información presentada sea fidedigna.

(Presentado preferentemente en papel membretado del licitante el Anexo P- 3).

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

P-4

Documentación que acredite la experiencia y capacidad técnica.

Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, teléfono, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas de inicio y fechas previstas de terminaciones.

Los documentos que se consideran acreditan la experiencia y capacidad técnica son: contratos, actas de terminación o actas de finiquito, los documentos deberán presentarse en copia simple, con todas y cada una de las fojas que se compone el documento con el que se pretende acreditar la experiencia y capacidad técnica, mismos que deberán estar debidamente firmados por el contratista y la empresa, dependencia o persona física con la que se realizaron los trabajos.

La descripción y/o de la identificación de los trabajos realizados por el licitante o su personal deberá ser clara y específica para poder identificar si los trabajos realizados son similares a los solicitados en la convocatoria. El tipo de obras similares que se deberán detallar para comprobar esta capacidad son: El tipo de obras similares que se deberán detallar para comprobar esta capacidad son: construcciones residenciales, comerciales y/o industriales en general, así como remodelaciones mayores a inmuebles (se entenderá como remodelación mayor a aquella que sobrepase un monto de trabajos ejecutados por $500,000.00 M.N.).

El CIATEJ A.C., se reserva el derecho de verificar que la información presentada sea fidedigna.

(Presentado preferentemente en papel membretado del licitante el Anexo P- 4).

P-5

Documentación que acredite la capacidad financiera.

Documentos que acreditan la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse por declaraciones fiscales con todas sus fojas de los dos últimos ejercicios fiscales 2016 y 2017,además de estados financieros de los ejercicios fiscales 2016 y 2017 avalados por contador público externo a la empresa presentando copia de su cédula profesional, además de la última declaración fiscal provisional correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2018, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.

(Presentado preferentemente en papel membretado del licitante el Anexo P-5).

P-6

Relación de maquinaria y equipo de construcción.

Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador.

(Presentado preferentemente en papel membretado del licitante el Anexo P- 6).

P-7

Manifestación de los contratos en vigor.

Indicando los contratos del licitante que se encuentren vigentes, ya sea con la Administración Pública o con particulares, anotando el nombre del contratante, teléfono, descripción de las obras, importe total, importe por ejercer y las fechas previstas de terminaciones.

Asimismo, deberán presentar ACTAS DE TERMINACIÓN, ACTAS DE FINIQUITO y/o documentos mediante los cuales acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito a el CIATEJ A.C., bajo protesta de decir verdad dentro de su proposición.

Por parte del CIATEJ A.C., se especifica que los licitantes que se encuentren inscritos en el registro único de contratistas tendrán la opción de no presentar la documentación a que se refiere el párrafo anterior, debiendo manifestar que el mismo se encuentra inscrito en el registro antes mencionado.

(Presentado preferentemente en papel membretado del licitante el Anexo P-7).

P-8

Carta Compromiso.

Transcribiendo y completando los datos contenidos en el formato proporcionado. (Presentado preferentemente en papel membretado del licitante el Anexo P-8).

P-9

Análisis de precios unitarios de los conceptos.

Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, básicos, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos.

(Presentado preferentemente en papel membretado del licitante el Anexo P-9).

P-10

Explosión de insumos.

Listado del 100% cien por ciento de los insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más significativos y equipo de

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes.

(Presentado preferentemente en papel membretado del licitante el Anexo P-10).

P-11

Análisis, cálculo e integración del factor xx xxxxxxx real.

Análisis, cálculo e integración del factor xx xxxxxxx real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo anexar el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios, tomando en consideración los factores xx xxxxxxx correspondientes, detallando la categoría, salario base, factor xx xxxxxxx real y salario integrado.

(Presentado preferentemente en papel membretado del licitante el Anexo P-11).

P-12

Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de maquinaria y equipo.

Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas como equipos nuevos. Éste documento debe ser congruente con el documento P-6 Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción.

(Presentado preferentemente en papel membretado del licitante el Anexo P-12).

P-13

Desglose de los costos indirectos.

Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales, analizados de acuerdo con el Capitulo Sexto, Sección III del Reglamento.

(Presentado preferentemente en papel membretado del licitante el Anexo P-13).

P-14

Análisis de los costos de financiamiento.

Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, analizados de acuerdo con el Capitulo Sexto, Sección IV del Reglamento. Considerando para su integración una tasa de interés igual o mayor al porcentaje CPP (costo porcentual promedio) mensual que corresponda al último día del mes anterior a la fecha de presentación, anexando al documento copia simple o impresión de pantalla en el cual se identifique claramente la FUENTE DE REFERENCIA, debiendo ser congruente en el documento de cálculo.

(Presentado preferentemente en papel membretado del licitante el Anexo P-14).

P-15

Determinación del cargo por utilidad.

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

Utilidad propuesta por el licitante, analizada de acuerdo con el Capitulo Sexto, Sección V del Reglamento.

(Presentado preferentemente en papel membretado del licitante el Anexo P-15).

P-16

Análisis de los conceptos básicos que se integran a los análisis de conceptos.

Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos

(Presentado preferentemente en papel membretado del licitante el Anexo P-16).

P-17

Catálogo de conceptos.

Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra, importes por partida, subpartida, concepto, resumen de partidas y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente.

(Presentado preferentemente en papel membretado del licitante el Anexo P-17).

P-18

Programa de ejecución semanal de los trabajos.

Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado SEMANALMENTE, dividido en PARTIDAS y CONCEPTOS, utilizando diagramas xx xxxxxx, o bien, redes de actividades con ruta crítica.

(Presentado preferentemente en papel membretado del licitante el Anexo P-18).

P-19

Programas de erogaciones.

Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, materiales y equipo de instalación permanente, y personal profesional técnico, administrativo y de servicio, según sea el caso para cada programa de erogación, calendarizados y cuantificados semanalmente para los siguientes rubros:

a. De la mano de obra, detallando la erogación semanal por especialidad, la suma erogada por semana y la suma acumulada por semana;

b. De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo, características y detallando la erogación semanal y la suma acumulada.

c. De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, detallando la erogación semanal por partida o subpartida, la suma erogada por semana y la suma acumulada por semana; y

d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

trabajos, detallando la erogación semanal por especialidad, la suma erogada por semana y la suma acumulada por semana.

Deberá existir congruencia de los tres programas solicitados en este documento con el Programa de Ejecución Semanal de los Trabajos y con los demás documentos de la proposición

(Presentado preferentemente en papel membretado del licitante el Anexo P-19).

Estos documentos deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren, cada documento deberá de ser congruente con los demás documentos que integran la propuesta.

Durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, de entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que el CIATEJ A.C. designe, rubricarán los documentos:

 Documento P-1.- Escrito con las manifestaciones de los licitantes

 Documento P-8.- Carta compromiso,

 Documento P17.- Catalogo de Conceptos

Lo anterior de cada una las proposiciones presentadas, las que para éstos efectos constarán documentalmente, quedando las mismas en custodia del CIATEJ A.C., para su posterior análisis.

Por parte del CIATEJ A.C., se proporcionará a los licitantes, el catálogo de conceptos para que puedan realizar su propuesta, así como los planos que conforman el proyecto ejecutivo en formato PDF, mismos que se integran al presente en medio magnético denominado “disco compacto” (CD). Será responsabilidad de los licitantes el recabar el CD correspondiente, esto debido a las limitaciones que pudieran existir en el sistema CompraNET.

El área técnica revisará las proposiciones en su totalidad de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Título Segundo de las Obras y Servicios por Contrato, Capítulo Primero de la Licitación Pública, Sección IV de la Evaluación de las Proposiciones, de su Reglamento.

Para la evaluación técnica de las proposiciones se considerará, lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley y los artículos 63, fracción I y 64 de su Reglamento, los cuales señalan entre otros los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;

II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos.

Si el Licitante participa con el mismo personal o equipo en dos o más Licitaciones al mismo tiempo con esta convocante, al otorgársele la primera Licitación automáticamente quedará descalificado de las siguientes, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de Licitación.

III. Que el licitante acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de características, complejidad y magnitud similares a los que se licitan.

IV. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

V. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

VI. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición, y

VII. De los estados financieros, de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, se verificarán, entre otros:

a. Que el capital de trabajo del licitante cubra para el financiamiento de los trabajos a realizar con los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo con las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado;

b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c. Que el grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa sea aceptable.

VIII. El grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias y entidades.

Además se verificará:

a. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por el CIATEJ A.C.;

b. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

c. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

d. Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, y

e. Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la Licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones técnicas, cuando el CIATEJ A.C., fije un procedimiento, y

c. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. Los rendimientos propuestos no podrán ser mayores a los señalados en los manuales.

a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y

b. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en la presente convocatoria.

a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

Para la evaluación económica de las proposiciones se considerará, lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley y los artículos 65 y 66 de su Reglamento, los cuales señalan entre otros los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y

II. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica.

Además se verificará:

a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, prevalecerá el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y

c. Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;

c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;

d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores xx xxxxxxx real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el Reglamento;

e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y

f. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, analizándose para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la presente convocatoria;

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y

c. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la presente convocatoria, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico;

a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;

b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y

e. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo establecido en la presente convocatoria.

Para la adjudicación del contrato se considerarán, entre otros, los siguientes aspectos:

1) El CIATEJ A.C., evaluará las proposiciones según lo dispuesto en el Artículo 38 de la Ley y el Titulo Segundo, Sección IV de su Reglamento.

2) El CIATEJ A.C., verificará las proposiciones según lo expuesto en el punto 8.1 y 8.2 de esta convocatoria de Licitación.

3) El CIATEJ A.C., para hacer la evaluación de las proposiciones verificará: que las mismas cumplan las condiciones legales y administrativas exigidas e incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en la presente Convocatoria de Licitación sus Anexos y su Junta de Aclaraciones; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajos establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona y las especificaciones y calidad de los materiales sean las requeridas; que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, contemplados en el catálogo de conceptos cumpla con las normas establecidas en la Ley y su Reglamento.

4) El CIATEJ A.C., juzgará la capacidad del Licitante para cumplir con su proposición, por la información que él mismo suministre y podrá comprobar la veracidad de dicha información.

5) Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la presente convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el CIATEJ A.C., y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas; así como a aquella que hubiere ofertado el precio más bajo.

6) Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el CIATEJ A.C., el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, según lo establecido en el artículo 67, fracción I del Reglamento.

7) El CIATEJ A.C., emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en donde se expondrán las razones de las condiciones legales requeridas y las razones técnicas por las que se aceptan o se desechan las propuestas presentadas por los licitantes.

8) En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley. Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del licitante ganador del sorteo manual por insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

De entre las propuestas que resulten solventes, porque reúnen, conforme a los criterios de evaluación establecidos, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el CIATEJ A.C., y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas; el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el estado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para determinar cuál de las proposiciones que resultaron solventes conforme se indica en el párrafo anterior, es la proposición que económicamente es más conveniente para el Estado, se hará a través del mecanismo de evaluación BINARIO, el cual consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, adjudicándose el contrato a aquella proposición que económicamente resulte ser la más baja.

El CIATEJ A.C., con base en la Ley, su Reglamento y la presente convocatoria, por conducto de los servidores públicos responsables de la apertura, revisión y evaluación de las proposiciones, podrá desechar las proposiciones por cualquiera de los motivos siguientes:

1) Si el sobre presentado con la proposición no se encuentra cerrado o si presenta algún documento de los solicitados dentro del sobre, fuera de éste.

2) Si presenta alguno de los documentos solicitados elaborados a lápiz o si lo presenta con tachaduras o enmendaduras.

3) La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia.

4) El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la convocatoria que afectarían la solvencia de la proposición.

5) Si presenta algún documento incompleto en sus hojas o en los datos requeridos.

6) Si no cumple con lo señalado en el punto CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, así como establecido en las CONSIDERACIONES EN LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

7) Si altera alguna de las descripciones, cantidades o unidades de los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos proporcionado por el CIATEJ A.C.

8) Que la planeación integral y el procedimiento constructivo propuestos por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos o el procedimiento constructivo no sea acorde con el programa de ejecución general de los trabajos.

9) Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, no sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, y su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

10) Que los programas de suministros y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por la convocante y con el procedimiento constructivo a realizar, y su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

11) Que los profesionales técnicos propuestos por el licitante para llevar la adecuada administración, dirección y ejecución de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en la convocatoria.

12) Que el licitante no acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de características, complejidad y magnitud similares a los que son motivo de la convocatoria. Asimismo si la descripción y/o de la identificación de los trabajos realizados por el licitante o su personal no es clara y específica y no es posible identificar si los trabajos realizados son similares a los solicitados en la convocatoria.

13) Que los análisis de los precios unitarios presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

14) Que los precios unitarios propuestos por el licitante, no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

15) Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, considerando lo indicado en la Ley, el Reglamento y la convocatoria; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

16) Si no presenta el Programa de ejecución general de los trabajos diagramado como se solicita o si propone en cualquier programa solicitado, para la ejecución, un plazo mayor al indicado en la convocatoria.

17) Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.

18) Si procede con dolo o mala fe en el proceso de licitación.

19) Con referencia al documento “Catálogo de conceptos”:

I) Si no anota el precio unitario con letra.

II) Cuando exista diferencia superior a +/- $1.00 entre el importe total de este documento y el propuesto en el documento “Carta compromiso”.

III) Si existe diferencia entre el importe de los precios unitarios plasmados en el documento “Catálogo de conceptos”, y el importe de los mismos en el documento “Análisis de precios unitarios de los conceptos”.

20) Si no existe congruencia entre los documentos “Programa de ejecución general de los trabajos” y los demás documentos que integran su propuesta.

21) Que no exista congruencia entre la totalidad de documentos que componen la misma, incluyendo la incongruencia del importe total de la proposición con los demás documentos que la integran; que existan diferencias en los documentos relacionados con el cálculo de costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y su aplicación; así como la no aplicación de los cargos adicionales previstos en el artículo 220 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, incluyendo la diferencia o incongruencia del importe total de la proposición con los demás documentos que la integran; asimismo la que debe de existir entre los documentos: Explosión de Insumos, Programa de ejecución semanal de los trabajos y Programas de Erogaciones.

22) Si los costos de mano de obra no son acordes al mercado local tomando en cuenta los salarios mínimos de la zona en que se construye.

23) Si existe diferencia o incongruencia en los precios indicados del documento “Explosión de insumos”, y los documentos “Análisis de precios unitarios de los conceptos” y el documento “Análisis de los conceptos básicos que se integran a los análisis de conceptos”, o si presenta incongruencias o insumos duplicados cuando estos tengan costo distinto.

24) Si no cumple con lo acordado en el acto de la Junta Aclaratoria.

25) Si no cumple con lo señalado en los puntos 3.4 CONSIDERACIONES EN LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS y 4.1 REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES.

26) Si incurre en incumplimiento de cualquier disposición contenida en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento o la convocatoria de Licitación.

27) Si sus precios no son factibles a realizar y son sustantivas sus diferencias que impidan la ejecución del concepto de trabajo.

28) Si existe diferencia o incongruencia de importes totales, parciales, precios unitarios, de insumos, materiales, mano de obra, maquinaria o equipo de la proposición con los demás documentos que la integran

29) Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria de la licitación, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 fracción XXXII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

30) La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIV, 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

31) La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 de del Reglamento que se hayan solicitado en la presente convocatoria.

32) Si se encuentra algún elemento que indique que el licitante tuvo acceso a información sobre la licitación, que lo pueda poner en ventaja sobre los otros licitantes, aún en el supuesto de que sea el único participante.

33) Si existen diferencias en los documentos relacionados con el cálculo y aplicación ya sea de análisis de precios unitarios, análisis de precios básicos, de insumos, mano de obra, maquinaria o equipo y herramienta.

34) Cuando la proposición o los documentos presentados no estén debidamente firmados por la persona facultada para ello o se presenten incongruencias en los mismos respecto a la firma.

35) Cuando un mismo licitante presente dos o más proposiciones.

36) Si en el Análisis, cálculo e integración del factor xx xxxxxxx real no anexa el tabulador base de mano de obra

37) Cuando los contratos, actas de terminación y/o actas de finiquito, no cuenten con todas y cada una de las fojas que se compone el documento con el que se pretenda acreditar la experiencia, capacidad técnica o cumplimiento de contratos.

38) Si cambia o altera el procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento fijado por el CIATEJ A.C., o si no indica claramente la fuente de referencia.

39) Cuando presente documentos alterados.

40) Cuando el licitante no acepte la(s) corrección(es) que el CIATEJ A.C., realice respecto a su proposición económica.

41) Cuando se solicite la leyenda “bajo protesta de decir verdad” y esta sea omitida en el documento correspondiente.

42) Por causas establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y la normatividad aplicable, o por razones especificadas en la convocatoria, aun cuando no estén especificadas en este numeral y/o sus anexos.

43) Cuando el contenido de su proposición no se encuentre foliada por todas sus partes. No obstante lo anterior en el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos que integran la proposición carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición.

Se podrá suspender la licitación cuando la Secretaría de la Función Pública o el Órgano Interno de Control en el CIATEJ A.C., así lo determinen con motivo de su intervención y de acuerdo a sus facultades, conforme a lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley.

Una vez que desaparezcan las causas que motivaron la suspensión, se reanudará la misma, previo aviso a los licitantes.

La Convocante, podrá cancelar la licitación por caso fortuito; fuerza mayor; cuando existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al propio CIATEJ A.C.

En el caso de determinar dar por cancelada la licitación se precisará el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la Ley.

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, el CIATEJ A.C., cubrirá a los licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el artículo 70 del Reglamento.

De conformidad al artículo 40 de la Ley y 72 de su reglamento, la Convocante no adjudicará el contrato y procederá a declarar desierta la presente licitación, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en esta convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables, además de en el siguiente caso:

 Cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Se considerará que los precios de las proposiciones presentadas por los licitantes no son aceptables, cuando:

I. Rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la convocante y no sea factible pagarlos.

El CIATEJ A.C., se abstendrá de recibir proposiciones o celebrar contrato alguno con las personas que se encuentren dentro de los supuestos del artículo 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley o que por su conducto participan en los procedimientos de

contratación, personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.

No podrán participar las personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de que en la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que personas físicas x xxxxxxx pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, el CIATEJ A.C., se abstendrá de firmar los contratos correspondientes.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 51, fracción II de la Ley, se deberá considerar la autorización previa y específica para contratar con servidores públicos, o bien, con las sociedades de las que dichos servidores públicos formen parte, deberá ser solicitada por el licitante interesado ante el titular del órgano interno de control en la dependencia o entidad respecti va, en un plazo de cuando menos ocho días naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones. Toda solicitud extemporánea se tendrá por no formulada.

En caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionará al licitante conforme al Título Sexto de la Ley.

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, penúltimo párrafo de la Ley.

Referente a las garantías, el CIATEJ A.C., solicitará al contratista, previo a la firma del contrato y entrega del anticipo las siguientes garantías:

Para garantizar la correcta inversión del anticipo y su total amortización el Licitante que hubiere sido favorecido con la adjudicación del contrato deberá constituir a favor y satisfacción plena del CIATEJ A.C., dentro de los 15 quince días naturales siguientes a que se le notifique el fallo de adjudicación, fianza otorgada por institución debidamente autorizada, la cual cubrirá el 100% (cien) por ciento del monto del anticipo a otorgar, y contendrá las siguientes declaraciones:

 Que garantiza que el anticipo será invertido por el contratista para realizar en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deba otorgar.

 Que garantiza los accesorios en el caso de que el anticipo no sea amortizado totalmente o sea invertido en fines distintos a los señalados en el contrato;

 Que garantiza adicionalmente los intereses que resulten por concepto xx xxxx hasta la fecha de pago total, generados por el retardo y atraso en la recuperación del importe total del anticipo no amortizado, de conformidad con el último párrafo del artículo 50 de la Ley; y

 Que la fianza tendrá vigencia a partir de la fecha de firma del contrato y hasta que el importe del anticipo otorgado se haya amortizado en su totalidad o en su defecto sea reintegrado a CIATEJ A.C. a su entera satisfacción.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá constituir a favor y satisfacción plena de "EL CIATEJ A.C.", dentro de los 15 quince días naturales siguientes a la fecha en que se comunicó el fallo de adjudicación, pero invariablemente antes de la firma del contrato, fianza otorgada por institución debidamente autorizada, por valor del 10% (diez por ciento) del importe del monto total contratado sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y cuya póliza contendrá, entre otras, las siguientes declaraciones:

Con independencia de lo estipulado en los párrafos que anteceden, tanto la póliza de fianza que garantiza el anticipo y la que garantiza el cumplimiento del contrato, deberán contener entre otras, las siguientes declaraciones:

I. Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; y

II. Que para cancelar la fianza, será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente; y

III. Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, y

IV. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por xxxx, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. Tratándose de dependencias, el procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de indemnización por xxxx lo dispuesto en el artículo 283 de dicha Ley;

V. Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas o autorizadas extemporáneamente; manifestando la afianzadora expresamente en esta póliza su consentimiento con las mismas, de conformidad con el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas; y

VI. Que la fianza no es excluyente de la exigibilidad que el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y diseño del Estado de Jalisco A.C., haga valer en contra del fiado en la vía jurisdiccional, por cualquier incumplimiento derivado del contrato que pueda exceder del valor consignado en esta póliza; y

VII. Que la compañía afianzadora tendrá un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la fecha en que se le requiera, para proceder al pago, si éste se efectúa después del plazo referido, la afianzadora deberá cubrir los intereses respectivos, de conformidad a lo establecido por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas; y

VIII. No se considerará novación la celebración de un convenio de terminación anticipada o la rescisión del contrato o el otorgamiento de cualquier tipo de prórroga.

Para garantizar los defectos en los trabajos, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos de la presente convocatoria, del contrato que se suscriba y de la legislación aplicable, el contratista deberá constituir a satisfacción plena del CIATEJ A.C., previo a la terminación de los trabajos, póliza de fianza otorgada por institución debidamente autorizada por valor del 10% (diez) por ciento del monto total ejercido de los trabajos sin IVA, la cual contendrá las siguientes declaraciones:

 Que la fianza garantiza los defectos en los trabajos, los vicios ocultos, así como por cualquier otra responsabilidad en que incurra el contratista;

 Que la fianza se hará efectiva sin que previamente exista la compensación, obligándose la afianzadora a abstenerse de oponer como excepción para efectos de pago de esta fianza, la de compensación del crédito que tenga su fiado contra el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C., para lo cual hace expresa renuncia a la compensación, de conformidad con lo estipulado por los artículos 2192 fracción I, 2197 y demás relativos del Código Civil Federal y del artículo 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas; en la inteligencia de que su fiado igualmente ha realizado en el contrato de referencia la renuncia expresa al beneficio de compensación;

 Que la afianzadora se obliga a pagar el 100% (cien por ciento) del importe garantizado, en caso de que se detecten defectos en los trabajos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista; habiendo expresamente renunciado su fiado a cualquier excepción derivada del cumplimiento parcial de las responsabilidades a su cargo, atendiendo a la naturaleza indivisible que se atribuye a aquellas por acuerdo expreso concertado con el beneficiario en el contrato garantizado;

 Que la fianza estará vigente a partir de que el CIATEJ A.C., reciba a su total satisfacción la obra objeto del contrato y se liberará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no hayan surgido defectos, vicios ocultos y/o alguna responsabilidad a cargo del contratista, en cuyo caso la vigencia se prorrogará indefinidamente;

Con independencia de lo estipulado en los párrafos que anteceden, tanto la póliza de fianza que garantiza la correcta su total amortización, así como la que garantiza el cumplimiento del contrato y la que garantiza los defectos en los trabajos, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista, deberán contener entre otras, las siguientes declaraciones:

 Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

 Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente.

En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley, el contratista deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción física de los trabajos después de transcurrido el plazo a que alude el artículo 95 de este Reglamento. De presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 96 del presente Reglamento, el contratista presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito del CIATEJ A.C., en la que señale su conformidad para cancelar la fianza;

 Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, y

 Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida; asimismo se somete a la competencia de los tribunales competentes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle;

 Que la fianza no es excluyente de la exigibilidad que el CIATEJ A.C., haga valer en contra del fiado, por cualquier incumplimiento derivado del contrato que pueda exceder del valor consignado en esta póliza;

 Que la compañía afianzadora tendrá un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la fecha en que se le requiera, para proceder al pago, si éste se efectúa después del plazo referido, la afianzadora deberá cubrir los intereses respectivos, de conformidad a lo establecido por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas;

 No se considerará novación la celebración de un convenio de terminación anticipada o la rescisión del contrato o el otorgamiento de cualquier tipo de prórroga.

La póliza de fianza de anticipo debe otorgarse en estricto apego a los términos contenidos en el ANEXO 21, denominado

La póliza de fianza de cumplimiento debe otorgarse en estricto apego a los términos contenidos en el ANEXO 22 de la convocatoria, denominado (FORMATO FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA

La póliza de fianza de defectos en los trabajos, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad debe otorgarse en estricto apego a los términos contenidos en el ANEXO 23 de la convocatoria, denominado (FORMATO FIANZA DEFECTOS EN LOS TRABAJOS, LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD), de la convocatoria.

Si el contratista no presenta alguna de las fianzas en la forma y términos asentados, la Convocante podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. Igualmente, si transcurren los plazos señalados para la presentación de las fianzas respectivas, y no se hubieren otorgado las mismas, la Convocante por este hecho podrá declarar la rescisión administrativa del contrato.

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del Contratista y éste efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, la Convocante cancelará la fianza respectiva, la cual deberá contener como mínimo a lo establecido en la Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables a la materia.

Una vez cumplidas las obligaciones de “EL CONTRATISTA” a entera satisfacción de “EL CIATEJ A.C.”, ésta a través de del área responsable de la ejecución de los trabajos, procederá a levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones derivados del contrato, a efecto de que se inicien los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento del contrato. Igual obligación tendrá para la garantía correspondiente a los anticipos, cuando éstos se encuentren totalmente amortizados.

La Secretaría de la Función Pública podrá intervenir en la inspección y recepción de los trabajos objeto del contrato que se suscriba en los términos que señala la Ley.

La recepción de los trabajos se deberá ceñir a lo establecido en la Sección VIII, del Capítulo Cuarto del Reglamento de la Ley.

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder por los defectos y vicios ocultos que resultaren en la misma, en apego a lo establecido en al Artículo 66 sesenta y seis de la Ley en los términos de la garantía de vicios ocultos la que deberá constituirse como se manifiesta en el numeral 15.3 de la presente convocatoria.

De conformidad al artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y lo dispuesto en los numerales 168, 169, 170, 171 y 172 de su Reglamento, el licitante ganador comunicará a "LA CONVOCANTE" la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo de 25 (veinticinco) días naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "LA CONVOCANTE" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Recibidos físicamente los trabajos “LA CONVOCANTE” y el licitante ganador dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la recepción física de los trabajos, deberán elaborar el finiquito de los mismos, por lo que "LA CONVOCANTE" notificará al licitante ganador, la fecha y hora en que éste deberá acudir a las instalaciones de "EL CIATEJ A.C.", en oficinas centrales ubicadas en Xx. Xxxxxxxxxxx 000 Xxxxxxx xx Xx Xxxxxx 00000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx; domicilio que deberá conocer y ubicar el licitante ganador, para efecto de elaborar el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante; al finiquito elaborado deberá de anexarse el acta de recepción física de los trabajos.

De existir desacuerdo entre “LA CONVOCANTE” y el licitante ganador respecto al finiquito, o bien, el licitante ganador no acuda al domicilio antes señalado para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, "LA CONVOCANTE" procederá a elaborarlo unilateralmente, debiendo comunicar su resultado al licitante ganador dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión. Dicha notificación se hará en el domicilio o en la cuenta de correo electrónico que para recibir notificaciones y comunicados, señale el licitante ganador. Una vez notificado el resultado de dicho finiquito al licitante ganador, éste tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se entiende que lo acepta.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, "LA CONVOCANTE" dará por terminado el contrato, y quedarán subsistentes las acciones que deriven del finiquito, así como la garantía señalada por el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que no será factible que el licitante ganador presente reclamación alguna de pago con posterioridad a su formalización.

Determinado el saldo total, "LA CONVOCANTE" pondrá a disposición del licitante ganador el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el contrato respectivo.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato respectivo, debiendo agregar únicamente una manifestación de que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera al contrato que suscriba, sin derecho a ulterior reclamación. Si no es factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el último párrafo del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "LA CONVOCANTE", el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberá exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En caso de no obtenerse el reintegro, "LA CONVOCANTE" podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes.

Quedarán a salvo los derechos de la “CONVOCANTE” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas.

El Contratista a la que se le adjudique el contrato, aceptará que le sea retenido el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por concepto de Servicio de Inspección y Vigilancia de la SFP, estipulado en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

Una vez analizados y calculados los importes de las estimaciones, el CIATEJ A.C., considerará para su pago los derechos e impuestos que les sean aplicables, así como retendrá el importe de los mismos, cuando corresponda, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables.

La ejecución de la obra materia del contrato que se suscriba deberá iniciarse en la fecha señalada y para ese efecto, “EL CIATEJ A.C.” a través del área responsable de la ejecución de los trabajos, hasta la conclusión definitiva del contrato, oportunamente pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" los inmuebles en que aquélla deba llevarse a cabo, debiendo constar su entrega por escrito. El incumplimiento de lo anterior, diferirá en igual plazo la fecha originalmente pactada para inicio y terminación de los trabajos. El diferimiento se consignará en el convenio que al efecto celebren las partes.

La Bitácora electrónica que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las partes en el Contrato, constituye el instrumento que permite a los órganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, motivo por el cual se debe considerar que dicha Bitácora electrónica forma parte del Contrato.

En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora electrónica, se deberán utilizar medios remotos de comunicación electrónica.

Se deberá apegar al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública BESOP , que emitió la Secretaría de la Función Pública a través del Diario Oficial de la Federación DOF de fecha 11 xx xxxxx de 2018, así como lo dispuesto en los artículos 122 al 126 del Reglamento.

Para el uso de la Bitácora electrónica, se considerará lo siguiente:

I. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y referidas al contrato de que se trate;

II. El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto, ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta;

III. Se deberá iniciar con una nota especial relacionando como mínimo la fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se desarrollarán; la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al residente y, en su caso, al supervisor, así como al superintendente por parte del contratista, quienes serán los responsables para realizar registros en la Bitácora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos registros.

Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, se establecerá un plazo máximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendrán por aceptadas una vez vencido el plazo;

IV. El horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el que deberá coincidir con las jornadas de trabajo de campo;

V. Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando, sin excepción, el orden establecido;

VI. Se prohibirá la modificación de las notas ya firmadas, inclusive para el responsable de la anotación original;

VII. Cuando se cometa algún error de escritura, redacción o cualquier otro que afecte la debida comunicación entre las partes, la nota deberá anularse por quien la emita, señalando enseguida de dicha nota la mención de que ésta ha quedado anulada y debiendo abrir, de ser necesario, otra nota con el número consecutivo que le corresponda y con la descripción correcta;

VIII. No se deberá sobreponer ni añadir texto alguno a las notas de Bitácora, ni entre renglones, márgenes o cualquier otro sitio; de ser necesario adicionar un texto, se deberá abrir otra nota haciendo referencia a la de origen;

IX. Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las mismas;

X. Cuando se requiera, se podrán ratificar en la Bitácora las instrucciones emitidas vía oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, o bien, anexando copias;

XI. Deberá utilizarse la Bitácora para asuntos trascendentes que deriven de la ejecución de los trabajos en cuestión;

XII. El residente, el superintendente y, en su caso, el supervisor deberán resolver y cerrar invariablemente todas las notas que les correspondan, o especificar que su solución será posterior, debiendo en este último caso relacionar la nota de resolución con la que le dé origen, y

XIII. El cierre de la Bitácora se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos.

En atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos la residencia podrá realizar la apertura de una Bitácora por cada uno de los frentes de la obra, o bien, por cada una de las especialidades que se requieran.

Para el uso de la Bitácora convencional, además de lo señalado en el artículo anterior, se considerará lo siguiente:

I. Se deberá contar con un original para el CIATEJ A.C., y al menos dos copias, una para el contratista y otra para la residencia o la supervisión;

II. Las copias deberán ser desprendibles, no así las originales;

III. Las notas o asientos deberán efectuarse claramente, con tinta indeleble y letra legible;

IV. La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras será nula;

V. Una vez firmadas las notas de la Bitácora, los interesados podrán retirar sus respectivas copias, y

VI. La Bitácora deberá permanecer en la residencia a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio.

Si durante la ejecución de los trabajos, existen razones no imputables al contratista las cuales causen atraso en la ejecución de las obras o servicios, este deberá realizar una solicitud de prórroga mediante oficio en papel membretado de la empresa, dirigido a la residencia de obra, en la cual funde y explique cuáles fueron los acontecimientos que motivaron el retraso, así como los días que solicita.

La residencia de obra evaluará las razones y acontecimientos que el contratista describa, el CIATEJ A.C., contestará en un plazo no mayor a 7 días hábiles la autorización o bien la no autorización de la misma, mediante oficio dirigido a el Contratista o bien mediante una nota en la bitácora de obra donde se especifiquen los días de prórroga otorgados.

Una vez autorizada la prórroga el contratista tendrá un plazo de 3 días hábiles para presentar el programa de ejecución de los trabajos convenidos contemplando la prórroga autorizada, en el citado programa solo se diferirán las partidas que hayan sido afectadas, en ninguna circunstancia se diferirá todo el programa, a menos que las causas y razones las cuales causaron el retraso estén debidamente fundadas.

En el caso de las causas que motiven el retraso en la ejecución de los trabajos es por causas imputables al contratista por ejemplo, la falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción la solicitud de prórroga no será autorizada, independientemente de que el CIATEJ A.C., podrá optar por la aplicación xx xxxxx convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos o en su caso la rescisión administrativa del contrato.

La CONVOCANTE, cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato respectivo que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme el programa convenido y cuando proceda, ajustará estos costos de acuerdo a lo señalado en los Artículos 56, 57 y 58 de la Ley, además de lo establecido en el Capítulo Quinto de su Reglamento, en lo conducente y lo señalado en el contrato respectivo.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el licitante ganador quien lo promueva, dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será la CONVOCANTE quien lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en la fracción II del artículo 57 de la Ley, conforme al cual, invariablemente la CONVOCANTE efectuará el mismo, con independencia de que sea a la alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte del licitante ganador.

La CONVOCANTE, dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a que el licitante ganador promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la CONVOCANTE apercibirá por escrito al licitante ganador para que, en el plazo de 10 (diez) días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

El procedimiento que se utilizará para el cálculo de ajustes de costos será el indicado en el artículo 57, fracción II y 58 de la Ley, y conforme a lo señalado en el Capítulo Quinto del Reglamento, en lo conducente.

El CIATEJ A.C., tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de esta licitación se están ejecutando por el Contratista de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual comparará periódicamente el avance de las obras.

Cuando exista algún atraso en las fechas establecidas en los programas de ejecución de los trabajos por causas imputables al Contratista, se aplicarán a éste penas convencionales, las cuales estarán determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados o prestados oportunamente conforme al programa convenido; para tal efecto, el CIATEJ A.C., tendrá la facultad de verificar el servicio objeto de esta licitación se estén ejecutando por el Contratista de acuerdo al documento P- 18 “Programa de ejecución semanal de los trabajos”, para lo cual el CIATEJ A.C., comparará periódicamente el avance real de las obras, contra el avance que debiera de existir conforme a los términos del programa de obra convenido a efecto de determinar los trabajos no ejecutados conforme a lo establecido en dicho programa, en la inteligencia de que la obra mal ejecutada que resulte, se tendrá por no realizada. Lo anterior, sin perjuicio de que el CIATEJ A.C., opte por la rescisión administrativa del contrato.

Será responsabilidad del Residente de Obra llevar a cabo el cálculo de las retenciones económicas como lo señala el tercer párrafo del artículo 46bis de la Ley en relación con el artículo 88 del Reglamento, procedimiento que se llevará a cabo de la siguiente manera:

a) El porcentaje de aplicación por cada retención económica, en caso de proceda, se calculará en función del avance en la ejecución de los trabajos respecto a la fecha xx xxxxx para el pago de estimaciones determinada en la BESOP. El porcentaje de cálculo para estos efectos será del 10% (diez por ciento) de los trabajos NO EJECUTADOS conforme al programa de ejecución convenido.

b) Las retenciones serán determinadas en función del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al programa de ejecución convenido, considerando para el cálculo de las mismas el avance físico de los trabajos conforme a la fecha xx xxxxx para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Las retenciones económicas se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin incluir el impuesto al valor agregado.

c) “EL CONTRATISTA” podrá recuperar el importe de las retenciones económicas en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin que la retención total sea la indicada.

Las penalizaciones serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente y se aplicarán sobre los montos del contrato, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por el Contratista.

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, el CIATEJ A.C., podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan al Contratista se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas.

El CIATEJ A.C., verificará también la calidad de la obra, y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal ejecutados y la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación. Si se determina la reposición de los trabajos, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si el licitante ganador cumple a satisfacción con los trabajos contratados.

De conformidad con el artículo 60 segundo párrafo de la Ley el CIATEJ A.C., podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. En todos los casos de terminación anticipada se levantará un acta que contendrá lo mínimo señalado por el 151 del Reglamento.

La terminación anticipada del contrato se sujetará según las circunstancias que den origen a la misma, a lo dispuesto en la Sección VI, del Capítulo Cuarto del Reglamento, en lo conducente.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, el CIATEJ A.C., pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados, se relacionen directamente con el contrato y se prevean dentro del artículo 152 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando ocurran circunstancias que imposibiliten temporalmente la ejecución de los trabajos, el CIATEJ A.C., a través de la Coordinación de Obra Pública, podrá suspender la obra, precisando las causas que motiven y justifiquen la determinación, debiendo asentarlas en la bitácora e informar por escrito al contratista la medida adoptada, la fecha de

inicio de la suspensión, su duración y la fecha aproximada de terminación, de conformidad con el artículo 60 primer párrafo de la Ley.

La suspensión de la obra se sujetará según las circunstancias que den origen a la misma, a lo dispuesto en la Sección V, del Capítulo Cuarto del Reglamento, en lo conducente.

La residencia de obra procederá a levantar el acta circunstanciada conforme al artículo 147 del Reglamento, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que le sea notificada la suspensión al contratista y conjuntamente con éste acordarán las adecuaciones al programa de ejecución.

Las fechas parciales de cumplimiento de etapas, podrán ser prorrogadas de conformidad con el artículo 114, párrafo segundo del Reglamento, previa solicitud por escrito del contratista, adecuando el programa de ejecución, sin que con ello modifique el plazo de ejecución de los trabajos y por tanto, no se compute para los porcentajes a que hace alusión el artículo 59 de la Ley, únicamente en los siguientes casos:

a) Si ocurre un acontecimiento de caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento del programa de ejecución; caso en el cual será necesario que el contratista notifique el evento a la residencia de obra mediante anotación en bitácora, solicite por escrito la prórroga y pruebe fehacientemente el evento como caso fortuito o fuerza mayor ante el CIATEJ A.C.

En ningún caso se considerará como caso fortuito o fuerza mayor la suspensión o cese de actividades de la empresa contratista, ordenada por autoridades judiciales o administrativas, cualquiera que sea la causa o motivo.

b) Si el CIATEJ A.C., ordena al Contratista la suspensión de la totalidad o parte de los trabajos.

c) Si los trabajos no pueden ser realizados o son retrasados debido a cualquier acto u omisión del CIATEJ A.C., caso en el cual, se podrá otorgar la prórroga por un periodo igual al del retraso o interrupción imputable al CIATEJ A.C.

En los supuestos establecidos en los incisos a) y c) anteriores, la Coordinación de Obra Pública del CIATEJ A.C., analizará la solicitud así como los razonamientos y documentación que presente el contratista, notificándole por escrito si se concede o no la prórroga, en un plazo no mayor de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud del contratista. En estos casos, la prórroga se formalizará mediante la celebración de un convenio entre las partes, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento.

En el supuesto establecido en el inciso b), la prórroga será formalizada mediante acta circunstanciada que se levante con motivo de la suspensión.

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente no será motivo de suspensión de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del Contratista.

En caso de incumplimiento del licitante ganador a alguno de los términos del contrato o a la normatividad aplicable en materia de obra pública, la Residencia de Obra, documentará las posibles causales de rescisión aplicables al caso concreto, que incluirá el análisis de las circunstancias que originan la posible rescisión integrando un informe de tales circunstancias, mismo que formara parte del expediente respectivo a cargo de la Coordinación de Obra, quien analizara si a su juicio estima actualiza la causa de recisión informada y de ser el caso, efectuar la substanciación del procedimiento de recisión del contrato previsto en los artículos 61 y 62 de la Ley y Sección VII del Capítulo Cuarto del Reglamento, y conforme a las facultades establecidas en el artículo 26 del Manual de Organización así como en el punto 5.14 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del CIATEJ A.C.

El CIATEJ A.C., podrá en todo momento, rescindir administrativamente el contrato adjudicado en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraídas por el licitante ganador al que se le adjudique el contrato, la rescisión se llevará a cabo en los términos y plazos señalados en los artículos 61 y 62 de la de la Ley y Sección VII del Capítulo Cuarto del Reglamento y, en lo que corresponda, conforme a lo dispuesto por la legislación prevista como supletoria en términos del artículo 13 de la Ley.

Para el presente procedimiento de contratación, así como para el contrato que se suscriba, se entenderá que existe incumplimiento a las obligaciones a cargo del licitante ganador, en los supuestos siguientes, los cuales se listan de manera enunciativa más no limitativa:

del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata del contrato que se suscriba, sin responsabilidad para el CIATEJ A.C., además de que se le apliquen al licitante ganador las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro. Asimismo, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato y se aplicarán, en su caso, al licitante ganador los demás cargos que procedan.

El CIATEJ A.C., podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión previsto en el artículo 61 de la Ley, motivando la rescisión en alguna de las causales previstas en el presente numeral. Si es el contratista quien decide rescindir el contrato será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente.

La rescisión administrativa del contrato se sujetará según las circunstancias que den origen a la misma, a lo dispuesto en el referido los artículos 61 y 62 de la Ley, la Sección VII, del Capítulo Cuarto del Reglamento y a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en lo que resulte aplicable.

De conformidad al artículo 59 xx Xxx de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, así como en lo dispuesto en los numerales 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 109 de su Reglamento, “EL CIATEJ A.C.”, podrá, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el contrato respectivo que derive de la presente licitación, así como los de amortización programada, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado en el contrato que al efecto se suscriba, ni impliquen variaciones sustanciales al mismo, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre “LA CONVOCANTE” y el licitante ganador respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato que en su momento sea generado con motivo del presente procedimiento de licitación, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser autorizados por el Coordinador de Obra Pública de “LA CONVOCANTE”.

En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originalmente pactadas en el contrato respectivo, que no representen incremento o disminución en el monto o plazo contractual, “LA CONVOCANTE” y el licitante ganador deberán celebrar los convenios respectivos.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones a realizar en el contrato respectivo por parte del área responsable de la ejecución de los trabajos y del área requirente, la suscripción de los convenios será responsabilidad de la Coordinador de Obra Pública de “LA CONVOCANTE”, misma que no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación.

Los convenios modificatorios a los contratos respectivos, se formalizarán por escrito por parte de “LA CONVOCANTE”, los cuales deberán ser suscritos por el Coordinador de Obra Pública, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 98 del Reglamento.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, “LA CONVOCANTE” podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato que al efecto se suscriba. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos anexos al contrato respectivo, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados por el área responsable de la ejecución de los trabajos, previamente a su pago.

Si durante la ejecución de la obra o servicio de que se trate surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original anexo al contrato respectivo, el licitante ganador deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los treinta días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; la conciliación y autorización de los referidos precios unitarios deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación.

Las modificaciones deberán sustentarse en un dictamen técnico elaborado por el residente de obra por parte de “LA CONVOCANTE”, donde se funden y motiven las causas que las originen. Las modificaciones se documentarán por medio de convenios que se considerarán parte del contrato respectivo y por lo tanto, obligatorias para quienes los suscriban.

Las modificaciones al contrato que se suscriba con motivo del presente procedimiento de licitación pública, podrán realizarse por igual en aumento que en reducción. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto que si es al monto, la comparación será con base en el monto original del contrato respectivo.

Las modificaciones al plazo serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el contrato respectivo, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Los conceptos de trabajo contenidos en el contrato respectivo y los emitidos en cada uno de los convenios pueden incluirse en la misma estimación, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

Cuando la modificación a los contratos implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original establecido en los mismos o del plazo de ejecución, el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con el licitante ganador, deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten y se deberá solicitar de manera justificada la autorización de la Secretaría de la Función Pública.

Si el licitante ganador concluye los trabajos en un plazo menor al establecido en el contrato, no será necesaria la celebración de convenio alguno. Si el licitante ganador se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecución convenido, por causas no imputables a él, deberá notificarlo a "LA CONVOCANTE" mediante anotación en

la bitácora, presentando dentro del plazo de ejecución su solicitud de ampliación, su propuesta de nuevo calendario de obra y la documentación que justifique la ampliación.

En caso de que las modificaciones excedan del porcentaje estipulado en el primer párrafo de éste numeral, pero no varíen el objeto del proyecto, se estará a lo que al respecto dispone el artículo 59 de la Ley y demás artículos relativos del Reglamento de la Ley citada.

Las especificaciones constituirán parte integral del contrato de obra y el contratista que resulte ganador deberá sujetarse a ellas, así como a las indicaciones que el CIATEJ A.C., y/o su Residente de Obra le hagan durante el desarrollo de los trabajos encomendados

Las Especificaciones Generales de Construcción que se aplicarán para el diseño, cálculo, la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, será el “Reglamento de Construcción para el Municipio de Zapopan, Jalisco” si existieren conceptos no contemplados en la normatividad antes mencionada o éstos ya no fueran vigentes, se aplicará el “Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias”, éstas especificaciones tienen por objeto sentar las bases técnicas y legales a que deberá sujetarse la ejecución de los trabajos solicitados.

Adicionalmente, para determinar las condiciones de viento y/o sismos, se utilizará la regionalización y valores establecidos en el “Manual de Obras Civiles de la C.F.E.” última edición, lo anterior en caso que no existan especificaciones o normatividad emitida por la entidad federativa o municipio de manera específica.

Las Especificaciones Particulares de Construcción que se aplicarán para la ejecución, mantenimiento y supervisión, que los licitantes deberán considerar en sus propuestas, serán:

I. En el catálogo de conceptos y cantidades de obra que se han anotado, para cada concepto, la unidad que servirá de base para la medición del trabajo ejecutado. Salvo indicación en contrario, en los precios unitarios deberá incluirse lo que corresponde por: valor de adquisición, fabricación y obtención de los materiales; acarreos hasta el lugar de la obra; cargas y las descargas; los tiempos de los vehículos empleados en los acarreos durante las cargas y las descargas; almacenamientos, elevaciones a cualquier altura o nivel, mermas y desperdicios de los materiales originados por manejos, cortes, rebajes, empalmes o cualquier otra clase de ajuste, la ejecución de los trabajos en sí, todo el equipo y sus movimientos, herramientas y mano de obra que requiera para la ejecución completa de los trabajos; instalaciones provisionales construcción y conservación de las desviaciones necesarias, protección al tránsito mediante señalamiento, barreras y/o banderolas, que se requieran a juicio del CIATEJ A.C., pruebas necesarias, remoción de sobrantes, limpieza de la obra, y del lugar de ella, y todo lo que directa o indirectamente se requiera para la correcta ejecución, mantenimiento y vigilancia de los trabajos, hasta la entrega y recepción de los mismos por el CIATEJ A.C.

Cargos que deberán incluir los precios unitarios:

 Los costos de los materiales principales, materiales menores y demás materia prima que intervenga en los conceptos de trabajo, puestos en el lugar de su aplicación incluyendo acarreos fletes y desperdicios.

 La mano de obra necesaria para llevar a cabo la satisfactoria ejecución de cada concepto de trabajo descrito, incluyendo limpieza gruesa del área de trabajo y la herramienta menor necesaria para la realización de la actividad. numero de manos requerido.

 Depreciación y demás derivados del uso de maquinaria, equipo y herramienta.

 Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra que no haya sido perfectamente bien ejecutada a juicio de la dependencia.

 La maquinaria, equipo o herramientas específicas, como andamios, pasarelas, andadores o señalamientos, que para la correcta ejecución del trabajo, proponga el contratista y apruebe o indique el CIATEJ A.C., de acuerdo a la descripción del concepto de trabajo y/o la seguridad del personal de obra.

 El equipo de seguridad, correspondiente al equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo.

 La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes o desperdicios al lugar de desecho autorizado por el Ayuntamiento o el que indique el CIATEJ A.C.

 Todos los cargos indicados en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones, su Reglamento y demás disposiciones vigentes aplicables.

II. Salvo indicaciones en contrario, no se medirán acarreos libres, acarreos excedentes o de cualquier otra índole, ni andamios, bombeos, etc. de cualquier tipo o clase lo correspondiente a estos conceptos deberá incluirse en los precios unitarios respectivos. Así pues no estarán sujetos a pago por separado. Se considera que sus importes ya se han distribuido proporcionalmente o como corresponda en los precios unitarios de los conceptos y cantidades de obra.

III. El contratista que resulte adjudicado, deberá proteger todas las superficies terminadas y será responsable de cualquier daño causado a la propiedad de la dependencia o las propiedades aledañas que sea causado por cualquier actividad de sus operarios o equipos. Asimismo deberá construir las protecciones; proveer los instrumentos, herramientas, letreros y en general todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal que labora en la obra, así como los visitantes o de aquellos que circulen cerca de la misma. así mismo revisara periódicamente aquellos elementos que constituyan riesgos importantes, como pueden ser: andamios, grúas, góndolas, malacates, aislamiento de productos inflamables, etc.

IV. El resane de los cortes hechos por el contratista o la reparación de cualquier daño ocasionado por un defecto de trabajo hecho por el contratista, serán por su cuenta. Cualquier abertura hecha a través de una pared exterior o del techo deberá ser dotada de cubiertas adecuadas mientras se deje abierta para proteger el edificio y los materiales; cualquier abertura hecha a través xx xxxxxxx abajo del nivel de la calle deberá ser protegida igualmente para evitar la entrada de agua y otros elementos dañinos mientras estas aberturas permanezcan expuestas.

V. El tiempo para ejecutar la obra es el requerido por el CIATEJ A.C., para la misma, dados los compromisos económicos y operativos contraídos dentro de sus programas anuales.

VI. El contratista con cargo a sus costos indirectos deberá considerar la instalación de una bodega suficiente para almacenar los materiales de construcción que se deterioren a la intemperie hasta el momento de su instalación en la obra. Podrá, igualmente, acondicionar un área con la aprobación de la residencia de obra, para almacenar materiales al aire libre.

VII. Tanto el área en donde instale la bodega, como el área en donde almacene materiales, deberán rehabilitarse al final de la obra y dejarla en las condiciones en que se recibe al principio de la obra.

VIII. El licitante deberá cotizar únicamente los conceptos contenidos en el catálogo correspondiente y los que pudieran ser agregados en la Junta de Aclaraciones.

IX. Para el análisis y determinación del costo directo se deberán tomar en cuenta todos los elementos y factores necesarios para la correcta ejecución, instalación o aplicación del concepto que se analiza.

X. El precio de todos los materiales se consideraran como puestos en el sitio de la obra, por lo que en el análisis de los mismos deberán considerar la elevación y el acarreo de materiales al sitio de su utilización, en cualquier nivel. No se reconocerán acarreos ni elevaciones extra.

XI. Todos los precios unitarios deberán considerar limpieza del área de trabajo durante y al final del mismo, así como la extracción del escombro, basura y sobrantes generados en el mismo. No se reconocerá limpieza ni extracciones extras para los conceptos.

XII. Todos los precios unitarios que lo requieran deberán considerar los andamios necesarios para su correcta ejecución.

XIII. Todos los precios unitarios que generen desperdicio deberán considerar retirar sobrantes y desperdicios fuera de la obra.

XIV. En los análisis de precios unitarios, recubrimientos, pintura y acabados en general deberán contemplar: boquillas, filetes y boleados para puertas, ventanas y/o remates, recortes y ajustes a cualquier altura.

XV. La seguridad e higiene de la obra estará a cargo del contratista, con cargo a sus costos indirectos y cumpliendo, en lo conducente, las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre seguridad e higiene, cumpliendo entre otras, las siguientes condiciones:

a) El contratista será el responsable de los materiales y equipos que se encuentren dentro de las obras, tanto almacenados, como instalados.

b) Dentro de la obra, bajo la responsabilidad y costo del contratista se deberán respetar las Normas Oficiales Mexicanas relativas a las condiciones de Seguridad e Higiene para centros de trabajo.

c) Todos los materiales que se suministren a la obra y se encuentren en bodegas, no serán responsabilidad del CIATEJ A.C., sino de “la Contratista”. Por lo mismo no se pagará material no colocado y en caso de extraviarse, la Contratista lo repondrá.

d) Todo el material y equipo que una vez instalado se extravíe, será responsabilidad del contratista su reposición. El CIATEJ A.C. no se hará responsable de material ni equipo en la obra sino hasta su recepción final. El contratista será el responsable de la seguridad de la obra hasta su entrega al CIATEJ A.C.

e) Todos los trabajos que se reciban parcialmente por la residencia, seguirán siendo responsabilidad del contratista su cuidado. En caso de deteriorarse por golpes, manchas, raspones, abolladuras, desperfectos, etc. Será responsabilidad del contratista su reparación o reposición hasta la entrega total en donde se encuentren, momento en el que el CIATEJ A.C., tomará responsabilidad de su cuidado.

f) Estará estrictamente prohibido que ingresen a la obra personas en estado de ebriedad, drogadicción, con aliento alcohólico, con síntomas de alguna droga o con cualquier estado alterado, siendo responsabilidad del superintendente de construcción del contratista no permitir su ingreso o retirarlos de la obra al momento de detectarlos.

g) Durante las diferentes etapas de la obra, deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar los incendios y para combatirlos mediante el equipo de extinción adecuado, con cargo a los costos indirectos de la obra. Esta protección deberá proporcionarse tanto al área ocupada por la obra en sí, como a las colindancias, bodegas, almacenes y oficinas. El equipo de extinción de fuego deberá ubicarse en lugares de fácil acceso y se identificará mediante señales, letreros o símbolos claramente visibles. Deberá cumplir con

la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2000, Condiciones de seguridad-Prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.

i. Deberán instalarse un extinguidor mínimo en la bodega de materiales y/o oficina así como un extinguidor mínimo por nivel. Un extinguidor en lugares donde se almacene gasolina, aceite, diesel u otros líquidos inflamables. Un extinguidor en las zonas donde se ejecuten soldaduras u otras operaciones que puedan originar incendios.

ii. Los aparatos y equipos que se utilicen en la obra, que produzcan humo o gases provenientes de la combustión, deberán ser colocados de manera que se evite el peligro de incendio o intoxicación tomando en cuenta los vientos dominantes, protegiendo las oficinas existentes para que el humo no las invada.

h) Deberán usarse redes de seguridad donde exista la posibilidad de caída de los trabajadores de las obras, cuando no puedan usarse cinturones de seguridad, líneas de amarre y andamios. Este equipo de seguridad se considerará dentro de los costos indirectos del contratista.

i) Deberán proporcionarse a los trabajadores dotación de agua potable y mantenerse permanentemente un botiquín con los medicamentos e instrumentales de curación necesarios para proporcionar primeros auxilios, con cargo a los costos indirectos de la obra.

XVI. En cuanto al Suministro de Agua para realizar los trabajos, debido al consumo de agua potable del CIATEJ A.C., en función a la cantidad de personal que labora diariamente en las oficinas no se suministrará agua de las tomas del CIATEJ A.C., para la elaboración de los trabajos, por lo que el Contratista deberá prever el suministro, almacenaje y distribución de agua con cisternas o sistemas de almacenamiento y conducción de la misma, situación que deberá estar considerada dentro de los análisis de precios unitarios y análisis de básicos.

XVII. En cuanto a los acarreos de materiales y equipos: se deberá contemplar en los análisis de precios unitarios y análisis de básicos de cada concepto, en todos los casos los fletes y acarreos desde el lugar de adquisición a su lugar de almacenamiento dentro de la obra, así como los acarreos hasta el lugar de su colocación o instalación en cualquier nivel que se encuentren.

XVIII. En cuanto al Suministro de Energía Eléctrica para realizar los trabajos, debido al actual consumo energético del CIATEJ A.C., no se suministrará energía eléctrica, debiendo el contratista prever el mismo mediante plantas generadoras de energía eléctrica, tanto para la iluminación de las áreas de trabajo como para los trabajos de soldadura y suministro de corriente para herramientas eléctricas, situación que deberá estar considerada dentro sus costos indirectos.

XIX. En cuanto a los acarreos de materiales y equipos: se deberá contemplar en los análisis de precios unitarios y análisis de básicos de cada concepto, en todos los casos los fletes y acarreos desde el lugar de adquisición a su lugar de almacenamiento dentro de la obra, así como los acarreos hasta el lugar de su colocación o instalación en cualquier nivel que se encuentren.

XX. Para el suministro de materiales o equipo, deberá respetarse la marca, modelo o calidad especificada o la propuesta por el contratista como similar en la explosión de insumos. Será atribución de la residencia la autorización en caso de solicitarse un cambio.

a) En caso de no haber definido en la descripción del insumo otra marca, modelo o calidad diferente a la sugerida por el CIATEJ A.C., se deberá suministrar la marca, modelo o calidad sugerida.

b) En caso de especificarse otra marca, modelo o calidad similar, el contratista deberá mediante pruebas de un laboratorio reconocido comprobar que la calidad, modelo o marca similar ofrecida es efectivamente similar a la propuesta por el CIATEJ A.C.

c) El CIATEJ A.C., se reserva el derecho de comprobar los resultados de laboratorio así como mandar elaborar pruebas adicionales.

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Tercero, Sección III del Reglamento de la Ley, el CIATEJ A.C. podrá, a través de la Coordinación de Obra Pública, aumentar, reducir o cancelar conceptos y volúmenes o modificar alguna de las especificaciones de estos, afectando a los propuestos en el documento “Catálogo de Conceptos”, sin que esto justifique reclamación alguna por parte del Contratista o repercuta en modificaciones al rendimiento y costo de los materiales, rendimiento y costo de la mano de obra y rendimiento y costo de la maquinaria y equipo, estableciéndose que el análisis e integración de los precios unitarios nuevos que se generen como conceptos extraordinarios para las obras motivo de la misma licitación, serán con las mismas bases de costo y rendimiento de los insumos utilizados en conceptos similares del catálogo respectivo.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 83 y 84 de la Ley, los interesados podrán inconformarse por cualquier acto del presente procedimiento de contratación que contravenga a las disposiciones establecidas en la legislación de la materia, presentando escrito ante la Secretaría de la Función Pública, así como ante el Órgano Interno de Control en el CIATEJ A.C., con domicilio Xx. Xxxxxxxxxxx 000 Xxxxxxx xx Xx Xxxxxx 00000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx ; o a través de CompraNet en la dirección xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.

En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet deberá utilizarse, en sustitución de la firma autógrafa, medios de identificación electrónica previamente certificados por la SFP.

La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación:

I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones.

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el artículo 35 de esta Ley, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones;

II. La invitación a cuando menos tres personas.

Sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, dentro de los seis días hábiles siguientes;

III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo.

En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta pública.

IV. La cancelación de la licitación.

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación, y

V. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en la Ley.

En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal.

En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo "EL CONTRATISTA". Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de “EL CIATEJ A.C.”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación se resolverán con apego a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables.

Para el caso de controversias jurisdiccionales las partes aceptan someterse a la competencia de los Tribunales Federales con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo tanto "EL LICITANTE GANADOR" renuncia a la competencia que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.

Asimismo, el licitante ganador será responsable para el caso de que, al efectuar los trabajos, infrinja catálogos de conceptos, patentes y/o marcas registradas por terceros, quedando obligado a liberar a "LA CONVOCANTE” de cualquier tipo de responsabilidad.

La información generada para la ejecución del trabajo, será clasificada como “CONFIDENCIAL” por lo que el licitante ganador

no podrá hacer uso de la misma bajo ninguna circunstancia.

El licitante ganador, reconoce y acepta que la obligación que tiene de cumplir el contrato que al efecto se suscriba es de carácter indivisible, por lo que expresamente renuncia a cualquier excepción derivada del cumplimiento parcial de la obligación a su cargo, renunciando igualmente a la compensación que pudiera existir a su favor. Lo anterior de conformidad con los artículos 2192 fracción I, 2197 y demás relativos del Código Civil Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley.

El contratista es el patrón y responsable directo de la relación laboral del personal y trabajadores que utilice para la ejecución de los trabajos a favor del CIATEJ A.C. que por este instrumento se contratan. El cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista estipuladas en este apartado también es objeto del contrato. El contratista se obliga a otorgar a sus trabajadores, de manera puntual e íntegra, todas las prestaciones laborales que las leyes vigentes señalan, debiendo cumplir sus obligaciones patronales con la totalidad de trabajadores que utilice para la ejecución de los trabajos contratados en este instrumento. Fuera del régimen de responsabilidad laboral previsto en la Ley Federal del Trabajo y las normatividades aplicables en materia de seguridad social de los trabajadores, el contratista no utilizará a persona alguna para la ejecución de los trabajos a favor del CIATEJ A.C. que por este instrumento se contratan.

En términos del régimen de subcontratación establecido en los Artículos 15, 15-A, 15-B 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo, el contratista se obliga en todo momento, durante la vigencia del contrato a exhibir al CIATEJ A.C., la planilla completa de su personal contratado, los contratos individuales de trabajo originales y debidamente firmados por las partes, donde contenga las condiciones de trabajo con sus trabajadores incluyendo salario, jornada legal de trabajo, vacaciones, aguinaldo y demás prestaciones, la nómina de pago de prestaciones laborales, así como las constancias documentales de inscripción y pago a las instituciones de seguridad social, al Instituto Mexicano del Seguro Social, las aportaciones a la cuenta individual del trabajador del Sistema de Ahorro para el Retiro y del INFONAVIT, necesarias para acreditar fehacientemente que el contratista cumple periódica y cabalmente sus obligaciones patronales con los trabajadores que contrate para la ejecución de los trabajos a favor del CIATEJ A.C., que por este instrumento se contratan, tanto en el pago de las prestaciones legales, como las de seguridad social. En todas las constancias documentales que “EL CONTRATISTA” exhiba para efectos de comprobación, deberá existir identidad plena entre el patrón registrado ante las instituciones de seguridad social señaladas y el contratista.

La obligación del contratista de exhibir al CIATEJ A.C., la planilla completa de su personal contratado, los contratos individuales de trabajo, la nómina de pago de prestaciones, así como las constancias documentales de inscripción y pago a las instituciones de seguridad social a que se refiere la cláusula anterior, se actualiza cada vez que al CIATEJ A.C., se lo requiera al contratista por conducto del área responsable de la ejecución de los trabajos o por cualquier otra área que al CIATEJ A.C., designe para tal efecto. De igual manera el contratista se obliga a permitir que al CIATEJ A.C., por conducto del área responsable de la ejecución de los trabajos o por cualquier otra área que al CIATEJ A.C., designe para tal efecto, realice entrevistas individuales aleatorias a los trabajadores contratados por el contratista, para verificar que dichos trabajadores efectivamente reciben la totalidad de las prestaciones legales que el contratista debe otorgarles en su carácter de Patrón. El área responsable de la ejecución de los trabajos solicitará bimestralmente a el contratista las documentales a que se refiere esta cláusula como un requisito previo para autorizar y realizar el pago correspondiente por los trabajos ejecutados.

El contratista deslinda expresamente al CIATEJ A.C., de cualquier reclamación legal que derive de las relaciones laborales entre el contratista y sus trabajadores, y en el caso de que al CIATEJ A.C., tuviera que pagar cualquier cantidad bajo cualquier concepto ya sea del orden laboral, administrativo y/o fiscal, siempre y cuando tengan su origen en dichas relaciones laborales, dichas cantidades pagadas le deberán ser totalmente rembolsadas por el contratista, más los intereses que se generen, cuantificados a la tasa estipulada en el Código Fiscal de la Federación para los créditos fiscales.

Como patrón y responsable directo de la relación laboral del personal y trabajadores que utilice para la ejecución de los trabajos a favor de al CIATEJ A.C., el contratista deberá designar un representante patronal situación que por su propia naturaleza se hace necesaria para que el contratista asegure el puntual seguimiento, supervisión, atención y ejecución de los trabajos contratados en los términos requeridos, y para que el contratista pueda dar cumplimiento pleno a sus obligaciones patronales previstas en los artículos 132, 133, 136, 142, 150, 153-A, 153-B, 153-M, 153-N, 154, 157, 487, 495, 496, 498, 499, 500, 504, y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo. Dicho representante patronal del contratista fungirá como enlace permanente entre al CIATEJ A.C., y el contratista en lo tocante al manejo del personal y atención de las incidencias laborales que se presenten con los trabajadores contratados por el contratista, motivadas por la prestación del servicio, estando a su cargo el control de asistencia de sus trabajadores, utilizando medios de control de asistencia propiedad del contratista y tarjetas de asistencia que deberán tener escrita la denominación patronal del contratista, por lo que durante la vigencia del contrato deberá estar presente en horario de labores en el sitio designado como sede de la representación patronal, o en el lugar de la prestación del servicio contratado, para llevar a cabo el cumplimiento de su encargo.

La designación de dicho representante patronal, así como su domicilio, deberá ser estipulada en el propio contrato. En caso de cambio de domicilio o de designación de un nuevo representante patronal, el representante o apoderado legal del contratista deberá comunicarlo por escrito firmado de manera autógrafa y dirigida al área responsable de la ejecución de los trabajos del CIATEJ A.C., dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes al cambio. La obligación de designar representante patronal por parte del contratista, de comunicar cambio de representante o domicilio del mismo, así como el cumplimiento del encargo del representante patronal del contratista, son obligaciones que también son objeto del presente procedimiento de contratación y del contrato que se suscriba, por tanto su incumplimiento es causal de rescisión, en términos de lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.

Asimismo, el contratista se obliga a responder jurídica y patrimonialmente para el caso de que alguno de sus trabajadores designados para la prestación del servicio entable demanda laboral en contra del CIATEJ A.C., debiendo comparecer ante

la autoridad competente, dentro del término legal concedido para la contestación de la demanda, para deslindar de toda responsabilidad y prestaciones reclamadas al organismo. El contratista se obliga a responder jurídica y patrimonialmente del pago del total de las prestaciones reclamadas por este motivo, obligándose a resarcir al CIATEJ A.C., de todo daño o perjuicio que ésta pudiera sufrir por tal situación.

Para efecto de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, el licitante ganador de la convocatoria relativa al contrato de obra pública materia de la presente licitación, se obliga a acreditar ante al CIATEJ A.C., previo a la firma del contrato, que cuenta con la documentación y elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. Esta obligación se volverá exigible con la mera notificación del fallo, y se establece como parte de las estipulaciones de la presente convocatoria, vinculando a las partes en términos del penúltimo párrafo de artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.

A dicho efecto, el licitante ganador deberá exhibir al CIATEJ A.C., a través del área responsable de la ejecución de los trabajos, en la primera quincena de ejecución de los trabajos del contrato, la planilla completa de su personal contratado, por medio de los cuales está ejecutando los trabajos, los contratos individuales de trabajo originales, celebrados con todos y cada uno de sus trabajadores, y debidamente firmados por las partes, donde contenga las condiciones de trabajo con sus trabajadores incluyendo salario, jornada legal de trabajo, vacaciones, aguinaldo y demás prestaciones, así como las constancias documentales de inscripción a las instituciones de seguridad social, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Sistema de Ahorro para el Retiro y al INFONAVIT, necesarias para acreditar fehacientemente que el licitante ganador cumple con sus obligaciones patronales con los trabajadores que contrate para la ejecución de los trabajos a favor del CIATEJ A.C., que por este instrumento se contratan. Asimismo el área responsable de administrar y verificar el cumplimiento del contrato solicitará bimestralmente al licitante ganador las documentales a que se refiere este apartado como un requisito previo para autorizar y realizar el pago correspondiente por los trabajos ejecutados.

Los participantes en la presente convocatoria son sabedores de que la falta de exhibición de las constancias a que se refieren los dos párrafos anteriores, antes de la fecha señalada para la suscripción del contrato, dará lugar a que el licitante ganador de la convocatoria materia de la presente licitación, pierda el derecho a la suscripción del contrato por causas imputables a dicho licitante, por lo que en su caso la adjudicación del contrato se realizará en términos de lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Una vez concluido el término para la ejecución de los trabajos contratados , y a fin de que al CIATEJ A.C., pueda liberar el último de los pagos convenido, el contratista se obliga dentro del objeto del contrato que se suscriba, a exhibir el Original del convenio finiquito de la relación de trabajo con cada uno de sus trabajadores contratados, ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente y suscrito por el funcionario autorizado de dicha Junta, o bien deberá exhibir el acuse de recibo de la manifestación escrita y presentada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, con fecha posterior al término señalado para la prestación del servicio contratado, y suscrita por el apoderado legal del Contratista, donde el Contratista reconoce su calidad de patrón y la continuación de la relación laboral que tiene con cada trabajador. De no exhibir la totalidad de dichos convenios o acuses de recibo originales, el contratista no tendrá derecho a que al CIATEJ A.C., le otorgue el último de los pagos relacionado con el servicio contratado, ni tendrá derecho a la liberación de la fianza de cumplimiento, siendo el incumplimiento de esta obligación a cargo del contratista otra causal de rescisión del contrato en términos de lo previsto por Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.

A los actos de carácter público de la licitación podrá asistir cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia en calidad de observadores y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos. De la misma manera y a los mismos actos podrán asistir representantes de las cámaras, colegios o asociaciones profesionales u otras organizaciones no gubernamentales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 Bis de la Ley y el Titulo Segundo, Capítulo Primero, Sección II del Reglamento, se hace saber a todos los licitantes que en este procedimiento podrán participar, en cualquier momento, Testigos Sociales con derecho a voz, a los cuales se deberán proporcionar todas las facilidades y documentación que soliciten, salvo la considerada como reservada o confidencial en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, estos testigos sociales podrán participar en la formulación y revisión previa de la convocatoria de licitación y de las convocatorias, las juntas de aclaraciones, las visitas a los sitios de instalación y edificación,

en su caso, el acto de presentación y apertura de proposiciones, a la emisión del fallo correspondiente y a la formalización del contrato respectivo.

En concordancia con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los licitantes participantes podrán señalar aquella información contenida en su propuesta que deba considerarse como reservada, comercial reservada o confidencial, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Para la interpretación y cumplimiento de la presente convocatoria, será aplicable la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y su Reglamento.

De conformidad con el artículo 13 de la Ley las disposiciones aplicables supletoriamente a esta convocatoria, serán el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Federal de Procedimientos Civiles y demás disposiciones legales que le sean aplicables.

Para el caso de controversia jurisdiccional la convocante y los participantes se someten a la competencia de los Tribunales Federales con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo tanto el licitante ganador renuncia a la competencia que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.

Se hace del conocimiento de los licitantes que con la reforma integral en materia anticorrupción así como la entrada en vigor del marco normativo en materia de conflictos de interés y de responsabilidades administrativas tanto para servidores públicos como para personas físicas y/x xxxxxxx, los Entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto promoviendo y procurando en todo momento la actuación ética y responsable de los servidores públicos bajo los principios rectores del servicio público tales como legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito.

Es pues que con motivo de lo anterior quedan establecidas las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran así como las que corresponden a los particulares (personas físicas y/x xxxxxxx) vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

Así pues los particulares (personas físicas y/x xxxxxxx) interesados en participar en los procedimientos de contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y/o Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que lleven a cabo las Entidades Públicas en sus diferentes niveles de gobierno, podrán ser objeto de infracciones y/o sanciones a que se refiere el apartado de “Faltas de Particulares”, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entendiéndose por tales a aquellos actos de personas físicas x xxxxxxx privadas que estén vinculados con faltas administrativas graves a que se refieren los Capítulos III y IV del Título Tercero de la legislación mencionada, cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa en los términos de la referida norma.

De igual forma los licitantes que durante el desarrollo del presente procedimiento de contratación o sus etapas posteriores adviertan hechos que pudieran constituir una falta administrativa imputable a las y los servidores públicos del CIATEJ, A.C., involucrados en el presente procedimiento de contratación, conforme a la normatividad aplicable, podrán presentar su denuncia por escrito que contenga los hechos y cualquier otra información que permita advertir la comisión de presuntas infracciones y/o faltas, los datos de identificación del presunto infractor así como realizar el señalamiento de los elementos probatorios que acrediten las presuntas infracciones y/o faltas administrativas, en las oficinas del Órgano Interno de Control en el CIATEJ, A.C. (OIC), ubicadas en el domicilio señalado en los apartados de “Acrónimos” e “Inconformidades” de la presente Convocatoria, o en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública ubicadas en Xx. Xxxxxxxxxxx Xxx Xx. 0000, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Inn, Delegación Xxxxxx Xxxxxxx, código postal 01020, México, Distrito Federal.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de la LOPSRM, conforme a lo dispuesto por dicha norma, por lo tanto los licitantes se encuentran en aptitud de presentar sus denuncias en torno las presuntas infracciones de que tengan conocimiento, mediante escrito presentado en las oficinas del Órgano Interno de Control de forma presencia o por correo convencional, o en el correo electrónico xxxxxx@xxxxxx.xx, o bien, vía telefónica al número 00(00) 00000000.

Mediante la presente convocatoria, se hace del conocimiento del público en general que de acuerdo a lo establecido en el Anexo Primero, sección segunda, numeral 6 del Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, que los particulares interesados en el presente procedimiento de contratación, deberán observar dicho Protocolo, así como que el mismo puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional (xxx.xx), a través de la liga xxx.xxx.xx/xxx

De conformidad a lo señalado por los artículos 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si el Licitante ganador decide transferir a favor de alguna persona sus derechos de cobro, deberá solicitar por escrito el consentimiento de "LA CONVOCANTE", la que resolverá lo procedente en un término xx xxxx días naturales contados a partir de su presentación. En la solicitud que presente el licitante ganador, deberá proporcionar la información de la persona a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente. La transferencia de derechos no exenta al licitante ganador de facturar los trabajos que se estimen.

Cuando el licitante ganador requiera la transferencia de derechos de cobro para adquirir algún financiamiento para la ejecución de los trabajos, "LA CONVOCANTE" deberá reconocer los trabajos realizados hasta el momento de la solicitud, aún y cuando los conceptos de trabajo no se encuentren totalmente terminados.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por el licitante ganador se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El licitante ganador no podrá hacer ejecutar el contrato por otro; pero, con autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en "LA CONVOCANTE", podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras. En todo caso, el licitante ganador seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la "LA CONVOCANTE" e igualmente será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de "LA CONVOCANTE".

1. En el caso de que sea el licitante ganador quien pretenda iniciar dicho procedimiento, deberá solicitarlo por escrito a "LA CONVOCANTE", a efecto de que éste valore en el término de 3 (tres) días hábiles, si el asunto a resolver versa sobre algún problema específico de carácter técnico y administrativo. En caso contrario, no será procedente el desahogar el procedimiento. La solicitud del licitante ganador deberá precisar el carácter del problema a resolver en el procedimiento, motivando la razón de su petición. Si es "LA CONVOCANTE" quien decide iniciarlo, bastará con que lo comunique por escrito al licitante ganador;

2. Una vez que "LA CONVOCANTE" decida iniciar este procedimiento, ya sea por la valoración hecha a la solicitud del licitante ganador o por iniciativa propia; citará a este último para una reunión a verificarse dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles a la notificación de iniciar el procedimiento. "LA CONVOCANTE" y el licitante ganador deberán acudir a la reunión con toda la documentación necesaria, a efecto de resolver las discrepancias.

3. De no llegar a un acuerdo, en la reunión señalada en el punto anterior, se citará a otra nueva a verificarse dentro del término de 3 (tres) días hábiles; en la cual, de no llegar nuevamente a un acuerdo, "LA CONVOCANTE” definirá la forma de solucionar la discrepancia. Se levantará una minuta de trabajo de cada reunión, conteniendo los puntos resolutivos.

El hecho de que se lleve a cabo dicho procedimiento, no implica que se otorgue prórroga alguna a licitante ganador, por el tiempo de desahogo del mismo, ya que a la par del procedimiento, el licitante ganador deberá continuar con la ejecución de su programa de obra, conforme al programa pactado.

Es obligación del licitante ganador el acudir a las reuniones que se pacten dentro del procedimiento antes señalado; en caso de inasistencia, "LA CONVOCANTE" definirá la forma de resolver la discrepancia, debiendo acatar el licitante ganador dicha resolución.

Para efectos de la presentación de las solicitudes de aclaración a la presente convocatoria, así como para la elaboración de algunos de los documentos que deberán presentar los licitantes como parte de su proposición, se anexan a la presente convocatoria, los formatos propuestos por la convocante.

Xxxxx y Fecha

(Formato libre) Yo Representante legal de la empresa

, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

Que no me encuentro dentro de ninguno de los supuestos establecidos por los artículos 51 y 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.

Que mí representada cuenta con facultades suficientes para comprometerse de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción VI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición para la presente licitación, a nombre y representación de:

REGISTRÓ FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
DOMICILO FISCAL
CALLE Y NÚMERO:	COLONIA:
MUNICIPIO O DELEGACIÓN:	C.P.:
ENTIDAD FEDERATIVA:	TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:	FAX:
SE AUTORIZA EXPRESAMENTE AL CIATEJ A.C., PARA QUE TODAS LAS NOTIFICACIONES QUE SE PRACTIQUEN DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, COMO AQUÉLLAS QUE SEAN NECESARIAS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE REALICEN EN EL DOMICILIO Y/O CORREO ELECTRÓNICO SEÑALADO, BASTANDO EN EL CASO DEL CORREO ELECTRÓNICO PARA SU VALIDEZ, QUE AL CIATEJ A.C., OBTENGA EL ACUSE DE RECIBO.
NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:	NOTARÍA NÚMERO:
LUGAR DE LA NOTARÍA:	FECHA:

NOMBRE XXX

XXXXXXX:

NUMERO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA

PROPIEDAD:

LUGAR Y FECHA:

RELACIÓN DE ACCIONISTAS

NOMBRE:

CURP:

NOMBRE:

*** AGREGAR O QUITAR TANTOS COMO

ACCIONISTAS EXISTAN ***

CURP:

OBJETO SOCIAL:

NUMERO DE ULTIMA

REFORMA CONSTITUTIVA:

NOTARÍA

NÚMERO:

LUGAR DE LA

NOTARÍA:

FECHA:

NOMBRE XXX

XXXXXXX:

REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL

NOMBRE DE APODERADO O

REPRESENTANTE LEGAL:

NÚMERO DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL

SE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y

FACULTADES:

NOTARÍA NÚMERO:

LUGAR DE LA NOTARÍA:

FECHA:

NOMBRE XXX

XXXXXXX:

De igual forma manifiesto a usted que asumo la responsabilidad total para el caso en el que al prestar el servicio, infrinja los derechos de terceros, sobre patentes, y marcas, o derechos de Autor y estoy de acuerdo con todo lo indicado en la convocatoria de esta licitación .

Asimismo, a criterio del CIATEJ A.C., y para efectos de los dispuesto por el artículo 35 de la LFPA, autorizo expresamente que las notificaciones que se practiquen durante los procedimientos de otorgamiento de prórrogas, aplicación xx xxxxx convencionales y deducciones al pago, así como rescisión administrativa del contrato, se lleven a cabo en el domicilio o correo electrónico que para el efecto manifiesto en el presente escrito.

En el entendido de que las notificaciones que se practiquen vía correo electrónico a mi representada, acepto se consideren como legalmente practicadas, cuando al CIATEJ A.C., obtenga el aviso de recepción que genera automáticamente el sistema de correo electrónico con el que cuenta ésta última.

NOTA: Este documento deberá presentarse preferentemente en papel membretado de la empresa o persona física participante. (EL PRESENTE FORMATO DEBERÁ DE PRESENTARSE POR CADA PERSONA FÍSICA Y/O MORAL QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN CONJUNTO, DE SER APLICABLE AL CASO).

Xxxxx y Fecha

Xxxxx y Fecha

(Formato Libre) escrito en el que el licitante manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. Se deberá incluir una dirección de correo electrónico.

Xxxxx y Fecha

Xxxxx y Fecha

(Formato libre) Yo , como representante o apoderado legal de la empresa

, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que en la empresa que represento no participan personas físicas x xxxxxxx inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Asimismo, manifestó por mi conducto, que no participan en el presente procedimiento de contratación, personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas en los términos del párrafo anterior, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

Asimismo, que mi representada no se encuentra dentro de los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Xxxxx y Fecha

(Formato libre) Yo , como

representante legal de la empresa , manifiesto BAJO

Xxxxx y Fecha

Xxxxx y Fecha

(Formato libre) Mediante este escrito, hago constar que el que suscribe en calidad de representante o apoderado legal de la persona física o moral denominada , con relación a la Licitación Pública Nacional No. , correspondiente a los trabajos de

, he leído íntegramente el contenido de la convocatoria de la referida licitación, sus anexos, lo asentado en el acta de vistita al sitio de los trabajos y el contenido de la(s) junta(s) de aclaraciones; así como que acepto participar en esta licitación conforme a éstas, respetando y cumpliendo íntegra y cabalmente con el contenido de todos y cada uno de los requisitos establecidos en dichos documentos, los cuales rigen el citado procedimiento de contratación, asimismo, lo anterior para los efectos que surtan en caso de adjudicación.

Xxxxx y Fecha

(Formato libre) Escrito en el que el licitante manifieste que en caso de resultar adjudicado, para la prestación del servicio designa como representante patronal al C. , y asimismo establece y designa que el domicilio será el ubicado en: xxxxx xxxxxx , Xxx. , Xxxxxxxxx xx , Xxxxxx , Xxxxxx , X.X. , Xxxxxxxx número de dicha representación patronal en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

NOTA: Este documento deberá presentarse preferentemente en papel membretado de la empresa o persona física participante. (EL PRESENTE FORMATO DEBERÁ DE PRESENTARSE POR CADA PERSONA FÍSICA Y/O MORAL QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN CONJUNTO, DE SER APLICABLE AL CASO).

“RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 (ARTÍCULO 32-D DEL CFF)”

En caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y los que estos últimos subcontraten, tramiten por su cuenta la opinión del cumplimento de obligaciones fiscales, lo harán en términos de lo dispuesto por la regla 2.1.39.

En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ADR, enviándola al buzón tributario de éste hasta que se haya celebrado el convenio de pago.

Para los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de quince días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos mani festados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de quince días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la dependencia o entidad convocante, para que ésta gestione ante la ADR la no aplicación del artículo 32-D del CFF. La autoridad fiscal revisará que no se actualiza el supuesto jurídico del mencionado artículo, por no existir créditos fiscales.

CFF 32-D, 66, 66-A, 141, RMF 2018 2.1.39.

La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos:

Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el ejercicio en el que solicita la opinión y en los cuatro últimos ejercicios anteriores a éste, respecto de la presentación de pagos provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios, así como de los pagos definitivos del IVA y del IEPS y la DIOT; incluyendo las declaraciones informativas a que se refiere el artículo 31-A del CFF y las reglas 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21. y 5.2.26.

Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar la aclaración correspondiente a través xxx xxxxx tributario; tratándose de aclaraciones de su situación en el padrón del RFC, sobre créditos fiscales o sobre el otorgamiento de garantía, la autoridad resolverá en un plazo máximo de tres días siguientes al ingreso de la aclaración; en el caso de aclaraciones en el cumplimiento de declaraciones fiscales, la autoridad deberá resolver en un plazo máximo de cinco días. Una vez que tenga la respuesta de que han quedado solventadas las inconsistencias, el contribuyente deberá solicitar nuevamente la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.

La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace referencia el primer párrafo de la presente regla que se genere en sentido positivo, tendrá una vigencia de treinta días naturales a partir de la fecha de emisión.

Asimismo, dicha opinión se genera considerando la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados.

CFF 31, 65, 66, 66-A, 141, LIVA 32, LIF 25, RMF 2018 2.8.4.1., 2.14.5., 4.5.1., 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20.,

5.2.21., 5.2.26.

CFF 69, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública 113, RMF 2018 2.1.30., 2.1.31.

Conforme al ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

En términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas que vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, están obligadas a cerciorarse de que los particulares con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que estos últimos subcontraten, se encuentran al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social y no se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el primer párrafo del citado artículo.

Los particulares que para realizar algún trámite requieran la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, deberán realizar el siguiente procedimiento:

I. Ingresarán en la página de internet del Instituto (xxx.xxxx.xxx.xx), en el apartado “Patrones o empresas”, después en “Escritorio virtual”, donde se registrarán con su firma electrónica (FIEL) y contraseña, y deberán aceptar los términos y condiciones para el uso de los medios electrónicos. En el supuesto de tener un representante legal, éste ingresará con su FIEL.

II. Posteriormente elegirá la sección “Datos Fiscales” y en el apartado “Acciones”, la opción “Opinión de cumplimiento”. Tratándose de representantes legales, previamente, en el apartado “Empresas Representadas” deberá seleccionar la persona representada de la cual requiere la opinión de cumplimiento.

III. Después de elegir la opción “Opinión de cumplimiento”, el particular podrá imprimir el documento que contiene la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal en materia de seguridad social del particular en los siguientes sentidos:

Positiva.- Cuando el particular esté inscrito ante el Instituto y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de este procedimiento.

Negativa.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de este procedimiento.

1. Se encuentre inscrito ante el Instituto, en caso de estar obligado, y que el o los números de registros patronales que le han sido asignados estén vigentes.

2. No tiene créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las cuotas, los capitales constitutivos, su actualización y los recargos, las multas impuestas en los términos de la Ley del Seguro Social, los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, de acuerdo con el artículo 287 de la misma Ley.

3. Tratándose de particulares que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados de conformidad con las disposiciones fiscales.

4. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no haya incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 138 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

1. Cuando el particular cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada.

2. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 127 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

3. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

Cuando la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social arroje inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal, con créditos fiscales o con el otorgamiento de garantía, con las que el particular no esté de acuerdo, deberá presentar solicitud de aclaración ante el Instituto, quien en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, resolverá y emitirá la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Xxxxx y Fecha (1)

Me refiero al procedimiento

(3)

No.

(4)

en el que mi representada, la empresa

(5)_ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector (6) , cuenta con

(7) empleados de planta registrados antes el IMSS y con (8) personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de (9) obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales.

Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa (10) , atendiendo a lo siguiente:

Estratificación
Tamaño (10)	Sector (6)	Rango de Número de Trabajadores (7) + (8)	Rango de Monto de Ventas Anuales (mdp) (9)	Tope máximo combinado*
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta $4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde $4.01 hasta %100	93
Pequeña	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde $4.01 hasta %100	95
Mediana	Comercio	Desde 31 hasta 100	Desde $100.01 hasta %250	235
	Servicios	Desde 51 hasta 100	Desde $100.01 hasta %250	235
	Industria	Desde 51 hasta 250	Desde $100.01 hasta %250	250

*Tope Máximo combinado = ((Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%)

(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)

(10) El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es

(11) .

(13)

	NUMERO		DESCRIPCIÓN
1		Señalar la fecha de suscripción del documento.
2		Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante.
3		Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa.
4		Indicar el número respectivo del procedimiento.
5		Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa.
6		Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios)
7		Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS.
8		En su caso, anotar el número de personas subcontratadas.
9		Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales.
10		Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación.
11		Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.
12		Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran la oferta.
13		Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

Xxxxx y Fecha

(Formato libre) Escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un 5% cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para el acto de presentación y apertura de proposiciones, adjuntando copia de las altas mencionadas.

Xxxxx y Fecha

1.- Conocemos los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción, que rigen esta obra, y las que el CIATEJ A.C., ha proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y estamos de acuerdo y conformes en ajustarnos a sus términos.

2.- Hemos leído, analizado y considerado al detalle la convocatoria de licitación y hemos considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria de licitación en la junta aclaratoria, las normas y especificaciones de construcción generales o particulares correspondientes, el proyecto ejecutivo que nos fue proporcionado por el CIATEJ A.C., así como las especificaciones complementarias.

3.- Hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de realización de los trabajos y conocemos y hemos tomado en cuenta en la realización de la propuesta las peculiaridades del terreno y sus condiciones ambientales, y hemos previsto las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra. (En caso de no haber asistido a la visita, señalar expresamente ésta situación y que ha tomado en cuenta en la realización de la propuesta, las peculiaridades del terreno y sus condiciones ambientales, y que ha previsto las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra).

4.- Hemos leído detalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue proporcionado en la convocatoria, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en consideración al formular el programa de ejecución y los precios unitarios que proponemos.

5.- Manifestamos que por nosotros mismos o por interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas para que los servidores públicos del Organismo convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

6.- Manifiesto conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido y alcances, así como estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, de manera que los he considerado en la elaboración de mi proposición.

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

NOTA: Este documento deberá presentarse preferentemente en papel membretado de la empresa o persona física participante.

Xxxxx y Fecha

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

NOTA: Este documento deberá presentarse preferentemente en papel membretado de la empresa o persona física participante.

Xxxxx y Fecha

El CIATEJ A.C., se reserva el derecho de verificar que la información presentada sea fidedigna.

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

NOTA: Este documento deberá presentarse preferentemente en papel membretado de la empresa o persona física participante.

Xxxxx y Fecha

Los documentos que se consideran acreditan la experiencia y capacidad técnica son: CONTRATOS, ACTAS DE TERMINACIÓN Y ACTAS DE FINIQUITO, los documentos deberán presentarse en copia simple, con todas y cada una de las fojas que se compone el documento con el que se pretende acreditar la experiencia y capacidad técnica, mismos que deberán estar debidamente firmados por el contratista y la empresa, dependencia o persona física con la que se realizaron los trabajos.

La descripción y/o de la identificación de los trabajos realizados por el licitante o su personal deberá ser clara y específica para poder identificar si los trabajos realizados son similares a los solicitados en la convocatoria. El tipo de obras que se deberán especificar para comprobar esta capacidad se detallan en la convocatoria.

El CIATEJ A.C., se reserva el derecho de verificar que la información presentada sea fidedigna.

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

NOTA: Este documento deberá presentarse preferentemente en papel membretado de la empresa o persona física participante.

Xxxxx y Fecha

(Formato libre) Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse por declaraciones fiscales con todas sus fojas de los dos últimos ejercicios fiscales 2016 y 2017, además de estados financieros de los ejercicios fiscales 2016 y, 2017 avalados por contador público externo a la empresa presentando copia de su cédula profesional, además de la última declaración fiscal provisional correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2018, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

NOTA: Este documento deberá presentarse preferentemente en papel membretado de la empresa o persona física participante.

Xxxxx y Fecha

Por medio del presente, doy a conocer la relación de toda la maquinaria y el equipo que se utilizará durante la ejecución de la obra y que a continuación se describe:

(Tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse como anexo en éste documento carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, en el caso de que resultare ganador)

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MODELO	PROPIEDAD		UBICACIÓN FÍSICA	USO ACTUAL	FECHA DE DISPOSICIÓN EN LA OBRA
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MODELO	PROPIA	ARRENDADA	UBICACIÓN FÍSICA	USO ACTUAL	FECHA DE DISPOSICIÓN EN LA OBRA

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

NOTA: Este documento deberá presentarse preferentemente en papel membretado de la empresa o persona física participante.

Xxxxx y Fecha

Por medio de la presente, doy a conocer a usted la relación de los contratos que nuestra empresa tiene celebrados a la fecha con la administración pública, así como con particulares:

(En el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito al CIATEJ A.C., bajo protesta de decir verdad dentro de su proposición)

DEPENDENCIA, ENTIDAD O PARTICULAR	OBRA O SERVICIO Y SU UBICACIÓN	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	AVANCE FÍSICO
		$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
		$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
		$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
TOTALES		$0.00	$0.00	$0.00	-

Asimismo, anexo los documentos mediante los cuales se acredita el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos, los cuales consisten en: _ .

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

NOTA: Este documento deberá presentarse preferentemente en papel membretado de la empresa o persona física participante.

Xxxxx y Fecha

Hago referencia a la convocatoria número de fecha de 2018 emitida por el CIATEJ A.C., relativa a la Licitación Pública Nacional número _ referente a la

Obra . Sobre el particular el suscrito

en mi calidad de , declaro

1.- Conocemos los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de construcción, que rigen este procedimiento, y las que el CIATEJ A.C., ha proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y estamos de acuerdo y conformes en ajustarnos a sus términos.

2.- Hemos leído, analizado y considerado al detalle la convocatoria y hemos considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la misma en la junta de aclaraciones, las normas y especificaciones de construcción, generales y particulares, que nos fueron indicados por el CIATEJ A.C., así como las especificaciones complementarias.

3.- Hemos examinado con detenimiento el tipo y dificultad de realización de los trabajos por lo que manifestamos que conocemos y hemos tomado en cuenta en la realización de la propuesta las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo del proyecto.

7.- Que si en la licitación resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar el contrato respectivo en la fecha fijada en la convocatoria de licitación y en el propio fallo, asimismo manifestamos de conformidad a lo establecido en el artículo 31, fracción XXI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que el porcentaje mínimo de mano de obra local en los servicios a realizarse será del 70% setenta por ciento.

8.- Que nuestro Superintendente de Obra, será el señor siendo sus datos los siguientes: RFC , CURP , profesión o carrera cédula profesional No. , expedida por la Dirección General de Profesiones de la (SEP),

teléfono

ejecución de los trabajos

y correo electrónico autorizado para oír y recibir notificaciones, con relación a la

; quien cuenta con la experiencia y capacidad necesaria para dirigir

la obra, como se manifiesta en la documentación técnica entregada y cuenta con Firma electrónica Avanzada vigente.

9.- Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron, tomando en consideración circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y adicionales, según la normatividad vigente aplicable.

11.- Quedamos entendidos de que el CIATEJ A.C., verificará que las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria de la licitación y su junta de aclaraciones, procediendo a desechar la proposición cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual este incompleto de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y la convocatoria correspondiente.

12.- Manifestamos que conocemos el contenido y alcances de la convocatoria del presente procedimiento de contratación el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones aplicables y estamos de acuerdo y conformes en ajustarnos a sus términos ahí señalados.

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.


MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE


			TOTAL

MANO DE OBRA	UNIDAD	RENDIMIENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE


			TOTAL

BÁSICOS, MAQUINARIA Y/O EQUIPO	UNIDAD	RENDIMIENTO	COSTO HORARIO	IMPORTE


			TOTAL

COSTO DIRECTO
INDIRECTOS
FINANCIAMIENTO
UTILIDAD
CARGOS ADICIONALES
TOTAL PRECIO UNITARIO

Xxxxx y Fecha

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

NOTA: Este documento deberá presentarse preferentemente en papel membretado de la empresa o persona física participante.

Xxxxx y Fecha

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

NOTA: Este documento deberá presentarse preferentemente en papel membretado de la empresa o persona física participante.

Xxxxx y Fecha

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

NOTA: Este documento deberá presentarse preferentemente en papel membretado de la empresa o persona física participante.

Xxxxx y Fecha

Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales, analizados de acuerdo con el Capitulo Sexto, Sección III del Reglamento.

CONCEPTO	No. MESES	COSTO MENSUAL	IMPORTE
PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA QUE INTERVIENEN EN LA OBRA, DETALLANDO LA CATEGORÍA Y EL SALARIO MENSUAL
PASAJES Y VIÁTICOS DEL PERSONAL ARRIBA ENUNCIADO.
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL ARRIBA ENUNCIADO.
PRESTACIONES LEY FEDERAL DEL TRABAJO IMSS, INFONAVIT, SAR.
IMPUESTO ESTATAL S/NOMINA

			SUMA (a) $

CONCEPTO	No. MESES	COSTO MENSUAL	IMPORTE
ALQUILER OFICINA
MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS AUTOMOTORES (OFICINA)
EDIFICIOS Y LOCALES
LOCALES DE MANTENIMIENTO, BODEGAS Y GUARDA
INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS
MOBILIARIO
LABORATORIOS (EN SU CASO)
CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS (EN SU CASO)

			SUMA (b) $

CONCEPTO	No. MESES	COSTO MENSUAL	IMPORTE
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VEHÍCULOS
LUZ
TELÉFONO
PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
AGUA OFICINA
FAX
CORREO
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
SITUACIÓN DE FONDOS
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
LICENCIA MUNICIPAL
COPIAS Y DUPLICADOS
GAS
GASTOS DE LA LICITACIÓN
OTROS CONSUMOS

			SUMA (c) $

CONCEPTO

No. MESES

COSTO MENSUAL

IMPORTE

SEGUROS VEHÍCULOS (OFICINA)

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO