REPÚBLICA DOMINICANA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDESUR DOMINICANA, S.A.
“Año de la Innovación y la Competitividad”
Pliego deCondiciones Específicas para Contratación deObras
del proceso deComparación dePrecios de Obras No. “EDESUR-CCC-CP-2019-0045”
Adecuaciones de las Subestaciones Matadero Baní, Matanza Baní, Caldera Base, Baní Perdida y Los Alcarrizos, en nuestra zona concesión
09 de octubre del 2019
Contenido
3. Procedimiento de selección 2
5. Responsable del procedimiento 2
6. Cronograma de Actividades del Proceso 2
8. Presentación de la Oferta 4
9. Documentación a presentar “Sobre A”: 5
9.2 Documentación Legal (Credenciales) 6
10. Documentación a presentar “Sobre B” 1
10.1 Oferta Económica y Garantía de Seriedad de la Oferta 1
10.2 Garantía de Seriedad de la Oferta 2
11. Moneda de la Oferta e Idioma 10
12. Forma de Pago para Obras Civil 10
13.1 Garantía de Seriedad de Oferta 10
13.2 Garantía de Fiel Cumplimiento 11
13.3 Garantía de buen uso de Anticipo 11
13.4 Garantía de Vicios Ocultos 11
14. Criterios de Evaluación de la Oferta Técnica 12
17. Ofertas anormalmente bajas 15
21. Incumplimiento por parte del Adjudicatario 17
25. Norma de seguridad Industrial 18
Ver anexos los documentos que forman parte integral de este pliego de condiciones 19
EDESUR DOMINICANA S.A. (EDESUR), es una sociedad comercial, debidamente habilitada para ejercer la actividad de distribución del servicio público de electricidad, dentro de una zona de concesión de su exclusiva gestión, bajo contrato de otorgamiento de derechos suscrito con las entidades competentes de la República Dominicana. La misma ha sido clasificada como Empresa Pública No Financiera para los fines de la aplicación de la Xxx Xx. 000-00, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado de fecha 18 xx xxxxxx de 2006, su modificación y reglamentación complementaria (en lo adelante “Xxx Xx. 000-00”); normativa que rige sus procesos de selección de proveedores y contratistas.
Este documento responde al Pliego de Condiciones para participar en el procedimiento de Comparación de Precios de Obras, con referencia No. EDESUR-CCC-CP-2019-0045, a los fines de presentar su mejor Oferta para “Adecuaciones de las Subestaciones Matadero Baní, Matanza Baní, Caldera Base, Baní Perdida y Los Alcarrizos, en nuestra zona concesión”, que se detalla a continuación:
DETALLE DEL REQUERIMIENTO OBRAS CIVIL SUBESTACIONES:
Ítem | Proyecto | Dirección | Cantidad | Unidad de Medida | |
LOTE 1 | 1 | Adec. Subestación Xxxxxxxx Xxxx | Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx( hacia las calderas) | 1 | Obras |
2 | Adec. General Subestación Matanza Baní | C/Xxxxxxx Xxxx, Distrito Municipal Matanzas; Municipio Baní, Provincia Peravia | 1 | ||
3 | Rehabilitación Verja Malla Ciclónica Subestación Caldera Base | Carretera Xxxxxx Xxxxx, (frente a la base navál Las Calderas) | 1 |
Ítem | Proyecto | Dirección | Cantidad | Unidad de Medida | |
LOTE 2 | 1 | Adecuación Subestación Baní Perdida | Carretera Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx (Próximo a la entrada de Cañafístol) Municipio Baní, Provincia Peravia. | 1 | Obras |
Ítem | Proyecto | Dirección | Cantidad | Unidad de Medida | |
LOTE 3 | 1 | Adecuación Sub-estación Los Alcarrizos | Zona Franca Industrial Los Alcarrizos (carretera Xxxxxx esquina carretera Hato Nuevo) | 1 | Obras |
Nota: El oferente debe presentar su propuesta aplicando la Norma 07-2007.
Los interesados podrán solicitar a EDESUR aclaraciones acerca del presente proceso y las especificaciones técnicas integradas a la misma, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo para la presentación de las Ofertas, según el cronograma de actividades anteriores. Las consultas la formularán los Oferentes, sus representantes legales, o agentes autorizados por escrito, dirigidas a la Gerencia de Xxxxxxx dentro del plazo previsto, quien se encargará de obtener las respuestas.
La Gerencia de Xxxxxxx, para dar respuestas a tales consultas, deberá emitir circulares aclaratorias. Dichas circulares deberán ser emitidas solo con las preguntas y las respuestas, sin identificar quien consultó, en un plazo no más allá de la fecha que signifique el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del plazo previsto para la presentación de las Ofertas, según el cronograma de actividades; y serán notificadas a todos los Oferentes invitados y publicadas en el portal de EDESUR y en el administrado por el Órgano Rector.
Observación:
Los oferentes deben mantenerse pendiente del proceso en el plazo indicado, por si existieran cambios en los listados de partidas que den lugar a que rengamos que realizar enmiendas y adendas, a los fines de tenerlo encuentra para presentar su oferta y las mismas sean depositadas con la información vigente del proceso.
La presente contratación se realizará por Comparación de Precios de Obras en Etapa Única.
Los fondos para financiar el costo del contrato objeto de la presente Comparación de Precios de Obras, provienen de los recursos dispuestos por EDESUR para el año 2019.
5. Responsable del procedimiento
El responsable de este procedimiento es el Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR. La Gerencia de Compras de EDESUR fungirá como la unidad operativa de compras.
6. Cronograma de Actividades del Proceso
Se recibirán ofertas desde el día laboral siguiente al 75% del Plazo del proceso, que es el 21 de octubre del año 2019 hasta las 4:30 p.m., Ver detalle en cronograma que citamos a continuación:
ACTIVIDADES | PERÍODO DE EJECUCIÓN |
1. Publicación llamado a participar en la Comparación de Precios de Obras | 09 de octubre del 2019, 2:00 p.m. |
2. Pre registro vía correo electrónico de interesados en participar en el proceso. No es obligatorio, nos interesa para mantenerles informado del proceso. | Desde el 09 de octubre del 2019 |
3. Visita Técnica Obligatoria de levantamiento en el terreno únicamente para los oferentes interesados en lote 3, referente a la Adecuación Sub-estación Los Alcarrizos. | 11 de octubre del 2019. La hora que inicia el registro de participantes, es a las 10:30 a.m. y cierra a las 11:00 a.m. con los oferentes que estén en el lugar, desde que concluyan la inscripción, se inicia el recorrido. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx). Observación: Xxxx inscribirse en el registro de asistencia el cual es obligatorio. Al finalizar la visita se realizará una foto a todos los oferentes que estén participando. |
4. Período para realizar consultas por parte de los interesados | 16 de octubre del 2019 hasta las 10:15 a. m. |
5. Plazo para emitir respuesta por parte de la Gerencia de Compras | 18 de octubre del 2019 hasta las 1:22 p. m. |
6. Recepción de Ofertas: “Sobre A” y “Sobre B” | Desde el 21 de octubre hasta el 22 de octubre del 2019 en horario de las 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y desde las 1:30 p.m. a 4:30 p.m. |
7. Notificación y Publicación de la Adjudicación | 30 de diciembre del 2019, a las 4:30 p.m. |
8. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato | 06 de enero del 2020, a las 4:30 p.m. |
9. Suscripción del Contrato | 20 de enero del 2020, a las 4:30 p.m. |
Los Oferentes/Proponentes deberán realizar una visita de inspección obligatoria al lugar de Emplazamiento de la Obra del Lote 3, referente a la Adecuación Sub-estación Los Alcarrizos y sus alrededores para que, considerando las especificaciones y otra documentación relativa suministrada por la Entidad Contratante, hagan las evaluaciones de los aspectos que requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones del sitio, del ambiente y en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su Propuesta.
DESCRIPCIÓN | DIRECCIÓN | FECHA | HORA |
Adecuación Sub-estación Los Alcarrizos | Dirección: Zona Franca Industrial Los Alcarrizos (carretera Xxxxxx esquina carretera Hato Nuevo) | 11/10/2019 | La hora que inicia el registro de participantes, es a las 10:30 a.m. y cierra a las 11:00 a.m. con los oferentes que estén en el lugar, desde que concluyan la inscripción, se inicia el recorrido. |
Observación: Es de carácter obligatorio utilizar Equipos de Protección Personal (EPP) tales como: Casco Bota, Chaleco, para ingresar a la subestación y realizar la visita. El oferente que no cumpla con esta medida de seguridad, no se le permitirá su participación, ya que no podrá ingresar a nuestras instalaciones por motivo de | |||
seguridad.
La visita obligatoria de levantamiento estará coordinada por:
Xxx. Xxxxxx X. Xxxxx Xxxx (000) 000-0000, Ext. 72480, Flota: (000) 000-0000
La presentación de la oferta podrá realizarse por una de las vías a continuación:
Por el Portal Transaccional de Compras Dominicanas.
A través del portal el oferente deberá anexar toda la información requerida para este proceso escaneada en el portal transaccional luego de pasada la fecha de la Etapa de Preguntas y Respuestas, hasta el día y hora final de presentación de ofertas indicada en dicho portal.
Si no posee el acceso al Portal Transaccional de Compras Dominicanas, puede:
Participar en los talleres que regularmente ofrece la DGCP para los cuales pueden remitir un correo electrónico a xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx; así como también comunicarse al teléfono: 000-000-0000, Extensiones: 3118 y 3084.
Visitar el canal de la red social YouTube donde están colgados varios videos sobre los pasos para registrarse y presentar ofertas:
a) xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxx?xxx0x0Xxx0X0X
b) xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxx?xxXXxX0xxXxX0
c) xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxx?xxxXxxxxXxX0x
d) xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxx?xx0X-X-0XXxXX
De manera Física en Xxxxx Xxxxxxx en la Gerencia de Compras:
Para presentar ofertas de manera Física el oferente deberá hacerlo en dos (2) sobres cerrados y sellado, los cuales contienen la Oferta Técnica (sobre A) y la Oferta Económica (sobre B).
Los referidos sobres A y B estarán identificados conforme se describe a continuación:
“SOBRE A” / “SOBRE B” (Según corresponda) Nombre del Oferente/Proponente
Dirección
Comité de Compras y Contrataciones EDESUR DOMINICANA, S.A.
Presentación: Oferta Técnica / Oferta Económica (Indicar según corresponda)
Referencia del procedimiento: EDESUR-CCC-CP-2019-0045
“Adecuaciones de las Subestaciones Matadero Baní, Matanza Baní, Caldera Base, Baní Perdida y Los Alcarrizos, en nuestra zona concesión.”
i. El primero, “Sobre A”, será identificado como Oferta Técnica, el cual contendrá los elementos de credenciales del oferente y la oferta técnica.
ii. El segundo sobre, deberá ser identificado como: “Sobre B”, que contendrá la oferta económica, el cual sólo se considerará cuando el oferente hubiere cumplido con las Especificaciones Técnicas anexas al presente documento, así como los demás requisitos que demuestren la idoneidad para la ejecución del requerimiento a desarrollarse.
9. Documentación a presentar “Sobre A”:
El Sobre “A” deberá ser depositado en UN (1) original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la Oferta Técnica, más una (01) versión digital conteniendo la información del Sobre “A”, junto con UNA (01) fotocopia simple de la misma, debidamente marcadas, en su primera página, como “COPIA”.
Esta información debe estar en formato PDF y debidamente identificadas. El original y la copia deberán estar firmados en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas (numerar cada página) y deberán llevar el sello social de la compañía y/o firma para el caso de persona física. La versión digital debe realizarse íntegramente de las versiones impresas que estén debidamente firmadas y selladas.
La documentación técnica para este lote referente a esta Adecuación la conforman los siguientes documentos:
a) Experiencia como Contratista en proyectos de naturaleza similar (SNCC.D.049).
b) Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045) /Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048).
c) Certificado de vigencia de la matrícula profesional Plan de Trabajo
d) Cronograma de Ejecución de Xxxx.
e) Finiquitos o contratos de trabajos similares al establecido en este documento (Recepción definitiva o cartas de recepción conforme en obras ejecutadas de naturaleza similar, indicadas en el formulario SNCC.D.049), de igual forma puede presentar orden de compras o recepción provisional.
f) Listado de partidas con volumetría y/o listado de cantidades, sin precios.
g) Certificación firmada y sellada de la calidad de los materiales a colocar.
h) Elaborar brevemente un documento donde su empresa nos esquematice mediante un Plan de Trabajo y en el mismo se nos informe como implementarán los requerimientos de EDESUR en cuanto a las Normas de Seguridad, Normas de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional y Respuesta a Emergencias,
a los fines de dar cumplimiento a la normativa contenida en el REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 522-06.
i) Formulario de Presentación Oferta (SNCC.F.034)
j) Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
9.2 Documentación Legal (Credenciales)
Cada documento presentado a continuación en la carpeta (Documentación Legal
/Credenciales) debe estar dividida mediante un separador que identifique el documento desplegado.
Persona Jurídica:
i. Registro de Proveedores del Estado (RPE) VIGENTE, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 21 del Reglamento No. 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012). El Registro debe estar actualizado y corresponderse al rubro ofertado; debiéndose presentar constancia en el sobre.
ii. Copia de su Registrado Mercantil actualizado emitido por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
i. Copia certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de que se encuentra al día con el pago en el pago de las obligaciones fiscales, con un plazo no mayor de treinta (30) días de expedición.
ii. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.
iii. Copia de la Factura Eléctrica al día (del último mes).
iv. Presentación de una Declaración Jurada debidamente legalizada ante Notario y registrada en la Procuraduría General de la República, contentiva de las siguientes Declaraciones:
a) Que no están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes.
b) Que ni el oferente/empresa ni su personal directivo, hayan sido condenados por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un Contrato adjudicado; así como de que no tienen juicios pendientes con el Estado Dominicano o alguna de sus instituciones.
c) Que ni el oferente/empresa ni el personal directivo forman parte de las personas inhabilitadas de contratar con el Estado, conforme al Artículo 14 de la Ley No. 340-06.
d) Se certifique y de fe de que el Oferente, sus directivos, accionistas, afiliados o el personal que pretende utilizar para la prestación de los servicios requeridos en caso de resultar adjudicatario, no mantienen o han mantenido en los seis (6) meses anteriores a la publicación del llamado alicitación, relación laboral con EDESUR o cualquiera de las Empresas Eléctricas Estatales.
e) Que no se encuentran inhabilitados por la Dirección General de Contrataciones Públicas para contratar con entidades sometidas a la Ley No.
Persona Física:
i. Registro de Proveedores del Estado (RPE) VIGENTE, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 21 del Reglamento No. 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012). El Registro debe estar actualizado y corresponderse al rubro ofertado; debiéndose presentar constancia en el sobre.
ii. Copia certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de que se encuentra al día con el pago en el pago de las obligaciones fiscales, con un plazo no mayor de treinta (30) días de expedición.
iii. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social (en caso que aplique).
iv. Copia de la Factura Eléctrica al día (del último mes).
Consorcios:
Los Oferentes podrán participar en el presente proceso de forma individual o consorciada. En ese sentido, aquellos oferentes que a la fecha de presentación de ofertas no puedan acreditar por sí mismos el cumplimiento de los requisitos mínimos de índole técnica que se establecen en el presente documento, podrán hacerlo, a través de su participación en un Consorcio. A tales fines, las entidades agrupadas como Consorcios deberán presentar lo siguiente:
a) Original del Acuerdo notarizado y legalizado por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. Se proveerá toda la información que es exigida para comprobar la idoneidad técnica y profesional de sus integrantes.
b) La idoneidad técnica, se podrá acreditar mediante la sumatoria acumulada de las credenciales de cada uno de los miembros integrantes.
c) Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio.
d) Presentar, todas las informaciones que se listan en Capítulo 9, numerales 9.1 y 9.2, deberán ser depositadas individualmente por cada uno de los integrantes del Consorcio, salvo aquellos requisitos que sean solventados solamente por una de las entidades del Consorcio, en cuyo caso deberá hacerse esa salvedad expresa.
e) Los fines sociales de las personas jurídicas que conformen el Consorcio, deberán ser compatibles con el objeto contractual.
f) Para su validez y aceptación, en el Acuerdo de Consorcio deberá incluirse una cláusula que indique que las personas naturales o jurídicas que forman parte del mismo, responderán solidariamente por todas las consecuencias de su participación en el conjunto. Asimismo, bajo pena de descalificación inmediata, las personas naturales o jurídicas que formasen parte de un conjunto, no podrán presentar otras ofertas en forma individual o como integrante de otro conjunto.
g) En el caso de que resulte adjudicatario un consorcio, el contrato será suscrito por quienes ejerzan la representación legal de cada una de las empresas participantes, las que quedarán obligadas solidariamente ante EDESUR, sin perjuicio de la acreditación del representante o apoderado único.
La documentación concerniente al Sobre “A”, debe presentarse en CUATRO (4) encuadernados segregados e identificables como Documentación Legal (uno marcado como original y otro como copia) y Documentación Técnica (uno marcado como original y otro como copia):
10.Documentación a presentar “Sobre B”:
10.1 Oferta Económica y Garantía de Seriedad de la Oferta
El Sobre “B” deberá ser depositado en UN (1) original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la Oferta Económica, más una (01) versión digital conteniendo la información del Sobre “B” junto con UNA (01) fotocopia simple de la misma, debidamente marcadas, en su primera página, como “COPIA”. Estas informaciones deben estar en formato PDF y en formato modificable Excel debidamente identificadas. El original y las copias deberán estar firmados en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas (numerar cada página) y deberán llevar el sello social de la compañía y/o firma para el caso de persona física. Las versiones digitales deben realizarse íntegramente de las versiones impresas que estén debidamente firmadas y selladas.
La documentación concerniente al Sobre “B”, debe contener cada uno de los documentos que se indican a continuación:
a) Formulario de Oferta Económica. Anexo (SNCC.F.033).
b) Listados de partidas con volumetría y/o listados de cantidades, con sus precios unitarios, norma 07-2007 y el ITBIS transparentados.
c) Presentar una Garantía de Seriedad de la Oferta, a nombre de EDESUR DOMINICANA, S.A. indicada en el Artículo 112 literal a) del Reglamento de Aplicación de la Xxx Xx. 000-00, instituido mediante Decreto número 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012), consistente en una Fianza1 emitida por una aseguradora de reconocida solvencia en la República Dominicana o Garantía Bancaria por un importe del uno por ciento (1%) del monto total de la oferta (incluyendo impuestos). De no presentar dicha garantía, su Oferta quedará descalificada sin más trámite.
Observación: Aunque el oferente este participando en más de un lote únicamente debe presentar una Garantía de Seriedad de la Oferta, a nombre de EDESUR DOMINICANA, S.A. por un importe del uno por ciento (1%) del monto total de la oferta (incluyendo impuestos).
La Oferta económica, sólo se considerará para evaluación, cuando el oferente hubiere cumplido con todas las especificaciones técnicas anexas al presente documento, así como los demás requisitos que demuestren la idoneidad del oferente para el suministro de los bienes y/o servicios a adquirirse.
Datos obligatorios que deben incluir en su oferta económica (Sobre B):
i. Tiempo de entrega requerido: Ver detalle indicado en cada Término de Referencia (TDR) y en este Pliego de Condiciones en la tabla nombrada como “Tabla Períodos de Xxxxxx Xxxxxxx de Proyecto y cronograma de obras para ejecución de los trabajos”.
ii. Validez de la Oferta: 90 Días calendarios, contados a partir de la fecha de entrega.
iii. Condiciones de pago: 20% de anticipo y el restante a los 60 días mínimo, luego del depósito y verificación de la factura, debidamente revisada y aprobada por EDESUR, previa verificación del cumplimiento de la totalidad de las condiciones pactadas en virtud de los documentos que forman parte del proceso.
iv. Condiciones de Entrega: In situ (en el lugar donde se están ejecutando los trabajos).
La oferta económica deberá contener el costo total de lo ofertado. Todos los costos aplicables al suministro y/o ejecución de los trabajos, deberán estar incluidos en la oferta, así como los impuestos que resulten aplicables, los cuales deberán estar debidamente transparentados en la misma. Los precios deberán incluir solo dos (2) decimales después del punto, esto debido a que nuestro sistema no admite más de dos (2) dígitos, para cumplir con lo solicitado,
recomendamos utilizar la fórmula de EXCEL “REDONDEAR”, con dos dígitos. El Contratista no estará exento de ningún pago de impuestos y por tanto será el único responsable por el pago de los gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.
El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en el presente proceso, implica pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, Representante Legal y Agentes Autorizados, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en la presente invitación, la cual tiene carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.
No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la sustancia de una oferta para que se la mejore.
Para fines de subsanación de componentes aritméticos o numerarios, solamente se tomarán en cuenta las posibilidades que a tales efectos se desglosan en el Artículo 92 del Decreto No. 543-12.
NO SE ACEPTARÁN OFERTAS ALTERNATIVAS, por lo que sólo pueden ofertar 1 cotización por ítem o proyecto para la contratación objeto de la presente invitación.
10.2 Garantía de Seriedad de la Oferta
Presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta, a nombre de EDESUR DOMINICANA, S.A. indicada en el Artículo 112 literal a) del Reglamento de Aplicación de la Xxx Xx. 000-00, instituido mediante Decreto número 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012), consistente en una Fianza2 emitida por una aseguradora de reconocida solvencia en la República Dominicana o Garantía Bancaria por un importe del uno por ciento (1%) del monto total de la oferta (incluyendo impuestos). De no presentar dicha garantía, su Oferta quedará descalificada sin más trámite.
Esta Garantía deberá presentarse con una vigencia mínima de Noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de entrega de la oferta, Las ofertas que no cumplan por lo menos con el plazo aquí establecido serán eliminadas sin más trámite.
Adicional a la documentación en físico, el Oferente deberá entregar:
Una (1) versión digital en un USB, que contenga toda la documentación indicada en el “Sobre A” en formato PDF, debidamente rotulada cada documentación y en otra carpeta en el mismo USB,
las documentaciones solicitadas en el “Sobre B”, adicionalmente en formato Excel colocar el presupuesto ofertado.
11. Moneda de la Oferta e Idioma
Los Oferentes presentarán su Oferta en Pesos Dominicanos (RD$), a excepción de las empresas extranjeras, las cuales podrán presentar su oferta en Dólares Americanos (US$).
El idioma oficial del presente proceso es el español. Por lo tanto, la totalidad de los documentos presentados en la oferta, así como las correspondencias y demás documentos generados en el proceso, deben ser presentados en este idioma, o de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español.
12.Forma de Pago para Obras Civil:
Se realizará un pago con 20% de anticipo y 80% restante a los 60 días mínimos, luego del depósito de la factura por cada cubicación realizada, debidamente revisada y aprobada por EDESUR, previa verificación del cumplimiento de la totalidad de las condiciones pactadas en virtud de los documentos que forman parte del proceso.
En el entendido de que estas son condiciones predeterminadas y establecidas para el presente proceso, conjuntamente con su oferta económica, el oferente deberá especificar su aceptación a las mismas o de lo contrario su oferta no será considerada.
Para garantizar el mantenimiento de sus compromisos como oferente, así como el posterior cumplimiento de sus obligaciones contractuales como eventual adjudicatario, el oferente deberá constituir garantías en las formas y condiciones que se detallan a continuación:
13.1 Garantía de Seriedad de Oferta
Los oferentes deberán presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta dentro del Sobre que contiene la Oferta Económica “Sobre B”. Esta garantía puede consistir en una (1) fianza emitida por una aseguradora de reconocida solvencia en la República Dominicana; o una (1) garantía bancaria. En cualquiera de los dos casos, la garantía será por un importe no inferior al uno por ciento (1%) del monto total de la oferta (incluyendo ITBIS). Esta garantía será emitida en favor de Edesur Dominicana, S.A., por un tiempo de vigencia desde el 22 octubre del año 2019 hasta 20 enero del año 2020 mínimo, pudiendo ser prorrogada a requerimiento de Edesur Dominicana, S.A
Queda expresamente establecido, que la omisión en la presentación de la garantía de seriedad de la oferta, cuando la misma fuera insuficiente, o haya sido presentada en inobservancia de alguno de los requisitos exigidos conforme al artículo 114 del Reglamento 543-12, se aplicará la desestimación de la oferta de que se trate sin necesidad de proveer motivaciones adicionales.
Las garantías de seriedad de la oferta, serán devueltas, tanto al adjudicatario como a los demás oferentes participantes una vez sean integradas las garantías de fiel cumplimiento de los contratos resultantes de este proceso.
13.2 Garantía de Fiel Cumplimiento
Los Oferentes cuya Adjudicación exceda el equivalente en Pesos Dominicanos xx xxxx mil Dólares Americanos con 00/100 (US$10,000,00), estarán obligado a constituir una Fianza emitida por una aseguradora de reconocida solvencia en la República Dominicana o una Garantía Bancaria (con la condición de ser está incondicional, irrevocables y renovables), en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del cuatro por ciento (4%) para Grandes empresas y UNO por ciento (1%) para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) del monto total del Contrato a intervenir, en favor de EDESUR siempre que remitan la Certificación que emite el MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES (MICM) sobre calificación como empresa MIPYMES. Esta certificación debe estar vigente.
La vigencia de la garantía del fiel cumplimiento del Contrato deberá ser por UN (1) año mínimo. La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta y a las demás acciones que legalmente corresponden.
La garantía de fiel cumplimiento del contrato, será devuelta una vez cumplido el mismo a satisfacción de EDESUR, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.
13.3 Garantía de buen uso de Anticipo
Del mismo modo, el que resulte adjudicatario deberá presentar la Garantía del Buen Uso de anticipo equivalente al veinte por ciento (20%) de avance recibido. Esta garantía se irá reduciendo en la misma proporción en que se vayan pagando las cubicaciones correspondientes.
13.4 Garantía de Xxxxxx Xxxxxxx
Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una fianza de la Obra ejecutada por él a satisfacción de EDESUR, (Garantía de Xxxxxx Xxxxxxx), por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra.
Esta Fianza deberá ser emitida por el mismo período de tiempo de garantía ofertada, contados a partir de la Recepción de Obra, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que surja por algún defecto de construcción no detectado en el momento de recibir la Obra. La Fianza deberá ser otorgada por una compañía de seguros, a entera satisfacción de la Entidad Contratante. Esto en adición a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes del Código Civil Dominicano.
Tabla Períodos de Xxxxxx Xxxxxxx de Proyecto y cronograma de obras para ejecución de los trabajos:
Ítem | Proyecto | Dirección | Garantía requerida | Cronograma de obra | |
XXXX 0 | 0 | Xxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx | Carretera Xxxxxx Xxxxx, Barrio los Agrónomos, Municipio Baní (hacia las calderas) | 18 meses para la obra civil | 30 Días calendarios |
2 | Adec. General Subestación Matanza Baní | C/Xxxxxxx Xxxx, Distrito Municipal Matanzas; Municipio Baní, Provincia Peravia | 18 meses para la obra civil | 30 Días calendarios | |
3 | Rehabilitación Verja Malla Ciclónica Subestación Caldera Base | Carretera Xxxxxx Xxxxx, (frente a la base navál Las Calderas) | 18 meses para la obra civil | 25 Días calendarios |
Ítem | Proyecto | Dirección | Garantía requerida | Cronograma de obra | |
LOTE 2 | 1 | Adecuación Subestación Baní Perdida | Carretera Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx (Próximo a la entrada de Cañafístol) Municipio Baní, Provincia Peravia. | 18 meses para la obra civil y para lona asfáltica 7 años | 30 Días calendarios |
Ítem | Proyecto | Dirección | Garantía requerida | Cronograma de obra | |
LOTE 3 | 1 | Adecuación Sub-estación Los Alcarrizos | Zona Franca Industrial Los Alcarrizos (carretera Xxxxxx esquina carretera Hato Nuevo) | 18 meses para la obra civil | 25 Días calendarios |
El Adjudicatario será el único responsable por los daños y perjuicios sufridos por las personas que laboren en la ejecución de estos trabajos, así como por todos los daños y perjuicios que la ejecución de los mismos pueda causar a terceras personas y/o propiedades. Asimismo, asumirá la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por la ejecución de la obra. A tales efectos, LA CONTRATISTA hace formal entrega de una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, la cual ascenderá a CINCO MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100
(RD$5,000,000.00), suma ésta que no exime a LA CONTRATISTA del pago de la totalidad por los daños que pudiere causar.
14. Criterios de Evaluación de la Oferta Técnica
Las propuestas deberán contener la documentación indicada en la tabla de más abajo, las cuales,
serán evaluadas bajo la modalidad de CUMPLE/NO CUMPLE.
PROPUESTA TÉCNICA | CUMPLE | NO CUMPLE |
a) Experiencia como Contratista en proyectos de naturaleza similar (SNCC.D.049). | SI | NO |
b) Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045) /Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048). | SI | NO |
c) Certificado de vigencia de la matrícula profesional. | SI | NO |
d) Plan de Trabajo. | SI | NO |
e) Cronograma de Ejecución de Xxxx. | SI | NO |
f) Finiquitos o contratos de trabajos similares al establecido en este documento (Recepción definitiva o cartas de recepción conforme en obras ejecutadas de naturaleza similar, indicadas en el formulario SNCC.D.049), de igual forma puede presentar orden de compras o recepción provisional. | SI | NO |
g) Listado de partidas con volumetría y/o listado de cantidades, sin precios. | SI | NO |
h) Certificación firmada y sellada de la calidad de los materiales a colocar. | SI | NO |
Elaborar brevemente un documento donde su empresa nos esquematice mediante un Plan de Trabajo y en el mismo se nos informe como implementarán los requerimientos de EDESUR en cuanto a las Normas de Seguridad, Normas de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional y Respuesta a Emergencias, a los fines de dar cumplimiento a la normativa contenida en el REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 522-06.
Dado su grado de sustantividad respecto de los parámetros evaluativos sujetos a competencia, los componentes de la oferta técnica no serán bajo ningún concepto o circunstancia, pasible de ser subsanada. No obstante, en aras de edificar durante el proceso de evaluación de las ofertas técnicas, los peritos evaluadores, a través de la Gerencia de Compras podrán solicitar aclaraciones a los oferentes, sin que esto implique la posibilidad de recibir o valorar una nueva documentación.
Currículo del Personal Profesional Propuesto (SNCC.D.045) / Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048).
El Oferente/Proponente deberá acreditar que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.
Experiencia como Contratista en proyectos de naturaleza similar (SNCC.D.049).
Para efectos del presente proceso, el proponente cuya empresa haya realizado obras que hayan sido entregadas satisfactoriamente, presentándose las constancias respectivas.
Residente en Obra:
El Oferente deberá presentar currículum de Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura con los conocimientos técnicos necesarios para vigilar como responsable directo la adecuada de la ejecución in situ de la obra.
Certificado de vigencia de la matrícula profesional:
El oferente deberá presenta documento vigente que especifique la fecha de expedición.
Cronograma de ejecución de la obra:
Los Oferentes/Participantes deberán presentar un cronograma de obras con el tiempo estimado (días calendarios) de ejecución con sus respectivas actividades y el personal de soporte.
Los tiempos de ejecución establecidos en el cronograma deberán ser descritos de manera específica (escrita en letra y número), en días calendarios. Estos tiempos serán utilizados como referencias, sin limitar la eficiencia de los oferentes.
Plan de trabajo:
El Plan y metodología de Trabajo propuesto con los recursos nivelados (Diagrama de tareas) deberá cumplir con los tiempos de ejecución acordado. De presente las principales actividades a ser desarrolladas para los trabajos, con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
Listado de partidas con volumetría o listado de cantidades sin precios:
El oferente deberá presentar su presupuesto en el listado de partidas anexo a este Pliego de Condiciones sin alterar el orden, descripción y cantidad.
Para que un oferente/proponente pueda acceder a la fase de evaluación de su Oferta Económica, el mismo deberá acreditar lo siguiente:
Haber cumplido con la presentación completa de su documentación de Credenciales bajo las condiciones exigidas en los presentes Términos de Referencia.
Haber cumplido completamente con la presentación de la documentación que contiene los componentes de su Oferta Técnica, tal y como se detallan en los presentes Términos de Referencia; y obtener un cumplimiento en TODOS los aspectos de los Criterios de Calificación Técnica.
Los interesados podrán solicitar a EDESUR aclaraciones acerca de la presente invitación a presentar oferta y las especificaciones técnicas integradas a la misma, hasta la fecha indicada en el cronograma de actividades.
La Gerencia de Xxxxxxx, para dar respuestas a tales consultas, deberá emitir circulares aclaratorias, hasta la fecha indicada en el cronograma de actividades.
Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) administrado por la DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, salvo lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento número 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012). El Registro debe estar actualizado y corresponderse al rubro ofertado; debiéndose presentar constancia en el sobre.
17.Ofertas anormalmente bajas.
La Entidad Contratante rechazará las ofertas que se comprueben que tienen precios o partidas anormalmente bajas. En los casos en que el equipo de peritos confirme que una oferta resulta factible por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, solo podrá excluirla previa tramitación del procedimiento que establece este acápite.
Durante la etapa de evaluación económica de las ofertas, el equipo de peritos deberá identificar en su informe preliminar, las ofertas que a su juicio tengan elementos que la hagan presumir como anormalmente baja, en razón de sus precios totales, parciales o de alguno de sus componentes específicos. La presunción de anormalidad de una oferta, debe surgir del análisis objetivo del contenido de la misma y nunca será resultado de un ejercicio de comparación con las demás ofertas evaluadas.
Cuando el equipo de peritos hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, a través de la Gerencia de Xxxxxxx se requerirá de forma clara y precisa al Oferente/Proponente que las hubieren presentado que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios y/o de costos, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. Esta solicitud se deberá realizar durante la etapa de evaluación de las ofertas económicas y se otorgará el plazo máximo posible al oferente para que pueda cumplir con la entrega de la información requerida.
El equipo de peritos recomendará al Comité de Compras y Contrataciones, el rechazo de las ofertas afectadas de la presunción de anormalidad, cuando la justificación suministrada por el Oferente/Proponente no logre explicar satisfactoriamente el bajo nivel de los precios y costos propuestos de manera que se permita determinar que con los mismos es posible llevar a cabo la prestación de los servicios requeridos en los términos de la calidad y continuidad exigida, así como de razonable rentabilidad para su postor.
Si las explicaciones y justificaciones aportadas por el Oferente/Proponente mitigan la presunción de anormalidad de los precios y costos de la oferta evaluadas, se permitirá su mantenimiento en el proceso competitivo de selección. No obstante, cuando resulte adjudicataria una oferta que haya estado incursa en el procedimiento de análisis descrito precedentemente por presunción de anormalidad, la Entidad Contratante establecerá en el Contrato mecanismos de supervisión y
seguimiento detallado de la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar que no haya una merma en la calidad o continuidad de los servicios contratados, ni tampoco posteriores solicitudes de revisión de precios y costos que no tengan su causa en eventos imprevistos.
18.Aplicación de la Normativa de Xxxxxxx
Para la aplicación de la norma, su interpretación o resolución de conflictos o controversias, se seguirá el siguiente orden de prelación:
1) La Constitución de la República Dominicana;
2) La Xxx Xx. 000-00, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 xx xxxxxx del 2006 y su modificatoria contenida en la Xxx Xx. 000-00 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;
3) El Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, emitido mediante el Reglamento No. 543-12, de fecha 6 de septiembre del 2012.
4) La presente invitación a presentar ofertas, incluyendo adendas o enmiendas, debidamente conocidas y aprobadas por el Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR.
5) La Oferta Adjudicada.
6) La Orden de Compra
Todos los documentos que presente el Oferente dentro del presente proceso, deberán estar firmados por él, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto.
19.Adjudicación
La adjudicación se hará a favor del oferente que presente la mejor propuesta cumpliendo con las especificaciones técnicas anexas y sea calificada como la oferta que más convenga a la satisfacción del interés general, el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración de EDESUR, conforme a la calidad, idoneidad, experiencia de uso, menor precio y tiempo de entrega.
EDESUR, notificará la adjudicación dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación.
En atención a lo establecido en el Artículo 5 Xxxxxxx XXX, de la Xxx Xx. 000-00 de fecha dieciocho
(18) del mes xx xxxxxx del año dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Xxx Xx. 000-00 de fecha seis (6) del mes de diciembre del año dos mil seis (2006), EDESUR DOMINICANA se reserva el derecho de adjudicar a aquellos oferentes que mantengan o hayan tenido algún historial de incumplimiento sin importar el nivel y el tipo, con EDESUR DOMINICANA.
Para fines del contrato el/los adjudicatarios deberán presentar en un plazo máximo de cinco (5) días la siguiente documentación:
i. Copia de los Estatus Sociales (debidamente registrados en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente).
ii. Copia de la última Acta de Asamblea General o Reunión del Consejo de Administración en la cual se nombra a la persona con capacidad para asumir derechos y obligaciones en representación de la Sociedad.
iii. Documento que acredite el poder o habilitación del representante legal del Oferente para asumir obligaciones y derechos en su nombre.
iv. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del Representante Legal de la empresa, o en caso de ser extranjero de su pasaporte.
En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá de acuerdo al siguiente procedimiento: El Comité de Compras y Contrataciones procederá por una elección al azar, en presencia xx Xxxxxxx Público y de los interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de sorteo.
21.Incumplimiento por parte del Adjudicatario
Se considerará incumplimiento por parte del Adjudicatario, lo siguiente:
a. Si el Proveedor no ejecuta todas las obligaciones requeridas a total y completa satisfacción de EDESUR.
b. Si el Proveedor viola cualquier término o condiciones de la orden de compra o servicios correspondiente.
El incumplimiento del Contrato por parte del Proveedor determinará su finalización y supondrá para el mismo la ejecución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar, sin perjuicio de las acciones que pueda interponer en contra del proveedor que incumplió.
Una vez formalizada la notificación de adjudicación, realizado el reconocimiento de obra y emitida la orden de inicio, debido a la urgencia que tenemos con esta obra, el adjudicatario debe iniciar la ejecución de los trabajos inmediatamente conforme al plazo y plan de trabajo presentado en su Propuesta Técnica.
Al concluir la construcción de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y calidades exigidas en este Pliego de Condiciones Específicas, el Contratista hará entrega de la misma al personal designado por la Entidad Contratante como responsable de la supervisión. Se levantará el Acta de Recepción Provisional, formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o persona en la que éste delegue, quien acreditará que la obra está en condiciones de ser recibida en forma provisional. De existir anomalías, se darán instrucciones precisas al Contratista para que subsane los defectos y proceda, en un plazo no superior a quince (15) días hábiles, a la corrección de los errores detectados.
Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por la Entidad Contratante, se procederá a realizar una nueva evaluación de la Obra y solamente cuando la evaluación realizada resultare conforme, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas requeridas, se procederá a la Recepción Definitiva de la Obra. En atención al Artículo 104 del Reglamento 543-12 de la Ley 340-06, PÁRRAFO: las contrataciones de obras quedarán perfeccionadas cuando se reciba la obra definitiva.
Para que la Obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, deberá cumplir con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las Especificaciones Técnicas. Si la supervisión
no presenta nuevas objeciones y considera que la Obra ha sido ejecutada conforme a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se levantará el Acta de Recepción Definitiva, formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o persona en la que éste delegue, quien acreditará que la Obra está en condiciones de ser recibida en forma definitiva.
La Obra podrá recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en el Contrato; pero la recepción parcial también podrá hacerse cuando se considere conveniente por la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante. La recepción total o parcial tendrá carácter provisorio hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantía que se hubiese fijado. Norma de seguridad Industrial
Será responsabilidad del Contratista el diseño e implementación del Programa de Higiene y Seguridad Industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, de acuerdo con la legislación vigente de Seguridad Social. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Deberá modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones del Supervisor, quien podrá, además, ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.
El Contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización aprobada por el Supervisor para velar por el cumplimiento de dichas medidas.
El Contratista deberá suministrar informes de todos los accidentes de trabajo que hayan ocurrido en la Obra en un plazo no mayor a 24 o 48 horas de estos haber ocurrido, las causas de los mismos y las medidas correctivas para evitar que se repitan. El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones serán cubiertas por cuenta del Contratista. El Supervisor podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la construcción de un sector de la Obra o las Obras en general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad, o de las instrucciones, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna o a la ampliación de los plazos de construcción.
25.Norma de seguridad Industrial
Será responsabilidad del Contratista el diseño e implementación del Programa de Higiene y Seguridad Industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, de acuerdo con la legislación vigente de Seguridad Social. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Deberá modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones del Supervisor, quien podrá, además, ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.
El Contratista deberá responsabilizar a una persona de su empresa aprobada por el Supervisor para velar por el cumplimiento de dichas medidas.
Los requerimientos mínimos para el personal del o los adjudicados realizar los trabajos en las subestaciones son:
Botas de seguridad dieléctrica certificado por al menos una de las siguientes normas (ASTM I/75 C/75, ASTM F2413-11, ASTM F2412-11, ASTM F1116-03, ASTM F1117-03, EN 50321, EN 345).
Camisas o chalecos con reflectivos.
Lentes de seguridad certificados por ANSI.
Casco de seguridad dieléctrico certificado por al menos una de las siguientes nomas (ANSI Z-89.1-2015, CSA Z94.1, EN 397, ES42E).
Guantes rústicos para tareas diversas certificado por al menos una de las siguientes normas (ANSI/XXXX 105, de fabricación de guantes contra riesgos mecánicos, IEC 338).
El Contratista deberá suministrar informes de todos los accidentes de trabajo que hayan ocurrido en la Obra en un plazo no mayor a 24 o 48 horas de estos haber ocurrido, las causas de los mismos y las medidas correctivas para evitar que se repitan. El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones serán cubiertas por cuenta del Contratista.
El Supervisor podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la construcción de un sector de la Obra o las Obras en general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad, o de las instrucciones, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna o a la ampliación de los plazos de construcción.
Adicionalmente se debe cumplir con lo siguiente:
1. El contratista será responsable de la logística para la obra, resguardo de materiales, equipos y herramientas.
2. El contratista deberá suplir a todo su personal de los equipos de seguridad personal y colectiva necesarios para la ejecución de los trabajos de acuerdo a su función tales como: botas, chalecos, guantes, cascos protectores y lentes, entre otros con las especificaciones técnicas indicadas más arriba. Será responsable del buen uso de los mismos y de su buen estado durante todo el tiempo que dure la ejecución de los trabajos.
3. El contratista será responsable de la formación en temas de seguridad de su personal y del cumplimiento de las normas de seguridad vigentes, para estos tipos de trabajos. EDESUR impartirá una charla de inducción para los fines de los proyectos a ejecutarse en caso de ser necesario.
26. Norma de Medioambiente
El Oferente debe cumplir con las normas medioambientales que están establecidas por el Ministerio de Medioambiente, disposiciones de los gobiernos municipales, la normativa de medioambiente de EDESUR y Reglamento Seguridad y Salud en el Trabajo, para los trabajos solicitados en este proceso.
27. Seguros
El adjudicatario obtendrá y mantendrá un seguro que cubra pérdidas y reclamaciones que surgieren de fallecimiento, o lesión ocasionada a toda persona empleada por él, cualquier subcontratista o tercero, de tal modo que EDESUR esté indemnizada; a tal fin, el adjudicatario debe depositar copia de las pólizas de seguros correspondiente en EDESUR.
28. Anexos
Ver anexos los documentos que forman parte integral de este pliego de condiciones:
1. Certificación de Fondos.
2. Solicitud de compras.
3. Formulario de Presentación Oferta (SNCC.F.034).
4. Formulario de Oferta económica (SNCC.F.033).
5. Formulario Información del Oferente. (SNCC.F.042).
6. Formulario Experiencia como contratista en proyectos de naturaleza similar (SNCC.D.049).
7. Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045) / Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048).
8. Término de Referencia (TDR), Listados de partidas con volumetría y/o listados de cantidades del proyecto.
9. Planos en los casos que aplica
10. Borrador de Contrato.
Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Proceso de Referencia, escribir al correo XXxxxxxxX@xxxxxx.xxx.xx y los datos de contacto son los siguientes:
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Analista de Compras y Contrataciones Dirección de Logística
EDESUR Dominicana, S.A.
2do Piso, Xxxxx Xxxxxxx
Tel.: 000-000-0000 • Ext. 77159
Flota: 000-000-0000